Piero Fidanza - fareonline.it

Esecuzione del contratto e contabilità.
Giorno e termine per l’avvio l
dell’esecuzione esecuzione del
contratto
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del
procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione
esecuzione a dare avvio
all’esecuzione
della prestazione.
Il responsabile del procedimento può autorizzare, attraverso
apposito provvedimento, l’esecuzione anticipata della
prestazione dopo che l’aggiudicazione l
definitiva è divenuta
efficace:
quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro
natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto,
debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
in casi di comprovata urgenza.
Nell’ipotesi di mancata stipula del contratto, , il direttore della
esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore
appaltatore, , per il rimborso delle relative spese.
Studio Legale Fidanza

Avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto
L’avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto deve avvenire
non oltre 45 giorni dalla data di stipula del
contratto
Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data
dell'accettazione dell'offerta.
Per le amministrazioni statali, , dalla data di
registrazione alla Corte dei Conti del decreto di
approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni
dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei Conti non è richiesta
per legge.
Studio Legale Fidanza

Ritardo nell’esecuzione esecuzione per colpa dell’ente
ente
appaltante
Qualora l’avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto avvenga in
ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o
colpa alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute
e documentate (ex art. 318).
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente all’avvio avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto ,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, , le cui modalità di calcolo sono
stabilite dall’art. art. 318.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere
l'istanza di recesso dell’appaltatore
non può esercitarsi, , con
le conseguenze previste dal c. 5, qualora il ritardo nell’avvio
dell’esecuzione esecuzione del contratto superi la metà del termine utile
contrattuale o comunque 6 mesi complessivi.
Studio Legale Fidanza

Avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto.
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le
direttive fornite dalla stazione appaltante per
l’avvio
dell’esecuzione esecuzione del contratto; qualora
l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante
ha facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto.
Il capitolato speciale o altro documento
contrattuale può prevedere che il direttore della
esecuzione rediga apposito verbale di avvio
dell’esecuzione esecuzione del contratto in contraddittorio con
l'appaltatore, ai sensi del successivo art. 317.
Studio Legale Fidanza

Verbale di avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto
Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio
dell’esecuzione esecuzione del contratto questo contiene, , a seconda
della natura della prestazione, i seguenti elementi:
a) l’indicazione l
delle aree e degli ambienti interni ed esterni
in cui l’appaltatore l
svolge l’attività; l
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente
messi a disposizione dell’appaltatore dalla stazione
appaltante per l’esecuzione l
dell’attività;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono
effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da
persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale
degli ambienti è tale da non impedire l’avvio l
e la
prosecuzione dell’attività. Segue>
Studio Legale Fidanza

Verbale di avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto
Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato
dal
direttore
dell’esecuzione esecuzione del contratto e
dall'appaltatore; ; copia conforme può essere
rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
Qualora l’appaltatorel
intenda far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a
quanto previsto dai documenti contrattuali,
l’appaltatore
è tenuto a formulare esplicita
contestazione sul verbale di inizio di attività, a
pena di decadenza.
Studio Legale Fidanza

Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso
di ritardato avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto.
Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per
ritardo nell’avvio dell’esecuzione esecuzione attribuibile a fatto
o colpa della stazione appaltante l’appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché
delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura max, , calcolata sull'importo
netto dell'appalto:
- 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.228 ;
- 0,50 % per la eccedenza fino a 1.549.370 ;
- 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.370 .
Segue>
Studio Legale Fidanza

Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in
caso di ritardato avvio dell’esecuzione esecuzione del
contratto.
Oltre alle spese di cui al comma precedente,
l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera, , determinata
sull’importo contrattuale dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di avvio
dell’esecuzione esecuzione del contratto.
Nessun altro compenso o indennizzo spetta
all'appaltatore
Studio Legale Fidanza

Esecuzione del contratto
L’appaltatore è tenuto ad eseguire
le
prestazioni contrattuali usando la migliore
diligenza professionale e a regola d’arted
arte,
garantendo una speciale attenzione al
rispetto dei tempi e della qualità delle
prestazioni, in considerazione dei fini di
interesse generale perseguiti dalla stazione
appaltante.
Studio Legale Fidanza

Esecuzione del contratto e svincolo
progressivo della cauzione
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi
quadro stipulati da centrali di committenza,
lo svincolo progressivo e proporzionale
della cauzione avviene sulla base
dei
certificati di collaudo o attestazioni di
verifica di conformità di cui all’art. art. 338 che
le stazioni appaltanti che acquistano beni o
servizi attraverso la centrale di
committenza sono tenute ad inviare alla
centrale stessa.
Studio Legale Fidanza

Contabilità.
La contabilità è predisposta secondo quanto previsto
dall’ordinamento
della singola stazione appaltante. . Il
contratto indica i termini e le modalità di pagamento di tutti
i fatti produttivi di spesa relativi alle prestazioni contrattuali.
In ogni caso i pagamenti delle prestazioni contrattuali
avvengono previo accertamento da parte del direttore
dell’esecuzione
esecuzione, , confermato dal responsabile del
procedimento, della prestazione effettuata, , in termini di
quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali. E’ E facoltà dell’appaltatore
presentare
contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di
committenza, la contabilità è predisposta secondo quanto
previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante e
nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto,
accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di
committenza e l’esecutore l
della prestazione
Studio Legale Fidanza

Sospensione dell’esecuzione esecuzione del contratto
Qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente
l’avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del
contratto, o per ragioni di pubblico interesse o necessità, il
direttore dell’esecuzione esecuzione ne ordina la sospensione, , indicando le
ragioni e l’imputabilità l
delle medesime.
Il direttore dell’esecuzione esecuzione del contratto compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
l’interruzione, , le attività già effettuate, le eventuali cautele per la
ripresa dell’esecuzione esecuzione del contratto senza che siano richiesti
ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove l’attività l
contrattuale era in corso di
svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’appaltatore
appaltatore.
Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione esecuzione del contratto non coincida
con il responsabile del procedimento, , tale verbale è inviato a
quest’ultimo ultimo entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Segue>
Studio Legale Fidanza

Sospensione dell’esecuzione esecuzione del contratto
I verbali di ripresa dell’esecuzione
esecuzione del
contratto, da redigere a cura del direttore
dell’esecuzione esecuzione non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono
firmati
dall'appaltatore ed eventualmente inviati al
responsabile del procedimento nel modi e nei
termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il
direttore indica il nuovo termine ultimo di
esecuzione del contratto, , calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e
gli effetti da questa prodotti.
Studio Legale Fidanza

Certificato di ultimazione delle prestazioni.
A seguito di apposita comunicazione
dell’intervenuta ultimazione delle
prestazioni, il direttore
dell’esecuzione
esecuzione
effettua i necessari accertamenti e rilascia
il certificato attestante l’avvenutal
ultimazione delle prestazioni, con
le
modalità previste dall’art. art. 317, c. 2.
Studio Legale Fidanza