Travaux

Rés ume z br iè vem ent u n des princ ipa ux art ic le s. Rés ume z br iè vem ent u n des princ ipa ux art ic le s. Rés ume z br iè vem ent u n des princ ipa ux art ic le s. Rés ume z br iè vem ent u n des princ ipa ux art ic le s.ÉditorialSommaireSommaire :LE SICECO :PRÉSENTATION P. 2est avec plaisir que je vous transmets lerapport d’activités 2004 de notre syndicatintercommunal, transmission prévue par leCode Général des Collectivités Territoriales.C’Il est toujours difficile de retracer en quelques pagesl’activité de toute une année, qui touche la distributiond’énergie électrique, partie d’un secteur en fortemutation.Si je devais retenir un seul fait marquant de cetteannée 2004, sans pour autant mettre à la marge nosautres actions, ce serait le départ de Madame AlineRONOT, Directrice Générale des Services et l’arrivéed’Alain BRZEZINSKI.En effet, le 1er septembre, Madame Aline RONOT aété admise au bénéfice du congé spécial après 41 annéespassées au S.I.C.E.C.O.Qu’il me soit permis de rendre hommage à MadameRONOT, dont le travail, la compétence, le dévouementétaient reconnus et appréciés de tous, et qui a su imposerle S.I.C.E.C.O. dans le paysage électrique.Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ontcontribué à la réussite de nos objectifs.Pierre GOBBOPrésidentHierAujourd’huiEt demain …ACTIVITES DU SYNDICAT P. 6TRAVAUX P. 6Electrification ruraleExtensions de réseauÉquipements électriquescommunauxSUIVI DES TRAVAUX P. 16PrimesPénalitésSUBVENTIONS P. 17BUDGETDans ce numéro :P. 18Article intérieur 2MARCHES P. 19Marchés en coursArticle intérieurMarchés passés2Article intérieur 2CONTRÔLE DE LA CONCESSION P. 20Article intérieur 3Article intérieur 4Article intérieur 5Article intérieur 6

LE SICECO : PrésentationHier1906192319261933193619461947199820002004UN PEU D’HISTOIRE ...Loi du 15 juin sur la distribution d’électricité : elle reconnaît aux communes lepouvoir concédant sur leur territoire, en matière de distribution d’électricitéNaissance de l’Electrification Rurale ; Constitution des syndicats d’électrificationCréation de la taxe locale sur l’électricitéCréation de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies(FNCCR)Création du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (FACE) : caisse decompensation alimentée par un prélèvement sur recettes d’électricitéLoi du 8 avril sur la nationalisation de l’électricité : Création d’EDF qui devientle seul distributeur public d’électricité. Les collectivités conservent le pouvoirconcédantCréation du Syndicat Intercommunal des Collectivités Électrifiées de la Côted’Or (SICECO) qui regroupe 21 Syndicats d’électrification primaires et 77 communesisoléesSignature du Nouveau Cahier des Charges de ConcessionLoi du 10 février, relative à la modernisation et au développement du servicepublic de l’électricité : elle renforce les attributions des autorités concédantes de ladistribution ; Ouverture partielle du marché à la concurrence à compter du 1er juillet.Loi du 21 juin, relative à la confiance dans l’économie numérique (sur l’enfouissementdes lignes téléphoniques)LE SICECO, C’EST QUOI ?Le SICECO est un établissementpublic decoopération intercommunaleexerçant lerôle d’« autorité concédante» et de« Maîtred’ouvrage » pour leservice public de distributiond’énergie.C’est donc un acteuréconomique importantdans le départementde la Côte d’Or.Le SICECO est un SyndicatMixte, regroupantaujourd’hui 663 communesadhérentes soit177 communes« indépendantes », adhérantdirectement et486 par le biais de 37Syndicats d’ElectrificationPrimaire.Aujourd’hui- 2 -LES MISSIONS DU SICECOLes activités du SICECO s’articulent autour de 3 pôles : l’Electrification Rurale (dissimulation et renforcementde réseaux) les Extensions de réseaux électriques les Équipements Électriques CommunauxAu terme de la signature du cahier des charges de concession,l’exécution du service public de distribution d’électricitéest confiée à EDF pour les 663 communes adhérentesde Côte d’Or.Le SICECO, agissant en tant qu’autorité concédante, apour mission de contrôler la bonne exécution de ces servicespublics dont le cadre est fixé par le contrat de concession.Une volonté de concertation, d’efficacité et de respectmutuel doit accompagner le contrôle, dont l’objectif est defaire progresser le service public au bénéfice des usagers.LES ACTEURS Le Comité Syndical et les délégués des communes Le Bureau Les Commissions (Appels d’Offres, Locaux, Personnel)

LE SICECO : PrésentationLES COMMUNES ET DÉLÉGUÉSCOMMUNESINDÉPENDANTESAISEREYALISE STE REINEALOXE-CORTONARCEAUARC-SUR-TILLEARNAY-LE-DUCATHEEAUBIGNY-EN-PLAINEAUTRICOURTAUVILLARS-SUR-SAONEAUXONNEBAGNOTBEIRE-LE-CHATELBEIRE-LE-FORTBELAN-SUR-OURCEBESSEY-LES-CITEAUXBEZEBEZOUOTTEBILLEYBLIGNY-SUR-OUCHEBONNENCONTREBOURBERAINBRAZEY-EN-MORVANBRAZEY-EN-PLAINEBRETENIERESBRION-SUR-OURCEBROCHONBROINCENSEREYCHAILLY-SUR-ARMANCONCHAMBLANCCHAMPDOTRECHARMESCHARREY-SUR-SAONECHASSAGNE MONTRACHETCHAUXCHIVRESCHOREY-LES-BEAUNECLERYCOLLONGES-LES-PREMIERESCOMBLANCHIENCORCELLES-LES-MONTSCORGOLOINCORPEAUCOUCHEYCUSSY LA COLONNEDIENAYDRAMBONECHENONECHIGEYESBARRESFAUVERNEYFIXINFLAGEY-LES-AUXONNEFLAMMERANSFLAVIGNEROTFLAVIGNY-SUR-OZERAINFLEUREY-SUR-OUCHEFONTAINE-FRANCAISEFRANXAULTGENAYGENLISGEVREY-CHAMBERTINGLANONGRANCEY-SUR-OURCEGRESIGNY STE REINEGRIGNONHEUILLEY-SUR-SAONEIS-SUR-TILLEIVRY-EN-MONTAGNEIZEUREIZIERJALLANGESLABERGEMENT-FOIGNEYLABERGEMENT-LES-AUXONNELABERGEMENT-LES-SEURRELABRUYERELADOIX-SERRIGNYLAMARCHE-SUR-SAONELANTHESLAPERRIERE-SUR-SAONELECHATELETLES MAILLYSLONGCHAMPLONGEAULTLONGECOURT-EN-PLAINELOSNELUSIGNY–SUR-OUCHELUXMAGNY-LES-AUBIGNYDÉLÉGUÉSTITULAIRES(AU31/03/04)Eric MUGNERETGuy VESVRESJean Claude CHEVALIERBernard DE LOISYMarcel BRIANDPierre MAUREGuy MUTINJean-Louis MARTINSerge FEBVRETGilbert LOGELJean Michel ARLTJoël PASCALRoger BRUNOLDFrançois VUILLIENMary Claude THURILLATClément GERMANEAUDaniel TORTEROTOTThierry NAUDINOTFrançois PECHINOTChristophe BARRETEtienne RATTAIREJoël VADOTGuy BOUGERené GIGLEUXRobert MARICHYJean BOUSSARDMichelle ALBERTJean Pierre DUBOISMarcel AUROUSSEAUClaude REMYGeorges BOUCHEAlain COMMUNEAUAndré LOIZONMaurice THEVENINGhislaine BRULEYBernard LENOIRMichel BEAUNEEMichel COUTOUXCharles Marcel BOUCHARDJean Marc CHAPUISDaniel MAILLARDMichel ATHIASPhilippe PETITAlain CELESTRANOMarc MAZOYERBernard CASLANIMichel PONELLEJean Paul SAUVAGEOlivier BARBEYves COTMichel COUTURIERDominique LOTTFrançois KOSAKDaniel FREITAGAlain MONGINFrançois GOLAYJean Pierre CURIEFabrice BILLOTGuy CEDRINGérard FONTHENEAUBertrand MAILLOTNicolas URBANOChristian DAGUSEJean Michel GARRAUTPaul ORSSAUDAlain IMARDGérard GLODINONYves STIEFVATERJean Claude ROBERTSébastien BERLOGEYDidier BRODDESEric PERRINAndré MERCUZOTJean-Claude MALOUPatrick TISSERANDMichel MAILLOTRaymond MANIEREChristian VALANDROVictor PINELJean Marie BEZHenri PARISSEDaniel AVOGADROJean François MONTAGNEBernard MAILLARYAndré GALERNERaymond VITRYMichel CHANNETEric GUERITEYMichel DECUPPERLuc CIRONRoland RICHARDJean LANSONClaude VALAYvan ZADOINOFFJean Louis PRUDHONAlain VIGNETMAGNY-LES-VILLERSMAGNY-MONTARLOTMARANDEUILMARCHESEUILMARCILLY-SUR-TILLEMARIGNY-LE-CAHOUETMARLIENSMARMAGNEMARSANNAY-LA-COTEMAXILLY-SUR-SAONEMEURSAULTMIREBEAU-SUR-BEZEMOLINOTMONTBARDMONTCEAU-ECHARNANTMONTHELIEMONTIGNY-MORNAY-LAVILLENEUVE/VINGEANNEMONTIGNY-SUR-AUBEMONTMAINMONTMANCONMONTOTMUSSY-LA-FOSSENOGENT-LES-MONTBARDNOIRON-SUR-BEZENOLAYNORMIERNUITS ST GEORGESOUGESPAGNY-LA-VILLEPAGNY-LE-CHATEAUPERNAND-VERGELESSESPERRIGNY-LES-DIJONPERRIGNY-SUR-L'OGNONPLUVAULTPLUVETPOMMARDPONCEY-LES-ATHEEPONTPONTAILLER-SUR-SAONEPOUILLENAYPOUILLY-EN-AUXOISPOUILLY-SUR-SAONEPOUILLY/VINGEANNEPRECY-SOUS-THILPREMIERESPULIGNY-MONTRACHETROUVRES-EN-PLAINESAINT JEAN DE LOSNESAINT LEGER TRIEYSAINT REMYSAINT SAUVEURSAINT SEINE EN BACHEST SEINE SUR VINGEANNEST SYMPHORIEN/SAONESAINT USAGESAMEREYSANTENAYSAULIEUSAVIGNY-LES-BEAUNESEMUR EN AUXOISSEURRESOIRANSSOISSONS SUR NACEYTALANTTALMAYTANAYTART-L'ABBAYETART-LE-BASTART-LE-HAUTTHOIRESTHOREY-EN-PLAINETILCHATELTILLENAYTRECLUNTROUHANSTRUGNYVARANGESVENAREY-LES-LAUMESVEUXHAULLES S/ AUBEVIELVERGEVIEVIGNEVILLERS-LA-FAYEVILLERS-LES-POTSVILLERS-ROTINVOLNAYVONGES- 3 -Marie Louise VACHETMichel JUSTEJérôme VELONDenis CICCARDINIJean Luc SERPILLONMichel HEINRYDenis MOULINOTBernard COURTOISClaude VIDALUCFrançois HENNARDPhilippe GUYARDAndré MOUDENNERAlain LAURENTYves BOYERChristian FABERJean Christophe LOISEAUJean Marie COLINEric VAUBOURGOlivier HERICOURTSerge BOULOGNEJacky CLERGETDenis CHAUVEGilles LAURENCEAUJacques BOURDOTChristiane LOIZONAlain FONTANABernard VILAClaude GUINCHARDBernard SUBLETPierre DEBLANGEYJacqueline GIBOURGHubert DOLLATBernard GENEVOIXAlain FORNEROLArmand ROTATAlexandre VAUDRYAlain SIMONPhilippe DELARCHEJacky BORNIERJean VERNIERDaniel SUTYGilbert PETITVincent LAHAYEPhilippe DEVEAUXDaniel MARECHALRené GRAIPINDenis LAFFAGEGérard BIJARDDaniel DUMONTJean Claude GOILLOTChristian BACHELINMichel EMAROTGérard TREMEAULouis VAN VAECKJean François MERLEFrançoise MASSONJean PRELATJocelyne GUILLEMINGabriel MINARYGérard FAIVREGilbert TISSOTRoger GANEEJoël GAUDOTMichel MENAGEJean-Paul THIVEYRATPatrice VAPPEREAUJean Michel MAURICEMichel NEUGNOTPhilip LALLEMENTPatrick MARIONJean Noël COUZONRoger PARISJean-Paul VADOTGabriel DELOGEGilbert MENUTAnne Marie MENEY-ROLLETMichel FALIZEChristophe BAURMichel BONBruno THIERYBernard BUSSIEREMarie Paule FONTAINECamille DEVILLEFrançois JEANNETMichel CHAUVELOTAlain GRADELETBernard RABIERHombeline HELIEGisèle HENRYMichel GALLETAlexis BRIOTETPatrick MOLINOZGilbert THOREYAntoine COMBIEmmanuel VAXELAIREBernard SEIGNEMORTEBernard BOUQUETFerdinand AVOGADROOdile SAVARYVincent BITOUZETAlain PROSTSYNDICATSPRIMAIRESAIGNAY LE DUCARNAY LE DUCAUXEY DURESSESBAIGNEUX LES JUIFSBINGESCHAMPAGNE SUR VINGEANNECHATILLON NORDCHATILLON SUDCHAZILLYCLAMEREYCOURTIVRONCRUGEYDARCEYFAIN LES MONTBARDGEMEAUXGRANCEY LE CHATEAULAIGNESL'ETANG VERGYLIERNAISMAVILLY MANDELOTMONTIGNY SUR AUBEPAYS NICOLAS ROLLINPOUILLY EN AUXOISRECEY SUR OURCEST MAURICE SUR VINGEANNEST SEINE L'ABBAYESAULIEUSELONGEYSEMUR EN AUXOISSOMBERNONSUD BEAUNOISTICHEYVILLEBICHOT NORDVILLEBICHOT SUDVILLY EN AUXOISVITTEAUXVOUGEOTDÉLÉGUÉSTITULAIRES(AU31/03/04)Bernard BONNUITJean Claude GARCHERDaniel TRUCHOTBernard BATTAULT-NAUDINJean CLERGETJean Jacques HENNERJoëlle THOMASChristian NICOLARDOTPaul PAYOTDominique BAYENJean Pierre MOIRETMarc Henri LUCOTTEGilles DORTELJacques JACQUENETMichel LANGUEREAUJean Pierre LELIEVRELuc MINOTJean Pierre CLERCChristian MACHABERTBernard CHEVALIERRobert FOREYAndré GERARDBernard SOUPAULTMichel PAUSETMax ECARDHenri LAVILLEAlain KUTTERChristian PETIOTPierre AUBRIOTJean Claude BACHELETJean Marie FAIVRETClaude VINOTRichard HENNICKDaniel MATHEYMichel BERNARDGérard-Pierre DROUOTMax DEATCharles LUCANDJean Louis CHEVOLOTPaul TAILLANDIERFrancis PERREAUAlain BECARDLucien SENNEQUIERGérard VERDREAUMichel GUICHARDMichel BOUILLOTTEArmand CHANLONJean Paul MUNARIThérèse GOBBOAlfred SEIGNEZJacques LAMBLOTRaymond FRANCOISLouis Marc CHEVIGNARDJacques GUILLEMIERClaude MOUTENETFrançois SAUVADETMarcel TOULOUZEGuy CASSIEREPierre BOISSETJean Pierre DROUHINLE COMITÉ SYNDICALLe SICECO est administré par un ComitéSyndical, composé de 258 déléguésdésignés par les Assemblées délibérantesdes Collectivités adhérentes.Ces derniers ont un rôle de représentationdes collectivités au sein du SICE-CO, et réciproquement, un rôle de représentationdu Syndicat vis-à-vis deleur collectivité.Le comité se réunit environ 2 fois paran.Les décisions sont préparées et misesen oeuvre par le Bureau.

LE SICECO : PrésentationLE BUREAULES COMMISSIONSLe Bureau est composé de 15 membres. Il a unpouvoir de décision dans les domaines de compétencesqui lui ont été délégués par le Comité.Il est assisté de M. Gérard SELLIER, Payeur Départemental,Receveur du Syndicat et des cadres dupersonnel. Le Bureau s’est réuni 6 fois en 2004.LESMEMBRESPierre GOBBO, PrésidentPaul ORSSAUD, 1er Vice PrésidentPaul TAILLANDIER, 2ème Vice PrésidentPierre AUBRIOT, SecrétaireBernard BONNUITArmand CHANLONDaniel FREITAGJacques JACQUENETBertrand MAILLOTJoël PASCALMichel PAUSETFrancis PERREAUJean-Claude ROBERTFrançois SAUVADETClaude VINOT3 ServicesCOMPTABILITESECRETARIATGENERALTECHNIQUESECRETARIAT GENERALOrganigrammeLA COMMISSIOND’APPELD’OFFRESElle est composée de 6 membres. Elle sélectionne les entreprisescandidates aux appels d’offres et attribue les marchés. Elle s’est réunie3 fois en 2004.LA COMMISSIONDU PERSONNELCréée en 2004, elle est composée de 8 membres. Elle est convoquéeen fonction des besoins, afin de donner un avis sur les recrutementsou divers sujets intéressant la gestion des Ressources Humaines. Elles’est réunie 3 fois en 2004.LA COMMISSIONDES LOCAUXElle est composée de 10 membres. Elle a été fondée en vue del’achat des nouveaux locaux du SICECO, dont le déménagement estprévu pour 2005. Elle s’est réunie 6 fois cette année.LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT Participation et représentation duSICECO lors de diverses manifestations:« Assises Nationales de l’Energie »,du 20 au 22 Janvier à DUNKERQUE« Journées Nationales de la Lumière», organisées par l’AFE, du 19au 21 Septembre à LILLE« Journées Régionales et AssembléeGénérale 2004 », organisées parl’AITF, les 8 et 9 Octobre à VIENNEPierre GOBBOPrésidentAlain BRZEZINSKIDirecteur Général des ServicesCOMPTABILITETECHNIQUE Groupes detravail périodiquesà laFNCCR Réunionsde travail entreles 4 Syndicatsde la régionBourgogneQUELQUESCHIFFRESCLÉSEffectif total : 22Jours deformations : 46Jours depréparation auxconcours etexamensprofessionnels : 45Nombre devéhicules deservice : 8Janine SZUDRAChef des Services AdministratifsDenise CARPINTEIROIsabelle GEVREYCatherine PIGETVIEUXAssistantesFrançoise BAVARDResponsable du Service ComptabilitéElisabeth BOILINDavid CERNOCHNicolas GOBBOVincent PEENEAssistantsThierry LAVIERChef des Services TechniquesELECTRIFICATION RURALEMichel URLACHER, TechnicienMaïté MONIN, AssistantePascal ROBERT, TechnicienNathalie RONOT, AssistanteEXTENSION DE RÉSEAUXFrédéric VACHEY, TechnicienMagaly NOIROT, AssistanteGilles FROMHEIM, TechnicienNathalie HERMAND, AssistanteNombred’ordinateurs : 27Nombre deserveursinformatiques : 2EQUIPEMENTS COMMUNAUXMarc BRUNEAU, TechnicienCarla DA SILVA, Assistante- 4 -

LE SICECO : PrésentationDÉPARTS1 er Septembre :Mme Aline RONOT (Directrice Générale des Services)31 Décembre :Marie – Thérèse BUREAU (Adjoint administratif au Service Administratif)ARRIVÉES1 er Juillet :M. Alain BRZEZINSKI, nommé Ingénieur principal par voie de mutation,puis Directeur Général des Services au 1er septembreNOMINATIONSINTERNES1 Agent administratif (stagiaire)1 Rédacteur (stagiaire)Et demain ...Suite à ces diverses modifications de son environnement,le SICECO pourra envisager defaire évoluer ses missions vers de nouvellescompétences ...- 5 -CHANGEMENTDE SIÈGELe SICECO a prévu pour l’année prochaine de déménager sesservices dans de nouveaux locaux plus spacieux.Des réunions de chantier ont lieu régulièrement entre le maîtred’œuvre et l’encadrement du SICECO afin de permettre un bonsuivi des travaux.PROJETDE RÉORGANISATIONDES SERVICESServices Techniques : Réorganisation des Services Techniques en 5 secteurs géographiques,se substituant à la répartition par métiers(Electrification Rurale, Extension de Réseau, Équipements ÉlectriquesCommunaux). Chaque secteur sera suivi par un binôme« Technicien/Assistante », pour assurer un suivi efficace des travaux. Réflexion en cours pour se doter d’un SIG, afin d’optimiser lepartenariat engagé avec le Conseil Général, sur la numérisationdu cadastre.Services Administratifs : Création d’un Service « Affaires Générales, Juridiques, RessourcesHumaines, Communication, Documentation » Quelques recrutements prévus pour étoffer les services administratifset financiersACTUALITEJURIDIQUEOuverture du marché de l’électricité :L’ouverture du marché électrique continue. L’année 2004 a étémarquée par l’éligibilité des professionnels et des collectivités territorialesau 1er juillet. Après l’incertitude liée à l’obligation ou à lapossibilité de faire jouer leur éligibilité, les collectivités ont obtenu,par la loi du 9 août 2004, la possibilité de garder le tarifhistorique.Enfouissement des lignes téléphoniques :L’article 51 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 « pour laconfiance dans l’économie numérique » a introduit dans le C.G.C.Tun nouvel article L2224-35 qui oblige France Télécom à enfouirses lignes, lorsqu’elles sont disposées sur des appuis communs, encas de remplacement des lignes aériennes d’un réseau public dedistribution d’électricité par une ligne souterraine, à l’initiative dela Collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopérationcompétent.En application de cet article, un accord-cadre est préparé et négociéentre France Télécom, l’Association des Maires de France(A.M.F) et la F.N.C.C.R, sur la mise en œuvre effective de ces dispositions,qui seront ensuite déclinées dans chaque département,dans une convention locale.

LES ACTIVITES DU SYNDICATTravauxElectrification RuraleOPÉRATIONS DE RENFORCE-MENTS DES RÉSEAUX RURAUX :Elles consistent à adapter le réseau publicd’électricité au développement des besoinsdes usagers. Lorsque certains usagerssont mal alimentés, il est nécessaire d’intervenirpour augmenter la qualité defourniture.En 2004, 25 affaires ont été réaliséespour un montant de 2 430 723 €.FINANCEMENTS: FACE A/BFacé A : Travaux inopinés et urgents, appelés« coup par coup »Facé B : Renforcements en solution aérienne,ou souterraineTRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DESRÉSEAUX OU DISSIMULATIONS DERÉSEAUX :En accompagnement de la politique souhaitéepar les élus en matière de dissimulationdes réseaux, et soucieux d’améliorerle cadre de vie des habitants et de préserverl’environnement, le SICECO investitchaque année dans des programmes importantsde mise en souterrain des réseauxaériens. Ces travaux sont réalisés en coordinationavec l’enfouissement des réseauxtéléphoniques et d’éclairage public.En 2004, 36 affaires ont été réaliséespour un montant de 3 845 201 €.MONTMOYENDissimulation des réseaux vers château classéFINANCEMENTS:Programmes Environnement« SICECO / EDF » (au titre de l’Article8 du cahier des charges de concession)Programmes subventionnés par leFacé C (Sites classés)AUTRESFINANCEMENTS:Dotation Nationale (cas très limités)EDF50 % HTSICECO 50 % HTSites classés dont la liste est publiée aux J.O.Enfouissement du réseau France Télécom(information)Conseil GénéralCommunes rurales- 6 -40 % HT60 % HT + TVA

LES ACTIVITES DU SYNDICATPROGRAMMATIONSProgramme "RENFORCEMENTS" du FACE A/BCommunes Intitulé travaux aérien /souterrainARGILLY Renforcement sur poste sud souterrainAUBIGNY LES SOMBERNON Renforcement sur poste village aérienAUVILLARS SUR SAONE Renforcement sur poste le grapin souterrainBESSEY LES CITEAUX Renforcement provisoire sur postes « Le Meix » et « Chapuzier » aérienBRAUX Renforcement sur poste canal souterrainFORLEANS Renforcement sur poste village souterrainLADOIX SERRIGNY Renforcement sur poste monument souterrainLA MOTTE TERNANT Renforcement sur poste brazon souterrainL’ETANG VERGY Renforcement provisoire sur poste « Château » aérienMESMONT Renforcement sur poste village souterrainMIMEURE Renforcement hameau de thoreille aérienMONTIGNY SUR ARMANCON Renforcement sur poste moulin aérienMONTIGNY SUR ARMANCON Renforcement sur poste mairie souterrainMOREY ST DENIS Renforcement sur poste village souterrainNOLAY Renforcement sur poste « Bas du Clou » souterrainPOISEUL LA VILLE Renforcement sur poste village souterrainPRECY SOUS THIL Mutation de transformateur sur poste lavoir souterrainVOSNE ROMANEE Renforcement sur poste vosne sud souterrainCommunesALISE STE REINELUSIGNY SUR OUCHENOGENT LES MONTBARDROUVRES EN PLAINESALMAISEProgramme "ENVIRONNEMENT" du FACE CIntitulé travauxDissimulation rue de la BrauxDissimulation VillageDissimulation autour de l'égliseDissimulation poste près de l'égliseDissimulation autour du châteauProgramme "ENVIRONNEMENT" SICECO/EDFCommunesSANTENAYMASSINGY LES VITTEAUXARNAY LE DUCSEURREBRAZEY EN PLAINEVILLERS LA FAYEMONTBARDBOUZE LES BEAUNEMEUILLEYBENEUVREDIENAYIS SUR TILLESEGROISLADOIX SERRIGNYNUITS ST GEORGESIntitulé travauxDissimulation Place du jet d'eauDissimulation Place de la mairie et village basDissimulation autour de l'égliseQuai de Saône giratoire gendarmerieDissimulation secteur lotissement rue du tissageDissimulation place de la mairieDissimulation rue auguste carréDissimulation secteur salle des fêtesDissimulation rue gabriel bachotDissimulation RD (travaux routiers)Dissimulation grande rue (travaux routiers)Dissimulation rue gambetta (travaux routiers)Dissimulation rue du BourgDissimulation sentier des CrasDissimulation suite à l'aménagement du centre villeDISSIMULATIONS(SICECO/EDF)38%RENFORCEMENTSAériens ( Facé A /6%RENFORCEMENTSSouterrains ( Facé A /37%DISSIMULATIONS(Facé C)19%- 7 -* Répartition par Nature des travaux

LES ACTIVITES DU SYNDICATRÉALISATIONSAu total sur l’année 2004, 61 affaires d’électrification rurales ont été réalisées par le SICECO,pour un montant total de travaux s’élevant à 6 275 924 €.- 8 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATAlimentation électrique parénergie photovoltaïqueLe SICECO encourage et assure laMaîtrise d’ouvrage de travauxd’alimentation électrique par desénergies renouvelables (modulesphotovoltaïques, énergie hydroélectrique,…) qui peuvent apporterune solution alternative et adaptée àcertains besoins des collectivités.La mise en pratique du« photovoltaïque » est apparue en1998 dans les Services du SICECO sousl’appellation du programme « EnR /MDE » ( Energies Renouvelables / Maîtrisede la Demande d’Energie). Ceprogramme est réalisé sur des sitesisolés (loin du réseau électrique) dansle cas d’une extension de réseau traditionnelletrop onéreuse. La phase«Travaux » est réalisée par uneentreprise spécialisée, choisie par leSICECO après consultation et mise enconcurrence.La mise en place d’une alimentationen photovoltaïque demande unecertaine rigueur administrative carelle est soumise à certaines contraintesd’organisation (envoi de la demandeaux organisations nationalespour avis, passation de marchés, …)qui engendrent un délai assez long (enmoyenne 2 ans entre la demande duparticulier et la fin des travaux). Sonprincipal avantage réside dans le faitqu’elle permet une économie deminimum 15 % par rapport à unealimentation traditionnelle.Des opérations de MDE peuventégalement être développées (étudesde gestion rationnelle de l’énergie,diagnostics énergétiques) afin deguider les collectivités dans leurschoix énergétiques.ETUDES:En 2004, 5 études ont été lancées dont 4 ont étéacceptées et une en attente.La notification des crédits est prévue pour 2005 et laréalisation des travaux pour 2006.FINANCEMENTS:L’Etat encourage et subventionne l’intégration desystèmes énergétiques basés sur les énergies renouvelables,comme le photovoltaïque, au sein des propriétésde particuliers, ou de communes.Facé*: 65 %Premed (Convention ADEME/Etat/Région) 12.90 %SICECO (Récupération TVA) 17.08 %Particulier ou Commune 5 %* Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification.VOULAINES LES TEMPLIERSInstallation chez un particulierETAIS : Installation chez un particulier (armoire de régulation énergétique)- 9 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATPROGRAMMATIONSCommunesÉquipements collectifsIntitulé travauxAGEY Parcelles n° 28 et 29AISEY SUR SEINEConstructionASNIERE EN MONTAGNE Lotissement communal "Le Hameau de la Plante"AUVILLARS SUR SAONE DéchetterieBAIGNEUX LES JUIFS Zone ArtisanaleBAIGNEUX LES JUIFS DéchetterieBARGESZone Artisanale "En Vougeot"BARGESLotissement communal "La Grande Quétaine"BEUREY BAUGUAY Lotissement communalBLIGNY SUR OUCHE Pôle scolaireBOUX SOUS SALMAISE DéchetterieBRAZEY EN PLAINE Parcelle de la ZIBRIANNYConstructionBRION SUR OURCE Lotissement communalCHAMBLANCLotissement communal "Meix de Lorgevaux"CHAUME ET COURCHAMP Lotissement communal "St Michel" (1 lot)CHAUME ET COURCHAMP Lotissement "Saint Michel" (3 lots)COUCHEYStation de comptageCOURBANDéchetterieCRUGEYPompe sur le réseau d'eau potableCURTIL VERGY2 parcellesDARCEYLotissement communal "Roche Vra"ETORMAYLotissement communal et dissimulation du réseau HTAFLACEY2 parcelles communalesGEVREY CHAMBERTIN Zone EconomiqueIS SUR TILLELotissement de la ZAI (1 lot)LA ROCHE EN BRENIL ParcelleLONGCHAMPLotissement communal "Le Domaine des Meix Langard"MARIGNY LE CAHOUET 2 parcellesMELOISEYLotissement communal "Les Hauts de Jussigny"MESMONT2 propriétésMESMONTParcelleMOITRONDéchetterieMONTAGNY LES BEAUNE ParcelleMONTAGNY LES BEAUNE Lotissement communal "La Corbotte"MONTIGNY SUR VIN-GEANNEInstallation d'un coffret forainMONTLAY EN AUXOIS Lotissement communal "Le Tacot"NOIRON SOUS GEVREY Lotissement "Le Clos de la Globine"NOLAYTarif jaune de l'atelier relais "Le Coteau des Saveurs"NUITS SAINT GEORGES DéchetteriePELLEREYDéchetteriePOUILLY SUR VINGEANNE 2 parcelles communalesSAINT BERNARD2 parcellesSAINT PHILIBERT Lotissement communal "Les Tilleuls 1"SAULIEULotissement communal, centre de secours et gendarmerieSAULIEU 10 logements "OPH 21"SAULX LE DUCLotissement communal (2ème tranche)SAULX LE DUCLotissement communal (3ème tranche)SELONGEY Lotissement communal " Bourgogne 1"SELONGEYPoste de refoulementSEURREGymnaseSOMBERNONZone ArtisanaleST GERMAIN DE MODEON PropriétéST GERMAIN SOURCE SEINE Station de pompageST SEINE SUR VINGEANNE Aire de loisirsST SEINE SUR VINGEANNE Viabilisation du chemin départemental n°30ST SEINE SUR VINGEANNE Lotissement communalST SEINE SUR VINGEANNE Viabilisation de la "rue des plantes"STE MARIE LA BLANCHE Zone d'Activité (1 lot)TALMAYVoie nouvelleTALMAYLotissement "La Corvée Blanche" - 1ère trancheTALMAYLotissement "La Corvée Blanche" - 2ème trancheTHOREY EN PLAINE "lotissement du Canal" (2 lots)TOUILLONPropriétéVANVEYPropriétéVIC DES PRESLotissement communal "Pré Serein"VILLAINES EN DUESMOIS DéchetterieVILLIERS EN MORVAN Station de pompageVOULAINES LES TEMPLIERS 2 terrains dans la Zone Artisanale- 11 -CommunesProgrammedu Conseil GénéralIntitulé travauxBEVYExploitation forestière de la SCI "La Belvesienne"BLIGNY LES BEAUNEBâtiment agricoleCHAMPAGNE SUR VINGEANNE Locaux de la Société SOTRENCHAUDENAY LE CHÂTEAU Bâtiment agricoleCHOREY LES BEAUNE Aire d'accueil "Domaine Tollot"CREANCEYBâtiment agricoleECHANNAYBâtiment agricoleMALIGNYBâtiment artisanalMILLERYBâtiment artisanalPRUSLY SUR OURCEBâtiment agricoleQUINCEYBâtiment agricoleSAVOISYBâtiment agricoleBAIGNEUX LES JUIFSZone ArtisanaleBARGESZone Artisanale "En Vougeot"BONNENCONTRETerrains communaux situés le long de la SaôneCHAZEUILBâtiment agricoleST BROING LES MOINES Bureaux de la scierie BACKESSTE MARIE LA BLANCHEZone d'Activités "Les Champs du Bois" - CoopérativeLaitière de BourgogneSEMEZANGESBâtiment agricoleTALMAYTerrainTIL CHATELZone d'Activités EconomiquesTOUTRYBâtiment artisanalVIGNOLESBâtiment pour hélicoptèresAUVILLARS SUR SAONE Bâtiment agricoleAVOTBâtiment horticoleFRESNESBâtiments agricolesLOUESMESBâtiment agricoleMARSANNAY LE BOIS Bâtiment agricoleNOIRON SUR BEZEBâtiment agricoleSAULX LE DUCBâtiment agricoleTIL CHATELBâtiment agricoleVEUXHAULLES SUR AUBE Bâtiment artisanalVILLEBERNYBâtiment agricoleBAULME LA ROCHEBâtiment agricoleCHAMBOEUFBâtiments artisanauxCHOREY LES BEAUNE Nouvelle cuverieFROLOISBâtiment agricoleLANTILLYBâtiment agricolePELLEREYBâtiment agricolePOUILLY SUR SAONE Bâtiment menuisierSENAILLYBâtiment agricoleCertaines demandes d’extension de réseau, relatives àl’alimentation en énergie électrique de bâtiments agricolesou artisanaux (ou relevant d’autres activités économiques)nécessitent des travaux estimés à des coûts trèsélevés.Ces travaux peuvent faire l’objet de subventions accordéespar le Conseil Général, représentant 70 % dumontant HT de l’opération, au titre du « programmedépartemental d’aide à électrification rurale », dontl’objectif est d’améliorer les conditions de distributiond’énergie électrique dans le domaine des travaux derenforcement et d’extension des réseaux publics.Sachant que le Département intervient principalementen faveur des projets ayant une incidence économiquepour une commune (artisanat, commerces, activitésagricoles…), ces dossiers sont transmis par le SICECO quisollicite leur inscription au programme départementald’électrification rurale.

LES ACTIVITES DU SYNDICATTravauxÉquipements électriquescommunauxQUELQUESCHIFFRES CLÉSParc lumineux :68000 pointslumineuxMaintenance :Coût total desdépenses :1 048 995 € TTCRéparties entre :le SICECO (679 921 €)et les Collectivités(369 074 € TTC)Travaux neufs :1000 points lumineuxsupplémentaireschaque annéeCoût total payé :3 001 261 € TTCTRAVAUXNEUFS :Le SICECO réalise etsubventionne les travauxde création,d’extension, de rénovationde l’éclairagepublic, demandés parles communes. Cestravaux sont assuréspour l’ensemble descommunes du SICE-CO, dans la mesure oùelles adhèrent au« Service Départemental» mis enplace par transfert deleurs compétences demaîtrises d’ouvrage etd’œuvre. Les programmesde travauxd’équipements électriquescommunauxrecouvrent des interventionsvariées :- l’éclairage des voiries,des bourgs, desterrains de sports et dedivers équipementscommunaux- les illuminationstemporaires et festives- la mise en valeur parla lumière de monumentset bâtiments- l’entretien de la signalisationlumineuse.En 2004, les travauxneufs d’éclairage publicqui ont été réalisés,représentent 282chantiers.- 12 -MARSANNAY LA CÔTE : Mise en valeur par la lumière de la mairieMAINTENANCE :Elle consiste à faire assurer, par les entreprises titulaires des marchéspassés du SICECO, une surveillance du réseau et des interventionsrégulières au titre des maintenances préventive,corrective et sécuritaire. Maintenance préventive : elle concerne tous les travaux nécessairesà la bonne marche des installations, notamment :nettoyage et vérification des armoires de commanderemplacement systématique des lampes défaillantes ou desappareillagesnettoyage des luminaires (y compris les lanternes de style)vérification et entretien des connexions et des matériels électriques,réglages des horloges et des cellules photo-électriquesvérification des réseaux ; entretien des parties mécaniquesexamen et entretien des supportsmesures ampèremétriques à chaque point de livraisonmise en état sécuritairevérification, connexion, mise à la terre, valeur des terres dansles coffrets de commande et pieds de candélabre Maintenance corrective(sur appel et intervention sous 15 jours) :recherche et réparation des défautsremplacement des matériels défaillantsmise en état sécuritaire si besoin Maintenance sécuritaire (sur appel 7j/7 et 24h/24) :intervention d’urgence dans un délai maximum de 3 heuressuite à une panne majeure sur un site stratégiquement important(écoles, intersections routières, etc…) ou suite à un accidentayant entraîné la mise à nu de conducteurs sous tension et mettanten danger la sécurité du public.

LES ACTIVITES DU SYNDICATCommunesAIGNAY LE DUCAIGNAY LE DUCTravaux d'Equipements Electriques CommunauxIntitulé travauxExtension du réseau d'éclairage publicInstallation de 6 prises illuminationsAIGNAY LE DUCRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation côté entréeChatillonAISY SOUS THILInstallation de 3 prises illuminationsALOXE CORTONExtension du réseau d'éclairage public rue des CortonsANTHEUILExtension du réseau d'éclairage publicARCEAUIllumination de l'égliseARCEAUExtension du réseau d'éclairage public rue Champ Rosé à ArcelotARGILLYRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste"Sud"ARGILLYInstallation de 6 prises illuminationsARNAY LE DUCExtension du réseau d'éclairage publicARNAY LE DUCInstallation de 6 prises illuminationsARRANSRestitution du réseau d'éclairage public suite à la dissimulation BT de latraversée du villageATHIERestitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste"Village"AUBIGNY LA RONCE Extension du réseau d'éclairage publicAUTRICOURTRénovation du réseau d'éclairage publicAUVILLARS SUR SAONE Extension du réseau d'éclairage publicAUXONNERestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue desRempartsAUXONNERestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue desGlacisAUXONNEAmélioration du réseau d'éclairage publicAVELANGESExtension du réseau d'éclairage publicAVOTIllumination des FontainesBARGESExtension du réseau d'éclairage publicBAULME LA ROCHE Installation de 3 prises illuminationsBAULME LA ROCHE Illumination de la fontaine (travaux complémentaires)BEAUMONT SUR VINGEANNE Installation de 2 prises illuminationsBEIRE LE CHATELExtensions du réseau d'éclairage public ruelle de la DimeBELAN SUR OURCE Extension du réseau d'éclairage public rue du Trou des ChampsBELLENEUVEInstallation de 2 prises illuminationsBELLENEUVEExtension du réseau d'éclairage public rue des SportsBELLENEUVEEclairage public du lotissement "L'Orée du Bois"BENEUVRERestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation du réseau BTsur la route départementaleBILLEYRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteur égliseBINGESBLAGNY SUR VINGEANNEBLAISY BASBLAISY BASBLANOTBLANOTBLESSEYBLIGNY LE SECBLIGNY SUR OUCHEBONCOURT LE BOISBOUIXBOUIXBOURBERAINBOURBERAINBOUSSENOISBOUZE LES BEAUNEBOUZE LES BEAUNEBRAUXPROGRAMMATIONSBRAZEY EN MORVANBRAZEY EN PLAINEBRETENIERESBROCHONBROINBUSSEROTTE ET MONTE-NAILLEBUSSY LA PESLECHAIGNAYCHAILLY SUR ARMANCONExtension du réseau d'éclairage public rue du Vieux Dijon et éclairagepassage piétonsExtensions du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage publicInstallation de 6 prises illuminationsExtensions du réseau d'éclairage public bourg de Blanot et hameau deJonchèresExtensions du réseau d'éclairage public bourg de Blanot et hameau deJonchèresIllumination du lavoirRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste"village"Extension du réseau d'éclairage public de la Boucle des Cordiers "Pôlescolaire"Restitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste "LaBerchère"Déplacement d'une commande d'éclairage publicRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement BT poste"Bourg"Installation de 4 prises illuminationsExtensions du réseau d'éclairage public route de Chazeuil, route deBèze et chemin de BrunehautRénovation du réseau d'éclairage public et éclairage de la place duvillageRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteurfuture placeinstallation de 4 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste"Canal"Aménagement de la place de l'égliseRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue duTissageExtensions du réseau d'éclairage publicDéplacement d'un candélabreRénovation de l'éclairage du terrain de footballAménagement de l'entrée du villageIllumination de l'égliseRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue Basse etPlace Saint JacquesReprise de l'éclairage autour de l'église et pose d'1 prise d'illumination- 13 -CommunesCHAMBOEUFCHAMPAGNE SUR VIN-GEANNEIntitulé travauxInstallation de 2 prises d'illuminationsExtensions du réseau d'éclairage publicCHARMESExtension du réseau d'éclairage publicCHAUDENAY LA VILLE Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteur égliseet mairieCHAUGEYExtension et rénovation du réseau d'éclairage publicCHAZILLYInstallation de 4 prises illuminationsCHIVRESRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste"Eglise"COLOMBIERRestitution du réseau d'éclairage publicCOMBLANCHIEN Extension du réseau d'éclairage public Chemin des Fourches et RN 71"établissement Manzini"COMBLANCHIENExtension du réseau d'éclairage public lotissement "Les Argillières"CORCELLES LES CITEAUX Illumination du bâtiment de la mairie et de l'écoleCORCELLES LES CITEAUXCORMOT LE GRANDCORMOT LE GRANDCORPEAUCORPEAUCOUCHEYCOURTIVRONCREANCEYCREANCEYInstallation de 3 prises illuminationsIllumination de la chapelleExtension du réseau d'éclairage publicÉclairage parking et rénovationInstallation de 2 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public rénovation lotissement rue de laLevée, extension du réseau vers le terrain de tennisRestitution du réseau d'éclairage publicÉclairage du lotissement communal "Larrey de la Tour"Extension du réseau d'éclairage public du parking de la Maison de Paysde la communauté de Communes de Pouilly en AuxoisCRECEY SUR TILLE Installation de 4 prises d'illuminationsCRUGEYIllumination de l'égliseCRUGEY Extension du réseau d'éclairage public le long de la Départementale 18DIENAYExtension du réseau d'éclairage public Impasse des MoritainesECHANNAYExtension du réseau d'éclairage publicECHANNAYInstallation de 3 prises d'illuminationsEPOISSESExtension du réseau d'éclairage public "hameau de Foux"ESBARRESExtension du réseau d'éclairage public rue derrière la CureETALANTEAménagement de la place de l'égliseFAIN LES MONTBARD Extension du réseau d'éclairage public RD 905FAIN LES MOUTIERS Installation de 3 prises illuminationsFENAYRénovation du réseau d'éclairage public de la rue de la Combette(hameau de Domois)FIXINDéplacement du candélabre 20D et extensionsFIXINRénovation du réseau d'éclairage public lotissement "Les Sarottes", ZAposte "F", rue des Champs Perdrix, salle des fêtes, synchronisation despostes de commande, rénovation des coffrets de commandes et desluminaires sur poteaux EDFFLAGEY ECHEZEAUX Installation de 6 prises illuminationsFLAGEY LES AUXONNE Restitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste "FlageyBourg"FLAMMERANSExtensions du réseau d'éclairage publicFONCEGRIVEExtension du réseau d'éclairage public et illumination de l'égliseFONTAINE FRANCAISE Extensions du réseau d'éclairage public parking place de la gareFRAIGNOT ET VESVROTTE Restitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste"Vesvrotte"FRESNESExtension du réseau d'éclairage public hameau de MorvilleFROLOISExtension du réseau d'éclairage public rue des Evigneux et rues diversesGEVROLLESExtension du réseau d'éclairage publicGILLY LES CITEAUX Extension du réseau d'éclairage publicGILLY LES CITEAUX Installation de 6 prises illuminationsGISSEY SOUS FLAVIGNY Extension du réseau d'éclairage public chemins des ruelles, du ChampMillot et rue du PontGLANONExtension du réseau d'éclairage public sur le chemin des VignesGRANCEY LE CHATEAU Installation de 6 prises illuminationsGRENAND LES SOMBERNON Extension du réseau d'éclairage public au hameau de ChamoyGRESIGNY SAINTE REINEGRISELLESGROSBOIS EN MONTAGNEIS SUR TILLEIS SUR TILLEIVRY EN MONTAGNEIZEURELA BUSSIERE SUR OUCHERestitution du réseau d'éclairage publicInstallation de 5 prises d'illuminationsExtension du réseau d'éclairage public dans le village de GrosboisAménagement du rond-pointExtensions du réseau Parc des CapucinsExtension du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage public sur la rue de TarsulAmélioration de l'éclairage public secteur centre équestreLABERGEMENT LES SEURRE Pose de panneaux de signalisation lumineuse à la sortie de l'école primaire

LES ACTIVITES DU SYNDICATLACANCHELACOUR D'ARCENAYLADOIX SERRIGNYLAIGNESLAPERRIERE SUR SAONELE MEIXLES MAILLYSLICEY SUR VINGEANNELICEY SUR VINGEANNELIERNAISLONGECOURT EN PLAINELOSNELUCENAY LE DUCLUXLUXLUXMAGNY MONTARLOTMALAINMALAINMALAINMARLIENSMAVILLY MANDELOTMAVILLY MANDELOTMELOISEYMELOISEYMENESSAIREMENETREUX LE PITOISMERCEUILMESMONTMEUILLEYMIMEUREMINOTMINOTMIREBEAU SUR BEZEMISSERYMOLESMESMOLPHEYMONTAGNY LES BEAUNEMONTAGNY LES SEURREDéplacement lampadaire rue de la PêcherieAmélioration du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage publicIllumination de l'église et de ses abordsIllumination du parking busExtension du réseau d'éclairage publicAmélioration du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage publicInstallation de 6 prises d'illuminationsInstallation de 6 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste"La Saunoise"Amélioration de l'éclairage du stadeExtension du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage publicÉclairage du parking de l'écoleInstallation de 4 prises illuminationsAmélioration du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage public route d'AnceyRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteurchâteauÉclairage de la place de la salle des fêtesExtension du réseau d'éclairage public lotissement "Paquier des Joncs"Extension du réseau d'éclairage publicInstallation de 4 prises illuminationsExtension du réseau d'éclairage publicInstallation de 4 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulationÉclairage public rue du Saussis Bailly (zone artisanale)Installation de 6 prises illuminationsInstallation de 3 prises d'illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue GabrielBachotExtensions du réseau d'éclairage publicExtensions du réseau d'éclairage publicModification de l'illumination de l'égliseAménagement de la place Général ViardInstallation de 4 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteuréglise et mairieExtension du réseau d'éclairage publicExtensions du réseau d'éclairage public lotissements "Laborde AuBureau" et "La Corbotte"Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue du BasMONTBARDAménagementMONTBARDAménagementMONTBARDAmélioration du réseau d'éclairage publicMONTBARDAménagement du site près de la piscine + accès au parking et aucampingMONTBARDInstallation de 6 prises illuminationsMONTBARDRénovation du réseau d'éclairage publicMONTCEAU ECHARNANT Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation au hameaud'EcharnantMONTIGNY SUR ARMANCON Restitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste"Mairie"MOREY SAINT DENIS Restitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste"Village"MOREY SAINT DENIS Restitution du réseau d'éclairage public suite à la dissimulation BT rueBasseMOSSONAmélioration du réseau d'éclairage publicMOSSONIllumination de l'égliseNANTOUXInstallation de 4 prises illuminationsNANTOUXExtension du réseau d'éclairage public chemin rural dit des VachesNICEYIllumination de l'égliseNICEYRestitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste "LesPrés Hauts"NOD SUR SEINEIllumination de l'égliseNOGENT LES MONTBARD Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteuréglise et mairieNOIRON SOUS GEVREY Aménagement du réseau d'éclairage public de l'entrée sudNOIRON SOUS GEVREY Aménagement du réseau d'éclairage public de la ZA rue des CorbesNOIRON SOUS GEVREYTravaux d'Equipements Electriques CommunauxCommunes Intitulé travaux Communes Intitulé travauxIllumination de l'église et éclairage de la place de la mairie- 14 -NOLAYNORMIERNUITS SAINT GEORGESNUITS SAINT GEORGESNUITS SAINT GEORGESOISILLYOISILLYORVILLEORVILLEOUGESOUGESPAGNY LE CHATEAUPELLEREYPELLEREYPELLEREYPERRIGNY LES DIJONPLUVETPOISEUL LES SAULXPONTAILLER SUR SAONEAménagement du réseau d'éclairage publicInstallation de 2 prises illuminationsAménagement du réseau d'éclairage publicRénovation du réseau d'éclairage public et réfection sous le pont del'autoroute A 31Rénovation du réseau d'éclairage publicRénovation du réseau d'éclairage publicInstallation de 6 prises d'illuminationsInstallation d'un panneau clignotant type "ATTENTION ECOLE"Installation d'1 prise d'illumination vers l'abri busÉclairage du terrain de footballAménagement du réseau d'éclairage public de la RD 996 AInstallation de 6 prises d'illuminationsExtensions du réseau d'éclairage public et éclairage de la placeExtensions du réseau d'éclairage public et éclairage de la placeInstallation de 3 prises d'illuminationsRénovation du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage public parking espace de Rencontreset de LoisirsRestitution du réseau d'éclairage publicAménagement de la place et illumination du pont de la Vieille SaônePOUILLENAYRestitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste"Pâtis d'Hiver"POUILLY EN AUXOIS Extension du réseau d'éclairage public sortie de la bretelle A 38POUILLY EN AUXOIS Extension du réseau d'éclairage public Allée des PlatanesPOUILLY EN AUXOIS Extension du réseau d'éclairage public rue de Bellevue et centre desecoursPOUILLY EN AUXOIS Éclairage public du lotissement "Pré Ponsard"POUILLY EN AUXOIS Éclairage de la promenade du canalPRUSLY SUR OURCE Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation place de laboulangeriePRUSLY SUR OURCE Installation de 6 prises illuminationsPUITSRestitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste RN80PUITSRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteuréglisePULIGNY MONTRACHET Installation de 6 prises d'illuminationREMILLY EN MONTAGNE Installation de 3 prises illuminationsRENEVERestitution du réseau d'éclairage public suite à la dissimulation BTsecteurs "église" et "mairie"ROCHEFORTRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteurchâteauROCHEFORTInstallation d'1 prise illuminationROILLYExtension du réseau d'éclairage publicROUVRAYSynchronisation des commandes EP, éclairage parking stade, terrainde boulesROUVRES EN PLAINE Installation de 6 prises d'illuminationsRUFFEY LES BEAUNE Restitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement BT surposte "Grandchamp"SAINT AUBINRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement hameaude GamaySAINT AUBINInstallation de 2 prises illuminationsSAINT BERNARDInstallation de 3 prises illuminationsSAINT BROING LES MOINES Rénovation du réseau d'éclairage publicSAINT MAURICE SUR VIN- Extensions du réseau d'éclairage publicGEANNESAINT MESMINExtension du réseau d'éclairage publicSAINT MESMINInstallation de 6 prises illuminationsSAINT NICOLAS LES CITEAUX Extensions du réseau d'éclairage public vers l'église et la mairieSAINT NICOLAS LES CITEAUX Éclairage de la zone artisanaleSAINT NICOLAS LES CITEAUX Installation de 2 prises illuminationsSAINT PHILIBERTExtension du réseau d'éclairage public rue du Pré RondSAINT SEINE L'ABBAYE Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation aux abordsde l'égliseSAINT SEINE SUR VINGEANNE Installation de 6 prises illuminationsSAINT THIBAULTExtension du réseau d'éclairage public route de GrosboisSAINT USAGEÉclairage public avenue de la GareSAINT USAGEExtensions du réseau d'éclairage public route de Montot et impassedes écolesSAINT USAGE Aménagement de la RD 20SAINT VICTOR SUR OUCHE Installation de 4 prises illuminationsSAINTE MARIE LA BLANCHE Extension du réseau d'éclairage public du lotissement "La Combe" etmise en conformité des coffrets "rue des Argillières"SAINTE MARIE SUR OUCHE Extension du réseau d'éclairage publicSAINTE SABINESAINT SEINE EN BACHEComplément d'éclairage public de la place du villageInstallation de 4 prises d'illuminations

LES ACTIVITES DU SYNDICATSALIVESSAMEREYSANTENAYSAULON LA CHAPELLESAULON LA CHAPELLESAULON LA RUESAULX LE DUCSAULX LE DUCSAVIGNY LES BEAUNESAVOISYSAVOUGESTravaux d'Equipements Electriques CommunauxCommunes Intitulé travaux Communes Intitulé travauxSEIGNYSELONGEYSELONGEYSELONGEYSELONGEYSELONGEYSEURRESEURRESEURRESEURRESEURRESOMBERNONRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue de LabordeIllumination de l'égliseRestitution du réseau d'éclairage publicÉclairage du lotissement "Les Résidences du Levant II"Rénovation du réseau d'éclairage public du terrain d'activité sportiveExtension du réseau d'éclairage public rue de la RosièreInstallation de 2 prises d'illuminationsExtension du réseau d'éclairage public au hameau de LuxeroisÉclairage de la nouvelle aire de stationnement rue Eulalie FionAmélioration du réseau d'éclairage publicInstallation de 4 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation dans le villageÉclairage public RD 3 + rond-point du centre commercialÉclairage public lotissement communal rue du 11 novembreExtensions du réseau d'éclairage publicÉclairage public quai GarnierÉclairage du lotissement "Bourgogne"Aménagement du rond-point secteur gendarmerieRénovation du réseau d'éclairage public et extension jusqu'au centre aéréExtensions du réseau d'éclairage public Champ de Foire et parking Avenuede la GareÉclairage du terrain de boulesIlluminations Mairie et Maison BossuetRestitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation rue du PavéST GERMAIN LE ROCHEUX Extensions du réseau d'éclairage publicTALANTTALANTTALANTTALANTTALANTTELLECEYTERREFONDREETHENISSEYTHOREY EN PLAINETHURYÉclairage publicÉclairage rue de la LibérationÉclairage du parking commercialRénovation du réseau d'éclairage public Quartier Logis de BourgogneAmélioration du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage public à la sortie du village direction BingesExtension du réseau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage public rues de la Serrée et du MoulinExtension du réseau d'éclairage public Quartier des OréadesExtension du réseau d'éclairage public et éclairage du terrain de footballTILCHATEL Aménagement de la RN 4TILCHATELTILLENAYTOUTRYUNCEY LE FRANCVAUCHIGNONVENAREY LES LAUMES AménagementExtensions du réseau d'éclairage public route de Lux, rues des Violettes etPointesInstallation de 4 prises illuminationsInstallation de 4 prises illuminationsExtension du réseau d'éclairage publicRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste "village"VENAREY LES LAUMES Éclairage du terrain d'entraînementVENAREY LES LAUMES Éclairage du stand de tirVENAREY LES LAUMES Extension du réseau d'éclairage publicVENAREY LES LAUMES Éclairage du terrain d'entraînementVERNOTVERREY SOUS DREEVERREY SOUS DREEExtensions du réseau d'éclairage publicRénovation du réseau d'éclairage publicInstallation de 5 prises d'illuminationsVERREY SOUS SALMAISE Alimentation du réseau d'éclairage public du lotissement communal "LaPlanchotte"VERREY SOUS SALMAISE Alimentation du réseau d'éclairage public du lotissement communal "LaPlanchotte"VEUVEY SUR OUCHE Extensions du réseau d'éclairage public lieu-dit "Le Lavoir" et au carrefourVIEVIGNEVIGNOLESRestitution du réseau d'éclairage public suite au renforcement poste"Vievigne"Amélioration du réseau d'éclairage publicVILLAINES EN DUESMOIS Restitution du réseau d'éclairage public suite dissimulation secteur église etmairieVILLAINES EN DUESMOIS Illumination de l'égliseVILLECOMTEVILLEDIEUVILLERBERNYVILLERS PATRASVILLERS ROTINVILLY EN AUXOISVITTEAUXVOLNAYVOSNE ROMANEEVOUDENAYVOUGEOTAménagement de la promenade du Creux BleuInstallation de 4 prises illuminationsRestitution du réseau d'éclairage publicDéplacement d'un poteau d'éclairage publicExtension du réseau d'éclairage publicIllumination de l'église et éclairage des nichesIllumination de la mairieExtensions du réseau d'éclairage publicRestitution du réseau d'éclairage public suite renforcement poste "Vosne Sud"Extensions du réseau d'éclairage public hameaux "La Croix Jeunesse" et"Velleneuve"Extension du réseau d'éclairage public rue de la Montagne Rues Basse,Aristide Briand, du Polygone, du Champ de Tir, de Provence, Rosière, duLocheret, de la Colombière et place de l'Iliote16%1% Extensions du réseau d'éclairage public31%Prises d'illuminations festivesRestitutions du réseau d'éclairage public17%17%18%Rénovations, améliorations, aménagements,déplacementsIlluminations de Biens CommunauxAutres (Signalisation ; commandes du réseaud'éclairage public)* Répartition par Nature des travaux- 15 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATSuivi des travauxDans le cadre du suivi de l’exécution des marchés d’étudesde faisabilité technique, ainsi que des travauxd’électrification rurale, d’extensions des réseaux etd’équipements électriques communaux, les entreprisesencourent parfois des pénalités en cas de retardsdans l’exécution des prestations.A contrario, un certain nombre de jours d’avance parrapport au délai contractuel sont parfois constatés. Enapplication des modalités inscrites dans les Cahiers descharges des marchés correspondants, des pénalités deretard, ou des primes d’avance sont alors calculées.EtudesBureau d'EtudesPRIMES D'AVANCENbre de joursd'avanceMontant ( en € )Bureau d'EtudesPENALITES DE RETARDNbre de joursde retardMontant ( en € )BEP 1194 5 244,00 € LIRELEC 373 4 268,60 €TECHNIQUES TOPO 39 152,00 € SOCATER 59 914,70 €AMEC SPIE 151 685,98 € SE2T 55 609,80 €SE2T 22 76,22 € TECHNIQUES TOPO 22 456,00 €GAUDRIOT 107 380,00 € GAUDRIOT 18 456,00 €SOCATER 20 76,00 € TOTAL 527 6 705,10 €FAUCHET 97 380,00 €TOTAL 1630 6 994,20 €TravauxEntreprisePRIMES D'AVANCENbre de joursd'avanceMontant ( en € )EntreprisePENALITES DE RETARDNbre de joursde retardMontant ( en € )DEMONGEOT 330 3 700,00 € LIRELEC 546 38 342,43 €FAUCHET 508 4 100,00 € FAUCHET 74 696,67 €AMEC SPIE 52 457,35 € AMEC SPIE 49 911,14 €INEO RESEAUX EST 166 1 867,15 € GAUDRIOT 46 1 064,00 €GASQUET 32 800,00 € BSSE 27 1 820,34 €BSSE 92 2 400,00 € SOCATER 13 304,00 €LIRELEC 82 1 600,00 € TOTAL 755 43 138,58 €SOCATER 95 1 250,00 €TOTAL 1357 16 174,50 €- 16 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATSubventions accordéesLes différentes subventions accordées, en 2004, en fonction des programmes de travaux et du statut des communes(rurales et urbaines), se présentent ainsi :Communes RURALESTRAVAUX ELECTRIQUESURBAINESTravaux Facé A/B, Facé C, Facé SFacé65 % TTCRécupération TVA 16,39 % TTCSICECO18,61 % TTCParticipation Commune NéantTravaux Facé EnR/MDEFacé65 % TTCRécupération TVA 16,39 % TTCSICECO14,41 % TTCParticipation Commune 4,20 % TTCProgramme« Environnement »SICECO/EDF :Enveloppe annuelle globalede 1 495 000 € TTC(article 8 du Cahier desCharges de Concession)Programme « EnvironnementSICECO/EDF »Subvention calculée en fonction du tauxde taxe sur l’électricité reversée auSICECO< à 12,5 % : 0 %de 12,6 à 24,9 % : 20 % HTde 25 à 49,9 % : 40 % HTde 50 à 74,9 % : 60 % HT> à 75 % : 80 % HTProgramme « Environnement SICECO/EDF »SICECO 60 % HT (soit 750 000 €)EDF 40 % HT (soit 500 000 €)Participation Commune NéantTravaux FACE EnR/MDEEtude au cas par casTRAVAUX D’EXTENSIONS DE RESEAUXAlimentation électrique d’équipements communauxLotissements communauxSICECODéchetteriesSICECO70 % HT (communes rattachée à un SEP)80 % HT (communes indépendantes)60 % HTÉquipements ou site isolésÉtude et décision du Bureau au cas par casLotissements communaux :La subvention est limitée à 20 lotsviabilisés dans une même communesur 3 ans, et une dépensesubventionnable plafonnée à2 500 € HT par lot, maximum.Alimentation électriqued’équipements communauxDéchetteriesLotissements communauxMêmes subventions que le ProgrammeSICECO/EDF (voir ci-dessus)Équipements ou site isolésÉtude et décision du Bureau au cas parcasTRAVAUX D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COMMUNAUXTravaux neufsIlluminationsSICECO80 % HT (communes indépendantes)70 % HT (rattachées à un SEP)Travaux neufs etIlluminationsLa TVA est payée par leSICECO et compensée enpartie par le F.C.T.V.A.Travaux neufsIlluminationsMêmes subventions que leProgramme SICECO/EDF- 17 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATLe budget(Bilan du CA 2004)DEPENSES 2004 HORS OPERATIONS D'ORDRE - Montant total: 13 536 027€29 168 €Travaux d'électrification rurale : 36,4 %114 733 €301 447 €765 586 €853 211 €915 658 €4 930 261 €Travaux d'éclairage public : 23,4 %Travaux d'extensions de réseau : 10,4 %Maintenance Eclairage Public etsignalisation : 7,7 %Acquisition des locaux : 6,8 %Salaires : 6,3 %1 048 995 €Concession : 5,7 %Moyens de fonctionnement : 2,2 %1 408 613 €Divers : 0,8 %Etudes ENR : 0,2 %3 168 355 €RECETTES 2004 HORS OPERATIONS D'ORDRE - Montant total : 14 823 252€76 984 €201 168 €Taxes sur l'électricité : 23,6 %1 391 964 €600 078 €344 779 €3 501 258 €Facé : 23,2 %Redevances de concession : 19,7 %Participation des communes et syndicatsprimaires : 15,8 %TVA : 9,4 %2 344 769 €Article 8 Contrat de concession EDF pourenfouissement réseau : 4 %Remboursement des particuliers : 2,3 %2 919 626 €3 442 626 €Participation du département : 1,4 %Autres recettes : 0,5 %- 18 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATLes marchésLES MARCHÉS EN COURSMARCHÉS 2003 À 2006Maîtrise d’œuvre partielle des travauxd’Electrification Rurale LOT 1 : BAFU LOT 2 : GAUDRIOT (devenue SAUNIER) LOT 3 : BEPEtudes de faisabilité technnique(pour l’électrification rurale et les extensionsde réseaux) LOT 1 : TECHNIQUES TOPO LOT 2 : GAUDRIOT LOTS 3 et 4 : BEPTravaux d’Extensions de réseaux LOTS 1 et 2 : FAUCHET LOT 3 : DEMONGEOT LOT 4 : SOCATER-SUDATITravaux d’électrification ruraleMARCHÉ 2004 À 2006Travaux d’Équipements électriquescommunaux (et maintenance)LOTS 1 et 2 : DEMONGEOTLOT 3 : FAUCHETLOTS 4 et 5 : GASQUETLOTS 6 et 7 : LIRELECLOT 8 : BSSELOT 9 : AMEC SPIEMARCHÉ 2002 À 2005LOT 1 : SOCATER—SUDATILOT 2 : INEO RÉSEAUX ESTLOT 3 : DEMONGEOTLOT 4 : AMEC SPIE—CEGELECLOT 5 : GASQUET—BSSELOT 6 : VIGILEC HATIER—FAUCHETLOT 7 : LIRELECLES MARCHÉS PASSÉS EN 2004Marché de servicesEtude de faisabilité technique relatives aux travauxd’électrification rurale et d’équipements électriquescommunaux—Programmes 2004 à 2006 LOT GÉOGRAPHIQUE N° 2 (à la suite de lanon reconduction du marché avec la sociétéGaudriot)Titulaire : Société TECHNIQUES TOPOMarché de travauxAvenant de Transfert du marché de travaux d’équipementsélectriques communaux LOT GÉOGRAPHIQUE N° 4Titulaire initial : Société JOLYNouveau Titulaire : Société GASQUET- 19 -

LES ACTIVITES DU SYNDICATLe Contrôlede la concessionLe régime de concessionDepuis la loi de 1906, la distribution d’électricité est un service public dontl’organisation est confiée aux communes ou aux groupements auxquels ellesont délégué cette compétence.La gestion de ce service est déléguée le plus souvent à une entreprise. Uncontrat de concession est alors passé entre le concédant et son concessionnaire.Le SICECO est le concédant et EDF le concessionnaire.Le concessionnaire exploite les réseaux. Il doit permettre le contrôle par leconcédant et il l’informe des conditions d’exécution du contrat.Un cahier des charges co-signé fixe les conditions de gestion du service et lesengagements du concessionnaire.Le contrôle de la concessionLa loi fait obligation au concédant de contrôler la bonne exécution ducontrat et du cahier des charges de concession (art. L 2224-31 du C.G.C.T.).Le contrôle doit être exercé par un agent public habilité. En raison de la diversitédes domaines à contrôler, le SICECO s’est fait assister, en ce domaine,par les experts de l’Association pour l’Expertise des Concessions (A.E.C). Certainsthèmes de contrôle ont été définis, à savoir :la mise en place d’un tableau de bordl’analyse de la réconciliation de l’inventairel’analyse technico-économique du patrimoinel’analyse de la continuité de fourniturele contrôle de la GDO-BTLa mission s’est déroulée à la fin de l’année 2004 et au début de l’année2005. Les résultats seront communiqués dans le rapport 2005.- 20 -