Crashkurs: Vergabeverzögerung und gestörter Bauablauf - IBR-Online
Crashkurs: Vergabeverzögerung und gestörter Bauablauf - IBR-Online
Crashkurs: Vergabeverzögerung und gestörter Bauablauf - IBR-Online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>IBR</strong><br />
Immobilien- & Baurecht<br />
16.09.2010<br />
Berlin<br />
Referentin:<br />
RAin Dr. Birgit Franz, Berlin<br />
| Referentin<br />
NEU<br />
– Halbtagesseminar –<br />
<strong>Crashkurs</strong>: <strong>Vergabeverzögerung</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>gestörter</strong> <strong>Bauablauf</strong><br />
RAin Dr. Birgit Franz<br />
ist Partnerin der Bau- <strong>und</strong> Vergaberechtssozietät Leinemann<br />
& Partner Rechtsanwälte. Sie ist seit mehr<br />
als 15 Jahren im privaten Bau- <strong>und</strong> Vergaberecht<br />
spezialisiert. Frau Dr. Franz begleitet ständig Vergabeverfahren<br />
sowohl von Auftraggeber- wie auch von<br />
Bieterseite <strong>und</strong> hat zahlreiche Nachprüfungsverfahren geführt.<br />
Neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit publiziert Frau Dr. Franz regelmäßig<br />
in den einschlägigen baurechtlichen Fachzeitschriften (u. a.<br />
als ständige Mitarbeiterin der <strong>IBR</strong>) <strong>und</strong> ist Co-Autorin diverser Praxishandbücher,<br />
wie des von Leinemann herausgegebenen VOB/B-<br />
Kommentars oder „Die Bezahlung der Bauleistung“. Das JUVE-<br />
Handbuch Wirtschaftskanzleien 2008/2009 zählt Frau Dr. Franz<br />
zu den „führenden Partnern im Privaten Baurecht“.<br />
| Teilnehmerkreis<br />
Auftraggeber <strong>und</strong> Bieter von Bauleistungen, Führungskräfte der<br />
Bauwirtschaft, Geschäftsführer <strong>und</strong> Niederlassungsleiter von Bauunternehmen,<br />
Behörden, Ingenieure, Baujuristen.<br />
| Ziel<br />
Der BGH hat am 11.05.2009 die lang erwartete Gr<strong>und</strong>satzentscheidung<br />
zur <strong>Vergabeverzögerung</strong> verkündet. Danach trägt das<br />
Verzögerungsrisiko der Auftraggeber. Die Bauzeit <strong>und</strong> der vertragliche<br />
Vergütungsanspruch sind in Anlehnung an § 2 Nr. 5 VOB/B<br />
anzupassen. Diesen Gr<strong>und</strong>satz hat der BGH in drei jüngeren Entscheidungen<br />
vom 10.09.2009 näher konkretisiert <strong>und</strong> hierbei<br />
auch konkrete Handlungsanweisungen zur Berechnung des Mehrvergütungsanspruchs<br />
mit auf den Weg gegeben. Am 22.07.2010<br />
hat der BGH zwei weitere Fälle entschieden, in denen der Auftraggeber<br />
bereits im Zusammenhang mit dem Zuschlag Erklärungen<br />
zur nunmehr geltenden Bauzeit abgegeben hat. Auch in diesen<br />
Fällen soll der Vertrag im Zweifel mit der Zuschlagserteilung zustande<br />
kommen. Im Anschluss müssen sich Parteien auf eine neue<br />
Bauzeit einigen.<br />
Mit Blick auf diese Aussagen des BGH werden die Ansprüche aus<br />
der <strong>Vergabeverzögerung</strong> <strong>und</strong> allgemein aus dem gestörten <strong>Bauablauf</strong><br />
einer eingehenden Prüfung unterzogen. Welche Änderungen<br />
haben sich auf den <strong>Bauablauf</strong> ausgewirkt? Kann der Auftraggeber<br />
durch bauzeitliche Anordnungen die Einhaltung der Termine sicherstellen?<br />
Welche Ansprüche kann der Auftragnehmer im Falle der<br />
dem Auftraggeber zuzuweisenden Störung in welcher Höhe geltend<br />
machen?<br />
ibr-online.de<br />
<strong>IBR</strong>-Seminare<br />
Datum: Donnerstag, 16.09.2010, 9:30 – 13:00 Uhr<br />
Ort: Alexander Plaza Berlin-Mitte, Berlin<br />
Preis: 199,– Euro zzgl. 19% MwSt.<br />
Ziel des Seminars ist es, anhand der vom BGH entschiedenen sowie<br />
der noch offenen Fallkonstellationen die Voraussetzungen für<br />
den Mehrvergütungsanspruch sowie dessen Umfang <strong>und</strong> Kalkulation<br />
näher zu beleuchten.<br />
| Themen<br />
1. <strong>Vergabeverzögerung</strong> <strong>und</strong> Bindefristverlängerung<br />
– Wer trägt wann das Risiko?<br />
– Umgehung der Verzögerung?<br />
– Unbedingte Bindefristverlängerung<br />
– Bindefristverlängerung notwendig?<br />
– Fehlende Bindefristverlängerung<br />
– Rüge der Bindefristverlängerung<br />
– Sonderproblem: Verzögerung im Verhandlungsverfahren<br />
2. Anpassung Bauzeit<br />
– Bauzeit gemäß Ausschreibung<br />
– Ausführungsbeginn binnen konkreter Frist ab<br />
Zuschlagserteilung<br />
– Unveränderte Zuschlagserteilung<br />
– Verhandlungsverbot<br />
– Ermittlung der Bauzeitverschiebung/-verlängerung<br />
3. Beschleunigung<br />
– Anordnungsrecht?<br />
– Vereinbarung eines Anordnungsrechts?<br />
– Schadensminderungspflicht des Auftragnehmers<br />
– Vereinbarung der Beschleunigung<br />
– Beschleunigungsvergütung<br />
4. Anpassung Vergütung<br />
– Voraussetzung: Zuschlagsverzögerung <strong>und</strong>/oder Änderung<br />
der Bauzeit<br />
– Vergütungsanspruch aus § 2 Nr. 5 VOB/B<br />
– Preisermittlungsgr<strong>und</strong>lagen des Hauptvertrags?<br />
– Differenzbetrachtung tatsächliche Kosten zu ursprünglich<br />
aufzuwendenden Kosten<br />
– Vertragspreisniveau?<br />
– Durchsetzbarkeit von Spekulationspreisen?<br />
– Nachunternehmerwechsel<br />
– Wegfall der Geschäftsgr<strong>und</strong>lage, § 313 BGB<br />
5. Geänderte Zuschlagserteilung<br />
– Wirksamkeit?<br />
– Reaktion des Bieters<br />
– Anspruch Anpassung Bauzeit <strong>und</strong>/oder Vergütung?<br />
6. Ausblick: Vorhaltekosten<br />
– Dispositionsfreiheit des Auftragnehmers, § 6 Nr. 3 VOB/B<br />
– Vergütungsanspruch auf Gemeinkosten aus § 2 Nr. 5 VOB/B?<br />
– Anspruch auf entgangene AGK?<br />
– Schadensersatzanspruch aus Verschulden vor Vertragsschluss<br />
– Aufwendungsersatzanspruch aus GoA<br />
Starke Referenten Didaktische Konzepte Ausführliche Seminarunterlagen<br />
Marktnahe Themen Attraktiver Preis Fortbildungsnachweise<br />
Nähere Information <strong>und</strong> Anmeldung: www.ibr-online.de/<strong>IBR</strong>-Seminare<br />
Stand: April 2010 – Änderungen vorbehalten
<strong>IBR</strong><br />
Immobilien- & Baurecht<br />
id Verlags GmbH<br />
<strong>IBR</strong>-Seminare<br />
Harrlachweg 4<br />
68163 Mannheim<br />
Hiermit melde ich mich zu folgendem Seminar an:<br />
Anmeldeformular<br />
ibr-online.de<br />
oder melden Sie sich online an:<br />
www.ibr-online.de/<strong>IBR</strong>-Seminare<br />
– Halbtagesseminar –<br />
<strong>Crashkurs</strong>: <strong>Vergabeverzögerung</strong> <strong>und</strong> <strong>gestörter</strong> <strong>Bauablauf</strong><br />
Referentin: RAin Dr. Birgit Franz, Berlin<br />
Datum: Donnerstag, 16.09.2010, 9:30 – 13:00 Uhr<br />
Ort: Hotel Alexander Plaza Berlin-Mitte, Rosenstraße 1, 10178 Berlin,<br />
Telefon: 030/24001-0, Telefax: 030/24001-777, www.hotel-alexander-plaza.de<br />
Preis: 199,– Euro zzgl. 19% MwSt.<br />
Titel, Vorname, Name – BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN<br />
Firma<br />
Straße<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
✗<br />
Datum Unterschrift<br />
id Verlags GmbH / <strong>IBR</strong>-Seminare<br />
Harrlachweg 4 · 68163 Mannheim<br />
Tel. 0621/12032-18 · Fax 0621/28383<br />
szech@id-verlag.de · www.ibr-online.de<br />
ibr-online<br />
<strong>IBR</strong>-Seminare<br />
Stempel<br />
Anmeldung per Telefax:<br />
(06 21) 2 83 83<br />
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem <strong>IBR</strong>-Seminare-Newsletter! <strong>Online</strong> anmelden unter: www.ibr-online.de/<strong>IBR</strong>-Seminare.<br />
Unser Tagungsservice für Sie: • Ausführliche Seminarunterlagen • Angenehmes Hotelambiente • Seminargebühr inkl. Snacks, Tagungs- <strong>und</strong> Pausengetränke<br />
• Persönliche Betreuung vor Ort • Teilnahmebestätigung • Fortbildungsnachweise für Fachanwälte gemäß § 15 FAO (ohne Gewähr der Anerkennung)<br />
• Fortbildungspunkte der Architekten- <strong>und</strong> Ingenieurkammern auf Anfrage<br />
<strong>IBR</strong> imr-online IMR <strong>IBR</strong>-Seminare<br />
Immobilien- & Baurecht. Wissen kompakt.