Adq. de Planta de Osmosis Inversa - Imarpe

1 Convocatoria del Proceso 03 Jun2 Venta de Bases 04 al 23 Jun3 Formulación de Consultas por parte de los Participantes 07al 23 Jun4 Absolución de Consultas 02-jul5 Presentación de Propuestas Técnicas y Económica/Apertura Técnica 19 Jul (11:00 horas)6 Notifación de Resultados a Postores de las propuestas Técnicas 10-ago7 Presentación de Reclamaciones 11 al 13 Ago8 Solución de Reclamaciones 18 Ago9 Apertura de Ofertas Económicas 20 Ago (11:00 horas)10 Adjudicación y Notificación de Resultados 06 Set11 Presentación de Reclamaciones 07 al 09 Set12 Solución de Reclamaciones 14 Set13 Citación para Suscribir el Contrato 15 Set14 Suscripción de Contrato 29 Set11. Teléfonos del IMARPE: +51 1 625 0800 anexos 871, 918 – Telefax: +51 1 429087312. La copia del pliego único de absolución de consultas será remitida por escrito a la dirección señalada porel participante y a través del email: lpiequipos@imarpe.gob.pe

BASESLICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALNº 001-2010-IMARPE“ADQUISICIÓN DE PLANTA DE OSMOSISINVERSA”(DOS UNIDADES 10 METROS CUBICOS CADA UNA)Proyecto: Remotorización y Modernización del Buquede Investigación Científica “Humboldt”Contrato de Préstamo celebrado el 28 de agosto 2007 entre el KFW,Frankfurt am Main y la República del Perú

2BASESLICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001-2010-IMARPECAPITULO IGENERALIDADESI-1.-ENTIDAD QUE CONVOCA: INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPEa) PROYECTO: Remotorización y Modernización del Buque de Investigación Científica Humboldt.b) ORGANO RESPONSABLE: El Comité Especial nombrado por Resolución Directoral DE-N° 073-2010, defecha 28 de Abril de 2010 (Anexo 1)c) MESA DE PARTES DEL IMARPE:Ubicada: Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito – Callao.Horario de atención: de 08:15 a 15:30 horas.Teléfono 625 0800 anexo 897, Telefax 625 0886I-2.-GENERALIDADESEn las presentes Bases de Licitación:− El término “por escrito” significa una comunicación escrita en el domicilio ubicado en la ciudad de Lima y/oCallao, como prueba de recepción;− Si el contexto lo requiere, singular significa plural y viceversa; y,− “Día” significa día hábil.I-3.I-4.-OBJETOSeleccionar a la empresa encargada de vender la Planta de Osmosis Inversa (Dos Unidades de 10 metroscúbicos cada una) para la Modernización del Buque de Investigación Científica Humboldt, de acuerdo con ladescripción y especificaciones técnicas indicadas en el anexo (2), las mismas que forman parte integrante de laspresentes Bases.FINANCIAMIENTO Y NORMATIVA APLICABLELa presente adquisición se financiará con recursos provenientes del Gobierno de la República Federal deAlemania a través de la KfW, Frankfurt am Main de Alemania, por lo que se aplicarán las Normas para laAdjudicación de Contratos de Suministros y Servicios en el marco de la Cooperación Financiera Oficial conpaíses en desarrollo, en adelante “NORMAS DE KfW”, las mismas que incluyen el procedimiento dedesembolsos de pago directo, aplicable en la presente licitación, así como las disposiciones contenidas en laspresentes Bases.El IMARPE asumirá los costos correspondientes a los impuestos nacionales.I-5.-VALOR REFERENCIAL Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOÍtem ÚnicoPlanta de Osmosis Inversa EUR € 79,055.00(Dos unidades 10 metros cúbicos cada una)Por razones de presupuesto, el IMARPE no adjudicará la buena pro a propuestas que excedan el monto fijadocomo valor referencial. El sistema de determinación de precios será el de suma alzada.I-6.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENESConsignadas expresamente en el anexo (2) de estas bases.I-7.-VENTA DE BASES:Fecha: 04 al 23 de Jun de 2010

3Lugar de Venta: Oficina de Tesorería, del Segundo Piso de la Sede principal del Instituto del Mar del Perú –IMARPE, sito en Esquina Gamarra y General Valle s/n Chucuito Callao - Perú, en el horario de 08:30 a 16:00horas.Costo: Doscientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 200.00)Plazo de venta, desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día señalado en el cronograma de la LicitaciónPública Internacional, en el horario de 08:30 a 16:00 horas.Las Bases se publicarán en la página Web del IMARPE, durante el mismo periodo. El IMARPE llevará un registrodel orden en que los proveedores adquirieron las Bases.En la oportunidad en que el proveedor adquiera las Bases deberá especificar su razón social, domicilio en laciudad de Lima - Perú, así como una cuenta de correo electrónico a donde podrán hacérsele llegar lascomunicaciones vinculadas al proceso de selección.El proveedor que adquiere las Bases se adhiere al proceso de selección en el estado en que se encuentre.I-8.-I-9.-CALENDARIO DEL PROCESO1 Convocatoria del Proceso 03 Jun2 Venta de Bases 04 al 23 Jun3 Formulación de Consultas por parte de los Participantes 07al 23 Jun4 Absolución de Consultas 02-jul5 Presentación de Propuestas Técnicas y Económica/Apertura Técnica 19 Jul (11:00 horas)6 Notifación de Resultados a Postores de las propuestas Técnicas 10-ago7 Presentación de Reclamaciones 11 al 13 Ago8 Solución de Reclamaciones 18 Ago9 Apertura de Ofertas Económicas 20 Ago (11:00 horas)10 Adjudicación y Notificación de Resultados 06 Set11 Presentación de Reclamaciones 07 al 09 Set12 Solución de Reclamaciones 14 Set13 Citación para Suscribir el Contrato 15 Set14 Suscripción de Contrato 29 SetCOMITÉ ESPECIALEl Comité Especial es el órgano encargado de organizar y conducir el proceso de selección. Tiene a su cargo laelaboración de las Bases, la recepción y apertura de sobres de calificación técnica y oferta económica,evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro y, en general, todo acto que sea necesario para eldesarrollo del proceso de selección hasta que la buena pro quede consentida o administrativamente firme. ElComité Especial ha sido designado mediante Resolución Directoral DE-N° 073-2010.I-10.CONVOCATORIALa convocatoria a la Licitación Pública Internacional Nº 001-2010-IMARPE, Adquisición de Planta de OsmosisInversa (Dos Unidades de 10 metros cúbicos cada una), se efectuará a través de la publicación del avisorespectivo en la página Web del IMARPE y en los diarios El Peruano y El Comercio.Además, conforme con las “NORMAS DE KfW”, la convocatoria se publicará en el periódico “Nachrichten fürAuBenhandel” (Noticias para Comercio Exterior) y en los bancos de datos de la Bundesagentur fürAuBenwirtschaft (bfai- Agencia Federal para Economía Exterior).I-11.-FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE LAS BASESTodo proveedor que requiera alguna aclaración sobre las Bases, podrá solicitarla vía correo electrónicolpiequipos@imarpe.gob.pe y por escrito al Comité Especial a la dirección que se consigna en el inciso c) delnumeral I-1 de las Bases, en el plazo previsto en el calendario del proceso.

4Dichas consultas serán absueltas por el Comité Especial, por escrito, a través de un único pliego que seráremitido en copia a todos los proveedores que adquirieron las Bases a la cuenta de correo electrónico y porescrito al domicilio legal señalado.Si alguna de las absoluciones a las consultas acarrea la modificación del contenido del contrato, éstas seincluirán en el texto respectivo al momento de su suscripción.El Presidente del Consejo Directivo del IMARPE autoriza expresamente al Comité Especial a incluir en las Basesaquellas precisiones o modificaciones que resulten a propósito de la absolución de consultas.I-12.-MODIFICACIONES A LAS BASESEl COMITÉ ESPECIAL podrá modificar las Bases, sin expresión de causa, a través de la emisión de la adendacorrespondiente, en cualquier momento, hasta antes que venza el periodo para absolver consultas.La adenda que se emita formará parte de las Bases y deberá ser notificada, por escrito, a todos los proveedoresque hayan adquirido las Bases y a la cuenta de correo electrónico respectiva.Cuando mediante adenda se hubiese modificado las Bases, el Comité Especial podrá prorrogar la fecha límite depresentación de propuestas a fin que los proveedores cuenten con mayor plazo para su elaboración.El Presidente del Consejo Directivo del IMARPE autoriza expresamente al Comité Especial a incluir en las Basesaquellas precisiones o modificaciones que resulten necesarias para el desarrollo del proceso de selección.I-13.-REQUISITOS PARA SER POSTORI-13.1. Podrán participar en la presente Licitación Pública Internacional los fabricantes de plantas de osmosisinversa de acuerdo a las características que se describen en el Anexo 2, o los distribuidores orepresentantes autorizados de aquellos.I-13.2. El postor no deberá estar incluido en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 10º del DecretoLegislativo N° 1017. Dicho artículo prevé que están impedidos para ser postor y/o contratista:a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo,el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros yViceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares ylos miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos;b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes,Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales;c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, losVocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores;d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del PoderEjecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionariospúblicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia;e) En el correspondiente procedimiento de contratación, las personas naturales o jurídicas que tenganintervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial,elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en laautorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratosde supervisión;f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, elcónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, laspersonas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco porciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a laconvocatoria;h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, laspersonas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado comoasociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la

5convocatoria;i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, laspersonas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representanteslegales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende alas personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas enlos literales precedentes;j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente coninhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos deselección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y suReglamento;k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de losórganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, enlos últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentrensancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar enprocesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personasnaturales hayan sido sancionadas por la misma infracción, conforme a los criterios señalados en elpresente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistaso titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco porciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente;l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, aprobado porDecreto Supremo N° 184-2008-EF.I-13.3. Además, los postores quedarán excluidos de la Licitación Pública Internacional Nº 001-2010-IMARPE,cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones:- La participación del postor se viera obstaculizada por sanciones del Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas;- El postor esté o hubiera estado involucrado en la preparación o ejecución del proyecto.- No presenten la declaración de compromiso de competir con lealtad y transparencia y que se obligana cumplir con las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)ratificadas por el Perú, en caso que requieran contratar trabajadores para ejecutar la prestación.- El postor fuera una empresa que sostuviera relaciones económicas con el IMARPE y/o se trate deuna empresa pública sin autonomía legal o económica.Por relaciones económicas debe entenderse aquellas vinculaciones que se producen entre el personaldel IMARPE y el postor, ya sea que éstos sean accionistas, socios, participacionistas, titulares,integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales del postor.Asimismo, se entenderá que existen relaciones comerciales si el personal que pudiera proponer el postorpara la ejecución de la prestación forma parte del IMARPE.Se entenderá que la empresa del Estado carece de autonomía legal o económica cuando el control delas decisiones de los órganos de gestión recae en el Estado.- No podrán participar como postores las empresas, sus sucursales, sus filiales, sus oficinaspermanentes u otras oficinas que se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado, pordisposición del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Perú.Tratándose de consorcio, todos sus miembros deberán cumplir con las condiciones previstas en losnumerales I-13.1, I-13.2 y I.13.3.I-14 Además de lo previsto en los numerales I-13.1, I-13.2 y I.13.3 de las Bases, las propuestas deberán contemplarlas siguientes condiciones mínimas:a) El Plazo de Entrega no será mayor al plazo máximo señalado para el ítem único en el Anexo (2) de lasBases. El ofrecimiento de entrega del bien en plazos mayores al previsto ocasionará la descalificación delpostor.b) Los postores deberán presentar sus ofertas económicas en la siguiente forma:

6b.1 Los postores que oferten el equipo que, para la entrega al IMARPE, requieran importarlo, deberánpresentar sus ofertas económicas en condiciones CIF CALLAO INCOTERMS 2000, lo cual deberá serdeclarado expresamente en su propuesta.El postor, deberá consignar, por separado, además del precio CIF-Callao Incoterms 2000, el importe quecorresponde por concepto de gastos de desaduanaje e impuestos que resultarían aplicables si la entregase tuviera que efectuar en los almacenes de la Entidad (sito en esquina Gamarra y General Valle s/nChucuito-Callao-Perú). Si bien será el IMARPE el que asuma estos costos directamente, esta informaciónresulta necesaria para efectos de la evaluación de propuestas.b.2 Tratándose de la ofertas de equipos que se fabriquen en el Perú o que hayan sido importados conanterioridad a la presentación de la propuesta, deberán formular su precio considerando la entrega en elalmacén del IMARPE (sito en esquina Gamarra y General Valle s/n Chucuito-Callao-Perú) consignando porseparado el Impuesto General a las Ventas.c) Los postores deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en elanexo (2).d) Los postores deberán acreditar mediante documento que son fabricantes de equipos que se ofrecen en esteproceso o que son distribuidores o representantes autorizados de los primeros. En el caso de consorcio,todos sus integrantes deberán cumplir con estas condiciones.e) El postor deberá asegurar la existencia de los repuestos y servicios de reparación por un período minino deCINCO (5) años.f) Los postores deberán presentar, para la suscripción del contrato, una garantía técnica, cuyo alcance incluiráel mantenimiento correctivo, mano de obra y repuestos, dicha garantía no podrá ser inferior a 12 meses.El plazo de la garantía se computará desde que se otorgue la conformidad de entrega, salvo que el bienrequiera de instalación, según lo expresado en las Bases, en cuyo caso el plazo regirá desde la conformidadfinal.g) Al entregar los equipos deberán presentar los manuales que se requieren en el Anexo 2 de las Bases.h) Otorgar garantía de seriedad de oferta, presentada a través de una carta fianza, equivalente al uno por ciento(1%) del valor referencial.Esta garantía tendrá por objeto asegurar que el postor mantendrá su oferta durante todo el proceso deselección y que suscribirá el contrato en caso de resultar adjudicado con la buena pro. La garantía tendráuna vigencia de 60 días posteriores a la fecha máxima para la suscripción del contrato, según el cronogramade la Licitación.Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de seriedad de la oferta será rechazada por el ComitéEspecial, por no ajustarse a las Bases. La garantía de seriedad de oferta deberá emitirse según lo dispuestoen el literal j) del numeral II.5.1 de las Bases.I- 15 Los postores extranjeros (fabricantes, distribuidores o representantes autorizados) deberán incluir una carta firmadapor el Representante Legal, renunciando a toda intervención o reclamo diplomático y por la cual se someteexpresamente a las disposiciones contenidas en el contrato y a la legislación peruana.CAPITULO IIDE LAS PROPUESTASII-1.IDIOMA DE LA PROPUESTAPara efectos de la presente Licitación Pública Internacional regirá el idioma español, el mismo que también seutilizará para cursar todas las comunicaciones escritas y por correo electrónico por el Comité Especial.Las propuestas del postor se presentarán por escrito, en idioma español. En el caso que se incluya en lapropuesta documentación en otro idioma, deberán adjuntar la traducción simple efectuada por un traductorpúblico juramentado, salvo el caso de información técnica complementaria contenida en folletos, catálogos osimilares, los que podrán ser presentados en inglés.Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá lo expresado en dicha traducción.II-2.CONOCIMIENTO DE LAS BASES

7Es responsabilidad del postor examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificacionescontenidos en las Bases, por lo que queda entendido que con la entrega de su propuesta, declara que realizó elanálisis correspondiente y está familiarizado con el carácter, calidad y cantidad del bien que se requiere.La presentación de una propuesta implica el sometimiento del postor a todas las disposiciones legales de la KfW,así como el sometimiento al procedimiento de pago señalado en el proyecto de contrato, y a las normascontenidas en estas Bases sin necesidad de aclaración expresa. Se anexa copia de las Normas para laadjudicación de contratos de suministros y servicios en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con paísesen desarrollo (Anexo 11).Los postores no podrán presentar más de una propuesta para el ítem convocado, pues de lo contrario serándescalificados.Los postores serán responsables de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos presentados,siendo que en virtud del principio de presunción de veracidad, recogido en la Ley Nº 27444, éstos se tendráncomo veraces, reservándose el IMARPE el derecho de verificar dicha información en cualquier momento. Dedetectarse falsedad en la información proporcionada por el postor durante el proceso de selección se procederáa su inmediata descalificación.La presentación de la propuesta por parte del postor implica la aceptación al procedimiento de pago directoestablecido por la KfW para la suscripción del contrato.II.3.-VIGENCIA DE LAS PROPUESTASLas propuestas tendrán vigencia durante todo el proceso de selección y hasta la suscripción del contrato. Todaoferta con una vigencia menor será rechazada por el Comité Especial, por no ajustarse a las Bases. Si alguna delas propuestas fuera retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha depresentación de propuestas y la suscripción del contrato, según el cronograma de la Licitación PúblicaInternacional Nº 001-2010-IMARPE “Adquisición de Planta de Osmosis Inversa” (Dos unidades 10 metroscúbicos cada una), se ejecutará la garantía de seriedad de la oferta del postor respectivo, conforme se disponeen el Numeral II.5.1, Inciso j.II.4.FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTASLas Propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, en forma separada de acuerdo a lo siguiente:Sobre N° 1: SOBRE DE CALIFICACIÓN TÉCNICASobre N° 2: OFERTA ECONÓMICALos sobres deberán indicar la razón social y el domicilio del postor, en la ciudad de Lima- Perú. Los sobresdeberán estar dirigidos al IMARPE - Comité Especial, identificando a la Licitación Pública Internacional Nº 001-2010-IMARPE “Adquisición de Planta de Osmosis Inversa” (Dos unidades 10 metros cúbicos cada una),debiendo precisar si se trata del sobre de calificación técnica o de la oferta económica. El postor deberápresentar, de manera individual, por el ítem único que oferta el sobre de calificación técnica y el sobre de ofertaeconómica.Los documentos y anexos que conforman la propuesta deberán estar sellados en cada una de sus páginas y conla rúbrica del Representante Legal o Apoderado autorizado por el postor, debidamente acreditado mediante cartapoder simple. La última hoja será firmada por el Representante Legal o Apoderado autorizado por el postor ydebidamente acreditado mediante carta poder simple.Las hojas serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.Cada sobre deberá contener la propuesta original y 2 copias simples, identificando como “ORIGINAL” y“COPIAS”, mediante la consignación del término que corresponda en el primer folio de cada juego dedocumentos.La documentación presentada no podrá tener enmendaduras o correcciones.El Notario Público y los miembros del Comité Especial firmarán todos los folios que conforman el original delsobre de calificación técnica y de la oferta económica.

8II.5.DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTAII.5.1. SOBRE DE CALIFICACIÓN TÉCNICADocumentación Obligatoriaa) Copia simple de la constitución social de la empresa o, en el caso de postores extranjerosdocumento equivalente, en la que se evidencie que el objeto social del proponente es la fabricaciónde los equipos o que su objeto es realizar actividades de representación comercial o distribuidor delos equipos. Además, deberá adjuntar una declaración jurada en la que el representante legal delpostor manifieste que el documento de constitución social se mantiene vigente a la fecha depresentación de propuestas.b) Declaración Jurada señalando ser el fabricante de los equipos que oferta, su nombre o razón socialy de su representante legal, domicilio y demás datos requeridos, de acuerdo con el formatocontenido en el anexo (3).El postor que no sea fabricante de los equipos que oferta deberá acreditar con comunicación escritaoriginal del representante legal del fabricante, ser distribuidor o representante autorizado.c) Declaración jurada de no encontrarse incurso en ninguno de los supuestos descritos en losnumerales I-13.2 y I-13.3.d) Declaración jurada de compromiso de competir con lealtad y transparencia y que se obligan acumplir con las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificadaspor el Perú, en caso que requieran contratar trabajadores para ejecutar la prestación, según Anexo4.e) Documento que contenga o desarrolle la oferta del postor con la descripción de las especificacionestécnicas del bien ofertado, cumpliendo con lo señalado en el anexo (2), acompañados de los folletos,catálogos, certificados de calidad u otros, según corresponda.f) Declaración jurada comprometiéndose a entregar para la suscripción del contrato, una garantíatécnica, cuyo alcance incluirá el mantenimiento correctivo, mano de obra y repuestos; dicha garantíano podrá ser inferior a 12 meses, computados desde la suscripción del acta de conformidad final. Siel postor decide ofrecer una garantía de mayor plazo para efectos de hacerse de puntaje, deberáconsignar dicho plazo en meses en esta declaración jurada.g) Carta de compromiso en la que se consigne el plazo y condiciones de entrega del bien, asegurandoademás la existencia de repuestos y servicios de reparación por un periodo mínimo de cinco (05)años, computados desde la suscripción del acta de conformidad final.j) Garantía de seriedad de oferta, presentada a través de una carta fianza en original equivalente aluno por ciento (1%) del valor referencial, que asegurará que el postor mantendrá su oferta durantetodo el proceso de selección y que suscribirá el contrato en caso de resultar favorecido con la buenapro.La garantía deberá estar expresada en dólares americanos, producto de la conversión EUROS aDÓLARES, al tipo de cambio de 1,400.Esta garantía deberá ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de laSuperintendencia de Banca y Seguros.La garantía de seriedad de oferta deberá presentarse en el formato contenido en el Anexo 8, por elítem único al que se presenta el postor, pudiendo permitirse variaciones al formato antes indicado enla medida que no se afecten las condiciones fundamentales que allí se describen, es decir que seincluyan las características: incondicional, solidaria, irrevocable, indivisible y de realizaciónautomática a solo requerimiento del IMARPE, y con renuncia expresa al beneficio de excusión.Esta garantía deberá tener una vigencia de sesenta (60) días posteriores a la fecha máxima para lasuscripción del contrato, según el cronograma de la Licitación Pública Internacional Nº 001-2010-

9IMARPE “Adquisición de Planta de Osmosis Inversa –Dos Unidades de 10 metros cúbicos cadauna”.Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de seriedad de la oferta será rechazada por elComité Especial, por no ajustarse a las Bases.La garantía de seriedad de oferta de aquellos postores que no fueron favorecidos con la buena pro(admitidos y con propuesta válida) serán devueltas una vez que el contrato haya sido suscrito con elpostor que obtuvo la buena pro.La garantía de seriedad de oferta le será devuelta al adjudicatario una vez que éste firme el contratoy presente la garantía de fiel cumplimiento.La garantía de seriedad de oferta será ejecutada por el IMARPE:- Si un postor, retira su oferta o la modifica o sustituye durante el intervalo comprendido entre lafecha de presentación de propuestas y la fecha en que se suscriba el contrato con el ganador dela buena pro.- Si el adjudicatario no firma el contrato o no cumple con presentar la garantía de fielcumplimiento.k) Promesa formal de consorcio, consignando las obligaciones que asumirá cada parte integrante delconsorcio, según formato contenido en el Anexo (5).Todas las partes que integran el consorcio deberán presentar los documentos requeridos en losliterales a, b y c.l) Los postores extranjeros deberán incluir una carta en español, firmada por el Representante Legal,renunciando a toda intervención o reclamo diplomático y por la cual se someten expresamente a lasdisposiciones contenidas en el contrato y a la legislación peruana.Documentación facultativa: Esta documentación está destinada a sustentar los factores de evaluación,por tanto, si el postor desea acceder a puntaje deberá adjuntar los documentos correspondientes, que acontinuación de detallan:- Relación de Comprobantes de pago debidamente cancelados correspondiente a ventas de equiposde características similares al que oferta. Los comprobantes de pago deberán corresponder a ventasya efectuadas y no deberá tratarse de las mismas relaciones contractuales o a las mismastransacciones.- Copias de constancias o certificados que acrediten el buen funcionamiento de los equipos, emitidospor clientes, hasta un máximo de 10 documentos.II.5.2.SOBRE DE OFERTA ECONÓMICA- El postor deberá consignar sus precios en EUROS, en números y letras, según las condicionessiguientes:a) Los postores que oferten los equipos que, para la entrega al IMARPE, requieran ser importados,deberán presentar sus ofertas económicas en condiciones CIF CALLAO INCOTERMS 2000, locual deberá ser declarado expresamente en su propuesta.El postor, deberá consignar, por separado, además del precio CIF CALLAO INCOTERMS 2000,el importe que corresponde por concepto de gastos de desaduanaje e impuestos que resultaríanaplicables si la entrega se tuviera que efectuar en los almacenes de la Entidad (sito en esquinaGamarra y General Valle s/n Chucuito-Callao-Perú). Si bien será el IMARPE el que asuma estoscostos directamente, esta información resulta necesaria para efectos de la evaluación depropuestas.b) Tratándose de ofertas de equipos que se fabriquen en el Perú o que hayan sido importados con

10anterioridad a la presentación de propuestas, deberán formular sus precios considerando laentrega en el almacén del IMARPE (sito en esquina Gamarra y General Valle s/n Chucuito-Callao-Perú); consignando por separado el importe del Impuesto General a las Ventas.- Los decimales del importe ofertado deberán ser expresados con una coma y solamente sepodrán consignar dos decimales.- Los precios cotizados por el postor permanecerán fijos durante la ejecución del contrato y noestarán sujetos a variaciones de ninguna índole. Las ofertas que se presenten con preciosajustables se considerarán que no se encuentran acorde con las Bases y, por lo tanto, seránrechazadas.II.6.CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTASAdemás de las condiciones previstas en el numeral I.13 de las Bases, se descalificarán las propuestas cuando:- Las propuestas no incluyan alguno de los documentos requeridos con carácter obligatorio o, que habiéndolospresentado, no acrediten el cumplimiento de las características técnicas y condiciones exigidas en las Bases.- Cuando las propuestas no alcancen el puntaje mínimo requerida (60 puntos) para acceder a la evaluacióneconómica.- El postor presente más de una propuesta en el proceso de selección.- Las propuestas presenten borrones, enmendaduras, palabras tachadas.- Cuando se advierta información incompleta o contradictoria que impida determinar el alcance de lapropuesta.- Cuando la oferta económica supere el valor referencial por ítem.- Otras que impliquen que no se tenga certidumbre respecto de la idoneidad y claridad de la propuesta.II.7.El postor sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. El IMARPEno será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo lalicitación o su resultado.CAPÍTULO IIIACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASIII-1.III-2.III-3.III.4.-La presentación del sobre de calificación técnica y de la oferta económica se desarrollará en un solo acto, y en lafecha y hora señalada en el cronograma del proceso de selección. El acto de presentación de propuestas serápúblico y contará con la presencia de un Notario Público. A dicho acto, el postor deberá concurrir a través de suRepresentante Legal o Apoderado, acreditándose como tal ante el Comité Especial mediante Carta PoderSimple.Iniciado el acto público, el Comité Especial llamará a los proveedores según el orden en que adquirieron lasBases a efecto que presenten sus propuestas. No se recibirán las propuestas de aquellos proveedores que no seencuentren al momento de ser llamados.El Comité Especial verificará que los postores hayan cumplido con presentar la totalidad de la documentaciónrequerida con carácter obligatorio en las Bases. En caso que se haya omitido algún documento obligatorio, lapropuesta del postor será descalificada. Lo mismo ocurrirá si se advierte el incumplimiento de alguna de lascondiciones exigidas con carácter obligatorio o si se presentan las condiciones previstas en los numerales I-13 yII-6 de las Bases.Si en el acto de presentación de propuestas se advierte algún defecto en los documentos presentados que nomodifiquen el alcance de la propuesta, el Comité Especial le otorgará un plazo máximo de dos (2) días hábiles,computados desde la fecha en que se desarrolla el acto de presentación de propuestas, para que el postor lossubsane. Dicha propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defectoencontrado dentro del plazo previsto. Similar tratamiento merecerán los errores que se adviertan en el sobre depropuesta económica.

11III.5.-Al culminar el acto público de presentación de propuestas y apertura de sobres de calificación técnica, el NotarioPúblico elaborará el Acta respectiva, que será suscrita por los miembros del Comité Especial y por los postoresque lo soliciten.DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTASEVALUACIÓN TÉCNICAEl sobre de calificación técnica de los postores será evaluado en acto privado por el Comité Especial.El Comité Especial, verificará que los postores cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo (2) ydemás condiciones exigidas, caso contrario serán descalificadas.Luego de haberse determinado qué postores deben ser admitidos en la Licitación Pública Internacional Nº 001-2010-IMARPE, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación establecidos en las Bases y asignará los puntajescorrespondientes.FACTORES TÉCNICOS DE CALIFICACIÓN: Se asignarán 100 puntos a la evaluación técnica(1) EXPERIENCIA DEL POSTOR: 30 puntosPara evaluar la experiencia del postor en venta de los equipos, los postores deberán adjuntar un listado quetendrá carácter de Declaración Jurada, según Anexo (7) en el que detallen transacciones de operaciones deventa realizadas a partir del año 2005 hasta la fecha de presentación de propuestas. El número de transaccionesmáxima a presentarse será de 20.Se asignará el mayor puntaje al que detalle mayor número de ventas y al resto en forma proporcional.Si el postor no presenta el listado que tendrá carácter de Declaración Jurada no se le asignará puntaje alguno.(2) ACREDITACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO: 30 puntosPara efectos de obtener puntaje deberán acreditar el buen funcionamiento de los equipos mediante documentosemitidos por clientes hasta un máximo de 10 documentos, estos documentos deberán corresponder a lastransacciones que hayan sido reportadas en el listado con el que se sustentó el factor “Experiencia del Postor,descrito en el numeral (1) anterior, pues de otro modo no se asignará puntaje en el factor “Acreditación del buenfuncionamiento”.Se asignará el máximo puntaje al que presente mayor número de acreditaciones de buen funcionamiento(máximo 10) y al resto en forma proporcional.Si el postor no presenta ninguna acreditación no se le asignará puntaje alguno en este factor.(3) GARANTIA TÉCNICA: 40 puntosSe asignará puntaje al postor que oferte una garantía técnica de un plazo, expresada en meses completos,mayor al exigido en las Bases, según el siguiente detalle:- Garantía mayor o igual a 24 meses 40 puntos- Garantía mayor o igual a 18 meses y menor de 24 meses 30 puntos- Garantía mayor o igual a 13 meses y menor de 18 meses 20 puntosLos resultados de la calificación técnica se consignarán en un Acta que será notificada a todos los postores en la fechaseñalada en el cronograma, en el que se indicarán los puntajes obtenidos por cada postor en cada uno de los factores.Esta notificación se cursará al domicilio que haya señalado el postor, el mismo que deberá ubicarse en la ciudad de Lima- Perú y al correo electrónico respectivo.

12Los postores deberán obtener como mínimo sesenta (60) puntos en la etapa de evaluación técnica.EVALUACIÓN ECONÓMICAEn la fecha posterior a la comunicación de los resultados de la evaluación técnica, se desarrollará el acto público deapertura de ofertas económicas con presencia de un Notario Público.Sólo se abrirán las ofertas económicas de aquellos postores que obtuvieron como mínimo sesenta (60) puntos en lacalificación técnica.El Comité Especial verificará que las ofertas económicas presentadas no superen el valor referencial del proceso, puesde lo contrario descalificará dichas propuestas. Esta verificación se efectuará considerando únicamente el precio ofertadoen condiciones CIF Callao (incluyendo lo solicitado en el numeral II.5.2, segundo párrafo del literal a)), y en el caso deproveedores que oferten equipos con entrega en el almacén del IMARPE, atendiendo al valor de venta (antes delImpuesto General a las Ventas).Luego, para efectos de asignación de puntajes, el Comité Especial sumará a los montos ofertados los importesadicionales que correspondan por concepto de gastos de desaduanaje e impuestos, según lo declarado por el postor,teniendo en cuenta dicha sumatoria comparará las propuestas.Culminado el procedimiento descrito, asignará cien (100) puntos al postor que presente la oferta más económica para laEntidad y al resto de propuestas se les asignará puntaje de forma inversamente proporcional. Esta evaluación podráefectuarse en fecha posterior y en acto privado.Terminada la evaluación económica el Comité Especial elaborará un cuadro comparativo en el que constarán lasreferencias a las ofertas evaluadas y el importe de cada una de ellas.Asimismo, al culminar el acto público de apertura y evaluación de ofertas económicas, el Notario Público elaborará elActa respectiva, que será suscrita por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que lo soliciten.DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre 100 puntos. El puntaje total de la propuestaserá el promedio ponderado de ambas evaluaciones siendo la metodología de la siguiente manera:PT= ctPTE + cePEPTctPTEcePE: Puntaje total: coeficiente de ponderación evaluación técnica: Puntaje propuesta técnica: coeficiente de ponderación evaluación económica: Puntaje propuesta económicaLa suma de los coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00), siendo éstos los siguientes:ct : 0.60 ce : 0.40La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total, luego de la sumatoria del puntajeobtenido en la calificación técnica y en la evaluación de la oferta económica. En caso se produzca un empate una vezdeterminado el puntaje total, la buena pro se otorgará al postor que haya obtenido el mejor puntaje en la calificacióntécnica. Si pese a dicho criterio el empate se mantiene, se procederá al sorteo.CAPITULO IVDEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROIV-1Una vez determinado el puntaje total, el Comité Especial elaborará un Informe sobre la evaluación de propuestasde la Licitación Pública Internacional Nº 001-2010- IMARPE que será remitido a la KfW.

13IV-2.IV-3.El resultado de la buena pro será notificado al domicilio de los postores y al correo electrónico, según los datosreferidos cuando adquirieron las Bases.Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, se procederá a citar al postorganador de la buena pro para la suscripción del contrato.CAPÍTULO VDECLARATORIA DE DESIERTOV-1.El Comité Especial declarará desierto el proceso de selección de no presentarse ningún postor o cuando seaprecie que ninguna oferta responde a lo solicitado en las Bases de la Licitación Pública Internacional N° 001 -2010-IMARPE.CAPÍTULO VIOTRAS CONDICIONESVI-1.VI-2.VI-3.VI-4.El proceso de selección podrá postergarse a criterio del Comité Especial en cuyo caso se notificará a lospostores que adquirieron las Bases de las nuevas fechas fijadas para las etapas del proceso, mediante correoelectrónico.El IMARPE podrá cancelar o dejar sin efecto el proceso hasta antes de otorgarse la buena pro, sin expresión decausa, lo cual será informado a los postores mediante correo electrónico.En todo lo no previsto en las Bases para la presente Licitación Pública Internacional, el proceso se regirá por lasnormas de la KfW y, de forma supletoria, por el Decreto Legislativo N° 1017 y la Ley del ProcedimientoAdministrativo General, Ley N° 27444.Si algún postor desea impugnar algún acto administrativo emitido durante el proceso de selección, deberápresentar su escrito, considerando los requisitos previstos en el artículo 113º de la Ley Nº 27444, Ley delProcedimiento Administrativo General.El plazo para presentar las reclamaciones es de tres (3) días hábiles, que se computarán a partir del día siguientede la fecha en que se le notificó al postor el acto que desea impugnar. En los casos en que la notificación sehaya cursado al domicilio del postor y a su cuenta de correo electrónico, el plazo se computará desde el díasiguiente en que se produjo la notificación en el domicilio del postor.Dichas reclamaciones serán resueltas por el Presidente del Consejo Directivo del IMARPE en un plazo máximode tres (3) días hábiles de formulado el recurso, con lo cual se agota la vía administrativa. La Resolución delPresidente del Consejo Directivo del IMARPE deberá notificársele al postor en su domicilio de la ciudad de Lima -Perú, dentro de dicho plazo.Contra lo resuelto por el Presidente del Consejo Directivo del IMARPE no cabe la interposición de ningún otrorecurso.Si, El Presidente del Consejo Directivo del IMARPE no se pronuncia dentro del plazo establecido, se entenderápor denegada la reclamación con lo cual se agotará la vía administrativa, no pudiendo presentarse recurso dereconsideración ni revisión, ni recurrirse a ninguna otra autoridad.Lo resuelto por El Presidente del Consejo Directivo del IMARPE o la denegatoria ficta recaída sobre el recursodel postor será de ejecución inmediata.Si la impugnación fue declarada fundada, el proceso se retrotraerá a la etapa en que se produjo el vicio o laafectación.Si la impugnación fue infundada, se comunicará de este hecho al postor y se continuará con el proceso deselección.CAPITULO VIIDEL CONTRATO

14VII-1.El IMARPE citará al postor ganador de la buena pro para que suscriba el contrato en un plazo máximo de diez(10) días hábiles, computados desde el día siguiente en que se le cursó dicha comunicación a su domicilio en laciudad de Lima - Perú, conforme al modelo que consta en Anexo (6).El postor deberá concurrir en la fecha señalada para el acto de suscripción del contrato, a través de surepresentante legal, debidamente acreditado, con la siguiente documentación:- La garantía técnica con el alcance requerido en las Bases y por el plazo presentado en su propuesta.- La garantía de fiel cumplimiento, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.La garantía de fiel cumplimiento deberá ser presentada a través de una carta fianza, emitida por una entidadfinanciera que se encuentre bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.Esta garantía deberá presentarse en el formato contenido en el Anexo 9, pudiendo permitirse variaciones alformato antes indicado en la medida que no se afecten las condiciones fundamentales que allí se describen,es decir que se incluyan las condiciones de ejecución requeridas por KfW y las características: incondicional,solidaria, irrevocable, indivisible y de realización automática a solo requerimiento del IMARPE y con renunciaexpresa al beneficio de excusión.Esta garantía deberá otorgarse a favor del IMARPE, con una vigencia que comprenda desde la fecha desuscripción del contrato hasta treinta (30) días posteriores a la fecha prevista para la entrega de los bienesseñalados, según la oferta técnica, por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto delcontrato.La Carta Fianza deberá consignarse en dólares. Esta garantía deberá estar expresada en dólaresamericanos, producto de la conversión EUROS a DÓLARES, al tipo de cambio de 1,400.- Escritura pública de constitución de persona jurídica y poder del representante legal para firmar el contratoacompañado de la vigencia de poder. En caso de persona jurídica extranjera deberá acompañar laconstancia de vigencia y existencia de la empresa debidamente legalizada y en su caso acompañada detraducción efectuada por traductor público juramentado.- El contrato de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso.VII-2.En caso que el postor ganador no se presente dentro del plazo previsto para la suscripción del contrato, perderála Buena Pro, sin perjuicio de la ejecución de la fianza de seriedad de oferta y de las acciones legales que elIMARPE interponga en su contra por daños y perjuicios.En este supuesto, el IMARPE, dependiendo de la conveniencia técnica y económica de la propuesta, podrá citaral postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, al que se le otorgaráidéntico plazo para que se apersone a suscribir el contrato y se le solicitará la misma documentación a que serefiere el numeral precedente. Si este postor tampoco concurre a suscribir el contrato, el Comité Especialdeclarará desierto el proceso de selección.VII-3.El contrato se adecuará al proyecto que forma parte integrante de las Bases como anexo 6, el mismo que podráadecuarse según lo previsto por el IMARPE.El contratista no podrá subcontratar, ni ceder sus derechos ni su posición contractual.

15Anexo 1“Resolución de Designación del Comité Especial”

17Anexo 2“Especificaciones Técnicas”Item UnicoPLANTA DE OSMOSIS INVERSA( DOS UNIDADES 10 M3 c/u )-Equipo diseñado para transformar agua marina a agua potable.-Capacidad: 10m cúbicos/día+/- 5%.-TDS 35,000 a más, opera con temperatura de agua de mar entre 3 a 30ºC(Producción mínima de la planta al 85% con una temperatura de agua de mar de20°)- Bomba de alimentación al equipo con una potencia entre 800 a 900 PSI-Equipo diseñado o preparado para ser usado apropiadamente en embarcaciones.-Dimensiones (L x W x H): 1400 x 780 x 700 mm. (aprox.).Se cuenta con un espacioadicional disponible de 30% Aprox.-Peso vacío: 1.000 Kg (aprox.)-Con sistema de flusheo “( retro lavado)”- Alimentación eléctrica 440v/60Hz/ trifásico.-Nivel de aislamiento eléctrico según normas internacionales de seguridad-Certificados que garanticen que el equipo cumpla con las normas internacionalesdel Equipo.-Esterilizador ultravioleta.-Neutralizador de PH.-Medidor portátil de sales disueltas, para medir la calidad de agua producida.-La instalación y pruebas a bordo estarán a cargo del proveedor.-Los trabajos de ubicación y adecuación de ambientes a bordo estarán a cargo delIMARPE.-Manuales en español (Manual Técnico, Manual de Operación y Manual de Partes),los cuales deberán ser remitidos directamente al IMARPE de manera previa a laentrega del equipo.-Capacitación para uso del Equipo.- Plazo de Entrega: 03 meses computados desde el día siguiente de suscrito elcontrato.- Garantía técnica, cuyo alcance incluirá el mantenimiento correctivo, manode obra y repuestos; dicha garantía no podrá ser inferior a 12 meses,computados desde la suscripción del acta de conformidad final.- Asegurar existencia de repuestos y servicios de reparación por un periodomínimo de cinco (05) años, computados desde computados desde lasuscripción del acta de conformidad final.

18Anexo 3“Declaración Jurada de Datos del Postor”Por intermedio de la presente en calidad de Declaración Jurada y dentro del Proceso de Licitación Pública InternacionalNº 001-2010-IMARPE, declaro que la información siguiente es veraz:1) NOMBRE / RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA POSTORA:2) DOMICILIO:3) TELÉFONO: FAX: E-MAIL: WEB:4) AÑO DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA5) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:6) FILIALES O SUCURSALES EN AMÉRICA LATINA (de ser el caso)Nombre Dirección Casilla Postal-------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------------7) RUC:8) NÚMERO DE LA FICHA / PARTIDA REGISTRAL DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA:9) EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO:Nombre del representante legal comúnDirección del CONSORCIOTeléfono N° Fax N°Asimismo, declaro bajo juramento:- Ser fabricante de los equipos que oferto- Ser distribuidor o representante autorizado por el o los fabricantes de los equipos que oferto.Lugar y fechaAtentamente………………………………………………………......Firma Representante LegalDocumento de Identificación

19Anexo 4“Declaración Jurada según Normas de KFW”Por la presente, ………………………………………………..con RUC N°…………………………..Declaramos la importancia de un proceso libre, justo y basado en los principios de la libre competencia que excluyacualquier forma de abusos. Respetando este principio no hemos ofrecido ni concedido ventajas improcedentes a losempleados públicos o demás personas en el marco de nuestra oferta, en forma directa o indirecta, ni tampocoofreceremos o concederemos tales incentivos o condiciones en el transcurso de la presente Licitación, o en el caso deresultar adjudicatarios del contrato, en la posterior ejecución del contrato.Declaramos asimismo la importancia de respetar el cumplimiento de estándares sociales mínimos (normasfundamentales del trabajo) en la ejecución del proyecto. Nos comprometemos a respetar las normas fundamentales deltrabajo ratificadas por el Perú.Aseguramos que informaremos a nuestros colaboradores sobre sus obligaciones respectivas y sobre la obligatoriedad derespetar este compromiso, así como sobre la obligatoriedad de respetar las leyes del Perú.Asimismo, declaramos conocer íntegramente el tenor de todos los documentos que forman parte de esta LicitaciónPública Internacional N° 001-2010-IMARPE, y los aceptamos en su integridad, no pudiendo, por tanto, argumentarignorancia de los mismos, en prueba de lo cual suscribimos la presente Declaración Jurada.En consecuencia, declaramos encontrarnos conforme con el contenido de los documentos que forman parte del presenteproceso de selección.Lima, …de……..de 2010.

20Anexo 5PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 002-2009-IMARPEPresente.-De nuestra consideración,Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el procesode selección a presentar una propuesta conjunta en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001-2010-IMARPE,responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidadcon lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.Designamos al señor , identificados con D.N.I. Nº ° , como representante legal común delConsorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratacióncorrespondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en …………….OBLIGACIONES DE LAS PARTESOBLIGACIONES DE ………………………. % de ParticipaciónOBLIGACIONES DE …………………….… % de ParticipaciónLima,

21Anexo 6ÍNDICE DE CONTENIDOSCláusulasTítuloPROYECTO DE CONTRATOIntroducción y Declaraciones1 Definiciones2 Objeto del Contrato3 Del Precio4 Forma de Pago5 Especificaciones Técnicas, Lugar y Plazo de Entrega6 Conformidad de entrega de los Bienes7 Instalación y Acta de Conformidad Final8 Responsabilidades Del IMARPE9 Garantías, Garantía técnica10 Asesoría de Terceros11 Responsabilidades y Penalidades12 Caso Fortuito o de Fuerza Mayor13 Resolución por Mutuo Disenso14 Incumplimiento y Resolución15 Legislación Aplicable y Solución de Controversias16 Limitaciones de responsabilidad17 Responsabilidad ante Terceros18 Propiedad Intelectual19 Información Confidencial20 Modificaciones del Contrato21 Vigencia22 NotificacionesAnexo AAnexo BAnexo CAnexo DAnexo EAnexo FAnexo GBienes y Servicios materia de Compra-Venta (oferta del contratista)Especificaciones Técnicas (Anexo 2 de las bases)Formato de Acta de Conformidad de EntregaFormato Acta de Conformidad FinalFormato de Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoFormato de Garantía de Anticipo de PrecioGarantía TécnicaI. INTRODUCCIÓN Y DECLARACIONES:DE LAS PARTES CONTRATANTESConste por el presente documento, que se extiende en 2 copias, el Contrato de Compraventa que celebran:De una parte:- EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE, con RUC No. 20148138886, debidamenterepresentado por Doña Margot Rosario Bobadilla Marcelo, Jefe de la Unidad de Logística eInfraestructura, identificado con DNI xxxxxxx y domicilio legal para efectos de este Contrato enEsquina Gamarra y General Valle s/n Chucuito - Callao, a quien en adelante se le denominará “ELIMARPE”.Y de la otra parte:- La empresa XXX , una empresa constituida bajo las leyes de xxx representada por xxx inscrita enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a quien en lo sucesivo se le denominará como "ELCONTRATISTA".DECLARACIONES DE LAS PARTES

22EL CONTRATISTA DECLARA:Que es una [indicar el tipo de persona jurídica], con su establecimiento comercial ubicado en la Ciudad de [indicarnombre], Estado [Provincia, u otra subdivisión territorial], en la Calle [nombre de la calle y número] cuya actaconstitutiva [u otro documento de incorporación] se encuentra inscrito en el Registro Público de la Ciudad de [Nombre].Que entre sus actividades se encuentra la fabricación, distribución o representación de equipos materia del presentecontrato.EL IMARPE DECLARA:Que es un organismo público técnico especializado del Estado Peruano creado por Decreto Legislativo N° 95, Ley delInstituto del Mar del Perú.Que dentro de la ejecución del Proyecto “Remotorización y Modernización del Buque de Investigación CientíficaHumboldt”, con el propósito de adquirir equipos materia del contrato, EL IMARPE convocó a una licitación públicainternacional y, como consecuencia de la misma, ha adjudicado la buena pro a EL CONTRATISTA.AMBAS PARTES DECLARAN:Que reconocen de manera recíproca la capacidad con la que comparecen a la firma del presente contrato, y que lafacultad para celebrarlo no les ha sido limitada, ni revocada de cualquier forma.Que desean obligarse conforme a las siguientes Cláusulas.CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONESLos siguientes términos y expresiones genéricas deberán tener el significado que les atribuye esta cláusula, salvo que seindique expresamente lo contrario.Los títulos o encabezados de cada cláusula deberán ser omitidos para fines de interpretación:1.1 EL IMARPESignifica el INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ.1.2 EL CONTRATISTASignifica la empresa responsable de la venta del equipo para buque y de las obligaciones conexas que se establecen eneste contrato.1.3 LOS BIENES:Significa equipos, que son objeto de adquisición a través de este contrato.1.4 PLAZO DE ENTREGASignifica el plazo establecido en el párrafo 5.3 de la Cláusula Quinta, para la oportuna prestación que es objeto delpresente Contrato.1.5 ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGAEs el documento a ser suscrito por los representantes de EL IMARPE y de EL CONTRATISTA después de recibidos losbienes en el (Puerto del Callao - Perú o en el almacén del IMARPE), según corresponda y habiéndose verificado quetales bienes corresponden a las especificaciones técnicas de las bases, que forman parte integrante del Contrato. Laconformidad de entrega no supone la conformidad final de la prestación en los de los bienes que requieran deinstalación.1.6 ACTA DE CONFORMIDAD FINALEs el documento a ser suscrito por los representantes de EL IMARPE y de EL CONTRATISTA después de instalados losbienes y verificado su funcionamiento.

231.7 PRECIO:Significa el precio total del Contrato mutuamente acordado entre las partes y establecido en la Cláusula Tercera, encondiciones (CIF - Callao INCOTERMS 2000 o precio Venta Nacional).1.8 EL CONTRATOSignifica el presente documento suscrito por los representantes autorizados de EL IMARPE y de EL CONTRATISTA, elmismo que contiene los términos y condiciones contractuales pactadas. Forman parte integrante e inseparable delmismo, de las bases, los anexos y cualquier otro documento que pase a formar parte del presente contrato, por expresavoluntad de las partes contratantes manifestada por escrito.EL CONTRATO cuenta con los siguientes anexos:ANEXOS:Anexo AAnexo BAnexo CAnexo DAnexo EAnexo FAnexo GBienes y Servicios materia de Compra-Venta (oferta del contratista)Especificaciones Técnicas (Anexo 2 de las bases)Formato de Acta de Conformidad de EntregaFormato Acta de Conformidad FinalFormato de Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoFormato de Garantía de Anticipo de PrecioGarantía TécnicaEn el caso de discrepancias entre la parte principal del Contrato y sus anexos, prevalecerá la parte principal del Contratosobre los anexos.CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO2.1 EL CONTRATISTA se obliga a transferir la propiedad de los bienes a favor de EL IMARPE, entregándolos en lascondiciones establecidas en este Contrato.2.2 Por su parte, EL IMARPE se obliga a recibir los bienes previa verificación del cumplimiento de lasEspecificaciones Técnicas y mediante la suscripción del Acta de Conformidad correspondiente.CLÁUSULA TERCERA.- DEL PRECIO3.1 DEL PRECIOEl PRECIO que EL IMARPE pagará a EL CONTRATISTA asciende a la suma de…………………………..,queincluye sin excepción la totalidad de los bienes detallados y en las condiciones especificadas en los Anexos (A)y (B) de este Contrato.3.2 CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRECIOEl PRECIO comprende:- El precio total de adquisición de los bienes, incluye el pago por el transporte y los seguros de acuerdo conlas especificaciones técnicas y todo aquello que corresponda, según las condiciones ofrecidas en la ofertaeconómica presentada en la Licitación Pública Internacional 001-2010-IMARPE.- La participación de EL CONTRATISTA para la verificación de la entrega de los bienes conforme a laCláusula Sexta del Contrato y de su instalación conforme a lo que se indica en la Cláusula Sétima delContrato.- En el caso de los bienes que serán entregados en el Puerto del Callao, por haber sido ofrecidos encondiciones CIF CALLAO-Incoterms 2000, el monto ofertado no incluye los impuestos de importación eimpuestos a ser pagados en el Perú, pues los mismos serán de cargo del IMARPE, al momento del retirode los bienes en Aduanas.CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO4.1. El precio pactado se pagará en EUR €, siguiendo el procedimiento de pago directo establecido por la KfW, de lasiguiente manera:

24i) Anticipo: Veinte por ciento (20%) del precio del contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes ala firma del contrato, contra presentación de la factura comercial y una carta fianza bancaria por el montoequivalente al anticipo de acuerdo al formato establecido en el Anexo (F).Para el caso de equipos ofrecidos en condiciones CIF Callao:ii)Al embarcar los bienes: Se desembolsara el Setenta por ciento (70%) del precio estipulado en el contrato,importe que será desembolsado a favor de EL CONTRATISTA en un banco y cuenta de su país que ELCONTRATISTA haya previamente comunicado a EL IMARPE contra la presentación de los siguientesdocumentos al IMARPE:- Factura Comercial- Certificado de Origen,- 3/3 Originales del Conocimiento de Embarque en los cuales conste el nombredel buque, la clase y tipo de bienes transportados y el lugar y fecha de expedición, y - Certificado deSeguro Marítimo con la cláusula que cualquier pago con cargo a este certificado será transferido alKreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), cuenta n° 38 000000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00) a favor del IMARPE.Los originales del conocimiento de embarque deberán ser entregados a EL IMARPE para los trámites desolicitud de desembolso a favor de EL CONTRATISTA y del desaduanaje.iii)Pago Final: Diez por ciento (10%) del precio se desembolsara contra la presentación del Acta deConformidad de Entrega firmada por EL CONTRATISTA y EL IMARPE, pudiendo EL CONTRATISTAsolicitar la reducción de la garantía de fiel cumplimiento del 10% al 5%, manteniendo una vigencia nomenor a 120 días posteriores a la fecha de la conformidad de entrega.- El pago de los impuestos será efectuado por EL IMARPE al momento del desaduanaje.Para el caso de equipos que se entreguen en los almacenes de EL IMARPE:- 80% del precio será pagado luego de la entrega de la planta de osmosis inversa (dos unidades de 10metros cúbicos cada una) en el Almacén del IMARPE de la siguiente forma:- El monto correspondiente al valor de venta será desembolsado directamente por KfW a favor de ELCONTRATISTA.- El monto correspondiente a los impuestos será desembolsado por el IMARPE a favor del CONTRATISTA- Para dicho efecto el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos (originales) a ELIMARPE:- Factura comercial- Certificado de origen- Acta de Conformidad de Entrega emitida por el IMARPE.El Pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes de presentadoslosdocumentos al IMARPE.Emitida la Conformidad de Entrega EL CONTRATISTA podrá solicitar la reducción de la garantía de fielcumplimiento del 10% al 5%, manteniendo una vigencia no menor a 120 días posteriores a la fecha de laconformidad de entrega.CLAUSULA QUINTA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS, LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICASLos bienes observarán las Especificaciones Técnicas previstas en el Anexo respectivo. Las EspecificacionesTécnicas no podrán ser variadas durante la ejecución del presente Contrato, salvo acuerdo expreso de laspartes, derivado de situaciones excepcionales aceptadas por EL IMARPE o cuando respondan a una mejoratecnológica aprobada por EL IMARPE respecto a lo inicialmente establecido en el Contrato.5.2. LUGAR DE ENTREGA

25La entrega se realizará en ……………..(según la oferta del postor)5.3. PLAZO DE ENTREGAEl plazo de entrega será de …….. meses, que se computarán desde el día siguiente de suscrito el contrato.La entrega no supone la conformidad de LOS BIENES. La conformidad solo se considerará otorgada en laoportunidad y forma que se establece en la Cláusula Sexta.5.4. VARIACIÓN DE PLAZOSEl Plazo establecido en el párrafo 5.3 sólo podrá ser prorrogado:5.4.1 Por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobado y fundamentado por escrito, de acuerdo con loestablecido en la Cláusula Décimo Tercera.5.4.2 Por cambio en las especificaciones aprobado por EL IMARPE y siempre que al momento de aprobarse el cambiode especificaciones se haya acordado expresamente dicha ampliación de plazo.CLÁUSULA SEXTA.- CONFORMIDAD DE ENTREGA DE LOS BIENESPara los bienes ofertados en Condiciones CIF Callao INCOTERMS 2000Una vez que LOS BIENES hayan arribado al Puerto del Callao – Perú y entregados al EL IMARPE, se efectuarála verificación de la planta de osmosis inversa y se suscribirá el Acta de Conformidad de Entrega con Reserva dePruebas, Para tal efecto, EL IMARPE habrá coordinado previamente con EL CONTRATISTA la fecha pararealizar dicha verificación. La verificacion deberá efectuarse dentro de los 10 días de retirados LOS BIENES deAduanas. Esta diligencia se realizará en la fecha prevista por EL IMARPE, que le será notificada al contratistacon la anticipación de 24 horas correspondiente.Para los bienes que se entreguen en los almacenes del IMARPEUna vez que LOS BIENES hayan sido entregados en el almacén de EL IMARPE, se efectuará la verificación deLOS BIENES y se suscribirá el Acta de Conformidad de Entrega de los Bienes con Reserva de Pruebas.Para los bienes ofertados en condiciones CIF y los bienes que se entreguen en el almacén del IMARPE:6.1 Si al momento de la verificación de LOS BIENES existen observaciones que impiden la suscripción del Acta deConformidad de entrega, EL IMARPE deberá informar por escrito inmediatamente a EL CONTRATISTA ya sea através de acta levantada al momento de la verificación o de comunicación en la que se indicará las deficienciasque EL IMARPE acota.6.2 Informado del motivo que impida la suscripción del Acta de Conformidad de entrega EL CONTRATISTA, dentrode los 10 días hábiles de recibida la notificación de EL IMARPE reportando las deficiencias, podrá:− contradecir por escrito la deficiencia alegada por EL IMARPE señalando las razones por las cuales está endesacuerdo− subsanar la deficiencia o− proporcionar por escrito un plan para corregir la deficiencia; que estará sujeto a la aceptación de ELIMARPE.6.3 En caso se trate de una deficiencia menor aceptada por EL CONTRATISTA, EL IMARPE suscribirá el Acta deConformidad de Entrega dejándose constancia de la forma cómo dicha deficiencia menor será subsanada por ELCONTRATISTA.6.4 En caso se trate de una deficiencia menor, no aceptada por EL CONTRATISTA, EL IMARPE igualmentesuscribirá el Acta de Conformidad de entrega dejándose constancia de la discrepancia y del derecho de ELIMARPE de no devolver la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en tanto se llegue a un acuerdo respecto

26de esta deficiencia o a falta de acuerdo a resultas de la resolución de la controversia, de conformidad a loestipulado en este contrato.6.5 En caso se trate de una observación sustancial o mayor, EL IMARPE no dará conformidad de la recepción ypodrá rechazar los bienes en tanto dicha deficiencia no sea subsanada.6.6 Previamente a apelar a los medios de solución de controversias que se indican en este contrato, las partesdeberán intentar llegar mutuamente a un acuerdo o solución de las observaciones.6.7 EL IMARPE impondrá a EL CONTRATISTA la penalidad por mora a que se refiere la cláusula Décimo Primeradel contrato, luego de vencido los diez (10) días hábiles que se le otorgan para que adopte alguna de lasmedidas previstas en el numeral 6.2. de la cláusula sexta del contrato, sin que se haya subsanado la deficiencia.La presentación del plan para corregir la deficiencia no eximirá a EL CONTRATISTA de la aplicación de lapenalidad, la misma que no requerirá de intimación sino que será automática.6.8 El acta será suscrita por los representantes de EL IMARPE y por EL CONTRATISTA, de acuerdo al formato delAnexo (C).CLÁUSULA SETIMA.- INSTALACION Y ACTA DE CONFORMIDAD FINAL7.1. La Conformidad final de recepción de LOS BIENES (Anexo D), se dará una vez que los mismos hayan sidoinstalados y probados por el EL IMARPE en presencia del representante de EL CONTRATISTA.Para tal efecto EL IMARPE dará aviso a EL CONTRATISTA, del Cronograma de instalación, a fin que ELCONTRATISTA acredite un representante para supervisar la instalación.Es obligación del IMARPE efectuar la instalación dentro de un plazo de 04 meses desde la fecha de arribo delos bienes al puerto del Callao o de recibidos en el almacén de IMARPE.7.2. En caso que, al momento de la prueba de LOS BIENES surjan observaciones que impidan la suscripción delACTA DE CONFORMIDAD FINAL, EL IMARPE deberá informar por escrito a EL CONTRATISTA de lasdeficiencias advertidas.7.3. Informado del motivo que impide el otorgamiento del ACTA DE CONFORMIDAD FINAL, EL CONTRATISTAdentro de los 10 días útiles de recibida la notificación de EL IMARPE reportando las deficiencias, podrá:(i) contradecir por escrito la deficiencia alegada por EL IMARPE señalando las razones por las cuales está endesacuerdo;(ii) subsanar la deficiencia; o,(iii) proporcionar por escrito un plan para corregir la deficiencia; dicho plan estará sujeto a la aceptación de ELIMARPE.7.4. Las partes deberán intentar llegar mutuamente a un acuerdo o solución de las observaciones, previamente aapelar a los medios de solución de controversias que se indican en este contrato.CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL IMARPE:establecido en el contrato y especialmente para efectos de los dispuesto en las Cláusulas Sexta y Sétima del8.1. Pagar el Precio en la forma y plazo establecido en el contrato.8.2. Habilitar el Buque para efectos de que EL CONTRATISTA pueda proceder a la instalación.8.3. Efectuar las coordinaciones y comunicaciones necesarias al Contratista para efectos del cumplimiento de lomismo.CLAUSULA NOVENA.- GARANTÍAS, GARANTÍA TÉCNICA9.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEL CONTRATISTA está obligado a entregar a EL IMARPE al momento de la suscripción del contrato una cartafianza por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, como garantía del fiel

27cumplimiento del contrato, con una vigencia que comprenda desde la suscripción del contrato hasta 30 díasposteriores a la fecha prevista para el otorgamiento de la conformidad final de los bienes, cuando se requiera deinstalación, Una vez otorgada el Acta de Conformidad de entrega (antes de la instalación), EL CONTRATISTApodrá solicitar reducir la garantía de (10%) hasta 5%, debiendo mantenerla vigente hasta la oportunidad antesindicada.La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre bajo el ámbitode la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.Esta garantía deberá presentarse en el formato contenido en el Anexo E del contrato, pudiendo permitirsevariaciones al formato antes indicado en la medida que no se afecten las condiciones fundamentales que allí sedescriben; es decir que se incluyan las características: incondicional, solidaria, irrevocable, indivisible y derealización automática a solo requerimiento del IMARPE y con renuncia expresa al beneficio de excusión, asícomo la indicación expresa de que en caso de ejecución dicho importe será transferido al Kreditanstalt fürWiederaufbau, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), Cuenta N° 38 000 000 00 (IBAN: DE535002 0400 3800 0000 00) a favor de IMARPE.Esta garantía deberá otorgarse a favor del IMARPE, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de todas ycada una de las obligaciones que este contrato establece a cargo de EL CONTRATISTA.Una vez otorgada el Acta de Conformidad a que se refiere la Cláusula Sexta del Contrato, EL CONTRATISTApodrá solicitar la reducción de la fianza y canjear la misma por una fianza por un importe equivalente al cinco(5%) del monto del contrato y con un plazo de vigencia de 120 días posteriores a la fecha de la conformidadde entrega.Esta fianza podrá ser devuelta antes de su vencimiento si se otorga el Acta de Conformidad Final a que serefiere la Cláusula Sétima. Si vencido el plazo de la fianza, no se han efectuado las pruebas de mar, porrazones no atribuibles al CONTRATISTA, este podrá solicitar la devolución de la Carta Fianza sin perjuicio delcumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Cláusula Sétima del Contrato.EL IMARPE podrá ejecutar esta garantía para lograr el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ELCONTRATISTA que se hayan incumplido y no se hayan subsanado dentro del plazo que otorgue EL IMARPE,incluidas las penalidades a que se refiere la Cláusula Décimo Primera.EL IMARPE también podrá ejecutar esta garantía si existiendo obligaciones contractuales pendientes o encontroversia o si la misma no es renovada antes de la fecha de su vencimiento.En caso la garantía se ejecute parcialmente EL CONTRATISTA está obligado a completar la garantía hastaque culmine la ejecución del contrato.9.2. GARANTIA POR ANTICIPO DE PRECIOPara efectos del pago a que se refiere el numeral i) de la Cláusula Cuarta EL CONTRATISTA deberápreviamente entregar una carta fianza emitida por el monto del Anticipo y un plazo cuya vigencia expirará a larecepción por parte de EL IMARPE del conocimiento de embarque (B/L).Esta garantía deberá presentarse en el formato contenido en el Anexo F del contrato, pudiendo permitirsevariaciones al formato antes indicado en la medida que no se afecten las condiciones fundamentales que allí sedescriben; es decir que se incluyan las características: incondicional, solidaria, irrevocable, indivisible y derealización automática a solo requerimiento del IMARPE y con renuncia expresa al beneficio de excusión, asícomo la indicación expresa de que en caso de ejecución dicho importe será transferido al Kreditanstalt fürWiederaufbau, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), Cuenta N° 38 000 000 00 (IBAN: DE535002 0400 3800 0000 00) a favor de IMARPE.La garantía de anticipo de precio será devuelta al Contratista una vez efectuado el embarque contra la entregadel conocimiento de embarque y de la póliza de seguro marítimo que garantiza las mercaderías embarcadas.Esta garantía será ejecutada por EL IMARPE si EL CONTRATISTA no cumple con la entrega de los bienesen condiciones CIF Callao (Incoterms 2000) o cuando el contrato es resuelto por causal atribuible a ELCONTRATISTA.9.3. GARANTIA TECNICA

28EL CONTRATISTA garantiza por un plazo de (consignar número de meses de la garantía técnicaofertada)…..meses, computados desde la fecha de suscripción del Acta de Conformidad Final que los bienesmateria del contrato se adecuan a las especificaciones señaladas en el Anexo 2 de las bases y que estánlibres de defectos y vicios ocultos, y que son aptos para el uso que se le otorgará al bien de acuerdo a loestablecido en el contrato.EL CONTRATISTA garantiza además que los bienes se encuentran libres de:− Cualquier reclamación de terceros incluyendo las derivadas de un reclamo sobre la propiedad de losmismos− Cualquier gravamen− De reclamo por derechos de la propiedad industrial, o de derechos de autor en el País de ELCONTRATISTA.CLÁUSULA DÉCIMA: ASESORÍA DE TERCEROS10.1 EL IMARPE y EL CONTRATISTA tendrán el derecho a recibir asesoría de personas naturales y/o jurídicasajenas a su organización, a su propio costo, y en relación con cualquier aspecto del Contrato. El costo quedemande tal asesoría será de cargo exclusivo de la parte que lo requiera.CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDADES Y PENALIDADES11.1 PENALIDAD POR MORA DE EL CONTRATISTA: Si EL CONTRATISTA incurriera en mora por no entregar losbienes dentro del plazo previsto en la Cláusula Quinta, pagará a KfW, por cada día calendario de atraso en laentrega una penalidad diaria, que se calculará de acuerdo a la siguiente formula:0.10 X monto del contrato___________________________0.15 x plazo de entrega en días11.2 La penalidad acumulada no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del PRECIO del Contrato y serádeducida de los pagos pendientes a favor del contratista. De ser el caso, cualquier monto exigible por conceptode reembolso, fianzas, garantías u otros pagos similares, así como pagos de seguro será transferido, por cuentadel Prestatario, transferido al Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 20400), Cuenta N° 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00) a favor del IMARPE.En caso de que un monto por cualquiera de estos conceptos sea pagado en moneda local, el mismo deberá seringresado en una cuenta especial del Prestatario en el país del Prestatario, de la que sólo podrá disponerseprevia aprobación del KfW.EL IMARPE impondrá a EL CONTRATISTA la penalidad por mora, luego de vencido los diez (10) días hábilesque se le otorgan para que adopte alguna de las medidas previstas en los numerales 6.2 y 7.3 de las cláusulasSexta y Sétima del contrato, respectivamente, sin que se haya subsanado la deficiencia. La presentación delplan para corregir la deficiencia no eximirá a EL CONTRATISTA de la aplicación de la penalidad.La penalidad se aplicará sin que se requiera de intimación previa, su aplicación será automática.La penalidad se calculará sobre el monto total del contrato.El monto de la penalidad podrá cobrarse con la ejecución de la Carta Fianza a que se refiere la CláusulaNovena o a requerimiento de EL IMARPE.11.3. PENALIDAD POR RESOLUCION DE CONTRATO: Si el contrato fuere resuelto por causa imputable a ELCONTRATISTA, este deberá pagar a EL IMARPE, con carácter de penalidad, una suma equivalente al 10% delmonto contractual. Esta penalidad es independiente de la penalidad por mora a que se refiere el 11.1 y seaplicará sin perjuicio del cobro que resulta aplicable por la referida penalidad.CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR12.1. Ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de sus obligaciones conforme al Contrato o por suejecución parcial, tardía o defectuosa por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

2912.2. Las partes contratantes reconocerán mutuamente como caso fortuito o de fuerza mayor, la definición prevista enel Artículo 1315º del Código Civil.Las Partes acuerdan que, para todos los efectos relativos al Contrato, la ocurrencia de cualquiera de lossiguientes eventos no constituye Caso Fortuito o Fuerza Mayor:−−−La carencia de dinero.Los paros de los Trabajadores o Contratistas de EL CONTRATISTA o Huelgas laborales del personal quedependen del mismo. No están incluidos en esta excepción los actos de conmoción civil que puedan afectara EL CONTRATISTA.Los cambios en las condiciones de mercado.12.3. En caso una parte quiera invocar fuerza mayor, se seguirá el siguiente procedimiento:a) La Parte afectada por el caso fortuito o la fuerza mayor lo notificará a la otra parte dentro de los cinco (5)días hábiles siguientes al momento en que ésta se produzca, acreditando la forma en que la misma afectala debida ejecución de la obligación correspondiente y/o determinó o determinará su ejecución parcial,tardía o defectuosa y un estimado del tiempo en que tardará en remediar tal situación.b) Dentro del plazo de siete (7) días hábiles después de entregada cualquier notificación de ocurrencia delCaso Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte notificada podrá observar la calificación de un evento como CasoFortuito o Fuerza Mayor, o sus efectos sobre la ejecución por la otra Parte de sus obligacionescontractuales.c) Presentada la observación correspondiente mediante notificación entregada al efecto, las Partes sereunirán para tratar de resolverla. De no lograrlo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fechade entrega de la notificación de observación, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia aarbitraje.d) La ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor podrá dar lugar a que las Partes acuerden mutuamentesuspender temporalmente la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato o su terminación si el supuestose prolonga por más de seis meses , no derivándose de este hecho obligación alguna para ellas, niderecho a reclamar ningún resarcimiento por daños y perjuiciose) Si transcurrido el plazo de seis meses continúa la situación de fuerza mayor cualquiera de las partes podráresolver este Contrato dando un aviso de 15 días de anticipación. En este caso el Contrato quedaráresuelto de pleno derecho sin responsabilidad para las partes.f) Cesado el caso fortuito o de fuerza mayor, las partes deberán proseguir con el cumplimiento de susobligaciones de acuerdo a lo establecido en el Contrato. En tal caso el plazo se extenderá por el númerode días que dure dicha suspensión.CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- RESOLUCIÓN POR MUTUO DISENSO13.1. Ambas partes contratantes de común acuerdo pueden convenir en resolver el contrato.13.2. El convenio de resolución por mutuo acuerdo debe constar por escrito.CLAUSULA DECIMO CUARTA: INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION14.1. Incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA: La ocurrencia de uno o más de los siguientes eventos seráconsiderada causal de incumplimiento que puede dar lugar a la resolución del contrato:a) La no entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos en el contrato.b) El rechazo de la recepción de los bienes por incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.c) El no levantamiento de observaciones a los bienes.

3014.2 Incumplimiento por parte de EL IMARPE: El no pago del precio en los términos establecidos en el contrato,constituirá una Causal de Incumplimiento por EL IMARPE a menos que sea consecuencia de un Caso Fortuito ode Fuerza Mayor, o que de otra manera sea exonerado de acuerdo a los términos de este Contrato.14.3 Procedimiento14.3.1. Al verificarse efectivamente una causal de incumplimiento, la Parte que reclame la ocurrencia de dicho supuestode incumplimiento deberá cursar de inmediato a la Parte que incumplió una notificación por escrito del Supuestode Incumplimiento y de cualquier reclamo interpuesto dándole un plazo final de 15 días para subsanar elincumplimiento.14.3.2. Si la causal de incumplimiento no hubiese sido rectificada de acuerdo con lo dispuesto en el presente contrato, laParte que no incumplió podrá tomar, a su sola discreción, cualquiera de las siguientes acciones o ambas:(i) Exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y/o:(ii) Subsanar el incumplimiento de la obligación procurándose directamente el remedio de la misma por costoy cuenta de la otra parte, así como a recuperar los daños y perjuicios a los que pudiera tener derecho; y/o,(iii) Resolver el presente Contrato a través de un aviso notarial en el que se indique la causa que da lugar a laresolución. En este caso la resolución se produce de pleno derecho con la recepción de la mencionadacomunicación.CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS15.1. NORMAS APLICABLES AL CONTRATOEl Contrato se rige por las Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio de Paris para la Interpretación de losTérminos Comerciales INCOTERMS 2000 y en su defecto por las leyes de la República del Perú.15.2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS15.2.1. Trato directo. Las Partes acuerdan y dejan expresa constancia que tratarán de resolver directamente y de lamejor forma posible, cualquier controversia entre ellas que surja del Contrato, dentro de un plazo de quince (15)días después de la entrega de la notificación correspondiente de cualquier Parte a la otra, en la que se hacemención a la causa de la controversia.15.2.2 Resolución de controversias: arbitraje. En virtud del presente, las Partes acuerdan que cualquier controversiadel contrato que surja entre ellas, que no pueda ser solucionada por mutuo acuerdo entre las Partes, será resuelta demanera final y exclusiva mediante arbitraje de derecho, por un tribunal arbitral. Vencido el plazo previsto en elnumeral 15.2.1., cualquiera de las Partes tendrá derecho a acudir al arbitraje en todo momento, sin necesidad detrámite previo.Por voluntad expresa de las Partes, lo dispuesto en este numeral será suficiente para servir como convenio arbitral,conforme a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley General de Arbitraje.15.2.3. Reglas del arbitraje. Salvo acuerdo expreso en contrario por escrito entre las Partes, el arbitraje previsto en elnumeral estará sujeto a las siguientes reglas:a) El arbitraje se realizará, organizará y desarrollará bajo la administración y conforme al Reglamento del Centrode Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante el Centro) y a las disposiciones de la Ley Generalde Arbitraje en todo aquello que no esté regulado en el respectivo Reglamento. El arbitraje será de derecho.b) Los árbitros serán tres (3), uno designado por cada parte y el tercero será elegido por acuerdo de los árbitrosdesignados por las Partes, quien actuará como presidente del tribunal arbitral. Las Partes deben designar a losárbitros que les corresponde designar dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notificaciónal respecto de la otra Parte. Los árbitros designados por las Partes designarán al tercer árbitro dentro de loscinco (5) días siguientes a la fecha en que hayan sido designados. En caso contrario, la designacióncorrespondiente será efectuada por el Centro.c) El laudo arbitral será expedido dentro de los plazos que se establezcan en el Reglamento del Centro. Elarbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y se llevará a cabo en idioma español.d) Los costos del arbitraje serán sufragados de acuerdo a lo que establezca el Tribunal en el laudo.e) El laudo arbitral de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Centro:

31- Constará por escrito y será final y de obligatorio cumplimiento para las Partes, no siendo susceptible deser apelado o recurrido ante ninguna jurisdicción, corte o tribunal, constituyéndose en el único yexclusivo remedio con respecto a cualquier controversia sometida al tribunal arbitral, renunciando aquílas Partes expresamente a los recursos de apelación, casación o cualquier otro recurso impugnatoriocontra el laudo arbitral; y- Todos los costos y cargos dirigidos a obtener su ejecutoria serán imputados y cargados a la Parte quese oponga a su ejecución.f) Dictado el laudo arbitral, que será inmediatamente ejecutable, cualquiera de las Partes tiene la facultad, encaso de incumplimiento por la otra con sus términos, de solicitar a cualquier Corte o Tribunal competente queordene su ejecución forzada.g) Las Partes se obligan a ejecutar cualquier acto requerido para dar inicio al arbitraje y continuar con sudesarrollo hasta su culminación y ejecución.h) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán cumpliendo con todas las disposiciones del Contrato,excepto aquellas cuyo cumplimiento o incumplimiento dieron origen al inicio del arbitraje.i) El tribunal arbitral constituido conforme a este convenio arbitral, deberá aplicar las disposiciones de la Ley.j) En caso alguna de las Partes decidiera recurrir al Poder Judicial a fin de solicitar la anulación del laudo arbitralpor cualquier motivo, deberá cumplir con el requisito de admisibilidad previsto en el numeral 4 del artículo 72de la Ley de Arbitraje, consistente en la entrega de una Carta Fianza Bancaria, a favor de la partevencedora, por el monto ordenado pagar en el laudo más intereses, emitida por una institución bancariaperuana de primera categoría, y que tendrá el carácter de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficiode excusión y de realización automática a sola solicitud de la parte vencedora, la que deberá mantenersevigente mientras dure el proceso de anulación del Laudo Arbitral.k) Las Partes acuerdan y dejan constancia que el arbitraje es el método exclusivo para resolver cualquiercontroversia que respecto del Contrato surja entre ellas y se comprometen a no iniciar ninguna acción oproceso judicial o administrativo ante ninguna corte, autoridad u organismo nacional o internacional, exceptopara ejecutar el laudo arbitral emitido por un tribunal arbitral constituido conforme a esta Cláusula.CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD16.1 En ningún caso existirá responsabilidad entre las partes, ya sea por razón de compensación o incumplimiento delcontrato, obligación legal, agravio o cualquier otro asunto por las reclamaciones, pérdidas, daños (incluido lapérdida del uso de la totalidad o parte de los Trabajos o de los Equipos o la pérdida de producción), lucrocesante o pérdida o incumplimiento de contratos comerciales, o por daños indirectos o pérdidas que pueda sufrirla otra parte en relación con este Contrato.16.2 La responsabilidad entre las partes no deberá exceder al 100% (cien por ciento) del Precio Contractual.16.3 No obstante, esta Cláusula no limitará la responsabilidad del Proveedor en caso de que incurra en negligenciagrave o culpa inexcusable.CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS17.1.1 El CONTRATISTA no será responsable ante terceros por lesiones, muerte o daños ocasionados a personas o ala propiedad que se generen como consecuencia o con relación a las actividades de desembarco o instalaciónde los Bienes. Esto no será aplicable en el caso de que dicha responsabilidad sea el resultado directo denegligencia grave o culpa inexcusable por parte de EL CONTRATISTA ni a reclamos por transgresiones depatente.CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL18.1 Los derechos del autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informaciónproporcionada al IMARPE por EL CONTRATISTA, seguirán siendo de propiedad de EL CONTRATISTA. Si estainformación fue suministrada al IMARPE directamente o a través de EL CONTRATISTA, incluyendo proveedoresde materiales, el derecho del autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

3219.1 El IMARPE y EL CONTRATISTA deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán aterceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa oindirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de laejecución del mismo.CLÁUSULA DUODÉCIMA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO20.1 Este Contrato solo podrá modificarse por Adendum escrito firmado por ambas partes.CLÁUSULA DUODÉCIMA PRIMERA – VIGENCIA21.1 EL CONTRATO entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por parte de los representantes deambas partes contratantes.CLAUSULA DUODÉCIMA SEGUNDA.-NOTIFICACIONES22.1 Las notificaciones u otras comunicaciones entre las partes deberán efectuarse en español y se consideraráncomo válidas una vez recibidas después de la transmisión mediante correo electrónico, facsímile o por escrito ala otra parte en la dirección indicada más abajo. Cualquiera de las partes puede cambiar su dirección notificandopor escrito de dicho cambio a la otra parte.En fe de lo cual las partes celebran el presente Contrato en la provincia constitucional del Callao, Perú, el______________________Por “EL CONTRATISTA”Representante Legal_______________________Por “EL IMARPE”

33ANEXOS DEL CONTRATOANEXO ABIENES Y SERVICIOS MATERIA DE COMPRA – VENTA (Oferta del Contratista)Este Anexo contendrá el detalle de la Oferta del Postor para el suministro de las dos unidades de 10 metros cúbicos cadauna que conforma la planta de Osmosis inversa.ANEXO BESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo 2 de las bases)En este anexo se transcribirá el contenido detallado en el anexo 2 de las presentes bases.ANEXO CFORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGASe adjunta formatoANEXO DFORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD FINALSe adjunta formatoANEXO EFORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOSe adjunta formato (ver anexo 9 de las bases)ANEXO FFORMATO DE GARANTIA DE ANTICIPO DE PRECIOSe adjunta Formato (ver anexo 10 de las bases)ANEXO GGARANTIA TECNICAEste anexo contendrá el plazo y alcance de la Garantía Técnica ofertada por el Contratista, la misma que incluirá elmantenimiento correctivo, mano de obra y repuestos.

34ANEXO CFORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA Nº. -2010Siendo las ..................... horas del (día / mes / año), se reunieron en las instalaciones de............................................................................................................, los siguientes representantes:1.- ................................................................................ Representante de ……………2.- ................................................................................ Representante de ……………Con la finalidad de dar la conformidad respectiva a la entrega de la planta de Osmosis Inversa, proporcionado por la(empresa / compañía), de acuerdo a lo dispuesto en el (número del contrato) de fecha ………………………………..Los equipos entregados que a continuación se detallan, corresponden a las características indicadas en el (número delcontrato) de fecha ........................:ITEMNo. 1EQUIPOPLANTA DE OSMOSIS INVERSA ( DOS UNIDADES10 M3 c/u )Siendo las.......................... horas, se da por terminado la reunión, firmándose la presente acta en señalde conformidad.EL VENDEDOREL IMARPE

35ANEXO DFORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD FINAL Nº. -2010Siendo las ..................... horas del (día / mes / año), se reunieron en las instalaciones de............................................................................................................, los siguientes representantes:1.- ................................................................................ Representante de ……………2.- ................................................................................ Representante de ……………3.- ................................................................................ Representante de ……………4.- ................................................................................ Representante de ……………Con la finalidad de dar la conformidad respectiva a la instalación y prueba de la Planta de Osmosis Inversa,proporcionado por la (empresa / compañía), de acuerdo a lo dispuesto en el (número del contrato) de fecha………………………...La instalación de los equipos que a continuación se detallan, cumplen con las Especificaciones Técnicas que conformanel contrato (número del contrato) de fecha ........................:ITEMNo. 1EQUIPOPLANTA DE OSMOSIS INVERSA ( DOS UNIDADES10 M3 c/u )Siendo las.......................... horas, se da por terminado la reunión, firmándose la presente acta en señalde conformidad.EL VENDEDOREL IMARPE

36ANEXO EGarantía de fiel cumplimiento del contratoDirección del banco garante:………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………Dirección del beneficiario de la garantía(entidad contratante):………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………El ………………………………. Ustedes han suscrito con la firma…………………………………… (contratista”) un contratosobre ………………………………………….. …. (proyecto, objeto del contrato) por valorde ……………………………….De acuerdo a las disposiciones de ese contrato, el contratista estará obligado a presentar una garantía de cumplimientopor un………………..% del valor del contrato.Mediante la presente garantía, nosotros………………………………………….(garante), renunciando a todas la objecionesy excepciones, otorgamos una fianza irrevocable, autónoma, solidaria, incondicional, indivisible, de realizaciónautomática, con renuncia expresa al beneficio de excusión, para el pago de un monto hasta………………………………………………………. ., a favor del beneficiario de la garantía.Cualquier pago con cargo a esta garantía será transferido al Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main (BIC:KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), Cuenta N° 38 000 000 00 (IBAN:DE53 5002 0400 3800 0000 00) a favorde………………………………………………. (entidad ejecutora/comprador).Esta garantía vencerá a más tardar el …………………………………………………..Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deberá haber sido presentado antes de esta fecha por carta notarial, ennuestro domicilio ubicado en………………………………………………..Esta garantía estará sujeta al derecho vigente en Perú.Lugar y fechaGarante

37ANEXO FGarantía de anticipo de precioDirección del banco garante:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dirección del beneficiario de la garantía(entidad contratante):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………El…………………………………………….ustedes han suscrito con la firma ………………………….. contratista”) uncontrato sobre ………………………………………….. …. (Proyecto, objeto del contrato) por valor de ------------------------------------De acuerdo a las disposiciones de ese contrato, el contratista recibirá una cantidad de ………………………. Equivalentea un……… % del valor del contrato, en calidad de anticipo.Mediante la presente garantía, nosotros..………………………………… (garante), renunciando a todas la objecionesy excepciones, otorgamos una fianza irrevocable, autónoma, solidaria, incondicional, indivisible, de realizaciónautomática, con renuncia expresa al beneficio de excusión, para el pago de un monto hasta…………………………………………………………. ., a favor del beneficiario de la garantía.Esta garantía entrará en vigor cuando el anticipo haya sido abonado en la cuenta del contratista.Cualquier pago con cargo a esta garantía será transferido al Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main (BIC:KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), cuenta n° 38 000 000 00 (IBAN:DE53 5002 0400 3800 0000 00) a favor de ……………………… ……. (entidad contratante / comprador).Esta garantía vencerá a más tardar el………………………Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deberá haber sido presentado antes de esta fecha por carta notarial, ennuestro domicilio ubicado en………………………………………………..Esta garantía estará sujeta al derecho vigente en el Perú.Lugar y fechaGarante

Anexo 7LISTADO DE COMPROBANTES DE PAGO PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIALICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°001-2010-IMARPE ““ADQUISICIÓN DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA”(DOS UNIDADES 10 METROS CÚBICOS CADA UNA)N° Nombre de la Localización Nombre del Representante Legal Cantidad de Bien Fecha Nro. de Factura Importeempresa o cliente (ciudad y País) Equipos Objeto de de o Comprobante (indicarSuministrados Venta Venta de Pago moneda)38

Anexo 8Garantía de seriedad de ofertaDirección del banco garante:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dirección del beneficiario de la garantía(entidad contratante):A fin de que la firma …………………………………………………….... pueda presentar unaoferta para……………………………………………………………... (proyecto, objeto del contrato),nosotros, ………………………………………………………………(garante), renunciando a todasla objeciones y excepciones, otorgamos una fianza irrevocable, autónoma, solidaria,incondicional, indivisible, de realización automática, con renuncia expresa al beneficio deexcusión, para el pago de un monto hasta ………………………………………………………….., a favor del beneficiario de la garantía.Los pagos con cargo a la presente garantía se efectuarán a primera solicitud escrita suya,acompañada de una nota confirmando que ustedes hayan aceptado la citada oferta, pero quela firma……………………………………………………….no la mantiene.Esta garantía vencerá a más tardar el …………………………………………………………Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deberá haber sido presentado antes de esta fechapor carta notarial, en nuestro domicilio ubicado en………………………………………………..Esta garantía estará sujeta al derecho vigente en el Perú.FechaGarante39

Anexo 9Normas KfWNormas para laadjudicación decontratos desuministros yservicios en elmarco de laCooperaciónFinanciera Oficialcon países endesarrolloMayo de 200740

Editado por:KfW Bankengruppe, Communicación CorporativaPalmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, AlemaniaTeléfono +49 69 7431-0, Fax +49 69 7431-2944Redactado por:KfW Entwicklungsbank, Secretaría de Estrategias de la Cooperación Financiera (AS)Si desea comunicarse con el KfW EntwicklungsbankPara obtener material informativo sobre la Cooperación Financiera con los países endesarrollo, sírvase dirigirse a la siguiente división:Equipo de política general (AS 1)Teléfono +49 69 7431-3751, Fax +49 69 7431-3363En caso de cualquier duda relacionada con estas Normas, sírvase dirigirse a la siguientedivisión:Equipo de estudios y productos financieros (AS 2)Teléfono +49 69 7431-1631, Fax +49 69 7431-3363Mayo de 2007 341

IndiceINTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 51 PRINCIPIOS............................................................................................................... 61.1 Licitación pública……..........................................................................................................................61.2 Licitación leal y transparente, normas fundamentales del trabajo .................................................61.3 Postores calificados a participar...........................................................................................................61.4 Contratación de un consultor ..............................................................................................................72 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES......... 72.1 Presentación de las bases de licitación al KfW, publicación de la licitación y plazo parapresentar las ofertas............................................................................72.2 Proceso de calificación................................................................................................................82.2.1 Precalificación.................................................................................................................................... 82.2.2 Poscalificación ................................................................................................................................... 92.2.3 Informe de evaluación sobre la calificación de los postores, información de los postores ............... 92.2.4 Siguientes pasos después del término del proceso de calificación .................................................... 92.3 Bases de la licitación ..............................................................................................................92.4 Moneda de las ofertas ...................................................................................................................102.5 Apertura de las ofertas .............................................................................................................112.6 Análisis y rechazo de ofertas..............................................................................................................112.7 Evaluación de las ofertas..............................................................................................................112.8 Anulación de la licitación ..................................................................................................................132.9 Información a los postores ................................................................................................................133 OTRAS FORMAS DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS,ADJUDICACIÓN DIRECTA Y MEDIDAS PROPIAS.................................................. 143.1 Suministros y servicios que están limitados a Alemania y/o a los estados miembros de la UniónEuropea....................................................................................................................................................143.2 Licitaciones locales.............................................................................................................................143.3 Licitaciones limitadas........................................................................................................................................144 Mayo de 20073.4 Solicitud de precios ............................................................................................................................143.5 Procedimiento de varias etapas .......................................................................................................143.6 Adjudicación directa...........................................................................................................................153.7 Obras por administración directa, medidas propias del grupo meta............................................154 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.................................................... 154.1 Aspectos básicos ................................................................................................................................154.2 Responsabilidad .................................................................................................................................154.3 Condiciones de pago ..........................................................................................................................1642

4.4 Reajuste de precios ...........................................................................................................................164.5 Buen funcionamiento.........................................................................................................................174.6 Garantías ..........................................................................................................................................174.7 Multas ................................................................................................................................................174.8 Seguros..............................................................................................................................................184.9 Fuerza Mayor.....................................................................................................................................184.10 Derecho aplicable, arreglo de controversias.................................................................................19AnexosRequisitos de información y análisis del KfW Anexo 1Modelo de una garantía de seriedad Anexo 2Modelo de una garantía de anticipo Anexo 3Modelo de una garantía de cumplimiento Anexo 4Declaración Anexo 5Índice de siglas y glosario Anexo 6Mayo de 2007 543

IntroducciónLas normas que a continuación se presentan tienen por objeto informar a las partes queintervienen en la ejecución de proyectos de la Cooperación Financiera (CF)1 sobre losrequisitos mínimos en cuanto a la adjudicación de contratos de suministros y servicios. Lasnormas se basan en los procedimientos y normas internacionalmente vigentes y rigen paratodos los suministros y servicios2 que se financian totalmente o en parte con fondos de la CF.En la CF, la adjudicación de contratos de suministros y servicios se efectúa siempre a través dela institución responsable para la ejecución del Proyecto (“entidad contratante”), que, por reglageneral, también lleva a cabo el proceso de licitación. Por lo general, se trata de una instituciónsujeta al derecho vigente del respectivo país. El KfW asegura que• los fondos de la CF sean utilizados de la manera más económica y eficiente posible;• el proceso de adjudicación ofrezca una competencia leal, con igualdad de oportunidades paratodos los postores que garantiza la identificación de la oferta más favorable y lograr así el mejoruso de los escasos recursos;• la decisión sobre la adjudicación de contratos de servicios y suministros sea tomada segúncriterios objetivos y de manera transparente;Además, el KfW verifica si los borradores de contrato que le deberán ser presentados toman encuenta las usanzas comerciales aplicables internacionalmente en el respectivo sector, sobretodo en cuanto a responsabilidad civil, condiciones de pago y garantías, y además compruebaque no haya en los borradores deficiencias graves o contradicciones que puedan afectar laejecución del proyecto3. Si conforme a esas normas de adjudicación fuera necesaria unaopinión del KfW, será imprescindible una opinión favorable del KfW para que el contrato puedafinanciarse con fondos de la CF.El KfW fomenta la armonización de los principios y procedimientos vigentes en el marco de lacooperación al desarrollo internacional. Por eso, en principio deberán utilizarse para licitacionesy contratos los documentos estandarizados armonizados, introducidos bajo el auspicio de lasInstituciones Financieras Internacionales (IFIs).En casos excepcionales, como p.ej. en el caso de ayudas especiales, es posible la aplicaciónde otras normas de adjudicación. En casos oportunos y después de una evaluación general delsistema1 Los conceptos que están en cursiva están explicados en el Anexo 6.2 Los servicios de consultoría se rigen por las "Normas para la contratación de consultores en el marco dela Cooperación Financiera Oficial con países en desarrollo".3 Para un listado de los requisitos de información y evaluación del KfW véase el Anexo 1.44

de adquisiciones de la Entidad ejecutora, el KfW y la Entidad ejecutora podrán también acordarreglas para un procedimiento simplificado de análisis a ser llevado a cabo por el KfW.Por razones de archivo, los documentos a entregarse deberán presentarse tanto en formaimpresa como en forma electrónica (formato pdf).¿Qué se entiende por Cooperación Financiera?La Cooperación Financiera (CF) es un instrumento importante de la cooperación alemana aldesarrollo. La Cooperación Financiera tiene como objetivo financiar inversiones en el ámbitoeconómico, en la infraestructura social, en la lucha contra la pobreza y en la protecciónambiental de los países en desarrollo. Esas inversiones se financian a través de créditosotorgados a condiciones favorables así como aportes no reembolsables (donaciones) confondos provenientes del presupuesto federal y, en su caso, complementados con fondospropios del KfW. La CF es administrada por el KfW por encargo del Ministerio Federal deCooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Con los fondos de la CF se amplían por ejemplolos sistemas de agua potable y de abastecimiento de energía, se mejoran los sistemassanitarios y de educación, se amplia el sector de transporte y se fomenta la producciónagrícola. Asimismo, se financian programas de crédito para Pequeñas y Medianas Empresas(PYMEs) así como reformas económicas.1 Principios1.1 Licitación pública1.01 Por lo general, los contratos de suministros y servicios para proyectos a financiarse confondos de la CF se adjudicarán por la respectiva entidad contratante mediante licitación públicainternacional.Si no existieran restricciones justificadas en casos determinados, o si no están dadas ningunasde las razones de exclusión listadas en el inciso 1.04, no habrá limitaciones en cuanto al paísen el cual el postor tenga su sede comercial o del cual provengan los suministros y servicios.1.02 En casos justificados y previa opinión favorable del KfW al respecto, podrá haberrestricciones del principio de la licitación pública internacional descrita en el apartado 2. Lasparticularidades de las formas alternativas de adjudicación se detallan en el apartado 3. Enestos casos, deberán aplicarse los reglamentos del apartado 2, en lo que corresponda.1.2 Licitación leal y transparente, normas fundamentales del trabajo1.03 Todas las personas involucradas en una licitación con cargo a fondos de la CF debengarantizaruna competencia leal y transparente y respetar al menos aquellas normasfundamentales del trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que fueronratificadas por el país en desarrollo.Esto deberá documentarse mediante una declaración de compromiso (Anexo 5) de todos lospostores que participan en la licitación. La declaración de compromiso deberá firmarse deforma legalmente vinculante por los representantes del postor debidamente autorizados. En elcaso de que dicha declaración de compromiso no se presente o de que los requisitos arribamencionados no se cumplan, el postor será excluido de la licitación.1.3 Postores calificados a participar1.04 Los postores podrán someter sus ofertas para la licitación siempre y cuando no se hayapresentado ninguna de las razones de exclusión que se detallan a continuación:45

• La participación del postor se viera obstaculizada por sanciones del Consejo de Seguridad delas Naciones Unidas;• El postor esté o hubiera estado involucrado en la preparación o ejecución del proyecto. Lomismo rige para postores que pertenezcan al mismo consorcio de empresas o a una o variasempresas o personas que estén vinculadas a tal consorcio (Caso de excepción: proyectos BOTo proyectos llave en mano. En esos casos, incluso podría ser deseable una participación delfuturo suministrador y/o productor);• No presentación de la declaración de compromiso conforme al inciso 1.03;• El postor estuviera legalmente excluído de la licitación en el país de la entidad contratantedebido a anteriores violaciones del reglamento sobre fraude y corrupción;• El postor o un subcontratista a ser contratado para la ejecución de partes significantes delcontrato fuera una empresa que sostuviera relaciones económicas con la entidad contratanteen el país beneficiario y/o una empresa pública sin autonomía legal o económica.1.4 Contratación de un consultor1.05 Durante el proceso de adjudicación del contrato, por lo general, la entidad contratanteobtendrá el apoyo de un consultor independiente y calificado, para la elaboración de las basesde licitación, la evaluación de las ofertas, el asesoramiento para la adjudicación del contrato,así como asistencia en la definición del contrato y en las negociaciones correspondientes.2 Procedimiento para licitaciones públicas internacionales2.1 Presentación de las bases de licitación al KfW, publicación de la licitación y plazopara presentar las ofertas2.01 Las bases de precalificación y de licitación deberán presentarse al KfW con suficienteanticipación a la publicación de la convocatoria planificada para que éste pueda formular suopinión respectiva. El KfW verificará si las bases corresponden, desde el punto de vista formaly de contenido, a las exigencias del proyecto, a los contratos de préstamo y de financiación delproyecto así como a los reglamentos contenidos en las presentes normas para la adjudicaciónde contratos de suministros y servicios. Entre otros, el KfW asegurará que el plazo fijado parala presentación de las ofertas es lo suficientemente amplio para permitirles a los postores unaelaboración detallada de las ofertas. Asimismo, el KfW cuidará de que las especificaciones enque se basarán las ofertas cumplan el requisito de neutralidad y no limiten el concepto de lalibre competencia.2.02 La publicación de la convocatoria tiene como objetivo avisar a todos los postorespotencialmente interesados sobre su realización así como sobre las posiblidades de participaren la misma. La convocatoria tiene que ser efectuada con la suficiente anticipación a la entregade las bases de licitación y de la documentación de precalificación así como con menciónadecuada de la fecha y del lugar del reparto. Generalmente, el llamamiento a licitación sepublica tanto en el país en desarrollo como en Alemania, eventualmente también en los mediosde comunicación internacionales. La publicación se efectuará a iniciativa de la entidadcontratante.• La publicación de la licitación en Alemania será publicada – antes o al mismo tiempo que enotros medios - en el periódico “Nachrichten für Außenhandel” (Noticias para Comercio Exterior)y en los bancos de datos de la Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai - Agencia Federal paraEconomía Exterior). Para esos fines, la entidad contratante remitirá a la bfai el texto del avisode licitación46

así como un ejemplar completo de las bases de licitación, ya sea en copia en el país endesarrollo o como archivo electrónico enviado directamente por e-mail. La publicación esgratuita.• La publicación en el país en desarrollo se efectuará conforme a las disposiciones nacionalesvigentes para la Entidad ejecutora. Generalmente, la convocatoria se publicará en la prensadiaria del país en desarrollo.2.03 Los plazos fijados para la elaboración de las bases de licitación y/o para la elaboración delas ofertas tienen que ser lo suficientemente amplios para acomodar las condicionesparticulares en las cuales se desarrolla el Proyecto, su magnitud y complejidad, y tienen queasegurar una competencia suficiente y transparente. Generalmente, el plazo mínimo paraprocesos de adjudicación con precalificación es de 30 días calendarios y para la presentaciónde ofertas de 45 días calendarios.2.04 Una prolongación del plazo fijado para la presentación de ofertas solamente es posible encircunstancias especiales. Tal prolongación deberá comunicarse a todos los postores en formaescrita, previa comunicación al KfW, y con la debida anticipación al vencimiento del plazoinicialmente establecido.2.05 Las opiniones que la entidad contratante exprese en cuanto a consultas de los postoresdurante el plazo fijado para la presentación de las ofertas, serán comunicadas en forma escritaa todos los postores, al mismo tiempo y con la debida anticipación, es decir, al menos 14 díasantes del término del plazo fijado para la presentación de las ofertas.2.2 Proceso de calificación2.06 La evaluación de la calificación de los postores se efectuará conforme a la magnitud ycomplejidad de los proyectos. Cuando se trata de proyectos de gran magnitud o complejidadtécnica que requieran grandes esfuerzos en la elaboración de las ofertas, o cuando se trata delicitaciones en las que se espera la presentación de una gran cantidad de ofertas, la licitaciónpública por la entidad contratante generalmente es precedida, previa autorización del KfW, poruna precalificación. En todas las demás licitaciones deberá realizarse una poscalificación(véase apartado 2.2.2).2.2.1 Precalificación2.07 En los procesos de adjudicación del contrato con precalificación, la licitación se efectuaráen dos etapas. La primera etapa, la precalificación, tiene como objetivo evaluar, en base a losdocumentos de calificación a entregarse por los postores, su capacidad de realizar lossuministros y servicios de forma debida. En la precalificación se evaluarán sobre todo lossiguientes criterios:• la no existencia de criterios de exclusión (véase el inciso 1.04);• la experiencia en la ejecución de proyectos similares;• la experiencia en países en desarrollo o en países similares;• la disponibilidad de personal calificado así como de suficientes instalaciones y equipos;• la capacidad financiera y económica.2.08 Los requisitos mínimos para la calificación, los criterios para la evaluación así como paradeterminar el número de los postores que después de la calificación serán llamados apresentar sus ofertas, serán indicados en el llamamiento a la precalificación. El número máximode postores dependerá del tipo de proyecto y del esfuerzo necesario para la elaboración de lasofertas.47

2.2.2 Poscalificación2.09 Generalmente, en los procesos de adjudicación con poscalificación se entregarán ladocumentación de calificación y la oferta respectiva al mismo tiempo, pero en dos sobresseparados (procedimiento de dos sobres). En la primera sesión pública se abrirán solamentelos sobres con la documentación de calificación y se comprobará si es completa, si contiene lagarantía de seriedad y si los criterios de calificación están cumplidos. La evaluación de lacalificación se efectuará conforme a los criterios listados en el inciso 2.08.2.10 En casos de excepción fundados se podrá renunciar al procedimiento de los dos sobres,por ejemplo en la licitación de bienes comerciales estandarizados o al limitarse a empresascuya calificación hubiera sido evaluada por la entidad contratante en el marco de unprocedimiento de registro. En este caso, el análisis de los criterios de calificación necesarios seefectuará al inicio de la evaluación de las ofertas.2.2.3 Informe de evaluación sobre la calificación de los postores, información de lospostores2.11 La entidad contratante elaborará un informe de evaluación detallado sobre los resultadosdel proceso de calificación. En el caso de que la entidad contratante reciba el respaldo de unconsultor (inciso 1.05), el informe de evaluación tendrá que ser debidamente certificado o seracompañado por una opinión separada del consultor. En las licitaciones con precalificación, elinforme de evaluación contiene la recomendación de la entidad contratante acerca de cuálespostores deberán ser llamados a entregar sus ofertas. Si el número de postores calificadosexcede el número máximo admisible (inciso 2.08), serán considerados conforme a lapuntuación obtenida.2.12 La entidad contratante enviará el informe de evaluación al KfW. Es imprescindible que elKfW dé su visto bueno a las recomendaciones del informe de evaluación antes de la entrega oenvío de las invitaciones respectivas para la presentación de las ofertas (en el caso deprocesos con precalificación). Asimismo es imprescindible que dé su visto bueno antes de laapertura de las ofertas en el procedimiento de los dos sobres para que el contrato desuministros y servicios pueda financiarse con fondos de la Cooperación Financiera (CF).2.13 Una vez recibida la opinión del KfW, la entidad contratante informará de inmediato a todoslos postores sobre el resultado de la evaluación.2.2.4 Siguientes pasos después del término del proceso de calificación2.14 En los procesos de adjudicación con precalificación, en la segunda etapa, aquellospostores seleccionados conforme al informe de evaluación serán llamados a entregar susofertas respectivas.En los procesos de adjudicación con poscalificación se abrirán en la segunda sesión públicasólo las ofertas de aquellos postores que cumplieron los criterios de calificación. Elprocedimiento de apertura de las ofertas se efectuará conforme al inciso 2.22. Si se hubierarenunciado al procedimiento de los dos sobres (véase inciso 2.10), se evaluarán solamente lasofertas de aquellos postores que cumplieron los criterios de calificación.2.3 Bases de la licitación2.15 Las bases de licitación informarán a los postores sobre el tipo y alcance de los suministrosy servicios a efectuar así como sobre las condiciones del contrato. Las bases se elaborarán detal forma que garanticen una competencia leal y transparente, con igualdad de oportunidadespara todos48

los postores. Al respecto, los postores deberán ser también informados sobre los criterios y suponderación respectiva en la evaluación de las ofertas. Por regla general, la documentaciónabarcará:• informaciones generales sobre el proyecto y los suministros y servicios a prestar;• informaciones sobre la realización y evaluación de la licitación;• carta modelo para las ofertas;• Condiciones Generales y Complementarias del Contrato y/o Borrador de Contrato;• Condiciones Generales Técnicas del Contrato, Especificaciones Técnicas neutrales conListado de Servicios o condiciones para la Licitación de Servicios Específicos;• completa e inequívoca documentación de planificación;• indicaciones sobre las medidas y normas tomadas como base;• modelo de la declaración de compromiso;• modelos de las garantías de seriedad, de anticipo y de cumplimiento (véase inciso 4.6);• indicación de los costos estimados, siempre que no haya reparos graves en contra de suindicación.2.16 Siempre y cuando sea posible, habrá que recurrirse a la Documentación Estandard de lasIFIs. Esta Documentación regirá, en lo posible, sin modificación alguna, especialmente en loconcerniente a la distribución del riesgo entre las partes contratantes. Si fuera necesario hacermodificaciones, estas deberán enumerarse de forma clara en un anexo.2.17 Generalmente, acuerdos sobre la ejecución del proyecto y las condiciones especiales delKfW, tales como p.ej. la inclusión de medidas de lucha contra el SIDA/HIV en el marco deobras de construcción en Africa al Sur del Sáhara, se tomarán en cuenta en las CondicionesComplementarias o Técnicas del Contrato, si son de relevancia contractual. Sin embargo, noserán tomados en cuenta en las Condiciones Generales del Contrato.2.18 El pliego de condiciones determinará de forma clara e inequívoca las obligaciones que lasfuturas partes contratantes tendrán que asumir. Ello se aplicará especialmente al alcance delos suministros y el lugar de cumplimiento, a la responsabilidad (civil) y las garantías así como alas contribuciones públicas a pagarse por el postor. La distribución de los riesgos queeventualmente emanarán de las condiciones topográficas y de los regímenes de agua asícomo de los requisitos de protección ambiental tendrá que ser definida. La entidad contratantegarantizará el acceso de los postores a todos los estudios existentes.2.19 Asimismo, el pliego de condiciones indicará si es admisible presentar ofertas alternativas ycómo aquellas deberán tomarse en cuenta, de ser el caso, en la evaluación respectiva.2.4 Moneda de las ofertas2.20 En el pliego de condiciones se establecerán las monedas en las que deberán expresarselas ofertas. Normalmente, el precio de la oferta se indicará o en una moneda frecuentementeutilizada (p.ej. USD, EUR) y/o en la moneda del país de la entidad contratante.2.21 Con vistas a eventuales fluctuaciones en las paridades monetarias durante el proceso delicitación, la entidad contratante fijará la fecha válida para el cálculo del valor equivalente de losprecios de oferta, que deberá ser una fecha lo más próxima posible al día de apertura de lasofertas.Asimismo, fijará el tipo de cambio aplicable (por regla general: cambio oficial vendedor en fechadeterminada).49

2.5 Apertura de las ofertas2.22 Las ofertas presentadas en sobres cerrados deberán abrirse en el lugar y la fechaestablecidos en el pliego de condiciones. El acto de apertura será público, debiéndose leer envoz alta y protocolar el nombre de cada postor y el monto total de su oferta así como deeventuales ofertas alternativas.Del acto de apertura se elaborará un protocolo que será enviado al KfW de forma inmediata,debidamente firmado por los miembros de la comisión que tiene a su cargo la apertura de lasofertas.Si el KfW lo requiriese, se entregará al KfW simultáneamente una copia de la oferta en unsobre cerrado.2.6 Análisis y rechazo de ofertas2.23 Después de la apertura de las ofertas éstas se examinarán para ver si están completas, sise ajustan a lo establecido en el pliego de condiciones y si las garantías presentadas por elpostor coinciden con las bases de licitación.2.24 Una oferta se rechazará en principio cuando:• sea presentada después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas;• no cumpla con el pliego de condiciones en puntos esenciales, como p.ej. las condicionesgenerales del contrato o las especificaciones técnicas importantes;• contenga esenciales salvedades o limitaciones, o• no contenga la declaración de compromiso conforme al inciso 1.03.2.25 En el período entre la apertura de las ofertas y la adjudicación del contrato, no deberáhaber negociaciones entre la entidad contratante y el postor respectivo, ni tampocomodificaciones de ofertas. No obstante, la entidad contratante podrá hacer consultasaclaratorias a los postores que estime imprescindibles para la evaluación de las ofertas. Ni lasconsultas aclaratorias realizadas por la entidad contratante ni las modificaciones realizadas porel postor deberán llevar a cambios en el contenido o precio de la oferta. Las consultas de laentidad contratante y las respuestas del postor deberán ser formuladas en forma escrita.2.26 La licitación se llevará a cabo de forma confidencial. La confidencialidad permite a laentidad contratante y al KfW evitar intervenciones improcedentes. Por eso, ni la entidadcontratante ni el KfW, ni tampoco las personas encargadas en la evaluación de las ofertas y enla formulación de recomendaciones para la adjudicación del contrato, deberán dar informaciónsobre la evaluación de las ofertas, ni a los postores ni a otras personas que no participenoficialmente en el proceso de licitación, tampoco sobre recomendaciones acerca de laadjudicación del contrato. En el caso de que se contravenga el principio de confidencialidad, elKfW podrá exigir la cancelación de la licitación.2.7 Evaluación de las ofertas2.27 Las ofertas que no fueron rechazadas serán evaluadas, generalmente, por la entidadcontratante en colaboración con el consultor o sólo por el consultor. La evaluación tiene porobjeto determinar la oferta más ventajosa mediante una evaluación de los factores relevantesde cada una de las ofertas y, seguidamente, de la comparación entre las ofertas. Si fueserequerido en las bases de licitación (véase inciso 2.15), se tomarán en cuenta, además delprecio, también otros criterios cuantitativos e importantes para el éxito del proyecto, como sonplazos de entrega, período de construcción, empleo50

de personal, lista de equipos, costo de operación, costo de vida global, disponibilidad derepuestos, servicio técnico así como capacidades para la capacitación del personal local. En elcaso de una precalificación previa, los criterios que ya se tuvieron en cuenta en esaprecalificación, sólo volverán a valorarse si posteriormente hubieran surgido dudas en elcumplimiento de los criterios mínimos de calificación.2.28 Las ofertas que no fueron rechazadas se analizarán individualmente por criterios deintegridad técnica y aritmética. La evaluación y ponderación de las ofertas se efectuarán deforma cuantitativa, de lo posible en términos monetarios, y sólo deberá realizarse de acuerdo alos criterios establecidos en el pliego de condiciones. Se adjudicará la buena pro a la oferta queen base a este procedimiento, una vez eliminados eventuales errores de cálculo, resulte comola más favorable, y que no necesariamente tiene que ser la que presente el precio más bajo.2.29 Si el precio de una oferta parece ser extraordinariamente bajo en relación a los servicios aprestar, se solicitará al postor someter un desglose del cálculo de sus precios en forma escrita.Si después del análisis de las aclaraciones presentadas por el postor existieran dudasfundadas acerca de la factibilidad de efectuar los suministros y servicios licitados al precio de laoferta, y si por eso se espera tener un riesgo considerable para el cumplimiento del contrato,habrá que excluirse la oferta respectiva.2.30 Con fines de comparación de las ofertas, se valorarán también los gravámenesefectivamente vigentes sobre la importación. En los casos en los que la aplicación de lasdisposiciones locales correspondientes o de acuerdos de doble tributación causaría una gravedistorsión de la competencia entre postores nacionales y extranjeros, la entidad contratante y elKfW podrán acordar, antes de comenzar la licitación, un procedimiento adecuado para evitaresta distorsión, incluyendo el aviso correspondiente en el pliego de condiciones.2.31 Una vez terminada la evaluación, el KfW recibirá un informe detallado y comprensible dela entidad contratante sobre la evaluación y comparación de las ofertas ("informe deevaluación”) así como una propuesta de adjudicación justificada, con el visto bueno de lasentidades públicas del país en desarrollo que eventualmente hayan participado en suelaboración. En el caso de que la entidad contratante reciba el respaldo de un consultor (inciso1.05), el informe de evaluación tendrá que ser debidamente certificado por él o acompañadopor una opinión separada.2.32 Si hubiera sido necesario prolongar el plazo vinculante, las razones respectivas deberándetallarse en el informe de evaluación. Una prolongación del plazo vinculante no deberámodificar los precios de oferta. Tal prolongación autorizará a los postores a retirar sus ofertasrespectivas después del término del plazo vinculante inicial sin que se haga uso de la garantíade seriedad. El KfW se reserva el derecho de negar la financiación del respectivo proyecto oprograma en el caso de procesos de adjudicación indebidamente atrasados.2.33 La entidad contratante presentará al KfW el informe de evaluación así como la propuestade adjudicación del contrato con la suficiente anticipación para que el KfW pueda formular suopinión al respecto, a más tardar tres semanas antes del término del plazo vinculante. En elcaso de que no se presenten con la suficiente antelación, el KfW se reserva el derecho denegar el financiamiento.2.34 Generalmente, el KfW se reserva el derecho de solicitar la presentación de las ofertas detodos los postores o de postores individuales así como todos los demás documentosrelacionados con la51

licitación y adjudicación del contrato en un plazo de dos años después del término delproyecto/programa.2.8 Anulación de la licitación2.35 Una licitación podrá ser anulada cuando:• no haya habido suficiente competencia,• no haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con el pliego de condiciones,• las ofertas evaluadas sobrepasen considerablemente el presupuesto disponible,• las circunstancias técnicas o económicas para la licitación hayan cambiadoconsiderablemente antes de la adjudicación de la buena pro, o• los precios ofertados evidentemente sean excesivos.2.36 Por lo general, no hay competencia suficiente cuando mucho menos ofertas de lo que seesperaba por la amplitud del mercado lleguen a ser presentadas, si los precios ofertados sonevidentemente excesivos o si es obvio que haya habido colusiones y/o confianzas entre losdiferentes postores.2.37 Si no hubiera sido presentada ninguna oferta que cumpliera con el pliego de condiciones,se podrá renunciar a un nuevo proceso de calificación y se podrá proceder a una nuevalicitación o – bajo las condiciones del inciso 3.6 - se podrá proceder a una adjudicación directaa uno de los postores originalmente calificados.2.38 El hecho de que la oferta con el precio más bajo sobrepase los costos estimados, no essuficiente para proceder a la anulación de la licitación.2.39 Si la oferta más económica que cumpla con los requerimientos del pliego de condicionesestuviera considerablemente encima de los costos estimados, deberá discutirse en el informede evaluación en base a un análisis de las causas si sería posible conseguir un precioadecuado mediante una nueva licitación. Si esto no fuera de esperarse, se podrá – previaopinión favorable del KfW y anulación de la licitación - negociar con el postor que hayapresentado la oferta más favorable que cumpliera el pliego de condiciones, sobre la obtenciónde un precio de contratación adecuado mediante una adaptación del alcance del contrato y/ootra distribución de los riesgos y cargas.2.40 Para la anulación de la licitación y el procedimiento posterior se requiere una opiniónfavorable previa del KfW. La entidad contratante deberá informar en forma escrita y con lajustificación correspondiente a todos los postores sobre la anulación de la licitación. En el casode una anulación de la licitación, por regla general se realizará una nueva licitación bajocondiciones modificadas que aseguren una mayor competencia, por ejemplo mediante cambiosen el objetivo del contrato o en las condiciones de la licitación.2.9 Información a los postores2.41 Después de la adjudicación de la buena pro, la entidad contratante informará a los demáspostores que sus ofertas no han sido favorecidas y acerca de si las ofertas se han adaptado alas condiciones generales y técnicas del pliego de condiciones.52

3 Otras formas de adquisición de suministros y servicios, adjudicación directa ymedidas propias3.01 En casos especiales y previa opinión favorable del KfW es posible apartarse del principiode la licitación internacional pública. Especialmente en los casos descritos en los incisos 3.2 a3.4, el KfW podrá permitir la aplicación de requerimientos de evaluación menos exigentes quelos descritos en el inciso 2 o requerimientos que difieren de las condiciones del contratodescritas en el inciso 4, siempre que esos no contravengan a los principios mencionados en elinciso 1. Los siguientes métodos de contratación podrán realizarse en lugar de una licitacióninternacional pública.3.1 Suministros y servicios que están limitados a Alemania y/o a los estados miembrosde la Unión Europea3.02 Cuando exista suficiente competencia, la licitación podrá limitarse a empresas que tengansu sede p.ej. en la República Federal de Alemania y/o en la Unión Europea, que desempeñenen esta región una parte importante de su actividad económica y que, en lo esencial, norecurran a suministros y servicios procedentes de otros países para efectuar los suministros yservicios licitados.3.2 Licitaciones locales3.03 Cuando se espera suficiente competencia y cuando sea probable que empresasinternacionales no participen en una licitación, p.ej. por tratarse de un proyecto de menoralcance, por razones logísticas o por un bajo nivel local de precios, la licitación podrá limitarseal respectivo país en desarrollo. En este caso, la licitación podrá publicarse exclusivamente enlos medios de comunicación nacionales, en el idioma nacional oficial y bajo la aplicación decondiciones de pago y de contrato habituales en el país. En principio, las empresas que notengan su sede en el respectivo país en desarrollo podrán participar en este tipo de licitaciones.3.3 Licitaciones limitadas3.04 Desde un inicio, la licitación podrá limitarse a un número limitado de empresas, si p.ej.solamente determinadas empresas están en condiciones de cumplir las especificacionesrequeridas o si por el tamaño del proyecto no se justificaría la realización de una licitaciónpública.3.4 Solicitud de precios3.05 En el caso de adquisiciones de bienes y servicios comerciales que por su tipo, valor oalcance de los servicios no justifiquen la realización de una licitación, la adquisición podráefectuarse en casos determinados en base a solicitudes de precios o de un número suficientede ofertas de precio (al menos tres), solicitadas a comerciantes o productores locales ointernacionales.3.5 Procedimiento de varias etapas3.06 En proyectos técnicos complejos, especialmente en casos de licitaciones llave en mano(BOT, BOOT y otras), frecuentemente no es factible elaborar una especificación técnica ya conanterioridad.En estos casos podrá realizarse un proceso de licitación de varias etapas. Los detalles de esteproceso se acordarán de común acuerdo entre la entidad ejecutora del proyecto y el KfW en elmarco de la evaluación.53

3.6 Adjudicación directa3.07 Las adjudicaciones directas solamente se efectúan en casos de excepción. Se podránefectuar cuando:• se amplíe un contrato ya existente, siempre que la ampliación es mínima en comparación conel contrato existente, si el objeto de los suministros y servicios a efectuar es el mismo y laadjudicación de estos suministros y servicios no justifica una licitación nueva;• una licitación haya sido cancelada y cuando una nueva licitación no promete traer resultadosadecuados (véase inciso 2.8);• por razones especiales (p.ej. en el caso de repuestos originales, bienes propietarios oprotegidos por la patente, experiencia o maquinaria especial), sólo una empresa determinadapueda ser tomada en consideración para la adquisición de los bienes y servicios;• la entrega de suministros y prestación de servicios sea tan urgente que no será posiblerealizar una licitación conforme a las presentes normas para la adjudicación de contratos desuministros y servicios, p.ej. en el caso de medidas de emergencia.3.08 En las adjudicaciones directas, la entidad contratante evaluará en cada caso laadecuación del precio de oferta así como de las demás partes integrantes de la oferta.3.7 Obras por administración directa, medidas propias del grupo meta3.09 En el caso de que por circunstancias especiales (p.ej. medidas de emergencia), losservicios deban ser prestados por la entidad contratante, por las unidades a su cargo o - paralograr una mayor sostenibilidad del proyecto/programa o una mayor creación de empleos -directamente por el grupo meta de beneficiarios, se podrá renunciar a una licitación. En estecaso, el diseño del contrato deberá adaptarse a los requerimientos especiales.4 Condiciones generales del contrato4.1 Aspectos básicos4.01 Las condiciones generales del contrato son parte integral de las bases de la licitación. Lascondiciones generales regulan las obligaciones de las partes contractuales y la distribución delos riesgos.4.02 Al elaborar las condiciones generales del contrato, se utilizarán los modelos de contratoshabituales en operaciones internacionales, conforme al tipo y alcance de los suministros yservicios a adjudicarse. Para obras de construcción se utilizan normalmente las condiciones decontrato emitidas por la FIDIC. Para contratos de suministros, las IFIs han elaboradodocumentos estandares. Otros reglamentos - p.ej. condiciones generales de venta o modelosde contrato de los contratistas – solamente deberán acordarse de forma complementaria siesto fuera inevitable; en estos casos deberá determinarse el orden de prioridad en el que seaplicarán las diversas normas.4.2 Responsabilidad4.03 Las respectivas responsabilidades entre las partes contractuales serán definidas de talforma que no haya lagunas en cuanto a las responsabilidades. Especialmente en proyectoscomplejos cuya coordinación técnica y de tiempo resulta ser difícil y en los cuales participanvarias empresas, deberá54

elegirse una figura contractual en la cual una de las partes contractuales asume laresponsabilidad total por el cumplimiento del contrato, para evitar lagunas en el sistema deresponsabilidades. En el caso de consorcios, deberá acordarse una responsabilidad solidariade las empresas involucradas.4.3 Condiciones de pago4.04 Las condiciones de pago se fijarán teniendo en cuenta las condiciones de pago habitualesa nivel internacional en el sector respectivo y de manera tal que se orienten a la realización delos suministros y servicios a efectuar y al avance del proyecto.4.05 El anticipo constituirá un adelanto de la entidad contratante destinado a cubrir los gastosiniciales del contratista. Por regla general, el anticipo no deberá exceder el 20% del valorcontractual y deberá efectuarse inmediatamente después de la entrada en vigor del contratocorrespondiente y/o de la presentación de las garantías de anticipo y cumplimiento requeridas.4.06 Los demás pagos se efectuarán en pagos a cuenta o en cuotas conforme al avance delproyecto.4.07 Los desembolsos respectivos se realizarán en las monedas acordadas en el contrato. Sifuera necesario, se establecerán acuerdos sobre el tipo de cambio y el riesgo de tipo decambio, asegurando que ninguna de las partes tenga ventajas o desventajas indebidas.4.08 El pago final por valor de - generalmente - un 10% del valor contractual, se efectuará conla recepción provisional. El pago final deberá asegurarse mediante una garantía decumplimiento por valor de la retención de los servicios a rendirse durante el período de garantía(por lo general, un 5% del valor contractual). En el caso de que el contratista no presente lagarantía a tiempo, el pago de la parte del pago final correspondiente a la retención de garantíase efectuará en la recepción definitiva, a no ser que se haya tomado otra decisión conforme alinciso 4.12.4.09 Al acordarse las condiciones de pago deberán respetarse las disposiciones de la “Hoja deReferencia para el desembolso de fondos de la Cooperación Financiera Oficial con países endesarrollo". Para los desembolsos respectivos deberá documentarse ante todo la utilizaciónconvenida de los fondos mediante la documentación pertinente. Considerando que losderechos de importación así como las contribuciones públicas a pagar por la entidadcontratante generalmente no deberán financiarse con fondos de la Cooperación Financiera, elcontratista deberá indicarlas por separado en las facturas. En el caso de que el contratistaprefinancie las contribuciones públicas y los aranceles, se acordarán los plazoscorrespondientes para el reembolso así como las consecuencias en el caso de unincumplimiento de la obligación de reembolso.4.4 Reajuste de precios4.10 En el caso de proyectos con suministros y servicios cuya ejecución se extiende sobre unperíodo relativamente largo, estarán incluidas en el pliego de condiciones las cláusulas dereajuste de precios respectivas, que permitan compensar adecuadamente las variaciones decostos que surjan en el transcurso de la ejecución del contrato. Las cláusulas de reajuste deprecios deberán tomar en cuenta las variaciones en los factores de costo más importantes(p.ej. salarios, precios de materiales y materias primas así como equipos), vinculándolasmediante una fórmula preestablecida a determinados índices u otros criterios contractualmenteconvenidos. En general, las variaciones de costos deberán comprobarse periódicamentemediante la presentación de documentos oficiales, como p.ej. certificados de cámaras decomercio o de oficinas estadísticas. Para evitar ventajas o55

desventajas unilaterales, habrá que asegurar que también los montos a pagarse por eventualesreajustes de precios se paguen en la moneda contractualmente convenida para los costos questén sometidos al reajuste de precios (véase inciso 4.3).4.5 Buen funcionamiento4.11 Las obligaciones para el buen funcionamiento por parte del contratista serán reguladasconforme a las prácticas sectoriales internacionalmente aplicables. Generalmente, el períodode garantía de buen funcionamiento es de uno a dos años.4.12 En el caso de que al final del período de buen funcionamiento la recepción final se demorepor más de 90 días por razones ajenas al contratista, el contratista podrá solicitar que laevaluación sobre la debida prestación de los servicios se efectúe por una empresa de auditoríainternacional. Su voto es vinculante para ambas partes del contrato. En casos especiales laspartes podrán acordar que las obligaciones de garantía del contratista se consideran cumplidassi un plazo máximo acordado contratualmente hubiera sido excedido por razones ajenas alcontratista.4.6 Garantías4.13 El contratista deberá presentar garantías de seriedad, anticipo y cumplimiento. Cualquierpago con cargo a la garantía de anticipo y de cumplimiento deberá ser efectuado a favor delKfW. El garante propuesto así como el contenido de la garantía (para un modelo, veáse losanexos 2 a 4) requieren la opinión favorable del KfW. Una vez que hayan expirado o que sumonto total haya sido cobrado, la entidad contratante deberá devolver las garantías de formainmediata y sin solicitud expresa.4.14 La garantía de seriedad tiene por objeto asegurar que el postor mantenga válida su ofertadurante el plazo vinculante. Al haberse efectuado la adjudicación de la buena pro o al términodel plazo vinculante, según y conforme cuál situación ocurra primero, la garantía deberá serdevuelta de inmediato a los postores a los que no se les adjudicó la buena pro.4.15 La garantía de anticipo tiene por objeto asegurar que en el caso de que el contratista nocumpla con sus obligaciones contractuales, el anticipo efectuado será reembolsado a la entidadcontratante.El valor de la garantía de anticipo equivale al monto del anticipo. En principio, la garantía se iráreduciendo a prorrata del valor de los suministros y servicios efectuados.4.16 La garantía de cumplimiento tiene por objeto asegurar el debido cumplimiento de todas lasobligaciones contractuales por parte del contratista. Por regla general, la garantía decumplimiento cubrirá todo el período del contrato y hasta la recepción provisional del proyectoascenderá a un 10% del valor contractual. Al haberse efectuado tal recepción provisional, sedisminuya a un 5%.4.7 Multas4.17 Para el caso de que el contratista no cumpla con la realización de los servicios en el plazoestablecido por causas atribuibles a él, y si debido a ello se produce un retraso en la entrega ypuesta en servicio del proyecto, se acordará la imposición de multas e indemnizacionescontractuales. A tal efecto, en las bases de licitación se establecerá una multa y/oindemnización por unidad de tiempo (p.ej. un valor monetario o un porcentaje del valor delcontrato por semana) así como un límite respectivo (normalmente, entre 5% y 10% del valor delcontrato). Esta multa y/o indemnización se entiende como monto global para los costosadicionales causados por el retraso y por el daño56

causado por inoperabilidad. Sobre todo en el ámbito de la construcción de plantas einstalaciones, se fijarán también multas y/o indemnizaciones por falta de rendimiento quedeberán pagarse si no se alcanzan los parámetros de rendimiento acordadoscontractualmente.4.8 Seguros4.18 Los suministros y servicios serán asegurados dentro de un alcance adecuado y usualcontra cualquier riesgo que eventualmente pueda surgir antes del debido término y la debidarecepción del proyecto, para que en casos de daños y perjuicios puedan ser repuestos orestituidos.4.19 El seguro de transporte cubrirá todo el tiempo del transporte, debiéndose acordar seguroscontra todo riesgo (All-Risks) y, de ser necesario, la aplicación de cláusulas anti-guerras (WarClauses ((Cargo)) así como de cláusulas anti-huelgas y anti-disturbios según cláusulas modelo,habitualmente aplicables a nivel internacional, como por ejemplo las Cláusulas Modelo de laAsociación de las Compañías Aseguradoras Alemanas (Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft).4.20 En el sector de obras e instalaciones, los seguros habituales deberán cubrir los riesgos enrelación con los trabajos y la construcción de la obra. Ello incluye sobre todo el seguro contratodo riesgo relativo al proyecto y los equipos (Contractors All Risks Insurance) así comoseguros contra daños personales.4.21 Además deberán contratarse seguros contra eventos excepcionales, tales como guerras,disturbios, terrorismo o revoluciones, siempre que esto sea posible a condiciones aceptables.De lo contrario, la entidad contratante y el contratista acordarán, de común acuerdo con el KfW,reglamentos sobre la distribución de tales riesgos.4.22 En el caso de la financiación de costos de divisas se contratarán seguros en monedaslibremente convertibles que deberán permitir que eventuales pagos a realizar por el aseguradorsean transferidos al KfW por cuenta de la entidad contratante. La cláusula de domiciliación depagos corresponde a la cláusula contenida en la garantía de anticipo y de cumplimiento(anexos 3 y 4). En el caso de que los pagos del seguro se efectúen en moneda nacional, éstosserán abonados a una cuenta especial de la entidad contratante que podrá utilizarse solamentecon previa autorizacion del KfW.4.9 Fuerza Mayor4.23 Como fuerza mayor se entienden todas las circunstancias excepcionales que impidan elbuen cumplimiento del contrato y que no sean imputables a ninguna de las partes, como p.ej.catástrofes naturales, guerras o perturbaciones del orden público.4.24 Para demostrar un caso de fuerza mayor y su causa respectiva, que dé lugar alincumplimiento de las obligaciones contractuales, se requerirá la presentación de un certificadoemitido por la cámara de comercio local o de otra entidad similar.4.25 La consecuencia de la presencia de un caso de fuerza mayor será la suspensión temporalde las obligaciones contractuales con la consiguiente prórroga del plazo de entrega de lossuministros y/o servicios a efectuar y, con ello, también de los plazos de garantía.Eventualmente, el contratista estará obligado, contra reembolso de los costoscorrespondientes, a eliminar las circunstancias que impidan el debido cumplimiento de suscompromisos y a adoptar medidas para eliminar los daños y perjuicios ocurridos o a tomarprecauciones extraordinarios de cualquier otro índole (p.ej.57

almacenamiento de los equipos y/o materiales suministrados). En caso de la persistencia delas condiciones de fuerza mayor se procederá a la rescisión del contrato; las condicionesgenerales del contrato contienen reglamentos para compensar al contratista por los serviciosprestados en casos de fuerza mayor.4.10 Derecho aplicable, arreglo de controversias4.26 Aparte de una cláusula sobre la legislación aplicable al contrato, las condiciones delcontrato deberán contener disposiciones para la solución de controversias. Si se trata deproyectos mayores o complejos, las partes podrán ponerse de acuerdo sobre la designación deun gremio de arbitraje para el proyecto (Dispute Adjudication Board), el cual, después defracasar el intento de llegar a un acuerdo amigable, decidirá sobre la controversia respectiva.En todo caso y, caso aplicable, adicionalmente al gremio de arbitraje, se determinará a untribunal de arbitraje internacional. Éste se designará, por ejemplo, conforme al reglamento detribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). En el caso de proyectosque cuentan con un gremio de arbitraje, una apelación al tribunal de arbitraje internacionalsolamente deberá efectuarse cuando al menos una de las partes contratantes se haya negadoa aceptar la decisión del gremio de arbitraje. Generalmente, la mediación del gremio dearbitraje es preferible a la mediación de un tribunal de arbitraje internacional o de la jurisdicciónordinaria dada la mayor rapidez y simplicidad del procedimiento.58

Anexo 1Requisitos de información y análisis del KfWAntes de la publicación de la convocatoria a precalificación o antes de la presentación deofertas en los procesos sin precalificación, deberán presentarse los siguientes documentos alKfW para que éste dé su opinión respectiva:• Carta de invitación.• Criterios de selección para la calificación (en forma detallada).• Bases de licitación, incluyendo el contrato modelo.• Borrador del aviso con mención del valor a pagar para la compra de las bases de licitación ysu uso respectivo, así como lista de los medios de comunicación donde deberá publicarse elanuncio.En procesos con precalificación, los siguientes documentos deberán someterse al KfW paraque exprese su opinión respectiva previamente a la invitación a la presentación de ofertas:• El informe de evaluación acerca de la calificación, incluyendo la certificación y/o la opinión delconsultor.• Las recomendaciones referentes a la lista de los postores a invitar a presentar sus ofertas.En procesos con poscalificación, los siguientes documentos deberán presentarse al KfW parasu opinión respectiva antes de la apertura de las ofertas:• El informe de evaluación acerca de la calificación, incluyendo la certificación y/o la opinión delconsultor.• La recomendación referente a la lista de los postores cuyas ofertas financieras deberánabrirse.Antes de la adjudicación del contrato, los siguientes documentos deberán someterse al KfWpara su opinión respectiva:• El protocolo firmado de la apertura de las ofertas.• El informe de evaluación.• La recomendación para la adjudicación.• La certificación y/o la opinión del consultor sobre la recomendación para la adjudicación.• De ser el caso, una explicación por qué no ha sido posible mantener el plazo vinculante.• Eventualmente a solicitud del KfW, todas las ofertas o ofertas específicas.En el caso de que se recomiende la cancelación de la licitación en lugar de la adjudicacióndel contrato, deberá conseguirse, antes de la cancelación respectiva, la opinión favorable delKfW sobre la cancelación así como sobre el procedimiento a seguir.Durante la licitación y la adjudicación, cualquier contacto entre los postores y el KfW esimprocedente, a no ser que a título excepcional, el KfW sea la entidad que lleve a cabo lalicitación.Cualquier solicitud de aclaración deberá dirigirse directamente a la entidad contratante o a surepresentante respectivo.En el caso de que después de la notificación del resultado de la calificación o de laadjudicación del contrato uno de los postores formule una objeción o una protesta, el KfWdeberá ser informado de inmediato al respecto así como sobre las decisiones subsiguientes.59

Modelo de una garantía de seriedadDirección del banco garante:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..Anexo 2Dirección del beneficiario de la garantía(entidad contratante):………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………………………………..A fin de que la firma ………………………………………………. pueda presentar una oferta para.............................................................. (proyecto, objeto del contrato), nosotros,…………………………………………........................... (garante), renunciando a todas laobjeciones y excepciones, asumimos la garantía irrevocable y autónoma para el pago de unmonto hasta .................................................. .Los pagos con cargo a la presente garantía se efectuarán a primera solicitud escrita suya,acompañada de una nota confirmando que ustedes hayan aceptado la citada oferta, pero quela firma ………………………………………………. no la mantiene.Esta garantía vencerá a más tardar el ….................................................... .Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deberá haber sido presentado antes de esta fechapor carta o por mensaje telecomunicado cifrado.Esta garantía nos deberá ser devuelta una vez que haya expirado su plazo o cuando haya sidoejecutada en su totalidad.Esta garantía estará sujeta al derecho vigente en ............................................................................................ ………………………….FechaGarante60

Modelo de una garantía de anticipoDirección del banco garante:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..Anexo 3Dirección del beneficiario de la garantía(entidad contratante):………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………………………………..El ……………………………….ustedes han suscrito con la firma .................................(„contratista“) un contrato sobre …………………………………………………...... (proyecto,objeto del contrato) por valor de ....................................................................De acuerdo a las disposiciones de ese contrato, el contratista recibirá una cantidad de...................................... equivalente a un .............% del valor del contrato, en calidad deanticipo.Mediante la presente garantía, nosotros, ................................................... (garante),renunciando a todas la objeciones y excepciones, asumimos la garantía irrevocable yautónoma para el pago de la suma desembolsada al contratista por concepto de anticipo hastapor valor de .................................................. .(en letra:.............................................)a primera solicitud escrita de ustedes.Condición previa para efectuar el pago será una nota de ustedes manifestando que elcontratista no haya cumplido el contrato en la forma debida.Esta garantía entrará en vigor cuando el anticipo haya sido abonado en la cuenta delcontratista.Cualquier pago con cargo a esta garantía será transferido al Kreditanstalt für Wiederaufbau,Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), cuenta n° 38 000 000 00 (IBAN:DE53 5002 0400 3800 0000 00) a favor de ................................................ (entidad contratante /comprador).Esta garantía vencerá a más tardar el .........................................Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deberá haber sido presentado antes de esta fechapor carta o por mensaje telecomunicado cifrado.Esta garantía nos deberá ser devuelta una vez que haya expirado su plazo o cuando haya sidoejecutada en su totalidad.Esta garantía estará sujeta al derecho vigente en ..................................................................................... ……………………………Lugar y fechaGarante61

Modelo de una garantía de cumplimientoAnexo 4Dirección del banco garante:……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..Dirección del beneficiario de la garantía(entidad contratante):………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………………………………..El ……………………………….ustedes han suscrito con la firma .................................(„contratista“) un contrato sobre …………………………………………………...... (proyecto,objeto del contrato) por valor de ....................................................................De acuerdo a las disposiciones de ese contrato, el contratista estará obligado a presentar unagarantía de cumplimiento por un ..........% del valor del contrato.Mediante la presente garantía, nosotros, ................................................... (garante),renunciando a todas la objeciones y excepciones, asumimos la garantía irrevocable yautónoma para el pago de un monto hasta ................................................... .(en letra: ................................................................................)a primera solicitud escrita de ustedes.Condición previa para efectuar el pago será una nota de ustedes manifestando que elcontratista no haya cumplido el contrato en la forma debida.Cualquier pago con cargo a esta garantía será transferido al Kreditanstalt für Wiederaufbau,Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), cuenta n° 38 000 000 00 (IBAN: DE535002 0400 3800 0000 00) a favor de ................................................ (entidadejecutora/comprador).Esta garantía vencerá a más tardar el .........................................Cualquier reclamo con cargo a la misma nos deberá haber sido presentado antes de esta fechapor carta o por mensaje telecomunicado cifrado.Esta garantía nos deberá ser devuelta una vez que haya expirado su plazo o cuando haya sidoejecutada en su totalidad.Esta garantía estará sujeta al derecho vigente en ............................................................................................. ..................................Lugar y fechaGarante62

DeclaraciónAnexo 5Por la presente declaramos la importancia de un proceso de adjudicación libre, justo y basadoen los principios de la libre competencia que excluya cualquier forma de abusos. Respetandoese principio no hemos ofrecido ni concedido ventajas improcedentes a los empleados públicoso demás personas en el marco de nuestra oferta, en forma directa o en forma indirecta, nitampoco ofreceremos o concederemos tales incentivos o condiciones en el transcurso delpresente proceso de licitación o, en el caso de resultar adjudicatarios del contrato, en laposterior ejecución del contrato.Declaramos asimismo la importancia de respetar el cumplimiento de estandares socialesmínimos (“normas fundamentales del trabajo”) en la ejecución del proyecto. Noscomprometemos a respectar las normas fundamentales del trabajo ratificadas por @ (nombredel país).Aseguramos que informaremos a nuestros colaboradores sobre sus obligaciones respectivas ysobre la obligatoriedad de respetar este compromiso así como sobre la obligatoriedad derespetar las leyes de @ (nombre del país).................................................. …………………………………Lugar y fechaPostor63