Vestnik MVRR SR 01/2007 - Ministerstvo výstavby a regionálneho ...

V E S T N Í KMINISTERSTVA VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJASLOVENSKEJ REPUBLIKYRočník 13BratislavaJanuár 2007Číslo 1OBSAH:1. Výnos Ministerstva výstavby a regionálnehorozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotáciína rozvoj bývania2. Metodický pokyn Ministerstva výstavbya regionálneho rozvoja Slovenskej republikyz 18. januára 2007 č. 1/20073. Výnos Ministerstva výstavby a regionálnehorozvoja Slovenskej republiky z 15.12.2006č. 5858-1/2006

- 1 -VýnosMinisterstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývaniaMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákonač. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:§ 1Tento výnos ustanovuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnostiMinisterstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rámciProgramu rozvoja bývania naa) obstarávanie nájomných bytov,b) výstavbu technickej vybavenosti,c) odstraňovanie systémových porúch bytových domov.Dotácia na obstarávanie nájomných bytov§ 2(1) Dotáciu na obstarávanie nájomných bytov (ďalej len „byt“) možno poskytnúť naa) výstavbu bytu v bytovom dome 1) alebo polyfunkčnom bytovom dome 2) (ďalej len „bytový dom“)alebo rodinnom dome 3) ,b) výstavbu bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budove4) ,c) stavebné úpravy ostatných budov na bývanie 5) alebo stavebné úpravy nebytového priestoru, ktorýmisa získa byt,d) kúpu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,e) kúpu a dokončenie rozostavaného bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,f) obnovu bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou 6) a nachádza sa v lokalitáchzapísaných v Zozname svetového dedičstva. 7)(2) Dotáciu na účely podľa odseku 1 písm. b) a c) možno poskytnúť, ak výstavbou bytu získanéhonadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budove alebo stavebnými úpravamiostatných budov na bývanie alebo stavebnými úpravami nebytového priestoru vzniknú najmenej štyribyty.§ 3Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je1) § 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneníneskorších prepisov.2) STN 73 4301 Budovy na bývanie.3) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších prepisov.4) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších prepisov.5) § 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších prepisov.6) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.7) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Registrované v čiastke č. 32/1991 Zb.).

- 2 -a) obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť (ďalejlen „obec“), alebob) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania,správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „nezisková organizácia“), ktorej1. jedným zo zakladateľov je obec, pričom peňažný alebo nepeňažný vklad obce je najmenej51 % majetku neziskovej organizácie, alebo2. nezaťažený majetok je v hodnote presahujúcej 1,5-násobok požadovanej dotácie a jejhospodársky výsledok za rok predchádzajúci roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie(ďalej len „žiadosť“) bol kladný.(1) Na obstarávanie bytu podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) s vybavením bytu§ 4a) bežným štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome alebo rodinnomdome neprevýši 50 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 22 500 Sk na m 2 podlahovejplochy bytu, 2) možno poskytnúť dotáciu vo výške 30 % oprávnených nákladov stavby,b) bežným štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome alebo rodinnomdome prevýši 50 m 2 a neprevýši 65 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 21 800 Skna m 2 podlahovej plochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 25 % oprávnených nákladovstavby,c) bežným štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome alebo rodinnomdome prevýši 65 m 2 a neprevýši 80 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 21 000 Skna m 2 podlahovej plochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 20 % oprávnených nákladovstavby,d) nižším štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome alebo rodinnomdome neprevýši 40 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 11 900 Sk na m 2 podlahovejplochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 80 % oprávnených nákladov stavby,e) nižším štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome alebo rodinnomdome prevýši 40 m 2 a neprevýši 60 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 11 300 Skna m 2 podlahovej plochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 75 % oprávnených nákladovstavby.(2) Na obstarávanie bytu podľa § 2 ods. 1 písm. c) s vybavením bytua) bežným štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome neprevýši50 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 16 200 Sk na m 2 podlahovej plochy bytu,možno poskytnúť dotáciu vo výške 30 % oprávnených nákladov stavby,b) bežným štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome prevýši 50 m 2a neprevýši 65 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 15 700 Sk na m 2 podlahovejplochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 25 % oprávnených nákladov stavby,c) bežným štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome prevýši 65 m 2a neprevýši 80 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 15 100 Sk na m 2 podlahovejplochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 20 % oprávnených nákladov stavby,d) nižším štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome neprevýši 40 m 2a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 8 500 Sk na m 2 podlahovej plochy bytu, možnoposkytnúť dotáciu vo výške 80 % oprávnených nákladov stavby,

- 3 -e) nižším štandardom, ktorého priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome prevýši 40 m 2a neprevýši 60 m 2 a priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 8 100 Sk na m 2 podlahovejplochy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 75 % oprávnených nákladov stavby.(3) Ak v bytovom dome alebo rodinnom dome alebo ostatnej budove na bývanie je riešený bytstavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v príloheč. 1 (ďalej len „bezbariérový byt“), plocha bezbariérového bytu sa pre výpočet priemernej podlahovejplochy bytov zníži o 10 % a pre výpočet priemerného oprávneného nákladu stavby sa oprávnenénáklady stavby znížia pria) garsónke o 70 000 Sk,b) jednoizbovom byte o 85 000 Sk,c) dvojizbovom byte o 110 000 Sk,d) trojizbovom a viacizbovom byte o 140 000 Sk.(4) Na obnovu bytu v bytovom dome podľa § 2 ods. 1 písm. f), možno poskytnúť dotáciudo výšky 80 % oprávnených nákladov stavby, najviac však 1 500 000 Sk na byt.(5) Suma vypočítaná podľa odsekov 1 až 4 sa zaokrúhli na celé 1 000 Sk smerom nadol.(6) Oprávnené náklady stavby podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c) a f) sú náklady na stavbu vrátanedane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávkestavebných prác.(7) Oprávneným nákladom pri kúpe podľa § 2 ods. 1 písm. d) je cena dohodnutá v kúpnej zmluvevrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou.(8) Oprávneným nákladom v prípadoch podľa § 2 ods. 1 písm. e) je cena dohodnutá v kúpnejzmluve a náklady na dokončenie stavby vrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou, rozpočtomstavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.(9) Do oprávnených nákladov podľa odsekov 6 až 8 sa nezahŕňajú náklady na projektové práce,inžiniersku činnosť, obstaranie pozemkov, výstavbu garáže, výstavbu nebytového priestoru alebo ichpodielu a ani žiadne ďalšie súvisiace náklady, napríklad na technickú vybavenosť, prekládku sietí,poplatky.§ 5(1) Dotáciu na obstarávanie bytu možno poskytnúť, ak sa žiadateľ v zmluve o poskytnutí dotáciezaviaže, žea) byt prenajme nájomcovi, ktorým môže byť1. fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorýchpríjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu 8) , neprevyšuje trojnásobok životnéhominima 9) platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítanéhopre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne; pritom mesačnýpríjem sa vypočíta z príjmu 10) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmua príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal (ďalej len „životné minimum“)alebo8) § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a dplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.9) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.10) § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- 4 -2. mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželovku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienkupríjmu podľa bodu 1,b) nájomnú zmluvu 11) s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomcomje občan so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1, u ktorého doba nájmu neprevýšidesať rokov,c) nájomnú zmluvu na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom 12)pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, uzatvorí len s občanom so zdravotnýmpostihnutím uvedeným v prílohe č. 1 a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy odtakejto osoby, uzatvorí nájomnú zmluvu na takýto byt aj s inou osobou, a to na dobu, ktorá neprevýšijeden rok,d) v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržanípodmienok uvedených v nájomnej zmluve; a ak nepožiadala o uzavretie nájomnej zmluvy fyzickáosoba, ktorá spĺňa podmienku podľa písmena a), uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorýnespĺňa podmienku podľa písmena a), a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok,e) prípadná finančná zábezpeka za užívanie bytu nepresiahne ročné nájomné, pričom lehota na zloženiefinančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísanímnájomnej zmluvy,f) od nájomcu v súvislosti uzatvorením nájomnej zmluvy nebude požadovať finančné plnenia, ktorépriamo nesúvisia s užívaním bytu,g) zachová nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30 rokov ah) počas lehoty uvedenej v písmene g) umožní vstup do bytov zamestnancom ministerstva,príslušného krajského stavebného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontrolytechnického stavu bytu a tento záväzok premietne aj do nájomnej zmluvy.(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, aka) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím uvedenýmv prílohe č. 1 a ktorej mesačný príjem neprevyšuje štvornásobok životného minima,b) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potrebyobce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej osobe užívajúcejnájomný byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov 13) ; pričom však podiel taktoprenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 % bytov, najmenej však 1 byt aleboc) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovnýchmiest v území a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej investície 14) , pričom však podieltakto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 40 % bytov.11) § 685 Občianskeho zákonníka.12) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujúpodrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkáchna stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.13) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkých krívd v znení neskorších predpisov.14) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 5 -(3) Dotáciu na obstaranie bytu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) možno poskytnúť, aka) podlahová plocha bytu s vybavením bežným štandardom neprevýši 80 m 2 ,b) podlahová plocha bytu s vybavením nižším štandardom neprevýši 60 m 2 ,c) z celkového počtu obstarávaných bytov minimálne 1 % bytov, najmenej však jeden byt, spĺňapodmienky ustanovené osobitným predpisom 12) pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťoupohybu, ak obec eviduje žiadosť o pridelenie takéhoto bytu, okrem prípadu, ak sa byt získavanadstavbou podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo stavebnými úpravami podľa § 2 ods. 1 písm. c)v dome alebo priestore, ktorý nemá zriadený výťah,d) súvisiaca technická vybavenosť je vybudovaná alebo je zabezpečené financovanie jej výstavby,e) má obec schválený program rozvoja bývania obce 15) ,f) má obec vydané všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré upravuje nájom bytov,g) štandard vybavenia bytu bude zodpovedať minimálne kritériám uvedeným v prílohe č. 2.(4) Maximálna podlahová plocha bytu podľa odseku 3 písm. a) a b) sa nevzťahuje na byt stavebneurčený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 a na účelpodľa § 2 ods. 1 písm. f).(5) Ak obstarávanie bytov podmieňuje aj výstavba prislúchajúcej technickej vybavenosti, predložísa súčasne so žiadosťou o poskytnutie dotácie na obstarávanie bytov aj žiadosť o poskytnutie dotáciena výstavbu technickej vybavenosti, alebo žiadateľ vyhlási, že výstavbu prislúchajúcej technickejvybavenosti zabezpečí bez dotácie podľa tohto výnosu.Dotácia na výstavbu technickej vybavenosti(1) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti možno poskytnúť na§ 6a) výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie bytov podporených podľa tohtovýnosu,b) výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie minimálne 10 rodinných domov,c) výstavbu technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne rómskych osád,d) výstavbu prekládok a zosilnení kapacity technickej vybavenosti, podmieňujúcej užívanienovostavaných bytov podporených podľa tohto výnosu.(2) Technickou vybavenosťou na účely tohto výnosu jea) verejný vodovod, 16)b) verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, 17)c) miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia.15) § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov.16) § 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákonač. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.17) § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.

- 6 -§ 7Dotáciu podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec alebo neziskováorganizácia.§ 8(1) Na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) možno poskytnúť dotáciudo výšky 70 % oprávnených nákladov stavby, najviac všaka) na verejný vodovod podľa § 6 ods. 2 písm. a) 15 200 Sk na byt v bytovom dome alebo rodinnomdome,b) na verejnú kanalizáciu podľa § 6 ods. 2 písm. b) 30 400 Sk na byt v bytovom dome alebo rodinnomdome,c) na miestnu komunikáciu podľa § 6 ods. 2 písm. c) 29 700 Sk na byt v bytovom dome alebo rodinnomdome.(2) Na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť dotáciu dovýšky 50 % oprávnených nákladov stavby, najviac všaka) na verejný vodovod podľa § 6 ods. 2 písm. a) 19 350 Sk na rodinný dom,b) na verejnú kanalizáciu podľa § 6 ods. 2 písm. b) 31 920 Sk na rodinný dom,c) na miestnu komunikáciu podľa § 6 ods. 2 písm. c) 31 180 Sk na rodinný dom.(3) Na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť dotáciu dovýšky 80 % oprávnených nákladov stavby, najviac všaka) na verejný vodovod podľa § 6 ods. 2 písm. a) 223 700 Sk na 100 m verejného vodovodu,b) na verejnú kanalizáciu podľa § 6 ods. 2 písm. b) 579 600 Sk na 100 obyvateľov rómskej osady,c) na miestnu komunikáciu podľa § 6 ods. 2 písm. c) 126 300 Sk na 100 m miestnej komunikácie.(4) Suma vypočítaná podľa odsekov 1 až 3 sa zaokrúhli na celé 1 000 Sk smerom nadol.(5) Oprávnené náklady stavby podľa § 6 ods. 1 zahŕňajú náklady za stavebné práce a dodávkyvrátane dane. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, inžinierskučinnosť, na kúpu pozemkov ani žiadne ďalšie súvisiace náklady, napríklad poplatky. Oprávnenénáklady stavby sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.§ 9(1) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) možno poskytnúťk bytom, na ktorých výstavbu žiadateľ predloží právoplatné stavebné povolenie.(2) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúťk rodinným domom, na ktorých výstavbu sa vytvárajú podmienky, aka) stavebníkom rodinného domu je fyzická osoba, ktorá je súčasne vlastníkom stavebného pozemkualebo má iné právo k pozemku podľa osobitného predpisu 18) a18) § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

- 7 -b) žiadateľ predloží viac ako 50 % právoplatných stavebných povolení alebo žiadosti o vydanie stavebnéhopovolenia.(3) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. c), pre objekt verejnejkanalizácie podľa § 6 ods. 2 písm. b), možno poskytnúť najviac vo výške vypočítanej k počtu obyvateľovrómskej osady.(4) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d), ktorá podmieňujeobstarávanie bytov podľa § 2, možno poskytnúť, len ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na obstaraniebytov podľa tohto výnosu.(5) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 možno poskytnúť len raz.(6) Dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti podľa § 6 možno poskytnúť, ak má obec schválenýprogram rozvoja bývania obce. 15)Dotácia na odstraňovanie systémových porúch bytových domov§ 10(1) Dotáciu možno poskytnúť na odstraňovanie systémovej poruchya) keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domunajmä konštrukčného systému ZT, ZTB, T06B-BA a BA,b) troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu konštrukčného systémuT06B-KE,c) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu najmä konštrukčného systémualebo stavebnej sústavy ZTB, BA-BC a BA NKS-S,d) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu najmä konštrukčného systémuZT,e) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu konštrukčného systémuT08B,f) balkónov a lodžií bytového domu najmä stavebnej sústavy alebo konštrukčného systému T-11 ažT-16, T01B až T03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B a B-70,g) vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu najmä konštrukčného systémuLB a MB,h) obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu najmä stavebnej sústavyP1.15, SpM P1.15, PS 82 a BA NKS-S,i) stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytovéhodomu najmä stavebnej sústavy P1.14, SpM P1.14, PS 82 a P1.24,j) atiky bytového domu najmä stavebnej sústavy PS 82 PP,k) obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu konštrukčného systémuPV-2,l) obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov a súvisiacej predsadenej lodžie bytovéhodomu stavebnej sústavy BA NKS-S.(2) Systémové poruchy bytového domu podľa odseku 1, s popisom ich prejavu, výskytu a spôsobuich odstránenia sú uvedené v prílohe č. 3.

- 8 -§ 11Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 10 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorýmjea) obec,b) bytové družstvo, 19)c) správca 20) bytového domu alebod) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 21)§ 12(1) Na odstraňovanie systémovej poruchy podľa § 10 ods. 1 možno poskytnúť dotáciu do výšky50 % oprávnených nákladov stavby, najviac však vo výške 500 Sk na m 2 podlahovej plochy bytovv bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupe.(2) Suma vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhli na celé 1 000 Sk smerom nadol.(3) Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch podľa § 10 ods. 1 na jednom bytovomdome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie vypočítanej podľa odseku 1 na jednotlivé systémovéporuchy.(4) Oprávnené náklady stavby podľa § 10 ods. 1 sú náklady na stavebné práce a dodávky vrátanedane. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, inžinierskučinnosť, expertízne posudky, ani ďalšie súvisiace náklady. Oprávnené náklady stavby sa preukazujúrozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.§ 13(1) Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 10 ods. 1 možno poskytnúť, aka) existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok, vypracovaný autorizovanou osobou 22)uvedenou v zozname podľa osobitného predpisu, 23)b) odborný posudok obsahuje1. výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémových porúch, s rozsahom a stupňompoškodenia,2. návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovanývznik,3. orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,c) sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 3,d) prílohou žiadosti je evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,e) pri odstraňovaní systémovej poruchy zateplením obvodového plášťa19) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.20) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorovv znení neskorších predpisov.21) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.22) § 5 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. b) body 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovanýcharchitektoch a autorizovaných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.23) § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

- 9 -1. sa stavba navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranustien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému a2. súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutne súvisiace stavebné úpravypozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby ako sú napríklad lodžia, balkón,prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a z opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnejúpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby.(2) Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 10 ods. 1 možno poskytnúť len raz podobu životnosti bytového domu pre bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup.(3) Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domuosobitne alebo súčasne.Spoločné a záverečné ustanovenia§ 14(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor so zoznamom príloh dokladujúcichplnenie podmienok podľa tohto výnosu je uvedený v prílohách č. 5, 6 a 7.(2) Splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie sa preukazuje originálom alebo osvedčenou kópioudokladov.(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá ministerstvu prostredníctvom krajského stavebnéhoúradu, príslušného podľa miesta stavby.(4) Doba pre predkladanie žiadosti na príslušný krajský stavebný úrad je od 1. januára do 15. februárapríslušného roka.§ 15Dotáciu možno poskytnúť na základe zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom.§ 16(1) Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovaniepožadovaného účelu. V prípade obstarávania bytov s vybavením bytu nižším štandardompodľa § 2 ods. 1 a výstavby technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c), ak ide o jej výstavbuv rómskej osade, možno vlastné zdroje alebo ich časť preukázať aj dohodou o realizovaní prácbudúcimi nájomníkmi alebo obyvateľmi rómskej osady.(2) Dotáciu podľa tohto výnosu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorýa) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce tri rozpočtovéroky,b) je v likvidácií alebo má zavedený ozdravný režim alebo u ktorého bolo rozhodnuté o zavedenínútenej správy v súlade s osobitným predpisom, 24)c) má na majetok vyhlásený konkurz alebo je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní, reštrukturalizačnomkonaní alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,d) porušil finančnú disciplínu 25) v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch,24) Napríklad § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplneníniektorých zákonov.25) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 10 -e) nemá splnené povinnosti upravené osobitnými predpismi, 26)f) začal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie.§ 17Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (oznámenie č. 744/2004 Z. z.).§ 18Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 3 písm. e) a§ 9 ods. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.Marian Janušekminister26) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnompoistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

0- 11 -Zoznam zdravotných postihnutíPríloha č. 1k výnosu č. V-1/200601. Roztrúsená mozgovomiechová sklerózaa) stredne ťažká forma,b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).02. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatnéhopohybu).03. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)a) hemiplégia,b) paraplégia,c) kvadraplégia,d) hemiparéza ťažkého stupňa,e) paraparéza ťažkého stupňa,f) kvadraparéza ťažkého stupňa.04. Poškodenie miechya) hemiplégia,b) paraplégia,c) kvadraplégia,d) hemiparéza ťažkého stupňa,e) paraparéza ťažkého stupňa,f) kvadraparéza ťažkého stupňa.05. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutiachrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.06. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.),zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologickéa) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,b) ťažká forma (imobilita).07. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzenímhýbavosti.08. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.09. Strata oboch dolných končatín v stehne.10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymiamputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačnýmkýpťom.12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbova) v priaznivom postavení,b) v nepriaznivom postavení.15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbova) v priaznivom postavení,b) v nepriaznivom postavení.

- 12 -Príloha č. 2k výnosu č. V-1/2006A. BEŽNÝ ŠTANDARDŠTANDARD VYBAVENIA BYTU01. Povrchová úprava vnútorných stien a stropu bytu v konečnom prevedení (napríklad omietkas maľbou, tapety, obklady).02. Povrchová úprava podláh bytu v konečnom prevedení (napríklad PVC krytina, dlažba keramická,drevené alebo laminátové podlahy, liate podlahy).03. Vybavenie bytu základnými zariaďovacími predmetmi, ktorými súa) vaňa alebo sprchovací kút,b) umývadlo,c) záchodová misa,d) vodovodné batérie.04. Vybavenie bytu kuchynskou linkou s plynovým alebo elektrickým spotrebičom na varenie.05. Kúpeľňa v priestore vane alebo sprchovacieho kútu vybavená keramickým obkladom maximálnedo výšky 1,80 m.06. Vyriešený systém vykurovania bytu so zabezpečením merania a regulácie a s vybaveníms potrebnými vykurovacími telesami.07. Všetky zariaďovacie predmety, vrátane kuchynskej linky a spotrebiča na varenie, obklady, dlažby,podlahové krytiny a pod. v štandardnej kvalite, cene a dostupné na domácom trhu.08. Vybavenie bytov oknami s vetracou štrbinou – zasklenie k max= 1,3 W/(m 2 .K) a okná v schodiskumajú izolačné dvojsklo so zasklením k max= 1,3 W/(m 2 .K).09. Vybavenie bytov vstupnými bytovými dverami s požiarnou odolnosťou minimálne 30 min.10. Horizontálne a vertikálne rozvody sú vybavené tepelnou ochranou.B. NIŽŠÍ ŠTANDARD1. Povrchová úprava vnútorných stien a stropu bytu v prevedení omietka s maľbou a olejovýmnáterom okolo umývadla.2. Povrchová úprava podláh bytu minimálne v prevedení cementový poter.3. Vybavenie bytua) napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie,prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu,b) odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalovania splachovacieho záchoda,c) technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne vykurovanie obytnýchmiestností.

- 13 -Príloha č. 3k výnosu č. V-1/2006ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMUPorua)chaDruh systémovejporuchyPorucha keramzitbetónovýchobkladovýchdielcov na klimatickýnajviac namáhanomštíte bytového domuVýskyt Prejav Spôsob odstráneniaKonštrukčnýsystém najmäa) ZT, ZTBb) T06B BAc) BAtrhliny v keramzitbetóne,zatekanie dažďovej vody,oddeľovanie, drolenie a vypadávaniehmoty obkladovýchdielcov z keramzitbetónu,ralizácia bezpečnostných opatrení,odstránenie obkladových dielcovalebo ich prikotvenie (v prípadepotreby),zateplenie štítovej stenys prekrytím nárožia,b)c)d)e)Porucha troskopemzobetónovýchobkladovýchdielcov na štítochbytového domu,Porucha vystupujúcichkonštrukcií schodiskovéhopriestoru bytovéhodomuPorucha predsadenýchlodžií s kazetovýmistropnými panelmibytového domuPorucha predsadenýchlodžií s dutinovýmistropnými panelmibytového domuKonštrukčnýsystémT06B-KEKonštrukčnýsystém alebostavebná sústavanajmäa) ZTB,b) BA-BCc) BA NKS-SKonštrukčnýsystém najmäZTKonštrukčnýsystém T08 Boddeľovanie troskopemzobetónovýchobkladovýchdielcov od nosnej železobetónovejsteny,zatekanie dažďovej vody,trhliny medzi vystupujúcoua ostatnou časťou budovy,korózia spojovacej výstuže,praskliny, lámanie a vypadávaniecopilituzatekanie dažďovej vody,trhliny a vypadávanie betónovejhmoty,vypadávanie betónovej hmotyv mieste uloženia lodžiovejdosky (na podporný rámalebo stenu) a v strede doskyv dôsledku korózie kotveniazábradlia rozpadom betónovejhmoty rebrovej lodžiovejdosky,zatekaním dažďovej vodyvplyvom chýbajúcej aleboporušenej hydroizolácie v podlahea koróziou výstuže,trhliny v betóne v oblasti uloženialodžiovej dosky, koróziakotvenia zábradlia,zatekanie dažďovej vody dopozdĺžnych dutín lodžiovejstropnej dosky,korózia výstuže,vypadávanie betónovejhmoty,prikotvenie (prišitie) obkladovýchdielcov kotvami z nerezovej ocele,zateplenie štítovej steny s prekrytímnárožia,zvýšenie vodorovnej tuhostischodiska,výmena copilitovej steny,zateplenie schodiska vrátanepriľahlej plochy priečelia pri kúte,oprava trhlín v schodisku,odstránenie podlahových vrstievvrátane hydroizolácie,odstránenie a opravenie zdegradovanéhobetónu a ošetrenie skorodovanejvýstuže,dodatočná podpora uloženia lodžiovejdosky na podporný rám alebostenu (v prípade potreby),prídavná podpora v strede lodžiovejdosky (v prípade potreby),odstránenie a výmena zábradlia(v prípade potreby),zhotovenie hydroizoláciea podlahových vrstiev vrátaneoplechovania,odstránenie podlahových vrstievvrátane hydroizolácie,odstránenie a vyspraveniezdegradovaného betónu a ošetrenieskorodovanej výstuže,dodatočná podpora uloženialodžiovej dosky (v prípade potreby),prídavná podpora v strede rozpätialodžiovej dosky (v prípadepotreby),odstránenie a výmena zábradlia(v prípade potreby),zhotovenie hydroizoláciea podlahových vrstiev vrátaneoplechovania,

- 14 -f)g)Porucha balkónova lodžií bytového domuPorucha vystupujúcichzvislých pilastrov avodorovných rímsbytového domuStavebná sústavaalebo konštrukčnýsystémnajmäa) T-11 až T-16b) T 01B ažb) T 03Bc) BAd) MS-5e) MS-11f) LBg) MBh) T06Bi) B-70Konštrukčnýsystém najmäa) LBb) MBtrhliny v betónovej hmote,zatekanie dažďovej vody,vypadávanie betónovejhmoty,korózia výstuže alebo korózianosnej oceľovej konštrukciea kotvenia zábradlia,vytváranie tepelného mosta,vytváranie trhlín v betónovejhmote,zatekanie dažďovej vody,korózia výstuže,vypadávanie betónovej hmoty,vytváranie tepelného mosta,odstránenie podlahových vrstievvrátane hydroizolácie a zábradlia,vyspravenie betónovej konštrukcievrátane ošetrenia výstuže, odstráneniealebo náhrada balkónovejdosky,vytvorenie nových podlahovýchvrstiev vrátane hydroizolácie,tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania,montáž zábradlia,zateplenie dosky,odstránenie zdegradovanéhobetónu pilastrov a ríms,ošetrenie výstuže a betónu,zateplenie ríms a pilastrov vrátaneplochy obvodového plášťa medzinimi,h)i)j)Porucha obvodovéhoplášťa zo spínaných pórobetónovýchdielcovbytového domuPorucha stykovobvodového plášťas vrstvenými dielcamis tepelnoizolačnouvrstvou hrúbky 80 mmbytového domuPorucha atiky bytovéhodomuStavebná sústavanajmäa) P1.15b) SpM-P1.15c) PS 82d) BA NKS-SStavebná sústavanajmäa) P1.14b) SpM-P1.14c) PS 82d) P1.24Stavebná sústavanajmäPS 82 PPtrhliny medzi prvkamia v hmote pórobetónu,zatekanie dažďovej vody medzipórobetónové prvky spínanýchdielcov obvodovéhoplášťa a hmotu pórobetónu,zatekanie spôsobujúce koróziuoceľových konzol, spínacíchťahadiel a výstuže,zatekanie dažďovej vodystykmi obvodového plášťa,korózia výstuže spojov,odklonenie atikových dielcovod zvislej roviny,otváranie vertikálnej škárystyku,deformácia oplechovania,trhliny v strešnej krytinezatekanie dažďovej vody,odstránenie zdegradovaného pórobetónu,ošetrenie výstuže,oprava povrchov maltouna pórobetón (tepelnoizolačnámalta),celoplošné zateplenie obvodovéhoplášťa,oprava vnútorných povrchov obvodovéhoplášťa,vyčistenie škár (v prípade potreby),odstránenie zdegradovaného betónua oprava povrchu,celoplošné zateplenie obvodovéhoplášťa s prikotvením membrány knosnej časti (v prípade potreby),odstránenie strešných vrstiev (hornýplášť) v páse pri atike,vrátenie atikových dielcov do pôvodnejpolohy (v prípade potreby)a ich ukotvenie,doplnenie strešných vrstiev s dilatácioupri atike,zateplenie strechy,k)Porucha obvodovéhoplášťa a nosných stienz pórobetónových tvárnicbytového domuKonštrukčnýsystém PV-2trhliny v povrchovej úprave,odúvanie a odpadávanie povrchovýchúprav (brizolitu avnútorných omietok),odstránenie uvoľnenej povrchovejúpravy,vyrovnanie podkladu a zateplenieobvodového plášťa,nanesenie nových vnútorných povrchovýchúprav zohľadňujúcichfyzikálno-mechanické vlastnostipodkladu,

l)Porucha obvodovéhoplášťa zo spínanýchpórobetónových dielcova súvisiacej predsadenejlodžie bytovéhodomuStavebná sústavaBA NKS-S- 15 -trhliny v obvodovom plášti,vypadávanie hmoty pórobetónuv nadpraží obvodovýchdielcov pri predsadenej lodžii,uvoľnenie kotvenia zábradlia.zabezpečenie funkcie zásuvnéhospoja predsadenej lodžie a nosnejkonštrukcie budovy vrátane atikynad lodžiou,odstránenie uvoľnených častí obvodovéhodielca,plnohodnotná náhrada uvoľnenýchčastí a vyrovnanie podkladu,zateplenie obvodového plášťaa priečelí s lodžiami,oprava vnútorných povrchov sozohľadnením fyzikálno-mechanickýchvlastnosti podkladu,zabezpečenie posunutéhoa uvoľneného kotvenia zábradliaa odstránenia priťaženia lodžiovejdosky.

VZOR- 16 -Príloha č. 4k výnosu č. V-1/2006E V I D E N Č N Ý L I S T S Y S T E M O V Ý C H P O R Ú C H Strana : 11. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BYTOVÉHO DOMU1.1. IDENTIFIKÁCIA BYTOVÉHO DOMU1 Mesto (obec, časť)2 Ulica, č. domu Súpisné č.: Počet bytov :3 Sekcia (vchod) číslo Kolaudácia (rok) :4 Vlastník/od roku Zmena :5 Správca/od roku Zmena :1.2 TECHNICKÉ ÚDAJE O BYTOVOM DOME Znak Poznámka01 Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava Popis:02 Typ objektu: bodový - B, vežový – V, radový – R, doskový – D03 Typ strechy : plochá - P, šikmá – S04 Počet sekcií (vchodov) :05 Celkový počet podlaží / Počet obytných podlaží:06 Konštrukčná / svetlá výška obytného podlažia [m] :07 Konštrukčná / svetlá výška technického podlažia [m] :08 Nadstavba budovy/počet podlaží09 Dodatočné zateplenie: celého obvodového plášťa – Z, štítu - ZŠ10 Dodatočné zateplenie strechy – ZS11Osadenie objektu na teréne - OT, zapustený na celé podlažie - ZC, zapustený čiastočne - ZČ, iné - OI....................................12 Vzdialenosť (minimálna) plochy prístupnej vozidlám od objektu [ m ]13 Topografia okolia objektu: rovinaté - R, zvlnené - Z, svahovité - S, iné - I..........1.3 PREHĽAD BYTOV V BYTOVOM DOME ( V SEKCII, VCHODE)VeľkostnákategóriaPočetiziebÚžitkováplocha bytu[ m 2 / b.j.]Podlahováplocha bytu 1)[ m 2 / b.j.]123456789 Celkove pre budovu (sekciu, vchod )Početbytov[ b.j.]Podlahováplochaspolu[ m 2 ]Poznámka(byty v nadstavbe, zlúčené byty)1.4 PREHĽAD NEBYTOVÝCH PRIETOROVČíslonadzemnéhopodlažiaL o k a l i z á c i a1234 Celkove pre budovu (sekciu, vchod)PočetmiestnostíÚžitková plocha nebytovéhopriestoru [m 2 ]1.5 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY - Úžitková plocha spolu [m 2 ]Účel využitia

- 17 -2. POPIS SYSTÉMOVÝCH PORÚCH A NÁVRH ODSTRÁNENIA Strana : 2SkupinaRozsahPopis poruchy I. 2) :2.1Popis poruchy II. 2) :2.2Návrh riešenia odstránenia poruchy I. 2) :2.3Návrh riešenia odstránenia poruchy II. 2) :2.43. VÝMERYPopis Jednotky Porucha č. Počet jednotiek3.1 Podlahová plocha bytov v dome m 2 a) až l)3.2 Počet bytov ks a) až l)3.3 Počet lodžií ks d) a e)3.4 Počet balkónov ks f)4. VÝPOČET DOTÁCIE4.1 Rozpočtový náklad I. (v tis. Sk):4.2. Predpokladaná výška dotácie I. (v tis. Sk):4.2.1 Maximálna dotácia štátu podľa oprávnených nákladov (v tis. Sk):4.2.2 Maximálna dotácia štátu podľa podlahovej plochy bytov (v tis. Sk):4.3 Rozpočtový náklad II. (v tis. Sk):4.4. Predpokladaná výška dotácie II. (v tis. Sk):4.4.1 Maximálna dotácia štátu podľa oprávnených nákladov (v tis. Sk):4.4.2 Maximálna dotácia štátu podľa podlahovej plochy bytov (v tis. Sk):4.5 Rozpočtový náklad II. (v tis. Sk):4.6. Predpokladaná výška dotácie II. (v tis. Sk):4.6.1 Maximálna dotácia štátu podľa oprávnených nákladov (v tis. Sk):4.6.2 Maximálna dotácia štátu podľa podlahovej plochy bytov (v tis. Sk):4.7 Predpokladaná výška dotácie spolu. (v tis. Sk):

- 18 -5. TERMÍNY REALIZÁCIE5.1 Termín začatia stavby: 5.2 Termín dokončenia stavby:6. Fotodokumentácia poruchy : Strana : 3V ………………………Dňa :Podpis a odtlačok pečiatkyautorizovanej osobyVysvetlivky:1) Podlahová plocha bytu je úžitková plocha bez plochy miestností príslušenstva nachádzajúcich sa mimo bytu.2) V prípade nedostatku miesta alebo výskytu tretej a ďalšej systémovej poruchy sa dopĺňa na osobitný list.

VZOR- 19 -Príloha č. 5k výnosu č. V-1/20061. Údaje o prijatí žiadostiŽiadosťo poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovKrajský stavebný úradČíslo protokolu:Dátum prijatia:Počet príloh:Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRČíslo protokolu:Dátum prijatia:Počet príloh:2. Údaje o žiadateľoviNázov:IČOSídlo:ulica a číslo súpisné/orientačné: PSČ: Obec/mesto:V zastúpení:Meno a priezvisko Funkcia Telefón:e-mail:Okres:Kraj:3. Označenie stavbyNázov stavby : Číslo stavebného povolenia :Vydal:Číslo kúpnej zmluvy/zo dňa:Začatie stavby (mesiac/rok):Dokončenie stavby (mesiac/rok):Podlahová plocha bytov celkom:m 2v tom:podlahová plocha bytov celkom - výstavba [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)] alebo kúpa [§ 2 ods. 1 písm. d)] alebom 2kúpa a dokončenie rozostavanej stavby [§ 2 ods. 1 písm. e)]podlahová plocha bytov celkom - stavebných úpravách [§ 2 ods. 1 písm. c) a f)] m 2Priemerná podlahová plocha bytov4. Požadovaná výška dotácieOprávnené náklady stavby celkom:Skv tom:oprávnené náklady stavby na výstavbu [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)] alebo kúpu [§ 2 ods. 1 písm. d)], alebo kúpua dokončenie rozostavanej stavby [§ 2 ods. 1 písm. e)]oprávnené náklady stavby na stavebné úpravy [§ 2 ods. 1 písm. c) a f)]Oprávnené náklady stavby na m 2 podlahovej plochy celkom: Sk/m 2v tom:oprávnené náklady stavby na m 2 podlahovej plochy - výstavba [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)] alebo kúpa [§ 2 ods.Sk/m 21 písm. d)] alebo kúpa a dokončenie rozostavanej stavby [§ 2 ods. 1 písm. e)]oprávnené náklady stavby na m 2 podlahovej plochy - stavebných úpravách [§ 2 ods. 1 písm. c) a f)] Sk/m 2SkSkPožadovaná dotácia celkom:v tom:požadovaná dotácia na výstavbu [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)] alebo kúpu [§ 2 ods. 1 písm. d)], alebo kúpu adokončenie rozostavanej stavby [§ 2 ods. 1 písm. e)]požadovaná dotácia na stavebné úpravy [§2 ods. 1 písm. c) a f)]SkSkSk

- 20 -5. Vlastné zdroje žiadateľaPôvod zdrojov Výška zdrojov v Sk Návrh čerpania zdrojovvlastné zdroje spolu Mesiac/rok Výška zdrojov v Skv tom rozpočet mestaúver zo Štátneho fondu rozvojabývaniaúver z banky alebo pobočkyzahraničnej bankysvojpomocprostriedky z iného programu financovanéhoz verejných zdrojovprostriedky z iného programufinancovaného zo zdrojov EÚiné6. Stav rozpracovanosti pre stavbu podľa § 2ods. 1 písm. e)Stavba bytov je rozpracovaná takto: (stručný popis)7. Vyhlásenie o potrebe poskytnúť dotáciu na prislúchajúcu technickú vybavenosťK obstarávaným bytom sú – nie sú *) zabezpečené všetky objekty technickej vybavenosti a žiadateľ požaduje– nepožaduje *) poskytnutie dotácie na technickú vybavenosť tvorenú objektoma) verejný vodovod (§ 6 ods. 2 písm. a) výnosu),b) verejná kanalizácia (§ 6 ods. 2 písm. b) výnosu),c) miestna komunikácia (§ 6 ods. 2 písm. c) výnosu).Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)8. Vyhlásenie žiadateľaVyhlasujem, žea) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,*) Nehodiace sa preškrtne.

- 21 -b) stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie, s výnimkou účelu podľa § 2 ods. 1písm. d) a e),c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa naposkytnutie dotácie,d) obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre žiadateľa,ktorým je obec),e) poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,f) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,g) žiadateľ nie je v likvidácii,h) na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní aleboreštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,i) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnychúdajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.9. Prílohy:Počet priložených listov: ..............01. Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec02. Právoplatné stavebné povolenie bytového domu03. Kúpna zmluva § 2 ods. 1 písm. d) a e)04. Doklad o vlastníctve pozemku05. Doklad o splnení povinností § 16 ods. 2 písm. e)06. Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodovýchpovinnosti u všetkých poisťovni, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahuk viacerým poisťovniam07. Technická správa08. Projektová dokumentácia (architektonická časť)09. Rozpočet stavby s výkazom výmer10. Preukaz vlastných zdrojov11. Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkoužiadateľa, ktorým je obec12. Všeobecne záväzne nariadenie obce13. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom14. Doklad o zabezpečení výkonu sociálnej komunitnej práce v rómskej osade15. Doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne podľa § 16 ods. 116. Vyhlásenie občanov o vykonávaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne podľa § 16ods. 117. Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programovz verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania.

- 22 -18. Čestné vyhlásenie o existencii rómskej osady, jej názve a počte obyvateľov.19. Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženiažiadosti uzatvorilV ........................................... dňa ................................Za žiadateľa:Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)Odtlačok pečiatky

VZOR- 23 -Príloha č. 6k výnosu č. V-1/2006Žiadosťo poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti1. Údaje o prijatí žiadostiKrajský stavebný úradČíslo protokolu:Dátum prijatia:Počet príloh:2. Údaje o žiadateľoviNázov:Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRČíslo protokolu:Dátum prijatia:Počet príloh:IČOSídlo:ulica a číslo súpisné/orientačné: PSČ: Obec/mesto:V zastúpení:Meno a priezvisko Funkcia Telefón:Okres:3. Označenie stavbyKraj:Názov stavby :Stavebné povolenie číslo zo dňa vydal- verejný vodovod- verejná kanalizácia- miestna komunikáciaZačatie stavby (mesiac/rok):e-mail:Dokončenie stavby (mesiac/rok):4. Požadovaná výška dotácieÚčelOprávnené nákladyv Skpočet bytovv bytovom domeMerný ukazovateľbm/početobyvateľovPožadovaná výškadotáciev SkPodiel dotáciez oprávnenýchnákladov- príprava územie- verejný vodovod- verejná kanalizácia- miestna komunikáciaSpolu5. Vlastné zdroje žiadateľaPôvod zdrojov Výška zdrojov v Sk Návrh čerpania zdrojovvlastné zdroje spolu Mesiac/rok Výška zdrojov v Skv tom rozpočet mestaúver zo Štátneho fondu rozvojabývaniaúver z banky alebo pobočkyzahraničnej bankysvojpomocprostriedky z iného programu financovanéhoz verejných zdrojovprostriedky z iného programufinancovaného zo zdrojov EÚiné

- 24 -6. Súvisiaca výstavba bytovSúbežné s výstavbou technickej vybavenosti sa realizujevýstavbaPripravovaná výstavba7. Vyhlásenie žiadateľaPočet bytov v bytových domochVyhlasujem, žea) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,b) stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie,c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa naposkytnutie dotácie,d) obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre žiadateľa,ktorým je obec),e) poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,f) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,g) žiadateľ nie je v likvidácii,h) na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaníalebo reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,i) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnychúdajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.8. Prílohy:Počet priložených listov: ..............01. Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec02. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejného vodovodu03. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejnej kanalizácie04. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu miestnej komunikácie05. Doklad o vlastníctve pozemku06. Doklady o splnení povinností § 16 ods. 2 písm. e)07. Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodových povinnostiu všetkých poisťovni, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam08. Technická správa09. Situačný výkres so zakreslením jednotlivých objektov technickej vybavenosti s vyznačenými bodminapojenia10. Rozpočet stavby s výkazom výmer11. Preukaz vlastných zdrojov12. Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkou žiadateľa,ktorým je obec

- 25 -13. Právoplatné stavebné povolenie súvisiacich bytových stavieb alebo podané žiadostí o vydaniestavebného povolenia § 9 ods. 214. Projekt územného riešenia15. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom16. Doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne podľa § 16 ods. 117. Vyhlásenie občanov o vykonaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne podľa § 16 ods. 118. Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných zdrojovalebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania19. Čestné vyhlásenie o existencií rómskej osady, jej názve a počte obyvateľov20. Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženia žiadostiuzatvorilV ........................................... dňa ................................Za žiadateľa:Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)Odtlačok pečiatky

VZOR- 26 -Príloha č. 7k výnosu č. V-1/2006Žiadosťo poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch1. Údaje o prijatí žiadostiKrajský stavebný úradČíslo protokolu:Dátum prijatia:Počet príloh:2. Údaje o žiadateľoviNázov:Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRČíslo protokolu:Dátum prijatia:Počet príloh:Sídlo:ulica a číslo súpisné/orientačné: PSČ: Obec/mesto:IČOV zastúpení:Meno a priezvisko Funkcia Telefón:e-mail:Okres:Kraj:3. Označenie stavbyNázov stavby : Číslo stavebného povolenia :Vydal:Mesto:Okres:Začatie stavby (mesiac/rok):Dokončenie stavby (mesiac/rok):Oprávnené náklady stavby celkom:Sk4. Požadovaná výška dotácieSystémová poruchaoznačená podľaprílohy č. 3Početb.j.Oprávnenénáklady v SkPodlahová plocha bytov vbytovom dome alebopolyfunkčnom dome (m 2 )Požadovaná výškadotácie (Sk)Podiel dotáciez oprávnenýchnákladovxxCelkom x X5. Vlastné zdroje žiadateľaPôvod zdrojov Výška zdrojov v Sk Návrh čerpania zdrojovvlastné zdroje spolu Mesiac/rok Výška zdrojov v Skv tom rozpočet mestazdroje vlastníkov bytov vo fondeúdržby, opráv a prevádzkyúver zo Štátneho fondu rozvojabývaniaúver z banky alebo pobočkyzahraničnej bankystavebné sporenieprostriedky z iného programufinancovaného z verejných zdrojovprostriedky z iného programufinancovaného zo zdrojov EÚiné

6. Vyhlásenie žiadateľa- 27 -Vyhlasujem, žea) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,b) stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie,c) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa naposkytnutie dotácie,d) obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy (platí pre žiadateľa,ktorým je obec),e) poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,f) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,g) žiadateľ nie je v likvidácii,h) na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaníalebo reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,i) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnychúdajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.7. Prílohy:Počet priložených listov: ..............01. Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec02. Právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, žeproti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok03. Doklad o vlastníctve bytového domu04. Doklad o správe bytového domu05. Doklad o súhlase vlastníkov s predložením žiadosti06. Doklady o splnení povinností § 16 ods. 2 písm. e)07. Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodových povinnosti uvšetkých poisťovni, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam08. Technická správa09. Realizačná projektová dokumentácia10. Rozpočet stavby s výkazom výmer11. Doklad o vlastných zdrojoch12. Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s výnimkou žiadateľa, ktorýmje obec13. Doklad o tvorbe fondu údržby, opráv a prevádzky za 6 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti14. Zmluva podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskoršíchpredpisov alebo podľa § 6 zákona č. 182/1993 Z. z.15. Odborný posudok podľa § 13 ods. 1 písm. a)16. Evidenčný list systémovej poruchy bytového domu § 13 ods. 1 písm. d)17. Doklad o zabezpečení stavebného dozoru18. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom

- 28 -19. Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných zdrojovalebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania20. Čestné vyhlásenie zhotoviteľa stavby o uskutočnení tepelnej ochrany stien tepelnoizolačným systémom,na ktorý vydal vyhlásenie zhody jeho výrobca21. Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženia žiadostiuzatvorilV ........................................... dňa ................................Za žiadateľa:Meno : ...................................................... Podpis : .....................................................(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)Odtlačok pečiatky

- 29 -M e t o d i c k ý p o k y nMinisterstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyz 18. januára 2007 č. 1/2007,ktorým sa určuje postup Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a krajskýchstavebných úradov pri prijímaní a posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvoj bývaniaa pri overovaní plnenia zmluvných podmienokMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)podľa § 2 písm. c) bod 3 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebnýporiadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z. (ďalej len„zákon“) vydáva tento metodický pokyn:Čl. 1Úvodné ustanoveniaMetodický pokyn upravuje postup ministerstva a krajských stavebných úradov pria) prijímaní žiadostí o poskytnutie dotácií (ďalej len „žiadosť“) podľa § 14 výnosu Ministerstvavýstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (ďalej len „výnos“),b) posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácií podľa § 4 písm. c) bod 1. zákona,c) overovaní plnenia zmluvných podmienok a výkone činnosti podľa § 4 písm. c) bod 2 a 3. zákona.Čl. 2Prijímanie žiadostí(1) Ministerstvo určí každoročne výšku predbežného limitu pre prijímanie žiadostí v členenína jednotlivé oblasti podpory a oznámi ho jednotlivým krajským stavebným úradom v lehote do31. januára bežného roka.(2) Ministerstvo je oprávnené výšku predbežného limitu určenú pre jednotlivé krajské stavebnéúrady meniť v závislosti na zmene objemu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtuna program rozvoja bývania a predložení žiadostí jednotlivými krajskými stavebnými úradmi.(3) Ministerstvo v lehote do 31. januára bežného roka oznámi jednotlivým krajským stavebnýmúradom meno zamestnanca ministerstva, ktorý má v kompetencii realizáciu programu poskytovaniadotácií v rámci príslušného kraja.(4) Krajský stavebný úrad, príslušný podľa miesta stavby, preberá od žiadateľa žiadosti v súlades výnosom do 15. februára bežného roka.(5) Krajský stavebný úrad je povinný všetky doručené žiadosti zaevidovať v programe MV PRB,ktorý poskytlo ministerstvo.

- 30 -Čl. 3Posudzovanie žiadostí(1) Krajský stavebný úrad posúdi a overí, či žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie dotáciestanovené vo výnose. Výsledok posúdenia žiadosti spracuje v posudzovacom protokole, ktorého vzorje uvedený v prílohách č. 1 až 3.(2) Krajský stavebný úrad overenie splnenia podmienok vyznačí v žiadosti podpisom príslušnéhozamestnanca krajského stavebného úradu (ďalej len „príslušný zamestnanec“) a odtlačkom úradnejpečiatky.(3) Pri overených žiadostiach určí krajský stavebný úrad poradie žiadostí podľa kritérií pre výberžiadostí uvedených v prílohách č. 4 až 6 pre jednotlivé oblasti podpory.(4) Pre zabezpečenie súbežného poskytnutia podpory sa poradie žiadostí pre obstarávanienájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti určí podľa spoločných kritérií. Prezaradenie do poradia musia obe žiadosti, t.j. žiadosť na obstaranie nájomných bytov a žiadosťna výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti spĺňať podmienky poskytnutia dotácie.(5) Z limitu na výstavbu technickej vybavenosti sa zabezpečí najskôr financovanie výstavbytechnickej vybavenosti súvisiacej s výstavbou nájomných bytov do stanoveného limitupre obstarávanie nájomných bytov.(6) Poradie kritérií uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyjadruje významnosť daného kritéria. Prikritériách, ktoré majú stanovenú mernú jednotku, sa body pridelia za každú začatú hodnotu mernejjednotky, najviac však do maximálnej hodnoty uvedenej pri jednotlivých ukazovateľoch.(7) V prípade rovnosti celkovej hodnoty bodov sa poradie určí v závislosti na výške bodov získanýchv jednotlivých kritériách. Znamená to, že pri porovnaní dvoch žiadostí s rovnakým počtom bodovsa do poradia zaradí najskôr tá žiadosť, ktorá v prvom ukazovateli získala viac bodov. V prípaderovnosti bodov v prvom ukazovateli sa porovnávajú bodové hodnoty druhého ukazovateľa. Princípuvedený v predchádzajúcich vetách sa opakuje, až do konečného rozhodnutia o poradí žiadostí.(8) Podkladom pre vyhodnotenie jednotlivých kritérií je žiadosť o poskytnutie dotácie a údajezistené krajským stavebným úradom. Zdroj údajov je uvedený pri jednotlivých kritériách.(9) Krajský stavebný úrad overené žiadosti s požadovanou dotáciou do výšky 1,3 násobku limitua zoznam poradia spracovaný podľa odseku 3 zašle do 10. marca bežného roka ministerstvu.(10) Krajský stavebný úrad si overené žiadosti s požadovanou dotáciou od 1,3 do 1,6 násobkulimitu ponechá v zásobníku pripravených projektov, pričom túto skutočnosť oznámi žiadateľovi vlehote upravenej v odseku 11. Postúpenie žiadosti na ministerstvo, resp. jej vrátenie žiadateľovi buderealizované v súlade s usmernením ministerstva.(11) Žiadosť, ktorá nespĺňa podmienky poskytnutia dotácie alebo je zaradená nad 1,6 násoboklimitu stanoveného podľa čl. 2 ods. 1, vráti krajský stavebný úrad žiadateľovi s uvedením dôvoduvrátenia v lehote do 30. marca bežného roka.(12) Kópiu listu, ktorým krajský stavebný úrad vrátil žiadosť žiadateľovi, zašle na ministerstvo.(13) Ministerstvo žiadosti predložené krajským stavebným úradom posúdi a rozhodne o poskytnutídotácie. Pri žiadostiach, u ktorých rozhodne o poskytnutí dotácie, predloží návrh zmluvy o poskytnutídotácie žiadateľovi na podpis.

- 31 -(14) Ministerstvo žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky poskytnutia dotácie alebo pri ktorých rozhodneo neposkytnutí dotácie, vráti krajskému stavebnému úradu, pričom uvedie dôvody vrátenia.(15) Na základe podnetu žiadateľa, ktorému krajský stavebný úrad vrátil jeho žiadosť z dôvodunezaradenia do výberu, ministerstvo preskúma postup krajského stavebného úradu pri posudzovanížiadostí a v prípade zistenia jeho nesprávneho postupu vyzve krajský stavebný úrad na úpravu pôvodnestanoveného poradia žiadostí.(16) Ak ministerstvo zistí systémové nedostatky v postupe krajského stavebného úradu pri posudzovanížiadostí, môže zrušiť poradie žiadostí stanovené krajským stavebným úradom a po uvedenídôvodov nariadiť krajskému stavebnému úradu zabezpečiť nové posúdenie a nové poradie podanýchžiadostí v termíne do 14 pracovných dní odo dňa doručenia nariadenia krajskému stavebnému úradu.Čl. 4Overovanie plnenia zmluvných podmienok(1) Ministerstvo zašle krajskému stavebnému úradu dve vyhotovenia zmluvy o poskytnutí dotáciepre zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí dotácie a doklady nevyhnutnéna overovanie plnenia podmienok tejto zmluvy vyplývajúcej zo zákona.(2) Príslušný krajský stavebný úrad po začatí realizácie stavby, na ktorú bola poskytnutá dotácia,zašle ministerstvu kópiu prvej strany stavebného denníka a v prípade výstavby nájomných bytov ajfotografiu staveniska.(3) Krajský stavebný úrad umožní čerpanie dotácie až po preukázaní úhrady faktúr za stavebnépráce a dodávky z vlastných alebo z úverových zdrojov žiadateľa vo výške určenej v zmluve o poskytnutídotácie.(4) V prípade preukázania vlastných zdrojov dohodou o vykonaní prác budúcim nájomcom aleboobyvateľom rómskej osady, ak takáto možnosť vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie, je preumožnenie čerpania dotácie potrebné, aby žiadateľ doložil súpis a rozsah vykonaných prác potvrdenýzhotoviteľom stavby.(5) Overovanie plnenia zmluvných podmienok pri výstavbe a overovanie súladu fakturácie soskutočne vykonanými stavebnými prácami a dodávkami vykonáva krajský stavebný úrad pri dodržanínasledovných podmienok:a) faktúru za vykonané stavebné práce a dodávky na príslušnej stavbe môže za krajskýstavebný úrad odsúhlasiť a potvrdiť iba príslušný zamestnanec; na faktúru príslušnýzamestnanec uvedie dátum, podpis, odtlačok pečiatky a číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,z ktorej sa má úhrada realizovať,b) krajský stavebný úrad zabezpečí zoskenovanie prvej strany (krycieho listu) podpísanejfaktúry, z ktorej bude zrejmá fakturovaná čiastka a kto faktúru odsúhlasil a podpísal,c) vykonané stavebné práce a dodávky, ktoré sú za príslušný mesiac fakturované, musia byťzdokumentované digitálnym fotoaparátom tak, aby z fotografií bolo zrejmé, že ideo predmetnú stavbu alebo jej časť,d) doklad zoskenovaný podľa písmena b) s príslušnou fotografiou predloží krajský stavebnýúrad na elektronickom médiu zamestnancovi ministerstva, ktorý má v kompetencii realizáciuprogramu poskytovania dotácií v rámci príslušného kraja, a to do 15. dní po uplynutíkalendárneho štvrťroka,

- 32 -e) z overovania súladu vykonaných a fakturovaných stavebných prác a dodávok vyhotovíkrajský stavebný úrad záznam, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.(6) Faktúry a fotografie budú archivované na odbore bytovej politiky príslušného krajského stavebnéhoúradu v písomnej forme alebo elektronickej podobe minimálne po dobu 5 rokov od ukončeniastavby. Ministerstvo bude archivovať len elektronickú formu uvedených dokladov, a to po dobu5 rokov od ukončenia stavby.(7) Krajský stavebný úrad na požiadanie ministerstva vykoná kontrolu opodstatnenosti požiadavkystavebníka na zmenu termínu dokončenia stavby, resp. iných zmluvne dohodnutých podmienok.Čl. 5Prechodné ustanovenieŽiadosti podané podľa výnosu a doručené krajskému stavebnému úradu do dňa nadobudnutiaúčinnosti tohto metodického pokynu sa posudzujú podľa tohto metodického pokynu.Čl. 6Zrušovacie ustanovenieZrušuje sa Metodický pokyn Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyz 10. novembra 2005 č. 2/2005, ktorým sa určuje postup Ministerstva výstavby a regionálnehorozvoja Slovenskej republiky a krajských stavebných úradov pri prijímaní a posudzovaní žiadostío poskytnutie dotácií a pri výkone kontrolnej činnosti v znení Dodatku č. 1.Čl. 7Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 18. januára 2007.Marian Janušekminister

- 33 -Zoznam príloh:Príloha č. 1 -Príloha č. 2 -Príloha č. 3 -Príloha č. 4 -Príloha č. 5 -Príloha č. 6 -Príloha č. 7 -Príloha č. 8 -Vzor posudzovacieho protokolu žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomnýchbytovVzor posudzovacieho protokolu žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu technickejvybavenostiVzor posudzovacieho protokolu žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovejporuchyKritériá pre výber žiadostí na obstarávanie nájomných bytov a súvisiacej technickejvybavenosti v obci alebo mesteKritériá pre výber žiadostí na obstarávanie technickej vybavenosti k rodinným domoma technickej vybavenosti do rómskej osadyKritériá pre výber žiadostí na odstraňovanie systémovej poruchy bytového domuZoznam rómskych osád financovaných z prostriedkov programu PHAREVzor záznamu z overovania

VZOR- 34 -Príloha č. 1k metodickému pokynu č. 1/2007POSUDZOVACÍ PROTOKOLžiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovA) Identifikačné údaje žiadateľaNázov žiadateľa:Okres:Kraj:IČO:Meno štatutárneho zástupcu:B) Údaje o stavbe:Názov stavby:Právoplatný doklad o povolení stavbya) číslo/zo dňab) termín platnosti doVlastné, resp. úverové zdroje a) výška v tis. Sk tis. Skb) číslo dokladu/zo dňaVlastníctvo k pozemkua) výška v tis. Skb) číslo dokladu/zo dňaVýška obstarávacieho nákladu v tis. SkOverená výška požadovanej dotácie v tis. Sktis. Sktis. SkPodlahová plocha bytov v m 2Priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome v m 2Priemerný obstarávací náklad na 1 m 2 podlahovej plochy bytu v SkProjektová dokumentáciaobsahuje:a) pôdorysy typických podlaží áno – nieb) pôdorys podkrovia áno – niec) pozdĺžny rez áno – nied) priečny rez áno – nieRozpočet stavby – uvedie sa meno autorizovanej osoby, ktorá spracovala a potvrdila rozpočetKúpna zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve priobstaraní novopostavených alebo rozostavanýchbytov formou kúpyKolaudačné rozhodnutie novopostavených bytovpri kúpea) číslob) zo dňaa) číslob) zo dňac) dátum právoplatnostiDohoda s s budúcimi nájomníkmi o realizácii stavebných prác do výšky 20 % obstarávacíchnákladov stavby zo dňa

- 35 -Doklad o evidovaní rómskej osadyC) Preukázanie plnenia podmienokDoklady o plnení povinností:a) číslo dokladu o plnení daňových povinnostía) druh dokladub) počet obyvateľov rómskej osadyb) číslo dokladu o plnení povinností k zdravotným poisťovniamc) číslo dokladu o plnení povinností k sociálnej poisťovni a Úradu práceSpôsob finančného zabezpečenia výstavby prislúchajúcej technickejvybavenosti. Uvedie sa niektorá z nasledovných možností:000a) Vybudovanie novej TV nie je potrebné.000b) TV vybuduje žiadateľ z vlastných zdrojov.000c) Je požadovaná dotácia na vybudovanie TV.Doklad o spôsobe prenájmu bytov a zachovanítrvalého nájomného charakteru bytovZmluva o dodávke stavby alebo zmluva o budúcejzmluveD) Údaje krajského stavebného úraduPočet bodovOverenie a posúdeniežiadostia) meno zamestnancab) dátum posúdeniac) podpisKontrola a) meno zamestnancab) dátum posúdeniac) podpisSchválenie a) meno zamestnancaPoznámky:b) dátum posúdeniac) podpisa) druh dokladub) číslo dokladu/zo dňaa) číslob) zo dňaPríloha: Vyhodnotenie kritérií pre výber žiadosti

VZOR- 36 -Príloha č. 2k metodickému pokynu č. 1/2007POSUDZOVACÍ PROTOKOLžiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenostiA) Identifikačné údaje žiadateľaNázov žiadateľa:Okres:Kraj:IČO:Meno štatutárneho zástupcu:B) Údaje o stavbe:Názov stavby:Právoplatné stavebné povolenia na Druh TV číslo zo dňa termínplatnosti doa) vodovodb) kanalizáciac) komunikáciaVlastné, resp. úverové zdroje a) výška v tis. Sk tis. SkVlastníctvo k pozemkuVýška obstarávacieho nákladu celkom v tis. Skb) číslo dokladu/zo dňaa) číslo dokladub) zo dňav tom: a) vodovod tis. SkOverená výška požadovanej dotácie celkom v tis. Sktis. Skb) kanalizácia tis. Skc) komunikácia tis. Skv tom: a) vodovod tis. SkProjektovádokumentáciaobsahuje:tis. Skb) kanalizácia tis. Skc) komunikácia tis. Ska) situácia so zakreslením inžinierskych sietí áno – nieRozpočet stavby – uvedie sa meno autorizovanej osoby, ktorá spracovala apotvrdila rozpočetDohoda s rómskou komunitou o realizácii stavebných prác do výšky 20 %obstarávacích nákladov stavby zo dňaDoklad o evidovaní rómskej osadyC) Preukázanie plnenia podmienokDoklady o plnení povinností:a) číslo dokladu o plnení daňových povinnostía) druh dokladub) počet obyvateľov rómskejosady

- 37 -b) číslo dokladu o plnení povinností k zdravotným poisťovniamc) číslo dokladu o plnení povinností k Sociálnej poisťovnia Úradu prácePrávoplatné stavebné povolenie nabytový domPrávoplatné stavebné povolenia navýstavbu rodinných domovPodané žiadosti o vydanie stavebnéhopovolenia na výstavbu rodinného domuZmluva o dodávke stavby alebo zmluvao budúcej zmluveD) Údaje krajského stavebného úraduPočet bodovOverenie a posúdeniežiadostia) číslob) termín platnostia) početb) číslo dokladua) početb) číslo dokladu príslušnéhostavebného úradua) číslob) zo dňaa) meno zamestnancab) dátum posúdeniac) podpisKontrola a) meno zamestnancab) dátum posúdeniac) podpisSchválenie a) meno zamestnancaPoznámky:b) dátum posúdeniac) podpisPríloha: Vyhodnotenie kritérií pre výber žiadosti

VZOR- 38 -Príloha č. 3k metodickému pokynu č. 1/2007POSUDZOVACÍ PROTOKOLžiadosti o poskytnutie dotácie na vodstránenie systémovej poruchyA) Identifikačné údaje žiadateľaNázov žiadateľa:Okres:Kraj:IČO:Meno štatutárneho zástupcu:B) Údaje o stavbe:Názov stavby: (v tvare BD -ulica, č. – mesto/obec)Právoplatný doklad o povolení stavbya) číslob) termín platnosti doVlastné, resp.úverové zdrojea) výška v tis. Sk tis. Skb) číslo dokladu/zo dňaČíslo listu vlastníctva bytového domuOdborný posudok – meno autorizovanej osobyEvidenčný list systémových porúch potvrdený autorizovanou osobouáno – nieVýška obstarávacieho nákladu celkom v tis. SkOverená výška požadovanej dotácie v tis. Sktis. Sktis. SkPodlahová plocha bytov v m 2Priemerný obstarávací náklad na 1 m 2 podlahovej plochy bytu v SkPočet bytov celkomVýkresová časťáno – nieRozpočet stavby – uvedie sa meno autorizovanej osoby, ktorá spracovala a potvrdila rozpočet.C) Preukázanie plnenia podmienokDoklady o plnení povinností:a) číslo dokladu o plnení daňových povinnostíb) číslo dokladu o plnení povinností k zdravotným poisťovniamc) číslo dokladu o plnení povinností k Sociálnej poisťovni a Úradu práceZmluva o dodávke stavby alebo zmluva o budúcej zmluvea) číslob) zo dňa

- 39 -D) Údaje krajského stavebného úraduPočet bodovOverenie a posúdenie žiadostia) meno zamestnancab dátum posúdeniac) podpisKontrolaa) meno zamestnancab) dátum posúdeniac) podpisSchváleniea) meno zamestnancab) dátum posúdeniac) podpisPoznámky:Príloha: Vyhodnotenie kritérií pre výber žiadosti

- 40 -Príloha č. 4k metodickému pokynu č. 1/2007KRITÉRIÁ PRE VÝBER ŽIADOSTÍ NA OBSTARÁVANIE NÁJOMNÝCH BYTOVA SÚVISIACEJ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI V OBCI ALEBO V MESTEPoradieKritérium01. Porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie v predchádzajúcich5 rokoch alebo odstúpenie od zmluvy o poskytnutídotácie zo strany ministerstva v predchádzajúcich 5 rokoch02. Zabezpečenie nájomných bytov v súvislosti s významnouinvestíciou03. Požaduje dotáciu na obstaranie nájomných bytov000a) s priemernou podlahovou plochou bytov v bytovom000a) dome do 50 m 2 s vybavením bytov bežným štandardom000b) s priemernou podlahovou plochou bytov v bytovom000a) dome do 40 m 2 s vybavením bytov nižším štandardom04. Požaduje dotáciu na obstaranie nájomných bytov000a) s priemernou podlahovou plochou bytov v bytovom000a) dome nad 50 m 2 do 65 m 2 s vybavením bytov bežným000a) štandardom000b) s priemernou podlahovou plochou bytov v bytovom000a) dome nad 40 m 2 do 60 m 2 s vybavením bytov nižším000a) štandardom05. Zmluva000a)so zhotoviteľom na výstavbu nájomných bytov000a) a súvisiacej technickej vybavenosti, ak žiadateľ000a) požaduje poskytnutie dotácie aj na ňu, je súčasťou000a) žiadosti alebo000b) s predávajúcim pre účel podľa § 2 ods. 1 písm.000a) d) výnosu06. Nepožaduje dotáciu na výstavbu technickej vybavenosti k bytom07. Zníženie požadovanej dotácie na technickú vybavenosť k bytom,resp. rodinným domom k absolútnej hodnote dotáciena technickú vybavenosť k bytom, resp. rodinným domom[U Z=100-((D PT/D LT) x 100)]08. Spolufinancovanie technickej vybavenosti k nájomným bytomz fondov EÚ09. Žiadosť vrátená v predchádzajúcom roku z dôvodunedostatku finančných prostriedkovTypzdrojaMVRRSRŽŽŽŽŽMernájednotkaŽ 1 %ŽKSÚPočet bodov-200 bodov50 bodov100 bodov50 bodov+a) 3 body za každý m 2pod 65 m 2 alebob) 2 body za každým 2 pod 60 m 250 bodov40 bodov0,4 bodu20 bodov30 bodov10. Vlastné finančné zdroje obce (nie úverové zdroje) 1 % 10 bodov11. Počet obstarávaných bytov formou novej výstavbyalebo kúpy zabezpečovanej jedným stavebníkomŽa) do 24 b.j.b) 25 až 48 b.j.c) 49 až 96 b.j.d) nad 96 b.j.000a) 50 bodov000b) 25 bodov000c) 0 bodov000d) -2 body00000za každý bytVysvetlivky:U ZN– ukazovateľ zníženia nákladovU Z– ukazovateľ zníženia požadovanej dotácieD PT– výšky požadovanej dotácie na výstavbu technickej vybavenostiD LT– výška dotácia vypočítaná z absolútneho limitu na výstavbu technickej vybavenostiPoznámka:Pri kritériách, ktoré majú stanovenú mernú jednotku, sa body pridelia za každú začatú hodnotu mernej jednotky(čl. 3 odsek 6).

- 41 -Príloha č. 5k metodickému pokynu č. 1/2007KRITÉRIÁ PRE VÝBER ŽIADOSTÍ NA OBSTARÁVANIE TECHNICKEJVYBAVENOSTI K RODINNÝM DOMOM A TECHNICKEJ VYBAVENOSTIDO RÓMSKEJ OSADYPoradieKritérium1. Porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie v predchádzajúcich5 rokoch alebo odstúpenie od zmluvy o poskytnutídotácie zo strany ministerstva v predchádzajúcich 5 rokoch2. Podiel právoplatných stavebných povolení na výstavbu súvisiacichrodinných domov k plánovanému počtu rodinnýchdomov na pripravovanom území[U SP= (P M/P P) x 100 ]Typ zdrojaMVRRSRMernájednotkaŽ 1 %Počet bodov-200 bodov3. Zmluva so zhotoviteľom na výstavbu technickej vybavenosti Ž 30 bodov4. Zníženie požadovanej dotácie na technickú vybavenosť k absolútnejhodnote dotácie na technickú vybavenosťŽ 1 %0,5 bodu[U Z= 100-(D PT/D LT) x 100]5. Spolufinancovanie technickej vybavenosti z fondov EÚ Ž 20 bodov6. Zaradenie rómskej osady medzi 30 vybraných rómskych osádspolufinancovaných z prostriedkov programu PHARE podľaprílohy č. 77. Žiadosť vrátená v predchádzajúcom roku z dôvodu nedostatkufinančných prostriedkovVysvetlivky:U SP– ukazovateľ stavebných povoleníP M– počet právoplatných stavebných povoleníP P– plánovaný počet domov na pripravovanom územíU Z– ukazovateľ zníženia požadovanej dotácieD PT– výšky požadovanej dotácie na výstavbu technickej vybavenostiD LT– výška dotácie vypočítaná z absolútneho limitu na výstavbu technickej vybavenostiŽKSÚ1 bod100 bodov30 bodovPoznámka:Pri kritériách, ktoré majú stanovenú mernú jednotku, sa body pridelia za každú začatú hodnotu mernej jednotky(čl.3 odsek 6).

- 42 -PoradiePríloha č. 6k metodickému pokynu č. 1/2007KRITÉRIÁ PRE VÝBER ŽIADOSTÍ NA ODSTRAŇOVANIESYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO DOMUKritérium1. Porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie v predchádzajúcich5 rokoch alebo odstúpenie od zmluvy o poskytnutídotácie zo strany ministerstva v predchádzajúcich 5 rokoch2. Uskutočňovanie iných prác na obnove, modernizácii aleborekonštrukcii spoločných častí alebo spoločných zariadeníbytového domu súbežne s odstraňovaním systémovej poruchy,resp. vykonané v uplynulých najviac 3 rokoch.3. Mesačná tvorba fondu opráv, údržby a prevádzky v bytovomdome vypočítaná ako priemerná za 6 mesiacov predchádzajúcichpodaniu žiadostiTyp zdrojaMVRR SRŽŽMernájednotka100 Sk nákladovna iné práce/ m 2podlahovejplochy bytu1 Sk/m 2 podlahovejplochy bytuPočet bodov-200 bodov5 bodovmax. 50 bodov3 bodymax. 75 bodov4. Žiadosť predkladaná v súvislosti s odstránením havarijnéhostavu na bytovom dome nariadeným podľa zákona č. 50/1976Zb. v znení neskorších predpisov Ž 100 bodov5. Zmluva so zhotoviteľom je súčasťou žiadosti Ž 30 bodov6. Vek bytového domu Ž 3 roky 1 bod7. Žiadosť vrátená v predchádzajúcich rokoch z dôvodu nedostatkufinančných prostriedkovKSÚ rok 30 bodov x početrokov8. Podanie kompletnej žiadosti KSÚ a) do 15.1.a) bežného rokab) od 16.1.a) do 31.1.a) bežného rokac) od 1.2.a) bežného roka00a) 30 bodov00b) 15 bodov00c) 0 bodovVysvetlivky:Ku kritériu č. 1 – Za iné práce je možné považovať práce na predmetnom bytovom dome, ktoré budú, resp. bolihradené z fondu opráv, údržby a prevádzky s výnimkou- prác vykonávaných v rámci bežnej prevádzky a údržby (napr. revízia výťahov a následné odstraňovaniezistených nedostatkov, opravy vykonávané v rámci bežnej údržby apod.)- prác hradených z tohto fondu súbežne s dotáciou poskytnutou ministerstvom v predchádzajúcichrokoch.Ku kritériu č. 2 – mesačnú tvorbu fondu opráv, údržby a prevádzky preukáže žiadateľa) evidenčným listom nájomníka alebo vlastníka v predmetnom bytovom domeb) dokladom o celkovej tvorbe fondu za požadované obdobie.Poznámka:Pri kritériách, ktoré majú stanovenú mernú jednotku, sa body pridelia za každú začatú hodnotu mernej jednotky(čl. 3 odsek 6).

- 43 -Príloha č. 7k metodickému pokynu č. 1/2007ZOZNAM RÓMSKYCH OSÁD FINANCOVANÝCHZ PROSTRIEDKOV PROGRAMU PHAREArnutovceBanskéBelinaBrzotínDrahňovDrienovecĎurkovHermanovceHuncovceJarovniceKecerovceKlenovecLetanovceMarkušovceOstrovanyPečovská Nová VesRakúsySlavošovceSoľSpišský ŠtiavnikStráne pod TatramiSviniaŠimonovceŠumiacTelgártTrenčVarhaňovceVeľká LomnicaZborovZbudské DlhéNázov obceSpišská Nová VesVranov nad TopľouLučenecKrupinaMichalovceKošice - okolieKošice - okoliePrešovKežmarokSabinovKošice - okolieRimavská SobotaSpišská Nová VesSpišská Nová VesSabinovSabinovKežmarokRožňavaVranov nad TopľouPopradKežmarokPrešovRimavská SobotaBreznoBreznoLučenecPrešovKežmarokBardejovHumennéOkres

VZOR- 44 -Príloha č. 8k metodickému pokynu č. 1/2007ZÁZNAM Z OVEROVANIAVYKONANÝCH A FAKTUROVANÝCH PRÁC A DODÁVOKNázov stavby: ....................................................................................Číslo zmluvy: ..............................................Termín začatia: ................................... Termín dokončenia: ...................................Obstarávacie náklady: ................................... v SkVýška prestavaných a vyčerpaných finančných prostriedkov: ........................................ v Skv tom: vlastné zdroje ........................................ v Skúverové zdroje........................................ v Sksvojpomoc........................................ v Skdotácia........................................ v SkFakturovaná výška finančných prostriedkov:........................................ v Sk1. Vyjadrenie k fakturovaným prácam a dodávkam:2. Vyjadrenie k dodržaniu harmonogramu výstavby:3. Vyjadrenie k dodržaniu súladu s projektovou dokumentáciou:4. Výsledok overovania:Meno a priezvisko funkcia podpisza krajský stavebný úrad: .............................................. .................... ..................................................................... .................... .......................za stavebníka: .............................................. .................... ..................................................................... .................... .......................V .......................... dňa ........................................

- 45 -V Ý N O SMinisterstva výstavby a regionálneho rozvojaSlovenskej republiky z 15. 12. 2006č. 5858-1/2006,ktorým sa menívýnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvojaSlovenskej republiky č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu obciam na úhradunákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znenívýnosu č. 5858/2006Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákonač. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:Čl. I.Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6044-1/2005o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonuštátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (oznámenie č. 502/2005 Z.z.) v znení výnosuč. 5858/2006 (oznámenie č. 496/2006 Z. z.) sa mení takto:1. V § 3 sa číslo „24,61“ nahrádza číslom „24,63“.2. V § 5 sa číslo „5,36“ nahrádza číslom „5,75“.Čl. II.Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.Marian Janušekminister

- 46 -

- 47 -OBSAHVýnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja .......................................................................Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania1 - 28Metodický pokyn Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja .....................................................Slovenskej republiky z 18. januára 2007 č. 1/200729 - 44Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja .......................................................................Slovenskej republiky z 15.12.2006 č. 5858-1/200645

Odosielateľ:Ján Ruman - COREXBajzova 169013 51 Predmierwww.corex-tlac.skVydáva: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SLovenskej republiky, Prievozská 2/B, 825 Bratislava 26, tel.: 02/58 31 72 75,fax: 02/58 31 75 71, www.build.gov.sk, Redakčná rada: predseda: JUDr. Roman Žatko, výkonný tajomník: Ing. Štefan Kučera, PhD.,Členovia: JUDr. Miroslav Hodák, PhDr. Michal Kriško, Miroslav Bátovský, Mariana Gajdošová, Vychádza: podľa potreby. Distribúcia,objednávky, priamy predaj: Ján Ruman - COREX, Bajzova 169, 013 51 Predmier, tel.: 041/5573 653, fax: 041/5573 643, bankové spojenie:DEXIA BANKA SLOVENSKO, a. s. Žilina, č. ú: 0300123002/5600, Tlač: Ján Ruman - COREX, Bajzova 169, 013 51 Predmier, tel.: 041/5573 653,fax: 041/5573 643, e-mail: corex@corex-tlac.sk, web: www.corex-tlac.sk. Vestník neprešiel jazykovou úpravou.Distribúcia podľa rozdeľovníka MVRR SR.