DISCIPLINARE TECNICO - Asl Oristano

Il concorrente, ai sensi dell’art.1341 del C.C., 

dichiara di accettare integralmente, 

espressamente ed incondizionatamente il 

presente Disciplinare Tecnico in ogni sua parte 

ed i relativi obblighi contrattuali. 

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA 

FORNITURA, IN LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI ARREDI PER IL 

NUOVO EDIFICIO “DEA” E PER IL NUOVO CORPO DEGENZE “M” 

DELL’OSPEDALE “SAN MARTINO” DI ORISTANO. 

DISCIPLINARE TECNICO 

Timbro e Firma: 

1 di 16

INDICE 







Art. 1 Oggetto dell’appalto .............................................................................................. 2 

Art. 2 Lotti di gara.............................................................................................................. 2 

Art. 3 Caratteristiche Tecniche dei singoli lotti ......................................................... 7 

Art. 4 Prestazioni richieste............................................................................................... 8 

Art. 5 Materiali..................................................................................................................... 8 

Art. 6 Colori .......................................................................................................................... 8 

Art. 7 Qualità dei prodotti e garanzia .......................................................................... 9 

Art. 8 Oneri a carico dell’aggiudicatario...................................................................... 9 

Art. 9 Offerta Tecnica (40) ............................................................................................ 10 

Art. 10 Offerta Economica (60)...................................................................................... 14 

Allegati ....................................................................................................................................... 16 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, in lotti unici non frazionabili, di arredi per il 

nuovo edificio “DEA” e per il nuovo corpo degenze “M” dell’ospedale “San Martino” di 

Oristano comprensivo di fornitura, trasporto al piano, posizionamento e montaggio. 

Art. 2 Lotti di gara 

La fornitura è suddivisa in lotti, interi e non frazionabili, aggiudicabili singolarmente. 

La descrizione della tipologia di arredi, le caratteristiche tecniche, le quantità e i locali 

di destinazione sono dettagliatamente indicati nella documentazione di cui al presente 

articolo e al successivo articolo 3. 

Di seguito si riporta la suddivisione dei vari lotti con indicazione dettagliata delle 

quantità di arredi da destinare al Corpo DEA e al Corpo M. Si riporta infine l’importo 

presunto dei vari lotti, l’importo presunto complessivo dell’appalto e l’elenco degli 

arredi, con relativa quantità, che costituiscono ciascun lotto. 


2 di 16







Lotto 

LOTTO 01 - 

Codice Descrizione oggetto 

Quantità 

DEA M Totale 

POSTAZIONI 

Postazione di lavoro - Ambulatorio 1 0 1 

DI LAVORO C.01.0001 Codice Rosso 

C.01.0002 

Bancone di lavoro 1 lavandino acciaio 

verniciato 

7 0 7 

C.01.0004 Postazione di lavoro, sporco 3 0 3 

C.01.0017 Cucinetta di reparto 3 1 4 

C.01.0020 Armadio per cateteri 2 0 2 

C.01.0021 Vuotatoio 1 0 1 

C.01.0022 Postazione Lavoro Infermieri 1 0 1 

C.01.0007 Postazione di lavoro Terapia intensiva 1 0 1 





C.01.0010 

Postazione di lavoro, sala piccoli 

interventi 

1 0 1 

C.01.0011 Armadio deposito 2 24 26 

C.01.0016 

Postazione di lavoro Ambulatorio 

(senza lavello) 

2 13 15 

C.01.0019 

Armadio deposito con armadio per 

cateteri 

1 0 1 

C.01.0012 Scaffali in acciaio INOX 4 6 10 

C.01.0013 

Postazione di lavoro, pulito, con 

lavandino 

1 0 1 

C.01.0014 Postazione di lavoro, pulito TI 1 0 1 

VALORE LOTTO 01 - POSTAZIONI DI LAVORO - € 470.000,00 


3 di 16







Lotto 

LOTTO 02 – 


Quantità 

DEA M Totale 

ARREDO 

80 64 144 

FISSO C.02.0001 Distributore di salviettine 

C.02.0003 Distributore sacchetti igienici 8 0 8 

C.02.0005 Diafanoscopio 8 10 18 

C.02.0006 Letto per Operatore 4 1 5 

C.02.0007 Armadio per stanza medico di guardia 5 1 6 

C.02.0008 Porta carta igienica e porta scopino 55 64 119 

C.02.0009 Appendiabiti a parete 18 54 72 

C.02.0010 Armadio degenza DEA 4 0 4 

C.02.0011 Mensola per camera di degenza 4 0 4 

C.02.0012 Comodino con piano servitore 8 54 62 

C.02.0013 Mensola con specchio 54 64 118 

C.02.0014 Appendiabiti bagno doppio 20 64 84 

C.02.0015 Distributore di sapone o disinfettante 103 80 183 

C.02.0016 Cestino a parete 55 64 119 

C.02.0017 Comodino per stanza operatore 3 1 4 

C.02.0019 Panchina spogliatoio 43 0 43 

C.02.0018 Armadietto spogliatoio 138 0 138 

C.02.0020 Armadio degenza camera doppia M 0 23 23 

C.02.0021 Armadio degenza camera singola M 0 8 8 

C.02.0022 Tavolo per camera degenza M 0 31 31 

C.02.0023 Poltrona relax per camera degenza M 0 31 31 

VALORE LOTTO 02 – ARREDO FISSO - € 270.000,00 


4 di 16







Lotto 

LOTTO 03 - 


Quantità 

DEA M Totale 

ARREDO 

19 6 25 

UFFICIO C.03.0001 Scrivania 140x80xH75 

C.03.0002 Scrivania 140x60xH75 4 3 7 

C.03.0004 Cassettiera per scrivania 20 9 29 

C.03.0005 Armadio libreria 90x49xH74 4 20 24 



C.03.0008 Sedia operatore 35 30 65 

C.03.0009 Sedia interlocutore 25 20 45 

C.03.0010 Scrivania direzionale 3 1 4 

C.03.0011 Libreria ufficio direzionale 12 4 16 

C.03.0012 Poltrona direzionale 3 1 4 

C.03.0013 

Poltrona interlocutore per ufficio 

direzionale 

6 2 8 

C.03.0014 Tavolo per riunioni 10 posti 2 2 4 



C.03.0017 Poltroncine sala riunioni 40 30 70 

C.03.0019 

Panca 5 posti più 2 tavolini, per sala 

d'attesa 

6 0 6 

C.03.0020 


d'attesa 

1 0 1 

C.03.0021 


d'attesa 

1 9 10 

C.03.0022 


d'attesa 

4 0 4 

C.03.0023 Panca 5 posti, per sala d'attesa 1 12 13 

C.03.0024 


d'attesa 

1 0 1 

C.03.0025 

Panca 9 posti più 1 tavolino, per sala 

d'attesa 

1 0 1 

C.03.0027 Scaffali 11 10 21 

C.03.0028 Panca 3 posti per sala d'attesa 3 5 8 

VALORE LOTTO 03 - ARREDO UFFICIO - € 190.000,00 


5 di 16







Lotto 

LOTTO 04 – 


Quantità 

DEA M Totale 

ARREDO 

18 

MOBILE C.04.0001 Carrello medicazione 8 10 

C.04.0002 Asta portaflebo 15 25 40 

C.04.0003 Carrello emergenza 6 14 20 

C.04.0004 Carrello raccoglitore monosupporto 40 30 70 

C.04.0005 Carrello biancheria 1 5 6 

C.04.0007 Paravento 9 31 40 

C.04.0009 Sedia impilabile 37 30 67 

C.04.0011 Cestino 37 50 87 

C.04.0012 Appendiabiti a piantana 23 30 53 

C.04.0014 Sgabello girevole per visita medica 20 30 50 

C.04.0008 Sedia a rotelle, RMN 1 0 1 

C.04.0013 Tavolo con 4 gambe 3 25 28 

C.04.0010 Sedia a rotelle 15 15 30 

VALORE LOTTO 04 – ARREDO MOBILE - € 250.000,00 

Lotto Codice Descrizione oggetto 

Quantità 

DEA M Totale 

LOTTO 05 - 

BANCONI C.05.0001 Bancone accettazione 1 postazione 

1 0 1 

C.05.0002 Bancone accettazione 2 postazioni 1 0 1 

C.05.0003 Bancone Controllo 1 0 1 

VALORE LOTTO 05 – BANCONI - € 40.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 1, 2, 3, 4, 5 = € 1.220.000,00 

Per quanto evidenziato precedentemente l’appalto in oggetto si configura a 

norma dell’art. 2 della LR 5 agosto 2007 come un “contratto di fornitura”. 


6 di 16







Art. 3 Caratteristiche Tecniche dei singoli lotti 

Per le caratteristiche tecniche di ogni singolo lotto si rimanda alla raccolta di schede 

tecniche. 

Nella raccolta di schede tecniche allegate è compreso quanto segue: 

• Una scheda tecnica comprendente i requisiti tecnici e questionario tecnico 

per ciascuna tipologia di arredo. La scheda tecnica è suddivisa in due parti, 

nella colonna di sinistra sono riportate le specifiche di massima dell’arredo, sulla 

colonna di destra si lascia a disposizione della ditta offerente la possibilità di 

descrivere: 

1. come il prodotto offerto rispetta le caratteristiche riportate; 

2. gli elementi qualificanti del prodotto offerto (ad esempio ergonomia, 

sicurezza, materiali ecc.) 

3. gli elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. 

Ciascuna ditta dovrà compilare obbligatoriamente per ciascun prodotto il 

questionario tecnico. 

Il capitolato tecnico, è codificato nel modo seguente: 

C.tipologia di arredo.Numero progressivo 

Con tipologia di arredo così codificato: 

01 Lotto 01 POSTAZIONI DI LAVORO 

02 Lotto 02 ARREDO FISSO 

03 Lotto 03 ARREDO UFFICIO 

04 Lotto 04 ARREDO MOBILE 

05 Lotto 05 BANCONI 

• Eventuali disegni di dettaglio nel caso questi, per la particolare tipologia di 

fornitura, possano esseri utili alla descrizione della fornitura stessa (solo per 

Lotto 1 – Postazioni di lavoro) 

• Disegno complessivo con identificazione dell’ubicazione dei singoli arredi 

suddiviso per piano relativamente agli arredi destinati al corpo DEA. 

• Disegno indicativo della stanza singola e della stanza doppia relativamente agli 

arredi del corpo degenze M. 

• Elenco globale della fornitura suddiviso per codice prodotto 

Le Ditte partecipanti dovranno altresì dichiarare esplicitamente nell’offerta tecnica 

che gli arredi proposti sono costruiti a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni 

previste dalla normativa italiana in materia antinfortunistica (norme di sicurezza CEI, 

D.L.gs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ecc.). 

Le Ditte dovranno inoltre dichiarare che gli arredi sono adatti alle destinazioni 

d'uso per cui risultano previsti sia in relazione al Corpo “DEA” che in relazione al 

nuovo Corpo Degenze “M”. 


7 di 16

Art. 4 Prestazioni richieste 







E’ onere delle Ditte partecipanti alla gara comprendere nei prezzi offerti le seguenti 

prestazioni : 

• la produzione, la fornitura ed il montaggio a regola d’arte dei prodotti secondo 

le indicazioni progettuali e gli elaborati grafici, nel rispetto delle prescrizioni del 

presente Disciplinare Tecnico e del Capitolato Speciale. 

• Il trasporto fino al luogo di consegna e la distribuzione dei prodotti nei singoli 

locali compresi carico, scarico, sollevamento, anche in edifici a più piani ed in 

piani interrati da eseguirsi secondo le indicazioni del direttore dei lavori o del 

funzionario competente. 

• Gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il 

regolare sgombero e smaltimento degli stessi. 

• Quando necessario, tutti gli allacciamenti alla rete elettrica, gas, acqua, scarico, 

areazione, ed altri fino alle prese esistenti che siano a parete, pavimento o a 

soffitto. Sono comprese nel prezzo tutte le minuterie occorrenti. Gli 

allacciamenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato nel settore e 

nel pieno rispetto delle norme vigenti. 

• La pulizia accurata dei pavimenti e degli arredi dopo la loro fornitura e 

montaggio. 

• Tutte le ulteriori prestazioni occorrenti ad un perfetto funzionamento a regola 

d’arte della fornitura. 

Art. 5 Materiali 

I prodotti forniti non possono superare i valori limiti stabiliti dalle vigenti norme 

in materia di valori ammissibili di emissione di formaldeide e/o concentrazione di 

amianto. 

L’Amministrazione committente si riserva di far esaminare gli elementi forniti da 

accreditato Laboratorio Chimico a spese del fornitore. Nel caso di superamento dei 

valori limite, la ditta fornitrice sarà obbligata a ritirare tempestivamente i prodotti ed a 

sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e ciò anche dopo la scadenza del 

periodo di garanzia. 

Art. 6 Colori 

Prima della fornitura il fornitore dovrà definire con il direttore dei lavori o il 

funzionario competente i colori dei prodotti senza che l’impresa possa chiedere 

ulteriori compensi. 

Il fornitore a richiesta del direttore dei lavori o del funzionario competente è 

obbligato a presentare a proprie spese i campioni richiesti. 


8 di 16

Art. 7 Qualità dei prodotti e garanzia 


Gli arredi dovranno essere forniti completi di tutti gli accessori e di tutti i componenti 

necessari al corretto funzionamento e di garanzia di anni due dal collaudo favorevole. 

In particolare la garanzia dovrà prevedere interventi on.site entro il giorno lavorativo 

successivo alla chiamata per la soluzione di qualsiasi tipo di problema connesso alla 

qualità del materiale o degli accessori e/o al non corretto montaggio degli stessi. 

Durante il periodo di garanzia l’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a riparare tutti i 

guasti e le imperfezioni che si manifestino nei predetti arredi per errori di 

progettazione, per vizi di costruzione o per difetto dei materiali impiegati , nonché per 

difetto di montaggio, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause 

diverse. L’impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo tempestivamente. La 

sostituzione dei pezzi difettosi e la relativa messa in funzione, deve avvenire entro 

sette giorni dalla chiamata. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non sia in grado di 

sostituire, entro il termine di cui sopra, le parti difettose o guaste, si impegna a 

sostituire l’intero elemento interessato con altro nuovo. 

Restano a completo carico dell’aggiudicatario tutte le spese sostenute per le suddette 

riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, trasferte e 

permanenze del personale e tutto quant’altro si renda necessario per una perfetta 

riparazione). 

Il periodo di garanzia contrattuale dovrà essere almeno di 24 mesi a partire 

dalla data di collaudo. 

Art. 8 Oneri a carico dell’aggiudicatario 

8/A TEMPI I tempi di consegna e di installazione non dovranno essere superiori ai 30 

giorni naturali e consecutivi (relativamente al corpo degenze M) e ai 60 giorni naturali 

e consecutivi (relativamente al corpo DEA) dalla data di ricevimento dell’ordine di 

fornitura, inviato a mezzo fax. 

Gli arredi dovranno essere trasportati, consegnati ed installati franco di ogni spesa e 

rischio ed a norma con le disposizioni vigenti al momento della consegna. 

Eventuali ritardi nella fornitura daranno luogo alle penali indicate nel Capitolato 

Speciale D’Appalto. 

8/B COLLAUDO Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo 

dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria. 

Il collaudo, documentato da specifico verbale redatto in contraddittorio tra le parti, 

dovrà essere eseguito entro 30 giorni di calendario dalla data di completamento 

dell’installazione; ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o 

inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione, o sostituzione 

delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero 

con un diverso termine concordato per particolari esigenze. 

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo con esito positivo e tutti 

gli eventuali ritardi daranno luogo alle penali indicate nel Capitolato Speciale 

D’Appalto. 

A causa delle interconnessioni della fornitura con altri lavorazioni in cantiere, 

le quali non dipendono dall’Appaltatore però compromettono il collaudo della 

fornitura stessa, sarà onere dell’Aggiudicatario accettare, di dovere 

Il concorrente, ai sensi dell’art.1341 del C.C., Timbro e Firma: 


9 di 16 



ed i relativi obblighi contrattuali.







effettuare il collaudo solo dopo l’ultimazione di tutte le lavorazioni, ma 

comunque non oltre tre mesi dalla consegna della fornitura in oggetto. 

8/C DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE La ditta aggiudicataria all’atto della 

consegna e/o collaudo dovrà obbligatoriamente fornire, per ciascun arredo, la seguente 

documentazione: 

• La documentazione tecnica, in triplice copia, comprensiva: 

o manuale d’uso redatto integralmente in lingua italiana; 

o manuale di manutenzione (manutenzione tecnica, pulizia ecc) 

o quando previsto manuali tecnici, comprensivi di schemi meccanici ed elettrici, o 

documentazione equivalente su supporto informatico; 

• quando previsto, il certificato di conformità alla direttiva CEI 93/42 concernente i 

dispositivi medici; 

• la consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di legge relativi ai 

prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente. 

8/D ASSISTENZA ALL’INSTALLAZIONE E’ obbligo dell’aggiudicatario fornire assistenza 

tecnica nella definizione dei requisiti di installazione dei beni forniti (opere civili, impiantistica, 

trasmissione dati, ecc.), necessari all’installazione degli arredi da fornire. L’aggiudicatario, è 

tenuto a sottoporre all’Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, 

un elaborato tecnico di dettaglio (progetto costruttivo) contenente l’ubicazione e il 

posizionamento (con le dimensioni corrette) di ciascun arredo offerto in gara e dove necessario 

un’evidenza delle predisposizioni (strutturali, architettoniche, impiantistiche, ambientali, ecc,) 

necessarie alla installazione e allacciamento delle forniture oggetto del Contratto, anche su più 

viste. 

8/E AUMENTI DI FORNITURA l’Amministrazione si riserva, qualora necessario, e la 

ditta aggiudicataria si obbliga a fornire agli stessi prezzi, patti e condizioni, ulteriori 

quantitativi di materiale identico e/o complementare nel rispetto della vigente 

normativa in materia. 

Art. 9 Offerta Tecnica (40) 

Si precisa che la commissione tecnica al fine dell’attribuzione, a ciascun lotto, del 

seguente punteggio tecnico valuterà solamente la documentazione prodotta dal 

concorrente in sede di gara. 

Ciascun concorrente dovrà presentare, per ciascun lotto, una dettagliata offerta 

tecnica contenente i punti che seguono nell’ordine e titolo indicato (pena l’esclusione 

dalla procedura di gara). 


10 di 16







1 Valutazione Tecnica degli arredi Punti max 40 

Al concorrente si chiede di presentare, pena l’esclusione della ditta dalla gara, 

quanto segue: 

1. I questionari tecnici (riportati nelle schede tecniche) allegati ai documenti di 

gara, compilati e firmati, uno per ciascun prodotto offerto, su supporto 

cartaceo e su supporto elettronico. Il supporto cartaceo deve essere 

compilato in tutte le sue parti, stampato e sottoscritto. 

2. Idonei depliant e schede tecniche dei prodotti offerti in lingua italiana o 

eventualmente in altra lingua se accompagnati da relativa traduzione. 

3. Un documento in formato UNI A4 Arial 12 di massimo tre pagine per arredo, 

riportante il dettaglio delle configurazioni proposte in lingua italiana per i 

prodotti offerti. 

4. Dichiarazione da parte della Ditta che le apparecchiature proposte sono 

costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla 

normativa italiana in materia antinfortunistica (norme di sicurezza CEI, 

D.L.gs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, 

ecc. 

5. I campioni di seguito elencati suddivisi per lotti, opportunamente identificati 

con la dicitura : Lotto (numero) : Campione (numero) : codice prodotto 

Campioni oggetto 

di valutazione 

LOTTO 1 

LOTTO 2 

LOTTO 3 

LOTTO 4 

LOTTO 5 

Campione 1 Campione 2 

Campione 

30cmx30cm di uno 

spigolo dell’anta del 

prodotto 

C.01.0001 

Campione 



prodotto 

C.02.0012 

Campione 


spigolo della scrivania 

del prodotto 

C.03.001 

Prodotto C.04.009 

Campione 


spigolo del prodotto 

C.05.000 

Campione 



prodotto 

C.01.0006 

Campione 



prodotto 

C.01.0010 



Campione 



C.05.0003 


Campione 3 

Campione 



C.01.00013 


Campione 



prodotto 

C.03.0005 

Campione 



C.04.00013 

Campione 



C.05.0004 

11 di 16







La commissione conformemente a quanto prescritto dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006 

come modificato dal D.Lgs. 152/2008, nell’attribuzione del punteggio tecnico (max 

punti 40) procederà come successivamente descritto. 

A ciascuna tipologia di arredo facente parte del Lotto verrà attribuito un punteggio 

tecnico (Qi) massimo di 40 punti secondo dei sub-punteggi specificati nella tabella 

successiva. 

LOTTO 1 - POSTAZIONI DI LAVORO 

Caratteristica 

Sub - punteggio massimo 

attribuibile 

• Rispondenza ai requisiti di 

massima 

5 

• Elementi qualificanti e 

migliorativi 

15 

• Sicurezza e ergonomia 10 

• Campionatura materiali 10 

Totale 40 

La formula per ottenere il punteggio unico del lotto è la seguente: 

Q1 + Q2 + ... + Q19 

P TOT = 

19 

Dove 19 corrisponde al numero di tipologie di arredo presenti all’interno del 

Lotto e Qi corrisponde al punteggio tra 1 e 40 ottenuto per il prodotto iesimo. 

LOTTO 2 – ARREDO FISSO 



attribuibile 


massima 

5 


migliorativi 

15 



Totale 40 


Q1 + Q2 + ... + Q21 

P TOT = 

21 




12 di 16







LOTTO 3 – ARREDO UFFICIO 



attribuibile 


massima 

5 


migliorativi 

15 



Totale 40 


Q1 + Q2 + ... + Q25 

P TOT = 

25 



LOTTO 4 – ARREDO MOBILE 



attribuibile 


massima 

5 


migliorativi 

15 



Totale 40 


Q1 + Q2 + ... + Q13 

P TOT = 

13 



LOTTO 5 – BANCONI 



attribuibile 


massima 

5 


migliorativi 

15 



Totale 40 


13 di 16








Q1 

+ Q2 

+ Q3 

PTOT = 

3 

Dove 3 corrisponde al numero di tipologie di arredo presenti all’interno del Lotto 

e Qi corrisponde al punteggio tra 1 e 40 ottenuto per il prodotto iesimo. 

Le offerte per le quali la Commissione Giudicatrice abbia attribuito un 

punteggio inferiore a 27/40 punti per ogni singolo lotto saranno escluse dalla 

gara. 

Art. 10 Offerta Economica (60) 

L’importo presunto complessivo dell'appalto è stato valutato come segue (iva 

esclusa). 

€ 1.220.000,00 

L’importo presunto è stato valutato come segue (iva esclusa). 

Lotto Importo Totale 

01- POSTAZIONI DI LAVORO € 470.000,00 

02 - ARREDO FISSO € 270.000,00 

03 - ARREDO UFFICIO € 190.000,00 

04 - ARREDO MOBILE € 250.000,00 

05 - BANCONI € 40.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO 


€ 1.220.000,00 

Ai fini della aggiudicazione di ogni singolo lotto, il punteggio per il prezzo si otterrà, 

per ciascun lotto, applicando la seguente formula lineare: 

dove: 

pi = OEmin x 60 

OEi 

OEi (offerta economica del concorrente i-esimo) 

OEmin (offerta economica più bassa) 

pix (punteggio attribuito al concorrente i-esimo) 

14 di 16







Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto complessivo 

per lotto. 


15 di 16

Allegati 







Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare Tecnico i 

seguenti allegati agli atti di gara: 

Planimetrie dei locali Piano -1 DEA 

Arredo tecnico 

Piano +0 DEA 

Piano +1 DEA 

Piano +2 DEA 

Planimetria_M_CD 

Planimetria_M_CS 


Allegato 

Schede tecniche arredi e relativi disegni di dettaglio: 

01- POSTAZIONI DI LAVORO 

C.01.0001-C.01.0002-C.01.0004-C.01.0017-C.01.0020- 

C.01.0021-C.01.0022-C.01.0007-C.01.0006-C.01.0005- 

C.01.0008-C.01.0009-C.01.0010-C.01.0011-C.01.0016- 

C.01.0019-C.01.0012-C.01.0013-C.01.0014 

Schede tecniche arredi: 02 - ARREDO FISSO 

C.02.0001-C.02.0003-C.02.0005-C.02.0006-C.02.0007- 

C.02.0008-C.02.0009-C.02.0010-C.02.0011-C.02.0012- 

C.02.0013-C.02.0014-C.02.0015-C.02.0016-C.02.0017- 

C.02.0019-C.02.0018-C.02.0020-C.02.0021-C.02.0022- 

C.02.0023 

Schede tecniche arredi: 03 - ARREDO UFFICIO 

C.03.0001-C.03.0002-C.03.0004-C.03.0005-C.03.0006- 

C.03.0007-C.03.0008-C.03.0009-C.03.0010-C.03.0011- 

C.03.0012-C.03.0013-C.03.0014-C.03.0015-C.03.0016- 

C.03.0017-C.03.0019-C.03.0020-C.03.0021-C.03.0022- 

C.03.0023-C.03.0024-C.03.0025-C.03.0027-C.03.0028 

Schede tecniche arredi: 04 - ARREDO MOBILE 

C.04.0001-C.04.0002-C.04.0003-C.04.0004-C.04.0005- 

C.04.0007-C.04.0009-C.04.0011-C.04.0012-C.03.0014- 

C.04.0008-C.04.0013-C.04.0010 

Schede tecniche arredi: 05 – BANCONI 

C.05.0001-C.05.0002-C.05.0003 

16 di 16

DISCIPLINARE TECNICO - Asl Oristano

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?