area metropolitana de barranquilla concurso de meritos abierto con ...

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
CON PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA
N° CM-AMBQ-001 DE 2013
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DE BARRANQUILLA se encuentra
interesada en recibir propuestas para suscribir el contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE GRADERIAS Y CAMERINOS LADO SUR ESTE
-LADO NOR-OCCIDENTE Y SIEMBRA DE GRAMA EN LA CANCHA PRINCIPAL DE
FUTBOL DEL BARRIO HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL
ANEXO TÉCNICO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL
PLIEGO DE CONDICIONES
El proyecto sobre el que se ejercerá la interventoría consta de:
1. Construcción de las graderías del lado Sur-Este y lado Nor-occidente.
2. Siembra de Grama.
3. Sistema de riego para la cancha.
4. Sistemas de Iluminación.
5. Adecuación de los Camerinos.
FECHA DE APERTURA: 27 de febrero de 2013
FECHA DE CIERRE: 7 de marzo de 2013
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial para esta contratación
corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
($134.825.071.32) con cargo al CDP # N° 052 del 31 de enero de 2013 Rubros 85000 Desarrollo
Metropolitano, 856000 Recreación y Deporte, 85607 Construcción y Adecuación de Graderías y
Camerinos Lado Sureste -Lado Noroccidente y Siembra de Grama en la Cancha principal de fútbol del
Barrio Hipódromo del Municipio de Soledad Atlántico
LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: Área Metropolitana de Barranquilla- Carrera 51 B
N° 79-285 Subdirección de Planeación.
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FEBRERO DE 2013
1

INFORMACIÓN GENERAL
CAPITULO I
INTRODUCCION
El presente documento constituye la invitación pública que realiza el AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA para convocar a personas naturales y jurídicas interesadas en presentar propuesta con
el objeto de SELECCIONAR AL OFERENTE QUE REALICE LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE GRADERIAS Y CAMERINOS LADO SUR ESTE
-LADO NOR-OCCIDENTE Y SIEMBRA DE GRAMA EN LA CANCHA PRINCIPAL DE
FUTBOL DEL BARRIO HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL
ANEXO TÉCNICO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL
PLIEGO DE CONDICIONES.
El proyecto sobre el que se ejercerá la interventoría consta de:
6. Construcción de las graderías del lado Sur-Este y lado Nor-occidente.
7. Siembra de Grama.
8. Sistema de riego para la cancha.
9. Sistemas de Iluminación.
10. Adecuación de los Camerinos.
Los estudios y documentos previos de la interventoría se encuentran a disposición de los interesados en la
página WEB del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y para consulta en la Secretaría
General del AMB ubicada en la Carrera 51B N° 79-285 de esta ciudad a efectos de que conozcan el
contenido y alcance de dicha consultoría.
I. PROCESO
1.1. Concurso de Méritos Abierto No. CM-AMBQ-001 DE 2013
II. CONTRATANTE
2.1. AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA – AMB
En el municipio de Soledad, existen barrios que no cuentan con escenarios deportivos adecuados para la
práctica de los deportes, por esta razón se solicitaron los recursos al fondo nacional de regalías, para
adecuar la cancha del Hipódromo.
Es por ello que se ha adelanta el proceso de selección de respectivo para la CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS LADO SUR ESTE - LADO NOR-OCCIDENTE Y
SIEMBRA DE GRAMA EN LA CANCHA PRINCIPAL DE FÚTBOL DEL BARRIO HIPODROMO
DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y en cumplimiento de las normas que rigen la
materia, se debe contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable de las
obras antes indicadas.
1.1 Objeto a Contratar
Contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA,
JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
GRADERIAS Y CAMERINOS LADO SUR ESTE - LADO NOR-OCCIDENTE Y SIEMBRA DE
GRAMA EN LA CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOL DEL BARRIO HIPODROMO DEL MUNICIPIO
2

DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
Alcance: El objeto de este proyecto es brindar un escenario que cuente con todas las comodidades para la
práctica del futbol, y así coadyuvar a la preservación de la armonía y a convivencia ciudadana mediante el
desarrollo social de la infraestructura deportiva.
El proyecto sobre el que se ejercerá la interventoría consta de:
11. Construcción de las graderías del lado Sur-Este y lado Nor-occidente.
12. Siembra de Grama.
13. Sistema de riego para la cancha.
14. Sistemas de Iluminación.
15. Adecuación de los Camerinos.
UBICACIÓN: Barrió Hipódromo - Municipio de Soledad Atlántico
FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO
La fuente de financiación y el presupuesto para la ejecución del objeto del contrato objeto del Concurso de
Méritos serán con cargo al CDP # N° 052 del 31 de enero de 2013 Rubros 85000 Desarrollo
Metropolitano, 856000 Recreación y Deporte, 85607 Construcción y Adecuación de Graderías y
Camerinos Lado Sureste -Lado Noroccidente y Siembra de Grama en la Cancha principal de fútbol del
Barrio Hipódromo del Municipio de Soledad Atlántico recursos propios.
Teniendo en cuenta el objeto de la licitación, el presupuesto señalado es de carácter limitativo. Sólo por
vía de excepción y ante la concurrencia de circunstancias imprevisibles posteriores a la elaboración del
presupuesto podrá optar EL AREA METROPOLITANA por considerar aquellas propuestas que excedan
el presupuesto oficial.
1.2 NECESIDADES A SUPLIR.
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y el Municipio de Soledad, entidad territorial que
forma parte de la conurbación del AMB, solucionarán con este proyecto las siguientes necesidades:
Satisfacción de la necesidad de los habitantes de la zona de acceder a sitio lugar adecuado para la
realización de actividades deportivas.
Para el presente caso, la construcción de una cancha de fútbol en pasto con un sistema de riego y drenaje
en espina de pescado, graderías en mampostería y concreto reforzado, baterías sanitarias cubiertas en
canaleta 90, y un sistema de iluminación del escenario deportivo, adicionalmente, pisos y andenes en
concreto de 3000 PSI, con una zona de camerinos, que cuente con todas las instalaciones y dotaciones
necesarias para su funcionamiento, permitirá que la comunidad beneficiada tendrá acceso a un escenario
deportivo con acondicionado para suplir las necesidades actuales que actualmente son precarias o
ineficientes al no prestar el servicio adecuado para lo cual fue construido.
VII. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN Y AL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, obra pública, la modalidad de selección
que se debe adelantar es el Concurso de Méritos Abierto, con Propuesta Técnica Simplificada,
definido en el Numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Capítulo III del
Decreto 734 de 2012, secciones I, II y IV la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 400 de 1997
(normas sobre construcción sismo resistentes) modificada por la Ley 1229 de 2008, el Decreto 33 de 1998
(Código construcción sismo resistente), modificado por los Decretos 34 de 1999 y 2809 de 2000, la Ley
1052 de 1998 (Licencias de construcción), la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, la Ley 1150
de 2007.
3

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales deberán estar
inscritas, clasificadas y calificadas en el registro de proponentes.
De acuerdo a la normatividad vigente, para efectos de determinar la experiencia, calificación y
clasificación en el RUP, capacidad de contratación, y otras disposiciones establecidas por las normas, es
necesario tener presente lo estipulado en la norma vigente.
De acuerdo al objeto del contrato a realizar se debe analizar y determinar para cada caso las condiciones,
modalidades, requisitos, y demás aspectos que se estimen procedentes que permitan cumplir con los
principios establecidos para la contratación pública de transparencia, economía, responsabilidad,
equilibrio económico y demás normas concordantes con relación del objeto a contratar que
complementen, modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores.
7.1 Forma de adjudicación
La adjudicación del presente Concurso de Méritos Abierto con propuesta técnica simplificada, se hará en
forma total. En consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta de forma total.
VIII. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
El pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas
de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y
adendas.
El orden de los capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben ser interpretados como un
grado de prelación entre los mismos.
Los títulos utilizados en este pliego de condiciones sirven sólo para identificar textos, y no afectará la
interpretación de los mismos.
Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA o cuando esta entidad no ofrezca durante este día, por cualquier razón, atención al
público, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.
Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere duda sobre la
interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de este
pliego de condiciones, el proponente deberá pedir la aclaración pertinente al AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
IX. ACTOS DE CORRUPCIÓN
Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de selección deberán abstenerse
de realizar cualquiera de las siguientes conductas:
• Artículo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u
otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un
acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión
de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y
seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses.
• Artículo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u
otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el
desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126)
meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
4

• El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto
sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa
de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
• Artículo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a
servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses.
• Artículo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un
servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
• Artículo 244 C. P. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el
propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para
un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288)
meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
• Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano y
en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional contra la
Corrupción.
X. PROGRAMA PRESIDENCIAL - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el
hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de: los números telefónicos: (1) 560
10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del
programa, a los números telefónicos: 9800 - 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección:
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de internet:
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7-27, Bogotá,
D. C.
XI. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN
11.1 Compromisos asumidos por e! Proponente
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este
contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de
cumplir la ley colombiana:
El proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o dádiva a
ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni
con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.
El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista
independiente lo haga en su nombre;
El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la
República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la
relación contractual que podría derivarse del mismo y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar
sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación del
5

contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios
públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA durante el desarrollo del contrato que se suscribiría de ser
elegida su propuesta;
El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de
contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente Pliego de condiciones o la fijación de
los términos de la propuesta.
Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos del AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, con ocasión del trámite del procedimiento de selección,
podrán ser informadas a la Oficina del Control Interno ubicada en la carrera 51B N° 79 -285
El compromiso que según el presente numeral debe contraer el proponente, deberá hacerse constar en una
carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola
suscripción del ANEXO No. - del presente pliego de condiciones.
11.2 Incumplimiento de los compromisos
Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del proponente, sus representantes o
sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procederá el rechazo de la propuesta
presentada.
En caso que EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA advierta hechos constitutivos de
corrupción de parte del proponente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán
inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones
legales a que hubiere lugar.
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación del
proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del contrato, ello será suficiente para declarar la
caducidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 5 del Artículo 5 de la Ley
80 de 1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el contrato.
XIII. CONTROL SOCIAL - CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 734 de 2012 y la Ley 850 de 2003,
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, convoca a las veedurías ciudadanas,
reglamentadas mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control
social al presente proceso de contratación.
XIV. CORRESPONDENCIA
Para efectos del presente proceso selectivo se establece la siguiente dirección: Carrera 51B N° 79-285 de
la ciudad de Barranquilla.
Toda comunicación o solicitud escrita referente al presente proceso deberá formularse por escrito y
radicada en la Oficina de Archivo y Correspondencia del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, debidamente identificada con el nombre, número correspondiente del proceso de
selección, dirigida a la Secretaria General del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA,
único despacho que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y el AMB, y las
solicitudes electrónicas se deberán dirigir info@ambq.gov.co. Toda solicitud o comunicación se
responderán mediante comunicación escrita o a través de la página de contratación estatal
www.contratos.gov.co.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
6

DESCRIPCION FECHA HORA LUGAR/RESPONSABLE
Publicación de los
estudios y documentos
previos y publicación del
07/12/2012 www.contratos.gov.co
proyecto de pliego
Observaciones a los
estudios y documentos
previos y del proyecto de
pliego
Respuesta a
Observaciones realizadas
al proyecto de pliegos
Apertura del proceso de
selección
Publicación del pliego de
condiciones definitivo
Audiencia de aclaración
del pliego de condiciones
definitivos
Cierre y
Recepción de Ofertas
Verificación de requisitos
habilitantes y evaluación
de propuesta técnica
Traslado del Informe de
Evaluación y lista de
elegibles
Audiencia Apertura
propuesta económica
primer elegible
Verificación de la
consistencia de propuesta
económica
Adjudicación del contrato
Respuesta a
observaciones informe de
evaluación
Declaratoria de desierta
Suscripción del contrato
07/12/72012 al
26/02/2013
27/02/2013
info@ambq.gov.co
Secretaría General AMB
www.contratos.gov.co /
Secretaría General AMB
27 /02/2013 www.contratos.gov.co
27/02/2013
01/03/2013 10:00 A.M.
07/03/2013 09:00 A.M.
Del 08/03/2013 al
11/03/2013
Del 12/03/2013 al
14/03/2013
15/03/2013 10:00 Am
www.contratos.gov.co /
Secretaría General AMB
Secretaría General
Secretaría General AMB
Secretaría General AMB
Secretaría General AMB
Secretaría General AMB
15/03/2013 10.15 A.M. Secretaria de General
Tres días a partir
de la adjudicación
Dirección
FIN DEL CAPÍTULO
7

1.1 Condiciones de la propuesta
CAPITULO II
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
La propuesta se presentará en ORIGINAL y COPIA los cuales se contendrán así:
Tanto la propuesta original como la copia, individualmente, contendrán dos sobres, el primero con los
documentos de Carácter Jurídico, Financiero y Técnico y el segundo, un anexo que contendrá la
propuesta Económica.
Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de
presentación), escritos en idioma castellano y a máquina y/o computadora.
Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser convalidadas con
la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no
escritas.
La carta de presentación original deberá estar debidamente firmada por el representante legal o el
apoderado constituido para el efecto quien deberá presentar poder para tales efectos.
Todos los documentos exigidos para su presentación se incluirán en el original y en las copias de la
propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará este último sobre aquélla.
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta,
y EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DE BARRANQUILLA, en ningún caso,
será responsable de los mismos.
Carátula de la Propuesta:
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.
001 DE 2013
CONTIENE:
Origina! _ 1" Copia ________ ó 2" Copia ____ N° de folios _________ .
PROPUESTA ECONÓMICA Copia 1 ________ Copia 2 __ N° folios
PROPONENTE: ___________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________
TELÉFONO: ____________________________ FAX _______________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Los sobres serán entregados dentro del plazo del presente proceso selectivo con anterioridad a la fecha y
hora prevista para el cierre, en la siguiente dirección:
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Secretaría General Carrera 51B N° 79-285 Distrito de Barranquilla
8

En este sobre el proponente deberá incluir los documentos que se relacionan adelante.
El AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA se reserva el derecho de solicitar documentos
aclaratorios a los solicitados en el presente pliego de condiciones con el fin de verificar la información
suministrada por el proponente.
La entidad no tendrá en cuenta las propuestas allegadas por correo o las radicadas en dependencia
diferente a la Oficina de Archivo y Correspondencia del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA dichas propuestas serán devueltas al remitente en el estado recibido.
1.2. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo
38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá
estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a
la fecha de recepción de documentos soporte del ofrecimiento del presente proceso de concurso de méritos
abierto.
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas interesadas o integrantes de
interesados plurales. En caso que el interesado o su representante legal aparezcan reportados en el boletín
de responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica su manifestación de interés se
considerará NO HABIL.
Tratándose de interesados extranjeros sin cedula de extranjería o sin sucursal en Colombia y en cuyo de
país de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta
circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el interesado persona natural o
representante legal de la persona jurídica, como interesado individual o integrante del interesado plural.
1.3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
Ningún interesado, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes
disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para
la recepción de documentos soporte del ofrecimiento del presente proceso de concurso abierto de méritos,
de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008.
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas interesadas o integrantes de
interesados plurales.
En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el interesado o su representante
legal presente antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado,
su propuesta será considerada NO HABIL.
Tratándose de interesados extranjeros sin cedula de extranjería o sin sucursal en Colombia y en cuyo de
país de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá
indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que
impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el
interesado persona natural o representante legal de la persona jurídica, como interesado individual o
integrante del interesado plural
1.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.
a) Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación en original,
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
9

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos,
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitución.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior a la fecha prevista para la recepción de
documentos.
b) Cuando el interesado sea una persona natural, deberá presentar una declaración en original, bajo la
gravedad de juramento donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha
prevista para la recepción de documentos, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligación de efectuar dichos pagos.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior a la fecha prevista para la recepción de
documentos.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la
declaración aquí exigida.
Adicionalmente el adjudicatario de este proceso, deberá presentar para la suscripción del respectivo
contrato ante la Oficina Jurídica y para la realización de cada pago derivado del contrato, ante el
supervisor del contrato y el área de Tesorería la declaración donde se acredite el pago correspondiente.
En caso que el interesado, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.
Tratándose de proponentes extranjeros en cuyo país de origen no exista la obligación de realizar aportes
parafiscales y/o al sistema de seguridad social, se deberá indicar esta circunstancia en documento suscrito
bajo la gravedad del juramento por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona
jurídica, consorcio o unión temporal.
NOTA: EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DARÁ PREVALENCIA AL
PRINCIPIO DE BUENA FE CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA. EN CONSECUENCIA, TODAS AQUELLAS OBSERVACIONES
QUE ALEGUEN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO DESCRITO EN EL PRESENTE
NUMERAL, DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE
DESVIRTUÉ LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LA QUE GOZAN LOS INTERESADOS.
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en
que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente
observado y verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del plazo para
presentar documentos habilitantes, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras
por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.
10

Además, oficiará a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la
observación y compulsará copias a la Junta Central de Contadores y/o a la Fiscalía General de la Nación
de ser el caso.
2. REQUISITOS HABILITANTES
Serán de obligatorio cumplimiento los siguientes requisitos habilitantes: capacidad legal, capacidad
financiera, experiencia general, capacidad operacional y residual de contratación.
Será hábil, aquél interesado que mediante los documentos anexos obtenga en todos los criterios esta
condición.
Los documentos serán evaluados, teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a continuación:
ASPECTO
ASPECTOS JURIDICOS
ASPECTOS FINANCIEROS
EXPERIENCIA GENERAL
CAPACIDAD OPERACIONAL
K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
EVALUACION
Hábil/No hábil
Hábil/No hábil
Hábil/No hábil
Hábil/No hábil
Hábil/No hábil
1.2 .1 Requisitos jurídicos
1.2.2 Inhabilidades e incompatibilidades
Los oferentes no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia, la ley y en especial la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
especiales, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como
responsables fiscales.
En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios ninguno de los integrantes podrá estar incurso en las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar con EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República
como responsables fiscales.
1.2.3 Carta de Presentación
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto del presente pliego de condiciones y el
original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea persona
jurídica o del Consorcio o Unión Temporal o por la persona natural que oferte.
En caso que el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal
no sea ingeniero civil, la propuesta deberá ser avalada por un ingeniero civil quien deberá tener como
mínimo 10 años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de expedición de la matricula
profesional como ingeniero.
1.2.4 Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional
El proponente deberá presentar con su propuesta certificados de vigencia de la matrícula profesional
expedida por el Consejo Profesional o el COPNIA según corresponda, de acuerdo con el reglamento
respectivo, en los siguientes eventos:
• Si el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal es
ingeniero civil.
11

• Si la propuesta es abonada por un ingeniero civil.
1.2.5 Garantía de Seriedad de la Propuesta
El proponente deberá presentar con la propuesta, la garantía de seriedad de la misma EN ORIGINAL a
favor del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DE BARRANQUILLA – AMB
identificada con NIT 800.055.568-1, expedida por una compañía de seguros o un establecimiento bancario
facultado para esto por la Superintendencia Financiera.
Dicha garantía deberá ser constituida por el diez (10%) por ciento del valor total del Presupuesto Oficial,
con una vigencia mínima de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
Los proponentes deberán adjuntar con su propuesta, el recibo de pago en donde conste el pago de la prima
de la garantía de seriedad de la propuesta, o certificación de la compañía aseguradora donde conste que la
misma no expirará por falta de pago de la prima.
Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la
póliza a solicitud del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA.
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta
deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y
su porcentaje de participación.
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA devolverá a los proponentes no favorecidos
con la adjudicación y que lo soliciten, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba y
legalice el respectivo contrato, cuando así lo soliciten los proponentes.
1.2.6 Carta de información de consorcios o uniones temporales.
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en la presente convocatoria, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Los integrantes del consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato; deberán así mismo designar a un representante del
consorcio o Unión Temporal.
Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, mediante el documento privado en el que conste que los integrantes expresan
claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista
claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio.
Si el interesado es un Consorcio, sus integrantes presentarán en forma conjunta los documentos soporte
del ofrecimiento y la propuesta técnica detallada, para la adjudicación, celebración y ejecución del
Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos;
por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por expresa disposición
del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de
sus integrantes. Dichos porcentajes no podrán ser modificados durante la etapa de precalificación, so pena
de no tenerse en cuenta el ofrecimiento, ni en la etapa de entrega de propuesta técnica so pena de
RECHAZO de la propuesta.
12

En la etapa contractual no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
Si el Interesado es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los términos y la
extensión de la participación en el ofrecimiento y la propuesta técnica detallada de cada uno de sus
integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez
que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente proceso y del Contrato
se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. Dicho
porcentaje no podrá ser modificado durante la etapa de precalificación, so pena de no tenerse en cuenta el
ofrecimiento, ni en la etapa de entrega de propuesta técnica so pena de RECHAZO de la propuesta.
En la etapa contractual no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. La extensión de la participación se indicará en función de
las actividades a ejecutar en el proyecto.
Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales y/o jurídicas
asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes para la representación sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentación de documentos habilitantes y la presentación de la Propuesta técnica detallada, así como para
la suscripción y ejecución del Contrato.
NOTA: En caso que el Consorcio o Unión Temporal cuente con Integrante Líder, esta situación deberá
reflejarse en la carta de conformación del consorcio o unión temporal con su correspondiente porcentaje.
La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no podrá ser
diferente al 100%, de lo contrario se entenderá que no existe ofrecimiento y por lo tanto no se
tendrá en cuenta para la precalificación.
RECIPROCIDAD
De acuerdo con el artículo 4.2.6. Del Decreto 0734 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios
nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con
alguna de estas condiciones:
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las
ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación
expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (¡i) Número y fecha del
Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido.
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en
virtud del principio de reciprocidad.
Los proponentes de los países que tengan Acuerdos Comerciales Internacionales negociados y suscritos
por Colombia, se aplicara y respetará los compromisos en materia de contratación pública, cuyo objetivo
es brindar a las empresas colombianas y las de nuestros socios comerciales, procedimientos
transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación.
Este pliego dentro de sus exigencias y recomendaciones tienen en cuenta los Acuerdos Comerciales
vigentes con compromisos en materia de contratación pública realizados por Colombia con los
siguientes países: Chile, México, los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala,
Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC
(EFTA)-. Adicionalmente, existe la obligación de trato nacional con los países de la Comunidad Andina
13

únicamente para proveedores de servicios.
Teniendo en cuenta que el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT se
encuentra en la lista de entidades cubiertas en el área de las contrataciones a las obligaciones de carácter
internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales, y que este proceso supera el monto de US $
125.000, se aplican todos los requisitos establecidos por no encontrarse bajo ninguna de las exclusiones de
aplicabilidad o excepción.
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación de
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.
1.2.7 Certificado de existencia y representación legal.
Para personas naturales deberán presentar copia de la cedula de ciudadanía.
Si el interesado es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar
su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Cuando
se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán
comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen.
Tanto para el proponente nacional como extranjero, el certificado deberá contener la
información:
siguiente
Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la recepción de
documentos.
El objeto social de la sociedad debe estar relacionado con las actividades de INTERVENTORIA, como
requisito para la participación del presente concurso de méritos.
La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha prevista para la recepción de documentos, no
podrá ser inferior al plazo estimado para el concurso de méritos, ejecución, liquidación del contrato y un
(1) año más.
En caso que la sociedad no cumpla con el objeto social o la duración exigida en la presente convocatoria
se entenderá que no existe ofrecimiento y será considerado no hábil.
La ausencia definitiva, (entendida como el no aporte del documento en el término establecido en estos
pliegos de condiciones) de autorización suficiente, de conformidad con lo exigido en este documento de
convocatoria, determinará falta de capacidad jurídica para presentar documentos habilitantes,
entendiéndose por tanto que no existe ofrecimiento y será considerado no hábil.
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá
comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, el
cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas.
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberá adjuntar al ofrecimiento el documento de autorización expresa del órgano competente,
tanto para presentar documentos habilitantes como para presentar propuesta, celebrar contrato y realizar
los demás actos requeridos para la contratación. La no presentación de la autorización previa, junto con el
ofrecimiento, o la presentación de una autorización que resulte insuficiente de conformidad con lo
exigido, se entenderá que no existe ofrecimiento y será considerado no hábil por carecer de capacidad
jurídica, en consecuencia no será tenido en cuenta para la precalificación.
La facultad para realizar el ofrecimiento, se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales
otorgadas para comprometer a la sociedad en el certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio.
14

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá
comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, el
cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas.
El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal, deberán anexar los certificados de
Existencia y Representación Legal de persona jurídica o el certificado de matrícula en el registro mercantil
en el caso de persona natural, respectivamente, en los términos consignados en el presente pliego de
condiciones.
1.2.8 Objeto Social
Cuando el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal sean persona jurídica, el objeto
social de este (os), debe (n) guardar relación con el objeto a contratar, lo cual se determinará por medio del
respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal.
1.2.9 Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social
competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta, firmar el contrato y demás
actuaciones que se deriven de este hasta por el valor del presupuesto total del presente proceso.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas
jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del
presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del
Código Civil.
1.2.10 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio.
De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1150 de 2007, el Título VI y
del Decreto 734 de 2012, el interesado en presentar propuestas para participar en este proceso de selección
de Concurso de Méritos Abierto, que no haya actualizado su registro deberá presentar el original del
certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedición no sea
superior a treinta (30) días, antes de la fecha de la presentación de la propuesta; éste deberá estar vigente
para dicha fecha.
En éste deberá constar la inscripción y clasificación del proponente en la actividad, especialidad y grupos
exigidas a continuación.
El interesado, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de
los integrantes, deberá estar inscrito en la Actividad 02, y por lo menos uno deberá cumplir con las
siguientes, especialidad(es) y grupo(s) de la Cámara de Comercio, así:
Actividad : 02 Consultor
Especialidad : 08 Desarrollo urbano
Grupo : 03 Servicios urbano
A la fecha prevista para la recepción de documentos. Cuando se trate de consorcio o unión temporal, todos
los integrantes deberán estar inscritos en la actividad y por lo menos uno deberá cumplir con la
especialidad y grupos exigidos.
Las personas jurídicas extranjeras que presenten propuestas a través de sus sucursales, deberán acreditar la
inscripción en el Registro Único de Proponentes de acuerdo con las normas vigentes.
15

Lo anterior, a la fecha prevista para la recepción de documentos. En caso de que el interesado no cumpla
con este requisito, se entenderá que no existe ofrecimiento y será considerado NO HÁBIL
Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de
recepción de documentos soporte del ofrecimiento del presente proceso de concurso de méritos.
Cuando se requiera subsanar la fecha de expedición del certificado, no se tendrán en cuenta las
modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha de recepción de documentos
soporte del ofrecimiento. Tampoco se podrá modificar la actividad, especialidad y grupo requerida en el
presente proceso de concurso de méritos y que sean acreditadas por el interesado, so pena de considerarlo
NO HABIL.
Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días para nacionales y
sesenta (60) días para extranjeros, anteriores a la fecha prevista para la recepción de documentos soporte
del ofrecimiento.
Así mismo el proponente deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación igual o superior al
presupuesto oficial, expresada en SMMLV, de lo contrario la propuesta será considerada NO HABIL.
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia,
podrá acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal
o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la
presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en la
que se indique la Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos.
Así mismo deberá acreditar su capacidad de contratación y su capacidad residual de contratación en
SMMLV de Colombia, relacionando los contratos adjudicados y/o en ejecución, indicando el porcentaje
pendiente por ejecutar, en los términos aquí previstos, para lo cual deberá aportar documento firmado por
el proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica y por un auditor externo o
por un revisor fiscal o un contador público señalando si es dos veces al presupuesto oficial, expresada en
SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) Colombianos.
Quienes tengan actualizados sus registros en la Cámara de Comercio, su clasificación será la
reportada en el RUT y el DANE, aplicando el Sistema de Clasificación Industrial Uniforme (CIIU),
las cuales deberán ser coherentes con la reportada en la Cámara de Comercio respectiva para el
consultor de la siguiente manera:
K
SECCION DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION
Actividades
Otras
Actividades de
Actividades de
Inmobiliarias de alquiler actividades
arquitectura e
arquitectura e y
y empresariales 74 empresariales 742 ingeniería y 7421 actividades conexas
otras actividades
de asesoramiento
técnicas
técnico
1.2.11 Capacidad residual de contratación
Esta capacidad resultará de restarle al indicador financiero de capital de trabajo, la sumatoria de todos los
valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista en la actividad de consultorías e
Interventorías al momento de participar en el presente proceso de selección, con el fin de señalar su nivel
de saturación, el cual debe ser igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en salarios
mínimos legales vigentes.
Para el efecto se deberá aportar documento firmado por el proponente y en caso de consorcios o uniones
temporales por cada uno de los integrantes, y participación en sociedades en el que se relacionen todos los
contratos que se encuentren en ejecución y/o adjudicados, con el fin de obtener el K residual (capacidad
16

esidual de contratación) y sobre estos se aplicará la información que sobre el capital e trabajo incorpora el
Registro Único de Proponentes RUP.
El oferente deberá igualmente describir el porcentaje de ejecución de ejecución de los contratos vigentes,
mediante certificación expedida por la entidad contratante con una antelación no inferior a quince días
calendario de la fecha de presentación de la oferta
En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo, contratos en ejecución y/o adjudicados,
el AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA entenderá para todos los efectos que no posee
contratos.
Para la determinación de la capacidad residual de contratación de los consorcios y uniones temporales se
sumarán las capacidades de contratación residual de sus integrantes.
El interesado deberá tener a la fecha de recepción de documentos soporte del ofrecimiento, una capacidad
residual de contratación (Kr) mínima como consultor, igual o superior a una (0.50) vez el presupuesto
oficial expresado en SMMLV del proceso, de lo contrario, será considerado como NO HABIL en la
evaluación; para tal efecto deberá diligenciar el formulario que para tal efecto se relaciona en los anexos.
Sin perjuicio de la obligación que tiene el proponente de relacionar todos los contratos que se encuentran
en ejecución y/o adjudicados, si se advierte que omitió definitivamente (entendida como la no inclusión en
su totalidad de los contratos), dentro del término establecido en este documento de convocatoria
(Presentación de observaciones por parte del interesado) alguno(s) de los contratos como consultor, su
oferta será tenida como NO HABIL.
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia,
deberán acreditar su capacidad de contratación y su capacidad residual de contratación en SMMLV de
Colombia, relacionando los contratos adjudicados y/o en ejecución, indicando el porcentaje pendiente por
ejecutar, en los términos aquí previstos para lo cual deberá aportar documento firmado por el interesado
persona natural o por el representante legal de la persona jurídica y por un auditor externo o por un revisor
fiscal o un contador público, señalando si es igual o superior al presupuesto oficial, expresada en SMMLV
de Colombia.
1.2.12 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona jurídica
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el anexo respectivo en original, firmado
por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el
Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en
los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no
tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea
persona jurídica, deberá aportar el anexo aquí exigido.
Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la
certificación donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha de suscripción del mismo.
17

NOTA: En caso que el proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado y por ende no
esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar esta
circunstancia, en el mencionado Anexo.
1.2.13 Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y
aportes parafiscales persona natural.
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar el anexo respectivo, según corresponda,
original, donde se certifique el pago de los aportes de él al Sistema de Seguridad Social en Salud y/o de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus
aportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, anexando
sus respectivos últimos seis (6) pagos, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligación de efectuar dichos pagos.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona
natural, deberá aportar el anexo aquí exigido.
Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la
certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo.
NOTA 1: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes parafiscales y seguridad social en relación con personal debe también bajo la gravedad del
juramento indicar esta circunstancia en el mencionado Anexo 3C.
NOTA 2: Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido obligación en
relación con sus aportes a título personal deberá indicarlo en el correspondiente Anexo y declararlo de
conformidad con las instrucciones del mismo.
1.2.14 Compromiso Anticorrupción
El compromiso que según el numeral 1.7 debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta
de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola
suscripción del anexo respectivo del presente pliego de condiciones.
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar
este anexo.
1.2.16 Informe de Verificación de Capacidad Jurídica (Habilitado / No habilitado):
El informe jurídico no es ponderable; se realizará un estudio de los documentos jurídicos descritos en el
numeral 2 del Capítulo II de este pliego de condiciones para determinar si la propuesta se ajusta a los
requerimientos desde el punto de vista legal aplicable.
1.3 Requisitos Financieros.
1.3.1 Documentos de Carácter Financiero
DOCUMENTACIÓN DE CONTENIDO FINANCIERO INSTRUCCIONES A LOS
PROPONENTES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
18

El AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB exigirá que el Proponente cumpla con
los siguientes indicadores de la Capacidad financiera (Cf) establecidos en el numeral 2º del artículo 6.2.2.3
del Decreto 0734 de 2012, para poder participar en el presente proceso, los cuales serán verificados con
la información certificada que sobre capacidad financiera obra en el Certificado de
Inscripción, calificación y clasificación del Registro Único de Proponentes, en base de la última Fecha de
corte del Registro Único de Proponente vigente aportada e indicado en el anexo respectivo.
Para contar con la información requerida para determinar el indicador del Capital real del proponente,
aplicando lo dispuesto en el numeral 2.1. Del artículo 6.2.2.3 del Decreto 734 de 2012, si la información
no reposa en el Registro Único de Contratista el oferente deberá adjuntar el Estado de Resultado del año
fiscal certificado en el certificado vigente del RUP, debidamente suscrito por el Representante Legal, el
contador y el Revisor Fiscal cuando se encuentre obligado, adjuntando copia de la matrícula y del
certificado de vigencia y de no contar con antecedentes disciplinarios del contador y Revisor Fiscal
vigentes.
La capacidad financiera se verificará de conformidad con la información certificada y en firme en el
Registro Único de Proponente expedido por la Cámara de Comercio y que se encuentre vigente aportados
por el oferente en la forma requerida en el pliego de condiciones
1).- Se deberá acreditar que el proponente posee un Capital real mayor al 50% del valor del presupuesto
oficial de la obra a ejecutarse, Capital real que será calculará con la suma del Capital Social efectivamente
pagado más las reservas constituidas, más las utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio del
mismo periodo fiscal de los demás factores financieros certificados en el Certificado del RUP vigente y
aportado para acreditar los requisitos habilitantes en este proceso. ,
2).- Se deberá acreditar una liquidez igual o mayor de 5 , indicador de liquidez que se calcula con al
Activo corriente sobre pasivo corriente
3).- Se deberá acreditar un nivel de endeudamiento menor del 105%, siendo el endeudamiento el Pasivo
total sobre activo total.
4).- El Capital de trabajo que el proponente deberá acreditar será mayor del 100% del valor del
Presupuesto Oficial del futuro contrato a celebrar, Capital de trabajo que se calcula del resultado de restar
del Activo Corriente menos el pasivo corriente.
Los proponentes deberán cumplir con cada uno de los requisitos mínimos enumerados anteriormente, de
manera de contar con valores exigidos.
La Capacidad financiera de Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma asociativa avalada por la Ley
y las normas vigentes, se obtendrá a partir del recalculo en base de sus valores financieros de cada
miembro con base en la sumatoria y consolidación de la información financiera extraída de los certificados
RUP aportado por cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma
asociativa avalada por la Ley y las normas vigentes, para este efecto se sumaran y consolidaran los activos
corrientes y totales, los pasivos corrientes, fijos y totales, así como del patrimonio neto de cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unión Temporal o cualquier forma asociativa avalada por la Ley y las normas
vigentes, afectados por su porcentaje de participación y obteniéndose unos nuevos indicadores de
Capital real, liquidez, endeudamiento, Capital de Trabajo e Indicador de Riesgos.
La información financiera para evaluación, será la información anualizada del año fiscal
comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año indicado en el Anexo No 3 “Condiciones
Especiales”, como lo determina el numeral 12 del artículo 6.1.1.2 del Decreto 0734 de 2012 y que
corresponderá al registrado en el RUP. En los casos en que se señale como tiempo de referencia en
término de "año", este se tomará en períodos de 12 meses, contados a partir del momento de la inscripción,
renovación o modificación.
El AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB
se reserva el derecho de consultar la
19

veracidad de los estados financieros con las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la
vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal
consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus
propuestas.
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se deben cumplir con todos los requisitos
indicados en la tabla anteriormente descrita y resaltada en el anexo respectivo”.
Debido a que los requisitos habilitantes podrán ser exigidos por el AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA - AMB , de acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso del numeral 9 del artículo
6.1.1.2 del Decreto 0734 de 2012, bajo los mismos parámetros con que se incluyeron en el certificado
expedido por la Cámara de Comercio, y que consta en el RUP, sin perjuicio de la solicitud de información
adicional a los proponentes de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 6.1 de la ley 1150
de 2007.
Para el caso del estudio financiero de los consorcios, uniones temporales u otra modalidad de proponente
plural, en lo relacionado con el cálculo de los índices y factores financieros se sumarán los respectivos
activos, pasivos y patrimonios de cada uno de sus integrantes, afectados por el porcentaje de participación
establecido en la forma asociativa:
CAPITAL REAL DEL PROPONENTE.
Para calcular el Capital real del proponente, debe ser mayor al Cincuenta por ciento (50%) del
valor del presupuesto oficial. Para el Caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra clase de proponente
plural, se calcula así:
El Capital social efectivamente pagado, las reservas constituidas y utilidades del proponente será igual
a la suma de los Capitales sociales efectivamente pagados, las reservas constituidas y
utilidades de cada uno de los miembros por sus porcentajes de participación.
Cuando el oferente no cumpla con los requisitos mínimos de la Capacidad Financiera, se evaluará la
oferta como NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD FINANCIERA.
Para la verificación de la capacidad financiera, de los proponentes no actualizados en el RUP el
proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, según el caso, deberá anexar los siguientes
documentos:
1. El registro único de proponente no mayor a 30 días a la fecha de cierre de la convocatoria, con los
siguientes documentos adicionales:
• Balance General y Estado de Resultados del año inmediatamente anterior, debidamente firmados
por el Representante Legal y el Contador Público y Revisor Fiscal, en los casos previstos en la
ley.
• Dictamen de los Estados Financieros conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 de
1995, o la que la adicione o modifique, en los casos que aplique.
• Fotocopia legible de la Declaración de Renta del año inmediatamente anterior, acorde con los
plazos establecidos para tal fin.
• Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal según el caso, que
suscribe el Balance y el Estado de Resultados.
Las personas jurídicas constituidas durante el año en que se adelante el presente concurso de méritos,
acreditarán el cumplimiento de este requisito con la presentación del balance a la fecha de cierre del
proceso, debidamente firmado por el Representante Legal y el Contador Público y/o Revisor Fiscal, en los
20

casos previstos en la ley y de la fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor
Fiscal, según el caso.
Cuando el Proponente no cumpla con la condición de declarante, en reemplazo deberá anexar una
certificación firmada por un contador público certificando la causal de no declarante.
En el caso que un proponente no haya presentado su declaración de renta, encontrándose dentro de los
términos legales establecidos para tal efecto, este podrá presentar los documentos correspondientes a la
declaración del año anterior al solicitado.
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana.
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, la persona natural, jurídica o en caso de
consorcios y uniones temporales por lo menos uno de los integrantes debe cumplir los siguientes
requisitos:
El AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA evaluará la capacidad financiera y patrimonial
del proponente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo
cual debe cumplir con los siguientes rangos financieros.
Los proponentes (persona natural o jurídica) deberán diligenciar el anexo "Resumen de los Estados
Financieros", completamente diligenciado, con fecha de corte a 31 de junio de 2012.
NOTA: En caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación de los índices
financieros, se efectuará con la información financiera de todos integrantes, y para el efecto, cada
miembro que participe en la acreditación de los indicadores deberá diligenciar el anexo respectivo,
observando que deben cumplir con las condiciones estipuladas en el presente numeral.
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA advierte que la información financiera
acreditada se realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza:
Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de
uno a seis años, quienes a sabiendas:
1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad.
2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas."
La entidad se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos de carácter financiero
que requiera para realizar la constatación de la información consignada en el anexo respectivo la cual
deberá ajustarse a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia.
1.3.2 Informe de Verificación de Capacidad Financiera (Habilitado / No habilitado):
La verificación de capacidad financiera se efectuará con la información contenida en el anexo respectivo
mediante la obtención de los indicadores Capital de Trabajo, Índice de Endeudamiento y Relación
Patrimonial, el resultado determinará la Habilitación o no de las propuestas, es decir, para el proceso de
selección de los proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los siguientes
índices financieros:
1.3.3 ASPECTOS FINANCIEROS
Para la verificación de la capacidad financiera, el proponente o los integrantes de consorcio o unión
temporal, según el caso, deberá anexar los siguientes documentos:
• Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 de junio de 2012, debidamente firmados
por el Representante Legal y el Contador Público y Revisor Fiscal, en los casos previstos en la
ley.
21

• Dictamen de los Estados Financieros conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 de
1995, o la que la adicione o modifique, en los casos que aplique.
• Fotocopia legible de la Declaración de Renta con corte a 31 de junio de 2012, acorde con los
plazos establecidos para tal fin.
• Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal según el caso, que
suscribe el Balance y el Estado de Resultados.
Las personas jurídicas constituidas durante el año en que se adelante el presente proceso licitatorio,
acreditarán el cumplimiento de este requisito con la presentación del balance a la fecha de cierre del
proceso, debidamente firmado por el Representante Legal y el Contador Público y/o Revisor Fiscal, en los
casos previstos en la ley y de la fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor
Fiscal, según el caso.
Cuando el Proponente no cumpla con la condición de declarante, en reemplazo deberá anexar una
certificación firmada por un contador público certificando la causal de no declarante.
En el caso que un proponente no haya presentado su declaración de renta, encontrándose dentro de los
términos legales establecidos para tal efecto, este podrá presentar los documentos correspondientes a la
declaración del año anterior al solicitado.
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana.
El AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA evaluará la capacidad financiera y patrimonial
del proponente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo
cual debe cumplir con los siguientes rangos financieros.
Los proponentes (persona natural o jurídica) deberán diligenciar el "Resumen de los Estados Financieros",
completamente diligenciado, con fecha de corte a 31 de junio de 2012.
Patrimonio, Liquidez y Endeudamiento
Para acreditar la capacidad financiera, el proponente deberá cumplir con los requisitos mínimos de
Patrimonio, Liquidez y Endeudamiento, de acuerdo con los siguientes parámetros:
Capital de Trabajo (CT)
El proponente que acredite un Capital de Trabajo igual o superior a una (1) veces el presupuesto oficial, en
la verificación financiera de este factor, se evaluará como CUMPLE.
Índice de Liquidez (IDL)
Permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las obligaciones a corto plazo. El
proponente que acredite de acuerdo con la fórmula Activo corriente/pasivo corriente, un índice de liquidez
igual o superior a 5, se evaluará como CUMPLE en este factor.
Nivel de Endeudamiento (NDE)
Define el porcentaje que representa el compromiso con terceros, garantizado en el activo total monetario.
El proponente que acredite mediante el registro único de proponentes o los documentos financieros que
eventualmente se soliciten un nivel de endeudamiento que no supere el 10 %, se evaluará, como
CUMPLE. La fórmula a aplicar será Endeudamiento: pasivo total/activo total. La información registrada
en el Registro Único de Proponentes debe contener datos de capacidad financiera con corte a junio 31 de
2012.
Nota: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, está será
considerada como NO HABIL.
22

En caso de uniones temporales o consorcios los Indicadores se calcularán con base en la suma de las
partidas ponderadas de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Cuando el PROPONENTE no cumpla con los requisitos financieros establecidos, la propuesta será
evaluada como NO HABIL.
NOTA 1: en caso de que el proponente no cumpla con alguno de los índices financieros solicitados, o
definitivamente no subsane los documentos requeridos por EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA para tal fin, será calificado con el término NO HABIL.
1.3.5 Informe de verificación de Capacidad Técnica (Habilitado/No habilitado)
1.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Se tomará como base para calificar la experiencia del proponente la información contenida en el
RUP.
Los oferentes no actualizados de conformidad con el Decreto 734 de 2012, deberán aportar los
documentos que adelante se relacionan para acreditar su experiencia.
Documentos necesarios para verificar la experiencia
1.4.1 Experiencia del Proponente por antigüedad:
Las Personas Naturales deberán anexar copia de diploma o acta de grado.
Las Personas Jurídicas deberán anexar copia de la respectiva constitución de la Escritura Pública y/o
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de
expedición no inferior a 30 días.
1.4.2 Experiencia Específica o Acreditada.
La experiencia de los oferentes se tomara a partir de dos contratos de interventoría o contratos en
ejecución los cuales lleven un avance superior al 70%, y estos deberán haberse ejecutado en fechas
comprendidas entre el 1 de enero del 2008 y hasta el día anterior al cierre de este concurso.
La sumatoria de los contratos que se relacionen deberá ser igual o superior a 900 SMLV. El valor deberá
actualizarse con el salario del año de firma del contrato.
El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia: Certificaciones, constancias o
cualquier otro documento expedido por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor
del contrato. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir en
conjunto la verificación de la siguiente información:
1. Nombre del contratante.
2. Nombre del contratista.
3. Objeto del contrato.
4. Valor total del contrato o el correspondiente a las obras que se pretenden acreditar.
5. Fecha de inicio del contrato.
6. Constancia de recibo final de las obras objeto del contrato, con indicación de la fecha
correspondiente.
7. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la
certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del
proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia,
en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la
referida certificación deberá suscribirse por su representante legal y, además, por el contador
23

público o el revisor fiscal, según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación
deberá estar suscrita por ellas y por contador público.
Se aceptaran contratos en ejecución, certificando un avance mayor o igual al 70%; para el caso de
asociaciones se tendrá en cuenta el porcentaje de participación, la cual debe estar consignada en la
certificación.
La experiencia Genérica y específica se deberá especificar según los anexos correspondientes.
1.5 FACTORES DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de la propuesta técnica simplificada (PTS) se tendrá en cuenta los criterios de
evaluación, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.5.1. Experiencia del proponente
La experiencia de los oferentes se tomara a partir de las certificaciones presentadas por el proponente.
El valor máximo de los contratos se tomará de acuerdo con las certificaciones que se aportarán conforme a
lo indicado en este pliego.
1.5.1.1 Experiencia específica representada en dos contratos de interventoría cuyos objetos o dentro
de sus actividades hayan sido la interventoría a la construcción Canchas Deportivas y/o Escenarios
Deportivos y/o Parques (Cinco Puntos (5 Puntos)).
Vr. de contratos en SMMLV
Desde Hasta Puntos
0 899 5
900 En adelante 10
Parágrafo 1. Los valores de los contratos serán convertidos teniendo en cuenta el año de iniciación.
1.5.1.2 Dentro de las Actividades ejecutadas en los Contratos relacionados, deberán contener las
siguientes Cantidades: (Cinco Puntos (5 Puntos)).
Cantidades Ejecutadas
Actividad
Área Ejecutada mayor o Puntos
igual …
Construcción de Graderías con su respectiva
1.100 m2 1 punto
cubierta
Empradizacion o siembra de Grama con su
2.000 m2 2 punto
respectivo sistema de riego
Instalaciones Eléctricas para Canchas y/o
Si
1 punto
escenarios Deportivos
Construcción de Camerinos y/o vestiers Si 1 punto
Parágrafo 2. Estas actividades deben estar contenidas dentro de las certificaciones de obras.
1.5.2 Capacidad Operacional
1.5.2.1 . Calificación del profesional y experto director del equipo de trabajo. Sesenta puntos (60
Puntos), la calificación y competencia se valoraran teniendo en cuenta:
1.5.2.2 Director del proyecto de Consultoría en razón de la antigüedad a partir de la fecha de grado
EN INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTO. Veinte Puntos (20) puntos.
24

Antigüedad (Años)
Desde Hasta Puntos
Más de 0 10 10
Más de 11 19 15
Más de 20 En adelante 20
1.5.2.3 Experiencia específica en trabajos semejantes, treinta Puntos (30) Puntos.
Experiencia del Director del proyecto de Consultoría en razón de su actuación como director de
interventoría en dos contratos.
Vr. de contratos en SMMLV
Desde Hasta Puntos
0 455 5
456 En adelante 10
Parágrafo 1. Los valores de los contratos serán convertidos teniendo en cuenta el año de terminación del
mismo.
1.5.2.4 Capacidad de Organización
El contratista debe presentar el plan de cargas o metodología de trabajo, el cual debe ser concordante con
el plan de cargas que forma parte del presente pliego de condiciones.
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA se reserva el derecho de ajustar los programas
de trabajo en el momento de evaluar los anexos técnicos, a fin de coordinar las actividades de los posibles
CONTRATISTAS de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente
errores de la propuesta.
En caso de que el PROPONENTE requiera subcontratar parte de las obras, deberá incluir en el programa
de trabajo las actividades pertinentes objeto de subcontratación y someterlos en caso de adjudicación a la
aprobación y visto bueno de EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
En el anexo de programación se muestran las especificaciones a tener en cuenta en la elaboración de la
programación respectiva.
1.6 Criterio Técnico (Habilitante)
El criterio técnico hace referencia a la correcta elaboración de la propuesta desde el punto de vista de la
buena práctica de la ingeniería.
Para seleccionar una propuesta de acuerdo al factor de escogencia "EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE", se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Personal mínimo requerido: Se verificará el personal mínimo requerido en los pliegos de
condiciones, quien cumpla con el personal y con la idoneidad requerida para la presente
convocatoria, y deberá ajustarse a lo relacionado en el numeral de los presentes pliegos de
condiciones, se considerará como hábil.
• Recurso Humano: El oferente deberá relacionar el personal capacitado con el que cuenta para
llevar a cabo los trabajos (ver anexo), mediante títulos profesionales, los cuales serán calificados
de la siguiente manera:
• Residente de Obra. Ingeniero civil y/o Arquitecto con experiencia General no menor a cinco
25

• (5) años. La dedicación del Residente de Obra debe de ser el 100%, la cual indicara en carta de
Compromiso firmada por el Profesional Postulado. El Residente de Obra deberá haberse
desempeñado como Residente de Obra en un contrato de interventoría por valor igual o superior al
PO, cuyo objeto principal o dentro de sus actividades se haya contemplado la construcción de
escenarios deportivos, para lo cual se deberá anexar certificaciones por parte de la entidad
contratante o dueña de la obra.
• Topógrafo: Topógrafo con tarjeta Profesional con experiencia General no menor a cinco (5) años.
Su dedicación será del 50%
• Protección Industria Nacional. Ley 816 de 2003 Artículo 1o Las entidades de la
Administración Pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea
aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos
públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a
solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria
nacional.
Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de la Administración Pública todas aquellas que la
integran, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser
obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
que se regirán por las normas de Derecho Privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de
1994 y la Ley 689 de 2001.
PARÁGRAFO. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras
estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda
el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con
informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se
presente.
1.7 Informe de verificación de los requisitos habilitantes.
Una vez verificados los requisitos habilitantes, EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
publicará el informe de verificación en la página web www.contratos. gov.co en la fecha señalada en el
cronograma para la presentación de este informe.
En este informe se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados, a los cuales se les
concederá un plazo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación del informe, para
que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes.
Una vez verificados y subsanados los requisitos habilitantes, cuando a ello haya lugar, EL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA procederá a realizar la evaluación económica de las
propuestas y la adjudicación del contrato, en la fecha que se haya establecido en el cronograma.
1.8 Causales de rechazo de las propuestas
Causal de rechazo
1. El proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal,
esté incurso en inhabilidades e incompatibilidades.
-El proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se
encuentren registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la
República como responsables fiscales.
2. No aportar la carta de presentación de la propuesta, o no aportarla
debidamente suscrita o suscrita por persona diferente del representante legal, sin
que medie autorización alguna.
No presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal,
Justificación
Por mandato legal,
Ley 80 de 1993 y Ley
1150 de 2007 y demás
normas concordantes.
Capacidad jurídica
para contratar (Código
Civil art. 63, Código
de Comercio art. 469
26

según el caso, o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designe el
representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones al
representante legal y este las exceda.
Cuando el objeto social del proponente o de los integrantes del consorcio o unión
temporal que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar.
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones respecto de ésta y
no tenga la autorización expresa del órgano social competente.
3. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de carácter
jurídico, o carácter técnico o carácter financiero.
-Cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente y dentro del plazo fijado,
la información o documentación solicitada por EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA.
Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la
oferta no es veraz o no corresponde con la realidad, siempre que la mencionada
inconsistencia le permita cumplir con un requisito habilitante o mejore la propuesta
presentada para efectos de la evaluación.
3. Cuando no se presente la propuesta económica.
Cuando el proponente modifique, altere o incluya apartes que impidan la evaluación del
Anexo correspondiente a la oferta económica.
Cuando no se oferten todos los ítems que componen la oferta económica, y la no
cotización de todos los conceptos allí descritos, (personal, gastos de administración,
gastos contingentes, utilidad e IVA).
Con relación al impuesto al valor agregado (IVA) se debe aplicar sobre el valor total de
la interventoría, en un 16%.
-Cuando el valor de uno más de los precios ofertados excedan el valor de los respectivos
precios propuestos por EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA o
cuando sean inferiores al 95% de los mismos.
-Cuando el proponente no suscriba la propuesta económica
Estatuto Contractual.)
Cumplimiento del
principio de derecho a la
igualdad, selección
objetiva y prevalecía de
lo sustancial sobre lo
formal (Art. 10
Dcto 2474 de 2008)
Impide la selección
objetiva.
La Entidad verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores.
y
En caso de presentarse error de ésta índole y/o de la multiplicación de los valores unitarios que señale el
proponente, la Entidad en el Cuadro de la Oferta Económica los corregirá y se tendrá en cuenta el valor
corregido para efectos de la adjudicación.
1.8.1 Validez de las propuestas
Las personas que deseen participar en el presente proceso, tendrán en cuenta que su ofrecimiento debe
tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta,
esto es, tres (3) meses contados a partir desde el momento de la presentación de la oferta o hasta la
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En caso de incluirse un
plazo de validez de la oferta menor al exigido, éste no será tenido en cuenta.
1.8.2 Devolución de las copias de las propuestas
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del presente proceso, deben retirar dentro del mes
siguiente a la fecha de celebración del respectivo contrato, las copias de las ofertas presentadas dentro de
este proceso.
1.9 Estimación, tipificación y asignación de riesgos
CUADRO DE ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
Estimación y Tipificación de Riesgos
27

Riesgos Efecto Impacto (1 Probabilidad de Cuantificaci
a 10) Ocurrencia
ón (puntos)
Problemas Climatológicos Retraso en las obras 6 50% 300
Condiciones imprevistas en el Retraso en las obras y 9 30% 270
terreno
obras no previstas
Cambio no proyectado en los Mayor costo de las obras 7 5% 35
precios de los salarios
contratadas
Incumplimiento del contratista No ejecución de las obras 10 15% 150
Daños a terceros Indemnizaciones a terceros 10 20% 200
Incumplimiento en el pago de Retrasos en la ejecución de
salarios a los trabajadores del las obras
contratista.
8 20% 160
Mal manejo del anticipo por parte
del contratista
Desfinanciamiento de la
obra y no ejecución de los
trabajos
10 20% 200
Para la asignación de riesgos solo se tendrán en cuenta aquellos cuya calificación haya sido mayor a 150
puntos.
ASIGNACION DE RIESGOS
Problemas Climatológicos: _________________________________________________________________________
Teniendo en cuenta los datos de precipitación de acuerdo con las estadísticas manejadas por el IDEAM la entidad
asumirá los riegos en este aspecto cuando las precipitaciones superen el comportamiento habitual de las lluvias así:
* Cuando en más del 40% de los días de la ejecución del
contrato se presenten precipitaciones más de 3 horas de
Riesgo asumido por la Entidad
duración que ocasionen retrasos en la ejecución de las obras.
* El contratista asumirá las demoras y retrasos ocasionados
Riesgo asumido por el Contratista
por precipitaciones inferiores o iguales al 40 % de los días de
ejecución del contrato.
Cambio no proyectado en precio de los insumos
Teniendo en cuenta que la entidad realizó las proyecciones correspondientes de los diferentes precios de los insumos
para la realización del proyecto, en caso de que los insumos de construcción del contrato varíen en rangos mayores a
los proyectados por la entidad el riesgo se asignará de la siguiente manera:
Riesgo asumido por la entidad
Riesgo asumido por el Contratista
La entidad asumirá la actualización de los precios de los
diferentes componentes del presupuesto, cuando el índice de
precios de la construcción pesada ICCP suba en más del 10%
con respecto a la proyección hecha por la entidad durante la
realización del contrato.
Cuando el índice de precios de la construcción pesada suba
en menos del 10% durante la realización del contrato, la
variación de precios de cualquier insumo será asumida por el
contratista.
FIN DEL CAPITULO.
28

CAPITULO III
EVALUACIÓN TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN
El comité asesor valorará el mérito de cada una de las propuestas en función de su calidad, de acuerdo
con los criterios señalados en el pliego de condiciones del presente concurso abierto de méritos con
propuesta técnica simplificada.
El comité entregará a la entidad su informe de evaluación, el cual contendrá el análisis efectuado por el
comité y el puntaje final de las propuestas. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto.
El informe de evaluación estará suscrito por cada uno de los miembros del comité.
1. PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar descritas
en el anexo respectivo que comprenden, entre otros:
a) La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, cargas
por concepto de seguridad social, viáticos, etc.
b) Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones.
c) Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la realización de
la labor.
d) Gastos de administración.
e) Utilidades del consultor.
f) Gastos contingentes.
Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario, por gastos en moneda nacional y
extranjera. Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la
propuesta económica, se consideran incluidas en los precios de las actividades o productos costeados.
1.2 Forma de presentación de la propuesta económica
La propuesta económica debe presentarse en medio escrito y magnético con los valores expresados en
Moneda Legal Colombiana.
1.3 Apertura y revisión de la propuesta económica.
La apertura del sobre con la propuesta económica y la revisión de su consistencia con la oferta técnica
se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes reglas:
a) Una vez concluida la evaluación técnica, la entidad, en audiencia pública, dará a conocer el
orden de calificación de las propuestas técnicas.
b) En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación, la entidad
procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta económica del proponente.
c) Si el valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma será rechazada y se
procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden de calificación, y
así sucesivamente.
d) La entidad verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las actividades
descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean
29

necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse los requerimientos técnicos
mínimos.
e) Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que la misma no es
consistente con su propuesta técnica, se dará por terminada la revisión, se rechazará y se
procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, y se
repetirá el procedimiento indicado en el numeral anterior.
f) La entidad y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcanzados en esta revisión, con
el fin de que se incluyan en el respectivo contrato.
g) La entidad adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por medio de acto administrativo
motivado.
1.4 CRITERIO DE DESEMPATE
En caso de que un número N de propuestas presente igual puntaje total PP, se acogerá como criterio de
desempate a quien certifique mayor experiencia en M2 en interventoría de obra construida, teniendo en
cuenta las 2 certificaciones presentadas; si persiste el empate, se dará aplicación a las disposiciones
contenidas en el Decreto 734 de 2012.
1.5 DECLARACION DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
Se podrá declarar desierta la convocatoria pública dentro del término previsto para la adjudicación,
cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para
la entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
1.6 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCION DE LAS
GARANTIAS
El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Adjudicación.
Igualmente, deberá constituir la garantía única dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
perfeccionamiento (firma) del contrato.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del Pliego sin justa causa, se abstuviere de suscribir el
contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años,
de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
En éste evento, EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA mediante acto administrativo
debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al
Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad. (Numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80/93).
FIN DEL CAPITULO
30

CAPITULO IV
El listado de los estudios, informes previos, diseños, especificaciones técnicas y documentos definitivos
se describen y se adjuntan en el anexo técnico y podrán ser consultado por los proponentes en la
Secretaría General AMB a partir de la misma fecha en que se publique el proyecto de pliego de
condiciones.
1.3 Publicación del pliego de condiciones.
Teniendo en cuenta que se trata de un concurso de méritos con PTS, se efectuará la publicación del
pliego de pliego de condiciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, por el término
de siete (7) días hábiles, anteriores a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección.
1.4 Audiencia de riesgos y aclaraciones al pliego de condiciones
De acuerdo con lo estipulado Decreto 734 de 2012, dentro de esta audiencia los interesados
manifestarán sus consideraciones sobre los riesgos planteados en el presente proyecto de pliego de
condiciones, a efectos de establecer su distribución definitiva, EL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA previa iniciación de la Audiencia verificara el
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de los interesados en el proceso sin los cuales no
podrán participar:
1. Se verificará la identidad de los interesados, ya sean Representantes Legales o sus apoderados,
de lo cual se dejará constancia mediante registro en la planilla suscrita por los mismos, para lo
cual deberán tener en cuenta lo siguiente:
2. Cuando el interesado sea una persona natural, deberá estar presente e identificarse con la cédula
de ciudadanía y presentar el correspondiente certificado de matrícula mercantil con fecha de
expedición no superior a un (1) mes contado retroactivamente a partir de la fecha fijada para
esta audiencia.
3. Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá estar presente el representante legal de la
misma, e identificarse con la cédula de ciudadanía y presentar el correspondiente Certificado de
Existencia y Representación legal de la empresa, con fecha de expedición no superior a un (1)
mes contado retroactivamente a partir de la fecha fijada para esta audiencia.
4. Cuando el interesado persona natural o el representante legal de las personas jurídicas no pueda
asistir a la audiencia, podrá ser representado por otra persona, debidamente autorizada, en los
términos señalados en el Anexo --, e igualmente, el apoderado deberá identificarse con la cédula
de ciudadanía.
Nota 1: Respecto de los interesados que presenten propuesta y no hayan asistido a esta Audiencia, se
entenderá la aceptación de la distribución Definitiva de los Riegos.
1.5 Apertura y cierre.
poiitana de Barraquiiia Tei. 3671400 info@ambq.gov.co 31

Mediante acto administrativo, se ordena la apertura del proceso correspondiente, quedando establecida
la duración del proceso y la fecha de cierre del mismo.
1.6 Consulta de pliegos.
En la Secretaría General del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, ubicada en la
Carrera 51B N° 79-285 de la ciudad de Barranquilla a partir del día y hora indicados en el cronograma,
se pondrá a disposición de los interesados el pliego de condiciones junto con los documentos y estudios
previos, para consulta de los mismos y hasta un día hábil antes del cierre del plazo para presentar
propuesta, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., así mismo los pliegos también se pueden consultar en la
página WEB (http://www.contratos. gov.co).
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el pliego de
condiciones no podrá ser objeto de cobro, salvo lo relacionado con la expedición de copias.
Dicho valor deberá ser cancelado en la cuenta bancaria que previamente le indique el AMB.
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA no es responsable de los gastos en los que
incurran los proponentes para elaborar su propuesta o propuestas a presentar en este proceso.
1.7 Aclaraciones al pliego de condiciones y adendas.
Con el fin de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, EL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA adelantará una audiencia pública de aclaración del
contenido de pliego, que se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el cronograma del presente
pliego, en el sitio y hora allí señalados, en la Secretaría General del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, ubicada en
la Carrera 51B N° 79-285 de la ciudad de Barranquilla de la cual se levantará un acta suscrita por los
intervinientes.
Con el fin de poder dar el trámite oportuno a las aclaraciones sobre el contenido del pliego de
condiciones, se solicita atentamente, a los posibles proponentes, presentar las observaciones
dentro del término señalado en el cronograma del proceso.
Si fuere necesario, según lo señalado en el Decreto 734 de 2012, se expedirán las modificaciones
pertinentes al pliego de condiciones mediante Adenda, comunicados a través de la página de
contratos.gov.co el cual así mismo, estará a disposición de los proponentes en la Secretaria General.
NOTA: Corresponde a todos los interesados en el presente proceso selectivo informarse de todas las
modificaciones y hacer seguimiento al proceso por este medio.
32

Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas.
En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar
los términos y condiciones de este pliego y sus adendas.
1.8 Prórroga del plazo
Cuando EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA lo estime conveniente, el plazo del
cierre del proceso se podrá prorrogar mediante Adenda y antes de su vencimiento, por un término no
superior a término inicialmente fijado o en su defecto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 734 de
2012..
La solicitud de prórroga se debe hacer por escrito a la Secretaría General del
AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
1.9 Entrega de propuestas y acto de apertura
Desde la fecha de apertura los proponentes podrán entregar sus propuestas, previa inscripción en la
planilla, en la cual se dejará constancia de la fecha y hora de la presentación de cada propuesta,
indicando el nombre y cédula o la razón social del proponente y de la persona que en nombre o por
cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación y número de folios, en la Secretaría General
del AMB, cerradas, selladas y marcadas, como se indica, con el número del proceso de selección.
El encargado de la Secretaría General del AMB, dejará constancia escrita del acto de apertura.
No se aceptarán las propuestas que llegaren a la Secretaria Secretaría General del AMB, de manera
parcial, allegadas por correo o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego
para el cierre del proceso selectivo. En estos eventos, los sobres respectivos serán devueltos al
proponente, sin abrir.
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y
cuando permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de
condiciones y resulte favorable para la entidad.
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el
cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y
presentará el informe del mismo.
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los
requisitos habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la
propuesta económica.
33

1.10 Audiencia Pública de Cierre
La audiencia pública de cierre se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el cronograma de este
pliego, a la cual podrán asistir los proponentes que lo deseen o sus representantes debidamente
autorizados.
Las propuestas que lleguen después de la hora y fecha prevista para el cierre del presente proceso
selectivo, no serán recibidas.
Para verificar la hora señalada, se aplicará lo indicado en la Directiva No. 013 de 2005 de la
Procuraduría General de la Nación, con lo cual se establece que la hora oficial de los procesos de
contratación corresponde a la hora legal de la República de Colombia, señalada por la División de
Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizando la conexión en la hora prevista
para el cierre, en la página Web www.sic.gov.co.
Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres. De tal acto se levantará un
acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso y el número de folios por propuesta
presentada.
Dicha acta, será suscrita por las personas que allí intervengan y por los proponentes que hayan asistido y
que manifiesten su deseo de firmarla
1.11 Verificación de requisitos habilitantes
Dentro del término fijado en el cronograma del pliego, se verificaran los requisitos habilitantes a partir
de los documentos que integran la propuesta, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las
exigencias de este Pliego de Condiciones cuales propuestas son habilitados.
EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA podrá solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por ello pueda el proponente
adicionar o modificar las condiciones de su propuesta, ni la entidad solicitar variación alguna a los
términos de las mismas.
1.12 Traslado del informe de verificación.
En la fecha y hora establecida por este pliego de condiciones en el cronograma, se pondrá a disposición
de los oferentes el informe de verificación de las propuestas
Los proponentes que hayan sido considerados como no habilitados podrán dentro de este término
subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes y para que presenten sus
34

observaciones, por escrito dirigido a la Secretaría General del AMB, dentro del término establecido,
durante los cuales permanecerán a su disposición.
El horario de atención será de 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.
En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán, modificar, o mejorar sus propuestas.
Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hay lugar, EL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA llevará a cabo la evaluación económica.
1.13 Audiencia pública de apertura de la oferta económica y adjudicación
En la fecha y hora establecida en el cronograma, se desarrollará la Audiencia Pública de Adjudicación
del Contrato, de conformidad con el Decreto 734 de 2012, se procederá a dar respuestas a las
observaciones presentadas en la reunión pública y siempre y cuando estas no hayan sido resultas.
Se abrirán las ofertas económicas y se procederá como se indica en el presente pliego de condiciones.
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, la cual se entenderá notificada al
proponente favorecido en la misma audiencia.
EI acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto al AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA como al adjudicatario.
Contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del
plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá
ser revocado y se podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la
Ley 80 de 1993.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor del AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o
garantía.
En este evento, EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA mediante acto
administrativo
debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
35

EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA podrá modificar los elementos de la futura
contratación que a su criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún
caso se cambie el objeto de la contratación.
FIN DE CAPITULO
CAPITULO V
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1.1 Sistema de contratación
Oferta total
5.2 Descripción técnica del objeto a contratar
Ver ficha técnica, detalle y descripción, del objeto, características, condiciones, planos y
especificaciones técnicas, de conformidad con el Artículo 6 del Decreto 2474 de 2008.
5.3 Presupuesto oficial
El presupuesto oficial para esta contratación corresponde a la suma de ____________
Éste valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto de
la presente licitación y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.
La presente contratación se financia con recursos provenientes del Convenio Interadministrativo N° ____ ,
suscrito entre la entonces ___________
5.4 Plazo de ejecución del contrato.
El término de ejecución total del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de inicio.
5.5 Forma de pago
a) Un anticipo equivalente al 30% el cual será desembolsado una vez se tenga la valla instalada y se
halla aprobado las pólizas por parte del AREA METROPOLITANA DE.
b) El Setenta por ciento restante (70%) se pagara previa presentación de las actas parciales de obra hasta
un valor del 90%, el saldo, es decir el 10% se cancelara con el Acta de Liquidación de las Obras.
36

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el contratista deberá acreditar el
pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad
social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.
5.6 Condiciones para la suscripción del Contrato
5.6.1 Parafiscales
Es requisito para la adjudicación del contrato, que el adjudicatario certifique que está al día con los
aportes al sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales.
5.6.2 NIT
En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del plazo para
suscribir el contrato deberá a llegar a la Secretaría General el respectivo NIT del consorcio o unión
temporal.
5.8 Condiciones para la legalización del contrato
5.8.1 Pólizas del contrato
El contratista se obliga a constituir a favor del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DE BARRANQUILLA, garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente
en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria, de acuerdo a los
lineamientos señalados en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 16 y 17 del
Decreto Reglamentario 679 de 1994:
A) Amparo de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales a su cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar,
la cual será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia al plazo del
contrato y cuatro (4) meses más.
B) Amparo de salarios, prestaciones sociales: Para garantizar que el contratista cumpla con las
obligaciones derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato y con vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) años más.
c) El manejo, buena inversión y la eventual devolución del anticipo: Para garantizar el buen manejo
y correcta inversión del anticipo, la cual será equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el
CONTRATISTA reciba a título de anticipo y con vigencia equivalente al plazo del contrato y cuatro (4)
meses más.
37

d) Amparo de estabilidad de Obra: Para garantizar la correcta ejecución de las obras, en cuantía
equivalente al 20% del valor total del contrato por un término de cinco (5) años, contado a partir de la
fecha de aprobación del Acta de recibo final a satisfacción.
Así mismo deberá constituir un anexo a la garantía única que ampare la Responsabilidad civil
extracontractual: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del
contrato, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que cubra los
siguientes amparos: predios y operaciones, gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal y de
contratistas vigente durante el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. El contratista deberá hacer
entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo
señalado en la ley 80 de 1993.
El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y
prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su
vigencia.
5.8.2 Publicación
El contratista deberá publicar el contrato en la Gaceta Distrital o Municipal según corresponda, según
corresponda.
5.9 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
CUADRO DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Estimación y Tipificación de Riesgos
Riesgos Efecto Impacto
(1 a 10)
Probabilidad de
Ocurrencia
Problemas Climatológicos Retraso en las obras 6 50% 300
Condiciones imprevistas en el Retraso en las obras y 9 30% 270
terreno
obras no previstas
Cambio no proyectado de precios Mayor costo de las obras 8 20% 160
de los insumos
contratadas
Cambio no proyectado en los Mayor costo de las obras 7 5% 35
precios de los salarios
contratadas
Incumplimiento del contratista No ejecución de las 10 15% 150
obras
Mala Calidad de las obras Daños en las obras 8 30% 240
ejecutadas
posteriores a la ejecución
Daños a terceros Indemnizaciones a 10 20% 200
terceros
Cuantificación
(puntos)
38

Incumplimiento en el pago de
salarios a los trabajadores del
contratista.
Mal manejo del anticipo por parte
del contratista
Retrasos en la ejecución
de las obras
8 20% 160
Desfinanciamiento de la 10 20% 200
obra y no ejecución de
los trabajos
Para la asignación de riesgos solo se tendrán en cuenta aquellos cuya calificación haya sido mayor a 150
puntos
ASIGNACION DE RIESGOS
Problemas Climatológicos: ________________________________________________________________
Teniendo en cuenta los datos de precipitación de acuerdo con las estadísticas manejadas por el IDEAM
la entidad asumirá los riegos en este aspecto cuando las precipitaciones superen el comportamiento
habitual de
las lluvias así: ____________________________________________________________________________
* Cuando en más del 40% de los días de la ejecución del contrato se
Riesgo asumido por ia
Entidad
presenten precipitaciones mas de 3 horas de duración que ocasionen
retrasos en la ejecución de las obras. _________________________
39

Riesgo asumido por el Contratista * El contratista asumirá las demoras y retrasos ocasionados por precipitaciones
inferiores o iguales al 40 % de los días de ejecución del contrato.
Condiciones imprevistas en el
terreno
Teniendo en cuenta que la entidad realizó los estudios previos para la ejecución del proyecto, el riesgo de hallazgo de
condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos de las obras se asignarán de la siguiente
manera:
Riesgo asumido por la entidad Cuando las condiciones imprevistas del terreno generen retrasos mayores al 10%
del plazo de construcción del contrato
Riesgo asumido por el contratista Cuando las condiciones imprevistas del terreno generen retrasos menores al 10%
del plazo de construcción del contrato
Cambio no proyectado en
precio de los insumos
Teniendo en cuenta que la entidad realizó las proyecciones correspondientes de los diferentes precios de los insumos para
la realización del proyecto, en caso de que los insumos de construcción del contrato varíen en rangos mayores a los
proyectados por la entidad el riesgo se asignará de la siguiente manera:
Riesgo asumido por la entidad La entidad asumirá la actualización de los precios de los diferentes componentes
del presupuesto, cuando el índice de precios de la construcción pesada ICCP suba
en más del 10% con respecto a la proyección hecha por la entidad durante la
realización del contrato.
Riesgo asumido por el Contratista Cuando el índice de precios de la construcción pesada suba en menos del 10%
durante la realización del contrato, la variación de precios de cualquier insumo
será asumida por el contratista.
FIN DEL CAPITULO
información: Área Metropoiitana de Barraquiiia Tei. 3671400 info@ambq.gov.co 40

Distrito de Barranquilla, (día, mes y año)
ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Señores
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILA - AMB
Carrera 51B N° 79-285
Barranquilla
ASUNTO:
OBJETO: ___________
El suscrito actuando como persona natural ________ , Representante Legal de la sociedad ________ ,
Representante del Consorcio ________ , Unión Temporal ___________________ , integrado por
__________________________ , o como apoderado de ______________ según poder debidamente
conferido y que adjunto a la presente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en pliego de
condiciones definitivo del proceso de licitación pública del asunto, cordialmente me permito presentar
propuesta para la suscripción del contrato cuyo objeto se indica en el asunto.
ASÍ MISMO DECLARO QUE:
He examinado y no tengo reservas a los documentos del pliego de condiciones, incluyendo las
adendas N° _______________________________
De conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar Que conozco el
lugar donde se ejecutarán las obras objeto del contrato
Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer a la sociedad, en cuantía hasta de ($)
M/CTE., de conformidad con el certificado de existencia y representación legal obrante en mi
propuesta o por autorización concedida en acta del _______________ .
Mi oferta se mantendrá vigente por un período de _________________ días, contados a partir de la
fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego de Condiciones. Esta
oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
Si mi oferta es aceptada, me comprometo a constituir una garantía única, de conformidad con lo exigido
en el contrato que se suscriba.
Para esta contratación, no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta.

Entiendo que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la
comunicación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución
del contrato formal.
Manifiesto que no me encuentro (y/o ni la firma, ni el consorcio, ni la unión temporal que represento),
incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, de las establecidas en la Constitución
Política o en la Ley, especialmente en el artículo 8° de la ley 80 de 1993, ley 190 de 1995 y demás
normas concordantes, que impidan la participación del proponente en el proceso y en la celebración y
ejecución del respectivo contrato.
NOTA: En el caso de consorcio o unión temporal, esta declaración debe ser presentada igualmente por
el representante de cada nua de las firmas que lo
confomran.
Afirmo, que el proponente o los socios de la persona Jurídica, o cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, no soy (somos) deudor (es) morosos de obligación alguna contraída con el
Estado, ni tenemos vigente un acuerdo de pago, ni nos encontramos reportados en el boletín de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República.
El Régimen Tributario al cual pertenezco es ________________
Igualmente, señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y requerimientos
relacionados con esta contratación, el siguiente:

Nombre del Representante Legal:
C.C. o NIT.
Dirección
Teléfono:
FAX:
E.MAIL:
FIRMA _______________________ Ciudad
: Fecha:
y

ANEXO N° 2
TECNICO

ANEXO N° 3
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]
Yo, _________________ , identificado con _____________ , en mi condición de Representante
Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la
Cámara de Comercio de _________ certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación
de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que abajo
aparece.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, __________________ , identificado con ______________ , y con Tarjeta Profesional No.
________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de
(Razón social de la compañía) identificada con NIT ________ , debidamente inscrito en la Cámara
de Comercio de _______ , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes
aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha
de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que
abajo aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante
dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
APORTE PARAFISCAL
INDIQUE LOS SEIS ÚLTIMOS MESES CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A LA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO
MESES====Q
Sistema de Seguridad Social:
Salud
Riesgos Profesionales
Pensiones
Aportes Parafiscales:
Cajas de Compensación Familiar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA.

ANEXO N° 3
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo,
en el caso del pago corespondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo
10 de la ley 21 de 1982.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS
ANTES MENCIONADOS.
Dada en _____ , a los ( ) __________ del mes de __________ de ________
FIRMA ...............................................................................
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

ANEXO 3A
DECLARACIÓN DE NO TENER PERSONAL A CARGO (PERSONA
JURÍDICA)
Barranquilla xx de xxxx de 2013
Señores
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.
Asunto: Declaración de no tener personal a cargo
(Persona Jurídica)
CERTIFICO
Que (Empresa ____________ ) no tiene personal a cargo, por lo cual no está obligado al
cumplimiento de lo señalado en el artículo 50 de ley 789 de 2002, de conformidad con lo señalado en
(citar norma que no lo obliga).
Se emite este documento para proceso de presentación de oferta.
Cordialmente,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contador / Persona Natural)
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALESARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES)
Yo ________________ identificado (a) con c.c ________ de _______ , de acuerdo con lo señalado
en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003,DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he
efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener
empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación
de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes parafiscales y seguridad social por personal debe, también bajo la gravedad de juramento,
indicar esta circunstancia en el presente anexo.
Dada en _____ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______
FIRMA ...............................................................................
NOMBRE DE QUIEN DECLARA

ANEXO 3A
DECLARACIÓN NO ESTAR OBLIGADO A EFECTUAR PAGO PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)
Distrito de Barranquilla xx de xxxx de 2013
Señores
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.
Asunto: Declaración no estar obligado a efectuar pago parafiscales y seguridad social
(Persona natura!)
CERTIFICO
Que (Nombre de la Persona Natural si quien certifica es el contador, o el nombre de la persona natural si
ella misma declara) no ( tiene si es el contador que certifica, o tengo si es el mismo proponente persona
natural) personal a cargo, por lo cual no ( está o estoy según el caso) obligado al cumplimiento de lo
señalado en el artículo 50 de ley 789 de 2002 sobre el pago de salarios, aportes a los Sistemas de salud y
Pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA, de conformidad con lo
señalado en ( citar norma que no lo obliga) .
Se emite este documento para proceso de (presentación de oferta).
Cordialmente,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contador / Persona Natural)

ANEXO 3A
DECLARACION APORTES SEGURIDADSOCIAL Y DE NO APORTAR
PARAFISCALES (PERSONA NATURAL)
Distrito de Barranquilla xx de xxxx de 2013
Señores
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Ciudad.
Asunto: Declaración aportes seguridad social y de no aportar parafiscales
(Persona natural)
CERTIFICO
Yo xxxxxxxx declaro que durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este
documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales,
Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás
obligaciones fiscales del orden regional y nacional. Y no estay obligado al pago de aportes parafiscales.
Se emite este documento para proceso de (presentación de oferta)
Cordialmente,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contador / persona Natural)
Experiencia específica Proponente
ENTIDAD / CONTRATO OBJETO (ACTIVIDAD, ESPECIALIDADES Y
GRUPOS)
FIRMA AUTORIZADA __________________________________

ANEXO 3A
FECHA: _____________________________
EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL Calificación del profesional y
experto director
EXPERIENCIA GENERICA DEL PROFESIONAL DIRECTOR
2 ANTIGÜEDAD
NOMBRE DEL
CONTRATANTE
FECHA DE TARJETA
DE MATRICULA
PORFESIONAL
NUMERO DE ANOS
POR ANTIGÜEDAD
FIRMA
AUTORIZADA
FECHA: ________________________________________________________________________
EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL Experiencia específica en
trabajos semejantes por parte dei director EXPERIENCIA (ACTIVIDAD,
ESPECIALIDADES Y GRUPOS)
FIRMA O SOCIEDAD
EXPERIENCIA (ACTIVIDAD,
ESPECIALIDADES Y
GRUPOS)
FIRMA AUTORIZADA __________________________________
FECHA: ___________________________
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

ANEXO 3A
Los suscritos: ......................................... , identificado con cédula de ciudadanía
No ................. de ........................... , domiciliado en ............................. , actuando en mi propio
nombre (o en representación de ..................................... ) que en adelante se denominará EL
PROPONENTE, y .................................. , identificado con cédula de ciudadanía
No ................................ de ...................... , en calidad de Director del
AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, que en adelante se denominaá LA ENTIDAD,
manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO TRANSPARENCIA, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
Que el AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA adelanta un proceso de
contratación que tiene por objeto ________________
Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de la el
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA en la implementación de mecanismos y
normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la
corrupción.
Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto a
suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las
siguientes manifestaciones y compromisos.
DECLARACIONES DEL PROPONENTE
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la
Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la transgresión de alguna de
ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministre durante el proceso contractual y en la
ejecución del contrato si me es adjudicado es cierta.
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente,
dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de
los proponentes.
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que
asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y
oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el contrato, las
modificaciones, adendos, así como las aclaraciones que se realizaron al pliego de condiciones o a los
términos de referencia, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.
DECLARACIONES DE LA ENTIDAD
PRIMERA: Entidad. Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré,
directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún proponente.
SEGUNDA: Entidad. Declaro que los pliegos de condiciones están ajustados a la ley y que los
procedimientos se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad
COMPROMISOS

ANEXO 3A
PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la
Constitución o en la Ley, a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa
autorización escrita del Director del AMB y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9°. de la Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de
principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionadas con el
contrato.
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al AMB, cualquier información sobre actos de
corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del
que tenga o llegare a tener conocimiento.
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en
general, previstos en el pliego de condiciones o términos de referencia y en el contrato.
QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el
marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos
relacionadas con el presente contrato.
SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.
SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones
realizadas por todos los participantes.
OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho
directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y
declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de ........ , el
día... del mes de .. de 2006.
EL PROPONENTE
Firma
C.C.
No.
Firma
C.C.
No.
LA ENTIDAD

ANEXO 8
DECLARACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES
Distrito de Barranquilla __________
Señores
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
PRESENTE
Ciudad Asunto: Declaración de multas y/o
sanciones Yo
_____________________ identificado con cédula de ciudadanía ___________ y representante
legal de __________________________ , declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que
represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea
su denominación, durante los últimos tres (3) años.
Cordialmente,
Nombre, Apellidos o Razón Social
Firma
Identificación Número ______________________________
RESUMEN CAPACIDAD FINANCIERA
PROPONENTE: _______________________________
PARÁMETRO VALOR TOT
AL
CAPITAL DE TRABAJO (CT) Proponente o Integrante 2 Integrante
Integrante 1
3
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
VALOR ÍNDICE (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)
1
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Proponente o
Integrante 1
Integrante 2
Integrante
3
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
VALOR ÍNDICE (PASIVO TOTAL - ACTIVO TOTAL) X 100 (aproximación a dos
decimales)
53

ANEXO 8
NOTA: Basado en la información del estado del proponente a 31 de diciembre de 2010.
REPRESENTANTE LEGAL
EL CONTADOR
Anexe fotocopia Tarjeta Profesional del Contador y Certificado de Vigencia de Inscripción y Carencia
Absoluta de Antecedentes Disciplinarios PNI, expedido por la Junta Central de Contadores.
RELACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y PRESTACIONES SIMILARES DEL
PROPONENTE Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Proponente: ___________________________________________________
(Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal)
No Número del objeto
contrato y
contratante
del
contrato
(similar ai dei
Concurso)
fecha de
INICIO O
suscripción
fecha de % de valor total del
terminación del participación en contrato,
contrato uniones incluyendo
temporales o adicionales y
consorcios ajustes en
anteriores pesos
En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe
relacionarse el contrato en la proporción del porcentaje de participación correspondiente.
Declaro con mi firma que la información aquí consignada es veraz y autorizo al AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA para que verifique dicha información.
54

ANEXO 8
Si el objeto del contrato consignado en el presente cuadro no permite identificar si es similar o no, dicho
contrato no será tenido en cuenta para efectos de evaluación y calificación.
Nombre y Firma del Proponente
ANEXO No. 11
HOJA DE VIDA DEL ______________________________________
PROPONENTE:
NOMBRE
COMPLETO
DOCUMENTO
IDENTIDAD
PROFESION
MATRICULA
PROFESIONAL
DE
II. ESTUDIOS
ESTUDIOS DE PREGRADO
UNIVERSIDAD FECHA DE
GRADO
(DIA/MES/AÑO)
TITULO
OBTENIDO
ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD FECHA DE TITULO
GRADO OBTENIDO
(DIA/MES/AÑO)
DURACION
DURACION
III. INFORMACION LABORAL
ENTIDAD
CONTRATANTE
(Razon Socia!)
CARGO
OCUPADO
OBJETO DEL
CONTRATO
FECHAS DEL PROYECTO
FECHA DE INICIO FECHA DE
FINALIZACION
VALOR
EN
SMLMV
55

FIRMA DEL INTERESADO O
DEL PROPONENTEPROFESIONAL
FIRMA DEL
56

MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO N°AMB __________________ SUSCRITO ENTRE EL AMB Y
Entre los suscritos a saber, RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA, identificado con la cédula de
Ciudadanía número 72.151.036 expedida en Barranquilla, quien en su condición de gerente actúa como
representante legal del Área Metropolitana de Barranquilla - AMB entidad administrativa dotada de
personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio y régimen especial,
identificada con NIT. 800.055.568-1, regida por la Ley 128 de 1994, por una parte, quien en adelante se
llamará el CONTRATANTE y por la otra
parte, _______________________________________ quien para efectos de este contrato se
denominará también EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta que: 1. El Área Metropolitana de
Barranquilla, AMB es una entidad administrativa dotada de personalidad jurídica de derecho público,
autonomía administrativa, patrimonio propio autoridades y régimen especial. 2. Entre las funciones del
director se encuentran entre otras, las de dirigir la acción administrativa del AMB con sujeción a la ley y
a los acuerdos metropolitanos, y celebrar los contratos necesarios para la administración de los
servicios, la ejecución de obras metropolitanas y, en general, todas aquellas actividades necesarias para
el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propias del AMB, con sujeción a lo previsto en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a las autorizaciones, límites y cuantías
que le fije la Junta Metropolitana. 3. Dentro del Plan de Desarrollo del AMB, se incluyó el conjunto de
actividades que encaminadas a ejecutar obras metropolitanas en los entre las que se incluyen las que con
ocasión de la suscripción de convenios se deban ejecutar en el área de conurbación del municipio
núcleo. 4. El Subdirector de Planeación presentó al Director, Estudios y Documentos Previos que
establecen la necesidad de contratar una persona natural o jurídica para la ejecución de las objeto de este
contrato, en el que se establece como valor para cumplir con la satisfacción
de la misma, la suma de ________________ 5. Que teniendo en cuenta el régimen jurídico del
AMB de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y las demás
normas afines que rigen la materia, los actos de gestión o los contratos que celebre en ejercicio de sus
funciones el Director General en su condición de representante legal, se regulan por las normas del
derecho público. 6) Que según se sustrae del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en
concordancia con el Decreto 2474 de 2008, se trata de un contrato de obra pública, por lo tanto
atendiendo su objeto, valor y el presupuesto de la entidad su contratación se
adelantó mediante la aplicación previa del proceso de licitación pública en el que ___________
7. Que en el presupuesto de la presente vigencia fiscal existe disponibilidad presupuestal
suficiente para garantizar el pago de la obligación contractual a suscribirse, de conformidad con
lo dispuesto en el certificado de disponibilidad presupuestal # _________ .
Por las razones expuestas hemos convenido celebrar el contrato que se regirá por las cláusulas que se
describen a continuación:
57

CLAUUSLA PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la _________
a) VALOR Y FORMA DE PAGO: ___________ incluido el IVA, que corresponden a la
propuesta económica presentada por el CONTRATISTA, la cual se acoge y se aprueba. Un anticipo
equivalente al 30% el cual sera desembolsado una vez se tenga la valla instalada y se halla aprobado las
polizas por parte del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y previa aprobacion del PGIO
por parte de la interventoria de obras.
b)
En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, para el desembolso del anticipo el contratista deberá
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a
título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución
del contrato.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.
c) El Setenta porciento restante (70%) se pagara previa presentacion de las actas parciales de obra hasta
un valor del 90%, el saldo, es decir el 10% se cancelara conel Acta de Liquidacion de las Obras.
Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el contratista deberá acreditar el
pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad
social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.
CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es de cuatro (4) meses,
hasta el 30 de diciembre de 2011.
CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: E! CONTRATISTA se
obliga a cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las
cláusulas de este contrato y en especial las siguientes: a) Obrar con diligencia en los asuntos a él
encomendados; b ----------
CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: E! CONTRATANTE
se obliga a facilitar el acceso a la información necesaria de manera oportuna, para la debida
ejecución del objeto del contrato, y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás
cláusulas y condiciones previstas en este contrato, entre otras, a pagar los honorarios que surjan
de la prestación de los servicios.
CLAUSULA SEXTA. FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. EL AMB se obliga a reservar con destino a este
contrato la suma de _________________
58

incluido el IVA de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal que se anexa y hace
parte integral del mismo, siendo entendido que la entrega de las sumas de dinero que se compromete a
pagar a EL CONTRATISTA en razón de éste, quedan subordinadas o sujetas a las apropiaciones
presupuestales que para tal fin se hagan de las mismas, en su presupuesto y al registro presupuestal
CLAUSULA
SEPTIMA. CESION DEL CONTRATO: Queda prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o
totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa autorización expresa y
escrita del CONTRATANTE.
CLAUSULA OCTAVA. AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL ENTRE EL AMB Y EL
CONTRATISTA. REGIMEN LABORAL E INDEPENDENCIA DE LAS PARTES. La
suscripción del presente contrato no genera derecho alguno al CONTRATISTA de exigir el pago de
prestaciones sociales, por no existir entre EL AMB y EL CONTRATISTA vínculo laboral alguno.
Para los efectos de este contrato, EL CONTRATISTA es una persona independiente, de manera que no
estará subordinada a EL AMB. Por consiguiente, sin perjuicio de lo establecido en el mismo, todos los
derechos y obligaciones que las partes asuman para el cumplimiento de sus aportes y obligaciones
contractuales, constituyen compromisos que afectan y vinculan única y exclusivamente a la parte
correspondiente y con motivo de la suscripción de este documento, ninguna de las partes podrá
comprometer, asumir o representar frente a terceros a la otra parte, para la adquisición de obligaciones o
compromisos, ni para la celebración de contratos o negocios jurídicos de cualquier naturaleza, diferentes
a la prestación del servicio objeto de este contrato. En consecuencia, cada parte es la única responsable
y se compromete individualmente en los contratos, actos y negocios que celebre o adquiera para el
aporte de lo que le corresponde así como para la ejecución de este contrato.
CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes contratantes,
sus representantes legales y sus socios declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado
con la firma de este contrato, que no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad que para contratar establece la Constitución Nacional y la Ley, sin embargo, si en el
transcurso de la ejecución del contrato sobreviniere alguna de ellas, cederá este contrato previa
autorización escrita de de la Dirección de la AMB o en su defecto, deberá renunciar a su ejecución.
CLAUSULA DECIMA. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: El presente contrato
podrá darse por terminado de mutuo acuerdo entre las partes previo aviso no inferior a treinta (30) días
por la parte interesada.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por alguna de
las partes de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato, dará derecho al
CONTRATANTE o al CONTRATISTA, según el caso, a pagar una suma de dinero de diez por ciento
(10%) del valor total del contrato según los términos del artículo 1592 del C.C.
59

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA INTERVENTORIA. La vigilancia del desarrollo del
contrato estará a cargo de EL AMB a través del ------------ que previamente se indique o quien
haga sus veces. Por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente
contrato. Dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes: a) Exigir el cumplimiento del contrato
y de sus obligaciones en todas sus partes. b) Estudiar y recomendar los posibles cambios sustanciales
que se consideren necesarios y presentarlos a consideración del Director del AMB para su aprobación.
c) Proponer cualquier prórroga al plazo de la entrega antes de la fecha de vencimiento del contrato y
someterla a la aprobación del Director del AMB. d) Abstenerse de proyectar adiciones para la
aprobación del Director, sin el debido respaldo presupuestal. e) Elaborar en asocio con el
CONTRATISTA tas actas de conciliación, final y de liquidación de este contrato, ejerciendo un control
contable, presupuestal, para efectos del pago, así como enviar copias de las mismas a las Oficinas de
Contabilidad y Presupuesto para efectos contables y el original de éstas a la Secretaría General para su
archivo en el expediente
del contrato. f) .......................... Todas las demás atribuciones que en este contrato y por parte
del Director del AMB se contemplen como potestativas del Interventor. PARAGRAFO. Las
recomendaciones hechas por el Interventor y todas las actas y convenios deberán constar por escrito.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACION: Terminado el contrato o vencido el plazo de
su ejecución, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes, mediante
levantamiento de acta en que consten los valores correspondientes a los reajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. También constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones que
surgieren durante el desarrollo del objeto del contrato.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA.
En aplicación de normas civiles y comerciales, el CONTRATISTA renuncia expresamente a ser
requerido para la constitución en mora. En caso de mora, el AMBQ procederá a conminar al contratista
al cumplimiento y respetando el derecho al debido proceso, lo escuchará en descargos antes de aplicar
multas, que serán del 10% por cada día de incumplimiento.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. PAGO DE IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL: Et
CONTRATISTA se compromete a cancelar en los impuestos de las Estampillas Prociudadela -
Universitaria, Pro-Desarrollo Pro-Hospital y Pro-Cultura, Departamentales y los impuestos de
Cultura Distrital y Tercera Edad, Publicación en la -------------- de acuerdo con las normas que
rigen la materia. De igual manera, deberá acreditar la cancelación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud y al Sistema General de Pensiones de conformidad con lo estipulado en la Ley 100 de
1993, sus decretos reglamentarios y las demás normas concordantes que rigen la materia.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE: El transporte que se requiere para el ejercicio del
servicio será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA así como el personal que utilice para correcta
realización de la labor.
60

CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍA UNICA: Para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones que asume el CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, éste,
constituirá Garantía Única que ampara los siguientes riesgos: a) Cumplimiento del contrato por una
cuantía igual al diez por ciento (10%) de su valor total y una vigencia igual a la del presente contrato,
adicionada en cuatro (4) meses más. b) Salarios y prestaciones sociales por el cinco por ciento (5%) y
un plazo igual a la del contrato y tres años más. c) Calidad del servicio, por diez por ciento (10%) del
valor del contrato y un plazo igual al mismo y cuatro meses más. d) Por el cien por ciento (100%) del
anticipo y un plazo igual a la del contrato y cuatro meses más. e) Responsabilidad civil extracontractual
por el 10% del valor del contrato y un plazo igual a la ejecución y cuatro meses más.
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN
UNILATERAL. Las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilateral
en los términos establecidos en los artículos 15, 16, y 17 del Estatuto Contractual o Ley 80 de 1993 y
Ley 1150 de 2007 en lo que resultare pertinente, se entienden incorporadas a este contrato, al igual que
la caducidad administrativa contenida en las citadas normas.
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Este
contrato se perfecciona por el acuerdo en el objeto y la contraprestación entre el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA y su elevación a escrito. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de la
Garantía Única la existencia de la disponibilidad y el registro presupuestal correspondiente.
CLAUSULA VIGÉSIMA. INDEMNIDAD: Al finalizar el plazo de ejecución en caso de ser
necesario EL CONTRATISTA suscribirá una constancia en la que manifiesta que asume la
responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que se hallen en trámite en contra de EL
AMB por motivos que hayan sido imputables al CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación del contrato.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla y las notificaciones serán
recibidas por las partes en las siguientes direcciones: Por el CONTRATANTE: En la sede
única del AMB situada en la carrera 51B No. 79 -285, y por el CONTRATISTA:
____________ de la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA
VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia que
pueda surgir con ocasión de este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de
arbitramento, de acuerdo con el Decreto 2279 de 19089, Ley 446 de 1998 y Decreto 1818 de 1998, para
lo cual se establecen las siguientes reglas: El tipo de arbitraje que se adoptará es el independiente, por
tanto, para este caso las partes acuerdan autónomamente las reglas del procedimiento aplicables en la
solución del conflicto.
61

Suscrito en Barranquilla a los ____________
RICARDO RESTREPO ROCA
DIRECTOR
__________________________
REPRESENTANTE LEGAL
62