Modelo de contrato - Pemex Gas y Petroquímica Básica
Modelo de contrato - Pemex Gas y Petroquímica Básica
Modelo de contrato - Pemex Gas y Petroquímica Básica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
Contrato <strong>de</strong> obra pública mixto, a precios unitarios y a precio alzado que celebran por una parte PEMEX GAS Y<br />
PETROQUÍMICA BÁSICA, a quien se le <strong>de</strong>nominará PEMEX-GAS, representado por el<br />
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter <strong>de</strong> Apo<strong>de</strong>rado, y por la otra xxx, S.A. DE C.V., a quien se le<br />
<strong>de</strong>nominará, el CONTRATISTA, representado por el ING. xxx, en su carácter <strong>de</strong> Apo<strong>de</strong>rado, <strong>de</strong> conformidad con las<br />
<strong>de</strong>claraciones y cláusulas siguientes:<br />
I.- PEMEX-GAS <strong>de</strong>clara a través <strong>de</strong> su apo<strong>de</strong>rado que:<br />
D e c l a r a c i o n e s<br />
I.1.-<br />
I.2.-<br />
I.3.-<br />
I.4.-<br />
I.5.-<br />
Es un organismo <strong>de</strong>scentralizado <strong>de</strong> la Administración Pública Fe<strong>de</strong>ral, con personalidad jurídica y patrimonio<br />
propios, <strong>de</strong> conformidad con la Ley Orgánica <strong>de</strong> Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada el<br />
16 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1992 en el Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración y tiene por objeto el procesamiento <strong>de</strong>l gas natural,<br />
líquidos <strong>de</strong>l gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización <strong>de</strong><br />
estos hidrocarburos, así como sus <strong>de</strong>rivados que sean susceptibles <strong>de</strong> servir como materias primas industriales<br />
básicas y celebrar toda clase <strong>de</strong> actos, convenios y <strong>contrato</strong>s, entre otros, y continúa realizando dichas<br />
activida<strong>de</strong>s, en cumplimiento <strong>de</strong> su objeto, <strong>de</strong> conformidad con el artículo Tercero Transitorio <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Petróleos Mexicanos, publicada el 28 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2008 en el Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración.<br />
Acredita su personalidad y faculta<strong>de</strong>s mediante el testimonio <strong>de</strong> la Escritura Pública [datos <strong>de</strong> la escritura <strong>de</strong>l<br />
servidorpúblico], mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.<br />
Cuenta con la autorización <strong>de</strong>l presupuesto para llevar a cabo los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, según consta<br />
en SAF-GF-SP-0603-2010 <strong>de</strong>l 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2010. Presupuesto <strong>de</strong> Egresos <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración PEF<br />
2011 versión "0L" según oficio DCF-SPP-GP-861-2010 <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2010, autorización<br />
Plurianual SAF-PLURI-0008-2010, Folio No. GLP0107/10 <strong>de</strong>l 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2010 y solicitud <strong>de</strong> pedido<br />
SAP 20022022 (MXN), correspondiente proyecto No. WW900006, partida presupuestal No. WW900616, renglón<br />
<strong>de</strong>l gasto 204, elemento PEP WW900006, centro <strong>de</strong> trabajo 904 44300.<br />
Los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> se adjudicaron mediante el procedimiento <strong>de</strong> Licitación Pública<br />
Nacional, con fundamento en los artículos 27 FRACCIÓN I Y 30 F-I <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas.<br />
Su domicilio para efectos <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> es Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Petróleos<br />
Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad <strong>de</strong> México, Distrito Fe<strong>de</strong>ral, Código Postal 11311 y que su<br />
número <strong>de</strong> Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes es: PGP-920716-MT6.<br />
II.- El CONTRATISTA <strong>de</strong>clara a través <strong>de</strong> su apo<strong>de</strong>rado que:<br />
II.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica <strong>de</strong> conformidad con las disposiciones<br />
legales <strong>de</strong> los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [datos <strong>de</strong> la escritura<br />
pública o <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r notarial].<br />
II.2.- Su representante cuenta con las faculta<strong>de</strong>s para celebrar el presente <strong>contrato</strong>, según se acredita mediante la<br />
Escritura Pública [datos <strong>de</strong> la escritura pública o <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r notarial], mismas que no le han sido revocadas,<br />
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>.<br />
II.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar <strong>de</strong> nacionalidad, en seguirse consi<strong>de</strong>rando como<br />
mexicano por cuanto a este <strong>contrato</strong> se refiere y a no invocar la protección <strong>de</strong> gobierno extranjero alguno, bajo<br />
pena <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r en beneficio <strong>de</strong> los Estados Unidos Mexicanos todo <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 1
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
II.4.- Su domicilio para los efectos <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> es xxx No. xx, Colonia xxx, Delegación xxx, xxx, C.P. xxxx y<br />
Número <strong>de</strong> Registro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contribuyentes xxx-xxxxxx-xxx.<br />
II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la<br />
ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente<br />
ejecución <strong>de</strong> los mismos.<br />
II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y <strong>de</strong>más disposiciones administrativas<br />
expedidas en materia <strong>de</strong> obras públicas y <strong>de</strong> servicios relacionados con las mismas; (iii) el Reglamento <strong>de</strong><br />
Seguridad e Higiene <strong>de</strong> Petróleos Mexicanos y lo aplicable <strong>de</strong>l Marco Normativo <strong>de</strong> Seguridad Industrial, Salud<br />
Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro <strong>de</strong> Energía <strong>de</strong> Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv)<br />
los procedimientos <strong>de</strong> trabajo, las especificaciones <strong>de</strong> construcción vigentes en PEMEX-GAS y las<br />
especificaciones particulares <strong>de</strong> los trabajos, el programa <strong>de</strong> ejecución general <strong>de</strong> los trabajos y los anexos que<br />
<strong>de</strong>bidamente firmados por las partes, forman parte integrante <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>.<br />
II.7.- Conoce el sitio don<strong>de</strong> se llevarán a cabo los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, las condiciones ambientales, las<br />
características referentes al grado <strong>de</strong> dificultad <strong>de</strong> los trabajos a <strong>de</strong>sarrollar y sus implicaciones <strong>de</strong> carácter<br />
técnico, y ha consi<strong>de</strong>rado todos los factores que intervienen en su ejecución, así como los conceptos referidos en<br />
la fracción I <strong>de</strong>l artículo 44 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las<br />
Mismas.<br />
II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, y que no se<br />
encuentra <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> supuesto alguno <strong>de</strong> los previstos en los artículos 51 y 78 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y<br />
Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
II.9.- De manera previa a la formalización <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> y para los efectos <strong>de</strong>l artículo 32-D <strong>de</strong>l Código Fiscal<br />
<strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, ha presentado a PEMEX-GAS el “acuse <strong>de</strong> recepción” con el que comprueba que ha realizado<br />
la solicitud <strong>de</strong> opinión respecto <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> sus obligaciones fiscales ante el Sistema <strong>de</strong> Administración<br />
Tributaria prevista en el punto I.2.1.15 <strong>de</strong> la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010. Al momento <strong>de</strong> la<br />
celebración <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> tiene a<strong>de</strong>udos fiscales firmes, por lo que ha celebrado convenio con las<br />
autorida<strong>de</strong>s fiscales, <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D <strong>de</strong>l Código Fiscal <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, así como<br />
a lo señalado y requerido por el punto I.2.1.15 <strong>de</strong> la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010.<br />
Tomando en consi<strong>de</strong>ración las <strong>de</strong>claraciones anteriores, las partes convienen en obligarse <strong>de</strong> conformidad con las<br />
siguientes:<br />
C l á u s u l a s<br />
PRIMERA<br />
OBJETO DEL CONTRATO.- PEMEX-GAS requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar <strong>de</strong><br />
conformidad con el presente <strong>contrato</strong> y sus anexos, los trabajos consistentes en:<br />
TRABAJOS ADICIONALES A LA PROPUESTA DE REMEDIACION DE SITIOS CONTAMINADOS DE<br />
LA EX UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, PARA EL TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN Y<br />
SOLIDIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS Y SU APROVECHAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE<br />
LOS ACCESOS DE LA EX UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, VERACRUZ.<br />
Los trabajos que se ejecutarán sobre la base <strong>de</strong> precios unitarios, <strong>de</strong> conformidad con el anexo “C”,<br />
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA DE LOS TRABAJOS A PRECIOS<br />
UNITARIOS <strong>de</strong> los: TRABAJOS ADICIONALES A LA PROPUESTA DE REMEDIACION DE SITIOS<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 2
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
CONTAMINADOS DE LA EX UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, PARA EL TRATAMIENTO DE<br />
ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS Y SU APROVECHAMIENTO EN LA<br />
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DE LA EX UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, VERACRUZ.<br />
Los trabajos que se ejecutarán a precio alzado, <strong>de</strong> conformidad con el anexo “C” C É D U L A D E<br />
V A L O R E S, <strong>de</strong> los: TRABAJOS ADICIONALES A LA PROPUESTA DE REMEDIACION DE SITIOS<br />
CONTAMINADOS DE LA EX UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, PARA EL TRATAMIENTO DE<br />
ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS Y SU APROVECHAMIENTO EN LA<br />
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DE LA EX UNIDAD MINERA TEXISTEPEC, VERACRUZ.<br />
Las partes acuerdan que <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las obligaciones relativas a los trabajos a ejecutarse a precio<br />
alzado, hecha consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> la información y documentación proporcionada por PEMEX-GAS al<br />
CONTRATISTA y habiéndose cerciorado éste <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> la misma, se incluyen todos aquellos<br />
trabajos que no estén explícitamente estipulados o <strong>de</strong>scritos en el mismo, así como aquellos que<br />
pudieran resultar o surgir durante su ejecución y que resulten necesarios o apropiados a fin <strong>de</strong> cumplir<br />
con el objetivo <strong>de</strong> contratación pactado.<br />
SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto total <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> es <strong>de</strong>: $ x,xxx (xxx pesos 00/100<br />
M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).<br />
Las partes convienen que, <strong>de</strong> dicho monto total, la cantidad <strong>de</strong> $ x,xxx (xxx pesos 00/100 M.N.), más<br />
el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), correspon<strong>de</strong>rá a la parte <strong>de</strong> los trabajos a ser ejecutados<br />
sobre la base <strong>de</strong> precios unitarios, y la cantidad <strong>de</strong> $ x,xxx (xxx pesos 00/100 M.N.), más el<br />
Impuesto al Valor Agregado (I. V .A.), correspon<strong>de</strong>rá a la parte <strong>de</strong> los trabajos a ser ejecutados a<br />
precio alzado. El monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados a precio alzado es fijo, no<br />
está sujeto a ajuste alguno incluye el pago que <strong>de</strong>be cubrirse al CONTRATISTA por todos los trabajos<br />
a ser ejecutados bajo dicha modalidad, así como todos los gastos para la terminación <strong>de</strong> los mismos,<br />
contemplado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mismo precio cualquier otra obligación estipulada o no, pero que sea<br />
necesaria para cumplir con la consecución <strong>de</strong> los trabajos a precio alzado.<br />
La asignación para el presente ejercicio es <strong>de</strong>: $ x,xxx (xxx pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al<br />
Valor Agregado (I.V.A.)<br />
ANTICIPOS.- PEMEX-GAS otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) <strong>de</strong><br />
la asignación presupuestal aprobada al <strong>contrato</strong> en el ejercicio <strong>de</strong> que se trate, para que el<br />
CONTRATISTA realice en el sitio <strong>de</strong> los trabajos la construcción <strong>de</strong> sus oficinas, almacenes, bo<strong>de</strong>gas<br />
e instalaciones y, en su caso, para los gastos <strong>de</strong> traslado <strong>de</strong> la maquinaria y equipo <strong>de</strong> construcción e<br />
inicio <strong>de</strong> los trabajos; así como para la compra y producción <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> construcción, la<br />
adquisición <strong>de</strong> equipos que se instalen permanentemente y <strong>de</strong>más insumos que <strong>de</strong>berán<br />
proporcionar, correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe <strong>de</strong>: $ x,xxx<br />
(xxx pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).<br />
Para garantizar la <strong>de</strong>bida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y <strong>de</strong>volución <strong>de</strong>l anticipo,<br />
el CONTRATISTA <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong>l<br />
fallo <strong>de</strong> adjudicación presentó a PEMEX-GAS, fianza que se ha constituido por la totalidad <strong>de</strong>l anticipo<br />
entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, <strong>de</strong> acuerdo con las disposiciones aplicables y<br />
vigencia <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), la cual ha sido otorgada por<br />
institución <strong>de</strong> fianzas <strong>de</strong>bidamente autorizada y a favor <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:<br />
A. Su voluntad en caso <strong>de</strong> que existan créditos a su favor contra PEMEX-GAS <strong>de</strong> <strong>de</strong>sistirse <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>recho a compensar que le conce<strong>de</strong> la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su<br />
consentimiento expreso para que en el supuesto <strong>de</strong> incumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones que<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 3
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
<strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor<br />
<strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
B. Su conformidad <strong>de</strong> que la fianza se pague in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> que se interponga cualquier<br />
tipo <strong>de</strong> recurso ante instancias <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n administrativo o no judicial.<br />
C. Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, permanezca vigente<br />
durante la substanciación <strong>de</strong> todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos<br />
recursos que se interpongan en relación con el presente <strong>contrato</strong>, hasta que sea dictada<br />
resolución <strong>de</strong>finitiva que cause ejecutoria por parte <strong>de</strong> la autoridad o tribunal competente.<br />
D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso <strong>de</strong> reclamación, y con<br />
fundamento en la facultad que le conce<strong>de</strong> el artículo 118 bis <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong><br />
Fianzas, que la excepción <strong>de</strong> subjudicidad se tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia<br />
sellada <strong>de</strong>l escrito <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda, en el que conste que en el ejercicio <strong>de</strong> la acción principal, el fiado<br />
señala como documento fundatorio <strong>de</strong> dicha acción, este <strong>contrato</strong> y que existe i<strong>de</strong>ntidad entre las<br />
prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l reclamo, renunciando<br />
expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción <strong>de</strong> subjudicidad o<br />
exigibilidad <strong>de</strong> la póliza <strong>de</strong> fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes <strong>de</strong><br />
este <strong>contrato</strong>; así como a que en este supuesto, la institución <strong>de</strong> fianzas entere el pago <strong>de</strong> la<br />
cantidad proce<strong>de</strong>nte en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 30 (treinta)<br />
días naturales que le conce<strong>de</strong> el artículo 93 <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Fianzas para<br />
resolver sobre la proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l reclamo.<br />
E. Su aceptación para que la fianza <strong>de</strong> anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado<br />
haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, <strong>de</strong>ducido y/o <strong>de</strong>vuelto a satisfacción <strong>de</strong><br />
PEMEX-GAS, en la inteligencia que la conformidad para la liberación <strong>de</strong>berá ser otorgada<br />
mediante escrito suscrito por PEMEX-GAS.<br />
F. Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta<br />
<strong>de</strong> amortización, inversión, aplicación, <strong>de</strong>ducción y/o <strong>de</strong>volución <strong>de</strong>l anticipo otorgado, que<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>bidamente integrada con la siguiente documentación:<br />
1).- Reclamación por escrito a la institución <strong>de</strong> fianzas.<br />
2).- Copia <strong>de</strong> la póliza <strong>de</strong> fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.<br />
3).- Copia <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong> garantizado y sus anexos, en su caso.<br />
4).- Copia <strong>de</strong> los documentos que haya firmado a la recepción <strong>de</strong>l anticipo o cualquier otro<br />
documento que acredite fehacientemente la recepción <strong>de</strong>l mismo.<br />
5).- Copia <strong>de</strong> los documentos pagados don<strong>de</strong> se hagan constar las amortizaciones realizadas.<br />
6).- Copia <strong>de</strong>l documento don<strong>de</strong> se requiera la <strong>de</strong>volución <strong>de</strong>l anticipo no amortizado.<br />
7).- Cuantificación <strong>de</strong>l anticipo no amortizado y <strong>de</strong> los intereses respectivos.<br />
El diferimiento <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos, por el atraso en la entrega <strong>de</strong> los anticipos<br />
conforme a los términos <strong>de</strong> la fracción I <strong>de</strong>l artículo 50 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio.<br />
Para la amortización <strong>de</strong>l o los anticipos otorgados, se proce<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el<br />
artículo 143 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
En caso <strong>de</strong> rescisión <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong> ó terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará a<br />
PEMEX-GAS en un plazo no mayor <strong>de</strong> 10 (diez) días naturales contados a partir <strong>de</strong> la fecha en que le<br />
sea comunicada al CONTRATISTA la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> dar por rescindido el <strong>contrato</strong> o se convenga<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 4
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
con él la terminación anticipada. Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo<br />
señalado, se proce<strong>de</strong>rá a hacer efectiva la garantía correspondiente y cubrirá los cargos que resulten<br />
conforme a la tasa y el procedimiento establecido en el párrafo primero <strong>de</strong>l artículo 55 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
Se podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos <strong>de</strong>l artículo 59 <strong>de</strong> la Ley<br />
<strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión <strong>de</strong>l anticipo podrá liberarse cuando el<br />
CONTRATISTA haya amortizado el importe total <strong>de</strong>l mismo.<br />
TERCERA<br />
FORMA DE PAGO.- Las partes <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> acuerdan que el monto total <strong>de</strong>l mismo será<br />
cubierto por PEMEX-GAS al CONTRATISTA <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Para la parte <strong>de</strong>l monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados sobre la base <strong>de</strong> precios<br />
unitarios, el CONTRATISTA recibirá <strong>de</strong> PEMEX-GAS el importe que resulte <strong>de</strong> aplicar los precios<br />
unitarios a las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabajo realizado como pago total por unidad <strong>de</strong> concepto <strong>de</strong> trabajo<br />
terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones <strong>de</strong> construcción y normas <strong>de</strong> calidad.<br />
Para la parte <strong>de</strong>l monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados a precio alzado, el<br />
CONTRATISTA recibirá <strong>de</strong> PEMEX-GAS, como pago:<br />
a) el importe <strong>de</strong> los trabajos hasta su total terminación conforme al programa <strong>de</strong> ejecución y a las<br />
especificaciones <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong><br />
b) el importe por actividad principal <strong>de</strong> trabajo conforme a la cédula <strong>de</strong> avances y pagos<br />
programados y al programa <strong>de</strong> ejecución y ejecutadas conforme a las especificaciones <strong>de</strong>l<br />
presente <strong>contrato</strong><br />
c) el importe por avance en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos conforme a las especificaciones <strong>de</strong>l<br />
presente <strong>contrato</strong> y <strong>de</strong> acuerdo con la red <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s con ruta crítica, cédula <strong>de</strong> avances y<br />
pagos programados y al programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos, mismos que <strong>de</strong>ben ser<br />
congruentes entre si<br />
EN TODO CASO, PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS, Y EN CASO DE<br />
QUE PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO SE HAYA ELEGIDO LA OPCION B)<br />
o C), SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE PARRAFO:<br />
El monto a pagar por los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> se calculará mediante la formulación<br />
<strong>de</strong> estimaciones que abarcarán periodos mensuales y serán presentadas por el CONTRATISTA a la<br />
resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra, acompañadas <strong>de</strong> la documentación que acredite la proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> su pago,<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> corte, misma que se indica en el anexo<br />
“1” <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>; si las estimaciones no son presentadas en el término señalado en el anexo<br />
“1” <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha <strong>de</strong> corte,<br />
sin que ello dé lugar a la reclamación <strong>de</strong> gastos y/o costos financieros por parte <strong>de</strong>l CONTRATISTA.<br />
La resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra para realizar la revisión y autorización <strong>de</strong> las estimaciones contará con un<br />
plazo no mayor <strong>de</strong> 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> presentación ante ésta <strong>de</strong> las<br />
correspondientes estimaciones y <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los primeros tres días indicara al CONTRATISTA las<br />
<strong>de</strong>ficiencias que <strong>de</strong>berá corregir, conforme a lo dispuesto en el último párrafo <strong>de</strong>l artículo 128 <strong>de</strong>l<br />
Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
EN CASO DE QUE PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO SE HAYA ELEGIDO<br />
LA OPCION A), ADEMAS SE DEBERA INCLUIR EL SIGUIENTE PARRAFO:<br />
No obstante lo anterior, las partes acuerdan que la cantidad a pagar por los trabajos a precio alzado,<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 5
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
se calcularán mediante la formulación <strong>de</strong> una sola estimación que será presentada por el<br />
CONTRATISTA a la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra, acompañada <strong>de</strong> la documentación que acredite la<br />
proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> su pago, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> corte, misma<br />
que se indica en el anexo “ ”, si la estimación no es presentada en el término antes señalado, ésta se<br />
presentará en la siguiente fecha <strong>de</strong> corte, sin que ello dé lugar a la reclamación <strong>de</strong> gastos y/o costos<br />
financieros por parte <strong>de</strong>l CONTRATISTA.<br />
El retraso en el pago <strong>de</strong> estimaciones en que incurra <strong>Pemex</strong> <strong>Gas</strong> diferirá en igual plazo la fecha <strong>de</strong><br />
terminación <strong>de</strong> los trabajos, circunstancia que <strong>de</strong>berá formalizarse, previa solicitud <strong>de</strong>l<br />
CONTRATISTA, a través <strong>de</strong>l convenio respectivo. No proce<strong>de</strong>rá dicho diferimiento cuando el retraso<br />
en el pago <strong>de</strong>rive <strong>de</strong> causas imputables al CONTRATISTA, <strong>de</strong> conformidad con el último párrafo<br />
<strong>de</strong>l artículo 127 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las<br />
Mismas.<br />
En el análisis y cálculo <strong>de</strong> los importes <strong>de</strong> pago se <strong>de</strong>berán consi<strong>de</strong>rar los <strong>de</strong>rechos e impuestos que<br />
les sean aplicables, así como retener el importe <strong>de</strong> los mismos cuando corresponda en los términos<br />
<strong>de</strong> las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable <strong>de</strong> que las facturas que se<br />
presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales y administrativos incluidos los datos <strong>de</strong> la<br />
cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta <strong>de</strong> alguno <strong>de</strong> éstos o por su presentación<br />
incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago <strong>de</strong> los gastos financieros a que hace<br />
referencia el artículo 55 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
La fecha <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> las estimaciones a la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>berá registrarse en la<br />
bitácora.<br />
Las estimaciones por trabajos ejecutados <strong>de</strong>berán pagarse por parte <strong>de</strong> PEMEX-GAS, bajo su<br />
responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir <strong>de</strong> la fecha en<br />
que hayan sido autorizadas por la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra, fecha que se hará constar en la bitácora <strong>de</strong> los<br />
trabajos y en las propias estimaciones.<br />
El pago <strong>de</strong> los ajustes <strong>de</strong> costos directos y <strong>de</strong>l costo por financiamiento, así como el <strong>de</strong> las<br />
estimaciones autorizadas <strong>de</strong> gastos no recuperables <strong>de</strong>bidamente comprobados, se efectuarán en los<br />
términos dispuestos en los artículos 136 y 137 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y<br />
Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente.<br />
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse<br />
sobre cualquier aspecto <strong>de</strong>l mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el<br />
pago se consi<strong>de</strong>rará <strong>de</strong>finitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a PEMEX-GAS <strong>de</strong><br />
cualquier obligación relacionada a dicho pago.<br />
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante <strong>de</strong>pósito bancario automático<br />
en la cuenta No. 99999 <strong>de</strong> Banxxxx, S.A., clave bancaria estandarizada 000000000000000000,<br />
sucursal 99, xxx <strong>de</strong> la institución <strong>de</strong> crédito autorizada para operar en los Estados Unidos<br />
Mexicanos , seleccionada por el CONTRATISTA. En caso <strong>de</strong> que el CONTRATISTA pretenda<br />
realizar un cambio <strong>de</strong> cuenta durante la vigencia <strong>de</strong>l Contrato, que no sea consecuencia, ni implique<br />
una cesión <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro, lo <strong>de</strong>berá comunicar a PEMEX-GAS a través <strong>de</strong> la ventanilla única<br />
ubicada en VENTANILLA ÚNICA UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO B-1, AVENIDA<br />
MARINA NACIONAL 329, PETROLEOS MEXICANOS, C.P. 11311, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,<br />
con antelación a la presentación a la citada ventanilla única <strong>de</strong> la(s) estimación(es) y factura(s)<br />
subsecuente <strong>de</strong> que se trate.<br />
Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se consi<strong>de</strong>rarán como aceptación<br />
plena <strong>de</strong> los trabajos, ya que PEMEX-GAS, se reserva expresamente el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> reclamar por<br />
trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, <strong>de</strong>l pago en exceso o <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> lo in<strong>de</strong>bido que se<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 6
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
haya efectuado.<br />
CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN CADENAS PRODUCTIVAS Y SE<br />
REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE NAFIN CADENAS<br />
PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS “DISPOSICIONES<br />
GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA<br />
FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,<br />
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EL 6 DE ABRIL DE 2009 EN EL DOF.<br />
Una vez autorizada la estimación correspondiente, el CONTRATISTA en un plazo no mayor <strong>de</strong> 5<br />
(cinco) días naturales <strong>de</strong>berá entregar a PEMEX-GAS, la factura correspondiente y la entidad <strong>de</strong>berá<br />
registrar en Ca<strong>de</strong>nas Productivas la recepción <strong>de</strong> la misma. Los términos para la recepción <strong>de</strong> la<br />
factura como para el registro <strong>de</strong> la misma, <strong>de</strong>berán quedar comprendidos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 20 (veinte)<br />
días para el pago a que hace mención el artículo 54 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas.<br />
CUARTA<br />
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá transferir los <strong>de</strong>rechos y<br />
obligaciones que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> en forma parcial o total en favor <strong>de</strong> cualesquiera<br />
otra persona física o moral, con excepción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro sobre las estimaciones por<br />
trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA <strong>de</strong>berá solicitar por escrito a PEMEX-GAS su<br />
consentimiento, quien resolverá lo proce<strong>de</strong>nte, en un término <strong>de</strong> 10 (diez) días naturales contados a<br />
partir <strong>de</strong> su presentación. En caso <strong>de</strong> que transcurra el plazo antes referido sin que PEMEX-GAS<br />
haya dado respuesta por escrito a la solicitud <strong>de</strong>l CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.<br />
El CONTRATISTA podrá ce<strong>de</strong>r sus <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro a favor <strong>de</strong> un Intermediario Financiero<br />
mediante operaciones <strong>de</strong> Factoraje o Descuento Electrónico, y PEMEX-GAS otorga su<br />
consentimiento, siempre y cuando al momento <strong>de</strong> registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en<br />
Ca<strong>de</strong>nas Productivas y al acce<strong>de</strong>r al Portal <strong>de</strong> Nafin Ca<strong>de</strong>nas Productivas, no exista impedimento<br />
legal o administrativo. En virtud <strong>de</strong> lo anterior, las Partes se obligan al procedimiento establecido en<br />
las “Disposiciones Generales a las que <strong>de</strong>berán sujetarse las Depen<strong>de</strong>ncias y Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
Administración Pública Fe<strong>de</strong>ral para su incorporación al Programa <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>nas Productivas <strong>de</strong><br />
Nacional Financiera, S.N.C.; Institución <strong>de</strong> Banca <strong>de</strong> Desarrollo”, publicadas en el Diario Oficial <strong>de</strong> la<br />
Fe<strong>de</strong>ración el 28 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2007.<br />
Si con motivo <strong>de</strong> la solicitud para ce<strong>de</strong>r los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro efectuada por el CONTRATISTA se<br />
origina un retraso en el pago, no proce<strong>de</strong>rá el pago <strong>de</strong> gastos financieros a que hace referencia el<br />
artículo 55 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El trámite para<br />
ce<strong>de</strong>r los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> solicitar<br />
reprogramación <strong>de</strong> los trabajos o una prórroga a la fecha <strong>de</strong> terminación.<br />
QUINTA<br />
RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que <strong>de</strong> las estimaciones que se le cubran, se haga en<br />
cada una las siguientes retenciónes:<br />
a).- EL CINCO AL MILLAR <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong> los trabajos ejecutados, que se <strong>de</strong>stinará a la Secretaría <strong>de</strong><br />
la Función Pública por concepto <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos por el servicio <strong>de</strong> inspección, vigilancia y control <strong>de</strong><br />
los trabajos y que PEMEX-GAS entregará a la Tesorería <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración, <strong>de</strong> conformidad con<br />
el artículo 191 <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Derechos.<br />
b).- EL DOS AL MILLAR, <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong> los trabajos ejecutados, que se <strong>de</strong>stinará al Instituto <strong>de</strong><br />
Capacitación <strong>de</strong> la Cámara Mexicana <strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong> la Construcción y que PEMEX-GAS<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 7
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
entregará a la Institución antes mencionada. [NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO (B), SÓLO<br />
PROCEDE CUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE<br />
ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA].<br />
SEXTA<br />
SÉPTIMA<br />
GASTOS FINANCIEROS.- En el caso <strong>de</strong> incumplimiento en el pago <strong>de</strong> las estimaciones y <strong>de</strong> ajuste<br />
<strong>de</strong> costos, PEMEX-GAS a solicitud <strong>de</strong>l CONTRATISTA, <strong>de</strong>berá pagar gastos financieros a una tasa<br />
que será igual a la establecida por la Ley <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración en los casos <strong>de</strong> prórroga para<br />
el pago <strong>de</strong> créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan <strong>de</strong>finido<br />
el importe a pagar y se calcularán sobre las cantida<strong>de</strong>s no pagadas, <strong>de</strong>biéndose computar por días<br />
naturales <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que sean <strong>de</strong>terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas<br />
a disposición <strong>de</strong>l CONTRATISTA, <strong>de</strong> conformidad con el artículo 55 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y<br />
Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
PAGOS EN EXCESO.- Tratándose <strong>de</strong> pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste<br />
<strong>de</strong>berá reintegrar las cantida<strong>de</strong>s pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a<br />
lo señalado en la cláusula <strong>de</strong>nominada “GASTOS FINANCIEROS” <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>. Los cargos<br />
se calcularán sobre las cantida<strong>de</strong>s pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días<br />
naturales, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong>l pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantida<strong>de</strong>s a<br />
disposición <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
No se consi<strong>de</strong>rará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo <strong>de</strong>l CONTRATISTA<br />
sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera<br />
i<strong>de</strong>ntificado con anterioridad.<br />
OCTAVA<br />
AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste <strong>de</strong> los costos directos que integran<br />
los precios unitarios <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>.<br />
Proce<strong>de</strong>rá el ajuste <strong>de</strong> costos directos con base en lo dispuesto en el artículo 56 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras<br />
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y <strong>de</strong>más relativos aplicables <strong>de</strong> su Reglamento; el<br />
procedimiento se llevará a cabo <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el artículo 57 fracción II <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la aplicación <strong>de</strong>l respectivo procedimiento<br />
se sujetará a lo previsto en el artículo 58 <strong>de</strong> la misma.<br />
NOVENA<br />
<br />
PENAS CONVENCIONALES- Las partes <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> acuerdan que en caso <strong>de</strong> que por<br />
causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos conforme al<br />
programa <strong>de</strong> ejecución convenido, PEMEX-GAS le aplicará las penas convencionales siguientes:<br />
1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL<br />
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.- En caso <strong>de</strong> que el<br />
CONTRATISTA, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos y por causas imputables a él, se<br />
atrase en la ejecución <strong>de</strong> los mismos <strong>de</strong> acuerdo a las fechas parciales establecidas en el<br />
programa <strong>de</strong> ejecución aprobado, PEMEX-GAS le aplicará una retención económica a la<br />
estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se <strong>de</strong>termine el atraso, misma que<br />
será equivalente al 2.0% (dos punto cero por ciento) sobre la diferencia acumulada mensual<br />
<strong>de</strong> los trabajos programados y los realmente ejecutados.<br />
Si en la semana inmediata posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención,<br />
PEMEX-GAS, al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos<br />
programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 8
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
aplicará la retención respectiva en términos <strong>de</strong> lo siguiente:<br />
a).<br />
b).<br />
c).<br />
Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre<br />
las dos retenciones.<br />
Si es menor que la anteriormente retenida, se le <strong>de</strong>volverá la diferencia entre las dos<br />
retenciones.<br />
Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le <strong>de</strong>volverá cantidad<br />
adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención <strong>de</strong> la<br />
semana inmediata anterior, permanecerá en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
Cuando PEMEX-GAS, <strong>de</strong> conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún<br />
monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.<br />
Llegada la fecha pactada para la terminación <strong>de</strong> los trabajos, PEMEX-GAS verificará que el<br />
CONTRATISTA haya concluido la totalidad <strong>de</strong> los mismos. Si como resultado <strong>de</strong> dicha<br />
verificación, PEMEX-GAS encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que<br />
hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto<br />
continuarán en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> PEMEX-GAS y tendrán el carácter <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitivas.<br />
No obstante lo anterior, en caso <strong>de</strong> que, llegada la fecha pactada para la terminación <strong>de</strong> los<br />
trabajos, PEMEX-GAS opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión <strong>de</strong> los mismos y,<br />
consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 <strong>de</strong> la<br />
presente cláusula, PEMEX-GAS, hará efectivas las mismas contra el importe <strong>de</strong> las retenciones<br />
<strong>de</strong>finitivas hasta don<strong>de</strong> el importe <strong>de</strong> las mismas alcance; en el entendido <strong>de</strong> que, <strong>de</strong> no ser<br />
suficiente el importe <strong>de</strong> las retenciones <strong>de</strong>finitivas, PEMEX-GAS <strong>de</strong>scontará al CONTRATISTA<br />
<strong>de</strong> las estimaciones en trámite, las cantida<strong>de</strong>s por concepto <strong>de</strong> las penas convencionales<br />
señaladas en el numeral 2 <strong>de</strong> esta cláusula.<br />
2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA<br />
CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS.- En caso <strong>de</strong> que el CONTRATISTA no<br />
concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación <strong>de</strong> los mismos, éste reconoce y<br />
acepta que PEMEX-GAS podrá optar por exigirle el cumplimiento <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> y,<br />
consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día <strong>de</strong> atraso a partir <strong>de</strong>l día<br />
siguiente <strong>de</strong> la fecha pactada para la terminación <strong>de</strong> los trabajos; misma que se hará efectiva en<br />
la estimación correspondiente.<br />
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo <strong>de</strong> la pena convencional establecida,<br />
PEMEX-GAS aplicará el 0.5% (cero punto cinco por ciento) <strong>de</strong>l importe equivalente a los<br />
trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> los trabajos<br />
pendientes <strong>de</strong> ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo <strong>de</strong> la<br />
pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada <strong>de</strong> su<br />
terminación; en el entendido <strong>de</strong> que dicho importe se disminuirá progresivamente <strong>de</strong><br />
conformidad con el avance mensual en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos que realice el<br />
CONTRATISTA hasta su total ejecución.<br />
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad <strong>de</strong> los trabajos<br />
correspondiente al concepto <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> que se trate.<br />
Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno <strong>de</strong><br />
los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a<br />
entregar a PEMEX-GAS mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, <strong>de</strong> lo<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 9
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
contrario el CONTRATISTA admite que PEMEX-GAS haga efectiva la garantía <strong>de</strong> cumplimiento.<br />
Si PEMEX-GAS exige el cumplimiento <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> <strong>de</strong> conformidad con el artículo 1846 <strong>de</strong>l<br />
Código Civil Fe<strong>de</strong>ral, <strong>de</strong> aplicación supletoria, el CONTRATISTA <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> presentar el<br />
consentimiento expreso <strong>de</strong> la institución afianzadora respecto a las garantías <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>,<br />
en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento <strong>de</strong> la obligación.<br />
No dará lugar a la aplicación <strong>de</strong> penas convencionales, el período en el cual se presente un caso<br />
fortuito o <strong>de</strong> fuerza mayor, ya sea durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo o cuando el<br />
CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier<br />
otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, <strong>de</strong> común acuerdo, se harán las<br />
modificaciones que procedan.<br />
DÉCIMA<br />
PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong><br />
en 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales a partir <strong>de</strong>l día xx <strong>de</strong> xxx <strong>de</strong> 201x y a<br />
concluirlos a más tardar el día xx <strong>de</strong> xxx <strong>de</strong> 201x, <strong>de</strong> conformidad con el programa <strong>de</strong> ejecución<br />
general que forma parte integrante <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong> como anexo “ ”.<br />
EN LA PARTE DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS A PRECIOS UNITARIOS Y CUANDO LA<br />
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS LO AMERITE, SE PODRA ADICIONAR EL SIGUIENTE PARRAFO:<br />
In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> lo anterior, para la parte <strong>de</strong> los trabajos a ser ejecutados a precios unitarios, el<br />
CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX-GAS, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 45 (cuarenta y cinco) días naturales<br />
a la fecha <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong> los trabajos, el programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>tallado, el cual <strong>de</strong>berá consi<strong>de</strong>rar todos y<br />
cada uno <strong>de</strong> los conceptos que integraron su propuesta, utilizando preferentemente re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />
con ruta crítica y diagramas <strong>de</strong> barra. Dicho programa será consi<strong>de</strong>rado como <strong>de</strong>finitivo en sustitución<br />
<strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> ejecución general <strong>de</strong> los trabajos (anexo “ ”) incluido en su propuesta, pero no alterará<br />
los compromisos establecidos en ésta. La integración al presente <strong>contrato</strong> <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> ejecución<br />
<strong>de</strong>tallado se enten<strong>de</strong>rá realizada para todos los efectos legales a que haya lugar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento en<br />
que PEMEX-GAS comunique al CONTRATISTA la aceptación <strong>de</strong>l mismo; en consecuencia, no se<br />
requerirá <strong>de</strong> la celebración <strong>de</strong> convenio alguno.<br />
DÉCIMA PRIMERA<br />
DÉCIMA SEGUNDA<br />
VIGENCIA.- El presente <strong>contrato</strong> tendrá vigencia a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> su firma y hasta que se<br />
formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong><br />
las partes en el <strong>contrato</strong>.<br />
PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha <strong>de</strong> terminación señalada en la cláusula<br />
<strong>de</strong>nominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo<br />
<strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, a<strong>de</strong>cuando el programa <strong>de</strong> ejecución, únicamente cuando ocurran los<br />
siguientes eventos:<br />
a. Si ocurre algún acontecimiento <strong>de</strong> caso fortuito o fuerza mayor, <strong>de</strong>bidamente acreditado, la fecha<br />
<strong>de</strong> terminación <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> ejecución será prorrogada por un período <strong>de</strong> tiempo igual al <strong>de</strong> la<br />
suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el<br />
CONTRATISTA presente a PEMEX-GAS su solicitud por escrito <strong>de</strong> prórroga junto con la<br />
documentación soporte correspondiente, misma que <strong>de</strong>berá hacerse <strong>de</strong> manera previa a la fecha<br />
<strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se<br />
realiza dicha anotación no se conce<strong>de</strong>rá prórroga alguna. En caso <strong>de</strong> que proceda la prórroga,<br />
<strong>de</strong>berá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa <strong>de</strong> ejecución<br />
actualizado;<br />
b. Si los trabajos o cualquier parte <strong>de</strong> los mismos no pue<strong>de</strong>n avanzar o son atrasados <strong>de</strong>bido a<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 10
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
cualquier acto u omisión <strong>de</strong> PEMEX-GAS o <strong>de</strong> otro CONTRATISTA que trabaje en el sitio, sin<br />
que se trate <strong>de</strong>l CONTRATISTA o cualquiera <strong>de</strong> sus subcontratistas, la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong>l<br />
plazo <strong>de</strong> ejecución será prorrogada, por el período <strong>de</strong> tiempo por el que los trabajos, o parte <strong>de</strong><br />
éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el<br />
CONTRATISTA presente a PEMEX-GAS su solicitud por escrito <strong>de</strong> prórroga junto con la<br />
documentación soporte correspondiente, misma que <strong>de</strong>berá hacerse <strong>de</strong> manera previa a la fecha<br />
<strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se<br />
realiza dicha anotación no se conce<strong>de</strong>rá prórroga alguna. En caso <strong>de</strong> que proceda la prórroga,<br />
se <strong>de</strong>berá levantar el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y<br />
quedar establecido el programa <strong>de</strong> ejecución actualizado; y<br />
c. En caso <strong>de</strong> que PEMEX-GAS or<strong>de</strong>ne la suspensión <strong>de</strong> los trabajos, se proce<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> conformidad<br />
con la cláusula <strong>de</strong>nominada “SUSPENSIÓN DEL CONTRATO”<br />
DÉCIMA TERCERA<br />
TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL<br />
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos, PEMEX-GAS requiere <strong>de</strong> la<br />
ejecución <strong>de</strong> cantida<strong>de</strong>s adicionales <strong>de</strong> trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo<br />
<strong>de</strong> conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata <strong>de</strong> la necesidad <strong>de</strong> ejecutarlos, éste sólo podrá<br />
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en la bitácora, por<br />
parte <strong>de</strong>l resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra, salvo en los casos <strong>de</strong> emergencia en que no sea posible esperar su<br />
autorización.<br />
En caso <strong>de</strong> que ocurran los supuestos establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA, una vez<br />
ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra en la<br />
siguiente estimación. PEMEX-GAS podrá autorizar el pago <strong>de</strong> las estimaciones <strong>de</strong> los trabajos<br />
ejecutados.<br />
Tratándose <strong>de</strong> cantida<strong>de</strong>s adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados<br />
originalmente en este <strong>contrato</strong>. Tratándose <strong>de</strong> los conceptos no previstos en el catálogo <strong>de</strong> conceptos,<br />
sus precios unitarios <strong>de</strong>berán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo<br />
previsto en los artículos 106, 107, 108 y <strong>de</strong>más aplicables <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras<br />
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
DÉCIMA CUARTA<br />
MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por<br />
escrito, las partes podrán modificar el monto, el plazo o los términos y condiciones originales <strong>de</strong>l<br />
<strong>contrato</strong> en términos <strong>de</strong>l artículo 59 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las<br />
Mismas y <strong>de</strong>más relativos aplicables <strong>de</strong> su Reglamento.<br />
Por lo que respecta a la parte <strong>de</strong> los trabajos a ser ejecutada a precio alzado, las partes acuerdan<br />
que ésta no podrá ser modificada en monto ni en plazo. Sin embargo, cuando con posterioridad a la<br />
adjudicación <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> se presenten circunstancias económicas <strong>de</strong> tipo general que sean<br />
ajenas a la responsabilidad <strong>de</strong> las partes, se estará a lo señalado en el artículo 59 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras<br />
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
DÉCIMA QUINTA<br />
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entien<strong>de</strong> por caso fortuito o fuerza mayor aquellos<br />
fenómenos <strong>de</strong> la naturaleza o hechos <strong>de</strong> personas, ajenos a la voluntad <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las partes y<br />
que se producen sin que haya falta o negligencia por parte <strong>de</strong> las mismas, que son insuperables,<br />
imprevisibles, o que previéndose no se pue<strong>de</strong>n evitar, que impi<strong>de</strong>n a la parte afectada llevar a cabo<br />
sus obligaciones <strong>de</strong> conformidad con el presente <strong>contrato</strong>. Entre otros, se consi<strong>de</strong>ra caso fortuito o<br />
fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 11
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epi<strong>de</strong>mias, guerras (<strong>de</strong>claradas o no),<br />
actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se<br />
haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.<br />
En caso <strong>de</strong> suspensión <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo<br />
dispuesto en las cláusulas “PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN” y “SUSPENSIÓN DEL<br />
CONTRATO” <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>.<br />
En caso <strong>de</strong> terminación anticipada <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> caso fortuito o fuerza mayor, se estará<br />
a lo dispuesto en la cláusula “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>.<br />
DÉCIMA SEXTA<br />
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.-<br />
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.<br />
El CONTRATISTA, a fin <strong>de</strong> garantizar el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l presente<br />
<strong>contrato</strong>, entregó a PEMEX-GAS previo a la firma <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, póliza <strong>de</strong> fianza por el 10% (diez por<br />
ciento) <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong> expedida por institución afianzadora autorizada, a favor <strong>de</strong> PEMEX-<br />
GAS.<br />
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:<br />
A).-<br />
Su voluntad en caso <strong>de</strong> que existan créditos a su favor contra PEMEX-GAS <strong>de</strong> renunciar al<br />
<strong>de</strong>recho a compensar que le conce<strong>de</strong> la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga<br />
su consentimiento expreso para que en el supuesto <strong>de</strong> incumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones que<br />
<strong>de</strong>riven <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro<br />
saldo a favor <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
B).-<br />
C).-<br />
D).-<br />
E).-<br />
Su conformidad <strong>de</strong> que la fianza se pague in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> que se interponga cualquier<br />
tipo <strong>de</strong> recurso ante instancias <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n administrativo o no judicial.<br />
Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, permanezca<br />
vigente durante la substanciación <strong>de</strong> todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los<br />
respectivos recursos que se interpongan con relación al presente <strong>contrato</strong>, hasta que sea<br />
dictada resolución <strong>de</strong>finitiva que cause ejecutoria por parte <strong>de</strong> la autoridad o tribunal<br />
competente.<br />
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso <strong>de</strong> reclamación, y<br />
con fundamento en la facultad que le conce<strong>de</strong> el artículo 118 bis <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Instituciones <strong>de</strong> Fianzas, que la excepción <strong>de</strong> subjudicidad, se tendrá por justificada<br />
únicamente, si se exhibe copia sellada <strong>de</strong>l escrito <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda, en el que conste que en el<br />
ejercicio <strong>de</strong> la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio <strong>de</strong> dicha acción, este<br />
<strong>contrato</strong> y que existe i<strong>de</strong>ntidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la<br />
improce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se<br />
pudiera dar a la excepción <strong>de</strong> subjudicidad o exigibilidad <strong>de</strong> la póliza <strong>de</strong> fianza sujeta a<br />
controversia judicial o administrativa entre las partes <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>; así como a que en este<br />
supuesto, la institución <strong>de</strong> fianzas entere el pago <strong>de</strong> la cantidad proce<strong>de</strong>nte en el día hábil<br />
inmediato subsecuente al vencimiento <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 30 (treinta) días naturales que le conce<strong>de</strong> el<br />
artículo 93 <strong>de</strong> la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Instituciones <strong>de</strong> Fianzas para resolver sobre la proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l<br />
reclamo.<br />
Su aceptación para que la fianza <strong>de</strong> cumplimiento permanezca vigente hasta que las<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 12
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción <strong>de</strong> PEMEX-GAS<br />
en la inteligencia que la conformidad para la liberación <strong>de</strong>berá ser otorgada mediante escrito<br />
suscrito por PEMEX-GAS.<br />
F).-<br />
G).-<br />
Su conformidad para que la afianzadora liqui<strong>de</strong> a PEMEX-GAS el 50% (cincuenta por ciento)<br />
<strong>de</strong>l importe garantizado en la fianza en caso <strong>de</strong> que no entregue la garantía <strong>de</strong> <strong>de</strong>fectos, vicios<br />
ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos <strong>de</strong> lo previsto en la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas<br />
y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente <strong>contrato</strong>.<br />
Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento<br />
<strong>de</strong> <strong>contrato</strong>, quedará <strong>de</strong>bidamente integrada con la siguiente documentación:<br />
1. Reclamación por escrito a la institución <strong>de</strong> fianzas.<br />
2. Copia <strong>de</strong> la póliza <strong>de</strong> fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.<br />
3. Copia <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong> garantizado y sus anexos, en su caso.<br />
4. Copia <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong> notificación al fiado <strong>de</strong> su incumplimiento.<br />
5. Cuantificación <strong>de</strong>l incumplimiento.<br />
LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SÓLO SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN<br />
TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO OBTENIDO CUMPLE CON LAS<br />
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y CANTIDAD (GARANTÍAS DE PROCESO):<br />
H).- Su conformidad para que la afianzadora liqui<strong>de</strong> a PEMEX-GAS el límite máximo garantizado en<br />
caso <strong>de</strong> que los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> no sean útiles o aprovechables por<br />
PEMEX-GAS y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado<br />
<strong>de</strong> avance, en la inteligencia <strong>de</strong> que cualquier excepción <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> la inversión y/o aplicación<br />
parcial o total <strong>de</strong>l anticipo y/o pago <strong>de</strong> estimaciones carecerá <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z para efecto <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminar la exigibilidad <strong>de</strong>l importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto<br />
<strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, la obligación <strong>de</strong> invertir y/o aplicar el anticipo y el pago <strong>de</strong> estimaciones es<br />
indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por<br />
entero pue<strong>de</strong> ser útil o aprovechable para PEMEX-GAS, en consecuencia, toda aquella<br />
aplicación y/o inversión parcial o total <strong>de</strong>l anticipo y/o <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> estimaciones recibido por el<br />
CONTRATISTA que no produzca como resultado, <strong>de</strong> conformidad con el objeto <strong>de</strong>l presente<br />
<strong>contrato</strong>, un trabajo útil y aprovechable para PEMEX-GAS será ineficaz para fundar cualquier<br />
excepción que pretenda <strong>de</strong>svirtuar la exigibilidad <strong>de</strong>l importe total garantizado.<br />
I).-<br />
Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, en<br />
caso <strong>de</strong> no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera PEMEX-GAS.<br />
En el caso <strong>de</strong> cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente <strong>contrato</strong> y/o sus<br />
anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX-GAS previo a la formalización <strong>de</strong>l<br />
instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento <strong>de</strong> su formalización, el documento<br />
modificatorio <strong>de</strong> la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este<br />
<strong>contrato</strong>, en el cual se garanticen las obligaciones <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong> y <strong>de</strong>l convenio correspondiente. En<br />
el caso <strong>de</strong> que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, PEMEX-GAS podrá <strong>de</strong>terminar la<br />
rescisión administrativa <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>. [Tratándose <strong>de</strong> póliza <strong>de</strong> fianza se <strong>de</strong>berá incluir lo siguiente:] El<br />
documento modificatorio <strong>de</strong>berá contener la estipulación <strong>de</strong> que es conjunto, solidario e inseparable<br />
<strong>de</strong> la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.<br />
GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 13
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos <strong>de</strong>l artículo 164 <strong>de</strong>l<br />
Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA<br />
quedará obligado a respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los <strong>de</strong>fectos que resultaren en los mismos, <strong>de</strong> los vicios ocultos y <strong>de</strong><br />
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente<br />
<strong>contrato</strong> y en la legislación aplicable.<br />
Los trabajos se garantizarán durante un plazo <strong>de</strong> 12 (doce) meses por el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción <strong>de</strong> los trabajos,<br />
el CONTRATISTA, a su elección, <strong>de</strong>berá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)<br />
<strong>de</strong>l monto total ejercido <strong>de</strong> los trabajos; presentar una carta <strong>de</strong> crédito stand-by por el equivalente al<br />
5% (cinco por ciento) <strong>de</strong>l monto total ejercido <strong>de</strong> los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por<br />
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) <strong>de</strong>l mismo monto en fi<strong>de</strong>icomisos especialmente<br />
constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos 12 (doce) meses, contados a<br />
partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong>l acta <strong>de</strong> recepción física <strong>de</strong> los trabajos, siempre que durante ese periodo no<br />
haya surgido una responsabilidad a cargo <strong>de</strong>l CONTRATISTA.<br />
Cuando la garantía <strong>de</strong> calidad se constituya mediante póliza <strong>de</strong> fianza, <strong>de</strong>berá ser emitida por<br />
institución afianzadora autorizada, y <strong>de</strong>berá emitirse en estricto apego al formato presentado en el<br />
Anexo “DI” <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>.<br />
Cuando la garantía <strong>de</strong> calidad se constituya mediante carta <strong>de</strong> crédito stand-by <strong>de</strong>berá ser confirmada<br />
o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y <strong>de</strong>berá emitirse en estricto<br />
apego al formato presentado en el Anexo “DI” <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>.<br />
Cuando la garantía se constituya mediante aportación <strong>de</strong> recursos líquidos en fi<strong>de</strong>icomiso, éste<br />
<strong>de</strong>berá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El<br />
fi<strong>de</strong>icomiso <strong>de</strong>berá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; <strong>de</strong>berá nombrarse a<br />
PEMEX-GAS como Fi<strong>de</strong>icomisario; y los recursos fi<strong>de</strong>icomitidos <strong>de</strong>berán invertirse en instrumentos <strong>de</strong><br />
renta fija.<br />
Si la garantía contra <strong>de</strong>fectos y vicios ocultos <strong>de</strong> los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue<br />
constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza <strong>de</strong> fianza que se otorgue en<br />
los términos <strong>de</strong>l artículo 98 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con<br />
las Mismas.<br />
El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fi<strong>de</strong>icomiso y los respectivos<br />
rendimientos, transcurridos 12 (doce) meses a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> los trabajos. En igual<br />
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta <strong>de</strong> crédito, según sea el caso. En caso <strong>de</strong><br />
haberse expedido carta <strong>de</strong> crédito irrevocable, el CONTRATISTA proce<strong>de</strong>rá a su cancelación<br />
inmediata.<br />
Quedarán a salvo los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> PEMEX-GAS para exigir el pago <strong>de</strong> las cantida<strong>de</strong>s no cubiertas <strong>de</strong><br />
la in<strong>de</strong>mnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías<br />
constituidas conforme a esta cláusula.<br />
DÉCIMA SÉPTIMA<br />
PÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA será el único responsable <strong>de</strong> contar con las pólizas <strong>de</strong><br />
seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad <strong>de</strong> los alcances <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, estime necesario.<br />
DÉCIMA OCTAVA<br />
REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- PEMEX-GAS con anterioridad al inicio <strong>de</strong> los trabajos,<br />
<strong>de</strong>signará por escrito al resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra quien <strong>de</strong>sempeñará las funciones establecidas en el artículo<br />
53 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 <strong>de</strong> su reglamento, y a<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 14
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
través <strong>de</strong> éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes<br />
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso,<br />
or<strong>de</strong>ne PEMEX-GAS.<br />
La supervisión es el auxilio técnico <strong>de</strong> la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra, con las funciones que para tal efecto se<br />
señalan en el artículo 115 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con<br />
las Mismas, con in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> las que, en su caso, se pacten en el <strong>contrato</strong> <strong>de</strong> supervisión.<br />
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra podrá instalarla con<br />
posterioridad al inicio <strong>de</strong> los trabajos.<br />
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar <strong>de</strong> los trabajos por todo el tiempo que<br />
dure la ejecución <strong>de</strong> los mismos, a un superinten<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> construcción, el que <strong>de</strong>berá conocer el<br />
proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase <strong>de</strong> notificaciones<br />
relacionadas con los trabajos, aún las <strong>de</strong> carácter personal, así como contar con las faculta<strong>de</strong>s<br />
suficientes para la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones en todo lo relativo al cumplimiento <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, en los términos<br />
establecidos en el artículo 117 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados<br />
con las Mismas.<br />
El CONTRATISTA queda obligado a <strong>de</strong>signar, antes <strong>de</strong>l inicio <strong>de</strong> los trabajos y a mantener durante la<br />
vigencia <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, un responsable <strong>de</strong> seguridad industrial, salud ocupacional y protección<br />
ambiental, así como un coordinador mismos que <strong>de</strong>berán conocer el proyecto, así como las normas y<br />
procedimientos <strong>de</strong> seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por<br />
PEMEX-GAS así como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo 5<br />
“DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD”<br />
El superinten<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, no podrá<br />
fungir como responsable <strong>de</strong> seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental <strong>de</strong>l<br />
CONTRATISTA.<br />
En cualquier momento, por causas justificadas, PEMEX-GAS podrá solicitar el cambio <strong>de</strong> cualquiera<br />
<strong>de</strong> los representantes <strong>de</strong>l CONTRATISTA y éste se obliga a <strong>de</strong>signar a otra persona que reúna los<br />
requisitos correspondientes.<br />
DÉCIMA NOVENA<br />
SUBCONTRATACIÓN.- En caso <strong>de</strong> que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte <strong>de</strong><br />
los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, que no<br />
haya incluido en su proposición como trabajos a subcontratar, <strong>de</strong>berá solicitar la autorización a<br />
PEMEX-GAS con 15 (quince) días naturales <strong>de</strong> anticipación al inicio programado <strong>de</strong> los trabajos que<br />
pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre <strong>de</strong>l posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte <strong>de</strong><br />
los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que PEMEX-GAS esté en<br />
condiciones <strong>de</strong> evaluar la capacidad técnica <strong>de</strong>l posible subcontratista. Asimismo, PEMEX-GAS<br />
tendrá el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por<br />
éste, a fin <strong>de</strong> autorizar la subcontratación en cuestión. PEMEX-GAS tendrá un período <strong>de</strong> 5 (cinco)<br />
días naturales a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> la notificación, o a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción<br />
<strong>de</strong> la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración <strong>de</strong> dicho<br />
<strong>contrato</strong>. En caso <strong>de</strong> que transcurra el plazo antes referido sin que PEMEX-GAS haya aceptado o<br />
rechazado por escrito la solicitud <strong>de</strong>l CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.<br />
En el supuesto <strong>de</strong> que el CONTRATISTA <strong>de</strong>see sustituir a un subcontratista, <strong>de</strong>berá solicitar la<br />
autorización a PEMEX-GAS en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo<br />
<strong>de</strong> incremento en los precios pactados ni en el plazo <strong>de</strong> ejecución.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 15
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTA subcontratar los<br />
trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong> en su totalidad.<br />
No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable <strong>de</strong> la calidad<br />
y <strong>de</strong> la ejecución a<strong>de</strong>cuada y oportuna <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> conformidad con el presente <strong>contrato</strong>. Los<br />
subcontratistas no tendrán acción o <strong>de</strong>recho alguno que hacer valer en contra <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
VIGÉSIMA<br />
VIGÉSIMA PRIMERA<br />
RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como<br />
empresario y patrón <strong>de</strong>l personal que ocupe con motivo <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los trabajos materia <strong>de</strong>l<br />
presente <strong>contrato</strong>, será el único responsable <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> las disposiciones<br />
legales y <strong>de</strong>más or<strong>de</strong>namientos en materia <strong>de</strong> trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores.<br />
El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> todas las reclamaciones que sus<br />
trabajadores o terceros, incluyendo personal <strong>de</strong> sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en<br />
trabajos contratados con o para PEMEX-GAS, presenten en su contra o en contra <strong>de</strong> PEMEX-GAS y<br />
en caso <strong>de</strong> que se involucre a PEMEX-GAS, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo <strong>de</strong> cualquier<br />
juicio o responsabilidad <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>;<br />
asimismo, le resarcirá a PEMEX-GAS en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad<br />
que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago <strong>de</strong> honorarios <strong>de</strong> abogados.<br />
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.- El CONTRATISTA será el único responsable <strong>de</strong> la<br />
ejecución <strong>de</strong> los trabajos y <strong>de</strong>berá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y or<strong>de</strong>namientos <strong>de</strong><br />
las autorida<strong>de</strong>s competentes en materia <strong>de</strong> construcción, seguridad, uso <strong>de</strong> la vía pública, protección<br />
ecológica y <strong>de</strong> medio ambiente que rijan en el ámbito fe<strong>de</strong>ral, estatal o municipal, a las disposiciones<br />
<strong>de</strong> seguridad e higiene <strong>de</strong> PEMEX-GAS para la ejecución <strong>de</strong> los trabajos, establecidos en el Anexo “<br />
” <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> y a las instrucciones que al efecto le señale PEMEX-GAS, para lo cual se<br />
obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen <strong>de</strong> acuerdo a los trabajos objeto<br />
<strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>.<br />
Los trabajos que no se hayan realizado <strong>de</strong> acuerdo con lo estipulado en el presente <strong>contrato</strong> o<br />
conforme a las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> PEMEX-GAS dadas por escrito, éste or<strong>de</strong>nará su <strong>de</strong>molición, reparación<br />
o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta<br />
el CONTRATISTA, sin que tenga <strong>de</strong>recho a retribución adicional alguna por ello. En este caso,<br />
PEMEX-GAS, si lo estima necesario, podrá or<strong>de</strong>nar la suspensión total o parcial <strong>de</strong> los trabajos<br />
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para<br />
ampliar el monto o plazo señalado en el presente <strong>contrato</strong> para su terminación.<br />
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor <strong>de</strong> lo contratado, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> la<br />
responsabilidad en que incurra por la ejecución <strong>de</strong> los trabajos exce<strong>de</strong>ntes, no tendrá <strong>de</strong>recho a<br />
reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento <strong>de</strong> sus obligaciones contractuales,<br />
no podrá exce<strong>de</strong>r el monto total <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, sin perjuicio <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> las penas por atraso<br />
establecidas en el presente instrumento.<br />
Con in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera <strong>de</strong> las partes cause a la otra<br />
y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo <strong>de</strong> la parte que los provoque. Cuando<br />
sin negligencia, dolo o mala fe <strong>de</strong> alguna <strong>de</strong> las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada<br />
una <strong>de</strong> ellas soportará los propios sin <strong>de</strong>recho a in<strong>de</strong>mnización.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 16
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos <strong>de</strong><br />
cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.<br />
Cuando alguna <strong>de</strong> las partes cause un daño y el afectado <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la reparación <strong>de</strong>l mismo a la<br />
parte que no se lo causó y así se haya <strong>de</strong>terminado por resolución judicial o administrativa, quien lo<br />
causó <strong>de</strong>berá cubrir las cantida<strong>de</strong>s que la <strong>de</strong>mandada hubiere erogado con motivo <strong>de</strong> acciones,<br />
quejas, <strong>de</strong>mandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos,<br />
incluyendo honorarios <strong>de</strong> abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.<br />
Los riesgos, la conservación y la limpieza <strong>de</strong> los trabajos hasta el momento <strong>de</strong> su entrega serán<br />
responsabilidad <strong>de</strong>l CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 120 y 121 <strong>de</strong>l<br />
Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
VIGÉSIMA SEGUNDA<br />
BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos <strong>de</strong>l último párrafo <strong>de</strong>l artículo 46 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y<br />
seguimiento <strong>de</strong> la bitácora <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, se llevará a cabo a través <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong><br />
computación <strong>de</strong>nominado “Bitácora Electrónica <strong>de</strong> Obra Pública”; sujetándose, para tal efecto, a las<br />
reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el Anexo “ ”.<br />
Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presente <strong>contrato</strong> al término<br />
Bitácora, se enten<strong>de</strong>rá hecha al programa <strong>de</strong> computación <strong>de</strong>nominado “Bitácora Electrónica <strong>de</strong> Obra<br />
Pública”.<br />
VIGÉSIMA TERCERA<br />
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción <strong>de</strong> los trabajos se realizará <strong>de</strong> conformidad con los<br />
artículos 64 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164, 165, 166 y<br />
167 <strong>de</strong> su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.<br />
Concluidos los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, se proce<strong>de</strong>rá a la recepción total <strong>de</strong> los mismos. A<br />
efecto <strong>de</strong> lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a PEMEX-GAS por escrito o mediante registro<br />
que se haga en la bitácora, la terminación total <strong>de</strong> los trabajos, indicando que la totalidad <strong>de</strong> los<br />
trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>. Dentro <strong>de</strong><br />
los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> la comunicación<br />
referida, el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra verificará que los trabajos se encuentren <strong>de</strong>bidamente concluidos,<br />
<strong>de</strong>biéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.<br />
Si durante la verificación <strong>de</strong> los trabajos, la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra observa <strong>de</strong>ficiencias en la prestación y<br />
terminación <strong>de</strong> los mismos, o <strong>de</strong>termina que éstos no han sido realizados <strong>de</strong> acuerdo con los<br />
requerimientos o especificaciones <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación<br />
o corrección, a efecto <strong>de</strong> que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el<br />
presente <strong>contrato</strong>. En este supuesto, el plazo <strong>de</strong> verificación <strong>de</strong> los trabajos pactado en el <strong>contrato</strong> se<br />
podrá prorrogar por el período que acuer<strong>de</strong>n las partes para la reparación <strong>de</strong> las <strong>de</strong>ficiencias. Lo<br />
anterior, sin perjuicio <strong>de</strong> que PEMEX-GAS opte por la rescisión <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>.<br />
Cuando aparecieren <strong>de</strong>fectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean<br />
para la ejecución <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l año siguiente a la fecha <strong>de</strong> terminación<br />
establecida en el acta <strong>de</strong> recepción, PEMEX-GAS solicitará su reparación o reposición inmediata que<br />
hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga <strong>de</strong>recho a retribución. Si el CONTRATISTA no<br />
atendiere los requerimientos <strong>de</strong> PEMEX-GAS en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a<br />
terceros o hacer directamente la reparación o reposición <strong>de</strong> que se trate, en los términos <strong>de</strong> las<br />
disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 17
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
Si el CONTRATISTA no atendiese los <strong>de</strong>fectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los<br />
bienes que se provean para la ejecución objeto <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> a requerimiento <strong>de</strong> PEMEX-GAS<br />
en el plazo solicitado, PEMEX-GAS hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el<br />
plazo <strong>de</strong> 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente<br />
<strong>de</strong> la cláusula <strong>de</strong>nominada “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA<br />
CONTRA VICIOS OCULTOS” <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>.<br />
VIGÉSIMA CUARTA<br />
VIGÉSIMA QUINTA<br />
FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, PEMEX-GAS a<br />
través <strong>de</strong> la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra, y el CONTRATISTA <strong>de</strong>berán elaborar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l término <strong>de</strong> 60<br />
(sesenta) días naturales, el finiquito <strong>de</strong> los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y<br />
en contra que resulten para cada una <strong>de</strong> las partes, <strong>de</strong>scribiendo el concepto general que les dio<br />
origen y el saldo resultante, en términos <strong>de</strong>l artículo 64 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas, y <strong>de</strong>l 168 al 172 <strong>de</strong> su Reglamento. El documento don<strong>de</strong> conste el<br />
finiquito <strong>de</strong> los trabajos, formará parte <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> y <strong>de</strong>berá contener, como mínimo, lo<br />
estipulado en el artículo 170 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados<br />
con las Mismas.<br />
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- PEMEX-GAS tiene la facultad <strong>de</strong> suspen<strong>de</strong>r temporalmente, en<br />
todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas<br />
justificadas o <strong>de</strong> interés general, y <strong>de</strong>terminar en su caso la temporalidad <strong>de</strong> la suspensión, la que no<br />
podrá prorrogarse o ser in<strong>de</strong>finida, sin que ello implique la terminación <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, para lo cual<br />
PEMEX-GAS notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha <strong>de</strong> su<br />
inicio y <strong>de</strong> la probable reanudación <strong>de</strong> los trabajos, así como las acciones que <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar en lo<br />
relativo a su personal, maquinaria y equipo <strong>de</strong> construcción. En todos los casos <strong>de</strong> suspensión, la<br />
resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado<br />
en el artículo 147 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las<br />
Mismas.<br />
La fecha <strong>de</strong> terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión,<br />
sin modificar el plazo <strong>de</strong> ejecución convenido. No será motivo <strong>de</strong> suspensión <strong>de</strong> los trabajos el<br />
suministro <strong>de</strong>ficiente <strong>de</strong>l proveedor <strong>de</strong> materiales y equipos <strong>de</strong> instalación permanente, cuando dicho<br />
suministro sea responsabilidad <strong>de</strong>l CONTRATISTA.<br />
Cuando se <strong>de</strong>termine la suspensión <strong>de</strong> los trabajos por causas imputables a PEMEX-GAS, el<br />
CONTRATISTA, a partir <strong>de</strong> la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago<br />
<strong>de</strong> los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén <strong>de</strong>bidamente<br />
comprobados y se relacionen directamente con este <strong>contrato</strong>, como lo establece el artículo 62 <strong>de</strong> la<br />
Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la<br />
suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 146 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong><br />
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
Si durante la vigencia <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> existen suspensiones <strong>de</strong> los trabajos cuyos periodos sean<br />
reducidos y difíciles <strong>de</strong> cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados <strong>de</strong><br />
forma mensual y formalizados mediante la suscripción <strong>de</strong> una sola acta circunstanciada, que será<br />
levantada el primer día <strong>de</strong>l mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.<br />
Cuando las suspensiones se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad<br />
alguna para las partes, <strong>de</strong>biendo únicamente suscribir un convenio don<strong>de</strong> se reconozca el plazo <strong>de</strong> la<br />
suspensión y las fechas <strong>de</strong> reinicio y terminación <strong>de</strong> los trabajos, sin modificar el plazo <strong>de</strong> ejecución<br />
establecido en el <strong>contrato</strong>, para lo cual únicamente proce<strong>de</strong>rá el pago <strong>de</strong> los gastos no recuperables<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 18
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
señalados en el segundo párrafo <strong>de</strong>l artículo 149 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y<br />
Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación <strong>de</strong> los trabajos, el<br />
CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la<br />
cláusula <strong>de</strong>nominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” <strong>de</strong>l presente acuerdo <strong>de</strong><br />
volunta<strong>de</strong>s.<br />
VIGÉSIMA SEXTA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- PEMEX-GAS podrá dar por terminado<br />
anticipadamente el presente <strong>contrato</strong>, mediante notificación escrita que al efecto haga al<br />
CONTRATISTA conforme a los términos <strong>de</strong> los artículos 60 y 62 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y<br />
Servicios Relacionados con las Mismas, 150, 151, 152 y 153 <strong>de</strong> su reglamento.<br />
VIGÉSIMA SÉPTIMA<br />
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- PEMEX-GAS podrá rescindir administrativamente<br />
el presente <strong>contrato</strong> en caso <strong>de</strong> incumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones a cargo <strong>de</strong>l CONTRATISTA, en<br />
los siguientes casos:<br />
1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente<br />
<strong>contrato</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa<br />
justificada conforme a la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su<br />
Reglamento;<br />
2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución <strong>de</strong> los trabajos o se niega a<br />
reparar o reponer alguna parte <strong>de</strong> ellos, que hubiere sido <strong>de</strong>tectada como <strong>de</strong>fectuosa por<br />
PEMEX-GAS;<br />
3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos <strong>de</strong> conformidad con lo estipulado en el presente<br />
<strong>contrato</strong> o sin motivo justificado no acata las ór<strong>de</strong>nes dadas por el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra o por el<br />
supervisor;<br />
4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas <strong>de</strong> ejecución por falta <strong>de</strong> materiales,<br />
trabajadores o equipo <strong>de</strong> construcción y, que a juicio <strong>de</strong> PEMEX-GAS el atraso pueda dificultar<br />
la terminación satisfactoria <strong>de</strong> los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el<br />
programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos y, por tanto, no se consi<strong>de</strong>rará como incumplimiento <strong>de</strong>l<br />
presente <strong>contrato</strong> y causa <strong>de</strong> su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta pago <strong>de</strong><br />
estimaciones o falta <strong>de</strong> información referente a planos, especificaciones o normas <strong>de</strong> calidad, <strong>de</strong><br />
entrega física <strong>de</strong> las áreas <strong>de</strong> trabajo y <strong>de</strong> entrega oportuna <strong>de</strong> materiales y equipos <strong>de</strong><br />
instalación permanente, <strong>de</strong> licencias, y permisos que <strong>de</strong>ba proporcionar o suministrar PEMEX-<br />
GAS así como cuando PEMEX-GAS hubiere or<strong>de</strong>nado la suspensión <strong>de</strong> los trabajos;<br />
5).- Si el CONTRATISTA es <strong>de</strong>clarado en concurso mercantil o figura análoga en los términos <strong>de</strong> la<br />
Ley <strong>de</strong> Concursos Mercantiles;<br />
6).- Si el CONTRATISTA transfiere los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> cobro <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, sin<br />
contar con la autorización por escrito <strong>de</strong> PEMEX-GAS;<br />
7).- Si el CONTRATISTA no da a PEMEX-GAS y a las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias que tengan facultad <strong>de</strong><br />
intervenir, las facilida<strong>de</strong>s y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión <strong>de</strong> los<br />
materiales y trabajos;<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 19
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
8).- Si el CONTRATISTA incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento<br />
<strong>de</strong> la suscripción <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, relativo a la reserva y confi<strong>de</strong>ncialidad <strong>de</strong> la información<br />
proporcionada por PEMEX-GAS para la ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
9).- En general, por incumplimiento por parte <strong>de</strong>l CONTRATISTA <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las obligaciones<br />
<strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y <strong>de</strong>más<br />
disposiciones aplicables.<br />
INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA<br />
DETERMINADA NACIONALIDAD:<br />
10).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;<br />
Cuando sea PEMEX-GAS quien <strong>de</strong>termine rescindir el <strong>contrato</strong>, dicha rescisión operará <strong>de</strong> pleno<br />
<strong>de</strong>recho y sin necesidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>claración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento<br />
que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quien <strong>de</strong>ci<strong>de</strong><br />
rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la <strong>de</strong>claración<br />
respectiva.<br />
En caso <strong>de</strong> rescisión <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong> por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la<br />
<strong>de</strong>terminación respectiva, PEMEX-GAS precautoriamente y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el inicio <strong>de</strong> la misma, se abstendrá<br />
<strong>de</strong> cubrir los importes resultantes <strong>de</strong> trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el<br />
finiquito que proceda, lo que <strong>de</strong>berá efectuarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 30 (treinta) días naturales siguientes a<br />
la fecha <strong>de</strong> la comunicación <strong>de</strong> dicha <strong>de</strong>terminación, a fin <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r a hacer efectivas las garantías.<br />
En el finiquito <strong>de</strong>berá preverse el sobrecosto <strong>de</strong> los trabajos aún no ejecutados que se encuentren<br />
atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación <strong>de</strong> los materiales y<br />
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.<br />
Una vez comunicado por PEMEX-GAS el inicio <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> rescisión <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, PEMEX-<br />
GAS proce<strong>de</strong>rá a tomar inmediata posesión <strong>de</strong> los trabajos ejecutados para hacerse cargo <strong>de</strong>l<br />
inmueble y <strong>de</strong> las instalaciones respectivas y a suspen<strong>de</strong>r los trabajos. El resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra con o sin<br />
la comparecencia <strong>de</strong>l CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada <strong>de</strong>l estado en que se<br />
encuentre la obra, la cual <strong>de</strong>berá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 159 <strong>de</strong>l<br />
Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá<br />
<strong>de</strong> base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia <strong>de</strong><br />
fedatario público.<br />
PEMEX-GAS podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la rescisión con el<br />
fin <strong>de</strong> preservar los intereses <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l finiquito. PEMEX-GAS podrá hacer constar en el<br />
finiquito, la recepción <strong>de</strong> los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión <strong>de</strong>l<br />
presente <strong>contrato</strong>, así como <strong>de</strong> los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se<br />
encuentren en proceso <strong>de</strong> fabricación, siempre y cuando sean susceptibles <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
trabajos pendientes <strong>de</strong> realizar, <strong>de</strong>biendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II,<br />
III y IV <strong>de</strong>l artículo 161 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las<br />
Mismas.<br />
Cuando se rescinda el <strong>contrato</strong> por causas imputables a PEMEX-GAS éste pagará los trabajos<br />
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén<br />
<strong>de</strong>bidamente comprobados y se relacionen directamente con este <strong>contrato</strong>, como lo establece el<br />
artículo 62 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 20
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a PEMEX-GAS concluir con otro<br />
contratista los trabajos pendientes y el costo <strong>de</strong> la obra no ejecutada al momento <strong>de</strong> rescindir el<br />
presente <strong>contrato</strong>. Para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l sobrecosto y su importe, PEMEX-GAS proce<strong>de</strong>rá<br />
conforme a lo señalado en el artículo 163 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas.<br />
En el caso <strong>de</strong> que el <strong>contrato</strong> sea rescindido en términos <strong>de</strong> la presente cláusula PEMEX-GAS optará,<br />
entre la aplicación <strong>de</strong> las penas convencionales o el sobrecosto que se refiere el párrafo anterior, en<br />
términos <strong>de</strong> la Fracción II, <strong>de</strong>l Artículo 62 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios Relacionados con<br />
las Mismas.<br />
El CONTRATISTA estará obligado a <strong>de</strong>volver a PEMEX-GAS, en un plazo <strong>de</strong> 10 (diez) días<br />
naturales, contados a partir <strong>de</strong>l inicio <strong>de</strong>l procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le<br />
hubiere entregado para la realización <strong>de</strong> los trabajos.<br />
VIGÉSIMA OCTAVA<br />
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si PEMEX-GAS consi<strong>de</strong>ra que el CONTRATISTA ha incurrido<br />
en algunas <strong>de</strong> las causas <strong>de</strong> rescisión que se consignan en este <strong>contrato</strong>, se proce<strong>de</strong>rá conforme a lo<br />
siguiente:<br />
1. Se iniciará el procedimiento <strong>de</strong> rescisión a partir <strong>de</strong> que al CONTRATISTA le sea comunicado el<br />
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término <strong>de</strong> 15 (quince) días hábiles<br />
exponga lo que a su <strong>de</strong>recho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;<br />
2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, PEMEX-GAS contará con un plazo <strong>de</strong><br />
15 (quince) días hábiles para resolver, consi<strong>de</strong>rando los argumentos y pruebas que hubiere<br />
hecho valer el CONTRATISTA. La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> dar o no por rescindido el <strong>contrato</strong> <strong>de</strong>berá<br />
ser <strong>de</strong>bidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> dicho plazo.<br />
En caso <strong>de</strong> que PEMEX-GAS resuelva rescindir el <strong>contrato</strong>, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir<br />
<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>terminación respectiva, para que, sin necesidad <strong>de</strong> una sentencia<br />
judicial, se proceda conforme a la fracción II <strong>de</strong>l artículo 62 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras Públicas y Servicios<br />
Relacionados con las Mismas.<br />
EN CASO DE QUE EL CONTRATO VAYA A SER FIRMADO POR CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO,<br />
DISTINTO DE LOS SUBDIRECTORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, AGREGAR EL SIGUIENTE<br />
PÁRRAFO:<br />
El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe el presente <strong>contrato</strong> en<br />
nombre y representación <strong>de</strong> PEMEX-GAS o el servidor público que cuente con faculta<strong>de</strong>s para tal<br />
efecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno <strong>de</strong> los trámites relacionados con el<br />
procedimiento administrativo <strong>de</strong> rescisión <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, señalando <strong>de</strong> forma enunciativa y no<br />
limitativa lo siguiente: <strong>de</strong>terminar el inicio <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> rescisión administrativa, tramitar todas<br />
las etapas <strong>de</strong>l mismo y para <strong>de</strong>terminar su rescisión administrativa, y <strong>de</strong>más actos que por el<br />
procedimiento administrativo <strong>de</strong> rescisión sean necesarios.<br />
VIGÉSIMA NOVENA<br />
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños,<br />
datos, reportes, estudios u otros documentos o información <strong>de</strong> cualquier naturaleza, en cualquier<br />
forma, <strong>de</strong>sarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista <strong>de</strong>l mismo, o proporcionados<br />
al CONTRATISTA por PEMEX-GAS, en relación con la ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l presente<br />
<strong>contrato</strong>, será propiedad exclusiva <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 21
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL<br />
O INDUSTRIAL:<br />
El CONTRATISTA le otorga a PEMEX-GAS una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas,<br />
borradores, notas, informes, datos, mo<strong>de</strong>los, muestras, planos, diseños y software) e información<br />
propiedad <strong>de</strong>l CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución <strong>de</strong> los trabajos establecidos en este<br />
<strong>contrato</strong> y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a PEMEX-GAS por el<br />
CONTRATISTA durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>.<br />
Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible <strong>de</strong> protección o protegido<br />
por <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas,<br />
borradores, notas, informes, datos, mo<strong>de</strong>los, muestras, planos, diseños y software) o información<br />
propiedad exclusiva <strong>de</strong> PEMEX-GAS que hubiere sido <strong>de</strong>sarrollada, producida o llevada a la práctica<br />
por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera <strong>de</strong> sus empleados con motivo <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong><br />
los trabajos objeto <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, será propiedad <strong>de</strong> PEMEX-GAS una vez creado, tanto si fue<br />
entregada o no a PEMEX-GAS en el momento <strong>de</strong> la creación, <strong>de</strong>biendo, en su caso, ser entregada a<br />
PEMEX-GAS cuando éste lo requiera.<br />
Si PEMEX-GAS así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA <strong>de</strong>berá hacer todo aquello que sea<br />
necesario, a favor <strong>de</strong> PEMEX-GAS y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor sobre cualquier parte <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong>l trabajo, siempre que la misma sea<br />
patentable o pueda estar sujeta a <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor; en el entendido <strong>de</strong> que las patentes, los<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor o cualquier otro <strong>de</strong>recho exclusivo que resulte <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> se constituirán<br />
invariablemente a favor <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
El CONTRATISTA <strong>de</strong>berá consi<strong>de</strong>rar y mantener como confi<strong>de</strong>ncial la información propiedad<br />
exclusiva <strong>de</strong> PEMEX-GAS, y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos<br />
<strong>de</strong> los estipulados en el presente <strong>contrato</strong>, sin el consentimiento previo y por escrito <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la<br />
medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer<br />
información alguna a cualquier miembro <strong>de</strong>l público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo<br />
oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito <strong>de</strong> PEMEX-GAS.<br />
Con el objeto <strong>de</strong> cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas<br />
las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta<br />
confi<strong>de</strong>ncialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento <strong>de</strong><br />
procedimientos, en consulta con PEMEX-GAS para asegurar la confi<strong>de</strong>ncialidad <strong>de</strong> dicha información<br />
y la toma <strong>de</strong> todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no<br />
autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y<br />
no limitativa, el requerir la celebración <strong>de</strong> <strong>contrato</strong>s <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ncialidad por sus empleados y el<br />
instituir medidas <strong>de</strong> seguridad.<br />
No obstante lo anterior, esta obligación <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ncialidad no se aplicará a la información que haya<br />
sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición <strong>de</strong>l<br />
mismo sobre bases no restringidas ni confi<strong>de</strong>nciales, sea o llegue a estar a disposición general <strong>de</strong>l<br />
público <strong>de</strong> una manera diferente a la diseminación errónea por parte <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l CONTRATISTA.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 22
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en consi<strong>de</strong>rar como confi<strong>de</strong>ncial toda aquella<br />
información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier<br />
soporte material que se haya <strong>de</strong>sarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el<br />
procedimiento <strong>de</strong> adjudicación o durante el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los trabajos, así como aquella información o<br />
documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.<br />
Las obligaciones <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ncialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo<br />
<strong>de</strong> 5 (cinco) años contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> terminación o rescisión <strong>de</strong>l mismo.<br />
TRIGÉSIMA<br />
RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.- Cuando surja<br />
algún reclamo o discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o<br />
ejecución <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>, el CONTRATISTA podrá efectuar, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 15 (quince) días naturales <strong>de</strong><br />
haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra, a fin <strong>de</strong> que éste resuelva<br />
la diferencia existente entre las partes. En caso <strong>de</strong> no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este<br />
párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia <strong>de</strong> que se trate.<br />
El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra y,<br />
por el <strong>de</strong>sacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo<br />
en los términos <strong>de</strong> esta cláusula.<br />
Para resolver el reclamo, el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los<br />
elementos y/o documentos necesarios. El resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra tendrá un plazo <strong>de</strong> 5 (cinco) días<br />
naturales contados a partir <strong>de</strong> la recepción <strong>de</strong> la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir<br />
su <strong>de</strong>terminación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales <strong>de</strong> su <strong>de</strong>cisión.<br />
Una vez recibida la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> la resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> obra, el CONTRATISTA contará con un plazo<br />
<strong>de</strong> 5 (cinco) días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por<br />
aceptada.<br />
Si el CONTRATISTA acepta la <strong>de</strong>terminación final, el resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra proce<strong>de</strong>rá a la emisión <strong>de</strong> la<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cambio y, en su caso, se proce<strong>de</strong>rá a la formalización <strong>de</strong>l convenio correspondiente.<br />
Si la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que<br />
el reclamo se revise como discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo.<br />
Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o<br />
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no<br />
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar <strong>de</strong>fectos, hacer<br />
correcciones o sustituciones al reclamo original.<br />
El procedimiento <strong>de</strong> discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo se llevará a cabo <strong>de</strong> la siguiente<br />
manera:<br />
El CONTRATISTA <strong>de</strong>berá presentarla por escrito ante xxxx PEMEX-GAS, con copia al resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong><br />
obra, indicando los temas en discrepancia, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 15 (quince) días naturales siguientes a la<br />
fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la <strong>de</strong>terminación final <strong>de</strong>l resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra, respecto<br />
<strong>de</strong> la resolución <strong>de</strong>l reclamo.<br />
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA <strong>de</strong>berá indicar que se trata <strong>de</strong> una discrepancia<br />
<strong>de</strong> carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 23
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
a) Descripción pormenorizada <strong>de</strong> los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica<br />
con la documentación que los compruebe;<br />
b) Indicación clara y precisa <strong>de</strong> sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones<br />
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;<br />
c) Documentación comprobatoria <strong>de</strong> los hechos sobre los que verse la discrepancia, <strong>de</strong>bidamente<br />
or<strong>de</strong>nada e i<strong>de</strong>ntificada con número <strong>de</strong> anexo.<br />
La xxxx <strong>de</strong> PEMEX-GAS, podrá resolver por sí misma la discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o<br />
administrativo que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA, o <strong>de</strong>legar dicha facultad al área que<br />
consi<strong>de</strong>re pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre <strong>de</strong>l área <strong>de</strong>signada,<br />
marcando copia al resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra.<br />
La xxxx <strong>de</strong> PEMEX-GAS, o en su caso, el área <strong>de</strong>signada, verificará que la discrepancia haya sido<br />
presentada en tiempo y forma; en caso contrario la <strong>de</strong>sechará. Si la discrepancia no es <strong>de</strong>sechada, la<br />
xxxx <strong>de</strong> PEMEX-GAS, o en su caso, el área <strong>de</strong>signada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el<br />
inicio <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> discrepancia, quien tendrá un plazo <strong>de</strong> 10 (diez) días hábiles para<br />
presentar todo documento o alegato que consi<strong>de</strong>re necesario y que no hubiera presentado junto con<br />
su solicitud. La xxxx <strong>de</strong> PEMEX-GAS, o en su caso, el área <strong>de</strong>signada proce<strong>de</strong>rá a analizar y estudiar<br />
el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo <strong>de</strong> 15 (quince) días<br />
naturales contados a partir <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.<br />
Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada<br />
<strong>de</strong>berá comunicar su resolución a la CONTRATISTA <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 30 (treinta) días naturales<br />
siguientes a su inicio.<br />
Si el CONTRATISTA acepta la resolución <strong>de</strong> la discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo la<br />
xxxx <strong>de</strong> PEMEX-GAS, o en su caso, el área <strong>de</strong>signada lo hará <strong>de</strong>l conocimiento <strong>de</strong>l resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong><br />
obra, quien emitirá la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cambio que corresponda y, en su caso, se proce<strong>de</strong>rá a la formalización<br />
<strong>de</strong>l convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución <strong>de</strong> reclamos y<br />
discrepancias <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.<br />
TRIGÉSIMA PRIMERA<br />
CONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula <strong>de</strong>nominada<br />
“RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO”, o bien,<br />
respecto <strong>de</strong> asuntos que no constituyan una discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo conforme<br />
lo establecido en dicha cláusula, las partes podrán presentar ante la Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública<br />
solicitud <strong>de</strong> conciliación, por <strong>de</strong>savenencias <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>. El procedimiento <strong>de</strong><br />
conciliación se substanciará en términos <strong>de</strong> lo dispuesto en los artículos 95 a 97 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Obras<br />
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.<br />
En el supuesto <strong>de</strong> que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas<br />
y su cumplimiento podrá ser <strong>de</strong>mandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo<br />
sus <strong>de</strong>rechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.<br />
TRIGÉSIMA<br />
SEGUNDA<br />
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este <strong>contrato</strong> u<br />
or<strong>de</strong>n escrita emitida por PEMEX-GAS, el CONTRATISTA <strong>de</strong>berá continuar con los trabajos y dar<br />
cumplimiento a sus obligaciones conforme a este <strong>contrato</strong>, no obstante que se hubiese(n) iniciado<br />
procedimiento(s) <strong>de</strong> solución <strong>de</strong> reclamos y discrepancias <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo, o <strong>de</strong><br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 24
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
controversias conforme al presente <strong>contrato</strong>.<br />
TRIGÉSIMA TERCERA<br />
TRIGÉSIMA CUARTA<br />
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente <strong>contrato</strong> se regirá por las Leyes Fe<strong>de</strong>rales <strong>de</strong> los<br />
Estados Unidos Mexicanos y <strong>de</strong>más disposiciones que <strong>de</strong> ellas emanen, en vigor. En caso <strong>de</strong> que<br />
surja cualquier controversia relacionada con el presente <strong>contrato</strong>, las partes acuerdan expresamente<br />
someterse a la jurisdicción <strong>de</strong> los Tribunales Fe<strong>de</strong>rales <strong>de</strong> la xxx, por lo tanto, el CONTRATISTA<br />
renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera correspon<strong>de</strong>rle por razón <strong>de</strong> su domicilio<br />
presente o futuro, o por cualquier causa.<br />
No obstante lo anterior, en caso <strong>de</strong> un reclamo o discrepancia <strong>de</strong> carácter técnico o administrativo, el<br />
CONTRATISTA <strong>de</strong>berá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula <strong>de</strong>nominada<br />
“RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO” y sólo en el<br />
caso <strong>de</strong> que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la<br />
conciliación referida en la cláusula <strong>de</strong>nominada “CONCILIACIÓN” (si se hubiere optado por ella), el<br />
CONTRATISTA tendrá el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> acudir a la instancia prevista en esta cláusula.<br />
CLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una <strong>de</strong> las contribuciones y <strong>de</strong>más cargas<br />
fiscales que conforme a las leyes fe<strong>de</strong>rales, estatales y municipales <strong>de</strong> los Estados Unidos Mexicanos<br />
tengan la obligación <strong>de</strong> cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong> y<br />
sus anexos, sin perjuicio <strong>de</strong> que PEMEX-GAS, realice <strong>de</strong> los pagos que haga al CONTRATISTA, las<br />
retenciones que le impongan las leyes <strong>de</strong> la materia.<br />
TRIGÉSIMA QUINTA<br />
NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere<br />
con motivo <strong>de</strong>l cumplimiento y ejecución <strong>de</strong>l presente <strong>contrato</strong>, conforme a lo siguiente:<br />
Comunicaciones a PEMEX-GAS:<br />
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas <strong>de</strong>berán ser entregadas en forma personal al<br />
resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra o a la persona que éste <strong>de</strong>signe, en forma personal o por cualquier otro medio <strong>de</strong><br />
mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> la<br />
Unidad Minera Texistepec, domicilio conocido, Col. Campo Azufrero (Ex CEDI) en Texistepec,<br />
Veracruz, C.P. 96180.<br />
Las comunicaciones <strong>de</strong> índole administrativo <strong>de</strong>berán ser entregadas en forma personal, o por<br />
cualquier otro medio <strong>de</strong> mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado <strong>de</strong> xxxx <strong>de</strong><br />
PEMEX-GAS, en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al resi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> obra y/o al<br />
supervisor <strong>de</strong> PEMEX-GAS: Resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> la Unidad Minera Texistepec,<br />
domicilio conocido, Col. Campo Azufrero (Ex CEDI) en Texistepec, Veracruz, C.P. 96180.<br />
Comunicaciones al CONTRATISTA:<br />
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al<br />
superinten<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio <strong>de</strong> mensajería que<br />
asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral II.4 <strong>de</strong>l apartado <strong>de</strong> <strong>de</strong>claraciones <strong>de</strong> este<br />
<strong>contrato</strong>.<br />
Las comunicaciones <strong>de</strong> índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al<br />
representante legal <strong>de</strong>l CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio <strong>de</strong> mensajería<br />
que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral II.4 <strong>de</strong>l apartado <strong>de</strong> <strong>de</strong>claraciones <strong>de</strong><br />
este <strong>contrato</strong>.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 25
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
TRIGÉSIMA SEXTA<br />
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante <strong>de</strong> este <strong>contrato</strong>, los<br />
anexos firmados <strong>de</strong> conformidad por ambas partes que a continuación se indican:<br />
LOS ANEXOS SERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA<br />
TRIGÉSIMA<br />
SÉPTIMA<br />
ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO, A JUICIO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA<br />
MAGNITUD DE LAS OBRAS, SE REQUIERA QUE EL CONTRATISTA ACREDITE QUE SU PERSONAL FUE DEBIDAMENTE<br />
CAPACITADO POR UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA ELLO, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, ASÍ<br />
COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL; Y, EN SU CASO,<br />
DEBERÁ INCLUIRSE AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA: CAPACITACIÓN DEL<br />
PERSONAL DEL CONTRATISTA.- Todo el personal <strong>de</strong>l CONTRATISTA que realice alguna actividad<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las instalaciones <strong>de</strong> PEMEX-GAS con motivo <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los trabajos objeto <strong>de</strong>l<br />
presente <strong>contrato</strong>, estará obligado a cumplir las disposiciones en materia <strong>de</strong> Seguridad Industrial,<br />
Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el Anexo 5, sin perjuicio <strong>de</strong> las <strong>de</strong>más<br />
disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como <strong>de</strong> aquellas que emita<br />
PEMEX-GAS con posterioridad a la firma <strong>de</strong>l presente Contrato.<br />
De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a acreditar ante PEMEX-GAS, previamente al inicio <strong>de</strong><br />
los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido, en los últimos 12 (doce) meses<br />
capacitación por parte <strong>de</strong> una empresa <strong>de</strong>bidamente autorizada para ello conforme a lo dispuesto por<br />
la Ley Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong>l Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos a ejecutar, así como en<br />
materia <strong>de</strong> Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.<br />
En el supuesto <strong>de</strong> que el CONTRATISTA no acredite fehacientemente y a satisfacción <strong>de</strong> PEMEX-<br />
GAS, que su personal ha recibido capacitación en materia <strong>de</strong> Seguridad Industrial, Salud Ocupacional<br />
y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones <strong>de</strong> PEMEX-GAS, por lo que<br />
cualquier atraso en el programa <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> este incumplimiento, no será<br />
motivo para diferir la fecha <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong> los mismos o ampliar el plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l <strong>contrato</strong>.<br />
El presente <strong>contrato</strong> se firma <strong>de</strong> conformidad en la xxx, en 2 (dos) ejemplares, el día xx <strong>de</strong> xxxx <strong>de</strong> 201x.<br />
PEMEX-GAS<br />
xxxxxxxxxxxxxxx<br />
SUBDIRECTORA DE GAS LICUADO Y PETROQUÍMICOS BÁSICOS<br />
Apo<strong>de</strong>rado<br />
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />
SUBGERENTE<br />
REVISIÓN ADMINISTRATIVA<br />
xxxx<br />
xxxx<br />
REVISIÓN TÉCNICA<br />
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />
Gerente Jurídico <strong>de</strong> Convenios y Contratos<br />
REVISIÓN JURÍDICA POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 26
CONTRATO No. PGPB-xx-GRM-0000/200x<br />
EL CONTRATISTA<br />
xxx, S.A. DE C.V.<br />
ING. xxx<br />
Apo<strong>de</strong>rado<br />
xxx, S.A. DE C.V.<br />
Revisión Jurídica Oficio Número: -<br />
JGR/OAH/JPRMX<br />
ULTIMA HOJA DEL CONTRATO PGPB-xx-GRM-0000/200xCELEBRADO ENTRE PEMEX-GAS Y xxx, S.A. DE C.V.<br />
ESPECIALIDAD TÉCNICA DE CONTRATOS 27