pliego - Intendencia de Colonia
pliego - Intendencia de Colonia
pliego - Intendencia de Colonia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INTENDENCIA DE COLONIA<br />
LICITACION ABREVIADA Nº 19/11<br />
(Resolución Nº 890/011)<br />
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES<br />
APERTURA: 05/07<br />
/07/11 /11 a las 15:00 Horas<br />
“Construcción <strong>de</strong> 300 m2 <strong>de</strong> Vereda Pública en <strong>Colonia</strong> <strong>de</strong>l<br />
Sacramento”<br />
VALOR DEL PLIEGO $ 1.000.-<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES<br />
LICITACIÓN ABREVIADA Nº<br />
OBRA : 300m² <strong>de</strong> VEREDA PUBLICA<br />
<strong>Colonia</strong> <strong>de</strong>l Sacramento - Departamento <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong><br />
ADVERTENCIA-<br />
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad <strong>de</strong><br />
interpretación se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra,<br />
entendiéndose a<strong>de</strong>más que en los casos en que eventualmente existiera<br />
contradicción se tendrá por valida el sentido mas favorable a la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Colonia</strong> siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la<br />
<strong>de</strong>finición en todos los casos a cargo <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios<br />
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una<br />
Propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias <strong>de</strong>bidas a simples<br />
presunciones por fehacientes que estas fueran.<br />
ART. 1) GENERALIDADES<br />
El presente Pliego fija las condiciones particulares que conjuntamente con las <strong>de</strong>l<br />
El Pliego Único <strong>de</strong> Bases y Condiciones Generales para Organismos Públicos<br />
(P.C.G.) han <strong>de</strong> regir para la licitación, compra y contratación <strong>de</strong> obras<br />
<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> este Municipio.<br />
La presente Licitación refiere a la construcción <strong>de</strong> 300m² <strong>de</strong> vereda pública<br />
conforme a lo indicado en planos.<br />
La Empresa constructora (en a<strong>de</strong>lante Contratista) <strong>de</strong>berá cotizar todos los<br />
trabajos, <strong>de</strong>biendo a<strong>de</strong>más suministrar los equipos, herramientas, elementos<br />
auxiliares y fletes necesarios para la realización <strong>de</strong> la obra.<br />
La <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> (en a<strong>de</strong>lante el Comitente) realizará el control <strong>de</strong> obra a<br />
través <strong>de</strong>l técnico que <strong>de</strong>termine (en a<strong>de</strong>lante la Dirección <strong>de</strong> Obra).<br />
Art. 2) TRABAJOS<br />
Los trabajos se realizarán en un todo <strong>de</strong> acuerdo con el presente Pliego, la<br />
Memoria Constructiva y Descriptiva particular, los Planos <strong>de</strong> obra y con las<br />
instrucciones verbales y escritas dadas por la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
Rige como Memoria Constructiva General la “Memoria Constructiva General para<br />
Edificios Públicos” <strong>de</strong>l M.T.O.P versión 2006.<br />
Los oferentes <strong>de</strong>berán examinar la zona don<strong>de</strong> se realizará la obra para investigar<br />
la disponibilidad <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong> construcción, mano <strong>de</strong> obra, transportes y<br />
<strong>de</strong>más servicios <strong>de</strong> infraestructura a los efectos <strong>de</strong> advertir así el alcance <strong>de</strong> las<br />
tareas a presupuestar. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
alguna <strong>de</strong> ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que se realizarán los<br />
trabajos.<br />
Art. 3) ADQUISICION DE DOCUMENTOS<br />
Los documentos integrantes <strong>de</strong> esta Licitación estarán a la venta en la oficina <strong>de</strong><br />
Recaudación <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong>, a partir <strong>de</strong>l día ................... <strong>de</strong>l<br />
mes………… <strong>de</strong>l 2011 en el horario <strong>de</strong> 12:15 a 17:00 horas. El costo <strong>de</strong> los<br />
mismos será <strong>de</strong> $ …………...<br />
Art. 4) QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS<br />
Podrán presentar ofertas solamente los Constructores y/o Empresas<br />
Constructoras registradas en el Departamento <strong>de</strong> Arquitectura <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Colonia</strong>.<br />
Art. 5) REPRESENTANTE TECNICO<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>signar un Capataz <strong>de</strong> probada solvencia que se<br />
encargara <strong>de</strong> la organización y control <strong>de</strong> obra, <strong>de</strong>biendo permanecer en la<br />
misma.<br />
Éste será el encargado <strong>de</strong> evacuar toda duda que tuviera la Dirección <strong>de</strong> Obra y<br />
recibirá las instrucciones <strong>de</strong> éste, las que se consi<strong>de</strong>rarán como dadas al<br />
Contratista en persona.<br />
Art. 6) RUBROS<br />
El Contratista adjuntará a su Propuesta la lista <strong>de</strong> rubros según mo<strong>de</strong>lo que<br />
figura en el Art. 7 <strong>de</strong>l presente Pliego, sin perjuicio <strong>de</strong> ello en caso <strong>de</strong> constatarse<br />
alguna omisión se agregarán aquellos rubros que no hubiesen sido previstos.<br />
Basta con que un elemento aparezca en una <strong>de</strong> las piezas que componen el<br />
Proyecto para ser consi<strong>de</strong>rado parte <strong>de</strong>l mismo, aún cuando no se mencione en el<br />
resto.<br />
El valor <strong>de</strong> cada rubro <strong>de</strong>berá incluir: materiales, mano <strong>de</strong> obra y el beneficio<br />
correspondiente a la empresa.<br />
El licitante <strong>de</strong>berá incluir en su Propuesta el valor <strong>de</strong>l I.V.A.. Si no existiera<br />
aclaración al respecto en la oferta, éste valor se consi<strong>de</strong>rará incluido en ella.<br />
El plazo <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta será <strong>de</strong> 30 días calendario <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha<br />
<strong>de</strong> apertura no pudiendo ser menor.<br />
Art. 7) DETALLE DE LA PROPUESTA:<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá encabezar su propuesta con el siguiente texto:<br />
N.N.………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la<br />
calle.…………………………………Nº.……… <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> …………………. se<br />
compromete a realizar los trabajos objeto <strong>de</strong> la Licitación Nº …………….. en un<br />
todo conforme a los Pliegos <strong>de</strong> Condiciones Particulares y Generales, la Memorias<br />
Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos <strong>de</strong> Obra por el monto<br />
total <strong>de</strong> Pesos Uruguayos …………………… que respon<strong>de</strong> al siguiente <strong>de</strong>talle:<br />
Total Trabajos Presupuestados ….……$……………………………………<br />
I.V.A. 22% …………….……………………$……………………………………<br />
Monto Total <strong>de</strong> obra ….………………….$……………………………………<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
(Son Pesos Uruguayos ………………………………………………………...)<br />
Los aportes al B.P.S. en concepto <strong>de</strong> Leyes Sociales ascien<strong>de</strong>n a $ ………….……<br />
El plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> obra será <strong>de</strong> ………………… días.<br />
Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados y haber inspeccionado<br />
los lugares en que se realizarán la obras.<br />
…………………, ……………<strong>de</strong>………………….<strong>de</strong> …………<br />
RUBROS UNIDAD METRAJE PRECIO<br />
UNITARIO<br />
Implantación y Replanteo<br />
Retiro <strong>de</strong> pavimento existente y<br />
excavaciones<br />
Contrapiso armado<br />
Colocación <strong>de</strong> baldosas<br />
Limpieza <strong>de</strong> obra<br />
Firma: ……………………………………<br />
Aclaración: ……………………………………<br />
Total Trabajos Presupuestados $U<br />
PRECIO<br />
PARCIAL<br />
Observación: Se solicita adjuntar antece<strong>de</strong>ntes curriculares <strong>de</strong> la empresa, los<br />
cuales serán consi<strong>de</strong>rados para la adjudicación.<br />
Art. 8) PRESENTACION DE LAS OFERTAS<br />
Las Propuestas se presentarán por triplicado ante la Dirección <strong>de</strong> Compras <strong>de</strong> la<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> en sobres cerrados, <strong>de</strong>bidamente firmadas y fechadas, a<br />
las ………. horas <strong>de</strong>l día …….... <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> ……....……….. <strong>de</strong> 20011.<br />
Las mismas <strong>de</strong>berán ir acompañadas <strong>de</strong> la siguiente documentación:<br />
♦<br />
Oferta redactada y firmada <strong>de</strong> acuerdo al Art. 7 <strong>de</strong>l presente<br />
Pliego.<br />
♦ I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Oferente (Contratista) indicando<br />
constitución <strong>de</strong> domicilio en el Departamento <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong>, teléfono y fax a<br />
fin <strong>de</strong> ser citado y notificado.<br />
♦<br />
Recibo <strong>de</strong> adquisición <strong>de</strong> los recaudos correspondientes al<br />
llamado.<br />
♦ Constancia <strong>de</strong> que el Constructor o la Empresa<br />
Constructora oferente se encuentra registrada como tal ante el<br />
Departamento <strong>de</strong> Arquitectura <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong>.<br />
♦<br />
En caso <strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>r, documento que acredite la<br />
representación <strong>de</strong> la persona que presenta la oferta y fotocopia<br />
autenticada <strong>de</strong>l mismo.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 9_ ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS<br />
La presentación <strong>de</strong> las Propuestas no da <strong>de</strong>recho alguno a los proponentes<br />
respecto a la aceptación <strong>de</strong> ellas, pudiendo la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> aceptar la<br />
que consi<strong>de</strong>re más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas.<br />
La <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> adjudicar la Licitación al<br />
Contratista que en calidad, precio, tiempo <strong>de</strong> ejecución u otro fundamento resulte<br />
mas conveniente a sus intereses, no siendo el precio más bajo la razón<br />
<strong>de</strong>terminante para la adjudicación.<br />
Art. 10) PLAZO DE OBRA<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá estipular en la oferta el plazo <strong>de</strong> ejecución, teniendo el<br />
Comitente especial interés en la celeridad <strong>de</strong> los mismos.<br />
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo <strong>de</strong> labor, no pudiendo<br />
interrumpirse por otro motivo que no sea por condiciones climáticas adversas.<br />
El oferente <strong>de</strong>berá indicar en su propuesta si el plazo <strong>de</strong> ejecución correspon<strong>de</strong> a<br />
días hábiles o corridos, <strong>de</strong> no existir aclaración al respecto se enten<strong>de</strong>rá que se<br />
trata <strong>de</strong> días corridos.<br />
Art. 11) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS<br />
El oferente <strong>de</strong>berá expresar el precio <strong>de</strong> su oferta en moneda nacional,<br />
realizándose los pagos en esta misma moneda.<br />
Art. 12) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS<br />
Los precios se actualizarán exclusivamente mediante la aplicación <strong>de</strong> la siguiente<br />
fórmula:<br />
P = Po x (IGCC/IGCCo)<br />
Siendo: P_ valor actualizado <strong>de</strong> la obra realizada en el mes.<br />
Po_ valor <strong>de</strong> la obra realizada en el mes a precios <strong>de</strong> Licitación.<br />
IGCC_ índice general <strong>de</strong> costos <strong>de</strong> la construcción según el Instituto<br />
Nacional <strong>de</strong> Estadística (INE) correspondiente al último día <strong>de</strong>l<br />
mes anterior a la realización <strong>de</strong> la obra.<br />
IGCCo_ índice general <strong>de</strong> costos <strong>de</strong> la construcción según el INE<br />
correspondiente al último día <strong>de</strong>l mes anterior a la fecha <strong>de</strong><br />
Licitación.<br />
Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como<br />
asimismo los errores u omisiones contenidos al formular la Propuesta serán <strong>de</strong><br />
cuenta exclusiva <strong>de</strong>l Contratista.<br />
Aclaración: los valores <strong>de</strong>l IGCC se pue<strong>de</strong> obtener en la página web<br />
www.ine.gub.uy<br />
Art. 13) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA<br />
Por la cantidad establecida en su Propuesta, el Contratista esta obligado a<br />
ejecutar todos los trabajos estipulados en el Proyecto <strong>de</strong> acuerdo a las reglas <strong>de</strong><br />
arte <strong>de</strong>l buen construir y conforme con el Pliego <strong>de</strong> Condiciones Particulares, la<br />
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos <strong>de</strong> Obra,<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
sin que le sirva <strong>de</strong> excusa o <strong>de</strong>recho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones<br />
en la presentación <strong>de</strong> la misma.<br />
Art. 14) CONTRATO<br />
Dentro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 5 (cinco) días siguientes a la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la<br />
adjudicación tendrá lugar la formalización <strong>de</strong>l Contrato procediendo el<br />
adjudicatario a la firma <strong>de</strong> los Planos <strong>de</strong> Obra, la Memoria Constructiva y<br />
Descriptiva Particular y el Pliego <strong>de</strong> Condiciones Particulares <strong>de</strong> ésta Licitación,<br />
habiendo ya contraído en el acto <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la resolución <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong><br />
adjudicación las obligaciones prescritas en las citadas piezas.<br />
En caso <strong>de</strong> omisión la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> <strong>de</strong>jar sin<br />
efecto lo resuelto y exigir compensación a los perjuicios que correspondan.<br />
Formarán parte <strong>de</strong>l Contrato la siguiente documentación:<br />
1- Los Planos <strong>de</strong> Obra.<br />
2- La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.<br />
3- La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos <strong>de</strong>l M.T.O.P.<br />
versión 2006.<br />
4- El Pliego <strong>de</strong> Condiciones Particulares.<br />
5- El Pliego Único <strong>de</strong> Bases y Condiciones Generales para Organismos<br />
Públicos (P.C.G.).<br />
6- Las aclaraciones y/o modificaciones relativas a la obra que se licita,<br />
efectuada por escrito por la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
7- El Presupuesto <strong>de</strong>l Contratista para la ejecución <strong>de</strong> la Obra.<br />
Art. 15) INICIACION<br />
Dentro <strong>de</strong> los siguientes 5 (cinco) días hábiles <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l Contrato, el<br />
Contratista dará comienzo a los trabajos objeto <strong>de</strong> la presente Licitación.<br />
Art. 16) DISPOSICIONES LABORALES<br />
El Contratista o cesionario <strong>de</strong>l Contrato estará obligado a cumplir las<br />
disposiciones sobre Laudos y Convenios colectivos vigentes para la Industria <strong>de</strong> la<br />
Construcción en materia <strong>de</strong> salarios, categorías <strong>de</strong> labor, pagos y suplemento <strong>de</strong><br />
horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos y en general<br />
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación laboral. A<br />
esos efectos regirá lo establecido en el Art. 57 <strong>de</strong>l P.C.G. tanto en el aspecto <strong>de</strong> la<br />
sanción como sobre el mecanismo <strong>de</strong> control.<br />
El Contratista esta obligado a mantener en la obra las condiciones <strong>de</strong> seguridad<br />
que sobre la misma establece el Banco <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong>l Estado (B.S.E.), el<br />
Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) o cualquier otro Organismo<br />
competente en la materia.<br />
El contratista se obliga especialmente a tomar el personal no permanente y no<br />
especializado por intermedio <strong>de</strong> la Comisión Departamental <strong>de</strong> Trabajo creada por<br />
la ley número “10.459” <strong>de</strong>l 14 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1943, y cumplir con las<br />
disposiciones <strong>de</strong> dicha norma en lo que fuere aplicable.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 17) MULTAS<br />
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con<br />
una multa <strong>de</strong> 4 U.R. (cuatro Unida<strong>de</strong>s Reajustables) por cada día hábil <strong>de</strong> mora.<br />
Si dicho atraso llegara a cinco días hábiles el Comitente podrá dar por rescindido<br />
el Contrato procediendo según lo establecido en los Art. 66, 67, 68 y 69 <strong>de</strong>l<br />
P.C.G..<br />
Art. 18) SUSTITUCIÓN DE LOS MATERIALES INDICADOS EN LA<br />
MEMORIA<br />
Queda totalmente prohibida la sustitución <strong>de</strong> los materiales indicados en la<br />
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular por otros sin la previa autorización<br />
escrita por parte <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
Art. 19) TERMINACIONES<br />
Todos los trabajos <strong>de</strong>berán resultar completamente terminados y ejecutados<br />
hasta en sus <strong>de</strong>talles con la mayor prolijidad, haciéndose entrega <strong>de</strong> la obra en<br />
perfecto estado <strong>de</strong> limpieza y utilización.<br />
Art. 20) EXCEDENTES<br />
El Contratista queda obligado a retirar a su cargo los exce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la obra<br />
cualquiera sea su naturaleza.<br />
Art. 21) PAGOS<br />
i. El pago <strong>de</strong> los trabajos se efectuará en forma mensual, una vez supervisado<br />
y aprobado el Certificado <strong>de</strong> Avance <strong>de</strong> Obra por parte <strong>de</strong>l Director <strong>de</strong> Obra.<br />
Una vez aprobado el Certificado el Contratista <strong>de</strong>berá presentar la factura<br />
correspondiente en moneda nacional.<br />
ii. La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos se hallen<br />
completamente finalizados y recibidos en forma provisoria.<br />
iii. Los montos acumulados en concepto <strong>de</strong> Fondo <strong>de</strong> Reparos serán<br />
<strong>de</strong>vueltos al Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva <strong>de</strong> obra.<br />
iv. Las Leyes Sociales se abonarán mensualmente <strong>de</strong> acuerdo a las planillas<br />
<strong>de</strong> pago presentadas por el Contratista al Propietario según lo estipulado en<br />
el Art. 30 <strong>de</strong>l presente Pliego.<br />
v. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso <strong>de</strong> requerirse, previamente a su<br />
ejecución <strong>de</strong>berán ser aprobados mediante Resolución <strong>de</strong>l Comitente. En<br />
caso <strong>de</strong> haber sido aprobados se liquidarán conforme a los avances <strong>de</strong> los<br />
trabajos, contra presentación <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Obra supervisados y<br />
avalados por el Arquitecto Director.<br />
Art. 22) VARIACIÓN DEL PRECIO GLOBAL POR<br />
MODIFICACIONES DE OBRA<br />
Toda modificación <strong>de</strong> entidad <strong>de</strong> las obras ya sea por aumento o disminución <strong>de</strong><br />
los trabajos a realizar tendrá su reflejo en la variación <strong>de</strong>l precio global. Para ello<br />
se consi<strong>de</strong>rarán los precios unitarios por los metrajes reales ejecutados lo que<br />
dará el aumento o disminución correspondiente en cada caso.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 23) TRABAJOS DEFECTUOSOS<br />
Todo trabajo que resultare <strong>de</strong>fectuoso <strong>de</strong>bido al empleo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> mala<br />
calidad, o por la utilización <strong>de</strong> una mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>ficiente, o por <strong>de</strong>scuido,<br />
imprevisiones o falta <strong>de</strong> conocimientos técnicos <strong>de</strong>l Contratista o <strong>de</strong> sus<br />
empleados, será <strong>de</strong>shecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la<br />
primera intimación que en ese sentido haga la Dirección <strong>de</strong> Obra y en el plazo<br />
que sea fijado.<br />
El hecho <strong>de</strong> que la Dirección <strong>de</strong> obra no haya formulando las observaciones<br />
pertinentes por trabajos <strong>de</strong>fectuosos o empleo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> calidad inferior,<br />
no implicará la aceptación <strong>de</strong> los mismos. En cualquier momento en que el hecho<br />
se evi<strong>de</strong>ncie y hasta la Recepción Definitiva, la Dirección <strong>de</strong> Obra podrá or<strong>de</strong>nar<br />
al Contratista su corrección, <strong>de</strong>molición o reemplazo siendo <strong>de</strong> cargo <strong>de</strong> este<br />
último todos los gastos que se originen.<br />
Art. 24) DEL FONDO DE REPAROS<br />
De cada certificado <strong>de</strong> obra que se abone al Contratista, se efectuará una<br />
retención <strong>de</strong>l 10 % (diez por ciento) en concepto <strong>de</strong> garantía por buena ejecución<br />
<strong>de</strong> las obras.<br />
El Comitente podrá usar dicho Fondo <strong>de</strong> Reparos siempre que los <strong>de</strong>fectos no<br />
fueran subsanados a su entera satisfacción y en el plazo intimado.<br />
De no presentarse ninguna irregularidad, las sumas así acumuladas serán<br />
<strong>de</strong>vueltas al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva <strong>de</strong> las obras.<br />
ART. 25) PLAZO DE GARANTÍA<br />
Se fija un plazo <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> 30 días corridos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> Recepción<br />
Provisoria <strong>de</strong> Obra.<br />
ART. 26) RECEPCION PROVISORIA DE OBRA<br />
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta <strong>de</strong> Recepción Provisoria.<br />
Cuando se tratare <strong>de</strong> subsanar ligeras <strong>de</strong>ficiencias o completar <strong>de</strong>talles que no<br />
afectaren la habilitación <strong>de</strong> la Obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria<br />
<strong>de</strong>jándose constancia en el Acta para que durante el plazo <strong>de</strong> garantía se<br />
subsanen estas <strong>de</strong>ficiencias.<br />
Art. 27) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA<br />
RECEPCIÓN DEFINITIVA<br />
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria <strong>de</strong> Obra y la Definitiva,<br />
el Contratista será responsable <strong>de</strong> vicios <strong>de</strong> construcción, <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> ejecución<br />
y/o <strong>de</strong>ficiencias en los elementos instalados.<br />
En los casos que surjan alguno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>fectos indicados se fijará al Contratista<br />
un plazo para efectuar las obras <strong>de</strong> reparo o sustitución. Si los trabajos que se<br />
or<strong>de</strong>nasen no fueren realizados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo fijado o no se hicieren a entera<br />
satisfacción <strong>de</strong>l Comitente y la Dirección <strong>de</strong> Obra se harán ejecutar a cuenta <strong>de</strong>l<br />
Contratista con cargo al Fondo <strong>de</strong> Reparos sin perjuicio <strong>de</strong> las penalida<strong>de</strong>s que<br />
puedan correspon<strong>de</strong>r.<br />
Art. 28) RECEPCION DEFINITIVA<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
La Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo <strong>de</strong> garantía fijado,<br />
siempre que el Contratista hubiese subsanado las <strong>de</strong>ficiencias que se hubieren<br />
indicado en el Acta <strong>de</strong> Recepción Provisoria, las que hubieren aparecido durante<br />
el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas las obligaciones que<br />
<strong>de</strong>biere efectuar con posterioridad a la Recepción Provisoria <strong>de</strong> acuerdo al<br />
Contrato.<br />
Verificada la Recepción Definitiva <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la Obra, se hará la liquidación final<br />
<strong>de</strong> los trabajos.<br />
Art. 29) MORA<br />
La mora en el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones asumidas por el Contrato según<br />
los Pliegos <strong>de</strong> Condiciones Generales y Particulares y <strong>de</strong>más bases contractuales<br />
se producirá <strong>de</strong> pleno <strong>de</strong>recho por el solo vencimiento <strong>de</strong> los plazos cualquiera<br />
sea la modalidad y carácter <strong>de</strong> los mismos, o por el hecho <strong>de</strong> hacer o no hacer<br />
algo contrario a lo estipulado sin necesidad <strong>de</strong> interpelación judicial o<br />
extrajudicial alguna.<br />
Art. 30) LEY 14.411<br />
Los aportes al B.P.S., <strong>de</strong> acuerdo al régimen <strong>de</strong> unificación <strong>de</strong> aportes patronales<br />
y obreros <strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong> la Construcción establecidas por Ley 14.411 serán <strong>de</strong><br />
cargo <strong>de</strong>l Comitente.<br />
La liquidación <strong>de</strong> éstos se realizará en forma mensual, según el monto <strong>de</strong>clarado<br />
en la planilla <strong>de</strong> personal presentada por el Contratista al Comitente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los plazos establecidos por el Organismo competente. Si por causas imputables al<br />
Contratista se presentara fuera <strong>de</strong> fecha, las multas que esto origine serán<br />
<strong>de</strong>scontadas <strong>de</strong>l Certificado <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> Obra inmediatamente posterior a dicho<br />
hecho.<br />
El Comitente aportará al B.P.S. (A.T.Y.R.) el monto establecido por el Contratista<br />
en su Propuesta conforme al Art. 7 <strong>de</strong>l presente Pliego. En caso <strong>de</strong> que una vez<br />
habiendo intervenido el Técnico Tasador <strong>de</strong>l Organismo referido surgiera <strong>de</strong>uda<br />
por diferencias en lo aportado, la misma así como las multas y recargos<br />
correspondientes serán <strong>de</strong> cargo exclusivo <strong>de</strong>l Contratista. El Comitente podrá<br />
utilizar el dinero acumulado con <strong>de</strong>stino al Fondo <strong>de</strong> Reparos a fin <strong>de</strong> cancelar lo<br />
a<strong>de</strong>udado al Organismo en cuestión.<br />
El Comitente no reconocerá como <strong>de</strong>uda al B.P.S. aquellas planillas que no haya<br />
suscrito.<br />
Art. 31) PREGUNTAS<br />
Las dudas serán evacuadas en el Dpto. <strong>de</strong> Arquitectura <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong>,<br />
teléfono 052 - 27000 interno 282 en el horario <strong>de</strong> 12:15 a 17:00 horas.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES<br />
LICITACIÓN ABREVIADA Nº<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
OBRA : 300m² <strong>de</strong> VEREDA PUBLICA<br />
<strong>Colonia</strong> <strong>de</strong>l Sacramento - Departamento <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong><br />
ADVERTENCIA-<br />
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad <strong>de</strong><br />
interpretación se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra,<br />
entendiéndose a<strong>de</strong>más que en los casos en que eventualmente existiera<br />
contradicción se tendrá por valida el sentido mas favorable a la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Colonia</strong> siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la<br />
<strong>de</strong>finición en todos los casos a cargo <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios<br />
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una<br />
Propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias <strong>de</strong>bidas a simples<br />
presunciones por fehacientes que estas fueran.<br />
ART. 1) GENERALIDADES<br />
El presente Pliego fija las condiciones particulares que conjuntamente con las <strong>de</strong>l<br />
El Pliego Único <strong>de</strong> Bases y Condiciones Generales para Organismos Públicos<br />
(P.C.G.) han <strong>de</strong> regir para la licitación, compra y contratación <strong>de</strong> obras<br />
<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> este Municipio.<br />
La presente Licitación refiere a la construcción <strong>de</strong> 300m² <strong>de</strong> vereda pública<br />
conforme a lo indicado en planos.<br />
La Empresa constructora (en a<strong>de</strong>lante Contratista) <strong>de</strong>berá cotizar todos los<br />
trabajos, <strong>de</strong>biendo a<strong>de</strong>más suministrar los equipos, herramientas, elementos<br />
auxiliares y fletes necesarios para la realización <strong>de</strong> la obra.<br />
La <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> (en a<strong>de</strong>lante el Comitente) realizará el control <strong>de</strong> obra a<br />
través <strong>de</strong>l técnico que <strong>de</strong>termine (en a<strong>de</strong>lante la Dirección <strong>de</strong> Obra).<br />
Art. 2) TRABAJOS<br />
Los trabajos se realizarán en un todo <strong>de</strong> acuerdo con el presente Pliego, la<br />
Memoria Constructiva y Descriptiva particular, los Planos <strong>de</strong> obra y con las<br />
instrucciones verbales y escritas dadas por la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
Rige como Memoria Constructiva General la “Memoria Constructiva General para<br />
Edificios Públicos” <strong>de</strong>l M.T.O.P versión 2006.<br />
Los oferentes <strong>de</strong>berán examinar la zona don<strong>de</strong> se realizará la obra para investigar<br />
la disponibilidad <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong> construcción, mano <strong>de</strong> obra, transportes y<br />
<strong>de</strong>más servicios <strong>de</strong> infraestructura a los efectos <strong>de</strong> advertir así el alcance <strong>de</strong> las<br />
tareas a presupuestar. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa<br />
alguna <strong>de</strong> ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que se realizarán los<br />
trabajos.<br />
Art. 3) ADQUISICION DE DOCUMENTOS<br />
Los documentos integrantes <strong>de</strong> esta Licitación estarán a la venta en la oficina <strong>de</strong><br />
Recaudación <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong>, a partir <strong>de</strong>l día ................... <strong>de</strong>l<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
mes………… <strong>de</strong>l 2011 en el horario <strong>de</strong> 12:15 a 17:00 horas. El costo <strong>de</strong> los<br />
mismos será <strong>de</strong> $ …………...<br />
Art. 4) QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS<br />
Podrán presentar ofertas solamente los Constructores y/o Empresas<br />
Constructoras registradas en el Departamento <strong>de</strong> Arquitectura <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Colonia</strong>.<br />
Art. 5) REPRESENTANTE TECNICO<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>signar un Capataz <strong>de</strong> probada solvencia que se<br />
encargara <strong>de</strong> la organización y control <strong>de</strong> obra, <strong>de</strong>biendo permanecer en la<br />
misma.<br />
Éste será el encargado <strong>de</strong> evacuar toda duda que tuviera la Dirección <strong>de</strong> Obra y<br />
recibirá las instrucciones <strong>de</strong> éste, las que se consi<strong>de</strong>rarán como dadas al<br />
Contratista en persona.<br />
Art. 6) RUBROS<br />
El Contratista adjuntará a su Propuesta la lista <strong>de</strong> rubros según mo<strong>de</strong>lo que<br />
figura en el Art. 7 <strong>de</strong>l presente Pliego, sin perjuicio <strong>de</strong> ello en caso <strong>de</strong> constatarse<br />
alguna omisión se agregarán aquellos rubros que no hubiesen sido previstos.<br />
Basta con que un elemento aparezca en una <strong>de</strong> las piezas que componen el<br />
Proyecto para ser consi<strong>de</strong>rado parte <strong>de</strong>l mismo, aún cuando no se mencione en el<br />
resto.<br />
El valor <strong>de</strong> cada rubro <strong>de</strong>berá incluir: materiales, mano <strong>de</strong> obra y el beneficio<br />
correspondiente a la empresa.<br />
El licitante <strong>de</strong>berá incluir en su Propuesta el valor <strong>de</strong>l I.V.A.. Si no existiera<br />
aclaración al respecto en la oferta, éste valor se consi<strong>de</strong>rará incluido en ella.<br />
El plazo <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta será <strong>de</strong> 30 días calendario <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha<br />
<strong>de</strong> apertura no pudiendo ser menor.<br />
Art. 7) DETALLE DE LA PROPUESTA:<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá encabezar su propuesta con el siguiente texto:<br />
N.N.………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la<br />
calle.…………………………………Nº.……… <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> …………………. se<br />
compromete a realizar los trabajos objeto <strong>de</strong> la Licitación Nº …………….. en un<br />
todo conforme a los Pliegos <strong>de</strong> Condiciones Particulares y Generales, la Memorias<br />
Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos <strong>de</strong> Obra por el monto<br />
total <strong>de</strong> Pesos Uruguayos …………………… que respon<strong>de</strong> al siguiente <strong>de</strong>talle:<br />
Total Trabajos Presupuestados ….……$……………………………………<br />
I.V.A. 22% …………….……………………$……………………………………<br />
Monto Total <strong>de</strong> obra ….………………….$……………………………………<br />
(Son Pesos Uruguayos ………………………………………………………...)<br />
Los aportes al B.P.S. en concepto <strong>de</strong> Leyes Sociales ascien<strong>de</strong>n a $ ………….……<br />
El plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> obra será <strong>de</strong> ………………… días.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados y haber inspeccionado<br />
los lugares en que se realizarán la obras.<br />
…………………, ……………<strong>de</strong>………………….<strong>de</strong> …………<br />
RUBROS UNIDAD METRAJE PRECIO<br />
UNITARIO<br />
Implantación y Replanteo<br />
Retiro <strong>de</strong> pavimento existente y<br />
excavaciones<br />
Contrapiso armado<br />
Colocación <strong>de</strong> baldosas<br />
Limpieza <strong>de</strong> obra<br />
Firma: ……………………………………<br />
Aclaración: ……………………………………<br />
Total Trabajos Presupuestados $U<br />
PRECIO<br />
PARCIAL<br />
Observación: Se solicita adjuntar antece<strong>de</strong>ntes curriculares <strong>de</strong> la empresa, los<br />
cuales serán consi<strong>de</strong>rados para la adjudicación.<br />
Art. 8) PRESENTACION DE LAS OFERTAS<br />
Las Propuestas se presentarán por triplicado ante la Dirección <strong>de</strong> Compras <strong>de</strong> la<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> en sobres cerrados, <strong>de</strong>bidamente firmadas y fechadas, a<br />
las ………. horas <strong>de</strong>l día …….... <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> ……....……….. <strong>de</strong> 20011.<br />
Las mismas <strong>de</strong>berán ir acompañadas <strong>de</strong> la siguiente documentación:<br />
1- Oferta redactada y firmada <strong>de</strong> acuerdo al Art. 7 <strong>de</strong>l presente Pliego.<br />
2- I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Oferente (Contratista) indicando constitución <strong>de</strong><br />
domicilio en el Departamento <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong>, teléfono y fax a fin <strong>de</strong> ser citado<br />
y notificado.<br />
3- Recibo <strong>de</strong> adquisición <strong>de</strong> los recaudos correspondientes al llamado.<br />
4- Constancia <strong>de</strong> que el Constructor o la Empresa Constructora<br />
oferente se encuentra registrada como tal ante el Departamento <strong>de</strong><br />
Arquitectura <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong>.<br />
5- En caso <strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>r, documento que acredite la<br />
representación <strong>de</strong> la persona que presenta la oferta y fotocopia<br />
autenticada <strong>de</strong>l mismo.<br />
Art. 9_ ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS<br />
La presentación <strong>de</strong> las Propuestas no da <strong>de</strong>recho alguno a los proponentes<br />
respecto a la aceptación <strong>de</strong> ellas, pudiendo la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> aceptar la<br />
que consi<strong>de</strong>re más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas.<br />
La <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> adjudicar la Licitación al<br />
Contratista que en calidad, precio, tiempo <strong>de</strong> ejecución u otro fundamento resulte<br />
mas conveniente a sus intereses, no siendo el precio más bajo la razón<br />
<strong>de</strong>terminante para la adjudicación.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 10) PLAZO DE OBRA<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá estipular en la oferta el plazo <strong>de</strong> ejecución, teniendo el<br />
Comitente especial interés en la celeridad <strong>de</strong> los mismos.<br />
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo <strong>de</strong> labor, no pudiendo<br />
interrumpirse por otro motivo que no sea por condiciones climáticas adversas.<br />
El oferente <strong>de</strong>berá indicar en su propuesta si el plazo <strong>de</strong> ejecución correspon<strong>de</strong> a<br />
días hábiles o corridos, <strong>de</strong> no existir aclaración al respecto se enten<strong>de</strong>rá que se<br />
trata <strong>de</strong> días corridos.<br />
Art. 11) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS<br />
El oferente <strong>de</strong>berá expresar el precio <strong>de</strong> su oferta en moneda nacional,<br />
realizándose los pagos en esta misma moneda.<br />
Art. 12) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS<br />
Los precios se actualizarán exclusivamente mediante la aplicación <strong>de</strong> la siguiente<br />
fórmula:<br />
P = Po x (IGCC/IGCCo)<br />
Siendo: P_ valor actualizado <strong>de</strong> la obra realizada en el mes.<br />
Po_ valor <strong>de</strong> la obra realizada en el mes a precios <strong>de</strong> Licitación.<br />
IGCC_ índice general <strong>de</strong> costos <strong>de</strong> la construcción según el Instituto<br />
Nacional <strong>de</strong> Estadística (INE) correspondiente al último día <strong>de</strong>l<br />
mes anterior a la realización <strong>de</strong> la obra.<br />
IGCCo_ índice general <strong>de</strong> costos <strong>de</strong> la construcción según el INE<br />
correspondiente al último día <strong>de</strong>l mes anterior a la fecha <strong>de</strong><br />
Licitación.<br />
Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como<br />
asimismo los errores u omisiones contenidos al formular la Propuesta serán <strong>de</strong><br />
cuenta exclusiva <strong>de</strong>l Contratista.<br />
Aclaración: los valores <strong>de</strong>l IGCC se pue<strong>de</strong> obtener en la página web<br />
www.ine.gub.uy<br />
Art. 13) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA<br />
Por la cantidad establecida en su Propuesta, el Contratista esta obligado a<br />
ejecutar todos los trabajos estipulados en el Proyecto <strong>de</strong> acuerdo a las reglas <strong>de</strong><br />
arte <strong>de</strong>l buen construir y conforme con el Pliego <strong>de</strong> Condiciones Particulares, la<br />
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos <strong>de</strong> Obra,<br />
sin que le sirva <strong>de</strong> excusa o <strong>de</strong>recho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones<br />
en la presentación <strong>de</strong> la misma.<br />
Art. 14) CONTRATO<br />
Dentro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 5 (cinco) días siguientes a la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la<br />
adjudicación tendrá lugar la formalización <strong>de</strong>l Contrato procediendo el<br />
adjudicatario a la firma <strong>de</strong> los Planos <strong>de</strong> Obra, la Memoria Constructiva y<br />
Descriptiva Particular y el Pliego <strong>de</strong> Condiciones Particulares <strong>de</strong> ésta Licitación,<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
habiendo ya contraído en el acto <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la resolución <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong><br />
adjudicación las obligaciones prescritas en las citadas piezas.<br />
En caso <strong>de</strong> omisión la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> <strong>de</strong>jar sin<br />
efecto lo resuelto y exigir compensación a los perjuicios que correspondan.<br />
Formarán parte <strong>de</strong>l Contrato la siguiente documentación:<br />
- Los Planos <strong>de</strong> Obra.<br />
- La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.<br />
- La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos <strong>de</strong>l M.T.O.P.<br />
versión 2006.<br />
- El Pliego <strong>de</strong> Condiciones Particulares.<br />
- El Pliego Único <strong>de</strong> Bases y Condiciones Generales para Organismos<br />
Públicos (P.C.G.).<br />
- Las aclaraciones y/o modificaciones relativas a la obra que se licita,<br />
efectuada por escrito por la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
- El Presupuesto <strong>de</strong>l Contratista para la ejecución <strong>de</strong> la Obra.<br />
Art. 15) INICIACION<br />
Dentro <strong>de</strong> los siguientes 5 (cinco) días hábiles <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l Contrato, el<br />
Contratista dará comienzo a los trabajos objeto <strong>de</strong> la presente Licitación.<br />
Art. 16) DISPOSICIONES LABORALES<br />
El Contratista o cesionario <strong>de</strong>l Contrato estará obligado a cumplir las<br />
disposiciones sobre Laudos y Convenios colectivos vigentes para la Industria <strong>de</strong> la<br />
Construcción en materia <strong>de</strong> salarios, categorías <strong>de</strong> labor, pagos y suplemento <strong>de</strong><br />
horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos y en general<br />
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación laboral. A<br />
esos efectos regirá lo establecido en el Art. 57 <strong>de</strong>l P.C.G. tanto en el aspecto <strong>de</strong> la<br />
sanción como sobre el mecanismo <strong>de</strong> control.<br />
El Contratista esta obligado a mantener en la obra las condiciones <strong>de</strong> seguridad<br />
que sobre la misma establece el Banco <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong>l Estado (B.S.E.), el<br />
Ministerio <strong>de</strong> Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) o cualquier otro Organismo<br />
competente en la materia.<br />
El contratista se obliga especialmente a tomar el personal no permanente y no<br />
especializado por intermedio <strong>de</strong> la Comisión Departamental <strong>de</strong> Trabajo creada por<br />
la ley número “10.459” <strong>de</strong>l 14 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1943, y cumplir con las<br />
disposiciones <strong>de</strong> dicha norma en lo que fuere aplicable.<br />
Art. 17) MULTAS<br />
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con<br />
una multa <strong>de</strong> 4 U.R. (cuatro Unida<strong>de</strong>s Reajustables) por cada día hábil <strong>de</strong> mora.<br />
Si dicho atraso llegara a cinco días hábiles el Comitente podrá dar por rescindido<br />
el Contrato procediendo según lo establecido en los Art. 66, 67, 68 y 69 <strong>de</strong>l<br />
P.C.G..<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 18) SUSTITUCIÓN DE LOS MATERIALES INDICADOS EN LA<br />
MEMORIA<br />
Queda totalmente prohibida la sustitución <strong>de</strong> los materiales indicados en la<br />
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular por otros sin la previa autorización<br />
escrita por parte <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Obra.<br />
Art. 19) TERMINACIONES<br />
Todos los trabajos <strong>de</strong>berán resultar completamente terminados y ejecutados<br />
hasta en sus <strong>de</strong>talles con la mayor prolijidad, haciéndose entrega <strong>de</strong> la obra en<br />
perfecto estado <strong>de</strong> limpieza y utilización.<br />
Art. 20) EXCEDENTES<br />
El Contratista queda obligado a retirar a su cargo los exce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la obra<br />
cualquiera sea su naturaleza.<br />
Art. 21) PAGOS<br />
1- El pago <strong>de</strong> los trabajos se efectuará en forma mensual, una vez supervisado y<br />
aprobado el Certificado <strong>de</strong> Avance <strong>de</strong> Obra por parte <strong>de</strong>l Director <strong>de</strong> Obra.<br />
Una vez aprobado el Certificado el Contratista <strong>de</strong>berá presentar la factura<br />
correspondiente en moneda nacional.<br />
2- La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos se hallen<br />
completamente finalizados y recibidos en forma provisoria.<br />
3- Los montos acumulados en concepto <strong>de</strong> Fondo <strong>de</strong> Reparos serán <strong>de</strong>vueltos al<br />
Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva <strong>de</strong> obra.<br />
4- Las Leyes Sociales se abonarán mensualmente <strong>de</strong> acuerdo a las planillas <strong>de</strong><br />
pago presentadas por el Contratista al Propietario según lo estipulado en el<br />
Art. 30 <strong>de</strong>l presente Pliego.<br />
5- Los trabajos extra-Presupuesto, en caso <strong>de</strong> requerirse, previamente a su<br />
ejecución <strong>de</strong>berán ser aprobados mediante Resolución <strong>de</strong>l Comitente. En caso<br />
<strong>de</strong> haber sido aprobados se liquidarán conforme a los avances <strong>de</strong> los trabajos,<br />
contra presentación <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Obra supervisados y avalados por el<br />
Arquitecto Director.<br />
Art. 22) VARIACIÓN DEL PRECIO GLOBAL POR<br />
MODIFICACIONES DE OBRA<br />
Toda modificación <strong>de</strong> entidad <strong>de</strong> las obras ya sea por aumento o disminución <strong>de</strong><br />
los trabajos a realizar tendrá su reflejo en la variación <strong>de</strong>l precio global. Para ello<br />
se consi<strong>de</strong>rarán los precios unitarios por los metrajes reales ejecutados lo que<br />
dará el aumento o disminución correspondiente en cada caso.<br />
Art. 23) TRABAJOS DEFECTUOSOS<br />
Todo trabajo que resultare <strong>de</strong>fectuoso <strong>de</strong>bido al empleo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> mala<br />
calidad, o por la utilización <strong>de</strong> una mano <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>ficiente, o por <strong>de</strong>scuido,<br />
imprevisiones o falta <strong>de</strong> conocimientos técnicos <strong>de</strong>l Contratista o <strong>de</strong> sus<br />
empleados, será <strong>de</strong>shecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
primera intimación que en ese sentido haga la Dirección <strong>de</strong> Obra y en el plazo<br />
que sea fijado.<br />
El hecho <strong>de</strong> que la Dirección <strong>de</strong> obra no haya formulando las observaciones<br />
pertinentes por trabajos <strong>de</strong>fectuosos o empleo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> calidad inferior,<br />
no implicará la aceptación <strong>de</strong> los mismos. En cualquier momento en que el hecho<br />
se evi<strong>de</strong>ncie y hasta la Recepción Definitiva, la Dirección <strong>de</strong> Obra podrá or<strong>de</strong>nar<br />
al Contratista su corrección, <strong>de</strong>molición o reemplazo siendo <strong>de</strong> cargo <strong>de</strong> este<br />
último todos los gastos que se originen.<br />
Art. 24) DEL FONDO DE REPAROS<br />
De cada certificado <strong>de</strong> obra que se abone al Contratista, se efectuará una<br />
retención <strong>de</strong>l 10 % (diez por ciento) en concepto <strong>de</strong> garantía por buena ejecución<br />
<strong>de</strong> las obras.<br />
El Comitente podrá usar dicho Fondo <strong>de</strong> Reparos siempre que los <strong>de</strong>fectos no<br />
fueran subsanados a su entera satisfacción y en el plazo intimado.<br />
De no presentarse ninguna irregularidad, las sumas así acumuladas serán<br />
<strong>de</strong>vueltas al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva <strong>de</strong> las obras.<br />
ART. 25) PLAZO DE GARANTÍA<br />
Se fija un plazo <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> 30 días corridos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> Recepción<br />
Provisoria <strong>de</strong> Obra.<br />
ART. 26) RECEPCION PROVISORIA DE OBRA<br />
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta <strong>de</strong> Recepción Provisoria.<br />
Cuando se tratare <strong>de</strong> subsanar ligeras <strong>de</strong>ficiencias o completar <strong>de</strong>talles que no<br />
afectaren la habilitación <strong>de</strong> la Obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria<br />
<strong>de</strong>jándose constancia en el Acta para que durante el plazo <strong>de</strong> garantía se<br />
subsanen estas <strong>de</strong>ficiencias.<br />
Art. 27) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA<br />
RECEPCIÓN DEFINITIVA<br />
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria <strong>de</strong> Obra y la Definitiva,<br />
el Contratista será responsable <strong>de</strong> vicios <strong>de</strong> construcción, <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> ejecución<br />
y/o <strong>de</strong>ficiencias en los elementos instalados.<br />
En los casos que surjan alguno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>fectos indicados se fijará al Contratista<br />
un plazo para efectuar las obras <strong>de</strong> reparo o sustitución. Si los trabajos que se<br />
or<strong>de</strong>nasen no fueren realizados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo fijado o no se hicieren a entera<br />
satisfacción <strong>de</strong>l Comitente y la Dirección <strong>de</strong> Obra se harán ejecutar a cuenta <strong>de</strong>l<br />
Contratista con cargo al Fondo <strong>de</strong> Reparos sin perjuicio <strong>de</strong> las penalida<strong>de</strong>s que<br />
puedan correspon<strong>de</strong>r.<br />
Art. 28) RECEPCION DEFINITIVA<br />
La Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo <strong>de</strong> garantía fijado,<br />
siempre que el Contratista hubiese subsanado las <strong>de</strong>ficiencias que se hubieren<br />
indicado en el Acta <strong>de</strong> Recepción Provisoria, las que hubieren aparecido durante<br />
el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas las obligaciones que<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276
<strong>de</strong>biere efectuar con posterioridad a la Recepción Provisoria <strong>de</strong> acuerdo al<br />
Contrato.<br />
Verificada la Recepción Definitiva <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la Obra, se hará la liquidación final<br />
<strong>de</strong> los trabajos.<br />
Art. 29) MORA<br />
La mora en el cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones asumidas por el Contrato según<br />
los Pliegos <strong>de</strong> Condiciones Generales y Particulares y <strong>de</strong>más bases contractuales<br />
se producirá <strong>de</strong> pleno <strong>de</strong>recho por el solo vencimiento <strong>de</strong> los plazos cualquiera<br />
sea la modalidad y carácter <strong>de</strong> los mismos, o por el hecho <strong>de</strong> hacer o no hacer<br />
algo contrario a lo estipulado sin necesidad <strong>de</strong> interpelación judicial o<br />
extrajudicial alguna.<br />
Art. 30) LEY 14.411<br />
Los aportes al B.P.S., <strong>de</strong> acuerdo al régimen <strong>de</strong> unificación <strong>de</strong> aportes patronales<br />
y obreros <strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong> la Construcción establecidas por Ley 14.411 serán <strong>de</strong><br />
cargo <strong>de</strong>l Comitente.<br />
La liquidación <strong>de</strong> éstos se realizará en forma mensual, según el monto <strong>de</strong>clarado<br />
en la planilla <strong>de</strong> personal presentada por el Contratista al Comitente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los plazos establecidos por el Organismo competente. Si por causas imputables al<br />
Contratista se presentara fuera <strong>de</strong> fecha, las multas que esto origine serán<br />
<strong>de</strong>scontadas <strong>de</strong>l Certificado <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> Obra inmediatamente posterior a dicho<br />
hecho.<br />
El Comitente aportará al B.P.S. (A.T.Y.R.) el monto establecido por el Contratista<br />
en su Propuesta conforme al Art. 7 <strong>de</strong>l presente Pliego. En caso <strong>de</strong> que una vez<br />
habiendo intervenido el Técnico Tasador <strong>de</strong>l Organismo referido surgiera <strong>de</strong>uda<br />
por diferencias en lo aportado, la misma así como las multas y recargos<br />
correspondientes serán <strong>de</strong> cargo exclusivo <strong>de</strong>l Contratista. El Comitente podrá<br />
utilizar el dinero acumulado con <strong>de</strong>stino al Fondo <strong>de</strong> Reparos a fin <strong>de</strong> cancelar lo<br />
a<strong>de</strong>udado al Organismo en cuestión.<br />
El Comitente no reconocerá como <strong>de</strong>uda al B.P.S. aquellas planillas que no haya<br />
suscrito.<br />
Art. 31) PREGUNTAS<br />
Las dudas serán evacuadas en el Dpto. <strong>de</strong> Arquitectura <strong>de</strong> la <strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong>,<br />
teléfono 052 - 27000 interno 282 en el horario <strong>de</strong> 12:15 a 17:00 horas.<br />
<strong>Inten<strong>de</strong>ncia</strong> <strong>de</strong> <strong>Colonia</strong> Departamento <strong>de</strong> Arquitectura Rivera 231 Teléfono 052- 27000 int. 276