caiet de sarcini - diriginte santier

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTICaietul de sarciniprivind prestarea serviciilor de supraveghere prin diriginţi de şantierpentru lucrările de construcţiiCalitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectareaurmatoarelor prevederi legale:- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg dinaceasta.- HG 272/1994 privind receptia lucrarilor.- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabiluluitehnic pentru executia lucrarilor.- Buletinul constructiilor 4/1996 – prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilorinclusiv controlul pe faze determinante.- Asistenta tehnica a proiectantului si asigurarea prevederilor din caietul de sarcini.Descrierea activităţii Dirigintelui de ŞantierDirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cuProiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusa de urmatoarele principii:- Dirigintele de şantier acţionează pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiaruluiatât faţă de Antreprenor, cât şi faţă de Furnizori si Proiectanti. .- profesionalism- fidelitate- respectarea legalitatiiScopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de Santier trebuie sa le asigure pentruobiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ca Antreprenorul caruia i-a fostatribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate princontract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.Dirigintele/ Diriginţii de specialitate isi va/ vor exercita atributiunile in urmatoarele fazetipice ale unui proiect:- Preconstructia lucrarilor- Mobilizarea- Executia lucrarilor- Receptia lucrarilor- Perioada de garantie (de notificare a defectelor)pag.1 din 35

În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii conformOrdinului ISC 595/2007, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:1. verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legalecu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;2. verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;3. preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului,libere de orice sarcinã;4. participarea împreunã cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generalã a construcţiei şila stabilirea bornelor de reper;5. predarea cãtre executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevãzute pentrurealizarea construcţiilor;7. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectareareglementãrilor cu privire la verificarea proiectelor de cãtre verificatori atestaţi şi existenţavizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;8. verificarea existenţei programului de control al calitãţii, cu precizarea fazelordeterminante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii;9. verificarea existenţei şi valabilitãţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului depreluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;10. verificarea existenţei şi respectarea "Planului calitãţii" şi a procedurilor/instrucţiunilortehnice pentru lucrarea respectivã;11. verificarea respectãrii legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv:existenţa documentelor de atestare a calitãţii, corespondenţa calitãţii acestora cuprevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;12. interzicerea utilizãrii produselor pentru construcţii necorespunzãtoare sau fãrã certificatede conformitate, declaraţie de conformitate ori fãrã agrement tehnic (pentru materialelenetradiţionale);13. urmãrirea realizãrii construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor desarcini, ale reglementãrilor tehnice în vigoare şi ale contractului;14. verificarea respectãrii tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectã a acestora în vedereaasigurãrii nivelului calitativ prevãzut în documentaţia tehnicã, în contract şi în normeletehnice în vigoare;15. interzicerea executãrii de lucrãri de cãtre persoane neautorizate conform reglementãrilorlegale în vigoare;16. participarea la verificarea în faze determinante;17. efectuarea verificãrilor prevãzute în reglementãrile tehnice şi semnarea documentelorîntocmite ca urmare a verificãrilor (procese-verbale în faze determinante, proceseverbalede lucrãri ce devin ascunse etc.);18. interzicerea utilizãrii de tehnologii noi neagrementate tehnic;19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operã;20. urmãrirea realizãrii lucrãrilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţieiacestora, şi admiterea la platã numai a lucrãrilor corespunzãtoare din punct de vederecantitativ şi calitativ;21. transmiterea cãtre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizãrilor proprii sau aleparticipanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitãţile constatate pe parcursulexecuţiei;22. dispunerea opririi execuţiei, demolãrii sau, dupã caz, a refacerii lucrãrilor executatenecorespunzãtor de cãtre executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate deverificatorul de proiecte atestat;23. verificarea respectãrii prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr.10/1995 , cu modificãrile ulterioare, în cazul efectuãrii de modificãri ale documentaţiei sauadoptãrii de noi soluţii care schimbã condiţiile iniţiale;pag.2 din 35

24. urmãrirea respectãrii de cãtre executant a dispoziţiilor şi/sau a mãsurilor dispuse deproiectant/de organele abilitate;25. preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cãrţii tehnice aconstrucţiei cu toate documentele prevãzute de reglementãrile legale;26. urmãrirea dezafectãrii lucrãrilor de organizare de şantier şi predarea terenuluideţinãtorului acestuia;27. asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;28. urmãrirea soluţionãrii obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie laterminarea lucrãrilor şi realizãrii recomandãrilor comisiei de recepţie;29. predarea cãtre investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cãrţii tehnice a construcţieidupã efectuarea recepţiei finale.Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiaruluipentru:- a aproba orice modificare a obiectului Lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretuluicontractului, sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;- a aproba un sub-contractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte asarcinilor;- a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari;- a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cindlimita maxima a lucrarilor subcontractate este nula).Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor trebui sa asiste Beneficiarul in administrareaproiectului de infrastructura.Dirigintele de şantier va avea toate atributiile Inginerului, aşa cum sunt acestea definite înANEXA nr. 1a şi 1b la ordinul 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractualegenerale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, precum şi în condiţiile specialesuplimentare.Responsabilitatile Dirigintelui de şantier in ceea ce privesteadministrarea Contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:A- REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTAREDirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficienteintre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ Diriginţilor deşantier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos.Beneficiar : Primaria Municipiului PitestiAntrepreor :Proiectant :Inspectoratul Judetean in Constructii ArgesDirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucrulunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul siAntreprenorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate .pag.3 din 35

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in lunaraportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor facereferiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul deimplementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleazapropria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizareadecontarilor.Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de cinci zile de la sfirsitul lunii raportate.Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:• detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Inspectorul de Santier peparcursul desfasurarii contractului de servicii• detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol specialdedicat receptiei la terminarea lucrarii.B – MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARIVerificarea si amendarea programului de lucrariDirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari)inaintat de catre Antreprenor.Programul va avea un format concis, aratind durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articolimportant din lucrare.Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conformspecificatiilor amintite.Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa indice modul deabordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului,graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notificaAntreprenorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de santier vainforma Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor siaprobate de catre Dirigintele de santier.Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executantAceasta se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor intocmit de catre Antreprenor sia previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derulariifondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in vedereareesalonarii fondurilor necesare.Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Antreprenorul are obligatia de a inainta siprevizionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.C – CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUIDirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsibilitatea intocmirii CertificatelorIntermediare de Plata pentru lucrarile executate de Antreprenor.Dirigintele de şantier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate decatre Antreprenor, Certificatul Intermediar de Plata in termen de maxim 3 zile de la depunereapag.4 din 35

Situatiei de plata. Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara platilor curente,situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate.Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori siinscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare siincadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa lacontract.Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, inCaietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catreDirigintele de şantier impreuna cu reprezentantul Antreprenorului. Daca metoda de masurare nueste clara, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, prin intermediulDirigintelui de şantier,metoda de masurare.Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac lafinalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Antreprenorului), odata cuintocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fiverificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devinascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fisuportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuialaAntreprenorului.Certificatul Intermediar de Plata va fi alcatuit din:1. “Fisa Rezumativa a Certificatului Intermediar de Plata” in care se vor evidentia valorilelucrarilor real executate la data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrarisuplimentare sau renuntari, retinerile si restituirea lor (Garantia de buna executie, daca estecazul), penalitatile si recuperarea avansului, toate acestea fiind evidentiate pentru perioadacertificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. (Anexa 7 ).Avansul la lucrare va fi acordat in conditiile legislatiei in vigoare, respectiv HGR264/13.03.2003 Privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice .Fisa rezumativa va fi documentul prin care se face certificarea platii de catre Dirigintele deSantier si prin care Beneficiarul lucrarii aproba Certificatul intermediar de Plata. Dupaaprobarea Certificatului de catre Beneficiar, Constructorul va putea inainta Factura de platapentru sumele cuvenite. Fisa rezumativa va fi datata pentru a se urmari respectarea clauzei 11din contractul de lucrari referitoare la Preţul contractului şi plata, subclauzele: 11.2., 11.3.,11.6. şi 11.8.2. “Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari” va cuprinde balanta decontariicategoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara sicumulat (Anexa 8 ).3. “Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate” (Anexa ) reprezinta detalierea articolcu articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentruperioada anterioara si cumulat.4. “Restituirea avansurilor”( Anexa 10 ) cuprinde balanta recuperarii sumelor avansate decatre Beneficiar Antreprenorului.5. “Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare” (Anexa 11 ) va cuprindebalanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentrufiecare Nota de Comanda Suplimentara/ Renuntare se intocmeste o lista de cantitati separatacareia ii va fi intocmita o “Balanta a cantitatilor decontate”.pag.5 din 35

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cit mai scurt a situatiilor de plata inaintatede catre Antreprenor, Dirigintele de şantier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vorfi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in conformitate cuspecificatiile contractului.Situatia de lucrari inaintata de catre Antreprenor va avea ca suport Foi de atasament (Anexa12), masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executariicantitatilor de lucrari si a platilor la care Antreprenorul este indreptatit.Dupa terminarea lucrarilor Antreprenorul va inainta Dirigintelui de santier Situatia de plata, incare va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului precum si altesume la care Antreprenorul considera ca este indreptatit. Aceasta Situatie de plata va fiinsotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu estecompleta sau edificatoare, Antreprenorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piesepe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate decatre Antreprenor, Certificatul de plata la terminarea lucrarilor.In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de cantitatidin documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urmindca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/ Renuntare (Anexa 13 )compensate valoric si incadrate in capitolul "Diverse si neprevazute".In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decitcele prevazute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptulla plata cheltuielilor suplimentare.Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, incolaborare cu Antreprenorul, va pregati Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare numaiin cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant siacceptate de Beneficiar.Dupa aprobare toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate siinregistrate de fiecare parte (Proiectant, Inspectorul de Santier, Constructor, Beneficiar).Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe bazapreturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazulin care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate.D – COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIERDirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 16) side a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa sedovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvareareclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.In Jurnalul de Santier Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date siinformatii:• lucrarile executate si locatia exacta;• echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;• conditiile meteorologice;• evenimente aparute;• defectiuni aparute la echipamente si utilaje;ORICE ALTI FACTORI GENERALI SAU PARTICULARI CARE AR PUTEA AFECTA DESFASURAREA EXECUTIEILUCRARILOR.pag.6 din 35

E – EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIERDirigintele de santier poate emite Dispozitii de Santier/Notificari dar fara a modificaProiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai invederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale.Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor decantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistiiverificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier aProiectantului.Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economicifara aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economicivor fi avizati de catre Comisia Tehnico-Economica a Beneficiarului.Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iaratunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executievor fi insotite de justificari.Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Antreprenor aDispozitiilor de Santier emise de Proiectant.In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor dindocumentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuialaAntreprenorului.Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructiiServiciile asigurate de Dirigintele/diriginţii de santier vor respecta legislatia romana in vigoareDerularea contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar si Dirirgintele/Diriginţii desantier va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:• Preconstructia lucrarilor• Mobilizarea• Executia lucrarilor• Receptia lucrarilor• Perioada de garantie (de notificare a defectelor)Preconstructia lucrarilorActivitatile de preconstructie se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor sipresupun:1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilorlegale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995,articolul 21b), sa obtina toate acordurile si avizele necesare si autorizatia deconstruire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizatain Legea 50/1991, modificata si republicata.2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si aleproiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie siidentificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilorobtinute.3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Antreprenor a amplasamentului si areperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.pag.7 din 35

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti aiBeneficiarului, ai Constructorului si ai detinatorilor de instalatii si utilitati publiceaflate pe amplasament.La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare aamplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiileaflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare (Anexa 1).4. Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Antreprenorul, la trasarea generala aconstructiei si la stabilirea bornelor de reper. Inspectorul de santier va asista latrasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediataapropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces laamplasament si limitele acestuia. Dirigintele de şantier va dispune marcarea siprotejarea bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2).5. Predarea catre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier.Dirigintele are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea desantier, estimate de catre proiectant conform HG 28/2008, respectiv cheltuielilenecesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii -montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe deconectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de şantier va dispune locul deamplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.6. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazutepentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise sidesenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificareaproiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect aprevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control alcalitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectareaprevederilor legale privind documentatia tehnica.Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilitaprin proiect atit la constructiile permanente si provizorii cit si la lucrarile demodernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii.Dirigintele de şantier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatiiDetaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor deCantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.7. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportareintre Beneficiar, Antreprenor, Proiectant.Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispuneoprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei,caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de santier vanotifica acest lucru in scris Antreprenorul, Beneficiarului si tuturor factorilorimplicati.8. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Antreprenor si comunicarea dateide incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat inConstructii.pag.8 din 35

9. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancarade Buna Executie si a tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate decatre Constructor. Dirigintele va verifica existenta, valabilitatea si legalitateadocumentelor prin care se constituie garantia de buna executieDaca in contractul de executie de lucrari se prevad si plati sub forma de avans,Dirigintele de Santier va asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii degarantie bancara.10. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurareadecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Antreprenor, precum sidocumentelor anexate lor, trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractuluide executie de lucrari.11. Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere aimpactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului,cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestormasuri.12. Verificarea si aprobarea propunerilor Antreprenorului privind managementultraficului si masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier alConstructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul).Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incat sanu distruga mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului,Inspectorul de Santier va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programulde lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurariiconfortului riveranilor.MobilizareaMobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a Contractului si are durata de maxim 30zile . In acest timp Antreprenorul va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si pentruDirigintele de şantier. Dirigintele de şantier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si,acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principalecare vor fi realizate de catre Dirigintele de şantier sunt dupa cum urmeaza:1. Examinarea Programului de constructie a Antreprenorului si previziunilorfluxului de numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate.2. Examinarea/comentarea daca este necesar a programului de achizitie aAntreprenorului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate.3. Verificarea si aprobarea Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de procespentru lucrarea respective. Programul de verificari pe faze dereceptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat inConstructii.4. Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii aContractorului.pag.9 din 35

5. Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Subcontractorilor propusi de Contractor, invederea aprobarii acestora.6. Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Contractor.7. Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata in Avans, daca este cazul.Executia lucrarilorSarcinile si indatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executariilucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa, urmatoarele:Respectarea Proiectului, a Caietelor de sarcini sireferitoare la executia lucrarilor permanente:a Reglementarilor tehnice in vigoareUrmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.Examinarea Programului de constructie al Antreprenorului si previziunilor fluxului denumerar asociate.Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vedereaasigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normeletehnice in vigoare.Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehniceau prevederi in acest sens.Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.Verificarea/aprobarea in colaborare cu Dirigintele in domeniul materiale si produse pentruconstructii a propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectarii regulii deorigine si de nationalitate.Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare averificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari cedevin ascunse (Anexa 3, Anexa 4)Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in fazeintermediare si faze determinante.Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Dirigintele de şantier trebuie să respecte, fără însă a selimita la acestea, a obligaţiilor menţionate la punctele: 11-26 din Cap. 2 . Obiectulcontractului, al prezentului Caiet de sarcini, în ceea ce priveşte respectarea proiectului, aCaietelor de sarcini şi Reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la execuţia lucrărilorpermanente cu următoarele menţiuni:1. Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Antreprenor), atunci candsunt cerute teste suplimentare, inregistrind rezultatele.Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceastasa fie acoperita.Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.pag.10 din 35

2. Recuperarea avansul platit de Beneficiar, in perioada initiala a contractului, in vedereamobilizarii.3. Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecarecertificat de plata, drept garantie de buna executie.Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in bazasolutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunereaacestora.Transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizareaconstructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Antreprenoruluipentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sauadoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organeleabilitate.Preluarea documentelor de la Antreprenor si Proiectant si completarea cartii tehnice aconstructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.4. Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor dateAntreprenorului intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in bazaactivitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier,precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea,defectarea echipamentului, etc.5. Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrarisi inregistrarea acestora.6. Primirea reclamatiilor Antreprenorului si formularea de recomandari pentru Beneficiar inprivinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.7. Calcularea despagubirilor/ penalitatilor.8. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.9. Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, caretrebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectiamuncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. Laterminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediuluiafectat de lucrari, decontarea acestor lucrari fiind facuta conform capitolului "Cheltuielipentru amenajarea terenului" din Devizul General.In cazul in care Dirigintele de santier in domeniul 3.2. "drumuri, poduri, ..." constataneconformitatea lucrarilor executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia dea intocmi “Rapoarte de Neconformitate” (Anexa 6) in care va preciza la ce se referaneconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.Reprezentantul Antreprenorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere.Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.pag.11 din 35

Receptia lucrarilorSarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara ase limita insa la acestea, urmatoarele:- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmesteProcesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 17) inclusiv anexele care cuprindlucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuiefinalizate/remediate in timpul perioadei de garantie.- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica sieconomica a constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.- Intocmirea Certificatului de plata la receptionarea lucrarilor in baza situatiei de lucraritransmise de Contractor.Perioada de garantieSarcinile si indatoririle Dirigintelui de şantier in perioada de notificare a defectelor se refera, faraa se limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catreComisie la receptia la terminarea lucrarilor:Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmireadocumentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintelede şantier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptieilucrarilor, conform art. 22 din HGR 273/ 14.06.1994.In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de şantier va emite osomatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atatAntreprenorul cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre altexecutant, cheltuiala fiind suportata de Antreprenorul care nu si-a indeplinit obligatiile.Graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilorDupă încheierea contractelor de execuţie, ofertantii vor prezenta o programare esalonata intimp a activitatii, coroborata cu graficul de timp pentru executia lucrarilor si cu programul decontrol pe faze propus de proiectant.Cerinte minime profesionaleCerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractanta si pe care trebuiesa le indeplineasca dirigintele/diriginţii de santier sunt stabilite conform Ordinului ISCnr.595/2007 si Ordinului MLPTL nr. 488/03.04.2002, in functie de specificul si categoria deimportanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul constructiei.Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea ContractantaAutoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente:• Graficul de timp pentru executia lucrarilor de constructii• Programul de control pe faze propus de proiectant• Caietele de sarcini pe specialitatipag.12 din 35

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui/Diriginţilor cu care va incheiacontractul, urmatoarele documente:• Un exemplar din documentatia tehnica de executie• Detaliile de executie• Caietele de sarcini pe specialitati• Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul• Avizele, acordurile si autorizatia de construireAutoritatea contractanta se va asigura ca Dirigintelui de santier i se va pune la dispozitie decatre Antreprenor un birou cu dotarile minim necesare in vederea desfasurarii in bune conditiia activitatii de supervizare a lucrarilor.Lista standardelor aplicabileOfertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, care sunt compatibile cureglementarile Comunitatii Europene;2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, lareglementari nationale, si anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere:• reglementari nationale care adopta standarde europene;• reglementari nationale care adopta standarde internationale;• alte reglementari.ANEXEANEXA 1ANEXA 2ANEXA 3ANEXA 4ANEXA 5ANEXA 6ANEXA 7ANEXA 8ANEXA 9ANEXA 10ANEXA 11ANEXA 12ANEXA 13ANEXA 14ANEXA 15ANEXA 16ANEXA 17Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repereProces verbal de trasare a lucrarilorProces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinanteProces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunseProces verbal de receptie calitativaRaport de neconformitateFisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plataCentralizatorul financiar al categoriilor de lucrariListe de cantitatiRestituirea avansurilorCentralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntareFoaie de atasamentNota de comanda suplimentara/de renuntareRaport de inspectare lucrariMinuta sedintei lunareJurnal de santierProces- verbal de receptie la terminarea lucrarilorpag.13 din 35

ANEXA 1UNITATEA_________________________________________________________SANTIER________________________ PUNCT DELUCRU__________________OBIECTUL_________________________________________________________PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI ABORNELOR DE REPERENr.___________ Data____________1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________________ avandcoordonatele(axele):__________________________________________________________________________________________________________________________________________Plansa nr.________________________________Proiectnr.____________________________Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):________________________________________________________________________________________________________________________________________________Indicativul bornei dereferinta___________ Cota_____________ Cota absoluta_________Coordonata (Axa)XYZBorna 1 Borna 2 Borna 3 Borna 42.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________pag.14 din 35

Anexa 1 (continuare3.Alte mentiuni:CONSTRUCTORUL se obliga:a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;BENEFICIARUL se obliga:a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;PREDAT: Numele Prenumele Functia SemnaturaBENEFICIAR /DIRIGINTEDE SANTIER:PROIECTANT:PRIMIT: Numele Prenumele Functia SemnaturaCONSTRUCTOR:pag.15 din 35

ANEXA 2UNITATEA______________________________________________________________SANTIER______________________________PUNCTDELUCRU_________________________OBIECTUL______________________________________________________________PROCES VERBALDE TRASARE A LUCRARILOR_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nr.___________ Data____________Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.____________________ din proiectulnr.____________.Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)______________________________________________________________________________________________________________________________________________avand coordonatele:CotaXYZ____________Executat trasarea:______________________________Verificat:Numele: ____________ ____________Prenumele: ____________ ____________Semnatura: ____________ ____________pag.16 din 35

ANEXA 3INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTIIISC________________________________PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZEDETERMINANTENr.___________ Data____________Nr. inregistrare ISC______________________Nr. de inregistrare de la societateade constructii controlata____________________.Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate_______________________la obiectivul_______________________________________codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construirenr.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe bazaproiectului nr. __________ elaborat de _____________________verificat de:numele si prenumele:1. ________________________________2. ________________________________3. ________________________________4. ________________________________responsabil tehnic cu executia:numele si prenumele:________________________________atestat nr.:________________________________________in domeniile:____________________________________________________________________________________atestat nr.: in domeniile:__________ _____________________la faza determinanta: _________________________________________________in prezenta antreprenorului: _________________________________________________reprezentat de :_________________________________________________cu participarea investitorului: _________________________________________________reprezentat de:_________________________________________________inspectorului de santier: _________________________________________________autorizat nr._________________________________________________si a proiectantului: _________________________________________________reprezentat de:_________________________________________________In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinantepentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controluluiefectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejulverificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractualese constata ca:- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executieilucrarilor;- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:______________________________________________________________________________________________________________________________________________pag.17 din 35

ANEXA 3 ( continuare)MENTIUNI SPECIALE:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________In baza celor de mai sus,SE (NU SE) AUTORIZEAZACONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILORPrezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatarsi originalul la ISC _____________________________ISC:Numele:Prenumele:Semnatura:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________INVESTITOR/DIRIGINTE DE SANTIER_____________________________________Numele:_____________________________________Prenumele:_____________________________________Semnatura:_____________________________________PROIECTANTNumele:Prenumele:Semnatura:ANTREPRENORNumele:Prenumele:Semnatura:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________pag.18 din 35

ANEXA 4UNITATEA________________________________________________________________SANTIER________________________________PUNCTDELUCRU_________________________OBIECTUL________________________________________________________________PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CEDEVIN ASCUNSENr.___________ Data____________Faza din lucrare supusa verificarii:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._________________ planselenr._______________________ sau a dispozitiei de santier nr.___________________din data de _________.Concluzii:__________________________________________________________________________CONSTRUCTOR: BENEFICIAR PROIECTANT:/DIRIGINTE DESANTIER:Numele: ____________ ____________ ____________Prenumele: ____________ ____________ ____________Semnatura: ____________ ____________ ____________Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.CONSTRUCTOR BENEFICIAR PROIECTANT/ DIRIGINTE DESANTIERNumele: ____________ ____________ ____________Prenumele: ____________ ____________ ____________Semnatura: ____________ ____________ ____________pag.19 din 35

ANEXA 5UNITATEA________________________________________________________________SANTIER________________________________PUNCTDELUCRU_________________________OBIECTUL________________________________________________________________PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVANr.___________ Data____________Cu ocazia verificarii efectuate la:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mentiuni speciale:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________BENEFICIAR/ DIRIGINTE DESANTIERPROIECTANTANTREPRENORNumele: ____________ ____________ ____________Prenumele: ____________ ____________ ____________Semnatura: ____________ ____________ ____________pag.20 din 35

ANEXA 6BeneficiarDiriginte de şantierExecutantSantierObiectulConsiliul Judetean MehedintiDataRAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.Referitor la:Descrierea neconformitatii si a cauzei:Intocmit,Diriginte de şantier______________ Semnatura ________________Luat la cunostinta,Responsabil Tehnic cu Executia ______________ Semnatura _________________Actiunea corectiva propusa:Termen de remediere:Vizat sef santierNumele si PrenumeleSemnaturaData:Verificat eliminare neconformitate:Responsabilcu ExecutiaTehnicNumele si PrenumeleSemnaturaDiriginte de şantierData:pag.21 din 35

ANEXA 7FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. ........DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:CONSTRUCTOR:INSPECTOR DE SANTIER:DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI:PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI:DATA APROBARII DE CATRE INSPECTORUL DE SANTIER:Ref.A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTAa Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anteriorb Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curentc= b-a Valoarea lucrarilor in certificatul curentd Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anteriore Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curentf= e-d Valoarea variatiilor in certificatul curenta+d Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anteriorb+e Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curentc+f Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta{A=c+f}B. AVANSUL CONTRACTULUIg Avansuri platite (art.18.3 din contractul de lucrari)h Avans cumulat recuperat in certificatul anteriori. Avans cumulat recuperat in certificatul curentj=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent(B) Total avans contract in acest certificat{B=-j}C. SUME RETINUTEk Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anteriorl=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificatm= A*X% Sumele retinute in certificatul curent % cf. Anexa la Ofertan Eliberarea sumelor retinute(C) Total retineri in acest certificat{C=n-m}D. DIVERSE DEBITE SI CREDITEo Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anteriorp. Penalitati (art.23.1 din contractul de lucrari) - % pe zi din valoarea contractuluiq. Penalitati (art.23.2 din contractul de lucrari) - % pe zi din plata neefectuatar=o+s Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curents=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent(D) Diverse debite si credite in acest certificat{D=-s}(T) Total general(TA) Total general actualizat conform contractT=A+B+C+DTA=TxK(A)Primaria mun. PitestiMII LEITOTALCertific ca sumaSemnaturaDiriginte de SantierAprob sumaSuma in litere........................................ Lei este datorataConstructorului in conformitate cu termenii Contractului.______________________Semnatura ______________________Ordonator de crediteSuma in litere......................................... Lei careeste datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.pag.22 din 35

ANEXA 8DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:CONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARINR.LISTA DE CANTITATIVALOAREA DIN CONTRACT(mii lei )CUMULAT(mii lei )ANTERIORmii lei)CERTIFICATUL CURENT(mii lei )1 0.00 0.002 0.003 0.004 0.00 0.005 0.00 0.00Etc. 0.00 0.00VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 0.00 0.00 0.00VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR 0.00 0.00 0.00DIVERSE SI NEPREVAZUTETOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00Intocmit Diriginte de şantier,pag.23 din 35

ANEXA 9DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:CONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.Primaria mun. PitestiNr. Articol DescriereaarticoluluiLISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DE CONTATELISTA nr.U.M. CantitateaPret unitarTotal(4x5)CantitatiCumulatAnteriorCertificatcurentDe plata ( mii Lei)Cumulat Anterior Certificat curent0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 m 32346 Etc.Total ListaIntocmit Diriginte de şantier,pag.24 din 35

ANEXA 10DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR: Primaria mun. PitestiCONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.RESTITUIREA AVANSULUICertificatnr.123AVANSUL PLATIT(mii Lei)RESTITUIREA AVANSULUICUMULAT(mii Lei)ANTERIOR(mii Lei)CERTIFICATUL CURENT(mii Lei)Intocmit Diriginte de şantier,pag.25 din 35

ANEXA 11DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:CONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.Primaria mun. PitestiCENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTAREVALOAREA VARIATIILORNR.DescriereaAprobat/ InasteptareValoarea totalaa variatiei (+/-)CUMULAT ANTERIORCERTIFICATULCURENT12345TOTAL VALOARE VARIATIIIntocmit Diriginte de şantier,pag.26 din 35

ANEXA 12DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:CONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.Primaria mun. PitestiFOAIE DE ATASAMENT NR.din LISTAConstructor:Diriginte de şantierListaCodart.DESCRIEREA ARTICOLULUIU.M.Cantitateadin ContractCALCULULCANTITATILORValoricProcentualCANTITATEASEMNATURICUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTORINSPECTOR DESANTIERCOMENTARII:Intocmit Diriginte de şantier,pag.27 din 35

ANEXA 13NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTAREDENUMIREA PROIECTULUIBENEFICIAR :CONSTRUCTOR:Primaria mun. PitestiN.C.S./N.R. nr/data:TITLULDescriere:Valoarea :Valoarea ContractuluiValoare C+MValoare diverse si neprevazuteValoare initiala al ContractuluiValoare initiala C+MValoare initiala diverse si neprevazuteValoarea revizuita a ContractuluiValoare revizuita C+MValoare revizuita diverse sineprevazutePerioada de timp indusa deN.C.S./N.R.Data finalizarii conform ContractData finalizarii contractului conformprecedentei N.C.S./N.R. Nr.Data finalizarii revizuitaIntocmit :Avizat:Diriginte de santier: Proiectant:Luat la cunostinta:Constructor:Aprobat:Beneficiar de Grant:Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura :Nume: Nume: Nume: Nume:pag.28 din 35

ANEXA 13 (continuare)CONTINUT1. Preambul2. Justificari2.1 Justificari tehnice2.2 Justificari financiare3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract5. Corespondenta relevanta1. PreambulPe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ..............................................................ca urmare a verificarii efectuate in data de ............ la obiectul ............ aflat in faza ....... s-au constataturmatoarele aspecte:(Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificarigeo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.)Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de ......... reprezentantii proiectantului,constructorului si beneficiarului.In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizeitehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie deSantier pentru rezolvarea situatiei.La data de ................ a fost emisa Dispozitia de Santier nr.............. in urma careia s-a intocmit Nota deComanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr................2. Justificari2.1 Justificari tehnice(Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitieisituatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar)2.2 Justificari financiare(Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vorsuporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista).Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr................. s-a intocmit devizul financiar allucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de ..................pag.29 din 35

ANEXA 13 (continuare)3. Devizul financiar .....................................4. Sumarul variatiilor pe ContractNr. Descriere123….ValoareinitialaNRVariatiiNCSValoare Valoare DiverseTotalRevizuita Contract sivariatieC+M revizuita neprevazute5. Corespondenta relevanta1. Nota de constatare nr./data ........................2. Minuta intalnirii nr./data ..........................3. Dispozitia de Santier nr./data ...........................4. Proces verbal de negociere nr./data ............................pag.30 din 35

ANEXA 14DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:Primaria mun. PitestiCONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:RAPORT DE INSPECTARE LUCRARIDESCRIEREA LUCRARIIINSPECTATEDOCUMENTE DE REFERINTAOBSERVATIICONTACTEDIRIGINTE DE SANTIER/DATARESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATApag.31 din 35

ANEXA 15MINUTA SEDINTEI LUNAREDENUMIREA PROIECTULUINR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:DIRIGINTE DE SANTIER:CONSTRUCTOR:MINUTA SEDINTEI LUNARE:DATA/LOCATIA:……………………..……………………..……………………..……………………..Au participat:NUME REPREZENTIND SEMNATURAMinuta agreeata de:ConstructorDiriginte de santierNume ……………………… Nume ………………………Functia ……………………... Functia ……………………...Semnatura ……………………… Semnatura ………………………Data ……………………… Data ………………………11.11.222.12.22.3IntroducereSedinta a inceput la si a fost prezidata de , care a urat bun venit participantilor.Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catreambele parti.ProgresGeneralLucrariObstructionaripag.32 din 35

33.13.2456789101112131415FinanciarPlata avansuluiVariatii si pretul final al contractuluiAsigurariPersonal cheieGraficul de esalonare al lucrarilorProgramarea derularii fondurilorOrganizarea de santier, laboratoareFacilitatile Dirigintelui de santierSubcontractori si furnizoriPlanul de asigurare a calitatiiMaterialeSIGURANTA CIRCULATIEIProtectia muncii16 AlteleProtectia mediului17 Plingeri18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniriMinuta pregatita de: .................. Ziua........ Data:pag.33 din 35

ANEXA 16JURNAL DE SANTIERDENUMIRE OBIECTIV:1. Lucrari in desfasurareArticolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. Cantitatea Forta de munca utilizata Echipamente folosite2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia4. a) Echipamente aduse in santier 4. b) Echipamente indepartate din santier5. Starea Vremii6. Vizitatori in santier7. Alte observatii8. Lista documentelor anexateIntocmit de..................pag.34 din 35

Anexa 17INVESTITOR _____________________________PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILORNr. ________din ___________Privind lucrarea ___________________________________________________________ executata incadrul contractului nr. ____________ din ___________________, incheiat intre_____________________________ si ____________________________________ pentru lucrarile de_________________________________________1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ___________________, eliberata de ________ la_______ , cu valabilitate pana la ____________________________.Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____d in data _______ si-a desfasurat activitatea inintervalul ________________________, fiind formata din:Presedinte _________________________________(nume si prenume)Membrii _________________________________(nume si prenume)3. Au mai participat la receptie:____________________________________________________________________________________(nume si prenume)(calitatea)4. Constatarile comisiei de receptie:4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete pieselecuprinse in lista Anexa nr. 1.4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:________________________________________________________________________6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:________________________________________________________________________7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:________________________________________________________________________8. Prezentul proces- verbal, continand ____ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file,a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare.Comisia de receptiePresedinte: ___________________________________________Membri: _____________________ ______________________(Numele, prenumele)(semnatura)Specialisti ______________________ ______________________(Numele, prenumele)(semnatura)pag.35 din 35