SecciÃ³n I. Instrucciones para los licitantes. - REF.PEMEX.com

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017BASES DE INVITACION A CUANDO MENOS TRESPERSONAS PARA CELEBRAR CONTRATO OBRAPÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSPARA LA EJECUCIÓN DE: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES,RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULADE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNÚM. R0IN417017NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE INVITACIONPara los efectos de las presentes bases de INVITACION, se entenderá por:LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasRLOPSRM. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSFP. Secretaría de la Función PúblicaDOF. Diario Oficial de la FederaciónDA. Documento AdministrativoDT. Documento TécnicoDE. Documento EconómicoDI. Documento InformativoSTPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana- 1 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017BASES DE INVITACIONSECCIONES Y ANEXOSSECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIONSECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.Anexo AAnexo BAnexo B-1Anexo H-1Anexo PCEAnexo SSPAAnexo BEOPRelación de planosNormas generales y normas particulares para el desarrollo de obraAlcance de cada concepto de obra (incluido en el Anexo “C” Formato DE-9).Relación de características y cantidades de materiales y/o equipo deinstalación permanente suministrados por Pemex Refinación.Programa de cierre de estimaciones y erogacionesDisposiciones en Materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y ProtecciónAmbientalTérminos y condiciones de uso de bitácora electrónica de obra publica“BEOP”SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de AdjudicaciónSECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato- 2 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017INTRODUCCIÓNSECCIÓN IINSTRUCCIONES PARA LA INVITACIONCONTENIDO1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.7 ACLARACIONES A LAS BASES DE INVITACION8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE INVITACION.9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.12 REVISIONES PRELIMINARES.13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y INVITACION DESIERTA.18 FIRMA DEL CONTRATO.19 ANTICIPO.20 FORMA DE PAGO.21 AJUSTE DE COSTOS22 GARANTÍAS Y SEGUROS.23 SUBCONTRATACIÓN.24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y ELDESARROLLO ECONÓMICO.25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.27 INCONFORMIDADES.28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICAMEXICANA (S.T.P.R.M.)30 BITÁCORA ELECTRÓNICA31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIALANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES- 3 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017INTRODUCCIÓNEn cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y de conformidad con los Artículos 1 Fracción IV, 27 Fracción II ,41,43 y 44 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento, y demás disposiciones legalesy administrativas vigentes en la materia, Pemex Refinación en adelante “LA CONVOCANTE” a través dela Subgerencia de Operación y Mantenimiento de Terminales, emite las presentes bases de Invitación acuando menos tres personas Núm. R0IN417017 (la “Invitación”), misma que se regirá por losordenamientos antes señalados, para la adjudicación de un contrato de obra pública a base de PreciosUnitarios, referente a:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDOMILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO,GRO.”Los trabajos se desarrollarán en: TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO ACAPULCO, GRO.Domicilio de “LA CONVOCANTE”: SALA DE JUNTAS DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE TERMINALES, UBICADA EN PROLONGACION AV. AMERICAS No. 1450, 4to.PISO COL. COUNTRY CLUB, C.P. 44637 GUADALAJARA, JAL.“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a base de PreciosUnitarios de acuerdo al modelo contenido en estas Bases de Invitación (el “contrato”).Origen de los fondos.- La Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos a través de laSubdirección de Programación y Presupuestación, emite el Oficio de Liberación de Inversión delpresupuesto ADECUADO I MOVIMIENTO COMPENSADO, VERSIÓN 1D, 2010, número DCF-SPP-123-2010 de fecha 08 de abril de 2010, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)de inversión 2010 para Pemex Refinación, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,en el que se autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para llevar a cabo estaINVITACION, con cargo a la Posición Financiera No. 310301906, Proyecto No.8WCAB63F, Programa Presupuestal 075A1801BDC00, Centro Gestor.- 6262100 y NB Nº10273838Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente INVITACION el área responsable de laejecución de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación técnica de las proposiciones que sereciban será la Terminal de Almacenamiento y Reparto Acapulco, Gro., y el área responsable de laevaluación económica de las proposiciones que se reciban será la Terminal de Almacenamiento yReparto Acapulco, Gro. Así mismo el área responsable de la contratación será Terminal deAlmacenamiento y Reparto Acapulco, Gro.De conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 31 de la LOPSRM en esta invitación nopodrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 penúltimo párrafode la LOPSRM. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en la fracción XXIII del artículo 33 de la LOPSRMpor conducto de los licitantes no podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas porresolución de la SFP, en los términos de la LOPSRM o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participaren la INVITACION será:Obra CivilObra EléctricaCapital Contable.- El capital contable mínimo requerido para participar en la INVITACION será de:$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)- 4 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN4170171 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIONEVENTO FECHA Y HORA LUGAREntrega de invitaciones 2-Agosto-2010 Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.Visita al Sitio 11-Agosto -201009:00 Hrs.Junta de aclaraciones 11-Agosto -2010Revisión preliminarPresentación y Apertura de lasProposicionesFallo11:00 Hrs.16-Agosto-2010DE LAS 08:30 A LAS 14:30Hrs.17-Agosto-201011:00 Hrs.27-Agosto-201012:00 Hrs.Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.Firma del Contrato 13-Septiembre-2010 Terminal de Almacenamiento yReparto ACAPULCO, GRO.Ubicada en: Av. Clemente MejioaS/N Col. Icacos Cp. 39860 Acapulco,Gro.- 5 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN4170172 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DEINICIO Y TERMINACIONLa fecha estimada de inicio para las obras será el 14 de Septiembre del 2010 y terminación 12 deNoviembre del 2010, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 60 (Sesenta) días naturales.3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de INVITACION, así como las proposicionespresentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en formaalguna las proposiciones.Cada interesado que haya adquirido las bases de INVITACION y que desee participar en elprocedimiento de INVITACION, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en lasbases de INVITACION. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles enforma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a lascondiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideraciónde los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionaraumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando seconstituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propiasconsideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hacereferencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad deejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances,especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidosen su proposición en caso de ser ganador de la INVITACION.El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos losreglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad,uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal omunicipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases deINVITACION. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.Las personas a que se refiere el segundo parrafo de la freaccion VII del articulo 51 de la Ley de ObrasPublicas y Servcios Relacionadas con las Mismas, que pretendendan participar en esta licitaciondeberan entregar un manifiesto bajo protesta decir verdad que los estudios planes ó programas quepreviamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan alos requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimadosapegados a las condiciones del Mercado. En el caso de que la manifestacion se haya realizado confalsedad, se sancionara al licitante conforme al Titulo Sexto de esta Ley.Todas las tareas deben efectuarse en forma segura y realizarse de acuerdo con los procedimientosestablecidos y/o las prácticas seguras de trabajos, de conformidad con los principios de Analisis deSeguridad de los Procesos (ASP), sin importar que las tareas sean realizadas por personal del centro deltrabajo o por personal contratista.El contratista deberá presentar un programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) porescrito de acuerdo a guía proporcionada por Pemex Refinación la cual será entregada al contratista queresulte ganador.- 6 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN4170174 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, a elección del licitante, podrápresentar su proposición por escrito en el acto de presentación.Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la INVITACION en calidad de observador, sinnecesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de interveniren cualquier forma en los mismos.5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.La moneda en que se podrán presentar las proposiciones será Pesos Mexicanos.El idioma en que se deberá presentar la proposicion será ESPAÑOL.6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.Los licitantes que hayan adquirido las bases de INVITACION, podrán visitar el sitio de realización de lostrabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de maneraque, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan obtener toda la información quepudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir ala visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de INVITACION, los licitantespreferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que ensu representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de 2 (dos) personas porlicitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o devideograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.El personal que asista a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberá portar overol decolor naranja 100% algodón con manga larga o camisa de manga larga y pantalón, ambos dealgodón 100%, casco protector color naranja, lentes de seguridad, protectores auditivos y botasde seguridad con suela antiderrapante resistente a los hidrocarburos.Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse conel Superintendente de Terminal y Jefe de Mantenimiento, representante de “LA CONVOCANTE”, enel lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de INVITACION. Así mismo, las personasque visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor ydeberán utilizar invariablemente el equipo de protección personal mencionado en el párrafo queantecede.La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el quemanifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que nopodrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no seasentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladasen la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en lasoficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, siendo responsabilidad de éstosconocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de INVITACION.Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que seanerogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.- 7 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN4170177 ACLARACIONES A LAS BASES DE INVITACION.Las personas que hayan adquirido las bases podrán presentar preguntas relativas a las bases, utilizandoel formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases. A efecto de cumplir con lo queestablece el segundo párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito y ademásde preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivoselectrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión Vista oanterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta deaclaraciones.No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería ocorreo electrónico.La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventosdel procedimiento de INVITACION. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa.Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá serfirmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que esténpresentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas pondrá a disposiciónde los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantesconocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de INVITACION.El licitante que adquiera las bases de la INVITACION, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta,será necesario que presente al momento de ingresar a la junta de aclaraciones un escrito simple, bajoprotesta de decir verdad, que contenga los datos que actualmente están contenidos en el articulo 24fraccion V del RLOPSRM vigente o enviar dicho escrito digitalizado a través del sistema Compranet.Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando se lesenvie por correo electrónico correspondiente, independientemente de que pueda acudir al domicilio de“LA CONVOCANTE”.8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE INVITACION.“LA CONVOCANTE” podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria y/o las bases deINVITACION, por cualquier razón, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de presentación yapertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 34 de la LOPSRM.“LA CONVOCANTE” podrá modificar la convocatoria y/o las bases de INVITACION, en respuesta aalguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, hasta inclusive el sexto día natural previo alacto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 35 de la LOPSRM.9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVASSOCIEDADES.NO APLICA PARA LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:- 8 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701710.1 Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte I de la secciónIII), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga laproposición.10.2 La propuesta técnica y económica (Parte II de la sección III).10.3 La documentación de la proposición (Parte II de la sección III) y la documentación para efectosde los criterios de adjudicación (Sección IV), deberá de presentarse dentro del sobre quecontenga la proposición.11 COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de susproposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.12 REVISIONES PRELIMINARES.De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar elprocedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará revisiones preliminares respecto a laespecialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de losinteresados que lo soliciten, quienes para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio de “LACONVOCANTE” en las fechas y horas señaladas en el programa de eventos del procedimiento deINVITACION.La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los licitantesde presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de estas bases.13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONESEl licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III,REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de estas bases de INVITACION, o bien, en sus formatos siemprey cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en elprograma de eventos de la INVITACION, para la presentación de proposiciones.Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.Las proposiciones podrán presentarse a elección del licitante, por escrito debiendo considerar losiguiente:Proposiciones por escrito.Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y formaen el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta deidentificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue laproposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. Noobstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones dePetróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa, por elrepresentante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas, sinque la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.- 9 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y parafacilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Serecomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:PROPOSICIÓN DEL LICITANTE:(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)INVITACION No « R0IN417017»01 DE XXEn el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, elrepresentante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio aque se hace referencia en el apartado 9 de la sección I de estas bases de INVITACION se incluirá en elsobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de las mismas bases.Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correoelectrónico.Para agilizar la conducción del procedimiento de INVITACION sin ser motivo de desechamiento, serecomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas.14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres quecontienen las proposiciones de los licitantes, de conformidad con el procedimiento siguiente:14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para talesefectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a caboen la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento deINVITACION. En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora yfecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones,ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Losasistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico decomunicación o captura de imágenes, video y sonido.Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto depresentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (Treinta) minutos antes de iniciar elacto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en LACIUDAD DE ACAPULCO, GRO.14.2 Se dará apertura a las proposiciones que consten por escrito.La proposición por escrito podrá ser considerada como válida, siempre y cuando el representanteque asista a entregar la proposición, al inicio del acto, manifieste y entregue una carta simple,firmada por el representante que firme la proposición, en la que se establezca claramente que ellicitante elige entregar su proposición por escrito.El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a laapertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que elloimplique la evaluación de su contenido en cantidad y calidad.- 10 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701714.3 De entre los licitantes que hayan asistido, éstos eligiran a uno, que en forma conjunta con elservidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra enlos que se consignen los precios y el importe total de la obra, objeto de la INVITACION, deconformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II vigente.14.4 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y aperturade las proposiciones en la que se harán constar el importe de cada una de ellas. El acta seráfirmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. Lafalta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esafecha, a disposición de los que no hayan asistido, en las oficinas de “LA CONVOCANTE” paraefecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará aconocer el fallo de la INVITACION, el cual podrá ser diferido en términos del artículo 37 de laLOPSRM en su fracción III vigente.No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre ycuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en estas bases de INVITACION.Si no se reciben tres proposiciones como minimo, se declarará desierta la INVITACION, situación quequedará asentada en el acta respectiva.15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases deINVITACION después de haber realizado la evaluación integral y haber valorado que estoafecta directamente la solvencia de la proposición;15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LACONVOCANTE”;15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa15.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracciónXIV, 51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM;15.5 La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de lostrabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demásLicitantes.16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica y económica detallada de las proposicionesaceptadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los artículosaplicables del RLOPSRM, y en los criterios de evaluación señalados en la sección IV de estasbases de INVITACION.16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnicoy económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan lasproposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos losaspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.- 11 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701716.3 Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato allicitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación queestablezcan las bases de INVITACION, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, lascondiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garanticesatisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antesseñaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulteeconómicamente más conveniente para el Estado, como lo señala el sexto párrafo del Artículo38 de la LOPSRM, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la Sección IVde las bases de INVITACION, basados en los artículos 37A, 37B, 37D, 37E y 37F del RLOPSRM16.4 “LA CONVOCANTE” emitirá un fallo, de conformidad con los artículos 39 de la LOPSRM y 38del RLOPSRM, en lo que aplique.16.5 En junta pública se dará a conocer el fallo de la INVITACION y se llevará a cabo en el lugar,fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de INVITACION, el actade presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito.Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante copia del fallo,donde se expongan las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o noresultó ganadora.El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación delos interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se lesentregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que nohayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”.A los licitantes que no hayan asistido a esta junta, “LA CONVOCANTE” enviara por correoelectrónico un aviso enviandoles el Acta de Fallo.Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo,procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 y84 de la LOPSRM.17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y INVITACION DESIERTA.17.1 CANCELACIÓN“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la INVITACION en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerzamayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de lanecesidad de las obras y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionarun daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la INVITACION,deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de loslicitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.17.2 SUSPENSIÓN O NULIDADLa SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinarsu nulidad parcial o total, en términos de los artículos 88 y 92 de la LOPSRM.17.3 INVITACION DESIERTA“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la INVITACION cuando:- 12 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701717.3.1 Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de INVITACION o susprecios de insumos no fueren aceptables;17.3.2 Ninguna persona adquiera las bases de INVITACION, o17.3.3 No se reciba cuando menos tres proposiciones en el acto de presentación y apertura deproposiciones.17.3.4 Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido aque se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE”.18 FIRMA DEL CONTRATOLa adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, aformalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento deINVITACION, el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste porescrito.A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previoa la firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en sucaso deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición:18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cualesdeberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personasfísicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigentey en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de laempresa;18.2 Registro Federal de Contribuyentes,18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, elcual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificaciónoficial vigente del mismo;18.4 Comprobante del domicilio fiscal.18.5 Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre elcumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.17, contenida en laResolución Miscelanea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de Abril de2009 (vinculada con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación); en vigor desde el 16de junio de 2008, con fundamento en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la citadaResolución.18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias paraasegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas oproveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puestaen marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse enel país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades paralas que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y suReglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;18.7 Información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para darcumplimiento al objeto del (de los) contrato(s) adjudicado(s), así como información sobre laspersonas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o,servicios, de acuerdo al numeral relativo a Fuentes de Financiamiento, y- 13 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701718.8 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscalinmediato anterior, y18.9 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso depersonas morales, de la persona que firme la proposición;18.10 Formatos electrónicos entregados por la Convocante referente a los Anexos “C” Catalogo deconceptos, “D” Programa de ejecución de la obra, “B-1” Alcances de los conceptos de obra ylas matrices de costos para la captura en el Sistema de Control de Volúmenes de Obra aPrecios Unitarios (SCVO).Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.8 y 18.9, deberán ser presentadosen copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulteadjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantesdel grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, enforma conjunta y solidaria.En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato.Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el licitante ganador presentarámanifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar delmonto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de laConstrucción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitanteganador no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquendichas retenciones.Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en lostérminos del artículo 78 de la LOPSRM.En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que alefecto autorice la SFP.19 ANTICIPO.“LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno para la realización de las obras objeto de laINVITACION.20 FORMA DE PAGO.Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERAFORMA DE PAGO del contrato.En todo caso se aplicará el programa calendarizado de pago de estimaciones que se integra en lasección II de estas bases de INVITACION. (Anexo “PCE”) Programa de cierre de estimaciones.21 AJUSTE DE COSTOS.Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen unaumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado,dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados de conformidad con la cláusula referente a“ajuste de costos” del modelo de contrato.- 14 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701722 GARANTÍAS Y SEGUROS.22.1 Garantía de CumplimientoEl licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que seformalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) díasnaturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización delcontrato, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” através de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorionacional.En caso de que la propuesta contemple precios o importes en diferentes monedas, deberá presentar lagarantía en esas mismas monedas.En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por elrepresentante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personasfísicas o morales que lo integren.22.2 SegurosEl licitante ganador será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a lanaturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario, de conformidad con loestablecido en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de INVITACION.22.3 Garantía por vicios ocultosConcluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren enlos mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo quedeberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, unagarantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por elequivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta decrédito standby irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de lostrabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) delmismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, confundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectosque resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiereincurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V deestas bases de INVITACION.Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de lasobligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, elcontratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del montototal ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5%(Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por unacantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmenteconstituidos para ello.Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que seencuentran en la sección V de estas bases de INVITACION.En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederáde conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.- 15 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los segurosotorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad conlos establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentosdeberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía o seguro original.“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, serviciopostal o correo electrónico.23 SUBCONTRATACIÓN.Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:NO HAY SUBCONTRATACION24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LACOOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOEl compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito deacción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para laCooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohechode servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquiridoresponsabilidades que involucran a los sectores público y privado.En el formato DI-8 de la Sección V de estas bases de INVITACION, se trascribe íntegramente la notainformativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico. (OCDE)25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROSEl licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, quetomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él opor los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo,implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoriapara internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en lasactividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y suReglamento.El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas oproveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 díasnaturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altereo pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado denacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión delextranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lodispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVASSe hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con NacionalFinanciera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partirdel 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores deservicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje ydescuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que seconsignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los- 16 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de losPoderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente aNacional Financiera, S.N.C.27 INCONFORMIDADESLos licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 y 84 dela LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, dependiente de la SFP, ubicadoen Piso 11 edificio “D” en Bahía de Ballenas N° 5 Col. Verónica Anzures, México, D.F. y por mediosremotos de comunicación electrónica, en los términos de la disposición décimo primera del “Acuerdo porel que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en elenvío de propuestas dentro de las invitaciones que celebren las dependencias y entidades de laAdministración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”,publicado en el DOF el 9 de agosto del 2000.De conformidad con el artículo 92 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva comoinfundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito deretrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promoventemulta conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.Toda vez que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial,que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, parafinanciar los pagos que se deriven del contrato relacionado con esta INVITACION, el licitante que seaadjudicado con dicho contrato, quedará obligado a:28.1 Entregar a “LA CONVOCANTE”, antes de la firma del contrato adjudicado, la información sobreel país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento alobjeto del contrato adjudicado, así como información sobre las personas físicas y/o morales y/oextranjeras que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o, servicios. Estainformación se deberá presentar en el formato establecido como Anexo correspondiente deacuerdo con el modelo de contrato denominado "Cédula sobre el País de Origen de los Bienesy/o Servicios" y se adjuntará al contrato que corresponda para formar parte integrante delmismo.28.2 Entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE” o a quién éste le indique, la DocumentaciónRequerida por las Fuentes de Financiamiento, atendiendo a los requerimientos establecidos enel Anexo correspondiente de acuerdo con el modelo de contrato denominado "DocumentaciónRequerida por las Fuentes de Financiamiento".28.3 Presentarse, antes de cada evento de pago, en el área responsable (“Modulo deFinanciamiento”) de “LA CONVOCANTE”, con el fin de proporcionar la DocumentaciónRequerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda. El árearesponsable (“Modulo de Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento deDocumentación” o sello correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporteque el contratista debe anexar a cada solicitud de pago que presente al amparo del contratoadjudicado.- 17 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN41701728.4 Informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitosrelacionados con la "Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento" paragarantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 28.2.28.5 Presentar la “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” siguiendo lasinstrucciones y formatos establecidos en el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y susOrganismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes deFinanciamiento" (el Instructivo), que le será proporcionado oportunamente por “LACONVOCANTE”.El instructivo vigente se encuentra disponible en la página de internet de PEMEX:www.pemex.com/proveedores/documentacion.29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LAREPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de lacláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros dela República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismossubsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente INVITACION se efectúen en el interiorde las instalaciones de Pemex Refinación, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivopara la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechosque conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de TrabajadoresPetroleros de la República Mexicana, o como el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, seráresponsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de lostrabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en laelaboración de sus ofertas, Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:“CLAUSULA 34. …“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior delas instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan acomunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles deanticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferiren igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, alpersonal que proponga el S.T.P.R.M…”30 BITÁCORA ELECTRÓNICALa elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de laobra objeto de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos.Por tal motivo, Pemex Refinación y el adjudicado se comprometen a realizar las gestiones necesarias yoportunas para encontrarse en aptitud de utilizar el Programa de Bitácora Electrónica de Obra PúblicaBEOP, en la realización de los trabajos materia de la presente contratación.A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, Pemex Refinación y el adjudicado, deberán obtener yhabilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora,para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción los Términos y Condiciones de Uso de La BitácoraElectrónica a que hace referencia el Anexo “BEOP” del modelo de contrato que se contiene en laspresentes bases de contratación.- 18 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. R0IN417017La información general de estas personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente alinicio de los trabajos, para estar en condiciones de solicitar oficialmente al Administrador Local delsistema BEOP proporcione las claves de usuario y contraseñas de acceso del personal involucrado.31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIALLos licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para losefectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.ACAPULCO, GRO, A 02 DE AGOSTO DEL 2010.ING. JOSE GUADALUPE REYNA SANCHEZSUPRINTENDENTE TAR ACAPULCO, GRO.GERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO PACIFICO.RUBRICA.- 19 -

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017GERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO PACÍFICOBASES DE INVITACION PÚBLICA NACIONALFORMATO DE PREGUNTASLICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017SECCIÓN IIINFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.CONTENIDOANEXO “A”ANEXO “B”ANEXO “B-1”ANEXO “H-1”ANEXO “PCE”ANEXO “SSPA”ANEXO “BEOP”RELACIÓN DE PLANOSNORMAS GENERALES Y NORMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE OBRAALCANCE DE CADA CONCEPTO DE OBRA (INCLUIDO EN EL ANEXO “C” FORMATO DE-9).RELACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE MATERIALES Y/O EQUIPO DEINSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN.PROGRAMA DE CIERRE DE ESTIMACIONES Y EROGACIONESDISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓNAMBIENTALTÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PUBLICA“BEOP”

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”DOCUMENTOANEXO ARAZON SOCIAL DEL LICITANTEFIRMA DEL LICITANTEHOJA :DE :RELACION DE PLANOS.No. DEPLANOREV.DESCRIPCIONE-001LOCALIZACION GENERAL7I-002 PLANTA INSTALACION HIDRAULICA 0I-003 PLANTA INSTALACION SANITARIA 0I-001 DISTRIBUCION ELECTRICA 0A-001 PLANTA ARQUITECTONICA 0A-002 FACHADAS 0E-001 ESTRUCTURAL Y CIMENTACION 0A-002-1 FACHADAS 0s/n Croquis cocineta 0S/n Croquis estructura cubierta 0EMPRESA:REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO BHOJA : 1DE : 2NORMAS GENERALES, NORMAS PARTICULARES Y PROCEDIMIENTOS QUE SALVANVIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.NORMA REV D E S C R I P C I Ó NDG-SASIPA-SI-8200 4PXR-SC-PSO-011 1NRF-006-PEMEX-20040NRF-007-PEMEX-20000NRF-008-PEMEX-20010DG-GPASI-SI-20201REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN ELTRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL PARACONTRATISTAS Y PROVEEDORES.PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DETRABAJOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE LASUBDIRECCIÓN COMERCIAL.ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEPETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOSSUBSIDIARIOS.LENTES Y GOGLES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓNPRIMARIA DE LOS OJOSCALZADO INDUSTRIAL DE PIEL PARA PROTECCIÓN DELOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS YORGANISMOS SUBSIDIARIOS.NORMAS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DEPROTECCIÓN FACIAL300-50000-PGO-01PROCEDIMIENTOS CRITICOS:1PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESPACIOSCONFINADOS300-50000-PGO-02 1 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA300-50000-PGO-03 1PROCEDIMIENTO PARA ARMADO, DESARMADO YALMACENADO DE ANDAMIOS300-50000-PGO-04 1 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN.300-50000-PGO-05 1300-50000-PGO-06 1300-50000-PGO-07 1300-50000-PGO-08 1PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE CORTE YSOLDADURAPROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DEBRIDAS Y CONEXIONES EN LÍNEAS Y EQUIPOS.PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN Y USO DEBARRERAS DE SEGURIDAD.PROCEDIMIENTO PARA ETIQUETA, CANDADO,DESPEJE Y PRUEBA1.030.012006-08-01-09:563.108.01 TRAZO Y NIVELES.GUIA PARA LA ELABORACION DE PLANOS Y FORMATOSPARA DOCUMENTOS DIVERSOS.3.113.01 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO.3.123.03 PAVIMENTOS DE CONCRETO.3.133.03 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONCRETO.3.135.01 CIMBRAS PARA CONCRETO.3.143.04 DRENAJES DE TUBOS DE CONCRETO.3.151.01 MORTEROS Y APLANADOS.3.151.03 MUROS, DALAS Y CASTILLOS.3.153.01 RECUBRIMIENTOS DE PISOS.3.157.04 TECHADOS Y CUBIERTAS DE LÁMINA.3.241.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EDIFICIOS.3.242.08 HERRERÍA Y ALUMINIO EN EDIFICIOS.3.242.10 CARPINTERÍA (PUERTAS-VENTANAS-PISOS).3.242.11 FALSOS PLAFONES.3.346.02 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA.EMPRESA:REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0I417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 1DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE1 TRAZO Y NIVELACIÓN EN OBRA EXISTENTEESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARADESPLANTE DE MUROS, PISOS Y PLAFONES;POR MEDIO DE EJES Y REFERENCIAS PARA SUREMODELACIÓN.DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS2 TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL CONCRETOARMADO CON EQUIPO MECÁNICO YNEUMÁTICO EN PLATAFORMA DECONSTRUCCIÓN, INCLUYE CORTE RETIRO YACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DEDEMOLICIÓN EN UNA ÁREA DE 50 MT3 DESMANTELAMIENTO: DE CERCADO DEMADERA Y MALLA CICLÓNICA HASTA DE 3.50M. ALTURA.4 DESMANTELAMIENTO: DE CERCADO DEMADERA Y MALLA CICLÓNICA DE 2.50 HASTA5.00M. ALTURA.M2M3M2M21.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES EN EL SITIO DETRABAJO.2.- LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL Y PUNTOS DEREFERENCIA FIJADOS POR PEMEX.3.- ELABORACIÓN DE PUENTES Y ESTACAS DE MADERA.4.- COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE PUENTES DEMADERA A PARTIR DE LAS REFERENCIAS DADAS PORPEMEX CON NIVEL FIJO.5.- TRAZOS DE LOS EJES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIRDE LOS PUNTOS DE REFERENCIA.6.- SEÑALAMIENTO DE LOS EJES CON CAL SOBRE ELTERRENO Y ESTACADO SOBRE LOS EJES EINTERSECCIONES.1.- ACOPIO DEL MATERIAL SOBRANTE, PRODUCTO DELA EXCAVACIÓN.2.-RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONESPEMEX.3.- INCLUIRÁ EL COSTO GENERADO DE EQUIPONEUMÁTICO.4.-INCLUIRA EL COSTO GENERADO POR EL RETIRO DEESCOMBRO EN CAMIONES DE VOLTEO.5.- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO.1.- DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN.2.- DESMANTELAMIENTOS DE LAS SOLERAS DESUJECIÓN DE LA MALLA CON LOS POSTES.3.- ENROLLADO DE LA MALLA Y/O DEL ALAMBRE DEPÚAS.4.- DEMOLICIÓN DE BASES DE CONCRETO EN POSTES.5.- LIMPIEZA, ESTIBA, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓNDE MATERIALES.1.- DESMANTELAMIENTOS DE LAS SOLERAS YELEMENTOS DE SUJECION DE LA MALLA CON LOSPOSTES.2.- ENROLLADO DE LA MALLA.3.- RETIRO Y/O DISPOSIÓN DEL MATERIAL SOBRANTEODE DESMANTELAMIENTO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 2DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE5 DESMANTELAMIENTO: DE VIDRIOS DEVENTANAS, PUERTAS Y CANCELES (ALUMINIO)6 DESMANTELAMIENTO: DE PUERTAS,CANCELES, VENTANAS (METÁLICOS)7 DESMANTELAMIENTO: DE PUERTAS DEMADERA8 DESMANTELAMIENTO: DE LAMINAESTRUCTURAL METÁLICA HASTA 10 M.ALTURAM2M2M2M21.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.- DESMANTELAMIENTO DE VIGUETAS, CHAPAS,PASADORES, MANIJAS, BISAGRAS, SOPORTES, ANCLAS,MADERA, ALUMINIO, MARCOS METALICOS, ETC.3.- DESACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOSCOMPONENTES DE LAS PIEZAS.4.- LIMPIEZA, ESTIBA, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DELOS ELEMENTOS.5.- PREPARACIÓN PARA EL ENVÍO AL ALMACEN DEPEMEX.1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.- DESMANTELAMIENTO DE VIGUETAS, CHAPAS,PASADORES, MANIJAS, BISAGRAS, SOPORTES, ANCLAS,MADERA, ALUMINIO, MARCOS METALICOS, ETC.3.- DESACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOSCOMPONENTES DE LAS PIEZAS.4.- LIMPIEZA, ESTIBA, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DELOS ELEMENTOS.5.- PREPARACIÓN PARA EL ENVÍO AL ALMACEN DEPEMEX.1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.- DESMANTELAMIENTO DE VIGUETAS, CHAPAS,PASADORES, MANIJAS, BISAGRAS, SOPORTES, ANCLAS,MADERA, ALUMINIO, MARCOS METALICOS, ETC.3.- DESACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOSCOMPONENTES DE LAS PIEZAS.4.- LIMPIEZA, ESTIBA, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DELOS ELEMENTOS.5.- PREPARACIÓN PARA EL ENVÍO AL ALMACEN DEPEMEX.1.- COLOCACIÓN DE TENDIDOS, ANDAMIOS YELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.2.- USO DEL EQUIPO DE DESMANTELAMIENTO.3.- REMOCIÓN DE LÁMINAS, SOLERAS, PIJAS,TORNILLOS O CLAVOS.4.- COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.5.- MANEJO CON PRECAUCIÓN Y CUIDADO DE LASLAMINAS, DESCANSO DESDE LA ALTURA A QUE SEENCUENTREN HASTA EL NIVEL DE PISO.6.- ESTIBA DE LAS LÁMINAS RECUPERADAS, EN LOSLUGARES QUE INDIQUE PEMEX, DENTRO DEL AREA DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 3DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCEDESMANTELAMIENTO.9 DESMANTELAMIENTO: DE FALSO PLAFÓN DETABLA ROCA HASTA 4.00 M. DE ALTURA10 DESMANTELAMIENTO: DESMONTAJE DEESTRUCTURAS METÁLICAS HASTA 10 M DEALTURA, DE PESO LIGERO11 DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DECONTACTOS, SIN RECUPERACIÓN DEMATERIAL, A CUALQUIER ALTURA,12 DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGACON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYEEL DESARMADO DE LOS CIRCUITOSDERIVADOS.M2TONPZAPZA1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.- REMOCIÓN DE LÁMINAS, PERFILES SOLERAS,PIJAS, TORNILLOS O CLAVOS.3.-COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.4.-RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPERDICIO,HASTA LOS SITIOS QUE INDIQUE PEMEX.1.- INSTALACIÓN DE ANDAMIOS.2.- SUMINISTRO DE EQUIPO Y MAQUINARIA.3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DEPELIGRO O MAMPARAS PARA EVITAR LACIRCULACIÓN DE PERSONAL Y VEHÍCULOS AJENOS A LAREALIZACIÓN DEL TRABAJO.4.- SUJECIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A CORTAR,MANIOBRAS, ARRASTRES.5- TRAZO PARA EL CORTE.6.- CORTE DE LA ESTRUCTURA.7.- DESCENSO DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA.8.- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA DELMATERIAL DESMONTADO HASTA UNA DISTANCIAMÁXIMA DE 1 KM.9.- LIMPIEZA FINAL DEL LUGAR DE TRABAJO.1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.-CANCELACION DE INTALACION ELECTRICARECUPERANDO CONDUCTORES Y/O INTERCONEXIONES.3.-COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.4.- RESANES, APLANADOS Y REPELLADOS PRODUCTO DELA CANCELACION DE LAS SALIDAS.5.-RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPERDICIO,HASTA LOS SITIOS QUE INDIQUE PEMEX.1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.-IDENTIFICACION DE CABLEADO DE INTALACIONELECTRICA RECUPERANDO CONDUCTORES Y/OINTERCONEXIONES.3.- DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA Y DESCABLEADOCON RECUPERACION HASTA 5 MTS DEL CENTRO DECARGA.3.-COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.4.- RESANES, APLANADOS Y REPELLADOS PRODUCTO DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 4DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE13 DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN GRAL. CONRECUPERACIÓN DEL MATERIAL, HASTA: 5.00M. DE ALTURA.14 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAHIDROSANITARIA, INCLUYE SELLADO YDESCONEXIÓN DE ACCESORIOS HASTA 4¨ DEDIÁMETRO, ACARREOS Y RETIRO DE LOSMATERIALES FUERA DE LA OBRA15 CORTE: DE LAMINA ESTRUCTURAL METÁLICAHASTA 10M. ALTURADEMOLICIONESCON HERRAMIENTA MANUALPZAPZAMLLA CANCELACION DE LAS SALIDAS.5.-RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPERDICIO,HASTA LOS SITIOS QUE INDIQUE PEMEX.1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.-MODIFICACION DE INTALACION ELECTRICARECUPERANDO CONDUCTORES Y/O INTERCONEXIONES.3.-COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DELDESPERDICIO, HASTA LOS SITIOS QUE INDIQUE PEMEX.1.- DESMANTELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DESUJECIÓN O ANCLAJES EXISTENTES.2.-CANCELACION DE INTALACION HIDROSANITARIA.3.-SELLADO Y DESCONEXIÓN DE ACCESORIOS HASTA 4"DE DIÁMETRO.4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DELDESPERDICIO, HASTA LOS SITIOS QUE INDIQUE PEMEXDENTRO DE LA INSTALACION.1.- COLOCACIÓN DE TENDIDOS, ANDAMIOS YELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.2.- SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS YEQUIPOS.3.- REMOCIÓN DE LÁMINAS, SOLERAS, PIJAS,TORNILLOS O CLAVOS.4.- MANEJO MANIOBRA PARA BAJAR EN FORMAMANUAL CON PRECAUCIÓN Y CUIDADO DE LASLAMINAS DESDE LA ALTURA A QUE SE ENCUENTRENHASTA EL NIVEL DE PISO.6.- ESTIBA DE LAS LÁMINAS RECUPERADAS, EN LOSLUGARES QUE INDIQUE PEMEX, DENTRO DE LASINSTALACIONES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 5DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE16 003.0000 025 CIMENTACIÓN DE CONCRETOREFORZADO17 003.0000 045 ESTRUCTURA DECONCRETO REFORZADO18 PAVIMENTOS CONCRETO REFORZADO(LOSAS) PARA ANCLAJE DE CASTILLO DE 20X20CM. CON UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM19 DEMOLICIÓN: CON HERRAMIENTA MANUALDE MURO DE TABIQUE RECOCIDO O BLOCK,APLANADOS CON MEZCLA CEM – ARENA.M3M3M3M21.- BARRENADO, MARREO Y ACUÑADO PARAFRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.2.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL CONCRETO.3.- USO DEL EQUIPO.4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIÓN Y APILAMIENTO DEL MISMO(ACAMELLONAMIENTO).5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCIÓN DEACCIDENTES.1.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.2.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL CONCRETO.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.1.- BARRENADO, CORTE DE CONCRETO, MARREO YACUÑADO PARA FRACTURAR Y DESPRENDERMATERIALES EN PARTES MANEJABLES.2.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL CONCRETO.3.- USO DEL EQUIPO.4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIÓN Y APILAMIENTO DEL MISMO(ACAMELLONAMIENTO).5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCIÓN DEACCIDENTES.1.- BARRENADO, CORTE DE CONCRETO, MARREO YACUÑADO PARA FRACTURAR Y DESPRENDERMATERIALES EN PARTES MANEJABLES.2.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL CONCRETO.3.- USO DEL EQUIPO.4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIÓN Y APILAMIENTO DEL MISMO(ACAMELLONAMIENTO).5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCIÓN DEACCIDENTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 6DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE20 DEMOLICIÓN: CON HERRAMIENTA MANUALDE PISO DE MOSAICO Y LOSETA DE BARRO.M21.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.2.- USO DEL EQUIPO3.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.4.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SE¤ALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.21 003.0000 145 FIRMES Y BANQUETAS M3 1.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.2.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DELCONCRETO.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.22 003.0000 045 DEMOLICIÓN CONHERRAMIENTA MANUAL DE GUARNICIÓN DECONCRETO ARMADO23 DEMOLICIÓN: CON HERRAMIENTA MANUALDE LAMBRINES Y ACABADOS VITRIFICADOS.M3M21.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.2.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL CONCRETO.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SE¤ALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.1.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.2.- USO DEL EQUIPO3.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.4.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SE¤ALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 7DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE24 011.0000 025 CARGA Y ACARREO HASTA 50MTS CARRETILLA25 011.0000 045 CARGA Y ACARREO PRIMER KMEN CAMIÓN26 ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES ALPRIMEROCONSTRUCCIONES Y RELLENOS27 ABRIR PASOS: CON HERRAMIENTA MANUALEN MURO DE TABIQUE RECOCIDO O BLOCK,APLANADOS CON MEZCLA CEM - ARENAHASTA 15 CM. DE DIÁM. PARA PASOS DETUBERÍAS Y DUCTOSM3M3M3-KMPZA1.-CARGA Y ACARREO DE HERRAMIENTA MANUAL DELALMACÉN PROVISIONAL DEL CONTRATISTA HASTA ELSITIO DE LOS TRABAJOS2.-CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL A CARRETILLASPARA ACARREO LIBRE HASTA 50 MTS. DE LONGITUD.3.-ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEEXCAVACIONES HASTA UN SITIO INDICADO POR PEMEX,QUE PUEDA SER CARGADO EN CAMIÓN PARA LIMPIAREL ÁREA DE TRABAJO.4.-LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.-CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL A CAMIÓN DEVOLTEO, DE MATERIALES PRODUCTO DE LASEXCAVACIONES Y DEMOLICIONES2.-EL ACARREO HASTA EL PRIMER KILOMETRO ENCAMIÓN DE VOLTEO3.-INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA DEL CAMIÓN PARASU CORRESPONDIENTE CARGA Y EL ACARREO DELPRIMER KILOMETRO Y LA DESCARGA DEL MATERIAL.4.-LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.-ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LASEXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN KILÓMETROSSUBSECUENTES AL PRIMERO.2. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE DESCARGAREL MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO POR ELMUNICIPIO, ASÍ COMO EL TRAMITE DE PERMISOSCORRESPONDIENTES.3.-EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE QUE ELMATERIAL ACARREADO NO QUEDE SOBRE LASCALZADAS EN SU RECORRIDO, DE SER ASÍ TENDRÁ QUERECOGER EL MATERIAL SIN NINGÚN CARGO EXTRAPARA PEMEX.1.-CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MANUAL.2.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 8DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE28 RANURADO: CON HERRAMIENTA MANUAL DEFIRME PARA INTRODUCCIÓN DE TUBERÍASHASTA UN ANCHO DE: 15 X 20 CM. DEPROFUNDIDAD.29 RANURADO: CON HERRAMIENTA MANUAL DEMURO DE TABIQUE O BLOCK APLANADOS,PARA INTRODUCCIÓN DE TUBERÍAS,ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIASHASTA UN ANCHO DE 10 CM.30 RANURADO Y EXCAVADO: CON HERRAMIENTAMANUAL DE FIRME PARA INTRODUCCIÓN DETUBERÍAS HASTA UN ANCHO DE: 20 X 30 CM.DE PROFUNDIDAD.31 RANURADO Y EXCAVADO: CON HERRAMIENTAMANUAL DE FIRME PARA INTRODUCCIÓN DETUBERÍAS HASTA UN ANCHO DE: 30 X 50 CM.DE PROFUNDIDAD.RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LAEXCAVACIÓNMLMLMLML1.-CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MANUAL.2.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.1.-CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MANUAL.2.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.1.-CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MANUAL.2.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.1.-CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MANUAL.2.- FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES EN PARTESMANEJABLES.3.- USO DEL EQUIPO4.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICIO Y APILAMIENTO DEL MISMO.5.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO PARA PREVENCION DEACCIDENTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 9DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE32 TERRAPLENES, RELLENOS Y ADEMES: RELLENOCON HERRAMIENTA MANUAL, RELLENOCOMPACTADO AL 90% (SIN CONTROL DELABORATORIO)33 PICAR CON HERRAMIENTA MANUAL FIRME DECONCRETO EXISTENTE CON O SIN ACABADODE CEMENTO PULIDO, PARA RECIBIR PISO DELOSETA CERÁMICA.RELLENOS CON MAQUINARIA34 012.0000 048-A TERRAPLENES, RELLENOS YADEMES: RELLENOS CON HERRAMIENTAMANUAL, CON MATERIAL DE BANCOCOMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DEESPESOR AL 90% PROCTORCIMBRADOS (INCLUYE SUMINISTRO)CIMBRA ACABADO COMÚNM3M2M31.- REMOCIÓN DEL MATERIAL USANDOPREFERENTEMENTE EL DE LA EXCAVACIÓN EJECUTADAPREVIAMENTE, LIMPIO DE IMPUREZAS (TRONCOS,RAMAS, BASURA Ó MATERIAS ORGÁNICAS).2.- ACARREO LIBRE DE 10 M. HORIZONTALES YTENDIDOS EN CAPAS DE 20 CM.3.- INCORPORACIÓN DEL AGUA EMPLEADA EN LACOMPACTACIÓN.4.- COMPACTACIÓN CON EQUIPO VIBRATORIO DEPLACA O DE RODILLOS AL GRADO FIJADO Y/OORDENADO.5.- AFINAMIENTO DE LA SECCIÓN.6.- SE CONSIDERAR EL VOLUMEN QUE INDIQUE ELPROYECTO PARA EL MATERIAL YA COMPACTADO,CORRESPONDIENTE AL GRADO DE COMPACTACIÓNESPECIFICADO.1.- USO DEL EQUIPO.2.- RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LADEMOLICION Y APILAMIENTO DEL MISMO.3.- COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALESINDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCION DEACCIDENTES.4.- LIMPIEZA GENERAL.1.- ACARREO LIBRE DE 10 M. HORIZONTALES YTENDIDOS EN CAPAS DE 20 CMS. INCORPORACIÓN DELAGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACIÓN.2.- COMPACTACIÓN CON EQUIPO VIBRATORIO ALGRADO FIJADO Y/O ORDENADO.3.- AFINAMIENTO DE LA SECCIÓN.4.- CONSIDERAR EL VOLUMEN QUE INDIQUE ELPROYECTO PARA EL MATERIAL YA COMPACTADO,CORRESPONDIENTE AL GRADO DE COMPACTACIÓNESPECIFICADO.5.- SE AUTORIZA SUB CONTRATACION DE PRUEBAS DEMECANICA DE SUELOS CON EMPRESA ESPECIALIZADA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 10DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE35 019.0000 15 EN ZAPATAS Y DADOS HASTA 4MTS DE ALTURAM21.- SUMINISTRO DE MADERA EN BUEN ESTADO,CLAVO Y DEMÁS MATERIALES QUE SE REQUIERAN, ENEL LUGAR DE LA OBRA CIMBRA APARENTE.2.- CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.3.- TRAZO Y CORTE DE LA MADERA, EQUIPO,ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS.4.- PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/OFABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO ELEVACIÓN ODESCENSO DE LOS MATERIALES E INSTALACIÓN DEPUNTALES O SEPARADORES PARA SOPORTE Y RIGIDEZ.5.- MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN YNIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO PASARELASY RAMPAS.6.- ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA Y CONTRAVENTEO DELA MISMA.7.- LUBRICACIÓ DE LA CIMBRA, UTILIZANDO DIESEL UOTRO ANTIADHERENTE.8.- DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE CIMBRA.9.- MERMAS Y DESPERDICIOS.36 CIMBRADOS: EN REGLAS Y FRONTERAS M2 1.- SUMINISTRO DE MADERA EN BUEN ESTADO,CLAVO Y DEMÁS MATERIALES QUE SE REQUIERAN, ENEL LUGAR DE LA OBRA CIMBRA APARENTE.2.- CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.3.- TRAZO Y CORTE DE LA MADERA, EQUIPO,ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS.4.- PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/OFABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO ELEVACIÓN ODESCENSO DE LOS MATERIALES E INSTALACIÓN DEPUNTALES O SEPARADORES PARA SOPORTE Y RIGIDEZ.5.- MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN YNIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO PASARELASY RAMPAS.6.- ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA Y CONTRAVENTEO DELA MISMA.7.- LUBRICACIÓ DE LA CIMBRA, UTILIZANDO DIESEL UOTRO ANTIADHERENTE.8.- DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE CIMBRA.9.- MERMAS Y DESPERDICIOS.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 11DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE37 019.0000 140 CIMBRADOS: EN LOSAS,TRABES Y COLUMNAS REDONDAS OCUADRADAS, HASTA 4.00 M. DE ALTURAELABORACIONES DE CONCRETOHIDRÁULICOS AGREGADO MÁXIMO 19 MM.,CEMENTO NORMAL (INCLUYE SUMINISTRO)ELABORADO EN SITIOM21.- SUMINISTRO DE MADERA EN BUEN ESTADO,CLAVO Y DEMÁS MATERIALES QUE SE REQUIERAN, ENEL LUGAR DE LA OBRA CIMBRA APARENTE.2.- CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.3.- TRAZO Y CORTE DE LA MADERA, EQUIPO,ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS.4.- PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/OFABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO ELEVACIÓN ODESCENSO DE LOS MATERIALES E INSTALACIÓN DEPUNTALES O SEPARADORES PARA SOPORTE Y RIGIDEZ.5.- MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN YNIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO PASARELASY RAMPAS.6.- ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA Y CONTRAVENTEO DELA MISMA.7.- LUBRICACIÓ DE LA CIMBRA, UTILIZANDO DIESEL UOTRO ANTIADHERENTE.8.- DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE CIMBRA.9.- MERMAS Y DESPERDICIOS.38 FĆ=150 KG/CM2 M3 1.-SUMINISTRO ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE A LAOBRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DELCONCRETO, INCLUYENDO EL AGUA.2.- CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO YMANEJO DE DICHOS MATERIALES EN LA OBRA.3.- EQUIPOS Y VIBRADOS.4.- DOSIFICACIÓN POR PESO Y MEZCLADO DE LOSMATERIALES SUJETO A CONTROL DE CALIDAD, PARAOBTENER CONCRETO DE LAS CARACTERÍSTICASEXIGIDAS POR EL PROYECTO.5.- ACARREO Y ELEVACIÓN DEL CONCRETO FRESCODESDE EL SITIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DEL MISMOEN EL SITIO DE COLADO HASTA 4 MTS DE ALTURA.6.- LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y HUMEDECIMIENTODE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON ELCONCRETO FRESCO.7.- ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 12DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE39 FĆ=200 KG/CM2 M3 1.-SUMINISTRO ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE A LAOBRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DELCONCRETO, INCLUYENDO EL AGUA.2.- CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO YMANEJO DE DICHOS MATERIALES EN LA OBRA.3.- EQUIPOS Y VIBRADOS.4.- DOSIFICACIÓN POR PESO Y MEZCLADO DE LOSMATERIALES SUJETO A CONTROL DE CALIDAD, PARAOBTENER CONCRETO DE LAS CARACTERÍSTICASEXIGIDAS POR EL PROYECTO.5.- ACARREO Y ELEVACIÓN DEL CONCRETO FRESCODESDE EL SITIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DEL MISMOEN EL SITIO DE COLADO HASTA 4 MTS DE ALTURA.6.- LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y HUMEDECIMIENTODE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON ELCONCRETO FRESCO.7.- ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA.VACIADOSCON BOTES O CARRETILLA ACARREOHASTA 50 M EN: PLANTILLAS O LOSAS CONESPESOR DE:40 VACIADO DE CONCRETO PARACONFORMACIÓN DE LOSA DE 5 CMM21.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS DESDE EL ALMACÉN PROVISIONAL DELCONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.2.-REPARACION DEL LUGAR DONDE SE COLOCARON ELCONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS, MADERA ETC.3.-HUMEDECER EL TERRENO.4.-CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIODONDE SE FABRICA EL CONCRETO.5.-ACARREO LIBRE DE HASTA 50 M EN FORMAMANUAL, UTILIZANDO BOTES Y/O CARRETILLAS.6.-VACIADO DEL CONCRETO EN EL SITIO INDICADO ENEL PROYECTO Y VIBRADOS.7.-CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, APLICADACON ASPERSOR Y/O BROCHA.8.-LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 13DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE41 VACIADO DE CONCRETO PARACONFORMACIÓN DE TRABES Y COLUMNAS,CERRAMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 5MTS.M21.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS DESDE EL ALMACÉN PROVISIONAL DELCONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS2.-REPARACION DEL LUGAR DONDE SE COLOCARON ELCONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS, MADERA ETC.3.-HUMEDECER EL TERRENO.4.-CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIODONDE SE FABRICA EL CONCRETO.5.-ACARREO LIBRE DE HASTA 50 M EN FORMAMANUAL, UTILIZANDO BOTES Y/O CARRETILLAS.6.-VACIADO DEL CONCRETO EN EL SITIO INDICADO ENEL PROYECTO Y VIBRADOS.7.-CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, APLICADACON ASPERSOR Y/O BROCHA.8.-LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJOCON BOTES O CARRETILLA ACARREOHASTA 50 M EN: MUROS CON ALTURA42 DE 0.0 A 4.00 M M3 1.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS DESDE EL ALMACÉN PROVISIONAL DELCONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS2. ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS3.-CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIODONDE SE FABRICA EL CONCRETO.4.-ACARREO LIBRE DE HASTA 50 M EN FORMAMANUAL, UTILIZANDO BOTES Y/O CARRETILLAS.5.-VACIADO DEL CONCRETO EN EL SITIO INDICADO ENEL PROYECTO, DE ACUERDO A ALTURAS YPROFUNDIDADES SEÑALADAS.6.-VIBRADO DEL CONCRETO.7.-NIVELADO.8.-CURADO CON MEMBRANA, APLICADA CONASPERSOR Y/O BROCHA.9.-LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DEACERO ELECTRO SOLDADA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 14DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE43 MALLA DE ACERO TIPO 66-10/10INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓNTECHUMBRES, TECHOS Y MUROS.44 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PARATECHUMBRE A BASE DE LAMINA PINTRO R-101 CAL. 24M2M21.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS DESDE EL ALMACÉN PROVISIONAL DELCONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS2.-LIMPIEZA DE LA MALLA DE ACERO PARA EVITAR ALMÁXIMO QUE PRESENTE OXIDACIÓN.3.-ENDEREZADO (EN SU CASO).4.-TRAZO.5.-CORTE DE LA MALLA, UTILIZANDO HERRAMIENTA DEOPERACIÓN MANUAL.6.-MANEJO Y COLOCACIÓN DE MALLA.7.-TRASLAPES NECESARIOS UTILIZANDO ALAMBRERECOCIDO PARA AMARRES.8.-CALZADO DE LA MALLA, UTILIZANDO SILLETAS DEACERO 3/8".9.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES, INCLUIDO ELHERRAJE, EN EL SITIO DE LA OBRA; INCLUYE CARGAS,ACARREOS, DESCARGAS Y ESTIBA.2.- ELEVACIÓN Y EN GENERAL CUALQUIERMOVIMIENTO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA.3.- PRESENTACIÓN, CORTE, TRASLAPE, PERFORACIÓN,EMPAQUE Y SUJECIÓN DE LAS LAMINAS CON GANCHOSO ANCLAS PARA COLOCACION SOBRE LAMINAESTRUCTURAL EXISTENTE4.- COLOCACIÓN DE CABALLETES, ESQUINEROS YOTRAS PIEZAS ESPECIALES.5.- CHAFLANES E IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS DELTECHO CON MUROS O PRETILES.6.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.7.- DESMANTELAMIENTO DE PARA RAYOS, CAMBIO DEAISLANTE DE BASE PARA EVITAR CONTACTO CON LETALDE LAMINA DE CUBIERTA Y COLOCACION FINAL.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 15DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE45 CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS YCERRAMIENTOS ARMADOS: EN SÓTANO, P,B.Y 1P. CON CIMBRA COMÚN, CON ENTRE PISOHASTA 4,00 M. CONCRETO F’C=150KG/CM2,CON 4 VAR. DE 3/8", SECCIÓN DE 14 X 14 CMS.ML1.- SUMINISTRO, SELECCI¢N, CARGAS, ACARREOS YDESCARGAS DE LOS MATERIALES.2.- ENDEREZADO, TRAZO, CORTE, DOBLADO Y ARMADODE ACERO DE REFUERZO, DE ACUERDO A LO INDICADO.3.- HABILITADO Y COLOCACI¢N DE CIMBRA DECONTACTO Y OBRA FALSA, AS¡ COMO ANDAMIOSNECESARIOS.4.- SUMINISTRO Y ELABORACI¢N DE CONCRETO DERESISTENCIA ESPECIFICADA.5.- ACARREO DEL CONCRETO EN BOTES O CARRETILLAS,DEL LUGAR DE FABRICACI¢N AL SITIO DE COLOCACI¢N.6.- ELEVACI¢N DEL CONCRETO.7.- VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.8.- DESCIMBRADO Y CURADO.9.- RETIRO DE ANDAMIOS.10.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.46 DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOSARMADOS: EN SÓTANO, P,B. Y 1P. CONCIMBRA COMÚN, CON ENTRE PISO HASTA 4,00M. CONCRETO F’C=150KG/CM2, CON 4 VAR.DE 3/8", SECCIÓN DE 14 X 14 CMS. ANCLAJEDE CASTILLO DE LONG. VARIABLE (50 A 65CMS.)ML1.- SUMINISTRO, SELECCIÓN, CARGAS, ACARREOS YDESCARGAS DE LOS MATERIALES.2.- ENDEREZADO, TRAZO, CORTE, DOBLADO Y ARMADODE ACERO DE REFUERZO, DE ACUERDO A LOINDICADO.3.- HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DECONTACTO Y OBRA FALSA, ASÍ COMO ANDAMIOSNECESARIOS.4.- ELABORACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIAESPECIFICADA.5.- ACARREO DEL CONCRETO EN BOTES O CARRETILLAS,DEL LUGAR DE FABRICACIÓN AL SITIO DECOLOCACIÓN.6.- ELEVACIÓN DEL CONCRETO.7.- VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.8.- DESCIMBRADO Y CURADO.9.- RETIRO DE ANDAMIOS.10.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 16DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE47 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUERECOCIDO: DIVISORIOS EN ENTREPISO HASTA4M, DE 14CMS. ACABADO COMÚN A PLOMOASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENAPROP. 1:448 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUERECOCIDO: DIVISORIO, EN ENTREPISO DE 4.00A 7.00M, DE 14CMS. ACABADO COMÚN APLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA PROP. 1:4M2M21.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES YEQUIPOS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y ESTIBADE MATERIALES.2.- LIMPIEZA Y HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEDESPLANTE.3.- HUMEDECIMIENTO DE LOS TABIQUES.4.- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS (EN SU CASO).5.- ELABORACION DE MORTERO ESPECIFICADO.6.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MORTERODESDE EL LUGAR DE ELABORACIÓN HASTA EL SITIO DEAPLICACIÓN.7.- COLOCACIÓN DE HILOS, REGLAS Y PLOMOS PARAVERIFICAR HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD DEMUROS.8.- CORTES Y AJUSTES DEL TABIQUE.9.- MANEJO Y COLOCACIÓN DEL TABIQUE SOBRE UNACAPA UNIFORME DE MORTERO, Y RELLENO DE JUNTAS.10.- ACABADOS DE LAS JUNTAS DE ACUERDO ALPROYECTO Y LIMPIEZA DE LA CARA APARENTE.11.- RETIRO DE ANDAMIOS, MATERIAL SOBRANTE.12.- LIMPIEZA GENERAL.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES YEQUIPOS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y ESTIBADE MATERIALES.2.- LIMPIEZA Y HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEDESPLANTE3.- HUMEDECIMIENTO DE LOS TABIQUES.4.- COLOCACIÓN DE ANDAMIOS (EN SU CASO).5.- ELABORACION DE MORTERO ESPECIFICADO.6.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MORTERODESDE EL LUGAR DE ELABORACIÓN HASTA EL SITIO DEAPLICACIÓN.7.- COLOCACIÓN DE HILOS, REGLAS Y PLOMOS PARAVERIFICAR HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD DEMUROS.8.- CORTES Y AJUSTES DEL TABIQUE.9.- MANEJO Y COLOCACIÓN DEL TABIQUE SOBRE UNACAPA UNIFORME DE MORTERO, Y RELLENO DE JUNTAS.10.- ACABADOS DE LAS JUNTAS DE ACUERDO ALPROYECTO Y LIMPIEZA DE LA CARA APARENTE.11.- RETIRO DE ANDAMIOS, MATERIAL SOBRANTE.12.- LIMPIEZA GENERAL.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 17DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE49 REGISTROS: DE MURO DE TABIQUE ROJORECOCIDO DE 7X14X28 CMS. MEDIDASREGISTRO 60X40 X 50 CMS. INCL. CHAFLANES,ACABADO PULIDO CON CEM. GRIS50 REGISTROS: DE MURO DE TABIQUE ROJORECOCIDO DE 7X14X28 CMS. MEDIDASREGISTRO 60X50 X 75 CMS. INCL. CHAFLANES,ACABADO PULIDO CON CEM. GRISPZAPZA1.- TRAZO Y NIVELACI¢N.2.- AFLOJAMIENTO Y EXTRACCI¢N DEL MATERIALPRODUCTO DE LA EXCAVACI¢N CON RETIRO HASTA 4M.3.- HUMEDECIMIENTO DE TABIQUES.4.- AFINE Y ENJARRADO, NIVELACIÓN, FONDO YPAREDES O TALUDES.5.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE MATERIALES.6.- ELABORACIÓN DE MORTERO ESPECIFICADO.7.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA Y VACIADOS DELMORTERO DESDE EL LUGAR DE ELABORACIÓN HASTA ELSITIO DE APLICACIÓN.8.- COLOCACIÓN DE HILOS, REGLAS Y PLOMOS PARAVERIFICAR HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD DEMUROS.9.- CORTES Y AJUSTES DEL TABIQUE.10.- MANEJO Y COLOCACI¢N DEL TABIQUE SOBRE UNACAPA UNIFORME DE MORTERO Y RELLENO DE JUNTAS.11.- RETIRO DE HILOS, REGLAS Y MATERIAL SOBRANTE.12.- LIMPIEZA GENERAL.1.- TRAZO Y NIVELACI¢N.2.- AFLOJAMIENTO Y EXTRACCI¢N DEL MATERIALPRODUCTO DE LA EXCAVACI¢N CON RETIRO HASTA 4M.3.- HUMEDECIMIENTO DE TABIQUES.4.- AFINE Y ENJARRADO, NIVELACIÓN, FONDO YPAREDES O TALUDES.5.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE MATERIALES.6.- ELABORACIÓN DE MORTERO ESPECIFICADO.7.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA Y VACIADOS DELMORTERO DESDE EL LUGAR DE ELABORACIÓN HASTA ELSITIO DE APLICACIÓN.8.- COLOCACIÓN DE HILOS, REGLAS Y PLOMOS PARAVERIFICAR HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD DEMUROS.9.- CORTES Y AJUSTES DEL TABIQUE.10.- MANEJO Y COLOCACI¢N DEL TABIQUE SOBRE UNACAPA UNIFORME DE MORTERO Y RELLENO DE JUNTAS.11.- RETIRO DE HILOS, REGLAS Y MATERIAL SOBRANTE.12.- LIMPIEZA GENERAL.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 18DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE51 REGISTROS: DE MURO DE TABIQUE ROJORECOCIDO DE 7X14X28 CMS. MEDIDASREGISTRO 60X60 X 100 CMS. INCL.CHAFLANES, ACABADO PULIDO CON CEM. GRISALAMBRADOS PARA RETIRO DE MATERIALESDE EX BODEGACONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MALLACICLÓNICA GALVANIZADAPZA1.- TRAZO Y NIVELACI¢N.2.- AFLOJAMIENTO Y EXTRACCI¢N DEL MATERIALPRODUCTO DE LA EXCAVACI¢N CON RETIRO HASTA 4M.3.- HUMEDECIMIENTO DE TABIQUES.4.- AFINE Y ENJARRADO, NIVELACIÓN, FONDO YPAREDES O TALUDES.5.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE MATERIALES.6.- ELABORACIÓN DE MORTERO ESPECIFICADO.7.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA Y VACIADOS DELMORTERO DESDE EL LUGAR DE ELABORACIÓN HASTA ELSITIO DE APLICACIÓN.8.- COLOCACIÓN DE HILOS, REGLAS Y PLOMOS PARAVERIFICAR HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD DEMUROS.9.- CORTES Y AJUSTES DEL TABIQUE.10.- MANEJO Y COLOCACI¢N DEL TABIQUE SOBRE UNACAPA UNIFORME DE MORTERO Y RELLENO DE JUNTAS.11.- RETIRO DE HILOS, REGLAS Y MATERIAL SOBRANTE.12.- LIMPIEZA GENERAL.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 19DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE52 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLACICLÓNICA A NIVEL DE PISO PARA CERCADO DETERRENO ALTURA DE 3 MTS CON POSTESAHOGADOS, INC. ACARREOS, MATERIALES,MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CON PREPARACIÓN PARA RECIBIRTECHUMBRE DE LÁMINA.ML1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALESHERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ACARREO DEHERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS TODOS LOSMATERIALES SERÁN PROPORCIONADOS POR ELCONTRATISTA.2.- DE ACUERDO A TRAZO EFECTUAR LA REPARTICIÓNDE POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS CON ALTURADE 3 MTS.3.- APERTURA DE CAJA EN PISO DE CONCRETO OTERRENO NATURAL PARA ANCLAR POSTES ESQUINEROSE INTERMEDIOS POR MEDIOS MANUALES CINCEL YMARRO.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE POSTESESQUINEROS E INTERMEDIOS.5.- HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE,ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO POR MEDIOSMANUALES EN CARRETILLA Y BOTE, HECHO EN OBRAF'C=150KG/CM2 CON REVOLVEDORA Y TARJA (PEMEXNO PROPORCIONA AGUA) PARA EL ANCLAJE DE POSTESY REPOSICION DE CONCRETOS6.- SUMINISTRO COLOCACIÓN DE MARCO PARARECIBIR TECHUMBRE DE LÁMINA LIGERA CONPENDIENTE DE CUANDO MENOS EL 2%.7.- SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SUJECIÓN Y TENSIÓNDE MALLA CICLÓNICA FABRICADA CON ALAMBRE DEACERO DE ALTA FUERZA TENSIL GALVANIZADO PORPROCESO DE INMERSIÓN EN CALIENTE ANTES DE SERTEJIDO CAL. 10.5 CUBIERTA CON PVC COLOR VERDE DE2.00 MTS DE ALTURA EN LOS POSTES CONABRAZADERAS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 20DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE53 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARAMALLA CICLÓNICA DOS HOJAS ABATIBLEAMBOS LADOS CON PASADOR Y PORTACANDADO CON TRAS HILOS ALAMBRE DE PÚASY CONCERTINA PARTE SUPERIOR.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DERECUBRIMIENTO CON MALLA DE PVC DEPROTECCIÓN VISUAL COLOR VERDE.ACABADOSPZAM21.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALESHERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ACARREO DEHERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS TODOS LOSMATERIALES SERÁN PROPORCIONADOS POR ELCONTRATISTA.2.- DE ACUERDO A TRAZO EFECTUAR LA REPARTICIÓNDE POSTES, SOLDADURA, RECORTES, E INTERMEDIOSCON ALTURA DE 3 MTS DOS HOJAS FORRADA DE MALLACICLONICA.3.- APERTURA DE CAJA EN PISO DE CONCRETO OTERRENO NATURAL PARA ANCLAR POSTES ESQUINEROSE INTERMEDIOS POR MEDIOS MANUALES CINCEL YMARRO.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE POSTESESQUINEROS E INTERMEDIOS.5.- HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE,ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO POR MEDIOSMANUALES EN CARRETILLA Y BOTE, HECHO EN OBRAF'C=150KG/CM2 CON REVOLVEDORA Y TARJA (PEMEXNO PROPORCIONA AGUA) PARA EL ANCLAJE DE POSTESY REPOSICION DE CONCRETOS.6.- SUMINISTRO COLOCACIÓN DE MARCO PARA RECIBIRTECHUMBRE DE LÁMINA LIGERA CON PENDIENTE DECUANDO MENOS EL 2%.7. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SUJECIÓN Y TENSIÓNDE MALLA CICLÓNICA FABRICADA CON ALAMBRE DEACERO DE ALTA FUERZA TENSIL GALVANIZADO PORPROCESO DE INMERSIÓN EN CALIENTE ANTES DE SERTEJIDO CAL. 10.5 CUBIERTA CON PVC COLOR VERDE DE2.00 MTS DE ALTURA EN LOS POSTES CONABRAZADERAS.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES YEQUIPOS, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y ESTIBADE MATERIALES.2.- LIMPIEZA Y HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEDESPLANTE3.- HUMEDECIMIENTO DE LOS TABIQUES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 21DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE55 CONSTRUCCIÓN Y FORJADO DE ESCALONES M2 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YALMACENAMIETO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DECOLOCACI¢N.2.- PREPARACI¢N DE LA SUPERFICIE DE RAMPA, SEGÚNSE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO.3.- COLOCACI¢N DE MAESTRAS Y REGLAS.4.- ELABORACI¢N, MANEJO Y APLICACI¢N DELMORTERO PARA FIJAR LAS PIEZAS DE LADRILLO.5.- COLOCACI¢N Y RETIRO DE ANDAMIAJE.6.- RECORTE Y COLOCACI¢N DE PIEZAS.7.- JUNTEO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO.8.- BISELADO DE PIEZAS Y FORMACI¢N DE ARISTAS YRINCONES RECTOS A PLOMO.9.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TERMINADA Y RETIRODE MATERIALES SOBRANTES.56 SUMINISTRO Y ACABADO DE MURO A BASE DELAMBRIN DE METAL DESPLEGADO GALV. PARAEL TAPADO DE HUECOS DE CELOSÍAS ENMUROS, HASTA 5.00 M. ALTURA.M21.- ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE A LA OBRA DEMATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO,INCLUYENDO EL AGUA.2.- CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO YMANEJO DE DICHOS MATERIALES EN LA OBRA.3.- LAVADO DE LOS AGREGADOS, CUANDO SEREQUIERA.4.- USO DEL EQUIPO.5.- DOSIFICACIÓN POR PESO Y MEZCLADO DE LOSMATERIALES SUJETO A CONTROL DE CALIDAD, PARAOBTENER CONCRETO DE LAS CARACTERÍSTICASEXIGIDAS POR EL PROYECTO.6.- ACARREO Y ELEVACIÓN DEL CONCRETO FRESCODESDE EL SITIO DE DESCARGA Y DEPÓSITO DEL MISMOEN EL SITIO DE COLADO.7.- LIMPIEZA, PREPARACIN Y HUMEDECIMIENTO DELAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL CONCRETOFRESCO.8.- ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA.9.- MERMAS Y DESPERDICIOS.10.- PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN.11.- CURADO CON AGUA O CON MEMBRANA YACABADO DE LAS SUPERFICIES SEG£NESPECIFICACIONES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 22DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE57 APLANADOS Y PERFILADOS DE MORTERO YYESO: APLANADOS EN SÓTANO, PB Y 1PHASTA 4.00M, REPELLADO CEM –ARE 1 A 458 APLANADOS Y PERFILADOS DE MORTERO YYESO: APLANADOS EN SÓTANO, PB Y 1PHASTA 4.00M, EMBOQUILLADO CEM –ARE 1 A459 LAMBRINES Y PERFILADOS CON MATERIALVIDRIADO: LAMBRIN EN MURO HASTA 4MALTURA EN PB Y 1P DE AZULEJO DE COLOR DE20 X 30CMSM2M2M21.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YALMACENAMIETO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DECOLOCACI¢N.2.- PREPARACI¢N DE LA SUPERFICIE DEL MURO, SEGÚNSE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO.3.- COLOCACI¢N DE MAESTRAS Y REGLAS.4.- ELABORACI¢N, MANEJO Y APLICACI¢N DELMORTERO PARA FIJAR LAS PIEZAS.5.- COLOCACI¢N Y RETIRO DE ANDAMIAJE.6.- RECORTE Y COLOCACI¢N DE PIEZAS.7.- JUNTEO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO.8.- BISELADO DE PIEZAS Y FORMACI¢N DE ARISTAS YRINCONES RECTOS A PLOMO.9.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TERMINADA Y RETIRODE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA YESTIBA DE MATERIALES EN LA OBRA.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PIC NDOLA YHUMEDECIENDOLA3.- COLOCACIÓN DE MAESTRAS, REGLAS Y PLOMOS.4.- ELABORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DELMORTERO INDICADO, AL SITIO DE TRABAJO.5.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.6.- ELEVACIÓN Y APLICACIÓN DEL MORTERO EN LASUPERFICIE POR APLANAR, CUMPLIENDO CON LASTOLERANCIAS ESPECIFICADAS.7.- ENRASE DEL APLANADO AL GRADO QUE SE INDIQUE.8.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE1.- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA YESTIBA DE MATERIALES EN LA OBRA.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PIC NDOLA YHUMEDECIENDOLA3.- COLOCACIÓN DE MAESTRAS, REGLAS Y PLOMOS.4.- ELABORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DELMORTERO INDICADO, AL SITIO DE TRABAJO.5.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.6.- LIMPIEZA FINAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 23DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE60 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETAS ENPISOS: LOSETA STA. JULIA O SIMILAR DE 30 X30 CMS. CON JUNTA DE 4 MM. DE ANCHOREMETIDA 1 MM.61 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETAS ENPISOS: ZOCLO STA. JULIA O SIMILAR DE 30 X 10CMS. ALTURA, CON JUNTA DE 4 MM. DEANCHO REMETIDA 1 MMM2ML1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,HERRAMIENTAS, CEMENTOS, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS Y ALMACENAMIETO DE MATERIALESHASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL MURO, SEGÚNSE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO.3.- COLOCACIÓN DE MAESTRAS Y REGLAS.4.- ELABORACIÓN, MANEJO Y APLICACIÓN DELMORTERO ESPECIAL PARA NIVELACION Y FIJACION DELAS PIEZAS.5.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIAJE.6.- RECORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS.7.- JUNTEO Y LECHADEADO CON JUNTEADOR DECOLOR.8.- BISELADO DE PIEZAS Y FORMACIÓN DE ARISTAS YRINCONES RECTOS A PLOMO.9.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TERMINADA Y RETIRODE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,HERRAMIENTAS, CEMENTOS, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS Y ALMACENAMIETO DE MATERIALESHASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL MURO, SEGÚNSE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO.3.- COLOCACIÓN DE MAESTRAS Y REGLAS.4.- ELABORACIÓN, MANEJO Y APLICACIÓN DELMORTERO ESPECIAL PARA NIVELACION Y FIJACION DELAS PIEZAS.5.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIAJE.6.- RECORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS.7.- JUNTEO Y LECHADEADO CON JUNTEADOR DECOLOR.8.- BISELADO DE PIEZAS Y FORMACIÓN DE ARISTAS YRINCONES RECTOS A PLOMO.9.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TERMINADA Y RETIRODE MATERIALES SOBRANTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 24DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE62 APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA,COLORES CLAROS, EN MUROS INTERIORES YEXTERIORES DE OFICINAS Y EDIFICIOS A UNAALTURA HASTA 4.00 MTS63 APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA,COLORES CLAROS, EN MUROS INTERIORES YEXTERIORES DE OFICINAS Y EDIFICIOS A UNAALTURA DESDE 4.00 Y HASTA 7.00 MTSM2M21.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,HERRAMIENTAS, CEMENTOS, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS Y ALMACENAMIETO DE MATERIALESHASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL MURO, SEGÚNSE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO.3.- COLOCACIÓN DE MAESTRAS Y REGLAS.4.- ELABORACIÓN, MANEJO Y APLICACIÓN DELMORTERO ESPECIAL PARA NIVELACION Y FIJACION DELAS PIEZAS.5.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIAJE.6.- RECORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS.7.- JUNTEO Y LECHADEADO CON JUNTEADOR DECOLOR.8.- BISELADO DE PIEZAS Y FORMACIÓN DE ARISTAS YRINCONES RECTOS A PLOMO.9.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE TERMINADA Y RETIRODE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO, DE TODOS LOS MATERIALESHERRAMIENTAS Y EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- RESANADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.3.- PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y DELTINTE EN EL CASO DE LA MADERA.4.- APLICACIÓN DE LA PINTURA, BARNIZ O LACA ELNÚMERO DE MANOS NECESARIAS PARA DAR UNACABADO UNIFORME DE LA CALIDAD REQUERIDAS.5.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PARA EVITARMANCHAS Y OTROS DAÑOS.6.- COLOCACIÓN Y REMOCI¢N DE ANDAMIOS.7.- RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZAFINAL DEL AREA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 25DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE64 APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICACOLORES CLAROS, EN PLAFONES INTERIORES YEXTERIORES DE OFICINAS Y EDIFICIOS A UNAALTURA DE HASTA 4.00 MTS65 CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 13 MM. DE ESPESOR66 PLAFÓN FALSO SUSPENDIDO MODELO RADARCLIMA PLUS EN PLACAS DE 61 X 61CM. (24" X24") LÍNEA DE SOMBRA COLOR BLANCO CONSUSPENSIÓN DONE MARCA YESOPANAMERICANO COLOCADO CON TÉ DEALUMINIO PINTADO DE 24 X 38 MM. YÁNGULO DE ALUMINIO PINTADO DE 24 MM.M2M2M21.- SUMINISTRO, DE TODOS LOS MATERIALESHERRAMIENTAS Y EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- RESANADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.3.- PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y DELTINTE EN EL CASO DE LA MADERA.4.- APLICACIÓN DE LA PINTURA, BARNIZ O LACA ELNÚMERO DE MANOS NECESARIAS PARA DAR UNACABADO UNIFORME DE LA CALIDAD REQUERIDAS.5.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PARA EVITARMANCHAS Y OTROS DAÑOS.6.- COLOCACIÓN Y REMOCI¢N DE ANDAMIOS.7.- RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZAFINAL DEL AREA.1.- SUMINISTRO, DE TODOS LOS MATERIALESHERRAMIENTAS Y EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- RESANADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.3.- PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y DELTINTE EN EL CASO DE LA MADERA.4.- APLICACIÓN DE LA PINTURA, BARNIZ O LACA ELNÚMERO DE MANOS NECESARIAS PARA DAR UNACABADO UNIFORME DE LA CALIDAD REQUERIDAS.5.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PARA EVITARMANCHAS Y OTROS DAÑOS.6.- COLOCACIÓN Y REMOCI¢N DE ANDAMIOS.7.- RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZAFINAL DEL AREA.1.- SUMINISTRO DE LAMINAS DE TABLA ROCA,ALAMBRES, ACCESORIOS DE FIJACION, FIJACIONES,SELLADOS, JUNTEADOS, Y ACABADO, CARGAS,ACARREOS, DESCARGAS DE MATERIALES EN EL LUGARDE LA OBRA.2.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PARA EVITARMANCHAS Y OTROS DAÑOS.3.- COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE ANDAMIOS.4.- CONSTRUCCION DE REGISTROS HOMBRE CONSUSPENSION METALICA5.- RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZAFINAL DEL AREA.6.- FABRICACION DE HERRAJES Y PERFILES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 26DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULAREFLEJANTE 2 MILÉSIMAS ACABADO ESPEJOEN VIDRIOS DE VENTANERÍA Y PUERTASINCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICASEXTERNAS, INCLUYE TODOS LOS HERRAJESNECESARIOS (INCLUYE SUMINISTRO)PERFILES68 CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS EN FACHADATUBO DE 6" Y ESTRUCTURA METÁLICASOPORTE, PLACA Y ÁNGULO.M2TON1.- SUMINISTRO DE FALSO PLAFON MODELO RADARCLIMA PLUS O SIMILAR EN PLACAS DE 61X61 CM(24"X24") LINEA DE SOMBRA COLOR BLANCOMATERIALES PARA SUSPENSION CON SUSPENSIONDONE YESO PANAMERICANO COLOCADO CON T DEALUMINIO PINTADO DE 24X38 MM Y ANGULO DEALUMINIO PINTADO DE 24MM, ALAMBRES,ACCESORIOS DE FIJACION, FIJACIONES, SELLADOS,JUNTEADOS, Y ACABADO, CARGAS, ACARREOS,DESCARGAS DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES PARA EVITARMANCHAS Y OTROS DAÑOS.3.- COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE ANDAMIOS.4.- CONSTRUCCION DE REGISTROS HOMBRE CONSUSPENSION METALICA5.- RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZAFINAL DEL AREA.1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE LOS MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA.2.- COLOCACIÓN DE TENDIDOS, ANDAMIOS YELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.3.- USO DEL EQUIPO.4.- SUMINISTRO DE PLACA, LÁMINA, SOLERAS, PIJAS,TORNILLOS O PERNOS.5.- COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.6.- MANEJO CON PRECAUCIÓN Y CUIDADO DE LASLAMINAS,7.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 27DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE69 HABILITADO DE ESTRUCTURA A BASE DEPERFILES LIGEROS 12 KG/M BARANDALMETÁLICO EN FACHADA CON TUBO DE 3" Y 2"Y ESTRUCTURAS DE ACERO PARACONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DETECHUMBRE A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2"CANALES Y PERFILES 3" HASTA 6"70 HABILITADO DE ESTRUCTURA A BASE DEPERFILES SEMIPESADOS DE 12 A 60 KG/MTONTON1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE LOS MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA.2.- COLOCACIÓN DE TENDIDOS, ANDAMIOS YELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.3.- USO DEL EQUIPO.4.- SUMINISTRO DE PLACA, LÁMINA, SOLERAS, PIJAS,TORNILLOS O PERNOS.5.- COLOCACIÓN DE LETREROS INDICATIVOS DEPELIGRO.6.- MANEJO CON PRECAUCIÓN Y CUIDADO DE LASLAMINAS,7.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS DESDE EL ALMACÉN PROVISIONAL DELCONTRATISTA HASTA EL SITIO DE FABRICACIÓN2.-EL SUMINISTRO DE MATERIALES ES DE ACUERDO ALAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS DELPROYECTO.3.-SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA YESTIBA EN EL TALLER DE FABRICACIÓN.4.-TRAZO.5.-CORTE, UTILIZANDO EQUIPO OXIACETILENO,RECORTES, PUNTEADOS, SOLDADURA DE APORTEELÉCTRICO 6010, 6013, INSTALACIÓN HASTA 5 MTS DEALTURA, NIVELACIONES, CONFORMADO EINSTALACIÓN.6.-ENDEREZADO, EN FRIO DEL PERFIL.( EN SU CASO ).9.-MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, YPUNTO DEL PERFIL.HASTA FORMAR LA ESTRUCTURA.7.-BARRENADO DE LOS PERFILES, CUANDO LAESTRUCTURA SEA COMBINADA CON REMACHES,TORNILLOS O PERNOS.8.-SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LAESTRUCTURA.9.-CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE ELTALLER DE PREFABRICACIÓN AL SITIO DE INSTALACIÓN.10. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 28DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO YACCESORIOS DE PVC 6” A UNA ALTURA DEHASTA 4.5 MTS72 DESMANTELAMIENTO DE LAMINAESTRUCTURAL DE UNA ALTURA DE HASTA 6MTSMLML1.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS DESDE EL ALMACÉN PROVISIONAL DELCONTRATISTA HASTA EL SITIO DE FABRICACIÓN2.-EL SUMINISTRO DE MATERIALES ES DE ACUERDO ALAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS DELPROYECTO.3.-SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA YESTIBA EN EL TALLER DE FABRICACIÓN.4.-TRAZO.5.-CORTE, UTILIZANDO EQUIPO OXIACETILENO.6.-ENDEREZADO, EN FRIO DEL PERFIL. (EN SU CASO).7.-MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN,Y PUNTO DEL PERFIL.HASTA FORMAR LA ESTRUCTURA.8.-BARRENADO DE LOS PERFILES, CUANDO LAESTRUCTURA SEA COMBINADA CON REMACHES,TORNILLOS O PERNOS.9.-SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LAESTRUCTURA.10.-CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE ELTALLER DE PREFABRICACIÓN AL SITIO DE INSTALACIÓN11. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO1.- SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- TRAZO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEINSTALACIÓN.3.- RANURADO DE LA SUPERFICIE.4.- ELEVACIÓN (EN SU CASO).5.- ELABORACIPN DEL MORTERO (ELEVACI¢N EN SUCASO).6.-RAMALEO AL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES7.- RECIBIDO DE LA COLADERA CON EL MORTERO YNIVELACION DE LA MISMA.8.- PRUEBAS.9.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 29DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE73 DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA LIGERAA UNA ALTURA DE HASTA 6 MTSLIMPIEZA MANUAL DE SUPERFICIESMETÁLICAS A BASE DE RASQUETEO,CEPILLADO, LIJADO, LAVADO, LIMPIEZA CONTRAPOEN ESTRUCTURAS, TUBERÍAS Y BRIDAS.74 EN ESTRUCTURA LIGERA Y TUBERÍAS HASTA 4"DIÁM. HASTA 5 MTS. DE ALTURASUMINISTRO Y APLICACIÓN DERECUBRIMIENTO DE PRIMARIOS ENSUPERFICIES METÁLICAS RP-6 MODIFICADOAPLICADO EN FORMA MANUAL O PORASPERSIÓN UNA CAPA DE 75 MICRAS DEESPESOR.04-05-200 EN ESTRUCTURAS.TONKG.1.- SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO ASICOMO MATERIALES MENORES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE SISTEMA DEPARA RAYOS EXISTENTE EN CUBIERTA CONRECUPERACION, CLASIFICACION NUMERACION YRESGUARDO PARA SER REINSTALADOS EN CUBIERTANUEVA A INSTALAR DENTRO DEL MISMO PROYECTO.3.- MOVIMIENTOS CON EQUIPO GRUA O BRAZOHIDRAULICO Y ENTREGADO EN LUGAR DENTRO DETERMINAL PARA ALMACENAMIENTO.4.- ELEVACIÓN (EN SU CASO).5.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.1.-SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, YEQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.2.-ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO DESDE ELALMACÉN DEL LICITANTE AL SITIO DE OBRA.3.-ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS,CON PLATAFORMA METÁLICA, BARANDALES YESCALERA.4.-PREPARACION DE EQUIPO MANUAL PARA LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS5.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA AFECTADA, ACARREO,TRANSPORTE, Y LA EXTRACCIÓN POSTERIOR PARADEPOSITAR LOS MATERIALES CONSUMIBLES QUE SEUTILIZARON EN LA LIMPIEZA, A LUGAR AUTORIZADOENTREGANDO MANIFIESTO DE CORRESPONDIENTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 30DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE75 04-05-202 EN ESTRUCTURA LIGERA YTUBERÍAS HASTA 4" DIÁM. HASTA 6 MTS. DEALTURAKG.1.-SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTOS Y MATERIALESCONSUMIBLES, Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS, DEBERA CONSIDERAR TODO LO NECESARIO(LONAS) PARA CUBRIR LAS AREAS Y EVITAR MANCHARO AFECTAR OTRAS AREAS O A TERCEROS CONMANCHAS Y/O BRISEOS DE RECUBRIMIENTO ENAUTOMOVILES Y CASAS U OFICINAS ALEDAÑAS A LATAR.2.-ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO DESDE ELALMACÉN DEL LICITANTE AL SITIO DE OBRA.3.-ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS,CON PLATAFORMA METÁLICA, BARANDALES YESCALERA.4.-PREPARAR EL EQUIPO DE ASPERSIÓN: MANIOBRAQUE CONSISTE EN LIMPIAR LAS PARTES DEL MISMOQUE VAN A ESTAR EN CONTACTO CON EL PRODUCTOANTICORROSIVO. HACER LAS CONEXIONES DELCOMPRESOR AL EQUIPO DE ASPERSIÓN CON LOSDISPOSITIVOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES COMOVÁLVULAS, FILTRO Y SEPARADOR DE ACEITE.5.-LIMPIAR LA SUPERFICIE CON TRAPO O CEPILLO DECERDA PARA QUE ESTÉ LIBRE DE POLVO.6.- MEZCLAR Y MUESTREAR EL PRODUCTO QUE SE VA AAPLICAR. MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR ELPRODUCTO CON SU ADELGAZADOR PARA QUE TENGALA FLUIDEZ NECESARIA Y PROPORCIONAR MUESTRASDE LA MEZCLA A LA SUPERVISIÓN PARA SUAPROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF- 053-PEMEX-2006 DE PEMEX REFINACIÓN.7.- APLICAR EL PRODUCTO DE ACUERDO CON LOESTABLECIDO CON LA NORMA NRF- 053-PEMEX-2006DE PEMEX REFINACIÓN8.- EJECUTAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO ALA NRF- 053-PEMEX-2006 DE PEMEX REFINACIÓN.(ADHERENCIA Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO, ETC.) YENTREGA DE LOS TRABAJOS Y REPORTES A LASUPERVISIÓN DE PEMEX.9.- RETIRO DE ANDAMIOS Y DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 31DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE76 APLICACIÓN DE UNA CAPA EN FORMAMANUAL DE ACABADO BLANCO RA-21 A UNAALTURA DE HASTA 15 MTS. APLICADO PORASPERSIÓN UNA CAPA DE 75 MICRAS DEESPESOR.KG.1.-SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTOS Y MATERIALESCONSUMIBLES, Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS, DEBERA CONSIDERAR TODO LO NECESARIO(LONAS) PARA CUBRIR LAS AREAS Y EVITAR MANCHARO AFECTAR OTRAS AREAS O A TERCEROS CONMANCHAS Y/O BRISEOS DE RECUBRIMIENTO ENAUTOMOVILES Y CASAS U OFICINAS ALEDAÑAS A LATAR.2.-ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO DESDE ELALMACÉN DEL LICITANTE AL SITIO DE OBRA.3.-ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS METÁLICOS,CON PLATAFORMA METÁLICA, BARANDALES YESCALERA.4.-PREPARAR EL EQUIPO DE ASPERSIÓN: MANIOBRAQUE CONSISTE EN LIMPIAR LAS PARTES DEL MISMOQUE VAN A ESTAR EN CONTACTO CON EL PRODUCTOANTICORROSIVO. HACER LAS CONEXIONES DELCOMPRESOR AL EQUIPO DE ASPERSIÓN CON LOSDISPOSITIVOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES COMOVÁLVULAS, FILTRO Y SEPARADOR DE ACEITE.5.-LIMPIAR LA SUPERFICIE CON TRAPO O CEPILLO DECERDA PARA QUE ESTÉ LIBRE DE POLVO.6.- MEZCLAR Y MUESTREAR EL PRODUCTO QUE SE VA AAPLICAR. MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR ELPRODUCTO CON SU ADELGAZADOR PARA QUE TENGALA FLUIDEZ NECESARIA Y PROPORCIONAR MUESTRASDE LA MEZCLA A LA SUPERVISIÓN PARA SUAPROBACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NRF- 053-PEMEX-2006 DE PEMEX REFINACIÓN.7.- APLICAR EL PRODUCTO DE ACUERDO CON LOESTABLECIDO CON LA NORMA NRF- 053-PEMEX-2006DE PEMEX REFINACIÓN.8.- EJECUTAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO ALA NRF- 053-PEMEX-2006 DE PEMEX REFINACIÓN.(ADHERENCIA Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO, ETC.) YENTREGA DE LOS TRABAJOS Y REPORTES A LASUPERVISIÓN DE PEMEX.9.- RETIRO DE ANDAMIOS Y DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 32DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE77 IMPERMEABILIZADO DE TECHOS DE EDIFICIOSA BASE DE COMPUESTO ASFALTICO OACRÍLICO BASE AGUA GARANTÍA DE 5 AÑOS.HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS INCLUYE MALLADE REFUERZO, SELLADO DE GRIETAS Y JUNTASFRÍAS, APLICACIÓN SELLADOR REFORZADO,INSTALACIÓN DE MALLA Y APLICACIÓN DE DOSMANOS DE IMPERMEABILIZANTE.78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAVERTICAL U HORIZONTAL LISA HASTA 2.5METROS DE ALTURA CON MECANISMO PARAABRIR Y CERRAR PARA CUBRIR VENTANERÍA,MEDIANA CALIDAD VINIL COLORES CLAROSINSTALACIONES SANITARIAS Y SERVICIO79 DESAZOLVE DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYERETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DELIMPIEZA FUERA DE OBRA.80 INSTALACIONES HIDRÁULICAS A MUEBLES:HASTA 4.00 M. DE ALTURA EN SÓTANO, P.B. Y1ER.P. CON TUBERÍA DE COBRE EN BAÑOS81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE1,100 LTS. ELEVACIÓN Y PRESENTACIÓN DEM2M2M3MLPZA1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE LOS MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA.2.- MANIOBRAS, MOVIMIENTOS Y MANEJOS LOCALES.3.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR.4.- PREPARACI¢N DE LOS MATERIALES.5.- APLICACI¢N EN FRIO DE LAS MEMBRANASINDICADAS.6.- ACABADO FINAL SEG£N ESPECIFICACION.7.- REPARACI¢N.8.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- FABRICACIÓN O SUMINISTRO, COLOCACIÓN DELMARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADAS ENEL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA YEN OPERACIÓN.4.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE TRABAJO.2.- TRAZO3.- RETIRO DE MATERIALES DE ASOLVE Y LAVADOGENERAL.4.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS,CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y ESTIBA DEMATERIALES EN LA OBRA.2.- PREPARACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN Y SURANURACIÓN.3.- FLETES Y MANEJO DE TODOS LOS MATERIALES.4.- TRAZO, CORTE, DOBLECES, TUBERIA Y ACCESORIOSDE 1" CON REDUCCIONES EN LA CONEXION FINAL ALMUEBLE DE ACUERDO A ACCESORIOS Y/O VALVULA.5.- ACOPLADO.6.- RANURADO PARA ALOJAR TUBERIA Y PRESENTACI¢NDE ESTA.7.- SUJECIÓN A MURO, LOSA, ETC.8.- SOLDADURA Y APLICACIÓN DE SELLADORES.9.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.10.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS,CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y ESTIBA DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 33DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCETINACO DE PLÁSTICO EQUIPADO CONFLOTADOR, FILTRO Y VÁLVULA.82 INSTALACIONES SANITARIAS A MUEBLES:HASTA 4.00 M. DE ALTURA EN SÓTANO, P.B. Y1ER.P. CON PVC EN BAÑOSMATERIALES EN LA OBRA.2.- PREPARACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN Y SURANURACIÓN.3.- FLETES Y MANEJO DE TODOS LOS MATERIALES.4.- TRAZO, CORTE, DOBLECES, TUBERIA Y ACCESORIOSDE 1" A LA LLEGADA Y 1 1/2" A LA SALIDA, VALVULA DESALIDA A PIE DE TINACO, VALVULA Y FLOTADOR.5.- ACOPLADO.6.-SUJECIÓN A MURO, LOSA, ETC.7.- SOLDADURA Y APLICACIÓN DE SELLADORES.8.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.10.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.83 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES Y COLADERAS:COLADERA DE CÚPULA HELVEX NÚM. 444-X OSIMILAR EN AZOTEAPZA1.- SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA, COLADERA DE CÚPULA HELVEX NUM. 444-X ENAZOTEA.2.- TRAZO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEINSTALACIÓN, RANURADO DE LA SUPERFICIE,ELEVACIÓN (EN SU CASO).3.- ELABORACIÓN DEL MORTERO (ELEVACIÓN EN SUCASO).Y RECIBIDO DE LA COLADERA CON EL MORTERO YNIVELACI¢N DE LA MISMA.4.- PRUEBAS.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 34DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE84 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:W.C. BLANCO MOD. OLÍMPICO CON TANQUEBAJO85 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:LAVABO BLANCO MOD. PROGRESO YMEZCLADORA MCA. ORIÓN O SIMILAR86 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:LAVABO OVALIN BLANCO IDEAL ESTÁNDAR OSIMILAR DE 54 X 44 CMS.PZAPZAPZA1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 35DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE87 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:MINGITORIO BLANCO, IDEAL STANDARD OSIMILAR MOD.88 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:REGADERA MOD. 913 Y LLAVE DE EMPOTRARMOD. 113, MCA. ORIÓN O SIMILAR89 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:COLADERA MOD. 24, MCA. HELVEX OSIMILARPZAPZAPZA1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 36DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE90 INSTALACIONES DE MUEBLES SANITARIOS:FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, CONESCURRIDOR DE LADO IZQUIERDO91 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DECOBRE HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. ENSÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDO DE TUBO DECOBRE SOLDABLE DE ½”92 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DECOBRE HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. ENSÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDO DE TUBO DECOBRE SOLDABLE DE 3/4”93 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DECOBRE HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. ENSÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDO DE TUBO DECOBRE SOLDABLE DE 1”PZAMLMLML1.- SUMINSITRO, TRANSPORTE Y MANEJO DEL MUEBLEY MATERIALES DE INSTALACIÓN EN LA OBRA.2.- LIMPIEZA DEL REA, ALIMENTACI¢N Y SALIDAS ENDONDE SE COLOCAR LA PIEZA.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- SELLADO DE LAS CONEXIONES.7.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS.9.- LIMPIEZA DEL MUEBLE Y DEL REA DE INSTALACIÓN YRETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOSACCESORIOS DE COBRE EN EL SITIO DE INSTALACIÓN(COPLES, CODOS, TEES, ETC).2.- APLICACIÓN DE SELLO PARA ROSCAS.3.- MANEJO Y PRESENTACIÓN DE CONEXIONES CONLOS TRAMOS DE TUBO.4.- SOLDADURA CON ESTAÑO CON PREPARACION DESUPERFICIES.1.- SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOSACCESORIOS DE COBRE EN EL SITIO DE INSTALACIÓN(COPLES, CODOS, TEES, ETC).2.- APLICACIÓN DE SELLO PARA ROSCAS.3.- MANEJO Y PRESENTACIÓN DE CONEXIONES CONLOS TRAMOS DE TUBO.4.- SOLDADURA CON ESTAÑO CON PREPARACION DESUPERFICIES.1.- SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOSACCESORIOS DE COBRE EN EL SITIO DE INSTALACIÓN(COPLES, CODOS, TEES, ETC).2.- APLICACIÓN DE SELLO PARA ROSCAS.3.- MANEJO Y PRESENTACIÓN DE CONEXIONES CONLOS TRAMOS DE TUBO.4.- SOLDADURA CON ESTAÑO CON PREPARACION DESUPERFICIES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 37DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE94 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DECOBRE HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. ENSÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDO DE TUBO DECOBRE SOLDABLE DE 1½”95 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DEPVC HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. ENSÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDO DE TUBO DEPVC SANITARIO DE 1½”96 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DEPVC HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. DEALTURA EN SÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDODE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2”97 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DEPVC HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. DEALTURA EN SÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDODE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4”ML1.- SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOSACCESORIOS DE COBRE EN EL SITIO DE INSTALACIÓN(COPLES, CODOS, TEES, ETC).2.- APLICACIÓN DE SELLO PARA ROSCAS.3.- MANEJO Y PRESENTACIÓN DE CONEXIONES CONLOS TRAMOS DE TUBO.4.- SOLDADURA CON ESTAÑO CON PREPARACION DESUPERFICIES.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS.4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 38DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE98 RAMALEO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DEPVC HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. DEALTURA EN SÓTANO, P.B. Y 1ER.P: TENDIDODE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6”99 TUBOS DE VENTILACIÓN: DE PVC DE 38MM.DE DIÁM. CON 1 CODO DE 90 GRADOS X M.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, DESCARGAS,ACARREOS Y ALMACENAMIENTO DE LA TUBERIA.2.- MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERIA.3.- TRAZO Y CORTE, ELIMINANDO REBABAS YASPEREZAS.4.- LIJADO Y JUNTEADO DE CONEXIONES CONTUBERIA CON PEGAMENTO.5.- FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA TUBERIA.6.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.100 MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICOS PARAREGISTROS DE 40 X 60 CMS.KG1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS YESTIBA DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LA OBRA.2.- ENDEREZADO DEL MATERIAL (EN CASO QUE SEREQUIERA).3.- USO DEL EQUIPO.4.- TRAZO.5.- CORTE.6.- MANEJO, PRESENTACI¢N, ALINEACI¢N, NIVELACI¢NY PUNTEO.7.- SOLDADURA Y PREPARACION PARA VACIADO DECONCRETO.8.- LIMPIEZA DE ESCORIA O REBABAS.101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEASANITARIA AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS ACOLECTOR INTERNO. A BASE DE TUBERÍA PVCDE 1 1/2"-2, 4 Y 6" DE DIÁMETROML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, DESCARGAS,ACARREOS Y ALMACENAMIENTO DE LA TUBERIA.2.- MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERIA.3.- TRAZO Y CORTE, ELIMINANDO REBABAS YASPEREZAS.4.- LIJADO Y JUNTEADO DE CONEXIONES CONTUBERIA CON PEGAMENTO.5.- FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA TUBERIA.6.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.7.- SELLADO CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA PVC.8.- CONEXION Y SELLADO EN REGISTRO.9.- NIVELACIONES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 39DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE102 RAMALEO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIOA MUEBLES DE BAÑO Y DE SERVICIODIÁMETRO DE 1-1/2" , 2" , 4" Y 6"ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.103 ACCESORIOS PREFABRICADOS DEALBAÑILERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DELAVADERO DE GRANITO DE 1.50 X 0.70 M CONUNA PILETA Y UN TALLADOR.104 SUMINISTRO CONFORMACIÓN E INSTALACIÓNDE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES YCOLADERAS A BASE DE CANALÓN PLUVIAL DELAM. LISA GALV. CAL. 22, DE 25 X 25 CMS.ALTURA HASTA 5 MTSPZAML1.- SUMINISTRO DE LAVADERO DE GRANITO Y TODOSLOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS,ACARREOS Y ALMACENAMIENTO MATERIALES DEINSTALACIÓN.2.- MANEJO Y ELEVACIÓN DE LA PIEZA.3.- DEMOLICIONES Y PRESENTACIÓN EN EL LUGARSE¤ALADO EN EL PROYECTO.4.- COLOCACIÓN DEL LAVABO SOBRE BASES.5.- CONEXIÓN DE DESAGUE Y VALVULA DE DE SERVICIO.6.- PRUEBAS DE FUGAS.7.- RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.8.- LIMPIEZA GENERAL Y FINA DEL AREA1.- SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR DE LAOBRA.2.- TRAZO, NIVELACIONES Y PREPARACIÓN DE LASUPERFICIE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.3.- RANURADO DE LA SUPERFICIE.4.- ELEVACIÓN (EN SU CASO).5.- ELABORACIPN DEL MORTERO (ELEVACI¢N EN SUCASO).6.-RAMALEO AL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES7.- RECIBIDO DE LA COLADERA CON EL MORTERO YNIVELACIÓN DE LA MISMA.8.- PRUEBAS.9.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 40DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE105 TUBERÍA DE PVC CORRUGADO Y ACCESORIOSP/ ALCANTARILLADO HASTA 5 MTS DE ALTURA106 TENDIDO DE TUBO Y ACCESORIOS DE PVCCORRUGADO DE 6” HASTA 5 MTS DE ALTURAML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.ML 1.- SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS, DESCARGASY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.2.- TRAZO, CORTE, RANURADO Y PRESENTACIÓN,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA,PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS(CODOS, REDUCTORES, JUNTAS, PREPARACION DESUPERFICIES Y PEGADO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA DE LAJUNTA.3.- SUJECIÓN, NIVELACIONES, PRUEBAS, MERMAS YDESPERDICIOS4.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.107 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPONARIZ EN TUBERÍA DE COBRE 1/2"108 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVEANGULAR PARA SALIDA SANITARIA Y/OSERVICIO ROSCADAPZAPZA1.- SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTASNECESARIAS AL SITIO DE LA INSTALACION.2.- INSTALACION DE VALVULA NUEVA Y CONEXION DEACCESORIOS.3.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTASNECESARIAS AL SITIO DE LA INSTALACION.2.- INSTALACION DE VALVULA NUEVA Y CONEXION DEACCESORIOS.3.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 41DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE109 CONSTRUCCIÓN DE COCINETA RECTA DE 3.24ML X 2.10 MODULAR DE ACERO INOXIDABLETIPO INDUSTRIAL Y CAJONERAS SUPERIORES EINFERIORES CON PUERTAS, CON TARJA LAVATRASTES, GRIFO Y CAJONERAS SUPERIORESESPACIO PARA ESTUFA 4 QUEMADORES DEGAS, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA A 127V.PZA1.- SUMINISTRO DE MATERIALES ACCESORIOS Y EQUIPOEN EL LUGAR DE LA OBRA, CONSIDERAR ESPACIOS PARAESTUFA DE GAS CUATRO QUEMADORES SOBRE PONER,HABILITADOS, CORTES, TRAZOS, RECORTES, REMACHESDE ACERO INOX, DOBLESES, ESTRUCTURA DE TUBO DEACERO INOXIDABLE, ROLEOS, SOLDADURAS, REMATES,PULIDOS, ACABADOS, GRIFO CUELLO LARGO, CASTA YCONTRACANASTA, CESPOL, SELLOS, LLAVES DE PASO,CONEXIONES, COPLES .2.- TRAZO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEINSTALACIÓN.3.- FIJACIONES, ACARREOS, MANIOBRAS SELLADOS YAJUSTES EN SITIO.4.- ELEVACIÓN (EN SU CASO).5.- RAMALEO AL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EINTERCONEXION DE DRENAJE Y ALIMENTACION DEAGUA.6.- RECIBIDO DE LA COLADERA CON EL MORTERO Y/OSELLO NIVELACI¢N DE LA MISMA.7.- PRUEBAS.8.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.110 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUEESTACIONARIO DE GAS 300 LTSPza. 1.- SUMINISTRO, CARGAS, DESCARGAS,ACARREOS E INTERCONEXION DE LA TUBERIA YACCESORIOS.2.- SUMINISTRO, MANEJO Y CONEXION CON TUBER¡AGALVANIZADA DE 1/2" DESDE TANQUE A ESTUFA.3.- TRAZO Y CORTE, ELIMINANDO REBABAS YASPEREZAS.4.- LIJADO Y JUNTEADO DE CONEXIONES CONTUBERIA CON PEGAMENTO.5.- FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA TUBERÍA.6.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.7.- SUMINISTRO DE CODOS Y ACCESORIOS EN RUTA DETRAZO.8.- NIVELACIONESELECTRICIDAD

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 42DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE111 SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO ( ALUMBRADO ) PZA 1.- SUMINSITRO, TODOS LOS MATERIALES,HERRAMIENTAS EN LA OBRA.2.- APERTURA DE ESPACIO EN MURO PARAINSTALACION DE CHALUPA, FIJACIONES, INSTALACIONDE POLUDUCTO EN CHALUPA, PARA RECIBIRCABLEADO, INSTALACION DE CONTACOTS Y/OAPAGADORES, CONEXION DE CABLEADO, PRUEBA YCOLOCACION DE TAPA ACABADO FINAL.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.7.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENCINTADO.112 SALIDA ELÉCTRICA EN MURO ARBOTANTE (ALUMBRADO )PZA1.- SUMINSITRO, TODOS LOS MATERIALES,HERRAMIENTAS EN LA OBRA.2.- APERTURA DE ESPACIO EN MURO PARAINSTALACION DE CHALUPA, FIJACIONES, INSTALACIONDE POLUDUCTO EN CHALUPA, PARA RECIBIRCABLEADO, INSTALACION DE CONTACOTS Y/OAPAGADORES, CONEXION DE CABLEADO, PRUEBA YCOLOCACION DE TAPA ACABADO FINAL.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.7.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENCINTADO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 43DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE113 SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO PZA 1.- SUMINSITRO, TODOS LOS MATERIALES,HERRAMIENTAS EN LA OBRA.2.- APERTURA DE ESPACIO EN MURO PARAINSTALACION DE CHALUPA, FIJACIONES, INSTALACIONDE POLUDUCTO EN CHALUPA, PARA RECIBIRCABLEADO, INSTALACION DE CONTACOTS Y/OAPAGADORES, CONEXION DE CABLEADO, PRUEBA YCOLOCACION DE TAPA ACABADO FINAL.3.- PRESENTACION Y AJUSTES DE ALBAÑILERÍAPARA LA COLOCACIÓN DE LA PIEZAS.4.- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PIEZAAL PISO O AL MURO, SEGÚN EL CASO.5.- CONEXIONES, A LAS ALIMENTACIONES Y SALIDAS.6.- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DEFIJACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS.7.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENCINTADO.114 ALIMENTACIÓN DE INTERRUPTOR DE NAVAJASGENERAL A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL115 ALIMENTACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOPRINCIPAL A TABLERO ELÉCTRICO DE ZONAPZAPZA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- RANURADO, HACER CAVIDAD NECESARIA EN ELMURO PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO.3.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO Y ACOPLADODE TUBERIAS.4.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.5.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.6.-COLOCACION DE TAPA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- RANURADO, HACER CAVIDAD NECESARIA EN ELMURO PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO.3.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO Y ACOPLADODE TUBERIAS.4.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.5.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.6.-COLOCACION DE TAPA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 44DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE116 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB115 SQUARE’DATORNILLABLE CON INDICADOR VISI TRIP (1P-15A) (INCLUYE SUMINISTRO)117 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB130 SQUARE’DATORNILLABLE CON INDICADOR VISI TRIP (1P-30A)118 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB215 SQUARE’DATORNILLABLE CON INDICADOR VISI TRIP (2P-15A)119 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB220 SQUARE’DATORNILLABLE CON INDICADOR VISI TRIP (2P-20A)PZAPZAPZAPZA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO.3.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.4.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.5.-COLOCACION DE TAPA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO.3.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.4.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.5.-COLOCACION DE TAPA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO.3.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.4.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.5.-COLOCACION DE TAPA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO.3.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.4.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.5.-COLOCACION DE TAPA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 45DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARASINCANDESCENTES Y FLUORESCENTES: ENPLAFÓN, LOSA DE CONCRETO Y ESTRUCTURAMET. LUMINARIA FLUORESCENTE DEEMPOTRAR DE 2 X 36 WATTS. AHORRADORADE ALTA EFICIENCIA121 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DEEMPOTRAR Y/O SOBREPONER DE 61 X 61 CM.AHORRADORA DE ENERGÍAPZAPZA1.- SUMINISTRAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOSLOS MATERIALES CONSUMIBLES INCLUYE TUBOS T-8 YBALASTRO ELECTRONICO Y, CUANDO ASI SE INDIQUEEXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DEL CONTRATO,SUMINISTRAR ADEMÁS LAMPARAS INCANDESCENTESO FLUORESCENTES.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- LOCALIZACI¢N Y TRAZO EN EL LUGAR DEINSTALACI¢N DE ACUERDO A PROYECTO.4.- DESEMPAQUE, LIMPIEZA Y ENSAMBLE DECOMPONENTES EFECTUANDO ALAMBRADO DEINTERCONEXION.5.- REALIZAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO YCONTINUIDAD DESPUÉS DE ARMAR.6.- HACER CONEXIONES Y AISLAR TERMINALES.7.- COLOCACI¢N DE FOCOS, TUBOS, BOMBILLAS,ARILLOS, GUARDAS, DIFUSORES EN SU CASO.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.9.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.1.- SUMINISTRAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOSLOS MATERIALES CONSUMIBLES INCLUYE TUBOS T-8 YBALASTRO ELECTRONICO Y, CUANDO ASI SE INDIQUEEXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DEL CONTRATO,SUMINISTRAR ADEMÁS LAMPARAS INCANDESCENTESO FLUORESCENTES.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- LOCALIZACI¢N Y TRAZO EN EL LUGAR DEINSTALACI¢N DE ACUERDO A PROYECTO.4.- DESEMPAQUE, LIMPIEZA Y ENSAMBLE DECOMPONENTES EFECTUANDO ALAMBRADO DEINTERCONEXION.5.- REALIZAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO YCONTINUIDAD DESPUÉS DE ARMAR.6.- HACER CONEXIONES Y AISLAR TERMINALES.7.- COLOCACI¢N DE FOCOS, TUBOS, BOMBILLAS,ARILLOS, GUARDAS, DIFUSORES EN SU CASO.8.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.9.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 46DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE122 INSTALACIÓN DE ARBOTANTES YREFLECTORES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE LÁMPARA TIPO ARBOTANTE DE 1X13 W.BALASTRO INTEGRADO PARA INTEMPERIE APRUEBA DE VAPORES123 INSTALACIÓN DE ARBOTANTES Y REFLECTORESSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARATIPO ARBOTANTE DE 1X13 W. BALASTROINTEGRADO PARA INTERIORES124 SUMINISTRO, CONEXIÓN Y COLOCACIÓN DEAPAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE,125 SUMINISTRO, CONEXIÓN Y COLOCACIÓN DEAPAGADOR DE 3 VÍAS INTERCAMBIABLE,PZAPZAPZAPZA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- RANURADO, HACER CAVIDAD NECESARIA EN ELMURO PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO.3.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO Y ACOPLADODE TUBERIAS.4.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.5.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.6.-COLOCACION DE TAPA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INSTALACION.2.- RANURADO, HACER CAVIDAD NECESARIA EN ELMURO PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO.3.- COLOCACIÓN, FIJACIÓN DEL EQUIPO Y ACOPLADODE TUBERIAS.4.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.5.- CONEXIÓN, CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRODE AISLA-MIENTO Y FIJACIÓN DE LOS MISMOS ALEQUIPO.6.-COLOCACION DE TAPA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- COLOCACIÓN DEL CONTACTO, INTERRUPTOR YAPAGADOR EN FORMA ENCHUFABLE O MEDIANTETORNILLOS.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.5.- IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y CABLES, CORTE Y/OPREPARACION DE PUNTAS DE CABLES, RETIRO DEAISLAMIENTO Y CONEXION DE CABLES A LOS BORNES.6.- PRUEBA FINAL DE OPERACIÓN.7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- COLOCACIÓN DEL CONTACTO, INTERRUPTOR YAPAGADOR EN FORMA ENCHUFABLE O MEDIANTETORNILLOS.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 47DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE126 SUMINISTRO, CONEXIÓN Y COLOCACIÓN DECONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIPOAMERICANO127 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DEAIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, DE24,000 BTU/H DE CAPACIDAD, 230V / 1F /60HZ, CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO.128 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORDE TECHO TIPO INDUSTRIALPZAPZAPZA5.- CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRO DEAISLAMIENTO Y ONEXION DE CABLES A LOS BORNES.6.- PRUEBA FINAL DE OPERACIÓN.7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- COLOCACIÓN DEL CONTACTO, INTERRUPTOR YAPAGADOR EN FORMA ENCHUFABLE O MEDIANTETORNILLOS.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.5.- CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRO DEAISLAMIENTO Y ONEXION DE CABLES A LOS BORNES.6.- PRUEBA FINAL DE OPERACIÓN.7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- COLOCACIÓN DEL CONTACTO, INTERRUPTOR YAPAGADOR EN FORMA ENCHUFABLE O MEDIANTETORNILLOS.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.5.- CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRO DEAISLAMIENTO Y ONEXION DE CABLES A LOS BORNES.6.- PRUEBA FINAL DE OPERACIÓN.7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- COLOCACIÓN DEL CONTACTO, INTERRUPTOR YAPAGADOR EN FORMA ENCHUFABLE O MEDIANTETORNILLOS.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.5.- CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRO DEAISLAMIENTO Y ONEXION DE CABLES A LOS BORNES.6.- PRUEBA FINAL DE OPERACIÓN.7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 48DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE129 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORDE EXTRACCIÓN MODELO TD 350INSTALACIÓN DE CONDUCTORESELÉCTRICOS EN DUCTOS (INCLUYESUMINISTRO)EN TUBERÍA AÉREA CABLE THHN-THWNSEGÚN NORMA NRF-048-PEMEX-2007CALIBRE AWG/MCM ALTURA (H)130 CAL 12 AWG HASTA5.00PZAM1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- COLOCACIÓN DEL CONTACTO, INTERRUPTOR YAPAGADOR EN FORMA ENCHUFABLE O MEDIANTETORNILLOS.4.- IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.5.- CORTE DE PUNTAS DE CABLES, RETIRO DEAISLAMIENTO Y ONEXION DE CABLES A LOS BORNES.6.- PRUEBA FINAL DE OPERACIÓN.7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.-SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA ELALMACÉN PROVISIONAL DEL CONTRATISTA.2.- LOCALIZACIÓN DE RUTAS EN EL LUGAR DEINSTALACIÓN ACUERDO CON LOS PLANOS DELPROYECTO.3.- INTRODUCCIÓN AL DUCTO DE UNA GUÍA DE ACEROENTRE LOS REGISTROS.4.- LIMPIEZA QUE COMPRENDE CONECTAR UNACADENA A LA GUÍA. HACIÉNDOLA PASAR A TRAVÉS DELDUCTO PARA MATAR LAS POSIBLES ASPEREZAS EN JTASDEL DUCTO (CADENEO) Y DESALOJAR AGUA Y LODOHACIENDO PASAR UN RATÓN FORMADO POR TRAPOS.CONECTADO A LA GUÍA (RATONEO).5.- MANEJO DE EQUIPOS: CARGA, TRANSPORTE YDESCARGA: ARMADO Y COLOCACIÓN INSTALAR EQUIPODE SEÑALAMIENTO.6.- MANEJO DE CABLE CONDUCTOR: CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL DEL ALMACÉNDEL CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN:COLOCACIÓN DEL CARRETE SOBRE EL PORTA CARRETE.7.- DESENROLLAR, MEDIR, CORTAR Y DESVANAR CABLECONDUCTOR EN CARRETE DE INSTALACIÓN.8.- PREPARAR EXTREMOS QUITANDO AISLAMIENTO YHACIENDO GASA Y COLOCAR MARCAS DEIDENTIFICACIÓN.9.- COLOCACIÓN DE ANILLO DE TRACCIÓNO CALCETÍN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 49DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE(PULL GRIP).10.- COLOCACIÓN DEL CABLE DE TRACCIÓN YCONEXIÓN AL ANILLO DE TRACCIÓN DEL CABLECONDUCTOR.11.- JALADO DE CABLE DE TRACCIÓN (GUÍA).12.- DESARMADO DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN:DESARMAR Y REMOVER Y QUITAR ACCESORIOS.13.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.131 CAL 4 AWG HASTA 5.00 M 1.-SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA ELALMACÉN PROVISIONAL DEL CONTRATISTA.2.- LOCALIZACIÓN DE RUTAS EN EL LUGAR DEINSTALACIÓN ACUERDO CON LOS PLANOS DELPROYECTO.3.- INTRODUCCIÓN AL DUCTO DE UNA GUÍA DE ACEROENTRE LOS REGISTROS.4.- LIMPIEZA QUE COMPRENDE CONECTAR UNACADENA A LA GUÍA. HACIÉNDOLA PASAR A TRAVÉS DELDUCTO PARA MATAR LAS POSIBLES ASPEREZAS EN JTASDEL DUCTO (CADENEO) Y DESALOJAR AGUA Y LODOHACIENDO PASAR UN RATÓN FORMADO POR TRAPOS.CONECTADO A LA GUÍA (RATONEO).5.- MANEJO DE EQUIPOS: CARGA, TRANSPORTE YDESCARGA: ARMADO Y COLOCACIÓN INSTALAR EQUIPODE SEÑALAMIENTO6.- MANEJO DE CABLE CONDUCTOR: CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL DEL ALMACÉNDEL CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN:COLOCACIÓN DEL CARRETE SOBRE EL PORTA CARRETE.7.- DESENROLLAR, MEDIR, CORTAR Y DESVANAR CABLECONDUCTOR EN CARRETE DE INSTALACIÓN.8.- PREPARAR EXTREMOS QUITANDO AISLAMIENTO YHACIENDO GASA Y COLOCAR MARCAS DEIDENTIFICACIÓN.9.- COLOCACIÓN DE ANILLO DE TRACCIÓNO CALCETÍN(PULL GRIP)10.- COLOCACIÓN DEL CABLE DE TRACCIÓN YCONEXIÓN AL ANILLO DE TRACCIÓN DEL CABLECONDUCTOR.11.- JALADO DE CABLE DE TRACCIÓN (GUÍA).12.- DESARMADO DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN:DESARMAR Y REMOVER Y QUITAR ACCESORIOS13.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 50DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE132 CAL 2 AWG HASTA 5.00 M 1.-SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA ELALMACÉN PROVISIONAL DEL CONTRATISTA.2.- LOCALIZACIÓN DE RUTAS EN EL LUGAR DEINSTALACIÓN ACUERDO CON LOS PLANOS DELPROYECTO.3.- INTRODUCCIÓN AL DUCTO DE UNA GUÍA DE ACEROENTRE LOS REGISTROS.4.- LIMPIEZA QUE COMPRENDE CONECTAR UNACADENA A LA GUÍA. HACIÉNDOLA PASAR A TRAVÉS DELDUCTO PARA MATAR LAS POSIBLES ASPEREZAS EN JTASDEL DUCTO (CADENEO) Y DESALOJAR AGUA Y LODOHACIENDO PASAR UN RATÓN FORMADO POR TRAPOS.CONECTADO A LA GUÍA (RATONEO).5.- MANEJO DE EQUIPOS: CARGA, TRANSPORTE YDESCARGA: ARMADO Y COLOCACIÓN INSTALAR EQUIPODE SEÑALAMIENTO6.- MANEJO DE CABLE CONDUCTOR: CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL DEL ALMACÉNDEL CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN:COLOCACIÓN DEL CARRETE SOBRE EL PORTA CARRETE.7.- DESENROLLAR, MEDIR, CORTAR Y DESVANAR CABLECONDUCTOR EN CARRETE DE INSTALACIÓN.8.- PREPARAR EXTREMOS QUITANDO AISLAMIENTO YHACIENDO GASA Y COLOCAR MARCAS DEIDENTIFICACIÓN.9.- COLOCACIÓN DE ANILLO DE TRACCIÓNO CALCETÍN(PULL GRIP)10.- COLOCACIÓN DEL CABLE DE TRACCIÓN YCONEXIÓN AL ANILLO DE TRACCIÓN DEL CABLECONDUCTOR.11.- JALADO DE CABLE DE TRACCIÓN (GUÍA).12.- DESARMADO DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN:DESARMAR Y REMOVER Y QUITAR ACCESORIOS.13.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DEACERO GALVANIZADODESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DEACERO GALVANIZADO CONDUIT

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 51DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE133 DIÁM. DE 19 (MM.) 3/4"(PULGADA) A 25.4 (MM) 2" CED. 40HASTA 5 MTS DE ALTURA134 MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUITMETÁLICA GALVANIZADA, CEDULA 40 SEGÚNNORMA NRF-048-PEMEX-2007 (INCLUYESUMINISTRO) DE 19 MM 3/4" HASTA 5 MTSDE ALTURA135 MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍACONDUIT METÁLICA GALVANIZADA, CEDULA40 SEGÚN NORMA NRF-048-PEMEX-2007(INCLUYE SUMINISTRO) DE 50.8 MM 2"HASTA 5 MTS DE ALTURAMMM1.-SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALESCONSUMIBLES HASTA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS.2.-TRAZO Y CORTE DE LA TUBERÍA CON EQUIPO DEOXIACETILENO.3.-MANEJO DE LA TUBERÍA Y BAJAR LAS PIEZAS A NIVELDE PISO CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO ADECUADOPARA MANIOBRAS NECESARIAS.4.-ESTIBA HASTA 20 MTS.5.-LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA AL LUGAR DEINSTALACI¢N.3.- LOCALIZACI¢N Y TRAZO DE RUTAS EN EL LUGAR DEINST.4.- PREPARACI¢N Y ARMADO DE SOPORTES,ABRAZADERAS Y FIJACIONES.5.- TENDIDO DE TUBERÍA.6.- CORTE.7.- ROSCADO.8.- DOBLADO.9.- AMARRE DE TUBERÍA A SOPORTES.10.- COLOCACI¢N DE MONITORES EN LA SALIDA DELREGISTRO.11.- LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALESSOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADODE 2” DE DIÁMETRO PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICAPARED GRUESA CEDULA 40 Y COPLES PARED GRUESACEDULA 40, LAS CURVAS AUN CUANDO PUEDEN SERFABRICADAS EN CAMPO DEBERÁN SER DE LA MISMACEDULA DE LA TUBERÍA.2.- EL SELLADO DE ROSCAS DEBERÁ SER CON PINTURAALQUIDALICA COLOR GRIS.3.- CONSIDERAR SOPORTES A PISO O MURO DEACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO YACCESOS DISPONIBLES A BASE DE PERFIL UNICANALGALVANIZADO AHOGADO EN CONCRETO SIMPLEMÍNIMO 20 CM X 20 CM Y ABRAZADERAS UNICANAL.4.- CONSIDERAR DOBLECES, ROSCADOS, CORTES,PREPARACIONES, CAMBIOS DE RUTA, REDUCCIONES,CONECTORES TIPO CONTRA Y MONITOR PARATERMINACIONES DENTRO DE CAJA DE POSTE.5.- DESCONEXIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE EN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 52DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE136 INSTALACIÓN DE TABLERO DE SOBREPONER ACON INTERRUPTORES, CIRCUITOS DE 4 A 8137 INSTALACIÓN DE TABLERO DE SOBREPONER AQO24PZAPZATERMINACIONES (EN POSTES).6.- INSTALACIÓN DE CAJAS REGISTRO EN RUTA.1.- SUMINISTRAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOSLOS MATERIALES CONSUMIBLES Y, CUANDO ASI SEINDIQUE EXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DELCONTRATO, SUMINISTRAR ADEMÁS TABLERO DESOBREPONER A PRUEBA DE EXPLOSI¢N.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACI¢N.3.- PRESENTACI¢N, ALINEACI¢N, NIVELACI¢N YFIJACI¢N.4.- ACOPLAMIENTO DE TUBERIAS PRINCIPALES YDERIVADAS.5.- IDENTIFICACI¢N DE CIRCUITOS Y CONEXIONES DETERMINALES6.- BALANCEO DE CARGAS.7.- COLOCACI¢N DE DIRECTORIO DE CIRCUITOS.8.- TAPADO DE CAJA PRINCIPAL DE CONEXIONES.9.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOSLOS MATERIALES CONSUMIBLES Y, CUANDO ASI SEINDIQUE EXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DELCONTRATO, SUMINISTRAR ADEMÁS TABLERO DESOBREPONER A PRUEBA DE EXPLOSI¢N.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACI¢N.3.- PRESENTACI¢N, ALINEACI¢N, NIVELACI¢N YFIJACI¢N.4.- ACOPLAMIENTO DE TUBERIAS PRINCIPALES YDERIVADAS.5.- IDENTIFICACI¢N DE CIRCUITOS Y CONEXIONES DETERMINALES6.- BALANCEO DE CARGAS.7.- COLOCACI¢N DE DIRECTORIO DE CIRCUITOS.8.- TAPADO DE CAJA PRINCIPAL DE CONEXIONES.9.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 53DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE138 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3X200AMP.139 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONTROLPARA ALUMBRADOPZAPZA.1.- SUMINISTRAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOSLOS MATERIALES CONSUMIBLES Y, CUANDO ASI SEINDIQUE EXPRESAMENTE EN EL ANEXO "C" DELCONTRATO, SUMINISTRAR ADEMÁS TABLERO DESOBREPONER A PRUEBA DE EXPLOSI¢N.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACI¢N.3.- PRESENTACI¢N, ALINEACI¢N, NIVELACI¢N YFIJACI¢N.4.- ACOPLAMIENTO DE TUBERIAS PRINCIPALES YDERIVADAS.5.- IDENTIFICACI¢N DE CIRCUITOS Y CONEXIONES DETERMINALES6.- BALANCEO DE CARGAS.7.- COLOCACI¢N DE DIRECTORIO DE CIRCUITOS.8.- TAPADO DE CAJA PRINCIPAL DE CONEXIONES.9.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- LOCALIZACIÓN Y TRAZO EN EL SITIO DEINSTALACI¢N.4.- COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO.5.- ACOPLADO DE TUBERIAS, EJECUTANDO CORTES,ROSCAS Y COLOCACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES.6.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.7.- CONEXIÓN DE ALIMENTADORES; PREPARACIÓNDE PUNTAS DE CABLES QUITANDO AISLAMIENTO YFIJACIÓN DE LOS MISMOS EN EL EQUIPO, COLOCACIÓNDE TAPA.8.- LIMPIEZA, RECOGIENDO MATERIAL SOBRANTE YEQUIPO DE INSTALACIÓN.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 54DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE140 INSTALACIÓN DE GABINETE DE EMPOTRAR DEBAJA TENSIÓN, CIRCUITOS DE 2 A 4.141 SUMINISTRO INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DESERVICIO DE COMUNICACIÓN VOZ Y DATOSINTEGRADO AL SISTEMA DE CABLEADOESTRUCTURADO DE OFICINAS GENERALES.-INTERCONEXIÓN INTEGRACIÓN DE HUB PARADISTRIBUCIÓN TANTO DE VOZ COMO DATOS(DOS), REGULADOR DE VOLTAJE T-300 OSIMILAR, CABLES DE PARCHEO, SUPRESOR DEPICOS CON 12 CONTACTOS, MONTADO ENGABINETE, CABLEADOS DE COBRE EN DUCTOCANALIZADO EN PISOS, MUROS Y AÉREO,TERMINACIONES, EMPATES, PRUEBAS,TERMINACIONES CON 16 TOMAS DE SEÑAL ENCAJAS Y TAPAS PARA PLUGET PARA PISO YMURO.142 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DEREGISTRO. DIMENSIONES (CMS) 30 X 30 X 13PZAPZAPZA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN ELSITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- LOCALIZACIÓN Y TRAZO EN EL LUGAR DEINSTALACIÓN.4.- COLOCACION Y FIJACIÓN DEL EQUIPO.5.- ACOPLADO DE TUBERÍAS, EJECUTANDO CORTES,ROSCAS Y COLOCACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES.6.- IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS.7.- CONEXIÓN DE ALIMENTADORES: PREPARACION DEPUNTAS DE CABLES QUITANDO AISLAMIENTO YFIJACIÓN DE LOS MISMOS EN EL EQUIPO, COLOCACIÓNDE TAPA.8.- LIMPIEZA, RECOGIENDO MATERIAL SOBRANTE YEQUIPO DE NSTALACIÓN.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOEN EL SITIO DE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACIÓN.3.- LOCALIZACIÓN Y TRAZO EN EL SITIO DEINSTALACIÓN.4.- COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO.5.- ACOPLADO DE TUBERÍAS, EJECUTANDO CORTES,ROSCAS Y COLOCACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES.7.- CONEXIÓN DE ALIMENTADORES; PREPARACIÓNDE PUNTAS DE CABLES QUITANDO AISLAMIENTO YFIJACIÓN DE LOS MISMOS EN EL EQUIPO, COLOCACIÓNDE TAPA.8.- LIMPIEZA, RECOGIENDO MATERIAL SOBRANTE YEQUIPO DE INSTALACIÓN.1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACI¢N.3.- SUJECI¢N EN LOSA POR MEDIO DE ALAMBRERECOCIDO AL ARMADO; EN MURO CON CLAVO, ENFALSO PLAF¢N POR MEDIO DE TORNILLOS YABRAZADERAS AL SOPORTE DEL PLAF¢N.4.- ACOPLADO A TUBERIA POR MEDIO DE TUERCA YCONTRA-TUERCA.5.- COLOCACI¢N DE MONITORES.6.- EFECTUAR CONEXIONES INTERIORES POSTERIOR

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 55DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCEA LA INTRODUCCI¢N DEL CONDUCTOR.7.- COLOCACI¢N DE TAPA.8.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.143 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTONARANJA ¾-1 PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.PUERTAS, SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN EINSTALACIÓN144 PUERTA DE COMUNICACIÓN DE 0.90 X 2.10 M.DE PERFIL DE ALUMINIO PINTADO Y CRISTALAHUMADO CON MARCO Y CONTRA MARCOCHAPA CON LLAVE Y MANIJA.145 PUERTA DE COMUNICACIÓN DE 1.20 X 2.10 M.DE ACERO LAMINA Y PERFILESPZAPZAPZA1.- SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIODE INST.2.- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL ALMACENPROVISIONAL DEL CONTRATISTA, AL LUGAR DEINSTALACI¢N.3.- SUJECI¢N EN LOSA POR MEDIO DE ALAMBRERECOCIDO AL ARMADO; EN MURO O PISO CON CLAVO,DENTRO DE RANURA.4.- ACOPLADO A TUBERIA POR MEDIO DE COPLE YCURVAS.5.- COLOCACI¢N DE MONITORES.6.- EFECTUAR CONEXIONES INTERIORES POSTERIORA LA INTRODUCCI¢N DEL CONDUCTOR.7.- COLOCACI¢N DE TAPA.8.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DELMARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADAS ENEL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA YEN OPERACIÓN.4.- NIVELACION, MANIOBRAS, REMACHADO, CIERRAPUERTAS TIPO BISAGRA, CAHAPA, EMPAQUES,SELLADOS, PERNO /PIVOTE.5- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- FABRICACIÓN O SUMINISTRO, COLOCACIÓN DELMARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADAS ENEL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA YEN OPERACIÓN.4.- PREPARACION Y RECUBRIMIENTO A BASE DE LACAACABADO DE COLOR CAOBA O CEDRO.5.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 56DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE146 PUERTA DE COMUNICACIÓN PLEGABLE DE1.90 X 2.10 M. DE 5 SECCIONES DE MADERADE PINO ACABADO CHAPA CAOBILLA TIPOTAMBOR147 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE CODOMCA. PHILLIPS MOD. 87V2 EN PISO PARAPUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN.148 PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2"ANODIZADO PINTADO Y CRISTAL CLARO DE 6MM. DE 1.00 X 2.10 MTS149 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTADOBLE DE ACCESO PRINCIPAL DE CANCEL ABASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2"ANODIZADO PINTADO Y CRISTAL CLARO DE 6MM. DE 2.00 X 2.10 MTS EN DOS HOJAS PORPIEZA150 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA TIPOBARRA PARA SALIDA DE EMERGENCIAPZAPZAPZAPZAPZA1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- FABRICACIÓN O SUMINISTRO, COLOCACIÓN DELMARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADAS ENEL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA YEN OPERACIÓN.4.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.5.- PINTURA A BASE DE LACA ACABADO BRILLANTE.1.- SUMINISTRO, DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIOY HERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DELMARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADAS ENEL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA YEN OPERACIÓN.4.- NIVELACION, MANIOBRAS, REMACHADO, CIERRAPUERTAS TIPO BISAGRA, CAHAPA, EMPAQUES,SELLADOS, PERNO /PIVOTE.5.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- FABRICACIÓN Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN DELMARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADAS ENEL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA YEN OPERACIÓN.4.- NIVELACION, MANIOBRAS, REMACHADO, CIERRAPUERTAS TIPO BISAGRA, CAHAPA, EMPAQUES,SELLADOS, PERNO /PIVOTE.5.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DELA OBRA.2.- TRAZO.3.- PERFORACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO.4.- MANEJO Y PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DECHAPA Y CONTRA.5.- AJUSTES FINALES, PRUEBA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 57DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE151 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS YVENTANAS DE CANCELARÍA (VENTANAS) EN 2SECCIONES Y A BASE DE PERFIL DE ALUMINIOANODIZADO PINTADO DE 2" Y CRISTAL CLARODE 6 MM.DE ESPESOR.152 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CLARODE 6MM.153 ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO DE 6 MM.(INCLUYE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO)DE 40 X 50 CMS.154 ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO DE 6 MM.(INCLUYE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO)DE 3.60 X 0.90 M.155 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS PARA PUERTA DE ALUMINIO DE USOCONSTANTE (BISAGRA DE PISO)156 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS TIPO PISTÓN PARA PUERTA DE USOCONSTANTEKGM2M2M2PZAPZA1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- SUMINISTRO Y FABRICACIÓN SUMINISTRO,COLOCACIÓN DEL MARCO, SUJETANDOLO CON ANCLASEMPOTRADAS EN EL MURO PARA DEJAR LAINSTALACIÓN TERMINADA Y EN OPERACIÓN.4.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA,ESTIBA DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIO YHERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- TRAZO Y ESCUADRADO DEL VANO DE LA PUERTA.3.- SUMINISTRO INSTALACION Y CORTES, COLOCACIÓNEN MARCO, SUJETANDOLO CON ANCLAS EMPOTRADASEN EL MURO PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADAY EN OPERACIÓN.4.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA DEMATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN EL SITIO DECOLOCACI¢N.2.- TRAZO, CORTE Y BISELADO DEL ESPEJO.3.- FABRICACI¢N Y COLOCACI¢N DEL MARCO.4.- MANEJO, COLOCACI¢N, FIJACI¢N DEL ESPEJO EN ELLUGAR INDICADO.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA DEMATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN EL SITIO DECOLOCACI¢N.2.- TRAZO, CORTE Y BISELADO DEL ESPEJO.3.- FABRICACI¢N Y COLOCACI¢N DEL MARCO.4.- MANEJO, COLOCACI¢N, FIJACI¢N DEL ESPEJO EN ELLUGAR INDICADO.5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIOY HERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.1.- SUMINISTRO, DE MATERIALES, EQUIPO NECESARIOY HERRAMIENTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.- LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 58DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE157 COLOCACIÓN DE CHAPA MARCA LOCKMODELO 37 PARA PUERTA DE LAMINA158 COLOCACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA DEALUMINIO CON LLAVE Y MANIJA159 COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DEALUMINIO TIPO GANCHO160 CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAPARA CANCEL DE DIVISIÓN DE BAÑOS YREGADERA A BASE DE ACRÍLICO COLOR HUMOY PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADONATURAL DE ACUERDO A PLANOCONSTRUCTIVO.MISCELÁNEOSPZAPZAPZAM21.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTASEN EL LUGAR DE LA OBRA.2.- TRAZO, RECORTES, PERFORACION, AJUSTES YACABADOS.3.- PERFORACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO.4.- MANEJO Y PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DECHAPA Y CONTRA.5.- AJUSTES FINALES, PRUEBA.1.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTASEN EL LUGAR DE LA OBRA.2.- TRAZO, RECORTES, PERFORACION, AJUSTES YACABADOS.3.- PERFORACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO.4.- MANEJO Y PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DECHAPA Y CONTRA.5.- AJUSTES FINALES, PRUEBA.1.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTASEN EL LUGAR DE LA OBRA.2.- TRAZO, RECORTES, PERFORACION, AJUSTES YACABADOS.3.- PERFORACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO.4.- MANEJO Y PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DECHAPA Y CONTRA.5.- AJUSTES FINALES, PRUEBA.1.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTASEN EL LUGAR DE LA OBRA.2.- TRAZO, RECORTES, PERFORACION, AJUSTES,CONSTRUCCIOND E PUERAS, BISAGRAS, JALADERAS,BROCHES, PASADORES, REMACHES, REFUERZOS,RECORTES A 45 GR, PIJAS, PATAS, PLACAS, YACABADOS. 3.-PERFORACIÓN, FIJACIONES, COLOCACION, NIVELACIONACABADOS, SELLADOS, DE ACUERDO A PROYECTO.4.- MANEJO Y PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DECHAPA Y CONTRA.5.- AJUSTES FINALES, PRUEBA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 59DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE161 JARDINERÍA: RELLENO CON TIERRA VEGETALCAPAS DE 15 CMS. DE ESPESORM31.- LIMPIEZA DE IMPUREZAS DEL AREA (TRONCOS,RAMAS, BASURA Ó MATERIAS ORGÁNICAS).2.- ACARREO LIBRE DE 20 M. HORIZONTALES YTENDIDO EN CAPAS DE 20 CM.3.- INCORPORACIÓN DEL AGUA EMPLEADA EN LACOMPACTACIÓN.4.- COMPACTACIÓN MANUAL CON PISON.5.- AFINAMIENTO DE LA SECCIÓN.162 ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT PZA 1.-EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOSMATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOSTRABAJOS.2.-LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LA INFORMACIÓN PARALA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS.3.-ELABORACIÓN DE PLANOS DE ACUERDO CON LANORMA 1.030.01 DE PEMEX REFINACIÓN.4.- SOFTWARE AUTO CAD ULTIMA VERSIÓN5.-PRESENTACIÓN IMPRESA PARA REVISIÓN ENTAMAÑO DE 17”X43”6.-PRESENTACIÓN IMPRESA DOBLE PARA FIRMA ENTAMAÑO DE 90 X 120 CM ENTREGAR LOS ARCHIVOS ENFORMA ELECTRÓNICA GRABADOS EN UN DISCOCOMPACTO DE 700 MB DEBIDAMENTE ETIQUETADOCON EL NUMERO DE PLANO Y LA DESCRIPCIÓNCORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EL NO. DE CONTRATO.7.-ELABORACION DE PLANOS DE ACUERDO A LASDIFERENTES SECCIONES:A).-ARREGLO GENERAL DE LÍNEAS ELECTRICAS EILUMINACIONB).-ARQUITECTONICO, CIMENTACION, MUROS,ACABADOS, FACHADAS ETCC).-RED DE DE SERVICIO Y DRENAJESD).-ESTRUCTURA Y TECHUMBREE).-LOCALIZACIÓN DE COLUMNASF).-DISTRIBUCION GENERAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO B-1HOJA : 60DE : 60ALCANCE DE LOS CONCEPTOSNo. DESCRIPCION UNIDAD ALCANCE163 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DEHUMO CON SALIDA ANALOGICA DE LA SERIESIGNATURE EST O SIMILAR DETECTORESMULTISENSORES ANÁLOGOS SERIESIGNATURE.PZA1.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTASEN EL LUGAR DE LA OBRA.2.- SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE TUBERIACONDUIT CEDULA 40 Y EQUIPO PARA LLEVARCONEXION DE EQUIPO A CAJA CONCENTRADORA DESEÑAL EN COBERTIZO CONTRA INCENDIOS, AJUSTES.3.- PERFORACIÓN, FIJACIONES, COLOCACION,NIVELACION ACABADOS, SELLADOS, DE ACUERDO APROYECTO.4.- MANEJO Y PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DEDETECTORES.5.- AJUSTES FINALES, PRUEBA.EMPRESA:REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO H-1HOJA :DE :RELACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE MATERIALES Y/O EQUIPO DEINSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN.NÚMERO MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD PERIODO DEINTEGRACIONPARA ESTA OBRA PEMEX REFINACIÓN NOPROPORCIONARÁ MATERIALES Y/O EQUIPOS DEINSTALACIÓN PERMANENTEEMPRESA :REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO PCEHOJA :DE :PROGRAMA DE CIERRE DE ESTIMACIONES Y EROGACIONESLas fechas de cierre de estimación serán quincenales y se sujetaran al programa siguiente:SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE15 Y 30 15 Y 30 15EMPRESA :REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 1DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALINTRODUCCIONEl presente anexo de "Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud en el Trabajo yProtección Ambiental" cuyo objetivo es el de Establecer requisitos de seguridad, saluden el trabajo y protección ambiental a incorporar en el proceso contratación, a efecto deprevenir y controlar los riesgos asociados a la ejecución de trabajos, obras, y serviciosproporcionados por terceros, mediante la administración del desempeño seguro de lostrabajadores de contratistas.El Contratista realizará toda la Obra objeto de este Contrato en apego a la Ley Federaldel Trabajo, a la Ley General de Salud, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y laProtección al Ambiente y sus Reglamentos; a la Ley de Aguas Nacionales y suReglamento; al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a lasNormas Oficiales Mexicanas (NOM's) y Normas Mexicanas (NMX's) en materia de Seguridad,Salud Ocupacional y Protección Ambiental; a los Reglamentos y Procedimientos de Seguridad,Salud Ocupacional y Protección Ambiental de PEMEX, al Reglamento de Seguridad e Higiene dePetróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; además pondrá en práctica sus procedimientosy políticas aplicables en la materia, empleando el personal con el perfil técnico presentado en suProposición Técnica, el cual debé ser especializado, con experiencia en su función y debeconocer los riesgos existentes en el Centro de Trabajo.El contratista deberá tomar en cuenta que de incumplir los aspectos señalados en este anexo,así como los requerimientos que se deriven de los análisis de riesgo de trabajo, PEMEX sereserva el derecho de interrumpir los trabajos por razones de seguridad, en cuyo caso elcontratista no podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables en términos de la "Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", Artículo 62 fracción 1, en virtud de quese considerará que la suspensión es motivada por el Contratista.Definiciones.Acto Inseguro: Son las acciones realizadas por el trabajador, que omite o viola elmétodo o medidas aceptadas como seguras (NOM-019-STPS-2004).

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 2DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALAnexo SSPA. Documento en el cual se especifica a los licitantes las medidas que enmateria de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, deberán cumplir,según aplique, durante las etapas de preparación del sitio, construcción, pruebas,preparativos de arranque y pruebas de comportamiento, entre otros. Este documentodeberá formar parte del paquete técnico de las bases de Invitación y debe ser un anexodel contrato correspondiente.Área de Riesgo. Area clasificada dentro de las instalaciones, que presenta o puedepresentar condiciones peligrosas y que requiere la aplicación de medidas de prevencióny control de los riesgos asociados al trabajar en dichas áreas.Atlas de Riesgo. Documento en el que se presentan los puntos potenciales de losdiferentes tipos de riesgo de seguridad tanto del personal como de las instalaciones y almedio ambiente, así como las distintas áreas del centro de trabajo donde se puedapresentar una exposición de los trabajadores a los agentes, condiciones ocircunstancias capaces de generar deterioro temporal y/o permanente de la salud.Condición insegura: Son las situaciones o circunstancias peligrosas que derivan delos elementos que conforman el medio ambiente laboral y pueden hacer posible laocurrencia de un accidente, enfermedad de trabajo o daño material. (NOM-019-STPS-2004)Contratista. Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos en las instalacionesde Pemex bajo contrato con Pemex o como terceros subcontratados.Contrato Instrumento mediante el cual se formaliza desde el punto de vista legal elacuerdo técnico-comercial entre Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios ylos contratistas, para la realización de los trabajos establecidos como alcance, en e lcitado documento.Enfermedad de trabajo. Estado patológico derivado de la acción continuada de unacausa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 3DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALvea obligado a prestar sus servicios (LFT-475).Incidente. Acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños alproceso, maquinaria, equipo y/o las instalaciones del centro de trabajo, pero que encircunstancias diferentes, podría haber derivado en lesiones para las personas y querequiere ser investigado para considerarlo en la adopción de medidas preventivas.(NOM019-STPS-2004).Instalación. Conjunto de estructuras, tuberías, equipos de proceso y otros, dispuestospara un proceso productivo específico.SSPA.- Acrónimo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.Trabajo con riesgo (trabajo peligroso): Es aquel que se realiza en un área clasificadacomo peligrosa o cerca de ella o que en la realización de los trabajos se puedenpresentar condiciones peligrosas que pueden provocar un incidente, accidente o unaenfermedad de trabajo, y que requiere de un permiso de trabajo para prevenir ycontrolar los riesgos asociados a dichos trabajos.FUNCIONES A SUPERVISAR AL CONTRATISTA1.0.-ADMINISTRATIVAS1.1.- El Contratista debe contar con un organigrama de todo el personal de seguridad queparticipe en la obra, en el cual se presente la estructura, funciones y responsabilidades. En dichoorganigrama debe especificarse con claridad la relación directa del Responsable de Seguridad,Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con la máxima autoridad del contratista en laobra; dicho organigrama, además debe incluir a los Supervisores de SSPA, los cuales deberánser al menos uno al inicio de la obra y uno más por cada 50 - trabajadores propios ysubcontratados por frente de trabajo. Incluso de ser necesario se considerarán Coordinadores deárea o de función que servirán de enlace entre el Responsable y los Supervisores SSPA. En las

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 4DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALcláusulas del contrato entre la contratista y sus subcontratistas, si es el caso, ésta deberá indicarque el subcontratista y su personal se sujetan a las disposiciones de SSPA señaladas en esteanexo.1.2.- Para el caso del Responsable de SSPA, por ningún motivo podrá fungir como Responsabledel Superintendente de Construcción del Contratista, además, debe ser profesional con unaexperiencia en Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental en el desarrollo deproyectos e instalaciones industriales de Pemex Refinacion, aprobar la evaluación que leaplicará el Area de Seguridad de la Terminal de Almacenamiento y Reparto y contar conacreditación vigente de capacitación en materia de SSPA, reconocida por PEMEX para esteefecto, su designación deberá ser aceptada por el Centro de trabajo correspondiente conanterioridad al inicio de sus funciones, quien determinará, a su juicio, si el Responsable y losSupervisores de SSPA en obra designados se encuentran calificados para desempeñar lasfunciones inherentes a dichos cargos. Lo anterior, para asegurar que la obra sea dirigida ysupervisada en materia de SSPA por personal calificado y con experiencia. Tanto elResponsable, como los Supervisores de SSPA deben ser del propio contratista,independientemente de que parte de la obra sea subcontratada. Todo el personal de SSPA delcontratista (Responsable de SSPA y los Supervisores de SSPA), deberán identificarse usandoropa 100% de algodón conforme a la NRF-006-PEMEX-2004.1.3.- El Responsable de SSPA del Contratista debe:1) Permanecer en el Sitio durante la realización de la Obra y verificar que se cumplan lasnormas, procedimientos y disposiciones en materia de SSPA, así como actuar en nombrey por cuenta del Contratista en todo lo referente en materia de SSPA.2) Elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra (PRE-O), acorde á los riesgospropios de las actividades a realizar y del área de la obra, y en coordinación con laResidencia de Obra. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el Centro de trabajo,debe mantenerse informado de la evolución de la misma, a través de la Residencia deObra de PEMEX, para en caso necesario, proceder de acuerdo a lo establecido en elPRE-O. De ser necesaria la evacuación del personal, la dirigirá, auxiliado por losSupervisores de SSPA, de acuerdo a las instrucciones de la Residencia de la Obra,quien estará siempre en comunicación con el Coordinador de la Emergencia del Centrode Trabajo.3) Definir y tramitar conjuntamente con la Residencia de Obra ante el Centro de Trabajo lasrutas para el acceso de personal, ya sea en vehículos o caminando.4) Tramitar los permisos para el bloqueo de calles en el interior del Centro de Trabajo,originado por maniobras y/o trabajos relativos a la obra, anexando un croquis con la ruta

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 5DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALalterna proposición, señalización a utilizar y autorización del Departamento deContraincendio del Centro de Trabajo.5) Mantener actualizada la Bitácora de Seguridad, Salud en el Trabajo y ProtecciónAmbiental, en la que registren todos los eventos relevantes relacionados con estasmaterias, desde el inicio hasta el término la Obra.6) Reportar a la Residencia de Obra de PEMEX todos los accidentes e incidentes (con o sinpérdida de tiempo), que ocurran durante el desarrollo de la obra, participarconjuntamente con los Supervisores de SSPA involucrados en la investigación y análisis,dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los análisis hasta su conclusión yllevar la estadística con índices de frecuencia y gravedad con reportes periódicos.7) Gestionar ante la Residencia de Obra, los permisos de trabajo que representen riesgo(potencialmente peligrosos), así mismo los de acceso de vehículos propiedad delContratista y pases de salida de acuerdo a las políticas del Centro de Trabajo.8) Participar en las Evaluaciones y Auditorias Externas de SSPA que se realicen a laObra.1.4.- Los Supervisores de SSPA del Contratista (Personal Contraincendio) deben:1) Permanecer durante toda la jornada de trabajo en sus áreas de responsabilidad yverificar que se cumplan las normas, procedimientos y disposiciones en materia deSSPA en todos los trabajos que se realicen.2) Conocer el Plan de Respuesta a Emergencias del Centro de Trabajo, así como el propiode la obra. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el Centro de trabajo, debenmantenerse informados de la evolución de la misma, a través del Responsable deSSPA para en caso necesario, proceder de acuerdo a lo establecido en el Plan deRespuesta a Emergencias de la Obra. De ser necesaria la evacuación del personal, larealizarán de acuerdo a las instrucciones del Responsable de SSPA.3) Supervisar que el personal y vehículos ingresen por las rutas autorizadas y realizar lasacciones necesarias para mantenerlas limpias y libres de obstáculos.4) Supervisar el cabal cumplimiento de los permisos para el tránsito de equipo pesado enel interior del Centro de Trabajo.5) Supervisar el cabal cumplimiento de los permisos para el bloqueo de calles en elinterior del Centro de Trabajo.6) Mantener informado al Responsable de SSPA, de los eventos relevantes ocurridos en laobra, así como solicitarle los recursos necesarios para resolver las desviaciones que losrequieran.7) Realizar continuamente Inspecciones Preventivas de Riesgo, en las áreas de suresponsabilidad e informar al Responsable de SSPA los resultados obtenidos y lasacciones correctivas desarrolladas para atender las desviaciones.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 6DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTAL8) Dar aviso inmediato al Responsable de SSPA, sobre la ocurrencia de cualquieremergencia, incidente y accidente en las áreas de su responsabilidad y en sucasoaplicar los procedimientos establecidos. Participar en la investigación y análisis de losincidentes y accidentes y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de losmismos hasta su conclusión.9) Instruir y supervisar al personal que labore en las áreas de trabajo, para que "antes" deiniciar sus actividades, siempre observe el entorno, la dirección del viento a través de losconos indicadores, detecte las posibles condiciones inseguras y si está a su alcance, laselimine o mitigue, ó las reporte para su eliminación o mitigación.10) Supervisar la colocación y conservación de los carteles relativos a la Seguridad, Salud enel Trabajo y Protección Ambiental y asegurar su cumplimiento.11) Supervisar desde el inicio hasta su conclusión, todos los trabajos peligrosos querequieran autorización escrita por parte de PEMEX, como son entre otros: trabajos enespacios confinados, en excavaciones, en altura, de tipo eléctrico, de corte y soldadura,con flama abierta, con protección respiratoria.12) Verificar la instalación de "matachispas" en el escape a todos los equipos de combustióninterna.13) Verificar que se suspenda la operación de los equipos de combustión interna, mientrasse les suministra combustible, así como que esta operación se realice con bomba ymanguera con dispensador (válvula ON/OFF, pistola).1.5.- El Contratista debe proporcionar identificación con fotografía a todo su personal y de sussubcontratistas, la cual deberá incluir al menos el nombre del contratista, el nombre detrabajador, su número de empleado, su número de registro en el IMSS, su tipo de sangre,información referente a alergias y enfermedades. El contratista deberá tomar las medidasnecesarias para que todo su personal y el de sus subcontratistas porten la citadaidentificación durante su estancia en la obra.1.6.- El Contratista, para su acceso, debe verificar las condiciones de los equipos, entre otras lascondiciones mecánicas y eléctricas, la colocación de matachispas en el escape y laexistencia de extinguidor en condiciones aceptables y se obliga a contar con la póliza deséguro de vehículos, con vigencia hasta el término de los trabajos tratándose de transportesde carga, deberá incluirse la cobertura de daños por la carga cubriendo lasresponsabilidades derivadas del uso de todos los vehículos propios, rentados o bajocualquier otra forma de utilización en la ejecución de las Obras, para los de izaje (grúas,malacates y montacargas), deberá contar con un Certificado de Inspección emitido por una

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 7DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALEmpresa Certificadora, en el que se incluyan las condiciones mecánicas, eléctricas,electrónicas, dispositivos de seguridad, así como las pruebas con carga.1.7.- El Contratista habilitara un espacio para la capacitación del personal propio y subcontratado,con una capacidad mínima de 10 personas, que incluya el equipo requerido para impartir lacapacitación.El Programa de Capacitación debe incluir, sin ser limitativo y de acuerdo a la naturaleza de lostrabajos los siguientes temas, mismos que se sugiere impartirse con la frecuencia indicada.IIITEMAS PARTICIPANTES FRECUENCIAPlática de Inducción en materia deSSPA y Política de SSPA delContratista y de PEMEX.Introducción a la Seguridad, Saluden el Trabajo y ProtecciónAmbiental (SSPA), aplicable a laObra. Curso de 8 horasIII Curso para el personal obreroespecialista de Contratistas quelaboran en PEMEX, Curso de 8 horas.IVVVIVIIManiobras e izajes de equiposTrabajos en altura, Proteccióncontra caídasExcavaciones, trincheras, ademes ybarricadas.Rescate y primeros auxilios.Todo el personalTodo el personalmanualPersonal manualespecialista que lorequieraPersonal técnico ymanual que lorequieraPersonaltécnico-administrativoy manual que lorequieraPersonaltécnico-administrativoy manual que lorequieraPersonaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicio1 vez al inicio1 vez al inicio1 vez al inicio1 vez al inicio1 vez al inicio1 vez al inicio

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 8DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALVIIIPara trabajos en espaciosconfinadosPersonaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicioIXTEMAS PARTICIPANTES FRECUENCIAPlaticas y Prácticas contraincendioPersonaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicioXPlan de Respuesta a emergenciasderivadas de la obra y/o del Centrode Trabajo (esto puede serimpartido durante el curso deInducción).Todo el personal1 vez al inicioXIEtiqueta, candado, despeje yprueba.Personaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicioXIISelección uso y armado deAndamios.Personaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicioXIIITrabajos de corte y soldadura.Personaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicio

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 9DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALXIVChoferes y Operadores de Equiposy Grúas.Personaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicioXVTEMAS PARTICIPANTES FRECUENCIAUso del Equipo de ProtecciónPersonal.Personaltécnico-administrativoy manual que lorequiera1 vez al inicioLos temas arriba referidos no son limitativos, el programa se puede ampliar según las políticas delcontratista y las necesidades de la obra. Todo el material de capacitación en materia de SSPAdeberá ser presentado a la Residencia de Obra.1.8.- El Contratista deberá contar con controles administrativos de la capacitación de cadatrabajador, donde se registren los temas impartidos y las fechas correspondientes. El Contratistaproporcionará a cada trabajador una cartilla que debe portar, con los datos generales del mismo y losregistros de los cursos que ha recibido, debidamente avalados por las instituciones y/o instructoresque hayan impartido dicha capacitación.1.9.- La plática de Inducción en materia de SSPA señalada en la lista de capacitación será impartidapor el personal de SSPA de la Residencia de Obra, una vez que el trabajador haya recibido laplática, el instructor firmará la identificación del trabajador.Después de recibir esta inducción, el Contratista deberá programar a su personal para que éste inicielos cursos, según corresponda, a más tardar la semana siguiente a su inicio de labores en la obra.1.10.- A fin de asegurar que el personal obrero conozca y reconozca los riesgos particulares dela actividad que le sea encomendada, el contratista deberá implementar un esquema de pláticasdiarias (Reunión de Inicio de Jornada -RIJ-) a todo su personal obrero, impartidas por el responsable

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 10DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALde cuadrilla (sobrestante), con apoyo del Responsable de SSPA o el Supervisor de SSPA, pláticasen las que se debe informar al personal, las actividades que deberá realizar y los riesgos propiosde éstas y del área donde se realizarán los trabajos.1.11.- El Contratista debe utilizar los formatos de "Permiso de Trabajo" de PEMEX, para laejecución de sus actividades. Los formatos de permisos de trabajo de PEMEX deberán serpresentados por el Contratista a la Residencia de Obra para su Administración. Losrequerimientos específicos para su elaboración serán entregados al Contratista.1.12.- Todos los trabajos deberán realizarse de una manera planeada y ordenada, bajo el controlde un responsable, en el caso de trabajos de alto riesgo, será necesaria una autorizaciónexpresa de la Residencia de Obra para la realización de los mismos.1.13.- El Contratista debe programar e informar a los supervisores de la Residencia de Obra conal menos 3 días de anticipación de sus trabajos de alto riesgo (interconexiones, libranzas, etc.) afin de que se tramiten oportunamente todos los "permisos de trabajo" y se verifiquen lascondiciones necesarias para la realización del trabajo, evitando así los tiempos muertos. Ningúntrabajo considerado como de alto riesgo, podrá efectuarse sin la autorización correspondiente.1.14.- El Contratista debe suministrar a su personal el Equipo de Protección Personal necesario,para laborar en la obra. El equipo de protección personal básico, a considerar es: ropa 100% dealgodón (pantalón y camisa de manga larga u overol) con el logotipo de la Compañía, casco deseguridad, bota de seguridad con casquillo metálico, para todos los trabajadores excepto paraaquellos cuyas actividad presente riesgo de contacto con instalaciones eléctricas vivas, loscuales deberán emplear bota o media bota de seguridad con casquillo dieléctrico. Lentes deseguridad de alto impacto que aseguren la protección contra polvos; el Contratista deberáproveer el equipo complementario de acuerdo a las actividades a desarrollar (gafas industriales,protección facial, auricular y respiratoria, guantes que aseguren la protección de las manos deltrabajador en función de la actividad que realicen, arneses tipo paracaídas con ganchos enespalda, hombros y costados, y doble cable de vida de 1.8 metros de longitud máximo, tipobanda con amortiguamiento, cinturones porta herramientas para todo el personal que lorequiera).1.15.- El Contratista debe contar con un archivo específico para hacer acopio de lo relativo a laSeguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, mismo que deberá contener lainformación organizada y actualizada de al menos los siguientes temas:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 11DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALa. Programa de Capacitación de Personal y registros de cumplimiento.b. Relación de equipos contra incendio para la obra indicando capacidad, tipo, fecha derecarga y programa de inspección.c. Registro del suministro y dotación de equipo de protección personal.d. Copia de los Permisos de Trabajo.e. Copia de los permisos para el tránsito de equipo pesado en el interior del Centro deTrabajo.f. Relación de parque vehicular, pólizas de seguros de vehículos y copia de licencias.g. Reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el desarrollo de la obra,Análisis de Causa Raíz, Informes de Investigación y Análisis de los mismos, Informes deSeguimiento de Recomendaciones derivadas de los Análisis.h. Reporte de Indicadores de Accidentabilidad del Contratista.i. Resultados de las Evaluaciones y Auditorias Externas de Seguridad, Salud en el Trabajoy Protección Ambiental realizadas por PEMEX al Contratista y los reportes decumplimiento de recomendaciones.Esta información deberá estar disponible para la Residencia de Obra en todo momento durantela ejecución de la obra, y a solicitud de ésta el Contratista deberá presentar las evidencias quela Residencia de Obra le requiera.1.19.- El Contratista debido a la ubicación del sitio donde se desarrollará la Obra, además decumplir con las disposiciones establecidas en el presente documento, debe dar cumplimiento alos lineamientos, políticas e instrucciones que en materia de SSPA establezca el Centro detrabajo correspondiente.2.0 SEGURIDAD.2.1.- El Contratista debe proporcionar al personal de campo el equipo de seguridad yherramientas requeridos en óptimas condiciones para cada actividad que se realice durante eldesarrollo de la Obra: arnés de seguridad tipo paracaidista, cables de vida de 1.80 m de longitud,con amortiguador, protección ocular, andamios (apropiados dependiendo de la altura y del lugardonde se desarrollen los trabajos), entre otros; y remplazará el equipo que se deteriore y/o nocubra los requisitos establecidos por las Normas de Seguridad aplicables.2.2.- El Contratista debe suministrar desde el inicio de la obra, hasta el final de las pruebas decomportamiento, personal de contra incendio capacitado, mismo que será aprobado por PEMEX,

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 12DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALasí como el equipo requerido para proporcionar la protección contra incendio (extinguidores depolvo químico seco, de 9 Kgs.).Como medida preventiva de contra incendio, se efectuará revisión a los registros de drenaje enlas áreas adyacentes a los trabajos de construcción para verificar el grado de explosividad y encaso de requerirse, tomar las medidas preventivas necesarias.2.3.- El Contratista debe suministrar el equipo de protección personal adecuado, en calidad ycantidad suficiente, necesario para la realización de trabajos de tipo eléctrico, (conexiones debaja y. alta tensión e instalación de equipos, entre otros), los cuales deben ser aprobados porPEMEX, como son tapetes, guantes, casco y zapatos dieléctricos, entre otros. Lo anterior debepermanecer hasta el término de la Obra.2.4.- El Contratista debe delimitar con lonas, cable de polipropileno, franjas y/o cintas deadvertencia y con letreros alusivos, las zonas de riesgo derivadas de la ejecución de la Obra.2.5.- El Contratista debe cumplir con la normatividad de tránsito interior de vehículos eninstalaciones industriales, administrativas y de servicio de PETRÓLEOS MEXICANOS, para suacceso, el Contratista se obliga a contar con la póliza de seguro de vehículos, con vigencia hastael término de los trabajos, cubriendo las responsabilidades derivadas del uso de todos losvehículos propios, rentados o bajo cualquier otra forma de utilizaciónen la ejecución de lasObras. Tratándose de transportes de carga, deberá incluirse la cobertura de daños por la carga.Cuando su personal conduzca un vehículo debe observar las siguientes prioridades:a) El peatón siempre tendrá la preferencia en las calles del interior del Centro de trabajo.b) Dar preferencia a cualquier otro tipo de tránsito (grúas y/o vehículos pesados concarga) con prioridad a vehículos de emergencias y respetar los limites de velocidad,tanto en calles como en estacionamientos.c) Contar con la licencia de conducir/operar correspondiente y vigente.d) Portar en el vehículo los documentos reglamentarios de tránsito vigentes (tarjeta decirculación ylo permisos), así como copia legible de la póliza de seguro del vehículo.e) Verificar además del buen funcionamiento del vehículo (condiciones mecánicas yeléctricas), la colocación de matachispas en el escape y la existencia de extinguidoren condiciones aceptables de operación de cinturones de seguridad y alarma dereversa para grúas, vehículos de carga y de emergencia.f) Utilizar el cinturón de seguridad y observar que los pasajeros lo usen.g) No utilizar aparatos de telecomunicación (teléfono celular) y/o de radiocomunicaciónmientras conduce.h) No transitar en las áreas de proceso y/o mantenimiento.i) Estacionar los vehículos sólo en los lugares indicados (autorizados y siempre de

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 13DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALreversa).j) Nunca estacionar los vehículos frente a los hidrantes, las casas de bombas y/o las -centrales contraincendio y subestaciones eléctricas; ni debajo de las estructuras desoporte de tuberías, ni sobré vías de tren, ni en doble fila.k) No rebasar la capacidad de carga de los camiones, para evitar la caída de materialesy dotar a cada unidad de silenciadores.1) Colocar lona a los vehículos que realizarán el traslado de materiales pétreos y residuosno peligrosos, para evitar la caída de los mismos y evitar la emisión de polvos a laatmósfera.m) No utilizar el área destinada para carga de camiones de redilas, volteo y camionetaspara el transporte de personal.2.6.- El Contratista debe instalar andamios metálicos apropiados, dependiendo de la altura y dellugar donde se desarrollen los trabajos, con al menos una escalera por nivel, con barandal deprotección, tableros y/o plataformas perfectamente aseguradas, para efectuar trabajos en altura,en caso de requerirse el uso de calzas en las bases, estas deben ser de 12 x 12 x 2 pulgadas yexigir que el personal utilice arnés de seguridad y doble cable de vida de 1.80 m de longitud, conamortiguador.2.7.- El Contratista debe proporcionar escaleras del tipo I y IA, para carga pesada y extrapesada,en todos aquellos trabajos que lo requieran, mismas que deben tener los peldaños y las zapatasantiderrapantes en buen estado y adherida la información de seguridad (calcomanías), quedaprohibido el uso de escaleras tipo II y III.2.8.- El Contratista debe instalar ademes en todas las excavaciones de más de 1.20 m. deprofundidad, en donde labore personal, así como humedecer, de ser necesario el producto deestas, para evitar la emisión de polvos a la atmósfera.2.9.- El Contratista debe disponer de equipo y personal capacitado para efectuar maniobras derescate de personal lesionado, en cantidad suficiente de acuerdo a la obra, mismo que debepermanecer desde el inicio de la obra hasta el final de las pruebas de comportamiento, deacuerdo a su procedimiento específico.2.10.- El Contratista debe evitar actos inseguros que pongan en riesgo al personal, a lasinstalaciones y/o al medio ambiente, de observarse éstos, los trabajos deben suspenderse, hastaque se corrija la anomalía, por lo que en el caso de que PEMEX interrumpa los trabajos por

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 14DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTALrazones de seguridad, el contratista no podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables entérminos de la Ley.2.11.- El Contratista en caso de realizar instalaciones eléctricas provisionales en general, deberárotularlas, habilitar cajas de fusibles según carga, clavijas y cables de uso rudo, sin parches,deben estar perfectamente sujetas y aterrizadas, no deben obstruir la circulación de vehículos nide personas, en caso de que se requiera cruzar calles, deberá realizarse por el piso,protegiéndolos con conchas metálicas o de manera aérea a una altura no menor de 7.6 metros.2.12.- El Contratista debe mantener limpia y libre de materiales y equipos toda el área de la obray las adyacentes, almacenando adecuadamente los materiales de uso continuo, sin que seafecte el avance de la obra.2.13.- El Contratista debe manejar y almacenar adecuadamente todos los productos químicos,pinturas, solventes, materiales diversos, entre otros, que se requieran durante la obra,designando un lugar específico con áreas cercadas, y sobre superficies impermeables paracaptar derrames, con señalamientos de seguridad, entre otros los rombos de comunicación deriesgos de cada sustancia, así como un control de acceso y retiro de los productos. En este sitiose debe contar con las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales considerados comopeligrosos, debiendo estar disponibles para el personal que los maneja.2.14.- El Contratista debe delimitar con malla de alambre ciclónica todas las instalacionesprovisionales que construya en la Obra, quedando bajo su responsabilidad la vigilancia y elresguardo de las mismas.2.15.- El contratista debe instalar un sistema de alumbrado provisional, en caso de requerirse larealización de actividades nocturnas.2.16.- El Contratista, ya que en el área de la Obra no está permitido el uso de teléfonoscelulares deberá proveer radios, en caso de requerir comunicación entre su personal, los cualesdeberán ser sujetos a aprobación por la Residencia de Obra en función de sus características yáreas donde se pretenden emplear.3.0 SALUD EN EL TRABAJO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 15DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTAL3.1.- El Contratista debe contratar personal físicamente apto para desarrollar las actividadespropias del puesto a ocupar y deberá evaluar su estado general de salud mediante exámenesmédicos antes de su contratación (examen de nuevo ingreso).3.2.- El Contratista presentara documento bajo protesta de decir verdad y con membrete delprestador de servicios de un Consultorio Médico, que deberá permanecer disponible desde elinicio de la Obra hasta el final de las pruebas de comportamiento, mismo que debe contar conmobiliario, equipo y material necesariopara la auscultación y atención de primeros auxilios a lostrabajadores, así como en el lugar de la obra botiquin portátil estratégicamente localizado, (elcontenido y localización deberá acordarse con el personal de Seguridad de la Residencia deObra).Siendo responsabilidad del Contratista la afiliación de todos sus trabajadores al InstitutoMexicano del Seguro Social para recibir la atención médica especializada que se llegara arequerir su traslado al hospital del IMSS o de alguna Institución Médica que preste servicio alContratista.3.3.- El Contratista debe controlar que su personal ingrese a la obra en buenas condiciones desalud, con mayor énfasis para los operadores de grúas y equipo de izaje, así como el que laboraen altura, espacios confinados y equipos energizados, quienes deberán ser evaluadosdiariamente por el servicio médico del Contratista.3.4.-El Contratista debe instalar y mantener hasta el final de la obra, lavamanos y sanitariosportátiles para el personal masculino y femenino en forma independiente, los cuales debenubicarse estratégicamente en el área de construcción, considerando 1 sanitario por cada 20personas y asignar personal a tiempo completo para que los mantenga limpios,independientemente del servicio que preste la compañía sanitaria.3.5.- El Contratista debe suministrar agua purificada con hielo en depósitos limpios y cubiertospara todo el personal, y verificar su calidad periódicamente. La cantidad de agua dependerá de lafuerza de trabajo con que se cuente para la realización de las Obras, considerando un mínimo de3 litros por persona por jornada de trabajo.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXOSSPAHOJA : 16DE : 16DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YPROTECCIÓN AMBIENTAL4.0.- PROTECCIÓN AMBIENTAL.4.1.- El Contratista debe cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, relativasa la contaminación por ruido, originada por fuentes fijas ó móviles.4.2.- El Contratista debe utilizar en las diferentes etapas de la Obra, equipo y maquinaria enóptimas condiciones de operación; referente a vehículos automotores, están sujetos a cumplircon los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes, provenientes del escape.4.3.- El Contratista debe delimitar el área a desmontar para la realización de la obra, prohibiendola eliminación de vegetación fuera del área autorizada para el desarrollo del proyecto y disponerdel material producto del desmonte en el sitio que indique el Residente de Obra en caso de queel sitio se encuentre dentro del predio del Centro de trabajo y en caso de que el sitio seencuentre fuera, el material debe disponerse donde establezca la autoridad local competente,para evitar la acumulación de material inflamable.4.4.- El Contratista debido al tipo y a la ubicación de la obra, además de cumplir con lasdisposiciones establecidas en el presente documento, debe dar cumplimiento a las disposicionesemitidas por la autoridad ambiental, derivada de acciones de inspección, auditoría o seguimientoa trámites inherentes al Proyecto, además de resarcir los daños a terceros causados porincumplimiento de estas normas y/o actividades que son responsabilidad del contratista, deberáremediarlos a su costo.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 1DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRADEFINICIONESPara efectos del presente Anexo, se entenderá por:I.- Acuerdo: El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para regular el uso delprograma informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obrapública por medios remotos de comunicación electrónicala, emitido por la Secretaría de laFunción Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Septiembre de2009.II.- Administrador local: El servidor público designado por el administrador de ladependencia o entidad responsable de administrar y controlar los accesos al programainformático por parte del residente de obra, supervisor de obra y superintendente deconstrucción;III.- Autoridad certificadora: Las dependencias y entidades y los prestadores de serviciosde certificación que, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, tenganreconocida esta calidad, y cuenten con la infraestructura tecnológica para la emisión,administración y registro de certificados digitales, así como para proporcionar serviciosrelacionados con los mismos;IV.- BEOP: La bitácora electrónica de obra pública que, por medios remotos decomunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre las partes de uncontrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, en la que se registran losasuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos;V.- Certificado digital: La constancia digital emitida por una autoridad certificadora quegarantiza la autenticidad de los datos de identidad del titular del certificado;VI.- Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de serviciosrelacionados con las mismas;

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 2DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAVII.- Dependencias: Las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia dela República;VIII.- Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatalmayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o unaentidad paraestatal federal, que tengan tal carácter en términos de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal;IX.- Firma electrónica avanzada: El conjunto de caracteres que permite la identificación delfirmante en los documentos electrónicos o en los mensajes de datos, como resultado deutilizar su certificado digital y clave privada, la cual es creada bajo su exclusivo control pormedios electrónicos;X.- Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;XI.- Medios remotos de comunicación electrónica: Los dispositivos tecnológicos paraefectuar la transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas,enlaces dedicados, microondas, vías satélites y similares;XII.- Notas de bitácora: El formato electrónico en que se registran los asuntos y eventosimportantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos;XIII.- Perfil: Las características específicas que distinguen a los usuarios del programainformático, de acuerdo con el rol que desempeñan;XIV.- Programa informático de la BEOP: El sistema informático diseñado y autorizado porla Secretaría para la elaboración, control y seguimiento de la BEOP el cual garantiza lainalterabilidad de la información que en él se registre, mediante el uso de la firma electrónicaavanzada;XV.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas Mismas;

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 3DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAXVI.- Residente de obra: El servidor público designado por escrito por la dependencia o laentidad de que se trate, para llevar la administración y dirección de los trabajos y cuyasfunciones son las que señala el Reglamento;XVII.- Secretaría: La Secretaría de la Función Pública;XVIII.- Superintendente de construcción: El representante del contratista ante ladependencia o la entidad de que se trate para cumplir con los términos y condicionespactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos;XIX.- Supervisor de obra: El servidor público designado por la dependencia o la entidad deque se trate, o bien, la persona física, incluso el representante legal de una persona moral,nombrada por contrato, y cuyas funciones específicas son las que establece el Reglamento;XX.- Usuarios finales: El residente de obra, el supervisor de obra y el superintendente deconstrucción.OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITALPemex Refinación y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridadcertificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales (firma electrónicaavanzada) del Residente de Obra y del Superintendente de Construccion, así como delpersonal técnico que faculten para utilizar la bitácora electronica, al menos con cinco díashábiles de anticipación al inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “ELCONTRATISTA” no cumpla con esta obligación Pemex Refinación podrá dar inicio alprocedimiento de rescisión del contrato.HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 4DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAUna vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de suSuperintendente, así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberácomunicarlo por escrito a Pemex Refinación suministrando la información de las personasque hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que Pemex Refinacióninstruya al Administrador Local del programa informatico BEOP y proporcione a “ELCONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo queantecede, consiste en lo siguiente:a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberácoincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del RegistroFederal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico ydirección de correo electrónico.b) Nombres de las personas habilitadas con su firma electronica que funjan comoSuperintendente de Construccion y del personal técnico que haya sido facultado parautilizar la BEOP; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; CURP (en su caso),profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos dondepodrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentosen los que conste su designación oficial por parte del representante de “ELCONTRATISTA”.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 5DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAA efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del sistemaBEOP, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para elinicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:Hardware:Software:ADIESTRAMIENTOEl material desarrollado por la Secretaría de la Función Pública incluye un tutorial decapacitación y el manual de operación del sistema, estas herramientas permiten proporcionarel adiestramiento necesario para el Residente de Obra y para el Superintendente de

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 6DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAConstrucción de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten paraoperar el Sistema de Bitácora Electrónica.La cuestiones técnicas relacionadas con la operación del sistema BEOP, se contienen en elManual que como Apéndice I de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato,por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “ELCONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácoradurante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.USO DE LA BITÁCORAPemex Refinación y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos autilizar invariablemente la bitácora electrónica a que se refiere el contrato y este anexo,ajustándose a las condiciones siguientes:I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.Nota 1Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generalesde las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios yteléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y delas características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 7DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAdocumentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultadocomo representante de la contratante y del contratista, para la utilización de laBitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmentedeberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuandopor las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesarioasignarlas a diversos frentes de trabajo.Nota 2En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora,que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendránpor aceptadas vencido el plazo convenido.3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, númerosgeneradores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato,así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección alambiente que deban implementarse.b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra,así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 8DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAc) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra,como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros,aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obrapara la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas,aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor deobra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso enel programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones.f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a Pemex Refinación,cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecuciónconvenido.g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución decantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/olas órdenes de trabajo correspondientes.h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios noconsiderados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro deltérmino establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 9DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAj) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados lostrabajos.l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de lostrabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número,clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución,prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, asícomo la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y losasientos deberán efectuarse sin abreviaturas.IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares,refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su soluciónserá posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le déorigen.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017RAZON SOCIAL DEL LICITANTENOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LATAR ACAPULCO, GRO.”FIRMA DEL LICITANTEDOCUMENTOANEXO“BEOP”HOJA : 10DE : 10TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRAVI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partesestimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo,para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de lostrabajos del frente que corresponda.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017SECCIÓN IIIREQUISITOS DE LA PROPOSICIÓNCONTENIDOParte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAPROPOSICIÓNDA-1DA-2DA-3DA-4DA-5Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, delcontrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácterpersonal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra enalguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, yque por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas omorales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la FunciónPública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley.Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa,correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capitalcontable requerido por la convocante;Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose depersonas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta confacultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener losdatos siguientes:a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razónsocial, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de losaccionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutivay, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripcióndel notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos deinscripción en el Registro Público de Comercio, yb. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales delos que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre,número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copiacertificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades desu representante para suscribir el contrato correspondiente.Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentoslegales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridadcompetente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;DA-6DA-7Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o através de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidorespúblicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, elresultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguencondiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, yEn su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboralcuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-8en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a lafecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original ycopia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso deempate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamientode la proposición.Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no serácausa de desechamiento de la proposición.La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con losrequisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar enforma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que serefiere el artículo 28 del RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de laagrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contengala propuesta técnica.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)Hoja 1 de 1[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato deobra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:Manifestación de Domicilio.Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de losactos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá parapracticar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legalesmientras no señale otro distinto, es el siguiente:Calle: No. Colonia:Ciudad: Código Postal: Estado y PaísTeléfono: Fax: E-Mail:Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA,DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DELOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR ELREPRESENTANTE COMÚN.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-2(Preferentemente en papel membretado del licitante)[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:Hoja 1 de 2En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato deobra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:Declaración sobre los artículos 51, 78 penúltimo párrafo y 31, fracción XXIII de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno delos supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicacioneslegales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en losprocedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primerpárrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos dela inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentreninhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, asu vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución dela Secretaría de la Función Pública, yC. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentreninhabilitadas.La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado lainhabilitación.La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁNPRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DELOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-3Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejerciciofiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podránsumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.Texto de Documentación para acreditar el Capital ContablePara acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado delLicitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capitalcontable requerido de $________________ (______________________________________) o suequivalente en cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria pesomexicano-moneda extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de laINVITACION).Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitalescontables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarsede la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombrede la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión delauditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financierade la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de quealguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como nopresentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas yProcedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en loslineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en locorrespondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard OnAuditing 700).2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de losprimeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptarála documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior alperiodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado delejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomaráen cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberáanexar adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), latraducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento deorigen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en monedadistinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando elsiguiente procedimiento:a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los EstadosUnidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólaresde los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestadolos Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco deMéxico en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del messiguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar elinciso “a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará eltipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros,publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil delmes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] se reserva el derecho de verificar el cálculocitado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculadocon los tipos de cambio de las fuentes citadas, [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOSMEXICANOS] recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y seráésta la información que se considerará para evaluación.En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarsemediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contablesindividuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamientodel Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar ycumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores.A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General ysu dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema dePresentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).FIN DE TEXTO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-4COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTECON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DEPERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-5[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato deobra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a surepresentadaMediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes paracomprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente INVITACION e indicamos losdatos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datosrequeridos en el párrafo antes indicado:De la persona moral:1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, susreformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicoque las protocolizó).6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.Del representante:1. Nombre.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades parasuscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicoque los protocolizó).Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁNPRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DELOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-6DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIADeclaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso decontratación [N° de INVITACION y objeto], que acuerdan suscribir [NOMBRE DEL ORGANISMO],representado en este acto por [Nombre del Presidente de la INVITACION], en su carácter dePresidente de la INVITACION a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________,representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo sele denominará el “licitante", de conformidad con el Art. 24 frac. VII del RLOPSRM al tenor de lassiguientes consideraciones y compromisos:CONSIDERACIONESI. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuaciónobedezca a una estrategia de ética y transparencia.II.III.IV.Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todoslos integrantes de la sociedad.Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir enfuente de conductas irregulares.Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influiren el proceso de contratación mediante conductas irregulares.V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en elproceso de contratación.VI.Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de laspartes.Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:COMPROMISOSI.- Del “licitante”1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratacióncumplan con los compromisos aquí pactados.2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de losrecursos públicos destinados al proyecto.4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuestalos elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia yeficiencia.5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que hayaobtenido en el proceso de contratación6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación yen su caso, la realización del proyecto.7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedado la nación.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN4170178. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar lacontratación para sí o para terceros.9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las institucionesgubernamentales o de terceros.II.- De Pemex1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en elproceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir elpresente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que porrazones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética yconducta.3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación delproyecto.4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas enel proceso de contratación.5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio dela empresa.7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de lasociedad y la nación.DECLARACIONESIII.- Del “licitante”Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptarconductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluacionesde las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspectoque les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de comúnacuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.Por “Pemex”Por el “licitante”Nombre y firma del Servidor Público(Presidente de la INVITACION)Nombre y firma del RepresentanteLegalNota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por elrepresentante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de estedocumento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidirla INVITACION.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-7(Preferentemente en papel membretado del licitante)[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato deobra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR], y con relación a lo señalado en los artículos 38, último párrafo de la LOPSRM, y 24fracción VIII del RLOPSRM manifiesto lo siguiente:[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta enel Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha previstapara firma del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la plantalaboral.Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, arequerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de laproposición.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DA-8MANIFESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICAECONÓMICA(Preferentemente en papel membretado del licitante)[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:Hoja 1 de XEn referencia a las bases de INVITACION N°. ____________, que [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública aprecios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económicapresentada esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la LeyFederal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como porlos Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información;de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.Relación de Anexos de la Propuesta ClasificadosAnexo no. Carácter de laInformación.Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de laproposición.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN PARTE TÉCNICADT-1DT-2Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condicionesambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos delas bases de INVITACION sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado;al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado lasnormas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares deconstrucción que la convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en laintegración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en sucaso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo elprocedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, lasrestricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.DT-3Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras concaracterísticas técnicas y magnitud similares.DT-4DT-5DT-6Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con laidentificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobablesu participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importestotales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañadade la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de laspersonas que se subcontratarán.Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos porlos estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razonesfinancieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberánpresentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.DT-7Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadascon o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en quese dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra,deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de queresultare ganador.DT-8DT-10Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origenextranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de losanteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no secotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad dediscriminación de precios o de subsidios;Carta de Conocimiento de las Bases de INVITACION y sus Anexos.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación delcontrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOSTRABAJOS A DESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto lo siguiente:Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamosconformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases deINVITACION sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo decontrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de losmateriales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante nos hubiereproporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equiposde instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa desuministro correspondiente.Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][Nombre del representante legaldebidamente facultado, o RepresentanteComún en el caso de una propuestaconjuntas]

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-2DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZARLOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LASRESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOSQUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-3CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DELLICITANTE, IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN YADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA ENOBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-4IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUEACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOSQUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y lacapacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de lacontratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechasprevistas de terminaciones, según el caso.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITENLA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEACOMPROBABLE SU PARTICIPACIÓNEL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUEACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DEINVITACION EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DELA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOSO POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.A).-ENCABEZADO:INVITACION NO.: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA,COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓNSOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUEPRESENTA LA PROPUESTA.FIRMA DEL LICITANTE:TEXTO:CONTRATANTE:DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:LUGAR:ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE ELREPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE OREPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DEUNA PROPUESTA CONJUNTA.SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTESE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOSEJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOSSOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LASBASES DE LA INVITACION.EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOSTRABAJOS.IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTALCONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER ENPESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUEFUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASOSEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DEINICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROSEL DÍA, EL MES Y EL AÑO).TRABAJOS REALIZADOS POR:SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERONREALIZADOS POR EL LICITANTE.OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LAINVITACION DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DEENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTREFEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”RAZON SOCIAL DELLICITANTEDOCUMENTODT-4FIRMA DEL LICITANTEIDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICAREQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓNIMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOSREALIZADOSDESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN POR (LICITANTE)CONTRATANTEHOJA:DE:NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA INVITACION DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS,ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA YADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTOA EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE INVITACION, LOS LICITANTESDEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ENQUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-5(Preferentemente en papel membretado del licitante)[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación delcontrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOSTRABAJOS A DESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto lo siguiente:Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de INVITACIONson:_____________________________________(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestrefehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s)propuestos, en los trabajos que realizará.Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan larealización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora.Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][Nombre del representante legaldebidamente facultado, o RepresentanteComún en el caso de una propuestaconjuntas]

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-6DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALESDEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROSAUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DERAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DENUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁSACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-7RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SONDE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SUUBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUESE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOSCONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA OEQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA,DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO YDISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

INVITACION N°: R0IN417017NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:“REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO YAULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”NOMBRE DEL LICITANTEFIRMA DEL LICITANTEHOJA:FORMATODT-7DE:I. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MINIMO QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARALLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS)..N°consecutivoMaquinaria o Equipo Cantidad Marca /ModeloUsosactualesCapacidadTipo ypotencia delmotorPropioArrendado con opción a compraArrendado sin opción a compraFecha en que sedispondrá en el sitiode los trabajosUsos actualesIMPORTANTEDESCRIBIR PORPEMEX REFINACIONEL EQUIPO MINIMO APRESENTAR POR ELLICITANTEEn caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de queresulte ganador

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-8(Preferentemente en papel membretado del licitante)[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:En referencia a las bases de INVITACION (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación delcontrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOSTRABAJOS A DESARROLLAR][NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELLICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales y equipos deinstalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no estáncotizados en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad dediscriminación de precios o subsidios.Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.Protesto lo necesario________________[NOMBRE DEL LICITANTE][Nombre del representante legaldebidamente facultado, o RepresentanteComún en el caso de una propuestaconjuntas]

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DT-10CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE INVITACION Y SUS ANEXOS[En papel membretado del Licitante][ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]PRESENTE:[Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento]Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance delas Bases de INVITACION y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en lasesión de preguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ NotasAclaratorias para la INVITACION (Internacional) N° _________________ para la ejecución de la Obraconsistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firmadel contrato respectivo, entregaré a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la INVITACION, debidamentefirmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de proposición conjunta).El Contenido de las Bases de INVITACIÓN y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones quenos fueron proporcionados por [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], por conducto de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], es el que a continuación se detallaContenido de las Bases de INVITACION y sus AnexosCONTENIDO DEL PAQUETE DE INVITACION PARA [NOMBRE DE LOS TRABAJOS ADESARROLLAR]SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACION.Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de AdjudicaciónSECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTESDOCUMENTOS:1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.2. ___ CARTAS ACLARATORIAS.3. ___ NOTAS ACLARATORIASATENTAMENTE,_________________________________[NOMBRE DEL LICITANTE][Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de unapropuesta conjuntas]

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN PARTE ECONÓMICADE-1DE-2Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados yestructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad ycargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con suscorrespondientes consumos y costos, y de mano de obra (Nota: La Unidad para laMano de Obra, debe de ser la jornada de 8 hrs.), maquinaria y equipo deconstrucción con sus correspondientes rendimientos y costos;Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición:Formato DE-2A De los materiales mas significativos y equipos de instalaciónpermanente suministrados por el contratista, con ladescripción de cada uno de ellos, indicando las cantidadesa utilizar, con sus respectivas unidades de medición y susimportes.Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal queintervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará elcontratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivasunidades de medición y sus importes (con montos).DE-3DE-4.Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en elRLOPSRM, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornadadiurna de ocho horas e integración de los salarios;Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo deconstrucción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos yrendimientos de máquinas y equipos nuevos;DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando loscorrespondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinascentrales;DE-6DE-7DE-8DE-9DE-10Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;Utilidad propuesta por el licitante;Análisis de precios basicos y auxiliares de los conceptos de trabajo;Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidadesde trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de laobra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos consus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinadospor la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos detrabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividadescon ruta crítica.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-11Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidasy subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante,para los siguientes rubros:a. De la mano de obra;b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo ycaracterísticas;c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados enunidades convencionales y volúmenes requeridos, yd. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicioencargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.DE-12Integracion de cargos adicionales

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-1INVITACION N°:FORMATORAZON SOCIAL DEL LICITANTE:R0IN417017DE-1HOJA:DE:FIRMA DEL LICITANTEOBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.N° :UNIDAD :CONCEPTO:CANTIDAD:MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓNPERMANENTEUNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTEMANO DE OBRACATEGORIASUMA $SUMA $Equipo de Seguridad(Ks) ________(suma MO)Herramienta Menor (Kh) ________ (suma MO)MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNSUMA $COSTO DIRECTO (CD) = TOTAL $FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADCOSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )CARGOS ADICIONALES (CA) = % CA x (CD + CI + CF +CU)PORCENTAJEIMPORTEPRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA.)Nota: La Unidad para la Mano de Obra, debe de ser la jornada de 8 hrs.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-2LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA:FORMATO DE-2AFORMATO DE-2BDE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS YEQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTESUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA,CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DEELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES AUTILIZAR, CON SUS RESPECTIVASUNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DELPERSONAL QUE INTERVENDRÁDIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS. INCLUYENDO LAS QUE SE CITANEN EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEMAQUINARIA Y EQUIPOSFORMATO DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ ELCONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOSTRABAJOS, CON SUS RESPECTIVASUNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES(CON MONTOS).

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOSMATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTESUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTAINVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-2ARAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA :DE :OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOSMATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTESUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTAN°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTOUNITARIOIMPORTEPROVEEDORT O T A L

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA,DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRAINVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-2BRAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA:DE:OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DEMANO DE OBRAN°. CATEGORÍA UNIDADSALARIOTABULADOFACTOR DESALARIOREALSALARIOREALCANTIDADIMPORTET O T A L

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-2CRAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA :DE :OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA YEQUIPO DE CONSTRUCCIÓNN°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTET O T A L

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-3ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REALCONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO (FORMATO DE-3), CONEL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADADIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;FORMATO DE-3FASARNOTAS AL FORMATO:1. EL LICITANTE DEBERA DE UTILIZAR ESTE FORMATO PARA EL ANALISISDEL FACTOR DE SALARIO REAL; EN CASO DE MODIFICAR DICHOFORMATO, EL QUE SE PRESENTE DEBERA DE CONTENER TODOS LOSELEMENTOS O DATOS REQUERIDOS EN ESTE FORMATO DE-3, EL NOINCLUIRLOS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.2. EL LICITANTE DEBERA DE COMPLEMENTAR TODOS LOS DATOSREQUERIDOS PARA EL CÁLCULO RESPECTIVO POR CATEGORIA APROPONER.3. EL LICITANTE DEBERA DE ANEXAR EL DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA“DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJODERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD”, QUE SEPRESENTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA ELPRESENTE EJERCICIO (2009), LAS CUOTAS DEBEN SER LA QUE ESTENEN VIGOR.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-4ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LAMAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNNOTAS AL FORMATO DE-4:EL ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LAMAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBERA DE CUMPLIR CON TODOSLOS CRITERIOS SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 165, 166, 167, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174 Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM), DEBIENDO DEASENTAR LA INFORMACION QUE DE ESTOS ARTICULOS DERIVE EN ELFORMATO DE-4.PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN LOS VALORES DE MAQUINARIA Y EQUIPODEBEN SER CONSIDERADOS COMO NUEVOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN YAPERTURA DE PROPOSICIONES.LA INFORMACION QUE SE ASIENTE EN EL FORMATO DE-4 DEBE SERACREDITADA ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS DATOSTECNICOS COMPLETOS DE CADA EQUIPO QUE INTEGRE SU PROPOSICION.DICHOS DATOS TECNICOS DEBERAN DE PERMITIR EL CÁLCULO DE TODAS LASVARIABLES ENUNCIADAS EN LOS ARTICULOS 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,172, 173, 174 Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM). ESTADOCUMENTACIÓN SE DEBE ANEXAR EN COPIA A ESTE DOCUMENTO.PARA EFECTOS DE LA TASA DE INTERES ANUAL REQUERIDA EN EL ARTICULO166 DEL RLOPSRM, SE DEBERA ANEXAR LA EVIDENCIA DEL INDICADORECONOMICO ESPECIFICO PROPUESTO.CONFORME AL ARTICULO 167 DEL RLOPSRM, SE DEBERA DE ANEXAR LADOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROSPROPUESTA PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN LAPROPOSICIÓN DEL LICITANTE.FORMATO DE-4COSTO HORARIO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-5RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA:DE:OBJETO “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOSC O N C E P T OI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVOB.- PERSONAL TÉCNICOC.- PERSONAL ADMINISTRATIVOD.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA ELPERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA ELPERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOSA, B Y C.G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO,PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C( SUBTOTALES ) $ =IMPORTES POR ADMINISTRACIONCENTRALCAMPOII. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALESB.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC.- BODEGASD.- INSTALACIONES GENERALESE.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG.- CAMPAMENTOS( SUBTOTALES ) $ =III. SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES( SUBTOTALES ) $ =IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOSA.- CAMPAMENTOSB.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESD.- MOBILIARIO( SUBTOTALES ) $ =V. GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIOB.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIOC.- EQUIPO DE COMPUTACIÓND.- SITUACIÓN DE FONDOSE.- COPIAS Y DUPLICADOSF.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOSG.- GASTOS DE LA INVITACION( SUBTOTALES ) $ =

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTOVII. SEGURIDAD E HIGIENEVIII. SEGUROS Y FIANZASIX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESOB.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOC.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES1.- DE CAMPAMENTOS2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES( SUBTOTALES ) $ =TOTALES DE INDIRECTOS $ =COSTO TOTAL DE INDIRECTOSTOTAL COSTO DIRECTOPORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CAMPO):TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = %Nota 1: Considerar el paramédico, enfermera, supervisior de seguridad y el contraincendioen la integración de los costos indirectos, descritos en el anexo SSPA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017INVITACION N°:R0IN417017FECHA DE PRESENTACIÓN DEPROPOSICIONES: 17-AGOSTO-2010FORMATODE-6PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS: 60 SESENTA DIASNATURALESRAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEFIRMA DEL LICITANTEHOJA __ DE__OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTOINDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO ( 1 )TASA DE INTERÉS: ( 2 )C O N C E P T O QUINCENAS TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12INGRESOS (CONSIDERAR ELTOTAL DE SU PROPOSICION)ANTICIPOS ( 3 )ESTIMACIONES DE OBRA ( 4 )MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ( 5 )TOTAL DE INGRESOSINGRESOS ACUMULADOSEGRESOSCOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ( 6 )ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIAY EQUIPO E INSTRUMENTOS DEINSTALACIÓN PERMANENTEOTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN ELPROGRAMA DE EJECUCIÓNTOTAL DE EGRESOSEGRESOS ACUMULADOSDIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOSACUMULADOSCOSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL ( 7)COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO( 8 )PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADOCOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTOx 100 =%Nota: Para su llenado ver el Procedimiento del Formato DE-6-A.1. El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo alplazo de ejecución

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017FORMATO DE-6-APROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL COSTO PORFINANCIAMIENTO: ART. 183 DEL RLOPSRM (29-NOV-2006)ART. 186 FRACCION I DEL RLOPSRM (29-NOV-2006)1.- TIIE, CETES, ETC., INDICAR A QUE PLAZO (ANEXAR COPIA DE LA FUENTE DEINFORMACION)2.- % (DESGLOSAR, EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOSPUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓNCREDITICIA, ANEXANDO CARTA BANCARIA COMO EVIDENCIA).ART. 185 FRACCION III INCISO a DEL RLOPSRM (29-NOV-2006)3.- CONSIDERAR EL VALOR DEL ANTICIPO (ESTE SE OBTENIENE DE MULTIPLICAR EL IMPORTETOTAL DE LA PROPOSICION POR EL PORCENTAJE QUE SE OTORGA COMO ANTICIPO SEÑALADOEN LAS BASES DE INVITACION).ART. 185 FRACCION III INCISO b DEL RLOPSRM (29-NOV-2006)4 Y5.-ANOTAR EL VALOR DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO QUE LACALENDARIZACION SEA ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YSU COBRO TOME EN CUENTA LOS PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO;DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.ART. 185 FRACCION IV DEL RLOPSRM (29-NOV-2006)6.- CONSIDERAR SOLO COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS.ART. 185 FRACCION II DEL RLOPSRM (29-NOV-2006)7.- APLICAR, SOLO A SALDOS NEGATIVOS DE LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS YEGRESOS ACUMULADOS, POR EL PORCENTAJE MENSUAL DE LA TASA DE INTERESPROPOSICIÓN POR EL CONTRATISTA.8.- SUMA ACUMULADA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-7 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTEINVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-7RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA:DE:OBRA: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTECONCEPTO(1). GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIRPOR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTOSOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS)$(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] %NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-8INVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-8RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA:DE:OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVOMUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANÁLISIS DE PRECIOS BASICOS Y AUXILIARES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOAnálisis de costos básicos y auxiliares.N° :UNIDAD :DESCRIPCIÓN:CANTIDAD:MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓNPERMANENTEUNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTEMANO DE OBRACATEGORIASUMA $Equipo de Seguridad (Ks) ________ (suma MO)Herramienta Menor (Kh) ________ (suma MO)SUMA $MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNSUMA $COSTO DIRECTO = TOTAL $

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017DE-9CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DEMEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO YLETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DELA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LAOBRA QUE SERVIRÁPARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 1DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOSPARTIDA DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO(LETRA)TOTAL12345Trazo y nivelación en obra existente estableciendo ejes y referenciaspara desplante de muros, pisos y plafones; por medio de ejes yreferencias para su remodelación.Demoliciones y desmantelamientosTrabajos de corte en material concreto armado con equipo mecánicoy neumático en plataforma de construcción, incluye corte retiro yacopio de material producto de demolición en una área de 50 mtDesmantelamiento: de cercado de madera y malla ciclónica hasta de3.50 m. Altura.Desmantelamiento: de cercado de madera y malla ciclónica de 2.50hasta 5.00m. Altura.Desmantelamiento: de vidrios de ventanas, puertas y canceles(aluminio)M2 508.25M3 7.00M2 124.88M2 123.85M2 65.586 Desmantelamiento: de puertas, canceles, ventanas (metálicos) M2 8.737 Desmantelamiento: de puertas de madera M2 5.008 Desmantelamiento: de lamina estructural metálica hasta 10 m. Altura M2 164.62910111213Desmantelamiento: de falso plafón de tabla roca hasta 4.00 m. DealturaDesmantelamiento: desmontaje de estructuras metálicas hasta 10 mde altura, de peso ligeroDesmantelamiento de salida de contactos, sin recuperación dematerial, a cualquier altura,Desmantelamiento de centro de carga con recuperación de material,incluye el desarmado de los circuitos derivados.Desmontaje de luminarias en Gral. Con recuperación del material,hasta: 5.00 m. De altura.M2 228.17TON 2.50PZA 10.00PZA 3.00PZA 10.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 2DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS14Desmantelamiento de salida hidrosanitaria, incluye sellado ydesconexión de accesorios hasta 4¨ de diámetro, acarreos y retirode los materiales fuera de la obraPZA 41.0015 Corte: de lamina estructural metálica hasta 10m. Altura ML 30.80DemolicionesCon herramienta manual16 003.0000 025 cimentación de concreto reforzado M3 3.3417 003.0000 045 estructura de concreto reforzado M3 5.00181920Pavimentos concreto reforzado (losas) para anclaje de castillo de20x20 cm. Con una profundidad de 20 cmDemolición: con herramienta manual de muro de tabique recocido oblock, aplanados con mezcla cem – arena.Demolición: con herramienta manual de piso de mosaico y loseta debarro.M3 0.50M2 74.93M2 169.2521 003.0000 145 firmes y banquetas M3 1.22223003.0000 045 demolición con herramienta manual de guarnición deconcreto armadoDemolición: con herramienta manual de Lambrines y acabadosvitrificados.M3 0.20M2 123.7224 011.0000 025 carga y acarreo hasta 50 mts carretilla M3 90.0025 011.0000 045 carga y acarreo primer km en camión M3 90.0026 Acarreo kilómetros subsecuentes al primero M3-KM 400.00Construcciones y rellenos2728Abrir pasos: con herramienta manual en muro de tabique recocido oblock, aplanados con mezcla cem - arena hasta 15 cm. De diám.Para pasos de tuberías y ductosRanurado: con herramienta manual de firme para introducción detuberías hasta un ancho de: 15 x 20 cm. De profundidad.PZA 5.00ML 49.62

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 3DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS293031Ranurado: con herramienta manual de muro de tabique o blockaplanados, para introducción de tuberías, eléctricas, hidráulicas ysanitarias hasta un ancho de 10 cm.Ranurado y excavado: con herramienta manual de firme paraintroducción de tuberías hasta un ancho de: 20 x 30 cm. Deprofundidad.Ranurado y excavado: con herramienta manual de firme paraintroducción de tuberías hasta un ancho de: 30 x 50 cm. Deprofundidad.Rellenos con material producto de la excavaciónML 115.10ML 33.99ML 52.08323334Terraplenes, rellenos y ademes: relleno con herramienta manual,relleno compactado al 90% (sin control de laboratorio)Picar con herramienta manual firme de concreto existente con o sinacabado de cemento pulido, para recibir piso de loseta cerámica.Rellenos con maquinaria012.0000 048-a terraplenes, rellenos y ademes: rellenos conherramienta manual, con material de banco compactado en capas de20 cms. De espesor al 90% proctorCimbrados (incluye suministro)Cimbra acabado comúnM3 60.91M2 457.50M3 125.0035 019.0000 15 en zapatas y dados hasta 4 mts de altura M2 23.2136 Cimbrados: en reglas y fronteras M2 10.0037019.0000 140 cimbrados: en losas, trabes y columnas redondas ocuadradas, hasta 4.00 m. De alturaElaboraciones de concreto hidráulicos agregado máximo 19mm., cemento normal (incluye suministro)Elaborado en sitioM2 10.0038 Fć=150 kg/cm2 M3 19.0039 Fć=200 kg/cm2 M3 12.50

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 4DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOSVaciadosCon botes o carretilla acarreo hasta 50 m en: plantillas o losascon espesor de:40 Vaciado de concreto para conformación de losa de 5 cm M2 173.8641Vaciado de concreto para conformación de trabes y columnas,cerramientos hasta una altura de 5 mts.Con botes o carretilla acarreo hasta 50 m en: muros con alturaM2 175.0042 De 0.0 a 4.00 m M3 5.50Suministro e instalación malla de acero electro soldada43 Malla de acero tipo 66-10/10 incluye suministro e instalación M2 145.90Techumbres, techos y muros.444546474849Suministro y colocación de lamina para techumbre a base de laminapintro R-101 cal. 24Construcción de dalas, castillos y cerramientos armados: en sótano,p,b. Y 1p. Con cimbra común, con entre piso hasta 4,00 m. ConcretoF’c=150kg/cm2, con 4 var. De 3/8", sección de 14 x 14 cms.Dalas, castillos y cerramientos armados: en sótano, p,b. Y 1p. Concimbra común, con entre piso hasta 4,00 m. ConcretoF’c=150kg/cm2, con 4 var. De 3/8", sección de 14 x 14 cms. Anclajede castillo de Long. Variable (50 a 65 cms.)Construcción de muro de tabique recocido: divisorios en entrepisohasta 4m, de 14cms. Acabado común a plomo asentado con morterocemento arena prop. 1:4Construcción de muro de tabique recocido: divisorio, en entrepiso de4.00 a 7.00m, de 14cms. Acabado común a plomo asentado conmortero cemento arena prop. 1:4Registros: de muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cms.Medidas registro 60x40 x 50 cms. Incl. Chaflanes, acabado pulidocon cem. GrisM2 600.00ML 276.44ML 230.00M2 332.12M2 135.21PZA 5.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 5DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS505152Registros: de muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cms.Medidas registro 60x50 x 75 cms. Incl. Chaflanes, acabado pulidocon cem. GrisRegistros: de muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cms.Medidas registro 60x60 x 100 cms. Incl. Chaflanes, acabado pulidocon cem. GrisAlambrados para retiro de materiales de ex bodegaConstrucción de muros de malla ciclónica galvanizadaSuministro y colocación de malla ciclónica a nivel de piso paracercado de terreno altura de 3 mts con postes ahogados, inc.Acarreos, materiales, mano de obra y lo necesario para su correctacon preparación para recibir techumbre de lámina.PZA 3.00PZA 1.00ML 30.005354Habilitado y colocación de puerta para malla ciclónica dos hojasabatible ambos lados con pasador y porta candado con tras hilosalambre de púas y concertina parte superior.Suministro e instalación de recubrimiento con malla de pvc deprotección visual color verde.AcabadosPZA 2.00M2 150.0055 Construcción y forjado de escalones M2 60.005657Suministro y acabado de muro a base de Lambrin de metaldesplegado Galv. Para el tapado de huecos de celosías en muros,hasta 5.00 m. Altura.Aplanados y perfilados de mortero y yeso: aplanados en sótano, pby 1p hasta 4.00m, repellado cem –are 1 a 4M2 64.80M2 1,180.61585960Aplanados y perfilados de mortero y yeso: aplanados en sótano, pby 1p hasta 4.00m, emboquillado cem –are 1 a 4Lambrines y perfilados con material vidriado: Lambrin en muro hasta4m altura en pb y 1p de azulejo de color de 20 x 30cmsPreparación y colocación de losetas en pisos: loseta Sta. Julia osimilar de 30 x 30 cms. Con junta de 4 mm. De ancho remetida 1mm.M2 100.00M2 257.02M2 423.15

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 6DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS61626364Preparación y colocación de losetas en pisos: zoclo Sta. Julia osimilar de 30 x 10 cms. Altura, con junta de 4 mm. De ancho remetida1 mmAplicación de pintura vinil acrílica, colores claros, en muros interioresy exteriores de oficinas y edificios a una altura hasta 4.00 mtsAplicación de pintura vinil acrílica, colores claros, en muros interioresy exteriores de oficinas y edificios a una altura desde 4.00 y hasta7.00 mtsAplicación de pintura vinil acrílica colores claros, en plafonesinteriores y exteriores de oficinas y edificios a una altura de hasta4.00 mtsML 181.22M2 1,180.61M2 270.42M2 317.4065 Construcción de falso plafón de tabla roca 13 mm. De espesor M2 317.40666768697071Plafón falso suspendido modelo radar clima plus en placas de 61 x61cm. (24" x 24") línea de sombra color blanco con suspensión donemarca yeso panamericano colocado con té de aluminio pintado de 24x 38 mm. Y ángulo de aluminio pintado de 24 mm.Suministro e instalación de película reflejante 2 milésimas acabadoespejo en vidrios de ventanería y puertas incluye: preparación desuperficie.Fabricación de estructuras metálicas externas, incluye todos losherrajes necesarios (incluye suministro)PerfilesConstrucción de pérgolas en fachada tubo de 6" y estructura metálicasoporte, placa y ángulo.Habilitado de estructura a base de perfiles ligeros 12 kg/m barandalmetálico en fachada con tubo de 3" y 2", angulo y solera yestructuras de acero para conformación de estructura para archivo yde techumbre a base de ángulo de 2 1/2" canales y perfiles 3" hasta6"Habilitado de estructura a base de perfiles semipesados de 12 a 60kg/mSuministro e instalación de tubo y accesorios de pvc 6” a una alturade hasta 4.5 mtsM2 650.00M2 40.00TON 0.40TON 5.00TON 0.50ML 20.0072 Desmantelamiento de lamina estructural de una altura de hasta 6 mts ML 700.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 7DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS73 Desmantelamiento de estructura ligera a una altura de hasta 6 mts TON 1.00Limpieza manual de superficies metálicas a base de rasqueteo,cepillado, lijado, lavado, limpieza con trapoEn estructuras, tuberías y bridas.74 En estructura ligera y tuberías hasta 4" diám. Hasta 5 mts. De altura KG. 4,000.00Suministro y aplicación de recubrimiento de primarios ensuperficies metálicas rp-6 modificado aplicado en forma manualo por aspersión una capa de 75 micras de espesor.04-05-200 en estructuras.7576777804-05-202 en estructura ligera y tuberías hasta 4" diám. Hasta 6 mts.De alturaAplicación de una capa en forma manual de acabado blanco ra-21 auna altura de hasta 15 mts. Aplicado por aspersión una capa de 75micras de espesor.Impermeabilizado de techos de edificios a base de compuestoasfaltico o acrílico base agua garantía de 5 años. Hasta una altura de6 mts incluye malla de refuerzo, sellado de grietas y juntas frías,aplicación sellador reforzado, instalación de malla y aplicación de dosmanos de impermeabilizante.Suministro e instalación de persiana vertical u horizontal lisa hasta2.5 metros de altura con mecanismo para abrir y cerrar para cubrirventanería, mediana calidad vinil colores clarosKG. 4,000.00KG. 4,000.00m2 45.00M2 36.96798081Instalaciones sanitarias y servicioDesazolve de registro existente, incluye retiro de materiales productode limpieza fuera de obra.Instalaciones hidráulicas a muebles: hasta 4.00 m. De altura ensótano, p.b. y 1er.p. con tubería de cobre en bañosSuministro e instalación de tinaco de 1,100 lts. Elevación ypresentación de tinaco de plástico equipado con flotador, filtro yválvula.M3 3.00ML 200.00PZA 3.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 8DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS828384858687888990919293949596Instalaciones sanitarias a muebles: hasta 4.00 m. De altura ensótano, p.b. y 1er.p. con pvc en bañosBajada de aguas pluviales y coladeras: coladera de cúpula helvexnúm. 444-x o similar en azoteaInstalaciones de muebles sanitarios: w.c. blanco mod. Olímpico contanque bajoInstalaciones de muebles sanitarios: lavabo blanco mod. Progreso ymezcladora mca. Orión o similarInstalaciones de muebles sanitarios: lavabo ovalin blanco idealestándar o similar de 54 x 44 cms.Instalaciones de muebles sanitarios: mingitorio blanco, ideal standardo similar mod.Instalaciones de muebles sanitarios: regadera mod. 913 y llave deempotrar mod. 113, mca. Orión o similarInstalaciones de muebles sanitarios: coladera mod. 24, mca. Helvexo similarInstalaciones de muebles sanitarios: fregadero de acero inoxidable,con escurridor de lado izquierdoRamaleo con tubería y accesorios de cobre hasta una altura de 4.00m. En sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de cobre soldable de ½”Ramaleo con tubería y accesorios de cobre hasta una altura de 4.00m. En sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de cobre soldable de 3/4”Ramaleo con tubería y accesorios de cobre hasta una altura de 4.00m. En sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de cobre soldable de 1”Ramaleo con tubería y accesorios de cobre hasta una altura de 4.00m. En sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de cobre soldable de 1½”Ramaleo con tubería y accesorios de pvc hasta una altura de 4.00 m.En sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de pvc sanitario de 1½”Ramaleo con tubería y accesorios de pvc hasta una altura de 4.00 m.De altura en sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de pvc sanitario de2”ML 40.00PZA 4.00PZA 7.00PZA 4.00PZA 4.00PZA 3.00PZA 7.00PZA 7.00PZA 1.00ML 28.70ML 15.94ML 35.15ML 20.00ML 30.00ML 44.29

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 9DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS979899Ramaleo con tubería y accesorios de pvc hasta una altura de 4.00 m.De altura en sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de pvc sanitario de4”Ramaleo con tubería y accesorios de pvc hasta una altura de 4.00 m.De altura en sótano, p.b. y 1er.p: tendido de tubo de pvc sanitario de6”Tubos de ventilación: de pvc de 38mm. De diám. Con 1 codo de 90grados x m.ML 52.08ML 50.00ML 35.00100 Marco y contramarco metálicos para registros de 40 x 60 cms. KG 5.00101102103104105106Suministro e instalación de línea sanitaria aguas negras y jabonosasa colector interno. A base de tubería pvc de 1 1/2"-2, 4 y 6" dediámetroRamaleo con tubería de p.v.c. sanitario a muebles de baño y deservicio diámetro de 1-1/2" , 2" , 4" y 6"Accesorios prefabricados de albañilería: suministro y colocación delavadero de granito de 1.50 x 0.70 m con una pileta y un tallador.Suministro conformación e instalación de bajada de aguas pluviales ycoladeras a base de canalón pluvial de lam. Lisa galv. Cal. 22, de 25x 25 cms. Altura hasta 5 mtsTubería de pvc corrugado y accesorios p/ alcantarillado hasta 5 mtsde alturaTendido de tubo y accesorios de pvc corrugado de 6” hasta 5 mts dealturaML 85.00ML 85.00PZA 1.00ML 33.90ML 50.00ML 20.00107 Suministro e instalación de llave tipo nariz en tubería de cobre 1/2" PZA 4.00108Suministro e instalación de llave angular para salida sanitaria y/oservicio roscadaPZA 18.00109Construcción de cocineta recta de 3.24 ml x 2.10 modular de aceroinoxidable tipo industrial y cajoneras superiores e inferiores conpuertas, con tarja lava trastes, grifo y cajoneras superiores espaciopara estufa 4 quemadores de gas, incluye campana extractora a127v.PZA 1.00110 Suministro e instalación de tanque estacionario de gas 300 lts Pza. 1.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 10DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOSElectricidad111 Salida eléctrica de centro ( alumbrado ) PZA 63.00112 Salida eléctrica en muro arbotante ( alumbrado ) PZA 15.00113 Salida eléctrica de contacto PZA 29.00114Alimentación de interruptor de navajas general a tablero eléctricoprincipalPZA 1.00115 Alimentación de tablero eléctrico principal a tablero eléctrico de zona PZA 2.00116117118119120121122123124125Instalación de interruptores termo magnéticos qob115 Square’datornillable con indicador visi trip (1p-15a) (incluye suministro)Instalación de interruptores termo magnéticos qob130 Square’datornillable con indicador visi trip (1p-30a)Instalación de interruptores termo magnéticos qob215 Square’datornillable con indicador visi trip (2p-15a)Instalación de interruptores termo magnéticos qob220 Square’datornillable con indicador visi trip (2p-20a)Suministro e instalación de lámparas incandescentes yfluorescentes: en plafón, losa de concreto y estructura met. Luminariafluorescente de empotrar de 2 x 36 watts. Ahorradora de altaeficienciaSuministro y colocación de lámpara de empotrar y/o sobreponer de61 x 61 cm. Ahorradora de energíaInstalación de arbotantes y reflectores: suministro y colocación delámpara tipo arbotante de 1x13 w. Balastro integrado para intemperiea prueba de vaporesInstalación de arbotantes y reflectores suministro y colocación delámpara tipo arbotante de 1x13 w. Balastro integrado para interioresSuministro, conexión y colocación de apagador sencillointercambiable,Suministro, conexión y colocación de apagador de 3 víasintercambiable,PZA 48.00PZA 15.00PZA 15.00PZA 18.00PZA 15.00PZA 12.00PZA 60.00PZA 13.00PZA 28.00PZA. 16.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 11DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS126127Suministro, conexión y colocación de contacto dúplex polarizado tipoamericanoSuministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit,de 24,000 btu/h de capacidad, 230v / 1f / 60hz, con controlremoto inalámbrico.PZA 40.00PZA 5.00128 Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial PZA 6.00129 Suministro e instalación de ventilador de extracción modelo td 350 PZA 2.00Instalación de conductores eléctricos en ductos (incluyesuministro)En tubería aérea cable thhn-thwn según norma nrf-048-pemex-2007 calibre awg/mcm altura (h)130 Cal 12 awg hasta 5.00 M 300.00131 Cal 4 awg hasta 5.00 M 600.00132 Cal 2 awg hasta 5.00 M 100.00Desmantelamiento de tubería de acero galvanizadoDesmantelamiento de tubería de acero galvanizado conduit133134Diám. De 19 (mm.) 3/4" (pulgada) a 25.4 (mm) 2"ced. 40 hasta 5 mts de alturaManejo e instalación de tubería conduit metálica galvanizada, cedula40 según norma NRF-048-pemex-2007 (incluye suministro) de 19mm 3/4" hasta 5 mts de alturaM 70M 120135136Manejo e instalación de tubería conduit metálica galvanizada, cedula40 según norma nrf-048-pemex-2007 (incluye suministro) de 50.8mm 2" hasta 5 mts de alturaInstalación de tablero de sobreponer a con interruptores, circuitos de4 a 8M 120PZA 1.00137 Instalación de tablero de sobreponer a Qo24 PZA 1.00138 Instalación de interruptor termo magnético principal de 3x200amp. PZA 1.00139 Instalación de equipo de control para alumbrado PZA. 5.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 12DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS140141142143144Instalación de gabinete de empotrar de baja tensión, circuitos de 2 a4Suministro instalación e integración de servicio de comunicación vozy datos integrado al sistema de cableado estructurado de oficinasgenerales.- interconexión integración de hub para distribución tantode voz como datos (dos), regulador de voltaje t-300 o similar, cablesde parcheo, supresor de picos con 12 contactos, montado engabinete, cableados de cobre en ducto canalizado en pisos, muros yaéreo, terminaciones, empates, pruebas, terminaciones con 16tomas de señal en cajas y tapas para pluget para piso y muro.Suministro e instalación de caja de registro. Dimensiones (cms) 30 x30 x 13Suministro e instalación de poliducto naranja ¾-1 para instalacióneléctricaPuertas, suministro construcción e instalaciónPuerta de comunicación de 0.90 x 2.10 m. De perfil de aluminiopintado y cristal ahumado con marco y contra marco chapa con llavey manija.PZA 3.00PZA 1.00PZA 2.00PZA 100.00PZA 7.00145 Puerta de comunicación de 1.20 x 2.10 m. De acero lamina y perfiles PZA 1.00146147148149150151Puerta de comunicación plegable de 1.90 x 2.10 m. De 5 seccionesde madera de pino acabado chapa caobilla tipo tamborSuministro e instalación de tope codo mca. Phillips mod. 87v2 enpiso para puerta de intercomunicación.Puerta a base de perfil de aluminio de 2" anodizado pintado y cristalclaro de 6 mm. De 1.00 x 2.10 mtsConstrucción e instalación de puerta doble de acceso principal decancel a base de perfil de aluminio de 2" anodizado pintado y cristalclaro de 6 mm. De 2.00 x 2.10 mts en dos hojas por piezaSuministro e instalación de chapa tipo barra para salida deemergenciaConstrucción e instalación de puertas y ventanas de cancelaría (ventanas ) en 2 secciones y a base de perfil de aluminio anodizadopintado de 2" y cristal claro de 6 mm.de espesorPZA 1.00PZA 13.00PZA 5.00PZA 2.00PZA 3.00KG 300.00152 Suministro e instalación de vidrio claro de 6mm M2 40.00

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACION N°:R0IN417017FIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-9HOJA : 13DE : 13OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR, ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS153154155156Espejo de vidrio flotado de 6 mm. (incluye marco de aluminioanodizado) de 40 x 50 cms.Espejo de vidrio flotado de 6 mm. (incluye marco de aluminioanodizado) de 3.60 x 0.90 m.Suministro e instalación de cierra puertas para puerta de aluminio deuso constante (bisagra de piso)Suministro e instalación de cierra puertas tipo pistón para puerta deuso constanteM2 0.90M2 3.24PZA 5.00PZA 10.00157 Colocación de chapa marca lock modelo 37 para puerta de lamina PZA 13.00158 Colocación de chapa para puerta de aluminio con llave y manija PZA 12.00159 colocacion de chapa para puerta de aluminio tipo gancho PZA 100.00160Construcción de mamparas y puerta para cancel de división debaños y regadera a base de acrílico color humo y perfiles de aluminioanodizado natural de acuerdo a plano constructivo.MisceláneosM2 22.00161 Jardinería: relleno con tierra vegetal capas de 15 cms. De espesor M3 20.00162 Elaboración de planos as-built PZA 1.00163suministro e instalacion de detector de humo con salida analogica dela serie Signature EST o similar Detectores multisensores análogosserie SignaturePZA 20.00IMPORTE CON LETRAIMPORTE DE ESTA HOJAIMPORTE ACUMULADO

INVITACION N°: R0IN417017OBJETO: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR,ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO,GRO.”FECHA DE INICIO14-SEPTIEMBRE-2010FECHA DE TERMINO12-NOVIEMBRE-2010PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 (SESENTA) DIAS NATURALESFORMATODE-10ANEXO “D”RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEFIRMA DEL LICITANTEHOJA __ DE __PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADOMENSUALMENTE CON MONTOS PARCIALES Y TOTALESPARTIDACONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDADFECHASPERIODO (QUINCENAL)INICIO TERMINO 1 2 3IMPORTETOTALNOTA: SE DEBEN PROGRAMARCADA UNA DE LAS PARTIDASDEL ANEXO “C”, CON SUSFECHAS DE INICIO Y TÉRMINO.PARCIAL QUINCENALTOTAL ACUMULADONotas.-En la programación se indicarán por QUINCENA los importes de los trabajos por realizar.El licitante adecuará el número de columnas QUINCENALES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017OBJETO: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR,ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO,GRO.”FECHA DE INICIO14-SEPTIEMBRE-2010FECHA DE TERMINO12-NOVIEMBRE-2010PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 (SESENTA) DIAS NATURALESFIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-11-AHOJA __ DE __PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN QUINCENAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEDIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALESN° CATEGORIA UNIDAD CANTIDADFECHAS QUINCENA IMPORTETOTALINICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PARCIAL QUINCENALIMPORTE ACUMULADONotas.-En la programación se indicarán por QUINCENA los importes por utilización de mano de obra.El licitante adecuará el número de columnas QUINCENALES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017OBJETO: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR,ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO,GRO.”FECHA DE INICIO14-SEPTIEMBRE-2010FECHA DE TERMINO12-NOVIEMBRE-2010PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 (SESENTA) DIAS NATURALESFIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-11-BHOJA __ DE __PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN QUINCENAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALESN° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADFECHAS QUINCENA IMPORTETOTALINICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11PARCIAL QUINCENALIMPORTE ACUMULADONotas.-En la programación se indicarán por QUINCENA los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcciónEl licitante adecuará el número de columnas QUINCENALES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017OBJETO: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR,ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO,GRO.”FECHA DE INICIO14-SEPTIEMBRE-2010FECHA DE TERMINO12-NOVIEMBRE-2010PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 (SESENTA) DIAS NATURALESFIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-11-CHOJA __ DE __PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN QUINCENAL DE LOS MATERIALES QUEPROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALESN° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADFECHAS QUINCENA IMPORTETOTALINICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11PARCIAL QUINCENALIMPORTE ACUMULADONotas.-En la programación se indicarán por QUINCENA los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.El licitante adecuará el número de columnas QUINCENALES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEINVITACION N°: R0IN417017OBJETO: “REHABILITACIÓN YACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS YVESTIDORES, RESGUARDO MILITAR,ARCHIVO MUERTO Y AULA DECAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO,GRO.”.FECHA DE INICIO14-SEPTIEMBRE-2010FECHA DE TERMINO12-NOVIEMBRE-2010PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:60 (SESENTA) DIAS NATURALESFIRMA DEL LICITANTEFORMATODE-11-DHOJA __ DE __PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN QUINCENAL DEL PERSONAL PROFESIONALTÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS,CON MONTOS PARCIALES Y TOTALESN° CATEGORIA UNIDAD CANTIDADFECHAS QUINCENA IMPORTETOTALINICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PARCIAL QUINCENALIMPORTE ACUMULADONotas.-En la programación se indicarán por QUINCENA los importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicioEl licitante adecuará el número de columnas QUINCENALES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecuciónINCLUIR EL PARAMEDICO, ENFERMERA, SUPERVISIOR DE SEGURIDAD Y EL CONTRAINCENDIO, DE ACUERDO AL ANEXO SSPA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017INVITACION N°:R0IN417017FORMATODE-12RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTEHOJA: 1DE: 1OBJETO: “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES, RESGUARDO MILITAR,ARCHIVO MUERTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA TAR ACAPULCO, GRO.”CARGOS ADICIONALESCONCEPTO PORCENTAJE (%)1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO%2. IMPUESTOS LOCALES(CUANDO APLIQUE)%3. IMPUESTOS FEDERALES(CUANDO APLIQUE)%TOTALES %Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y federales, deberá anexar su desglose y ladocumentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017SECCIÓN IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DEADJUDICACIÓN.Se establece que la evaluacion de los documentos de lasproposiciones se realizará en forma simultánea.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAEn general para la evaluación técnica de las proposiciones se considerarán, los siguientes aspectos:I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;II.Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuentencon la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de lostrabajos.En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir loslicitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparaciónprofesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica delas personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;III.Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficientey necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de lostrabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitanteconoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlossatisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecuciónconsiderado en su proposición, yVI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud ycomplejidad de los trabajos, determinará en las bases de INVITACION aquellos aspectosque se verificarán, entre otros:a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de lostrabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, yc. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de laempresa.A. A precios unitarios se deberá verificar:I. De los programas:a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por laconvocante;b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros yutilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general delos trabajos;c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra ymaquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos yrendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que lossuministros sean congruentes con el programa de ejecución general, ye. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentadosen los programas;II.De la maquinaria y equipo:a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios ysuficientes para ejecutar los trabajos objeto de la INVITACION, y que los datoscoincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcciónconsideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en lascondiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con elprocedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restriccionestécnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, yc. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos seanconsiderados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos quedeterminen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las característicasambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;III.De los materiales:a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitantepara el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que setrate, yb. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos deinstalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad yespecificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, yIV. De la mano de obra:a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente paraejecutar los trabajos;b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonablesy aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como lascondiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cualesdeben realizarse los trabajos, yc. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecuciónde los conceptos más significativos.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICAPara la evaluación económica de las proposiciones se deberán considerar, entre otros, los siguientesaspectos:I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, yII.Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes conlas condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región endonde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.A. A precios unitarios se deberá verificar:I. Del presupuesto de obra:a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe delprecio unitario;b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, loscuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso dediferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitariocorrespondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, yc. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de queuna o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el montocorrecto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;II.Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdocon lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos deinstalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisiscorrespondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en elmercado;d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factoresde salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a loprevisto en el RLOPSRM;e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para talefecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano deobra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, yf. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción sehayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cadamáquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tengaintegrados;III.Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con loprevisto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con larelación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las basesde la INVITACIONb. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes conel tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona dondese ejecutarán los trabajos, yc. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayandeterminado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos,para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manualesde los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zonadonde vayan a realizarse los trabajos;IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo conlo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importecorrespondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el montodel costo directo;b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan consideradoadecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los quecomprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a lasuperintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los decampo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, yc. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a lasbases de la INVITACION, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitarioespecífico;V. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinadoconsiderando lo siguiente:a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista,durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren laperiodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones laamortización de los anticipos;b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de loscostos directos e indirectos;c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económicoespecífico;d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecuciónvalorizado con montos mensuales, ye. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por ellicitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la INVITACIONVI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en elRLOPSRM;VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que laintegran, yVIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria yequipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa deerogaciones de la ejecución general de los trabajos.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017CRITERIOS DE ADJUDICACIÓNAl finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitantecuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estasbases de INVITACION, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales,técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento delas obligaciones respectivas.Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antesseñaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente másconveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión delos trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuantoa precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente másconveniente para la convocante, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios,parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los términos establecidos en el artículo 37Adel RLOPSRM.En caso de que las proposiciones que resultaron solventes sus montos se encuentren dentro de unrango del 7% se aplicarán los siguientes criterios de adjudicación:I.- Relativo al precio.II.- Relativo a la calidad.III.- Relativo al financiamiento.IV.- Relativo a la oportunidad.V.- Relativo al contenido nacional.La proposición solvente económicamente más conveniente para la convocante será aquella quereúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos en el Artículo37 A, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de ladeterminada como la solvente mas baja como resultado de la evaluación.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONA R0IN417017Modelo de ContratoFormatos para firma del contratoFormato DI-1Formato DI-4Formato DI-5SECCIÓN VMODELO DE CONTRATO Y FORMATOSTexto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratosTexto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquierotra responsabilidadManifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o porlos subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridadmigratoriaFormato DI-6 Documentación requerida por las Fuentes de Financiamiento (Anexo G)Formato DI-7Formato DI-8Formato DI-9Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios (Anexo G-1)Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuaraportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de laCámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSÍNDICEDECLARACIONESCLÁUSULASPRIMERA.OBJETO DEL CONTRATOSEGUNDA.MONTO DEL CONTRATOTERCERA.FORMA DE PAGOCUARTA.CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBROQUINTA.RETENCIONESSEXTA.GASTOS FINANCIEROSSÉPTIMA.PAGOS EN EXCESOOCTAVA.AJUSTE DE COSTOSNOVENA.PENAS CONVENCIONALESDÉCIMA.PLAZO DE EJECUCIÓNDÉCIMA PRIMERA.VIGENCIADÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓNDÉCIMA TERCERA.TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NOPREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOSDÉCIMA CUARTA.MODIFICACIONES AL CONTRATODÉCIMA QUINTA.CASO FORTUITO O FUERZA MAYORDÉCIMA SEXTA.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOSOCULTOSDÉCIMA SÉPTIMAPÓLIZAS DE SEGURODÉCIMA OCTAVA.REPRESENTANTES AUTORIZADOSDÉCIMA NOVENA.SUBCONTRATACIÓNVIGÉSIMA.RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORESVIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESVIGÉSIMA SEGUNDA. BITÁCORA ELECTRÓNICAVIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOSVIGÉSIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATOVIGÉSIMA QUINTA.SUSPENSIÓN DEL CONTRATOVIGÉSIMA SEXTA.TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATOVIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATOVIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓNVIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓNTRIGÉSIMA. RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO OADMINISTRATIVOTRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓNTRIGÉSIMA SEGUNDA. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOSTRIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE Y [JURISDICCIÓN O ARBITRAJE].TRIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA FISCALTRIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONESTRIGÉSIMA SEXTA. PRIORIDAD DE DOCUMENTOSTRIGÉSIMA SEPTIMA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATOCLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO:CLÁUSULA.CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTACLÁUSULA.ANTICIPOSCLÁUSULA.OTRAS ESTIPULACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSCLÁUSULA.CLÁUSULA.CLÁUSULA.CLÁUSULA.FUENTES DE FINANCIAMIENTOOBLIGACIÓN SOLIDARIAPORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONALDISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTARLOS TRABAJOS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSCONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUECELEBRAN POR UNA PARTE [PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOSUBSIDIARIO], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ [PETRÓLEOS MEXICANOS UORGANISMO SUBSIDIARIO], REPRESENTADO POR EL [NOMBRE DELREPRESENTANTE DE (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO)],EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DE (PETRÓLEOSMEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO)], Y POR LA OTRA [NOMBRE DELCONTRATISTA], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA,REPRESENTADO POR [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], ENSU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], DECONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:I.II.D E C L A R A C I O N E SI.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] declara que:I.1.- Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimopropios, y con capacidad legal para celebrar el presente contrato de conformidad con la Ley Orgánica de PetróleMexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992.I.2.- En caso de que el representante sea director o subdirector de organismossubsidiarios:Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, entérminos del Artículo 12 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y OrganismosSubsidiarios, según lo acredita mediante la protocolización de su nombramiento,realizada mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fechade la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario] de [Localidad],Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas olimitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.En caso de que el representante ostente un cargo inferior:Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, mismasque acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha[Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario] de[Localidad], Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas,modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.I.3.- EN CASO DE PROYECTOS PRESUPUESTALES SE INCLUIRÁ LO SIGUIENTE:Cuenta con la autorización del presupuesto para llevar a cabo la inversión

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOScorrespondiente a los trabajos objeto de este contrato, según consta en (Señalardocumento en donde conste la autorización).EN CASO DE PROYECTOS PIDIREGAS SE INCLUIRÁ LO SIGUIENTE:Cuenta con las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la inversióncorrespondiente a los trabajos objeto de este contrato, según consta en: (AcuerdoComisión Intersecretarial Gasto Financiamiento), (Oficio de Inversión Financiada de laSecretaría de Energía) y (Presupuesto de Egresos correspondiente).I.4.- Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante [Forma deadjudicación y datos del procedimiento], con fundamento en los artículos [Número deartículo] de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.I.5.- Su domicilio para efectos del presente contrato es [Ubicación en oficinas de (PetróleosMexicanos u organismo subsidiario)] y que su número de Registro Federal deContribuyentes es [RFC de (Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario)].II.- El CONTRATISTA declara que:II.1.- En caso de ser persona moral:Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica deconformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según seacredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de laescritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad],Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito enel Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].[NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁADECUAR LA REDACCIÓN E INCORPORAR LOS DATOS CORRESPONDIENTESA LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LASOCIEDAD, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOSY, EN SU CASO, PROTOCOLIZADOS]En caso de ser persona física:Es una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita mediante[acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla,pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidadjurídica para celebrar el presente contrato.II.2.- En caso de poder otorgado en el país:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSSu representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, segúnse acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fechade la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primertestimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar,folio mercantil o partida y fecha)] otorgada ante la fe del Notario Público [No. delnotario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sidorevocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presentecontrato.[NOTA:LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTEN LAS FACULTADES DELREPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DEBERA SER INSCRITA EN ELREGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE DICHO PODER SEAGENERAL]En caso de poder otorgado en el extranjero:Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, segúnse acredita mediante el poder otorgado en el extranjero, [Datos de identificación delinstrumento] mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en formaalguna a la fecha de firma del presente contrato.[NOTA:SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERODEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO]En caso de poder otorgado en el extranjero y que la legislación local requiera laprotocolización del documento:Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, segúnse acredita mediante la protocolización del poder que le fue otorgado en el extranjero,realizada a través de la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fechade la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad]Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas olimitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.[NOTA:ADEMÁS DEL PODER DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENOTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO]II.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirseconsiderando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar laprotección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de losEstados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSEn caso de ser de nacionalidad extranjera:Es una persona de nacionalidad [indicar nacionalidad] y conviene en considerarsecomo mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección degobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados UnidosMexicanos, todo derecho derivado de este contratoII.4.- En caso de ser residente en el país:Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], yque su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista].En caso de ser residente en el extranjero:Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], yque su número de [señalar número y documento equivalente al RFC en el país delcontratista].II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicaspara obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y que cuenta conla experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes,reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas en materia de obraspúblicas y de servicios relacionados con las mismas; (iii) el Reglamento de Seguridad eHigiene de Petróleos Mexicanos y lo aplicable del Marco Normativo de SeguridadIndustrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía de PetróleosMexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los procedimientos de trabajo, lasespecificaciones de construcción vigentes en [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] y las especificaciones particulares de los trabajos, el proyecto, el programade ejecución, los montos [mensuales / quincenales] de los trabajos derivados delmismo; y (v) el catálogo de conceptos, que como anexos debidamente firmados por laspartes, forman parte integrante de este contrato.II.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto deeste contrato, por lo que conoce las condiciones ambientales, así como lascaracterísticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y susimplicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienenen su ejecución, y que son concordantes con las especificaciones técnicas que leproporcionó [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y todos los documentos queforman parte de las mismas.II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración delpresente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSlos artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.II.9.- Al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente en elpago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo32-D del Código Fiscal de la Federación.[EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA ALCORRIENTE, PERO SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES,SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:]Al momento de la celebración del presente contrato tiene adeudos fiscales firmes, porlo que ha celebrado convenio con las autoridades fiscales, de acuerdo a lo establecidoen el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo señalado yrequerido por los puntos ____ de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año________.[NOTA:LOS DOS SUPUESTOS ANTERIORES SÓLO APLICAN EN CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA A$110,000.00 M.N., SIN INCLUIR EL IVA, DE CONFORMIDAD CON LA MISCELÁNEAFISCAL PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA ]En caso de ser residente en el extranjero:No tiene establecimiento permanente en el país y que, durante la ejecución del presente contrato, notiene la intención de crearlo; sin embargo, de llegarse a constituir conforme a las leyes aplicables, secompromete a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de AdministraciónTributaria (SAT) y a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], así como a cumplir con susobligaciones fiscales en la República Mexicana.II.10.- EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA:Con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, presentaron una propuesta conjunta dentro de la INVITACION [Nacional o Internacional Número____], y con fundamento en la disposición referida y en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebraron un convenio privado de propuestaconjunta de fecha __________________, mismo que forma parte integrante de este contrato comoanexo “[señalar número de anexo]”, por el cual se obligan de manera conjunta y solidaria a ejecutar lostrabajos en términos del presente contrato. Para los efectos del presente acuerdo de voluntades ycongruente con el convenio de propuesta conjunta, las empresas adjudicatarias del presente instrumentohan designado como representante común a [nombre de la empresaTomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen enobligarse de conformidad con las siguientes:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSC L Á U S U L A SPRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presentecontrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: [Descripción del objeto delcontrato]EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CONPRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUECADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENEEN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36,SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 50 DE SU REGLAMENTO, Y AÑADIRLA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA.SEGUNDAMONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe delcontrato] más el Impuesto al Valor Agregado.La asignación para el presente ejercicio es de: $ [Monto con número] ([Monto conletra]), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).EL PÁRRAFO ANTERIOR NO APLICA PARA PROYECTOS PIDIREGAS.TERCERAFORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a lascantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto detrabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones deconstrucción y normas de calidad.El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calcularámediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos [semanales /quincenales / mensuales] y serán presentadas por el CONTRATISTA a laresidencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite laprocedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fechade corte, misma que será [indicar los días de corte]; si las estimaciones no sonpresentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente sepresentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación degastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA. La residencia de obrapara realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo nomayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación anteésta de las correspondientes estimaciones.En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechose impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. ElCONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presentenpara su pago, cumplan con los requisitos administrativos (incluidos los datos de

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSla cuenta bancaria) y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta dealguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo parasolicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberáregistrarse en la bitácora.Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario], bajo su responsabilidad, en un plazo nomayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sidoautorizadas por la residencia de obra, fecha que se hará constar en la bitácora delos trabajos y en las propias estimaciones.Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósitobancario automático en la cuenta [No. de cuenta], de la institución de créditoautorizada para operar en [establecer lugar de pago], seleccionada por elCONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambiode cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni impliqueuna cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] a través de la ventanilla única ubicada en [ubicación de laventanilla única], con antelación a la presentación a la citada ventanilla única dela(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente de que se trate.EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYAPRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYACONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DEPERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DEASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quienpresente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presentecontrato.Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se consideraráncomo aceptación plena de los trabajos, ya que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajosfaltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se hayaefectuado.El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en lasestimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondientea dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que setengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSEl pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamentecomprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundopárrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados porlas Mismas. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicionalalguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturalespara inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sinque se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamenteaceptado y el CONTRATISTA liberará a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] de cualquier obligación relacionada a dicho pago.EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADOUNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYANMANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UNCONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LODISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LAFEDERACIÓN:Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas, sinperjuicio del convenio de propuesta conjunta señalado en la declaración II.10 delpresente contrato, han celebrado un contrato de asociación en participación, por loque, con base en el mismo, en relación con el presente contrato y en términos delartículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, acuerdan que [denominación orazón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. enP.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivadosde este contrato; en el entendido de que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] no será responsable por la forma en que [denominación o razón socialseguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuyao participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que recibacon motivo del presente contrato.PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERAPAGADERAS EN MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁ ELSIGUIENTE PÁRRAFO:Los pagos se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio que publique elBanco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha en que sehagan dichos pagos.PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DECONTRATACIÓN INTERNACIONAL EN EL QUE EL CONTRATISTA HAYAPRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALEPARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL EXTRANJEROSE PODRÁ UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSLos pagos se efectuarán en [moneda extranjera], mediante depósito bancario enla cuenta señalada para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.CUARTA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá cederlos derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial ototal en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de losderechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso elCONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15(quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de quetranscurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, éstase tendrá por no aceptada.EL SIGUIENTE PÁRRAFO SOLO APLICA PARA LOS CASOS EN LOS CUALESEL CONTRATISTA REQUIERA DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBROPARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOSEl CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se derivendel presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otrapersona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre lasestimaciones por trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún ycuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados,,encuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] su consentimiento, quien resolverá loprocedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir desu presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haya dado respuesta porescrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN AMBOS CASOSSi con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por elCONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastosfinancieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas. El trámite de la cesión de derechos decobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el derecho de solicitar una prórroga a lafecha de terminación.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSQUINTARETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se lecubran, se haga en cada una las siguientes retenciones :a).- EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a laSecretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio deinspección, vigilancia y control de los trabajos y que [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] entregará a la Tesorería de la Federación, deconformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.b).- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará alInstituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de laConstrucción y que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] entregará ala institución antes mencionada.[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO (b), SÓLO PROCEDECUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMADEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LAMISMA].c).- [La cantidad o el porcentaje] que la Administración Local de Recaudación o laAdministración Regional de Grandes Contribuyentes comunique medianteoficio a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], establecida en elconvenio que al efecto celebren el CONTRATISTA y [la Administración Localde Recaudación o la Administración Regional de Grandes Contribuyentes],misma cantidad o porcentaje que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] deberá retener y enterar por cada pago que realice.[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO (c), SÓLO PROCEDECUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE HABER CELEBRADO CONVENIO CONLA AUTORIDAD FISCAL].SEXTAGASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de lasestimaciones y de ajuste de costos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa queserá igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos deprórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarsecuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre lascantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que seandeterminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas adisposición del CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 55 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.SÉPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido elCONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSintereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula denominada“GASTOS FINANCIEROS” del presente contrato. Los cargos se calcularán sobrelas cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por díasnaturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamentelas cantidades a disposición de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo delCONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, sidicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.OCTAVA AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos queintegran los precios unitarios del presente contrato, pactados en moneda nacional,de conformidad con los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, y 105, 106 y 144 de su reglamento. Por lo queambas partes convienen en tomar como base para la realización de los ajustes decostos, los costos desglosados que se señalan en los anexos [indicar números deanexos] que adjuntó el CONTRATISTA en su proposición. Conforme al artículo105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación delos índices aplicables al período que los mismos indiquen, el CONTRATISTAdeberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] elajuste de costos correspondiente. Transcurrido el plazo anterior, precluye elderecho del CONTRATISTA para reclamar el ajuste de costos del período de quese trate; para éstos casos se deberá considerar para el pago de la estimacióncorrespondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.El ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en monedanacional que intervienen en el total del costo directo, se realizará conforme a lostérminos expresos de los artículos 56, 57 fracción [Fracción de ajuste de costos] y58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145,146, 147 [Señalar los demás artículos aplicables del reglamento, de acuerdo a lafracción del artículo 57 elegida] de su reglamento.EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE PACTE EN MONEDA EXTRANJERA, SEDEBERÁ INCLUIR EL MECANISMO, PERIODOS DE REVISIÓN Y LOSPORCENTAJES MÁXIMOS DE AJUSTE DE COSTOS (ARTÍCULO 33FRACCIÓN VI DE LA LOPSRM), SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO EN LOESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 153 A DEL REGLAMENTO.NOVENA PENAS CONVENCIONALES.-Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causasimputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajosconforme al programa de ejecución convenido, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] le aplicará las penas convencionales siguientes:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDASEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Encaso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos ypor causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos deacuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecuciónaprobado, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] le aplicará unaretención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fechaen que se determine el atraso, misma que será equivalente al [Porcentaje depenalización con número] % ( [Porcentaje de penalización con letra] por ciento)sobre la diferencia mensual acumulada de los trabajos programados contra lostrabajos ejecutados.Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado unaretención, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], al realizar lacomparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados,encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, sele aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente ladiferencia entre las dos retenciones.b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferenciaentre las dos retenciones.c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverácantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente ala retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario].Cuando [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], de conformidad con loanterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haberrecuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] verificará que el CONTRATISTA hayaconcluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación,[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] encuentra que elCONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, lasretenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto tendránel carácter de definitivas.No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para laterminación de los trabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y,consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en elnumeral 2 de la presente cláusula, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], para la aplicación de las mismas, deberá hacerlo con cargo almonto de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSalcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el monto por concepto deretenciones definitivas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de laspenas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula.2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA noconcluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos,éste reconoce y acepta que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y,consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso apartir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos;misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la penaconvencional establecida, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]aplicará el [Porcentaje de pena convencional con número] % ([Porcentaje depena convencional con letra] por ciento) sobre el monto equivalente a lostrabajos pendientes de ejecutar. Para efectos de la determinación del monto delos trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará comobase para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban losmismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dichomonto se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance[diario/semanal/mensual] en la ejecución de los trabajos que realice elCONTRATISTA hasta su total ejecución.La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidadde los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA.Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penasestablecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] mediante cheque certificado el monto correspondiente adichas penas, de lo contrario se hará efectiva la garantía de cumplimiento.Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] exige el cumplimiento delpresente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, deaplicación supletoria, el CONTRATISTA deberá de presentar el consentimientoexpreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato,en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podránser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cualse presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de lostrabajos o cuando el retraso en el programa de ejecución sea por caso fortuito ofuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en talsituación, de común acuerdo, se harán a dicho programa las modificaciones que

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSprocedan.CUANDO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS SE REQUIERANESTABLECER FECHAS DE EVENTOS CRÍTICOS, SE INCLUIRÁN LOSSIGUIENTES DOS PÁRRAFOS,3. POR ATRASO EN LA CONCLUSIÓN DE LOS EVENTOS CRÍTICOS. Laspartes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que lesean imputables, no concluya [las partidas consideradas como eventoscríticos establecidas en el anexo (anexo en el que se establecen las fechasde eventos críticos)] del presente contrato, en las fechas señaladas para talefecto en dicho anexo, el CONTRATISTA admite que [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] deduzca de las estimaciones por concepto de trabajosejecutados, una cantidad equivalente al [porcentaje con número y letra] delmonto correspondiente al [evento/etapa/fecha crítica] no concluido, mismaque se aplicará por cada día natural de atraso y hasta que el CONTRATISTAconcluya los trabajos de que se trate.El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fechaestablecida para la culminación de la partida considerada como evento crítico,incluyendo las modificaciones que se hubieren acordado formalmente por laspartes mediante los convenios correspondientes e incluyendo el importe de losajustes de costos que, en su caso, se hubieren otorgado.DÉCIMA PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajosobjeto de este contrato en [Plazo de ejecución] días naturales a partir del día[Fecha de inicio] y a concluirlos a más tardar el día [Fecha de terminación], deconformidad con el programa de ejecución que forma parte integrante de estecontrato como anexo [número de anexo].DÉCIMAPRIMERAVIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma yhasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidadlos derechos y obligaciones de las partes.DÉCIMASEGUNDAPRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señaladaen la cláusula denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sinque por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando elprograma de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:(a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamenteacreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por unperíodo de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre ycuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su solicitud por escrito de prórrogajunto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacersede manera previa al aviso de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSpresentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederáprórroga alguna. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] deberá emitir suresolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los 30 (treinta) díasnaturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo, la solicitud setendrá por aceptada. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse unconvenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o sonatrasados debido a cualquier acto u omisión de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate delCONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación delplazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que lostrabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice unaanotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] su solicitud por escrito de prórroga junto con ladocumentación soporte correspondiente, dentro del plazo de ejecución [en caso deque el área responsable de la ejecución de los trabajos lo requiera, se podráindicar adicionalmente el número de días siguientes a dicho acto u omisión, parapresentar dicha solicitud]. Si dicha solicitud no es presentada por elCONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna.En caso de que se acredite que el evento es imputable a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] éste deberá emitir su resolución respecto de la solicitud deprórroga, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de lasolicitud, de no hacerlo la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que procedala prórroga, se deberá formalizar mediante el acta circunstanciada correspondientey quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y(c) En caso de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] ordene lasuspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula [númerode la cláusula de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO].DÉCIMATERCERATRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN ELCATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución de los trabajos, [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos porconceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de lanecesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización porescrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos deemergencia en que no sea posible esperar su autorización.En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, elCONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimacionesy presentarlas al residente de obra en la siguiente estimación. [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] podrá autorizar el pago de las estimaciones delos trabajos ejecutados.Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitariospactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSen el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados yautorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 76, 77,78 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas.DÉCIMACUARTADÉCIMAQUINTAMODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y mediante conveniopor escrito se podrá modificar el monto y/o el plazo del contrato en términos delartículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y69 al 80 de su reglamento.CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerzamayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a lavoluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta onegligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o quepreviéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo susobligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se consideracaso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbioslaborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines,cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles,insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) ytormentas.En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor,se estará a lo dispuesto en las cláusulas PRORROGA A LA FECHA DETERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN de este contrato.En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito ofuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula “TERMINACIÓNANTICIADA “ de este contrato.ABAJOS SE REALICEN COSTA AFUERA, Y CUANDO ASÍ LO CONSIDERE EL ÁREA TÉCNICA QUE ESTÁREQUIRIENDO LOS TRABAJOS, SE INCLUIRÁ EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTEREDACCIÓN:Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costafuera, se deberá aplicar lo establecido en [numeral y anexo en el que se estableceesta información].DÉCIMASEXTAGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOSOCULTOS.-INDICAR EL ENCABEZADO DE LA CLÁUSULA QUE APLIQUE AL CASOCONCRETO, SELECCIONANDO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.CUANDO SE TRATE DE FIANZA.El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligacionesderivadas del presente contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez porciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, afavor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:(A)(B)(C)(D)Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] de renunciar al derecho a compensarque le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga suconsentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de lasobligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantíaotorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario]].Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que seinterponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativoo no judicial.Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientosjudiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan conrelación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva quecause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso dereclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción desubjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia selladadel escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acciónprincipal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, estecontrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y loshechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciandoexpresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción desubjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicialo administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en estesupuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedenteen el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta)días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Institucionesde Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS(E)(F)(G)Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hastaque las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad asatisfacción de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en lainteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgadamediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario];Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] el 50% del importe garantizado en la fianza en casode que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otraresponsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadorapor incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con lasiguiente documentación:1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOSTRABAJOS SÓLO SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN TOTALMENTETERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTOOBTENIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD YCANTIDAD (GARANTÍAS DE PROCESO):(H)Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] el límite máximo garantizado en caso de que lostrabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y no obstante que en su casose hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en lainteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/oaplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá devalidez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizadoen la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación deinvertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puestoque tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha porentero puede ser útil o aprovechable para [(Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario)], en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial ototal del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTAque no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presentecontrato, un trabajo útil y aprovechable para [Petróleos Mexicanos u

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSorganismo subsidiario] será ineficaz para fundar cualquier excepción quepretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.(I)Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto delpresente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lorequiera [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligacionesderivadas del presente contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand by por el10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por instituciónbancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario].El CONTRATISTA manifiesta expresamente:(A)(B)(C)(D)Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario], de renunciar al derecho a compensarque le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga suconsentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de lasobligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantíaotorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario];.Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones quederiven del presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la cartade crédito standby otorgada.Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar elcumplimiento del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento delas obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquiercircunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquéllaque se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que sehace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmenteseñalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidadde la gestión de cobro.Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la cartade crédito standby en caso de que no entregue la garantía de defectos, viciosocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presentecontrato.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSTÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presentecontrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] dentro de los 15 (quince) días naturalessiguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documentomodificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términosestablecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de estecontrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA nocumpla con dicha entrega, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrádeterminar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianzase deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener laestipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmentepresentada por el CONTRATISTA.CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOESTIPULADO EN ESTE CONTRATO REBASE UN EJERCICIOPRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA SE SUJETARÁ, ENLO CONDUCENTE, A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términospactados, la garantía deberá sustituirse por otra equivalente al 10% (diez porciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importelos montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, salvo lodispuesto en el segundo párrafo del artículo 61 del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se presentará dentro delos 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada senotifique por escrito al CONTRATISTA.EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA EXCEPTUAR LA GARANTÍA DECUMPLIMIENTO:En términos del último párrafo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de la garantía decumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] de reclamar por la vía judicial, los daños y perjuicios quepudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presentecontrato y que resulten a cargo del CONTRATISTA.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSGARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos queresultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidaden que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en lalegislación aplicable.Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por elcumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo quepreviamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección,deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto totalejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalenteal 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportarrecursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismomonto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía seliberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta derecepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgidouna responsabilidad a cargo del contratista.Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá seremitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apegoal formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente alformato de garantía de calidad que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o elárea correspondiente] del presente contrato.Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-bydeberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar enMéxico, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo[incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad queemita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presentecontrato.Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos enfideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada paraoperar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientesaspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberáninvertirse en instrumentos de renta fija.Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otraresponsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previstoen la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 68 delReglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSEl CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y losrespectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha derecepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada lafianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta decrédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.Quedarán a salvo los derechos de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a sujuicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidasconforme a esta cláusulaDÉCIMASÉPTIMAPÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA será el único responsable de contarcon las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de losalcances del contrato, estime necesario.[En los siguiente casos se deberá solicitar seguros específicos:a) Contratos que contemplen actividades de perforación o mantenimiento depozos, solicitar coberturas de seguro que contemplen control de pozos.b) Contratos que contemplen trabajos de construcción (nuevas obras,remodelación, ampliación, adiciones, mejoras) y cuyo importe total excedalos 5 Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, solicitarcoberturas de todo riesgo de construcción y/o montaje.c)Si durante la ejecución de los trabajos en un mismo proyecto u obra, dos omás contratistas realizan trabajos simultáneamente y el importe total excedelos 5 Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, el área operativadeberá solicitar a la Gerencia de Riesgos y Seguros con al menos 6 meses deanticipación a la fecha de fallo de la INVITACION, el análisis del esquema decobertura, para que ésta determine la estructura de aseguramiento delproyecto.]DÉCIMAOCTAVAREPRESENTANTES AUTORIZADOS.- [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito alresidente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de sureglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, lasinstrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la formaconvenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene [Petróleos Mexicanosu organismo subsidiario].La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones quepara tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que,en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSrealice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla conposterioridad al inicio de los trabajos.Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos portodo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente deconstrucción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones yestar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con lostrabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultadassuficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento delcontrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y amantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial,salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador mismos quedeberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridadindustrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] así como las disposiciones en esas materiascontenidas en el Anexo [Indicar el nombre del documento en el que se estableceesta información].El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere estacláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, saludocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.En cualquier momento, por causas justificadas, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes delCONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitoscorrespondientes.DÉCIMANOVENA[solo en el caso que aplique]SUBCONTRATACIÓN.- En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratarcualquier parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos queincluyan su instalación en las obras, que no haya incluido en su proposición comotrabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] con [indicar número de días] días naturales de anticipaciónal inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) elnombre del posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte de los trabajos a sersubcontratada; y (iii) la información suficiente para que [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica delposible subcontratista. Asimismo, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional ala entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] tendrá un período de [indicar número de días]

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSdías naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de lafecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazarpor escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que transcurra el plazoantes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] hayaaceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrápor no aceptada.En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista,deberá solicitar la autorización a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] enlos términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo deincremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTAsubcontratar los trabajos objeto de este contrato en su totalidad.No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el únicoresponsable de la calidad y de la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos deconformidad con el presente contrato. Los subcontratistas no tendrán acción oderecho alguno que hacer valer en contra de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario].VIGÉSIMARELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- ElCONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo dela ejecución de los trabajos materia del presente contrato, será el únicoresponsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demásordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores.El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas lasreclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal de sussubcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], presenten en su contra o en contrade [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y en caso de que se involucre a[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], estará obligado a sacarlo en paz ya salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de lostrabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a [Petróleos Mexicanosu organismo subsidiario] en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquiercantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorariosde abogados.VIGÉSIMAPRIMERARESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: El CONTRATISTA será el únicoresponsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes,los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia deconstrucción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medioambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones deseguridad e higiene de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para laejecución de los trabajos, establecidos en el anexo [Indicar el nombre del

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSdocumento en el que se establece la información de Seguridad Industrial, SaludOcupacional y Protección Ambiental] del presente contrato y a las instruccionesque al efecto le señale [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para lo cualse obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo alos trabajos objeto del presente contrato.Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en elpresente contrato o conforme a las órdenes de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación oreposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, quehará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribuciónadicional alguna por ello. En este caso, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial delos trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales ysin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presentecontrato para su terminación.Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado,independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de lostrabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, nimodificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de susobligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sinperjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presenteinstrumento.Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de laspartes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán acargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe dealguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellassoportará los propios sin derecho a indemnización.Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí pordaños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales noinmediatos.Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparacióndel mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resoluciónjudicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que lademandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas,reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos,incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancelcorrespondiente.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSLos riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de suentrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con loseñalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.VIGÉSIMA BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos del último párrafo de laSEGUNDA fracción XIII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la bitácorade obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa decomputación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”;sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientosestablecidos en el anexo [señalar número de anexo].Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presentecontrato al término Bitácora, se entenderá hecha al programa de computacióndenominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”.VIGÉSIMATERCERARECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará deconformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento. Dicharecepción se hará constar en el acta correspondiente.Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción totalde los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] por escrito o mediante registro que se haga enla bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de lostrabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presentecontrato. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra]días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, elresidente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamenteconcluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDANLLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ ELSIGUIENTE PÁRRAFO:[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá recibir parte de los trabajosobjeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados,identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, elCONTRATISTA comunicará a la residencia de obra, por escrito o a través de labitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los [díaspara llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a lafecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, la residencia deobra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSlevantar el acta circunstanciada correspondiente y exhibir la garantía prevista en elartículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.EL PÁRRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS:Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra observa deficienciasen la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados deacuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará porescrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos serealicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En estesupuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podráprorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de lasdeficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] opte por la rescisión del contrato.Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienesque se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del añosiguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] solicitará su reparación o reposición inmediataque hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Siel CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros ohacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos delas disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajosejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presentecontrato a requerimiento de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en elplazo solicitado, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] hará efectiva lagarantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vezconcluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusuladenominada “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍADE VICIOS OCULTOS” de este contrato.VIGÉSIMACUARTAFINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente lostrabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a través de la residenciade obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta)días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos afavor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo elconcepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139al 143 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos,formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipuladoen el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSRelacionados con las Mismas.VIGÉSIMAQUINTASUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajoscontratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causasjustificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de lasuspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique laterminación del contrato, para lo cual [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, lafecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como lasacciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo deconstrucción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará unacta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo quecomprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No serámotivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor demateriales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro searesponsabilidad del CONTRATISTA.Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputablesa[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el CONTRATISTA, a partir de lanotificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de losgastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, esténdebidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como loestablece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a loestablecido en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajoscuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordarque los periodos sean agrupados de forma mensual y formalizados mediante lasuscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día delmes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existiráresponsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un conveniodonde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminaciónde los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, paralo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados enel segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSCuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de lostrabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, seestará a lo dispuesto por la cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADADEL CONTRATO” del presente acuerdo de voluntades.VIGÉSIMASEXTAVIGÉSIMASEPTIMATERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] podrá dar por terminado anticipadamente el presentecontrato, mediante notificación escrita que al efecto haga al CONTRATISTAconforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, 120, 121, 122 y 123 de su reglamento.RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] podrá rescindir administrativamente el presente contrato encaso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en lossiguientes casos:1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objetodel presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fechaconvenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajoso se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sidodetectada como defectuosa por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipuladoen el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas porel residente de obra o por el supervisor;4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución porfalta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el atraso pueda dificultar laterminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicaráretraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no seconsiderará como incumplimiento del presente contrato y causa de surescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente aplanos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas detrabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalaciónpermanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así como cuando [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] hubiere ordenado la suspensión de lostrabajos;5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSLey de Concursos Mercantiles;6).- Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato,sin contar con la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario]7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presentecontrato, sin contar con la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario]8).- Si el CONTRATISTA no da a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] ya las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datosnecesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales ytrabajos;9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera delas obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes,tratados, reglamentos y demás aplicablesINCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDOESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADANACIONALIDAD:10).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTASEA EXTRANJERO:11).- Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobiernoen relación con el contrato; yATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DELOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DELCONTRATO.Cuando sea [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] quien determinerescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad dedeclaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que seestablece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quiendecide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente yobtenga la declaración respectiva.En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, unavez emitida la determinación respectiva, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSlos importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que seotorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta)días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, afin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse elsobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasadosconforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de losmateriales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.Una vez comunicado por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario ] el iniciodel procedimiento de rescisión del contrato, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados parahacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender lostrabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del CONTRATISTA,levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cualdeberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta actaservirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada selevantará ante la presencia de fedatario público.[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá, junto con el CONTRATISTA,conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses delas partes dentro del finiquito. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podráhacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado elCONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos ymateriales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso defabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de lostrabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado enlas fracciones I, II, III y IV del artículo 132 del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos norecuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamentecomprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece elartículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] concluir con otro contratista los trabajospendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presentecontrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, [Petróleos Mexicanosu organismo subsidiario] procederá conforme a lo señalado en el artículo 134 delReglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula,[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] optará, entre la aplicación de las

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSpenas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, entérminos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas.El CONTRATISTA estará obligado a devolver a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio delprocedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregadopara la realización de los trabajos.VIGÉSIMAOCTAVAPROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causasde rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a losiguiente:1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA lesea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en untérmino de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga yaporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolveráconsiderando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamentefundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince)días hábiles siguientes a la fecha en que haya presentado su contestación.En caso de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] resuelva rescindir elcontrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de ladeterminación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, seproceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.EN CASO DE QUE EL CONTRATO VAYA A SER FIRMADO POR CUALQUIERFUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, DISTINTO DE LOSSUBDIRECTORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOSSUBSIDIARIOS, AGREGAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe elpresente contrato en nombre y representación de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] o el servidor público que cuente con facultades para talefecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno de los trámitesrelacionados con el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato,señalando de forma enunciativa y no limitativa lo siguiente: determinar el inicio delprocedimiento de rescisión administrativa, tramitar todas las etapas del mismo ypara determinar su rescisión administrativa, y demás actos que por el

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSprocedimiento administrativo de rescisión sean necesarios.VIGÉSIMANOVENACONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos,especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos oinformación de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por elCONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados alCONTRATISTA por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en relación conla ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusivade [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉNINCLUIDOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:El CONTRATISTA le otorga a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] unalicencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todoconcepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos deautor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos,mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños ysoftware) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada laejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por elCONTRATISTA o proporcionada o entregada a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto deeste contrato.Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible deprotección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse adocumentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos,modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusivade [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] que hubiere sido desarrollada,producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA ocualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto deeste contrato, será propiedad de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]una vez creado, tanto si fue entregada o no a [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] cuando éste lo requiera.Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así lo solicita por escrito, elCONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y en la forma en que éste le indique,para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado deltrabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos deautor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otroderecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablementea favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSEl CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la informaciónpropiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], y no podráusarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados enel presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario].El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleadosúnicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno,tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro delpúblico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que hayaobtenido el previo consentimiento por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario].Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTAconviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personalmantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo enforma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consultacon [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para asegurar laconfidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesariaspara prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediarcualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa,el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y elinstituir medidas de seguridad.No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a lainformación que haya sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin esecarácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas niconfidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de unamanera diferente a la diseminación errónea por parte del personal delCONTRATISTA.De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar comoconfidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable,financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se hayadesarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento deadjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información odocumentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán enefecto por un periodo de [número de años] años contados a partir de la fecha determinación o rescisión del mismo.TRIGESIMARECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO OADMINISTRATIVO.- Cuando surja algún reclamo o discrepancia de caráctertécnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato,

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSel CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los [número de días, con número yletra] días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante elresidente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes.En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, elCONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que setrate.El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante elresidente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, unadiscrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula.Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes yreunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá unplazo de [número de días, con número y letra] días naturales contados a partir de larecepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir sudeterminación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractualesde su decisión.Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTAcontará con un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales paraque éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederáa la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalizacióndel convenio correspondiente.Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA,éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico oadministrativo.Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia decarácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos quedieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales,supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones osustituciones al reclamo original.El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará acabo de la siguiente manera:El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario], con copia al residente de obra, indicando los temas endiscrepancia, dentro de los [número de días, con número y letra] días naturalessiguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinaciónfinal del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSLa solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata deuna discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución ycontendrá como mínimo:a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos enforma específica con la documentación que los compruebe;b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y lasdisposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse ladiscrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], podráresolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que hayasido hecha valer por el CONTRATISTA, o delegar dicha facultad al área queconsidere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre delárea designada, marcando copia al residente de obra.[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en sucaso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada entiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no esdesechada, [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], o en su caso, el área designada, comunicará por escrito alCONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazode 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considerenecesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. [Áreacorrespondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, elárea designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará porescrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de [número de días, con número yletra] días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, parainiciar las aclaraciones.Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario yel área asignada deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro delos 30 (treinta) días naturales siguientes a su inicio.Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico oadministrativo, el [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residentede obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, seprocederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así elprocedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico oadministrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSTRIGÉSIMAPRIMERACONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en lacláusula correspondiente a la resolución de reclamos y discrepancias de caráctertécnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan unadiscrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dichacláusula, el CONTRATISTA, tendrá el derecho de presentar queja ante la Secretaríade la Función Pública, si considera que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. Elprocedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en losartículos 89 a 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivoobligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la víacorrespondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que loshagan valer ante la instancia respectiva.TRIGÉSIMASEGUNDATRIGÉSIMATERCERACONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenidaen este contrato u orden escrita emitida por [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], el CONTRATISTA deberá continuar con los trabajos y darcumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que sehubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias decarácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO LA JURISDICCIÓNDE LOS TRIBUNALES FEDERALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las LeyesFederales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellasemanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con elpresente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción delos Tribunales Federales de [indicar la ciudad], por lo tanto, el CONTRATISTArenuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razónde su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO ARBITRAJE, SEINCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:LEY APLICABLE Y ARBITRAJE.- El presente contrato se regirá por las LeyesFederales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellasemanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia o desavenenciarelacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente sometersea arbitraje conducido por [indicar la institución administradora], las reglas aplicablesal procedimiento serán las del Reglamento de Arbitraje de [señalar el reglamento],que estén en vigor en ese momento. El número de árbitros será de 3 (tres), elidioma para conducir el arbitraje será el español, las leyes aplicables al fondo de

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSlas controversias o desavenencias serán las Leyes Federales Mexicanas, las sededel arbitraje será la ciudad de México, D.F., en los Estados Unidos MexicanosSin menoscabo de lo anterior, el Contratista admite en este acto que el desarrollode todas las audiencias y toda la substanciación del procedimiento conforme alcalendario fijado por el tribunal para la conducción del proceso arbitral, serándesahogadas sólo en idioma español, no obstante haberse dispuesto cualquierdisposición que prevea, disponga o se interprete como la posibilidad de que lasaudiencias y la conducción del procedimiento puedan llevarse a cabo en idiomainglés o cualquier otro idioma distinto al español, por tanto, el contratista renunciaexpresamente a cualquier derecho que le pudiere asistir en relación al hecho depoder desahogar las audiencias, el procedimiento y/o proceso arbitral o cualesquieractuación relacionada con el mismo, en idioma distinto al español, incluyendodisposiciones del procedimiento de INVITACION y cualquier intercambio dedocumentación o comunicaciones respecto de dicho procedimiento o de laejecución del contrato que se hayan realizado en idioma distinto al español.EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA PARA LOS DOS SUPUESTOS DE ESTACLÁUSULA:No obstante lo anterior, en caso de una controversia técnica, el CONTRATISTAdeberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula denominadaRECLAMOS Y CONTROVERSIAS y sólo en el caso de que las partes no consiganllegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referidaen la cláusula denominada CONCILIACIÓN (si el CONTRATISTA hubiere optadopor ella), el CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista enesta cláusula.TRIGÉSIMACUARTACLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una de las contribucionesy demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales ymunicipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrirdurante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos,sin perjuicio de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], realice de lospagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes dela materia.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSCuando el contrato se celebre con de personas físicas o morales extranjeras,deberá sustituirse el párrafo anterior por la siguiente redacción einvariablemente deberá solicitarse la sanción fiscal de la Gerencia Fiscal orepresentación fiscal que corresponda, en cuyo caso, la redacción de lapresente cláusula puede variarCada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, ypagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales queconforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados UnidosMexicanos y (país de residencia del otro contratante), tengan obligación de cubrirdurante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.TRIGÉSIMAQUINTANOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito todainformación que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presentecontrato, conforme a lo siguiente:Comunicaciones a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]:Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas enforma personal al residente de obra o a la persona que éste designe, en formapersonal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en eldomicilio siguiente: [Indicar domicilio].Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en formapersonal, o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, alrepresentante autorizado de [área correspondiente] de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario], en el domicilio que a continuación se indica, marcandocopia al residente de obra y/o al supervisor de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] [Indicar domicilio].Comunicaciones al CONTRATISTA:Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas enforma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas porcualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción a la direcciónseñalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de declaraciones de estecontrato.Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas enforma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas porcualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, a la dirección

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSseñalada en el numeral [indicar numeral]contrato.del apartado de declaraciones de esteTRIGÉSIMASEXTATRIGÉSIMASÉPTIMAPRIORIDAD DE DOCUMENTOS.- Para efectos de interpretación del presentecontrato y en caso de que existan contradicciones entre los diversos documentosque forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en elcontrato sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existancontradicciones entre los anexos, prevalecerán los anexos que se integren pordocumentos que forman parte de las bases de INVITACION sobre los anexos quese integren por documentos que formen parte de la proposición delCONTRATISTA.ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante deeste contrato, los anexos firmados de conformidad por ambas partes que acontinuación se indican:[NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD,MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A LO ESTABLECIDOEN LAS BASES DE INVITACION HOMOLOGADAS.]ANEXO "A" RELACIÓN DE PLANOS.ANEXO "B" NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARESANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, QUECOTIZA EL CONTRATISTA.ANEXO "D" PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTOESTABLECIDOCLÁUSULAESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO, A JUICIO DEL ÁREACORRESPONDIENTE Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA MAGNITUD DELAS OBRAS, SE REQUIERA QUE EL CONTRATISTA ACREDITE QUE SUPERSONAL FUE DEBIDAMENTE CAPACITADO POR UNA EMPRESAAUTORIZADA PARA ELLO, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE QUE SETRATE, ASÍ COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUDOCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL; Y, EN SU CASO, DEBERÁINCLUIRSE AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LECORRESPONDA:CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.- Todo el personal delCONTRATISTA que realice alguna actividad dentro de las instalaciones de[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con motivo de la ejecución de lostrabajos objeto del presente contrato, estará obligado a cumplir las disposiciones enmateria de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambientalseñaladas en el anexo [Señalar número de anexo], sin perjuicio de las demásdisposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como deaquellas que emita [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSposterioridad a la firma del presente Contrato.De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a acreditar ante [Petróleos Mexicanosu organismo subsidiario], previamente al inicio de los trabajos que el personal querealizará los trabajos ha recibido, en los últimos [Señalar número de meses connúmero y letra] meses capacitación por parte de una empresa debidamenteautorizada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en lasmaterias relacionadas con los trabajos a ejecutar, así como en materia deSeguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.En el supuesto de que el CONTRATISTA no acredite fehacientemente y asatisfacción de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], que su personal harecibido capacitación en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional yProtección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario], por lo que cualquier atraso en el programa deejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo paradiferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato.CLÁUSULAESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE SE OTORGUE ANTICIPO,COMO UNA SUBCLÁUSULA EN LA CLÁUSULA DE MONTO DEL CONTRATOANTICIPOS.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] otorgará alCONTRATISTA un anticipo por el [Porcentaje del anticipo con número] %([Porcentaje del anticipo con letra] por ciento) de la asignación presupuestalaprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, para que el CONTRATISTArealice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes,bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinariay equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra yproducción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que seinstalen permanentemente y demás insumos que deberán proporcionar,correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe de:[Importe del anticipo], más el Impuesto al Valor Agregado.Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización ydevolución del anticipo, el CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturalessiguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación [deberá presentar /presentó] a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], fianza que se[constituirá/ha constituido] por la totalidad del anticipo entregado, en la mismamoneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables yvigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la cual[será/ha sido] otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a favorde [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].El CONTRATISTA manifiesta expresamente:(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario]de desistirse del derecho a compensar que leconcede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimientoexpreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSdel contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo afavor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que seinterponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o nojudicial.(C) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato,permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientosjudiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación conel presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que causeejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso dereclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis dela Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad setendrá por justificada únicamente si se exhibe copia sellada del escrito dedemanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señalacomo documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidadentre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia delreclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar ala excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta acontroversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como aque en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidadprocedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo detreinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal deInstituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.(E) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que elanticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado,deducido y/o devuelto a satisfacción de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá serotorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario].(F) Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante suafianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/odevolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguientedocumentación:1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo ocualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizacionesrealizadas.6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo noamortizado.7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSCLÁUSULAentrega de los anticipos conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo esaplicable en el primer ejercicio.EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE ENTREGUEANTICIPO INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:La entrega del anticipo para los ejercicios subsecuentes se hará dentro de los tresmeses siguientes al inicio de cada ejercicio. El CONTRATISTA dentro de los 15(quince) días naturales siguientes a la fecha que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] notifique por escrito el monto del anticipo que se otorgará, conforme ala inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate, deberápresentar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y a favor de éste, fianzapor el importe del mismo, en los términos de esta cláusula. El atraso en la entregade los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactadoen el presente contrato.Para la amortización del o los anticipos otorgados, se procederá de acuerdo a loestablecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.En caso de rescisión del contrato ó terminación anticipada, el saldo por amortizarse reintegrará a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en un plazo nomayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le seacomunicada al CONTRATISTA la determinación de dar por rescindido el contrato ose convenga con él la terminación anticipada. Si el CONTRATISTA no reintegra elsaldo por amortizar en el plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantíacorrespondiente y cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y elprocedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Se podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos delartículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarsecuando el CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DELOS MISMOS, SE LLEVEN A CABO EN EL INTERIOR DE LASINSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS ORGANISMOSSUBSIDIARIOS, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON ELNÚMERO QUE LE CORRESPONDA.OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente contrato seefectúen en el interior de las instalaciones de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se comprometea preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme ala ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSPetroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.CLÁUSULAESTA CLÁUSULA APLICA EN FORMA OBLIGATORIA Y SIN EXCEPCIÓN ATODOS LOS CONTRATOS QUE CELEBRE PEMEX EXPLORACIÓN YPRODUCCIÓN.TAMBIÉN APLICARÁ A LOS CONTRATOS QUE CELEBREN PETRÓLEOSMEXICANOS, PEMEX REFINACIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA YPEMEX PETROQUÍMICA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:(1) QUE SU PAGO INVOLUCRE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PIDIREGAS,INDEPENDIENTEMENTE DE LA(S) MONEDA(S) Y DE SU MONTO; (2) QUE SUPAGO SE REALICE A TRAVÉS DE INTEGRATED TRADE SYSTEMS, INC. (ITS)INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO O DEL ESQUEMA PRESUPUESTAL;(3) QUE SU PAGO INVOLUCRE EXCLUSIVAMENTE LA UTILIZACIÓN DERECURSOS AUTORIZADOS BAJO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAFEDERACION (PEF) Y EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (LA SUMA DELMONTO EN PESOS Y EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL MONTO COTIZADO ENOTRA DIVISA) SEA SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESOS *.PARA DETERMINAR EL IMPORTE EQUIVALENTE EN PESOS, DEL MONTOCOTIZADO EN OTRA DIVISA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL TIPO DE CAMBIOVIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDAEXTRANJERA, PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, QUE EL BANCODE MÉXICO DETERMINE Y PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN EN LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DEPROPOSICIONES.FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- El CONTRATISTA reconoce que PetróleosMexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial queéste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes definanciamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presentecontrato, el CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a susproveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con ladocumentación requerida por las fuentes de financiamiento, para garantizar elcumplimiento de lo establecido en esta cláusula.La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada conanterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato comoanexo (Número de anexo), en la inteligencia de que [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración oinformación adicional relativa a la cédula a que se refiere esta cláusula durante lavigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada endicha cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, elCONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario], inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSconocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación alpresente contrato.El CONTRATISTA se obliga a entregar la documentación requerida por las fuentesde financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitosestablecidos en el anexo (Número de anexo) denominado “DocumentaciónRequerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto lasinstrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo dePetróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega deDocumentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fueentregado previo a la firma de este contrato. El instructivo vigente, a que se refiereesta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internetde PEMEX: www.pemex.com/proveedores/documentación.El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el árearesponsable (“Módulo de Financiamiento”) de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], con el fin de proporcionar la documentación requerida por las fuentesde financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Módulo deFinanciamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/oestampará el sello correspondiente, el cual formará parte de la documentaciónsoporte que el CONTRATISTA debe anexar a cada solicitud de pago que presenteal amparo de este contrato.[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] no estará obligado a emitir oentregar el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o el sellocorrespondiente cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue ladocumentación requerida por las fuentes de financiamiento que corresponda.[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá solicitar al CONTRATISTAcualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a ladocumentación requerida por las fuentes de financiamiento.De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, ladocumentación requerida por las fuentes de financiamiento deberá ser entregada ala persona (banco agente, agencia de crédito a la exportación, DirecciónCorporativa de Finanzas, etc.) que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]le indique oportunamente.CLÁUSULAEL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPOSICIONESCONJUNTAS Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMEROQUE LE CORRESPONDA:OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presentecontrato en su carácter de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidarialas obligaciones de las otras partes firmantes con dicho carácter; y asimismo

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSmanifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se adjunta al presentecontrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo.CLÁUSULAESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ CUANDO APLIQUE, PARA INVITACIONESINTERNACIONALES, DE ACUERDO A LOS CAPÍTULOS DE COMPRASGUBERNAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LOSACUERDOS CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DEECONOMÍA Y PARA LICITACIONES NACIONALES, CUANDO SE CONSIDERECONVENIENTE, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON ELNÚMERO QUE LE CORRESPONDA.PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL.- El CONTRATISTA se obliga acumplir con un porcentaje de contenido nacional del [porcentaje de contenidonacional de la proposición del licitante ganador] del monto del contrato,determinado de acuerdo con lo indicado en el anexo [número de anexo]. En ningúncaso el CONTRATISTA podrá disminuir dicho porcentaje de contenido nacional, sinel consentimiento previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], el cual sólo se otorgará para el caso de que dicho porcentaje noresulte inferior al [porcentaje de contenido nacional establecido en la convocatoria].Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmentepropuestos por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje decontenido nacional, de conformidad con la presente Cláusula, deberá serautorizada por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], siempre que talsustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan lasespecificaciones del mismo y el programa de ejecución.[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] llevará a cabo la verificación delcumplimiento del porcentaje de contenido nacional establecido en esta cláusula,una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la totalidad de las órdenesde compra de los equipos y materiales de instalación permanente relacionados enel anexo [número de anexo]. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentara [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], la manifestación de origen detales equipos y materiales de instalación permanente. Dicho documento deberácumplir con el formato y términos de llenado indicados en el Anexo [número deanexo].El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones aque se refiere la presente cláusula será causal de rescisión de este acuerdo devoluntades.CLÁUSULAESTA CLÁUSULA APLICA CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOSMISMOS, SE LLEVEN A CABO EN LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOSMEXICANOS O DE SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, Y SE INCLUIRÁ AL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSFINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTARLOS TRABAJOS.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fechaseñalada en la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN y para tal efecto, [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] oportunamente pondrá a disposición delCONTRATISTA, legal y materialmente, el o los inmuebles en que deban llevarse acabo. El incumplimiento de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a dichaobligación, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para laconclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.El presente contrato se firma de conformidad en [Ciudad en donde se firma delcontrato], en [número] ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato].[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario][Puesto del representante de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario]REVISIÓN JURÍDICA_____________________________________[Nombre del representante de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario]REVISIÓN TÉCNICA[Nombre de quien hizo la revisiónjurídica]REVISIÓN ADMINISTRATIVA_____________________________________[Nombre de quien hizo la revisión técnica][Nombre de quien hizo la revisiónadministrativa]EL CONTRATISTA[Nombre del contratista]________________________________________[Nombre del representante del contratista]

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017FORMATO DI-1DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASTEXTO 6XX DE 2010GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROSNORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSTEXTO 6. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA GARANTIZAR EL DEBIDOCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOSNOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORASE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA YMONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL)PARA GARANTIZAR POR __________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DERIVADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DELMISMO CELEBRADO ENTRE ___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SUMONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $__________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUSANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONESDEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SERREALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARALAEJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATOGARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN ALMONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUELA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LASPRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOSOBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZALOS PAGOS ENEXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTAPÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UNPAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTEGARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO,NO ENTREGUE LAGARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDADEN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENASCONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTEDE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO PORCUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALORCONSIGNADO EN ESTAPÓLIZA.LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓNPREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA,AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGOEXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DEUN TÉRMINO DEDIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SECOMPUTARÁ A PARTIR DELVENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO YDE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LAAFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DEINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTROFIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SUCASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SUIMPROCEDENCIA.ESTA INSTITUCIÓN - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZAINDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADOINTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO ONOJUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA,SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES OJUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADOEJECUTORIA - -POR AUTORIDAD COMPETENTE.LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARAEFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADOCONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGAEL ARTÍCULO2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADOEN EL CONTRATOGARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN ENTÉRMINOS DE LO QUEDISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DELCITADO CÓDIGO.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDOELBENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTEGARANTÍA.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR ELBENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LARECLAMACIÓN;NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHADE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBREO DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIRNOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATOFUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAOBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LADOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTEPARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LORECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.FIN DEL TEXTO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017FORMATO DI-4DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZASTEXTO 8JULIO DE 2010GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROSNORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSTEXTO 8. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOSDEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORASE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE,AFAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGAATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARAGARANTIZAR POR __________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATONÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE______________________________________ Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDERDE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIEROTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRAUTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIERENSUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOSEN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOSTRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCEMESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS,SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DENUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOSOBJETODEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERANSUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LESEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS ENLOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DELMONTO AFIANZADO.EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO,LAINSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTOGARANTIZADO.LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓNPREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZAAUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGOEXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DEUN TÉRMINO DESEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SECOMPUTARÁ A PARTIR DELVENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE ELBENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONESDERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERAINCURRIDO.EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYORPARALAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017ANUENCIA POR ESCRITO.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SUCASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SUIMPROCEDENCIA.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZAINDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTEINSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁSUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADOEXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES OJUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADOEJECUTORIA POR AUTORIDAD COMPETENTE.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDOELBENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTEGARANTÍA.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR ELBENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LARECLAMACIÓN;NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHADE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBREO DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIRNOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATOFUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAOBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LADOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTEPARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LORECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.FIN DEL TEXTO.FORMATO DI-5

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTEMANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS PORLAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICADENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO PORACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.[NOMBRE DEL ORGANISMO]Presente:De acuerdo con las bases de la INVITACION No. [NUMERO], referente a: [DESCRIPCIÓN DE LOSTRABAJOS A DESARROLLAR].[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DELCONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado pormi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectosdel desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridadmigratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en lasactividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y suReglamento.Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas oproveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 díascontados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o puedamodificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidadextranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o losextranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lodispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.Fechado a los _____ de __________ de _________Atentamente._______________________________________Nombre y Firma del Representante LegalNombre o Razón Social del contratista

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017FORMATO DI-6Documentación Requerida por lasFuentes de Financiamiento (Anexo G)1. IntroducciónPara llevar a cabo el desarrollo de los programas de operación e inversión de Petróleos Mexicanos, yasea bajo la modalidad presupuestal de Proyectos de Infraestructura Financiada de Largo Plazo(PIDIREGAS) o bajo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Petróleos Mexicanos ocualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto, recurre a losmercados financieros para obtener parcial o totalmente los fondos necesarios para financiar lasobligaciones derivadas de la ejecución de dichos proyectos y programas.En este sentido, y dado que para la utilización de ciertos instrumentos financieros se requiere dedocumentación e información detallada y específica sobre los bienes y/o servicios que se estánsuministrando y financiando, los Contratistas y Proveedores deben entregar a [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], o a quién éste le indique, la documentación e informacióncorrespondiente. A esta documentación e información se le denomina “Documentación Requerida por lasFuentes de Financiamiento” (“la Documentación”).La participación de los Contratistas y Proveedores en la obtención y presentación de la DocumentaciónRequerida por las Fuentes de Financiamiento es fundamental para la utilización eficiente de estoscréditos, lo cual le permite a Petróleos Mexicanos continuar con el desarrollo de sus proyectos,generando más oportunidades de negocio para los Contratistas y Proveedores.El objetivo de este Anexo 2 es el de informar a los Contratistas y Proveedores, de manera general, sobrela Documentación que debe presentar a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], o aquién éste le indique. Adicionalmente, el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus OrganismosSubsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, mismoque se encuentra disponible en la dirección electrónica www.pemex.com/proveedores/documentacion,detalla de manera específica los formatos y documentos que se deben recabar y presentar.Es importante señalar que la Documentación deberá ser entregada antes de cada evento de pago porContratista al área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento) de [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] o, en su caso, a quien [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] le indique. La confirmación escrita de recepción(“Comprobante de Entrega de Documentación”) de dicha documentación por parte de [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], formará parte de la documentación soporte de cadasolicitud de pago que se presente al amparo de este contrato.El Contratista debe considerar las acciones necesarias para la obtención y presentación correcta yoportuna a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] de la Documentación. Asimismo,el Contratista debe informar, con la debida anticipación, a sus proveedores, subcontratistas y a cualquierotra empresa que le suministre, directa o indirectamente, bienes y/o servicios para el cumplimiento delpresente contrato, las obligaciones y sus necesidades de información, a que se refiere el presenteAnexo 2, así como a lo indicado en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiariospara la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.La documentación que debe proporcionar el Contratista depende del país de origen de los bienes y/oservicios que se suministren y/o utilicen para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN4170172. Fuentes de FinanciamientoPetróleos Mexicanos puede acceder a diversas fuentes de financiamiento, ya sea directamente, o através de cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto. Estaslíneas de crédito constituyen fuentes de financiamiento alternativas a las utilizadas por el gobiernofederal, las cuales por ley, deben utilizarse preferentemente. Sobresalen, entre otras en lo que se refierea la Documentación, las líneas de crédito garantizadas y/o aseguradas por Agencias de Crédito a laExportación (ECA´s).2.1 Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a laExportación (ECA’s)Dado que un porcentaje significativo de los suministros y servicios utilizados en la industria petrolera sonde importación, la utilización de este tipo de líneas es fundamental para el desarrollo y continuidad de losproyectos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Es importante señalar que el uso de este tipo de líneas no condiciona a los Contratistas o Proveedores autilizar bienes y/o servicios de importación; sin embargo, si el Contratista o Proveedor utiliza bienes y/oservicios importados directa o indirectamente, Petróleos Mexicanos está obligado a financiar el pago delos mismos preferentemente a través de líneas de crédito garantizadas o aseguradas por Agencias deCrédito a la Exportación (ECA’s). Estas líneas son de uso exclusivo para Petróleos Mexicanos.A continuación se incluye, para fines informativos, una relación de las Agencias de Crédito a laExportación, con las cuales se tiene relación, o con las que potencialmente Petróleos Mexicanos podrásuscribir líneas de crédito.Nombre Siglas PaísExport-Import Bank of the United States Ex-Im Bank Estados Unidos de AméricaExport Development Canada EDC CanadáExport Credits Guarantee Department ECGD Reino UnidoJapan Bank for International Cooperation JBIC JapónNippon Export and Investment Insurance NEXI JapónHermes Kreditversicherungs-AG HERMES AlemaniaGuarantee Institute for Export Credits GIEK NoruegaNederlandsche CredietverzkeringMaatschappij NVNCMHolandaIstituto per i Servizi Assicurativi e il Creditoall'EsportazioneSACEItaliaCompagnie Française d’ Assurance pour leCommerce ExtérieurCOFACEFranciaCompañía Española de Seguros deCrédito a la Exportación, S.A.CESCEEspañaExport-Import Bank of Korea K-Exim República de CoreaExport Risk Guarantee Agency ERG SuizaFinnvera plc Finnvera FinlandiaExport Kredit Fonden EFS DinamarcaOesterreichische KontrollbankAktiengesellschaftOeKBAustriaExportkreditnamnden EKN SueciaCompanhia de Seguro de Créditos S.A COSEC Portugal

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN4170173. Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosMediante esta Cédula, el Contratista o Proveedor debe informar a [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], de manera detallada, sobre el país de origen de losbienes y/o servicios que se utilizarán para dar cumplimiento al objeto del Contrato.El Contratista deberá entregar al área contratante de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOSMEXICANOS], en o antes de la firma del contrato adjudicado, la información sobre el país deprocedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato,así como información sobre las personas físicas y/o morales que le suministren, directa oindirectamente, dichos bienes y/o servicios. Esta información se deberá presentar en el formatoestablecido como Anexo del modelo de contrato denominado “Cédula sobre el País de Origen de losBienes y/o Servicios” y se adjuntará al contrato para formar parte integrante del mismo.El llenado de la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios deberá ser requisitadaatendiendo las indicaciones contenidas en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus OrganismosSubsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] podrá solicitar al Contratista cualquieraclaración o información adicional relativa a la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/oServicios” durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada enla Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios llegare a modificarse durante lavigencia de este contrato, el Contratista se obliga a hacerla del conocimiento de [ORGANISMOSUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], al día hábil siguiente a la fecha en que el Contratistatenga conocimiento de la modificación.La información deberá ser congruente con aquella información técnica y económica incluida en suoferta y en el presente contrato.4. Documentación para la Utilización de Líneas de Crédito Garantizadas oAseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación.La Documentación depende del país de origen de los bienes y/o servicios y generalmente consisteen copias o documentos originales de: Facturas, Certificados de Origen, Documentos de Embarque,Evidencias de Pago, Cartas Aclaratorias, Contratos Comerciales, entre otros.En las secciones 4.1 a 4.4 del presente documento, se indica, de manera general, la Documentaciónsegún el país de donde procedan los bienes y/o servicios. En el “Instructivo de Petróleos Mexicanosy sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes deFinanciamiento”, se detallan, de manera específica, los formatos y documentos que se debenrecabar y presentar.[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] informará oportunamente al Contratista,mediante comunicación oficial, cuál será el (los) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) deFinanciamiento”) en donde el Contratista deberá entregar la Documentación Requerida por lasFuentes de Financiamiento correspondiente a este contrato.El Contratista, antes de cada evento de pago, deberá entregar en el (los) Módulo(s) deFinanciamiento, la Documentación que corresponda, de acuerdo con los bienes y/o servicios que sehayan utilizado para dar cumplimiento al objeto del contrato durante el periodo.El (Los) Módulo(s) de Financiamiento determinará(n) si la Documentación presentada por elContratista cumple con los requisitos establecidos. Una vez realizada esta revisión preliminar, el(los)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017Módulo(s) de Financiamiento emitirá(n) una confirmación escrita de recepción (“Comprobante deEntrega de Documentación”) dirigida al Contratista mediante la cual se manifiesta que ha cumplidocon la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para dichoevento de pago.El Contratista deberá integrar el Comprobante de Entrega de Documentación a la documentaciónsoporte que debe presentar en la Ventanilla Única para efectos de solicitud de pago. El Contratistaacepta que la Ventanilla Única no recibirá los documentos para efectos de solicitud de pago si no seanexa dicho Comprobante.La Documentación entregada por el Contratista estará sujeta a la revisión detallada del (de los)Módulo(s) de Financiamiento, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, delas ECA´s y/o del Banco Agente correspondiente, por lo que, en caso de ser necesario, se podránsolicitar modificaciones, correcciones o adiciones a la misma.4.1. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de los EstadosUnidos de AméricaEl Ex-Im Bank de Estados Unidos de América solicita actualmente la siguiente información:• Factura Comercial Individual o Factura Maestra (Master Invoice).• Certificado del Exportador (Exporter’s Certificate).• Certificado de Afiliación (“Affiliation Certificate”).• Evidencia de Pago.• Evidencia de Transporte.• Certificado de Ejecución de Servicios.• Certificado de Abanderamiento (en caso de utilizarse transporte vía marítima o renta deembarcaciones).• Cartas Aclaratorias, en algunos casos específicos.• Otra información necesaria para identificar la procedencia, uso y forma de pago de losbienes y/o servicios.En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de laDocumentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, se incluyen los formatos específicos,instructivos y ejemplos de los documentos antes mencionados.4.2. Documentación para bienes y/o servicios procedentes del CanadáExport Development Canada (“EDC”) solicita la información y documentación siguiente para que[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] pueda hacer uso de los recursos de laslíneas de crédito garantizadas por esa Institución:• Nombre completo y dirección de los Exportadores canadienses y/o de losSubcontratistas y/o Comercializadores y/o Importadores Mexicanos que utilicen y/osuministren bienes y/o servicios con contenido canadiense.• Breve descripción de los bienes y/o servicios.• Monto estimado de las importaciones canadienses.• Nombre y datos de los contactos.• Evidencia de pago al Exportador canadiense.• Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda solicitar el EDC.Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] o a quien éste le indique. La informacióngeneral deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017servicios, según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus OrganismosSubsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.4.3. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de Europa yAsiaLas ECA’s de los países europeos y asiáticos, regularmente solicitan la información y documentaciónsiguiente:• Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte.• Datos generales del Exportador.• Breve descripción de los bienes y/o servicios.• Monto estimado de las importaciones.• Nombre y datos de los contactos.• Certificación de los pagos hechos al Exportador.• Información sobre aspectos ambientales.• Información adicional y/o evidencia documental razonable, que pueda solicitar la ECA oel Banco Agente.Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la información general a[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] o a quien éste le indique. Lainformación general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestaciónde los servicios, según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos Mexicanos y susOrganismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes deFinanciamiento”.4.4. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de otros países,incluyendo México.Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos:• En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones diferentes a EstadosUnidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere básicamente la misma información que paraECA´s de Europa y Asia. Sin embargo, sólo se solicitará caso por caso, después deanalizar la información del Anexo denominado Cédula sobre el País de Origen de losBienes y/o Servicios.• En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente:• Mayor información para verificar el origen de los bienes.• Copia de las Facturas Comerciales Individuales.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosANEXO G-1 (1)No. de Contrato : (2)Objeto del Contrato : (3)Monto Total del Contrato :M.N. : (4)USD : (5)Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)Tipo del Bien y/oServicio (6)Descripción delBien y/o Servicio(7)Marca(8)Proveedor Directo(9)FabricanteNacional(10)País Origen(11)MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxicoTotal Parte A:Monto(12)Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjeroTipo del Bien y/oServicio (6)Descripción delBien y/o Servicio(7)Marca(8)Proveedor Directo(9)Exportador(13)País Origen(11)Monto(12)Total Parte B:Total en M.N. (A+B) :Página _____ de ____ Páginas (14)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017No. de Contrato : (2)Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o ServiciosANEXO G-1 (1)Objeto del Contrato : (3)Monto Total del Contrato :M.N. : (4)USD : (5)Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)Tipo del Bien y/oServicio (6)Descripción delBien y/o Servicio(7)Marca(8)Proveedor Directo(9)FabricanteNacional(10)País Origen(11)MéxicoMéxicoTotal Parte C:Monto(12)Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.Tipo del Bien y/oServicio (6)Descripción delBien y/o Servicio(7)Marca(8)Proveedor Directo(9)Exportador(13)País Origen(11)Monto(12)[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono] (15)Total Parte D:Total en USD (C+D) :Firma: (16)Nombre: (17)Cargo: (18)Página _____ de ____ Páginas (14)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:ANEXO G-1DATOS(1) Cédula sobre el País de Origen de losBienes y/o ServiciosANEXO [número de anexocorrespondiente]INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2)INSTRUCCIÓNEsta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá serentregada tanto en forma impresa como en archivo magnético(hoja de cálculo). Se deberá indicar el identificador del Anexo talcomo se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de losBienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza ladenominación de “Anexo G-1”. La leyenda “número de anexocorrespondiente” no deberá incluirse.(2) No. de Contrato Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o ambos).Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres alfabéticos.Indicar si se trata de un contrato y/o pedido abierto.(3) Objeto del Contrato Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.(4) Monto Total del Contrato M.N. Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en monedade curso legal de México. Utilizar formato de miles separadospor comas y decimales separados por punto. En el caso decontratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el montomáximo.(5) Monto Total del Contrato USD Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en monedade curso legal de los Estados Unidos de América (dólares), o encualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de milesseparados por comas y decimales separados por punto. En elcaso de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar elmonto máximo.(6) Tipo de bien y/o servicio Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptosque se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientescategorías: materiales, equipo de instalación permanente,equipo no permanente, mano de obra, servicios y otros(regalías, transferencias, patentes, licencias, etc.)(7) Descripción del bien y/o servicio Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utilizapara dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón oregistro se deberá incluir la descripción de un bien o servicioespecífico. Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan elmismo Fabricante o Exportador, el mismo País de Origen, elmismo Tipo de bien y/o servicio y la misma moneda decotización.(8) Marca En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) delos bienes que se detallen en cada renglón (registro) de estaCédula.(9) Proveedor Directo Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) quesuministra directamente al Contratista o Proveedor, los bienesy/o servicios necesarios para dar cumplimiento al contrato y quese detallan en cada renglón (registro) de esta Cédula. En casode que el propio Contratista o Proveedor sea quien suministrelos bienes y/o servicios, se deberá indicar el nombre de éste.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:ANEXO G-1INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 2)DATOSINSTRUCCIÓN(10) Fabricante Nacional Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) queproduce los bienes y/o realiza los servicios (de origen nacional)descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula, y lossuministra de forma directa o indirecta al Contratista oProveedor. En caso de que el propio Contratista o Proveedorsea quien produce los bienes y/o realiza los servicios (deorigen nacional), se deberá indicar el nombre de éste.(11) País de origen Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios decada uno de los conceptos que se describen en los renglones(registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberáindicar “México”, en la columna correspondiente que se haincluido únicamente por cuestión de formato.En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicaradicionalmente el país de la bandera de la embarcaciónutilizada.(12) Monto Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjerasegún corresponda, de cada uno de los conceptos que sedescriben en los renglones (registros) de esta Cédula. Sólo enel caso de contratos y/o pedidos abiertos este valor se podríaomitir.(13) Exportador Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta deforma directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origenextranjero) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula.(14) Página _____ de ____ Páginas Indicar en el primer espacio el número de páginacorrespondiente, y en el segundo espacio el número total depáginas del anexo.(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de laCompañía]Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de lacompañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda“Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberáincluirse.(16) Firma: Firma del funcionario autorizado por la compañía parapresentar esta Cédula, de preferencia en tinta azul.(17) Nombre: Indicar el nombre completo del funcionario firmante.(18) Cargo: Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario firmante.NB. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega deDocumentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de páginas que seencuentran en el pie de página no deberán incluirse.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017FORMATO DI-8Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico. (OCDE)Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito deacción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperacióny el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidorespúblicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades queinvolucran a los sectores público y privado.Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas queprometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transaccionescomerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidadespara las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplancon las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 unasegunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entreotros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de laConvención.El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agenciascalificadores y la atracción de inversión extranjera.Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actorescomprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavadode dinero y extradición).Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, demejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditoriasexternas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidorespúblicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad ytransacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registroscontables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el caráctervinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar lasempresas.Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos queincumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición,decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido ycastigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarsepor denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidorespúblicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugardonde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país,estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de lasrecomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:“Articulo 222Cometen el delito de cohecho:I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o paraotro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injustorelacionado con sus funciones y

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personasque se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo oinjusto relacionado con sus funciones.Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salariomínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable seimpondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diariovigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres mesesa dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salariomínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dosaños a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente enel Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorceaños para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas lasmismas se aplicaran en beneficio del Estado.Capitulo XICohecho a servidores públicos extranjerosArticulo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí opara otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comercialesinternacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea enbienes o servicios:I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación oresolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto quese encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le propongallevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes alempleo, cargo o comisión de este último.Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupeun cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de unEstado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatalen cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales.Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere elartículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar sususpensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos deadministración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenidopor la persona moral.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017FORMATO DI-9SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE[NOMBRE DEL ORGANISMO]Presente:De acuerdo con las bases de la INVITACION No. [NUMERO ], referente a: [DESCRIPCIÓN DELOS TRABAJOS A DESARROLLAR].[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBREDEL CONTRATISTA] solicito:Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondientede [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyoobjeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de lacantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARAMÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durantetoda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nosserá posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito.Fechado a los _____ de __________ de _________Atentamente._______________________________________Nombre y Firma del Representante LegalNombre o Razón Social del contratista

SecciÃ³n I. Instrucciones para los licitantes. - REF.PEMEX.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?