ALGEMEEN BESTEK

04robdir 04robdir_buitenschrijnwerk.doc BuitenschrijnwerkALGEMEEN BESTEKHet bestek is de beschrijving v/h bouwwerk dat, naast de verplichtingen der partijen en de algemene aannemingsvoorwaarden,de aard en de bouwwijze der werken vaststelt. Het bestek en de bijhorende tekeningendienen voor de begroting der inschrijving en de uitvoering v/h ontwerp.Het bestek bestaat uit:Algemeen bestek:-Algemene aannemingsvoorwaarden.-Algemene beschrijving der materialen en de verwerking ervan.Bijzonder bestek:-Bijzondere aannemingsvoorwaarden.-Bijzondere beschrijving der materialen en de verwerking ervan.In zoverre er niet wordt van afgeweken door de bepalingen van het bijzonder bestek, is het algemeen bestek vantoepassing op deze aanneming. Al de noodzakelijk geachte wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen, worden inhet bijzonder bestek opgenomen. Het niet vermelden van of het samenvatten van artikels van het algemeen bestekin het bijzonder bestek, betekent geenszins dat deze niet integraal van toepassing zouden zijn.Als Algemeen Bestek gelden de laatste uitgaven van:-Dokument 900N, Typebeschrijvingen voor bijzondere bestekken. (uitgave Regie der Gebouwen, MOW)-Algemeen bestek voor de uitvoering van prive-bouwwerken. (uitgqve NCB, FAB, en het WTCB)-1e deel, Algemene Voorwaarden-2e deel, Technische VoorschriftenZijn eveneens van toepassing op deze aanneming, de laatste uitgaven v/d desbetreffende:-Belgische Normen (NBN)-Technische voorlichtingsnota's (TV) v/h WTCB-Technische specifikaties (STS)-Verwerkingsvoorschriften v/d fabrikant.De aannemer bevestigd hierbij uitdrukkelijk dat hij op de hoogte is van de inhoud van deze dokumenten.03/11/08 blz 1/6

04robdir 04robdir_buitenschrijnwerk.doc BuitenschrijnwerkBIJZONDER BESTEKDeel 1 AannemingsvoorwaardenDeel 2 Technische voorschriftenDEEL 1AANNEMINGSVOORWAARDEN01.01 Omvang van de aanneming.De aanneming wordt in zijn geheel toegewezen.02.01 Overeenkomst met relatieve aannemingssom.Dit is een overeenkomst met absolute aannemingssom, waarbij de wijzigingen, welke de bouwheer zich het rechtvoorbehoudt, in overleg met de architekt, aan de aanvankelijke aanneming aan te brengen, verrekend worden opbasis v/d eenheidsprijzen v/d inschrijving.02.02 Aanbestedingsdokumenten.Bij tegenstrijdigheid tussen dokument 900N en het Algemeen bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken,gelden de bepalingen van dokument 900N.02.07 Prijsherzieningen.Er worden geen prijsherzieningen toegepast, noch voor de uurlonen en materiaalkosten, noch voor enig anderelement van de kostprijs.08.01 Registratie van de aannemer.De aannemer dient in de desbetreffende kategorie geregistreerd te zijn. Als de registratie wordt geschraptverbindt de aannemer er zich toe de bouwheer daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen vóór hij een nieuwefaktuur ter betaling voorlegt. Anders zal de aannemer de bouwheer moeten vergoeden voor alle schade die hetgevolg is v/h niet-naleven v/d wettelijke verplichtingen terzake. Als de registratie v/d aannemer wordt geschrapt,heeft de bouwheer het volste recht om het kontrakt onmiddellijk ten nadele v/d aannemer te verbreken.09 Aannemingsdokumenten.Van het Algemeen Bestek voor de uitvoering van prive-bouwwerken en van Dokument 900N wordt geenexemplaar aan het kontrakt toegevoegd.21 Gronden of lokalen ter beschikking van de aannemer gesteld.Zonder schriftelijke toestemming van de bouwheer mag de aannemer de voorlopige afsluitingen en bouwwerfniet aanwenden voor verhuring, aanplak- of publiciteitsdoeleinden.26 Verslag betreffende de werken.Van de werfvergaderingen wordt telkens een verslag gemaakt. De vermeldingen moeten door alle betrokkenpartijen ondertekend worden.29 Voltooiingstermijn.Bij het overschrijden van de kontraktuele opleveringsdatum betaald de aannemer aan de bouwheer vijftig europer kalenderdag, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.De aannemer is deze schadevergoeding van rechtswege aan de bouwheer verschuldigd en zonder dat debouwheer hiervoor een aanmaning dient te sturen. Deze schadevergoedingen worden afgehouden v/dbetalingsschijven.De supplementaire erelonen v/d architekt, veroorzaakt door de aannemer bij overschrijden v/d opleveringsdatumen/of door laattijdige/slordige opleveringen worden op dezelfde wijze afgehouden van de aan de aannemerverschuldigde bedragen.03/11/08 blz 2/6

04robdir 04robdir_buitenschrijnwerk.doc Buitenschrijnwerk30 Oplevering.De oplevering houdt de goedkeuring en aanvaarding v/d bouwheer in v/d hem afgeleverde werken en sluit iederverhaal van zijnentwege uit voor de zichtbare gebreken, op voorwaarde dat de staat v/d werken niet verslechtertin de loop v/d waarborgperiode.Alleen een geschreven en akkoord verklaarde akte dient als bewijs v/d oplevering.Een eventuele weigering v/d bouwheer om over te gaan tot de oplevering moet naar de aannemer gestuurdworden per aangetekend schrijven waarin de redenen tot weigering uiteengezet worden. Dit schrijven zal eennieuwe termijn vaststellen voor de volledige voltooiing en de goede afwerking der werken. Dit schrijven dient tegebeuren binnen een termijn van 10 dagen die volgen op de ontvangst v/h verzoek tot oplevering.Als de gemotiveerde weigering om over te gaan tot de oplevering v/d werken aan de aannemer werd meegedeeld,kan de aannemer ofwel de redenen v/d weigering aanvaarden en een nieuwe oplevering aanvragen na degewenste herstellingen te hebben uitgevoerd, ofwel in der minne of gerechtelijk om de aanstelling v/e expertverzoeken die de gegrondheid v/d weigering moet onderzoeken en de eventuele kosten van herstellingswerkenmoet vastleggen.Indien er weinig belangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het detail ervan door hetproces-verbaal van oplevering weergegeven en wordt de datum vastgesteld waarop de nodige herstellingendienen uitgevoerd te zijn.Als de bouwheer het verzoekschrift v/d aannemer om over te gaan tot de oplevering zonder gevolg laat, maant deaannemer hem daartoe aan bij deurwaardersexploot. De bouwheer wordt geacht de oplevering te hebben aanvaardals hij niet verschenen is voor de oplevering op de in het exploot bepaalde datum.33 Bankgarantie.Als garantie voor de goede uitvoering v/d aanneming wordt een abstrakte bankgarantie op 1e verzoek gesteld tenbedrage van 10% v/d aannemingssom (BTW incl) ten gunste v/d bouwheer. De aannemer bezorgt een bewijs vandeze bankgarantie vooraleer de eerste faktuur wordt opgemaakt. Het bedrag wordt vrijgegeven bij deaanvaarding.De aannemer kan ter vervanging van deze bankgarantie eveneens een borgtocht samenstellen ten bedrage van10% v/d aannemingssom (BTW incl), af te houden v/d eerste faktuur. Deze borgtocht wordt voor zijn geheelvrijgegeven bij de aanvaarding.35 Geschillen.Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding v/d uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst behoorttot de uitsluitende bevoegdheid v/d rechtbank te Turnhout.DEEL IITECHNISCHE VOORSCHRIFTEN00 GEMEENSCHAPPELIJKE KLAUSULES00.01.21 Technische konceptie en studie.Indien de aannemer belast wordt met het technisch studiewerk, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.00.01.43 Koördinatie.Bij afzonderlijke aannemingen staat de bouwheer in voor de uitvoerings-koördinatie v/d verschillendeaannemingen.20 BUITENSCHRIJNWERK20.01.10 Algemene voorschriften.De tekeningen en plannen in bijlage geven een overzicht v/d uit te voeren werken:03/11/08 blz 3/6

04robdir 04robdir_buitenschrijnwerk.doc Buitenschrijnwerk- de uitvoeringsplannen en details v/d werken- de levering en plaatsing v/h buitenschrijnwerk- de beschermingsbehandeling- het bijwerken v/d bescherming op de metalen profielen- de voegvulling tussen buitenschrijnwerk en ruwbouw (binnen en buiten)- levering en plaatsing v/d beglazing- het leveren en plaatsen van rolluiken- het verwijderen van afval voortkomend v/h werk20.02.10 Materiaalvoorschriften.20.03.10 Gemeenschappelijke voorschriften.De opgegeven maten zijn dagmaten v/d plannen. De aannemer dient ter plaatse de werkelijk uitgevoerde matenop te meten.Het glas wordt geplaatst in gesloten, gedraineerde sponningen.De werking v/d opengaande delen wordt nagezien en bijgeregeld na plaatsing v/h glas.20.05.10 Schrijnwerk in aluminium.De gebruikte profielen zijn voorzien v/e thermische onderbreking en dienen ter goedkeuring aan de architektvoorgelegd.Alle ramen dienen aan de onderzijde voorzien v/e waterlijst zodat aan de binnenzijde een afvoergootje voorcondenswater ontstaat en aan de buitenkant eventueel een alu-onderdorpel kan vastgeklikt worden.Profielen, hulpstukken en beslag te moffelen in de kleur:RAL : . . . . . . . (géén standaard wit of bruin)Gebruikte profielen : . . . . . . . (fabrikant)20.08.10 Plaatsing van het schrijnwerk.Aan de buitenzijde wordt de voeg tussen schrijnwerk en ruwbouw gedicht met een geschikte kit, na plaatsing v/evoegbodem in kunststofschuim met gesloten cellen. De voegbodem moet verenigbaar zijn met de gekozen kit, ermag geen hechting ontstaan tussen kit en voegbodem. Op het ogenblik v/h aanbrengen v/d kit moet de ondergrondzuiver, ontstoft, ontvet en droog zijn.Kleur v/d kit vast te leggen in overleg met de architekt.Aan de binnenzijde wordt de voeg tussen schrijnwerk en binnenwand/binnenafwerking (zij- en bovenkanten)opgespoten met pu-schuim.20.09.10 Algemene beschrijving der werken.Raam/deurvleugels worden bevestigd met het aantal scharnieren vlgns de voorschriften v/d fabrikant v/d gebruikteprofielen.De ramen worden uitgerust met een ingewerkte meerpuntssluiting en draaikruk (geen hefpompmechanisme). Hetingewerkt sluitingsmechanisme in alu- of koperlegering.Buitendeuren dienen voorzien v/e tochtprofiel.Buiten(voor)deuren dienen voorzien van een 5-voudige vergrendeling dmv 3 roltappen in messing en eenvernikkelde stalen nacht- en dagschoot.Het vergrendelen v/d deursloten gebeurt dmv een profielcylinder, alle buitendeuren te bedienen met één enkelesleutel. De cylinder mag langs de buitenzijde niet buiten het profiel uitkomen.De deurtrekkers zijn niet voorzien in deze aanneming, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.Tussen de binnen- en buitenbekleding van de deuren wordt een laag geëxtrudeerd ps aangebracht.Te plooien alu-plaat dienen gemoffeld te worden na het plooien.20.09.11 Opmeting/beschrijving.01 Vast raam met onderverdelingen.Afm:2.20x2.4002 Vast raam.Afm: 0.70x0.8003/11/08 blz 4/6

04robdir 04robdir_buitenschrijnwerk.doc Buitenschrijnwerk03 Draaikipraam raam.Afm: 0.70x0.8004 Draairaam.Afm: 0.70x0.8005 Buitendeur gedeeltelijk beglaasd gedeeltelijk blind met horizontale planchetten.Afm: 1.00x2.4006 Raam met onderverdelingen waarvan 2 valramen. In de slaapkamer 1 voorzien van rolluik.Tpv de rolluik aan de buitenzijde te bekleden met aluminium. De hoek met raam 9 zowelbinnen als buiten te bekleden met een geplooide gemoffelde alu plaat.Afm: 1.90x5.5007 Geheel bestaande uit een vast raam met onderverdelingen en een beglaasde deur.Afm: 2.50x2.4008 Raam met onderverdelingen waarvan 1 draairaam.Afm: 2.20x2.4009 Raam met onderverdelingen waarvan 2 valramen. In de slaapkamer 1 voorzien van rolluiken vliegenraam. Tpv de rolluik aan de buitenzijde te bekleden met aluminium. De hoek metraam 6 zowel binnen als buiten te bekleden met een geplooide gemoffelde alu plaat.Afm: 1.90x5.5010 Raam met onderverdelingen waarvan 1 draaikipraamAfm: 1.80x1.2511 Buitendeur gedeeltelijk beglaasd gedeeltelijk blind met horizontale planchetten.Afm: 0.90x2.4012 Stolpkipraam zonder vaste middenstijl voorzien van rolluik en vliegenraam.Afm: 1.20x1.40Aantal: x213 Draaikipraam met onderverdelingen.Afm: 1.20x2.4014 Vast raam met onderverdelingen.Afm: 1.20x2.4015 Blinde buitendeur.Afm: 1.00x2.2516 Geïsoleerde sectional poort (2x handzenders, drukknop binnen, code-schakelaar buiten).Afm: 5.00x2.2520.09.12 Beglazing.De beglazing wordt geplaatst vlgns de voorschriften v/d fabrikant, de richtlijnen v/d STS 38 'Glas- en spiegelwerken'en de aflevering 22 v/h typebestek.Dikte v/d luchtspouw en glasbladen vlgns de voorschriften v/d fabrikant.Te gebruiken Thermopane, Polyglas. Indien een ander merk wordt voorgesteld dient dit uitdrukkelijk in de prijsoffertevermeld te worden.-isolerende beglazing:k-waarde max 1.1 W/m2°K (ref Super Polyglass 4-15-4)- Colorbel, tint zwart, op basis van Stopsol blank. Aan de achterzijde plaatsen v/e plaat isolatie, dikte 2cm (PU ofgeëxtrudeerd PS). Het geheel (glas en isolatie) te plaatsen mbv glaslatten : raam 6 en 9 tpvvloerplaat/metselwerk.03/11/08 blz 5/6

04robdir 04robdir_buitenschrijnwerk.doc Buitenschrijnwerk20.09.13 Rolluiken.De rolluiken zijn samengesteld uit buisvormige profielen van in de massa wit gekleurd PVC, met voor- enachterkant in V-vorm. De onderste lat te spuiten in de RAL-kleur v/d ramen. De onderste helft v/d profielen isvoorzien van verluchtingsopeningen die bij licht geopende stand v/h rolluik verlichting en verluchting mogelijkmaken.De bediening gebeurt met een lint. Het leveren en inwerken v/d lintcassette in het metselwerk is begrepen in dezeaanneming.De rolluikkasten zijn niet begrepen in deze aanneming.Alu-schrijnwerkBeglazingRolluiken. . . . . . . euro. . . . . . . euro. . . . . . . euro(excl btw)03/11/08 blz 6/6