MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

liquide el presupuesto general de rentas y gastos de la entidad) ___________________ y en
ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, num. 3º, lits. a), b), o c),
según se trate de el representante de un ente nacional, territorial o de una entidad
descentralizada respectivamente), elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el
día ____ de _____________ de 200__, cuya credencial fue expedida por el Consejo Nacional
Electoral el día _____ de _____________ de 200___, según consta en el acta de posesión N°
______ de fecha ____ de ______________ de 200__ expedida por (la Sala Plena del Tribunal
Superior de Distrito Judicial del respectivo departamento, si se trata de los gobernadores o el
juez civil municipal del municipio correspondiente en tratándose de los
alcaldes)____________________________ (si se trata de un funcionario nombrado o delegado
el número y fecha del acto administrativo por medio del cual fue designado. Para efectos de la
delegación total o parcial de la competencia para la realización de licitaciones o concursos o
para la celebración de contratos; sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos; en
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus
equivalentes, debe efectuarse esta con base en lo dispuesto en el art. 37 del D. 2150/95); y por
la otra __________________________________ también mayor de edad, identificado(a) con la
cédula de ciudadanía Nº ____________ de _____________ , representante legal de (persona
jurídica, consorcio o unión temporal) _______________________ en calidad de
_______________ de la sociedad constituida mediante escritura pública Nº ________ del ____
de _______________ de 200___, elevada en la Notaría _______ del Círculo de _____________,
como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio de _______________________ el _____ de _________ de 200__, y quién en adelante
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra,
consignado en las siguientes cláusulas, previo el procedimiento establecido en el Decreto 855 de
1994 que desarrolla el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, para la contratación directa de El
________________ (entidad estatal). CLÁUSULA PRIMERA.—OBJETO: EL CONTRATISTA, se
obliga a ejecutar para El _________________________(entidad estatal), la obra relacionada
con: __________________________________________________, de acuerdo con los planos y
especificaciones suministradas por El _____________(entidad estatal - unidad ejecutora
responsable), de acuerdo con los términos de referencia, a los precios unitarios y en los
términos que señala este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, que forman parte integrante del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.—
LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Las obras objeto del presente contrato se realizarán en
el sitio y/o en el abscisado comprendido entre el Km.______ al Km. _______, tomando el Km. +
0 en el Km. _______, de la vía entre el municipio __________________ a
_____________________. CLÁUSULA TERCERA.—CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS
UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga para con El ______________________(entidad
estatal) a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios unitarios, con reajustes y
en las cantidades aproximadas que se establecen a continuación:
Ítem U. cantidad Valor unitario Valor total
_________ __________ ___________ __________
PAR.—Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas y por tanto El
__________________(entidad estatal) podrá a su juicio y para evitar la paralización o la
afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado
disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones a las mismas u
ordenar la ejecución de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, conforme
al procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos
administrativos en la Ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando
dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula de los contratos adicionales. CLÁUSULA CUARTA.—VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de
_________________________________ ($ _____________ ) incluido IVA sobre la utilidad que