aarhus universitetshospital risskov bygning 24a ... - Hosted Disk/FTP

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 9/21Dato : 02.05.2012Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som erbestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres afentreprenøren uden ejendomsforbehold. Når depågældende genstande er leveret på byggepladsen,tilhører de bygherren.Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skalvære leveret med 5 års leverandøransvar for manglerved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdetog begrænses således, at leverandørens ansvarophører senest 6 år efter levering til lager ellervideresalg. Leverandøren skal endvidere haveanerkendt, dels at mangels krav under de i § 5, stk. 5,nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, atentreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Derkan endvidere fastsættes bestemmelser om arten ogomfanget af prøver og om den dokumentation forarbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendtematerialers oprindelse og egenskaber og for udførteprøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelserherom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse iprojektgennemgangen samt tilvejebringelse afdokumentationen og prøverne er et led ientreprenørens ydelse.Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse ogved afleveringen forlange yderligere prøver. Også isådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødentmandskab til disposition ved prøvernes udtagning ogundersøgelse. Hvis de yderligere prøver viserkontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herforsom ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenørenbetale bygherrens udgifter.Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennestilsyn adgang til de arbejdspladser ogproduktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherrenkan endvidere kræve de oplysninger, der ernødvendige til at bedømme ydelsen.Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan underarbejdets gang kassere ikke kontraktsmæssigearbejder eller materialer. Denne kassation skal ske såhurtigt som muligt.Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretageoprydning og rømning og skal omgående fjernekasserede materialer fra byggepladsen.direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørendemangler ved en leverance kan behandles vedVoldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfyldebestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medførebetydelig merudgift for ham eller væsentligforsinkelse af arbejdet, eller det ved mindreomfattende leverancer vil være besværligt atkontrollere overholdelsen af bestemmelsen.Bygherren skal ved væsentlige leverancer havemeddelelse om undladelsen.Projektgennemgang, dokumentationog prøverArbejdets forringelse m.v.Vedligeholdelse§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdeteller dele af dette inden afleveringen, skalentreprenøren for egen regning sørge forkontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kanhenføres til bygherren. Hvis bygherren leverermaterialer til entreprenørens arbejde, gælder detsamme vedrørende disse i tiden fra entreprenørensmodtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk.2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandensarbejde, materialer og materiel, er bygherrenuvedkommende.Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførtearbejde indtil afleveringen.Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages ibrug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtilibrugtagningen.Forhold til myndigheder§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse afprojektet og afholder udgifterne herved.Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøgerom tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester,der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholderudgiften herved.Ændringer i arbejdet§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdetsart og omfang, når ændringen har naturligsammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren