CCTP - Garnerans
CCTP - Garnerans
CCTP - Garnerans
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
0 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS<br />
A30<br />
0.1 OBJET DE L'OPERATION<br />
A30100<br />
L'opération à pour objet :<br />
- la réhabilitation des enduits de façades de la mairie, école ainsi que la salle des fêtes attenante,<br />
- la réfection de la couverture isolation de la toiture<br />
- des petits travaux annexes à ces deux prestations.<br />
0.2 DOCUMENTS PREVUS POUR LA CONSULTATION<br />
A30300<br />
Les pièces constitutives du marché sont visées au C.C.A.P., elles prévalent les unes par rapport aux<br />
autres dans l'ordre qui y figure.<br />
Elles comprennent les documents prévus pour la consultation qui sont :<br />
. Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)<br />
. Les plans du Maître d'œuvre<br />
0.3 DECOMPOSITION EN LOTS - VARIANTES<br />
A30400<br />
Ces travaux sont répartis en lots de la manière suivante :<br />
00 – Généralités communes à l’ensemble des lots<br />
01 – Echafaudage<br />
02 – Découverture, bâchage, couverture, charpente<br />
03 – Maçonnerie<br />
04 – Enduits de façades<br />
05 – Menuiseries extérieures ALU, serrurerie<br />
06 – Menuiseries bois<br />
07 – Electricité<br />
08 – Plomberie<br />
0.4 PARTENAIRES DU PROGRAMME<br />
A30450<br />
0.4.1 MAITRE D'OUVRAGE<br />
A30450010<br />
Commune de <strong>Garnerans</strong> –56 chemin du Centre - 01140 GARNERANS<br />
Tél : 04.74.04.05.56 Fax : 04.74.04.02.50<br />
Email : garneransmairie@wanadoo.fr<br />
0.4.2 MAITRE D'ŒUVRE<br />
A30450030<br />
Commune de <strong>Garnerans</strong> Commune de <strong>Garnerans</strong><br />
MAGNIN Jean-Pierre – Architecte – 146, Rue Saint Antoine – 71000 MACON – Tel 03 85 38 52 56<br />
Email : magnin.archi@wanadoo.fr<br />
0.4.3 BUREAU DE COORDINATION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE<br />
A30450050<br />
COO SARL – La Platière – 01540 PERREX<br />
Tel 04 74 50 01 46<br />
Email : coo.sps@wanadoo.fr<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
0-1
0.5 SITUATION DE L'OPERATION DANS LA REGLEMENTATION<br />
A30500<br />
0.5.1 ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES PHYSIQUES ET PERSONNES A MOBILITE<br />
REDUITE<br />
A30500030<br />
Les entrepreneurs chacun pour ce qui les concerne dans leur corps d'état, devront respecter la<br />
réglementation en vigueur concernant l'accessibilité des ouvrages aux handicapés physique.<br />
Si des omissions existaient dans le présent dossier au regard de cette réglementation, l'entrepreneur<br />
devrait prévoir dans son offre les éléments nécessaires au respect de la réglementation et en avertir<br />
le maître d'œuvre.<br />
0.5.2 HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS<br />
A30500060<br />
Il est fait obligation à tous les intervenants d'un même chantier de respecter les principes généraux<br />
de la prévention et :<br />
- de mettre en œuvre au cours des phases de conception, étude, élaboration et réalisation de<br />
l'ouvrage, les principes généraux de prévention énumérés ci-dessous pour mémoire,<br />
- de prendre en compte ces principes de prévention lors des choix architecturaux et technique, ainsi<br />
que l'organisation du chantier.<br />
a - Eviter les risques<br />
b - Evaluer les risques qui ne peuvent être évités<br />
c - Combattre les risques à la source<br />
d - Adapter le travail à l'homme : conception des postes de travail, choix des équipements et des<br />
méthodes<br />
e - Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique<br />
f - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux<br />
g - Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérant, la technique, l'organisation du<br />
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants<br />
h - Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de<br />
protections individuelles<br />
i - Donner les instructions appropriées aux travailleurs.<br />
D'autre part, les entreprises auront l'obligation de tenir compte pour établir leur offre, de toutes les<br />
indications et sujétions contenues dans ces pièces de marché, en ce qui concerne la santé, la<br />
sécurité et les conditions de travail et en particulier de CCAP et le PGCSPS (établi par le<br />
coordonnateur SPS) quand il existe et que les travaux le justifient.<br />
0.5.3 TRAITEMENT DES DECHETS<br />
A30500070<br />
L’entreprise doit prévoir et assurer l’évacuation et/ou la valorisation (sur place ou ailleurs, sous<br />
réserve de justifications) des déchets qu’elle produit sur le chantier, conformément à l’article : «<br />
Gestion des déchets » de chaque lot dont elle est titulaire.<br />
En effet, la gestion des déchets d’un chantier favorise la sécurité des travailleurs, la propreté du site<br />
et la qualité des ouvrages. Cette qualité est remise en cause dès lors que l’enfouissement et le<br />
brûlage des déchets sont réalisés sur place.<br />
0.6 NORMES ET REGLEMENTS - TEXTES GENERAUX<br />
A30510<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant à tous les lots, et de permettre<br />
aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.<br />
Les études de conception, d'exécution et les travaux de réalisation de tous ouvrages de ces lots sont<br />
à réaliser selon les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission sans restrictions<br />
et réserves.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
0-2
0.7 SPECIFICATIONS D'ORDRE GENERAL.<br />
A30520<br />
1 - La nomenclature des travaux de chacun des lots a été analysée avec le plus grand soin possible.<br />
Le présent C.C.T.P. et les plans qui y sont joint ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la<br />
nature, le nombre, et, les dimensions des ouvrages à réaliser. Si ce n'était l'avis de l'entrepreneur, il<br />
ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté, ou, de l'absence d'une prestation pendant ou après<br />
la période d'exécution.<br />
Le cadre quantitatif, lorsqu'il est inclus dans les documents d'appel à consultation, a pour but de<br />
faciliter aux entreprises l'approche de l'opération et de permettre une bonne comparaison des<br />
diverses offres parvenant au maître d'ouvrage.<br />
Les quantités y figurant sont la base conduisant à la détermination du prix global et forfaitaire Il<br />
appartient donc aux soumissionnaires de formuler leurs observations pendant la période d'étude de<br />
leur proposition; en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci.<br />
Ils devront dans ce laps de temps, indiquer au maître d'œuvre, toute erreur, oubli ou défaut de<br />
concordance entre les plans, le cahier des clauses techniques particulières - devis descriptif- et le<br />
cadre quantitatif (s'il lui en a été fourni un).<br />
L'adjudicataire disposera d'un délai de 15 jours calendaires, décompté à partir de la date de<br />
notification de l'acceptation de son offre, pour procéder à la vérification complète de toutes les<br />
quantités y figurant.<br />
2 - Le fait d'avoir soumissionné, suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires à une<br />
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et, qu'il s'engage à exécuter ceux-ci dans<br />
les règles de l'Art; quand bien même il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et<br />
définis sur les documents d'appels d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément<br />
sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs être financé.<br />
3 - L'entrepreneur devra la vérification soigneuse de toutes les cotes portées sur les divers<br />
documents et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments<br />
existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.<br />
4 - Le fait de commencer les travaux de sa compétence, implique qu'il accepte les lieux tels qu'ils<br />
sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur<br />
lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, il devra en demander l'inscription en<br />
P.V. au maître d'œuvre ou à l'inspecteur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa<br />
part.<br />
Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.<br />
5 - Suivant les règles énoncées dans les C.C.A.G. et C.C.A.P., l'entrepreneur reste responsable de<br />
tous les dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel et des<br />
intempéries: gel, déshydratation, etc...<br />
Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles :<br />
- Protections, bâchages etc...<br />
- Protection contre le vol,<br />
qui sont implicitement contenues dans sa proposition.<br />
Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de<br />
son chantier.<br />
En cas d'inconcordance entre les divers documents de consultation et d'exécution, non signalées<br />
avant signature du marché, c'est la pièce la plus contraignante pour l'entrepreneur qui sera retenue<br />
pour l'exécution.<br />
6 - Compte tenu de ce qui précède, si en cours de chantier il est constaté des anomalies ou<br />
contradictions entre les différentes pièces du marché, la solution la plus contraignante pour<br />
l'entreprise pourra être tenue, sans contestation possible de l'entreprise, qui devra en accepter, et<br />
les contraintes d'exécution et éventuellement les plus values correspondantes.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
0-3
0.8 REMISE DE LA PROPOSITION, PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF<br />
A30530<br />
1. Le devis estimatif sera présenté en suivant l'ordre logique du descriptif et les articles du bordereau<br />
quantitatif lorsqu'il est fourni.<br />
Il devra remettre son prix en le décomposant article par article.<br />
Toute autre présentation, ou absence de détail motiverait le rejet pur et simple de la proposition.<br />
2. Les matériaux, éléments, ou ensembles envisagés, satisfont aux spécifications techniques et aux<br />
diverses normes particulières homologuées.<br />
Si l'entrepreneur pensait devoir proposer: soit, des matériaux différents, soit, un système constructif<br />
tendant à favoriser la rapidité de l'exécution, sans toutefois nuire à la qualité de la prestation, il ne<br />
pourrait le faire sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences légales plus hautes<br />
citées. D'autre part, il devrait en tenir le maître d'œuvre informé pendant la période d'étude de sa<br />
proposition.<br />
Cette variante pourrait alors figurer en appendice de sa proposition, mais seulement en variante,<br />
avec un court exposé des motifs.<br />
Le maître d'œuvre jugera du bien fondé, et transmettra au Maître de l'ouvrage, avec tout avis<br />
nécessaire, pour décision.<br />
Ces matériels, ou équipements, ainsi proposés devront faire l'objet de présentation sous forme<br />
d'échantillons, chaque fois que les Maîtres de l'ouvrage et d'œuvre, l'exigeront.<br />
0.9 COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D'ETAT<br />
A30540<br />
Les travaux de chaque corps d'état, seront exécutés en étroite liaison avec l'ensemble des<br />
entreprises.<br />
L'entrepreneur du lot gros-œuvre doit les traçages d'implantation et de niveaux nécessaires aux<br />
autres corps d'état, qu'il doit renouveler autant de fois que nécessaire.<br />
Il a la charge en qualité d'entrepreneur principal, des nettoyages périodiques et des enlèvements de<br />
gravois, dont les frais préfigureront, (pour ce qui ne le concerne pas) au compte prorata.<br />
S'il y avait une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation en serait<br />
préalablement déposée à la Mairie à la diligence du dit entrepreneur.<br />
De même en cette qualité il assurera la coordination générale du chantier sauf si le maitre de<br />
l'ouvrage confiait contractuellement la dite mission à un prestataire spécifique.<br />
Lors de son intervention ou préalablement à son intervention chaque entrepreneur qui devrait être<br />
retardé par un autre corps d'état devra informer celui-ci d'abord téléphoniquement et ensuite par<br />
courrier avec copie à l'architecte, pour que ce dernier puisse intervenir également dans les mises en<br />
demeure d'intervention. Tout entrepreneur n'agissant pas suivant cette démarche se verra attribuer<br />
les pénalités de retard suivant les modalités contractuelles, sans possibilité d'appel.<br />
Le maître d'œuvre attachera la plus grande importance à ce que chaque entreprise respecte les<br />
ouvrages des autres corps d'état, à cette fin toutes détériorations sera immédiatement reprise au<br />
frais de l'entreprise responsable de la détérioration.<br />
0.10 CHARTE ARCHITECTE / ENTREPRISES<br />
A30545<br />
Les réunions de chantier sont hebdomadaires et toutes les entreprises convoquées sont tenues d'y<br />
assister, du début à la fin, afin de se tenir informé de l'avancement et des modifications éventuelles.<br />
Il en découle que toute absence ou retard, non motivés, à une réunion de chantier seront<br />
immédiatement sanctionnés.<br />
Chaque entreprise s'engage, sans restriction ni contestation possible à intervenir immédiatement sur<br />
simple demande de l'architecte, pour effectuer une prestation susceptible de retarder le chantier.<br />
Chaque entreprise s'engage à respecter soigneusement les prestations des autres corps d'état, faute<br />
de quoi le montant des reprises et réparations sera immédiatement retenu sur le montant des<br />
sommes dues à l'entreprise ayant détérioré.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
0-4
0.11 QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES.<br />
A30550<br />
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de ses qualifications à l'O.P.Q.C.B, ou C.I.P. pour les<br />
artisans et petites entreprises du bâtiment, et de références en rapport avec la nature et l'importance<br />
des travaux à réaliser dans ce projet.<br />
Les soumissionnaires ont à prévoir dans leurs prestations leurs études spécifiques qu'ils feront<br />
établir par un B.E.T qualifié, mais le fait d'exécuter les travaux sans rien y changer, ne les privent en<br />
aucune manière de leur responsabilité professionnelle personnelle.<br />
Sont dues cependant les études suivantes :<br />
Dans tous les cas, les entreprises titulaires doivent, comme étant inclus dans leur prix :<br />
- Les plans, documents, notes techniques, etc..... lorsqu'ils ne leurs sont pas fournis par le maître<br />
d'œuvre ou un bureau d'études désigné par le maître de l'ouvrage.<br />
- Les documents prévus à l'article 29 du C.C.A.G.<br />
- Les documents prévus à l'article du C.C.A.P.<br />
- Plans de réservations et des ouvrages à intégrer dans ceux d'un autre corps d'état.<br />
- Et plus généralement tout plan, schéma et document dont l'approbation préalable à toute exécution,<br />
serait jugée indispensable par le maître d'œuvre.<br />
0.12 RESERVATIONS TROUS ET SCELLEMENTS<br />
A30610<br />
Pendant la période préparation, ou, s'il n'est pas prévu une telle période, sur ordre du maître d'œuvre<br />
les titulaires des différents lots présenteront leurs plans de réservations.<br />
Le plan approuvé sera remis à tout corps d'état intéressé, ceux-ci, sans observation de leur part<br />
dans un délai de Dix jours et/ou dûment consigné au P.V. de chantier, restant responsables des<br />
indications y figurant, chacun en ce qui les concerne.<br />
Si les renseignements nécessaires à ces réservations n'avaient pas été communiqués en temps<br />
opportun, elles seront réalisées aux frais du défaillant par l'entreprise ayant réalisé l'ouvrage, et ce,<br />
avec une attention particulière lorsqu'il s'agit d'ouvrages porteurs, ou isolants thermiques et/ou<br />
phoniques. Si cela n'était pas possible le défaillant supporterait les frais entraînés, non seulement<br />
sur sa prestation mais aussi sur celle de tout autre corps d'état ou prestataire quelconque.<br />
Chaque corps d'état doit la réservation dans ses ouvrages des passages nécessaires aux autres<br />
prestations.<br />
Pour les ouvrages existants, chaque corps d'état doit les percements et les calfeutrements<br />
règlementaires dont il a besoin.<br />
Le fait d'avoir ou pas demandé une réservation de quelque nature que ce soit, impose le<br />
calfeutrement soigné de la réservation, après son utilisation en ménageant un retrait permettant la<br />
finition soignée. Ce calfeutrement sera obligatoirement dû et effectué par l'entreprise ayant fait la<br />
demande de la réservation. Aucune dérogation à cet article ne sera accordée.<br />
Pour les rénovations, réhabilitations, toutes les entreprises sans exception doivent individuellement<br />
leurs percements et leurs rebouchages, le gros-œuvre peut intervenir dans les structures à leur<br />
demande et à leur frais.<br />
L'architecte reste seul juge de tout conflit dans le domaine, sans contestation possible.<br />
0.13 TRAVAUX PARTIELS<br />
A30620<br />
Les divers travaux partiels, ou de finition, mise au point et raccords de toutes sortes réclamés par le<br />
maître d'œuvre, ou son représentant, aux entrepreneurs, soit en cours d'exécution, pour permettre la<br />
mise en chantier d'un autre corps d'état, soit en fin de chantier, devront être exécutés sans délai.<br />
Faute de quoi ces travaux seraient exécutés par tout autre entrepreneur au frais du défaillant.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
0-5
0.14 COMPTE-PRORATA<br />
A30630<br />
En complément des obligations de chaque entrepreneur, en vertu des divers documents contractuels<br />
énumérés dans le C.C.A.P., il est précisé que, sauf dérogation nettement formulée, toutes les<br />
prestations qui découlent de la description des ouvrages, et prescriptions techniques générales ou<br />
particulières y inclus les dispositions du présent titre, sont à la seule charge de l'entrepreneur<br />
intéressé.<br />
Le C.C.A.P. et son annexe, fixent les dépenses imputées à l'un ou l'autre lot, les dépenses de<br />
coordination et les dépenses communes de chantier ainsi que leur répartition.<br />
0.15 DEPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER<br />
A30640<br />
Sont à charge de chaque entrepreneur: les déplacements d'installations de chantier et dépôts divers<br />
: matériels, magasins, bureaux, matériaux etc.....<br />
Ces déplacements se feront au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des besoins des<br />
différents corps d'état et ou sur ordre du maître d'œuvre ou de son représentant.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
0-6
1 ECHAFAUDAGE<br />
A06<br />
1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A06000<br />
1.1.1 OBJET DU MARCHE<br />
A06000010<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot échafaudage, et de<br />
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.<br />
1.1.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES A L'ETANCHEITE<br />
A06000020<br />
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages de ce lot sont à réaliser selon les<br />
règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission.<br />
1.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX<br />
A06000030<br />
Outre les travaux décrits ci-après, les travaux comprennent :<br />
- les sujétions de chantier<br />
- le transport, le déchargement, le montage d’un échafaudage de pied,<br />
- son déplacement durant le chantier, comprenant dépose et repose par façade<br />
- le nettoyage de chantier en fin d’exécution.<br />
1.1.4 EXECUTION DES TRAVAUX<br />
A06000040<br />
Avant de commencer les travaux l’entrepreneur doit s’assurer que l’état du chantier lui permet de<br />
commencer le stockage puis le montage du matériel.<br />
Après mise en œuvre, faire effectuer un contrôle par bureau agréé de la conformité de la mise en<br />
œuvre, qui délivrera une attestation. Un exemplaire sera adressé au maître d’ouvrage, au SPS et à<br />
l’architecte.<br />
L’entreprise restera seule responsable des défauts de mise en œuvre.<br />
Les consignes de mise en œuvre devront être respectées et suivies pendant toute la durée du<br />
chantier.<br />
L’entreprise assurera directement ou par l’entremise d’un responsable compétent une surveillance<br />
sérieuse et permanente de son matériel et de la mise en œuvre.<br />
1.1.5 SPECIFICATIONS PARTICULIERES<br />
A06000050<br />
Qualité du matériel :<br />
Le matériel utilisé sera de bonne qualité autant de provenance que de maintenance, il ne présentera<br />
aucune altération susceptible de réduire sa stabilité.<br />
Préparation du matériel et mise en œuvre :<br />
L’échafaudage sera mis en œuvre suivant toutes les prescriptions du fabricant et du coordonnateur<br />
SPS pour maintenir une sécurité sans interruption durant le montage et l’utilisation par les autres<br />
corps d’état.<br />
Seront exigées, toutes les dispositions d’amarrage de l’échafaudage sur les façades, les<br />
contreventements nécessaires à assurer une parfaite stabilité et utilisation sans risque pour les<br />
autres entreprises. Trappes de niveaux et échelles de transferts seront rigoureusement fixées au<br />
plateaux de niveaux, eux-mêmes clipsés et solidarisé sur la structure.<br />
1.2 ECHAFAUDAGE<br />
A06010<br />
1.2.1 Mise en place et utilisation d'échafaudage<br />
A06010110 010<br />
La mise en œuvre de l'échafaudage devra respecter la règlementation en vigueur et les règles de<br />
sécurité, comprenant :<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
1-1
- ossature métallique galvanisé avec calage au sol et fixations sur les parois verticales<br />
- mise à niveau par vérins sur support bois si nécessaire<br />
- platelage avec trappe d’accès à chaque niveau et lisses basses formant plinthes<br />
- garde-corps, échelles d’accès et filet de protection<br />
- éventail de protection sur les accès à l’immeuble<br />
- dépose et repose des descentes EP avec renvois d’eau extérieurs provisoires<br />
- dépassement de 1.00 m par rapport taux toitures<br />
- mise à disposition des autres corps d’état pendant toute la durée des travaux (façades, charpente<br />
et couverture)<br />
- renfort de structure pour installation de treuil de manutention<br />
- dépose, chargement et évacuation en fin de travaux,<br />
- nettoyage de remise en état des lieux<br />
- respect des consignes du coordonnateur SPS<br />
- balisage d’un périmètre de protection<br />
- toutes sujétions.<br />
Localisation :<br />
- en coordination avec les lots façades, charpente et couverture, sera monté et<br />
démonté pour suivre l'exécution des travaux, compris démontage, déplacement<br />
et remontage.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
1-2
2 DECOUVERTURE, BACHAGE, COUVERTURE, CHARPENTE<br />
A03<br />
2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A03000<br />
2.1.1 OBJET DU MARCHE<br />
A03000010<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot charpante, et de<br />
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.<br />
2.1.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES A LA CHARPENTE BOIS<br />
A03000020<br />
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages de ce lot sont à réaliser selon les<br />
règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission.<br />
2.2 CHARPENTE BOIS<br />
A03010<br />
2.2.1 REVISION VERIFICATION DE CHARPENTE.<br />
A03010150<br />
2.2.1.1 Révision de charpente.<br />
A03010150 010<br />
Comprend la vérification dela planéité de la charpente, pour permette la mise en œuvre de l'isolation<br />
par panneaux KNAUF, épaisseur 80 mm<br />
Localisation :<br />
- toute surface de couverture du bâtiment mairie-école, compris bâtiment<br />
extension pour sanitaires<br />
2.2.1.2 Complément pour forget<br />
A03010150 020<br />
La prestation comprend le raccourcissement des chevrons de forget sur 0.15 m de long avec coupe<br />
parfaitement dressée sur toute la longueur du rampant, et en doublement des chevrons coulés sur<br />
les chevrons en place avec découpe en doucine à l’extrémité de chevrons rapportés pour<br />
compensera la hauteur des panneaux isolant de 80 mm d’épaisseur.<br />
La volige en place des forgets sera maintenue et inchangée. Les chevrons rapportés auront 0.70 cm<br />
de longueur pur s’interrompre sur une lisse continue en bois fermant l’extrémité des panneaux<br />
isolants, compris toutes sujétions. Chiffré au ml de forget.<br />
Des éléments bois de fermeture seront disposés entre chevrons de manière à permettre la<br />
ventilation et éviter les intrusions de volatiles<br />
Nota : tous les bois utilisés seront traités avant mise en œuvre : insecticide / fongicide / antithermites,<br />
par injection sous pression en usine<br />
Localisation :<br />
- périphérie complète du bâtiment mairie-école sans extension sanitaires<br />
2.2.2 PANNEAUX SOUS TOITURE AGGLO ET ISOLANT THERMIQUE<br />
A03010820<br />
De type KNAUF ou similaire, mousse de polyuréthane ITE toiture Thane Sarling avec contre liteaux<br />
dans le sens des rampants et liteaux prévus au lot couverture d’un autre article. Certificat Acermi<br />
réaction au feu euro classe F<br />
R = (m²K/W)<br />
U : 0.27 (W/m²K)<br />
Nota : les films pare pluie et pare vapeur sont prévus à un autre article du présent lot.<br />
2.2.2.1 Panneaux CTB-H 16 mm + 80 mm polyuréthanne<br />
A03010820 030<br />
Localisation :<br />
- couverture mairie-école<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-1
2.2.3 TRAVAUX DIVERS<br />
A03050<br />
2.2.3.1 POUR MAINTENANCE<br />
A03050010<br />
2.2.3.1.1 Crochets d'ancrage<br />
A03050010 010<br />
Crochet sous pattes pour maintenance des couvertures, fabrication suivant normes NF EN 517, testé<br />
et agréé par EIF. Plis sur pattes exécutés par pince spéciale aux cotes du littelage.<br />
Fixation par axe traversant DIMOS ou trois pointes crantées DIMOS réf des crochets 030316 ou<br />
030317 ou similaire.<br />
Comprenant obligatoirement, une fixation pour ligne de vie, un crochet pour échelle, un passage<br />
pour corde de harnais de sécurité, un ancrage d'échafaudage.<br />
2.3 COUVERTURE<br />
A05<br />
Nota :<br />
Ces crochets seront escamotables sous tuile en dehors des interventions. Ils seront repérables par<br />
une couleur de tuile différenciée des autres, à chaque crochet.<br />
La ligne de vis en câble inox sera laissée au maître d’ouvrage pour être mise en œuvre en début de<br />
chaque intervention de maintenance.<br />
La ligne de vis sera de type sécurifil R de chez SOMAIN, comprenant des amortisseurs d’énergie,<br />
les supports intermédiaires en alu, les câbles inox, les fixations d’extrémité et les tendeurs.<br />
Compris toutes sujétions de fourniture et pose.<br />
Localisation :<br />
- en faîtage de couverture de part et d'autres des rampants<br />
- en milieu des rampants<br />
2.3.1 COUVERTURE EN TUILES - FILM SOUS-TOITURE<br />
A05010<br />
2.3.1.1 Film sous toiture "DÖRKEN"<br />
A05010010<br />
2.3.1.1.1 Film sous toiture, DELTA VENT N<br />
A05010010 010<br />
Pour toiture non ventilée entièrement isolée<br />
Localisation :<br />
- toiture complète de la mairie école. Le film sera déroulé perpendiculairement à<br />
la pente avec recouvrement des lés dans le sens de l'écoulement de l'eau.<br />
Premier lé posé en bas de pente avec recouvrement de la gouttière pendante.<br />
Toiture de l'extension ouest sanitaires pouvant être déduite en option.<br />
2.3.1.1.2 Film sous toiture DELTA FOL WS<br />
A05010010 020<br />
Pour toiture non ventilée servant de pare vapeur en sous-face de l’isolant KNAUF.<br />
Localisation :<br />
- dito article précédent<br />
2.3.1.2 COUVERTURE EN TUILES A EMBOITEMENT<br />
A05010310<br />
Les tuiles employées seront de qualité, composées d'une pâte homogène d'argile, exemptes<br />
d'impuretés.<br />
Elles seront de couleur uniforme, dures, sonores au choc, imperméables, inattaquables aux acides,<br />
leur surface sera lisse. Elles seront de type à emboîtement, grand moule, fortement galbée, de<br />
provenance des établissements IMERYS TOITURE et placées à raison de 10 à 11 au m2 en raison<br />
du pureau à déterminer en fonction du site, de l'exposition, pente et longueur du rampant.<br />
La forme sera constituée par des liteaux carrés de 25/25 mm ou 30/30 mm fixés par un clou par<br />
chevron, perpendiculairement à la ligne de la plus grande pente. Elle sera complétée par un<br />
voligeage jointif au droit des pénétrations de toits, noues, rives et autres incidents de toitures.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-2
En bas de pente il sera mis en œuvre une chanlate de compensation de l’épaisseur de la tuile<br />
utilisée.<br />
Au contact avec les saillies des murs de maçonnerie, elles reposeront sur une forme au mortier.<br />
L'écart de feu au droit des cheminées sera respecté.<br />
Pour les pentes de combles inférieures à 1,75 m par m, le tenon de la tuile reposera sur le liteau,<br />
pour les pentes supérieures elles seront clouées ou pannetonnées.<br />
Cette prestation sera conforme aux règles du D.T.U 40.21 et à la norme P 31 301. Elle comprend en<br />
complément la fourniture et la pose de pièces spéciales:<br />
- Tuiles à douille et lanterne pour les sorties de ventilation de chutes et de VMC;<br />
- Tuiles chatières en nombre suffisant pour garantir la parfaite ventilation de la sous-face de toiture<br />
1 pour 25 m2 et au minimum de 2 en bas de pente et 1 en haut de pente.<br />
2.3.1.2.1 Tuile double emboîtement double recouvrement - 10 unités au m²<br />
A05010310 015<br />
Tuile vieillie, nuancé, fond rouge. De type DELTA 10 de chez IMERYS toiture.<br />
La pente de couverture est de 50 %.<br />
Elle sera posée sur des panneaux isolants de couverture de type KNAUF Thane Sarbing avec contre<br />
liteaux dans le sens du rampant. Prévu à un autre article du présent lot.<br />
Prévu la pose du contre littelage.<br />
Localisation :<br />
- toute surface de couverture de la mairie-école, y compris bâtiment sanitaire.<br />
2.3.1.3 FAITAGE ET ARETIERS POUR TUILES A EMBOITEMENT<br />
A05010320<br />
Les rives hautes des pans de toit sous faîtières seront réalisées avec des tuiles spéciales sousfaîtières.<br />
La ligne faîtière sera en éléments de terre-cuite à bourrelet de même provenance et adaptés au type<br />
de tuiles préconisées et scellée au mortier (avec ou sans garnissage de tuileaux).<br />
L'arêtier sera composé de tuiles tranchées et scellées au mortier, puis traité avec faîtière comme cidessus.<br />
Le recouvrement se fera dans le sens opposé aux vents dominants. Les pièces en about seront<br />
fermées.<br />
On veillera lors des scellements ou garnissages au mortier à ne pas salir les tuileaux ou la<br />
couverture des pentes.<br />
2.3.1.3.1 Faîtage et scellement au ciment<br />
A05010320 010<br />
Faîtage de même provenance et même couleur que la tuile de couvert.<br />
Localisation :<br />
- bâtiment mairie-école, compris extension sanitaires.<br />
2.3.1.3.2 Arêtier, scellement, tranchis<br />
A05010320 020<br />
Arêtier de même provenance et même couleur que la tuile de couvert. La prestation comprend deux<br />
tranchis par ml d'arêtier et les scellements au mortier teinté.<br />
Localisation :<br />
- en extrémités nord et sud de la couverture du bâtiment mairie-école<br />
- en pignon de l'extension pour sanitaires ouest de l'école<br />
2.3.1.3.3 Embout de faitage pour tuiles à emboitement<br />
A05010320 030<br />
Embout de même nature et de même couleur que les tuiles d'arêtier<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-3
Localisation :<br />
- sur croupe à chaque extrémité du bâtiment mairie-école<br />
- sur croupe en pignon ouest du bâtiment sanitaires de l'école<br />
2.3.1.3.4 Raccord trois ou quatre voies pour tuiles à emboitement<br />
A05010320 040<br />
Localisation :<br />
- en pignon nord et sud du bâtiment mairie-école<br />
- en pignon du bâtiment extension des sanitaires de l'école<br />
2.3.1.4 NOUES POUR TUILES A EMBOITEMENT<br />
A05010330<br />
En fond de noue et sur un voligeage pour fonçure prévue au présent lot sera placée une feuille de<br />
zinc ou de métal et dont le développement sera fonction de la pente et de l'eau à évacuer. Les rives<br />
se relèveront sur des liteaux.<br />
Les tuiles débordantes seront tranchées et le 1 rang recouvrira la noue de 10 cm minimum.<br />
2.3.1.4.1 Noue compris fonçure zinc, tranchis et scellement<br />
A05010330 020<br />
Localisation :<br />
- à la rencontre du toit principal du bâtiment mairie-école et du toit de<br />
l'extension pour sanitaires, compris fonçures zinc en développé, tranchis de<br />
tuile sur les deux rampants et toutes sujétions<br />
- au droit de la surélévation du fronton œil de bœuf au droit de la porte d'entrée<br />
2.3.1.5 ACCESSOIRES POUR TUILES A EMBOITEMENT<br />
A05010350<br />
2.3.1.5.1 Tuile chatière<br />
A05010350 010<br />
Le modèle retenu conviendra aux tuiles des rampants, il sera de même ton de même provenance et<br />
de même fabrication.<br />
La ventilation totale des orifices de passage d'air dans le cas des combles sans écran sera au moins<br />
égale à 1/5000° de la surface de couverture projeté e horizontalement.<br />
La surface totale de orifices de passage d'air sera au moins égale à 1/3000° de la surface projetée<br />
sur un plan horizontal lorsque la couverture comportera un écran en sous-toiture.<br />
Lorsque les entrées d'air seront assurées de façon linéaire vers l'égout et les sorties disposées par<br />
points vers les faitières, les surfaces cumulées seront égales à 1/6000° de la surface en partie haute .<br />
Prévoir une ligne de chatières à mi longueur, lorsque la longueur du rampant sera supériuere à 8.00<br />
m.<br />
Localisation :<br />
- couverture principale de la mairie école et de l'extension pour sanitaire.<br />
2.3.1.5.2 Tuile à douille<br />
A05010350 020<br />
Adaptée aux tuiles de couvert, même teinte et même fabrication.<br />
Localisation :<br />
- sur les évents de chutes au droit des sanitaires de la couverture de la mairie<br />
école et extension sanitaires.<br />
2.3.1.5.3 Lanterne<br />
A05010350 030<br />
2.3.2 ZINGUERIE E.P<br />
A05070<br />
Localisation :<br />
- pour sortie VMC de la mairie-école compris sanitaires<br />
2.3.2.1 GOUTTIERE PENDANTE 1/2 RONDE<br />
A05070310<br />
Les bouts de la gouttière seront fixés par croisure dans le sens d'écoulement de l'eau et soudés.<br />
Cette gouttière sera posée sur des crochets par tronçons de 2 m assemblés entre eux. Ces crochets<br />
seront galvanisés et posés à raison d'un par chevron et/ou avec espacement maximum de 0,50 m.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-4
En partie basse de la pente on adjoindra un moignon d'un diamètre égal au 1/3 de la section<br />
développée.<br />
Conformément au tableau 2 du 4 de la NF P 36-201 les gouttières seront recoupées chaque 12 m<br />
par un joint de dilatation à bande souple de type VM 26 des établissement "VIEILLE- MONTAGNE".<br />
Compte tenu de la surface de toiture, cette gouttière aura un développement déterminée par<br />
application du DTU 60.11, en fonction de la surface en plan de la toiture, ou portion de toiture,<br />
desservie et des pentes données aux conduits.<br />
2.3.2.1.1 Gouttière 1/2 ronde de 0,33 en zinc nº 14<br />
A05070310 040<br />
Localisation :<br />
- en périphérie de la toiture du bâtiment mairie-école et de l'extension sanitaires<br />
2.3.2.1.2 Coudes n° 14<br />
A05070310 050<br />
Exécutés en raccordement des naissances et des descentes.<br />
A05070310 050014<br />
Localisation :<br />
- à chaque escentes EP du bâtiment mairie/école y compris extension (2 par<br />
descente)<br />
2.3.2.1.3 FONDS<br />
A05070310 060<br />
Exécutés en fermeture des extrémités des chéneaux, ils comporteront une façon de trop plein pour<br />
éviter les débordements longitudinaux.<br />
2.3.2.1.3.1 Fonds en zinc n° 14<br />
A05070310 060014<br />
Localisation :<br />
- toiture mairie-école compris extension sanitaires pour dilatation des<br />
gouttières pendantes compris façonnage et mise en œuvre<br />
2.3.2.1.4 NAISSANCES<br />
A05070310 070<br />
Suivant plans pour évacuation des gouttières pendantes au droit des descentes, compris toutes<br />
sujétions.<br />
2.3.2.1.4.1 Naissances en zinc n° 14<br />
A05070310 070014<br />
Localisation :<br />
- à chaque descente EP de la toiture bâtiment mairie-école<br />
2.3.2.1.5 EQUERRE<br />
A05070310 080<br />
2.3.2.1.5.1 En zinc n° 14<br />
A05070310 080014<br />
Localisation :<br />
- à chaque changement de direction des gouttières pendantes, y compris au<br />
droit des retours pour bâtiment des sanitaires de l'école<br />
2.3.2.2 TUYAUX DE DESCENTE<br />
A05070410<br />
Les tuyaux des descentes extérieures seront en zinc laminé posés à la verticale par emboîtement,<br />
soudé ou non, avec joints au plomb, isolés des murs de façade de 2 cm au moins.<br />
Si les tuyaux comportaient une soudure longitudinale, celle-ci serait placée sur le côté.<br />
En cas de traversée dans les réservations balcons ou saillies, le tube serait isolé par un manchon en<br />
plomb.<br />
Les tuyaux seront fixés par colliers à deux boulons, à scellement ou à visser dans trou chevillé, à<br />
raison d'un par élément de 1 m.<br />
Si le tuyau est raccordé directement à la canalisation de sol il sera placé une crapaudine en tête.<br />
2.3.2.2.1 Tuyaux descente diam. 100 en zinc nº 14<br />
A05070410 070<br />
Localisation :<br />
- pour les six descentes du bâtiment mairie-école, façades Est et Ouest,<br />
compris dévoiement sous forget.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-5
2.3.2.3 DAUPHIN EN FONTE<br />
A05070420<br />
En pied de descente sera placé un dauphin en fonte, raccordé au réseau de sol et de diamètre<br />
correspondant aux tuyaux de descente.<br />
2.3.2.3.1 Dauphin droit en fonte diamètre 100, longueur 2.00 m<br />
A05070420 005<br />
Localisation :<br />
- en pied de chaque descente EP du bâtiment mairie-école<br />
2.3.2.4 ENTOURAGE DE CHEMINEE<br />
A05070510<br />
Les souches en toitures seront entourées par un abergement en zinc de 0.65 mm. d'épaisseur<br />
constitué d'éléments préformés et adaptés au type de couverture à réaliser. Il comprend :<br />
- 1 partie arrière formant renvoi d'eau;<br />
- 2 couloirs latéraux adaptés au format des éléments de couverture<br />
- 1 partie basse garantissant l'étanchéité et le libre écoulement des eaux;<br />
- 1 bande d'engravure avec ourlet retroussé et jonction aux relevés des autres accessoires<br />
- 1 bande soline et un solin au mortier de chaux.<br />
2.3.2.4.1 Entourage de conduit toiture (jusqu'à 0.50 dév)<br />
A05070510 010<br />
Localisation :<br />
- souche de cheminée<br />
- souche pour sirène<br />
2.3.3 TRAVAUX SUR EXISTANT - RENOVATION - DEMOLITION<br />
A05100<br />
2.3.3.1 Bâchage de protection<br />
A05100010 005<br />
Fourniture et mise en œuvre de bâchage pendant toute la durée des travaux de charpente et<br />
couverture, compris pose et dépose si nécessaire.<br />
2.3.3.2 Dressement de charpente<br />
A05100010 010010<br />
La prestation comprend la mise en œuvre préalable de toutes les sécurités nécessaires à la sécurité<br />
des personnes,<br />
Avant tout travaux de réfection de couverture existante, l’entreprise devra effectuer un diagnostic de<br />
charpente et établir son prix pour un dressement des éléments support de couverture afin que<br />
chaque rampant présente une surface parfaitement plane du faîtage à la rive d’égout. Compris<br />
toutes sujétions de fourniture et pose.<br />
Localisation :<br />
- couverture de la mairie-école y compris extension ouest sanitaires<br />
2.3.3.3 Dépose de couverture<br />
A05100010 010020<br />
Dépose, démontage avec soin de couverture de toute nature, compris descente des matériaux,<br />
chargement et évacuation aux décharges publiques autorisées. Compris toutes sujétions<br />
Localisation :<br />
- totalité de la toiture mairie-école, compris extension ouest sanitaires.<br />
2.3.3.4 Dépose de zinguerie et descentes EP<br />
A05100010 020<br />
La prestation comprend la dépose des gouttières pendantes, des descentes, des dauphins, leur<br />
chargement et leur évacuation.<br />
Compris toutes sujétions, forfait pour l'ensemble.<br />
Localisation :<br />
- toute la zinguerie du bâtiment mairie-école + extension sanitaires<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-6
2.3.4 NETTOYAGE<br />
A05200<br />
2.3.4.1 Nettoyage de la couverture<br />
A05200010 010<br />
La prestation consiste à nettoyer au balai rigide toutes les tuiles de couvert, d’une couverture<br />
ancienne en bon état.<br />
La prestation sera achevée par une pulvérisation d’eau chlorée à 20 % sur toute la surface de la<br />
couverture.<br />
Compris toutes sujétions en bénéficiant de l’échafaudage mise en œuvre par une autre entreprise.<br />
Localisation :<br />
- toute surface salle des fêtes<br />
- toute surface bâtiment annexe<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
2-7
3 MACONNERIE<br />
A01<br />
3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A01000<br />
3.1.1 OBJET DU PRESENT LOT<br />
A01000110<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot maçonnerie, et de<br />
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans réserve ni restriction.<br />
3.1.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES AU GROS-OEUVRE<br />
A01000120<br />
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon<br />
les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission.<br />
3.1.3 INSTALLATION DE CHANTIER<br />
A01000220<br />
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge :<br />
- La clôture de chantier par palissade de 2.50 m de hauteur au moins, avec portail et portillon<br />
d'accès, la signalisation routière avec panneaux réglementaires en amont et en aval du chantier et<br />
avec balisages lumineux au droit du chantier.<br />
Ces installations seront effectuées dès l'ouverture du chantier et sur ordre du maître d'œuvre ou de<br />
son représentant.<br />
3.1.3.1 Installation pour petit chantier<br />
A01000220 010<br />
Installation simplifiée pour pavillon ou petit chantier. Forfait pour l'installation complète de chantier<br />
3.1.4 PANNEAU DE CHANTIER<br />
A01000230<br />
La publicité d'autorisation de construire sur le chantier sera assurée par le titulaire du présent lot<br />
pour sa partie réglementaire, d'une part, et pour ses compléments, d'autre part, de la manière<br />
suivante :<br />
Succédant aux mentions de publicité réglementaire où la ville et/ou le maître de l'ouvrage figureront<br />
en gros caractères il sera fait état de manière exhaustive, des différentes sources de financement de<br />
l'opération, sauf avis contraire du maître de l'ouvrage.<br />
Ensuite, figureront les Noms et coordonnées de l'ensemble des intervenants : Maître d'Œuvre, et<br />
techniciens participant à l'opération, suivis de la liste des lots, dans leur ordre croissant, avec les<br />
Noms et les coordonnées des entreprises titulaires des marchés, accompagnés de ceux de leurs<br />
sous-traitants éventuels.<br />
Ce panneau de dimensions de 2.50 m. X 3.20 m. environ sera implanté de façon à être parfaitement<br />
lisible depuis le domaine public et maintenu en état pendant toute la durée du chantier, la dépose<br />
n'en sera effectuée que sur ordre de l'Architecte.<br />
3.1.4.1 Panneau de chantier simplifié<br />
A01000230 010<br />
Panneau de signalisation et d'information règlementaire simplifié pour pavillon ou petit chantier<br />
3.2 TERRASSEMENTS<br />
A01010<br />
3.2.1 FOUILLES EN RIGOLES, TRANCHEES OU TROUS POUR FONDATIONS<br />
A01010310<br />
Les fouilles en rigoles, tranchées ou trous pour creusement de semelles filantes ou isolées seront<br />
exécutées dans la mesure du possible à la pelle à godets et dressées horizontalement sauf dans le<br />
cas où il est prévu un assainissement, lequel sera facilité par une pente égale ou supérieure à 2 %.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
3-1
Les parois des fouilles devront être stables, un léger fruit sera éventuellement prévu. Il sera admis<br />
une tolérance de 0,05 m de surprofondeur et un excès d'implantation de 0,10 m.<br />
Dans le cas ou surprofondeur, écarts d'implantation dépasseraient les limites indiquées plus hauts,<br />
l'entrepreneur serait tenu de remblayer ou de combler par du béton, sans supplément de prix.<br />
Si au creusement apparaissait de l'eau avec + de 0.10 de hauteur, il y aurait lieu de blinder ou<br />
d'étayer.<br />
L'arasement des parois et des fonds, sera exécuté soit à la main, soit par tout autre moyen évitant<br />
l'ameublissement du terrain.<br />
3.2.1.1 MANUELLES, RIGOLES, TRANCHEES ET TROUS<br />
A01010310 020<br />
A01010310 020010<br />
3.2.1.1.1 Terrain dur<br />
A01010310 020010 040<br />
Localisation :<br />
- la prestation comprend une excavation de terre contre le mur de la mairie au<br />
droit de la porte d'entrée et de chaque côté pour incorporer des projecteurs de<br />
façade noyés au sol. Compris toutes sujétions pour terrassement et remblais.<br />
Evacuation des excédents.<br />
3.3 FONDATIONS<br />
A01020<br />
3.3.1 SEMELLES ISOLEES EN GROS BETON<br />
A01020030<br />
Massif profondeur 0.60 – Largeur 0.60 – Longueur 0.60 m<br />
Compris incorporation de projecteurs encastrés et alimentation électrique, fournis par l’électricien.<br />
Toutes sujétions pour arasement supérieur lissé, soigné, avec pente vers l’extérieur.<br />
Compté à l’unité avec remblai et couche de gravillon de rivière de 0.10 m d’épaisseur sur 1.00 m x<br />
1.00 m.<br />
La prestation comprend également la découpe soignée de l’enrobé sur 1.00 m x 1.00 m de chaque<br />
côté de la porte d’entrée.<br />
Forfait par massif.<br />
3.3.1.1 Dosé à 250 kg CPJ 45<br />
A01020030 040<br />
Localisation :<br />
- devant mairie<br />
3.4 MACONNERIES EN ELEVATION<br />
A01040<br />
3.4.1 SEUILS EN CIMENT LISSE<br />
A01040370<br />
Les seuils comporteront un rejingot en partie supérieure.<br />
Les seuils des portes et portes-fenêtres seront en ciment dosé à 450 kg de C.P.J. moulé, passés à la<br />
boucharde, avec forme de nez extérieur tirée au fer et arrondie.<br />
Toutes les faces vues seront ragréées, les coffrages, aciers de liaisons et travaux complémentaires<br />
nécessaires à la finition seront compris dans l'offre de l'entreprise<br />
3.4.1.1 Au ciment lissé ordinaire<br />
A01040370 010<br />
Exécution d'un seuil en ciment après ouverture d'une baie dans mur extérieur.<br />
La prestation comprend l’excavation au droit du seuil sur 0.20 x 0.40 m pour permettre l’exécution<br />
soignée du seuil avant pente sur l’extérieure, compris toutes sujétions.<br />
Localisation :<br />
- après ouverture d'une baie porte fenêtre sur extérieur, par jumelage de 2<br />
fenêtres existantes. Seuil permettant la mise en œuvre d'une porte fenêtre<br />
aluminium s'ouvrant vers l'extérieur. Compris toutes sujétions.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
3-2
3.5 ELEMENTS PORTEURS EN BA<br />
A01050<br />
3.5.1 LINTEAUX<br />
A01050070<br />
Compris béton, coffrage, armatures et planelles isolée de protection thermique du linteau de<br />
remplacement, pour obtenir une porte fenêtre sur l’ensemble.<br />
Dimensions finies du linteau :<br />
- longueur 3.90 m<br />
- hauteur 0.40 m<br />
- épaisseur 0.50 m compris planelle.<br />
Forfait pour le percement des deux linteaux existants et la confection du linteau de remplacement et<br />
le nettoyage.<br />
3.5.1.1 Droits coulés en place - Tout compris, cotes Hors-œuvre<br />
A01050070 020<br />
Localisation :<br />
- façade sud de la salle des fêtes<br />
3.6 DEMOLITION - DECOUPE - RENOVATION<br />
A01085<br />
3.6.1 CREATION DE BAIE<br />
A01085010<br />
3.6.1.1 Création de baie extérieure<br />
A01085010 020<br />
3.6.1.1.1 Percement d’une baie dans mur de façade<br />
A01085010 020010<br />
La création de baie comprend :<br />
A01085010 020010 001<br />
- les ouvrages préparatoires et tracées, coupes ou sciage au disque diamanté, les démolitions pour<br />
adaptation aux nouvelles dimensions, suivant plans,<br />
- les percements préliminaires et les étaiements adaptés à la nature des modifications compris<br />
toutes sujétions,<br />
- la création de linteau en profilés métalliques moisés ou béton armé, jambages, appuis ou seuil<br />
suivant le type de baie envisagée (jambages et linteaux comptés séparément)<br />
- la dépose des deux baies existantes<br />
- compris évacuation des gravois de démolition.<br />
Pour les baies de grande dimension la prestation comprendra l'étude préliminaire de<br />
dimensionnement des ouvrages avec prise en compte des sujétions de reprise de maçonneries<br />
limitrophes et tous ouvrages de confortement éventuel garantissant la stabilité de l'ensemble.<br />
Dimensions finies: hauteur 2.10 m - Largeur : 3.20 m<br />
Epaisseur de la maçonnerie : 0.50 m<br />
Nota :<br />
Le linteau est prévu à un autre article du présent lot.<br />
La prestation consiste en la démolition du trumeau central et des deux allèges latérales, compris<br />
évacuation et chargements des gravois.<br />
Sera prévu la finition soignée en enduit ciment des surfaces restantes apparentes, du linteau et des<br />
deux jambages latéraux.<br />
Compris toutes sujétions.<br />
Localisation :<br />
- façade sud de la salle des fêtes<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
3-3
4 ENDUITS DE FACADE<br />
A27<br />
4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A27000<br />
4.1.1 OBJET DU PRESENT LOT<br />
A27000010<br />
Le présent document à pour objet de définir les prestations incombant au présent lot et de permettre<br />
aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans réserve ni restriction.<br />
4.1.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES AUX ENDUITS ET RAVALEMENTS<br />
DE FACADES<br />
A27000020<br />
La règlementation et texte en vigueur au jour de la soumission devront être respectés.<br />
4.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX<br />
A27000030<br />
Outre les travaux décrits au devis descriptif, les travaux comprennent :<br />
- les sujétions de chantier,<br />
- la réception et l’utilisation de l’échafaudage élevé par un autre corps d’état<br />
- la protection des toitures, des menuiseries et abords<br />
- le nettoyage complet du chantier après la prestation,<br />
- la fourniture de tous les échantillons demandés par le Maître d'œuvre, y compris les façons de<br />
mélange et ce, jusqu'à l'obtention des teintes demandées par l'architecte.<br />
4.1.4 EXECUTION DES TRAVAUX<br />
A27000040<br />
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur doit s'assurer que l'état du chantier lui permet de<br />
commencer les travaux.<br />
S'il constate que cet état ne lui permet pas, il doit en aviser par écrit le maître d'œuvre.<br />
Les supports seront réceptionnés par l'entreprise qui, par la suite, sera seule responsable de ces<br />
surfaces.<br />
Aucune surface ne pourra être enduite avant accord de l'architecte sur présentation des échantillons<br />
témoins.<br />
La vérification de supports s'effectuera 15 jours au moins avant le début de l'intervention de façon à<br />
ce que la date du début de l'intervention soit respectée sans contestation possible, dans le délai de<br />
15 jours le support doit être rendus dans des conditions satisfaisantes pour permettre l'exécution des<br />
prestations prévues au présent lot,<br />
4.1.5 RECEPTION DES OUVRAGES<br />
A27000070<br />
Avant toute intervention l'entreprise du présent lot doit provoquer une réception des supports en<br />
présence de l'architecte et de l'entreprise de gros-œuvre.<br />
La réception des ouvrages n'est prononcée que s'ils satisfont en tous points aux prescriptions du<br />
présent <strong>CCTP</strong>.<br />
4.1.6 NETTOYAGE DE CHANTIER<br />
A27000080<br />
L'entreprise du présent lot doit le nettoyage de finition aux abords du bâtiment après son<br />
intervention. En complément de toutes les protections d'ouvrages nécessaires et obligatoires, il<br />
devra l'élimination de toutes projections sur ouvrages annexes sans détérioration de ceux-ci (verre,<br />
peinture sur menuiseries, couverture, etc…) Toutes détériorations par manque de protection seront<br />
imputées à l'entreprise du présent lot.<br />
4.1.7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES<br />
A27000110<br />
Qualité des liants<br />
------------------------<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
4-1
Les liants utilisés ne seront ni éventés, ni mottés, c'est à dire qu'ils ne contiendront aucun grumeau<br />
ne pouvant s'émietter sous la pression des doigts. Ils seront stockés à l'abri des intempéries et de<br />
l'humidité.<br />
Préparation des supports<br />
-----------------------------------<br />
Le support aura une surface nette, propre, exempt d'impuretés, telles que poussière, peinture, plâtre,<br />
salpêtre, suie, huile, etc… rugueuse, de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence<br />
parfaite de l'enduit. Au cas ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piquer,<br />
boucharder ou brosser le subjectile.<br />
Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle. La<br />
face à enduire devant être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface.<br />
Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en<br />
œuvre directe de l'enduit, il sera précédé à un redressement en surcharge ou renformis, si elles ne<br />
dépassent pas 0.03 m. De 0.03 m à 0.05 m la surcharge sera armée, au dessus de 0.05 m il sera<br />
exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie.<br />
Dans tous les cas, le support devra avoir terminé la plus grosse partie de son retrait. La mise hors<br />
d'eau de la construction étant réalisée avant tout commencement des travaux.<br />
Dans le cas de maçonneries anciennes, il y aura lieu de vérifier que tous les éléments sont<br />
parfaitement scellés et au cas où certains d'entre eux ne le seraient pas leurs joints seront refouillés<br />
et repris.<br />
Exécution des enduits<br />
-------------------------------<br />
L'enduit sera constitué par :<br />
- un gobetis ou couche d'accrochage ou de rattrapage formant corps de l'enduit, passé en une ou<br />
deux couches suivant les cas,<br />
- une couche de finition donnant l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. La<br />
couche de finition pourra éventuellement être remplacée ou recouverte par un enduit "décoratif"<br />
- le mortier ne pourra en aucun cas être rabattu,<br />
- l'exécution des enduit ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée en principe à<br />
température inférieure à + 5° C et lorsque les supp orts seront gelés, surchauffés ou desséchés par<br />
vent sec<br />
- après autorisations du maitre d'œuvre, certaines dispositions permettant de pallier à ces<br />
inconvénients pourront être prises et notamment : le chauffage des granulats ou l'emploi d'adjuvent<br />
par temps de gel, la protection des supports contre la surchauffe, l'humification dans la masse des<br />
supports desséchés, la préservation des enduits contre le soleil ou les vents secs par opposition<br />
d'écrans humidités.<br />
- l'humification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps sec et chaud de<br />
jour, elle devra s'effectuer le matin, à moins que la température de l'eau d'humification n'ait été<br />
portée à la température voisine de celle de l'enduit, c'est à dire aux environ de 50° C.<br />
- l'humidification par temps chaud et sec pourra être remplacée par la pulvérisation à la surface de<br />
l'enduit, dans l'heure qui suivra la mise en œuvre, d'une solution ou d'une émulsion résineuse ou<br />
"curing-compound"<br />
- lorsqu'il y aura risque de microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à<br />
la taloche deux heures après sa mise en œuvre.<br />
- la couche de finition ne pourra en aucun cas être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec, le<br />
lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais.<br />
Exécution des joints de reprise : calpinage<br />
------------------------------------------------------------<br />
Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront soit<br />
sur une ligne de joints soit en un lieu où la reprise ne se fera que par un joint bakélite. Les joints de<br />
structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit.<br />
Qualité des mortiers finis<br />
----------------------------------<br />
ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de<br />
soufflures, gerçures, cloques, fissures, la mise en place des joints doit avoir un aspect final décoratif.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
4-2
4.2 ENDUITS<br />
A27010<br />
Les arrêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures, etc...<br />
L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra<br />
sonner creux sous le choc du marteau.<br />
Leur planitude sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de<br />
différence supérieure à 0.005 m, la tolérance de verticalité sera de 0.01 m par hauteur de 3 m.<br />
Qualité d'étanchéité<br />
----------------------------<br />
L'entreprise devra remettre après exécution de ses enduits, une garantie décennale destinée à<br />
couvrir :<br />
- les dommages affectant les produits mis en œuvre,<br />
- les conséquences corporelles, matérielles et immatérielles des sinistres.<br />
4.2.1 UTILISATION ET INSTALLATION D'ECHAFAUDAGE<br />
A27010010<br />
Seule l'utilisation et son maintien en sécurité pendant les interventions durant tout le chantier, seront<br />
comptabilisés. Le montage, démontage et déplacement sont effectués par une entreprise<br />
spécialisée, lot échafaudage.<br />
4.2.2 ENDUIT<br />
A27010020<br />
4.2.2.1 Enduit finition grattée<br />
A27010020 010<br />
L'exécution comprendra, suivant système ALPHA RISS STOP SUPER classe D3 OU I4 la norme<br />
NFP 84.403.<br />
Travaux préparatoires de type :<br />
- ragréage<br />
- égrenage, brossage, époussetage<br />
- traitement des fissures selon cahier des charges du fabricant.<br />
Travaux d’apprêt :<br />
- 1 couche fixateur RISS STOP SUPER<br />
Travaux de finition :<br />
- 1 couche LAPHA RS SUPER 1000 g/m² + toile Reemay<br />
- 2 couches ALPHA RS SUPER 2 x 350 g/m².<br />
La finition sera grattée.<br />
Une garantie de 10 ans, écrite, sera accordée par le fabricant et remise au maître d’ouvrage en fin<br />
de travaux.<br />
Eléments d’ouvrage : murs de façades et pignons, voiles de balcons, tableaux d’ouvertures des<br />
baies, support en enduit ciment béton, sous face de balcon.<br />
Ces travaux comprennent toutes sujétions, y compris petits raccords sur détériorations partielles<br />
Localisation :<br />
- façades écoles<br />
- façades mairie<br />
- façades extérieures et intérieures préau<br />
- façades salle des gaies<br />
- façades murs de clôture, deux faces<br />
- sanitaires ouest<br />
4.2.2.2 Enduit finition lissée en tableau<br />
A27010020 020<br />
A l'identique des enduits de façades mais avec finition lissée compris retour sur façade en 20 cm<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
4-3
Localisation :<br />
- préau<br />
- salle des fêtes<br />
- toutes baies sans jambage et linteau en pierre<br />
4.2.2.3 Plus value enduit lissé à base d'hydrofuge sur enduit de façade<br />
A27010020 030<br />
En remplacement de l’enduit gratté sera exécuté un enduit lissé avec incorporation d’hydrofuge de<br />
masse, exécution sur 0.60 m de haut.<br />
Localisation :<br />
- salle des fêtes<br />
- soubassement préau<br />
- murs mairie et école<br />
- murs salle des fêtes<br />
- mur de clôture<br />
4.2.3 TRAVAUX DE RAVALEMENT<br />
A27010080<br />
4.2.3.1 Décroutage, rejointoiement, reprises et préparations<br />
A27010080 010<br />
A exécuter suivant DTU en vigueur.<br />
L'entrepreneur se sera assuré au préalable que ses travaux ne risquent de subir aucun dommage en<br />
cours d'exécution.<br />
L'entrepreneur sera tenu de signaler les ouvrages présentant un manque de résistance ou une<br />
stabilité insuffisante : armatures apparentes, scellements branlants, parties métalliques oxydées,<br />
bois vermoulus, etc...<br />
Suivant indications particulières du Maître d'œuvre le ravalement préparatoire pourra être exécuté<br />
avec les moyens suivants :<br />
- à la brosse de chiendent<br />
- à la brosse métallique<br />
- au chemin de fer<br />
- au jet sous pression<br />
- à la vapeur d'eau.<br />
Le nettoyage des joints se fera en même temps que le ravalement si le mortier est à base de liant<br />
hydraulique et par brossage à sec si le bourrage a été exécuté au plâtre.<br />
Le creux des joints sera refouillé sur une profondeur telle que l'on arrive au plâtre ou au mortier sain.<br />
Les joints en relief seront sonnés afin d'obtenir une bonne adhérence.<br />
Dans le mesure du possible le rejointoiement s'effectuera avec le même matériau que celui<br />
constituant l'ancien joint. Dans tous les cas les surfaces de reprises seront soigneusement<br />
humidifiées. Pour le rejointoiement au plâtre il pourra être réalisé au plâtre à modeler suivant<br />
prescriptions du fabriquant. Le rebouchage des trous sera exécuté par plaquette rapportée, par<br />
remplacement d'une assise ou par raccord au ciment pierre.<br />
Le ravalement de finition pourra s'effectuer par ponçage mécanique ou ponçage léger en fonction de<br />
la nature des surfaces à traiter et sur indications du maître d'œuvre.<br />
Le nettoyage au moyen de jet sous pression des façades en briques apparentes montées avec joints<br />
verticaux est interdit.<br />
Le ravalement des parties béton sera exécuté par brossage ou jet de sable à sec. Le ravalement des<br />
façades enduites se fera après s'être assuré que l'enduit adhère sur son support d'une manière<br />
satisfaisante. Le décroutage éventuel sera exécuté par hachage complet de la surface. Les bords<br />
des zones traitées devront être francs et nettoyés avec raccords avec les enduits laissés en place.<br />
Pour les enduits au plâtre ou au mortier de plâtre, la réfection sera exécutée au moyen d'enduits<br />
spéciaux et dans le cas de grandes surfaces suivant les prescriptions indiquées par le cahier des<br />
charges applicable aux travaux de plâtrerie.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
4-4
Pour les enduits aux mortiers de liants hydraulique talochés, les travaux seront exécutés<br />
conformément aux prescriptions du cahier des charges d'enduits extérieurs après avoir repiqué<br />
toutes les parties défectueuses.<br />
4.2.3.1.1 Nettoyage, sablage, avec nettoyeur haute pression<br />
A27010080 010030<br />
Compris protection des menuiseries et vitrages et éléments à proximité, toutes sujétions comprises.<br />
La prestation comprend la dépose des volets si nécessaire.<br />
Localisation :<br />
- tableaux et linteaux de toutes les baies avec embrasures en pierre du<br />
bâtiment mairie-école, compris jambages d'accès à la cour de la mairie-école<br />
depuis la rue et jambages des baies du préau.<br />
4.2.3.2 Peinture extérieure sur maçonnerie<br />
A27010080 020<br />
4.2.3.2.1 Peinture pliolithe 2 couches en tableaux<br />
A27010080 020020<br />
Peinture sur ciment non peint (classe D2 norme NFP 84.403)<br />
Système pliolite solvant<br />
Travaux préparatoires :<br />
- réfection des joints de dilatation et pose d’un couvre joint<br />
- lavage haute pression<br />
- petits travaux de maçonnerie si nécessaire<br />
Travaux d’apprêt :<br />
- 1 couche AKTIVATOR<br />
Travaux de finition :<br />
- 2 couches DIWALIET<br />
Cette prestation bénéficiera d’une garantie de 5 ans de la part du fabricant, et confirmée par écrit à<br />
remettre le jour de la réception.<br />
Localisation :<br />
Appuis de baies :<br />
- salle des fêtes et bâtiment annexe<br />
- extension sanitaires<br />
4.2.4 TRAVAUX DIVERS<br />
A27010090<br />
4.2.4.1 Peinture sur menuiseries bois peints<br />
A27010090 010<br />
Travaux préparatoires :<br />
- lessivage, rebouchage, ponçage<br />
- révision des solins de mastic<br />
- rebouchage des assemblages au componex HR<br />
- révision es clouages des lames de bardage et couvre joints<br />
Travaux d’apprêt :<br />
- 1 couche RUBBSOL BL PRIMER en retouche<br />
Travaux de finition :<br />
- 2 couches RUBBSOL BL SATIN<br />
Localisation :<br />
- bandes de rives<br />
- forget de toiture et éléments de charpente<br />
- saillants et menuiseries des baies, face extérieure<br />
- garde corps 1er et 2ème étage de l'extension sanitaires<br />
- volets des façades<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
4-5
- sous face préau non compris, sauf forgets périphériques<br />
- garde corps extension sanitaires, retour sud<br />
- planche de rive pignons préau et salle des fêtes<br />
Tous les bâtiments sont concernés<br />
4.2.4.2 Peinture sur métal<br />
A27010090 030<br />
Pour les éléments d’ouvrage acier et métaux ferreux.<br />
Travaux préparatoires :<br />
- lessivage, grattage, brossage métallique des zones corrodées<br />
Travaux d’apprêt :<br />
- retouche des parties rouillées, brossées avec METACOAT P 104<br />
- 1 couche générale supplémentaire<br />
Travaux finition :<br />
- 2 couches RUBBOL Az<br />
Localisation :<br />
- tous les dauphins des descentes EP pour préau, mairie-école plus sanitaires,<br />
salle des fêtes et bâtiment annexe<br />
- grille métalliques de la cour de l'école et de la mairie, compris portes et portail<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
4-6
5 MENUISERIES EXTERIEURES ALU - METALLERIE<br />
A08<br />
5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A08000<br />
5.1.1 OBJET DU MARCHE<br />
A08000010<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot menuiseries aluminium,<br />
et de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition.<br />
5.2 MENUISERIES ALUMINIUM<br />
A08020<br />
5.2.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENUISERIES ALUMINIUM<br />
A08020000<br />
I.- PROFILES :<br />
Ces profils seront laqués teinte RAL au choix de l'architecte, le laquage étant réalisé par<br />
pulvérisation, sous haute tension, d'une poudre pigmentée à base de polyester. La couche finie aura<br />
une épaisseur moyenne de 60 à 80 microns. La polymérisation sera assurée par passage au four à<br />
une température de 180 pendant 15 minutes. Ce laquage devra être effectué dans un atelier<br />
industriel bénéficiant du label "QUALICOAT".<br />
Le calcul de dimensionnement des ouvrages est à la charge du titulaire du présent lot. Il tient<br />
compte, notamment des dimensions des baies dans lesquelles ces châssis s'inscrivent, du site et<br />
des expositions particulières qui y sont liées, de même que de l'altitude et donc des niveaux où sont<br />
posées les ouvrages.<br />
L'entrepreneur devra intégrer les raidisseurs éventuels découlant de ces calculs si les profils utilisés<br />
s'avèrent trop faibles en résistance mécanique. De même il faudra tenir compte de la dilatation de<br />
l'aluminium, la composition des ouvrages prévoira le, ou les, joint de dilatation aux points de liaison<br />
au mouvement relatif, dans les axes verticaux et horizontaux.<br />
II.- JOINTS - ETANCHEITE:<br />
Tous les joints seront en E.P.D.M. - Ethylène-Propylène-Dième-Monomère - conformes à la Norme<br />
NF P 85.301.<br />
Les angles de joints de vitrages seront assemblés à l'aide d'une colle cyanocrylate. Les joints<br />
d'étanchéité centraux entre dormant et vantail seront quant à eux assemblés et collés avec des<br />
angles de joints préformés.<br />
L'étanchéité des dormants avec les ouvrages de maçonnerie sera doublement garantie par fond de<br />
joint et joint mastic élastomère neutre à l'égard de l'aluminium et de ses revêtements. Les produits et<br />
leur mode de pose seront conformes aux règles S.N.J.F., et aux prescriptions du fabricant.<br />
Il est rappelé que l'étanchéité sur enduit est proscrite à cause de l'absence de garantie sur la nonfissuration<br />
de ce dernier.<br />
En partie basse de dormants des précautions particulières seront prises pour assurer une étanchéité<br />
continue entre les joints horizontaux et verticaux.<br />
III.- ASSEMBLAGES - QUINCAILLERIE - VISSERIE - FIXATIONS :<br />
Les assemblages se feront au moyen d'équerres à pions, qui permettent le rapprochement des<br />
coupes d'onglet, soit par vissage ou sertissage, et obligatoirement collés avec colle structurable bicomposants<br />
selon les préconisations du fabricant.<br />
Tous les assemblages seront réalisés par coupe d'onglet à l'exception des pare-closes et tapées qui<br />
le seront en coupe droite, & fixées par clipsage, vissage ou flipot suivant nature et profil.<br />
Toute la visserie, clips, rivets, qui seront employés par l'entrepreneur seront exclusivement en acier<br />
inoxydable austénitique ou chrome-nickel, selon norme NF, Z2 CN 18-10.<br />
Les quincailleries seront obligatoirement celles préconisées par le fabricant et adaptées au type<br />
d'ouvrant et aux dimensions des vantaux, traitées dans le même ton que les profils, les paumelles<br />
seront aussi en aluminium avec axe en acier inoxydable et rondelle en polyamide graphité, toutes les<br />
pièces complémentaires seront aussi en aluminium ou en zamak.<br />
Les fixations seront déterminées en nombre et dimensions suivant calculs. Elles seront de type<br />
préconisées par le fabricant et de nature adaptée aux éléments constituant les parois porteuses.<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
5-1
Les distances minimales de perçages, par rapport aux angles de ces parois, seront respectées.<br />
IV.- DORMANTS :<br />
Les cadres dormants constitués par les profilés tubulaires assemblés avec couvre-joint incorporé,<br />
recevront en outre, un joint de forme tubulaire EPDM à leur périphérie dans une rainure appropriée.<br />
Ils seront équipés soit de vérins de réglage, soit de pattes à scellement, très rigides, en tôle d'acier<br />
zinguée Z 275 , avec gousset de renfort, glissées dans les rainures de profils à l'aide de contreplaques,<br />
qui permettront un réglage dans les 3 dimensions même après scellement au gros-oeuvre.<br />
Nombre de fixation conforme au DTU 37.1<br />
Il sera rajouté un joint à lèvre, dans la rainure périmétrale, qui aura pour but de former chambre de<br />
décompression et d'assurer une double barrière à l'air et à l'eau. Ce dormant comportera sur toute sa<br />
largeur, une pièce d'appui rejetant les eaux de pluie vers l'extérieur au moyen de trous oblongs,<br />
obturés par un déflecteur à clapet anti-refoulement.<br />
La pièce d'appui aura vers l'intérieur, une gorge assurant sa récupération pour l'eau de<br />
condensation, et la section sera 18 x 5 mm.<br />
Ces dormants recevront, en l'absence de précadre, soit coté intérieur, soit coté extérieur, des tapées<br />
d'isolation rattrapant l'épaisseur de doublages isolants, fixées par clipsage avec interposition d'un<br />
joint d'étanchéité au mastic plastique polymérisable, réalisé à la pompe.<br />
En finition jonc d'habillage intérieur clipsé à la périphérie du dormant.<br />
V.- OUVRANTS :<br />
La partie ouvrante sera un contre-profil tubulaire, simple ou composé, suivant le type d'ouvrant qui<br />
est déterminé conformément aux articles descriptifs qui suivent.<br />
Les traverses basses des vantaux ouvrants comporteront sur leur longueur un rejet d'eau saillant<br />
évitant toute pénétration d'eau. La feuillure basse sera drainée en conformité avec la norme NF P<br />
24.301. L'assemblage de l'ouvrant sera réalisé au moyen des mêmes équerres que celles prévues<br />
au dormant.<br />
VI.- VITRAGES :<br />
La pose des vitrages sera effectuée au moyen de parecloses aluminium, soit par clipsage direct sur<br />
les profils si la conception de ces deux ouvrages le permet, soit à l'aide de clips inoxydables<br />
rapportés positionnés dans les profilés de l'ouvrant. L'espacement de ceux-ci devra correspondre à<br />
celui préconisé par le fournisseur.<br />
Ces vitrages seront maintenus par joints EPDM glissés dans une rainure appropriée des parcloses.<br />
Leur calage sera effectué conformément aux règles du D.T.U.par joint spécial disposé dans les<br />
rainures des profilés montants et de traverses, avec utilisation de cales pour le maintien du vitrage.<br />
D'autre part, tous les châssis répondront aux classifications d'essais conformes CERFF annoncées<br />
par le fournisseur.<br />
Ils recevront, en outre, en protection provisoire un film polyéthylène pelable maintenu en état jusqu'à<br />
la réception.<br />
5.2.2 CHASSIS AVEC OUVRANT A LA FRANÇAISE<br />
A08020220<br />
Ensembles constitués suivant les dispositions communes aux menuiseries aluminium, profils<br />
adaptés pour ouvrant à la française de type à fleur (OU) à recouvrement.<br />
Les éléments de rotation seront des paumelles en aluminium, tenues aux montants ouvrants et<br />
dormants. Leur fixation se fera par pincement et permettra un réglage de la hauteur des vantaux<br />
après pose. Ce type de paumelle permettra la dépose des châssis par une simple translation<br />
verticale.<br />
La fermeture des ouvrants se fera par crémone à levier et fourches. Ces fourches actionneront une<br />
tige de crémone dont le déplacement vertical se fera dans une rainure de l'ouvrant. Le verrouillage<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
5-2
sera assuré par blocage de la tige de crémone munie d'embouts plastique, dans une gâche réglable,<br />
fixée sur les traverses hautes & basses du dormant et par un 3 point sur le montant dormant.<br />
Pour les croisées et portes-croisées :<br />
Les ouvrants auront pour le vantail semi-fixe, une battue centrale équipée d'un joint à lèvre + joint<br />
tubulaire. La battue sera tronçonnée en coupe franche. L'étanchéité au niveau du croisement des<br />
vantaux sera effectuée par 2 cache-extrémités en polyamide, de forme adaptée venant s'emboîter<br />
dans le profilé de la battue, ceci afin de permettre la continuité de l'étanchéité par joint tubulaire et<br />
central sur tout le périmètre.<br />
5.2.2.1 Fenêtre ou porte fenêtre aluminium laqué à 2 vantaux<br />
A08020220 020<br />
5.2.2.1.1 Dimensions : 3.20 m de large x 2.10 m de haut<br />
A08020220 020001<br />
Ensemble comprenant :<br />
- 2 châssis fixe latéraux largeur 0.60 m chacun<br />
- 1 porte fenêtre double largeur de 2 x 1.00<br />
(Dimensions totales : 3.20 x 2.10 m de haut)<br />
- ouverture sur l’extérieur<br />
- remplissage double vitrage stadip 55.2 par face, remplissage argon, toute hauteur<br />
- fermeture trois oints sur clé de sécurité<br />
- ferme porte de type DORMA à bras coulissants sur les deux vantaux ouvrants<br />
- poignée de manutention toute hauteur sur chaque face<br />
- 3 paumelles sur chaque vantail<br />
Compris toutes sujétions, couleur au choix du maître d’ouvrage, forfait pour l’ensemble.<br />
Localisation :<br />
- façade sud salle des fêtes<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
5-3
6 MENUISERIE BOIS<br />
A07<br />
6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A07000<br />
6.1.1 OBJET DU MARCHE<br />
A07000010<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot menuiseries bois et de<br />
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.<br />
6.1.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES AUX MENUISERIES BOIS<br />
A07000020<br />
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon<br />
les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission.<br />
6.2 FERMETURES EXTERIEURES<br />
A07050<br />
6.2.1 VOLETS-PERSIENNES<br />
A07050120<br />
Ils seront constitués par un bâti comprenant deux montants, une traverse haute, une traverse basse<br />
et en fonction de la hauteur, une traverse intermédiaire en bois exotique ou en sapin du Nord qualité<br />
II menuiserie de 28 m/m d'épaisseur.<br />
Les panneaux centraux seront remplacés par des lames d'essence de bois identiques au bâti,<br />
posées horizontalement et inclinées à 45 vers l'extérieur ; elles auront une section prismatique,<br />
affleureront avec le bâti, leurs extrémités étant logées dans des rainures obliques pratiquées dans<br />
les montants et fixées par des tourillons.<br />
La fixation se fera sur paumelles.<br />
Le battement pour les volets à 2 vantaux, se fera au milieu à feuillure, avec baguette sur le joint. Ils<br />
se logeront en position fermée, soit dans l'encadrement de la baie, soit dans les feuillures prévues<br />
dans la maçonnerie.<br />
La prestation consiste à fournir et poser des volets persiennés identiques aux volets existants sur la<br />
façade, compris quincaillerie, gongs, crémone de condamnation, espagnolette d’immobilisation des<br />
vantaux ouvert et pentures.<br />
6.2.1.1 Dimensions : 0.85 m x 0.85 m de haut - 2 vantaux<br />
A07050120 010<br />
Localisation :<br />
- façade ouest 2ème étage<br />
6.2.1.2 Dimensions : 1.05 m x 1.55 m de haut - 2 vantaux<br />
A07050130 010<br />
Localisation :<br />
- façade ouest, partie nord 1er étage<br />
6.2.1.3 Dimensions : 0.53 m x 1.55 m de haut - 1 vantail<br />
A07050140 010<br />
Localisation :<br />
- façade est 1er étage, partie sud derrière baie (remplacement d'un vantail<br />
absent)<br />
6.2.1.4 Dimensions 0.45 x 0.85 de haut - 1 vantail<br />
A07050150 010<br />
Localisation :<br />
- façade ouest 2ème étage, partie nord<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
6-1
6.3 TRAVAUX SUR EXISTANT<br />
A07070<br />
6.3.1 Treillage de façade<br />
A07070100 010<br />
Constitué en bois traité imputrescible, section des bois 27 x 27 mm et 27 x 54 mm, assemblés<br />
suivant détail joint.<br />
Destiné à accrocher des végétaux pour les faire courir en façade de chaque côté et au dessus de la<br />
porte d’entrée de la mairie. Dimensions 1.30 m de haut et 6.00 m de long, axé sur la porte d’entrée.<br />
Cette maille sera solidarisée au mur par tirefonds inox qui la détachera du mur de 10 cm minimum.<br />
Compris toutes sujétions de fourniture et pose suivant détail.<br />
Forfait pour l’ensemble (7.80 m²)<br />
Localisation :<br />
- façade mairie<br />
6.3.2 Diagnostic<br />
A07070200 010<br />
La prestation consiste à établir un état des lieux de toutes les fermetures du bâtiment mairie-école,<br />
tous niveaux, toutes baies, d'en établir un constat et de transmettre au maître d'ouvrage une<br />
proposition de mise en état.<br />
Localisation :<br />
- tout le bâtiment mairie-école<br />
6.3.3 Remise en état<br />
A07070300 010<br />
L'entreprise chiffrera à ce poste toutes les sujétions de réparation des fermetures du bâtiment mairie<br />
école, pour un fonctionnement normal et quotidien des persiennes.<br />
Dans cette prestation sera incluse la fourniture et mise en œuvre de tous les volets, sans exception<br />
d’un cordon aiguillé dissuasif pour tous les volatils.<br />
Compris toutes sujétions de fourniture et pose, forfait pour l’ensemble, tous niveaux, toutes façades<br />
mairie-école, forfait pour l’ensemble.<br />
Localisation :<br />
- bâtiment mairie-école<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
6-2
7 ELECTRICITE<br />
A09<br />
7.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A09000<br />
7.1.1 OBJET DU MARCHE<br />
A09000010<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot électricité, et de<br />
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.<br />
7.1.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES A L'ELECTRICITE<br />
A09000020<br />
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon<br />
les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission.<br />
7.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX<br />
A09010<br />
Les travaux consistent :<br />
- à mettre un câble à disposition à proximité de l’œil de bœuf situé au 2ème étage, au dessus de la<br />
porte d’entrée pour alimentation d’une horloge électrique<br />
- à déposer deux spots situés sous forget au dessus de la porte d’entrée mairie<br />
- à fournir et pose un câble pour alimentation de deux projecteurs étanches et anti-vandalisme situés<br />
de chaque côté de la porte d’accès de la mairie<br />
- à fournir et poser deux projecteurs au sol dans les massifs béton mis en œuvre par le maçon et en<br />
coordination avec le présent lot<br />
- à raccorder sur la programmation l’alimentation du goutte à goutte d’arrosage en façade accès<br />
mairie.<br />
7.2.1 Câble d'alimentation pour horloge<br />
A09010410 020<br />
Câble indépendant ayant pour origine l'armoire générale de protection de la mairie et pour extrémité<br />
une attente dans le local machinerie d'ascenseur situé en combles au droit de l’œil de bœuf au<br />
dessus de la porte d'accès mairie. Le câble aura un minimum de 2 m de mu pour permettre son<br />
raccordement<br />
Localisation :<br />
- localisation suivant plan, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre<br />
7.2.2 Dépose de luminaires<br />
A09010410 030<br />
La prestation consiste en la suppression de deux spots situés sous forget au droit et au dessus de la<br />
porte d'entrée mairie. Sera due au titre de la prestation la neutralisation des alimentations pour ne<br />
pas laisser des câbles sous tension. Toutes sujétions comprises. Forfait pour l'ensemble.<br />
7.2.3 Alimentation de luminaires étanches<br />
A09010410 040<br />
La prestation comprend :<br />
- le raccordement des câbles d’alimentation de chaque luminaire sur l’armoire générale de protection<br />
- le déroulement des câbles depuis l’armoire pour arriver dans les deux jardinières latérales à la<br />
porte d’entrée au droit des massifs béton mis en œuvre au lot maçonnerie<br />
- le percement de la façade pour sortir les câbles dan les jardinières<br />
- les raccordements des câbles sur les projecteurs étanches<br />
- la remise en état et le nettoyage en fin d’intervention<br />
Compris toutes sujétions, forfait pour la prestation<br />
Localisation :<br />
- localisation suivant plans<br />
7.2.4 Fourniture et pose de luminaires<br />
A09010410 050<br />
Projecteurs encastrés au sol de type BEGA en acier inoxydable et fonte d'aluminium.<br />
Profondeur d’encastrement 120/160 mm<br />
Résistance mécanique élevé. Indice de protection IP 67<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
7-1
Luminaire d’orientation à répartition lumineuse asymétrique.<br />
A fixer sur massifs de fondation en coordination avec le lot maçonnerie. Ils seront équipés d’un verre<br />
antidérapant.<br />
Référence 8610 – 70 Watts RX 75 de chez BEGA<br />
Compris fourniture et pose avec raccordement en ordre de marche.<br />
Localisation :<br />
- devant mairie<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
7-2
8 PLOMBERIE<br />
A11<br />
8.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES<br />
A11000<br />
8.1.1 OBJET DU MARCHE<br />
A11000010<br />
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot plomberie, et de<br />
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve.<br />
8.1.2 SPECIFICATIONS PARTICULIERES A LA PLOMBERIE SANITAIRE<br />
A11000050<br />
1. Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, l'entrepreneur de ce lot est<br />
tenu de garantir sous son entière responsabilité tous les résultats, imposés ou non, qui n'auraient<br />
pas fait l'objet de réserves de sa part.<br />
Le fait d'exécuter, sans rien y changer, les prescriptions des documents remis, le fait d'utiliser tout ou<br />
partie d'éventuelles installations anciennes, impliquent l'adhésion et soumettent à la responsabilité<br />
de l'entrepreneur, la totalité des installations.<br />
L'entrepreneur devra en plus des travaux décrits :<br />
- Les démarches nécessaires auprès de la société fermière des eaux,<br />
- L'aide éventuelle au Maître de l'ouvrage pour des démarches auxquelles l'administration le<br />
soumettrait.<br />
- Les éventuels percements ou calfeutrements qu'il n'aurait pas demandés en temps voulu au<br />
maçon et au plâtrier, pendant que ceux-ci se trouvaient sur le chantier.<br />
Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur adressera en double exemplaire, au Maître d'Oeuvre,<br />
des plans d'exécution, précis, établis par lui ou par un B.E.T sous sa propre responsabilité.<br />
Après examen, le Maître d'Œuvre retournerait une série de ces plans acceptée et accompagnée de<br />
ses remarques éventuelles.<br />
Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur, en ce qui concerne la<br />
stabilité, la tenue et les aspects qualitatifs des ouvrages.<br />
2. Tout le matériel utilisé sera neuf et de première qualité, il devra porter la marque N.F chaque fois<br />
que la réglementation ou la prescription en prévoit l'attribution.<br />
A la fin des montages, il est procédé, quel que soit l'état de la finition de la construction et en<br />
présence du Maître de l'ouvrage, à une réception visant la bonne réalisation des installations et<br />
consistant aux essais de pression et en des essais de fonctionnement.<br />
Cette réception fera l'objet d'un P.V. signé sur place entre les deux parties.<br />
Il est rappelé que les marques des matériels retenues dans le cadre du marché approuvé, ne<br />
pourront être changées sous aucun prétexte. Les matériels nommément désignés dans le descriptif<br />
faisant suite devront obligatoirement figurer en solution de base dans la proposition.<br />
3. Les travaux à la charge de l'entrepreneur comprennent :<br />
- L'alimentation en eau froide depuis un compteur installé, soit en limite de propriété, soit en pied<br />
de l'immeuble.<br />
- La fourniture et la pose de fourreaux aux traversées de murs porteurs ou de planchers béton,<br />
- La mise en peinture de protection antirouille des pièces ou parties métalliques fabriquées en<br />
atelier,<br />
- Le repérage, au moyen de plaquettes signalétiques, s'il y a lieu, de circuits, vannes ou robinets,<br />
- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires aux essais de bon fonctionnement et d'étanchéité,<br />
- Les essais de réception<br />
- L'enlèvement de débris, gravois etc...<br />
- Le calorifugeage de canalisations en parcours dans les locaux non chauffés et en plénums,<br />
- La désinfection des réseaux, avant leur livraison,<br />
- Le remplacement de matériel défectueux pendant la période de garantie.<br />
Les travaux de ce lot ne comprennent pas :<br />
- La fourniture et la pose du compteur d'eau,<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
8-1
- L'habillage éventuel des baignoires, ou receveurs, sauf mentions spécifiques au cours de la<br />
description des ouvrages,<br />
- Les réseaux d'évacuation enterrés intérieurs E.U, ou E.P (lot Maçonnerie), sauf les<br />
branchements,<br />
- Les raccords d'étanchéité en toiture ou terrasse, de ventilations de chutes, sauf mention<br />
expresse,<br />
- La peinture définitive des canalisations apparentes,<br />
- Le traitement éventuel de l'eau et la surpression, si aucun appareillage spécial n'est prévu au<br />
marché.<br />
8.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX<br />
A11000055<br />
La prestation consiste à :<br />
- mettre en œuvre des canalisations d’alimentation d’arrosage en eau des jardinières suspendues en<br />
allège des baies du 1er étage. Alimentation toute à goutte sur programmation horaire<br />
- mettre en œuvre des canalisations d’alimentation d’arrosage en eau des deux jardinières au sol,<br />
latérales à la porte d’entrée de la mairie.<br />
L’origine des canalisations sera la cuve de récupération des eaux de pluie située en buanderie de la<br />
cuisine de la cantine. De traverser la cantine en plafond suspendus, de monter au 1er étage pour<br />
arriver en allège des trois baies concernées, pour alimenter les trois bas à fleurs suspendus.<br />
Une seconde alimentation sera parallèle en plafond et descendra à l’intérieur de la façade du rez de<br />
chaussée et alimentera sur la même programmation les plantations latérales à la porte d’entrée en<br />
rez de chaussée.<br />
Seront compris au présent article :<br />
- le raccordement sur la vue et sur la programmation<br />
- le percement des maçonneries pour des canalisations dissimulées<br />
- la dépose et repose du plafond modulaire suspendu de la cuisine<br />
- le système de purge des canalisations pour éviter le gel<br />
- les tranchées manuelles en rez de chaussée pour enterrer le système de goutte à goutte à<br />
proximité des plantations.<br />
Localisation :<br />
- suivant plans compris toute sujétion, forfait pour la prestation<br />
Commune de GARNERANS (01) – Travaux de rénovation - <strong>CCTP</strong><br />
8-2