12 KALEM LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ 13 ... - Tülomsaş
12 KALEM LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ 13 ... - Tülomsaş
12 KALEM LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ 13 ... - Tülomsaş
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.<br />
YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ<br />
FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGEGEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE<br />
BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILMAZ.<br />
İhale Bilgileri<br />
İHALENİN KONUSU<br />
DOSYA NUMARASI<br />
İHALE TARİHİ VE SAATİ<br />
İLAN TARİHİ<br />
İHALE USULÜ<br />
ŞARTNAME BEDELİ<br />
İHALE SORUMLUSU<br />
İHALE İLGİLİSİ<br />
TELEFON VE FAKS NO<br />
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ<br />
<strong>12</strong> <strong>KALEM</strong> <strong>LOKOMOTİF</strong> <strong>MUHTELİF</strong> <strong>MALZEMELERİ</strong><br />
85.02.82360<br />
<strong>13</strong>/01/2009 saat: 14:00<br />
30.<strong>12</strong>.2008<br />
Açık İhale<br />
50,- YTL.<br />
Yaşar UZUNÇAM<br />
Naci KAYA<br />
0-222- 224 00 00(4435-4436)<br />
Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72<br />
hazirlama@tulomsas.com.tr<br />
İHALE İLANI<br />
<strong>LOKOMOTİF</strong> <strong>MUHTELİF</strong> DÖVME VE TALAŞLI İMALAT MALZEMESİ SATIN<br />
ALINACAKTIR.<br />
TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:<br />
İhale Kayıt Numarası<br />
1- İdarenin:<br />
a) Adresi<br />
b) Telefon ve Faks Numarası<br />
c) Elektronik Posta Adresi<br />
: 2008/201024<br />
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR<br />
: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 :<br />
tulomsas@tulomsas.com.tr<br />
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: <strong>12</strong> Kalem lokomotif muhtelif dövme ve talaşlı<br />
imalat malzemesi (300 adet çelik baga, 2 kalemde toplam 2900 adet özel civata, 2 kalemde<br />
toplam 220 adet perno, 300 adet perno-özel cıvata, 60 adet baga, 2 kalemde toplam 180 adet<br />
pim, 240 adet halka, 82 adet perno pim, <strong>12</strong>4 adet cer çubuğu somunu) revizyon ihtiyaçlarında<br />
kullanılmak üzere Teknik şartname ve resimlerine göre imal ettirilmek suretiyle satın<br />
alınacaktır.<br />
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu<br />
b) Tarihi ve saati : <strong>13</strong>/01/2009 saat: 14:00<br />
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile<br />
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında<br />
belirtilmiştir.<br />
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına <strong>13</strong>/01/2009<br />
günü saat: 14:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.<br />
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında<br />
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı<br />
adresten 50,- YTL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.<br />
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.<br />
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi<br />
değildir.<br />
TÜLOMSAŞ<br />
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK<br />
TİP İDARİ ŞARTNAME<br />
(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)<br />
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler<br />
1.1. İş sahibi idarenin:<br />
a) Adı<br />
b) Adresi<br />
c) Telefon numarası<br />
d) Faks numarası<br />
e) Elektronik posta adresi<br />
: TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)<br />
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR :<br />
0 222 - 224 00 00 /4435-4436<br />
: 0 222 -225 50 60 -225 72 72<br />
: tulomsas@tulomsas.com.tr<br />
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yaşar UZUNÇAM. Şef<br />
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat<br />
kurmak suretiyle temin edebilirler.<br />
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler<br />
İhale konusu malın;<br />
a) Adı : Lokomotif Muhtelif Dövme ve Talaşlı İmalat Malzemeleri (baga, pim,<br />
perno, özel civatalar, halka, cer çubuğu somunu)<br />
b) KİK kayıt no : 2008/201024<br />
c) Miktarı ve türü : <strong>12</strong> Kalem<br />
d) Teslim edileceği yer: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı<br />
e) Diğer bilgiler : 230.010,230.981 no’ lu T.Şartname ve T. Resimler<br />
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler<br />
İhaleye ilişkin bilgiler;<br />
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü<br />
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad.26490 ESKİŞEHİR<br />
c) İhale tarihi : <strong>13</strong>.01.2009<br />
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu<br />
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini<br />
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif<br />
verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.<br />
a)İhale dokümanının görülebileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı<br />
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı<br />
c)İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 50-YTL.<br />
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale<br />
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.<br />
İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun<br />
olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.<br />
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve<br />
kuralları kabul etmiş sayılır.<br />
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer.<br />
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı<br />
5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta<br />
vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye<br />
alınmayacaktır.<br />
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri<br />
alınamaz.<br />
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde<br />
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.<br />
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.<br />
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.<br />
Madde 6-İhale dokümanının kapsamı<br />
6.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:<br />
a) İdari Şartname ve İhtiyaç listesi<br />
b) Teknik Şartname ve Resimler<br />
c) Sözleşme Tasarısı<br />
d) Standart formlar<br />
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile<br />
isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının<br />
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.<br />
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi<br />
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk<br />
istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler<br />
değerlendirmeye alınmaz.<br />
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri<br />
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri<br />
kapsamında sunmaları gerekir:<br />
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta<br />
adresi,<br />
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;<br />
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret<br />
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret<br />
ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile<br />
kayıtlı olduğuna dair belge,<br />
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;<br />
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,<br />
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel<br />
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları<br />
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,<br />
d) Bu şartnamenin10. maddesinde yazılı ve aşağıda (a), (b), (c), (d), (e),(g) ve (i) maddelerinde<br />
belirtilen ;<br />
-(a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden,<br />
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.<br />
- (b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi<br />
altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.<br />
- (c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.<br />
- (d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.<br />
- (e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm<br />
giyen.<br />
- (g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men<br />
edilmiş olan.<br />
- (i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.<br />
durumlarda olunmadığına ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce söz<br />
konusu belgelerin ihale tarihi itibariyle verileceğine dair yazılı taahhütname,<br />
e) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,<br />
f) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,<br />
g) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,<br />
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter<br />
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,<br />
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,<br />
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,<br />
k) İş deneyimi istenilmesi halinde iş deneyim belgesini başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına<br />
ilişkin taahhütname,<br />
l) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler:<br />
7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken<br />
kriterler;<br />
7.2.1. İstekliler teklifleriyle birlikte ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan kendilerine ait konu ile<br />
ilgili ISO 9001:2000 veya ISO/TS 16949 kalite belgelerinden en az birisini verecektir.<br />
7.2.2.Gerekli görülmesi halinde İdare, isteklinin (varsa alt yüklenicinin) tesislerini görmek ve yaptığı işleri<br />
incelemek suretiyle, teknik yönden yeterli olup olmadığına karar vermeye yetkilidir.<br />
7.3. Belgelerin sunuluş şekli<br />
7.3.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış<br />
örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin<br />
istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli<br />
tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir.<br />
7.3.2-Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi<br />
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar<br />
geçerli kabul edilmeyecektir.<br />
7.3.3-İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür”<br />
ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.<br />
7.3.4- Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde;
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon<br />
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon<br />
İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen<br />
belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti<br />
Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak, bu<br />
belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma<br />
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu<br />
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi<br />
olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk<br />
Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk<br />
ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması<br />
zorunludur. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme<br />
kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon<br />
Markası taşıyan belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu<br />
değildir.<br />
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı<br />
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.<br />
Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar<br />
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına<br />
hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;<br />
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak<br />
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 37<strong>13</strong> sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına<br />
giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.<br />
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.<br />
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.<br />
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve<br />
onaylamakla görevli olanlar.<br />
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar<br />
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.<br />
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında<br />
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler<br />
hariç).<br />
9.2. hale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine<br />
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin<br />
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.<br />
9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir<br />
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle<br />
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.<br />
Madde 10-İhale dışı bırakılma nedenleri<br />
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı<br />
bırakılacaktır;<br />
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden,<br />
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.<br />
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme<br />
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.<br />
c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.<br />
d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm<br />
giyen.<br />
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına<br />
aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tesbit edilen.<br />
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men<br />
edilmiş olan.<br />
h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya<br />
sahte belge verdiği tespit edilen.<br />
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.<br />
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.<br />
NOT:<br />
‣ Yukarıdaki (a),(b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi<br />
Odasından “İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.<br />
‣ (e) bendine ait belge;<br />
- Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait -<br />
Tüzel kişi istekliler bakımından,<br />
• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait<br />
• Limited şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,<br />
• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan kendilerine<br />
şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,<br />
• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel<br />
Müdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.<br />
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar<br />
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:<br />
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka<br />
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.<br />
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya<br />
teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.<br />
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.<br />
d) İhalede; Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına<br />
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.<br />
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.<br />
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı<br />
Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.<br />
Madde <strong>12</strong>- Teklif hazırlama giderleri<br />
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin<br />
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde<br />
sorumlu tutulamaz.<br />
Madde <strong>13</strong>- İhale dokümanında açıklama yapılması<br />
<strong>13</strong>.1. stekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç<br />
duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı olarak<br />
açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye<br />
alınmayacaktır.<br />
<strong>13</strong>.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale<br />
dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.<br />
İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi<br />
olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.<br />
<strong>13</strong>.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde<br />
bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.
<strong>13</strong>.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan<br />
isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.<br />
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması<br />
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan<br />
yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik<br />
yapılması zorunlu olduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi<br />
hallerinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve<br />
son durum gerekirse yeniden ilan edilir.<br />
14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza<br />
karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.<br />
14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması<br />
halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle<br />
zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına<br />
devam edilir.<br />
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere<br />
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.<br />
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği<br />
15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin<br />
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit<br />
edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.<br />
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan<br />
edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca<br />
tebliğ edilir.<br />
15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler<br />
açılmaksızın isteklilere iade edilir.<br />
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde<br />
bulunulamaz.<br />
Madde 16-Alt yükleniciler<br />
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.<br />
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 17-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi , teklifin dili.<br />
17.1. İstekliler, tekliflerini Yeni Türk Lirası (YTL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiği şekilde Yeni Türk<br />
Lirası (YTL.) olarak yapılacaktır.<br />
17.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler,<br />
Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin<br />
yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.<br />
Madde 18-Kısmi teklif verilmesi<br />
18.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.<br />
18.2. Kısmi teklif verilmesi halinde teklif verilecek kalemlerdeki miktarın tamamı için teklif<br />
verilecektir.<br />
Madde 19- Alternatif teklifler<br />
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.<br />
Madde 20-Tekliflerin sunulma şekli<br />
20.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu<br />
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya<br />
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık<br />
adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya<br />
kaşelenecektir.
20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında<br />
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve<br />
açılmadan istekliye iade edilir.<br />
20.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale<br />
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması arttır. Postadaki gecikme nedeniyle<br />
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye<br />
alınmaz.<br />
20.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir<br />
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.<br />
20.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme<br />
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme<br />
tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.<br />
Madde 21-Teklif mektubunun şekli ve içeriği<br />
21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.<br />
21.2. Teklif Mektubunda;<br />
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde<br />
belirtilmesi halinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,<br />
Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,<br />
Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,<br />
d)Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış<br />
olması, zorunludur.<br />
Madde 22- Tekliflerin geçerlilik süresi<br />
22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün olmalıdır. Belirtilen bu<br />
süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.<br />
22.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik<br />
süresinin en fazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte<br />
bulunabilir. İstekliler, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif<br />
geçerlilik süresi uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.<br />
22.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici<br />
teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin<br />
hükümlere uydurmak zorundadır.<br />
22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden<br />
teslim edilir.<br />
Madde 23-Teklif fiyatına dahil olan masraflar<br />
23.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim,<br />
harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.<br />
23.2. (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri<br />
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul<br />
edilecektir.<br />
23.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili<br />
mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.<br />
Madde 24-Geçici teminat<br />
24.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda<br />
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren<br />
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.<br />
24.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklif<br />
geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.<br />
24.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen<br />
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.<br />
Madde 25- Teminat olarak kabul edilecek değerler
25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;<br />
a) Teklifteki para cinsinden nakit,<br />
b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.<br />
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine<br />
düzenlenen belgeler.<br />
25.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere<br />
faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul<br />
edilir.<br />
25.3. lgili mevzuatına göre Türkiye¢de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların<br />
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.<br />
26.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yer<br />
alan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırı olarak<br />
düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.<br />
25.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.<br />
25.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir<br />
konulamaz.<br />
Madde 26-Geçici teminatın teslim yeri<br />
26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.<br />
26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve<br />
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.<br />
Madde 27-Geçici teminatların iadesi<br />
27.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme<br />
imzalandıktan hemen sonra iade edilir.<br />
27.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.<br />
27.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/ yetkili temsilcisine imza<br />
karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.<br />
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN<br />
HUSUSLAR<br />
Madde 28-Tekliflerin alınması ve açılması<br />
28.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca<br />
ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır<br />
bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına<br />
göre inceler. Şartnamenin 20.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek<br />
değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre<br />
açılır.<br />
28.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne<br />
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne<br />
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere<br />
ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya<br />
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale<br />
komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.<br />
Madde 29-Tekliflerin değerlendirilmesi<br />
29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile<br />
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 28 inci maddesine göre ilk oturumda tespit<br />
edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını<br />
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi<br />
eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin<br />
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan<br />
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
29.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı<br />
değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini<br />
belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit<br />
edilir.<br />
İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hata<br />
bulunması halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale<br />
komisyonu tarafından re’sen düzeltilir.<br />
29.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en<br />
avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak<br />
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır:<br />
29.3.1. En fazla süreyle garanti verebilen istekli,<br />
29.3.2. ISO/TS 16949 kalite belgesi olan istekli,<br />
29.3.3. OHSAS: 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip istekli,<br />
29.4. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı<br />
teklifi veren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli<br />
çıkmaması veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde<br />
bulunmaması durumunda komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin<br />
belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır. İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede<br />
belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur.<br />
29.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda<br />
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi<br />
gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.<br />
29.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veya<br />
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.<br />
29.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.<br />
29.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya<br />
imzası alınmak suretiyle bildirilir.<br />
29.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.<br />
Madde 30- Sözleşmeye davet<br />
İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vermek<br />
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli<br />
taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya<br />
verilmesini takip eden yedinci (7nci) gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi<br />
halinde, bu süreye on (10) gün ilave edilebilir.<br />
Madde 31-Kesin teminat<br />
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak<br />
suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.<br />
Madde 32-Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu<br />
32.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde<br />
sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 30. maddesindeki süre içinde vererek<br />
sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade<br />
edilecektir<br />
32.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale<br />
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.<br />
Madde 33- İhalenin sözleşmeye bağlanması<br />
33.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale<br />
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.<br />
33.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim ve<br />
harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
33.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.<br />
V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR<br />
Madde 34-Ödeme yeri ve şartları<br />
34.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Mali<br />
İşler Dairesi Başkan’lığınca yapılacaktır.<br />
34.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.<br />
34.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.<br />
Madde 35-Avans verilmesi ve şartları<br />
Bu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.<br />
Madde 36- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları<br />
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.<br />
Madde 37-İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi<br />
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Bu<br />
tarihten itibaren;<br />
-4,7,11. kalemler 30 günde,<br />
-1,2,3,<strong>12</strong>. kalemlerin 1/2 miktarı 30 günde bakiye 1/2 miktarı Mayıs 2009 ayında,<br />
-5,6,8,9,10. kalemler için en geç 30 gün içinde prototip teslim edilecektir. Prototipin bildirimini (red<br />
veya kabul) müteakip;<br />
-5. kalemin ilk parti 1/2 miktarı 30 günde, bakiye 1/2 miktarı Mayıs 2009 ayında,<br />
-6,8,9,10. kalemler 30 günde,<br />
teslim edilecektir. Prototipin reddedilmesi halinde, yükleniciye en çok ilk süre kadar ek süre<br />
verilebilir. Ancak bu süre sözleşmenin teslim müddetini uzatmaz. İkinci sürenin sonunda getirilen<br />
prototip de reddedildiği takdirde, idare sözleşmeyi feshedebileceği gibi, işin veya ihtiyacın<br />
özelliğinin gerektirmesi halinde yükleniciye cezalı ek sürede verebilir. Prototipin geç teslim edilmesi<br />
halinde sözleşmede belirlenen prototip teslim süresi dikkate alınarak malzeme teslim süresi tespit<br />
edilecektir. İsteklilerce verilecek alternatif teslim süreleri değerlendirilebilecektir. Ancak yukarıda<br />
belirtilen teslim süresinden en fazla % 50 oranında geç teslimat için verilen alternatif teslim süresi<br />
değerlendirilebilecektir.<br />
Madde 38- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları<br />
38.1. Mücbir sebepler;<br />
a) Doğal afetler.<br />
b) Kanuni grev.<br />
c) Genel salgın hastalık.<br />
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.<br />
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.<br />
38.2 Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı<br />
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;<br />
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,<br />
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,<br />
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,<br />
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye<br />
yazılı olarak bildirimde bulunması<br />
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.<br />
38.3 Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi,<br />
projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu<br />
yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine<br />
engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması<br />
halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre,<br />
gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
Madde 39- Gecikme halinde alınacak cezalar<br />
39.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında<br />
teslim edilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak<br />
ödemelerden geç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden %01 (bindebir) oranında gecikme cezası<br />
kesilecektir. Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin<br />
talebi üzerine İdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir.<br />
39.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.<br />
39.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu<br />
cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.<br />
39.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin fesih<br />
hükümleri yürürlüğe konulacaktır.<br />
Madde 40- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları<br />
40.1.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: İhale konusu alım/iş nakliye, boşaltma ve<br />
istifleme dahil şartnamede belirtilen yere teslim edilecek, burada İdare elemanlarınca bir tutanakla<br />
teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar yüklenicinin<br />
sorumluluğu devam edecektir.<br />
Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak<br />
yararlanma olanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip<br />
ödememekte serbesttir.<br />
40.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları:<br />
Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısında<br />
belirtilmiştir.<br />
Madde 41-Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar<br />
Sipariş tutarının % 3’ü oranında 2 (iki) yıl süreli garanti teminatı alınacaktır. Garanti Teminatı<br />
süresi malzemelerin tamamı TÜLOMSAŞ’ a teslim edildikten sonra başlayacaktır.<br />
Madde 42-Anlaşmazlıkların çözümü<br />
42.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar<br />
İdare hakları saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.<br />
42.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya<br />
ilişkin hükümler uygulanacaktır.<br />
Madde 43-Diğer Hususlar<br />
43.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı<br />
Kanunlara tabi değildir.<br />
İHTİYAÇ LİSTESİ<br />
S.No Malzemenin Adı<br />
Malzeme Ek Bilgiler<br />
Miktarı<br />
1 ÇELİK BAGA OLCUSU:33X21, RESIM NO :L 19.22..240/6,<br />
300 AD<br />
RESIM NO :(DE 03-15.14.00 PL.5),<br />
2 ÖZEL CİVATA OLCUSU:M20X75, RESIM NO :DE03-15.10.10,<br />
2500 AD<br />
3 ÖZEL CİVATA RESIM NO :DE03.15.<strong>12</strong>.04,<br />
400 AD<br />
4 PERNO<br />
OLCUSU:27X77, RESIM NO :DE03-15.14.00 PL.6/1,<br />
100 AD<br />
5 PERNO-ÖZEL CİVATA RESIM NO :DE03-15.14.38y1, T.SARTNAME :TŞ.230 010, 300 AD
6 PERNO OLCUSU:45X95, RESIM NO :DE03.15.06.01a, <strong>12</strong>0 AD<br />
T.SARTNAME :TŞ.230.010,<br />
7 BAGA RESIM NO :DE03.41.03.21, 60 AD<br />
8 PİM RESIM NO :8467696, T.SARTNAME :230.981, <strong>12</strong>0 AD<br />
9 PİM RESIM NO :8379610, T.SARTNAME :230.981, 60 AD<br />
10 HALKA RESIM NO :84<strong>13</strong>777, T.SARTNAME :230.981, 240 AD<br />
11 PERNO PİM RESIM NO :4C 3T 2150 P:002, 82 AD<br />
<strong>12</strong> CER ÇUBUĞU SOMUNU RESIM NO :4C 3T2151/1, <strong>12</strong>4 AD