Resumen de Convocatoria - Fidena
Resumen de Convocatoria - Fidena
Resumen de Convocatoria - Fidena
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA<br />
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS<br />
No. FID-ITP-002-11<br />
SEGUNDA RONDA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO<br />
MENOS TRES PERSONAS, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS<br />
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS<br />
EJECUTIVOS DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE<br />
COMEDOR EN LAS ESCUELAS NAÚTICAS MERCANTES “CAP. ALT.<br />
FERNANDO SILICEO Y TORRES” EN VERACRUZ, VER, “CAP. ALT.<br />
LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN TAMPICO, TAMPS, Y “CAP.<br />
ALT. ANTONIO GÓMEZ MAQUEO” EN MAZATLÁN, SIN.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS<br />
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE<br />
SEPTIEMBRE 2011.
1. ASPECTOS GENERALES.<br />
1.1 OBJETO.<br />
1.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
CONTENIDO<br />
1.3 FUNDAMENTO PARA REALIZAR LA INVITACIÓN.<br />
1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.<br />
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.<br />
2.1 TRABAJOS DE OBRA SOLICITADOS.<br />
2.2 VIGENCIA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DEL<br />
CONTRATO.<br />
2.3 SUBCONTRATACIÓN.<br />
2.4 ASOCIACIÓN.<br />
2.5 CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.<br />
3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.<br />
3.1 LA CONVOCATORIA.<br />
3.2 NEGOCIACIÓN.<br />
3.3 MODIFICACIÓN Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LAS<br />
BASES.<br />
3.4 ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.<br />
3.5 IDIOMA Y MONEDA.<br />
3.6 RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN.<br />
3.7 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.<br />
4. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y<br />
ECONÓMICA.<br />
5. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICO Y<br />
ECONÓMICA.<br />
6. DOCUMENTACIÓN LEGAL<br />
6.1 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA<br />
Página 2 <strong>de</strong> 56
6.2 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA<br />
7. JUNTA DE ACLARACIONES.<br />
7.1 RESPUESTA A DUDAS Y ACLARACIONES.<br />
8. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS Y<br />
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA.<br />
9. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL,<br />
FINANCIERA Y LAS PROPUESTAS TÉCNICO Y ECONÓMICAS.<br />
10. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y DE LAS<br />
PROPUESTAS TÉCNICO Y ECONÓMICAS.<br />
11. CAUSALES PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.<br />
12. CONSIDERACIONES GENERALES.<br />
13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.<br />
14. FALLO DE ADJUDICACIÓN.<br />
15. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.<br />
16. CAUSAS DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN Y/O NULIDAD TOTAL DEL<br />
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.<br />
17. CONDICIONES DE PAGO.<br />
17.1 PAGO DE LOS CONTRATOS.<br />
18. PAGOS EN EXCESO.<br />
19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.<br />
20. GARANTÍAS.<br />
20.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.<br />
21. PENAS CONVENCIONALES.<br />
22. INCONFORMIDADES Y SANCIONES.<br />
23. RESCISIÓN DEL CONTRATO.<br />
23.1 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN<br />
24. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.<br />
25. ASPECTOS VARIOS.<br />
25.1 IMPUESTOS Y DERECHOS.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 3 <strong>de</strong> 56
26. PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS.<br />
27. ANEXOS.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 4 <strong>de</strong> 56
1 ASPECTOS GENERALES.<br />
C O N V O C A T O R I A<br />
1.1. OBJETO.- La presente “<strong>Convocatoria</strong>” tiene por objeto regular los conceptos, requisitos y<br />
procedimientos administrativos que <strong>de</strong>berán ser observados tanto por los “Licitantes” como por<br />
la “Convocante”, en el “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”.<br />
1.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS.- Para los efectos <strong>de</strong> estas “<strong>Convocatoria</strong>” se enten<strong>de</strong>rá por:<br />
A) El “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación” o la “Invitación”, en forma indistinta.- El<br />
procedimiento <strong>de</strong> invitación a cuando menos tres personas No. FID-ITP-002-11 para la<br />
contratación <strong>de</strong> los trabajos consistentes en la "ELABORACIÓN DE PROYECTOS<br />
EJECUTIVOS DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR EN LAS<br />
ESCUELAS NAÚTICAS MERCANTES “CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES” EN<br />
VERACRUZ, VER, “CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN TAMPICO,<br />
TAMPS, Y “CAP. ALT. ANTONIO GÓMEZ MAQUEO” EN MAZATLÁN, SIN".<br />
B) La “<strong>Convocatoria</strong>”.- Los parámetros o criterios establecidos para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l<br />
“Procedimiento <strong>de</strong> Contratación” y sus Anexos.<br />
C) La “Convocante” o el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, en forma indistinta.- El Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y<br />
Capacitación para el Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
D) El (Los) “Licitante”(S).- La(s) persona(s) física (s) o moral(es) que participe(n) en el<br />
“Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”.<br />
E) El “Contratista”.- La persona física o moral que celebre con la “Convocante” el contrato<br />
<strong>de</strong> obra pública que <strong>de</strong>rive <strong>de</strong>l presente “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”.<br />
F) El “Contrato”.- El Contrato para la ejecución <strong>de</strong> las obras celebrado por la “Convocante” y<br />
el “Contratista”.<br />
G) El “IVA”.- El Impuesto al Valor Agregado.<br />
H) La “LOPSRM”: La Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
I) El “Reglamento”: El Reglamento <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
J) El “Domicilio <strong>de</strong> la Convocante”.- El ubicado en la Calle <strong>de</strong> Cuernavaca N° 5, Col. Con<strong>de</strong>sa,<br />
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, en la ciudad <strong>de</strong> México, Distrito Fe<strong>de</strong>ral.<br />
K) El “SAT”.- El Sistema <strong>de</strong> Administración Tributaria.<br />
L) El “SHCP”.- La Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público.<br />
M) La “SFP”.- La Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública.<br />
1.3. FUNDAMENTO PARA REALIZAR LA “INVITACIÓN”.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 5 <strong>de</strong> 56
El “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación” se realiza con fundamento en los artículos 134 <strong>de</strong> la<br />
Constitución Política <strong>de</strong> los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 27 fracción II, 30 fracción I,<br />
32, 43 y 44 fracción I <strong>de</strong> la “LOPSRM” y los correlativos <strong>de</strong> su “Reglamento”.<br />
1.4. ORIGEN DE LOS RECURSOS.<br />
Para cubrir las erogaciones que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> la adjudicación <strong>de</strong>l “Contrato” se cuenta con<br />
recursos <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, autorizados en el presupuesto modificado mediante a<strong>de</strong>cuación<br />
presupuestal número 2011-9-J4V-3, oficio OLI DG/245/2011 por la “SHCP” para el ejercicio fiscal<br />
2011, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l presupuesto Gasto <strong>de</strong> Inversión referido al capítulo 6000 y partida 62202.<br />
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS OBRAS OBJETO DEL “CONTRATO”.<br />
2.1 TRABAJOS DE OBRA SOLICITADOS.<br />
Los trabajos consisten en la "ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERÍA<br />
PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR EN LAS ESCUELAS NAÚTICAS<br />
MERCANTES “CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES” EN VERACRUZ, VER, “CAP.<br />
ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN TAMPICO, TAMPSMAZATLÁN, SIN, Y<br />
“CAP. ALT. ANTONIO GÓMEZ MAQUEO” EN MAZATLÁN, SINTAMPICO, TAMPS". los<br />
cuales <strong>de</strong> manera enunciativa, más no limitativa, compren<strong>de</strong>n los trabajos <strong>de</strong>scritos en el<br />
catálogo <strong>de</strong> conceptos, <strong>de</strong> la presente “<strong>Convocatoria</strong>”. Anexo “A”.<br />
2.2 VIGENCIA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL “CONTRATO”.<br />
2.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:<br />
La fecha estimada para inicio <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l “Contrato”, será el día 28 <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong>l 2011 con un programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> 15 días naturales para concluirse<br />
el día 12 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong>l 2011<br />
2.2.2. LUGAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:<br />
El “Contratista” ejecutará los trabajos objeto <strong>de</strong>l contrato en la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt.<br />
Antonio Gómez Maqueo”: Calzada Gabriel Leyva N° 2111, C.P. 82038, Col. Obrera, en Mazatlán,<br />
Sinaloa, Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González”: Blvd. Adolfo López<br />
Mateos y Fi<strong>de</strong>l Velázquez s/n, Col. Guadalupe Mainero, C.P. 89000, Tampico, Tamps. Escuela<br />
Náutica Mercante “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres”: Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N C.P.<br />
91700 Veracruz, Veracruz.<br />
2.3 SUBCONTRATACIÓN.<br />
No se permitirá la subcontratación parcial o total <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l “Contrato”.<br />
2.4 ASOCIACIÓN.<br />
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente propuestas sin necesidad <strong>de</strong> constituir una<br />
sociedad o nueva sociedad en caso <strong>de</strong> personas morales, siempre y cuando cumplan con los siguientes<br />
aspectos:<br />
I. Con fundamento en el párrafo segundo <strong>de</strong>l artículo 36 <strong>de</strong> la “LOPSRM”, en la propuesta se<br />
establezcan con precisión y a satisfacción <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” las partes <strong>de</strong> los trabajos que cada<br />
persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 6 <strong>de</strong> 56
obligaciones. En este supuesto la propuesta <strong>de</strong>berá ser firmada por el representante común que<br />
para ese acto haya sido <strong>de</strong>signado por el grupo <strong>de</strong> personas.<br />
II. Con fundamento en el artículo 47 <strong>de</strong>l “Reglamento” los interesados que <strong>de</strong>cidan agruparse para<br />
presentar una propuesta, <strong>de</strong>berán acreditar en forma individual los requisitos señalados en las<br />
presentes “<strong>Convocatoria</strong>”, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> entregar una copia <strong>de</strong>l convenio correspondiente. La<br />
presentación <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la agrupación y la <strong>de</strong>l convenio <strong>de</strong>berá<br />
hacerse por el representante común.<br />
III. Bastará con la presentación <strong>de</strong> un solo ejemplar <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>”.<br />
IV. Todas las personas que integren la agrupación <strong>de</strong>berán celebrar un convenio privado que contendrá<br />
los aspectos siguientes <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción II <strong>de</strong>l<br />
“Reglamento”:<br />
a) Nombre, domicilio y Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes <strong>de</strong> las personas integrantes,<br />
señalando, en su caso, los datos <strong>de</strong> los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia<br />
legal <strong>de</strong> las personas morales y, <strong>de</strong> haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre<br />
<strong>de</strong> los socios que aparezcan en éstas;<br />
b) Nombre y domicilio <strong>de</strong> los representantes <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las personas agrupadas señalando,<br />
en su caso, los datos <strong>de</strong> las escrituras públicas con las que acrediten las faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
representación;<br />
c) Designación <strong>de</strong> un representante común, otorgándole po<strong>de</strong>r amplio y suficiente para aten<strong>de</strong>r<br />
todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento <strong>de</strong> licitación pública;<br />
d) Descripción <strong>de</strong> las partes objeto <strong>de</strong>l contrato que correspon<strong>de</strong>rá cumplir a cada persona<br />
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones, y<br />
e) Estipulación expresa <strong>de</strong> que cada uno <strong>de</strong> los firmantes quedará obligado junto con los <strong>de</strong>más<br />
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos <strong>de</strong>l<br />
procedimiento <strong>de</strong> contratación y <strong>de</strong>l contrato, en caso <strong>de</strong> que se les adjudique el mismo;<br />
2.5 CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.<br />
El “Licitante” ganador será el único responsable <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los trabajos y no podrá ce<strong>de</strong>r parcial<br />
o totalmente los <strong>de</strong>rechos y obligaciones que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l “Contrato”, salvo los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro, en<br />
cuyo caso <strong>de</strong>berá contar con la autorización expresa <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
3 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.”<br />
3.1. LA CONVOCATORIA.<br />
La “<strong>Convocatoria</strong>” estará a disposición <strong>de</strong> los “Licitantes” en la página <strong>de</strong> CompraNet, <strong>de</strong> conformidad<br />
al Programa <strong>de</strong> Eventos contenido en el numeral 3.7 <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” y su obtención será gratuita.<br />
Asimismo los “Licitantes” podrán consultar la “<strong>Convocatoria</strong>” en la página web <strong>de</strong> la “Convocante”<br />
www.fi<strong>de</strong>na.edu.mx, quién a<strong>de</strong>más pondrá a su disposición copia <strong>de</strong>l texto <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” en el<br />
domicilio <strong>de</strong> la “Convocante”.<br />
3.2 NEGOCIACIÓN.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 7 <strong>de</strong> 56
Ninguna <strong>de</strong> las condiciones contenidas en la “<strong>Convocatoria</strong>”, ni las propuestas presentadas por los<br />
“Licitantes”, podrán ser negociadas.<br />
3.3 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA “CONVOCATORIA”.<br />
La “<strong>Convocatoria</strong>” podrá modificarse, por iniciativa <strong>de</strong> la “Convocante” o en atención a las aclaraciones<br />
formuladas por los “Licitantes”, en la junta <strong>de</strong> aclaraciones, en caso <strong>de</strong> resultar modificaciones, en<br />
ningún caso éstas, podrán consistir en la sustitución o variación sustancial <strong>de</strong> los trabajos convocados<br />
originalmente, o bien, en la adición <strong>de</strong> otros distintos.<br />
Cualquier modificación a la “<strong>Convocatoria</strong>” en términos <strong>de</strong>l párrafo anterior, será notificada por la<br />
“Convocante” a los “Licitantes”, a más tardar el séptimo día natural previo al acto <strong>de</strong> presentación y<br />
apertura <strong>de</strong> proposiciones, <strong>de</strong>biendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día<br />
hábil siguiente a aquél en que se efectúen.<br />
3.4 ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”.<br />
Para la entrega <strong>de</strong> las Propuestas Técnicas y Económicas es necesaria la asistencia <strong>de</strong> los “Licitantes”<br />
al acto <strong>de</strong> entrega y apertura <strong>de</strong> Propuestas Técnicas y Económicas, que tendrá verificativo en la fecha,<br />
hora y lugar indicados en el Programa <strong>de</strong> Eventos contenido en el numeral 3.7 <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>”.<br />
Los “Licitantes” que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en la “<strong>Convocatoria</strong>” y/o sus<br />
propuestas se hayan <strong>de</strong>sechado, podrán asistir en cualquiera <strong>de</strong> las etapas <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong><br />
Contratación”, bajo la condición <strong>de</strong> que éstos <strong>de</strong>berán registrar su asistencia y abstenerse <strong>de</strong> intervenir<br />
<strong>de</strong> cualquier forma en los eventos que se realicen.<br />
Están en posibilidad <strong>de</strong> asistir a los actos públicos <strong>de</strong> esta licitación, las cámaras, colegios o asociaciones<br />
profesionales u otras organizaciones no gubernamentales; así como, cualquier persona, que sin haber<br />
presentado un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en<br />
representación <strong>de</strong> un tercero, manifieste su interés <strong>de</strong> estar presente en los mismos, bajo la condición <strong>de</strong><br />
que estos <strong>de</strong>berán registrar su asistencia antes <strong>de</strong>l inicio <strong>de</strong>l acto y abstenerse <strong>de</strong> intervenir en cualquier<br />
forma en los mismos.<br />
3.5 IDIOMA Y MONEDA.<br />
Todas las propuestas <strong>de</strong>berán presentarse en Idioma Español y en Moneda Nacional, los precios<br />
serán fijos y permanecerán vigentes hasta el término <strong>de</strong>l “Contrato”, <strong>de</strong>biendo presentar <strong>de</strong>sglosado el<br />
“IVA”, tanto en la propuesta económica como en la facturación que en este tenor emita el adjudicado.<br />
3.6. RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN.<br />
Queda prohibida la participación en el “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”, a las personas que se<br />
encuentren en los supuestos <strong>de</strong> los artículos 51 y 78 <strong>de</strong> esta Ley.<br />
3.7. PROGRAMA DE EVENTOS DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”.<br />
No. EVENTO FECHA HORA LUGAR<br />
1 JUNTA DE ACLARACIONES 29/septiembre/11 13.00 HRS. Domicilio <strong>de</strong> la convocante<br />
2<br />
PRESENTACIÓN Y APERTURA<br />
DE PROPUESTAS<br />
03/octubre/11 13.00 HRS. Domicilio <strong>de</strong> la convocante<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 8 <strong>de</strong> 56
3 FALLO<br />
4 FIRMA DE CONTRATO<br />
04/ octubre<br />
septiembre/11<br />
0528/ octubre<br />
septiembre/11<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
13:00 HRS. Domicilio <strong>de</strong> la convocante<br />
13.00 HRS. Domicilio <strong>de</strong> la convocante<br />
4. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y<br />
ECONÓMICA.<br />
a. Los “Licitantes” <strong>de</strong>berán elaborar su propuesta técnica y económica apegándose a lo dispuesto en<br />
el contenido <strong>de</strong> los documentos solicitados en la “<strong>Convocatoria</strong>” y sus “Anexos”.<br />
b. La propuesta técnica y económica <strong>de</strong>berá presentarse en hojas membreteadas <strong>de</strong>l “Licitante”, con<br />
sus respectivos anexos incluyendo la totalidad <strong>de</strong> los datos que le sean solicitados, en forma<br />
impresa sin correcciones ni enmendaduras, consignando los precios ofertados en moneda<br />
nacional, rubricadas y firmadas por el “Licitante” o el apo<strong>de</strong>rado legal facultado para ello en todas<br />
y cada una <strong>de</strong> sus fojas.<br />
c. La propuesta <strong>de</strong>berá presentarse en un sobre completamente cerrado, señalando claramente en su<br />
cubierta los siguientes datos: “PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA”, nombre <strong>de</strong>l “Licitante” y<br />
número <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”. Adicionalmente, se podrá presentar en CD-ROM<br />
(formato Word) a efecto <strong>de</strong> agilizar la elaboración <strong>de</strong> las actas correspondientes.<br />
d. El “Licitante” <strong>de</strong>berá presentar la totalidad <strong>de</strong> los documentos solicitados en forma uniforme y<br />
or<strong>de</strong>nada, en atención a las características, complejidad y magnitud <strong>de</strong> los trabajos a realizar,<br />
<strong>de</strong>biendo utilizar los formatos y documentos mencionados en los numerales 5 y 6 <strong>de</strong> la<br />
“<strong>Convocatoria</strong>”, en el or<strong>de</strong>n establecido en los citados numerales y <strong>de</strong>bidamente rubricados en<br />
cada una <strong>de</strong> sus hojas, por persona que tenga faculta<strong>de</strong>s suficientes para ello y firmados<br />
autógrafamente por dicha persona en la última hoja <strong>de</strong>l documento respectivo, así como en aquellas<br />
partes en que expresamente se señale; en caso <strong>de</strong> que el “Licitante” presente otros formatos,<br />
éstos <strong>de</strong>berán cumplir con cada uno <strong>de</strong> los elementos requeridos por la “Convocante”<br />
e. El “Licitante” podrá foliar todas las fojas que integran su propuesta, para un mejor control <strong>de</strong> la<br />
documentación presentada; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> consignar con toda claridad el nombre completo <strong>de</strong>l<br />
“Licitante”, <strong>de</strong> su representante legal, el carácter con el que comparece y su cargo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />
empresa, según sea el caso.<br />
4. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y<br />
ECONÓMICA.<br />
ANEXO NOMBRE<br />
A Catalogo <strong>de</strong> conceptos<br />
B Personalidad Jurídica<br />
Expresión <strong>de</strong> interés a participar en el<br />
C<br />
procedimiento <strong>de</strong> contratación<br />
D I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l representante legal<br />
E Carta po<strong>de</strong>r simple<br />
F Domicilio para oír y recibir notificaciones<br />
G RFC<br />
H No encontrarse en ninguno <strong>de</strong> los supuestos<br />
DOCUMENTO ENTREGADO<br />
SI NO<br />
Página 9 <strong>de</strong> 56
I<br />
señalados en los Artículos 51 y 78 <strong>de</strong> la<br />
“LOPSRM”<br />
No encontrarse en el supuesto <strong>de</strong> la fracción<br />
VII <strong>de</strong>l Artículo 51 <strong>de</strong> la “LOPSRM”<br />
J Nacionalidad Mexicana<br />
K Declaración <strong>de</strong> integridad<br />
L Subcontratación<br />
M Escrito que conoce el Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Contrato<br />
N<br />
Compromiso<br />
Terceros<br />
con la Transparencia a<br />
Ñ<br />
Manifestación <strong>de</strong> conocer y aceptar<br />
contenido <strong>de</strong> la <strong>Convocatoria</strong><br />
el<br />
O<br />
Cuotas obrero-patronales ante el Instituto<br />
Mexicano <strong>de</strong>l Seguro Social (IMSS).<br />
P Cuotas obrero-patronales ante el Infonavit<br />
Q Declaración fiscal<br />
R Estados financieros<br />
Currículo <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los profesionales<br />
S técnicos que serán parte <strong>de</strong> los trabajos a<br />
realizar<br />
T Curriculum vitae <strong>de</strong>l “Licitante”<br />
U<br />
Carta compromiso <strong>de</strong> su propuesta<br />
económica<br />
V<br />
Catalogo <strong>de</strong> conceptos propuesta<br />
económica<br />
5. DOCUMENTACIÓN LEGAL:<br />
Consi<strong>de</strong>raciones Generales.<br />
Los documentos relativos a los requisitos legales, <strong>de</strong> capacidad tecina y <strong>de</strong> capacidad financiera que<br />
<strong>de</strong>berán cubrir los “Licitantes” son los que se relacionan, mismos que tienen que presentarse en copia<br />
simple.<br />
El “Licitante” al que le sea adjudicado el “Contrato”, <strong>de</strong>berá presentar ante la “Convocante”, previo a la<br />
firma <strong>de</strong> éste, los originales o copias certificadas <strong>de</strong> la documentación legal con objeto <strong>de</strong> llevar a cabo el<br />
cotejo respectivo.<br />
Los “Licitantes” podrán entregar la copia simple <strong>de</strong> los documentos relativos a los requisitos legales y <strong>de</strong><br />
capacidad financiera, en un sobre por separado <strong>de</strong> aquel que contengan la propuesta técnica y económica o<br />
integrarlos en el sobre que contiene la propuesta.<br />
La totalidad <strong>de</strong> los documentos y manifestaciones que <strong>de</strong>berán presentar por escrito los “Licitantes”, se<br />
harán en hojas membreteadas <strong>de</strong> la empresa, dirigidas a la “Convocante”, señalando fecha, número y<br />
nombre <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”.<br />
Las manifestaciones que presenten los “Licitantes” <strong>de</strong>ben dirigirse a la “Convocante” y <strong>de</strong>berán contener<br />
textos completos (no será válido remitirse a algún numeral <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>”) y estar <strong>de</strong>bidamente<br />
firmados por su representante legal.<br />
DOCUMENTO 1.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 10 <strong>de</strong> 56
Escrito con los datos generales <strong>de</strong>l “Licitante”, relativos a la personalidad y existencia jurídica <strong>de</strong>l licitante;<br />
tratándose <strong>de</strong> propuestas conjuntas, esta documentación <strong>de</strong>berá ser presentada individualmente por cada<br />
uno <strong>de</strong> los integrantes, Anexo “B”.<br />
DOCUMENTO 2.<br />
Escrito en el que su firmante exprese su interés en participar en la licitación y que cuenta con faculta<strong>de</strong>s<br />
suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Anexo “C” Mismo que preferentemente,<br />
<strong>de</strong>berá entregar en dos tantos un tanto fuera <strong>de</strong>l sobre cerrado y uno <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sobre serrado.<br />
DOCUMENTO 3.<br />
Copia <strong>de</strong> la I<strong>de</strong>ntificación oficial <strong>de</strong>l representante legal. Únicamente se aceptarán como i<strong>de</strong>ntificaciones<br />
oficiales cual quiera <strong>de</strong> las siguientes: cre<strong>de</strong>ncial para votar emitida por el Instituto Fe<strong>de</strong>ral Electoral,<br />
Pasaporte vigente, Cartilla Militar o Cédula Profesional emitida por la Dirección General <strong>de</strong> Profesiones.<br />
Anexo “D”<br />
DOCUMENTO 4.<br />
En su caso, carta po<strong>de</strong>r simple firmada ante dos testigos mediante la cual, el representante legal <strong>de</strong>l<br />
“Licitante” faculte ampliamente al apo<strong>de</strong>rado para concurrir a los diversos actos que conforman el<br />
programa <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”. Así mismo, <strong>de</strong>berá presentarse copia simple <strong>de</strong> una<br />
i<strong>de</strong>ntificación oficial <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>rdante y apo<strong>de</strong>rado, así como, copia simple <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los testigos<br />
que suscriban dicho documento. Anexo “E”<br />
DOCUMENTO 5.<br />
Escrito en el que el “Licitante” manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo <strong>de</strong> notificaciones y<br />
documentos que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”; anexando copia <strong>de</strong>l<br />
comprobante <strong>de</strong> domicilio (recibo <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> impuesto predial, luz, agua o telefónico resi<strong>de</strong>ncialcomercial,<br />
no <strong>de</strong> telefonía móvil), cuya fecha <strong>de</strong> expedición no sea mayor a tres meses. Anexo “F”<br />
DOCUMENTO 6.<br />
Comprobante <strong>de</strong> inscripción en el Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes (RFC), incluyendo la Cédula <strong>de</strong><br />
I<strong>de</strong>ntificación Fiscal (clave <strong>de</strong>l RFC) expedido por el Servicio <strong>de</strong> Administración Tributaria (SAT) <strong>de</strong> la<br />
Secretaría <strong>de</strong> Hacienda y Crédito Público (SHCP).<br />
Los “Licitantes” <strong>de</strong>berán encontrarse activos ante el SAT, (no en suspensión <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s), a la fecha <strong>de</strong><br />
presentación <strong>de</strong> la propuesta técnico-económica, en términos <strong>de</strong>l numeral 3.7 <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>”. Anexo<br />
“G”<br />
DOCUMENTO 7.<br />
Escrito mediante el cual <strong>de</strong>clare bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad que no se encuentra en alguno <strong>de</strong> los<br />
supuestos que establecen los artículos 51 y 78 <strong>de</strong> la “LOPSRM” que impidan su participación en el<br />
“Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”, previstos en el numeral 3.6 <strong>de</strong> la presente “<strong>Convocatoria</strong>”.<br />
Tratándose <strong>de</strong> propuestas conjuntas, esta manifestación <strong>de</strong>berá ser presentada individualmente por cada<br />
uno <strong>de</strong> sus integrantes. Anexo “H”<br />
DOCUMENTO 8.<br />
Escrito mediante el cual <strong>de</strong>clare bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad que los estudios, planes o programas que<br />
previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a<br />
los requerimientos reales <strong>de</strong> la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consi<strong>de</strong>ran costos estimados<br />
apegados a las condiciones <strong>de</strong> mercado; lo anterior <strong>de</strong> conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo<br />
<strong>de</strong>l la fracción VII <strong>de</strong>l artículo 51 <strong>de</strong> la “LOPSRM”. Anexo “I”<br />
DOCUMENTO 9.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 11 <strong>de</strong> 56
Los “Licitantes” <strong>de</strong>berán presentar en papel membreteado, escrito, don<strong>de</strong> manifiesten que son <strong>de</strong><br />
nacionalidad mexicana. Tratándose <strong>de</strong> propuestas conjuntas, esta documentación <strong>de</strong>berá ser presentada<br />
individualmente por cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la propuesta conjunta. Anexo “J”<br />
DOCUMENTO 10.<br />
Declaración <strong>de</strong> integridad, mediante la cual el “Licitante” manifieste que se abstendrá, por si mismo o a<br />
través <strong>de</strong> interpósita persona <strong>de</strong> adoptar conductas encaminadas a que los funcionarios <strong>de</strong> la<br />
“Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones <strong>de</strong> las propuestas, el resultado <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong><br />
Contratación” o cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los<br />
<strong>de</strong>más “Licitantes”. Anexo “K”<br />
DOCUMENTO 11.<br />
Manifestación escrita en la que el “Licitante” indique que los trabajos señalados en el numeral 2 <strong>de</strong> esta<br />
“<strong>Convocatoria</strong>” no serán subcontratados, <strong>de</strong> conformidad con el numeral 2.3 <strong>de</strong> las mismas. Anexo “L”<br />
DOCUMENTO 12.<br />
Manifestación escrita <strong>de</strong> conocer el contenido <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>l contrato y su conformidad <strong>de</strong> ajustarse a sus<br />
términos o bien, presentar en este apartado, el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> contrato proporcionado por el “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
firmado o rubricado por el representante legal, en cada una <strong>de</strong> sus páginas. Anexo “M”<br />
DOCUMENTO 13.<br />
Los “Licitantes” <strong>de</strong>berán presentar <strong>de</strong>bidamente requisitado en dos tantos el formato “Compromisos con la<br />
Transparencia con Terceros”. Anexo “N”<br />
DOCUMENTO 14.<br />
Copia <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” y Anexos, <strong>de</strong>bidamente firmados por el “Licitante”, o en su caso, escrito en el<br />
que manifieste que conoce y acepta en contenido <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” y Anexos así como las<br />
modificaciones efectuadas en la junta <strong>de</strong> aclaraciones.. Anexo “Ñ”<br />
DOCUMENTO 15.<br />
Copia <strong>de</strong> los pagos <strong>de</strong> junio y julio <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong> las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano <strong>de</strong>l<br />
Seguro Social (IMSS). Anexo “O”<br />
6.1 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA<br />
DOCUMENTO 16.<br />
Copia <strong>de</strong> los pagos <strong>de</strong> la cuotas obrero patronales ante el Infonavit <strong>de</strong>l segundo y tercer bimestre <strong>de</strong>l 2011<br />
Anexo “P”<br />
DOCUMENTO 17.<br />
Declaración fiscal <strong>de</strong>l “Licitante”, correspondiente al ejercicio <strong>de</strong> 2010 y/o complementarias <strong>de</strong> 2011,<br />
<strong>de</strong>berá presentarse con el sello <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> la Institución Bancaria o en su <strong>de</strong>fecto, con el acuse<br />
emitido por el SAT, vía Internet y en su caso <strong>de</strong>claraciones fiscales complementarias. Anexo “Q”<br />
DOCUMENTO 18.<br />
De los estados financieros se verificarán, entre otros los siguientes aspectos:<br />
a) Que el capital <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong>l licitante cubra el financiamiento <strong>de</strong> los trabajos a realizar en los dos<br />
primeros meses <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos, <strong>de</strong> acuerdo a las cantida<strong>de</strong>s y plazos consi<strong>de</strong>rados<br />
en su análisis financiero presentado;<br />
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y<br />
c) El grado en que el licitante <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l en<strong>de</strong>udamiento y la rentabilidad <strong>de</strong> la empresa.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 12 <strong>de</strong> 56
d) Los que acrediten la capacidad financiera, como <strong>de</strong>claraciones fiscales, estados financieros<br />
dictaminados o no <strong>de</strong> los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> nueva<br />
creación, los más actualizados a la fecha <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> proposiciones, con el contenido y<br />
alcance que requiera la convocante; Anexo “R”<br />
6.2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.<br />
DOCUMENTO 19.<br />
Currículum <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los profesionales técnicos que serán responsables <strong>de</strong> la dirección,<br />
administración y elaboración <strong>de</strong> los proyectos, los que <strong>de</strong>berán tener experiencia en la elaboración <strong>de</strong><br />
proyectos ejecutivos similares a los <strong>de</strong>l presente “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”, rubricada y firmada<br />
autógrafamente por éstos en todas sus hojas. Anexo “S”<br />
DOCUMENTO 20.<br />
Currículum vitae <strong>de</strong>l “Licitante”, en el cual <strong>de</strong>muestre su experiencia en la realización <strong>de</strong> obras, que<br />
contenga mínimo 4 (cuatro) <strong>de</strong> sus principales clientes y capacidad técnica en la prestación <strong>de</strong> trabajos con<br />
características similares a los <strong>de</strong>l presente “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación” en el que se i<strong>de</strong>ntifiquen los<br />
trabajos realizados por el licitante y pueda ser comprobable su participación, <strong>de</strong>biendo indicar el nombre <strong>de</strong><br />
la contratante, <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas<br />
previstas <strong>de</strong> terminaciones, según el caso, rubricado y firmado autógrafamente por éstos en todas sus<br />
hojas.<br />
Asimismo, <strong>de</strong>berá incluir carta membreteada expedida por los contratantes <strong>de</strong> los trabajos señalados en el<br />
párrafo inmediato anterior, especificando el objeto <strong>de</strong>l trabajo, nombre, domicilio y número telefónico <strong>de</strong>l o<br />
<strong>de</strong> los Contratantes; nombre <strong>de</strong>l responsable que pueda informar al respecto; periodo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los<br />
trabajos, firmada por el representante legal o por quien cuente con faculta<strong>de</strong>s suficientes para ello. Anexo<br />
“T”.<br />
DOCUMENTO 21.<br />
Carta compromiso <strong>de</strong> la propuesta <strong>de</strong>bidamente requisitada y firmada, en la que el “Licitante” señale el<br />
monto total <strong>de</strong> su propuesta económica, el plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos, en caso <strong>de</strong> resultar ganador,<br />
conforme al formato <strong>de</strong>l Anexo “U”, así como el “Licitante” se obligue a cumplir y respetar:<br />
a) Las disposiciones fe<strong>de</strong>rales y/o estatales que resulten aplicables;<br />
Las disposiciones contenidas en la “<strong>Convocatoria</strong>” relativas al “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”, el acta<br />
correspondiente a la Junta <strong>de</strong> Aclaraciones y sus Anexos.<br />
DOCUMENTO 21.<br />
Catálogo <strong>de</strong> conceptos, conteniendo <strong>de</strong>scripción, unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medición, cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabajo, precios<br />
unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la propuesta económica. Este<br />
documento formará el presupuesto <strong>de</strong> los trabajos a realizar que servirá para formalizar el contrato<br />
correspondiente (Propuesta económica). Anexo “V”<br />
7. JUNTA DE ACLARACIONES.<br />
La asistencia <strong>de</strong> los “Licitantes” a la junta <strong>de</strong> aclaraciones <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” es optativa y se<br />
realizará el día 29 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong>l 2011 a las 13:00 horas, en la sala <strong>de</strong> usos múltiples en el<br />
“Domicilio <strong>de</strong> la Convocante”, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos<br />
contenidos en la “<strong>Convocatoria</strong>”, <strong>de</strong>berán presentar escrito, en el que expresen su interés en<br />
participar en la invitación, por sí o en representación <strong>de</strong> un tercero, manifestando en todos los<br />
casos sus datos generales y en su caso, <strong>de</strong> su representante (Anexo C) (solo en caso <strong>de</strong> solicitar<br />
aclaraciones a la Invitación), el cual se acompañara a la solicitud <strong>de</strong> aclaración correspondiente una<br />
versión electrónico <strong>de</strong> la misma que permita a la “Convocante” clasificarla e integrarla por temas, para<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 13 <strong>de</strong> 56
facilitar su respuesta. La versión electrónica será <strong>de</strong>vuelta al “Licitante” en el acto <strong>de</strong> Junta <strong>de</strong><br />
aclaraciones.<br />
O bien, las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aclaración podrán enviarse a través <strong>de</strong> CompraNet, o a través <strong>de</strong>l correo<br />
electrónico subadmon@fi<strong>de</strong>na.gob.mx, o bien entregarlas personalmente en el domicilio <strong>de</strong> la<br />
“Convocante”, a más tardar veinticuatro horas antes <strong>de</strong> la fecha y hora en que se vaya a realizar la<br />
citada junta.<br />
La “Convocante” tomará la hora <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aclaración la que indique el sello <strong>de</strong><br />
recepción <strong>de</strong> la Subdirección <strong>de</strong> Administración, tratándose <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s que se haga llegar a través <strong>de</strong><br />
correo electrónico, la hora que registre el sistema <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso al momento <strong>de</strong> envío.<br />
Las dudas o aclaraciones que tengan con respecto al contenido <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” y sus anexos <strong>de</strong><br />
preferencia <strong>de</strong>berán estar numeradas en arábigos en forma consecutiva, haciendo mención al punto,<br />
inciso o párrafo, referido <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” o anexos.<br />
Las solicitu<strong>de</strong>s que no cumplan con los requisitos antes señaladas, la “Convocante” podrá <strong>de</strong>secharlas.<br />
7.1 RESPUESTA A DUDAS Y ACLARACIONES.<br />
La “Convocante”, contestará las preguntas y dudas <strong>de</strong> manera individual o <strong>de</strong> manera conjunta<br />
tratándose <strong>de</strong> aquéllas que hubiera agrupado por correspon<strong>de</strong>r a un mismo punto o apartado <strong>de</strong> la<br />
presente “<strong>Convocatoria</strong>” en forma clara y precisa.<br />
Al concluir la junta se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los<br />
“Licitantes” y las respuestas <strong>de</strong> la “Convocante”, la cual contendrá la firma <strong>de</strong> conformidad <strong>de</strong> los<br />
asistentes, sin que la falta <strong>de</strong> firma <strong>de</strong> alguno <strong>de</strong> ellos invali<strong>de</strong> su contenido y efectos, entregará copia<br />
simple a los asistentes <strong>de</strong> las actas que al efecto se levanten quienes firmarán el acuse <strong>de</strong> recibo<br />
respectivo y al finalizar las juntas <strong>de</strong> aclaraciones, se pondrán a disposición <strong>de</strong> los “Licitantes” que no<br />
hayan asistido, en días y horas laborables en la Subdirección <strong>de</strong> Administración, para efectos <strong>de</strong> su<br />
notificación, siendo <strong>de</strong> la exclusiva responsabilidad <strong>de</strong> los “Licitantes” acudir a enterarse <strong>de</strong> su<br />
contenido y obtener copia <strong>de</strong> las mismas, teniendo como plazo límite para recoger su copia un día hábil<br />
anterior al acto señalado en el numeral 9.<br />
Asimismo, estará disponible en el sistema Compranet (www.compranet.gob.mx) y en el tablero <strong>de</strong> avisos<br />
<strong>de</strong> la “Convocante”; mismo que se encuentra en la recepción <strong>de</strong>l “Domicilio <strong>de</strong> la Convocante”.<br />
Será responsabilidad <strong>de</strong>l licitante, el no recoger copia <strong>de</strong>l acta <strong>de</strong> la junta <strong>de</strong> aclaraciones, no consultarla<br />
en Compranet o no verificarla en el tablero <strong>de</strong> avisos <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” en un término no menor a cinco<br />
días.<br />
Dependiendo <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> las preguntas <strong>de</strong> los “Licitantes”, la “Convocante” podrá<br />
celebrar una o más juntas <strong>de</strong> aclaraciones; al concluir la primera junta <strong>de</strong> aclaraciones podrá señalarse la<br />
fecha y hora para la celebración <strong>de</strong> una segunda o ulteriores juntas. En el acta correspondiente a la<br />
última junta <strong>de</strong> aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.<br />
La “Convocante” se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> contestar las preguntas formuladas en los casos en que se<br />
reciban en un término inferior a veinticuatro horas antes <strong>de</strong> la fecha y hora en que se vaya a realizar la<br />
junta <strong>de</strong> aclaraciones.<br />
La inasistencia <strong>de</strong> algún “Licitante” a cualquiera <strong>de</strong> las juntas <strong>de</strong> aclaraciones no será motivo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scalificación.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 14 <strong>de</strong> 56
El contenido <strong>de</strong> las actas que se levanten al amparo <strong>de</strong> las juntas <strong>de</strong> aclaraciones será obligatorio para<br />
todos los “Licitantes” y constituirá parte integrante <strong>de</strong> la presente “<strong>Convocatoria</strong>”, por lo que <strong>de</strong>berán<br />
integrar en su proposición cualquier indicación que se <strong>de</strong>rive <strong>de</strong> las referidas juntas, <strong>de</strong> lo contrario ésta será<br />
<strong>de</strong>sechada.<br />
8. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO Y ECONÓMICAS Y<br />
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA.<br />
Se llevará a cabo en el domicilio <strong>de</strong> la “Convocante” en la fecha y hora indicadas en el Programa <strong>de</strong><br />
Eventos o en caso <strong>de</strong> cambio, la nueva fecha se notificará en la Junta <strong>de</strong> Aclaraciones y se publicará en<br />
Compranet. Este evento lo presidirá el funcionario <strong>de</strong>signado por la “Convocante”, quien será la única<br />
persona facultada para aceptar o <strong>de</strong>sechar cualquier propuesta <strong>de</strong> las que se hubieren presentado y en<br />
general, para tomar todas las <strong>de</strong>cisiones que resulten necesarias durante la realización <strong>de</strong>l acto.<br />
El acto <strong>de</strong> presentación y apertura <strong>de</strong> propuestas, dará comienzo una vez verificada la hora <strong>de</strong> inicio con los<br />
invitados y “Licitantes”, la “Convocante” pasará lista <strong>de</strong> asistencia nombrando a los “Licitantes”<br />
conforme el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong> asistencia, manifestando en todos los casos los datos generales, cuyo<br />
representante al escuchar su nombre entregará al servidor público que presida el acto, la documentación<br />
legal y <strong>de</strong> capacidad financiera, así como el sobre conteniendo su propuesta técnica y económica.<br />
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor<br />
público que la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia o entidad <strong>de</strong>signe, rubricarán las partes <strong>de</strong> las proposiciones que<br />
previamente haya <strong>de</strong>terminado la convocante en la “<strong>Convocatoria</strong>” a la licitación, las que para estos<br />
efectos constarán documentalmente.<br />
De conformidad con lo previsto en el artículo 59 <strong>de</strong>l “Reglamento”, las propuestas serán evaluadas en dos<br />
formas: una cuantitativa, don<strong>de</strong> para la recepción <strong>de</strong> las mismas sólo bastará verificar la presentación <strong>de</strong><br />
los documentos, sin entrar a la revisión <strong>de</strong> su contenido; otra cualitativa, don<strong>de</strong> se realizará el estudio<br />
<strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> las propuestas presentadas, a efecto <strong>de</strong> que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” tenga los elementos necesarios<br />
para <strong>de</strong>terminar la solvencia <strong>de</strong> las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.<br />
Verificando también que haga entrega <strong>de</strong>l escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cir verdad, que cuenta con faculta<strong>de</strong>s suficientes para comprometerse por sí o por su<br />
representada, a cumplir con los establecido en la presente “<strong>Convocatoria</strong>”; sin que resulte<br />
necesario acreditar su personalidad jurídica. ANEXO “B”<br />
Los licitantes son los únicos responsables <strong>de</strong> que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el<br />
acto <strong>de</strong> presentación y apertura <strong>de</strong> propuestas. No será motivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>scalificación la falta <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación o<br />
<strong>de</strong> acreditamiento <strong>de</strong> la representación <strong>de</strong> la persona que solamente entregue la propuesta, pero sólo podrá<br />
participar durante el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l acto con el carácter <strong>de</strong> oyente.<br />
Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, se proce<strong>de</strong>rá a su apertura y a la revisión cuantitativa<br />
<strong>de</strong> la documentación legal, <strong>de</strong> capacidad financiera, técnica y económica, para verificar que el “Licitante”<br />
haya integrado en su propuesta todos los documentos solicitados en la “<strong>Convocatoria</strong>”; así como la<br />
acreditación mediante i<strong>de</strong>ntificación oficial (cre<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong>l Instituto Fe<strong>de</strong>ral Electoral, Pasaporte Vigente y/o<br />
Cédula Profesional) <strong>de</strong>l representante que asiste al acto. La documentación distinta a las propuestas<br />
técnicas y económicas podrá entregarse a elección <strong>de</strong>l “Licitante”, <strong>de</strong>ntro o fuera <strong>de</strong>l sobre que las<br />
contenga. En el caso <strong>de</strong> que algún licitante omitiere la presentación <strong>de</strong> documentos en su proposición, o les<br />
faltare algún requisito, esta no será <strong>de</strong>sechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar<br />
en el formato <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para<br />
cada licitante. Con posterioridad, la “Convocante” llevará a cabo la evaluación integral <strong>de</strong> las<br />
proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 15 <strong>de</strong> 56
omisión <strong>de</strong> los mismos, el resultado <strong>de</strong> dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo<br />
correspondiente<br />
Posteriormente, se dará lectura al importe total <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las propuestas económicas recibidas y se<br />
proce<strong>de</strong>rá a rubricar el Anexo “U” que contiene el importe <strong>de</strong> la oferta económica (DOCUMENTO 21 <strong>de</strong> la<br />
“<strong>Convocatoria</strong>”) <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las propuestas presentadas y aceptadas para su análisis cualitativo.<br />
Se levantará acta que servirá <strong>de</strong> constancia <strong>de</strong> la celebración <strong>de</strong>l acto <strong>de</strong> presentación y apertura <strong>de</strong> las<br />
proposiciones, en la que se harán constar el importe <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> ellas; se señalará lugar, fecha y hora<br />
en que se dará a conocer el fallo <strong>de</strong> la licitación el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su<br />
disposición o se les entregará copia <strong>de</strong> la misma. La falta <strong>de</strong> firma <strong>de</strong> algún “Licitante” no invalidará su<br />
contenido y efectos, poniéndose a partir <strong>de</strong> esa fecha a disposición <strong>de</strong> los que no hayan asistido para<br />
efectos <strong>de</strong> su notificación, en el tablero <strong>de</strong> avisos <strong>de</strong> la rectoría <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso o en el sistema<br />
CompraNet.<br />
Los sobres con las propuestas quedarán bajo custodia <strong>de</strong> la “Convocante”, los cuales se <strong>de</strong>volverán<br />
previa solicitud por escrito, 15 días naturales <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber emitido el fallo correspondiente.<br />
9. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL,<br />
FINANCIERA Y LA PROPUESTS TÉCNICO Y ECONÓMICA.<br />
La evaluación legal, financiera, técnico y economica estará a cargo <strong>de</strong> la “Convocante” el cual llevará a<br />
cabo la revisión <strong>de</strong> las propuestas.<br />
Para realizar la evaluación legal, financiera, técnica y económica <strong>de</strong> las propuestas que presenten los<br />
“Licitantes”, la “Convocante” consi<strong>de</strong>rará, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los criterios que establece la “<strong>Convocatoria</strong>”, las<br />
características técnicas, especialida<strong>de</strong>s, grado <strong>de</strong> complejidad y magnitud <strong>de</strong> los servicios, metodología,<br />
transferencia <strong>de</strong> conocimientos o tecnología y la formación y experiencia <strong>de</strong>l personal clave asignada<br />
directamente a la ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
10. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y DE LA<br />
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.<br />
a. La evaluación <strong>de</strong> las propuestas, se realizará conforme al artículo 38 <strong>de</strong> la “LOPSRM”, 63, 64 y 65<br />
<strong>de</strong> su “Reglamento”, por lo que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” para hacer la evaluación <strong>de</strong> las propuestas,<br />
verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos y documentos solicitados en la<br />
“<strong>Convocatoria</strong>” <strong>de</strong> licitación, en la “LOPSRM” y su “Reglamento”<br />
b. Verificará, entre otros aspectos, el cumplimiento <strong>de</strong> las condiciones legales exigidas al “Licitante”;<br />
que los recursos propuestos por el “Licitante” sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente,<br />
conforme al programa <strong>de</strong> ejecución, las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e<br />
integración <strong>de</strong> los precios sean acor<strong>de</strong>s con las condiciones <strong>de</strong> costos vigentes en la zona o región<br />
don<strong>de</strong> se ejecuten los trabajos, así mismo que se hayan realizado <strong>de</strong> conformidad con lo<br />
establecido en el “Reglamento”. En ningún caso se utilizará el mecanismo <strong>de</strong> puntos y porcentajes<br />
en la evaluación, por lo que se estará a lo dispuesto en el artículo 63 fracción I inciso b <strong>de</strong>l<br />
“Reglamento”.<br />
c. No serán objeto <strong>de</strong> evaluación, las condiciones que haya establecido “Fi<strong>de</strong>icomiso” con el<br />
propósito <strong>de</strong> facilitar la presentación <strong>de</strong> las propuestas y agilizar la conducción <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong> la<br />
licitación; así como, cualquier otro requisito que, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la<br />
solvencia <strong>de</strong> las propuestas.<br />
d. La evaluación <strong>de</strong> las propuestas, se realizará conforme a lo estipulado en los artículo 64 y 65 <strong>de</strong>l<br />
“Reglamento” <strong>de</strong> la “LOPSRM”<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 16 <strong>de</strong> 56
11. CAUSALES PARA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.<br />
La “Convocante” consi<strong>de</strong>rará como causa <strong>de</strong> <strong>de</strong>sechamiento, con base en el dictamen que para tal efecto<br />
se elabore, el incumplimiento <strong>de</strong> alguno(s) <strong>de</strong> los requisitos legales, financieros, técnicos o económicos<br />
establecidos en la “<strong>Convocatoria</strong> y toda causa expresa con fundamento en los artículos 31 <strong>de</strong> la<br />
“LOPSRM” y 69 <strong>de</strong>l “Reglamento”.<br />
12. CONSIDERACIONES GENERALES.<br />
a) Las disposiciones que contenga la “<strong>Convocatoria</strong>” y sus Anexos, serán válidas durante el<br />
“Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”, la vigencia <strong>de</strong>l “Contrato” y <strong>de</strong> los convenios que se pudieran<br />
celebrar posteriormente.<br />
b) Las propuestas que satisfagan todos los puntos señalados en el numeral 11 y sus respectivos<br />
incisos, serán calificadas por la “Convocante” como solventes legal, financiera, técnica y<br />
económicamente, lo cual se asentará en el Dictamen Técnico que para tal efecto se elabore, en el<br />
que a<strong>de</strong>más se hará constar una reseña cronológica <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong>l “Procedimiento <strong>de</strong><br />
Contratación”.<br />
13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO”.<br />
Conforme a lo establecido en el artículo 38 <strong>de</strong> la “LOPSRM”, al finalizar la evaluación <strong>de</strong> las propuestas, el<br />
contrato se adjudicará, al licitante cuya propuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios <strong>de</strong><br />
evaluación que establecen la “<strong>Convocatoria</strong>” <strong>de</strong> licitación, <strong>de</strong> conformidad con la “LOPSRM” y su<br />
“Reglamento”, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Fi<strong>de</strong>icomiso” y garantice<br />
satisfactoriamente el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones respectivas.<br />
Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el<br />
contrato se adjudicará a quien presente la propuesta que resulte económicamente más conveniente para el<br />
estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión <strong>de</strong> los trabajos que<br />
pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones <strong>de</strong> contratación en cuanto a precio, calidad,<br />
financiamiento, oportunidad y <strong>de</strong>más circunstancias pertinentes.<br />
En caso <strong>de</strong> que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se<br />
resolverá en términos <strong>de</strong>l penúltimo párrafo <strong>de</strong>l artículo 38 <strong>de</strong> la “LOPSRM”. Se enten<strong>de</strong>rá por empate<br />
técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio.<br />
De conformidad con lo que se establece en el artículo 67 <strong>de</strong>l “Reglamento”, si no fuere factible resolver el<br />
empate en los términos <strong>de</strong>l penúltimo párrafo <strong>de</strong>l artículo 38 <strong>de</strong> la “LOPSRM”, la adjudicación se efectuará<br />
en favor <strong>de</strong>l licitante que resulte ganador <strong>de</strong>l sorteo manual por insaculación que celebre “Fi<strong>de</strong>icomiso” en<br />
el propio acto <strong>de</strong> fallo, el cual consistirá en la participación <strong>de</strong> un boleto por cada propuesta que resulte<br />
empatada y <strong>de</strong>positados en una urna transparente, <strong>de</strong> la que se extraerá en primer lugar el boleto <strong>de</strong>l<br />
licitante ganador y posteriormente, los <strong>de</strong>más boletos empatados, con lo que se <strong>de</strong>terminarán los<br />
subsecuentes lugares que ocuparán tales propuestas.<br />
En caso <strong>de</strong> no dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa<br />
invitación por escrito a los licitantes y a un representante <strong>de</strong>l órgano interno <strong>de</strong> control, <strong>de</strong>biendo levantarse<br />
el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o falta <strong>de</strong> firma en el acta respectiva <strong>de</strong> los<br />
invitados, invali<strong>de</strong> el acto.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 17 <strong>de</strong> 56
14. FALLO DE ADJUDICACIÓN.<br />
Una vez hecha la evaluación <strong>de</strong> las proposiciones, el contrato se adjudicará <strong>de</strong> entre los licitantes, a aquél<br />
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios <strong>de</strong> adjudicación establecidos en la<br />
“<strong>Convocatoria</strong>” a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la<br />
“Convocante”, y por tanto garantiza el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones respectivas.<br />
En junta pública se dará a conocer el fallo <strong>de</strong> la licitación conforme se establece en el artículo 39 <strong>de</strong> la<br />
“LOPSRM”, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones,<br />
entregándoseles copia <strong>de</strong>l mismo y levantándose el acta respectiva.<br />
La falta <strong>de</strong> firma <strong>de</strong> algún licitante no invalidará su contenido y efectos, el acta estará a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
su elaboración a disposición <strong>de</strong> los que no hayan asistido, para efecto <strong>de</strong> su notificación en el tablero <strong>de</strong><br />
avisos <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”. Cuando el fallo no se <strong>de</strong> a conocer en la junta pública referida, el contenido <strong>de</strong>l<br />
mismo se difundirá a través <strong>de</strong> CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos <strong>de</strong> su notificación a<br />
los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se<br />
encuentra a su disposición en CompraNet.<br />
Cuando exista <strong>de</strong>sechamiento <strong>de</strong> alguna propuesta, en el mismo acto <strong>de</strong> fallo o adjunta a la comunicación<br />
referida, “Fi<strong>de</strong>icomiso” proporcionará por escrito a los “Licitantes”, la información <strong>de</strong> las razones por las<br />
cuales su propuesta no resultó ganadora.<br />
Contra la resolución que contenga el fallo no proce<strong>de</strong>rá recurso alguno, sin embargo, proce<strong>de</strong>rá la<br />
inconformidad en términos <strong>de</strong>l Título Séptimo, Capítulo Primero <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
15. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.<br />
Conforme a lo dispuesto en los artículos 40 <strong>de</strong> la “LOPSRM” y 71 <strong>de</strong>l “Reglamento” el “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
proce<strong>de</strong>rá a <strong>de</strong>clarar <strong>de</strong>sierta la presente “Licitación” y se podrá adjudicar el contrato al aparo <strong>de</strong> la<br />
fracción VII artículo 42 <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
16. CAUSAS DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”.<br />
a) El “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor.<br />
b) De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, <strong>de</strong>bidamente justificadas, que<br />
provoquen la extinción <strong>de</strong> la necesidad <strong>de</strong> contratar los trabajos y que <strong>de</strong> continuarse con el<br />
procedimiento <strong>de</strong> contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
c) La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> dar por cancelada la licitación, <strong>de</strong>berá precisar el acontecimiento que motiva la<br />
<strong>de</strong>cisión, la cual se hará <strong>de</strong>l conocimiento <strong>de</strong> los licitantes y <strong>de</strong>l Órgano Interno <strong>de</strong> Control, <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> los diez días hábiles siguientes a su emisión, conforme a lo que señala el artículo 70 <strong>de</strong>l<br />
“Reglamento”.<br />
La suspensión , cancelación y/o nulidad total <strong>de</strong>l “procedimiento <strong>de</strong> contratación proce<strong>de</strong>rá cuando la<br />
Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública <strong>de</strong>termine la nulidad total <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> contratación por causas<br />
imputables al “Fi<strong>de</strong>icomiso”, en los términos <strong>de</strong>l artículo 60 <strong>de</strong> la “LOPSRM”, la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia o entidad<br />
reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean<br />
razonables, estén <strong>de</strong>bidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación<br />
correspondiente.<br />
17. CONDICIONES DE PAGO.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 18 <strong>de</strong> 56
Los pagos correspondientes a la ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l “Contrato” se efectuarán con base en<br />
lo siguiente:<br />
17.1 PAGO DE LOS TRABAJOS.<br />
a. Dichos trabajos se pagarán en una solo exhibición contra los trabajos <strong>de</strong>vengados a su entera<br />
satisfacción en tiempo y forma, a más tardar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo no mayor <strong>de</strong> veinte días<br />
naturales contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> la fatura que reuna los requisitos fiscales<br />
y <strong>de</strong> los documentos que acrediten la proce<strong>de</strong>ncia en el pago, previo visto bueno por el<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso<br />
b. El contratista será el único responsable <strong>de</strong> que las facturas que se presenten para su pago,<br />
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta<br />
<strong>de</strong> alguno <strong>de</strong> éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago <strong>de</strong> los<br />
gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
c. El “Fi<strong>de</strong>icomiso”, podrá retener pagos total o parcialmente en caso <strong>de</strong> incumplimiento por parte<br />
<strong>de</strong>l “Contratista” a cualquiera <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l “Contrato”.<br />
d. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el<br />
“Contratista” señale para tal efecto.<br />
18. PAGOS EN EXCESO.<br />
Tratándose <strong>de</strong> pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste <strong>de</strong>berá reintegrarlos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
5 días posteriores a la solicitud <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, transcurrido este plazo el “Contratista” adicionalmente<br />
cubrirá los intereses que se calcularán conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal <strong>de</strong> la<br />
Fe<strong>de</strong>ración, como si se tratara <strong>de</strong>l supuesto <strong>de</strong> prórroga para el pago <strong>de</strong> créditos fiscales. Dichos intereses<br />
se generarán sobre los pagos mencionados y se computarán por días naturales, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> éstos<br />
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantida<strong>de</strong>s a disposición <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
19. FORMALIZACIÓN DEL “CONTRATO”.<br />
Una vez emitido el fallo, el licitante adjudicado, <strong>de</strong>berá formalizar el contrato en las oficinas <strong>de</strong> el<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso” en la fecha estimada que se indica en el punto 3.7 <strong>de</strong> la presente “<strong>Convocatoria</strong>”, la cual<br />
se podrá diferir previo aviso <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” al “Licitante” ganador, siempre que la nueva fecha, se<br />
encuentre <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo establecido en el artículo 47 <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido para<br />
tal efecto, el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, proce<strong>de</strong>rá en los términos <strong>de</strong>l artículo 78 <strong>de</strong> la “LOPSRM” y sin necesidad <strong>de</strong><br />
un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al participante que haya presentado la siguiente propuesta<br />
solvente que resulte económicamente más conveniente para el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, <strong>de</strong> conformidad con lo<br />
asentado en el dictamen que sirvió <strong>de</strong> base para emitir el fallo y así sucesivamente en caso <strong>de</strong> que este<br />
último no acepte la adjudicación y siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que<br />
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.<br />
Si el “Fi<strong>de</strong>icomiso” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones <strong>de</strong> las “<strong>Convocatoria</strong>” <strong>de</strong><br />
licitación que motivaron el fallo correspondiente, el “Licitante” ganador, sin incurrir en responsabilidad, no<br />
estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, a solicitud escrita <strong>de</strong>l licitante,<br />
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre<br />
que éstos sean razonables, estén <strong>de</strong>bidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación<br />
<strong>de</strong> que se trate.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 19 <strong>de</strong> 56
Conforme a los artículos 47 y 80 <strong>de</strong>l “Reglamento” cuando la propuesta ganadora <strong>de</strong> la licitación haya sido<br />
presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato <strong>de</strong>berá ser firmado por el representante <strong>de</strong><br />
cada una <strong>de</strong> ellas, en forma conjunta y solidaria, i<strong>de</strong>ntificando con precisión la parte <strong>de</strong> la obra que<br />
ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto <strong>de</strong><br />
presentación y apertura <strong>de</strong> propuestas formará parte integrante <strong>de</strong>l contrato como uno <strong>de</strong> sus anexos.<br />
Previo a la firma <strong>de</strong>l “Contrato” y <strong>de</strong> conformidad con lo establecido por el Artículo 32-D <strong>de</strong>l Código Fiscal<br />
<strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, el “Contratista” presentará escrito en el que manifieste bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad,<br />
que no tiene a<strong>de</strong>udos fiscales firmes a su cargo por impuestos fe<strong>de</strong>rales, en los siguientes términos:<br />
• El “Licitante” adjudicado, <strong>de</strong>berá realizar la consulta <strong>de</strong> opinión ante el “SAT”, preferentemente<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento <strong>de</strong>l fallo o<br />
adjudicación correspondiente.<br />
• En la solicitud <strong>de</strong> opinión al “SAT”, el licitante ganador, <strong>de</strong>berá incluir el correo electrónico<br />
subadmon@fi<strong>de</strong>na.gob.mx, a efecto <strong>de</strong> que el “SAT” envíe el acuse <strong>de</strong> respuesta, que emitirá<br />
en atención a su solicitud <strong>de</strong> opinión.<br />
• Tratándose <strong>de</strong> propuestas conjuntas, las personas <strong>de</strong>berán presentar el “Acuse <strong>de</strong> Recepción”,<br />
por cada uno <strong>de</strong> los obligados en dicha propuesta.<br />
20. GARANTÍAS.<br />
20.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO<br />
Para garantizar el cumplimiento <strong>de</strong> todas y cada una <strong>de</strong> las obligaciones que el presente contrato impone<br />
al "Contratista", éste otorgará una fianza a favor <strong>de</strong>l "Fi<strong>de</strong>icomiso", por una cantidad equivalente al<br />
10% <strong>de</strong>l monto total <strong>de</strong>l contrato, sin incluir el ”IVA”, misma que estará vigente durante la ejecución <strong>de</strong><br />
todos los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente instrumento.<br />
El "Contratista" <strong>de</strong>berá entregar la garantía durante los 15 días naturales siguientes a la fecha en que<br />
reciba la notificación <strong>de</strong>l fallo <strong>de</strong> adjudicación a su favor, pero invariablemente antes <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l<br />
presente contrato.<br />
El "Contratista" acepta que la garantía que se establece en este contrato, podrá ser revisada en sus<br />
estipulaciones, así como en el importe, <strong>de</strong>pendiendo las condiciones imperantes, mismas que serán<br />
<strong>de</strong>terminadas por el “Fi<strong>de</strong>icomiso".<br />
La póliza <strong>de</strong> fianza que garantice el cumplimiento <strong>de</strong> este contrato <strong>de</strong>berá contener las siguientes<br />
<strong>de</strong>claraciones expresas, que:<br />
a) Se otorga <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en la “LOPSRM”, su “Reglamento” y <strong>de</strong>más disposiciones<br />
legales aplicables.<br />
b) La fianza se otorga en los términos <strong>de</strong>l contrato.<br />
c) La fianza continuará vigente en el caso <strong>de</strong> que se otorgue prorroga o espera al <strong>de</strong>udor para el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas<br />
extemporáneamente.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 20 <strong>de</strong> 56
d) La fianza continuará en vigor en caso <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>tecten <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> construcción o responsabilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato, hasta que se satisfagan las citadas responsabilida<strong>de</strong>s.<br />
e) Para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito <strong>de</strong>l<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso”, que le emitirá cuando “Contratista" haya cumplido todas las obligaciones a su cargo<br />
que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l presente contrato.<br />
f) La institución afianzadora acepta lo expresamente preceptuado en los Artículos 93, 94, y 118; <strong>de</strong> La Ley<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Fianzas en vigor, otorgando la afianzadora el consentimiento a que hace<br />
referencia el Artículo 119 <strong>de</strong>l citado or<strong>de</strong>namiento.<br />
g) La fianza estará vigente durante la substanciación <strong>de</strong> todos los recursos legales o juicios que se<br />
interpongan y hasta que se dicte Resolución Definitiva por autoridad competente<br />
Mientras que el "Contratista" no entregue la garantía al "Fi<strong>de</strong>icomiso", estará obligado a cumplir con<br />
todas sus obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> éste contrato, pero no podrá exigir ninguno <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>rechos a su<br />
favor. Lo anterior si perjuicio <strong>de</strong> que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” <strong>de</strong>termine la rescisión administrativa <strong>de</strong>l contrato.<br />
La mencionada fianza, <strong>de</strong>berá ser expedida por una institución <strong>de</strong> fianzas, <strong>de</strong>bidamente autorizada, a<br />
favor <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” a satisfacción <strong>de</strong> éste y estará vigente hasta que las obras materia <strong>de</strong> este<br />
contrato hayan sido recibidas a entera conformidad <strong>de</strong>l "Fi<strong>de</strong>icomiso". Esta garantía será liberada una<br />
vez que haya sido constituida y entregada al "Fi<strong>de</strong>icomiso" la garantía por <strong>de</strong>fectos o vicios ocultos en<br />
los trabajos realizados o por cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido el "Contratista".<br />
Para la interpretación y cumplimiento que dichas pólizas representan, se somete a la Jurisdicción <strong>de</strong> los<br />
Tribunales Fe<strong>de</strong>rales con resi<strong>de</strong>ncia en la Ciudad <strong>de</strong> México, D.F., renunciando para este efecto al fuero<br />
que pudiera correspon<strong>de</strong>rle a razón <strong>de</strong> domicilio presente o futuro y a cualquier otro fuero, las fianzas<br />
permanecerán en vigor <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> su expedición y durante la substanciación <strong>de</strong> todos los<br />
recursos y juicios legales que se llegasen a interponer, hasta que se dicte resolución <strong>de</strong>finitiva por la<br />
autoridad competente.<br />
21. PENAS CONVENCIONALES.<br />
Queda entendido por las partes, que para el caso <strong>de</strong> atraso en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong> este<br />
contrato y por causas imputables al contratista, serán <strong>de</strong>terminadas en función <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong> los trabajos<br />
no ejecutados, penas convencionales, que en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto<br />
<strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> cumplimiento, conforme al siguiente procedimiento:<br />
a) Se aplicarán por atrasos, en las fechas establecidas en los programas <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos,<br />
<strong>de</strong> suministro o <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> los insumos; así como en la fecha <strong>de</strong> terminación pactada en el<br />
presente contrato.<br />
b) Dichas penalizaciones se aplicarán únicamente en función <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> los trabajos no ejecutados<br />
en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total <strong>de</strong> las obras, conforme lo establecido en<br />
el artículo 46 Bis <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
c) Las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento <strong>de</strong> las fechas críticas<br />
establecidas en el programa <strong>de</strong> ejecución general <strong>de</strong> los trabajos.<br />
d) El “Contratista”, cubrirá las penalizaciones, en razón <strong>de</strong>l la sumatoria <strong>de</strong>l diez por ciento mensual<br />
<strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> los trabajos no ejecutados hasta esa fecha en términos <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> ejecución<br />
general <strong>de</strong> los trabajos, más el uno al millar por cada día calendario <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora <strong>de</strong> los trabajos no<br />
ejecutados <strong>de</strong> conformidad al citado programa. La cantidad <strong>de</strong>terminada por concepto <strong>de</strong> pena<br />
convencional que resulte <strong>de</strong> la sumatoria anterior, se hará efectiva contra el importe <strong>de</strong> las<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 21 <strong>de</strong> 56
etenciones <strong>de</strong>finitivas que se hayan aplicado, <strong>de</strong> conformidad con lo pactado en el contrato; lo<br />
anterior, sin perjuicio <strong>de</strong> que el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, opte por la rescisión <strong>de</strong>l contrato.<br />
e) Para la aplicación <strong>de</strong> las penas convencionales, bastará un aviso por escrito dado por el propio<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso” al “Contratista”.<br />
f) La penalización a que se refiere la presente cláusula se aplicará como una retención económica a la<br />
estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se <strong>de</strong>termine el atraso, misma que el<br />
“Contratista” podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos <strong>de</strong> atraso<br />
señalados en los programas <strong>de</strong> ejecución, <strong>de</strong> suministro o <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> los insumos.<br />
g) La aplicación <strong>de</strong> estas retenciones tendrá el carácter <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitiva, si a la fecha pactada <strong>de</strong><br />
terminación <strong>de</strong> los trabajos, éstos no se han concluido.<br />
No implicará retraso en el programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la obra y, por tanto, no se consi<strong>de</strong>rará como<br />
incumplimiento <strong>de</strong>l contrato y causa <strong>de</strong> rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta <strong>de</strong><br />
pago <strong>de</strong> estimaciones, <strong>de</strong>biendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.<br />
22. INCONFORMIDADES Y SANCIONES.<br />
De conformidad con los artículos 83 y 84 <strong>de</strong> la “LOPSRM” los “Licitantes”, podrán inconformarse ante la<br />
Secretaria <strong>de</strong> la Función Pública por escrito directamente en sus oficinas ubicadas en Av. Insurgentes Sur #<br />
1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 en México, D. F., o a través <strong>de</strong><br />
CompraNet, por los actos que conforman el “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación” y que contravengan las<br />
disposiciones <strong>de</strong> la “LOPSRM” y su “Reglamento”, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los seis días hábiles siguientes a aquel en que<br />
ocurra el acto impugnado. Transcurrido dicho plazo, precluye el <strong>de</strong>recho a inconformarse, sin perjuicio <strong>de</strong><br />
que la Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública, pueda actuar en cualquier tiempo en los términos <strong>de</strong>l artículo 86 <strong>de</strong><br />
la “LOPSRM”.<br />
La manifestación <strong>de</strong> hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones <strong>de</strong> la “LOPSRM” y a las<br />
<strong>de</strong>más que resulten aplicables.<br />
Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improce<strong>de</strong>nte y se<br />
advierta que se hizo con el único propósito <strong>de</strong> retrasar y entorpecer la continuación <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong><br />
contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 <strong>de</strong> esta “LOPSRM”.<br />
Los “Licitantes” podrán presentar su inconformidad por escrito en los domicilios siguientes:<br />
Oficinas <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> la Función Pública: Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn, México<br />
D.F., C.P 01020 - Tel. 2000 3000<br />
Oficinas <strong>de</strong>l Órgano Interno <strong>de</strong> Control en el Fi<strong>de</strong>icomiso: Edificio A piso 2 <strong>de</strong> la calle Cuernavaca<br />
número 5, Col. Con<strong>de</strong>sa, México, D.F., C.P. 06140. Tel: 5241-6200;<br />
23. RESCISIÓN DEL “CONTRATO”.<br />
En cualquier momento el “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá rescindir el “Contrato”, sin necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>claración<br />
judicial, por causas imputables al “Contratista” cuando se llegasen a presentar algunas <strong>de</strong> las siguientes<br />
causas:<br />
I. Si el contratista, por causas imputables a él mismo, no inicia los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente<br />
contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a<br />
la “LOPSRM” y el “Reglamento”.<br />
II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución <strong>de</strong> los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 22 <strong>de</strong> 56
parte <strong>de</strong> ellos, que hubiere sido <strong>de</strong>tectada como <strong>de</strong>fectuosa por el “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
III. Si no ejecuta los trabajos <strong>de</strong> conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no<br />
acata las ór<strong>de</strong>nes dadas por el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra o por el supervisor.<br />
IV. Si no da cumplimiento a los programas <strong>de</strong> ejecución por falta <strong>de</strong> materiales, trabajadores o equipo<br />
<strong>de</strong> construcción y, que a juicio <strong>de</strong> el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, el atraso pueda dificultar la terminación<br />
satisfactoria <strong>de</strong> los trabajos en el plazo estipulado.<br />
V. No implicará retraso en el programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la obra y por tanto, no se consi<strong>de</strong>rará como<br />
incumplimiento <strong>de</strong>l contrato y causa <strong>de</strong> su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta <strong>de</strong><br />
información referente a planos, especificaciones o normas <strong>de</strong> calidad, <strong>de</strong> entrega física <strong>de</strong> las áreas<br />
<strong>de</strong> trabajo y <strong>de</strong> entrega oportuna <strong>de</strong> materiales y equipos <strong>de</strong> instalación permanente, <strong>de</strong> licencias y<br />
permisos que <strong>de</strong>ba proporcionar o suministrar el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, así como cuando este hubiere<br />
or<strong>de</strong>nado la suspensión <strong>de</strong> los trabajos.<br />
VI. Si es <strong>de</strong>clarado en concurso mercantil en los términos <strong>de</strong> la Ley General <strong>de</strong> Concursos Mercantiles.<br />
VII. Si subcontrata partes <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l contrato, sin contar con la autorización por escrito<br />
<strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
VIII. Si ce<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l contrato, sin contar con la autorización por escrito <strong>de</strong><br />
“el “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
IX. Si el contratista no da al “Fi<strong>de</strong>icomiso” y a las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias que tengan facultad <strong>de</strong> intervenir, las<br />
facilida<strong>de</strong>s y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión <strong>de</strong> los materiales y<br />
trabajos.<br />
X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso <strong>de</strong> que haya sido establecido como<br />
requisito, tener una <strong>de</strong>terminada nacionalidad.<br />
XI. Si siendo extranjero, invoca la protección <strong>de</strong> su gobierno en relación con el contrato, y.<br />
XII. En general, por el incumplimiento <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato, las<br />
leyes, tratados y <strong>de</strong>más disposiciones aplicables.<br />
Sin menoscabo <strong>de</strong> lo antes expuesto, en caso <strong>de</strong> presentarse cualquiera <strong>de</strong> estos supuestos, se estará a lo<br />
dispuesto en el Artículo 61 <strong>de</strong> la “LOPSRM”; así como, a lo establecido en los artículos 154 al 163 <strong>de</strong> su<br />
“Reglamento” y <strong>de</strong>más disposiciones que resulten aplicables.<br />
Las partes convienen que si el “Fi<strong>de</strong>icomiso” opta por dar por rescindido administrativamente el presente<br />
contrato o a exigir al “Contratista” su cumplimiento, en ambos casos el “Contratista” será responsable por<br />
los daños y perjuicios que por su incumplimiento cause al “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
23.1. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.<br />
Cuando el “Fi<strong>de</strong>icomiso” consi<strong>de</strong>re que el “Contratista”, ha incurrido en alguna <strong>de</strong> las causales <strong>de</strong><br />
rescisión apuntadas en este instrumento, o en la “LOPSRM” <strong>de</strong> la materia y su “Reglamento”, proce<strong>de</strong>rá<br />
<strong>de</strong> conformidad con lo siguiente:<br />
I. Se iniciará a partir <strong>de</strong> que el “Contratista” le sea comunicado el incumplimiento en que haya<br />
incurrido, para que en un término <strong>de</strong> quince días hábiles exponga lo que a su <strong>de</strong>recho convenga<br />
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 23 <strong>de</strong> 56
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá consi<strong>de</strong>rando los<br />
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y<br />
III. La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> dar o no por rescindido el contrato <strong>de</strong>berá ser <strong>de</strong>bidamente fundada,<br />
motivada y comunicada al contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince días hábiles siguientes a lo señalado<br />
por la fracción I <strong>de</strong> esta cláusula.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” se abstendrá <strong>de</strong> cubrir al “Contratista” los importes resultantes <strong>de</strong> trabajos ejecutados y<br />
aún no liquidados hasta la fecha <strong>de</strong> rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, el cual se<br />
efectuará <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 30 días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la rescisión. En dicho<br />
finiquito se <strong>de</strong>berá prever el sobre costo <strong>de</strong> los trabajos aún no ejecutados, que se encuentren atrasados<br />
conforme al Programa <strong>de</strong> Trabajo, así como lo relativo a la recuperación <strong>de</strong> los materiales y equipos que en<br />
su caso hayan sido entregados.<br />
El “Contratista” se compromete y obliga para el caso <strong>de</strong> que sea rescindido el presente contrato, a<br />
reintegrar al “Fi<strong>de</strong>icomiso” el saldo pendiente <strong>de</strong> amortizar <strong>de</strong>l anticipo otorgado, en un plazo máximo <strong>de</strong><br />
10 días naturales, contados a partir <strong>de</strong> la fecha en que le sea notificada a el “Contratista” la <strong>de</strong>terminación<br />
<strong>de</strong> dar por rescindido el contrato. En el supuesto <strong>de</strong> que el “Contratista” no reintegre dicho saldo en el<br />
plazo establecido, se obliga a pagar a el “Fi<strong>de</strong>icomiso” los gastos financieros que resulten conforme al<br />
procedimiento establecido en el Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, como si se tratara <strong>de</strong>l supuesto <strong>de</strong> prórroga<br />
para el pago <strong>de</strong> créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantida<strong>de</strong>s no amortizadas y se<br />
computarán por días naturales <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente<br />
las cantida<strong>de</strong>s a disposición <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
24. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso”, podrá dar por terminado anticipadamente el “Contrato”, sin responsabilidad para él, por<br />
causas <strong>de</strong> interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación <strong>de</strong> los trabajos y se<br />
<strong>de</strong>muestre que <strong>de</strong> continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al<br />
estado o bien no sea posible <strong>de</strong>terminar la temporalidad <strong>de</strong> la suspensión <strong>de</strong> los trabajos.<br />
Sin menoscabo <strong>de</strong> lo dispuesto en el párrafo prece<strong>de</strong>nte, y para los efectos <strong>de</strong> la terminación anticipada que<br />
en su caso <strong>de</strong>termine el “Fi<strong>de</strong>icomiso” se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> observar lo previsto por los artículos 150 al 153 <strong>de</strong><br />
“Reglamento”.<br />
25. ASPECTOS VARIOS.<br />
25.1 IMPUESTOS Y DERECHOS.<br />
Cada parte soportará el pago <strong>de</strong> contribuciones fiscales que les correspondan, conforme a la legislación <strong>de</strong><br />
la materia.<br />
26. PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS.<br />
Las actas <strong>de</strong> la junta <strong>de</strong> aclaraciones, <strong>de</strong> presentación y apertura <strong>de</strong> propuestas y fallo, se pondrán a<br />
disposición <strong>de</strong> los “Licitantes” que no hayan asistido, al finalizar dichos actos, para efectos <strong>de</strong> su<br />
notificación, fijándose copia <strong>de</strong> las mismas en el tablero <strong>de</strong> avisos que se ubica en la recepción <strong>de</strong>l<br />
“Domicilio <strong>de</strong> la Convocante”.<br />
Las actas permanecerán en el tablero <strong>de</strong> avisos durante cinco días hábiles consecutivos a partir <strong>de</strong>l día<br />
siguiente a que se levanten, y será <strong>de</strong> la exclusiva responsabilidad <strong>de</strong> los “Licitantes”, acudir a enterarse <strong>de</strong><br />
su contenido y obtener copia <strong>de</strong> las mismas.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 24 <strong>de</strong> 56
De igual manera, cuando corresponda, se encontrarán registradas en el sistema Compranet.<br />
Este procedimiento sustituirá a la notificación personal.<br />
27. ANEXOS.<br />
Se consi<strong>de</strong>ran como parte integrante <strong>de</strong> la “<strong>Convocatoria</strong>” los documentos que a continuación se<br />
mencionan y los cuales se entregan a los “Licitantes” para que elaboren su propuesta.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 25 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
ANEXO “A"<br />
FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPCITACÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA<br />
MERCANTE NACIONAL<br />
Proyecto:<br />
PROYECTOS DE OBRA 2011.<br />
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN<br />
OBRA PÚBLICA<br />
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE<br />
COMEDOR EN LAS ESCUELAS NAÚTICAS MERCANTES “CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES” EN<br />
VERACRUZ, VER, “CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN TAMPICO, TAMPS, Y “CAP. ALT.<br />
ANTONIO GÓMEZ MAQUEO” MAZATLÁN, SIN.<br />
Localización: MAZATLÁN, SINALOA, VERACRUZ, VERACRUZ Y TAMPICO, TAMAULIPAS<br />
Fecha: SEPTIEMBRE 2011<br />
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.<br />
Capítulo 1 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERÍA PARA LA UNIDAS CANTIDAD<br />
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR EN LAS ESCUELAS NAÚTICAS<br />
Subcapítulo A<br />
MERCANTES “CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES” EN VERACRUZ, VER,<br />
“CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN TAMPICO, TAMPS, Y “CAP.<br />
ALT. ANTONIO GÓMEZ MAQUEO” MAZATLÁN, SIN.<br />
PROYECTO EJECUTIVO DE INGIENERIA<br />
Concepto A.01<br />
Concepto A.02<br />
Concepto A.03<br />
Concepto A.04<br />
PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE COMEDORES A DETALLE, INCLUIRÁ:<br />
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANTAS, FACHADAS, DE CONJUNTO, CORTES<br />
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, DETALLES, PLANOS DE CIMENTACION, DE<br />
ESTRUCTURA, DE ACABADOS, DE CARPINTERÍA, DE CANCELERÍA, PLANOS DE<br />
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS, AIRE<br />
ACONDICIONADO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CALCULO,<br />
IMÁGENES INTERIORES Y EXTERIORES MINIMO CUATRO, PRESENTACION DEL<br />
PROYECTO EJECUTIVO (MINIMO 6 DIAPOSITIVAS)PRESENTÁNDOLOS IMPRESOS<br />
EN PAPEL BOND DE 90 X 60 CMS, EN ESCALAS QUE PERMITAN SU FÁCIL<br />
IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO EN C.D.<br />
CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO, EMPLEANDO PARA ELLO LOS<br />
PARÁMETROS DE DISEÑO DE LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y<br />
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F. Y/O DE LA ZONA DONDE SE<br />
LOCALICE, EL INFORME INCLUIRÁ: MEMORIA DE CALCULO, Y PLANOS<br />
ESTRUCTURALES A DETALLE TANTO DE LA CIMENTACIÓN, COMO DE LA<br />
ESTRUCTURA, PRESENTÁNDOLOS IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 90 X 60 CMS,<br />
EN ESCALAS QUE PERMITAN SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO EN C.D.<br />
FIRMA DE RESPONSIVA DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA D.R.O, CON<br />
REGISTRO VIGENTE.<br />
ANÁLISIS DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN, SEPARADOS POR PARTIDAS, INCLUYE:<br />
PRESUPUESTO BASE, CATALOGO DE CONCEPTOS, VOLUMETRÍAS,<br />
GENERADORES Y LISTADO DE MATERIALES.<br />
FIDENA<br />
SCT<br />
PROY. 3.00<br />
CALCULO 3.00<br />
RESP. 3.00<br />
DOC. 3.00<br />
Página 26 <strong>de</strong> 56
Anexo “B”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
(PRECISAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL); manifiesto bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir<br />
verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido <strong>de</strong>bidamente verificados, así<br />
como que cuento con faculta<strong>de</strong>s suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitación<br />
_____(PRECISAR NOMBRE Y NUMERO DE LA INVITACION)_relativa al _______________________<br />
____(CITAR EL NOMBRE DE LA(S) ESCUELA(S) A LA QUE DESEA PRESTARLE EL SERVICIO) a<br />
nombre y representación <strong>de</strong>: (PRECISARL EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)<br />
PERSONA FÍSICA O MORAL<br />
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:<br />
NOMBRE DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL:<br />
DOMICILIO FISCAL:<br />
NÚMERO DE TELÉFONO/ FAX<br />
CORREO ELECTRÓNICO:<br />
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA:<br />
FECHA EN LA QUE CONSTA EL ACTA CONSTITUTIVA:<br />
NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:<br />
LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA<br />
NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:<br />
RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS:<br />
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:<br />
NOMBRE:<br />
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA N LA QUE CONSTA QUE CUENTA CON FACULTADES<br />
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA:<br />
FECHA:<br />
NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:<br />
LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA<br />
NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:<br />
CORREO ELECTRÓNICO:<br />
A T E N T A M E N T E<br />
_______________________________________<br />
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL<br />
DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA<br />
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE,<br />
DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.<br />
Página 27 <strong>de</strong> 56
Anexo “C”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Referente a la invitación a tres personas por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DE LA<br />
INVITACION)___________, <strong>de</strong> número ________ en el que mi representada___(NOMBRE DE LA<br />
PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA). La (el) que<br />
suscribe___________________________, en mi carácter <strong>de</strong> _______________, expreso mi interés en<br />
participar en el procedimiento <strong>de</strong> licitación antes <strong>de</strong>scrita, manifestando los datos generales siguientes:<br />
PERSONA FÌSICA O MORAL<br />
o REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:<br />
o NOMBRE DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL:<br />
o DOMICILIO FISCAL:<br />
o NÚMERO DE TELÉFONO/ FAX<br />
o CORREO ELECTRÓNICO:<br />
o NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA:<br />
o FECHA EN LA QUE CONSTA EL ACTA CONSTITUTIVA:<br />
o NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:<br />
o LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA<br />
o NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:<br />
o RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS:<br />
DATOS DEL REPRESÉNTATE LEGAL (en su caso):<br />
o NOMBRE:<br />
o NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA QUE CUENTA CON<br />
FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA:<br />
o FECHA:<br />
o NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:<br />
o LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA<br />
o NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:<br />
o CORREO ELECTRÓNICO:<br />
o<br />
Así mismo adjunto al presente la solicitud <strong>de</strong> aclaraciones.<br />
A T E N T A M E N T E<br />
_______________________________________<br />
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL<br />
DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA<br />
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime<br />
conveniente, <strong>de</strong>biendo a<strong>de</strong>cuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física<br />
o moral).<br />
Página 28 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “D”<br />
I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l representante legal.<br />
Anexo “E”<br />
Carta po<strong>de</strong>r simple.<br />
Anexo “F”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Referente a la invitación a tres personas por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DE LA<br />
INVITACIÓN)__________, <strong>de</strong> número ________ en el que mi representada___(NOMBRE DE LA<br />
PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través <strong>de</strong> la<br />
propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que suscribe___________________________,<br />
en mi carácter <strong>de</strong> _______________, <strong>de</strong>claro y garantizo que el domicilio para oír y recibir todo<br />
tipo <strong>de</strong> notificaciones y documentos que <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> los actos <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> contratación y,<br />
en su caso, <strong>de</strong>l contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las <strong>de</strong><br />
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es<br />
en: (escribir el domicilio completo: calle, no ext., no. int., colonia <strong>de</strong>legación o municipio, c. p.<br />
ciudad, estado)<br />
Teléfono<br />
Fax<br />
Correo electrónico<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
Página 29 <strong>de</strong> 56
Anexo “G”<br />
Comprobante <strong>de</strong> inscripción en el Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “H”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el<br />
Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI<br />
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa<br />
a través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que<br />
el que suscribe, <strong>de</strong>clara bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, que los representantes <strong>de</strong> esta empresa,<br />
accionistas y personas que laboran en la misma, no nos encontramos en ninguno <strong>de</strong> los<br />
supuestos señalados en los artículos, 51 y 78 penúltimo párrafo <strong>de</strong> la “Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y<br />
Servicios Relacionados con las Mismas; así como lo dispuesto en el artículo 8 fracción X <strong>de</strong> la<br />
ley fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong> los servidores públicos.<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime<br />
conveniente, <strong>de</strong>biendo a<strong>de</strong>cuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física<br />
o moral).<br />
Página 30 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “I”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el<br />
Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI<br />
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa<br />
a través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que<br />
el que suscribe, <strong>de</strong>clara bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, que los estudios, planes o programas<br />
que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos<br />
y se ajustan a los requerimientos reales <strong>de</strong> la obra a ejecutar, así como que, en su caso,<br />
consi<strong>de</strong>ran costos estimados apegados a las condiciones <strong>de</strong> mercado; lo anterior <strong>de</strong><br />
conformidad con el artículo 51 fracción VII <strong>de</strong> la “Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas-<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime<br />
conveniente, <strong>de</strong>biendo a<strong>de</strong>cuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física<br />
o moral).<br />
Página 31 <strong>de</strong> 56
Anexo “J”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el<br />
Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
p r e s e n t e<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Me refiero al procedimiento _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, <strong>de</strong> número _________, en el que mi representada___(NOMBRE DE<br />
LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través<br />
<strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto y en los términos <strong>de</strong> lo previsto por<br />
el acuerdo por el que se establecen las reglas para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> contenido<br />
nacional, tratándose <strong>de</strong> procedimientos <strong>de</strong> contratación <strong>de</strong> carácter nacional; manifiesto que el<br />
que suscribe, <strong>de</strong>clara bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, que los trabajadores, (accionistas <strong>de</strong> esta<br />
empresa solo para persona física) y <strong>de</strong>más personal que nos representa son <strong>de</strong> nacionalidad<br />
mexicana.<br />
Atentamente<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l<br />
Representante legal <strong>de</strong> la empresa<br />
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE SE ESTIME<br />
CONVENIENTE, DEBIENDO ADECUAR SU CONTENIDO CON LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA QUE OSTENTE. (PERSONA<br />
FÍSICA O MORAL).<br />
Página 32 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “K”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el<br />
Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI<br />
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a<br />
través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el<br />
que suscribe, <strong>de</strong>clara bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, que por sí mismo o a través <strong>de</strong> interpósita<br />
persona, nos abstendremos <strong>de</strong> adoptar conductas para que los servidores públicos <strong>de</strong>l<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso”, induzcan o alteren las evaluaciones <strong>de</strong> las propuestas, el resultado <strong>de</strong>l<br />
procedimiento <strong>de</strong> contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más<br />
ventajosas, con relación a los <strong>de</strong>más participantes.<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime<br />
conveniente, <strong>de</strong>biendo a<strong>de</strong>cuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física<br />
o moral).<br />
Página 33 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “L”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el<br />
Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
p r e s e n t e<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI<br />
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a<br />
través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el<br />
que suscribe, <strong>de</strong>clara bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, que para la ejecución <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> la<br />
presente licitación no se subcontratará ninguna <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong> la obra.<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE SE ESTIME<br />
CONVENIENTE, DEBIENDO ADECUAR SU CONTENIDO CON LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA QUE OSTENTE. (PERSONA<br />
FÍSICA O MORAL).<br />
Página 34 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “M”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el<br />
Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI<br />
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a<br />
través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el<br />
que suscribe, <strong>de</strong>clara bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, que para la ejecución <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>l<br />
presente concurso se conoce el contenido <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>l contrato y estamos conformes en<br />
ajustarnos a sus términos.<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
Página 35 <strong>de</strong> 56
MODELO DE CONTRATO<br />
Obras Públicas y los Servicios relacionados con las mismas<br />
Contrato <strong>de</strong> obra (Numero <strong>de</strong> contrato) sobre la base <strong>de</strong> precios unitarios y tiempo <strong>de</strong>terminado<br />
que celebran por una parte el Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el Personal <strong>de</strong> la<br />
Marina Mercante Nacional, representado en este acto por su Director General y Delegado<br />
Fiduciario Especial, Cap. Luis Ignacio Muriel <strong>de</strong>l Castillo, asistido por el Lic. Rodrigo Santiago<br />
Everardo, Director <strong>de</strong> Administración y Finanzas y ( 1 ), Director <strong>de</strong> la Escuela Náutica Mercante<br />
<strong>de</strong> ( 1 ), (“Escuela”)que en este contrato se <strong>de</strong>nominará como el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, y por la otra<br />
parte el ( 2 ), representado en este acto por ( 3 )a quien en este instrumento se le <strong>de</strong>nominará<br />
como el “Contratista” mismos que se sujetan al contenido y alcance <strong>de</strong> las siguientes<br />
antece<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong>claraciones y cláusulas:<br />
A N T E C E D E N T E S<br />
I. Con fecha 8 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1972, se constituyó en el Banco Nacional <strong>de</strong> Obras y Servicios<br />
Públicos, S.N.C., en su carácter <strong>de</strong> Institución Fiduciaria, <strong>de</strong> el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, modificado<br />
mediante Convenio <strong>de</strong> fecha 26 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 1984 y entre cuyos fines se encuentra en<br />
general la formación teórica - práctica <strong>de</strong> los profesionales <strong>de</strong>l mar.<br />
II. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 134 <strong>de</strong> la Constitución Política <strong>de</strong> los Estados<br />
Unidos Mexicanos, ( 4 ), <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas<br />
y ( 4) <strong>de</strong> su Reglamento, mediante el procedimiento ( 4) se adjudicó el presente instrumento al<br />
“Contratista”.<br />
D E C L A R A C I O N E S<br />
I. Declara el “Fi<strong>de</strong>icomiso” por conducto <strong>de</strong> su representante que:<br />
a) Es una Entidad Paraestatal <strong>de</strong> la Administración Pública Fe<strong>de</strong>ral, en términos <strong>de</strong> lo dispuesto<br />
por los artículos 3° fracción III y 47 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> la Administración Pública Fe<strong>de</strong>ral.<br />
b) En su carácter <strong>de</strong> Director General y Delegado Fiduciario Especial, se encuentra facultado para<br />
suscribir el presente contrato y acredita su personalidad con la escritura pública número 72,220<br />
<strong>de</strong> fecha 9 <strong>de</strong> julio 2009, pasada ante la fe <strong>de</strong>l Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario Público<br />
número 110 <strong>de</strong>l Distrito Fe<strong>de</strong>ral, inscrita en el Registro Público <strong>de</strong> la Propiedad y <strong>de</strong>l Comercio,<br />
bajo el Folio Mercantil No. 80259, <strong>de</strong> fecha 14 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2009, mismas que no le han sido<br />
revocadas ni limitadas en forma alguna a esta fecha.<br />
c) Se encuentra inscrito en el Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes bajo el número FFC-720926-<br />
D70.<br />
d) El objeto <strong>de</strong>l presente instrumento se hará con cargo al patrimonio <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, mismo<br />
que cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo la presente contratación en la partida<br />
presupuestal 35101, correspondiente a “Mantenimiento y conservación <strong>de</strong> inmuebles para la<br />
prestación <strong>de</strong> servicios”.<br />
e) Para los fines y efectos legales <strong>de</strong> este contrato señala como su domicilio el ubicado en<br />
Cuernavaca número 5, Colonia Con<strong>de</strong>sa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, en<br />
México Distrito Fe<strong>de</strong>ral.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 36 <strong>de</strong> 56
Declara el “Contratista” por conducto <strong>de</strong> su representante que:<br />
a) Es una persona física, <strong>de</strong> nacionalidad mexicana, con capacidad legal para suscribir el presente<br />
contrato.<br />
a) ( Persona Física o Moral )Es una sociedad anónima <strong>de</strong> capital variable <strong>de</strong>bidamente<br />
constituida conforme a la legislación mexicana, lo que acredita con la escritura pública número<br />
XX,XXX <strong>de</strong> fecha (día) <strong>de</strong> (mes) <strong>de</strong> (año), otorgada ante la fe <strong>de</strong>l Lic. XXX XXX, Notario<br />
Público número XXX <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> XXXX, inscrita en el Registro Público <strong>de</strong> la Propiedad y <strong>de</strong>l<br />
Comercio bajo el folio mercantil número XXXX <strong>de</strong> fecha (día) <strong>de</strong> (mes) <strong>de</strong> (año)<br />
b) Cuenta con los conocimientos técnicos para la prestación <strong>de</strong> servicios. Tanto a empresas<br />
públicas como a privadas. La celebración <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> prestación <strong>de</strong> servicios como<br />
supervisión <strong>de</strong> obras en proceso y consultoría, realizar a nombre propio o ajeno toda clase <strong>de</strong><br />
estudios, diseños, cálculos, proyectos y construcciones, etc.<br />
( 5 ) Acredita su personalidad y faculta<strong>de</strong>s para obligarse en los términos <strong>de</strong>l presente contrato<br />
mediante la escritura pública XX,XXX <strong>de</strong> fecha (día) <strong>de</strong> (mes) <strong>de</strong> (año), otorgada ante la fe <strong>de</strong>l<br />
Lic. XXX XXX, Notario Público número XXX <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> XXXX, inscrita en el Registro<br />
Público <strong>de</strong> la Propiedad y <strong>de</strong>l Comercio bajo el folio mercantil número XXXX <strong>de</strong> fecha (día) <strong>de</strong><br />
(mes) <strong>de</strong> (año), mismas que no le han sido revocadas ni limitadas <strong>de</strong> manera alguna hasta la<br />
fecha.<br />
c) Conoce las disposiciones <strong>de</strong> tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y<br />
ejecución <strong>de</strong>l presente contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna.<br />
( 6 ) Tiene por objeto social, entre otros, XXXX.<br />
d) Tiene capacidad y dispone <strong>de</strong> los elementos técnicos, humanos y materiales necesarios para<br />
ejecutar el objeto <strong>de</strong>l mismo.<br />
e) Bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, manifiesta que se encuentra al corriente en el pago <strong>de</strong> sus<br />
obligaciones fiscales, tal y como lo dispone el artículo 32-D <strong>de</strong>l Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración<br />
(CFF).<br />
f) No ha incurrido durante los últimos ejercicios, en las causales <strong>de</strong> revocación para el pago <strong>de</strong><br />
impuestos a plazos a que hace referencia el artículo 66 fracción III <strong>de</strong>l CFF.<br />
g) Conoce el contenido y requisitos que establece la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas y <strong>de</strong>más disposiciones reglamentarias y administrativas<br />
aplicables para las Depen<strong>de</strong>ncias y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Administración Pública Fe<strong>de</strong>ral, las <strong>de</strong>más<br />
normas que regulan la ejecución <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l presente contrato y sus Anexos que<br />
<strong>de</strong>bidamente firmados por las partes se integran al mismo.<br />
h) Bajo protesta <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno <strong>de</strong> los supuestos <strong>de</strong>l<br />
artículo 51 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en<br />
concordancia con el artículo 8 fracción XX, <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong>s<br />
Administrativas <strong>de</strong> los Servidores Públicos.<br />
i) Cuenta con Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes número XXXXXXXX<br />
j) Para los fines y efectos legales <strong>de</strong>l presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado<br />
en Calle XXX, Número XXX, Interior XXX, Colonia XXXXX, Código Postal XXXXX, en la Ciudad<br />
<strong>de</strong> XXXXX, XXXX.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 37 <strong>de</strong> 56
Expuesto lo anterior las partes otorgan las siguientes:<br />
C L Á U S U L A S<br />
Primera. Objeto <strong>de</strong>l Contrato.- El “Fi<strong>de</strong>icomiso” encomienda al “Contratista” los servicios<br />
consistentes en ( 7 ) cuyos términos <strong>de</strong> referencia, lugar <strong>de</strong> ubicación, se establecen en el Catálogo <strong>de</strong><br />
Conceptos, el cual se encuentra <strong>de</strong>bidamente firmado por las partes y forma parte integrante <strong>de</strong>l<br />
presente instrumento como “Anexo A”.<br />
Segunda. Monto <strong>de</strong>l Contrato.- El “Fi<strong>de</strong>icomiso” pagará al “Contratista” como importe total por la<br />
ejecución <strong>de</strong> los servicios objeto <strong>de</strong>l presente instrumento, la cantidad <strong>de</strong> $XX,XXX.XX (cantidad con<br />
letra), más el 16% <strong>de</strong> Impuesto al Valor Agregado.<br />
El importe señalado en el primer párrafo <strong>de</strong> esta cláusula no podrán ser modificados, salvo que exista<br />
convenio por escrito celebrado entre las partes en términos <strong>de</strong>l artículo 59 <strong>de</strong> la “LOPSRM” y 99 <strong>de</strong> su<br />
Reglamento, en cuyo caso el “Contratista” <strong>de</strong>berá obtener la ampliación <strong>de</strong> la garantía referida en la<br />
cláusula Novena <strong>de</strong>l presente contrato.<br />
Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al<br />
respecto se consi<strong>de</strong>rará como servicio ejecutado por cuenta y riesgo <strong>de</strong>l “Contratista”.<br />
Atendiendo a lo anterior, el “Fi<strong>de</strong>icomiso” se abstendrá <strong>de</strong> hacer pago alguno, sin ninguna<br />
responsabilidad si el “Contratista” no cumple con lo señalado en este contrato, o bien, si no entrega<br />
los servicios correspondientes en la fecha estipulada o los entregue incompletos.<br />
Tercera. Forma <strong>de</strong> pago.- La cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior, le será cubierta al<br />
“Contratista” <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” realizará en una exhibición el pago conforme a los servicios previsto en el “Anexo A”<br />
contra el servicio <strong>de</strong>vengado a su entera satisfacción, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 20 días naturales posteriores a la<br />
presentación correcta <strong>de</strong>l recibo o factura que reúna los requisitos fiscales y <strong>de</strong> los documentos que<br />
acrediten la proce<strong>de</strong>ncia en el pago, previo visto bueno <strong>de</strong>l propio “Fi<strong>de</strong>icomiso” por conducto <strong>de</strong> la<br />
Escuela Náutica Mercante <strong>de</strong> Veracruz, en lo sucesivo la “Escuela”.<br />
En caso <strong>de</strong> imprecisiones en la factura o <strong>de</strong> que ésta no cumpla con los requisitos fiscales conducentes,<br />
el “Fi<strong>de</strong>icomiso” la <strong>de</strong>volverá al “Contratista” para que la corrija y presente <strong>de</strong> nueva cuenta, para<br />
reiniciar el trámite <strong>de</strong> pago sin responsabilidad para el “Fi<strong>de</strong>icomiso” por el <strong>de</strong>sfase en el plazo<br />
mencionado en el párrafo prece<strong>de</strong>nte.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” se reserva expresamente el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> retener el pago por servicios faltantes o mal<br />
ejecutados, que no cumplan con las especificaciones <strong>de</strong>l “Anexo A”, o por pago <strong>de</strong> lo in<strong>de</strong>bido, hasta en<br />
tanto no se completen o subsanen los mismos a satisfacción <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, o bien, se <strong>de</strong>vuelvan los<br />
importes pagados in<strong>de</strong>bidamente por éste al “Contratista”.<br />
El pago será cubierto mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito <strong>de</strong>signe al<br />
“Contratista” para tales efectos, <strong>de</strong>biendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)<br />
correspondiente.<br />
El “Contratista” elaborará una sola estimación que compren<strong>de</strong>rá durante la vigencia <strong>de</strong>l presente<br />
instrumento, <strong>de</strong>biendo presentarla <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 6 días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> corte,<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 38 <strong>de</strong> 56
anexando la documentación que acredite la proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> su pago en el domicilio <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” en<br />
la Subdirección <strong>de</strong> Administración quien realizará la revisión y autorización correspondiente en un plazo<br />
máximo <strong>de</strong> 15 días naturales contados a partir <strong>de</strong> su presentación.<br />
En caso <strong>de</strong> incumplimiento en el pago <strong>de</strong> la estimación y ajustes <strong>de</strong> costos, el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, a solicitud<br />
<strong>de</strong>l “Contratista” <strong>de</strong>berá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida<br />
por la Ley <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración en los casos <strong>de</strong> prórroga para el pago <strong>de</strong> créditos fiscales, dichos<br />
gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan <strong>de</strong>finido el importe a pagar y se calcularán<br />
sobre cantida<strong>de</strong>s no pagadas, <strong>de</strong>biéndose computar por días naturales <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que sean <strong>de</strong>terminadas y<br />
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantida<strong>de</strong>s a disposición <strong>de</strong>l “Contratista”.<br />
Tratándose <strong>de</strong> pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste <strong>de</strong>berá reintegrar las<br />
cantida<strong>de</strong>s pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el<br />
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantida<strong>de</strong>s pagadas en exceso en cada caso y se<br />
computarán por días naturales, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong>l pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente<br />
las cantida<strong>de</strong>s a disposición <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” conforme al procedimiento establecido en el artículo 55<br />
<strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y <strong>de</strong>l artículo 128 <strong>de</strong><br />
su Reglamento.<br />
Cuarta. Plazo <strong>de</strong> ejecución.- los trabajos establecidos en el presente contrato iniciarán el (día) <strong>de</strong><br />
(mes) <strong>de</strong> (año) y <strong>de</strong>berán concluir el (día) <strong>de</strong> (mes) <strong>de</strong> (año).<br />
Quinta. Supervisión <strong>de</strong> los servicios.- El “Fi<strong>de</strong>icomiso” a través <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obra podrá<br />
verificar, supervisar y aprobar en todo momento la forma, términos y condiciones <strong>de</strong>l servicio, objeto <strong>de</strong>l<br />
presente instrumento.<br />
El “Contratista” se obliga y queda supeditado a acatar las instrucciones <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” a través<br />
<strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obra.<br />
Sexta. Recepción <strong>de</strong> los servicios.- Una vez verificada la conclusión total <strong>de</strong> los servicios conforme a<br />
las condiciones establecidas en este instrumento, sus anexos y <strong>de</strong>más disposiciones aplicables, se<br />
proce<strong>de</strong>rá a la recepción física por parte <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, para lo cual se elaborará el acta<br />
correspondiente en un plazo máximo <strong>de</strong> 10 días hábiles, contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> la verificación<br />
<strong>de</strong> su <strong>de</strong>bida conclusión.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá efectuar recepciones parciales únicamente cuando a su juicio existieren<br />
servicios terminados y sus partes sean i<strong>de</strong>ntificables y susceptibles <strong>de</strong> utilizarse.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” se reserva el <strong>de</strong>recho para reclamar por servicios faltantes, servicios mal ejecutados<br />
o vicios ocultos.<br />
Séptima. Finiquito <strong>de</strong> los servicios.- Una vez recibidos físicamente los servicios, las partes elaborarán el<br />
finiquito <strong>de</strong> los servicios conducente en un plazo no mayor <strong>de</strong> 10 días hábiles contados a partir <strong>de</strong> la fecha<br />
<strong>de</strong> su recepción, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una <strong>de</strong><br />
ellas, <strong>de</strong>scribiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, dicho finiquito se hará a<br />
través <strong>de</strong> la estimación señalada en la Cláusula Tercera <strong>de</strong>l presente contrato, por tratarse <strong>de</strong> Estimación<br />
Única.<br />
En el caso <strong>de</strong> presentarse algún <strong>de</strong>sacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien si el “Contratista”<br />
no acu<strong>de</strong> con el “Fi<strong>de</strong>icomiso” para su elaboración <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo indicado en el párrafo prece<strong>de</strong>nte, este<br />
último proce<strong>de</strong>rá a elaborarlo y comunicará su resultado al “Contratista” <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 10 días hábiles,<br />
contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> su emisión.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 39 <strong>de</strong> 56
Una vez notificado el resultado <strong>de</strong>l finiquito al “Contratista”, éste tendrá un plazo <strong>de</strong> 10 días hábiles para<br />
manifestar y aportar las pruebas que a su <strong>de</strong>recho proceda, una vez transcurrido este plazo, se dará por<br />
aceptado.<br />
Determinado el saldo total, el “Fi<strong>de</strong>icomiso” pondrá a disposición <strong>de</strong>l “Contratista” el pago<br />
correspondiente, o bien, solicitará el reintegro dé los importes resultantes, <strong>de</strong>biendo en forma simultánea,<br />
levantar el acta administrativa que <strong>de</strong> por extinguidos los <strong>de</strong>rechos y obligaciones asumidos por ambas<br />
partes en el contrato.<br />
Octava. Penas convencionales.- El caso <strong>de</strong> atraso en la ejecución <strong>de</strong> los servicios objeto <strong>de</strong>l presente<br />
instrumento por causas imputables al “Contratista”, serán <strong>de</strong>terminadas penas convencionales en<br />
función <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong> los servicios no ejecutados, las que en ningún caso podrán ser superiores en<br />
su conjunto al 10% <strong>de</strong>l monto contratado sin I.V.A., conforme a lo siguiente:<br />
a) Se aplicarán por atrasos en el cumplimiento <strong>de</strong> las fechas establecidas en la ejecución <strong>de</strong> los servicios,<br />
así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> los servicios pactada en el<br />
presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio <strong>de</strong> que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” opte por la rescisión <strong>de</strong>l contrato.<br />
b) Serán <strong>de</strong>terminadas en función <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> los servicios que no se hayan ejecutado o prestado<br />
oportunamente conforme a la ejecución general <strong>de</strong> los servicios y se aplicarán consi<strong>de</strong>rando los ajustes<br />
<strong>de</strong> costos, sin aplicar el impuesto al valor agregado, consi<strong>de</strong>rando para el cálculo <strong>de</strong> las mismas, el<br />
avance en la ejecución <strong>de</strong> los servicios conforme a la fecha <strong>de</strong> corte para el pago <strong>de</strong> estimaciones<br />
pactada en el presente contrato.<br />
c) Las penas convencionales, únicamente proce<strong>de</strong>rán cuando ocurran causas imputables al<br />
“Contratista”, la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l atraso se realizará con base en las fechas parciales o <strong>de</strong><br />
terminación, fijada en la ejecución general <strong>de</strong> los servicios convenido. No dará lugar a la aplicación <strong>de</strong><br />
penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la<br />
ejecución <strong>de</strong> servicios.<br />
d) Durante la vigencia <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los servicios, las penas convencionales se aplicarán mediante<br />
retenciones económicas <strong>de</strong>l 2 al millar, si a la estimación se encuentra en proceso en la fecha que se<br />
<strong>de</strong>termine el atraso. Las retenciones económicas tendrán el carácter <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitivas, si los servicios no<br />
han sido concluidos a la fecha pactada <strong>de</strong> terminación.<br />
e) Para la aplicación <strong>de</strong> las penas convencionales, bastará un aviso por escrito dado por el propio<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso” al “Contratista”.<br />
f) De existir retenciones <strong>de</strong>finitivas a la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> los servicios y quedaran servicios<br />
pendientes <strong>de</strong> ejecutar, éstas seguirán en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”. La cantidad <strong>de</strong>terminada por<br />
concepto <strong>de</strong> penas convencionales que se cuantifique a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong>l plazo, se<br />
hará efectiva contra el importe <strong>de</strong> las retenciones <strong>de</strong>finitivas que haya aplicado el “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
g) Una vez concluida la totalidad <strong>de</strong> los servicios y <strong>de</strong>terminadas las penas convencionales, <strong>de</strong> resultar<br />
saldo a favor <strong>de</strong>l “Contratista” por concepto <strong>de</strong> retenciones, el “Fi<strong>de</strong>icomiso” proce<strong>de</strong>rá a su<br />
<strong>de</strong>volución, lo cual no generará gasto financiero alguno.<br />
Novena. Garantías.- El “Contratista” <strong>de</strong>berá garantizar:<br />
Cumplimiento <strong>de</strong>l contrato: Para garantizar el cumplimiento <strong>de</strong> todas y cada una <strong>de</strong> las obligaciones<br />
que el presente contrato impone al “Contratista”, éste otorgará una fianza por una cantidad<br />
equivalente al 10% (diez por ciento) <strong>de</strong>l monto total <strong>de</strong>l contrato, sin incluir el IVA, misma que estará<br />
vigente durante la ejecución <strong>de</strong> todos los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente instrumento.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 40 <strong>de</strong> 56
El “Contratista” <strong>de</strong>berá entregar la garantía durante un plazo <strong>de</strong> 15 días hábiles siguientes a la fecha<br />
en que reciba la notificación <strong>de</strong>l fallo <strong>de</strong> adjudicación a su favor.<br />
No podrá formalizarse el presente instrumento si esté no se encuentra garantizado <strong>de</strong> acuerdo con lo<br />
dispuesto en el artículo 48 <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
El “Contratista” acepta que la garantía que se establece en este contrato, podrá ser revisada en sus<br />
estipulaciones, así como en el importe, <strong>de</strong>pendiendo las condiciones imperantes, mismas que serán<br />
<strong>de</strong>terminadas por el “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
La póliza <strong>de</strong> fianza que garantice el cumplimiento <strong>de</strong> este contrato <strong>de</strong>berá contener las siguientes<br />
<strong>de</strong>claraciones expresas:<br />
a) A favor <strong>de</strong>l FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA<br />
MARINA MERCANTE NACIONAL,<br />
b) Se otorga <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
relacionados con las Mismas, su Reglamento y <strong>de</strong>más disposiciones legales aplicables.<br />
c) La fianza se otorga en los términos <strong>de</strong>l presente contrato.<br />
d) La fianza continuará vigente en el caso <strong>de</strong> que se otorgue prórroga o espera al <strong>de</strong>udor para el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o<br />
autorizadas extemporáneamente.<br />
e) La fianza continuará en vigor en caso <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>tecten <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> construcción o<br />
responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato, hasta que se satisfagan las citadas<br />
responsabilida<strong>de</strong>s.<br />
f) Para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito<br />
<strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, que le emitirá cuando el “Contratista” haya cumplido todas las<br />
obligaciones a su cargo que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l presente contrato.<br />
g) La institución afianzadora acepta lo expresamente preceptuado en los Artículos 93, 94, y 118;<br />
<strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Fianzas en vigor, otorgando la afianzadora el<br />
consentimiento a que hace referencia el Artículo 119 <strong>de</strong>l citado or<strong>de</strong>namiento.<br />
h) La fianza estará vigente durante la substanciación <strong>de</strong> todos los recursos legales o juicios que se<br />
interpongan y hasta que se dicte Resolución Definitiva por autoridad competente<br />
Mientras el “Contratista” no entregue la garantía al “Fi<strong>de</strong>icomiso”, estará obligado a cumplir con<br />
todas sus obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> éste contrato, pero no podrá exigir ninguno <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>rechos a su<br />
favor; lo anterior si perjuicio <strong>de</strong> que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” <strong>de</strong>termine la rescisión administrativa <strong>de</strong>l contrato.<br />
Para la interpretación y cumplimiento que dichas pólizas representan, se somete a la Jurisdicción <strong>de</strong> los<br />
Tribunales Fe<strong>de</strong>rales con resi<strong>de</strong>ncia en la Ciudad <strong>de</strong> México, D.F., renunciando para este efecto al<br />
fuero que pudiera correspon<strong>de</strong>rle a razón <strong>de</strong> domicilio presente o futuro y a cualquier otro fuero, las<br />
fianzas permanecerán en vigor <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> su expedición y durante la substanciación <strong>de</strong> todos<br />
los recursos y juicios legales que se llegasen a interponer, hasta que se dicte resolución <strong>de</strong>finitiva por la<br />
autoridad competente.<br />
Décima. Garantía <strong>de</strong> <strong>de</strong>fectos o vicios ocultos.- Previo a la recepción <strong>de</strong> los servicios, una vez<br />
concluidos, el “Contratista” otorgará una fianza por el 10% <strong>de</strong>l monto total ejercido, dicha fianza se<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 41 <strong>de</strong> 56
sujetará a lo dispuesto en el artículo 66 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las<br />
Mismas, así como a los artículos 95 a 98 <strong>de</strong> su Reglamento.<br />
La póliza <strong>de</strong> fianza que garantice los posibles <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> elaboración, vicios ocultos o cualquier otro<br />
tipo <strong>de</strong> responsabilidad, <strong>de</strong>berá contener las siguientes <strong>de</strong>claraciones expresas:<br />
a) A favor <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante<br />
Nacional,<br />
b) Que la fianza se otorga en términos <strong>de</strong>l contrato número ( 10 ).<br />
c) Con el fin <strong>de</strong> garantizar los posibles <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> elaboración, vicios ocultos, o cualquier<br />
responsabilidad en que hubiese incurrido, <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en la Ley <strong>de</strong> Obras<br />
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y <strong>de</strong>más disposiciones<br />
legales aplicables.<br />
d) Contará con una vigencia <strong>de</strong> 12 meses, contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción física total<br />
<strong>de</strong> los servicios, en caso <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>tecten <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> construcción o responsabilida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato, hasta que estas se solventen a completa satisfacción <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong><br />
Formación y Capacitación para el Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional.<br />
e) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito <strong>de</strong>l<br />
Fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional<br />
f) Que la institución afianzadora acepta lo expresamente preceptuado en los artículos 93, 94, y<br />
118; <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Fianzas en vigor, otorgando la afianzadora el<br />
consentimiento a que hace referencia el artículo 119 <strong>de</strong>l citado or<strong>de</strong>namiento.<br />
g) Que la fianza estará vigente durante la substanciación <strong>de</strong> todos los recursos legales o juicios<br />
que se interpongan y hasta que se dicte resolución <strong>de</strong>finitiva por autoridad competente.<br />
Décima Primera. Ajuste <strong>de</strong> costos.- De conformidad con lo previsto en los artículos 56, 57 y 58 <strong>de</strong> la<br />
LOPSRM y 163 a 184 <strong>de</strong> su Reglamento, cuando ocurran circunstancias imprevistas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
económico, que <strong>de</strong>terminen un aumento o reducción <strong>de</strong> los costos <strong>de</strong> los servicios aún no ejecutados al<br />
momento <strong>de</strong> ocurrir dicha contingencia, durante la vigencia <strong>de</strong>l presente contrato podrán revisarse y<br />
ajustarse los costos <strong>de</strong> materiales y mano <strong>de</strong> obra requeridos para la ejecución <strong>de</strong> los servicios,<br />
conforme al siguiente procedimiento:<br />
1. Cuando los costos que sirvieron <strong>de</strong> base para calcular los precios unitarios <strong>de</strong>l contrato, sufran<br />
variaciones originadas por incrementos en los precios <strong>de</strong> materiales y mano <strong>de</strong> obra que los integren y<br />
que implique un aumento <strong>de</strong>l valor total <strong>de</strong> los servicios aún no ejecutados y contemplados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
programa <strong>de</strong> servicio, el “Contratista” podrá solicitar por escrito al “Fi<strong>de</strong>icomiso” bonificación sobre el<br />
pago <strong>de</strong> los servicios, proporcionando la documentación, información y elementos que justifiquen dicho<br />
aumento.<br />
2. Las solicitu<strong>de</strong>s a las revisiones <strong>de</strong> precios unitarios por incremento, <strong>de</strong>berán ser elaboradas y<br />
presentadas exclusivamente por el “Contratista” en un plazo no mayor <strong>de</strong> 10 días naturales, contados<br />
a partir <strong>de</strong> la fecha en que hayan sufrido algún aumento los conceptos que intervienen en la obra.<br />
3. Con base en la solicitud que presente el “Contratista”, el “Fi<strong>de</strong>icomiso” llevará a cabo los estudios<br />
necesarios para <strong>de</strong>terminar la proce<strong>de</strong>ncia o improce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la solicitud, en la inteligencia <strong>de</strong> que<br />
sólo será consi<strong>de</strong>rada cuando los conceptos <strong>de</strong> obra faltante por ejecutar se realicen conforme al<br />
programa <strong>de</strong> servicio vigente en la fecha <strong>de</strong> la solicitud.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 42 <strong>de</strong> 56
4. El “Fi<strong>de</strong>icomiso” <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo que no exce<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> 10 días naturales, <strong>de</strong>berá evaluar los<br />
razonamientos, documentación, información y elementos probatorios presentados por el “Contratista”<br />
y si lo consi<strong>de</strong>ra proce<strong>de</strong>nte, ajustará los precios, <strong>de</strong> conformidad con el procedimiento señalado en el<br />
artículo 57 fracción I <strong>de</strong> la “LOPSRM”, aplicándolos a los conceptos que <strong>de</strong> acuerdo al programa <strong>de</strong><br />
ejecución se realicen a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> la solicitud <strong>de</strong>l “Contratista”.<br />
5. Sí la variación <strong>de</strong> los precios unitarios se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> una disminución en los precios <strong>de</strong> materiales y mano<br />
<strong>de</strong> obra que sirvieron <strong>de</strong> base para su formulación, <strong>de</strong> los servicios aún no ejecutados, el<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá ajustar los precios unitarios correspondientes, previo aviso que por escrito <strong>de</strong>berá<br />
dar al “Contratista”, concediéndole un plazo <strong>de</strong> 10 días hábiles, contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
notificación, a efecto <strong>de</strong> que éste exponga lo que a su <strong>de</strong>recho convenga, dicho ajuste se aplicará sobre<br />
el importe <strong>de</strong> los servicios no ejecutados en la fecha <strong>de</strong> la notificación, sin modificar los precios<br />
originales <strong>de</strong>l presente contrato, dando aviso oportunamente <strong>de</strong> dicho ajuste a la secretaría <strong>de</strong> hacienda<br />
y crédito público.<br />
Décima Segunda. Convenios modificatorios.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 <strong>de</strong> la<br />
“LOPSRM” y lo previsto en el Capítulo Tercero Sección III <strong>de</strong> su Reglamento, las partes convienen en<br />
que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> inversión autorizado modificar el presente contrato<br />
mediante convenios siempre y cuando consi<strong>de</strong>rados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% <strong>de</strong>l<br />
monto total o <strong>de</strong>l plazo pactados en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto<br />
original.<br />
Si las modificaciones exce<strong>de</strong>n al porcentaje indicado pero no varían substancialmente al proyecto<br />
original, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes, respecto <strong>de</strong> las nuevas condiciones,<br />
dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la<br />
naturaleza y características esenciales <strong>de</strong> la obra objeto <strong>de</strong> este contrato, ni convenirse para eludir en<br />
cualquier forma el cumplimiento <strong>de</strong> la ley.<br />
Para los efectos <strong>de</strong>l artículo 59 <strong>de</strong> la “LOPSRM”, las modificaciones que se aprueben mediante la<br />
celebración <strong>de</strong> los convenios, se consi<strong>de</strong>rarán parte <strong>de</strong>l contrato y por lo tanto obligatorias para quienes<br />
los suscriban.<br />
El conjunto <strong>de</strong> los programas <strong>de</strong> ejecución que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> las modificaciones, integrará el programa<br />
<strong>de</strong> ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución <strong>de</strong> los servicios.<br />
Décima Tercera. Discrepancias técnicas y administrativas.- Las partes se obligan a resolver <strong>de</strong><br />
común acuerdo, toda clase <strong>de</strong> discrepancias técnicas y administrativas previsibles, que pudieren surgir<br />
por motivo <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> las obras a que se refiere este contrato, en un término <strong>de</strong> 48 horas, a<br />
partir <strong>de</strong> que surjan las mismas, bastando para ello una comunicación por escrito a la otra parte, en la<br />
que se exponga, justifique y soporte la discrepancia <strong>de</strong> que se trate, obligándose la parte que reciba la<br />
comunicación a respon<strong>de</strong>r también por escrito, justificando y soportando su dicho, a más tardar en un<br />
término <strong>de</strong> 24 horas contado a partir <strong>de</strong> la hora <strong>de</strong> su recepción.<br />
Décima Cuarta. Superinten<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> construcción.- El “Contratista” se obliga a establecer,<br />
anticipadamente a la iniciación <strong>de</strong> los servicios, en el sitio <strong>de</strong> realización <strong>de</strong> los mismos, un<br />
representante permanente con perfil profesional, que obrará como superinten<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong><br />
obras, el cual <strong>de</strong>berá tener po<strong>de</strong>res amplios y suficientes para tomar <strong>de</strong>cisiones en todo lo relativo al<br />
cumplimiento <strong>de</strong> este contrato. El “Fi<strong>de</strong>icomiso” se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> su aceptación y remoción, el<br />
cual podrá ejercer en cualquier momento.<br />
Décima Quinta. Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Obras.- El “Fi<strong>de</strong>icomiso” a través <strong>de</strong> ( 11 ) <strong>de</strong>signará al funcionario<br />
público que se encontrará en el sitio <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los servicios, con anterioridad a la iniciación <strong>de</strong> las<br />
obras, este será el servidor público que fungirá como su representante ante el “Contratista” y será el<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 43 <strong>de</strong> 56
esponsable directo <strong>de</strong> la supervisión, vigilancia y revisión <strong>de</strong> los servicios, incluyendo la aprobación <strong>de</strong><br />
las estimaciones que presente el “Contratista”.<br />
Décima Sexta. Retenciones.- El “Contratista” acepta que <strong>de</strong> las estimaciones que el “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
le pague, se hagan las siguientes <strong>de</strong>ducciones:<br />
a) Retendrá el 5/1000 (cinco al millar) por <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> inspección que la Secretaría <strong>de</strong> la Función<br />
Pública, realice.<br />
b) ( 12 ) Retendrá el 2/1000 (dos al millar) para el Instituto <strong>de</strong> Capacitación <strong>de</strong> la Cámara Nacional<br />
<strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong> la Construcción.<br />
Décima Séptima. Subcontratación <strong>de</strong> servicios.- Queda estrictamente prohibido al “Contratista”<br />
subcontratar total o parcialmente los servicios a que se refiere este contrato.<br />
Décima Octava. Rescisión Administrativa. El “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá rescindir el presente contrato por<br />
causas imputables al “Contratista” cuando se llegasen a presentar algunas <strong>de</strong> las siguientes causas:<br />
a) Si el “Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los servicios objeto <strong>de</strong>l contrato en la<br />
fecha estipulada en la cláusula Cuarta <strong>de</strong> este instrumento.<br />
b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución <strong>de</strong> los servicios o se niega a reparar o reponer<br />
alguna parte <strong>de</strong> ellos, que el “Fi<strong>de</strong>icomiso” <strong>de</strong>tectó como <strong>de</strong>fectuosa.<br />
c) Si no ejecuta los servicios <strong>de</strong> conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo<br />
justificado no acata las ór<strong>de</strong>nes dadas por el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra o el supervisor.<br />
d) Si no da cumplimiento a los servicios <strong>de</strong> ejecución por falta <strong>de</strong> materiales, trabajadores o equipo<br />
<strong>de</strong> construcción y, que a juicio <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, el atraso pueda dificultar la terminación<br />
satisfactoria <strong>de</strong> los servicios en el plazo estipulado.<br />
e) Si el “Contratista” es <strong>de</strong>clarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.<br />
f) Si subcontrata partes <strong>de</strong> los servicios objeto <strong>de</strong>l contrato, sin contar con la autorización por<br />
escrito <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
g) Si ce<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l contrato, sin contar con la autorización por escrito<br />
<strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
h) Si el “Contratista” no da al “Fi<strong>de</strong>icomiso” y a las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias que tengan facultad <strong>de</strong><br />
intervenir, las facilida<strong>de</strong>s y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión <strong>de</strong> los<br />
materiales y servicios.<br />
i) Si siendo extranjero, invoca la protección <strong>de</strong> su gobierno en relación con el contrato, y<br />
j) En general, por el incumplimiento <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato, las<br />
leyes, tratados y <strong>de</strong>más aplicables.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en cualquier momento,<br />
cuando al “Contratista” incurriera en cualquiera <strong>de</strong> los incumplimientos señalados conforme al<br />
procedimiento siguiente:<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 44 <strong>de</strong> 56
Se iniciará a partir <strong>de</strong> que se comunique por escrito al “Prestador <strong>de</strong> Servicios” el incumplimiento en<br />
que haya incurrido, para que en un término <strong>de</strong> cinco días naturales expongan lo que a su <strong>de</strong>recho<br />
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estimen pertinentes.<br />
Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá consi<strong>de</strong>rado los argumentos y<br />
pruebas que hubiere hecho valer.<br />
La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> dar o no por rescindido el contrato, será fundamentada, motivada y comunicada al<br />
“Contratista” <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince días hábiles siguientes a lo señalado en la presente cláusula.<br />
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto <strong>de</strong> hacer constar los<br />
pagos que <strong>de</strong>ba efectuar el “Fi<strong>de</strong>icomiso” por concepto <strong>de</strong> los servicios prestados hasta el momento <strong>de</strong><br />
la rescisión.<br />
Si previamente a la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> dar por rescindido el contrato, se presta el servicio, el<br />
procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” <strong>de</strong> que<br />
continúa vigente la necesidad <strong>de</strong> los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales<br />
correspondientes.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá <strong>de</strong>terminar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento<br />
advierta que la rescisión <strong>de</strong>l contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene<br />
encomendadas. En este supuesto, <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos<br />
económicos o <strong>de</strong> operación que se ocasionarían con la rescisión <strong>de</strong>l contrato resultarían más<br />
inconvenientes.<br />
El “Fi<strong>de</strong>icomiso” se abstendrá <strong>de</strong> cubrir al “Contratista” los importes resultantes <strong>de</strong> servicios<br />
ejecutados y aún no liquidados hasta la fecha <strong>de</strong> rescisión, hasta que se otorgue el finiquito<br />
correspondiente, el cual se efectuará <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 30 días hábiles siguientes a la fecha <strong>de</strong> notificación<br />
<strong>de</strong> la rescisión, en dicho finiquito se <strong>de</strong>berá prever el sobrecosto <strong>de</strong> los servicios aún no ejecutados,<br />
que se encuentren atrasados conforme al programa <strong>de</strong> servicio, así como lo relativo a la recuperación<br />
<strong>de</strong> los materiales y equipos que en su caso hayan sido entregados.<br />
En el caso <strong>de</strong> que sea el “Contratista” quien <strong>de</strong>cida rescindir el contrato, será necesario que acuda<br />
ante la autoridad judicial fe<strong>de</strong>ral y obtenga por <strong>de</strong>claración legal el incumplimiento <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”,<br />
se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.<br />
Décima Novena. Suspensión temporal <strong>de</strong> los servicios.- El “Fi<strong>de</strong>icomiso” podrá suspen<strong>de</strong>r<br />
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causa justificada, sin<br />
que ello implique su terminación <strong>de</strong>finitiva anticipada, bastando para ello un aviso dado por escrito por<br />
el “Fi<strong>de</strong>icomiso” al “Contratista” con 3 días hábiles <strong>de</strong> anticipación a la fecha en que se pretenda<br />
suspen<strong>de</strong>r, una vez <strong>de</strong>saparecida la causa o causas que originó u originaron la suspensión, el presente<br />
contrato continuara produciendo todos sus efectos legales.<br />
Cuando la suspensión <strong>de</strong> los servicios sea por causas imputables al “Fi<strong>de</strong>icomiso”, el “Contratista”,<br />
a partir <strong>de</strong> la notificación que <strong>de</strong> por terminada la suspensión, podrá solicitar el cobro <strong>de</strong> los gastos no<br />
recuperables <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la<br />
“LOPSRM”, siempre que éstos sean razonables, estén <strong>de</strong>bidamente comprobados y se relacionen<br />
directamente con este contrato.<br />
Vigésima. Terminación Anticipada.- El presente contrato podrá darse por terminado en forma<br />
anticipada sin responsabilidad alguna para el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, por causas <strong>de</strong> interés general, causas<br />
justificadas que impidan la continuación <strong>de</strong> los servicios y/o se <strong>de</strong>muestre que <strong>de</strong> continuar con las<br />
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien no sea posible<br />
<strong>de</strong>terminar la temporalidad <strong>de</strong> la suspensión <strong>de</strong> los servicios, conforme lo marca el segundo párrafo <strong>de</strong>l<br />
artículo 60 <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 45 <strong>de</strong> 56
Sin perjuicio <strong>de</strong> lo anterior y para los efectos <strong>de</strong> la terminación anticipada que en su caso <strong>de</strong>termine el<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso”, se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> observar lo previsto en el Capítulo Cuarto Sección VI <strong>de</strong>l “LOPSRM”.<br />
Vigésima Segunda. Licencias, Patentes y Marcas.- El “Contratista” asume todo tipo <strong>de</strong><br />
responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia <strong>de</strong> licencias, patentes, marcas o<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor, con respecto a las obras objeto <strong>de</strong>l presente contrato, por lo que <strong>de</strong> presentarse<br />
alguna reclamación al “Fi<strong>de</strong>icomiso” por ese motivo o por cualquiera otra causa, el “Contratista” se<br />
obliga a pagar cualquier importe que <strong>de</strong> ello se <strong>de</strong>rive así como a sacar a salvo y en paz al propio<br />
“Fi<strong>de</strong>icomiso”, a más tardar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 5 días hábiles contados a partir <strong>de</strong> aquél en que sea<br />
notificado <strong>de</strong> ello por este último.<br />
Vigésima Tercera. Cesión <strong>de</strong> Derechos.- Queda estrictamente prohibido al “Contratista” ce<strong>de</strong>r o<br />
enajenar en cualquier otra forma los <strong>de</strong>rechos que a su favor se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l presente contrato, con<br />
excepción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se<br />
<strong>de</strong>berá contar con el consentimiento <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
Vigésima Cuarta. Obligaciones Fiscales.- Las partes convienen en que los impuestos y <strong>de</strong>rechos que<br />
se generen con motivo <strong>de</strong> la celebración y ejecución <strong>de</strong> este instrumento, serán pagados por cada una<br />
<strong>de</strong> ellas como corresponda, en la forma y términos que para tal efecto señalen los or<strong>de</strong>namientos<br />
fiscales vigentes en el momento <strong>de</strong> su causación. Queda entendido por las partes que, aún las relativas<br />
a cuotas <strong>de</strong> afiliación al Instituto Mexicano <strong>de</strong>l Seguro Social, al Instituto <strong>de</strong>l Fondo Nacional <strong>de</strong> la<br />
Vivienda para los Trabajadores, <strong>de</strong>l personal que llegare a contratar para el cumplimiento <strong>de</strong>l presente<br />
contrato.<br />
Vigésima Quinta. Obligaciones Administrativas.- El “Contratista” se obliga a observar y cumplir<br />
oportunamente las disposiciones aplicables en materia <strong>de</strong> asentamientos humanos, <strong>de</strong>sarrollo urbano y<br />
<strong>de</strong> construcción en el ámbito Fe<strong>de</strong>ral, Estatal y Municipal así como, a las instrucciones que al efecto le<br />
señale el “Fi<strong>de</strong>icomiso”. Las responsabilida<strong>de</strong>s, daños y perjuicios que resultaren por su<br />
inobservancia serán a cargo <strong>de</strong>l “Contratista”.<br />
El “Contratista” es el único responsable <strong>de</strong> cubrir todos los impuestos, <strong>de</strong>rechos y contribuciones que<br />
se <strong>de</strong>riven a su cargo <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l presente contrato y se obliga a cubrirlos oportuna y cabalmente,<br />
conforme a los or<strong>de</strong>namientos fiscales-administrativos, reglamentarios y aplicables ante las autorida<strong>de</strong>s<br />
competentes.<br />
Vigésima Sexta. No relación laboral.- El “Contratista” como patrón <strong>de</strong>l personal que en su caso<br />
llegase a ocupar con motivo <strong>de</strong>l presente contrato, será el único responsable <strong>de</strong> las obligaciones<br />
<strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las relaciones obrero-patronales, en términos <strong>de</strong> las disposiciones legales aplicables, en<br />
especial en materia <strong>de</strong> servicio y <strong>de</strong> seguridad social. El “Contratista” conviene por lo mismo, en<br />
respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> todas las reclamaciones que se presentasen en contra <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, en relación<br />
con los servicios objeto <strong>de</strong>l presente contrato, o por cualquier otra causa, obligándose a sacar a éste<br />
último a salvo y en paz <strong>de</strong> cualquier acción, reclamación o <strong>de</strong>nuncia que se llegase a intentar o ejercer,<br />
en la inteligencia <strong>de</strong> que si por dicho motivo éste llegase a erogar alguna cantidad, el “Contratista” la<br />
reintegrará a más tardar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los diez días naturales siguientes a aquél en el que reciba la<br />
notificación correspondiente.<br />
En ningún caso se consi<strong>de</strong>rará al “Fi<strong>de</strong>icomiso” como patrón solidario o substituto <strong>de</strong>l personal que<br />
llegase a contratar el “Contratista” para la prestación <strong>de</strong> los servicios objeto <strong>de</strong>l presente contrato.<br />
Asimismo, el “Contratista” respon<strong>de</strong>rá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o <strong>de</strong>l servicio,<br />
por procedimientos relacionados con sus trabajadores.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 46 <strong>de</strong> 56
Asimismo, las partes aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este contrato, las<br />
disposiciones <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong>l Servicio, ni <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> los Trabajadores al Servicio <strong>de</strong>l<br />
Estado, Reglamentaria <strong>de</strong>l Apartado B) <strong>de</strong>l Artículo 123 Constitucional.<br />
Vigésima Séptima.- Confi<strong>de</strong>ncialidad. Para efectos <strong>de</strong>l presente instrumento, el “Contratista” se<br />
obliga a obtener <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso” la información que estime necesaria.<br />
Toda la información proporcionada, aquella a la que tenga acceso y respecto a los resultados que<br />
arrojen la ejecución <strong>de</strong> los servicios, es y será consi<strong>de</strong>rada como propiedad <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, por lo<br />
que el “Contratista” no divulgará en provecho propio o <strong>de</strong> terceros por medio <strong>de</strong> publicaciones,<br />
conferencias, informes o <strong>de</strong> cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos con motivo <strong>de</strong> los<br />
servicios objeto <strong>de</strong> este instrumento, sin el consentimiento previo y por escrito <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”, salvo<br />
que exista mandato judicial, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para esos fines.<br />
Todos los documentos que se generen por la ejecución <strong>de</strong> los servicios objeto <strong>de</strong>l presente contrato, ya<br />
sean impresos o en medios electrónicos o digitales, serán entregados al “Fi<strong>de</strong>icomiso” por conducto<br />
<strong>de</strong> ( 10 ) y <strong>de</strong>berán constar por escrito. De esta forma, el “Contratista” no podrá comercializar o dar a<br />
conocer, total o parcialmente, a un tercero la información resultante, inclusive <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> terminado el<br />
contrato. La contravención <strong>de</strong> lo señalado en ésta cláusula, dará lugar a que el “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.<br />
El “Contratista” se obliga a guardar total y absoluta confi<strong>de</strong>ncialidad sobre la información que le sea<br />
proporcionada, por lo que asume la responsabilidad total para el caso <strong>de</strong> que al ejecutar los servicios<br />
pactados, haga uso in<strong>de</strong>bido <strong>de</strong> información, patentes, marcas y/o <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> autor, toda vez que éstos<br />
o cualquier otro <strong>de</strong>recho exclusivo son y serán propiedad <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
Vigésima Sexta.- Jurisdicción. Las partes <strong>de</strong> común acuerdo, para todo lo relativo a la interpretación,<br />
cumplimiento y ejecución <strong>de</strong> lo establecido en este contrato, se someten expresamente a la<br />
competencia y jurisdicción <strong>de</strong> los Tribunales Fe<strong>de</strong>rales con resi<strong>de</strong>ncia en la ciudad <strong>de</strong> México, Distrito<br />
Fe<strong>de</strong>ral, renunciando en este acto a cualquier fuero <strong>de</strong> domicilio que les corresponda o les pudiese<br />
correspon<strong>de</strong>r.<br />
Vigésima Séptima. Interpretación <strong>de</strong>l contrato.- Las partes convienen que, en todo lo no previsto por<br />
la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como la<br />
<strong>de</strong>más disposiciones que <strong>de</strong> ella se <strong>de</strong>riven, será aplicable supletoriamente la normatividad establecida<br />
en el artículo 13 <strong>de</strong> la “LOPSRM”.<br />
Una vez leído el presente contrato por las partes, perfectamente enteradas <strong>de</strong> su contenido, alcance y<br />
fuerza legal, <strong>de</strong>claran que no existe vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo, dolo, mala<br />
fe o restricción por lo que lo firman el (día) <strong>de</strong> (mes) <strong>de</strong> (año), en la Ciudad <strong>de</strong> México, Distrito Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Por el “Fi<strong>de</strong>icomiso”<br />
________________________________________<br />
Cap. Luis I. Muriel <strong>de</strong>l Castillo<br />
Director General y Delegado Fiduciario Especial<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 47 <strong>de</strong> 56
_________________________________<br />
Lic. Rodrigo Santiago Everardo<br />
Director <strong>de</strong> Administración y Finanzas<br />
Por el “Contratista”<br />
________________________________<br />
( 14 )<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
____________________________________<br />
( 13 )<br />
Página 48 <strong>de</strong> 56
Anexo “N”<br />
“COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA CON TERCEROS”<br />
(INDICAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA)<br />
Compromisos con la transparencia con terceros para fortalecer el proceso <strong>de</strong> contratación por invitación<br />
a tres personas no._______, que suscriben la dirección <strong>de</strong> administración y finanzas <strong>de</strong>l Fi<strong>de</strong>icomiso<br />
número 202, <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> Formación y Capacitación para el Personal <strong>de</strong> la Marina Mercante Nacional,<br />
representado en este acto por la LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO en su carácter <strong>de</strong> DIRECTOR<br />
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, a quien en lo sucesivo <strong>de</strong> le <strong>de</strong>nominará “licitante” y por la<br />
empresa: _______________________________ representada por _____________________en su<br />
carácter <strong>de</strong> __________________________, a quien en lo sucesivo se le <strong>de</strong>nominará "El licitante", al<br />
tenor <strong>de</strong> las siguientes consi<strong>de</strong>raciones y compromisos:<br />
CONSIDERACIONES<br />
I. El gobierno fe<strong>de</strong>ral se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obe<strong>de</strong>zca a una<br />
conducta ética y <strong>de</strong> transparencia.<br />
II. Que es <strong>de</strong> su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso <strong>de</strong> todos los<br />
integrantes <strong>de</strong> la sociedad.<br />
III. Que la falta <strong>de</strong> transparencia es una situación que daña a todos y se pue<strong>de</strong> constituir en fuente <strong>de</strong><br />
conductas irregulares.<br />
IV. Es objeto <strong>de</strong> este instrumento mantener el compromiso <strong>de</strong> las partes en no tratar <strong>de</strong> influir en el<br />
proceso <strong>de</strong> contratación mediante conductas irregulares.<br />
V. Se requiere la participación <strong>de</strong> las partes involucradas, para fortalecer la transparencia en el proceso <strong>de</strong><br />
contratación.<br />
VI. Representa un compromiso moral, el cual se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> la buena voluntad <strong>de</strong> las partes.<br />
VII. La suscripción voluntaria <strong>de</strong> este documento <strong>de</strong> "compromisos con la transparencia con terceros", no<br />
sustituye a la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> integridad que <strong>de</strong>be presentarse en términos <strong>de</strong> lo dispuesto en el artículo 24<br />
Fracción VII <strong>de</strong>l “Reglamento”.<br />
Dentro <strong>de</strong> este marco los firmantes, asumen los siguientes:<br />
COMPROMISOS<br />
DEL LICITANTE<br />
1. Inducir a sus empleados que intervengan en el proceso <strong>de</strong> contratación para que actúen con ética<br />
en todas las activida<strong>de</strong>s en que intervengan y cumplan con los compromisos aquí pactados.<br />
2. Aceptar la responsabilidad <strong>de</strong> su actividad para con la sociedad y el gobierno fe<strong>de</strong>ral.<br />
3. Elaborar su propuesta a efecto <strong>de</strong> coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz utilización <strong>de</strong> los<br />
recursos públicos <strong>de</strong>stinados al objeto <strong>de</strong> la contratación.<br />
4. Actuar siempre con honra<strong>de</strong>z, transparencia y lealtad y mantener confi<strong>de</strong>ncialidad sobre la<br />
información que haya obtenido en el proceso <strong>de</strong> contratación.<br />
5. Desempeñar con honestidad las activida<strong>de</strong>s que conforman el proceso <strong>de</strong> contratación y en su<br />
caso, el cumplimiento <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos y obligaciones que adquiera con la formalización <strong>de</strong>l<br />
contrato.<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Página 49 <strong>de</strong> 56
6. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses <strong>de</strong> la sociedad o la<br />
nación<br />
7. Omitir actitu<strong>de</strong>s y realización <strong>de</strong> actos que puedan dañar la reputación <strong>de</strong> las instituciones<br />
gubernamentales o <strong>de</strong> terceros.<br />
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
1. Exhortar a sus servidores públicos que por razón <strong>de</strong> su actividad intervengan en el proceso <strong>de</strong><br />
contratación, para que actúen con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad,<br />
integridad, equidad y en igualdad <strong>de</strong> circunstancias para todos los licitantes que intervengan en el<br />
proceso y cumplan con los compromisos aquí pactados, así como a difundir el presente<br />
documento "compromisos con la transparencia con terceros" entre su personal, y terceros que<br />
trabajen para el fi<strong>de</strong>icomiso, que por razones <strong>de</strong> sus activida<strong>de</strong>s intervengan durante el proceso<br />
<strong>de</strong> contratación.<br />
2. promover que los servidores públicos que participan en el proceso <strong>de</strong> contratación <strong>de</strong>sarrollen sus<br />
activida<strong>de</strong>s apegados al código <strong>de</strong> ética <strong>de</strong> los servidores públicos <strong>de</strong> la administración pública<br />
fe<strong>de</strong>ral y al código <strong>de</strong> conducta <strong>de</strong>l fi<strong>de</strong>icomiso.<br />
3. Exhortar a sus servidores públicos a no aceptar arreglos compensatorios o contribuciones<br />
<strong>de</strong>stinadas a favorecer o a otorgar ventajas en el proceso <strong>de</strong> contratación o en la adjudicación <strong>de</strong>l<br />
contrato.<br />
4. Fomentar que la actuación <strong>de</strong> sus servidores públicos sea en todo momento imparcial en beneficio<br />
<strong>de</strong> la institución y sin perjuicio <strong>de</strong> los licitantes.<br />
5. Promover que sus servidores públicos lleven a cabo sus activida<strong>de</strong>s con integridad profesional, sin<br />
perjudicar los intereses <strong>de</strong> la sociedad y la nación.<br />
El presente documento <strong>de</strong> "compromisos con la transparencia con terceros", se firma en México, D.F.,<br />
a __(fecha)_________________<strong>de</strong>l 2010.<br />
Por el “licitante” Por la “convocante”<br />
Nombre y firma <strong>de</strong> la persona física o el<br />
representante <strong>de</strong> la persona moral<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
(nota: este formato se <strong>de</strong>berá entregar en la fecha <strong>de</strong> entrega y apertura <strong>de</strong> propuestas en dos tantos<br />
originales; uno se quedará en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la convocante pasando a formar parte integrante <strong>de</strong>l<br />
expediente <strong>de</strong> la licitación y <strong>de</strong>l contrato en caso únicamente para el caso <strong>de</strong>l licitante ganador; y el<br />
otro se le entregará al licitante <strong>de</strong>bidamente firmado por el director administración o su representante.)<br />
Página 50 <strong>de</strong> 56
Anexo “Ñ”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL<br />
PROCESO DE INVITACIÓN)__________, <strong>de</strong> número ________ en el que mi<br />
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA<br />
EMPRESA)___________, participa a través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. La<br />
(el) que suscribe___________________________, en mi carácter <strong>de</strong> _______________,<br />
manifiesto que conozco y acepto el contenido <strong>de</strong> la convocatoria y anexos, así como las<br />
modificaciones efectuadas en la junta <strong>de</strong> aclaraciones<br />
A T E N T A M E N T E<br />
_______________________________________<br />
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE<br />
LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA<br />
Página 51 <strong>de</strong> 56
Anexo “O”<br />
PAGOS DE DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES ANTE EL IMSS<br />
Anexo “P”<br />
PAGOS DE DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES ANTE EL INFONAVIT<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “Q”<br />
DECLARACIÓN FISCAL.<br />
Anexo “R”<br />
ESTADOSD FINANCIEROS<br />
Anexo “S”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL<br />
PROCESO DE INVITACÓN)__________, <strong>de</strong> número ________ en el que mi<br />
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA<br />
EMPRESA)___________, participa a través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. La<br />
(el) que suscribe___________________________, en mi carácter <strong>de</strong> _______________, <strong>de</strong>claro y<br />
garantizo, que los profesionales técnicos cuentan con la experiencia y capacidad técnica requerida<br />
por el “Fi<strong>de</strong>icomiso” para la ejecución <strong>de</strong> la obra mencionada, para constancia y a fin <strong>de</strong><br />
certificar lo anterior expresado anexo relación y currículum <strong>de</strong> los profesionales técnicos<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
Página 52 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “T”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL<br />
PROCESO DE INVITACIÓN)__________, <strong>de</strong> número ________ en el que mi<br />
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA<br />
EMPRESA)___________, participa a través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el presente sobre. La<br />
(el) que suscribe___________________________, en mi carácter <strong>de</strong> _______________, <strong>de</strong>claro<br />
y garantizo que la empresa que represento cuenta con la experiencia y capacidad técnica<br />
requerida por el “Fi<strong>de</strong>icomiso” para la ejecución <strong>de</strong> la obra mencionada, para constancia y a fin<br />
<strong>de</strong> certificar lo anterior expresado, anexo currículum, así mismo, se enlistan los diferentes<br />
contratos <strong>de</strong> obras ejecutadas y en proceso, tanto en la iniciativa privada como en la<br />
administración pública.<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
Página 53 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
ANEXO “U”<br />
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO<br />
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN<br />
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL<br />
P R E S E N T E<br />
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO<br />
Referente a la invitación a tres personas por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE<br />
INVITACIÓN)__________, <strong>de</strong> número ________ en el que mi representada___(NOMBRE DE LA PERSONA<br />
FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través <strong>de</strong> la propuesta que contiene el<br />
presente sobre. La (el) que suscribe___________________________, en mi carácter <strong>de</strong> _______________,<br />
Manifiesto lo siguiente:<br />
Oportunamente se recogieron la “<strong>Convocatoria</strong>” <strong>de</strong>l concurso y sus anexos, conforme a las cuales se llevará a<br />
cabo la realización <strong>de</strong> la (obra o servicio)<br />
Acepto íntegramente las condiciones contenidas en la citada “<strong>Convocatoria</strong>” y sus anexos, las que para tal<br />
efecto se <strong>de</strong>vuelven en su totalidad <strong>de</strong>bidamente firmados por el suscrito en cada una <strong>de</strong> sus páginas.<br />
Así mismo expreso que conozco la “<strong>Convocatoria</strong>” y normas para la contratación y ejecución <strong>de</strong> obra pública, la<br />
“LOPSRM”, su “Reglamento” vigente, las especificaciones generales <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l “Fi<strong>de</strong>icomiso”.<br />
Acepto que tales documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso, que conozco el proyecto <strong>de</strong> acuerdo a<br />
los planos que nos fueron proporcionados conforme a los cuales se realizarán los proyectos ejecutivos.<br />
De conformidad con lo anterior, presento a su consi<strong>de</strong>ración mi propuesta con un importe <strong>de</strong> $ ___________ (<br />
_________________________________________________) más el impuesto al valor agregado (IVA)<br />
Con un tiempo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> ______ días naturales, contados a partir <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong> contrato para inicio <strong>de</strong> los<br />
trabajos.<br />
De igual manera nos obligamos a cumplir y respetar:<br />
a) Las disposiciones fe<strong>de</strong>rales y o estatales que resulten aplicables;<br />
b) Las disposiciones contenidas en la “<strong>Convocatoria</strong>” relativas al “Procedimiento <strong>de</strong> Contratación”, el<br />
acta correspondiente a la Junta <strong>de</strong> Aclaraciones y sus Anexos;<br />
c) Las normas <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> los materiales así como las especificaciones generales y particulares <strong>de</strong><br />
construcción que el “Fi<strong>de</strong>icomiso”, en su caso, les hubiere proporcionado.<br />
A t e n t a m e n t e<br />
_________________________________<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l representante legal<br />
Página 54 <strong>de</strong> 56
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
Anexo “V”<br />
CATÁLOGO DE CONCEPTOS<br />
FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPCITACÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA<br />
MERCANTE NACIONAL<br />
PROYECTOS DE OBRA 2011.<br />
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br />
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN<br />
OBRA PÚBLICA<br />
Proyecto: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE<br />
COMEDOR EN LAS ESCUELAS NAÚTICAS MERCANTES “CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES” EN<br />
VERACRUZ, VER, “CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN TAMPICO, TAMPS, Y “CAP. ALT.<br />
ANTONIO GÓMEZ MAQUEO” MAZATLÁN, SIN.<br />
Localización: MAZATLÁN, SINALOA, VERACRUZ, VERACRUZ Y TAMPICO, TAMAULIPAS<br />
Fecha: Ago-11<br />
Capítulo 1 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS<br />
DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL<br />
ÁREA DE COMEDOR EN LAS ESCUELAS<br />
Subcapítulo A<br />
NAÚTICAS MERCANTES “CAP. ALT. FERNANDO<br />
SILICEO Y TORRES” EN VERACRUZ, VER, “CAP.<br />
ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ” EN<br />
TAMPICO, TAMPS, Y “CAP. ALT. ANTONIO<br />
GÓMEZ MAQUEO” MAZATLÁN, SIN.<br />
PROYECTO EJECUTIVO DE INGIENERIA<br />
Concepto A.01<br />
Concepto A.02<br />
Concepto A.03<br />
PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE<br />
COMEDORES A DETALLE, INCLUIRÁ: PLANOS<br />
ARQUITECTÓNICOS, PLANTAS, FACHADAS, DE<br />
CONJUNTO, CORTES LONGITUDINALES Y<br />
TRANSVERSALES, DETALLES, PLANOS DE<br />
CIMENTACION, DE ESTRUCTURA, DE<br />
ACABADOS, DE CARPINTERÍA, DE CANCELERÍA,<br />
PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS,<br />
HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS, AIRE<br />
ACONDICIONADO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS<br />
MEMORIAS DE CALCULO, IMÁGENES<br />
INTERIORES Y EXTERIORES MINIMO CUATRO,<br />
PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO<br />
(MINIMO 6 DIAPOSITIVAS)PRESENTÁNDOLOS<br />
IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 90 X 60 CMS, EN<br />
ESCALAS QUE PERMITAN SU FÁCIL<br />
IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO EN C.D.<br />
CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO,<br />
EMPLEANDO PARA ELLO LOS PARÁMETROS DE<br />
DISEÑO DE LAS NORMAS TÉCNICAS<br />
COMPLEMENTARIAS Y DEL REGLAMENTO DE<br />
CONSTRUCCIONES DEL D.F. Y/O DE LA ZONA<br />
DONDE SE LOCALICE, EL INFORME INCLUIRÁ:<br />
MEMORIA DE CALCULO, Y PLANOS<br />
ESTRUCTURALES A DETALLE TANTO DE LA<br />
CIMENTACIÓN, COMO DE LA ESTRUCTURA,<br />
PRESENTÁNDOLOS IMPRESOS EN PAPEL BOND<br />
DE 90 X 60 CMS, EN ESCALAS QUE PERMITAN<br />
SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO EN C.D.<br />
FIRMA DE RESPONSIVA DE UN DIRECTOR<br />
RESPONSABLE DE OBRA D.R.O, CON REGISTRO<br />
VIGENTE.<br />
UNIDAS CANTIDAD P.U P.U.<br />
CON<br />
LETRA<br />
PROY. 3.00<br />
CALCUL<br />
O<br />
3.00<br />
RESP. 3.00<br />
$<br />
-<br />
$<br />
-<br />
$<br />
-<br />
$<br />
-<br />
$<br />
-<br />
$<br />
-<br />
FIDENA<br />
SCT<br />
IMPORTE<br />
Página 55 <strong>de</strong> 56
Concepto A.04<br />
SUBCAPITULO<br />
ANÁLISIS DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN,<br />
SEPARADOS POR PARTIDAS, INCLUYE:<br />
PRESUPUESTO BASE, CATALOGO DE<br />
CONCEPTOS, VOLUMETRÍAS, GENERADORES Y<br />
LISTADO DE MATERIALES.<br />
RESUMEN<br />
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FID-ITP-0021-11<br />
DOC. 3.00<br />
A TOTAL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA<br />
$<br />
-<br />
SUBTOTAL: $<br />
-<br />
IVA 16% $<br />
-<br />
TOTAL: $<br />
-<br />
$<br />
-<br />
$<br />
-<br />
Página 56 <strong>de</strong> 56