Disciplinare opere elettriche - Azienda USL 3 Pistoia

Restauro dell’antico Ospedale del Ceppo _ LOTTO 3 - Atrio, accademia medica e locali connessi
DISCIPLINARE TECNICO OPERE ELETTRICHE
Modo di esecuzione ed ordine dei lavori
Art. 9
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori, in
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto ed al
progetto.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.
L'Impresa aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.
Salvo preventive prescrizioni della Committenza, la Ditta ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà
dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
Si ricorda inoltre che, visto il particolare servizio svolto nei locali oggetti dell’intervento, le lavorazioni saranno
subordinate al regolare svolgimento delle attività Sanitarie (o connesse con il servizio Sanitario) praticate; sono quindi da
prevedere ritardi e particolari accorgimenti nella esecuzione dei lavori al fine di rendere possibile la continuazione delle
attività Sanitarie. Gli oneri derivanti dai suddetti ritardi e dai suddetti accorgimenti particolari sono stati considerati e
nessun altra maggiorazione di prezzo sarà corrisposta.
Art. 10
VERIFICHE E PROVE DEGLI IMPIANTI
Durante il corso dei lavori, la Committenza e/o Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli
impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del
capitolato speciale di appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di
isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
Prima della messa in servizio dell’impianto elettrico, nuovo o ristrutturato, o anche solo adeguato, è necessario che la
ditta installatrice effettui una verifica per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di sicurezza. Tale verifica deve
seguire le indicazioni a riguardo contenute nella norma CEI 64-8/6.
In particolare andranno eseguite:
- Esame a vista
- Prove strumentali
- Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
- Misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico
- Verifica della separazione dei circuiti
- Verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione
- Misura della resistenza di terra
46 / 47