50 Adet Marş Motoru - Tülomsaş

BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNEGEÇMEZ.YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİFARKLILIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR.BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİAMAÇLIDIR.İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILMAZ.İhale BilgileriİHALENİN KONUSU 50 Adet Marş Motoru (Starteri)DOSYA NUMARASI 85.02.102012İHALE TARİHİ VE SAATİ 23.02.2010 Saat :14.00İLAN TARİHİ 02.02.2010İHALE USULÜBANKA HESAP NOSUŞARTNAME BEDELİİHALE SORUMLUSUİHALE İLGİLİSİTELEFON VE FAKS NOAçık İhaleVakıf Bank Merkz. Şb /Esk.TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73100,-TLYaşar UZUNÇAMLevent GÜRSES0-222- 224 00 00(4435-4436)Satınalma :0-222- 225 50 60,Genel Müdürlük:225 72 72ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hazirlama@tulomsas.com.trİHALE İLANIMARŞ MOTORU (STARTERİ) SATIN ALINACAKTIRTÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İhale Kayıt Numarası : 2010/100581- İdarenin:a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİRb) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 50 adet marş motoru (starteri) DE 24000 tipilokomotiflerde kullanılmak üzere teknik şartname ve resimlerine göre satın alınacaktır.3- İhalenina) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonub) Tarihi ve saati : 23/02/2010 Saat:14.00

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ileihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanındabelirtilmiştir.5-Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/02/2010günü saat: 14.00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.6-İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığındagörülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynıadresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.8-Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabideğildir.TÜLOMSAŞAÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAKTİP İDARİ ŞARTNAME(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLARMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler1.1. İş sahibi idarenin:a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİRc) Telefon numarası : 0 222 - 224 00 00 /4435-4436d) Faks numarası : 0 222 - 225 50 60 (Satınalma) - 225 72 72(Genel Müdürlük)e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.trf) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Yaşar UZUNÇAM – Şef1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibatkurmak suretiyle temin edebilirler.Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgilerİhale konusu malın;a) Adı : Marş Motoru (Starteri)b) KİK kayıt no : 2010/10058c) Miktarı ve türü : 50 Adetd) Teslim edileceği yer : TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığıe) Diğer bilgiler :120.115 nolu Teknik Şartname.Madde 3- İhaleye ilişkin bilgilerİhaleye ilişkin bilgiler;a) İhale : Açık İhale Usulüb) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİRc) İhale tarihi : 23.02.2010d) İhale saati : 14.00e) İhale komisyonu toplantı yeri : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı SalonuMadde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecekolanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.a)İhale dokümanının görülebileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığıb)İhale dokümanının satın alınabileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı

9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelirkaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniylebunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleriAşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışıbırakılacaktır;a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işleriniaskıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkemeidaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakınaaykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen.g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmişolan.h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veyasahte belge verdiği tespit edilen.i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.NOT:‣ Yukarıdaki (a),(b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından“İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.‣ (e) bendine ait belge;- Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait- Tüzel kişi istekliler bakımından,• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait,• Limitet şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardankendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik GenelMüdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başkayollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veyateşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.d) İhalede; Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adınadoğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.Madde 12- Teklif hazırlama giderleriTekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrineve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlututulamaz.

Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaçduydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı olarakaçıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeyealınmayacaktır.13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihaledokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgisahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebindebulunan isteklinin kimliği belirtilmez.13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilereihale dokümanı içerisinde verilir.Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktanveya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunluolduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilnamedüzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirseyeniden ilan edilir.14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı eldenverilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde,idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ileerteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklileretekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engelolan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalesaatinden önce ihale iptal edilebilir.15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerekduyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifleraçılmaksızın isteklilere iade edilir.15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.Madde 16- Alt yüklenicilerİhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLARMadde 17- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, teklifin dili17.1. İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiğişekilde Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır.17.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dildesunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Budurumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.Madde 18- Kısmi teklif verilmesi18.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir.Madde 19- Alternatif tekliflerİhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

Madde 20- Tekliflerin sunulma şekli20.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak buŞartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaretunvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresiyazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığındaidareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez veaçılmadan istekliye iade edilir.20.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihaledokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işlemekonulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.20.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi birsebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.20.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif vermetarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihineve saatine kadar uzatılmış sayılır.Madde 21- Teklif mektubunun şekli ve içeriği21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.21.2. Teklif Mektubunda;a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesihalinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,d) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmışolması zorunludur.Madde 22- Tekliflerin geçerlilik süresi22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün olmalıdır. Belirtilen busüreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.22.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin enfazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler,idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması talebinireddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.22.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatınıkabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlereuydurmak zorundadır.22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığıelden teslim edilir.Madde 23- Teklif fiyatına dahil olan masraflar23.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim,harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.23.2. (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerioluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabuledilecektir.23.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) ödenecektir.Madde 24- Geçici teminat24.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutardageçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerinteklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.24.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklifgeçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.

24.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilenkatılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.Madde 25- Teminat olarak kabul edilecek değerler25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;a) Teklifteki para cinsinden nakit,b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenenbelgeler.25.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faizdahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.25.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye¢de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankalarındüzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.25.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yeralan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırı olarakdüzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.25.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.25.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbirkonulamaz.Madde 26- Geçici teminatın teslim yeri26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması vemakbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.Madde 27- Geçici teminatların iadesi27.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşmeimzalandıktan hemen sonra iade edilir.27.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.27.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/ yetkili temsilcisine imza karşılığıelden teslim edilmek suretiyle yapılır.IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİNHUSUSLARMadde 28- Tekliflerin alınması ve açılması28.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonuncaihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazırbulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göreinceler. Şartnamenin 20.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerekdeğerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.28.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüneuygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüneuygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlereilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veyakabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihalekomisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.Madde 29- Tekliflerin değerlendirilmesi29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçiciteminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 28 inci maddesine göre ilk oturumda tespit edilenisteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasınıdeğiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgieksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerintamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayanistekliler değerlendirme dışı bırakılır.

29.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılıdeğerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyenkriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hatabulunması halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihalekomisyonu tarafından re’sen düzeltilir.29.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan enavantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyleekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır:29.3.1. Kendisi imalatçı olan istekli,29.3.2. Konu ihale ile ilgili iş deneyim belgesi olup, tutarı fazla olan istekli,29.3.3.ISO 9001:2000 Kalite belgesi olan istekli,29.3.4. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip istekli.29.4. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifiveren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veyateklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumundakomisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynenmuhafazası zorunludur.29.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlardaisteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerinehangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.29.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veyagerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.29.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.29.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veyaimzası alınmak suretiyle bildirilir.29.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.Madde 30- Sözleşmeye davetİhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vermek suretiylesözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadelitaahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesinitakip eden yedinci (7nci) gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreyeon (10) gün ilave edilebilir.Madde 31- Kesin teminatİhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmaksuretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.Madde 32- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu32.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g)bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 30. maddesindeki süreiçinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatiade edilecektir.32.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızınihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.Madde 33- İhalenin sözleşmeye bağlanması33.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihaleyetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.33.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim veharçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.33.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.

V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARMadde 34- Ödeme yeri ve şartları34.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Maliİşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.34.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.34.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.Madde 35- Avans verilmesi ve şartlarıBu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.Madde 36- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartlarıYükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.Madde 37- İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihiSözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Bu tarihtenitibaren; en geç 30 gün içinde 2 adet prototip teslim edilecektir. Prototipin bildirimini (red veyakabul) müteakip; ilk parti 15 adedi 30 günde teslim edilmek üzere, 2.parti 15 adet ile 10 adetlik 3ve 4. partiler her parti teslimatından 30 ‘ar gün ara ile toplam 1/4 partide 120 günde tamamıteslim edilecektir. Prototipin reddedilmesi halinde, yükleniciye en çok ilk süre kadar ek süreverilebilir. Ancak bu süre sözleşmenin teslim müddetini uzatmaz. İkinci sürenin sonunda getirilenprototip de reddedildiği takdirde, idare sözleşmeyi feshedebileceği gibi, işin veya ihtiyacın özelliğiningerektirmesi halinde yükleniciye cezalı ek sürede verebilir. Prototipin geç teslim edilmesi halindesözleşmede belirlenen prototip teslim süresi dikkate alınarak malzeme teslim süresi tespit edilecektir.Ancak yukarıda belirtilen ilk parti teslim süresinden en fazla % 50 oranında geç teslimat için verilenalternatif teslim süresi değerlendirilebilecektir. Diğer partiler belirtilen sürelerde teslim edilecektir.Madde 38- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları38.1. Mücbir sebepler;a) Doğal afetlerb) Kanuni grevc) Genel salgın hastalıkd) Kısmi veya genel seferberlik ilanıe) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.38.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesiiçin mücbir sebep oluşturacak durumun;a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılıolarak bildirimde bulunmasıe) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.38.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi,projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğuyükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesineengel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunmasıhalinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilenişin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.Madde 39- Gecikme halinde alınacak cezalar39.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında teslimedilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerdengeç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Bugecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerineİdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir.39.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

39.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bucezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.39.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin fesihhükümleri yürürlüğe konulacaktır.Madde 40- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları40.1. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:İhale konusu alım/iş nakliye, boşaltma ve istifleme dahil şartnamede belirtilen yere teslim edilecek,burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulütamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanmaolanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekteserbesttir.40.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları:Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısındabelirtilmiştir.Madde 41- Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar :Malzemeler 2 (iki) yıl süreyle garantili olacaktır. Sipariş tutarının %3’ü oranında 2 (iki) yıl süreli vesüre malzemelerin tamamının tesliminden sonra başlamak üzere garanti teminatı alınacaktır.Madde 42- Anlaşmazlıkların çözümü42.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare haklarısaklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.42.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuyailişkin hükümler uygulanacaktır.Madde 43- Diğer Hususlar43.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılıKanunlara tabi değildir.İHTİYAÇ LİSTESİCİNSİ MİKTARI1)Marş Motoru(Starteri) 120.115 no’lu Teknik Şartnameye göre50 Adet.NOT: Yüklenici, (IBAN) (International Bank Account Number) Uluslararası banka hesapnumarasını İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde ödeme vb. bankalar arası para transferlerindekarşılaşılabilecek olumsuzluklardan İdare sorumlu olmayacaktır.120.115 nolu teknik şartnamenin 2.8 maddesi dikkate alınmayacaktır.