Intendencia de Canelones Dirección General de Gestión Territorial ...

314.6 FORMULARIO N° 6..................................................................................................................... 324.7 FORMULARIO N° 7..................................................................................................................... 33PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 4 de 32

1. TERMINOLOGÍA1.1. “Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimode Administración, IdC, Comuna, Comuna Canaria.1.2. “Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitación, a la cual le esotorgada la obra por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerarásinónimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa contratista, Empresaofertante, Ofertante, Oferente.1.3. “Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a laEmpresa Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de ladirección, fiscalización y/o administración de la obra. Será sinónimo deRepresentante técnico.1.4. “Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a laIntendencia de Canelones, encargado por esta de la fiscalización superior, técnicay administrativa de la obra. Será sinónimo de “Arquitecto interventor”.1.5. “Subcontratista”: La persona, compañía o empresa con la cual o las cualesel contratista de la obra ha subcontratado la ejecución de un trabajo parcial, en lascondiciones establecidas en su contrato.1.6. “Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en elcual las presentes Condiciones Generales figurarán como anexo.1.7. “Obra”: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con elpresente Contrato.1.8. “Obras Temporales": Son los trabajos que incluirán todos los ítems que sehan de construir sin intención de que sean permanentes, pero que forman parte dela Obra.1.9. “Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera alContratista por la ejecución y terminación de la Obra y por la reparación decualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al Contrato.1.10. “Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o através de los cuales se construirá/n la Obra o las Obras Temporales.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 5 de 32

2. GENERALIDADES2.1. NORMAS QUE REGULARÁN ESTA LICITACIÓN Y DISPOSICIONESPREVALENTES2.1.1. Normas que regularán esta licitaciónEsta Licitación se regulará por las normas del Pliego General de Condiciones paraLicitaciones aprobado por la Intendencia de Canelones, por Resolución Nº 1045/93del 6 de Mayo de 1993.Regirán conjuntamente las disposiciones del presente Pliego de CondicionesParticulares.2.1.2. Disposiciones prevalentes.Cuando no exista correspondencia entre las disposiciones del Pliego General yParticular, prevalecerán las que se establezcan en el presente Pliego deCondiciones Particulares, considerándose modificadas por éste las cláusulascontradictorias.2.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas,nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica queseñala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición queexpresamente se lo impida o en los siguientes casos:a) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza,dependiente de los organismos de la administración contratante, no siendo derecibo las ofertas presentadas a título personal o por firmas, empresas o entidadescon las cuales la persona está vinculada por razones de dirección o dependencia.No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que notengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertaspresentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.b) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.c) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquiernaturaleza, asesor o consultar, en el asesoramiento o preparación de pliegos debases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación oprocedimiento de contratación administrativa de que se trate.d) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que correspondael contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia yresponsabilidad.El oferente, adjudicatario de la licitación tiene la carga administrativa dedemostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio delas responsabilidades penales civiles o administrativas que pudierencorresponder.2.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓNEl presente pliego se refiere al llamado para los trabajos que se describen acontinuación.2.3.1. Ubicación.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 6 de 32

Los trabajos se ubicarán en la Plaza Central del Municipio de Migues,CallesGregorio Migues, José Pedro Varela, Feliciano Viera, Luis A. De Herrera2.3.2. Descripción.Descripción: La obra tendrá como objeto la construcción de pavimentos yreparación de escaleras y desagües en la Plaza Tomás Berreta.2.4. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DECONDICIONES PARTICULARESSe establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de CondicionesParticulares, regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientesdocumentos:a) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas:Documento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en su última versión,designado en adelante Pliego General o P.O.b) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, del Ministerio deTransporte y ObrasPúblicas, en su última edición.c) Conjunto de planos y memorias de Proyecto._Planos_Memoria constructiva particular_El detalle de planos y planillas se indica en la Memoria constructiva particular.d) Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativasal proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.e) Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.f) Normas de ordenamiento financiero contenidas en los Artículos 45 y siguientesde la Ley Nº 15.903 del 10/11/87 y sus modificativas.g) Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado(TOCAF), según Decreto 150/012, y normas modificativas o complementariasvigentes.h) Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Públicas”.i) Pliego de bases y condiciones generales para los contratos de suministros yservicios no personales en los organismos públicos (Artículo 47 del TOCAF)2.5. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO Y COMUNICACIÓNLa convocatoria a la licitación se publicará en la página web de la Intendencia deCanelones www.imcanelones.gub.uy, incluyendo el Pliego de CondicionesParticulares.Toda información complementaria así como todas las respuestas a las consultasrealizadas por las empresas, será publicada en la página web mencionada.Se considerará suficiente y como único medio de comunicación la publicación de lainformación en la página web.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 7 de 32

Transporte y Obras Públicas, que acredite que el oferente está calificado en lasespecialidades acordes al llamado y que cuente con VECA libre suficiente para suoferta.b)Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidadde la empresa.c) Informe sobre la experiencia en obras de construcción, y si existiera, antecedentesen la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de serviciosanteriores, análogos al licitado. Se llenará al efecto, el cuadro que se adjuntaFormulario Nº 3 (Experiencia en obras de construcción).d) Relación del personal técnico (organigrama funcional o cuadro de relaciones) quese propone emplear en dichas obras, con indicación de sus antecedentesacadémicos y experiencia profesional.Esta información se presentará según el Formulario Nº 2 (Relación de personaltécnico).e) Informe sobre las características de los trabajos a realizar, agregando todo otrodato que juzguen de interés. Suministrarán especificaciones técnicas de losmateriales (marcas) y/o maquinaria ha utilizar, referencias de uso en la construcciónde estos elementos, posibles garantías y/u otros elementos gráficos y detalles quese considere valorable al momento de comparar las ofertas.Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuestaeconómica, sus elementos son parte del juicio de la Intendencia de Canelones sobrelos oferentes, por lo que cualquier alteración de la realidad será causal para noconsiderar apta a la firma oferente.2.9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica se incluirá en la segunda carpeta y constará de lossiguientes documentos:a)El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios ymontos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario Nº4, Formulario N° 5 y Formulario N° 6).En estos formularios los oferentes deberán identificar el monto imponible total en supropuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del27/6/86.En el monto imponible el oferente incluirá y declarará el total de jornales quecorresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411.b)Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluirá un cronograma de obra con losplazos estimados y el flujo de fondos correspondiente para la obra.2.10. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRALa empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá visitar el lugarde las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitación las empresas aceptanconocer el lugar donde se realizarán los trabajos, condiciones del mismo,construcciones y elementos existentes, así como no tener dudas respecto arecaudos y del objeto de los mismos.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 9 de 32

Se podrá coordinar con técnicos de la oficina peticionante la visita al lugar paraevacuar las dudas necesarias.2.11. CONSULTAS Y ACLARACIONESLas consultas o aclaraciones sobre el presente pliego y memoria, se efectuarán porescrito por fax: (4332 6655 – 4332 6656) o vía e-mail a:licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta dos (2) días hábiles antes del 13 desetiembre de 2013, fecha prevista para la apertura de propuestas.Las consultas y las respuestas serán publicadas en la página web de la Intendenciade Canelones.2.12. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓNLa Intendencia de Canelones podrá, por cualquier causa y en cualquier momentoantes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar losdocumentos de licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativapropia o en atención a una aclaración solicitada por un posible licitante.La comunicación de estas enmiendas o comunicados, será realizada mediante supublicación en la página web. Será responsabilidad de las empresas licitantes laconsulta permanente de la misma para la consideración de estas eventualesmodificaciones.De acuerdo a la magnitud de la modificación, si lo considera necesario, laIntendencia de Canelones prorrogará el plazo para la presentación de ofertas, a finde dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en lapreparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentosde licitación. Esta prórroga también será publicada en la página web.2.13. PRECIOLos precios cotizados deberán comprender todo concepto que influya en su costofinal, como por ejemplo, impuestos, tributos o gravámenes en el país de origen delos suministros y gastos de cualquier especie que supongan en transporte, descarga,importación, etc.Los precios cotizados deben constituir el precio final ofertado para la completarealización de la obra, hasta su recepción definitiva (inclusive los originados por lasobras temporarias), estén o no mencionados como ítems específicos en el formulariode precios.Estos precios constituirán la única remuneración por los trabajos y suministroslicitados.2.14. MONEDA DE LA OFERTA, COMPARACIÓN Y PAGO2.14.1. Moneda de la licitación:El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.2.14.2. Moneda para la evaluación y comparación de ofertas:La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo.En caso de cotizarse algún rubro en otra moneda, se deberá aclarar el tipo decambio utilizado para la conversión a pesos. Se sugiere tomar los valoresPLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 10 de 32

proporcionados por el Banco Central del Uruguay en:http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx2.14.3. Moneda utilizada para los pagos:La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo.2.15. PERÍODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTALas propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 100 (cien)días corrido a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de lasmismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Intendencia de Canelones yase hubiera expedido respecto a ellas.El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no serque medie notificación escrita a la Intendencia de Canelones de su decisión deretirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en eltérmino de diez días perentorios.En circunstancias excepcionales, la Intendencia de Canelones podrá solicitar que loslicitantes extiendan el período de validez de sus ofertas.A los licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará quemodifiquen su oferta.2.16. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOSLos licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan deDesarrollo de los Trabajos, que deberá ajustarse a los plazos establecidos por laIntendencia de Canelones.2.17. PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOSEl Plan de desarrollo de los trabajos o cronograma de obra debe ir acompañado deun preventivo mensual flujo de fondos.La Intendencia de Canelones se reserva el derecho de no certificar para su pagomontos de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujomensual de fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamoalguno por parte del contratista.2.18. GARANTIAS2.18.1. Garantía de Mantenimiento de OfertaNo se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta, en virtud de lodispuesto en el artículo 64 del TOCAF.2.18.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Art. 64 TOCAF).La garantía de fiel cumplimiento de contrato, deberán ser presentadas antes de lasuscripción del contrato respectivo, las que quedarán depositadas en la misma.La garantía de fiel cumplimiento de contrato mediante depósito en efectivo, o envalores públicos, fianza, o aval bancario o poliza de seguro de fianza, se constituirápor un monto equivalente al 5% del importe del contrato a otorgar.La devolución de la garantía se efectuará de acuerdo a lo establecido para larecepción provisoria de las obras. Dicha devolución, si correspondiera, se hará porlas mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes dePLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 11 de 32

ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de larecepción provisoria.Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos quepudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podráestablecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% de la garantía de fielcumplimiento del contrato, hasta la recepción definitiva.2.19. METRAJESLos metrajes indicados en el cuadro de rubros adjunto, están establecidos al únicoefecto de la comparación de las propuestas, y monto global del contrato.Se pagarán los metrajes efectivamente realizados, mediante certificación mensual.2.20. REPRESENTANTE TÉCNICOLa empresa deberá designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuarácomo Director de obra, y será responsable por la ejecución de las obras teniendo laobligación de informar por eventuales anomalías en las obras, debiendo tenerpermanente vigilancia sobre la misma. Se encargará de la organización y control dela obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma y realizando informesescritos a la supervisión de obra de la IC quincenales.Dicho profesional deberá asimismo encargarse como representante técnico de laempresa, de la relación entre la empresa y la Supervisión de Obra de la Intendenciade Canelones.Su nombre y certificación de título habilitado deberá estar especificado en lapropuesta, y deberá firmar la misma en señal de aceptación.2.21. SEGURIDAD E HIGIENELa Empresa será responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto alpersonal propio y terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante organismospúblicos.Se deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones legales al respecto.A su costo, la Empresa realizará las instalaciones auxiliares, comedor, servicioshigiénicos, duchas y demás locales necesarios para el personal de obra.A su costo, la Empresa realizará la documentación y gestiones necesarias para laautorización y la ejecución de andamios, cercados y demás elementos de seguridad.De ser necesario cumpliendo con el decreto 89/95 y modificatorios la empresadispondrá de un Técnico prevencionista actuando en la obra, quien será responsablede los servicios de de seguridad e higiene para todo lo concerniente a las obras, ysus tramitaciones relacionadas, según disposiciones legales vigentes.Su nombre y certificación de título habilitado deberá estar especificado en lapropuesta, y deberá firmar la misma en señal de aceptación.El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones deseguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 ymodificatorios) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Supervisión deObra podrá solicitar el libro de obra, las constancias de autorización de andamiaje ycondiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 12 de 32

El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observaciónde las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención delos trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.2.22. PERMUTA DE RUBROS Y METRAJESLos rubros y sus metrajes podrán variar, acorde con los requerimientos, tomandosiempre como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas,estableciéndose a su vez que los metrajes podrán oscilar entre un tope máximo(monto total presupuestado) y un mínimo que será la unidad. No se admitirámodificación en los precios por éstos conceptos.2.23. RUBROSEl contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros según modelo que se indicaen este Pliego, con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, ymonto de mano de obra parcial.Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus preciosunitarios con la inclusión total de costos, beneficios, impuestos, etc. que lecorresponda.La lista de rubros deberá comprender la totalidad de la ejecución de la obra,incluyendo obras auxiliares, implantación.2.24. APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALESLa Empresa indicará en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsión Social(BPS) por Leyes Sociales, discriminado por rubro y total.Este valor de Leyes Sociales declarado por la Empresa en la oferta se considerarácomo el aporte máximo (o tope) a aportar por parte de la Intendencia de Canelonespor concepto de aportes al BPS por Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes).Se considera “Leyes Sociales”, el Importe de tributos sobre el Aporte global deconstrucción, calculado por el BPS en sus documentos de pago.Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, serán de cuenta dela Empresa contratista, y se podrán descontar de los certificados de obra ogarantías.La Empresa entregará a la Intendencia de Canelones la documentación necesaria aefectos de la gestión de registro, planillas nominadas mensuales y certificado depago mensual por aportes sociales correspondientes ante el Banco de PrevisiónSocial. El resto de las gestiones correrán de cuenta de la Empresa contratista.La Empresa realizará las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones porsuspensión de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazoslegales.Las multas y recargos por no realizar en tiempo y forma de estas gestiones, o de lapresentación de planillas nominadas, serán de cuenta de la Empresa contratista.La Intendencia de Canelones no reconocerá como deuda ante el Banco de PrevisiónSocial planillas nominadas que no estén firmadas por la Supervisión de obra.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 13 de 32

El Contratista deberá presentar mensualmente, donde la Administración se lo indiqueuna planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que estáexento de aportación al BPS, firmado por el arquitecto o ingeniero residente, o por elRepresentante Técnico.La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de lascondiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 10 días para el pagodel certificado de obra del mes correspondiente.El monto tope de Leyes Sociales declarado por la Empresa en su oferta podráajustarse según la siguiente fórmula paramétrica:Moa = Mo0 * ( Jom / Jo0)En la que:Mo0 Valor de la mano de obra declarado en la ofertaMoa Valor actualizado de la mano de obra.Jo0 Valor del Jornal de medio oficial según laudo vigente a la fecha de presentaciónde la ofertaJom Valor del jornal de medio oficial según laudo vigente al mes de la certificaciónde obra.En caso que se constate que los aportes por Leyes Sociales superan el monto topede Leyes Sociales ajustado, la Supervisión de obra dará comunicación al Contratista.Este dispondrá un plazo de 10 días corridos para evacuar la vista conferida,cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia.Las aportaciones posteriores que superen el monto tope de Leyes Socialesdeclarado por la Empresa en su oferta, ajustado, según resulte de las planillas dedeclaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de loscréditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado porel período correspondiente.Se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales yobreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 losaportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia deCanelones.2.25. SUBCONTRATISTASLa Empresa ofertante presentará nómina de subcontratistas, los cuales serán de sucargo.En caso de ser solicitado por la Supervisión de obra, la Empresa deberá cambiar el olos subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto a aprobaciónde la Supervisión de obra.Las gestiones ante el Banco de Previsión Social respecto a estos subcontratistas,serán de cuenta y responsabilidad de la Empresa.2.26. RIESGO Y RESPONSABILIDADSerá de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados delcontrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la IntendenciaPLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 14 de 32

o a sus empleados, al Propietario del bien inmueble o sus representantes oempleados, o a su propio personal.El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en supropuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no leotorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.2.27. DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESACada Empresa oferente deberá designar a la persona o personas que la representenante la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamadoindicando su dirección postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General,Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia.Dichos documentos se presentarán en el momento de apertura de propuestas.Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podrá redactarse conforme almodelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº 1 (Formulariode Carta Poder).2.28. APERTURA DE OFERTASEn acto público a realizarse en la Dirección de Recursos Materiales, calle FlorencioSánchez N° 158, de la ciudad de Canelones, teléfono 4332 6655, o teléfono 43326656, se procederá a la apertura de esta Licitación, en presencia de EscribanoPúblico y del representante del organismo licitante y de los representantes de loslicitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo actuado, el 13 desetiembre de 2013, hora 14:00.2.29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTASEn el estudio de las ofertas se tendrán en cuenta entre otros los siguientes factores:1) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado. (Hasta 30 puntos máximo)2) Precio. (Hasta 30 puntos máximo)El "precio de comparación" para el proyecto presentado por la Administración será elprecio total cotizado, más el impuesto al valor agregado (IVA), más las LeyesSociales correspondientes por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdoa la aplicación de la Ley N° 14.411.PRECIO DE COMPARACIÓN = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALESEn caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a LeyesSociales, se rechazará su Oferta.3) Capacidad. (Hasta 5 puntos máximo) Se tendrá en cuenta a los fines decomparación la capacidad de las empresas para realizar y concluir las obras en losplazos previstos. Se estudiarán los antecedentes en la realización de obras deconstrucción privada y/o pública y particularmente de obras similares. Se tendráespecialmente en cuenta las garantías que la oferta trasmita relativa al mejorcumplimiento del objetivo del presente llamado.4) Plazo de ejecución. (Hasta 10 puntos máximo)PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 15 de 32

5) A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, setendrán en cuenta los aportes de leyes sociales calculados por la Empresa ydeclarados en la propuesta. (Hasta 25 puntos máximo)2.30. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y ARECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTASEl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asícomo de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquiermomento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra enresponsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión.Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contrataciónperjudique el desarrollo de la obra.2.31. ADJUDICACIÓNLa Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta obtenga el mayorpuntaje según el criterio establecido en el apartado 2.29 de este Pliego.2.32. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS Y FIRMA DELOS CONTRATOSSe comunicará a todos los oferentes la Resolución de Adjudicación.Posteriormente, y en el caso de que no se presente recurso alguno contra dichaResolución, se suscribirá contrato correspondiente, citando al adjudicatario en talsentido.El cómputo de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo deladjudicatario se iniciará el día hábil inmediato siguiente a la suscripción del contrato.2.33. FORMAS DE PAGO Y REAJUSTESLos pagos se realizarán en pesos uruguayos.La Empresa hará un certificado mensual de obra realizada, que será elaboradodentro de los 5 (cinco) días calendario al de la ejecución de los trabajos, y que serápresentado por la empresa contratista para el análisis del Supervisor de la Obra.En dicho certificado se incluirán el ajuste por el índice del costo de la construcción(publicado por el INE) vigente a la fecha del presupuesto.El certificado de obra realizada deberá firmarse por el Representante técnico de laempresa. La firma del referido certificado por parte del Contratista implicará laaceptación del mismo por lo que no le corresponderá iniciar reclamaciones conposterioridad a la elaboración del certificado.Este certificado será luego afectado en la Intendencia y procesado para su pago.A su vez la empresa deberá presentar en la Intendencia de Canelones:a)El ajuste del costo de la construcción correspondiente al certificado de obraaprobado.b)La planilla con todo el personal afectado a la obra del mes correspondiente con laconstancia de ingreso al Banco de Previsión Social, previamente firmada por surepresentante técnico o por quien este delegue.c)La factura correspondiente.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 16 de 32

El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 10 (diez) díascalendario, contados a partir de que la empresa presente todos los recaudosindicados anteriormente.El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplarde la planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes.No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de laplanilla correspondiente al mes a certificar.El contrato se reajustará en base al índice de la construcción, que se especifican enel capítulo respectivo.El oferente podrá presentar como variante de su oferta, formas de financiamientodistintas a las referidas en este articulo, siendo de exclusiva decisión de laAdministración su aceptación o rechazo.2.34. EMPLEADOS DEL CONTRATISTAEl Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto deejecutar y mantener las obras.Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sussectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentespara asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han deencargar.Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que seanecesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.El Supervisor de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto atoda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de ladirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe ocomprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación dedespedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Supervisorde la Obra indique, siempre que dicha solicitud esté debidamente fundamentada.Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayorbrevedad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de laObra.2.35. ÓRDENES DE SERVICIODurante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, elContratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes deservicio e instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de lascuales dará recibo el Contratista. Éste estará obligado a cumplirlas aún cuando lasconsidere irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste alcontrato.Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden deservicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar susreclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Supervisorde Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá poraceptado lo resuelto por la Supervisor de Obra y no le será admitido reclamaciónulterior por tal concepto.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 17 de 32

La Administración notificará a la empresa adjudicada para la obra de referencia,prestar atención a lo dispuesto por la Ley Nº 18.516 “TRABAJO DE PEONESPRÁCTICOS Y DE OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitará a laempresa acreditar no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 dela ley 18.516. Para ello deberá solicitar la respectiva constancia a la IGTSS previstaen el Decreto 255/010 de 17/08/10.2.40.2. Suministro de aguaEl Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de laSupervisión de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usosdestinada al personal y a los trabajadores del Contratista.2.40.3. Leyes laboralesEl Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplirá con toda la normativa laboraldel país y con todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquierenmienda que se les haga.La empresa deberá presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada porel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.El Técnico prevencionista será suministrado por la Empresa a su costo yresponsabilidad.2.41. ARBITRAJECualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobrecuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que sesusciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resueltapor árbitros nombrados uno por cada parte contratante.Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia,dispondrá de cinco días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera sesolicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de laUniversidad de la República. De no existir acuerdo entre los árbitros, designaránambos un tercero dentro de cinco días hábiles a contar de la designación del árbitrodel Contratista.En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince días hábiles acontar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que seráinapelable.Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer larescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquéla quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de lostrabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.2.42. DE LAS NORMASCada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad aque deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que tambiénserán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que asegurencalidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referenciaa marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un determinadofabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materialesalternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean dePLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 20 de 32

igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamentedemostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.2.43. CARTEL EN OBRAEn un plazo no superior a 10 días de comenzada la obra, se colocará en lugar visibleindicado por la Supervisión de obra 1 cartel de obra, de 2,00 metros de altura por3,00 metros de ancho, con su correspondiente soporte.La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de $ 600 (pesosuruguayos seiscientos) por cada día que exceda el plazo fijado.El cartel no podrá ser pintado a mano.El diseño, logos y texto del cartel será suministrado por la Supervisión de obra.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 21 de 32

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES3.1. CONDICIONES DE CALIFICACIÓNLas empresas deberán cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos decalificación:1. Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construcción de obrassimilares.2. Antigüedad de la Empresa oferente en la construcción de obras en general. Sepodrá exigir un mínimo de 5 (cinco) años de antigüedad de constituida la Empresa.3. Experiencia en la construcción de obras similares. Sólo se tendrán en cuenta lasobras que 20 días antes de la apertura hayan sido finalizadas.4. Personal Técnico: Se exigirá un plantel básico para dicha licitación: Un Arquitectoo Ingeniero Civil, del cual se presentará:• Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en elterritorio de la República Oriental del Uruguay.• Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras demagnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tengauna experiencia mayor a 5 (cinco) años.• El mismo no deberá al momento de iniciar las obras ser representante técnicode más de dos obras municipales que estén activas ante el BPS.5. Un Técnico Prevencionista, del cual se presentará:• Presentar certificación de título habilitante para ejercer la profesión en elterritorio de la República Oriental del Uruguay.3.2. CUADRO DE RUBROSLas Empresas presentarán su oferta de acuerdo a Formulario N° 5, como modelo decuadro de rubros.Se deberá completar el Número de Licitación, Razón social de la Empresa,descripción de rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global porrubro con IVA incluido, precios con IVA incluido.Todos los valores se indicarán en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.Los rubros y cantidades indicadas deberán abarcar la totalidad de los trabajos.En caso que la Empresa considere la presentación de rubros adicionales, se deberáespecificar pormenorizadamente su alcance.3.3. AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DEL MONTO CONTRATADOEl contratista estará obligado a realizar ampliaciones o disminuciones del contratosin que sean alterados los precios unitarios.3.4. PLAZOSEl contratista deberá comenzar la obra antes de los 15 (quince) días corridosposteriores a la firma del contrato.El plazo total para la entrega de obra terminada será de 8 (ocho) meses corridos,contados a partir de la fecha del contrato.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 22 de 32

Se podrán descontar días no trabajados por causas de fuerza mayor, parosgenerales o de la construcción nacionales o departamentales, días de lluvia nolaborales.Las Empresas presentarán un cronograma de obra según Formulario N° 6.3.5. MULTASEl mínimo previsto en el Artículo 65 del Pliego de Condiciones Generales para laConstrucción de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sefija en $ 2.500 (dos mil quinientos pesos uruguayos) por día de incumplimiento en elplazo total y $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos) por día de incumplimiento en losplazos parciales.El coeficiente G será del 10% (diez por ciento).Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras: $ 2.000(dos mil pesos uruguayos), por día.Por incumplimiento de las órdenes emanadas de la Supervisión de Obras; $ 2.000(dos mil pesos uruguayos) por orden y por día.Todos los montos de multas especificados anteriormente serán actualizados almomento de su aplicación por el coeficiente C/C1, donde C es el índice de costo devida indicado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente almes anterior del fijado para la apertura de la oferta.3.6. FÓRMULAS PARAMÉTRICAS DE AJUSTES3.6.1. Ajuste de precio.El precio a pagar a la Empresa por concepto de avances de obra, se ajustará enfunción de una fórmula polinómica que contemplará las variaciones de los elementosde costo de la construcción a través del índice de Costo de la Construcción (ICC)publicado por el Instituto Nacional de Estadística.La fórmula es la siguiente:Pa = Po * ( ICCa / ICCo)En la que;Pa Valor actualizado de la obra realizada.Po Precio según oferta.ICCa Valor del ICC correspondiente al mes de la certificación de obra.ICCo Valor del ICC al momento de presentación de la oferta.A efectos de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios, todos los rubrostendrán la misma fórmula paramétrica.El monto por ajuste paramétrico, se certificará y facturará mensualmente, en formaseparada de la certificación y facturación de avance de obra mensual.3.6.2. Ajuste de tope de Leyes Sociales.A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Socialesdeclarado por la empresa en su oferta, se empleará la siguiente fórmula:LLSSactualizado = LLSSaportados + ( LLSSoferta - LLSSaportados ) * IICa /ICCoPLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 23 de 32

En la que;LLSSactualizado Valor actualizado del monto de Leyes Sociales, indicado por laEmpresa en su oferta.LLSSaportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes aperíodos anteriores de obra, ya realizados.ICCa Valor del ICC correspondiente al mes de la certificación de obra.ICCo Valor del ICC al momento de presentación de la oferta.3.7. TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRAEl replanteo deberá iniciarse dentro de los treinta días a partir del inicio de las obras.La obra será replanteada por el Contratista, en función del emplazamiento, cotas,niveles y demás detalles especificados en planos y memorias.Previamente a la continuación de las obras, el replanteo será verificado y aprobadopor el Supervisor de la obra.En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes parael correcto replanteo de la obra, el Director de Obra deberá solicitar al Supervisor loselementos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participación de ésteen el replanteo. El Contratista será responsable de los errores que aparezcan en lasobras si éstas no responden a la fiel interpretación del proyecto y a las órdenes oinstrucciones dadas por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismasespecificaciones regirán para todos los replanteos y verificaciones de trazados quesean necesarios en el transcurso de la obra.El Supervisor podrá en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar alDirector de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éstedeberá disponer del personal e instrumental necesario, que estará a disposición deaquel.El Contratista será responsable de la conservación de las señales establecidas conlos replanteos y estará a su cargo la reposición de las que por cualquier causa,llegaran a desaparecer.3.8. SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTESCon anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información alos distintos organismos públicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca detendidos y canalizaciones existentes en la zona.Todas las instalaciones existentes del servicio público que aparecieran en la zona detrabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que será el únicoresponsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficienteslas medidas de precaución y asumirá los gastos de reparación.3.9. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTODurante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamientolibre de residuos u obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo elequipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover delemplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no senecesiten.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 24 de 32

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamientotodo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios ylas obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obraslimpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Supervisión de la Obra.En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, elContratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas odependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Loscostos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimientode éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir suimporte de los créditos que tuviera con el Contratista.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 25 de 32

4. ANEXOS4.1 FORMULARIO N° 1FORMULARIO DE CARTA PODERLugar y fecha.............Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............(nombredel/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre yrepresentación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición dela Intendencia Municipal de Canelones en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en elfuturo en dicha Intendencia.En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en elMinisterio de Transporte y Obras Públicas.c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique laIntendencia Municipal.d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar lasobservaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se dejeconstancia en el acta respectiva.e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.f) Interponer todo tipo de recursos.g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con laIntendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas yrequisitos de estilo.La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el quese tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en lascuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.Solicito/amos la intervención del Escribano.......................... a los efectos de certificación de firmas.FirmasSIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas(Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de losfirmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza sufuncionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 26 de 32

4.2 FORMULARIO N° 2RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICOa) Empresa: ……………………b) RUT: ……………………c) Vínculo con la empresa: ……………………d) Dedicación total / parcial: ……………………e) Apellidos: ……………………f) Nombres: ……………………g) Título: ……………………h) Domicilio; ……………………i) Teléfono / celular: ……………………j) Correo electrónico: ……………………k) Documento de identidad: ……………………l) Fecha de ingreso a la Empresa: ……………………m) Experiencia: ……………………n) Firma del técnico en aceptación de la oferta: ……………………PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 27 de 32

4.3 FORMULARIO N° 3OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESAa) Empresa: ……………………b) RUT: …………………c) Obra: ……………………d) Domicilio de la obra: ……………………e) Contratante: ……………………f) Domicilio del contratante: ……………………g) Teléfono del contratante: ……………………h) Fax del contratante: ……………………i) Fecha de contrato: ……………………j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………k) Metrajes: ……………………l) Valor de las obras: ……………………m) Fecha de término: ……………………OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESAa) Empresa: ……………………b) RUT: ……………………c) Obra: ……………………d) Domicilio de la obra: ……………………e) Organismo Contratante: ……………………f) Repartición del Organismo: ……………………g) Supervisor de la obra por el organismo: ……………………h) Teléfono: ……………………i) Fecha de contrato: ……………………j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………k) Metrajes: ……………………l) Valor de las obras: ……………………m) Fecha de término: ……………………PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 28 de 32

4.4 FORMULARIO N° 4FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS...... de ........ de …….Sr. Intendente de Canelones............. que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................. (domicilio,número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, conexclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo alProyecto básico Nº ... que declara conocer y aceptar, así como las Especificaciones y Pliegos, circulares ydemás documentación correspondientes a la Licitación “............”, que también declara conocer y aceptartotalmente, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y números por cadauno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesosuruguayos) , I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.Se adjuntan:a) Plan de Desarrollo de los Trabajos.b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.c) Monto imponible total.Debidamente autorizado, y en nombre y representación de .....................(nombre de la empresa o consorcio),le saludamos muy atte.Firma del Contratista o Representante LegalPLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 29 de 32

4.5 FORMULARIO N° 5FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LASPROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACIÓN MENSUALPlanilla de rubrado.Planilla de resumen de oferta.Se emplearán la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que seanexan en archivo informático llamado “PLAZA CONSTITUCION,RUBRADO.XLS”El ofertante podrá agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando losexistentes sin alteraciones. Se numerarán de manera consecutiva al anteriorinmediato, y en la celda de observaciones correspondiente deberá figurar laleyenda: SUBRUBRO AGREGADO.Se presentarán dichas planillas en formato papel, y en archivos informáticosformato .XLS y .PDFModelo de cuadro de resumen de ofertaPLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 30 de 32

4.6 FORMULARIO N° 6FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA YPLAZO PROPUESTO DE OBRAEl ofertante realizará su propuesta de cronograma de obra en base al siguientemodelo, modificando la cantidad de semanas según corresponda a su oferta.En el cronograma se utilizarán los mismos rubros que se presenten en la “Planillade rubrado” indicada en Formulario N° 5.El avance propuesto en cada semana se indicará en porcentajes de avance deobra por rubro.Se deberá desglosar un flujo de fondos según el período determinado de la ofertay el desglose de tareas concordantes con el rubrado presentado.Se presentará la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, yen archivos informáticos formato .XLS y .PDFPROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRAObraLicitaciónEmpresa ofertanteRUTComitente…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Intendencia de Canelones.Ítem Descripción de rubro Semana 11.0 %Semana 22.0 % %Semana 3Semana 43.0 % % %……SemananPLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 31 de 32

4.7 FORMULARIO N° 7FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIADE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOLugar y fecha...................Sr. Intendente de CanelonesSr. ……………………Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio deexclusión de la firma .................... por la suma de $.................... como respaldo de fielcumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº................... para .....................Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importegarantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación deentrega.Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documentoen ...................., calle .................... Nº.................Se solicita la intervención del Escribano.........................El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacióndeberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de lagarantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuantedeberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº yLº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones,representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza sufuncionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder yla vigencia del mismo.PLAZA MIGUES Pliego de Condiciones Particulares5610211.doc Página 32 de 32