5/7.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby - Podnikajte.sk
5/7.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby - Podnikajte.sk
5/7.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby - Podnikajte.sk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
názov<br />
Autor<strong>sk</strong>ý, stavebný a technický<br />
dozor stavebníka<br />
časť: 5 diel: 7 kapitola: 1<br />
DIEL: 7<br />
Činnosť technického dozoru v procese...<br />
str.<br />
1<br />
5/<strong>7.1</strong><br />
<strong>Vzor</strong> <strong>zmluvy</strong> o <strong>dielo</strong> <strong>na</strong> <strong>zhotovenie</strong> <strong>stavby</strong><br />
Zmluva o <strong>dielo</strong><br />
uzavretá podľa § 536 a násl. záko<strong>na</strong> č. 513/1991 Zb.<br />
(Obchodného zákonníka) v znení ne<strong>sk</strong>orších zmien a doplnkov<br />
číslo <strong>zmluvy</strong>: .............................<br />
I.<br />
ZMLUVNÉ STRANY<br />
1.1 Zhotoviteľ: ...................................................................................<br />
(meno, názov, adresa, telefón, fax a e-mail)<br />
Zastúpený: ...................................................................................<br />
Zástupca splnomocnený <strong>na</strong> rokovanie vo veciach<br />
a) technických: ...................................................................................<br />
b) zmluvných: ...................................................................................<br />
IČO: ...................................................................................<br />
IČ DPH: ...................................................................................<br />
Bankové spojenie: ...................................................................................<br />
(názov peňažného ústavu, číslo účtu)<br />
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .......................................,<br />
oddiel..........., vložka č. ....................<br />
1.2 Objednávateľ: ...................................................................................<br />
(meno, názov, adresa, telefón, fax a e-mail)<br />
Zastúpený: ...................................................................................<br />
Zástupca splnomocnený <strong>na</strong> rokovanie vo veciach<br />
a) technických: ...................................................................................<br />
b) zmluvných: ...................................................................................<br />
IČO: ...................................................................................<br />
IČ DPH: ...................................................................................<br />
august 2004
str.<br />
2<br />
časť: 5 diel: 7 kapitola: 1 Autor<strong>sk</strong>ý, stavebný a technický<br />
DIEL: 7<br />
Činnosť technického dozoru v procese...<br />
dozor stavebníka<br />
názov<br />
Bankové spojenie: ...................................................................................<br />
(názov peňažného ústavu, číslo účtu)<br />
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .......................................,<br />
oddiel..........., vložka č. ....................<br />
Splnomocnený<br />
zástupca<br />
objednávateľa: ...................................................................................<br />
(meno, názov, adresa, telefón, fax a e-mail)<br />
Zastúpený: ...................................................................................<br />
Zástupca splnomocnený <strong>na</strong> rokovanie vo veciach<br />
a) technických: ...................................................................................<br />
b) zmluvných: ...................................................................................<br />
IČO: ...................................................................................<br />
IČ DPH: ...................................................................................<br />
Bankové spojenie: ...................................................................................<br />
(názov peňažného ústavu, číslo účtu)<br />
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .......................................,<br />
oddiel..........., vložka č. ....................<br />
II.<br />
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE<br />
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto <strong>zmluvy</strong> je ponuka zhotoviteľa zo dňa<br />
.....................<br />
2.2 Východi<strong>sk</strong>ové údaje:<br />
2.2.1 Názov <strong>stavby</strong>: .................................................<br />
2.2.2 Miesto <strong>stavby</strong>: .................................................<br />
2.2.3 Investor (stavebník): .................................................<br />
2.2.4 Termíny <strong>stavby</strong>:<br />
začatie: .................................................<br />
dokončenie a<br />
odovzdanie: .................................................<br />
III.<br />
PREDMET ZMLUVY<br />
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť <strong>dielo</strong> - stavbu .............................................<br />
v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.<br />
3.2 Stavbou sa rozumie <strong>zhotovenie</strong> všetkých prevádzkových súborov, ktoré<br />
tvoria technologickú časť <strong>stavby</strong>, všetkých stavebných objektov, ktoré paaugust<br />
2004
názov<br />
Autor<strong>sk</strong>ý, stavebný a technický<br />
dozor stavebníka<br />
časť: 5 diel: 7 kapitola: 1<br />
DIEL: 7<br />
Činnosť technického dozoru v procese...<br />
str.<br />
3<br />
tria do stavebnej časti a zabezpečenie všetkých strojov a zariadení, nevyžadujúcich<br />
montáž.<br />
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené <strong>dielo</strong> prevziať a zaplatiť za jeho vyko<strong>na</strong>nie<br />
cenu dohodnutú v tejto zmluve.<br />
3.4 Stavba je členená <strong>na</strong> stavebné objekty a prevádzkové súbory, zoz<strong>na</strong>m ktorých<br />
tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.<br />
3.5 Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj zabezpečenie zhotovenia projektovej<br />
dokumentácie pre realizáciu diela (realizačných projektov).<br />
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť <strong>dielo</strong> - stavbu vo vlastnom mene, <strong>na</strong> vlastný<br />
náklad a <strong>na</strong> vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami,<br />
súťažnými podkladmi, s projektom pre stavebné povolenie, v súlade s podmienkami<br />
stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu,<br />
s realizačnými projektmi a <strong>na</strong>vzájom odsúhlasenými dodatkami k realizačným<br />
projektom a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami,<br />
ktoré sú platné <strong>na</strong> území Sloven<strong>sk</strong>ej republiky, alebo ich zmluvné strany<br />
dohodli v realizačných projektoch alebo v projekte riadenia a kontroly kvality<br />
<strong>stavby</strong> (príloha č. 4) k tejto zmluve.<br />
3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj <strong>na</strong>viac práce - práce <strong>na</strong>d rozsah<br />
diela, vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom.<br />
3.8 Objednávateľ je vlastníkom diela. Vlastníctvo prechádza <strong>na</strong> objednávateľa<br />
zabudovaním materiálov, prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného<br />
hmotného majetku.<br />
3.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) <strong>na</strong> zhotovovanom<br />
diele. Nebezpečenstvo škody prechádza <strong>na</strong> objednávateľa dňom<br />
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.<br />
3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať <strong>dielo</strong> ako celok <strong>na</strong>raz, ak sa v priebehu zhotovovania<br />
diela zmluvné strany nedohodnú <strong>na</strong> odovzdaní a prevzatí niektorých<br />
častí samostatne.<br />
3.11 Zhotoviteľ môže <strong>dielo</strong> (stavbu) vyko<strong>na</strong>ť ešte pred dojed<strong>na</strong>ným časom a riadne<br />
dokončené <strong>dielo</strong> odovzdať objednávateľovi v <strong>sk</strong>oršom termíne. Objednávateľ<br />
je povinný ponúknuté dokončené <strong>dielo</strong> prevziať.<br />
3.12 Záväzok zhotoviť <strong>dielo</strong> (stavbu) bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom<br />
a jeho prevzatím objednávateľom, podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve - podmienky<br />
zhotovenia diela.<br />
3.13 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú<br />
vyko<strong>na</strong>né všetky <strong>sk</strong>úšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť ako<br />
aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte<br />
pre stavebné povolenie, vo vyjadreniach, stanovi<strong>sk</strong>ách a rozhodnutiach<br />
dotknutých orgánov štátnej správy, vydaných pre stavebné ko<strong>na</strong>nie a parametrov<br />
predpísaných v realizačných projektoch.<br />
3.14 Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces<br />
alebo funkciu, budú dokončené ich komplexným vy<strong>sk</strong>úšaním, ktoré vykoná<br />
zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Obsah, rozsah, cenu a podmienky komplexného<br />
vy<strong>sk</strong>úšania dohodnú zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve,<br />
<strong>na</strong>jne<strong>sk</strong>ôr v termíne do ........... Návrh dodatku predloží zhotoviteľ v lehote<br />
<strong>na</strong>jmenej 15 dní vopred. Ku komplexnému vy<strong>sk</strong>úšaniu po<strong>sk</strong>ytne objednávateľ<br />
MAREC 2003