CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN (45500)

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
CONSERVATION et VALORISATION
du CHATEAU de GIEN (45500)
COMPTE-RENDU OPC N° 26 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER DU 19 SEPTEMBRE 2011
NOTES de Monsieur Dominique LARPIN- Architecte en Chef des Monuments Historiques
POUR LE 16 SEPTEMBRE 2011 REMETTRE IMPERATIVEMENT LES DIFFERENTS DEVIS EN + OU EN -
POUR PERMETTRE A L'EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE DE PREPARER UN BILAN FINANCIER
MAITRISE D'OUVRAGE - MAITRISE D'OEUVRE
MISSION REPRESENTANTS TELEPHONE FAX / @MAIL
P R A C D
MAITRE
D’OUVRAGE
Direction des
Bâtiments
départementaux
Mme PILLIARD
02 38 25 40 65
06 86 57 11 25
02 38 25 40 51
sophie.pilliard@cg45.fr P D
CONSEIL GENERAL
du LOIRET
Direction de la
Culture
M. LACOMBE
Mme DUGRILLON
02 38 25 46 79
02 38 25 28 40
06 83 45 95 ..
philippe.lacombe@cg45.fr
florence .dugrillon@cg45.fr
D
Hôtel du
département
Utilisateur du
Château de Gien
Mme BESSERO
Mme ZATELA
02 38 67 69 69 anne-sophie.bessero@cg45.fr P D
14 rue Eugène Vignat
BP 2019
45010 Orléans
cedex
Service
d’Archéologie
M. MORIN
Mme BIZRI
02 38 52 24 42
07 86 99 41 44
02 38 52 24 41
jean-michel.morin@cg45.fr
melinda.bizri@cg45.fr
D
Conservation
régionale des
Monuments
historiques
M. BLIN
Mme MARCHANT
Musée
02 38 78 85 10 jean-pierre.blin@culture.gouv.fr D
DRAC
STAP
M. AUBANTON
Architecte des
Bâtiments de France
M. BRIAND
02 38 53 98 64
frederic.aubanton@culture.gouv.fr
laurent.briand@culture.gouv.fr
D
Service régional de Mme SERNA
02 38 78 12 95
l'archéologie - Conservateur en 02 38 78 12 65 virginie.serna@culture.gouv.fr
D
DRAC Centre chef du Patrimoine
Mme LAUTRAITE
annick.lautraite@culture.gouv.fr
Musée Conseillère pour 02 38 78 85 37 02 38 78 85 98
D
les Musées
sylvie.marchant@culture.gouv.fr
ARCHITECTE
MAITRE D'OEUVRE
O.P.C
BUREAU DE
CONTROLE
COORDINATEUR SPS
COORDONNATEUR
SSI
S.D.I.S
P = Présent au rendez-vous
Architecte en Chef
des Monuments
Historiques
M. LARPIN
M.MADELENAT
DELASSOSSAIS Ph M. DELASSOSSAIS
SOCOTEC
ECS
01 43 22 19 28
06 67 08 17 12
02 38 75 99 58
06 23 32 61 76
01 43 22 84 39
larpin.paris@wanadoo.fr P D
02 38 75 99 58
delassossaisphilippe@neuf.fr D
M. MARGOT 02 38 22 89 00 herve.margot@socotec.fr D
M. PEROT
M. DOREAU
02 38 88 37 10
06 88 98 27 54
CAT MEDIA M.COURTOIS 01 46 82 77 42
Cdt MAZET
R = Retard au rendez-vous
A = Absent au rendez-vous
C = Convoqué au prochain RDV
ecs.coordination@wanadoo.fr D
01 46 81 87 58
catmedia@wanadoo.fr D
D = Diffusion du C.R.
Prochain Rdv de chantier LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011 à 14h30 Sur site
1

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
BUREAUX D'ETUDES SPECIALISES
LOT REPRESENTANTS TELEPHONE FAX / @MAIL
P R A C D
ARHITECTE DU
PATRIMOINE
Atelier
d’AGOSTINO
M.D'AGOSTINO
PAYSAGISTE Philippe RAGUIN M.RAGUIN
ARCHITECTE
MUSEOGRAPHE
ECONOMISTE DE LA
CONSTRUCTION
BUREAU D'ETUDES
FLUIDES
Atelier PAOLETTI
& ROULAND
Mme ROULAND
Mme PAOLETTI
01 43 20 06 27
06 99 68 72 20
01 60 70 19 56
06 11 12 77 13
01 43 48 44 81
06 77 81 58 26
06 11 48 06 29
Pascal DUPUIS M.LE PELTIER 01 69 63 32 84
TAVERES
Plomberie Chauff.
Electricité
M.TAVERES
M.DEBUQUET
01 45 73 09 48
06 75 23 05 52
06 14 30 71 60
09 81 75 63 66
info@atelierdagostino.eu D
01 64 31 15 58
philippe.raguin.paysagiste@wanadoo.fr
P D
01 43 79 98 15
paoletti-rouland@orange .fr D
01 69 63 77 25
olivier.pascal.dupuis.vmh@wanadoo.fr
01 46 80 14 27
taveres@club-internet.fr
P D
ENTREPRISES
LOT SOCIETES REPRESENTANTS TELEPHONE
01 64 56 13 94
FAX / @MAIL
01 - INSTALLATION DE
M. DUBOCQ
CHANTIER -
ECHAFAUDAGE -
MACONNERIE - PIERRE DE
TAILLE - SCULPTURE - BA
DUBOCQ
M.MASSA
M. FERREIRA
M. POCHON
M. OLIVEIRA
M. GODARD
06 07 08 22 03
sa.dubocq@dubocqsa.com P C D
02- CHARPENTE BONNET
M. BONNET
Mme STERN
02 54 71 80 84
06 07 11 14 38
info@bonnetetfils.com P C D
02 99 49 56 88
03- COUVERTURE
HERIAU
ART-CAMP
M.CHEREL
M. TAILLANDIER
06 03 53 65 84
(02) 96 76 63 53
(06) 83 78 90 32
heriau.ent@wanadoo.fr
info@art-camp.fr
P C D
M. PERRAULT
04- MENUISERIE Atelier PERAULT M. PEROCHON 02 41 22 37 22 nperrault@ateliersperrault.com P C D
M. EMERIAU 06 07 33 95 59
05- SERRURERIE -
FERRONNERIE
06- PEINTURE
07- TERRASSEMENTS -
RESEAUX - PLANTATIONS -
ARROSAGE
08-MOBILIER SUR MESURE
LOUBIERE
ASSELINE
RICHARD
Ateliers de la
CHAPELLE
M. BOUTREUX
M.BEAUSSIER
M. MAITRE
M. ODION
M. LE GARREC
M.SIPAN
M.RAMAGE
M.RAULINE
M.GILBERT
09- CHAUFFAGE
VENTILATION
10- PLOMBERIE
SALLANDRE M.POCHET
11- ELECTRICITE
12-ASCENSEURS
SEGPP M.MONGE
DA-SILVA
OTIS
M.OLEGGINI
M.ROUDIER
M. AME
02 41 82 30 03
06 88 55 85 00
02 38 29 55 34
06 08 25 72 76
02 38 66 13 84
06 14 11 91 83
06 19 36 14 83
02 41 45 04 24
06 71 91 01 58
01 46 57 30 30
06 60 15 59 47
01 43 57 31 06
06 07 69 21 06
06 82 82 59 39
02 38 66 64 68
06 10 82 45 20
06 10 47 81 66
06 09 55 78 04
lfa@orange.fr
jblfa@orange.fr D
asseline@orange.fr A C D
jrichard-sa@wanaoo.fr P D
d.gilbert@ateliersdelachapelle.com D
p.pochet@sallandre.fr D
segpp@segpp.fr D
02 38 46 78 51
guillaume.oleggini@fr.otis.com
guillaume.roudier@fr.otis.com
CONCESSIONNAIRES
SERVICES PUBLICS INTERVENANTS REPRESENTANTS TELEPHONE FAX / @MAIL
ASSAINISSEMENT
AEP
E.R.D.F.
G.R.D.F
France TÉLÉCOM
P = Présent au rendez-vous
R = Retard au rendez-vous
A = Absent au rendez-vous
C = Convoqué au prochain RDV
D = Diffusion du C.R.
D
D
2

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
Les comptes rendus sont envoyés par @-mail.
Il est rappelé aux entreprises que les notes du présent P.V de chantier, ne sont que la confirmation des ordres donnés sur le chantier et qu’il
lui appartient au moment du rendez vous de chantier, d’enregistrer les instructions qui la concerne, la date de réception du présent rapport
ne pouvant en aucun façon être une excuse aux retards apportés dans la réalisation des travaux.
Le présent compte rendu est considéré comme définitivement approuvé s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans les 48 heures, suivant sa
réception
Plan de nomenclature des composantes du Château
3

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
GENERALITES
RENDEZ VOUS DE CHANTIER
Présence aux rendez vous de chantier
Le Maitre d’œuvre rappel que pour la bonne marche du chantier, la présence des personnes convoquées est indispensable à la mise au point technique du
projet et à la coordination,
En conséquence : AUCUNE ABSENCE DES PERSONNES CONVOQUEES NE SERA EXCUSEE
LES ABSENCES AU RDV DE CHANTIER SERONT COMPTABILISEES ET LES PENALITES APPLIQUEES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°03 - 07/03/2011
CR n°03 - 07/03/2011
CR n°07 - 04/04/2011
CR n°17 - 27/05/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°02 - 28/02/2011
SOUS TRAITANTS
• Procédure à respecter : Transmettre dossier complet pour demande d'agrément au SPS et au Maitre d'Ouvrage CONSEIL
GENERAL du LOIRET-Hôtel du département-14 rue Eugène Vignat BP 2019-45010 Orléans cedex
• Ne pas oublier de cocher la case "paiement direct" de la DC13
• Le délai de traitement du dossier présenté sera de 15 jours
• Demande d’agréments et inspections communes avec le CSPS à faire au plus vite.
SITUATIONS
• Tous les documents financiers (situations et devis) doivent être obligatoirement libellés au nom du maître d’ouvrage
CG45, 15 rue Eugène Vignat, 45000 ORLEANS
• Les situations sont demandées en 3 exemplaires à envoyer pour le 25 du mois à l'Economiste de la Construction le
Cabinet DUPUIS. Tous les lots doivent lui être transmis.
• Pour validation il conviendra d'envoyer 1 exemplaire en plus
o pour le lot 7, à M. RAGUIN
o pour le lot 8, à l'atelier PAOLETTI & ROULAND
o pour les lots 9 - 10 et 11, au BET TAVERES
• En accord avec le Maître d’Ouvrage, il est demandé aux entreprises de présenter une situation détaillée par poste pour
analyse et vérification et de présenter les autres exemplaires uniquement en faisant apparaître les sous totaux avec un
pourcentage d’avancement.
PROCEDURE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
• M. LE PELTIER signale qu'en fonction des différents changements du projet initial, chaque
membre de la maîtrise d’œuvre (P. Raguin, Atelier Paoletti & Rouland, Taveres, cabinet Larpin)
doit, une fois le projet définit, établir les plans correspondant aux changements et les faire
chiffrer par l’entreprise concernée.
• Une fois les chiffrages vérifier par chacun, il faut les transmettre au Cabinet Dupuis qui établi des
Fiches Modificatives de Travaux. Celles-ci seront transmises au Maître d’Ouvrage qui décidera ou
non de faire les travaux.
• AUCUN travail supplémentaire ou modificatif ne sera accordé sans un accord écrit de la Maîtrise
d’Ouvrage.
• Transmettre copie de la convention prorata validée par les membres
• Préciser les coordonnés des membres de la commission
COMPTE PRORATA
MAITRISE D’OUVRAGE - Direction des Bâtiments départementaux
• En réponse aux interrogations de L'atelier PAOLETTI & ROULAND concernant l’aménagement de la librairieboutique
Mme PILLIARD souhaite qu'une analyse soit effectuée avec Mme BESSERO
o La réunion de présentation du mobilier à notre directeur général des services aura lieu le mardi 27/09 à 16 h.
Les chaises peuvent être livrées à la direction des bâtiments à l'attention de Mme PILLIARD au 10 rue Emile
Zola à Orléans (3ème étage).
MAITRISE D’OUVRAGE - Utilisateur du Château de Gien
• Il est rappelé aux différents intervenants
o que cet édifice est classé et qu'il conviendra de ne pas y portée atteinte
o que le but de cette opération est de conserver mais de ne pas détruire.
o que le Château reçoit le public et qu'il conviendra de veiller en permanence au maintien de la sécurité
o qu'il conviendra de toujours prévoir la mise en place de protection pour la sauvegarde du Domaine
o qu'il convient de respecter toutes les pièces exposées
• Horaires d'accès aux espaces intérieurs (ainsi que pour obtenir les clés)uniquement possible pendant les heures de
présence du personnel travail - Le chantier intérieur sera en permanence accessible au moins 35h par semaine
o En janvier - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h
o De février à mars, d'octobre à décembre - du mercredi au lundi de 9h à 12h15 puis de 13h30 à 17h30, le mardi
de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h
o D'avril à juin - du mercredi au lundi de 10h à 18h30, le mardi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h
o De juillet à août - du lundi au dimanche de 10h à 18h30
4

CR n°12 - 16/05/2011
AVANCEMENT
CR n°24 - 05/09/2011
PREVISION
CR n°20 - 18/07/2011
CR n°20 - 18/07/2011
CR n°20 - 18/07/2011
CR n°24 - 05/09/2011
Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
MAITRISE D’OUVRAGE Service d’Archéologie
• L'entreprise Richard est sollicitée pour leur ouverture (qui implique la dépose du pavage) prévue au 6 juin. Pour l'une des
tranchée, côté est, la pose d'une goulotte est à envisager par les entreprises Richard, de manière provisoire, puisqu'il y a un
risque de fuite d'eaux usées de ce côté (information et recollement M. Raguin). Pour cette raison, les sanitaires de ce côté
du château seront condamnées le temps de la tranchée (vu avec M. Bessero). Les sondages 4 et 5 seront rebouchés pour
permettre l'ouverture de ces tranchées (la terrasse sud étant déjà fortement encombrée de déblais).
• Afin de pouvoir commencer les sondages en terrasse nord, une DICT a été demandée par le service archéologique pour
compléter celle fournie par M. Raguin. Elle sera présentée à la prochaine réunion ainsi que plusieurs propositions
de localisations des sondages à effectuer. Le plan des réseaux de l'entreprise Richard est demandée sur cette terrasse nord
afin que les tranchées archéologiques puissent suivre éventuellement l'implantation future de leurs réseaux. La localisation
des sondages est donc soumise à des changements.
• Les prospections au pénétromètre laser à l'intérieur de l'édifice (cage d'ascenseur et rez-de-chaussée bas voûté), par Amélie
Laurent (SeDal) sont prévus le 20 mai. Il a été demandé au cabinet Larpin représenté par M. Madelenat, de préciser par
écrit leur demande en matière de sondages pour connaître la fondation des murs en face sud mais côté intérieur, afin que
ces sondages puissent être soumis à l'approbation du SRA et éventuellement intégrés dans le calendrier de diagnostic
des archéologues.
• Enfin M. Delassossais s'inquiétait de l'enchaînement des interventions des archéologues à l'intérieur de l'édifice et sur la
plateforme ouest (où se situent la zone de stockage actuelle de matériel du chantier). Le phasage suivant a été proposé à
titre indicatif : intervention dans l'édifice (cage d'ascenseur, etc) début septembre, intervention sur la plateforme ouest dès
que les travaux sur les échafaudages sont terminés : un nouveau point concernant le phasage de ces interventions sera fait
mi-juillet.
• Dans ce laps de temps, s'intercalera l'intervention d'analyse bâti des élévations sur la Tour dite de Jeanne d'Arc dès que les
enduits seront tombés (avec surveillance partielle) puisque ce parti a finalement été adopté. La convention d'accès aux
échafaudages pour les archéologues du SeDal doit être fournie par l'entreprise Dubocq.
• Pour info : le calendrier de présence des archéologues sur le site de Gien est affiché au bureau et a été transmis à
l'entreprise Dubocq et le personnel du musée.
• Fouille terrasse Sud terminé
• Terrasse Nord - rebouchage des fouilles le long de l'aile Est du Château
• Terrasse Nord - ouverture d'une nouvelle fouille entre la zone reconnue au droit de l'aile est et la fouille existante auprès
de l'église
• Tour Jeanne d'Arc - Etude du bâti achèvement le 07/09/2011
• Terrasse Nord - Septembre et octobre 2011 - Solde de la période des fouilles dans cette zone par une
ouverture de pieds du château le long de la phase2 et solde du maillage des fouilles au droit de la voie
pompier(utilisation de plaque fonte)
• Etablissement du rapport 4eme trimestre 2011
• Terrasse Ouest - Intervention décalé pour mai juin 2012 (A suivre)
• Mme BIZRI rappelle rester en attente du niveau et de la hauteur du fond de fouille des terrasses Nord et Sud
D O M I N I Q U E L A R P I N
Architecte en Chef des Monuments Historiques
Architecte D. E. S. A. Urbaniste D. I. U. P.
153, rue du Château 75014 Paris Tél : 01 43 22 19 28 - Fax : 01 43 22 84 39
Lot 1 : entreprise Dubocq :
Etat d’avancement :
• Echafaudage tourelle au S-E exhaussé comme demandé par le couvreur ;
• dégrossis en cours sur Tour Jeanne d’Arc et tourelle S-E (90%) ;
• pierres fenêtres 324 en cours de réfection après le refus des précédentes.
Observations décisions :
• rappel : sur calepins de pierre de taille indiquer les différents faciès de pierre anciens ou XIXe - XXe siècle (plan à établir
avec le concours de l’agence ACMH) ; contact avec CRMH ;
• pm: pour l’oriel : l’entreprise effectuera son calepin dès accord de la maîtrise d’ouvrage sur son devis par voie d’avenant ; le
plan d’exé. en question sera établi par l’appareilleur et le tailleur en même temps que sera consulté le bet structure (bet N.
Aigoin annoncé par l’entreprise). Le plan devra être validé par l’ACMH et le bureau de contrôle ;
• pierre de substitution : pierre de Richemont jaune livrée le 26/9 à débiter en atelier ;
• rappel réunion du 4/7 : à partir des échafaudages :
o pm : vu existence de rejingots existants en mortier résiné, mais insuffisamment haut ;
o pm : partout éliminer pièces métalliques sans intérêt fonctionnel ;
o le pignon ouest pourrait être laissé en l’état ; les relancis de quelques briques pourraient également être conservés tels
quels ;
o vu essais d’enduit sur Tour Jeanne d’Arc : accord sur 3 e essai de droite à conserver pour l’heure ;
o pm : dans les encadrements où des pierres sont changées, prévoir rejointoiement de l’encadrement au mortier de chaux ;
5

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
o pm : les accidents issus de projectiles ne peuvent motiver changement de pierre ou greffe ; aucune concession en ce qui
concerne l’état des larmiers qui doivent rejeter les eaux de ruissellement ;
o étude détails de reprise pdt en cours sur portail Tour Ouest par ACMH.
• noté réalisation enduit de finition Tour Jeanne d’Arc à partir du 20/9/11
• face ouest tour ouest : sablière flipeautée (nota : il n’y avait pas de planche);
• refixer dormant porte ouvrant sur comble Tour Nord : fait.
Lot 3 : entreprise BONNET
Etat d’avancement :
• sablière cintrée Tourelle O reprise ;
• resserrage /vérification assemblages en cours, noue derrière tour N. Reste noue (repères 2-2bis-3)
Observations décisions :
• intervention sur noue contiguë à la Tour Jeanne d’Arc (repères 2- 2bis-3) : attente dépose échafaudage de la tourelle
reposant sur la couverture
o état sablière intérieure tourelle Tour Ouest : RAS ;
o point à faire au prochain RV sur interventions réalisées et interventions en attente de découverture par Hériau (suivant
décision M. Ouv.) ;
o reste traitements ponctuels à réaliser ;
• pm : traitement bois : tout traitement préventif annulé, traitement curatif dito plans marché, toute anomalie non reportée sur
les plans à signaler à l’ACMH ;
• pm : Salle Grossouvre : 1 aisselier manquant à ajouter + 12 assemblage à vérifier ; à réaliser en étroite liaison avec Mme
Bessero (prévenir une semaine à l’avance) ;
• chevêtre cheminée Tour ouest : jambettes conservées en définitive (RECTIFICATIF) : à revoir à un prochain RV ;
• p.m : attendre approbation du bilan sur la base du nouveau plan de la terrasse sud pour commencer étude du podium ;
• rappel étude oriel : temps passé toujours pas justifié (présenter minutes, fiches de travail…)
Lot 3 : entreprise HERIAU (absent excusé)
Etat d’avancement :
• 2 épis Tours Ouest achevés; repose paratonnerre Tour Ouest achevée ;
Observations décisions :
• vu essai pour convenance gouttière pendante et accord donné lors d’un précédent RV : rappel : attention à clouer le crochet
le plus haut possible sur la volige ;
• rappel : descente médiane sur façade nord aile sud à disposer au droit de la « chevronnière » (côté ouest), pas de coupe au
niveau du larmier saillant en pierre (à tailler par le maçon) ;
• pm : noté le très mauvais état des couvertures des Tours Ouest et Nord (clous trop courts de natures diverses, clouage
aléatoire, étanchéité arêtiers non assurée, présence de rustines toutes natures…) ;
• pm : les premières déposes effectuées sur l’Aile Sud permettent de préciser la connaissance des ouvrages : ½ clous cuivre, ½
clous alu. Pas de clous fers. Ardoises mal pointée : 1-3 clou par ardoise de manière inégale. Clous alu tréfilés, têtes soudées :
ce type de clou n’est pas conforme aux règles de l’art (fabrication liée à pénurie cuivre durant et au sortir de la guerre). Clous
de 35mm alors qu’il aurait fallu des clous de 45. La couverture ne donne aucune garantie si un simple repiquage est effectué;
• attente prise de décision maîtrise d’ouvrage pour intervention sur les tours.
Lot 4 : entreprise PERRAULT
Etat d’avancement :
• 224 (2 châssis supérieurs), 231 à l’atelier, 324à l’atelier , 450 et 631 à l’atelier ; nota les menuiseries ci-avant seront
rapportées (231-450-631) ;
• tour ouest masticage : fait façade nord : non démarré (RECTIFICATIF) ; à voir semaine prochaine;
Observations décisions:
• repiquage verres losangés /soudure rosettes d’attache sur vergettes nécessite dépose châssis et transport à l’atelier du maître
verrier. Attention : seuls verres multifracturés à remplacer. Un verre fêlé qui tient peut être conservé ;
• pm : fenêtre 224 : 2 châssis intérieurs fixes (recoupés par le plancher de la Tour Jeanne d’Arc, les niveaux ayant été modifiés
(travaux 1995 ?). Intervention sur place ;
• pm : intervention en façade sud : noté priorité sur baie 127 : avant décembre impérativement (salle mobilisée) ;
• pm : poste calfeutrement intérieur des menuiseries pourrait être remplacé par la pose de champlats ;
• pm : pose des joints d’étanchéité à l’air sur menuiseries de la façade nord de l’aile sud à partir de septembre : 1.5 mois à
partir du 1 er septembre (sous réserve planning approuvé);
• appuis de baie : solution résine ou façon de rejingot dans bloc neuf si pierre changée sous réserve présentation 2 échantillons.
6

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
Lot 6 : entreprise ASSELINE
Etat d’avancement :
• le peintre n’est pas intervenu à ce jour . appel téléphoné de l’ACMH à l’entreprise durant la réunion de chantier. Appel
téléphoné de l’ACMH à l’entreprise durant la réunion de chantier.
Observations décisions :
• rappel : teintes d’origine visible très ponctuellement : rouge SE 1696 (suivant nuancier La Seigneurie), mais la teinte a viré
et se rapproche désormais du rouge SE 1784 (brun). Fenêtre témoin à présenter avec teinte d’origine pour présentation et
prise de décision ;
• rappel : gratter toutes menuiseries de la façade nord avant intervention entreprise Perrault : cf plus haut quant au planning et
modalités (interfaces maçon et menuisier).
Lot 12 : entreprise OTIS
Etat d’avancement :
Observations décisions : (d° CR réunion du 12/9/11)
• 2 portes coupe-feu doivent être pleines (inox avec variante métal electrozingué à peindre). RECTIFICATIF : habillage inox
de la gaine de désenfumage hors lot :
• nota : sondages à implanter au RV du 26/9 sur planchers à démolir avec Mme Bizri (2 sondages 30 x 30 cm env. par niveau).
CR n°12 - 16/05/2011
CR n°15 - 06/06/2011
CR n°21 - 25/07/2011
CR n°22 - 01/08/2011
• Présenter à SOCOTEC le plan de la terrasse Sud pour avis sur l'accessibilité handicapée
• En attente validation des différents zones nettoyées suite visite de M. LARPIN du 23/05/2011
• Pour mémoire - Validation de l'échantillon de ravalement n°5 (tour Jeanne d'Arc)
• Pour mémoire - Validation de la pierre de Richemont
D. Larpin 19/9/2011
O.P.C
CR n°01 - 14/02/2011 • Transmettre systématiquement la copie des bordereaux d'envoi de diffusion à l'OPC
CR n°18 - 04/07/2011 • PHASE 1 planning travaux recalé diffusé
CR n°18 - 04/07/2011 • Les travaux de structure VRD et d'espaces verts sont décalés en phase 2 courant 2 semestre 2012. Il convient par contre de
prévoir l'exécution des réseaux d'assainissement recueillement des eaux usées et des eaux pluviales pour éviter tout
apport non contrôlé d'eau au droit de la terrasse Sud
CR n°24 - 05/09/2011 • Préparation intervention phase2 - mise en sécurité des zones publics et chantiers protection des ouvres et des
accès des visiteurs; déplacement des alarmes....
CR n°24 - 05/09/2011 • Transmettre plans et caractéristiques des produits mis en œuvre au bureau de contrôle SOCOTEC
DECALAGE
Date Intervenants Jours Objet
CR n°07 - 04/04/2011 RICHARD 10 La non réception du rapport du bureau de contrôle par DUBOCQ concernant l'utilisation de la
Archéologue 5 passerelle d'accès à la terrasse Sud contraint les intervenants à ne pas intervenir le 29/03/2011.
POINT AVANCEMENT TRAVAUX
Toutes les intempéries devront impérativement être communiquées à la Maitrise d’œuvre, sous forme de relevés Météo mensuels
INTEMPERIES
Nature du phénomène naturel Intensité limite Durée
Vent 60 km/heure Pendant 5 secondes consécutives
Pluie 30mm En 24h
Neige 5cm En 24h
Gel < -5°C Pendant plus de 8h
Type d’intempérie Cumulé
Gel
Chaleur
Neige
Pluie
Vent
Total
Délai d'origine du délai contractuel d'exécution
Délai contractuel d'exécution
- 14 février 2011
- 4 tranches
11 mois
12 mois
6 mois
PLANNINGS
7

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
6 mois
Livraison de l’Ouvrage
Nombre cumulé de jours calendaires de retard -
Nombre cumulé de jours Intempéries -
Nombre cumulé de jours Retards justifiés -
Retards non justifiés -
Pénalités de retard appliquées à titre provisoire -
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°02 - 28/02/2011
• Transmettre PPSPS - Prendre contact avec le SPS : Inspection commune
• Sous traitants - Demande d’agréments et inspections communes avec le SPS à faire au plus vite.
• Par mesure de sécurité ne jamais se stationner le long de la voirie derrière l'église (Voie engin pompier)
S.P.S
POINT HYGIENE SECURITE
Dernier avis n° F5 BUREAU DE CONTROLE
CR n°20 - 18/07/2011 • Suite réponses envoyées par le CABINET LARPIN et l'Atelier PAOLETTI & ROULAND transmettre synthèse
précisant que ces remarques sont solutionnées
RICT N°1
RICT N°2
RICT N°3
RICT N°4
RICT N°5
RICT N°6
RICT N°7-8-9-10
RICT N°11
FICHE F5
RICT N°12
RICT N°13
RICT N°14
RICT N°15
RICT N°16
RICT N°17
RICT N°18
RICT N°19
RICT N°20
RICT N°21
RICT N°22
RICT N°23
RICT N°24
RICT N°25
RICT N°26
RICT N°27à 31
• Avis suspendu à la production d'une étude de sols.
• Les charges prévues pour la réfection du plancher haut de la salle DESPORTES au 3ème étage devront être
allégées afin de conserver une flèche acceptable pour les solives (flèche calculée = L/185 > L/300).
• L'avis de la Commission de sécurité sur le dossier travaux devra nous être transmis avant le début des travaux.
• Les portes des sanitaires donnant sur les dégagements devront être pare-flammes 1/2 heure.
• Tous ces locaux considérés comme locaux à risques importants devront être isolés des locaux accessibles au
public par des parois et planchers coupe-feu 2 heures.
La communication vers les locaux et dégagements accessibles au public devra se faire au moyens de sas coupe
feu 1 heure.
• L'ascenseur doit être en cloisonné dans une gaine coupe-feu 1heure de haut en bas et muni de portes pareflammes
1/2 heure.
• Répondre au demandes liées au désenfumage mécanique des locaux
• Implantation en local coupe-feu 1 heure prévu en combles
La porte d’accès au local devra être CF de degré ½ heure et équipée d’un ferme-porte. La ventilation du local
sera compatible avec le fonctionnement des différents matériels installés dans ce local.
• Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles
doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la
norme NF S 61-934.
• Dans l’établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre section, être équipés de
clapets coupe-feu d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les
caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
o parois délimitant les zones de mise en sécurité(compartimentage)
o parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments
o parois des locaux à risques importants
Par conséquent, prévoir la mise en place de clapets au droits des réserves notamment et à tous les niveaux.
Les plans d'exécution devront nous être transmis.
• L'établissement étant équipé d'un SSI de catégorie A, la commande d'arrêt de la ventilation devra être ramenée
sur le CMSI
• Le local ménage n'étant pas un local à pollution spécifique, il s'agit de traitement d'air.
• La puissance des tableaux électriques et leurs emplacements devront être communiqués.
• Chaque type de luminaires installés devra être justifié par un certificat de conformité aux normes de la série NF
EN 60 598 d'une part et de PV d'essai au fil incandescent d'autre part.
• Descriptif des installations de projection à préciser.
• L'ascenseur étant à double entrée au 1er étage et au 2ème étage, il n'existe pas de local d'attente côté Ouest;
cette condition n'est pas remplie (à soumettre à l'avis de la commission de sécurité).
• Les planchers doivent normalement être coupe-feu 1 heure et les portes ont un degré pare-flammes égal à la
moitié du degré coupe-feu des parois coupe feu selon les dispositions de l’article CO 59 . Elles sont équipées de
ferme-porte ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local.
Cette disposition (planchers bois coupe-feu 1/2 heure seulement sera soumise à l'avis de la Commission de
Sécurité).
• Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de
l’article EL 13 .
• Le dossier d'identité du SSI devra nous être transmis pour avis avec le cahier des charges du SSI.
• En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l’exception de la ventilation mécanique
contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu’elle ne participe au désenfumage. Cette
interruption s’effectue par arrêt des ventilateurs. L’arrêt des ventilateurs est obtenu depuis le CMSI, à partir de la commande de
désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d’un SSI de catégorie A ou B
• Rampe de 4 % mais largeur inférieure à 1,40 m. Avis suspendu dans l'attente de l'avis de la commission
d'accessibilité.
• La rampe pour accès à la terrasse Sud mesure plus de 10 ml. Avis suspendu dans l'attente de l'avis de la
commission d'accessibilité.
• L'escalier créé entre le RdC bas et le RdC haut n'est pas conforme (dimensions à soumettre à l'avis de la
commission de sécurité).
• Circulations handicapées respect des normes à prévoir
• A prévoir pour porte d'accès au sas ascenseur, porte d'accès extérieur à la terrasse Sud, porte d'accès au couloir
8

Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
RICT N°32 des sanitaires, portes des sanitaires.
• Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes
RICT N°33 malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
• Respecter les normes handicapées au droit des sanitaires
RICT N°34-35-36
RICT N°37
• Prévoir au moins 1 caisse de paiement adaptée handicapée par niveau
SUIVI DES AVIS SUSPENDUS DU BUREAU DE CONTRÔLE RESTES DANS REPONSE
Entreprise Fiche Avis Remarques Date Levée le
1 S Adéquation du programme de travaux avec les conclusions du rapport de sol 19/04/11
2 S Banque d'accueil PMR - Dimension du vide sous tablette (ht 70*lerg60*prof30cm
3 S Rapport de diagnostic du laboratoire CEBTP-Solen du 5 mars 2008 19/04/11
CR n°22 - 01/08/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°21 - 25/07/2011
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°21 - 25/07/2011
CR n°09 - 18/04/2011
CR n°20 - 18/07/2011
CR n°21 - 25/07/2011
CR n°24 - 05/09/2011
• Cahier des charge SSI diffusé le 29/07/2011
•
COORDONNATEUR SSI - CAT MEDIA
ARCHITECTE DU PATRIMOINE - Atelier D’AGOSTINO
PAYSAGISTE - Philippe RAGUIN
• M. RAGUIN précise manquer d'information concernant les réseaux existants. Il demande à l'entreprise RICHARD
d'envoyer sa DICT à chaque concessionnaire avant d'intervenir
• Transmettre principe de réalisation des Jardinières terrasse Sud et Nord
ARCHITECTE MUSEOGRAPHE - Atelier PAOLETTI & ROULAND
• Prendre contact avec Mme BESSERO pour répondre à la demande - L'atelier PAOLETTI & ROULAND précise rester
en attente de réponses du Maître d’ouvrage concernant l’aménagement de la librairie-boutique. (Pour mémoire, voir
courrier envoyé à Mme Pilliard le 08/07/2011)
• Demande de l'atelier PAOLETTI & ROULAND une date en septembre pour présenter 2 modèles du mobilier (siège
cafétéria et siège salle vidéo – conférence) au CG45 à Orléans en septembre
BUREAU D'ETUDES FLUIDES ELECTRICITE - TAVERES
• Demande effectuer auprès d'ERDF AREMA - 15/04/2011
• Transmettre les réponses de l'AREMA suite demande du 15/04/2011
• Compte tenu des difficultés de traitements des dossiers par l'AREMA transmettre un rapport d'avancement du
dossier administratif
• Attention début de la phase préparation chantier mise en sécurité des zones avant intervention phase2
BUREAU D'ETUDES FLUIDES CHAUFFAGE PLOMBERIE - TAVERES
CR n°09 - 18/04/2011 • Fiche d'examen des documents d'exécution n°1 diffusée à la société SALLANDRE le 15/04/2011
•
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - Pascal DUPUIS
9

CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
AVANCEMENT
CR n°08 - 11/04/2011
CR n°08 - 11/04/2011
CR n°08 - 11/04/2011
CR n°18 - 04/07/2011
CR n°21 - 25/07/2011
CR n°23 - 29/08/2011
PREVISION
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
REMARQUES
CR n°03 - 07/03/2011
CR n°03 - 07/03/2011
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°24 - 05/09/2011
AVANCEMENT
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
PREVISION
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
REMARQUES
CR n°23 - 29/08/2011
CR n°23 - 29/08/2011
CR n°24 - 05/09/2011
CR n°24 - 05/09/2011
AVANCEMENT
CR n°19 - 11/07/2011
CR n°23 - 29/08/2011
CR n°23 - 29/08/2011
PREVISION
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°24 - 05/09/2011
REMARQUES
CR n°05 - 21/03/2011
CR n°16 - 20/05/2011
CR n°24 - 05/09/2011
REMARQUES
CR n°13 - 23/05/2011
AVANCEMENT
PREVISION
CR n°25 - 12/09/2011
Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
• Le chantier devra rester propre. La réaction sera immédiate et sur demande de la Maitrise d'Œuvre
une entreprise de son choix interviendra au frais des sociétés intervenants
• Toutes les demandes complémentaires devront être diffusées impérativement en copie à l'Economiste
Effectif :
• Installation passerelle accès terrasse sud terminé Rapport transmis Autorisation d'utilisation accordé
par le SPS
• Pose échafaudage terrasse nord et limite terrasse sud terminée
• Dépose du 1er rang de brique en rive du château terrasse sud
• Travaux de piquage des enduits effectué à 100%
• Purge des pierres façade Nord 100%
• Pose échafaudage petite tourelle Ouest Jeanne d'Arc)
• Façade Sud solde des purges en continuité
• Intervention en coordination avec PERRAULT pour continuité de la pose de la Pierre de
Pontijoux sur la Tour Jeanne d'Arc ( voir date d'intervention PERRAULT)
• Suite Choix Pierre de RICHEMONT le 01/08/2011 réception de la pierre le 26/09, taille à
l'atelier et début de pose le 10/10/2011
• Ravalement Tour Jeanne D'Ar dégrossi en cours avant début des travaux de coloration
• Se rapprocher de Mme BIZRI pour valider la date de sondage des différents plancher pour
vérification de l'aplomb du projet de la cage d'ascenseur
• Transmettre copie de la convention prorata validée par les membres
• Préciser les coordonnés des membres de la commission
• Transmettre principe d'installation de la future zone accueil visiteurs en phase2 y compris sanitaires
• Préciser à Mme BESSERO le principe d'alimentation du chantier en AEP et électricité
• Transmettre plans et caractéristiques des produits mis en œuvre au bureau de contrôle SOCOTEC
(copie des envois l'OPC)
Effectif :
• Intervention terminé sur tour Ouest
• Travaux sur sablières cintrées terminés
• Vérification des assemblages et des chevillage en cours
• Reste repère 13-2-2b-3
• Le traitement de la charpente dans cette phase sera effectué lors de la découverture de la
tourelle ouest mais seulement après la dépose de l'échafaudage
• Achèvement de l'intervention de l'entreprise en fin de semaine A suivre en fonction des
autres corps d'état
• Par principe tous les matins prévenir de votre présence en toiture et dans les combles pour éviter
tout départ d'alarme inutile
• Respecter l'ordre d'intervention tel que décrit par le Cabinet LARPIN
• Transmettre principe d'intervention en phase 2 (plancher) pour analyse et coordination de la mise
en protection de 2 tableaux de 4*3ml
• Transmettre plans et caractéristiques des produits mis en œuvre au bureau de contrôle SOCOTEC
(copie des envois l'OPC)
Effectif :
• Intervention du 11/07/2011
o pour sondage et approche de l'état sanitaire de la couverture pour découverte des zone en rive,
constat de l'état réel de la toiture pour proposition concrète des travaux de reprise
• Installation des plateaux sécurité en faitage selon validation du SPS
• Pose échafaudage des épis
• Intervention entreprise ART CAMP le 29/08/2011 pour déplacement des pointes parafoudres
• Intervention au droit des épis (2) ouest pour être achevé cette semaine
• La totalité des reprises sur les épis sera achevé en fin du mois de septembre
• Intervention ART CAMP pour repose des pointes foudres 14/09/2011
• Reprise de la toiture façade Nord en suivant
• Les travaux sur la toiture de la tourelle Ouest sont lié à l'achèvement de l'intervention
(épis et maçonnerie) et au démontage de l'échafaudage
• Coordination effectuée avec l'entreprise DUBOCQ pour surélever son échafaudage. Transmettre les
informations au SPS
• Rapport remit suite à la visite nacelle du 30/05/2011
• Transmettre plans et caractéristiques des produits mis en œuvre au bureau de contrôle SOCOTEC
• Transmission des documents précisant l'implantation des pointes et des prises de terre le
20/05/2011
• 125h terminée en attente constat Cabinet LARPIN
• Façade Nord 531 -431 -331-231-332-232 non démarrer à suivre
POINTS ETUDES & TRAVAUX
GENERALITE
Effectif : 1
01
INSTALLATION
DE CHANTIER -
ECHAFAUDAGE -
MACONNERIE -
PIERRE DE
TAILLE -
SCULPTURE - BA
02
CHARPENTE
03
COUVERTURE
03
PROTECTION
FOUDRE
04- MENUISERIE
10

CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
CR n°25 - 12/09/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°23 - 29/08/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°12 - 16/05/2011
CR n°16 - 20/06/2011
CR n°16 - 20/06/2011
CR n°24 - 05/09/2011
PREVISION
CR n°23 - 29/08/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°13 - 13/05/2011
CR n°23 - 29/08/2011
CR n°21 - 25/07/2011
CR n°26 - 19/09/2011
AVANCEMENT
CR n°09 - 18/04/2011
CR n°09 - 18/04/2011
CR n°09 - 18/04/2011
CR n°09 - 18/04/2011
PREVISION
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°04 - 14/03/2011
CR n°22 - 01/08/2011
CR n°24 - 05/09/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°09 - 18/04/2011
CR n°09 - 18/04/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°09 - 18/04/2011
CR n°09 - 18/04/2011
REMARQUES
CR n°01 - 14/02/2011
CR n°04 - 14/03/2011
CR n°26 - 19/09/2011
Compte rendu OPC N°26 – 19/09/2011 CONSERVATION et VALORISATION du CHATEAU de GIEN
• 324-450-631 démontées protection en place retour atelier sous 3 semaines
• 224 problème de reprise car encastré dans la chape carrelée - A exécuter sur site
• 531 - 232 reste mastique
• 213 Atelier (vitraux)
• Semaine du 12/09/2011 finition tour ouest et intervention tour Jeanne d'Arc
• Semaine du 19/09/2011 440/441/443-541/543
• 127et 227 à préciser les difficultés
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• Préciser pour le prochain rdv la liste des fenêtres à réviser pour les semaines 36-37-38
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• Confirmer à partir d'un plan de façade les zones d'intervention
• Transmettre plan technique des travaux pour avis du Cbt LARPIN et du bureau de Contrôle
SOCOTEC
• Pour information délai de fabrication des 5 grilles de défense - 1mois
• Transmettre principe de pose des grilles pour transmission de renseignements aux
assurances
• Rappel du CR18 du 04/07/2011 - En attente transmission phasage et méthode
d'intervention en collaboration avec le menuisier
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• Remit nuancier La SEIGNEURIE pour choix coloris peinture des volets
• RAPPEL n°8 du CR16 du 20/06/2011 Suite mise au point sur site avec le menuisier
transmettre plan de phasage d'intervention URGENT POUR LE 11/07/2011
• Mme BESSERO précise au menuisier et au peintre, qu'il n'y a pas d'interventions possibles
avant qu'elle ne reçoive les information précisant l'organisation interne. Elle s'attendait à
avoir ces éléments le 11 juillet. Un retard de diffusion de documents est constaté et
comptabilisé
• Présence impérative au prochain Rdv avec les documents demandés
• Coupe des végétaux terrasse sud le 11/04/2011
• Mise en dépôt de la terre végétale provenant des jardinières le 11/04/2011 (Ponctuelle)
• Enlèvement de la sous couche des brique le long du château le 12/04/2011 (2 sondages selon
demande du service Archéologique)
• Enlèvement de la sous couche (sondage3)
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• Transmettre copie de la DICT
• Attention sur la terrasse Nord présence d'un réseau Gaz (privé)
• Lors de l'exécution des travaux d'assainissement terrasse Sud, le service Archéologique sera présent.
Les travaux pourront être arrêtés sur demande selon découverte d'éléments
• Transmettre plans et caractéristiques des produits mis en œuvre au bureau de contrôle SOCOTEC
(copie des envois l'OPC)
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• Répondre aux remarques techniques du BET TAVERES .
• Diffuser votre dossier technique à SOCOTEC et aux différents intervenants
• Transmettre planning tache et effectifs du personnel intervenant (par phase) pour mise au point de
l'installation chantier
• RAPPEL n°9 du CR01 du 14/02/2011 - Transmettre plans de réservations et besoins
éventuelles phase2 pour mise au point viabilisation ext. phase1
• RAPPEL n°10 du CR04 du 14/03/2011 Demander à chaque entreprises leurs besoins pour
diffusion du bilan de puissance
• Transmettre bilan de puissance
• Transmettre proposition technique pour contrôle d'accès aux différents étages
• Implanter sur site la position des sondages de la cages pour en vérifier la verticalité
05
SERRURERIE -
FERRONNERIE
06
PEINTURE
07
TERRASSEMENTS
- RESEAUX -
PLANTATIONS -
ARROSAGE
08-MOBILIER
SUR MESURE
09
CHAUFFAGE
10
PLOMBERIE
VENTILATION
11
ELECTRICITE
12
ASCENSEUR
11