PLIEGOS DE CONDICIONES - Portal Único de Contratación

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA NACIONAL
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATAR LA FASE II DEL PROYECTO
DE PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y MANEJO AMBIENTAL PARA
CONTROL DE EROSIÓN Y PRESERVACIÓN DE ESTABILIDAD DE SUELOS DE
LOS PREDIOS DEL COMPLEJO MILITAR EL COVE.
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 041 CBN4/11
CAPITULO 1
La Base Naval ARC “San Andrés”, invita a las personas naturales o jurídicas,
consorcios o uniones temporales, que cumplan los requisitos establecidos en la
Ley y en este Pliego de Condiciones, a presentar propuesta para participar en el
presente proceso.
En este pliego se describen las condiciones técnicas, económicas, financieras,
legales y contractuales, que el PROPONENTE debe tener en cuenta para elaborar y
presentar la propuesta para CONTRATAR LA FASE II DEL PROYECTO DE PLAN
DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROL
DE EROSIÓN Y PRESERVACIÓN DE ESTABILIDAD DE SUELOS DE LOS
PREDIOS DEL COMPLEJO MILITAR EL COVE, objeto de esta Contratación.
La Base Naval ARC “San Andrés”, invita a las personas naturales o jurídicas,
consorcios o uniones temporales, que cumplan los requisitos establecidos en la
Ley y en este Pliego de Condiciones, a presentar propuesta para participar en esta
selección.
MARCO LEGAL
De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
artículo 2 del Ley 1150 de 2007 desarrollado legalmente por el decreto
presidencial 066 de 2008 que para el presente proceso se fundamenta en la
sección II articulo 44 y la Resolución de Delegación No. 760 de 2010, el Comando
de la Base Naval ARC “SAN ANDRÉS”, ha determinado abrir el presente proceso de
contratación de acuerdo con los parámetros y requisitos relacionados a
continuación:
1.1 OBJETO.
CONTRATAR LA FASE II DEL PROYECTO DE PLAN DE ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO Y MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROL DE EROSIÓN Y
PRESERVACIÓN DE ESTABILIDAD DE SUELOS DE LOS PREDIOS DEL
COMPLEJO MILITAR EL COVE.
1.2 PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto asignado para este proceso de contratación corresponde a la
suma TRESCIENTOS DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE
($302.060.000.oo) el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:
UNIDAD CDP # Y FECHA ASIGNADO
BN4 Nº 5211 DEL 21/02/2011 $ 302.060.000
Total Asignado = $ 302.060.000
Expedido por el Jefe Presupuesto de la Base Naval ARC “San Andrés”.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 1 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
El contrato que se firme derivado de la presente contratación será cancelado de
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal antes mencionado.
En desarrollo del objeto a contratarse, el valor total de la oferta no podrá exceder
el presupuesto oficial, si supera dicho presupuesto no se tendrá en cuenta para
la evaluación respectiva.
1.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y MODALIDAD DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
Que acuerdo numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 del 16 junio de 2007, la
escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de Selección
Abreviada, con excepción de las causales contempladas en la Selección Abreviada,
concurso de merito y Contratación Directa.
Que el objeto a contratar no encausa en ninguna de las excepciones
contempladas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150/07.
Que el Estatuto de Contratación Estatal, la ley 1150/07 y el Decreto
Reglamentario 2474/08, señala el procedimiento de Selección Abreviada, al cual
se ha ajustado el presente pliego.
Consecuente con lo anterior, el presente proceso, debe ceñirse a la modalidad de
Selección Abreviada, contemplada en la Ley 80/93 y 1150/07 y el Decreto
Reglamentario 2474/08, modificado por el Decreto 2025/09.
1.3.1 LAS MIPYMES INTERESADAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS
SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS:
El domicilio principal de las Mipymes departamentales, locales o regionales debe
coincidir con el lugar de ejecución del contrato. Para estos efectos, bastará con
que el proponente acredite que su domicilio principal está en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Las Mipymes deberán tener por lo menos UN (01) años de constituidas al
momento de la convocatoria, lo que también deberá acreditarse al hacer la
manifestación mencionada.
En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios los
cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes que cumplan cada uno
de los conformantes de los consorcios y uniones temporales con la condición
señalada en el párrafo anterior. En tal caso, para efectos de la limitación de la
convocatoria, cada consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por
el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera
individual los requisitos mínimos señalados en el Decreto 3806 de 2009.
Para los efectos de esta convocatoria, se entiende como domicilio principal de la
Mipyme, el departamento al que corresponde la dirección que aquella señaló en su
Registro Único Tributario RUT, de conformidad con el Decreto 2788 de 2004, o las
demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
1.3.2 VEEDURÍAS
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 de la ley 80 de 1993, se invita a
las Veedurías ciudadanas para que realicen el control social en la contratación
estatal, acorde a lo preceptuado en las disposiciones legales vigentes.
1.4 CONSULTA PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS
Las personas interesadas en consultar los pliegos de condiciones Definitivos lo
podrán hacer desde el lunes, 30 de mayo de 2011 hasta el martes, 07 de junio
de 2011 a través de Internet en la página WEB (www.contratos.gov.co) o en la
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 2 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
Base Naval ARC “San Andrés”, en la ciudad de San Andrés Isla.
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Cada PROPONENTE sufragará tanto los costos directos como indirectos
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo tanto la
Base Naval ARC “San Andrés”, no será responsable en ningún caso de dichos
costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación. Por
la sola presentación de la propuesta se considera que el PROPONENTE ha
realizado un examen cuidadoso y completo de todos los aspectos que inciden y
determinan la presentación de la misma.
Igualmente, corresponderá al PROPONENTE la responsabilidad de determinar,
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como, los demás
costos tributarios y de cualquier naturaleza que conlleven a la celebración del
contrato, para lo cual se recomienda a los oferentes obtener asesoría calificada
independientemente en la materia financiera, legal y económica.
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen de la
suscripción y ejecución del contrato de acuerdo con las normas legales vigente,
serán por cuenta del contratista.
1.5 MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR
Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la apertura del proceso
(publicación del acto de apertura y pliegos definitivos), es decir del lunes, 30 de
mayo de 2011 hasta jueves, 02 de junio de 2011, los posibles oferentes
interesados en participar deberán manifestar su interés, con el fin de que se
conforme una lista de posibles oferentes.
La manifestación se hará por escrito dirigido al señor, Comandante de la Base
Naval ARC “San Andrés”; sea al telefax 5130016 o radicado directamente en las
oficinas de la Base Naval ARC “San Andrés” ubicada en la ciudad de San Andrés
Isla, Av. Circunvalar Km 9 Sector el Cove y deberá contener además de la
expresión clara del interés de participar, el nombre o razón social del
PROPONENTE, teléfonos, dirección, E - mail y ciudad donde se puedan contactar,
indicando expresamente el interés de participar en el proceso, con los respectivos
datos completos, acompañado de una certificación expedida por Contador Público
o Revisor Fiscal en la que se acredite que la firma participante cumple con la
condición de Mipyme si es el caso, de conformidad con lo estipulado en el articulo
1º ultimo inciso del Decreto 3806 de 2009. El profesional (Contador Público)
deberá adjuntar certificado de antecedentes disciplinarios vigentes o certificación
de vigencia de la inscripción como Contador expedida por la Junta Central de
Contadores, y por el revisor fiscal según sea el caso.
Las empresas que manifiesten su interés de participar serán exactamente las
mismas que podrán continuar en el proceso; es decir, si una persona natural o
jurídica manifiesta su interés de participar como tal, no podrá presentar
propuesta como un consorcio o unión temporales así haga parte del mismo. Lo
mismo aplica para el caso de aquellos consorcios o uniones temporales que
manifiesten su interés en participar y posteriormente pretendan presentar su
propuesta como persona natural o jurídica. Los consorcios y uniones temporales
deberán manifestar su interés en participar, anexando al anterior, el documento
de conformación de dicho consorcio o unión temporal, debidamente autenticado
ante Notario.
NOTA: La manifestación de interés en participar es requisito EXCLUYENTE
para la presentación de la respectiva oferta. No se tendrán en cuenta aquellas
manifestaciones presentadas antes o después de la fecha señalada en este
numeral, ni aquellas que no aporten en la misma los datos completos
(membrete, teléfono fax, correo electrónico, dirección, nombre completo y
firma del Representante Legal), indicando además los datos completos de la
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 3 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
persona que asistirá a la audiencia de aclaración. La manifestación de
interés para los interesados en participar como Consorcios y/o Uniones
Temporales debe organizarse de tal manera que se indique el nombre de los
conformantes del consorcio y/o Unión Temporal y no se aceptaran cambios,
ni adiciones de empresas en la conformación del mismo una vez se
manifieste el interés de participar.
1.5.1 Procedimiento Sorteo Consolidación de Oferentes:
Para la audiencia del sorteo de oferentes se verificará que los interesados en
participar sean únicamente los mismos que manifestaron el interés mediante
carta, y de la misma forma en que lo hicieron, es decir si se presentaron en forma
independiente, no podrán después presentarse como consorcio o unión temporal o
viceversa. En caso que el número de posibles oferentes, quienes hayan informado
por escrito su interés de participar, sea superior a diez (10), el Comandante de la
Base Naval ARC “San Andrés” podrá dar paso al sorteo de consolidación de
oferentes para escoger entre los mismos, un número no inferior a éste, que podrán
presentar oferta en el proceso de selección, para lo cual se introducirán en una
urna los nombres de los posibles oferentes y se escogerán solo diez nombres,
quienes finalmente serán los que presentaran sus respectivas propuestas.
Nota 1: Los representantes legales de las personas jurídicas, empresas
unipersonales, uniones temporales y/o consorcios, como también, las personas
naturales, deberán asistir personalmente a la audiencia de sorteo, sin embargo
podrán delegar por escrito su participación en la persona que para tal efecto se
designe.
Nota 2: Resulta de exclusiva responsabilidad de los posibles oferentes precaver
con la debida antelación para asistir oportunamente a la audiencia sorteo de
consolidación de oferentes, en razón a que la Base Naval ARC “San Andrés”, es un
ente público de carácter militar, la cual establece procedimientos complejos para
la entrada y salida de personas y vehículos a sus instalaciones por razones de
seguridad.
1.6 VISITA AL SITIO DE LA OBRA (Factor Excluyente)
Las Mipymes interesadas en participar en el presente proceso, y quienes hayan
demostrado su interés por participar por medio escrito, deberán asistir
obligatoriamente al sitio de ejecución de la obra, presentándose ante el
Comandante de la Base Naval ARC “San Andrés” o su delegado, el jueves, 02 de
junio de 2011 desde las 09:00R. El personal de oferentes deberá llegar a la
oficina del Departamento de Administración de la Base Naval ARC “San Andrés”,
teniendo en cuenta el ingreso por la guardia y previendo el tiempo que se emplea
por seguridad al ingreso.
La persona que asista en representación del PROPONENTE, máximo una (1),
deberá ser profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil y presentar en la Oficina
Departamento de Administración de la Base Naval ARC “San Andrés”, una carta
de autorización expedida por el Representante Legal del posible oferente y
fotocopia de la matrícula profesional. Así mismo deberá acompañar copia del
certificado de vigencia de la Matricula Profesional y de antecedentes disciplinarios
con relación al ejercicio de la profesión, expedido por el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería. Al término de la visita se expedirá el certificado de
asistencia, firmado exclusivamente por el Jefe del Departamento de
Administración, el cual deberá anexarse a la propuesta. Los costos que demanden
la asistencia al sitio de la obra serán a costa de los PROPONENTES.
En la visita, se deben inspeccionar detenidamente el sitio de la obra, para obtener
la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles
dificultades que se presenten. La Base Naval ARC “San Andrés”, no hará
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 4 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
concesiones por este concepto, es decir, que en caso de no cumplir con la
mencionada visita en los términos aquí señalados, la propuesta será rechazada.
Los consorcios y uniones temporales, deberán acreditar su constitución con fecha
de anterioridad a la visita, es decir, deberán aportar la respectiva acta de
constitución. Quien no acredite el acta en la visita, le será rechazada la oferta. De
igual forma se procederá, si existe algún cambio en la constitución del consorcio o
unión temporal.
1.7 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS
Por solicitud escrita de cualquier de los interesados que hayan adquirido los
pliegos de condiciones o a juicio de la Base Naval ARC “San Andrés”, dentro de los
cuatro (4) días siguientes a la apertura del proceso, se realizara dicha audiencia en
los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, para
aclarar dudas que presenten los oferentes y la Ciudadanía en general respecto de
la presente solicitud de oferta.
La audiencia pública se desarrollará el día jueves, 02 de junio de 2011 a partir
de las 10:00R con los siguientes parámetros: El Jefe de Abastecimientos, dará
inicio a la audiencia poniendo a consideración la solicitud de oferta en mención, si
para la fecha existen solicitudes por escrito de aclaración las pondrá de presente,
acto seguido serán aclaradas por los integrantes de los respectivos comités.
Si no se han presentado aclaraciones a la fecha o ya fueron resueltas las
inquietudes se comunicaran en forma pública. Posteriormente el Jefe de
Abastecimientos fijará los términos para que se realicen las intervenciones de los
asistentes (10 minutos para cada intervención) pudiendo la Administración
dependiendo de la complejidad de la solicitud de oferta contestar inmediatamente
a través de los miembros de los comités o tomar su tiempo para dar la respuesta
correspondiente por escrito. De todo lo anterior, se dejara constancia en acta que
será publicada en la página WEB www.contratos.gov.co y estará a disposición en
la Base Naval ARC “San Andrés”.
1.8 MODIFICACION A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Como resultado de lo debatido en la Audiencia de Aclaraciones, se dejará
constancia en acta y se harán las modificaciones pertinentes a los pliegos de
condiciones. La Base Naval ARC “San Andrés” hará las aclaraciones y
modificaciones que considere necesarias con anterioridad a la fecha de cierre de
del presente proceso, en cuyo caso lo informará a través de la pagina WEB
(www.contratos.gov.co). Las aclaraciones se harán mediante comunicaciones y
las modificaciones mediante ADENDAS numeradas secuencialmente, las cuales
formarán parte integral de los pliegos de condiciones y serán publicados a través
de la pagina WEB (www.contratos.gov.co). La Base Naval ARC “San Andrés”,
establecerá como plazo máximo para la publicación de adendas al presente
proceso, el término de dos (01) día hábile antes del cierre del proceso.
1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO
ASUNTO DESDE HASTA
Resolución de apertura del proceso de
selección abreviada
Publicación Pliego de Condiciones
Definitivos
lunes, 30 de mayo de 2011
lunes, 30 de mayo de 2011 martes, 07 de junio de 2011
Manifestación Interés en Participar lunes, 30 de mayo de 2011 jueves, 02 de junio de 2011
Visita al sitio de la Obra jueves, 02 de junio de 2011 A las 0900R
Audiencia Aclaración de Pliegos jueves, 02 de junio de 2011 De 1000R a 1100R
Cierre y Recepción de Ofertas martes, 07 de junio de 2011 A las 1600R
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 5 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Traslado a los Comités para Evaluación. miércoles, 08 de junio de 2011 viernes, 10 de junio de 2011
Publicación informes de Evaluación y plazo
para presentar objeciones.
Estudio de las observaciones a las
evaluaciones por parte de la Entidad
Respuesta observaciones – Resolución de
Adjudicación
lunes, 13 de junio de 2011 jueves, 16 de junio de 2011
viernes, 17 de junio de 2011 lunes, 20 de junio de 2011
martes, 21 de junio de 2011 miércoles, 22 de junio de 2011
Publicación Acto de Adjudicación jueves, 23 de junio de 2011
Elaboración, Revisión y Firma Contrato viernes, 24 de junio de 2011
1.10 CORRESPONDIENCIA
Los oferentes deberán enviar su manifestación de interés en participar dentro del
presente proceso y la correspondencia a la Base Naval ARC “San Andrés”, ubicada
en la Av. Circunvalar Km 9 Sector El Cove de la ciudad de San Andrés Isla, o
vía fax al No 5130016 sin prejuicio que el documento sea radicado igualmente en
las oficinas del Departamento de Administración de la Base Naval ARC “San
Andrés”.
La Base Naval ARC “San Andrés” no será responsable por la correspondencia
enviada a otras direcciones o dependencias.
CAPITULO 2
REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
2.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta deberá presentarse por escrito, en original en texto impreso, con
índice, debidamente legajada, foliada, firmada y sellada, en pasta de argolla,
carpeta AZ o similar, utilizando en lo posible, para los anexos “protectores de
vinilo”, facilitando con ello la manipulación de los folios y con visto bueno del
representante legal de la firma y en caso de presentar más de un (01) tomo estos
deben identificarse numéricamente. Ejemplo: Tomo 1, Tomo 2, Tomo 3.
Así mismo el Anexo No 4 de la oferta debe presentarse en medio magnético; un
(01) CD, debidamente identificado en hoja de cálculo Excel en versión Windows
Office 2003, cuyo contenido debe concordar exactamente con lo presentado en la
forma impresa. Para efectos de la evaluación, prevalecerá el impreso. Todas las
hojas y anexos que conforman la propuesta deberán estar enumerados y firmados
por el representante legal o la persona autorizada del proponente.
Con el fin de brindar seguridad al oferente en la preparación de su propuesta y en
la evaluación de la misma por parte de la Base Naval ARC “San Andrés”, se
sugiere que los formatos o anexos del pliego de condiciones se transcriban en el
papel que normalmente utiliza el oferente en el desarrollo de su actividad
comercial (papel membreteado). En ningún caso, se aceptarán propuestas
enviadas por fax, medio electrónico, correo o presentadas en forma
extemporánea.
2.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta se presentará impresa en idioma castellano, en original, en un sólo
conjunto que contenga los tres (3) capítulos es decir Jurídico, Técnico y
Económico, debidamente legajada, foliada, marcada y en orden consecutivo
ascendente, con su respectivo índice (Tabla de Contenido). El anexo 4 del presente
pliego debe venir en medio magnético, en CD, debidamente marcado así:
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 6 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA N°.______CBN4/11
CONTIENE: ORIGINAL CON ____________ FOLIOS.
FECHA: NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCIÓN COMERCIAL:
TELEFONO:
FAX: E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: (SI LO HAY)
DIRECCIÓN COMERCIAL: TELEFONO: FAX:
2.3 ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
La propuesta contendrá una relación detallada de todos los capítulos, numerales o
parágrafos que conforman la propuesta indicando el número de página en que se
encuentra, así:
Índice: Contendrá una relación detallada de todos los capítulos, numerales
o parágrafos que conforman la propuesta indicando el número de página en
que se encuentra.
Documentos jurídicos según lo especificado en el pliego de condiciones.
Documentos técnicos según lo especificado en el pliego de condiciones.
Documentos económicos según lo especificado en el pliego de condiciones.
Portafolio de servicios.
El Comandante de la Base Naval ARC “San Andrés” se reserva el derecho de
consultar la veracidad de los anteriores documentos.
2.4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR.
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, en forma individual, en consorcios o en unión temporal, que tengan
representación en Colombia, o que constituyan un apoderado domiciliado en el
país y cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y en
la Ley.
Las personas naturales o jurídicas que deseen participar en este proceso,
individualmente, en consorcio o en unión temporal deben cumplir los siguientes
requisitos habilitantes:
2.4.1 Capacidad Legal: que el objeto social este acorde con el objeto de la
presente solicitud de oferta, lo cual se probará con el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Sociedad o con Registro Mercantil para personas
naturales. Así mismo, la persona jurídica deberá acreditar que su duración no es
inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año mas, contado
desde la fecha de celebración del contrato. Las personas jurídicas que propongan
en Consorcio o Unión Temporal, deberán cumplir individualmente con esta regla.
2.4.2 No hallarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, la Ley
80 de 1993 artículo 8 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes. Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, esta prohibición
rige respecto de todos los miembros que los integren. Para las inhabilidades e
incompatibilidades sobrevinientes, se aplicara lo dispuesto en el articulo 9 de la
ley 80 de 1993.
Con la presentación de la propuesta por parte del oferente, se entiende que
declara bajo la gravedad de juramento no hallarse incurso dentro de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 7 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
2.4.3 El Consorcio o Unión Temporal deberá estar constituido de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993.
2.4.4 No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales de la
Contraloría General de la República. (Art. 60 Ley 610 de 2000).
2.4.5 Situación militar definida del representante legal o de quien firma la
propuesta.
2.4.6 Haber manifestado su interés de participar en el presente proceso dentro
del término y oportunidad prevista.
2.5 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Las páginas de las propuestas que tengan modificaciones o enmiendas, deberán
ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de
presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas.
Las propuestas serán entregadas por la persona autorizada por cada
PROPONENTE en la Base Naval ARC “San Andrés”, ubicada en la Av. Circunvalar
Km 9 Sector El Cove, de la ciudad de San Andrés Isla en los cinco (5) días hábiles
siguientes a la publicación de los pliegos de condiciones definitivos,
correspondiendo al día martes, 07 de junio de 2011, a las 1500R, hora legal de
la República de Colombia, en donde estarán los funcionarios encargados de la
recepción de éstas, y se formalizará acta de recepción de las ofertas con las firmas
de los respectivos depositarios.
La Base Naval ARC “San Andrés” no se hará responsable por la no inclusión de
las ofertas enviadas por empresas de transporte (correo) recibidas después de la
hora establecida para su recepción, para efectos de formalizar el acta de recepción
de ofertas. Por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los oferentes
precaver con la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de
cierre del proceso de selección.
En caso de divergencia entre las copias, prevalecerán los datos consignados
en la propuesta original. Los PROPONENTES deben adjuntar todos los
documentos exigidos en los pliegos de condiciones, tanto en la propuesta original
como en las copias. Para este efecto los PROPONENTES deberán examinar
cuidadosamente los documentos que componen la propuesta y que estos
correspondan a lo requerido en los presentes Pliegos.
En caso de existir ambigüedades, discrepancias e incongruencias en las
propuestas, su interpretación la hará autónomamente la Base Naval ARC “San
Andrés”, quien a su juicio podrá rechazar o aceptar la propuesta. El solo hecho de
la presencia de alguna incongruencia o anomalía no sustancial, no será causal de
rechazo de la propuesta. En todo caso la Base Naval ARC “San Andrés” se reserva
la facultad de solicitar las aclaraciones o informaciones adicionales que considere
pertinentes.
Los documentos, certificados, títulos y demás soportes que el oferente anexe
deberán ser originales. La información relativa al análisis, evaluación y
comparación de las propuestas no podrá ser revelada a los PROPONENTES ni a
otra persona que no participe en dicho proceso, hasta el momento dispuesto por
Ley para la revisión por parte de los oferentes.
Todo intento de un PROPONENTE de enterarse indebidamente de las evaluaciones
o de ejercer alguna influencia en el proceso de evaluación de las propuestas o en
la decisión sobre la adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al
rechazo de la propuesta de ese PROPONENTE.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 8 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
2.6 CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DE PROPUESTAS
El proceso de selección se cerrará el día y la hora señalas en el numeral anterior,
y las propuestas recibidas hasta ese momento, serán abiertas por los funcionarios
de la Base Naval ARC “San Andrés”, ubicada en la Av. Circunvalar Km 9 Sector El
Cove, de la ciudad de San Andrés Isla.
La apertura de las propuestas se efectuará en acto público con la intervención de
las personas designadas para el efecto por el Comandante de la Base Naval ARC
“San Andrés”, de lo cual se levantará un acta suscrita por los asistentes,
relacionando el nombre de los PROPONENTES, valor de la propuesta, el nombre
de la compañía aseguradora y el número de la póliza o garantía de seriedad de la
propuesta que la acompaña, el número de los folios que componen cada
propuesta, las solicitudes de retiro de propuestas, si las hubiere, efectuada en la
forma prevista en el numeral 2.6.1 y las observaciones a que halla lugar.
A partir de la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección los
PROPONENTES no podrán, adicionar o corregir sus propuestas.
2.6.1 RETIRO DE PROPUESTAS
Los PROPONENTES podrán solicitar a la Base Naval ARC “San Andrés” por
escrito, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora prevista para la entrega
de las ofertas, la cual será devuelta sin abrir durante el acto de apertura de las
mismas, al PROPONENTE o a la persona autorizada por éste, lo cual constará en
el acta de cierre del proceso.
2.6.2 PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas serán evaluadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha
de recepción de las mismas.
2.7 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
2.7.1 DOCUMENTOS JURIDICOS
DOCUMENTOS HABILITANTES
Los siguientes documentos serán objeto de verificación de cumplimiento
considerándose requisitos habilitantes para poder participar dentro del presente
proceso de selección:
a) Carta de Presentación de la Oferta: Firmada por el PROPONENTE
representante legal para personas jurídicas, por la persona designada para
representar el consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente constituido
para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentación que deberá diligenciar.
(Anexo No. 1)
NOTA: Si el oferente no incluye la carta de presentación de la propuesta o si
incluyéndola no esta suscrita por el PROPONENTE o por el representante
constituido en debida forma para el efecto, la Base Naval, rechazará la propuesta.
Si la carta viene incompleta o de la oferta no se puede extraer la información allí
solicitada, se le pedirá aclaración para lo cual tendrá dos (2) días hábiles a partir
del recibo de la solicitud. En caso que el oferente no atienda el requerimiento
dentro del término anterior, la Base Naval ARC “San Andrés” rechazará la
propuesta.
En el evento en que el representante legal se encuentre limitado en sus facultades
para presentar propuestas y contratar por cualquier motivo y no presente la
autorización del órgano directivo correspondiente, la Base Naval le solicitará el
documento para lo cual tendrá dos (2) días hábiles a partir del recibo de la
solicitud.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 9 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos
aportados son de carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha
reserva, si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado por la ley
se entenderá que toda la oferta es pública.
b) Poder: Cuando el oferente actué a través de un representante o apoderado
deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante
o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el
contrato respectivo si a ello hubiere lugar.
En el evento en que el poder presentado contenga alguna falencia, la Base Naval
dentro del plazo que se señale o en su defecto dentro de los dos (2) días hábiles
requerirá al PROPONENTE para que subsane la situación. Si el PROPONENTE, no
subsana la falta en dicho termino, su propuesta será rechazada. En todo caso el
poder debe otorgarse con anterioridad al cierre del presente proceso.
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en la forma prevista
en las normas legales sobre la materia.
Si el Representante Legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de
autorización expresa del órgano competente a su Representante Legal, para
presentar propuesta y para suscribir contrato en caso de adjudicación, si los
estatutos de la sociedad así lo determinan
c) Acta de constitución Consorcial o de Unión Temporal: Para desarrollar
el objeto a contratar, en la cual se determinen los participantes,
responsabilidades, representación, término de constitución y plazo de duración
hasta la liquidación del contrato y un (1) año más (en caso de requerirse). Los
Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar todos los documentos en
forma independiente por cada uno de sus integrantes. Adicionalmente, deben
anexar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión
Temporal, indicando si su participación es a título de Consorcio o de Unión
Temporal señalando los términos y la extensión de participación en el presupuesto
y ejecución del contrato, los cuales no podrán ser objeto de modificación sin el
consentimiento previo de la Base Naval ARC “San Andrés”.
Los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán señalar las reglas básicas
que regulan las relaciones entre ellos e indicarán si su responsabilidad es
conjunta o solidaria frente a la Base Naval ARC “San Andrés”, de todas y cada
unas de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
Adicionalmente, deben indicar el porcentaje de participación de cada uno de los
participantes, y designarán el representante del Consorcio o Unión Temporal
acompañados del poder que los acredite como tal, con la firma autorizada de cada
una de las partes.
d) El oferente presentará una Garantía de seriedad de la oferta, expedida
por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el
país.
La Garantía deberá presentarse a través de una póliza constituida a favor del
MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRÉS”, por un equivalente al 20% del presupuesto oficial previsto para el
presente proceso de contratación, vigente 90 días calendario, contados a partir de
la presentación de la propuesta.
En caso que la Garantía de seriedad de la oferta allegada no estuviere bien
constituida, la Base Naval ARC “San Andrés” establecerá un plazo perentorio para
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 10 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
la presentación de la misma con la respectiva modificación; que en caso de no
cumplirlo será motivo de rechazo.
Igualmente se informa que es obligación del oferente la constitución de la garantía
de seriedad de la oferta de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
condiciones, la cual no se surte únicamente con la expedición del documento, sino
con su expedición en debida forma. Cuando la propuesta la presenta un Consorcio
o Unión Temporal, la Garantía deberá ser tomada a nombre del Consorcio o de la
Unión Temporal, indicando en el cuerpo de la póliza los integrantes que los
componen.
NOTA: Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta
cuando:
Solicite el retiro de su propuesta después del cierre del proceso, salvo en caso
de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.
Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo no suscriba el contrato que se
le adjudique o no presente los documentos necesarios para la legalización
dentro de los términos establecidos en este pliego de condiciones.
Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad
de la propuesta o no se cubre en su totalidad los prejuicios causados, La Base
Naval ARC “San Andrés” podrá demandar por la vía ejecutiva el valor
asegurado, para lo cual prestará mérito ejecutivo la oferta del PROPONENTE,
ya que queda expresamente claro que la sola presentación de la propuesta
constituye aceptación plena por parte del PROPONENTE de todas las
condiciones del presente pliego de condiciones.
La no presentación de la oferta en idioma castellano, así como también la no
presentación del valor de la propuesta en pesos colombianos.
Que la propuesta no se encuentre debidamente firmada por el proponente.
Estar incluida la empresa o sus socios en listas nacionales o internacionales
de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con
organizaciones delictivas.
Si el adjudicatario no acata el cumplimiento de las condiciones y obligaciones
en estos Pliegos de Condiciones y no mantiene lo ofrecido en su propuesta, o
no cumple con los requisitos para su ejecución, salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobado. Todo lo anterior, sin menoscabo de las
acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados.
En estos eventos, EL MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL - BASE
NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” podrá adjudicar el contrato al oferente calificado en
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, para lo cual expedirá una resolución motivada.
La Garantía de seriedad de la propuesta presentada por el PROPONENTE al cual
se le haya adjudicado el contrato, le será devuelta cuando éste haya cumplido a
cabalidad con los requisitos de legalización del contrato, siempre y cuando ya se
encuentre aprobada por la Base Naval ARC “San Andrés” la Garantía Única de
Cumplimiento.
A los demás oferentes, no se les devolverá la garantía de seriedad de la
propuesta, sino hasta tanto haya sido aprobada la Garantía Única de
cumplimiento del contrato a quien quedare en segundo lugar; a éste, una vez se
haya aprobado la Garantía Única de cumplimiento, a los demás que así lo
soliciten, dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación.
e) Certificado de Existencia y Representación Legal: Para Personas
Jurídicas expedido por la Cámara de Comercio y de Registro Mercantil para
Personas Naturales, expedido en un lapso no mayor a 30 días calendario
anteriores a la fecha de presentación de propuesta y en donde conste el objeto
social, el cual debe tener relación directa con el objeto del presente proceso.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 11 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Igualmente debe acreditar que la duración de la sociedad no es inferior al plazo del
contrato y un año más, contado a partir de la firma del contrato, so pena de
rechazo de la oferta, o Matrícula Mercantil con fecha de expedición igual a la
arriba señalada.
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en
Colombia deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad
con las normas de su país de origen.
Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de
autorización expresa del órgano competente a su representante legal, para
presentar propuesta y para suscribir contrato por el valor de la oferta en caso de
adjudicación, si los estatutos de la sociedad así lo determinan. Los Consorcios o
Uniones Temporales deberán acreditar acta de autorización de cada una de las
compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal para la presentación de
la oferta y la suscripción del contrato correspondiente.
f) Certificaciones de cumplimiento de obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral: Al igual que el pago de aportes parafiscales por parte
de las personas jurídicas y naturales obligadas a ello. Debidamente refrendadas
por el contador público o el revisor fiscal y el Representante Legal en las que
conste el cumplimiento en el pago de aportes parafiscales de que trata la Ley 828
de 2003. La información presentada del presente literal se entiende suministrada
bajo la gravedad del juramento.
Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá presentar para recibir cada
pago del valor total del contrato, una certificación que establezca el cumplimiento
de la obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en
los términos del párrafo anterior.
g) Compromiso Anticorrupción diligenciado acuerdo anexo 9.
h) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o de quien
firma la propuesta.
i) Declaración por parte del oferente en donde se establezca las multas y
sanciones impuestas dentro de los dos (02) últimos años anteriores a la entrega de
la propuesta.
j) Tener situación militar definida, certificado de antecedentes
disciplinarios y certificado de antecedentes judiciales del representante legal.
Documentos indispensables al momento de suscribir el contrato.
k) Información confidencial: a pesar que la naturaleza de la información que
se solicita para la presentación de las propuestas no tiene vocación de constituir
información que pueda ampararse en la reserva o secreto protegido por la ley, los
PROPONENTES serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las
propuestas tuvieren información confidencial, privada o que configure secreto
industrial, de acuerdo con la ley colombiana debiendo indicar tal calidad y
expresando las normas legales que le sirven de fundamento.
Nota: En caso de faltar alguno de los anteriores documentos el oferente tendrá un
plazo de dos (2) días hábiles para su presentación (salvo los literales b) y d) en
donde la no presentación será causal de rechazo) contados a partir del recibo del
documento suscrito por el Jefe del Departamento de Administración BN4 en el
cual se haga el requerimiento. Vencido dicho término sin la presentación de los
documentos se rechazara la oferta.
2.7.2 DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA COMPARACION DE OFERTAS
Los documentos que se relacionan a continuación deben presentarse a la fecha de
cierre junto con la oferta, y el no hacerlo constituye rechazo de la misma:
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 12 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
a) Oferta técnica cumpliendo los requisitos técnicos mínimos señalados en el
Anexo No. 4. Cualquier condicionamiento o incumplimiento a las estipulaciones
mínimas obligatorias señaladas en los Anexos técnicos genera el RECHAZO de la
oferta.
b) CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: Anexo 5 FACTOR EXCLUYENTE
El proponente deberá acreditar, experiencia en construcción de pavimentos en
concreto rígido y obras de drenaje.
Para acreditar la experiencia deberá presentar dos (2) certificaciones de contratos
que sumen como mínimo la ejecución de 88 m3 o 440 M2 de pavimento en
concreto y que incluyan obras de drenaje, en donde se indique claramente: a)
Contratante, b) Contratista, c) Objeto contratado, d) Valor, e) Localización, f)
Fecha de iniciación y terminación, g) Actividades realizadas, h) Área o volumen de
concreto.
Para los consorcios o uniones temporales que presenten propuesta, la experiencia
podrá ser presentada por cualquiera de los integrantes, siempre que su
participación dentro del consorcio o unión temporal que presenta oferta, sea igual
o superior al cincuenta por ciento (50%). Si la obra fue realizada a su vez en
Consorcio o en Unión temporal, la experiencia será tenida en cuenta en su
totalidad.
La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella,
determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo la
entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes
y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o
que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y
penales a que haya lugar.
c) Formato información general del proveedor acuerdo ANEXO No 6. La
información diligenciada se entiende efectuada bajo la gravedad de juramento.
2.8 DOCUMENTOS ECONOMICOS
Estos documentos deben presentarse a la fecha de cierre junto con la oferta, el no
hacerlo constituye causal de rechazo de la misma.
2.8.1 Cuadro de presentación de la oferta acuerdo ANEXO No. 3.
El valor total de la oferta deberá discriminarse en valores unitarios
incluyendo AIU y demás erogaciones que correspondan. La oferta se debe
presentar por escrito y en medio magnético.
Validez de la oferta: Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a
precios fijos inmodificables durante el plazo de validez de la oferta, el cual es de 90
días a partir de la fecha de recepción. Si la oferta presenta diferencias entre los
precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y adjudicación se
tendrá en cuenta los precios unitarios.
(La información también debe presentarse en Excel en el orden que se cita en la
relación del Anexo 4).
2.9 DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION FINANCIERA.
Los siguientes documentos serán objeto de verificación de cumplimiento
considerándose requisitos habilitantes para poder participar dentro del presente
proceso de selección:
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 13 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
2.9.1 Estados Financieros
Declaración de Renta, Balance y Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de
2010 los cuales deben incluir la siguiente información (Balance general, Estado de
Perdida y Ganancia, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambio en la Situación
Financiera, estado de cambio en el patrimonio, suscrito por el Representante Legal
y Contador Público Titulado). Dichos estados deben venir debidamente clasificados
en el corto y largo plazo de acuerdo con las normas contables actualmente
vigentes. El comité jurídico deberá verificar este documento en el capítulo
Económico.
2.9.2 Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores, del Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme
los estados financieros, con fecha de expedición no superior a 3 meses a la fecha
de cierre de la solicitud.
2.9.3 Formato de información de proveedores o contratista Sistema de
Información Integral Financiera “SIIF”, acuerdo Anexo No. 6
2.9.4 Certificación del “K” residual el cual deberá ser igual o superior al valor de
la oferta presentada de conformidad con el decreto 92 de 1998, acuerdo anexo
No.9.
2.9.5 Certificación de Inscripción Clasificación y Calificación (RUP) expedido
por la cámara de comercio con antelación no superior a treinta (30) días
calendario contados a partir de la presentación de la oferta. En cumplimiento del
Artículo 22 parágrafo 3 de la Ley 80/93, la Base Naval ARC “San Andrés” se
reserva la facultad de verificar la información contenida en el Certificado expedido
por la Cámara de Comercio y en el formulario de clasificación y calificación.
Los PROPONENTES deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, a la fecha de apertura
del pliego de condiciones, como:
ACTIVIDAD: CONSTRUCTOR, ESPECIALIDAD: 08 OBRAS DE TRASNPORTE Y
COMPLEMENTARIOS, GRUPO: 02 PAVIMENTOS RÍGIDOS
2.9.6 Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) en el que se indique el
Régimen Tributario al que corresponde.
2.9.7 Información tributaria (Anexo No. 7).
2.9.8 Registro de matricula mercantil de persona jurídica o persona natural,
renovada año 2011.
2.9.9 Certificación bancaria que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT
del contratista o entidad), banco, sucursal, código del banco, código de la sucursal
y beneficiario.
2.9.11 Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador o Revisor Fiscal.
Los documentos jurídicos, técnicos y económicos se deben presentar sin
tachaduras borrones, raspaduras o enmiendas, que hagan dudar de las
condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente
foliados y con índice de contenido.
NOTA: En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales
anteriores de esta sección, el oferente tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para
su presentación contados a partir del recibo del documento suscrito por el Jefe del
Departamento de Administración BN4 en el cual se haga el requerimiento. Vencido
dicho término sin la presentación de los documentos se rechazara la oferta.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 14 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
2.10 CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA
a) Cuando supere el presupuesto oficial del proceso.
b) Cuando no se suscriba la oferta por el representante legal del PROPONENTE o
por el apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la misma.
c) Cuando se compruebe que un PROPONENTE ha interferido, influenciado u
obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de
respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los PROPONENTES.
d) Cuando se compruebe confabulación entre los PROPONENTES que altere la
aplicación del principio de selección objetiva.
e) Cuando el PROPONENTE se encuentre incurso en las causales de
inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la constitución y la ley.
f) Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona
jurídica ostenten igual condición en otra u otras firmas que también
participen en el proceso de selección.
g) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que
contengan datos tergiversados, alterados tendientes a inducir a error a la Base
Naval ARC “San Andrés”.
h) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de
algunos de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las
propuestas, o solicitada su aclaración, estos no cumplan los requisitos
establecidos en los presentes términos de referencia.
i) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para
el cierre del proceso.
j) Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de
cualquier condición o modalidad.
k) Cuando el PROPONENTE se encuentre incurso en algunas de las causales de
disolución o liquidación de sociedades.
l) Cuando no presente o presenten en forma incompleta, extemporánea o
insuficiente los documentos de verificación requeridos dentro del termino
establecido por la Base Naval ARC “San Andrés”.
m) La Base Naval ARC “San Andrés”, rechazará la propuesta que no presente los
documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, salvo cuando el
evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la
comparación de los demás documentos que conforman la propuesta.
n) La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo
proceso por si o por interpuesta persona (en consorcio, en unión temporal o
individualmente).
o) Cuando el PROPONENTE no presente la garantía de seriedad de la propuesta.
p) Estar incluido en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General
de la República.
q) Cuando el dictamen a los Estados Financieros sea negativo o se haya
presentado con salvedades que tengan relación directa o incidencia respecto
de la propuesta presentada, la oferta será rechazada.
r) Cuando a la fecha de presentación de la propuesta la sociedad oferente no esté
debidamente constituida y su duración sea inferior a lo exigido en los pliegos
de condiciones y que su objeto social no tenga relación con el objeto de la
contratación.
s) Cuando el PROPONENTE o los miembros que hacen parte de la unión
temporal, el consorcio o de la oferta conjunta les haya sido declarado el
incumplimiento en otros contratos y se encuentre en firme.
t) Cuando no se presente la propuesta económica el día del cierre.
u) La no manifestación expresa del interés de participar.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 15 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CAPITULO 3
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION DE OFERTA
Para estos efectos se tendrá en cuenta los siguientes factores de verificación y
ponderación:
3. CRITERIOS DE EVALUACION
FACTORES DE VERIFICACION
Evaluación jurídica HABILITA
Evaluación Técnica
Anexo 4
“CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES EXCLUYENTE
TECNICAS”
Experiencia del
Proponente
Evaluación Financiera EXCLUYENTE
FACTORES DE PONDERACION
Evaluación Técnica
300 Puntos
(Calidad)
Evaluación Técnica
100 Puntos
(Raizales)
Evaluación Económica
100 Puntos
(Precio)
TOTAL 500 Puntos
3.1. FACTORES DE VERIFICACION:
3.1.1 VERIFICACION JURIDICA
No registra puntaje, pero se verificara que la documentación presentada por el
oferente se ajuste a lo exigido en el presente pliego de condiciones, el comité
jurídico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para
contratar, en caso que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no
subsane en el plazo solicitado, la oferta será rechazada.
3.1.2 VERIFICACION FINANCIERA
Se verificará la documentación financiera y requisitos exigidos en el numeral 2.9
por parte del comité Financiero.
El informe financiero no tiene ponderación alguna; se trata del estudio que realiza
la Base Naval ARC “San Andrés”. Para verificar la capacidad financiera, se tendrán
en cuenta las razones financieras así:
LIQUIDEZ
a) Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente
• Excelente: Si el indicador esta dentro del rango de 1.6 a 2.0
• Bueno : Si el indicador esta dentro del rango 1.4 a 1.5
• Aceptable : Si el indicador esta dentro del rango 1.0 a 1.3
• Deficiente: Si el indicador es inferior a 1.0
b) Solidez = Total Activo / Total Pasivo
• Excelente: Si el indicador esta dentro del rango de 1.6 a 2.0
• Bueno : Si el indicador esta dentro del rango 1.4 a 1.5
• Aceptable : Si el indicador esta dentro del rango 1.0 a 1.3
• Deficiente: Si el indicador es inferior a 1.0
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 16 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
c) Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
• Excelente: Si es superior a 1.5 veces el valor del presupuesto oficial.
• Bueno: Si es superior al valor del presupuesto oficial. Hasta 1.5 Veces.
• Aceptable: Si es igual al valor del presupuesto oficial.
• Deficiente: Si es inferior al valor del presupuesto oficial.
ENDEUDAMIENTO
d) Endeudamiento Total = Total Pasivo / Total Activo
• Excelente: Si el indicador es menor a 35%
• Bueno: Si el indicador se encuentra dentro del rango 35.1% a 55%
• Aceptable: Si el indicador se encuentra dentro del rango de 55.1% a 85%
• Deficiente: Si el indicador es superior al 85%.
Mediante este indicador el Comité Evaluador determinará el grado de
apalancamiento del proponente. Los indicadores financieros (Liquidez y
Endeudamiento) se consideran FACTOR EXCLUYENTE
Se considera que el oferente está habilitado con la capacidad financiera solicitada
por la Base Naval ARC “San Andrés”, si el porcentaje resultante del promedio de
los ítems a), b) y c) de LIQUIDEZ, sumado con el porcentaje del indicador de
ENDEUDAMIENTO, para el año 2010 es mayor o igual a 35%, acuerdo a tabla (CF.
01). Lo cual se determinará mediante la siguiente fórmula:
LIQUIDEZ= (% RAZÓN CORRIENTE + % SOLIDEZ + % Tabla CAPITAL DE TRABAJO)
/ 3
Teniendo en cuenta: % = Porcentaje de Capacidad Financiera Dado acuerdo Tabla
(CF.01)
LIQUIDEZ + ENDEUDAMIENTO > o = 35%
CALIFICACIÓN
Tabla (CF. 01)
PORCENTAJE CAPACIDAD FINANCIERA
EXCELENTE 25%
BUENO 20%
ACEPTABLE 12.5%
DEFICIENTE 0%
3.1.2.1 CAPACIDAD ECONÓMICA Y CAPACIDAD PATRIMONIAL. FACTOR
EXCLUYENTE
Para los efectos aquí previstos se entiende por patrimonio, lo definido en el
Decreto 2649 de 1993. Activo: Un activo es la representación financiera de un
recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de
cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.
Entendiéndose por pasivo igualmente lo establecido en el artículo 36 del Decreto
2649 de 1993. Pasivo: Un pasivo es la representación financiera de una obligación
presente del ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se
reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros
entes.
La capacidad patrimonial se sacará de las cifras contenidas en los estados
financieros del cierre del ejercicio que se solicita. El proponente deberá acreditar
una capacidad patrimonial mínima requerida que compruebe su posibilidad real
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 17 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato.
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta
la siguiente fórmula:
Donde: CPR = [VTP x 100%]
CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada
en cada caso.
VTP = Valor total de la propuesta, teniendo en cuenta el valor
registrado en la oferta de venta presentada por el
proponente.
100% = Porcentaje determinado por el comité que estructuró la
solicitud de oferta.
El patrimonio se tomará de los estados financieros correspondientes a la última
aprobación del corte de ejercicio, de acuerdo con las leyes y normas vigentes.
Cuando la capacidad patrimonial presentada sea menor a la requerida, se
considera que la oferta no cumple con lo exigido y por lo tanto no será
tenida en cuenta.
3.1.3 VERIFICACION TECNICA
Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los
Factores Excluyentes, así:
a) El cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos acuerdo Anexo 4,
sin condicionamiento alguno. FACTOR EXCLUYENTE
b) Experiencia del PROPONENTE, acuerdo lo establecido en el numeral 2.7.2
literal b, del presente pliego. FACTOR EXCLUYENTE
3.1.3.1 EVALUACION TECNICA Para efectos de la evaluación técnica, se tendrá
en cuenta el cumplimiento de factores excluyentes y ponderables. Los
cuatrocientos (400) puntos de calificación se otorgaran de la siguiente manera:
FACTORES TÉCNICOS DE EVALUACION TOTAL
Calidad: Con el fin de mejorar el terminado
de la vía, se le asignará puntaje al oferente
que ofrezca la demarcación de los carriles de 300
la vía en pintura reflectiva.
Participación Raizal o Residentes: Ley
915/2004 – se le asignara este puntaje a los
proponentes que tengan la calidad de
Raizales o Residentes e inscritos según
certificado de la Cámara de Comercio de San
Andrés.
3.1.4. EVALUACION ECONOMICA (100 puntos)
Teniendo en consideración la incidencia del costo del transporte en el presupuesto
de las obras y el estudio de mercado realizado, se recomienda como causal de
rechazo si el valor de la oferta económica presentada por el oferente es menor al
95% del presupuesto oficial.
La evaluación económica de las propuestas hábiles se hará con base en la
aplicación de una media geométrica y se determinará el puntaje de acuerdo con el
100
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 18 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
precio total ofrecido o corregido si hubo lugar a corrección, incluido el AIU y
demás erogaciones que correspondan.
El valor de la media geométrica se calculará así:
G= (X1 x X2 x X3 x ..........Xn)1/n
Siendo:
G: Media geométrica
Xn: Valor de cada propuesta hábil.
n : Número de propuestas habilitadas
Obtenido el valor de la media geométrica se definirá el puntaje de las ofertas en
cuanto a evaluación económica así:
Se otorgará un puntaje máximo de (100) puntos a la propuesta que presente el
precio más cercano por debajo del valor de la media geométrica.
Las demás propuestas tendrán como puntaje el calculado proporcionalmente de
acuerdo con la siguiente expresión:
Puntaje oferta = 1+/- Valor Mejor propuesta – Valor propuesta a evaluar x 100
Valor mejor propuesta
El signo (+) se utilizará si la oferta a evaluar está por encima de la media
geométrica calculada.
El signo (-) se utilizará si la oferta a evaluar está por debajo de la media
geométrica calculada.
El puntaje designado a cada oferta tendrá hasta dos decimales, con aproximación
por exceso o defecto.
3.2 CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de presentarse un empate entre dos
(02) o mas propuestas se preferirá al PROPONENTE que tenga mayor puntaje en
los aspectos técnicos, si continua el empate se preferirá la oferta con el mejor
puntaje económico, si llegara a persistir el empate, se preferirá al PROPONENTE
que haya acreditado una mayor capacidad de contratación, en caso de continuar
empatados se decidirá por sorteo.
3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
La Base Naval ARC “San Andrés” a través del Comité Evaluador, estudiará las
propuestas con arreglo a los principios de prevalencia del interés general,
legalidad, planeación, igualdad, transparencia, economía, responsabilidad,
selección objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad,
contradicción, eficiencia, equilibrio, conmutabilidad y verificará la capacidad
jurídica, operacional, financiera y experiencia del oferente. El Comité Evaluador,
podrá solicitar por escrito dentro del término de evaluación, las aclaraciones y
explicaciones sobre puntos dudosos en las propuestas.
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en el Departamento
de Administración de la Base Naval ARC “San Andrés” por el término de (2) dos
días, hábiles contados a partir de la recepción de las evaluaciones por parte de los
comités, en el horario comprendido entre la 8:00 A.M. y las 4:00 P.M., para que los
oferentes presenten las observaciones pertinentes, las cuales deberán hacerse por
escrito.
De las observaciones presentadas a las evaluaciones por parte de los oferentes, la
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 19 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
entidad contará con cinco (05) días hábiles a partir del vencimiento del traslado de
las evaluaciones a los PROPONENTES para dar respuesta a cada una de ellas. Los
PROPONENTES podrán antes de la adjudicación, pronunciarse de las respuestas
dadas por la entidad de los informes de evaluación. Reservándose la Base Naval
ARC “San Andrés” el derecho a modificar los informes de evaluación si así lo
estimara pertinente.
Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante,
prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere
discrepancia en cifras expresas en letras y números, prevalecerá el monto
expresado en letras.
3.4. RIESGOS EN LA CONTRATACION: Teniendo en cuenta las modificaciones
en la ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda
contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 del 16 de Julio de 2007 se
introdujeron medidas para la eficiencia y transparencia; en el artículo 4 de la Ley
1150/07 se contempla la distribución de riesgos en los contratos Estatales: los
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir en la estimación,
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.
Para esta modalidad de contratación los riesgos previsibles involucrados son los
siguientes:
Tipificación del Riesgo
COMERCIAL: Correspondiente a la
actividad comercial propia del
contratista y guarda relación con sus
proveedores, transportadores,
tramitadores, subcontratistas,
empresas certificadoras, y a las fallas,
omisiones, límite de las garantías,
desperfectos, condiciones de
producción y/o fabricación o
importación y en general todos aquellos
actos o eventos que desconozcan las
condiciones contractuales pactadas en
cualquiera de sus aspectos, por lo
tanto este riesgo es asignado en su
totalidad al contratista
TRIBUTARIO: El contratista deberá
revisar y tener en cuenta todas las
erogaciones de tipo tributario en que
pueda incurrir para la presentación de
su oferta y que tenga incidencia en la
firma del contrato y la ejecución del
mismo, en consecuencia el contratista
asume la totalidad del presente riesgo.
PRECIOS: Las variaciones en los
precios unitarios, asume este riesgo en
su totalidad el contratista.
CALIDAD: La calidad de las obras
correspondiente a este proceso de
contratación, debe considerarse y
respaldarse con la entrega de los
Valor
Estimado
del Riesgo
100% sobre
el valor del
contrato
100% sobre
el valor del
contrato
100% sobre
el valor del
contrato
100% sobre
el valor del
contrato
Soporte de
Asignación del Riesgo
Contratista UNIDAD
ARC
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 20 de 63
X
X
X
X

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
trabajos en óptimas condiciones
ajustándose a las especificaciones
técnicas, por lo tanto este riesgo es
asignado en su totalidad al contratista
RETARDO: Cuando se presenta
retardo en la entrega del suministro de
las obras por falta de materiales o
recurso humano que se requieren para
su confección, por lo tanto este riesgo
es asignado en su totalidad al
contratista.
LABORAL: Tratándose de obras que
ameritan el concurso de varias
personas para su ejecución se corre el
riesgo que el contratista deje de
cancelar salarios y prestaciones
sociales a su cargo, por lo tanto este
riesgo es asignado en su totalidad al
contratista.
100% sobre
el valor del
contrato
100% sobre
el valor del
contrato
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
3.5. ADJUDICACIÓN:
El presente proceso será adjudicado, al PROPONENTE que cumpliendo con lo
establecido en estos pliegos y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica, económica y
financieramente, obtenga el primer puesto sumados los puntajes de calidad y
precio y sea la más favorable para la Base Naval ARC “San Andrés” y resulte
coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado.
La resolución de adjudicación es irrevocable, y obliga a la Base Naval ARC “San
Andrés” y al adjudicatario. Sin embargo, si se demuestra que se adjudicó por
medios ilegales o sobrevino alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad entre
la adjudicación y la suscripción del contrato, la resolución de adjudicación podrá
ser revocada. Caso en el cual, se podrá adjudicar el contrato al PROPONENTE
calificado en segundo lugar de conformidad con lo previsto en el inciso final del
numeral 12 articulo 30 de la ley 80 de 1993.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO
4.1 PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripción por parte de los contratantes y el
registro presupuestal correspondiente. Para su ejecución se requiere de la
constitución de la Garantía Única por parte del CONTRATISTA, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y de la aprobación de la misma
por parte de la Base Naval ARC “San Andrés”. Para su legalización se requiere por
parte del CONTRATISTA del pago de la publicación del contrato en el Diario
Oficial por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS PESOS $1.987.800, de acuerdo a lo establecido en la Res. Nº
388 del 2 de Dic. De 2010, publicación que estará a cargo de la Base Naval ARC
“San Andrés”, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de
pago correspondiente, en el término de cinco (5) días hábiles a partir del
perfeccionamiento del contrato.
Para la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar copia del certificado
judicial vigente y certificado de la procuraduría del representante legal.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 21 de 63
X
X

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
NOTA: Todo oferente que sea adjudicatario del contrato, deberá ceñirse a la
normatividad legal con relación al ingreso de personal técnico o profesional a
la Isla de acuerdo a la Ley 47 de 1993, decreto 2762 de 1991 y 2171 de
2001. El contratista será el único responsable del trámite y solicitud de
permisos ante la OCCRE.
4.2 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: Trescientos dos millones sesenta mil
pesos m/ cte ($ 302.060.000,00) incluyendo AIU y demás erogaciones que
correspondan.
4.3 FORMA DE PAGO
La Base Naval ARC “San Andrés”, se obliga con el contratista a pagar el precio del
presente contrato en la ciudad de San Andrés Isla así:
• Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en calidad de pago
anticipado, que será cancelado una vez sea perfeccionado el contrato y se
firme el acta de inicio de la obra, de acuerdo al Plan Anual Mensualizado de
Caja PAC y disponibilidad de giros del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, previa presentación de factura solicitando el pago anticipado por
valor del 50% del contrato, oficio del supervisor, copia del pago de aportes
parafiscales y cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.
La Base Naval no se hace responsable por la demora en el pago en caso de
faltar algún documento requisito para el trámite respectivo por parte del
contratista.
• El saldo equivalente al otro Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato,
mediante pagos mensuales de actas parciales de obra ejecutada con
amortización del pago anticipado recibidas a satisfacción por el supervisor
del contrato, acompañadas de la siguiente documentación:
Acta de recibo a satisfacción del objeto contractual suscrita entre el
Contratista y el Supervisor del Contrato.
Factura Comercial.
Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista,
frente a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión,
riesgos profesionales y parafiscales) incluyendo el pago al Fondo
Nacional de Construcción (FIC)
El Contratista se comprometerá a entregar mensualmente la copia del pago de los
aportes parafiscales y por el término de duración del contrato. En aplicación del
principio de la buena fe, se entenderá cumplido este requisito legal mensual, con
la certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal de la entidad,
cuando así lo exija la ley para el revisor fiscal; caso contrario, la certificación
mensual será firmada por el representante legal y el contador público. La Base
Naval ARC “San Andrés” se reserva el derecho de comprobar tanto la veracidad del
documento, como de la efectividad en el cumplimiento de la ley, con respecto al
pago de los mismos.
4.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TIEMPO DE ENTREGA
Ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha de la firma
del acta de inicio del contrato y una vez se haya aprobado la garantía única por
parte del señor Comandante de la Base Naval ARC “San Andrés”, es decir hasta el
15 de Diciembre de 2011.
4.5 DURACIÓN DEL CONTRATO
Será el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir hasta el 15 de Abril de
2012.
4.6 GARANTÍA ÚNICA
Una vez perfeccionado el contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de expedición del registro presupuestal, el contratista para la ejecución del
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 22 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
contrato deberá constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato, para lo cual constituirá una póliza
expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia o en garantías a favor del MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA
NACIONAL- BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” de conformidad con lo establecido
en el decreto 679 de 1994, que cubra los siguientes amparos:
a) CUMPLIMIENTO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el
pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por el veinte por
ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia que cubra el término de
ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, es decir hasta el 15 de
Diciembre de 2011.
b) PAGO ANTICIPADO: Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del
valor dado en calidad de pago anticipado vigente por el término de ejecución
del contrato y hasta la liquidación del mismo, es decir hasta el 15 de Diciembre
de 2011.
c) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá garantizar el pago de
salarios y prestaciones sociales, por una cuantía del 10% del valor total del
contrato vigente por el término de duración del contrato y tres años más, es
decir hasta el 15 de Abril de 2015.
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá amparar la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar atribuir a la
administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o de sus subcontratistas, por una cuantía de 200 SMMLV del valor
total del contrato vigente por el término de duración del contrato y un año más,
es decir hasta el 15 de Abril de 2013.
e) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Deberá amparar la estabilidad y calidad de la
obra por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el
término de duración del mismo y cinco años (05) más a partir del acta final de
la recepción de la obra, es decir hasta el 15 de Abril de 2017.
4.7 OBLIGACIÓNES DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO:
El oferente que resulte adjudicatario del proceso deberá presentar dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la resolución de adjudicación, la siguiente
documentación:
Los Análisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores
unitarios que presente el oferente de cada uno de los ítems que conforman
el cuadro de cantidades de obra, deben incluir todas las actividades
descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omisión de materiales,
equipos, herramienta, transporte y/o mano de obra, elementos, equipos o
accesorios no contemplados por el oferente serán en su totalidad asumidos
por éste y no representarán ningún sobre costo para la Institución.
Cronograma de obra de conformidad con el plazo ofrecido.
Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, Descripción del
proyecto (actividades del proyecto, recursos para la ejecución del proyecto),
Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de Manejo
Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos
correspondientes.
Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga:
Estrategias del programa, Gestión del programa (recursos para la gestión de
salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional,
registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de
contingencias, plan de acción) y los formatos correspondientes.
4.8 EROGACIONES TRIBUTARIAS Y PUBLICACIÓN
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 23 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Todas las erogaciones tributarias que deban cancelarse con ocasión de la
celebración del contrato, así como el impuesto de timbre si la cuantía así lo exige y
publicación en la Gaceta o Diario Oficial, será a cargo exclusivamente del
CONTRATISTA.
4.9 SUPERVISION DEL CONTRATO
La Base Naval ARC “San Andrés” ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del
contrato a través de un Supervisor, quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista.
El supervisor ejercerá un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en
cualquier momento exigir al contratista la información que considere necesaria así
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución
del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al
momento de la celebración del mismo.
Además de las actividades generales antes mencionadas, el Supervisor apoyará,
asistirá y asesorará a la Base Naval ARC “San Andrés” en todos los asuntos de
orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del
contrato, hasta su recibo definitivo y liquidación.
Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenarle por escrito al contratista
la corrección en el menor tiempo posible de los desajustes que pudieren
presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecución del contrato.
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor,
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo a
éste por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario responderá
solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan
perjuicios para la Base Naval ARC “San Andrés”.
4.10 CESION Y SUBCONTRATOS
El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el contrato, ni subcontratar a
persona natural o jurídica, sin previo consentimiento escrito de la Base Naval ARC
“San Andrés”, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión
o subcontrato.
4.11 MULTAS
En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificadamente
parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, la Base Naval
ARC “San Andrés” podrá imponerle mediante resolución motivada, multas
sucesivas y diarias por 1% del valor total del contrato por cada día de retardo, y
hasta por quince (15) días calendarios. Esta sanción se impondrá conforme al
artículo 22 numeral 22.1 de la ley 80 de 1993 y se reportara a la Cámara de
Comercio correspondiente.
4.12 PENAL PECUNIARIA
En caso de incumplimiento total o de declaración de caducidad, el contratista
pagará a la Base Naval ARC “San Andrés” una suma equivalente al 10% del
valor del contrato, suma que se considera como tasación anticipada de los
perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios sean mayores a la
tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. La Base Naval ARC
“San Andrés” podrá además hacer efectiva la Garantía del Contrato.
El valor de las multas y de la penal pecuniaria ingresará a la Tesorería del
Departamento de Administración de la Base Naval ARC “San Andrés” y podrá ser
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 24 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
tomado de las sumas resultantes a favor del contratista, si las hubiere, o de la
garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectivo por la jurisdicción
competente.
4.13 CADUCIDAD
La Base Naval ARC “San Andrés” podrá declarar la caducidad de este contrato por
medio de Resolución debidamente motivada, en los casos consagrados en la Ley.
En dicha resolución se expresarán las causales que dieron lugar a ella y se
ordenará hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las multas así
como el de la cláusula penal pecuniaria y la Garantía Única.
4.14 MODIFICACION, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL
Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminación,
modificación e interpretación unilateral, en los términos consagrados en los
artículos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el parágrafo 2 del artículo 50 de
la Ley 789 de 2002.
4.15 LIQUIDACION
El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en los
artículos 11 de la ley 1150 de 2007.
ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Fragata MAURICIO ANDRÉS DE LEÓN OSPINA
Comandante Base Naval ARC “San Andrés”
Vo Bo JDA BN4
ELABORADO POR: MA2 EDWIN REVISADO POR: TF DIEGO
MENDOZA
GUERRERO
CARGO: EJECUTIVO CONTRATO CARGO: JEFE ABASTECIMIENTOS
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 25 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CAPITULO 5
Modelo Contrato
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA NACIONAL
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”
CONTRATO No. 0XXX- BN4-2011
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
NACIONAL –BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”. Se
denominará BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”
CONTRATISTA :
NIT o C.C. :
CLASE DE PERSONA :
PAIS DE UBICACIÓN :
DIRECCIÓN :
TELEFONO / FAX :
CIUDAD :
No. DE CUENTA Y BANCO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
:
Tipo de Gasto:
CERTIFICADO DE :
DISPONIBILIDAD
PRECIO DEL CONTRATO : TRESCIENTOS DOS MILLONES SESENTA MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($302.060.000
M/CTE)
Entre los suscritos a saber: Capitán de Fragata MAURICIO DE LEON OSPINA, mayor de
edad, vecino y residente en San Andrés Isla, identificado con la cédula de ciudadanía
número 73.144.658, Delegado para contratar por la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”,
con NIT 800.141.656-8; facultado para contratar mediante Resolución del Ministerio de
Defensa Nacional No. 547 de 2007 modificada por la Resolución No. 1995 del 19 de Mayo
de 2009, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y el/la señor(a)
_______________________, igualmente mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de
_____________, identificado(a) con la cédula de de ciudadanía número _________ de
_______________, en calidad de Representante Legal de la empresa _____________________,
con NIT ________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de OBRA, bajo las siguientes consideraciones así:
1) La BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” requiere contratar el ANEXO “4” de la oferta la
cual hace parte integral del presente contrato. 2) El presente contrato se ajusta a lo
estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y su Decreto
Reglamentario No. 2474 de 2008. 3) Que el presente proceso se adelantó por la modalidad
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de acuerdo a lo contemplado en
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 2 literal a). Decreto 2474 de 2008. 4) Que la
oferta presentada se ajusta a los términos de referencia. 5) Que se hace necesaria,
prioritaria y urgente la ejecución de esta obra. 6) Que se procede a celebrar el presente
contrato de OBRA, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.
OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” a
ejecutar LA FASE II DEL PROYECTO DE PLAN DE ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO Y MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROL DE EROSIÓN Y
PRESERVACIÓN DE ESTABILIDAD DE SUELOS DE LOS PREDIOS DEL
COMPLEJO MILITAR EL COVE, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el
ANEXO “4”, conforme a oferta presentada por el contratista en los ítems, descripciones,
unidades, cantidades y precios consignados en la oferta de fecha ____ de _______ de 2011,
que hace parte integral del presente documento. CLAUSULA SEGUNDA.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS: La ejecución de la obra relacionada en la
cláusula primera deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el ANEXO “4 del
presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. CONTROL DE CALIDAD: La BASE NAVAL
ARC “SAN ANDRÉS” se reserva la facultad de rechazar las obras que a su juicio no reúnan
las características, especificaciones y demás requisitos exigidos. CLÁUSULA TERCERA.
PRECIO DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 26 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE ($302.060.000) incluidos AIU y demás
erogaciones que correspondan. CLAUSULA CUARTA. FORMA Y CONDICIONES DE
PAGO: La BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, se obliga con el contratista a pagar el precio
del presente contrato en la ciudad de San Andrés Isla así: un primer pago correspondiente
al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en calidad de pago anticipado por
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($151.030.000) que
serán cancelados una vez sea perfeccionado el contrato y se firme el acta de inicio de la
obra, de acuerdo al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC y disponibilidad de giros del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa presentación de factura solicitando el
pago anticipado por valor del 50% del contrato, oficio del supervisor, copia del pago de
aportes parafiscales y cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. La
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” no se hace responsable por la demora en el pago en
caso de faltar algún documento requisito para el trámite respectivo por parte del
contratista. El saldo por valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL
PESOS M/CTE ($151.030.000), equivalente al otro cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, se cancelará mediante pagos mensuales de actas parciales de obra ejecutada con
amortización del pago anticipado, recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato,
acompañadas del acta de recibo a satisfacción del objeto contractual suscrita entre el
CONTRATISTA y el supervisor del contrato, acompañada de la factura comercial;
constancia de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, frente a los sistemas
de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales)
incluyendo el pago al Fondo Nacional de Construcción (FIC) CLÁUSULA QUINTA. LUGAR
Y FORMA DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el objeto del
presente contrato en la Base Naval ARC “San Andrés”; de acuerdo a cuadro de
programación elaborado en coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato.
CLÁUSULA SEXTA. SUBORDINACIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
presente contrato se imputara con cargo a la Unidad Ejecutora la cual se obliga a reservar
la suma del valor total del contrato, que serán tomados del presupuesto de la presente
vigencia.
TIP
GA
S
ASI
G
INT
CTA
PR
O
SU
B
SU
B
OB
J
PR
O
OR
D
SPR
SU
B
OR
D
RE
C
A L12 111 100 108 11 2 11 C
C/
S
CONCEPTO VALOR
MEJORAMIENTO,
ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN
INFRAESTRUCTURA
DEL COMANDO
ESPECIFICO DE
SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA
$ 302.060.000
CLÁUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del
presente contrato de acuerdo a los requerimientos de la Base Naval ARC “San Andrés”,
una vez expedido el registro presupuestal correspondiente, aprobada la póliza única y
suscrita el acta de inicio hasta el día _____________________________. CLAUSULA OCTAVA.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El plazo de duración del contrato será igual al
plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, esto es decir hasta el 15 de diciembre de 2011.
CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISION: La BASE NAVAL ARC “San Andrés”, ejercerá el
control, vigilancia y desarrollo del contrato por medio de la Teniente de Corbeta ERIKA
ANDREA TOCARRUNCHO URREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.707.420
de Bogotá, quien ejerce como Jefe de la Oficina de Arquitectura e Ingeniería BN4; y quien
puede ser reemplazado mediante acto administrativo por el Comandante de la BASE
NAVAL ARC “San Andrés”, por razones del servicio, para lo cual ésta informará mediante
oficio al CONTRATISTA el nombre del nuevo supervisor. Dicho supervisor además de las
funciones establecidas en la Resolución No. 591 del 17 de mayo de 2005, y el instructivo
de supervisor de la BASE NAVAL ARC “San Andrés” Resolución 128 del 15 de febrero de
2002 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y las señaladas en la Circular No.
0728- SECAR- JOLA- OFCON- 023 del 01 de abril de 2002; y además de las funciones
propias de su cargo tendrá las siguientes: 9.1. Remitir con el acta de inicio el cronograma
de trabajaos a realizarse por parte del contratista, atender y resolver por escrito toda
consulta sobre el objeto a contratar. 9.2. Suscribir el acta de recibo a entera satisfacción
de las obras; previa verificación de estas, de acuerdo a las condiciones y especificaciones
establecidas en el Anexo A del presente contrato, para lo cual deberá realizar las
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 27 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
respectivas coordinaciones con el contratista y el Jefe del Departamento de Administración
de la Base Naval ARC “San Andrés”. 9.3 Enviar a la Base Naval ARC “San Andrés” el acta
de recibo a satisfacción junto con la respectiva factura para efectos de trámite de pago por
parte de la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. 9.4 Exigir que se
cumplan las medidas de seguridad militar e industrial durante la ejecución del contrato.
9.5 Verificar mensualmente que el contratista se encuentre al día con el cronograma de
actividades y el pago de los aportes parafiscales y Seguridad Social Integral, acuerdo
Artículo 50 Ley 828/03. 9.6 Presentar informe de ejecución mensual y final del contrato.
CLAUSULA DECIMA – LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará
facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de
los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán
ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de
modificaciones al contrato principal. PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con la Ley
80 de 1993, el supervisor será responsable por sus acciones y omisiones dentro de la
actividad contractual. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga para con la BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRÉS”, especialmente a lo siguiente: 11.1 Constituir la garantía única de acuerdo con
lo previsto en el presente contrato. 11.2 Efectuar los trabajos el lugar, plazo y modo
estipulado en el presente contrato, de conformidad con la cláusula quinta del mismo. 11.3
Cumplir con lo establecido en el ANEXO “A” del presente contrato. 11.4 El contratista se
compromete que una vez entregada la garantía única, y si esta no queda constituida en
debida forma, dentro de los CINCO (5) días calendario siguientes a la notificación de la
Entidad subsanara lo requerido por esta. 11.5 Cumplir con los compromisos adquiridos
con la presentación de la oferta. 11.6 El Contratista por su cuenta procederá a pagar
dentro de los tres (03) días siguientes a la publicación en el Diario Oficial por un valor de
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
$1.987.800, de acuerdo a lo establecido en la Res. Nº 388 del 2 de Dic. De 2010, y demás
erogaciones tributarias. 11.7 Deberá presentar mensualmente certificación a la BASE
NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, manifestando que se encuentra al día con el pago de los
Aportes Parafiscales y Seguridad Social integral del personal que ejecutará las obras, así
mismo deberá solicitar autorización de ingreso de personal a las instalaciones de la Base
Naval ARC “San Andrés” adjuntando copia de documentos de identificación para su estudio
de seguridad correspondiente tales como OCCRE, cédula de ciudadanía, y pasado judicial;
lo anterior según las directrices establecidas por el Comando de la Armada Nacional en
cuanto a medidas de seguridad y exigencia de cumplimiento de aportes en la ejecución de
este tipo de contratos. PARAGRAFO - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL
CONTRATISTA: Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en los pliegos de
condiciones acogidos y plasmados en la propuesta de fecha ___ de ___________ 2011 (folios
X y X) presentada por el contratista; se consagran como obligaciones contractuales las que
se muestran a continuación. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTÍA ÚNICA: Una
vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, la cual consistirá en
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en
Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo,
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas
jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor de LA NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, la cual contendrá
los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO: Deberá garantizar el cumplimiento
general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan,
por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia que cubra el
término de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, es decir hasta
el 15 de Diciembre de 2011. b) PAGO ANTICIPADO: Por un valor equivalente al
cien por ciento (100%) del valor dado en calidad de pago anticipado vigente por el
término de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, es decir hasta
el 15 de Diciembre de 2011. c) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá
garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales, por una cuantía del 10% del
valor total del contrato vigente por el término de duración del contrato y tres años
más, es decir hasta el 15 de Abril de 2015. d) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Deberá amparar la responsabilidad extracontractual que
se pudiera llegar atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o de sus subcontratistas, por una cuantía de
200 SMMLV del valor total del contrato vigente por el término de duración del
contrato y un año más, es decir hasta el 15 de Abril de 2013. e) ESTABILIDAD DE
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 28 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
LA OBRA: Deberá amparar la estabilidad y calidad de la obra por el veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el término de duración del
mismo y cinco años (05) más a partir del acta final de la recepción de la obra, es
decir hasta el 15 de Abril de 2017. PARÀGRAFO PRIMERO: La póliza deberá indicar
de manera expresa que ampara el pago de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria. PARÀGRAFO SEGUNDO: Las pólizas no expirarán por falta de pago de la
prima o revocatoria unilateral. La entidad aseguradora debe renunciar al beneficio de
exclusión. PARÀGRAFO TERCERO: Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a
responder por perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en las
obras ejecutadas en los términos de la legislación civil y comercial, de los artículos 4, 26,
52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. El contratista
garantizará el cumplimiento contrato contra cualquier circunstancia previsible e
imprevista de conformidad con el objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
OBLIGACIONES DE LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”: La BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRÉS”, se obliga para con el CONTRATISTA especialmente a lo siguiente: 13.1 Aprobar
la Garantía Única una vez presentada por el CONTRATISTA. 13.2 Pagar el precio de la
obra de conformidad con lo pactado en el presente contrato. PARAGRAFO: En caso de
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la
Ley 80 de 1993, la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” podrá hacer uso de las facultades
excepcionales allí previstas. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MULTA POR RETARDO. Las
partes convienen establecer la siguiente forma de sancionar el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato así: En el evento de presentarse
mora o incumplimiento parcial en la entrega de las obras, de conformidad con lo pactado
en el presente contrato, y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la
ejecución del contrato se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cuatro
por ciento (4%) diario del valor total del contrato por cada día de retardo, y hasta por
quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento.
PARAGRAFO: No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de presentarse
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.
CLÁUSULA PENAL: En caso de presentarse incumplimiento total o parcial por causas
imputables al CONTRATISTA, la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” podrá imponerle una
pena pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del
contrato, suma que se considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen.
En el evento que los perjuicios sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la
jurisdicción competente. La BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, podrá además hacer
efectiva la garantía del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN: El contrato estatal
es intuito personae y en consecuencia no podrá cederse sin previa autorización escrita de
la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”. En caso de que el CONTRATISTA, decida efectuar
una cesión o pignoración de derechos económicos, deberá solicitar su aceptación y
notificación por parte del CONTRATANTE, para lo cual deberá anexar como mínimo, los
siguientes documentos: 1) Contrato de Cesión y/o pignoración de derechos económicos del
contrato objeto de cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione todas
las condiciones pactadas para realizar la operación, en forma explícita, y en especial, lo
siguiente: a) Valor de la cesión, condiciones financieras, modificaciones y/o exigencias que
en materia financiera y administrativa se generaría con ocasión a la cesión. b) Señalar si la
cesión corresponde al contrato principal y/o sus adicionales. c) Aceptación del cesionario
de los descuentos de ley, cuando apliquen. d) Señalar la forma en que la cesión no causara
perjuicio en la ejecución del contrato objeto de cesión, y las medidas que adoptara la
nueva entidad para garantizar la debida diligencia en la ejecución del contrato, o la forma
en que continuara con dicha ejecución. 2) Acta del órgano social competente donde conste
la autorización al representante legal para efectuar la cesión. (En caso de consorcio o
unión temporal, la autorización deberá ser por los órganos sociales de cada uno de sus
integrantes). 3) Certificado de existencia y representación legal del cesionario y del cedente,
cuando se trate de persona jurídica, y certificado de inscripción cuando se trate de
persona natural, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4)
Certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los
valores cedidos. Si llegase a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad, se procederá
de conformidad con el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
DOCUMENTOS: Forman parte integral del contrato y se anexarán al mismo los siguientes
documentos: 17.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5211 del 21 de febrero
de 2011. 17.2 Certificado de Registro Presupuestal. 17.3 Garantía Única debidamente
aprobada. 17.4 Oferta del CONTRATISTA de fecha ___________________________ de 2011.
17.5 Acta de Comité de Adquisiciones del ____________________________ de 2011. 17.6 Los
demás documentos relacionados con el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 29 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse
controversia o diferencia, se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007 con sus decretos reglamentarios. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA CON OCASIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a no suministrar a
terceros y a mantener en reserva toda la información relativa a las obras ejecutadas, así
como a las instalaciones de las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA o a cualquier
información que conozca o que llegare a conocer durante el desarrollo de este contrato o
con posterioridad al mismo. CLAÚSULA VIGESIMA. REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato quedará perfeccionado
con las firmas del CONTRATISTA, el CONTRATANTE y la expedición del Registro
Presupuestal correspondiente. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía
única. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN: De conformidad con el artículo
60 de la ley 80 del 1993 el presente contrato será objeto de liquidación de común acuerdo
por las partes contratantes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la finalización del
mismo o la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de
este contrato por medio resolución, debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de sus obligaciones, si a juicio
del CONTRATANTE afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato llevando a
su paralización (Art. 18, Ley 80/93). b) Por celebración de pactos o acuerdos en virtud de
las peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley. c) No cumplir con la
obligación de dar aviso inmediato a la entidad contratante y a las autoridades
competentes, sobre la ocurrencia de las amenazas o peticiones a que se refiere el numeral
anterior, para que se tome los correctivos necesarios (numeral 5º. Articulo 5to. Ley 80 de
1993). PARÁGRAFO. En la resolución que declare la caducidad se expresaran las causas
que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivo el valor de las multas, así como el de
la cláusula penal pecuniaria y la garantía. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA, declara bajo juramento
no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades prevista en los artículos
8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en especial que se encuentran a paz y salvo con el Tesoro
Nacional, así mismo declara estar al día por concepto de aportes parafiscales y el FIC; no
encontrándose incluido dentro de su relación de deudores. El juramento se entiende
prestado con la firma del presente contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: Se consideran
incorporados a este contrato los principios que rigen la terminación, modificación e
interpretación unilaterales por parte del CONTRATANTE en los términos consagrados en
los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.
INDEMNIDAD. La Base Naval ARC “San Andrés” no es responsable por actos,
incumplimiento de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean
subcontratadas o dependan del CONTRATISTA. La relación contractual será exclusiva del
CONTRATISTA y las fuentes de sus obligaciones serán las que se originen en la ley. El
contratista garantiza mantener indemne al CONTRATANTE, frente a las reclamaciones
judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de uso, actos,
omisiones o hechos del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. TERMINACIÓN
POR MUTUO ACUERDO. Las partes podrán dar por terminado el contrato de mutuo
acuerdo. Para tal fin, el CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA el valor proporcional
de los servicios recibidos a satisfacción. CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. REQUISITOS
PARA LA EJECUCIÓN. Aprobación de la garantía única. Para constancia se firma el
presente contrato en San Andrés Isla, a ______________________.
EL CONTRATANTE
Capitán de Fragata MAURICIO ANDRES DE LEON OSPINA
Comandante Base Naval ARC “San Andrés”
Delegado para Contratar
EL CONTRATISTA
_____________________
C. C. _________________
REPRESENTANTE LEGAL ______________
NIT ________________
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 30 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
ANEXO 1
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
CIUDAD Y FECHA
Señores
___________________________________________
Apreciado señor:
El (los) suscrito (s), obrando en nombre (propio o de la firma o del Consorcio o
Unión Temporal) presenta al ____________________________________________, de
acuerdo con las estipulaciones de la solicitud en referencia, la siguiente oferta:
(Resumen de la Oferta)
Dejo (dejamos) constancia bajo gravedad de juramento que se entiende prestado
con la firma del presente documento de lo siguiente:
1. Que conozco (conocemos) las especificaciones y garantizo (garantizamos) que los
servicios ofrecidos cumplen con los requisitos exigidos.
2. Que conozco (conocemos) las normas legales vigentes sobre contratación con
entidades públicas y no me encuentro incurso en ninguna casual de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar con ella.
3. Que el valor total de la propuesta asciende a $--------, Incluido IVA.
4. Que la presente oferta no contiene información confidencial. (En caso contrario
deberá indicarse de manera explícita los folios en los cuales obra tal información y
la justificación legal y técnica que ampara esos documentos).
5. Que no me (nos) encuentro (encontramos) en situación de deudor moroso con el
Estado o en su defecto he (hemos) suscrito acuerdo de pago.
6. Que acepto (aceptamos) y estoy (estamos) de acuerdo con los términos de
referencia y la forma de pago allí indicada.
7. Que en caso de ser elegido (s) me (nos) comprometo (comprometemos) a guardar la
reserva de confidencialidad de la información que llegare (llegaremos) a conocer en
desarrollo del objeto del contrato.
8. Que incluyo (incluimos) los siguientes anexos a la propuesta (enumerarlos y
detallarlos):
El (los) suscrito (s) señala (n) como su dirección a donde pueden remitir por correo
notificaciones relativas a esta solicitud la siguiente------------------teléfono----Fax---
-----@mail.
Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA
C.C. No.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 31 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
ANEXO 2
MODELO PODER
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
En su carácter de, en este acto obrando como Representante Legal y con
facultad para otorgar el presente poder, de conformidad con los estatutos
de la empresa, debidamente constituida según Escritura Pública No. ,
inscrita en la Cámara de Comercio por medio del presente documento
otorgo poder amplio y suficiente a identificado con la
cédula de ciudadanía No. de la ciudad de . En
consecuencia mi apoderado, está facultado para presentar la propuesta
dentro del Proceso de la Selección Abreviada No.________________ y celebrar
el contrato que formalice la propuesta para el
_________________________________________ por valor de $.........................
Mi apoderado está además facultado para realizar todos los actos, gestiones
y diligencias que sean necesarios para el perfeccionamiento y legalización
del Contrato que suscriba con La Base Naval ARC “San Andrés”.
Esta representación tiene vigencia desde la fecha de su otorgamiento, por
todo el tiempo de ejecución del Contrato y un año (1) más después de su
liquidación. Se firma el presente documento en la ciudad de , a los
días del mes de del año dos mil once (2011).
FIRMA PODERDANTE
FIRMA APODERADO
“NOTA” Este formato debe ser diligenciado en papelería propia de la
entidad, incluyendo membrete si lo tuviere y debe ser firmado por el
representante legal.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 32 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
ANEXO No. 3
RESUMEN DE LA PROPUESTA
Proceso de Selección Abreviada No.______-CBN4/11
Nombre o razón social del proponente:
Representante legal:
Domicilio legal:
Teléfonos:
GARANTÍA DE SERIEDAD DEL PLIEGO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
PÓLIZA No.: VALOR DE LA GARANTÍA:
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: desde _______________ hasta ___________
Firma del Representante Legal
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
“NOTA” Este formato debe ser diligenciado en papelería propia de la entidad,
incluyendo membrete si lo tuviere y debe ser firmado por el representante legal
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 33 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
ANEXO 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
AL DILIGENCIAR ESTE ANEXO, EL OFERENTE MANIFIESTA SU
COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS QUE FORMAN PARTE DEL
PLIEGO DE CONDICIONES, LAS CUALES POR SU EXTENSIÓN, NO SE
TRANSCRIBEN EN EL CUADRO
Fase II del Proyecto de plan de ordenamiento urbanístico y manejo ambiental para control de
erosión y preservación de estabilidad de suelos de los predios del Complejo Militar El Cove.
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE
1 PRELIMINARES
1,2 Demolición, cargue y retiro de bordillos ML 110
2 PAVIMENTO RIGIDO
Demolición cargue y retiro de concreto
2,1 producido
existente
por demolición pavimento M2 440
2,2 Excavación sub base m3 132
2,3 Sub base granular M3 110
2,4 Suministro e instalación polietileno
Concreto hidráulico de módulo de rotura 38
M2 440
2,5
kg/cm2, para lozas pavimento, incluye
formaleta, rieles, curvado y juntas en
asfalto sólido M3 88
2,6 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 285
3 ALCANTARILLADO PLUVIAL
3,1 Localización y replanteo ML 60
3,2 Excavaciones en material común para
colectores y pozos de inspección M3 12
3,3 Excavaciones en roca para colectores y
pozos de inspección mayor a 1.50 m de
profundidad M3 7,00
3,4 Encamado en arena para colectores M3 3,20
3,5 Suministro e instalación de tubería
novafort PVC:
3,5,1 ø 0,355 m ML 64
3,5,2 ø 0,20m ML 70
3,6 Relleno compactado en material
seleccionado de excavaciones M3 12
3,7 Caja - sumidero un 2
3,8 Cargue y retiro de material sobrante M3 36
3,9 Pozos de inspección en concreto de 1.20 m
de diámetro, altura variable. Incluye
refuerzo UN 3
4 OBRAS DE ARTE
4,1 Bordillos en concreto reforzado de 3000 psi
de 0.20 x 0.40 ML 140
4,2 Cunetas en concreto reforzado de 3000 psi
sección libre incluye excavación ML 92
5 MANEJO AMBIENTAL
5,1 Plan de manejo ambiental y de señalización
durante la obra GL 1,00
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 34 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer normas de carácter técnico básicas para
la FASE II DEL PROYECTO DE PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y MANEJO AMBIENTAL
PARA CONTROL DE EROSIÓN Y PRESERVACIÓN DE ESTABILIDAD DE SUELOS DE LOS PREDIOS
DEL COMPLEJO MILITAR EL COVE en de la Base Naval ARC San Andrés, a precios unitarios fijos
sin ningún tipo de reajuste, las cuales son de estricto y obligatorio cumplimiento, para todas las
personas naturales o jurídicas que contraten la realización de las obras. El contratista debe verificar
la correspondencia entre los diseños, planos y especificaciones técnicas del presente pliego, así
como especificaciones de diseño, construcción y utilización del fabricante y normas técnicas
vigentes de materiales y ensayos de calidad, normas y condiciones de la región etc., a fin de asegurar
la óptima calidad y estabilidad de las obras. Cualquier inconsistencia debe ser informada
previamente y en forma escrita al supervisor, el cual por este mismo medio debe dar la solución.
En forma general el proyecto cuenta con los diseños geométricos, geotécnicos, estructurales,
hidráulicos y pluviométricos de la red vial interna de la Base Naval ARC San Andrés. Todos estos
diseño fueron ejecutados en la primera fase por medio del contrato No 089 CBN4 – 2009, donde
además se construyó la primera fase desde el edifico de comando de BN4 hasta el taller de
mantenimientos de Servicios Generales.
El proyecto consiste en la construcción del pavimento comprendido entre las abscisas K0 + 230
hasta la K0 + 280, y la red de alcantarillado pluvial desde el pozo BN29 al BN28. Para esto el
contratista deberá seguir las instrucciones y especificaciones contenidas en los diseños los cuales
posee la Oficina de Arquitectura e Ingeniería de la Base Naval ARC San Andrés.
Al finalizar la obra, el Contratista entregará a la entidad contratante “en original y medio
magnético “ los planos y cálculos de las modificaciones efectuadas en obra. El Contratista deberá
mantener permanentemente en la obra un juego planos adicionales, para consignar en cada uno de
ellos toda reforma que se presente debidamente autorizada por el supervisor.
VISITA DE OBRA
El proponente deberá realizar la visita al sitio de las obras para que se entere por si mismo del
carácter, calidad y cantidad de trabajo por ejecutar, vegetación, facilidades existentes de
disponibilidad en la zona de materiales de construcción, equipos, mano de obra calificada,
transporte, vías de acceso, alojamientos, disponibilidad de servicios públicos así como las
características físicas del suelo, sismicidad climatología y demás circunstancias pertinentes en el
sitio de estudio, diseño y construcción de la obra y región donde se desarrolla.
Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad contratante, no aceptará solicitudes de ajuste de
precios o reclamaciones posteriores por desconocimiento del sitio de la obra o por otros conceptos.
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA RED VIAL DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
El contratista luego de revisar el diseño geométrico, estructura de pavimento y obras
complementarias para la red vial de la base naval y los estudios, memorias, cálculos y planos que
soportan, deberá construir una segunda fase del proyecto diseñado.
Esta segunda fase de construcción deberá contener todas las obras civiles, geológicas, alineamientos,
mejoramientos del terreno, obras de drenaje, obras de contención producto del diseño de la red vial
interna de la Base Naval ARC San Andrés (objetivo del contrato) para el funcionamiento estructural y
de tránsito, que cumpla las necesidades del área a servir.
La obra civil iniciará a partir de la abscisa final (K0 + 230) del pavimento construido por el
contratista del contrato No 089 CBN4 – 2009.
MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
Todos los materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje y
reemplazo y libres de defectos e imperfecciones. Todos los materiales de construcción y los procesos
constructivos a desarrollar deben cumplir con las normas correspondientes de calidad INCONTEC.
El Contratista debe suministrar a su cargo, muestras de los materiales y elementos que pretende
instalar en la obra cuando lo prevean las especificaciones o cuando el Supervisor lo solicite, para
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 35 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
someterlas a su aprobación. El Supervisor puede rechazar los materiales o elementos si no los
encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones.
En tal caso el Contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados sin costo adicional
para la Armada Nacional dentro de los plazos fijados en el contrato.
El Contratista debe planear y estudiar todos los suministros para que los materiales se encuentren
en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de
los materiales es del Contratista y por consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni
justificar y alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o
inoportuno de los materiales. El Contratista debe suministrar, mantener y operar a su cargo las
herramientas y demás equipos necesarios para el manejo y construcción de las obras. La
depreciación de las herramientas y equipos defectuosos o reparaciones frecuentes en el equipo, no
exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, ni los puede alegar como causales que
justifiquen su incumplimiento.
El Contratista debe contar con cantidades suficientes de repuestos y materiales de construcción en
el sitio de la obra con el fin de prevenir dificultades en la disponibilidad de estos elementos, debido a
las limitaciones locales y a las demoras que puedan presentarse en la fabricación y suministro de los
mismos.
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS
El Contratista suministrará, transportará, almacenará e instalará íntegramente los materiales
requeridos para la correcta ejecución de la obra, lo mismo que los equipos, mano de obra y dirección
técnica para la completa ejecución de los trabajos, de acuerdo con los planos y las especificaciones
técnicas. El Contratista es responsable del cuidado y buen manejo de los materiales para lo cual
debe mantener al día una lista de existencias, la cual será revisada periódicamente por el Supervisor
y en la cual se relacionarán las cantidades de materiales recibidos, utilizados y disponibles.
El Contratista debe mantener el material que utilizará en la obra, clasificado con orden y aseo, según
el caso, en patios o bodegas adecuados para tal efecto y aprobados por el Supervisor. Son por cuenta
y riesgo exclusivo del Contratista, todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los
elementos. Materiales, equipos y repuestos, en caso de daño, deterioro o pérdida, el Contratista debe
reparar o reemplazar el elemento dañado, a su cargo y a entera satisfacción de la Armada Nacional.
El transporte de materiales y equipos dentro y fuera del sitio de la obra es por cuenta del
Contratista.
PROGRAMA DETALLADO DE OBRA Y MEMORIAS TÉCNICAS
El oferente a quien se le adjudique el presente proceso de contratación debe presentar un
programa detallado de los trabajos a realizar para revisión de la Armada Nacional quien con el
supervisor del contrato de obra, analizará conjuntamente con el Contratista el programa detallado
de trabajo presentado. Si hubiese revisiones que efectuar, el Contratista presentará dentro de los
diez (10) días siguientes a la solicitud, el programa revisado. Este formará parte de los documentos
del contrato.
CONTROL EN EL AVANCE DE LA OBRA
Durante el periodo de construcción, el Contratista debe llevar bitácora de obra y un gráfico con el
avance de la obra, conforme al programa de trabajo aprobado para la construcción y a las
modificaciones u observaciones que se hagan por conducto del Supervisor del contrato de obra. En
este gráfico se debe indicar diariamente el avance real de los trabajos y los porcentajes totales de
obra realizada hasta la fecha y enviar copia al Supervisor en los tres (3) primeros días de cada
quincena.
En caso de necesitarse información adicional para ejecutar una obra específica, el Contratista deberá
solicitar por escrito al Supervisor las aclaraciones necesarias, con cinco (5) días hábiles de
anterioridad a la fecha de programa de ejecución.
El Contratista debe proveer suficiente personal, planta de construcción y equipo y trabajar con los
turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de avance aprobado.
Cuando el Contratista se atrase con respecto al programa de obra, el Supervisor le puede exigir por
escrito que aumente el número de turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de planta de
construcción o todo ello simultáneamente, sin costo adicional para la Armada Nacional y en caso de
no cumplir lo anterior podrá cobrar las multas respectivas según lo estipulado en el contrato.
DIRECCIÓN TECNICA, ORGANIZACIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 36 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
La Armada Nacional suministrará al Contratista el plano de diseño de la red vial y los puntos básicos
para la ubicación de las obras. Es obligación del contratista adelantar el levantamiento de cada una
de las áreas, el diseño geométrico, diseño estructural, la elaboración del presupuesto, construcción
del pavimento diseñado, el replanteo, localización y nivelación, rellenos, excavaciones, obras
complementarias y construcción del pavimento será hecho por el Contratista de acuerdo con los
planos elaborados por el mismo.
Todas las líneas y niveles estarán sujetas a la revisión del Supervisor, pero tal revisión no revelará al
Contratista de la responsabilidad por la exactitud de tales líneas y niveles. El Contratista deberá
instalar a su costo suficiente cantidad de referencias para el control de alineación y cotas de los
ejes del proyecto.
El Contratista mantendrá en las obras el personal técnico necesario para la localización, replanteo,
referenciación y ubicación de las mismas. Las observaciones generales y los cálculos se registrarán
en el terreno, en el libro de la interventoría y en las carteras adecuadas, dos (2) copias de las cuales
deberán ser entregadas periódicamente al Supervisor cuando éste las solicite; junto con un (1)
transparente reproducible de los planos, secciones y cuadros explicativos. El Supervisor podrá
reclamar la forma de llevar las notas y hacer los cómputos y el dibujo.
El Contratista deberá mantener informado al Supervisor con suficiente anticipación acerca de las
fechas y lugares en que proyecte realizar cualquier trabajo que requiera referencias, para que tales
datos puedan serle suministrados y para que las mediciones necesarias para los pagos puedan ser
hechas con un mínimo de inconvenientes y demora para el Supervisor y el Contratista.
El Supervisor podrá suspender los trabajos de localización replanteo para hacer comprobaciones de
dichos trabajos, por el tiempo que estime necesario. El Contratista facilitará al Supervisor, personal
y ayuda razonables para que pueda hacer las comprobaciones y ordenar las modificaciones
necesarias. No se reconocerán pagos extras al Contratista por este concepto, ni por el tiempo de
interrupción de los trabajos, ni por los perjuicios que puedan surgir por las suspensiones o demoras
por estas causas.
El Contratista proveerá en todo tiempo facilidades suficientes y adecuadas, para que el Supervisor
pueda inspeccionar los trabajos, deberá también suministrar libres de costo para la entidad
contratante, todas las muestras de materiales que haya de utilizarse para ensayos o para futura
referencia y los ensayos mismos, cuando tales muestras o ensayos sean solicitados por el
Supervisor.
La realización de los trabajos adecuados para proteger al personal de la obra y al personal vecino,
contra caída de materiales y deslizamientos, excavaciones y accidentes con las maquinarias o
equipos de construcción.
La adopción de estrictas normas de seguridad para proteger al personal que trabaje en la zona o a
quienes tengan acceso a la misma, igualmente para proteger materiales, equipos, escritorios, tapetes
y otros elementos existentes en las oficinas que pueda deteriorarse con la caída de escombros,
herramientas o materiales y accesorios utilizados en la ejecución de los trabajos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En el planeamiento de los trabajos deben observarse todas las disposiciones legales sobre seguridad
y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los
trabajadores, o personal orgánico de la Unidad Militar.
La entidad contratante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se
ocasione, debido al incumplimiento por parte del Contratista de las normas de seguridad necesarias
en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de
trabajo son por cuenta del Contratista.
El contratista deberá entregar listado de personal a ingresar a la unidad militar anexando fotocopia
tarjeta OCCRE, cedula de ciudadanía, certificado antecedentes disciplinarios, certificado
antecedentes contraloría, DAS o Fiscalía.
INCENDIO
El Contratista debe mantener en perfecto estado de funcionamiento, extinguidores y medidas de
protección contra incendios en los campamentos, oficinas, almacenes, depósitos y demás sitios en
donde haya peligro de incendio.
SEÑALES
El Contratista debe suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo tipo de señales y defensas
necesarias para la protección de los trabajadores, la seguridad del público, así mismo de los
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 37 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
muebles, equipos y todos los elementos existentes en cada una de las dependencias o sitios donde se
adelante algún tipo de trabajo por parte de la firma contratante.
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO
El Supervisor puede ordenar la suspensión de los trabajos cuando a su juicio, el Contratista no haya
tomado las precauciones de seguridad requeridas. Esto no será causal de reclamos por parte del
Contratista, ni de ampliaciones de los plazos. El Contratista debe someter a la consideración del
Supervisor su reglamento de seguridad industrial sin que esto lo exima de responsabilidad en los
accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra.
El Contratista debe respetar y hacer respetar de sus subordinados, los fueros consagrados por las
leyes a la propiedad privada. Las demoliciones que hagan deben ser debidamente rellenadas y
resanadas. Los daños que causen a la infraestructura existente, cables telefónicos, cables eléctricos,
redes de cómputo, comunicaciones o cualquier otro bien de servicio público o privado deben ser
reparados por cuenta del Contratista antes de la entrega de obras.
DAÑOS A BIENES PARTICULARES
El Contratista es responsable ante los propietarios y posteriormente ante la Armada Nacional, por los
daños que cause en general a los bienes de cualquier orden en las zonas de trabajo y debe pagar o
reparar tales daños por su cuenta y a su costa a entera satisfacción de quien los hubiere sufrido.
El Contratista es el único responsable por las consecuencias que puedan derivarse del
incumplimiento de las normas aquí especificadas; no puede reclamar compensación alguna de
dinero, ni ampliación del plazo contractual, por las suspensiones que puedan sufrir los trabajadores
por este motivo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCION
ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACIÓN Y ZONA DEL PROYECTO
La Base Naval ARC San Andrés, se encuentra localizada en la costa oeste de la isla de San Andrés.
Las condiciones actuales de las vías urbanas y rurales que conforma la malla vial de la isla es
aceptable, permitiendo desplazamientos ágiles desde el centro de la isla hacia el sitio de obra en la
Base Naval No 4.
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
Es importante el conocimiento detallado de las condiciones físicas, geográficas, geotécnicas,
climatológicas, atmosféricas, sociales, políticas, económicas y culturales del área incluyendo la vía de
acceso a la Base Naval, para que cada oferente realice la presentación de su mejor oferta técnicoeconómica
que lleve a feliz término la culminación del proyecto.
Con este propósito, la Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional considera de vital
importancia la asistencia obligatoria al sitio del proyecto para conocer físicamente los aspectos que
condicionarán la presentación de una buena propuesta.
En este orden de ideas, cada oferente tendrá especial cuidado en los siguientes aspectos:
1. Los costos de los materiales y equipos traídos desde el continente, ya que los valores son
afectados por el valor del envió, pago de fletes y la variación del dólar, en un área comercial de
gran influencia centroamericana y norteamericana.
2. Se puede acceder también por vía marítima a través de empresas que operan este tipo de
transporte en el área.
3. El personal que laborará en las obras deberá estar autorizada por la Oficina de Control,
Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago.
4. Logística complicada por todas las condiciones anteriores, más la limitación de transportes
marítimos y personal calificado para la obra.
5. La Isla de San Andrés pertenece a la Reserva Natural de Biosfera Natural Sea Flower por tal
razón existe un control rígido en el tratamiento del medio ambiente y la fauna.
6. La Base Naval ARC Base Naval no dispone de alojamientos para brindar hospedaje al personal
del contratista, por esta razón es necesario que cada oferente prevea para su personal de obra la
consecución de los servicios de transporte y alojamiento en la isla.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 38 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
7. Para el ingreso de personal a las instalaciones de la Base Naval ARC San Andrés, se requiere que
el contratista notifique con 72 horas de anticipación al supervisor de obra, el listado del personal
que requiere para la ejecución de las mismas, exigiendo como requisito el porte del pasado
judicial y el carnet de la OCCRE de cada persona que intervenga en la obra.
LOGISTICA DEL PROYECTO
Es pertinente anotar que durante todas las etapas del transporte, el material es de responsabilidad
del contratista, quien debe asumir todos los costos y garantizar que el material quede instalado en
perfectas condiciones, se debe garantizar su correcta manipulación y embalaje de su parte.
Básicamente los insumos y equipos de obra deberán ser llevados vía marítima o aérea al sitio del
proyecto, luego es importante establecer las siguientes operaciones para conseguir tal propósito:
1. Transporte terrestre de material y elementos desde su sitio de distribución hasta el muelle de
acopio en el continente.
2. Trasbordo a buque.
3. Transporte marítimo hasta Muelle departamental de San Andrés.
4. Desembarque del buque en el muelle marítimo de San Andrés.
5. Pagos por desembarque y controles antinarcóticos.
6. Transporte terrestre desde el muelle hasta el sitio de la obra.
Lo anterior confirma que los mayores problemas para la ejecución del proyecto son de carácter
logístico y la experiencia en los anteriores procesos así lo establece. Esto significa que los oferentes
interesados en presentar oferta, deberán poseer capacidad tanto técnica como logística para ejecutar
el proyecto.
EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
- TRANSPORTE MARÍTIMO
Para el desembarque de materiales e insumos de obra en el muelle departamental de San Andrés
será necesario prever el correcto embalaje del material para que se facilite su desembarque evitando
desperdicios.
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Este equipo es necesario para efectuar el transporte de los materiales desde el sitio de desembarque
en el muelle hasta el sitio de la obra dentro de la Base Naval ARC San Andrés.
- EQUIPO BASICO DE CONSTRUCCION
• Moto niveladora para escarificar, mezclar y nivelar la vía.
• Volquetas
• Vibro compactador
• Equipo de topografía para localización y nivelación.
• Equipos para la producción del concreto
Mezcladoras a gasolina de 2 sacos como mínimo.
Car Mix
Volquetas
Carretillas
• Equipos para colocación y acabado del concreto.
Formaletas para pavimento
Regla o rodillos vibratorios
Vibradores de concreto
Flotador
Llanas metálicas
Tela de yute o fique
Peine metálico
• Equipo para construcción de juntas.
Maquina cortadora de concreto con disco diamantado.
El Contratista deberá mantener en los sitios de trabajo, los equipos y vehículos adecuados de
manera que se garantice la ejecución de los trabajos sin contratiempo y se de cumplimiento a la
ejecución de la obra de acuerdo a los programas de trabajo y dentro de los tiempos estipulados.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 39 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
El Contratista deberá mantener los equipos y maquinaría de construcción en óptimas condiciones,
con el fin de evitar retardos en el cronograma de trabajo. La mala calidad de los equipos o los daños
en los mismos, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
La entidad Contratante se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del
Contratista de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados, ineficientes y/o que por sus
características no cumplan con los requerimientos de seguridad o sean un inconveniente para el
correcto desarrollo de lo estipulado en los documentos del contrato.
Los equipos deberán contar con todos los medios y dispositivos de señalización necesarios para
prevenir accidentes de trabajo, asi como la documentación SOAT, Matricula de Propiedad y los
conductores poseer al alcance Licencia de conducción.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Básicamente el desarrollo de la fase II consiste en la construcción de la red vial de pavimento desde
La Cámara de Suboficiales hasta el parqueadero de la Cámara de Oficiales.
El proyecto consta de los siguientes ítems:
1. Plan de manejo ambiental.
2. Localización y replanteo
3. Escarificación de vía existente.
4. Suministro, colocación, nivelación y compactación de súbase granular.
5. Losa en concreto de MR 41 espesor 0.20 m
6. Juntas de dilatación transversal y longitudinal.
7. Acero de refuerzos varios
9. Cuneta en concreto.
10. Obras especiales de contención y pluviales.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Para que cada oferente presente su mejor oferta técnico – económica y garantice la ejecución correcta
de las obras, es necesario se tenga en cuenta:
• Los altos costos de adquisición de material en la isla debido al mercado interno y la influencia del
transporte marítimo.
• La experiencia del ingeniero residente propuesto y del personal de obra es de vital importancia para
el éxito del proyecto. Es fundamental el conocimiento y experiencia en pavimentos en concreto. El
ingeniero residente deberá permanecer en todas las actividades de ejecución de obra, de no ser así
será causal de suspensión de la obra y no se recibirán las actividades ejecutadas.
• La seguridad industrial en la ejecución de la obra es fundamental teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo. Dotación de elementos importantes como cascos, guantes de carnaza,
overoles y botas que presten la seguridad requerida para este tipo de obras. Por norma de la Base
Naval ARC San Andrés el personal del contratista deberá portar uniforme identificado claramente
con el nombre de la firma. La adopción de todas las medidas para preservar la integridad del
personal es responsabilidad exclusiva del contratista.
• Los Equipos, vehículos de transporte de material y maquinaria necesarios para la óptima
recuperación de las vías, compactación y fundición del pavimento y la disponibilidad de estos
equipos y vehículos en la obra, será de entera y única responsabilidad del contratista, de tal manera
que, estos tienen que estar en excelentes condiciones de operación teniendo en cuenta que su
reemplazo o reparación requerirá de tiempo por la localización geográfica de la Base Naval.
• Campamento de obra que deberá ser construido o instalarse en el sitio indicado por el supervisor
del contrato y que deberá reunir las condiciones adecuadas para preservar la calidad de los
materiales de reparación y servir para guardar herramienta y equipo menor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE CONSTRUCCION
MATERIALES
Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras deberán ser
de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista utilice en la ejecución de las obras sin la aprobación del Supervisor serán rechazados por
éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del Supervisor a los materiales, no exonera
la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra.
Los trabajos que sean rechazados por no cumplir con los requerimientos exigidos, por los defectos en
los materiales empleados, en la mano de obra o por fallas o deficiencias en los equipos de
construcción, tendrán que ser reconstruidos o, reparados por cuenta del Contratista y dentro del
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 40 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
plazo que determine el Supervisor mediante comunicación escrita. Igualmente es de obligación del
Contratista el retiro del sitio respectivo todos los materiales defectuosos, cubriendo él mismo los
costos derivados por esto y cuando así lo exija el Supervisor.
Los residuos o materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte,
demoliciones o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente en sitios
acondicionados para tal fin y señalados por el supervisor de la obra.
La Base Naval ARC San Andrés no aceptará ningún reclamo de costos o requerimiento de adición de
plazos por parte del Contratista, cuando las causas que deriven los requerimientos hayan podido ser
previstas.
CAMPAMENTO
Se entiende por campamento la construcción de carácter transitorio levantada con carácter
provisional y las casas y/o apartamentos tomados en alquiler para el almacenamiento de los
materiales, equipos y accesorios de construcción y para la instalación de las oficinas necesarias al
servicio del contratista y del Supervisor. Este último tendrá libre acceso a los campamentos e
instalaciones.
1. PRELIMINARES
1.1 DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE BORDILLOS
Se refiere a todas las actividades requeridas para la demolición, cargue y retiro de los bordillos en
concreto existentes en el alineamiento de la nueva red vial a construir. Estos bordillos deben ser
retirados con el fin de que las obras existentes no interfieran con el buen desarrollo de las
actividades nuevas y requeridas para dar cumplimiento a los diseños.
Unidad de pago de esta actividad es por ML.
2. PAVIMENTO RIGIDO
2.1 DEMOLICIÓN CARGUE Y RETIRO DE CONCRETO PRODUCIDO POR DEMOLICIÓN
PAVIMENTO EXISTENTE
Se refiere a todas las actividades requeridas para la demolición, cargue y retiro de la vía en concreto
existente de la nueva red vial a construir. Dentro de esta actividad esta incluido el retiro de material
sobrante.
Unidad de pago de esta actividad es por M2
2.2 EXCAVACIÓN SUB BASE
Esta actividad se refiere a la excavación del terreno natural con equipo en cualquier zona que
contenga material existente, igualmente incluye los necesarios para la búsqueda de niveles de
diseño, ejecución de obras de drenaje pluvial subterráneas, paso de redes eléctricas o todas las obra
necesarias para el desarrollo del proyecto de pavimentación.
Unidad de pago de esta actividad es por M3
2.3 SUBASE GRANULAR
CONSISTENTE EN SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR:
Sub base Granular
Estas especificaciones se fundamentan en las normas establecidas en las Especificaciones Generales
de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. Así mismo datos como niveles,
cantidades y ensayos a elaborar se encuentra contenidos en el libro del diseño de la red vial
“ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA NUEVA RED VIAL INTERNA DE LA
BASE NAVAL ARC SAN ANDRES.
Descripción
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material de subbase
granular aprobado y necesario para ciertas sectores del proyecto, sobre una superficie preparada, en
una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en
los planos del proyecto, diseño o establecidos por el Supervisor.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 41 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
Materiales
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Los agregados para la construcción de la subbase granular deberán satisfacer los requisitos
indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300 para dichos materiales. Además, deberán ajustarse a la
siguiente franja granulométrica:
TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
Normal Alterno SBG - 1
50mm 2” 100
37,5mm 1/1/2” 70-100
25 mm 1” 60-100
12,5 mm ½” 50-90
9,5 mm 3/8” 40-80
4,75 mm No. 4 30-70
2 mm No. 10 20-55
425 No. 40 10-40
75 No. 200 4-20
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la
presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.
El valor mínimo de resistencia a que hace referencia la Tabla No.300.1 del Artículo 300, deberá
definirse en los documentos del proyecto.
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Preparación de la superficie existente
De acuerdo a las especificaciones y niveles establecidos en el diseño, la preparación de la superficie
existente se hará mediante la escarificación de la superficie de la vía hasta una profundidad y zonas
establecidas, para la posterior colocación de material de subbase, nivelación y compactación.
El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular cuando la superficie se
encuentre debidamente escarificada o tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los
planos o definidas por el Supervisor. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas,
desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada.
Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las
especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra
correspondiente, el Constructor hará las correcciones necesarias, a satisfacción del Supervisor.
Fase de experimentación.
Antes de iniciar los trabajos, el Constructor emprenderá una fase de experimentación para verificar
el estado de los equipos y determinar, en secciones de ensayo, el método definitivo de preparación,
transporte, colocación y compactación de los materiales, de manera que se cumplan los requisitos de
cada especificación.
Para tal efecto, construirá una o varias secciones de ancho y longitud definidos de acuerdo con el
Supervisor y en ellas se probará el equipo y el plan de compactación. El Supervisor tomará muestras
de la capa y las ensayará para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de
densidad, granulometría y demás requisitos.
En el caso de que los ensayos indicaren que la subbase o base granular o estabilizada no se ajusta a
dichas condiciones, el Constructor deberá efectuar inmediatamente las correcciones requeridas a los
sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que ellos resulten satisfactorios para el
Supervisor. Los gastos por verificación de los niveles de compactación serán asumidos por el
contratista.
Transporte y colocación del material
El Constructor deberá acarrear y verter el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni
se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se
presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 42 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase
quinientos metros (500 m) de las operaciones de mezcla, conformación y compactación del material
de la subbase.
Extensión y mezcla del material
El material, de acuerdo a las especificaciones y niveles del diseño, se dispondrá en un cordón de
sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si la subbase se va a construir mediante
combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones separados para cada
material en la vía, los cuales luego se combinarán para lograr su homogeneidad. En caso de que sea
necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación, el
Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa
subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este, después de mezclado, se extenderá
en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos,
de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación.
Compactación
Una vez que el material de la subbase tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará con
el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.
Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no
permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios
adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las
obtenidas en el resto de la capa.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando
hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del
rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior.
No se extenderá ninguna capa de material de subbase mientras no haya sido realizada la nivelación
y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se ejecutará la subbase
granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la
temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2oC).
Apertura al tránsito
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se haya
completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que necesariamente deba pasar sobre
ellas, se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. El
Constructor deberá responder por los daños producidos por esta causa, debiendo proceder a la
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Supervisor.
Conservación
Si después de aceptada la subbase granular, el Constructor demorare la construcción de la losa en
concreto, por conveniencia o negligencia, deberá reparar, a su costa, todos los daños en la subbase y
restablecer el mismo estado en que se aceptó.
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
Controles
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista y Supervisor adelantará los siguientes controles
principales:
- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor.
- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en el aparte 300.2 y
en la respectiva especificación.
- Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de la fase de
experimentación en el caso de subbases y bases granulares o estabilizadas.
- Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio efectuados por el contratista.
- Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por partículas de
agregado grueso, siempre que ello sea necesario. Este control se realizará en el espesor de capa
realmente construido de acuerdo con el proceso constructivo aplicado.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 43 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
- Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la
superficie.
- Vigilar la regularidad en el transporte y acopio de los agregados de acuerdo con los programas de
trabajo.
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas, se indican en las
especificaciones correspondientes. Todos los ensayos y mediciones requeridos para el recibo de los
trabajos especificados, estarán a cargo del Contratista. Aquellas áreas donde los defectos de calidad
y las irregularidades excedan las tolerancias, deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa,
de acuerdo con las instrucciones del supervisor y a satisfacción de éste.
Calidad de los agregados
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto el contratista
demostrará mediante certificación del proveedor y mediante resultados de ensayos de laboratorio,
que la calidad del material satisface las exigencias indicadas en el aparte 300.2 del Artículo 300, so
pena del rechazo de los materiales defectuosos.
Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas a los acopios y ordenará el
retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o
tamaños superiores al máximo especificado.
Además, efectuará las siguientes verificaciones periódicas de la calidad del agregado, las cuales
serán demostradas por el contratista mediante ensayos de laboratorio:
- Determinación de la granulometría (INV E-123),
- Determinación de la plasticidad de la fracción fina (INV E-125 y E-126), cuando menos una (1) vez
por jornada.
- Resistencia por el método C.B.R, de acuerdo con la norma de ensayo INV E-148.
- Equivalente de arena, según norma de ensayo INV E-133.
Calidad del producto terminado
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la
señalada en los planos o la definida por el Supervisor. Este, además, deberá efectuar las siguientes
comprobaciones:
a. Compactación
Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán a razón de cuando menos
una (1) vez por cada quinientos metros cuadrados (500 m2) y los tramos por aprobar se definirán
sobre la base de un mínimo de tres (3) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones
se elegirán al azar.
La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de
la obtenida en el ensayo proctor modificado (norma de ensayo INV E-142) de referencia (De), previa la
corrección por presencia de partículas gruesas, según norma de ensayo INV E-228, siempre que ella
sea necesaria.
Dm ≥ 0.95 De
A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di) deberá ser igual o superior al noventa y
ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), admitiéndose un solo resultado por debajo de
dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifica.
Di ≥ 0.98 Dm
La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método aplicable de los
descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162, E-163 y E-164.
b. Espesor
Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará el espesor
medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed).
em ≥ ed
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 44 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando menos, igual al
noventa por ciento (90%) del espesor de diseño, admitiéndose un (1) solo valor por debajo de dicho
límite, so pena del rechazo del tramo controlado.
ei ≥ 0.9 ed
Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de
la presente especificación, deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las
instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste.
El Supervisor deberá verificar:
- Que la cota de cualquier punto de la subbase conformada y compactada, no varíe en más de un
centímetro (1 cm) de la cota proyectada.
- La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, comprobada con una regla de tres metros (3
m) de longitud, colocada tanto paralela como normalmente al eje de la vía, no admitiéndose
variaciones superiores a veinte milímetros (20 mm), para cualquier punto que no esté afectado por
un cambio de pendiente. Cualquier irregularidad que exceda esta tolerancia se corregirá con
reducción o adición de material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena
adherencia, será obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada.
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así como las áreas en donde la
subbase presente agrietamientos o segregaciones, deberán ser corregidas por el Constructor, a su
costa, y a plena satisfacción del Supervisor.
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al entero, de material o mezcla
suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del supervisor, de acuerdo con lo que exija la
especificación respectiva.
La unidad deberá incluir todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y
transportes de personal, equipo y material.
El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las secciones
transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto. No se medirán cantidades en
exceso de las especificadas, especialmente cuando ellas se produzcan por sobre excavaciones de la
subrasante por parte del Constructor.
El pago se hará por metro cúbico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada
de acuerdo tanto con este Artículo como con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción
por el Supervisor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de
permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de
permisos ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones provisionales;
los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras; la preparación de
las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, trituración, eventual
lavado, transportes, almacenamiento, clasificación, desperdicios, cargues, descargues, mezcla,
colocación, nivelación y compactación de los materiales utilizados; y los de extracción, bombeo,
transporte y distribución del agua requerida.
En el caso de la construcción de subbases y bases estabilizadas, con materiales provenientes de la
misma vía, el precio unitario deberá incluir su escarificación en el espesor requerido y su posterior
pulverización hasta cumplir las exigencias de la respectiva especificación. Tanto si los materiales
provienen de la misma vía como si son transportados, el precio unitario deberá incluir también el
suministro en el sitio del agua que se pueda requerir, la aplicación y mezcla del producto
estabilizante; así como el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargues, transporte, descargues
y aplicación del producto requerido para el curado de la capa compactada, según lo exija la
respectiva especificación y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los
trabajos especificados.
2.4 SUMINISTRO E INTALACION DE POLIETILENO
Esta actividad consiste en la instalación de manto en polietileno sobre la subbase granular
compactada en el ítem 3.1 y recibida a satisfacción por el supervisor. Deberá estar complemente
extendido, sin pliegues que disminuyan el espesor de la placa de concreto durante la fundida,
ajustado en los borde por medio del sistema de rieles metálico de formaleta.
Deberé tener en cuenta especial cuidado el contratista no romper el manto en polietileno durante la
fundida del concreto de pavimento, ya que permitiría el escape del agua de mezclado y lo absolvería
la capa granular d ela subbase.
Unidad de pago de esta actividad es por M2.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 45 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
2.5 CONCRETO HIDRÁULICO DE MÓDULO DE ROTURA 38 KG/CM2, PARA LOZAS
PAVIMENTO, INCLUYE FORMALETA, RIELES, CURVADO Y JUNTAS EN ASFALTO SÓLIDO
El trabajo consiste en la construcción de losa de pavimento en concreto hidráulico con Modulo de
rotura de acuerdo con diseños, métodos y procedimientos constructivos actualizados empleados por
el contratista que cumplan con la normatividad vigente en la materia, las especificaciones generales
y particulares de construcción y el alcance del proceso. Esta especificaciones se encuentran
contenidas en el libro de diseño “ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA NUEVA
RED VIAL INTERNA DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRES”
Estas especificaciones se fundamentan en el capítulo 5 de las Especificaciones Generales de
Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto
hidráulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado,
el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo
con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o
determinados por el Supervisor.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar
tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. Todas
las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la unidad de obra
correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del
Supervisor.
Cuando se emplee el método de construcción con formaletas fijas, se controlará que su altura libre
corresponda efectivamente al espesor de diseño de las losas. Antes de verter el concreto, se instalará
manto en polietileno (Ítem 2.2.1) con traslapos no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm)
y plegándose lateralmente contra las formaletas, cuando éstas se utilicen. El traslapo se hará
teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. En
todos los casos, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y equipos
indispensables para la ejecución del pavimento.
MATERIALES
Concreto
Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados fino y grueso y aditivos,
cuando estos últimos se requieran, materiales que deberán cumplir los siguientes requisitos básicos,
para alcanzar la resistencia especificada:
a. Cemento
El cemento utilizado será Portland, de marca aprobada oficialmente, el cual deberá cumplir lo
especificado en las normas ICONTEC 30, 31, 121, 321 vigentes Si los documentos del proyecto o una
especificación particular no señalan algo diferente, se empleará el denominado Tipo I. En general el
cemento para la construcción del pavimento de concreto deberá cumplir los siguientes requisitos:
• Tiempo inicial de fraguado mayor de 30 minutos y tiempo final de fraguado antes de 8 horas.
• Contenido máximo de Aluminato Tricalcico (CA3) entre 8% y 10%.
b. Agua
El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del pavimento deberá ser limpia y libre de
aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento
terminado. En general, se considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano. El pH,
medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a cinco (5). Su contenido de ión cloro,
determinado según norma ASTM D-512, no podrá exceder de seis gramos por litro (6 g/l).
c. Agregado fino
Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendrá de arenas
naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte
adecuado a juicio del Supervisor. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del
treinta por ciento (30%) del agregado fino.
El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos:
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 46 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
Contenido de sustancias perjudiciales
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado fino disponible, o en caso de duda, se deberá
comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen los siguientes límites:
CARACTERISTICAS
NORMA DE
ENSAYO
I.N.V.
Terrones de arcilla y partículas
deleznables
E-211 1.00
Material que pasa el tamiz de 75
μm (No.200)
E-214 5.00
Cantidad de partículas livianas E-221 0.50
Contenido de sulfatos,
expresado como SO4=
E-233 1.20
CANTIDAD MAXIMA EN %
DE LA MASA TOTAL DE LA
MUESTRA
Además, no se permitirá el empleo de arena que en el ensayo calorimétrico para detección de materia
orgánica, según norma de ensayo INV E-212, produzca un color más oscuro que el de la muestra
patrón.
Reactividad
El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento. Se considera
que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su concentración de SiO2 y la reducción
de alcalinidad R, mediante la norma INV E-234, se obtienen los siguientes resultados:
SiO2 > R cuando R ≥ 70
SiO2 > 35 + 0.5 R cuando R < 70
Si se emplean arenas provenientes de escorias siderúrgicas, se comprobará que no contengan
silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
Granulometría
La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan a
continuación:
TAMIZ
Normal Alterno
9.5 mm
4.75 mm
PORCENTAJE QUE PASA
3/8” 100
No.4 95-100
2.36 mm No.8 80-100
1.18 mm No.16 50-85
600 μm No.30 25-60
300 μm No.50 10-30
150 μm No.100 2-10
En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material
retenido entre dos tamices consecutivos. Durante el período de construcción no se permitirán
variaciones mayores de 0.2 en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva
adoptada para la fórmula de trabajo.
Limpieza
El equivalente de arena, medido según la norma INV E-133, no podrá ser inferior a sesenta por
ciento (60%).
Agregado grueso
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 47 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (No.4). Será
grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte
satisfactorio, a juicio del Supervisor. No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de
escorias de alto horno.
Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:
Contenido de sustancias perjudiciales
Cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado grueso disponible, o en caso de duda, se
deberá comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen los siguientes límites:
CARACTERISTICA
NORMA DE
ENSAYO
I.N.V.
CANTIDAD
MAXIMA EN % DE LA MASA
TOTAL
DE LA MUESTRA
Terrones de arcilla y partículas
deleznables
E-211
0.25
Cantidad de partículas livianas E-221 1.00
Contenido de sulfatos expresado
como SO4=
Reactividad
E-233 1.20
El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual se
comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso de agregado fino.
Solidez
Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo INV E-220), no podrán superar el doce por
ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio,
respectivamente.
En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que habiendo sido
empleado para preparar concretos de características similares, expuestas a condiciones ambientales
parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.
Resistencia a la abrasión
El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de ensayo INV E-218) no
podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).
Granulometría
En cuanto a granulometría, el tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de
cincuenta milímetros (50 mm). El agregado deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos
granulométricos:
Normal
TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
57 mm 2 1/4” 100
Alterno AG1 AG2
50 mm 2” 95-100 100
37.5 mm 1 1/2” - 95-100
25.0 mm 1” 35-70 -
19.0 mm 3/4” - 35-70
12.5 mm 1/2” 10-30 -
9.5 mm 3/8” - 10-30
4.75 mm No.4 0-5 0-5
La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción
del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas obtenidas al aplicar las fórmulas de
Fuller o Bolomey.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 48 de 63
-

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
Forma
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Los índices de aplanamiento y alargamiento del agregado grueso procesado, determinados según la
norma INV E-230, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%).
Aditivos
Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto, con el fin
de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su empleo
deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las dosificaciones
que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni
representen peligro para la armadura que pueda tener el pavimento.
DOSIFICACION DEL CONCRETO
La cantidad de cemento Pórtland por metro cúbico de concreto no será inferior a 325 Kg. y la
relación agua cemento no será superior a 0.52
CURADO DEL CONCRETO
Curado por humedad
Cuando se opte por este sistema de curado, la superficie del pavimento se cubrirá con telas de fique
u algodón, arena u otros productos de alto poder de retención de humedad, una vez que el concreto
haya alcanzado la suficiente resistencia para que no se vea afectado el acabado superficial del
pavimento.
Mientras llega el momento de colocar el producto protector, la superficie del pavimento se mantendrá
húmeda aplicando agua en forma de rocío fino y nunca en forma de chorro. Los materiales utilizados
en el curado se mantendrán saturados todo el tiempo que dure el curado.
No se permite el empleo de productos que ataquen o decoloren el concreto.
Si su utilización está prevista en los documentos del proyecto, se empleará un producto químico de
reconocida calidad que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento garantice el
correcto curado de éste. El producto por utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de
calidad que indique su fabricante.
Sin embargo en consideración de que en el sitio de la obra se puede tener alta pluviosidad de
acuerdo a la época del año, el curado del concreto se hará manteniendo humedecida la superficie de
la losa mediante la colocación arena esparcida o cualquier otro material que atrape humedad y la
mantenga.
El curado del concreto se deberá realizar en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las
losas, por un período no inferior a siete (7) días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta diez (10)
días. Sin embargo, el Supervisor podrá modificar dicho plazo, de acuerdo con los resultados
obtenidos sobre muestras del concreto empleado en la construcción del pavimento.
Formaletas
Las formaletas para la construcción no deberán tener una longitud menor de tres metros (3 m) y su
altura será igual al espesor del pavimento por construir. Deberán tener la suficiente rigidez para que
no se deformen durante la colocación del concreto y, si van a servir como rieles para el
desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la circulación de los mismos.
En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, las formaletas tendrán orificios para insertar
a través de ellos las varillas de unión o anclaje, cuando ellas estén contempladas en el proyecto de
las obras.
La fijación de las formaletas al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier
desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como máximo un metro (1 m), y
existiendo al menos uno (1) en cada extremo de las formaletas o en la unión de las mismas.
En las curvas, las formaletas se acomodarán a los polígonos más convenientes, pudiéndose emplear
formaletas rectas rígidas, de la longitud que resulte más adecuada.
Se deberá disponer de un número suficiente de formaletas para tener colocada, en todo momento de
la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de trabajo, más
la cantidad necesaria para permitir que el desformaleteado del concreto se haga a las dieciséis (16)
horas de su colocación.
Equipo para la construcción del pavimento
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 49 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Estará integrado por una extendedora que dejará el concreto fresco repartido uniformemente; una
terminadora transversal con elementos de enrase, compactación por vibración y alisado transversal;
y una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido.
Los vibradores superficiales deberán tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3.500)
ciclos por minuto y los internos de cinco mil (5.000) ciclos por minuto. La amplitud de la vibración
debe ser suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos
milímetros (300 mm) del vibrador.
Para el acabado superficial, se utilizarán llanas con la mayor superficie posible, que permita obtener
un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
Resistencia a la Flexión
Por cada 50 M3 de mezcla se tomará una muestra compuesta por 5 vigas, de las cuales se fallarán 2
a 7 día, 2 a 28 días y un testigo. La dosificación que se utilice deberá garantizar una resistencia a la
flexión a los 28 días (Modulo de Rotura MR) de acuerdo a lo exigido en el diseño.
Cuando los ensayos indiquen que la resistencia o la calidad del concreto no cumplen con las
especificaciones, es necesario que se tomen núcleos de la losa.
El costo de los ensayos para control de calidad del concreto el oferente los considerará dentro del
valor unitario del metro cubico de pavimento.
NOTA: El contratista deberá prever el mejor método constructivo para la producción, transporte del
concreto y su colocación en el sitio de fundición, con el fin de evitar la segregación del concreto por
su transporte desde el sitio de producción hasta el sitio de colocación. La segregación del concreto
afectará la resistencia final que alcance el concreto.
Mezclado y Colocación
Antes de comenzar el mezclado y colocación del concreto deberá tenerse cuidado de que todo
el equipo que se va a emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en forma
correcta, adecuadamente húmedas y tratadas con antiadherentes, y que el acero de refuerzo
esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.
El concreto se deberá mezclar por medios mecánicos en una mezcladora aprobada por el
supervisor y operada a la velocidad recomendada por el fabricante. El mezclado deberá ser de
1 ½ minutos por lo menos.
El Slump o asentamiento permitido en el concreto será:
ELEMENTO ESTRUCTURAL RANGO
Losas fundidas sobre el suelo 3 1/2”±1/2”
• Los requisitos y la manera de hacer el ensayo será de acuerdo a lo indicado en la norma
NTC 396. El Contratista deberá suministrar los equipos de laboratorio necesarios para la
realización de los ensayos y estos deben cumplir igualmente con la norma citada
anteriormente.
La operación del transporte del concreto al sitio de vaciado, deberá hacerse por métodos que
eviten la segregación de los materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de
plasticidad. No se permitirá la colocación de concreto con más de 30 minutos de
posterioridad a su mezclado. Igualmente no se permitirá adicionar agua al concreto ya
preparado, para mejorar su plasticidad. El concreto no se dejará caer de alturas mayores de
1,5 metros.
El contratista presentará a la Supervisión los diseños de mezcla correspondientes a las resistencias
especificadas para los diferentes elementos que componen la estructura, ajustando la gradación del
agregado grueso y la manejabilidad de la mezcla a los requerimientos de la obra.
La producción y requisitos de calidad del concreto cumplirán en general con lo establecido en la
Norma Técnica NTC 3318.
Acabado superficial
Salvo que se instale un equipo de iluminación que resulte idóneo a juicio del Supervisor, la
colocación del concreto se suspenderá con suficiente anticipación para que las operaciones de
acabado se puedan concluir con luz natural.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 50 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
El acabado de pavimentos construidos entre formaletas fijas se realizará con una terminadora
autopropulsada que pueda rodar sobre las formaletas o los carriles adyacentes. La disposición y
movimiento del elemento enrasador serán los adecuados para eliminar las irregularidades
superficiales y obtener el perfil, sin superar las tolerancias prefijadas.
En pavimentos destinados a servir tránsito ligero o en lugares que por su forma o ubicación no
permitan el empleo de máquinas, el enrasado podrá efectuarse con llanas manuales.
El acabado de pavimentos construidos con pavimentadoras de formaletas deslizantes deberá ser
efectuado por la misma máquina pavimentadora, la cual deberá disponer de los elementos
necesarios para ello.
Una vez terminada esta operación y mientras el concreto se encuentre en estado plástico, se
comprobará el acabado superficial con una regla de tres metros colocada en cualquier sector de la
calzada no afectado por cambios de pendiente, verificando que las irregularidades no excedan de
cinco milímetros (5 mm). En el caso de que se presenten diferencias mayores, ellas deberán
eliminarse, ya sea agregando concreto fresco que se vibrará y terminará del mismo modo que el resto
del pavimento, o bien eliminando los excesos con los bordes de la llana. Se prohibirá el riego de agua
o la extensión de mortero sobre la superficie para facilitar el acabado y corregir irregularidades del
pavimento.
Terminadas las operaciones de acabado recién descritas y mientras el concreto aún esté fresco, se
redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros (12
mm) de radio. Las juntas transversales de construcción y las de dilatación se redondearán del mismo
modo, pero con una llana de radio de seis milímetros (6 mm).
Textura superficial
Después de comprobar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y cuando el brillo
producido por el agua haya desaparecido, se le dará al pavimento una textura superficial homogénea
como se describe a continuación:
Micro texturizado
Esta labor consistirá inicialmente en el paso de una tela de yute sobre toda las superficie del
pavimento en el sentido longitudinal. La tela deberá encontrarse húmeda para garantizar que por su
peso deje el micro texturizado que se requiere.
Macro texturizado.
Esta labor consistirá en dar al pavimento una textura transversal homogénea en forma de estriado,
por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material
aprobado por el Supervisor, en forma sensiblemente perpendicular al eje de la calzada, de tal forma
que las estrías tengan unos dos milímetros (2 mm) de profundidad.
Protección del concreto fresco
Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser protegido contra el lavado por lluvia, la
insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja.
En épocas lluviosas, el Supervisor podrá exigir al Constructor la colocación de materiales
impermeables sobre el concreto fresco, hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el
acabado superficial no sea afectado por la lluvia. Si el Constructor no atiende esta sugerencia y las
losas sufren deslavado por tal efecto, deberá someter la superficie a ranurado transversal, a su
costa, y a plena satisfacción del Supervisor.
Durante el período de protección, que en general no será inferior a tres (3) días a partir de la
colocación del concreto, estará prohibido todo tipo de tránsito sobre él, excepto el necesario para el
aserrado de las juntas cuando se empleen sierras mecánicas.
Defectos a edades tempranas
Si una losa presenta una sola fisura, paralela o perpendicular a una de las juntas, el Supervisor
podrá autorizar su recibo si dicha fisura permite ser sellada efectivamente. Dicho sello será
efectuado a costa del Constructor.
Si se presentan fisuras de otra naturaleza, como las de esquina, el Supervisor podrá aceptarla previo
sellado, u ordenar su demolición parcial y reconstrucción. Todas las operaciones a que haya lugar,
correrán por cuenta del Constructor.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 51 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Si a causa de un aserrado prematuro se presentan descascaramientos en las juntas, deberán ser
reparados por el Constructor, a su costa, con un mortero de resina epóxica aprobado por el
Supervisor.
Conservación
El pavimento de concreto hidráulico deberá ser mantenido en perfectas condiciones por el
Constructor, hasta el recibo definitivo de los trabajos.
Apertura al tránsito
El pavimento se dará al servicio cuando el concreto haya alcanzado una resistencia a flexo tracción
del ochenta por ciento (80%) de la especificada a veintiocho (28) días. A falta de esta información, el
pavimento se podrá abrir al tránsito sólo después de transcurridos catorce (14) días desde la
colocación del concreto.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida del pavimento de concreto hidráulico será el metro cúbico (M3), aproximado al
décimo de metro cuadrado, de concreto suministrado, colocado, compactado, terminado y recibido
debidamente por el Supervisor y teniendo en cuenta que en todo sitio la sección debe tener como
mínimo un espesor de 20 CMS, sin que se generen sobre costos si este es mayor.
El valor unitario debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas y
transporte de todo material, equipo y/o personal, además de los costos de los ensayos de laboratorio
para la comprobación de la calidad y resistencia del concreto y las juntas comos e describe a
continuación:
JUNTAS DE DILATACIÓN DE LOSAS EN CONCRETO
TIPOS DE JUNTA
Las juntas son parte esencial de los pavimentos, ya que son superficies de falla controladas, que se
han diseñado previamente logrando así efectos estéticos y funcionales deseables.
JUNTAS LONGITUDINALES
Son las que van en el sentido del tráfico y deben llevar barras de amarre o pasa juntas.
El acero longitudinal de amarre, se diseña para resistir la fuerza de tracción generada por la fricción
entre la losa del pavimento y la subrasante. El diámetro y la longitud de la barra deben ser tal, que
el esfuerzo de adherencia a cada lado de la junta iguale el esfuerzo de trabajo del acero.
En el sitio en que existe confinamiento lateral, como en el caso del borde exterior que limita contra la
cuneta de drenaje no se colocarán barras de amarre longitudinal, ya que dicho confinamiento es
suficiente para mantener cerrada la junta y asegurar la eficiencia de la trabazón de agregados.
Para las juntas longitudinales se instalaran barras de ½ pulgada de diámetro de longitud 80
centímetros, separadas 60 centímetros centro a centro.
JUNTAS TRANSVERSALES
El refuerzo transversal debe estar diseñado para resistir flexión, razón por la cual siempre son de
diámetro grande y de características lisas engrasadas en ambos extremos y deberán quedar
ahogadas en las losas con las dimensiones y la posición indicadas.
De acuerdo con el espesor del pavimento el manual de diseño de Asocreto recomienda barras lisas de
3/4” de 50 centímetros de longitud total separadas 30 centímetros centro a centro. Se podrán usar
canastillas de colocación.
CORTE DE LAS JUNTAS
Para el efecto de marcar y construir las juntas, se usará una maquina cortadora de juntas, con la
cual se debe realizar el corte de las juntas, a medida que se va construyendo el pavimento,
esperando por lo menos tres (3) días para evitar que se desgranen los bordes y se produzcan grietas
incontroladas. Se utilizarán discos diamantados de 3mm para el primer corte y de 6mm para el
segundo corte.
El segundo corte deberá realizarse antes de 48 horas de la colocación del sello.
El corte con disco de 3mm es de 7 centímetros de profundidad y de 3 centímetros de profundidad
para el corte con disco de 6mm.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 52 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Las ranuras aserradas deberán verificarse para asegurar que el corte se haya efectuado hasta la
profundidad recomendada. Toda materia extraña que se encuentre dentro de la junta deberá ser
eliminada mediante agua o aire a presión.
Inmediatamente después del corte final, los excesos de cemento, lechadas, componente curador y
otros materiales deben ser completamente removidos de la junta con chorro de agua a presión de 10
MPa.
Cuando finalice la limpieza la junta debe ser soplada con un compresor de aire, de 1 MPa de presión
y 70 litros por segundo de caudal.
Luego, el aire comprimido debe ser utilizado para remover de la junta todos los residuos de polvo.
Las ranuras aserradas y limpias deberán inspeccionarse para asegurar que el corte se haya
efectuado hasta la profundidad especificada y que se haya removido toda materia extraña.
Hasta el momento de sellado de las juntas, éstas se protegerán obligatoriamente con elementos
sintéticos de sección en T, con el objeto de evitar la introducción de elementos extraños y los daños
en los bordes. Las alas de la T deberán apoyarse en la parte superior de la losa.
Para el llenado de la junta se colocará primero un “backer rod” que es un sello plástico no adherente
de polietileno de 9mm de diámetro, presionándola dentro de la junta con un instalador adecuado de
rueda metálica, de manera que quede colocada a la profundidad requerida. La tirilla de respaldo no
debe ser estirada ni torcida durante la operación de colocación.
Por encima de este se debe llenar con silicona o producto sellante vaciada en frío, la cual debe
quedar 5mm por debajo de la superficie del pavimento.
Las juntas deben ser selladas pasados 21 a 28 días de edad del concreto y tan pronto como las
condiciones climáticas lo permitan. Igualmente se debe tener en cuenta que el sellado se haga antes
de que el pavimento sea abierto al tránsito, incluyendo tránsito de construcción.
Antes de sellar las juntas el contratista debe demostrar que el equipo y los procedimientos para
preparar, mezclar y colocar el sello producirán un sello de junta satisfactorio.
Previa a al iniciación de esta tarea, se ejecutarán dos prueba de instalación en juntas de 50 metros
lineales que deberán ser aprobados por el Interventor. Para conservar un buen nivel de
productividad y calidad se deben mantener durante el periodo total de la obra, las personas y los
equipos de trabajo usados para estas pruebas.
Las juntas deben ser verificadas en lo que corresponde a ancho, profundidad, alineamiento y
preparación de la superficie de los bordes de junta y el material debe ser aprobado por el interventor
antes que el sello sea aplicado.
Previamente al vaciado del material de sello, se coloca una tirilla de respaldo
2.6 ACERO DE REFUERZO
El acero de refuerzo se empleará como pasadores constituidos por barras de hierro, las cuales se
instalarán según lo prescrito en los diseños de Juntas Longitudinales y Juntas Transversales.
Las varillas de hierro que se utilicen para unión o anclaje serán corrugadas y lisas dependiendo de
su ubicación.
La construcción de cunetas en concreto descritas en el numeral 4.10 tendrá como refuerzo malla
electro soldada del tipo M-131. La malla será cortada, doblada e instalada de acuerdo a la forma y
dimensiones de la cuneta. El refuerzo se instalará en el centro de la sección de la cuneta. Así mismo
los bordillos de confinamiento tendrán acero de refuerzo de acuerdo a lo establecido por el diseño
libro “DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS INTERNAS”
La unidad de medida y pago será por Kilogramo de acero de refuerzo tipo pasador debidamente
cortado e instalado de acuerdo a las presentes especificaciones. La malla se utilizará por metro
cuadrado pero para efectos de pago se convertirá a kilogramos de acero con el fin de tener un mismo
ítem para el refuerzo.
3. ALCANTARILLADO PLUVIAL
Se refiero a todas las obras requeridas para la construcción de la red de alcantarillado pluvial del
sistema de la segunda fase. La segunda fase establece la construcción de la red de alcantarillado
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 53 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
desde el pozo BN12 al BN14, Para esto se debe cumplir todas las especificaciones del libro de diseño
“ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÚALICO DE LA NUEVA RED VIAL INTERNA DE LA BASE NAVAL
ARC SAN ANDRES”.
Asi mismo se debe tener en cuenta todas las obras civiles de excavación en roca por debajo de los 2.5
m, ya que se requerían obras y uso de equipo de protección ante derrumbes para las obras de
instalación de encamado de arena e instalación de tubería en los diámetros establecidos.
La tubería a instalar debe ser adquirida por el contratista de manera oportuna al inicio de la obra ya
que hace parte integral de la ruta crítica de la construcción de la segunda fase, ya que este tipo de
material debe ser adquirido en el continente y cualquier retraso en la llegada de este suministro
afectaría de forma seria la obra.
Preparación de las Juntas
SELLADO DE JUNTAS
Instalación del sello.
REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS
FORMA DE PAGO
El pago se hará al precio unitario consignado en el cuadro de cantidades de obra, por toda actividad
ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
4. OBRAS DE ARTE
4.1 BORDILLOS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0.20 x 0.40
4.2 CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI SECCION LIBRE INCLUYE
EXCAVACIÓN
Este ítem involucra todas las actividades, equipos y personal necesario para ejecutar la construcción
de bordillos de confinamiento en concreto reforzado, y cunetas las cuales tendrán forma rectangular
con dimensiones establecidas por los diseños libro “ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRÁULICO DE LA
NUEVA RED VIAL INTERNA DE BASE NAVAL ARC SAN ANDRES”
Las cunetas se conformarán a cada lado de la vía y sobre la corona del talud cuando así se requiera,
de acuerdo a los detalles y planos que forman parte de estas especificaciones. Las cunetas se
construirán en sectores especiales y donde se tenga prioridad de drenaje teniendo en cuenta la
geometría de la vía, ya que las cantidades consideradas en el cuadro de presupuesto no cubren la
totalidad de la longitud de la vía.
Estas cunetas serán revestidas con concreto de 3.000 psi, en un espesor de 10 centímetros. El
oferente deberá incluir en su propuesta todos los costos de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas y transportes necesarios para el éxito de la obra.
La conformación o reconstrucción de cunetas, así como la construcción de ensanches menores, se
harán de acuerdo con las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en los planos o
determinadas por el Interventor y con lo especificado en los artículos correspondientes a
excavaciones y terraplenes.
Los procedimientos requeridos para cumplir la presente especificación deberán incluir la excavación,
el cargue, el transporte y la disposición de los materiales no utilizables y la conformación de los
materiales que sean utilizables, para obtener la sección típica proyectada.
El mejoramiento de cunetas y los ensanches, deberán avanzar coordinadamente con la construcción
de las demás obras del proyecto.
Las cunetas deberán quedar funcionando adecuadamente y libres de todo material de desecho. Estas
especificaciones se fundamentan en el capitulo 6 articulo 671 de las Especificaciones Generales de
Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.
Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de las cunetas, serán
seleccionados de los cortes adyacentes o de las fuentes de materiales, según lo determine el
Supervisor. Para el sello de las juntas de las cunetas, se empleará material asfáltico o premoldeado,
cuyas características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-30.
La forma de pago será por metro cúbico de concreto de cuneta para drenaje que se construya de
acuerdo a estas especificaciones, incluyendo el sellado de las juntas de dilatación y construcción
generadas para las cunetas.
Acondicionamiento de la cuneta en tierra
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 54 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
El Constructor deberá acondicionar la cuneta en tierra, de acuerdo con las secciones, pendientes
transversales y cotas indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor. Los procedimientos
requeridos para cumplir con esta actividad podrán incluir la excavación, cargue, transporte y
disposición en sitios aprobados de los materiales no utilizables, así como la conformación de los
utilizables y el suministro, colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, a
juicio del Supervisor, para obtener la sección típica prevista.
Colocación de formaletas
Acondicionadas las cunetas en tierra, el Constructor instalará las formaletas de manera de
garantizar que las cunetas queden construidas con las secciones y espesores señalados en los planos
u ordenados por el Supervisor.
Elaboración del concreto
El Constructor deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de concreto, elaborarla con la
resistencia exigida, transportarla y entregarla, conforme las presentes especificaciones.
Construcción de la cuneta
Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre sobre la superficie de la
cuneta en tierra, se procederá a colocar el concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta
y avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, como mínimo, el
señalado en los planos.
Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con la abertura que indiquen los
planos u ordene el Supervisor. Sus bordes serán verticales y normales, al alineamiento de la cuneta.
El Supervisor definirá si las juntas se han de dejar abiertas o selladas con el producto asfáltico.
El concreto deberá ser compactado por medio de vibración y curado teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones:
− El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad
posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y
burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales
embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y
frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.
− No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente
consolidada.
− La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de las formaletas, ni se deberá
aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla
recientemente fraguada.
Curado del concreto de las cunetas
Para el curado del concreto de las cunetas se seguiran las mismas especificaciones expresadas en el
numeral 4.7.2.1.6 de las presentes especificaciones, de tal manera que se garantice un buen
acabado de la superficie de las cunetas y se mantenga una humedad del concreto para que alcance
su resistencia adecuada.
MEDIDA
La unidad de medida será el metro lineal (ml), aproximado al décimo de metro lineal, de bordillo y
cuneta satisfactoriamente elaborada y terminada, de Sección 0.10 m3/ml acuerdo con las cotas y
alineamientos indicados en los planos o determinados por el Supervisor.
El volumen se determinará multiplicando el área por el espesor de construcción señalados en los
planos u ordenados por el Supervisor, en los tramos donde el trabajo haya sido aceptado por éste.
El Supervisor no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de los límites especificados, ni el
de cunetas cuyas dimensiones sean inferiores a las de diseño.
FORMA DE PAGO
El pago se hará al precio unitario consignado en el cuadro de cantidades de obra, por toda actividad
ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA
Cláusula ambiental
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 55 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES
Procedimiento: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA
CODIGO: ADQ-FT-910-JOLA-V01
AUTORIDAD: JOLA
Los contratistas deberán dar estricto cumplimiento a la Resolución No.- 541 de 1994, expedidas por
los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, que regula el cargue, descargue, transporte y
almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo.
Es obligación especial del contratista ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la
salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la
contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen
con ocasión de requerimiento.
El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental
durante sus operaciones, cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las
normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las
licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora,
fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua.
La violación de estas normas, se considera incumplimiento grave del CONTRATO, y CORALINA podrá
aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o
sanciones a las que haya lugar.
El CONTRATISTA deberá correr con los costos de indemnización por cualquier perjuicio ocasionado
por los empleados, agentes y SUBCONTRATISTAS al medio ambiente. El incumplimiento de esta
obligación constituye falta grave y el CONTRATISTA, podrá hacerse acreedor de las sanciones y
multas de que tratan las cláusulas contempladas en la minuta del contrato respectivo, sin perjuicio
de las demás acciones legales que tenga la Armada Nacional
Seguridad Industrial
Generalidades
Con el fin de proteger la integridad física del público o del personal adscrito a la obra, el contratista
deberá suministrar, instalar y mantener en buen estado la totalidad de las señales y protecciones
que a juicio del supervisor sean necesarias en la obra, en los sitios indicados por la misma y de
acuerdo con lo estipulado en este capítulo.
El contratista presentará al supervisor un plan de evaluación del sitio de las obras para que no se
presenten inconvenientes con el trafico normal de la vía. Colocando señalización completa en el
momento de trabajos y posterior a él en que no pueda haber transito en la misma.
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Señalización de la zona de trabajo
Desde el momento que se ordene la iniciación con la respectiva entrega del área para las obras al
Contratista y hasta la finalización y entrega definitiva de las obras al Contratante, el Contratista está
en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado como prevención de
riesgos a los usuarios y personal transita en la vía, siguiendo todas las normas vigentes sobre la
materia. Desde tal momento, el Contratista es el único responsable de la señalización y el
mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato.
El Contratista deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los
materiales por utilizar en los diferentes procesos de la obra.
Aseo de las áreas de trabajo
Al finalizar cada obra, el Contratista deberá retirar del área de trabajos todo el equipo de
construcción, materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la
totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un satisfactorio estado de aseo según criterio del
Supervisor. No se ejecutaran pagos separados por concepto de dichas actividades. Este costo debe
estar contenido en cada uno de los ítems del presupuesto, sin discriminarse como un ítem separado.
“Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO navegamos hacia la prosperidad”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69
Av. Circunvalar Km. 9 - El Cove - Tel. 5130435, 5130016 San Andrés Isla, Colombia
edwin.mendoza@armada.mil.co
Página 56 de 63

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
ANEXO 5
MODELO DE CERTIFICACION DE EXPERIENCIA EN CONTRATOS ANTERIORES
CIUDAD Y FECHA DE LA CERTIFICACION
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD CONTRATISTA
CONTRATO No.___________
OBJETO DEL CONTRATO____________________________________________
FECHA DE INICIACION: DIA__________ MES___________ AÑO___________
FECHA DE TERMINACION: DIA ________ MES __________ AÑO___________
SE ENCUENTRA VIGENTE: SÍ_________ NO ___________
VALOR DE CONTRATO_____________________________($_______________)
CALIFICACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
EXCELENTE______ BUENO _______ REGULAR ________ DEFICIENTE_____________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE EL CERTIFICADO
CARGO
57

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
ANEXO 6
FORMATO DE INFORMACION DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA
DE INFORMACION INTEGRAL (SIIF)
BENEFICIARIO
Tipo de Doc. de Identidad ____ No. Documento de Identidad ________________
Nombre/ Razón Social Ciudad___________________________
País____________________ Números Telefónicos Dirección___________________ No.
Fax________________ Correo Electrónico Nombre de Representante Legal
Cargo__________________ No. De Identificación________________ CUENTA Entidad
Financiera No. De Cuenta ________________ Clase: Corriente________ Ahorros______
58

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
ANEXO 7
INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RÉGIMEN TRIBUTARIO IMPUESTOS NACIONALES
COMUN ________SIMPLIFICADO____ PERSONA NATURAL____________________
CLASIFICADO COMO
AUTORRETENEDOR ______________ GRANDES CONTRIBUYENTES____________
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ________________________________________
RESPONSABLE DE
RETENCION EN LA FUENTE _____________IVA _______________ICA____________
REGIMEN TRIBUTARIO IMPUESTOS DISTRITALES
ACTIVIDAD ECONOMICA
INDUSTRIAL_________ COMERCIO _________SERVICIOS _____FINANCIERA______
CODIGO________________________________________________________________
INSTRUCCIONES
1. Diligencie este formato de manera legible (preferiblemente a maquina)
2. Si quiere registrar una o varias cuentas adicionales, puede hacerlo a
continuación.
3. Esta información será validada por el SIIF a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico y el Banco de la República, por lo tanto es importante que la
información aquí consignada sea concreta, correcta y veraz; de ello dependerá que
los pagos realizados por la División del Tesoro se efectúen en el tiempo acorde a lo
establecido en el contrato.
4. Cuando presente su factura para el cobro, por favor estipule a cual cuenta
quiere que se cargué su pago.
ENTIDAD FINANCIERA CORRIENTE AHORROS
Relación de Bancos Convenio DTN
CÓDIGO NOMBRE
0 BANCO DE LA REPUBLICA
13 BANCO POPULAR
5 BANCAFE
6 BANCO SANTANDER
7 BANCOLOMBIA
9 CITIBANK
11 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
12 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA
13 BANCO GANADERO
14 BANCO DE CREDITO
19 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA
20 BANESTADO
22 BANCO UNION COLOMBIANO
23 BANCO DE OCCIDENTE
25 BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
28 BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA
29 BANCO TEQUENDAMA
30 BANCO CAJA SOCIAL
36 BANK BOSTON
37 MEGABANCO
39 BANCO DAVIVIENDA
52 C.A.V LAS VILLAS
54 C.A.V GRANAHORRAR
55 C.A.V. CONAVI
57 C.A.V COLMENA
Fecha de elaboración día____________ mes______________ año
59

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
REQUISITOS PROVEEDOR
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
ANEXO 8
1. Fotocopia Del Nit
2. Fotocopia Cédula de Ciudadanía Representante Legal
3. Certificado Cámara de Comercio
4. Certificación Bancaria
DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre o Razón Social: _________________________NIT: _________________
Tipo Persona: ____________________________
Tipo Régimen: Común Simplificado Gran Contribuyente Excluido
Retenciones: IVA_____________ Retefuente ______________ ICA________________
Capacidad de Contratación (Valor) ____________________________________________
Dirección _________________________ Ciudad_________________________________
Departamento___________________________ Teléfonos ________________________
Fax ____________________ E-mail __________________________________________
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre Banco ______________________________ Código Banco ___________
Sucursal ___________________________________ Código _________________
Fax ______________ Municipio _____________ Departamento ______________
Numero de la Cuenta _________________________ Ahorro ____ Corriente ____
Nombre y Firma Beneficiario
C.C.
60

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
ANEXO 9
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL
PROPONENTE: ________________________________________
1. INSCRIPCION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:
PROPONENTE
2. CAPACIDAD DE CONTRATACION:
PROPONENTE CAPACIDAD DE
CONTRATACION
MÁXIMA
SMMLV
ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO
CONTRATOS
VIGENTES O EN
EJECUCIION
SMMLV
61
KDC RESIDUAL
SMMLV
Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional
de las personas jurídicas que representamos, que la información antes
consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la
entidad que representamos.
____________________________________
Representante Legal

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
ANEXO 10
COMPROMISO ANTICORRUPCION
El(los) suscrito(s) a saber: (1) __________________________________________
_____________________________________________, domiciliado en (2) ____
_________________________________________________________, identificado con (3)
______________________________________________, quien obra en calidad de (4)
_______________________________________________________
_________________________________________________________, que en adelante se
denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera
unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que EL MINISTERIO DE DEFENSA-BASE NAVAL ARC BOLÍVAR,
adelanta un proceso de contratación directa para la celebración de un contrato
estatal para la adquisición de ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado
colombiano, y del MINISTERIO DE DEFENSA para fortalecer la transparencia en
los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de
contratación directa aludido en el considerando primero precedente, se encuentra
dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso
unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los
siguientes compromisos:
1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de
halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso
de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como
resultado de su propuesta,
1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado
de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo
haga en su nombre;
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a
todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República
de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de
contratación directa y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les
impondrá las obligaciones de:
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del
MINISTERIO, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la
adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras
personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre
la aceptación de la propuesta;
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA
durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su
propuesta.
62

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
PLIEGOS DE CONDICIONES Código:
Procedimiento: ELABORACION PLIEGOS DE CONDICIONES Version No:
1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o
realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el
presente proceso de contratación directa.
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las
consecuencias previstas en EL REGLAMENTO del proceso de contratación, si se
verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el
mismo en la ciudad de (5) __________________________________, a los (6)-(7)
___________________________________________________________________
EL PROPONENTE: (8)
________________________________
_________________________________________________________________
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE
PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE
SUS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS.
63