PLIEGO BIRF punteado -version marzo-09 - Dirección Nacional de ...
PLIEGO BIRF punteado -version marzo-09 - Dirección Nacional de ...
PLIEGO BIRF punteado -version marzo-09 - Dirección Nacional de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REPÚBLICA ARGENTINA<br />
PRÉSTAMO <strong>BIRF</strong> Nº 7473 AR<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº ………<br />
OBJETO: CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br />
CARRETERAS (C.RE.MA.)<br />
MALLA ……<br />
RUTA NACIONAL Nº ……..<br />
TRAMO: ……………………<br />
PROVINCIA DE .……….<br />
( OCTUBRE 2006)<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL<br />
INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS<br />
Secretaria <strong>de</strong> Obras Públicas<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
Llamado a Licitación<br />
Fecha: …………….<br />
Licitación N° ………. Expediente N° ………… Malla …….<br />
Préstamo Banco Mundial - 7473 AR<br />
Este llamado a licitación se emite como resultado <strong>de</strong>l Aviso General <strong>de</strong> Adquisiciones que<br />
para este Proyecto ha sido publicado en el Development Business, edición Nº 708 <strong>de</strong>l 16 <strong>de</strong><br />
agosto <strong>de</strong> 2007.<br />
La <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad ha recibido <strong>de</strong>l Banco Mundial el Préstamo 7473 AR para<br />
sufragar parcialmente el costo <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Activos Viales <strong>Nacional</strong>es – Fase II y<br />
se prevé que parte <strong>de</strong> los fondos <strong>de</strong> este préstamo se ha <strong>de</strong> aplicar a pagos elegibles conforme al<br />
Contrato Malla ……. Licitación N° ……. Expediente Nº …………<br />
Podrán participar en la Licitación todos los licitantes <strong>de</strong> los países que reúnan los requisitos <strong>de</strong><br />
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Adquisiciones con Préstamo <strong>de</strong>l <strong>BIRF</strong> y Créditos<br />
<strong>de</strong> la AIF".<br />
La <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas<br />
para ejecución <strong>de</strong>l contrato <strong>de</strong> rehabilitación y mantenimiento en una Malla <strong>de</strong> carreteras <strong>de</strong><br />
……… km, ubicada en la provincia <strong>de</strong> ………… que compren<strong>de</strong> la Ruta <strong>Nacional</strong> N° ………<br />
entre ……………………… y ………………….……,.<br />
La licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento <strong>de</strong> licitación pública internacional<br />
indicado en el folleto <strong>de</strong>l Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones con Préstamos <strong>de</strong>l<br />
<strong>BIRF</strong> y Créditos <strong>de</strong> la AIF, y podrán participar en ella todos los licitantes <strong>de</strong> países <strong>de</strong> origen<br />
que sean elegibles, según se especifica en dichas normas.<br />
Los licitantes podrán adquirir los Documentos <strong>de</strong> Licitación en : <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Vialidad, Subgerencia <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Apoyo, Av. Pte. Julio A. Roca 734/38 3° Piso –<br />
Ciudad Autónoma <strong>de</strong> Buenos Aires a partir <strong>de</strong>l ………………. contra pago <strong>de</strong> un cargo no<br />
reembolsable <strong>de</strong> pesos un mil quinientos ($ 1500,00) por cada juego. Los licitantes elegibles<br />
que estén interesados podrán obtener información adicional en esa dirección y revisar los<br />
documentos <strong>de</strong> licitación en la página web <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
(www.vialidad.gov.ar) o <strong>de</strong> la Oficina <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Contrataciones (www.onc.mecon.gov.ar )<br />
La oferta <strong>de</strong>berá tener una vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> ciento veinte (120) días corridos a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
apertura y venir acompañada <strong>de</strong> una garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> oferta <strong>de</strong><br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
PESOS…………………………… ($...........) o su equivalente en una moneda <strong>de</strong> libre<br />
convertibilidad, y <strong>de</strong>berá entregarse en la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad, a mas tardar a las<br />
……… horas <strong>de</strong>l día …………………, oportunidad en la que las ofertas se abrirán en presencia<br />
<strong>de</strong> los representantes <strong>de</strong> los licitantes que hayan <strong>de</strong>cidido asistir.<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
NOTA PRELIMINAR<br />
Se <strong>de</strong>staca que los presentes Documentos <strong>de</strong> Licitación han sido preparados en base al Pliego<br />
C.Re.Ma. Edición Octubre 2006 <strong>de</strong> la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con<br />
modificaciones en diversos puntos <strong>de</strong>l texto, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la información particular <strong>de</strong> esta<br />
licitación.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong><br />
DE BASES, CONDICIONES Y<br />
ESPECIFICACIONES TECNICAS<br />
PARA LA LICITACION DE<br />
CONTRATOS DE RECUPERACION<br />
Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS<br />
SISTEMA C.RE.MA.<br />
REPUBLICA ARGENTINA<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
2007<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
Pliego <strong>de</strong> Bases y Condiciones para Contratos <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras -CREMA<br />
INDICE<br />
SECCION 1 - INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES<br />
A. DISPOSICIONES GENERALES<br />
1. Alcance <strong>de</strong> la Licitación..................................................................<br />
2. Fuente <strong>de</strong> Fondos............................................................................<br />
3. Licitantes Elegibles.........................................................................<br />
4. Calificación <strong>de</strong>l Licitante................................................................<br />
5. Una Oferta por Licitante.................................................................<br />
6. Costo <strong>de</strong> la Licitación.....................................................................<br />
7. Visita a la Zona <strong>de</strong> las Obras..........................................................<br />
B. DOCUMENTOS DE LICITACION<br />
8. Contenido <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación..................................<br />
9. Aclaración <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación.................................<br />
10. Enmienda <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación..................................<br />
C. PREPARACION DE LAS OFERTAS<br />
11. Idioma <strong>de</strong> la Oferta........................................................................<br />
12. Documentos comprendidos en la Oferta........................................<br />
13. Precios <strong>de</strong> la Oferta........................................................................<br />
14. Monedas <strong>de</strong> la Oferta y <strong>de</strong> Pago....................................................<br />
15. Vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las Ofertas....................................................................<br />
16. Garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la Oferta...................................................<br />
17. Propuestas Alternativas <strong>de</strong> los Licitantes......................................<br />
18. Formato y Firma <strong>de</strong> la Oferta........................................................<br />
D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS<br />
19. Cierre y marca <strong>de</strong> los sobres <strong>de</strong> las Ofertas..................................<br />
20. Plazo para la Presentación <strong>de</strong> las Ofertas.....................................<br />
21. Ofertas tardías...............................................................................<br />
22. Modificación y Retiro <strong>de</strong> las Ofertas............................................<br />
E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS<br />
23. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas.................................................................<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
Pliego <strong>de</strong> Bases y Condiciones para Contratos <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras -CREMA<br />
24. Confi<strong>de</strong>ncialidad <strong>de</strong>l Proceso......................................................<br />
25. Aclaración <strong>de</strong> las Ofertas..............................................................<br />
26. Examen <strong>de</strong> las Ofertas para <strong>de</strong>terminar si<br />
se ajustan a las Condiciones <strong>de</strong> la Licitación................................<br />
27. Corrección <strong>de</strong> Errores...................................................................<br />
28. Moneda para la Evaluación <strong>de</strong> las Ofertas....................................<br />
29. Evaluación y Comparación <strong>de</strong> las Ofertas....................................<br />
30. Preferencia a licitantes nacionales................................................<br />
F. ADJUDICACION DEL CONTRATO<br />
31. Criterios para la Adjudicación........................................................<br />
32. Derecho <strong>de</strong>l Contratante <strong>de</strong> aceptar cualquier oferta y a rechazar<br />
cualquiera o todas las Ofertas.........................................................<br />
33. Notificación <strong>de</strong> la Adjudicación y firma <strong>de</strong>l Contrato....................<br />
34. Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento..............................................................<br />
35. Anticipo y Garantía por Anticipo...................................................<br />
36. Conciliador .....................................................................................<br />
37. Corrupción o Prácticas Fraudulentas……………………………..<br />
G. DATOS DE LA LICITACIÓN<br />
ANEXO 1. Países elegibles<br />
SECCION 2 - FORMULARIOS ESTANDAR DE OFERTA, INFORMACION PARA<br />
LA CALIFICACION, CARTA DE ACEPTACION Y CONTRATO<br />
FORMULARIO ESTANDAR – Oferta <strong>de</strong>l Licitante........................<br />
FORMULARIOS MODELO – Información para calificación<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
1. Para cada Licitante o cada miembro <strong>de</strong><br />
una Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas.....................................<br />
2. Para Uniones Transitorias <strong>de</strong><br />
Empresas ( “Joint Venture” ) ..............................................<br />
FORMULARIOS ESTANDAR<br />
Carta <strong>de</strong> Aceptación..................................................................<br />
Formulario Estándar <strong>de</strong> Contrato.............................................<br />
Planilla Mo<strong>de</strong>lo para Detalle <strong>de</strong> Precios Unitarios..................<br />
Formulario <strong>de</strong> control <strong>de</strong> contenido <strong>de</strong> la oferta<br />
Formulario <strong>de</strong> Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple<br />
(ADUM)<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
Pliego <strong>de</strong> Bases y Condiciones para Contratos <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras -CREMA<br />
SECCION 3 - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO<br />
A. DISPOSICIONES GENERALES<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
1. Definiciones..........................................................................<br />
2. Interpretación........................................................................<br />
3. Idioma y Ley Aplicable........................................................<br />
4. Decisiones <strong>de</strong>l Supervisor Obras..........................................<br />
5. Delegación <strong>de</strong> Funciones......................................................<br />
6. Comunicaciones...................................................................<br />
7. Subcontratistas……………………......................................<br />
8. Otros Contratistas.................................................................<br />
9. Personal................................................................................<br />
10. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante y <strong>de</strong>l Contratista….......................<br />
11. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante.......................................................<br />
12. Riesgos <strong>de</strong>l Contratista........................................................<br />
13. Seguros…………................................................................<br />
14. Informes <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> las Obras............<br />
15. Consultas acerca <strong>de</strong> los Datos <strong>de</strong>l Contrato........................<br />
16. Construcción <strong>de</strong> las Obras por el Contratista……..............<br />
17. Terminación <strong>de</strong> las Obras en la fecha prevista.……...........<br />
18. Aprobación por el Supervisor Obras………………….......<br />
19. Seguridad.…………………................................................<br />
20. Descubrimientos..................................................................<br />
21. Posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras………………………….....<br />
22. Acceso a la Zona <strong>de</strong> Obras..................................................<br />
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditoría por el Banco........<br />
24. Controversias.......................................................................<br />
25. Procedimiento para la Solución <strong>de</strong> Controversias...............<br />
26. Reemplazo <strong>de</strong>l Conciliador……….....................................<br />
B. CONTROL DE PLAZOS<br />
27. Programa………………….................................................<br />
28. Prórroga <strong>de</strong> la fecha prevista <strong>de</strong> terminación......................<br />
29. Aceleración <strong>de</strong> las Obras….................................................<br />
30. Demoras Or<strong>de</strong>nadas por el Supervisor <strong>de</strong> Obras................<br />
31. Reuniones <strong>de</strong> Administración.............................................<br />
32. Aviso Anticipado…………................................…............<br />
C. CONTROL DE CALIDAD<br />
33. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los Defectos.............................................<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
Pliego <strong>de</strong> Bases y Condiciones para Contratos <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras -CREMA<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
34. Pruebas................................................................................<br />
35. Corrección <strong>de</strong> Defectos…………………….……………..<br />
36. Defectos no corregidos……………………........................<br />
D. CONTROL DEL COSTO<br />
37. Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s……............................................<br />
38. Modificación al Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s………………<br />
39. Variaciones..........................................................................<br />
40. Pago <strong>de</strong> las Variaciones......................................................<br />
41. Predicciones <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> fondos.........................................<br />
42. Certificados <strong>de</strong> Pagos…......................................................<br />
43. Pagos…………………………………………...…………<br />
44. Eventos Compensables........................................................<br />
45. Impuestos............................................................................<br />
46. Monedas..............................................................................<br />
47. Ajuste <strong>de</strong> Precios.................................................................<br />
48. Retenciones………………………………………….........<br />
49. Penalida<strong>de</strong>s por mora en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos e<br />
incumplimientos genéricos.....................................<br />
50. Bonificaciones….................................................................<br />
51. Anticipo...............................................................................<br />
52. Garantías………………………….....................................<br />
53. Trabajos por día…………………………………………...<br />
54. Costo <strong>de</strong> las reparaciones…………………………………<br />
E. TERMINO DEL CONTRATO<br />
55. Terminación <strong>de</strong> las Obras…................................................<br />
56. Recepción <strong>de</strong> las Obras.......................................................<br />
57. Liquidación final.................................................................<br />
58. Manuales <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento..........................<br />
59. Rescisión <strong>de</strong>l Contrato……………………………………<br />
60. Pagos posteriores a la Rescisión <strong>de</strong>l Contrato.....................<br />
61. Propiedad <strong>de</strong> los bienes y las obras……………………….<br />
62. Liberación <strong>de</strong> obligaciones por frustración <strong>de</strong>l Contrato…<br />
63. Suspensión <strong>de</strong>l préstamo o crédito <strong>de</strong>l Banco Mundial…..<br />
SECCION 4 – CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO<br />
1. DATOS DEL CONTRATO<br />
2. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
3. CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y<br />
EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
Pliego <strong>de</strong> Bases y Condiciones para Contratos <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras -CREMA<br />
SECCION 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS<br />
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES<br />
A. DISPOSICIONES GENERALES<br />
1. Introducción..................................................................................<br />
2. Objetivos.......................................................................................<br />
3. Estructura Organizacional – Programa <strong>de</strong>tallado.........................<br />
B. RECUPERACION<br />
4. Especificaciones Técnicas...............................................................<br />
C. MANTENIMIENTO DE RUTINA<br />
5. Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina................................................................<br />
6. Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina.......................................<br />
7. Mantenimiento <strong>de</strong>l Tránsito y Medidas <strong>de</strong> Seguridad....................<br />
D. CONTROL DE CALIDAD<br />
8. Condiciones Exigibles..................................................................<br />
9. Autocontrol <strong>de</strong> Calidad.................................................................<br />
10. Verificación <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong><br />
Calidad..........................................................................................<br />
11. Sistema <strong>de</strong> Calidad.......................................................................<br />
12. Penalida<strong>de</strong>s...................................................................................<br />
13. Cálculo <strong>de</strong>l Monto <strong>de</strong> las Penalida<strong>de</strong>s Previstas..........................<br />
E. PLANILLAS MODELO<br />
Ejemplo <strong>de</strong> una Norma para una actividad <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong><br />
Rutina.............…………………………………………………….......<br />
Programa trimestral Parcial...................................................................<br />
Programa anual <strong>de</strong> Mantenimiento y Presupuesto <strong>de</strong> Ejecución..........<br />
2.- REQUISITOS Y DATOS TÉCNICOS PARTICULARES.................<br />
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.................<br />
SECCION 6 – PLANOS<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
Pliego <strong>de</strong> Bases y Condiciones para Contratos <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras -CREMA<br />
SECCION 7 – PROGRAMA DE ACTIVIDADES<br />
SECCION 8 – FORMULARIOS DE GARANTIAS<br />
Anexo A: Garantía <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> la Oferta (Garantía Bancaria)........<br />
Anexo B: Garantía <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> la Oferta (Fianza)..........................<br />
Anexo C: Alternativa 1 Garantía Bancaria <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento<br />
(Condicional)................................................<br />
Alternativa 2 Garantía Bancaria <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento<br />
(Incondicional)..............................................<br />
Anexo D: Fianza <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento...............................................<br />
Anexo E: Manifiesto <strong>de</strong> Garantía..............................<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
SECCION 1. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES<br />
A. DISPOSICIONES GENERALES<br />
1. Alcance <strong>de</strong> la Licitación.<br />
1.1 El Contratante, según la <strong>de</strong>finición que consta en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, invita a<br />
presentar ofertas para la construcción <strong>de</strong> las Obras que se <strong>de</strong>scriben en los Datos <strong>de</strong>l<br />
Contrato. El nombre y el número <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la Licitación se especifican en los<br />
Datos <strong>de</strong> la Licitación.<br />
1.2 El Adjudicatario, según la <strong>de</strong>finición que consta en la Hoja <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> la Licitación,<br />
<strong>de</strong>berá terminar las Obras en la fecha prevista <strong>de</strong> terminación especificada en los Datos<br />
<strong>de</strong>l Contrato.<br />
2. Fuente <strong>de</strong> Fondos<br />
2.1 El prestatario nombrado en los Datos <strong>de</strong> la licitación, se propone <strong>de</strong>stinar una parte <strong>de</strong><br />
los fondos <strong>de</strong> un préstamo <strong>de</strong>l Banco Mundial, <strong>de</strong>finido en los Datos <strong>de</strong> la licitación,<br />
para sufragar parcialmente el costo <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong>finido en los Datos <strong>de</strong> la licitación, a<br />
fin <strong>de</strong> cubrir los pagos elegibles en virtud <strong>de</strong>l Contrato para las Obras. El Banco<br />
Mundial efectuará pagos solamente a pedido <strong>de</strong>l Prestatario una vez que el Banco<br />
Mundial los haya aprobado <strong>de</strong> conformidad con las estipulaciones <strong>de</strong>l Convenio <strong>de</strong><br />
Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones <strong>de</strong> dicho<br />
Convenio. Salvo que el Banco Mundial acuer<strong>de</strong> expresamente lo contrario, nadie más<br />
que el prestatario podrá tener <strong>de</strong>recho alguno en virtud <strong>de</strong>l Convenio <strong>de</strong> Préstamo, ni<br />
tendrá ningún <strong>de</strong>recho a los fondos <strong>de</strong>l préstamo.<br />
2.2 El Convenio <strong>de</strong> Préstamo prohíbe el retiro <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong> la cuenta <strong>de</strong>l Préstamo para<br />
efectuar cualquier pago a personas o entida<strong>de</strong>s, o para financiar cualquier<br />
importación <strong>de</strong> bienes si el banco tiene conocimiento <strong>de</strong> que dichos pagos o<br />
importaciones están prohibidos por una <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Seguridad <strong>de</strong> las<br />
Naciones Unidas adoptada en virtud <strong>de</strong>l Capítulo VII <strong>de</strong> la Carta <strong>de</strong> esa institución.<br />
3. Licitantes Elegibles.<br />
3.1 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pue<strong>de</strong>n tener la<br />
nacionalidad <strong>de</strong> cualquier país, <strong>de</strong> conformidad con las condiciones estipuladas en el<br />
Anexo I <strong>de</strong> la Sección I, Países Elegibles. Se consi<strong>de</strong>rará que un Licitante tiene la<br />
nacionalidad <strong>de</strong> un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y<br />
opera <strong>de</strong> conformidad con las disposiciones legales <strong>de</strong> ese país. Este criterio también<br />
aplicará para <strong>de</strong>terminar la nacionalidad <strong>de</strong> los subcontratistas propuestos.<br />
3.2 Un Licitante no <strong>de</strong>berá presentar conflicto <strong>de</strong> interés. Si se consi<strong>de</strong>ra que los Licitantes<br />
presentan conflicto <strong>de</strong> interés serán <strong>de</strong>scalificados. Se consi<strong>de</strong>rará que los Licitantes<br />
presentan conflicto <strong>de</strong> interés con una o más partes en este proceso <strong>de</strong> licitación si<br />
están o han estado asociados, directa o indirectamente, con el consultor o con<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
cualquiera otra entidad que haya participado en la preparación <strong>de</strong>l diseño,<br />
especificaciones técnicas y otros documentos para el Proyecto o que se han propuesto<br />
al Gerente <strong>de</strong>l Proyecto para el Contrato. Cualquier firma que haya participado con el<br />
Prestatario en la prestación <strong>de</strong> servicios para la preparación o supervisión <strong>de</strong> las obras y<br />
cualquiera <strong>de</strong> sus afiliados no son elegibles para participar en la licitación.<br />
3.3 Un Licitante que ha sido <strong>de</strong>clarado inelegible por el Banco, en relación con las Normas <strong>de</strong>l<br />
Banco sobre Prevención y Combate <strong>de</strong>l Frau<strong>de</strong> y la Corrupción en proyectos financiados<br />
por préstamos <strong>de</strong>l Banco Mundial y préstamos y donaciones <strong>de</strong> AIF, será <strong>de</strong>scalificado.<br />
3.4 Las empresas estatales <strong>de</strong>l país Prestatario serán elegibles solamente si pue<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>mostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes<br />
comerciales; y (iii) no <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ninguna agencia <strong>de</strong>l Prestatario o <strong>de</strong>l<br />
Subprestatario.<br />
3.5 Los Licitantes <strong>de</strong>berán proporcionar al Prestatario evi<strong>de</strong>ncia satisfactoria <strong>de</strong> su<br />
continua elegibilidad, cuando el Prestatario razonablemente la solicite.<br />
4. Calificación <strong>de</strong>l Licitante.<br />
4.1 Todos los licitantes <strong>de</strong>berán incluir en la Sección 2, Formularios estándar <strong>de</strong> oferta,<br />
información para la calificación, carta <strong>de</strong> aceptación y Contrato, una <strong>de</strong>scripción<br />
preliminar <strong>de</strong>l método <strong>de</strong> trabajo y el cronograma propuestos, con inclusión <strong>de</strong> planos y<br />
gráficos, si es necesario.<br />
4.2 En caso <strong>de</strong> que se haya efectuado la precalificación <strong>de</strong> los licitantes potenciales, para la<br />
adjudicación <strong>de</strong>l Contrato sólo se consi<strong>de</strong>rarán las ofertas <strong>de</strong> los licitantes<br />
precalificados. Estos <strong>de</strong>berán incluir en su oferta toda la información necesaria para<br />
actualizar su solicitud inicial <strong>de</strong> precalificación, o bien <strong>de</strong>berán confirmar en su oferta<br />
que la información presentada para la precalificación sigue siendo esencialmente<br />
correcta a la fecha <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> la oferta. La actualización o confirmación <strong>de</strong> la<br />
información <strong>de</strong>be efectuarse como parte <strong>de</strong> la documentación <strong>de</strong> la oferta.<br />
4.3 En caso <strong>de</strong> que el Contratante no haya hecho una precalificación <strong>de</strong> licitantes<br />
potenciales, todos los licitantes <strong>de</strong>berán incluir en sus ofertas la siguiente información y<br />
documentos en la Sección 2, salvo indicación en contrario en los Datos <strong>de</strong> la licitación:<br />
(a) copias <strong>de</strong> los documentos originales relativos a la constitución o condición<br />
jurídica <strong>de</strong>l Licitante, lugar <strong>de</strong> inscripción y se<strong>de</strong> principal <strong>de</strong> sus activida<strong>de</strong>s; un<br />
po<strong>de</strong>r escrito notarial en que se otorguen faculta<strong>de</strong>s al firmante <strong>de</strong> la oferta para<br />
comprometer al Licitante;<br />
(b) volumen anual <strong>de</strong> negocios, expresado en valores monetarios, <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> los<br />
trabajos <strong>de</strong> construcción en general y <strong>de</strong> obras viales en particular, realizados por<br />
el Licitante en cada uno <strong>de</strong> los últimos diez (10) años;<br />
(c) experiencia en la construcción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> naturaleza, magnitud y complejidad<br />
similares a las <strong>de</strong> las Obras en cuestión en cada uno <strong>de</strong> los últimos diez (10)<br />
años; una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> obras que el Licitante esté ejecutando o <strong>de</strong> los<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
2
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
compromisos contractuales; y Clientes a quienes se pueda solicitar más<br />
información acerca <strong>de</strong> esos contratos;<br />
(d) principales equipos <strong>de</strong> construcción que el Licitante prevé utilizar para cumplir<br />
con el Contrato;<br />
(e) calificación y experiencia <strong>de</strong>l personal clave, tanto técnico como administrativo,<br />
propuesto para <strong>de</strong>sempeñarse en el lugar <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> las Obras a los fines <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
(f) informes sobre la situación financiera <strong>de</strong>l Licitante, que necesariamente <strong>de</strong>berá<br />
incluir los balances, estados <strong>de</strong> pérdidas y ganancias e informes <strong>de</strong> auditoría<br />
correspondientes a los últimos tres años emitidos por un auditor in<strong>de</strong>pendiente<br />
que se expida expresamente con relación a la suficiencia que tenga el contenido<br />
<strong>de</strong> esos documentos para representar la situación real <strong>de</strong>l oferente;<br />
(g) pruebas <strong>de</strong> que el Licitante tiene suficiente capital <strong>de</strong> trabajo para llevar a cabo<br />
este Contrato (por ejemplo, prueba <strong>de</strong> que tiene acceso a línea(s) <strong>de</strong> crédito y<br />
dispone <strong>de</strong> otros recursos financieros);<br />
(h) autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias <strong>de</strong> las que el<br />
Licitante es cliente;<br />
(i) información sobre todo litigio que el Licitante tenga pendiente, o que haya<br />
ocurrido en los últimos cinco años, sobre las partes litigantes y el monto<br />
reclamado, e<br />
(j) intención <strong>de</strong> subcontratar componentes <strong>de</strong> las Obras por un valor superior al 10 %<br />
<strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), los agregados a las<br />
subcláusulas 4.3 (a), 4.3 (b), 4.3 (c), 4.3 (f), 4.3(g), 4.3 (i), y el agregado <strong>de</strong> las<br />
subcláusulas 4.3 (k), 4.3 (l), 4.3 (m), 4.3 (n), 4.3 (ñ) y 4.3 (o)<br />
4.4 Las ofertas presentadas por una asociación o grupo <strong>de</strong> dos o más firmas <strong>de</strong>berán<br />
cumplir los siguientes requisitos, salvo indicación en contrario en los Datos <strong>de</strong> la licitación:<br />
(a) la oferta <strong>de</strong>berá incluir todos los documentos e informaciones mencionados en la<br />
Subcláusula 4.3 prece<strong>de</strong>nte para cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la asociación o<br />
grupo;<br />
(b) la oferta <strong>de</strong>berá firmarse <strong>de</strong> modo que constituya una obligación legal para todos<br />
los integrantes <strong>de</strong> la asociación o grupo;<br />
(c ) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente <strong>de</strong>l<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> acuerdo con las condiciones <strong>de</strong>l mismo;<br />
(d) se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>signar como representante <strong>de</strong> la asociación o grupo a uno <strong>de</strong> sus<br />
integrantes, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir<br />
instrucciones para todos y cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la asociación o grupo, y<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
3
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
(e) la ejecución <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong>l Contrato, incluidos los pagos, se realizará<br />
exclusivamente con el representante <strong>de</strong> la asociación o grupo.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado en la<br />
subcláusula 4.4<br />
4.5 A fin <strong>de</strong> que pueda adjudicársele el Contrato, todo Licitante <strong>de</strong>berá cumplir con los<br />
siguientes requisitos mínimos <strong>de</strong> calificación:<br />
(a) El promedio <strong>de</strong>l volumen anual mínimo <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción calculado<br />
para tres (3) años <strong>de</strong> los últimos diez (10) años <strong>de</strong>be ser como mínimo el<br />
equivalente <strong>de</strong>l monto especificado en los Datos <strong>de</strong> la Licitación;<br />
(b) tener experiencia como contratista principal en la construcción <strong>de</strong> por lo menos<br />
dos obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similares a las <strong>de</strong> las Obras en cuestión en<br />
el curso <strong>de</strong> los últimos diez (10) años (a fin <strong>de</strong> cumplir este requisito, las obras<br />
que se mencionen <strong>de</strong>berán estar terminadas en un 70% como mínimo);<br />
(c) incluir propuestas para obtener oportunamente (propiedad, alquiler, etc.) los<br />
equipos básicos que se enumeran en los Datos <strong>de</strong> licitación;<br />
(d) contar con un Administrador <strong>de</strong> Contratos con cinco años <strong>de</strong> experiencia en obras<br />
<strong>de</strong> naturaleza y magnitud similares, incluidos por lo menos tres años como<br />
Administrador, y<br />
(e) tener activos líquidos y/o acceso a créditos, libres <strong>de</strong> otros compromisos<br />
contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud <strong>de</strong>l<br />
Contrato, por un valor no inferior al indicado en los Datos <strong>de</strong> la licitación.<br />
Si el postulante o cualquiera <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> una asociación o grupo tiene un<br />
continuo historial <strong>de</strong> litigios o laudos arbitrales, ello pue<strong>de</strong> ser motivo para su<br />
<strong>de</strong>scalificación.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), los requisitos<br />
agregados<br />
4.6 Las cifras correspondientes a cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la asociación o grupo se<br />
sumarán a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos <strong>de</strong><br />
calificación especificados en la Subcláusulas 4.5 (a) y (e) en los siguientes conceptos:<br />
volumen anual <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción y activos líquidos; sin embargo, para que<br />
pueda adjudicarse el Contrato a la asociación o grupo, cada uno <strong>de</strong> sus integrantes <strong>de</strong>be<br />
cumplir por lo menos con el 25% <strong>de</strong> los requisitos mínimos para licitantes individuales<br />
que se establecen en los párrafos (a) y (e) <strong>de</strong> la Subcláusula 4.5, en tanto que el<br />
integrante principal <strong>de</strong>be cumplir por lo menos con el 40% <strong>de</strong> ellos. De no satisfacerse<br />
esta exigencia, la oferta presentada por la asociación o grupo será rechazada. A fin <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminar la medida en que el licitante cumple con los requisitos <strong>de</strong> calificación, no se<br />
tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos <strong>de</strong> los subcontratistas, a menos que se<br />
especifique lo contrario en los Datos <strong>de</strong> la licitación.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
4
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
5. Una Oferta por Licitante<br />
5.1 Cada Licitante podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como<br />
integrante <strong>de</strong> una asociación o grupo. Si un Licitante presenta más <strong>de</strong> una oferta o<br />
participa en más <strong>de</strong> una <strong>de</strong> ellas (a menos que sea en calidad <strong>de</strong> Subcontratista o que se<br />
trate <strong>de</strong> propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido<br />
solicitadas), quedarán <strong>de</strong>scalificadas todas las ofertas que incluyan la participación <strong>de</strong><br />
dicho Licitante.<br />
6. Costo <strong>de</strong> la Licitación.<br />
6.1 Serán a cargo <strong>de</strong>l Licitante todos los costos vinculados con la preparación y<br />
presentación <strong>de</strong> su oferta y en ningún caso el Contratante será responsable <strong>de</strong> ellos.<br />
7. Visita a la Zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
7.1 Se aconseja que el Licitante bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e<br />
inspeccione la Zona <strong>de</strong> las Obras y sus alre<strong>de</strong>dores y obtenga por sí mismo toda la<br />
información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para<br />
la construcción <strong>de</strong> las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por<br />
cuenta <strong>de</strong>l Licitante. Queda bajo la exclusiva responsabilidad <strong>de</strong>l oferente haber<br />
alcanzado un conocimiento a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> obra para hacer su oferta.<br />
8. Contenido <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN<br />
8.1 Los documentos <strong>de</strong> Licitación incluyen el conjunto <strong>de</strong> documentos que se especifican a<br />
continuación y los apéndices que se incorporen <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en la<br />
Cláusula 10:<br />
Sección 1. Instrucciones a los Licitantes<br />
Sección 2. Formularios estándar <strong>de</strong> oferta, información para la calificación, carta<br />
<strong>de</strong> aceptación y Contrato<br />
Sección 3. Condiciones <strong>de</strong>l Contrato<br />
Sección 4. Datos <strong>de</strong>l Contrato<br />
Sección 5. Especificaciones Técnicas<br />
Sección 6. Planos<br />
Sección 7. Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s.<br />
Sección 8. Formularios <strong>de</strong> garantías.<br />
8.2 Al licitante potencial se le proporcionan tres copias <strong>de</strong> las Secciones 2, 4 y 7. El número<br />
<strong>de</strong> copias que el Licitante <strong>de</strong>be llenar e incluir en su oferta se especifica en los Datos <strong>de</strong><br />
la Licitación.<br />
9. Aclaración <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
9.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> licitación<br />
podrá solicitarla por escrito mediante comunicación fehaciente enviada al Contratante<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
5
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
a la dirección que figure en el Llamado a licitación. El contratante dará respuesta a toda<br />
solicitud <strong>de</strong> aclaración, recibida a más tardar veintiocho (28) días antes <strong>de</strong> que venza el<br />
plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas. Se enviará copia <strong>de</strong> la respuesta <strong>de</strong>l<br />
Contratante, incluida una explicación <strong>de</strong> la consulta pero sin i<strong>de</strong>ntificar su proce<strong>de</strong>ncia,<br />
a todos los que hayan adquirido los documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
10. Enmienda <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
10.1 El Contratante podrá modificar los Documentos <strong>de</strong> Licitación mediante la emisión <strong>de</strong><br />
apéndices antes <strong>de</strong> que venza el plazo para la presentación <strong>de</strong> ofertas.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), lo agregado en la<br />
subcláusula 10.1<br />
10.2 Todo apéndice así emitido constituirá parte <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> Licitación y se<br />
comunicará fehacientemente a todos los que hayan adquirido los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado <strong>de</strong> la<br />
subcláusula 10.2<br />
10.3 A fin <strong>de</strong> que los posibles Licitantes cuenten con un período razonable para consi<strong>de</strong>rar<br />
las enmiendas en la preparación <strong>de</strong> sus ofertas, en caso necesario el Contratante<br />
prorrogará el plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas, <strong>de</strong> acuerdo con lo estipulado en<br />
la subcláusula 20.2.<br />
11. Idioma <strong>de</strong> la Oferta.<br />
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.<br />
11.1 Todos los documentos relacionados con la oferta <strong>de</strong>berán redactarse en el idioma<br />
especificado en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
12. Documentos comprendidos en la Oferta.<br />
12.1 La oferta que presente el Licitante <strong>de</strong>berá compren<strong>de</strong>r los siguientes componentes:<br />
(a) La oferta (en el formulario que figura en la Sección 2);<br />
(b) Garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la oferta;<br />
(c) Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s con indicación <strong>de</strong> precios;<br />
(d) Documentos y formularios <strong>de</strong> información para la calificación;<br />
(e) Ofertas alternativas, cuando se soliciten.<br />
Y cualquier otro material que los licitantes <strong>de</strong>ban llenar y presentar <strong>de</strong><br />
conformidad con lo especificado en los Datos <strong>de</strong> la licitación<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el reemplazo <strong>de</strong> la<br />
subcláusula 12.1<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
6
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
13. Precios <strong>de</strong> la Oferta.<br />
13.1 El precio <strong>de</strong>l Contrato será una suma alzada que compren<strong>de</strong>rá la totalidad <strong>de</strong> las Obras<br />
especificadas en la subcláusula 1.1, sobre la base <strong>de</strong> la oferta presentada por el<br />
Licitante<br />
13.2 El Licitante indicará la suma alzada que cubra la ejecución <strong>de</strong> todos los rubros <strong>de</strong> las<br />
Obras que se especifiquen en los planos y especificaciones.<br />
13.3 Todos los <strong>de</strong>rechos, impuestos y <strong>de</strong>más gravámenes que <strong>de</strong>ba pagar el Contratista en<br />
virtud <strong>de</strong>l Contrato o por cualquier otra razón, a partir <strong>de</strong> la fecha correspondiente a<br />
veintiocho (28) días antes <strong>de</strong> que venza el plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas,<br />
<strong>de</strong>berán incluirse en el precio total <strong>de</strong> la oferta que presente el Licitante.<br />
13.4 El precio global cotizado por el Licitante estará sujeto a ajuste durante el período <strong>de</strong><br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato, si así se dispone en los Datos <strong>de</strong> la licitación, en los Datos<br />
<strong>de</strong>l Contrato y en la cláusula 47 <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato. Junto con la oferta, el<br />
Licitante <strong>de</strong>berá presentar toda la información que se exige en los Datos <strong>de</strong>l Contrato y<br />
en la Cláusula 47 <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado en la<br />
subcláusula 13.4 y la incorporación <strong>de</strong> 13.5<br />
14. Monedas <strong>de</strong> la Oferta y <strong>de</strong> Pago.<br />
14.1 El Licitante <strong>de</strong>berá cotizar el precio global exclusivamente en la moneda <strong>de</strong>l país<br />
contratante. Las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moneda extranjera <strong>de</strong>berán indicarse como porcentaje<br />
<strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> la oferta (sin incluir las sumas provisionales) y se pagarán a elección <strong>de</strong>l<br />
Licitante, en la moneda <strong>de</strong> no más <strong>de</strong> tres países miembros.<br />
14.2 Para calcular el equivalente en moneda nacional y el porcentaje o los porcentajes<br />
mencionados en la Subcláusula 14.1 prece<strong>de</strong>nte, el Licitante <strong>de</strong>berá aplicar el tipo <strong>de</strong><br />
cambio ven<strong>de</strong>dor para transacciones similares vigente en la fecha correspondiente a 28<br />
días antes <strong>de</strong>l último plazo para la presentación <strong>de</strong> ofertas y publicado por la autoridad<br />
especificada en los Datos <strong>de</strong> la licitación. Estos tipos <strong>de</strong> cambio se aplicarán a todos los<br />
pagos a fin <strong>de</strong> que el Licitante no corra ningún riesgo cambiario. Si el Licitante utiliza<br />
otros tipos <strong>de</strong> cambio, se aplica lo dispuesto en la subcláusula 28.1. En cualquier caso,<br />
los pagos serán computados utilizando las tasas especificadas en la oferta.<br />
14.3 En la Oferta, los Licitantes <strong>de</strong>berán indicar las necesida<strong>de</strong>s en moneda extranjera que<br />
esperan tener.<br />
14.4 El Contratante podrá solicitar a los Licitantes aclaraciones acerca <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
monedas extranjeras y pruebas <strong>de</strong> que los montos comprendidos en el precio global y<br />
en los Datos <strong>de</strong>l Contrato son razonables y se ajustan a las disposiciones <strong>de</strong> la<br />
Subcláusula 14.1.<br />
15. Vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las Ofertas.<br />
15.1 Las ofertas serán válidas por el período especificado en los Datos <strong>de</strong> la Licitación.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
7
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
15.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes una<br />
prórroga <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> sus ofertas por un plazo <strong>de</strong>terminado. La solicitud y<br />
las respuestas <strong>de</strong> los Licitantes <strong>de</strong>berán efectuarse por escrito comunicándolas <strong>de</strong> forma<br />
fehaciente . Los licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les haga efectiva la<br />
garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> sus ofertas. A los licitantes que accedan a la prórroga no se les<br />
pedirá ni se permitirá que modifiquen sus ofertas, pero se les solicitará que extiendan la<br />
vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> sus ofertas por el período <strong>de</strong> la prórroga, y que<br />
cumplan con las disposiciones <strong>de</strong> la Cláusula 16 en todos los aspectos.<br />
15.3 En el caso <strong>de</strong> los contratos a precio fijo (precio no sujeto a ajuste), si el período <strong>de</strong><br />
vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las ofertas se prorroga por más <strong>de</strong> 60 días, los montos paga<strong>de</strong>ros al<br />
Adjudicatario en moneda nacional y extranjera se incrementarán mediante la aplicación<br />
a los respectivos componentes en moneda nacional y extranjera <strong>de</strong> los pagos, <strong>de</strong> los<br />
factores especificados en los Datos <strong>de</strong> la licitación o en la solicitud <strong>de</strong> extensión, por el<br />
período <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora que transcurra a partir <strong>de</strong> los 60 días <strong>de</strong> la expiración <strong>de</strong>l plazo<br />
inicial <strong>de</strong> la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las ofertas hasta la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la adjudicación. La<br />
evaluación <strong>de</strong> las ofertas se basará en los precios <strong>de</strong> las ofertas sin tener en cuenta los<br />
aumentos antes señalados.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), la anulación <strong>de</strong> la<br />
subcláusula 15.3<br />
16. Garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la Oferta.<br />
16.1 Como parte <strong>de</strong> la oferta, el Licitante <strong>de</strong>berá presentar una garantía <strong>de</strong> seriedad por el<br />
monto especificado en los "Datos <strong>de</strong> la Licitación", en moneda nacional, o en una<br />
moneda <strong>de</strong> libre convertibilidad.<br />
16.2 La garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la oferta podrá consistir, a elección <strong>de</strong>l Licitante, en un<br />
cheque certificado, una letra bancaria, una carta <strong>de</strong> crédito o una garantía bancaria<br />
emitida por un banco <strong>de</strong> prestigio situado en cualquier país elegible. La garantía <strong>de</strong>berá<br />
ajustarse al formulario incluido en la Sección 8, o adoptar otra forma que el contratante<br />
consi<strong>de</strong>re aceptable. La vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la Garantía <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> la Oferta exce<strong>de</strong>rá en 28<br />
días el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la oferta.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado a<br />
subcláusula 16.2.<br />
16.3 Toda oferta que no esté acompañada <strong>de</strong> una Garantía <strong>de</strong> Seriedad aceptable será<br />
rechazada por el Contratante. En la garantía <strong>de</strong> seriedad que presente una asociación<br />
o grupo se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>finir como "Licitante" a todos los integrantes <strong>de</strong> la asociación o<br />
grupo y éstos <strong>de</strong>berán nombrarse <strong>de</strong> la siguiente manera: una asociación o grupo<br />
formado por "_____________", "______________", y "_______________".<br />
16.4 Las Garantías <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> las Ofertas que no resulten seleccionadas serán <strong>de</strong>vueltas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 28 días siguientes al vencimiento <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las ofertas<br />
establecido en la Subcláusula 15.1.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
8
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
16.5 La garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la oferta que resulte seleccionada será <strong>de</strong>vuelta una vez que<br />
el Licitante haya firmado el Contrato y presentado la Garantía <strong>de</strong> cumplimiento<br />
requerida.<br />
16.6 Podrá hacerse efectiva la garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la oferta:<br />
(a) si el licitante retira su oferta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las ofertas, durante el<br />
período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma;<br />
(b) si el licitante no está <strong>de</strong> acuerdo con la corrección <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> su oferta, <strong>de</strong><br />
conformidad con lo estipulado en la Cláusula 27, con la corrección <strong>de</strong> los<br />
coeficientes aplicables en la Fórmula <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l Precio en la parte<br />
<strong>de</strong> Recuperación o <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> conformidad con la Cláusula 13.5 ó<br />
(c) si el Adjudicatario, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo estipulado,<br />
(i) no firma el Contrato, o<br />
(ii) no suministra la garantía <strong>de</strong> cumplimiento requerida.<br />
17. Propuestas Alternativas <strong>de</strong> los Licitantes<br />
17.1 Los licitantes <strong>de</strong>berán presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en<br />
los documentos <strong>de</strong> licitación, incluido el diseño técnico básico indicado en los planos y<br />
en las especificaciones técnicas. No se consi<strong>de</strong>rarán propuestas alternativas, salvo que<br />
ello se permita específicamente en los Datos <strong>de</strong> la licitación, en cuyo caso regirá la<br />
subcláusula 17.2.<br />
17.2 Si se permite en los Datos <strong>de</strong> la licitación, los licitantes que <strong>de</strong>seen presentar<br />
alternativas técnicas a lo solicitado en los documentos <strong>de</strong> licitación también <strong>de</strong>berán<br />
presentar una oferta que se ajuste a las condiciones <strong>de</strong> dichos documentos (oferta<br />
básica), incluido el diseño técnico básico indicado en los planos y en las<br />
especificaciones técnicas. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> presentar la oferta básica, el Licitante <strong>de</strong>berá<br />
proporcionar toda la información necesaria a fin <strong>de</strong> que el Contratante pueda hacer una<br />
evaluación integral <strong>de</strong> las ofertas alternativas, con inclusión <strong>de</strong> los cálculos y las<br />
especificaciones técnicas, el <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> los precios, los métodos <strong>de</strong> construcción<br />
propuestos y otros datos pertinentes. El Contratante sólo consi<strong>de</strong>rará las alternativas<br />
técnicas que hubiera presentado el Licitante cuya oferta básica se ajuste a las<br />
condiciones técnicas básicas y haya sido evaluada como la más baja.<br />
18. Formato y Firma <strong>de</strong> la Oferta<br />
18.1 El Licitante preparará un original <strong>de</strong> los documentos comprendidos en la oferta <strong>de</strong><br />
acuerdo a lo estipulado en la cláusula 12 <strong>de</strong> estas Instrucciones a los licitantes en uno o<br />
mas volúmenes que incluyan el Formulario <strong>de</strong> la oferta, y los marcará claramente como<br />
"ORIGINAL". Adicionalmente, el Licitante <strong>de</strong>berá preparar el número <strong>de</strong> copias <strong>de</strong><br />
los documentos indicado en los Datos <strong>de</strong> la licitación, y marcados claramente como<br />
"COPIAS". En caso <strong>de</strong> discrepancia, el texto <strong>de</strong>l original prevalecerá sobre el <strong>de</strong> las<br />
copias.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
9
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
18.2 El original y todas las copias <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong>berán ser escritos a máquina o en tinta<br />
in<strong>de</strong>leble y firmados por la(s) persona(s) <strong>de</strong>bidamente autorizada(s) para firmar en<br />
nombre <strong>de</strong>l Licitante, <strong>de</strong> acuerdo a lo dispuesto en las Subcláusulas 4.3 a) o 4.4 b)<br />
según corresponda. Todas las páginas <strong>de</strong> la oferta en que se hayan hecho<br />
modificaciones o adiciones estarán <strong>de</strong>bidamente salvadas y firmadas por la(s)<br />
persona(s) que firme(n) la oferta.<br />
18.3 No se podrán hacer otras alteraciones o adiciones a la oferta, excepto las que<br />
correspondan en virtud <strong>de</strong> instrucciones impartidas por el Contratante, o que fueran<br />
necesarias para corregir errores cometidos por el Licitante, en cuyo caso dichas<br />
correcciones <strong>de</strong>berán llevar la firma <strong>de</strong> la(s) persona(s) que firme(n) la oferta.<br />
18.4 El Licitante <strong>de</strong>berá suministrar la información <strong>de</strong>scripta en el Formulario <strong>de</strong> Oferta<br />
respecto a comisiones o gratificaciones, si las hubiera, pagadas o por pagar a agentes<br />
relacionados con esta oferta, y con la ejecución <strong>de</strong>l contrato si al Licitante le es<br />
adjudicado el contrato.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado <strong>de</strong> las<br />
subcláusulas 18.5, 18.6 y 18.7<br />
D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS<br />
19. Cierre y marca <strong>de</strong> los sobres <strong>de</strong> las Ofertas<br />
19.1 El Licitante pondrá el original y todas las copias <strong>de</strong> la oferta en dos sobres interiores,<br />
que cerrará y marcará claramente como "ORIGINAL" y "COPIAS", según<br />
corresponda. Luego pondrá ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior, que<br />
también <strong>de</strong>berá estar cerrado.<br />
19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior <strong>de</strong>berán llevar el Nombre y el número<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la licitación y <strong>de</strong>berán:<br />
(a) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en los Datos <strong>de</strong> la<br />
Licitación;<br />
(b) llevar el Nombre y el número <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Contrato indicados en los<br />
Datos <strong>de</strong> la Licitación y en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, y<br />
(c) llevar una indicación <strong>de</strong> no abrir antes <strong>de</strong> la fecha y hora <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las<br />
ofertas, indicada en los Datos <strong>de</strong> la Licitación.<br />
19.3 A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntificación requerida en la Subcláusula 19.2, los sobres interiores<br />
<strong>de</strong>berán llevar el nombre y la dirección <strong>de</strong>l Licitante, a fin <strong>de</strong> que se le pueda <strong>de</strong>volver<br />
su oferta sin abrir en caso <strong>de</strong> que sea <strong>de</strong>clarada oferta tardía, conforme a la Cláusula 21.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
10
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
19.4 Si el sobre exterior no estuviera cerrado y marcado según lo indicado, el Contratante no<br />
asumirá responsabilidad alguna en caso <strong>de</strong> que la oferta se traspapele o sea abierta<br />
prematuramente.<br />
20. Plazo para la presentación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
20.1 Las Ofertas <strong>de</strong>berán ser entregadas al Contratante en la dirección antes indicada a más<br />
tardar en la fecha y hora señaladas en los Datos <strong>de</strong> la Licitación.<br />
20.2 El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación <strong>de</strong> ofertas mediante una<br />
enmienda <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> licitación, <strong>de</strong> conformidad con lo estipulado en la<br />
Cláusula 10, en cuyo caso todos los <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong>l Contratante y <strong>de</strong> los<br />
Licitantes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.<br />
21. Ofertas Tardías<br />
21.1 Toda oferta que reciba el Contratante <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l plazo estipulado en la cláusula 20<br />
será <strong>de</strong>vuelta al licitante sin abrir.<br />
22. Modificación y Retiro <strong>de</strong> las Ofertas<br />
22.1 El Licitante podrá modificar o retirar su oferta mediante notificación por escrito antes<br />
que venza el plazo establecido en la Cláusula 20.<br />
22.2 La notificación <strong>de</strong> modificación o retiro <strong>de</strong> la oferta será preparada, puesta en sobre<br />
cerrado, marcada y enviada por el Licitante con arreglo a las disposiciones <strong>de</strong> las<br />
Cláusulas 18 y 19, <strong>de</strong>biendo agregarse en los sobres interiores y en el sobre exterior la<br />
palabra "MODIFICACIÓN" o "RETIRO", según corresponda.<br />
22.3 Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.<br />
22.4 El retiro <strong>de</strong> la oferta en el intervalo entre el vencimiento <strong>de</strong>l plazo para la presentación<br />
<strong>de</strong> las ofertas y el vencimiento <strong>de</strong>l período original <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z especificado en los Datos<br />
<strong>de</strong> la licitación o extendido <strong>de</strong> acuerdo a la subcláusula 15.2, pue<strong>de</strong> dar lugar a que se<br />
haga efectiva la garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la oferta, según lo dispuesto en la Cláusula 16.<br />
22.5 Los licitantes solamente podrán ofrecer <strong>de</strong>scuentos o modificar <strong>de</strong> otra manera los<br />
precios <strong>de</strong> sus ofertas presentando una modificación <strong>de</strong> conformidad con esta cláusula,<br />
o incluyéndola en la oferta original.<br />
23. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas<br />
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS<br />
23.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluidas las modificaciones introducidas <strong>de</strong> acuerdo<br />
con las disposiciones <strong>de</strong> la cláusula 22, en presencia <strong>de</strong> los representantes <strong>de</strong> los<br />
licitantes que <strong>de</strong>cidan concurrir, a la hora, en la fecha y en el lugar especificados en los<br />
Datos <strong>de</strong> la licitación.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
11
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
23.2 Los sobres marcados con la palabra "RETIRO" se abrirán y leerán primero. No se<br />
abrirán las ofertas cuyo retiro se haya notificado <strong>de</strong>bidamente <strong>de</strong> conformidad con las<br />
disposiciones <strong>de</strong> la cláusula 22.<br />
23.3 En la apertura <strong>de</strong> las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres <strong>de</strong> los licitantes,<br />
los precios <strong>de</strong> las ofertas, el monto total <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> ellas y <strong>de</strong> las ofertas alternativas<br />
(si se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), los <strong>de</strong>scuentos, las<br />
modificaciones y retiros <strong>de</strong> ofertas, la existencia o la falta <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong><br />
la oferta, y cualquier otro <strong>de</strong>talle que el Contratante estime apropiado anunciar.<br />
23.4 El Contratante preparará un acta <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las ofertas, en la que incluirá la<br />
información dada a conocer a los asistentes a ese acto, <strong>de</strong> conformidad con lo<br />
estipulado en la subcláusula 23.3.<br />
24. Confi<strong>de</strong>ncialidad <strong>de</strong>l Proceso<br />
24.1 La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación <strong>de</strong> las ofertas<br />
y las recomendaciones para la adjudicación <strong>de</strong> un contrato no podrán ser reveladas a los<br />
Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso<br />
hasta que se haya anunciado el nombre <strong>de</strong>l Adjudicatario. Todo intento <strong>de</strong> un Licitante<br />
<strong>de</strong> influir en la tramitación <strong>de</strong> las ofertas o en la <strong>de</strong>cisión sobre la adjudicación por parte<br />
<strong>de</strong>l Contratante pue<strong>de</strong> dar lugar al rechazo <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> ese Licitante.<br />
25. Aclaración <strong>de</strong> las Ofertas<br />
25.l Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación <strong>de</strong> las ofertas, el Contratante<br />
tendrá la facultad <strong>de</strong> solicitar a cualquier Licitante que aclare su oferta, incluido el<br />
<strong>de</strong>sglose <strong>de</strong> los precios contenidos en el Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s. La solicitud <strong>de</strong><br />
aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito comunicándose<br />
fehacientemente . Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna<br />
modificación <strong>de</strong> los precios o <strong>de</strong> los elementos sustanciales <strong>de</strong> la oferta, salvo que ello<br />
sea necesario para confirmar la corrección <strong>de</strong> errores aritméticos que el Contratante<br />
haya <strong>de</strong>scubierto durante la evaluación <strong>de</strong> las ofertas, <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto<br />
en la Cláusula 27.<br />
25.2 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 25.1 ningún Licitante se comunicará con el<br />
Comitente sobre cualquier materia relacionada con su oferta <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong><br />
apertura <strong>de</strong> las ofertas hasta el momento <strong>de</strong> la adjudicación <strong>de</strong>l contrato. Si el Licitante<br />
<strong>de</strong>sea proporcionar información adicional al Comitente, <strong>de</strong>berá hacerlo por escrito.<br />
25.3 Cualquier intento <strong>de</strong>l Licitante <strong>de</strong> influenciar al Comitente en la evaluación y<br />
comparación <strong>de</strong> las ofertas ó en la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> adjudicación <strong>de</strong>l contrato, podrá resultar<br />
en el rechazo <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong>l Licitante.<br />
26. Examen <strong>de</strong> las Ofertas para <strong>de</strong>terminar si se ajustan a las condiciones <strong>de</strong> la<br />
licitación<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
12
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
26.1 Para evaluar la admisibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong> las ofertas, el Contratante <strong>de</strong>terminará si cada una<br />
<strong>de</strong> ellas: (a) cumple con los requisitos <strong>de</strong> elegibilidad establecidos en la Cláusula 3; (b)<br />
ha sido <strong>de</strong>bidamente firmada; (c) está acompañada <strong>de</strong> las garantías requeridas; y (d) se<br />
ajusta sustancialmente a lo solicitado en los Documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
26.2 Se consi<strong>de</strong>rará que cumplen sustancialmente las condiciones <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones<br />
<strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación sin ninguna <strong>de</strong>sviación o reserva significativa. Una<br />
<strong>de</strong>sviación o reserva significativa es aquella que: (a) afecta <strong>de</strong> una manera sustancial el<br />
alcance, la calidad o la ejecución <strong>de</strong> las Obras, (b) restringe sustancialmente, en forma<br />
incompatible con los documentos <strong>de</strong> Licitación, los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l Contratante o las<br />
obligaciones <strong>de</strong>l Licitante en virtud <strong>de</strong>l Contrato, o (c) si fuese rectificada, afectaría<br />
injustamente la posición <strong>de</strong> otros licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente a lo<br />
solicitado en los documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
26.3 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las condiciones <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación serán rechazadas por el Contratante y no podrán convertirse posteriormente,<br />
mediante la introducción <strong>de</strong> correcciones o la eliminación <strong>de</strong> las <strong>de</strong>sviaciones o<br />
reservas, en ofertas que sí se ajusten a dichas condiciones.<br />
27. Corrección <strong>de</strong> Errores<br />
27.1 El Contratante verificará si las ofertas, que haya <strong>de</strong>terminado que se ajustan<br />
sustancialmente a las Condiciones <strong>de</strong> la Licitación, contienen errores aritméticos. El<br />
Contratante corregirá <strong>de</strong> la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los<br />
montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras.<br />
27.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta <strong>de</strong> acuerdo con el procedimiento<br />
antes señalado para la corrección <strong>de</strong> errores y, con la anuencia <strong>de</strong>l Licitante, el nuevo<br />
monto se consi<strong>de</strong>rará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera <strong>de</strong><br />
acuerdo con el monto corregido <strong>de</strong> la oferta, ésta será rechazada, y se hará efectiva la<br />
garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> su oferta, <strong>de</strong> acuerdo con las disposiciones <strong>de</strong> la Subcláusula<br />
16.6(b).<br />
28. Moneda para la Evaluación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
28.1 Las ofertas <strong>de</strong>berán evaluarse expresadas en la moneda <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Contratante que se<br />
indica en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong> conformidad con las disposiciones <strong>de</strong> la<br />
Subcláusula 14.1, a menos que el Licitante haya usado tipos <strong>de</strong> cambio que no sean los<br />
establecidos en la Subcláusula 14.2. En tal caso, primero la oferta se convertirá a<br />
montos paga<strong>de</strong>ros en diversas monedas aplicando los tipos <strong>de</strong> cambio indicados en la<br />
oferta, y <strong>de</strong>spués se convertirá a la moneda <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Contratante, mediante la<br />
aplicación <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> cambio estipulados en la Subcláusula 14.2.<br />
29. Evaluación y Comparación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
29.1 El Contratante evaluará y comparará sólo las ofertas que se <strong>de</strong>termine que se ajustan<br />
sustancialmente a los documentos <strong>de</strong> Licitación, <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en la<br />
Cláusula 26.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
13
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
29.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante <strong>de</strong>terminará el precio evaluado <strong>de</strong> cada oferta,<br />
ajustando el precio <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 27;<br />
(b) .haciendo los ajustes correspondientes para cubrir otras variaciones, <strong>de</strong>sviaciones<br />
u ofertas alternativas que se presenten con arreglo a las disposiciones <strong>de</strong> la<br />
cláusula 17, y<br />
(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los <strong>de</strong>scuentos u otras<br />
modificaciones <strong>de</strong> precios ofrecidas <strong>de</strong> conformidad con la subcláusula 22.5.<br />
29.3 El Contratante se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> aceptar o rechazar cualquier variación,<br />
<strong>de</strong>sviación u oferta alternativa. En la evaluación <strong>de</strong> las ofertas no se tendrán en cuenta<br />
las variaciones, <strong>de</strong>sviaciones, ofertas alternativas y otros factores que exce<strong>de</strong>n los<br />
requisitos <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados<br />
para el Contratante.<br />
29.4 En la evaluación <strong>de</strong> las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado <strong>de</strong> la<br />
aplicación, durante el período <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong> las disposiciones relativas<br />
al ajuste <strong>de</strong> precios, estipuladas en las cláusula 47 <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
30. Preferencia a licitantes nacionales<br />
30.1 Si así se indica en los Datos <strong>de</strong> licitación, los contratistas nacionales pue<strong>de</strong>n recibir un<br />
margen <strong>de</strong> preferencia en la evaluación <strong>de</strong> las ofertas, para lo cual se aplica esta<br />
cláusula.<br />
30.2 Los licitantes nacionales <strong>de</strong>berán suministrar las pruebas necesarias para <strong>de</strong>mostrar que<br />
satisfacen los criterios para po<strong>de</strong>r obtener un margen <strong>de</strong> preferencia <strong>de</strong> 7,5 % en la<br />
comparación <strong>de</strong> sus ofertas con las <strong>de</strong> otros licitantes que no reúnen las condiciones<br />
para que ésta les sea otorgada. Los licitantes nacionales <strong>de</strong>berán:<br />
a) estar inscriptos en el país <strong>de</strong>l Contratante;<br />
b) <strong>de</strong>mostrar que existe una participación mayoritaria <strong>de</strong> ciudadanos <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l<br />
Contratante en la propiedad <strong>de</strong> la firma;<br />
c) no subcontratar con contratistas extranjeros la realización <strong>de</strong> más <strong>de</strong>l 50 % <strong>de</strong>l<br />
valor <strong>de</strong> las Obras, y<br />
d) satisfacer cualquier otro criterio estipulado en los Datos <strong>de</strong> la licitación referente a<br />
la elegibilidad para que se les conceda el margen <strong>de</strong> preferencia nacional.<br />
30.3 Las asociaciones o grupos <strong>de</strong> firmas nacionales y extranjeras podrán beneficiarse <strong>de</strong>l<br />
margen <strong>de</strong> preferencia siempre que el integrante nacional o los integrantes nacionales:<br />
a) cumplan, por separado, con los criterios <strong>de</strong> elegibilidad para tener <strong>de</strong>recho a la<br />
preferencia;<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
14
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
b) <strong>de</strong>muestren tener una participación <strong>de</strong> por lo menos el 50 % en la asociación o<br />
grupo según las disposiciones sobre participación en las pérdidas y ganancias<br />
contenidas en el convenio <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong> la asociación o grupo;<br />
c) realicen, conforme al plan propuesto, por lo menos el 50 % <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong> las Obras,<br />
valor que excluirá cualquier material o planta que <strong>de</strong>ba ser importado<br />
directamente por el (los) integrante(s) nacional(es), siempre que dicho(s)<br />
integrante(s) nacional(es) estén calificado(s) para realizar esa cantidad <strong>de</strong> trabajo,<br />
<strong>de</strong> conformidad con los requisitos establecidos en la subcláusula 4.3), y<br />
d) satisfacer cualquier otro criterio estipulado en los Datos <strong>de</strong> la licitación referentes<br />
a la elegibilidad para que se les conceda el margen <strong>de</strong> preferencia nacional.<br />
30.4 Para aplicar el margen <strong>de</strong> preferencia se seguirá el siguiente procedimiento:<br />
a) las ofertas que se ajusten a las condiciones <strong>de</strong> la licitación se clasificarán en los<br />
siguientes grupos:<br />
i) Grupo A: ofertas presentadas por licitantes nacionales y asociaciones o grupos<br />
que reúnan los requisitos establecidos en las subcláusulas 30.2 y 30.3<br />
prece<strong>de</strong>ntes, y<br />
ii) Grupo B: todas las <strong>de</strong>más ofertas.<br />
b) Solamente para los fines <strong>de</strong> la evaluación y comparación <strong>de</strong> las ofertas, a todas las<br />
ofertas clasificadas en el Grupo B se les agregará un monto igual al 7,5 % <strong>de</strong> los<br />
precios evaluados <strong>de</strong> las ofertas, <strong>de</strong>terminados <strong>de</strong> conformidad con las<br />
disposiciones <strong>de</strong> la subcláusula 29.2 a), b) y d).<br />
31. Criterios para la Adjudicación<br />
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO<br />
31.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante adjudicará el Contrato al<br />
Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong><br />
Licitación y haya sido evaluada como la más baja, a condición <strong>de</strong> que se haya<br />
<strong>de</strong>terminado que ese Licitante: (a) es elegible <strong>de</strong> acuerdo con las disposiciones <strong>de</strong> la<br />
Cláusula 3; y (b) cumple con los requisitos <strong>de</strong> calificación especificados en la Cláusula<br />
4.<br />
32. Derecho <strong>de</strong>l Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o<br />
todas las ofertas.<br />
32.1 Sin perjuicio <strong>de</strong> lo dispuesto en la cláusula 31, el Contratante se reserva el <strong>de</strong>recho a<br />
aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el <strong>de</strong>recho a anular el proceso <strong>de</strong> licitación<br />
y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación <strong>de</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
15
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
l Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los<br />
Licitantes afectados por esta <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Contratante, ni la obligación <strong>de</strong> informar a<br />
aquel (aquellos) los motivos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Contratante.<br />
33. Notificación <strong>de</strong> la Adjudicación y firma <strong>de</strong>l Contrato.<br />
33.1 Antes <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las ofertas, el Contratante notificará<br />
fehacientemente al Adjudicatario, que su oferta ha sido aceptada. En esta carta (en<br />
a<strong>de</strong>lante y en las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>nominada la "carta <strong>de</strong> aceptación") se<br />
<strong>de</strong>berá <strong>de</strong>jar constancia <strong>de</strong>l monto que el Contratante pagará al Contratista por la<br />
ejecución, terminación y el mantenimiento <strong>de</strong> las Obras, según se estipula en el<br />
Contrato (en a<strong>de</strong>lante y en el Contrato, <strong>de</strong>nominado "el precio <strong>de</strong>l Contrato").<br />
33.2 La notificación <strong>de</strong> la adjudicación dará por constituido el Contrato, con sujeción al<br />
suministro <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> cumplimiento, conforme a las disposiciones <strong>de</strong> la Cláusula<br />
34, la presentación <strong>de</strong>l certificado fiscal <strong>de</strong> contratación actualizado, y a la firma <strong>de</strong>l<br />
Contrato, <strong>de</strong> acuerdo a la subcláusula 33.3.<br />
33.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Adjudicatario.<br />
Dentro <strong>de</strong> los veintiocho (28) días <strong>de</strong> haberse notificado al Adjudicatario, éste se<br />
<strong>de</strong>berá presentar en el domicilio <strong>de</strong>l Contratante, habiendo cumplido previamente<br />
con lo dispuesto en la cláusula 34.1, para la firma <strong>de</strong>l Contrato (incluidos los<br />
documentos que forman parte <strong>de</strong>l mismo, especificados en la cláusula 2.3 <strong>de</strong> la<br />
Sección 3, y que aún no han sido firmados). El Adjudicatario que estuviera radicado<br />
en el exterior podrá solicitar el envío <strong>de</strong>l Contrato por correo, <strong>de</strong>biendo <strong>de</strong>volverlo<br />
firmado con su firma autenticada por los medios públicos vigentes en su domicilio.<br />
Una vez firmado el Contrato por el Adjudicatario, el Contratante hará lo propio y le<br />
enviará su ejemplar al Contratista.<br />
33.4 Una vez que el adjudicatario haya suministrado la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento, el<br />
Contratante notificará con prontitud a los <strong>de</strong>más licitantes que sus ofertas no han sido<br />
seleccionadas.<br />
34. Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento<br />
34.1 Dentro <strong>de</strong> los veintiún (21) días <strong>de</strong> recibida la carta <strong>de</strong> aceptación, el Adjudicatario<br />
suministrará al Contratante una Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento por el monto estipulado en<br />
los Datos <strong>de</strong>l Contrato y en la forma (garantía bancaria y/o fianza) indicada en los Datos<br />
<strong>de</strong> la licitación, expresada en los tipos y proporciones <strong>de</strong> monedas indicados en la carta<br />
<strong>de</strong> aceptación y <strong>de</strong> conformidad con las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
34.2 Si la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una garantía<br />
bancaria, ésta <strong>de</strong>berá ser emitida: (a) a elección <strong>de</strong>l Licitante, por un banco <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l<br />
Contratante, o por un banco extranjero a través <strong>de</strong> un banco corresponsal con domicilio<br />
en el país <strong>de</strong>l Contratante, ó (b) con el acuerdo <strong>de</strong>l Contratante, directamente por un<br />
banco extranjero que el Contratante consi<strong>de</strong>re aceptable.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
16
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
34.3 Si la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una fianza, ésta<br />
<strong>de</strong>berá ser emitida por una compañía afianzadora que el Adjudicatario haya verificado<br />
que es aceptable para el Contratante.<br />
34.4 El incumplimiento <strong>de</strong> las condiciones estipuladas en la Subcláusula 34.1 por parte <strong>de</strong>l<br />
Adjudicatario constituirá causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la<br />
garantía <strong>de</strong> seriedad <strong>de</strong> la oferta.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado en la<br />
subcláusula 34.1<br />
35. Anticipo y Garantía por Anticipo<br />
35.1 El Contratante proveerá un Anticipo sobre el precio <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong> acuerdo a lo<br />
estipulado en las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato y con sujeción al monto máximo<br />
especificado en los Datos <strong>de</strong> la licitación.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), lo dispuesto para esta<br />
Cláusula<br />
36. Conciliador<br />
36.1 El Contratante propone que se <strong>de</strong>signe como Conciliador a la persona nombrada en los<br />
Datos <strong>de</strong> la licitación conforme al Contrato, a quien se le pagarán los honorarios por<br />
hora estipulados en los Datos <strong>de</strong> la licitación, más gastos reembolsables. Si el Licitante<br />
no está <strong>de</strong> acuerdo con esta propuesta, <strong>de</strong>berá manifestarlo en su oferta. Si en la carta <strong>de</strong><br />
aceptación el Contratante no concuerda con la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong>l Conciliador, éste último<br />
<strong>de</strong>berá ser nombrado por la autoridad nominadora <strong>de</strong>signada en los Datos <strong>de</strong>l Contrato,<br />
a solicitud <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las partes.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong> Licitación (Apartado G <strong>de</strong> la Sección 1), el agregado en la<br />
subcláusula 36.1<br />
37. Corrupción o prácticas fraudulentas<br />
37.1 Es política <strong>de</strong>l Banco requerir que los prestatarios (incluyendo los beneficiarios <strong>de</strong><br />
los prestamos <strong>de</strong>l Banco), al igual que a todos los Licitantes, Proveedores,<br />
Contratistas y sus Subcontratistas que participan en contratos financiados por el<br />
Banco observen los más altos niveles éticos durante el proceso <strong>de</strong> adquisición y la<br />
ejecución <strong>de</strong> dichos contratos 1 . A efectos <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> esta política, el<br />
Banco:<br />
a) <strong>de</strong>fine <strong>de</strong> la siguiente manera, a los efectos <strong>de</strong> esta disposición, las expresiones que se<br />
indican a continuación:<br />
1 En este contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratista o subcontratista para<br />
influir en el proceso <strong>de</strong> adquisición o la ejecución <strong>de</strong> un contrato con el propósito <strong>de</strong> obtener una ventaja<br />
in<strong>de</strong>bida constituye un acto impropio.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
17
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
(i) “práctica corrupta” 2 es el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud,<br />
directa o indirectamente, <strong>de</strong> cualquier cosa <strong>de</strong> valor con el fin <strong>de</strong> influir <strong>de</strong><br />
modo impropio la actuación <strong>de</strong> otra parte;<br />
(ii) “práctica fraudulenta” 3 es cualquier acto u omisión, incluyendo una<br />
tergiversación, que intencionalmente o impru<strong>de</strong>ntemente engaña, o intenta<br />
engañar, a una parte para obtener beneficios financieros o <strong>de</strong> otra índole o<br />
para evitar una obligación;<br />
(iii) “prácticas <strong>de</strong> colusión” 4 es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado<br />
para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar impropiamente<br />
la actuación <strong>de</strong> otra parte;<br />
(iv) “prácticas coercitivas” 5 es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o<br />
perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o a sus propieda<strong>de</strong>s<br />
para influenciar impropiamente la actuación <strong>de</strong> una parte.<br />
(v) ”práctica obstructiva es:<br />
aa) <strong>de</strong>struir, falsificar, alterar u ocultar en forma <strong>de</strong>liberada pruebas<br />
importantes respecto <strong>de</strong> su participación en un proceso <strong>de</strong><br />
adquisición, o incidir en la investigación o formular <strong>de</strong>claraciones<br />
falsas a los investigadores con la intención <strong>de</strong> impedir<br />
sustancialmente una investigación <strong>de</strong>l Banco referente a acusaciones<br />
sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o<br />
amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito <strong>de</strong> impedir<br />
que dicha parte revele lo que sabe acerca <strong>de</strong> asuntos pertinentes a la<br />
investigación, o que lleve a<strong>de</strong>lante la investigación, o la ejecución <strong>de</strong><br />
un contrato.<br />
bb) toda acción con la intención <strong>de</strong> impedir sustancialmente el ejercicio<br />
<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> realizar inspecciones y auditorias<br />
establecido en el punto (e) <strong>de</strong> la presente cláusula.<br />
b) rechazará toda propuesta <strong>de</strong> adjudicación si <strong>de</strong>termina que el licitante seleccionado<br />
para dicha adjudicación ha participado, directa o a través <strong>de</strong> un agente, en prácticas<br />
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas para competir por el<br />
contrato <strong>de</strong> que se trate;<br />
2 A los efectos <strong>de</strong> estos Documentos <strong>de</strong> Licitación, “otra parte” significa un funcionario público que<br />
interviene en el proceso <strong>de</strong> adquisición o la ejecución <strong>de</strong> un contrato. En este contexto, “funcionario<br />
público” incluye a los funcionarios <strong>de</strong>l Banco Mundial y los empleados <strong>de</strong> otros organismos encargados <strong>de</strong><br />
adoptar o examinar las <strong>de</strong>cisiones en materia <strong>de</strong> adquisiciones.<br />
3 A los efectos <strong>de</strong> estos Documentos <strong>de</strong> Licitación, “parte” significa un funcionario público; los términos<br />
“beneficio” y “obligación” están relacionados con el proceso <strong>de</strong> adquisición o la ejecución <strong>de</strong> un contrato, y<br />
en el “acto u omisión” <strong>de</strong>be haber intención <strong>de</strong> influir en el proceso <strong>de</strong> adquisición o la ejecución <strong>de</strong> un<br />
contrato.<br />
4 A los efectos <strong>de</strong> estos Documentos <strong>de</strong> Licitación, “partes” significa los participantes en el proceso <strong>de</strong><br />
adquisición (incluidos los funcionarios públicos) que pretendan establecer precios <strong>de</strong> oferta a niveles<br />
artificiales o no competitivos.<br />
5 A los efectos <strong>de</strong> estos Documentos <strong>de</strong> Licitación, “parte” significa un participante en el proceso <strong>de</strong><br />
adquisición o en la ejecución <strong>de</strong> un contrato.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
18
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
c) anulará la porción <strong>de</strong>l préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento<br />
<strong>de</strong>termina que los representantes <strong>de</strong>l Prestatario o <strong>de</strong> un beneficiario <strong>de</strong>l préstamo<br />
han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u<br />
obstructivas durante el proceso <strong>de</strong> contrataciones o la ejecución <strong>de</strong> dicho contrato,<br />
sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco<br />
consi<strong>de</strong>re satisfactorias para corregir la situación;<br />
d) sancionará a una firma o persona, incluyendo <strong>de</strong>clarando inelegible, en forma<br />
in<strong>de</strong>finida o durante un período <strong>de</strong>terminado, para la adjudicación <strong>de</strong> un contrato<br />
financiado por el Banco si en cualquier momento <strong>de</strong>termina que la firma ha<br />
participado, directamente o a través <strong>de</strong> un agente, en prácticas corruptas,<br />
fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por dicho contrato o<br />
durante su ejecución, y<br />
e) tendrá el <strong>de</strong>recho a exigir que, en los documentos <strong>de</strong> licitación y en los contratos<br />
financiados con un préstamo <strong>de</strong>l Banco, se incluya una disposición que exija que<br />
los proveedores y contratistas <strong>de</strong>ben permitir al Banco revisar las cuentas y<br />
archivos relacionados con el cumplimiento <strong>de</strong>l contrato y someterlos a una<br />
verificación por auditores <strong>de</strong>signados por el Banco.<br />
37.2 De conformidad con la Cláusula 37.1 (e), el Licitante permitirá al Banco y/o<br />
cualquier persona <strong>de</strong>signada por el Banco a revisar las cuentas y archivos<br />
relacionados con el proceso <strong>de</strong> licitación y con el cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato y<br />
someterlos a una verificación por auditores <strong>de</strong>signados por el Banco.<br />
37.3 A<strong>de</strong>más, los Licitantes <strong>de</strong>berán tener presente las provisiones establecidas en la<br />
subcláusula 59.2 (h) <strong>de</strong> las CGC.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
19
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
G. HOJA DE DATOS DE LA LICITACIÓN<br />
IAL 1.1 El contratante es la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – Av. Pte. Julio<br />
A. Roca 734/38 – Ciudad Autónoma <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
Obra: Trabajos <strong>de</strong> Recuperación, Otras Intervenciones Obligatorias y<br />
Mantenimiento en la Malla ………., integrada por:<br />
Ruta <strong>Nacional</strong> N° ………………<br />
Tramo………………………………,<br />
Provincia: …………<br />
Número <strong>de</strong> la Licitación: …………..<br />
IAL 1.2 El Adjudicatario es la persona, grupo o sociedad cuya oferta para la ejecución <strong>de</strong><br />
las obras ha sido aceptada por el Contratante.<br />
IAL 2.1 El Prestatario es la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
El préstamo es el Préstamo <strong>BIRF</strong> 7473 AR Gestión <strong>de</strong> Activos Viales <strong>Nacional</strong>es<br />
– Fase II.<br />
IAL 3.3 La lista <strong>de</strong> firmas vetadas para participar en proyectos con financiamiento <strong>de</strong>l<br />
<strong>BIRF</strong> pue<strong>de</strong> consultarse en la siguiente dirección electrónica: :<br />
www.worldbank.org/<strong>de</strong>barr<br />
IAL 4.3<br />
IAL 4.3 (a) En lugar <strong>de</strong> la entrega <strong>de</strong> la documentación indicada, los Licitantes <strong>de</strong>berán<br />
entregar un acta notarial <strong>de</strong> acuerdo con lo que se <strong>de</strong>fine en la Cláusula 12.1.1.b).<br />
IAL 4.3 (b) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN - REGLAS PARA LA<br />
ACTUALIZACIÓN DE ANTECEDENTES. Los valores en pesos se actualizarán al 1ro.<br />
<strong>de</strong> Enero <strong>de</strong>l año <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> la licitación utilizando los factores incluidos en la<br />
siguiente tabla:<br />
AÑO<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad<br />
VOLUMEN ANUAL DE<br />
TRABAJOS DE<br />
CONSTRUCCIÓN<br />
FACTOR DE<br />
ACTUALIZACIÓN<br />
FA<br />
1999 3,63<br />
2000 3,63<br />
2001 3,34<br />
2002 3,27<br />
2003 2,11<br />
2004 1,80<br />
2005 1,61<br />
2006 1,46<br />
2007 1,29<br />
2008 1,16<br />
20<strong>09</strong> 1,00<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
VOLUMEN ANUAL<br />
DE TRABAJOS DE<br />
CONSTRUCCIÓN<br />
ACTUALIZADO<br />
20
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos,<br />
la moneda <strong>de</strong> comercio internacional con que se indicará la información para la<br />
calificación, será en Dólar Estadouni<strong>de</strong>nse (U$S). Dicha información será convertida a<br />
pesos ($) <strong>de</strong> acuerdo a los valores <strong>de</strong> la tabla siguiente y a continuación actualizada con el<br />
Factor <strong>de</strong> Actualización “FA”.<br />
AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS $<br />
1991 a 2001 1 Dólar =1 Peso<br />
2002 en a<strong>de</strong>lante 1 Dólar = 3 Pesos<br />
IAL 4.3 (c) En lo que se refiere a la información solicitada, se requiere experiencia en la<br />
construcción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> naturaleza, magnitud y complejidad similares a las <strong>de</strong> las<br />
Obras en cuestión, <strong>de</strong>finidas en la IAL 4.5 (b).<br />
También Se <strong>de</strong>berá incluir una lista completa <strong>de</strong> los contratos C.Re.Ma. que se le hayan<br />
adjudicado a partir <strong>de</strong>l 1 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2004 aun cuando la adjudicación no este firme por<br />
cualquier causa, y <strong>de</strong> las ofertas que haya presentado en licitaciones en trámite y sin<br />
adjudicación, cuya fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> ofertas haya sido igual o anterior a la fecha <strong>de</strong><br />
apertura <strong>de</strong> la licitación <strong>de</strong> que se trate.<br />
IAL 4.3 (f) Conjuntamente con la entrega <strong>de</strong> la documentación indicada, los Licitantes<br />
<strong>de</strong>berán entregar una Certificación emitida por un Contador Público <strong>Nacional</strong> en los<br />
términos que se <strong>de</strong>finen en la Cláusula 12.1.1.c).<br />
IAL 4.3 (g) En lo que se refiere a la acreditación <strong>de</strong> activos líquidos y/o acceso a créditos<br />
libre <strong>de</strong> otros compromisos contractuales se informa que:<br />
(g.1) Se computaran como activos líquidos los que se acrediten en la oferta<br />
mediante las certificaciones <strong>de</strong> su existencia simultanea, que en cada<br />
caso se <strong>de</strong>tallan:<br />
(g.1.1) Efectivo en caja: Certificación por Contador Público con firma<br />
certificada por el Consejo Profesional <strong>de</strong> Ciencias Económicas.<br />
(g.1.2) Efectivo en bancos con certificación bancaria.<br />
(g.1.3) In<strong>version</strong>es corrientes con los correspondientes certificados <strong>de</strong><br />
tenencia con valor <strong>de</strong> cotización.<br />
(g. 2) El acceso al crédito se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>mostrar con una carta con firma<br />
responsable <strong>de</strong>l Banco o Bancos nacionales financiantes, regidos por<br />
Banco Central <strong>de</strong> la República Argentina o Bancos <strong>de</strong>l exterior <strong>de</strong><br />
primera línea, para los Licitantes radicados en el exterior, la que<br />
substancialmente <strong>de</strong>berá ajustarse al mo<strong>de</strong>lo incluido en la Sección 2.<br />
(g.3) Los documentos mencionados en el presente apartado <strong>de</strong>berán tener<br />
fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veinte días hábiles inmediatos anteriores<br />
a la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> las ofertas fijada en el aviso <strong>de</strong> llamado a<br />
licitación.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
21
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
IAL 4.3 (i) En lo que se refiere IAL 4.3 (i) se entien<strong>de</strong> por litigio ocurrido a todo aquel que<br />
se hubiera iniciado, se hallase en <strong>de</strong>sarrollo sin resolver o se hubiese resuelto durante<br />
el período <strong>de</strong> que se trata. Deben incluirse todos los litigios, ya sea que tramiten en<br />
se<strong>de</strong> judicial o arbitral, y aún los que tuvieran sentencia firme y cumplida.<br />
IAL 4.3 – En lo que se refiere a la información solicitada se agregan las siguientes<br />
subcláusulas:<br />
4.3 (l)<br />
4.3 (k) Para acreditar el volumen <strong>de</strong> negocios en trabajos <strong>de</strong> construcción general y vial<br />
en particular, la experiencia en obras <strong>de</strong> naturaleza y magnitud similar y la experiencia<br />
en obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similar se <strong>de</strong>berá presentar la siguiente<br />
documentación en originales o copia autenticada:<br />
1. Constancia <strong>de</strong>l comitente o copia autenticada <strong>de</strong>l contrato<br />
2. Certificado <strong>de</strong> Obras o acta <strong>de</strong> recepción que avalen la ejecución requerida. En el<br />
caso <strong>de</strong>l comitente privado pue<strong>de</strong> ser sustituido por factura <strong>de</strong>tallada.<br />
i) Todos los oferentes <strong>de</strong>ben estar al día en el cumplimiento <strong>de</strong> sus<br />
obligaciones fiscales que los habilitan para obtener el Certificado Fiscal para<br />
Contratar a la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación, según se especifica<br />
AFIP.“Certificado Fiscal para Contratar”. Res. Gral. N° 135.[1] situación que<br />
<strong>de</strong>berán mantener a la fecha <strong>de</strong> firma <strong>de</strong>l contrato.<br />
ii) Los oferentes locales que no presenten el Certificado Fiscal para Contratar<br />
con su oferta podrán presentarlo hasta el momento <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l contrato siempre<br />
que con su oferta hayan acreditado haber solicitado el certificado o su renovación<br />
según corresponda.<br />
iii) Las empresas extranjeras que bajo <strong>de</strong>claración jurada manifiesten que no<br />
están radicadas, que no han tenido activida<strong>de</strong>s en la Argentina y que no tienen<br />
<strong>de</strong>udas líquidas y exigibles impositivas y/o <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong> la seguridad social y<br />
que no se encuentren suspendidas en el Registro <strong>de</strong> Importadores y Exportadores <strong>de</strong><br />
la <strong>Dirección</strong> General <strong>de</strong> Aduanas por falta <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> las obligaciones aduaneras,<br />
tienen un plazo <strong>de</strong> 180 días para presentar el Certificado Fiscal para Contratar<br />
contados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> firma <strong>de</strong>l Contrato.<br />
4.3 (m) Certificación <strong>de</strong> dos comitentes <strong>de</strong>l concepto <strong>de</strong>l licitante como contratista <strong>de</strong><br />
obras viales, ejecutadas totalmente o al menos en un 70 por ciento, o individualización<br />
<strong>de</strong> dos obras ejecutadas totalmente, o al menos <strong>de</strong> un 70 %, como contratista con la<br />
DNV, en ambos casos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los últimos siete años.<br />
4.3 (n) La experiencia en obras <strong>de</strong> arte, lechadas, microaglomerados, sellados, obras <strong>de</strong><br />
seguridad vial y señalamiento horizontal podrá acreditarse por medio <strong>de</strong> subcontratistas<br />
en firme en la oferta.<br />
4.3 (ñ) La información requerida en los formularios incluidos en la Sección 2 <strong>de</strong>be ser<br />
obligatoriamente volcada en los mismos.<br />
4.3 (o) Los Licitantes cuya antigüedad sea menor al número <strong>de</strong> años indicado en las<br />
cláusulas y subcláusulas prece<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong>berán presentar la documentación requerida en<br />
cada punto para los años <strong>de</strong> actividad, sobre la cual se calcularán los promedios y<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
22
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
mínimos requeridos en la cláusula 4.5. No obstante ello, el Licitante <strong>de</strong>berá presentar la<br />
documentación adicional que le sea requerida.<br />
IAL 4.3 Se incorpora como último párrafo <strong>de</strong> la Subcláusula el siguiente texto: NOTA<br />
FINAL SUSTITUCIÓN OPTATIVA DE LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES. Los<br />
oferentes podrán optar por remitirse a la presentación que ya hayan hecho <strong>de</strong><br />
“Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple en Licitaciones C.Re.Ma.” en los términos <strong>de</strong>tallados en<br />
esta Subcláusula 4.3.<br />
Los oferentes que en una licitación anterior hayan presentado “Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
Uso Múltiple” para ejercer la opción <strong>de</strong> remitirse a esos antece<strong>de</strong>ntes en las<br />
licitaciones a las que se presenten con posterioridad, lo <strong>de</strong>ben hacer bajo las<br />
formas, condiciones y con los límites fijados en la presente Subcláusula.<br />
I) CONDICIONES: 1) La opción por remitirse a una anterior presentación <strong>de</strong><br />
"Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple" <strong>de</strong>berá hacerla <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la nueva oferta manifestándolo<br />
en forma expresa en el Formulario <strong>de</strong> Oferta, transcribiendo los datos <strong>de</strong>l Recibo <strong>de</strong> la<br />
Presentación <strong>de</strong> los Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple. 2) Los "Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso<br />
Múltiple" <strong>de</strong>ben haber sido presentados en una licitación con fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los seis meses anteriores a la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación en la que se opte por<br />
remitirse a aquellos. 3) La documentación será evaluada <strong>de</strong> acuerdo con las exigencias <strong>de</strong><br />
la actual licitación y tomando como referencia la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la actual licitación.<br />
4) Todo oferente que haya presentado "Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple" en una licitación<br />
podrá optar por sustituirlos en una licitación posterior o por presentar sus antece<strong>de</strong>ntes<br />
individualmente en una licitación posterior sin remitirse a los Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso<br />
Múltiple". 5) Toda nueva presentación <strong>de</strong> "Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple" sustituye y<br />
anula automáticamente la presentación anterior. A tal fin se computa como fecha <strong>de</strong><br />
presentación la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación en que se hayan hecho cada una <strong>de</strong> las<br />
presentaciones <strong>de</strong> "Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple".-<br />
II Limitaciones: Los antece<strong>de</strong>ntes con relación a los cuales el oferente pue<strong>de</strong> remitirse<br />
válidamente a Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes para Uso Múltiple" son:<br />
1) Acreditación <strong>de</strong> la representación conferida al firmante <strong>de</strong> la oferente, siendo el<br />
alcance <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s conferidas apto para uso múltiple.<br />
2) 4.3.a Antece<strong>de</strong>ntes Jurídico Institucionales. (Acta notarial).<br />
3) 4.3.b Volumen anual <strong>de</strong> negocios.<br />
4) 4.3.f Informes sobre la situación financiera <strong>de</strong>l Licitante.<br />
5) 4.3.i Información sobre litigios.<br />
6) 4.3.K volumen <strong>de</strong> negocios.<br />
7) 4.3.l Certificado Fiscal para Contratado emitido por la AFIP.<br />
8) 4.3.m Certificación <strong>de</strong> concepto <strong>de</strong>l oferente como contratista <strong>de</strong> obras viales<br />
emitida por dos comitentes.<br />
III) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE USO MÚLTIPLE:<br />
Los ANTECEDENTES DE USO MÚLTIPLE <strong>de</strong>ben presentarse como parte <strong>de</strong> una oferta<br />
en una Licitación C.Re.Ma. Deben or<strong>de</strong>narse como un conjunto <strong>de</strong> documentos separado<br />
<strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> la oferta, <strong>de</strong> una forma apta para facilitar su ulterior <strong>de</strong>sglose, con su propia<br />
foliatura e índice encabezados por el Formulario <strong>de</strong> Presentación <strong>de</strong> “ANTECEDENTES<br />
DE USO MÚLTIPLE EN LICITACIONES C.RE.MA" y firmados por el representante<br />
autorizado <strong>de</strong>l oferente.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
23
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
IV) El RECIBO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DE USO MÚLTIPLE que<br />
forma parte <strong>de</strong>l FORMULARIO DE PRESENTACIÓN será <strong>de</strong>vuelto al Oferente <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> los TRES (3) días siguientes a la apertura <strong>de</strong> la licitación firmado por el funcionario <strong>de</strong><br />
la DNV <strong>de</strong>signado al efecto. El Recibo aludido solo acredita en los aspectos <strong>de</strong>tallados en<br />
el recibo, titular, cantidad <strong>de</strong> fojas, fecha <strong>de</strong> presentación y número <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la<br />
documentación. El otorgamiento <strong>de</strong>l Recibo no implica evaluación <strong>de</strong>l contenido y o su<br />
calidad <strong>de</strong> los antece<strong>de</strong>ntes presentados, juicio que la DNV emitirá en la oportunidad en<br />
que corresponda consi<strong>de</strong>rar la admisibilidad <strong>de</strong> una oferta integrada con esos<br />
“Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple" por ser o haber quedado ubicada la oferta como la<br />
primera en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> precios en una licitación.<br />
IAL 4.4.- Se agregan los siguientes requisitos:<br />
f) <strong>de</strong>berá incluirse el contrato <strong>de</strong> formación <strong>de</strong> la Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas (UTE)<br />
<strong>de</strong> acuerdo con lo establecido en la Ley 19550 <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Comerciales o una Carta<br />
<strong>de</strong> Intención para diligenciar un convenio <strong>de</strong> (UTE) en caso <strong>de</strong> salir beneficiados<br />
como los adjudicatarios, la cual <strong>de</strong>berá ser firmada por todos los socios y presentada<br />
con la oferta junto con una copia <strong>de</strong>l Convenio propuesto. La inscripción <strong>de</strong>l contrato<br />
<strong>de</strong> UTE sólo será exigible al adjudicatario <strong>de</strong>l Contrato.<br />
IAL 4.5 (a) El promedio <strong>de</strong>l volumen anual <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción en general<br />
actualizado con FA y calculado para los dos (2) mejores años <strong>de</strong> los últimos diez<br />
(10) <strong>de</strong>be ser como mínimo igual a PESOS ……………………… ($...................).<br />
Los Licitantes que tengan una antigüedad menor a tres años no se consi<strong>de</strong>rarán<br />
calificados.<br />
IAL 4.5 (b) Se reemplaza por lo siguiente:<br />
Tener experiencia como contratista principal en la construcción <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong><br />
naturaleza, magnitud y complejidad similares a las <strong>de</strong> las Obras objeto <strong>de</strong> la Licitación<br />
iniciadas en el curso <strong>de</strong> los últimos diez (10) años y terminadas en un 70% como<br />
mínimo; según lo que se <strong>de</strong>fine a continuación:<br />
I - obras <strong>de</strong> naturaleza y magnitud similar: consisten en (a) obras <strong>de</strong> recuperación vial<br />
y otras intervenciones obligatorias y (b) gestión <strong>de</strong> mantenimiento vial.<br />
II - obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similar: consisten en obras en las que se<br />
hayan utilizado las técnicas constructivas involucradas en la ejecución <strong>de</strong> las Obras<br />
que se licitan.<br />
Para que las obras ejecutadas por el Licitante se consi<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> naturaleza y magnitud<br />
similares a las Obras <strong>de</strong> Recuperación Vial y Otras Intervenciones Obligatorias que<br />
se licitan, las mismas <strong>de</strong>ben ser:<br />
1) Dos Contratos C.Re.Ma., con la obras <strong>de</strong> recuperación y otras<br />
intervenciones obligatorias como mínimo en un 70% ejecutada, o<br />
2) Dos contratos <strong>de</strong> obra vial <strong>de</strong> repavimentación, reconstrucción u obra<br />
nueva, terminada o avanzada en más <strong>de</strong> un 70 % y que en un lapso <strong>de</strong><br />
doce meses consecutivos incluyan cada una, la ejecución <strong>de</strong>l total <strong>de</strong><br />
…………….. toneladas <strong>de</strong> concreto asfáltico en caliente.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
24
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
a) Cada una <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> repavimentación pue<strong>de</strong> ser<br />
substituida por dos obras que sumen el total <strong>de</strong> toneladas<br />
requeridas, mientras que cada una sea <strong>de</strong> un volumen superior<br />
al CINCUENTA POR CIENTO <strong>de</strong>l total requerido y hayan<br />
sido ejecutadas en el mismo lapso calendario <strong>de</strong> doce meses.<br />
b) Una <strong>de</strong> las obras requeridas pue<strong>de</strong> ser sustituida por un<br />
contrato C.Re.Ma. en los términos expuestos en el punto 1.<br />
Para que las obras ejecutadas por el Licitante se consi<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> naturaleza y magnitud<br />
similares a la Gestión <strong>de</strong> Mantenimiento que se licita, las mismas <strong>de</strong>ben ser:<br />
1) Un contrato C.Re.Ma., o<br />
2) Un contrato vial en el que el Licitante haya sido el contratista y en el cual<br />
la encomienda a su cargo haya consistido en la gestión <strong>de</strong> mantenimiento<br />
<strong>de</strong> una ruta o un conjunto <strong>de</strong> rutas, con las siguientes magnitu<strong>de</strong>s y<br />
características mínimas:<br />
i. Magnitu<strong>de</strong>s: a) Longitud mínima 150 Km. o el 80 % <strong>de</strong> la longitud<br />
<strong>de</strong> la malla que se licita si es menor b) Duración ya cumplida, dos<br />
años.<br />
ii. Características: La gestión <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong>be cumplir con<br />
exigencias iguales o superiores a las establecidas por la DNV para la<br />
operación y mantenimiento en los Contratos C.Re.Ma., o en los<br />
Contratos <strong>de</strong> Concesión <strong>de</strong> Obra Pública <strong>de</strong> Mantenimiento y<br />
Mejoramiento Vial referidos a la red vial <strong>de</strong> jurisdicción nacional y<br />
regidos por la Ley 17520 y sus modificatorias. Para que este último<br />
requisito sea computable, <strong>de</strong>berá cumplirse la siguiente condición:<br />
que el Licitante haya sido miembro <strong>de</strong> la adjudicataria y <strong>de</strong> la<br />
sociedad concesionaria, con una participación mínima <strong>de</strong>l 20 %.<br />
A los efectos <strong>de</strong> esta cláusula, se enten<strong>de</strong>rá por contrato C.Re.Ma. un contrato <strong>de</strong><br />
recuperación y mantenimiento suscripto con la DNV o con otros comitentes viales,<br />
quedando en estos casos a cargo <strong>de</strong>l Licitante acreditar que los requerimientos<br />
técnicos hayan sido similares a los <strong>de</strong>l contrato objeto <strong>de</strong> la presente licitación.<br />
Igual criterio se adoptará para Concesiones <strong>de</strong> Obra Pública que no se hayan<br />
regido por la Ley 17520.<br />
El requisitos <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes en obras <strong>de</strong> naturaleza y volumen similar en gestión<br />
<strong>de</strong> mantenimiento, podrá ser acreditado a través <strong>de</strong> la incorporación en el equipó <strong>de</strong><br />
profesionales <strong>de</strong> un profesional que haya tenido la responsabilidad <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong><br />
mantenimiento en obras viales <strong>de</strong> las mismas características que las exigidas como<br />
experiencia <strong>de</strong> la oferente.<br />
La experiencia en mantenimiento <strong>de</strong> la oferente o <strong>de</strong>l profesional también podrá<br />
estar referida a entes <strong>de</strong> complejidad <strong>de</strong> mantenimiento semejante al <strong>de</strong> una malla<br />
C.Re.Ma. Quedará a cargo <strong>de</strong> la oferente <strong>de</strong>mostrar a satisfacción <strong>de</strong> DNV la<br />
semejanza requerida.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
25
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
Cuando el Licitante haya participado en el contrato antece<strong>de</strong>nte como miembro <strong>de</strong><br />
una UTE contratista C.Re.Ma, para que dicho antece<strong>de</strong>nte satisfaga el requisito <strong>de</strong><br />
Gestión <strong>de</strong> Mantenimiento, el Licitante <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>mostrar que ha participado en la<br />
UTE como mínimo en un 25%.<br />
Para que las obras ejecutadas por el Licitante se consi<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> naturaleza y<br />
complejidad similar a las Obras que se licitan, el Licitante sólo <strong>de</strong>berá acreditar<br />
experiencia en la utilización <strong>de</strong> las siguientes técnicas constructivas: aplicadas a obras<br />
viales similares a las que se licitan en el presente Pliego.<br />
La obra mediante la que se <strong>de</strong>muestre la aplicación <strong>de</strong> las técnicas aludidas pue<strong>de</strong> ser<br />
distinta <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong>claradas para acreditar antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> naturaleza y volumen<br />
similar a la obra licitada.<br />
A efectos <strong>de</strong> la evaluación <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> los requisitos <strong>de</strong> experiencia en obras<br />
<strong>de</strong> naturaleza y complejidad similar, según corresponda, será suficiente que se<br />
acredite la experiencia <strong>de</strong> alguno <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la asociación o grupo en cada<br />
una <strong>de</strong> las técnicas indicadas en el párrafo prece<strong>de</strong>nte.<br />
IAL 4.5 (c) El equipo mínimo que <strong>de</strong>berá tener disponible será:<br />
(en hoja aparte al final <strong>de</strong> la Sección 1)<br />
IAL 4.5 (d) Representante Técnico con título habilitante Ingeniero Civil o en Vías <strong>de</strong><br />
Comunicación y con cinco años <strong>de</strong> experiencia en obras <strong>de</strong> naturaleza similar,<br />
incluidos al menos tres años como Representante Técnico. Deberá acompañarse<br />
curriculum <strong>de</strong>l personal clave.<br />
IAL 4.5 (e) El volumen <strong>de</strong> activos líquidos y/o acceso a créditos libre <strong>de</strong> otros<br />
compromisos contractuales <strong>de</strong>l Licitante <strong>de</strong>berá ser <strong>de</strong> PESOS<br />
…………………………………….. ($..........................).-<br />
IAL 4.5 - Se agrega la siguiente subcláusula:<br />
4.5 (f)) A fin <strong>de</strong> que pueda adjudicársele el contrato, todo Licitante <strong>de</strong>berá cumplir con el<br />
siguiente requisito mínimo:<br />
Se <strong>de</strong>berá verificar que el Volumen Anual Disponible (V.A.D). sea mayor o igual<br />
a PESOS ……………………………. ($...........................).-<br />
El Volumen Anual Disponible (VAD) <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong>l Licitante se<br />
<strong>de</strong>terminará <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
VAD = CEA - CO<br />
Don<strong>de</strong>:<br />
CEA = Capacidad <strong>de</strong> ejecución anualizada<br />
CO = Compromiso <strong>de</strong> obra<br />
La CEA se <strong>de</strong>terminará <strong>de</strong> la siguiente manera: CEA = PB x 1.30<br />
PB = producción básica<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
26
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
La Producción Básica (PB) es la mejor facturación o certificación <strong>de</strong> obras viales<br />
ejecutadas, según lo expresado en 4.3.b), que el licitante haya realizado en doce<br />
(12) meses consecutivos, seleccionados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los últimos 10 (diez) años<br />
anteriores a la fecha <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> ofertas, actualizados según el Factor <strong>de</strong><br />
Actualización “FA”. El valor a consi<strong>de</strong>rar se extraerá <strong>de</strong> los formularios “A-1” y<br />
“A-2” <strong>de</strong> la Sección 2; el Licitante aportará la documentación probatoria cuando le<br />
sea requerido.<br />
El Compromiso <strong>de</strong> Obra (CO) se <strong>de</strong>terminará como el compromiso contractual<br />
remanente <strong>de</strong> los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha original <strong>de</strong><br />
apertura <strong>de</strong> licitación, tomados <strong>de</strong> las obras viales en ejecución o encargadas o bajo<br />
compromiso, <strong>de</strong>l formulario “B” "Detalles <strong>de</strong> obras en ejecución" <strong>de</strong> la Sección 2.<br />
Para <strong>de</strong>terminar el Compromiso <strong>de</strong> Obra Anualizado se realizará, para cada obra<br />
contratada, el siguiente cálculo:<br />
CO = A / B x 12<br />
Don<strong>de</strong>:<br />
A = Saldo <strong>de</strong>l monto contractual actualizado en pesos<br />
B = Saldo <strong>de</strong>l plazo contractual en meses<br />
Pero, si en una obra, el valor B es 6 (seis) o menos y se ha certificado más <strong>de</strong>l 50%<br />
(cincuenta por ciento), la ecuación queda reducida a la siguiente expresión: CO = A<br />
Para obras <strong>de</strong> plazo hasta 6 (seis) meses el CO = A.<br />
La suma <strong>de</strong> los parciales hará el total <strong>de</strong> CO que se utilizará en la fórmula <strong>de</strong>l<br />
VAD.<br />
En caso que el Licitante sea una Asociación <strong>de</strong> Empresas, si las obras que <strong>de</strong>nuncia<br />
como antece<strong>de</strong>nte las hubiera contratado como tal y con la misma integración,<br />
podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para<br />
los antece<strong>de</strong>ntes aportados por los miembros <strong>de</strong> la Asociación que hubieran sido<br />
ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor <strong>de</strong>l<br />
contrato pon<strong>de</strong>rado por el porcentaje <strong>de</strong> participación <strong>de</strong>l miembro en la asociación<br />
constructora <strong>de</strong> la obra.<br />
La información presentada tendrá carácter <strong>de</strong> Declaración Jurada y el contratante<br />
podrá solicitar datos adicionales a los Comitentes <strong>de</strong> las Obras.<br />
Para los oferentes que sean titulares <strong>de</strong> tres o más contratos C.Re.Ma. <strong>de</strong> la DNV a<br />
la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación, computándose únicamente los contratos en los<br />
que aun no se haya emitido el certificado <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong> recuperación<br />
y otras intervenciones obligatorias, los requisitos para sus siguientes ofertas en<br />
materia <strong>de</strong> VAD se incrementan aplicando un coeficiente <strong>de</strong> 1,15 a la n potencia,<br />
don<strong>de</strong> n es igual a 1 para el cuarto contrato o licitación, igual a 2 para el quinto y<br />
así sucesivamente hasta llegar a un coeficiente máximo <strong>de</strong> dos (2).<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
27
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
Antes <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l contrato el adjudicatario, <strong>de</strong>berá presentar el VAD<br />
actualizado, el que <strong>de</strong>berá ser igual o superior al Volumen Anual Disponible<br />
requerido para la presente obra.<br />
En caso que el Licitante sea una Asociación <strong>de</strong> Empresas (UTE), los respectivos<br />
V.A.D. se suman, con la condición que el aporte <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la<br />
UTE no sea inferior al 25% <strong>de</strong>l V.A.D. mínimo requerido y el aporte <strong>de</strong>l integrante<br />
principal superior al 40% <strong>de</strong>l V.A.D. mínimo requerido.<br />
A todos los fines en que la adjudicación <strong>de</strong> una oferta <strong>de</strong> un licitante implique la<br />
<strong>de</strong>sestimación <strong>de</strong> otras ofertas <strong>de</strong>l mismo licitante, cualquiera <strong>de</strong> ellas individuales o<br />
en UTE, se <strong>de</strong>staca que es competencia exclusiva y excluyente <strong>de</strong> la DNV la<br />
<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> adjudicación <strong>de</strong> las licitaciones <strong>de</strong>l Programa C.Re.Ma.,<br />
cualquiera sea su fecha <strong>de</strong> publicación y o apertura.<br />
En el caso <strong>de</strong> Licitantes UTE, cada miembro <strong>de</strong> la UTE <strong>de</strong>berá acreditar la<br />
disponibilidad <strong>de</strong> su aporte a la UTE en los rubros <strong>de</strong> que se trata, con relación a<br />
todos los contratos que le hayan sido adjudicados a título individual, y la parte<br />
proporcional <strong>de</strong> los contratos que le hayan sido adjudicados como miembro <strong>de</strong> una<br />
UTE. Asimismo su participación en la oferta afecta o resultará afectada por las<br />
<strong>de</strong>más ofertas que haya presentado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l programa en licitaciones en trámite,<br />
ya sea a título individual o como miembro <strong>de</strong> una UTE, en este último caso en la<br />
medida <strong>de</strong> su participación en la UTE.<br />
IAL 4.5 Se agrega:<br />
El contratante se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> indagar sobre el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
compromisos contractuales <strong>de</strong>l licitante aun cuando no hubieren sido mencionados<br />
por éste en su oferta. El contratante podrá consi<strong>de</strong>rar que el Licitante no está<br />
calificado en el caso <strong>de</strong> observar incumplimiento <strong>de</strong> contratos en los últimos tres<br />
años antes <strong>de</strong> la fecha límite para la presentación <strong>de</strong> las ofertas con base en toda la<br />
información sobre controversias y litigios totalmente resueltos.<br />
En caso que el Licitante presente <strong>de</strong>ficiencias no significativas respecto <strong>de</strong>l<br />
cumplimiento <strong>de</strong> alguno/s <strong>de</strong> los requisitos <strong>de</strong> calificación estipulados, su oferta no<br />
será rechazada, sino que el Contratante podrá o bien dispensar la diferencia o<br />
solicitar que sea subsanada en un plazo <strong>de</strong> siete (7) días. En este último caso, el<br />
contratante <strong>de</strong>be indicar claramente en su requerimiento al Licitante <strong>de</strong> qué se trata<br />
la <strong>de</strong>ficiencia: <strong>de</strong> no subsanarse la misma en el plazo otorgado, la oferta será<br />
<strong>de</strong>scalificada.<br />
IAL 4.6 Se agrega:<br />
Cuando los antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> naturaleza y magnitud similar al contrato C.Re.Ma, hayan<br />
sido adquiridos por los miembros <strong>de</strong> la UTE Licitante como miembro <strong>de</strong> otras UTE<br />
contratista C.Re.Ma, las cifras correspondientes a la participación en dichas UTE<br />
antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> la UTE Licitante se sumarán a fin <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos <strong>de</strong> calificación<br />
especificados para cada una <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong>finidas en la Subcláusula 4.5 (b)., <strong>de</strong>biendo<br />
ser la suma <strong>de</strong> la participación <strong>de</strong> todos los integrantes <strong>de</strong> la UTE Licitante <strong>de</strong> al<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
28
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
menos <strong>de</strong>l 70% si las obras que se presentan como antece<strong>de</strong>nte están terminadas o <strong>de</strong>l<br />
100% si las obras tienen un avance menor que el 100% pero mayor que el 70%.<br />
NOTA PARA LAS SUBCLAUSULAS 4.4 , 4.5 y 4.6<br />
Los documentos públicos emitidos fuera <strong>de</strong> la Argentina <strong>de</strong>berán incluir la "apostille",<br />
excepto en el caso <strong>de</strong> los documentos emitidos en países no adheridos a la “Convención<br />
Suprimiendo la Exigencia <strong>de</strong> Legalización <strong>de</strong> los Documentos Públicos Extranjeros”, que<br />
<strong>de</strong>berán estar legalizados.<br />
IAL 8.2 El número <strong>de</strong> copias (incluyendo el original) que el Licitante <strong>de</strong>be llenar e incluir en<br />
su oferta es <strong>de</strong> tres (3).<br />
Se agrega: La presentación <strong>de</strong> una oferta en la licitación implica, sin admitirse prueba<br />
en contrario, que el Oferente ha tomado conocimiento integral y correcto <strong>de</strong> toda la<br />
documentación emitida por el Contratante que rige directa o indirectamente la<br />
licitación, el contrato y la ejecución <strong>de</strong> la obra, la cual esta disponible para su<br />
adquisición por todo interesado en la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad. La<br />
documentación aludida es la siguiente:<br />
1 El presente Pliego <strong>de</strong> Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas para la<br />
Licitación <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong> Recuperación y Mantenimiento <strong>de</strong> Carreteras.<br />
2.- Pliego <strong>de</strong> Especificaciones Técnicas D.N.V. Edición 1998 ó la última versión<br />
posterior aprobada si la hubiere.<br />
3.- Normas <strong>de</strong> Ensayos publicadas por la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad Texto<br />
or<strong>de</strong>nado 2005<br />
4.- Manual <strong>de</strong> Evaluación y Gestión Ambiental <strong>de</strong> Obras Viales (D.N.V.) <strong>de</strong>l año 2007<br />
(MEGA II).<br />
5 La documentación referida a estudios, ensayos, obras y trabajos realizados por la<br />
DNV con anterioridad en la malla que se licita pue<strong>de</strong>n consultarse en el Distrito <strong>de</strong> la<br />
DNV con jurisdicción sobre la malla aludida. El informe <strong>de</strong> HDM para la Malla<br />
correspondiente elaborado por la DNV con una antigüedad no mayor a sesenta días<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> la primera publicación <strong>de</strong>l aviso <strong>de</strong> licitación en el Boletín Oficial será<br />
publicado en la página web <strong>de</strong> la DNV al momento <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> los<br />
Documentos <strong>de</strong> Licitación. NOTA Se <strong>de</strong>staca que se trata <strong>de</strong> información indicativa. las<br />
condiciones actuales <strong>de</strong> la malla en cuanto fuere relevante para el Proyecto Definitivo y<br />
para la ejecución <strong>de</strong> la obra es <strong>de</strong> responsabilidad <strong>de</strong>l Oferente.<br />
IAL 9.1, 10.2, 15.2, 25.1 y 33.1 En todos los casos en los que se requiera comunicación<br />
fehaciente se admitirá el uso <strong>de</strong> carta documento digital.<br />
IAL 10.1 Los Apéndices mencionados se <strong>de</strong>nominarán como Volante Nº....<br />
IAL 9.1 y 10.2 Se agrega lo siguiente:<br />
Las comunicaciones se dirigirán al domicilio <strong>de</strong>clarado al adquirir el Documento <strong>de</strong><br />
Licitación, quedando bajo la exclusiva responsabilidad <strong>de</strong>l Licitante haber tomado<br />
<strong>de</strong>bido conocimiento <strong>de</strong> todas las modificaciones publicadas hasta el quinto día hábil<br />
inmediato anterior a la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación. A tal fin habrá un juego<br />
completo <strong>de</strong> las modificaciones a disposición en el mismo lugar <strong>de</strong> exhibición <strong>de</strong>l<br />
Documento <strong>de</strong> Licitación. El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
29
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
página <strong>de</strong> Internet www.vialidad.gov.ar y en la <strong>de</strong> la Oficina <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Contrataciones www.onc.mecon.gov.ar, sin que tenga el carácter <strong>de</strong> publicación<br />
oficial y sin que se garantice su intangibilidad y consecuente exactitud, la lista <strong>de</strong> los<br />
volantes emitidos y su texto.<br />
La presentación <strong>de</strong> la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el<br />
Licitante conoce y acepta el Documento <strong>de</strong> Licitación original y sus<br />
modificaciones.<br />
IAL 11.1 - Los documentos relacionados con la oferta <strong>de</strong>berán presentarse en idioma<br />
español.<br />
IAL 12.1 - Se anula la Subcláusula 12.1 y se reemplaza por la siguiente:<br />
La oferta que presente el Licitante <strong>de</strong>berá compren<strong>de</strong>r los siguientes elementos<br />
agrupados en dos conjuntos:<br />
12.1 .1 - Conjunto 1. Documentación <strong>de</strong> calificación:<br />
a) Nota <strong>de</strong> presentación incluyendo cuando así lo <strong>de</strong>cida el oferente la remisión a<br />
ANTECEDENTES DE USO MÚLTIPLE <strong>de</strong>l Oferente ya presentados.<br />
b) Legajo Nº 1 Requisitos Jurídico Estatutarios.<br />
c) Legajo Nº 2 Requisitos económico financiero contables.<br />
d) Legajo Nº 3 Requisitos Técnicos Antece<strong>de</strong>ntes y Recursos Técnicos Actuales.<br />
e) Legajo Nº 4 Para Licitante Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas<br />
f) Garantía <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Oferta por el monto fijado en el presente Datos <strong>de</strong><br />
la Licitación..<br />
g) La Planilla para Autocontrol <strong>de</strong>l Licitante y Control <strong>de</strong> la DNV.<br />
h) Y cualquier otro material que los licitantes <strong>de</strong>ban llenar y presentar <strong>de</strong> conformidad<br />
con lo especificado en los Datos <strong>de</strong> la licitación, excluidos aquellos que directa o<br />
indirectamente revelen el precio ofertado.<br />
El contenido <strong>de</strong> los Legajos Nº 1, 2, 3 y 4 es el establecido en el Documento <strong>de</strong><br />
Licitación y se <strong>de</strong>talla en el Formulario Documentos para Calificación Planilla <strong>de</strong><br />
Autocontrol <strong>de</strong>l Licitante y <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> la DNV incluido en la Sección 2 <strong>de</strong>l<br />
Documento <strong>de</strong> Licitación.<br />
Para los oferentes <strong>de</strong>l exterior los datos <strong>de</strong> inscripción locales no son exigibles para<br />
consi<strong>de</strong>rar la oferta, bajo la condición <strong>de</strong> que se cumpla con toda la normativa legal<br />
vigente incluidas las inscripciones aludidas antes <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l contrato.<br />
Legajo Nº 1: Los requisitos se acreditarán mediante un acta notarial, certificación<br />
notarial, o copia certificada <strong>de</strong> una <strong>de</strong> ellas, <strong>de</strong> acuerdo con la ley <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l<br />
Contratante, en la que el escribano interviniente 6 <strong>de</strong> fe <strong>de</strong> haber verificado (a) el<br />
cumplimiento por el Licitante <strong>de</strong> las condiciones exigidas en el Documento <strong>de</strong><br />
Licitación que se <strong>de</strong>tallan en el Formulario Documentación <strong>de</strong> Calificación<br />
Autocontrol Licitante, Legajo Nº 1 Documento 1 Datos 1 al 10 y (b) la existencia <strong>de</strong><br />
los Documentos 2 a 9 <strong>de</strong>l mismo Legajo. En la certificación <strong>de</strong>berá incluirse la<br />
mención expresa <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los requisitos cuyo cumplimiento se ha verificado.<br />
6 Pue<strong>de</strong> omitirse la certificación notarial en tanto se incluya la documentación <strong>de</strong> que se trata <strong>de</strong>bidamente<br />
certificada.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
30
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
En el caso <strong>de</strong> una oferta presentada por una Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas, UTE, la<br />
información prece<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>berá estar referida a cada uno <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la UTE,<br />
ya sea en una única acta o en un acta para cada miembro.<br />
Legajo Nº 2 Todo Licitante <strong>de</strong>berá incluir en su oferta, una certificación emitida por<br />
un Contador Público <strong>Nacional</strong> in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l Licitante y con firma certificada por<br />
el Consejo Profesional <strong>de</strong> Ciencias Económicas 7 , en la que se acredite que se ha<br />
verificado el cumplimiento por el Licitante <strong>de</strong> los requisitos económico-financieros,<br />
contables y patrimoniales <strong>de</strong>tallados en el Formulario Documentación <strong>de</strong> Calificación<br />
Autocontrol Licitante, Legajo Nº 2, o la existencia, según corresponda, <strong>de</strong> la<br />
documentación i<strong>de</strong>ntificada en dicho Legajo. En la certificación <strong>de</strong>berá incluirse la<br />
mención expresa <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los requisitos cuyo cumplimiento se ha verificado.<br />
Cuando el Documento <strong>de</strong> Licitación requiere la inclusión en la oferta <strong>de</strong> constancias<br />
<strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> obra, la certificación alcanza a la individualización y<br />
a la inclusión como adjunto <strong>de</strong> las constancias que haya provisto el Licitante, no a la<br />
a<strong>de</strong>cuación ingenieril <strong>de</strong> los antece<strong>de</strong>ntes referidos en las constancias con lo<br />
requerido en el Documento <strong>de</strong> Licitación.<br />
En el caso <strong>de</strong> ofertas presentadas por una UTE <strong>de</strong>berá incluirse:<br />
(a) La certificación <strong>de</strong>l cumplimiento por cada uno <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> la UTE<br />
<strong>de</strong> los requisitos establecidos en el Documento <strong>de</strong> Licitación para los Licitantes<br />
individuales a los que se refiere el presente Capítulo V <strong>de</strong> este Anexo 1.<br />
(b) Que la oferta incluye el contrato <strong>de</strong> UTE y los datos <strong>de</strong> inscripción si ya<br />
estuviere inscripto.<br />
( c) Cuando se haga uso <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> complementación se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>tallar la<br />
composición <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> los requisitos <strong>de</strong> que se trate. Las posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
composición <strong>de</strong> los antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> toda UTE oferente se rigen por lo establecido en el<br />
presente Pliego C.Re.Ma. Edición 2006, en especial la composición <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
Naturaleza y Volumen se rige por la IAL 4.6 que remite a 4.5.(b); Naturaleza y<br />
Complejidad por IAL 4.5. (b) último párrafo,. y VAD por IAL 4.5.(f) párrafos 8º, 12º, 13º<br />
y 14º.<br />
No son divisibles para su acreditación por distintos miembros <strong>de</strong> la UTE oferente, cada una<br />
<strong>de</strong> las obras o los Contratos C.Re.Ma. aludidos en 4.5.(b) puntos 1 y 2 referidos a obras <strong>de</strong><br />
recuperación y puntos 1 y 2 referidos a obras <strong>de</strong> mantenimiento; y tampoco la alternativa<br />
prevista en 4.5.(b) 2 a).<br />
12.1.2 Conjunto 2 Oferta Económica.<br />
a) La Oferta en el Formulario <strong>de</strong> Oferta, incluido en la Sección 2, con todas las<br />
<strong>de</strong>claraciones y datos requeridos, según lo previsto en este Documento <strong>de</strong><br />
Licitación. Los coeficientes que <strong>de</strong>be <strong>de</strong>finir el Licitante se i<strong>de</strong>ntifican en La<br />
Cláusula CGC 47.1 <strong>de</strong> la Sección 4 Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato, Parte 1<br />
Datos <strong>de</strong>l Contrato. El rango admisible <strong>de</strong> los coeficientes se <strong>de</strong>finen en el<br />
formulario <strong>de</strong> la oferta;<br />
7 Pue<strong>de</strong> omitirse la certificación notarial en tanto se incluya la documentación <strong>de</strong> que se trata <strong>de</strong>bidamente<br />
certificada.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
31
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
b) Ofertas alternativas, cuando se soliciten;<br />
c) Todo otro documento que <strong>de</strong>ba presentar el Licitante que forme parte <strong>de</strong> la oferta<br />
económica.<br />
12.1.3 INTEGRACIÓN DE LA OFERTA CON “ANTECEDENTES DE USO<br />
MÚLTIPLE” La oferta se consi<strong>de</strong>ra integrada por los "ANTECEDENTES<br />
DE USO MÚLTIPLE" (ADUM) presentados con la misma oferta o<br />
anterioridad por el oferente bajo las siguientes condiciones:<br />
12.1.3.1 . Cuando los ADUM han sido presentados en la misma oferta la<br />
integración es automática.<br />
12.1.3.2 Cuando los ADUM hayan sido presentados con anterioridad, se<br />
interpretará que el oferente se remite a esos ADUM para integrar su<br />
oferta únicamente si el oferente así lo pi<strong>de</strong> manifestándolo en forma<br />
expresa en el Formulario <strong>de</strong> Oferta transcribiendo los datos <strong>de</strong>l Recibo <strong>de</strong><br />
Presentación <strong>de</strong> los Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple.<br />
12.1.3.3 Dado que es facultativa para el Oferente integrar su nueva oferta con una<br />
ADUM ya presentada, en caso <strong>de</strong> silencio se interpretará que en esa<br />
Oferta el Oferente <strong>de</strong>cidió no remitirse a la ADUM ya presentada.<br />
12.1.3.4 NOTA PARA LOS 4 LEGAJOS y la PLANILLA DE<br />
AUTOCONTROL DEL OFERENTE Y CONTROL DE LA DNV En<br />
una Oferta integrada con ADUM, en los términos establecido en la<br />
presente cláusula, no es necesario hacer ninguna mención sobre esa<br />
integración o los antece<strong>de</strong>ntes en los Legajos en los que hubiera<br />
correspondido incluir los antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> que se trata o en la PLANILLA<br />
DE AUTOCONTROL, siendo suficiente respecto a la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong><br />
los antece<strong>de</strong>ntes que es parte <strong>de</strong> la solicitud que encabeza la ADUM<br />
según lo establecido en la NOTA FINAL <strong>de</strong> la Cláusula IAL 4.3 <strong>de</strong> este<br />
Pliego.<br />
IAL 13.1 - Se agrega lo siguiente:<br />
El Precio <strong>de</strong> la Oferta será la suma alzada que percibirá el Contratista por la ejecución<br />
<strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación y <strong>de</strong> las Otras Intervenciones Obligatorias <strong>de</strong> tramos<br />
específicos <strong>de</strong> los caminos integrantes <strong>de</strong> la malla, que se realizarán durante el lapso<br />
fijado a ese fin en la Sección 4 Datos <strong>de</strong>l Contrato, más el valor <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Mantenimiento que se realizarán durante todo el lapso <strong>de</strong> vigencia <strong>de</strong>l contrato,<br />
incluyendo todas las tareas, acciones y materiales necesarios para mantener durante<br />
todo el plazo la malla en las condiciones exigibles <strong>de</strong>finidas en la Sección 5<br />
(Especificaciones Técnicas).<br />
El precio cotizado es el precio total, único e indivisible por toda la encomienda cuyo<br />
cumplimiento tampoco es divisible. La indivisibilidad <strong>de</strong>l precio rige en tanto se dé<br />
cumplimiento íntegro, correcto y oportuno a la encomienda, en su <strong>de</strong>fecto podrá<br />
sufrir las quitas previstas en este Documento <strong>de</strong> Licitación.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
32
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
Los cómputos métricos y toda otra documentación, referida a cualquier contenido <strong>de</strong><br />
la oferta que se requiera según el presente Documento <strong>de</strong> Licitación, o que requiera el<br />
Comitente para una mejor consi<strong>de</strong>ración o compresión <strong>de</strong> cualquier aspecto relativo a<br />
la admisibilidad o conveniencia <strong>de</strong> la oferta, en ningún caso significa modificar o<br />
limitar el carácter <strong>de</strong> ajuste alzado absoluto <strong>de</strong>l precio que tiene el contrato, y<br />
consecuentemente tampoco modifican o limitan la responsabilidad <strong>de</strong>l contratista por<br />
la ejecución integra total y oportuna <strong>de</strong> la encomienda a cambio <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong>l precio<br />
ofertado con las correcciones que correspondan según Documento <strong>de</strong> Licitación y<br />
con la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l mismo en la medida y proporción que pueda correspon<strong>de</strong>r<br />
según lo establecido en el presente Documento <strong>de</strong> Licitación.<br />
IAL 13.4 Se agregan los siguientes párrafos:<br />
13.4.1 La parte <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato a pagar en Pesos queda sujeto a la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios prevista en la Cláusula CEC 47. La parte <strong>de</strong>l precio<br />
<strong>de</strong>l contrato a pagar en otras monedas distintas al Peso, está sujeta a ajustes <strong>de</strong><br />
precio <strong>de</strong> conformidad con la Cláusula CGC 47. El Licitante <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>clarar en<br />
el Formulario <strong>de</strong> Oferta los coeficientes <strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los<br />
factores <strong>de</strong> las fórmulas <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l contrato,<br />
i<strong>de</strong>ntificados en a<strong>de</strong>lante como coeficientes “a”.<br />
13.4.2 A los fines <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precio y el cálculo <strong>de</strong> las cuotas <strong>de</strong><br />
certificación, el precio cotizado se dividirá en dos partes, cuya cuantía queda<br />
<strong>de</strong>terminada por los siguientes porcentajes:<br />
13.4.2.1 El porcentaje (1) <strong>de</strong>l precio que se certificará y re<strong>de</strong>terminará<br />
por aplicación <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios para<br />
el mantenimiento: ……………………………… (…….%).<br />
13.4.2.2 La diferencia entre l00 y el Porcentaje (1) <strong>de</strong>termina el<br />
Porcentaje (2) que aplicado al precio total <strong>de</strong>fine la parte <strong>de</strong> este que<br />
se certificará y re<strong>de</strong>terminará por aplicación <strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong><br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación y otras<br />
intervenciones obligatorias.<br />
La presentación <strong>de</strong> la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el<br />
Licitante acepta las fórmulas <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios incluidas en la Cláusula<br />
47 <strong>de</strong> los Datos <strong>de</strong>l Contrato, los porcentajes fijados en el punto prece<strong>de</strong>nte y los<br />
rangos <strong>de</strong> variación establecidos en el Formulario <strong>de</strong> Oferta para los coeficientes<br />
“a”.<br />
IAL 13 - Se agrega la subcláusula 13.5:<br />
13.5 Cuando en una Oferta se incurra en errores u omisiones en la <strong>de</strong>claración<br />
<strong>de</strong> los coeficientes "a", el <strong>de</strong>fecto aludido se subsanará aplicando las siguientes<br />
reglas:<br />
13.5.1 Se consi<strong>de</strong>rará en forma in<strong>de</strong>pendiente el conjunto <strong>de</strong> coeficientes<br />
<strong>de</strong>clarados para obra <strong>de</strong>l conjunto <strong>de</strong> coeficientes <strong>de</strong>clarados para<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
33
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
mantenimiento. Las siguientes reglas se aplican por separado para cada uno<br />
<strong>de</strong> los conjuntos aludidos.<br />
13.5.2 Cuando se haya omitido <strong>de</strong>clarar un único coeficiente, se enten<strong>de</strong>rá<br />
que implícitamente se ha <strong>de</strong>clarado el valor que resulta <strong>de</strong> restar a "1", valor<br />
total <strong>de</strong> los coeficientes "a", el valor <strong>de</strong> los coeficientes <strong>de</strong>clarados.<br />
13.5.3 Se adoptará el conjunto <strong>de</strong> coeficientes "a" fijados en el Documento<br />
<strong>de</strong> Licitación, para obra o mantenimiento según corresponda, en los<br />
siguientes casos:<br />
13.5.3.1 Cuando el valor <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> los coeficientes, inclusive<br />
el <strong>de</strong>terminado por diferencia en caso <strong>de</strong> omisión, este fuera <strong>de</strong> los<br />
límites fijados para cada uno <strong>de</strong> ellos en el Documento <strong>de</strong> Licitación,<br />
13.5.3.2 Cuando se haya omitido <strong>de</strong>clarar dos o más coeficientes "a"<br />
13.5.3.3 Cuando la suma <strong>de</strong> los coeficientes <strong>de</strong>clarados tenga un<br />
valor distinto a 1, aun en el caso <strong>de</strong> que el valor <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> ellos resulte<br />
<strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong>l procedimiento previsto para caso <strong>de</strong> omisión.<br />
13.5.4 El valor <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los coeficientes fijados en el Documento <strong>de</strong><br />
Licitación es el valor medio entre los límites <strong>de</strong>terminados en el Documento<br />
<strong>de</strong> Licitación para cada coeficiente, redon<strong>de</strong>ado a dos <strong>de</strong>cimales<br />
simétricamente.<br />
IAL 14.2 La autoridad <strong>de</strong> cambio es el Banco <strong>de</strong> la Nación Argentina.<br />
IAL 15.1 El periodo <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las ofertas es: ciento veinte (120) días corridos contados<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación, siendo suficiente manifestación <strong>de</strong>l oferente en la<br />
oferta el texto previsto en el anteúltimo párrafo <strong>de</strong>l Formulario <strong>de</strong> Oferta incluido en la Sección<br />
2 <strong>de</strong> este Pliego.<br />
IAL 15.3 No aplica.<br />
IAL 16.1 El monto <strong>de</strong> la Garantía <strong>de</strong> Oferta será <strong>de</strong>: PESOS<br />
………………………………………($.......................).-<br />
IAL 16.2 Se agrega:<br />
El oferente también podrá optar por constituir la Garantía se Oferta mediante la<br />
inclusión en la misma <strong>de</strong> un “Manifiesto <strong>de</strong> Garantía <strong>de</strong> Oferta” utilizando el<br />
formulario incluido en la Sección 8, indispensablemente acompañado <strong>de</strong> una Garantía<br />
<strong>de</strong> Oferta constituida mediante un Seguro <strong>de</strong> Caución aprobado por la<br />
Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong> la Nación.<br />
Cuando la garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> Oferta se constituya mediante el Manifiesto<br />
<strong>de</strong> Oferta y un Seguro <strong>de</strong> Caución, éste <strong>de</strong>berá cumplir con los siguientes requisitos:<br />
- La correspondiente póliza que <strong>de</strong>berá expresamente manifestar el carácter <strong>de</strong>l<br />
otorgante <strong>de</strong> fiador, liso y llano y principal pagador con renuncia a los<br />
beneficios <strong>de</strong> división y excusión en los términos <strong>de</strong>l artículo 2013 <strong>de</strong>l Código<br />
Civil y artículo 480 <strong>de</strong>l código <strong>de</strong> Comercio.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
34
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
- El texto <strong>de</strong>l seguro <strong>de</strong> caución <strong>de</strong>berá indicar la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong><br />
licitación y cualquier otra norma o documento que exija la emisión <strong>de</strong> la<br />
misma, y <strong>de</strong>berá indicar el período <strong>de</strong> duración, que en ningún caso será<br />
inferior al período exigido al respecto, y sus prórrogas. Las firmas <strong>de</strong> los<br />
representantes legales <strong>de</strong> la aseguradora <strong>de</strong>berán hallarse certificadas por<br />
Escribano Público con jurisdicción en el área don<strong>de</strong> se realice el proceso <strong>de</strong><br />
Licitación.<br />
- En caso <strong>de</strong> coseguro, la póliza <strong>de</strong>berá contener los porcentajes que cada<br />
asegurador toma a su cargo.<br />
- Los aseguradores <strong>de</strong>berán presentar un certificado <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
reaseguro con las que actúen que no registran <strong>de</strong>uda exigible con dichas<br />
instituciones.<br />
Las garantías que se otorguen por cualquier concepto <strong>de</strong>ben establecer en forma<br />
expresa que no serán afectadas por ningún incumplimiento <strong>de</strong> la tomadora, que no se<br />
encuentran sujetas a condición alguna que pudiera afectar en forma total o parcial su<br />
vigencia, vali<strong>de</strong>z o ejecutabilidad.<br />
IAL 18 - Se agregan las subcláusulas 18.5, 18.6 y 18.7<br />
18.5 La documentación incluida en la oferta <strong>de</strong>berá estar precedida por un índice e<br />
incorporada conforme el or<strong>de</strong>n en que fuera requerida en el Documento <strong>de</strong> Licitación. En<br />
la oferta presentada por una asociación o grupo la documentación <strong>de</strong> todos sus miembros<br />
<strong>de</strong>berá estar agrupada por capítulos en forma conjunta, para cada uno <strong>de</strong> los temas<br />
requeridos en el Documento <strong>de</strong> Licitación y en el or<strong>de</strong>n mencionado.<br />
18.6 El Licitante <strong>de</strong>berá verificar la corrección <strong>de</strong> su presentación a cuyo fin <strong>de</strong>berá<br />
incluir en el Conjunto Nº 1, Documentación <strong>de</strong> Calificación, la Planilla para Autocontrol<br />
<strong>de</strong>l Licitante y Control <strong>de</strong> la DNV", completa y firmada por Licitante, <strong>de</strong> acuerdo con el<br />
Formulario que se incluye en la Sección 2 Formularios <strong>de</strong>l Documento <strong>de</strong> Licitación.<br />
18.7 Todos los documentos que integran la Oferta <strong>de</strong>l Licitante <strong>de</strong>berán estar foliados<br />
correlativamente. A fin <strong>de</strong> facilitar la incorporación <strong>de</strong> la documentación al expediente <strong>de</strong><br />
la licitación, los Licitantes <strong>de</strong>berán observar las siguientes reglas: (a) la documentación en<br />
lo posible <strong>de</strong>be or<strong>de</strong>narse siguiendo el esquema <strong>de</strong> la Planilla <strong>de</strong> Autocontrol ya<br />
mencionada, (b) no usar el ángulo superior <strong>de</strong>recho para la foliatura, (c) encarpetar<br />
mediante dos perforaciones centrales simétricas en el margen izquierdo y (d) or<strong>de</strong>nar la<br />
documentación en volúmenes que no superen las 200 fojas aproximadamente y sin dividir<br />
documentos. (e) NOTA Cuando con una oferta se presenten "Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso<br />
Múltiple" los aspectos formales <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> estos se rigen por lo dispuesto<br />
expresamente en el pliego a ese fin en la Nota Final <strong>de</strong> la Subcláusula 4.3<br />
IAL 19.2.a La dirección a la que se alu<strong>de</strong> en la Cláusula 19.2.a <strong>de</strong> la Sección 1, y que <strong>de</strong>be<br />
figurar en los sobres <strong>de</strong> la oferta, es la dirección <strong>de</strong>l Contratante indicada en los Datos <strong>de</strong> la<br />
Licitación.<br />
IAL 20.1 La fecha y hora límite para la presentación <strong>de</strong> las ofertas será a las ……….. horas<br />
<strong>de</strong>l ………………………………<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
35
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
IAL 23.1 La apertura <strong>de</strong> las ofertas tendrá lugar en: <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad,<br />
Subgerencia <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> Apoyo, Av. Pte. Julio A. Roca 734/38 3° Piso – Ciudad<br />
Autónoma <strong>de</strong> Buenos Aires a la fecha y hora límite para la presentación <strong>de</strong> las ofertas.<br />
IAL.24.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente<br />
involucrada con el proceso <strong>de</strong> la licitación, información relacionada con la revisión,<br />
evaluación, comparación y poscalificación <strong>de</strong> las ofertas, ni sobre la recomendación <strong>de</strong><br />
adjudicación <strong>de</strong>l contrato hasta que se haya publicado la adjudicación <strong>de</strong>l Contrato al<br />
licitante adjudicatario <strong>de</strong> conformidad con la Subcláusula 33. Cualquier intento por arte<br />
<strong>de</strong> un Licitante para influenciar al Contratante en el procesamiento <strong>de</strong> las ofertas o en<br />
la adjudicación <strong>de</strong>l contrato podrá resultar en el rechazo <strong>de</strong> su oferta. No obstante lo<br />
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el Acto <strong>de</strong> Apertura y la fecha <strong>de</strong><br />
adjudicación <strong>de</strong>l contrato, un Licitante <strong>de</strong>sea comunicarse con el Contratante sobre<br />
cualquier asunto relacionado con el proceso <strong>de</strong> la licitación, <strong>de</strong>berá hacerlo por escrito.<br />
IAL 30 Esta cláusula no aplica.<br />
IAL 33 El Contratante publicará la adjudicación en su página <strong>de</strong> Internet (www.vialidad.gov.ar) y<br />
en la <strong>de</strong> la Oficina <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Contrataciones (www.onc.mecon.gov.ar), sin que tenga el carácter<br />
<strong>de</strong> publicación oficial y sin que se garantice su intangibilidad y consecuente exactitud.<br />
IAL 33.4 Se agrega lo siguiente:<br />
El Contratante publicará en línea en el portal <strong>de</strong>l “UNDB” (periódico <strong>de</strong> Naciones Unidas)<br />
(United Nations Development Business) y en el <strong>de</strong> dgMarket los resultados <strong>de</strong> la licitación,<br />
i<strong>de</strong>ntificando la oferta y número <strong>de</strong> lotes y la siguiente información: (i) nombre <strong>de</strong> todos los<br />
Licitantes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto <strong>de</strong> apertura<br />
<strong>de</strong> las ofertas; (iii) nombre y precios evaluados <strong>de</strong> cada oferta evaluada; (iv) nombre <strong>de</strong> los<br />
Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones <strong>de</strong>l rechazo; y (v) nombre <strong>de</strong>l Licitante<br />
adjudicatario y el precio cotizado, así como la duración y un resumen <strong>de</strong>l alcance <strong>de</strong>l contrato<br />
adjudicado. Después <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> la adjudicación <strong>de</strong>l contrato, los Licitantes no<br />
favorecidos podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin <strong>de</strong> obtener<br />
explicaciones <strong>de</strong> las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante,<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la adjudicación <strong>de</strong>l Contrato, respon<strong>de</strong>rá prontamente y por escrito a cualquier<br />
Licitante no favorecido que solicite una reunión informativa. La información relativa a los<br />
resultados <strong>de</strong> las Licitaciones será también publicada en la página web <strong>de</strong> la Oficina <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Contrataciones (www.onc.mecon.gov.ar).<br />
IAL 34.1 Se agregan los siguientes párrafos:<br />
“ La garantía <strong>de</strong> contrato también podrá constituirse mediante un seguro <strong>de</strong> caución con<br />
los mismos requisitos que los establecidos en este Pliego para el Seguro <strong>de</strong> Caución sea<br />
aceptable como garantía <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> oferta. Cuando se opte por el seguro <strong>de</strong><br />
Caución este <strong>de</strong>be ser incondicional y <strong>de</strong> cumplimiento inmediato. Excepcionalmente<br />
para los contratos adjudicados hasta el 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2007 se admitirá la<br />
constitución <strong>de</strong> las garantías <strong>de</strong> contrato por medio <strong>de</strong> seguros <strong>de</strong> caución aun cuando<br />
no sean <strong>de</strong> cumplimiento a primer requerimiento en tanto ese requisito no haya sido<br />
aprobado para esta clase <strong>de</strong> seguros por la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong> la Nación.<br />
La garantía <strong>de</strong> cumplimiento será por los siguientes montos mínimos, que<br />
correspon<strong>de</strong>n a un porcentaje <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato:<br />
La garantía <strong>de</strong> cumplimiento será por los siguientes montos mínimos, que correspon<strong>de</strong>n a<br />
un porcentaje <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato:<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
36
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
a) Garantía bancaria ________________ [10% <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l contrato].<br />
b) Fianza <strong>de</strong> cumplimiento__________ o seguro <strong>de</strong> caución [30% <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l<br />
contrato].<br />
IAL 36.1 – El Contratante propone como Conciliador al: Ingeniero Armando García<br />
Baldizzone.<br />
Ingeniero Civil, título expedido por la Universidad <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
Master of Science in Civil Engineering, título expedido por Purdue University <strong>de</strong> Lafayette,<br />
Indiana, EE.UU.<br />
Egresado <strong>de</strong> la Escuela <strong>de</strong> Graduados Ingeniería <strong>de</strong> Caminos <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ingeniería.<br />
Docente <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ingeniería <strong>de</strong> la Universidad <strong>de</strong> Buenos Aires, y <strong>de</strong> las<br />
Universida<strong>de</strong>s Católica Argentina, <strong>de</strong>l Comahue, etc.<br />
Actividad profesional <strong>de</strong>sarrollada: Ex Funcionario <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad y<br />
en el sector privado.<br />
Actividad profesional actual: <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> consultoría en empresas privadas.<br />
Los honorarios y gastos reembolsables paga<strong>de</strong>ros al Conciliador serán los valores<br />
indicativos estipulados por el Colegio Profesional respectivo correspondiente a la ciudad<br />
<strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
37
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
ANEXO 1 . Países Elegibles<br />
Centro <strong>de</strong> Información Pública<br />
Elegibilidad para el suministro <strong>de</strong> bienes, la contratación <strong>de</strong> obras<br />
y prestación <strong>de</strong> servicios en adquisiciones financiadas por el Banco<br />
A mayo <strong>de</strong> 2004<br />
1. De acuerdo con el párrafo 1.8 <strong>de</strong> las Normas: Adquisiciones con Préstamos <strong>de</strong>l<br />
<strong>BIRF</strong> y Créditos <strong>de</strong> la AIF, <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2004, , en la licitación que se rige por el<br />
presente Pliego se admite la presentación <strong>de</strong> ofertas a firmas e individuos <strong>de</strong> todos<br />
los países. Excepcionalmente, las firmas <strong>de</strong> un país o los bienes fabricados en un<br />
país serán excluidos si:<br />
Párrafo 1.8 (a) (i): las leyes o regulaciones oficiales <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Prestatario<br />
prohíben relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté <strong>de</strong> acuerdo<br />
con que dicha exclusión no impi<strong>de</strong> la competencia efectiva para la provisión <strong>de</strong> los<br />
Bienes y Obras requeridas; o<br />
Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento <strong>de</strong> una <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Seguridad <strong>de</strong> las<br />
Naciones Unidas adoptada en virtud <strong>de</strong>l Capítulo VII <strong>de</strong> la Carta <strong>de</strong> las Naciones<br />
Unidas el país Prestatario prohíbe la importación <strong>de</strong> bienes <strong>de</strong> ese país o pagos <strong>de</strong><br />
cualquier naturaleza a personas o entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ese país.<br />
2. Para información <strong>de</strong>l prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios <strong>de</strong> los<br />
siguientes países están excluidos actualmente <strong>de</strong> participar en esta licitación: 8<br />
(a) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) <strong>de</strong> las Normas:<br />
[Lista si hubiere]<br />
(b) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) <strong>de</strong> las Normas:<br />
[Lista si hubiere]<br />
8 Toda consulta relativa a esta lista <strong>de</strong>be ser dirigida al Director, Grupo <strong>de</strong> Políticas y Servicios <strong>de</strong><br />
Adquisiciones, Red <strong>de</strong> Servicios Operacionales Básicos, Banco Mundial.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
38
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 1<br />
El Equipo Mínimo que <strong>de</strong>berá tener disponible el Adjudicatario para ejecutar el<br />
contrato será:<br />
Equipos para obras <strong>de</strong> Recuperación: ………………………………………………….<br />
..………………………………………………………………………………………………<br />
……….. ……………………………………………………………………………………...<br />
Equipos para Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina: ………………………………………………..<br />
………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………….<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
39
SECCIÓN 2: FORMULARIOS ESTANDAR DE OFERTA, INFORMACION PARA LA<br />
CALIFICACIÓN, CARTA DE ACEPTACION Y CONTRATO<br />
FORMULARIO ESTANDAR<br />
Oferta <strong>de</strong>l Licitante<br />
Nombre <strong>de</strong>l Proyecto y <strong>de</strong>l Contrato: ____________________________________________<br />
__________________________________________________________________________<br />
OFERTA A :__________ (el contratante) ________________________________________<br />
<strong>Dirección</strong>:__________________________________________________________________<br />
Ofrecemos ejecutar el programa <strong>de</strong> recuperación, otras intervenciones obligatorias y<br />
mantenimiento <strong>de</strong> rutina <strong>de</strong> acuerdo con las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato y <strong>de</strong>más <strong>de</strong>talles que<br />
figuran en los "Datos <strong>de</strong>l Contrato" que se adjuntan a esta oferta, por el Precio <strong>de</strong>l Contrato<br />
equivalente a ____________ (nombre <strong>de</strong> la moneda) ( cantidad en números y en palabras)<br />
________________________________<br />
La presente oferta .......(*) se integra con los Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiples presentados<br />
con anterioridad por mi representada según Recibo <strong>de</strong> Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso<br />
Múltiple con los siguientes datos: Presentado con fecha../... /.... , en la Licitación Nº /.....,<br />
Malla Nº..... y fue i<strong>de</strong>ntificada por la DNV con el Nº ....<br />
* SI o NO (Completar según corresponda).<br />
Se acepta como porcentaje (1), en a<strong>de</strong>lante Porcentaje 1, <strong>de</strong>l precio ofertado que se<br />
utilizará para calcular la certificación y re<strong>de</strong>terminación, cuando corresponda, por aplicación<br />
<strong>de</strong>l procedimiento <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong> mantenimiento el porcentaje fijado en las<br />
bases y condiciones <strong>de</strong> esta licitación (Datos <strong>de</strong> la Licitación).<br />
Se <strong>de</strong>claran los coeficientes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los márgenes <strong>de</strong>finidos en los Pliegos aplicables<br />
para cada uno <strong>de</strong> los rubros consi<strong>de</strong>rados para la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios, en lo referente a<br />
mantenimiento y a obras, en la parte cuya certificación y pago esta condicionada al<br />
cumplimiento <strong>de</strong> la encomienda, como a continuación se <strong>de</strong>talla:<br />
OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS<br />
INTERVENCIONES OBLIGATORIAS<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
DECLARADO POR<br />
EL OFERENTE<br />
RANGO<br />
DEFINIDO<br />
POR LA DNV<br />
MIN. MAX<br />
aM Materiales ---- ---aEyM<br />
Equipos y maquinas ---- ---aMO<br />
Mano <strong>de</strong> obra ---- ---aT<br />
Transporte ---- ---aCL<br />
Combustibles y Lubricantes ---- ----<br />
Debe verificarse que<br />
aM+ aEyM + aMO + aT + aCL = 1<br />
Total:<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
b M 1<br />
b<br />
b<br />
b<br />
M 2<br />
M 3<br />
Mn<br />
Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> los<br />
Materiales que intervienen en la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios. Debe<br />
verificarse que: ∑ = i n<br />
b<br />
Mi<br />
= 1.<br />
Cae<br />
i=<br />
1<br />
Amortización y equipos<br />
Crr Reparaciones y repuestos<br />
Debe verificarse que<br />
Cae +Crr = 1<br />
Total:<br />
K Coeficiente <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l costo<br />
financiero fijado en Datos <strong>de</strong> la Licitación<br />
Mn<br />
……<br />
DECLARADO POR<br />
EL OFERENTE<br />
Definido por la<br />
DNV al<br />
momento <strong>de</strong><br />
emisión <strong>de</strong> los<br />
Documentos.<br />
RANGO<br />
DEFINIDO<br />
MANTENIMIENTO<br />
POR LA DNV<br />
MIN MAX<br />
aM Materiales ---- ---aEyM<br />
Equipos y maquinas ---- ---aMO<br />
Mano <strong>de</strong> obra ---- ---aT<br />
Transporte ---- ---aCL<br />
Combustibles y Lubricantes ---- ----<br />
Debe verificarse que<br />
aM+ aEyM + aMO + aT + aCL = 1<br />
Total:<br />
b M2<br />
b M3<br />
b<br />
Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> los<br />
Materiales que intervienen en la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios. Debe<br />
verificarse que: ∑ =<br />
bM<br />
1<br />
i n<br />
b = 1.<br />
Cae<br />
i=<br />
1<br />
Mi<br />
Amortización y equipos<br />
Crr Reparaciones y repuestos<br />
Debe verificarse que<br />
Total:<br />
Cae +Crr = 1<br />
K Coeficiente <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l costo<br />
financiero fijado en Datos <strong>de</strong> la Licitación<br />
……<br />
Todos los conceptos se usan según la <strong>de</strong>finición dada en el Pliego.<br />
Definido por la<br />
DNV al<br />
momento <strong>de</strong><br />
emisión <strong>de</strong> los<br />
Documentos.<br />
Enten<strong>de</strong>mos que uste<strong>de</strong>s no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra<br />
que puedan recibir.<br />
Cualquier comisión o gratificación, si la hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes<br />
en relación con esta Oferta y la ejecución <strong>de</strong>l Contrato si nos es adjudicado, están indicadas a<br />
continuación:<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
2
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Nombre y dirección Monto y moneda Propósito <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>l Agente Comisión/Gratificación<br />
______________________ ___________________ ___________________<br />
(Nota: Si no hay comisiones/gratificaciones, indicar “ninguna”)<br />
Aceptamos la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> ____________________________________<br />
_____________________ [indicar el nombre propuesto en los Datos <strong>de</strong> la licitación] como<br />
Conciliador.<br />
[o]<br />
No aceptamos la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> ______________________________________________<br />
[indicar el nombre propuesto en los Datos <strong>de</strong> la licitación] como Conciliador, y en cambio,<br />
proponemos que se <strong>de</strong>signe como tal a _________________________<br />
________________________ [indicar el nombre], cuyos honorarios diarios y datos personales<br />
se adjuntan a este formulario.<br />
Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z y con la garantía<br />
<strong>de</strong> Oferta requerida por los Documentos <strong>de</strong> la Licitación.<br />
También confirmamos por la presente que hemos revisado el Proyecto Básico Definitivo y que<br />
lo adoptamos como propio para obtener los resultados <strong>de</strong> recuperación y mantenimiento <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> las Condiciones Exigibles <strong>de</strong>l Contrato.<br />
En consecuencia, la presente oferta incluye la ejecución <strong>de</strong> todas las obras <strong>de</strong> recuperación, las<br />
otras intervenciones obligatorias, las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento y toda otra tarea que resulte<br />
necesaria para mantener la malla en las Condiciones Exigibles durante toda la vigencia <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
Firma Autorizada_____________________________<br />
Nombre y Cargo <strong>de</strong>l Firmante<br />
Empresa : ______________________ [el Oferente] _____________________________<br />
<strong>Dirección</strong> : ______________________________________________________________<br />
Fecha : _____________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
3
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
FORMULARIO MODELO<br />
Información para Calificación<br />
1. Para cada Licitante o cada Miembro <strong>de</strong> una Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas<br />
1.1 Constitución o estado jurídico <strong>de</strong>l Licitante [Adjuntar copia]<br />
Lugar <strong>de</strong> inscripción: _________________________________<br />
Principal Se<strong>de</strong> <strong>de</strong> sus activida<strong>de</strong>s: _________________________________<br />
Po<strong>de</strong>r otorgado a favor <strong>de</strong>l firmante <strong>de</strong> la propuesta [Adjuntarlo]<br />
1.2. Volumen total anual <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción realizados en los últimos diez años:<br />
AÑO<br />
VOLUMEN ANUAL DE<br />
TRABAJOS DE<br />
CONSTRUCCIÓN<br />
FACTOR DE<br />
ACTUALIZACIÓN<br />
FA<br />
1999 3,63<br />
2000 3,63<br />
2001 3,34<br />
2002 3,27<br />
2003 2,11<br />
2004 1,80<br />
2005 1,61<br />
2006 1,46<br />
2007 1,29<br />
2008 1,16<br />
20<strong>09</strong> 1,00<br />
VOLUMEN ANUAL<br />
DE TRABAJOS DE<br />
CONSTRUCCIÓN<br />
ACTUALIZADO<br />
1.3. Desempeño como contratista en obras <strong>de</strong> naturaleza y magnitud similares a las <strong>de</strong> las<br />
Obras en cuestión en el curso <strong>de</strong> los últimos diez años. Los valores <strong>de</strong>berán indicarse en<br />
la misma moneda utilizada en el punto 1.2 prece<strong>de</strong>nte. Indicar también <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> obras<br />
en ejecución o encargadas, o bajo compromiso, incluyendo fechas previstas <strong>de</strong><br />
terminación.<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
4
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS DE NATURALEZA Y MAGNITUD SIMILARES<br />
FORMULARIO “A-1a”<br />
N° COMITENTE OBRA<br />
or<strong>de</strong>n<br />
Nombre y Denominación<br />
Nombre Domicilio teléfono <strong>de</strong> y tipo <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s Ubicación<br />
la persona trabajos Ejecutadas<br />
a contactar realizados<br />
DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS<br />
FORMULARIO “A-1b”<br />
N° COMITENTE OBRA<br />
or<strong>de</strong>n<br />
Nombre y Denominación y tipo<br />
Nombre Domicilio teléfono <strong>de</strong> la<br />
persona a<br />
contactar<br />
<strong>de</strong> trabajos realizados Ubicación<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
Fecha <strong>de</strong><br />
contrato y <strong>de</strong><br />
terminación<br />
Fecha <strong>de</strong> contrato<br />
y <strong>de</strong> terminación<br />
Monto <strong>de</strong>l contrato<br />
Monto <strong>de</strong>l contrato<br />
5
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ............<br />
Obra:......................................... Tramo: .................................<br />
Oferente:<br />
DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA<br />
Las obras que se <strong>de</strong>tallan <strong>de</strong>ben haberse realizado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los últimos 10 (diez) años.<br />
Obras ejecutadas en 12 meses corridos <strong>de</strong> mayor producción contados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes anterior inclusive al<br />
<strong>de</strong> la fecha original <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> las ofertas.<br />
El Índice <strong>de</strong> actualización será el Factor <strong>de</strong> Actualización “FA” correspondiente al año en cuestión.<br />
Mes <strong>de</strong> actualización: (indicar mes anterior a la fecha <strong>de</strong> apertura)<br />
Período seleccionado: <strong>de</strong>s<strong>de</strong> ...../....../....... hasta ...../......./.......<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
6
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Meses <strong>de</strong>l<br />
Período<br />
consi<strong>de</strong>rado<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
TOTAL<br />
Obra N° 1 Obra N° 2 Obra N° 3 Obra N° 4 Obra N° 5 Obra N° 6<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
Detalle <strong>de</strong> la certificación mensual <strong>de</strong> acuerdo a los precios <strong>de</strong> contrato<br />
Número <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las obras indicadas en los formularios "A-1a y A-1b"<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
Montos totales <strong>de</strong> certificaciones<br />
Monto Total<br />
Monto Total<br />
certificación Factor <strong>de</strong> certificación<br />
mensual avalor actualización mensual<br />
original<br />
actualizado<br />
7
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ............<br />
Obra:......................................... Tramo: .................................<br />
Oferente:<br />
Fecha:<br />
DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN<br />
DATOS<br />
DE LA<br />
OBRA<br />
Lugar:<br />
Designación:<br />
Comitente:<br />
Fecha inicio:<br />
Lugar:<br />
Designación:<br />
Comitente:<br />
Fecha inicio:<br />
TOTAL<br />
MES<br />
BASE<br />
CERTIFICADO<br />
A LA FECHA<br />
IMPORTE<br />
($)<br />
SALDO<br />
(A)<br />
Según<br />
Contrato<br />
Prórroga<br />
conced.<br />
PLAZO<br />
FORMULARIO “B”<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
TOTAL<br />
Trans-<br />
currido<br />
(en<br />
meses)<br />
SALDO<br />
(B)<br />
MONTO DE OBRA COMPROMETIDA<br />
MENSUAL<br />
A / B = C<br />
ANUAL<br />
C x 12<br />
FA<br />
Actua-lizado<br />
TOTAL COA_________<br />
Si el valor B es 6 (seis) o menos y se ha certificado más <strong>de</strong>l 50% (cincuenta por ciento) se colocará como Monto <strong>de</strong> Obra Comprometida el valor <strong>de</strong>l saldo A.<br />
Para obras <strong>de</strong> plazo hasta 6 (seis) meses el Monto <strong>de</strong> Obra Comprometida será el valor <strong>de</strong>l saldo A.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
8
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
1.4. Equipos principales <strong>de</strong>l Contratista propuestos para la ejecución <strong>de</strong> las Obras. Indicar<br />
toda la información que se solicita a continuación. Referirse asimismo a la subcláusula 4.3 (d)<br />
<strong>de</strong> las Instrucciones para los Licitantes:<br />
Item <strong>de</strong><br />
equipo<br />
___________<br />
___________<br />
___________<br />
_______(etc.)<br />
Descripción,<br />
marca<br />
y edad (años)<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
_________<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
Estado (nuevo, bueno<br />
<strong>de</strong>ficiente), número <strong>de</strong><br />
unida<strong>de</strong>s disponibles<br />
__________________<br />
__________________<br />
__________________<br />
____________<br />
Propio, arrendado (nombre <strong>de</strong>l<br />
arrendador), por comprar<br />
(nombre <strong>de</strong>l ven<strong>de</strong>dor)<br />
_________________________<br />
_________________________<br />
_________________________<br />
_______________<br />
1.5. Calificación y experiencia <strong>de</strong>l personal clave propuesto para administrar y cumplir con<br />
el Contrato. Adjuntar curriculum vitae. Referirse a la subcláusula 4.3 (e) <strong>de</strong> las Instrucciones<br />
para los Licitantes y subcláusula 9.1 <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Cargo Nombre Años <strong>de</strong> experiencia<br />
(general)<br />
Representante __________________ __________________<br />
Técnico __________________ __________________<br />
______________ __________________ __________________<br />
______________<br />
______________<br />
_________ (etc.)<br />
____________ ____________<br />
Años <strong>de</strong> experiencia<br />
en el cargo propuesto<br />
__________________<br />
__________________<br />
__________________<br />
____________<br />
1.6. Subcontratos propuestos y empresas comprendidas. Referirse a la cláusula 7 <strong>de</strong> las<br />
Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Secciones <strong>de</strong> las<br />
Obras<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
_________(etc.)<br />
Valor <strong>de</strong>l subcontrato Subcontratista<br />
(nombre y dirección)<br />
__________________ __________________<br />
__________________ __________________<br />
__________________ __________________<br />
____________ ____________<br />
Experiencia en<br />
trabajos similares<br />
__________________<br />
__________________<br />
__________________<br />
____________<br />
1.7. Informes financieros correspondientes a los últimos dos años: estados <strong>de</strong> pérdidas y<br />
ganancias, informes <strong>de</strong> auditoría, etc. Enumerarlos a continuación y adjuntar copias.<br />
_________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________<br />
1.8. Evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> que el licitante tiene acceso a recursos financieros, para satisfacer los<br />
requisitos <strong>de</strong> calificación: efectivo en caja, líneas <strong>de</strong> crédito, etc. Indicar a continuación y<br />
adjuntar copias <strong>de</strong> los respectivos documentos <strong>de</strong> soporte.<br />
_________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________<br />
________________________________<br />
_______________________________________<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
9
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
1.9. Nombre, dirección y números <strong>de</strong> teléfonos, telex y fax <strong>de</strong> los bancos que puedan<br />
proporcionar al Contratante, si éste lo requiere, referencias <strong>de</strong>l Contratista.<br />
_________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________<br />
________________________________<br />
_______________________________________<br />
1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado<br />
Obra (s) parte(s) Causa <strong>de</strong> la controversia Monto involucrado<br />
______________________<br />
______________________<br />
______________________<br />
______________________<br />
_______________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
_________________________________<br />
________________________<br />
_______________<br />
_______________<br />
_______________<br />
_______________<br />
_______________<br />
_<br />
1.11 Declaración <strong>de</strong> que se cumple con lo exigido por la Subcláusula 3.2 <strong>de</strong> las Instrucciones<br />
para los Licitantes.<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________<br />
________________________________<br />
1.12 Programa propuesto (método <strong>de</strong> construcción y cronograma). Descripciones, planos y<br />
gráficos que sean necesarios a fin <strong>de</strong> cumplir con lo requerido en los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación.<br />
2. Grupos o Asociaciones en Participación (“Joint Ventures”)<br />
2.1 - Suministrar la información solicitada en los puntos 1.1 a 1.11 para cada uno <strong>de</strong> los<br />
integrantes <strong>de</strong>l grupo o asociación en participación.<br />
2.2 - Proporcionar la información solicitada en el punto 1.12 para el grupo o asociación en<br />
participación.<br />
2.3 - Adjuntar po<strong>de</strong>r otorgado a el (los) firmante(s) <strong>de</strong> la oferta autorizado(s) para firmar la<br />
oferta en nombre <strong>de</strong>l grupo o asociación en participación.<br />
2.4 - Adjuntar el convenio <strong>de</strong>l grupo o asociación (legalmente obligatorio para todos sus<br />
integrantes), en el que conste:<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
10
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
a) Que todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> acuerdo con los términos <strong>de</strong>l contrato.<br />
b) La <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los integrantes, como representante con faculta<strong>de</strong>s para contraer<br />
obligaciones y recibir instrucciones para y en el nombre <strong>de</strong> todos y cada uno <strong>de</strong> los integrantes<br />
<strong>de</strong>l grupo o asociación en participación; y<br />
c) Que la ejecución <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong>l Contrato, incluyendo los pagos, se manejará<br />
exclusivamente con el integrante <strong>de</strong>signado como representante.<br />
3. Requerimientos Adicionales<br />
3.1 Los licitantes <strong>de</strong>berán proporcionar cualquier otra información adicional solicitada en los<br />
Datos <strong>de</strong> la Licitación o para cumplir lo dispuesto en la subcláusula 4.1 <strong>de</strong> las Instrucciones<br />
para los Licitantes.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
11
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
Pliego C.Re.Ma.<br />
Formulario<br />
DOCUMENTACION DE CALIFICACION - PLANILLA PARA AUTOCONTROL DEL OFERENTE Y CONTROL DE LA<br />
DNV<br />
Leg. Doc<br />
.<br />
Dato DESCRIPCION UBICACIÓN AUTOCONTROL<br />
OFERENTE<br />
1 LEGAJO Nº 1 REQUISITOS JURIDICO ESTATUTARIOS TOMO Pag.<br />
1 EN ACTA NOTARIAL (12.1) en la que conste<br />
1 IDENTIFICACION Y REFERENCIAS DEL CONTRATO O<br />
ESTATUTO, DE SU INSCRIPCION EN LA INSPECCIÓN<br />
GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) Y CON RELACION AL MISMO:<br />
2 EL OBJETO DE LA SOCIEDAD INCLUYE EJECUCIÓN DE OBRA<br />
PUBLICA<br />
3 QUE LA DURACION DE LA SOCIEDAD RESTANTE A LA FECHA<br />
SUPERIOR A SIETE AÑOS.<br />
4 QUE NINGUNA DISPOSICION DEL ESTATUTO OBSTA A SU<br />
ACTUACION COMO CONTRATISTA DE LA DNV<br />
5 AUTORIDADES SOCIETARIAS EN EJERCICIO<br />
6 ACTO DE DESIGNACION<br />
7 IDENTIFICACION<br />
8 LAPSO DE VIGENCIA DE SU MANDATO.<br />
9 IDENTIFICA REPRESENTANTE LEGAL<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
12<br />
CONTROL DNV
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Leg Doc Dato DESCRIPCION UBICACIÓN AUTOCONTROL<br />
OFERENTE<br />
1 LEGAJO Nº 1 REQUISITOS JURIDICO ESTATUTARIOS TOMO Pag.<br />
10 IDENTIFICACION DE QUIEN, O QUIENES,<br />
ESTATUTARIAMENTE TENGA FACULTADES SUFICIENTES<br />
para <strong>de</strong>cidir la participación en la licitación, ofertar, contratar y<br />
<strong>de</strong>signar apo<strong>de</strong>rados con esas faculta<strong>de</strong>s o que parte <strong>de</strong> ellas y para<br />
<strong>de</strong>signar representante técnico.<br />
OTROS DOCUMENTOS<br />
2 1 INDIVIDUALIZACION DE FIRMANTES DE LA OFERTA 4.3.a<br />
2 TITULO AL QUE FIRMAN LA OFERTA (REPRESENTANTE<br />
LEGAL O APODERADO) 4.3.a<br />
3 1 TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL PODER<br />
4 1 DECLARACIÓN DEL OFERENTE DE INDEPENDENCIA CON<br />
RELACIÓN A TODO INTERVINIENTE EN LA PREPARACION DE<br />
LA LICITACIÓN O LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA (3.2)<br />
5 1 DECLARACIÓN DEL OFERENTE AFIRMANDO NO ESTAR<br />
ENCUADRADO EN NINGUNA CAUSAL DE INELEGIBILIDAD<br />
DEFINIDA EN EL <strong>PLIEGO</strong> (Sección 1 Cláusula 3)<br />
INSCRIPCIONES, CERTIFICACIONES Y OTROS RECAUDOS<br />
EXIGIBLES<br />
6 1 INSCRIPCION IGJ 4.3.a<br />
7 1 CERTIFICADO DE CONTRATACION AFIP<br />
8 1 LISTA DE LITIGIOS 4.3.i<br />
9 1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA(Valor en el Pliego<br />
Part.)<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
CONTROL DNV<br />
13
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Leg Doc Dato DESCRIPCION UBICACIÓN<br />
2 LEGAJO Nº 2 REQUISITOS ECONOMICO FINANCIERO CONTABLES TOMO Pag.<br />
1 LA CERTIFICACION DEL CPN INDEPENDIENTE 4.6.2<br />
LA CERTIFICACION SE REFIERE A: a) LOS DATOS <strong>de</strong>clarados por el oferente y<br />
verificados por el certificante. b) La inclusión como adjuntos <strong>de</strong> la certificación <strong>de</strong> los<br />
documentos aportados por el oferente y verificados por el certificante en cuanto a su<br />
i<strong>de</strong>ntificación formal y su a<strong>de</strong>cuación a lo requerido por los Pliegos, y c) los documentos<br />
aportados por el oferente y con relación a los cuales el certificante se limita a i<strong>de</strong>ntificarlos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> lo formal y a incluirlos como adjuntos <strong>de</strong> la certificación. Los elementos<br />
correspondientes a cada grupo se <strong>de</strong>tallan en los apartados siguientes.<br />
a) DATOS DECLARADOS POR EL OFERENTE Y VERIFICADOS POR EL<br />
CERTIFICANTE.<br />
1 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS en los últimos 10 años (4.3.b)<br />
2 PROMEDIO VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN AL MENOS TRES DE LOS<br />
ULTIMOS DIEZ AÑOS IGUAL O SUPERIOR al mínimo<br />
3 EQUIPOS PROPIOS incluidos en la oferta, cuya propiedad se registra en el Registro <strong>de</strong> la<br />
Propiedad Automotor a nombre <strong>de</strong>l Oferente. Referenciar títulos.<br />
4 EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA DE PROPIEDAD DEL OFERENTE,<br />
CUYA PROPIEDAD NO ES REGISTRABLE EN EL REGISTRO DE LA PPROPIEDAD<br />
AUTOMOTOR, que consta societaria y contractualmente que son <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong>l<br />
oferente. Referenciar documentación aludida.<br />
5 EQUIPOS DE TERCEROS incluidos en la oferta existencia <strong>de</strong> titulo jurídico suficiente<br />
para que estén a disposición <strong>de</strong>l oferente durante el lapso requerido según pliego.<br />
6 La disponibilidad <strong>de</strong> los activos líquidos que en la oferta se <strong>de</strong>claran afectados a capital <strong>de</strong><br />
trabajo para esta obra. 4.3.g.1<br />
7 Acceso al crédito en la medida afectada en la oferta a la composición <strong>de</strong>l capital <strong>de</strong> trabajo<br />
<strong>de</strong>clarado. 4.3.g.2<br />
8 Obras que <strong>de</strong> acuerdo con la documentación societaria y o contractual el oferente ha<br />
comprometido en firme su ejecución y aun no están iniciadas (4.3.e)<br />
9 Datos <strong>de</strong>clarados para el Volumen Anual Disponible (V.A.D.) (IAL 4.5.f)<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
AUTOCONTROL<br />
OFERENTE<br />
14<br />
VERIF.<br />
DNV
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Leg Doc Dato DESCRIPCION UBICACIÓN<br />
2<br />
LEGAJO Nº 2 REQUISITOS ECONOMICO FINANCIERO<br />
CONTABLES<br />
TOMO Pag.<br />
Doc b) DOCUMENTOS APORTADOS POR EL OFERENTE Y<br />
VERIFICADOS POR EL CERTIFICANTE EN CUANTO A SU<br />
Adj IDENTIFICACIÓN, CONTENIDO RELEVANTE PARA LA OFERTA<br />
E INCLUSIÓN COMO ADJUNTO A LA CERTIFICACIÓN EN<br />
Nº ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE SEGÚN<br />
CORRESPONDA.<br />
2 Balance cuenta <strong>de</strong> resultados e informes <strong>de</strong> auditoría correspondientes al<br />
último cerrado. Certificado por Contador Publico <strong>Nacional</strong> con firma<br />
certificada por el Consejo Profesional.<br />
3 Balance cuenta <strong>de</strong> resultados e informes <strong>de</strong> auditoría correspondientes al<br />
segundo ejercicio inmediato anterior cerrado. Certificado por Contador<br />
Publico <strong>Nacional</strong> con firma certificada por el Consejo Profesional.<br />
4 Balance cuenta <strong>de</strong> resultados e informes <strong>de</strong> auditoría correspondientes al<br />
tercer ejercicio inmediato anterior cerrado. Certificado por Contador<br />
Publico <strong>Nacional</strong> con firma certificada por el Consejo Profesional.<br />
5 Cuando se haga uso <strong>de</strong>l crédito para completar el capital <strong>de</strong> trabajo<br />
Carta <strong>de</strong> un Banco <strong>de</strong> plaza en los términos fijados en el Pliego, 4.3.g.2<br />
6 Autorización para pedir referencias bancarias, 4.3.l.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
c) DOCUMENTACIÓN CON RELACIÓN A LA CUAL SOLO SE<br />
CERTIFICA SU INDIVIDUALIZACIÓN E INCLUSIÓN COMO<br />
ADJUNTO DE LA CERTIFICACIÓN.<br />
CON RELACION A CADA OBRA DECLARADA COMO<br />
ANTECEDENTE SEGÚN LO REQUERIDO EN 4.3.c, 4.3.d Y 4.3.e,<br />
SEGÚN LO REQUERIDO EN LA NOTA DE CLAUSULA 4.3.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
AUTOCONTRO<br />
L OFERENTE<br />
VERIFIC.<br />
DNV<br />
15
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Leg Doc Dato DESCRIPCION UBICACIÓN AUTOCONTROL<br />
OFERENTE<br />
2<br />
LEGAJO Nº 2 REQUISITOS ECONOMICO FINANCIERO<br />
CONTABLES<br />
6 a<br />
6b<br />
etc<br />
Constancia <strong>de</strong>l comitente o copia auténtica <strong>de</strong>l contrato<br />
7 a<br />
7b<br />
etc<br />
Certificación <strong>de</strong> obras o acta <strong>de</strong> recepción que avale la ejecución requerida<br />
8 a Si se trata <strong>de</strong> comitente privado alternativamente a la certificación o acta <strong>de</strong><br />
8b<br />
etc<br />
recepción, factura <strong>de</strong>tallada.<br />
9 a Original o copia certificada <strong>de</strong> la documentación que acredita la<br />
9b disponibilidad <strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> terceros incluidos en la<br />
etc oferta.<br />
10 Lista <strong>de</strong> contratos C.Re.Ma. adjudicados al oferente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1-I-2004.- IAL<br />
4.3 c<br />
11 Lista <strong>de</strong> ofertas <strong>de</strong>l Oferente presentadas en Licitaciones C.Re.Ma. aun no<br />
adjudicadas. 4.3 Nota 2<br />
EN EL CASO DE OFERTAS PRESENTADAS POR OFERENTES UTE<br />
12 QUE SE INCLUYE EL CONTRATO DE UTE<br />
13 QUE SE INCLUYEN LOS DATOS DE INSCRIPCION Y LA<br />
CONSTANCIA SI YA FUE INSCRIPTO<br />
22 QUE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS<br />
DE LA UTE SON COMO MINIMO LOS FIJAODS EN EL <strong>PLIEGO</strong> (S1,<br />
4.3.g)<br />
14 23 QUE SE HA INCORPORADO EL CERTIFICADO FISCAL PARA<br />
CONTRATAR DE LA UTE<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
TOMO Pag.<br />
VERIF.<br />
DNV<br />
16
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Leg Doc Dato DESCRIPCION UBICACIÓN AUTOCONTROL CONTROL<br />
OFERENTE DNV<br />
3<br />
LEGAJO Nº 3 REQUISITOS TECNICOS TOMO Pag<br />
ANTECEDENTES TECNICOS<br />
1 CERTIFICACION ANUAL EN OBRAS VIALES 4.3.c<br />
2 2 OBRA DE NATURALEZA Y VOLUMEN SIMILAR - IAL 4.5 b)<br />
3 2 OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR - IAL 4.5b)<br />
4 CERTIFICACIÓN DE CONCEPTO emitida por dos contratantes <strong>de</strong>l oferente<br />
(Sección 1 Cláusula 4.3.m)<br />
RECURSOS ACTUALES<br />
PROFESIONALES<br />
5 I<strong>de</strong>ntificación y curriculum vitae <strong>de</strong>l representante técnico ( IAL 4.5d)<br />
EQUIPOS<br />
6 I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> cada equipo incluido en la oferta y su propietario (oferente o 3ros.)<br />
VARIOS<br />
7 Lista <strong>de</strong> Contratos Sistema C.Re.Ma. adjudicados al oferente.<br />
8 Lista <strong>de</strong> ofertas <strong>de</strong>l oferente en Licitaciones C.Re.Ma. en trámite.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
17
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Leg Doc Dato DESCRICCION<br />
4 LEGAJO Nº 4 DOCUMENTOS PROPIOS DEL OFERENTE UNION<br />
TRANSITORIA DE EMPRESAS<br />
1 CONTRATO DE UTE (Ley 19550 <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s, Art. 372 Y ccdtes.)<br />
(4.4)<br />
1 PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN (4.6)<br />
2 DESIGNACION DE MIEMBRO A CARGO (4.4.d)<br />
2 1 DESIGNACION DE REPRESENTANTE O APODERADO UNICO SI<br />
NO CONSTA EN EL CONTRATO. (PUEDE SER MULTIPLE PERO<br />
SIEMPRE UNIPERSONAL)<br />
3 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (4.4.l)<br />
4 1 Detalle <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> los mínimos fijados en (4.6) por los<br />
integrantes <strong>de</strong> la UTE.<br />
5 1 Detalle <strong>de</strong>l cumplimiento compuesto <strong>de</strong> los antece<strong>de</strong>ntes técnicos <strong>de</strong><br />
experiencia cuando se hace uso <strong>de</strong> (4.5.b).<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
UBICACIÓN AUTOCONTROL<br />
OFERENTE<br />
TOMO FOLIO<br />
CONTROL<br />
DNV<br />
18
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
MODELO DE CARTA DE FINANCIAMIENTO BANCARIO<br />
Cumplimiento <strong>de</strong> la Cláusula 4.3 g) <strong>de</strong> la Hoja <strong>de</strong> Datos <strong>de</strong> la Licitación<br />
MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA<br />
Señores<br />
______________________________________<br />
Presente<br />
Ref:<br />
De nuestra consi<strong>de</strong>ración:<br />
Con relación a la Empresa ............., con domicilio en ......... (“la<br />
empresa”), informamos a uste<strong>de</strong>s que hemos examinado la situación económico, financiera y<br />
patrimonial <strong>de</strong> la empresa, incluyendo las garantías ofrecidas y el conjunto <strong>de</strong> financiaciones<br />
bancarias solicitadas por la misma, las cuales se listan al pié <strong>de</strong> la presente.<br />
Asimismo confirmamos que la empresa se encuentra vinculada<br />
comercialmente a nuestra entidad, asumiendo compromisos que atien<strong>de</strong> correctamente,<br />
siendo por lo tanto nuestra relación satisfactoria (ó gozando <strong>de</strong> buen concepto y<br />
cumplimiento).<br />
En razón <strong>de</strong> lo expuesto, a la fecha <strong>de</strong> la presente la empresa cuenta con<br />
acceso a líneas <strong>de</strong> crédito disponibles hasta la suma <strong>de</strong> $……………, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las<br />
normativas vigentes <strong>de</strong>l BCRA (para el caso <strong>de</strong> Bancos <strong>Nacional</strong>es) y propias <strong>de</strong> éste Banco,<br />
monto susceptible <strong>de</strong> ser aplicado a la obra <strong>de</strong> la referencia. La disponibilidad <strong>de</strong>l crédito<br />
antes mencionado mantiene su vigencia aún cuando se otorguen a la empresa los otros<br />
financiamientos solicitados por la misma.<br />
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy Atentamente.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
19
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Señor Administrador General <strong>de</strong> la<br />
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD<br />
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE<br />
ANTECEDENTES DE USO MÚLTIPLE (ADUM)<br />
EN LICITACIONES CREMA 2006<br />
I ................................................, me dirijo a usted en representación <strong>de</strong><br />
........................................................., y en nombre <strong>de</strong> mi representada digo:<br />
II Que ha consi<strong>de</strong>rado la posibilidad <strong>de</strong> presentarse en más <strong>de</strong> una licitación para la<br />
adjudicación <strong>de</strong> Contratos Sistema C.Re.Ma. regida por el Pliego C.Re.Ma. Edición 2006.<br />
II Que ha <strong>de</strong>cidido hacer uso <strong>de</strong> la posibilidad prevista en el Pliego citado consistente en<br />
hacer esta presentación <strong>de</strong> sus antece<strong>de</strong>ntes para que sean integrados a las ofertas en las<br />
que mi representada así lo manifieste.<br />
III Que acepta expresamente que cuando sus ofertas se integren con los antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
uso múltiple, sean evaluadas por estos últimos en los puntos respectivos.<br />
IV Que asume la obligación <strong>de</strong> notificar a la DNV <strong>de</strong> todo cambio <strong>de</strong> cualquier dato o<br />
antece<strong>de</strong>nte, pedido en el Pliego C.Re.Ma., incluido en esta presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes<br />
para Uso Múltiple, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los tres días <strong>de</strong> haber tomado conocimiento <strong>de</strong> la misma.<br />
V Que acepto que los Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple (ADUM) únicamente integrarán la<br />
oferta cuando: He incluido en la oferta una manifestación expresa en ese sentido en la nota<br />
<strong>de</strong> presentación que permita i<strong>de</strong>ntificar los ADUM a que me remito, ó he incluido en la<br />
oferta una copia, firmada por el oferente, <strong>de</strong>l recibo <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
Uso Múltiple.<br />
VI Los Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple que incluyo son los siguientes:<br />
9) Acreditación <strong>de</strong> la representación conferida al firmante <strong>de</strong> la oferente, siendo el<br />
alcance <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s conferidas apto para uso múltiple.<br />
10) 4.3.a Antece<strong>de</strong>ntes Jurídico Institucionales. (Acta notarial).<br />
11) 4.5.b Volumen anual <strong>de</strong> negocios.<br />
12) 4.3.f Informes sobre la situación financiera <strong>de</strong>l Licitante.<br />
13) 4.3.i Información sobre litigios.<br />
14) 4.3.K volumen <strong>de</strong> negocios.<br />
15) 4.3.l Certificado Fiscal para Contratado emitido por la AFIP.<br />
16) 4.3.m Certificación <strong>de</strong> concepto <strong>de</strong>l oferente como contratista <strong>de</strong> obras viales<br />
emitida por dos comitentes.<br />
La documentación <strong>de</strong> esta presentación tiene un total <strong>de</strong>.............. fojas contando las que<br />
correspon<strong>de</strong>n a esta solicitud y se incluyen en un tomo aparte <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> la oferta.<br />
VII Solicito se reciba esta Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes Para Uso Múltiple (PAPUM) y se<br />
la consi<strong>de</strong>re parte <strong>de</strong> las ofertas que presente mi representada en las Licitaciones para la<br />
Adjudicación <strong>de</strong> Contratos Sistema C.Re.Ma. en que así lo haya solicitado en la oferta <strong>de</strong><br />
que se trate.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
20
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
VIII Pi<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntifique según corresponda la Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> que se trata y<br />
se me otorgue recibo <strong>de</strong> la presentación efectuada.<br />
Firma y aclaración <strong>de</strong>l representante <strong>de</strong>l oferente.<br />
FORMULARIO DE RECIBO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA USO<br />
MÚLTIPLE EN LICITACIONES CREMA<br />
En la Licitación Nº para la adjudicación <strong>de</strong>l contrato C.Re.Ma. <strong>de</strong> la Malla Nº<br />
con fecha <strong>de</strong> apertura........, se ha recibido como parte <strong>de</strong> la Oferta presentada<br />
por.........................................., una Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes Para Uso Múltiple en un<br />
total <strong>de</strong> fojas............. incluida la solicitud que la encabeza. La presentación ha sido<br />
i<strong>de</strong>ntificada en la DNV con el Nº...... <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la Lista Única <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong><br />
Presentación <strong>de</strong> Antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Uso Múltiple. Conste.<br />
Firmado:<br />
Por DNV<br />
(PARA LA COPIA DE ARCHIVO DE LA DIVISIÓN LICITACIONES Y COMPRAS)<br />
El original <strong>de</strong>l presente RECIBO ha sido entregado a....... quien acreditó su representación<br />
<strong>de</strong> la titular <strong>de</strong> la Presentación con................, con fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
quien firma al pie para constancia.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
21
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
FORMULARIO ESTANDAR<br />
CARTA DE ACEPTACIÓN<br />
________________________[fecha]<br />
A: ___________________________________________________________________<br />
[nombre <strong>de</strong>l Adjudicatario]<br />
_____________________________________________________________________<br />
[dirección <strong>de</strong>l Adjudicatario]<br />
Por medio <strong>de</strong> la presente carta les notificamos que esta <strong>Dirección</strong> <strong>de</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad les<br />
adjudicó la licitación N° en su carácter <strong>de</strong> titular <strong>de</strong> la oferta presentada por Uds.<br />
en esa licitación para la ejecución <strong>de</strong>__________________________ [nombre <strong>de</strong>l proyecto y<br />
<strong>de</strong> las Obras especificas que figuren en las Instrucciones para los Licitantes] por el precio <strong>de</strong>l<br />
Contrato por el equivalente a ____________________________[monto en números y en<br />
palabras] (_______________ __________________), con las correcciones y modificaciones<br />
que correspondan conforme a las Instrucciones para los licitantes.<br />
a) Aceptamos la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> ______________________________________<br />
[indicar el nombre <strong>de</strong>l candidato propuesto por el Licitante] como Conciliador.<br />
b) No aceptamos la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> __________________________________<br />
[indicar el nombre <strong>de</strong>l candidato propuesto por el Licitante] como Conciliador, y mediante el<br />
envío <strong>de</strong> una copia <strong>de</strong> esta carta <strong>de</strong> aceptación a ______________<br />
_______________________ [indicar el nombre <strong>de</strong> la autoridad nominadora], solicitamos a<br />
_____________________________________, la autoridad nominadora, que nombre al<br />
Conciliador <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 36.1 <strong>de</strong> las Instrucciones a los<br />
licitantes<br />
_______________________________<br />
Firma autorizada<br />
(nombre y cargo <strong>de</strong>l firmante)<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
22
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
CONTRATO<br />
FORMULARIO ESTANDAR DE CONTRATO<br />
En Buenos Aires, a los ____ días <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> _____ <strong>de</strong> 20.. entre la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Vialidad, con domicilio en Avenida Julio A. Roca No. 738, Capital Fe<strong>de</strong>ral, representada en<br />
este acto por su Administrador General, _____(nombre <strong>de</strong>l Administrador) _____________,<br />
en a<strong>de</strong>lante VIALIDAD NACIONAL, también <strong>de</strong>nominado EL CONTRATANTE en la<br />
documentación <strong>de</strong>l llamado a licitación, y por la otra, la empresa______________________<br />
con domicilio en _______________________, don<strong>de</strong> también lo constituye a todos los<br />
efectos <strong>de</strong>l presente contrato, representada por su _________________________________,<br />
quien acredita faculta<strong>de</strong>s suficientes mediante ______________________________, en<br />
a<strong>de</strong>lante el CONTRATISTA, bajo las cláusulas que mas abajo se <strong>de</strong>tallan, acuerdan celebrar<br />
el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, en a<strong>de</strong>lante EL CONTRATO.<br />
CLAUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras <strong>de</strong><br />
recuperación, las otras intervenciones obligatorias y el mantenimiento en la malla que<br />
compren<strong>de</strong> las siguientes rutas y tramos:<br />
Ruta <strong>Nacional</strong> nro. Tramo: Ubic.-dist. al origen<br />
____ ______________________________ ________<br />
____ ______________________________ ________<br />
____ ______________________________ ________<br />
como un todo y <strong>de</strong> acuerdo con el PROYECTO BASICO DEFINITIVO, los planos, los<br />
pliegos <strong>de</strong> condiciones generales y particulares y <strong>de</strong>más documentos que forman parte <strong>de</strong> los<br />
términos <strong>de</strong>l llamado a licitación, todo lo cual ha tenido a la vista para formular su oferta;<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: Todos los documentos mencionados en la cláusula anterior y<br />
todos los <strong>de</strong>tallados en la Subcláusula 2.3 <strong>de</strong> la Sección 3, "Condiciones <strong>de</strong>l Contrato",<br />
forman parte <strong>de</strong> este Contrato.<br />
CLÁUSULA TERCERA El precio total <strong>de</strong>l contrato, que se acuerda bajo el sistema <strong>de</strong> ajuste<br />
alzado absoluto, es <strong>de</strong> pesos ......................………………....($.............) El precio convenido<br />
está sujeto a re<strong>de</strong>terminación bajo las condiciones y con los alcances establecido en el Pliego.<br />
CLÁUSULA CUARTA: El Porcentaje (1) aplicable para <strong>de</strong>terminar la parte <strong>de</strong>l precio<br />
correspondiente a mantenimiento Pr1 es:<br />
CLAUSULA QUINTA: Los coeficientes para <strong>de</strong>terminar la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los<br />
rubros incluidos en la formula <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios son los siguientes:<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
23
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES<br />
OBLIGATORIAS<br />
aM Materiales<br />
aEyM Equipos y maquinas<br />
aMO Mano <strong>de</strong> obra<br />
aT Transporte<br />
aCL Combustibles y Lubricantes<br />
Debe verificarse que<br />
aM+ aEyM + aMO + aT + aCL = 1<br />
b<br />
b<br />
b<br />
b<br />
M 2<br />
M3<br />
Mn<br />
Rubro Coeficiente<br />
Total:<br />
Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> los<br />
Materiales que intervienen en la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios.<br />
Cae Amortización y equipos<br />
Crr Reparaciones y repuestos<br />
Debe verificarse que<br />
Total:<br />
Cae +Crr = 1<br />
K Coeficiente <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l costo<br />
financiero<br />
aM Materiales<br />
aEyM Equipos y maquinas<br />
aMO Mano <strong>de</strong> obra<br />
aT Transporte<br />
aCL Combustibles y Lubricantes<br />
Debe verificarse que<br />
aM+ aEyM + aMO + aT + aCL = 1<br />
b<br />
M1<br />
b , M 2 b M3<br />
b<br />
M1<br />
Mn<br />
MANTENIMIENTO<br />
rubro Coeficiente<br />
Total:<br />
Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> los<br />
Materiales que intervienen en la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios.<br />
Cae Amortización y equipos<br />
Crr Reparaciones y repuestos<br />
Debe verificarse que<br />
Cae +Crr = 1<br />
Total:<br />
K Coeficiente <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l costo<br />
financiero<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
24
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
Todos los conceptos se usan según la <strong>de</strong>finición dada en el Pliego.<br />
Dejase establecido que a los fines <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precio no se <strong>de</strong>sagregan los gastos<br />
generales e indirectos.<br />
CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ha constituido garantía <strong>de</strong>l estricto cumplimiento<br />
<strong>de</strong> todas sus obligaciones contractuales mediante ___________________________________<br />
por un monto <strong>de</strong> pesos ______________________________($___________) a favor <strong>de</strong><br />
VIALIDAD NACIONAL, importe que cubre el. por ciento (....%) <strong>de</strong>l precio total <strong>de</strong> este<br />
Contrato.<br />
CLÁUSULA SEPTIMA: Sin perjuicio <strong>de</strong> las <strong>de</strong>claraciones exigidas en los términos <strong>de</strong>l<br />
llamado a licitación, la firma <strong>de</strong> este Contrato por EL CONTRATISTA implica, sin admitirse<br />
prueba en contrario, que EL CONTRATISTA acepta en toda su extensión la responsabilidad<br />
por la aptitud <strong>de</strong>l PROYECTO BASICO DEFINITIVO para alcanzar y mantener los<br />
resultados establecidos en las bases <strong>de</strong>l llamado a licitación y en las especificaciones que<br />
forman parte <strong>de</strong> EL CONTRATO.<br />
CLÁUSULA OCTAVA: las palabras y expresiones que se utilizan en EL CONTRATO<br />
tendrán el mismo significado que se les asigna en la Condiciones <strong>de</strong>l Contrato a que se hace<br />
referencia en el presente instrumento, las cuales fueron leídas y forman parte <strong>de</strong> EL<br />
CONTRATO.<br />
CLÁUSULA NOVENA: En consi<strong>de</strong>ración a los pagos que EL CONTRATANTE efectuará<br />
a EL CONTRATISTA, por el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA conviene en<br />
ejecutar y terminar las Obras <strong>de</strong> Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el<br />
Mantenimiento subsanando cualquier <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> unas y/u otro, en conformidad con todos los<br />
aspectos <strong>de</strong> las disposiciones <strong>de</strong> EL CONTRATO.<br />
CLÁUSULA DECIMA: EL CONTRATANTE conviene en pagar a EL CONTRATISTA, en<br />
consi<strong>de</strong>ración por la ejecución y terminación <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación, las Otras<br />
Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento, el Precio <strong>de</strong> EL CONTRATO fijado en la<br />
CLÁUSULA TERCERA o la suma que pueda resultar paga<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> conformidad con las<br />
disposiciones <strong>de</strong> EL CONTRATO, en el momento y <strong>de</strong> la manera estipulados en EL<br />
CONTRATO.<br />
En prueba <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en las cláusulas <strong>de</strong>l presente contrato, ambas<br />
partes lo firman en tres ejemplares <strong>de</strong> un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en el<br />
encabezamiento.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
25
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
PLANILLA MODELO PARA DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS<br />
DESIGNACIÓN<br />
UNIDAD DE MEDIDA Rendimiento: /Unidad<br />
RUBRO I – MATERIALES<br />
DESIGNACIÓN CUANTÍA PRECIO<br />
UNITARIO<br />
RUBRO II – EQUIPOS<br />
DESIGNACIÓN CANTIDAD AMORT.<br />
e INT.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
IMPORTE<br />
REPARACIÓN<br />
Y REPUESTOS<br />
PARCIALES (1) (2) (3)<br />
RUBRO III – TRANSPORTES<br />
DESIGNACIÓN CUANTÍA DISTANCIA PRECIO POR<br />
KM.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
TOTAL RUBRO I<br />
COMBUST.<br />
Y LUBRIC.<br />
TOTAL RUBRO II (1+2+3)<br />
TOTAL RUBRO III<br />
PARCIAL<br />
RUBRO<br />
PARCIAL<br />
RUBRO<br />
26
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 2<br />
RUBRO IV – MANO DE OBRA<br />
DESIGNACIÓN CANTIDAD COSTO<br />
/DÍA<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
TOTAL RUBRO IV<br />
PARCIA<br />
L<br />
RUBRO<br />
COSTO NETO: (I+II+III+IV).........................................<br />
COEF. RESUMEN...........................................................<br />
COSTO TOTAL.............................................................<br />
ADOPTADO: ................................................................<br />
DETALLE Y APERTURA DE JUSTIFICACIÓN COMPLETA DEL COEFICIENTE<br />
RESUMEN (*)<br />
(*) Indicar claramente inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> IVA<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
27
1. Definiciones<br />
SECCIÓN 3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO - CGC<br />
A – DISPOSICIONES GENERALES<br />
1.1 Las palabras y expresiones <strong>de</strong>finidas aparecen en negrilla.<br />
El Conciliador es la persona <strong>de</strong>signada en forma conjunta por el Contratante y el<br />
Contratista para resolver en primera instancia cualquier controversia, <strong>de</strong> conformidad con lo<br />
dispuesto en las cláusulas 24 y 25 <strong>de</strong> estas Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
La Lista <strong>de</strong> cantida<strong>de</strong>s es la lista <strong>de</strong>bidamente preparada por el Licitante, con<br />
indicación <strong>de</strong> las cantida<strong>de</strong>s y precios que forman parte <strong>de</strong> su oferta.<br />
Eventos Compensables son los <strong>de</strong>finidos en la Cláusula 44 <strong>de</strong> estas Condiciones <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
La Fecha <strong>de</strong> Terminación es la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las Obras, certificada por el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong> acuerdo con la subcláusula 55.1 <strong>de</strong> estas Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
El Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar,<br />
terminar y mantener las Obras, incluyendo la recuperación y mantenimiento <strong>de</strong> sectores<br />
continuos <strong>de</strong> la red vial, que involucran toda la Zona <strong>de</strong> Camino y que configuran una unidad<br />
funcional <strong>de</strong>nominada Malla. Compren<strong>de</strong> los documentos enumerados en la subcláusula 2.3<br />
<strong>de</strong> estas Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
El Contratista es la persona, natural o jurídica, o Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas cuya<br />
oferta para la ejecución <strong>de</strong> las Obras ha sido aceptada por el Contratante y ha firmado el<br />
Contrato<br />
La Oferta <strong>de</strong>l Contratista son los documentos <strong>de</strong> licitación llenados y entregados por<br />
el Licitante al Contratante.<br />
El Precio <strong>de</strong>l Contrato es el precio establecido en la carta <strong>de</strong> aceptación y ajustado con<br />
posterioridad <strong>de</strong> conformidad con las disposiciones <strong>de</strong>l Contrato. Este precio es una suma<br />
alzada que se pagará al Contratista por la ejecución y terminación <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong><br />
Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias, <strong>de</strong>finidas en el Contrato, y por la<br />
ejecución <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina, durante toda la duración <strong>de</strong>l mismo,<br />
en los caminos que constituyen la malla <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Días significa días calendario y meses significa meses calendario.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Trabajos por día significa una variedad <strong>de</strong> trabajos que se pagan según el tiempo <strong>de</strong><br />
utilización <strong>de</strong> empleados y equipos <strong>de</strong>l Contratista, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los pagos por concepto <strong>de</strong><br />
materiales y planta conexos.<br />
Defecto significa cualquier parte <strong>de</strong> las Obras que no haya sido terminada conforme al<br />
Contrato.<br />
El certificado <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos es el certificado emitido por el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras una vez que el Contratista ha corregido los <strong>de</strong>fectos.<br />
El período <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos es el período señalado en los Datos <strong>de</strong>l<br />
Contrato y calculado a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> terminación.<br />
Ver en Datos <strong>de</strong>l Contrato<br />
Los planos son los documentos que contienen cálculos y otra información<br />
proporcionada o aprobada por el Supervisor <strong>de</strong> Obras para la ejecución <strong>de</strong>l Contrato.<br />
El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución <strong>de</strong> las Obras.<br />
Equipos significa la maquinaria y los vehículos <strong>de</strong>l Contratista que han sido trasladados<br />
transitoriamente a la zona <strong>de</strong> las Obras a fin <strong>de</strong> construir las Obras.<br />
El precio inicial <strong>de</strong>l Contrato es el precio <strong>de</strong>l Contrato indicado en la carta <strong>de</strong><br />
aceptación <strong>de</strong>l Contratante.<br />
La fecha prevista <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las Obras es la fecha en que se prevé que el<br />
Contratista <strong>de</strong>be terminar las Obras y que se especifica en los Datos <strong>de</strong>l Contrato. Únicamente<br />
el Supervisor <strong>de</strong> Obras pue<strong>de</strong> modificar esta fecha mediante una prórroga <strong>de</strong>l plazo o una<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> acelerar los trabajos.<br />
Ver en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato el agregado <strong>de</strong> otras <strong>de</strong>finiciones<br />
Materiales significa todos los suministros, con inclusión <strong>de</strong> bienes fungibles, utilizados<br />
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.<br />
Planta significa toda parte integral <strong>de</strong> las Obras que tendrá una función mecánica,<br />
eléctrica, química o biológica.<br />
El Supervisor <strong>de</strong> Obras es la persona cuyo nombre consta en los Datos <strong>de</strong>l Contrato (o<br />
cualquier otra persona competente <strong>de</strong>signada por el Contratante con notificación al<br />
Contratista, para actuar en reemplazo <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras), responsable <strong>de</strong> supervisar la<br />
ejecución <strong>de</strong> las Obras y administrar el Contrato. Su competencia esta <strong>de</strong>terminada por la<br />
encomienda objeto <strong>de</strong>l contrato por lo cual la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ejecutar una variación o un evento<br />
compensable requiere para su vali<strong>de</strong>z la previa la resolución <strong>de</strong>l contratante que la apruebe<br />
La zona <strong>de</strong> las Obras es la zona <strong>de</strong>finida como tal en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
2
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Los informes <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras son los informes incluidos en<br />
los documentos <strong>de</strong> licitación en que se <strong>de</strong>scriben y explican las condiciones <strong>de</strong> la superficie y<br />
el subsuelo <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
Especificaciones Técnicas significa las especificaciones <strong>de</strong> las Obras incluidas en el<br />
Contrato y cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
La fecha <strong>de</strong> iniciación es la que consta en los Datos <strong>de</strong>l Contrato. Es la fecha más<br />
tardía en la que el Contratista <strong>de</strong>be empezar la ejecución <strong>de</strong> las Obras. No coinci<strong>de</strong><br />
necesariamente con ninguna <strong>de</strong> las fechas <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> posesión <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
Ver en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato el reemplazo <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>finición.<br />
El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista para<br />
realizar una parte <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>l Contrato, la que incluye trabajos en la zona <strong>de</strong> Obras.<br />
Las obras provisionales son obras que el Contratista <strong>de</strong>be diseñar, construir, instalar y<br />
retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje <strong>de</strong> las Obras.<br />
Variación es toda instrucción impartida por el Supervisor <strong>de</strong> Obras que modifica las<br />
Obras.<br />
Obras significa todo aquello que el Contratista <strong>de</strong>be construir, instalar y entregar al<br />
Contratante en virtud <strong>de</strong>l Contrato y que se <strong>de</strong>fine en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Ver en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato el reemplazo <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>finición<br />
Carta <strong>de</strong> aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el Contratante<br />
<strong>de</strong> la oferta presentada por el Adjudicatario.<br />
Ver en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato el agregado <strong>de</strong> otras <strong>de</strong>finiciones<br />
2. Interpretación<br />
2.1 Para la interpretación <strong>de</strong> estas Condiciones <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>be tenerse en cuenta que los<br />
términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa<br />
femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos <strong>de</strong> las cláusulas no tienen significado<br />
por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a<br />
menos que se las <strong>de</strong>fina específicamente. El Supervisor <strong>de</strong> Obras proporcionará aclaraciones<br />
acerca <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
2.2 Cuando en los Datos <strong>de</strong>l Contrato se especifique la terminación <strong>de</strong> las Obras por<br />
secciones, las referencias que en las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato se hacen a las Obras, la fecha<br />
<strong>de</strong> terminación y la fecha prevista <strong>de</strong> terminación se aplican a cada Sección <strong>de</strong> las Obras<br />
(siempre que no se trate <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> terminación y <strong>de</strong> la fecha prevista <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> la<br />
totalidad <strong>de</strong> las Obras).<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
3
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2.3 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán <strong>de</strong> acuerdo al siguiente or<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong> prelación:<br />
(1) Contrata,<br />
(2) Carta <strong>de</strong> Aceptación,<br />
(3) Oferta <strong>de</strong>l Contratista,<br />
(4) Datos <strong>de</strong>l Contrato,<br />
(5) Condiciones <strong>de</strong>l Contrato,<br />
(6) Especificaciones técnicas,<br />
(7) Planos,<br />
(8) Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, y<br />
(9) Todo otro documento que los Datos <strong>de</strong>l Contrato indiquen que forma parte <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
Ver los Datos <strong>de</strong>l Contrato y Cláusulas <strong>de</strong> Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
3. Idioma y ley aplicable<br />
3.1 El idioma <strong>de</strong>l Contrato y la ley que lo regirá se especifican en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
4. Decisiones <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Supervisor <strong>de</strong> Obras, en representación <strong>de</strong>l<br />
Contratante, <strong>de</strong>cidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en<br />
relación con el Contrato.<br />
Ver Cláusula complementaria en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
5. Delegación <strong>de</strong> Funciones<br />
5.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> notificar al Contratista, <strong>de</strong>legar en otras<br />
personas, con excepción <strong>de</strong>l Conciliador, cualquiera <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>beres y responsabilida<strong>de</strong>s y,<br />
asimismo, podrá cancelar, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> notificar al Contratista, cualquier <strong>de</strong>legación <strong>de</strong><br />
funciones.<br />
6. Comunicaciones<br />
6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las<br />
Condiciones <strong>de</strong>l Contrato, sólo tendrán vali<strong>de</strong>z cuando sean efectuadas por escrito. Las<br />
notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.<br />
Ver Cláusula complementaria en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
7. Subcontratistas<br />
7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras,<br />
pero no podrá ce<strong>de</strong>r el Contrato sin contar con la aprobación por escrito <strong>de</strong>l Contratante. La<br />
subcontratación no altera las obligaciones <strong>de</strong>l Contratista.<br />
8. Otros Contratistas<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
4
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
8.1 El Contratista <strong>de</strong>berá cooperar y compartir la Zona <strong>de</strong> Obras con otros contratistas,<br />
autorida<strong>de</strong>s públicas, empresas <strong>de</strong> servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas<br />
en la Lista <strong>de</strong> otros Contratistas mencionada en los Datos <strong>de</strong>l Contrato. El Contratista también<br />
<strong>de</strong>berá proporcionarles los medios y servicios que se <strong>de</strong>scriben en dicha Lista. El Contratante<br />
podrá modificar la Lista <strong>de</strong> Otros Contratistas y <strong>de</strong>berá notificar al respecto al Contratista.<br />
9. Personal<br />
9.1 El Contratista <strong>de</strong>berá emplear el personal clave mencionado en la Lista <strong>de</strong> personal<br />
clave mencionada en los Datos <strong>de</strong>l Contrato para llevar a cabo las funciones especificadas en<br />
la Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor <strong>de</strong> Obras. El Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
aprobará el reemplazo que se proponga hacer <strong>de</strong>l personal clave sólo cuando la preparación,<br />
capacidad y experiencia <strong>de</strong>l personal propuesto sean iguales o superiores a las <strong>de</strong>l personal<br />
que figure en la Lista.<br />
9.2 Si el Supervisor <strong>de</strong> Obras solicita al Contratista la remoción <strong>de</strong> un miembro <strong>de</strong>l<br />
personal o <strong>de</strong> un integrante <strong>de</strong> la fuerza laboral <strong>de</strong>l Contratista, indicando las causas que<br />
motivan el pedido, el Contratista se ocupará <strong>de</strong> que dicha persona se retire <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong><br />
Obras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos<br />
relacionados con el Contrato.<br />
Ver Cláusulas complementarias en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
10. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante y <strong>de</strong>l Contratista<br />
10.1 Son riesgos <strong>de</strong>l Contratante los que en este Contrato se estipule que correspon<strong>de</strong>n al<br />
Contratante, y son riesgos <strong>de</strong>l Contratista los que en este Contrato se estipule que<br />
correspon<strong>de</strong>n al Contratista.<br />
10.2 Cada una <strong>de</strong> las partes será responsable y <strong>de</strong>berá mantener in<strong>de</strong>mne a la otra por toda<br />
pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños sufridos por los bienes materiales, lesiones y<br />
muertes que se produzcan como consecuencia <strong>de</strong> sus propios actos u omisiones.<br />
10.3 La parte que reclama in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong>berá adoptar todas las medidas razonables para<br />
mitigar la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse.<br />
10.4 El Contratista <strong>de</strong>berá mantener in<strong>de</strong>mne al Contratante <strong>de</strong> todo reclamo por daños y<br />
perjuicios que sean consecuencia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>splazamiento <strong>de</strong> sus equipos o <strong>de</strong> Obras<br />
Provisionales fuera <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras.<br />
11. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante<br />
11.1 Des<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong> las Obras hasta el momento <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong>l<br />
certificado <strong>de</strong> corrección por <strong>de</strong>fectos, los riesgos <strong>de</strong>l Contratante son los siguientes, en la<br />
medida en que afecten directamente a la ejecución <strong>de</strong> las Obras incluidos en este Contrato:<br />
a) Guerra, hostilida<strong>de</strong>s (ya sea que se haya <strong>de</strong>clarado o no un estado <strong>de</strong> guerra),<br />
invasión, acto <strong>de</strong>l enemigo extranjero;<br />
b) Rebelión, revolución, insurrección, usurpación <strong>de</strong>l gobierno civil o militar, o<br />
guerra civil;<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
5
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
c) Radiaciones ionizantes; contaminación por radioactividad <strong>de</strong> cualquier<br />
combustible nuclear, o cualquier <strong>de</strong>secho nuclear proveniente <strong>de</strong> la combustión <strong>de</strong><br />
combustible nuclear, explosivos tóxicos radioactivos u otras características peligrosas<br />
<strong>de</strong> cualquier artefacto nuclear explosivo o componente nuclear <strong>de</strong>l mismo;<br />
d) Ondas <strong>de</strong> choque causadas por aeronaves u otros objetos aéreos que viajan a la<br />
velocidad <strong>de</strong>l sonido o a velocidad supersónica;<br />
e) Motín, conmoción o <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>n, a menos que se limite exclusivamente a los empleados<br />
<strong>de</strong>l Contratista o <strong>de</strong> sus subcontratistas y que surja <strong>de</strong> la realización <strong>de</strong> las Obras y<br />
Servicios;<br />
f) Pérdidas o daños ocasionados por el uso o la ocupación por el Contratante <strong>de</strong><br />
cualquier sección o parte <strong>de</strong> las Obras permanentes, salvo lo que pueda estipularse en<br />
el Contrato;<br />
g) Cualquier efecto <strong>de</strong> las fuerzas <strong>de</strong> la naturaleza contra las cuales no cabría<br />
razonablemente esperar que un Contratista con experiencia hubiera tomado<br />
precauciones.<br />
12. Riesgos <strong>de</strong>l Contratista<br />
12.1 El Contratante soportará los riesgos que se i<strong>de</strong>ntifican como riesgos <strong>de</strong>l Contratante<br />
en este Contrato, y los <strong>de</strong>más riesgos serán soportados por el Contratista.<br />
12.2 Pérdidas o daños materiales; acci<strong>de</strong>ntes o lesiones <strong>de</strong> los trabajadores;<br />
in<strong>de</strong>mnizaciones.<br />
12.2.1 Con sujeción a la subcláusula 12.3 <strong>de</strong> estas CGC, el Contratista eximirá <strong>de</strong><br />
toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios por los<br />
juicios, acciones o procedimientos administrativos, reclamos, <strong>de</strong>mandas, pérdidas,<br />
daños, costos y gastos <strong>de</strong> cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos <strong>de</strong><br />
abogados como consecuencia <strong>de</strong> la muerte o lesiones sufridas por cualquier persona<br />
o <strong>de</strong> las pérdidas o daños materiales (que no sean <strong>de</strong> las obras o instalaciones,<br />
aceptadas o no) que puedan surgir con respecto a la ejecución <strong>de</strong> las Obras y los<br />
Servicios y por negligencia <strong>de</strong>l Contratista o sus subcontratistas, o sus empleados,<br />
funcionarios o agentes, excepto en el caso <strong>de</strong> lesiones, muerte o daños materiales<br />
causados por la negligencia <strong>de</strong>l Contratante, sus contratistas, empleados,<br />
funcionarios o agentes.<br />
12.2.2 Si se inician procedimientos o se formulan <strong>de</strong>mandas contra el Contratante<br />
en que la responsabilidad pudiera recaer sobre el Contratista conforme a la<br />
subcláusula 12.2.1 <strong>de</strong> las CGC, el Contratante notificará prontamente al Contratista<br />
al respecto y éste podrá, a su propia costa y en nombre <strong>de</strong>l Contratante, hacerse<br />
cargo <strong>de</strong> los procedimientos o <strong>de</strong>mandas e iniciar negociaciones para el arreglo <strong>de</strong><br />
tales procedimientos o <strong>de</strong>mandas.<br />
12.2.3 Si el Contratista no comunica al Contratante, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiocho (28)<br />
días <strong>de</strong> recibida dicha notificación, que tiene la intención <strong>de</strong> hacerse cargo <strong>de</strong> esos<br />
procedimientos o <strong>de</strong>mandas, el Contratante tendrá libertad para hacerlo por sí<br />
mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificación al Contratante<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiocho (28) días, el Contratante no hará ninguna confesión que<br />
pueda ser perjudicial para la <strong>de</strong>fensa en tales procedimientos o <strong>de</strong>manda.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
6
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
El Contratante, a solicitud <strong>de</strong>l Contratista, proporcionará toda la asistencia posible<br />
al Contratista en esos procedimientos o <strong>de</strong>mandas, y el Contratista reembolsará al<br />
Contratante todos los gastos razonables en que éste incurra al proporcionar dicha<br />
asistencia.<br />
12.3 El Contratante eximirá <strong>de</strong> toda responsabilidad al Contratista y a sus empleados,<br />
funcionarios y subcontratistas por cualquier responsabilidad por pérdidas, o daños a la<br />
propiedad <strong>de</strong>l Contratante, distintos <strong>de</strong> las obras o instalaciones cuyo traspaso aún no se<br />
haya producido, ocasionados por incendio, explosión u otros peligros, que superen el<br />
monto recuperable <strong>de</strong> los seguros obtenidos conforme a la cláusula 13 <strong>de</strong> las CGC, siempre<br />
que dicho incendio, explosión u otros peligros no hayan sido causados por un acto u<br />
omisión <strong>de</strong>l Contratista.<br />
12.4 La parte que tenga <strong>de</strong>recho a recibir una in<strong>de</strong>mnización conforme a la presente<br />
cláusula 12 <strong>de</strong> las CGC tomará todas las medidas razonables para mitigar las pérdidas o<br />
daños que se hayan producido. Si dicha parte no toma esas medidas, se reducirán<br />
correspondientemente las responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la otra parte.<br />
13. Seguros<br />
13.1 El Contratista <strong>de</strong>berá contratar conjuntamente a nombre <strong>de</strong>l Contratista y <strong>de</strong>l<br />
Contratante seguros para cubrir, durante el período comprendido entre la Fecha <strong>de</strong> iniciación<br />
y el vencimiento <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos y por los montos totales y las<br />
franquicias estipulados en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, los siguientes eventos que constituyen<br />
riesgos <strong>de</strong>l Contratista:<br />
(a) pérdida o daños a las Obras, planta y materiales;<br />
(b) pérdida o daños a los equipos;<br />
(c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, planta, materiales y equipos)<br />
relacionada con el Contrato, y<br />
(d) lesiones personales o muerte.<br />
13.2 El Contratista <strong>de</strong>berá entregar al Supervisor <strong>de</strong> Obras, para su aprobación, las pólizas y<br />
los certificados <strong>de</strong> seguro antes <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación. Dichos seguros <strong>de</strong>berán contemplar<br />
in<strong>de</strong>mnizaciones paga<strong>de</strong>ras en los tipos y proporciones <strong>de</strong> monedas requeridos para rectificar<br />
la pérdida o perjuicio ocasionado.<br />
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante<br />
podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados <strong>de</strong>bería haber suministrado el<br />
Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante <strong>de</strong> pagos que se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong>n<br />
al Contratista, o bien, si no se le a<strong>de</strong>udara nada, consi<strong>de</strong>rarlas una <strong>de</strong>uda <strong>de</strong>l Contratista.<br />
13.4 Las condiciones <strong>de</strong>l seguro no podrán modificarse sin la aprobación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras.<br />
13.5 Ambas partes <strong>de</strong>berán cumplir con las condiciones <strong>de</strong> las pólizas <strong>de</strong> seguro.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
7
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
14. Informes <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
14.1 El Contratista, al preparar su oferta, se basará en los informes <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> la<br />
zona <strong>de</strong> las Obras a que se haga referencia en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> cualquier<br />
información <strong>de</strong> que disponga el Contratista.<br />
Ver Cláusula complementaria en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
15. Consultas acerca <strong>de</strong> los Datos <strong>de</strong>l Contrato<br />
15.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras respon<strong>de</strong>rá las consultas sobre los Datos <strong>de</strong>l Contrato,<br />
respondiendo aquellas que, por su naturaleza, encuadran en la órbita <strong>de</strong> su competencia<br />
específica, o elevando a consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Contratante las que exce<strong>de</strong>n dicho marco<br />
16. Construcción <strong>de</strong> las Obras por el Contratista<br />
16.1 El Contratista <strong>de</strong>berá construir e instalar las Obras <strong>de</strong> conformidad con las<br />
Especificaciones Técnicas y los Planos. Deberá, simultáneamente organizar y <strong>de</strong>sarrollar las<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina en todas las secciones <strong>de</strong> la malla.<br />
17. Terminación <strong>de</strong> las Obras en la fecha prevista.<br />
17.1 El Contratista podrá empezar las Obras en la fecha <strong>de</strong> iniciación y <strong>de</strong>berá ejecutarlas<br />
con arreglo al Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la fecha prevista <strong>de</strong> terminación.<br />
Ver en Datos <strong>de</strong>l Contrato el agregado <strong>de</strong> las Cláusulas 17.2 y 17.3<br />
18. Aprobación por el Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
18.1 El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar las especificaciones técnicas y los planos <strong>de</strong> las<br />
Obras Provisionales propuestas al Supervisor <strong>de</strong> Obras, quien <strong>de</strong>berá aprobarlas si cumplen<br />
con las Especificaciones Técnicas y los Planos.<br />
18.2 El Contratista será el responsable <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> las Obras Provisionales.<br />
18.3 La aprobación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras no alterará la responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista<br />
con respecto al diseño <strong>de</strong> las Obras Provisionales.<br />
18.4 El Contratista <strong>de</strong>berá obtener las aprobaciones <strong>de</strong> terceros que sean necesarias respecto<br />
<strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> las Obras Provisionales.<br />
18.5 Antes <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución<br />
<strong>de</strong> las obras provisionales o <strong>de</strong>finitivas <strong>de</strong>berán ser aprobados por el Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
19. Seguridad<br />
19.1 El Contratista será responsable <strong>de</strong> la seguridad <strong>de</strong> todas las activida<strong>de</strong>s que se<br />
<strong>de</strong>sarrollen en la zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
8
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Ver Cláusulas Complementarias en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
20. Descubrimientos<br />
20.1 Cualquier elemento <strong>de</strong> interés histórico o <strong>de</strong> otra naturaleza o <strong>de</strong> gran valor que se<br />
<strong>de</strong>scubra inesperadamente en la zona <strong>de</strong> Obras será <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong>l Contratante. El<br />
Contratista <strong>de</strong>berá notificar al Supervisor <strong>de</strong> Obras acerca <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento y seguir las<br />
instrucciones que éste imparta sobre la manera <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r.<br />
21. Posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras<br />
21.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las<br />
Obras. Si no se entregara la posesión <strong>de</strong> alguna parte en la fecha estipulada en los Datos <strong>de</strong>l<br />
Contrato, se consi<strong>de</strong>rará que el Contratante ha <strong>de</strong>morado el inicio <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />
pertinentes y que ello constituye un evento compensable.<br />
Ver Cláusulas Complementarias en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato y Cláusulas<br />
para la Administración y Ejecución <strong>de</strong>l Contrato.<br />
22. Acceso a la Zona <strong>de</strong> Obras<br />
22.1 El Contratista <strong>de</strong>berá permitir al Supervisor <strong>de</strong> Obras, y a cualquier persona autorizada<br />
por éste, el acceso a la zona <strong>de</strong> Obras y a todo lugar don<strong>de</strong> se estén realizando o se prevea<br />
realizar trabajos relacionados con el Contrato.<br />
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditoría por el Banco<br />
23.1 El Contratista <strong>de</strong>berá cumplir todas las instrucciones <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras que se<br />
ajusten a la ley aplicable en la zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
23.2 El Contratista permitirá al Banco y a personas <strong>de</strong>signadas por éste, inspeccionar el<br />
Lugar <strong>de</strong> las Obras y las cuentas y registros <strong>de</strong>l Contratista relacionados con el proceso <strong>de</strong><br />
licitación y con el cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una<br />
auditoria por auditores <strong>de</strong>signados por el Banco, si éste así lo requiere. El Contratista <strong>de</strong>be<br />
tener en cuenta la Cláusula 59.2 (Rescisión <strong>de</strong>l Contrato) la cual establece, entre otras<br />
cosas, que toda acción con la intención <strong>de</strong> impedir sustancialmente el ejercicio <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> realizar inspecciones y auditorias establecido en la Cláusula 23<br />
constituye una causal <strong>de</strong> Rescisión <strong>de</strong>l Contrato (igualmente constituye una causal <strong>de</strong><br />
inelegibilidad bajo las Normas <strong>de</strong> Adquisiciones).<br />
24. Controversias<br />
24.1 Si el Contratista consi<strong>de</strong>ra que el Supervisor <strong>de</strong> Obras ha tomado una <strong>de</strong>cisión que está<br />
fuera <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la <strong>de</strong>cisión se<br />
someterá a la consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Conciliador <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 14 días <strong>de</strong> notificada la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
25. Procedimiento Para la Solución <strong>de</strong> Controversias.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
9
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
25.1 El Conciliador <strong>de</strong>be comunicar su <strong>de</strong>cisión por escrito <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 28 días <strong>de</strong> haber<br />
recibido la notificación <strong>de</strong> una controversia.<br />
25.2 Cualquiera sea la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador, su trabajo se le pagará por hora, según<br />
los honorarios especificados en los Datos <strong>de</strong> la licitación y en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, junto<br />
con los gastos reembolsables <strong>de</strong> los tipos indicados en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, y el costo<br />
será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera <strong>de</strong> las<br />
partes podrá someter la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador a arbitraje <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 28 días siguientes<br />
a la <strong>de</strong>cisión por escrito <strong>de</strong>l Conciliador. Si ninguna <strong>de</strong> las partes sometiese la controversia<br />
a arbitraje <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 28 días mencionado, la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador será<br />
<strong>de</strong>finitiva y obligatoria.<br />
25.3 El arbitraje <strong>de</strong>berá realizarse <strong>de</strong> acuerdo al procedimiento <strong>de</strong> arbitraje publicado por<br />
la institución mencionada y en el lugar fijado en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Ver las modificaciones <strong>de</strong> la Cláusula 25.3 en los Datos <strong>de</strong>l Contrato<br />
26. Reemplazo <strong>de</strong>l Conciliador<br />
26.1 En caso <strong>de</strong> renuncia o muerte <strong>de</strong>l Conciliador, o en caso <strong>de</strong> que el Contratante y el<br />
Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones <strong>de</strong><br />
conformidad con las disposiciones <strong>de</strong>l Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán <strong>de</strong><br />
común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo <strong>de</strong> 30 días el Contratante y el Contratista no<br />
han llegado a un acuerdo, a petición <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las partes, el Conciliador será <strong>de</strong>signado<br />
por la autoridad estipulada en los Datos <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 14 días siguientes a la<br />
recepción <strong>de</strong> la petición. 26.1<br />
27. Programa<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
B. CONTROL DE PLAZOS<br />
27.1 Dentro <strong>de</strong>l plazo establecido en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, el Contratista presentará al<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten los métodos<br />
generales, procedimientos, secuencia y calendario <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> todas las activida<strong>de</strong>s<br />
relativas a las Obras.<br />
27.2 La actualización <strong>de</strong>l Programa mostrará los avances reales <strong>de</strong> cada actividad y los<br />
efectos <strong>de</strong> tales avances en los plazos <strong>de</strong> las tareas restantes, con inclusión <strong>de</strong> cualquier<br />
cambio en la secuencia <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s.<br />
27.3 El Contratista <strong>de</strong>berá presentar al Supervisor <strong>de</strong> Obras, para su aprobación, un<br />
Programa actualizado por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, el Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá retener el<br />
monto especificado en los Datos <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> pago siguiente, y continuar<br />
reteniendo dicho pago hasta el momento <strong>de</strong>l próximo pago que <strong>de</strong>ba efectuarse <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
fecha en que el Contratista haya presentado tardíamente el Programa.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
10
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
27.4 La aprobación <strong>de</strong>l Programa por el Supervisor <strong>de</strong> Obras no modificará <strong>de</strong> manera<br />
alguna las obligaciones <strong>de</strong>l Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y<br />
presentarlo nuevamente al Supervisor <strong>de</strong> Obras en cualquier momento. El Programa<br />
modificado <strong>de</strong>berá contemplar los efectos <strong>de</strong> las variaciones y <strong>de</strong> los eventos compensables.<br />
Ver Cláusulas Complementarias en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
28. Prórroga <strong>de</strong> la fecha prevista <strong>de</strong> terminación<br />
28.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá prorrogar la fecha prevista <strong>de</strong> terminación cuando se<br />
produzca un evento compensable o se or<strong>de</strong>ne una variación que haga imposible la<br />
terminación <strong>de</strong> las Obras en la fecha prevista <strong>de</strong> terminación sin que el Contratista tenga que<br />
adoptar medidas para acelerar el ritmo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos pendientes que exijan al<br />
Contratista incurrir en gastos adicionales.<br />
28.2 El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>terminará si <strong>de</strong>be prorrogarse la fecha prevista <strong>de</strong> terminación<br />
y por cuánto tiempo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras una <strong>de</strong>cisión sobre los efectos <strong>de</strong> una variación o <strong>de</strong> un evento<br />
compensable y proporcione toda la información <strong>de</strong> apoyo. Si el Contratista no hubiere dado<br />
aviso anticipado acerca <strong>de</strong> una <strong>de</strong>mora o no hubiere cooperado para resolverla, la <strong>de</strong>mora<br />
<strong>de</strong>bida a esa falta <strong>de</strong> cooperación no será consi<strong>de</strong>rada para <strong>de</strong>terminar la nueva fecha prevista<br />
<strong>de</strong> terminación.<br />
Ver Cláusula Complementaria en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
29. Aceleración <strong>de</strong> las Obras<br />
29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes <strong>de</strong> la fecha<br />
prevista <strong>de</strong> terminación, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá solicitar al Contratista propuestas con<br />
indicación <strong>de</strong> precios para conseguir la necesaria aceleración <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la fecha prevista <strong>de</strong> terminación será modificada<br />
en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.<br />
29.2 Si las propuestas y precios <strong>de</strong>l Contratista para acelerar la ejecución <strong>de</strong> los trabajos son<br />
aceptadas por el Contratante, se incorporarán al precio <strong>de</strong>l Contrato y se tratarán como<br />
variaciones.<br />
30. Demoras Or<strong>de</strong>nadas por el Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
30.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá or<strong>de</strong>nar al Contratista que <strong>de</strong>more la iniciación o el<br />
avance <strong>de</strong> cualquier actividad relativa a las Obras.<br />
31. Reuniones <strong>de</strong> Administración<br />
31.1 Tanto el Supervisor <strong>de</strong> Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que<br />
asista a reuniones <strong>de</strong> administración. El objetivo <strong>de</strong> dichas reuniones será revisar la<br />
programación <strong>de</strong> los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al<br />
procedimiento <strong>de</strong> aviso anticipado.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
11
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
31.2 El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá llevar un registro <strong>de</strong> lo tratado en las reuniones <strong>de</strong><br />
administración y suministrar copias <strong>de</strong>l mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la<br />
propia reunión o con posterioridad a ella, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>cidir y comunicar<br />
por escrito a todos los asistentes las respectivas obligaciones en relación con las medidas que<br />
<strong>de</strong>ban adoptarse.<br />
32. Aviso Anticipado<br />
32.1 El Contratista <strong>de</strong>berá dar aviso al Supervisor <strong>de</strong> Obras lo antes posible <strong>de</strong> futuros<br />
eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad <strong>de</strong> los<br />
trabajos, elevar el precio <strong>de</strong>l Contrato o <strong>de</strong>morar la ejecución <strong>de</strong> las Obras. El Supervisor<br />
<strong>de</strong> Obras podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación <strong>de</strong> los efectos<br />
esperados <strong>de</strong>l hecho o circunstancia futuro en el precio <strong>de</strong>l Contrato y la fecha <strong>de</strong><br />
terminación. El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea<br />
razonablemente posible.<br />
32.2 El Contratista <strong>de</strong>berá colaborar con el Supervisor <strong>de</strong> Obras en la preparación y<br />
consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> propuestas acerca <strong>de</strong> la manera en que los efectos <strong>de</strong> dicho hecho o<br />
circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno <strong>de</strong> los participantes en el trabajo<br />
y para ejecutar las instrucciones correspondientes que or<strong>de</strong>nare el Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
Ver en Cláusulas Complementarias en las Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
33. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los Defectos<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
C. CONTROL DE CALIDAD<br />
33.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras controlará el trabajo <strong>de</strong>l Contratista y le notificará los <strong>de</strong>fectos<br />
que encuentre. Dicho control no modificará <strong>de</strong> manera alguna las obligaciones <strong>de</strong>l Contratista.<br />
El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá or<strong>de</strong>nar al Contratista que localice un <strong>de</strong>fecto y que exponga y<br />
verifique cualquier trabajo que el Supervisor <strong>de</strong> Obras consi<strong>de</strong>rare que pue<strong>de</strong> tener algún<br />
<strong>de</strong>fecto.<br />
Ver Cláusulas Complementarias en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
34. Pruebas<br />
34.1 Si el Supervisor <strong>de</strong> Obras or<strong>de</strong>na al Contratista realizar alguna prueba que no esté<br />
contemplada en las especificaciones técnicas a fin <strong>de</strong> verificar si algún trabajo tiene <strong>de</strong>fectos y<br />
la prueba revela que los tiene, el costo <strong>de</strong> la prueba y las muestras será <strong>de</strong> cargo <strong>de</strong>l<br />
Contratista. Si no se encuentra ningún <strong>de</strong>fecto, la prueba se consi<strong>de</strong>rará un evento<br />
compensable.<br />
35. Corrección <strong>de</strong> Defectos<br />
35.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras notificará al Contratista todos los <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> que tenga<br />
conocimiento antes <strong>de</strong> que finalice el período <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos, que se inicia en<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
12
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
la fecha <strong>de</strong> terminación y se <strong>de</strong>fine en los Datos <strong>de</strong>l Contrato. El período <strong>de</strong> responsabilidad<br />
por <strong>de</strong>fectos se exten<strong>de</strong>rá, si los <strong>de</strong>fectos persisten, hasta el final <strong>de</strong>l último período <strong>de</strong><br />
corrección <strong>de</strong> <strong>de</strong>fectos.<br />
35.2 Cada vez que se notifique un <strong>de</strong>fecto, el Contratista lo corregirá <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo<br />
especificado en la notificación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
36. Defectos no Corregidos<br />
36.1 Si el Contratista no ha corregido el <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo especificado en la<br />
notificación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras, este último estimará el precio <strong>de</strong> la corrección <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>fecto, que <strong>de</strong>berá ser pagado por el Contratista.<br />
Ver en Cláusulas para la Ejecución y Administración <strong>de</strong>l Contrato<br />
37. Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
D. CONTROL DE COSTOS<br />
37.1 El Contratista <strong>de</strong>berá presentar un Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s actualizado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 14<br />
días <strong>de</strong> habérselo solicitado el Supervisor <strong>de</strong> Obras. Dichas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán coordinarse<br />
con las <strong>de</strong>l Programa.<br />
37.2 En el Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s el Contratista <strong>de</strong>berá indicar por separado la entrega <strong>de</strong><br />
los materiales en la zona <strong>de</strong> las Obras cuando el pago <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong>ba efectuarse por<br />
separado.<br />
38. Modificación <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
38.1 El Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s será modificado por el Contratista para incorporar las<br />
modificaciones en el Programa o método <strong>de</strong> trabajo que haya introducido el Contratista por su<br />
propia cuenta. Los precios <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s no sufrirán modificación alguna<br />
cuando el Contratista introduzca tales cambios.<br />
Ver Cláusulas Complementarias en las Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
39. Variaciones<br />
39.1 Todas las variaciones <strong>de</strong>berán incluirse en los Programas y Programas <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />
actualizados proporcionados por el Contratista.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto respecto a la cláusula 39<br />
40. Pago <strong>de</strong> las variaciones<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
13
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
40.1 Cuando el Supervisor <strong>de</strong> Obras solicite una cotización para la ejecución <strong>de</strong> una<br />
variación, el Contratista <strong>de</strong>berá proporcionársela <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siete días <strong>de</strong> solicitada, o<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo más prolongado si el Supervisor <strong>de</strong> Obras así lo hubiera <strong>de</strong>terminado. El<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá evaluar la cotización antes <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nar la variación.<br />
40.2 Si la cotización <strong>de</strong>l Contratista no fuere razonable, el Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá<br />
or<strong>de</strong>nar la variación y modificar el precio <strong>de</strong>l Contrato basado en su propia estimación <strong>de</strong> los<br />
efectos <strong>de</strong> la variación sobre los costos <strong>de</strong>l Contratista.<br />
40.3 Si el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que la urgencia <strong>de</strong> la variación no permite obtener y<br />
analizar una cotización sin <strong>de</strong>morar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la<br />
variación se consi<strong>de</strong>rará como un evento compensable.<br />
40.4 El Contratista no tendrá <strong>de</strong>recho al pago <strong>de</strong> los costos adicionales en que hubiera<br />
incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.<br />
41. Predicciones <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> fondos<br />
41.1 Cuando se actualice el Programa o Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, el Contratista <strong>de</strong>berá<br />
proporcionar al Supervisor <strong>de</strong> Obras una estimación actualizada <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong> fondos, la que<br />
compren<strong>de</strong>rá distintas monedas según lo especificado en el Contrato, con las con<strong>version</strong>es<br />
necesarias a los tipos <strong>de</strong> cambio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
42. Certificados <strong>de</strong> Pago<br />
42.1 El Contratista presentará al Supervisor <strong>de</strong> Obras liquidaciones mensuales <strong>de</strong>l valor<br />
estimado <strong>de</strong> los trabajos ejecutados menos los montos acumulados certificados anteriormente.<br />
42.2 El Supervisor <strong>de</strong> Obras verificará las liquidaciones mensuales <strong>de</strong>l Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los 14 días siguientes a su presentación, y certificará los montos que <strong>de</strong>ban pagársele.<br />
42.3 El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>terminará el valor <strong>de</strong> los trabajos ejecutados.<br />
42.4 El valor <strong>de</strong> los trabajos ejecutados compren<strong>de</strong>rá el valor <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s terminadas<br />
incluidas en el Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s.<br />
42.5 El valor <strong>de</strong> los trabajos ejecutados compren<strong>de</strong>rá la valoración <strong>de</strong> las variaciones y los<br />
eventos compensables.<br />
42.6 El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior<br />
o reducir la proporción <strong>de</strong> cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente teniendo<br />
en cuenta la información más reciente.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto con respecto a esta Cláusula y Cláusulas<br />
Complementarias <strong>de</strong> las Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
43. Pagos<br />
43.1 Los pagos <strong>de</strong>berán ser ajustados para tener en cuenta las <strong>de</strong>ducciones en concepto <strong>de</strong><br />
anticipos y retenciones. El Contratante <strong>de</strong>berá pagar al Contratista, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 28 días<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
14
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> cada certificado, los montos que el Supervisor <strong>de</strong> Obras hubiera<br />
certificado. Si el Contratante efectúa un pago con atraso, en el pago siguiente <strong>de</strong>berá<br />
abonar al Contratista los intereses sobre el pago atrasado, calculados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha en<br />
que <strong>de</strong>bería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúe el pago atrasado<br />
y a la tasa <strong>de</strong> interés aplicable a los préstamos comerciales respecto <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las<br />
monedas en que se efectúen los pagos.<br />
43.2 Si un monto certificado se incrementa en un certificado posterior o como<br />
consecuencia <strong>de</strong> una <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador o <strong>de</strong> un Arbitro, se <strong>de</strong>berán abonar<br />
intereses al Contratista sobre el pago atrasado <strong>de</strong> acuerdo con lo estipulado en esta<br />
cláusula, los que se calcularán a partir <strong>de</strong> la fecha en que se <strong>de</strong>bería haber certificado<br />
dicho incremento si no hubiera habido controversia.<br />
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y <strong>de</strong>ducciones se efectuarán en las<br />
proporciones <strong>de</strong> las monedas especificadas en el precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
43.4 El Contratante no pagará los rubros <strong>de</strong> las Obras para los cuales no se hayan<br />
especificado tarifas o precios en la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s, y se enten<strong>de</strong>rá que están<br />
cubiertos por otras tarifas y precios <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto con respecto a esta Cláusula.<br />
44. Eventos Compensables<br />
44.1 Los siguientes eventos serán eventos compensables:<br />
(a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras en la<br />
fecha <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> posesión especificada en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
(b) El Contratante modifica la Lista <strong>de</strong> otros contratistas <strong>de</strong> una manera que afecta el<br />
trabajo <strong>de</strong>l Contratista en virtud <strong>de</strong>l Contrato.<br />
(c) El Supervisor <strong>de</strong> Obras or<strong>de</strong>na una <strong>de</strong>mora o no emite oportunamente los planos,<br />
especificaciones técnicas o instrucciones requeridas para la ejecución <strong>de</strong> las Obras.<br />
(d) El Supervisor <strong>de</strong> Obras or<strong>de</strong>na al Contratista poner al <strong>de</strong>scubierto o realizar<br />
pruebas adicionales respecto <strong>de</strong> trabajos que se comprueba que no tienen <strong>de</strong>fecto<br />
alguno.<br />
(e) El Supervisor <strong>de</strong> Obras niega sin razón la aprobación para efectuar una<br />
subcontratación.<br />
(f) Las condiciones <strong>de</strong>l terreno son mucho peores <strong>de</strong> lo que razonablemente cabría<br />
haber supuesto antes <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> la carta <strong>de</strong> aceptación, teniendo en cuenta la<br />
información proporcionada a los licitantes (incluidos los informes <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong><br />
la zona <strong>de</strong> las Obras), información que es <strong>de</strong> dominio público y la que se obtenga <strong>de</strong><br />
una inspección ocular <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> Obras.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
15
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
(g) El Supervisor <strong>de</strong> Obras imparte instrucciones para resolver una situación<br />
imprevista, causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales necesarios por<br />
razones <strong>de</strong> seguridad u otros motivos.<br />
(h) Otros contratistas, autorida<strong>de</strong>s públicas, empresas <strong>de</strong> servicios públicos o el<br />
Contratante no trabajan en las fechas y conforme a otras restricciones estipuladas en<br />
el Contrato y ocasionan <strong>de</strong>moras o costos adicionales al Contratista.<br />
(i) El anticipo se paga con atraso.<br />
(j) Los efectos sobre el Contratista <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> los riesgos <strong>de</strong>l Contratante.<br />
(k) El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>mora más allá <strong>de</strong> lo razonable la emisión <strong>de</strong>l certificado<br />
<strong>de</strong> terminación.<br />
(l) Otros eventos compensables que constan en el Contrato o que el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras <strong>de</strong>termine que son aplicables.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto con respecto a las subcláusulas 44.1f,<br />
44.1i, y 44.1l.<br />
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impi<strong>de</strong> que los trabajos se<br />
terminen en la fecha prevista <strong>de</strong> terminación, se aumentará el precio <strong>de</strong>l Contrato y/o<br />
se prolongará la fecha prevista <strong>de</strong> terminación. El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>cidirá si el<br />
precio <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>berá incrementarse, el monto <strong>de</strong>l incremento, y si la fecha<br />
prevista <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong>berá prorrogarse y en qué medida.<br />
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos <strong>de</strong> cada<br />
evento compensable en el costo previsto, según su estimación, el Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
la evaluará y ajustará el precio <strong>de</strong>l Contrato como corresponda. Si la estimación <strong>de</strong>l<br />
Contratista no fuera consi<strong>de</strong>rada razonable, el Supervisor <strong>de</strong> Obras preparará su<br />
propia estimación y ajustará el precio <strong>de</strong>l Contrato conforme a ésta. El Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud<br />
al evento<br />
44.4 El Contratista no tendrá <strong>de</strong>recho al pago <strong>de</strong> ninguna in<strong>de</strong>mnización en la medida en<br />
que los intereses <strong>de</strong>l Contratante se vieran perjudicados por el hecho <strong>de</strong> que el<br />
Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
Ver Cláusulas Complementarias en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
45. Impuestos<br />
45.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá ajustar el Precio <strong>de</strong>l Contrato si los impuestos,<br />
<strong>de</strong>rechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que<br />
sea 28 días anterior a la presentación <strong>de</strong> las ofertas para el Contrato y la fecha <strong>de</strong>l<br />
último certificado <strong>de</strong> terminación. El ajuste se hará por el monto <strong>de</strong> los cambios en<br />
los impuestos paga<strong>de</strong>ros por el Contratista, siempre que dichos cambios no<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
16
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
estuvieran ya reflejados en el precio <strong>de</strong>l Contrato, o sean resultado <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong><br />
la cláusula 47.<br />
46. Monedas<br />
46.1 Cuando los pagos se efectúen en monedas distintas <strong>de</strong> la moneda <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l<br />
Contratante, los tipos <strong>de</strong> cambio que se usen para el cálculo <strong>de</strong> los montos a pagar<br />
serán los estipulados en la oferta <strong>de</strong>l Contratista.<br />
47. Ajuste <strong>de</strong> Precios<br />
47.1 Para la Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l Precio Contractual se aplicarán los porcentajes y<br />
coeficientes establecidos en Datos <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> acuerdo con lo <strong>de</strong>clarado en la<br />
Oferta y lo previsto en el Pliego. Los precios se ajustarán para tener en cuenta las<br />
fluctuaciones <strong>de</strong>l costo <strong>de</strong> los insumos, únicamente si así se especificara en los Datos<br />
<strong>de</strong>l Contrato En tal caso, los montos autorizados en cada certificado <strong>de</strong> pago luego <strong>de</strong><br />
las <strong>de</strong>ducciones por concepto <strong>de</strong>l anticipo se <strong>de</strong>berán ajustar aplicando el respectivo<br />
factor <strong>de</strong> ajuste <strong>de</strong> precios a los montos que <strong>de</strong>ban pagarse en cada moneda. Para<br />
cada moneda <strong>de</strong>l Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:<br />
Pc= Ac + Bc (Imc /Ioc)<br />
en la cual:<br />
Pc es el factor <strong>de</strong> ajuste correspondiente a la porción <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato<br />
que <strong>de</strong>be pagarse en una moneda específica, “c”;<br />
Ac y Bc son coeficientes especificados en los Datos <strong>de</strong>l Contrato que representan,<br />
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato que<br />
<strong>de</strong>ban pagarse en esa moneda específica “c”, e<br />
Imc es el índice vigente al final <strong>de</strong>l mes que se factura, e Ioc es el índice<br />
correspondiente a los insumos paga<strong>de</strong>ros vigente 28 días antes <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las<br />
ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.<br />
47.2 Si se modifica el valor <strong>de</strong>l índice <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haberlo usado en un cálculo, dicho<br />
cálculo <strong>de</strong>berá corregirse y se <strong>de</strong>berá hacer un ajuste en el certificado <strong>de</strong> pago<br />
siguiente. Se consi<strong>de</strong>rará que el valor <strong>de</strong>l índice tiene en cuenta todas las variaciones<br />
<strong>de</strong>l costo <strong>de</strong>bido a fluctuaciones en los costos.<br />
Ver en Datos <strong>de</strong>l Contrato y Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
48. Retenciones<br />
48.1 El Contratante <strong>de</strong>berá retener <strong>de</strong> cada pago que se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong> al Contratista la proporción<br />
estipulada en los Datos <strong>de</strong>l Contrato hasta la terminación <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> las Obras.<br />
48.2 Al terminarse la totalidad <strong>de</strong> las Obras se <strong>de</strong>berá pagar al Contratista la mitad <strong>de</strong>l<br />
monto total retenido, y la otra mitad <strong>de</strong>berá pagársele al vencimiento <strong>de</strong>l período <strong>de</strong><br />
responsabilidad por <strong>de</strong>fectos y una vez que el Supervisor <strong>de</strong> Obras haya certificado<br />
que se han corregido todos los <strong>de</strong>fectos que hubiera notificado al Contratista antes <strong>de</strong>l<br />
término <strong>de</strong> dicho período.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
17
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Ver en Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto con respecto a la Subcláusula 48.2<br />
48.3 Al terminarse la totalidad <strong>de</strong> las Obras, el Contratista podrá sustituir la retención<br />
con una garantía bancaria “a la vista”.<br />
49. Liquidación por daños y perjuicios<br />
49.1 El Contratista <strong>de</strong>berá in<strong>de</strong>mnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al<br />
monto por día fijado en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, por cada día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora respecto <strong>de</strong> la fecha<br />
prevista <strong>de</strong> terminación. El monto total <strong>de</strong> daños y perjuicios no <strong>de</strong>berá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l monto<br />
<strong>de</strong>finido en los Datos <strong>de</strong>l Contrato. El Contratante podrá <strong>de</strong>ducir dicha in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong><br />
los pagos que se a<strong>de</strong>udaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las<br />
obligaciones <strong>de</strong>l Contratista.<br />
49.2 Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la fecha<br />
prevista <strong>de</strong> terminación, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá corregir los pagos en exceso que<br />
hubiere efectuado el Contratista por concepto <strong>de</strong> liquidación <strong>de</strong> daños y perjuicios en el<br />
siguiente certificado <strong>de</strong> pago. Se <strong>de</strong>berán pagar intereses al Contratista sobre el monto<br />
pagado en exceso, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> pago hasta la fecha <strong>de</strong> reembolso, a las tasas<br />
especificadas en la subcláusula 43.1.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato y Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
50. Bonificaciones<br />
50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria fijada en<br />
los Datos <strong>de</strong>l Contrato, por cada día (menos los días en que se le pague por acelerar las<br />
Obras) <strong>de</strong> a<strong>de</strong>lanto <strong>de</strong> la terminación <strong>de</strong> las Obras con respecto a la fecha prevista <strong>de</strong><br />
terminación. El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá certificar que se han terminado las Obras aun<br />
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato (Sección 4) lo dispuesto respecto a la cláusula 50<br />
51. Anticipo<br />
51.1 El Contratante pagará al Contratista el anticipo por el monto y en la fecha<br />
estipulados en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, contra la presentación por el Contratista <strong>de</strong> una<br />
garantía bancaria incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el<br />
Contratante, por los mismos montos y monedas <strong>de</strong>l anticipo. Dicha garantía permanecerá<br />
en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo, aunque su monto será reducido<br />
progresivamente conforme a los reembolsos que haga el Contratista. El anticipo no<br />
<strong>de</strong>vengará intereses.<br />
51.2 El Contratista <strong>de</strong>berá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta,<br />
materiales y gastos <strong>de</strong> movilización que se requieran específicamente para la ejecución <strong>de</strong>l<br />
Contrato. El Contratista <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>mostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines<br />
mediante la presentación al Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong> copias <strong>de</strong> las facturas u otros<br />
documentos.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
18
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
51.3 El anticipo será reembolsado <strong>de</strong>duciendo montos proporcionales <strong>de</strong> los pagos que se<br />
a<strong>de</strong>u<strong>de</strong>n al Contratista, en conformidad con la valoración <strong>de</strong>l porcentaje <strong>de</strong> obra terminada.<br />
No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos par los efectos <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la<br />
valoración <strong>de</strong> los trabajos realizados, variaciones, ajuste <strong>de</strong> precios, eventos compensables,<br />
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato (Sección 4) la complementación <strong>de</strong> las subcláusulas 51.1, y<br />
51.3<br />
52. Garantías<br />
52.1 El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar al Contratante la garantía <strong>de</strong> cumplimiento a más<br />
tardar en la fecha <strong>de</strong>finida en la carta <strong>de</strong> aceptación. Dicha garantía <strong>de</strong>berá emitirse por un<br />
monto, <strong>de</strong> la manera y por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante<br />
y estar expresada en los tipos y proporciones <strong>de</strong> monedas en que <strong>de</strong>ba pagarse el precio <strong>de</strong>l<br />
Contrato. La vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> cumplimiento exce<strong>de</strong>rá en 28 días la fecha <strong>de</strong><br />
emisión <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las Obras en caso <strong>de</strong> una garantía bancaria, y<br />
exce<strong>de</strong>rá en un año dicha fecha en el caso <strong>de</strong> una fianza <strong>de</strong> cumplimiento.<br />
Ver Cláusula complementaria en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
53. Trabajos por día<br />
53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajo por día indicadas en la oferta <strong>de</strong>l<br />
Contratista se aplicarán para pequeñas cantida<strong>de</strong>s adicionales <strong>de</strong> trabajo sólo cuando el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras hubiera impartido por a<strong>de</strong>lantado instrucciones por escrito <strong>de</strong> que<br />
dichos trabajos adicionales se han <strong>de</strong> pagar <strong>de</strong> esa manera.<br />
53.2 El Contratista <strong>de</strong>berá registrar todo trabajo que <strong>de</strong>ba pagarse como trabajos por día en<br />
formularios aprobados por el Supervisor <strong>de</strong> Obras. Todo formulario que se llene <strong>de</strong>berá ser<br />
verificado y firmado por el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los dos días <strong>de</strong> haberse realizado<br />
el trabajo.<br />
53.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido<br />
firmados.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto respecto a la Cláusula 53.<br />
54. Costo <strong>de</strong> las Reparaciones<br />
54.1 El Contratista <strong>de</strong>berá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que<br />
sufran las Obras o los materiales que hayan <strong>de</strong> incorporarse a ellas entre la fecha <strong>de</strong><br />
iniciación <strong>de</strong> las Obras y el vencimiento <strong>de</strong> los períodos <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos,<br />
cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u<br />
omisiones.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
E. TÉRMINO DEL CONTRATO<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
19
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
55. Terminación <strong>de</strong> las Obras<br />
55.1 El Contratista solicitará al Supervisor <strong>de</strong> Obras que emita un certificado <strong>de</strong><br />
terminación <strong>de</strong> las Obras y el Supervisor <strong>de</strong> Obras lo emitirá cuando <strong>de</strong>cida que las Obras<br />
están terminadas.<br />
Ver Cláusula Complementaria en Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
56. Recepción <strong>de</strong> las Obras<br />
56.1 El Contratante se hará cargo <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras y <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
siete días siguientes a la fecha en que el Supervisor <strong>de</strong> Obras emita el certificado <strong>de</strong><br />
terminación <strong>de</strong> las Obras.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto para esta Cláusula<br />
57. Liquidación final<br />
57.1 El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar al Supervisor <strong>de</strong> Obras una liquidación <strong>de</strong>tallada<br />
en la que consten todos los montos que el Contratista consi<strong>de</strong>re que se le a<strong>de</strong>udan en virtud<br />
<strong>de</strong>l Contrato antes <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos. El<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá emitir un certificado <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos y<br />
certificar todo pago final que se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong> al Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 56 días <strong>de</strong> recibida la<br />
liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras <strong>de</strong>berá hacer, en el plazo <strong>de</strong> 56 días, una lista <strong>de</strong> correcciones o adiciones que fueran<br />
necesarias. Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haberse vuelto a presentar, la liquidación aún no fuera<br />
satisfactoria, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>cidirá el monto que <strong>de</strong>berá pagarse al Contratista, y<br />
emitirá el certificado <strong>de</strong> pago.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto para esta Cláusula<br />
58. Manuales <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento<br />
58.1 Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales <strong>de</strong> operación y<br />
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en la fecha especificada en<br />
los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
58.2 Si el Contratista no proporcionara los planos y/o manuales en las fechas estipuladas<br />
en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, o si no fueran satisfactorios para el Supervisor <strong>de</strong> Obras, éste<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
20
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
<strong>de</strong>berá retener el monto especificado, en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong> los pagos que se<br />
a<strong>de</strong>u<strong>de</strong>n al Contratista.<br />
59. Rescisión <strong>de</strong>l Contrato<br />
59.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte<br />
incurriese en incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contrato.<br />
59.2 Los incumplimientos graves <strong>de</strong>l Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los<br />
siguientes:<br />
(a) El Contratista suspen<strong>de</strong> los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no<br />
prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Supervisor <strong>de</strong> Obras;<br />
(b) El Supervisor <strong>de</strong> Obras or<strong>de</strong>na al Contratista a <strong>de</strong>tener el avance <strong>de</strong> las Obras,<br />
y no retira la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 28 días siguientes;<br />
(c) El Contratante o el Contratista se <strong>de</strong>claran en quiebra o entran en liquidación<br />
por causas distintas <strong>de</strong> una reorganización o fusión;<br />
(d) El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 84 días siguientes a la fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong>l certificado por el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras;<br />
(e) El Supervisor <strong>de</strong> Obras notifica que no corregir un <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>terminado<br />
constituye un caso <strong>de</strong> incumplimiento fundamental <strong>de</strong>l Contrato, y el Contratista<br />
no proce<strong>de</strong> a corregirlo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo razonable establecido por el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras;<br />
(f) El contratista no mantiene una garantía que es exigida;<br />
(g) El Contratista ha <strong>de</strong>morado la terminación <strong>de</strong> las Obras por el número <strong>de</strong> días por<br />
el cual se pue<strong>de</strong> pagar el monto máximo por concepto <strong>de</strong> daños y perjuicios,<br />
según lo estipulado en las CEC.<br />
(h) El Contratista, a juicio <strong>de</strong>l Contratante ha empleado prácticas corruptas,<br />
fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por o en la<br />
ejecución <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Para propósitos <strong>de</strong> esta cláusula:<br />
(i) “práctica corrupta” 9 es el ofrecimiento, suministro, aceptación o<br />
solicitud, directa o indirectamente, <strong>de</strong> cualquier cosa <strong>de</strong> valor con el fin<br />
<strong>de</strong> influir <strong>de</strong> modo impropio la actuación <strong>de</strong> otra parte;<br />
(ii) “práctica fraudulenta” 10 es cualquier acto u omisión, incluyendo una<br />
tergiversación, que intencionalmente o impru<strong>de</strong>ntemente engaña, o<br />
intenta engañar, a una parte para obtener beneficios financieros o <strong>de</strong> otra<br />
índole o para evitar una obligación;<br />
9 A los efectos <strong>de</strong> este Contrato, “otra parte” significa un funcionario público que interviene en el proceso <strong>de</strong><br />
adquisición o la ejecución <strong>de</strong> un contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a los funcionarios<br />
<strong>de</strong>l Banco Mundial y los empleados <strong>de</strong> otros organismos encargados <strong>de</strong> adoptar o examinar las <strong>de</strong>cisiones<br />
en materia <strong>de</strong> adquisiciones.<br />
10 A los efectos <strong>de</strong> este Contrato, “parte” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y<br />
“obligación” están relacionados con el proceso <strong>de</strong> adquisición o la ejecución <strong>de</strong>l contrato, y en el “acto u<br />
omisión” <strong>de</strong>be haber intención <strong>de</strong> influir en el proceso <strong>de</strong> adquisición o la ejecución <strong>de</strong>l contrato.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
21
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
(iii) “prácticas <strong>de</strong> colusión” 11 es un acuerdo entre dos o más partes,<br />
diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar<br />
impropiamente la actuación <strong>de</strong> otra parte;<br />
(iv) “prácticas coercitivas” 12 es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o<br />
perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o a sus<br />
propieda<strong>de</strong>s para influenciar impropiamente la actuación <strong>de</strong> una parte;.<br />
(v) ”práctica obstructiva es:<br />
aa) <strong>de</strong>struir, falsificar, alterar u ocultar en forma <strong>de</strong>liberada pruebas<br />
importantes respecto <strong>de</strong> su participación en un proceso <strong>de</strong><br />
adquisición, o incidir en la investigación o formular <strong>de</strong>claraciones<br />
falsas a los investigadores con la intención <strong>de</strong> impedir<br />
sustancialmente una investigación <strong>de</strong>l Banco referente a acusaciones<br />
sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o<br />
amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito <strong>de</strong> impedir<br />
que dicha parte revele lo que sabe acerca <strong>de</strong> asuntos pertinentes a la<br />
investigación, o que lleve a<strong>de</strong>lante la investigación, o la ejecución <strong>de</strong><br />
un contrato.<br />
bb) toda acción con la intención <strong>de</strong> impedir sustancialmente el ejercicio<br />
<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> realizar inspecciones y auditorias<br />
establecido en la cláusula 23.<br />
59.3 Cuando cualquiera <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong>l Contrato notifique al Supervisor <strong>de</strong> Obras un<br />
incumplimiento <strong>de</strong>l Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la subcláusula<br />
59.2, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>terminar si el incumplimiento es grave o no.<br />
Ver en los Datos <strong>de</strong>l Contrato lo dispuesto para esta Cláusula<br />
59. 4 Sin perjuicio <strong>de</strong> lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato<br />
por razones <strong>de</strong> oportunidad, mérito o conveniencia.<br />
59. 5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista <strong>de</strong>berá suspen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> inmediato los<br />
trabajos, disponer las medidas <strong>de</strong> seguridad necesarias en la zona <strong>de</strong> las Obras y retirarse<br />
<strong>de</strong>l lugar tan pronto como sea razonablemente posible.<br />
Ver Cláusulas Complementarias en las Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
60. Pagos Posteriores a la rescisión <strong>de</strong>l Contrato<br />
60.1 Si el Contrato se rescin<strong>de</strong> por incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contratista, el Supervisor<br />
<strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá emitir un certificado en el que conste el valor <strong>de</strong> los trabajos realizados y<br />
<strong>de</strong> los materiales comprados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta<br />
la fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> dicho certificado, y menos el porcentaje indicado en los Datos <strong>de</strong>l<br />
11 A los efectos <strong>de</strong> este Contrato, “partes” significa los participantes en el proceso <strong>de</strong> adquisición (incluidos<br />
los funcionarios públicos) que pretendan establecer precios <strong>de</strong> oferta a niveles artificiales o no competitivos.<br />
12 A los efectos <strong>de</strong> este Contrato, “parte” significa un participante en el proceso <strong>de</strong> adquisición o en la<br />
ejecución <strong>de</strong>l contrato.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
22
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 3 - Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Contrato que haya que aplicar al valor <strong>de</strong> los trabajos que no se hubieran terminado. No<br />
correspon<strong>de</strong>rá pagar in<strong>de</strong>mnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total<br />
que se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong> al Contratante excediera <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong> cualquier pago que <strong>de</strong>biera efectuarse<br />
al Contratista, la diferencia constituirá una <strong>de</strong>uda a favor <strong>de</strong>l Contratante.<br />
60.2 Si el Contrato se rescin<strong>de</strong> por conveniencia <strong>de</strong>l Contratante o por incumplimiento<br />
grave <strong>de</strong>l Contrato por el Contratante, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá emitir un certificado<br />
por el valor <strong>de</strong> los trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable <strong>de</strong>l<br />
retiro <strong>de</strong> los equipos y la repatriación <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l Contratista ocupado exclusivamente<br />
en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines <strong>de</strong>l resguardo y<br />
seguridad <strong>de</strong> las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha <strong>de</strong> emisión<br />
<strong>de</strong> dicho certificado.<br />
61. Propiedad <strong>de</strong> los bienes y las obras<br />
61.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona <strong>de</strong> las Obras, la planta, los equipos,<br />
las obras provisionales y las Obras serán retenidos por el Contratante si el Contrato se<br />
rescin<strong>de</strong> por incumplimiento grave por el Contratista, hasta la liquidación final <strong>de</strong> los<br />
trabajos.<br />
62. Liberación <strong>de</strong> obligaciones por frustración <strong>de</strong>l Contrato<br />
62.1 Si el Contrato no pue<strong>de</strong> terminarse por el estallido <strong>de</strong> una guerra, o por cualquier<br />
otro evento que esté totalmente fuera <strong>de</strong>l control <strong>de</strong>l Contratante o <strong>de</strong>l Contratista, el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá certificar la imposibilidad <strong>de</strong> cumplir el Contrato. En tal caso,<br />
el Contratista <strong>de</strong>berá disponer las medidas <strong>de</strong> seguridad necesarias en la zona <strong>de</strong> las Obras<br />
y suspen<strong>de</strong>r los trabajos a la brevedad posible <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> recibir este certificado.<br />
Asimismo, <strong>de</strong>berá pagarse al Contratista todo trabajo realizado antes <strong>de</strong> la recepción <strong>de</strong>l<br />
certificado, así como todo trabajo posterior a ella sobre el cual hubiese compromisos.<br />
63. Suspensión <strong>de</strong>l préstamo o crédito <strong>de</strong>l Banco Mundial<br />
63.1 En caso <strong>de</strong> que el Banco Mundial suspenda los <strong>de</strong>sembolsos <strong>de</strong>l Préstamo o Crédito<br />
otorgado al Contratante, parte <strong>de</strong>l cual se <strong>de</strong>stinaba a pagar al Contratista:<br />
a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha<br />
suspensión en un plazo no superior a 7 días contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
recepción <strong>de</strong> la notificación <strong>de</strong> suspensión enviada por el Banco Mundial.<br />
b) Si el Contratista no ha recibido sumas que se le a<strong>de</strong>u<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong><br />
28 días para efectuar los pagos estipulados en la subcláusula 43.1, el<br />
Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para rescindir el<br />
Contrato en el plazo <strong>de</strong> 14 días.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
23
SECCION 4<br />
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO<br />
1 - DATOS DEL CONTRATO<br />
(en negrita cláusula <strong>de</strong> referencia)<br />
CGC 1.1 El nombre y el número <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Contrato son:<br />
MALLA …….,<br />
RUTA NACIONAL N° ……<br />
TRAMO: ……………………….…………..<br />
PROVINCIA: ………….…….<br />
CGC 1.1 La fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l lapso <strong>de</strong> vigencia <strong>de</strong>l contrato será el día<br />
siguiente al <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l contrato.<br />
CGC 1.1 La fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l Plazo Contractual <strong>de</strong> Ejecución <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong><br />
Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias y <strong>de</strong>l lapso <strong>de</strong>l Plazo Contractual<br />
<strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> la Malla será el 1° día <strong>de</strong>l mes siguiente al mes <strong>de</strong> aceptación<br />
<strong>de</strong>l Proyecto Ejecutivo Definitivo.<br />
CGC 1.1 Las Obras consisten en Obras <strong>de</strong> Rehabilitación y Mantenimiento <strong>de</strong><br />
Carreteras (C.Re.Ma.).<br />
CGC 1.1 La zona <strong>de</strong> las Obras se sitúa en toda la zona <strong>de</strong> camino y está <strong>de</strong>finida en<br />
las Especificaciones Técnicas Particulares <strong>de</strong> la presente Malla.<br />
CGC 2.3 Los siguientes documentos también forman parte integral <strong>de</strong>l Contrato<br />
y se interpretarán <strong>de</strong> acuerdo al siguiente or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> prelación:<br />
(1) Contrata,<br />
(2) Carta <strong>de</strong> Aceptación,<br />
(3) Oferta <strong>de</strong>l Contratista,<br />
(4) Datos <strong>de</strong>l Contrato,<br />
(5) Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato,<br />
(6) Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato,<br />
(7) Cláusulas para la Administración y Ejecución <strong>de</strong>l Contrato<br />
(8) Requisitos y Datos Técnicos Particulares,<br />
(9) Especificaciones Técnicas Particulares,<br />
(10) Especificaciones Técnicas Generales,<br />
(11) Planos,<br />
(12) Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, y<br />
(13) Todo otro documento que los Datos <strong>de</strong>l Contrato indiquen que forma<br />
parte <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Otros Documentos que forman parte <strong>de</strong>l Contrato:<br />
Programa <strong>de</strong> Trabajo para Obras <strong>de</strong> Recuperación<br />
Programa <strong>de</strong> Trabajo para Otras Intervenciones Obligatorias<br />
Programa Anual <strong>de</strong> Trabajos <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
Manual <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad<br />
Plan <strong>de</strong> Relaciones Públicas y <strong>de</strong> Información a los Usuarios<br />
Lista <strong>de</strong> Manuales <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento<br />
Lista <strong>de</strong> otros Contratistas<br />
Lista <strong>de</strong> Personal Clave<br />
Informes <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> Obras<br />
Lista <strong>de</strong> Impuestos<br />
.................................. (lista <strong>de</strong> las tasas <strong>de</strong> Cambio <strong>de</strong>l Contrato)<br />
.................................. (otros si hubiere)<br />
Debe interpretarse que todas las previsiones explícitas o implícitas sobre Recursos y<br />
Procedimientos incluidos en las Bases, Pliegos, Proyectos y/o Especificaciones <strong>de</strong><br />
esta Licitación y/o que formen parte <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> una oferta,<br />
no afectan, ni limitan, la plena responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista <strong>de</strong> aportar todos los<br />
recursos humanos, financieros y materiales que resulten necesarios para ejecutar<br />
integralmente el Contrato encomendado, en las condiciones, plazo y calidad<br />
previstos en la documentación contractual.<br />
CGC 3 El idioma en que <strong>de</strong>ben redactarse los documentos es: Español<br />
La ley por la que se regirá el contrato es la <strong>de</strong> la República Argentina.<br />
CGC 8 Lista <strong>de</strong> otros contratistas (si hubiere)<br />
.............................................................<br />
CGC 13 Las coberturas mínimas <strong>de</strong> los seguros serán las siguientes:<br />
(a) por las Obras y Planta y Materiales: pesos trescientos mil mínimos.<br />
(b) por pérdida o daño <strong>de</strong> Equipos: pesos seiscientos mil mínimos.<br />
(c) por pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales<br />
y Equipos) en conexión con el Contrato: pesos seiscientos mil mínimo.<br />
(d) por lesiones personales o muerte:<br />
<strong>de</strong> los empleados <strong>de</strong>l Contratista: pesos seiscientos mil mínimos.<br />
<strong>de</strong> otras personas: pesos seiscientos mil mínimos.<br />
CGC 17.2 La fecha prevista <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación y otras<br />
Intervenciones Obligatorias, será la que corresponda al término <strong>de</strong> …………………<br />
(……) meses a partir <strong>de</strong> la Fecha iniciación <strong>de</strong> las Obras.<br />
Habrá un Periodo <strong>de</strong> Responsabilidad por Defectos cuando la Terminación <strong>de</strong> las<br />
Obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias ocurra en una fecha que<br />
se encuentre <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 6 meses anteriores a la Fecha <strong>de</strong> Terminación.<br />
CGC 17.3 La fecha prevista <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento<br />
será la que corresponda al término <strong>de</strong> sesenta (60) meses a partir <strong>de</strong> la Fecha<br />
iniciación <strong>de</strong> las Obras.<br />
CGC 21 La fecha <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> posesión <strong>de</strong> las Obras será la fecha <strong>de</strong>l replanteo.<br />
CGC 25. 2 Los honorarios y gastos reembolsables paga<strong>de</strong>ros al Conciliador serán los<br />
valores indicativos estipulados por el Colegio Profesional respectivo correspondiente a<br />
la ciudad <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
2
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
CGC 25.3 No se aplica arbitraje. En los casos que la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l conciliador no se<br />
hubiera aceptado, y para los restantes conflictos, se reconoce la jurisdicción <strong>de</strong> los<br />
Tribunales <strong>de</strong> la Capital Fe<strong>de</strong>ral.<br />
CGC 26.1 La autoridad nominadora es el Decano <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ingeniería <strong>de</strong> la<br />
Universidad <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
CGC 27.1 El Contratista <strong>de</strong>berá presentar el Programa actualizado <strong>de</strong> las Obras<br />
junto con la presentación <strong>de</strong>l Proyecto Ejecutivo Definitivo.<br />
CGC 27.3 El Programa <strong>de</strong>be actualizarse cada 90 días.<br />
El monto que se ha <strong>de</strong> retener por el atraso en la presentación <strong>de</strong> una actualización<br />
<strong>de</strong>l Programa es <strong>de</strong> CINCO (5) Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Multa por cada semana <strong>de</strong> atraso.<br />
CGC 35.1 El periodo <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos es TRES (3) meses cuando<br />
sea <strong>de</strong> aplicación.<br />
CGC 39 No aplica<br />
CGC 42 Esta Cláusula se reemplaza por la siguiente:<br />
42.1 El <strong>de</strong>recho a la percepción <strong>de</strong>l precio se adquiere con el cumplimiento total <strong>de</strong><br />
la encomienda. Sin perjuicio <strong>de</strong> ello y a fin <strong>de</strong> una menor inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los factores<br />
financieros se certificará y pagará el precio convenido en forma parcial y sucesiva,<br />
durante la ejecución <strong>de</strong>l contrato, bajo las reglas establecidas en general en el Pliego<br />
y en particular en la presente Cláusula.<br />
42.2 El precio total se divi<strong>de</strong> en dos partes aplicando el Porcentaje 1 según la<br />
Subcláusula 13.4 <strong>de</strong> la Sección 1, dando como resultado:<br />
42.2.1 La parte 1, Pr1, que es la parte <strong>de</strong>l precio cuyo pago esta condicionado al<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l mantenimiento.<br />
42.2.2 La parte 2, Pr2, que es la parte <strong>de</strong>l precio cuyo pago esta condicionado por<br />
el cumplimiento <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación y/u otras intervenciones<br />
obligatorias.<br />
42.3 El monto <strong>de</strong> la certificación mensual <strong>de</strong> Pr1 resulta <strong>de</strong> dividir Pr1 por la<br />
cantidad total <strong>de</strong> meses <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l contrato, bajo la condición <strong>de</strong> que<br />
se cumplan los requisitos referidos a esta parte <strong>de</strong> la certificación que se<br />
<strong>de</strong>tallan más abajo.<br />
42.4 Pr2 se certifica <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle:<br />
42.4.1 DOS POR CIENTO (2%) contra la aprobación <strong>de</strong> Proyecto Ejecutivo<br />
Definitivo.<br />
42.4.2 CINCO POR CIENTO (5%) contra la Movilización <strong>de</strong> Obra<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
3
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
42.4.3 El NOVENTA Y TRES POR CIENTO (93 %) mensualmente en cada<br />
uno <strong>de</strong> los meses en que <strong>de</strong>ben ejecutarse obras, según el Plan <strong>de</strong><br />
Obras que, como parte <strong>de</strong>l Proyecto Básico Definitivo, forma parte<br />
<strong>de</strong> los Pliegos. El monto a certificar cada mes resulta <strong>de</strong> aplicar a Pr2<br />
el porcentaje, que para el mes <strong>de</strong> que se trate, se haya fijado en los<br />
Datos <strong>de</strong>l Contrato, en tanto se cumplan los requisitos referidos a esta<br />
parte <strong>de</strong> la certificación que se <strong>de</strong>tallan más abajo.<br />
42.4.4 A los fines <strong>de</strong> la certificación <strong>de</strong> la Movilización <strong>de</strong> Obra se<br />
enten<strong>de</strong>rá que esta ha sido cumplida cuando la misma cumpla con los<br />
requisitos establecidos en la Sección 5 Especificaciones Técnicas<br />
Generales<br />
Se incluye la Planilla <strong>de</strong> certificación mensual e hitos trimestrales previstos <strong>de</strong> PR2:<br />
(Planilla <strong>de</strong> certificación PR2 – hitos trimestrales en hoja aparte al final <strong>de</strong> la<br />
Sección 4)<br />
42.5 Los requisitos <strong>de</strong> certificación <strong>de</strong> Pr1 para cada período <strong>de</strong> certificación son<br />
las siguientes:<br />
42.5.1 Se certifica a mes calendario vencido.<br />
42.5.2 El cumplimiento <strong>de</strong> la condición integral <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la malla.<br />
La insuficiencia parcial o total, según se <strong>de</strong>fine mas abajo, en la condición<br />
integral <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la malla en cada una <strong>de</strong> las secciones homogéneas<br />
<strong>de</strong> la misma, individualizadas en la Sección 5 – II. Requisitos y Datos Técnicos<br />
Particulares, durante cada semana o fracción, tiene como consecuencia la perdida<br />
<strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho a percibir la contraprestación en las proporciones que a<br />
continuación se <strong>de</strong>tallan.<br />
42.5.2.1 Hay incumplimiento parcial <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong> mantenimiento integral<br />
en cada sección homogénea, y para cada semana <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> que se trate, cuando<br />
se ha verificado el incumplimiento <strong>de</strong> las Condiciones Exigibles <strong>de</strong>finidas en la<br />
Sección 5 – I. Especificaciones Técnicas Generales, cláusula 8.2..<strong>de</strong> hasta dos <strong>de</strong><br />
las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento incluidas en su Programa Detallado para<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina, aprobado por el Contratante, al que se refiere la<br />
Sección 5 – I. Especificaciones Técnicas Generales, cláusula 6.<br />
42.5.2.2 Hay incumplimiento total <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong> mantenimiento integral en<br />
cada sección homogénea y para la semana <strong>de</strong>l mes que se trate, cuando se ha<br />
verificado el incumplimiento <strong>de</strong> tres o más <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento<br />
incluidas en la lista <strong>de</strong> tareas <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong>finidas a ese fin en las<br />
Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
42.5.2.3 A los fines <strong>de</strong> establecer la parte <strong>de</strong>l precio correspondiente a cada<br />
sección homogénea por semana y con relación a lo previsto en la presente<br />
Cláusula, el monto <strong>de</strong> Pr1 correspondiente al mes <strong>de</strong> que se trate, se dividirá en<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
4
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
partes proporcionales a la extensión <strong>de</strong> cada sección con relación a la extensión<br />
total <strong>de</strong> la malla, el resultado a su vez se dividirá por cuatro.<br />
42.5.2.4 Para la aplicación <strong>de</strong> lo previsto en la presente cláusula con relación al<br />
incumplimiento en el mantenimiento, se computan como semanas los lapsos<br />
sucesivos <strong>de</strong> siete días <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el primer día <strong>de</strong>l mes y el exce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> 28 días en<br />
el mes queda incorporado a la última semana.<br />
42.5.2.5 El incumplimiento parcial <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong> mantenimiento integral<br />
para cada sección homogénea y por cada semana implica la pérdida <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho<br />
a percibir el treinta (30) por ciento <strong>de</strong> la parte <strong>de</strong>l precio Pr1 <strong>de</strong> ese mes en la<br />
medida correspondiente a esa semana y a esa sección homogénea, según lo<br />
establecido en el punto 42.4.2.3.-<br />
42.5.2.6 El incumplimiento total <strong>de</strong> la condición integral <strong>de</strong> mantenimiento<br />
implica la pérdida <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho a percibir el total <strong>de</strong> la parte <strong>de</strong>l precio Pr1,<br />
relacionado con la sección homogénea <strong>de</strong> que se trate para esa semana en el<br />
punto 42.4.2.3.-<br />
42.5.2.7 La caducidad <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho a percibir esta parte <strong>de</strong>l precio contractual por<br />
incumplimiento total o parcial ya <strong>de</strong>scripta, es in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong><br />
las penalida<strong>de</strong>s que correspondan.<br />
42.5.2.8 El cumplimiento <strong>de</strong> la condición integral <strong>de</strong> mantenimiento no se<br />
controlará en los sectores y durante los lapsos en que se estén ejecutando obras<br />
<strong>de</strong> recuperación y/u otras intervenciones obligatorias, sin perjuicio <strong>de</strong> la<br />
obligación <strong>de</strong>l contratista <strong>de</strong> mantener la zona <strong>de</strong> obra habilitada al tránsito,<br />
calzada y/o <strong>de</strong>svíos, en condiciones a<strong>de</strong>cuadas <strong>de</strong> seguridad para que los<br />
usuarios puedan circular sin riesgo.<br />
42.5.2.9 Des<strong>de</strong> la fecha en que se inicia la obligación <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
malla por el contratista, y a efectos <strong>de</strong> controlar el cumplimiento <strong>de</strong> la condición<br />
integral <strong>de</strong> mantenimiento en todos los sectores <strong>de</strong> la malla en los que no se estén<br />
ejecutando obras <strong>de</strong> recuperación y o otras intervenciones obligatorias, las<br />
condiciones exigibles serán las <strong>de</strong>finidas para cada una <strong>de</strong> las tareas <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong>terminadas por aplicación <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> gracia <strong>de</strong>finido en la<br />
Cláusula 12 <strong>de</strong> la Sección 5 Especificaciones Técnicas, bajo la condición <strong>de</strong> que<br />
se haya comenzado con las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento en toda la malla en<br />
función y proporción con lo previsto en el PRODEF. (Proyecto Ejecutivo<br />
Definitivo).<br />
42.6 Las condiciones <strong>de</strong> certificación <strong>de</strong> Pr2 para cada período <strong>de</strong> certificación son las<br />
siguientes:<br />
42.6.1 Se certifica a mes calendario vencido.<br />
42.6.2 Que todas las obras <strong>de</strong> recuperación y todas las otras intervenciones<br />
obligatorias en ejecución, o que <strong>de</strong>ban estar en ejecución, hayan alcanzado en su<br />
ejecución, en cantidad y calidad, el punto <strong>de</strong> avance mensual <strong>de</strong>finido en los Datos <strong>de</strong>l<br />
Contrato. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los puntos <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> cumplimiento mensual como condición<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
5
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
<strong>de</strong> certificación, en Datos <strong>de</strong>l Contrato se fijan Hitos <strong>de</strong> Ejecución Parcial <strong>de</strong> obras <strong>de</strong><br />
rehabilitación o <strong>de</strong> otras intervenciones obligatorias y sus fechas <strong>de</strong> cumplimiento.<br />
42.6.3. El monto <strong>de</strong> certificación mensual Pr2 es indivisible excepto cuando<br />
expresamente en Datos <strong>de</strong>l Contrato se hayan establecido dos Hitos <strong>de</strong> Ejecución<br />
Parcial in<strong>de</strong>pendientes, o dos puntos <strong>de</strong> avance mensual in<strong>de</strong>pendientes, para el mes<br />
<strong>de</strong> que se trate.<br />
42.6.4 El incumplimiento <strong>de</strong>l punto <strong>de</strong> avance mensual <strong>de</strong>termina que el monto <strong>de</strong> Pr2<br />
a certificar en el mes sea un valor <strong>de</strong> CERO PESOS ($ 0,-) para la parte <strong>de</strong>l Pr2 que<br />
corresponda según lo previsto en 42.4, realizándose la certificación en el mes en que<br />
se alcance dicho avance..<br />
42.7 Los requisitos <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> los certificados básicos son los siguientes:<br />
42.7.1 Que el contratista haya presentado la información <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad,<br />
<strong>de</strong> acuerdo con lo que dispongan las Especificaciones Técnicas.<br />
42.7.2 Que la documentación citada en el punto prece<strong>de</strong>nte haya merecido la<br />
conformidad <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras, quien <strong>de</strong>berá expedirse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cinco días<br />
<strong>de</strong> recibida.<br />
42.7.3 Que el Supervisor <strong>de</strong> Obras certifique el grado <strong>de</strong> avance alcanzado en el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato.<br />
42.8 Por tratarse <strong>de</strong> un contrato <strong>de</strong> Ajuste Alzado Absoluto, todas las activida<strong>de</strong>s, tanto <strong>de</strong><br />
ejecución como <strong>de</strong> provisión, necesarias para dar total, correcto y oportuno<br />
cumplimiento a la encomienda contractual, tanto en lo referido a las Obras <strong>de</strong><br />
Recuperación y a las otras Intervenciones Obligatorias como al mantenimiento <strong>de</strong> toda<br />
la malla, recibirán como única compensación el precio contractual con más la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios que pueda correspon<strong>de</strong>r. Ninguna obra, trabajo o provisión<br />
se consi<strong>de</strong>ra excluido <strong>de</strong>l concepto prece<strong>de</strong>nte excepto cuando así haya sido resuelto<br />
expresamente por el comitente.<br />
CGC 43 Esta cláusula se reemplaza por:<br />
43.1 El Pago <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong> las obras se efectuará en la forma prevista en la Cláusula<br />
42.<br />
43.2 El plazo <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> los certificados se computa <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el primer día <strong>de</strong>l mes<br />
siguiente al <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s contractuales tenidas en cuenta<br />
para la emisión <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> que se trate. Las activida<strong>de</strong>s contractuales antes<br />
referidas son, para el caso <strong>de</strong>l anticipo, la entrega <strong>de</strong> la garantía, para el caso <strong>de</strong>l 2%<br />
<strong>de</strong>l PR2, la aprobación <strong>de</strong>l Proyecto Ejecutivo Definitivo y para el 5% <strong>de</strong>l PR2, la<br />
aprobación <strong>de</strong> la Movilización <strong>de</strong> Obra. El plazo <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> los certificados se fija en<br />
sesenta (60) días excepto en el caso <strong>de</strong> los certificados <strong>de</strong> recepción provisional y <strong>de</strong><br />
recepción <strong>de</strong>finitiva que se fija en ciento veinte (120) días.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
6
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
En caso <strong>de</strong> mora <strong>de</strong> dicho pago, el Contratista tendrá <strong>de</strong>recho a reclamar intereses.<br />
La tasa <strong>de</strong> interés aplicable para la liquidación <strong>de</strong> los intereses por mora en el Pago es<br />
la Tasa mensual <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento <strong>de</strong> Certificados <strong>de</strong> Obra <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> la Nación<br />
Argentina vigente el día en que <strong>de</strong>bió realizarse el pago. Si el atraso fuere superior a<br />
un mes, se tomará el promedio pon<strong>de</strong>rado <strong>de</strong> las tasas mensuales <strong>de</strong> <strong>de</strong>scuento <strong>de</strong><br />
certificados vigentes al cumplirse cada uno <strong>de</strong> los meses sucesivos.<br />
En caso <strong>de</strong> que la mora en el pago supere los 90 días el Contratante podrá acordar con<br />
el Contratista una reducción <strong>de</strong>l ritmo <strong>de</strong> la obra. Dentro <strong>de</strong>l acuerdo que se suscriba<br />
entre las partes se <strong>de</strong>berá consignar lo siguiente:<br />
• el lapso <strong>de</strong> duración <strong>de</strong>l evento;<br />
• cómo serán regularizados los pagos;<br />
• que servicios mínimos <strong>de</strong> mantenimiento prestará el Contratista; y<br />
• en qué forma se modificará el plazo total <strong>de</strong> la obra.<br />
43.3 Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el importe <strong>de</strong>l<br />
mismo será <strong>de</strong>ducido <strong>de</strong>l primer certificado que se emita con posterioridad a dicha<br />
verificación, con los intereses calculados a la tasa fijada por la legislación vigente a la<br />
fecha en que se efectuó el pago.<br />
CGC 44.1f y 44.1i. No aplican<br />
CGC 44.1.1 El Supervisor <strong>de</strong> Obra no esta facultado para <strong>de</strong>terminar la existencia <strong>de</strong> un<br />
Evento Compensable.<br />
CGC 46.1 La moneda <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Contratante es: Pesos.<br />
CGC 47.1 La parte <strong>de</strong>l Contrato a pagar en Pesos queda sujeta a la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong><br />
precios mensual para i) las Obras <strong>de</strong> Recuperación e Intervenciones Obligatorias y ii)<br />
para las Obras <strong>de</strong> Mantenimiento. La parte <strong>de</strong>l Contrato a pagar en otras monedas<br />
distintas <strong>de</strong>l Pesos será ajustada <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en la Cláusula 47 <strong>de</strong> las<br />
CGC consi<strong>de</strong>rando una porción no ajustable <strong>de</strong>l 10 % y una porción <strong>de</strong>l 90% a ser<br />
ajustada sobre la base <strong>de</strong> índices que serán propuestos por el oferente y que estarán<br />
sujetos a la aprobación <strong>de</strong>l Contratante. Los precios <strong>de</strong> las cuotas (certificaciones <strong>de</strong><br />
pago) correspondientes a la parte <strong>de</strong>l Contrato a pagar en Pesos se re<strong>de</strong>terminarán<br />
utilizando las siguientes expresiones matemáticas:<br />
La fórmula se reemplaza por:<br />
Pmi = P0m x (0,10 + 0,90 FRmi )<br />
Pri = P0r x (0,10 + 0,90 FRri)<br />
Pmi : Precio <strong>de</strong> la cuota re<strong>de</strong>terminada <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong>l mes i.<br />
Pri : Precio <strong>de</strong> la cuota re<strong>de</strong>terminada <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong>l mes i.<br />
Por : Precio <strong>de</strong> la cuota <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong>l mes i, a valores <strong>de</strong> contrato, calculada con<br />
los porcentajes fijados en los Datos <strong>de</strong>l Contrato.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
7
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
⎡<br />
FR = ⎢a<br />
⎣<br />
FMi =<br />
P om : PC/n° <strong>de</strong> cuotas <strong>de</strong> mantenimiento x αm - Precio <strong>de</strong> la cuota <strong>de</strong> mantenimiento<br />
<strong>de</strong>l mes i a valores <strong>de</strong> contrato.<br />
PC : Precio <strong>de</strong>l Contrato original<br />
αm : PORCENTAJE 1 expresado en coeficiente.<br />
PORCENTAJE 1 es el que figura en la oferta y en el Contrato y es la parte <strong>de</strong>l<br />
precio cuyo pago está sujeto al cumplimiento <strong>de</strong> la encomienda en lo que se<br />
refiere a Mantenimiento.<br />
FRmi: Factor <strong>de</strong> reajuste mantenimiento mes i.<br />
FRri: Factor <strong>de</strong> reajuste recuperación mes i.<br />
Don<strong>de</strong>:<br />
M<br />
Se calcularán dos expresiones matemáticas diferentes correspondientes al Factor <strong>de</strong><br />
Reajuste (FR) a aplicar a las Obras <strong>de</strong> Recuperación e Intervenciones Obligatorias<br />
(FRri) y a las Obras <strong>de</strong> Mantenimiento (FRmi), respectivamente.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
Factor <strong>de</strong> variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Materiales.<br />
Mediante la expresión matemática que se <strong>de</strong>sarrolla en el apartado<br />
I., pon<strong>de</strong>ra las variaciones <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> los principales<br />
materiales <strong>de</strong> cada obra.<br />
Factor <strong>de</strong> variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Equipos y<br />
FEmi =<br />
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se <strong>de</strong>sarrolla en<br />
el apartado II pon<strong>de</strong>ra la variación <strong>de</strong> los precios correspondientes<br />
a utilización <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> construcción (amortización, repuestos y<br />
reparaciones)<br />
MOi/MO0= Factor <strong>de</strong> variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Mano <strong>de</strong> Obra. Es la<br />
relación entre el indicador <strong>de</strong> precio correspondiente al Mes <strong>de</strong> la<br />
Re<strong>de</strong>terminación (MOi) y el indicador <strong>de</strong> precio básico (MO0);<br />
Ti/T0 Factor <strong>de</strong> variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Transporte<br />
Carretero. Es la relación entre el indicador <strong>de</strong>l precio<br />
correspondiente al mes <strong>de</strong> la Re<strong>de</strong>terminación (Ti) y el indicador<br />
<strong>de</strong> precio básico (To), ambos tomados para una única distancia que<br />
CLi/CL0<br />
× F<br />
Mi<br />
+ a<br />
EM<br />
× F<br />
+ a<br />
⎛ MO<br />
×<br />
⎜<br />
⎝MO<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎟+<br />
a<br />
⎠<br />
se establece en 500 km.<br />
0<br />
⎛Ti⎞<br />
×<br />
⎜<br />
⎟<br />
⎟+<br />
a<br />
⎝T0<br />
⎠<br />
⎛ CL<br />
×<br />
⎜<br />
⎝CL<br />
⎞⎤<br />
⎛ ⎛CF ⎜<br />
i −CF<br />
⎟<br />
⎟⎥×<br />
⎜<br />
1+<br />
k ×<br />
⎜<br />
⎠⎦<br />
⎝ ⎝ CF0<br />
Factor <strong>de</strong> variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Combustible y<br />
Lubricantes. Es la relación entre el indicador <strong>de</strong> precio<br />
correspondiente al Mes <strong>de</strong> la Re<strong>de</strong>terminación (CLi) y el indicador<br />
<strong>de</strong> precio básico (CL0);<br />
a M , a EM , a MO , a T , a CL Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración. Representan la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l costo<br />
<strong>de</strong> los componentes en el costo directo total <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong><br />
recuperación y otras intervenciones obligatorias o en las tareas <strong>de</strong><br />
mantenimiento, según corresponda, <strong>de</strong>finidos por el oferente en su<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
EMi<br />
MO<br />
i<br />
T<br />
CL<br />
i<br />
0<br />
8<br />
0<br />
⎞⎞<br />
⎟<br />
⎟<br />
⎟<br />
⎠⎠
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
⎛CFi −CF0<br />
⎞<br />
⎜<br />
⎟ =<br />
⎝ CF0<br />
⎠<br />
CFi=<br />
CF0=<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
oferta. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la<br />
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos<br />
generales.<br />
Debe verificarse que: a a + a + a + a = 1<br />
M + EM MO T CL<br />
Factor <strong>de</strong> variación <strong>de</strong>l componente Costo Financiero.<br />
n<br />
( 1+ i / 12)<br />
30 −1<br />
i<br />
n<br />
( 1+ i / 12)<br />
30 −1<br />
0<br />
ii = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal<br />
Anual Activa a 30 días <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> la Nación Argentina,<br />
expresada en coeficiente, consi<strong>de</strong>rando el valor <strong>de</strong>l día 15 <strong>de</strong>l mes<br />
inmediato anterior al <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los trabajos, o en su <strong>de</strong>fecto<br />
el día hábil posterior.<br />
i0 = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal<br />
Anual Activa a 30 días <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> la Nación Argentina,<br />
expresada en coeficiente, consi<strong>de</strong>rando el valor <strong>de</strong>l día 15 <strong>de</strong>l Mes<br />
Base <strong>de</strong>l Contrato, o en su <strong>de</strong>fecto el día hábil posterior.<br />
n = Los días que fija cada Contrato como plazo <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> cada<br />
certificado.<br />
Los Coeficientes “k” <strong>de</strong> Pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Costo Financiero son los<br />
k =<br />
indicados en la Sección 2 – Formularios <strong>de</strong> Oferta por la DNV e<br />
incluidos en el Contrato.<br />
Mes base <strong>de</strong>l contrato: se establece como mes base <strong>de</strong>l contrato a los efectos <strong>de</strong> la<br />
re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios el mes anterior al <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las ofertas.<br />
Mes <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>terminación: la re<strong>de</strong>terminación se calculará y certificará mensualmente<br />
adoptando como valores <strong>de</strong> cada mes <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación los correspondientes al mes<br />
anterior al <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
Los componentes <strong>de</strong> la expresión matemática serán calculados con dos <strong>de</strong>cimales con<br />
redon<strong>de</strong>o simétrico. El valor <strong>de</strong> FRi será aplicado con dos <strong>de</strong>cimales.<br />
Los precios e indicadores <strong>de</strong> precios a utilizar serán los publicados por el Instituto<br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Estadísticas y Censos (INDEC) a excepción <strong>de</strong> los siguientes que serán<br />
calculados o relevados por la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad: Transportes, Asfaltos,<br />
Barandas Metálicas <strong>de</strong> Defensa y Caños <strong>de</strong> Chapa. Las Tasas <strong>de</strong> Interés y el valor <strong>de</strong>l<br />
Dólar se tomarán <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> la Nación Argentina. Todos estos datos así como las<br />
fuentes <strong>de</strong> información podrán ser consultadas en la página <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong><br />
<strong>de</strong> Vialidad (www.vialidad.gov.ar).<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
9
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
I - Variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Materiales.<br />
El factor que mi<strong>de</strong> la variación <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong>l componente Materiales (FMi), se<br />
<strong>de</strong>terminará aplicando la siguiente expresión que pon<strong>de</strong>ra la variación <strong>de</strong> los n<br />
subcomponentes y/o elementos más representativos <strong>de</strong> cada obra:<br />
F<br />
Mi<br />
= b<br />
Don<strong>de</strong>:<br />
M1i, M2i, M3i , …, Mni = precios o indicadores <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l Mes <strong>de</strong><br />
Re<strong>de</strong>terminación “i” <strong>de</strong> los n materiales más representativos <strong>de</strong> la obra (Material 1:<br />
M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn).<br />
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 = precios o indicadores <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l Mes Base <strong>de</strong> los n<br />
materiales más representativos <strong>de</strong> la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material<br />
3:M3, Material n:Mn).<br />
Los materiales consi<strong>de</strong>rados serán al menos 3. La sumatoria <strong>de</strong>l costo-costo <strong>de</strong> los<br />
materiales o grupos <strong>de</strong> materiales Mi que se seleccionen, <strong>de</strong>berá ser mayor o igual al<br />
75% <strong>de</strong>l costo-costo total <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong> la obra.<br />
Los Coeficientes "b" los <strong>de</strong>terminará el Oferente, para Mantenimiento y para Obras<br />
<strong>de</strong> Recuperación, en su Oferta y sus valores surgen <strong>de</strong>l estudio efectuado para calcular<br />
el monto <strong>de</strong> la misma.<br />
b M1<br />
, bM<br />
2 , bM<br />
3 , bMn<br />
= Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> los Materiales. Representan la inci<strong>de</strong>ncia<br />
<strong>de</strong> los n materiales más representativos en el costo-costo total <strong>de</strong>l<br />
componente Materiales. Cada bMi se calculará como la relación <strong>de</strong>l monto<br />
total <strong>de</strong>l material Mi y la suma <strong>de</strong> los montos correspondientes a todos los<br />
materiales consi<strong>de</strong>rados.<br />
Debe verificarse que: ∑ = i n<br />
= 1.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
bMi<br />
i=<br />
1<br />
II - Variación <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>l componente Equipos y Máquinas.<br />
El factor que mi<strong>de</strong> la variación <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong>l componente Equipos y Máquinas<br />
(FEMi), se <strong>de</strong>terminará aplicando la siguiente expresión que pon<strong>de</strong>ra la variación <strong>de</strong> los<br />
subcomponentes Amortización <strong>de</strong> Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) <strong>de</strong><br />
cada obra:<br />
F<br />
Don<strong>de</strong>:<br />
M 1<br />
EMi<br />
⎛ M 1 ⎞ i ×<br />
⎜<br />
⎟ + b<br />
⎝ M 10<br />
⎠<br />
= c<br />
⎛ AE<br />
×<br />
⎜<br />
⎝ AE<br />
M 2<br />
0<br />
⎛ M 2<br />
×<br />
⎜<br />
⎝ M 2<br />
⎞<br />
⎟ + c<br />
⎠<br />
i<br />
0<br />
⎞<br />
⎟ + b<br />
⎠<br />
M 3<br />
⎡ ⎛ AE<br />
× ⎢0,<br />
7 ×<br />
⎜<br />
⎢⎣<br />
⎝ AE<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
AE<br />
i<br />
RR<br />
⎛ M 3 ⎞ i ×<br />
⎜<br />
⎟ + ....... + b<br />
⎝ M 30<br />
⎠<br />
i<br />
0<br />
⎞ ⎛ MO i<br />
⎟ + 0,<br />
3 ×<br />
⎜<br />
⎠ ⎝ MO 0<br />
Mn<br />
⎞⎤<br />
⎟<br />
⎟⎥<br />
⎠⎥⎦<br />
⎛ Mn<br />
×<br />
⎜<br />
⎝ Mn<br />
i<br />
0<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
10
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
AEi/AE0= Factor que mi<strong>de</strong> la variación <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong>l subcomponente<br />
Amortización <strong>de</strong> Equipos. Es la relación entre el índice<br />
correspondiente al Mes <strong>de</strong> la Re<strong>de</strong>terminación (AEi) y el índice al<br />
Mes Base (AE0);<br />
MOi/MO0= Factor que mi<strong>de</strong> la variación <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong>l componente Mano <strong>de</strong><br />
Obra. Es la relación entre el indicador <strong>de</strong> precio correspondiente al<br />
Mes <strong>de</strong> la Re<strong>de</strong>terminación (MOi) y el indicador <strong>de</strong> precio <strong>de</strong>l Mes<br />
Base (MO0);<br />
AE RR = c c , Coeficientes <strong>de</strong> pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> los subcomponentes Amortización <strong>de</strong><br />
Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la<br />
inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> estos subcomponentes en el precio total <strong>de</strong>l componente<br />
Equipos y Máquinas en el total <strong>de</strong> la obra o <strong>de</strong>l monto remanente a<br />
ejecutar según corresponda, como se establece en el punto 3. Cada<br />
“ci“ se calculará como la relación <strong>de</strong>l monto total <strong>de</strong>l subcomponente y<br />
el monto total <strong>de</strong>l componente Equipos y Máquinas.<br />
Debe verificarse que: c c = 1.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
AE<br />
+ RR<br />
Los coeficientes “C” los <strong>de</strong>terminará el Oferente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los rangos <strong>de</strong>finidos por<br />
la DNV, para Mantenimiento y para Obras <strong>de</strong> Recuperación en su Oferta. Sus<br />
valores <strong>de</strong>ben surgir <strong>de</strong>l estudio efectuado para calcular el monto <strong>de</strong> su oferta.<br />
III - Detalle <strong>de</strong> Precios Unitarios<br />
La <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad podrá, cuando lo consi<strong>de</strong>re necesario, requerir <strong>de</strong><br />
a cualquier Oferente o <strong>de</strong>l Contratista la presentación <strong>de</strong>l Detalle <strong>de</strong> Precios<br />
Unitarios que justifiquen los distintos Coeficientes <strong>de</strong> Pon<strong>de</strong>ración que fueran<br />
consignados en su Oferta.<br />
Dicho <strong>de</strong>talle <strong>de</strong>berá respon<strong>de</strong>r totalmente a la Planilla Mo<strong>de</strong>lo incluida en la<br />
Sección 2.<br />
CGC 48.1 La proporción que se retendrá <strong>de</strong> los pagos es <strong>de</strong> 5 % (cinco por ciento).<br />
CGC 48.2 No aplica.<br />
CGC 49. Se <strong>de</strong>nomina Penalida<strong>de</strong>s por mora en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos e<br />
incumplimientos genéricos y se <strong>de</strong>tallan en las Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato<br />
CGC 50 La bonificación que se aplica a la terminación anticipada <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> las Obras<br />
es <strong>de</strong> 0 (cero) %.<br />
CGC 51.1 Se complementa la Cláusula 5.1.1 en los siguientes términos:<br />
a) El Anticipo será <strong>de</strong>l DIEZ por ciento (10%) <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
b) La Garantía <strong>de</strong>l Anticipo podrá constituirse por los mismos medios y<br />
con los mismos requisitos que los establecidos en este Documento <strong>de</strong><br />
Licitación para constituir la Garantía <strong>de</strong> Contrato.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
11
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
c) El Contratista podrá modificar semestralmente la Garantía <strong>de</strong> la<br />
Garantía <strong>de</strong> Anticipo reduciéndola al total <strong>de</strong>l Anticipo percibido y<br />
aun no compensado.<br />
CGC51.3 Se complementa la Cláusula 51.3 en los siguientes términos:<br />
a) El Anticipo se reembolsa mediante pago por compensación.<br />
b) A tal fin se aplicará el DIEZ por ciento (10%) <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las certificaciones <strong>de</strong> los<br />
montos parciales <strong>de</strong>l precio contractual computado a precios <strong>de</strong> contrato.<br />
c) A la fecha <strong>de</strong> vencimiento <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> pago <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> que se trate se tendrá<br />
por pagado el certificado y por reembolsado el Anticipo en ambos casos por ese<br />
mismo monto, sin necesidad <strong>de</strong> actos a manifestaciones complementarias <strong>de</strong> ninguna<br />
<strong>de</strong> las partes.<br />
d) En cada Certificado que se emita se especificará que el 10 % <strong>de</strong> su monto queda<br />
pagado por compensación con el reembolso <strong>de</strong>l Anticipo.<br />
e) La parte <strong>de</strong>l precio, a valores <strong>de</strong> contrato, aplicada al reembolso <strong>de</strong>l Anticipo, queda<br />
excluida <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios.<br />
CGC 52.1 La Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento será equivalente a:<br />
a) al 10% <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l Contrato para garantía bancaria, y<br />
b) al 30% <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l Contrato para fianza <strong>de</strong> cumplimiento o seguro <strong>de</strong> caución.<br />
Los Formularios estándar <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> cumplimiento aceptables para el<br />
Contratante serán: una garantía bancaria incondicional o una fianza <strong>de</strong><br />
cumplimiento, <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> las incluidas en la Sección 8 <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación. La Póliza <strong>de</strong> Caución será la aprobada por la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
Seguros <strong>de</strong> la Nación para este tipo <strong>de</strong> obras.<br />
CGC 53 Esta cláusula no aplica.<br />
CGC 56 En lo que refiere Recepción <strong>de</strong> las Obras se reemplaza esta Cláusula por<br />
56.1 Las obras serán objeto <strong>de</strong> Recepción Provisional y <strong>de</strong> Recepción Definitiva,<br />
excepto cuando no sea <strong>de</strong> aplicación el plazo <strong>de</strong> garantía en cuyo caso habrá una<br />
Recepción. Única (total o parcial según corresponda) que tendrá todos los efectos<br />
contractuales <strong>de</strong> la recepción provisional y la <strong>de</strong>finitiva.<br />
56.2 A la finalización <strong>de</strong>l plazo contractual, previa verificación por el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las Condiciones Exigibles, el Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
recomendará al Contratante la Recepción Provisional <strong>de</strong> las obras. Elaborará un acta<br />
don<strong>de</strong> se exprese que las obras cumplen con las condiciones <strong>de</strong>l Pliego, y que a<br />
partir <strong>de</strong> esa fecha, el Contratante toma posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras y releva al<br />
Contratista <strong>de</strong> toda responsabilidad relativa al Contrato.<br />
56.3 Conjuntamente con el Informe Final, el Contratista <strong>de</strong>berá presentar la<br />
documentación relacionada con las Obras <strong>de</strong> Recuperación, Mantenimiento, y Otras<br />
Intervenciones Obligatorias, en las que se <strong>de</strong>talle las características geométricas y<br />
estructurales <strong>de</strong> la obra, <strong>de</strong>stacando en especial, aquellos aspectos que difieran <strong>de</strong>l<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
12
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
1. DATOS DEL<br />
CONTRATO<br />
Proyecto original y <strong>de</strong>berá constar a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>: Planimetría general, Perfil<br />
longitudinal, Perfiles transversales, Planimetría <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle y todo otro Informe<br />
Técnico que justifique los trabajos realizados o los cálculos técnicos necesarios para<br />
dimensionamiento. En el caso <strong>de</strong> puentes <strong>de</strong>berán figurar todos sus <strong>de</strong>talles (cotas <strong>de</strong><br />
calzada, <strong>de</strong> fundaciones, dimensiones <strong>de</strong>finitivas <strong>de</strong> la obra, armaduras, empalmes<br />
<strong>de</strong> barras, etc.), informe <strong>de</strong> estado y listado <strong>de</strong> tareas a realizar para su<br />
mantenimiento preventivo. Todos los planos <strong>de</strong>berán vincularse con los puntos fijos<br />
<strong>de</strong>l I.G.M. y <strong>de</strong>berán realizarse en formato compatible con AUTOCAD según las<br />
instrucciones que oportunamente indique el Contratante. De toda la documentación<br />
se entregarán (2) dos originales en CD, y (3) tres copias en papel.<br />
CGC 57.1 Esta Cláusula no aplica. La Liquidación Final se <strong>de</strong>talla en las Condiciones<br />
Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
CGC 58.2 Los Manuales <strong>de</strong> operación y mantenimiento <strong>de</strong>berán presentarse a más tardar a la<br />
fecha <strong>de</strong> recepción provisoria.<br />
CGC 58 Los planos actualizados finales <strong>de</strong>berán presentarse a más tardar a la fecha <strong>de</strong><br />
recepción provisoria.<br />
CGC 58 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación <strong>de</strong> los planos<br />
actualizados finales y/o los manuales <strong>de</strong> operación y mantenimiento en la fecha<br />
establecida es <strong>de</strong>l cinco por ciento (5 %).<br />
CGC 59.2 El punto 59.2.(g) se reemplaza por el siguiente: “El Contratista ha <strong>de</strong>morado la<br />
terminación <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias y/o<br />
ha incurrido en otros incumplimientos, por lo cual ha pagado compensaciones en<br />
concepto <strong>de</strong> in<strong>de</strong>mnización por daños y perjuicios, penalida<strong>de</strong>s o multas, y/o ha<br />
incumplido con las Condiciones Exigibles por lo cual ha sufrido reducciones en los<br />
pagos, excepto aquellas reducciones que se originen en la <strong>de</strong>mora <strong>de</strong>l contratista en<br />
terminar las obras <strong>de</strong> Recuperación y otras Intervenciones Obligatorias, <strong>de</strong> acuerdo<br />
con lo establecido en los documentos que forman parte <strong>de</strong>l Contrato, todo ello por un<br />
monto total acumulado que alcanza al monto máximo <strong>de</strong> la in<strong>de</strong>mnización por daños<br />
y perjuicios, penalida<strong>de</strong>s y o multas, que es <strong>de</strong>l 10 % <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato.”<br />
CGC 59.3 Esta cláusula no aplica.<br />
CGC 60.1 El porcentaje que se aplicará al valor <strong>de</strong> las Obras no terminadas, y que representa<br />
un costo adicional para el Contratante para terminarlas es <strong>de</strong>l veinte por ciento (20%).<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
13
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
SECCION 4<br />
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO<br />
2 - CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO - CPC -<br />
A – DISPOSICIONES GENERALES<br />
(en negrita cláusula <strong>de</strong> referencia)<br />
CGC 1.1 Se agregan las siguientes <strong>de</strong>finiciones:<br />
Al Conciliador también se lo <strong>de</strong>signa como Amigable Componedor siendo ambas<br />
<strong>de</strong>nominaciones equivalentes.<br />
Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento son aquellas activida<strong>de</strong>s específicas que se ejecutan para<br />
reparar, reacondicionar y conservar el camino en buenas condiciones <strong>de</strong> servicio para el<br />
usuario <strong>de</strong> acuerdo con los estándares <strong>de</strong> calidad exigidos en el Contrato y a las instrucciones<br />
<strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
Condiciones Exigibles son aquellas condiciones mínimas establecidas en las<br />
Especificaciones Técnicas, que se <strong>de</strong>berán cumplir para mantener los caminos <strong>de</strong> la malla en<br />
buenas condiciones <strong>de</strong> tránsito y seguridad.<br />
Documentos <strong>de</strong> Licitación Es el conjunto <strong>de</strong> documentos también <strong>de</strong>nominados Pliegos <strong>de</strong><br />
Licitación, que contienen las bases <strong>de</strong> licitación, las condiciones <strong>de</strong> contrato y las<br />
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares.<br />
Fecha <strong>de</strong> iniciación es la fecha en que comienza el lapso <strong>de</strong> vigencia <strong>de</strong>l contrato y que se<br />
<strong>de</strong>fine en los Datos <strong>de</strong>l Contrato. Las fechas a partir <strong>de</strong> las cuales sea exigible el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las obligaciones que integran el contrato se <strong>de</strong>termina según lo<br />
establecido en Documentos <strong>de</strong> Licitación.<br />
Fecha <strong>de</strong> Recepción Definitiva es la fecha en la cual el Contratante evalúa el cumplimiento <strong>de</strong><br />
las Condiciones Exigibles en el 100% <strong>de</strong> la longitud <strong>de</strong> la malla y la constatación <strong>de</strong> que el<br />
Contratista ha corregido los <strong>de</strong>fectos. El Certificado <strong>de</strong> Recepción Definitiva es también<br />
<strong>de</strong>nominado Certificado <strong>de</strong> responsabilidad por <strong>de</strong>fectos.<br />
Fecha <strong>de</strong> Recepción Provisoria o Fecha <strong>de</strong> Terminación es la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las<br />
Obras, certificada por el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong> acuerdo con la subcláusula 55.1 <strong>de</strong> estas<br />
Condiciones <strong>de</strong>l Contrato. En esta fecha, el Contratante previa evaluación <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong><br />
las Condiciones Exigibles en un 100 % <strong>de</strong> la longitud <strong>de</strong> la malla presta su conformidad a las<br />
Obras realizadas. La fecha <strong>de</strong> la Recepción Provisoria será la <strong>de</strong> comienzo <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong><br />
Garantía o Período <strong>de</strong> Responsabilidad por Defectos.<br />
Fecha <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias<br />
es la fecha en que el Supervisor <strong>de</strong> Obras certifica que aquellas han sido concluidas <strong>de</strong> acuerdo<br />
con el Pliego, el Proyecto Ejecutivo Definitivo y los eventuales ajustes acordados, en virtud <strong>de</strong><br />
lo cual las acepta sin que esa aceptación constituya recepción provisional.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
14
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
Fuerza Mayor se consi<strong>de</strong>ra a los hechos que por estar fuera <strong>de</strong>l control <strong>de</strong>l Contratista, son<br />
imprevisibles, inevitables y no provienen ni <strong>de</strong> la negligencia ni <strong>de</strong> la falta <strong>de</strong> cuidado <strong>de</strong>l<br />
Contratista. Dentro <strong>de</strong> estas situaciones se podrán incluir, sin que la enumeración sea taxativa,<br />
los que tengan causa directa en actos <strong>de</strong>l Contratante en ejercicio <strong>de</strong> su calidad soberana,<br />
guerras o revoluciones, incendios, inundaciones y epi<strong>de</strong>mias.<br />
Libro <strong>de</strong> Notas <strong>de</strong> Pedidos es el libro foliado, sellado y rubricado por el Contratante, llevado<br />
por triplicado, <strong>de</strong>stinado a asentar, por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> fecha y obligatoriamente, todas las<br />
presentaciones <strong>de</strong>l Contratista posteriores al replanteo <strong>de</strong> las obras, mediante las cuales<br />
interponga cualquier reclamo vinculado con aspectos técnicos constructivos <strong>de</strong> las mismas o<br />
con la interpretación <strong>de</strong> los documentos que integran el Contrato.<br />
Libro <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio es el libro foliado, sellado y rubricado por el Contratante,<br />
llevado por triplicado, en el cual se consignan por or<strong>de</strong>n cronológico las <strong>de</strong>cisiones y<br />
observaciones <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras que se comunican al Contratista.<br />
Obras es el conjunto <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación y otras intervenciones obligatorias y los<br />
trabajos <strong>de</strong> mantenimiento a ejecutar en la Malla objeto <strong>de</strong>l contrato C.Re.Ma.<br />
Otras Intervenciones Obligatorias Son la parte <strong>de</strong> las obras que <strong>de</strong>be ejecutar el contratista<br />
que exce<strong>de</strong>n el concepto <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong> lo existente y que se <strong>de</strong>finen en las<br />
especificaciones técnicas particulares.<br />
Penalida<strong>de</strong>s, Multas y Liquidación <strong>de</strong> Daños y Perjuicios se emplean con sentido análogo<br />
en el Documento <strong>de</strong> Licitación.<br />
Período <strong>de</strong> corrección <strong>de</strong> <strong>de</strong>fectos Es el período <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l cual el Contratista <strong>de</strong>berá corregir<br />
los <strong>de</strong>fectos notificados por el Supervisor <strong>de</strong> Obras. La duración <strong>de</strong>l período la establece el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
Planos Conforme a la Obra son planos, suministrados por el Contratista, confeccionados en<br />
el formato establecido por el Supervisor <strong>de</strong> Obras, que muestran con precisión la<br />
planialtimetría, la estructura, las obras <strong>de</strong> arte y <strong>de</strong>más elementos <strong>de</strong> los caminos <strong>de</strong> la malla al<br />
finalizar la vigencia <strong>de</strong>l contrato.<br />
Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s Es un Plan Detallado que presenta el Contratista para las obras <strong>de</strong><br />
Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias, <strong>de</strong> acuerdo con los Pliegos; y un<br />
Cronograma <strong>de</strong> Trabajo para las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Conservación <strong>de</strong> Rutina, que se requieran para<br />
mantener las Condiciones Exigibles estipuladas en las bases, durante todo el período <strong>de</strong>l<br />
Contrato, en los caminos que conforman la malla.<br />
Proyecto Básico Definitivo es la versión final <strong>de</strong> los documentos técnicos con los cuales se ha<br />
llamado a licitación, incluyendo si las hubiera, las respuestas a las consultas efectuadas por los<br />
interesados.<br />
Proyecto Ejecutivo Definitivo es el Proyecto Básico Definitivo complementado con los<br />
documentos técnicos preparados por el Contratista.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
15
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
Recuperación son los trabajos o activida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>be ejecutar el Contratista, <strong>de</strong> acuerdo con el<br />
Pliego, para corregir <strong>de</strong>fectos y/o irregularida<strong>de</strong>s en los caminos <strong>de</strong> la malla a contratar a fin <strong>de</strong><br />
restablecer las condiciones exigibles <strong>de</strong>finidas en el contrato.<br />
Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> Precio Es el procedimiento, regido por lo establecido en el presente<br />
Pliego, que se aplica con el objeto <strong>de</strong> mantener, razonablemente evaluado, el valor <strong>de</strong>l<br />
precio contractual, mediante su a<strong>de</strong>cuación numérica.<br />
Reducción en los Pagos o Reducción en los pagos por Incumplimiento <strong>de</strong> Condiciones<br />
Exigibles es la pérdida <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho a percibir parcial o totalmente la parte <strong>de</strong>l precio<br />
correspondiente a las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento , Pr1, por el incumplimiento parcial o<br />
total <strong>de</strong> la condición integral <strong>de</strong> mantenimiento.<br />
Representante Técnico es el profesional con título habilitante a quien el Contratista confiere<br />
con po<strong>de</strong>r suficiente la dirección <strong>de</strong> los trabajos asumiendo la responsabilidad técnica<br />
inherente.<br />
Unidad <strong>de</strong> Multa Es el valor adoptado como base para el computo <strong>de</strong> las multas contractuales<br />
que corresponda aplicar <strong>de</strong>finido en las Condiciones Particulares <strong>de</strong>l Contrato.<br />
UTE - Unión Transitoria <strong>de</strong> Empresas Oferente conjunto encuadrado en lo establecido en la<br />
Ley 19550 <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Comerciales específicamente en la Sección II De las Uniones<br />
Transitorias <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong>l Capitulo III <strong>de</strong> los contratos <strong>de</strong> la colaboración empresaria.<br />
Zona <strong>de</strong> Camino es la franja <strong>de</strong> terreno sobre la cual tiene jurisdicción el Contratante,<br />
incluyendo la zona marginal <strong>de</strong>l camino hasta el límite con las propieda<strong>de</strong>s frentistas.<br />
CGC 2.3 - Interpretación<br />
Queda entendido que en los casos en que los documentos nombrados en la sub-cláusula 2.3 <strong>de</strong><br />
CGC, se refieran a publicaciones <strong>de</strong>l Contratante, estas y sus diversas partes integran la<br />
documentación contractual, y que el Contratista ha tomado conocimiento <strong>de</strong>l texto <strong>de</strong> las<br />
mismas. El Contratista podrá adquirir las publicaciones anteriormente nombradas.<br />
Los casos no previstos en la documentación citada se resolverán por aplicación <strong>de</strong> la Ley<br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Obras Públicas (N° 13.064) y sus complementarias. En caso <strong>de</strong> silencio, por<br />
los principios generales <strong>de</strong>l Derecho Administrativo y en su <strong>de</strong>fecto por los principios<br />
generales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho.<br />
El Proyecto Ejecutivo Definitivo y su aptitud para alcanzar los resultados <strong>de</strong> recuperación y<br />
mantenimiento especificados en las bases <strong>de</strong>l llamado a licitación son <strong>de</strong> exclusiva<br />
responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista.<br />
CGC 4 - Decisiones <strong>de</strong> Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
Se consi<strong>de</strong>rará que toda Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio está comprendida en las estipulaciones <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
CGC 6 - Comunicaciones<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
16
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
Las comunicaciones por escrito se efectuarán mediante los libros <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio y<br />
<strong>de</strong> Notas <strong>de</strong> Pedido, siendo estos los únicos elementos contractuales <strong>de</strong> comunicación. Todo<br />
trámite <strong>de</strong>be ser canalizado utilizando dichos medios <strong>de</strong> acuerdo a lo especificado en las<br />
Cláusulas Complementarias para la Administración y Ejecución <strong>de</strong>l Proyecto.<br />
CGC 14. Informes <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> las Obras.<br />
Es responsabilidad exclusiva <strong>de</strong>l Contratista haber <strong>de</strong>terminado los hechos y circunstancias<br />
<strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> obras y <strong>de</strong> la malla <strong>de</strong> caminos objeto <strong>de</strong>l contrato, tales como materiales y<br />
mano <strong>de</strong> obra que puedan obtenerse en el lugar, así como la configuración y naturaleza <strong>de</strong>l<br />
terreno y cualquier otra circunstancia que puedan haber afectado su oferta. Deberán haber<br />
evaluado asimismo los hechos <strong>de</strong> carácter no permanente, pero sí periódicos, tales como<br />
crecientes, lluvias torrenciales, nevadas, <strong>de</strong>rrumbes, etc.<br />
CGC 9. Personal.<br />
I. Todo personal clave en la obra, en particular los capataces, <strong>de</strong>berá conocer y utilizar el<br />
idioma castellano.<br />
II. El Representante Técnico se enten<strong>de</strong>rá con el Supervisor <strong>de</strong> Obras , ejercerá las<br />
atribuciones, y respon<strong>de</strong>rá por los <strong>de</strong>beres <strong>de</strong>l Contratista, no pudiendo éste discutir la<br />
eficacia o vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> los actos que hubiere ejecutado dicho Representante. Dicho<br />
Representante se consi<strong>de</strong>rará autorizado para suscribir hojas <strong>de</strong> mediciones. El Contratista<br />
<strong>de</strong>berá <strong>de</strong>jar expresamente aclarado si aquél queda, a<strong>de</strong>más, autorizado para suscribir las<br />
actas <strong>de</strong> replanteo y recepciones, así como los certificados <strong>de</strong> pago. A este último efecto,<br />
exten<strong>de</strong>rá el correspondiente po<strong>de</strong>r.<br />
III El Representante Técnico <strong>de</strong>berá actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar<br />
la documentación correspondiente.<br />
CGC 19. - Seguridad<br />
Todas las tareas y obligaciones enunciadas en las sub-cláusulas 19.1 serán <strong>de</strong> exclusivo<br />
cargo <strong>de</strong>l Contratista, quien no recibirá pago directo alguno por este concepto,<br />
consi<strong>de</strong>rándose su pago incluido <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los ítems <strong>de</strong>l Contrato.<br />
CGC 21. - Posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras<br />
I. El replanteo <strong>de</strong> las obras encomendadas <strong>de</strong>berá iniciarse simultáneamente con la entrega<br />
<strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> obras y <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los treinta (30) días corridos <strong>de</strong> la aceptación <strong>de</strong>l Proyecto<br />
Ejecutivo Definitivo. El incumplimiento <strong>de</strong> esta condición podrá generar la rescisión <strong>de</strong>l<br />
Contrato, por culpa <strong>de</strong>l Contratista, con pérdida <strong>de</strong> la garantía.<br />
II. Al finalizar el Replanteo total o parcial <strong>de</strong> acuerdo a lo estipulado en la cláusula 21,<br />
<strong>de</strong>berá firmarse un acta cuya fecha será consi<strong>de</strong>rada como Fecha <strong>de</strong> Iniciación <strong>de</strong> las Obras,<br />
a partir <strong>de</strong> la cual rige el Plazo Contractual, que es <strong>de</strong> 60 meses. El plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> las<br />
Obras <strong>de</strong> Recuperación y <strong>de</strong> las Otras Intervenciones Obligatorias comenzará a contarse a<br />
partir <strong>de</strong> dicha fecha <strong>de</strong> Iniciación.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
17
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
III. Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total <strong>de</strong> las<br />
Obras <strong>de</strong> Recuperación y/o las Otras Intervenciones Obligatorias, se efectuará un replanteo<br />
parcial <strong>de</strong> las mismas. En este caso, el replanteo parcial <strong>de</strong>berá compren<strong>de</strong>r como mínimo<br />
una sección continua <strong>de</strong> la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos <strong>de</strong> recuperación que<br />
tengan en conjunto una magnitud no inferior a la mitad <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong><br />
Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias.<br />
IV. El replanteo <strong>de</strong>berá ser completado totalmente antes <strong>de</strong> haber transcurrido un tercio <strong>de</strong>l<br />
plazo contractual para la ejecución <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación, a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
comienzo <strong>de</strong> dicho plazo. Si el replanteo no fuere completado totalmente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l término<br />
indicado en el párrafo prece<strong>de</strong>nte, por causas no imputables al Contratista, éste podrá<br />
solicitar la ampliación <strong>de</strong>l plazo contractual, para ejecutar las Obras <strong>de</strong> Recuperación y las<br />
Otras Intervenciones Obligatorias, en la medida y proporción que <strong>de</strong>muestre que el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l plazo original se ha visto alterado por causa <strong>de</strong>l replanteo incompleto.<br />
V. Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijará una nueva fecha con diez (10) días<br />
hábiles <strong>de</strong> anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que exista, a<br />
exclusivo juicio <strong>de</strong>l Contratante, causas justificadas que hayan impedido al Contratista<br />
asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el Acta, con la certificación <strong>de</strong> testigos o<br />
autoridad competente, se consi<strong>de</strong>rará que el Contratista hace abandono <strong>de</strong> la obra<br />
contratada, pudiendo, en ese caso, el Contratante <strong>de</strong>clarar rescindido el Contrato con las<br />
penalida<strong>de</strong>s consiguientes.<br />
VI. Las obras <strong>de</strong>berán iniciarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo máximo <strong>de</strong> quince (15) días a partir <strong>de</strong> la<br />
Fecha <strong>de</strong> firma <strong>de</strong>l Acta <strong>de</strong>l replanteo.<br />
B – CONTROL DE PLAZOS<br />
(en negrita cláusula <strong>de</strong> referencia)<br />
CGC 27. Programa<br />
I. Con relación al cumplimiento <strong>de</strong> los plazos contractuales no se reconocerán ajustes <strong>de</strong><br />
precios ni compensaciones <strong>de</strong> ninguna naturaleza por el hecho <strong>de</strong> que el trabajo haya sido<br />
realizado en turnos extraordinarios, corriendo todas las responsabilida<strong>de</strong>s y erogaciones por<br />
cuenta <strong>de</strong>l Contratista.<br />
II Dentro <strong>de</strong> los 45 días posteriores a la firma <strong>de</strong>l Contrato, el Contratista <strong>de</strong>berá presentar el<br />
Proyecto Ejecutivo Definitivo juntamente con el Programa <strong>de</strong>tallado para las Obras <strong>de</strong><br />
Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, el Programa <strong>de</strong> trabajo para las activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina, la Metodología y el Manual <strong>de</strong>l Sistema Autocontrol <strong>de</strong> Calidad,<br />
el Plan <strong>de</strong> manejo Ambiental, el Plan <strong>de</strong> Relaciones Públicas e Información a Usuarios, y la<br />
Estructura Organizacional.<br />
III. El Contratante hará sus comentarios o expresará su aceptación a la documentación<br />
mencionada en el punto II y a las sucesivas correcciones que presente el Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los 30 días subsiguientes a la recepción <strong>de</strong> las mismas. Por su parte, el Contratista realizará las<br />
correcciones que le solicitare el Contratante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo <strong>de</strong> 15 días <strong>de</strong> recibido el<br />
comentario.<br />
IV. El Contratista <strong>de</strong>berá iniciar el replanteo <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 30 días <strong>de</strong> aceptados<br />
por el Contratante los documentos a los que se refiere II.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
18
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
V. Las obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias <strong>de</strong>ben estar terminadas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l lapso fijado a ese fin en Datos <strong>de</strong>l Contrato, el cual se contará a partir <strong>de</strong> la fecha<br />
<strong>de</strong>l primer acta <strong>de</strong> replanteo (total o parcial).<br />
VI. Las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong>ben estar terminadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l lapso fijado a ese<br />
fin en Datos <strong>de</strong>l Contrato, el cual se contará partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong>l primer acta <strong>de</strong> replanteo<br />
(total o parcial).<br />
VII El contratista <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>mostrar cuando la DNV lo requiera, que dispone <strong>de</strong> los equipos<br />
necesarios para la ejecución <strong>de</strong> la obra durante los siguientes seis meses o el lapso mayor<br />
que fuere necesario para asegurar la flui<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> obra.<br />
CGC 28. Prórroga <strong>de</strong> la fecha prevista <strong>de</strong> terminación<br />
Las <strong>de</strong>cisiones atribuidas al Supervisor <strong>de</strong> Obras o Supervisor <strong>de</strong> Obras en las subcláusulas<br />
28.1 y 28.2 <strong>de</strong>berán estar autorizadas por el Contratante.<br />
CGC 32. Aviso Anticipado<br />
El Contratista propondrá al Supervisor <strong>de</strong> Obras las medidas para mitigar o eliminar los<br />
efectos <strong>de</strong> las circunstancias <strong>de</strong>scriptas en 32.1. Sin perjuicio <strong>de</strong> la obligación <strong>de</strong>l Contratista,<br />
establecida prece<strong>de</strong>ntemente, es facultad exclusiva <strong>de</strong>l Contratante adoptar las disposiciones<br />
que estime a<strong>de</strong>cuadas para solucionar los efectos <strong>de</strong> las circunstancias extraordinarias, sobre<br />
la base <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong>l Contratista u otros fundamentos que estime apropiado. En<br />
igual forma resolverá lo pertinente con relación a la in<strong>de</strong>mnización o pago extraordinario<br />
requerido.<br />
C – CONTROL DE CALIDAD<br />
(en negrita cláusula <strong>de</strong> referencia)<br />
CGC 33. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los Defectos<br />
I. El cumplimiento <strong>de</strong> las normas <strong>de</strong> calidad es una responsabilidad directa <strong>de</strong>l Contratista<br />
para lo cual <strong>de</strong>berá aplicar una metodología <strong>de</strong> autocontrol <strong>de</strong> calidad y contar con el personal<br />
y la infraestructura necesaria para su implementación, lo cual será verificado por el Supervisor<br />
<strong>de</strong> Obras por procedimientos aleatorios que se establecerán en las Especificaciones Técnicas<br />
<strong>de</strong> estos documentos.<br />
II. El Supervisor <strong>de</strong> Obras notificará al Contratista cualquier <strong>de</strong>fecto que advirtiera durante<br />
la ejecución <strong>de</strong> los trabajos. Los controles <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras, y las disposiciones que<br />
los prevén, <strong>de</strong>ben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico <strong>de</strong> que, en ningún caso<br />
alteran, disminuyen o anulan las responsabilida<strong>de</strong>s que, en virtud <strong>de</strong>l Contrato, le incumben<br />
exclusivamente al Contratista. El Supervisor <strong>de</strong> Obras también podrá or<strong>de</strong>nar al Contratista<br />
la búsqueda <strong>de</strong> un probable <strong>de</strong>fecto, así como que se <strong>de</strong>scubra y se examine cualquier<br />
trabajo que, a su criterio, pueda contenerlo. En este caso será <strong>de</strong> aplicación lo dispuesto en<br />
la cláusula 34.1 <strong>de</strong> CGC.<br />
III. Si la corrección <strong>de</strong> lo ejecutado con el fin <strong>de</strong> cumplir la calidad requerida obliga al<br />
Contratista a la alteración, remoción, <strong>de</strong>strucción y/o reconstrucción parcial o total <strong>de</strong><br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
19
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
cualquier otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo <strong>de</strong> los trabajos<br />
necesarios para la corrección <strong>de</strong> la parte <strong>de</strong>fectuosa y la reconstrucción <strong>de</strong> la parte afectada,<br />
quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago adicional alguno.<br />
IV. El control <strong>de</strong> calidad establecido en las sub-cláusulas anteriores se hace extensivo en su<br />
plenitud a los materiales a emplear en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos. El Contratista queda<br />
obligado a <strong>de</strong>clarar, en oportunidad <strong>de</strong>l ingreso <strong>de</strong> los materiales al obrador, acopio,<br />
<strong>de</strong>pósito o lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino provisorio <strong>de</strong> aquellos y previo a su empleo en la aludida<br />
ejecución <strong>de</strong> los trabajos, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a<br />
todos los requerimientos <strong>de</strong> calidad explícita o implícitamente especificados en la<br />
documentación que integra el Contrato, interpretados según la normativa vigente y, en su<br />
caso, a las aclaraciones efectuadas mediante ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> servicio extendidas por el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras . La <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> los materiales <strong>de</strong>berá incluir los valores<br />
i<strong>de</strong>ntificatorios <strong>de</strong> los parámetros con los que se evalúa el concepto en cuestión.<br />
V. A los efectos <strong>de</strong> posibilitar los controles que normalmente <strong>de</strong>ba practicar el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras, el Contratista equipará correctamente el laboratorio <strong>de</strong> campaña. Cuando tales controles<br />
requieran la intervención <strong>de</strong> los laboratorios centrales y/o regionales <strong>de</strong>l Contratante, los gastos<br />
<strong>de</strong> provisión, extracción, envase y transporte <strong>de</strong> las muestras hasta don<strong>de</strong> <strong>de</strong>ban realizarse los<br />
ensayos, serán por cuenta exclusiva <strong>de</strong>l Contratista.<br />
VI. El Contratista está obligado a emplear materiales a<strong>de</strong>cuados en todas las activida<strong>de</strong>s, y<br />
<strong>de</strong> acuerdo con las especificaciones correspondientes. A<strong>de</strong>más es responsable <strong>de</strong> cualquier<br />
reclamo o <strong>de</strong>manda que pudiera originar la provisión o el uso in<strong>de</strong>bido <strong>de</strong> materiales<br />
patentados.<br />
D - CONTROL DE COSTOS<br />
(en negrita cláusula <strong>de</strong> referencia)<br />
CGC 38. Modificación <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
I El Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s será modificado por el Contratista para incorporar las<br />
modificaciones en el Programa o método <strong>de</strong> trabajo que haya introducido el Contratista por su<br />
propia cuenta. Los precios <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s no sufrirán modificación alguna<br />
cuando el Contratista introduzca tales cambios.<br />
II Por tratarse <strong>de</strong> un Contrato <strong>de</strong> Precio Global a suma alzada, las modificaciones en las<br />
cantida<strong>de</strong>s, con relación a la estimada originalmente, no constituirán motivo ni justificarán<br />
ajustes en el Precio <strong>de</strong>l Contrato, salvo que ello se produzca por <strong>de</strong>cisiones justificadas <strong>de</strong>l<br />
Contratante o Fuerza Mayor.<br />
III Si el Contratante lo solicitare, el Contratista <strong>de</strong>berá proporcionarle, sólo en carácter<br />
informativo, un <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> la composición <strong>de</strong> los costos correspondientes a cualquier precio<br />
unitario que conste en el Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s.<br />
IV. Es condición para la emisión <strong>de</strong> todo certificado <strong>de</strong> obra que el contratista acredite ante el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras que mantiene actualizada según corresponda la vigencia <strong>de</strong> los seguros y<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
20
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
el autoseguro o afiliación a la ART según el caso y estar totalmente al día en el pago <strong>de</strong> todos<br />
los seguros previstos en las subcláusulas 13.1 y 13.4.<br />
CGC 42. Certificados <strong>de</strong> Pago<br />
I Se emitirá un Certificado Unificado mensual que resuma el Certificado a valores <strong>de</strong><br />
Contrato y el Certificado <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> Precios , a saber:<br />
I.a Certificado a Valores <strong>de</strong> Contrato. Incluye, a Valores <strong>de</strong> Contrato, la parte <strong>de</strong>l precio<br />
que corresponda a Mantenimiento y, cuando corresponda, a Obras <strong>de</strong> Recuperación y<br />
Otras Intervenciones Obligatorias.<br />
Ib. Certificado <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> Precios. Conformado por el Ajuste <strong>de</strong> Precios que<br />
surja <strong>de</strong>l precio re<strong>de</strong>terminado en relación al precio contractual.<br />
II. Actualización <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> Contrato. Cuando el valor total actualizado <strong>de</strong>l<br />
precio contractual, supere en un 20 % o más el monto original o cada doce meses <strong>de</strong> plazo<br />
<strong>de</strong> contrato, lo que ocurra primero, el contratista <strong>de</strong>berá acreditar ante el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras haber actualizado la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato tomando como base el<br />
monto <strong>de</strong>l contrato actualizado.<br />
III. La garantía <strong>de</strong> contrato <strong>de</strong>berá ser actualizada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los treinta días siguientes a la<br />
certificación que incluya la re<strong>de</strong>terminación con que se supere el mínimo señalado o que se<br />
cumpla el lapso <strong>de</strong> 12 meses, según corresponda. La presente cláusula <strong>de</strong> actualización se<br />
<strong>de</strong>be interpretar y aplicar como un medio para mantener las proporciones <strong>de</strong> las garantías y<br />
el monto <strong>de</strong>l Contrato, fijada en los pliegos, sin que implique incrementos o quitas sobre<br />
esas proporciones.<br />
IV LIBERACIÓN PARCIAL DE LA GARANTÍA: Sin perjuicio <strong>de</strong> la responsabilidad <strong>de</strong>l<br />
contratista en toda su extensión durante toda la vigencia <strong>de</strong>l contrato, el 75 % <strong>de</strong> la garantía<br />
<strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> contrato se liberará en partes iguales en semestres vencidos a contar<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el cumplimiento <strong>de</strong> seis meses en servicio <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación sin que hayan<br />
presentado <strong>de</strong>fectos imputables a la ejecución <strong>de</strong> la obra o a los materiales empleados.<br />
CGC 44. Eventos Compensables<br />
I No se consi<strong>de</strong>rará como un Evento Compensable ni una Variación, toda intervención<br />
que <strong>de</strong>ba realizar el Contratista para subsanar <strong>de</strong>ficiencias <strong>de</strong>l Proyecto Ejecutivo Definitivo<br />
o para alcanzar las Condiciones Exigibles establecidas en el Pliego por insuficiencia <strong>de</strong>l<br />
Proyecto Ejecutivo Definitivo.<br />
II Será un Evento Compensable las alteraciones <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato por<br />
causa <strong>de</strong> fuerza mayor.<br />
III.a El Contratante se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> <strong>de</strong>safectar, en cuanto al mantenimiento,<br />
provisoria o <strong>de</strong>finitivamente en algún momento <strong>de</strong>l Contrato, en toda o parte <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong><br />
camino <strong>de</strong> la Malla, con el objeto <strong>de</strong> ejecutar trabajos en la misma, según convenios<br />
vigentes o a suscribir con autorida<strong>de</strong>s nacionales, provinciales o municipales, o por<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
21
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
cualquier otro contrato que pudiera celebrarse para ejecutar obras en las rutas que integran<br />
la Malla.<br />
III.b Durante el lapso en que este vigente la <strong>de</strong>safectación referida en el punto prece<strong>de</strong>nte, se<br />
<strong>de</strong>scontará la parte proporcional <strong>de</strong> la parte correspondiente a Mantenimiento, calculada<br />
según lo establecido en la Cláusula 42.5.2.3 y concordantes <strong>de</strong> la Sección 4 Condiciones<br />
Especiales <strong>de</strong>l Contrato Parte 1 Datos <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>l presente Pliego C.Re.Ma. Edición<br />
2006.<br />
III.c Las secciones <strong>de</strong>safectadas podrán ser reintegradas a la Malla una vez<br />
<strong>de</strong>saparecida la causa <strong>de</strong> la <strong>de</strong>safectación, recepción <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> los trabajos<br />
realizados etc, entrando en vigencia a partir <strong>de</strong> ese momento las condiciones exigibles<br />
previstas.<br />
III.d La <strong>de</strong>safectación transitoria y o <strong>de</strong>finitiva o la reincorporación <strong>de</strong> un sector<br />
<strong>de</strong>safectado, no da <strong>de</strong>recho a compensaciones a favor <strong>de</strong>l contratista excepto si el<br />
monto total acumulado <strong>de</strong> la <strong>de</strong>safectación supera el veinte (20) por ciento <strong>de</strong> la parte<br />
<strong>de</strong>l precio correspondiente a las cuotas <strong>de</strong> mantenimiento, medido a precios <strong>de</strong><br />
contrato vigentes precio original con más las re<strong>de</strong>terminaciones que haya<br />
correspondido aplicar.<br />
III.e Cuando el valor <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scuento sobre el precio <strong>de</strong>l mantenimiento, calculado<br />
según lo previsto en II.b, supere el veinte (20) por ciento <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la parte <strong>de</strong>l<br />
precio correspondiente a mantenimiento, la <strong>de</strong>safectación será tratada como un evento<br />
compensable.<br />
III.f La in<strong>de</strong>mnización por el evento compensable consistente en una <strong>de</strong>safectación <strong>de</strong><br />
más <strong>de</strong>l veinte (20) por ciento <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> mantenimiento, según lo prece<strong>de</strong>ntemente<br />
<strong>de</strong>finido en esta cláusula, sumada al precio <strong>de</strong>l mantenimiento que continúe vigente,<br />
en ningún caso podrá superar el 80 % <strong>de</strong>l precio contractual en la parte<br />
correspondiente a las cuotas <strong>de</strong> mantenimiento, medido en valores homogéneos.<br />
CGC 47. Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> Precios<br />
I El precio fijado en el Contrato esta sujeto a re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios el los términos<br />
que resultan <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> licitación.<br />
II. Para la Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l Precio Contractual se aplicarán los porcentajes y<br />
coeficientes establecidos en el Contrato <strong>de</strong> acuerdo con lo <strong>de</strong>clarado en la Oferta y lo<br />
previsto en el Pliego.<br />
III Las omisiones o errores en la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> los coeficientes en la oferta se corregirán<br />
aplicando lo previsto en el Pliego a ese fin.<br />
IV. El monto <strong>de</strong>l precio re<strong>de</strong>terminado es el que resulte <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> la metodología<br />
que se <strong>de</strong>sarrolla en Datos <strong>de</strong>l Contrato CGC 47.1<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
22
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
V. No se practicarán Re<strong>de</strong>terminaciones <strong>de</strong> Precios con posterioridad al vencimiento <strong>de</strong> los<br />
plazos contractuales. Cuando en la ejecución <strong>de</strong> las obras se produzcan atrasos imputables<br />
al Contratista, las obras que se construyan <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> los plazos <strong>de</strong> ejecución establecidos<br />
en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán sobre la base <strong>de</strong> los precios correspondientes al<br />
mes en que <strong>de</strong>bieron haberse ejecutado.<br />
CGC 49. La <strong>de</strong>nominación “Penalida<strong>de</strong>s por mora en la ejecución <strong>de</strong> los trabajos e<br />
incumplimientos genéricos” reemplaza a “Liquidación por daños y perjuicios”<br />
La mora y o el incumplimiento en la ejecución <strong>de</strong> la encomienda será sancionada con la<br />
aplicación <strong>de</strong> multas fijadas en la presente cláusula y en la Cláusula 12 Penalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
Sección 5 Especificaciones Técnicas <strong>de</strong> los mismos documentos <strong>de</strong> licitación<br />
UNIDAD DE MULTA (UM) Las multas se computaran en Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Multa.<br />
Una (1) Unidad <strong>de</strong> Multa es igual a una cienmilava parte <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong>l contrato a valores<br />
vigentes a la fecha <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> la sanción.<br />
El incumplimiento <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong>tallado y/o <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> terminación contractual <strong>de</strong> las<br />
Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias y/o el incumplimiento <strong>de</strong> los<br />
hitos <strong>de</strong> avance parcial <strong>de</strong>finidos en los Datos <strong>de</strong>l Contrato, dará lugar a la aplicación<br />
automática <strong>de</strong> multas. En estos casos el Contratante facturará, en concepto <strong>de</strong> multas los<br />
siguientes importes:<br />
1) durante las cuatro primeras semanas <strong>de</strong> mora el uno por mil (1 ‰) <strong>de</strong>l monto contractual<br />
por cada semana vencida.<br />
2) durante las ocho semanas siguientes, el dos por mil (2‰) <strong>de</strong>l monto contractual por cada<br />
semana.<br />
3) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la semana número trece en a<strong>de</strong>lante, el tres por mil (3‰) <strong>de</strong>l monto contractual por<br />
cada semana, hasta un máximo <strong>de</strong>l diez (10%) <strong>de</strong>l mismo valor, momento en que se producirá<br />
la rescisión <strong>de</strong>l contrato si el Contratante no lo ha resuelto con anterioridad.<br />
Los porcentajes aludidos en los tres apartados prece<strong>de</strong>ntes se calculan sobre la parte <strong>de</strong>l<br />
precio <strong>de</strong> contrato correspondiente a Obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones<br />
Obligatorias.<br />
Las facturas <strong>de</strong>berán ser suscritas por el Supervisor <strong>de</strong> Obra y el Contratista. En este<br />
último caso lo hará la misma persona autorizada para firmar los certificados.<br />
El Contratista podrá efectuar su <strong>de</strong>scargo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince (15) días corridos computados<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> cada factura, el que será analizado por el Supervisor <strong>de</strong> Obra, que<br />
con su opinión, lo elevará para resolución <strong>de</strong>finitiva por parte <strong>de</strong>l Contratante. En el caso <strong>de</strong><br />
una resolución favorable al Contratista, se proce<strong>de</strong>rá a la <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> la suma <strong>de</strong>ducida en<br />
concepto <strong>de</strong> multa, juntamente con la liquidación <strong>de</strong>l primer certificado que se emita con<br />
posterioridad a la fecha <strong>de</strong> la respectiva resolución, con más los intereses previstos para los<br />
supuestos <strong>de</strong> mora en el pago <strong>de</strong> los certificados.<br />
Si el Contratista no concretare <strong>de</strong>scargo alguno <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo señalado (15 días) y <strong>de</strong><br />
hacerlo, no le fuera resuelto en forma favorable, la multa aplicada quedará <strong>de</strong>finitivamente<br />
consentida.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
23
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber efectuado el pago <strong>de</strong> la multa se prorroga la Fecha <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong><br />
las Obras <strong>de</strong> Recuperación, el Supervisor <strong>de</strong> Obra corregirá cualquier pago excesivo a cargo<br />
<strong>de</strong>l Contratista reajustando el certificado <strong>de</strong> pago correspondiente. El Contratista percibirá<br />
intereses sobre el pago excesivo, los cuales se calcularán <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> pago hasta la<br />
fecha <strong>de</strong>l reintegro.<br />
49.3 Al no cumplir el Contratista con las Condiciones Exigibles <strong>de</strong> los caminos por no<br />
verificarse una ejecución a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> rutina y <strong>de</strong> los<br />
procedimientos <strong>de</strong> autocontrol <strong>de</strong> calidad, no obstante los requerimientos que haga el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obra para su cumplimiento, el Contratante facturará, a pedido <strong>de</strong>l Supervisor<br />
<strong>de</strong> Obras, en concepto <strong>de</strong> multa los establecidos en la Cláusula 12 <strong>de</strong> Especificaciones<br />
Técnicas <strong>de</strong>l presente Pliego. Las multas por Condiciones Exigibles <strong>de</strong> los caminos por<br />
razones <strong>de</strong> mantenimiento a que se refiere la presente cláusula no son aplicables<br />
exclusivamente en la zona <strong>de</strong> la malla en que se estén ejecutando las obras <strong>de</strong> recuperación,<br />
hasta que las obras <strong>de</strong> recuperación se pongan en servicio. La presente excepción no alcanza<br />
a las sanciones aplicables en razón <strong>de</strong>l incumplimiento <strong>de</strong>l mantenimiento <strong>de</strong>l camino o los<br />
<strong>de</strong>svíos habilitados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong> recuperación aludida.<br />
El Contratista podrá efectuar su <strong>de</strong>scargo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince (15) días corridos computados<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> cada factura, el que será analizado por el Supervisor <strong>de</strong> Obras,<br />
que con su opinión, lo elevará para resolución <strong>de</strong>finitiva por parte <strong>de</strong>l Contratante.<br />
En el caso <strong>de</strong> una resolución favorable al Contratista, se proce<strong>de</strong>rá a la <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> la suma<br />
<strong>de</strong>ducida en concepto <strong>de</strong> multa, juntamente con la liquidación <strong>de</strong>l primer certificado que se<br />
emita con posterioridad a la fecha <strong>de</strong> la respectiva resolución, con más los intereses previstos<br />
para los supuestos <strong>de</strong> mora en el pago <strong>de</strong> los certificados.<br />
Si el Contratista no concretare <strong>de</strong>scargo alguno <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo señalado (15 días) y <strong>de</strong><br />
hacerlo, no le fuera resuelto en forma favorable, la multa aplicada quedará <strong>de</strong>finitivamente<br />
consentida.<br />
49.4 La omisión <strong>de</strong> la <strong>de</strong>claración expresa requerida en la Subcláusula 7 – Control <strong>de</strong> Calidad<br />
- Cláusulas para la Administración y Ejecución <strong>de</strong>l Contrato, la persistencia en esta conducta y<br />
las reiteraciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>claraciones <strong>de</strong> calidad que no se ajusten a las disposiciones <strong>de</strong>l contrato,<br />
.<strong>de</strong> acuerdo con lo que indique el Supervisor <strong>de</strong> Obras, será sancionada con la aplicación <strong>de</strong><br />
multas, sin perjuicio <strong>de</strong> las responsabilida<strong>de</strong>s emergentes <strong>de</strong> la ina<strong>de</strong>cuada calidad <strong>de</strong> los<br />
trabajos.<br />
49.4.1 En la primera oportunidad en que corresponda la aplicación <strong>de</strong> multa por falta <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>claración expresa <strong>de</strong> calidad, la misma será igual a la que hubiera correspondido aplicar si no<br />
se hubiere cumplido con la ejecución con la calidad requerida. La primera reiteración <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>claración incorrecta <strong>de</strong> calidad, será penalizada con un importe equivalente al doble <strong>de</strong>l<br />
importe <strong>de</strong> la multa que le hubiera correspondido aplicar cumplido con la ejecución con la<br />
calidad requerida En ambos supuestos, las sucesivas reinci<strong>de</strong>ncias se sancionarán con una<br />
multa cuyo monto será el producto <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> la multa aplicable la primera vez, por el<br />
número <strong>de</strong> la reinci<strong>de</strong>ncia sancionable.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
24
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
49.5 Toda ausencia <strong>de</strong>l Representante Técnico que no obe<strong>de</strong>zca a razones justificadas, a<br />
juicio <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras, dará motivo a la aplicación <strong>de</strong> una multa no reintegrable<br />
equivalente a SEIS (6) Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Multa por día.<br />
49.6 La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>l<br />
libro <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicios, será sancionado con la aplicación <strong>de</strong> una multa, al<br />
Contratista, <strong>de</strong> un importe equivalente a tres (3) Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Multa por cada día <strong>de</strong><br />
incumplimiento, salvo que en las cláusulas particulares se establezca un importe mayor.<br />
A<strong>de</strong>más, esa circunstancia facultará al Contratante a exigir la remoción <strong>de</strong>l Representante<br />
Técnico y cursar la comunicación que corresponda al Consejo o Colegio Profesional<br />
respectivo.<br />
49.7 Omitir hacer cesar la actividad perturbadora en la obra será sancionado con una multa<br />
por un valor equivalente a CINCO (5) Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Multa por cada día que continúe la<br />
conducta una vez vencido el plazo que se le fije para hacerla cesar.<br />
49.8 El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente a dos (2) Unida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Multa por día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en cumplimentar cada instrucción o requerimiento impartido<br />
por el Contratante. La <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l requerimiento y su plazo <strong>de</strong> ejecución serán indicados<br />
a través <strong>de</strong> una Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio. Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación cuando la<br />
instrucción o requerimiento tengan por objeto conductas cuyo incumplimiento ya este<br />
específicamente penalizado en los Documentos <strong>de</strong> Licitación..<br />
CGC 52 Garantías.<br />
Cuando el valor total actualizado <strong>de</strong>l precio contractual, supere en un 20 % o más el monto<br />
original o cada doce meses <strong>de</strong> plazo <strong>de</strong> contrato, lo que ocurra primero, el contratista <strong>de</strong>berá<br />
acreditar ante el Supervisor <strong>de</strong> Obras haber actualizado la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong><br />
Contrato tomando como base el monto <strong>de</strong>l contrato actualizado.<br />
I. La garantía <strong>de</strong> contrato <strong>de</strong>berá ser actualizada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los treinta días siguientes a la<br />
certificación que incluya la re<strong>de</strong>terminación con que se supere el mínimo señalado o que se<br />
cumpla el lapso <strong>de</strong> 12 meses, según corresponda.<br />
II. Para calcular el monto actualizado <strong>de</strong>l contrato se aplican sobre su total, correspondiente<br />
a las partes Pr1 y Pr2 original por separado, las sucesivos porcentuales <strong>de</strong> re<strong>de</strong>terminación<br />
<strong>de</strong> precios Pr1 y Pr2 efectivamente aplicados.<br />
III. La presente cláusula <strong>de</strong> actualización se <strong>de</strong>be interpretar y aplicar como un medio para<br />
mantener las proporciones <strong>de</strong> las garantías y el monto <strong>de</strong>l Contrato, fijada en los pliegos,<br />
sin que implique incrementos o quitas sobre esas proporciones.<br />
IV LIBERACION PARCIAL DE LA GARANTÍA: Sin perjuicio <strong>de</strong> la responsabilidad <strong>de</strong>l<br />
contratista en toda su extensión durante toda la vigencia <strong>de</strong>l contrato, el 75 % <strong>de</strong> la garantía<br />
<strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> contrato se liberará en partes iguales en semestres vencidos a contar<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el cumplimiento <strong>de</strong> seis meses en servicio <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación sin que hayan<br />
presentado <strong>de</strong>fectos imputables a la ejecución <strong>de</strong> la obra o a los materiales empleados.<br />
E – TERMINO DEL CONTRATO<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
25
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
(en negrita cláusula <strong>de</strong> referencia)<br />
CGC 55. Terminación <strong>de</strong> las Obras<br />
Cuando se verifique que están terminadas las Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Otras<br />
Intervenciones Obligatorias, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá exten<strong>de</strong>r una constancia en el<br />
que dará fe <strong>de</strong> ello para el Contratista y el Contratante. Sin perjuicio <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> esa<br />
constancia las Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Obras Intervenciones obligatorias serán<br />
recibidas provisionalmente al concluir el plazo total <strong>de</strong>l contrato.<br />
CGC 56. Recepción <strong>de</strong> las Obras<br />
Las Condiciones Generales <strong>de</strong>l Contrato referidas a la recepción <strong>de</strong> las obras, Cláusula 56<br />
<strong>de</strong> CGC, se complementan con las siguientes condiciones particulares.<br />
I. El Contratista, 6 (seis) meses antes <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong>l Contrato (original o<br />
modificado), presentará al Supervisor <strong>de</strong> Obras la solicitud <strong>de</strong> Recepción <strong>de</strong> los Trabajos, la<br />
que tendrá efecto al vencimiento <strong>de</strong> dicho plazo.-<br />
II. Junto con su solicitud, el Contratista acompañará todos los documentos técnicos que<br />
avalen la calidad <strong>de</strong> las obras obe<strong>de</strong>ciendo los procedimientos <strong>de</strong>l Manual <strong>de</strong> Autocontrol.<br />
Esta documentación contará con las firmas <strong>de</strong> aquellos <strong>de</strong>signados en la matriz <strong>de</strong> firmantes<br />
<strong>de</strong>l Manual <strong>de</strong> Autocontrol.<br />
III. El Contratista y el Supervisor <strong>de</strong> Obras realizarán en conjunto las verificaciones<br />
necesarias para constatar que se satisfacen las condiciones exigibles. Para la rugosidad, el<br />
Contratista proveerá todos los elementos necesarios para estas verificaciones a su exclusivo<br />
costo. Si fuera posible se usarán los rugosímetros propiedad <strong>de</strong> la DNV, caso contrario,<br />
éstos serán provistos por el Contratista.<br />
IV. In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> lo expresado en 56.6 el Supervisor <strong>de</strong> Obras realizará cualquier<br />
otra verificación que consi<strong>de</strong>re necesaria, para las cuales el Contratista proveerá todos los<br />
elementos necesarios a su exclusivo costo.<br />
V. Al cabo <strong>de</strong> sus verificaciones, si encontrare <strong>de</strong>fectos, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá<br />
comunicar al Contratista por Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los mismos y el plazo<br />
para su corrección. En caso <strong>de</strong> incumplimiento por parte <strong>de</strong>l Contratista <strong>de</strong> las reparaciones<br />
necesarias, o <strong>de</strong> los plazos especificados, se aplicarán las multas correspondientes.<br />
VI. Una vez que el Supervisor <strong>de</strong> Obras consi<strong>de</strong>re que las obras y la conservación están<br />
realizadas <strong>de</strong> acuerdo a los documentos contractuales en su totalidad, lo comunicará por<br />
escrito al Contratante, el cual enviará a la obra la Comisión <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Calidad, la que<br />
tendrá como tarea la comprobación <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong>l 100 % <strong>de</strong> las condiciones<br />
exigibles en el total <strong>de</strong> la Malla. Como resultado <strong>de</strong> su tarea, si encontrare todo<br />
satisfactorio, la Comisión recomendará la Recepción Provisoria <strong>de</strong> la Obra. Caso contrario,<br />
si encontrare <strong>de</strong>fectos, instruirá al Supervisor <strong>de</strong> Obras para que or<strong>de</strong>ne al Contratista por<br />
medio <strong>de</strong> una Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio la realización <strong>de</strong> la corrección <strong>de</strong> los <strong>de</strong>fectos,<br />
especificando los plazos para su ejecución.<br />
VII. Todas las actuaciones y acciones <strong>de</strong>scritas en los puntos prece<strong>de</strong>ntes, <strong>de</strong>berán realizarse<br />
durante el período <strong>de</strong> 6 (seis) meses contados a partir <strong>de</strong> la fecha especificada en 56.1 <strong>de</strong><br />
presentación <strong>de</strong> la solicitud <strong>de</strong> recepción Provisoria.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
26
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
VIII. Se establece un plazo <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> TRES (3) meses para las Obras <strong>de</strong> Recuperación<br />
y Otras Intervenciones Obligatorias que no será <strong>de</strong> aplicación para las obras terminadas<br />
como mínimo SEIS (6) MESES antes <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción sin que su comportamiento<br />
haya merecido objeciones durante ese lapso, excepto si se <strong>de</strong>tectan <strong>de</strong>fectos en oportunidad<br />
<strong>de</strong> la inspección para la recepción provisional.<br />
IX. Antes <strong>de</strong> la finalización <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong> Ejecución <strong>de</strong>l Contrato o <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong> Garantía, el<br />
que fuere posterior, el Contratista <strong>de</strong>berá presentar al Supervisor <strong>de</strong> Obras un Informe Final<br />
<strong>de</strong>tallado <strong>de</strong>l importe total que consi<strong>de</strong>re le es a<strong>de</strong>udado según lo estipulado en el Contrato.<br />
El Supervisor <strong>de</strong> Obras certificará cualquier pago final a<strong>de</strong>udado al Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los (60) días corridos a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong>l informe pertinente si el mismo es<br />
correcto y completo. En caso contrario, el Supervisor <strong>de</strong> Obras preparará una lista <strong>de</strong> las<br />
correcciones y agregados necesarios. Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haberse vuelto a presentar el Informe<br />
Final continúa siendo insatisfactorio, el Supervisor <strong>de</strong> Obras estimará la suma a<strong>de</strong>udada al<br />
Contratista y elevará al Contratante los antece<strong>de</strong>ntes para su resolución.<br />
CGC 57. Liquidación final<br />
I. A la finalización <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> garantía, previa verificación por el Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
<strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las Condiciones Exigibles, el Supervisor <strong>de</strong> Obras recomendará al<br />
Contratante la Recepción Definitiva <strong>de</strong> las obras. Elaborará un acta don<strong>de</strong> se exprese que las<br />
obras cumplen con las condiciones <strong>de</strong>l Pliego, y que a partir <strong>de</strong> esa fecha (dos meses a partir<br />
<strong>de</strong> la Recepción Provisoria), el Contratante toma posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras y releva al<br />
Contratista <strong>de</strong> toda responsabilidad relativa al Contrato.<br />
II. Si <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> garantía el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>tectare algún <strong>de</strong>fecto en los<br />
trabajos, se lo comunicará al Contratista por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio explicitando los <strong>de</strong>fectos y el<br />
plazo para corregirlos, que <strong>de</strong>berá estar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong> Garantía. En caso <strong>de</strong> que<br />
finalizado el plazo <strong>de</strong> Garantía el Contratista no haya terminado <strong>de</strong> corregir los <strong>de</strong>fectos, se<br />
aplicarán las multas que correspondieren y no se realizará la Recepción Definitiva hasta que<br />
todos los <strong>de</strong>fectos fueren corregidos.<br />
CGC 59. Rescisión <strong>de</strong>l Contrato<br />
I. Las causas <strong>de</strong> rescisión que a criterio <strong>de</strong>l Contratante sean imputables al Contratista, se le<br />
comunicarán a éste fehacientemente, para que en un plazo no superior a siete (7) días corridos<br />
formule las alegaciones que estime <strong>de</strong> su <strong>de</strong>recho. A su vez, en el supuesto que el Contratista<br />
entienda que existen causas atribuibles al Contratante para fundamentar la rescisión, <strong>de</strong>berá<br />
ponerlas en conocimiento <strong>de</strong> éste, manifestando su petición concreta <strong>de</strong> que se rescinda el<br />
Contrato.<br />
II. Producida la rescisión, cualquiera fuese la causa <strong>de</strong> la misma, el Contratante tendrá <strong>de</strong>recho<br />
a tomar posesión inmediata <strong>de</strong> la obra, en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hará<br />
un inventario y avalúo <strong>de</strong> los trabajos, materiales y equipos<br />
III. El inventario se hará con intervención <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras y <strong>de</strong>l Contratista, sin<br />
interrupciones dilatorias. Si el Contratista no concurriese – por sí o por apo<strong>de</strong>rado – al acto <strong>de</strong>l<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
27
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
Inventario, el Contratante estará <strong>de</strong> todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso<br />
enviará al Contratista, bajo constancia, una copia <strong>de</strong>l mismo.<br />
IV. El avalúo se efectuará <strong>de</strong> común acuerdo entre el Supervisor <strong>de</strong> Obras y el Contratista,<br />
sujeto a la posterior aprobación <strong>de</strong>l Contratante. En caso <strong>de</strong> disconformidad entre ellos, el<br />
Contratante dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente.<br />
V. Los materiales y equipos que el Contratante no <strong>de</strong>cida adquirir serán retirados <strong>de</strong> la<br />
zona <strong>de</strong> obras por el Contratista, a su costa, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l término que se le fije y que no será<br />
menor <strong>de</strong> quince (15) días corridos, computados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la medida<br />
adoptada, quedando bajo responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista las pérdidas y averías que puedan<br />
sufrir los materiales y equipos <strong>de</strong>positados. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta<br />
or<strong>de</strong>n, el Contratante hará retirar y <strong>de</strong>positar fuera <strong>de</strong> la obra esos materiales y equipos,<br />
labrando el acta correspondiente, corriendo todos los gastos a cargo <strong>de</strong> aquél.<br />
VI Los trabajos que no sean <strong>de</strong> recibo serán <strong>de</strong>molidos por el Contratista en el plazo que<br />
le señale el Supervisor <strong>de</strong> Obras. Si no cumpliera tal or<strong>de</strong>n, el Contratante dispondrá la<br />
<strong>de</strong>molición <strong>de</strong> los mismos, corriendo los gastos consiguientes por cuenta <strong>de</strong>l Contratista.<br />
VII. El importe que arroje la liquidación <strong>de</strong> los trabajos ejecutados, que fueren <strong>de</strong> recibo,<br />
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio <strong>de</strong><br />
avalúo, constituirá un crédito a favor <strong>de</strong>l Contratista, previa <strong>de</strong>ducción <strong>de</strong> los pagos<br />
efectuados a cuenta. La oportunidad en que se certifique y pague el monto resultante<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> que la rescisión sea o no imputable al Contratista. En caso <strong>de</strong> rescisión por culpa<br />
<strong>de</strong>l contratista todos los créditos a su favor quedan retenidos hasta la liquidación final una<br />
vez ejecutada íntegramente la obra encomendada en el contrato rescindido.<br />
VIII. Para el pago <strong>de</strong>l crédito a favor <strong>de</strong>l contratante, emergente <strong>de</strong> la rescisión por culpa<br />
<strong>de</strong>l contratista, se aplicará en primer término todo monto a<strong>de</strong>udado al contratista con en<br />
razón <strong>de</strong>l contrato, en segundo termino la garantía <strong>de</strong> fiel cumplimiento <strong>de</strong> contrato y el<br />
fondo <strong>de</strong> reparo. Si aun así quedase un saldo impago se fijará al contratista un plazo<br />
perentorio para el pago <strong>de</strong> ese saldo. Ese plazo será <strong>de</strong> magnitud equivalente al plazo <strong>de</strong><br />
pago <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> recepción provisional, todo ello bajo apercibimiento <strong>de</strong> las acciones<br />
judiciales <strong>de</strong>l caso.<br />
F - DISPOSICIONES VARIAS<br />
I. Tareas y Responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Contratista.<br />
1 El Contratista ejecutará los trabajos conforme a las reglas <strong>de</strong>l arte <strong>de</strong>l buen construir y<br />
<strong>de</strong> tal suerte que resulten enteros, completos y a<strong>de</strong>cuados a su fin, en la forma que se infiere <strong>de</strong><br />
los planos, especificaciones y <strong>de</strong>más documentos <strong>de</strong>l Contrato, aunque en los planos no<br />
figuren, o las especificaciones no mencionen todos los <strong>de</strong>talles necesarios al efecto, sin que<br />
por ello tenga <strong>de</strong>recho al pago <strong>de</strong> adicional alguno.<br />
2 El Contratista garantizará la buena calidad <strong>de</strong> los materiales y respon<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> las<br />
<strong>de</strong>gradaciones y averías que pudieren experimentar las obras por efecto <strong>de</strong> la intemperie o por<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
28
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
otra causa. En consecuencia, y hasta la recepción <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> los trabajos, la reparación <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>sperfectos quedará exclusivamente a su cargo.<br />
3 La responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista en los términos <strong>de</strong> la Ley y este Pliego, se<br />
mantiene en toda su extensión y alcances, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong>l control <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras.<br />
4 A pedido <strong>de</strong>l Contratista, el Contratante gestionará <strong>de</strong> las empresas u organismos<br />
correspondientes la remoción <strong>de</strong> aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el<br />
trabajo. El Contratista <strong>de</strong>berá solicitar la remoción <strong>de</strong> las mismas con una anticipación no<br />
menor <strong>de</strong> sesenta (60) días corridos, salvo cuando se tratara <strong>de</strong> líneas o construcciones<br />
ferroviarias, en cuyo caso la anticipación mínima será <strong>de</strong> cuatro (4) meses. En ningún caso el<br />
Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización <strong>de</strong>l Contratante.<br />
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en el lugar, el Contratista tomará todas las<br />
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos. El Contratista<br />
será responsable <strong>de</strong> todo <strong>de</strong>sperfecto que les causare, <strong>de</strong>biendo enten<strong>de</strong>rse directamente con el<br />
perjudicado para justipreciar y abonar el importe <strong>de</strong>l daño causado. El Contratante no abonará<br />
suplemento alguno sobre los precios unitarios <strong>de</strong>l Contrato, a causa <strong>de</strong> las precauciones o <strong>de</strong><br />
los trabajos provisionales a que obligue la presencia <strong>de</strong> tales impedimentos.<br />
5 El Contratista conservará en la obra una copia or<strong>de</strong>nada <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong>l<br />
Contrato, a los efectos <strong>de</strong> facilitar el <strong>de</strong>bido contralor e inspección <strong>de</strong> los trabajos que se<br />
ejecuten.<br />
II. Ley <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Tránsito 24449<br />
1 Se <strong>de</strong>ja expresamente establecido que los Contratistas no podrán utilizar camiones<br />
cuyos pesos totales, cargados, excedan los máximos establecidos por la Ley 24449 y sus<br />
<strong>de</strong>cretos reglamentarios, y las leyes provinciales vigentes.<br />
La <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad ha dispuesto la adopción <strong>de</strong> las siguientes disposiciones,<br />
para lograr plenamente la finalidad perseguida por las Reglamentaciones:<br />
Los vehículos <strong>de</strong> carga, cargados, que transportan materiales primarios o elaborados, hacia<br />
o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las instalaciones <strong>de</strong>stinadas al acopio <strong>de</strong> dichos materiales o plantas elaboradoras<br />
<strong>de</strong> mezclas, no gozan <strong>de</strong> ninguna franquicia <strong>de</strong> tránsito en lo que se refiere a la carga que<br />
pue<strong>de</strong>n transportar; por lo tanto serán objeto <strong>de</strong> fiscalización tal como lo realiza la<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad habitualmente, y si <strong>de</strong> este acto resultara la comprobación<br />
<strong>de</strong> infracción a la Reglamentación precitada o a las Leyes vigentes, serán sancionadas<br />
según las formas previstas por las normas correspondientes.<br />
La fiscalización <strong>de</strong>l transporte <strong>de</strong> cargas vinculadas particularmente con la realización <strong>de</strong><br />
obras viales, prevista por el presente artículo, será ejercida por la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Vialidad mediante el concurso <strong>de</strong>l personal técnico <strong>de</strong>stacado en las Inspecciones <strong>de</strong> obras,<br />
los grupos que controlan cargas con instalaciones móviles o fijas que operan en rutas, los<br />
concesionarios viales en los tramos correspondientes y la Inspección general <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong><br />
control <strong>de</strong> cargas, todos los cuales tienen la obligación <strong>de</strong> verificar que se cumplen las<br />
disposiciones enunciadas en el párrafo anterior y en modo especial el “peso máximo <strong>de</strong> los<br />
vehículos cargados”.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
29
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
III. Control <strong>de</strong> Peso y Dimensiones <strong>de</strong> vehículos<br />
1 El Contratante no se obliga ante el Contratista a efectuar controles <strong>de</strong> pesos y<br />
dimensiones <strong>de</strong> los vehículos pesados que circulen por la Malla. Por su parte el Contratista<br />
queda facultado por la presente para efectuar por sí los controles que estime necesarios, para<br />
garantizar la integridad <strong>de</strong>l pavimento a su cargo y el fiel cumplimiento <strong>de</strong> las condiciones<br />
exigibles, no pudiendo plantear reclamo o evento compensable alguno por este motivo.<br />
2 En los casos los que en que esté expresamente indicado en el PTP la obligatoriedad<br />
<strong>de</strong> ejecutar controles <strong>de</strong> pesos y dimensiones, el Contratista <strong>de</strong>berá ejecutar el control <strong>de</strong><br />
pesos y dimensiones aplicando la normativa nacional vigente en la materia (Ley N° 24.449,<br />
Dto. N° 779/95, Dto. N° 79/98 y modificaciones que pudieran dictarse posteriormente), con<br />
arreglo al Instructivo <strong>de</strong> Operación <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Pesos y Dimensiones vigente en la DNV.<br />
Asimismo, la infraestructura y equipos que se indiquen en los PTP <strong>de</strong>berá ser provista por el<br />
Contratista, quedando <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> la DNV a la finalización <strong>de</strong>l contrato. Serán a cargo<br />
<strong>de</strong>l Contratista todos los gastos que <strong>de</strong>man<strong>de</strong>n las tareas <strong>de</strong> operación <strong>de</strong>l control, seguridad,<br />
mantenimiento, calibraciones periódicas <strong>de</strong>l instrumental <strong>de</strong> pesaje y todo otro gasto<br />
relacionado con el control <strong>de</strong> cargas.<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá remitir mensualmente antes <strong>de</strong>l día 10, copia <strong>de</strong> las Actas <strong>de</strong><br />
Constatación e Infracción que se labraren en el/los puesto/s a su cargo durante el mes<br />
anterior, así como un resumen <strong>de</strong> los controles ejecutados <strong>de</strong> acuerdo al mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>finido por<br />
la Gerencia <strong>de</strong> Planeamiento, Investigación y Control <strong>de</strong> la DNV.<br />
El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente a 2 (dos) unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Multa por día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en cumplimentar los términos <strong>de</strong> la presente subcláusula.<br />
IV. Preservación <strong>de</strong>l Medio Ambiente<br />
1 El Contratista se obliga a cumplir y respetar las normas y procedimientos contenidos<br />
en el Manual <strong>de</strong> Evaluación y Gestión Ambiental <strong>de</strong> Obras Viales <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong><br />
<strong>de</strong> Vialidad <strong>de</strong>l año 2007 (MEGA II) que contiene los criterios y aspectos ambientales a ser<br />
observados en las distintas etapas <strong>de</strong> la obra vial, y la Legislación Ambiental <strong>Nacional</strong>,<br />
Provincial y/o <strong>Nacional</strong>.<br />
2 El Proyecto Ejecutivo Definitivo <strong>de</strong>be incluir la I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Impactos<br />
Ambientales (IA), las Medidas <strong>de</strong> Mitigación (MM) y el Plan <strong>de</strong> Manejo Ambiental (PMA)<br />
correspondiente.<br />
3 En el caso <strong>de</strong> que la Malla se encuentre total o parcialmente en un Área Natural<br />
Protegida, en áreas ambientales sensibles y/o provincias con legislación ambiental<br />
específica, se requiere la elaboración <strong>de</strong> un Aviso <strong>de</strong> Proyecto (AP) y/o Estudio <strong>de</strong> Impacto<br />
Ambiental (EsIA), conforme a la legislación vigente y acor<strong>de</strong> con el Proyecto Ejecutivo<br />
Definitivo.<br />
4 Las condiciones para la realización <strong>de</strong> los trabajos contenidas en las Resoluciones,<br />
y/o Dictámenes <strong>de</strong> aceptación que emitan las Autorida<strong>de</strong>s Ambientales (nacionales,<br />
provinciales y/o municipales), las MM y el PMA, <strong>de</strong>ben ser incorporados en las distintas<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
30
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
2 . CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO<br />
etapas <strong>de</strong> la obra vial (proyecto, construcción, mantenimiento y operación), para cada una<br />
<strong>de</strong> las secciones homogéneas <strong>de</strong> la Malla.<br />
5 El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en pesos a dos<br />
(2) UT <strong>de</strong> multa por cada semana o fracción mayor <strong>de</strong> cuatro (4) días <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en<br />
cumplimentar los términos <strong>de</strong> la presente cláusula.<br />
V. Reclamaciones<br />
1 Las reclamaciones <strong>de</strong>l Contratista, para cuya presentación no se establezca<br />
expresamente plazos en el Pliego, <strong>de</strong>berán ser interpuestas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los diez (10) días<br />
hábiles <strong>de</strong> producido el hecho que las motiven, quedando el Contratista obligado a fundarlas<br />
<strong>de</strong>bidamente con <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> valores, especies, etc., en el plazo <strong>de</strong> treinta (30) días<br />
hábiles a partir <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l primer término. Si no lo hiciera, per<strong>de</strong>rá todo <strong>de</strong>recho.<br />
VI. Acci<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Tránsito<br />
1 El Contratista <strong>de</strong>berá tomar conocimiento <strong>de</strong> todos los acci<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> tránsito<br />
ocurridos en todas las Secciones correspondientes a la Malla <strong>de</strong> su Contrato. Deberá<br />
asimismo confeccionar para cada acci<strong>de</strong>nte, el Formulario correspondiente, diseñado a tal<br />
fin por la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad, llevando actualizado un Registro <strong>de</strong> Acci<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong> Tránsito.<br />
2 Mensualmente antes <strong>de</strong>l día 10, el Contratista <strong>de</strong>berá presentar al Contratante, por<br />
medio <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras , los formularios en original y copia, correspondientes al mes<br />
anterior, con un informe don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>talle la evolución <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> acci<strong>de</strong>ntes para el<br />
año en curso.<br />
El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en pesos a DOS (2) UM<br />
<strong>de</strong> multa por día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en cumplimentar los términos <strong>de</strong> la presente subcláusula.<br />
VII. Tránsito<br />
El contratista <strong>de</strong>berá proveer equipos contadores <strong>de</strong> tránsito, en la cantidad, plazo, lugar y<br />
<strong>de</strong> acuerdo a las especificaciones <strong>de</strong>scriptas en la Sección 5.<br />
El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente a UNA (1) UM <strong>de</strong><br />
multa por semana <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en cumplimentar los términos <strong>de</strong> la presente subcláusula.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
31
SECCION 4 - CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO<br />
3 - CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y<br />
EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
1. Interpretación en los documentos<br />
Cuando existiere discordancia en la documentación entre lo indicado en números y lo<br />
indicado en letras, primará lo expresado en letras. En caso <strong>de</strong> discrepancia en los planos<br />
entre las dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras, se dará preferencia a<br />
estas últimas. En caso <strong>de</strong> diferencia entre los planos <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle, los planos tipos y los<br />
generales, primarán en este or<strong>de</strong>n. En este aspecto los planos llevarán la leyenda<br />
correspondiente. Por último, las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre<br />
las <strong>de</strong>más indicaciones consignadas en los mismos.<br />
2. Comunicaciones durante la ejecución <strong>de</strong>l Contrato<br />
2.1 Las comunicaciones por escrito se efectuarán mediante los libros <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio<br />
y <strong>de</strong> Notas <strong>de</strong> Pedido, siendo estos los únicos elementos contractuales <strong>de</strong> comunicación.<br />
Todo trámite <strong>de</strong>be ser canalizado utilizando dichos medios.<br />
2.2 El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá controlar el Libro <strong>de</strong> Notas <strong>de</strong> Pedidos a intervalos<br />
inferios a 3 días, quedando en ese acto notificado <strong>de</strong> los nuevos pedidos <strong>de</strong>l contratista,<br />
excepto que se haya notificado anteriormente por acto expreso en el mismo Libro <strong>de</strong> Notas<br />
<strong>de</strong> Pedido.<br />
2.3 Las <strong>de</strong>cisiones que adopte el Supervisor <strong>de</strong> Obras en el ejercicio <strong>de</strong> sus funciones<br />
<strong>de</strong>berán comunicarse al Contratista mediante Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio, las que serán<br />
cronológicamente consignadas en el Libro <strong>de</strong> Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio. El original firmado será<br />
retirado y quedará en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l Contratista, el duplicado con la constancia <strong>de</strong> recepción será<br />
retirado y quedará en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro que<br />
quedará <strong>de</strong>positado en la oficina <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras en la Zona <strong>de</strong> Obras.<br />
2.4 El Representante Técnico <strong>de</strong>berá notificarse <strong>de</strong> toda Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio en el día <strong>de</strong> la<br />
fecha <strong>de</strong> ésta. El Representante Técnico está obligado a tomar vista diariamente <strong>de</strong>l Libro <strong>de</strong><br />
Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l horario <strong>de</strong> trabajo normal <strong>de</strong> la obra, <strong>de</strong>jando constancia<br />
escrita y firmada en dicho libro. En ese acto queda subsidiariamente notificado <strong>de</strong> toda Or<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong> la que aún no se hubiere notificado.<br />
2.5 El Representante Técnico, al ser notificado <strong>de</strong> una Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio, podrá asentar su<br />
reserva al cumplimiento <strong>de</strong> ésta. En ese caso, la obligatoriedad <strong>de</strong> cumplir la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
servicio queda suspendida por tres (3) días hábiles, plazo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l cual el Representante<br />
Técnico <strong>de</strong>be exponer los fundamentos <strong>de</strong> su objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar<br />
dichos fundamentos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siguientes siete (7) días hábiles. Este plazo podrá ser<br />
ampliado por el Supervisor <strong>de</strong> Obras según las circunstancias.<br />
2.6 Si el Supervisor <strong>de</strong> Obras, en cualquier momento a partir <strong>de</strong> la notificación firmada con<br />
reserva, reitera la Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio, ésta <strong>de</strong>berá ser cumplida por el Representante Técnico<br />
sin más dilaciones, y sin perjuicio <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos que eventualmente corresponda reconocer<br />
al Contratista.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
32
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
3 . CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
2.7 El Supervisor <strong>de</strong> Obras canalizará todas las dudas que plantee el Contratista,<br />
relacionadas con la interpretación <strong>de</strong> los distintos documentos que integran el Contrato,<br />
respondiendo aquellas que, por su naturaleza, encuadran en la órbita <strong>de</strong> su competencia<br />
específica, o elevando a consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Contratante las que exce<strong>de</strong>n dicho marco. En<br />
todos los casos en que no esté en condiciones <strong>de</strong> emitir un juicio seguro con relación al<br />
encuadre contractual <strong>de</strong> la cuestión planteada, recurrirá al procedimiento señalado en último<br />
término.<br />
3. Personal<br />
3.a.1 El Representante Técnico <strong>de</strong>berá residir en la obra o en las proximida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la misma<br />
durante su ejecución, <strong>de</strong>biendo estar presente en la obra en forma permanente.<br />
3.a.2 Toda justificación <strong>de</strong> ausencia <strong>de</strong>l Representante Técnico se hará por escrito (libro <strong>de</strong><br />
Notas <strong>de</strong> Pedido) ante el Supervisor <strong>de</strong> Obras, quién podrá o no aceptar las causales aducidas<br />
por aquél, <strong>de</strong>biéndose <strong>de</strong>jar constancia <strong>de</strong> lo dispuesto mediante Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio.<br />
3.a.3 En ausencia <strong>de</strong>l Representante Técnico quedará siempre en la obra un técnico capacitado<br />
para reemplazarlo en las funciones que le competen. En ningún caso dicho sustituto podrá<br />
objetar planos y ór<strong>de</strong>nes impartidas por el Supervisor <strong>de</strong> Obras, todo lo cual será exclusivo <strong>de</strong>l<br />
Representante Técnico<br />
3.b.1 Si el Supervisor <strong>de</strong> Obras solicita al Contratista la remoción <strong>de</strong> un miembro <strong>de</strong>l<br />
personal, <strong>de</strong> un integrante <strong>de</strong> la fuerza laboral <strong>de</strong>l Contratista o en general que haga cesar<br />
cualquier perturbación anómala originada en loa ejecución <strong>de</strong> la obra, indicando las causas<br />
que motivan el pedido, el Contratista, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo que fije el Supervisor <strong>de</strong> Obras, <strong>de</strong>berá<br />
hacer lo que corresponda para que cese la causa <strong>de</strong> perturbación <strong>de</strong> la actuación normal <strong>de</strong>l<br />
personal <strong>de</strong> la obra y/o la relación con terceros.<br />
3.b.2 La Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obra disponiendo se haga cesar la actividad<br />
perturbadora <strong>de</strong>berá incluir el apercibimiento <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> una multa por un valor<br />
equivalente a CINCO (5) Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Multa por cada día que continúe la conducta una vez<br />
vencido el plazo que se le fije para hacerla cesar.<br />
3.c.1 El trabajo nocturno, o en días <strong>de</strong> <strong>de</strong>scanso obligatorio, o los sábados <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> las<br />
trece (13:00) horas, queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la materia.<br />
3.c.2 Cuando según lo previsto en el párrafo prece<strong>de</strong>nte, el Contratista disponga trabajar los días<br />
u horas allí señalados, <strong>de</strong>berá informar al Supervisor <strong>de</strong> Obras con antelación a fin <strong>de</strong> posibilitar<br />
el ejercicio <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s propias <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras. Con la notificación se incluirá la<br />
acreditación <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las normas laborales vigentes en la materia. Serán por cuenta<br />
<strong>de</strong>l Contratista los pagos por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el<br />
personal a sus ór<strong>de</strong>nes. Los pagos se bonificarán <strong>de</strong> acuerdo a la reglamentación en vigencia.<br />
3.d El Contratista <strong>de</strong>be a<strong>de</strong>cuar su plan <strong>de</strong> trabajos en forma <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r cumplir con el plazo<br />
establecido, aunque para ello <strong>de</strong>ba recurrir a turnos <strong>de</strong> labor que se extiendan las 24 horas <strong>de</strong>l<br />
día durante los 7 días <strong>de</strong> la semana. Para ello tendrá en cuenta el carácter <strong>de</strong> interés público<br />
que reviste la obra, así como las disposiciones sobre jornada legal <strong>de</strong> trabajo vigentes en<br />
oportunidad <strong>de</strong> recurrirse a horarios extraordinarios.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
33
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
3 . CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
4. Responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista<br />
Libre Tránsito – Desvíos y Seguridad<br />
4.a En la malla <strong>de</strong>l Contrato, el Contratista <strong>de</strong>berá impedir que el público transite por tramos<br />
que presenten cortes, obstáculos peligrosos, etapas constructivas no terminadas, o activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> mantenimiento que puedan afectar la seguridad <strong>de</strong> los usuarios o que puedan originar<br />
acci<strong>de</strong>ntes, a cuyo efecto colocará letreros <strong>de</strong> advertencia, barreras u otros medios eficaces a<br />
los fines perseguidos. El Contratista no tendrá <strong>de</strong>recho a in<strong>de</strong>mnización alguna en concepto<br />
<strong>de</strong> daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la malla <strong>de</strong>l contrato.<br />
4.b Cuando se ejecuten trabajos en o a través <strong>de</strong> vías <strong>de</strong> comunicación en uso, el Contratista<br />
no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público <strong>de</strong> vehículos y toda vez que,<br />
para la ejecución <strong>de</strong> los trabajos, tuviera que ocupar la calzada, <strong>de</strong>berá construir o habilitar<br />
vías provisionales laterales o <strong>de</strong>sviará la circulación por caminos auxiliares previamente<br />
aprobados por el Supervisor <strong>de</strong> Obras.<br />
4.c Tanto en el caso <strong>de</strong> vías laterales como en el <strong>de</strong> caminos auxiliares, el Contratista <strong>de</strong>berá<br />
mantenerlos en buenas condiciones <strong>de</strong> transitabilidad. Es obligación <strong>de</strong>l Contratista señalizar<br />
todo el recorrido que compren<strong>de</strong> el <strong>de</strong>svío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con<br />
todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto <strong>de</strong> día como <strong>de</strong><br />
noche, para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas.<br />
El Contratista será el único responsable <strong>de</strong> los acci<strong>de</strong>ntes que resulten atribuibles al estado<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>svío o a <strong>de</strong>ficiencias, sustracción o rotura <strong>de</strong>l señalamiento o <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong><br />
protección.<br />
4.d Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>svíos y señalizaciones, el Contratante, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por<br />
cuenta y cargo <strong>de</strong>l Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo<br />
que atañe a las responsabilida<strong>de</strong>s emergentes. En estos casos al formularse cargo por los<br />
costos <strong>de</strong> las obras ejecutadas, se le recargará un 50% en concepto <strong>de</strong> penalida<strong>de</strong>s.<br />
4.e Si el Contratista optase por mantener el tránsito por media calzada o por las banquinas,<br />
durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos, <strong>de</strong>berá contar con la previa autorización <strong>de</strong>l Supervisor<br />
<strong>de</strong> Obras y adoptar la señalización y <strong>de</strong>más medidas a<strong>de</strong>cuadas a las circunstancias, con el<br />
fin <strong>de</strong> prevenir acci<strong>de</strong>ntes. También en este supuesto rige lo establecido en la subcláusula que<br />
antece<strong>de</strong> (4.d).<br />
4.f Cuando se requiera efectuar un <strong>de</strong>svío <strong>de</strong> tránsito, el Contratista está obligado a presentar<br />
al Supervisor <strong>de</strong> Obras, con una anticipación mínima <strong>de</strong> siete (7) días hábiles a la iniciación<br />
<strong>de</strong> los trabajos, un plan <strong>de</strong> <strong>de</strong>svíos para el tránsito, el que <strong>de</strong>berá reunir las condiciones <strong>de</strong><br />
seguridad necesarias para el <strong>de</strong>splazamiento <strong>de</strong>l tránsito y guardar coherencia con el plan <strong>de</strong><br />
trabajos respectivo. El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los <strong>de</strong>svíos<br />
hasta que no cuente con la aprobación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras, que le será comunicada<br />
mediante Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince (15) días hábiles <strong>de</strong> haberse recibido dicho<br />
plan. Vencido dicho plazo sin observaciones, se consi<strong>de</strong>rará automáticamente aprobado el<br />
mismo.<br />
5.- Posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Obras<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
34
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
3 . CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
5.a El replanteo lo hará el Supervisor <strong>de</strong> Obras con asistencia <strong>de</strong>l Contratista o <strong>de</strong> su<br />
Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento <strong>de</strong> señales o puntos fijos<br />
<strong>de</strong> referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. Si en el terreno<br />
ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong><br />
recuperación, el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega <strong>de</strong> estos testigos al<br />
Contratista. Esas referencias <strong>de</strong>terminarán el eje longitudinal <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> recuperación,<br />
progresivas y niveles. Sobre la base <strong>de</strong> éstas, el Contratista complementará, a medida que el<br />
estado <strong>de</strong> las obras lo exija, el replanteo <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> acuerdo con los planos generales y<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l Proyecto y conforme con las modificaciones que el Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
introduzca durante el curso <strong>de</strong> los trabajos. Los gastos por concepto <strong>de</strong> jornales, movilidad,<br />
útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los <strong>de</strong> revisión <strong>de</strong>l replanteo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>talles que el Contratante consi<strong>de</strong>re conveniente realizar, son por cuenta exclusiva <strong>de</strong>l<br />
Contratista.<br />
5.b Terminado el replanteo se exten<strong>de</strong>rá por duplicado un acta en la que conste haberlo<br />
efectuado conforme al Proyecto, que será firmada por el Supervisor <strong>de</strong> Obras y el<br />
Contratista. Cualquier observación que <strong>de</strong>seare formular el Contratista, relacionada con el<br />
replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, <strong>de</strong>berá constar al pie <strong>de</strong>l acta en forma <strong>de</strong><br />
reserva, sin cuyo requisito no se consi<strong>de</strong>rará válido ningún reclamo. Todo reclamo<br />
relacionado con las reservas efectuadas en el acta <strong>de</strong> replanteo <strong>de</strong>berá ser presentado con<br />
expresión <strong>de</strong> fundamento <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los treinta (30) días hábiles posteriores a la firma <strong>de</strong> dicha<br />
acta. Vencido dicho plazo el Contratista per<strong>de</strong>rá los <strong>de</strong>rechos respectivos y se tendrá por no<br />
efectuada la reserva.<br />
5.c Cuando para la ejecución <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación u Otras Intervenciones Obligatorias<br />
se requiera la remoción <strong>de</strong> algún punto fijo <strong>de</strong> amojonamiento o marcaciones oficiales, el<br />
Contratista <strong>de</strong>berá comunicarlo con la antelación <strong>de</strong>bida al Contratante, a efectos <strong>de</strong> que éste<br />
tome las precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la<br />
construcción <strong>de</strong> las obras.<br />
6. Seguros<br />
6.a El Contratista <strong>de</strong>be acreditar encontrarse autoasegurado o afiliado a una Aseguradora <strong>de</strong><br />
Riesgos <strong>de</strong>l Trabajo (ART) En este último caso <strong>de</strong>be cubrir el Nivel 1 <strong>de</strong> la Resolución 39/96 <strong>de</strong><br />
la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros.<br />
6.b Al iniciar y durante la ejecución <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>clarar la totalidad <strong>de</strong>l personal que se<br />
<strong>de</strong>sempeña en la misma, en forma estable o acci<strong>de</strong>ntal, consignando las <strong>de</strong>safectaciones y<br />
nuevos ingresos. El contratante le exigirá la acreditación <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> todas las<br />
condiciones requeridas para la vigencia <strong>de</strong>l seguro o <strong>de</strong> la alícuota <strong>de</strong> la afiliación a la A.R.T.<br />
por la totalidad <strong>de</strong>l plantel afectado a la obra en el mes <strong>de</strong> que se trate.<br />
7. Control <strong>de</strong> Calidad<br />
7.a El sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad <strong>de</strong>be <strong>de</strong>finir para cada proceso constructivo<br />
completo las intervenciones, en tiempos razonables <strong>de</strong> todos y cada uno <strong>de</strong> los controles y<br />
ensayos, incluyendo las normas a aplicar, que es necesario ejecutar para garantizar la<br />
eficiencia <strong>de</strong>l sistema. Este sistema tendrá incluido el proyecto <strong>de</strong> los formularios a usar, el<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
35
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
3 . CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
local, el equipamiento <strong>de</strong>l laboratorio y la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la Matriz <strong>de</strong> Firmantes <strong>de</strong> cada<br />
documento, así como el perfil ó términos <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong> los profesionales intervinientes.<br />
7.b Declarar al concluir cada etapa mensurable <strong>de</strong> los trabajos, por escrito y en forma<br />
indudable (acompañado <strong>de</strong> todos los documentos requeridos por el Sistema <strong>de</strong> Autocontrol<br />
<strong>de</strong>bidamente conformados), que los trabajos se ajustan a todas las exigencias <strong>de</strong> calidad<br />
explícitas ó implícitas en la documentación <strong>de</strong>l contrato, interpretadas según las reglas <strong>de</strong>l<br />
arte y, en su caso, también según las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> servicio emanadas <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
7.c La <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> los resultados alcanzados <strong>de</strong>berá incluir los valores<br />
correspondientes a los mismos por aplicación <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> medición que correspondan.<br />
7.d El pedido <strong>de</strong> medición <strong>de</strong> trabajos ejecutados, formulado por el Contratista, lleva<br />
implícita su <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> calidad, sin admitirse prueba en contrario, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong><br />
las sanciones que pudiere correspon<strong>de</strong>rle por la omisión <strong>de</strong> la <strong>de</strong>claración expresa requerida<br />
en el párrafo anterior.<br />
7.e El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá controlar que el Contratista haya cumplido con todos y cada<br />
uno <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> autocontrol <strong>de</strong> calidad y le notificará las <strong>de</strong>sviaciones<br />
que encontrare. La participación <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras no altera, en manera alguna, las<br />
obligaciones <strong>de</strong>l Contratista. El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá auditar en cualquier oportunidad,<br />
tanto la fi<strong>de</strong>lidad <strong>de</strong> los documentos que se generen por aplicación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol<br />
<strong>de</strong> Calidad, como todos los procesos constructivos y <strong>de</strong> ensayos o verificaciones que se realicen.<br />
El Contratista está obligado a asistir al Supervisor <strong>de</strong> Obras, y facilitarle el uso <strong>de</strong>l laboratorio en<br />
forma completa y autónoma, <strong>de</strong>biendo acatar sus observaciones en forma inapelable.<br />
7.f El Contratista solicitará al Supervisor <strong>de</strong> Obras, en tiempo oportuno, autorización para<br />
ejecutar:<br />
a) trabajos que cubran obras cuya cantidad ó calidad sean <strong>de</strong> difícil comprobación una vez<br />
cubiertas<br />
b) tareas <strong>de</strong> imposible medición posterior.<br />
En ambos casos se labrará un acta previa en la que se <strong>de</strong>je constancia <strong>de</strong> la medida y <strong>de</strong>l<br />
cumplimiento <strong>de</strong> las normas <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> las obras a ser cubiertas.<br />
8. Corrección <strong>de</strong> Defectos<br />
8.a El Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá verificar que todos los Defectos notificados se encuentren<br />
corregidos en la fecha <strong>de</strong> expiración <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> corrección. Igualmente el Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras verificará que al término <strong>de</strong> la vigencia <strong>de</strong>l contrato no existan Defectos que requieran<br />
corrección.<br />
8.b Defectos no corregidos. El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá hacer corregir un Defecto por un<br />
tercero si el Contratista no lo hubiera hecho <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Período <strong>de</strong> Corrección <strong>de</strong> Defectos.<br />
8.c Cuando el <strong>de</strong>fecto a corregir se refiere a parte <strong>de</strong> una obra <strong>de</strong> recuperación ejecutada o en<br />
ejecución, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá notificar al Contratista, por lo menos con 28 días<br />
corridos <strong>de</strong> anticipación, que se propone hacer corregir el Defecto por un tercero; si el<br />
Contratista no lo corrigiera <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> dicho período, el Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá proce<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> acuerdo con lo notificado. El costo resultante será <strong>de</strong>ducido <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
36
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
3 . CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS PARA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />
8.d Cuando el <strong>de</strong>fecto a corregir afecta en forma directa e inminente la seguridad <strong>de</strong>l tránsito,<br />
en especial baches en calzada y <strong>de</strong>scalce <strong>de</strong> las banquinas, la obligación <strong>de</strong>l Contratista es<br />
evitar que se produzcan y en su <strong>de</strong>fecto habilita al Contratante a repararlo o para hacerlo<br />
reparar por un tercero a costas <strong>de</strong>l Contratista.<br />
8.e Cuando el <strong>de</strong>fecto a corregir se refiere a una condición <strong>de</strong> mantenimiento exigible, y a<br />
juicio <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras el incumplimiento <strong>de</strong> la or<strong>de</strong>n genera un perjuicio o peligro<br />
para los usuarios ( tal el caso por ejemplo, barandas faltantes, etc.) se reiterará la indicación<br />
con un plazo <strong>de</strong> corrección <strong>de</strong> cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento <strong>de</strong> realizar las<br />
tareas por un tercero con cargo al contratista, sin perjuicio <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> las penalida<strong>de</strong>s<br />
que por el incumplimiento le correspondan.<br />
8.f Los materiales rechazados serán retirados <strong>de</strong> la obra por el Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong><br />
ocho (8) días hábiles. Cuando el Contratista no cumpliese esta or<strong>de</strong>n, el Supervisor <strong>de</strong> Obras,<br />
previa notificación con indicación <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósito, podrá retirar los materiales<br />
rechazados y serán por cuenta <strong>de</strong>l Contratista los gastos que se originen. El Contratante no se<br />
responsabiliza por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiere causar al<br />
Contratista. A pedido <strong>de</strong> éste, el Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá autorizar la corrección <strong>de</strong>l<br />
material rechazado, si a su juicio la naturaleza <strong>de</strong>l mismo lo hiciera practicable.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
37
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma. SECCION 4 - Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
INSERTAR<br />
Planilla <strong>de</strong> Certificación PR – Hitos Trimestrales<br />
Planilla <strong>de</strong> Certificación PR2 – Hitos Trimestrales<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
38
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma. Especificaciones Técnicas<br />
SECCION 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br />
I .- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES<br />
A. DISPOSICIONES GENERALES<br />
1. Introducción<br />
1.1 Los tipos <strong>de</strong> trabajo a que se aplicarán estas Especificaciones Técnicas correspon<strong>de</strong>n<br />
a los Contratos <strong>de</strong> Recuperación y Mantenimiento <strong>de</strong> Malla <strong>de</strong> Carreteras C.RE.MA y son<br />
los siguientes:<br />
• Recuperación <strong>de</strong> aquellos segmentos <strong>de</strong> los caminos <strong>de</strong> la malla que lo requieran, <strong>de</strong><br />
acuerdo con las especificaciones particulares y planos, con el objeto <strong>de</strong> restablecer sus<br />
condiciones <strong>de</strong>jándolos en buen estado. Los Pliegos Técnicos Particulares <strong>de</strong>tallarán los<br />
tipos <strong>de</strong> trabajo a ser ejecutados.<br />
• Ejecutar las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Conservación que se requieran para mantener durante la<br />
vigencia <strong>de</strong>l contrato, todas las secciones <strong>de</strong> la malla, sus obras <strong>de</strong> artes mayores y<br />
menores, instalaciones auxiliares y la zona marginal <strong>de</strong>l camino, permitiendo que ellos<br />
<strong>de</strong>n un tránsito seguro y cómodo a todos los usuarios.<br />
Son contratos por un período <strong>de</strong> cinco años. El precio <strong>de</strong> la oferta será una suma<br />
alzada para las Obras <strong>de</strong> Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y la ejecución<br />
<strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento.<br />
2. Objetivos<br />
2.1 Los Contratos que se liciten bajo este sistema obligan al Contratista a ejecutar los<br />
trabajos y labores necesarios para que la malla o conjunto <strong>de</strong> caminos objeto <strong>de</strong>l Contrato<br />
mantengan siempre las Condiciones Exigibles <strong>de</strong>terminadas por este pliego (Cláusula 8) y los<br />
Pliegos Técnicos Particulares, es <strong>de</strong>cir que sus características y condiciones físicas <strong>de</strong>ben<br />
respon<strong>de</strong>r permanentemente a exigencias mínimas que garanticen seguridad y comodidad al<br />
usuario. Será, por lo tanto, responsabilidad únicamente <strong>de</strong>l Contratista que la malla <strong>de</strong><br />
caminos bajo su Contrato responda a las Condiciones Exigibles, y él <strong>de</strong>berá arbitrar las<br />
medidas necesarias para que ellas siempre se cumplan respondiendo <strong>de</strong> ello ante el<br />
Contratante y los Usuarios.<br />
2.2 Las Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias que se le<br />
encomien<strong>de</strong>n tendrán como objetivo corregir aquellas condiciones <strong>de</strong>ficientes <strong>de</strong> sectores <strong>de</strong><br />
caminos <strong>de</strong> la malla contratada que no permitan un mantenimiento a<strong>de</strong>cuado y se<br />
constituyan en problemas para un tránsito expedito y seguro.<br />
2.3 Las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina que <strong>de</strong>ba ejecutar compren<strong>de</strong>n todas<br />
aquellas operaciones que <strong>de</strong>ben realizarse a lo largo <strong>de</strong>l año, cualquiera sea el nivel <strong>de</strong><br />
tránsito o las condiciones climáticas, <strong>de</strong> acuerdo a las solicitaciones que tengan los caminos,<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
con el objetivo <strong>de</strong> mantener las condiciones <strong>de</strong> diseño y cumplir con las Condiciones<br />
Exigibles.<br />
Asimismo, <strong>de</strong>berá ejecutar toda otra tarea necesaria para alcanzar en todo momento las<br />
condiciones exigidas, tanto <strong>de</strong> la calzada como <strong>de</strong> las obras complementarias.<br />
2.4 Con la iniciación <strong>de</strong>l replanteo, el Supervisor <strong>de</strong> Obras entregará al Contratista la<br />
posesión <strong>de</strong> los caminos <strong>de</strong> la malla. En el caso <strong>de</strong> los caminos que estén afectados solamente<br />
a activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento, la entrega consistirá en una visita <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> los caminos e<br />
inspección visual <strong>de</strong> su condición junto al Representante Técnico <strong>de</strong>l Contratista.<br />
3. Estructura Organizacional - Programa <strong>de</strong>tallado<br />
3.1 Para asegurar su capacidad para cumplir con los objetivos expuestos y las condiciones<br />
exigibles el Contratista <strong>de</strong>berá presentar su Estructura Organizacional, en forma <strong>de</strong><br />
Organigrama <strong>de</strong>tallado, con la cual administrará el Contrato, <strong>de</strong>finiendo con particular<br />
precisión el modo <strong>de</strong> operar <strong>de</strong>l Representante Técnico, quién será responsable <strong>de</strong> la<br />
dirección superior <strong>de</strong> la obra y también ante el Contratante.<br />
3.2 Se <strong>de</strong>finen como Condiciones Exigibles las características que <strong>de</strong>be mantener el<br />
camino para garantizar un tránsito seguro y confortable y con las cuales <strong>de</strong>berán cumplir<br />
todos los caminos <strong>de</strong> la malla, las cuales se <strong>de</strong>finirán en el punto 8 <strong>de</strong> las presentes y en lo<br />
que se complemente en las Especificaciones Técnicas Particulares.<br />
3.3 El Contratista presentará un Programa <strong>de</strong>tallado especificando como espera cumplir<br />
los objetivos <strong>de</strong>l Contrato; este Plan incluirá:<br />
♦ Un plan <strong>de</strong> trabajo para la ejecución <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Otras<br />
Intervenciones Obligatorias que <strong>de</strong>berá completar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l primer año.<br />
♦ Un plan <strong>de</strong> trabajo para la ejecución <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento<br />
durante los cinco años, en todas las secciones <strong>de</strong> la malla.<br />
♦ Un Manual <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad incluyendo la metodología<br />
que va a usar, las acciones que implementará y los elementos con que cuenta<br />
para su implementación.<br />
♦ Procedimientos para afrontar eventuales emergencias.<br />
3.4 Antes <strong>de</strong> la iniciación <strong>de</strong>l replanteo, se realizará una reunión <strong>de</strong> coordinación entre el<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras y el Representante Técnico <strong>de</strong>l Contratista con su respectivo personal<br />
clave, con el objeto <strong>de</strong> analizar las acciones <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Contrato y<br />
programarlas a<strong>de</strong>cuadamente para evitar problemas que pue<strong>de</strong>n preverse oportunamente.<br />
Estas reuniones <strong>de</strong>berán continuar efectuándose por lo menos una vez al mes para ir<br />
analizando el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Contrato y solucionar los problemas que puedan presentarse.<br />
B. RECUPERACION<br />
4. Especificaciones Técnicas<br />
4.1 Las Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias serán <strong>de</strong>finidas<br />
por el Proyecto Ejecutivo Definitivo.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
2
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
4.2 El Contratista <strong>de</strong>berá presentar el Proyecto Ejecutivo Definitivo con sus<br />
correspondientes planos y <strong>de</strong>más documentos, que permita la ejecución <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong><br />
Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento rutinario,<br />
incluyendo el Programa <strong>de</strong> Señalamiento Vertical y Horizontal con su posterior<br />
mantenimiento durante toda la duración <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los términos <strong>de</strong> la<br />
subcláusula 27.5 Sección 3. Estos documentos <strong>de</strong>berán ser presentados al Contratante para su<br />
estudio, quién <strong>de</strong>berá aceptarlos u observarlos según lo estipulado en la subcláusula 27.6<br />
Sección 3. Una vez aceptados, el Contratista podrá efectuar el replanteo.<br />
4.3 Con la presentación <strong>de</strong>l Proyecto Ejecutivo Definitivo, el Contratista presentará al<br />
Supervisor <strong>de</strong> Obras el Programa Detallado y Calendario <strong>de</strong>finitivo para la ejecución <strong>de</strong> las<br />
Obras <strong>de</strong> Recuperación y las Otras Intervenciones Obligatorias.<br />
4.4 Una vez finalizadas todas las Obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones<br />
Obligatorias el Contratante <strong>de</strong>signará <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cinco (5) días siguientes una Comisión<br />
Verificadora que incluirá al Supervisor <strong>de</strong> Obras. La Comisión Verificadora se constituirá<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los tres (3) días siguientes a su <strong>de</strong>signación y fijará el día y hora para la verificación<br />
<strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cinco (5) días siguientes a su constitución, citándose al<br />
Representante Técnico para asistir bajo apercibimiento, en caso <strong>de</strong> inasistencia, <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r<br />
a la verificación <strong>de</strong> las Obras el segundo día hábil siguiente al <strong>de</strong> la fecha fijada<br />
originalmente con ó sin su presencia.<br />
La Comisión inspeccionará las Obras acompañado <strong>de</strong>l Representante Técnico, comprobando<br />
que estén terminadas y verificando que se hayan ejecutado <strong>de</strong> acuerdo con el Proyecto<br />
Ejecutivo Definitivo y <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los plazos contractuales. Se levantará un acta <strong>de</strong><br />
constatación <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias en que se<br />
<strong>de</strong>jará constancia <strong>de</strong> cualquier observación o corrección que se <strong>de</strong>tecte, fijando un plazo para<br />
la solución <strong>de</strong> los problemas que pudieren existir. En caso <strong>de</strong> haber observaciones, el<br />
Contratista podrá presentar sus <strong>de</strong>scargos, si los hubiere, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> siete (7) días <strong>de</strong><br />
efectuada la Inspección, los que <strong>de</strong>berán ser resueltos por el Contratante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siete<br />
(7) días <strong>de</strong> haber sido recibidos.<br />
C. MANTENIMIENTO DE RUTINA<br />
5. Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina<br />
5.1 El Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina compren<strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, que <strong>de</strong>ben<br />
ejecutarse en los diferentes elementos que componen una obra vial, para mantenerla en<br />
condiciones satisfactorias <strong>de</strong> servicio, tales como Reparación <strong>de</strong> Baches en la calzada <strong>de</strong><br />
rodamiento, Limpieza <strong>de</strong> Desagües, Reparación <strong>de</strong> Banquinas, etc. La mención <strong>de</strong> estas<br />
activida<strong>de</strong>s en estas Especificaciones es sólo <strong>de</strong> carácter informativo, ya que la obligación <strong>de</strong>l<br />
Contratista será mantener los caminos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las Condiciones Exigibles; pue<strong>de</strong><br />
libremente escoger los métodos, medios y procedimientos que estime conveniente para<br />
mantener esas condiciones. Sin embargo, los análisis <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> administración <strong>de</strong><br />
mantenimiento vial muestran que la manera más efectiva <strong>de</strong> obtener condiciones a<strong>de</strong>cuadas<br />
<strong>de</strong> operación <strong>de</strong> una red vial es a través <strong>de</strong> una eficiente programación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> rutina.<br />
6. Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina<br />
6.1 Algunas <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina más significativas que <strong>de</strong>be<br />
consi<strong>de</strong>rar el Contratista en su programación, cuando ellas correspondan a las condiciones <strong>de</strong><br />
los caminos <strong>de</strong> su Contrato, son las siguientes:<br />
3<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong>l Camino<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> Cunetas Revestidas<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> Cunetas no Revestidas<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> Alcantarillas, sus Accesos y Desagües<br />
♦ Perfilado simple <strong>de</strong> Calzadas <strong>de</strong> Ripio<br />
♦ Perfilado y Compactación <strong>de</strong> Calzadas <strong>de</strong> Ripio<br />
♦ Perfilado con Compactación <strong>de</strong> Banquinas <strong>de</strong> Ripio<br />
♦ Reparación <strong>de</strong> Baches en Calzadas y Banquinas <strong>de</strong> Ripio<br />
♦ Sellado <strong>de</strong> Juntas y Fisuras en Calzadas <strong>de</strong> Hormigón<br />
♦ Sellado <strong>de</strong> Fisuras en Pavimentos y Banquinas Asfálticas<br />
♦ Reparación <strong>de</strong> Baches en Pavimentos y Banquinas <strong>de</strong> Mezclas Asfálticas<br />
♦ Reparación <strong>de</strong> Baches en Pavimentos y Banquinas <strong>de</strong> Tratamiento Superficial<br />
♦ Limpieza y Reacondicionamiento <strong>de</strong> Defensas Camineras<br />
♦ Corte <strong>de</strong> Pastos y Malezas, Podas<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> Desagües en General<br />
♦ Conservación <strong>de</strong> Puentes <strong>de</strong> Hormigón y Metálicos<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> la Calzada <strong>de</strong> Rodamiento<br />
♦ Limpieza <strong>de</strong> Señales Verticales<br />
♦ Remoción, Reposición y Reparación <strong>de</strong> Señales Verticales<br />
♦ Mantenimiento <strong>de</strong>l señalamiento horizontal<br />
♦ Despeje <strong>de</strong> nieve y mantenimiento invernal<br />
Esta lista es sólo indicativa, ya que la responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista es cumplir con<br />
las Condiciones Exigibles para lo cual requerirá ejecutar estas y otras activida<strong>de</strong>s y preparar<br />
sus normas. Sólo como un ejemplo, también indicativo, se presenta una norma al final <strong>de</strong> la<br />
presente Sección para la ejecución <strong>de</strong>l Bacheo Superficial <strong>de</strong> Calzadas y Banquinas<br />
Pavimentadas.<br />
6.2 El Contratista actualizará su Programa <strong>de</strong>tallado para Mantenimiento <strong>de</strong> Rutina<br />
mediante el cual espera obtener las Condiciones Exigibles. Aunque se trata <strong>de</strong> un programa<br />
indicativo, ya que pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir con libertad la forma en que espera cumplir con las<br />
Condiciones Exigibles o Niveles <strong>de</strong> Servicio, es importante para los efectos <strong>de</strong> control <strong>de</strong><br />
tránsito y control <strong>de</strong> calidad conocer cómo el Contratista plantea <strong>de</strong>sarrollar las activida<strong>de</strong>s.<br />
El Programa <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong>be <strong>de</strong>finirse por tramos, incluyendo todas las secciones que integran<br />
la malla y durante la vigencia <strong>de</strong>l contrato.<br />
Los Programas <strong>de</strong>berán ser actualizados y presentados al Supervisor <strong>de</strong> Obras cada tres<br />
meses.<br />
También y solamente como un ejemplo indicativo, al final <strong>de</strong> la presente Sección se muestra<br />
un tipo <strong>de</strong> programa anual y otro por trimestres. Será responsabilidad exclusiva <strong>de</strong>l<br />
Contratista diseñar su programación, que <strong>de</strong>berá ser aprobada por el Contratante, para<br />
cumplir con las Condiciones Exigibles.<br />
7. Mantenimiento <strong>de</strong>l Tránsito y Medidas <strong>de</strong> Seguridad<br />
7.1 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el<br />
tránsito durante la ejecución <strong>de</strong> sus trabajos y procurar la seguridad <strong>de</strong> los usuarios, <strong>de</strong>biendo<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
4
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
mantener y colocar letreros y señales <strong>de</strong> peligro diurno y nocturno durante todo el período <strong>de</strong><br />
duración <strong>de</strong> aquellos; si es necesario, colocará personal regulando el tránsito y señalizando<br />
los sectores que pue<strong>de</strong>n envolver situaciones <strong>de</strong> peligro. Estas tareas las ejecutará <strong>de</strong> acuerdo<br />
a las normas vigentes en la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad.<br />
7.2 El Contratista diseñará un sistema <strong>de</strong> información a los usuarios, que <strong>de</strong>berá ser<br />
aprobado por el Supervisor <strong>de</strong> Obras, que les permita estar informados <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong> los<br />
caminos y <strong>de</strong> los sectores que pue<strong>de</strong>n presentar problemas <strong>de</strong>bido a trabajos programados.<br />
7.3 El Contratista <strong>de</strong>berá mantener Libros <strong>de</strong> Reclamos para que los usuarios puedan<br />
expresar sus reclamos por escrito en todas las Rutas individuales que integran la malla y en<br />
sus oficinas, <strong>de</strong>biendo estar indicado en el señalamiento vertical. El Supervisor <strong>de</strong> Obras<br />
revisará dichos Libros por lo menos una vez a la semana y cuando se trate <strong>de</strong> reclamos que<br />
aparezcan justificados, solicitará <strong>de</strong>l Contratista las explicaciones correspondientes. Si los<br />
reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas que correspondan para evitar que se<br />
repitan.<br />
D. CONTROL DE CALIDAD<br />
8. Condiciones Exigibles<br />
8.1 La característica <strong>de</strong> los Contratos CREMA consiste en que se trata <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong><br />
recuperación y mantenimiento <strong>de</strong> largo plazo, que incluyen una malla <strong>de</strong> caminos y cuyo<br />
objetivo es cumplir con las Condiciones Exigibles para ofrecer al usuario un tránsito seguro<br />
y confortable. Las Condiciones aludidas son exigibles en todos los caminos incluidos en la<br />
malla licitada hasta la finalización <strong>de</strong>l Contrato.<br />
8.2 Las Condiciones Exigibles serán las siguientes:<br />
8.2.1. Condiciones exigibles para la calzada <strong>de</strong> rodamiento:<br />
a) Don<strong>de</strong> se ejecuten obras <strong>de</strong> recuperación:<br />
Los parámetros que se <strong>de</strong>tallan a continuación serán evaluados por el<br />
Contratante, indicándose para cada uno <strong>de</strong> ellos los máximos admisibles por kilómetro para<br />
cada tipo <strong>de</strong> pavimento:<br />
a.1) Pavimento <strong>de</strong> concreto asfáltico:<br />
Rugosidad: (Rugosímetro B.P.R.).<br />
En repavimentaciones : 2,0 m/km a 2,4 m/km según PTP<br />
En reconstrucción <strong>de</strong> pavimentos : 2,0 m/km<br />
Deformación transversal:<br />
a) Ahuellamiento: 10 mm a 12 mm (Regla <strong>de</strong> 1,20 mts.). según PTP<br />
b) Hundimientos o levantamientos <strong>de</strong> bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> calzada: no se admitirán.<br />
Fisuración: Total <strong>de</strong> fisuras selladas con sellado tipo puente.<br />
No se admitirán sectores con fisuras superiores a Tipo 4.<br />
Los sectores con fisuras Tipo 4, aún cuando estén sellados, no podrán superar el 15% <strong>de</strong> la<br />
superficie <strong>de</strong> la calzada en ningún lugar.<br />
5<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Desprendimientos: Baches abiertos: 0 %<br />
a.2) Pavimento <strong>de</strong> hormigón:<br />
Rugosidad: 2,5 m/km. (Rugosímetro B.P.R.).<br />
Juntas: Total <strong>de</strong> juntas selladas (100 %).<br />
Desprendimientos: 0 %<br />
Fisuración: 0 %.<br />
a.3) Pavimentos con tratamientos superficiales:<br />
Rugosidad: (Rugosímetro B.P.R.) 2,5 m/km. (Se exigirá únicamente cuando se reconstruya la<br />
base)<br />
Deformación transversal:<br />
a) Ahuellamiento: 10 mm (Regla <strong>de</strong> 1,20 mts.).<br />
b) Hundimientos o levantamientos <strong>de</strong> bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> calzada: no se admitirán.<br />
Fisuración: Total <strong>de</strong> fisuras selladas con sellado tipo puente.<br />
No se admitirán sectores con fisuras superiores a Tipo 2.<br />
Los sectores con fisuras Tipo 2, aún cuando estén sellados, no podrán superar el 15% <strong>de</strong> la<br />
superficie <strong>de</strong> la calzada en ningún lugar.<br />
Desprendimientos:<br />
a) Baches abiertos: 0 %<br />
b) Peladuras: Los sectores con peladuras no podrán superar el dos por ciento (2%) <strong>de</strong> la<br />
superficie <strong>de</strong> la calzada en ningún lugar.<br />
Para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> los parámetros exigibles, se seguirán las siguientes normas:<br />
Rugosidad: la D.N.V. medirá la rugosidad con sus equipos Rugosímetros B.P.R. u otros que<br />
lo reemplacen <strong>de</strong> tecnología superior en los tramos homogéneos <strong>de</strong>finidos en el P.T.P. para<br />
permitir su tratamiento estadístico y obtener el valor característico con percentíl ochenta (80).<br />
Las mediciones se ajustarán a lo <strong>de</strong>tallado en la Metodología <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Pavimentos<br />
(M.E.P.) <strong>de</strong> la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ; Anexo (pág. 36 a 38), <strong>de</strong>biendo<br />
cumplir lo establecido en el ANEXO I <strong>de</strong> la Resolución A.G. Nº 1/2005 (NORMATIVA DE<br />
EVALUACIÓN DE RESULTADOS PARA EL CONTROL DE RUGOSIDADES).<br />
A los efectos <strong>de</strong> la penalización, se aplicarán a cada uno <strong>de</strong> los tramos kilométricos <strong>de</strong>l tramo<br />
homogéneo don<strong>de</strong> el promedio <strong>de</strong> los valores individuales superen al valor máximo admitido<br />
en el Pliego.<br />
Deformación transversal : el ahuellamiento se medirá <strong>de</strong> acuerdo a lo expresado en la M.E.P.,<br />
con la salvedad que se realizará cada kilómetro.<br />
En el área <strong>de</strong>marcada se medirán los valores más <strong>de</strong>sfavorables <strong>de</strong> ahuellamiento <strong>de</strong>biendo<br />
adoptarse para ese kilómetro el máximo, siempre y cuando ese valor no represente una<br />
situación aislada e irregular. Los hundimientos y/o levantamientos <strong>de</strong> los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la calzada<br />
se medirán con la regla <strong>de</strong> 1,20 m, aún cuando se encuentren fuera <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> medición<br />
que indica la Metodología (M.E.P.).<br />
6<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Fisuración: se evaluará la fisuración sellada, no sellada o efectuada <strong>de</strong>fectuosamente en<br />
forma kilométrica recorriendo los tramos homogéneos y cuantificando la longitud <strong>de</strong> las<br />
mismas con la ayuda <strong>de</strong> un odométro manual.<br />
Para fisuras aisladas <strong>de</strong> longitu<strong>de</strong>s menores ó iguales a un (1) metro, se consi<strong>de</strong>rará que una<br />
fisura afecta a un (1) metro cuadrado. Para fisuras longitudinales y transversales se<br />
consi<strong>de</strong>rará que un (1) metro lineal afecta a un (1) metro cuadrado. Para fisura tipo malla (6 y<br />
8 <strong>de</strong>l catalogo <strong>de</strong> M.E.P) se medirá la superficie afectada.<br />
Juntas: se medirá la longitud <strong>de</strong> las juntas <strong>de</strong> hormigón no selladas o selladas<br />
<strong>de</strong>fectuosamente en forma kilométrica recorriendo los tramos homogéneos con la ayuda <strong>de</strong><br />
un odómetro manual.<br />
Desprendimientos: no se admitirán baches abiertos para ningún tipo <strong>de</strong> pavimentos. En<br />
calzadas con tratamiento bituminoso superficial o lechadas asfálticas, se medirá la superficie<br />
<strong>de</strong> la calzada con peladuras o <strong>de</strong>sprendimientos, a los fines <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la exigencia <strong>de</strong>l<br />
Pliego.<br />
b) Don<strong>de</strong> no se ejecuten Obras <strong>de</strong> Recuperación:<br />
En los tramos en los que no se ejecuten obras <strong>de</strong> recuperación, se <strong>de</strong>berá mantener<br />
durante todo el plazo <strong>de</strong>l contrato el valor <strong>de</strong> los parámetros que se <strong>de</strong>fina la Sección 5 – II<br />
requisitos y Datos Técnicos Particulares en cada sección, no permitiendo reducir el espesor<br />
<strong>de</strong> capas asfálticas existentes, ni disminuir las condiciones <strong>de</strong> la obra básica.<br />
Los parámetros que se <strong>de</strong>tallan a continuación serán evaluados por el Contratante,<br />
indicándose para cada uno <strong>de</strong> ellos los máximos admisibles por kilómetro:<br />
Medición <strong>de</strong> la rugosidad:<br />
Solamente se efectuará con fines rutinarios y estadísticos.<br />
Deformación transversal:<br />
Hundimientos o levantamientos <strong>de</strong> bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> calzada: 0,03 m (Regla <strong>de</strong> 1,20 m).<br />
Fisuración: Total <strong>de</strong> fisuras selladas. Hasta fisuras Tipo 4, selladas con sellado Tipo Puente.<br />
En superficies con fisuras Tipo 6 o <strong>de</strong> mayor grado, en lugar <strong>de</strong>l sellado individual <strong>de</strong><br />
fisuras, se admitirá la ejecución <strong>de</strong> Tratamiento bituminoso Superficial <strong>de</strong> Sellado, Lechada<br />
Bituminosa, Carpeta Bituminosa extendida con terminadora o Bacheo Bituminoso, sin que<br />
resulte obligatorio el sellado <strong>de</strong> las fisuras reflejas que se produzcan, mientras las mismas no<br />
presenten <strong>de</strong>sprendimientos que produzcan un ancho <strong>de</strong> fisuras superiores a los 3 mm. Previo<br />
a la ejecución <strong>de</strong> estos trabajos se realizará un sellado o tomado <strong>de</strong> fisuras.<br />
Desprendimientos: baches abiertos: 0 %<br />
Desprendimientos localizados en tratamientos bituminosos superficiales y lechadas: 0%<br />
Juntas: Total <strong>de</strong> juntas selladas 100%<br />
8.2.2. Condiciones exigibles a las banquinas pavimentadas:<br />
Serán consi<strong>de</strong>radas como tales las así consignadas en los inventarios viales.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
7
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
No se permitirán sectores con banquinas <strong>de</strong>scalzadas, <strong>de</strong>biendo mantener en todo momento la<br />
pendiente transversal exigida en toda la longitud <strong>de</strong> la malla durante toda la vigencia <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
Deberán respon<strong>de</strong>r a un estado que resulta <strong>de</strong> una evaluación cuantitativa <strong>de</strong> los siguientes<br />
parámetros, indicándose para cada uno <strong>de</strong> ellos los valores máximos admisibles por<br />
kilómetro.<br />
Deformación transversal:<br />
a) Hundimientos o levantamientos <strong>de</strong> bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> calzada: ninguno.<br />
b) Ahuellamiento: 12 mm (Regla <strong>de</strong> 1,20 mts.).<br />
Fisuración: Total <strong>de</strong> fisuras selladas. Hasta fisuras Tipo 4, selladas con sellado Tipo Puente.<br />
En superficies con fisuras Tipo 6 o <strong>de</strong> mayor grado, en lugar <strong>de</strong>l sellado individual <strong>de</strong><br />
fisuras, se admitirá la ejecución <strong>de</strong> Tratamiento bituminoso Superficial <strong>de</strong> Sellado, Lechada<br />
Bituminosa, Carpeta Bituminosa extendida con terminadora o Bacheo Bituminoso, sin que<br />
resulte obligatorio el sellado <strong>de</strong> las fisuras reflejas que se produzcan, mientras las mismas no<br />
presenten <strong>de</strong>sprendimientos que produzcan un ancho <strong>de</strong> fisuras superiores a los 3 mm. Previo<br />
a la ejecución <strong>de</strong> estos trabajos se realizará un sellado o tomado <strong>de</strong> fisuras.<br />
Desprendimientos: Peladuras y baches abiertos: 0 %<br />
Desprendimientos localizados en tratamientos bituminosos superficiales y lechadas: 0%<br />
Banquinas <strong>de</strong> suelo anexas: mínimo 0,50 m <strong>de</strong> ancho, hasta completar el ancho exigible en la<br />
Sección 5 – II. Requisitos y Datos Técnicos Particulares.<br />
8.2.3. Condiciones exigibles para banquinas enripiadas o <strong>de</strong> suelo<br />
Las mismas respon<strong>de</strong>rán a un estado que resulta <strong>de</strong> una evaluación cualitativa <strong>de</strong> las<br />
siguientes condiciones aplicables para banquinas <strong>de</strong> suelo o ripio existentes en tramos que no<br />
tienen banquina pavimentada.<br />
a) No <strong>de</strong>berán presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten su<br />
a<strong>de</strong>cuada configuración, ya sean producidos por la acción <strong>de</strong>l tránsito o por factores<br />
climáticos.<br />
b) Deberán poseer una a<strong>de</strong>cuada pendiente transversal conforme a las normas <strong>de</strong> diseño<br />
vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no inferior a 3<br />
metros y cobertura total <strong>de</strong> tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en aquellos<br />
lugares en que la vegetación no tenga <strong>de</strong>sarrollo natural.<br />
c) No se admitirán sectores con pavimentos, <strong>de</strong> calzada o <strong>de</strong> banquinas, <strong>de</strong>scalzados o<br />
con <strong>de</strong>sniveles superiores a dos (2) centímetros, no admitiéndose tampoco la presencia<br />
<strong>de</strong> bordillos en la banquina que superen el nivel <strong>de</strong> la calzada.<br />
d) El Contratista <strong>de</strong>berá conservar los perfiles transversales existentes <strong>de</strong> banquinas y<br />
talu<strong>de</strong>s, a la fecha <strong>de</strong> replanteo, hasta el pie <strong>de</strong>l mismo, durante todo el lapso <strong>de</strong><br />
ejecución <strong>de</strong>l Contrato, sin <strong>de</strong>smejorar sus características y sin perjuicio <strong>de</strong> las<br />
obligaciones <strong>de</strong> mantener y mejorar el perfil original.<br />
A tal fin, como parte <strong>de</strong> los labores <strong>de</strong> replanteo, el Supervisor <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong>berá<br />
levantar los perfiles transversales con la frecuencia que corresponda, según las características<br />
<strong>de</strong> la zona, previa notificación <strong>de</strong>l Contratista, quien podrá participar si así lo <strong>de</strong>sea. Su<br />
ausencia no impi<strong>de</strong> el cumplimiento <strong>de</strong> tal cometido.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
8
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
8.2.4. Condiciones a cumplir en la conservación <strong>de</strong> rutina:<br />
a) Conservación <strong>de</strong> alcantarillas y obras <strong>de</strong> arte:<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá mantener la limpieza y la <strong>de</strong>sobstrucción <strong>de</strong> las secciones <strong>de</strong><br />
escurrimiento <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> las alcantarillas transversales y longitudinales, como así<br />
también las <strong>de</strong> las obras <strong>de</strong> arte mayores y menores existentes <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Camino.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>berá efectuar periódicamente el mantenimiento <strong>de</strong> rutina (limpieza y<br />
reparación y/o reposición <strong>de</strong> juntas, pintado <strong>de</strong> barandas comunes y artísticas que requieran<br />
dicha tarea, reparación <strong>de</strong> barandas cabeceras <strong>de</strong>terioradas por choques, pintado <strong>de</strong> Obras <strong>de</strong><br />
Arte, reposición <strong>de</strong> material y/o <strong>de</strong> losetas <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> conos para evitar socavamientos,<br />
reparación <strong>de</strong> veredas peatonales, etc.).<br />
b) Conservación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sagües:<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá efectuar el mantenimiento <strong>de</strong> los <strong>de</strong>sagües tanto a cielo abierto<br />
como entubados. En lo que respecta a los <strong>de</strong>sagües a cielo abierto <strong>de</strong>berá efectuar la<br />
corrección <strong>de</strong>l perfil existente <strong>de</strong> manera que se efectúe el correcto escurrimiento <strong>de</strong> las<br />
aguas, a los efectos <strong>de</strong> evitar daños al camino o peligros a los usuarios <strong>de</strong>l camino y a vecinos<br />
frentistas.<br />
Deberá efectuar periódicas limpiezas, <strong>de</strong> forma tal <strong>de</strong> evitar embanques,<br />
sedimentaciones, crecimiento <strong>de</strong> pastos y malezas y en los casos <strong>de</strong> cunetas revestidas<br />
realizar la permanente reparación y/o reposición <strong>de</strong>l material con que están construidas (lajas,<br />
hormigón, etc.).<br />
En lo que respecta a los <strong>de</strong>sagües entubados, <strong>de</strong>berá realizar la reposición y/o<br />
reparación <strong>de</strong> caños rotos, la reparación en cámaras <strong>de</strong> inspección o tapas <strong>de</strong> las mismas,<br />
sumi<strong>de</strong>ros y toda otra tarea para al correcto funcionamiento <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sagüe y la seguridad <strong>de</strong> los<br />
usuarios.<br />
c) Iluminación y semaforización:<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá efectuar el mantenimiento <strong>de</strong> la iluminación y semáforos en los<br />
casos en que dicha tarea esté a cargo <strong>de</strong>l Contratante al momento <strong>de</strong>l replanteo. El mismo<br />
consistirá en la ejecución <strong>de</strong> todos los trabajos, incluido materiales, necesarios para el<br />
correcto funcionamiento <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> dichas instalaciones a los efectos <strong>de</strong> que cumplan<br />
eficientemente el cometido para el que fueron construidas. Asimismo, y si las condiciones <strong>de</strong><br />
seguridad y tránsito en el transcurso <strong>de</strong>l contrato exigen la construcción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> éste tipo,<br />
su mantenimiento durante el periodo remanente <strong>de</strong>l Contrato estará a cargo <strong>de</strong>l Contratista.<br />
El Contratista tomará a su cargo los insumos <strong>de</strong> energía eléctrica <strong>de</strong>l contrato y <strong>de</strong> sus<br />
instalaciones, cuando dicha erogación esté a cargo <strong>de</strong>l Contratante al momento <strong>de</strong>l replanteo<br />
o posterior al mismo.<br />
d) Corte <strong>de</strong> pastos y malezas:<br />
Se <strong>de</strong>berá mantener cortado la totalidad <strong>de</strong>l tapiz vegetal a ambos lados <strong>de</strong>l pavimento<br />
hasta el bor<strong>de</strong> externo <strong>de</strong> cuneta, o en un ancho <strong>de</strong> quince (15) metros medidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> la calzada en su proyección vertical, en una altura no superior a los 0,15 m. En el<br />
resto <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> camino <strong>de</strong>berá efectuarse el corte <strong>de</strong> pastos y malezas en la fecha <strong>de</strong><br />
iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual y a<strong>de</strong>más por lo menos una vez al año. En la parte interior <strong>de</strong><br />
las curvas horizontales se <strong>de</strong>berá tener <strong>de</strong>spejado el triángulo <strong>de</strong> visibilidad, <strong>de</strong>biéndose<br />
aumentar los anchos <strong>de</strong> corte anteriormente fijados, en la medida que ello sea necesario,<br />
según la geometría <strong>de</strong> la curva.<br />
9<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Queda absolutamente prohibida toda quema <strong>de</strong> pastos y malezas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong><br />
camino y bosquecillos, así como también el uso <strong>de</strong> herbicidas y productos tóxicos,<br />
<strong>de</strong>biéndose recolectar el producto <strong>de</strong>l corte cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o a<br />
terceros.<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá usar equipos a<strong>de</strong>cuados para el corte <strong>de</strong> pastos y malezas que no<br />
generen la pérdida <strong>de</strong>l tapiz vegetal, también adoptará las medidas necesarias para evitar la<br />
propagación <strong>de</strong> incendios acci<strong>de</strong>ntales que ocasionen perjuicios al camino, a los usuarios o<br />
los frentistas.<br />
e) Limpieza general <strong>de</strong>l tramo:<br />
Toda superficie <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Camino <strong>de</strong>berá permanecer libre <strong>de</strong> escombros,<br />
recipientes en <strong>de</strong>suso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), carrocerías y todo tipo<br />
<strong>de</strong> residuos.<br />
f) Despeje <strong>de</strong> nieve y mantenimiento invernal:<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estar incluido como una actividad <strong>de</strong> mantenimiento rutinario, <strong>de</strong>berán<br />
consi<strong>de</strong>rarse las exigencias <strong>de</strong>terminadas en Requisitos y Datos Técnicos Particulares como<br />
Otras Intervenciones Obligatorias, si correspondiere.<br />
g) Mantenimiento <strong>de</strong> los bosquecillos existentes:<br />
1. Todos los grupos <strong>de</strong> árboles y/o arbustos y/o bosquecillos, que se encuentren en la<br />
Zona <strong>de</strong> Camino <strong>de</strong>ben ser mantenidos a<strong>de</strong>cuadamente, así como los predios adyacentes a la<br />
misma, que fueran propiedad <strong>de</strong>l Contratante, y las instalaciones que eventualmente<br />
existieran en ellos. Asimismo el Supervisor <strong>de</strong> Obras indicará al Contratista las especies<br />
aisladas que <strong>de</strong>berá conservar a<strong>de</strong>cuadamente.<br />
2. Las tareas que se exigirán serán las siguientes:<br />
I) Corte <strong>de</strong> pastos y malezas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los bosquecillos y alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los mismos y su<br />
limpieza general. Para estas tareas rigen las mismas especificaciones y penalida<strong>de</strong>s que para<br />
"Corte <strong>de</strong> pastos y malezas" y “Limpieza general <strong>de</strong>l tramo”.<br />
II) En los casos en que ejemplares <strong>de</strong> algún bosquecillo se pierdan por cualquier motivo<br />
(viento, plagas, hurto, rayos, incendios, etc.) se <strong>de</strong>berá reponer el mismo número y <strong>de</strong> la<br />
misma especie o similar. También <strong>de</strong>berá efectuar un control preventivo <strong>de</strong> plagas. En los<br />
casos en que <strong>de</strong>ban efectuarse reposiciones en sectores afectados, el Contratista <strong>de</strong>berá<br />
presentar un croquis indicando la distribución y calidad <strong>de</strong> las especies a implantar.<br />
El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá or<strong>de</strong>nar por Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio el regado <strong>de</strong> alguna especie en<br />
particular.<br />
h) Ejecución <strong>de</strong> obras y/o trabajos no contemplados en el Pliego:<br />
La realización <strong>de</strong> trabajos que sean necesarios a juicio <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras, y que<br />
no hayan sido contemplados en los Pliegos, <strong>de</strong>berán contar con un proyecto y con la<br />
aprobación escrita <strong>de</strong>l Contratante. El Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá or<strong>de</strong>nar por Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
Servicio, realizar contrafuegos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> camino, en caso <strong>de</strong> ser necesario.<br />
i) Señalamiento y seguridad:<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
10
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
En todo momento el señalamiento vertical lateral, aéreo, horizontal y <strong>de</strong> seguridad<br />
<strong>de</strong>be mantenerse completo según el proyecto presentado por el Contratista, y aceptado por el<br />
Contratante, es <strong>de</strong>cir con todas las señales correspondientes conservando su visibilidad diurna<br />
y su reflectancia en horas <strong>de</strong> la noche, incluyendo los mojones kilométricos.<br />
Todas las señales que se emplacen durante la vigencia <strong>de</strong>l contrato, <strong>de</strong>berán respon<strong>de</strong>r a las<br />
normas <strong>de</strong>l Contratante, en lo que hace al diseño, medidas, formas, colores y materiales.<br />
I. Señalamiento vertical lateral:<br />
Consiste en todos los carteles y mojones kilométricos colocados a los costados <strong>de</strong> la calzada.<br />
Serán confeccionados sobre chapas <strong>de</strong> aluminio <strong>de</strong> 3mm o chapas <strong>de</strong> acero cincadas <strong>de</strong> 2mm<br />
<strong>de</strong> espesor ZC-275 (Norma Mercosur Nº 97:96), revestidas con láminas reflectivas y negras<br />
opacas. Al recibir la malla, el Contratista <strong>de</strong>berá completar y reparar el señalamiento<br />
existente <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en las normas <strong>de</strong> seguridad, incluyendo el<br />
emplazamiento <strong>de</strong> los mojones Kilométricos y toda señal que sea necesaria.<br />
Toda vez que se produzcan modificaciones que <strong>de</strong>n lugar al cambio <strong>de</strong>l señalamiento (nuevos<br />
accesos, cruces, etc.) <strong>de</strong>berá efectuarse la indicación pertinente, el retiro <strong>de</strong> aquellas señales<br />
que hayan perdido su vigencia y la actualización <strong>de</strong>l proyecto. Si se retiran señales <strong>de</strong>bido a<br />
la realización <strong>de</strong> obras en la banquina, <strong>de</strong>berán recolocarse luego en perfectas condiciones a<br />
la mayor brevedad. Las señales <strong>de</strong>berán estar siempre limpias, libres <strong>de</strong> tierra, polvo,<br />
grasitud, etc., para lo cual se efectuará su limpieza una vez al año, como mínimo, en forma<br />
muy cuidadosa, a fin <strong>de</strong> que no se produzcan <strong>de</strong>terioros en la superficie <strong>de</strong> la lámina<br />
reflectiva, no pudiendo usarse ningún tipo <strong>de</strong> abrasivos. Cuando el Contratante lo autorice, se<br />
hará juntamente con la limpieza la aplicación, por pulverización, <strong>de</strong> laca transparente<br />
a<strong>de</strong>cuada a ese efecto con el propósito <strong>de</strong> proteger la superficie <strong>de</strong> la lámina reflectiva y<br />
<strong>de</strong>volverle parte <strong>de</strong> la reflectancia.<br />
Fuera <strong>de</strong> las citadas limpiezas anuales, toda vez que una señal se ensucie por motivos<br />
imprevistos (pegados <strong>de</strong> afiches, pintadas con aerosol, etc.) que la tornen poco visible durante<br />
el día y /o la noche, <strong>de</strong>berá ser limpiada y si esto no fuera suficiente, reemplazada.<br />
Las señales que sean robadas, <strong>de</strong>terioradas o inutilizadas, por cualquier motivo, <strong>de</strong>berán ser<br />
repuestas o reemplazadas <strong>de</strong> inmediato.<br />
El dorso <strong>de</strong> las placas y los postes <strong>de</strong> sostén <strong>de</strong>berán estar perfectamente pintados, por lo que<br />
se repintará bianualmente y toda vez que sea necesario.<br />
. En todos aquellos casos en que la placa se encuentre en perfectas condiciones, se permitirá<br />
su reprocesamiento, siempre y cuando la señal terminada cumpla con las exigencias <strong>de</strong>l<br />
Contratante. Este se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> rechazar y disponer el retiro <strong>de</strong> aquellas señales<br />
que no cumplan con las citadas normas.<br />
Los mojones kilométricos que sean robados o inutilizados por cualquier motivo <strong>de</strong>berán ser<br />
repuestos <strong>de</strong> inmediato. El tipo <strong>de</strong> mojones se ajustará a las normas existentes dictadas por el<br />
Contratante y su ubicación será la que obre en el listado <strong>de</strong> Inventario Vial. Cualquier duda<br />
respecto <strong>de</strong>l emplazamiento <strong>de</strong> un mojón <strong>de</strong>berá consultarse por escrito al Supervisor <strong>de</strong><br />
Obras.<br />
Dado que con el transcurso <strong>de</strong>l tiempo pue<strong>de</strong>n surgir nuevos elementos en lo que hace a<br />
materiales y/o diseños, el Contratista podrá presentar mejoras o modificaciones, las que<br />
estarán sujetas a la aprobación <strong>de</strong>l Contratante, sin la cual no se podrán implementar. Idéntico<br />
procedimiento <strong>de</strong>berá seguirse ante los requerimientos efectuados por terceros, quedando el<br />
costo <strong>de</strong> dicho señalamiento a cargo <strong>de</strong>l Contratista.<br />
II. Señalamiento aéreo:<br />
Consiste en las estructuras <strong>de</strong> sostén y los paneles <strong>de</strong> señalamiento emplazados sobre la<br />
calzada. Pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong> columnas <strong>de</strong> un (1) brazo, <strong>de</strong> dos (2) brazos y pórticos <strong>de</strong> distinta luz,<br />
acor<strong>de</strong> a las medidas <strong>de</strong> la vía, en las cuales se emplazan las señales, mientras que los paneles<br />
<strong>de</strong> señalamiento <strong>de</strong>berán ser exclusivamente <strong>de</strong> aluminio.<br />
11<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Al recibir la malla el Contratista <strong>de</strong>berá completar y reparar el señalamiento aéreo existente<br />
hasta <strong>de</strong>jarlo íntegro, según lo establecido en las normas <strong>de</strong> seguridad (estructuras y señales).<br />
Toda vez que se produzcan modificaciones que <strong>de</strong>n lugar al cambio <strong>de</strong> señalamiento aéreo,<br />
<strong>de</strong>berá efectuarse la nueva señalización con estructuras <strong>de</strong> similar tipo, procediendo al retiro<br />
<strong>de</strong> las estructuras y señales que hayan perdido vigencia y la actualización <strong>de</strong>l proyecto.<br />
Las estructuras <strong>de</strong>berán mantenerse siempre en perfectas condiciones <strong>de</strong> conservación.<br />
Estarán libres <strong>de</strong> óxido, correctamente pintadas, efectuándose su repintado como mínimo<br />
cada dos (2) años. Esta tarea incluirá la eliminación <strong>de</strong> óxido y el uso <strong>de</strong> los citados<br />
tratamientos.<br />
Las señales <strong>de</strong>berán en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras. Cualquier<br />
rotura o <strong>de</strong>sprendimiento <strong>de</strong> las sujeciones, por cualquier causa, <strong>de</strong>berá ser reparada <strong>de</strong><br />
inmediato.<br />
Cuando por <strong>de</strong>strucción total o parcial <strong>de</strong> una estructura, ésta <strong>de</strong>ba ser sustituida, la nueva<br />
<strong>de</strong>berá ser <strong>de</strong> forma y diseño similar a las restantes ya emplazadas, con el objeto <strong>de</strong> guardar<br />
el criterio estético.<br />
Para la conservación y renovación <strong>de</strong> las señales ubicadas en las estructuras, es <strong>de</strong> aplicación<br />
lo expresado en el punto I <strong>de</strong>l presente Apartado.<br />
Toda propuesta <strong>de</strong> mejoras o modificaciones <strong>de</strong>berá ser sometida a la aprobación <strong>de</strong>l<br />
Contratante, condición sin la cual no podrán implementarse dichos cambios. Idéntico<br />
procedimiento <strong>de</strong>berá seguirse ante los requerimientos efectuados por terceros, siendo <strong>de</strong><br />
aplicación lo expresado en el Punto I <strong>de</strong>l presente Apartado.<br />
III. Barandas <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa:<br />
Consisten en los dispositivos <strong>de</strong>stinados a encarrilar y contener los vehículos que salen <strong>de</strong> la<br />
calzada.<br />
Al recibir la malla, se <strong>de</strong>berán completar y reparar las barandas faltantes o <strong>de</strong>terioradas, en un<br />
plazo máximo <strong>de</strong> seis (6) meses.<br />
En todo momento las barandas <strong>de</strong>berán estar completas y en perfectas condiciones. Cuando<br />
sean dañadas por choques, <strong>de</strong>berán ser reemplazadas <strong>de</strong> inmediato. Todo tramo <strong>de</strong> barandas<br />
que se reemplace <strong>de</strong>berá ser nuevo, admitiéndose sólo barandas acondicionadas con la<br />
autorización previa <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras. Los tramos existentes que se encuentren en<br />
buena condición estructural y aquellos que lo requieran, se limpiarán y previo tratamiento<br />
antióxido, serán pintados con productos a<strong>de</strong>cuados. El recambio <strong>de</strong> los tramos dañados y la<br />
limpieza y pintado <strong>de</strong> los existentes, <strong>de</strong>berá hacerse en el momento que se produzca el daño o<br />
cuando el estado <strong>de</strong> las barandas así lo indique.<br />
Todas las barandas, tanto las emplazadas como las que se repongan, <strong>de</strong>berán estar<br />
permanentemente provistas <strong>de</strong> elementos reflectivos para que indiquen su presencia en horas<br />
<strong>de</strong> la noche. Para ello pue<strong>de</strong>n emplearse las aran<strong>de</strong>las "L" recubiertas por lámina reflectiva, o<br />
bien elementos catadióptricos (ojos <strong>de</strong> gato), que irán adosados a las barandas, en<br />
coinci<strong>de</strong>ncia con los respectivos bulones.<br />
Con el transcurso <strong>de</strong>l tiempo pue<strong>de</strong>n surgir nuevos elementos que sirvan a idénticos<br />
propósitos, el Contratista podrá presentar mejoras o modificaciones, las que estarán sujetas a<br />
la aprobación <strong>de</strong>l Contratante, sin la cual no se podrán implementar. Idéntico procedimiento<br />
<strong>de</strong>berá seguirse ante los requerimientos efectuados por el Supervisor <strong>de</strong> Obras en un todo <strong>de</strong><br />
acuerdo con el punto 8.2.4."g".<br />
IV. Señalamiento Horizontal:<br />
Consiste en todas las líneas y símbolos que se <strong>de</strong>marcan sobre la calzada. El Contratista<br />
<strong>de</strong>berá pintar o repintar todo cuanto resulte necesario para <strong>de</strong>jar el señalamiento horizontal en<br />
las condiciones exigibles. Para ello utilizará material termoplástico reflectante con sembrado<br />
<strong>de</strong> esferillas y aplicado por pulverización o extrusión, según corresponda.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
12
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Al recibir la Malla, el Contratista <strong>de</strong>berá pintar o repintar todo cuanto sea necesario, hasta<br />
<strong>de</strong>jarlo completo, según las condiciones exigibles, en un plazo máximo <strong>de</strong> cuatro (4) meses.<br />
Toda vez que se produzcan modificaciones que <strong>de</strong>n lugar al cambio <strong>de</strong>l señalamiento o bien<br />
se ejecuten tareas <strong>de</strong> bacheo o repavimentación que afecten el señalamiento horizontal, las<br />
zonas comprendidas por tales trabajos, <strong>de</strong>berán ser <strong>de</strong>marcadas <strong>de</strong> inmediato.<br />
En aquellos tramos en que esté prevista la ejecución <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> recuperación, y hasta tanto<br />
no se ejecuten las mismas, se permitirá el empleo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> aplicación en frío que<br />
aseguren permanentemente su visibilidad. Cuando las obras <strong>de</strong> recuperación cubran el<br />
señalamiento existente, se <strong>de</strong>berá proce<strong>de</strong>r simultáneamente con el avance <strong>de</strong> los trabajos<br />
terminados a la <strong>de</strong>marcación horizontal, <strong>de</strong> manera que ningún tramo permanezca sin<br />
<strong>de</strong>marcación durante un período mayor a 30 días.<br />
Se incluyen en las condiciones exigibles la integridad superficial y la reflectancia, condición<br />
esta indispensable para una correcta visibilidad nocturna.<br />
Para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> la integridad superficial se utilizará una grilla <strong>de</strong> 0,10 m por 0,50 m<br />
dividida longitudinalmente en tres partes iguales y transversalmente en diez partes iguales. Se<br />
proce<strong>de</strong>rá a colocar la grilla sobre la línea <strong>de</strong> pintura <strong>de</strong> forma tal que ésta se encuentre<br />
totalmente contenida <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la grilla. Se contará el número <strong>de</strong> cuadros que presenten más<br />
<strong>de</strong>l diez por ciento (10 %) <strong>de</strong> su área no cubierta por pintura y se lo referirá como porcentaje<br />
<strong>de</strong>l total <strong>de</strong> cuadros que presenta la grilla, siendo éste el valor <strong>de</strong> la medición <strong>de</strong> la integridad<br />
superficial en este punto. Se proce<strong>de</strong>rá a <strong>de</strong>terminar el valor <strong>de</strong> integridad superficial en<br />
secciones <strong>de</strong> cinco (5) kilómetros tomando veinticinco (25) mediciones a razón <strong>de</strong> cinco (5)<br />
por cada kilómetro alternando mediciones en el bor<strong>de</strong> <strong>de</strong>recho, eje y bor<strong>de</strong> izquierdo. El<br />
promedio aritmético <strong>de</strong> estas veinticinco (25) mediciones será el valor <strong>de</strong> la falta <strong>de</strong><br />
integridad superficial <strong>de</strong> esta sección <strong>de</strong> cinco (5) kilómetros. Deberá proce<strong>de</strong>rse al repintado<br />
total <strong>de</strong> los cinco (5) kilómetros medidos si el promedio aritmético <strong>de</strong> los valores obtenidos<br />
supera el veinticinco por ciento (25 %).<br />
El valor <strong>de</strong> la retroreflectancia se medirá mediante equipos dinámicos o sea montados sobre<br />
vehículos, lo que permitirá efectuar el control circulando sobre la calzada y sin <strong>de</strong>tenerse<br />
sobre ella.<br />
Su geometría será tal que la diferencia entre el ángulo <strong>de</strong> iluminación y el <strong>de</strong> observación<br />
será <strong>de</strong> 1º (por ejemplo 3,5º y 4,5º respectivamente).<br />
La distancia entre cada una <strong>de</strong> las mediciones tomadas, será <strong>de</strong> 50 cm o menor.<br />
La evaluación <strong>de</strong> los resultados se hará por Km., por cada una <strong>de</strong> las líneas y <strong>de</strong> acuerdo al<br />
valor característico.<br />
La exigencia <strong>de</strong> la retroreflectancia durante la vigencia <strong>de</strong>l contrato <strong>de</strong>berá mantenerse<br />
siempre igual o superior a los siguientes valores:<br />
Color Blanco : 110 microcan<strong>de</strong>las.lux.m 2<br />
Color Amarillo : 90 microcan<strong>de</strong>las.lux.m 2<br />
Valores menores <strong>de</strong> los indicados prece<strong>de</strong>ntemente, motivarán la exigencia <strong>de</strong>l repintado <strong>de</strong>l<br />
tramo afectado.<br />
Cuando sea necesario, previo a la aplicación <strong>de</strong> la nueva <strong>de</strong>marcación, se realizará el<br />
<strong>de</strong>spintado <strong>de</strong> los remanentes <strong>de</strong> la señalización anterior. Los materiales a emplear y la<br />
metodología <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong>berán respon<strong>de</strong>r a las normas <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Vialidad. Si con el transcurso <strong>de</strong>l tiempo surgieran nuevos materiales y/o tecnologías, el<br />
Contratista podrá presentar mejoras y/o modificaciones, las que se <strong>de</strong>berán presentar<br />
previamente a la aprobación <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad, sin la cual no se podrán<br />
implementar.<br />
V. Señalamiento Temporario:<br />
El señalamiento temporario involucrará tanto el señalamiento a colocar en caso <strong>de</strong> obras<br />
como en casos <strong>de</strong> emergencias. En casos <strong>de</strong> obras se regirá por lo contenido en el Pliego <strong>de</strong><br />
Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, Sección L.XIX Señalamiento <strong>de</strong> Obras<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
13<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
en Construcción o la norma respectiva <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Vialidad vigente al<br />
momento <strong>de</strong>l evento. El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en<br />
pesos a cinco (5) UM (unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> multa) por día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en cumplimentar dicho<br />
señalamiento.<br />
En situaciones <strong>de</strong> emergencia, que <strong>de</strong> aquí en más se <strong>de</strong>nominará Inci<strong>de</strong>nte, don<strong>de</strong> haya<br />
obstáculos a la circulación en todo el ancho <strong>de</strong> coronamiento; esto es, ya sea en calzada y/o<br />
en banquina, el Contratista <strong>de</strong>berá arbitrar los medios para advertir <strong>de</strong> la peligrosidad<br />
resultante a los usuarios <strong>de</strong> la vía y para eliminar el obstáculo en el menor tiempo posible. El<br />
tratamiento aplicable será el <strong>de</strong> un trabajo fijo <strong>de</strong> corta duración, según indiquen las reglas<br />
<strong>de</strong>l arte, o bien la normativa vigente al respecto.<br />
Para ello <strong>de</strong>berá contar, con al menos dos vehículos equipados con señalamiento ad-hoc; esto<br />
es montados sobre el mismo, con balizamiento para la canalización <strong>de</strong> tránsito, señalamiento<br />
pasivo portátil. El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en pesos<br />
a diez mil (10.000) UM (unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> multa) por no cumplimentar dicho señalamiento en<br />
tiempo y forma.<br />
8.2.5 Otras exigencias a tener en cuenta cuando se ejecuten obras<br />
• Al finalizar las obras <strong>de</strong> recuperación y hasta la finalización <strong>de</strong>l contrato los parámetros<br />
<strong>de</strong> control <strong>de</strong> rugosidad, <strong>de</strong>formación transversal, fisuración y <strong>de</strong>sprendimientos <strong>de</strong>berán<br />
ser iguales o menores a los indicados prece<strong>de</strong>ntemente.<br />
• El Contratista será responsable <strong>de</strong> mantener el valor <strong>de</strong> los parámetros mencionados,<br />
<strong>de</strong>biendo realizar las obras y tareas necesarias que aseguren que en ningún momento se<br />
superen los valores máximos admitidos.<br />
• En calzadas y en banquinas pavimentadas, bajo ningún concepto se permitirá durante el<br />
plazo <strong>de</strong>l contrato, que el espesor <strong>de</strong> las capas asfálticas sea inferior al <strong>de</strong> las capas<br />
existentes al momento <strong>de</strong> posesión <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> obras, más el espesor <strong>de</strong> las capas<br />
asfálticas <strong>de</strong> las Obras <strong>de</strong> Recuperación, excepto en los casos <strong>de</strong> reconstrucciones <strong>de</strong><br />
pavimentos, previamente aprobadas por el Comitente.<br />
• El Comitente sólo analizará la reconstrucción total o parcial <strong>de</strong> pavimentos propuesta por<br />
el Contratista, si el espesor <strong>de</strong> las capas asfálticas propuestas es mayor o igual al <strong>de</strong> las<br />
capas asfálticas existentes al momento <strong>de</strong> posesión <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> obra y el número<br />
estructural, según Método AASHTO 1993 (SN) <strong>de</strong> la reconstrucción, resulta mayor o<br />
igual a la suma <strong>de</strong>l SN <strong>de</strong>l pavimento existente, al momento <strong>de</strong> posesión <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong><br />
obra, más el SN <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong> recuperación prevista, resultando en su conjunto a solo<br />
juicio <strong>de</strong>l Comitente, en una mejor estructura <strong>de</strong>l pavimento que la prevista o existente.<br />
Asimismo, las capas <strong>de</strong> rodamiento a ejecutar con mezclas bituminosas o tratamientos<br />
superficiales, estarán apoyadas como mínimo sobre capas granulares <strong>de</strong> base (CBR<br />
mayor <strong>de</strong> 80, según Pliego General <strong>de</strong> Especificaciones Técnicas), <strong>de</strong> 0,15 m <strong>de</strong> espesor.<br />
• Cuando se ejecuten refuerzos o reconstrucciones, la capacidad portante en todo el ancho<br />
<strong>de</strong> la sección será uniforme.<br />
• Se admitirá la corrección parcial <strong>de</strong> ahuellamiento mediante fresado, solo cuando se<br />
restituya el espesor fresado con mezcla bituminosa tipo Concreto Asfáltico,<br />
microaglomerados o lechadas asfálticas.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
14
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
• No se permitirán superficies texturizadas o fresadas como capa <strong>de</strong> rodamiento, salvo<br />
durante el período <strong>de</strong> etapa constructiva <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado sector <strong>de</strong> la obra.<br />
• El Contratista no podrá alegar otras causales que las <strong>de</strong> caso fortuito o fuerza mayor,<br />
<strong>de</strong>bidamente probado, para no cumplimentar el cronograma <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> obras presentado;<br />
en ningún caso podrá disminuir el valor estructural <strong>de</strong> las obras previstas en el Proyecto<br />
Ejecutivo Definitivo.<br />
• Por ninguna circunstancia se permitirá la ejecución <strong>de</strong> tratamientos bituminosos (simples,<br />
dobles o triples) sobre pavimentos <strong>de</strong> concreto asfáltico o sobre tratamientos bituminosos<br />
existentes.<br />
• En capas <strong>de</strong> concreto asfáltico <strong>de</strong> 0,03 m <strong>de</strong> espesor, se modifica lo establecido en el<br />
Pliego <strong>de</strong> Especificaciones Técnicas Generales (D.VIII.5.2.1) a) Peso específico aparente,<br />
estableciéndose un 98% para la relación mínima <strong>de</strong>l Peso específico aparente medio <strong>de</strong> la<br />
mezcla terminada y el peso específico aparente <strong>de</strong> la mezcla mol<strong>de</strong>ada en laboratorio.<br />
• En el Manual <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad a presentar por el Contratista, junto<br />
con el Proyecto Ejecutivo Definitivo para aprobación <strong>de</strong>l Contratante, establecido en el<br />
artículo 9 <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego, se <strong>de</strong>berá tener en cuenta que el tramo a<br />
aprobar, respecto <strong>de</strong>l Peso Específico Aparente y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> espesores (s/Sección<br />
D- VIII-5-2-1 <strong>de</strong>l Pliego <strong>de</strong> Especificaciones Técnicas Generales), será <strong>de</strong> como máximo<br />
12.000m2.<br />
9. Autocontrol <strong>de</strong> Calidad<br />
9.1 La responsabilidad <strong>de</strong>l control <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> los trabajos y obras realizadas en los<br />
Contratos C.RE.MA correspon<strong>de</strong> totalmente al Contratista. Bajo los términos <strong>de</strong>l Contrato, el<br />
Contratista es responsable <strong>de</strong> la adquisición <strong>de</strong> materiales, organización <strong>de</strong>l trabajo,<br />
programación <strong>de</strong> los equipos, selección y capacitación <strong>de</strong>l personal y <strong>de</strong> la supervisión<br />
general <strong>de</strong> las obras. El también pue<strong>de</strong> elegir los métodos <strong>de</strong> trabajo, los medios y<br />
procedimientos que va a usar en cuanto cumplan con las normas que se especificarán en las<br />
Especificaciones y en los Documentos <strong>de</strong>l Pliego.<br />
El Contratista <strong>de</strong>be establecer sus propios procedimientos <strong>de</strong> autocontrol y<br />
documentarlos en un Manual <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad, que presentará junto<br />
con el Proyecto Ejecutivo Definitivo y <strong>de</strong>berá ser aprobado por el Contratante.<br />
10. Verificación <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad<br />
10.1 La responsabilidad <strong>de</strong> verificar el fiel cumplimiento <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong><br />
Autocontrol <strong>de</strong> Calidad recae en el Supervisor <strong>de</strong> Obras. Teniendo la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Vialidad la posibilidad <strong>de</strong> auditar como Contratante todos y cada uno <strong>de</strong> los procesos en<br />
cualquier momento y lugar.<br />
11. Sistema <strong>de</strong> Calidad<br />
11.1 Papel <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras:<br />
son:<br />
Las responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> Obras con relación al Control <strong>de</strong> Calidad<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
15
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
∗ Verificar durante el proceso <strong>de</strong> ejecución y control, la participación <strong>de</strong> los responsables<br />
en los documentos que conforman el archivo básico <strong>de</strong>l sistema, <strong>de</strong>finidos por el<br />
Contratista en la Matriz <strong>de</strong> Firmantes <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los documentos que <strong>de</strong>ban<br />
generarse, incluidos en el Manual <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad.<br />
∗ Verificar por muestreo razonable a su juicio, el cumplimiento <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong><br />
control ejecutados por el Contratista, que tendrán que estar <strong>de</strong> acuerdo con lo que indique<br />
en cada caso el Manual <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol <strong>de</strong> Calidad aprobado.<br />
∗ Hacer presente al Contratista cualquier <strong>de</strong>sviación que encontrara o verificara, ya sea en<br />
la generación <strong>de</strong> los documentos, la matriz <strong>de</strong> firmante <strong>de</strong> los mismos ó en la calidad<br />
especifica ó generalizada <strong>de</strong> cualquier tipo <strong>de</strong> ejecución.<br />
∗ Informar si el Contratista no cumple con sus responsabilida<strong>de</strong>s y recomendar, si<br />
correspondiere, la aplicación <strong>de</strong> multas.<br />
∗ Crear y tener actualizado un archivo <strong>de</strong> toda la documentación que genere, en la cual se<br />
<strong>de</strong>jan plasmadas todas sus actuaciones.<br />
11.2 De los Ensayos:<br />
El Supervisor <strong>de</strong> Obras a su criterio podrá efectuar ensayos o solicitar la ejecución a<br />
terceros, con el fin <strong>de</strong> corroborar ó reforzar sus inquietu<strong>de</strong>s en lo referente a la no obtención<br />
<strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> lo ejecutado, para lo cual podrá usar el laboratorio <strong>de</strong>l Contratista, ó encargar<br />
la ejecución <strong>de</strong> ensayos en laboratorios <strong>de</strong> terceros; todos los costos que esto genere serán<br />
cubiertos por el Contratista.<br />
11.3 Calidad <strong>de</strong> los Materiales:<br />
Cuando las Especificaciones Particulares establezcan la calidad <strong>de</strong> los materiales y su<br />
cumplimiento <strong>de</strong> ciertas normas, el certificar su cumplimiento pue<strong>de</strong> requerir largos ensayos<br />
que no son prácticos en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mantenimiento. A<strong>de</strong>más, en un Contrato por suma<br />
alzada, es el Contratista mismo el que provee sus materiales y <strong>de</strong>be contemplar en su Sistema<br />
<strong>de</strong> Autocontrol la prueba <strong>de</strong> materiales, por lo que el primer paso es asegurarse <strong>de</strong> que así<br />
ocurra. Cuando sea necesario tener prueba documental <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las normas ello<br />
pue<strong>de</strong> hacerse a través <strong>de</strong> la certificación <strong>de</strong>l proveedor. Cuando se trate <strong>de</strong> materiales<br />
críticos el Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá or<strong>de</strong>nar las pruebas bajo su control. Sin embargo, es<br />
aconsejable hacer efectiva la responsabilidad <strong>de</strong> controlar que tiene el Contratista,<br />
exigiéndole usar un sistema a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> muestreo y ensayos.<br />
Por su parte el Supervisor <strong>de</strong> Obras or<strong>de</strong>nará pruebas selectivas al azar <strong>de</strong> materiales,<br />
ya sea cuando se reciben o cuando se van a usar. También pue<strong>de</strong> hacerlo cuando otras<br />
inspecciones generen dudas sobre la calidad <strong>de</strong> los materiales. Estos ensayos <strong>de</strong>ben ser<br />
entregados a laboratorios con experiencia y bien equipados, y serán a cargo <strong>de</strong>l Contratista.<br />
11.4 Supervisión <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Autocontrol:<br />
El Sistema <strong>de</strong> Autocontrol pue<strong>de</strong> ser supervisado sobre la base <strong>de</strong> un muestreo<br />
aleatorio.<br />
Un primer control es la condición <strong>de</strong> los caminos, ya que visualmente y a través <strong>de</strong><br />
recorrerlos es posible observar su estado.<br />
Sin embargo, es necesario un control sistemático que permita tener seguridad <strong>de</strong> que<br />
el Contratista está cumpliendo con su Programa <strong>de</strong> Autocontrol, y al mismo tiempo tenga la<br />
seguridad <strong>de</strong> que si cumple con su Programa no tendrá problemas para la certificación <strong>de</strong><br />
pagos ni será objeto <strong>de</strong> multas.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
16
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Para este efecto queda <strong>de</strong>finido el porcentaje mínimo que será inspeccionado, que<br />
será <strong>de</strong>l 10% mensual. Los segmentos a controlar serán <strong>de</strong> 2 Km y se revisarán tantos<br />
segmentos como sea necesario para llegar al porcentaje <strong>de</strong>l 10% <strong>de</strong> cada trabajo ejecutado en<br />
la malla.<br />
La inspección <strong>de</strong> puentes se hará en forma separada y la selección se hará en función<br />
<strong>de</strong> la importancia y condición. En puentes <strong>de</strong>be distinguirse lo que es mantenimiento <strong>de</strong><br />
rutina, que es responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista, y reparaciones estructurales, que <strong>de</strong>berán<br />
contratarse separadamente, normalmente con firmas especializadas.<br />
11.5 Medición <strong>de</strong> la Rugosidad<br />
Cuando por razones operativas u otro motivo el Contratante no pueda realizar las mediciones<br />
para el control <strong>de</strong> la Rugosidad, el Contratista <strong>de</strong>berá disponer la realización <strong>de</strong> las<br />
mediciones <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el apartado 8.2.1 <strong>de</strong> la presente Sección 5 <strong>de</strong>l<br />
presente Pliego, con un equipo que se ajuste a las normas y procedimientos que se <strong>de</strong>tallan a<br />
continuación. A tal efecto, <strong>de</strong>berá prever que podrá serle requerida la medición total <strong>de</strong> la<br />
malla al menos una vez al año durante la vigencia <strong>de</strong>l contrato, con una antelación <strong>de</strong> quince<br />
(15) días corridos.<br />
11.5.1 El equipo que se utilice para medir Rugosidad, <strong>de</strong>berá contar previamente con la<br />
certificación <strong>de</strong> aptitud otorgada por la DNV – GERENCIA DE PLANEAMIENTO,<br />
INVESTIGACIÓN Y CONTROL (GPIC) para realizar mediciones en la Red<br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Caminos. Para ello <strong>de</strong>berá cumplir con los requisitos que a continuación<br />
se <strong>de</strong>tallan:<br />
a) El Contratista <strong>de</strong>berá indicar las características técnicas <strong>de</strong>l equipo Rugosímetro que<br />
utilizará (respuesta dinámica, inercial etc.) y su Clase.<br />
b) El equipo Rugosímetro expresará las mediciones <strong>de</strong> Rugosidad en metros por kilómetro<br />
(m/km) y/o milímetros por kilómetro (mm/km).<br />
c) El mismo estará calibrado en por lo menos en 10 (diez) Pistas <strong>de</strong> Calibración IRI con<br />
diferentes Niveles <strong>de</strong> Rugosidad.<br />
d) El equipo al ser calibrado <strong>de</strong>berá cumplir estrictamente los lineamientos y<br />
consi<strong>de</strong>raciones exigidos por el Banco Mundial en su Publicación Nº 46. “Gui<strong>de</strong>lines<br />
for conducting and calibrating road roughness measurements” y como mínimo con las<br />
Normas ASTM Nº:<br />
E 1364 – 90 METODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA MEDIR LA RUGOSIDAD<br />
DE LA SUPERFICIE A TRAVES DE NIVELACIONES.<br />
E 1448 – 92 PRACTICA ESTANDAR PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS<br />
SISTEMAS USADOS PARA MEDIR LA RESPUESTA VEHICULAR A LA<br />
RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE<br />
e) El Contratista <strong>de</strong>berá presentar ante la DNV – GPIC la Ecuación <strong>de</strong> Calibración y<br />
Correlación <strong>de</strong>l Rugosímetro a utilizar referida al BPR 89 <strong>de</strong> idéntica forma que los<br />
Rugosimetros <strong>de</strong> la Repartición.<br />
f) Todos los resultados, Planillas, Ecuaciones <strong>de</strong> Calibración y/o Correlación <strong>de</strong>berán estar<br />
avalados y certificados por una Institución Oficial <strong>de</strong> reconocido prestigio y experiencia en<br />
trabajos relacionados con la calibración <strong>de</strong> equipos <strong>de</strong>stinados a la medición <strong>de</strong> la rugosidad<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
17
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
<strong>de</strong> los pavimentos. La documentación aludida tendrá una vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> doce (12) meses <strong>de</strong><br />
extendido el certificado correspondiente.<br />
g) El Contratista <strong>de</strong>berá informar por medio escrito y fehacientemente a la GERENCIA DE<br />
PLANEAMIENTO INVESTIGACION Y CONTROL con una antelación no menor <strong>de</strong> diez<br />
(10) días hábiles la fecha y el lugar (provincia, ruta, progresiva, <strong>de</strong> inicio y fin etc.) en el cual<br />
efectuará las calibraciones. El Contratante, a fin <strong>de</strong> auditar los trabajos, podrá <strong>de</strong>stacar a uno (1)<br />
o dos (2) técnicos y/o profesionales para que concurran a presenciar las calibraciones.<br />
11.5.2 El Contratista <strong>de</strong>berá arbitrar los medios necesarios para que las planillas y/o informes<br />
<strong>de</strong> la medición <strong>de</strong> Rugosidad sean producidos e impresas “in-situ”, no permitiéndose en<br />
ningún caso el post-procesamiento <strong>de</strong> los datos.<br />
11.5.3 La planilla <strong>de</strong> la medición <strong>de</strong> campaña <strong>de</strong>berá contener como mínimo la siguiente<br />
información :<br />
a) Nombre <strong>de</strong> la Empresa Contratista.<br />
b) Nombre <strong>de</strong> la Empresa y/o Consultora que realiza el trabajo.<br />
c) Fecha <strong>de</strong> medición.<br />
d) Tipo <strong>de</strong> equipo empleado.<br />
e) Provincia.<br />
f) Número <strong>de</strong> Ruta.<br />
g) Nombre <strong>de</strong>l tramo.<br />
h) Ubicación <strong>de</strong>l inicio.<br />
i) Ubicación <strong>de</strong>l fin.<br />
j) Longitud <strong>de</strong>l tramo.<br />
k) Fórmula <strong>de</strong> calibración y corrección.<br />
l) Sentido <strong>de</strong> Medición (ascen<strong>de</strong>nte o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte).<br />
m) I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los kilómetros medidos en el tramo.<br />
n) El tiempo empleado en la medición <strong>de</strong> cada kilómetro.<br />
o) La indicación <strong>de</strong> la Rugosidad B.P.R. obtenida en el kilómetro numérica y<br />
gráficamente.<br />
p) La Rugosidad B.P.R. media <strong>de</strong>l tramo.<br />
q) La Rugosidad B.P.R. Característica <strong>de</strong>l tramo obtenida con percentil 80.<br />
r) Los eventos orientativos que permitan la ubicación <strong>de</strong> elementos<br />
significativos <strong>de</strong>l tramo, (como mínimo origen y fin <strong>de</strong>l tramo).<br />
11.5.4. El Contratista <strong>de</strong>berá informar por medio escrito y fehacientemente a la GERENCIA DE<br />
PLANEAMIENTO INVESTIGACION Y CONTROL con una antelación no menor <strong>de</strong> diez<br />
(10) días hábiles la fecha y el lugar (provincia, ruta, progresiva, <strong>de</strong> inicio y fin etc.) en el cual<br />
efectuará las mediciones. El Contratante, a fin <strong>de</strong> auditar los trabajos, podrá <strong>de</strong>stacar a uno (1) o<br />
dos (2) técnicos y/o profesionales para que concurran a presenciar las mediciones.<br />
12. Penalida<strong>de</strong>s<br />
12.1 Trabajos <strong>de</strong>fectuosos:<br />
La existencia <strong>de</strong> cualquier trabajo <strong>de</strong>fectuoso, a criterio <strong>de</strong>l Contratante, sea por<br />
motivo <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> los materiales o <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra empleada u otras causas, <strong>de</strong>berá<br />
hacerse constar por escrito por medio <strong>de</strong> una or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> servicio al Contratista, quien proce<strong>de</strong>rá<br />
a repararlo.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
18
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Si el Contratista no estuviera <strong>de</strong> acuerdo con la observación formulada, podrá<br />
recurrirla <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cinco (5) días siguientes.<br />
Si el Contratante, pese al <strong>de</strong>scargo efectuado por el Contratista, insistiera y dispusiera<br />
la <strong>de</strong>molición o reconstrucción <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>fectuosos, el Contratista <strong>de</strong>berá ejecutar<br />
tales trabajos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo que fije el Contratante, sin perjuicio <strong>de</strong> que aquel prosiga con<br />
el recurso.<br />
En caso <strong>de</strong> que el Contratista no ejecute la tarea encomendada, la misma será<br />
penalizada con los alcances <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la tipología ó en su <strong>de</strong>fecto por incumplimiento <strong>de</strong> la<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> servicio.<br />
12.2 Deficiencia en el estado <strong>de</strong> las calzadas:<br />
Se proce<strong>de</strong>rá a verificar el cumplimiento <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong> los parámetros <strong>de</strong> control,<br />
<strong>de</strong> acuerdo a las exigencias establecidas en el Punto 8 <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego.<br />
12.2.1 El Contratante podrá disponer que se efectúe en la oportunidad y lugares que<br />
consi<strong>de</strong>re conveniente, por cuenta y cargo <strong>de</strong>l Contratista y bajo la dirección <strong>de</strong>l primero, la<br />
evaluación <strong>de</strong> los parámetros <strong>de</strong> control y/o las mediciones que estime necesarias, a los<br />
efectos <strong>de</strong> controlar las tareas <strong>de</strong> conservación realizadas, así como el cumplimiento <strong>de</strong> las<br />
exigencias técnicas <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> las calzadas <strong>de</strong> rodamiento y <strong>de</strong> banquinas pavimentadas,<br />
<strong>de</strong> acuerdo con lo establecido en el presente Pliego.<br />
Por otra parte, el Supervisor <strong>de</strong> Obras podrá también por sí mismo y en todo<br />
momento, efectuar la evaluación <strong>de</strong> que se trata y/o los controles que estime necesarios.<br />
En todos los casos el Contratante establecerá el lugar y la oportunidad en que se<br />
iniciarán dichas tareas.<br />
12.2.2 Para el caso contemplado en el último párrafo <strong>de</strong>l Apartado 12.2.1 el Contratante<br />
comunicará al Contratista la fecha y lugar <strong>de</strong>l inicio <strong>de</strong> las tareas, a los efectos <strong>de</strong> que <strong>de</strong>signe<br />
al personal técnico que presenciará la evaluación. Se labrará un acta en don<strong>de</strong> consten las<br />
observaciones que realicen tanto el Contratante como el Contratista. La ausencia <strong>de</strong>l personal<br />
técnico <strong>de</strong>signado por el Contratista y/o la falta <strong>de</strong> observaciones en el acta, significará la<br />
conformidad <strong>de</strong>l Contratista con el resultado <strong>de</strong> la evaluación realizada.<br />
12.2.3. Rugosidad. La rugosidad se medirá <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el Punto 8.2.1.a) <strong>de</strong><br />
la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego. El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable<br />
equivalente en pesos a dos (2) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana y/o fracción por cada<br />
uno <strong>de</strong> los tramos kilométricos <strong>de</strong>l tramo homogéneo don<strong>de</strong> el promedio <strong>de</strong> los valores<br />
individuales superen al valor máximo admitido en el Pliego, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que<br />
formalmente le haya sido advertida tal situación por el Contratante, o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong> su<br />
constatación, el que resulte anterior, hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para<br />
alcanzar el valor exigido para cada tramo<br />
12.2.4 Deformación transversal. El ahuellamiento se medirá <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el<br />
Punto 8.2.1.a) <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego. Cuando los valores característicos <strong>de</strong>l<br />
tramo homogéneo así <strong>de</strong>terminados no alcancen los establecidos en la presente<br />
documentación, el Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en pesos<br />
a un cuatro (4) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana y/o fracción y por cada kilómetro <strong>de</strong>l<br />
tramo homogéneo que no cumpla la exigencia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente<br />
le haya sido advertida tal situación por el Contratante hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas<br />
necesarias para alcanzar el valor exigido para cada tramo.<br />
La existencia <strong>de</strong> hundimientos o levantamientos <strong>de</strong> bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> calzada mayores a lo establecido<br />
en Punto 8.2.1 <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego, dará lugar al inicio <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
19<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
una multa no reintegrable equivalente en pesos a cuatro (4) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada<br />
semana y/o fracción y por cada sector <strong>de</strong>l tramo homogéneo que no cumpla la exigencia<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal situación por el<br />
Contratante hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para corregir el <strong>de</strong>fecto.<br />
12.2.5 Fisuración. La fisuración se medirá <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el Punto 8.2.1.a) y<br />
b) <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego. Cuando las fisuras selladas, sin sellar ó selladas<br />
<strong>de</strong>fectuosamente superan el máximo admitido, el Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no<br />
reintegrable equivalente en pesos a dos (2) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana y/o<br />
fracción y por cada kilómetro <strong>de</strong>l tramo homogéneo, tenga obra <strong>de</strong> recuperación o no, que no<br />
cumpla la exigencia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal<br />
situación por el Contratante hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para alcanzar el<br />
valor exigido para cada tramo. Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los tres (3)<br />
primeros meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual.<br />
12.2.6 Juntas. El sellado <strong>de</strong> juntas <strong>de</strong> hormigón se medirá <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en el<br />
Punto 8.2.1.a) <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego. Cuando existan juntas sin sellar o selladas<br />
<strong>de</strong>fectuosamente, el Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en<br />
pesos a dos (2) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana y/o fracción y por cada kilómetro <strong>de</strong>l<br />
tramo homogéneo, tenga obra <strong>de</strong> recuperación o no, que no cumpla la exigencia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal situación, o su presunción,<br />
por el Contratante, o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong> su constatación, el que resulte anterior, hasta la<br />
finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para alcanzar el valor exigido para cada tramo. Esta<br />
penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los tres (3) primeros meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual.<br />
12.2.7 Desprendimientos La existencia <strong>de</strong> baches abiertos, entendiéndose por tales toda<br />
cavidad provocada por <strong>de</strong>sprendimientos <strong>de</strong> materiales, gruesos o finos, cuya profundidad<br />
supere los 2,5 cm, en calzadas o en banquinas, dará lugar al inicio <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> una<br />
multa diaria equivalente en pesos a cuatro (4) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada bache abierto,<br />
reservándose el Contratante su <strong>de</strong>recho a proce<strong>de</strong>r a su reparación por cuenta y cargo <strong>de</strong>l<br />
Contratista. Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los primeros cuarenta y cinco (45)<br />
días corridos contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual.<br />
Con relación a la existencia <strong>de</strong> peladuras en calzadas <strong>de</strong> tratamientos bituminosos<br />
superficiales y <strong>de</strong>sprendimientos localizados <strong>de</strong> lechadas asfálticas, se medirá <strong>de</strong> acuerdo a lo<br />
establecido en el Punto 8.2.1.a) <strong>de</strong> la Sección 5 <strong>de</strong>l presente Pliego. Si el valor <strong>de</strong>terminado<br />
supera el máximo admitido, dará lugar a la aplicación <strong>de</strong> una multa no reintegrable<br />
equivalente en pesos a dos (2) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana y/o fracción y por<br />
cada kilómetro <strong>de</strong>l tramo homogéneo, tenga obra <strong>de</strong> recuperación o no, que no cumpla la<br />
exigencia <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal situación<br />
hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para alcanzar el valor exigido para cada tramo.<br />
Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los tres (3) primeros meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><br />
iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual.<br />
12.3 Banquinas:<br />
En los casos en que las banquinas no cumplan con las exigencias establecidas en el<br />
punto 8, el Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en pesos a cuatro<br />
(4) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana y/o fracción que haya transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal situación, o su presunción,<br />
por el Contratante, o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong> su constatación, el que resulte anterior, hasta la<br />
finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para alcanzar las exigencias establecidas por cada uno <strong>de</strong><br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
20<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
los kilómetros fuera <strong>de</strong> especificación, reservándose el Contratante su <strong>de</strong>recho a proce<strong>de</strong>r a<br />
su reparación por cuenta y cargo <strong>de</strong>l Contratista. Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante<br />
los tres (3) primeros meses contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual<br />
con excepción <strong>de</strong> la banquina <strong>de</strong>scalzada, la que <strong>de</strong>berá ser corregida <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los primeros<br />
cuarenta y cinco (45) días corridos contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo<br />
contractual.<br />
12.4 Corte <strong>de</strong> pastos y malezas:<br />
El incumplimiento <strong>de</strong> lo especificado hará pasible al Contratista <strong>de</strong> una multa no<br />
reintegrable equivalente en pesos a 0,5 UM (unidad <strong>de</strong> multa) por hectárea y por semana o<br />
fracción que haya transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido<br />
notificada tal situación por el Contratante hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas correctivas.<br />
Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los dos (2) primeros meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual para las banquinas, y seis (6) meses para el resto <strong>de</strong><br />
la Zona <strong>de</strong> Camino, con excepción <strong>de</strong> las zonas urbanas, en las que este último período será<br />
<strong>de</strong> dos (2) meses.<br />
12.5 Limpieza general <strong>de</strong>l tramo:<br />
El incumplimiento <strong>de</strong> lo especificado hará pasible al Contratista <strong>de</strong> una multa no<br />
reintegrable equivalente en pesos a dos (2) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por kilómetro o fracción y<br />
por día que haya transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido<br />
advertida tal situación por el Contratante o <strong>de</strong>l momento <strong>de</strong> su constatación, el que resulte<br />
anterior, hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para la limpieza en cuestión.<br />
12.6 Señalamiento vertical lateral, aéreo, horizontal y barandas <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa ó seguridad:<br />
12.6.1 Señalamiento vertical lateral y aéreo: En caso <strong>de</strong> incumplimiento <strong>de</strong> las exigencias<br />
establecidas en los Pliegos, el Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable<br />
equivalente en pesos a 0,5 UM (unidad <strong>de</strong> multa) por señal y por día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en colocar,<br />
reemplazar, reparar o limpiar las placas o cualquier otro elemento correspondiente al<br />
señalamiento <strong>de</strong>l Camino, computándose a tal efecto el lapso que haya transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal situación, o su presunción por<br />
el Contratante o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong> su constatación, el que resulte anterior, hasta la<br />
finalización <strong>de</strong> las tareas prealudidas. Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los tres (3)<br />
primeros meses contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual.<br />
12.6.2 Señalamiento horizontal: En caso <strong>de</strong> incumplimiento <strong>de</strong> las exigencias establecidas en<br />
los Pliegos, el Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable equivalente en pesos a<br />
una (1) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por km, por línea y por día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en realizar o reparar el<br />
señalamiento <strong>de</strong> cualquier sector <strong>de</strong> la Malla, computándose a tal efecto el lapso que haya<br />
transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal<br />
situación, o su presunción por el Contratante o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong> su constatación, el que<br />
resulte anterior, hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas prealudidas. Esta penalidad no será <strong>de</strong><br />
aplicación durante los tres (3) primeros meses contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l<br />
plazo contractual.<br />
12.6.3 Barandas <strong>de</strong> seguridad: El Contratista será pasible <strong>de</strong> una multa no reintegrable<br />
equivalente en pesos a cuatro (4) UM (unidad <strong>de</strong> multa) por cada semana <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora en<br />
cumplimentar las exigencias fijadas en los Pliegos, computándose a tal efecto el lapso que<br />
haya transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento mismo en que formalmente le haya sido advertida tal<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
21<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
situación, o su presunción, por el Contratante o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el momento <strong>de</strong> su constatación, el que<br />
resulte anterior, hasta la finalización <strong>de</strong> las tareas necesarias para la cumplimentación<br />
prealudida. Esta penalidad no será <strong>de</strong> aplicación durante los tres (3) primeros meses contados<br />
a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> iniciación <strong>de</strong>l plazo contractual.<br />
13 Cálculo <strong>de</strong>l monto <strong>de</strong> las penalida<strong>de</strong>s previstas<br />
13.1 Todas las multas serán <strong>de</strong>scontadas <strong>de</strong> los pagos pendientes o si es necesario, <strong>de</strong> las<br />
garantías constituidas.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
22
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
E. PLANILLAS MODELO<br />
EJEMPLO DE UNA NORMA PARA UNA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE<br />
RUTINA<br />
NORMAS Y RENDIMIENTOS DE LAS OPERACIONES DE CONSERVACION RUTINARIAS<br />
Operación: Bacheo Superficial <strong>de</strong> calzadas y<br />
Nº <strong>de</strong> la operación:<br />
Banquinas Pavimentadas<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
Unidad <strong>de</strong> medida: \metro Cuadrado (M2)<br />
Producción Diaria Cuadrilla: 45 M2 Producción Hombre/Día: 5 M2<br />
Descripción:<br />
Consiste en rellenar o cubrir con mezcla asfáltica las fallas locales o agrietamientos <strong>de</strong> pavimentos en pequeñas áreas que no presenten<br />
problemas <strong>de</strong> base. Incluye bacheo <strong>de</strong> pequeños sectores en puentes con <strong>de</strong>sprendimiento <strong>de</strong> la calzada <strong>de</strong> rodamiento.<br />
Observaciones:<br />
El Inspector o Jefe <strong>de</strong> Cuadrilla <strong>de</strong>be inspeccionar por lo menos una vez a la semana su red pavimentada, <strong>de</strong> modo <strong>de</strong> mantener un<br />
registro actualizado <strong>de</strong> las fallas y po<strong>de</strong>r así, en conjunto con sus Jefes Superiores, programar los trabajos.<br />
Si el área dañada es superior al 10 % <strong>de</strong>be recurrirse a operaciones <strong>de</strong> mayor envergadura.<br />
Por otra parte la ejecución práctica <strong>de</strong>scrita más abajo explicita que se <strong>de</strong>be aumentar la profundidad <strong>de</strong>l hoyo hasta que el material firme<br />
sea encontrado. Esto podría significar la reposición <strong>de</strong> base y sub-base<br />
Ejecución Práctica:<br />
- Primero se <strong>de</strong>berá colocar la señalización que fuera correspondiente . Luego se proce<strong>de</strong>rá a marcar sobre el pavimento las<br />
Superficies a reparar y a colocar los conos para <strong>de</strong>limitar el área <strong>de</strong> trabajo.<br />
- Remover todo el material suelto.<br />
- Aumentar la profundidad <strong>de</strong>l hoyo hasta que el material firme sea encontrado y cortar en forma vertical las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l bor<strong>de</strong>.<br />
- Preparar el fondo <strong>de</strong>l bache <strong>de</strong> tal forma que que<strong>de</strong> horizontal y compactado.<br />
- Rellenar la excavación, si es necesario, con un material seleccionado bien graduado hasta el nivel <strong>de</strong> fondo <strong>de</strong>l pavimento existente.<br />
- Compactar este relleno en una o más capas <strong>de</strong> regular espesor <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la profundidad.<br />
- Una vez que la superficie se tenga preparada para el Bacheo, se aplicará una imprimación o un riego <strong>de</strong> liga bituminosa,<br />
pudiéndose usar un MC –30 a razón <strong>de</strong> 1 lt/m2 o una emulsión <strong>de</strong> rotura lenta RL-1 en agua 1:1 y aplicada a razón <strong>de</strong> 1,6 lt/m2<br />
aproximadamente.<br />
- La mezcla asfáltica podrá prepararse en caliente , con cemento asfáltico <strong>de</strong>l tipo 60-70 ó 85-100, emulsiones catiónicas CRS-1 o<br />
aniónicas RL-1 cuya dosificación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> cada caso en específico.<br />
- La dosificación a usar <strong>de</strong>berá ser la recomendada por el Laboratorio.<br />
- Una vez colocada la mezcla se rodillará hasta lograr la compactación <strong>de</strong>seada permitiendo un buena <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> los agregados y<br />
asfalto.<br />
- Se dará al tránsito inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> rodillado y curado.<br />
- Se proce<strong>de</strong>rá a retirar la señalización efectuada.<br />
Personal:<br />
1 Capataz<br />
5 Obreros<br />
1 Chofer<br />
1 Operador Mezcladora<br />
1 Operador para rodillo<br />
Herramientas:<br />
3 Carretillas<br />
4 Palas<br />
2 Escobillones<br />
3 Sierras<br />
3 Picos<br />
1 Rega<strong>de</strong>ra o herramientas <strong>de</strong> mantenimiento lanza spray.<br />
Termómetro.<br />
Elementos <strong>de</strong> Seguridad:<br />
2 Barreras <strong>de</strong> señalización<br />
6 Conos reflectantes<br />
2 Señales <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> obras en el camino<br />
- Chalecos reflectantes para cada trabajador<br />
- Guantes, cascos, overoles y eventualmente ropa <strong>de</strong> agua.<br />
- Zapatos <strong>de</strong> seguridad con caucho.<br />
- Extintores.<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
Equipo:<br />
1 Mezcladora (En caliente o en frío)<br />
1 Rodillo<br />
1 Camión Plano<br />
1 Motoniveladora (Solo para mezcla en sitio)<br />
1 Pisón mecánico<br />
Materiales:<br />
Agregados: Triturado, ripio fino y arena (Filler si es necesario)<br />
Asfalto: Normalmente se usan:<br />
- CA 60-70 , 85-100 (con mezcladora en caliente)<br />
- CRS-1 En sitio (con moto o pala)<br />
- MC-30 imprimación para base granular<br />
- RL-1 Diluída en agua sobre pavimento existente.<br />
23
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
Cód.<br />
Operación<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PROGRAMA TRIMESTRAL PARCIAL<br />
Primero Segundo Tercero Cuarto<br />
Ene, Feb, Marzo Abril, Mayo, Junio Julio, .Ago, Sept. Oct, Nov, Dic.<br />
Cantidad<br />
De<br />
Trabajo<br />
Cuadrilla<br />
Días<br />
Cantidad<br />
De<br />
Trabajo<br />
Cuadrilla<br />
Días<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
Cantidad<br />
De<br />
Trabajo<br />
Cuadrilla<br />
Días<br />
Cantidad<br />
De<br />
Trabajo<br />
Cuadrilla<br />
Días<br />
24
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma. Especificaciones Técnicas<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y PRESUPUESTO DE EJECUCION<br />
Año ....<br />
Operación <strong>de</strong> Mantenimiento Inventario Cantidad Anual <strong>de</strong> Trabajo Número <strong>de</strong><br />
Cuadrilla<br />
Nº Nombre Nº <strong>de</strong><br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
100 Corte <strong>de</strong> pasto y malezas<br />
101 Perfilado <strong>de</strong> banquinas<br />
102 Bacheo<br />
..................................................................<br />
450 Hectáreas<br />
Unidad <strong>de</strong> Medida Nº <strong>de</strong><br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
250 Km <strong>de</strong> banquina<br />
125 Km <strong>de</strong> calzada<br />
.....................................................................<br />
T O T A L E S<br />
4500 Hectáreas<br />
Unidad <strong>de</strong> Medida<br />
1500 Km <strong>de</strong> banquina<br />
420 Tn <strong>de</strong> mezcla asfáltica<br />
.....................................................................<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
Días<br />
140<br />
62<br />
120<br />
................................<br />
Personal<br />
5140<br />
4230<br />
18500<br />
......................<br />
Equipo<br />
3200<br />
5300<br />
7100<br />
..................<br />
Materiales<br />
0<br />
0<br />
3700<br />
......................<br />
Total<br />
8340<br />
9530<br />
29300<br />
..............................<br />
25
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
II.- REQUISITOS Y DATOS TÉCNICOS PARTICULARES<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
26
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
INSERTAR<br />
REQUISITOS Y DATOS TÉCNICOS PARTICULARES<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
27
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
III .- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
28
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 5 Especificaciones Técnicas<br />
INSERTAR<br />
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
29
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 6<br />
SECCION 6. PLANOS<br />
− Los Planos se incluyen en los Requisitos y Datos Técnicos<br />
Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 7<br />
SECCION 7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES<br />
El Programa <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berá ser elaborado por el Contratista sobre la base <strong>de</strong>l<br />
Proyecto Ejecutivo Definitivo.<br />
_____________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
SECCION 8. FORMULARIOS DE GARANTIAS<br />
Se adjuntan mo<strong>de</strong>los aceptables <strong>de</strong> formularios para garantías <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> la Oferta,<br />
<strong>de</strong> Fiel Cumplimiento y por Anticipo. Los licitantes no <strong>de</strong>berán completar los<br />
formularios <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento y por Anticipo; sólo se pedirá al licitante<br />
cuya oferta resulte seleccionada que proporcione estas garantías, <strong>de</strong> acuerdo con uno<br />
<strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los siguientes u otro similar aceptable para el Contratante.<br />
Anexo A: Garantía <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> la Oferta (Garantía Bancaria)<br />
Anexo B: Garantía <strong>de</strong> Seriedad <strong>de</strong> la Oferta (Fianza)<br />
Anexo C: Alternativa 1 Garantía Bancaria <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento (Condicional)<br />
Alternativa 2 Garantía Bancaria <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento<br />
(Incondicional) -------------------------------<br />
Anexo D: Fianza <strong>de</strong> Fiel Cumplimiento<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
1
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
Anexo A: MODELO DE FORMULARIO<br />
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (GARANTIA BANCARIA)<br />
POR CUANTO__________________[nombre <strong>de</strong>l Licitante] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado<br />
"el Licitante) ha presentado la oferta <strong>de</strong> fecha _____[fecha]_____ para la ejecución<br />
<strong>de</strong>_________[nombre <strong>de</strong>l Contrato]__________ (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "la oferta").<br />
POR ESTE INSTRUMENTO se <strong>de</strong>ja constancia que_____________________<br />
[nombre <strong>de</strong>l banco] <strong>de</strong>_______[nombre <strong>de</strong>l país]__________ con domicilio legal en<br />
__________________________________(en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el banco")ha<br />
contraído una obligación con ____________________[nombre <strong>de</strong>l Contratante] (en<br />
a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contratante") por la suma <strong>de</strong>________________a cuyo pago<br />
en legal forma al mencionado Contratante el propio banco, sus sucesores y cesionarios<br />
se obligan por el presente documento.<br />
ESTAMPADO con el sello <strong>de</strong>l banco mencionado el____<strong>de</strong>l mes <strong>de</strong>_________<strong>de</strong><br />
20__.<br />
ESTA OBLIGACION está sujeta a las siguientes condiciones:<br />
(1) Si el Licitante retirare su oferta durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma en ella<br />
estipulado; o<br />
(2) Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber sido notificado <strong>de</strong> la aceptación <strong>de</strong> su oferta por el<br />
Contratante durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma, el Licitante:<br />
(a) habiéndose solicitado la firma <strong>de</strong>l Contrato conforme a lo previsto en las<br />
Instrucciones para los Licitantes, omitiere o se negare a hacerlo; o<br />
(b) omitiere o se negare a presentar la Garantía <strong>de</strong>l Fiel Cumplimiento <strong>de</strong> acuerdo con<br />
lo establecido en las Instrucciones para los Licitantes,<br />
El banco se compromete a pagar al Contratante el monto antes mencionado al recibir<br />
su primer requerimiento por escrito sin necesidad <strong>de</strong> justificación, siempre que en el<br />
mismo el Contratante <strong>de</strong>je constancia <strong>de</strong> que el monto reclamado se le a<strong>de</strong>uda por<br />
haberse producido una <strong>de</strong> las dos condiciones mencionadas, o ambas, especificando <strong>de</strong><br />
qué condición o condiciones se trata.<br />
La presente garantía tendrá vigencia hasta la fecha que resulte <strong>de</strong> sumar __ días al<br />
vencimiento <strong>de</strong>l plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas que se haya estipulado en las<br />
Instrucciones para los Licitantes o el que resulte <strong>de</strong> la prórroga concedida por el<br />
Contratante a tales efectos. Por el presente documento, se invalida toda notificación al<br />
banco con respecto <strong>de</strong> cualquier prórroga. Todo requerimiento relativo a esta garantía<br />
<strong>de</strong>berá ser recibido por el banco a más tardar en la fecha mencionada.<br />
FECHA _________<br />
FIRMADO POR EL BANCO _________________________________________<br />
TESTIGO____________________SELLO_________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
(firma, nombre y dirección)<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
2
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
Anexo B: MODELO DE FORMULARIO<br />
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (FIANZA)<br />
FIANZA NO. __________ FECHA DE FIRMA DE LA FIANZA ___________<br />
Por la presente fianza,_____________[nombre <strong>de</strong> Licitante](en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el<br />
Principal") en calidad <strong>de</strong> principal y _____________[nombre <strong>de</strong>l Fiador] <strong>de</strong><br />
___________________________[nombre <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Fiador], con autorización para<br />
<strong>de</strong>sarrollar operaciones en_________________[nombre <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l Contratante](en<br />
a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Fiador")se constituyen en Fiadores frente<br />
a________________[nombre <strong>de</strong>l Contratante](en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el<br />
Contratante"),por la suma <strong>de</strong>____________ a cuyo pago en legal forma los mencionados<br />
principal obligado y fiador, sus sucesores y cesionarios se obligan colectiva y<br />
solidariamente por esta fianza.<br />
ESTAMPADOS nuestros sellos a los_______________días <strong>de</strong>l mes<br />
<strong>de</strong>_____________<strong>de</strong> 20__.<br />
CONSIDERANDO QUE el Principal ha presentado al Contratante una oferta por escrito<br />
<strong>de</strong> fecha__________ <strong>de</strong> _____________ 20__, para la construcción <strong>de</strong><br />
____________________(en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominada "la oferta").<br />
POR LO TANTO, esta obligación esta sujeta a las siguientes condiciones.<br />
(1) Si el Licitante retirare su oferta durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma en ella<br />
especificado; o<br />
(2) Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber sido notificado <strong>de</strong> la aceptación <strong>de</strong> su oferta por Contratante<br />
durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma, el Principal:<br />
(a) habiéndose solicitado la firma <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> conformidad con lo previsto en las<br />
Instrucciones para los Licitantes, omitiere o se negare a hacerlo; o<br />
(b) omitiere o se negare a presentar la garantía <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> acuerdo con lo<br />
establecido en las Instrucciones para los Licitantes, esta obligación tendrá plena vigencia<br />
y efecto, y será nula y sin valor en toda otra circunstancia.<br />
ESTIPULANDOSE, SIN EMBARGO, que el Fiador no será responsable por:<br />
(a) una suma mayor que la multa especificada en esta fianza, ni por<br />
(b) una suma mayor que la diferencia entre el monto <strong>de</strong> la propuesta mencionada <strong>de</strong>l<br />
Principal y el monto <strong>de</strong> la oferta que sea aceptada por el Contratante.<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
3
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
El Fiador firmante <strong>de</strong> este documento acuerda por el mismo que esta obligación tendrá<br />
vigencia hasta, inclusive, la fecha que resulte <strong>de</strong> sumar ____ días al vencimiento <strong>de</strong>l plazo<br />
para la presentación <strong>de</strong> las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones para los<br />
Licitantes o el que resulte <strong>de</strong> la prórroga concedida por el Contratante a tales efectos. Por<br />
el presente documento se invalida toda notificación al fiador con respecto <strong>de</strong> cualquier<br />
prórroga.<br />
PRINCIPAL OBLIGADO______________ FIADOR____________________<br />
FIRMAS___________________________ FIRMAS____________________<br />
NOMBRE Y CARGOS_______________ NOMBRES_________________<br />
SELLO______________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
4
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
Anexo C (Alternativa 1): FORMULARIO MODELO<br />
GARANTIA BANCARIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO (CONDICIONAL)<br />
Entre_______________________[nombre <strong>de</strong>l banco] <strong>de</strong> _____________________<br />
[domicilio <strong>de</strong>l banco] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Garante") por un lado, y por el<br />
otro,_________________[nombre <strong>de</strong>l Contratante] <strong>de</strong>________________(domicilio <strong>de</strong>l<br />
Contratante (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contratante") se celebra el presente convenio.<br />
CONSIDERANDO 1) Que este convenio es complementario <strong>de</strong>l contrato (en a<strong>de</strong>lante<br />
<strong>de</strong>nominado "el Contrato")celebrado entre____________[nombre <strong>de</strong>l Contratista] <strong>de</strong><br />
________________[domicilio <strong>de</strong>l Contratista] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contratista")<br />
por una parte y, por la otra, el Contratante, por el cual el Contratista convino y se<br />
comprometió a ejecutar las Obras <strong>de</strong>________________[nombre <strong>de</strong>l Contrato y breve<br />
<strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> las Obras]por la suma <strong>de</strong>________________[monto en la moneda <strong>de</strong>l<br />
Contrato], que es el precio <strong>de</strong>l Contrato, y<br />
(2) Que el Garante ha convenido en garantizar el <strong>de</strong>bido cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato en<br />
la forma que se estipula más a<strong>de</strong>lante.<br />
POR LO TANTO, el Garante conviene con el Contratante lo siguiente:<br />
(a)Si el Contratista no cumpliera <strong>de</strong> alguna manera con el Contrato o con sus obligaciones<br />
en virtud <strong>de</strong>l mismo (a menos que se encuentre eximido <strong>de</strong> hacerlo por cualquier cláusula<br />
<strong>de</strong>l Contrato o por ley o por <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> un tribunal <strong>de</strong> jurisdicción competente), el<br />
Garante in<strong>de</strong>mnizará al Contratante y le pagará la suma <strong>de</strong><br />
________________________[monto <strong>de</strong> la garantía] ________________[en palabras],<br />
suma que será paga<strong>de</strong>ra en las clases y proporciones <strong>de</strong> moneda en que <strong>de</strong>ba pagarse el<br />
precio <strong>de</strong>l Contrato, siempre que el Contratante, o su representante autorizado, haya<br />
notificado al Garante en tal sentido y haya presentado un reclamo contra éste a más tardar<br />
en la fecha <strong>de</strong> Recepción Definitiva <strong>de</strong> la Obra.<br />
(b) El Garante no quedará liberado o eximido <strong>de</strong> esta garantía por ningún acuerdo<br />
celebrado entre el Contratista y el Contratante, medie o no consentimiento <strong>de</strong>l garante, ni<br />
por ninguna modificación <strong>de</strong> las obligaciones contraídas por el Contratista, ni por<br />
ninguna dispensa otorgada por el Contratista ya sea con respecto al pago, plazo,<br />
cumplimiento u otra circunstancia. Por el presente documento se invalida toda<br />
notificación al Garante sobre cualquiera <strong>de</strong> dichos acuerdos, modificaciones o dispensas.<br />
Firmado en la fecha antes consignada.<br />
FIRMADO_____________________ FIRMADO______________________<br />
por y en nombre <strong>de</strong>l Garante, por y en nombre <strong>de</strong>l Contratante<br />
en presencia <strong>de</strong> en presencia <strong>de</strong><br />
____________________________ ______________________________<br />
(Testigo) (Testigo)<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
5
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
Anexo C (Alternativa 2): FORMULARIO MODELO<br />
GARANTIA BANCARIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO (INCONDICIONAL)<br />
A: ______________________________________(nombre <strong>de</strong>l Contratante)<br />
______________________________________(domicilio <strong>de</strong>l Contratante)<br />
CONSIDERANDO:<br />
QUE______________________(nombre y domicilio <strong>de</strong>l Contratista)(en a<strong>de</strong>lante<br />
<strong>de</strong>nominado "el Contratista") se ha comprometido, <strong>de</strong> conformidad con el Contrato<br />
No._________<strong>de</strong> fecha_______________<br />
a ejecutar las obras_______________(<strong>de</strong>nominación <strong>de</strong>l Contrato y breve <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong><br />
las Obras)(en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contrato");<br />
QUE el Contratante ha estipulado en dicho Contrato que el Contratista le suministre una<br />
garantía bancaria <strong>de</strong> un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin <strong>de</strong><br />
asegurar el cumplimiento <strong>de</strong> sus obligaciones en virtud <strong>de</strong>l Contrato, y<br />
QUE hemos convenido en otorgar al Contratista dicha garantía bancaria;<br />
POR LO TANTO, por el presente instrumento nos constituimos en garantes y<br />
responsables ante el Contratante, en nombre <strong>de</strong>l Contratista, por un total <strong>de</strong> hasta<br />
____________________________<br />
(monto <strong>de</strong> la garantía) ___________________(en palabras), suma que será paga<strong>de</strong>ra en<br />
las clases y proporciones <strong>de</strong> moneda en que <strong>de</strong>ba pagarse el precio <strong>de</strong>l Contrato, y nos<br />
comprometemos a pagar al Contratante, ante su primer requerimiento por escrito y sin<br />
oponer reparos u objeciones <strong>de</strong> ninguna clase, cualquier suma o sumas que no excedan <strong>de</strong><br />
_____________________(monto <strong>de</strong> la garantía) como ya se expresó sin necesidad <strong>de</strong> que<br />
el Contratante tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma<br />
especificada.<br />
Por el presente documento liberamos al contratante <strong>de</strong> reclamar previamente dicha suma<br />
al contratista.<br />
Convenimos a<strong>de</strong>más en que ningún cambio, adición, u otra modificación en los términos<br />
<strong>de</strong>l Contrato, las Obras a ser ejecutadas en virtud <strong>de</strong>l mismo o cualquier <strong>de</strong> los<br />
documentos contractuales que pue<strong>de</strong>n existir entre el Contratante y el Contratista, ni<br />
ninguna otra modificación <strong>de</strong> los mismos, <strong>de</strong> ningún modo nos liberará <strong>de</strong> obligación<br />
alguna en virtud <strong>de</strong> esta garantía, y por el presente documento se invalida toda<br />
notificación al Garante sobre cualquiera <strong>de</strong> dichos cambios, agregados o modificaciones.<br />
Esta garantía será válida hasta la fecha <strong>de</strong> Recepción Definitiva <strong>de</strong> la Obra.<br />
FIRMA Y SELLO DEL GARANTE<br />
Nombre <strong>de</strong>l banco ____________________________________________<br />
Domicilio ____________________________________________<br />
Fecha ____________________________________________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
6
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
Anexo D: FORMULARIO MODELO<br />
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO<br />
Por esta fianza,_____________________________(nombre y domicilio <strong>de</strong>l Contratista),<br />
en calidad <strong>de</strong> principal (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contratista"), y<br />
__________________________________________<br />
_________________(nombre, <strong>de</strong>nominación legal y domicilio <strong>de</strong>l fiados, compañía <strong>de</strong><br />
fianzas o <strong>de</strong> seguros) en calidad <strong>de</strong> Fiador (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Fiador"), se<br />
constituyen en Fiador solidario y Principal pagador <strong>de</strong> la obligación ante____________<br />
_______________(nombre y domicilio <strong>de</strong>l Contratante)(en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el<br />
Contratante")por el monto <strong>de</strong>____________________<br />
(monto <strong>de</strong> la fianza) __________________________(en palabras),a cuyo pago en legal<br />
forma, en las clases y proporciones <strong>de</strong> monedas en que <strong>de</strong>ba pagarse el precio <strong>de</strong>l<br />
Contrato, el Contratista y el fiador, sus here<strong>de</strong>ros, albaceas, administradores, sucesores y<br />
cesionarios se obligan colectiva y solidariamente por este instrumento.<br />
CONSIDERANDO que el Contratista ha celebrado con el Contratante un contrato por<br />
escrito <strong>de</strong> fecha__________<strong>de</strong>___________<strong>de</strong> 20___ para la ejecución <strong>de</strong> las Obras<br />
________________(<strong>de</strong>nominación <strong>de</strong>l Contrato) <strong>de</strong> acuerdo con los documentos, planos,<br />
especificaciones y modificaciones <strong>de</strong> los mismos, que --en la medida <strong>de</strong> lo estipulado en<br />
el presente documento-- constituye parte integrante <strong>de</strong> éste y se da aquí por reproducido<br />
mediante referencia, en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado el Contrato.<br />
POR LO TANTO, esta obligación está sujeta a la condición <strong>de</strong> que si el Contratista diere<br />
pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación <strong>de</strong>l mismo)<br />
esta obligación será nula y sin valor, y en caso contrario tendrá plena vigencia y efecto.<br />
Cuando el Contratista faltare a sus obligaciones en virtud <strong>de</strong>l Contrato, y el Contratante<br />
<strong>de</strong>nunciare dicho incumplimiento y por su parte hubiese cumplido con las obligaciones a<br />
su cargo, el fiador podrá corregir prontamente el incumplimiento o <strong>de</strong>berá proce<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
inmediato a:<br />
(1) dar cabal cumplimiento al Contrato <strong>de</strong> acuerdo con sus términos y condiciones, o<br />
(2) solicitar una propuesta o propuestas <strong>de</strong> licitantes calificados para su presentación al<br />
Contratante a los fines <strong>de</strong> terminar el Contrato por cumplimiento <strong>de</strong> conformidad con sus<br />
términos y condiciones y, una vez que el Contratante y el fiador hubieran <strong>de</strong>terminado<br />
cuál es el licitante que ofrece la oferta más baja que se ajusta a las condiciones <strong>de</strong> la<br />
Licitación, a disponer la celebración <strong>de</strong> un Contrato entre dicho licitante y el Contratante<br />
y, a medida que avancen las Obras (aún cuando existiera algún incumplimiento o una<br />
serie <strong>de</strong> incumplimientos en virtud <strong>de</strong>l Contrato o los Contratos para la terminación <strong>de</strong><br />
conformidad con este párrafo), a proporcionar fondos suficientes para sufragar el costo <strong>de</strong><br />
la terminación menos el saldo <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato, aunque sin que se exceda,<br />
incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el fiador pueda ser responsable<br />
en virtud <strong>de</strong> la presente fianza, el monto fijado en el primer párrafo <strong>de</strong> este documento. El<br />
término "saldo <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato" utilizado en este párrafo significará el monto total<br />
paga<strong>de</strong>ro por el Contratante al Contratista en virtud <strong>de</strong>l Contrato menos el que el<br />
Contratante hubiera pagado <strong>de</strong>bidamente al Contratista, o<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
7
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
(3) pagar al Contratante el monto solicitado por esta a fin <strong>de</strong> dar cabal cumplimiento al<br />
Contrato <strong>de</strong> acuerdo con sus términos y condiciones hasta un total que no exceda el<br />
monto <strong>de</strong> esta fianza.<br />
El fiador no será responsable por una suma mayor que la multa especificada en esta<br />
fianza.<br />
Cualquier juicio a entablarse en virtud <strong>de</strong> esta fianza <strong>de</strong>berá iniciarse antes <strong>de</strong><br />
transcurrido un año <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> Recepción Definitiva <strong>de</strong> la Obra.<br />
Ninguna persona, grupo o sociedad distintas <strong>de</strong>l Contratante mencionado en el<br />
presente documento o sus here<strong>de</strong>ros, albacea, administradores, sucesores y cesionarios<br />
podrá tener o ejercer ningún <strong>de</strong>recho en virtud <strong>de</strong> esta fianza.<br />
En fe <strong>de</strong> lo cual, el Contratista ha firmado y sellado este documento, y el fiador ha<br />
dispuesto que se estampe en él el sello <strong>de</strong>l grupo o sociedad, acerca <strong>de</strong> lo cual da fe la<br />
firma <strong>de</strong> su representante legal, a los días <strong>de</strong> <strong>de</strong> .<br />
FIRMADO EL __________________________ FIRMADO EL _____________<br />
En nombre <strong>de</strong> _________________________ En nombre <strong>de</strong>__________<br />
Por ____________________ Por________________<br />
En calidad <strong>de</strong> ___________________ En calidad <strong>de</strong> __________<br />
En presencia <strong>de</strong> _________________ En presencia <strong>de</strong> ________<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
8
<strong>PLIEGO</strong> C.Re.Ma SECCION 8<br />
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD<br />
MANIFIESTO DE GARANTÍA DE OFERTA<br />
[Si se requiere, el Licitante completará este Formulario <strong>de</strong> acuerdo con las instrucciones indicadas en<br />
corchetes.]<br />
Fecha:_______[indicar la fecha]<br />
Nombre <strong>de</strong>l Contrato.:____________________________________indicar el nombre]<br />
No. <strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Contrato: _________________________ [indicar el número]<br />
A: __________________________<br />
Nosotros, los suscritos, <strong>de</strong>claramos que:<br />
1. Enten<strong>de</strong>mos que, <strong>de</strong> acuerdo con sus condiciones, las ofertas <strong>de</strong>berán estar<br />
respaldadas por un Manifiesto <strong>de</strong> Garantía <strong>de</strong> Oferta.<br />
2. Aceptamos que automáticamente seremos <strong>de</strong>clarados inelegibles para participar<br />
en cualquier licitación <strong>de</strong> contrato con el Comprador por un período <strong>de</strong> DOCE (12)<br />
MESES contados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación, si violamos nuestra(s)<br />
obligación(es) bajo las condiciones <strong>de</strong> la oferta si::<br />
(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período <strong>de</strong> vigencia <strong>de</strong> la oferta<br />
especificado por nosotros en el Formulario <strong>de</strong> Oferta; o<br />
(b) no aceptamos la corrección <strong>de</strong> los errores <strong>de</strong> conformidad con las<br />
Instrucciones a los Licitantes (en a<strong>de</strong>lante “las IAL”) en los Documentos<br />
<strong>de</strong> Licitación; o<br />
(c) si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber sido notificados <strong>de</strong> la aceptación <strong>de</strong> nuestra Oferta<br />
durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos<br />
ejecutar el formulario <strong>de</strong>l Contrato, si es requerido; o (ii) no<br />
suministramos o rehusamos suministrar la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong><br />
conformidad con las IAL.<br />
3. Enten<strong>de</strong>mos que esta Manifiesto <strong>de</strong> Garantía <strong>de</strong> Oferta expirará si no somos los<br />
adjudicatarios, y cuando ocurra primero uno <strong>de</strong> los siguientes hechos: (i) si recibimos<br />
una copia <strong>de</strong> su comunicación con el nombre <strong>de</strong>l Licitante adjudicatario; o (ii) han<br />
transcurrido veintiocho días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la expiración <strong>de</strong> nuestra Oferta.<br />
4. Enten<strong>de</strong>mos que si somos una Asociación en Participación o Consorcio, el<br />
Manifiesto <strong>de</strong> Garantía <strong>de</strong> Oferta <strong>de</strong>berá estar en el nombre <strong>de</strong> la Asociación en<br />
Participación o <strong>de</strong>l Consorcio que presenta la Oferta. Si la Asociación en Participación<br />
o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento <strong>de</strong> presentar la oferta, el<br />
Manifiesto <strong>de</strong> Garantía <strong>de</strong> Oferta <strong>de</strong>berá ser en nombre <strong>de</strong> todos los miembros futuros<br />
tal como se enumeran en la carta <strong>de</strong> intención mencionada en la Subcláusula 16.1 <strong>de</strong><br />
las IAL.<br />
Firmada:___________________________En capacidad <strong>de</strong> ______________________<br />
[insertar la firma <strong>de</strong> (los) representante(s) [indicar el cargo] autorizado(s)].<br />
Nombre: _____________________________________________________________<br />
[indicar el nombre en letra <strong>de</strong> mol<strong>de</strong> o mecanografiado]<br />
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre <strong>de</strong>:________________<br />
[indicar el nombre la entidad que autoriza]<br />
Fechada el _____________[indicar el día] día <strong>de</strong>__________________ [indicar el<br />
mes] <strong>de</strong> ________[indicar el año].<br />
PDF created with pdfFactory Pro trial <strong>version</strong> www.pdffactory.com<br />
9