descriptif quantitatif lot 2 menuiseries exterieures & interieures bois

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE PIERREFORT 

Projet d'Aménagement 

de la Maison des Services 

Rue du Plomb du Cantal 

15230 PIERREFORT 

DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF 

CADRE DE DECOMPOSITION 

05.86 

DU PRIX FORFAITAIRE 

Lot 2 

MENUISERIES EXTERIEURES 

& INTERIEURES BOIS 

Le présent fascicule même s'il en est matériellement 

dissocié n'a de valeur qu'associé aux fascicules des 

autres lots de travaux constituant un seul et unique 

devis. 

L'entreprise devra comprendre tous les travaux de son 

corps d'etat nécessaires à la construction des bâtiments 

suivant les plans et détails établis par l'architecte et les 

BET et à la parfaite finition des travaux dans le respect 

des règles de l'art inhèrentes à sa corporation. 

Les indications descriptives qui vont suivre sont 

fournies à l'entrepreneur pour lui permettre de se 

rendre compte des considérations techniques pratiques 

et esthétiques dont il devra tenir compte dans son étude 

de prix. 

Ces indications ne pourront en aucun cas être 

considérées comme limitatives et le forfait comprendra 

tous les ouvrages utiles à la bonne réalisation et à la 

parfaite finition des bâtiments tels qu'ils figurent aux 

plans, coupes et façades dressés par l'Architecte. 

S.C.P. d' Architecture 

Eric ALLEGRE 

Pierre ESCHALIER 

Architectes D.P.L.G. 

11, rue du Docteur Lionnet 

15100 SAINT-FLOUR 

10, rue de la Mairie 

15230 PIERREFORT 

Tél: 04.71.60.03.05 Fax: 04.71.60.40.21 

e-mail : allegre-eschalier@archis-15.fr 

Saint-Flour, le 21 Janvier 2008 

Nota : Les quantités d'ouvrages figurant dans le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire sont données à titre 

indicatif. 

Il appartiendra à chaque entrepreneur de les vérifier et éventuellement de les modifier sous sa propre responsabilité. 

Toute réponse sur la base de celles-ci en implique l'acceptation sans réserve. 

Lu et Approuvé 

L'entrepreneur

DESCRIPTIF QUANTITATIF 

Affaire : 0586 Aménagement de la Maison des Services 

Lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES & INT. BOIS 

2.1 GENERALITES ET REGLEMENTATIONS 

Les matériaux, procédés et systèmes employés doivent faire l'objet d'un agrément sur C.S.T.B. et devront 

satisfaire aux conditions fixées dans les Cahiers d'Homologation et de réception correspondants. 

Document de Référence : 

- D.T.U. n)31.1, 31.2, 31.3 et D.T.U. 41.1, 41.2, 

- Règles CB 71 - Règles NV - NPF 21.203.1, 21.203.2, 21.204.1, 21.204.2 de Mai 1993 et 21.205.1, 21.205.2, 

21.205.3 de Mai 1995. 

Les notes de calcul devront tenir compte entre autres des zones climatiques où se situe l'opération, ainsi que des 

matériaux mis en oeuvre dans les différents corps d'état (structure de Gros Oeuvre, qualité des couvertures, 

plafonds, etc...). 

L'entrepreneur du présent lot ne pourra, en aucun cas prétendre à une plus-value du marché global et forfaitaire 

ou à une irresponsabilité dans la tenue des ouvrages, sous prétexte d'un manque de connaissance ou de 

spécification de quelque nature que ce soit. 

Messieurs les Entrepreneurs sont tenus de remettre avec leur proposition, un dossier comprenant : 

* Les solutions techniques et le système de pose des ouvrages qu'ils se proposent d'employer y compris notes de 

calculs et dessins à l'échelle de 2cm par mètre, 

* Devis descriptif et photocopie des agréments C.S.T.B. ainsi que le Cahier des Charges des Homologations et 

de réception correspondants, 

* Qualité et caractéristiques des bois employés. L'entrepreneur devra proposer l'essence des bois conformément 

aux appellations figurant dans la nomenclature bois de la norme NF B 50.001, 

* Le maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire procéder, en cours de chantier et aux frais de l'entrepreneur 

adjudicataire, les essais de qualité ou de résistance des matériaux, ouvrage ou partie d'ouvrage qui lui 

sembleraient nécessaires, suite aux vérifications sur le chantier avant la pose des ouvrages, 

* Ces essais devront être effectués suivant les normes en vigueur, 

* En règle générale, l'ensemble des ouvrages devra, tant par la conception que par la qualité des matériaux et la 

mise en oeuvre, correspondre aux normes et règlements en vigueur. 

L'entrepreneur du présent lot est réputé connaître l'ensemble des matériaux et structures sur lesquels viennent 

s'appliquer ses ouvrages et de ceux venant en contact, ainsi que la limite des ouvrages dus par les entreprises de 

couverture, zinguerie, gros oeuvre, avec lesquels il se mettront en relation, ce afin que la présente entreprise 

puisse suppléer à tous les détails nécessaires à la bonne tenue dans le temps de ses ouvrages, de leur parfaite 

étanchéité, etc... 

2.1.1 GENERALITES MENUISERIES EXTERIEURES 

2.1.1.1 Conformités aux documents officiels 

Les ouvrages de menuiseries extérieures bois seront exécutés conformément aux règles et normes en vigueur 

notamment : 

- DTU 36.1 : menuiseries en bois 

- DTU 36.1/37.1 : choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

- NFB 50.001 à B 52.001.5 : normes relatives aux différents bois 

- NFB 53.510 : bois de menuiserie - nature et qualité 

- NFP 20.102 : vocabulaire du bois 

- NFP 20.302 : caractéristiques des fenêtres 

- NFP 20.325 : présentation des performances des fenêtres et portes-fenêtres 

- NFP 20.326 : fenêtres et portes-fenêtres - définition des performances associées aux rôles 

- NFP 23.401 : dimensions des châssis et croisées à la française 

- NFP 23.101 : menuiseries en bois - terminologie 

- NFP 23.305 : spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois 

- NFP 23.403 : composition des croisées 

- NFP 23.404 : fenêtres de série en bois - dimensions 

SCP ALLEGRE-ESCHALIER - ARCHITECTES 

LE : 21/01/2008 11, Rue du Docteur Lionnet - 15100 SAINT-FLOUR Page : 1




- NFX 40.100, X 40.102, x 40.500 : normes relatives aux produits et à la préservation du bois 

- Certification C.15 : portes extérieures non traditionnelles 

- Certification D.01 : bois d'oeuvre traité 

- Certification D.15 : fenêtres et porte-fenêtres (label CERFF-CEBTP) 

- Certification D 17 : fenêtres, portes-fenêtres en bois 

- Certification D 18 : fenêtres, portes-fenêtres et portes extérieures en bois isolantes (certificat Acotherm CTBA) 

- Certification D.21 : portes extérieures en bois 

- Certification D.26 : produits de préservation du bois 

- Certification D.31 : sciage de bois d'oeuvre 

Vitrages : 

- DTU 39/NFP 78.201 : Travaux de miroiterie vitrerie 

- NFB 32.002 : verre étiré - généralités 

- NFB 32.003 : glace non colorée - généralités 

- NFP 78.301 : verre étiré pour vitrage de bâtiment 

- NFP 78.302 : glace pour vitrage de bâtiment 

- NFB 32.500 : verre de sécurité pour vitrages - généralités - terminologie 

- NFP 78.303 : verre feuilleté pour vitrage de bâtiment 

- NFP 78.304 : verre trempé pour vitrage de bâtiment 

- NFP 78.305 : verre armé plan pour vitrage de bâtiment 

- NFP 78.455 : vitrages isolants - méthode de détermination du coefficient de rigidité Kv et du coefficient 

d'aptitude à la déformation. 

2.1.1.2 Critères physiques et mécaniques 

Le classement de perméabilité à l'air sera A3. 

Le classement d'étanchéité à l'eau sera E3. 

Le classement de résistance au vent sera V2. 

2.1.1.3 Echantillons 

Avant toute exécution en atelier, et en tout état de cause dans un délai de trois mois, qui suivra l'ordre de service 

général des travaux, un châssis complet des menuiseries devra être présenté et demeurer sur le chantier pour 

obtenir l'accord de l'Architecte et du Service de Contrôle. L'entrepreneur devra également fournir les plans de 

détail de tous les ouvrages à poser à l'Architecte. Une documentation complète et détaillée sera jointe à la 

proposition de prix de l'entrepreneur. 

2.1.1.4 Vitrerie isolante 

La vitrerie isolante fait partie du présent lot. 

La pose sera effectuée suivant les règles en vigueur D.T.U. et normes et en particulier DTU 39.1 et 39.4, 

feuillures drainées, double vitrage en fonction de leur utilisation et position. Les épaisseurs des produits verriers 

seront déterminées en fonction de la région, site et règles en vigueur. 

L'entreprise devra en particulier tenir compte des différents types de vitrages à mettre en oeuvre en allège des 

châssis : 

ALLEGE VITREE DANS LES LOGEMENTS: 

*Hauteur 90 cm 

*Stadip 44/2 sur la face extérieure 






ALLEGE VITREE DANS LES CIRCULATIONS COMMUNES: 

*Stadip 44/2 sur la face intérieure jusqu'à 1m de haut. 

*Stadip 33/2 sur la face intérieure entre 1m & 1.30m de haut. 

PORTES VITREES DANS LES HALLES D'ENTREES: 

*Stadip 33/2 sur les 2 faces toutes hauteurs et sur les parties fixes attenantes. 

TOUTES CES HAUTEURS ETANT DES MINIMALES EXIGIBLES OBLIGATOIREMENT. 

Dans le cas de châssis sans occultation à Rez de Chaussée la vitrerie sera en verre feuilleté anti-effraction 

isolante. 

2.1.1.5 Choix des bois 

Les menuiseries extérieures (baies) seront exécutées en : 

- bois exotique type Niangon ou similaire. 

2.1.1.6 Protection des bois 

L'ensemble des menuiseries extérieures sera posé avec une couche d'impression de produit fongicide et 

insecticide du type Sikkens ou similaire. Le mode d'application du produit se fera par trempage en atelier. (Les 

fonds de feuillures devront être imprimés). 

2.1.1.7 Protection et dépose des ouvrages 

Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés mécaniquement et contre la projection de 

toutes matières susceptibles de les dégrader même superficiellement (mortiers, plâtres, produits chimiques, 

chocs de toutes natures, etc..) par les moyens appropriés à leur nature. L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot 

d'ouvrage, doit l'exécution de ces protections au titre de son forfait. 

Il devra assurer dans les mêmes conditions : 

- l'entretien 

- le remplacement si nécessaire 

- les déposes et reposes en cours de chantier qui seraient necessaires à ses propres travaux ou à ceux des autres 

corps d'état. (notamment E.P. dauphins, etc...) 

- la repose définitive en fin de chantier. 

2.1.1.8 Mise en jeu 

Jusqu'à la réception définitive, l'entrepreneur donne à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon 

fonctionnement, chaque fois que cela s'impose, y compris après le passage des peintres. 

L'entrepreneur devra notamment les jeux nécessaires à tous les ouvrages après la saison de chauffe. 

2.1.1.9 Protection à l'humidité et à l'oxydation 

Tous les éléments utilisés pour la construction ou pour une installation ou équipement quelconque (à l'exception 

du béton, de la maçonnerie, des métaux non ferreux) seront livrés sur le chantier revêtus après nettoyage et 

brossage et sur toutes leurs parties (y compris celles destinées à être scellées, cachées ou devenant inaccessible 

après pose), d'au moins une couche de peinture ou de produit de nature appropriée, constituant une protection 

efficace et durable contre l'humidité et l'oxydation (par ex.quincaillerie) La peinture et le produit employé à cet 

effet est préalablement soumis à l'agrément de l'architecte et du contrôleur technique. En l'absence de cet 

agrément, ou dans le cas où la protection réalisée serait jugée insuffisante ou se détériorerait avant la peinture 

définitive ou ne tiendrait pas sur les apprêts, 






l'entrepreneur se verra imposer l'exécution d'une couche supplémentaire, sans supplément de prix (après si 

besoin est, suppression par brossage ou brûlage de la protection déjà utilisée). 

2.1.1.10 Nettoyage et enlèvement des gravois 

Toute projection de matières ou de liquide qui seraient inévitables pendant l'exécution des travaux par les 

ouvriers, font obligatoirement l'objet de la part de l'entreprise qui les exécute, d'un nettoyage effectué au fur et à 

mesure de l'exécution des travaux. L'entreprise devra assurer elle même l'enlèvement de ses propres gravois 

dans la semaine suivant la production de ceux-çi. Dans le cas où l'entreprise ne respecterait pas cette 

prescription, après une instruction de l'architecte, l'entreprise de Gros Oeuvre procéderait à l'enlèvement des 

gravois de l'entreprise défaillante aux frais de celle-çi. 

2.1.1.11 Mise en oeuvre 

Tous les éléments à incorporer dans le gros oeuvre ou le placo devront être fournis aux corps d'états intéresses 

en temps et en heure et convenablement répertorié pour permettre la mise en oeuvre sans aucun problème par 

ceux-çi. Tous retard en livraison sera pénalisé et l'entrepreneur pourra se voir obligé de faire son affaire d'une 

incorporation après coup par lui même ou à ses frais, par l'entreprise appropriée. 

D'une façon générale : 

- fourniture au maçon des huisseries métalliques pour pose par celui-çi. 

-fourniture au plaquiste des huisseries bois à placo pour pose par celui-çi. 

-mise en oeuvre par le présent lot des autres éléments (huisseries bois dans gros mur par exemple). 

2.1.2 GENERALITES MENUISERIES INTERIEURES 

2.1.2.1 Conformités aux documents officiels de menuiseries intérieures 

Les ouvrages de menuiserie intérieure seront exécutés conformément aux règles et normes en vigueur 

notamment : 

- DTU 36.1 (P 23.201) : menuiseries en bois 

- DTU 37.1 : menuiseries métalliques 

Portes : 

- NFB 53.510 : bois de menuiserie - nature et qualités 

- NFP 01.005 : dimensions des portes à vantaux battants 

- NFP 20.102 : vocabulaire du bois 

- NFP 20.301 : portes de chaufferie et locaux assimilés 

- NFP 20.310 : guide pour les performances de résistance à l'effraction des blocs-portes 

- NFP 20.311 : spécifications techniques de résistance à l'effraction par des moyens destructifs des blocs-portes 

munis de leurs accessoires 

- NFP 20.315 : présentation des performances des portes et blocs-portes 

- NFP 20.320 : portes et blocs-portes - définitions des performances associées aux rôles 

- NFP 20.525 : portes - essais de résistance au feu 

- NFP 23.101 : menuiserie en bois - terminologie 

- NFP 23.300 : dimensions des vantaux des portes intérieures 

- NFP 23.301 : blocs-portes palières - caractéristiques générales 

- NFP 23.302 : portes planes intérieures en bois - caractéristiques générales 

- NFP 23.303 : portes planes intérieures de communication en bois - spécifications 

- NFP 23.304 : portes planes intérieures palières en bois - spécifications 

- NFP 23.306 : blocs-portes palières - spécifications minimales 

- NFP 23.307 : vantaux plans de portes palières performantes - spécifications 

- NFP 23.401 : menuiseries en bois - huisseries 






- NFP 23.402 : menuiseries en bois - bâtis 

- NFP 23.444 : portes de cave 

- NFP 23.501 : blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4 d'heure 

- NFP 23.502 : blocs portes pare-flamme et coupe feu 1/2 heure 

- S 31.045 : acoustique - mesure du pouvoir acoustique des éléments de construction et de l'isolement des 

immeubles - mesurage en laboratoire du pouvoir d'isolation acoustique au bruit aérien des éléments de 

construction de petites dimensions, remplacée en partie par la norme NF EN 20140.10 (S 31049.10) 

- Norme ISO 8270 : blocs-portes - essai de chocs de corps mous et lourds 

- Norme ISO 8273 : portes et blocs-portes - atmosphères normales d'essais de performances des portes et blocs 

portes situés entre des climats différents. 

- B 39 : (certification) : blocs-portes intérieurs (blocs-portes palières, blocs-portes de communication) 

- D 19 : (certification) : fermetures résistant au feu (portes, clapets, volets) 

- D 22 : (certification) : portes extérieures en bois 

- D 27 : (certification) : portes planes intérieures (portes palières, portes de communication) 

- Equipements : 

- NFP 26.101 : serrures - définition - classification - désignation 

- NFP 26.102 : crémones - définition - classification - désignation 

- NFP 26.301 : caractéristiques générales des serrures de bâtiment 

- NFP 26.304 : articles de quincaillerie en applique - caractéristiques générales 

- NFP 26.306 : paumelles à lames pour menuiseries en bois 

- NFP 26.309 : articles de quincaillerie moulés par gravité en alliages aluminiums dits "de première fusion" 

- NFP 26.312 : articles de quincaillerie en alliages de zinc moulés sous pression ou par gravité 

- NFP 26.313 : essais mécaniques des béquilles 

- NFP 26.314 : serrures de bâtiment - serrures tubulaires 

- NFP 26.315 : serrures de bâtiment - dispositif anti-panique à barre 

- NFP 26.316 : ferme-porte à frein - spécifications - essais 

- NFP 26.317 : pivot à frein hydraulique au sol - spécifications - essais 

- NFP 26.401 : pattes de scellement 

- NFP 26.405 : ensembles entrées - béquilles - caractéristiques particulières 

- NFP 26.409 : serrures à mortaiser verticales, dites "de 135" simples 

- NFP 26.410 : boutons et béquilles indépendants à cylindre incorporé - caractéristiques particulières 

- NFP 26.411 : béquilles en alliages non ferreux et accessoires (rosettes, entrées de serrures, plaques de 

propreté) 

- NFP 26.412 : serrures de bâtiment - technique des essais 

- NFP 26.414 : serrures à mortaiser verticales dites "de 150" et de sûreté à cylindres 

- certification B.06 : articles de quincaillerie (serrures, crémones, ferme-portes, pivots de frein, paumelles) 

- certification D. 32 : serrures de bâtiment 

Escaliers : 

- NFP 01.010 : escaliers - dimensions 

- NFP 21.210 : escaliers en bois - terminologie 

- NFP 21.211 : escaliers en bois - spécifications 

- DTU 31.1 : charpentes et escaliers en bois. 

2.1.2.2 Choix des matériaux - échantillons 

Les menuiseries extérieures (baies) seront exécutées en : 

- bois exotique 

Avant toute exécution en atelier, et en tout état de cause dans un délai de trois mois, qui suivra l'ordre de service 

général des travaux, un châssis complet des menuiseries devra être présenté et demeurer sur le chantier pour 

obtenir l'accord de l'Architecte et du Service de Contrôle. 






L'entrepreneur devra également fournir les plans de détail de tous les ouvrages à poser à l'Architecte. Une 

documentation complète et détaillée sera jointe à la proposition de prix de l'entrepreneur. 

* Tous les matériaux utilisés sur chantier seront neufs et de première qualité sauf dérogation expresse prévue au 

marché. Tous les échantillons des matériaux devront être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre avant le 

début des travaux. Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont 

impératives; les références de matériaux proposés par l'entreprise ne leurs sont pas opposables. Si les matériaux 

proposés ont des caractéristiques ne répondant pas aux exigences, l'entreprise devra les remplacer sans aucune 

plus-value. Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leur choix, qualité, type, fabricant et 

fournisseur, seront conservés sur le chantier, afin de pouvoir s'assurer de leur conformité avec les indications du 

marchés. Toute modification involontaire pouvant être considérée comme fraude ou tentative de fraude. 

* Pour l'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, l'entrepreneur est tenu : 

- de fournir la preuve que le procédé a fait l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. 

- de prévoir sur les plans les mêmes dispositions que celles qui ont fait l'objet de l'avis technique 

- de tenir compte lors de la mise en oeuvre des observations et réserves contenues dans l'avis technique 

- de répondre à l'agrément de la commission de police individuelle de base 

- de n'entraîner aucun supplément sur les corps d'état secondaires ni de retard sur le planning 

- de soumettre le procédé pour agrément aux architectes et au bureau d'étude. 

Les échantillons remis au maître d'oeuvre, à sa demande ou sur prescription du marché, sont restitués à 

l'entrepreneur à la réception des travaux. 

2.1.2.3 Consistance des travaux et des prix 

Les travaux de menuiserie en bois comportent : 

- les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ; 

- la fourniture des bois, contre-plaqués, panneaux de fibres, de particules et d'amiante-ciment, entrant dans la 

constitution des menuiseries ; 

- les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges ; 

- la fabrication en atelier, le transport à pied d'oeuvre, le stockage, la pose et la fixation des menuiseries ; 

- les implantations de poteaux d'huisseries ou d'angles ; 

- la fourniture et la pose des huisseries et bêtis métalliques ; 

- le tracé des trous de scellement, tant pour les menuiseries et fermetures extérieures que pour la distribution ; 

- le réglage et l'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits ; 

- sauf spécifications contraires des documents particuliers du marché, la fourniture et la pose des quincailleries ; 

Ne sont compris dans ces travaux que sur prescription spéciale des documents du marché : 

- les traitements et protections autres que ceux précités, le conditionnement et la protection des bois dont 

l'humidité dot être comprise entre 5 et 9% ; 

- les essais physiques et mécaniques des fenêtres et portes-fenêtres ; 

Ne font pas partie des travaux : 

- le traçage des cloisons sur le sol et du trait de niveau sur le pourtour des murs, poteaux et coffrages ; 

- la mise en état hygrométrique des locaux et le maintient de cet état ; 

- le dégagement et le nettoyage des locaux en vue de la pose des distributions ; 

- la pose définitive des moulures dites électriques et les percements de socles de moulures pour pose de prises de 

courant électrique. 

2.1.2.4 Obligations de l'entreprise 

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif. L'entrepreneur 

devra se rendre compte sur place de l'état des lieux, et de toutes les sujétions d'exécution qui en découlent. Par 

les ouvrages de sa compétence,il faut également comprendre les ouvrages qui seront nécessaires à l'insertion des 

autres corps d'état et à parfaite finition de ces propres ouvrages, que l'entrepreneur reconnaît avoir prévu sans 

omission ni réserve dans son prix global forfaitaire. 






Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, 

pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve. L'entrepreneur devra signaler toute 

erreur ou anomalie avant la remise de son offre en vue d'une proposition globale et forfaitaire conforme aux 

documents de référence: plans, spécifications et descriptions, et tous documents réglementaires assimilés. 

2.1.2.5 Documents divers 

Dessins d'exécution et de détails : 

L'entrepreneur reçoit du maître de l'oeuvre, en même temps que l'ordre de service d'avoir à commencer les 

travaux, toutes précisions sur les ouvrages. Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité 

avec les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur 

pose, en liaison avec les autres corps d'état. Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des 

menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les 

bâtis en gros murs et les menuiseries extérieures. 

2.1.2.6 Etudes d'exécution 

Ces études seront communiquées : 

- d'une part, à l'architecte afin que celui-ci puisse s'assurer que les documents établis par l'entreprise respectent 

les dispositions architecturales du projet, 

- d'autre par, au bureau de contrôle technique qui lui s'assurera de leur validité du point de vue de leurs 

disposition constructives des règles de l'art et de l'aspect normatif. 

2.1.2.7 Mise à exécution des travaux 

Pose des menuiseries : 

Avant la date prescrite, par le marché ou par l'ordre de service, pour procéder à la pose des menuiseries, 

l'entrepreneur doit s'assurer que les ouvrages auxquels elles sont destinées sont conformes aux dispositions 

portées par son marché et à celles de ses dessins agréés selon l'article ci-dessus ; il doit, en outre, s'assurer que 

les prescriptions définies au Cahier des Charges sont satisfaites. S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître de 

l'ouvrage, par écrit, au plus tard à la date prescrite pour la pose. 

Conditions hygrométriques : 

Si, au début ou en cours d'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques de l'air ambiant 

exigent un chauffage pour permettre la pose des menuiseries selon les dispositions du Cahier des Charges, il en 

avise sur le champ le maître de l'ouvrage. Les frais correspondants à l'obtention de ces conditions, notamment 

celles qui pourraient résulter du chauffage des locaux, ne sont pas à la charge de l'entrepreneur, à moins qu'ils ne 

découlent de retards d'exécution dus à son fait. 

Locaux de dépôt pour approvisionnement : 

Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, la mise à disposition de l'entrepreneur des 

locaux, nécessaires au dépôt sur le chantier des approvisionnements de menuiseries et les opérations éventuelles 

de chauffage de ces locaux sont à la charge du maître de l'ouvrage. 

2.1.2.8 Coordinnation avec les autres corps d'état 

L'entrepreneur reçoit du maître d'oeuvre, dans les délais compatibles avec le programme des travaux, tous les 

plans et croquis établis par ce dernier ou par les autres corps d'état, précisant toutes caractéristiques 

dimensionnelles des menuiseries ou quincailleries exigées par leur adaptation aux ouvrages. Il reçoit également 

du maître d'oeuvre toutes précisions sur l'épaisseur des vitrages afin qu'il puisse déterminer le dimentionnement 

des feuillures. L'entrepreneur doit soumettre au maître d'oeuvre, dans les délais prescrits par le marché ou 

arrêtés d'un commun accord entre parties, les dessins, objets de l'article ci-dessus. 






Après agrément, le maître de l'oeuvre fait retour d'un exemplaire de ces dessins à l'entrepreneur pour exécution 

et en transmet un exemplaire à chacun des entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour information ou 

exécution, si leurs ouvrages doivent être réalisés conformément aux indications portées par ces dessins. 

L'entrepreneur doit fournir à l'entrepreneur du gros oeuvre tous taquets à sceller dans les maçonneries ou bétons, 

conformément aux dessins cités aux deux premiers alinéas ci-dessus et destinés à la fixation des menuiseries. Il 

doit également fournir à l'entrepreneur de peinture toutes précisions que celui-ci pourrait lui demander sur la 

nature, la qualité, les composants des produits de traitement et d'imprégnation des bois. Si les documents 

particuliers du marché lui prescrivent d'appliquer la première couche d'impression des menuiseries, il prendra 

l'accord de l'entrepreneur de peinture, dans le cadre de ces prescriptions, pour le choix des produits 

d'impression. 

2.1.2.9 Percements et scellements 

Sauf dispositions spéciales des documents particuliers du marché, les percements d'ouvrages en maçonnerie et 

les scellements de menuiseries ne sont pas à la charge de l'entrepreneur de menuiserie ; celui-ci doit assurer la 

fixation des menuiseries ne nécessitant pas de scellement. Il doit également assurer, dans ses menuiseries toutes 

entailles et percements nécessaires au passage de canalisations, organes de manoeuvre, etc...existant au moment 

de la pose, à condition que ceux-ci ne nuisent pas à la solidité des ouvrages. 

2.1.2.10 Protection des bois 

L'ensemble des menuiseries extérieures sera posé avec une couche d'impression de produit fongicide et 

insecticide du type Sikkens ou similaire. Le mode d'application du produit se fera par trempage en atelier. (Les 

fonds de feuillures devront être imprimés). 

2.1.2.11 Protection et dépose des ouvrages 

Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés mécaniquement et contre la projection de 

toutes matières susceptibles de les dégrader même superficiellement (mortiers, plâtres, produits chimiques, 

chocs de toutes natures, etc..) par les moyens appropriés à leur nature. L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot 

d'ouvrage, doit l'exécution de ces protections au titre de son forfait. 

Il devra assurer dans les mêmes conditions : 

- l'entretien 

- le remplacement si nécessaire 

- les déposes et reposes en cours de chantier qui seraient necessaires à ses propres travaux ou à ceux des autres 

corps d'état. (notamment E.P. dauphins, etc...) 

- la repose définitive en fin de chantier. 

2.1.2.12 Protection à l'humidité et à l'oxydation 

Tous les éléments utilisés pour la construction ou pour une installation ou équipement quelconque (à l'exception 

du béton, de la maçonnerie, des métaux non ferreux) seront livrés sur le chantier revêtus après nettoyage et 

brossage et sur toutes leurs parties (y compris celles destinées à être scellées, cachées ou devenant inaccessible 

après pose), d'au moins une couche de peinture ou de produit de nature appropriée, constituant une protection 

efficace et durable contre l'humidité et l'oxydation.(par ex.quincaillerie) La peinture et le produit employé à cet 

effet est préalablement soumis à l'agrément de l'architecte et du contrôleur technique. En l'absence de cet 

agrément, ou dans le cas où la protection réalisée serait jugée insuffisante ou se détériorerait avant la peinture 

définitive ou ne tiendrait pas sur les apprêts,l'entrepreneur se verra imposer l'exécution d'une couche 

supplémentaire, sans supplément de prix (après si besoin est, suppression par brossage ou brûlage de la 

protection déjà utilisée). 






2.1.2.13 Nettoayge et enlèvement des gravois 

Toute projection de matières ou de liquide qui seraient inévitables pendant l'exécution des travaux par les 

ouvriers, font obligatoirement l'objet de la part de l'entreprise qui les exécute, d'un nettoyage effectué au fur et à 

mesure de l'exécution des travaux. L'entreprise devra assurer elle même l'enlèvement de ses propres gravois 

dans la semaine suivant la production de ceux-çi.Dans le cas où l'entreprise ne respecterait pas cette 

prescription, après une instruction de l'architecte, l'entreprise de Gros Oeuvre procéderait à l'enlèvement des 

gravois de l'entreprise défaillante aux frais de celle-çi. 






2.2 TRAVAUX 

Désignation Unité Quantité Prix unit. Montant HT 

Chaque entrepreneur prendra les dispositions 

réglementaires pour protéger les travailleurs pour 

les ouvrages les concernant. Pour cela, il devra 

respecter les mesures générales de prévention 

applicables à la profession du bâtiment, notamment 

: 

- le décret du 8 Janvier 1965 modifié le 6 Mai 1995, 

- la législation sur les produits et substances 

dangereuses, 

- les prescriptions relatives aux équipements de 

travail et moyens de protection. 

* Les entreprises devront tenir compte, pour 

l'établissement de leur devis, du Plan Général de 

Coordination (P.G.C.) établi par le coordinateur et 

de l'installation de chantier. (amenée et repliement 

du matériel, approvisionnement, nettoyage des lieux 

en fin de chantier). Il sera joint impérativement tous 

les procès-verbaux sécurité incendie. 

Les études et plans d'exécution sont à la charge de 

l'entreprise, elles seront communiquées : 

- d'une part, à l'architecte afin que celui-ci puisse 

s'assurer que les documents établis par l'entreprise 

respectent les dispositions architecturales du projet, 

- d'autre part, au bureau de contrôle technique qui 

lui s'assurera de leur validité du point de vue de 

leurs dispositions constructives des règles de l'art et 

de l'aspect normatif. 

Tous dispositifs de sécurité déposés pour 

différents motifs seront impérativement remis en 

place. 

SOUS TOTAL 

2.3 MENUISERIES EXTERIEURES 

2.3.1 DEPOSE EN DEMOLITION DE 

MENUISERIES EXTERIEURES Y COMPRIS 

TABLETTES ATTENANTES 

F 1,00 

Compris toutes sujétions, évacuations à la décharge 

publique. 

Localisation: 

* Projet selon plans : 

- porte 0.87m X 2.05m (1u), 

- porte 1.47m X 2.05m (1u), 






- fenêtre 0.80m X 1.60m (1u), 

- fenêtre 0.83m X 0.55m (4u), 

- fenêtre 1.00m X 1.65m (2u). 

2.3.2 F. ET P. DE MENUISERIES 

EXTERIEURES BOIS 

En bois exotique (niangon ou sipo, attestation de 

traitement à fournir ainsi que justifications sur 

l'éfficacité du produit), avec ou sans fourrure 

d'isolation selon cas rencontrés, vitrage isolant 

4.16.4. PLANITHERM FUTUR ARGON Label 

ACOTHERM TH8 (certificat CEKAL à fournir) 

sur menuiseries bois d'aspect traditionnel suivant 

indications des façades (Il sera tout particulièrement 

veillé au respect des proportions entre les 

différentes pièces de bois constituant les châssis 

pour respecter l'aspect traditionnel, les faux petits 

bois seront éventuellement admis sous la condition 

qu'ils permettent d'atteindre cet objectif). L' 

entreprise devra prévoir, chaque fois que celà 

s'avérera nécessaire la fourniture et la pose de 

vitrage appropriés permettant d'assurer une 

résistance suffisante aux chocs afin de concourir à 

la sécurité contre la chute des personnes suivant les 

prescriptions du D.T.U. 39. Les vitrages mis en 

place devront être conformes à la réglementation en 

vigueur en la matière et notamment aux règlements 

de sécurité des établissements recevant du public. 

Percement et fourniture entrées d'air autorèglable 

pour les pièces sèches, compris scellement, 

calfeutrement et toutes sujétions de pose. Les 

articles de quincailleries seront de 1er choix en 

parfait état de fonctionnement (gamme d'esthétique 

compatible avec l'architecture du bâtiment, choix à 

soumettre à l'architecte). Il sera compris des 

serrures de sûreté avec canons européens et des 

poignées de tirage (au choix de l'architecte) pour les 

portes et porte-fenêtres. Les dimensions des 

menuiseries seront à vérifier sur le chantier avant 

commande ou fabrication. Toutes précautions de 

protection devront être assurées pendant la durée 

des travaux. Exécution des menuiseries suivant 

plans de principe joints, les plans et études 

d'exécution sont à la charge de l'entreprise et 

soumis à l'agrément de l'architecte avant mise en 

fabrication. L'entrepreneur devra se mettre en 

relation avec l'architecte et l'entreprise titulaire 

du lot V.M.C. pour définir les débits des entrées 

d'air et les emplacements exacts sur les 

menuiseries. 






Les grilles d'entrées d'air autorèglables 

30m3/heure seront livrées complètes avec les 

grilles antimoustiques, pare-pluie et déflecteur 

(Type EA 30 de chez ALDES ou équivalent). 

2.3.2.1 Ensemble 0.87m X 2.05m de hauteur, 

linteau cintré 

U 1 

Comprenant : 

* Allège fixe pleine, 

* Châssis supérieur ouvrant à la française, double 

vitrage isolant anti-effraction, fourrure d'isolation. 

Localisation: 

Consultation confidentiel. 

2.3.2.2 Porte d'entrée vitrée tiercé (0.90m + 

0.57m) X 2.05m ouvrant à la française, serrure à 

canon européen, double vitrage isolant grand 

jour anti-effraction, traverse intermédiaire sur 

les deux ouvrant, seuil plat avec ressaut de 2cm 

maximum 

U 1 

Localisation: 

Entrée. 

2.3.2.3 Fenêtre 0.80m X 1.60m de hauteur à 

2 vantaux, ouvrant à la française, double vitrage 

isolant grand jour 

2.3.2.4 Fenêtre 1.00m X 2.05m de hauteur à 

2 vantaux, ouvrant à la française, double vitrage 

isolant grand jour 

2.3.2.5 Châssis abattant 0.83m X 0.55m de 

hauteur, double vitrage isolant grand jour 

U 1 

U 2 

U 4 

SOUS TOTAL 

2.4 MENUISERIES INTERIEURES 

2.4.1 BLOC-PORTE DECORATIVE A AME 

PLEINE AVEC CHAMBRANLE & CONTRE- 

CHAMBRANLE 

Ensemble comprenant : 

* Portes décoratives à âme pleine type gravée réf. 

933 sur ébénisterie de chez HUET ou équivalent, 

* Chambranle contre-chambranle HUET, 4 finitions 

au choix de l'architecte. Gorges et joints 

isophoniques "qualité feu" spéciaux à lèvre pour les 

portes pare-flamme ou coupe-feu, joint balai pour 

portes palières, 






butées autocollantes pour les autres portes, 

* 3 (ou 4) paumelles de 140 X 80 en acier roulé 

(par vantail), 

* Serrure à bec de canne ou serrure à mortaiser à 

canon européen à piston BDB 333 IX 5 à billes à 

fourniture de trois clés par canon. Possibilité de 

mise sur organigramme à la demande. 

L'établissement de celui-ci étant à la charge du 

présent lot pour tous les corps d'état intéressés, 

* Ensemble béquilles type NORMBAU ou 

équivalent (3 modèles aux choix de l'architecte) 

avec rosaces de béquilles et rosaces pour entrée de 

cylindre et bouton de 

condamnation/décondamnation pour wc, 

* Butoirs de plinthe BDB 3880/02, ou, suivant les 

cas, butoir de sol BDB 3878/10, 

* Ferme-porte à frein hydraulique, référence 

DORMA TS 73, localisation suivant indications ciaprès, 

* Signalétique autocollante ou à visser type "accès 

interdit au public", "wc handicapés", "wc", etc... à 

fournir au peintre, 

* Les huisseries de portes seront fournies et laissées 

à l'entreprise de plâtrerie qui se chargera de la pose 

sauf pour les portes posées dans les refends ou 

cloisons en briques qui seront à la charge du lot 

menuiseries. Il sera joint impérativement tous les 

procès-verbaux sécurité incendie. 

2.4.1.1 Porte de 0.93m X 2.04m, serrure à 

canon européen 

U 4 

Localisation: 

Bureaux 1, 2, 3, consultation confidentiel. 

2.4.1.2 Porte de 0.93m X 2.04m, serrure bec de 

canne à condamnation/décondamnation avec 

voyant libre/occupé, signalétique 

U 1 

Localisation: 

wc handicapés. 

2.4.1.3 Porte de 0.93m X 2.04m CF 1/2h, 

serrure à canon européen à moleton, fermeporte 

agrée coupe-feu 

U 2 

Localisation: 

Dégagement/cage d'escalier. 






2.4.2 TABLETTES DE FENETRE EN 

MEDIUM 

ML 7,65 

En MEDIUM épaisseur 19mm, arêtes arrondies 

compris fixations scellées, coupes, ajustement, 

calfeutrement et toutes sujétions nécessaire au 

parfait achèvement. Développement moyen 0.60m. 

Localisation: 

Pour l'ensemble des fenêtres. 

2.4.3 COUVRE JOINTS SAPIN 

ML 20,00 

avec baguettes plates section 6 x 36 ou le cas 

échéant baguette 1/4 de rond au pourtour des 

huisseries de portes. 

Localisation: 

Divers en prévision (20.00ml). 

2.4.4 ESCALIER EN BOIS EXOTIQUE AVEC 

RAMPE ET BALUSTRADE 

Escalier avec contremarches, compris marche de 

départ et marche palière, limon, marche épaisseur 

34mm, nez arrondi, crémaillère. Compris marches 

droites et balancées, rampe à barreaudage 

comprenant potelets d'ossature 80 x 80, barreaudage 

droit 24 x 54mm, main courante moulurée 50 x 60. 

Les rampes devront respecter les normes de sécurité 

en vigueur (hauteurs, écartements, etc...). 

2.4.4.1 Escalier droit avec palier 

intermédiaire, largeur de la trémie 2.44m, 

hauteur sol à sol fini 2.95m environ y compris 

rampe 5.50ml et balustrade en retour palier 

1.20ml 

2.4.5 PLUS VALUE POUR ORGANIGRAMME 

ENS 1,00 

F 1,00 

Plus value sur menuiseries pour réalisation d'un 

organigramme établi suivant les indications du 

maître d'ouvrage et concernant toutes les portes 

intérieures munies de serrure de sûreté à canon 

européen ainsi que les portes extérieures. A cet 

effet, l'entrepreneur du présent lot devra prendre 

contact avec l'entrepreneur titulaire des lots 

concernés pour coordonner les commandes des 

canons de sûreté. 






2.4.6 CAISSONS D'HABILLAGES EN 

AGGLOMERES 

ML 5,00 

pour ventilations ou canalisations, aggloméré de 19 

mm compris ossature, fixations, isolation phonique, 

etc.. développement 0.60m environ. 

Localisation: 

En prévision pour niveau inférieur. 

2.4.7 PLINTHES DROITES EN BOIS 

EXOTIQUE CLAIR A VERNIR 

ML 81,45 

Plinthes, pose collée et vissée, épaisseur 18mm, 

hauteur 0.10 m compris coupes, ajustement, angles 

rentrants et sortants. 

Localisation: 

* Sur l'ensemble du niveau sauf sanitaires : 

- bureaux 1, 2, 3 (36.75ml), 

- attente (11.80ml), 

- dégagement (5.60ml), 

- attente/accueil (17.90ml), 

- consultation confidentiel (9.40ml). 

SOUS TOTAL 

MONTANT H.T. En Euros 

T.V.A. 19,60 % 

MONTANT T.T.C. 

Fait à 

le 

L'entrepreneur 

( cachet )

descriptif quantitatif lot 2 menuiseries exterieures & interieures bois

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?