59079001-012-01 - Licitaciones de la Contraloría General

Secretaria de Desarrollo Regional
del Estado de Veracruz-Llave.
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
Dirección General de Obras Públicas
Convocatoria Pública No. SDR-PE”FORTEM”-2001-DGOP/009
Convocatoria: 009
El Gobierno del Estado de Veracruz-Llave llevará a cabo la Ampliación y Acondicionamiento de 2 Edificios para la Editora de Gobierno, en la Localidad de Miradores,
Municipio de Emiliano Zapata, Ver., el costo de esta Obra será cubierto por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., con Recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo “BID” mediante préstamo No. 1214/OC/ME, destinado a la construcción de la
misma y en observancia con el artículo 32 y demás relativos de la ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, se convoca a todos los Licitantes de Países miembros
del “BID”, a las personas Físicas y Morales a participar en la Licitación Pública, para la ejecución del siguiente trabajo:
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para
adquirir bases
59079001-012-01
Clave FSC
(CCAOP)
00000
$2,500
Costo en compraNET:
$2,000
16/08/2001
Junta de aclaraciones Visita al lugar de la
obra o los trabajos
21/08/2001
12:00 horas
21/08/2001
10:00 horas
Descripción general de la obra Fecha de
inicio
La Ampliación y Acondicionamiento de 2 Edificios para la Editora de Gobierno, en la Localidad de
Miradores, Municipio de Emiliano Zapata, Ver., que comprende: Edificio I.- Cimentación, Primer 10-09-01
Nivel, Segundo Nivel, Albañilería y Acabados, Instalaciones Hidrosanitarias Planta Baja y Planta
Alta; Edificio II.- Estructura, Cimentación, Castillos, Columnas y Cubierta Metálica, Albañilería y
Acabados, Cancelería, Herrería, Pintura, Instalación Hidrosanitaria, Instalación Eléctrica, Obra
Exterior, Muros de Contención, Banquetas, Jardinería, Vialidades, Canal Pluvial, Red de Agua
Potable, Suministros; Línea de Alimentación, Drenaje Sanitario, Red de Instalación Eléctrica,
Equipamiento y Fontanería, Trabajos Complementarios.
Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
28/08/2001
10:30 horas
Fecha
terminación
10-01-02
Acto de apertura
económica
31/08/2001
10:30 horas
Capital Contable
Requerido
$ 1’500,000.00
* Ubicación de la obra: Localidad Miradores, Municipio de Emiliano Zapata, Ver.
* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras
Públicas ubicadas en: Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el
siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.
* La procedencia de los recursos es: Recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante préstamo No. 1214/OC/ME, correspondiente al
Programa “Fortalecimiento para Estado y Municipios” “FORTEM” con el No. de Obra 0700010176 y el Oficio DIP-POA-280-01 de fecha 19 de Junio del Presente año.
* La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la
Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema.
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 21 de Agosto de 2001 a las 12:00 horas en: La sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas cita en Av.
Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz;
*La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: el día 21 de Agosto de 2001 a las 10:00 horas, y el punto de reunión será en las oficinas de la Dirección General
de Obras Públicas del Estado.
* El Acto de presentación de propuestas técnica y económica será el día: 28 Y 31 de Agosto del 2001 a las 10:30 horas.

*La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 28 de Agosto del 2001 a las 10:30 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 31 de
Agosto del 2001 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.
91190 Xalapa, Veracruz.
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
* No se podrán subcontratar partes de la obra.
* Se otorgará un anticipo del 30 %.
* La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en:
1. Documentación que acredite la capacidad técnica en trabajos similares de Edificación y de la misma magnitud a los que son motivo de la presente convocatoria.
2. Haber contratado Obra en Ejercicios anteriores comprobándolo con copias de las carátulas de los contratos y sus correspondientes Actas de Entrega.
3. Constancia de Referencias y Acreditación de las Dependencias o Iniciativa Privada con los que haya contratado.
4. Acreditación del responsable técnico y/o Perito Permanente de la Obra acreditado por su correspondiente Colegio.
5. Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, acreditándose con los estados financieros auditados dictaminados al 31 de Diciembre de 2000,
asimismo documentación completa de su declaración fiscal 2000, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de cédula profesional y registro
actualizado del contador publico titulado externo.
* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son:
1. Solicitud de inscripción, indicando el interés de participar en la licitación de la presente convocatoria.
2. Estar inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Obras
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, indicando especialidad (registro vigente original, anexar copia).
3. Testimonio notarial del acta constitutiva y modificaciones, en su caso cuando se trate de persona moral o copia certificada del acta de nacimiento si se trata de
persona física.
4. Relación de los contratos de obra en vigor que tenga tanto en la administración pública federal y/o estatal como con los particulares, señalando el importe contratado y
el importe por ejercer, desglosado por anualidades.
5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave.
6. Para el caso de los contratistas que se inscriban a través del Sistema Compranet, presentarán un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada, la propuesta correspondiente; tal formato aparecerá a las bases puestas a
disposición en el sitio correspondiente (acreditamiento de personalidad y facultades para suscribir propuestas para licitaciones públicas). Asimismo las Empresas que
adquieran las Bases por Compranet, deberán pasar a recoger los planos o el C. D. Del proyecto a la Dirección General de Obras Públicas del Estado, presentando su
recibo de pago correspondiente.
* Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán:
1. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna.
2. La Dependencia, con base en el análisis comparativo de las propuestas técnicas y económicas, formularán el dictamen que servirá como fundamento para el fallo,
mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas al juicio
del Gobierno del Estado y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y de haber presentado la postura solvente más baja. Contra esta
resolución no procederá recurso alguno.
3. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos de esta licitación.
* Las condiciones de pago son:
1. El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las estimaciones generadas. El pago concluirá en un plazo no mayor a 30 días naturales.
LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR
SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO.
Xalapa, Veracruz 10 de Agosto del 2001.
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.
LICITACION PUBLICA DE OBRA CON RECURSOS
ESTATALES “BID” “FORTEM”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No._59079001-012-01.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, CELEBRA LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA
No. SDR-PE-“FORTEM”-2001-DGOP/009 CON EL FIN DE CELEBRAR EL CONTRATO RELATIVO A: LA
AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD
DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., QUE COMPRENDE: EDIFICIO I.- CIMENTACIÓN,
PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; EDIFICIO II.- ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN, CASTILLOS, COLUMNAS Y
CUBIERTA METÁLICA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN
HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS,
JARDINERÍA, VIALIDADES, CANAL PLUVIAL, RED DE AGUA POTABLE, SUMINISTROS; LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO, RED DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO Y FONTANERÍA,
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
EN LA PRESENTE LICITACION No. 59079001-012-01 PODRAN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS FISICAS Y
MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, ASI MISMO CON LAS BASES DE LA CITADA LICITACION.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
“BID”, MEDIANTE PRESTAMO No. 1214/OC/ME, LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
QUE SE LICITA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “FORTEM” CON EL No. DE OBRA 0700010176
Y EL OFICIO No. DIP-POA-280-01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2001, RELATIVA A: LA AMPLIACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE
MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., QUE COMPRENDE: EDIFICIO I.- CIMENTACIÓN,
PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; EDIFICIO II.- ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN, CASTILLOS, COLUMNAS Y
CUBIERTA METÁLICA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN
HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS,
JARDINERÍA, VIALIDADES, CANAL PLUVIAL, RED DE AGUA POTABLE, SUMINISTROS; LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO, RED DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO Y FONTANERÍA,
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
LAS COTIZACIONES SÉ DEBERAN PRESENTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PESOS MEXICANOS.
TODOS LOS GASTOS QUE HAGA EL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE SU
PROPUESTA, SERA CON CARGO A LA EMPRESA Y NO SON REINTEGRABLES.
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION:
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA SE SUJETARA AL ORDEN
SIGUIENTE:
1º.- INSCRIPCION Y ENTREGA DE BASES.
2º.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES
3º.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
4º.- REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS.
5º.- PRESENTACIÓN AL SUBCOMITÉ Y/O COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA.
6º.- NOTIFICACION DE FALLO.
7º.- SUSCRIBIR EL CONTRATO.
HOJA No. 1

LICITACION No._59079001-012-01.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES
LA ENTREGA DE BASES SE HARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, UBICADA
EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.,
HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2001, DEBIENDO
LOS INTERESADOS CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, INDICANDO EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA.
2. ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS ANTE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO
ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL, ANEXAR COPIA)
3. TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO CUANDO
SE TRATE DE PERSONA MORAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO SI SE TRATA
DE PERSONA FÍSICA.
4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA EN VIGOR, TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE
CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES, DE NO SER ASI
DEBERA PRESENTAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA ESCRITO, MANIFESTANDO QUE NO
CUENTA CON OBRAS EN VIGOR O EN PROCESO.
5. DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.
6. DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE
EDIFICACION Y DE LA MISMA MAGNITUD, A LOS QUE SON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA.
7. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO, DE
$1’500,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000. ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION
FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO
TITULADO EXTERNO.
8. PARA EL CASO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE INSCRIBAN A TRAVÉS DEL SISTEMA
COMPRANET, PRESENTARÁN UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA
SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE; TAL
FORMATO APARECERÁ A LAS BASES PUESTAS A DISPOSICIÓN EN EL SITIO CORRESPONDIENTE
(ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS PARA
LICITACIONES PÚBLICAS). ASI MISMO LAS EMPRESAS QUE ADQUIERAN LAS BASES POR
COMPRANET, DEBERAN PASAR A RECOGER LOS PLANOS O EL C.D. DEL PROYECTO A LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PRESENTANDO SU RECIBO DE PAGO
CORRESPONDIENTE.
FORMATO IDENTIFICADO COMO ANEXO 1 DE ESTAS BASES.
HOJA No. 2

PAGO DE LAS BASES
LICITACION No._59079001-012-01.
EL COSTO DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION SERA DE $ 2,500.00 ( DOS MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), SU PAGO PODRÁ HACERSE EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, GIRO
BANCARIO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO O A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE FIJA EL SISTEMA DE COMPRANET, Y
CUYO COSTO DE $ 2’000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA
EL SISTEMA.
SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION, LA
ADQUISICION DE LAS BASES Y EN NINGUN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACION SERA
TRANSFERIBLE.
EN CASO DE EXTRAVIO, POR PARTE DEL POSTOR, DE LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS
PARA CONCURSAR, PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA, O BIEN INUTILIZADOS POR
ERRORES, SI ESTE REQUIERE DE OTRO JUEGO DE DOCUMENTOS SOLAMENTE SERAN
PROPORCIONADOS MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA
QUE EXPONGA SUS RAZONES Y EFECTUANDO POR SEGUNDA VEZ EL PAGO ESTABLECIDO EN LA
LICITACION CORRESPONDIENTE, AUNADO A LO ANTERIOR DEBERA RECABAR LA AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE DEL O LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA.
C L A U S U L A S:
PRIMERA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DE LOS
REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, MOSTRARA UNA SOLA VEZ EL SITIO DONDE SE
EJECUTARA LA OBRA, EL PUNTO DE REUNION SERA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2001, A LAS 10:00 HRS, Y
POSTERIORMENTE EN LA MISMA FECHA SE CELEBRARA LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA LO
QUE DEBERA ACUDIR; A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SITA EN AV. LAZARO
CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO EN XALAPA, VER., A LAS 12:00 HRS., CON EL
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA LA C. ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
SEGUNDA.- AL FORMULARSE LA PROPOSICION SE TOMARA EN CUENTA QUE:
A).- QUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
VIGENTE EN LA ENTIDAD Y DEMAS LEYES DICTADAS EN LA MATERIA Y CON SUJECION A: LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, ASI COMO A LAS QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE Y EN EL
PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.
B).- QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSO PROVENIENTE DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” MEDIANTE PRESTAMO No. 1214/OC/ME,
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “FORTALECIMIENTO PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS”
“FORTEM” CON EL No. DE OBRA 0700010176 Y EL OFICIO No. DIP-POA-280-01 DE FECHA 19 DE
JUNIO DE 2001.
ANTICIPO.- SE OTORGARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO DE LA ASIGNACION
AUTORIZADA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS SE OTORGARA, DE ACUERDO AL
ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.
LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN DEBERAN AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE REALICEN.
HOJA No. 3

LICITACION No._59079001-012-01.
LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL
CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE
GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION, SE ENTENDERA QUE
RENUNCIA A DICHOS ANTICIPOS RESULTANDO IMPROCEDENTE EL DIFERIMIENTO Y POR LO
TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA ORIGINALMENTE.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISION DEL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION AL CONTRATISTA. SI ESTE NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO
SEÑALADO, DEBERA CUMPLIR LOS CARGOS FINANCIEROS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA
Y EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONVOCANTE.
PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS
DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPOSICION, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.
C).- QUE INDEPENDIENTEMENTE DE SUSCRIBIR EL CONTRATO EN FORMA PARALELA, LA FECHA
ESTIMADA PARA INICIAR LOS TRABAJOS SERA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001.
D).- LA FECHA ESTIMADA PARA LA TERMINACION SERA EL DIA 10 DE ENERO DE 2002 (4 MESES).
TERCERA.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA SE PODRA ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, PRESENTANDO
LA SOLICITUD DE ACLARACION POR ESCRITO CINCO DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA
SEÑALADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SERAN ACLARADAS
TAMBIEN POR ESCRITO POR ESA DEPENDENCIA, TRES DIAS HABILES ANTES DE DICHA
APERTURA. AL NO EXISTIR SOLICITUDES OFICIALES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES, O
AL SER ESTAS DEBIDAMENTE CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE, EL CONCURSANTE NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR EN FORMA POSTERIOR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES SOBRE CUALQUIER ASUNTO O TEMA RELACIONADO CON LA LICITACION O
CON LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PARA EL HUBIERE SIDO CONFUSO, AMBIGUO, NO CLARO,
INDEFINIDO O ERRONEO.
CUARTA.- LAS POSTURAS PRESENTADAS SURTIRAN LOS EFECTOS MAS AMPLIOS QUE EN
DERECHO CORRESPONDA Y SERAN VALIDAS UNICAMENTE EN LA SUBASTA EN LAS QUE SE
PRESENTEN. LAS POSTURAS SERAN EN FIRME Y OBLIGARAN A QUIENES LAS FORMULEN.
QUINTA.- PARA RESPONDER DEL SOSTENIMIENTO EN LA PROPOSICION, SE ACOMPAÑARA A LA
MISMA CON CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN
EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA
EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ POR LA
CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS POSTORES, SERAN
DEVUELTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL ACTO EN QUE SE DE A
CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR ESTA, EXCEPTO AQUELLA QUE
CORRESPONDA A LA PROPOSICION DEL CONTRATISTA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO, LA QUE RETENDRA HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA SUSTITUYA
LA FIANZA DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
HOJA No. 4

LICITACION No._59079001-012-01.
SEXTA.- LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN POR ESCRITO MEDIANTE DOS SOBRES
CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE LOS CUALES DEBERAN CONTENER LA PROPUESTA TECNICA
QUE SON LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 8, DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO A LAS 10:30
HORAS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2001 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO
DE XALAPA, VER., Y LA PROPUESTA ECONOMICA SON LOS DOCUMENTOS DEL No. 9 AL 13
SOLICITADOS; DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 31 DE
AGOSTO DEL 2001 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO DE XALAPA, VER., EN
PRESENCIA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y/O
DEL REPRESENTANTE QUE TENGA A BIEN DESIGNAR, QUIEN DE INMEDIATO INICIARA EL ACTO
DEL CONCURSO, PROCEDIENDO, A LA RECEPCION DEL SOBRE DE CADA UNO DE LOS
CONCURSANTES COMO PRIMERA ETAPA, SE REVISARAN DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE
LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLAN CON TODOS
LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y DESECHANDO LAS QUE OMITIERON ALGUNO DE LOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS; ESTE EVENTO SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LOS
CONCURSANTES E INVITADOS QUE ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE LAS ACTAS DE LOS
EVENTOS CORRESPONDIENTES A DICHA LICITACION.
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO
EN DOS ETAPAS CONFORME A LO SIGUIENTE:
A) EN LA PRIMERA ETAPA SE RECIBEN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES Y SE
PROCEDE A LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DESECHÁNDOSE AQUELLAS QUE
HUBIESEN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, LAS QUE SERÁN
DEVUELTAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TRANSCURRIDOS 15 DÍAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA
LICITACIÓN.
B) SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTA ETAPA SEÑALANDO LOS MOTIVOS
DE LAS PROPUESTAS NO ACEPTADAS Y FIRMANDO LOS ASISTENTES TANTO EL ACTA
COMO LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE QUEDARÁN EN CUSTODIA
DE LA DEPENDENCIA.
C) EN LA SEGUNDA ETAPA UNA VEZ CONOCIDO EL RESULTADO TECNICO SE PROCEDERA A
LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE AQUELLOS LICITANTES CUYAS
PROPUESTAS TÉCNICAS NO HUBIESEN SIDO DESECHADAS EN LA PRIMERA ETAPA O EN
EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MISMAS Y SE DARÁ LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS
PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS. POR LO MENOS
UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y DOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTES
FIRMARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y
EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACION.
D) SE LEVANTARÁ EL ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LAS
PROPUESTAS ACEPTADAS SUS IMPORTES ASÍ COMO LAS QUE HUBIESEN SIDO
DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS
PARTICIPANTES Y SE LES ENTREGARÁ UNA COPIA DE LA MISMA.
SEPTIMA.- LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO SE DARA A CONOCER AL LEVANTAR EL ACTA
SEGUNDA DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, ESTA FECHA DEBERA QUEDAR
COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
APERTURA Y PODRA DIFERIRSE POR UNA SOLA VEZ CUANDO EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE
20 DIAS HABILES, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA
TERCERA DE ADJUDICACION; EL FALLO QUE SE EMITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO SERA INAPELABLE.
HOJA No. 5

LICITACION No._59079001-012-01.
CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. LOS
LICITANTES PODRAN PROCEDER EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES
SIGUIENTES AL ACTO IMPUGNADO.
TRANSCURRIDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CITADO ARTICULO PRESCRIBE PARA LOS
INTERESADOS EL DERECHO DE INCONFORMARSE.
OCTAVA.- PARA FORMULAR LA PROPOSICION SE UTILIZARAN LOS DOCUMENTOS QUE
PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS
DEBERAN SER PRESENTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS
ESCRITOS DONDE SE LE SOLICITA NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. LOS
ESCRITOS DONDE DICE REPRESENTANTE LEGAL DEBERAN ESTAR TAMBIEN CON NOMBRE Y
FIRMA DEL MISMO. CON RESPECTO A LAS CARATULAS DE LOS DOCUMENTOS 6 Y 7, DEBERAN
DE SER PRESENTADAS TAL COMO LO SOLICITA CADA UNA DE ELLAS, POR TAL MOTIVO
DEBERAN SER FIRMADAS EN SU ULTIMA HOJA Y RUBRICADAS EN LAS DEMAS, ASI MISMO EN
RELACION A LAS BASES, SU ULTIMA HOJA DONDE DICE ACEPTACION DE LAS BASES DEL
CONCURSO DEBERAN PONER NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE IGUAL
MANERA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ADQUISICION DE
LAS BASES DEBERAN SER RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, FIRMADAS EN DONDE SE
SEÑALA Y REINTEGRARLAS EN SU PAQUETE DE CONCURSO.
EN CUANTO A SUS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ESTAS DEBERAN SER RUBRICADAS POR
EL REPRESENTANTE LEGAL EN UN SOLO TANTO, DEBIENDO PRESENTAR LOS ORIGINALES DE
SUS ACTAS CONSTITUTIVAS Y SUS MODIFICACIONES, PODER NOTARIAL Y PERSONALIDAD DEL
REPRESENTANTE E IDENTIFICACION, ANEXANDO UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS, PARA
ESTAR EN POSIBILIDADES DE REINTEGRARLES SUS ORIGINALES, QUE SEÑALA CADA
CARATULA, SIENDO EL ORDEN DE PRESENTACION EL SIGUIENTE:
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 1
DOCUMENTACION SOBRE TECNICO.
1.- CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.
A).- LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA MEMBRETEADA
DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL
CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A
LA CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PE-“FORTEM”-2001-DGOP-009 RELATIVA A LA LICITACION
No. 59079001-012-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (SE ANEXA FORMATO)
B).- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, ADEMAS DE NO INCURRIR
AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 46 FRACCION XVII
DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE (SE ANEXA FORMATO).
C).- ANEXAR CARTA QUE CERTIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DE UN PAIS ELEGIBLE POR EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” Y LISTADO DE PAISES MIEMBROS DEL “BID”.
HOJA No. 6

SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 2
COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE
LICITACION No._59079001-012-01.
A).- SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO NOTARIAL O
FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL, DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR
NOTARIO PUBLICO.
B).- SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE NACIMIENTO, ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR
CON LA CEDULA PROFESIONAL DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA
DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE.
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 3
3.- REPRESENTACION
A).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN
ORIGINAL Y COPIA).
B).- IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, EN
ORIGINAL Y COPIA).
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 4
4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE:
A).- ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO
ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA).
B).- ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA QUE LE CORRESPONDA Y
SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO S.I.E.M. (OPCIONAL).
C).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE
EDIFICACION Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA.
a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE
TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL
CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR.
b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA
PROPIOS. LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS
ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION. EN CASO DE ARRENDAMIENTO
DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR DIRIGIDA
EXCLUSIVAMENTE PARA LA LICITACION QUE NOS OCUPA CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA
DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA.
(SE ANEXA FORMATO)
HOJA No. 7

LICITACION No._59079001-012-01.
D).- HABER CONTRATADO OBRAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, COMPROBÁNDOLO CON COPIAS
DE LAS CARATULAS DE SUS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA.
E).- CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA
PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO.
F).- ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA
ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO.
G).- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO,
ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL
EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA DE
CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO
EXTERNO.
H).- ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO
EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES.
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 5
5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA
FORMATO).
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 6
6.- MODELO DE CONTRATO.
A).- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SE INDIQUE
CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y SUS TERMINOS. (SE ANEXA
FORMATO)
B).- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO)
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 7
7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS.
A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA
EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO)
B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS,
DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
HOJA No. 8

SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 8
8.-PROYECTO - RELACION DE PLANOS.
LICITACION No._59079001-012-01.
A).- PROYECTOS: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y
DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 9
DOCUMENTACION SOBRE ECONOMICO.
9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.
A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA, DEBERA ESTAR FORMULADO EN
PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A
LA PRESENTE DOCUMENTACION, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 10
10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.
A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE
CRUZADO O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA
CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) (SE ANEXA FORMATO)
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 11
11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERA SER
PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO
PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA
EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA
UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NUMEROS EL IMPORTE TOTAL
CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO
LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO
CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO DEBERA ASIMISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE
CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA
CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.
HOJA No. 9

SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 12
12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS.
12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN
A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES.
b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS)
c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.
B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO.
C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.
1.- POR FORMULA.
2.- POR FLUJO DE CAJA.
LICITACION No._59079001-012-01.
D).- CARGO POR UTILIDAD.
E).- FACTOR DE SOBRECOSTO.
F).- AJUSTE DE COSTOS.
G).- EXPLOSION DE INSUMOS.
H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL
ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION.
(SE ANEXA FORMATO)
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 13
13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS;
DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL, EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS.
A).- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA.
B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS
MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA.
C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.
2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.
D).- RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR
A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS
FACTURAS.
E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.
NOVENA..- DEBERA EVITARSE ENGRAPAR O ENCUADERNAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA
PROPOSICION EN UN SOLO JUEGO; SOLAMENTE SE PERMITIRA ENGRAPAR JUEGOS PARCIALES,
CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEL 1 AL 8 EN EL SOBRE TECNICO Y
DEL 9 AL 13 EN EL SOBRE ECONOMICO.
PARA PRESENTAR LA PROPOSICION SE UTILIZARA DOS SOBRES CERRADOS EN LOS CUALES SE
ANOTARAN EL NUMERO DE LICITACION, LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONCURSANTE, ASI COMO EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTA AL ACTO COMO
REPRESENTANTE AUTORIZADO.
HOJA No. 10

LICITACION No._59079001-012-01.
DECIMA.- AL FORMULAR SU PROPOSICION, LOS PROPONENTES RECONOCEN EN SUS TERMINOS
QUE:
A).- TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y
GEOLOGICAS DE LA REGION COMPENETRÁNDOSE EN LAS CONDICIONES GENERALES Y
ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ANTERIORES, EN NINGUN CASO SERVIRIA POSTERIORMENTE PARA ANTEPONER
INCONFORMIDAD O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION,
ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR
BONIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION.
B).- LOS DATOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 Y EN GENERAL EN EL PROYECTO PARA LA
ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, UNICAMENTE A TITULO INFORMATIVO, POR LO TANTO, QUEDA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN, DE
MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO SE
INDICO EN EL PROYECTO O HAY DIFERENCIA CON LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS EN EL
DOCUMENTO No. 11, TALES CIRCUNSTANCIAS NO JUSTIFICARAN FUTURAS RECLAMACIONES CON
RELACION A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS.
C).- QUE SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS
EN DOCUMENTO No. 11 Y QUE NO DEBERAN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO
ESTIPULADO EN DICHO DOCUMENTO O EN ESTE PLIEGO.
D).- SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 12, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELATIVOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA ANOTADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 ESTABLECIENDO
SEPARADAMENTE: LOS COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA CIVIL, Y EN SU CASO
SEPARADAMENTE EL RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO.
E).- PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN
CONSIDERARSE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN LA ZONA O
REGION DE QUE SE TRATE; ASIMISMO EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION SE DETERMINARA CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS,
CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL
CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.
F).- EN LOS ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD SE DEBERAN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS
FEDERALES, ASI COMO LOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN CASO DE QUE LOS HUBIERA,
ASIMISMO DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y
RESTRICTIVO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO O DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y
PREVEER LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA INDUMENTARIA
APROPIADA ( CASCOS Y CHALECOS FOSFORESCENTES CON LOS LOGOTIPOS QUE LA
DEPENDENCIA LE PROPORCIONARA), (SE ANEXAN FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS
LETREROS INFORMATIVOS).
ASIMISMO EL CONTRATISTA DEBERA PREVER Y VIGILAR PARA EVITAR QUE LAS CONDICIONES
AMBIENTALES SE PUDIERAN DETERIORAR, ASI COMO EL ORDEN SOCIAL, LA SALUBRIDAD Y LA
SEGURIDAD, SE OBLIGA A: A) INSTALAR DE INMEDIATO SANITARIOS PORTATILES PARA EL
PERSONAL DE OBRA CON EL OBJETO DE EVITAR LA DISPERSION DE RESIDUOS FECALES, B)
COLOCAR TAMBOS METALICOS EN SITIOS ESTRATEGICOS PARA COLOCAR LA BASURA COMUN,
ENVIÁNDOLA EN CAMION DE VOLTEO AL BASURERO MUNICIPAL, C) PARA EL CASO DE LOS
RESIDUOS IMPREGNADOS DE GRASAS O ACEITES PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS,
CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, ESTOS DEBEN SER COLOCADOS EN TAMBOS
INDEPENDIENTES MARCADOS CON UN LETRERO QUE DIGA: RESIDUOS DE GRASA Y ACEITE, AQUÍ
SE DEPOSITAN ESTOPAS, LATAS, ACEITE USADO, FILTROS, REFACCIONES Y OTROS MATERIALES
CONTAMINADOS, D) RETIRAR LOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCION, E) COLOCAR DURANTE LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA CINTAS PREVENTIVAS O LETREROS INDICANDO PRECAUCION PARA
ALERTAR A LOS CHOFERES, PERSONAL Y PEATONES QUE CIRCULEN EN EL AREA DE TRABAJO, Y
LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA.
HOJA No. 11

LICITACION No._59079001-012-01.
G).- LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO
DIRECTO; DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA
ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS.
H).- EN LA INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBERA CONSIDERARSE EL
IMPORTE DEL ANTICIPO A OTORGARSE, ADEMAS DE MANIFESTARSE QUE LA TASA DE INTERES
APLICABLE FUE CALCULADA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO
PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
I).-SE ADICIONARAN A LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO Y DEL CARGO POR UTILIDAD LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
I. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DEL
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR).
II. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
III. EL PAGO QUE EFECTUA EL CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (SECODAM).
LOS CONCEPTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERAN INCLUIRSE DENTRO DEL RUBRO POR UTILIDAD
Y DEBERA INDICARSE POR SEPARADO SU MONTO.
J).- LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LAS
SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y/O DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
K).- EL CONTRATISTA SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA, DEBERA PRESENTAR DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO
RESPECTIVO, LA EXPLOSION DE INSUMOS POR PARTIDA, EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE
RESPONSABLE PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA Y LOS PROGRAMAS DESCRITOS
EN EL DOCUMENTO 13 REALES Y DETALLADOS POR SEMANA, POR PARTIDAS INCLUYENDO
MONTOS PARCIALES Y ACUMULADOS A EROGAR.
L).- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS
COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:
I.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES.
II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO.
EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE
APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA.
III.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO
DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES PROPUESTA.
HOJA No. 12

LICITACION No._59079001-012-01.
EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE:
1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA
PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE.
SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA
SIGUIENTE:
K=P(F/1)
DONDE:
K=FACTOR DE AJUSTE
P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO
F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS
INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE.
I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS
INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD.
A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA
CUMPLIR SU TOTALIDAD.
DECIMA PRIMERA.- LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, DEBERA SER
PRESENTADA PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO ANEXA LA
CONVOCANTE EN EL DOCUMENTO No. 11, Y SE FORMULARA COMO A CONTINUACION SE INDICA:
A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE LLENARAN EN FORMA ESCRITA, O A MAQUINA DEBIENDO
PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS. O BIEN POR MEDIO
ELECTROMAGNETICO, IMPRESO Y EN DISQUETTE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA
LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO.
B).- SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA,
EXPRESÁNDOLOS EN MONEDA NACIONAL, AL CENTESIMO, SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE
LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA Y LOS DE NUMERO, SERAN LOS PRIMEROS LOS
QUE SE TOMARAN EN CUENTA AL ESTABLECER EL MONTO CORREGIDO DE LA PROPOSICION.
C).- EL DOCUMENTO No. 11, RELATIVO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA,
DEBERAN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1.- ANOTAR AL FINAL DE CADA PARTIDA EL SUBTOTAL CORRESPONDIENTE.
2.- EN LA HOJA FINAL SE ASENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA CON NUMERO Y
LETRA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
3.- EN LA HOJA RESUMEN SE ANOTARAN LOS MONTOS PARCIALES DE ESTAS, ASI COMO
EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA; TODAS ESTAS CANTIDADES DEBERAN SER ASENTADAS
CON NUMERO Y LETRA Y SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
HOJA No. 13

LICITACION No._59079001-012-01.
D).- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE
RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR
LA DEPENDENCIA, Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL CONCURSANTE.
E).- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS
IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL QUE RESULTE SERA EL MONTO CORREGIDO
PARA EFECTOS DE ADJUDICACION.
F).- PARA SER VALIDO ESTE CATALOGO DEBERA SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA
MISMA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DE ESTE.
DECIMO SEGUNDA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO; PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL
CONCURSO Y EXPEDIRA UNA NUEVA CONVOCATORIA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
I.- CUANDO NINGUN CONTRATISTA SE HUBIERA INSCRITO PARA PARTICIPAR O NO HUBIEREN
CONCURRIDO AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
II.- CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, DE
ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO ACEPTADA POR LA CONVOCANTE.
EN CUALQUIER CASO LA CONVOCANTE NOTIFICARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA LICITACION
FUE DECLARADA DESIERTA, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE.
DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO RECHAZARA LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA CUANDO:
A).- CUANDO EL SOBRE, NO ESTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE.
B).- EL REPRESENTANTE DEL POSTOR NO PRESENTE DENTRO DEL DOCUMENTO No. 3 LA
CONSTANCIA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD O CUANDO DICHA CARTA NO ESTE FIRMADA
POR PERSONA AUTORIZADA.
C).-EL REPRESENTANTE DEL POSTOR, NO PRESENTE ALGUNA DE LAS IDENTIFICACIONES
SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.
D).-EL POSTOR NO PRESENTE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PLIEGO DE
REQUISITOS.
E).-EL POSTOR NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS EN LOS TERMINOS DE ESTE PLIEGO DE
REQUISITOS.
EL LICITANTE QUE SEA DESCALIFICADO DEBERA ABANDONAR LA SALA DONDE SE ESTE
CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DEL CONCURSO, SI ESTE ASI LO DESEA, EN CASO
CONTRARIO, PERMANECERA SOLO COMO ESPECTADOR, PERO CON DERECHO PARA FIRMAR EL
ACTA.
HOJA No. 14

LICITACION No._59079001-012-01.
ASI MISMO SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRA EL USO DE
TELEFONOS CELULARES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
LOS REPRESENTANTES QUE DESEEN SALIR POR UN MOMENTO (UNA SOLA VEZ) PODRAN
HACERLO DESPUES DE QUE SE HAYA REVISADO SU PROPUESTA Y LEIDO EL IMPORTE.
DECIMA CUARTA.- LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL, EN FORMA POSTERIOR AL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE
LAS PROPUESTAS, LLEVARA A EFECTO EL ESTUDIO DE ESTAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN
ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y LAS DISPOSICIONES
QUE DE ELLA EMANAN Y LA REGLAMENTACION DE LA MISMA, PROCEDERA A DESECHAR
AQUELLAS PROPUESTAS QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
A).- CUANDO NO INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE LA LICITACION. LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO
INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.
B).- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL PROPONENTE EN EL PLAZO SOLICITADO.
C).- QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE
DEBAN SUMINISTRAR CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, NO SEAN LAS
REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
D).- CUANDO EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE
ACATEN LAS DISPOSICIONES DICTADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN
LA ENTIDAD, Y EN CUANTO A LO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO.
E).- CONTENGAN UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS, QUE EN FORMA
INDIVIDUAL O CONJUNTA AFECTEN SUSTANCIALMENTE EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, O
EN SU DEFECTO IMPLIQUEN QUE EL POSTOR NO GARANTICE LA EJECUCION DE EL O LOS
CONCEPTOS DE QUE SE TRATE EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA., CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DICTADAS POR LA CONVOCANTE. EN ESTE SENTIDO LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL
ESTADO DETERMINARA LA EXISTENCIA DE PRECIOS NO REMUNERATIVOS CONFORME A SUS
PROPIOS CRITERIOS DE COSTOS, RENDIMIENTOS Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES Y DICTAMINARA LO
CONDUCENTE EN BASE A ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS DEBIDAMENTE FUNDADOS.
F).- CUANDO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR
“DESTAJOS” O “LOTES” POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.
G).- SI NO LLEGARAN A COINCIDIR LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE,
CON LOS ANOTADOS CON LETRA EN EL DOCUMENTO No. 11 .
H).- EN LAS QUE SE OMITAN EN UNO O MAS CONCEPTOS LA COTIZACION CON LETRA Y NUMERO,
EN EL DOCUMENTO No. 11 .
I).- POR OTRAS CAUSAS SIMILARES A LAS ANTERIORES Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA,
DIFICULTEN LA COMPARACION DE LAS PROPOSICIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
J).- SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS CASOS DE PROHIBICION QUE ESTABLECE EL ARTICULO
No. 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN EL ESTADO Y ARTICULO 46 FRACCION XVII DE
LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
HOJA No. 15

LICITACION No._59079001-012-01.
K).- NO SATISFAGAN EN ESTRICTO APEGO LOS REQUISITOS EN FORMA O FONDO ESTABLECIDOS
EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS Y EN SUS APENDICES.
L).- PRESENTE INFORMACION FALSA O INCLUYAN DOCUMENTACION APOCRIFA DENTRO DE SU
PROPUESTA.
M).- HAYAN COMETIDO ILICITOS EN PERJUICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.
N).- SE ENCUENTREN SUJETAS A SUSPENSION DE PAGOS O DECLARADAS EN ESTADO DE
QUIEBRA, CON POSTERIDAD A LA APERTURA DEL CONCURSO.
O).- TENGAN O HAYAN TENIDO CONTRATOS DE OBRA CON CUALQUIER DEPENDENCIA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA SEA ESTATAL O FEDERAL O CON PARTICULARES, CON PROGRAMAS
DE TRABAJO O CALENDARIOS DE EJECUCION NOTORIAMENTE RETRASADOS
INJUSTIFICADAMENTE.
DECIMA QUINTA.- CANCELACION DEL CONCURSO, EL CONCURSO PODRA SER CANCELADO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO
POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO ECONOMICO
DEL PRESENTE CONCURSO. LO ANTERIOR SERA COMUNICADO A LOS PARTICIPANTES.
EL PRESENTE CONCURSO ES A NIVEL NACIONAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE
NINGUN TRATADO, POR LO QUE LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA
ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL.
__________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTE CONCURSO.
HOJA No. 16

ANEXO 1
FORMATO
______(NOMBRE)_____________________________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA
PRESENTE LICITACION PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FISICA O MORAL)
No. DE LICITACION: _________________________________________________________________
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES:
DOMICILIO:
CALLE Y NUMERO:
COLONIA:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
No. DE LA ESCRITURA EN LA QUE CONSTA
SU ACTA CONSTITUTIVA
DELEGACION O MUNICIPIO:
FAX:
FECHA:
NOMBRE, NUMERO, LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE QUIEN SE DIO FE DE LA MISMA
RELACION DE ACCIONISTAS
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)
DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y
FACULTADES:
ESCRITURA PUBLICA NUMERO FECHA
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO
(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
FIRMA
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRA SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN PAPEL
MEMBRETEADO DEL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO,
PREFERENTE EN EL ORDEN INDICADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN VENIR EN FOLDERS POR
SEPARADO EN UN SOLO SOBRE CERRADO Y SELLADO Y LE CORRESPONDERAN
LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13, DEBIENDO COLOCARSE PARA UNA FACIL
IDENTIFICACION, LA CARATULA DEL DOCUMENTO ENGRAPADO AL FRENTE DE
CADA FOLDER.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 1
CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL
CONCURSO.
A) LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA
MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO
Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL
CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA
SDR-PE-2001-DGOP-009 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-012-01
FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, (SE ANEXA FORMATO).
B) DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ADEMAS DE
NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y
46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS. PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE (SE
ANEXA FORMATO).
C) ANEXAR CARTA QUE CERTIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DE UN PAIS ELEGIBLE
POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” Y LISTADO DE PAISES
MIEMBROS DEL “BID”.

C).- CARTA QUE CERTIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DE UN PAIS ELEGIBLE POR EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” Y LISTADO DE PAISES
MIEMBROS DEL “BID”, SE ANEXAN FORMATOS E INFORMACION.

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION
(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
Lic. Porfirio Serrano Amador
Secretario de Desarrollo Regional.
P r e s e n t e.
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 1
INCISO A)
LICITACION No.
At’n. Ing. Ramiro González Martin
Director General de Obras Públicas
Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:................................……
.................................................................................................................................…………………………
deseamos manifestar a usted nuestra aceptación para intervenir en la Licitación mencionada, asimismo le informamos
que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual sometemos a su consideración nuestra
propuesta.
A t e n t a m e n t e
Xalapa, Ver., a de del 2001
______________________
Representante Legal

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
DECLARACION BAJO PROTESTA DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO NI EL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ-LLAVE.
At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador
Secretario de Desarrollo Regional.
P r e s e n t e.
SOBRE TECNICO.
DOCUMENTO No. 1
INCISO B)
Ing. Ramiro González Martin
Director General de Obras Públicas.
En relación a la Licitación No.__________________., relativo a: .....................................................
...........................................…………………………………………………………………………………...; y en
cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir la
verdad que la empresa___________________________________________________
no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 43 de la Ley de Obras Públicas del estado, y 46
fracción XVII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como impedimentos para presentar
Propuestas o Celebrar Contrato alguno de Obra Pública según:
Articulo 43.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato de Obra Publica o de Servicios Relacionados con la
misma, las personas físicas o morales.
I. Aquellas en cuyas empresas tenga participación algún Servidor Público de las dependencias o entidades del
Gobierno del Estado, cualquiera que sea su jerarquía o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad
hasta el cuarto grado, sea como accionista, administradores, gerentes, apoderados o comisarios.
II. Los contratistas por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación de mora, respecto de la ejecución
de otra u otras obras publicas que se tengan contratadas y
III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley
Articulo 46.- Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación,
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor publico, cuando tenga interés
personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o par las personas a las
que se refiere la fracción XVII.
Por lo anterior aprovechamos la ocasión para repetir las seguridades de nuestra consideración y respeto.
A t e n t a m e n t e
Xalapa Ver., a de del 2001.
________________________
Representante Legal

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 2
COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.
A) SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO
NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y
EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL
ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO.
B) SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA
CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO; ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA
DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA
PROFESIONAL, DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA
DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 3
R E P R E S E N T A C I O N
A) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA
PODER EN ORIGINAL Y COPIA).
B) IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE
ELECTOR EN ORIGINAL Y COPIA.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 4
4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.
A) ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE
ORIGINAL Y ANEXAR COPIA).
B) ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA (CMIC) QUE LE CORRESPONDA Y
SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO (S.I.E.M.) (OPCIONAL).
C) DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE EDIFICACION Y DE
LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE
DESEAN PARTICIPAR.
b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS, LA PROPIEDAD DE LA
MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA
SU VERIFICACION, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA
COMPROMISO DEL ARRENDADOR CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO).
D) HABER CONTRATADO OBRAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS
CARATULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA.
E) CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS
QUE HAYA CONTRATADO.
F) ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU
CORRESPONDIENTE COLEGIO.
G) DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE, MINIMO REQUERIDO, ACREDITÁNDOSE CON
LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO
DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO
DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO.
H) ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL
IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDADES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 5
5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SE ANEXA FORMATO)

SOBRE TECNICO.
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C.______________________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE C._______________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA___________________________________________________________
____________________SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA_______________________________
______ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE LA LICITACION No.
______________________, RELATIVO A:
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTARLAS Y QUE HA TOMADO, EN CUENTA
CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
XALAPA, VER., A _____ DE ________________ DE L 2001.
A T E N T A M E N T E

SOBRE TECNICO.
DOCUMENTO No.5
VISITA AL SITIO DE LA OBRA
EL LICITANTE REALIZARA CUANDO MENOS, UNA VISITA AL SITIO DE LA OBRA EN DONDE “LA
CONTRATANTE” MOSTRARA A LAS EMPRESAS LA UBICACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACION ADICIONAL DE CAMPO,
ASI MISMO SE ACLARARAN LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LAS BASES DE LA LICITACION QUE
REQUIEREN LAS EMPRESAS QUE REALICEN DICHA VISITA, SE LES EXTENDERA LA CONSTANCIA
RESPECTIVA PARA QUE SEA ANEXADO A DICHO DOCUMENTO.
EL LICITANTE, QUE DECIDA NO REALIZAR LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO A LA
JUNTA DE ACLARACIONES QUEDARA BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y DEBERA
MANIFESTARLO POR ESCRITO EN SUSTITUCION DE LA CONSTANCIA DE VISITA. ESTE HECHO NO
PODRA SERVIR COMO FUNDAMENTO PARA UNA EVENTUAL RECLAMACION EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO.
EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES REQUIERAN ACLARACION SOBRE ALGUNAS
OBSERVACIONES QUE NO SE PUDIERAN RESOLVER EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIO ACUERDO SE
LLEVARA A CABO UNA REUNION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SITA EN LA CALLE
LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO C.P. 91190 EN XALAPA, VER., EL MISMO DIA
DE LA VISITA, ESTA SE LLEVARA ACABO UNA HORA DESPUES, DONDE SE ACLARARAN TODAS SUS
DUDAS, SIENDO ESTA OPTATIVA.
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6.- MODELO DE CONTRATO
SOBRE TECNICO.
DOCUMENTO No. 6
A) MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE
SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS
CLAUSULAS Y SUS TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO).
B) MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO).

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO
At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador
Secretario de Desarrollo Regional.
P r e s e n t e.
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 6
INCISO A)
LICITACION No. __________________________.
Ing. Ramiro González Martín.
Director General de Obras Públicas.
Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 6 Inciso A); de las Bases del Concurso referente a la
Licitación No._________________________.,relativo a ...................................................................……
.....................................................................................................................................................................................
Sobre el particular como representante legal de: _______________________________________
__________________________________________________ manifiesto conocer la forma y contenido del Modelo de
Contrato, aceptando los términos y cláusulas del mismo.
A t e n t a m e n t e
Xalapa Ver., a de del 2001.
________________________
Representante Legal

CONTRATO No.
OBRA Y UBICACIÓN:
IMPORTE: $
I.V.A. 15% $
T O T A L: $
CONTRATISTA:
DOMICILIO:
No. DE REG.
R. F. C. No.
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, POR
CONDUCTO DEL LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA MISMA
POR LA OTRA __________________________________________________., REPRESENTADA POR EL
___________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE
____________________________________; QUIEN EN LO SUCESIVO, POR RAZONES DE BREVEDAD SE
LES DENOMINARA, RESPECTIVAMENTE CON LOS NOMBRES DE “LA DEPENDENCIA” Y “EL
CONTRATISTA” CON APOYO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S:
I).- LA DEPENDENCIA DECLARA:
A).- QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 28 FRACCIONES
XVI, XVIII Y XX DE LA LEY No. 58 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2000; ACREDITANDO SU
PERSONALIDAD EN CALIDAD DE SECRETARIO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR
DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DE FECHA 1º DE ENERO DE 1999, SE VA A LLEVAR A CABO POR
SU CONDUCTO, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
HOJA 1 DE 12

CONTRATO No. ______________________________
B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION; APROBO LA INVERSIÓN
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DEL PROGRAMA “FORTEM”
CON RECURSOS DEL “BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” “BID”.
C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR
CONVOCATORIA PUBLICA No.___________________ COMO RESULTADO DE LA LICITACION No.
_______________________, CELEBRADO EL ____ DE ______________________DE _________, CUYO FALLO
SE DIO A CONOCER EL ____ DE _________________ DE ___________, SEGÚN ACTA SEGUNDA DE
ADJUDICACION.
II.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).- QUE ES UNA PERSONA ______________ Y TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TERMINOS DEL PRESENTE Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION,
EQUIPO, RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON:
B).- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL No.:
C).- QUE CONOCE CABALMENTE Y SIN DUDA AL RESPECTO, LAS BASES Y NORMAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS ENCOMENDADAS
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD,
ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES, EL PROYECTO, PROGRAMA Y PRESUPUESTO RESPECTIVOS,
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
LAS PARTES, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
EXPUESTO LO ANTERIOR Y ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y
CONDICIONES DE ESTE CONTRATO LO FORMALIZAN A CONTINUACION AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
HOJA 2 DE 12

C L A U S U L A S:
CONTRATO No. _____________________________
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
ENCOMIENDA AL CONTRATISTA, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA MISMA HASTA SU
TOTAL TERMINACION, CONFORME A LAS NORMAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE,
LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN:
____________________________________________________________________________., QUE
COMPRENDE;__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________SEG
UN ESPECIFICACIONES A DETALLE DE LOS CONCEPTOS, DE SU PRESUPUESTO A EJECUTAR,
ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO ES LA
CANTIDAD DE: $ _____________________ (__________________________________________________ PESOS
_____/100 M.N.) MAS $ _________________ (_______________________________________________ PESOS
_____/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NOS DA UN IMPORTE
TOTAL DE $___________________ (_______________________________________________________PESOS
_____/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO QUE PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUEDARAN SUJETAS
LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO A LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
DICHA SUMA SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL ENTRE
LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA
EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.
TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE
LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
A TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE
COSTOS QUE SOLICITE.
HOJA 3 DE 12

CONTRATO No. ____________________________.
CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA LA DEPENDENCIA
LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS
AJUSTES SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN EL CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.
CUANDO EXISTA ATRASO Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SOLO
PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS PARA LA OBRA QUE ESTE PENDIENTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.
EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, LA DEPENDENCIA DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA
PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y
ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS
BASANDOSE EN LOS RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, PUBLICADOS
POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO O POR EL BANCO
NACIONAL DE MEXICO.
LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DE ESTE CONTRATO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE
ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL _____________________________ Y A CONCLUIRLOS EL
DIA _______________________________, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE,
EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR LA DEPENDENCIA, DEBIENDO EL
CONTRATISTA PAGAR A LA PROPIA DEPENDENCIA POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN
LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL COSTO DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES.
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
HOJA 4 DE 12

CONTRATO No. _________________________.
SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO.
EL CONTRATISTA LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA, EN HOJAS FOLIADAS Y
SELLADAS POR LA DEPENDENCIA, ASI COMO UN REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR AMBAS
PARTES.
SEPTIMA.-RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA
DEPENDENCIA EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.
OCTAVA.-ANTICIPO.- PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO
LA DEPENDENCIA OTORGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA,
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE: $________________
( ________________________________________________________M.N._), PREVIA PRESENTACION DE LA
FIANZA QUE MAS ADELANTE SE INDICA.
DICHO ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE LA DEDUCCION DEL _____ % EN EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION O REALIZAR LA DEVOLUCION EN
EFECTIVO DE LA PARTE NO AMORTIZADA EN ESA FORMA.
ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS
QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA
CLAUSULA DE GARANTIAS.
LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A EL CONTRATISTA CON ANTELACION AL INICIO
DE LOS TRABAJOS; SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL NUMERO
DE DIAS Y/O PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, AUTOMATICAMENTE ENTRE LAS
PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIACION. SI EL CONTRATISTA NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS
ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PARRAFO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA.
HOJA 5 DE 12

CONTRATO No. _____________________________.
PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN CASO
DE QUE EL MISMO NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE MEDIANTE LAS DEDUCCIONES
SEÑALADAS EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA DE COMPAÑIA LEGALMENTE
AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN DONDE
ACEPTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR EL IMPORTE INTEGRO DEL MISMO, LA QUE
ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL MISMO SEA TOTALMENTE RECUPERADO POR LA DEPENDENCIA,
SI EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTA FIANZA EN UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DÍAS,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A HACER
USO DEL ANTICIPO OTORGADO.
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR Y/O
PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIA CALENDARIO DESDE LA FECHA
DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA.
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- LA DEPENDENCIA TRAMITARA ANTE EL
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION “FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ “FOSEG“ ; SE CUBRA A ”EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE
CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN
TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR EL
CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA
DEPENDENCIA INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
EL CONTRATISTA CUBRIRA A LA DEPENDENCIA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO No.
51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.
HOJA 6 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES LA DEPENDENCIA SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS SI EL CONTRATISTA ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO,
A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA
HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE
ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DEL CONTRATISTA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE
ACEPTADA POR EL; LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION.
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- LA DEPENDENCIA TENDRA EN TODO
TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS
ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DAR AL CONTRATISTA, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. LA DEPENDENCIA A SU LIBRE ARBITRIO,
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACION DE AQUELLAS, O BIEN, OPTAR
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA
DE ESTE CONTRATO.
DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- LA
DEPENDENCIA RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS
EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS; SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS
CASOS SIGUIENTES:
A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE
EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA
EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.
B).- CUANDO LA DEPENDENCIA ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA AL CONTRATISTA EL PRECIO DE LO EJECUTADO
HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.
C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA
OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.
D).- CUANDO LA DEPENDENCIA RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA DECIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA
DEPENDENCIA, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
HOJA 7 DE 12

CONTRATO No. ___________________________.
E).- EL CONTRATISTA NOTIFICARA A LA DEPENDENCIA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO.
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A
QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA, ASI COMO EL
FINIQUITO DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU
TERMINACION, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN
EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A
FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LA DEPENDENCIA, A CARGO DEL CONTRATISTA,
EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA
OTORGADA POR EL CONTRATISTA.
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA
PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, SI ESTO ES
POSIBLE, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS, A PARTIR DE LA RECEPCION.
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN
SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O
SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA
SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE
DOCUMENTO Y POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A LA DEPENDENCIA O TERCERAS PERSONAS, POR NO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES
DADAS POR ESCRITO POR LA DEPENDENCIA, O POR LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS
APLICABLES.
IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
DEPENDENCIA.
HOJA 8 DE 12

CONTRATO No. ____________________________.
LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA
POR LA DEPENDENCIA ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE EL
CONTRATISTA SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA.
SI EL CONTRATISTA NO ATIENDE AL REQUERIMIENTO QUE LA DEPENDENCIA LE
HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER
DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A
TOMAR TODAS LAS MEDIDAS, ASI COMO PONER TODAS LAS SEÑALES NECESARIAS A FIN DE
EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EN CUESTION LAS VEINTICUATRO
HORAS DEL DIA, EN VIRTUD DE TRATARSE DE TRANSITO VEHICULAR, POR LO QUE EL
CONTRATISTA SERA EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A
SUSCITAR CON MOTIVO DE LA OMISION A LO INDICADO EN ESTA CLAUSULA EL CONTRATISTA SE
OBLIGA ADEMAS A ATENDER LAS INDICACIONES QUE A ESTE RESPECTO LE HAGA LA
DEPENDENCIA.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA DEPENDENCIA AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO, EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS Y AUTORIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR SU FINIQUITO Y BITACORA DE OBRA Y
LIQUIDACION DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A PARTIR DE SU TERMINACION,
DE NO PRESENTARLO ASI, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A REALIZARLO EN FORMA UNILATERAL,
DESLIGANDOSE TOTALMENTE DE TODO ACTO DE RECLAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHA OBLIGACION.
DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- A) FIANZA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA
OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA
PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL ESTADO; PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA TOTALIDAD DEL MONTO
CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA OCTAVA Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO; DICHA
GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENCIONADO .
HOJA 9 DE 12

CONTRATO No. ____________________________
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA
EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE
DOCUMENTO, A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL
ESTADO EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ESPECIFICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA CORRECTA
EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS MISMAS,
PAGOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
Y EN SU CASO, PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, DICHA FIANZA ESTARA EN
VIGOR DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS HASTA LA FECHA EN QUE LA
DEPENDENCIA RECIBA POR ESCRITO Y A SATISFACCION PLENA LA TOTALIDAD DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE CONTRATO.
C) FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS.- UNA VEZ CONCLUIDA Y
FINIQUITADA LA OBRA DEBERA SUSTITUIR LAS FIANZAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, POR
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. LA VIGENCIA DE ESTA
GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS DEBIENDO OPORTUNAMENTE EL CONTRATISTA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA
FIANZA, QUE SERA CONCEDIDA POR LA DEPENDENCIA SI, PRACTICADAS LAS VISITAS DE
INSPECCION POR PERSONAL AUTORIZADO PARA ELLO, SE ACREDITA QUE LA OBRA SE HALLA EN
BUEN ESTADO.
LA INSTITUCION AFIANZADORA Y EL CONTRATISTA ACEPTAN SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS.
SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA, EL CONTRATISTA NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, LA DEPENDENCIA
PODRA DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
DECIMA CUARTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE
CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO, LA DEPENDENCIA COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS
MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA
DEPENDENCIA PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE
DE DICHA ESTIMACION, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.
HOJA 10 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.
SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DEL ESTADO A TITULO DE
PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DEL CONTRATISTA.
PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA YA QUE
EN TAL EVENTO LA DEPENDENCIA HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, SI LO
JUZGA PERTINENTE.
DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- LA DEPENDENCIA PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO O
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER
MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL.
EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA, EN TERMINOS
DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUEDA EN LIBERTAD DE
RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, ARROGÁNDOSE LA FACULTAD DE HACERLO EN FORMA
UNILATERAL, SIN RESPONSABILIDAD PARA ELLA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A).- SI EL CONTRATISTA NO INICIA O TERMINA LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO;
B).- SI EJECUTA LA OBRA EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C).- SI SUBCONTRATA O CEDE
PARCIAL O TOTALMENTE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION PREVIA DE
LA DEPENDENCIA; D).- SI NO DA A LA DEPENDENCIA O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE
PARA INTERVENIR EN TAREAS DE VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y
AVANCES DE LAS OBRAS, FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU
COMETIDO; E).- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO O A LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO; F).- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA.
DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- SI LA
DEPENDENCIA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE
RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SE LE COMUNICARA POR MEDIO DE
OFICIO A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.
SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA, O SI DESPUES
DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, LA DEPENDENCIA ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE A SU JUICIO PROCEDA.
HOJA 11 DE 12

CONTRATO No. ______________________________.
DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- EL PRESENTE CONTRATO, SE CELEBRA BAJO
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y CONFORME AL ARTICULO 45
DE DICHO ORDENAMIENTO, ES DE CONSIDERARSE, COMO UN ACTO DE DERECHO PUBLICO.
EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE
CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS
CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN Y QUE EN El MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, SE
OBLIGAN A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS, Y PREVIA LECTURA DEL MISMO,
LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ A
LOS
EL SECRETARIO DE DESARROLLO
REGIONAL.
LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR.
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.
ARQ.FGM/mjñr*
LOS CONTRATANTES
POR EL CONTRATISTA
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.
LIC. GUSTAVO SANCHEZ GUERRERO.
HOJA 12 DE 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO.
DOCUMENTO No. 7
7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS.
A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION. ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA
DE LA EMPRESA (SE ANEXA FORMATO).
B).-CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS
DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION
At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador
Secretario de Desarrollo Regional.
P r e s e n t e.
SOBRE TECNICO
DOCUMENTO No. 7
INCISO A)
LICITACION No.________________________
Ing. Ramiro González Martín.
Director General de Obras Públicas
ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO No. 7 INCISO A); DE LAS BASES DEL
CONCURSO REFERENTE A LA LICITACION No.________________________; RELATIVO A LA.
................................................................................…………………………………….
..........................................................................................................................................................................
SOBRE EL PARTICULAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________
__________________________________________________ MANIFIESTO CONOCER PLENAMENTE, LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE SEGURIDAD QUE SE
REQUIEREN, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CITADA, Y DE LAS CUALES DECLARO QUE HE
ESTUDIADO Y APLICADO.
A T E N T A M E N T E
XALAPA VER., A DE DEL 2001.
________________________
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE TECNICO.
DOCUMENTO No. 8
8.- PROYECTO – RELACION DE PLANOS.
A).- PROYECTO: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE
INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE
FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
DOCUMENTO No. 8
RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISQUETTE DEL CATALOGO DEL
CONCURSO No. 59079001-012-01, RELATIVO A: LA AMPLIACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA
LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.
LA INFORMACION QUE EN EL SE ENCUENTRA NO PODRA SER DIVULGADA POR
MEDIO DE PUBLICACIONES O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION
EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, PUES EL MISMO ES PROPIEDAD DE ESTA .
EL DIQUETTE CONTIENE EL CATALOGO (EXCEL) Y DEBERA ELABORARSE
CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO, ASI COMO EN FORMA
IMPRESA, COMPROMETIENDOSE A NO ALTERAR SU CONTENIDO YA QUE ESTO PUEDE
SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.
DICHO DISQUETTE DEBERA SER REINTEGRADO EN LAS BASES DE CONCURSO, EN EL
DOCUMENTO No. 8
_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA.
XALAPA, VER., A 15 DE AGOSTO DEL 2001.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE ECONOMICO.
DOCUMENTO No. 9
9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.
A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DEBERÁ ESTAR
FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON
EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN, DEBIENDO SER
FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 9.-
9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.
ME REFIERO A SU ATENTA CONVOCATORIA No. _____________ DE FECHA ___
______________DE ______________ DEL 2001 CONVOCA A PARTICIPAR EN EL
CONCURSO No. __________________________ RELATIVO A:
QUE COMPRENDE:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE DE
__________________________________________________ MANIFIESTO A USTED LO
SIGUIENTE:
OPORTUNAMENTE SE RECOGIO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y APENDICES RELATIVOS
AL CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A
QUE SE SUJETARA DICHO CONCURSO Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A
CABO LA OBRA, SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL
CITADO PLIEGO Y SUS APENDICES, LOS QUE PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUSCRITO, EN LOS TERMINOS DE LA SEPTIMA
CONDICION DEL DOCUMENTO CITADO.
ASIMISMO, EXPRESO QUE SE CONOCEN LAS BASES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION QUE TIENE EN VIGOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE SE ACEPTA QUE TALES
DISPOSICIONES RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO Y DEMAS
ACTOS QUE DE EL SE DERIVEN. IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE SE CONOCEN
LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA QUE NOS FUERON
PROPORCIONADOS DE ACUERDO A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA.
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL MONTO DE MI
PROPOSICION ES DE : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
$_________________(
______________________________________________________________ ___________
______________________________________________________________ ) SIN I.V.A., Y
ACOMPAÑO A LA DOCUMENTACION RESPECTIVA DEBIDAMENTE FIRMADA,
REQUISITADA Y EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE DETALLA.
Hoja 1 de 3

PROPUESTA TECNICA
DOCUMENTO CONCEPTO
1
CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR
EN EL CONCURSO.
2
COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
REPRESENTACION. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN
ORIGINAL Y COPIA).
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
MODELO DE CONTRATO.
ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS.
PROYECTO.(PLANOS)
PROPUESTA ECONOMICA
ESCRITO DE PROPOSICION PARA LA OFERTA.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS..
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES
ACUMULADAS;
ADEMAS MANIFIESTO A USTED QUE, MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA
EL C.__________________________________CON CEDULA PROFESIONAL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA No._____________
EN CASO DE SERME ADJUDICADO EL CONTRATO ME COMPROMETO A:
1. FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO
ESTABLECIDO EN LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.
Hoja 2 de 3

2. PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ EN EL TRANSCURSO DE LOS QUINCE DÍAS HABILES SIGUIENTES DE LA
FECHA QUE ME SEA ENTREGADA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO O LA ORDEN DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR IGUAL AL 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y OTRA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL
ANTICIPO CONVENIDO DICHAS FIANZAS SERAN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
3. INICIAR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN EL
PLIEGO DE REQUISITOS.
4. QUE SE DIO A CONOCER Y ACEPTO QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE
AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
A T E N T A M E N T E
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
Hoja 3 de 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE ECONOMICO.
DOCUMENTO No. 10
10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.
A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA
PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR
COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA
CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), (SE ANEXA MODELO).

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE Y ANEXAR COPIA)
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 10
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE CONCURSO, EL
PROPONENTE DEBERA ENTREGAR CHEQUE CERTIFICADO, DE INSTITUCION DE
CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS CHEQUE CRUZADO, O FIANZA
OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA, SIN
CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
LA GARANTIA ENTREGADA POR EL LICITANTE SERA DEVUELTA POR LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO
DEL RECIBO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA
A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA LA SECRETARIA,
HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA ENTREGUE LAS FIANZAS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO.
DEBERA VENIR EL DOCUMENTO ELABORADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA
PROPONENTE, EN ORIGINAL Y COPIA, DONDE SE INDICARA LOS DATOS DEL
CONCURSO Y DEL CHEQUE QUE SE ESTA ENTREGANDO, EN LOS TERMINOS
SIGUIENTES:
LICITACION No.
TIPO DE OBRA:
MONTO DEL CHEQUE DE GARANTIA:
NO. DEL CHEQUE:
BANCO QUE LO EXPIDE:
ENTREGA RECIBE
CONTRATISTA SEFIPLAN
ENGRAPAR CHEQUE CERTIFICADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE ECONOMICO.
DOCUMENTO No. 11
11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO
DEBERÁ SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS
QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN
DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN
PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL
CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES
MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO. DEBERA ASI MISMO,
EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE
SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

( ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)
DOCUMENTO No. 11
RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISQUETTE QUE
CONTIENE, CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO EN FORMA IMPRESA,
RELATIVO A:
ESTA INFORMACION NO SE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES
O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA
DEPENDENCIA, PUES LOS MISMOS SON PROPIEDAD DE ESTA.
DICHO DISQUETTE, ASI COMO SU FORMA IMPRESA, DEBERA SER
REINTEGRADO EN LAS BASES DE CONCURSO EN EL DOCUMENTO No. 11
___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
XALAPA, VER., A ___ DE _______ DE 2001.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE ECONOMICO
DOCUMENTO No. 12
12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS
12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN
A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
a).-ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES
b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS)
c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.
B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO.
C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.
a).- POR FORMULA.
b).- POR FLUJO DE CAJA.
D).- CARGO POR UTILIDAD.
E).- FACTOR DE SOBRE COSTO.
F).- AJUSTE DE COSTOS.
G).- EXPLOSION DE INSUMOS.
H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL
ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION
(SE ANEXA MODELO).

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA AJUSTARSE A LO
PREVISTO EN LOS OFICIOS-CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION DE FECHAS 16 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994, Y LOS
LINEAMIENTOS PUBLICADOS EL 15 DE MARZO DE 1996 (3.3).
12.- ANALISIS DETALLADOS
DE
PRECIOS UNITARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO A LOS PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARAN LOS ANALISIS BASICOS O
PRELIMINARES Y COSTOS HORARIOS NECESARIOS, ADEMAS EL ANALISIS DEL
FACTOR DE SALARIO INTEGRADO Y EL DE LOS GRUPOS O CUADRILLAS A
UTILIZAR.
A.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
a).- ANALISIS DE BASICOS O PRELIMINARES
b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS)
c) COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A
UTILIZARSE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS
DE OPERACIÓN Y DE CAMPO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEBERA ESPECIFICARSE, ADEMAS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 DE LA
LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, QUE LA TASA DE INTERES
APLICABLE POR FINANCIAMIENTO DEBERA CALCULARSE POR EL CONTRATISTA
CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
(LINEAMIENTOS 15/MAR/96).
C) ANALISIS DEL COSTO DE
FINANCIAMIENTO
a) POR FORMULA
b) POR FLUJO DE CAJA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL FORMATO:
ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA
OBJETIVO: DETERMINAR MEDIANTE ANALISIS
DETALLADO EL VALOR EN PORCENTAJE DEL
COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE
PRODUCIRA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
BAJO LAS CONDICIONES DE LICITACION
REFERIDAS EN LAS BASES.
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
LICITACION
CONTRATISTA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
OBRA
UBICACION
FECHA
EL NUMERO DE LA LICITACION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE.
CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA
OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION.
CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE
LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION.
BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE
CONCURSA.
LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN
LICITACION.
CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES.
COMENTARIO GENERAL: EN EL DESARROLLO DE LA FORMULA PARA
OBTENER EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, SE
HAN CONSIDERADO TODOS AQUELLOS DATOS
DERIVADOS DE LA INFORMACION
PROPORCIONADA AL CONTRATISTA Y LOS
DETERMINADOS POR EL MISMO EN SU
PROPUESTA, CON LOS CUALES HARA SUS
CONSIDERACIONES; EL RESULTADO DEL
ANALISIS DEBERA CORRESPONDER AL CARGO
DEL FINANCIAMIENTO QUE SERA INTEGRADO
PARA LA OBTENCION DEL FACTOR DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD A PROPONER.

NOMBRE DEL FORMATO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA
OBJETIVO: IDENTIFICAR QUE EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO CONSIDERA EL PAGO DE
ANTICIPOS Y ESTIMACIONES..
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
LICITACION
CONTRATISTA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
OBRA
UBICACION
FECHA
NUMERO
PARTIDA
PERIODOS
IMPORTE TOTAL
EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN
LA CONVOCATORIA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE.
CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA
OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION.
CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE
LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION.
BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE
CONCURSA.
LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN
LICITACION.
CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES.
SECUENCIA DE LAS PARTIDAS.
ANOTAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE
USARAN CON SU ANALITICO DE CONCEPTOS.
ESTOS ELEMENTOS PUEDEN MODIFICARSE
SEGUN EL CRITERIO Y EXPERIENCIA DEL
CONTRATISTA.
CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA A LAS
EROGACIONES (PROGRAMA DE MONTOS
MENSUALES)
ASENTAR LA SUMA DE EROGACIONES DE LOS
PERIODOS.

NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
AVANCE DE OBRA
PARCIAL
ESTIMACIONES
ANTICIPOS
ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE
ANTICIPOS
RETENCIONES
SUMA DE INGRESOS
MATERIALES COMPRA
DIRECTA
MATERIALES COMPRA
DIFERIDA.
MANO DE OBRA
DIRECTA
IMPUESTOS Y
OBLIGACIONES SOBRE
MANO DE OBRA
ANOTAR LOS AVANCES SEGUN PROGRAMA DE
MONTOS MENSUALES PROPUESTO (A COSTO
DIRECTO) CONSIDERANDO LOS INDIRECTOS
DE LA PRIMERA ITERACION DEL FACTOR,
(F.S.C). SE CORREGIRA CON LAS SIGUIENTES
ITERACIONES EFECTUADAS.
ANOTAR EL AVANCE EN CADA PERIODO QUE
CONSIDERE CERTIFICAR AL EMPRESA.
ANOTAR EL O LOS ANTICIPO (S) RECIBIDO (S)
EN LOS PERIODOS RESPECTIVOS.
ANOTAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION
SEGUN EL PERIODO EN QUE SE PERCIBE.
ANOTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE
CONVENIDO A CADA ESTIMACION EN EL
PERIODO QUE SE PERCIBE.
ANOTAR EL PRODUCTO DEL PROCIENTO
CONVENIDO A CADA ESTIMACION.
CONSIGNAR LA SUMA DE PAGOS (14,15)
MENOS LA SUMA DE AMORTIZACION (16) Y
RETENCIONES (17).
ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA DE
MATERIALES DIRECTOS A LA OBRA
CONFORME A LA INCIDENCIA DETERMINADA.
ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA CON PAGO
DIFERIDO EN LOS PERIODOS QUE CONSIDERA.
ANOTAR LAS EROGACIONES EN CADA
PERIODO SEGUN INCIDENCIAS
DETERMINADAS EN LA EXPLOSION DE
INSUMOS AL AVANCE DE OBRA PARCIAL (12)
AJUSTANDO IMPUESTOS Y OBLIGACIONES.
ANOTAR EL IMPORTE DEL PAG DE IMPUESTOS
EN LA FECHA DE EROGACION.

NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
EQUIPOS Y OPERACION
SUMA DEL COSTO
DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
OFNA. CENTRAL
GASTOS INDIRECTOS
DE OBRA.
FIANZA DE OBRA
I.S.R. (A CUENTA)
TOTAL DE EGRESOS
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA PARCIAL
DIFERENCIA
ACUMULADA
ASENTAR EL IMPORTE SEGUN LA INCIDENCIA
DE EQUIPO EN OPERACION DE ACUERDO A LA
EXPLOSION DE INSUMOS Y SOBRE EL IMPORTE
DE AVANCE DE OBRA PARCIAL (12)
ANOTAR LA SUMA DE LOS EGRESOS POR
MATERIALES (19 Y 20), MANO DE OBRA (21 Y
22) Y EQUIPO Y OPERACION (23).
ANOTAR EL PRODUCTO DE APLICAR EL
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DETERMINADO
PARA GASTOS GENERALES DE OFICINA
CENTRAL AL AVANCE PARCIAL DE OBRA A
COSTO DIRECTO.
ASENTAR LOS IMPORTES DE EROGACIONES DE
PERSONAL, INSTALACIONES DE PERSONAL,
INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSUMOS
Y OTROS, EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA.
CONSIGNAR EL COSTO DE LAS PRIMAS DE LAS
FIANZAS POR ANTICIPO, GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS A QUE SE
OBLIGA EL CONTRATISTA.
ASENTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA QUE
CORRESPONDE AL INGRESO GRAVABLE.
ASENTAR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (24),
Y GASTOS INDIRECTOS (25,26,27 Y 28).
ASENTAR LA SUMA DE INGRESOS (18).
ASENTAR EL TOTAL DE EGRESOS (29)
ANOTAR LA RESTA DE INGRESOS (30) MENOS
EGRESOS (31)
ANOTAR LA SUMA DEL PERIODO DIFERIDO
ACUMULADO ANTERIOR AL TOTAL PERIODO
PRESENTE.

NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
TASA PASIVA
MENSUAL
TASA ACTIVA
MENSUAL
FINANCIAMIENTO
PARCIAL
FINANCIAMIENTO
ACUMULADO
COSTO FINANCIERO DE
OBRA
NOMBRE Y FIRMA DEL
POSTOR
ASENTAR EL PRODUCTO DE LA TASA DE
INTERES FIJADO POR EL BANCO DE MEXICO
(CPP) POR LA DIFERENCIA ACUMULADA EN
ESE PERIODO (APLICABLE SOLO A LAS
DIFERENCIAS ACUMULADAS POSITIVAS).
ANOTAR EL PRODUCTO DE LA TASA QUE FIJA
EL BANCO DE MEXICO PARA PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS (TIIP) APLICABLES SOLO A
LAS DIFERENCIAS ACUMULABLES
NEGATIVAS.
ANOTAR SEGUN CORRESPONDA EL IMPORTE
DE PASIVOS (34), EN POSITIVO O LA TASA
ACTIVA EN ROJO (35) O CON PARENTESIS.
ANOTAR LA SUMA DE CIFRAS POSITIVAS O
NEGATIVAS DEL PERIODO ANTERIOR AL
PERIODO ACTUAL.
SERA EL COCIENTE DEL FINANCIAMIENTO
ACUMULADO (37) ENTRE EL COSTO DIRECTO
AFECTADO POR EL FACTOR DE INDIRECTOS
HASTA GASTOS DE CAMPO EXPRESADOS EN
PORCIENTO (SEGUN ANALISIS PARA
ESTABLECER EL FACTOR DE COSTO).
RECABAR NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

NOMBRE DEL FORMATO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FACTOR DE SOBRECOSTO
OBJETIVO: ESTABLECER EL PORCIENTO DE GASTOS QUE
SE APLICAN AL COSTO DIRECTO PARA
IDENTIFICAR EL PRECIO DE VENTA.
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(12)
(13)
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
LICITACION
CONTRATISTA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
OBRA
UBICACION
FECHA
NUMERO
CONCEPTO
CARGOS EN
PORCIENTO
EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN
LA CONVOCATORIA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE.
CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA
OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION.
CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE
LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION.
BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE
CONCURSA.
LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN
LICITACION.
CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES.
IDENTIFICA LA SECUENCIA DE CADA
ELEMENTO DE GASTOS.
IDENTIFICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS
DE GASTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA
INTEGRACION DEL FACTOR.
ANOTAR EN TANTO PORCIENTO LOS CARGOS
PARA CADA CONCEPTO, OBTENIDO EN LA
INFORMACION SOLICITADA. Y DE LA
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARA LOS
RUBROS DE GASTOS DE OPERACION Y
UTILIDAD EN CONCURSO Y FIANZAS.
INDICA LA OPERACION A REALIZAR.
TRASPASAR LOS CARGOS EXPRESADOS EN
PORCIENTO DE LA COLUMNA (10) PARA CADA
CONCEPTO.

NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO
CARGOS
ACUMULADOS
FIANZAS
F.S.C.
NOMBRE Y FIRMA DEL
POSTOR
ASENTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN CADA
ENLACE.
PARA LOS NUMERALES (A), (B), (E), (F) EL
CARGO SE SUMARA AL DATO ASENTADO EN
EL RENGLON CORRESPONDIENTE DE LA
COLUMNA (11)
PARA LOS NUMERALES (C) Y (D), AL CARGO
CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (10) SE
SUMARA LA BASE 1.00 A FIN DE FACTORIZAR
EL RESULTADO.
ASENTAR EL RESULTADO ACUMULADO DEL
NUMERAL (F) OBTENIDO EN EL ENLACE (SAR).
ASENTAR EL CARGO POR FIANZAS QUE SE
APLICARAN CONFORME A LA FORMULA
INDICADA.
ANOTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN EL
ENLACE.
ASENTAR LA DIFERENCIA DE LA CIFRA
ABSOLUTA ANOTADA EN EL RENGLON No. 7
(FIANZAS), MENOS LA BASE ANOTADA EN EL
RENGLON No. 1 (COSTO DIRECTO).
RECABAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
D) UTILIDAD DEL CONCURSO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SE INTEGRARA SU ANALISIS DETALLADO Y SERA FIJO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO.
E) FACTOR DE SOBRECOSTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
F) AJUSTE DE COSTOS

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE Y ANEXAR COPIA)
AJUSTES DE COSTOS
EL AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 52 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, ASI COMO AL
PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA.
PROCEDIMIENTO:
I.- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN
LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO
MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:
II.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR,
TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
III.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO EN EL CASO QUE LOS
INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS
POR LA DEPENDENCIA.
IV.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.
EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE:
1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA
PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE.
SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE:
K=P(F/1)
DONDE:
K=FACTOR DE AJUSTE
P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO
F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL
PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE.
I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL
PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA
SOLICITUD.
A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS,
TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD.
________________________
FIRMA DEL LICITANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
G) EXPLOSION DE INSUMOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
H) CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO
DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS POR
ESCALACION

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION EN EL AJUSTE DE
COSTOS POR ESCALACION.
Lic. Porfirio Serrano Amador
Secretario de Desarrollo Regional.
P r e s e n t e .
Xalapa, Ver., a ____ de _________ del 2001.
At’n: Ing. Ramiro Gonzalez Martin
Director General de Obras Públicas.
Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 12 inciso F), Ajuste de Costos,
Fracción II, de las Bases de Licitación referente al Concurso No. , relativo a la Obra.
Sobre el particular como representante legal de: ____________________
_______________________________manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago
correspondientes a los anticipos, su amortización y repercución en el ajuste de costos por escalación.
_____________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA).

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SOBRE ECONOMICO.
DOCUMENTO No. 13
13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS;
DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS
A) PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA
B) PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS
LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA.
C) .- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.
2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.
D) RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN
COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS.
E) PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
A) EDIFICIO I
1.- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA INCL. ACARREO Y/O QUEMA DEL
PRODUCTO.
2.- EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 1.50 MTS DE
PROFUNDIDAD CON DEPOSITO DE MATERIAL A ORILLA DE CEPAS INCL.
AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.
3.- RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS
UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO SIN INCLUIR ACARREOS.
4.- SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
CIMENTACION ALTA RESISTENCIA F'Y = 4200 KG/CM2 INCLU. GANCHOS
TRASLAPES Y SILLETAS Y DESPERDICIOS. DEL No 3 (3/8") DIAM.
5.- SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
CIMENTACION ALTA RESISTENCIA F'Y = 4200 KG/CM2 INCLU. GANCHOS
TRASLAPES Y SILLETAS Y DESPERDICIOS. DEL No 4 (1/2") DIAM.
6.- SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
CIMENTACION ALTA RESISTENCIA F'Y = 4200 KG/CM2 INCLU. GANCHOS
TRASLAPES Y SILLETAS Y DESPERDICIOS. DEL No 5 (5/8") DIAM.
7.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CARRETILLA
HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.
8.- CIMBRA COMUN EN ZPATAS Y DADOS DE CIMENTACION INCLUYE
CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE
LA OBRA.
9.- CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION INCL. CIMBRADO
DESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
M2 123.16
M3 79.16
M3 79.65
TON 0.61
TON 0.35
TON 0.35
M3 20.00
M2 232.48
M2 28.49
Página 1 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
10.- CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO
MAXIMO 3/4'' HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN
CIMENTACION.
11.- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCL.
COMPACTACION Y AFINE DE CEPAS.
PRIMER NIVEL
12.- CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE 0.35x0.35 MTS. INCL. CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.
M3 7.72
M2 84.90
M2 12.60
13.- CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS 2 CARAS DE 15x20 CMS. M2 5.12
14.- CIMBRA APARENTE EN LOSAS DE CONC. DE HASTA 12 CM DE ESPESOR
CON ALTURA DE HASTA 4.00 MMTS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO,
DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.
M2 78.30
15.- CIMBRA APARENTE ENTRABES DE 50 x 25 CM DE SECC. M2 70.21
16.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=400 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 3/8.
17.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 4 1/2'' DE DIAM.
18.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 5 5/8'' DE DIAM.
TON 0.80
TON 0.01
TON 0.72
Página 2 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
19.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 6 3/4'' DE DIAM.
20.- CONC. RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO
3/4'' HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN
ESTRUCTURA.
SEGUNDO NIVEL
21.- CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE 0.35x0.35 MTS. INCL. CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.
TON 0.27
M3 20.00
M2 12.60
22.- CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS 2 CARAS DE 15x20 CMS M2 5.12
23.- CIMBRA APARENTE EN LOSAS DE CONC. DE HASTA 12 CM DE ESPESOR
CON ALTURA DE HASTA 4.00 MMTS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO,
DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.
M2 86.43
24.- CIMBRA APARENTE ENTRABES DE 50 x 25 CM DE SECC. M2 72.85
25.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=400 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 3/8
26.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 5 5/8'' DE DIAM.
27.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 6 3/4'' DE DIAM.
TON 0.75
TON 0.80
TON 0.23
Página 3 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
28.- CONC. RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO
3/4'' HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN
ESTRUCTURA.
PLANTA BAJA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
29.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO C/MORTERO
CEM-ARENA 1:5 HASTA 6.00 MT DE ALTURA ACABADO COMUN.
30.- SUM Y COLOCACION DE MURO DE TABLARROCA DE 9 A 10 CM DE
ANCHO CON PLACA DE 13 MM Y POSTE METALICO DE 6.5 CM INCL.
RESANE CON REDIMIX.
31.- SUM TENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRA PARA RELLENO EN CAPAS DE
20 CM INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA.
32.- FIRME DE CONC. F'C= 100 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO
PULIDO CON JUNTAS FRIAS Y VOLTEADOR Y MALLA 6/6-10/10.
33.- SUM Y COLOC. DE LOSETA DE BARRO VIDRIADO DE 30 x 30 CM LINEA
MONTAÑA ARENA DE PRIMERA (INTERCERAMIC) TRAFICO NORMAL
ASENTADA C/CEM CREST Y JUNTEADA CON BOQUILLEX.
34.- REPIZON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 x 50 CM ARMADO C/3
VARS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM INCL. CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.
35.- APLANADO A PLOMO PULIDO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:5 DE
1.5 CM DE ESP. C/LLANA DE MADERA (MUROS DE TABIQUE.)
36.- APLANADO A PLOMO PULIDO C/MORT. CEMENTO ARENA 1:5 DE 1.5 CM
DE ESP. CLLANA DE MADERA (EN PLAFONES)
37.- EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS C/MORT, CEMENTO
ARENA 1:5 EN MUROS DE 14 CM DE ESP.
M3 19.84
M2 44.14
M2 24.31
M3 9.45
M2 100.45
M2 120.00
ML 7.00
M2 88.29
M2 97.00
ML 18.25
Página 4 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
38.- PERFILADO A PLOMO Y REGLA UNA ARISTA C/MORTERO CEM-ARENA 1:5 ML 12.00
39.- SUM Y COLOC. VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
CON PERFILES DE 2'' x 1 3/4'' STANDARD, INCL. VENTILACION DE CELOSIA
APLETON ( HERRAJES CRISTAL DE 6 MM VINIL SELLADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SUCORRECTA INST. ( UN FIJO DE 1.09 MTS Y 2 AREAS DE
VENTILACION DE 1.08 MTS.
40.- SUM Y COLOC DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. VENTILACION DE CELOSIA
APPLETON (3 DIVISIONES, HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL, SELLADOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.).
41.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. HERRAJES, CRISTAL DE 6MM.,
VINIL, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA INST., (HOJAS
CORREDIZAS).
42.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
CON PERFILES DE 2" INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6 MM. DE ESP. A
UNA ALTURA DE 2.10 M. CON CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 M. CON DUELA
DE ALUMINIO, TOPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRESTA
COLOCACION, SECCION 0.70X2.40M.
43.- SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
CON PERFILES DE 2"X3", INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6MM. DE ESP.
A 2 HOJAS (CON PIVOTE) CON UNA ALTURA DE 2.10 M. CON
CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 M. Y 2 HOJAS ABATIBLES CON TABLETAS DE
CRISTAL.
44.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS 2 APLICACIONES,
INCL. PREPRACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.
M2 11.00
M2. 18.00
M2. 24.00
PZA. 1.00
PZA. 1.00
M2. 212.00
Página 5 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
45.- PINTURA VINILICA EN PLAFONES APLANADOS 2 APLICACIONES, INCL.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.
PLANTA ALTA
46.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 14 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT. CEM-
ARENA 1:5 HASTA 6.00 MT. DE ALTURA.
47.- PRETIL DE TABIQUE R.R. DE 13 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT.CEM.
ARENA 1:5 ACABADO COMUN.
48.- MURETE DE TABIQUE R.R. DE 14 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT. CEM-
ARENA 1:5.
49.- SUM. Y COLOC. DE MURO DE TABLAROCA DE 9 A 10 CM. DE ANCHO
CON PLACA DE 13 MM., INCL. RESANE CON REDIMIX.
50.- APLANADO A PLOMO PULIDO CON MORT. CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5
CM. DE ESP. CON LLANA DE MADERA.
51.- FINO DE CONC.F'C=150 KG/CM2. DE 3 CM. DE ESP. SIN ARMAR PARA
ENTREPISO ACABADO PULIDO.
52.- SUM. Y COLOC. DE LOSETA DE BARRO VIDRIADO DE 30X30 CM. LINEA
MONTAÑA ARENA DE PRIMERA INTERCERAMIC TRAFICO NORMAL
ASENTADA CON CEMENTO CREST Y JUNTEADA CON BOQUILLEX.
53.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
CON PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. VENTILACION CON CELOSIA
APPLETON (4 DIVISIONES) HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL, SELLADOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
54.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUNIO NATURAL LINEA ECONOMICA
CON PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. HOJAS CORREDIZAS,
HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO.
M2. 148.50
M2. 33.00
M2. 17.25
M2. 12.00
M2. 45.00
M2. 122.00
M2. 97.00
M2. 101.42
M2. 18.00
M2. 24.00
Página 6 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
55.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS 2 APLICACIONES,
INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.
56.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 6 MM. DE ESP. TIPO CAPUCHINO ASENTADO
C/MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
57.- EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS C/MORT. CEM-ARENA 1:5
EN MUROS DE 14 CM. DE ESP.
58.- PERFILADO A PLOMO Y REGLA UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5.
59.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN PLAFOND DE CONC. 2 APLICACIONES,
INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE (REBATIDO, REBABEO) Y PLASTER.
60.- REPIZON DE CONC.F'C=150 KG/CM2. DE 7X50 CM. ARM. C/3 VARS.DEL
#3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
INSTALACION HIDRISANITARIA (P.BAJA Y P. ALTA)
INSTALACION HIDROSANITARIA
61.- SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO DE COBRE TIPO
"M", INCL. VALVULA DE CONTROL (SIN COLOC. DE MUEBLE).
62.- SALIDA PARA MUBLE SANITARIO CON TUBO PVC ANGER CON CAMPANA
(SIN COLOC. DE MUEBLE).
63.- SUM. Y COLOC. DE VERTEDERO MCA. ORION DE Fo.Fo. ESMALTADO BCO.
DE 41X41 CM.
M2 221.00
PZA. 5.70
ML. 19.66
ML. 12.00
M2. 160.00
ML. 7.00
PZA. 2.00
PZA. 4.00
PZA. 2.00
64.- SUM. E INST. DE COLADERA MCA. HELVEX MOD. 24. PZA. 2.00
Página 7 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
65.- SUM. E INST. DE LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 MM. PARA VERTEDERO. PZA. 2.00
66.- SUM. E INST. DE CESPOL DE PLOMO PARA VERTEDERO. PZA. 2.00
67.- SUM. E INST. DE BAJANTE PLUVIAL O SANITARIO DE PVC DE 102 MM. DE
DIAM.
68.- SUM. Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS DE 75 MM. DE
DIAM.
69.- REGISTRO DE 40X60X60 CM. CON TABIQUE DE 13 CM. DE ESP. ASENTADO
CON MORT. CEM-ARENA 1:6 PLANTILLA DE CONC. F'C=100 KG/CM2. Y
APLANADO INTERIOR C/MORT. CEM-ARENA 1:3 SIN TAPA.
70.- TAPA DE REGISTRO DE 60X80X8 CM. DE CONC. F'C=150 KG/CM2.
ARM.C/VARS.DEL #2, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE
1"X1"X1/8".
ML. 15.00
MT. 6.00
PZA. 1.00
PZA. 1.00
INSTALACION ELECTRICA (PLANTA B. Y P.ALTA)
71.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 425.00
72.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 10 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 300.00
73.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX O
MONTERREY.
ML. 125.00
74.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 8 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 25.00
75.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA TIPO CLASSIC DE SOBREPONER DE 2X39 W
SLIM-LINE COMPLETA, INCL. PIJAS Y TAQUETES, CONEXION, FIJACION Y
PRUEBAS.
PZA. 30.00
Página 8 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
76.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO MCA. QUINCIÑO 1 POLO -1
TIRO.
77.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MCA. ARROW-HART,
INCL. PLACA COLOR DORADO.
PZA. 6.00
PZA. 10.00
78.- SUM. Y COLOC. DE CAJA CHALUPA GALV. PZA. 16.00
79.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 7X7 CM. (1/2"), INCL. TAPA. PZA. 30.00
80.- SUM. Y COLOC. DE (POLIFLEX) POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 13 MM.
DE DIAM. (1/2").
81.- SUM. Y COLOC. DE (POLIFLEX) POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 19MM.
DE DIAM. (3/4").
82.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 AMPERS DE
LA MCA. SQUARE-D.
83.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMPERS DE
LA MCA. SQUARE-D.
84.- CONST. DE REGISTRO ELECT. DE 40X40X50 CM. C/MORT.CEM-ARENA 1:3
C/ACABADO PULIDO Y FONDO A BASE DE CAMA DE GRAVA DE 10 CM.
DE ESP., INCL. TAPA DE CONC., MARCO Y CONTRAMARCO.
85.- SUM. Y COLOC. DE VARILLA COPERWELL DE 3.00 MT.X5/8" DE DIAM., INCL.
CONECTOR BOURDY.
ML. 125.00
ML. 100.00
PZA. 2.00
PZA. 5.00
PZA. 2.00
PZA. 1.00
86.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 10X10 CM., INCL. TAPA. PZA. 10.00
87.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMPERS
MCA.SQUARE-D, INCL. CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS.
PZA. 1.00
Página 9 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
88.- SUM. Y COLOC. DE PLACA MCA. QUINZIÑO COLOR DORADO, INCL.
FIJACION DE 1 A 4 VENTANAS.
PZA. 16.00
89.- SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO DE 25 MM. DE DIAM. COLOR NARANJA. ML. 25.00
90.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 2 MCA. CONDUMEX O MONTERREY ML. 50.00
91.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 51 MM. DE DIAMETRO,
INCL. EXCAVACION, ENCAMISADO Y RELLENO.
ML. 15.00
92.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2. 225.00
B).- EDIFICIO II
ESTRUCTURA.
CIMENTACION
93.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.
94.- SUM., HAB. Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTA
RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2., INCL. GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS Y
DESPERDICIOS: DEL No 3 (3/8").
95.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCV.EN CARRETILLA HASTA
20.00 MT. DE DISTANCIA.
96.- CIMBRA COMUN EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACION,
INCL.CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE
LA OBRA.
M2. 505.04
TON. 1.70
M3. 18.00
M2. 120.00
Página 10 de 54
TOTAL EDIFICIO I................................................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
97.- CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION, INCL. CIMBRADO,
DESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.
98.- CONC. RESITENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAX. 3/4"
HECHO EN OBRA, VACIADO C/CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACION.
99.- PLANTILLA DE CONC.F'C=100 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP., INCL.
COMPACTACION Y AFINE DE CEPAS.
100.- DADO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. SECC. DE 0.30X0.30X0.40 M. PARA
ANCLAR CASTILLO, INCL.EXCAV.Y ACARREOS HASTA 20 MT. DE
DISTANCIA.
CASTILLOS, COLUMNAS Y CUBIERTA METALICA
M2. 40.00
M3. 18.00
M2. 120.00
PZA. 20.00
101.- CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS 2 CARAS DE 15X20 CMS. M2. 40.00
102.- SUM., HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA
ALTA RESISTENCIA F'Y=4,000 KG/CM2., INCL. GANCHOS, TRASLAPES,
SILLETAS Y DESPEDICIOS, DEL No. 3 (3/8") DIAM.
103.- CONC. RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAX. 3/4"
HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN ESTRUCTURA.
104.- SUM. Y COLOC. DE ANCLAS DE FIERRO REDONDO DE 3/4" DIAM. A 1" EN
FORMA DE "U" DE HASTA 70 CM. DE ALTO, INCL. NIVELACION Y PLOMEO,
INCL.TUERCA Y PLACA DE ACERO A-36 DE 30X30 CM. Y 1/2" DE ESP.,
INCL.BARRENOS (4).
105.- SUM. Y COLOC. DE CUMBRERA DE LAMINA ZINTRO (ZINTRO ALUMPINTRO
ALUM R-101 CAL. 24) DE 0.70 MT.X2.50 MT. DE LONG., INCL.PERNOS Y
HERRAJES PARA SU FIJACION, TRASLAPES Y ELEVACION A UNA ALTURA
PROM. DE 4.00 MT.
TON. 0.30
M3. 4.00
PZA. 18.00
ML. 20.00
Página 11 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
106.- SUM. Y COLOC. DE LAMINA ZINTRO ALUM-PINTRO R-101 ALUM CAL. 24
SOBRE ESTRUCUTRA MET. DE 4.44 MT. DE LONG., INCL.PERNOS Y HERRAJES
P/SU FIJACION, TRASLAPES Y ELEVACION A UNA ALTURA PROM. DE 4.00
MT.
107.- FAB. Y MONTAJE DE LARGUEROS (TIPO V) EN ESTRUC. A BASE DE VIGAS DE
CAJON (2X8 MT-14) INCL.REFUERZOS P/SU FIJACION, CORDONES DE
SOLDADURA, RECORTES, AJUSTES, ALINEAMIENTOS Y MANIOBRAS A UNA
ALT.PROM. DE MT., INCL. TRATAMIENTO ANTICORR. Y PINTURA ESMALTE 2
APLIC.
108.- FAB. Y MONTAJE DE LARGUEROS (TIPO L) EN ESTRUC. A BASE DE VIGAS (8
MT-14) INCL. REFUERZOS P/SU FIJACION, CORDONES DE SOLDADURA,
RECORTES, AJUSTES, ALINEAMIENTOS Y MANIOBRAS A UNA ALT. PROM. DE
4 MT., INC.TRATAMINETO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 2
APLICACIONES.
109.- FAB. Y MONTAJE DE COLUMNAS TIPO (C1) DE CAJON (2X8 MT-14),
INCL.REFUERZOS P/SU FIJACION, SOLDADURA SERIE E-7018 DE 7 MM. DE
ESP. Y 10 CM. DE LONG. A/C 20 CM., RECORTES, AJUSTES, PLOMEO Y
MANIOBRAS A UNA ALTURA PROM. DE 4 MT., INCL. TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 2 APLICACIONES.
110.- FAB.Y MONTAJE DE COLUMNAS TIPO (C2) DE CAJON (2x6 MT-14),
INCL.REFUERZO P/SU FIJACION, SOLDADURA SERIE E-7018 CORDON DE 7
MM. DE ESP. DE 10 CM. DE LONG. A/C 20 CM., RECORTES, AJUSTES,
PLOMEO Y MANIOBRAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 4 MT., INCL.
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 2 APLICACIONES..
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
MUROS
111.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 11 A 14 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT. CEM-
ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
M2 701.80
ML. 90.00
ML. 560.00
ML. 72.00
ML. 20.00
M2. 406.60
Página 12 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
112.- SUM. Y COLOC. DE MURO DIVISORIO DE TABLAROCA 13 MM. DE ESP.
C/ESTRUCTURA MET. GALV. DE 6.35 CM. A BASE DE POSTE METALICO Y
CANAL DE AMARRE FIJADO A PISO, INCL. TORNILLERIA AUTOROSCANTE
26.4 MM. RESANADO CON REDIMIX Y EMBOQUILLADO CON ANGULO DE
1x1".
113.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 6 CM. E. ESP. TIPO CAPUCHINO ASENTADO
C/MORT. CEM.-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
114.- APLANADO A PLOMO PULIDO C/MORT. CEM-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE
ESP. C/LLANA DE MADERA.
115.- EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS C/MORT. CEM-ARENA 1:5
EN MUIROS DE 14 CM. DE ESP.
M2. 20.00
M2. 23.76
M2. 860.00
ML. 200.00
116.- PERFILADO A PLOMO Y REGLA UNA ARISTA C/MORT.CEM-ARENA 1:5. ML. 20.00
CANCELERIA
117.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2", INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6 MM. DE ESP. A
UNA ALTURA DE 2.10 MT. C/CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 MT. C/DUELA DE
ALUMINIO, TOPE Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA COLOC., SECC.
0.80X2.40 MTS.
118.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2", INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6 MM. DE ESP. A
UNA ALTURA DE 2.10 MT. C/CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 MT. C/DUELA DE
ALUMINIO, TOPE Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA COLOC., SECC.
1.20X2.40 MTS.
119.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA,
INCL. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOC., SECC. 0.90X2.40 MTS.
PZA. 2.00
PZA. 2.00
PZA. 2.00
Página 13 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
120.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD DE 1.80X0.80 MT., INCL. VENTILACION
C/CELOSIA APPLETON (4 DIVISIONES), HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL,
SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
121.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2" X 1" 3/4" STANDARD DE 1.30X1.70 MT., INCL.VENTILACION
C/CELOSIA APPLETON (2 DIVISIONES), HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL,
SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
122.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA
C/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD DE 0.50X1.50 MT., INCL.VENTILACION
C/CELOSIA APPLETON (2 DIVISIONES), HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL,
SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
HERRERIA
123.- SUM., FAB. Y COLOC. DE PUERTA METALICA C/PERFILES TUBULARES DE 1
1/2"X1"X1/8" DE LAM. ESTRIADA CAL. 18, INCL.PINTURA ANTICORROSIVA Y
CHAPA PHILLIPS DE 3.40X4.70 (2 HOJAS), CON CONTRAVENTEOS
DIAGONALES Y TRANSVERSALES.
124.- PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESP. ACABADO
ESCOBILLADO C/JUNTAS FRIAS Y VOLTEADOR.
125.- FORJADO DE NARIZ C7CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 5X7 CM. ARMADA
C/UNA VARILLA DEL #2 EN REMATE DE PISO LADO FRONTAL Y LATERAL DE
EDIFICIO.
PINTURA
PZA. 8.00
PZA. 4.00
PZA.. 4.00
PZA. 1.00
M2. 87.00
ML. 45.00
Página 14 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
126.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS 2 APLICACIONES,
INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.
M2. 860.00
INSTALACION ELECTRICA
127.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 870.00
128.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 10 MCA. CONDUMEX O MONTERREY ML. 1,100.00
129.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX O
MONTERREY.
130.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT GALVA. PARED GRUESA DE 19 MM. DE
DIAM.
ML. 630.00
ML. 100.00
131.- SUM. Y COLOC. DE CAJA DE REGISTRO GALV. DE 7X7 CM., INCL. TAPA. PZA. 60.00
132.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO GALV. TIPO CHALUPA PZA. 50.00
133.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 1 TIRO. PZA. 12.00
134.- SUM. Y COLOC. DE PLACA COLOR DORADO DE 1 A 4 VENTANAS. PZA. 10.00
135.- SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 13 MM. DE DIAM. ML. 150.00
136.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 2 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 200.00
137.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 4 MCA. CONDUMEX O MONTERREY ML. 200.00
Página 15 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
138.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT DE PVC 50 MM. PARED GRUESA, INCL.
EXCAV., ENCAMISADP C/CONC. Y RELLENO.
139.- CONST. DE REGISTRO ELECT. DE 40X40X50 CM. C/MORT. CEM-ARENA 1:3
C/ACABADO PULIDO Y FONDO A BASE DE CAMA DE GRAVA DE 10 CM.
DE ESP., INCL. TAPA DE CONC., MARCO Y CONTRAMARCO.
ML.. 100.00
PZA. 6.00
140.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2. 505.00
C) CAFETERIA - COMEDOR
I.- CIMENTACIONES
141.- ANCLAJE DE COLUMNAS DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 25 CM. DE
DIAM. Y 70 CM. DE ALTO, ARM. CON 6 VARS. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2
A/C 10 CM. EN H/5 A/C 20 EN RESTO, INCL. AMARRE EN ZAPATA Y
TRASPASO DE TRABE DE LIGA.
142.- ANCLAJE DE CASTILLOS A CIMENTACION DE CONC. DE SECC. 15X20X80
CM. CON CONC F'C=200 KG/CM2. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL
#2 A/C 20 CM. (VACIADO DE CONC. HASTA 40 CM. SOLAMENTE).
143.- MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 CM.
RELLENO DE CONC. ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3.
144.- SUM., TENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRA PARA RELLENO EN CAPAS DE
20 CM., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA.
145.- ZAPATA CORRIDA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. (Z-2) DE 60X20 CM. ARM.
CON VARS. DEL #3 (4 LONG. Y TRANSV. A/C 15 CM.).
PZA. 20.00
PZA. 440.00
M2. 20.00
M3. 45.00
ML. 70.00
Página 16 de 54
TOTAL DEL EDIFICIO II........................................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
146.- ZAPATA AISLADA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 0.90X0.90 ARM. CON
VARS. DEL #4 A/C 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE
0.30X0.30X0.60 CM. ARMADO IDENTICO A LA COLUMNA.
II.- CIMBRAS
147.- CIMBRA COMUN EN PLANTILLA DE CIMENTACION DE 10 CM. DE PERALTE,
INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS.
PZA. 25.00
ML. 200.00
148.- CIMBRA COMUN EN ZAPATAS DE CIMENTACION DE 15 CM. DE PERALTE. M2. 40.00
149.- CIMBRA COMUN EN TRABE DE LIGA DE 20X30 CM. M2. 50.00
III.- ESTRUCTURA
150.- CADENA DE DESPLANTE DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X20 CM. ARM.
CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN.
151.- TRABE DE LIGA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 20X30 CM. ARM. CON 6
VARS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN.
152.- CADENA DE CERRAMIENTO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X20 CM.
ARM. CON 4 VARS. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRA
APARENTE.
153.- CASTILLO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X20 CM. ARM. CON 4 VARS.
DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.
154.- CASTILLO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X15 CM. ARM. CON 4 VARS.
DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 25 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.
ML. 70.00
ML. 100.00
ML. 30.00
ML. 80.00
ML. 30.00
Página 17 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
155.- DALA O CADENA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X15 CM. ARM. CON
4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 30 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.
156.- CADENA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X30 CM. ARM. CON 4 VARS.
DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.
157.- COLUMNA F'C=200 KG/CM2. CIRCULAR DE 25 CM. DE DIAM. ARM. CON 6
VARS. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM. ACABADO APARENTE, INCL
CIMBRA A BASE DE SONOTUBO, DESCIMBRADO, ARMADO Y COLADO.
158.- TRABE DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 15X25 CM. ARM. CON 2 VARS. DEL
#4 EN LECHO SUP. Y 2 VARS. DEL #4 EN LECHO INFERIOR CORRIDAS,
ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO,
HABILITADO Y COLADO.
IV.- OBRAS ADICIONALES
159.- LOSA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP. ARM. CON 11 KG.
DE ACERO DEL #3 (3/8") A/C 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCL.
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO APARENTE.
VI.- MUROS
160.- MURO DE TAIQUE R.R. DE 11 A 14 CM. DE ESP. ASENTADO CON MORT.
CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
VII.- APLANADOS
161.- APLANADO A PLOMO Y REGLA CON MOT. CEM-ARENA 1:2:6 DE 2 CM. DE
ESP.
VIII.- PINTURA
162.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS Y REBATIDOS 2
APLICACIONS, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTER Y
REBATIDO.
ML. 15.00
ML. 15.00
ML. 70.00
ML. 100.00
M2. 60.00
M2. 250.00
M2. 600.00
M2. 600.00
Página 18 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
IX.- FIRMES Y PISOS
163.- FIRMES DE CONC. F'C=100 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP. M2. 500.00
164.- PISO DE CONC. ARM. DE 8 C. DE ESP. CONC. HECHO EN OBRA F'C=150
KG/CM2. AGREG. MAX. 3/4" REFUERZO = MALLA 6-6/10-10 ACAB. PULIDO
CON JUNTAS FRIAS Y VOLTEADOR.
165.- FINO DE CEMENTO DE 2 CM. DE ESP. ACAB. COMUN CON MORT. CEM-
ARENA 1:5 PARA RECIBIR PISO.
166.- PISO DE LOSETA VIDRIADA MCA. INTERCERAMIC DE 20X20 CM. DE COLOR
MONTAÑA ARENA DE PRIMERA ASENTADA CON CEM. CREST Y JUNTEADO
CON BOQUILLEX.
X.- ESTRUCTURA METALICA
167.- SUM., FB. Y MONTAJE DE ESTRUC. MET. T1 A BASE DE MONTEN TIPO 8M T14
EN CAJON, INCL. CORTES, SOLDADURA E-7018 CON LONG. TOTAL DE 6 M.
Y PERALTE DE 1.50 M. CON REFUERZOS DIAGONALES DEL MISMO TIPO,
INCL UNA MANO D EPRIMER ANTICORR. Y ACABADO FINAL CON PINTURA
DE ESMALTE COMEX 100 BCO.-HUESO APLIC. CON COMPRESORA.
168.- SUM. Y MONTAJE DE LARGUEROS DE DIFERENTE LONG. A BASE DE MONTEN
TIPO 8M 14 INCL. CLIPS DE FIJACION, ANGULO DE 2X3/16" SOLDDURA E-
7018, HERRAJES UNA MANO DE PRIMER ANTICORR. Y ACABADO FINAL
CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO.-HUESO APLIC. CON
COMPRESORA.
169.- SUM., FB. Y MONTAJE DE ESTRUC. MET. (T-2) A BASE DE MONTEN TIPO 8
MT14 EN CAJON, INCL. CORTES, SOLDADURA E-7018 CON LONG. TOTAL
DE 8 M. Y PERALTE DE 1.50 M. CON REFUERZOS DIAGONALES DEL MISMO
TIPO, INCL UNA MANO DE PRIMER ANTICORR. Y ACABADO FINAL CON
PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO.-HUESO APLIC. CON
COMPRESORA.
M2. 333.29
M2. 500.00
M2. 500.00
PZA. 5.00
KG. 1,800.00
PZA. 5.00
Página 19 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
XI.- CANCELERIA DE ALUMINIO
170.- SUM., FAB. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. CON
PERFILES TIPO BOLSA DE 2"X1 3/4".
171.- SUM., FAB. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. CON
PERFILES TIPO BOLSA DE 2"X1 3/4", INCL. VENTILACION CON CELOSIA DE
LUJO (APLETON), INCL. OPERADORES DE 0.70 M. DE ANCHO Y 1.60 M. DE
ALTURA.
172.- SUM., FAB. Y COLOC. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. PERFILES DE
2", INCL. DUELA DE ALUM. BAJO PUERTA (1.00X0.80M.) Y HERRAJE, CHAPA
DE ALUM. MCA. PHILLIPS, TOPE DE PUERTA Y VINIL, SECC. DE PUERTA
0.80X2.10 M. (CHAPA PHILLIPS MOD. 525).
173.- SUM., FAB. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. CON
PERFILES TIPO BOLSA DE 2"X1 1/2" (MEDIA 0.50X0.50 M.).
M2. 75.00
M2. 90.00
PZA. 6.00
M2. 20.00
174.- SUM. Y COLOC. DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. M2. 100.00
175.- SUM. Y COLOC. DE CRISTAL TAPIZ DE 5 MM. M2. 20.00
176.- SUM. Y COLOC. DE TABLETAS DE CRISTAL DE 5 MM. DE ESP. Y 10 CM. DE
ANCHO CON CANTOS PULIDOS EN AMBOS LADOS.
XII.- INSTALACION HIDROSANITARIA
177.- SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA DE COBE TIPO "M" PVC
SANITARIO EXTREMOS LISOS Y ANGER CON CAMPANA, INCL. VALV. DE
CONTROL (SIN COLOC. DE MUEBLE).
178.- SUM. Y COLOC. DE WC. TANQUE BAJO MCA. I.S. MOD. ZAFIRO RUBI BCO.
COMPLETO, INCL. COPLES, JUNTA DE CERA, PIJAS, ASIENTO Y TAPA.
M2. 90.00
SAL. 15.00
PZA. 3.00
Página 20 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
179.- SUM. Y COLOC. DE LAVABO MCA. I.S. MOD. VERACRUZ BCO. AISLADO,
INCL. LLAVE CROMADA (UNA PZA.) CUBRETALADROS, CESPOL DE LATON
CROMADO.
180.- SUM. Y COLOC. DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE
0.90 M. MCA. URREA, INCL. CONTRACANASTA DE 4" CESPOL DE PVC
PARA FREGADERO, LAVE CUELLO DE GANSO INCL. CUBRETALADROS (2
PZAS.) Y COPLES.
181.- SUM. Y COLOC. DE VERTEDERO MCA. ORION DE FIERRO FUNDIDO
ESMALTADO BCO. DE 41X41 CM. INCL. CESPOL DE PLOMO Y LLAVE DE
NARIZ CROMADA.
182.- SUM. Y COLCOL DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LTS., INCL. JGO. DE
ACCESORIOS PARA SU COMPLETA COLOC., ELEVACION A PRIMER NIVEL,
BASE DE CONCRETO ARMADO (LOSA), INCLUYENDO MUROS DE TABIQUE.
183.- SUM. Y COLOC. DE ACCESORIOS DE SOBREPONER MCA, URREA
CROMADOS, INCL. HERRAJES, TAQUETES Y PIJAS.
184.- SUM. Y COLOC. DE LAMINA PINTRO CAL. 26 TIPO R-72 INCL. CABALLETE
(17.00 ML.) Y BIRLOS (DE ACERO GALV.)
185.- SUM. Y COLOC. DE TRIPLAY DE PRIMERA DE 1/2" DE ESP. (12 MM.) COLOC.
ENTRE LAMINA Y TRAVESAÑOS.
XIII.- INSTALACION ELECTRICA
186.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA SLIM-LINE 2X38 TIPO CLASIC COMPLETA,
INCL. BALASTRA, TUBOS, BASES, SOPORTES DE VAR. ROSCADA DE
3/16"X0.40 M. DE LARGO ON TAQUETE EXPANSIVO DE 1 1/2"X3/16" CON 2
TUERCAS CADA LUMINARIA TIENE 4 SPORTES Y 4 TAQUETES EXPANSIVOS.
PZA. 3.00
PZA. 3.00
PZA. 3.00
PZA. 2.00
PZA. 3.00
M2. 250.00
M2. 250.00
PZA. 50.00
Página 21 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
187.- SUM. Y COLOC. DE SPOT PAR-2O INCL. BOTE INTEGRAL Y SOQUET FOCO
50 W.
188.- SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PVC DE 19 MM. TIPO PESADO INCL.
EXCAV. DE 30X40 CM. Y ENAMISADO DE CONC. DE 150 KG/CM2. Y TAPA
DE LA MISMA CON RELLENO DE MAT. PROD. DE LA EXCAV.
189.- SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PVC DE 19 MM. TIPO LIGERO A UNA ALT.
DE 2.70 M. INCL. ABRAZADERA TIPO 1 CON TAQUETE DE PLASTICO,
PEGAMENTO PARA PVC.
190.- SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PVC DE 13 MM. TIPO LIGA A UNA LT. DE
2.70 M. INCL. ABRAZADERA TIPO OMEGA CON TAQUETE DE PLASTICO,
PEGAMENTO PARA PVC.
PZA. 15.00
ML. 150.00
ML. 70.00
ML. 150.00
191.- SUM. Y COLOC. DE CONDULET TIPO "1" DE 9 MM. FUNDICION A PRESION. PZA. 18.00
192.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 3/4". PZA. 30.00
193.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO INCL. CHALUPA Y
TAPA MCA. ARROW-H.
PZA. 20.00
194.- SUM. Y COLOC. DE CONTRA Y MONITOR DE PVC DE 19 MM. LIGERO. PZA. 150.00
195.- SUM. Y COLOC. DE CONTRA Y MONITOR DE PVC DE 13 MM. LIGERO. PZA. 150.00
196.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO MCA. QUINZIÑO INCL.
CHALUPA Y TAPA.
PZA. 18.00
197.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 8 MCA. CONDUMEX O SIM. ML. 400.00
198.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 10 MCA. CONDUMEX O SIM. ML. 300.00
Página 22 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
199.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX O SIM. ML. 950.00
200.- SUM. Y COLOC. DE CABLE POT (CONDUMEX) CAL. 14 MCA. CONDUMEX
O SIM.
201.- SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS 2 FASES MCA.
SQUARE-D, INCL. INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 15A, 20A, Y 1 DE 30 AMP.
N1 CAT. Q08-16L100 P/EMPOT.
ML. 400.00
PZA. 2.00
202.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 1/2". PZA. 70.00
203.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUP. TERMOMAG. DE 2X40 AMP. INCL. GABINETE
DE CAJA MOLDEADA MCA. SQUARE-D.
PZA. 2.00
204.- SUM. Y COLOC. DE VARILLA COPERWELD CON SU CONECTOR. PZA. 2.00
XIV.- ESCALONES
205.- ESCALON DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 17X30 SACADO EN LIMPIO
CON MORT. CEM-ARENA 1:3 INCL. ACABADO PULIDO O RAYADO.
206.- HUELLA PARA ESCAON FORJADO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. R.N.
AGREG. MAX. 1/2" DE 0.30X0.07 M. DE ESP. INCL. CIMBRADO,
DESCIMBRADO Y FORJADO DE NARIX.
207.- FIRME DE CONC. (RAMPA) F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP. ARMADO
CON MALLALAC 6-6/10-10.
208.- BARRA DE CONC. F'C150 KG/CM2. DE 10X15 CM. ARM. CON 3 VAR. #3
LONG. Y #3 A/C 20 CM. TRANSV. INCL. CIMBRA COMUN.
209.- MOCHETA DE TABIQUE ROJO REC. DE 13 CM. DE ESP. ASENT. CON MORT.
CEM-ARENA 1:6 DE 40 CM. DE ANCHO.
210.- LAMBRIN ENMUROS CON AZYULEJO DE 11X11 CM. BCO. ASENT. CON
CEM. CREST Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEM. BCO. INCL. RECORTES
Y CORTES A 45 GRADOS.
ML. 25.00
ML. 25.00
M2. 10.00
ML. 40.00
ML. 20.00
M2. 80.00
Página 23 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
211.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCL. PISOS, MUROS, VIDRIOS, ETC. M2. 700.00
D) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CUBIERTAS Y/O AZOTEAS
212.- IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE
PREFABRICADO APP/COVER PLAY REFORZADO CON POLIESTER DE 4 MM.
DE ESPESOR, INCL. CALAFATEO, ACARREOS, ELEVACION, SELLADOR,
REPARACION DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO Y GARATIA POR
ESCRITO POR 10 AÑOS.
M2. 135.00
BANQUETAS (OBRA EXTERIOR)
213.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DELTERRENO. M2. 625.00
214.- BASE PARA BANQUETA APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 20
CM. CON MATERIAL DE BANCO.
215.- BANQUETA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. E ESP. CON JUNTAS
FRIAS Y VOLTEADOR, ACABADO RAYADO, INCL. CIMBRADO, VIBRADO,
VACIADO Y CURADO.
216.- GUARNICION DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE SECCION 0.10X0.20X0.40,
INCL. CIMBRADO APARENTE, VIBRADO, VACIADO Y CURADO.
217.- FORJADO DE ESCALONES A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2. DE 30 CM. DE HUELLA Y 17 CM. DE PERALTE, INCL.
SACADO EN LIMPIO, ACABADO RAYADO DE 1.50 MT. DE ANCHO.
218.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCL. PISOS, VIDRIOS, MUROS, LAMBRINES,
MUEBLES SANITARIOS, TECATEO, ETC.
219.- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESP., INCL.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
M3. 65.00
M2. 625.00
ML. 80.00
M2. 625.00
M2. 25.00
Página 24 de 54
TOTAL DE CAFETERIA - COMEDOR....................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
220.- MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO
CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCL. SUMINISTRO DE MATERIAL,
MANO DE OBRA Y EQUIPO.
221.- CONST. DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X50 CM. CON MORT. CEM-
ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO Y FONDO A BASE DE CAMA DE
GRAVA DE 10 CM. DE ESP., INCL. TAPA DE CONC., MARCO Y
CONTRAMARCO, EXCAV. Y RELLENOS.
222.- SUM., FAB. Y COLOC. DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA PORTON DE
ACCESO 1 O 2 HOJAS CON TABLERO ZINTRO ALUM, CONTRAVENTEOS
DIAGONALES DE PTR DE 19 MM., MARCOS DE HOJAS DE TUBO NEGRO DE
2" DE DIAM., INCL. CHAPA PHILLIPS, PASADORES, PRIMER Y 2 MANOS DE
ESMALTE COMEX 100, HERRAJES Y TODO LONECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
223.- SUM., FAB. Y COLOC. DE HERRERIA TUBULAR PARA VENTANERIA O
CANCEL, INCL. HOJAS CORREDIZAS, PROTECCION DE CUADRADO DE 3/2,
HERRAJES, VAGUETAS, VIDRIO DE 5 MM., MASTIQUE, PRIMER Y 2 MANOS
DE ESMALTE COMEX 100 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
224.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE 250 W. V.S.A.P. 220V.
COMPLETA, MOD. PLSG F35, POST-LINE DE LA MCA. LUMISISTEMAS.
225.- SUM. Y COLOC. DE POSTE METALICO CIRCULAR DE 4.00 MTS. DE ALTURA Y
SEC. CONICO CIRCULAR FABRICADO EN LAMINA CAL. 11, INCL. PLACA,
BASE Y REGISTRO CON TAPAS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO (2
APLIC.), NIPLE PARA ENTRADA DE MATERIAL, CABLEADO CON CABLE THW
N° 12.
M3. 15.00
PZA. 5.00
M2. 40.00
M2. 20.00
PZA. 7.00
PZA. 7.00
Página 25 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
226.- FABRICADO DE BASE DE CONC. PARA RECIBIR POSTE DE SEC.
0.60X0.60X0.30, F'C=150KG/CM2., INCL. 4 ANCLAS DE 3/4" DE 60 CM. DE
LONG., TUERCAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
227.- SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO DE 1" DE DIAM., INCL. EXCAV., RELLENO Y
ENCAMISADO CON CONC. F'C100 KG/CM2.
228.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 8 CONDUMEX O MONTERREY, INCL.
ENCINTADOS, CONEXIONES, ETC.
229.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTOR BIFASICO DE 40 AMP., INCL. FOTOCELDA
CON BASE.
230.- ELABORACION DE CONC. CICLOPEO SIMPLE EN PORPORCION 40% DE
PIEDRA BRAZA Y 60% CONC. F'C=100 KG/CM2. DE HASTA 3.00 MTS. DE
ALTURA, NCL. ELABORACION, VACIADO DE PIEDRA Y CONCRETO,
ACARREOS Y MATERIAL.
VARIOS
231.- SUM. Y COLOC. DE LOSETA DE BARRO VIDRIADO DE 30X30 CM. LINEA
INTERCERAMIC MOD. MONTAÑA ARENA TRAFICO PESADO ASENTADA
CON CEMENTO CREST Y JUNTEADA CON BOQUILLEX O BOQUICREST,
INCL.CORTES Y ACARREOS.
232.- ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO AREANA 1:6 SOBRE AZOTEA
DE 4 A 7 CM. DE ESP., INCL. ACARREOS Y ELEVACION.
233.- CONC. PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 3/4" GRAVA BASALTICA,
INCL. BOMBEO, VIBRADO, CURADO Y ACELERANTE.
234.- REBATIDO DE MUROS A BASE DE CAL Y AGUA CON CUÑA METALICA,
ACABADO UNIFORME.
PZA. 7.00
ML. 140.00
ML. 280.00
PZA. 1.00
M3. 25.00
M2. 125.00
M2. 125.00
M3. 35.00
M2. 300.00
Página 26 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
235.- PASTA TEXTURIZADA SOBRE MUROS TEXTURI DE COMEX O SIMILAR, INCL.
ACABADO EN COLOR, RAYADO SEGÚN MUESTRAS, ANDAMIOS,
ACARREOS Y TODO LONECESARIO EN SU EJECUCION.
236.- SUM. Y COLOC. DE PASTO ALFOMBRA DE PRIMERA, INCL. CAMA DE
TIERRA NEGRA DE 10 CM.
237.- DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREOS INTERIORES Y
FUERA DE LA OBRA.
238.- DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCL. ACARREOS INTERIORES
DESCENSO DE MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.
239.- DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESP., INCL. ACARREOS
INTERIORES, DESCENSOS DE MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.
240.- DEMOLICION DE PISO VIDRIADO O LAMBRINES DE AZULEJO, INCL.
LEVANTAR MORTERO, DESCENSO Y DE MATERIAL Y ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA.
PASOS A CUBIERTO (DOMOS)
241.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA.
242.- EXCAVACION EN CEPAS DE 1.00M A 2.00 MTS., DE PROFUNDIDAD EN
M,ATERIAL TIPO II, INCL. AFINE DE TALUDES Y FONDO.
243.- PLANTILLA DE F'C=100 KG/CM2 DE 6.00 MTS., DE ESPESOR INCL.
COMPACTACION Y AFINE DE CEPAS.
M2. 250.00
M2. 796.00
M3. 4.50
M3. 3.50
M3. 8.50
M2. 28.00
M2 30.00
M3 15.00
M2 20.00
Página 27 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
244.- ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 70X70X10 CMS.
ARMADA CON VARILLAS DEL N° 4 (1/2) A CADA 15 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, INCL. CIMBRA Y DESCIMBRA.
245.- DADOS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 45X45X90 CMS.
ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 A CADA 20 CMS.
246.- SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBO LISO DE 8" DE DIAMETRO, DE ACERO,
CEDULA 40, SOLADADURA INCL. MANO DE OBRA., FLETES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: ACABADO
FINAL, CON PINTURA DE ESMALTE COMEX-100 DOS APLICACIONES.
247.- VACIADO DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2 EN TUBO LISO DE 8" DE
DIAMETRO, INCL. MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA NECESARIA.
248.- SUM. Y COLOC. DE PLACA DE 1/2" PARA SOLDAR TUBO DE 8" Y
EMPOTRARLA A MURO O COLUMNAS, EN PIEZAS DE 30X30 CMS. INCL.
ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX-100 DOS APLICACIONES.
249.- SUM. Y COLOC. DE DOMOS BOVEDA DE CAÑON DE 1.80 A 2.20 MTS. DE
ANCHO, DE ACRILICO Y SOPORTADO EN ESTRUCTURA A BASE DE MON-
TEN DE 8.00 AX 3.00 PULGADAS CON ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE
COMEX 100, DOS APLICACIONES POR TODAS LAS CARAS DEL MON-TEN
(INTERIOR Y EXTERIOR) Y TODO LO NECEZARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
PZA. 50.00
PZA. 50.00
ML. 210.00
M3 5.00
PZA. 40.00
M2 350.00
Página 28 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
250.- SUM. Y COLOC. DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE
FIERRO DE 2 1/2" INCL. SOLDADURA, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION EN LOS DOMOS ACRILICOS, CON ACABADO EN PINTURA
DE ESMALTE COMEX-100, DOS APLICACIONES.
E) ELECTRIFICACION
251.- SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO DE CONC. DE 80X80X80 CM.,
APLANADO INTERIOR CON MORT. CEM-ARENA 1:3 CON ACABADO
PULIDO, CON PLANTILLA DE CONC. POBRE DE 10 CM. DE ESP., INCL. TAPA
DE CONC. F'C=150 KG/CM2. CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FIERRO
ANGULO DE 1 1/4"X1 1/8" Y 0.05 M. DE ESP. CON CAMA DE GRAVA AL
CENTRO DE 20X20 CM.
252.- SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO DE CONC. DE 50X50X50 CM.
APLANDO INTERIOR CONMORT. CEM-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO
CON PLANTILLA DE CONC. POBRE DE 10 CM. DE ESP., INCL. TAPA DE
CONC. F'C=150 KG/CM2. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO
ANGULO DE 1 1/4"X1 1/8" Y 0.05 M. DE ESP. CON CAMA DE GRAVA AL
CENTRO DE 20X20 CM.
253.- SUM. Y COLOC. DE TUBO DE PVC ELECT. SERVICIO PESADO DE 51 MM. DE
DIAM., INCL. ABERTURA DE ZANJA, TAPADO Y ENCAMISADO DEL TUBO
CON CONC. , CORTES, PEGAD, DSPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST.
ML. 45.00
PZA. 8.00
PZA 4.00
TRAMO 300.00
Página 29 de 54
TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS..............................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
254.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PVC ELECT. DE 101 CM. DE DIAM., INCL.
ABERTURA DE ZANJA, TAPADO Y ENCAMISADO DEL TUBO CON
CONCRETO CREST, PEGADO DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION, INSTALARSE EN BANCO DE DUCTOS DE 6
VIAS BAJO ARROYO (PGA) SEGUN NORMAS C.F.E.
255.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE 500 MCM MCA. CONDUMEX, CONDUCTOES
DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA, CINTA DE AISLAR
PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
256.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE 400 MCM MCA. CONDUMEX, CONDUCTOES
DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA, CINTA DE AISLAR
PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
257.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 4/0 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
258.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 3/0 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
259.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 2/0 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
TRAMO 30.00
MT 200.00
MT. 200.00
MT. 300.00
MT. 300.00
MT. 300.00
Página 30 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
260.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 1/0 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
261.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 2 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
262.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 4 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
263.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 6 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
264.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 8 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
265.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 10 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
MT. 300.00
MT. 2,500.00
MT. 1,000.00
MT. 1,000.00
MT. 1,000.00
MT. 2,000.00
Página 31 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
266.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 12 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
267.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 14 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
268.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 16 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
269.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 18 AWG MCA. CONDUCMEX,
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
270.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 2 MCA. CONDUMEX
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES DE MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
271.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 4 MCA. CONDUMEX
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES DE MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
MT. 4,000.00
MT. 500.00
MT. 500.00
MT. 500.00
MT. 1,000.00
MT. 500.00
Página 32 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
272.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 8 MCA. CONDUMEX
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES DE MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
273.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 10 MCA. CONDUMEX
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES DE MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
274.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX
CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES DE MONTERREY, INCL. GUIA,
CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
275.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H 240/120V CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL 3P-225 AMP. 30 CIRCUITOS CAT. NQOD30-4AB21
EN GABINETE NEMA 1 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJES, BASES,
SOPORTES, PEINADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO
LONECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
276.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H 240/120V CON
INTERRUPTOR PRICIPAL 3P-100 AMP. 24 CIRCUITOS CAT. NQ.024-4AB11 EN
GABINETE NEMA 1 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJES, BASES, SOPORTES,
PEINADO E IDENTIFICACION DE CIRCUISTOS, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
277.- SUM. Y COLOC. DE CENTTRO DE CARGA Q08,2F-3H, 220/127V, CON 8
CIRCUITOS MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJES, BASES, SOPORTES, PEINADO
E IDENTIFICACION DE CIRCUISTOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIOPARA
SU CORRECTA INST.
MT. 500.00
MT. 500.00
MT. 500.00
PZA. 4.00
PZA. 1.00
PZA. 4.00
Página 33 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
278.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO I-LINE 3F-4H 600 VCA, 250 VCD CATALOGO
MA800M83A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. MCA. SQUARE-D,
INCL. MONTAJE, BASE, SOPORTES, PEINADO, IDENTIFICACION DE
CIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
279.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO I-LINE 3F-4H 600 VCA, 250 VCD CATALOGO
LA400M102A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP. MCA. SQUARE-D,
INCL. MONTAJE, BASE, SOPORTES, PEINADO, IDENTIFICACION DE
CIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
280.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H 240/120 V CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL 3P-100A, 12 CIRCUITOS, CAT. NQOD012-3AB11 EN
GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, BASE, SOPORTES,
PEDINADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
281.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-225 AMP. CAT.
KA36225 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEVAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
282.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-100 AMP. CAT.
FA36100 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
283.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-70 AMP. CAT.
FA36070 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEVAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
PZA. 1.00
PZA. 1.00
PZA. 6.00
PZA. 6.00
PZA. 3.00
PZA. 1.00
Página 34 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
284.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-50 AMP. CAT.
FA36050 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
285.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P-15 AMP. CAT.
QO115 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
286.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P-20 AMP. CAT.
QO120 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
287.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P-30 AMP. O 1P-40
AMP. O 1P-50 AMP. CAT. QO130 O QO140 O QO150 MCA. SQUARE-D,
INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
288.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-20 AMP. O 2P-30
AMP. CAT. QO220 O QO230 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE,
IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
289.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-15 AMP. CAT.
QO315 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
PZA. 1.00
PZA. 100.00
PZA. 150.00
PZA. 50.00
PZA. 30.00
PZA. 20.00
Página 35 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
290.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-20 AMP. CAT.
QO330 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
291.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-30 AMP. CAT.
QO330 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
292.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-50 AMP. CAT.
QO350 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
293.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-100 AMP. CAT.
QO3100 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
294.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-225 AMP. CAT.
KA36225 EN GABINETE DE SOBREPONER NEMA 1 MCA. SQUARE-D, INCL.
MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
295.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-400 AMP. CAT.
LA36400 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,
PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
PZA. 20.00
PZA. 20.00
PZA. 20.00
PZA. 5.00
PZA. 2.00
PZA. 1.00
Página 36 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
296.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DEDIAM.
INCL. RANURAS, COMPACTADO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO
LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
297.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM. DEDIAM.
INCL. RANURAS, COMPACTADO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO
LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
298.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM. DEDIAM.
INCL. RANURAS, COMPACTADO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO
LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
299.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM. DEDIAM.
INCL. RANURAS, COMPACTADO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO
LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
300.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 13 MM. DE DIAM.,
INCL. RANURAS, BAYONETA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
301.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 19 MM. DE DIAM.,
INCL. RANURAS, BAYONETA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
302.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 25 MM. DE DIAM.,
INCL. RANURAS, BAYONETA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
303.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 32 MM. DE DIAM.,
INCL. RANURAS, BAYONETA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
TRAMO 250.00
TRAMO 150.00
TRAMO 100.00
TRAMO 40.00
TRAMO 50.00
TRAMO 50.00
TRAMO 20.00
PZA 20.00
Página 37 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
304.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 38 MM. DE DIAM.,
INCL. RANURAS, BAYONETA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
305.- SUM. Y COLOC. DE TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 13 MM., INCL. RANURAS,
BAYONETAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO O NECESARIO PAA SU
CORRECTA INSTALACION.
306.- SUM. Y COLOC. DE TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 19 MM., INCL. RANURAS,
BAYONETAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO O NECESARIO PAA SU
CORRECTA INSTALACION.
307.- SUM. Y COLOC. DE TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 25 MM., INCL. RANURAS,
BAYONETAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO O NECESARIO PAA SU
CORRECTA INSTALACION.
308.- SUM. Y COLOC. DE TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 32 MM., INCL. RANURAS,
BAYONETAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO O NECESARIO PAA SU
CORRECTA INSTALACION.
309.- SUM. Y COLOC. DE TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 38 MM., INCL. RANURAS,
BAYONETAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO O NECESARIO PAA SU
CORRECTA INSTALACION.
310.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DE
DIAM.
311.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM. DE
DIAM.
312.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM. DE
DIAM.
PZA 20.00
MT. 50.00
MT. 50.00
MT 50.00
MT. 50.00
MT. 50.00
PZA. 500.00
PZA. 300.00
PZA. 200.00
Página 38 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
313.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM. DE
DIAM.
314.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA DE 38 MM. DE
DIAM.
315.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR RECTO O CURVO PARA TUBO ZAPA DE 13
MM. DE DIAM.
316.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR RECTO O CURVO PARA TUBO ZAPA DE 19
MM. DE DIAM.
317.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR RECTO O CURVO PARA TUBO ZAPA DE 25
MM. DE DIAM.
318.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR RECTO O CURVO PARA TUBO ZAPA DE 32
MM. DE DIAM.
319.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR RECTO O CURVO PARA TUBO ZAPA DE 38
MM. DE DIAM.
320.- SUM. Y COLOC. DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM. DE
DIAM.
321.- SUM. Y COLOC. DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DE
DIAM.
322.- SUM. Y COLOC. DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM. DE
DIAM.
323.- SUM. Y COLOC. DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM. DE
DIAM.
PZA. 40.00
PZA. 40.00
PZA. 20.00
PZA. 20.00
PZA. 20.00
PZA. 20.00
PZA. 20.00
PZA. 300.00
PZA. 500.00
PZA. 200.00
PZA. 40.00
Página 39 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
324.- SUM. Y COLOC. DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA DE 38 MM. DE
DIAM.
PZA. 40.00
325.- SUM. Y COLOC. DE COPLE PARED GRUESA GALV. DE 13 MM. DE DIAM. PZA. 50.00
326.- SUM. Y COLOC. DE COPLE PARED GRUESA GALV. DE 19 MM. DE DIAM. PZA. 50.00
327.- SUM. Y COLOC. DE COPLE PARED GRUESA GALV. DE 25 MM. DE DIAM. PZA. 20.00
328.- SUM. Y COLOC. DE COPLE PARED GRUESA GALV. DE 32 MM. DE DIAM. PZA. 20.00
329.- SUM. Y COLOC. DE COPLE PARED GRUESA GALV. DE 38 MM. DE DIAM. PZA. 20.00
330.- SUM. Y COLOC. DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE 13 MM. DE DIAM. JUEGO 30.00
331.- SUM. Y COLOC. DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE 19 MM. DE DIAM. JUEGO 30.00
332.- SUM. Y COLOC. DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE 25 MM. DE DIAM. JUEGO 20.00
333.- SUM. Y COLOC. DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE 32 MM. DE DIAM. JUEGO 10.00
334.- SUM. Y COLOC. DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE 38 MM. DE DIAM. JUEGO 10.00
Página 40 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
335.- SUM. Y COLOC. DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DE
DIAM.
336.- SUM. Y COLOC. DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM. DE
DIAM.
337.- SUM. Y COLOC. DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA DE 25 MM. DE
DIAM.
338.- SUM. Y COLOC. DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA DE 32 MM. DE
DIAM.
339.- SUM. Y COLOC. DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA DE 38 MM. DE
DIAM.
PZA. 200.00
PZA. 100.00
PZA. 50.00
PZA. 20.00
PZA. 20.00
340.- SUM. Y COLOC. DE CURVA PARED GRUESA GALV. DE 13 MM. DE DIAM. PZA. 50.00
341.- SUM. Y COLOC. DE CURVA PARED GRUESA GALV. DE 19 MM. DE DIAM. PZA. 50.00
342.- SUM. Y COLOC. DE CURVA PARED GRUESA GALV. DE 25 MM. DE DIAM. PZA. 20.00
343.- SUM. Y COLOC. DE CURVA PARED GRUESA GALV. DE 32 MM. DE DIAM. PZA. 20.00
344.- SUM. Y COLOC. DE CURVA PARED GRUESA GALV. DE 38 MM. DE DIAM. PZA. 20.00
345.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALV. DE 13 MM., INCL.
COLOC, RANURAS, TAPA, TORNILLOS Y TODO LONECESARIO PARA SU
CORRECTA INST.
PZA. 50.00
Página 41 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
346.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALV. DE 19 MM., INCL.
COLOC, RANURAS, TAPA, TORNILLOS Y TODO LONECESARIO PARA SU
CORRECTA INST.
347.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALV. DE 38 MM., INCL.
COLOC, RANURAS, TAPA, TORNILLOS Y TODO LONECESARIO PARA SU
CORRECTA INST.
348.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO TIPO CONDULET P.T.C.LL.LR,LB,LR DE 13
MM., INCL. COLOC., RANURAS, TAPA, TORILLOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST.
349.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO TIPO CONDULET P.T.C.LL.LR,LB,LR DE 19
MM., INCL. COLOC., RANURAS, TAPA, TORILLOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST.
350.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO TIPO CONDULET P.T.C.LL.LR,LB,LR DE 25
MM., INCL. COLOC., RANURAS, TAPA, TORILLOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST.
351.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO TIPO CONDULET P.T.C.LL.LR,LB,LR DE 32
MM., INCL. COLOC., RANURAS, TAPA, TORILLOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST.
352.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO TIPO CONDULET P.T.C.LL.LR,LB,LR DE 38
MM., INCL. COLOC., RANURAS, TAPA, TORILLOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST.
PZA. 50.00
PZA. 10.00
PZA. 25.00
PZA. 25.00
PZA. 25.00
PZA. 20.00
PZA. 10.00
353.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO CHALUPA GALV. PZA. 150.00
Página 42 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
354.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM., INCL. TAQUTES,
PIJAS, TUERCAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
355.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 19 MM., INCL. TAQUTES,
PIJAS, TUERCAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
356.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25 MM., INCL. TAQUTES,
PIJAS, TUERCAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
357.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 32 MM., INCL. TAQUTES,
PIJAS, TUERCAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
358.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 38 MM., INCL. TAQUTES,
PIJAS, TUERCAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.
359.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL DE 2X32 W, INCL.
GABINETE, BALASTRA ELECTRONICA, TUBO AHORRADOR DE ENERGIA,
BASES, SOPORTES, ETC., Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA ISNT.
360.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA EN GABINETE TIPO ENVOLVENTE DE 2X32
W, INCL. GABINETE, BALASTRA ELECTROICA, TUBO AHORRADOR DE
ENERGIA, BASES, SOPORTES, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA ISNT.
361.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE 250 W, V.S.A.P. 220V
COMPLETA, MOD. PLSGF35, POST-LINE DE LA MCA. LUMISISTEMAS,
INLC.CONECXION, FIJACON Y PRUEBAS.
PZA. 100.00
PZA. 100.00
PZA. 100.00
PZA. 50.00
PZA. 50.00
PZA. 50.00
PZA. 50.00
PZA. 10.00
Página 43 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
362.- SUM. Y COLOC. DE POSTE METALICO DE 4 A 6 MT. DE ALTURA, SECC.
CONICO-CIRCULAR FAB. EN LAMINA CAL. 11, INCL. PLACA, BASE,
REGISTRO CON TAPA, PITURA ESMALTE ANTICORROSIVA, NIPLE PARA
ENTRADA, MATERIAL Y MANO E OBRA.
363.- SUM. Y COLOC. DE BASE DE CONTACTO PARA RECIBIR POSTE-METALICO
DE 0.60X0.60X0.30 MT. SEGÚN ESPECIFICACION PARA RECIBIR POSTE
METALICO, INCL. 4 ANCLAS DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INST.
364.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEZ PLARIZADO MCA. ARROW-HART,
INCL. PLACA DE RESINA BLANCO OPALINA.
365.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO LINEA MEDUS, INCL. PLACA DE
1, 2 O 3 VENTANAS.
366.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR DE ESCALERA LINEA MADUC, INCL.
PLACA DE 1, 2 O 3 VENTANAS.
367.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX LINEA MODUS POLARIZADO
BLANCO OPALINA, INC. PLACA DE RESINA BLANCO OPALINA.
368.- SUM. Y COLOC. DE CANALETA MCA. THOSMAN BLANCA OPALINA
CATALOGO TMK2560, INCL. ACCESORIOS, SOPORTES, TAQUETES, PIJAS,
CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
PZA. 10.00
PZA. 10.00
PZA. 100.00
PZA. 20.00
PZA. 10.00
PZA. 50.00
TRAMO 20.00
369.- SUM. Y COLOC. DE REFLECTOR DE 500 W. PZA. 20.00
Página 44 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
370.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA INCANDECENTE TIPO SPOT CON FOCO
PAR-20
371.- SUM. Y COLOC. DE PLANTA DE EMERGENCIA MCA. SELMEC OTOMOTORES
PANELES DE 100 KW, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP.
INTEGRADO Y ENERGIA DE TRANSFERENCIA ACUSTICA A BASE DE
CONTACTORES, INCL. BASES DE CONC., REGISTROS DE CONC.,
VIBROAISLADORES, TANQUE DE COMBUSTIBLE, INST. DE SEÑALIZACION Y
CONTROL Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACON.
372.- SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 300 KVA MCA.
PROLEC DE FRENTE MUERTO PARA SEPARACION ANILLO O RADIAL,
CONEXIÓN EN ALTA TENSION EN ESTRELLA PARA 15 KV ENFRIAMIENTO OA
SUMERGIDO EN 60 HZ CON 4 DERIVACIONES DE 2.5, 2 DE ARRIBA Y 2 DE
DEBAJO DE LA TENSION NOMINAL CON BOQUILLAS EN ALTA TENSION TIPO
PASO, ADCUADA PARA OPERAR A UNA ALTITUD DE 23 M.S.N.M. EN UNA
SOBREELEVACION DE 65°C SOBRE UNA MEDIDA DE 30°C Y UNA MAXIMA
DE 40°C, LAS EMAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES KOOOO-08 DE C.F.E. NORMA 1-285.
373.- SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONC. DE 13 M. CON PROTOCOLO DE
PANELES, INCL. CEPA, PLANEADO, CERCADO, ETC.
PZA. 10.00
PZA. 1.00
PZA. 1.00
PZA. 1.00
374.- SUM. Y COLOC. DE CRUCETA C4T PROTOCOLIZADA. PZA. 2.00
375.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO 2U PROTOCOLIZADA. PZA. 4.00
376.- SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 13A PROTOCOLIZADA, INCL. ALFILER 1A,
ETC.
PZA. 3.00
Página 45 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
377.- SUM. Y CLOC. DE APARTARAYOS ADA-12 PROTOCOLIZADA. PZA. 3.00
378.- SUM. Y COLOC. DE CUCHILLA 14.4 W. PROTOCOLIZADA, INCL. LISTON
FUSIBLE UNIVERSAL.
PZA. 3.00
379.- SUM. Y COLOC. DE CABLE XLP 1/0 PROTOCOLIZADO. MT. 100.00
380.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 101 MM. DE DIAM. TRAMO 2.00
381.- SUM. Y COLOC. DE CODO PARED GRUESA GALV. DE 101 MM. DE DIAM. PZA. 1.00
382.- SUM. Y COLOC. DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL TPO INTERIOR 1/0. PZA. 3.00
383.- SUM. Y COLOC. DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR 1/0. PZA. 3.00
384.- SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECT. TIPO II SEGÚN NORMAS DE C.F.E.
BAJO BANQUETA.
385.- SUM. Y COLOC. DE BASE PARA RECIBIR TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL
DE 300 KVA CON SU COMPARTIMIENTO EN BAJA TENSION, DIMENSONES
SEGÚN FAB. Y SU CONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS NORMAS DE C.F.E.
PZA. 1.00
PZA. 1.00
386.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR ESTRIBO S/R. PZA. 3.00
387.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR PERIODO O LINEA VIVA S/R. PZA. 3.00
Página 46 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
388.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE CAL. 4 DESNUDO. KG. 10.00
389.- SUM. YC OLOC. DE VARILLA DE TIERRA DE COBRE PROTOCOLIZADA DE
3.05 MT. 5/8" INCL. CONECTOR MECANICO Y PRUEBAS.
390.- SUM. Y CLOC. DE SOLDADURA CADWELL INCL. PRUEBAS Y TODO L
NECESARIO PARA SUCORRECTA COLOC.
PZA. 12.00
PZA. 6.00
391.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE CAL. 3/0 DESNUDO. KG. 20.00
392.- PAGO ANTE C.F.E. POR LIBRANZA. PAGO 1.00
393.- PAGO ANTE C.F.E. Y TRAMITES GENERALES. PAGO 1.00
394.- PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA SEMIP EN LINEA DE ALTA TENSION Y
BAJA TENSION.
395.- SUM. Y COLOC. DE UNIDADES PAQUETE DE 20 TON. DE REFRIGERACION,
INCL. BASES, MANIOBRAS CON GRUA, DUCTERIA, REJILLAS, CONEXIÓN
ELECTRICA PARA CONTROL Y ALIMENTACION PRINCIPAL CON
INTERRUPTORES, TUBOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
396.- SUM. Y COLOC. DE MINI-SPLIT DE 18000 BTU, INCL. RANURAS, RESANES,
MANIOBRAS, DUCTERIA, CONEXIÓN ELECTRICA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
397.- SUM. Y COLOC. DE EQUIPO DE REGULACION DE VOLTAJE N° BREAKE DE 5
KVA.
PAGO 1.00
PZA. 2.00
PZA. 4.00
PZA. 2.00
Página 47 de 54
TOTAL EDIFICIO ELECTRIFICACION...................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
F) RED DE AGUA POTABLE
398 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATOS
TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.
399 EXCAVACIÓN CON CUÑA Y MARRO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" EN
SECO DE 0.00 A 2.00M. DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.
400 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 100MM(4") DIAM. Y
12HP PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.
401 PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA APOYO DE TUBERÍA. INCLUYE
ACARREOS Y VOLTEO AL FONDO DE LA CEPA.
402 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM. DE
ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCL. ACARREOS.
403 INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. R.D. 26 INCLUYE
ACARREOS LOCALES A UN KILÓMETRO DE 50MM.(2") DIAM.
404 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. RD 26. INC. ACARREOS
LOCALES A UN KM. DE 60MM.(2 1/2") DIAM.
405 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. RD 26. INC. ACARREOS
LOCALES A UN KM. DE (3") DIAM.
406 INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA. INCL.
LIMPIEZA, PRUEBA Y ACARREOS LOCALES A UN KM. DE 60MM. (2 1/2")
DIAM.
M2 115.00
M3 64.23
HRS. 50.00
M3 6.84
M3 57.39
ML 25.00
ML 39.00
ML 42.00
PZA 2.00
Página 48 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
407 INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. HASTA 300MM(12") DE DIAM.
INCLUYE LIMPIEZA , PRUEBAS Y ACARREOS LOCALES A UN KM.
408 INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HASTA 75MM(3") DE DIAM.
INCLUYE LIMPIEZA Y ACARREOS LOCALES.
409 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 1.20*0.90*1.52M. TIPO 9 PARA
DOS VÁLVULAS DE 50 A 150MM.
410 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR
DE 50MM. (2") DE DIÁMETRO.
413 INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40M. CON CANAL DE
100MM.(4"). INCLUYE ACARREOS LOCALES A UN KM.
412 INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. CON PESO APROXIMADO
DE 130KG. INCLUYE ACARREOS LOCALES A UN KM.
413 ATAQUES DE CONCRETO F´c= 150KG/CM2 DE 30*30*30CM. INCL.
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
414 ACARREO EN 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
INCL. CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO MEDIDO SUELTO EN
CAMINO LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.
415 ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MAT. PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN MEDIDO SUELTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE
PAVIMENTADO.
KGS. 50.00
PZA 15.00
PZA 1.00
PZA 2.00
PZA 2.00
PAZ 2.00
PZA 11.00
M3 96.35
M3 385.40
Página 49 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
416 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL. M2 115.00
G) SUMINISTROS
417 TUBERÍA P.V.C. RD-26 CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE ANILLOS, PUESTA EN
OBRA DE 50MM. (2") DE DIÁMETRO.
418 TUBERÍA P.V.C. RD-26 CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE ANILLOS, PUESTA EN
OBRA DE 60MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO.
419 TUBERÍA P.V.C. RD-26 CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE ANILLOS, PUESTA EN
OBRA DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO.
420 VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA BRIDADA PUESTA EN
OBRA DE 60MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO
ML 483.65
ML 40.00
ML 43.00
PZA 2.00
421 TEE DE Fo.Fo. PUESTA EN OBRA DE 60*60MM.(2 1/2") DE DIAM. PZA 1.00
422 REDUCCIÓN DE Fo.Fo. PUESTA EN OBRA DE 75*60MM (3*2 1/2") DE
DIÁMETRO.
423 SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40MTS. CON CANAL DE
100MM(4") PUESTO EN OBRA.
424 SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. CON PESO APROX. DE
1.30KG PUESTO EN OBRA.
PZA 1.00
PZA 2.00
PZA 2.00
425 TEE DE P.V.C. PUESTA EN OBRA DE 60*50MM. (2 1/2" * 2") DE DIÁMETRO. PZA 2.00
Página 50 de 54
TOTAL RED HIDRAULICA...................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
426 EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C. PUESTA EN OBRA DE 75MM.(3") DE
DIÁMETRO.
427 EXTREMIDAD DE ESPIGA DE P.V.C. PUESTA EN OBRA DE 60MM. (2 1/2") DE
DIAM.
428 ADAPTADOR CAMPANA Fo. Go../P.V.C. DE 50MM. (2") DE DIAM. PUESTA
EN OBRA.
PZA 1.00
PZA 2.00
PZA 2.00
429 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 90*75MM. (3") DE DIAM. PZA 1.00
430 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 22*30*75MM. (3") DE DIAM. PZA 1.00
431 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 45*60MM. (2 1/2") DE DIAM. PZA 2.00
432 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 90*50MM. (2") DE DIAM. PZA 1.00
433 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 45*50MM. (2") DE DIAM. PZA 1.00
434 TAPÓN DE CAMPANA DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 60MM. (2 1/2") DE
DIAM.
PZA 2.00
435 EMPAQUE DE PLOMO PUESTO EN OBRA DE 60MM. (2 1/2") DE DIAM. PZA 3.00
436 EMPAQUE DE NEOPRENO PUESTO EN OBRA DE 75MM. (3") DE DIAM. PZA 1.00
Página 51 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
437 EMPAQUE DE NEOPRENO PUESTO EN OBRA DE 50MM. (2") DE DIAM. PZA 2.00
438 TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL PUESTOS EN OBRA DE
16*64MM.(5/8"*2 1/2").
439 LINEA DE ALIMENTACIÓN AL CENTRO OPERATIVO
H) LINEA DE ALIMENTACIÓN AL CENTRO OPERATIVO
440 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO CON
APARATOS.
PZA 24.00
M2 700.00
442 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS. M3 407.27
443 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 50MM. (2") DE
DIAM. INCL. LIMPIEZA, PRUEBAS Y ACARREOS LOCALES (SERIE INGLESA)
CON CAMPANA TIPO ANGER Y ANILLO INTEGRAL.
444 PLANTILLA DE ARENA COMPACTADA CON PISAN DE MANO PARA
APOYO DE LA TUBERÍA. INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.
445 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA DE 3" DE DIAM.
446 ACARREO A 1er KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN
MEDIDO SUELTO (INCL. CARGA A MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO) EN
CAMINO LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.
ML 700.00
M3 42.00
HRS. 96.00
M3 672.00
Página 52 de 54
TOTAL SUMINISTROS.................................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
447 ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACIÓN MEDIDO SUELTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE
PAVIMENTADO
448 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
HIDRÁULICA.
A) EDIFICIO I
B) EDIFICIO II
C) CAFETERIA - COMEDOR
D) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
E) ELECTRIFICACION
F) RED DE AGUA POTABLE
G) SUMINISTROS
H) LINEA DE ALIMENTACION
R E S U M E N G E N E R A L
M3 2,688.00
M2 1,400.00
Página 53 de 54
TOTAL LINEA DE ALIMENTACION................................................................

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA
EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:
N° DE CONCURSO:59079001-012-01
UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE
EL IMPORTE TOTAL DE MI PROPUESTA ES DE: $____________________ (_______________________________________________) SIN I.V.A.
Página 54 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION
OBRA: FECHA:
UBICACION: CONTRATISTA:
CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS A
COSTO DIRECTO $
No. I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS UTILIZACION GASTO ANUAL
1 GERENTE GENERAL
2 GERENTE DE PRODUCCION
3 GERENTE DE PLANEACION
4 GERENTE DE CONTROL
5 IGUALA ASESORIA FISCAL
6 IGUALA ASESORIA LEGAL
7 JEFE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
8 JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS
9 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION
10 CONTADOR
11 JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION
12 JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS
13 CHOFERES
14 ALMACENISTA GENERAL
15 VELADOR
16 TAQUIMECANOGRAFA
17 MENSAJERO
TOTAL
No. II.- ALQUILERES Y AMORTIZACIONES UTILIZACION GASTO ANUAL
1 ALQUILER OFICINA
2 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
3 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
4 ALQUILER ALMACEN
5 DEPRECIACION INSTALACION ALMACEN
6 DEPRECIACION EQUIPO ALMACEN
7 MANTENIMIENTO EQUIPO ALMACEN
8 LUZ OFICINA Y ALMACEN
9 TELEFONO OFICINA Y ALMACEN
10 DEPRECIACION AUTOS DE OFICINA
11 MANTENIMIENTO AUTOS DE OFICINA
12 DEPRECIACION CAMIONETAS OFICINA
13 MANTENIMIENTO CAMIONETAS OFICINA
TOTAL II

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION
OBRA: FECHA:
UBICACION: CONTRATISTA:
No. III.- OBLIGACIONES Y SEGUROS GASTO ANUAL
1 CUOTAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
2 ANUALIDAD C.N.I.C.
3 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
4 SEGUROS AUTOMOVILES
5 SEGUROS CAMIONETAS
6 MULTIPOLIZA (ROBO OFICINA CONTENIDOS
VALORES TRANSPORTE, INCENDIO)
TOTAL III
No. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL
1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES
2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS
3 IMPRESOS OFICINA
4 PAPELERIA OFICINA
5 COPIAS HELIOGRAFICAS
6 COPIAS XEROGRAFICAS
7 ARTICULOS DE LIMPIEZA
8 VARIOS
No.
TOTAL IV
IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL
1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES
2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS
3 IMPRESOS OFICINA
4 PAPELERIA OFICINA
5 COPIAS HELIOGRAFICAS
6 COPIAS XEROGRAFICAS
7 ARTICULOS DE LIMPIEZA
8 VARIOS
No.
TOTAL IV
V.- CAPACITACION Y PROMOCION GASTO ANUAL
1 GASTOS CONCURSO
2 PROYECTOS NO REALIZADOS
3 CELEBRACIONES OFICINA
4 PROPAGANDA
5 GASTOS DE CONSUMO
6 ATENCION A CLIENTES
7 CAPACITACION
TOTAL V
C.N.I.C. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION
OBRA: FECHA:
UBICACION: CONTRATISTA:
CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS A
COSTO DIRECTO $
PARTIDAS
I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
III OBLIGACIONES Y SEGUROS
IV MATERIALES DE CONSUMO
V CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACION
VOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTO
INCIDENCIA A COSTO DIRECTO
TOTAL
NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
(EJEMPLO)
ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:
INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION
OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:
UBICACION:
DURACION DE LA OBRA
No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTE
MES
I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
RESIDENTE
AUXILIAR DE RESIDENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VELADOR
CHOFER
TOTAL I
No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTE
MES
II.- TRASLADO PERSONAL A OBRA
TOTAL II EN OBRAS LOCALES NO SE CONSIDERA
No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTE
MES
III.- COMUNICACIONES Y FLETES
TELEFONO OBRA
TRANSPORTE, EQUIPO MENOR Y
ENSERES. (POR FLETE)
CAMIONETA OBRA, INCLUYE:
MANTENIMIENTO Y GASOLINA
TOTAL III
No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTE
MES
IV.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
CERCA Y PUERTAS
OFICINA
BODEGA CUBIERTA
SANITARIOS
INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL
INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL
TOTAL IV

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
(EJEMPLO)
ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:
INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION
OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:
UBICACION:
DURACION DE LA OBRA
No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTE
MES
V.- CONSUMOS Y VARIOS
CONSUMO LECTRICO
CONCUMO AGUA
EQUIPO OFICINA DEPREC.
FOTOGRAFIA
SINDICATO Y LETREROS
PAPELERIA Y COPIAS
VARIOS
OTROS GASTOS (FIANZAS DE OBRA,
SEGUROS, ETC.)
TOTAL V
R E S U M E N D E C O S T O S INCIDENCIA IMPORTES
I GASTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
II TRASLADOS PERSONAL OBRA
III COMUNICACIONES Y FLETES
IV CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V CONSUMO Y VARIOS
SUMA INDIRECTOS OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
COSTO DIRECTO DE CAMPO EN %
NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO FECHA:
OBRA: CONCURSO:
UBICACION: CONTRATISTA:
CLAVE: UNIDAD: LUGAR:
ESPECIFICACION:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INCIDENCIA % TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA UNIDAD (1/R) REND. S. REAL IMPORTE
INCIDENCIA % TOTAL MANO DE OBRA
EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INCIDENCIA % TOTAL EQUIPO:
HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INCIDENCIA % TOTAL HERRAMIENTA:
OBSERVACIONES: MATERIALES:
MANO DE OBRA:
EQUIPO:
HERRAMIENTA:
ELABORO: COSTO DIRECTO:
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO,
AUTORIZO: UTILIDAD, SAR, INFONAVIT Y SECODAM:
PRECIO UNITARIO:

UNIDADES
DENOMINACION
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 4
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA
CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2000
TIPO
(MODELO)
_____________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
MARCA (DE
LA
MAQUINA)
SERIE Y
NUMERO
(MAQUINA
PROPIA)
CAPACIDAD
(DE LA
MAQUINA) EDAD
AÑOS
PROPIA
RENTADA
POR ADQUIRIR
PROPIETARIO ACTUAL
UBICACION
ACTUAL
______________________________
FIRMA
LAPSO DURANTE EL
CUAL SE UTILIZARA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANALISIS DE COSTOS DEL FINANCIAMIENTO DE CONTRATISTA FECHA DE INICIO VIGENCIA
LOS TRABAJOS POR FLUJO DE CAJA
OBRA: UBICACION CONCURSO FECHA DE TERMINO FECHA:
AÑO 2000
CLAVE CONCEPTO MES IMPORTE
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
AVANCES
AVANCE DE OBRA PARCIAL
ESTIMACIONES
INGRESOS
POR ANTICIPOS
POR ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE ANTICIPOS
RETENCIONES
SECODAM
ICIC
SUMA DE INGRESOS
EGRESOS A COSTO DIRECTO
MATERIALES COMPRA DIRECTA
MATERIALES COMPRA DIFERIDA
SUBCONTRATO
MANO DE OBRA DIRECTA
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES
EQUIPOS Y OPERACION
SUMA DEL COSTO DIRECTO
INDIRECTOS
GASTOS IND. OF. CENTRAL
GASTOS IND. DE OBRA
IMPREVISTOS
FIANZAS DE OBRA
I.S.R.
SUMA TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA PARCIAL
DIFERENCIA ACUMULADA
FINANCIAMIENTO
TASA PASIVA MENSUAL
TASA ACTIVA MENSUAL
FINANCIAMIENTO PARCIAL
FINANCIAMIENTO ACUMULADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
COSTO FINANCIERO DE OBRA COSTO FINANCIAMIENTO = F= PIT =
I.S.R. = ENTERO PROVISIONAL 3.5% DE LOS INGRESOS DEL MES ANTERIOR PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES
CD X FII
TASA PASIVA ANUAL CD = COSTO DIRECTO
TASA ACTIVA ANUAL FII = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA LOS IMPREVISTOS

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 13
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A).-PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES
CONCURSO No. RELATIVO A: DE EROGACIONES.
CANTIDAD DURACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO
No. DESCRIPCION DEL EQUIPO DE DIAS DIAS PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACION
OBRA CALENDARIO EFECTIVO CALENDARIO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
SUMA
MONTOS MENSUALES DE ESTA HOJA
MONTOS MENSUALES TOTALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS
% DE MONTOS MENSUALES
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DE EROGACIONES.
OBRA: CONCURSO No.
LOCALIDAD CONTRATO No.
MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:
CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES
OBRA: CONCURSO No. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
TOTALES
RECURSOS MATERIALES UNIDAD % POR M E S E S
ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUMA
MONTOS MENSUALES DE ESTA HOJA
MONTOS MENSUALES TOTALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS
% DE MONTOS MENSUALES
FECHA DE INICIACION DE DE 2001.
FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DE 2001.

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 13
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DE EROGACIONES
OBRA: CONCURSO No.
LOCALIDAD CONTRATO No.
MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:
CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES
OBRA: CONCURSO No. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.
TOTALES
RECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S
ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUMA
MONTOS MENSUALES DE ESTA HOJA
MONTOS MENSUALES TOTALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS
% DE MONTOS MENSUALES
FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.
FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 13
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DE EROGACIONES
OBRA: CONCURSO No.
LOCALIDAD CONTRATO No.
MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:
CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES
OBRA: CONCURSO No. C).- 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.
TOTALES
RECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S
ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUMA
MONTOS MENSUALES DE ESTA HOJA
MONTOS MENSUALES TOTALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS
% DE MONTOS MENSUALES
FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.
FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.

UNIDADES
DENOMINACION
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
D).- RESUMEN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA
CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001.
TIPO
(MODELO)
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA
MARCA (DE LA
MAQUINA)
SERIE Y NUMERO CAPACIDAD (DE
(MAQUINA PROPIA LA MAQUINA)
EDAD
AÑOS
PROPIA
RENTADA
POR ALQUIRIR
PROPIETARIO ACTUAL
UBICACION
ACTUAL
FIRMA
LAPSO DURANTE EL
CUAL SE UTILIZARA

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES
OBRA: CONCURSO No. DE EROGACIONES.
LOCALIDAD CONTRATO No.
MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:
OBRA: CONCURSO No. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA
TOTAL %
CONCEPTOS PRESUPUESTADO DE LA M E S E S
CLAVE DESCRIPCION PARTIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
SUMA
MONTOS MENSUALES DE ESTA HOJA
MONTOS MENSUALES TOTALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS
% DE MONTOS MENSUALES
FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.
FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No.
59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA
LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER.
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2001, EN
LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE PROCEDE A
LEVANTAR LA MINUTA DEL CONCURSO No. 59079001-012-01.
LISTA DE PRESENTES
1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A.
DE C.V.
2.- COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V.
4.- GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
5.- CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V.
6.- ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.
7.- ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ.
8.- REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.
9.- GRUPO PYCO, S.A. DE C.V.
10.- ARQ. JORGE JAMED BOZA.
11.- ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ.
12.- LOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

13.- CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
14.- MULTISERY, S.A. DE C.V.
15.- CONSTRUCTORA BARBES, S.A. DE C.V.
16.- URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA,
S.A. DE C.V.
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES DE
LA DGOP.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
SUBDIRECTOR DE EDIFICACION DE LA DGOP.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
A).- ACLARACIONES GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO A LOS PARTICIPANTES:
1. LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS, ETC.,
TRABAJO, EQUIPO Y PERSONAL CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 13 DEL PAQUETE DE
CONCURSO, ASIMISMO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA INCISO “A”
DEBERAN REALIZARSE DE MANERA CONGRUENTE, CON ESTRICTO APEGO A LAS
NECESIDADES DE LA OBRA Y A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO,
PRESENTANDOSE POR LAS PARTIDAS ESPECIFICADAS EN EL CATALOGO DE CONCURSO.
2. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS
OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE
ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994 Y LO PUBLICADO EL 15 DE MARZO DE 1996 ASI COMO LO
ESTABLECE EL DOCUMENTO 12 DEL PAQUETE DE CONCURSO DEL QUE SE ANEXAN LOS
EJEMPLOS CORRESPONDIENTES.
3. EN LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN MUESTRAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN
COMPACTACIONES, TERRACERIAS, RELLENOS, ASI COMO DOSIFICACIONES Y PRUEBAS DE
CONCRETOS, DEBERAN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE,
CON EL LABORATORIO QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE LA DEPENDENCIA.
4. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DE SU CATALOGO Y/O PLANOS INCLUIDAS EN EL PAQUETE DE CONCURSO
Y QUE PARA CADA CONCEPTO SE TIENE ASIGNADA UNA CLAVE ESPECIFICA.

5. EN LOS CASOS QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DEBERA
COMPROBARLO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS ORIGINAL Y COPIA PARA SU
COTEJO, O EN SU DEFECTO COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO Y/O, CONTADOR AUDITOR.
6. SI ALGUNA EMPRESA EN EL CASO DE REQUERIR DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA
PRESENTAR SU COTIZACION CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, ESPECIFICAMENTE PARA EL
CONCURSO QUE NOS OCUPA.
7. LAS BASES, PLANOS Y RELACION DE LOS MISMOS PROYECTOS DE CONCURSO DEBERAN
PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS, DOCUMENTO 8, O EN SU CASO FORMULAR Y FIRMAR EL
ESCRITO.
8. SE LES REITERA QUE LA DEPENDENCIA VERIFICARA EN EL SITIO QUE INDICAN LOS
CONCURSANTES LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA CUANDO LO CONSIDERE
NECESARIO.
9. EN EL DOCUMENTO 9, REFERENTE AL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DICHO
ESCRITO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE.
10. DE PREFERENCIA DEBERA UTILIZAR LOS MODELOS QUE SE ANEXAN EN LAS BASES DEL
CONCURSO, O AQUELLOS ELABORADOS POR EL CONCURSANTE Y QUE YA TENGA
COMPUTARIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INFORMACION, PRESENTACION Y
CONTENIDO DE LOS SOLICITADOS; CON EXCEPCION AL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
CANTIDADES DE OBRA, DOCUMENTO 11, QUE DEBERA SER UTILIZADO EL ORIGINAL, EL
CUAL SERA LLENADO A MAQUINA (DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIORMENTE CITADO,
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION).
11. DE IGUAL FORMA, SE LES NOTIFICA LA FECHA DE APERTURA PARA ESTE CONCURSO SON
LOS DIAS 28 ( VEINTIOCHO ) DE AGOSTO A LAS 10:30 HORAS, LA PROPUESTA ECONOMICA
Y EL 31 (TREINTA Y UNO ) DE AGOSTO A LAS 10:30 HORAS, LA PROPUESTA ECONOMICA,
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18, COLONIA ESTHER BADILLO DE LA
CIUDAD DE XALAPA, VER.
12. LOS LETREROS DE LA OBRA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBERAN CONSIDERARLOS EN
LOS ANALISIS DE SUS INDIRECTOS, TAL COMO SE LO SEÑALA LAS BASES DEL CONCURSO.
CLAUSULA DECIMA INCISO “F”.
13. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA, DEBERAN SER FIRMADOS
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SINO SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
14. REFERENTE AL DOCUMENTO No. 1 INCISO C EN EL SOBRE TECNICO, EL FORMATO No. 45
DEBERAN LLENAR SUS DATOS CORRESPONDIENTES (DATOS DE LA EMPRESA).
EL FORMATO No. 46 LOS LLENARA LA EMPRESA GANADORA ES UNA CERTIFICACION DE
LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS LA CUAL LOS ANEXARA A SU FACTURA, COMO
CONSTANCIA DE QUE SON DE FABRICACION NACIONAL.
EL FORMATO 47 Y 48 LOS LLENARA LA EMPRESA GANADORA CERTIFICANDO QUE EL
ORIGEN DE LOS BIENES MATERIALES SON DE FABRICACION DE UN PAIS MIEMBRO DEL
B.I.D.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA

B).-EXPOSICIÓN DE DUDAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:
1.- LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V. PREGUNTA LA UNIDAD
DEL CONCEPTO N° 56, “MURO DE TABIQUE ROJO DE 6 MM. TIPO CAPUCHINO”.
2.- LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V., NO TIENE PREGUNTAS.
3.- LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V. PREGUNTA LA UNIDAD DEL
CONCEPTO N° 56.
4.- LA EMPRESA GONZÁLEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PREGUNTA QUE EN EL
CONCEPTO N° 43, REFERENTE A LA PUERTA DE ALUMINIO NO SE ESPECIFICAN
DIMENSIONES. =ADEMÁS
PREGUNTA SI LA DEPENDENCIA PROPORCIONARA ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E. PARA
DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BASE PARA EL TRANSFORMADOR. =EN
EL CONCEPTO N°439 NO SE ENTIENDE CLARAMENTE.
=PREGUNTA SI EXISTE EL CONCEPTO N° 441 YA QUE SEGÚN EL ORDEN SE SALTA DEL 440 AL
442.
5.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V. NO TIENE PREGUNTAS.
6.- EL ARQ. RAMÓN MONTANO HERNÁNDEZ NO TIENE PREGUNTAS.
7.- EL ARQ. JOSE LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ, PREGUNTA:
A) EN QUE PARTE SE UTILIZARA EL CONCRETO PREMEZCLADO.
B) LAS DESCARGAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS SERÁN HACIA LAS INSTALACIONES
EXISTENTES O SE REALIZARAN ALGUNAS COMPLEMENTARIAS.
C) EL ACOSTILLADO PARA LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA CON ARENA O
CON MATERIAL DE BANCO.
D) EL CONCEPTO N° 439 NO PRESENTA NI UNIDAD NI CANTIDAD, ¿SE CANCELA ESTE
CONCEPTO?.
8.- LA EMPRESA REFORMA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. NO TIENE
PREGUNTAS.
9.- LA EMPRESA GRUPO PYCO, S.A. DE C.V. PREGUNTA:
A) EN LOS CONCEPTOS Nos. 253 Y 254 LA UNIDAD MARCADA EN CATALOGO ES POR TRAMO,
¿NO ES POR METRO LINEAL?.
B) EN EL CONCEPTO N° 217 NO TIENE CANTIDAD NI UNIDAD.
C) EN EL CONCEPTO N° 368 LA UNIDAD MARCADA ES POR TRAMO, ¿NO ES POR METRO
LINEAL?.
D) EN EL CONCEPTO N° 223 ¿EN QUE AREA SE UBICA?.
E) SECCIONES DE LOS MUROS DE PIEDRA BRAZA Y SU UBICACIÓN.
10.- EL ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ, NO TIENE PREGUNTAS.
11.- LA EMPRESA LOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PREGUNTA:
A) EN EL CONCEPTO N° 43 QUE ANCHO DE PUERTA
B) EN EL CONCEPTO N° 56, DEFINIR LA UNIDAD.
C) EN EL CONCEPTO N° 146 ALTURA DE ZAPATA.
D) EN EL CONCEPTO N° 158 QUE TIPO DE CIMBRA.
E) EN EL CONCEPTO N° 235 QUE TIPO DE PASTA (FINA, MEDIANA O GRUESA).
12.- LA EMPRESA MULTISERY, S.A. DE C.V. PREGUNTA:
A) EL CONCEPTO N° 51 ¿EL FINO ES DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2. DE 3 CM. DE ESPESOR?.
B) DEFINIR UNIDAD DEL CONCEPTO N° 56 (MURO CAPUCHINO).
C) EL CONCEPTO N° 217 NO TIENE UNIDAD NI CANTIDAD.
D) EN EL CONCEPTO N° 210 DEFINIR EL MODELO DE LOSETA.
E) EN EL CONCEPTO °| 424 DEFINIR MEDIDAS DE LA TAPA DE REGISTRO DE Fo.Fo.

13.- URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA, S.A. DE C.V., ¿A QUE SE REFIEREN EN EL
DOCUMENTO 1-C DEL SOBRE TÉCNICO.

C).-ACLARACIONES PARTICULARES A LAS DUDAS EXPUESTAS POR LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES:
1.- LA UNIDAD DEL CONCEPTO N° 56 ES M2.
4.- EN EL CONCEPTO N° 43, EL ANCHO DE LA PUERTA SE DEBERA CONSIDERAR DE 1.50 A 1.80
MTS.
=LAS ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E. PARA LA BASE DEL TRANSFORMADOR SERAN
PROPORCIONADAS POR LA DEPENDENCIA A LA EMPRESA GANADORA.
=EN EL CONCEPTO N° 439 SE DEBE CONSIDERAR COMO TITULO DEL INCISO “H”.
=NO EXISTE EL CONCEPTO N° 441.
7.- EL CONCRETO PREMEZCLADO SE UTILIZARA EN VARIAS PARTES Y SE DEFINIRA EN SU
MOMENTO A LA EMPRESA GANADORA SEGÚN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EL
ELEMENTO A EJECUTAR.
=LAS DESCARGAS SANITARIAS SE HARAN HACIA LAS INSTALACIONES EXISTENTES.
=EL ACOSTILLADO PARA LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SE HARA CON MATERIAL DE
BANCO TIPO “B”.
=EL CONCEPTO N° 439 SE DEBE CONSIDERAR COMO TITULO DEL INCISO “H”.
9.- EN LOS CONEPTOS Nos. 253 Y 254, LA UNIDAD QUE SE DEBE CONSIDERAR ES ML.
=EN EL CONCEPTO N° 217, CONSIDERAR 45.00 ML.
=EN EL CONCEPTO N° 368, LA UNIDAD PREVALECE LA CONSIDERADA EN CATALOGO.
=EN EL CONCEPTO N° 223 SE REALIZARA EN VARIAS PARTES DE LA OBRA, SE INDICARA
SEGÚN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
=LAS SECCIONES DE LOS MUROS DE PIEDRA BRAZA SERAN VARIABLES DE ACUERDO A LA
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y SU UBICACIÓN SERA DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DE LOS
EDIFICIOS.
11.- EN EL CONCEPTO N° 43, EL ANCHO DE LA PUERTA SE DEBERA CONSIDERAR DE 1.50 A 1.80
MTS.
=EN EL CONCEPTO N° 146, LA ALTURA DE LA ZAPATA SERA DE 15 A 20 CMS.
=EN EL CONCEPTO N° 158, EL TIPO DE CIMBRA ES APARENTE.
=EN EL CONCEPTO N° 235, EL TIPO DE PASTA ES MEDIANA.
12.- EN EL CONCEPTO N° 51, CONSIDERARLO DE ACUERDO AL CATALOGO Y CON AGREGADOS
SEGÚN EL ESPESOR DEL MISMO.
=EN EL CONCEPTO N° 210, CONSIDERAR AZULEJO DE 20X30 CM. MARCA PORCELANITE DE
PRIMERA MODELO SEGÚN MUESTRAS EN OBRA.
=EN EL CONCEPTO N° 424, LA TAPA SERA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E. Y UN PESO
APROXIMADO DE 130 KG.
13.- EN EL DOCUMENTO TÉCNICO 1-C, DEBERA LLENAR LOS FORMATOS ANEXOS DE ESTE
INCISO.

CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS QUE NO CONTEMPLEN LO SOLICITADO EN ESTA MINUTA
ASI COMO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO ES MOTIVO PARA PROCEDER A
DESECHAR LA PROPUESTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO Y EN
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD.
TAMBIEN SE LES COMUNICA QUE LA EMPRESA GANADORA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE
OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO SU FINIQUITO DE OBRA,
BITACORA Y ACTA DE ENTREGA ANTES DE LOS 30 DIAS POSTERIORES DE SU TERMINACION.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A LA FIRMA Y RUBRICA DE TODAS LAS HOJAS AL
CALCE, Y CIERRE DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO LAS:

RELACION DE EMPRESAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR LICITACION
PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2
EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA, VER.
NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA DE ASISTENCIA
1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A.
DE C.V.
2.- COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V.
4.- GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
5.- CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V.
6.- ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.
7.- ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ.
8.- REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.
9.- GRUPO PYCO, S.A. DE C.V.
10.- ARQ. JORGE JAMED BOZA.
11.- ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ.
12.- LOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
13.- CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
14.- MULTISERY, S.A. DE C.V.
15.- CONSTRUCTORA BARBES, S.A. DE C.V.
16.- URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA,
S.A. DE C.V.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
NOTA: POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES.
REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
FORMULACION DE PREGUNTAS PARA EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-
01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.
NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO EN LA EMPRESA:
Y/O PROFESION:
DEBERA FORMULAR Y NUMERAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO Y DARLE LECTURA A
CADA UNA DE ELLAS, Y AL FINAL FIRMAR EL PRESENTE CUESTIONARIO.
PREGUNTAS:
1.-
2.-
HOJA 1 DE 2

XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
_______________________________________________
NOTA: EN CASO DE NO ALCANZAR ESTAS HOJAS PARA LA ELABORACION DE PREGUNTAS,
PUEDE ANEXAR HOJAS BLANCAS DEBIDAMENTE NUMERADAS Y RUBRICADAS.
HOJA 2 DE 2

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA, S.A. DE C.V.,
SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO
DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No.
59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA
LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA
TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ..

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V., SEGÚN
CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE
SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ..

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; MULTISERY, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE
PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,
SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO
DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No.
59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA
LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA
TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V., SEGÚN
CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE
SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA BARBES, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA
DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE
C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL
SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No.
59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA
LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA
TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA
DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ, SEGÚN CARTA
DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ, SEGÚN CARTA
DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V.,
SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO
DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No.
59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA
LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA
TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; LOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA
DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ, SEGÚN CARTA
DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; GRUPO PYCO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE
PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. JORGE JAMED BOZA, SEGÚN CARTA DE
PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE
REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

Secretaria de Desarrollo Regional del
Estado de Veracruz-Llave.
A QUIEN CORRESPONDA:
DOCUMENTO No. 5
CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________
REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V., SEGÚN
CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE
SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA
DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. ,
Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN
CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.
XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE APERTURA: PROPUESTA ECONOMICA.
ACTA SEGUNDA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, RELATIVO A: LA
AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN
LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA Y
UNO DE AGOSTO DE AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ-LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA No. SDR-PF-“FORTEM”-2001-DGOP/009, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS NUMERO
DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES,
REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE LOS
CONCURSANTES E INVITADOS. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A
RECIBIR Y VERIFICAR LOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE QUE
CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, DE LOS PARTICIPANTES QUE SE ACEPTARON EN EL
PRIMER ACTO Y QUE ESTAN PRESENTES; SE PROCEDE COMO SEGUNDA ETAPA A LA APERTURA
DE LOS SOBRES, QUE CONTIENEN UNICAMENTE LA PROPUESTA ECONOMICA, REVISÁNDOSE
DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE
AQUELLAS QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, DESECHANDO LAS
PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DEL
CONCURSO, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, LAS
CUALES SERAN DEVUELTAS QUINCE DIAS POSTERIORES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A
CONOCER EL FALLO.
PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE
ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES LAS
REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON:
HOJA 1 DE 3

EMPRESA
1.- INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA PISCIS,
S.A. DE C.V.
2.- COMERCIALIZADORA
ESPACIOS, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCCIONES
AMIANTO, S.A. DE C.V.
4.- GONZALEZ MONTANO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.
5.- CONSTRUCTORA MONTE
BLANCO, S.A. DE C.V.
6.- ARQ. JOSE LUIS
HERNANDEZ GOMEZ.
7.- REFORMA,
CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
8.- GRUPO PYCO, S.A. DE C.V.
9.- LOMAR
CONSTRUCTORES, S.A. DE
C.V.
10.- MULTISERY, S.A. DE C.V.
11.- CONSTRUCTORA
BARBES, S.A. DE C.V.
12.- URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA GAMA,
S.A. DE C.V.
CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
PROPUESTA TECNICA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
ACEPTADA
PROPUESTA
DESCARTADA, NO
CUMPLIO CON EL DOC.
No. 4 INCISO “F”
ACREDITACION DEL
RESPONSABLE TECNICO
COLEGIADO.
PROPUESTA
ECONOMICA
$ 3’686,861.60
SIN IV.A.
$ 5’189,396.77
SIN IV.A.
$ 4’066,505.76
SIN I.V.A.
$ 3’728,344.19
SIN I.V.A.
$ 6’184,169.47
SIN I.V.A.
$ 5’297,200.63
SIN I.V.A.
$ 4’548,248.20
SIN I.V.A.
$ 4’058,143.31
SIN IV.A.
$ 4’386,613.41
SIN I.V.A.
$ 4’288,867.46
SIN I.V.A.
DESCALIFICADO POR EL
DOCUMENTO No. 12
a).- ANALISIS BASICOS
b).- COSTOS DE
MATERIALES
c).- COSTOS DE LA MANO
DE OBRA
DESCARTADA
FIRMA DEL
REPRESENTANTE
_______________________________
ING. JACOBO MELGAREJO
GARCIA.
_______________________________
ING. GUILLERMO SANCHEZ SAN
GABRIEL.
_______________________________
ARQ. GERARDO MELLADO DE LA
CRUZ.
_______________________________
C. BLANCA ARACELI RODRIGUEZ
LOPEZ.
_______________________________
ARQ. FELIX ALVAREZ V.
_______________________________
ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ
GOMEZ.
_______________________________
ING. RUBEN MUROS MALAGA.
_______________________________
ARQ. MANUEL CAMPOS GARCIA.
_______________________________
ARQ. MIGUEL ROSAS LOPEZ.
______________________________
ARQ. GABRIEL VALENCIA
BARRAGAN.
______________________________
ING. JESUS BARBES LEZAMA.
______________________________
ING. LUIS FRANCISCO GARCIA
MORA.
HOJA 2 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS
PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO
EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU
REVISIÓN DETALLADA.
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ASISTENTES QUE EL ACTO PARA LA TERCERA
ETAPA CORRESPONDIENTE AL FALLO Y ADJUDICACION DE DICHO CONCURSO EN SU
OPORTUNIDAD SE LES INDICARA DIA, HORA Y FECHA PARA QUE EN PRESENCIA DE QUIENES
ASISTAN SE DE A CONOCER A LA EMPRESA GANADORA DE ESTE CONCURSO, SE FIRME EL ACTA
QUE AL EFECTO SE FORMULE, POR PARTE DE LOS LICITANTES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LAS
DEPENDENCIAS INVITADAS, QUEDANDO ESTOS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE.
LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA
NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS
INVITACIONES CORRESPONDIENTES.
PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN
PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MÁRQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUIEN PRESIDE ESTE
ACTO, FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU
ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN.
HOJA 3 DE 3

DELEGACION ESTATAL DE BANOBRAS.
REPTE.
ING. FABIAN GONZALEZ CASTELLANOS.
DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.
LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.
REPTE. COMO OBSERVADOR.
ARQ. RAFAEL GONZALEZ ROMERO.
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION ZONA XALAPA.
C.P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.
CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS
DE LA DGOP.
ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.
LIC. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ.
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y
ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL
LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.
CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO
REPTE.
ING. OSCAR ARTURO LANDA PIMENTEL.
SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA
DGOP.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.
HOJA 4 DE 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE APERTURA: PROPUESTA TECNICA.
ACTA PRIMERA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, RELATIVO A: LA
AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN
LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIA
VEINTIOCHO DEL MES DE AGOSTO AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ-LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PF-“FORTEM”-2001-DGOP/009, SE REUNIERON EN LA SALA DE
JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA CALLE LAZARO
CARDENAS NUMERO DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA
PRESENTACION DE PROPUESTAS, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS
NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE
LOS CONCURSANTES Y FUNCIONARIOS INVITADOS. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE
PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA
INVIOLABLE QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LOS
PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBIERON PARA ESTE CONCURSO Y QUE ESTAN PRESENTES; SE
PROCEDIO COMO PRIMERA ETAPA A LA APERTURA DE LOS SOBRES, QUE CONTIENEN
UNICAMENTE LA PROPUESTA TECNICA, REVISÁNDOSE DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE
LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE PARA SU REVISION AQUELLAS QUE
CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LAS BASES DEL CONCURSO, LAS
CUALES SERAN DEVUELTAS QUINCE DIAS POSTERIORES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A
CONOCER EL FALLO.
PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE
ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES LAS
REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON:
HOJA 1 DE 4

EMPRESA
1.- INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE
C.V.
2.- COMERCIALIZADORA
ESPACIOS, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCCIONES AMIANTO,
S.A. DE C.V.
4.- GONZALEZ MONTANO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5.- CONSTRUCTORA MONTE
BLANCO, S.A. DE C.V.
6.- ARQ. RAMON MONTANO
HERNANDEZ.
7.- ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ
GOMEZ.
8.- REFORMA, CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
9.- GRUPO PYCO, S.A. DE C.V.
10.- ARQ. JORGE JAMED BOZA.
11.- ING. PEDRO ALBERTO REYES
MENDEZ.
12.- LOMAR CONSTRUCTORES,
S.A. DE C.V.
13.- CONSTANCIA DEL GOLFO,
S.A. DE C.V.
CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
PROPUESTA TÉCNICA
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
PRESENTO OFICIO
DE DISCULPA
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
NO SE PRESENTO.
NO SE PRESENTO.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
NO SE PRESENTO.
FIRMA DEL REPRESENTANTE
________________________________________
ARQ. JACOBO MELGAREJO GARCIA
________________________________________
ING. GUILLERMO SANCHEZ SAN GABRIEL
________________________________________
ARQ. GERARDO MELLADO DE LA CRUZ.
________________________________________
C. BLANCA ARACELI RODRIGUEZ LOPEZ
________________________________________
ARQ. ELISEO GALINDO MARTINEZ.
________________________________________
________________________________________
ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ.
________________________________________
ING. RUBEN MIROS MALAGA
________________________________________
ARQ. MANUEL CAMPOS GARCIA.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ARQ. MIGUEL ROSAS L.
________________________________________
HOJA 2 DE 4

14.- MULTISERY, S.A. DE C.V.
15.- CONSTRUCTORA BARBES,
S.A. DE C.V.
16.- URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA GAMA, S.A. DE
C.V.
CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA
PARA SU REVISION DETALLADA.
SE ACEPTA OBSERVADA, EL CAPITAL
LO COMPRUEBA CON UN BALANCE
AUDITADO RECIENTE, LA EXPERIENCIA
DE LA EMPRESA LA REFIERE CON LA
EMPRESA QUE VENIA OPERANDO
ANTERIORMENTE. “MANIFIESTA POR
ESCRITO QUE ES UNA EMPRESA DE
RECIENTE CREACION” , QUEDA SUJETA
A REVISION DETALLADA
SE ACEPTA OBSERVADA, LA
ACREDITACION COLEGIADA DEL
RESPONSABLE PRESENTA UNA CARTA
QUE ESTA EN TRAMITE Y NO PRESENTA
EL SOPORTE DE DICHO TRAMITE.
________________________________________
ARQ. GABRIEL VALENCIA BARRAGAN.
________________________________________
ING. JESUS BARBES LEZAMA.
________________________________________
ING. LUIS FRANCISCO GARCIA MORA.
FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS
PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO
EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU
REVISIÓN DETALLADA.
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ASISTENTES QUE EL ACTO PARA LA SEGUNDA
ETAPA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, SERA EL DIA
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL UNO, A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS, PARA
QUE PREVIA RESOLUCION TECNICA, SE PROCEDERA A DAR A CONOCER LOS MONTOS DE LAS
PROPUESTAS ACEPTADAS PARA ESTE CONCURSO, SE FIRME EL ACTA QUE AL EFECTO SE
FORMULE Y SE PROCEDA A LA FIRMA DE LOS SOBRES ECONOMICOS, POR PARTE DE LOS
LICITANTES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS INVITADAS, QUEDANDO ESTOS EN
CUSTODIA DE LA CONVOCANTE.
LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA
NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS
INVITACIONES CORRESPONDIENTES.
PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN
PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MÁRQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUIEN PRESIDE ESTE
ACTO, FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU
ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
C. P. RICARDO GARCIA GUZMAN.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN.
HOJA 3 DE 4

DELEGACION ESTATAL DE BANOBRAS.
REPTE.
ING. FABIAN GONZALEZ CASTELLANOS.
DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.
LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.
REPTE. COMO OBSERVADOR.
ARQ. RAFAEL GONZALEZ ROMERO.
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION ZONA XALAPA.
C.P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.
UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS
DE LA DGOP.
ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.
LIC. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ.
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y
ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL
LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.
CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO
REPTE.
ING. OSCAR ARTURO LANDA PIMENTEL.
SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA
DGOP.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.
HOJA 4 DE 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
COMITE PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
DICTAMEN TECNICO
NOMBRE DE LA OBRA: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE
MIRADORES, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, VER.
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP-009
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59079001-012-01
EMPRESA : GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PARA ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PUBLICO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2001 EN LOS PERIODICOS, DIARIO DE
XALAPA Y EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE DIECISEIS (16) EMPRESAS.
EL 28 DE AGOSTO DEL 2001, DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, UNA (1) EMPRESA PRESENTO OFICIO DE
DISCULPA, TRES (3) EMPRESAS NO SE PRESENTARON; ENTREGANDO SU PROPUESTA 12 (DOCE) EMPRESAS, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS
PARA SU REVISIÓN DETALLADA, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA PRIMERA.
EL 31 DE AGOSTO DEL 2001, DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, PREVIO A DICHO EVENTO SE DIO A
CONOCER EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUEDANDO DESCALIFICADAS, DOS ( 2 ), ACEPTANDOSE DIEZ (10) PROPUESTAS PARA SU
ANALISIS Y REVISION, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA SEGUNDA.
EN EL ANÁLISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y ACEPTADAS SE TOMARON EN CONSIDERACION TODOS
LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS QUE INCIDEN EN ESTA. LA EMPRESA QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR
QUEDA DESCARTADA POR NO CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA INCISO E DE LAS BASES DEL CONCURSO, POR
CONSIDERAR COSTOS DE EQUIPO FUERA DE MERCADO, POR LO TANTO NO GARANTIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA
MISMA Y POR TAL MOTIVO SE DETERMINA ADJUDICARLA AL SEGUNDO LUGAR.
CON BASE EN LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN ÉL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ, LA DEPENDENCIA PROCEDE A EMITIR EL FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01 RELATIVO A: LA
AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MPIO. DE
EMILIANO ZAPATA, VER.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES RESPONSABLES DEL ANÁLISIS
COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ESTE CONCURSO, EN CONSIDERACION A LAS FRACCIONES I, II, III DEL ARTICULO No. 41
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MENCIONADA A LA EMPRESA: GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $ 3’686,861.60 SIN INCLUIR EL I.V.A., YA QUE ES EN ESTE CASO LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y ASÍ
CONVENIR A EL INTERÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS. Y ASEGURAN A ESTE, LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.
RESPONSABLES :
UNIDAD DE CONCURSOS Y
CONTRATOS
ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
ESPECIALES.
ARQ. YOANDA GONZALEZ JIMENEZ.
UNIDAD DE INDICES Y COSTOS
ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ
ZAMARIO.
SUBDIRECTOR DE EDIFICACION.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VEINTE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PUBLIAS, LOS CC. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ. SUBDIRECTOR DE
EDIFICACIÓN; ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ. SUBDIRECTOR DE EQUIPAMIENTO
REGIONAL.; ING. RICARDO GALINDO MURRIETA. SUBDIRECTOR DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO URBANO; ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMÉNEZ. SUBDIRECCIÓN DE
PROYECTOS ESPECIALES; ARQ. MANUEL FLORES BRENNER; SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
TÉCNICOS; C.P. MARIA EUGENIA GUERRERO BELLO. DELEGADO ADMINISTRATIVO; ARQ.
FIDEL GUERRERO MARQUEZ. UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS; ARQ. JUAN MANUEL
LOPEZ ZAMARIO. UNIDAD DE INDICES Y COSTOS, TODOS ELLOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
TÉCNICO DE LA D. G. O. P. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REUNION DE TRABAJO,
RELATIVO A LAS CUATRO LICITACIONES PUBLICAS..................................................................................
A CONTINUACION EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN DA LA BIENVENIDA A LOS
PRESENTES A ESTA REUNION QUE SE REALIZA CONFORME AL SIGUIENTE:
I. LISTA DE ASISTENCIA
O R D E N D E L D I A
II. ASUNTOS A TRATAR: 4 ( CUATRO) CONCURSOS POR LICITACIÓN PUBLICA, CON
EL OBJETO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS.
A. 59079001-006-01, RELATIVA A: LA PAVIMENTACION EN ASFALTO DEL ACCESO AL
CERESO “LA TOMA”, MUNICIPIO DE AMATLAN/CORDOBA, VER; TRAMO LA TAPIA-LA
TOMA 1ª. ETAPA.
B. 59079001-007-01, RELATIVA A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL
ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER
C. 59079001-008-01, RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE JUZGADOS PENALES PRIMERO,
TERCERO Y QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL CERESO “IGNACIO ALLENDE” DE
VERACRUZ, VER.
D. 59079001-012-01, RELATIVA A LA AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 2
EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES,
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER
1

A C U E R D O S:
PRIMERO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 59079001-006-01, RELATIVA A:
LA PAVIMENTACION EN ASFALTO DEL ACCESO AL CERESO “LA TOMA”, MUNICIPIO DE
AMATLAN/CORDOBA, VER; TRAMO LA TAPIA-LA TOMA 1ª. ETAPA CON EL PROPÓSITO DE
DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA, ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS
PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE NUEVE (9)
EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, SE PRESENTARON SEIS (6), TRES (3) NO
SE PRESENTARON; ACEPTÁNDOSE LAS SEIS (6), SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ
REALIZADO EL ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y
TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS
CONTENIDOS EN ELLA, SE PROPONE SE ADJUDIQUE AL PRIMER LUGAR QUE CORRESPONDE A
LA EMPRESA: CONSTRUCTORA PITALUA Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. CON UN IMPORTE DE:
$ 4’442,922.88 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE QUE ES LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA,
GARANTIZA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO......................................................................................................................................
RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA
PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO
PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN.......................
SEGUNDO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01, RELATIVA A:
LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE
POZA RICA, VER CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA
ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON
UN TOTAL DE DOCE (12) EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, DIEZ (10)
EMPRESAS PRESENTARON SU PROPUESTA, UNA (1) SE DISCULPO POR OFICIO, UNA (1) NO SE
PRESENTO, UNA (1) FUE DESCALIFICADA, ACEPTÁNDOSE NUEVE (9), SEGÚN CONSTA EN ACTA;
UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS Y TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y
FINANCIEROS CONTENIDOS EN ELLA, SE PROPONE SE ADJUDIQUE AL PRIMER LUGAR QUE
CORRESPONDE AL CONTRATISTA: ARQ. RAMON MONTANO HERNÁNDEZ ., CON UN IMPORTE
DE: $ 9’012,647.53 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE QUE ES LA PROPUESTA SOLVENTE MAS
BAJA, GARANTIZA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO......................................................................................................................................
RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA
PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO
PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN.......................
TERCERO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. 59079001-008-01, RELATIVA A
LA REHABILITACIÓN DE JUZGADOS PENALES PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DE PRIMERA
INSTANCIA EN EL CERESO “IGNACIO ALLENDE” DE VERACRUZ, VER, CON EL PROPÓSITO DE
DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA, ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS
PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE SIETE (7) EMPRESAS;
EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, SE PRESENTARON SEIS (6), UNA (1) SE DISCULPO
POR OFICIO, ACEPTANDOSE LAS SEIS (6), SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ REALIZADO EL
ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y TOMANDO EN
2

CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS CONTENIDOS EN
ELLA, SE PROPONE SE ADJUDIQUE AL PRIMER LUGAR QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA:
GRUPO PYCO, S. A. DE C. V., CON UN IMPORTE DE: $ 1’439,514.78 SIN INCLUIR I.V.A., EN
VIRTUD DE GARANTIZA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO..............................................................................................................................
RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA
PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO
PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN.......................
CUARTO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, RELATIVA A
LA AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN
LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., CON EL PROPÓSITO
DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA, ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS
PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE DIECISÉIS (16)
EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, UNA (1) SE DISCULPO POR
OFICIO, TRES (3) NO SE PRESENTARON, ENTREGANDO SU PROPUESTA (12) DOCE, LAS
CUALES FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA, EL DIA DE LA APERTURA DE
PROPUESTAS ECONOMICAS, PREVIO A DICHO EVENTO , SE DIO A CONOCER EL ANÁLISIS DE
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEL CUAL 1 ( UNA ) QUEDO DESCARTADA, POR NO CUMPLIR CON
EL DOC. 4 INCISO “F” ACREDITACION DEL RESPONSABLE TÉCNICO COLEGIADO;
POSTERIORMENTE AL REVISAR DOCUMENTALMENTE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, 1 (UNA)
FUE DESCALIFICADA POR EL DOCUMENTO No. 12 a).- ANÁLISIS BÁSICOS; b).- COSTOS DE
MATERIALES, c).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA; ACEPTÁNDOSE 10 ( DIEZ) PARA SU
REVISIÓN DETALLADA, SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS Y
REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y TOMANDO EN CONSIDERACION
TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS CONTENIDOS EN ELLA; LA
EMPRESA QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR QUEDA DESCARTADA PORQUE EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS SON BAJOS, ESTA FUERA DEL MERCADO, POR LO ANTERIOR
PROPONE SE ADJUDIQUE AL SEGUNDO LUGAR QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA:
GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., CON UN IMPORTE DE:
$ 3’728,343.89 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE QUE ES LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS
MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A CALIDAD, PRECIO Y POR CONVENIR ASI A LOS
INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.......................................................................................................
RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA
PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO
PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN.......................
SE LE SOLICITA AL ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES Y
OBSERVACIONES QUE SE DIERON DE ACUERDO CON LOS SUBDIRECTORES
CORRESPONDIENTES QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS OBRAS, ASIMISMO SE
PREPARE LA INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL
SUBCOMITÉ.............................................................................................................................................................
SE LE SOLICITA AL ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, PROCEDA A SOLICITAR LA REUNION DE
TRABAJO EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL E INTEGRAR LOS CUADERNILLOS FIRMADOS PARA
SU PRESENTACIÓN ANTE EL MISMO.................................................................................................................
3

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN
AGRADECE A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A ESTA REUNION, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL
MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN
ELLA INTERVIENEN Y QUISIERON HACERLO.
COMITÉ TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE EQUIPAMIENTO
REGIONAL
ING. RICARDO GALINDO MURRIETA
SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO URBANO
C.P. MARIA EUGENIA GUERRERO BELLO
DELEGADO ADMINISTRATIVO
ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO
UNIDAD DE INDICES Y COSTOS
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ
SUBDIRECTOR DE EDIFICACIÓN
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
ARQ. MANUEL FLORES BRENNER
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS TECNICOS
ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ
UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS
4

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ADJUDICACION
ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01;
RELATIVO A: LA AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE
GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS DOCE TREINTA HORAS DEL DIA DIEZ DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL UNO, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE
PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS CELEBRADO EL DIA TREINTA Y UNO
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO, SEGUN ACTA PRIMERA CORRESPONDIENTE, PARA DAR A CONOCER
EL FALLO DEL CONCURSO EN CONSIDERACION, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO
DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES
Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.
AL ANALIZAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO
TOTAL DE LAS PROPUESTAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON EN ELLA,
FORMULANDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; EL C. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DA A CONOCER A LOS PRESENTES, EL
RESULTADO DEL CONCURSO Y EL FALLO INAPELABLE EMITIDO POR ESTA DEPENDENCIA, DE
ACUERDO AL CUAL SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS EN REFERENCIA A LA EMPRESA : GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.;
POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR LICITACION
PUBLICA No. 59079001-012-01, POR CONSIDERAR QUE SU PROPOSICION, CON UN IMPORTE DE $3’728,343.89
( TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100
M.N.), SIN I.V.A., REUNE LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A COSTO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y
OBLIGA LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, A
ENTREGAR EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE RESPONSABLE PARA SU APROBACION POR ESTA
DEPENDENCIA Y ADECUAR EL PROGRAMA A LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA REAL DETALLADO POR
SEMANAS Y PARTIDAS E INCLUYENDO MONTOS DE EROGACIONES PARCIALES Y ACUMULADAS; Y
RUTA CRITICA, LO ANTERIOR DEBERA LLEVARSE A EFECTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ASIMISMO EL CONTRATISTA OBTENDRA Y ENTREGARA A LA
DEPENDENCIA LAS FIANZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO RESPECTIVAS
MENCIONADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE,
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
APERCIBIDO DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE
SU PROPOSICION A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE SU CUMPLIMIENTO
Y LA PRESENTE ADJUDICACION DEJARA DE SURTIR EFECTO.
HOJA 1 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO
INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES
CORRESPONDIENTES.
LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE ACTO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL
PROCESO DE ADJUDICACION Y POR SU CONDUCTO LE HARAN SABER A LA DEPENDENCIA QUE
REPRESENTAN EL RESULTADO DEL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS
LEGALES QUE LE SON INHERENTES. A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO
MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO
ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.
DELEGADO ESTATAL DE BANOBRAS.
LIC. FELIX CISNEROS GUTIERREZ.
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION ZONA XALAPA.
C. P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.
SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA D.G.O.P.
ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA
DGOP.
ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMÉNEZ.
UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS
DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.
DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.
LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ.
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y
ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL
LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.
CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO
REPTE.
ING. FELIX UTRERA JACOME.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA
DGOP.
ARQ. MANUEL FLORES BRENNER.
HOJA 2 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.
EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A.
DE C.V.
2.- COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V.
4.- GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
5.- CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V.
6.- ARQ, JOSE LUIS HERNÁNDEZ GOMEZ.
7.- REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.
8.- GRUPO PYCO, S.A. DE C.V.
9.- LOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
10.- MULTISERY, S.A. DE C.V.
____________________________________
JACOBO MELGAREJO GARCIA
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
BLANCA ARACELI RODRÍGUEZ LOPEZ
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
ARQ. MANUEL CAMPOS GARCIA.
____________________________________
___________________________________
HOJA 3 DE 3