Fællesbetingelser (FB)

More documents

Recommendations

Info

Skov og Naturstyrelsen Fællesbetingelser (FB) Udgave 0 Side 9 af 38 forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring § 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1967. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning § 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. R:\Projects\AAB\30\30597004\06_Output\Udbudsmateriale\FB_Bachmann_jan2008.doc Stk. 2. Bygherren er selvforsikrer. Den i AB 92 § 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Stk. 3. Bygherren er selvforsikrende. Uden derved at begrænse entreprenørens ansvar og forpligtelser, skal entreprenøren tegne en ansvarsforsikring med indsættelse af bygherren, som den primært sikrede. Ansvarsforsikringen skal dække al tab og skade, som ved arbejdets udførelse måtte forvoldes på tredje persons liv og ejendom. Ansvarsforsikringen skal mindst dække 5.000.000 kr. ved personskade og 2.000.000 kr. ved tingskade, pr. enkeltskade. Entreprenørens forsikringer skal godkendes af bygherren. Entreprenøren er pligtig til over for tilsynet at dokumentere, at forfaldne præmier er betalt. Stk. 1. Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan i overensstemmelse med stavdiagrammetoden. Arbejdsplanen skal i første omgang være så detaljeret at den kan danne grundlag for koordinering med andre arbejder. Arbejdsplanen skal opdeles i aktiviteter med angivelse af disses indbyrdes afhængighed og varighed. Den kritiske vej skal fremgå af planen med afvigende
Skov og Naturstyrelsen Fællesbetingelser (FB) Udgave 0 Side 10 af 38 Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. R:\Projects\AAB\30\30597004\06_Output\Udbudsmateriale\FB_Bachmann_jan2008.doc farve. Arbejdsplanen skal udføres digitalt og ajourføres i overensstemmelse med arbejdets fremdrift. Dagen før byggemøder skal entreprenøren aflevere en opgørelse over det aktuelle stade i forhold til arbejdsplanen til tilsynet. Udover de i SB § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister og det i AAB/SAB anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen bl.a. tage hensyn til: at der skal foretages de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer mv., der kræves af tilsynet, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved eksisterende veje og stier at der indregnes vejrligsdage, jf. afsnit E at at den daglige arbejdstid er i tidsrummet fra kl. 07.00 til 18.00 med mindre andet aftales med tilsynet. Arbejder, der nødvendigvis skal udføres uden for dette tidsrum, skal anmeldes til tilsynet 5 dage før igangsætning at der ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage. at der kan påregnes koordinering med andre entreprenører i bygge- og anlægsområdet Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist. Sammen med arbejdsplanen skal entreprenøren aflevere en beredskabsplan, som beskriver de forholdsregler, entreprenøren påregner taget, hvis der ved uheld under arbejdets udførelse opstår risiko for beskadigelse af det omgivende miljø. Stk. 2. Bygherrens afsætning er principielt beskrevet i AAB/SAB. Entreprenøren har ansvaret for bevarelsen af hovedafsætninger og fikspunkter samt geodætiske fikspunkter, polygonpunkter, skelafmærkninger, kilometreringspæle og lignende, således at de ved aflevering kan overdrages ubeskadiget til bygherren. Hvis entreprenøren beskadiger eller ødelægger sådanne mærker, skal entreprenøren bære alle omkostninger ved deres retablering. Bygherren bestemmer, om retableringen kan ske ved entreprenørens foranstaltning. Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse måtte være foretaget i samråd med tilsynet.
Page 1 and 2: Skov og Naturstyrelsen Fællesbetin
Page 9: Skov og Naturstyrelsen Fællesbetin
Page 39: Skov og Naturstyrelsen Fællesbetin

Fællesbetingelser (FB)

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?