aarhus universitetshospital risskov bygning 24a ... - Hosted Disk/FTP

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL RISSKOVBYGNING 24A, HOVEDBYGNINGTAGUDSKIFTNING MV.HOVEDENTREPRISEBESKRIVELSEVOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 1/1Dato : 02.05.2012INDHOLDSFORTEGNELSE.GENERELT:Orientering, herunder tidsplan.AB 92Tilføjelser til AB92.FællesbetingelserFAGBESKRIVELSE:SideStilladsarbejder 1.1Arbejdets omfang 1.1.1Anvisninger 1.1.2Arbejdets udførelse 1.1.3Murerarbejder 1.2Arbejdets omfang 1.2.1Anvisninger 1.2.2Materialer 1.2.3Arbejdets udførelse 1.2.4Kvalitetssikring 1.2.5Tømrerarbejder 1.3Arbejdets omfang 1.3.1Anvisninger 1.3.2Materialer 1.3.3Arbejdets udførelse 1.3.4Kvalitetssikring 1.3.5Blikkenslagerarbejder 1.4Arbejdets omfang 1.4.1Anvisninger 1.4.2Materialer 1.4.3Arbejdets udførelse 1.4.4Kvalitetssikring 1.4.5BILAG:Tegninger i henhold til vedlagte tegningsliste.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 1/2Dato : 02.05.2012ORIENTERING.Bygherre:Region MidtjyllandRegionshuset ViborgSkottenborg 268800 ViborgKontaktperson: Anders Eklund.Lokal bygh.præsentation: Aarhus Universitetshospital RisskovServiceafdelingenSkovagervej 28240 Risskov.Kontaktperson: Søren P. SørensenMyndigheder:Aarhus kommuneTeknik og miljøPlanlægning og byggeri – BygningsinspektoratetKalkværksvej 108100 Aarhus C.Sagsbehandler: Arne Jensen.Kulturarvsstyrelsen: H. C. Andersens Boulevard 21553 København VSagsbehandler: Signe HommelhoffTotalrådgiver:Arkitekt:Byggeplads:Byggeobjekt:VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/SUdbyhøjvej 698930 Randers NØ.Kontaktperson: Lars Vognsen.Arkitekt maa. Birgit VejeMosevænget 418920 Randers NVÅrhus UniversitetshospitalSkovagervej 2, Risskov8240 RisskovÅrhus Universitetshospital i Risskov – Tagudskiftning mm. på bygning24A.Sikkerhedskoordinator:Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelsenr. 1017 af 15.12.93, overdrages til den valgte hovedentreprenørSagsidentifikation: VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S, sag. nr. 12.01.002.Generelt:Projektet er udbudt i hovedentreprise; og når der i beskrivelsen er anvendtordet entreprenør, skal dette læses som hovedentreprenør

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 2/2Dato : 02.05.2012Det gælder generelt; at der i udbudsmaterialet alene i overskrifter eranført, hvilke ydelser der skal præsteres. Alle biydelser til arbejdernesfulde færdiggørelse skal være indeholdt i entreprenørens ydelse, såledesdet færdige projekt ved aflevering fremstår fuldstændigt klar tilibrugtagning.Der er i tilbudslisten estimeret et omfang på en række af ydelserne, ogentreprisesummen vil blive reguleret efter de faktiske ydelser i forhold tildisse delarbejder.Bygningen der skal arbejdes på, er udført i håndværksmæssig højkvalitet, og det fordres, at de leverede ydelser svarer mindst til dettekvalitetsniveau.Arbejdets omfatter:Tagudskiftning, herunder partiel udskiftning af spærender, skalke,murremme, mursten ved tagfod, gavle, ventilationsskorstene ogfrontispicer. Nye lægter, fast undertag, afstandslister. Nye ovenlys inkl.inddækning og indvendige lysninger. Nye tagrender, nedløb, skotrenderog inddækninger. Nye vingetagsten med henmuret rygning.Betonafdækninger på murværk og ventilationsskorstene.ProjektmaterialetProjektmaterialet omfatter:UdbudsbrevNærværende beskrivelseTegninger iht. tegningslistenTilbudslisterTidsplan:Arbejdet skal starte i uge 35 og være afsluttet uge 50 , 2012 i henhold tiludbudstidsplan.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 4/21Dato : 02.05.2012AB 92

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 5/21Dato : 02.05.2012"Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling afet udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for:BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENINGBYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNINGBYGGESOCIETETETDANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRIRÅDET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMERENTREPRENØRFORENINGENHÅNDVÆRKSRÅDETPRAKTISERENDE ARKITEKTERS RÅD OG FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRERAMTSRÅDSFORENINGEN OG KOMMUNERNES LANDSFORENING,KØBENHAVNS KOMMUNE OG FREDERIKSBERG KOMMUNEBOLIGMINISTERIETSAMORDNINGSUDVALGET VEDR. DEN STATSLIGE EJENDOMSFORVALTNING (SEF)(TIDLIGERE KOORDINATIONSUDVALGET VEDR. STATSBYGGERI (KVS))TRAFIKMINISTERIETVOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHEDIndhold:A. Aftalegrundlaget ........................................................... 1B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ................................... 2C. Entreprisens udførelse ................................................... 3D. Bygherrens betalingsforpligtelse ................................... 6E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ............................... 7F. Arbejdets aflevering ...................................................... 8G. Mangler ved arbejdet .................................................... 8H. 1- og 5-års eftersyn ...................................................... 10I. Særligt om ophævelse.................................................... 10J. Tvister ........................................................................... 12Bilag:Lov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation m.v. .................. 15

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 6/21Dato : 02.05.2012A. AftalegrundlagetAlmindelige bestemmelser§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse påaftaler om arbejder og leverancer i bygge- oganlægsvirksomhed.*)Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås somkøberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved under entrepriseforhold skal "bygherren" forstås somhoved entreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren.Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når dettydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkterfravigelse skal ske.Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatterbeløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås vedarbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikkeer helligdage.Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og allebetegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt erdanske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skalforegå på dansk. Hvis der tillige udfærdigesdokumenter på et andet sprog, og der eruoverensstemmelse i forhold til den danske tekst,gælder den danske tekst.Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efterdansk rets regler.Bygherrens udbud§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til atfremkomme med tilbud.Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, somindeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skalvære entydigt og således udformet, at der er klarhedover ydelsernes omfang og indhold.Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysningom eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses,hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse fortilbagelevering af udbudsmaterialet.Vedtilbagelevering af udbudsmaterialet i hel ogubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig fristskal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset omden pågældende har afgivet tilbud.Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering afde indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om*) "Almindelige Betingelser for Totalentreprise"forventes at foreligge i 1993.tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdigesmed rimelig specifikation af tilbudssummenpå dertil leverede tilbudslister.Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives somenhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt derved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vilblive tillagt de enkelte enhedspriser.Entreprenørens tilbud§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dettebindende én for alle og alle for én.Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at derforuden en pris på arbejdet som helhed skal angivespriser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkeltedele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis detteudtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet ellertilkendegivet ved tilbudet.Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skalindeholde enhedspriser, er begge dele bindende fortilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelseved betalingsregulering på grund af større ellermindre ydelser, end bygherren har angivet iudbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbudsindbyrdes rækkefølge gælder alene det samledetilbud.Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivetsom hørende til entreprisen på tegninger, der erudleveret entreprenøren som grundlag fortilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit afarbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældendeentreprise.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 7/21Dato : 02.05.2012Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristenfor andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fratilbudets datering.Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sitEntrepriseaftalen§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om enleverance træffes ved skriftlig accept af det afgivnetilbud eller ved et særligt dokument. Der skalhenvises til de dokumenter, som har dannet grundlagfor aftalen.Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.Overdragelse af rettigheder ogforpligtelser m.v.§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder ihenhold til aftalen.tilbud samt sine tegninger, beregninger ogbeskrivelser tilbageleveret.Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrettetilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterneikke overføre deres forpligtelser til andre.Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdetsudførelse til andre i det omfang, det er sædvanligteller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et kravvedrørende mangler ikke eller kun med storvanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, erbygherren berettiget til at gøre kravet gældendedirekte mod entreprenørens underentreprenører ogleverandører, jf. § 10, stk. 4.Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav ihenhold til aftalen, går transporter, der står iforbindelse med arbejdets udførelse, forud for andretransporter.B. Sikkerhedsstillelse og forsikringEntreprenørens sikkerhedsstillelse§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet,skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efterentrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed foropfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren.Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- ellersparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden,betryggende måde.Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal denstillede sikkerhed svare til 15 pct. afentreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til10 pct. af entreprisesummen.Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige irater, skal sikkerheden svare til 10 pct. afkøbesummen.Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3,nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efterafleveringstidspunktet, medmindre bygherrenforinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning afmangler. I så fald nedskrives sikkerheden, nårmanglerne er afhjulpet.Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efterafleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1,medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsatkrav om afhjælpning af mangler. I så fald ophørersikkerheden, når manglerne er afhjulpet.Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skalske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidstepunktum.Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold tilden stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigtmeddeles til entreprenøren og garanten med nøjeangivelse af arten og omfanget af den påståedemislig- holdelse samt størrelsen af det krævede beløb.Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdagefra meddelelsens fremkomst, medmindreentreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet harfremsat begæring om beslutning specielt med henblik

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 8/21Dato : 02.05.2012på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I såfald gælder reglerne i § 46.Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af allekrav, som bygherren har i anledning afaftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelleekstraarbejder og tilbagebetaling af for megetudbetalt entreprisesum.§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherrenved private arbejder senest 8 arbejdsdage efterkravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse afsine betalingsforpligtelser over for entreprenøren.Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- ellersparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden,betryggende måde.Bygherrens sikkerhedsstillelseStk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 månedersgennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. afentreprisesummen - udregnet således, atentreprisesummen fordeles ligeligt på det antalmåneder, som i aftalen er fastsat for arbejdetsudførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalenmed ekstraarbejder i henhold til § 14 krævesikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstra arbejder - bortset fra de allerede betalte -overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetalingifølge den oprindelige aftale.Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling ihenhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligtog samtidigt meddeles til bygherren og garanten medangivelse af størrelsen af det krævede beløb. Detteudbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage frameddelelsens fremkomst, medmindre bygherrenforinden over for Voldgiftsnævnet har fremsatbegæring om beslutning specielt med henblik på, omentreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så faldgælder reglerne i § 46.Forsikring§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- ogstormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse,indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, erafhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denneog eventuelle underentreprenører medtages somsikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skalomfatte samtlige entreprenørers arbejde på denbygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dækkeskade på arbejdet samt på den bygning eller detanlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet somselvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelleunderentreprenører skal have sædvanligansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvarefter dansk rets almindelige regler. Entreprenørenskal på anmodning dokumentere, at forsikringen er ikraft.Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle dekrav, som entreprenøren har i anledning afaftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelleekstraarbejder.Arbejdsplan og afsætning§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejdemed bygherren udarbejde en arbejdsplan.Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af debestemmende hovedlinier og højder (koter), medensal øvrig afsætning foretages af entreprenøren.Entreprenørens ydelseC. Entreprisens udførelse§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse medaftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelsemed bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15.Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikkeer anført - være af sædvanlig god kvalitet.Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer ogpræstere alle fornødne biydelser til arbejdetsfærdiggørelse.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 9/21Dato : 02.05.2012Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som erbestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres afentreprenøren uden ejendomsforbehold. Når depågældende genstande er leveret på byggepladsen,tilhører de bygherren.Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skalvære leveret med 5 års leverandøransvar for manglerved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdetog begrænses således, at leverandørens ansvarophører senest 6 år efter levering til lager ellervideresalg. Leverandøren skal endvidere haveanerkendt, dels at mangels krav under de i § 5, stk. 5,nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, atentreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Derkan endvidere fastsættes bestemmelser om arten ogomfanget af prøver og om den dokumentation forarbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendtematerialers oprindelse og egenskaber og for udførteprøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelserherom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse iprojektgennemgangen samt tilvejebringelse afdokumentationen og prøverne er et led ientreprenørens ydelse.Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse ogved afleveringen forlange yderligere prøver. Også isådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødentmandskab til disposition ved prøvernes udtagning ogundersøgelse. Hvis de yderligere prøver viserkontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herforsom ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenørenbetale bygherrens udgifter.Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennestilsyn adgang til de arbejdspladser ogproduktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherrenkan endvidere kræve de oplysninger, der ernødvendige til at bedømme ydelsen.Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan underarbejdets gang kassere ikke kontraktsmæssigearbejder eller materialer. Denne kassation skal ske såhurtigt som muligt.Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretageoprydning og rømning og skal omgående fjernekasserede materialer fra byggepladsen.direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørendemangler ved en leverance kan behandles vedVoldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfyldebestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medførebetydelig merudgift for ham eller væsentligforsinkelse af arbejdet, eller det ved mindreomfattende leverancer vil være besværligt atkontrollere overholdelsen af bestemmelsen.Bygherren skal ved væsentlige leverancer havemeddelelse om undladelsen.Projektgennemgang, dokumentationog prøverArbejdets forringelse m.v.Vedligeholdelse§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdeteller dele af dette inden afleveringen, skalentreprenøren for egen regning sørge forkontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kanhenføres til bygherren. Hvis bygherren leverermaterialer til entreprenørens arbejde, gælder detsamme vedrørende disse i tiden fra entreprenørensmodtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk.2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandensarbejde, materialer og materiel, er bygherrenuvedkommende.Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførtearbejde indtil afleveringen.Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages ibrug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtilibrugtagningen.Forhold til myndigheder§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse afprojektet og afholder udgifterne herved.Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøgerom tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester,der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholderudgiften herved.Ændringer i arbejdet§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdetsart og omfang, når ændringen har naturligsammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 10/21Dato : 02.05.2012har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindrebygherren påviser særlige forhold, der begrunder, atbygherren lader andre udføre arbejdet.Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættesskriftligt. Det samme gælder parternes eventuellekrav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tidog sikkerhed som følge af ændringen. Der træffessnarest skriftlig tillægsaftale om ændringen.Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse afarbejdets udførelse.Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom dergælder enhedspriser, reguleres den aftalteentreprisesum i overensstemmelse hermed,medmindre der træffes anden aftale, jf. stk 2.Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, indenfor +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/-100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføresændringsarbejde som regningsarbejde, medmindreStk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrettebygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer ellervanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, atbygherren påføres ulempe eller tab, herunderpådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis derikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skalentreprenøren - mod fornøden forlængelse aftidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligttræffe foranstaltninger for at undgå, at bygherrenlider tab.Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysningerom foretagne undersøgelser vedrørende grundvandsogjordbundsforhold, forurening eller andrehindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikkeindeholder fyldestgørende oplysninger omhindringerne, skal foranstaltningerne herimod ogulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5.Hvis der trods gennemførelse af sådanneforundersøgelser, der er rimelige eller sædvanligeunder hensyntagen til grundens karakter, beliggenhedog tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold,som medfører offentlige påbud eller forbud, derhindrer arbejdets videreførelse eller gør denneurimelig byrdefuld for bygherren, kan denneafbestille entreprisen mod godtgørelse tilentreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikkeentreprenørens mistede fortjeneste ved ikke atfuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab,andet er aftalt.Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skalentreprenøren godskrive bygherren de udgifter, somspares eller burde have været sparet. Vedrørerformindskelsen arbejder, hvorom der gælderenhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i detomfang, mindrearbejdet medfører, atentreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.Uklarheder, hindringer ellerlignende forhold§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrensafgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke ydertilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kanudføres i overensstemmelse med den indgåede aftale,skal entreprenøren snarest muligt underrettebygherren og følge dennes anvisninger.entreprenøren lider.Fortidsminder§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, atjordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres ellerflyttes.Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund affortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, ogarbejdet skal standses i det omfang, det berørerfortidsmindet.Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, derfindes under arbejdet, afleveres til bygherren.Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og fastefortidsminder på havbunden.Bygherrens tilsyn§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennesbyggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende,særligt udpeget af bygherren.Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være tilstede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherrenover for entreprenøren med hensyn til arbejdetstilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give ogmodtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 11/21Dato : 02.05.2012eller kassere materialer eller arbejder samt giveanvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af deforskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdesforhold.vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partensvegne, og med hvem alle forhandlinger på denpågældende parts vegne kan føres med bindendevirkning.Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikkeentreprenøren for selv at føre kontrol.Entreprenørens arbejdsledelse§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt ellerved en stedfortræder som repræsentant over forbygherren og tilsynet med hensyn til arbejdetstilrettelæggelse og udførelse.Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skalvære til stede på arbejdspladsen eller skal kunnetilkaldes.Byggemøder§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder tilbyggemøder og udarbejder mødereferater, der snarestmuligt sendes til de entreprenører, bygherren harkontraheret med.Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sinstedfortræder deltage i byggemøderne.Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse afårsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdethelt eller delvis har ligget stille.Samvirke med andre entreprenører§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andreentreprenører på byggepladsen og i tide forhandlemed tilsynet, således at fejl og forsinkelser vedmanglende samvirke mellem entreprenørerne undgås.Tilkaldelse af bygherren ogentreprenøren.Parternes ophold i udlandet§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over forhinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, oghvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvisentreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunnetilkaldes.Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat iudlandet, eller bosætter sig der efter aftalensindgåelse, skal den pågældende part opgive en personmed bopæl eller hjemsted her i landet, der kanforetage økonomisk bindende dispositioner på partens

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 12/21Dato : 02.05.2012Betaling§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren harentreprenøren én gang hver måned ret til betaling forudført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk.11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydetkontraktsmæssige arbejder og materialer for. Stk. 2.Entreprenøren kan - efter samme regler som anført istk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., somer købt af entreprenøren og ikke er leveret påbyggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skalentreprenøren stille sikkerhed for kontraktsmæssiglevering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skalsvare til den krævede betaling - inklusive moms - forde ikke-leverede materialer. Stk. 3. Betaling formaterialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deresanvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvisder er oplyst herom i tilbudet.Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales,at betaling skal ske efter en betalingsplan.Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, tilhvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele derafskal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive,ved hvilke stadier og med hvilke beløbentreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v.,forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffesaftale om tidspunktet for betaling, kan betalingkræves efter reglen i stk. 1.Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummenskal reguleres som følge af ændringer i indeks,overenskomstmæssige arbejdslønninger,materialepriser m.v., finder reguleringen sted iforbindelse med betalingen for de dele af arbejdet,der berøres af ændringen. Reguleringen sker pågrundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenørenen endelig og fuldstændig opgørelse, herunder overtilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter atbygherren har modtaget denne slutopgørelse, kanentreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav -bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbeholdom i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder,herunder også grundmodningsarbejder, skalslutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25D. Bygherrens betalingsforpligtelsearbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriserdog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Vedanlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36,stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60arbejdsdage.Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem tilbygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8,kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendtinden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsenherefter ikke til bygherren inden udløbet af dennefrist, fortaber entreprenøren krav på vederlag forekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder,samt for løn- og prisstigninger.Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betalessenest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fraforfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk.1 er løbedage.Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke erforfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftligmeddelelse herom.Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skalbygherren betale tilgodehavender, som parterne erenige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne eruenighed om bygherrens adgang til at holdebetalinger tilbage eller foretage modregning ientreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46anvendelse, hvis en part begærer det.Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindrearbejdets standsning, kan bygherren forentreprenørens regning udbetale arbejdsløn, somentreprenørens ansatte har til gode.Entreprenørens ret til at standsearbejdet§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløbved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efterskriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 13/21Dato : 02.05.2012Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standsearbejdet ved bygherrens konkurs ellerbetalingsstandsning, eller hvis der åbnesforhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrensøkonomiske forhold i øvrigt viser sig at væresådanne, at denne må antages at være ude af stand tilat opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse,at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørensopfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhedfor opfyldelsen af den resterende del af aftalen.Entreprenørens ret tiltidsfristforlængelse§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse aftidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følgeaf1) ændringer i arbejdets art og omfang, som krævesaf bygherren, jf. § 14,2) bygherrens forhold eller anden entreprenørsforsinkelse,3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, ogover hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks.krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand,strejker, lock-out eller hærværk,4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andetvejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nårsådant vejrlig forekommer i væsentligt størreomfang, end det er sædvanligt for denpågældende årstid og egn, eller5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldesentreprenørens egne forhold. Stk. 2.Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgåeteller begrænset ved sådanne dispositioner, sommed rimelighed kan kræves.Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget tilforlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligtunderrettes skriftligt. Entreprenøren skal påforlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelseskyldes det påberåbte forhold.Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret tiltidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særligesanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav forforsinkelse ikke rejses herudover. Stk. 3. Er der ikkeE. Tidsfristforlængelse og forsinkelsefastsat dagbod eller andre særligesanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efterdansk rets almindelige erstatningsregler.Bygherrens ret til tidsfristforlængelse§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfristerved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, atbygherren eller anden entreprenør udsættes forforholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i§ 24, stk. 1, nr. 1.Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgåeteller begrænset ved sådanne dispositioner, som medrimelighed kan kræves.Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelseaf en frist, skal entreprenøren snarest muligtunderrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangendegodtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes detpåberåbte forhold.Bygherrens hæftelse ved forsinkelse§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidtetab, hvis forsinkelsen skyldes1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og dennehar udvist fejl eller forsømmelse, eller2) anden entreprenørs ansvarspådragendeforsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftalepartsansvarspådragende forsinkelse.Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvisårsagen til forsinkelsen kan henføres til1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet afnærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt,

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 14/21Dato : 02.05.2012dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikkeat kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperiodeneller lignende videregående tab.Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk.1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret tilerstatning eller til godtgørelse.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 15/21Dato : 02.05.2012Afleveringsforretningen§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skalentreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse omtidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherrenindkalder derefter entreprenøren til enafleveringsforretning, der skal finde sted senest 10arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nårafleveringsforretning har fundet sted, medmindre derved denne er påvist væsentlige mangler. Er dettetilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, nårentreprenøren har givet bygherren skriftligmeddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.F. Arbejdets afleveringStk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der ernævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entreprisersærskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår afomstændighederne.Afleveringsprotokol§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges etdokument (afleveringsprotokol), hvori anførespåberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andreforhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertilanføres entreprenørens mulige bemærkninger.Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret,skal fremgå af dokumentet.Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 tilafleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10arbejdsdage efter det angivne tidspunkt forfærdiggørelse. Tilsvarende gælder for nyafleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skalsamtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherrenskal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dogvære aftalt eller fremgå af omstændighederne, atentrepriser eller dele af disse skal afleveres påforskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit aflevereshver for sig.Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren ogentreprenøren.Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret vedafleveringsforretningen, kan denne gennemføres udenden pågældende parts medvirken. Den mødte partskal snarest muligt give den anden part skriftligunderretning om afleveringsforretningensgennemførelse og om indholdet afafleveringsprotokollen.Mangelsbegrebet§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse medaftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelsemed bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15,foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvisentreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse iforbindelse med arbejdet.Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller afsædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger dermangler. Dette gælder dog ikke1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalggodtgør, at kontraktsmæssige materialer ikkefindes eller ikke kan skaffes på grund af krig,indførselsforbud eller lignende, eller2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemtematerialer, og entreprenøren godtgør, atmuligheden for at fremskaffe disse ikontraktsmæssig stand må anses for udelukketved forhold, som entreprenøren ved aftalensG. Mangler ved arbejdetindgåelse ikke burde have taget i betragtning.I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligtunderrette bygherren om opståede eller muligehindringer, jf. § 15.Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have deegenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, omarbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dettetidspunkt kan konstateres eller er skjulte.Mangler påvist ved afleveringen§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpemangler, der påvises ved afleveringen.Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist tilafhjælpning af påviste mangler. Fristens længdefastsættes under hensyntagen til manglernes art ogomfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 16/21Dato : 02.05.2012give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne erafhjulpet.Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt istk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørensmeddelelse om, at afhjælpning har fundet sted -mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherreninden 10 arbejdsdage skriftligt meddeleentreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straksde påviste mangler, har bygherren ret til at lade demudbedre for entreprenørens regning eller kræve afslagi entreprisesummen, jf. § 34.Mangler påvist efter afleveringen§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligtog ret til at afhjælpe mangler, der påvises efterafleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. Stk. 2.Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler,hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelseherom inden rimelig tid efter, at manglerne er ellerburde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvisentreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligtforhold.Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist tilafhjælpning af påviste mangler. Fristens længdefastsættes under hensyntagen til manglernes art ogomfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skalgive bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne erafhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes tilforetagelse sammen med afhjælpning af eventuellemangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat atmanglen ikke forværres derved, og at udskydelsenikke medfører ulempe for bygherren.Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet affristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbtemangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre forentreprenørens regning eller kræve afslag ientreprisesummen, jf. § 34.Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre forentreprenørens regning, når afhjælpning eruopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand tilumiddelbart at foretage afhjælpning. Det sammegælder, når bygherren har grund til at antage, atentreprenøren ikke foretager afhjælpning på rettemåde eller uden ufornødent ophold.Bortfald af entreprenørensafhjælpningspligt m.v.§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrensadgang til at foretage udbedring for entreprenørensregning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpninger forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter.Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn tilbygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherrenbevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.Bygherrens ret til afslag ientreprisesummen§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler somanført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - istedet for at lade manglerne udbedre forentreprenørens regning - kræve et afslag ientreprisesummen. Bygherren har endvidere ret tilafslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning erumulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som detbeløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller erforbundet med uforholdsmæssigt store udgifter,fastsættes afslaget efter bygherrens valgskønsmæssigt eller på en af følgende måder:1) enten som forskellen mellem den aftalteentreprisesum og den entreprisesum, der måtteantages at være blevet aftalt, hvis der var indgåetaftale om arbejdet i den foreliggende stand,2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdesværdi uden mangler og arbejdets værdi i denforeliggende stand.Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæveentrepriseaftalen som følge af mangler gælderreglerne i § 40.Entreprenørens ansvar for følgeskader§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab,der er en følge af mangler ved arbejdet, hvismanglerne skyldes fejl eller forsømmelse fraentreprenørens side, eller hvis manglerne angåregenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab,avancetab eller andet indirekte tab.Mangelsansvarets ophør§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 17/21Dato : 02.05.2012tilslutning hertil skal bygherrens krav modentreprenøren som følge af mangler fremsættes senest5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunktkan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908om forældelse af visse fordringer finder ikkeanvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. Bygherrens kravbevares dog for dele af arbejdet, for hvilke detStk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der ernævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter danskrets almindelige regler, medmindre andet er fastsat iudbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefterophører efter dansk rets almindelige regler, skalfølgende gælde:1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning afsikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.gælder,1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå ilængere tid,2) at det ved afleveringen konstateres, at aftaltkvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fraentreprenørens side.2) Entreprenøren kan undlade at opfyldebestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32,stk. 1, ændres til 1 år.4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikkeanvendelse.H. 1- og 5-års eftersyn1-års eftersyn§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til engennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest etår efter afleveringen.5-års eftersyn§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til enafsluttende gennemgang af arbejdet, som skal findested senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periodepå 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk.1, kan entreprenøren indkalde bygherren tileftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og skemed mindst 10 arbejdsdages varsel.Fælles regler for eftersyn§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk.1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 -arbejdsdages varsel.Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges etdokument (eftersynsprotokol), hvori anførespåberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andreforhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertilanføres entreprenørens mulige bemærkninger.Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren ogentreprenøren.Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret vedeftersynet, kan dette gennemføres uden denpågældende parts medvirken. Den mødte part skalsnarest muligt give den anden part skriftligunderretning om eftersynets gennemførelse og omindholdet af eftersynsprotokollen.Bygherrens hæveret§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav tilentreprenøren - hæve entrepriseaftalen1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse -foreligger en væsentlig forsinkelse fraentreprenørens side med hensyn til arbejdetsudførelse, og forsinkelsen medfører betydeligeulemper for bygherren, eller2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreliggervæsentlig forsinkelse med hensyn til forhold afafgørende betydning for bygherren, medmindreI. Særligt om ophævelsedennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset påanden måde, f.eks. gennem adgangen til atstandse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,eller3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, atbygherren har grund til at antage, at entreprenørenikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet udenvæsentlige mangler.Entreprenørens hæveret§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 18/21Dato : 02.05.2012bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæveentrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24,stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimeligebestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligtpåkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvisder fra bygherrens side foreligger væsentligforsinkelse med hensyn til forhold af afgørendebetydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikkehæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligttilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdeteller ved stillet sikkerhed.Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en partsbetalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlingom tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold iøvrigt viser sig at være således, at parten må antagesat være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen.Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke harstillet - eller på den anden parts opfordring ikkestraks stiller - betryggende sikkerhed for aftalensopfyldelse, jf. §§ 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktieelleranpartsselskab, kan den anden part hæveentrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst afErhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finderikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage frafremkomsten af et påkrav fra den anden partdokumenterer, at betingelserne for selskabetsopløsning ikke er til stede, eller hvis parten stillerfuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.En parts død§ 43. Dør en part, og boet behandles somgældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk.1 og 2, tilsvarende anvendelse.Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt istk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til atindtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det sammegælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo.Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er ellerbliver stillet betryggende sikkerhed for aftalensopfyldelse, jf. §§ 6 og 7.Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesrettentillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet,som bygherren ikke kan fremsætte berettigedeindvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særligkarakter, at det som følge af entreprenørens død ikkeKonkurs, betalingsstandsning,tvangsakkord m.v.§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part strakshæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikkeer til hinder derfor.Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen imedfør af konkurslovens regler, skal boet efterforespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage givemeddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtrædenikke finde sted.Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.Fælles regler om ophævelse§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, derhæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes tilen registreringsforretning (stadeforretning), der skalafholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,afholdes registreringsforretning dog tidligst 1arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal derudfærdiges et dokument (registreringsprotokol), derbeskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde.Dokumentet underskrives af parterne, medmindreregistreringen foretages af en syns- og skønsmandudmeldt af Voldgiftsnævnet, jf.§ 45.Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke errepræsenteret ved registreringsforretningen, kandenne gennemføres uden den pågældende partsmedvirken. Den mødte part skal snarest muligt giveden anden part skriftlig underretning omregistreringens gennemførelse og omregistreringsprotokollens indhold.Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side erbygherren eller den, der færdiggør arbejdet påbygherrens vegne, berettiget til at benytteentreprenørens materialer og materiel, som befindersig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdetsfærdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydessædvanligt vederlag for anvendelsen.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 19/21Dato : 02.05.2012Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er denanden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk retsalmindelige regler.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 20/21Dato : 02.05.2012Syn og skøn§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelsermellem parterne eller for at sikre bevisets stillingønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæringherom til Voldgiftsnævnet for bygge- oganlægsvirksomhed, København.Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen væreledsaget af1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samtdisse parters adresse og telefonnummer,2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kortredegørelse for sagen, og som indeholder despørgsmål, hvorom skønsmandens erklæringønskes (skønstemaet),3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,4) eventuel angivelse af de ønskede tekniskekvalifikationer hos skønsmanden og5) angivelse af, om forretningen mod betaling af etsærligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand.Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledningdertil, kan der udmeldes to, eller under ganskesærlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skalved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kankun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der eranledning dertil. Hvis begæring omvoldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47,tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringerom supplerende syn og skøn eller nyt syn og skønved samme eller anden skønsmand.J. TvisterStk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som erfastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- oganlægsvirksomhed.Sagkyndig beslutning om stilletsikkerhed m.v.§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnetudpege en sagkyndig til at træffe beslutning omudbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7,stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalingertilbage eller foretage modregning i tilfælde afparternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakterbestemme, at beslutningen skal træffes af fleresagkyndige.Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysningerm.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringenfremsendes samtidig til den anden part ientrepriseaftalen.Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist formodparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndigekan - hvor der er særlig anledning dertil - giveparterne adgang til at fremkomme med yderligere etindlæg inden udløbet af en kort frist, som densagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træfferden sagkyndige snarest muligt og inden 15arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfangudbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem derskal betale udgifterne, herunder den sagkyndigeshonorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen afhonoraret.Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring omskønsforretningen, hæfter for udgifterne herved,herunder skønsmandens honorar, der fastsættes afVoldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del derafindbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og densnødvendighed i betragtning ved fastsættelsen afsagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så faldskønsmandens honorar.Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelsergælder i forholdet mellem bygherren og flere parter(entreprenører, leverandører), gælder bestemmelsernei stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem depågældende parter.Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, atudbetaling til private bygherrer og til entreprenørerbetinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndigetræffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art ogomfang og om betingelserne for dens udbetaling ellerophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrenssikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særligetilfælde endvidere henvise entreprenøren til atanlægge voldgiftssag efter § 47.Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kanVoldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil10 arbejdsdage. Stk. 7. Beløb, der omfattes afbeslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skaludbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 21/21Dato : 02.05.2012garanten har fået skriftlig meddelelse ombeslutningen.Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig§ 47. Tvister mellem parterne afgøres afVoldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed,København, hvis afgørelser er endelige. Stk. 2. Sagfor Voldgiftsretten anlægges ved indlevering afklageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3.Klageskriftet skal indeholde:1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samtdisse parters adresse og telefonnummer,2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af dekendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, somklageren agter at påberåbe sig. Dokumenterneskal være vedlagt.beslutning gælder de regler, som er fastsat afVoldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.VoldgiftStk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 -dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium,udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige,som efter sagens beskaffenhed udpeges afVoldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidietsformand kan bestemme, at en af suppleanterne i detteskal fungere som voldgiftsrettens formand.Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten medyderligere 2 medlemmer af præsidiet eller detssuppleanter. De dermed forbundne merudgifterfordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelseaf spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan dabestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettenssupplering, skal udredes af den part, der har rejst kravherom, når retten skønner, at det ikke vartilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsrettenbestå alene af 1 medlem.Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagernegælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnetfor bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lovom voldgift.Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelsergælder i forholdet mellem bygherren og flere parter(entreprenører, leverandører), gælder bestemmelsernei stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem depågældende parter.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 22/21Dato : 02.05.2012BilagLov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation m.v.§ 1. Denne lov finder anvendelse på tilbudsgivningved arbejder og leverancer inden for bygge- oganlægsvirksomhed.§ 2. Ved licitation forstås i denne lov, at et arbejdeeller en leverance udbydes, således at flere opfordrestil inden samme bestemte tidspunkt og på sammeudbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud,idet det ved opfordringen tilkendegives, at også andreer opfordret til at byde.Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til atbyde ved bekendtgørelse i dagspressen eller pålignende måde til en ubestemt kreds. Ved bunden(ikke-offentlig) licitation rettes opfordringen til atbyde direkte og alene til dem, fra hvem bud ønskes.§ 3. Ved enhver licitation indgives buddene i lukketkuvert, der åbnes på licitationsstedet på et forudfastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at væretil stede ved åbningen af buddene og til at blivebekendt med budsummerne og eventuelle forbehold.Stk. 2. Udbyderen erved offentlig licitation berettiget til at vælge mellemsamtlige indkomne bud og til at forkaste demalle,ved bunden licitation forpligtet til, medmindre andetudtrykkeligt fastsættes ved opfordringen til atbyde, at antage det billigste bud eller forkastedem alle ved meddelelse til de bydende.Stk. 3. Ved en licitation må et bud, som er højere endet andet ved licitationen afgivet bud, ikke nedsættes.§ 4. Ved tilbudsgivning er det forbudt1) at gennemføre forudgående regulering af bud,2) at fastsætte betingelser for åbning af bud og3) at foretage udskydning af bud.Stk. 2. Aftaler og vedtagelser om pligt tilforudgående anmeldelse af licitationsbud til debydendes organisationer eller om pligt for bydende tilat forhandle eller på anden måde samarbejde indentilbudsgivningen er forbudt.Stk. 3. Forud for licitationen må bydende kun afholdemøder vedrørende licitationen til drøftelse afudbudsgrundlaget, herunder spørgsmål om tekniskbegrundede forbehold, og kun såfremt udbyderenopfordres til at komme til stede og såvel organiseredesom uorganiserede bydende på lige vilkår har adgangtil mødet.§ 5. Det er ikke tilladt at modtage underhåndsbud,såfremt der tidligere på samme arbejde ellerleverance er modtaget licitationsbud eller mere end étunderhåndsbud og der ikke er forløbet enten mindst 6måneder fra licitationsdagen, henholdsvis ellermodtagelsen af det seneste underhåndsbud, eller 3måneder efter annulleringen af licitationen ellerunderhåndsbuddene.Stk. 2. Licitation over et arbejde eller en leverance,over hvilke der tidligere er afholdt licitation ellermodtaget underhåndsbud, må først afholdes, når dentidligere licitation eller de modtagne underhåndsbuder annulleret.Stk. 3. Annullering af en licitation skal ske vedskriftlig tilkendegivelse fra udbyderen til hver af debydende.§ 6. Bestemmelserne i loven om tilsyn medmonopoler og konkurrencebegrænsninger finder iøvrigt fortsat anvendelse på de af nærværende lovomfattende forhold.§ 7. Overtrædelse af § 3, stk. 1, 1. punktum, og stk. 2og 3, § 4 og § 5, stk. 1 og 2, straffes med bøde ellerunder skærpende omstændigheder hæfte, medmindrehøjere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov.Forinden tiltale rejses, skal sagen forelæggesmonopoltilsynet til udtalelse.Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, etandelsselskab, en organisation eller anden kollektivenhed, kan bødeansvar pålægges den kollektiveenhed som sådan.§ 8. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1967.§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland,men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 23/21Dato : 02.05.2012Grønland med de afvigelser, som de særligegrønlandske forhold tilsiger.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 24/21Dato : 02.05.2012

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 1/2Tilføjelser til AB 92:§ 2. Udbudsformen er begrænset licitation.§ 2, stk. 2 Det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, at han har modtaget et komplettilbudsgrundlag i henhold til udbudsbrevet.§ 2, stk. 5 Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må alene benyttes til udregning af tilbud.Udbudsmaterialet skal tilbageleveres senest 8 dage efter licitationen.§ 2, stk. 6 Tilbudet skal afgives på de udleverede tilbudslister. Tilbudslisterne med tilhørendebilag skal være udfyldt i fuldt omfang, med alle ønskede priser og oplysninger. Imodsat fald forbeholder bygherren sig ret til at kassere tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt.Enheds- og delpriser angivet i tilbudslisten bringes i anvendelse ved afregning af merogmindreydelser.Bygherren forbeholder sig ret til at kunne ændre den samlede tilbudssum ved at ladedele af entreprisen helt eller delvist udgå.§ 2, stk.7 Bygherrens vurdering vil ske på baggrund af den samlede tilbudssum.§ 3, stk. 2 De i tilbudslister angivne priser er at betragte som selvstændige tilbud.§ 5, stk. 2 Entreprenøren kan indenfor anlægsperioden for det kontraherede arbejde, kunudstede 1 transport på sit tilgodehavende. Transporten kan efter entreprenørens egetvalg omfatte entreprisesummen helt eller delvist, angivet ved beløbsstørrelse excl.moms.Transport anerkendes kun ved udstedelse til anerkendt pengeinstitut.§ 6 Tidsbegrænset sikkerhedsstillelse accepteres ikke.§ 7 Bygherren yder ikke sikkerhedsstillelse.§ 8 Bygherren medtager ikke entreprenørene som sikrede.Bygherren har tegnet brand- og stormskadeforsikring. Øvrige forsikringer, der ernødvendige for at friholde bygherren for tab som følge af skade af enhver art, der kanrelateres til byggesagen, påhviler entreprenøre.Bygherrens forsikring omfatter ikke arbejds- og redskabsskure samt stilladser, kraner,maskiner og andre effekter, der tilhører entreprenøren. Forsikringen omfatter hellerikke entreprenørens personale.Barndforsikring af helt eller delvist forarbejdet materiale, der ikke er leveret i bygningeneller på byggepladsen påhviler entreprenøren.Øvrige forsikringer, udover brand- og stormskadeforsikring, der er nødvendige for atfriholde bygherren for tab som følge af skade af enhver art, påhviler ligeledesentreprenøren.Bemærk i denne forbindelse, at også eventuelle tab eller skader af enhver art, der erforvoldt af en entreprenør overfor trediemand - f.eks. privat løsøre i et privat rum -pålægges entreprenøren erstatningspligten. Dette gælder også selv om tabet/skadener forvoldt ved normal udførelse af arbejdet.§ 10, stk. 5 Bygherren skal ved alle udeladelser orienteres af entreprenøren.§ 11 Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Kvalitetskontrol udføres i henholdnærværende beskrivelse og komtrolplaner.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 2/2§ 17 Al henvendelse til bygherren og dennes teknikere skal ske gennem byggelederen.§ 17, stk. 3 Bygherrens forpligtigelser i forbindelse med sikkerhedskoordinering er overdraget tilentreprenøren.§ 19 Indsigelse mod byggemødereferater skal ske senest på næstfølgende byggemøde.§ 22 A´ contobegæringer skal fremsendes til bygherren senest d. 20. måneden, hvorefterudbetaling vil finde sted 21 dage efter.§ 24, stk. 5 Arbejdstilsynets påbud betragtes ikke som offentligt pålæg.§ 25 Ved overskridelse af tidsplanen ifalder entreprenøren en bod på 1,0 0/00 afentreprisesummen excl. moms pr. kalenderdag, dog mindst 3.000 kr. excl. moms pr.kalenderdag. Dagbøder påløber såvel ved overskridelse af slutterminer som vedmellemterminer.§ 28, stk. 2 Manglende KS-dokumentation betragtes som en væsentlig mangel.§ 45 Tvistigheder mellem entreprenør og bygherre berettiger ikke til standsning af arbejdet.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 1/7Dato : 02.05.2012FÆLLESBETINGELSERByggeplads4.1. GenereltSamtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt ientreprisen, med mindre det specifikt fremgår, at ydelserne afregnes særskilt.4.2. Bestemmelser4.2.1. MyndighedsforskrifterEntreprenøren skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponeringsamt nye byggearbejder følges.4.2.2. Myndighedstilladelser og anmeldelserEntreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser.Bygherren har indhentet byggetilladelse og tilladelse fra Kulturstyrelsen; idet bygningen er fredet.4.3. Overdragelse og afleveringDet påhviler entreprenøren at retablere alle berørte arealer; også de arealer, der ikke indgår i detfærdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, såledesat de fremstår som ved overtagelsen.Entreprenøren foranlediger inden påbegyndelse afholdelser af et vejsyn med deltagelse af bygherrensamt vejmyndighed.Entreprenøren skal foretage en fotoregistrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til dearbejdsområder, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdetspåbegyndelse.Lokaliteterne overtages som de henligger. Alle installationer mv. fjernes og reetableres afentreprenører.4.4. Eksisterende forholdBygninger og udearealer overtages som de henligger.Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buskeog lignende må ikke beskadiges.Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæring af træer ogbuske må ikke foretages uden bygherrens godkendelse.Eksisterende forhold skal besigtiges inden tilbudsgivning. Der afholdes besigtigelse som angivet isærligt udsendt meddelelse til de bydende entreprenører.Entreprenøren skal inden arbejdets påbegyndelse gennemgå berørte og tilstødende bygningsdele forskader inden arbejdets opstart. Eventuelle skader fotoregistreres.Fotoregistreringen sendes til bygherren inden arbejdets opstart.Registreringen skal indeholde oplysninger om eksakt lokalisering af eventuelle skader.Bemærk: Ved fotoregistrering, måder ikke forekomme personer på billederne.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 2/7Dato : 02.05.20124.5. Bygherrens afsætninger-4.6. Byggepladsens indretningEntreprenøren forestår selv indretning af byggepladsen samt den nødvendige ændring heraf ibyggeperioden. Hvor der skal etableres fast underlag for gangtrafik og stillads, skal dette væreindeholdt i arbejdet og i tilbudsprisen.4.6.1. ByggepladstegningByggepladstegningen udarbejdes af entreprenøren på basis af udbudsmaterialets tegning, der aleneangiver oplysning om bestående forhold på det areal, der kan anvendes til byggeplads samtudstrækningen heraf.4.6.2. Byggepladsens afgrænsningByggepladsens afgrænses iht. udbudsmaterialets tegninger.4.6.3. Byggepladsens indhegningDer udføres ikke indhegning af byggepladsen.4.6.4. AflukningStilladser skal uden for arbejdstid være afspærret effektivt.4.6.5. SkiltningByggepladsskiltning mod offentlig vej kun efter aftale med bygherren og efter indhentet tilladelse hosmyndigheden.Hver entreprenør skal sørge for navneskilt på dørene til egne skurvogne.Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning i og/eller omkring eget arbejdsområde.Der skal opsættes nødvendige skilte til brugernes orientering om adgangsforhold mv.4.7. Byggepladsens færdselsarealer4.7.1. ParkeringParkering skal ske på det af tilsynet anviste parkeringsareal. Der kan ikke parkeres vedhovedbygningen.4.7.2. Udendørs færdselsarealerAlle berørte arealer skal retableres ved byggeriets afslutning.4.7.3. Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealerAlle årstidsbestemte foranstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet.4.7.4. Oprydning og renhold af færdselsarealerForurening af offentlig vej skal fjernes dagligt ved arbejdstids ophør.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 3/7Dato : 02.05.20124.8. Skurby og oplagsplads4.8.1. SkurforholdEntreprenøren etablerer, driver, vedligeholder og fjerner skure mandskabsfaciliteter iht. ATbestemmelser. Entreprenøren stiller skurvogn til rådighed til afholdelse af bygherremøder.4.8.2. Affaldshåndtering og affaldscontainerAl bortskaffelse af affald og nedbrudte materialer, inkl. afgifter til deponering skal være indeholdt itilbuddet. Bortskaffelse af affald skal ske løbende.4.8.3. Belysning i skurby og på byggepladsUdføres i ht. AT´s regler.Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner orienterings- og byggepladsbelysning4.8.4. Vejrligsforanstaltninger i skurby og på byggepladsEntreprenøren forestår alle årstidsbestemte foranstaltninger og de skal være indeholdt i tilbuddet.4.8.5. ForbindingskasseEntreprenøren leverer forbindskassen og har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder denødvendige rekvisitter jf. arbejdstilsynets krav hertil.Forbindingskassen skal være tilgængelig, når der arbejdes på pladsen.4.9. ArbejdsområderArbejdsområder skal drives iht. AT´regler.4.10. Tekniske hjælpemidler4.10.1. Kraner og materielhejseHvis entreprenøren vælger at benytte kran og/eller hejse udover det, der er angivet i udbudsmaterialet,skal entreprenøren skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning, brug og vedligeholdelse, før kraneneller hejsen efter bygherrens godkendelse tages i brug.Opstilling af kraner og hejse må kun ske efter aftale med bygherren.4.10.2. Stillads og totalinddækningBygningen skal totalinddækkes i hele byggeperioden. Dvs. overdækning over bygning og stilladsersamt på siden af stilladser til under nederste dæk, hvorfra der arbejdes. Udføres iht. AT regler.Stillads og totalinddækning skal opfylde gældende bestemmelser, og der skal afleveres dokumentationfor totalinddækningens styrke og stabilitet.Overdækningen skal vedligeholdes i byggeperioden.4.11. Forsyning til byggepladsEl- og vandforsyning kan ske ved et af bygherren anvist sted i bygningen.Udgifter til byggestrøm afholdes af entreprenøren. Udgifter til vand afholdes af bygherren.Entreprenøren skal opsætte bimåler for måling af el-forbrug.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 4/7Dato : 02.05.20124.12. Forsyning og kloak, skurbyEntreprenøren skal opsætte bimåler for måling af el-forbrug. Entreprenører afholder alle udgifter tilforsyning.Entreprenøren tilslutter kloak fra sanitetsskur mv.4.13. Særlige forhold ved bygninger i brug4.13.1. Arbejdsbetingelser genereltEjendommen er i brug i byggeperioden, hvorfor der skal tages særligt hensyn hertil.Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for brugerne med hensyn til støj,vibrationer, støv og emissioner.Personale på byggepladsen, skal tage behørigt hensyn til patienterne på stedet. Der må ikke væreradioer tændt på byggepladsen.4.13.2. BrugerinformationBygherren forestår den overordnede varsling af brugerne.Entreprenøren skal herefter sørge for al øvrig information; således at denne overgives tildriftsafdelingen på stedet, som herefter videregiver til brugerne. Der skal generelt påregnes varsel på 5dage.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 5/7Dato : 02.05.20125. Sikkerhed og sundhed5.1. Generelt5.1.1. OrganisationByggesagens parter er som det fremgår af pt. 2.5. Projektorganisation.5.1.2. SikkerhedsmøderSkal afholdes for hver 14 dage iht. AT. Vejledninger.5.2. Plan for sikkerhed og sundhedBygherren har overdraget sin forpligtelse til at færdiggøre og ajourføre Plan for sikkerhed og sundhedsamt koordineringspligten til den valgte hovedentreprenør5.3. Arbejdsmiljø.Begrænsning af støjgener, Begrænsning af skader og gener fra vibrationer, Begrænsning af støvgener:Entreprenøren skal sikre at eget personale og 3. mand er beskyttet og hensynsfuldt sikret iht.gældende bestemmelser.Der må ikke arbejdes uden for normal arbejdstid – dvs. der kan arbejdes på hverdage mellem 7.00 og16.00.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 6/7Dato : 02.05.20126. Kvalitetsstyring6.1. Byggemøder og bygherremøderDer afholdes byggemøde med interval på 1 uge i byggeperioden.6.2. OpstartsmøderBygherren indkalder til opstartsmøde umiddelbart efter kontraktindgåelse.6.3. KvalitetsplanDet påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan.Kvalitetsplanen skal omfatte følgende emner:· Organisation af entreprisen· Dokumentstyring· Styring af indkøb· Kvalifikationer· Procesgranskning· Kontrolplan· Krav til underentreprenører og leverandører· Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser)· Håndtering af afvigelser fra projektmaterialetSenest 14 arbejdsdage før opstart af byggearbejderne skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen tilbygherren.6.4. Entreprenørens kontrol og dokumentationEntreprenøren skal løbende aflevere dokumentation for, at alle nedbrudte materialer deponeresforskriftsmæssigt.6.4.1. GenereltKontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse.Entreprenøren skal sikre, at der dels gennemføres en løbende kvalitetskontrol af arbejdet og afleverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at den krævede kontrol er udført, og at despecificerede kvalitetskrav er opfyldt.Hvis der indgår leverancer, hvor leverandøren er tilsluttet en offentlig anerkendt kontrolordning, ansesdenne for dækkende, hvis ordningens art er specificeret i arbejdsbeskrivelsen.Hvis bygherren som følge af fejl eller svigt under udførelsen vurderer og kan begrunde, at kontrolog/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge opfordringen uden udgift for bygherren.Entreprenøren skal holde kvalitets- og D&V-dokumentation adskilt under udførelsen og vedafleveringen.6.4.2. KvalitetsdokumentationDe i kontrolplanen nævnte kontrolaktiviteter skal dokumenteres som angivet. Dokumentationen skalvære tilgængelig for bygherren under arbejdets forløb. Dokumentationen omfatter ogsådelarbejder/leverancer fra underentreprenører/leverandører.6.4.3. D&V-dokumentationEntreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af driftsplaner levere oplysninger om materialer ogkomponenter, der indgår i entreprisen, i omfang og til tidspunkter, som specificeret iarbejdsbeskrivelsen.6.4.4. Arkivering af dokumentationEntreprenøren skal straks etablere et systematisk arkiveringssystem og vedligeholde dette i heleudførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende indgår, og som vedrørerkvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delproduktioner, samt kvalifikationer afpersonale, hvortil der er stillet særlige krav.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 7/7Dato : 02.05.20126.4.5. Styring af udførelsesdokumenterEntreprenøren skal etablere et arkiveringssystem til identifikation og styring af udførelsesdokumenterog ændringer/supplementer til disse. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører.Systemet skal i det mindste omfatte følgende elementer:Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres.Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne.Fastlagt procedure for hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenterne og deresændringsstatus identificeres.6.5. ProjektgennemgangBygherren indkalder til projektgennemgangsmøde umiddelbart efter kontraksindgåelse.6.6. AfleveringVed arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til bygherren aflevere kopi af den krævede kvalitetsogD&V-dokumentation for udførte arbejder, i det omfang dokumentationen ikke tidligere er afleveret tilbygherren.6.7. Kvalitetssikring efter afleveringEntreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme betingelser forkvalitetssikring som øvrige ydelser.Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen overdrages bygherren vedmangelafhjælpningens afslutning.7. Tidsstyring7.1. TidsplanAlle arbejder skal være afsluttet senest uge 50, 2012.Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept, at udarbejde en detaljeretarbejdstidsplan for byggeriet inden for rammerne af tilbuddets hovedtidsplan.Entreprenørens detaljerede arbejdstidsplan fremsendes til bygherren inden arbejdet opstartes.Entreprenøren skal løbende ajourføre tidsplanen.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse stilladsarbejder Side : 1/2Dato : 02.05.20121. FAGBESKRIVELSEFagbeskrivelsen er af hensyn til overskueligheden opdelt i fire afsnit; stilladsarbejder,murerarbejder, tømrerarbejder og blikkenslagerarbejder.Da arbejdet udbydes i hovedentreprise er det helt op til hovedentreprenøren hvorledesarbejdet fordeles mellem ham og eventuelle underentreprenører.Hovedentreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til arbejdetsfuldførelse i henhold til tegninger og beskrivelse, nødvendige arbejder og leverancerog alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger ogbiydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet på tegninger eller ibetingelser, men som er nødvendige for arbejdets tilfredsstillende udførelse.Hvis der konstateres uklarheder med hensyn til arbejdets omfang, skalhovedentreprenøren søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsgivning. I modsat faldregnes det afgivne tilbud at være fuldt dækkende for alle de i udbudsmaterialetangivne arbejder og leverancer.1.1 STILLADSARBEJDER1.1.1 Arbejdets omfang1.1.1.1 Arbejdet omfatter i store træk:1.1.2 AnvisningerStilladsarbejdet omfatter levering, opstilling, leje og nedtagning af stillads.I prisen skal være indeholdt alle nødvendige ydelser til opfyldelse af myndighedskrav,samt vedligeholdelse i byggeperioden.Der skal opstilles stillads for samtlige beskrevne arbejder i.f.m. tagrenoveringen. Derskal udføres afdækning under taggesims og ved øverste dæk udføres helt tæt frayderside af stilladsdæk og ind til facademur. Der kræves en tæthed der ikke tillader atså små partikler som støv trænger igennem afdækningen.1.1.2.1 Arbejdstilsynets og fabrikanternes anvisninger og forskrifter skal følges.Standardblade for stilladser, marts 1996DIF's gældende normer med tilhørende vejledninger.1.1.3 Arbejdets udførelse1.1.3.1 Generelle grundlag.Stilladset skal indrettes som arbejdsplads for de forekommende arbejdsopgaver ogfaggrupper. Entreprenøren skal forud for afgivelse af tilbud sætte sig nøje ind iprojektmaterialet og eksisterende forhold herunder eksisterende tilkørselsforhold,bygningsfremspring, kælderskakte, haveanlæg m.v.Der skal i hele byggeperioden sikres adgang til bygningen, alle adgange,kælderskakte og gangarealer samt alle stilladsgange under dæk ved tagfod, skalendvidere sikres mod nedfaldende tagsten m.v.1.1.3.1 Stillads.Stilladser skal være iht. gældende regler.Bygningen skal totalinddækkes i hele byggeperioden. Dvs. overdækning over

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse stilladsarbejder Side : 2/2Dato : 02.05.2012bygning og stilladser samt på siden af stilladser til underste dæk, hvorfra derarbejdes. Overdækningen skal udføres i kvalitet som HAKI TRAK (system 750)Stillads og totalinddækning skal opfylde gældende bestemmelser og der skalafleveres dokumentation for totalinddækningens styrke og stabilitet.1.1.3.2 Beslag.Øjeboltene skal placeres vinkelret på bygning.Reparation af bygningsdele hvor stilladset har været fastgjort skal ske undernedtagning af stilladset.Skruehuller skal fyldes med egnet materiale, ikke propper og lignende.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 1/7Dato : 02.05.20121. FAGBESKRIVELSEFagbeskrivelsen er af hensyn til overskueligheden opdelt i fire afsnit; stilladsarbejder,murerarbejder, tømrerarbejder og blikkenslagerarbejder.Da arbejdet udbydes i hovedentreprise er det helt op til hovedentreprenøren hvorledesarbejdet fordeles mellem ham og eventuelle underentreprenører.Hovedentreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til arbejdetsfuldførelse i henhold til tegninger og beskrivelse, nødvendige arbejder og leverancerog alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger ogbiydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet på tegninger eller ibetingelser, men som er nødvendige for arbejdets tilfredsstillende udførelse.Hvis der konstateres uklarheder med hensyn til arbejdets omfang, skalhovedentreprenøren søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsgivning. I modsat faldregnes det afgivne tilbud at være fuldt dækkende for alle de i udbudsmaterialetangivne arbejder og leverancer.1.2 MURERARBEJDER1.2.1 Arbejdets omfang1.2.1.1 Arbejdet omfatter i store træk:Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende teglsten på samtlige tagflader.Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende murede rygningerNedbrydning og bortskaffelse af mørtelpude med teglstensstykker langstagfod.Nedbrydning af betonafdækning som underlag for zinkafdækninger på gavleog murkronerDemontering og bortskaffelse af stålpladeafdækninger på skorsteneDemontering og bortskaffelse af alle lynafledere monteret på tagetUdskiftning af mursten efter demontering af zinkinddækningerUdskiftning af mursten ved tagfod.Fastmuring af eksisterende mursten ved tagfodUdskæring/udfræsning af fuger i murværk og omfugning.Levering og oplægning af nye teglsten på samtlige tagfladerLevering og henmuring af ny rygning.Indmuring af tegltagsten i gavle, murkroner og i ventilationsskorsteneLevering og montering af nye støbejernsovenlysvinduer.Eksisterende støbejernsvinduer demonteres, malerbehandles oggenmonteres.Betonstøbning på vandrette gavlafslutninger.Nyt puds på buede overflader på gavlafslutninger.1.2.2 Anvisninger1.2.2.1 - Leverandøranvisninger.- DS og DIF's gældende normer med tilhørende vejledninger.- Oplægning af tegltage, November 2005.- Murerhåndbogen, forlaget Tegl af 2012.1.2.3 MATERIALER:

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 2/7Dato : 02.05.20121.2.3.1 Tegltagsten.Monier, Gammel Dansk håndbearbejdet rød vingetagsten inkl. rygningssten, topsten,slut- og startsten samt øvrigt tilbehør. Ved tagfod leveres ventilationslægte medfuglegitter.1.2.3.2 Mursten.Genbrugssten fra Byggeriets Genbrugslager ApS i Svendborg.1.2.3.3 Nye støbejernsvinduer.Type AKoblet tagvindue i støbejern fra GH Holbæk Jernstøberi A/S, 9 sten til Monier, GammelDansk håndbearbejdet rød vingetagsten. Vinduer leveres metaliseret sort ogtagstensprofiler leveres rødmalede i farve som tagsten. Vinduer leveres med énvertikal sprodse. Vinduer leveres med anverfere, gascylindre mv. og skal overholde ensamlet U-værdi på 1,7.Type BTagvindue i støbejern fra GH Holbæk Jernstøberi A/S, 9 sten til Monier, GammelDansk håndbearbejdet rød vingetagsten. Vinduer leveres metaliseret sort ogtagstensprofiler leveres rødmalede i farve som tagsten. Vinduer leveres med énvertikal sprodse. Vinduer leveres oplukkelige med udskyderstang, anverfere oggasdæmpere. Vinduer skal leveres med energitest fra Teknologisk Institut med test afvinduet som helhed inkl. glas, karm, ramme, beslag mv.1.2.3.4 Malerbehandling af eksisterende støbejernsvinduer.Flugger anvisning, se arbejdets udførelse.1.2.3.5 Betonafdækninger på gavlmureStøbes på stedet som følger, 1 del cement, 3 dele sand og 5 dele grus tilsat 150 gramsikasem fibre pr. 250 L (600 gram pr. 1 m3.1.2.3.6 Mørtel.KC 35/65/650.KC 20/80/550.1.2.4 ARBEJDETS UDFØRELSE:1.2.4.1 Generelt:Alle nedbrydningsarbejder skal udføres med forsigtighed specielt med hensyntagen tilbygningsdele som skal bibeholdes.1.2.4.2 Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende tagsten mv.:Nedbrydningen og bortskaffelse omfatter tagsten med understrygning, henmuretrygningssten, taghætter, m.v. på samtlige tagflader på hovedbygningen. Eksisterendestøbejernsvinduer demonteres og stilles på lager for malerbehandling og seneregenmontering. Fremgangsmåden for nedbrydningen aftales med tilsynet, og somudgangspunkt under størst mulig hensyntagen til brugerne.Alle eksisterende lynafledere på tagfladerne skal afmonteres og bortskaffes helt ned tilterræn inkl. hafter i murværk og jordspyd.Betonafdækninger og pudsede afdækninger borthugges i fuldt omfang.Skadede og revnede facadesten ved gavlafslutninger og brandkamme på hoved- ogsidebygninger samt ved ventilationsskorstene udskæres og udskiftes.Der indregnes udskiftning af facadesten iht. tilbudslisten.Ved gavlafslutninger, afslutninger mod brandkamme og ved ventilationsskorstene samtlangs facader skal eksisterende mørtel fjernes helt ned til mursten.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 3/7Dato : 02.05.2012Efter alt vedrørende nedbrydning er udført, skal alle overflader i loftrum samt arealeromkring bygningen, rengøres for tagstensstykker, mørtel og cementrester mv. såledesat loftrummet fremstår fuldstændig rengjort som inden nedbrydningsarbejdet blevopstartet.Der udføres totaloverdækning i byggeperioden iht. arbejdsbeskrivelse, stilladser.1.2.4.3 Oplægning af nye tagsten:Inden oplægning af tagsten opstartes, kontaktes Ulrik Burlund fra Monier på telefon23308960 for afholdelse af et informationsmøde hvor oplægning af tagsten vil blivegennemgået.Prøver på tagsten skal i tide fremskaffes i fornødent antal, således der vedprøveudlægning kan fastlægges og kontrolleres, at lægteinddelingen bliver korrektudført.Forberedende arbejder.Før oplægning af tagsten skal det sikres at:- Undertaget ikke er beskadiget.- Lægteafstande svarer til den aktuelle tagsten- Der er anvendt mindst 25 mm tykke afstandslister mellem undertag oglægter.Tagsten oplægges fra højre mod venstre, ensartet og med rette flugter. De læggesefter en snor for mindst hver tredje række eller rettes ind efter en retholt inden for entolerence på +/- 2 mm.Ved oplægning skal det sikres at vingetagsten ligger så tæt som muligt ved de skråhjørneafskæringer. Prøveudlægning for fastlæggelse af endelig dækbredde skalsåledes sikre, at åbninger ved skrå hjørneafskæringer bliver mindst mulige. Underudlægningen må der regnes med nogen tildannelse/tilpasning af tagstenene.Sten hvis form hindre en ordentlig dækning skal kasseres. Alle nødvendigeskæringer af tagsten udføres. Det skal medregnes at sten omkring skotrender skaltilskæres. Tagsten skal udlægges med overlæg fra tagfod til rygning således at derikke skal skæres i tagsten ved rygning. Det præciseres at der kun må oplæggeshele tagsten.Rygninger oplægges henmuret i mørtel som eksisterende rygning.Rygningsstenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftigvandstråle.Inden stenene når at tørre, svummes undersiden overalt med en mørtel af cement oggroft sand i blandingsforholdet 1:3 og svummelaget skal derefter hærde uden udtørringi mindst et døgn. Stenene må altså tidligst lægges op dagen efter svumningen.Renden mellem de øverste rækker tagsten i kippen, lukkes ved indlægning afmurstensstumper. Alternativt kan en strimmel asfaltpap benyttes. Det skal sikres at derer en mindst 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og rygningsmørtel. Herefterlægges rygningsstenene i mørtel og flest mulige teglstensstumper indlægges imørtelpuden.Rygningsstenene lægges i mørtel svarende til KC 35/65/650. Stenene skal trykkes sålangt ned at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst mulig.Mørtlen renskæres. Hvis der skal efterfyldes, skal der anvendes samme type mørtelsom den rygningen er lagt i. Arbejdet skal udføres hurtigst muligt – i hvert fald sammedag. For at undgå støbeskel, er det vigtigt af mørtelpuden lægges i én arbejdsgang ogat der først renskæres når mørtlen har sat sig. Derved undgås også unødigtilsmudsning af den underliggende tagsten.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 4/7Dato : 02.05.2012De frie mørtelflader i siderne skal skråne indad.Såvel langsgående kanter på rygningsstenene som buede kanter ved overlægget, skalrenskæres effektivt for at hindre at der ledes vand ind i mørtelpuden. Når dette arbejdeer afsluttet, bør rygningen beskyttes hvis der er risiko for hurtig udtørring.Skæring af tagsten skal foregå ved hjælp af stationære vådskæremaskiner placeret påstillads, terræn eller platform på lægter. Skæring udføres efter BAR vejledning”Oplægning af tagsten af tegl og beton”.Skæring af tagsten ved skotrender udføres iht. Murerfagets Oplysningsråd (MURO)der har udgivet vejledningen ”Skæring af tagsten ved skotrender”Ved gavle og ventilationsskorstene skal tagsten lægges ind i fals i murværk. Somglidelag, lægges et stykke vådt papir oven på tagstenene før forskelling udføres.Forskelling udføres som kalkcementmørtel KC 35/65/650.Hver 2. sten i tagfladen samt alle sten i randzoner, fastgøres med JP bindere,korrosionsbeskyttet af Bezinal. Stenene skal bindes diagonalt. Herudover skal alle stenbindes i øverste vandrette række ved kip, i 2. nederste række ved tagfod samt ved frie”gavle”.Alle tilskårne tagsten skal klæbes til nabostenene med eenkomponentbygningssilikone, fabrikat Dana Lim, Køge.Bemærk:Der skal under tagarbejdet gives plads og tid til at der kan indhejses materialer iloftrummet til brug ved indvendige arbejder, udført under anden entreprise.1.2.4.4 Udskiftning af mursten efter demontering af zinkinddækninger.I forbindelse med at zinkinddækninger på gavlafslutninger fjernes,betonafdækninger afmonteres og pudsede flader borthugges, skal der udskiftes etantal skadede og revnede mursten. Skadede sten udskæres og der imures nyesten med kalkcementmørtel KC 20/80/550.Fugerne færdiggøres ved udkradsning og efterfølgende fugning.Udkradsning af fugerne skal gennemføres i takt med opmuringen og afsluttes meden grundig affejning, så alt løst materiale fjernes. Fremkommer der vedudkradsningen studsfuger som ikke er helt fyldte, skal de efterfyldes.Udkradsningsdybden skal være min. 13 mm fra færdig fuge overflade.Udkradsningen skal være fuldkantet og det skal sikres at stenfladerne er rengjorte.Inden fugningen skal der forvandes i passende grad og i fuld dybde, således at denpåfølgende fugning sikres bedst mulig vedhæftning og hærdningsbetingelser.Fugningen udføres med mørtel af samme type som anvendt til opmuringen.Fugeudformning og farve tilpasses fuger i eksisterende murværk.1.2.4.5 Udskiftning af mursten ved tagfod.Øverste skifte i gesimsens fulde dybde skal ommures. Skadede sten udskiftes ogalle øvrige sten i skiftet skal fastmures og fuges. Sten i front at gesims skalskråtskæres for etablering af 30 mm ventilationsspalte som vist på detaljetegninger.I forbindelse med udskiftning af skalkspær, delvist udskiftning af murremme,spærender og bjælker, skal tømmer blotlægges ved fjernelse af mursten i de 4øverste skifter i nødvendigt omfang for at tømmerudskiftning kan udføres.Demontering af sten skal udføres forsigtigt og således at øvrigt murværk ikkebeskadiges og hugges løse i større omfang end det er nødvendigt for attømmerudskiftningen kan udføres. Såfremt mursten hugges løse under de 4 skifterpga. for hårdhændet behandling, skal disse sten fastmures igen uden udgift for

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 5/7Dato : 02.05.2012bygherre. Efter tømmerudskiftning er udført, skal murværk retableres.1.2.4.6 Opmuring af nyt murværkAlle mure udføres i de på tegninger angivne tykkelser. Forbandt skal i alt murværkvære udført håndværksmæssigt korrekt og med vandret gennemført skiftegang. Allevægge skal være i stok og lod og alle studsfuger skal ”slås”. Stødfugerne skal stålodret over hinanden.Forbandt skal være som eksisterende. Skal besigtiges på stedet indentilbudsgivningDet præciseres at der skal tages fra flere paller af gangen under opmuring. Plamager imurværk pga. ikke blandede sten accepteres ikke og murværk vil blive krævetommuret.Teglsten i facader må ikke afsyres hvorfor der skal udvises forsigtighed ved opmuringsåledes at sten ikke skæmmes af mørtelstænk og klatter.Der skal overalt mures med fyldte fuger. Kontaktarealet mellem mørtel og sten skal iskærpet kontrol være mindst 95 % af stenens enkelte flader mod ligge og studsfugerog kravene gælder fra synsfladen af en eventuelt foreskrevet tilbageliggende fuge.Manglende kontaktareal må f.eks. ikke have form af gennemgående hulrum fra for- tilbagside eller hulrum, som hindrer effektiv komprimering af fugen, ligesom det ikke måforekomme hovedsageligt i den ene side.Der opmures med kalkcementmørtel KC 20/80/550.Omfugning.Bagsider af alle murkroner/gavltrekanter på hovedbygning, sidebygninger ogfronttispice mod have skal omfuges i fuldt omfang. Ved bagside forstås side dervender mod tagfladen. Herudover skal alle murender på murkroner/gavltrekanteromfuges. Alle skorstenspiber omfuges på alle sider.Omfugning udføres ved udfræsning/udskæring og efterfølgende fugning.Udfræsningen/udskæringen afsluttes med en grundig affejning, så alt løst materialefjernes. Fremkommer der ved udfræsningen fuger som ikke er helt fyldte, skal deefterfyldes.Udfræsningsdybden skal være min. 20 mm fra færdig fuge overflade. Udfræsningenskal være fuldkantet og det skal sikres at stenfladerne er rengjorte. Inden fugningenskal der forvandes i passende grad og i fuld dybde, således at den påfølgendefugning sikres bedst mulig vedhæftning og hærdningsbetingelser. Fugningenudføres med mørtel af type som eksisterende Fugeudformning og farve tilpassesfuger i eksisterende murværk.1.2.4.7 Levering og montering af nye støbejernsvinduer i tagfladenDer leveres og indbygges nye støbejernsvinduer i tagfladen iht. tegningsmateriale.Vinduer monteres tilpasset udlægningen af tagstenene. Monteringsvejledningen fraleverandøren skal følges.1.2.4.8 Malerbehandling og genmontering af genanvendte støbejernsvinduer itagfladen.Eksisterende støbejernsvinduer afrenses og malerbehandles som følger:Eksisterende glas udtages og kitrester fjernes.Vinduer vaskes med Metal Pro Cleaner fortyndet ifølge brugsanvisning.Højtryksvask til ren og smittefri flade.Afrense eksisterende maling ved maskinslibning og/eller skrabning til fast og

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 6/7Dato : 02.05.2012bæredygtig bund.Afrense rust ved stålbørstning og/eller maskinslibning til ST 2.Slibe og afstøve hele fladen.Plette en gang med Metal Pro rusthindrende Primer.Behandle 2 gange med Metal Pro Rusthindrende Primer.Behandle 2 gange med Metal Pro Metalemalje, mat.Udfald: dækket, lukket og glat flade.Tør lagtykkelse min. 150 my.Nyt glas isættes ved kitning.Vinduer monteres tilpasset udlægningen af tagstenene. Placering i tagfladen iht.tegningsmateriale.1.2.4.9 Betonafdækning på vandrette gavlafslutninger samt på ventilationsskorstene.Murværk afrenses for pudsrester, mørtelklatter og sandkorn til fint støv skal fjernesved kostning, spuling eller begge dele. Murværket vandes fra slange eller sprederog støbearbejdet kan igangsættes så snart overfladen er matfugtig og svagtsugende.Betonafdækninger støbes på stedet i den på detaljerne viste udformning meddrypnæse og overside med fald. Afdækningerne støbes i cement, sand og gris medtilslag af fibre.1.2.4.10 Nyt puds på buede overflader på gavlafslutninger.Forbehandling med udkast C100/400.Murværk afrenses for pudsrester, mørtelklatter og sandkorn til fint støv skal fjernesved kostning, spuling eller begge dele. Murværket vandes fra slange eller sprederog pudsearbejder kan igangsættes så snart overfladen er matfugtig og svagtsugende. Herefter udkastes for at sikre vedhæftningen mellem underlag og puds.Grovpuds KC 50/50/700.Grovpudslagets mørtel trækkes eller kastes på og udføres i en tykkelse på 13-14mm. Grovpudslaget skal være plant.Sandet i grovpudsmørtlen skal være groft med korn op til 4 mm i tværmål.Finpuds KC 50/50/700.Finpudslagets mørtel trækkes på med et stålbræt.Finpuds må først påføres oven på grovpudslaget, når dette er 1-5 døgn gammelt.Er overfladen for tør, må den vandes først. Efter at mørtlen er trukket på i et megettyndt lag, udjævnes (filtses) den med et filtsebræt.Finpudslagets mørtel skal være svagere end grovpudsmørtlen. Sandet ifinpudsmørtlen skal være fint med korn op til 1-2 mm

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse murerarbejder Side : 7/7Dato : 02.05.20121.2.5.1 Kvalitetssikring:1.2.5.2 Kontrolafsnit.BygningsdelTegltagantal kontrolafsnit.12 stk.1.2.5.3 Kontrolplaner:Minimumskontrol.For hvert kontrolafsnit, kontrolleres som minimum følgende under modtagerkontrol ogproceskontrolTegltag:Nr.. Kontrol af: Kontrolmetode1. Modtagelse af alle materialer. Visuel- måle-tælle.2. Kontrol af mørtel. Visuel.3. Kontrol af lægter. Visuel-måle.4. Kontrol af undertag. Visuel.5. Kontrol af overflader. Visuel-måle.6. Kontrol af fastgørelser. Visuel.7. Kontrol af indbygning af ovenlys Visuel-måle8. Kontrol af betonafdækninger på gavlafslutn. Visuel-måle9. Kontrol af pudsoverflader på gavlafslutninger Visuel-måle

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 1/5Dato : 02.05.20121. FAGBESKRIVELSEFagbeskrivelsen er af hensyn til overskueligheden opdelt i fire afsnit; stilladsarbejder,murerarbejder, tømrerarbejder og blikkenslagerarbejder.Da arbejdet udbydes i hovedentreprise er det helt op til hovedentreprenøren hvorledesarbejdet fordeles mellem ham og eventuelle underentreprenører.Hovedentreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til arbejdetsfuldførelse i henhold til tegninger og beskrivelse, nødvendige arbejder og leverancerog alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger ogbiydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet på tegninger eller ibetingelser, men som er nødvendige for arbejdets tilfredsstillende udførelse.Hvis der konstateres uklarheder med hensyn til arbejdets omfang, skalhovedentreprenøren søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsgivning. I modsat faldregnes det afgivne tilbud at være fuldt dækkende for alle de i udbudsmaterialetangivne arbejder og leverancer.1.4 BLIKKENSLAGERARBEJDE:1.4.1 Generelle grundlag.1.4.1.1 Fællesbetingelser jvf. omstående.1.4.1.2 TegningerArbejdet udføres efter vedlagte plan- og detailtegninger. Tegninger og beskrivelsesupplerer hinanden.Alle mål kontrolleres inden igangsættelse og konstaterede måldifferencer meddelesbygherren til afgørelse.1.4.1.3 Arbejdets kvalitet skal være perfekt håndværksmæssig udførelse. Ringere arbejde måpåregnes kasseret.1.4.1.4 I samråd med tilsynet skal det løbende vurderes om dele af det tidligere udførteblikkenslagerarbejde kan genanvendes, der skal i den forbindelse beregnesfradragspris i hvert enkelt tilfælde.1.4.2 Arbejdets omfang1.4.2.1 OmfangArbejdet omfatter de i udbudsmaterialet nævnte arbejder og leverancer, herundernaturlige og sædvanlige biydelser, som traditionsmæssigt er en forudsætning forarbejdets kvalitet og fuldstændige færdiggørelse, også selv om sådanne ydelser ikkedirekte fremgår af udbudsmaterialet.Alle arbejder og leverancer udføres, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udførteller leveret af andre.1.4.2.2 Oversigt - hvor kun hovedarbejder er nævnt:KontrolmålingAfmontering og bortskaffelse af eksisterende zinktagrender og rendejern.Afmontering og bortskaffelse af eksisterende kobberrender og rendejernAfmontering og bortskaffelse af alle eksisterende bly/zinkinddækninger ogløskanter.Afmontering og bortskaffelse af zinkafdækninger på murkronerSide 1.4.1

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 2/5Dato : 02.05.2012Afmontering og bortskaffelse af eksisterende skotrender af zink og kobberAfmontering og bortskaffelse af alle eksisterende ventilationsgennemføringer,taghætter og faldstammeudluftninger.Nye zinktagrender, rendejern og fodblik.Delvis udskiftning af zinknedløbNye zinkskotrender.Nye kobber tagrender og rendejernDelvis udskiftning af zinknedløbNye kobberskotrender.Nye zinkløskanter på lægter i skotrenderNye kobberløskanter ved skotrende bag tårn og på lægter i skotrender.Montering af vacuumventilerZinkvindskeder ved udhængsspær1.4.3 AnvisningerAlle udgifter til bortskaffelse af de nedbrudte materialer skal være indeholdt i tilbudet.1.4.3.1 Arbejdet udføres iht. følgende.Anvendelses forskrifter og øvrige anvisninger for materialer og arbejdsmetoder, givetaf de respektive leverandørerByggeledelsens anvisninger.1.4.4 Arbejdets kvalitetDansk Standards forskrifter for materialers kvalitet, mål og vægt m.v. skal overholdes.Materialer som ikke er standardiserede eller specificerede i beskrivelsen, skal svare tilalmindelig handelsvare.Det er op til entreprenøren at beregne og udføre de nødvendige ekspanderendesamlinger mv. efter Reinzink's anvisninger.1.4.4.1 MaterialeprøverEntreprenøren skal generelt fremskaffe prøve og deklarationer på alle materialer.Omfang af prøverne skal være tilstrækkeligt til, at udseende og teknisk kvalitet kanbedømmes. Godkendte prøver mærkes af tilsynet og danner herefter norm for densamlede leverance.1.4.4.2 KontrolafsnitBygningsdelAntal kontrolafsnit________________________________________________________Tagrender i zink 4Tagrender i kobber 4Nedløb i zink 4Nedløb i kobber 4Fodblik 8Skotrender i kobber 2Skotrender i zink 4Løskanter ved skotrende 4Vacuumventiler 51.4.4.3 KontrolplanerMinimumskontrolFor hvert kontrolafsnit kontrolleres som minimum følgende under modtagerkontrol ogproceskontrol.Side 1.4.2

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 3/5Dato : 02.05.2012Tagrender og rendejern.Nr. Kontrol af Kontrolmetode________________________________________________________1. Modtagelse af alle materialer Visuel, måle, tælle.2. Kontrol af fald Måle, nivellere.3. Kontrol af befæstelse Visuel4. Kontrol af samlinger/lodninger VisuelFodblik.Nr. Kontrol af Kontrolmetode________________________________________________________1. Modtagelse af alle materialer Visuel, måle, tælle.3. Kontrol af befæstelse Visuel, foto4. Kontrol af samlinger Visuel, fotoSkotrender.Nr. Kontrol af Kontrolmetode________________________________________________________1. Modtagelse af alle materialer Visuel, måle, tælle.2. Kontrol af underlag Visuel-foto3. Kontrol af befæstelse Visuel-foto4. Kontrol af samlinger/lodninger Visuel-fotoLøskanter ved skotrende.Nr. Kontrol af Kontrolmetode________________________________________________________1. Modtagelse af alle materialer Visuel, måle, tælle.2. Kontrol af befæstelse Visuel-fotoVacuumventiler.Nr. Kontrol af Kontrolmetode________________________________________________________1. Modtagelse af alle materialer Visuel, måle, tælle.2. Kontrol af montage Visuel-foto1.4.5 LokaliseringZinktagrender og rendejern på hovedbygningens østside udskiftesKobberrender og rendejern på hovedbygningens vestside med sidebygninger og bagtårn udskiftes.Alle nedløb på hoved- og sidebygninger samt nedløb ved tårn udført i kobber og zink,afsluttet ca. 1,0 m under tagfod i eksisterende nedløbZink skotrender på hovedbygningens østside.Kobber skotrender på hovedbygningens vestside ved sidebygninger og bag tårnLøskanter ved kobberskotrender.Løskanter ved zinkskotrenderVacuumventilerI øvrigt i henhold til udleveret tegningsmateriale ogbesigtigelse på stedet inden tilbudsgivning.Side 1.4.3

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 4/5Dato : 02.05.20121.4.6 Materialer1.4.6.1 ZinkSkal være belgisk kvalitet eller dertil svarende og forsynes med fabriksstempel og nr.der anvendes zink nr. 14. Zinken må ikke ved bøjning få revner, zinken må ligeledesikke være skør eller have blærer og skaller. Al zink skal være Reinzink indeholdende99,995 % finzink, legeret med kobber og titan. Zink i tykkelse 0,80 mm. Anvendes hvorikke andet er foreskrevet.1.4.6.2 Kobber.Leverandør KME Danmark, type almindelig blank, tykkelse 0,7, halvhård.1.4.6.3 Rendejern.Skal være varmforzinkede med skaft. Opsættes med max. afstand 60 cm. Tværsnitrendejern 5,0x26 mm. Svejsninger skal opfylde krav i henhold til DS 316.1.4.6.4 Skruer, søm og murhager.Udføres af jern og skal være varmgalvaniserede.1.4.6.5 LoddetinSkal bestå af 33% tin og resten bly1.4.6.6 Varmforzinkning.Alle beslag, rendejern hængselsstifter m.v. skal være varmforzinket i henhold til DS2022 klasse ZN 65.1.4.6.7 VacuumventilerSom fabrikat Purus med isolering i størrelse 75 mm med overgangsstykke tileksisterende faldstamme1.4.6.8 Inddækninger i skotrenderZink nr. 14.1.4.6.9 Løskanter ved skotrender.Zink nr. 14.1.4.7 Forudgående bygningsdeleUdføres i takt med tømrer-murerarbejder.1.4.8 Udførelse1.4.8.1 Afmontering af eksisterende tagrender og rendejern:Eksisterende tagrender, rendejern, del af nedløb m.v. afmonteres og bortskaffes.Nedløb i kobber og zink demonteres fra tagrende og ned til knæk, ca. 0,7 m undertagrende1.4.8.2 Nye tagrender, rendejern og nedløb i zink og kobber:Nye tagrender udføres diameter 150 mm. Nedløb udføres med diameter ca. 75 mm.Kontrolleres på stedet.Tagrenderne oplægges i rendejern med svagt fald mod nedløb, min 1 mm/maks. 5 mmpr. m. Renderne forsynes med endebunde, tudstykker, ekspansionsstykker oglignende. Overlæg til lodning skal være 3 cm. Tagrender forbindes til nye nedløb. Forekspansionudligning indbygges/loddes et ekspansionsstykke med et påvulkaniseretekspansionsbånd.Ekspansionsstykket afdækkes med en kappe, tilsvarende tagrenden, således atbåndet ikke er synligt udefra. Kappen loddes kun fast i den ene ende. Øvrig monteringiht. Rheinzink og KME Danmark.Side 1.4.4

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 5/5Dato : 02.05.2012Rendejern:Rendejern anbringes med maks. 60 cm. afstand og fastgøres med galvaniseredeskruer. Rendejern nedstemmes i underlag.NedløbDer monteres nye nedløb fra nye tagrender og ca. 0,7 m ned af facaden for tilslutningtil eksisterende nedløb. Nedløb udføres med diameter ca. 75 mm. Kontrolleres påstedet.Nedløb udføres med bajonetknæ hvor der er retningsændringer på nedløbet.1.4.8.3 Afmontering af eksisterende bly/zinkinddækninger:.Eksisterende bly/zinkinddækninger, afdækninger på alle murkroner/gavltrekanter, samtløskanter afmonteres og bortskaffes.Eksisterende skotrender af kobber og zink demonteres og bortskaffesEksisterende faldstammeudluftningshætter afmonteres og bortskaffes.Eksisterende ventilationshætter afmonteres og bortskaffes.1.4.8.4 Nye inddækninger i zink:Der udføres nye zink skotrender og løskanter ved skotrender på østfacade. Ved tagfodudføres nyt fodblik som vist på detaljetegningerSkotrender udføres i zink nr. 14 af 1,0 m stykker der bukkes konisk. Overlæg isamlinger er 200 mm. Der påloddes blindfals 205 mm fra overkant af pladestykker.Skotrendestykkerne fastholdes med 25 mm galvaniserede søm i sider hvor tagpapundertag klæbes hen over.Ved zinkskotrendens udmunding, hæves rende ved hjælp af en zinkforing, tilpasset ogbukket i zink nr. 14. Længde 6-700 mm. Foringen sømmes til forkant afskotrendebrædder.På skotrendelægter monteres zinkløskant som vist på detaljetegninger. Zinkløskantfastgøres i overside af lægter.Fodzink monteres med 200 mm anlæg på undertagsbrædder og ført ud i tagrende somvist på detaljer. Fodblik fastgøres med 25 mm galvaniserede søm.Ved alle ender af tagudhæng skal vindskedebrædt indklædes med zink i udformningsom udført på hosliggende bygninger 23 og 25. Skal besigtiges på stedet.1.4.8.5 Nye inddækninger i kobber:Der udføres nye kobber skotrender og løskanter ved skotrender på vestfacade vedtårn og ved de to sidebygninger.Skotrender udføres i 1,0 m stykker der bukkes konisk. Overlæg i samlinger er 200 mm.Der påloddes blindfals 205 mm fra overkant af pladestykker. Skotrendestykkernefastholdes med 25 mm kobbersøm i sider hvor tagpap undertag klæbes hen over.Ved skotrendens udmunding, hæves rende ved hjælp af en foring, tilpasset og bukket.Længde 6-700 mm. Foringen sømmes til forkant af skotrendebrædder.På skotrendelægter monteres kobberløskant som vist på detaljetegninger. Løskantfastgøres i overside af lægter.1.4.8.6 Afmontering af eksist. faldstammeudluftninger/udluftninger:Eksisterende faldstammeudluftninger over tag afmonteres og bortskaffes.1.4.8.7 Montering af vacuumventiler.Eksisterende 6 stk. udluftninger og faldstammer skal afsluttes med vacuumventil itagrummet umiddelbart under tagfladen.1.4.8.8 Afmontering af eksisterende taghætter:Eksisterende ventilationshætter demonteres og bortskaffes inkl. inddækning modtagfladen.Side 1.4.5

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 1/7Dato : 02.05.20121. FAGBESKRIVELSE:Fagbeskrivelsen er af hensyn til overskueligheden opdelt i fire afsnit; stilladsarbejder,murerarbejder, tømrerarbejder og blikkenslagerarbejder.Da arbejdet udbydes i hovedentreprise er det helt op til hovedentreprenøren hvorledesarbejdet fordeles mellem ham og eventuelle underentreprenører.Hovedentreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til arbejdetsfuldførelse i henhold til tegninger og beskrivelse, nødvendige arbejder og leverancerog alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger ogbiydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet på tegninger eller ibetingelser, men som er nødvendige for arbejdets tilfredsstillende udførelse.Hvis der konstateres uklarheder med hensyn til arbejdets omfang, skalhovedentreprenøren søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsgivning. I modsat faldregnes det afgivne tilbud at være fuldt dækkende for alle de i udbudsmaterialetangivne arbejder og leverancer.Bemærk:Der skal under tagarbejdet gives plads og tid til at der kan indhejses materialer iloftrummet til brug ved indvendige arbejder, udført under anden entreprise.1.3 TØMRERARBEJDER1.3.1 Arbejdets omfang1.3.1.1 Arbejdet omfatter i store træk:- Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende lægter og skotrender.- Demontering og bortskaffelse af eksisterende ovenlys inkl. inddækning og indvendiglysning.- Udskiftning af skalkspær- Udlusning af skalk.- Partiel udskiftning af spær- Udskiftning af spær- Partiel udskiftning af murrem- forstærkning af spærfod.- Delvis udskiftning af spærfod- Lokal udlusning af spærfod- Levering og montering af nyt fast undertag med brædder og tagpap- Levering og montering af nye afstandslister- Levering og montering af nye lægter.- Levering og montering af nyt underlag for skotrender- Levering og montering af ny opbygning for tagfod- isolering af skunkgulv, skunkvæg og skråvæg- Levering og montering af indvendig lysning ved ovenlys- Indvendig malerbehandling af lysningspaneler, lysningslister og vægstykker omkringovenlys.- Behandling af nyt træværk der indbygges i tagkonstruktionen1.3.2 Anvisninger1.3.2.1 Leverandøranvisninger.DS og DIF's gældende normer med tilhørende vejledninger.1.3.3 MATERIALER:1.3.3.1 Undertagsbrædder.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 2/7Dato : 02.05.201221x115 mm gran eller fyr brædder med fer og not. Brædderne skal være fri for vankantpå den opadvendte side og fri for vankant der kan svække fer og not samlinger.Kvaliteten skal være seksta eller bedre. Brædder skal være rupløjede og høvlet påbegge sider og have en ensartet tykkelse1.3.3.2 Snefangsrør.32 mm Netlon snefangsrør.1.3.3.3 Undertag.Som Icopal Mono 512 PA.Som Icopal Mono 550 P1.3.3.4 Ovenlys lysning.13 mm Knauf Solid Wet Board 13/900 mm H-11.3.3.5 Fugle/udluftningsgitter langs tagfod:Ved tagfod monteres tagfodselement som Højslev med tilhørende fuglegitter.1.3.3.6 Afstandslister:Afstandslister skal være fuldkantet, 25 x 50 mm. Trykimprægneret.1.3.3.7 Lægter:Lægter skal være fuldkantet, 38 x 73 mm. Trækvaliteten skal være kvalitet C 18 efterDS/EN 1995.1.3.3.8 Undertagsstudse:Icopal ”Klipfisk” type II.1.3.3.9 Krydsfiner:22 mm. vandfast krydsfiner, type CC.1.3.3.10 Udvendigt træ:Trækvalitet min. standard klasse iht. DS1030.1.3.3.11 Isolering:Som Rockwool flexibatts, klasse 37.Isoleringsmaterialet skal være VIK-kontrolleret (Varmeisoleringskontrollen) og væreubrændbart iht. ISO 1182.Isoleringsmaterialet skal være dimensions- og trykstabilt, således at kravene ibygningsreglementet og DS 418 kan overholdes.Isoleringsmaterialet må ikke være kapillarsugende.Varmeisolering levers i dimension og fabrikat som foreskrevet i projektmaterialet..Krav til de enkelte produkter fremgår af projektmaterialet.Uspecificerede isoleringsmateriale skal have en varmeledningsevne på λp = 0,037W/mK.1.3.3.12 Trykimprægnering:Imprægneret træ skal være imprægneret iht. NTR (Nordiske træbeskyttelsesklasser)samt være NTR- mærket ved levering på byggepladsen.Trykimprægnering udføres i henhold til NTR, klasse AB hvis ikke andet er foreskrevet iprojektmaterialet. Træ som skal trykimprægneres skal være fyrretræ.Trykimprægnerede brædder som skal males, må max. have et fugtindhold på 10% aftørvægten.1.3.3.13 Behandling af træværk der indbygges i murværk:Boracol 20 Professionel.1.3.3.14 Indvendig og udvendig malerbehandling.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 3/7Dato : 02.05.2012Maling, primer, grunder og spartelmasse fra Flügger iht. behandlingsanvisning.1.3.3.15 Elastisk fuge:Sika systemfuge malbar.1.3.3.16 Konstruktionstræ:Alt træ til tømmerudskiftning skal være langsomvoksende gran eller fyr.Konstruktionstræ skal minimum leveres som klasse DK 18, hvis andet ikke er nævnt iudbudsmaterialet.Træ skal leveres som god og sund handelsvare, dvs. uden fejl, der forringer styrkeneller varigheden eller som vanskeliggør brugen.Træ skal således være stærkt og retvokset, uden ringskøre, grove revner, størrebarkslag, rådne eller løse knaster, eller flere store knaster i samme tværsnit. Det måikke være angrebet af råd, svamp eller insekter.Tømmer må ikke være behæftet med vankant i større omfang end at samlinger,beslag mv. kan udføres og monteres korrekt.Træ må ved indbygning maksimalt have et fugtindhold på maksimalt 20 % aftørvægten, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.Høvlet træ må maksimalt have et fugtindhold på 14% af tørvægten før høvling, hvisikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.Ved den endelige tørringsstabilisering må normalt ikke opstå fuger over 2,5 % afbræddebredden og ikke over 3 mm.1.3.3.17 Søm.Søm skal være firkantede med karreret hoved, hvis ikke andet er foreskrevet iprojektmaterialet. Ikke benævnte søm og dykkere skal være firkantede. Længden skal,hvor forholdene tillader det, være 2 x tykkelsen af den fastsømmede emne + 25 mm.Varmforzinkning af søm udføres i henhold til DS/ISO 1459, 1460 og 1460. Søm meddiameter på maksimalt 8 mm skal være varmforzinkede med zinklagstykkelse minimum45µm.Rustfri søm og sømbeslag skal være syrefaste, kvalitet AISI 316.Til fastgørelse af trykimprægneret træ skal der anvendes rustfrit befæstigelsesmidler.1.3.4 ARBEJDETS UDFØRELSE:1.3.4.1 Generelt:Alle nedbrydningsarbejder skal udføres forsigtigt specielt med hensyntagen tilbygningsdele som skal genanvendes, såsom loftsisolering murværk m.v.Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren fotoregistrere belægningsarealer ogbeplantede arealer i arbejdsområderne og tilkørselsarealer.Entreprenøren bærer det fulde ansvar for ulemper og skader af enhver art påbygningerne, hegn m.v. fra det tidspunkt arbejdet påbegyndes til aflevering har fundetsted.Ansvaret omfatter også skader på gader, fortove, belagte og beplantede arealer,omliggende ejendomme m.v., opstået i forbindelse med arbejdets udførelse.Hovedentreprenøren bærer det fulde ansvar for al afdækning af tagflader medpresenninger frem til tagpapdækning er færdigudført og taget er fuldstændig tæt.

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 4/7Dato : 02.05.20121.3.4.2 Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende lægter og skotrender.Nedtagning af tagsten er beskrevet under murerarbejdet.Eksisterende taglægter og skotrendeunderlag på hele bygningen demonteres ogbortskaffes.1.3.4.3 Demontering og bortskaffelse af eksisterende ovenlys mm.Eksisterende træovenlys inkl. inddækning demonteres og bortskaffes. Indvendiglysning og lysningsliste demonteres og bortskaffes.Der nedbrydes i skrå- og skunkvægge omkring ovenlys for udførelse af nødvendigeunderlag for fremtidige lysning og retablering af skrå-skunkvægge.1.3.4.4 Udskiftning af skalk.Alle skalkspær udskiftes i fuldt omfang. Eksisterende skalkspær demonteres ogbortskaffes. Herefter monteres nye skalkspær i geometri og udformning someksisterende. Der demonteres mursten i nødvendigt omfang for at udskiftningen kanforetages. Efter udskiftningen imures de demonterede mursten. Sten der er skadetunder demonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten.1.3.4.5 Udlusning af skalk.Eksisterende skalk udluses i overside i dybde 50 mm og i længde 600 mm. Udlusningudføres ved at det skadede træ bortskæres og der ilægges nyt træstykke der tilpassesnøjagtigt efter udlusningen. Træet sømlimes til eksisterende skalk.Der demonteres mursten i nødvendigt omfang for at udlusningen foretages. Efterudlusningen imures de demonterede mursten. Sten der er skadet underdemonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten.1.3.4.6 Udskiftning af yderste 2,0 m af spærhoved.Nederste 2,0 m spærhoved ved tagfod udskiftes. Udskiftningen udføres medbladsamling i spærhoved og samling med eksisterende spærfod iht. detaljetegningK.70. Samling med spærfod er placeret i muret gesims. Der demonteres mursten inødvendigt omfang for at udskiftningen kan foretages. Efter udskiftningen imures dedemonterede mursten. Sten der er skadet under demonteringen, skal udskiftes til nyegenbrugssten.1.3.4.7 Udskiftning af hel spærside mod gavl/brandkam.Spær frigøres at gavlmur og modstående spær samt hanebånd. Spær demonteres ognyt spær monteres og samles med modstående spær samt hanebånd. Spær fastgørestil eksisterende forankringer i gavlmur. Der demonteres mursten i nødvendigt omfangfor at udskiftningen kan foretages. Efter udskiftningen imures de demonteredemursten. Sten der er skadet under demonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten.1.3.4.8 Partiel udskiftning af murrem.1,0 m skadet murrem frilægges i facademur og udskiftes til nyt stykke i dimension someksisterende. Samling med eksisterende rem udføres med bladsamling ogfastgørelsesmidler iht. samlingsdetalje. Der demonteres mursten i nødvendigt omfangfor at udskiftningen kan foretages. Efter udskiftningen imures de demonteredemursten. Sten der er skadet under demonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten.1.3.4.9 Forstærkning af spærfodEksisterende spærfod frilægges i facademur ved afmontering af mursten oggulvbrædder demonteres i nødvendigt omfang. Samling forstærkes iht. samlingsdetaljeK.70. Der demonteres mursten i nødvendigt omfang for at forstærkningen kanforetages. Efter forstærkningen imures de demonterede mursten. Sten der er skadetunder demonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten. Gulvbrædder genmonteres.Brædder skadet under demonteringen skal udskiftes med nye i dimension og geometrisom eksisterende.1.3.4.10 Delvis udskiftning af spærfod.Eksisterende spærfod frilægges i facademur ved afmontering af mursten, gulvbrædderdemonteres i nødvendigt omfang. Spærfod frigøres fra spærhoved. Det skadede

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 5/7Dato : 02.05.2012stykke bortskæres 2,0 m ind i bygning fra bagside murrem. Nyt stykke i dimension someksisterende monteres og samles med bladsamling og montering af gennemgåendebolte iht. samlingsdetalje som vist på K.70. Ny spærfod samles med spærhoved. Derdemonteres mursten i nødvendigt omfang for at forstærkningen kan foretages. Efterforstærkningen imures de demonterede mursten. Sten der er skadet underdemonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten. Gulvbrædder genmonteres.Brædder skadet under demonteringen skal udskiftes med nye i dimension og geometrisom eksisterende.1.3.4.11 Spærfod, lokal udlusning.Eksisterende spærfod udluses i overside i dybde 50 mm og i længde 600 mm.Udlusning udføres ved at det skadede træ bortskæres og der ilægges nyt træstykkeder tilpasses nøjagtigt efter udlusningen. Træet sømlimes til eksisterende skalk.Der demonteres mursten i nødvendigt omfang for at udlusningen foretages. Efterudlusningen imures de demonterede mursten. Sten der er skadet underdemonteringen, skal udskiftes til nye genbrugssten.1.3.4.12 Montering af underlagsbrædder for tagpap.Bemærk. Tagfladen må ikke oprettes.Brædder lægges med ferside opad og med fugeafstand som følger:TræfugtFugeafstand10-14 % 2 mm15-17 % 1 mm18-20 % 0 mmDer må ikke indbygges brædder med en træfugtighed over 20 %Brædder skal altid stødes over spær og min. hvert 3 bræt forskydes mindst et fag.Brædderne sømmes til underlaget med et søm pr. understøtning og bedst i øverstetredjedel af brættet. Langs kanter og begrænsninger, sømmes med 2 søm. Deranvendes ringede korrorsionsbeskyttede søm f.eks. varmforzinkede ringedemaskinsøm 2,8x50 mm eller varmforzinkede firkantsøm 2,8x65 mm.Bræddeunderlaget skal holdes afdækket i byggeperioden frem til tagpaplaget ermonteret.Brædder lægges generelt iht. Træ 54, Undertage, træfiber- og faste undertage.1.3.4.13 Montering af tagpapundertag.Undertaget monteres iht. Icopal specifikation nr.: 9.4-3 B, og som vist pådetaljetegninger, undertagsstutse monteres som angivet på detaljetegning.Tagpapruller skal opbevares stående på et plant og tørt underlag. Rullerne afdækkesog beskyttes mod solopvarmning og vejrlig.Baner skæres med en skarp kniv, så der fremkommer rene snit.Tagpaplaget udlægges på langs af brædderne. Der krydssømmes pr. 6 cm. ioverlægget, 2 og 6 cm fra banekant. De selvklæbende overlæg trædes til ogendeoverlæg koldklæbes.1.3.4.14 Montering af afstandslister.25x50 mm. trykimprægnerede afstandslister monteres på spærhoved over undertag ogfastgøres med 2,8x65 mm galvaniserede søm pr. 200 mm.1.3.4.15 Montering af taglægter.Lægtning udføres med 38 x 73 mm lægter med den anviste lægteafstand og efteraftale med murerentreprenøren. Lægter skal monteres så der ikke skal tildannestagsten ved kip. Lægtelængden skal nå over mindst 4 spær og stødforløbes, idet der

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 6/7Dato : 02.05.2012ikke må forekomme mere end 3 stød ved siden af hinanden over samme spær.Lægterne fastgøres med 38/100 søm i hvert spær.1.3.4.16 Udførelse af underlag for skotrender. .Et lag Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorvedden stribebelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses. Udføres i heleskotrendens længde og i bredde som vist på detaljetegning.1.3.4.17 Udførelse af ny opbygning ved tagfod:Der opbygges ved tagfod iht. detaljetegninger. Undertag klæbes til fodblik medButylbånd. På fodblik monteres ventilationslægte med fuglegitter. Der udføreskileopbygning af skråtskårne lægter og som sternbrædt monteres 45x95 mmskråtskåret i overside. Mellem underside af udhængsbrædder og skråtskåretgesimsoverside monteres snefangsrør.1.3.4.18 Behandling af nyt træværk der indmures.Alt nyt træværk der indbygges i tagkonstruktionen, undtaget udhængsbrædder og dendel af skalkspær der er synligt udvendigt skal behandles med Boracol 20, 1 liter til 3m3 træoverflade. Behandling skal udføres iht. leverandørens anvisninger af uddannetpersonel.1.3.4.19 Isolering af skunkgulv, skunkvæg og skråvægVed isolerede rum i hele facadelængden mod øst samt ved teknikrum mod vest,skal eksisterende isolering på skunkgulv, på skunkvæg og på skråvæg nedtages ogbortskaffes. Herefter skal overflader rengøres og støvuges inden den udlægges nyisolering. På skunkgulv udlægges 300 mm. På skunkvæg isoleres med 300 mmmellem nødvendigt træforskalling og fastholdt med 2 mm galvaniseret jerntråd pr.300 mm. På skråvægge isoleres med 200 mm der fastholdes med 2 mmgalvaniseret jerntråd pr. 300 mm.Bemærk der skal etableres 50 mm ventilation mellem overside isolering ogunderside af bræddeunderlag for tagpap i skråvægge.Isoleringen udlægges i forbandt, hvis der arbejdes i flere lag. Flexzonerne påisoleringen er markeret med en grøn stribe. Flexzonerne sikrer at der opnås etisoleringslag som slutter tæt i konstruktionen. Flexzonerne sikrer desuden mindstmulige tilpasning af isoleringen i forhold til konstruktionen. Hvis produktet skaltilskæres gøres dette så flexzonerne markeret med grøn streg bevares, og derskæres med et overmål svarende til 20 – 40 mm afhængig af tykkelse.Isoleringsarbejdet skal inspiceres visuelt. Det skal sikres, at isoleringen slutter tæt ikonstruktionen, og at der ikke er luftlommer mellem lag eller ud modkonstruktionen.1.3.4.20 Maling af skalkspær og underbeklædning.Alt udvendigt træværk nyt og eksisterende på skalkspær, underbeklædning ogsternbrædt skal malerbehandles som følger:Flügger behandlingsanvisning 51212 31.Afstøve hele fladen.Grunde med Flügger 90 Aqua, grundolie vandig alkydolieKitte huller og revner med Flügger Easy Filler.Behandle 2 gange med Flügger 98 Aqua, heldækkende plastalkydtræbeskyttelse.Udfald: Dækket og lukket flade.Kulør efter nærmere aftale med bygherre.1.3.4.21 Montering af indvendig lysning ved ovenlys inkl. supplering af isolering.Ved alle nye støbejernsovenlys med koblede rammer, skal der etableres lysninger

Århus Universitetshospital RisskovArbejdsbeskrivelse Side : 7/7Dato : 02.05.2012af 13 mm gipsplade der tilskæres tæt mod støbejernskarm og afsluttes med malbaracrylfuge. Der efterisoleres rundt bag lysningsplade ved alle fire sider af ovenlyset.Skråvæg/skunkvæg af træunderlag og træpladebeklædning retableres omkringovenlys ved at der suppleres med træunderlag, dampspærre og pladebeklædning iflugt med eksisterende beklædning. Samlinger og tilslutninger i pladebeklædningenfærdiggøres med skarpe kanter klar til malerbehandling.Bemærk at nye ovenlys er mindre end de eksisterende ovenlys.Placering af nye ovenlys, se tegning K.20.1.3.4.22 Indvendig malerbehandling af lysning, lister og vægfelter omkring ovenlys.Alle berørte skunk- og skråvægge samt vindueslysninger skal beklædes ogmalerbehandles.Skunk- og skråvægge beklædes og malerbehandles fra gulv til loft i rummets fuldelængde. Vindueslysninger beklædes og malerbehandles alle fire siderMalerbehandling udføres som følger:Flügger behandlingsanvisning 2161 2124Spartle samlinger med Flügger Sandplast LH+Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasseSpartle samlinger og profiler 2 gange med Flugger Sandplast LH+Pletspartle skruehuller 2 gange med Flugger Sandplast LH+Slibe det spartlede og afstøve hele fladen.Grunde med Flügger ForankringsgrunderPåføre Flügger stivelsesklister på strukturtapetOpsætte strukturpapir ved stødningBehandle 2 gange med Flutex 10, acrylplastmaling, mat.Udfald: Dækket, lukket, jævn og struktureret flade.Kulør efter nærmere aftale med bygherre.1.3.5.1 Kvalitetssikring:1.3.5.2 KontrolafsnitBygningsdelTag.Antal kontrolafsnit12 afsnit1.3.5.3 KONTROLPLANER:Minimumskontrol.For hvert kontrolafsnit kontrolleres som minimum følgende under modtagerkontrol ogproceskontrolTag.Nr. Kontrol af: Kontrolmetode:1. Modtagelse af alle materialer. Visuel- måle-tælle.2. Kontrol af fugt i bræddeunderlag Måle.3. Kontrol af lægning og sømning af brædder Visuel-måle-foto4. Kontrol af montering af tagpap Visuel-måle-foto5. Kontrol af montering af afstandslister. Visuel-måle-foto6. Kontrol af montering af lægter/lægteafstand Visuel-måle-foto.7. Kontrol af udførelse af tagfod Visuel-måle-foto.8. Kontrol af udførelse vindueslysninger Visuel-måle-foto.9. Kontrol af indvendig malerbehandling Visuel.10. Kontrol af udvendig malerbehandling Visuel-foto.