licitación pública nacional presencial número lo-009j4v001 ... - Fidena

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO LO-009J4V001-N8-20122012
CONVOCATORIA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL A PLAZOS RECORTADOS, PARA
LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE
LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE “CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y
TORRES”, EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.
1.1 OBJETO.
1.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS.
1.3 FUNDAMENTO PARA REALIZAR LA LICITACIÓN.
AGOSTO 2012.

CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 2 de 85
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.
1.1 OBJETO.
1.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS.
1.3 FUNDAMENTO PARA REALIZAR LA LICITACIÓN.
1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.
2.1 TRABAJOS DE OBRA SOLICITADOS.
2.2 VIGENCIA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.
2.3 SUBCONTRATACIÓN.
2.4 ASOCIACIÓN.
2.5 CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
3.1 LA CONVOCATORIA.
3.2 NEGOCIACIÓN.
3.3 MODIFICACIÓN Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA
CONVOCATORIA.
3.4 ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
3.5 IDIOMA Y MONEDA.
3.6 RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN.
3.7 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
4. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA.
5. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA:
6. DOCUMENTACIÓN LEGAL
6.1 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA
6.2 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
7. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
8. JUNTA DE ACLARACIONES.
8.1 RESPUESTA A DUDAS Y ACLARACIONES.
9. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS Y
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA.
10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL,
FINANCIERA Y LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS.
11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y DE LAS
PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS.
12. CAUSALES PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.
13. CONSIDERACIONES GENERALES.

14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
15. FALLO DE ADJUDICACIÓN.
16. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.
17. CAUSAS DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN Y/O NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN.
18. CONDICIONES DE PAGO.
18.1 ANTICIPO
18.2 PAGO DE LOS TRABAJOS
19. PAGOS EN EXCESO.
20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
21. GARANTÍAS.
21.1 ANTICIPO
21.2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
21.3 LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
22. AJUSTE DE COSTOS.
23. PENAS CONVENCIONALES.
24. INCONFORMIDADES Y SANCIONES.
25. RESCISIÓN DEL CONTRATO.
25.1 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
26. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
27. ASPECTOS VARIOS.
27.1 IMPUESTOS Y DERECHOS.
28. PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS.
29. ANEXOS.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 3 de 85

1 ASPECTOS GENERALES.
1.1. OBJETO.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 4 de 85
C O N V O C A T O R I A
La presente “Convocatoria” tiene por objeto regular los conceptos, requisitos y procedimientos
administrativos que deberán ser observados tanto por los “Licitantes” como por la “Convocante”, en el
presente procedimiento de contratación.
1.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Para los efectos de esta “Convocatoria” se entenderá por:
a. El “Procedimiento de Contratación” y/o la “Licitación”.- El procedimiento de licitación pública
nacional presencial número LO-009J4V001-N8-2012 para la contratación del mantenimiento a las
instalaciones de la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres”, en la ciudad de
Veracruz, Veracruz.
b. La “Convocatoria”.- Los parámetros o criterios establecidos para el desarrollo del “Procedimiento
de Contratación” y sus Anexos.
c. La “Convocante” o el “Fideicomiso”, en forma indistinta.- El Fideicomiso de Formación y
Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.
d. El (Los) “Licitante”(S).- La(s) persona(s) física (s) o moral(es) que participe(n) en el
“Procedimiento de Contratación”.
e. El “Contratista”.- La persona física o moral que celebre con la “Convocante” el contrato de obra
pública que derive del presente “Procedimiento de Contratación”.
f. El “Contrato”.- Aquel que celebra el “Fideicomiso” con el “Contratista” para el cumplimiento de
la ejecución de los trabajos descritos en la presente “convocatoria”.
g. El “IVA”.- El Impuesto al Valor Agregado.
h. La “LOPSRM”: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
i. El “Reglamento”: El Reglamento de la “LOPSRM”.
j. El “Domicilio de la Convocante”.- El ubicado en la Calle de Cuernavaca N° 5, Col. Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, en la ciudad de México, Distrito Federal.
k. La “SAT”.- El Sistema de Administración Tributaria.
l. La “SHCP”.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
m. La “SFP”.- La Secretaría de la Función Pública.
1.3 FUNDAMENTO PARA REALIZAR LA “LICITACIÓN”.

El “Procedimiento de Contratación” se realiza con fundamento en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I de la “LOPSRM” y
los correlativos de su “Reglamento”.
1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del “Contrato” se cuenta con recursos
del “Fideicomiso”, autorizados con cargo al presupuesto 2012, autorizado por la “SHCP” y dado a
conocer mediante oficio número 5.1.- 4179 de fecha 26 de diciembre de 2011, emitido por la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS OBRAS OBJETO DEL “CONTRATO”.
2.1 TRABAJOS DE OBRA SOLICITADOS.
Los trabajos consisten en mantenimiento a las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt.
Fernando Siliceo y Torres”, en la ciudad de Veracruz, Veracruz los cuales de manera enunciativa,
comprenden los trabajos descritos en el catálogo de conceptos de la presente “Convocatoria”. Anexo “A”.
2.2 VIGENCIA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL “CONTRATO”.
2.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
La fecha estimada para inicio de los trabajos objeto del “Contrato”, será el día 30 de agosto del 2012 con
un programa de ejecución de 82 días naturales para concluirse el día 19 de noviembre del 2012.
2.2.2 LUGAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
El “Contratista” ejecutará los trabajos objeto del contrato en la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt.
Fernando Siliceo y Torres”: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, C.P. 91700 Veracruz, Veracruz.
2.3 SUBCONTRATACIÓN.
No se permitirá la subcontratación parcial o total de los trabajos objeto del “Contrato”.
2.4 ASOCIACIÓN.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente propuestas sin necesidad de constituir una sociedad
o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando cumplan con los siguientes aspectos:
I. Con fundamento en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 36 de la “LOPSRM”, en la
propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción del “Fideicomiso” las partes de los trabajos
que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de
las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
II. Tendrán derecho a participar, alguno de los “Licitantes” del grupo, presentando un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada, a cumplir con lo establecido en la presente
“Convocatoria”, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Anexo “B”
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 5 de 85

III. Todas las personas que integren la agrupación deberán celebrar un convenio privado que contendrá
los aspectos siguientes de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción II del
“Reglamento”:
a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas
señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las
facultades de representación;
c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para
atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
d. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los
demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para
efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique
el mismo;
IV. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la
agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a
que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso
de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio
formará parte del mismo como uno de sus anexos;
V. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación,
tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria,
2.5 CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
El “Licitante” ganador será el único responsable de la ejecución de los trabajos y no podrá ceder parcial o
totalmente los derechos y obligaciones que se deriven del “Contrato”, salvo los derechos de cobro, en cuyo
caso deberá contar con la autorización expresa del “Fideicomiso”.
3 . INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.”
3.1 LA CONVOCATORIA.
La “Convocatoria” estará a disposición de los “Licitantes” a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y en la página de CompraNet, de conformidad al Programa de Eventos contenido
en el numeral 3.7 de la “Convocatoria” y su obtención será gratuita.
Asimismo los “Licitantes” podrán consultar la “Convocatoria” en la página web de la “Convocante”
www.fidena.gob.mx, quién además pondrá a su disposición copia del texto de la “Convocatoria” en el
domicilio de la “Convocante”.
Al inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, la “Convocante” solicitará a los “Licitantes”
que participan, el escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para cumplir con lo establecido
en la presente “Convocatoria” Anexo “B”
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 6 de 85

3.2 NEGOCIACIÓN.
Ninguna de las condiciones contenidas en la “Convocatoria”, ni las propuestas presentadas por los
“Licitantes”, podrán ser negociadas.
3.3 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA “CONVOCATORIA”.
La “Convocatoria” podrá modificarse, por iniciativa de la “Convocante” o en atención a las aclaraciones
formuladas por los “Licitantes”, en la junta de aclaraciones, en caso de resultar modificaciones, en ningún
caso éstas, podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.
Cualquier modificación a la “Convocatoria” en términos del párrafo anterior, será notificada por la
“Convocante” a los “Licitantes”, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y
apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil
siguiente a aquél en que se efectúen.
3.4 ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”.
Para la entrega de las Propuestas Técnicas y Económicas es necesaria la asistencia de los “Licitantes” al
acto de entrega y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, que tendrá verificativo en la fecha, hora y
lugar indicados en el Programa de Eventos contenido en el numeral 3.7 de la “Convocatoria”.
Los “Licitantes” que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en la “Convocatoria” y/o sus
propuestas se hayan desechado, podrán asistir en cualquiera de las etapas del “Procedimiento de
Contratación”, bajo la condición de que éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de
cualquier forma en los eventos que se realicen.
Están en posibilidad de asistir a los actos públicos de esta licitación, las cámaras, colegios o asociaciones
profesionales u otras organizaciones no gubernamentales; así como, cualquier persona, que sin haber
presentado un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación
de un tercero, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la condición de que estos deberán
registrar su asistencia antes del inicio del acto y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
3.5 IDIOMA Y MONEDA.
Todas las propuestas deberán presentarse en Idioma Español y en Moneda Nacional, los precios serán
fijos y permanecerán vigentes hasta el término del “Contrato”, debiendo presentar desglosado el “IVA”,
tanto en la propuesta económica como en la facturación que en este tenor emita el adjudicado.
3.6 RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN.
Queda prohibida la participación en el “Procedimiento de Contratación”, a las personas que se
encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley.
3.7 PROGRAMA DE EVENTOS DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”.
Se hace del conocimiento de los “Licitantes” que la presente licitación pública se realizará de manera
presencial conforme a lo siguiente:
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 7 de 85

N° E V E N T O FECHA LUGAR Y HORA
1
Visita al sitio de
realización de
los trabajos
2 Junta de Aclaraciones
3
4
Acto de presentación
y apertura de
proposiciones
Comunicación del
fallo.
5 Firma del contrato
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 8 de 85
15 de
agosto del
2012
17 de
agosto del
2012
24 de
agosto del
2012
28 de
agosto del
2012
30 de
agosto del
2012
Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt. Fernando Siliceo y
Torres”: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz. A las 10:00 hrs en la oficina de la
Subdirección de Administración
“Domicilio de la Convocante a las 11:00 hrs en la Sala de
Usos Múltiples
“Domicilio de la Convocante a las 11:00 hrs en la Sala de
Usos Múltiples
“Domicilio de la Convocante a las 11:00 hrs. en la Sala de
Usos Múltiples
“Domicilio de la Convocante a las 11:00 hrs. en la
Subdirección de Administración
4. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA.
a. Los “Licitantes” deberán elaborar su propuesta técnica y económica apegándose a lo dispuesto en
el contenido de los documentos solicitados en la “Convocatoria” y sus “Anexos”.
b. La propuesta técnica y económica deberá presentarse en hojas membreteadas del “Licitante”, con
sus respectivos anexos incluyendo la totalidad de los datos que le sean solicitados, en forma
impresa sin correcciones ni enmendaduras, consignando los precios ofertados en moneda
nacional, rubricadas y firmadas por el “Licitante” o el apoderado legal facultado para ello en todas
y cada una de sus fojas.
c. La propuesta deberá presentarse en un sobre completamente cerrado, señalando claramente
en su cubierta los siguientes datos: “PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA”, nombre del
“Licitante” y número del “Procedimiento de Contratación”. Adicionalmente, se podrá presentar
en CD-ROM (formato Word) a efecto de agilizar la elaboración de las actas correspondientes.
d. El “Licitante” deberá presentar la totalidad de los documentos solicitados en forma uniforme y
ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar,
debiendo utilizar los formatos y documentos mencionados en los numerales 5 y 6 de la
“Convocatoria”, en el orden establecido en los citados numerales y debidamente rubricados en
cada una de sus hojas, por persona que tenga facultades suficientes para ello y firmados
autógrafamente por dicha persona en la última hoja del documento respectivo, así como en aquellas
partes en que expresamente se señale; en caso de que el “Licitante” presente otros formatos,
éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la “Convocante”
e. El “Licitante” podrá foliar todas las fojas que integran su propuesta, para un mejor control de la
documentación presentada; además de consignar con toda claridad el nombre completo del
“Licitante”, de su representante legal, el carácter con el que comparece y su cargo dentro de la
empresa, según sea el caso.
5. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y
ECONÓMICA.

ANEXO NOMBRE
A Catalogo de conceptos
Expresión de interés a participar en el
B
procedimiento de contratación
C Personalidad Jurídica
D Identificación del representante legal
E Carta poder simple
F Domicilio para oír y recibir notificaciones
G RFC
H
No encontrarse en ninguno de los supuestos
señalados en los Artículos 51 y 78 de la
“LOPSRM”
I
No encontrarse en el supuesto de la fracción
VII del Artículo 51 de la “LOPSRM”
J Nacionalidad Mexicana
K Declaración de integridad
L Subcontratación
M Escrito que conoce el Modelo de Contrato
N
Compromiso con la Transparencia a
Ñ
Terceros
Manifestación de conocer y aceptar el
contenido de la Convocatoria
O Mypimes
P
Cuotas obrero-patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Q Cuotas obrero-patronales ante el Infonavit
R Declaración fiscal
S Estados financieros
T
Manifestación de conocer el sitio de
U
realización de los trabajos
Descripción de la planeación integral del
licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
Currículo de cada uno de los profesionales
V técnicos que serán parte de los trabajos a
realizar
W Curriculum vitae del “Licitante”
Relación de maquinaria y equipo de
X
construcción
Carta compromiso de su propuesta
Y
económica
Z
Análisis del total de precios unitarios de los
conceptos de trabajo
AA Listado de insumos
AB
Análisis, cálculo e integración del factor de
AC
salario
Análisis, cálculo e integración de los costos
horarios de la maquinaria y equipo de
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 9 de 85
DOCUMENTO ENTREGADO
SI NO

AD
construcción
Análisis, cálculo e integración de los costos
indirectos
AE
Análisis, cálculo e integración
porcentaje del costo por financiamiento
del
AF Utilidad propuesta por el licitante
AG
Relación y análisis de los costos unitarios
básicos de los materiales
AH
Análisis del cargo por servicios de vigilancia
inspección
AI
Catalogo de conceptos propuesta
económica
AJ Programa de ejecución general
AK Programas de erogaciones de mano de obra
AL
Programas de erogaciones de maquinaria y
equipos de construcción
AM
Programas de erogaciones de materiales y
equipos de instalación
AN
Programas de erogaciones de personal
técnico
6. DOCUMENTACIÓN LEGAL:
Consideraciones Generales.
Los documentos relativos a los requisitos legales, de capacidad técnica y de capacidad financiera que
deberán cubrir los “Licitantes” son los que se relacionan, mismos que tienen que presentarse en copia
simple.
El “Licitante” al que le sea adjudicado el “Contrato”, deberá presentar ante la “Convocante”, previo a la
firma de éste, los originales o copias certificadas de la documentación legal con objeto de llevar a cabo el
cotejo respectivo.
Los “Licitantes” podrán entregar la copia simple de los documentos relativos a los requisitos legales y de
capacidad financiera, en un sobre por separado de aquel que contengan la propuesta técnica y económica o
integrarlos en el sobre que contiene la propuesta.
La totalidad de los documentos y manifestaciones que deberán presentar por escrito los “Licitantes”, se
harán en hojas membreteadas de la empresa, dirigidas a la “Convocante”, señalando fecha, número y
nombre del “Procedimiento de Contratación”.
Las manifestaciones que presenten los “Licitantes” deben dirigirse a la “Convocante” y deberán contener
textos completos (no será válido remitirse a algún numeral de la “Convocatoria”) y estar debidamente
firmados por su representante legal.
DOCUMENTO 1.
Escrito en el que su firmante exprese su interés en participar en la licitación y que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Anexo “B” Mismo que preferentemente,
deberá entregar en dos tantos un tanto fuera del sobre cerrado y uno dentro del sobre serrado.
DOCUMENTO 2.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 10 de 85

Escrito con los datos generales del “Licitante”, relativos a la personalidad y existencia jurídica del licitante;
tratándose de propuestas conjuntas, esta documentación deberá ser presentada individualmente por cada
uno de los integrantes, Anexo “C”.
DOCUMENTO 3.
Copia de la Identificación oficial del representante legal. Únicamente se aceptarán como identificaciones
oficiales cualquiera de las siguientes: credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral,
Pasaporte vigente, Cartilla Militar o Cédula Profesional emitida por la Dirección General de Profesiones.
Anexo “D”
DOCUMENTO 4.
En su caso, carta poder simple firmada ante dos testigos mediante la cual, el representante legal del
“Licitante” faculte ampliamente al apoderado para concurrir a los diversos actos que conforman el
programa del “Procedimiento de Contratación”. Así mismo, deberá presentarse copia simple de una
identificación oficial del poderdante y apoderado, así como, copia simple de la identificación de los testigos
que suscriban dicho documento. Anexo “E”
DOCUMENTO 5.
Escrito en el que el “Licitante” manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que se deriven de los actos del “Procedimiento de Contratación”; anexando copia del
comprobante de domicilio (recibo de pago de impuesto predial, luz, agua o telefónico residencialcomercial,
no de telefonía móvil), cuya fecha de expedición no sea mayor a tres meses. Anexo “F”
DOCUMENTO 6.
Comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), incluyendo la Cédula de
Identificación Fiscal (clave del RFC) expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los “Licitantes” deberán encontrarse activos ante el SAT, (no en suspensión de actividades), a la fecha de
presentación de la propuesta técnico-económica, en términos del numeral 3.7 de la “Convocatoria”. Anexo
“G”
DOCUMENTO 7.
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la “LOPSRM” que impidan su participación en el
“Procedimiento de Contratación”, previstos en el numeral 3.6 de la presente “Convocatoria”.
Tratándose de propuestas conjuntas, esta manifestación deberá ser presentada individualmente por cada
uno de sus integrantes. Anexo “H”
DOCUMENTO 8.
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que
previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados
apegados a las condiciones de mercado; lo anterior de conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo
del la fracción VII del artículo 51 de la “LOPSRM”. Anexo “I”
DOCUMENTO 9.
Los “Licitantes” deberán presentar en papel membreteado, escrito, donde manifiesten que son de
nacionalidad mexicana. Tratándose de propuestas conjuntas, esta documentación deberá ser presentada
individualmente por cada uno de los integrantes de la propuesta conjunta. Anexo “J”
DOCUMENTO 10.
Declaración de integridad, mediante la cual el “Licitante” manifieste que se abstendrá, por si mismo o a
través de interpósita persona de adoptar conductas encaminadas a que los funcionarios de la
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 11 de 85

“Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del “Procedimiento de
Contratación” o cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás “Licitantes”. Anexo “K”
DOCUMENTO 11.
Manifestación escrita en la que el “Licitante” indique que los trabajos señalados en el numeral 2 de esta
“Convocatoria” no serán subcontratados, de conformidad con el numeral 2.3 de las mismas. Anexo “L”
DOCUMENTO 12.
Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos o bien, presentar en este apartado, el modelo de contrato proporcionado por el “Fideicomiso”
firmado o rubricado por el representante legal, en cada una de sus páginas. Anexo “M”
DOCUMENTO 13.
Los “Licitantes” deberán presentar debidamente requisitado en dos tantos el formato “Compromisos con la
Transparencia con Terceros”. Anexo “N”
DOCUMENTO 14.
Copia de la “Convocatoria” y Anexos, debidamente firmados por el “Licitante”, o en su caso, escrito en el
que manifieste que conoce y acepta en contenido de la “Convocatoria” y Anexos así como las
modificaciones efectuadas en la junta de aclaraciones.. Anexo “Ñ”
DOCUMENTO 15.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley, los licitantes, en su caso,
deberán presentar manifiesto por escrito en papel membretado, bajo protesta de decir verdad y firmado
por su representante legal en el que indiquen la ubicación que corresponda a la empresa, en la
estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ó en su caso copia del documento expedido por la autoridad
competente que determine su estratificación como Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Anexo “O”
6.1 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA CAPACIDAD FINANCIERA
DOCUMENTO 16.
Copia de los pagos de mayo y junio de 2012 de las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Anexo “P”
DOCUMENTO 17.
Copia de los pagos de la cuotas obrero patronales ante el Infonavit del segundo y tercer bimestre del 2012
Anexo “Q”
DOCUMENTO 18.
Declaración fiscal del “Licitante”, correspondiente al ejercicio de 2011 y provisionales de 2012, deberá
presentarse con el sello de recepción de la Institución Bancaria o en su defecto, con el acuse emitido por el
SAT, vía Internet y en su caso declaraciones fiscales complementarias. Anexo “R”
DOCUMENTO 19
De los estados financieros se verificarán, entre otros los siguientes aspectos:
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados
en su análisis financiero presentado;
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 12 de 85

d) Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros de los
últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la
fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante.
Anexo “S”
6.2 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
DOCUMENTO 20.
Manifestación escrita en la cual conoce el sitio de realización de los trabajos, las condiciones ambientales,
de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción, así como haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y
equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de
suministro correspondiente. Anexo “T”
Junto con este documento, deberá presentar en su caso, constancia de visita al sitio de realización de los
trabajos
DOCUMENTO 21.
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos. Anexo “U”
DOCUMENTO 22.
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características
técnicas y magnitud similares a las del presente “Procedimiento de Contratación”, rubricado y firmado
autógrafamente por éstos en todas sus hojas. Anexo “V”
DOCUMENTO 23.
Currículum vitae del “Licitante”, en el cual demuestre su experiencia en la realización de obras, que
contenga mínimo 4 (cuatro) de sus principales clientes y capacidad técnica en la prestación de trabajos con
características similares a los del presente “Procedimiento de Contratación” en el que se identifiquen los
trabajos realizados por el licitante y pueda ser comprobable su participación, debiendo indicar el nombre de
la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, según el caso, rubricado y firmado autógrafamente por éstos en todas sus
hojas.
Asimismo, deberá incluir carta membreteada expedida por los contratantes de los trabajos señalados en el
párrafo inmediato anterior, especificando el objeto del trabajo, nombre, domicilio y número telefónico del o
de los Contratantes; nombre del responsable que pueda informar al respecto; periodo de ejecución de los
trabajos, firmada por el representante legal o por quien cuente con facultades suficientes para ello. Anexo
“W”.
DOCUMENTO 24.
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o
equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad. Anexo “X”
DOCUMENTO 25.
Carta compromiso de la propuesta debidamente requisitada y firmada, en la que el “Licitante” señale el
monto total de su propuesta económica, el plazo de ejecución de los trabajos y el nombre de su
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 13 de 85

epresentante técnico en la obra, en caso de resultar ganador, conforme al formato del Anexo “Y”, así
como el “Licitante” se obligue a cumplir y respetar:
a) Las disposiciones federales y/o estatales que resulten aplicables;
b) Las disposiciones contenidas en la “Convocatoria” relativas al “Procedimiento de
Contratación”, el acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones y sus Anexos;
DOCUMENTO 26.
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipo de
construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. Anexo “Z”
DOCUMENTO 27.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupado por materiales más
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con
la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus
respectivas unidades de medición y sus importes. (Explosión de insumos). Anexo “AA”
DOCUMENTO 28.
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el “Reglamento”
anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de
los salarios. Anexo “AB”
DOCUMENTO 29.
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo
considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. Anexo
“AC”
DOCUMENTO 30.
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Anexo “AD”
DOCUMENTO 31.
Análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento, se deberá considerar lo siguiente:
1. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el
plazo indicado en la propuesta del contratista.
2. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los
ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, dividida entre el
costo directo más los costos indirectos.
3. Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato y,
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación,
trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos.
4. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente
que en su caso se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.
5. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico,
anexando copia de la fuente, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el
crédito le requiera una institución crediticia, la cual permanecerá constante en la integración de los
precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 14 de 85

financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre
el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe su
revisión. Anexo “AE”
DOCUMENTO 32.
Utilidad propuesta por el licitante, de conformidad con lo que se establece en el “Reglamento” Anexo “AF”
DOCUMENTO 33.
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de
los trabajos. Anexando cotizaciones de los materiales más significativos, el no presentar cotizaciones es
causal de desechamiento. Anexo “AG”
DOCUMENTO 34.
Análisis del cargo por servicios de vigilancia inspección y control que realiza la Secretaría de la Función
Pública. Anexo “AH”
DOCUMENTO 35.
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios
unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y del total de la propuesta económica. Este
documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente
(Propuesta económica). Anexo “AI”
DOCUMENTO 36.
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado por periodos mensuales, dividido en partidas, del total de los conceptos de
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras. Anexo “AJ”
DOCUMENTO 37.
Programas de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas, de
utilización de la mano de obra por periodos mensuales. Anexo “AK”
DOCUMENTO 38.
Programas de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de
utilización de la maquinaria y equipo de construcción por periodos mensuales. Anexo “AL”
DOCUMENTO 39.
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas, de
utilización de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y
volúmenes requeridos por periodos mensuales. Anexo “AM”
DOCUMENTO 40.
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de
utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,
administración y ejecución de los trabajos, por periodos mensuales. Anexo “AN”
Nota: Para la presentación de los anexos del los documentos 25 al 40, los Licitantes, podrán presentar la
información conforme a los formatos de sus sistemas de cómputo, siempre y cuando, se cumpla con la
información que se solicita mismos que deberán entregar en los anexos correspondientes de la presente
“Convocatoria”.
7. VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto
que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 15 de 85

de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán
incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y
características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones
al contrato por este motivo Anexo “T”.
Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos
que autorice la convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al
lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos
veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la
“Convocante” designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos
horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose
en este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública.
8. JUNTA DE ACLARACIONES.
La asistencia de los “Licitantes” a la junta de aclaraciones de la “Convocatoria” es optativa y se
realizará el día 17 de agosto del 2012 a las 11:00 horas, en la sala de usos múltiples en el “Domicilio de
la Convocante”, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
“Convocatoria”, deberán presentar escrito, en el que expresen su interés en participar en la
licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos sus datos
generales y en su caso, de su representante (Anexo B) (solo en caso de solicitar aclaraciones a la
Convocatoria), el cual se acompañara a la solicitud de aclaración correspondiente una versión
electrónico de la misma que permita a la “Convocante” clasificarla e integrarla por temas, para facilitar
su respuesta. La versión electrónica será devuelta al “Licitante” en el acto de Junta de aclaraciones.
O bien, las solicitudes de aclaración podrán enviarse a través de CompraNet, o a través del correo
electrónico subadmon@fidena.gob.mx, o bien entregarlas personalmente en el domicilio de la
“Convocante”, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
citada junta.
La “Convocante” tomará la hora de recepción de las solicitudes de aclaración la que indique el sello de
recepción de la Subdirección de Administración, tratándose de solicitudes que se haga llegar a través de
correo electrónico, la hora que registre el sistema del Fideicomiso al momento de envío.
Las dudas o aclaraciones que tengan con respecto al contenido de la “Convocatoria” y sus anexos de
preferencia deberán estar numeradas en arábigos en forma consecutiva, haciendo mención al punto,
inciso o párrafo, referido de la “Convocatoria” o anexos.
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos antes señaladas, la “Convocante” podrá desecharlas.
8.1 RESPUESTA A DUDAS Y ACLARACIONES.
La “Convocante”, contestará las preguntas y dudas de manera individual o de manera conjunta
tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la
presente “Convocatoria” en forma clara y precisa.
Al concluir la junta se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los
“Licitantes” y las respuestas de la “Convocante”, la cual contendrá la firma de conformidad de los
asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos invalide su contenido y efectos, entregará copia
simple a los asistentes de las actas que al efecto se levanten quienes firmarán el acuse de recibo
respectivo y al finalizar las juntas de aclaraciones, se pondrán a disposición de los “Licitantes” que no
hayan asistido, en días y horas laborables en la Subdirección de Administración, para efectos de su
notificación, siendo de la exclusiva responsabilidad de los “Licitantes” acudir a enterarse de su
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 16 de 85

contenido y obtener copia de las mismas, teniendo como plazo límite para recoger su copia un día hábil
anterior al acto señalado en el numeral 9.
Asimismo, estará disponible en el sistema Compranet (www.compranet.gob.mx) y en el tablero de avisos
de la “Convocante”; mismo que se encuentra en la recepción del “Domicilio de la Convocante”.
Será responsabilidad del licitante, el no recoger copia del acta de la junta de aclaraciones, no consultarla
en Compranet o no verificarla en el tablero de avisos del “Fideicomiso” en un término no menor a cinco
días.
Dependiendo de las características de las preguntas de los “Licitantes”, la “Convocante” podrá
celebrar una o más juntas de aclaraciones; al concluir la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la
fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores juntas. En el acta correspondiente a la
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
La “Convocante” se reserva el derecho de contestar las preguntas formuladas en los casos en que se
reciban en un término inferior a veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
junta de aclaraciones.
La inasistencia de algún “Licitante” a cualquiera de las juntas de aclaraciones no será motivo de
descalificación.
El contenido de las actas que se levanten al amparo de las juntas de aclaraciones será obligatorio para
todos los “Licitantes” y constituirá parte integrante de la presente “Convocatoria”, por lo que deberán
integrar en su proposición cualquier indicación que se derive de las referidas juntas, de lo contrario ésta
será desechada.
9. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO Y ECONÓMICAS Y
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA.
Se llevará a cabo en el domicilio de la “Convocante” en la fecha y hora indicadas en el Programa de
Eventos o en caso de cambio, la nueva fecha se notificará en la Junta de Aclaraciones y se publicará en
Compranet. Este evento lo presidirá el funcionario designado por la “Convocante”, quien será la única
persona facultada para aceptar o desechar cualquier propuesta de las que se hubieren presentado y en
general, para tomar todas las decisiones que resulten necesarias durante la realización del acto.
El acto de presentación y apertura de propuestas, dará comienzo una vez verificada la hora de inicio con los
invitados y “Licitantes”, la “Convocante” pasará lista de asistencia nombrando a los “Licitantes”
conforme el orden de la lista de asistencia, manifestando en todos los casos los datos generales, cuyo
representante al escuchar su nombre entregará al servidor público que presida el acto, la documentación
legal y de capacidad financiera, así como el sobre conteniendo su propuesta técnica y económica.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor
público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que
previamente haya determinado la convocante en la “Convocatoria” a la licitación, las que para estos
efectos constarán documentalmente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 59 del “Reglamento”, las propuestas serán evaluadas en dos
formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de
los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; otra cualitativa, donde se realizará el estudio
detallado de las propuestas presentadas, a efecto de que el “Fideicomiso” tenga los elementos necesarios
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 17 de 85

Verificando también que haga entrega del escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, a cumplir con los establecido en la presente “Convocatoria”; sin que resulte
necesario acreditar su personalidad jurídica. Anexo “B”
Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentación y apertura de propuestas. No será motivo de descalificación la falta de identificación o
de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la propuesta, pero sólo podrá
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.
Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, se procederá a su apertura y a la revisión cuantitativa
de la documentación legal, de capacidad financiera, técnica y económica, para verificar que el “Licitante”
haya integrado en su propuesta todos los documentos solicitados en la “Convocatoria”; así como la
acreditación mediante identificación oficial (credencial del Instituto Federal Electoral, Pasaporte Vigente y/o
Cédula Profesional) del representante que asiste al acto. La documentación distinta a las propuestas
técnicas y económicas podrá entregarse a elección del “Licitante”, dentro o fuera del sobre que las
contenga. En el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les
faltare algún requisito, esta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar
en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para
cada licitante. Con posterioridad, la “Convocante” llevará a cabo la evaluación integral de las
proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la
omisión de los mismos, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo
correspondiente
Posteriormente, se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas recibidas y se
procederá a rubricar el Anexo “Y” que contiene el importe de la oferta económica (DOCUMENTO 24 de la
“Convocatoria”) de cada una de las propuestas presentadas y aceptadas para su análisis cualitativo.
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las
proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora
en que se dará a conocer el fallo de la licitación el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su
disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún “Licitante” no invalidará su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido para
efectos de su notificación, en el tablero de avisos de la rectoría del Fideicomiso o en el sistema
CompraNet.
Los sobres con las propuestas quedarán bajo custodia de la “Convocante”, los cuales se devolverán
previa solicitud por escrito, 15 días naturales después de haber emitido el fallo correspondiente.
10. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL,
FINANCIERA Y LA PROPUESTS TÉCNICO Y ECONÓMICA.
La evaluación legal, financiera, técnico y economica estará a cargo de la “Convocante” el cual llevará a
cabo la revisión de las propuestas.
Para realizar la evaluación legal, financiera, técnica y económica de las propuestas que presenten los
“Licitantes”, la “Convocante” considerará, además de los criterios que establece la “Convocatoria”, las
características técnicas, especialidades, grado de complejidad y magnitud de los servicios, metodología,
transferencia de conocimientos o tecnología y la formación y experiencia del personal clave asignada
directamente a la ejecución de los trabajos.
11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y DE LA
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 18 de 85

a. La evaluación de las propuestas, se realizará conforme al artículo 38 de la “LOPSRM”, 63, 64 y 65
de su “Reglamento”, por lo que el “Fideicomiso” para hacer la evaluación de las propuestas,
verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos y documentos solicitados en la presente
“Convocatoria”.
b. Verificará, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al “Licitante”;
que los recursos propuestos por el “Licitante” sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente,
conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e
integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región
donde se ejecuten los trabajos, así mismo que se hayan realizado de conformidad con lo
establecido en el “Reglamento”. El mecanismo de evalauacion será por el método binario.
c. No serán objeto de evaluación, las condiciones que haya establecido “Fideicomiso” con el
propósito de facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la
licitación; así como, cualquier otro requisito que, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la
solvencia de las propuestas.
d. La evaluación de las propuestas, se realizará conforme a lo estipulado en los artículo 63 fracción I,
64 y 65 del “Reglamento” de la “LOPSRM”
12. CAUSALES PARA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
La “Convocante” podra desechar cualquier propuesta técnica o economica, considerando como base al
incumplimiento de alguno(s) de los requisitos legales, financieros, técnicos o económicos establecidos en la
“Convocatoria y toda causa expresa con fundamento en los artículos 31 de la “LOPSRM” y 69 del
“Reglamento”, emitiendo el dictamen qué a derecho corresponda.
13. CONSIDERACIONES GENERALES.
a) Las disposiciones que contenga la “Convocatoria” y sus Anexos, serán válidas durante el
“Procedimiento de Contratación”, la vigencia del “Contrato” y de los convenios que se pudieran
celebrar posteriormente.
b) Las propuestas que satisfagan todos los puntos señalados en el numeral 11 y sus respectivos
incisos, serán calificadas por la “Convocante” como solventes legal, financiera, técnica y
económicamente, lo cual se asentará en el Dictamen Técnico que para tal efecto se elabore, en el
que además se hará constar una reseña cronológica de los actos del “Procedimiento de
Contratación”.
14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “CONTRATO”.
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la “LOPSRM”, al finalizar la evaluación de las propuestas, el
contrato se adjudicará, al licitante cuya propuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de
evaluación que establecen la “Convocatoria” de licitación, de conformidad con la “LOPSRM” y su
“Reglamento”, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Fideicomiso” y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a ejecución y conclusión de los trabajos
que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Si del fallo de adjudicación que se emita, resultare ganador dos o más “Licitantes”, porque cumple con las
condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta más solvente
económicamente para el “Fideicomiso”.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 19 de 85

En caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se
resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la “LOPSRM”. Se entenderá por empate
técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio.
De conformidad con lo que se establece en el artículo 67 del “Reglamento”, si no fuere factible resolver el
empate en los términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la “LOPSRM”, la adjudicación se efectuará
en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre “Fideicomiso” en
el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte
empatada y depositados en una urna transparente, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del
licitante ganador y posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los
subsecuentes lugares que ocuparán tales propuestas.
En caso de no dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa
invitación por escrito a los licitantes y a un representante del órgano interno de control, debiendo levantarse
el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o falta de firma en el acta respectiva de los
invitados, invalide el acto.
15. FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la
“Convocatoria” a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
“Convocante”, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación conforme se establece en el artículo 39 de la
“LOPSRM”, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones,
entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva.
La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, el acta estará a partir de la fecha de
su elaboración a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el tablero de
avisos del “Fideicomiso”. Cuando el fallo no se de a conocer en la junta pública referida, el contenido del
mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a
los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se
encuentra a su disposición en CompraNet.
Cuando exista desechamiento de alguna propuesta, en el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación
referida, el “Fideicomiso” proporcionará por escrito a los “Licitantes”, la información de las razones por las
cuales su propuesta no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la
inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la “LOPSRM”.
16. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 40 de la “LOPSRM” y 71 del “Reglamento” el “Fideicomiso”
procederá a declarar desierta la presente “Licitación” y se podrá adjudicar el contrato al aparo de la
fracción VII artículo 42 de la “LOPSRM”.
17. CAUSAS DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN”.
a) El “Fideicomiso” podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 20 de 85

) De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que
provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio “Fideicomiso”.
c) La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la
decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y del Órgano Interno de Control, dentro
de los diez días hábiles siguientes a su emisión, conforme a lo que señala el artículo 70 del
“Reglamento”.
d) La suspensión , cancelación y/o nulidad total del “procedimiento de contratación procederá cuando
la Secretaría de la Función Pública determine la nulidad total del procedimiento de contratación por
causas imputables al “Fideicomiso”, en los términos del artículo 60 de la “LOPSRM”, la
dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con la operación correspondiente.
18. CONDICIONES DE PAGO.
Los pagos correspondientes a la ejecución de los trabajos de la obra objeto del “Contrato” se efectuarán
con base en lo siguiente:
18.1 ANTICIPO.
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo
señalado en el artículo 48 de la “LOPSRM” (15 días naturales a partir de la fecha del fallo), no procederá el
diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
El “Fideicomiso” otorgará hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato
(antes de IVA), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción,
la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
18.2 PAGO DE LOS TRABAJOS.
a. Se efectuará mediante estimaciones que se presentarán por periodos no mayores a un mes
y deberán presentarse a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las mismas, las cuales deben ir acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para la revisión y
autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de este plazo, estas se resolverán e incorporarán en la
siguiente estimación.
b. Dichos trabajos se pagarán a más tardar dentro de un plazo no mayor de veinte días naturales
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de obra, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la “LOPSRM”.
c. El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta
de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la “LOPSRM”.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 21 de 85

d. El “Fideicomiso”, podrá retener pagos total o parcialmente en caso de incumplimiento por parte
del “Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del “Contrato”.
e. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el
“Contratista” señale para tal efecto.
19. PAGOS EN EXCESO.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste deberá reintegrarlos dentro de los
5 días posteriores a la solicitud del “Fideicomiso”, transcurrido este plazo el “Contratista” adicionalmente
cubrirá los intereses que se calcularán conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la
Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos intereses
se generarán sobre los pagos mencionados y se computarán por días naturales, desde la fecha de éstos
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Fideicomiso”.
20. FORMALIZACIÓN DEL “CONTRATO”.
Una vez emitido el fallo, el licitante adjudicado, deberá formalizar el contrato en las oficinas de el
“Fideicomiso” en la fecha estimada en el punto 3.7 de la presente “Convocatoria”, la cual se podrá diferir
previo aviso del “Fideicomiso” al “Licitante” ganador, siempre que la nueva fecha, se encuentre dentro
del plazo establecido en el artículo 47 de la “LOPSRM”.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido para
tal efecto, el “Fideicomiso”, procederá en los términos del artículo 78 de la “LOPSRM” y sin necesidad de
un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al participante que haya presentado la siguiente propuesta
solvente que resulte económicamente más conveniente para el “Fideicomiso”, de conformidad con lo
asentado en el dictamen que sirvió de base para emitir el fallo y así sucesivamente en caso de que este
último no acepte la adjudicación y siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Si el “Fideicomiso” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las “Convocatoria” de
licitación que motivaron el fallo correspondiente, el “Licitante” ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, el “Fideicomiso”, a solicitud escrita del licitante,
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación
de que se trate.
Conforme a los artículos 47 y 80 del “Reglamento” cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido
presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de
cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que
ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El convenio presentado en el acto de
presentación y apertura de propuestas formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos.
Previo a la firma del “Contrato” y de conformidad con lo establecido por el Artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación, el “Contratista” presentará escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad,
que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, en los siguientes términos:
El “Licitante” adjudicado, deberá realizar la consulta de opinión ante el “SAT”, preferentemente
dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o
adjudicación correspondiente.
En la solicitud de opinión al “SAT”, el licitante ganador, deberá incluir el correo electrónico
subadmon@fidena.gob.mx, a efecto de que el “SAT” envíe el acuse de respuesta, que emitirá
en atención a su solicitud de opinión.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 22 de 85

21. GARANTÍAS.
Tratándose de propuestas conjuntas, las personas deberán presentar el “Acuse de Recepción”,
por cada uno de los obligados en dicha propuesta.
21.1 ANTICIPO
Para garantizar la correcta inversión y aplicación del anticipo, el “Contratista” se compromete y obliga a
presentar, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, previamente a la recepción
del anticipo, una fianza a favor del “Fideicomiso” por el monto total del anticipo, otorgada por institución
mexicana debidamente autorizada, misma que estará en vigor hasta que el “Contratista” amortice en su
totalidad dicho anticipo.
Mientras que el “Contratista” no presente la fianza a satisfacción del “Fideicomiso” no podrá exigir a éste
el cumplimiento del contrato, pero el propio contratista sí estará obligado a cumplir todas sus obligaciones.
Para la cancelación de la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
“Fideicomiso”.
21.2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone al
"Contratista", éste otorgará una fianza a favor del "Fideicomiso", por una cantidad equivalente al 10% del
monto total del contrato, sin incluir el ”IVA”, misma que estará vigente durante la ejecución de todos los
trabajos objeto del presente instrumento.
El "Contratista" deberá entregar la garantía durante los 15 días naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificación del fallo de adjudicación a su favor, pero invariablemente antes de la firma del presente
contrato.
El "Contratista" acepta que la garantía que se establece en este contrato, podrá ser revisada en sus
estipulaciones, así como en el importe, dependiendo las condiciones imperantes, mismas que serán
determinadas por el “Fideicomiso".
La póliza de fianza que garantice el cumplimiento de este contrato deberá contener las siguientes
declaraciones expresas, que:
a) Se otorga de conformidad con lo establecido en la “LOPSRM”, su “Reglamento” y demás
disposiciones legales aplicables.
b) La fianza se otorga en los términos del contrato.
c) La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas
extemporáneamente.
d) La fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de construcción o responsabilidades
derivadas del contrato, hasta que se satisfagan las citadas responsabilidades.
e) Para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
“Fideicomiso”, que le emitirá cuando “Contratista" haya cumplido todas las obligaciones a su cargo
que se deriven del presente contrato.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 23 de 85

f) La institución afianzadora acepta lo expresamente preceptuado en los Artículos 93, 94, y 118; de La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, otorgando la afianzadora el consentimiento a que hace
referencia el Artículo 119 del citado ordenamiento.
g) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte Resolución Definitiva por autoridad competente
Mientras que el "Contratista" no entregue la garantía al "Fideicomiso", estará obligado a cumplir con
todas sus obligaciones derivadas de éste contrato, pero no podrá exigir ninguno de sus derechos a su
favor. Lo anterior si perjuicio de que el “Fideicomiso” determine la rescisión administrativa del contrato.
La mencionada fianza, deberá ser expedida por una institución de fianzas, debidamente autorizada, a
favor del “Fideicomiso” a satisfacción de éste y estará vigente hasta que las obras materia de este
contrato hayan sido recibidas a entera conformidad del "Fideicomiso". Esta garantía será liberada una
vez que haya sido constituida y entregada al "Fideicomiso" la garantía por defectos o vicios ocultos en
los trabajos realizados o por cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido el "Contratista".
Para la interpretación y cumplimiento que dichas pólizas representan, se somete a la Jurisdicción de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, D.F., renunciando para este efecto al fuero
que pudiera corresponderle a razón de domicilio presente o futuro y a cualquier otro fuero, las fianzas
permanecerán en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos y
juicios legales que se llegasen a interponer, hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad
competente.
21.3 LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.
Concluidos los trabajos objeto de este contrato, previo a la recepción de los mismos, el “Contratista”,
otorgará una fianza por el 10% del monto total ejercido a favor del “Fideicomiso”, la cual estará vigente
durante 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción física total de los trabajos, para garantizar los
posibles defectos de construcción, vicios ocultos, o cualquier responsabilidad en que hubiese incurrido
el “Contratista”. Dicha fianza se sujetará a lo dispuesto en el artículo 66 de la “LOPSRM”; así como a los
artículos 95 al 98 de su “Reglamento”.
Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, deberá contener los siguientes requisitos:
I. La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del
contratista, la liquidación correspondiente.
c) En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la
Ley, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los
trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de este Reglamento.
De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del presente Reglamento, el
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la
dependencia o Entidad en la que señale su conformidad para cancelar la fianza;
d) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y
e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de
dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 24 de 85

citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en
el artículo 95-Bis de dicha Ley;
II. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del
contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;
III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad
del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza
respectiva, y
IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería
de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley
del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria
para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza,
debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo
dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el
Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros;
tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad. Las
modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la
afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.
22. AJUSTE DE COSTOS.
Durante la vigencia del “Contrato” podrán revisarse y ajustarse en su caso, los costos de materiales y mano
de obra requeridos para la ejecución de los trabajos a que se refiere este instrumento, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la “LOPSRM” y 173 a 184 de su “Reglamento”.
23. PENAS CONVENCIONALES.
Queda entendido por las partes, que para el caso de atraso en la ejecución de los trabajos objeto de este
contrato y por causas imputables al contratista, serán determinadas en función de las partes de los trabajos
no ejecutados, penas convencionales, que en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto
de la garantía de cumplimiento, conforme al siguiente procedimiento:
a) Se aplicarán por atrasos, en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos,
de suministro o de utilización de los insumos; así como en la fecha de terminación pactada en el
presente contrato.
b) Dichas penalizaciones se aplicarán únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, conforme lo establecido en
el artículo 46 Bis de la “LOPSRM”.
c) Las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas
establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.
d) El “Contratista”, cubrirá las penalizaciones, en razón del la sumatoria del diez por ciento mensual
del importe de los trabajos no ejecutados hasta esa fecha en términos del programa de ejecución
general de los trabajos, más el uno al millar por cada día calendario de demora de los trabajos no
ejecutados de conformidad al citado programa. La cantidad determinada por concepto de pena
convencional que resulte de la sumatoria anterior, se hará efectiva contra el importe de las
retenciones definitivas que se hayan aplicado, de conformidad con lo pactado en el contrato; lo
anterior, sin perjuicio de que el “Fideicomiso”, opte por la rescisión del contrato.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 25 de 85

e) Para la aplicación de las penas convencionales, bastará un aviso por escrito dado por el propio
“Fideicomiso” al “Contratista”.
f) La penalización a que se refiere la presente cláusula se aplicará como una retención económica a la
estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el
“Contratista” podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos.
g) La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminación de los trabajos, éstos no se han concluido.
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.
24. INCONFORMIDADES Y SANCIONES.
De conformidad con los artículos 83 y 84 de la “LOPSRM” los “Licitantes”, podrán inconformarse ante la
Secretaria de la Función Pública por escrito directamente en sus oficinas ubicadas en Av. Insurgentes Sur #
1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 en México, D. F., o a través de
CompraNet, por los actos que conforman el “Procedimiento de Contratación” y que contravengan las
disposiciones de la “LOPSRM” y su “Reglamento”, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que
ocurra el acto impugnado. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho a inconformarse, sin perjuicio de
que la Secretaría de la Función Pública, pueda actuar en cualquier tiempo en los términos del artículo 86 de
la “LOPSRM”.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de la “LOPSRM” y a las
demás que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se
advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de
contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de esta “LOPSRM”.
Los “Licitantes” podrán presentar su inconformidad por escrito en los domicilios siguientes:
Oficinas de la Secretaria de la Función Pública: Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn, México
D.F., C.P 01020 - Tel. 2000 3000
Oficinas del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso: Edificio A piso 2 de la calle Cuernavaca
número 5, Col. Condesa, México, D.F., C.P. 06140. Tel: 5241-6200;
25. RESCISIÓN DEL “CONTRATO”.
En cualquier momento el “Fideicomiso” podrá rescindir el “Contrato”, sin necesidad de declaración
judicial, por causas imputables al “Contratista” cuando se llegasen a presentar algunas de las siguientes
causas:
I. Si el contratista, por causas imputables a él mismo, no inicia los trabajos objeto del presente
contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a
la “LOPSRM” y el “Reglamento”.
II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el “Fideicomiso”
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 26 de 85

III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construcción y, que a juicio de el “Fideicomiso”, el atraso pueda dificultar la terminación
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
V. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar el “Fideicomiso”, así como cuando este hubiere
ordenado la suspensión de los trabajos.
VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley General de Concursos Mercantiles.
VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito
del “Fideicomiso”.
VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de
“el “Fideicomiso”.
IX. Si el contratista no da al “Fideicomiso” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y
trabajos.
X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener una determinada nacionalidad.
XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y.
XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las
leyes, tratados y demás disposiciones aplicables.
Sin menoscabo de lo antes expuesto, en caso de presentarse cualquiera de estos supuestos, se estará a lo
dispuesto en el Artículo 61 de la “LOPSRM”; así como, a lo establecido en los artículos 154 al 163 de su
“Reglamento” y demás disposiciones que resulten aplicables.
Las partes convienen que si el “Fideicomiso” opta por dar por rescindido administrativamente el presente
contrato o a exigir al “Contratista” su cumplimiento, en ambos casos el “Contratista” será responsable por
los daños y perjuicios que por su incumplimiento cause al “Fideicomiso”.
25.1 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.
Cuando el “Fideicomiso” considere que el “Contratista”, ha incurrido en alguna de las causales de
rescisión apuntadas en este instrumento, o en la “LOPSRM” de la materia y su “Reglamento”, procederá
de conformidad con lo siguiente:
I. Se iniciará a partir de que el “Contratista” le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 27 de 85

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada
y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la
fracción I de esta cláusula.
El “Fideicomiso” se abstendrá de cubrir al “Contratista” los importes resultantes de trabajos ejecutados y
aún no liquidados hasta la fecha de rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, el cual se
efectuará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho
finiquito se deberá prever el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados, que se encuentren atrasados
conforme al Programa de Trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en
su caso hayan sido entregados.
El “Contratista” se compromete y obliga para el caso de que sea rescindido el presente contrato, a
reintegrar al “Fideicomiso” el saldo pendiente de amortizar del anticipo otorgado, en un plazo máximo de
10 días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada a el “Contratista” la determinación
de dar por rescindido el contrato. En el supuesto de que el “Contratista” no reintegre dicho saldo en el
plazo establecido, se obliga a pagar a el “Fideicomiso” los gastos financieros que resulten conforme al
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no amortizadas y se
computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición del “Fideicomiso”
26. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL “CONTRATO”.
El “Fideicomiso”, podrá dar por terminado anticipadamente el “Contrato”, sin responsabilidad para él, por
causas de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al
estado o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
Sin menoscabo de lo dispuesto en el párrafo precedente, y para los efectos de la terminación anticipada que
en su caso determine el “Fideicomiso” se deberá de observar lo previsto por los artículos 150 al 153 de
“Reglamento”.
27. ASPECTOS VARIOS.
27.1 IMPUESTOS Y DERECHOS.
Cada parte soportará el pago de contribuciones fiscales que les correspondan, conforme a la legislación de
la materia.
28. PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS.
Las actas de la junta de aclaraciones, de presentación y apertura de propuestas y fallo, se pondrán a
disposición de los “Licitantes” que no hayan asistido, al finalizar dichos actos, para efectos de su
notificación, fijándose copia de las mismas en el tablero de avisos que se ubica en la recepción del
“Domicilio de la Convocante”.
Las actas permanecerán en el tablero de avisos durante cinco días hábiles consecutivos a partir del día
siguiente a que se levanten, y será de la exclusiva responsabilidad de los “Licitantes”, acudir a enterarse de
su contenido y obtener copia de las mismas.
De igual manera, cuando corresponda, se encontrarán registradas en el sistema Compranet.
Este procedimiento sustituirá a la notificación personal.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 28 de 85

29. ANEXOS.
Se consideran como parte integrante de la “Convocatoria” los documentos que a continuación se
mencionan y los cuales se entregan a los “Licitantes” para que elaboren su propuesta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 29 de 85
Anexo “A”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
ANEXO "A"
FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPCITACÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS 2012
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
OBRA PÚBLICA
Proyecto:
Mantenimiento a las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt.
Fernando Siliceo y Torres”
Localización: Veracruz, Veracruz
Fecha: 17/08/2012
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
A Auditorio Tuero Molina
01
02
03
04
05
06
07
08
Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada,
incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de
los perfiles, mano de obra equipo y herramienta.
Desmontaje de estrado de madera existente, incluye:
acarreo hasta el almacén de la obra, mano de obra equipo
y herramienta.
Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de
0.60x1.20 m. Hasta una altura de 5 m. incluye:
desconexión, retiro de soportaría, andamios, acarreos
hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.
Retiro de alfombra existente sin recuperación, incluye:
acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.
Firme de concreto simple de 10 cms. de esp. Concreto
f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla electro soldada 6.6
10-10 incluye: hechura y vaciado con carretilla y botes.
Relleno con tepetate con pisón de mano en capas no
mayores de 40 cms. incluye: adición de agua, mano de
obra, equipo y herramienta.
Elaboración de muro de tabicón ligero de 7x13x26 cm.
asentado con mortero cemento arena 1:4 acabado
común, incluye: material, desperdicios, trazo, nivelación,
herramienta, equipo, andamios y mano de obra hasta
2.00 mts de altura, plomadas, reventones, acarreo de
sobrantes, manejo horizontal y vertical de los materiales,
limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
Cadena de 15x15 cm. De concreto hecho en obra de
F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas
de 3/8" y estribos del No. 2 a cada 20 cm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes,
amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.
m2 29.50
m2 29.00
pza 10.00
m2 75.00
m2 25.00
m3 5.00
m2 17.50
ml 14.20
FIDENA
SCT

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla en muros
hasta 3 m de altura con mortero cemento - arena 1:4 con
un espesor de 2.00 cm incluye: material desperdicios
emboquillados en puertas ventanas columnas mochetas
etc. trazo nivelación herramienta equipo andamios y
mano de obra en cualquier nivel acarreos de sobrantes y
desperdicios fuera de obra plomadas reglas manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza del área de
trabajo. P.U.O.T.
Suministro y aplicación de pintura vinilica modelo vinimex,
marca comex o similar en muros y plafones de 0.00 a
3.00 m de altura incluye: preparación de la superficie
una mano de sellador dos manos de pintura.
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3" un fijo y un corredizo con cristal
filtrasol de 3 mm, dimensiones 0,90 x 0.40 m, incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
Suministro y elaboración de ramal principal de
alimentación eléctrica desde el tablero de distribución
hasta las respectivas salidas eléctricas para contactos a
base de tubería conduit rígida de pvc de 51 mm. y cables
thw calibres no 10 y 12 incluye: materiales elementos de
fijación y sujeción coples codos abrazaderas andamios
mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario
para su correcta colocación. P.U.O.T.
Suministro y elaboración de salida eléctrica en piso a 110
v. para contactos dobles polarizados incluye: ranurados
poliducto de 3/4 con desarrollo de 8 mts todos los
materiales necesarios cable del n 10 y 12 cinta de aislar
placa de resina color marfil de dos ventanas sobre tapa
sencilla galv de 19 mm contacto doble aterrizado color
marfil caja chalupa galvanizada de 1/2 tapas color blanco
mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T.
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica,
modelo Silk, color café, marca Castel o equivalente de 60
x 60 cm, asentada con adhesivo porcelanico, juntas de 2
mm a base de junteador con sellador integrado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
Lambrin de loseta cerámica de 30X60, ,asentada con
cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta
Cajillo elaborado a base de perfiles de lamina galvanizada
cal. 26 y panel de yeso std. de 1/2" a una cara,
dimensiones de 2.4 x 0.60 x 0.20 m, incluye: acarreos,
elevación, mano de obra, equipo y herramienta.
Muro curvo de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2
paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor,
bastidor armado a base canales y postes de lámina
galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m.
de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de
acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.
Falso plafond modular de 0.61x0.61 cm. modelo Fine
Fissured suspensión visible 15/16 de la marca Armstrong
o similar, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes,
desperdicios, colganteo, tornillos, taquetes, mano de obra,
equipo y herramienta.
Cajillo elaborado a base de perfiles de lamina galvanizada
cal. 26 y panel de yeso std. de 1/2" a una cara,
dimensiones de 0.60 x 0.60 x 0.30 m, incluye: acarreos,
elevación, mano de obra, equipo y herramienta.
Aplicación de acabado de laminado plástico, marca ralph
wilson o similar, modelo 1809-l-100 en todas sus caras
visibles y en cantos de mueble, incluye: colocación, mano
de obra, suministro de materiales, protección del área de
trabajo, limpieza, acarreos del material de desperdicio.
Desmontaje de falso plafón modular de 0.60x0.60 m, y
suspensión, incluye: acarreos hasta el almacén,
andamios, mano de obra, equipo y herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 30 de 85
m2 35.00
m2 10.00
pza 2.00
ml 45.00
pza 20.00
m2 84.00
m2 82.00
pza 1.00
m2 9.80
m2 80.00
pza 1.00
m2 9.80
m2 80.00

22
Zoclo de solera de aluminio natural de 2" x 3/16", incluye:
materiales, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de
protección del personal, limpieza y acarreo de sobrantes al
lugar designado dentro de la obra para su almacenaje y
todo lo relacionado para su correcta ejecución. P.U.O.T.
23
Suministro y colocación de luminaria empotrada fluoresc.
ltl-3140 marca tecno lite o similar, montaje empotrado en
plafón, incluye material y mano de obra
A02 Laboratorio de Refrigeración
01
02
Desmontaje de cancelería metálica en fachada, incluye:
acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los
perfiles, mano de obra equipo y herramienta.
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3", antepecho, un fijo y un corredizo
con cristal filtrasol de 6 mm, dimensiones 1.76x1.27 m.
Incluye: fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3", antepecho, un fijo y un corredizo
03 con cristal filtrasol de 6 mm, dimensiones 1.76x2.42 m.
Incluye: fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
A03 Laboratorio de Calderas
Desmontaje de cancelería metálica en fachada, incluye:
01 acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los
perfiles, mano de obra equipo y herramienta.
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3", antepecho, un fijo y un corredizo
02 con cristal filtrasol de 6 mm, dimensiones 1.76x1.25 m.
Incluye: fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
A04 Laboratorio de Motores
Desmontaje de cancelería metálica en fachada, incluye:
01 acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los
perfiles, mano de obra equipo y herramienta.
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3", antepecho, un fijo y un corredizo
02 con cristal filtrasol de 6 mm, dimensiones 1.76x2.40 m.
Incluye: fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3", antepecho, un fijo y un corredizo
03 con cristal filtrasol de 6 mm, dimensiones 1.76x1.29 m.
Incluye: fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
A05 Fachada posterior edificio de Talleres
01
02
03
04
Desmontaje de cancelería metálica en fachada, incluye:
acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los
perfiles, mano de obra equipo y herramienta.
Demolición de cornisa existente de 10x10 por medios
manuales de 0 a 12m. incluye: herramienta, equipo
hamaca y mano de obra en cualquier nivel acarreos de
sobrantes y desperdicios fuera de obra, manejo
horizontal y vertical de los materiales protección para
evitar caída de material al agua limpieza del área de
trabajo. P.U.O.T.
Demolición de celosía existente por medios manuales de 0
a 12m. incluye: herramienta, equipo hamaca y mano de
obra en cualquier nivel acarreos de sobrantes y
desperdicios fuera de obra, manejo horizontal y vertical
de los materiales protección para evitar caída de material
al agua limpieza del área de trabajo P.U.O.T.
Suministro y colocación de cancelería de aluminio
anodizado natural de 3", un fijo y un corredizo con cristal
filtrasol de 6 mm, dimensiones .94x1.85 m. Incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 31 de 85
ml 55.00
pza 12.00
m2 5.41
pza 1.00
pza 1.00
m2 2.20
pza 1.00
m2 10.76
pza 2.00
pza 1.00
m2 92.00
ml 118.00
m2 92.00
pza 22.00

05
Demolición de enjarres de muros por medios manuales de
0 a 12m. incluye: material desperdicios emboquillados en
ventanas mochetas etc. trazo nivelación herramienta
equipo hamaca y mano de obra en cualquier nivel
acarreos de sobrantes y desperdicios fuera de obra
plomadas reglas manejo horizontal y vertical de los
materiales protección para evitar caída de material al
agua limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla en muros
hasta 12 m de altura con mortero cemento - arena 1:4 con
un espesor de 2.00 cm incluye: aplicación de
06
impermeabilizante en polvo material desperdicios
emboquillados en ventanas mochetas etc. trazo
nivelación herramienta equipo hamaca y mano de obra
en cualquier nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra plomadas reglas manejo horizontal y
vertical de los materiales protección para evitar caída de
material al agua limpieza del área de trabajo P.U.O.T.
Suministro y aplicación de pintura vinilica en muro de
0.00 a 12.00 m de altura, Incluye: preparación de la
superficie una mano de sellador dos manos de
07
pintura,herramienta equipo hamaca y mano de obra en
cualquier nivel acarreos de sobrantes y desperdicios fuera
de obra manejo horizontal y vertical de los materiales
protección para evitar caída de material al agua limpieza
del área de trabajo P.U.O.T..
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla en muros
hasta 12 m de altura con mortero cemento - arena 1:4 con
un espesor de 2.00 cm, Incluye: material, desperdicios,
emboquillados en ventanas mochetas etc. trazo
08 nivelación herramienta equipo y mano de obra a una
altura de 0.00 a 3.00 m, acarreos de sobrantes y
desperdicios fuera de obra plomadas reglas manejo
horizontal y vertical de los materiales, limpieza del área
de trabajo P.U.O.T.
Elaboración de muro de block estándar 15 x 20 x 40 cm.
asentado con mortero cemento arena 1:4 acabado común
incluye: material desperdicios trazo nivelación
09 herramienta equipo hamaca, andamios y mano de obra
hasta 12.00 mts de altura plomadas reventones acarreo
de sobrantes manejo horizontal y vertical de los
materiales limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
Tubo rectangular de aluminio anodizado natural (tramo de
2.00 m) de 1"x3", fijado a estructura metálica, Incluye:
10 materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación a una
altura de 0 a 12m, mano de obra, equipo y herramienta,
andamio.
A06 Área de lavado de losa en cocina
Suministro colocación e instalación de línea de
alimentación ramal principal hidráulico a base de tubería
de cpvc de 1/2". de diámetro desde la toma principal,
incluye: suministro de materiales desperdicios instalación
01
y pruebas de tubería conexiones (codos tees coples
reducciones tuercas unión etc.) materiales de consumo
ranurado en pisos y muros pasos resanes cortes retiro
de material sobrante y limpieza del área de trabajo
acarreos desperdicios mano de obra herramienta y todo
lo necesario para su instalación según proyecto. P.U.O.T.
Suministro colocación e instalación de salida hidráulica de
1/2" para tarja con tubería de cpvc del ramal principal
hasta 3 m. incluye: suministro instalación y prueba
hidráulica tubería ramaleos conexiones (codos tees
02 coples reducciones tapon capa etc) mano de obra retiro
de material sobrante y limpieza del área de trabajo
soportaría desperdicios y todo el material necesario para
su ejecución excavaciones ranurados en pisos o muros
pasos resanes acarreos herramienta equipo. P.U.O.T.
Salida sanitaria a base de tubería de pvc de 100 mm de
diámetro para tarja hasta 3 m de desarrollo incluye:
03
conexión a línea de captación suministro e instalación
pruebas tubería ramaleo conexiones coples codos
materiales consumibles cortes soportaría limpieza y
mano de obra P.U.O.T.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 32 de 85
m2 168.00
m2 212.00
m2 348.00
m2 64.00
m2 53.00
pza 394.00
ml 40.00
pza 4.00
pza 4.00

04
05
06
Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y
0.8 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo
recocido, asentado con mezcla cemento arena en
proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de
0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150
kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye:
excavación en terreno compacto, suministro de materiales,
acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado,
acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo
y herramienta.
Suministro y colocación llave economizadora de agua
incluye: cespol cromado inst. hidráulica conexiones
accesorios llave angular coflex herrajes necesarios para
su instalación herramientas ensamble mezcladora
empaques silicón mano de obra materiales limpieza del
área. y todo lo necesario para su correcta instalación y
funcionamiento. P.U.O.T.
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica
antiderrapante de 30 x 30 cm. modelo económico
asentado con cemento crest incluye: nivelación
materiales emboquillado con cemento blanco cortes
desperdicios limpieza mano de obra herramienta y
equipo. P.U.O.T.
Suministro y colocación de lambín de loseta cerámica.
07 modelo económico asentado con cemento crest incluye:
nivelación materiales emboquillado. P.U.O.T.
A07 Reparación de impermeabilizante en edificio principal
Desmantelamiento de impermeabilizante existente
01
(sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de
asfalto modificado, con acabado aparente en gravilla)
incluye: equipo manual, espátula, pala lisa y preparación
de la superficie, mano de obra, retiro del material,
movimiento horizontal y vertical de los materiales, limpieza
del lugar. P.U.O.T.
Sellado de fisuras y grietas con cemento plástico, incluye:
02
materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
movimiento horizontal y vertical de los materiales, limpieza
del lugar. P.U.O.T.
Suministro y colocación de entortado en azotea de áreas
dañadas para evitar encharcamiento en losa con mortero
03 cemento arena y grava 1:5, incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, movimiento horizontal y vertical
de los materiales, limpieza del lugar. P.U.O.T.
Suministro y aplicación de impermeabilizante elaborado
con resinas acrílicas, reforzado con partículas de caucho
vulcanizado reciclado con garantía de 10 años a dos
04
manos sobre la superficie de la losa con colocación de
cuadrimalla entre cada mano, incluye: suministro de
material, mano de obra, herramienta, equipo, movimiento
horizontal y vertical de los materiales, limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Suministro y aplicación de sellador a base de resinas de
estireno acrílico modificado con silicona sobre la superficie
05 de la losa, incluye: suministro de material, mano de obra,
herramienta, equipo, movimiento horizontal y vertical de
los materiales, limpieza del lugar. P.U.O.T.
Elaboración de base para clima de 0.90 x 0.90 de
concreto armado de 10 cms. de espesor a base de
06 concreto f'c= 150 kg/cm2. armado con varilla del no. 3 a
cada 20 cms en ambos lados cimbra común incluye:
material mano de obra y herramienta.
Fabricación de chaflán a base de cemento, mortero con
07 una inclinación de 45 grados para favorecer el desalojo del
agua.
Desinterconexion e interconexión de condensadores de
aire acondicionado, incluye: herramienta, equipo, mano de
08 obra, gas refrigerante faltante durante la generación de
vacío en el equipo, movimientos verticales y horizontales y
limpieza del área de trabajo.
09
Fabricación y colocación de "muertos" para soportar
tubería de 2", incluye: herramienta, equipo, mano de obra
y todo lo necesario para su correcta elaboración.
A08 Fachada principal
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 33 de 85
pza 2.00
pza 4.00
m2 16.20
m2 18.00
m2 946.00
ml 150.00
m2 50.00
m2 946.00
m2 946.00
pza 22.00
ml 197.00
pza 22.00
pza 15.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Desmantelamiento de portón metálico de 4.53 x2.40m
incluye: ranura de concreto mano de obra andamios
retiro del material a una estación a 10 mts movimiento
horizontal y vertical de los materiales limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Desmantelamiento de portón metálico de 6.40 x2.40m
incluye: ranura de concreto mano de obra andamios
retiro del material a una estación a 10 mts movimiento
horizontal y vertical de los materiales limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Desmantelamiento de portón metálico de 7.65 x2.40m
incluye: ranura de concreto mano de obra andamios
retiro del material a una estación a 10 mts movimiento
horizontal y vertical de los materiales limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Portón abatible en dos hojas de 4.53 x 2.40 a base de
marco de ptr de 2" x 2" y tablero de lamina negra cal. 20,
tubo rectangular de aluminio anodizado colocados sobre
lamina negra, simulando celosía con una separación entre
perfiles de 3" a lo largo de cada hoja, acabado con pintura
de esmalte, incluye: anticorrosivo, pasador, portacandado,
pasadores de maroma , tejuelo, llanta de soporte de 10
cms diámetro en cada hoja, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Portón abatible en dos hojas de 6.40 x 2.40 a base de
marco de ptr de 2" x 2" y tablero de lamina negra cal. 20,
tubo rectangular de aluminio anodizado colocados sobre
lamina negra, simulando celosía con una separación entre
perfiles de 3" a lo largo de cada hoja, acabado con pintura
de esmalte, incluye: anticorrosivo, pasador, portacandado,
pasadores de maroma , tejuelo, llanta de soporte de 10
cms diámetro en cada hoja, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Portón abatible en dos hojas de 7.65 x 2.40 a base de
marco de ptr de 2" x 2" y tablero de lamina negra cal. 20,
tubo rectangular de aluminio anodizado colocados sobre
lamina negra, simulando celosía con una separación entre
perfiles de 3" a lo largo de cada hoja, acabado con pintura
de esmalte, incluye: anticorrosivo, pasador, portacandado,
pasadores de maroma , tejuelo, llanta de soporte de 10
cms diámetro en cada hoja, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Tubo rectangular de aluminio anodizado natural (tramo de
3.05m) de 1"x3",fijado a estructura metálica, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación a una
altura de 0 a 12m, mano de obra, equipo y herramienta,
andamio.
Tubo rectangular de aluminio anodizado natural (tramo de
6.10m) de 1"x3",fijado a estructura metálica, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación a una
altura de 0 a 12m, mano de obra, equipo y herramienta,
andamio.
Suministro y aplicación de pintura vinilica modelo pro-1000
marca comex o similar en muros y plafones de 0.00 a
3.00 m de altura incluye: preparación de la superficie
una mano de sellador dos manos de pintura.
Estructura metálica con un desarrollo de 12 ml a base de
perfiles ptr de 3"x3" de 4.8mm, incluye: 6 placas de 1/4"
de 10x10 cms,con 2 taquetes de expansión de 3/8 de
diámetro cada placa, 2 dados a base de concreto
f'c=150kg cm2, con acero de refuerzo de 3/8", de 0.50 x
0.50 x 0.50 m, espárragos, tuercas y placa, aplicación de
primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte,
placas, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
aplicación de soldadura, trazo y anclaje a una altura de 0 a
12m de altura, habilitado, corte esmerilado, fijación, mano
de obra, equipo, herramienta y limpieza.
Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150
Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra
metálica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 34 de 85
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 408.00
pza 136.00
m2 2,100.00
pza 9.00
m2 110.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Relleno con material de banco, compactado con bailarina
al 90% , adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta.
Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m,
en material tipo I-A, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta
Relleno con material producto de la excavación
compactado con pisón de mano en capas no mayores de
20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y
herramienta.
Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y
0.6 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo,
asentado con mezcla de cemento arena en proporción de
1:5, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de
tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6
cms.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200
kg/cm2, a base de marco y contramarco comercial,
Incluye: trazo, nivelación, excavación, materiales,
acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13
mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea
económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y
una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, placa,
mano de obra, equipo y herramienta.
Interruptor termomágnetico de 1x30 A, QOW130 de la
marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de
obra, equipo y herramienta.
Tubo poliducto naranja de 53 mm (2") de diámetro,
Incluye: suministro de materiales, guía de alambre
galvanizado, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.
Centro de carga doméstico 6 polos, 2F-3H QOD6F de
empotrar, en gabinete Nema 6, de la marca Square'D,
incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y
herramienta.
Suministro, instalación y conexión de interruptor de
seguridad tipo navajas, marca Square'D o similar, para
operar a 240 v., nema 1, incluye: materiales de fijación,
fusibles, mano de obra, herramienta y pruebas finales, de
2p x 30a (cat. d221n)
Cable thw cal. 4, color negro de la marca Condumex,
incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro y colocación de Luminario HLED-660/ACI
marca Tecno lite o similar, montaje empotrado en plafón,
incluye material y mano de obra
Suministro y colocación de Luminario HLED-100/ACI
marca Tecno lite o similar, montaje empotrado en plafón,
incluye material y mano de obra
Lambrin de tablacemento marca durock o similar de una
cara de 0.31 x 11 m, formado a base de canal estructural
fabricado en lamina galv. cal. 22 de 6.35 cm de ancho y
poste estructural fabricado en lamina galv. cal. 20 de 6.35
cm de ancho a cada 40.6 cm, tablacemento marca durock
o similar de 13 mm (1/2") de espesor, las juntas entre
placas y muro existente, se cubren con cinta de fibra de
vidrio de malla abierta y polimerizada, aplicación de
cemento flexible (basecoat o similar) con llana metálica
hasta obtener una superficie uniforme y tornillos marca
durock tipo ds o similar. incluye: cortes, canes de madera
para recibir instalaciones, repisas, puertas de madera,
muebles o similares, desperdicios, cortes en muro para
salidas de instalaciones, mano de obra, herramienta,
andamios, limpieza, acopio y tiro libre fuera de la obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución
Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de
yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, bastidor
armado a base canales y postes de lámina galvanizada
cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de
separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de
acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 35 de 85
m3 12.00
m3 18.00
m3 18.00
pza 4.00
pza 84.00
pza 2.00
ml 96.00
pza 1.00
pza 1.00
m 96.00
pza 50.00
pza 28.00
pza 12.00
m2 18.00

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Estructura metálica (perfiles PTR de 3"x3"de 4.8mm)
incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado,
soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje,
mano de obra, equipo y herramienta.
Desmantelamiento de placa de mármol existente, sin
recuperación de material, incluye: equipo manual,
espátula, pala lisa, mano de obra, retiro del material,
movimiento horizontal y vertical de los materiales, limpieza
del lugar. P.U.O.T.
Mármol nacional terrazo de 2 cm acabado pulido y brillado
según despiece de proyecto en pisos, asentado con
mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y
limpieza.
Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla mortero
arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de
materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.
Lambrin de triplay de caoba de 6 mm, acabado con barniz
transparente, incluye: bastidor de madera de pino de 2"x1"
a cada 30 cms. materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
Fijo de 1.2 m. de ancho por 1.2 m. de altura, de perfiles de
aluminio de 3'' pulgadas y cristal claro de 6 mm con
aplicación de película de control solar reflejante color plata
marca 3M o similar, Incluye: suministro de materiales,
cortes, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta.
Puerta de 1.80 x 2.20 m. en dos hojas abatibles a base de
perfiles de aluminio anodizado natural de 3", formando
parte de la cancelería (no incluye marco, solo batiente),
con cristal claro de 6 mm. de espesor, cuatro jaladeras,
pivotes descentrados y cerradura, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra,
equipo y herramienta.
Fijo de .53 m. de ancho por 2.1 m. de altura, de perfiles de
aluminio de 3'' pulgadas, anodizado natural, y cristal claro
de 6 mm con aplicación de película esmerilada, Incluye:
suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijación,
sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
Cristal templado claro de 6 mm. de espesor, con cuatro
barrenos, incluye: materiales, acarreos, instalación, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, cuatro
chapetones de acero inoxidable de 1".
Suministro y colocación de Luminario B247-1140/9W/30/S
marca tecno lite o similar, montaje empotrado en plafón,
incluye material y mano de obra
Tubo poliducto naranja de 27 mm (1") de diámetro,
Incluye: suministro de materiales, guía de alambre
galvanizado, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.
Suministro y colocación de puerta automática deslizante
modelo CGL, marca Avans o similar, de 2.87 de ancho
x2.30 de alto, con zoclo, dos sensores de movimiento,
37 aluminio natural anodizado, vidrio templado natural de 9
mm, claro libre transitable ( 1.435 de ancho x 2.1 de alto),
cerrojo manual de un punto cortes, desperdicios, mano de
obra, equipo y herramienta.
A09 Escalera secundaria del edificio principal
Desmantelamiento de placa de mármol existente, sin
recuperación de material, incluye: equipo manual,
01 espátula, pala lisa, mano de obra, retiro del material,
movimiento horizontal y vertical de los materiales, limpieza
del lugar. P.U.O.T.
Mármol nacional terrazo de 2 cm acabado pulido y brillado
según despiece de proyecto en pisos, asentado con
02 mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y
limpieza.
A10 Escalera principal
Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor
01 de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra,
equipo y herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 36 de 85
kg 175.00
m2 18.00
m2 18.00
m2 8.00
m2 9.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
m2 1.00
pza 1.00
ml 15.00
pza 1.00
m2 22.00
m2 22.00
m2 320.00

02
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla en muros
hasta 3 m de altura con mortero cemento - arena 1:4 con
un espesor de 2.00 cm incluye: material desperdicios
emboquillados en puertas ventanas columnas mochetas
etc. trazo nivelación herramienta equipo andamios y
mano de obra en cualquier nivel acarreos de sobrantes y
desperdicios fuera de obra plomadas reglas manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza del área de
trabajo. P.U.O.T.
Suministro y aplicación de pintura vinilica modelo Vinimex,
03
marca Comex o similar en muros y plafones de 0.00 a
3.00 m de altura incluye: preparación de la superficie
una mano de sellador dos manos de pintura.
Demolición de muro 10 cm, de espesor, de block de
04
cemento a mano con marro, incluye: cadenas y castillos,
aplanado de mezcla por ambas caras, mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.
Suministro e instalación de barandal modelo Krug LT
Cristal, marca Barandimex,o similar, de 0.9 m. de altura,
pasamanos recto fabricado de tubo de acero inoxidable
ornamental t-316 de 1 1/4" de diámetro calibre 16, postes
fabricados de tubo de acero inoxidable T-316 de 1 1/4,
cristal templado de 6mm fijo a través de conectores de
05
solera de acero 1 1/4" x 1/4", base de fijación fabricadas
en placa de acero inoxidable de 3/16 de espesor x 4 " de
diámetro con tres barrenos. Incluye: material
06
desperdicios, trazo nivelación herramienta equipo
andamios y mano de obra en cualquier nivel acarreos de
sobrantes y desperdicios fuera de obra manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza del área de
trabajo. P.U.O.T.
Suministro e instalación de barandal modelo Platt Doble,
marca Barandimex,o similar, de 0.9 m. de altura,
pasamanos recto fabricado de tubo de acero inoxidable
ornamental t-316 de 1 1/2" de diámetro calibre 16, postes
dobles fabricados de solera de acero inoxidable T-316 de
1 1/2x1/4", tres resguardos de macizo de acero inoxidable
t-316 de 3/8", base de fijación fabricadas en placa de
acero inoxidable de 3/16 de espesorx4" de diámetro con
tres barrenos. incluye: material desperdicios, trazo
nivelación herramienta equipo andamios y mano de obra
en cualquier nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra manejo horizontal y vertical de los
materiales limpieza del área de trabajo P.U.O.T.
Suministro e instalación de pasamanos modelo Kor, marca
Barandimex o similar, fabricado en tubo de acero
inoxidable ornamental T-316 de 1 1/2" de diámetro calibre
16, conectores entre poste y pasamanos fabricados en
tubo de acero inoxidable ornamental T-316 de 3/4 de
diámetro calibre 16, base de fijación fabricada en placa de
07 acero inoxidable de 3/16 de espesor x 4" de diámetro con
tres barrenos colocados a cada 1.5 mts. Incluye: material
desperdicios, trazo nivelación herramienta equipo
andamios y mano de obra en cualquier nivel acarreos de
sobrantes y desperdicios fuera de obra manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza del área de
trabajo. P.U.O.T.
A11 Postes de alumbrado perimetral
Suministro y aplicación de pintura esmalte de 0.00 a
01
12.00 m. de altura incluye: preparación de la superficie,
rasqueteado, anticorrosivo, una mano de sellador y dos
manos de pintura.
Suministro e instalación de peraltes a base de redondeo
02
de 3/4, incluye: fijación, soldaduras, andamios,
anticorrosivo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta colocación.
Suministro e instalación de centro de carga tipo q02, de
empotrar monofásico con zapatas principales 1f, 3h,
03 120/240 volts, con espacio para 2 interruptores, incluye:
fijación, conexión, balanceo de cargas, pruebas, mano de
obra, equipo y herramienta.
A12 Salida de emergencia en edificio "1º de junio"
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 37 de 85
m2 320.00
m2 320.00
m2 10.00
ml 8.00
ml 27.00
ml 27.00
m2 60.00
pza 140.00
pza 4.00

01
02
03
04
Suministro y aplicación de pintura esmalte de 0.00 a
12.00 m. de altura incluye: preparación de la superficie,
rasqueteado, anticorrosivo, una mano de sellador y dos
manos de pintura.
Estructura metálica (perfiles PTR de 3"x3"de 4.8mm)
incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado,
soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje,
mano de obra, equipo y herramienta.
Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo
conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm., con un
desarrollo de 1 m, con cable thw cal. 12 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y
una FS-1 de 13 mm, incluye: una reducción de 19 a 13
mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un
apagador y placa de una unidad.
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de
diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Cable thw cal. 4, color negro de la marca Condumex,
05
incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro y colocación de Luminario de emergencia
ahorradora de energía, con respaldo de 17 horas modelo
06
LAM 500, marca Steren o similar, montaje empotrado en
plafón, incluye material y mano de obra.
A13 Salida de emergencia en edificio "Náuticas México"
01
02
03
04
05
06
07
08
Desmontaje de puerta de madera de 0.90x2.10 m. y
marco, con recuperación, incluye: acarreos hasta la
bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.
Instalación de puerta de madera de 0.90x2.10 m. y marco,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Puerta de 1.20 x 2.30 m. a base de perfiles de aluminio
anodizado línea 1.75" (comercial), con marco, duela de
aluminio y barra anti pánico tipo toallero, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, mano
de obra, equipo y herramienta.
Demolición de muro 15 cm, de espesor, de block a mano
con marro , incluye: cadenas y castillos, aplanado de
mezcla por ambas caras, mano de obra, andamios, equipo
y herramienta.
Desmontaje de ventana de aluminio con recuperación de
1.50x1.15 m, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio,
limpieza, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla cemento
arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de
materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.
Tubo de 2" Ced 40 con desarrollo de 8.5m, un extremo
soldado a estructura metálica con cruceta de 1.2m de
tubular de 2" a estructura existente y en el extremo
opuesto anclado a losa de concreto con placa de acero de
0.10 por 0.11 m. de 1/4 de pulgada de espesor con 4
taquetes de expansión de 3/8" de diámetro cada placa
incluye: aplicación de primer anticorrosivo y acabado con
pintura de esmalte, placas, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, aplicación de soldadura, trazo y anclaje a
una altura de 0 a 9m de altura, habilitado, corte
esmerilado, fijación, mano de obra, equipo, herramienta y
limpieza.
Barandal de 0.9 m. de altura, con postes de PTR 1 1/2"x1
1/2" de 3.2 mm a cada 1 m. soldado a estructura con
pasamanos de Tubo Ced 30 de 2", y 2 perfiles adicionales
de Tubo Ced 30 de 1 1/4".
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 38 de 85
m2 10.00
kg 240.00
pza 6.00
m 12.00
m 12.00
pza 6.00
pza 5.00
pza 5.00
pza 5.00
m2 17.80
pza 6.00
m2 6.40
pza 3.00
m 31.00

09
10
11
Plataforma metálica de 5.45 de largo por 1.12 de ancho a
base de marco con viga IPR de 6"x4",5 placas de acero de
0.20 por 0.20 m. de 1/4 de pulgada de espesor con 4
taquetes de expansión de 1/2 de diámetro cada placa, tres
travesaños a lo ancho, angulo 1/8"x1" y solera de
1/8"x1"@ 1", incluye: aplicación de primer anticorrosivo y
acabado con pintura de esmalte, placas, materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura,
trazo y anclaje ab una altura de 0 a 9m de altura,
habilitado, corte esmerilado, fijación, mano de obra,
equipo, herramienta y limpieza.
Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de
yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, bastidor
armado a base canales y postes de lámina galvanizada
cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de
separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de
acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.
Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex o similar,
a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales,
preparación de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 39 de 85
Anexo “B”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
pza 4.00
m2 52.00
m2 110.00
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO
DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA). La (el)
que suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, expreso mi interés
en participar en el procedimiento de licitación antes descrita, manifestando los datos generales
siguientes:
PERSONA FÌSICA O MORAL
o REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
o NOMBRE DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL:
o DOMICILIO FISCAL:
o NÚMERO DE TELÉFONO/ FAX
o CORREO ELECTRÓNICO:
o NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA:
o FECHA EN LA QUE CONSTA EL ACTA CONSTITUTIVA:
o NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:

o LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA
o NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:
o RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
DATOS DEL REPRESÉNTATE LEGAL (en su caso):
o NOMBRE:
o NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA QUE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA:
o FECHA:
o NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:
o LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA
o NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:
o CORREO ELECTRÓNICO:
o
Así mismo adjunto al presente la solicitud de aclaraciones.
A T E N T A M E N T E
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 40 de 85
Anexo “C”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
(PRECISAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL); manifiesto bajo protesta de decir
verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así
como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública
nacional_____(PRECISAR NOMBRE Y NUMERO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER NACIONAL)_relativa al _______________________ ____(CITAR EL NOMBRE DE LA(S)
ESCUELA(S) A LA QUE DESEA PRESTARLE EL SERVICIO) a nombre y representación de:
(PRECISARL EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)
PERSONA FÍSICA O MORAL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
NOMBRE DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DOMICILIO FISCAL:
NÚMERO DE TELÉFONO/ FAX
CORREO ELECTRÓNICO:
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA:
FECHA EN LA QUE CONSTA EL ACTA CONSTITUTIVA:
NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:

LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:
RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE:
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA N LA QUE CONSTA QUE CUENTA CON FACULTADES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA:
FECHA:
NÚMERO Y NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO:
LUGAR ANTE EL CUAL SE DIO FE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO:
CORREO ELECTRÓNICO:
A T E N T A M E N T E
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL
MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO
PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 41 de 85
Anexo “D”
Identificación del representante legal.
Anexo “E”
Carta poder simple.
Anexo “F”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, declaro y garantizo que el
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las

notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale
otro distinto, es en: (escribir el domicilio completo: calle, no ext., no. int., colonia delegación o municipio, c.
p. ciudad, estado)
Teléfono
Fax
Correo electrónico
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 42 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
Anexo “G”
Comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante Nacional.
Anexo “H”
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER NACIONAL)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través
de la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el que suscribe,
declara bajo protesta de decir verdad, que los representantes de esta empresa, accionistas y personas
que laboran en la misma, no nos encontramos en ninguno de los supuestos señalados en los artículos,
51 y 78 penúltimo párrafo de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así

como lo dispuesto en el artículo 8 fracción X de la ley federal de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 43 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime
conveniente, debiendo adecuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física
o moral).
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante Nacional.
Anexo “I”
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER NACIONAL)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través
de la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el que suscribe,
declara bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan
realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las
condiciones de mercado; lo anterior de conformidad con el artículo 51 fracción VII de la “Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-
A t e n t a m e n t e

CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 44 de 85
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime
conveniente, debiendo adecuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física
o moral).
Anexo “J”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante Nacional.
p r e s e n t e
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Me refiero al procedimiento _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN
PÚBLICA)__________, de número _________, en el que mi representada___(NOMBRE DE LA
PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través de la
propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto y en los términos de lo previsto por el acuerdo por
el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de
procedimientos de contratación de carácter nacional; manifiesto que el que suscribe, declara bajo
protesta de decir verdad, que los trabajadores, (accionistas de esta empresa solo para persona física) y
demás personal que nos representa son de nacionalidad mexicana.

Atentamente
Nombre y firma del
Representante legal de la empresa
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO
QUE SE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO ADECUAR SU CONTENIDO CON LA
RESPONSABILIDAD JURÍDICA QUE OSTENTE. (PERSONA FÍSICA O MORAL).
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante Nacional.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 45 de 85
Anexo “K”
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER NACIONAL)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través de
la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el que suscribe,
declara bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, nos
abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del “Fideicomiso”, induzcan o alteren
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto
que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 46 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime
conveniente, debiendo adecuar su contenido con la responsabilidad jurídica que ostente. (Persona física
o moral).
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante Nacional.
p r e s e n t e
Anexo “L”
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER NACIONAL)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través de
la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el que suscribe,
declara bajo protesta de decir verdad, que para la ejecución de los trabajos de la presente licitación no se
subcontratará ninguna de las partes de la obra.

CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 47 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO
QUE SE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO ADECUAR SU CONTENIDO CON LA
RESPONSABILIDAD JURÍDICA QUE OSTENTE. (PERSONA FÍSICA O MORAL).
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante Nacional.
Anexo “M”
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Me refiero al procedimiento ____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER NACIONAL)__________, DE NÚMERO _________,EN EL QUE MI
REPRESENTADA___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)___________, participa a través de
la propuesta que contiene el presente sobre. Al respecto, me permito manifestar que el que suscribe,
declara bajo protesta de decir verdad, que para la ejecución de los trabajos del presente concurso se
conoce el contenido del modelo del contrato y estamos conformes en ajustarnos a sus términos.

CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 48 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
MODELO DE CONTRATO
Obras Públicas y los Servicios relacionados con las mismas
Contrato de obra (Numero de contrato) sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado
que celebran por una parte el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional, representado en este acto por el Cap. Alt. Marco Antonio Vinaza
Martínez, Director General, asistido por el Lic. Rodrigo Santiago Everardo, Director de
Administración y Finanzas y (Área requirente), que en este contrato se denominará el
“Fideicomiso”, y por la otra parte el (“Contratista”), a quien en este instrumento se le denominará
“Contratista” mismos que se sujetan al contenido y alcance de las siguientes declaraciones y
cláusulas:
ANTECEDENTES
I. Con fecha 8 de noviembre de 1972, se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria, de el “Fideicomiso”, modificado
mediante Convenio de fecha 26 de septiembre de 1984 y entre cuyos fines se encuentra en
general la formación teórica - práctica de los profesionales del mar.
II. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 27 fracción III, 43 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 75 de su Reglamento, se adjudicó el presente
instrumento al “Contratista”, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.
DECLARACIONES
I. Declara el “Fideicomiso” por conducto de su representante legal que:
a) Es una entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, en términos de lo dispuesto por
los artículos 3° fracción III y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
b) Para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el presente instrumento legal, actúa en
ejercicio de sus funciones administrativas como Director General del “Fideicomiso”, con la

finalidad de satisfacer directa e indirectamente el interés público.
c) Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número FFC-720926-D70.
d) El objeto del presente instrumento se hará con cargo al patrimonio del “Fideicomiso”, mismo
que cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo la presente contratación en la partida
presupuestal 35101, correspondiente a “Mantenimiento y conservación de inmuebles para la
prestación de servicios”.
e) Para los fines y efectos legales de este contrato señala como su domicilio el ubicado en
Cuernavaca número 5, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, en México
Distrito Federal.
II. Declara el “Contratista” que:
a) Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida conforme a la legislación
mexicana, lo que acredita con la escritura pública número ____ de fecha __ de ______ del
____, otorgada ante la fe del ____________, Notario Público número __ de la ciudad de
_______,_______ inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio
mercantil número _____ de fecha __ de ______ del ____, una persona moral, de nacionalidad
mexicana, con capacidad legal para suscribir el presente contrato.
b) Acredita su personalidad y facultades para obligarse en los términos del presente contrato
mediante la escritura pública ____ de fecha ____ de _____ de ____, otorgada ante la fe del
________, Notario Público número ____ de la ciudad de _____, _______ inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil número _____ de fecha ___ de
noviembre de ______ mismas que no le han sido revocadas ni limitadas de manera alguna
hasta la fecha.
c) Tiene por objeto social, entre otros, _________________________________.
d) Tiene capacidad y dispone de los elementos técnicos, humanos y materiales necesarios para
ejecutar el objeto del mismo.
e) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones fiscales, tal y como lo dispone el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
(CFF).
f) No ha incurrido durante los últimos ejercicios, en las causales de revocación para el pago de
impuestos a plazos a que hace referencia el artículo 66 fracción III del CFF.
g) Conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demás disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las demás
normas que regulan la ejecución del objeto del presente contrato y sus Anexos que
debidamente firmados por las partes se integran al mismo.
h) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos del
artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
concordancia con el artículo 8 fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
i) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ___________.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 49 de 85

.
j) Para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado
en _________________________________
Expuesto lo anterior las partes otorgan las siguientes:
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 50 de 85
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Contrato.- El “Fideicomiso” encomienda al “Contratista” los servicios
consistentes en (nombre del contrato) cuyos términos de referencia, lugar de ubicación, se establecen
en el Catálogo de Conceptos, el cual se encuentra debidamente firmado por las partes y forma parte
integrante del presente instrumento como “Anexo A”.
Segunda. Monto del Contrato.- El “Fideicomiso” pagará al “Contratista” como importe total por la
ejecución de los servicios objeto del presente instrumento, la cantidad de $______ (cantidad con letra),
más el 16% de Impuesto al Valor Agregado.
El importe señalado en el primer párrafo de esta cláusula no podrá ser modificado, salvo que exista
convenio por escrito celebrado entre las partes.
Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto indicado y sin que haya sido celebrado convenio al
respecto se considerará como servicio ejecutado por cuenta y riesgo del “Contratista”.
Atendiendo a lo anterior, el “Fideicomiso” se abstendrá de hacer pago alguno, sin ninguna
responsabilidad si el “Contratista” no cumple con lo señalado en este contrato, o bien, si no entrega los
servicios correspondientes o los entregue incompletos.
Tercera. Forma de pago.- La cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior, le será cubierta al
“Contratista” de la siguiente manera:
a) Pago de anticipo.- El “Fideicomiso” otorgara, para el inicio de los trabajos objeto del
presente contrato, un 30% (Treinta por ciento) del monto del contrato sin incluir el IVA que
equivale a $_______. (Cantidad con letra).
Dicho anticipo se otorgará en una sola exhibición, con antelación de la fecha pactada para el
inicio de los trabajos y dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la presentación y entrega
de la fianza correspondiente.
b) El 70% (Setenta por ciento) restante, equivalente a la cantidad de $________. (Cantidad con
letra) mas $______. (Cantidad con letra) por concepto del 16% de IVA, lo que da un monto total
de $_______. (Cantidad con letra) que será pagado mediante el sistema de estimaciones, previa
verificación del avance de obra.
c) Amortización del anticipo: El anticipo antes establecido, será amortizado por “Contratista”
en su totalidad en las estimaciones que se pagaran conforme al avance de obra.
d) Las estimaciones por trabajos ejecutados, se pagaran por el “Fideicomiso”, en un plazo no
mayor a 20 días naturales, contando a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la
Dirección de Administración y Finanzas, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En caso de imprecisiones en la factura o de que ésta no cumpla con los requisitos fiscales conducentes,
el “Fideicomiso” la devolverá al “Contratista” para que la corrija y presente de nueva cuenta, para

einiciar el trámite de pago sin responsabilidad para el “Fideicomiso” por el desfase en el plazo
mencionado en el párrafo precedente.
El “Fideicomiso” realizará en una exhibición el pago conforme a los servicios previsto en el “Anexo A”
contra el servicio devengado a su entera satisfacción, dentro de los 20 días naturales posteriores a la
presentación correcta del recibo o factura que reúna los requisitos fiscales y de los documentos que
acrediten la procedencia en el pago, previo visto bueno del propio “Fideicomiso” por conducto de la
Escuela Náutica Mercante ______, en lo sucesivo la “Escuela”.
En caso de imprecisiones en la factura o de que ésta no cumpla con los requisitos fiscales conducentes,
el “Fideicomiso” la devolverá al “Contratista” para que la corrija y presente de nueva cuenta, para
reiniciar el trámite de pago sin responsabilidad para el “Fideicomiso” por el desfase en el plazo
mencionado en el párrafo precedente.
El “Fideicomiso” se reserva expresamente el derecho de retener el pago por servicios faltantes o mal
ejecutados, que no cumplan con las especificaciones del “Anexo A”, o por pago de lo indebido, hasta en
tanto no se completen o subsanen los mismos a satisfacción del “Fideicomiso”, o bien, se devuelvan los
importes pagados indebidamente por éste al “Contratista”.
El pago será cubierto mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe al
“Contratista” para tales efectos, debiendo indicar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
correspondiente.
El “Contratista” elaborará una sola estimación que comprenderá durante la vigencia del presente
instrumento, debiendo presentarla dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte,
anexando la documentación que acredite la procedencia de su pago en el domicilio del “Fideicomiso” en
la Subdirección de Administración quien realizará la revisión y autorización correspondiente en un plazo
máximo de 15 días naturales contados a partir de su presentación.
En caso de incumplimiento en el pago de la estimación y ajustes de costos, el “Fideicomiso”, a solicitud
del “Contratista” deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos
gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán
sobre cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del “Contratista”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición del “Fideicomiso” conforme al procedimiento establecido en el artículo 55
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y del artículo 128 de su
Reglamento.
Cuarta. Plazo de ejecución.- Queda entendido por las partes que la vigencia del presente contrato inicia
el día ______ y concluirse el día _______.
Quinta. Supervisión de los servicios.- El “Fideicomiso” a través del Supervisor de Obra podrá
verificar, supervisar y aprobar en todo momento la forma, términos y condiciones del servicio, objeto del
presente instrumento.
El “Contratista” se obliga y queda supeditado a acatar las instrucciones del “Fideicomiso” a través del
Supervisor de Obra.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 51 de 85

Sexta. Recepción de los servicios.- Una vez verificada la conclusión total de los servicios conforme a
las condiciones establecidas en este instrumento, sus anexos y demás disposiciones aplicables, se
procederá a la recepción física por parte del “Fideicomiso”, para lo cual se elaborará el acta
correspondiente en un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la
verificación de su debida conclusión.
El “Fideicomiso” podrá efectuar recepciones parciales únicamente cuando a su juicio existieren
servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
El “Fideicomiso” se reserva el derecho para reclamar por servicios faltantes, servicios mal ejecutados o
vicios ocultos.
Séptima. Finiquito de los servicios.- Una vez recibidos físicamente los servicios, las partes elaborarán el
finiquito de los servicios conducente en un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir de la fecha
de su recepción, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, dicho finiquito se hará a través
de la estimación señalada en la Cláusula Tercera del presente contrato, por tratarse de Estimación Única.
En el caso de presentarse algún desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien si el “Contratista”
no acude con el “Fideicomiso” para su elaboración dentro del plazo indicado en el párrafo precedente, este
último procederá a elaborarlo y comunicará su resultado al “Contratista” dentro de los 10 días naturales,
contados a partir de la fecha de su emisión.
Una vez notificado el resultado del finiquito al “Contratista”, éste tendrá un plazo de 15 días naturales para
manifestar y aportar las pruebas que a su derecho proceda, una vez transcurrido este plazo, se dará por
aceptado.
Determinado el saldo total, el “Fideicomiso” pondrá a disposición del “Contratista” el pago
correspondiente, o bien, solicitará el reintegro dé los importes resultantes, debiendo en forma simultánea,
levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.
Octava. Penas convencionales.- El caso de atraso en la ejecución de los servicios objeto del presente
instrumento por causas imputables al “Contratista”, serán determinadas penas convencionales en función
de las partes de los servicios no ejecutados, las que en ningún caso podrán ser superiores en su
conjunto al 10% del monto contratado sin I.V.A., conforme a lo siguiente:
a) Se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en la ejecución de los
servicios, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los servicios
pactada en el presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que el “Fideicomiso” opte por la
rescisión del contrato.
b) Serán determinadas en función del importe de los servicios que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme a la ejecución general de los servicios y se aplicarán
considerando los ajustes de costos, sin aplicar el impuesto al valor agregado, considerando para
el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los servicios conforme a la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.
c) Las penas convencionales, únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al
“Contratista”, la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de
terminación, fijada en la ejecución general de los servicios convenido. No dará lugar a la
aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza
mayor durante la ejecución de servicios.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 52 de 85

d) Durante la vigencia de la ejecución de los servicios, las penas convencionales se aplicarán
mediante retenciones económicas del 2 al millar, si a la estimación se encuentra en proceso en
la fecha que se determine el atraso. Las retenciones económicas tendrán el carácter de
definitivas, si los servicios no han sido concluidos a la fecha pactada de terminación.
e) Para la aplicación de las penas convencionales, bastará un aviso por escrito dado por el
propio “Fideicomiso” al “Contratista”.
f) De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los servicios y quedaran
servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder del “Fideicomiso”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya
aplicado el “Fideicomiso”.
g) Una vez concluida la totalidad de los servicios y determinadas las penas convencionales, de
resultar saldo a favor del “Contratista” por concepto de retenciones, el “Fideicomiso”
procederá a su devolución, lo cual no generará gasto financiero alguno.
Novena. Garantías.- El “Contratista” deberá garantizar:
Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone al “Contratista”, éste otorgará una fianza a favor del "FIDEICOMISO
DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL", por una cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin
incluir el IVA, misma que estará vigente durante la ejecución de todos los trabajos objeto del presente
instrumento.
El “Contratista” deberá entregar la garantía durante los 15 días naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificación del fallo de adjudicación a su favor, pero invariablemente antes de la firma del
presente contrato.
El “Contratista” acepta que la garantía que se establece en este contrato, podrá ser revisada en sus
estipulaciones, así como en el importe, dependiendo las condiciones imperantes, mismas que serán
determinadas por el “Fideicomiso”.
La póliza de fianza que garantice el cumplimiento de este contrato deberá contener las siguientes
declaraciones expresas, que:
a) Se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
b) La fianza se otorga en los términos del presente contrato.
c) La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o
autorizadas extemporáneamente.
d) La fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de construcción o
responsabilidades derivadas del contrato, hasta que se satisfagan las citadas responsabilidades.
e) Para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
del “Fideicomiso”, que le emitirá cuando el “Contratista” haya cumplido todas las obligaciones
a su cargo que se deriven del presente contrato.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 53 de 85

f) La institución afianzadora acepta lo expresamente preceptuado en los Artículos 93, 94, y 118; de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, otorgando la afianzadora el consentimiento a
que hace referencia el Artículo 119 del citado ordenamiento.
g) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte Resolución Definitiva por autoridad competente
Mientras el “Contratista” no entregue la garantía al “Fideicomiso”, estará obligado a cumplir con todas
sus obligaciones derivadas de éste contrato, pero no podrá exigir ninguno de sus derechos a su favor; lo
anterior si perjuicio de que el “Fideicomiso” determine la rescisión administrativa del contrato.
La mencionada fianza, deberá ser expedida por una institución de fianzas, debidamente autorizada, a
favor del “Fideicomiso” y a satisfacción de éste y estará vigente hasta que las obras materia de este
contrato hayan sido recibidas a entera conformidad del “Fideicomiso”. Esta garantía será liberada una
vez que haya sido constituida y entregada al “Fideicomiso” la garantía por defectos o vicios ocultos en
los trabajos realizados o por cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido el “Contratista”.
Para la interpretación y cumplimiento que dichas pólizas representan, se somete a la Jurisdicción de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, D.F., renunciando para este efecto al fuero
que pudiera corresponderle a razón de domicilio presente o futuro y a cualquier otro fuero, las fianzas
permanecerán en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los
recursos y juicios legales que se llegasen a interponer, hasta que se dicte resolución definitiva por la
autoridad competente.
Décima. Garantía de defectos o vicios ocultos.- Previo a la recepción de los servicios, una vez
concluidos, el “Contratista” otorgará una fianza por el 10% del monto total ejercido a favor del
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, con el fin de
garantizar los posibles defectos de elaboración, vicios ocultos, o cualquier responsabilidad en que
hubiese incurrido, la cual estará vigente durante 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción
física total de los servicios, dicha fianza se sujetará a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a los artículos 95 a 98 de su Reglamento.
La póliza de fianza que garantice los posibles defectos de elaboración, vicios ocultos o cualquier otro tipo
de responsabilidad, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:
a) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
b) Que la fianza se otorga en términos del contrato número ____________.
c) Que continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de construcción o
responsabilidades derivadas del contrato, hasta que estas se solventen a completa satisfacción
del “Fideicomiso”.
d) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
“Fideicomiso”
e) Que la institución afianzadora acepta lo expresamente preceptuado en los artículos 93, 94, y 118;
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, otorgando la afianzadora el
consentimiento a que hace referencia el artículo 119 del citado ordenamiento.
f) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 54 de 85

Décima Primera. Ajuste de costos.- De conformidad con lo previsto en los artículos 56, 57 y 58 de la
LOPSRM y 163 a 184 de su Reglamento, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
económico, que determinen un aumento o reducción de los costos de los servicios aún no ejecutados al
momento de ocurrir dicha contingencia, durante la vigencia del presente contrato podrán revisarse y
ajustarse los costos de materiales y mano de obra requeridos para la ejecución de los servicios, conforme
al siguiente procedimiento:
1. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato, sufran
variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales y mano de obra que los integren y
que implique un aumento del valor total de los servicios aún no ejecutados y contemplados dentro del
programa de servicio, el “Contratista” podrá solicitar por escrito al “Fideicomiso” bonificación sobre
el pago de los servicios, proporcionando la documentación, información y elementos que justifiquen
dicho aumento.
2. Las solicitudes a las revisiones de precios unitarios por incremento, deberán ser elaboradas y
presentadas exclusivamente por el “Contratista” en un plazo no mayor de 10 días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sufrido algún aumento los conceptos que intervienen en la
obra.
3. Con base en la solicitud que presente el “Contratista”, el “Fideicomiso” llevará a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud, en la inteligencia
de que sólo será considerada cuando los conceptos de obra faltante por ejecutar se realicen conforme
al programa de servicio vigente en la fecha de la solicitud.
4. El “Fideicomiso” dentro de un plazo que no excederá de 10 días naturales, deberá evaluar los
razonamientos, documentación, información y elementos probatorios presentados por el
“Contratista” y si lo considera procedente, ajustará los precios, de conformidad con el procedimiento
señalado en el artículo 57 fracción I de la LOPSRM, aplicándolos a los conceptos que de acuerdo al
programa de ejecución se realicen a partir de la fecha de la solicitud del “Contratista”.
5. Sí la variación de los precios unitarios se deriva de una disminución en los precios de materiales
y mano de obra que sirvieron de base para su formulación, de los servicios aún no ejecutados, el
“Fideicomiso” podrá ajustar los precios unitarios correspondientes, previo aviso que por escrito
deberá dar al “Contratista”, concediéndole un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la
fecha de notificación, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga, dicho ajuste se
aplicará sobre el importe de los servicios no ejecutados en la fecha de la notificación, sin modificar los
precios originales del presente contrato, dando aviso oportunamente de dicho ajuste a la secretaría de
hacienda y crédito público.
Décima Segunda. Convenios modificatorios.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
LOPSRM y lo previsto en el Capítulo Tercero Sección III de su Reglamento, las partes convienen en que
el “Fideicomiso” podrá dentro del programa de inversión autorizado modificar el presente contrato
mediante convenios siempre y cuando considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del
monto total o del plazo pactados en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto
original.
Si las modificaciones exceden al porcentaje indicado pero no varían substancialmente al proyecto
original, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes, respecto de las nuevas condiciones,
dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza
y características esenciales de la obra objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la ley.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 55 de 85

Para los efectos del artículo 59 de la LOPSRM, las modificaciones que se aprueben mediante la
celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes
los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de
ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los servicios.
Décima Tercera. Reintegro de cantidades pagadas en exceso.- De conformidad con lo señalado en el
artículo 55 de la LOPSRM, en caso de que el “Fideicomiso” pagara alguna cantidad en exceso al
“Contratista”, éste se compromete y obliga a reintegrar las cantidades recibidas en exceso más los
intereses correspondientes, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computarán por días naturales, desde que se realizó el pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición del “Fideicomiso”.
Décima Cuarta. Incumplimiento en los pagos.- En caso de incumplimiento por el “Fideicomiso” en el
pago de estimaciones y ajustes de precios, éste a solicitud por escrito del “Contratista” pagará gastos
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezarán a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas
debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Contratista”.
Décima Quinta. Discrepancias técnicas y administrativas.- Las partes se obligan a resolver de común
acuerdo, toda clase de discrepancias técnicas y administrativas previsibles, que pudieren surgir por
motivo de la ejecución de las obras a que se refiere este contrato, en un término de 48 horas, a partir de
que surjan las mismas, bastando para ello una comunicación por escrito a la otra parte, en la que se
exponga, justifique y soporte la discrepancia de que se trate, obligándose la parte que reciba la
comunicación a responder también por escrito, justificando y soportando su dicho, a más tardar en un
término de 24 horas contado a partir de la hora de su recepción.
Décima Sexta. Superintendente de construcción.- El “Contratista” se obliga a establecer,
anticipadamente a la iniciación de los servicios, en el sitio de realización de los mismos, un representante
permanente con perfil profesional, que obrará como superintendente de construcción de obras, el cual
deberá tener poderes amplios y suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. El “Fideicomiso” se reserva el derecho de su aceptación y remoción, el cual podrá ejercer
en cualquier momento.
Décima Séptima. Residencia de Obras.- El “Fideicomiso” a través de la “Escuela” designará al
funcionario público que se encontrará en el sitio de ejecución de los servicios, con anterioridad a la
iniciación de las obras, este será el servidor público que fungirá como su representante ante el
“Contratista” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia y revisión de los servicios,
incluyendo la aprobación de las estimaciones que presente el “Contratista”.
Décima Octava. Retenciones.- El “Contratista” acepta que de las estimaciones que el “Fideicomiso”
le pague, se hagan las siguientes deducciones:
a) Retendrá el 5/1000 (cinco al millar) por derechos de inspección que la Secretaría de la Función
Pública, realice.
b) Retendrá el 2/1000 (dos al millar) para el Instituto de Capacitación de la Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción. (Esta deducción sólo se aplicará, por autorización del
“Contratista”)
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 56 de 85

Décima Novena. Subcontratación de servicios.- Queda estrictamente prohibido al “Contratista”
subcontratar total o parcialmente los servicios a que se refiere este contrato.
Vigésima.- Rescisión Administrativa. El “Fideicomiso” podrá rescindir el presente contrato por causas
imputables al “Contratista” cuando se llegasen a presentar algunas de las siguientes causas:
a) Si el “Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los servicios objeto del contrato dentro
de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y su
Reglamento.
b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los servicios o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que el “Fideicomiso” detectó como defectuosa.
c) Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o el supervisor.
d) Si no da cumplimiento a los servicios de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construcción y, que a juicio del “Fideicomiso”, el atraso pueda dificultar la terminación
satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.
No implicará retraso en los servicios de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de
servicio y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar el “Fideicomiso”, así como cuando el “Fideicomiso”
hubiere ordenado la suspensión de los servicios.
e) Si el “Contratista” es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.
f) Si subcontrata partes de los servicios objeto del contrato, sin contar con la autorización por
escrito del “Fideicomiso”.
g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito
del “Fideicomiso”.
h) Si el “Contratista” no da al “Fideicomiso” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los
materiales y servicios.
i) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
j) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las
leyes, tratados y demás aplicables.
En caso de presentarse cualquiera de estos supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 61 de la ley
de la materia así como, a lo establecido en los artículos 154 al 163 de su Reglamento, y demás
disposiciones que resulten aplicables.
El “Contratista” será responsable por los daños y perjuicios que por su incumplimiento cause al
“Fideicomiso” independientemente que este último opte por rescindir administrativamente el presente
contrato o exigir su cumplimiento.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 57 de 85

Vigésima Primera. Procedimiento de Rescisión.- Cuando el “Fideicomiso” considere que el
“Contratista”, ha incurrido en alguna de las causales de rescisión previstas en este instrumento o en la
ley de la materia y su Reglamento, procederá de conformidad con lo siguiente:
a) Se iniciará a partir de que se comunique por escrito al “Contratista” el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles expongan lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estimen pertinentes.
b) Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y
c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al “Contratista” dentro de los 15 días hábiles siguientes a lo señalado
por el inciso a) de esta cláusula.
El “Fideicomiso” se abstendrá de cubrir al “Contratista” los importes resultantes de servicios
ejecutados y aún no liquidados hasta la fecha de rescisión, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, el cual se efectuará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación
de la rescisión, en dicho finiquito se deberá prever el sobrecosto de los servicios aún no ejecutados, que
se encuentren atrasados conforme al programa de servicio, así como lo relativo a la recuperación de los
materiales y equipos que en su caso hayan sido entregados.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de la LOPSRM, cuando el “Fideicomiso” sea
el que determine rescindir un contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece
en la ley; en tanto que si es el “Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.
De conformidad con lo que establece el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuando se obtenga la resolución judicial que determine la
rescisión del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a la dependencia o
entidad, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.
Vigésima Segunda.- Cuando se rescinda el contrato por causas imputables al “Fideicomiso” éste a
solicitud expresa y por escrito del “Contratista”, pagará los servicios ejecutados, así como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.
Vigésima Tercera. Suspensión temporal de los servicios.- El “Fideicomiso” podrá suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causa justificada, sin que
ello implique su terminación definitiva anticipada, bastando para ello un aviso dado por escrito por el
“Fideicomiso” al “Contratista” con 3 días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda
suspender, una vez desaparecida la causa o causas que originó u originaron la suspensión, el presente
contrato continuara produciendo todos sus efectos legales.
Cuando la suspensión de los servicios sea por causas imputables al “Fideicomiso”, el “Contratista”, a
partir de la notificación que de por terminada la suspensión, podrá solicitar el cobro de los gastos no
recuperables de conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento de la
LOPSRM , siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.
Vigésima Cuarta. Terminación Anticipada.- El presente contrato podrá darse por terminado en forma
anticipada sin responsabilidad alguna para el “Fideicomiso”, por causas de interés general, causas
justificadas que impidan la continuación de los servicios y/o se demuestre que de continuar con las
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 58 de 85

obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios, conforme lo marca el segundo párrafo del
artículo 60 de la LOPSRM,.
Sin perjuicio de lo anterior y para los efectos de la terminación anticipada que en su caso determine el
“Fideicomiso”, se deberá de observar lo previsto en el Capítulo Cuarto Sección VI del LOPSRM.
Vigésima Quinta. Licencias, Patentes y Marcas.- El “Contratista” asume todo tipo de responsabilidad
por las violaciones que pudieran darse en materia de licencias, patentes, marcas o derechos de autor,
con respecto a las obras objeto del presente contrato, por lo que de presentarse alguna reclamación al
“Fideicomiso” por ese motivo o por cualquiera otra causa, el “Contratista” se obliga a pagar cualquier
importe que de ello se derive así como a sacar a salvo y en paz al propio “Fideicomiso”, a más tardar
dentro de los 5 días naturales contados a partir de aquél en que sea notificado de ello por este último.
Vigésima Sexta. Cesión de Derechos.- Queda estrictamente prohibido al “Contratista” ceder o
enajenar en cualquier otra forma los derechos que a su favor se deriven del presente contrato, con
excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se
deberá contar con el consentimiento del “Fideicomiso”.
Vigésima Séptima. Obligaciones Administrativas, Fiscales y Laborales.- El “Contratista” se obliga a
observar y cumplir oportunamente las disposiciones aplicables en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y de construcción en el ámbito Federal, Estatal y Municipal así como, a las
instrucciones que al efecto le señale el “Fideicomiso”. Las responsabilidades, daños y perjuicios que
resultaren por su inobservancia serán a cargo del “Contratista”.
El “Contratista” es el único responsable de cubrir todos los impuestos, derechos y contribuciones que se
deriven a su cargo de la firma del presente contrato y se obliga a cubrirlos oportuna y cabalmente,
conforme a los ordenamientos fiscales, legales, reglamentarios y administrativos aplicables, ante las
autoridades competentes.
Queda entendido por las partes que, todas las obligaciones de carácter administrativo, civil, fiscal, laboral,
mercantil, así como las relativas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de las personas que llegare a contratar o a utilizar para el
cumplimiento del presente contrato; así como, cualquiera otro tipo de obligación, serán por exclusiva
cuenta y riesgo del “Contratista”.
Vigésima Octava. No relación laboral.- El “Prestador de Servicios” como patrón del personal que en
su caso llegase a ocupar con motivo de los servicios materia del presente contrato, será el único
responsable de las obligaciones derivadas de las relaciones obrero-patronales, en términos de las
disposiciones legales aplicables, en especial en materia de trabajo y de seguridad social.
El “Prestador de Servicios” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que se
presentasen en contra del “Fideicomiso” por su incumplimiento a esas obligaciones en cuanto a los
servicios objeto del presente contrato, o por cualquier otra causa, obligándose a sacar a éste último a
salvo y en paz de cualquier acción, reclamación o denuncia que se llegase a intentar o ejercer, en la
inteligencia de que si el “Fideicomiso” llegase a erogar alguna cantidad por dicho motivo, el “Prestador
de Servicios”, la reintegrará en el plazo de diez días naturales siguientes a aquél en el que reciba la
notificación del supuesto correspondiente..
En ningún caso se considerará al “Fideicomiso” como responsable solidario o intermediario laboral del
“Prestador de Servicios” o del personal que llegase a contratar para la prestación de los servicios
objeto del presente contrato, esto de conformidad a lo ordenado en el último párrafo del artículo 15 A de
la Ley del Seguro Social.
.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 59 de 85

Asimismo, el “Prestador de Servicios” responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del
trabajo, por procedimientos instaurados por sus trabajadores.
Asimismo, las partes aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este contrato, las
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del artículo 123 Constitucional, ni de la Ley Federal del Trabajo.
Vigésima Novena.- Confidencialidad. Para efectos del presente instrumento, el “Contratista” se
obliga a obtener del “Fideicomiso” la información que estime necesaria.
Toda la información proporcionada, aquella a la que tenga acceso y respecto a los resultados que arrojen
la ejecución de los servicios, es y será considerada como propiedad del “Fideicomiso”, por lo que el
“Contratista” no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones, conferencias,
informes o de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos con motivo de los servicios objeto de
este instrumento, sin el consentimiento previo y por escrito del “Fideicomiso”, salvo que exista mandato
judicial, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para esos fines.
Todos los documentos que se generen por la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, ya
sean impresos o en medios electrónicos o digitales, serán entregados al “Fideicomiso” por conducto de
la “Escuela” y deberán constar por escrito. De esta forma, el “Contratista” no podrá comercializar o dar
a conocer, total o parcialmente, a un tercero la información resultante, inclusive después de terminado el
contrato. La contravención de lo señalado en ésta cláusula, dará lugar a que el “Fideicomiso” demande
los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.
El “Contratista” se obliga a guardar total y absoluta confidencialidad sobre la información que le sea
proporcionada, por lo que asume la responsabilidad total para el caso de que al ejecutar los servicios
pactados, haga uso indebido de información, patentes, marcas y/o derecho de autor, toda vez que éstos
o cualquier otro derecho exclusivo son y serán propiedad del “Fideicomiso”.
Trigésima.- Jurisdicción. Las partes de común acuerdo, para todo lo relativo a la interpretación,
cumplimiento y ejecución de lo establecido en este contrato, se someten expresamente a la competencia
y jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando en este acto a cualquier fuero de domicilio que les corresponda o les pudiese corresponder.
Las partes convienen que, en todo lo no previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y demás disposiciones que de ella se deriven, será aplicable supletoriamente la
normatividad establecida en el artículo 13 de la LOPSRM.
Una vez leído el presente contrato por las partes, perfectamente enteradas de su contenido, alcance y
fuerza legal, declaran que no existe vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo, dolo, mala fe
o restricción por lo que lo firman de entera y absoluta conformidad, el (Fecha), en la Ciudad de México,
Distrito Federal.
_________________________________
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 60 de 85
Por el “Fideicomiso”
________________________________________
Cap. Alt. Marco Antonio Vinaza Martínez
Director General
____________________________________

Lic. Rodrigo Santiago Everardo
Director de Administración y Finanzas
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 61 de 85
Por el “Contratista”
________________________________
(Nombre o Razón Social)
Anexo “N”
(Área requirente)
“COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA CON TERCEROS”
(INDICAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA)
Compromisos con la transparencia con terceros para fortalecer el proceso de contratación por licitación
pública nacional no._______, que suscriben la dirección de administración y finanzas del Fideicomiso
número 202, denominado de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional,
representado en este acto por la LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO en su carácter de DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, a quien en lo sucesivo de le denominará “licitante” y por la
empresa: _______________________________ representada por _____________________en su
carácter de __________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará "El licitante", al
tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:
CONSIDERACIONES
I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una
conducta ética y de transparencia.
II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los
integrantes de la sociedad.
III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de
conductas irregulares.
IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el
proceso de contratación mediante conductas irregulares.
V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fortalecer la transparencia en el proceso de
contratación.

VI. Representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.
VII. La suscripción voluntaria de este documento de "compromisos con la transparencia con terceros", no
sustituye a la declaración de integridad que debe presentarse en términos de lo dispuesto en el artículo 24
Fracción VII del “Reglamento”.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
COMPROMISOS
DEL LICITANTE
1. Inducir a sus empleados que intervengan en el proceso de contratación para que actúen con ética
en todas las actividades en que intervengan y cumplan con los compromisos aquí pactados.
2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz utilización de los
recursos públicos destinados al objeto de la contratación.
4. Actuar siempre con honradez, transparencia y lealtad y mantener confidencialidad sobre la
información que haya obtenido en el proceso de contratación.
5. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su
caso, el cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquiera con la formalización del
contrato.
6. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la
nación
7. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. Exhortar a sus servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de
contratación, para que actúen con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad,
integridad, equidad y en igualdad de circunstancias para todos los licitantes que intervengan en el
proceso y cumplan con los compromisos aquí pactados, así como a difundir el presente
documento "compromisos con la transparencia con terceros" entre su personal, y terceros que
trabajen para el fideicomiso, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso
de contratación.
2. promover que los servidores públicos que participan en el proceso de contratación desarrollen sus
actividades apegados al código de ética de los servidores públicos de la administración pública
federal y al código de conducta del fideicomiso.
3. Exhortar a sus servidores públicos a no aceptar arreglos compensatorios o contribuciones
destinadas a favorecer o a otorgar ventajas en el proceso de contratación o en la adjudicación del
contrato.
4. Fomentar que la actuación de sus servidores públicos sea en todo momento imparcial en beneficio
de la institución y sin perjuicio de los licitantes.
5. Promover que sus servidores públicos lleven a cabo sus actividades con integridad profesional, sin
perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 62 de 85

El presente documento de "compromisos con la transparencia con terceros", se firma en México, D.F.,
a __(fecha)_________________del 2010.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 63 de 85
Por el “licitante” Por la “convocante”
Nombre y firma de la persona física o el
representante de la persona moral
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(nota: este formato se deberá entregar en la fecha de entrega y apertura de propuestas en dos tantos
originales; uno se quedará en poder de la convocante pasando a formar parte integrante del
expediente de la licitación y del contrato en caso únicamente para el caso del licitante ganador; y el
otro se le entregará al licitante debidamente firmado por el director administración o su representante.)
Anexo “Ñ”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO
DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, manifiesto que conozco

y acepto el contenido de la convocatoria y anexos, así como las modificaciones efectuadas en la junta de
aclaraciones
A T E N T A M E N T E
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 64 de 85
ANEXO “O”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Manifiesto de micro, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES).
El que suscribe C. ____________________manifiesto, bajo protesta de decir verdad que la empres que
represento, se encuentra ubicada en la estratificación establecida en el Artículo 3, fracción III de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conforme a lo
siguiente:
Tamaño Sector
Estratificación
Rango de número de
Trabajadores
Rango de monto
de
ventas anuales
(mdp)
Tope
máximo
combinado*
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
Pequeña
Comercio
Desde 11
Hasta 30
Desde $4.01
Hasta $100
93

Mediana
Industria y
Servicios
Comercio
Servicios
Industria
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 65 de 85
Desde 11
Hasta 50
Desde 31
Hasta 100
Desde 51
Hasta 100
Desde 51
Hasta 250
Desde $4.01
Hasta $100
Desde
$100.01
Hasta $25
Desde
$100.01
Hasta $250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Marcar con X en los recuadros que corresponda a su empresa
En el entendido de que de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión del
Contrato celebrado con la convocante.
Atentamente
Atentamente
Nombre y firma del
Representante legal de la empresa
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO
QUE SE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO ADECUAR SU CONTENIDO CON LA
RESPONSABILIDAD JURÍDICA QUE OSTENTE. (PERSONA FÍSICA O MORAL).
Anexo “P”
PAGOS DE DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES ANTE EL IMSS
Anexo “Q”
PAGOS DE DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES ANTE EL INFONAVIT
Anexo “R”
DECLARACIÓN FISCAL.
Anexo “S”
ESTADOS FINANCIEROS
Anexo “T”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
95
235
250
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi

epresentada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, declaro y garantizo bajo
protesta de decir verdad, que se conoce el sitio de realización de los trabajos, y sus condiciones
ambientales; estoy conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la
“Convocatoria” para el concurso, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al
modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; que se consideraron las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el
“Fideicomiso” hubiere proporcionado, por lo que no se invocará su desconocimiento o se solicitará
modificaciones al contrato por este motivo; para constancia y a fin de certificar lo anterior expresado, a
continuación se incluye:
Constancia de visita al sitio de realización de los trabajos (opcional).
Planos y/o croquis del proyecto.
Acta de junta de aclaraciones y circulares aclaratorias.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 66 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO
QUE SE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO ADECUAR SU CONTENIDO CON LA
RESPONSABILIDAD JURÍDICA QUE OSTENTE. (PERSONA FÍSICA O MORAL).
Anexo “U”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria número _____(PRECISAR NOMBRE DEL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en
el que mi representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, Presento la siguiente
información:
(Describir) Planeación integral de la obra incluyendo:

(Describir) Procedimiento constructivo
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 67 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
Anexo “V”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, declaro y garantizo, que
los profesionales técnicos cuentan con la experiencia y capacidad técnica requerida por el “Fideicomiso”
para la ejecución de la obra mencionada, para constancia y a fin de certificar lo anterior expresado anexo
relación y currículum de los profesionales técnicos

CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 68 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
Anexo “W”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, declaro y garantizo que la
empresa que represento cuenta con la experiencia y capacidad técnica requerida por el “Fideicomiso”
para la ejecución de la obra mencionada, para constancia y a fin de certificar lo anterior expresado, anexo

currículum, así mismo, se enlistan los diferentes contratos de obras ejecutadas y en proceso, tanto en la
iniciativa privada como en la administración pública.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 69 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
Anexo “X”
Maquinaria y equipo de construcción.
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, declaro y garantizo, que

mi representada cuenta con la maquinaria y equipo de construcción requerida por el “Fideicomiso”;
para la ejecución de las obras mencionadas; para constancia y a fin de certificar lo anterior expresado se
anexa relación de maquinaria y equipo de construcción.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 70 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
ANEXO “Y”
LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
P R E S E N T E
MÉXICO, D.F. A DIA MES AÑO
Referente a la licitación pública nacional por convocatoria _____(PRECISAR NOMBRE DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL)__________, de número ________ en el que mi
representada___(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA)___________, participa a través de la propuesta que contiene el presente sobre. La (el) que
suscribe___________________________, en mi carácter de _______________, Manifiesto lo siguiente:
Oportunamente se recogieron la “Convocatoria” del concurso y sus anexos, conforme a las cuales se
llevará a cabo la realización de la (obra o servicio)
Acepto íntegramente las condiciones contenidas en la citada “Convocatoria” y sus anexos, las que para
tal efecto se devuelven en su totalidad debidamente firmados por el suscrito en cada una de sus páginas.

Así mismo expreso que conozco la “Convocatoria” y normas para la contratación y ejecución de obra
pública, la “LOPSRM”, su “Reglamento” vigente, las especificaciones generales de construcción del
“Fideicomiso”.
Acepto que tales documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso, que conozco el proyecto de
acuerdo a los planos que nos fueron proporcionados conforme a los cuales se realizará la obra.
De conformidad con lo anterior, presento a su consideración mi propuesta con un importe de $
___________ ( _________________________________________________) más el impuesto al valor
agregado (IVA)
Con un tiempo de ejecución de ______ días naturales, contados a partir de la entrega del anticipo para
inicio de los trabajos.
Por otra parte manifiesto que mi representante técnico en la obra, en su caso de resultar seleccionado, será
el: c. _________________________________________________
Con cédula profesional no. __________________, expedida por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública.
De igual manera nos obligamos a cumplir y respetar:
a) Las disposiciones federales y o estatales que resulten aplicables;
b) Las disposiciones contenidas en la “Convocatoria” relativas al “Procedimiento de
Contratación”, el acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones y sus Anexos;
c) Las normas de calidad de los materiales así como las especificaciones generales y
particulares de construcción que el “Fideicomiso”, en su caso, les hubiere proporcionado.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 71 de 85
A t e n t a m e n t e
_________________________________
Nombre y firma del representante legal
Anexo “Z”
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
Anexo “AA”
LISTADO DE INSUMOS
Anexo “AB”
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Anexo “AC”
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCIÓN,
Anexo “AD”
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS
Anexo “AE”

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 72 de 85
Anexo “AF”
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
Anexo “AG”
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES
Anexo “AH”
ANÁLISIS DEL CARGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCIÓN
Anexo “AI”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
ANEXO "AI"
FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPCITACÓN PARA EL
PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS 2012
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
OBRA PÚBLICA
Proyecto:
Mantenimiento a las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt.
Fernando Siliceo y Torres”
Localización: Veracruz, Veracruz
Fecha: 24/08/2012
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. P.U. CON LETRA IMPORTE
A Auditorio Tuero Molina
Desmontaje de cancelería de aluminio en
01
fachada, incluye: acarreo hasta el almacén de
la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra
equipo y herramienta.
Desmontaje de estrado de madera existente,
02 incluye: acarreo hasta el almacén de la obra,
mano de obra equipo y herramienta.
Desmontaje con recuperación de luminaria
fluorescente de 0.60x1.20 m. Hasta una altura
03 de 5 m. incluye: desconexión, retiro de
soportaría, andamios, acarreos hasta la
04
bodega, mano de obra, equipo y herramienta.
Retiro de alfombra existente sin recuperación,
incluye: acarreos, elevación, mano de obra,
equipo y herramienta.
Firme de concreto simple de 10 cms. de esp.
05
Concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla
electro soldada 6.6 10-10 incluye: hechura y
vaciado con carretilla y botes.
Relleno con tepetate con pisón de mano en
06 capas no mayores de 40 cms. incluye: adición
de agua, mano de obra, equipo y herramienta.
m2 29.50
m2 29.00
pza 10.00
m2 75.00
m2 25.00
m3 5.00
FIDENA
SCT

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Elaboración de muro de tabicón ligero de
7x13x26 cm. asentado con mortero cemento
arena 1:4 acabado común, incluye: material,
desperdicios, trazo, nivelación, herramienta,
equipo, andamios y mano de obra hasta 2.00
mts de altura, plomadas, reventones, acarreo
de sobrantes, manejo horizontal y vertical de
los materiales, limpieza del área de trabajo.
P.U.O.T.
Cadena de 15x15 cm. De concreto hecho en
obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común,
armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.
2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, traslapes, amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla
en muros hasta 3 m de altura con mortero
cemento - arena 1:4 con un espesor de 2.00
cm incluye: material desperdicios
emboquillados en puertas ventanas columnas
mochetas etc. trazo nivelación herramienta
equipo andamios y mano de obra en cualquier
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra plomadas reglas manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza
del área de trabajo. P.U.O.T.
Suministro y aplicación de pintura vinilica
modelo vinimex, marca comex o similar en
muros y plafones de 0.00 a 3.00 m de altura
incluye: preparación de la superficie una mano
de sellador dos manos de pintura.
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3" un fijo y un
corredizo con cristal filtrasol de 3 mm,
dimensiones 0,90 x 0.40 m, incluye: fijación
sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y
equipo. P.U.O.T
Suministro y elaboración de ramal principal de
alimentación eléctrica desde el tablero de
distribución hasta las respectivas salidas
eléctricas para contactos a base de tubería
conduit rígida de pvc de 51 mm. y cables thw
calibres no 10 y 12 incluye: materiales
elementos de fijación y sujeción coples codos
abrazaderas andamios mano de obra
herramienta equipo y todo lo necesario para
su correcta colocación. P.U.O.T.
Suministro y elaboración de salida eléctrica en
piso a 110 v. para contactos dobles
polarizados incluye: ranurados poliducto de
3/4 con desarrollo de 8 mts todos los
materiales necesarios cable del n 10 y 12
cinta de aislar placa de resina color marfil de
dos ventanas sobre tapa sencilla galv de 19
mm contacto doble aterrizado color marfil caja
chalupa galvanizada de 1/2 tapas color blanco
mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T.
Suministro y colocación de piso de loseta
cerámica, modelo Silk, color café, marca Castel
o equivalente de 60 x 60 cm, asentada con
adhesivo porcelanico, juntas de 2 mm a base
de junteador con sellador integrado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
Lambrin de loseta cerámica de 30X60,
,asentada con cemento crest, incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta
Cajillo elaborado a base de perfiles de lamina
galvanizada cal. 26 y panel de yeso std. de
1/2" a una cara, dimensiones de 2.4 x 0.60 x
0.20 m, incluye: acarreos, elevación, mano de
obra, equipo y herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 73 de 85
m2 17.50
ml 14.20
m2 35.00
m2 10.00
pza 2.00
ml 45.00
pza 20.00
m2 84.00
m2 82.00
PZA 1.00

17
Muro curvo de 8.9 cm. de espesor, compuesto
por 2 paneles de yeso tipo estándar de 13 mm.
de espesor, bastidor armado a base canales y
postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3
cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
18
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.
Falso plafond modular de 0.61x0.61 cm.
modelo Fine Fissured suspensión visible 15/16
de la marca Armstrong o similar, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes,
desperdicios, colganteo, tornillos, taquetes,
mano de obra, equipo y herramienta.
Cajillo elaborado a base de perfiles de lamina
galvanizada cal. 26 y panel de yeso std. de
19 1/2" a una cara, dimensiones de 0.60 x 0.60 x
0.30 m, incluye: acarreos, elevación, mano de
obra, equipo y herramienta.
Aplicación de acabado de laminado plástico,
marca ralph wilson o similar, modelo 1809-l-
100 en todas sus caras visibles y en cantos de
20 mueble, incluye: colocación, mano de obra,
suministro de materiales, protección del área
de trabajo, limpieza, acarreos del material de
desperdicio.
Desmontaje de falso plafón modular de
21
0.60x0.60 m, y suspensión, incluye: acarreos
hasta el almacén, andamios, mano de obra,
equipo y herramienta.
Zoclo de solera de aluminio natural de 2" x
3/16", incluye: materiales, herramienta, equipo,
mano de obra, equipo de protección del
22 personal, limpieza y acarreo de sobrantes al
lugar designado dentro de la obra para su
almacenaje y todo lo relacionado para su
correcta ejecución. P.U.O.T.
Suministro y colocación de luminaria
23
empotrada fluorescente ltl-3140 marca tecno
lite o similar, montaje empotrado en plafón,
incluye material y mano de obra
B Laboratorio de Refrigeración
Desmontaje de cancelería metálica en
01
fachada, incluye: acarreo hasta el almacén de
la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra
equipo y herramienta.
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3", antepecho,
un fijo y un corredizo con cristal filtrasol de 6
02 mm, dimensiones 1.76x1.27 m. Incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e
interior cerraduras mano de obra herramienta
y equipo. P.U.O.T
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3", antepecho,
un fijo y un corredizo con cristal filtrasol de 6
03 mm, dimensiones 1.76x2.42 m. Incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e
interior cerraduras mano de obra herramienta
y equipo. P.U.O.T
C Laboratorio de Calderas
Desmontaje de cancelería metálica en
01
fachada, incluye: acarreo hasta el almacén de
la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra
equipo y herramienta.
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3", antepecho,
un fijo y un corredizo con cristal filtrasol de 6
02 mm, dimensiones 1.76x1.25 m. Incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e
interior cerraduras mano de obra herramienta
y equipo. P.U.O.T
D Laboratorio de Motores
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 74 de 85
m2 9.80
m2 80.00
pza 1.00
M2 9.80
m2 80.00
ml 55.00
pza 12.00
m2 5.41
pza 1.00
pza 1.00
m2 2.20
pza 1.00

Desmontaje de cancelería metálica en
01
fachada, incluye: acarreo hasta el almacén de
la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra
equipo y herramienta.
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3", antepecho,
un fijo y un corredizo con cristal filtrasol de 6
02 mm, dimensiones 1.76x2.40 m. Incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e
interior cerraduras mano de obra herramienta
y equipo. P.U.O.T
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3", antepecho,
un fijo y un corredizo con cristal filtrasol de 6
03 mm, dimensiones 1.76x1.29 m. Incluye:
fijación sellado perimetral por el exterior e
interior cerraduras mano de obra herramienta
y equipo. P.U.O.T
E Fachada posterior edificio de Talleres
Desmontaje de cancelería metálica en
01
fachada, incluye: acarreo hasta el almacén de
la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra
equipo y herramienta.
Demolición de cornisa existente de 10x10 por
medios manuales de 0 a 12m. incluye:
herramienta, equipo hamaca y mano de obra
02
en cualquier nivel acarreos de sobrantes y
desperdicios fuera de obra, manejo horizontal
y vertical de los materiales protección para
evitar caída de material al agua limpieza del
área de trabajo. P.U.O.T.
Demolición de celosía existente por medios
manuales de 0 a 12m. incluye: herramienta,
equipo hamaca y mano de obra en cualquier
03
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra, manejo horizontal y vertical de
los materiales protección para evitar caída de
material al agua limpieza del área de trabajo
P.U.O.T.
Suministro y colocación de cancelería de
aluminio anodizado natural de 3", un fijo y un
corredizo con cristal filtrasol de 6 mm,
04 dimensiones .94x1.85 m. Incluye: fijación
sellado perimetral por el exterior e interior
cerraduras mano de obra herramienta y
equipo. P.U.O.T
Demolición de enjarres de muros por medios
manuales de 0 a 12m. incluye: material
desperdicios emboquillados en ventanas
mochetas etc. trazo nivelación herramienta
05
equipo hamaca y mano de obra en cualquier
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra plomadas reglas manejo
horizontal y vertical de los materiales
protección para evitar caída de material al
agua limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
06
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla
en muros hasta 12 m de altura con mortero
cemento - arena 1:4 con un espesor de 2.00
cm incluye: aplicación de impermeabilizante
en polvo material desperdicios emboquillados
en ventanas mochetas etc. trazo nivelación
herramienta equipo hamaca y mano de obra
en cualquier nivel acarreos de sobrantes y
desperdicios fuera de obra plomadas reglas
manejo horizontal y vertical de los materiales
protección para evitar caída de material al
agua limpieza del área de trabajo P.U.O.T.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 75 de 85
m2 10.76
pza 2.00
pza 1.00
m2 92.00
ml 118.00
m2 92.00
pza 22.00
m2 168.00
m2 212.00

07
Suministro y aplicación de pintura vinilica en
muro de 0.00 a 12.00 m de altura, Incluye:
preparación de la superficie una mano de
sellador dos manos de pintura, herramienta
equipo hamaca y mano de obra en cualquier
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra manejo horizontal y vertical de
los materiales protección para evitar caída de
material al agua limpieza del área de trabajo
P.U.O.T..
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla
en muros hasta 12 m de altura con mortero
cemento - arena 1:4 con un espesor de 2.00
cm, Incluye: material, desperdicios,
08
emboquillados en ventanas mochetas etc.
trazo nivelación herramienta equipo y mano
de obra a una altura de 0.00 a 3.00 m,
acarreos de sobrantes y desperdicios fuera de
obra plomadas reglas manejo horizontal y
vertical de los materiales, limpieza del área de
trabajo P.U.O.T.
Elaboración de muro de block estándar 15 x
20 x 40 cm. asentado con mortero cemento
arena 1:4 acabado común incluye: material
desperdicios trazo nivelación herramienta
09 equipo hamaca, andamios y mano de obra
hasta 12.00 mts de altura plomadas
reventones acarreo de sobrantes manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza
del área de trabajo. P.U.O.T.
Tubo rectangular de aluminio anodizado
10
natural (tramo de 2.00 m) de 1"x3", fijado a
estructura metálica, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, fijación a una
altura de 0 a 12m, mano de obra, equipo y
herramienta, andamio.
F Área de lavado de losa en cocina
Suministro colocación e instalación de línea de
alimentación ramal principal hidráulico a base
de tubería de cpvc de 1/2". de diámetro desde
la toma principal, incluye: suministro de
01
materiales desperdicios instalación y pruebas
de tubería conexiones (codos tees coples
reducciones tuercas unión etc.) materiales de
consumo ranurado en pisos y muros pasos
resanes cortes retiro de material sobrante y
limpieza del área de trabajo acarreos
02
desperdicios mano de obra herramienta y
todo lo necesario para su instalación según
proyecto. P.U.O.T.
Suministro colocación e instalación de salida
hidráulica de 1/2" para tarja con tubería de
cpvc del ramal principal hasta 3 m. incluye:
suministro instalación y prueba hidráulica
tubería ramaleos conexiones (codos tees
coples reducciones tapon capa etc) mano de
obra retiro de material sobrante y limpieza del
área de trabajo soportaría desperdicios y todo
el material necesario para su ejecución
excavaciones ranurados en pisos o muros
pasos resanes acarreos herramienta equipo.
P.U.O.T.
Salida sanitaria a base de tubería de pvc de
100 mm de diámetro para tarja hasta 3 m de
desarrollo incluye: conexión a línea de
03 captación suministro e instalación pruebas
tubería ramaleo conexiones coples codos
materiales consumibles cortes soportaría
limpieza y mano de obra P.U.O.T.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 76 de 85
m2 348.00
m2 64.00
m2 53.00
pza 394.00
ml 40.00
pza 4.00
pza 4.00

04
Registro sanitario con mediadas interiores de
0.4 x 0.6 y 0.8 m. de profundidad, fabricado
con muros de tabique rojo recocido, asentado
con mezcla cemento arena en proporción de
1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de
0.08m. de espesor de concreto hecho en obra
de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco
comercial, Incluye: excavación en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
pza 2.00
desperdicios, habilitado, cimbrado,
descimbrado, acabado pulido en interior,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro y colocación llave economizadora
de agua incluye: cespol cromado inst.
hidráulica conexiones accesorios llave
angular coflex herrajes necesarios para su
05 instalación herramientas ensamble pza 4.00
06
mezcladora empaques silicón mano de obra
materiales limpieza del área. y todo lo
necesario para su correcta instalación y
funcionamiento. P.U.O.T.
Suministro y colocación de piso de loseta
cerámica antiderrapante de 30 x 30 cm.
modelo económico asentado con cemento
crest incluye: nivelación materiales m2 16.20
emboquillado con cemento blanco cortes
desperdicios limpieza mano de obra
07
herramienta y equipo. P.U.O.T.
Suministro y colocación de lambrín de loseta
cerámica. modelo económico asentado con
cemento crest incluye: nivelación materiales
emboquillado. P.U.O.T.
m2 18.00
G Reparación de impermeabilizante en edificio principal
Desmantelamiento de impermeabilizante
existente (sistema prefabricado
impermeabilizante multicapa de asfalto
01
modificado, con acabado aparente en gravilla)
incluye: equipo manual, espátula, pala lisa y
preparación de la superficie, mano de obra,
retiro del material, movimiento horizontal y
vertical de los materiales, limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Sellado de fisuras y grietas con cemento
plástico, incluye: materiales, mano de obra,
m2 946.00
02 herramienta, equipo, movimiento horizontal y
vertical de los materiales, limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Suministro y colocación de entortado en azotea
de áreas dañadas para evitar encharcamiento
en losa con mortero cemento arena y grava
ml 150.00
03 1:5, incluye: materiales, mano de obra, m2 50.00
04
herramienta, equipo, movimiento horizontal y
vertical de los materiales, limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Suministro y aplicación de impermeabilizante
elaborado con resinas acrílicas, reforzado con
partículas de caucho vulcanizado reciclado con
garantía de 10 años a dos manos sobre la
superficie de la losa con colocación de
cuadrimalla entre cada mano, incluye:
suministro de material, mano de obra,
herramienta, equipo, movimiento horizontal y
vertical de los materiales, limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Suministro y aplicación de sellador a base de
resinas de estireno acrílico modificado con
silicona sobre la superficie de la losa, incluye:
m2 946.00
05 suministro de material, mano de obra,
herramienta, equipo, movimiento horizontal y
vertical de los materiales, limpieza del lugar.
P.U.O.T.
m2 946.00
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 77 de 85

06
07
08
Elaboración de base para clima de 0.90 x
0.90 de concreto armado de 10 cms. de
espesor a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.
armado con varilla del no. 3 a cada 20 cms en
ambos lados cimbra común incluye: material
mano de obra y herramienta.
Fabricación de chaflán a base de cemento,
mortero con una inclinación de 45 grados para
favorecer el desalojo del agua.
Desinterconexion e interconexión de
condensadores de aire acondicionado, incluye:
herramienta, equipo, mano de obra, gas
refrigerante faltante durante la generación de
vacío en el equipo, movimientos verticales y
horizontales y limpieza del área de trabajo.
Fabricación y colocación de "muertos" para
09 soportar tubería de 2", incluye: herramienta,
equipo, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta elaboración.
H Fachada principal
01
02
03
04
05
Desmantelamiento de portón metálico de 4.53
x2.40m incluye: ranura de concreto mano de
obra andamios retiro del material a una
estación a 10 mts movimiento horizontal y
vertical de los materiales limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Desmantelamiento de portón metálico de 6.40
x2.40m incluye: ranura de concreto mano de
obra andamios retiro del material a una
estación a 10 mts movimiento horizontal y
vertical de los materiales limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Desmantelamiento de portón metálico de 7.65
x2.40m incluye: ranura de concreto mano de
obra andamios retiro del material a una
estación a 10 mts movimiento horizontal y
vertical de los materiales limpieza del lugar.
P.U.O.T.
Portón abatible en dos hojas de 4.53 x 2.40 a
base de marco de ptr de 2" x 2" y tablero de
lamina negra cal. 20, tubo rectangular de
aluminio anodizado colocados sobre lamina
negra, simulando celosía con una separación
entre perfiles de 3" a lo largo de cada hoja,
acabado con pintura de esmalte, incluye:
anticorrosivo, pasador, portacandado,
pasadores de maroma , tejuelo, llanta de
soporte de 10 cms diámetro en cada hoja,
materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
soldadura, fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Portón abatible en dos hojas de 6.40 x 2.40 a
base de marco de ptr de 2" x 2" y tablero de
lamina negra cal. 20, tubo rectangular de
aluminio anodizado colocados sobre lamina
negra, simulando celosía con una separación
entre perfiles de 3" a lo largo de cada hoja,
acabado con pintura de esmalte, incluye:
anticorrosivo, pasador, portacandado,
pasadores de maroma , tejuelo, llanta de
soporte de 10 cms diámetro en cada hoja,
materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
soldadura, fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 78 de 85
pza 22.00
ml 197.00
pza 22.00
pza 15.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Portón abatible en dos hojas de 7.65 x 2.40 a
base de marco de ptr de 2" x 2" y tablero de
lamina negra cal. 20, tubo rectangular de
aluminio anodizado colocados sobre lamina
negra, simulando celosía con una separación
entre perfiles de 3" a lo largo de cada hoja,
acabado con pintura de esmalte, incluye:
anticorrosivo, pasador, portacandado,
pasadores de maroma , tejuelo, llanta de
soporte de 10 cms diámetro en cada hoja,
materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
soldadura, fijación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Tubo rectangular de aluminio anodizado
natural (tramo de 3.05m) de 1"x3",fijado a
estructura metálica, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, fijación a una
altura de 0 a 12m, mano de obra, equipo y
herramienta, andamio.
Tubo rectangular de aluminio anodizado
natural (tramo de 6.10m) de 1"x3",fijado a
estructura metálica, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, fijación a una
altura de 0 a 12m, mano de obra, equipo y
herramienta, andamio.
Suministro y aplicación de pintura vinilica
modelo pro-1000 marca comex o similar en
muros y plafones de 0.00 a 3.00 m de altura
incluye: preparación de la superficie una mano
de sellador dos manos de pintura.
Estructura metálica con un desarrollo de 12 ml
a base de perfiles ptr de 3"x3" de 4.8mm,
incluye: 6 placas de 1/4" de 10x10 cms,con 2
taquetes de expansión de 3/8 de diámetro
cada placa, 2 dados a base de concreto
f'c=150kg cm2, con acero de refuerzo de 3/8",
de 0.50 x 0.50 x 0.50 m, espárragos, tuercas y
placa, aplicación de primer anticorrosivo y
acabado con pintura de esmalte, placas,
materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
aplicación de soldadura, trazo y anclaje a una
altura de 0 a 12m de altura, habilitado, corte
esmerilado, fijación, mano de obra, equipo,
herramienta y limpieza.
Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de
F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2", incluye:
cimbrado con cimbra metálica, colado, juntas
con volteador a cada 1.50 m. curado,
descimbrado, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
Relleno con material de banco, compactado
con bailarina al 90% , adicionando agua,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Excavación de cepa, por medios manuales de
0 a -2.00 m, en material tipo I-A, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta
Relleno con material producto de la excavación
compactado con pisón de mano en capas no
mayores de 20 cms. incluye: adición de agua,
mano de obra, equipo y herramienta.
Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas
interiores y 0.6 m. de profundidad, a base de
muros de tabique rojo, asentado con mezcla de
cemento arena en proporción de 1:5, aplanado
acabado pulido en interior, sobre base de
tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de
concreto de 6 cms.de espesor, de concreto
hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, a base de
marco y contramarco comercial, Incluye: trazo,
nivelación, excavación, materiales, acarreos,
desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 79 de 85
pza 1.00
pza 408.00
pza 136.00
m2 2,100.00
pza 9.00
m2 110.00
m3 12.00
m3 18.00
m3 18.00
pza 4.00

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Salida eléctrica para alumbrado a base de
poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m,
con cable thw cal. 12 línea económica, con una
caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja
chalupa galvanizada, incluye: un codo, placa,
mano de obra, equipo y herramienta.
Interruptor termomágnetico de 1x30 A,
QOW130 de la marca Square'D, incluye
suministro, instalación, mano de obra, equipo y
herramienta.
Tubo poliducto naranja de 53 mm (2") de
diámetro, Incluye: suministro de materiales,
guía de alambre galvanizado, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.
Centro de carga doméstico 6 polos, 2F-3H
QOD6F de empotrar, en gabinete Nema 6, de
la marca Square'D, incluye: suministro,
instalación mano de obra, equipo y
herramienta.
Suministro, instalación y conexión de
interruptor de seguridad tipo navajas, marca
Square'D o similar, para operar a 240 v., nema
1, incluye: materiales de fijación, fusibles,
mano de obra, herramienta y pruebas finales,
de 2p x 30a (cat. d221n)
Cable thw cal. 4, color negro de la marca
Condumex, incluye: suministro de materiales,
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.
Suministro y colocación de Luminario HLED-
660/ACI marca Tecno lite o similar, montaje
empotrado en plafón, incluye material y mano
de obra
Suministro y colocación de Luminario HLED-
100/ACI marca Tecno lite o similar, montaje
empotrado en plafón, incluye material y mano
de obra
Lambrin de tablacemento marca durock o
similar de una cara de 0.31 x 11 m, formado a
base de canal estructural fabricado en lamina
galv. cal. 22 de 6.35 cm de ancho y poste
estructural fabricado en lamina galv. cal. 20 de
6.35 cm de ancho a cada 40.6 cm,
tablacemento marca durock o similar de 13 mm
(1/2") de espesor, las juntas entre placas y
muro existente, se cubren con cinta de fibra de
vidrio de malla abierta y polimerizada,
aplicación de cemento flexible (basecoat o
similar) con llana metálica hasta obtener una
superficie uniforme y tornillos marca durock
tipo ds o similar. incluye: cortes, canes de
madera para recibir instalaciones, repisas,
puertas de madera, muebles o similares,
desperdicios, cortes en muro para salidas de
instalaciones, mano de obra, herramienta,
andamios, limpieza, acopio y tiro libre fuera de
la obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución
Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2
paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. de
espesor, bastidor armado a base canales y
postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3
cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.
Estructura metálica (perfiles PTR de 3"x3"de
4.8mm) incluye: materiales, acarreos, cortes,
trazo, habilitado, soldadura, aplicación de
primer anticorrosivo, montaje, mano de obra,
equipo y herramienta.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 80 de 85
pza 84.00
pza 2.00
ml 96.00
pza 1.00
pza 1.00
m 96.00
pza 50.00
pza 28.00
pza 12.00
m2 18.00
kg 175.00

Desmantelamiento de placa de mármol
existente, sin recuperación de material,
27
incluye: equipo manual, espátula, pala lisa,
mano de obra, retiro del material, movimiento
horizontal y vertical de los materiales, limpieza
del lugar. P.U.O.T.
Mármol nacional terrazo de 2 cm acabado
pulido y brillado según despiece de proyecto
28
en pisos, asentado con mortero cemento arena
1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo,
29
herramienta y limpieza.
Aplanado acabado fino en plafones, con
mezcla mortero arena en proporción de 2:7,
incluye: suministro de materiales, acarreos,
andamios, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
Lambrin de triplay de caoba de 6 mm, acabado
con barniz transparente, incluye: bastidor de
30 madera de pino de 2"x1" a cada 30 cms.
materiales,
herramienta.
mano de obra, equipo y
31
Fijo de 1.2 m. de ancho por 1.2 m. de altura, de
perfiles de aluminio de 3'' pulgadas y cristal
claro de 6 mm con aplicación de película de
control solar reflejante color plata marca 3M o
similar, Incluye: suministro de materiales,
cortes, desperdicios, fijación, sellado, limpieza,
mano de obra, equipo y herramienta.
Puerta de 1.80 x 2.20 m. en dos hojas
abatibles a base de perfiles de aluminio
anodizado natural de 3", formando parte de la
cancelería (no incluye marco, solo batiente),
32 con cristal claro de 6 mm. de espesor, cuatro
jaladeras, pivotes descentrados y cerradura,
incluye: materiales, acarreos, cortes,
33
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.
Fijo de .53 m. de ancho por 2.1 m. de altura, de
perfiles de aluminio de 3'' pulgadas, anodizado
natural, y cristal claro de 6 mm con aplicación
de película esmerilada, Incluye: suministro de
materiales, cortes, desperdicios, fijación,
sellado, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
Cristal templado claro de 6 mm. de espesor,
con cuatro barrenos, incluye: materiales,
34 acarreos, instalación, cortes, desperdicios,
35
mano de obra, equipo y herramienta, cuatro
chapetones de acero inoxidable de 1".
Suministro y colocación de Luminario B247-
1140/9W/30/S marca tecno lite o similar,
montaje empotrado en plafón, incluye material
y mano de obra
Tubo poliducto naranja de 27 mm (1") de
diámetro, Incluye: suministro de materiales,
36 guía de alambre galvanizado, cortes,
desperdicios,
herramienta.
mano de obra, equipo y
37
Suministro y colocación de puerta automática
deslizante modelo CGL, marca Avans o similar,
de 2.87 de ancho x2.30 de alto, con zoclo, dos
sensores de movimiento, aluminio natural
anodizado, vidrio templado natural de 9 mm,
claro libre transitable ( 1.435 de ancho x 2.1 de
alto), cerrojo manual de un punto cortes,
desperdicios,
herramienta.
mano de obra, equipo y
I Escalera secundaria del edificio principal
Desmantelamiento de placa de mármol
existente, sin recuperación de material,
01
incluye: equipo manual, espátula, pala lisa,
mano de obra, retiro del material, movimiento
horizontal y vertical de los materiales, limpieza
del lugar. P.U.O.T.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 81 de 85
m2 18.00
m2 18.00
m2 8.00
m2 9.00
pza 1.00
pza 1.00
pza 1.00
m2 1.00
pza 1.00
ml 15.00
pza 1.00
m2 22.00

02
Mármol nacional terrazo de 2 cm acabado
pulido y brillado según despiece de proyecto
en pisos, asentado con mortero cemento arena
1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo,
J
herramienta y limpieza.
Escalera principal
Demolición de aplanado de mezcla en muro
01
con espesor de 2 cm., promedio, incluye:
andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
Elaboración de aplanado fino a plomo y regla
en muros hasta 3 m de altura con mortero
cemento - arena 1:4 con un espesor de 2.00
cm incluye: material desperdicios
02
emboquillados en puertas ventanas columnas
mochetas etc. trazo nivelación herramienta
equipo andamios y mano de obra en cualquier
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra plomadas reglas manejo
horizontal y vertical de los materiales limpieza
del área de trabajo. P.U.O.T.
Suministro y aplicación de pintura vinilica
modelo Vinimex, marca Comex o similar en
03 muros y plafones de 0.00 a 3.00 m de altura
incluye: preparación de la superficie una mano
de sellador dos manos de pintura.
Demolición de muro 10 cm, de espesor, de
block de cemento a mano con marro, incluye:
04 cadenas y castillos, aplanado de mezcla por
ambas caras, mano de obra, andamios, equipo
y herramienta.
Suministro e instalación de barandal modelo
Krug LT Cristal, marca Barandimex,o similar,
de 0.9 m. de altura, pasamanos recto fabricado
de tubo de acero inoxidable ornamental t-316
de 1 1/4" de diámetro calibre 16, postes
fabricados de tubo de acero inoxidable T-316
de 1 1/4, cristal templado de 6mm fijo a través
de conectores de solera de acero 1 1/4" x 1/4",
05 base de fijación fabricadas en placa de acero
inoxidable de 3/16 de espesor x 4 " de
diámetro con tres barrenos. Incluye: material
desperdicios, trazo nivelación herramienta
equipo andamios y mano de obra en cualquier
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra manejo horizontal y vertical de
los materiales limpieza del área de trabajo.
P.U.O.T.
Suministro e instalación de barandal modelo
Platt Doble, marca Barandimex,o similar, de
0.9 m. de altura, pasamanos recto fabricado de
tubo de acero inoxidable ornamental t-316 de 1
1/2" de diámetro calibre 16, postes dobles
fabricados de solera de acero inoxidable T-316
de 1 1/2x1/4", tres resguardos de macizo de
06
acero inoxidable t-316 de 3/8", base de fijación
fabricadas en placa de acero inoxidable de
3/16 de espesorx4" de diámetro con tres
barrenos. incluye: material desperdicios, trazo
nivelación herramienta equipo andamios y
mano de obra en cualquier nivel acarreos de
sobrantes y desperdicios fuera de obra
manejo horizontal y vertical de los materiales
limpieza del área de trabajo P.U.O.T.
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 82 de 85
m2 22.00
m2 320.00
m2 320.00
m2 320.00
m2 10.00
ml 8.00
ml 27.00

07
Suministro e instalación de pasamanos modelo
Kor, marca Barandimex o similar, fabricado en
tubo de acero inoxidable ornamental T-316 de
1 1/2" de diámetro calibre 16, conectores entre
poste y pasamanos fabricados en tubo de
acero inoxidable ornamental T-316 de 3/4 de
diámetro calibre 16, base de fijación fabricada
en placa de acero inoxidable de 3/16 de
espesor x 4" de diámetro con tres barrenos
colocados a cada 1.5 mts. Incluye: material
desperdicios, trazo nivelación herramienta
equipo andamios y mano de obra en cualquier
nivel acarreos de sobrantes y desperdicios
fuera de obra manejo horizontal y vertical de
los materiales limpieza del área de trabajo.
P.U.O.T.
ml 27.00
K Postes de alumbrado perimetral
Suministro y aplicación de pintura esmalte de
01
0.00 a 12.00 m. de altura incluye: preparación
de la superficie, rasqueteado, anticorrosivo,
una mano de sellador y dos manos de pintura.
Suministro e instalación de peraltes a base de
redondeo de 3/4, incluye: fijación, soldaduras,
m2 60.00
02 andamios, anticorrosivo, mano de obra, pza 140.00
03
equipo, herramienta y todo lo necesario para
su correcta colocación.
Suministro e instalación de centro de carga tipo
q02, de empotrar monofásico con zapatas
principales 1f, 3h, 120/240 volts, con espacio
para 2 interruptores, incluye: fijación, conexión,
balanceo de cargas, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.
pza 4.00
L Salida de emergencia en edificio "1º de junio"
Suministro y aplicación de pintura esmalte de
01
0.00 a 12.00 m. de altura incluye: preparación
de la superficie, rasqueteado, anticorrosivo,
una mano de sellador y dos manos de pintura.
Estructura metálica (perfiles PTR de 3"x3"de
4.8mm) incluye: materiales, acarreos, cortes,
m2 10.00
02 trazo, habilitado, soldadura, aplicación de
primer anticorrosivo, montaje, mano de obra,
equipo y herramienta.
Salida eléctrica aparente para alumbrado a
base de tubo conduit galvanizado pared gruesa
de 13 mm., con un desarrollo de 1 m, con
kg 240.00
03
cable thw cal. 12 de la marca Condumex, con
tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una
FS-1 de 13 mm, incluye: una reducción de 19 a
13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de
uña, un apagador y placa de una unidad.
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27
pza 6.00
04
mm (1") de diámetro, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, instalación,
mano de obra, equipo y herramienta.
Cable thw cal. 4, color negro de la marca
m 12.00
05
Condumex, incluye: suministro de materiales,
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.
Suministro y colocación de Luminario de
m 12.00
emergencia ahorradora de energía, con
06 respaldo de 17 horas modelo LAM 500, marca
Steren o similar, montaje empotrado en plafón,
incluye material y mano de obra.
pza 6.00
M Salida de emergencia en edificio "Náuticas México"
Desmontaje de puerta de madera de 0.90x2.10
01
m. y marco, con recuperación, incluye:
acarreos hasta la bodega del sitio, mano de
obra, equipo y herramienta.
Instalación de puerta de madera de 0.90x2.10
pza 5.00
02 m. y marco, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.
pza 5.00
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 83 de 85

PARTIDA
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Puerta de 1.20 x 2.30 m. a base de perfiles de
aluminio anodizado línea 1.75" (comercial), con
marco, duela de aluminio y barra anti pánico
tipo toallero, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra,
equipo y herramienta.
Demolición de muro 15 cm, de espesor, de
block a mano con marro , incluye: cadenas y
pza 5.00
castillos, aplanado de mezcla por ambas caras, m2 17.80
mano de obra, andamios, equipo y
herramienta.
Desmontaje de ventana de aluminio con
recuperación de 1.50x1.15 m, incluye: acarreo
hasta el almacén del sitio, limpieza, mano de
obra, andamios, equipo y herramienta.
Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla
pza 6.00
cemento arena en proporción de 1:4, incluye:
suministro de materiales, acarreos, andamios,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
Tubo de 2" Ced 40 con desarrollo de 8.5m, un
extremo soldado a estructura metálica con
cruceta de 1.2m de tubular de 2" a estructura
existente y en el extremo opuesto anclado a
losa de concreto con placa de acero de 0.10
por 0.11 m. de 1/4 de pulgada de espesor con
m2 6.40
4 taquetes de expansión de 3/8" de diámetro
cada placa incluye: aplicación de primer
pza 3.00
anticorrosivo y acabado con pintura de
esmalte, placas, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, aplicación de soldadura, trazo y
anclaje a una altura de 0 a 9m de altura,
habilitado, corte esmerilado, fijación, mano de
obra, equipo, herramienta y limpieza.
Barandal de 0.9 m. de altura, con postes de
PTR 1 1/2"x1 1/2" de 3.2 mm a cada 1 m.
soldado a estructura con pasamanos de Tubo
Ced 30 de 2", y 2 perfiles adicionales de Tubo
Ced 30 de 1 1/4".
Plataforma metálica de 5.45 de largo por 1.12
de ancho a base de marco con viga IPR de
6"x4",5 placas de acero de 0.20 por 0.20 m. de
1/4 de pulgada de espesor con 4 taquetes de
expansión de 1/2 de diámetro cada placa, tres
travesaños a lo ancho, angulo 1/8"x1" y solera
m 31.00
de 1/8"x1"@ 1", incluye: aplicación de primer pza 4.00
anticorrosivo y acabado con pintura de
esmalte, placas, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, aplicación de soldadura, trazo y
anclaje ab una altura de 0 a 9m de altura,
habilitado, corte esmerilado, fijación, mano de
obra, equipo, herramienta y limpieza.
Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2
paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. de
espesor, bastidor armado a base canales y
postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3
cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, m2 52.00
incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.
Pintura vinilica en muros marca Comex
Vinimex o similar, a dos manos, incluye:
aplicación de sellador, materiales, preparación
de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.
m2 110.00
A Auditorio Tuero Molina $ -
B Laboratorio de Refrigeración $ -
C Laboratorio de Calderas $ -
D Laboratorio de Motores $ -
E Fachada posterior edificio de Talleres $ -
F Área de lavado de losa en cocina $ -
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 84 de 85

G Reparación de impermeabilizante en edificio principal $ -
H Fachada principal $ -
I Escalera secundaria del edificio principal $ -
J Escalera principal $ -
K Postes de alumbrado perimetral $ -
L Salida de emergencia en edificio "1º de junio" $ -
M Salida de emergencia en edificio "Náuticas México" $ -
CONVOCATORIA NÚMERO LO-009J4V001-N8-2012
Página 85 de 85
SUBTOTAL $ -
I.V.A. $ -
TOTAL $ -
Anexo “AJ”
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS
Anexo “AK”
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MANO DE OBRA
Anexo “AL”
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Anexo “AM”
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN
Anexo “AN”
PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,