Auftragsschreiben - B3

B 3
Einschreiben
Firma
.........., am ..........
Bauvorhaben ..........
Auftragsschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir beziehen uns auf Ihr Angebot vom ..............., auf die Besprechung vom ...............
sowie auf das Vergabeprotokoll vom ................ und erteilen Ihnen den Auftrag für
nachstehende Leistungen:
........................................................................................................................
1. Auftragsgrundlagen:
– Dieses Auftragsschreiben
– Vergabeprotokoll vom ..........
– Allgemeine Bedingungen für Subunternehmer vom ...
– Angebot (samt Leistungsverzeichnis) vom .......................... mit folgenden
Änderungen und Ergänzungen: ............................
Diese Auftragsgrundlagen gelten in der angeführten Reihenfolge.
Allfällige eigene Liefer- oder Ausführungsbedingungen des Auftragnehmers gelten
nicht – auch dann nicht, wenn sich diese Bedingungen auf Ihrem Geschäftspapier
(Lieferschein) befinden und wir Ihnen nicht neuerlich widersprechen.
2. Auftragsumfang:
........................................................................................................................
3. Auftragssumme:
Die Auftragssumme errechnet sich wie folgt:
Angebotssumme € .........................
abzüglich Nachlass von ..... % – € .........................
€ .........................
zuzüglich 20% USt + € .........................
Auftragssumme daher € .........................
Die Preise sind
• Festpreise bis Bauende
• Veränderliche Preise im Sinne der ÖNORM B 2110/ÖNORM B 2118.

Die Umrechnung erfolgt gemäß ÖNORM B 2111; Preisbasis ist das Datum des
Vertragsabschlusses. Preisumrechnungsgrundlage ist ............
Die Abrechnung erfolgt
• nach Aufmaß
• pauschal.
4. Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen:
Die Rechnungslegung sowie die Zahlungen erfolgen gemäß den vereinbarten Allgemeinen
Vertragsbedingungen für Subunternehmer.
Die Vergütung der Leistungen erfolgt höchstens im Ausmaß der tatsächlichen Zahlungen
des Bauherrn für die Leistungen des Subunternehmers.
Sondervereinbarungen: .................................................................................
Deckungsrücklass
Haftungsrücklass
.......... % der jeweiligen Abschlagsrechnung einschließlich USt
.......... % der Schlussrechnung einschließlich USt.
Die Schlusszahlung erfolgt erst nach Unterfertigung der Schlussrechnungserklärung/des
Schlussrechnungsprotokolls durch den Auftragnehmer.
Die Rechnungen sowie der Schriftverkehr sind wie folgt zu adressieren:
.............................................................................………………………………
5. Ausführungstermine und Vertragsstrafe:
Baubeginn: ..........
Zwischentermine: ..........
Fertigstellungstermin: ..........
Gemeinsam mit unserem Bauleiter/unserer Bauleiterin ist unverzüglich ein Terminplan
festzulegen und zu unterfertigen; dieser bildet einen integrierenden Bestandteil
dieses Auftrages.
Vertragsstrafe für
• Zwischentermine: ………........…..
• Fertigstellungstermin: ..................
€ ............. pro Kalendertag
€ ……….. pro Kalendertag
6. Übernahme:
• förmliche
• formlose.
Die Übernahme der Leistungen des Subunternehmers erfolgt mit der Übernahme des
(schlüsselfertigen) Gesamtbauwerkes durch den Bauherrn.
7. Unterlagen des Auftraggebers: .......................………………………………

8. Beistellungen:
Für erfolgte Beistellungen werden von den Abschlagsrechnungen oder von der
geprüften Schlussrechnungssumme einschließlich USt folgende Pauschalabzüge
vorgenommen:
.......... % für Strom
.......... % für Wasser
.......... % für Abfallentsorgung
.................................................
Vor Inanspruchnahme dieser Beistellungen ist eine Akontozahlung in Höhe von € ....
zu leisten.
Die Beistellungen erfolgen nur insoweit, als und solange die entsprechenden Einrichtungen
vorhanden sind und nicht von uns selbst oder von anderen Auftragnehmern
benötigt werden.
9. Vollständigkeitserklärung:
Der Auftragnehmer erklärt, dass ihm die zur Verfügung gestellten Unterlagen und
Angaben für die Preisbildung ausreichend waren. Der Auftragnehmer garantiert, dass
das Leistungsverzeichnis vollständig ist und mit den darin angeführten Positionen
das Bauwerk funktionstüchtig hergestellt werden kann, dass in den Preisen die Nebenleistungen
enthalten sind und damit die beauftragten Leistungen übernahmereif
erbracht werden können.
10. Ausführungsgarantie:
Der Auftragnehmer hat innerhalb von 10 Tagen eine Ausführungsgarantie in Form
einer Bankgarantie über .......... % der Auftragssumme einschließlich USt mit einer
Laufzeit bis .......... zu übergeben. Diese Ausführungsgarantie kann auch für Ansprüche
gemäß Pkt 13 dieses Auftragsschreibens verwendet werden.
11. Gewährleistung:
Die Gewährleistungsfrist beträgt ..... Jahre ab Übernahme des Gesamtbauwerkes.
Die Gewährleistungsfrist für die Leistungen des Auftragnehmers endet frühestens
mit Ablauf der Gewährleistungsfrist des Auftraggebers gegenüber dem Bauherrn.
Jeder Auftragnehmer ist auch für das Gelingen des Gesamtbauwerkes verantwortlich.
Der Auftragnehmer hat sich daher bei Bedarf mit den übrigen Auftragnehmern
abzustimmen (insbesondere an Schnittstellen und bei gemeinsamen Konstruktionen).
Der Auftraggeber ist bei Schäden wegen mangelhafter Leistungen des Auftragnehmers
schad- und klaglos zu halten.

12. Bauleitung:
Die Durchführung Ihrer Leistungen hat einvernehmlich mit unserem Bauleiter/unserer
Bauleiterin in Anpassung an den Baufortschritt (falls erforderlich auch
in einzelnen Teilabschnitten) zu erfolgen.
Unser Bauleiter/unsere Bauleiterin ist Herr/Frau ..............................; seine/ihre Anordnungen
sind von Ihnen, Ihrem Personal sowie Ihren Lieferanten während der gesamten
Bauzeit genauestens zu befolgen.
Vor Beginn Ihrer Arbeiten haben Sie Ihren Bauleiter/Ihre Bauleiterin schriftlich zu
nominieren; die Auswechslung ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung gestattet.
Unser Bauleiter/unsere Bauleiterin ist aber berechtigt, den Austausch Ihres Bauleiters/Ihrer
Bauleiterin oder anderer Mitarbeiter Ihres Unternehmens zu verlangen.
Bei Baubeginn ist im Einvernehmen mit unserem Bauleiter/unserer Bauleiterin kostenlos
eine Bautafel Ihrer Firma anzubringen.
13. Arbeitnehmervorschriften:
Der Auftragnehmer hat sämtliche kollektivvertraglichen, arbeits- und sozialrechtlichen
Vorschriften sowie alle Arbeitnehmerschutzbestimmungen (insbesondere das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
und die Bauarbeiterschutzverordnung) genauestens zu
beachten.
Bei Beschäftigung von Leiharbeitskräften ist auch das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz
zu berücksichtigen.
Im Falle der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte sind alle hierfür geltenden
Vorschriften, insbesondere das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts
- Anpassungsgesetz, das Fremdenpolizeigesetz, das Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetz sowie das Passgesetz genauestens einzuhalten; weiters sind alle
gesetzlich erforderlichen Unterlagen und Nachweise bei Arbeitsbeginn und auf Verlangen
jederzeit unverzüglich vorzulegen.
Bei Verstoß gegen diese Vorschriften haftet der Auftragnehmer für alle daraus entstehenden
Nachteile. In diesem Fall hat der Auftragnehmer überdies eine Vertragsstrafe
in Höhe von ..........% der Auftragssumme einschließlich USt zu leisten. Weitere
Schritte, insbesondere den Rücktritt vom Vertrag und Schadenersatz, behalten wir
uns ausdrücklich vor. Falls wir als Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Haftung ziviloder
strafrechtlich in Anspruch genommen werden, haben Sie uns vollkommen
schad- und klaglos zu halten. Zur Besicherung dieses Anspruches kann die Ausführungsgarantie
(Punkt 10) in Anspruch genommen werden.
14. Sonstiges: ......................................................……………………………................
15. Änderungen und Ergänzungen:
Änderungen und Ergänzungen dieses Auftragsschreibens und seiner Bestandteile
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung beider Vertragspartner;
dies gilt auch für den Fall einer Vereinbarung des Abgehens von dieser
vereinbarten Schriftform.

16. Gerichtsstand: ..............................................………………………………................
Abschließend ersuchen wir, die beiliegende Zweitschrift dieses Auftragsschreibens
sowie die vereinbarten Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Subunternehmer zur
Bestätigung der richtigen Wiedergabe der getroffenen Vereinbarungen firmenmäßig
zu unterfertigen und spätestens bis .......... an uns zu retournieren.
Mit freundlichen Grüßen
Beilagen:
Zweitschrift dieses Auftragsschreibens
Allgemeine Vertragsbedingungen für Subunternehmer vom ........ (zweifach)