59079001-015-01 - Licitaciones de la Contraloría General

Secretaria de Desarrollo Regional 

del Estado de Veracruz-Llave. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Dirección General de Obras Públicas 

Convocatoria Pública Nacional No. SDR-PE-2001-DGOP/013 

Convocatoria: 013 

El Gobierno del Estado de Veracruz, llevará a cabo las Obras de La Construcción del Muro de contención en la margen del Río Coatzacoalcos, en Minatitlán, Ver., 1ª. 

Etapa, La Reconstrucción del Muro de contención del Malecón de Gutiérrez Zamora, Ver., La Ampliación, Rehabilitación y Reencarpetamiento del Aeródromo de la 

ciudad de Córdoba, Ver., El costo de los trabajos será cubierto con Recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, provenientes del Fideicomiso de Administración 

del Impuesto sobre la Nómina recaudado por el gobierno del Estado, y que se destinará a la Construcción de las mismas, en observancia con el artículo 32 y 

demás relativos de la ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, convoca a las personas Físicas y Morales a participar en la Licitación Pública Nacional, para la 

ejecución de los siguientes trabajos: 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

59079001-015-01 

Clave FSC 

(CCAOP) 

00000 

$3,000.00 

Costo en compraNET: 

$2,500.00 

04/10/2001 

Junta de aclaraciones Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 


12:00 horas 


10:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de 

inicio 

Construcción del Muro de contención en la margen del Río Coatzacoalcos en Minatitlán, 

Ver., 1ª. Etapa. 


Presentación de 

proposiciones y 

apertura técnica 


10:30 horas 

Fecha de 

terminación 

12/11/2002 

Acto de apertura 

económica 


10:30 horas 

Capital Contable 

Requerido 

$ 15´000 000.00 

* Ubicación de la obra: Minatitlán, Ver. 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras 

Públicas ubicadas en: Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el 

siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs. 

* La procedencia de los recursos es: Estatal Proveniente del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre la Nómina recaudado por el Gobierno 

del Estado. 

* La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la 

Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 9 de Octubre del 2001 a las 12:00 horas. 

* La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: como punto de reunión el Palacio Municipal de Minatitlán, Ver., el día 9 de Octubre a las 10:00 horas. 

* El Acto de presentación de propuestas técnica-económica será el día: 17 de Octubre de 2001 a las 10:30 horas. 

* La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 17 de Octubre de 2001 a las 10:30 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 17 de 

Octubre de 2001 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en la Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, 

C.P. 91190 Xalapa, Ver. 



59079001-016-01 

$ 2,000.00 


$1,800.00 





12:00 horas 


10:00 horas 





10:30 horas 


económica 


10:30 horas


(CCAOP) 

00000 


inicio 

Reconstrucción del Muro de Contención del Malecón de Gutiérrez Zamora, Ver., 



terminación 

12/05/2002 


Requerido 

$ 3’000,000.00 

* Ubicación de la obra: Gutiérrez Zamora, Ver. 









* La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: como punto de reunión el Palacio Municipal de Gutiérrez Zamora, Ver., el día 9 de Octubre a las 10:00 horas. 




C.P. 91190 Xalapa, Ver. 



59079001-017-01 


(CCAOP) 

00000 

$1,500.00 


$1,200.00 





12:00 horas 


10:00 horas 


inicio 

La Ampliación, Rehabilitación y Reencarpetamiento del Aeródromo, en la Ciudad de 

Córdoba, Ver. 






10:30 horas 


terminación 

12/04/2002 


económica 


10:30 horas 


Requerido 

$ 2’500,000.00 

* Ubicación de la obra: Córdoba, Ver. 









* La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: como punto de reunión el Palacio Municipal de Córdoba, Ver., el día 9 de Octubre a las 10:00 horas. 




C.P. 91190 Xalapa, Ver.

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español . 

* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano . 

* No se podrán subcontratar partes de la obra. 

* Se otorgará un anticipo del 30 %. De la Asignación Presupuestal Autorizada para el Ejercicio 2001. 

* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 

1. Documentación que acredite la capacidad técnica en trabajos similares y de la misma magnitud a los que son motivo de la presente convocatoria, y relación de 

maquinaria y equipo propio, en optimas condiciones de operación y que disponga para la ejecución de la obra, indicando su ubicación actual, la cual deberá 

acreditarse con las facturas originales y copias de las mismas para su cotejo, en caso de ser maquinaria arrendada deberá anexar carta compromiso de 

arrendamiento solidaria de la misma, reservándose la convocante el derecho de verificar lo declarado por el proponente. 

2. Haber contratado Obra en Ejercicios anteriores comprobándolo con copias de las carátulas de los contratos y sus correspondientes Actas de Entrega.. 

3. Constancia de Referencias y Acreditación de las Dependencias o Iniciativa Privada con los que haya contratado. 

4. Currículum Vitae del responsable técnico y/o Perito Permanente de la Obra acreditado por su correspondiente Colegio. 

5. Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, acreditándose con los estados financieros auditados dictaminados al 31 de Diciembre de 2000, 

asimismo documentación completa de su declaración fiscal 2000, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de cédula profesional y registro 

actualizado del contador publico titulado externo. 

* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: 

1. Solicitud de inscripción, indicando el interés de participar en el concurso que deseen de la presente convocatoria. 

2. Estar inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, indicando especialidad (registro vigente original, anexar copia). 

3. Testimonio notarial del acta constitutiva y modificaciones, en su caso cuando se trate de persona moral o copia certificada del acta de nacimiento si se trata de 

persona física. 

4. Relación de los contratos de obra en vigor que tenga tanto en la administración pública federal y/o estatal como con los particulares, señalando el importe contratado y 

el importe por ejercer, desglosado por anualidades. 

5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave. 

6. Para el caso de los contratistas que se inscriban a través del Sistema Compranet, presentarán un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada, la propuesta correspondiente; tal formato aparecerá en las bases puestas 

a disposición, en el sitio correspondiente (acreditamiento de personalidad y facultades para suscribir propuestas para licitaciones públicas). Asimismo las Empresas que 

adquieran las Bases por Compranet, deberán pasar a recoger los planos o el C. D. Del proyecto a la Dirección General de Obras Públicas del Estado, presentando su 

recibo de pago correspondiente. 

* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: 

1. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 

2. La Dependencia, con base en el análisis comparativo de las propuestas técnicas y económicas, formularán el dictamen que servirá como fundamento para el fallo, 

mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas al juicio 

del Gobierno del Estado y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y de haber presentado la postura solvente más baja. Contra esta 

resolución no procederá recurso alguno. 

3. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos de esta licitación.

* Las condiciones de pago son: 

1. El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las estimaciones generadas. El pago concluirá en un plazo no mayor a 30 días naturales. 

LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR 

SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO. 

Xalapa, Veracruz 27 de Septiembre del 2001. 

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL. 

LICITACION PUBLICA DE OBRA CON RECURSOS 

ESTATALES.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

LICITACION No._59079001-015-01. 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y CON 

FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, CELEBRA LA PRESENTE 

LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/013 CON EL FIN DE 

CELEBRAR EL CONTRATO RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA 

MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA. 

DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

EN LA PRESENTE LICITACION No. 59079001-015-01 PODRAN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS 

FISICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y PRECEPTOS 

SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, ASI MISMO CON LAS BASES DE LA 

CITADA LICITACION. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS 

COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE LICITA, DE CONFORMIDAD CON LOS 

RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 

NOMINA RECAUDADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA 

OBRA. 

LAS COTIZACIONES SÉ DEBERAN PRESENTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PESOS MEXICANOS. 

TODOS LOS GASTOS QUE HAGA EL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE SU 

PROPUESTA, SERA CON CARGO A LA EMPRESA Y NO SON REINTEGRABLES. 

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION: 

EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA SE SUJETARA AL 

ORDEN SIGUIENTE: 

1º.- INSCRIPCION Y ENTREGA DE BASES. 

2º.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 

3º.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

4º.- REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 

5º.- PRESENTACIÓN AL SUBCOMITÉ Y/O COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. 

6º.- NOTIFICACION DE FALLO. 

7º.- SUSCRIBIR EL CONTRATO. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

LA ENTREGA DE BASES SE HARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PUBLICAS DEL ESTADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, UBICADA 

EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., 

HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL 2001, DEBIENDO 

LOS INTERESADOS CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, INDICANDO EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LA 

PRESENTE CONVOCATORIA. 

HOJA No. 1


2. ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS ANTE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO 

ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL, ANEXAR COPIA) 

3. TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO CUANDO SE 

TRATE DE PERSONA MORAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO SI SE TRATA DE 

PERSONA FÍSICA. 

4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA EN VIGOR, TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE 

CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. 

5. DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS 

SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE. 

6. DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS 

SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE POSEE DE SU PROPIEDAD Y EN 

OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, 

INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS 

ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA 

ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA 

MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL 

PROPONENTE. 

7. HABER CONTRATADO OBRA EN EJERCICIOS ANTERIORES COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE 

LAS CARATULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA. 

8. CONSTANCIA DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA 

CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. 

9. CURRÍCULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA 

ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. 

10. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO, DE 

$15’000,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000. ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION 

FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO 

COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO 

TITULADO EXTERNO. 

11. PARA EL CASO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE INSCRIBAN A TRAVÉS DEL SISTEMA 

COMPRANET, PRESENTARÁN UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA 

SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE; TAL 

FORMATO APARECERÁ EN LAS BASES PUESTAS A DISPOSICIÓN EN EL SITIO CORRESPONDIENTE 

(ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS PARA 

LICITACIONES PÚBLICAS). ASI MISMO LAS EMPRESAS QUE ADQUIERAN LAS BASES POR 

COMPRANET, DEBERAN PASAR A RECOGER LOS PLANOS O EL C.D. DEL PROYECTO A LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PRESENTANDO SU RECIBO DE PAGO 

CORRESPONDIENTE. 

FORMATO IDENTIFICADO COMO ANEXO 1 DE ESTAS BASES. 

HOJA No. 2

PAGO DE LAS BASES 


EL COSTO DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION SERA DE $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 

M.N.), SU PAGO PODRÁ HACERSE EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO O 

CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL O A 

TRAVES DE LOS MEDIOS QUE FIJA EL SISTEMA DE COMPRANET, Y CUYO COSTO ES DE $ 2,500.00 

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. 

SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION, LA 

ADQUISICION DE LAS BASES Y EN NINGUN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACION SERA 

TRANSFERIBLE. 

EN CASO DE EXTRAVIO, POR PARTE DEL POSTOR, DE LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS 

PARA CONCURSAR, PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA, O BIEN INUTILIZADOS POR 

ERRORES, SI ESTE REQUIERE DE OTRO JUEGO DE DOCUMENTOS SOLAMENTE SERAN 

PROPORCIONADOS MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA 

QUE EXPONGA SUS RAZONES Y EFECTUANDO POR SEGUNDA VEZ EL PAGO ESTABLECIDO EN LA 

LICITACION CORRESPONDIENTE, AUNADO A LO ANTERIOR DEBERA RECABAR LA AUTORIZACION 

CORRESPONDIENTE DEL O LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA. 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DE LOS REPRESENTANTES 

DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL, MOSTRARA UNA SOLA VEZ EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, EL 

PUNTO DE REUNION SERA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MINATITLAN, VER., EL DIA 9 DE 

OCTUBRE DE 2001, A LAS 10:00 HRS, Y POSTERIORMENTE SE CELEBRARA LA JUNTA DE 

ACLARACIONES, CON EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA EL C. ING. ROLANDO MONTALVO 

CHAGALA. 

SEGUNDA.- AL FORMULARSE LA PROPOSICION SE TOMARA EN CUENTA QUE: 

A).- QUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

VIGENTE EN LA ENTIDAD Y DEMAS LEYES DICTADAS EN LA MATERIA Y CON SUJECION A: LAS 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE 

CONCEPTOS, ASI COMO A LAS QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE Y EN EL 

PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. 

B).- QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS ESTATALES 

AUTORIZADOS EN EL PRESENTE AÑO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO 

PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA RECAUDADO POR EL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

ANTICIPO.- SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2001, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS 

INSUMOS SE OTORGARA, DE ACUERDO AL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO POR EL 

CONTRATISTA. 

LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN DEBERAN AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA 

UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE REALICEN. 

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL 

CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL 

ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL 

PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE 

GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA 

FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION, SE ENTENDERA QUE 

RENUNCIA A DICHOS ANTICIPOS RESULTANDO IMPROCEDENTE EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO 

DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA ORIGINALMENTE. 

HOJA No. 3


PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISION DEL CONTRATO, EL 

SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 

DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION 

AL CONTRATISTA. SI ESTE NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, 

DEBERA CUMPLIR LOS CARGOS FINANCIEROS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA Y EL 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS 

CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULAN 

SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA 

FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 

DISPOSICION DE LA CONVOCANTE. 

PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS 

DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPOSICION, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS. 

C).- QUE INDEPENDIENTEMENTE DE SUSCRIBIR EL CONTRATO EN FORMA PARALELA, LA FECHA 

ESTIMADA PARA INICIAR LOS TRABAJOS SERA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2001. 

D).- LA FECHA ESTIMADA PARA LA TERMINACION SERA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2002 (12 

MESES). 

TERCERA.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA SE PODRA ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, PRESENTANDO 

LA SOLICITUD DE ACLARACION POR ESCRITO CINCO DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA SEÑALADA 

PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SERAN ACLARADAS TAMBIEN 

POR ESCRITO POR ESA DEPENDENCIA, TRES DIAS HABILES ANTES DE DICHA APERTURA. AL NO 

EXISTIR SOLICITUDES OFICIALES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES, O AL SER ESTAS 

DEBIDAMENTE CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE, EL CONCURSANTE NO TENDRA DERECHO A 

RECLAMAR EN FORMA POSTERIOR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

SOBRE CUALQUIER ASUNTO O TEMA RELACIONADO CON LA LICITACION O CON LA EJECUCION DE 

LA OBRA QUE PARA EL HUBIERE SIDO CONFUSO, AMBIGUO, NO CLARO, INDEFINIDO O ERRONEO. 

CUARTA.- LAS POSTURAS PRESENTADAS SURTIRAN LOS EFECTOS MAS AMPLIOS QUE EN 

DERECHO CORRESPONDA Y SERAN VALIDAS UNICAMENTE EN LA SUBASTA EN LAS QUE SE 

PRESENTEN. LAS POSTURAS SERAN EN FIRME Y OBLIGARAN A QUIENES LAS FORMULEN. 

QUINTA.- PARA RESPONDER DEL SOSTENIMIENTO EN LA PROPOSICION, SE ACOMPAÑARA A LA 

MISMA CON CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN 

EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA EN 

FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ POR LA 

CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (I.V.A.), LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS POSTORES, SERAN DEVUELTAS 

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, 

A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR ESTA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A LA 

PROPOSICION DEL CONTRATISTA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE 

RETENDRA HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA SUSTITUYA LA FIANZA DE 

GARANTIA CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 

HOJA No. 4


SEXTA.- LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN POR ESCRITO EN UN SOLO SOBRE CERRADO, EN 

FORMA INVIOLABLE EL CUAL DEBERA CONTENER LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA QUE 

CONTENGA LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13; DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO A LAS 10:30 

HORAS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2001 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

DE OBRAS PUBLICAS SITA EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO 

DE XALAPA, VER., EN PRESENCIA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y/O DEL 

REPRESENTANTE QUE TENGA A BIEN DESIGNAR, QUIEN DE INMEDIATO INICIARA EL ACTO DEL 

CONCURSO, PROCEDIENDO, A LA RECEPCION DEL SOBRE DE CADA UNO DE LOS CONCURSANTES 

COMO PRIMERA ETAPA, SE REVISARA DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS 

SOLICITADOS Y DESECHANDO LAS QUE OMITIERON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS; 

ESTE EVENTO SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS QUE ASISTAN 

AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA PRIMERA DE APERTURA DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTE 

A DICHO CONCURSO. 

SEPTIMA.- LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO SE DARA A CONOCER AL LEVANTAR EL ACTA 

PRIMERA DE LA APERTURA DE SU PROPUESTA, ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA 

DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA Y PODRA 

DIFERIRSE POR UNA SOLA VEZ CUANDO EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DIAS HABILES, EN 

PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA SEGUNDA DE 

ADJUDICACION; EL FALLO QUE SE EMITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

REGIONAL DEL ESTADO SERA INAPELABLE. 

CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. LOS 

LICITANTES PODRAN PROCEDER EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES 

SIGUIENTES AL ACTO IMPUGNADO. 

TRANSCURRIDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CITADO ARTICULO PRESCRIBE PARA LOS 

INTERESADOS EL DERECHO DE INCONFORMARSE. 

OCTAVA.- PARA FORMULAR LA PROPOSICION SE UTILIZARAN LOS DOCUMENTOS QUE 

PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS 

DEBERAN SER PRESENTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS 

ESCRITOS DONDE SE LE SOLICITA NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. LOS 

ESCRITOS DONDE DICE REPRESENTANTE LEGAL DEBERAN ESTAR TAMBIEN CON NOMBRE Y 

FIRMA DEL MISMO. CON RESPECTO A LAS CARATULAS DE LOS DOCUMENTOS 6 Y 7, DEBERAN DE 

SER PRESENTADAS TAL COMO LO SOLICITA CADA UNA DE ELLAS, POR TAL MOTIVO DEBERAN 

SER FIRMADAS EN SU ULTIMA HOJA Y RUBRICADAS EN LAS DEMAS, ASI MISMO EN RELACION A 

LAS BASES, SU ULTIMA HOJA DONDE DICE ACEPTACION DE LAS BASES DEL CONCURSO 

DEBERAN PONER NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE IGUAL MANERA TODOS 

LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ADQUISICION DE LAS BASES 

DEBERAN SER RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, FIRMADAS EN DONDE SE SEÑALA Y 

REINTEGRARLAS EN SU PAQUETE DE CONCURSO. 

EN CUANTO A SUS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ESTAS DEBERAN SER RUBRICADAS POR 

EL REPRESENTANTE LEGAL EN UN SOLO TANTO, DEBIENDO PRESENTAR LOS ORIGINALES DE 

SUS ACTAS CONSTITUTIVAS Y SUS MODIFICACIONES, PODER NOTARIAL Y PERSONALIDAD DEL 

REPRESENTANTE E IDENTIFICACION, ANEXANDO UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS, PARA 

ESTAR EN POSIBILIDADES DE REINTEGRARLES SUS ORIGINALES, QUE SEÑALA CADA CARATULA, 

SIENDO EL ORDEN DE PRESENTACION EL SIGUIENTE: 

HOJA No. 5

DOCUMENTO No. 1 

DOCUMENTACION SOBRE TECNICO-ECONOMICO. 


1.- CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. 

A).- LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA MEMBRETEADA 

DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL 

CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA 

CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PE-2001-DGOP-013 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001- 

015-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (SE ANEXA FORMATO) 

B).- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, ADEMAS DE NO INCURRIR AL 

PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ-LLAVE (SE ANEXA FORMATO). 


COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE 

A).- SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO NOTARIAL O 

FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE 

CAPITAL SOCIAL, DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR 

NOTARIO PUBLICO. 

B).- SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL 

ACTA DE NACIMIENTO, ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR 

CON LA CEDULA PROFESIONAL DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL 

RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE. 


3.- REPRESENTACION 

A).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN 

ORIGINAL Y COPIA). 

B).- IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, EN 



4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE: 

A).- ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO 

ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA). 

B).- ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CÁMARA QUE LE CORRESPONDA Y 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO S.I.E.M. (OPCIONAL). 

HOJA No. 6


C).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS 

SIMILARES Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE 

CONVOCATORIA, Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE POSEE DE SU PROPIEDAD Y EN 

OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, 

INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS 

ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER MAQUINARIA 

ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA 

MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL 

PROPONENTE. 

a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE 

TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL 

CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. 

b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA, PARA LA 

EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS. 

LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y 

COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION. EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA 

ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR DIRIGIDA 

EXCLUSIVAMENTE PARA LA LICITACION QUE NOS OCUPA CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA 

DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE 

ANEXA FORMATO) 

D).- HABER CONTRATADO OBRA EN EJERCICIOS ANTERIORES COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE 

LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA. 

E).- CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA 

PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. 

F).- CURRÍCULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA 

ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. 

G).- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, DE 

$15’000,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION 

FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, ANEXANDO 

COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO 

EXTERNO. 

H).- ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO 

EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. 


5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA 

FORMATO). 

B).- MODELO DE CARTA DE MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE PREDOMINAN 

EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. (SE ANEXA FORMATO) 


6.- MODELO DE CONTRATO. 

A).- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SE INDIQUE 

CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y TERMINOS. (SE ANEXA 

FORMATO) 

HOJA No. 7


B).- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 

DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO) 


7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. 

A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE 

CONSTRUCCION, ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA 

EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO) 

B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS, 

DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. 


8.-PROYECTO - RELACION DE PLANOS. 

A).- PROYECTOS: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, 

DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL 

LICITANTE. 


9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. 

A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA, DEBERA ESTAR FORMULADO EN 

PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA 

PRESENTE DOCUMENTACION, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. 


10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. 

A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE 

CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE 

CRUZADO O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA 

CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (I.V.A.) (SE ANEXA FORMATO) 


11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 

A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERA SER 

PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO 

PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA 

EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA 

UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NUMEROS EL IMPORTE TOTAL 

CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS 

PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES 

IMPRESAS EN EL CATALOGO DEBERA ASIMISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA 

OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA 

SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. 

HOJA No. 8


12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS. 

12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN 

A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES. 

b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) 

c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. 

C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. 

1.- POR FORMULA. 

2.- POR FLUJO DE CAJA. 


D).- CARGO POR UTILIDAD. 

E).- FACTOR DE SOBRECOSTO. 

F).- AJUSTE DE COSTOS. 

G).- EXPLOSION DE INSUMOS. 

H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS 

DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION. (SE ANEXA 

FORMATO) 


13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; 

DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL, EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS. 

A).- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA. 

B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES 

QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA. 

C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO 

2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO. 

D).- RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR A 

SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS 

FACTURAS. 

E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA. 

NOVENA..- DEBERA EVITARSE ENGRAPAR O ENCUADERNAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA 

PROPOSICION EN UN SOLO JUEGO; SOLAMENTE SE PERMITIRA ENGRAPAR JUEGOS PARCIALES, 

CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEL 1 AL 13 

PARA PRESENTAR LA PROPOSICION SE UTILIZARA SOBRE CERRADO EN EL CUAL SE ANOTARA EL 

NUMERO DE CONCURSO, LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATISTA CONCURSANTE, ASI COMO EL 

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTA AL ACTO COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO. 

DECIMA.- AL FORMULAR SU PROPOSICION, LOS PROPONENTES RECONOCEN EN SUS TERMINOS 

QUE: 

HOJA No. 9


A).- TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y 

GEOLOGICAS DE LA REGION COMPENETRÁNDOSE EN LAS CONDICIONES GENERALES Y 

ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ANTERIORES, EN NINGUN CASO SERVIRIA POSTERIORMENTE PARA ANTEPONER INCONFORMIDAD 

O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION, ADUCIR 

JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS 

PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION. 

B).- LOS DATOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 Y EN GENERAL EN EL PROYECTO PARA LA 

ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

UNICAMENTE A TITULO INFORMATIVO, POR LO TANTO, QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 

PROPONENTE JUZGAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA 

DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO SE INDICO EN EL PROYECTO O HAY 

DIFERENCIA CON LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS EN EL DOCUMENTO No. 11. 

C).- QUE SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS 

EN DOCUMENTO No. 11 Y QUE NO DEBERAN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO 

ESTIPULADO EN DICHO DOCUMENTO O EN ESTE PLIEGO. 

D).- SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 12, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RELATIVOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA ANOTADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 ESTABLECIENDO 

SEPARADAMENTE: LOS COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA CIVIL, Y EN SU CASO SEPARADAMENTE 

EL RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO. 

E).- PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN 

CONSIDERARSE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN LA ZONA O 

REGION DE QUE SE TRATE; ASIMISMO EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 

SE DETERMINARA CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO 

NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE 

SE TRATE. 

F).- EN LOS ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD SE DEBERAN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS 

FEDERALES, ASI COMO LOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN CASO DE QUE LOS HUBIERA, 

ASIMISMO DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y 

RESTRICTIVO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO O DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y 

PREVEER LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA INDUMENTARIA APROPIADA 

( CASCOS Y CHALECOS FOSFORESCENTES CON LOS LOGOTIPOS QUE LA DEPENDENCIA LE 

PROPORCIONARA), (SE ANEXAN FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS LETREROS 

INFORMATIVOS). 

ASIMISMO EL CONTRATISTA DEBERA PREVER Y VIGILAR PARA EVITAR QUE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES SE PUDIERAN DETERIORAR, ASI COMO EL ORDEN SOCIAL, LA SALUBRIDAD Y LA 

SEGURIDAD, SE OBLIGA A: A) INSTALAR DE INMEDIATO SANITARIOS PORTATILES PARA EL 

PERSONAL DE OBRA CON EL OBJETO DE EVITAR LA DISPERSION DE RESIDUOS FECALES, B) 

COLOCAR TAMBOS METALICOS EN SITIOS ESTRATEGICOS PARA COLOCAR LA BASURA COMUN, 

ENVIÁNDOLA EN CAMION DE VOLTEO AL BASURERO MUNICIPAL, C) PARA EL CASO DE LOS 

RESIDUOS IMPREGNADOS DE GRASAS O ACEITES PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS, CAMIONES 

Y MAQUINARIA PESADA, ESTOS DEBEN SER COLOCADOS EN TAMBOS INDEPENDIENTES 

MARCADOS CON UN LETRERO QUE DIGA: RESIDUOS DE GRASA Y ACEITE, AQUÍ SE DEPOSITAN 

ESTOPAS, LATAS, ACEITE USADO, FILTROS, REFACCIONES Y OTROS MATERIALES CONTAMINADOS, 

D) RETIRAR LOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCION, E) COLOCAR DURANTE LA CONSTRUCCION DE 

LA OBRA CINTAS PREVENTIVAS O LETREROS INDICANDO PRECAUCION PARA ALERTAR A LOS 

CHOFERES, PERSONAL Y PEATONES QUE CIRCULEN EN EL AREA DE TRABAJO, Y LAS DEMAS QUE 

SEAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA. 

HOJA No. 10


G).- LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO 

DIRECTO; DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA 

ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS. 

H).- EN LA INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBERA CONSIDERARSE EL IMPORTE 

DEL ANTICIPO A OTORGARSE, ADEMAS DE MANIFESTARSE QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE 

FUE CALCULADA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER 

CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

I).-SE ADICIONARAN A LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE 

FINANCIAMIENTO Y DEL CARGO POR UTILIDAD LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

I. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DEL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR). 

II. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 

III. EL PAGO QUE EFECTUA EL CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y 

CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

(SECODAM). 

LOS CONCEPTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERAN INCLUIRSE DENTRO DEL RUBRO POR UTILIDAD Y 

DEBERA INDICARSE POR SEPARADO SU MONTO. 

J).- LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LAS 

SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y/O DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ. 

K).- EL CONTRATISTA SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA, DEBERA PRESENTAR DENTRO 

DE UN PLAZO DE 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, 

LA EXPLOSION DE INSUMOS POR PARTIDA, EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE RESPONSABLE 

PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA Y LOS PROGRAMAS DESCRITOS EN EL 

DOCUMENTO 13 REALES Y DETALLADOS POR SEMANA, POR PARTIDAS INCLUYENDO MONTOS 

PARCIALES Y ACUMULADOS A EROGAR. 

L).- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO 

PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS 

AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS 

COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA 

A LO SIGUIENTE: 

I.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL 

INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA 

FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES. 

II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON 

BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO. EN EL 

CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE 

APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. 

III.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS 

TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO 

CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO 

DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA 

TASA DE INTERES PROPUESTA. 

HOJA No. 11


EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 

1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA 

PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. 

SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA 

SIGUIENTE: 

K=P(F/1) 

DONDE: 

K=FACTOR DE AJUSTE 

P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO 

F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS 

INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. 

I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS 

INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. 

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARAN A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA 

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. 

A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS 

OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES 

DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA 

CUMPLIR SU TOTALIDAD. 

DECIMA PRIMERA.- LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESION 

DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, DEBERA SER PRESENTADA 

PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO ANEXA LA CONVOCANTE EN EL 

DOCUMENTO No. 11, Y SE FORMULARA COMO A CONTINUACION SE INDICA: 

A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE LLENARA EN FORMA ESCRITA, O A MAQUINA DEBIENDO 

PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS. O BIEN POR MEDIO 

ELECTROMAGNETICO, IMPRESO Y EN DISQUETTE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA 

LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO. 

B).- SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA, 

EXPRESANDOLOS EN MONEDA NACIONAL, AL CENTESIMO, SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LOS 

PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA Y LOS DE NUMERO, SERAN LOS PRIMEROS LOS QUE 

SE TOMARAN EN CUENTA AL ESTABLECER EL MONTO CORREGIDO DE LA PROPOSICION. 

C).- EL DOCUMENTO No. 11, RELATIVO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, 

DEBERAN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1.- ANOTAR AL FINAL DE CADA PARTIDA EL SUBTOTAL CORRESPONDIENTE. 

2.- EN LA HOJA FINAL SE ASENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA CON NUMERO Y 

LETRA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 

3.- EN LA HOJA RESUMEN SE ANOTARAN LOS MONTOS PARCIALES DE ESTAS, ASI COMO EL 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA; TODAS ESTAS CANTIDADES DEBERAN SER ASENTADAS CON 

NUMERO Y LETRA Y SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 

HOJA No. 12


D).- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA 

COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA 

DEPENDENCIA, Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL CONCURSANTE. 

E).- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS 

IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL QUE RESULTE SERA EL MONTO CORREGIDO PARA 

EFECTOS DE ADJUDICACION. 

F).- PARA SER VALIDO ESTE CATALOGO DEBERA SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA 

MISMA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DE ESTE. 

DECIMO SEGUNDA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION 

GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO; PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO 

Y EXPEDIRA UNA NUEVA CONVOCATORIA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

I.- CUANDO NINGUN CONTRATISTA SE HUBIERA INSCRITO PARA PARTICIPAR O NO HUBIEREN 

CONCURRIDO AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

II.- CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, DE 

ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO ACEPTADA POR LA CONVOCANTE. 

EN CUALQUIER CASO LA CONVOCANTE NOTIFICARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA LICITACION 

FUE DECLARADA DESIERTA, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE. 

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION 

GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO RECHAZARA LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE 

PRESENTACION Y APERTURA CUANDO: 

A).- CUANDO EL SOBRE, NO ESTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE. 

B).- EL REPRESENTANTE DEL POSTOR NO PRESENTE DENTRO DEL DOCUMENTO No. 3 LA 

CONSTANCIA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD O CUANDO DICHA CARTA NO ESTE FIRMADA POR 

PERSONA AUTORIZADA. 

C).-EL REPRESENTANTE DEL POSTOR, NO PRESENTE ALGUNA DE LAS IDENTIFICACIONES 

SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. 

D).-EL POSTOR NO PRESENTE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PLIEGO DE 

REQUISITOS. 

E).-EL POSTOR NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS EN LOS TERMINOS DE ESTE PLIEGO DE 

REQUISITOS. 

EL LICITANTE QUE SEA DESCALIFICADO DEBERA ABANDONAR LA SALA DONDE SE ESTE 

CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DEL CONCURSO, SI ESTE ASI LO DESEA, EN CASO 

CONTRARIO, PERMANECERA SOLO COMO ESPECTADOR, PERO CON DERECHO PARA FIRMAR EL 

ACTA DE APERTURA. 

HOJA No. 13


ASI MISMO SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRA EL USO DE 

TELEFONOS CELULARES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. 

LOS REPRESENTANTES QUE DESEEN SALIR POR UN MOMENTO (UNA SOLA VEZ) PODRAN 

HACERLO DESPUES DE QUE SE HAYA REVISADO SU PROPUESTA Y LEIDO EL IMPORTE. 

DECIMA CUARTA.- LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL, EN FORMA POSTERIOR AL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE 

LAS PROPUESTAS, LLEVARA A EFECTO EL ESTUDIO DE ESTAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN 

ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y LAS DISPOSICIONES QUE 

DE ELLA EMANAN Y LA REGLAMENTACION DE LA MISMA, PROCEDERA A DESECHAR AQUELLAS 

PROPUESTAS QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 

A).- CUANDO NO INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS 

BASES DE LA LICITACION. LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL 

ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. 

B).- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS 

CONSIDERADOS POR EL PROPONENTE EN EL PLAZO SOLICITADO. 

C).- QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE 

DEBAN SUMINISTRAR CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, NO SEAN LAS 

REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. 

D).- CUANDO EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE 

ACATEN LAS DISPOSICIONES DICTADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA 

ENTIDAD, Y EN CUANTO A LO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO. 

E).- CONTENGAN UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS, QUE EN FORMA 

INDIVIDUAL O CONJUNTA AFECTEN SUSTANCIALMENTE EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, O EN 

SU DEFECTO IMPLIQUEN QUE EL POSTOR NO GARANTICE LA EJECUCION DE EL O LOS 

CONCEPTOS DE QUE SE TRATE EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA., CONFORME A LAS 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DICTADAS POR LA CONVOCANTE. EN ESTE SENTIDO LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL 

ESTADO DETERMINARA LA EXISTENCIA DE PRECIOS NO REMUNERATIVOS CONFORME A SUS 

PROPIOS CRITERIOS DE COSTOS, RENDIMIENTOS Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES Y DICTAMINARA LO 

CONDUCENTE EN BASE A ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS DEBIDAMENTE FUNDADOS. 

F).- CUANDO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR 

“DESTAJOS” O “LOTES” POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. 

G).- SI NO LLEGARAN A COINCIDIR LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE, CON 

LOS ANOTADOS CON LETRA EN EL DOCUMENTO No. 11 . 

H).- EN LAS QUE SE OMITAN EN UNO O MAS CONCEPTOS LA COTIZACION CON LETRA Y NUMERO, 

EN EL DOCUMENTO No. 11 . 

I).- POR OTRAS CAUSAS SIMILARES A LAS ANTERIORES Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, 

DIFICULTEN LA COMPARACION DE LAS PROPOSICIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES. 

J).- SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS CASOS DE PROHIBICION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 

No. 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN EL ESTADO Y ARTICULO 46 FRACCION XVII DE 

LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

HOJA No. 14


K).- NO SATISFAGAN EN ESTRICTO APEGO LOS REQUISITOS EN FORMA O FONDO ESTABLECIDOS 

EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS Y EN SUS APENDICES. 

L).- PRESENTE INFORMACION FALSA O INCLUYAN DOCUMENTACION APOCRIFA DENTRO DE SU 

PROPUESTA. 

M).- HAYAN COMETIDO ILICITOS EN PERJUICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL. 

N).- SE ENCUENTREN SUJETAS A SUSPENSION DE PAGOS O DECLARADAS EN ESTADO DE 

QUIEBRA, CON POSTERIDAD A LA APERTURA DEL CONCURSO. 

O).- TENGAN O HAYAN TENIDO CONTRATOS DE OBRA CON CUALQUIER DEPENDENCIA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA SEA ESTATAL O FEDERAL O CON PARTICULARES, CON PROGRAMAS DE 

TRABAJO O CALENDARIOS DE EJECUCION NOTORIAMENTE RETRASADOS INJUSTIFICADAMENTE. 

DECIMA QUINTA.- CANCELACION DEL CONCURSO, EL CONCURSO PODRA SER CANCELADO, SIN 

RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO 

POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO ECONOMICO DEL 

PRESENTE CONCURSO. LO ANTERIOR SERA COMUNICADO A LOS PARTICIPANTES. 

EL PRESENTE CONCURSO ES A NIVEL NACIONAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE 

NINGUN TRATADO, POR LO QUE LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA 

ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL. 

__________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. 

ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTE CONCURSO. 

HOJA No. 15

ANEXO 1 

FORMATO 

______(NOMBRE)_____________________________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI 

COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA 

PRESENTE LICITACION PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FISICA O MORAL) 

No. DE LICITACION: _________________________________________________________________ 

REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES: 

DOMICILIO: 

CALLE Y NUMERO: 

COLONIA: 

CODIGO POSTAL: 

TELEFONO: 

CORREO ELECTRONICO: 

No. DE LA ESCRITURA EN LA QUE CONSTA 

SU ACTA CONSTITUTIVA 

DELEGACION O MUNICIPIO: 

FAX: 

FECHA: 

NOMBRE, NUMERO, LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE QUIEN SE DIO FE DE LA MISMA 

RELACION DE ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 

ESCRITURA PUBLICA NUMERO FECHA 

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO 

(LUGAR Y FECHA) 

PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRA SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN PAPEL 

MEMBRETEADO DEL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, 

PREFERENTE EN EL ORDEN INDICADO.




TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN VENIR EN FOLDERS POR 

SEPARADO EN UN SOLO SOBRE CERRADO Y SELLADO Y LE CORRESPONDERAN LOS 

DOCUMENTOS DEL 1 AL 13, DEBIENDO COLOCARSE PARA UNA FACIL 

IDENTIFICACION, LA CARATULA DEL DOCUMENTO ENGRAPADO AL FRENTE DE 

CADA FOLDER.





CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO. 

A) LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA 

MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y 

CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL 

CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA 

SDR-PE-2001-DGOP-013 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-015-01 FIRMADA 

POR EL REPRESENTANTE LEGAL, (SE ANEXA FORMATO). 

B) DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ADEMAS DE 

NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 

PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y 

46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE (SE 

ANEXA FORMATO).

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION 

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) 

Lic. Porfirio Serrano Amador 

Secretario de Desarrollo Regional. 

P r e s e n t e. 


INCISO A) 

LICITACION No. 

At’n. Ing. Ramiro González Martín 

Director General de Obras Públicas 

Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:................................…...................… 

.................................................................................................................................…………………………....................... 

deseamos manifestar a usted nuestra aceptación para intervenir en la Licitación mencionada, asimismo le informamos 

que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual sometemos a su consideración nuestra 

propuesta. 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver., a de del 2001 

______________________ 

Representante Legal


DECLARACION BAJO PROTESTA DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY 

DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO NI EL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ-LLAVE. 

At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador 




INCISO B) 

Ing. Ramiro González Martín 

Director General de Obras Públicas. 

En relación a la Licitación No.__________________., relativo a: ..................................................... 

...........................................…………………………………………………………………………………...; y en 

cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir la 

verdad que la empresa___________________________________________________ 

no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado, y 46 fracción 

XVII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como impedimentos para presentar Propuestas 

o Celebrar Contrato alguno de Obra Pública según: 

Articulo 43.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato de Obra Publica o de Servicios Relacionados con la 

misma, las personas físicas o morales. 

I. Aquellas en cuyas empresas tenga participación algún Servidor Público de las dependencias o entidades del 

Gobierno del Estado, cualquiera que sea su jerarquía o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el cuarto grado, sea como accionista, administradores, gerentes, apoderados o comisarios. 

II. Los contratistas por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación de mora, respecto de la ejecución 

de otra u otras obras publicas que se tengan contratadas y 

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley 

Articulo 46.- Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, 

promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor publico, cuando tenga interés personal, familiar 

o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o par las personas a las que se refiere la 

fracción XVII. 

Por lo anterior aprovechamos la ocasión para repetir las seguridades de nuestra consideración y respeto. 


Xalapa Ver., a de del 2001. 

________________________ 

Representante Legal





COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE. 

A) SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO 

NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y 

EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL 

ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO. 

B) SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA 

CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO; ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA 

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE 

LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA 

PROFESIONAL, DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA 

DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE.





R E P R E S E N T A C I O N 

A) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA 

PODER EN ORIGINAL Y COPIA). 

B) IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE 

ELECTOR EN ORIGINAL Y COPIA.)





4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. 

A) ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE 

ORIGINAL Y ANEXAR COPIA). 

B) ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA (CMIC) QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA 

DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO (S.I.E.M.) (OPCIONAL). 

C) DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS SIMILARES Y DE 

LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y RELACION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE POSEE DE SU PROPIEDAD Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y QUE 

DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL, LA CUAL DEBERA 

ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU COTEJO. EN CASO DE SER 

MAQUINARIA ARRENDADA DEBERA ANEXAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIA DE LA 

MISMA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR LO DECLARADO POR EL PROPONENTE. 

a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA 

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE 

DESEAN PARTICIPAR. 

b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA 

OBRA INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS, LA PROPIEDAD DE LA 

MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU 

VERIFICACION, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA 

COMPROMISO DEL ARRENDADOR CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA 

MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO). 

D) HABER CONTRATADO OBRA EN EJERCICIOS ANTERIORES COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS 

DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA. 

E) CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS 

QUE HAYA CONTRATADO. 

F) CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR 

SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. 

G) DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE, MINIMO REQUERIDO, DE $ 15’000,000.00 

ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO 

ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. 

H) ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y 

EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDADES.





5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SE ANEXA FORMATO) 

B).- MODELO DE CARTA MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE 

PREDOMINAN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. (SE ANEXA FORMATO)


CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C._________________________________________ 

REPRESENTANTE ACREDITADO DE C.__________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA______________________________________________________ 

____________________SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA_______________________________ 

VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE LA LICITACION No. 

______________________, RELATIVO A: 

Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERA EJECUTARLAS Y QUE HA TOMADO, EN 

CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

XALAPA, VER., A _____ DE ________________ DE L 2001. 

A T E N T A M E N T E 

NOTA: A LAS EMPRESAS QUE ASISTAN A LA VISITA DE OBRA ASÍ COMO A LA JUNTA DE 

ACLARACIONES SE LES ENTREGARA UNA CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN 

PAPEL OFICIAL Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA, Y SU 

CORRESPONDIENTE COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DOCUMENTO No.5 

VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

EL LICITANTE REALIZARA CUANDO MENOS, UNA VISITA AL SITIO DE LA OBRA EN DONDE “LA 

CONTRATANTE” MOSTRARA A LAS EMPRESAS LA UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARAN LOS 

TRABAJOS Y SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACION ADICIONAL DE CAMPO, ASI MISMO SE 

ACLARARAN LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LAS BASES DE LA LICITACION QUE REQUIEREN LAS 

EMPRESAS QUE REALICEN DICHA VISITA, SE LES EXTENDERA LA CONSTANCIA RESPECTIVA QUE 

PARA TAL EFECTO SE ANEXA A DICHO DOCUMENTO. 

EL LICITANTE, QUE DECIDA NO REALIZAR LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO A LA JUNTA 

DE ACLARACIONES QUEDARA BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y DEBERA MANIFESTARLO POR 

ESCRITO EN SUSTITUCION DE LA CONSTANCIA DE VISITA. ESTE HECHO NO PODRA SERVIR COMO 

FUNDAMENTO PARA UNA EVENTUAL RECLAMACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES REQUIERAN ACLARACION SOBRE ALGUNAS OBSERVACIONES 

QUE NO SE PUDIERAN RESOLVER EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIO ACUERDO SE LLEVARA A CABO 

UNA REUNION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 

PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS 

No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO, EL MISMO DIA DE LA VISITA, ESTA SE LLEVARA ACABO UNA 

HORA DESPUES, DONDE SE ACLARARAN TODAS SUS DUDAS. SIENDO ESTA OPTATIVA. 

______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

MODELO DE CARTA DE MANIFIESTO DE CONOCER EL SITIO Y CONDICIONES QUE PREDOMINAN 

EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) 





INCISO B 

LICITACIÓN No. 

At’n. Ing. Ramiro González Martín 


Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:..............................…………… 

.................................................................................................…..............................……………………………………….. 

deseamos manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio donde se realizarán los trabajos, el impacto 

en la zona, su situación económica y las determinaciones que fijan los transportistas, los caminos de acceso, de 

igual forma la situación que prevalece en el medio de los materiales y que se ha tomado en consideración las 

condiciones Climatológicas, durante el proceso en que se realizará la misma, las Topográficas y Geológicas de la 

región y que el desconocimiento posterior, en ningún caso servirá para anteponer, solicitud, inconformidad o reclamo 

alguno en cuanto a la ejecución de la Obra y el cumplimiento en tiempo y forma del contrato, o para efecto de solicitar 

bonificaciones o ampliaciones del mismo. Así como el período, en el que se deberá ejecutar la Obra. 

Asimismo le informamos que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual 

sometemos a su consideración nuestra propuesta. 


Xalapa, Ver., a de del 2001 

______________________ 

Representante Legal

6.- MODELO DE CONTRATO 





A) MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE 

SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS 

CLAUSULAS Y TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO ). 

B) MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO).


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO 





INCISO A) 

LICITACION No. __________________________. 

Ing. Ramiro González Martín. 


Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 6 Inciso A); de las Bases del Concurso referente a la 

Licitación No._________________________.,relativo a ..............................................................................................…… 

................................................................................................................................................................................................ 

Sobre el particular como representante legal de: _______________________________________ 

__________________________________________________ manifiesto conocer la forma y contenido del Modelo de 

Contrato, aceptando los términos y cláusulas del mismo. 


Xalapa Ver., a de del 2001. 

________________________ 

Representante Legal

CONTRATO No. 

OBRA Y UBICACIÓN: 

IMPORTE: $ 

I.V.A. 15% $ 

T O T A L: $ 

CONTRATISTA: 

DOMICILIO: 

No. DE REG. 

R. F. C. No. 




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, POR 

CONDUCTO DEL LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA MISMA 

POR LA OTRA __________________________________________________., REPRESENTADA POR EL 

___________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE 

____________________________________; QUIEN EN LO SUCESIVO, POR RAZONES DE BREVEDAD SE LES 

DENOMINARA, RESPECTIVAMENTE CON LOS NOMBRES DE “LA DEPENDENCIA” Y “EL 

CONTRATISTA” CON APOYO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S: 

I).- LA DEPENDENCIA DECLARA: 

A).- QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 28 FRACCIONES 

XVI, XVIII Y XX DE LA LEY No. 58 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2000; ACREDITANDO SU 

PERSONALIDAD EN CALIDAD DE SECRETARIO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR DEL 

C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DE FECHA 1º DE ENERO DE 1999, SE VA A LLEVAR A CABO POR SU 

CONDUCTO, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

HOJA 1 DE 12

CONTRATO No. ______________________________ 

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE 

CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION; APROBO LA INVERSIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DEL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 2001. 

C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO COMO 

RESULTADO DE LA LICITACION No. _______________________, CELEBRADO EL ____ DE 

______________________DE _________, CUYO FALLO SE DIO A CONOCER EL ____ DE _________________ 

DE ___________, SEGÚN ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION. 

II.- EL CONTRATISTA DECLARA: 

A).- QUE ES UNA PERSONA ______________ Y TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA 

CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TERMINOS DEL PRESENTE Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, 

EQUIPO, RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON: 

B).- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL No.: 

C).- QUE CONOCE CABALMENTE Y SIN DUDA AL RESPECTO, LAS BASES Y NORMAS 

GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS ENCOMENDADAS 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, ASI 

COMO LAS ESPECIFICACIONES, EL PROYECTO, PROGRAMA Y PRESUPUESTO RESPECTIVOS, 

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS 

PARTES, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 

ASIMISMO, CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A 

FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. 

EXPUESTO LO ANTERIOR Y ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y 

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO LO FORMALIZAN A CONTINUACION AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

HOJA 2 DE 12

C L A U S U L A S: 

CONTRATO No. _____________________________ 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA ENCOMIENDA 

AL CONTRATISTA, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA MISMA HASTA SU TOTAL TERMINACION, 

CONFORME A LAS NORMAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE, LA OBRA PUBLICA 

CONSISTENTE EN: ____________________________________________________________________________., 

QUE COMPRENDE;__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________SEGU 

N ESPECIFICACIONES A DETALLE DE LOS CONCEPTOS, DE SU PRESUPUESTO A EJECUTAR, ANEXOS 

AL PRESENTE DOCUMENTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO ES LA 

CANTIDAD DE: $ _____________________ (__________________________________________________ PESOS 

_____/100 M.N.) MAS $ _________________ (_______________________________________________ PESOS 

_____/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NOS DA UN IMPORTE 

TOTAL DE $___________________ (_______________________________________________________PESOS 

_____/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO QUE PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUEDARAN SUJETAS LAS 

ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES. 

DICHA SUMA SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL ENTRE 

LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL 

INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA 

EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. 

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE 

LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO 

OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO 

O REDUCCION EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO 

EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. 

A TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE 

REVISION Y AJUSTE DE COSTOS ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA 

FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS 

QUE SOLICITE. 

HOJA 3 DE 12

CONTRATO No. ____________________________. 

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA LA DEPENDENCIA 

LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA 

PETICION, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS 

AJUSTES SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O 

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, 

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN EL CASO DE EXISTIR 

ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. 

CUANDO EXISTA ATRASO Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SOLO 

PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS PARA LA OBRA QUE ESTE PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME 

AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. 

EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, LA DEPENDENCIA DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION 

DEL CONTRATISTA Y DESPUÉS DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS 

PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS BASÁNDOSE EN 

LOS RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, PUBLICADOS POR LA 

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO O POR EL BANCO NACIONAL DE 

MÉXICO. 

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE 

LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO 

CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO 

DE ESTE CONTRATO. 

LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS 

PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE 

ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS 

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL _____________________________ Y A CONCLUIRLOS EL 

DIA _______________________________, AJUSTÁNDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, 

EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR LA DEPENDENCIA, DEBIENDO EL 

CONTRATISTA PAGAR A LA PROPIA DEPENDENCIA POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN 

LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL COSTO DE LOS 

TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. 

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA 

DEPENDENCIA SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE 

DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, 

LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. 

HOJA 4 DE 12

CONTRATO No. _________________________. 

SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 

ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION 

DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR 

DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA DEPENDENCIA SE 

RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. 

EL CONTRATISTA LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA, EN HOJAS FOLIADAS Y 

SELLADAS POR LA DEPENDENCIA, ASI COMO UN REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR AMBAS 

PARTES. 

SEPTIMA.-RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y 

PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO 

SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA SE 

OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES 

PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA DEPENDENCIA EN RELACION CON DICHOS 

TRABAJOS. 

OCTAVA.-ANTICIPO.- PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO LA 

DEPENDENCIA OTORGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA, COMPRA 

DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, NECESARIOS PARA LA REALIZACION 

DE LOS TRABAJOS, DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE: $________________ ( 

________________________________________________________M.N._), PREVIA PRESENTACION DE LA 

FIANZA QUE MAS ADELANTE SE INDICA. 

DICHO ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE LA DEDUCCION DEL _____ % EN EL 

PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL 

FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION O REALIZAR LA DEVOLUCION EN 

EFECTIVO DE LA PARTE NO AMORTIZADA EN ESA FORMA. 

ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 

QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA 

CLAUSULA DE GARANTIAS. 

LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A EL CONTRATISTA CON ANTELACION AL INICIO DE 

LOS TRABAJOS; SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL NUMERO DE 

DIAS Y/O PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, AUTOMATICAMENTE ENTRE LAS PARTES 

LA NUEVA FECHA DE INICIACION. SI EL CONTRATISTA NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS 

ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PARRAFO, NO PROCEDERA EL 

DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA. 

HOJA 5 DE 12

CONTRATO No. _____________________________. 

PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN CASO DE 

QUE EL MISMO NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE MEDIANTE LAS DEDUCCIONES SEÑALADAS EL 

CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA DE COMPAÑIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO A 

FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN DONDE ACEPTE SOMETERSE AL 

PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR EL IMPORTE INTEGRO DEL MISMO, LA QUE ESTARA EN VIGOR 

HASTA QUE EL MISMO SEA TOTALMENTE RECUPERADO POR LA DEPENDENCIA, SI EL CONTRATISTA 

NO HA PRESENTADO ESTA FIANZA EN UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE 

LA FECHA DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A HACER USO DEL ANTICIPO 

OTORGADO. 

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR Y/O 

PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS 

EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A 

LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA 

EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS 

EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIA CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO 

HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA 

DEPENDENCIA. 

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- LA DEPENDENCIA TRAMITARA ANTE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO,; SE CUBRA A ”EL CONTRATISTA” EL 

IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN 

LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE 

TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION 

CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS 

POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES 

SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL 

TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA 

DEPENDENCIA INICIE SU TRAMITE DE PAGO. 

EL CONTRATISTA CUBRIRA A LA DEPENDENCIA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL 

IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO No. 

51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE. 

HOJA 6 DE 12

CONTRATO No. _______________________________. 

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE 

CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES LA DEPENDENCIA SE RESERVA 

EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR 

PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS SI EL CONTRATISTA ESTUVIESE INCONFORME CON LAS 

ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO, A 

PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER 

POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO 

SIN RECLAMACION DEL CONTRATISTA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL; LA 

ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. 

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- LA DEPENDENCIA TENDRA EN TODO TIEMPO 

EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES 

PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DAR AL CONTRATISTA, POR ESCRITO, LAS 

INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. LA DEPENDENCIA A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA 

ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN 

EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO 

ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACION DE AQUELLAS, O BIEN, OPTAR POR LA 

RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE 

CONTRATO. 

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- LA DEPENDENCIA 

RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU 

TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS; 

SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS 

SIGUIENTES: 

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE 

EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA 

EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. 

B).- CUANDO LA DEPENDENCIA ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE 

AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA AL CONTRATISTA EL PRECIO DE LO EJECUTADO 

HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION. 

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA 

CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA 

QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. 

D).- CUANDO LA DEPENDENCIA RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA 

CLAUSULA DECIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA 

DEPENDENCIA, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 

HOJA 7 DE 12

CONTRATO No. ___________________________. 

E).- EL CONTRATISTA NOTIFICARA A LA DEPENDENCIA LA TERMINACION DE LOS 

TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE 

CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO. 

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A 

QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA, ASI COMO EL 

FINIQUITO DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU 

TERMINACION, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN 

EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A 

FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. 

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION EXISTIEREN 

RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LA DEPENDENCIA, A CARGO DEL CONTRATISTA, 

EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR 

TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA 

OTORGADA POR EL CONTRATISTA. 

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 

PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, SI ESTO ES POSIBLE, 

PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS, A PARTIR DE LA RECEPCION. 

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN 

SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O 

SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE 

OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO 

CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y 

POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE 

CON LA MISMA CAUSE A LA DEPENDENCIA O TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO 

ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR 

ESCRITO POR LA DEPENDENCIA, O POR LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES. 

IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS 

FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS 

ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE 

AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA. 

HOJA 8 DE 12

CONTRATO No. ____________________________. 

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU 

ENTREGA, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS 

OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA 

POR LA DEPENDENCIA ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE EL 

CONTRATISTA SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN DERECHO A 

RETRIBUCION ALGUNA. 

SI EL CONTRATISTA NO ATIENDE AL REQUERIMIENTO QUE LA DEPENDENCIA LE 

HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER 

DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A TOMAR 

TODAS LAS MEDIDAS, ASI COMO PONER TODAS LAS SEÑALES NECESARIAS A FIN DE EVITAR 

ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EN CUESTION LAS VEINTICUATRO HORAS DEL 

DIA, EN VIRTUD DE TRATARSE DE TRANSITO VEHICULAR, POR LO QUE EL CONTRATISTA SERA 

EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A SUSCITAR CON 

MOTIVO DE LA OMISION A LO INDICADO EN ESTA CLAUSULA EL CONTRATISTA SE OBLIGA ADEMAS 

A ATENDER LAS INDICACIONES QUE A ESTE RESPECTO LE HAGA LA DEPENDENCIA. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA DEPENDENCIA AL TERMINO DE LOS 

TRABAJOS LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO, EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS 

MODIFICACIONES REALIZADAS Y AUTORIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA. 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR SU FINIQUITO Y BITACORA DE OBRA Y 

LIQUIDACION DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A PARTIR DE SU TERMINACION, DE 

NO PRESENTARLO ASI, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A REALIZARLO EN FORMA UNILATERAL, 

DESLIGANDOSE TOTALMENTE DE TODO ACTO DE RECLAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA EN 

CASO DE NO CUMPLIR CON DICHA OBLIGACION. 

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- A) FIANZA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA 

OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA 

OPERAR EN LA REPUBLICA A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION DEL ESTADO; PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA TOTALIDAD DEL MONTO 

CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE 

INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA OCTAVA Y DEBERA SER PRESENTADA 

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES 

CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA 

NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO; DICHA 

GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENCIONADO . 

HOJA 9 DE 12

CONTRATO No. ____________________________ 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA 

EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA 

REPUBLICA A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE 

DOCUMENTO, A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL 

ESTADO EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ESPECIFICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA CORRECTA 

EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS MISMAS, 

PAGOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y 

EN SU CASO, PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, DICHA FIANZA ESTARA EN VIGOR 

DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS HASTA LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA 

RECIBA POR ESCRITO Y A SATISFACCION PLENA LA TOTALIDAD DE LA OBRA MATERIA DE ESTE 

CONTRATO. 

C) FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS.- UNA VEZ CONCLUIDA Y 

FINIQUITADA LA OBRA DEBERA SUSTITUIR LAS FIANZAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, POR OTRA 

EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 

RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA 

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. LA VIGENCIA DE ESTA 

GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS 

DEBIENDO OPORTUNAMENTE EL CONTRATISTA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA FIANZA, QUE 

SERA CONCEDIDA POR LA DEPENDENCIA SI, PRACTICADAS LAS VISITAS DE INSPECCION POR 

PERSONAL AUTORIZADO PARA ELLO, SE ACREDITA QUE LA OBRA SE HALLA EN BUEN ESTADO. 

LA INSTITUCION AFIANZADORA Y EL CONTRATISTA ACEPTAN SOMETERSE AL 

PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS. 

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTA 

CLAUSULA, EL CONTRATISTA NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, LA DEPENDENCIA PODRA 

DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

DECIMA CUARTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE 

CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA 

APROBADO, LA DEPENDENCIA COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, 

CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO 

ANTERIOR, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA 

DEPENDENCIA PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE 

DICHA ESTIMACION, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA 

PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO 

MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA 

RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. 

HOJA 10 DE 12

CONTRATO No. _______________________________. 

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA 

COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA 

RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DEL ESTADO A TITULO DE PENA 

CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO 

DEL CONTRATISTA. 

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS 

SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO 

FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA YA QUE 

EN TAL EVENTO LA DEPENDENCIA HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, SI LO 

JUZGA PERTINENTE. 

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL 

CONTRATO.- LA DEPENDENCIA PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO O 

SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER 

MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL. 

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR 

PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS 

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. 

DECIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA, EN TERMINOS DEL 

ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL 

PRESENTE CONTRATO, ARROGÁNDOSE LA FACULTAD DE HACERLO EN FORMA UNILATERAL, SIN 

RESPONSABILIDAD PARA ELLA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, EN LOS SIGUIENTES 

CASOS: 

A).- SI EL CONTRATISTA NO INICIA O TERMINA LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO; 

B).- SI EJECUTA LA OBRA EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS 

OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C).- SI SUBCONTRATA O CEDE 

PARCIAL O TOTALMENTE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION PREVIA DE 

LA DEPENDENCIA; D).- SI NO DA A LA DEPENDENCIA O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE PARA 

INTERVENIR EN TAREAS DE VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y AVANCES 

DE LAS OBRAS, FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO; 

E).- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO O A LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO; F).- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA. 

DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- SI LA 

DEPENDENCIA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE 

RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SE LE COMUNICARA POR MEDIO DE 

OFICIO A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI 

TRANSCURRIDO ESE PLAZO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA, O SI DESPUES DE 

ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, LA DEPENDENCIA ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON 

SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE A SU JUICIO PROCEDA. 

HOJA 11 DE 12

CONTRATO No. ______________________________. 

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- EL PRESENTE CONTRATO, SE CELEBRA BAJO LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y CONFORME AL ARTICULO 45 DE 

DICHO ORDENAMIENTO, ES DE CONSIDERARSE, COMO UN ACTO DE DERECHO PUBLICO. 

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE 

CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS 

CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN Y QUE EN El MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, SE OBLIGAN 

A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS, Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, LO 

RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ A LOS 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

REGIONAL. 

LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR. 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 

PUBLICAS 


ARQ.FGM/mjñr* 

LOS CONTRATANTES 

POR EL CONTRATISTA 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL. 

LIC. GUSTAVO SANCHEZ GUERRERO. 

HOJA 12 DE 12





7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. 

A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE 

CONSTRUCCION. ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA 

DE LA EMPRESA (SE ANEXA FORMATO). 

B).-CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS 

DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE 

CONSTRUCCION 





INCISO A) 

LICITACION No.________________________ 

Ing. Ramiro González Martín. 


ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO No. 7 INCISO A); DE LAS BASES DEL 

CONCURSO REFERENTE A LA LICITACION No.________________________; RELATIVO A LA. 

................................................................................……………………………………. 

.......................................................................................................................................................................... 

SOBRE EL PARTICULAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________ 

__________________________________________________ MANIFIESTO CONOCER PLENAMENTE, LAS 

ESPECIFICACIONES GENERALES, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE SEGURIDAD QUE SE REQUIEREN, 

PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CITADA, Y DE LAS CUALES DECLARO QUE HE ESTUDIADO Y 

APLICADO. 


XALAPA VER., A DE DEL 2001. 

________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL





8.- PROYECTO – RELACION DE PLANOS. 

A).- PROYECTO: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES 

Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

( ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) 


RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISCO COMPACTO C.D. 

QUE CONTIENE, LAS ESPECIFICACIONES Y PROYECTO RELATIVOS A: LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA 

MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 

1ª. ETAPA. 

ESTA INFORMACION NO SE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES O 

CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, 

PUES LOS MISMOS SON PROPIEDAD DE ESTA. 

DICHO DISCO COMPACTO, DEBERA SER REINTEGRADO EN LAS BASES DE 

CONCURSO EN EL DOCUMENTO No. 8 

___________________________________ 



XALAPA, VER., A ___ DE _______ DE 2001.






A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DEBERÁ ESTAR 

FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON 

EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN, DEBIENDO SER 

FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


DOCUMENTO No. 9.- 


ME REFIERO A SU ATENTA CONVOCATORIA No. _____________ DE FECHA ___ 

______________DE ______________ DEL 2001 CONVOCA A PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO No. __________________________ RELATIVO A: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

QUE COMPRENDE:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE DE 

__________________________________________________ MANIFIESTO A USTED LO 

SIGUIENTE: 

OPORTUNAMENTE SE RECOGIO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y APENDICES RELATIVOS AL 

CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE 

SUJETARA DICHO CONCURSO Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA 

OBRA, SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO 

PLIEGO Y SUS APENDICES, LOS QUE PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE 

FIRMADOS POR EL SUSCRITO, EN LOS TERMINOS DE LA SEPTIMA CONDICION DEL 

DOCUMENTO CITADO. 

ASIMISMO, EXPRESO QUE SE CONOCEN LAS BASES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE 

CONSTRUCCION QUE TIENE EN VIGOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE SE ACEPTA QUE TALES DISPOSICIONES 

RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO Y DEMAS ACTOS QUE DE EL SE 

DERIVEN. IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE SE CONOCEN LOS PLANOS, 

ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA QUE NOS FUERON PROPORCIONADOS DE 

ACUERDO A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL MONTO DE MI 

PROPOSICION ES DE : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

$_________________( 

______________________________________________________________ ___________ 

______________________________________________________________ ) SIN I.V.A., Y 

ACOMPAÑO A LA DOCUMENTACION RESPECTIVA DEBIDAMENTE FIRMADA, REQUISITADA 

Y EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE DETALLA. 

HOJA 1 DE 3

PROPUESTAS TECNICO- ECONOMICA 

DOCUMENTO CONCEPTO 

1 

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR 

EN EL CONCURSO. 

2 

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

REPRESENTACION. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 

PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN 


CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. 

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

MODELO DE CONTRATO. 

ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. 

PROYECTO.(PLANOS) 

ESCRITO DE PROPOSICION PARA LA OFERTA. 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS.. 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES 

ACUMULADAS; 

ADEMAS MANIFIESTO A USTED QUE, MI REPRESENTANTE TÉCNICO O PERITO 

PERMANENTE EN LA OBRA SERA EL C.__________________________________CON 

CEDULA PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA No._____________ 

ACREDITÁNDOLO CON SU CORRESPONDIENTE COLEGIO: ___________________________ 

EN CASO DE SERME ADJUDICADO EL CONTRATO ME COMPROMETO A: 

1. FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO 

ESTABLECIDO EN LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y 

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS. 

2. PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ EN EL TRANSCURSO DE LOS QUINCE DÍAS HABILES SIGUIENTES DE LA 

FECHA QUE ME SEA ENTREGADA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO O LA ORDEN DE 

INICIACION DE LOS TRABAJOS FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR IGUAL AL 10% 

DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y OTRA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL 

ANTICIPO CONVENIDO DICHAS FIANZAS SERAN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. 

HOJA 2 DE 3

3. INICIAR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN EL 

PLIEGO DE REQUISITOS. 

4. QUE SE DIO A CONOCER Y ACEPTO QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA 

A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 


_____________________________________________ 



HOJA 3 DE 3





10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. 

A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE 

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA 

PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR 

COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA 

CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), (SE ANEXA FORMATO).

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA Y ANEXAR COPIA) 


GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION 

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE CONCURSO, EL 

PROPONENTE DEBERA ENTREGAR CHEQUE CERTIFICADO, DE INSTITUCION DE 

CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS CHEQUE CRUZADO, O FIANZA 

OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA 

CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA, SIN CONSIDERAR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 

LA GARANTIA ENTREGADA POR EL LICITANTE SERA DEVUELTA POR LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO 

DEL RECIBO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A 

QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA LA SECRETARIA, 

HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA ENTREGUE LAS FIANZAS 

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO. 

DEBERA VENIR EL DOCUMENTO ELABORADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA 

PROPONENTE, EN ORIGINAL Y COPIA, DONDE SE INDICARA LOS DATOS DEL CONCURSO 

Y DEL CHEQUE QUE SE ESTA ENTREGANDO, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 

LICITACION No. 

TIPO DE OBRA: 

MONTO DEL CHEQUE DE GARANTIA: 

NO. DEL CHEQUE: 

BANCO QUE LO EXPIDE: 

ENTREGA RECIBE 

CONTRATISTA SEFIPLAN 

ENGRAPAR CHEQUE CERTIFICADO 

FIRMADO Y CRUZADO.





11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 

A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO 

DEBERÁ SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS 

QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN 

DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN 

PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE 

TRABAJO Y SOLAMENTE CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A 

CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS 

PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO 

CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO. DEBERA ASI MISMO, EFECTUAR 

LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU 

PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 

PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

( ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) 


RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISQUETTE QUE 

CONTIENE, CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO EN FORMA IMPRESA, 

RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, 

VER., 1ª. ETAPA. 

ESTA INFORMACION NO SE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES O 

CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, 

PUES LOS MISMOS SON PROPIEDAD DE ESTA. 

DICHO DISQUETTE, ASI COMO SU FORMA IMPRESA, DEBERA SER REINTEGRADO 

EN LAS BASES DE CONCURSO EN EL DOCUMENTO No. 11 

___________________________________ 



XALAPA, VER., A ___ DE _______ DE 2001.





12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS 

12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN 

A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES 


c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. 

C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. 

a).- POR FORMULA. 

b).- POR FLUJO DE CAJA. 

D).- CARGO POR UTILIDAD. 

E).- FACTOR DE SOBRE COSTO. 

F).- AJUSTE DE COSTOS. 

G).- EXPLOSION DE INSUMOS. 

H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS 

DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION (SE ANEXA 

MODELO).




LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA AJUSTARSE A LO PREVISTO 

EN LOS OFICIOS-CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION DE FECHAS 16 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994, Y LOS LINEAMIENTOS 

PUBLICADOS EL 15 DE MARZO DE 1996 (3.3). 

12.- ANALISIS DETALLADOS 

DE 

PRECIOS UNITARIOS




ANEXO A LOS PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARAN LOS ANALISIS BASICOS O 

PRELIMINARES Y COSTOS HORARIOS NECESARIOS, ADEMAS EL ANALISIS DEL 

FACTOR DE SALARIO INTEGRADO Y EL DE LOS GRUPOS O CUADRILLAS A UTILIZAR. 

A.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

a).- ANALISIS DE BASICOS O PRELIMINARES 


c) COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A 

UTILIZARSE




B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

DE OPERACIÓN Y DE CAMPO




DEBERA ESPECIFICARSE, ADEMAS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 DE LA 

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE 

POR FINANCIAMIENTO DEBERA CALCULARSE POR EL CONTRATISTA CON BASE EN 

UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O 

SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (LINEAMIENTOS 15/MAR/96). 

C) ANALISIS DEL COSTO DE 

FINANCIAMIENTO 

a) POR FORMULA 

b) POR FLUJO DE CAJA




NOMBRE DEL FORMATO: 

ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA 

OBJETIVO: DETERMINAR MEDIANTE ANALISIS DETALLADO EL 

VALOR EN PORCENTAJE DEL COSTO POR 

FINANCIAMIENTO QUE PRODUCIRA LA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS BAJO LAS CONDICIONES DE 

LICITACION REFERIDAS EN LAS BASES. 

NUMERO DE 

IDENTIFICACION 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

LICITACION 

CONTRATISTA 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINO 

OBRA 

UBICACION 

FECHA 

EL NUMERO DE LA LICITACION 

INDICADO EN LA CONVOCATORIA. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. 

CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. 

SEGUN LAS BASES DE LICITACION. 

CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. 


BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. 

LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. 

CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE 


COMENTARIO GENERAL: EN EL DESARROLLO DE LA FORMULA PARA OBTENER 

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, SE HAN 

CONSIDERADO TODOS AQUELLOS DATOS DERIVADOS 

DE LA INFORMACION PROPORCIONADA AL 

CONTRATISTA Y LOS DETERMINADOS POR EL MISMO 

EN SU PROPUESTA, CON LOS CUALES HARA SUS 

CONSIDERACIONES; EL RESULTADO DEL ANALISIS 

DEBERA CORRESPONDER AL CARGO DEL 

FINANCIAMIENTO QUE SERA INTEGRADO PARA LA 

OBTENCION DEL FACTOR DE INDIRECTOS Y UTILIDAD 

A PROPONER.





COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA 

OBJETIVO: IDENTIFICAR QUE EL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

CONSIDERA EL PAGO DE ANTICIPOS Y 

ESTIMACIONES.. 

NUMERO DE 

IDENTIFICACION 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 


LICITACION 

CONTRATISTA 



OBRA 

UBICACION 

FECHA 

NUMERO 

PARTIDA 

PERIODOS 

IMPORTE TOTAL 

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA 

CONVOCATORIA. 


CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. 


CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. 


BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. 

LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. 



SECUENCIA DE LAS PARTIDAS. 

ANOTAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE 

USARAN CON SU ANALITICO DE CONCEPTOS. ESTOS 

ELEMENTOS PUEDEN MODIFICARSE SEGUN EL 

CRITERIO Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA. 

CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA A LAS 

EROGACIONES (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES) 

ASENTAR LA SUMA DE EROGACIONES DE LOS 

PERIODOS.

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 




COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA 


AVANCE DE OBRA 

PARCIAL 

ESTIMACIONES 

ANTICIPOS 

ESTIMACIONES 

AMORTIZACION DE 

ANTICIPOS 

RETENCIONES 

SUMA DE INGRESOS 

MATERIALES COMPRA 

DIRECTA 

MATERIALES COMPRA 

DIFERIDA. 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

IMPUESTOS Y 

OBLIGACIONES SOBRE 

MANO DE OBRA 

ANOTAR LOS AVANCES SEGUN PROGRAMA DE 

MONTOS MENSUALES PROPUESTO (A COSTO DIRECTO) 

CONSIDERANDO LOS INDIRECTOS DE LA PRIMERA 

ITERACION DEL FACTOR, (F.S.C). SE CORREGIRA CON 

LAS SIGUIENTES ITERACIONES EFECTUADAS. 

ANOTAR EL AVANCE EN CADA PERIODO QUE 

CONSIDERE CERTIFICAR AL EMPRESA. 

ANOTAR EL O LOS ANTICIPO (S) RECIBIDO (S) EN LOS 

PERIODOS RESPECTIVOS. 

ANOTAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION SEGUN EL 

PERIODO EN QUE SE PERCIBE. 

ANOTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE CONVENIDO 

A CADA ESTIMACION EN EL PERIODO QUE SE PERCIBE. 

ANOTAR EL PRODUCTO DEL POR CIENTO CONVENIDO 

A CADA ESTIMACION. 

CONSIGNAR LA SUMA DE PAGOS (14,15) MENOS LA 

SUMA DE AMORTIZACION (16) Y RETENCIONES (17). 

ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA DE MATERIALES 

DIRECTOS A LA OBRA CONFORME A LA INCIDENCIA 

DETERMINADA. 

ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA CON PAGO 

DIFERIDO EN LOS PERIODOS QUE CONSIDERA. 

ANOTAR LAS EROGACIONES EN CADA PERIODO 

SEGUN INCIDENCIAS DETERMINADAS EN LA 

EXPLOSION DE INSUMOS AL AVANCE DE OBRA 

PARCIAL (12) AJUSTANDO IMPUESTOS Y 

OBLIGACIONES. 

ANOTAR EL IMPORTE DEL PAGO DE IMPUESTOS EN LA 

FECHA DE EROGACION.

NUMERO DE 


(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 





EQUIPOS Y OPERACION 

SUMA DEL COSTO 

DIRECTO 

GASTOS INDIRECTOS 

OFICINA CENTRAL 

GASTOS INDIRECTOS 

DE OBRA. 

FIANZA DE OBRA 

I.S.R. (A CUENTA) 

TOTAL DE EGRESOS 

INGRESOS 

EGRESOS 

DIFERENCIA PARCIAL 

DIFERENCIA 

ACUMULADA 

ASENTAR EL IMPORTE SEGUN LA INCIDENCIA DE 

EQUIPO EN OPERACION DE ACUERDO A LA 

EXPLOSION DE INSUMOS Y SOBRE EL IMPORTE DE 

AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) 

ANOTAR LA SUMA DE LOS EGRESOS POR MATERIALES 

(19 Y 20), MANO DE OBRA (21 Y 22) Y EQUIPO Y 

OPERACION (23). 

ANOTAR EL PRODUCTO DE APLICAR EL PORCENTAJE 

DE INDIRECTOS DETERMINADO PARA GASTOS 

GENERALES DE OFICINA CENTRAL AL AVANCE 

PARCIAL DE OBRA A COSTO DIRECTO. 

ASENTAR LOS IMPORTES DE EROGACIONES DE 

PERSONAL, INSTALACIONES DE PERSONAL, 

INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSUMOS Y 

OTROS, EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA. 

CONSIGNAR EL COSTO DE LAS PRIMAS DE LAS 

FIANZAS POR ANTICIPO, GARANTIAS DE 

CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS A QUE SE OBLIGA 

EL CONTRATISTA. 

ASENTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA QUE CORRESPONDE AL 

INGRESO GRAVABLE. 

ASENTAR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (24), Y 

GASTOS INDIRECTOS (25,26,27 Y 28). 

ASENTAR LA SUMA DE INGRESOS (18). 

ASENTAR EL TOTAL DE EGRESOS (29) 

ANOTAR LA RESTA DE INGRESOS (30) MENOS 

EGRESOS (31) 

ANOTAR LA SUMA DEL PERIODO DIFERIDO 

ACUMULADO ANTERIOR AL TOTAL PERIODO 

PRESENTE.

NUMERO DE 


(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 





TASA PASIVA 

MENSUAL 

TASA ACTIVA 

MENSUAL 


PARCIAL 


ACUMULADO 

COSTO FINANCIERO DE 

OBRA 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

POSTOR 

ASENTAR EL PRODUCTO DE LA TASA DE INTERES 

FIJADO POR EL BANCO DE MEXICO (CPP) POR LA 

DIFERENCIA ACUMULADA EN ESE PERIODO 

(APLICABLE SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULADAS 

POSITIVAS). 

ANOTAR EL PRODUCTO DE LA TASA QUE FIJA EL 

BANCO DE MEXICO PARA PRESTAMOS 

QUIROGRAFARIOS (TIIP) APLICABLES SOLO A LAS 

DIFERENCIAS ACUMULABLES NEGATIVAS. 

ANOTAR SEGUN CORRESPONDA EL IMPORTE DE 

PASIVOS (34), EN POSITIVO O LA TASA ACTIVA EN 

ROJO (35) O CON PARENTESIS. 

ANOTAR LA SUMA DE CIFRAS POSITIVAS O 

NEGATIVAS DEL PERIODO ANTERIOR AL PERIODO 

ACTUAL. 

SERA EL COCIENTE DEL FINANCIAMIENTO 

ACUMULADO (37) ENTRE EL COSTO DIRECTO 

AFECTADO POR EL FACTOR DE INDIRECTOS HASTA 

GASTOS DE CAMPO EXPRESADOS EN POR CIENTO 

(SEGUN ANALISIS PARA ESTABLECER EL FACTOR DE 

COSTO). 

RECABAR NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL.





FACTOR DE SOBRECOSTO 

OBJETIVO: ESTABLECER EL POR CIENTO DE GASTOS QUE 

SE APLICAN AL COSTO DIRECTO PARA 

IDENTIFICAR EL PRECIO DE VENTA. 

NUMERO DE 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(12) 

(13) 


LICITACION 

CONTRATISTA 



OBRA 

UBICACION 

FECHA 

NUMERO 

CONCEPTO 

CARGOS EN POR 

CIENTO 

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN 

LA CONVOCATORIA. 


CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA 

OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. 

CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE 

LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. 

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE 

CONCURSA. 

LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN 

LICITACION. 



IDENTIFICA LA SECUENCIA DE CADA 

ELEMENTO DE GASTOS. 

IDENTIFICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 

DE GASTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA 

INTEGRACION DEL FACTOR. 

ANOTAR EN TANTO POR CIENTO LOS CARGOS 

PARA CADA CONCEPTO, OBTENIDO EN LA 

INFORMACION SOLICITADA. Y DE LA 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARA LOS 

RUBROS DE GASTOS DE OPERACION Y 

UTILIDAD EN CONCURSO Y FIANZAS. 

INDICA LA OPERACION A REALIZAR. 

TRASPASAR LOS CARGOS EXPRESADOS EN 

POR CIENTO DE LA COLUMNA (10) PARA CADA 

CONCEPTO.

NUMERO DE 


(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 





CARGOS 

ACUMULADOS 

FIANZAS 

F.S.C. 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

POSTOR 

ASENTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN CADA 

ENLACE. 

PARA LOS NUMERALES (A), (B), (E), (F) EL 

CARGO SE SUMARA AL DATO ASENTADO EN 

EL RENGLON CORRESPONDIENTE DE LA 

COLUMNA (11) 

PARA LOS NUMERALES (C) Y (D), AL CARGO 

CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (10) SE 

SUMARA LA BASE 1.00 A FIN DE FACTORIZAR 

EL RESULTADO. 

ASENTAR EL RESULTADO ACUMULADO DEL 

NUMERAL (F) OBTENIDO EN EL ENLACE (SAR). 

ASENTAR EL CARGO POR FIANZAS QUE SE 

APLICARAN CONFORME A LA FORMULA 

INDICADA. 

ANOTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN EL 

ENLACE. 

ASENTAR LA DIFERENCIA DE LA CIFRA 

ABSOLUTA ANOTADA EN EL RENGLON No. 7 

(FIANZAS), MENOS LA BASE ANOTADA EN EL 

RENGLON No. 1 (COSTO DIRECTO). 

RECABAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL.




D) UTILIDAD DEL CONCURSO




SE INTEGRARA SU ANALISIS DETALLADO Y SERA FIJO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS 

PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO. 

E) FACTOR DE SOBRECOSTO




F) AJUSTE DE COSTOS

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA Y ANEXAR COPIA) 

AJUSTES DE COSTOS 

EL AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 52 DE LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, ASI COMO AL PROCEDIMIENTO 

SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA. 

PROCEDIMIENTO: 

I.- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN 

LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN 

UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 

(CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE 

DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: 

II.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O 

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, 

TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

III.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN 

LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO, EN EL CASO QUE LOS 

INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR 

LA DEPENDENCIA. 

IV.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS 

PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO 

POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA. 

EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 

1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR 

LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. 

SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: 

K=P(F/1) 

DONDE: 

K=FACTOR DE AJUSTE 

P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO 

F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL 

PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. 

I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL 

PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. 

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 

PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD. 

A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, 

TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION 

PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD. 

_______________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




G) EXPLOSION DE INSUMOS




H) CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO 

DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION 

EN EL AJUSTE DE COSTOS POR 

ESCALACION

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELERÍA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA). 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACIÓN EN EL AJUSTE DE 

COSTOS POR ESCALACIÓN. 



P r e s e n t e . 

Xalapa, Ver., a ____ de _________ del 2001. 

At’n: Ing. Ramiro González Martín 


Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 12 inciso F), Ajuste de Costos, 

Fracción II, de las Bases de Licitación referente al Concurso No. _______________ relativo a la Obra. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Sobre el particular como representante legal de: ____________________ 

_______________________________ manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago 

correspondientes a los anticipos, su amortización y repercusión en el ajuste de costos por escalación. 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL





13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; 

DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS 

A) PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA 

B) PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS 

MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA. 

C) PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL. 

1).- TECNICO ADMINISTRATIVO 

2).- PERSONAL DE CAMPO 

D) RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 

DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN 

COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS. 

E) PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

OBRA: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA MARGEN DEL RIO LOCALIDAD; MINATITLAN, VER. 

CONCURSO N° 59079001-015-01 

COATZACOALCOS, EN MINATITLAN, VER. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

UBICACION: MINATITLAN, VER. FIRMA: 

CONCEPTO PRECIO 

Nº UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO CON LETRA 

IMPORTE 

DESCRIPCION UNITARIO 

A-001 

PAQUETE 01 PRELIMINARES 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ELABORACION DE INFORME PREVENTIVO PARA 

GESTIONAR AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

INFORME 1.00 

A-002 DICTAMENES DE IMPACTO AMBIENTAL DICTAMEN 1.00 


ESTUDIO TOPOGRAFICO 

SECCIONES DE TOPOGRAFIA KM 7.68 

A-002 TRAZO DEFINITIVO Y REFERENCIAS KM 7.68 

A-003 NIVEL DEFINITIVO KM 7.68 

A-004 SECCIONES TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION KM 7.68 

A-005 

DIBUJO DE TRAZOS Y REFERENCIAS INC. TRAZO, 

SECCION TRANSVERSAL, LOCALIZACION DE BANCOS 

LOTE 1.00 

ESTUDIO DE BATIMETRIA 

2.A RECONOCIMIENTO DE CAMPO LOTE 1.00 

2.B RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION LOTE 1.00 

2.C CONTROL TERRESTRE G.P.S. KM 5.00 

CONTROL HORIZONTAL Y CONTROL VERTICAL KM 5.00 

2.D MONUMENTACION PZA 5.00 

2.E LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO 

METODOS BATIMETRICOS Has 250.00 

SECCIONES TRANSVERSALES KM 5.00 

2.F 

ESTUDIO DE FOTOGRAMETRIA 

LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO 

VUELO SEGÚN ESPECIFICACIONES KM2 100.00 

RESTITUCION ESCALA SEGÚN ESPECIFICACIONES KM2 35.00 

2.G PLANOS ESCALA SEGÚN ESPECIFICACIONES KM2 35.00 

2.H 

MOSAICO RECTIFICADO ESCALA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES 

KM2 35.00 

2.I INFORME FINAL LOTE 1.00 


GEOTECNIA 

TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO AL SITIO DEL 

ESTUDIO (INCLUYE MAQUINA DE PERFORACION LONG 

YEAR 34, BOMBA DE LODOS, HERRAMIENTAS Y 

ADITAMENTOS) IDA Y VUELTA 




LOTE 1.00 

Página 1 de 96 

SUBTOTAL DE IMPACTO AMBIENTAL: 

SUBTOTAL DE TOPOGRAFIA: 

SUBTOTAL DE BATIMETRIA: 

SUBTOTAL DE FOTOGRAMETRIA:











IMPORTE 


A-002 

TRABAJOS DE EXPLORACION MEDIANTE PENETRACION 

ESTANDAR Y MUESTREO INALTERADO SHELVY, HASTA 

UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 30 METROS POR 

SONDEO (INCLUYE ADEME METALICO RECUPERABLE O 

LODO BENTONITICO) 

ML 240.00 

A-003 MOVIMIENTO DE EQUIPO ENTRE SONDEOS MOVIMIENTO 7.00 

A-004 

A-005 

ENSAYES DE LABORATORIO (INCLUYE PRUEBAS DE 

COMPOSICION GRANULOMETRICA, LIMITES DE 

CONSISTENCIA, DENSIDAD Y CONTENIDO NATURAL DE 

AGUA) EN SONDEOS PROFUNDOS. 

INFORME TECNICO Y DISEÑO GEOTECNICO DE 

CIMENTACION, TABLAESTACADOS Y TERRACERIAS 

SONDEO 8.00 

INFORME 1.00 

RESUMEN DE PAQUETE 01 PRELIMINARES 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 1.00 

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ESTUDIO 1.00 

ESTUDIO DE BATIMETRIA ESTUDIO 1.00 

ESTUDIO DE RESTITUCION FOTOGRAMETRICA ESTUDIO 1.00 

ESTUDIO DE GEOTECNIA ESTUDIO 1.00 

PAQUETE 02 OBRAS DE PROTECCION CONTRA 

INUNDACIONES 

REHABILITACION TRAMO DE MALECON 

EXISTENTE 

DEMOLICION Y ANCLAJE 

B-001 DEMOLICION DE CONCRETO DE 8.0-10.0 CM DE ESPESOR M2 22.00 

B-002 

B-003 

C-001 

DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 

SECCION 0.15 X 0.20 X 0.20 PARA ANCLAR CASTILLOS EN 

FORMA MANUAL 

ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE DE 4 VARILLAS DEL N° 4 

(1/2" Ø) DE 0.60 MTS LAS VARILLAS Y 0.15 X 0.20 X 0.20 DE 

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 

SUBTOTAL DE DEMOLICION Y ANCLAJE 

ALBAÑILERIA 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 

(REVESTIMIENTO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR. 

INCLUYE ACARREOS, TENDIDO, NIVELADO Y 

COMPACTADO, MEDIOS MECANICOS. 

PZA 56.00 

PZA 56.00 

M3 5.06 


SUBTOTAL DE GEOTECNIA: 

TOTAL DE PRELIMINARES:











IMPORTE 


C-002 

C-003 

C-004 

C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 

C-010 

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y 

EXCAVACION 

ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE 

DEMOLICION Y EXCAVACION A PRIMERA ESTACION DE 

20.0 MTS. INCLUYE CARGA MANUAL. 

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE 

DEMOLICION Y EXCAVACION A PRIMER KILOMETRO 

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL 

PRODUCTO DE DEMOLICION A KILOMETROS 

SUBSECUENTES 

CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 

VARILLAS DEL N° 3 Y EST. DEL N° 2 (1/4" Ø) A CADA 20 CM. 

INCLUYE HAB. ARMADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE, 

DESCIMBRADO, VACIADOS Y ACARREOS DE SECCION 0.20 

X 0.20 MTS 

MURO DE TABIQUE PRENSADO MCA, ST. JULIA O 

EQUIVALENTE, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- 

ARENA 1:3 DE 14 CM DE ESPESOR 

REMATE O BORDILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 

8 CM DE ESPESOR ARMADO CON 2 VARILLAS DEL N° 3 

(3/8" Ø) Y ESTRIBOS A CADA 20 CM ACABADO 

MARTELINADO EN LOS LADOS DE SECCION 0.20 X 0.08 

MTS 

SUMINISTRO, ANCLAJE E INSTALACION DE PERILLA DE 

MOSAICO DE 10.0 CM DE DIAMETRO INCLUYE FIJACION Y 

ACARREOS 

HECHURA DE BANQUETA O ANDADOR DE CONCRETO 

SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO 

ESCOBILLADO Y VOLTEADOR 

M3 3.50 

M3 3.50 

M3 3.50 

M3/KM 31.50 

ML 140.00 

M2 255.36 

ML 312.00 

PZA 112.00 

M2 22.50 

D-001 

SUBTOTAL DE ALBAÑILERIA 

AGUJAS DE MADERA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS PARA AGUJAS, 

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ALINEACION, 

ANCLAJES, TORNILLERIA DE ACUERDO CON PROYECTO 

(MODULO DE 2.00 MTS) 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLONES DE OCOTE DE 

1a. DE 2.00 X 0.30 X 0.05 MTS, INCLUYE ACARREOS, 

MODULO 58.00 

D-002 

ALMACENAJE, TRATAMIENTO PARA PRESERVAR MADERA, 

JUNTA A BASE DE NEUPRENO, COLOCACION, 

TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO AL 

PROYECTO 

SUBTOTAL DE AGUJAS DE MADERA 

LIMPIEZA DE OBRA 

PZA 290.00 

E-001 LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA M2 6,600.00 

Página 3 de 96











IMPORTE 


SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA 

PROTECCION A BASE DE TABLAESTACADOS 


TABLAESTACADO TRAMO 1 

PRELIMINARES 

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICO M2 7,425.00 

A-002 

LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE DESHIERBE Y 

ACARREOS 

SUBTOTAL DE PRELIMINARES 

MURO DE CONTENCION 

SUMINISTRO DE TABLAESTACAS DE ACERO, PIEZAS 

ESPECIALES DE UNION Y PIEZAS PREDOBLADAS DE 

FABRICA Y PINTADAS DE FABRICA Y RETOCADAS EN 

M2 7,425.00 

B-001 OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Y DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE 

PROYECTO. INCLUYE TODOS LO NECESARIO TIPO AZ-18 

O EQUIVALENTE 

TON 772.20 

B-002 

HABILITADO, ALINEAMIENTO, ENGARGOLADO, HINCADO 

DE TABLAESTACAS DE ACERO, PIEZAS ESPECIALES DE 

UNION, JUNTAS Y PIEZAS PREDOBLADAS DE FABRICA, 

SECCION AZ-18 O EQUIVALENTE A LOS NIVELES DE 

PROYECTO, HINCADA CON MARTILLOS VIBRATORIOS O 

NEUMATICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICA 

TON 772.20 

B-003 

ELABORACION E HINCADO DE PILOTE DE SECC. 0.40 X 

0.40 X 6.00 MTS DE LONGITUD, COLADO EN SITIO A BASE 

DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ARMADO CON 8 

VARILLAS DEL N° 5 (5/8" Ø) Y ESTRIBOS DE 1/4" Ø A CADA 

20.0 CM, INCLUYE ANCLA PARA RECIBIR CABLE DE ACERO 

DE 1" DE DIAMETRO PARA TENSOR, ENCAMISADO CON 

TUBO PVC 5m DE LONGITUD. 

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VIGA TIPO 

PZA. 74.00 

B-004 I DE 8" EN PERALTE Y 4" EN PATIN DE 1/4" DE ESPESOR, 

INCLUYE FIJADO, SOLDADO Y NIVELADO. 

SUBTOTAL DE MURO DE CONTENCION 

EXCAVACION Y RELLENOS 

EXCAVACION A MAQUINA PARA DESAZOLVE DE MATERIAL 

TON 6.31 

C-001 SATURADO EN AGUA, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 10.0 

KMS PROMEDIO 

M3 11,137.50 

C-002 ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" Ø Y 12 HP 

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREO, 

HRS. 189.00 

C-003 EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO POR MEDIOS 

MECANICOS 

M3 15,592.25 


SUBTOTAL REHABILITACION TRAMO DE MALECON EXISTENTE:











IMPORTE 


C-004 

C-005 

ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A PRIMER 

KILOMETRO. 

ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A KILOMETROS 

SUBSECUENTES. 

SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

M3 15,592.50 

M3/KM 530,145.00 


TABLAESTACADO TRAMO 2 

DEMOLICIONES 

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE 

ESPESOR 

DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, SIN 

M2 4.75 

A-002 RECUPERACION DE ACERO PARA ANCLAJE DE 

TABLAESTACADO 

SUBTOTAL DEMOLICIONES 

PRELIMINARES 

M3 0.72 

B-001 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICO 


M2 200.00 


CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

SUMINISTRO DE TABLAESTACAS DE ACERO, PIEZAS 

ESPECIALES DE UNION Y PIEZAS PREDOBLADAS DE 

FABRICA Y PINTADAS DE FABRICA Y RETOCADAS EN 

OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Y DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE 

PROYECTO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS, SECCION AZ-18 O EQUIVALENTE, 

FABRICADOS CON ACERO A-572 GR 55 ASTM Y 

RESISTENCIA EN LA CONEXION DE 3,500 KG/M, CARGA, 

DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, 

ALAMCENAJE, MANEJOS NECESARIOS, MERMAS, 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA 

TON 2,174.64 


SUBTOTAL DE TABLAESTACADO TRAMO 1:











IMPORTE 


C-002 

C-003 

C-004 

HABILITADO, ALINEAMIENTO, ENGARGOLADO, HINCADO 

DE TABLAESTACAS DE ACERO, PIEZAS ESPECIALES DE 

UNION, JUNTAS Y PIEZAS PREDOBLADAS DE FABRICA, 

SECCION AZ-18 O EQUIVALENTE A LOS NIVELES DE 

PROYECTO, HINCADA CON MARTILLOS VIBRATORIOS O 

NEUMATICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y DE PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION Y 

PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE EQUIPO NECESARIO 

PARA HABILITADO, ALINEAMIENTO, ENGARGOLADO, 

COLOCACION, MATERIALES COMPLEMENTARIOS EN CADA 

UNO DE LOS PROCESOS A REALIZAR, ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS ELEMENTOS Y 

MATERIALES, CHALANAS, MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCION 

ELABORACION E HINCADO DE PILOTE DE SECC. 0.40 X 

0.40 X 6.00 MTS DE LONGITUD, COLADO EN SITIO A BASE 

DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ARMADO CON 8 

VARILLAS DEL N° 5 (5/8" Ø) Y ESTRIBOS DE 1/4" Ø A CADA 

20.0 CM, INCLUYE ANCLA PARA RECIBIR CABLE DE ACERO 

A BASE DE VARILLA DE 1" DE Ø EN FORMA DE "U" Y TODO 

LO NECESARIO PARA RECIBIR Y ANCLAR EL CABLE 

CONSTRUCCION DE CABEZAL DE CONCRETO F'C=200 

KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N° 5 (5/8" Ø) Y 

ESTRIBOS DEL N° 3 (3/8" Ø) A CADA 25.0 CM DE SECCION 

1.15 X 0.50 MTS, INCL. HAB. ARMADO, CIMBRADO, 

VACIADO, VIBRADO, JUNTAS DE 5.0 CM DE NEUPRENO A 

CADA 12.0 MTS. PUNTO PARA ANCLAJE A BASE DE 

VARILLA DE 1" DE Ø EN FORMA DE "U" 

TON 2,174.64 

PZA 328.00 

ML 1,307.00 

C-005 

EXCAVACION A MAQUINA PARA DESAZOLVE DE MATERIAL 

SATURADO EN AGUA, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 10.0 

KMS PROMEDIO 

M3 32,575.00 

C-006 ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" Ø Y 12 HP 

RELLENO CON MAT. DE BANCO, INCL. ACARREO, 

HRS 542.00 

C-007 EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO POR MEDIOS 

MECANICOS 

M3 46,245.00 

C-008 

ACARREO DE MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO AL 

PRIMER KILOMETRO EN CAMINO PLANO REVESTIDO 

ACARREO DE MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO A 

M3 46,245.00 

C-009 KILOMETROS SUBSECUENTES EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO 

SUBTOTAL DE MURO DE CONTENCION 

M3/KM 1,572,330.00 












IMPORTE 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 

D-006 

ALBAÑILERIA 

ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE DE 4 VARILLAS DEL N° 4 

(1/2" Ø) DE 0.60 MTS LAS VARILLAS 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 

(REVESTIMIENTO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, 

INCLUYE ACARREOS, TENDIDOS, NIVELADO Y 

COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS 


VARILLAS DEL N° 3 (3/8" Ø) Y ESTRIBOS N° 2 (1/4" Ø) A 

CADA 20.0 CM, INCLUYE HABILITADO, ARMADO DE ACERO, 

CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, VACIADO Y 

ACARREOS DE SECCION 0.20 X 0.20 MTS 

MURO DE TABIQUE PRENSADO MARCA SANTA JULIA O 

EQUIVALENTE, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- 

ARENA 1:3 DE 14.0 CM DE ESPESOR 

REMATE O BORDILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 

8 CM DE ESPESOR ARMADO CON 2 VARILLAS N° 3 (3/8" Ø) 

Y ESTRIBOS A ACADA 20 CM ACABADO MARTELINADO EN 

LOS LADOS DE SECCION 0.20 X 0.08 MTS 

SUMINISTRO, ANCLAJE E INST. DE PERILLA DE MOSAICO 

DE 10 CM DE DIAMETRO, INCLUYE FIJACION Y ACARREOS 

PZA 151.00 

M3 527.63 

ML 377.50 

M2 601.16 

ML 734.50 

PZA 226.00 

D-007 

HECHURA DE BANQUETA O ANDADOR DE CONCRETO 

SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO 

ESCOBILLADO Y VOLTEADOR 


AGUJAS DE MADERA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS PARA AGUJAS, 

M2 1,507.50 

E-001 

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ALINEACION, 

ANCLAJES, TORNILLERIA DE ACUERDO CON PROYECTO 

(MODULO DE 2.00 MTS) 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLONES DE OCOTE DE 

1a. DE 2.00 X 0.30 X 0.05 MTS, INCLUYE ACARREOS, 

MODULO 76.00 

E-002 

ALMACENAJE, TRATAMIENTO PARA PRESERVAR MADERA, 

JUNTA A BASE DE NEUPRENO, COLOCACION, 

TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO AL 

PROYECTO 

SUBTOTAL DE AGUJAS DE MADERA 

LIMPIEZA DE OBRA 

PZA 228.00 

F-001 LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA 


M2 1,507.50 


SUBTOTAL DE TABLAESTACADO TRAMO 2:











IMPORTE 


BORDO DE CONTENCION 

PRELIMINARES, EXCAVACION Y RELLENOS 

A-001 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 18,562.50 

A-002 

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I EN AGUA POR MEDIOS 

MECANICOS DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD 

M3 31,185.00 

A-003 ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE Ø Y 12 HP. HRS 1,040.00 

A-004 CARGA DEL MATERIAL DE BANCO DEL TIPO I 

FORMACION DE TERRAPLEN, CONFINADO CON AGUA, 

CON MATERIAL DE BANCO INDICADO POR LA DGOP EN 

M3 52,531.00 

A-005 CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EXTENDIDO CON 

FORMACION, NIVELADOS Y ACARREOS POR MEDIOS 

MECANICOS 

M3 52,531.88 

A-006 

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I DE FORMA MANUAL DE 

0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE 

SUBTOTAL DE PRELIMINARES, EXCAVACION Y RELLENOS 

PROTECCION DE TALUD 

M3 371.26 

B-001 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 

3/4" A 1". INCLUYE ACARREOS 

M3 891.00 

B-002 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL DE 

FIBRA DE 400 GRS/M2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE 

M2 21,532.50 

B-003 CIMBRA TEXTIL ARTICULADA RELLENA DE CONCRETO 

SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR 

M2 10,395.00 

B-004 

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE VEGETACION MEDIANTE 

HIDROSEMBRADO 

SUBTOTAL DE PROTECCION DE TALUD 

ALBAÑILERIA 

M2 10,395.00 


FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. 

INCLUYE VIBRADO Y CURADO 


ACARREOS 

M3 371.26 





M3 52,531.87 

D-002 KILOMETROS SUBSECUENTES EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO 

SUBTOTAL DE ACARREOS 

M3/KM 1,786,083.58 

PLATAFORMA DE EMBARCADERO Y SOBRE-ELEVACION DE TRANSBORDADOR 

PLATAFORMA DE EMBARCADERO 


SUBTOTAL DE PROTECCION A BASE DE TABLAESTACADOS:











IMPORTE 


PREPARACION PRELIMINAR, EXCAVACION Y RELLENOS 

A-001 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO 

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL 

M2 1,800.00 

A-002 COMUN, EN SECO EN ZONA A HASTA 6 M DE 

PROFUNDIDAD 

M3 594.00 

A-003 

DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION 

Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE 

PRESTAMO. CON CARGA Y ACARREO A UN KM 

M3 198.00 

A-004 

RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MAT. DE 

BANCO 

FORMACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTADO AL 95% 

M3 594.00 

A-005 PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 

EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE 1 km. 


M3 2,572.00 


PROFUNDIDAD. 

RELLENO COMPACTADO CON MAT. PRODUCTO DE LA 

M3 35.00 

A-007 

EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ESTRUCTURAS, CON EQ. 

MANUAL EN CAPAS DE 20 cm, HASTA ALCANZAR EL 90 % 

PROCTOR. 

SUBTOTAL DE PRELIMINAR, EXCAVACION Y RELLENOS 

FILTROS, PROTECCION DE TALUDES 

M3 11.00 


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE 

3/4" A 1", INCLUYE: ACARREO EN EL 1er. km. 

M3 8.00 

B-002 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL, NO 

TEJIDA, DE FIBRA CONTINUA DE 400 gr/m2. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE 

M2 1,461.00 

B-003 CIMBRA TEXTIL ARTICULADA RELLENA DE CONCRETO 

SIMPLE DE 10 cm, DE ESPESOR. 

M2 733.00 

B-004 

SUMINISTRO Y SEMBRADO DE VEGETACIÓN MEDIANTE 

PROCESO DE HIDROSEMBRADO. 

SUBTOTAL DE FILTROS, PROTECCION DE TALUDES 

CONCRETOS, MAMPOSTERIA, ACEROS Y CIMBRAS. 

M2 499.00 


FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y 

CURADO DE F'C=100 kg/cm2. 

M3 22.00 

C-002 



M3 49.00 

C-003 

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN 

CIMENTACIONES 

M2 147.00 

C-004 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 

1/4" DE DIAMETRO(ALAMBRON) 

KG 1,048.00 

C-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG 900.00 

SUBTOTAL DE CONCRETOS, MAMPOSTERIA, ACEROS Y CIMBRAS. 












IMPORTE 




E-002 

F-001 

F-002 


MUROS Y ACABADOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA DE 6 x 6 - 10/10, FY=5,000 kg/cm2, 

INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN.(PUESTO EN OBRA) 

SUBTOTAL DE MUROS Y ACABADOS 

REVESTIMIENTOS 

REVESTIMIENTO DE GRAVA DE 3/4", INCLUYE: 

SUMINISTRO, ACARREO DE BANCO EN 1er. Km Y 

COMPACTACIÓN. 

PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 0.10 cm DE ESPESOR, 

INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO A 1 km Y 

COMPACTACIÓN. 

SUBTOTAL DE REVESTIMIENTOS 

ACARREOS 

ACARREO DE MAT., 1er. Km EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO. 

ACARREO DE MATERIALES EN kms SUBSECUENTES AL 

1er. Km EN CAMINO PLANO REVESTIDO. 


SOBRE-ELEVACION DE TRANSBORDADOR 

PREPARACION PRELIMINAR, EXCAVACION Y RELLENOS 

DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION 

Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE 

PRESTAMO, CON CARGA Y ACARREO A UN KM 

M2 155.00 

M3 41.00 

M2 310.00 

M3 629.00 

M3/KM 6,290.00 

M3 25.00 

A-002 RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M3 12.00 

A-003 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE 

CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR 

FORMACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTADO AL 95% 

M2 80.00 

A-004 PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 

EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE 1 km. 


M3 174.00 


PROFUNDIDAD. 

RELLENO COMPACTADO CON MAT. PRODUCTO DE LA 

M3 52.00 

A-006 

EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ESTRUCTURAS, CON 

EQ.MANUAL EN CAPAS DE 20 cm, HASTA ALCANZAR EL 

90% PROCTOR 

M3 27.00 

A-007 

EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE 

ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 

2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA FORMAR ESCALONES. 

SUBTOTAL DE PRELIMINAR, EXCAVACION Y RELLENOS 

M3 2.00 


SUBTOTAL DE PLATAFORMA DE EMBARCADERO:











IMPORTE 






M3 4.00 

B-002 



M3 34.00 

B-003 


CIMENTACIONES 

M2 180.00 

B-004 


1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON) 

KG 60.00 

B-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG 3,477.00 


MUROS Y ACABADOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA 


ELECTROSOLDADA DE 6 x 6 - 10/10, FY=5,000 kg/cm2, 

INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN.(PUESTO EN OBRA) 

CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUÍN DE 1ra. EN 

M2 217.00 

C-002 ESCALONES, INCLUYE: SUMINISTRO, ALMACENAJE Y 

COLOCACIÓN.(PUESTO EN OBRA) 

SUBTOTAL DE MUROS Y ACABADOS 

FILTROS, PROTECCIÓN DE TALUDES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE 

M2 25.00 

D-001 CIMBRA TEXTIL ARTICULADA RELLENA DE CONCRETO 

SIMPLE DE 10 cm, DE ESPESOR. 

SUBTOTAL DE FILTROS, PROTECCIÓN DE TALÚDES 

ACARREOS 

M2 89.00 


ACARREO DE MATERIALES, 1er. Km EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO. 

M3 54.00 

E-002 




M3/KM 540.00 

SUBTOTAL DE SOBRE-ELEVACION DE TRANSBORDADOR: 

SUBTOTAL DE PLATAFORMA DE EMBARCADERO Y SOBRE-ELEVACION DE TRANSBORDADOR: 

RESUMEN PAQUETE 02 OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 

REHABILITACION DE TRAMO DE MALECON EXISTENTE 

PROTECCION A BASE DE TABLAESTACADOS 

BORDO DE CONTENCION 

PLATAFORMA EMBARCADERO Y SOBRE-ELEVACION DE 

TRANSBORDADOR 


TOTAL DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES:











IMPORTE 


PAQUETE 03 DRENAJE PLUVIAL 

COLECTOR 

TERRACERIAS 

A-001 LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO M2 17,325.88 

A-002 

A-003 

A-004 

A-005 

A-006 


B-002 

B-003 

B-004 


COMUN EN AGUA EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 MTS DE 

PROFUNDIDAD 

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON 

MATERIAL DE BANCO 

RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON 


BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" 

DE DIÁMETRO Y 12 H.P. 

TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 

AMBOS LADOS DE LA CEPA CON EQUIPO 

SUBTOTAL DE TERRACERIAS 

ESTRUCTURAS 

POZO CAJA PARA TUBERIA DE 150 CM CON MURO DE 

TABIQUE DE 28 CM DE ESPESOR, APLANADO, PULIDO 

INTERIOR, INCLUYE ESCALONES, CIMBRA, COMCRETO 

F'C=150 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO CON 

PROFUNDIDADES DE 3.75 M 
















M3 41,538.53 

M3 407.48 

M3 38,330.12 

HRS 875.00 

M3 49,846.24 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 












IMPORTE 


B-005 








PZA 2.00 

B-006 INTERIOR, INCLUYE ESCALONES, CIMBRA, COMCRETO 





PZA 2.00 






PZA 2.00 






PZA 5.00 






PZA 1.00 

B-010 INTERIOR, INCLUYE ESCALONES, CIMBRA, COMCRETO 



PZA 1.00 

B-011 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE 

Fo.Fo. EN POZOS DE VISITA 

PZA 12.00 


SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE 

CONCRETO REFORZADO EN POZOS DE VISITA 

PZA 7.00 

B-013 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 

SUBTOTAL DE ESTRUCTURAS 

TUBERIA 

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 

M2 17,325.88 

C-001 TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD ADS N-12 DE 

1,500 MM (60" Ø) EN OBRA 

SUBTOTAL DE TUBERIA 

M 1,585.00 

CANAL A CIELO ABIERTO 

PRELIMINARES 


SUBTOTAL DE COLECTOR:











IMPORTE 



DRAGADO DE FONDO, CON MAQUINARIA ADECUADA PARA 

UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 3.00 MTS EN AZOLVES 

EN EL FONDO DEL CANAL, INCLUYE ACARREOS, 

MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTO NECESARIA PARA SU CORRECTA 

EJECUCION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 

TECNICAS INC. TRAZO Y NIVELACION 


M3 504,750.00 

CARCAMOS DE BOMBEO, ELECTRIFICACION, CASETAS Y TERRAPLENES 

CARCAMO DE BOMBEO 1 

TERRACERIAS 

A-001 LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO 

EXCAVACION CON EQUIPO EQUIPO PARA ZANJAS EN 

M2 239.36 

A-002 MATERIAL COMUN CON AGUA EN ZONA B DE 0.0 A 6.0 MTS 

DE PROFUNDIDAD 

EXCAVACION CON EQUIPO PARA DESPLANTE DE 

M3 187.40 

A-003 ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA, EN ZONA 

B DE 0.0 A 6.0 MTS DE PROFUNDIDAD 

M3 450.49 

A-004 



M3 8.42 

A-005 



M3 415.13 

A-006 

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 100 

MM (4") Ø Y 12 H.P. 


OBRA CIVIL 

HRS 500.00 


FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y 

CURADO DE F'C= 100 KG/CM2 

M3 2.25 

B-002 



M3 52.42 

B-003 

CIMBRA DE MADERA, ACABADOS NO APARENTE EN 

MUROS HASTA DE 3.0 MTS DE ALTURA 

M2 240.83 

B-004 


MUROS DE 3.0 A 6.0 MTS DE ALTURA 

M2 98.36 

B-005 

BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE EN 

MUROS HASTA 3.0 MTS DE ALTURA 

M2 137.33 

B-006 



M2 51.60 

B-007 

CIMBRA DE MADERA, ACABADO NO APARENTE EN LOSA, 

CADENAS Y CASTILLOS 

M2 20.15 

B-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG 4,555.00 


SUBTOTAL DE CANAL A CIELO ABIERTO:











IMPORTE 


B-009 

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE 

ESPESOR JUNTEADO Y APLANADO EN UNA CARA CON 

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING 

TIPO IFV-C3 PULTRUIDA COLOR AMARILLO CROMO PR35- 

M2 9.72 

B-010 92 Y PERALTE DE 1 1/2" INCLUYE ANCLAJES CON APS 3" X 

3" X 1/4" Y SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" X 200 MM. A CADA 

METRO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA CON 

M2 39.40 


APS 1 1/2" X 1/2" X 1/4" Y REDONDO DE 3/4" A CADA 40 CM, 

INCLUYE ANCLAJES CON SOLERA DE 1/2" X 1/4" A CADA 

1.20 MTS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL 

CON MALLA CICLON FORMADA CON PVC DE 2.50 MTS DE 

ALTO, INCLUYE POSTES DE TUBO DE FO CALIBRE 20 A 

M 4.80 

B-012 CADA 2.67 Y 2.79 MTS, RETENIDAS, TENSORES, 

CAPUCHON, PORTON DE ACCESO DE 3.15 X 2.50 MTS A 

DOS HOJAS, DADOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 

X 20 X 40 CM 

M 59.70 


SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA IPR DE 4 " DE 

PERALTE 

M 12.00 


SUBTOTAL DE OBRA CIVIL 

FONTANERIA 

M2 239.36 


INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO 

COMPUERTA DE 300 MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-002 

INSTALACION DE VALVULA DE RETORNO CHECK DE 300 

MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-003 

INSTALACION DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 

DE 300 MM (12"Ø) 

M 120.00 

C-004 

C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 

INSTALACION DE TUBO DE ACERO CED-40 DE 300 MM (12" 

Ø), INCLUYE 12 CORTES BISELADOS Y SOOLDADURA 

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO 

FUNDIDO 

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO 

ALTA DENSIDAD 

SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO 


SUMINISTRO DE VALVULA DE NO RETORNO CHECK DE 

300 MM (12" Ø) 

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo 

(EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 101 A 300 

MM (4" A 12" Ø) 

M 3.00 

KG 1,735.00 

PZA 13.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

KG 1,255.00 












IMPORTE 



SUMINISTRO DE EXTREMIDAES DE FIERRO FUNDIDO EN 

OBRA DE 101 A 300 MM (4" A 12" Ø) 

KG 480.00 

C-011 SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPUERTA EN OBRA PZA 3.00 




SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 DE 300 MM 

(12" Ø) EN OBRA 

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA 

DENSIDAD DE RD-21 DE 300 MM (12" Ø) 

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO 

ALTA DENSIDAD DE 101 A 300 MM (12" Ø) 

M 3.00 

M 120.00 

PZA 13.00 

C-015 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 22 X 102 MM (7/8" X 4") PZA 252.00 

C-016 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 300 MM (12" Ø) PZA 18.00 

C-005 


C-002 

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 300 MM 

(12" Ø) 

SUBTOTAL DE FONTANERIA 

ACARREOS Y FLETES 

ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES 

PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE LA 

EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A 

VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y CAMINO SUAVE 

PAVIMENTADO 

ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO 

DE MATERIAL PETRO, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO 

DE EXCAVACIONES EN CANION VOLTEO EN CAMINO 

PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO 

SUBTOTAL DE ACARREOS Y FLETES 

PZA 3.00 

M3 421.00 

M3/KM 4,210.00 

INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA LINEA 

VIVA (PERICO) 4 AWG 

PZA 3.00 

A-002 

SUMINISTRO Y COLOC. DE CONECTOR ESTRIBO CU 4 

AWG 

PZA 3.00 

A-003 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL8 

PARA 3/0 

PZA 3.00 

A-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO BOLA PZA 3.00 

A-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRILLETE PZA 3.00 

A-006 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE VIDIRIO 

TEMPLADO TIPO A SUS 6SVH10 

PZA 6.00 

A-007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE PZA 2.00 

A-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA RE PZA 1.00 


SUBTOTAL DE CARCAMO 1:











IMPORTE 


A-009 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA 

16.5 MM X 457 MM 

PZA 4.00 

A-010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA IPC PZA 4.00 

A-011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200 PZA 2.00 

A-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT-200 PZA 1.00 

A-013 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 

KGS 6.00 


SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12- 

750 

PZA 1.00 

A-015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC PZA 1.00 


SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS 

AUTOVALVULAR ADA 12 KV 

PZA 3.00 


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO 

FUSIBLE C.C.F. 15 KV 

PZA 3.00 


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP 

1/0 PROTOCOLIZADO 

MTS 200.00 


SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARED GRUESA 

GALV. DE 101 MM. DE DIAM. 

TMO 2.00 

A-020 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PARED GRUESA 


PZA 1.00 

A-021 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL 

TERMOCONTRACTIL TIPO INTERIOR 1/0 

PZA 3.00 

A-022 


TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR 1/0 

PZA 3.00 

A-023 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO 

TIPO ll SEGÚN NORMAS CFE BAJO BANQUETA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO Y BASE PARA 

RECIBIR TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA 

PZA 1.00 

A-024 CON SU COMPARTIMIENTO EN BAJA TENSION, 

DIMENSIONES SEGÚN FABRICA Y SU CONSTRUCCION DE 

ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA DE 

PZA 1.00 

A-025 COBRE PROTOCOLIZADO DE 3.05 MTS. Y 5/8 PLG. 

INCLUYE CARGA CADWELL 

PZA 9.00 

A-026 


AISLADO THW 4/0, 600 V, 90° C 

MTS 300.00 

A-027 SUM. Y COLOC. DE MUFA GALVANIZADA 76 MM DIAMETRO PZA 1.00 

A-028 

A-029 

A-030 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT 

GALVANIZADO PARED GRUESA 76 MM DE DIAM. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA 

P/TUBO CONDUIT GALVANIZADO 76 MM DE DIAM- 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE EXPANSION 

3/16" C/TORNILLO P/TAQUETE 3/16" 

MTS 25.00 

PZA 10.00 

PZA 20.00 












IMPORTE 


A-031 

A-032 

A-033 

A-034 

A-035 

A-036 

A-037 

A-038 

A-039 

A-040 

A-041 

A-042 

A-043 

A-044 

A-045 

A-046 

A-047 

A-048 

A-049 

A-050 


GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM DE DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y 

CONTRATUERCA 13 MM DE DIAMETRO 

SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8 

AWG 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO 

OMEGA P/TUBO CONDUIT GALVANIZADO 13 MM DE 

DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO DE 3 X 400 AMPERS, 600 V, MONTADO 

EN CAJA NEMA 3R, GABINETE DE SOBREPONER. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR DE 

76 MM. DE DIAM. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB-76 MM 

DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO 

CON ROSCA 90°: 75 MM DE DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE GALVANIZADO 

CON ROSCA 75 MN DE DIAM. 


AISLADO THW CAL. 2/O AWG 600 V 90° 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC 

TRABAJO PESADO 51 MM DIAMETRO 


P/TUBO CONDUIT PVC DE 51 MM DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE PVC 

SERVICIO PESADO DE 51 MM 

SUMINISTRO Y COLOC. DE CONDULET LB-51 MM 

DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90° PVC DE 51 MM 

DIAMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO 

ELECTRICO PVC DE 8" X 8" 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE DE EXPANSION 

CON TORNILLO 3/16" 


METALICO FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO PLASTICO 13 

MM DIAM. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE PRESION 

P/TUBO METALICO FLEXIBLE 13 MM DIAM. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE 

LAMINA GALVANIZADA PARA DUCTO DE 13 MM DIAM. 

MTS 20.00 

PZA 10.00 

MTS 25.00 

PZA 24.00 

PZA 1.00 

PZA. 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

MTS 50.00 

PZA 10.00 

PZA 6.00 

PZA 6.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 40.00 

MTS 50.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 












IMPORTE 


A-051 

A-052 

A-053 

A-054 

A-055 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LL-13 MM 

DIAM. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO 

SOBREPONER DE 2 X 32 W MCA. CONSTRULITA 

FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN 

POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN CON 

TAPA TERMOPLASTICO, CON BALASTRO ELECTRONICO. 


AISLADO THW CAL. 12 AWG 600 V 90° C. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFOMADOR TIPO 

COSTA SECO, ENCAPSULADO, AUTOENTRIADO, 

TRIFASICO 3 KVA´S 440 V/220V DELTA-Y, 60 HZ 

AISLAMIENTO 185°, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 115° 

GABINETE DE SOBREPONER 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 

DISTRIBUCION NQOD124ABIF-3A, CON INTERRUPTOR 

PRINCIPAL 3 X 50 A P/8 UNIDADES TERMICAS DE 1 X 15 

PARA 12 CIRCUITOS TIPO SOBREPONER MCA. SQUARE¨D. 

PZA 3.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

A-056 


TERMOMAGNETICO 1 X 15A 600 V, 60 HZ. 

PZA 8.00 

A-057 

SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO CONDUIT GALV. 13 MM 

DIAM. 

PZA 2.00 

A-058 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CHALUPA 

GALVANIZADA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO 

PZA 4.00 

A-059 LINEA NUDOS IP-15 A CON PLACA DE RESINA COLOR 

MARFIL 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE 

PZA 3.00 

A-060 POLARIZADO CON SALIDA A TIERRA MARCA HARROW- 

HART. CON PLACA DE RESINA COLOR MARFIL 

PZA 6.00 

A-061 PAGO ANTE CFE POR LIBRANZA PAGO 1.00 

A-062 

PROYECTO, PAGOS ANTE CFE Y TRAMITES 

GENERALES (SUTERM) 

PAGO 1.00 

A-063 

PAGO UNIDAD VERIFICADORA SEMIP EN LINEA DE ALTA 

TENSION Y BAJA TENSION 

PAGO 1.00 

A-064 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO 

PARA TUBO FLEXIBLE LICUALITE DE 13 MM 

PZA 2.00 

A-065 


CONTRATUERCA DE 75 MM DE DIAM. 

PZA 2.00 












IMPORTE 


A-066 

A-067 

A-068 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE EMERGENCIA 

DE CAP. DE SERVICIO DE EMERGENCIA 257 KW/321 KVA, 

CAP- DE SERVICIO CONTINUO 232 KW/290 KVA, CAP. DE 

TRANSFERENCIA 400 AMP. VOLTAJE NOMINAL DE 

GENERACION 440/254 V, CAPACIDAD CONT. HASTA 1544 

MSNM, CAPACIDAD DE EMERGENCIA HASTA 1525 MSNM. 

NUMERO DE FASES 3, NUMERO DE HILOS 4, 

REVOLUCIONES RPM 1800 , MODELO DEL MOTOR LTA- 

10G1, POTENCIA MOTOR H.P. CONT. 345, POTENCIA 

MOTOR H.P. ENERG.380, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 

COMBUSTIBLE DIESEL 655 LTS. SISTEMA DE ARRANQUE 

24 V. INCLUYE: CARACTERISTICAS DE CONTROL: 

INSTRUMENTACION , MODULO DE MANTENIMIENTO, 

MODULO DE ALARMAS, CONTROL MONTADO EN LA 

PLANTA, TRANSFERENCIA A BASE DE CONTACTORES 

ELÉCTRICOS, INTERUPTOR A LA SALIDA DEL GENERADOR 

400 AMP. CARACTERISTICAS FISICAS: TANQUE INTEGRAL, 

PLACAS "VIBRACHECK", PARA AMORTIGUAR 

VIBRACIONES,INTERCONEXION TANQUE DE MOTOR, 

SILENCIADOR TIPO HOSPITAL BANCO DE BATERIAS 

INTEGRADOS A LA BASE. MCA. PLANELEC O 

EQUIVALENTE. 

SUMINISTRO , COLOCACION Y FABRICACION DE MURETE 

DE CONCRETO ARMADO PARA TRANSICION AEREO- 

SUBTERRANEA DE 3 VIAS . INCLUYE: EXCAVACION, 

CIMBRA, ACERO 3/8", TUBO PVC CONDUIT DE 4" DE 

DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE C.F.E. . 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" 

SERVICIO PESADO INCLUYE: EXCAVACION DE 

TRINCHERA, ENCOFRADO DE TUBO CON CONCRETO, 

PEGAMENTO, RECORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

ML. 200.00 












IMPORTE 


A-069 

A-070 

A-071 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO, EL 

CUAL CONSTA DE : 3 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA 

AGUAS NEGRAS MCA. MYERS MODELO 12VL750M6-43 

FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO CON 12" DE DESCARGA 

Y UN PASO DE ESFERA DE 5/4" PARA UN GASTO DE 300 

LPS A UNA C.D.T. DE 15 MTS. ACOPLADA A UN MOTOR 

SUMERGIBLE DE 75HP, 460.V,3 FASES CON SISTEMA 

COMPLETO DE BASE ACOPLAMIENTO QUE INCLUYE BASE 

DE MONTAJE, EN HIERRO DUCTIL, ADAPTADOR DE 

SUCCION, CODO DE HIERRO FUNDIDO, SUJETADORES DE 

ACERO INOXIDABLE 300, GUIA PARA LOS SOPORTES DE 

LOS RIELES AL MARCO DE LA CUBIERTA AL MURO, 

SOPORTES INTERMEDIOS, CADENA CON AZA DE IZAJE DE 

ACERO INOXIABLE, 10 MTS DE CADENA CON ANILLOS, 

ABRAZADERAS,ALETAS Y FERRETERIA PARA SU 

INSTALACION. TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION 

PARA 3 BOMBAS DE 75 H.P. 460 V, 3 FASES CON 

ARRANCADORES A TENSION REDUCIDA, 4 PERAS DE 

NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 

TRIFASICO DE 300 KVA TIPO PEDESTAL, FABRICADO DE 

ACUERDO A LA NORMA NUM. -002 SEDE 1999 (NMX-J-285), 

CON 6 BOQUILLAS EN ALTA TENSION SECCIONADAS DE 

OPERACIÓN CON CARGA, AUTOPROTEGIDO, 

FABRICACION DEL TANQUE Y GABINETE DE ACERO 

ESTRUCTURAL, CODIGO ASTM-A-36 DE PRIMERA 

CALIDAD, NUCLEO COMPUESTO POR LAMINACIONES DE 

ACERO AL SILICIO DE GRANO ORIENTADO, LAMINADO EN 

FRIO Y CON ALTA PERMEABILIDAD MAGNETICA CON 

RECUBRIMIENTO AISLANTE SUPERFICIAL PARA ASISTIR A 

UNA TEMPERATURA DE 820° C, ENFRIAMIENTO 0-A, 

SUMERGIDO EN ACEITE , 60HZ, ELEVACION DE 

TEMPERATURA 650°C, EN ALTA TENSION 13 200 VOLTS, 

CON 4 DERIVACIONES DE (MAS - MENOS) 2.5 % CADA UNA, 

2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE LA TENSION.NOMINAL Y EN BAJA 

TENSION 440V/254VOLTS, ADECUADO PARA OPERAR A 

2300 MSNM. MCA. PROLEC O EQUIVALENTE . OPERACION 

TIPO ANILLO CON PROTOCOLO DE PRUEBAS POR C.F.E. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON FUSIBLE TIPO UT 

DE 7 A 15 AMPERS. 

LOTE 1.00 

PZA 1.00 

PZA 6.00 












IMPORTE 


A-072 

A-073 

A-074 

A-075 

A-076 

A-077 

A-078 

A-079 

A-080 

A-081 

A-082 

A-083 

A-084 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARO Y TAPA DE Fo.Fo. 

NORMA 84-B DE C.F.E. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKETS PARA 

MEDICION DE 13 TERMINALES PARA 200 AMPERS. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TIPO BAYONETA 

PARA CALIBRE 1/0 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO CODO 

DE 200 AMPERS CAL. 1/0. 

SUMINISTRO Y COLOC. DE BOQUILLA ADAPTADORA TIPO 

INSERTO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR PARA 

ATERRIZAR PANTALLA DE TIERRA CAL. 1/0 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPALME RECTO TIPO 

TABACO DE CAT. BS10 AISLADO P/CAL. 1/0 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PARA ANILLO 

AISLADA CAT. BA10-38 P/CAL.10 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBRE CAL. KPA 25UP 

P/CALIBRE DE 6-1/O 

MANO DE OBRA PARA LA GRUA DE LAS MANIOBRAS PARA 

EL TRANSFORMADOR Y LA PLANTA DE EMERGENCIA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS DE SOPORTES 

PARA CABLES EN LA SUBESTACION ELECTRICA INCLUYE 

CHAROLA DE ALUMINIO DE 12" X 6" O DE 18" X 6", 

DEPENDIENDO EL NUMERO DE CONDUCTORES 

,ELEMENTOS DE FIJACION Y CONECTORES DE LA MARCA 

MOLTODUCTOS , SOPORTES Y FLETES. 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 10.00 

PZA 10.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

LOTE 1.00 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE SOPORTE 

UNICANAL CON ESPARRAGOS Y ABRAZADERAS PARA 

TUBERIAS , CAMA DE 3 A 4 TUBOS , DE 13 A 50 MM DE 

DIAM. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS DE MALLA DE 

TIERRA PARA EL AREA DE LA SUBESTACION ELECTRICA 

QUE INCLUYE 6 VARILLAS DE COBRE , DE 3 MTS. DE 

LONGITUD PROTOCOLIZADAS , CON 20 MTS. DE CABLE 

PZA 30.00 

DESNUDO CAL. 4/0 , CONSIDERANDO REGISTRABLES LAS 

VARILLAS DE COBRE CON TUBO DE ALBAÑAL DE 

CONCRETO DE 304.8 MM CON TAPA . LAS VARILLAS DE 

COBRE CONECTADAS CON CARGA CADWELL AL 

CONDUCTOR DEL4/0. 

LOTE 1.00 

SUBTOTAL DE INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

CASETA 1 

PRELIMINARES 












IMPORTE 



A-002 

A-003 


B-002 

B-003 

B-004 

B-005 

LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO 

EXCAVACION EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 

2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRASPALEO FUERA 

DE CEPA 

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 8 

CM DE ESPESOR. INCLUYE VACIADO, COLADO, NIVELADO 

Y ACARREOS 


ESTRUCTURA 

CONTRATRABE CT-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 

ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N° 4 (1/2" Ø) Y EST. DE 1/4" 

DE Ø A CADA 15 CM. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE 

ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO Y 


PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 

MALLA 6-6/6-6 Y REFUERZO DE BASTONES A CADA 30 CM 

ANCLADOS A CT-1 DE 1.75 MTS DE LONGITUD DEL N° 3 

(3/8" Ø) DE 12 CM DE ESPESOR. INCLUYE HABILITACION, 

ARMADO, COLADO NIVELADO, ACABADO PULIDO Y 

VOLTEADOR 

ANCLAJE DE ACERO PARA CASTILLO DE 15 X 15 CM CON 4 

VARILLAS DEL N° 3 (3/8" Ø) DE 1.00 DE LONGITUD 


VARILLAS DEL N° 3 (3/8" Ø) Y ESTRIBOS DEL N° 2 (1/4" Ø) A 

CADA 20 CM. INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, 

DESCIMBRADO, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y 

ACARREOS DE SECCION 15 X 15 CM 

CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM3 ARMADA CON 4 



VIBRADO Y ACARREOS DE SECCION DE 15 X 15 CM 

M2 39.00 

M3 9.80 

M2 9.00 

ML 21.00 

M2 27.50 

PZA 9.00 

ML 27.00 

ML 42.00 












IMPORTE 


B-006 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 ARMADA 

CON VARILLAS DEL N° 3 (3/8" Ø) A CADA 20 CM EN AMBOS 

SENTIDOS. INCLUYE BASTONES DE VARILLAS N° 3 (3/8" Ø) 

A CADA 20 CM DE 1.40 MTS DE LONGITUD, HABILITADO, 

ARMADO, CIMBRA APARENTE, CHAFLANES DE 1" X 1" 

PARA ARISTAS Y GOTERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, 

ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y LECHAREADA, 

DE 10cm DE ESPESOR 

SUBTOTAL DE ESTRUCTURA 

MUROS 

MURO DE BLOCK HUECO LIGERO DE 15x20x40cm DE 15cm 

DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- 

ARENA 1,5 ACABADO COMUN 

SUBTOTAL DE MUROS 

ACABADOS 

APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1,3 INCLUYE REPELLADO DE 2.5cm DE 

ESPESOR. 

EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS CON 

MORTERO CEMENTO-ARENA 1,3 EN MUROS DE 15cm DE 

ESPESOR INCLUYE SACAR EN LIMPIO ARISTAS EN AMBOS 

LADOS. 

PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS DOS 

APLICACIONES INCLUYE PREPARACION DE LA 

SUPERFICIE (FONDEADO) Y PLASTER. 

PINTURA VINILICA VINIMEX EN PLAFON DOS APLIC. INCL. 

PREPARACION DE LA SUPERFICI (FONDEADO) Y PLASTER 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 

LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO (COVERPLY DE 

2,8mm.) DE IMPERVER MARCA PASA O EQUIVALENTE. 

SUBTOTAL DE ACABADOS 

HERRERIA 

M2 45.55 

M2 55.20 

M2 110.40 

ML 13.20 

M2 117.00 

M2 48.25 

M2 48.25 












IMPORTE 



E-002 


F-002 

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA METALICA DE 

SECCION 2.40 x 2.00m EN DOS HOJAS, A BASE DE LAMINA 

ESTRIADA CALIBRE 14, MARCO Y CONTRA MARCO DE 

ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" REFUERZO DE CUADRADO 

DE 1/2" x 1/2" INCL. FABRICACION, HERRAJES, CHAPA, 

PASADORES DE PIE A BASE DE CUADRADO DE 1/2" x 1/2", 

PLOMEADO ACARREOS Y PINTURA PRIMARIA Y DOS 

MANOS DE ANTICORROSIVO 

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOC. DE REJA METALICA 

DE 1.50x0.60m A BASE DE CUADRADO DE 1/2"x1/2" @ 11cm 

Y SOLERA DE 1/2"x1/4", INCL. FIJACION, ANCLAJE, 

PINTURA PRIMARIA Y ANTICORROSIVO A 2 MANOS 

SUBTOTAL DE HERRERIA 

OBRA EXTERIOR 

GUARNISION DE CONCRETO F'c= 150Kg/cm2 DE 

10x20x35cm, INCLUYE ACABADO PULIDO, CIMBRADO, 

DESCIMBRADO, EXCAVACION Y ACARREOS, 

BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150Kg/cm2 DE 8cm DE 

ESPESOR ACABADO RALLADO CON JUNTAS FRIAS Y 

VOLTEADOR. 


PZA. 1.00 

PZA. 2.00 

ML 25.80 

M2 15.75 


PLATAFORMA DE CASETA 1 

PRELIMINAR, EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA DE TRABAJO M2 697.00 

A-002 

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO 

TOPOGRAFICO 

M2 697.00 

A-003 



M2 1,533.40 

A-004 ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" Y 12 HP HRS 120.00 

A-005 

A-006 

A-007 

CONFORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADO A UN 

95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS CON MATERIAL DE 

BANCO INDICADO POR LA DGOP, INCLUYE EXTENDIDO, 

NIVELADO Y ACARREOS POR MEDIOS MECANICOS 

CARGA DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE CARTE, 

EXTCAVACION Y ACARREO 

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II EN FORMA MANUAL DE 

0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE 

SUBTOTAL DE PRELIMINAR, EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

M3 2,471.25 

M3 2,471.25 

M3 12.00 


SUBTOTAL DE CASETA 1:











IMPORTE 



B-002 

B-003 



D-002 



3/4" A 1", INCLUYE ACARREOS 

SUMINISTROE INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL DE 

FUBRA DE 400 GRS/M2 


CIMBRA TEXTIL ARTICULADA RELLENA DE CONCRETO 



ALBAÑILERIA 

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 

INCLUYE VIBRADO Y COLADO 


ACARREOS 




KILOMETROS SUBSECUENTES EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO 


M3 28.80 

M2 525.00 

M2 370.50 

M3 12.00 

M3 2,471.25 

M3 84,022.50 



TERRACERIAS 

LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO 


M2 239.36 




M3 187.40 



M3 450.49 

A-004 



M3 8.42 

A-005 



M3 415.13 

A-006 


MM (4") Ø Y 12 H.P. 


OBRA CIVIL 

HRS 500.00 




M3 2.25 

B-002 



M3 52.42 


SUBTOTAL DE PLATAFORMA CASETA 1:











IMPORTE 


B-003 



M2 240.83 

B-004 



M2 98.36 

B-005 



M2 137.33 

B-006 



M2 51.60 

B-007 



M2 20.15 

B-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 


KG 4,555.00 

B-009 ESPESOR JUNTEADO Y APLANADO EN UNA CARA CON 




M2 9.72 



METRO 


M2 39.40 




1.20 MTS 




M 4.80 




X 20 X 40 CM 

M 59.70 



PERALTE 

M 12.00 



FONTANERIA 

M2 239.36 




PZA 3.00 

C-002 


MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-003 


DE 300 MM (12"Ø) 

M 120.00 

C-004 



M 3.00 












IMPORTE 


C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 



FUNDIDO 


ALTA DENSIDAD 




300 MM (12" Ø) 



MM (4" A 12" Ø) 



KG 1,735.00 

PZA 13.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

KG 1,255.00 

KG 480.00 





M 3.00 




M 120.00 




PZA 13.00 



C-005 


C-002 



(12" Ø) 







PAVIMENTADO 






PZA 3.00 

M3 421.00 

M3/KM 4,210.00 



PZA 3.00 














IMPORTE 


A-002 


AWG 

PZA 3.00 

A-003 


PARA 3/0 

PZA 3.00 



A-006 



PZA 6.00 



A-009 


16.5 MM X 457 MM 

PZA 4.00 







KGS 6.00 



750 

PZA 1.00 





PZA 3.00 




PZA 3.00 




MTS 200.00 




TMO 2.00 

A-020 



PZA 1.00 

A-021 



PZA 3.00 

A-022 



PZA 3.00 

A-023 





PZA 1.00 





PZA 1.00 



PZA 9.00 












IMPORTE 


A-026 



MTS 300.00 


A-028 

A-029 

A-030 

A-031 

A-032 

A-033 

A-034 

A-035 

A-036 

A-037 

A-038 

A-039 

A-040 

A-041 

A-042 

A-043 

A-044 

A-045 












AWG 



DIAMETRO 







DIAMETRO 














DIAMETRO 


DIAMETRO 

MTS 25.00 

PZA 10.00 

PZA 20.00 

MTS 20.00 

PZA 10.00 

MTS 25.00 

PZA 24.00 

PZA 1.00 

PZA. 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

MTS 50.00 

PZA 10.00 

PZA 6.00 

PZA 6.00 

PZA 4.00 












IMPORTE 


A-046 

A-047 

A-048 

A-049 

A-050 

A-051 

A-052 

A-053 

A-054 

A-055 







MM DIAM. 






DIAM. 

















PZA 4.00 

PZA 40.00 

MTS 50.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 3.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

A-056 



PZA 8.00 

A-057 


DIAM. 

PZA 2.00 

A-058 


GALVANIZADA. 


PZA 4.00 


MARFIL 


PZA 3.00 



PZA 6.00 













IMPORTE 


A-062 

A-063 

A-064 

A-065 

A-066 

A-067 

A-068 






























EQUIVALENTE. 












PAGO 1.00 

PAGO 1.00 

PZA 2.00 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

ML. 200.00 












IMPORTE 


A-069 

A-070 

A-071 



















NIVEL. 






















LOTE 1.00 

PZA 1.00 

PZA 6.00 












IMPORTE 


A-072 

A-073 

A-074 

A-075 

A-076 

A-077 

A-078 

A-079 

A-080 

A-081 

A-082 

A-083 

A-084 










INSERTO. 

















PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 10.00 

PZA 10.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

LOTE 1.00 




DIAM. 





PZA 30.00 





CONDUCTOR DEL 4/0. 

LOTE 1.00 


CASETA 2 

PRELIMINARES 












IMPORTE 



A-002 

A-003 


B-002 

B-003 

B-004 

B-005 


TOPOGRAFICO 



DE CEPA 



Y ACARREOS 


ESTRUCTURA 











VOLTEADOR 












M2 39.00 

M3 9.80 

M2 9.00 

ML 21.00 

M2 27.50 

PZA 9.00 

ML 27.00 

ML 42.00 












IMPORTE 


B-006 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 











MUROS 





ACABADOS 



ESPESOR. 




LADOS. 










HERRERIA 









M2 45.55 

M2 55.20 

M2 110.40 

ML 13.20 

M2 117.00 

M2 48.25 

M2 48.25 

PZA. 1.00 












IMPORTE 


E-002 


F-002 






OBRA EXTERIOR 






VOLTEADOR. 


PZA. 2.00 

ML 25.80 

M2 15.75 





A-002 


TOPOGRAFICO 

M2 697.00 

A-003 



M2 1,533.40 


A-005 

A-006 

A-007 


B-002 

B-003 


















M3 2,471.25 

M3 2,471.25 

M3 12.00 

M3 28.80 

M2 525.00 

M2 370.50 













IMPORTE 




D-002 


ALBAÑILERIA 




ACARREOS 





REVESTIDO 


M3 12.00 

M3 2,471.25 

M3 84,022.50 



TERRACERIAS 



M2 239.36 




M3 187.40 



M3 450.49 

A-004 



M3 8.42 

A-005 



M3 415.13 

A-006 


MM (4") Ø Y 12 H.P. 


OBRA CIVIL 

HRS 500.00 




M3 2.25 

B-002 



M3 52.42 

B-003 



M2 240.83 

B-004 



M2 98.36 

B-005 



M2 137.33 

B-006 



M2 51.60 

B-007 



M2 20.15 


SUBTOTAL DE PLATAFORMA DE CASETA 2:











IMPORTE 




KG 4,555.00 





M2 9.72 



METRO 


M2 39.40 




1.20 MTS 




M 4.80 




X 20 X 40 CM 

M 59.70 



PERALTE 

M 12.00 



FONTANERIA 

M2 239.36 




PZA 3.00 

C-002 


MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-003 


DE 300 MM (12"Ø) 

M 120.00 

C-004 

C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 




FUNDIDO 


ALTA DENSIDAD 




300 MM (12" Ø) 



MM (4" A 12" Ø) 

M 3.00 

KG 1,735.00 

PZA 13.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

KG 1,255.00 












IMPORTE 





KG 480.00 











M 3.00 

M 120.00 

PZA 13.00 



C-005 


C-002 


(12" Ø) 







PAVIMENTADO 






PZA 3.00 

M3 421.00 

M3/KM 4,210.00 





PZA 3.00 

A-002 


AWG 

PZA 3.00 

A-003 


PARA 3/0 

PZA 3.00 



A-006 



PZA 6.00 















IMPORTE 


A-009 


16.5 MM X 457 MM 

PZA 4.00 







KGS 6.00 



750 

PZA 1.00 





PZA 3.00 




PZA 3.00 




MTS 200.00 




TMO 2.00 

A-020 



PZA 1.00 

A-021 



PZA 3.00 

A-022 



PZA 3.00 

A-023 





PZA 1.00 





PZA 1.00 



PZA 9.00 

A-026 



MTS 300.00 


A-028 

A-029 

A-030 







MTS 25.00 

PZA 10.00 

PZA 20.00 












IMPORTE 


A-031 

A-032 

A-033 

A-034 

A-035 

A-036 

A-037 

A-038 

A-039 

A-040 

A-041 

A-042 

A-043 

A-044 

A-045 

A-046 

A-047 

A-048 

A-049 

A-050 






AWG 



DIAMETRO 







DIAMETRO 














DIAMETRO 


DIAMETRO 







MM DIAM. 





MTS 20.00 

PZA 10.00 

MTS 25.00 

PZA 24.00 

PZA 1.00 

PZA. 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

MTS 50.00 

PZA 10.00 

PZA 6.00 

PZA 6.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 40.00 

MTS 50.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 












IMPORTE 


A-051 

A-052 

A-053 

A-054 

A-055 


DIAM. 

















PZA 3.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

A-056 



PZA 8.00 

A-057 


DIAM. 

PZA 2.00 

A-058 


GALVANIZADA. 


PZA 4.00 


MARFIL 


PZA 3.00 



PZA 6.00 


A-062 



PAGO 1.00 

A-063 



PAGO 1.00 

A-064 



PZA 2.00 

A-065 



PZA 2.00 












IMPORTE 


A-066 

A-067 

A-068 






















EQUIVALENTE. 












PZA 1.00 

PZA 1.00 

ML. 200.00 












IMPORTE 


A-069 

A-070 

A-071 



















NIVEL. 






















LOTE 1.00 

PZA 1.00 

PZA 6.00 












IMPORTE 


A-072 

A-073 

A-074 

A-075 

A-076 

A-077 

A-078 

A-079 

A-080 

A-081 

A-082 

A-083 

A-084 










INSERTO. 




















DIAM. 











CASETA 3 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 10.00 

PZA 10.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

LOTE 1.00 

PZA 30.00 

LOTE 1.00 












IMPORTE 



A-002 

A-003 


B-002 

B-003 

B-004 

B-005 

PRELIMINARES 


TOPOGRAFICO 



DE CEPA 



Y ACARREOS 


ESTRUCTURA 











VOLTEADOR 












M2 39.00 

M3 9.80 

M2 9.00 

ML 21.00 

M2 27.50 

PZA 9.00 

ML 27.00 

ML 42.00 












IMPORTE 


B-006 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 










MUROS 





ACABADOS 



ESPESOR. 




LADOS. 










HERRERIA 

M2 45.55 

M2 55.20 

M2 110.40 

ML 13.20 

M2 117.00 

M2 48.25 

M2 48.25 












IMPORTE 



E-002 


F-002 














OBRA EXTERIOR 






VOLTEADOR. 


PZA. 1.00 

PZA. 2.00 

ML 25.80 

M2 15.75 





A-002 


TOPOGRAFICO 

M2 697.00 

A-003 



M2 1,533.40 


A-005 

A-006 

A-007 










M3 2,471.25 

M3 2,471.25 

M3 12.00 













IMPORTE 



B-002 

B-003 



D-002 










ALBAÑILERIA 




ACARREOS 





REVESTIDO 


M3 28.80 

M2 525.00 

M2 370.50 

M3 12.00 

M3 2,471.25 

M3 84,022.50 



TERRACERIAS 



M2 239.36 




M3 187.40 



M3 450.49 

A-004 



M3 8.42 

A-005 



M3 415.13 

A-006 


MM (4") Ø Y 12 H.P. 


OBRA CIVIL 

HRS 500.00 




M3 2.25 

B-002 



M3 52.42 













IMPORTE 


B-003 



M2 240.83 

B-004 



M2 98.36 

B-005 



M2 137.33 

B-006 



M2 51.60 

B-007 



M2 20.15 



KG 4,555.00 





M2 9.72 



METRO 


M2 39.40 




1.20 MTS 




M 4.80 




X 20 X 40 CM 

M 59.70 



PERALTE 

M 12.00 



FONTANERIA 

M2 239.36 




PZA 3.00 

C-002 


MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-003 


DE 300 MM (12"Ø) 

M 120.00 

C-004 



M 3.00 












IMPORTE 


C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 



FUNDIDO 


ALTA DENSIDAD 




300 MM (12" Ø) 



MM (4" A 12" Ø) 



KG 1,735.00 

PZA 13.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

KG 1,255.00 

KG 480.00 





M 3.00 




M 120.00 




PZA 13.00 



C-005 


C-002 



(12" Ø) 







PAVIMENTADO 






PZA 3.00 

M3 421.00 

M3/KM 4,210.00 




PZA 3.00 













IMPORTE 


A-002 


AWG 

PZA 3.00 

A-003 


PARA 3/0 

PZA 3.00 



A-006 



PZA 6.00 



A-009 


16.5 MM X 457 MM 

PZA 4.00 







KGS 6.00 



750 

PZA 1.00 





PZA 3.00 




PZA 3.00 




MTS 200.00 




TMO 2.00 

A-020 



PZA 1.00 

A-021 



PZA 3.00 

A-022 



PZA 3.00 

A-023 





PZA 1.00 





PZA 1.00 



PZA 9.00 












IMPORTE 


A-026 



MTS 300.00 


A-028 

A-029 

A-030 

A-031 

A-032 

A-033 

A-034 

A-035 

A-036 

A-037 

A-038 

A-039 

A-040 

A-041 

A-042 

A-043 

A-044 

A-045 












AWG 



DIAMETRO 







DIAMETRO 














DIAMETRO 


DIAMETRO 

MTS 25.00 

PZA 10.00 

PZA 20.00 

MTS 20.00 

PZA 10.00 

MTS 25.00 

PZA 24.00 

PZA 1.00 

PZA. 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

MTS 50.00 

PZA 10.00 

PZA 6.00 

PZA 6.00 

PZA 4.00 












IMPORTE 


A-046 

A-047 

A-048 

A-049 

A-050 

A-051 

A-052 

A-053 

A-054 

A-055 







MM DIAM. 






DIAM. 

















PZA 4.00 

PZA 40.00 

MTS 50.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 3.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

A-056 



PZA 8.00 

A-057 


DIAM. 

PZA 2.00 

A-058 


GALVANIZADA. 


PZA 4.00 


MARFIL 


PZA 3.00 



PZA 6.00 













IMPORTE 


A-062 

A-063 

A-064 

A-065 

A-066 

A-067 

A-068 






























EQUIVALENTE. 












PAGO 1.00 

PAGO 1.00 

PZA 2.00 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

ML. 200.00 












IMPORTE 


A-069 

A-070 

A-071 



















NIVEL. 






















LOTE 1.00 

PZA 1.00 

PZA 6.00 












IMPORTE 


A-072 

A-073 

A-074 

A-075 

A-076 

A-077 

A-078 

A-079 

A-080 

A-081 

A-082 

A-083 

A-084 










INSERTO. 

















PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 10.00 

PZA 10.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

LOTE 1.00 




DIAM. 





PZA 30.00 






LOTE 1.00 


CASETA 4 

PRELIMINARES 












IMPORTE 



A-002 

A-003 


B-002 

B-003 

B-004 

B-005 


TOPOGRAFICO 



DE CEPA 



Y ACARREOS 


ESTRUCTURA 











VOLTEADOR 












M2 39.00 

M3 9.80 

M2 9.00 

ML 21.00 

M2 27.50 

PZA 9.00 

ML 27.00 

ML 42.00 












IMPORTE 


B-006 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 











MUROS 





ACABADOS 



ESPESOR. 




LADOS. 










HERRERIA 









M2 45.55 

M2 55.20 

M2 110.40 

ML 13.20 

M2 117.00 

M2 48.25 

M2 48.25 

PZA. 1.00 












IMPORTE 


E-002 


F-002 






OBRA EXTERIOR 






VOLTEADOR. 


PZA. 2.00 

ML 25.80 

M2 15.75 





A-002 


TOPOGRAFICO 

M2 697.00 

A-003 



M2 1,533.40 


A-005 

A-006 

A-007 


B-002 

B-003 


















M3 2,471.25 

M3 2,471.25 

M3 12.00 

M3 28.80 

M2 525.00 

M2 370.50 













IMPORTE 




D-002 


ALBAÑILERIA 




ACARREOS 





REVESTIDO 


M3 12.00 

M3 2,471.25 

M3 84,022.50 



TERRACERIAS 



M2 239.36 




M3 187.40 



M3 450.49 

A-004 



M3 8.42 

A-005 



M3 415.13 

A-006 


MM (4") Ø Y 12 H.P. 


OBRA CIVIL 

HRS 500.00 




M3 2.25 

B-002 



M3 52.42 

B-003 



M2 240.83 

B-004 



M2 98.36 

B-005 



M2 137.33 

B-006 



M2 51.60 

B-007 



M2 20.15 













IMPORTE 




KG 4,555.00 





M2 9.72 



METRO 


M2 39.40 




1.20 MTS 




M 4.80 




X 20 X 40 CM 

M 59.70 



PERALTE 

M 12.00 



FONTANERIA 

M2 239.36 




PZA 3.00 

C-002 


MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-003 


DE 300 MM (12"Ø) 

M 120.00 

C-004 

C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 




FUNDIDO 


ALTA DENSIDAD 




300 MM (12" Ø) 



MM (4" A 12" Ø) 

M 3.00 

KG 1,735.00 

PZA 13.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

KG 1,255.00 












IMPORTE 





KG 480.00 











M 3.00 

M 120.00 

PZA 13.00 



C-005 


C-002 


(12" Ø) 







PAVIMENTADO 






PZA 3.00 

M3 421.00 

M3/KM 4,210.00 





PZA 3.00 

A-002 


AWG 

PZA 3.00 

A-003 


PARA 3/0 

PZA 3.00 



A-006 



PZA 6.00 















IMPORTE 


A-009 


16.5 MM X 457 MM 

PZA 4.00 







KGS 6.00 



750 

PZA 1.00 





PZA 3.00 




PZA 3.00 




MTS 200.00 




TMO 2.00 

A-020 



PZA 1.00 

A-021 



PZA 3.00 

A-022 



PZA 3.00 

A-023 





PZA 1.00 





PZA 1.00 



PZA 9.00 

A-026 



MTS 300.00 


A-028 

A-029 

A-030 







MTS 25.00 

PZA 10.00 

PZA 20.00 












IMPORTE 


A-031 

A-032 

A-033 

A-034 

A-035 

A-036 

A-037 

A-038 

A-039 

A-040 

A-041 

A-042 

A-043 

A-044 

A-045 

A-046 

A-047 

A-048 

A-049 

A-050 






AWG 



DIAMETRO 







DIAMETRO 














DIAMETRO 


DIAMETRO 







MM DIAM. 





MTS 20.00 

PZA 10.00 

MTS 25.00 

PZA 24.00 

PZA 1.00 

PZA. 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

MTS 50.00 

PZA 10.00 

PZA 6.00 

PZA 6.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 40.00 

MTS 50.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 












IMPORTE 


A-051 

A-052 

A-053 

A-054 

A-055 


DIAM. 

















PZA 3.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

A-056 



PZA 8.00 

A-057 


DIAM. 

PZA 2.00 

A-058 


GALVANIZADA. 


PZA 4.00 


MARFIL 


PZA 3.00 



PZA 6.00 


A-062 



PAGO 1.00 

A-063 



PAGO 1.00 

A-064 



PZA 2.00 

A-065 



PZA 2.00 












IMPORTE 


A-066 

A-067 

A-068 






















EQUIVALENTE. 












PZA 1.00 

PZA 1.00 

ML. 200.00 












IMPORTE 


A-069 

A-070 

A-071 



















NIVEL. 






















LOTE 1.00 

PZA 1.00 

PZA 6.00 












IMPORTE 


A-072 

A-073 

A-074 

A-075 

A-076 

A-077 

A-078 

A-079 

A-080 

A-081 

A-082 

A-083 

A-084 










INSERTO. 




















DIAM. 











PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 10.00 

PZA 10.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

LOTE 1.00 

PZA 30.00 

LOTE 1.00 












IMPORTE 



A-002 

A-003 


B-002 

B-003 

B-004 

B-005 

CASETA 5 

PRELIMINARES 


TOPOGRAFICO 



DE CEPA 



Y ACARREOS 


ESTRUCTURA 











VOLTEADOR 












M2 39.00 

M3 9.80 

M2 9.00 

ML 21.00 

M2 27.50 

PZA 9.00 

ML 27.00 

ML 42.00 












IMPORTE 


B-006 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 











MUROS 





ACABADOS 



ESPESOR. 




LADOS. 










HERRERIA 









M2 45.55 

M2 55.20 

M2 110.40 

ML 13.20 

M2 117.00 

M2 48.25 

M2 48.25 

PZA. 1.00 












IMPORTE 


E-002 


F-002 






OBRA EXTERIOR 






VOLTEADOR. 


PZA. 2.00 

ML 25.80 

M2 15.75 





A-002 


TOPOGRAFICO 

M2 697.00 

A-003 



M2 1,533.40 


A-005 

A-006 

A-007 


B-002 

B-003 


















M3 2,471.25 

M3 2,471.25 

M3 12.00 

M3 28.80 

M2 525.00 

M2 370.50 













IMPORTE 




D-002 


ALBAÑILERIA 




ACARREOS 





REVESTIDO 


M3 12.00 

M3 2,471.25 

M3 84,022.50 



TERRACERIAS 



M2 239.36 




M3 187.40 



M3 450.49 

A-004 



M3 8.42 

A-005 



M3 415.13 

A-006 


MM (4") Ø Y 12 H.P. 


OBRA CIVIL 

HRS 500.00 




M3 2.25 

B-002 



M3 52.42 

B-003 



M2 240.83 

B-004 



M2 98.36 

B-005 



M2 137.33 

B-006 



M2 51.60 

B-007 



M2 20.15 













IMPORTE 




KG 4,555.00 





M2 9.72 



METRO 


M2 39.40 




1.20 MTS 




M 4.80 




X 20 X 40 CM 

M 59.70 



PERALTE 

M 12.00 



FONTANERIA 

M2 239.36 




PZA 3.00 

C-002 


MM (12" Ø) 

PZA 3.00 

C-003 


DE 300 MM (12"Ø) 

M 120.00 

C-004 

C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 




FUNDIDO 


ALTA DENSIDAD 




300 MM (12" Ø) 



MM (4" A 12" Ø) 

M 3.00 

KG 1,735.00 

PZA 13.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

KG 1,255.00 












IMPORTE 





KG 480.00 











M 3.00 

M 120.00 

PZA 13.00 



C-005 


C-002 


(12" Ø) 







PAVIMENTADO 






PZA 3.00 

M3 421.00 

M3/KM 4,210.00 





PZA 3.00 

A-002 


AWG 

PZA 3.00 

A-003 


PARA 3/0 

PZA 3.00 



A-006 



PZA 6.00 














IMPORTE 


A-009 


16.5 MM X 457 MM 

PZA 4.00 







KGS 6.00 



750 

PZA 1.00 





PZA 3.00 




PZA 3.00 




MTS 200.00 




TMO 2.00 

A-020 



PZA 1.00 

A-021 



PZA 3.00 

A-022 



PZA 3.00 

A-023 





PZA 1.00 





PZA 1.00 



PZA 9.00 

A-026 



MTS 300.00 


A-028 

A-029 

A-030 







MTS 25.00 

PZA 10.00 

PZA 20.00 












IMPORTE 


A-031 

A-032 

A-033 

A-034 

A-035 

A-036 

A-037 

A-038 

A-039 

A-040 

A-041 

A-042 

A-043 

A-044 

A-045 

A-046 

A-047 

A-048 

A-049 

A-050 






AWG 



DIAMETRO 







DIAMETRO 














DIAMETRO 


DIAMETRO 







MM DIAM. 





MTS 20.00 

PZA 10.00 

MTS 25.00 

PZA 24.00 

PZA 1.00 

PZA. 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

MTS 50.00 

PZA 10.00 

PZA 6.00 

PZA 6.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 

PZA 40.00 

MTS 50.00 

PZA 4.00 

PZA 4.00 












IMPORTE 


A-051 

A-052 

A-053 

A-054 

A-055 


DIAM. 

















PZA 3.00 

PZA 4.00 

MTS 200.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

A-056 



PZA 8.00 

A-057 


DIAM. 

PZA 2.00 

A-058 


GALVANIZADA. 


PZA 4.00 


MARFIL 


PZA 3.00 



PZA 6.00 


A-062 



PAGO 1.00 

A-063 



PAGO 1.00 

A-064 



PZA 2.00 

A-065 



PZA 2.00 












IMPORTE 


A-066 

A-067 

A-068 






















EQUIVALENTE. 












PZA 1.00 

PZA 1.00 

ML. 200.00 












IMPORTE 


A-069 

A-070 

A-071 



















NIVEL. 






















LOTE 1.00 

PZA 1.00 

PZA 6.00 












IMPORTE 


A-072 

A-073 

A-074 

A-075 

A-076 

A-077 

A-078 

A-079 

A-080 

A-081 

A-082 

A-083 

A-084 










INSERTO. 




















DIAM. 











CASETA 6 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 3.00 

PZA 10.00 

PZA 10.00 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

LOTE 1.00 

PZA 30.00 

LOTE 1.00 












IMPORTE 



A-002 

A-003 


B-002 

B-003 

B-004 

B-005 

PRELIMINARES 


TOPOGRAFICO 



DE CEPA 



Y ACARREOS 


ESTRUCTURA 











VOLTEADOR 












M2 39.00 

M3 9.80 

M2 9.00 

ML 21.00 

M2 27.50 

PZA 9.00 

ML 27.00 

ML 42.00 












IMPORTE 


B-006 



D-002 

D-003 

D-004 

D-005 











MUROS 





ACABADOS 



ESPESOR. 




LADOS. 










HERRERIA 









M2 45.55 

M2 55.20 

M2 110.40 

ML 13.20 

M2 117.00 

M2 48.25 

M2 48.25 

PZA. 1.00 












IMPORTE 


E-002 


F-002 






OBRA EXTERIOR 






VOLTEADOR. 


PZA. 2.00 

ML 25.80 

M2 15.75 





A-002 


TOPOGRAFICO 

M2 697.00 

A-003 



M2 1,533.40 


A-005 

A-006 

A-007 


B-002 

B-003 


















M3 2,471.25 

M3 2,471.25 

M3 12.00 

M3 28.80 

M2 525.00 

M2 370.50 













IMPORTE 




D-002 


ALBAÑILERIA 




ACARREOS 





REVESTIDO 


M3 12.00 

M3 2,471.25 

M3 84,022.50 

SUBTOTAL DE PLATAFORMA DE CASETA 6: 

SUBTOTAL DE CARCAMOS DE BOMBEO, ELECTRIFICACION, CASETAS Y TERRAPLENES: 


ALCANTARILLAS Y COMPUERTAS 

ALCANTARILLA 1 

PRELIMINARES 

LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO M2 45.00 

A-002 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ML 45.00 

A-003 

A-004 

A-005 



C-002 

C-003 

EXCAVACION EN ZONA B DE 0 A 3 MTS. DE PROFUNDIDAD 

POR MEDIOS MANUALES, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN 

CAMION. INCLUYE AFINE 

RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, MAT. DE 

BANCO 


Y 12 HP 


FILTROS, PROTECCIÓN DE TALÚDES 




OBRA CIVIL 


CURADO DE F´C=100KG/CM2 




MUROS HASTA DE 3.0 M. DE ALTURA Y EN BONIFICACION 

EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE 

M3 32.50 

M3 70.00 

HRS 120.00 

M2 1.00 

M3 1.00 

M3 18.00 

M2 64.21 

C-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG 2,410.00 












IMPORTE 


C-005 

C-006 

C-007 

C-008 

C-009 




D-002 

PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUM., FABR. Y 

COLOCACION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCAS HEXAGONALES 

DE ACERO ASTM-A-325 DE ø = 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS TUERCAS 

HEXAGONALES DE ø = 5/8" x 3 1/2" DE ACERO ASTM-A-325. 

SUMINISTRO E INST. DE VÁSTAGO DE ACERO LAMINADO 

EN FRÍO, COLD ROLED 1045-A108-ASTM DE 3.15 m DE 

LONG. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MECANISMO ELEVADOR 

DE 2 TON. DE CAPACIDAD, PARA COMPUERTA 

DESLIZANTE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA 

DE 1/2" DE DIÁMETRO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO DE 

Fo. Go. DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. 



ACARREO 1er. KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, 

GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIONES EN CAMION 

VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO 

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o. DE MAT. PETREOS, 

ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIONES EN 

CAMION DE VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y 

LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO 


KG 184.00 

PZA. 20.00 

PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

KG 10.00 

M 13.00 

M3 75.00 

M3/KM 750.00 


PRELIMINARES 

A-001 LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO M2 45.00 


A-003 

A-004 

A-005 






BANCO 


Y 12 HP 





M3 32.50 

M3 70.00 

HRS 120.00 

M2 1.00 


SUBTOTAL DE ALCANTARILLA 1:











IMPORTE 



C-002 

C-003 


OBRA CIVIL 








M3 1.00 

M3 18.00 

M2 64.21 


C-005 


COLOCACION 

KG 184.00 

C-006 



PZA. 20.00 

C-007 

C-008 

C-009 




D-002 





LONG. 



DESLIZANTE 
















PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

KG 10.00 

M 13.00 

M3 75.00 

M3/KM 750.00 


PRELIMINARES 















IMPORTE 


A-003 

A-004 

A-005 



C-002 

C-003 





BANCO 


Y 12 HP 






OBRA CIVIL 








M3 32.50 

M3 70.00 

HRS 120.00 

M2 1.00 

M3 1.00 

M3 18.00 

M2 64.21 


C-005 


COLOCACION 

KG 184.00 

C-006 



PZA. 20.00 

C-007 

C-008 

C-009 







LONG. 



DESLIZANTE 







PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

KG 10.00 

M 13.00 












IMPORTE 



D-002 










M3 75.00 

M3/KM 750.00 


PRELIMINARES 



A-003 

A-004 

A-005 



C-002 

C-003 





BANCO 


Y 12 HP 






OBRA CIVIL 








M3 32.50 

M3 70.00 

HRS 120.00 

M2 1.00 

M3 1.00 

M3 18.00 

M2 64.21 


C-005 


COLOCACION 

KG 184.00 

C-006 



PZA. 20.00 

C-007 



PZA. 1.00 













IMPORTE 


C-008 

C-009 




D-002 



LONG. 



DESLIZANTE 
















PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

KG 10.00 

M 13.00 

M3 75.00 

M3/KM 750.00 


PRELIMINARES 



A-003 

A-004 

A-005 



C-002 





BANCO 


Y 12 HP 






OBRA CIVIL 





M3 32.50 

M3 70.00 

HRS 120.00 

M2 1.00 

M3 1.00 

M3 18.00 













IMPORTE 


C-003 




M2 64.21 


C-005 


COLOCACION 

KG 184.00 

C-006 



PZA. 20.00 

C-007 

C-008 

C-009 




D-002 





LONG. 



DESLIZANTE 
















PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

KG 10.00 

M 13.00 

M3 75.00 

M3/KM 750.00 


PRELIMINARES 



A-003 

A-004 





BANCO 

M3 32.50 

M3 70.00 













IMPORTE 


A-005 



C-002 

C-003 


Y 12 HP 






OBRA CIVIL 








HRS 120.00 

M2 1.00 

M3 1.00 

M3 18.00 

M2 64.21 


C-005 


COLOCACION 

KG 184.00 

C-006 



PZA. 20.00 

C-007 

C-008 

C-009 








LONG. 



DESLIZANTE 











PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

PZA. 1.00 

KG 10.00 

M 13.00 

M3 75.00 












IMPORTE 


D-002 






ESTRUCTURA DE CONTROL EN CAPITANIA 

M3/KM 750.00 



LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO 

EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE 

M2 50.00 

A-002 ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA, HASTA 

2.00 M DE PROFUNDIDAD 

M3 32.50 

A-003 


DE DIÁMETRO Y 12 H.P. 



HORA 120.00 





M3 1.02 



MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON PARAMENTOS 

ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO- 

ARENA 1:3 

M3 10.00 

C-003 


COLADO DE F'C=100 kg/cm2. 

M3 2.06 

C-004 


COLADO DE F'C=250 kg/cm2. 


M3 28.00 

C-006 TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA 

HASTA 3.0 M 

M2 17.42 

C-007 


LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.6 

M2 10.14 

C-008 


MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA 

M2 80.88 

C-009 BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE M2 98.03 



1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON) 

KG 10.00 

C-011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG 3,175.00 


SUBTOTAL DE ALCANTARILLA 6: 

SUBTOTAL DE ALCANTARILLAS Y COMPUERTAS:











IMPORTE 




D-002 

D-003 

D-004 

D-005 

D-006 

D-007 

D-008 

D-009 


E-002 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A- 

36, INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA. 

KG 1,367.00 


PIEZAS ESPECIALES Y EQUIPOS 


PZA 44.00 




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁSTAGO DE ACERO 

LAMINADO EN FRÍO, COLD ROLED 1045-A108-ASTM DE 

4.43 m DE LONGITUD. 



DESLIZANTE 



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE VARILLA 

LISA DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA ESCALERA MARINA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE P.V.C. SIN 

OJILLOS DE 15 cm (6"). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA ASFÁLTICA DE 2 

cm DE ESPESOR 



SUBTOTAL DE PIEZAS ESPECIALES Y EQUIPOS 

ACARREOS 

ACARREO DE MATERIALES, 1er. Km EN CAMINO PLANO 

REVESTIDO. 




RESUMEN DE PAQUETE 03 DRENAJE PLUVIAL 

COLECTOR 

CANAL A CIELO ABIERTO 

CARCAMOS DE BOMBEO, ELECTRIFICACION, CASETAS Y 

TERRAPLENES 

ALCANTARILLAS Y COMPUERTAS 

ESTRUCTURA DE CONTROL EN CAPITANIA 

PZA 4.00 

PZA 2.00 

PZA 2.00 

KG 50.00 

PZA 39.00 

M 14.28 

M2 11.42 

M 50.00 

M2 36.00 

M3/KM 576.00 


SUBTOTAL DE ESTRUCTURA DE CONTROL EN CAPITANIA:











IMPORTE 


RESUMEN GENERAL DE PAQUETES 

PAQUETE 01 PRELIMINARES 

PAQUETE 02 OBRAS DE PROTECCION CONTRA 

INUNDACIONES 

PAQUETE 03 DRENAJE PLUVIAL 

TOTAL DRENAJE PLUVIAL: 

EL IMPORTE TOTAL DE MI PROPUESTA ES : $ __________________ ( ____________________________________________________________________)SIN I.V.A. 





ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION 

OBRA: FECHA: 

UBICACION: CONTRATISTA: 

CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS A 

COSTO DIRECTO $ 

No. I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS UTILIZACION GASTO ANUAL 

1 GERENTE GENERAL 

2 GERENTE DE PRODUCCION 

3 GERENTE DE PLANEACION 

4 GERENTE DE CONTROL 

5 IGUALA ASESORIA FISCAL 

6 IGUALA ASESORIA LEGAL 

7 JEFE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

8 JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS 

9 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION 

10 CONTADOR 

11 JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION 

12 JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS 

13 CHOFERES 

14 ALMACENISTA GENERAL 

15 VELADOR 

16 TAQUIMECANOGRAFA 

17 MENSAJERO 

TOTAL 

No. II.- ALQUILERES Y AMORTIZACIONES UTILIZACION GASTO ANUAL 

1 ALQUILER OFICINA 

2 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

3 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 

4 ALQUILER ALMACEN 

5 DEPRECIACION INSTALACION ALMACEN 

6 DEPRECIACION EQUIPO ALMACEN 

7 MANTENIMIENTO EQUIPO ALMACEN 

8 LUZ OFICINA Y ALMACEN 

9 TELEFONO OFICINA Y ALMACEN 

10 DEPRECIACION AUTOS DE OFICINA 

11 MANTENIMIENTO AUTOS DE OFICINA 

12 DEPRECIACION CAMIONETAS OFICINA 

13 MANTENIMIENTO CAMIONETAS OFICINA 

TOTAL II





OBRA: FECHA: 


No. III.- OBLIGACIONES Y SEGUROS GASTO ANUAL 

1 CUOTAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 

2 ANUALIDAD C.N.I.C. 

3 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA 

4 SEGUROS AUTOMOVILES 

5 SEGUROS CAMIONETAS 

6 MULTIPOLIZA (ROBO OFICINA CONTENIDOS 

VALORES TRANSPORTE, INCENDIO) 

TOTAL III 

No. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL 

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES 

2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS 

3 IMPRESOS OFICINA 

4 PAPELERIA OFICINA 

5 COPIAS HELIOGRAFICAS 

6 COPIAS XEROGRAFICAS 

7 ARTICULOS DE LIMPIEZA 

8 VARIOS 

No. 

TOTAL IV 

IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL 

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES 

2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS 

3 IMPRESOS OFICINA 

4 PAPELERIA OFICINA 

5 COPIAS HELIOGRAFICAS 

6 COPIAS XEROGRAFICAS 

7 ARTICULOS DE LIMPIEZA 

8 VARIOS 

No. 

TOTAL IV 

V.- CAPACITACION Y PROMOCION GASTO ANUAL 

1 GASTOS CONCURSO 

2 PROYECTOS NO REALIZADOS 

3 CELEBRACIONES OFICINA 

4 PROPAGANDA 

5 GASTOS DE CONSUMO 

6 ATENCION A CLIENTES 

7 CAPACITACION 

TOTAL V 

C.N.I.C. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION





OBRA: FECHA: 


CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS A 

COSTO DIRECTO $ 

PARTIDAS 

I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

II ALQUILERES Y AMORTIZACIONES 

III OBLIGACIONES Y SEGUROS 

IV MATERIALES DE CONSUMO 

V CAPACITACION Y PROMOCION 

SUMA INDIRECTOS DE OPERACION 

VOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTO 

INCIDENCIA A COSTO DIRECTO 

TOTAL 

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 

(EJEMPLO) 

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA: 

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION 

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO: 

UBICACION: 

DURACION DE LA OBRA 

No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTE 

MES 

I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

RESIDENTE 

AUXILIAR DE RESIDENTE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

VELADOR 

CHOFER 

TOTAL I 


MES 

II.- TRASLADO PERSONAL A OBRA 

TOTAL II EN OBRAS LOCALES NO SE CONSIDERA 


MES 

III.- COMUNICACIONES Y FLETES 

TELEFONO OBRA 

TRANSPORTE, EQUIPO MENOR Y 

ENSERES. (POR FLETE) 

CAMIONETA OBRA, INCLUYE: 

MANTENIMIENTO Y GASOLINA 

TOTAL III 


MES 

IV.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

CERCA Y PUERTAS 

OFICINA 

BODEGA CUBIERTA 

SANITARIOS 

INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL 

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 

TOTAL IV




(EJEMPLO) 

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA: 

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION 

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO: 

UBICACION: 

DURACION DE LA OBRA 


MES 

V.- CONSUMOS Y VARIOS 

CONSUMO LECTRICO 

CONCUMO AGUA 

EQUIPO OFICINA DEPREC. 

FOTOGRAFIA 

SINDICATO Y LETREROS 

PAPELERIA Y COPIAS 

VARIOS 

OTROS GASTOS (FIANZAS DE OBRA, 

SEGUROS, ETC.) 

TOTAL V 

R E S U M E N D E C O S T O S INCIDENCIA IMPORTES 

I GASTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 

II TRASLADOS PERSONAL OBRA 

III COMUNICACIONES Y FLETES 

IV CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

V CONSUMO Y VARIOS 

SUMA INDIRECTOS OBRA 

COSTO DIRECTO DE OBRA 

COSTO DIRECTO DE CAMPO EN % 

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO




ANALISIS DE PRECIO UNITARIO FECHA: 

OBRA: CONCURSO: 


CLAVE: UNIDAD: LUGAR: 

ESPECIFICACION: 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

INCIDENCIA % TOTAL MATERIALES 

MANO DE OBRA UNIDAD (1/R) REND. S. REAL IMPORTE 

INCIDENCIA % TOTAL MANO DE OBRA 

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

INCIDENCIA % TOTAL EQUIPO: 

HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

INCIDENCIA % TOTAL HERRAMIENTA: 

OBSERVACIONES: MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

EQUIPO: 

HERRAMIENTA: 

ELABORO: COSTO DIRECTO: 

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, 

AUTORIZO: UTILIDAD, SAR, INFONAVIT Y SECODAM: 

PRECIO UNITARIO:


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 


ANALISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA 

CONCURSO: CONTRATISTA: FECHA DE INICIO: 

OBRA: UBICACION: FECHA: 

FECHA DE TERMINO: 

CLAVE UNIDAD CONCEPTO CONSID VALOR 

CD MILL /SM COSTO DIRECTO OBRA D 

PV MILL / SM PRECIO DE VENTA = CD x FSC S 

UN MILL / SM UTILIDAD NETA = CD x FIF x UE S 

AM MILL / SM ANTICIPO MATERIALES % PV = S 

CV MILL / SM COSTO DE VENTAS = PV-UN-AM S 

AI MILL / SM ANTICIPO INICIAL % PV = S 

TC MESES TIEMPO DE CONSTRUCCION D 

PE MESES PERIODO ENTRE ESTIMACIONES D 

TP MESES TIEMPO DE PAGO D 

n DECIMAL NUMERO DE ESTIMACIONES TC/PE = D 

VE MILL / SM VALOR ESTIM. ( CV + UN )/ n = S 

TAM % DESC. TASA ACTIVA MENSUAL= ( TR / 12 ) D 

FIF % FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO D 

NF= CV [ TC + + ] - [ VE x PE x n ( n + 1 ) ] - [ AI 

2 2 VE 

NF= [ + + ] - [ x x ( + 1 ) ] - [ 

2 2 

NF= [ ] - ( ) - = 

NF= - - = 

P A G O D E I N T E R E S E S T O T A L E S = P I T 

PIT = NF x TAM = x = 

F= PIT = = = x = 

CD x FIF x 

NOMENCLATURA : D = DATOS 

FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO S = SUPOSICION 

UE = UTILIDAD ESPERADA PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES 

NF = NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO CD = COSTO DIRECTO 

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO MILL = MILLONES 

TAM = TASA ACTIVA MENSUAL F = FINANCIAMIENTO 

TR = TASA DE REFERENCIA ( TIIP ;TIIE ; CETES ; CPP ; ETC. ) TR = 

2 

2 

] 

]


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 


U T I L I D A D D E C O N C U R S O 

OBRA : FECHA INICIO FECHA : 

UBICACION : FECHA TERMINACION : 

DURACION DE LA OBRA : CONTRATISTA : CONCURSO : 


CLAVE UNIDAD C O N C E P T O VALOR 

TPA % TASA PASIVA ANUALIZADA A LA FECHA D 

REA % RIESGO EMPRESARIAL ANUALIZADO D 

TEA % TECNOLOGIA E INVESTIGACION ANUALIZADA DE LA EMPRESA D 

TAT % TASA ANUALIZADA TOTAL = TPA + REA + TEA D 

PV MILES PRECIO DE VENTA DE LA OBRA S 

CC MILES CAPITAL DE TRABAJO DE LA OBRA D 

RC % REVOLVENCIA DE CAPITAL = PV / CC S 

UE % UTILIDAD ESPERADA 0 TAT / RC S 

U T I L I D A D A N T E S D E I M P U E S T O S 

UI % UTILIDAD INDISPENSABLE = ( UE x FSC ) / FIF ) = ( D 

GND % GASTOS NO DEDUCIBLES EN LA OBRA = SUMA GASTOS NO DEDUCIBLES / CD x ( 1 / FIF ) D 

UAI % UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS = UI + GND D 

C A R G O S I M P O S I T I V O S 

ISR % IMPUESTO SOBRE LA RENTA D 

PTU % PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES D 

SCI % SUMA CARGOS IMPOSITIVOS = ISR + PTU D 

U T I L I D A D D E S P U E S D E I M P U E S T O S 

FAI % FACTOR DE AJUSTE IMPOSITIVO = 1 - SCI D 

UDI % UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS = UAI / FAI D 

O T R O S C A R G O S A L P R E C I O D E D U C I B L E S 

OCPD % OTROS CARGOS AL PRECIO DEDUCIBLES = (SUMA x FSC ) / FIF D 


UC % UTILIDAD DE CONCURSO = UDI + OCPD = D R 

NOTAS ; 

D = DATOS SM = SALARIO MINIMO 

S = SUPOSICION FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO 

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO UC = UTILIDAD DE CONCURSO 

OCPD= I.C.I.C. + O.B.S. + SUPERVISION D.D.F. + COLEGIOS +IMPREVISTOS + OTROS CONCEPTOS 

D R = DATO RESULTANTE




FACTOR DE SOBRECOSTO 

FACTOR DE SOBRECOSTO FECHA INICIO : FECHA : 

FECHA TERMINACION : 

OBRA : CONTRATISTA : CONCURSO : 

UBICACION : 

No. C O N C E P T O CONSIDERACION % D E C I M A L E N L A C E ACUMULADO 

C O S T O D I R E C T O 

1 GASTO OPERACION S / CD + 

2 GASTO DE CAMPO S / CD + 

3 FINANCIAMIENTO DE OBRA S / A x 

4 UTILIDAD EN CONCURSO S / A x 

5 

INFONAVIT 5.00% DEL ____ 

%DE LA M.O. x ( SDBC/SIRF ) S / CD 

+ 

6 

S.A.R. 2.00% DEL ____ % DE LA 

M.O. x ( SDBC/SIRF ) S / CD 

+ 

7 SECODAM 

( 6 / ( 1 - 0.005 ) ) - 6 S / PV + 

F . S . C. 

N O T A S : 

S/CD = SOBRE COSTO DIRECTO 

S/A = SOBRE ACUMULADO 

S/PV = SOBRE PRECIO DE VENTA 

SDBC = SALARIO DIARIO BASE DE COTIZACION 

SIRF = SALARIO INDIVIDUAL REAL FINAL 

F.S.C. = FACTOR DE SOBRE COSTO = INDIRECTO+ FINANCIAMIENTO+ UTILIDAD+ INFONAVIT+ SAR+ SECODAM 

NOTA : FINANCIAMIENTO USADO FORMULA FLUJO DE CAJA

UNIDADES 

DENOMINACION 

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 4 


EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA 

CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001 

TIPO 

(MODELO) 

_____________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

MARCA (DE 

LA 

MAQUINA) 

SERIE Y 

NUMERO 

(MAQUINA 

PROPIA) 

CAPACIDAD 

(DE LA 

MAQUINA) EDAD 

AÑOS 

PROPIA 

RENTADA 

POR ADQUIRIR 

PROPIETARIO ACTUAL 

UBICACION 

ACTUAL 

______________________________ 

FIRMA 

LAPSO DURANTE EL 

CUAL SE UTILIZARA


ANALISIS DE COSTOS DEL FINANCIAMIENTO DE CONTRATISTA FECHA DE INICIO VIGENCIA 

LOS TRABAJOS POR FLUJO DE CAJA 

OBRA: UBICACION CONCURSO FECHA DE TERMINO FECHA: 

AÑO 2000 

CLAVE CONCEPTO MES IMPORTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

AVANCES 

AVANCE DE OBRA PARCIAL 

ESTIMACIONES 

INGRESOS 

POR ANTICIPOS 

POR ESTIMACIONES 

AMORTIZACION DE ANTICIPOS 

RETENCIONES 

SECODAM 

ICIC 

SUMA DE INGRESOS 

EGRESOS A COSTO DIRECTO 

MATERIALES COMPRA DIRECTA 

MATERIALES COMPRA DIFERIDA 

SUBCONTRATO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES 

EQUIPOS Y OPERACION 

SUMA DEL COSTO DIRECTO 

INDIRECTOS 

GASTOS IND. OF. CENTRAL 

GASTOS IND. DE OBRA 

IMPREVISTOS 

FIANZAS DE OBRA 

I.S.R. 

SUMA TOTAL EGRESOS 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 

EGRESOS 

DIFERENCIA PARCIAL 

DIFERENCIA ACUMULADA 


TASA PASIVA MENSUAL 

TASA ACTIVA MENSUAL 

FINANCIAMIENTO PARCIAL 

FINANCIAMIENTO ACUMULADO 



COSTO FINANCIERO DE OBRA COSTO FINANCIAMIENTO = F= PIT = 

I.S.R. = ENTERO PROVISIONAL 3.5% DE LOS INGRESOS DEL MES ANTERIOR PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES 

CD X FII 

TASA PASIVA ANUAL CD = COSTO DIRECTO 

TASA ACTIVA ANUAL FII = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA LOS IMPREVISTOS



A).-PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES 

CONCURSO No. RELATIVO A: DE EROGACIONES. 

CANTIDAD DURACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

No. DESCRIPCION DEL EQUIPO DE DIAS DIAS PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACION 

OBRA CALENDARIO EFECTIVO CALENDARIO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

SUMA 

MONTOS MENSUALES DE ESTA HOJA 

MONTOS MENSUALES TOTALES 

MONTOS MENSUALES ACUMULADOS 

% DE MONTOS MENSUALES 

RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13 


DE EROGACIONES. 

OBRA: CONCURSO No. 

LOCALIDAD CONTRATO No. 

MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA: 

CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES 

OBRA: CONCURSO No. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES 

TOTALES 

RECURSOS MATERIALES UNIDAD % POR M E S E S 

ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SUMA 





FECHA DE INICIACION DE DE 2001. 

FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DE 2001.



DE EROGACIONES 





OBRA: CONCURSO No. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO. 

TOTALES 

RECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S 


SUMA 





FECHA DE INICIACION DE DEL 2001. 

FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.



DE EROGACIONES 





OBRA: CONCURSO No. C).- 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO. 

TOTALES 

RECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S 


SUMA 







UNIDADES 

DENOMINACION 



D).- RESUMEN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA 

CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001. 

TIPO 

(MODELO) 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA 

MARCA (DE LA 

MAQUINA) 

SERIE Y NUMERO CAPACIDAD (DE 

(MAQUINA PROPIA LA MAQUINA) 

EDAD 

AÑOS 

PROPIA 

RENTADA 

POR ALQUIRIR 

PROPIETARIO ACTUAL 

UBICACION 

ACTUAL 

FIRMA 

LAPSO DURANTE EL 

CUAL SE UTILIZARA




OBRA: CONCURSO No. DE EROGACIONES. 



OBRA: CONCURSO No. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA 

TOTAL % 

CONCEPTOS PRESUPUESTADO DE LA M E S E S 

CLAVE DESCRIPCION PARTIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

SUMA 










MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 

59079001-015-01; RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA 

MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA. 

EN LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 

2001, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MINATITLAN, VER., SE PROCEDE A LEVANTAR LA MINUTA 

DEL CONCURSO No. 59079001-015-01. 

LISTA DE PRESENTES 

1.- IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. 

DE C.V. 

2.- ELHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3.- DIAZ IGA EDIFICACIONES URBANAS E 

INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

REGIONAL 

ING. ROLANDO MONTALVO CHAGALA. 

SUBDIRECTOR DE EDIFICACION LA DGOP. 

ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

A).- ACLARACIONES GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 

ESTADO A LOS PARTICIPANTES: 

1. LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS, ETC., 

TRABAJO, EQUIPO Y PERSONAL CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 13 DEL PAQUETE DE 

CONCURSO, ASIMISMO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA INCISO “A” 

DEBERAN REALIZARSE DE MANERA CONGRUENTE, CON ESTRICTO APEGO A LAS 

NECESIDADES DE LA OBRA Y A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO, 

PRESENTANDOSE POR LAS PARTIDAS ESPECIFICADAS EN EL CATALOGO DE CONCURSO. 

2. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS 

OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE 

ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994 Y LO PUBLICADO EL 15 DE MARZO DE 1996 ASI COMO LO 

ESTABLECE EL DOCUMENTO 12 DEL PAQUETE DE CONCURSO DEL QUE SE ANEXAN LOS 

EJEMPLOS CORRESPONDIENTES. 

3. EN LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN MUESTRAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN 

COMPACTACIONES, TERRACERIAS, RELLENOS, ASI COMO DOSIFICACIONES Y PRUEBAS DE 

CONCRETOS, DEBERAN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, 

CON EL LABORATORIO QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE LA DEPENDENCIA. 

4. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LAS 

ESPECIFICACIONES DE SU CATALOGO Y/O PLANOS INCLUIDAS EN EL PAQUETE DE CONCURSO 

Y QUE PARA CADA CONCEPTO SE TIENE ASIGNADA UNA CLAVE ESPECIFICA. 

5. EN LOS CASOS QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DEBERA 

COMPROBARLO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS ORIGINAL Y COPIA PARA SU 

COTEJO, O EN SU DEFECTO COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO Y/O, CONTADOR AUDITOR. 

6. SI ALGUNA EMPRESA EN EL CASO DE REQUERIR DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA 

PRESENTAR SU COTIZACION CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, ESPECIFICAMENTE PARA EL 

CONCURSO QUE NOS OCUPA. 

7. LAS BASES, PLANOS Y RELACION DE LOS MISMOS PROYECTOS DE CONCURSO DEBERAN 

PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE 

APERTURA DE PROPUESTAS, (DOCUMENTO 8) , O EN SU CASO FORMULAR Y FIRMAR EL 

ESCRITO. 

8. SE LES REITERA QUE LA DEPENDENCIA VERIFICARA EN EL SITIO QUE INDICAN LOS 

CONCURSANTES LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA CUANDO LO CONSIDERE 

NECESARIO. 

9. EN EL DOCUMENTO 9, REFERENTE AL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DICHO 

ESCRITO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE.

10. DE PREFERENCIA DEBERA UTILIZAR LOS MODELOS QUE SE ANEXAN EN LAS BASES DEL 

CONCURSO, O AQUELLOS ELABORADOS POR EL CONCURSANTE Y QUE YA TENGA 

COMPUTARIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INFORMACION, PRESENTACION 

Y CONTENIDO DE LOS SOLICITADOS; CON EXCEPCION AL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS 

Y CANTIDADES DE OBRA DOCUMENTO 11 QUE DEBERA SER UTILIZADO EL ORIGINAL, SE 

LLENARA EN FORMA ESCRITA, Y/O A MAQUINA DEBIENDO PRESENTARSE SIN 

CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS, O BIEN POR MEDIO 

ELECTROMAGNÉTICO, IMPRESO Y EN DISQUETE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO 

PROPORCIONA LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO, TAL COMO ESTA 

DISPUESTO EN LAS BASES DEL CONCURSO CLAUSULA DECIMA PRIMERA INCISO A). 

11. DE IGUAL FORMA, SE LES NOTIFICA LA FECHA DE APERTURA PARA ESTE CONCURSO ES EL 

DIA 17 ( DIECISIETE ) DE OCTUBRE A LAS 10:30 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SITA EN LA AV. 

LAZARO CARDENAS No. 18, COLONIA ESTHER BADILLO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. 

12. LOS LETREROS DE LA OBRA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBERAN CONSIDERARLOS EN 

LOS ANALISIS DE SUS INDIRECTOS, TAL COMO SE LO SEÑALA LAS BASES DEL CONCURSO. 

CLAUSULA DECIMA INCISO “F”. 

13. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA, DEBERAN SER FIRMADOS 

POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SINO SERA MOTIVO DE 

DESCALIFICACION. 

14. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONSIDERAR EL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA 

NOMINA, DENTRO DE SU FACTOR DE SALARIO REAL. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA 

ING. ROLANDO MONTALVO CHAGALA

B).-EXPOSICIÓN DE DUDAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: 

Las empresas (IDINSA de C.V., Díaz Iga Edificaciones Urbanas e Industriales, SA de CV y Elher 

Construcciones, SA de CV) quedan implícitas sus preguntas. 

No. Pregunta 

1. ¿El formato para los precios unitarios será desglosando cada uno de los 

conceptos (Utilidad parcial + SAR + Infonavit + Secodam) o solo se expresara 

un factor de sobrecosto? 

2. Dentro de los formatos para los programas existe una columna que indica 

“ACT” ¿Qué dato es el solicitado en dicha columna? 

3. ¿Estará permitido entregar todos los documentos en formatos impresos por 

nuestros paquetes de computo? 

4. ¿Cuál será el área en la que se realizara el dragado? 

5. Solicitamos se nos indique el lugar en el que se depositara el material que 

resulte del dragado. 

6. Dentro del equipo que se solicitan se especifica el de neumático o vibratorio 

para el hincado del tablaestacado ¿Queda eliminada la posibilidad de utilizar 

el de gravedad? (Porque el fabricante recomienda todas las gamas de estos 

equipos. 

7. Requerimos se nos defina si el estudio de impacto ambiental es de 

competencia Federal o Estatal 

8. Necesitamos que especifique el tipo de arreglo en que consistirá el diseño del 

tablaestacado y su croquis correspondiente, ya que en los planos 

proporcionados no se aprecia detalle ni accesorios. 

9. ¿Cuántos tensores se utilizaran por metro cuadrado de tablaestacado? 

10. ¿Se puede entregar el programa de obra por fase de trabajo en lugar del de 

conceptos?, ya que estos rebasan los 1100 conceptos y el tiempo de 

presentación son muy cortos. 

11. La unidad manejada en el catalogo de conceptos varia contra el de las 

especificaciones 

2.D) Monumentación Pieza Vs Mon. 

2.F) Restitución Escala Km2 Vs Has 

2.G) Planos Km2 Vs Has 

2.H) Mosaico Km2 Vs Has 

12. Solicitamos se proporcione una prorroga de 20 días al plazo establecido para 

la presentación de la propuesta técnica, debido a la amplitud del proyecto y la 

diversidad de actividades exige mayor tiempo para realizar un análisis mas 

certeros y no incurrir en imprecisiones debidas a la premura. 

13. ¿Se capturaran los conceptos con diferente texto e igual clave? 

14. En el concepto no. A-003 en los cárcamos de bombeo: Excavación en agua, 

esta dado por M2, ¿Es correcta esta unidad? 

15. En las bases de concurso, inciso “F”, se indica que los impuestos sean 

considerados dentro de los análisis de indirectos y utilidad, solicitamos se nos 

especifique donde consideramos el Impuesto del 2% Sobre la Nomina, ya que 

no podemos duplicar estos cargos. 

16. En el formato de Relación de Maquinaria, Documento 4 inciso “C”, subíndice 

“b”, contiene dos columnas donde solicitan “Edad” y en otra “Años”, ¿Podrían 

indicar a que se refieren los datos solicitados y cual es la diferencia entre 

ellos? 

17. ¿Que criterio prevalece entre el catalogo y las especificaciones?

18. Se solicitan los detalles constructivos de soporterías e información 

complementaria para los conceptos marcados como lotes (A-066; A-054 A- 

069) 

19. La prorroga solicitada por los participantes se pide se tome en cuenta la 

entrega de dos planos en este Acto y los detalles constructivos pendientes, 

así como la entrega extemporánea de la documentación de concurso 

20. Se requiere información técnica del AZ-18 y de que protección requiere 

21. El programa de obra no puede ser definitivo porque depende de los estudios 

solicitados en el Catalogo. 

22. Se solicita detalle de instalación de tensor del tablaestacado en el pilote. 

23. Se solicita detalle de fabricación del pilote. 

24. Se solicita procedimiento constructivo del hincado del pilote.

C).-ACLARACIONES PARTICULARES A LAS DUDAS EXPUESTAS POR LAS EMPRESAS 

PARTICIPANTES: 

No. Pregunta Respuesta 

1. ¿El formato para los precios unitarios 

será desglosando cada uno de los 

conceptos (Utilidad parcial + SAR + 

Infonavit + Secodam) o solo se 

expresara un factor de sobrecosto? 

2. Dentro de los formatos para los 

programas existe una columna que 

indica “ACT” ¿Qué dato es el 

solicitado en dicha columna? 

3. ¿Estará permitido entregar todos los 

documentos en formatos impresos 

por nuestros paquetes de computo? 

4. ¿Cuál será el área en la que se 

realizara el dragado? 

5. Solicitamos se nos indique el lugar en 

el que se depositara el material que 

resulte del dragado. 

6. Dentro del equipo que se solicitan se 

especifica el de neumático o 

vibratorio para el hincado del 

tablaestacado ¿Queda eliminada la 

posibilidad de utilizar el de gravedad? 

(Porque el fabricante recomienda 

todas las gamas de estos equipos. 

7. Requerimos se nos defina si el 

estudio de impacto ambiental es de 

competencia Federal o Estatal 

8. Necesitamos que especifique el tipo 

de arreglo en que consistirá el diseño 

del tablaestacado y su croquis 

correspondiente, ya que en los 

planos proporcionados no se aprecia 

detalle ni accesorios. 

9. ¿Cuántos tensores se utilizaran por 

metro cuadrado de tablaestacado? 

10. ¿Se puede entregar el programa de 

obra por fase de trabajo en lugar del 

de conceptos?, ya que estos rebasan 

los 1100 conceptos y el tiempo de 

presentación son muy cortos. 

11. La unidad manejada en el catalogo 

de conceptos varia contra el de las 

especificaciones 

2.D) Monumentación Pieza Vs 

Mon. 

2.F) Restitución Escala Km2 Vs Has 

2.G) Planos Km2 Vs Has 

2.H) Mosaico Km2 Vs Has 

Se harán de acuerdo al formato proporcionado por la 

Dependencia (Factor de Sobrecosto) 

Se refiere a las claves 

Se aceptaran los formatos de los paquetes de Precios 

Unitarios, con excepción del catalogo de conceptos 

(Será llenado el proporcionado por la Dependencia) 

Se vio físicamente durante el recorrido de visita de obra 

Se vio físicamente durante el recorrido de visita de obra 

Se realizara en base a las especificaciones 

proporcionadas por esta Dependencia. 

Para objeto de concurso se considerara Federal. 

Se entrega copia del diseño durante la junta de 

aclaraciones. 

A cada 12 (Doce) metros lineales se instalara 1 (un) 

tensor 

Se aceptara el programa por partida, la empresa 

ganadora se comprometerá a entregar el Programa de 

Obra por concepto. 

Se tomaran como correctas las unidades asentadas en 

el Catalogo de Conceptos

12. Solicitamos se proporcione una 

prorroga de 20 días al plazo 

establecido para la presentación de la 

propuesta técnica, debido a la 

amplitud del proyecto y la diversidad 

de actividades exige mayor tiempo 

para realizar un análisis mas certeros 

y no incurrir en imprecisiones debidas 

a la premura. 

13. ¿Se capturaran los conceptos con 

diferente texto e igual clave? 

14. En el concepto no. A-003 en los 

cárcamos de bombeo: Excavación en 

agua, esta dado por M2, ¿Es correcta 

esta unidad? 

15. En las bases de concurso, inciso “F”, 

se indica que los impuestos sean 

considerados dentro de los análisis 

de indirectos y utilidad, solicitamos se 

nos especifique donde consideramos 

el Impuesto del 2% Sobre la Nomina, 

ya que no podemos duplicar estos 

cargos. 

16. En el formato de Relación de 

Maquinaria, Documento 4 inciso “C”, 

subíndice “b”, contiene dos columnas 

donde solicitan “Edad” y en otra 

“Años”, ¿Podrían indicar a que se 

refieren los datos solicitados y cual es 

la diferencia entre ellos? 

17. Que criterio prevalece entre el 

catalogo y las especificaciones. 

18. Se solicitan los detalles constructivos 

de soporterías e información 

complementaria para los conceptos 

marcados como lotes (A-066; A-054 

A-069) 

19. La prorroga solicitada por los 

participantes se pide se tome en 

cuenta la entrega de dos planos en 

este Acto y los detalles constructivos 

pendientes, así como la entrega 

extemporánea de la documentación 

de concurso 

20. Se requiere información técnica del 

AZ-18 y de que protección requiere 

21. El programa de obra no puede ser 

definitivo porque depende de los 

estudios solicitados en el Catalogo. 

Esta solicitud será sometida a la decisión de la 

Dirección General de Obras Publicas 

Se capturarán de acuerdo a las claves establecidas por 

el Catalogo de Conceptos. 

Se corrige la unidad a M3 (Metro cúbico) 

Este concepto se deberá considerar dentro del Factor 

de Salario Real. 

Se ocupara solo la columna denominada “Edad” y se 

omitirá la denominada “Años” 

Se consideraran en general las Especificaciones, con 

excepción en lo expresado en la presente. 

Los detalles e información será proporcionada vía fax 

por esta Dependencia el día Jueves 11 del presente 

mes. 

Se considerara para la decisión que proceda. 

Se entrega ficha técnica, y la protección anticorrosiva 

se pide RP-5 

El ganador detallara.

22. Se solicita detalle de instalación de Se hará detalle y se hará llegar vía fax el día Jueves 11 

tensor del tablaestacado en el pilote. del presente. 

23. Se solicita detalle de fabricación del Se hará detalle y se hará llegar vía fax el día Jueves 11 

pilote. 

del presente. 

24. Se solicita procedimiento constructivo Deberá ser por medio de martillo o sistema de fricción. 

del hincado del pilote. 

Con relación a las preguntas de la 

Compañía I 

CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS QUE NO CONTEMPLEN LO SOLICITADO EN ESTA MINUTA 

ASI COMO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO ES MOTIVO PARA PROCEDER A 

DESECHAR LA PROPUESTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO Y EN 

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD. 

TAMBIEN SE LES COMUNICA QUE LA EMPRESA GANADORA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE 

OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO SU FINIQUITO DE OBRA, 

BITACORA Y ACTA DE ENTREGA ANTES DE LOS 30 DIAS POSTERIORES DE SU TERMINACION. 

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A LA FIRMA Y RUBRICA DE TODAS LAS HOJAS AL 

CALCE, Y CIERRE DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO LAS 15 HORAS MISMA FECHA.

RELACION DE EMPRESAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR LICITACION 

PUBLICA No. 59079001-015-01; RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 


DE C.V. 



INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 

NOTA: ESTA MISMA FECHA SE REALIZO LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL 

DE OBRAS PUBLICAS 

ING. ROLANDO MONTALVO CHAGALA. 

FIRMA DE ASISTENCIA 

Ing. Fernando Nieves M. 

Israel Sandoval Ponce 

Ing. Jesús Gómez López 

_______________________________




FORMULACION DE PREGUNTAS PARA EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-015- 

01; RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DEL RIO 

COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA. 

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: 

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

CARGO EN LA EMPRESA: 

Y/O PROFESION: 

DEBERA FORMULAR Y NUMERAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO Y DARLE LECTURA A 

CADA UNA DE ELLAS, Y AL FINAL FIRMAR EL PRESENTE CUESTIONARIO. 

PREGUNTAS: 

1.- 

2.- 

HOJA 1 DE 2

XALAPA, VER., 9 DE OCTUBRE DE 2001 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

_______________________________________________ 

NOTA: EN CASO DE NO ALCANZAR ESTAS HOJAS PARA LA ELABORACION DE PREGUNTAS, 

PUEDE ANEXAR HOJAS BLANCAS DEBIDAMENTE NUMERADAS Y RUBRICADAS. 

HOJA 2 DE 2

Secretaria de Desarrollo Regional del 

Estado de Veracruz-Llave. 

A QUIEN CORRESPONDA: 



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ 

REPRESENTANTE ACREDITADO DE; IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V., 

SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO 

DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 

59079001-015-01; RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA 

MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA., Y QUE HA 

CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA 

CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

XALAPA, VER., 9 DE OCTUBRE DE 2001. 


REPRESENTANTE DE LA D.G.O.P. 

ING. ROLANDO MONTALVO CHAGALA.







REPRESENTANTE ACREDITADO DE; ELHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA 

DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE 

REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-015-01; 

RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DEL RIO 

COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA., Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN 

QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE 

PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 











REPRESENTANTE ACREDITADO DE; DIAZ IGA EDIFICACIONES URBANAS E INDUSTRIALES, 

S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ 

VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION 

PUBLICA No. 59079001-015-01; RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA., Y QUE HA 

CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA 

CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 








ACTA DE APERTURA: PROPUESTA TECNICA- ECONOMICA 

ACTA PRIMERA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NUMERO 59079001-015-01., RELATIVO A: 

LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS 

EN MINATITLAN, VER., 1ª. ETAPA. 

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS DIEZ TREINTA HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 

ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ-LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA 

PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO 

DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DE 

PROPUESTAS, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, 

REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE LOS 

CONCURSANTES E INVITADOS. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A 

RECIBIR LOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE QUE CONTIENEN LA 

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, DE LOS PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBIERON PARA ESTE 

CONCURSO Y QUE ESTAN PRESENTES; SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES, 

REVISÁNDOSE DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, 

ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS 

BASES DEL CONCURSO. 

PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICA - ECONOMICA Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL 

QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES 

LAS REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON: 

HOJA 1 DE 3

EMPRESA 

1.- IMPULSORA DE 

DESARROLLO INTEGRAL, S.A. 

DE C.V. 

2.- ELHER CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 

3.- DIAZ IGA EDIFICACIONES 

URBANAS E INDUSTRIALES, S.A. 

DE C.V. 

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-015-01. 

PROPUESTA TÉCNICA- 

ECONÓMICA 

$ 121’109,952.97 

SIN I.V.A. 

$ 97’104,699.53 

SIN I.V.A. 

$ 101’356,097.63 

SIN I.V.A. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

___________________________ 

LIC. OLEGARIO ORTIZ 

ENZASTEGUI. 

___________________________ 

C. ISRAEL SANDOVAL PONCE. 

___________________________ 

ING. JESÚS GOMEZ LOPEZ. 

FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS 

PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO 

EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU 

REVISIÓN DETALLADA. 

OPORTUNAMENTE SE DARA A CONOCER A LOS PARTICIPANTES, EL LUGAR, HORA Y FECHA, 

PARA LA SEGUNDA ETAPA DE ESTE ACTO, CORRESPONDIENTE AL FALLO Y ADJUDICACION DEL 

CONCURSO DE MERITO. 

LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA 

NO INVALIDA ESTE DOCUMENTO, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS 

CORRESPONDIENTES INVITACIONES. 

HOJA 2 DE 3


PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN 

PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, 

FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU ALCANCE Y 

OBLIGATORIEDAD LEGAL. 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

C. P. RICARDO GARCIA GUZMAN. 

DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. 

LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ. 

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN XALAPA. 

C. P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO. 

SUBDIRECCION DE EDIFICACIÓN DE LA DGOP. 


UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

DE LA DGOP. 

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ. 

LIC. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ. 


DEL ESTADO 

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN. 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION 

Y ADMINISTRACION DE LA SEDERE. 

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR. 

CONTRALORIA INTERNA DE LA SEDERE. 

C. P. FERNANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ 

GUERRERO. 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

NORMATIVIDAD A LA OBRA PUBLICA 

DE LA CONTRALORÍA INTERNA. 

ING. FELIX UTRERA JACOME. 

HOJA 3 DE 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE 



COMITE PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS 

DICTAMEN TECNICO 

NOMBRE DE LA OBRA: LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER. 

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP/013 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59079001-015-01 

EMPRESA: ELHER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 

PARA ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PUBLICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2001 EN LOS PERIODICOS, DIARIO DE 

XALAPA, DIARIO DEL ISTMO Y GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE TRES (3) EMPRESAS. 

EL DE O DEL 2001, DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICO-ECONOMICAS, PRESENTARON SU PROPUESTA LAS 

TRES EMPRESAS (3) , ACEPTÁNDOSE LAS TRES (3) PARA SU ANALISIS Y REVISION, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA. 

EN EL ANÁLISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y ACEPTADAS SE TOMARON EN CONSIDERACION TODOS 

LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS QUE INCIDEN EN ESTA. 

CON BASE EN LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN ÉL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ, LA DEPENDENCIA PROCEDE A EMITIR EL FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-015-01 RELATIVO A: LA 

CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA MARGEN DEL RIO COATZACOALCOS EN MINATITLAN, VER. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES RESPONSABLES DEL ANÁLISIS 

COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ESTE CONCURSO, EN CONSIDERACION A LAS FRACCIONES I, II, III DEL ARTICULO No. 41 

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MENCIONADA A LA EMPRESA: ELHER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 

CON UN MONTO DE $ 97’104,699.53 SIN INCLUIR EL I.V.A., YA QUE ES EN ESTE CASO LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y ASÍ CONVENIR A EL 

INTERÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 

Y ASEGURAN A ESTE, LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y DEMAS 

CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. 

RESPONSABLES : 



UNIDAD DE INDICES Y COSTOS 

ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO. 

SUBDIRECTOR DE EDIFICACION. 

ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.. 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.




ACTA DE ADJUDICACION 

ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-015-01; 

RELATIVO A: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DEL RIO 


EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL UNO, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE 

PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS CELEBRADO EL DIA VEINTICUATRO DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, SEGUN ACTA PRIMERA CORRESPONDIENTE, PARA DAR A CONOCER 

EL FALLO DEL CONCURSO EN CONSIDERACION, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO 

DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES 

Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. 

AL ANALIZAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO 

TOTAL DE LAS PROPUESTAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON EN ELLA, 

FORMULANDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; EL C. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DA A CONOCER A LOS PRESENTES, EL 

RESULTADO DEL CONCURSO Y EL FALLO INAPELABLE EMITIDO POR ESTA DEPENDENCIA, DE 

ACUERDO AL CUAL SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS 

TRABAJOS EN REFERENCIA A LA EMPRESA: ELHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V; POR LO TANTO SE 

LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001- 

015-01, POR CONSIDERAR QUE SU PROPOSICION, CON UN IMPORTE DE $ 97’104,699.53 ( NOVENTA Y 

SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.), SIN 

I.V.A., REUNE LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A COSTO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y 

OPORTUNIDAD Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y 

OBLIGA LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON SUS ANEXOS Y 

ADECUAR EL PROGRAMA A LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA REAL DETALLADO POR SEMANAS Y 

PARTIDAS E INCLUYENDO MONTOS DE EROGACIONES PARCIALES Y ACUMULADAS; Y RUTA CRITICA, 

LO ANTERIOR DEBERA LLEVARSE A EFECTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO CONTADOS A 

PARTIR DE ESTA FECHA. ASIMISMO EL CONTRATISTA OBTENDRA Y ENTREGARA A LA DEPENDENCIA 

LAS FIANZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO RESPECTIVAS MENCIONADAS EN EL 

PLIEGO DE REQUISITOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS QUINCE 

DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, APERCIBIDO DE QUE SI NO CUMPLE 

CON TALES OBLIGACIONES, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SU PROPOSICION A TITULO DE PENA 

CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE SU CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTE ADJUDICACION 

DEJARA DE SURTIR EFECTO. 

HOJA 1 DE 3


LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO 

INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES 

CORRESPONDIENTES. 

LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE ACTO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL 

PROCESO DE ADJUDICACION Y POR SU CONDUCTO LE HARAN SABER A LA DEPENDENCIA QUE 

REPRESENTAN EL RESULTADO DEL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS 

LEGALES QUE LE SON INHERENTES. A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS 

PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO 

MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 

PUBLICAS. 


DEL ESTADO 


DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. 

LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ. 

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 

FIDEICOMISO DEL IMPUESTO DEL 2% A LA 

NOMINA. 

LIC. LORENZO LAZO MARGAIN. 

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION ZONA XALAPA. 

C. P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO. 

SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA D.G.O.P. 



DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 


L.A.E. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ. 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN. 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y 

ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL 

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR. 

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO 

C.P. FERNANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ 

GUERRERO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

A LA OBRA PUBLICA DE LA CONTRALORÍA 

INTERNA. 

ING. FELIX UTRERA JACOME. 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA 

DGOP. 

ARQ. MANUEL FLORES BRENNER. 

HOJA 2 DE 3


EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE 



DE C.V. 


INDUSTRIALES, S.A. DE C. V. 

____________________________________________ 

C. SALVADOR RAMOS MAULEON. 

____________________________________________ 

ARQ. JOSE LUIS HERNÁNDEZ ALVARADO 

____________________________________________ 

HOJA 3 DE 3

59079001-015-01 - Licitaciones de la Contraloría General

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?