oficialía mayor dirección general de recursos ... - CompraSEP

OFICIALÍA MAYORDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSDIRECCIÓN DE EDIFICIOSBASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DETRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSCon fundamento en los artículos 27 fracción I, 28, 30 fracción I y 45 fracción I de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y de conformidad con laconvocatoria pública número 001 de fecha 21 de agosto de 2003, para participar en laLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00011002-001-03 para contratar la ejecución de trabajos de laobra pública, cuyos datos se describen en el punto 3.1. de estas bases, a continuación se lesinstruye a los licitantes, para la formulación de las propuestas técnico-económicas.1.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS.- Las bases de la licitación se puedenobtener en COMPRANET en la dirección http://compranet.gob.mx o en las oficinas delDepartamento de Concursos y Contratos adscrito a la Dirección de Edificios de la Secretaría deEducación Pública (SEP) ubicadas en: calle Puebla número 143 piso 3, Colonia Roma, DelegaciónCuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México.Los licitantes a su elección podrán presentar por escrito sus propuestas en el domicilio señaladoen el párrafo que antecede, o enviar sus propuestas por medios de comunicación electrónica.Los participantes que opten por enviar sus propuestas por medios electrónicos, deberánpreviamente haber certificado sus medios de identificación electrónica ante la Secretaría de laFunción Pública (SFP antes SECODAM), y obtenido el programa informático para ello, conforme alo establecido en el ANEXO “A” de estas bases.El personal de las Cámaras Empresariales, Colegios o Asociaciones Profesionales u otrasOrganizaciones no Gubernamentales interesadas en asistir, sin voz ni voto, al desarrollo de losactos relacionados con la licitación, deberán presentar solicitud por escrito debidamente suscritapor el responsable del organismo que les acredite para asistir a dichos actos.A los actos de la presente licitación pública podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayansido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sinhaber adquirido las bases manifieste su interés por escrito de estar presente en dichos actos, bajola condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier formaen los mismos.2.- DEL PAGO DE LAS BASES.- El pago de las bases se puede realizar por medio de los recibosque genera COMPRANET en la dirección http://compranet.gob.mx o mediante formulario 16"Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos" de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, debidamente pagado ante Institución Bancaria o en su defecto ante la Tesoreríade la Federación, asignándole la clave de computo número 600017; o bien vía COMPRANET.El que los licitantes opten por utilizar medios de comunicación electrónica para presentar susproposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de lalicitación.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-031

En caso de que el licitante adquiera sus bases por medio electrónico y acuda a la SEP parasolicitar la entrega de los documentos correspondientes, deberá pagar el 15% (quince por ciento)del valor de las bases en COMPRANET, por concepto de reproducción de los documentos que seentreguen, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación.3.- GENERALIDADES DE LA OBRA.3.1.- DESCRIPCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Los trabajos consistiránen mantenimiento y conservación a los Centros de Desarrollo Infantil números: 4, 5, 7, 15 y25, y se ejecutarán en: diversas delegaciones, de la Ciudad de México.3.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.- Los recursos son de origen presupuestal autorizados por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a la clave presupuestaria número 712 01 231800 7P062 3504 1 1 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, de la Dirección General deRecursos Materiales y Servicios.3.3.- INICIO Y TERMINACIÓN.- El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales; lafecha estimada de inicio de los mismos será el día 24 de septiembre de 2003 y la fecha estimadade terminación será el día 22 de noviembre de 2003.Los licitantes deberán considerar los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieranpara preparar la proposición, las normas de calidad de los materiales y especificaciones generalesy particulares de construcción aplicables.4.- DOCUMENTOS CON QUE SE DEBERÁ CONTAR PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.-Podrán participar en la presente licitación únicamente personas de nacionalidad mexicana.No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de laLOPSRM, y el artículo 8 Frac. XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas delos Servidores Públicos.Los licitantes deberán contar con la documentación administrativa y legal solicitada en el numeral20.1 de estas bases.5.- DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.5.1.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.- Se efectuará el día 28 de agosto de 2003, a las10:00 horas, en calle de Allende número 224, colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, códigopostal 02080, en la ciudad de México, y serán atendidos por el Ing. Carlos E. P. Garay Mendoza,Jefe del Departamento de Supervisión y Recepción de Obras, la asistencia es optativa.5.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.- La junta de aclaracionesse celebrará el día 29 de agosto de 2003, a las 9:00 horas, en la sala de Licitaciones Públicas dela Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, ubicada en: Puebla 143 pisoE-3, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México. Laasistencia a la junta es optativa y será la única instancia para solicitar aclaraciones a estas bases ysus anexos por los licitantes que comprueben el pago de las presentes bases. No obstante loslicitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, así como lasaclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecte a aquellas.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-032

La SEP levantara el acta correspondiente, que contendrá: la firma de los asistentes, las preguntasformuladas por los licitantes y las respuestas de esta dependencia y se entregará copia a lospresentes, poniéndose a disposición de los ausentes en el domicilio mencionado en el párrafoanterior, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas.Los licitantes que opten por presentar sus ofertas por medios remotos de comunicaciónelectrónica, podrán enviar sus preguntas por medio del programa informático de COMPRANET,antes del inicio de la junta de aclaraciones que se llevará acabo el día y la hora estipulados en: laspresentes bases, en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y enCOMPRANET.Los licitantes que participen de forma electrónica se darán por notificados del acta que se levantecon motivo de la junta de aclaraciones, misma que se encontrará a su disposición en la página deCOMPRANET, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la convocante arecogerlas.6.- FECHA Y HORA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Elacto se celebrará el día 05 de septiembre de 2003, a las 9:00 horas, en la sala de LicitacionesPúblicas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, ubicada en Pueblanúmero 143 piso E-3, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudadde México.Los licitantes serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo yforma. La SEP se abstendrá de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha yhora señalada para la celebración del acto.6.1.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR ESCRITO. El licitante que opte por presentar supropuesta de forma escrita, para participar en el acto deberá presentar original y copia (paracotejo) de la identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte o cédulaprofesional) del representante acreditado para la presentación y apertura de proposiciones, asícomo la del representante legal que suscriba la propuesta. Se sugiere presentarse con 10 (diez)minutos de anticipación a la hora indicada para iniciar a tiempo el acto, en el entendido de que unavez iniciado el mismo, no se permitirá el ingreso de ningún licitante.6.2.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.El licitante que opte por enviar su propuesta por medios de comunicación electrónica, deberáelaborar su propuesta en los formatos y versiones 97 hasta 2002 de Word, Autocad y Excel,extensiones .doc, .dwg, .mpg, .jpg, .xls y .bmp, conforme a los formatos que se anexan a estasbases, considerando los márgenes de dichos formatos para que no se presente ningún problemaal llevar a cabo su impresión.Las propuestas deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificaciónelectrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP.Los sobres de las propuestas serán generados mediante el programa de cómputo que haya sidoentregado por la SFP a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.Preferentemente, se deberá identificar cada una de las hojas que integren las propuestas con elregistro federal de causantes y, en su caso, la razón social del licitante; número de licitación ynúmero de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, enLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-033

SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCAESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREELENCO PROPOSTE DI CONFIGURAZIONEUFFICIO SCOLASTICO REGIONE EMILIA ROMAGNA A.S. 2009/2010PROVINCIA DI PIACENZAISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALEPCPS00005 - V COMMISSIONE AD INDIRIZZO SCIENTIFICO** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLE CONFIGURAZIONI **ISTITUTO PRIMA SEDE: CASTEL SAN GIOVANNI - LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO VOLTA, VIA NAZIARIO SAURO, 23 (PC)*--------*------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------** CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *P.N.I.* CANDIDATI * LINGUE ** * * * * *INT.*EST.*BRA.*IPO.*MER.* STRANIERE **--------*------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------** 1 * PCPS00101D * 5D * PS00 - SCIENTIFICO * * 21 * * * * * I **--------*------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*ISTITUTO SECONDA SEDE: PIACENZA - L.R. PAR. LICEO SCIENTIFICO S.VINCENZO, V.SCALABRINI 67 (PC)*--------*------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------** CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *P.N.I.* CANDIDATI * LINGUE ** * * * * *INT.*EST.*BRA.*IPO.*MER.* STRANIERE **--------*------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2 * PCPS92500R * 5A * PS00 - SCIENTIFICO * * 21 * * * * * I **--------*------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*TOTALI * 42 * * * * **----*----*----*----*----*PAG. PROV. (PC) 4 PAG. 4/I

tiempo y forma), así como las causas que lo motivaron; lugar, fecha y hora de celebración de lasegunda etapa y, demás circunstancias que la SEP considere hacer constar.El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de lamisma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partirde esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán pornotificados del acta que se levante, en dicho acto, misma que se encontrara a su disposición enCOMPRANET, por medio del programa informático que les fue entregado, a más tardar el díahábil siguiente al que se celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a lasoficinas de la convocante a recogerla.6.5.- SEGUNDA ETAPA.- La segunda etapa se celebrará el día 11 de septiembre de 2003, a las9:00 horas, en el domicilio indicado en el numeral 6 (seis) de estas bases, en la que se darálectura del resultado que contenga la evaluación de las propuestas técnicas, dando a conocer lasque cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas, procediendoen este último caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se señalen las razones quedieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha determinación.Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicaspresentadas por escrito y posteriormente las presentadas por medios remotos de comunicaciónelectrónica de los licitantes, cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se darálectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en estas bases. Por lomenos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la SEP presentes, rubricaránlos siguientes documentos: AE1 y AE2, posteriormente se señalara lugar, fecha y hora en que sedará a conocer el fallo de la licitación, mismo que de conformidad con lo dispuesto por la fracciónV del artículo 37 de la LOPSRM, podrá diferirse siempre y cuando no exceda de veinte díasnaturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.En el supuesto de que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la SEP, nosea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos decomunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condicionesque dieron origen a la interrupción. La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante ellapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren enpoder de la SEP.Al concluir la segunda etapa, se levantará un acta en la que se hará constar: fecha, lugar y horadel inicio y terminación en que se llevó a cabo dicha etapa; nombre del servidor público quepresidio el acto; nombre de los licitantes e importes totales de las propuestas que fueronaceptadas para su análisis cualitativo por las áreas designadas para ello; nombre de los licitantescuyas propuestas económicas fueron desechadas (identificando las presentadas por mediosremotos de comunicación electrónica), así como las causas que lo motivaron; nombre de loslicitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas como resultado del análisis cualitativode las mismas y las causas que lo motivaron. También el lugar, fecha y hora de la junta públicadonde se dará a conocer el fallo de la licitación.El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de lamisma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partirde esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-035

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán pornotificados del acta que se levante, misma que se encontrará a su disposición en COMPRANET,por medio del programa informático que les fue entregado, a más tardar el día hábil siguiente alque se celebre el acto, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la SEPa recoger el acta respectiva.6.6.- FECHA Y COMUNICACIÓN DEL FALLO.- El fallo se llevará a cabo el día 17 de septiembrede 2003, a las 9:00 horas, en la sala de Licitaciones Públicas de la Dirección General de RecursosMateriales y Servicios de la SEP, ubicada en Puebla número 143 piso E-3, Colonia Roma,Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México, levantándose el actarespectiva, misma que firmaran los asistentes, asimismo se proporcionará por escrito a cada unola información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultóganadora.Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán pornotificados del fallo, mismo que se encontrará a su disposición en la pagina de COMPRANET, pormedio del programa informático que les fue entregado, a más tardar el día hábil siguiente al quese celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la SEP arecoger el acta que se hubiere levantado.7.- ANTICIPO.- Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, en su caso, laconstrucción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones; gastos de traslado de lamaquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; compra y producción de materialesde construcción y, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, laSEP otorgará un anticipo al licitante ganador por el 0% (cero por ciento) del monto total de supropuesta, sin incluir el impuesto al valor agregado, de la inversión autorizada en el presenteejercicio presupuestal, que será puesto a disposición del contratista con antelación a la fechapactada para el inicio de los trabajos.7.1.- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- La amortización del anticipo se efectuará de formaproporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados,debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.7.2.- GARANTÍA DEL ANTICIPO.- El licitante ganador deberá garantizar el l00% (ciento porciento) del importe total del anticipo correspondiente previo a su entrega, mediante fianzaexpedida por institución legalmente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación,incluyendo el impuesto al valor agregado.Dicha fianza deberá presentarla dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación delfallo, en el Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección de Edificios de la DirecciónGeneral de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, sita en el piso 3 del inmueble ubicado en lacalle de Puebla 143, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudadde México.La fianza se deberá expedir en los términos establecidos en el anexo B, que forma parteintegrante de estas bases. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por loslicitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-036

8.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- El licitante ganador deberá garantizar elcumplimiento del contrato mediante fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total delmismo, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Tesorería de la Federación,expedida por institución legalmente autorizada, que deberá entregar dentro de los quince díasnaturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firmadel contrato, en el Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección de Edificios de laDirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, sita en el piso 3 del inmuebleubicado en la calle de Puebla 143, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700,en la Ciudad de México.Para la liberación de las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y porescrito de la SEP.La fianza se deberá expedir en los términos establecidos en el anexo C, que forma parteintegrante de estas bases, y procederá su aplicación cuando se incumpla con cualquiera de lasobligaciones pactadas en el contrato.9.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Concluidoslos trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en losmismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en lostérminos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de lasobligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de lostrabajos, el contratista deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) delmonto total ejercido de los trabajos, quedando a salvo los derechos de la SEP para exigir el pagode las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que sehaya hecho efectiva la garantía. Dicha fianza quedará automáticamente cancelada transcurridosdoce meses a partir de la recepción de los trabajos.10.- AJUSTE DE COSTOS.- El ajuste de costos se llevará a cabo mediante la revisión por grupode precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato yse calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en loscostos de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa deejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conrespecto al programa de obra convenido.Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costosexclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de obra convenido.Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del actode presentación y apertura de proposiciones.Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en losíndices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuandolos índices que requiera el contratista y la SEP no se encuentren dentro de los publicados por elBanco de México, la SEP procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizandolos lineamientos y metodología que expida el Banco de México.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-037

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajoscontratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes deindirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estarásujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuestay a los demás lineamientos que para tal efecto emita la SFP.Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; sies a la baja, será la SEP quien lo realice. Los contratistas dentro de los sesenta días naturalessiguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberánpresentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la SEP, transcurrido dicho plazo, precluye elderecho del contratista para reclamar el pago.11.- FORMA DE PAGO.- La SEP pagará los trabajos objeto del contrato mediante la formulaciónde estimaciones quincenales, que deberán ser presentadas a la residencia de la obra por elcontratista dentro de los seis días naturales siguientes a su formulación, acompañadas de ladocumentación que acredite la procedencia de su pago, de igual forma en un plazo no mayor atres días naturales contados a partir de la autorización de la estimación por parte de la residenciade obra, deberá entregarse la documentación fiscal que ampare el importe correspondiente.La SEP, por conducto de la residencia de obra, llevara acabo la revisión y autorización de lasestimaciones dentro de un plazo no mayor a quince días naturales siguientes a la fecha de supresentación.En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadasdentro del plazo mencionado, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación,asimismo, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, seincorporará a la siguiente estimación para su trámite, autorización y pago.11.1.- FECHA Y LUGAR DE PAGO.- Las estimaciones por trabajos ejecutados mediante facturas,serán pagadas por la SEP dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de suautorización y se pagarán por medios electrónicos a través de la Clave Bancaria Estandarizada(CLABE), proporcionada por el contratista para este fin.12.- MODELO DE CONTRATO.- Se anexa el modelo de contrato de obra pública a preciosunitarios ANEXO AT18, mismo que deberá integrarse a la propuesta técnica firmadoautógrafamente en todas sus hojas, como constancia de aceptación y conocimiento del mismo.13.- FIRMA DEL CONTRATO.- El licitante ganador se obliga a firmar el contrato respectivo,dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, para lo cualdeberá presentarse en el Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección de Edificios dela Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, sita en Puebla 143 piso 3,Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México.El contratista que no firme el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que serefiere el párrafo anterior, la SEP podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar elcontrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, deconformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la LOPSRM, y asísucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia enprecio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior aldiez por ciento.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-038

El contratista que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en lostérminos del artículo 78 de la LOPSRM.13.1.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.-El licitante ganador deberá presentar, previo a la firma del contrato, en original para cotejoy copia simple para archivo, la siguiente documentación:a) Estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2002, auditados ydictaminados por despacho externo, así como declaración anual del Impuesto Sobre laRenta correspondiente a 2002, y la declaración parcial al mes de junio de 2003. En casode que los estados financieros no rebasen el monto establecido por la Ley de la Materiapara ser auditados y dictaminados por despacho externo, deberán presentarloselaborados y firmados por el Contador de la empresa, debiendo anexar copia de laCédula Profesional de este. En el supuesto de que el dictamen del despacho externoeste en proceso, deberá presentarse escrito en papel membreteado de este, en la que sehaga constar dicha situación, pudiendo presentarse en este caso, estados financieroselaborados por el contador de la propia empresa, anexando copia fotostática de suCédula Profesional y estados financieros al mes de junio de 2003, con el fin de acreditarel capital contable requerido de $2’300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos00/100 M.N.).b) Registro Federal de Contribuyentes.c) Identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte o cédulaprofesional.)d) Comprobante de domicilio fiscal.e) Escritura pública del acta constitutiva de la empresa y sus reformas.f) Escritura pública, en la que conste el poder general para actos de administración o poderespecial otorgado ante Notario Público que acrediten al apoderado o administrador de laempresa, facultades legales expresas para suscribir la propuesta, comprometerse ycontratar en nombre y representación de la misma.g) Constancia expedida por Institución Bancaria con la que se acredite la apertura de cuentaa favor de licitante, que incluya el número de cuenta a 11 posiciones y la Clave BancariaEstandarizada (CLABE) con 18 posiciones, en la cual solicita se realicen transferenciaselectrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago y formato debidamenterequisitado anexo D.h) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha presentado entiempo y forma las declaraciones del ejercicio por Impuestos Federales, distintas a las delISAN e ISTUV, correspondientes a 2000, 2001 y 2002 por los mismos impuestos y, queno tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por Impuestos Federales, distintas a ISAN eISTUV, y se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clavenúmero ___________.En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán por escrito y bajo protestade decir verdad que a la fecha no han incurrido durante 2000, 2001 y 2002 en las causales derevocación a que hace referencia él articulo 66 fracción III del Código Fiscal de la Federación.El contratista que no hubiera estado obligado a presentar, total o parcialmente, las declaraciones aque se refiere el primer párrafo de este inciso, asentara esta manifestación en el escrito antesreferido.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-039

En caso de que la información proporcionada en el escrito resulte total o parcialmente falsa seprocederá en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia.Una vez que se notifique al contratista lo conducente, este contará con 30 días naturales paramanifestar lo que en su derecho convenga y para acreditar la veracidad de su escrito y elcumplimiento del artículo 32-D del Código citado.i) En caso de que la maquinaría y equipo de construcción a utilizar sean rentados, deberápresentarse carta compromiso del arrendamiento, por el plazo del programa de utilizaciónde dicha maquinaría y equipo.En caso de personas físicas, únicamente deberá presentar la documentación referida en losincisos a), b), c), d), g), h) e i), así como copia certificada de su acta de nacimiento.Para el licitante ganador que haya presentado proposición conjunta, deberá acreditar en formaindividual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere elartículo 28 del Reglamento de la LOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantesde la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.13.2.- RUTA CRITICA.- El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a laemisión del fallo, deberá entregar el programa de ejecución general de los trabajos que consideretodos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando redes de actividades conruta crítica y diagramas de barras, asimismo el superintendente de construcción en comúnacuerdo con el residente de obra procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de diez díasnaturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará alcontrato dentro del marco de referencia pactado.14.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.- Serán causas para el desechamiento de las propuestaslas siguientes:a).- La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases;b).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SEP;c).- La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de lapropuesta técnica;d).- La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de lostrabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demáslicitantes;e).- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de laLOPSRM, y el artículo 8 fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas delos Servidores Públicos.f).- Que en la revisión a detalle se determine una variación en su catalogó de conceptos mayor omenor al 5 % de su importe original presentado en su carta compromiso de su proposición.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0310

15.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.- La SEP podrá cancelar la licitación a que se refierenlas presentes bases por caso fortuito o fuerza mayor o, cuando existan circunstancias,debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos yde continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a laSEP, circunstancia que se notificara a los licitantes.16.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN.- La SEP podrá declarar desierta la licitacióna que se refieren las presentes bases cuando:a).- Ninguna persona adquiera las bases;b).- No se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones, yc).- Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o susprecios no fueren aceptables. Se considerará que los precios no son aceptables cuando sepropongan importes que no puedan ser pagados por la SEP.17.- IDIOMA Y MONEDA.- Las propuestas deberán presentarse en idioma español y en monedanacional.18.- PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN.- Ninguna de las condiciones contenidas en las presentesbases, ni en las propuestas que se presenten, serán motivo de negociación.19.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- La SEP, parahacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información,documentos y requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos, que el programa deejecución propuesto sea factible y congruente de realizarse dentro del plazo solicitado y con losrecursos considerados por el licitante y que las características, especificaciones y calidad de losmateriales sean las requeridas. Así como lo aplicable de los artículos 36 y 37 del Reglamento de laLOPSRM.La SEP evaluará la capacidad del licitante para cumplir con su proposición con base en lainformación que él mismo proporcione, reservándose el derecho de comprobar la veracidad dedicha información.Como resultado de la evaluación técnica, la SEP emitirá un dictamen determinando las propuestassolventes técnicamente.La SEP verificará el análisis, cálculo e integración de todos los precios unitarios contemplados enel catálogo de conceptos.En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptosANEXO AE2, la SEP reconocerá como correcto el resultado del producto que se obtenga de lascantidades por concepto de obra determinadas, con base en los precios unitarios anotados conletra por el licitante.De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales yel total.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0311

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará al licitante cuyaproposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidosen las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridaspor la SEP, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de losrequerimientos solicitados por la SEP, el contrato se adjudicará a quien presente la proposicióncuyo precio sea el más bajo.La SEP emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que hará constar unareseña cronológica de los actos de la licitación y el análisis de las propuestas admitidas y lamención de los motivos y fundamentos de las propuestas desechadas.Para la evaluación de las propuestas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos oporcentajes.20.- DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LAS PROPUESTAS Y SUFORMA DE PRESENTACIÓN.- Para preparar las propuestas, se acompañan a las presentesbases los anexos, con los cuales se integrará la propuesta técnica y económica de conformidadcon lo siguiente:20.1.- La entrega de propuestas se hará por escrito, y/o vía electrónica mediante dos sobrescerrados que contendrán; uno, la propuesta técnica y el otro la propuesta económica.Los licitantes deberán presentar en el acto de presentación y apertura proposiciones técnicas yeconómicas, dentro o fuera del sobre que contenga su propuesta técnica, la siguientedocumentación:a) Escrito original por el que manifieste su domicilio para oír y recibir todo tipo denotificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y,en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aunlas de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otrodistinto.b) Original y copia para su cotejo de identificación oficial con fotografía (credencial de elector,pasaporte o cédula profesional) del representante acreditado para la presentación yapertura de proposiciones, así como la del representante legal que suscriba la propuesta.c) Escrito original mediante el cuál declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentraen alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la LOPSRM y del artículo 8fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de losServidores Públicos.d) Original y copia simple para su cotejo de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes.e) Escrito original mediante el cual el licitante acredita su personalidad, anexo E.e.1)Personas Morales: Formato de personalidad debidamente requisitado y firmadoque contenga; clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razónsocial, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de losLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0312

accionistas, número y fecha de la escritura pública en la que conste el actaconstitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre,número y circunscripción del notario o fedatario público que la protocolizó; asimismolos datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; y de su representantelegal que contenga: nombre, registro federal de contribuyentes, número y fecha delinstrumento legal del que se desprendan facultades para actos de administración,señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que loprotocolizó y.e.2)Personas Físicas: Formato de personalidad debidamente requisitado y firmado,llenando únicamente los espacios correspondientes a: nombre, domicilio, teléfono,registro federal de contribuyentes, actividad preponderante, y en su caso, nombredel representante legal que contenga, registro federal de contribuyentes, número yfecha del instrumento legal del que se desprendan facultades para actos deadministración, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatariopúblico que lo protocolizó.f) Carta original mediante la cual declare; bajo protesta de decir verdad que cuenta con losestados financieros correspondientes a diciembre de 2002, auditados y dictaminados pordespacho externo, así como declaración anual del Impuesto Sobre la Rentacorrespondiente a diciembre de 2002, y la declaración parcial al mes de junio de 2003.En caso de que los estados financieros no rebasen el monto establecido por la Ley de laMateria para ser auditados y dictaminados por despacho externo, deberán presentarloselaborados y firmados por el Contador de la empresa, debiendo anexar copia de la CédulaProfesional de este. En el supuesto de que el dictamen del despacho externo este enproceso, deberá presentarse escrito en papel membreteado de este, en la que se hagaconstar dicha situación, pudiendo presentarse en este caso, estados financieroselaborados por el contador de la propia empresa, anexando copia fotostática de su CédulaProfesional y estados financieros al mes de junio de 2003, con el fin de acreditar el capitalcontable requerido de $2’300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.).En caso de que la participación sea por vía electrónica los documentos antes mencionadosdeberán ser remitidos por dicho medio.20.2.- Para que la presentación de propuestas por parte de los licitantes sea completa, uniforme yordenada, se sugiere se utilicen los formatos proporcionados por la SEP en la forma y términossolicitados. Se sugiere utilizar un tamaño de letra igual al de los formatos proporcionados por losde la SEP, en caso de que los licitantes presenten sus formatos estos deberán cumplir con todos ycada uno de los requisitos solicitados por la SEP; firmando adicionalmente los formatosproporcionados por la SEP.20.3.- Las propuestas deberán presentarse de preferencia en carpetas, con separadores, en elorden que se establece en los numerales 20.5 y 20.6, foliadas sus hojas y anexos, sin que elincumplimiento de esto, sea motivo de desechamiento, para una mejor conducción delprocedimiento.En los sobres se deberá indicar en la parte superior izquierda los datos del licitante y al centro delmismo, los datos del presente procedimiento, así como identificar el sobre "1", propuesta técnica yel sobre "2" propuesta económica.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0313

20.4.- Los documentos contenidos en los sobres serán identificados con los títulos y en el ordenque se indica a continuación:20.5.- PROPUESTA TÉCNICA.- El primer sobre identificado con el número "1", PROPUESTATÉCNICA, deberá contener los siguientes documentos:AT1COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES, EN CASO CONTRARIO NO PODRAADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN.AT 2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUSCONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONESQUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO(EN CASO DE PERSONAS MORALES DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DELA EMPRESA).AT 3AT 4AT 5AT 6AT 7AT 8AT 9AT 10MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES QUESE CELEBRE. (EN CASO DE PERSONAS MORALES DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPELMEMBRETADO DE LA EMPRESA).LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENENEN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUSRESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN.LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTACON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN.LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LAINTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS,SU UBICACIÓN FÍSICA, VIDA ÚTIL, MODELO Y USOS ACTUALES, CON LA DESCRIPCIÓN YESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES AUTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION. EN CASO DE ARRENDARSEDEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD SIRESULTARE GANADOR.ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LOPREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 159 AL 161 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. (SE ANEXACOPIA)ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL 100% DEL MONTODE LA PROPUESTA, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DEMEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACION DE LOS MATERIALES CON SUSCORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y BÁSICOS EN SUCASO, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA YEQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0314

AT 11AT 12AT 13AT 14AT 15AT 16AT 17AT 18AT 19AT 20PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES YEQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALESY VOLÚMENES REQUERIDOS.PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA,ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EXPRESADA EN JORNADAS EIDENTIFICANDO CATEGORÍAS.PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICOADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN YADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LOSTRABAJOS A LICITAR.RELACION DE LOS CONTRATOS VIGENTES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA YPARTICULARES.CURRICULUM DE LA EMPRESA IDENTIFICANDO LAS OBRAS QUE ACREDITEN LAEXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDAS Y CURRICULUM DEL PERSONALTÉCNICO IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN YADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, SUSCRITOS CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIRVERDAD. EN EL QUE DEMUESTRE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA OBRA AREALIZAR, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y/O CARÁTULADE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO, SIMILARES A LOS DE LA PRESENTELICITACIÓN.CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR ANEXANDOCOPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL.MODELO DEL CONTRATO.MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO YSU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.BASES DE LA LICITACIÓN, INFORMACIÓN ADICIONAL, PROYECTOS Y PLANOS.AT 21 MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOSARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE SE REQUIERAN PARA PREPARAR LAPROPOSICIÓN, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONESGENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.Todos los documentos y anexos que se acompañen a la propuesta técnica, deberán ser firmadosautógrafamente por el licitante o su representante legal en todas y cada una de sus hojas, comoconstancia de aceptación y conocimiento de estos.Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios remotos de comunicaciónelectrónica, deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificaciónelectrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP.20.6.- PROPUESTA ECONÓMICA.- El segundo sobre identificado con el número "2",PROPUESTA ECONÓMICA, deberá contener los siguientes documentos:AE 1CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0315

AE 2CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICION,CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTESPOR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA, (SIN INCLUIREL I.V.A.)NO DEBERÁN PRESENTAR RASPADURAS NI ENMENDADURAS Y EN CASO DECORRECCION O AGREGADOS EN LOS DOCUMENTOS, DEBERA RUBRICARSE POR ELPARTICIPANTE Y PROTEGERSE UTILIZANDO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.EL LICITANTE DEBERA USAR EL CATALOGO PROPORCIONADO POR LA SEP O USAR SUPROPIO CATALOGO, PARA LO CUAL DEBERA TRANSCRIBIR CON TODA PRECISION LASCLAVES, LOS CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES, Y DE SER ASI DEBERA FIRMAR ELCATALOGO PROPORCIONADO POR LA SEP Y ENTREGARLO EN EL SOBRECORRESPONDIENTE A LOS ASPECTOS ECONOMICOS.EN CASO DE QUE, AL REVISAR A DETALLE LA PROPUESTA SE DETERMINE UNAVARIACIÓN EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS MAYOR O MENOR AL 5% DE SU IMPORTEORIGINAL PRESENTADO EN SU CARTA COMPROMISO DE SU PROPOSICIÓN, ÉSTA SERÁDESECHADA.AE 3 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOCORRESPONDIENTES AL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DETERMINADOS YESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 INCISO AFRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM, ASÍ COMO LA RELACION Y ANÁLISIS DEBÁSICOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA O AUXILIARES QUE INTERVENGAN EN LOSPRECIOS UNITARIOS O COSTOS HORARIOS.AE 4AE 5AE 6AE 7TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHOHORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS APLICABLES A LOS PRECIOS UNITARIOS,BÁSICOS Y COSTOS HORARIOS.OBTENCIÓN DE LOS SIGUIENTES FACTORES: COSTO INDIRECTO, QUE ESTARAREPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO: COSTO DEFINANCIAMIENTO, QUE ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DELOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: CARGO POR UTILIDAD, QUE ESTARÁREPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, QUE ESTARÁNREPRESENTADOS POR UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y SE DESGLOSARÁN ENLOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DEOFICINAS CENTRALES Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS.ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, QUE SE DETERMINARÁ SOBRE LA BASE DELOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ Y LA TASA DE INTERÉSQUE APLICARA, ADJUNTÁNDOSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.LA TASA DE INTERÉS APLICABLE POR FINANCIAMIENTO DEBERÁ CALCULARSE CON BASEA UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.AE 8 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, QUE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA,EN DONDE INCLUIRA LA GANANCIA QUE ESTIME ASI COMO DEDUCCIONES E IMPUESTOSCORRESPONDIENTES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOSTRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA, Y EL PAGO QUE EFECTÚA POR EL16Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-03

SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DECONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (ACTUALMENTE SFP).AE 9AE 10AE 11AE 12AE 13AE 14AE 15ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA YEQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DEEVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS,CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, AL 100% DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓNDE LA MANO DE OBRA.PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓNDE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO YCARACTERISTICAS.PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓNDE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓNDEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LADIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA: DELOS MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS,INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DEMEDICION Y SUS IMPORTES (EXPLOSIÓN, TOTALIZADA PARA CADA CASO Y SUSPORCENTAJES).Los documentos y anexos que se acompañen a la propuesta económica, deberán ser firmadosautógrafamente por el licitante o su representante legal en todas y cada una de sus hojas, comoconstancia de aceptación y conocimiento de estos.Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios remotos de comunicaciónelectrónica, deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificaciónelectrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP.21.- PARTICIPACIÓN AGRUPADA.- Dos o más interesados podrán presentar conjuntamente unasola proposición, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso depersonas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta y al celebrar el contratorespectivo, se establezca con precisión a satisfacción de la SEP, las partes de los trabajos quecada uno de los interesados se obliga a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, seexigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada porel representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en formaindividual los requisitos señalados en las presentes bases, para lo cual bastará la adquisición deun solo ejemplar de las bases, debiendo incluir en el sobre que contenga su propuesta técnicacopia de un convenio en el que se estipule lo siguiente:Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0317

a).- Deberán suscribir entre si un convenio privado que contenga: Nombre y domicilio de losintegrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acreditela existencia legal de las personas morales de la agrupación;b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, losdatos de los testimonios públicos con los que se acredite su representación;c).- Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir;d).- Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;e).- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lorelacionado con la propuesta, yf).- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta ysolidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalarque la proposición se presenta en forma conjunta. Para cumplir con el capital contable mínimorequerido se podrán sumar los correspondientes de cada uno de los integrantes.22.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE.- Se requiere experiencia entrabajos similares a los convocados, misma que se acreditará mediante curriculum de losprofesionistas técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de laejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de característicastécnicas y magnitud similares. La SEP podrá en todo momento verificar durante el proceso de lalicitación pública o durante la ejecución de los trabajos, la veracidad de los datos proporcionadospor el licitante.23.- DERECHOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.- El licitante al que se leadjudique el contrato, aceptará que le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio deInspección y Vigilancia de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (actualmenteSFP), estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.24.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO DEL CONTRATO.- La SFP podrá interveniren la inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato en los términos de los artículos 75y 76 de la LOPSRM.24.1.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos ejecutados por elcontratista se llevará acabo de conformidad a lo establecido en los artículos 64 de la LOPSRM y135 al 138 del Reglamento de la LOPSRM.24.2.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El finiquito y terminación del contrato sellevará acabo de conformidad a lo establecido en los artículos 64 de la LOPSRM y 139 al 143 delReglamento de la LOPSRM.25.- DOCUMENTO CONTRACTUAL.- La proposición del licitante al cual se adjudique el contrato,se considerará como parte integrante del mismo.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0318

26.- CONDICIONES DE PRECIO.- Los trabajos motivo de la presente licitación, se regirán bajo lamodalidad de contrato a precios unitarios. Los precios del contrato permanecerán fijos hasta laterminación del mismo y el ajuste de costos se realizara de conformidad con lo establecido en elnumeral 10 (diez) de estas bases.27.- INCONFORMIDADES.- El licitante podrá inconformarse a través de medios remotos decomunicación electrónica, de conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de laFederación del 9 de agosto de 2000 o por escrito ante el Órgano Interno de Control en la SEP, sitaen Viaducto Miguel Alemán No. 806, Colonia Nápoles, C.P. 03810, en la Ciudad de México,conforme a lo dispuesto por el artículo 83 de la LOPSRM, por los actos que contravengan lasdisposiciones que rigen las materias objeto de la misma, dentro de los diez días hábiles siguientesa aquel en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.28- PENAS CONVENCIONALES.- La SEP aplicará penas convencionales por causas imputablesal contratista, de acuerdo a lo siguiente:La SEP tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato, se están ejecutando por elcontratista de acuerdo con los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o deutilización de los insumos, para lo cual, comparará periódicamente el avance real de los trabajosrespecto al que debió realizarse en los términos de dichos programas.Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de lostrabajos es menor de lo que debió realizarse, la SEP procederá a efectuar una retención del 10%(diez por ciento) de la diferencia que resulte de comparar el importe programado contra elimporte realizado, multiplicado por el número de días de atraso, monto que será deducido de lospagos que se efectúen al contratista, por lo tanto quincenalmente, se hará la retención quecorresponda. En caso que el contratista cumpla con el programa pactado, se hará la devoluciónrespectiva.Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente alúltimo mes o fracción del mes del programa pactado procede hacer alguna retención, el montoque resulte se aplicará en beneficio de la SEP, a título de pena convencional, por el simple atrasoen el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.Si transcurrido el plazo de ejecución de los trabajos, el contratista no ha concluido los trabajos porcausas imputables al mismo, pagará a la SEP el 0.20% (dos al millar) del monto total de lostrabajos pendientes de ejecutar por cada día de atraso, a partir de la fecha de terminaciónestablecida en el contrato, en ningún caso las penas mencionadas en este numeral excederán delmonto de la garantía de cumplimiento.Independientemente de las penas convencionales señaladas en el presente punto, la SEP podráoptar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sí la SEP opta por la rescisión seapegará a lo establecido en los artículos 61, 62 y 63 de la LOPSRM y, 124 al 134 del Reglamentode la LOPSRM.La devolución de las retenciones realizadas durante la ejecución de los trabajos contratados, serealizarán en la estimación siguiente a que el contratista haya cumplido con el programa pactado.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0319

La forma de pago de las penas convencionales a cargo de los contratistas se cubrirán a opción dela SEP mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación, o a travésde descuento con cargo al pago que proceda al contratista.29.- NOTAS INFORMATIVAS:29.1.- El Licitante a quien se adjudique el contrato al que se refieren estas bases, deberá tomaren cuenta que las cantidades de obra excedentes a las originalmente contratadas, o las que segeneren con motivo de conceptos de trabajos no contemplados en el catálogo de conceptosoriginal, serán sujetas a la formalización de un convenio modificatorio o adicional si así serequiere, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 de la LOPSRM y 69 al 80 delReglamento de la LOPSRM, según sea el caso.Para el caso del pago de los conceptos señalados anteriormente, el importe resultante se cubriráhasta que se formalice el convenio correspondiente.29.2.- En caso de que se presenten los supuestos referidos por los artículos 50 fracción I y/o 52de la LOPSRM, se procederá al diferimiento del programa de ejecución conforme a los términosque establecen dichos artículos.29.3.- El licitante deberá considerar como parte integrante de estas bases para su conocimiento yobservancia, las Normas Oficiales Mexicanas de calidad de los materiales que se utilizarán en laejecución de los trabajos.30.- MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE.- El licitante mediante la suscripción de estas bases,manifiesta conocer sus términos y condiciones, así como lo establecido por la LOPSRM, elReglamento de la LOPSRM y demás disposiciones legales aplicables en la materia en el lugar deejecución de las obras objeto de las mismas.___________________________________________EL LICITANTEFIRMO LAS PRESENTES BASES DE CONFORMIDADLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0320

Anexo “A”De la certificación de los medios de identificación electrónica.1. Los interesados que a su elección opten por participar en licitaciones públicas, a través demedios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la SFP conel propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica, para locual exhibirán, entre otra documentación, la siguiente:a) Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y céduladel Registro Federal de Contribuyentes; en caso de que el tramite lo realice a travésde algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite elotorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial confotografía y cedula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado.b) Personas morales: testimonio de las escrituras públicas con las que se acredite suexistencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado;identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cedula del RegistroFederal de Contribuyentes del apoderado y de la persona moral.Tratándose de personas de nacionalidad extranjera, éstas deberán exhibir documentaciónequivalente a la aludida en los incisos de esta disposición, debidamente astillada ocertificada por el consulado mexicano en el país de que se trate, según corresponda.Recibida la documentación de referencia, la SFP dentro de un plazo máximo de 72 horascontadas a partir de su recepción verificará si el interesado cubre las condicionesrequeridas. De resultar procedente el interesado firmara su inscripción a COMPRANET,documento mediante el cual quedara obligado a sujetarse a los términos y condicionesprevistos en este Acuerdo, y en el mismo acto la SFP le hará entrega del programainformático con su manual del usuario, así como el certificado digital que, como medio deidentificación electrónica, deberá utilizar en sustitución de la firma autógrafa para enviarsus propuestas en las licitaciones públicas que admitan esta vía de participación.2. El uso del certificado digital por parte de los interesados, tendrá una vigencia de un añocontando a partir de su entrega, lapso durante el cual podrán, a su elección, participar pormedios remotos de comunicación electrónica en las licitaciones públicas cuya convocatoriay bases así lo establezcan en forma expresa.Para renovar el uso del certificado bastará que los interesados entreguen a la SFP unescrito firmado en el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad que ladocumentación exhibida para su inscripción no ha sufrido modificación alguna, por lo querespecta al acreditamiento de su personalidad y, en su caso, al de su existencia legal y alde las facultades de su representante.De las disposiciones a las que se sujetarán los licitantes que opten por participar enlicitaciones públicas, a través de medios remotos de comunicación electrónica.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0321

1. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medio remotos decomunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distingapor el medio de identificación electrónica que les certifique la SFP. En dichainformación quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; ladocumentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad queles requieran las dependencias y entidades convocantes.2. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquiermodificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representanteal que se le haya sido entregado un certificado digital.3. Aceptará que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada,quedará bajo su exclusiva responsabilidad.4. Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demásdocumentación requerida por las dependencias y entidades convocantes, cuando lossobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o nopuedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a susprogramas o equipo de cómputo.5. Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten conmotivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentren asu disposición a través de COMPRANET.6. Consentirán que será motivo de que la SFP invalide su certificado digital, cuando hagamal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET.7. Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de sugobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso deCOMPRANET, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federalescompetente.___________________________________________EL LICITANTEFIRMO EL PRESENTE ANEXO "A" DE CONFORMIDADLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0322

Anexo “B”FIANZA DE ANTICIPOA FAVOR DE : LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DEEDUCACIÓN PÚBLICA.PARA: GARANTIZAR POR _______________________________________________ CON DOMICILIO EN:________________________________________________________________________________, LA DEBIDAINVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL IMPORTE DE ANTICIPO DEL 30%,PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓNPERMANENTE, DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS N°______________, DE FECHA _________________ DE 200__, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEEDUCACIÓN PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL M. EN C. ANTONIO GUZMÁN VELASCO, EN SUCARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y CON LAPARTICIPACIÓN DEL ARQ. JOSÉ VICENTE MONTES DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEEDIFICIOS, RELATIVO A ____________________________________________________________________________________________ CON UN IMPORTE DE $ __________________ (__________________________________________________________ /100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LAPRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS CLÁUSULASQUINTA Y SEXTA DEL CONTRATO MENCIONADO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE EL IMPORTE DELANTICIPO OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORAEXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LASESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DELIMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS DELCONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN ESCRITA QUEEXPIDA LA DEPENDENCIA, B) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITOINDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA, C) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DEEJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DEFIANZAS EN VIGOR. = FIN DE TEXTO. =Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0323

Anexo “C”FIANZA DE CUMPLIMIENTOA FAVOR DE : LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DEEDUCACIÓN PÚBLICA.PARA: GARANTIZAR POR _______________________________________________ CON DOMICILIO EN:________________________________________________________________________________,ELCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADOS DELCONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIOS N° ____________, DE FECHA____________________ DE 200__, CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,REPRESENTADA POR EL M. EN C. ANTONIO GUZMÁN VELASCO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORGENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL ARQ. JOSÉVICENTE MONTES DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE EDIFICIOS, RELATIVO A:_______________________________________________________________________________________________________________________ CON UN IMPORTE DE $___________ ( _________________________________________________________ _____________________ /100M.N.) MAS I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LALEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO.- LAINSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGAATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, B) QUE EN EL CASODE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SEGARANTIZAN CON LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, C) LA FIANZA GARANTIZALA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOSSE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN ESCRITA QUE EXPIDA LA DEPENDENCIA, D) QUE PARACANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITODE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETEEXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DELA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO ELCONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.= FIN DE TEXTO. =Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0324

Anexo “E”FORMATO DE PERSONALIDAD___________________________________________________________, manifiesto bajoprotesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamenteverificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta a nombre yrepresentación de:No. de Licitación Pública:Registro Federal de Contribuyentes:Domicilio: ___________________________________________________________________________CalleNúmeroColonia:Delegación o Municipio:Código Postal:Teléfono:Entidad Federativa:Fax:Correo electrónico:No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:Relación de accionistas:Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)Descripción del objeto social:Reformas al acta constitutiva:Nombre del apoderado o representante:Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:Escritura pública número:Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:México, D.F. a _____ de ______________ de 200__.Protesto lo necesarioLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0325

Anexo “CATALOGO”Oficialía Mayor.Dirección General de RecursosMateriales y Servicios.Dirección de Edificios.CLAVEC O N C E P T OCENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 4 " GABRIELA MISTRAL".ALLENDE NORTE No. 224, COLONIA CLAVERIA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.1.- PRELIMINARES1 RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA AZOTEA EN MAL ESTADO. M2 100,00INCLUYE: RASPADO Y ACOPIO DEL MATERIAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,DENTRO DE LA OBRA AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.2 DEMOLICIÓN A MANO DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 15 cm A UNA ALTURA ML 8,00MÁXIMA DE 4.00 M.INCLUYE: ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.3 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE YESO DE HASTA 3 cm. DE ESPESOR EN MUROS M2 250,00Y/O PLAFONES HASTA 4.00 M. DE ALTURAINCLUYE: ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LOSAS , TRABES Y ESCALERAS, MEDIDO M3 2,00EN BANCO.INCLUYE: ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.5 DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO EN MUROS, M2 150,00INCLUYE:DEMOLICION DEL AZULEJO Y DEL AGLUTINANTE A CUALQUIER NIVEL.ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRAA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0326

6 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE HERRERÍA TUBULAR O ESTRUCTURAL, M2 7,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO Y ACCESORIOS, CARGA, ACARREOS Y ESTIBADENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.7 DESMONTAJE DE LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO ALTURA MÁXIMA DE 7.00 M. M2 10,00CON RECUPERACIÓNINCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIAL, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.8 DESMONTAJE DE TAPAS DE REGISTRO DE 40x60 cm. SIN RECUPERACIÓN. PZA 3,00INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.9 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACIÓN. PZA 10,00(W.C., LAVABO, MINGITORIO, ETC.)INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS,DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.10 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTEN ESTRUCTURAL KG 190,00HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.INCLUYE:, CARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADOPOR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.11 DESMONTAJE DE CANCEL DE MADERA, SIN RECUPERACIÓN M2 20,00INCLUYE: DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN , CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.12 DESMONTAJE DE VENTANA DE HERRERÍA TUBULAR, SIN RECUPERACIÓN M2 130,00INCLUYE: DESMONTAJE DE VAGUETAS Y ACCESORIOS EN CASO NECESARIO, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.13 DESMONTAJE DE MAMPARA Y PUERTA METÁLICA DE HERRERÍA TUBULAR O ESTRUCTURAL, M2 5,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO Y ACCESORIOS, CARGA, ACARREOS Y ESTIBADENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.14 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LLAVE DE NARIZ CUALQUIER TIPO, PZA 10,00SIN RECUPERACIÓNLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0327

INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍASEN CASO NECESARIO, DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRAA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.15 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE VERTEDERO, CUALQUIER TIPO, SIN RECUPERACIÓN. PZA 1,00INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS,DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO DE MATERIAL,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.16 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 21 HASTA 50 GALS. PZA 1,00O DE PASOINCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS,DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y DE GAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO DE MATERIAL,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.17 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE VÁLVULA DE PASO O GLOBO DE 25 A 38 mm DE PZA 2,00DIÁMETRO, TIPO SOLDAR O ROSCADA, SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.18 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TUBO DE COBRE DE 25 A 38 mm DE DIÁMETRO ML 20,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.19 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO O NEGRO ML 50,00DE 25 A 38 mm. DE DIÁMETRO, SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.20 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO O NEGRO PZA 3,00DE 25 A 38 mm. DE DIÁMETRO X 90 O 45 GRADOS, SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.21 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE COLADERA CON CESPOL EN PISO, TIPO HELVEX PZA 2,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: ABRIR CAJA PARA DESMONTAJE DE COLADERA, TAPONAMIENTO DELicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0328

DE TUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZADEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA22 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TINACO DE ASBESTO CEMENTO DE HASTA 1600 LTS. PZA 2,00ALTURA MÁXIMA DE 12.00 MTS. SIN RECUPERACIÓNINCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN, TAPONAMIENTODE TUBERÍAS, DESCONEXIÓN DE ACCESORIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZON-TALES DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA YRESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DEOBRA.23 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR Y/O SOBREPONER PZA 24,00DE 0.30x1.22 M. CON RECUPERACIÓN A CUALQUIER ALTURAINCLUYE: AISLAMIENTO DE PUNTAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y MANO DE OBRA.24 DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE MOSAICO, TERRAZO Y/O GRANITO SIN RECUPERACIÓN M2 350,00INCLUYE: LA DEMOLICIÓN DEL MORTEROACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANODE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.25 DESMONTAJE DE PORTÓN METÁLICO DE HERRERÍA TUBULAR O ESTRUCTURAL, M2 13,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE TEJUELOS, BIBELES O BISAGRAS , ACCESORIOS, CARGA,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.2.- TERRACERIAS26 ACARREO EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELA - M3 60,00MIENTOS, DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES. MEDIDO EN BANCO,PRIMER KILOMETRO.27 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIO - M3-KM 1.200,00NES Y/O EXCAVACIONES, MEDIDO EN BANCO, KILÓMETROS SUBSECUENTES.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0329

3.- ESTRUCTURA28 FABRICACIÓN, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES Kg 60,00ESTRUCTURALES LIGEROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.INCLUYE: TRAZO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, APLICACIÓN DEPINTURA ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS,ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.29 CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M. EN RAMPAS DE M2 6,00ESCALERAINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE LA CIMBRA,CIMBRA DE SOPORTE, CHAFLANES Y GOTEROS CUANDO SEAN NECESARIOS,DESCIMBRA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA.30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ACANALADA A BASE DE RESINA ACRILICA CON M2 15,00REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO (ACRYLIT), TIPO 6 ONDAS, MCA. STABYLIT O SIMILAR,COLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES AL SITIO DE TRABAJO, CORTESNECESARIOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS,ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0330

4.- ALBAÑILERÍA31 FABRICACIÓN DE LAVABO COLECTIVO DE 2.40 X 0.60 M. X 0.80 M. DE ALTURA A BASE DE PZA 1,00DOS MUROS LATERALES Y UNO FRONTAL DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO YREPELLADO POR TODAS SUS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FABRICACIONDE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR A UNA ALTURA DEL NIVEL DEPISO TERMINADO DE 0.40 M. FABRICADA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ARMADA CONACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA YDESCIMBRA.INCLUYE: EL FORRADO A BASE DE AZULEJO DE 20 X 30 CM. MCA. INTERCERAMIC, MODELOASTRATTO O SIMILAR COLOR A ELEGIR, ASENTADO CON PEGAZULEJO MCA. INTERCERAMICY LECHAREADO CON CEMENTO BLANCO, REALIZACION DE BARRENOS, ABRIR CAJASOBRE MURO EXISTENTE PARA EMPOTRAR LOSA, PREPARACION PARA INSTALACIONES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.32 FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C= 150 Kg/cm2. ARMADO CON 3 VARILLAS ML 15,00DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 cm. DE 30cm. DE HUELLA Y 16 cm. DE PERALTE.INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES ,TRAZO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,HABILITADO DEL ACERO,CORTES,GANCHOS,DOBLECES,TRASLAPES,AMARRES,FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO,CIMBRA Y DESCIMBRACOMÚN, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA33 FABRICACIÓN DE BASES PARA ASENTAR TINACO VERTICAL, DE CONCRETO ARMADO DE PZA 2,00F'C=150 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DE No 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 20 CMEN AMBOS SENTIDOS Y DE 10 CM. DE PERALTE POR 1.5 M. DE LARGO X 1.40 DE ANCHO,SOBRE 2 MURETES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON UNA ALTURA DE 50 CM. ,ASENTADOS Y APLANADOS POR AMBAS CARAS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 .INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, HABILITADO DELACERO, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, COLOCACIÓN, VIBRADO YCURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,DESPERDICIOS, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE Y LIMPIEZA GRUESA.34 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 40X60 cm. A BASE PZA 3,00DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 3/4" (19 mm.),CONCRETO F'C=150 Kg/cm2DE 5 cm. DE ESPESOR, Y PARRILLA DE ALAMBRON DE 1/4" (6 mm) A CADA 10 cm. ENAMBOS SENTIDOS.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0331

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS,SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, COLOCACIÓN DE TAPA,HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.35 BOQUILLAS DOBLES A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN PUERTAS Y VENTANAS ML 90,00HASTA DE 20 cm DE ESP. CON ARISTAS VIVAS O BOLEADASINCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA.5.- ACABADOS ALBAÑILERÍA36 APLANADO PULIDO EN PLAFON A PLOMO Y REGLA A BASE DE MORTERO DE YESO, M2 250,00DE 2 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA MÁXIMA DE 3.50 M., A CUALQUIER NIVELINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓNDE MORTERO, GOTEROS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA.37 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE CERÁMICA DE 20 x 30 cm. EN MURO M2 150,00MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, MOD. ASTRATTO COLOR A ELEGIR,ASENTADO CON PEGAZULEJO MCA. INTERCERAMIC Y LECHADEADO CON CEMENTOBLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, DESPIECE,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.38 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA DE 15 cm. DE ML 50,00ALTURA MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, MOD. ASTRATTO COLOR A ELEGIRASENTADO CON PEGAZULEJO MCA. INTERCERAMIC Y LECHADEADO CON CEMENTOINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, DESPIECE,Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0332

CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.BLANCO.39 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDERRAPANTE DE 31.5 X 31.5 cm. M2 60,00MODELO ALASKA, MARCA INTERCERAMIC COLOR A ELEGIR O SIMILAR,ASENTADO CON CEMENTO MCA. INTERCERAMIC Y LECHADEADO CON CEMENTOBLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, DESPIECE,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.40 RENIVELACIÓN DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 MEZCLANDO ADHESIVO M2 360,00FESTERBOND COMO ADHERENTE A RAZON DE 8 Lt/SACO DE CEMENTO DE 1.5 cm DEDE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, COLOCACIÓN,CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN FRONTERAS,DESPERDICIOS, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA,RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA41 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA DE PVC TIRA TRIM SEXL 167. ML 50,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRODE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0333

6.- MUEBLES Y ACCESORIOS42 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO MARCA IDEAL STANDARD MODELO PZA 10,00ZAFIRO O SIMILAR COLOR BLANCO, CON TANQUE BAJO DE 6 LT.,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, JUNTA PROHEL,TAQUETES, PIJAS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.43 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE CALENTADOR AUTOMÁTICO, MARCA PZA 1,00CAL-O-REX, MODELO G-30 O SIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, HERRAMIENTA NECESARIA, CONEXIÓN A ELEMENTOS EXISTENTES, RETIRODEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA GRUESA44 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO TRICAPA ROTOPLAS O SIMILAR, PZA 3,00VERTICAL DE 1100 LT. C/TAPA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 12.00 M.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIÓNAL SITIO DE TRABAJO, HERRAMIENTA NECESARIA, CONEXIÓN A ELEMENTOS EXISTENTES,RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA GRUESA45 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO SIN PZA 1,00CONTRA, CON REGISRO FIG. 10-B, MCA. RUGO O SIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN,ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.7.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA46 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 13 mm. DE DIÁMETRO, ML 10,00TIPO M.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.47 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 19 mm. DE DIÁMETRO, ML 15,00TIPO M.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.48 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 25 mm. DE DIÁMETRO ML 28,00TIPO M.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0334

INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.49 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE A COBRE DE 90G x 25 mm. DE PZA 3,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.50 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE A COBRE DE 90G x 19 mm. DE PZA 3,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.51 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 19 x 13 mm. PZA 2,00DE DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.52 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 mm. A PZA 2,00DIÁMETROS MENORES.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.53 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE DE 25 mm. DE DIÁMETRO. PZA 3,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.54 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 mm. DE ML 7,00DIÁMETRO, TIPO ANGER, EXTREMOS LISOS.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.55 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE GLOBO DE 13 mm. DE DIÁMETRO, PZA 10,00125 LBS, FIG. 58 O SIMILAR.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.56 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE GLOBO DE 25 mm. DE DIÁMETRO, PZA 3,00125 LBS, FIG. 58 O SIMILAR.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.57 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA PARA PISO, UNA BOCA, CON PZA 2,00REJILLA REDONDA Y SELLO HIDRÁULICO No. 24 O SIMILAR.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0335

NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.58 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 32 mm. A PZA 3,00DIÁMETROS MENORES.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.59 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE A COBRE DE 90G x 13 mm. DE PZA 4,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.60 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC SANITARIO TIPO ANGER DE PZA 4,0045G x 100 mm. DE DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA61 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ALUMBRADO MARCA ELMSA, PZA 24,00TIPO SOBREPONER DE 122 cm. DE LONGITUD, SERIE 300 -3BI/EK - 232- BE Ó SIMILAR.FABRICACION DEL GABINETE EN LAMINA DE PRIMERA CAL. 22, ROLADA EN FRIO,ESMALTADA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO,APLICADA ELECTROSTATICAMENTE.INCLUYE: 1 BALASTRO ELECTRONICO 2x32 W, 127 V, 4 BASES RS LEVITON, 2 LAMPARASDE 32 W T-8 4100 K, DIFUSOR DE ACRILICO 100 % LEN - C - 5, ELEMENTOS DE FIJACION,TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, ELEVACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0336

9.-INSTALACIÓN DE GAS62 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 13 mm. DE DIÁMETRO, ML 13,00TIPO L.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.63 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 19 mm. DE DIÁMETRO, ML 15,00TIPO L.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.64 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 25 mm. DE DIÁMETRO, ML 8,00TIPO L.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.65 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE CODO UNION DE 13 mm DE DIAM. PZA 5,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION, NIVELACION, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.66 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE CODO UNION 19 mm DE DIAM. PZA 5,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION, NIVELACION, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0337

67 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE CODO UNION 25 mm DE DIAMETRO. PZA 3,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION, NIVELACION, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.68 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE SEGURIDAD M. 2007 DE 19 mm. PZA 2,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.10.- HERRERÍA69 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA TUBULAR DE LAMINA NEGRA Kg 180,00ROLADA EN FRIÓ CAL. 18, CON PERFILES COMERCIALES.EN PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN PROYECTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO,SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES Y BISAGRAS COMUNES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO YAMACIZADO, VAGUETA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN CASO NECESARIO,UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.70 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN PORTON, Kg 1.000,00A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (PTR, ÁNGULO, SOLERA Y CUADRADO) CONTABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 18, SEGÚN PROYECTO, EN SU CASO CON PREPA-RACION PARA RECIBIR VIDRIO.INCLUYE: MARCO, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO,SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES DEL MISMO MATERIAL, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN YAMACIZADO, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.71 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PORCEWOL PARA DIVISIÓN DE 1.20 x 1.50 M. PZA 5,00DE ALTURA, DE ESMALTADOS ALFHER MODELO SEÑORIAL CLÁSICA O SIMILARINTEGRADAS CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO HONEYCOMB, Y LAMINAS PORCELANIZADAS DOBLEMENTE HORNEADAS, COLORES DE LÍNEA,CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATEINCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO Y FIJACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN,FIJACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.11.- ALUMINIO72 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 22,00FORMADO POR FIJOS Y CORREDIZOS A BASE DE PERFILES LÍNEA BOLSA DE 2", SEGÚNPROYECTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO,Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0338

PLOMEADO, PIJAS CADMINIZADAS, TAQUETES Y TORNILLOS, FELPA, MANIJAS,JUNQUILLO, ESCUADRAS, SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR DOWN CORNING,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, ANDAMIOS,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.73 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 8,00A BASE DE PERFILES LÍNEA BOLSA DE 2", SEGÚN PROYECTO.INCLUYE: MARCO, BATIENTES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES,DESPERDICIO, PLOMEADO, PIJAS CADMINIZADAS, TAQUETES Y TORNILLOS,FELPA, MANIJAS, JUNQUILLO, TENSORES, BIBELES, SELLADO PERIMETRAL CONSELLADOR DOWN CORNING, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.12.- VIDRIO74 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR A M2 85,00CUALQUIER NIVEL EN VENTANAS, CANCELES Y/O PUERTAS.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, MATERIALES DE CONSUMO,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, ANDAMIOS,CALZAS, VINILO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.75 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR M2 6,00A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BASTIDOR DE MADERA DEPINO DE 1a., TRAZOS, CORTES, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO,FIJACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,ANDAMIOS, CALZAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.76 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL TAPIZ DE 5 mm. DE ESPESOR A M2 18,00CUALQUIER NIVEL EN VENTANAS, CANCELES Y/O PUERTAS.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, MATERIALES DE CONSUMO,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, ANDAMIOS,CALZAS, GRAPAS Y MASTIQUE ELASTICET O SIMILAR, DESPERDICIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0339

13.- IMPERMEABILIZACIÓN77 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA SISTEMA "AL-KOAT" O M2 100,00SIMILAR, A BASE DE UNA CAPA DE PRIMARIO DEJÁNDOLO SECAR 8 HR.,COLOCACIÓN DE MEMBRANA PREFABRICADA PG-45T CON ASFALTOS MODIFICADOS SBSDE 4.5 mm., DE ESPESOR CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 gr. ACABADO SUPERIORCON GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA Y ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO,APLICADO POR TERMOFUSION, TRASLAPANDOSE 10 cm. LONGITUDINAL Y 15 cm. EN PUNTAO TERMINACIÓN DE ROLLO CON GARANTÍA DEL FABRICANTE DE 15 AÑOS.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DETRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.78 RELLENO EN AZOTEA A BASE DE TEZONTLE DE 8.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO M3 29,00PARA CORREGIR PENDIENTESINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA BASE, DESPERDICIOS,ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.79 ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 4 cm. DE ESPESOR M2 100,00PARA CORREGIR PENDIENTES.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA BASE, DESPERDICIOS,ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.80 CHAFLAN DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL ML 250,00COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE AOBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SUUTILIZACION, ELEVACION, PICADO EN AREAS DECONCRETO, ELABORACION, COLOCACION, LECHADEADO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DEHERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.SECCION TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO,MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1-1.5-6 YLADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO CAL 1:3.81 ELABORACIÓN DE PRETIL DE 80 CMS DE ALTURA HECHO A BASE DE MURO DE TABIQUE DE ML 250,00Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0340

14 CMS. DE ESPESOR CON REMATE DE CADENA DE CONCRETO Fc'= 200 Kg/cm2 DE 15X20CMS. Y CASTILLOS DE CONCRETO Fc'= 200 Kg/cm2 DE 15X15 CMS. A CADA 2.50 MTS. AMBOSELEMENTOS ESTRUCTURALES ARMADOS CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO ARMEXAPLANADO AMBAS CARAS DE 2.5 CMS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENAPROP. 1:4. IINCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DETRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.82 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS, SISTEMA "RETEX". M2 250,00O SIMILAR, APLICADO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DELFABRICANTE.1.-PREPARACION, LIMPIEZA CON AGUA Y ÁCIDO MURIATICO AL 10 % CON CEPILLO DEALAMBRE PARA ABRIR POROSIDAD.2.-SELLADO DE GRIETAS, ABRIÉNDOLAS 2 cm EN SU TRAYECTORIA Y APLICACIÓN CONESPÁTULA DE ACUAPLUG.3.-APLICAR SOBRE SUPERFICIE HÚMEDA 2 CAPAS DE SELLOTEX GRIS A RAZÓN DE 3.75Kg. POR LITRO DE AGUA CON BROCHA DE IXTLE Y DESPUÉS DE SECADO ROCIAR 33 VECES CADA HORA.4.-DESPUES DE 12 HR.,APLICAR SELLOTEX UH GRIS, (2 CAPAS CON ESPÁTULA),A RAZÓNDE 3.75 Kg. POR LITRO DE AGUA Y PULIR ANTES DEL FRAGUADO CON ESPONJAHÚMEDA, DESPUÉS SE ROCÍA 4 VECES CADA 2 HR.INCLUYE: MATERIAL DE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEMATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRAY LA LIMPIEZA GRUESA.14.- PINTURA83 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, M2 250,00APLICADA EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO DE MEZCLA O YESO NUEVO, ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA84 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, M2 750,00APLICADA EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO DE MEZCLA O YESO EXISTENTE, ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0341

Y LIMPIEZA GRUESA85 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 40,00APLICADA EN HERRERÍA NUEVA EN PUERTAS A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIRPERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOSAL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS,HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.86 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 1.200,00APLICADA EN SUPERFICIES DE MEZCLA, YESO, CONCRETO, ASBESTO Y LADRILLOEXISTENTES A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA87 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 231,00APLICADA EN MUROS DE FACHADAS CON APLANADO DE MEZCLA EXISTENTE, ACUALQUIER NIVEL, ALTURA MÁXIMA HASTA 15.00 M.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA88 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL COMEX O SIMILAR, M2 28,00APLICADA EN SUPERFICIES DE MADERA A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR TAPAPORO,APLICACIÓN DE BARNIZ HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0342

15.- CERRAJERÍA89 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MCA PHILIPS, MOD 500 JMC. PZA 3,00INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.90 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, DOBLE CERROJO PZA 3,00Y MANIJAS DE FIJACIÓN PERMANENTE MARCA PHILLIPS MODELO 550 ACABADO ANO SIMILAR.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.RESUMEN DE PARTIDAS1.- PRELIMINARES2.- TERRACERIAS3.- ESTRUCTURA4.- ALBAÑILERÍA5.- ACABADOS ALBAÑILERÍA6.- MUEBLES Y ACCESORIOS7.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA9.-INSTALACIÓN DE GAS10.- HERRERÍALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0343

11.- ALUMINIO12.- VIDRIO13.- IMPERMEABILIZACIÓN14.- PINTURA15.- CERRAJERÍACENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 5 " ESTELA GALLARDO VALDERRABANO ".SATURNO No. 74, COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.1.- PRELIMINARES97 DESMONTAJE DE MAMPARAS Y PUERTAS CON TABLERO DE MADERA, SIN M2 19,00RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE LA MAMPARA, PUERTA Y ACCESORIOS EN CASO NECESARIO,CARGA, ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA92 DESMONTAJE DE PRETIL DE HERRERÍA A BASE DE P.T.R 1" x 1" VERTICALES A CADA ML 40,001.50 M APROX., ALTURA DE VERTICALES 0.30 M.INCLUYE: PLACAS DE ACERO DE 3" x 2 1/2" QUE RECIBEN A LOS VERTICALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA,A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GRUESA.93 DESAZOLVE DE DRENAJE DE HASTA 25 cm. DE DIÁMETRO. ML 100,00INCLUYE: LIMPIEZA DE REGISTROS, EXTRACCIÓN Y ACOPIO DEL MATERIALPRODUCTO DEL DESAZOLVE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.94 DESMONTAJE DE REJILLA METÁLICA DE 0.30 M. EN DRENES A NIVEL DE PISO ML 10,00CON RECUPERACIÓN.INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0344

SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.95 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE MOTOBOMBA DE 1 1/4 HASTA 2 H.P. PZA 2,00CON RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS,DESCONEXIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO DE MATERIAL,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.96 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO, SIN RECUPERACIÓN. PZA 4,00INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS,DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO DE MATERIAL,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.97 DESMONTAJE DE TAPA METÁLICA EN CISTERNA SIN RECUPERACIÓN. M2 4,60INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE HERRERÍA DE1 1/4", ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE OBRA.2.- MUEBLES Y ACCESORIOS98 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO MARCA IDEAL STANDARD MODELO PZA 4,00ZAFIRO O SIMILAR COLOR BLANCO, CON TANQUE BAJO DE 6 LT.,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, JUNTA PROHEL,Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0345

TAQUETES, PIJAS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.99 SUMINISTRO,COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE ACCESORIOS DE BRONCE PARA TANQUE BAJO JGO 4,00DE INODORO.INCLUYE: COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE FLOTADOR, VÁLVULA, REBOSADERO,REGULADOR DE DESCARGA Y TAPÓN, MATERIALES DE CONSUMO,ACARREOS ALSITIO DE TRABAJO, HERRAMIENTA NECESARIA,RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA GRUESA.100 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE 1.5 H.P. PZA 2,00MCA. GENERAL ELECTRIC O SIMILAR.INCLUYE: CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE MATERIALES,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO MENOR, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.3.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA101 CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE EXISTENTE PARA ALIMENTAR TANQUE BAJO. PZA 4,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, HERRAMIENTANECESARIA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0346

4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA102 BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS ELECTRICOS, (CIRCUITOS) PZA 1,00INCLUYE: IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, CARGAS, PRUEBAS, RECONEXION, MATERIALDE CONSUMO MENOR, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.103 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PZA 10,00TIPO QO 1X20 AMP. MCA. SQUARE' D Ó SIMILAR.INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL DE CONSUMO MENOR,ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.104 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BALASTRO ALTA EFICIENCIA ENCENDIDO PZA 75,00INSTANTANEO 2X39 WATTS, MCA LUMICON Ó SIMILAR.INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL DECONSUMO MENOR, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTAMANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.105 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO FLUORESCENTE SLIM LINE DE 39 WATTS. PZA 100,00INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, ACARREOS INTERNOS,RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.106 SUMINISTRO, COLOCACION , CONEXIÓN Y PRUEBA DE TABLERO SIMULTANEADOR PZA 1,00PARA DOS BOMBAS DE 1.5 H.P., CON SISTEMA DE ELECTRONIVELAES ENCISTERNA Y TINACO, MARCA T.B. MOD. CNAB-2VA-1-220V.INCLUYE: ARRANCADOR, MATERAILES,JGO. DE ELECTRONIVELES, ANDAMIOS,MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS INTERIORES, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0347

5.- HERRERÍA107 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE P.T.R DE 3" x 3" x 4.8 mm DE ESPESOR EN MURO DE ML 2,30TABIQUE DE CISTERNA EXISTENTE PARA RECIBIR TAPA METÁLICA.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS,TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, PLOMEO, FIJACIÓN, RETIROSOBRANTE DE MATERIAL, MERMAS, LIMPIEZA GRUESA.108 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARAS DE BAÑO PZA 7,00CON MEDIDAS DE 0.60x1.50 M. DE ALTURA, A BASE DE LAMINA NEGRA ACANALADACAL. 18 , CON MARCO A BASE DE PERFILES TUBULARES CAL. 18.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO,SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, NIVELACIÓN, PLOMEO,FIJACIÓN Y AMACIZADO, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIODE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.109 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FIJOS Y DIVISIONES PARA BAÑO M2 12,00CON ALTURA PROMEDIO DE 1.50 M., A BASE DE LAMINA NEGRA ACANALADACAL. 18 , CON MARCO A BASE DE PERFILES TUBULARES CAL. 18., CON ANCLASDE EMPOTRE DE ÁNGULO DE 1 1/2"x1/4".INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO,SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, NIVELACIÓN, PLOMEO,FIJACIÓN Y AMACIZADO, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIODE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.110 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA EN CISTERNA DE HERRERÍA A BASE KG 50,00DE ÁNGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" PARA CONTRAMARCO, TABLERO DE LÁMINANEGRA CAL. 18 CON MARCO DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16".INCLUYE: PUERTA DE REGISTRO ABATIBLE DE 0.80 x 0.80 M, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,PINTURA ANTICORROSIVA, PLOMEO, FIJACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS,BISAGRAS, LIMPIEZA GRUESA.111 COLOCACIÓN DE PRETIL DE HERRERÍA A BASE DE PTR 1 1/2" x 1 1/2" LONGITUDINAL Y ML 40,00PTR 1" x 1" VERTICALES A CADA 1.30 M APROX. ( CON UNA ALTURA DE 0.30 M ENVERTICALES ) PRODUCTO DE DESMONTAJE.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LAOBRA, SOLDADURA DESPERDICIOS, CORTES, NIVELACIÓN, MEMAS, PLOMEO, LIMPIEZAGRUESA.112 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA DE ALAMBRE ( TELA ONDULADA ) DIMENSIÓN DEL ML 40,00CUADRADO DE 2 x 2 cms CON UN ANCHO DE 25 cms, COLOCADA EN PRETIL DE HERRERÍA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0348

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LAOBRA, CORTES, NIVELACIÓN, MERMAS, PLOMEO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y/OSOLDADURA, PLOMEO, LIMPIEZA GRUESA.113 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 3" x 2 1/2" x 5/16" PARA RECIBIR PZA 40,00PTR DE PRETIL DE HERRERÍA.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS,CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, NIVELACIÓN, SOLDADURA, LIMPIEZA GRUESA.6.- PINTURA114 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, M2 2.500,00APLICADA EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO DE MEZCLA O YESO NUEVO, ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA115 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 500,00APLICADA EN SUPERFICIES DE MEZCLA, YESO, CONCRETO, ASBESTO Y LADRILLONUEVOS A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA116 RASPADO DE PINTURA DE ESMALTE EXISTENTE EN MUROS Y PLAFONES. M2 500,00INCLUYE: RESANES MENORES, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS ALSITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0349

RESUMEN POR PARTIDAS1.- PRELIMINARES2.- MUEBLES Y ACCESORIOS3.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA5.- HERRERÍA6.- PINTURACENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 7 " AGUSTINA RAMÍREZ GUTIÉRREZ ".MANUEL GONZÁLEZ No 86, UH TLATELOLCO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.1.- PRELIMINARES117 DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE HERRERÍA TUBULAR, SIN RECUPERACIÓN M2 5,00INCLUYE: DESMONTAJE DE ACCESORIOS EN CASO NECESARIO, CARGA Y ACARREOSDENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0350

118 DESMONTAJE DE VENTANA DE HERRERÍA TUBULAR, SIN RECUPERACIÓN M2 8,00INCLUYE: DESMONTAJE DE VAGUETAS Y ACCESORIOS EN CASO NECESARIO, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.119 DESMONTAJE DE CRISTAL Y/O VIDRIO DE HASTA 6 mm. DE ESPESOR, SIN M2 9,21RECUPERACIÓNINCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRODE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.120 DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO ALTURA MÁXIMA DE 7.00 M. SIN RECUPERACIÓN M2 320,00INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIAL, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.121 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR Y/O SOBREPONER PZA 17,00DE 0.30x1.22 M. SIN RECUPERACIÓN A CUALQUIER ALTURAINCLUYE: AISLAMIENTO DE PUNTAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y MANO DE OBRA.122 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QOD26 CON RECUPERACIÓN PZA 1,00CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y GABINETE TIPO EMBUTIR.INCLUYE: RETIRO DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS, AISLAMIENTO DE PUNTASACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTANECESARIA Y MANO DE OBRA.123 ABRIR HUECO EN MURO DE TABIQUE O TABICON DE 12 A 15 cm. DE ESPESOR, PARA M2 1,00PUERTAS O VENTANASINCLUYE: TRAZO, PERFILADO CON MACETA Y CINCEL, DEMOLICIÓN DEL RECUBRIMIENTOPOR AMBAS CARAS, ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREODENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0351

2.- TERRACERÍAS124 ACARREO EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 6,00DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES. MEDIDO EN BANCO,PRIMER KILOMETRO.125 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES M3-KM 120,00Y/O EXCAVACIONES, MEDIDO EN BANCO, KILÓMETROS SUBSECUENTES.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0352

3.- ESTRUCTURA126 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA CURVA R=25 DE ASBESTO CEMENTO 6 ONDAS M2 50,00STANDARD 6 mm. DE ESPESOR DE 2.44 x 1.00 M.INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES AL SITIO DE TRABAJO, CORTESNECESARIOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, ACARREODE MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.127 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ACANALADA A BASE RESINA ACRÍLICA CON M2 350,00REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO (ACRYLIT) TIPO 6 HONDAS MCA. STABILIT O SIMILARCOLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.INCLUYE:ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES AL SITIO DE TRABAJO, CORTESNECESARIOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO CONDOWN CORNING, ANDAMIOS, ELEVACIONES,ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIAMANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.4.- ACABADOS ALBAÑILERÍA128 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE TABLAROCA MIXTO DE 8.9 cm. DE ESPESOR M2 9,00CON BASTIDOR METÁLICO YPSA A BASE DE POSTES Y CANAL DE AMARRE DE 63.5 mmTORNILLOS HI-LO, ANCLAS, REDIMIX, PERFACINTA, PLACAS 12.7 mm EN AMBAS CARAS.FORMANDO MUROS BAJOS, ANTEPECHOS Y MOCHETAS,INCLUYE: PREPARACIÓN (EN SU CASO) PARA RECIBIR CANCEL DE ALUMINIO,SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO,TRAZO, ARMADO DE BASTIDOR, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,BOQUILLAS NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA129 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA TEXTURIZADO MODELO M2 115,00POLAR DE 10 mm. DE ESPESOR, CON SUSPENSIÓN VISIBLE TIPO ARMSTROG DE 61X122 cm.,Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0353

TEE PRINCIPAL Y SECUNDARIAS DE 15/16", ANGULO PERIMETRAL DE 15/16X9/16"INCLUYE: COLGANTES, BALAZOS, ARMELLAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOSAL SITIO DE TRABAJO, TRAZO, ARMADO DE BASTIDOR, NIVELACION, FIJACIÓN, CORTESDESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, SOBRANTES, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA130 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA VINICEMENT "D" DE COREV CON COLOR INTEGRAL M2 15,00EN ACABADO TEXTURA RAYADA FINA SOBRE SUPERFICIE LISA DE TABLAROCA.EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 M.INCLUYE: UNA MANO DE SOTOFONDO DE COREV MEZCLADO CON (1) PARTE DE SELLADORCON (1) PARTE DE AGUA, DEJÁNDOLO SECAR ANTES DE APLICAR LA PASTA,MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, HERRAMIENTANECESARIA. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA YLA LIMPIEZA GRUESA.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA131 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PZA 30,00TIPO QO 1X30 AMP. MCA. SQUARE' D Ó SIMILAR.INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL DE CONSUMO MENOR,ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.132 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TABLERO DE DISTRIBUCION PZA 1,00No. CAT. NQOD 30-3L22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225 AMP. 1 F- 3 H-240 VCA,CLASE 1630, MCA. SQUARE' D Ó SIMILAR.INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL DE CONSUMO MENOR,ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.133 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 0.30x1.22 M. PZA 17,00CON GABINETE, MARCA "ELMSA" SERIE 300-3BE A CUALQUIER ALTURA.INCLUYE: BALASTRA MARK III PHILLIPS DE 2x34 W., 2 TUBOS FLUORESCENTES ECON-O-WATT DE 34 W. BLANCO FRIO DE PHILLIPS, BASES, ACRÍLICO PLANO TIPO PANAL,MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ACARREOS INTERNOS AL SITIO QUE INDIQUE LASUPERVISIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0354

6.- HERRERÍA134 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON GALVANIZADO EN CUBIERTA EXISTENTE CON ML 34,00SECCIÓN DE 15 x 30 cm. DE ALTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES DEL MISMO MATERIAL, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN YAMACIZADO, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.7.- VIDRIO135 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 mm. DE ESPESOR A M2 10,00Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0355

CUALQUIER NIVEL EN VENTANAS, CANCELES Y/O PUERTAS.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, MATERIALES DE CONSUMO,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, ANDAMIOS,CALZAS, VINILO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.8.- PINTURA136 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 20,00APLICADA EN HERRERÍA NUEVA EN VENTANAS, REJAS Y/O BARANDAL A CUALQUIER NIVELINCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIRPERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOSAL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS,HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0356

9- CERRAJERÍA137 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTA METÁLICA PZA 1,00O MADERA MARCA PHILLIPS MODELO 650 DOBLE CERROJO CILINDRO DE DOS PASOSCON LLAVE AMBOS LADOS, PICAPORTE DE GOLPE O SIMILAR.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0357

RESUMEN DE PARTIDAS1.- PRELIMINARES2.- TERRACERÍAS3.- ESTRUCTURA4.- ACABADOS ALBAÑILERÍA5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA6.- HERRERÍA7.- VIDRIO8.- PINTURA9- CERRAJERÍACENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 15 " CAROLINA GASSI " .ROSAS MORENO No 25, COL. BARBARA, DELEGACION AZCAPOTZALCO.1.-PRELIMINARESLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0358

138 RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA AZOTEA EN MAL ESTADO. M2 200,00INCLUYE: RASPADO Y ACOPIO DEL MATERIAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,DENTRO DE LA OBRA AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.139 DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE MOSAICO, TERRAZO Y/O GRANITO SIN RECUPERACIÓN M2 900,00INCLUYE: LA DEMOLICIÓN DEL MORTEROACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANODE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.140 DESMONTAJE DE CANCELERIA DE HERRERÍA TUBULAR, SIN RECUPERACIÓN M2 25,00INCLUYE: DESMONTAJE DE ACCESORIOS EN CASO NECESARIO, CARGA Y ACARREOSDENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.141 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE HERRERÍA TUBULAR O ESTRUCTURAL, M2 2,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO Y ACCESORIOS, CARGA, ACARREOS Y ESTIBADENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.142 DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO ALTURA MÁXIMA DE 7.00 M. SIN RECUPERACIÓN M2 30,00INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIAL, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.143 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO QO2 SIN RECUPERACIÓN PZA 2,00INCLUYE: RETIRO DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS, AISLAMIENTO DE PUNTASACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTANECESARIA Y MANO DE OBRA.144 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 Y 2 PZA 1,00POLOS SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y MANO DE OBRA.145 DESMONTAJE DE CANALON DE LÁMINA GALVANIZADA DE 30 CMS. DE DIAMETRO ,A UNA ML 15,00ALTURA DE 3.00 MTS., SIN RECUPERACIONINCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIAL, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.146 DESMONTAJE DE ESTRUCRURA METALICA, ARMADO CON 3 ANGULOS Y VARILLA EN PZA 5,00FORMA DE ZING-ZAC DE 30 CMS. DE PERALTE Y 6.00 MTS. DE LONGITUD.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0359

A UNA ALTURA DE 3.00 MTS. SIN RECUPERACION.INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIAL, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.2.-TERRACERIAS147 ACARREO EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELA - M3 70,00MIENTOS, DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES. MEDIDO EN BANCO,PRIMER KILOMETRO.148 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIO - M3-KM 1.400,00NES Y/O EXCAVACIONES, MEDIDO EN BANCO, KILÓMETROS SUBSECUENTES.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0360

3.-ESTRUCTURA149 FABRICACIÓN, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES Kg 400,00DE MONTENES ESTRUCTURAL CAL.12, DE 7" X 2 3/4" DE PATININCLUYE: TRAZO, CORTES, SOLDADURA, HABILITADO, MONTAJE, APLICACIÓN DEPINTURA ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS,ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.150 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTYTECHO DE 2" EN COLOR ARENA, CAL. 28/28 M2 45,00O SIMILAR.INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, TAPAJUNTAS, TAPAGOTERO, NIVELACIÓN,AJUSTES, SELLADOR DOW CORNING DC-814, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO YFIJACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.151 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ACANALADA A BASE RESINA ACRÍLICA CON M2 80,00REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO (ACRYLIT) TIPO 6 HONDAS MCA. STABILIT O SIMILARCOLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.INCLUYE:ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES AL SITIO DE TRABAJO, CORTESNECESARIOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO CONDOWN CORNING, ANDAMIOS, ELEVACIONES,ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIAMANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.152 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA, A BASE Kg 115,00DE PERFILES RECTANGULARES ZINTRO Ze-250 CAL. 18, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO,SOLDADURA,ESMERILADO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN ,APLICACIÓN UNA MANO DE PINTURAANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,DESPERDICIOS,EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA4.-ALBAÑILERIA153 RENIVELACIÓN DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 MEZCLANDO ADHESIVO M2 100,00FESTERBOND COMO ADHERENTE A RAZON DE 8 Lt/SACO DE CEMENTO DE 1.5 cm DEDE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, COLOCACIÓN,CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN FRONTERAS,DESPERDICIOS, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA,RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0361

154 FIRME DE CONCRETO DE 10 cm. DE ESPESOR, F´C=150 Kg/cm2 , HECHO EN OBRA, M2 800,00T.M.A. 19 mm., SIN ACABADO ESPECIALINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, TENDIDO,NIVELADO, MAESTRAS, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERASSEGUN DISEÑO, PREPARACION DE LA BASE Y CURADO, ACARREOS AL SITIODE TRABAJO, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.155 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE 31.5 X 31.5 cm. M2 100,00MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, LÍNEA MAXIMA DIAMANTE 2 COLOR A ELEGIR ASENTADOCON CEMENTO MCA. INTERCERAMIC Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, DESPIECE,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.156 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA MODELO VETTA DE 3 mm. DE M2 800,00ESPESOR, MARCA VINYLASA O SIMILARINCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, RESISTOL 1190, MATERIALES DE CONSUMO,PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,ACARREOS AL SITIODE TRABAJO, HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,Y LIMPIEZA GRUESA.5.-ACABADOS ALABAÑILERIA157 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO ESTÁNDAR DE 7 cm. DE ANCHO. MCA. ML 450,00VINyLASA, MODELO (101 NEGRO) (102 CAFÉ) (103 GRIS) A ELEGIR.INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, PEGAMENTO DE CONTACTO (RESISTOL 5000),PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS,ACARREOS AL SITIODE TRABAJO HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE YLIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0362

6.-INSTALACION ELECTRICA158 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X60 AMP. PZA 1,00No. CAT. H322N, CLASE 3110, MCA. SQUARE' D Ó SIMILAR.INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL DE CONSUMO MENOR,ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA NECESARIA,MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0363

7.-HERRERIA159 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA TUBULAR DE LAMINA NEGRA Kg 160,00ROLADA EN FRIÓ CAL. 18, CON PERFILES COMERCIALES.EN PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN PROYECTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO,SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES Y BISAGRAS COMUNES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO YAMACIZADO, VAGUETA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN CASO NECESARIO,UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.8.-IMPERMEABILIZACION160 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA SISTEMA "AL-KOAT" O M2 200,00SIMILAR, A BASE DE UNA CAPA DE PRIMARIO DEJÁNDOLO SECAR 8 HR.,COLOCACIÓN DE MEMBRANA PREFABRICADA PG-45T CON ASFALTOS MODIFICADOS SBSDE 4.5 mm., DE ESPESOR CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 gr. ACABADO SUPERIORCON GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA Y ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO,APLICADO POR TERMOFUSION, TRASLAPANDOSE 10 cm. LONGITUDINAL Y 15 cm. EN PUNTAO TERMINACIÓN DE ROLLO CON GARANTÍA DEL FABRICANTE DE 15 AÑOS.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DETRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0364

161 RELLENO EN AZOTEA A BASE DE TEZONTLE DE 8.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO M3 200,00PARA CORREGIR PENDIENTESINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA BASE, DESPERDICIOS,ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.162 ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 4 cm. DE ESPESOR M2 200,00PARA CORREGIR PENDIENTES.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA BASE, DESPERDICIOS,ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.163 CHAFLAN DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL ML 435,00COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE AOBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SUUTILIZACION, ELEVACION, PICADO EN AREAS DECONCRETO, ELABORACION, COLOCACION, LECHADEADO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DEHERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.SECCION TRIANGULAR CON 10 CM. CADA CATETO,MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1-1.5-6 YLADRILLO JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO CAL 1:3.164 ELABORACIÓN DE PRETIL DE 80 CMS DE ALTURA HECHO A BASE DE MURO DE TABIQUE DE ML 435,0014 CMS. DE ESPESOR CON REMATE DE CADENA DE CONCRETO Fc'= 200 Kg/cm2 DE 15X20CMS. Y CASTILLOS DE CONCRETO Fc'= 200 Kg/cm2 DE 15X15 CMS. A CADA 2.50 MTS. AMBOSELEMENTOS ESTRUCTURALES ARMADOS CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO ARMEXAPLANADO AMBAS CARAS DE 2.5 CMS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENAPROP. 1:4. IINCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DETRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0365

9.-PINTURA165 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, M2 1.800,00APLICADA EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO DE MEZCLA O YESO EXISTENTE, ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA166 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 15,00APLICADA EN HERRERÍA NUEVA EN PUERTAS A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIRPERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOSAL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS,HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.167 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 2.000,00APLICADA EN SUPERFICIES DE MEZCLA, YESO, CONCRETO, ASBESTO Y LADRILLOEXISTENTES A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA168 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 750,00Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0366

APLICADA EN MUROS DE FACHADAS CON APLANADO DE MEZCLA EXISTENTE, ACUALQUIER NIVEL, ALTURA MÁXIMA HASTA 15.00 M.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA169 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 180,00APLICADA EN HERRERÍA EXISTENTE (PUERTAS VENTANAS, ETC.) ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRODE MATERIAL SOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.10.-CERRAJERIA170 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTA METÁLICA PZA 1,00O MADERA MARCA PHILLIPS MODELO 715 CL CERROJO DOS VUELTAS, PICAPORTE,JALADERA BOTON SEGURIDAD ACABADO ABG O SIMILAR.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0367

RESUMEN DE PARTIDAS1.-PRELIMINARES2.-TERRACERIAS3.-ESTRUCTURA4.-ALBAÑILERIA5.-ACABADOS ALABAÑILERIA6.-INSTALACION ELECTRICA7.-HERRERIA8.-IMPERMEABILIZACION9.-PINTURA10.-CERRAJERIALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0368

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 25 "JOSÉ VASCONCELOS".CENTENARIO No. 347, ESQ. NEXTENGO, COL. BARRIO NEXTENGO,DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.1.- PRELIMINARES171 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA DE HASTA 3 cm. DE ESPESOR EN MUROS M2 100,00Y/O PLAFONES HASTA 4.00 M. DE ALTURAINCLUYE: ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.172 DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE MOSAICO, TERRAZO Y/O GRANITO SIN RECUPERACIÓN M2 130,00INCLUYE: LA DEMOLICIÓN DEL MORTEROACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LAOBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANODE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.173 DESMONTAJE DE DUELA DE MADERA EN PISOS SIN RECUPERACIÓN M2 15,00INCLUYE: DESMONTAJE DE BASE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIALCARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.174 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE HERRERÍA TUBULAR O ESTRUCTURAL, M2 6,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO Y ACCESORIOS, CARGA, ACARREOS Y ESTIBADENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.175 DESMONTAJE DE PORTÓN METÁLICO DE HERRERÍA TUBULAR O ESTRUCTURAL, M2 8,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE TEJUELOS, BIBELES O BISAGRAS , ACCESORIOS, CARGA,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.176 DESMONTAJE DE VENTANA DE HERRERÍA TUBULAR, SIN RECUPERACIÓN M2 20,00INCLUYE: DESMONTAJE DE VAGUETAS Y ACCESORIOS EN CASO NECESARIO, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0369

GRUESA.177 DESMONTAJE DE ENREJADO DE HERRERÍA SOBRE MURO DE TABIQUE EXISTENTE Y M2 20,00ANCLADO A CASTILLOS, A UNA ALTURA DE 1.50 M. SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: ABRIR CAJA EN CONCRETO, DESMONTAJE DE ACCESORIOS EN SU CASO,CARGA, ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA178 DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO ALTURA MÁXIMA DE 7.00 M. SIN RECUPERACIÓN M2 20,00INCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ACOPIO DEL MATERIAL, CARGA,ACARREOS Y ESTIBA DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN,ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.179 DESMONTAJE DE TAPAS DE REGISTRO DE 40x60 cm. SIN RECUPERACIÓN PZA 2,00INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.180 DESAZOLVE DE DRENAJE DE HASTA 25 cm. DE DIÁMETRO. ML 100,00INCLUYE: LIMPIEZA DE REGISTROS, EXTRACCIÓN Y ACOPIO DEL MATERIALPRODUCTO DEL DESAZOLVE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.181 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LAVABO, CUALQUIER TIPO, SIN RECUPERACIÓN. PZA 2,00INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS,DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A ELLUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO DE MATERIAL,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.182 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LLAVE PARA LAVABO, PZA 15,00SIN RECUPERACIÓNINCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULAS, TAPONAMIENTO DE TUBERÍASEN CASO NECESARIO, DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRAA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.183 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE VÁLVULA DE PASO O GLOBO DE 25 A 38 mm DE PZA 6,00DIÁMETRO, TIPO SOLDAR O ROSCADA, SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.184 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TUBO DE COBRE DE 25 A 38 mm DE DIÁMETRO ML 5,00SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0370

INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.185 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO O NEGRO ML 12,00DE HASTA 19 mm. DE DIÁMETRO, SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.186 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TINACO DE ASBESTO CEMENTO DE HASTA 1600 Lt. PZA 3,00ALTURA MÁXIMA DE 12.00 M. SIN RECUPERACIÓNINCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN, TAPONAMIENTODE TUBERÍAS, DESCONEXIÓN DE ACCESORIOS, ACARREOS VERTICALES Y ORIÓN-TALES DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA YRESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DEOBRA.187 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO O NEGRO PZA 4,00DE 25 A 38 mm. DE DIÁMETRO X 90 O 45 GRADOS, CON RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DETUBERÍA EN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGARINDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DETRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.188 ABRIR HUECO EN MURO DE TABIQUE O TABICON DE 12 A 15 cm. DE ESPESOR, PARA M2 3,00PUERTAS O VENTANASINCLUYE: TRAZO, PERFILADO CON MACETA Y CINCEL, DEMOLICIÓN DEL RECUBRIMIENTOPOR AMBAS CARAS, ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREODENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.189 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 1100 Lt., SIN PZA 1,00RECUPERACIÓN.INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA DEL AREA.190 DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE CODO DE COBRE DE 13 A 25 mm. DE DIÁMETRO Y 90 PZA 3,00Ó 45 GRADOS, SIN RECUPERACIÓN.INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y CIERRE DE VÁLVULA PRINCIPAL, TAPONAMIENTO DE TUBERÍAEN CASO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LASUPERVISIÓN, ESTIBA Y RESGUARDO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.191 ABRIR HUECO DE 15 A 20 cm. DE ANCHO EN MURO DE TABIQUE ROJO O BLOCK DE 15 cm. ML 10,00DE ESPESOR, CON MACETA Y CINCEL PARA ALOJAR CASTILLO O REFUERZOESTRUCTURAL HORIZONTAL O DIAGONAL.INCLUYE: TRAZO, PERFILADO CON MACETA Y CINCEL, DEMOLICIÓN DEL RECUBRIMIENTOPOR AMBAS CARAS, ACOPIO DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREOLicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0371

DENTRO DE LA OBRA A EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTANECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.2.- TERRACERÍAS192 ACARREO EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 20,00DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES. MEDIDO EN BANCO,PRIMER KILOMETRO.193 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES M3-KM 400,00Y/O EXCAVACIONES, MEDIDO EN BANCO, KILÓMETROS SUBSECUENTES.194 RELLENO DE TEZONTLE T.M.A. 2" (51mm) PARA FORMAR CHAROLA DE SANITARIO M3 4,00EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TENDIDO, NIVELADO,ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.3.- ALBAÑILERÍA195 CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 cm. A BASE DE CONCRETO F´C=200 Kg/cm2, R.N. ML 15,00ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" (No. 3) DIAM. Y ESTRIBOS DE 1/4" (No. 2) DIAM.,A CADA 15 cm.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ,ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, HABILITADODEL ACERO, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, FABRICACIÓN,Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0372

COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN,DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA196 CASTILLO DE 15X15 cm..,A BASE DE CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 R.N. ARMADO CON ML 25,004 VARILLAS DE 3/8" (No.3) DIAM. Y ESTRIBOS DE 1/4" (No.2) DIAM., A CADA 15 cm.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ,ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, HABILITADODEL ACERO, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, FABRICACIÓN,COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN,DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA197 FABRICACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm. DE ESPESOR ASENTADO M2 18,00CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, TRAZO,CORTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.198 FABRICACIÓN DE BASES PARA ASENTAR TINACO VERTICAL, DE CONCRETO ARMADO DE PZA 3,00F'C=150 Kg/cm2 Y ACERO DE REFUERZO DE No 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 20 CMEN AMBOS SENTIDOS Y DE 10 CM. DE PERALTE POR 1.3 M. POR LADO, SOBRE 2MURETES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON UNA ALTURA DE 50 CM. , ASENTADOS YAPLANADOS POR AMBAS CARAS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, HABILITADO DELACERO, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, COLOCACIÓN, VIBRADO YCURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,DESPERDICIOS, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE Y LIMPIEZA GRUESA.199 FABRICACIÓN DE LAVABO COLECTIVO DE 1.10 x 0.40 M. ANCHO Y 0.60 M. DE ALTURA. A PZA 2,00BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y APLANADO DE AMBASCARAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, LOSA DE CONCRETO ARMADODE 10 cm. DE PERALTE f'c = 150 Kg/cm2. Y ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") A CADA 20 cm.EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA.INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES,DESPERDICIOS, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FIJACIÓN, PREPARACIÓN PARAINSTALACIONES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.200 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 40X60 cm. A BASE PZA 2,00DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 3/4" (19 mm.),CONCRETO F'C=150 Kg/cm2DE 5 cm. DE ESPESOR, Y PARRILLA DE ALAMBRON DE 1/4" (6 mm) A CADA 10 cm. ENAMBOS SENTIDOS.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO,FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS,SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, COLOCACIÓN DE TAPA,HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.201 ELABORACIÓN DE PRETIL DE 80 CMS DE ALTURA HECHO A BASE DE MURO DE TABIQUE DE ML 130,00Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0373

14 CMS. DE ESPESOR CON REMATE DE CADENA DE CONCRETO Fc'= 200 Kg/cm2 DE 15X20CMS. Y CASTILLOS DE CONCRETO Fc'= 200 Kg/cm2 DE 15X15 CMS. A CADA 2.50 MTS. AMBOSELEMENTOS ESTRUCTURALES ARMADOS CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO ARMEXAPLANADO AMBAS CARAS DE 2.5 CMS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENAPROP. 1:4. IINCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DETRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.4.- ACABADOS ALBAÑILERÍA202 APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 2 cm. DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MOR- M2 100,00TERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN MUROS ALTURA MÁXIMA DE 3.50 M., A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓNDE MORTERO, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, HERRAMIENTA NECESARIA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA.203 BOQUILLAS DOBLES DE YESO EN PUERTAS Y VENTANAS HASTA DE 20 cm DE ESP. ML 6,00CON ARISTAS VIVAS O BOLEADASINCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA.204 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE DE 31.5 x 31.5 cm. M2 145,00MODELO ALASKA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR COLOR A ELEGIR,ASENTADO CON CEMENTO INTERCERAMIC Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, DESPIECE,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.205 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA DE 20 x 20 cm. EN MURO M2 20,00MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, MOD. ASTRATTO, COLOR A ELEGIR,ASENTADO CON CEMENTO INTERCERAMIC Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, DESPIECE,CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.206 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA DE PVC TRIN SEXL 167, COLOR A ELEGIR, ML 14,00ASENTADA AL COLOCAR EL AZULEJO.INCLUYE: NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIROMATERIAL SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAGRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0374

5.- MUEBLES Y ACCESORIOS207 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE CON ROSCA PZA 15,00PARA MANGUERA DE 1/2" (13 mm) DIÁMETRO, PULIDA MARCA RUGO MODELO 2-A. OSIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN,ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.208 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL CROMADO CON REGISTRO, PZA 2,00PARA FREGADERO O TARJA.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN,ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.6.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA209 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 13 mm. DE DIÁMETRO, ML 10,00TIPO M.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.210 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 19 mm. DE DIÁMETRO, ML 10,00TIPO M.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0375

INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.211 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 25 mm. DE DIÁMETRO ML 8,00TIPO M.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.212 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE DE 32 mm. DE DIÁMETRO ML 7,00TIPO M.INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA YLIMPIEZA GRUESA.213 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE A COBRE DE 90G x 13 mm. DE PZA 15,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.214 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE A COBRE DE 90G x 25 mm. DE PZA 3,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.215 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE A COBRE DE 90G x 32 mm. DE PZA 5,00DIÁMETRO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.216 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE DE 19 mm. DE DIÁMETRO. PZA 15,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.217 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE DE 32 mm. DE DIÁMETRO. PZA 3,00INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.218 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE GLOBO DE 13 mm. DE DIÁMETRO, PZA 15,00125 LBS, FIG. 58 O SIMILAR.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0376

INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.219 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULA DE GLOBO DE 38 mm. DE DIÁMETRO, PZA 3,00125 LBS, FIG. 58-T O SIMILAR.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOSINTERNOS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.7.- INSTALACIÓN DE GAS220 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DE 1000 Lt. PZA 1,00MCA TATSA O SIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS COMO VÁLVULA DE ALIMENTACIÓNVÁLVULA DE SEGURIDAD Y REGULADOR; RESPONSIVA, ELEVACIÓN A 2 NIVELES, EQUIPO,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0377

8.- HERRERÍA221 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN PROTECCIONES DE VENTANAS Kg 190,00A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ÁNGULO, SOLERA Y CUADRADO)SEGÚN PROYECTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES DEL MISMO MATERIAL, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN YAMACIZADO, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.222 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON A BASE DE HERRERÍA, PTR Y Kg. 220,00LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIÓ CAL. 18.EN REJAS, PORTONES, BARANDALES Y CHAMBRANAS, SEGÚN PROYECTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, ARMADO, SOLDADURA,ESMERILADO, HERRAJES Y BISAGRAS COMUNES, NIVELACIÓN, PLOMEO, FIJACIÓN YAMACIZADO, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS AL SITIO DETRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MERMAS, DESPERDICIOS, EQUIPO,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.9.- ALUMINIO223 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 20,00FORMADO POR FIJOS Y CORREDIZOS A BASE DE PERFILES LÍNEA BOLSA DE 2", SEGÚNPROYECTO.INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO,PLOMEADO, PIJAS CADMINIZADAS, TAQUETES Y TORNILLOS, FELPA, MANIJAS,JUNQUILLO, ESCUADRAS, SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR DOWN CORNING,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, ANDAMIOS,HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.224 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 6,00A BASE DE PERFILES LÍNEA BOLSA DE 2", SEGÚN PROYECTO.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0378

INCLUYE: MARCO, BATIENTES, MATERIALES DE CONSUMO, TRAZO, CORTES, AJUSTES,DESPERDICIO, PLOMEADO, PIJAS CADMINIZADAS, TAQUETES Y TORNILLOS,FELPA, MANIJAS, JUNQUILLO, TENSORES, BIBELES, SELLADO PERIMETRAL CONSELLADOR DOWN CORNING, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIALSOBRANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.10.- VIDRIO225 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 mm. DE ESPESOR A M2 25,00CUALQUIER NIVEL EN VENTANAS, CANCELES Y/O PUERTAS.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, MATERIALES DE CONSUMO,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, ANDAMIOS,CALZAS, VINILO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA,Y LIMPIEZA GRUESA.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0379

11.- IMPERMEABILIZACIÓN226 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SISTEMA IAFSA M2 100,00SOBRE CUBIERTA DE MULTIPANEL, A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNESPESOR APROXIMADO A 1" (254 mm.) APLICADO EN CAPAS POR MEDIO DE ASPERSIÓNY COMO ACABADO FINAL UNA CAPA DE IAFSA CRILL IMPERMEABLE COLORTERRACOTA, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIÁNDOLA CON AGUA A PRESIÓN CONMAQUINARIA AIRLESS Y PRIMER SI ES METÁLICA, ACARREOS, ELEVACIONES AL SITIO DETRABAJO, MATERIALES DE CONSUMO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS YMAQUINARIA NECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE SITIO.12.- PINTURALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0380

227 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX O SIMILAR, M2 2.300,00APLICADA EN MUROS Y PLAFONES CON APLANADO DE MEZCLA O YESO EXISTENTE, ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRAY LIMPIEZA GRUESA228 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 500,00APLICADA EN SUPERFICIES DE MEZCLA, YESO, CONCRETO, ASBESTO Y LADRILLONUEVOS A CUALQUIER NIVEL.INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO,APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALDE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALSOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA, ANDAMIOS, MANO DEOBRA Y LIMPIEZA GRUESA229 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR, M2 300,00APLICADA EN HERRERÍA EXISTENTE (PUERTAS VENTANAS, ETC.) ACUALQUIER NIVEL.INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE,MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRODE MATERIAL SOBRANTE, PROTECCIÓN DE AREAS, HERRAMIENTA NECESARIA,ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.13.- CERRAJERÍA230 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA MCA PHILIPS, MOD 500 JMC. PZA 1,00INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.231 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, DOBLE CERROJO PZA 2,00Y MANIJAS DE FIJACIÓN PERMANENTE MARCA PHILLIPS MODELO 550 ACABADO ANO SIMILAR.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.232 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTA METÁLICA PZA 2,00O MADERA MARCA PHILLIPS MODELO 715 CL CERROJO DOS VUELTAS, PICAPORTE,Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0381

JALADERA BOTÓN SEGURIDAD ACABADO ABG O SIMILAR.INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.233 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE CROMADO MARCA PHILLIPS MOD. 56 C PZA 2,00INCLUYE: TRAZOS, CORTES, BARRENOS, AJUSTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALESDE CONSUMO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTANECESARIA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA.RESUMEN DE PARTIDAS1.- PRELIMINARES2.- TERRACERÍAS3.- ALBAÑILERÍA4.- ACABADOS ALBAÑILERÍA5.- MUEBLES Y ACCESORIOS6.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA7.- INSTALACIÓN DE GAS8.- HERRERÍA9.- ALUMINIO10.- VIDRIO11.- IMPERMEABILIZACIÓN12.- PINTURA13.- CERRAJERÍALicitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0382

RESUMEN GENERAL1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 4 " GABRIELA MISTRAL".ALLENDE NORTE No. 224, COLONIA CLAVERIA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.2 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 5 " ESTELA GALLARDO VALDERRABANO ".SATURNO No. 74, COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.3 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 7 " AGUSTINA RAMÍREZ GUTIÉRREZ ".MANUEL GONZÁLEZ No 86, UH TLATELOLCO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.4 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 15 " CAROLINA GASSI " .ROSAS MORENO No 25, COL. BARBARA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.5 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 25 "JOSÉ VASCONCELOS".CENTENARIO No. 347, ESQ. NEXTENGO, COL. BARRIO NEXTENGO,DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.Licitación Pública Nacional Número: 00011002-001-0383