Pliego General Obras Oct-05 - Dirección Nacional de Vialidad
Pliego General Obras Oct-05 - Dirección Nacional de Vialidad
Pliego General Obras Oct-05 - Dirección Nacional de Vialidad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PLIEGO DE BASES Y<br />
CONDICIONES PARA LICITACION<br />
DE OBRAS PUBLICAS<br />
Contrato <strong>de</strong> Préstamo N° 1294/OC-AR<br />
Pasos Fronterizos y Corredores <strong>de</strong> Integración<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
1
Glosario<br />
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN<br />
Índice <strong>General</strong><br />
Sección 1.<br />
Sección 2.<br />
Sección 3.<br />
Sección 4.<br />
Sección 5.<br />
Sección 6.<br />
Sección 7.<br />
Sección 8.<br />
Sección 9.<br />
Sección 10.<br />
Sección 11.<br />
Sección 12.<br />
Instrucciones <strong>General</strong>es para los Oferentes (IGO)<br />
A. Disposiciones <strong>General</strong>es<br />
B. Documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
C. Preparación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
D. Presentación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
E. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas. Evaluación<br />
F. Adjudicación <strong>de</strong>l Contrato<br />
Instrucciones Especiales para los Oferentes (IEO)<br />
Formularios <strong>de</strong> Oferta, Información para la Calificación y Contrato<br />
A. Oferta<br />
B. Información para la Calificación<br />
C. Declaración <strong>de</strong> <strong>Nacional</strong>idad <strong>de</strong>l Oferente<br />
D. Declaración <strong>de</strong> Origen <strong>de</strong> Bienes<br />
E. Contrata<br />
Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato (CGC)<br />
Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato (CEC)<br />
A. Modificaciones a las Condiciones <strong>General</strong>es<br />
B. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l contrato<br />
Especificaciones Técnicas <strong>General</strong>es<br />
Especificaciones Técnicas Particulares<br />
Memoria Descriptiva<br />
Planos<br />
Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Activida<strong>de</strong>s<br />
Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
A) <strong>de</strong> Oferta<br />
B) <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato<br />
C) Bancaria por Anticipo<br />
Elegibilidad para el suministro <strong>de</strong> bienes y servicios y la contratación <strong>de</strong><br />
obras en las adquisiciones financiadas por el Banco.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
2
Abreviaturas<br />
IGO:<br />
IEO:<br />
CGC:<br />
CEC:<br />
Glosario<br />
Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes.<br />
Instrucciones Especiales a los Oferentes.<br />
Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Adjudicación:<br />
Adquisición:<br />
Banco o BID:<br />
Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio <strong>de</strong> las ofertas<br />
presentadas: i) selecciona la que, ajustándose sustancialmente a los<br />
documentos <strong>de</strong> licitación, resulte la oferta evaluada más baja que cumpla<br />
con los requisitos <strong>de</strong> calificación estipulados; y ii) comunica este hecho en<br />
forma oficial a los Oferentes. A partir <strong>de</strong> la adjudicación notificada, el<br />
Contratante ya no pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>jar sin efecto la licitación, salvo en casos <strong>de</strong><br />
frau<strong>de</strong> u otros hechos ilegales o circunstancias muy especiales. La<br />
adjudicación equivale a la "aceptación" <strong>de</strong> la "oferta" <strong>de</strong>l licitador,<br />
completando el ciclo generador <strong>de</strong>l acuerdo <strong>de</strong> volunta<strong>de</strong>s entre el<br />
Prestatario y el oferente seleccionado.<br />
Es toda compra <strong>de</strong> bienes y servicios conexos o contratación <strong>de</strong> obras<br />
que lleve a cabo el Contratante, con motivo <strong>de</strong> un proyecto parcialmente<br />
financiado por el Banco.<br />
Banco Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo.<br />
Contratante: Es la entidad u organismo que convoca la licitación. Otros términos<br />
sinónimos son comprador, dueño <strong>de</strong> la obra, licitante, etc.<br />
Contrato “Llave<br />
en mano”:<br />
Contrato Subsidiario<br />
<strong>de</strong><br />
Préstamo:<br />
Contrato <strong>de</strong><br />
Préstamo:<br />
Documentos<br />
<strong>de</strong> Licitación:<br />
Garante:<br />
Garantía <strong>de</strong><br />
Mantenimiento<br />
<strong>de</strong> Oferta<br />
Es aquél en que, por tratarse generalmente <strong>de</strong> obras muy complejas, un<br />
sólo contratista tiene a su cargo el diseño, provisión <strong>de</strong> equipo y<br />
construcción.<br />
También <strong>de</strong>nominado Contrato <strong>de</strong> Sub-Préstamo, es el contrato<br />
celebrado entre el Prestatario y los Municipios <strong>de</strong> un Aglomerado<br />
participante <strong>de</strong>l Programa, en el que se establecen las condiciones para<br />
el traspaso <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>l Programa para financiar un Sub-Proyecto.<br />
Es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual<br />
el último otorga y el primero acepta un préstamo y don<strong>de</strong> se establecen<br />
los <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong> las partes.<br />
También llamados bases <strong>de</strong> la licitación o pliego <strong>de</strong> condiciones, son el<br />
conjunto <strong>de</strong> documentos emitidos por el Contratante, que especifican<br />
<strong>de</strong>talladamente las obras cuya adquisición se licita, establecen las<br />
condiciones <strong>de</strong>l contrato a celebrarse y <strong>de</strong>terminan el trámite por seguir<br />
en el procedimiento <strong>de</strong> licitación.<br />
Es cualquier banco, compañía <strong>de</strong> seguros u otro ente, sus sucesores y<br />
cesionarios, que contrae una obligación con el Contratante a favor <strong>de</strong>l<br />
Oferente, mediante la presentación <strong>de</strong> una garantía firmada.<br />
También llamada <strong>de</strong> seriedad, es una garantía que <strong>de</strong>be someter el<br />
oferente a favor <strong>de</strong>l Contratante y que tiene por objeto asegurarle a éste<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
3
que su oferta es seria y que el oferente está dispuesto a mantenerla<br />
durante los plazos estipulados en los documentos <strong>de</strong> licitación.<br />
Garantía <strong>de</strong><br />
Cumplimiento<br />
Licitación:<br />
Licitación<br />
Pública:<br />
Licitación Pública<br />
Internacional:<br />
Licitación<br />
Pública<br />
<strong>Nacional</strong>:<br />
Oferente:<br />
Oferta evaluada<br />
como la más<br />
baja:<br />
Precalificación:<br />
Prestatario:<br />
Post calificación:<br />
También llamada <strong>de</strong> fiel cumplimiento o <strong>de</strong> ejecución, es la garantía que<br />
presenta el adjudicatario <strong>de</strong> una obra al Contratante y que tiene por<br />
objeto proteger a éste <strong>de</strong> posibles pérdidas resultantes <strong>de</strong> la no ejecución<br />
por parte <strong>de</strong>l contratista <strong>de</strong> las obras objeto <strong>de</strong> la licitación, <strong>de</strong><br />
conformidad con los términos y condiciones <strong>de</strong>l respectivo contrato <strong>de</strong><br />
obra.<br />
Es un proceso formal y competitivo <strong>de</strong> adquisiciones mediante el cual se<br />
solicitan, reciben y evalúan ofertas para adquirir bienes y servicios<br />
conexos o contratar la ejecución <strong>de</strong> obras. La licitación pue<strong>de</strong> ser pública<br />
o privada e internacional o nacional.<br />
Es la licitación en la que las ofertas se solicitan y reciben públicamente y<br />
cuya convocatoria <strong>de</strong>be ser publicada.<br />
Es la licitación pública abierta a la participación <strong>de</strong> empresas nacionales y<br />
extranjeras que reúnan los requisitos <strong>de</strong> elegibilidad. Requiere publicidad<br />
nacional e internacional.<br />
Es la licitación pública que requiere únicamente publicidad nacional. Está<br />
abierta normalmente a la participación <strong>de</strong> empresas nacionales y<br />
extranjeras.<br />
Es el que presenta una oferta en una licitación. Otros términos sinónimos<br />
son: licitador, postulante, proponente, postor.<br />
Es la oferta que, por resultar la más "ventajosa" o "conveniente", resulta<br />
seleccionada. La "conveniencia" o "ventaja" se refiere a la aplicación<br />
estricta <strong>de</strong> los criterios <strong>de</strong> evaluación indicados en los documentos <strong>de</strong><br />
licitación. Al adjudicarse la licitación, el Contratante pue<strong>de</strong> tener en<br />
cuenta otros factores a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l precio, tales como plazo <strong>de</strong> entrega,<br />
costos operativos, eficiencia y compatibilidad <strong>de</strong> equipo, etc. Si los<br />
hubiera, dichos factores y el valor que tendrá cada uno, estarán<br />
estipulados claramente en los documentos <strong>de</strong> licitación.<br />
Es la etapa <strong>de</strong>l proceso en la cual el Prestatario selecciona primero a las<br />
empresas a las cuales enviará invitaciones para presentar propuestas.<br />
Esta preselección <strong>de</strong>be basarse exclusivamente en la habilidad <strong>de</strong> los<br />
contratistas para llevar a cabo las obras en forma satisfactoria, y proce<strong>de</strong><br />
generalmente en el caso <strong>de</strong> obras gran<strong>de</strong>s o complejas o <strong>de</strong> bienes<br />
altamente especializados. Básicamente se analiza la idoneidad técnica y<br />
financiera <strong>de</strong> las empresas interesadas.<br />
Es la Nación Argentina.<br />
Es la etapa <strong>de</strong>l proceso en la cual el Prestatario recibe en un mismo acto<br />
y lo hace público, la documentación exigida para evaluar la idoneidad<br />
técnica-financiera y la oferta económica. Se analiza a la oferta económica<br />
mas baja si cumple con los criterios <strong>de</strong> evaluación para ser consi<strong>de</strong>rada<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
4
como “ oferta evaluada como la mas baja “. De no serlo se continua con la<br />
posterior hasta obtener la oferta que cumple.<br />
Protesta:<br />
Es todo reclamo, objeción, impugnación u otra manifestación <strong>de</strong><br />
disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante cualquier<br />
etapa <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> licitación, ya sea ante alguna autoridad competente<br />
<strong>de</strong>l país don<strong>de</strong> se lleve a cabo la adquisición o directamente ante el<br />
Banco.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
5
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
SECCIÓN 1. INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES<br />
Índice <strong>de</strong> Cláusulas<br />
A. Disposiciones <strong>General</strong>es,<br />
1. Alcance <strong>de</strong> la Licitación,<br />
2. Fuente <strong>de</strong> los Recursos,<br />
3. Oferentes Elegibles,<br />
4. Materiales, Equipos y Servicios<br />
Conexos Elegibles,<br />
5. Calificación <strong>de</strong> los Oferentes,<br />
6. Una oferta por Oferente,<br />
7. Gastos <strong>de</strong> preparación y presentación<br />
<strong>de</strong> la oferta y participación en la<br />
licitación,<br />
8. Visita a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>,<br />
B. Documentos <strong>de</strong> Licitación,<br />
9. Contenido <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación,<br />
10. Aclaraciones sobre los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación,<br />
11. Modificación <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación,<br />
C. Preparación <strong>de</strong> las Ofertas,<br />
12. Idioma <strong>de</strong> la Oferta,<br />
13. Documentos que Integran la Oferta,<br />
14. Precios <strong>de</strong> la Oferta,<br />
15. Monedas <strong>de</strong> Oferta y <strong>de</strong> Pago,<br />
16. Vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la Oferta,<br />
17. Garantía <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
Oferta,<br />
18. Propuestas Alternativas <strong>de</strong> los<br />
Oferentes,<br />
19. Reunión Previa a la Presentación <strong>de</strong><br />
las Ofertas,<br />
D. Presentación <strong>de</strong> las Ofertas,<br />
20. Formato y Firma <strong>de</strong> la Oferta,<br />
21. Empaquetado e I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las<br />
Ofertas,<br />
22. Plazo para la Presentación <strong>de</strong> las<br />
Ofertas,<br />
23. Ofertas Tardías,<br />
24. Modificación, Sustitución y Retiro <strong>de</strong><br />
las Ofertas,<br />
E. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas. Evaluación,<br />
25. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas.<br />
Poscalificación/Precalificación<br />
26. Confi<strong>de</strong>ncialidad <strong>de</strong>l Proceso,<br />
27. Aclaración <strong>de</strong> las Ofertas,<br />
28. Examen <strong>de</strong> las Ofertas y<br />
Determinación <strong>de</strong> que se Ajustan a los<br />
Documentos <strong>de</strong> Licitación,<br />
29. Corrección <strong>de</strong> Errores,<br />
30 Conversión a una sola Moneda,<br />
31 Evaluación y Comparación <strong>de</strong> Ofertas,<br />
32. Comunicaciones con el Contratante,<br />
F. Adjudicación <strong>de</strong>l Contrato,<br />
33. Adjudicación,<br />
34. Derecho <strong>de</strong>l Contratante <strong>de</strong> Aceptar o<br />
Rechazar Ofertas,<br />
35. Notificación <strong>de</strong> la Preadjudicación y <strong>de</strong><br />
la Adjudicación,<br />
36. Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato,<br />
37. Firma <strong>de</strong>l Contrato,<br />
38. Resolución <strong>de</strong> Controversias,<br />
39. Corrupción o Prácticas Fraudulentas.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
6
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
A. Disposiciones <strong>General</strong>es<br />
1. Alcance <strong>de</strong> la Licitación<br />
1.1 El Contratante <strong>de</strong>sea recibir ofertas para la construcción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> que se<br />
<strong>de</strong>scriben en las Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato (CEC).<br />
2. Fuente <strong>de</strong> los Recursos<br />
2.1 La presente Licitación Pública (.indicar <strong>Nacional</strong>/Internacional)…… es realizada, en<br />
el marco <strong>de</strong>l Programa Pasos Fronterizos y Corredores <strong>de</strong> Integración, por la<br />
<strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> <strong>Vialidad</strong>, financiado parcialmente con fondos provenientes <strong>de</strong>l<br />
Contratos <strong>de</strong> Préstamo 1294/OC-AR firmado entre la Nación Argentina y el Banco<br />
Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo (BID). El BID solamente efectuará pagos a solicitud <strong>de</strong>l<br />
Contratante y una vez que los haya aprobado <strong>de</strong> conformidad con las estipulaciones<br />
<strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a los<br />
términos y condiciones <strong>de</strong> dicho Convenio. Consecuentemente todos los bienes y<br />
servicios a ser ofrecidos en la presente licitación <strong>de</strong>berán cumplir con los requisitos <strong>de</strong><br />
origen establecidos en el Anexo VI.<br />
3. Oferentes Elegibles<br />
3.1 Podrán participar en esta Licitación los oferentes provenientes <strong>de</strong> los países<br />
miembros <strong>de</strong>l Banco, <strong>de</strong> acuerdo con los criterios que figuran en esta cláusula y en<br />
la Cláusula 4. Los criterios para <strong>de</strong>terminar que un Oferente proviene <strong>de</strong> un país<br />
miembro <strong>de</strong>l Banco, son que:<br />
(a) esté constituido y opere <strong>de</strong> conformidad con las disposiciones legales <strong>de</strong>l país<br />
miembro don<strong>de</strong> tenga su domicilio principal;<br />
(b) tenga la se<strong>de</strong> principal <strong>de</strong> sus negocios en territorio <strong>de</strong> un país miembro;<br />
(c) más <strong>de</strong>l 50% <strong>de</strong>l capital <strong>de</strong>l Oferente sea <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> una o más personas<br />
naturales o jurídicas <strong>de</strong> uno o más países miembros o <strong>de</strong> ciudadanos o<br />
resi<strong>de</strong>ntes "bona fi<strong>de</strong>" <strong>de</strong> esos países elegibles;<br />
(d) la firma constituya parte integral <strong>de</strong> la economía <strong>de</strong>l país miembro en que esté<br />
domiciliada;<br />
(e) no exista arreglo alguno en virtud <strong>de</strong>l cual una parte substancial <strong>de</strong> las<br />
utilida<strong>de</strong>s netas o <strong>de</strong> otros beneficios tangibles <strong>de</strong> la firma sean acreditados o<br />
pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o resi<strong>de</strong>ntes "bona fi<strong>de</strong>"<br />
<strong>de</strong> los países miembros, o a personas jurídicas que no sean elegibles <strong>de</strong><br />
acuerdo con los requerimientos <strong>de</strong> nacionalidad <strong>de</strong> esta Cláusula; y<br />
(f) sean ciudadanos <strong>de</strong> un país miembro por lo menos el 80% <strong>de</strong>l personal que<br />
<strong>de</strong>ba prestar servicios en el país don<strong>de</strong> la obra se lleve a cabo, ya sea que las<br />
personas estén empleadas directamente por el contratista o por subcontratistas.<br />
Para los efectos <strong>de</strong> este cómputo, si se trata <strong>de</strong> una firma <strong>de</strong> un país distinto <strong>de</strong><br />
aquel en que se ejecutará la construcción, no se tendrán en cuenta los<br />
ciudadanos o resi<strong>de</strong>ntes permanentes <strong>de</strong>l país don<strong>de</strong> se lleve a cabo la obra.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
7
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
Estos criterios se aplicarán también a cada uno <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong> un consorcio<br />
(asociación <strong>de</strong> dos o más firmas) y a firmas que se propongan para subcontratar<br />
parte <strong>de</strong>l trabajo, incluyendo servicios conexos.<br />
3.2 En la Sección 3 se encuentra el documento que <strong>de</strong>berá proporcionar el oferente<br />
para certificar su nacionalidad.<br />
3.3 Las empresas <strong>de</strong> propiedad estatal en el territorio <strong>de</strong> la República Argentina pue<strong>de</strong>n<br />
participar sólo si son legal y financieramente autónomas, operan bajo las leyes<br />
comerciales y no pertenecen a ni <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l Contratante. Ninguna filial <strong>de</strong>l<br />
Contratante, incluyendo empresas que formen parte <strong>de</strong>l mismo grupo económico o<br />
financiero, será elegible para participar en la licitación.<br />
3.4 Todos los oferentes <strong>de</strong>ben proporcionar en la Sección 3, Formularios, una<br />
<strong>de</strong>claración <strong>de</strong> que el Oferente [incluidos todos sus miembros si fuese una<br />
asociación o grupo], y los subcontratistas y proveedores <strong>de</strong> bienes y servicios con<br />
<strong>de</strong>stino a la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, no está ni estuvo asociado, directa o<br />
indirectamente, con el consultor o cualquier otra entidad que haya preparado el<br />
diseño, las especificaciones y otros documentos <strong>de</strong>l Proyecto, o con quien haya sido<br />
propuesto para realizar la Inspección <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>. La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> si existe o<br />
no conflicto <strong>de</strong> intereses, será prerrogativa <strong>de</strong>l Contratante.<br />
4. Materiales, Equipos y Servicios Conexos Elegibles<br />
4.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan <strong>de</strong> suministrarse y equipos y<br />
materiales que se adquieran o arrien<strong>de</strong>n para cumplir con el Contrato (se excluyen<br />
las compras <strong>de</strong> repuestos para el equipo en posesión o en arrendamiento antes <strong>de</strong><br />
la firma <strong>de</strong>l contrato), <strong>de</strong>berán tener su origen en países miembros <strong>de</strong>l BID (Ver<br />
Sección 11. Elegibilidad para el suministro <strong>de</strong> bienes y servicios y la contratación <strong>de</strong><br />
obras en las adquisiciones financiadas por el Banco), según la <strong>de</strong>finición y con el<br />
alcance que se establecen en la cláusula 15. <strong>de</strong> las CGC. En la Sección 3 se<br />
encuentra el documento que <strong>de</strong>berá proporcionar el oferente para certificar el origen<br />
<strong>de</strong> los bienes.<br />
5. Calificación <strong>de</strong> los Oferentes<br />
5.1 Salvo distinta indicación en las IEO, todos los oferentes <strong>de</strong>ben presentar la siguiente<br />
información y documentos:<br />
(a) copias <strong>de</strong> los documentos originales relativos a la constitución o condición<br />
jurídica <strong>de</strong>l Oferente, lugar <strong>de</strong> inscripción y principal se<strong>de</strong> <strong>de</strong> sus activida<strong>de</strong>s; un<br />
po<strong>de</strong>r escrito ante escribano público, o autoridad competente en el país <strong>de</strong>l<br />
postulante, en que se le otorguen faculta<strong>de</strong>s al firmante <strong>de</strong> la oferta para<br />
comprometer al Oferente;<br />
(b) volumen anual <strong>de</strong> negocios, expresado en valores monetarios, <strong>de</strong>l total <strong>de</strong><br />
trabajos <strong>de</strong> construcción realizados por el Oferente en cada uno <strong>de</strong> los últimos<br />
siete años, indicando asimismo la mejor facturación o certificación en obras <strong>de</strong><br />
construcción efectuada por el Oferente en 12 meses consecutivos,<br />
seleccionados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mismo lapso contado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes anterior inclusive<br />
al <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> las ofertas; <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> obras que el Oferente esté<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
8
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
ejecutando y <strong>de</strong> los compromisos contractuales; y clientes a quienes se le<br />
pueda solicitar más información acerca <strong>de</strong> esos contratos;<br />
(c) experiencia en la construcción <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similares a<br />
los <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> en cuestión en cada uno <strong>de</strong> los últimos diez años, y clientes a<br />
quienes se le pueda solicitar más información acerca <strong>de</strong> esos contratos. Se<br />
enten<strong>de</strong>rá por obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similares a las estipuladas en<br />
las IEO;<br />
(d) principales equipos <strong>de</strong> construcción (propios o con compromiso <strong>de</strong> alquiler o<br />
compra) que el Oferente prevé utilizar para cumplir con el Contrato; el<br />
Contratante podrá requerir la inspección <strong>de</strong> los equipos que el Oferente<br />
compromete para la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, con cargo al Oferente, para lo cual<br />
se indicarán los domicilios y fechas don<strong>de</strong> podrán inspeccionarse;<br />
(e) calificación y experiencia <strong>de</strong>l personal clave, técnico y <strong>de</strong> administración,<br />
propuesto para <strong>de</strong>sempeñarse en el lugar <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> a los fines<br />
<strong>de</strong>l Contrato;<br />
(f) informes sobre la situación financiera <strong>de</strong>l Oferente tales como:<br />
(i)<br />
Balances cerrados e informes <strong>de</strong> auditoría correspondientes a los últimos<br />
siete (7) años,<br />
(ii) Estado <strong>de</strong> Origen y Aplicación <strong>de</strong> Fondos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el cierre <strong>de</strong>l último Balance<br />
hasta el cierre <strong>de</strong>l segundo mes anterior a la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la<br />
licitación,<br />
(iii) Certificaciones bancarias <strong>de</strong> las líneas <strong>de</strong> crédito otorgadas y disponibles,<br />
emitidas con una antelación no mayor a veintiún (21) días <strong>de</strong> la fecha límite<br />
fijada para la presentación <strong>de</strong> las ofertas, y<br />
(iv) Declaración Jurada <strong>de</strong>l Flujo <strong>de</strong> Caja mensual proyectado por un período <strong>de</strong><br />
seis meses, calculado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> cierre <strong>de</strong>l Estado <strong>de</strong> Origen y<br />
Aplicación <strong>de</strong> Fondos, con <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> las partidas <strong>de</strong> ingresos y egresos.<br />
(g) otras pruebas <strong>de</strong> que el Oferente tiene suficiente capital <strong>de</strong> trabajo para el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato;<br />
(h) autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias <strong>de</strong> las que el<br />
Oferente es cliente;<br />
(i) información sobre todo litigio actual que el Oferente tenga pendiente o que haya<br />
ocurrido <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los últimos cinco años, las partes litigantes <strong>de</strong> ellos y el<br />
monto reclamado; e<br />
(j)<br />
intención <strong>de</strong> subcontratar componentes <strong>de</strong> las obras por valores mayores al<br />
diez (10) por ciento <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
5.2 Respecto <strong>de</strong> las ofertas presentadas por una Asociación o Grupo <strong>de</strong> Contratistas, se<br />
<strong>de</strong>berán cumplir los siguientes requisitos:<br />
(a) la oferta <strong>de</strong>berá incluir toda la información requerida en la Subcláusula 5.1 (o en<br />
su caso 5.2) prece<strong>de</strong>nte;<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
9
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
(b) La oferta y, en caso <strong>de</strong> que ésta resultara seleccionada, el Contrato <strong>de</strong>berán<br />
firmarse <strong>de</strong> modo que constituyan una obligación legal para todos los<br />
integrantes;<br />
(c) se <strong>de</strong>signará como representante a uno <strong>de</strong> los integrantes, y la <strong>de</strong>signación se<br />
probará mediante la presentación <strong>de</strong> un po<strong>de</strong>r firmado por personas legalmente<br />
autorizadas por todos los integrantes;<br />
(d) el representante <strong>de</strong> los integrantes estará autorizado para contraer obligaciones<br />
y recibir instrucciones por cuenta y en nombre <strong>de</strong> todos y cada uno <strong>de</strong> los<br />
integrantes <strong>de</strong> la sociedad o agrupación. Él será quién tratará todo lo<br />
relacionado con la ejecución <strong>de</strong>l contrato, incluido los pagos;<br />
(e) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong> acuerdo con sus términos, lo cual <strong>de</strong>berá constar<br />
en la autorización mencionada en el párrafo (b) prece<strong>de</strong>nte, así como también<br />
en la oferta y, en caso <strong>de</strong> que ésta resultara seleccionada, en el Contrato; y<br />
(f) junto con la oferta <strong>de</strong>berá presentarse una copia <strong>de</strong>l Contrato celebrado por los<br />
integrantes <strong>de</strong> la sociedad en participación o agrupación <strong>de</strong> firmas.<br />
5.3 Los Oferentes también <strong>de</strong>berán indicar en sus propuestas los métodos y programas<br />
<strong>de</strong> trabajo, con el <strong>de</strong>talle necesario para <strong>de</strong>mostrar que pue<strong>de</strong>n cumplir con las<br />
especificaciones técnicas y el plazo <strong>de</strong> terminación establecido.<br />
5.4 A fin <strong>de</strong> que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente <strong>de</strong>berá cumplir con los<br />
requisitos mínimos <strong>de</strong> calificación estipulados en las IEO.<br />
6. Una oferta por Oferente<br />
6.1 Un Oferente, incluyendo sus filiales o empresas que formen parte <strong>de</strong>l mismo grupo<br />
económico o financiero, podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o<br />
como integrante <strong>de</strong> un grupo o asociación. Esto, sin embargo, no limita la<br />
participación <strong>de</strong> subcontratistas en más <strong>de</strong> una oferta. El Oferente que presente<br />
más <strong>de</strong> una oferta o participe en más <strong>de</strong> una <strong>de</strong> ellas (siempre que no se trate <strong>de</strong><br />
propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas)<br />
causará la <strong>de</strong>scalificación <strong>de</strong> todas las ofertas que incluyan su participación.<br />
7. Gastos <strong>de</strong> preparación y presentación <strong>de</strong> la oferta y participación en la<br />
licitación<br />
7.1 Serán a cargo <strong>de</strong>l Oferente todos los gastos relacionados con la preparación y<br />
presentación <strong>de</strong> su oferta y en ningún caso el Contratante respon<strong>de</strong>rá o será<br />
responsable por ellos, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> cual sea el <strong>de</strong>sarrollo o resultado <strong>de</strong>l<br />
proceso <strong>de</strong> Licitación.<br />
8. Visita a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong><br />
8.1 Se aconseja que el Oferente visite e inspeccione la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> y sus alre<strong>de</strong>dores<br />
y obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la información<br />
que pueda ser necesaria a fin <strong>de</strong> preparar la oferta y celebrar el Contrato para la<br />
construcción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
10
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
cuenta <strong>de</strong>l Oferente.<br />
El Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para<br />
efectuar esas inspecciones, a condición <strong>de</strong> que el oferente y su personal eximan al<br />
Contratante y su personal, <strong>de</strong> toda responsabilidad por los daños a las personas y a<br />
los bienes que resulten <strong>de</strong> esa visita.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
11
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
B. Documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
9. Contenido <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
9.1 Los Documentos <strong>de</strong> Licitación, que <strong>de</strong>berán leerse conjuntamente con todas las<br />
aclaraciones y enmiendas en conformidad con la Cláusulas 10 y 11, son los<br />
siguientes:<br />
Sección:<br />
Glosario<br />
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes (IGO)<br />
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)<br />
3. Formularios <strong>de</strong> Oferta, Información para la Calificación, Carta <strong>de</strong><br />
Aceptación y Contrato<br />
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato (CGC)<br />
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato (CEC)<br />
6. Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Activida<strong>de</strong>s<br />
7. Especificaciones Técnicas (<strong>General</strong>es y Particulares o Especiales)<br />
8. Planos<br />
9. Formularios <strong>de</strong> Garantías:<br />
i) <strong>de</strong> Oferta<br />
ii)<br />
<strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato<br />
iii) Bancaria por Anticipo<br />
10. Elegibilidad para el suministro <strong>de</strong> bienes y servicios y la contratación <strong>de</strong><br />
obras en las adquisiciones financiadas por el Banco.<br />
9.2 El Contratante no se hace responsable <strong>de</strong> que los Documentos <strong>de</strong> Licitación y sus<br />
a<strong>de</strong>ndas estén completos, cuando dichos documentos no fueron obtenidos<br />
directamente <strong>de</strong> éste.<br />
10. Aclaraciones sobre los Documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
10.1 Todo Oferente podrá solicitar aclaraciones respecto <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
mediante comunicación por escrito, dirigida a la dirección que figure en las IEO. El<br />
Contratante dará respuesta a toda solicitud <strong>de</strong> aclaración que haya recibido a más<br />
tardar veintiún (21) días antes <strong>de</strong> la fecha límite fijada para la recepción <strong>de</strong> las<br />
ofertas, salvo que en las IEO se hubiera especificado otro plazo.<br />
El Contratante respon<strong>de</strong>rá las consultas con una antelación no menor a catorce (14)<br />
días <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l plazo para presentar ofertas, pero procurará hacerlo a<br />
medida <strong>de</strong> su recepción. Enviará copia <strong>de</strong> la respuesta <strong>de</strong>l Contratante a todos los<br />
que compraron los documentos <strong>de</strong> Licitación, incluyendo una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la<br />
consulta pero sin i<strong>de</strong>ntificar al que la formuló.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
12
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
10.2 Para que las comunicaciones referidas en esta Cláusula, o cualquier otra que se<br />
dirijan las partes hasta que se forme la contratación surtan efecto, <strong>de</strong>berán tener el<br />
carácter <strong>de</strong> medio legal <strong>de</strong> notificación fehaciente.<br />
10.3 La adquisición <strong>de</strong> un <strong>Pliego</strong> en fecha cercana a la <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> la Licitación no<br />
será causal para que el adquirente pueda solicitar una postergación <strong>de</strong> la misma,<br />
como así tampoco la modificación <strong>de</strong>l lapso fijado para pedir aclaraciones.<br />
11. Modificación <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
11.1 El Contratante, por cualquier motivo y en cualquier momento antes <strong>de</strong>l vencimiento<br />
<strong>de</strong>l plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas, podrá modificar los documentos <strong>de</strong><br />
Licitación mediante Circular, ya sea por iniciativa propia o como consecuencia <strong>de</strong><br />
una aclaración solicitada por un Oferente.<br />
11.2 Toda Circular que se emita constituirá parte <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> Licitación, <strong>de</strong><br />
acuerdo con la Subcláusula 9.1, y se transmitirá por escrito a todos los Oferentes<br />
que hayan adquirido los documentos <strong>de</strong> Licitación. El Contratante se asegurará que<br />
todos los oferentes recibieron tanto las respuestas a las consultas formuladas según<br />
lo previsto en la Cláusula 10, como las Circulares que se emitan conforme lo<br />
indicado en 11.1. Los Oferentes <strong>de</strong>berán acusar recibo <strong>de</strong> cada Circular.<br />
11.3 A fin <strong>de</strong> que los Oferentes cuenten con un tiempo razonable para consi<strong>de</strong>rar las<br />
Circulares en la preparación <strong>de</strong> sus ofertas, el Contratante prorrogará si fuere<br />
necesario el plazo para presentarlas conforme lo previsto en la Subcláusula 22.2.<br />
C. Preparación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
12. Idioma <strong>de</strong> la Oferta<br />
12.1 La oferta, y toda la correspon<strong>de</strong>ncia y documentos relacionados a ella que<br />
intercambien el Oferente y el Contratante, <strong>de</strong>berán redactarse en idioma español.<br />
Los documentos complementarios y el material impreso suministrado por el Oferente<br />
podrán estar redactados en otro idioma, siempre que se acompañen <strong>de</strong> una<br />
traducción fiel al idioma español <strong>de</strong> las partes que el Oferente consi<strong>de</strong>re pertinentes,<br />
traducción que prevalecerá a los efectos <strong>de</strong> la interpretación <strong>de</strong> la oferta.<br />
13. Documentos que Integran la Oferta<br />
13.1 La propuesta <strong>de</strong>l Oferente respetará los Formularios tipo y se presentará en dos<br />
sobres, <strong>de</strong>nominados SOBRE N° 1 y SOBRE N° 2, los que <strong>de</strong>berán incluir:<br />
(a) En el sobre N° 1:<br />
i) La Garantía <strong>de</strong> Oferta;<br />
ii)<br />
La información para calificación requerida en la Cláusula 5; respetando los<br />
datos y metodología <strong>de</strong> presentación solicitada en el Formulario Estándar<br />
“Información para calificación” <strong>de</strong> la Sección 3.<br />
iii) las Declaraciones <strong>de</strong> <strong>Nacional</strong>idad <strong>de</strong>l Oferente y <strong>de</strong> Origen <strong>de</strong> Bienes; y<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
13
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
iv) Cualquier otra información o documento que <strong>de</strong>ba ser llenado o entregado<br />
conforme a lo solicitado en las IEO.<br />
(b) En el sobre N° 2:<br />
i) Formulario Estandar “Oferta <strong>de</strong>l Contratista” <strong>de</strong> la Sección 3 <strong>de</strong> los<br />
documentos <strong>de</strong> licitación y la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
Sección 9; el Formulario <strong>de</strong> Oferta incluirá la <strong>de</strong>claración, <strong>de</strong> acuerdo con la<br />
Subcláusula 13.2, <strong>de</strong> las comisiones o gratificaciones pagadas o por ser<br />
pagadas por el Oferente;<br />
ii)<br />
Ofertas alternativas si fueron solicitadas o se permite su formulación;<br />
iii) Cuando la licitación comprenda más <strong>de</strong> un contrato o unidad <strong>de</strong><br />
adjudicación, el o los <strong>de</strong>scuentos que ofrecen por la adjudicación <strong>de</strong> más <strong>de</strong><br />
un contrato;<br />
iv) Análisis <strong>de</strong> los precios cotizados, si se lo hubiese solicitado en las IEO y con<br />
el alcance allí estipulado; y<br />
v) Cualquier otra información o documento que <strong>de</strong>ba ser llenado o entregado<br />
conforme a lo solicitado en estas IGO o en las IEO;<br />
De la documentación e información aportada <strong>de</strong>berá evi<strong>de</strong>nciarse que: (i) la oferta<br />
cumple sustancialmente con los documentos <strong>de</strong> licitación; y (ii) el Oferente está<br />
calificado para ejecutar el Contrato si su oferta fuera aceptada.<br />
13.2 El Oferente <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>clarar en el formulario respectivo las comisiones y<br />
gratificaciones, si las hubiera, pagadas o por pagar a agentes, representantes o<br />
comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución <strong>de</strong>l Contrato si éste<br />
le fuera adjudicado. La información proporcionada incluirá, como mínimo, el nombre<br />
y dirección <strong>de</strong>l agente, representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito<br />
<strong>de</strong> la comisión o gratificación.<br />
13.3 Las normas <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> la mano <strong>de</strong> obra, proceso, materiales y equipo, así como<br />
las referencias a marcas o números <strong>de</strong> catálogos incluidas en las Especificaciones<br />
Técnicas y Planos son meramente <strong>de</strong>scriptivas y no restrictivas. El Oferente podrá<br />
incluir en su oferta y <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Sobre N° 2 otras normas <strong>de</strong> calidad, marcas y/o<br />
números <strong>de</strong> catálogos, a condición <strong>de</strong> que <strong>de</strong>muestre, a satisfacción <strong>de</strong>l<br />
Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalentes o superiores a los<br />
indicados en esas Especificaciones y Planos.<br />
14. Precios <strong>de</strong> la Oferta<br />
14.1 A menos que se especifique lo contrario en los documentos <strong>de</strong> Licitación, el Contrato<br />
compren<strong>de</strong>rá la totalidad <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> especificadas en la cláusula 1.1 <strong>de</strong> las IGO.<br />
Se enten<strong>de</strong>rá que el(los) precio(s) cotizado(s) compren<strong>de</strong>(n) la totalidad <strong>de</strong> los<br />
trabajos, suministros, impuestos o gravámenes <strong>de</strong> cualquier clase y gastos<br />
originados por cualquier concepto requeridos para la completa realización <strong>de</strong> la obra.<br />
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios o globales -según se requiera en cada<br />
caso- para todos los rubros (conceptos) indicados en la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y<br />
Activida<strong>de</strong>s. Los precios <strong>de</strong> los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no<br />
hubiera incluido precios, se consi<strong>de</strong>rarán comprendidos en los <strong>de</strong>más precios que<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
14
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
figuran en la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Activida<strong>de</strong>s y, por lo tanto, no serán pagados por<br />
el Contratante.<br />
14.3 Los <strong>de</strong>rechos, impuestos y <strong>de</strong>más gravámenes que <strong>de</strong>ba pagar el Contratista en<br />
virtud <strong>de</strong>l Contrato, o por cualquier otra razón, que <strong>de</strong>berán incluirse en los precios y<br />
en el precio total <strong>de</strong> la oferta que presente el Oferente, son los vigentes en la fecha<br />
correspondiente a veintiocho (28) días antes <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l plazo para la<br />
presentación <strong>de</strong> las ofertas.<br />
14.4 Los precios cotizados podrán estar sujetos a re<strong>de</strong>terminación o algún tipo <strong>de</strong> ajuste,<br />
sólo si así se lo estipula expresamente en las CEC y <strong>de</strong> acuerdo con la metodología<br />
que allí se indique. Si en las CEC no se hiciera mención alguna, se enten<strong>de</strong>rá que<br />
los precios serán fijos durante todo el período <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato.<br />
15. Monedas <strong>de</strong> Oferta y <strong>de</strong> Pago<br />
15.1 Salvo distinta estipulación en las IEO, los precios serán cotizados:<br />
(a) enteramente en la moneda <strong>de</strong> la República Argentina, en a<strong>de</strong>lante llamada la<br />
moneda <strong>Nacional</strong>;<br />
(b) en la moneda <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l oferente;<br />
(c) el Oferente que para realizar los trabajos espere incurrir en gastos en otras<br />
monedas, indicará el requerimiento <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> estas monedas:<br />
i) indicando el monto para cada moneda y la moneda nacional; o<br />
ii)<br />
como porcentaje <strong>de</strong>l precio total <strong>de</strong> la Oferta (excluidas las sumas<br />
provisionales si las hubiera) indicado en moneda nacional;<br />
Para ello podrá elegir la moneda <strong>de</strong>l país don<strong>de</strong> se efectúe el gasto o, a su<br />
criterio, en la moneda que se indique en las IEO. La Unidad Monetaria Europea<br />
(EURO) se consi<strong>de</strong>rará también como una moneda elegible. Los montos en<br />
cada moneda se <strong>de</strong>ben especificar y justificar por separado.<br />
d) Para calcular el equivalente en moneda nacional y el porcentaje o los<br />
porcentajes mencionados en el inciso (c) ii) prece<strong>de</strong>nte, el Oferente <strong>de</strong>berá<br />
aplicar el tipo <strong>de</strong> cambio ven<strong>de</strong>dor para transacciones similares, publicado por<br />
el Banco <strong>de</strong> la Nación Argentina (o la autoridad especificada en las IEO), que<br />
esté vigente en la fecha correspondiente a siete (7) días antes <strong>de</strong>l vencimiento<br />
<strong>de</strong>l plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas. Estos tipos <strong>de</strong> cambio serán los<br />
que se aplicarán en todos los pagos a fin <strong>de</strong> que el Oferente no corra con<br />
ningún riesgo cambiario. Si el Oferente utiliza otras tasas <strong>de</strong> cambio, se aplica<br />
lo previsto en la Cláusula 30.2.<br />
15.2 El Contratante podrá solicitar a los Oferentes aclaraciones acerca <strong>de</strong> sus<br />
requerimientos <strong>de</strong> moneda <strong>Nacional</strong> y extranjera indicados en la oferta y la<br />
justificación <strong>de</strong> que esos montos son razonables y se ajustan a la Subcláusula 15.1.<br />
Con este fin, el Oferente entregará un análisis <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
monedas extranjeras.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
15
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
16. Vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las Ofertas<br />
16.1 Salvo distinta estipulación en las IEO, las ofertas serán válidas por ciento veinte<br />
(120) días, a partir <strong>de</strong> la <strong>de</strong> la fecha límite especificada en las IEO para la presentación<br />
<strong>de</strong> las ofertas. Toda oferta con un período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z menor que el requerido, podrá<br />
ser rechazada por el Contratante.<br />
16.2 En circunstancias excepcionales, antes <strong>de</strong> que venza el período original <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z<br />
<strong>de</strong> las ofertas, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes la prórroga <strong>de</strong> dicho<br />
período por un plazo adicional <strong>de</strong>terminado. El pedido y las respuestas<br />
correspondientes <strong>de</strong>berán efectuarse por escrito. El Oferente podrá negarse a<br />
acce<strong>de</strong>r al pedido sin per<strong>de</strong>r por ello la garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> su oferta. No<br />
se pedirá ni se permitirá que el Oferente que acceda al pedido modifique su<br />
propuesta, pero se le solicitará que extienda la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> su oferta por el periodo <strong>de</strong> la prórroga cumpliendo con todas las<br />
disposiciones <strong>de</strong> la Cláusula 17.<br />
17. Garantía <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> la Oferta<br />
17.1 Como parte <strong>de</strong> los documentos que acompañen a su oferta, el Oferente <strong>de</strong>berá<br />
presentar una garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la misma por el monto especificado en<br />
las IEO, en moneda <strong>Nacional</strong> o su equivalente en una moneda <strong>de</strong> libre<br />
convertibilidad.<br />
17.2 La garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta consistirá, a elección <strong>de</strong>l Oferente, en:<br />
(a) Seguro <strong>de</strong> caución emitido <strong>de</strong> acuerdo con las disposiciones <strong>de</strong> la<br />
Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong> la Nación;<br />
(b) Seguro Bancario<br />
Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por el<br />
período original <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la oferta o <strong>de</strong> cualquier nueva fecha límite <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z<br />
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente, en conformidad con la<br />
Subcláusula 16.2. Deberán po<strong>de</strong>r ser hechas efectivas por el Contratante durante<br />
todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos <strong>de</strong> pago diferidos o<br />
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l período. En caso<br />
<strong>de</strong> ser aceptables según lo indicado en ésta cláusula; si se presentasen cheques<br />
con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia <strong>de</strong> la garantía, el<br />
cheque será cobrado por el Contratante, <strong>de</strong>biendo el oferente reponer los gastos<br />
bancarios que ello ocasione, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los catorce (14) días <strong>de</strong> serle requerido.<br />
Los instrumentos mencionados en (a) <strong>de</strong>berán ajustarse a uno <strong>de</strong> los formularios<br />
<strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta que figuran en la Sección 9; se podrán<br />
aceptar otros formatos sujeto a la aprobación previa <strong>de</strong>l Contratante; las entida<strong>de</strong>s<br />
emisoras <strong>de</strong> estas garantías <strong>de</strong>berán tener domicilio especial o corresponsalía en la<br />
ciudad <strong>de</strong>l Contratante.<br />
17.3 Serán rechazadas todas las ofertas que no estén acompañadas <strong>de</strong> una garantía <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la oferta que se ajuste a lo establecido en los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
16
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
17.4 Las garantías <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> las ofertas que no resulten seleccionadas se<br />
<strong>de</strong>volverán a la brevedad posible, y a más tardar veintiún (21) días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
vencido el plazo <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las ofertas.<br />
17.5 La garantía <strong>de</strong> la oferta ganadora será <strong>de</strong>vuelta una vez que el Oferente haya<br />
firmado el Contrato y presentado la garantía <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong>l contrato requerida.<br />
17.6 Se podrá ejecutar la garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta, si:<br />
(a) El Oferente retira su oferta durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma;<br />
(b) El Oferente no está <strong>de</strong> acuerdo con la corrección <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> su oferta, <strong>de</strong><br />
conformidad con lo estipulado en la Subcláusula 29.2;<br />
(c) El Oferente preseleccionado no proporciona los análisis requeridos o aumenta<br />
la garantía <strong>de</strong> contrato según lo previsto en 31.5; o<br />
(c) El adjudicatario <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo estipulado:<br />
(i)<br />
No proporciona la garantía cumplimiento requerida, o<br />
(ii) No firma el contrato.<br />
18. Propuestas Alternativas <strong>de</strong> los Oferentes<br />
18.1 Cuando haya plazos <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> las obras que puedan variarse, las IEO<br />
precisarán dichos plazos e indicarán el método para evaluar los propuestos por el<br />
Oferente con relación a los especificados por el Contratante; si en las IEO no hubiera<br />
ninguna estipulación sobre el particular, se enten<strong>de</strong>rá que las propuestas que<br />
propongan plazos <strong>de</strong> ejecución distintos a los especificados no respon<strong>de</strong>n a los<br />
requisitos exigidos.<br />
18.2 Si ello estuviese dispuesto en las IEO los proponentes podrán proponer alternativas<br />
técnicas, conforme lo siguiente: sólo se consi<strong>de</strong>rarán propuestas alternativas <strong>de</strong>l tipo<br />
técnico/constructivo, basadas en la experiencia y el “saber hacer” <strong>de</strong> la empresa. La<br />
presentación <strong>de</strong> alternativas <strong>de</strong>l tipo técnico/constructivo no eximirá al oferente <strong>de</strong> la<br />
presentación <strong>de</strong> la Propuesta Básica sobre el Proyecto a Licitar exigido por el<br />
Contratante, por lo cual las propuestas alternativas que no estén acompañadas <strong>de</strong> la<br />
Propuesta Básica sobre el Proyecto a Licitar, podrán ser rechazadas por el<br />
Contratante. Las Propuestas Alternativas, si son admitidas por el Contratante, serán<br />
consi<strong>de</strong>radas en un pie <strong>de</strong> igualdad con las propuestas básicas presentadas.<br />
Los oferentes que presenten alternativas técnicas, <strong>de</strong>berán:<br />
a) Justificar en qué facilitan la ingeniería <strong>de</strong>l proceso constructivo, mejoran la<br />
calidad <strong>de</strong> los <strong>de</strong>talles constructivos, incrementan la seguridad <strong>de</strong> la Obra,<br />
contribuyen a la disminución <strong>de</strong> Costos y Plazos <strong>de</strong> Ejecución <strong>de</strong> la Obra; y<br />
b) Presentar un cómputo y presupuesto <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong>l Ítem, Rubro o parte <strong>de</strong> la<br />
Obra que pretenda modificar y los Análisis <strong>de</strong> Precio <strong>de</strong> los Rubros e Ítem que<br />
correspondan a su Propuesta Técnica.<br />
18.3 Cuando en conformidad con las IEO se permita a los Oferentes ofrecer directamente<br />
opciones técnicas para ciertas partes <strong>de</strong> las obras, dichas partes <strong>de</strong>ben estar<br />
claramente <strong>de</strong>scritas en las Especificaciones Técnicas. Tales opciones serán<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
17
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
evaluadas por el Contratante sobre la base <strong>de</strong> sus correspondientes méritos e<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> si el Oferente ofreció o no la solución técnica especificada por<br />
el Contratante.<br />
19. Reunión Previa a la Presentación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
19.1 Si fuera estipulada en las IEO, el Oferente o su representante está invitado a<br />
concurrir a una reunión previa a la presentación <strong>de</strong> las ofertas que se llevará a cabo<br />
en el lugar y fecha allí indicados.<br />
D. Presentación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
20. Formato y Firma <strong>de</strong> la Oferta<br />
20.1 Salvo distinta estipulación en las IEO, el Oferente <strong>de</strong>berá preparar un original y una<br />
copia <strong>de</strong> los documentos que integran la oferta, e i<strong>de</strong>ntificará claramente cual es<br />
“ORIGINAL”, que <strong>de</strong>berá estar foliado, y cuál es “COPIA”. En caso <strong>de</strong><br />
discrepancias, prevalecerá el original.<br />
20.2 El original y todas las copias <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong>berán ser mecanografiados o escritos en<br />
tinta in<strong>de</strong>leble (las copias podrán ser fotocopiadas y firmadas por la/s persona/s<br />
<strong>de</strong>bidamente autorizada/s para firmar en nombre <strong>de</strong>l Oferente <strong>de</strong> acuerdo con las<br />
Subcláusulas 5.1 (a) o 5.2 (c), según corresponda. Todas las páginas <strong>de</strong> la oferta<br />
en que se hayan introducido modificaciones o enmiendas, <strong>de</strong>berán estar rubricadas<br />
con iniciales por la persona o personas que firmen la oferta.<br />
21. Empaquetado e I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
21.1 El Oferente <strong>de</strong>berá colocar los documentos que componen la propuesta (el original y<br />
la/s copia/s) en sobres cerrados que i<strong>de</strong>ntificará <strong>de</strong>bidamente como “SOBRE N° 1” y<br />
“SOBRE N° 2” en función <strong>de</strong>l contenido según se indica en la Subcláusula 13.1.<br />
Estos sobres los pondrá, a su vez, en otro sobre cerrado.<br />
21.2 Los sobres interiores y el exterior <strong>de</strong>berán:<br />
(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección especificada en las IEO;<br />
(b) mostrar la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la licitación indicada en las IEO; y<br />
(c) el sobre exterior <strong>de</strong>berá a<strong>de</strong>más indicar claramente las palabras “NO ABRIR<br />
ANTES DE”, seguidas <strong>de</strong> la fecha y hora indicadas en las IEO para la apertura<br />
<strong>de</strong> la licitación.<br />
21.3 A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntificación requerida en la Subcláusula 21.2, cada sobre interior<br />
<strong>de</strong>berá indicar el nombre y la dirección <strong>de</strong>l Oferente para que sea posible <strong>de</strong>volverle<br />
la oferta sin abrir en caso <strong>de</strong> que sea <strong>de</strong>clarada “Oferta Tardía” conforme a la<br />
Cláusula 23.<br />
21.4 Si el sobre exterior no se hubiere cerrado e i<strong>de</strong>ntificado según lo expuesto, el<br />
Contratante no asumirá responsabilidad alguna si la oferta se traspapelase o fuese<br />
abierta prematuramente.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
18
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
22. Plazo para la Presentación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
22.1 Las ofertas <strong>de</strong>berán ser recibidas por el Contratante en la dirección especificada a<br />
más tardar en la fecha y hora indicadas en las IEO.<br />
22.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación <strong>de</strong><br />
ofertas, emitiendo una Circular <strong>de</strong> acuerdo con la cláusula 11, en cuyo caso todos<br />
los <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong>l Contratante y <strong>de</strong> los Oferentes que hubieran estado<br />
sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo.<br />
23. Ofertas Tardías<br />
23.1 Toda propuesta recibida por el Contratante <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> vencido el plazo para la<br />
presentación <strong>de</strong> las ofertas estipulado en la Cláusula 22, se <strong>de</strong>volverá al Oferente<br />
sin abrir.<br />
24. Modificación, Sustitución y Retiro <strong>de</strong> las Ofertas<br />
24.1 El Oferente podrá modificar, sustituir, o retirar su propuesta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haberla<br />
presentado, siempre que el Contratante reciba una notificación por escrito al<br />
respecto, antes <strong>de</strong> que venza el plazo para la presentación <strong>de</strong> las ofertas.<br />
24.2 El aviso <strong>de</strong>l Oferente sobre la modificación, sustitución o el retiro <strong>de</strong> la oferta será<br />
preparado, cerrado, i<strong>de</strong>ntificado y enviado conforme a las disposiciones <strong>de</strong> la<br />
Cláusula 21, <strong>de</strong>biéndose marcar a<strong>de</strong>más los sobres exteriores e interiores con la<br />
palabra “MODIFICACIÓN” “SUSTITUCIÓN” o “RETIRO”, según corresponda<br />
24.3 Los Oferentes no podrán modificar, sustituir o retirar las ofertas una vez vencido el<br />
plazo para su presentación.<br />
24.4 El retiro <strong>de</strong> la propuesta en el intervalo que media entre el vencimiento <strong>de</strong>l plazo<br />
para la presentación <strong>de</strong> las ofertas y el término <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la oferta<br />
especificado en el formulario <strong>de</strong> la Oferta, podrá dar lugar a la pérdida <strong>de</strong> la garantía<br />
<strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta conforme a la Subcláusula 17.6.<br />
E. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas. Evaluación<br />
25. Apertura <strong>de</strong> las Ofertas. Poscalificación y Precalificación<br />
Apertura en Licitación sin Precalificación<br />
25.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluyendo las modificaciones y sustituciones<br />
presentadas <strong>de</strong> acuerdo con la Cláusula 24, en presencia <strong>de</strong> los representantes <strong>de</strong> los<br />
Oferentes que <strong>de</strong>cidan concurrir, en la fecha y hora y en la dirección indicadas en las<br />
IEO. En las IEO se estipula si la licitación es con poscalificación, en ese caso la<br />
apertura <strong>de</strong> los sobres N° 1 y N° 2 es simultanea o si, previamente a la apertura <strong>de</strong>l<br />
Sobre N° 2, se efectuará una calificación en base a la documentación presentada en el<br />
Sobre N° 1.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
19
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
25.2 Los sobres en los que conste la palabra "RETIRO" se abrirán y leerán primero. No se<br />
abrirán las ofertas cuyo retiro se haya notificado en forma aceptable a las disposiciones<br />
<strong>de</strong> la Cláusula 24.<br />
25.3 Según lo establecido en la legislación local aplicable, los Oferentes tendrán la<br />
oportunidad <strong>de</strong> revisar las ofertas <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más participantes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cinco<br />
días hábiles administrativos posteriores a la apertura <strong>de</strong> las mismas. Una vez<br />
concluido dicho plazo comienza el período <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ncialidad.<br />
25.4 Apertura en Licitación con precalificación: Para la evaluación y comparación <strong>de</strong> Ofertas<br />
se proce<strong>de</strong>rá como sigue:<br />
a) El Contratante abrirá el Sobre N° 1 en el acto <strong>de</strong> apertura indicado en la Sección 1,<br />
Llamado a Licitación y Los Sobres N° 2 quedarán en custodia <strong>de</strong>l Contratante<br />
hasta la oportunidad en que <strong>de</strong>ban ser abiertos.<br />
b) Una vez resuelta la precalificación, se comunicará a los Oferentes y, una vez<br />
vencido el plazo establecido en la Cl. 35.1(b), en una fecha que se comunicará y en<br />
presencia <strong>de</strong> los representantes <strong>de</strong> los oferentes que <strong>de</strong>cidan asistir:<br />
i) en primera instancia se <strong>de</strong>volverán, sin abrir, los Sobres N° 2 <strong>de</strong> las empresas<br />
que no hubieren sido precalificadas; y,<br />
ii)<br />
a continuación se abrirán los Sobres N° 2 <strong>de</strong> los oferentes que hubiesen sido<br />
calificados. El Contratante dará a conocer los nombres <strong>de</strong> los Oferentes, los<br />
precios <strong>de</strong> las propuestas y los <strong>de</strong> las ofertas alternativas (si se hubieran<br />
solicitado o si se permitiera presentarlas), los <strong>de</strong>scuentos, modificaciones y<br />
sustituciones, y otros <strong>de</strong>talles que el Contratante a su juicio estime apropiados.<br />
25.5 El Contratante preparará las Actas <strong>de</strong> Apertura <strong>de</strong>l los Sobres N o . 2 , en las que incluirá<br />
la información puesta en conocimiento <strong>de</strong> los presentes en ese acto <strong>de</strong> conformidad<br />
con la Subcláusula 25.3 y 25.4.<br />
25.6 Poscalificación – Análisis <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> menor precio.<br />
El Comitente proce<strong>de</strong>rá al análisis <strong>de</strong> la oferta mas baja en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> precios, para<br />
verificar que la misma cumple con los requerimientos <strong>de</strong> las bases, y según los<br />
procedimientos y criterios <strong>de</strong>finidos en las IEO.-<br />
Si <strong>de</strong>l estudio surge que “es la oferta evaluada como la mas baja”, se dictaminará<br />
según lo expresado en el art 35.<br />
De no cumplir con la evaluación, se analizara la siguiente en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> precios y así<br />
sucesivamente hasta tener ó no una oferta en las condiciones <strong>de</strong>scriptas.<br />
Precalificación<br />
25.7 Para la Precalificación:<br />
a) En la primera instancia se estudiarán los antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los oferentes, lo que se<br />
realizará en base a la documentación presentada en el Sobre Nº 1 y según los<br />
procedimientos y criterios <strong>de</strong>finidos en las IEO. Esta evaluación establecerá la<br />
capacidad <strong>de</strong> los oferentes para cumplir con el contrato resultante <strong>de</strong> la Licitación.<br />
El Contratante estará facultado para solicitar las aclaraciones necesarias; tanto la<br />
solicitud <strong>de</strong> aclaración como la respuesta <strong>de</strong>berán hacerse por escrito.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
20
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
b) El comité evaluador preparará un informe técnico sobre las firmas que se<br />
presentaron, indicando cuales resultaron precalificadas y cuales no y las razones<br />
para esta <strong>de</strong>cisión. La notificación <strong>de</strong> este informe se enviará a todos los<br />
participantes en forma simultánea.<br />
c) Los oferentes podrán presentar las observaciones que consi<strong>de</strong>ren necesarias al<br />
informe <strong>de</strong> precalificación, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los plazos y con las formalida<strong>de</strong>s estipulados<br />
en la Subcláusula 35.1 inc. b) que rigen a este efecto en lo pertinente. El<br />
Contratante resolverá estas observaciones previamente a la apertura <strong>de</strong>l Sobre N°<br />
2.<br />
d) De no existir observaciones o <strong>de</strong> haberlas una vez que se las hubiese resuelto, el<br />
Contratante dispondrá la fecha para la apertura <strong>de</strong> los Sobres N° 2 presentados por<br />
los oferentes precalificados y <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> los restantes, y la comunicará a los<br />
interesados con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles.<br />
e) Para la evaluación <strong>de</strong> las ofertas regirán, en lo pertinente, lo estipulado en las<br />
cláusulas 27 y siguientes <strong>de</strong> estas IGO.<br />
f) Una firma que haya sido precalificada, no podrá ser <strong>de</strong>scalificada posteriormente,<br />
salvo que la <strong>de</strong>cisión original se haya basado en información errónea suministrada<br />
por el Oferente o que hayan ocurrido circunstancias sobrevinientes a la fecha <strong>de</strong><br />
precalificación, que justifiquen esa <strong>de</strong>cisión. Similar criterio se seguirá cuando se<br />
hubiera efectuado una precalificación previa a la convocatoria a licitación.<br />
26. Confi<strong>de</strong>ncialidad <strong>de</strong>l Proceso<br />
26.1 El período <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las ofertas se inicia al concluir el acto público <strong>de</strong> apertura<br />
<strong>de</strong> las ofertas. Des<strong>de</strong> ese momento y hasta la notificación oficial <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong> la<br />
precalificación, se consi<strong>de</strong>rará confi<strong>de</strong>ncial toda la información relativa al examen,<br />
aclaración, evaluación y comparación <strong>de</strong> las ofertas y las recomendaciones para la<br />
adjudicación <strong>de</strong>l contrato, las que no podrán comunicarse a los Oferentes ni a ninguna<br />
otra persona que no participe oficialmente <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> evaluación.<br />
Todo intento <strong>de</strong> un Oferente para influir en el examen <strong>de</strong> las ofertas o en las<br />
adjudicaciones por parte <strong>de</strong>l Contratante podrá dar lugar al rechazo <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> ese<br />
Oferente. La utilización por parte <strong>de</strong> cualquier Oferente, por cualquier motivo, <strong>de</strong><br />
información consi<strong>de</strong>rada confi<strong>de</strong>ncial, podrá ser causal <strong>de</strong> rechazo <strong>de</strong> su oferta.<br />
27. Aclaración <strong>de</strong> las Ofertas<br />
27.1 A fin <strong>de</strong> facilitar el examen, evaluación y comparación <strong>de</strong> las ofertas, el Contratante<br />
podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente que aclare su propuesta,<br />
incluyendo la composición <strong>de</strong> los precios. Tanto la solicitud <strong>de</strong> aclaración como la<br />
respuesta <strong>de</strong>berán hacerse por escrito. No se <strong>de</strong>berá pedir, ofrecer ni permitir cambios<br />
en el precio ni en los aspectos substanciales <strong>de</strong> la oferta<br />
28. Examen <strong>de</strong> las Ofertas y Determinación <strong>de</strong> que se Ajustan a los Documentos <strong>de</strong><br />
Licitación<br />
28.1 Antes <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r a la evaluación minuciosa <strong>de</strong> la oferta, el Contratante <strong>de</strong>terminará si<br />
cada una <strong>de</strong> ella: (i) cumple con los requisitos <strong>de</strong> elegibilidad; (ii) ha sido <strong>de</strong>bidamente<br />
firmada; (iii) está acompañada <strong>de</strong> las garantías requeridas; (iv) se ajusta<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
21
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
substancialmente a las condiciones <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> Licitación; y (v) contiene las<br />
aclaraciones y/o justificaciones que el Contratante pueda haber solicitado <strong>de</strong><br />
conformidad con la Subcláusula 27.<br />
28.2 Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones <strong>de</strong> Licitación, si está <strong>de</strong><br />
acuerdo con todos los plazos, condiciones y especificaciones <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong><br />
Licitación, sin ninguna <strong>de</strong>sviación o reserva importante. Una <strong>de</strong>sviación o reserva<br />
importante es aquella que (i) afecta <strong>de</strong> una manera sustancial el alcance, la calidad o<br />
la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>; (ii) limita <strong>de</strong> una manera sustancial, incompatible con los<br />
documentos <strong>de</strong> Licitación, los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong>l Contratante o las obligaciones <strong>de</strong>l Oferente<br />
en virtud <strong>de</strong>l Contrato; o (iii) cuya rectificación afectaría injustamente la posición<br />
competitiva <strong>de</strong> otros Oferentes que hubieran presentado ofertas ajustadas<br />
substancialmente a las condiciones <strong>de</strong> la Licitación.<br />
28.3 La corrección <strong>de</strong> los errores u omisiones subsanables <strong>de</strong>berá ser efectuada por el<br />
Oferente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo fijado por el Contratante en la notificación por la cual<br />
emplaza al Oferente a regularizar su situación, presentándolos en la oficina don<strong>de</strong><br />
se recibieron las propuestas salvo que en las IEO o en la notificación se estipulase<br />
otro lugar. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada, la propuesta<br />
podrá ser rechazada.<br />
28.4 Si una oferta no se ajusta substancialmente a las condiciones <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong><br />
Licitación, será rechazada por el Contratante y no podrá posteriormente convertirse en<br />
oferta ajustada a ellas, corrigiendo o eliminando la <strong>de</strong>sviación o reserva.<br />
29. Corrección <strong>de</strong> Errores<br />
29.1 El Contratante verificará que las ofertas que se haya <strong>de</strong>terminado que se ajustan<br />
substancialmente a los documentos <strong>de</strong> Licitación no contengan errores aritméticos. El<br />
Contratante corregirá los errores <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en números y en<br />
palabras prevalecerá el indicado en palabras; y<br />
(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total <strong>de</strong>l rubro (concepto)<br />
que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad, prevalecerá el<br />
precio unitario que se haya indicado, a menos que a criterio <strong>de</strong>l Contratante fuera<br />
evi<strong>de</strong>nte que en dicho precio unitario se ha colocado mal la coma <strong>de</strong>cimal, en<br />
cuyo caso prevalecerá el total <strong>de</strong>l rubro (concepto) que se ha indicado y se<br />
corregirá el precio unitario.<br />
29.2 Cuando haya una discrepancia entre la sumatoria <strong>de</strong> la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y<br />
Activida<strong>de</strong>s y el valor consignado como total en el Formulario Oferta <strong>de</strong>l Contratista,<br />
prevalecerá el primero.<br />
29.3 El Contratante ajustará el monto total indicado en el Formulario <strong>de</strong> Oferta <strong>de</strong> acuerdo<br />
con el procedimiento antes expresado para la corrección <strong>de</strong> errores y, con la anuencia<br />
<strong>de</strong>l Oferente, se consi<strong>de</strong>rará el nuevo monto obligatorio para él. Si el Oferente no<br />
estuviera <strong>de</strong> acuerdo con el monto corregido, su oferta será rechazada y podrá per<strong>de</strong>r<br />
la garantía <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la oferta.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
22
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
30. Conversión a una sola Moneda<br />
30.1 Para comparar las ofertas, el Contratante convertirá el precio <strong>de</strong>l contrato en las<br />
respectivas cantida<strong>de</strong>s paga<strong>de</strong>ras en diversas monedas a la moneda nacional,<br />
utilizando los tipos <strong>de</strong> cambio especificados en la Subcláusula 15.1 (c).<br />
30.2 Si el Oferente hubiera indicado sus requerimientos <strong>de</strong> moneda extranjera como<br />
porcentajes <strong>de</strong>l precio total <strong>de</strong> la oferta, y hubiera usado tasas <strong>de</strong> cambio que no sean<br />
las establecidas en la Subcláusula 15.1 (c), su oferta primero será convertida a<br />
montos paga<strong>de</strong>ros en diversas monedas utilizando las tasas indicadas en su oferta,<br />
y <strong>de</strong>spués convertida a la moneda nacional, mediante la aplicación <strong>de</strong> las tasas <strong>de</strong><br />
cambio estipuladas en la Subcláusula 15.1 (c).<br />
31. Evaluación y Comparación <strong>de</strong> Ofertas<br />
31.1 El Contratante proce<strong>de</strong>rá a evaluar y comparar sólo la oferta que ha <strong>de</strong>terminado que<br />
se ajustan substancialmente a las condiciones <strong>de</strong> la Licitación, <strong>de</strong> acuerdo con la<br />
Cláusula 28.<br />
31.2 Al evaluar la oferta, el Contratante <strong>de</strong>terminará para cada una <strong>de</strong> ellas el precio<br />
evaluado <strong>de</strong> la oferta, ajustando el precio <strong>de</strong> la oferta para:<br />
(a) corregir errores, conforme a la Cláusula 29;<br />
(b) excluir las sumas provisionales contenidas en la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y<br />
Activida<strong>de</strong>s;<br />
(c) convertir el monto resultante <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> los procedimientos mencionados<br />
en los párrafos (a) y (b) prece<strong>de</strong>ntes a una sola moneda, <strong>de</strong> acuerdo con la<br />
Cláusula 30 <strong>de</strong> las IGO;<br />
(d) ajustar <strong>de</strong> manera apropiada, teniendo en cuenta bases técnicas o financieras,<br />
toda otra modificación, divergencia o reserva cuantificable <strong>de</strong> la manera indicada<br />
en las IEO;<br />
(e) tomar en consi<strong>de</strong>ración los diferentes plazos <strong>de</strong> ejecución que hayan sido<br />
propuestos por el Oferente, si esos diferentes plazos estuvieran autorizados en el<br />
punto 1.3 <strong>de</strong> las IEO y en la forma allí indicada;<br />
(f) aplicar los <strong>de</strong>scuentos ofrecidos por el Oferente en caso <strong>de</strong> que se le adjudique<br />
más <strong>de</strong> un contrato, si la Licitación se hubiera emitido conjuntamente para varios<br />
contratos; a este fin la adjudicación se resolverá bajo el principio <strong>de</strong> minimizar el<br />
costo combinado;<br />
(g) tomar en consi<strong>de</strong>ración, si es el caso, las opciones propuestas conforme a la<br />
disposiciones <strong>de</strong> las IEO y las Especificaciones Técnicas si se permitiese su<br />
presentación, evaluadas sobre la base <strong>de</strong> sus méritos respectivos e<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> si el Oferente ofrezca o no la solución técnica<br />
especificada por el Contratante en las IEO; y<br />
(h) tomar en consi<strong>de</strong>ración otros factores especificados en los Criterios <strong>de</strong> Evaluación<br />
<strong>de</strong> las IEO.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
23
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
31.3 El Contratante se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> aceptar o rechazar cualquier modificación,<br />
divergencia o reserva. En la evaluación <strong>de</strong> la oferta no se tendrán en cuenta las<br />
variaciones, <strong>de</strong>sviaciones, ofertas alternativas y <strong>de</strong>más factores que excedan los<br />
requerimientos <strong>de</strong> los documentos <strong>de</strong> Licitación o que impliquen beneficios no<br />
solicitados para el Contratante.<br />
31.4 No se tomará en cuenta para la evaluación <strong>de</strong> la oferta el efecto estimado <strong>de</strong> las<br />
disposiciones relativas al ajuste <strong>de</strong> precios, estipuladas en las CGC, aplicadas durante<br />
el período <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato.<br />
31.5 Si la oferta evaluada más baja fuera significativamente <strong>de</strong>sequilibrada en su estructura<br />
<strong>de</strong> precios, en relación con la estimación <strong>de</strong>l Contratante <strong>de</strong>l costo <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, éste<br />
podrá <strong>de</strong>sestimarla o solicitar al Oferente que aumente la garantía <strong>de</strong> cumplimiento<br />
especificada en la Cláusula 36, a expensas <strong>de</strong>l Oferente, hasta un nivel suficiente para<br />
proteger al Contratante contra pérdidas financieras en caso <strong>de</strong> incumplimiento <strong>de</strong>l<br />
Contrato por el Contratista. La negativa <strong>de</strong>l oferente a este último procedimiento o a<br />
proporcionar los análisis <strong>de</strong> precios que pudieran serle requeridos al efecto, será<br />
tenida por retiro <strong>de</strong> su oferta con pérdida <strong>de</strong> la garantía que la avala.<br />
31.6 Si una oferta resulta <strong>de</strong> un costo sustancialmente menor en relación al costo <strong>de</strong> la obra<br />
estimado por el Contratante, <strong>de</strong> tal manera que éste pueda inferir que el Oferente no<br />
podrá terminar las obras en el plazo y condiciones estipulados, el Contratante podrá<br />
rechazarla.<br />
32. Comunicaciones con el Contratante<br />
32.1 A partir <strong>de</strong>l momento <strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las ofertas y hasta <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la notificación<br />
oficial <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> la licitación, sujeto a lo dispuesto en las Cláusulas 27 y 35,<br />
ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto <strong>de</strong> su oferta o<br />
<strong>de</strong> las ofertas <strong>de</strong> otros oferentes.<br />
F. Adjudicación <strong>de</strong>l Contrato<br />
33. Adjudicación<br />
33.1 El Contratante no está obligado a aceptar la oferta <strong>de</strong> menor precio. Sujeto a la<br />
Cláusula 34, el Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta el<br />
Contratante consi<strong>de</strong>ra está esencialmente en conformidad con los documentos <strong>de</strong><br />
Licitación y que resulte ser la <strong>de</strong> precio evaluado más bajo en conformidad con la<br />
Cláusula 31, siempre que se haya <strong>de</strong>terminado que dicho Oferente (i) es elegible <strong>de</strong><br />
acuerdo con las disposiciones <strong>de</strong> la Subcláusula 3.1; y (ii) reúne las condiciones para<br />
que pueda adjudicársele el contrato <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en las IEO.<br />
33.2 Si en conformidad con la Subcláusula 18.3, los Oferentes han sido autorizados para<br />
presentar opciones, se aplicarán las disposiciones <strong>de</strong> la Subcláusula 33.1 anterior a la<br />
oferta basada en las mismas.<br />
33.3 El Contratante no utilizará para la evaluación <strong>de</strong> las ofertas o la calificación <strong>de</strong> los<br />
oferentes, criterios o factores no estipulados en estas IGO o en las IEO.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
24
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
33.4 Sin perjuicio <strong>de</strong> lo dispuesto en la Cláusula 34., el Contratante <strong>de</strong>clarará <strong>de</strong>sierta la<br />
licitación: i) si ninguna <strong>de</strong> las ofertas satisface el objeto <strong>de</strong>l llamado, ii) ante la evi<strong>de</strong>ncia<br />
<strong>de</strong> falta <strong>de</strong> competencia o colusión, o iii) si todas las ofertas superan<br />
consi<strong>de</strong>rablemente el presupuesto oficial acordado con el Banco.<br />
34. Derecho <strong>de</strong>l Contratante <strong>de</strong> Aceptar o Rechazar Ofertas<br />
34.1 El Contratante se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> aceptar o rechazar cualquier oferta, así como<br />
<strong>de</strong> anular la Licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes <strong>de</strong> la<br />
adjudicación <strong>de</strong>l Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los<br />
Oferentes afectados por la <strong>de</strong>cisión que tome, ni tener obligación alguna <strong>de</strong> informar<br />
las razones <strong>de</strong> tal <strong>de</strong>cisión.<br />
35. Notificación <strong>de</strong> la Preadjudicación y <strong>de</strong> la Adjudicación<br />
35.1 Salvo distinta estipulación en las IEO, como acto previo a la adjudicación, el<br />
Contratante notificará la recomendación <strong>de</strong> adjudicación formulada por el comité<br />
evaluador (<strong>de</strong>nominada también preadjudicación), conforme el siguiente<br />
procedimiento:<br />
(a) La recomendación <strong>de</strong> adjudicación (preadjudicación) se notificará <strong>de</strong> manera<br />
fehaciente a todos los Oferentes en el domicilio constituido en sus ofertas y se<br />
tendrá por notificada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el día siguiente en que se practique esa diligencia.<br />
(b) Los proponentes podrán formular observaciones al dictamen <strong>de</strong> la comisión<br />
evaluadora, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l término <strong>de</strong> ocho (8) días hábiles a contar <strong>de</strong> su notificación<br />
fehaciente. Cada observación <strong>de</strong>berá:<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
ser escrita, fundada y clara al exponer qué observa y los motivos;<br />
quien la <strong>de</strong>dujere acreditará su representatividad; y<br />
presentarse, por triplicado, ante la Mesa <strong>de</strong> Entradas <strong>de</strong>l Contratante o en<br />
el lugar que indiquen las IEO.<br />
(c) Las observaciones a la preadjudicación serán resueltas por el Contratante para<br />
adjudicar la Obra.<br />
(d) En todos los casos <strong>de</strong> observaciones, los involucrados dispondrán <strong>de</strong> un plazo <strong>de</strong><br />
3 días hábiles administrativos, a contar <strong>de</strong> su notificación fehaciente para<br />
manifestar su disconformidad o discrepancia al acto administrativo. Para ello las<br />
mismas <strong>de</strong>berán:<br />
(iv) ser escritas, fundadas y claras al exponer qué se observa u objeta y los<br />
motivos;<br />
(v)<br />
(vi)<br />
quien la <strong>de</strong>dujere acreditará su representatividad; y<br />
presentarse, por triplicado, ante la Mesa <strong>de</strong> Entradas <strong>de</strong>l Contratante o en<br />
el lugar que indiquen las IEO<br />
35.2 Una vez vencido el plazo para la presentación <strong>de</strong> observaciones a la preadjudicación o,<br />
en caso <strong>de</strong> presentarse alguna, cuando se la haya tramitado y resuelto, el Contratante<br />
dispondrá la adjudicación y la notificará al adjudicatario y simultáneamente a los<br />
restantes oferentes. Los oferentes podrán presentar protestas y reclamaciones por<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
25
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
escrito en cualquier momento <strong>de</strong>l proceso, pero nunca con posterioridad a los diez (10)<br />
días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la adjudicación.<br />
35.3 La adjudicación se hará conforme lo recomendado en la preadjudicación. Si se<br />
modificara esa recomendación <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber sido comunicada a los oferentes, ello<br />
<strong>de</strong>berá notificarse a todos los oferentes y se implementará nuevamente el mecanismo<br />
<strong>de</strong> comunicación y observación previsto en la Subcláusula 35.1.<br />
35.4 Se establece que la <strong>de</strong>ducción <strong>de</strong> protestas o reclamaciones a la adjudicación según lo<br />
previsto en 35.2, tendrá los siguientes efectos:<br />
a) se suspen<strong>de</strong>rán los plazos para constituir la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato<br />
y para suscribir el Contrato hasta tanto las mismas sean resueltas;<br />
b) las ofertas permanecerán vigentes por el período original más sus prórrogas ya<br />
otorgadas si las hubiera;<br />
c) el Contratante informará <strong>de</strong> tal circunstancia al adjudicatario y, si fuese necesario,<br />
le solicitará el mantenimiento <strong>de</strong> su propuesta por un lapso adicional para permitir<br />
la resolución <strong>de</strong>l reclamo; la negativa <strong>de</strong>l adjudicatario a exten<strong>de</strong>r la vigencia <strong>de</strong> su<br />
oferta más allá <strong>de</strong> lo ya comprometido, facultará al Contratante a <strong>de</strong>jar sin efecto la<br />
adjudicación sin penalidad alguna para el adjudicatario; y<br />
d) una vez vencido el plazo para presentar protestas a la adjudicación o, <strong>de</strong> haberse<br />
presentado alguna cuando consi<strong>de</strong>re resueltos los reclamos y lo notifique al<br />
adjudicatario, comenzarán a computarse los plazos estipulados en las<br />
Subcláusulas 36.1 y 37.2 <strong>de</strong> las IGO y 27.1 y 52.1 <strong>de</strong> las CGC.<br />
36. Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato<br />
36.1 De no existir protestas o reclamaciones a la adjudicación o, <strong>de</strong> haberlas, una vez que<br />
las hubiese resuelto, el Contratante notificará al adjudicatario y éste <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
veintiún (21) días siguientes y previo a la firma <strong>de</strong>l contrato, <strong>de</strong>berá entregar al<br />
Contratante la garantía <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong>l mismo <strong>de</strong> conformidad con las CGC,<br />
utilizando el formulario incluido en los documentos <strong>de</strong> licitación u otro que resulte<br />
aceptable para el Contratante.<br />
37. Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />
37.1 Simultáneamente con la notificación establecida en 36.1, el Contratante enviará al<br />
adjudicatario los documentos cuya suscripción corresponda junto con el Formulario <strong>de</strong><br />
Contrata que consta en los documentos <strong>de</strong> Licitación, al que se habrá incorporado toda<br />
otra disposición acordada por las partes. El Contratante podrá convenir con el<br />
adjudicatario que el Contrato se firme en forma conjunta en la se<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Contratante, o<br />
exigirlo si el adjudicatario tuviese se<strong>de</strong> en la República Argentina.<br />
37.2 De no haberse convenido otro procedimiento, el adjudicatario firmará, fechará y<br />
<strong>de</strong>volverá al Contratante el Formulario <strong>de</strong> Contrata y <strong>de</strong>más documentos, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
veintiún (21) días <strong>de</strong> haberlos recibido.<br />
37.3 Una vez satisfechos los requerimientos <strong>de</strong> la cláusula 37.2 anterior, el Contratante<br />
notificará <strong>de</strong> inmediato a los <strong>de</strong>más Oferentes que sus ofertas no han sido<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
26
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
seleccionadas y les <strong>de</strong>volverá sus garantías <strong>de</strong> oferta en conformidad con lo dispuesto<br />
en la cláusula 17.4 <strong>de</strong> las IGO.<br />
37.4 El incumplimiento por el adjudicatario <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l contrato o <strong>de</strong> la constitución <strong>de</strong> su<br />
garantía en los plazos establecidos serán causa suficiente para <strong>de</strong>jar sin efecto la<br />
adjudicación con pérdida <strong>de</strong> la garantía <strong>de</strong> oferta. En este caso el Contratante podrá,<br />
sin necesidad <strong>de</strong> recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente<br />
que siga en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> prelación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente<br />
las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará<br />
perfeccionado únicamente a partir <strong>de</strong> su suscripción y <strong>de</strong> la constitución <strong>de</strong> la garantía<br />
<strong>de</strong> cumplimiento.<br />
38. Resolución <strong>de</strong> Controversias<br />
38.1 El Contratante y el Contratista harán todos los esfuerzos posibles para resolver, <strong>de</strong><br />
manera amigable y utilizando mecanismos informales <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> conflictos,<br />
cualquier <strong>de</strong>sacuerdo o disputa surgida a raíz <strong>de</strong>l, o relacionado con el Contrato.<br />
38.2 Si las partes no hubieran podido resolver el conflicto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> veintiocho (28) días<br />
contados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que una <strong>de</strong> ellas hubiese solicitado a la otra abrir la etapa <strong>de</strong><br />
mecanismos informales, cualquiera <strong>de</strong> ellas podrá pedir que se resuelva la controversia<br />
utilizando los mecanismos formales <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> diputas especificados en las<br />
Condiciones Especiales <strong>de</strong> Contrato (CEC).<br />
39. Corrupción o Prácticas Fraudulentas<br />
39.1 Se exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios <strong>de</strong> los préstamos), así<br />
como los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento <strong>de</strong>l<br />
Banco, observen los más altos niveles éticos tanto en el proceso <strong>de</strong> licitación y<br />
contratación, como en el <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> un contrato. Las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> acciones<br />
que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son<br />
exhaustivas. Por esta razón, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o<br />
reclamo que se consi<strong>de</strong>re como corrupto conforme al procedimiento establecido.<br />
(a) “Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función <strong>de</strong> su cargo o<br />
investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a<br />
sus <strong>de</strong>beres y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa <strong>de</strong> valor<br />
que sea capaz <strong>de</strong> influir en las <strong>de</strong>cisiones durante el proceso <strong>de</strong> licitación o <strong>de</strong><br />
contratación <strong>de</strong> consultores o durante la ejecución <strong>de</strong>l contrato correspondiente.<br />
Se incluyen en esta <strong>de</strong>finición los actos <strong>de</strong> la misma naturaleza, realizados por<br />
oferentes, contratistas o terceros.<br />
(b) “Extorsión o coacción”. El hecho <strong>de</strong> amenazar a otro con causarle a él mismo o a<br />
miembros <strong>de</strong> su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere<br />
<strong>de</strong>lito, para influir en las <strong>de</strong>cisiones durante el proceso <strong>de</strong> licitación o <strong>de</strong><br />
contratación <strong>de</strong> consultores o durante la ejecución <strong>de</strong>l contrato correspondiente,<br />
ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.<br />
(c) “Frau<strong>de</strong>”, La tergiversación <strong>de</strong> datos o hechos, con el objeto <strong>de</strong> influir sobre el<br />
proceso <strong>de</strong> una licitación o la fase <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l contrato, en perjuicio <strong>de</strong>l<br />
Prestatario y <strong>de</strong> los participantes.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
27
1. Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes<br />
(d) “Colusión” Las acciones entre oferentes <strong>de</strong>stinadas a que se obtengan precios <strong>de</strong><br />
licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces <strong>de</strong> privar al Prestatario <strong>de</strong><br />
los beneficios <strong>de</strong> una competencia libre y abierta.<br />
39.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente<br />
o adjudicatario propuesto en un proceso <strong>de</strong> adquisición o contratación efectuado con<br />
motivo <strong>de</strong> un financiamiento <strong>de</strong>l Banco, incurrió en prácticas corruptivas, el Banco<br />
podrá:<br />
(a) rechazar cualquier propuesta <strong>de</strong> adjudicación relacionada con ese proceso; y/o<br />
(b) <strong>de</strong>clarar a una firma no elegible para ser adjudicataria <strong>de</strong> contratos futuros que se<br />
lleven a cabo con motivo <strong>de</strong> un financiamiento <strong>de</strong>l Banco. La inhibición que<br />
establezca el Banco podrá ser temporal o permanente.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
28
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
SECCIÓN 2 INSTRUCCIONES ESPECIALES A LOS OFERENTES (IEO)<br />
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) complementan o modifican<br />
las disposiciones <strong>de</strong> las Instrucciones <strong>General</strong>es a los Oferentes (IGO). En caso <strong>de</strong><br />
conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las <strong>de</strong> las IGO.<br />
Cláusulas<br />
<strong>de</strong> las IGO<br />
(1.3) El Plazo <strong>de</strong> Ejecución será <strong>de</strong> _______________ y no podrá ser variado por el<br />
Oferente.<br />
o<br />
El Plazo <strong>de</strong> Ejecución será fijado por el Oferente entre un mínimo <strong>de</strong><br />
_______________ y un máximo <strong>de</strong> _______________ . No se aceptarán ofertas<br />
por plazos <strong>de</strong> ejecución fuera <strong>de</strong> los límites indicados. (consignar la cláusula que mejor se<br />
a<strong>de</strong>cue a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Provincia y posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la licitación, a fin <strong>de</strong> obtener la mayor<br />
competencia posible).<br />
(1.3 y 18.1) El Plazo <strong>de</strong> Ejecución que ofrezca el Oferente no será objeto <strong>de</strong><br />
pon<strong>de</strong>ración diferenciada.<br />
o<br />
Al sólo efecto <strong>de</strong> su evaluación, el precio <strong>de</strong> la oferta será corregido en función <strong>de</strong>l<br />
Plazo <strong>de</strong> Ejecución ofrecido por el Oferente, <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
_______________________________ (incluir una <strong>de</strong> las dos cláusulas sólo si se otorga la<br />
posibilidad <strong>de</strong> que el plazo sea ofrecido por el Oferente).<br />
(2.1) El Contratante es _______________________ . [indicar quién será el Contratante<br />
(2.1) El Proyecto es<br />
_____________________________________________________________<br />
__________________________________________ [nombre y <strong>de</strong>scripción resumida <strong>de</strong>l<br />
proyecto].<br />
(5.1) Se introducen las siguientes modificaciones a la información para calificación<br />
indicada en la Subcláusula 5.1:<br />
_________________________________________________________ [indicar sólo<br />
las que sean indispensables y fundamentarlo en la nota <strong>de</strong> remisión a la UEC. De no existir, consignar “No se<br />
introduce modificación alguna”. No <strong>de</strong>berán efectuarse modificaciones expresas o tácitas en otro punto <strong>de</strong> los<br />
documentos <strong>de</strong> licitación]<br />
(5.2) Actualizar la siguiente información presentada con la Solicitud <strong>de</strong> Precalificación:<br />
__________________________________________________________________<br />
__________________ [indicar sólo si se efectuó Precalificación como acto previo a la licitación; <strong>de</strong> lo<br />
contrario, suprimir]<br />
(8.1) El Contratante convoca a una visita conjunta a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>, que se efectuará el<br />
día _______ <strong>de</strong> ____________ <strong>de</strong> 19_____, a las ________ horas. Los Oferentes<br />
interesados <strong>de</strong>berán comunicarse con<br />
______________________________________, en _____________,<br />
_______________________ al teléfono _______________, fax<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
29
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
___________________, en horas hábiles [indicar sólo si se prevé realizar una visita conjunta; <strong>de</strong> lo<br />
contrario, suprimir]<br />
(10.1) La dirección <strong>de</strong>l Contratante a la que <strong>de</strong>ben remitirse las consultas es:<br />
__________________ [indicar nombre <strong>de</strong> la oficina, dirección, código postal, teléfono, fax y horario <strong>de</strong><br />
atención].<br />
(10.1) Como enmienda a lo estipulado en las IGO, los plazos para recibir y respon<strong>de</strong>r<br />
consultas serán respectivamente <strong>de</strong> catorce (14) y siete (7) días antes <strong>de</strong> la fecha<br />
límite fijada para presentar propuestas. [si se incluye este párrafo, se sugiere que sea sólo en el<br />
caso <strong>de</strong> Licitaciones Públicas <strong>Nacional</strong>es].<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
30
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
(13.1 b.IV) FORMULARIO MODELO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS<br />
I) Encabeamiento don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>talle: título y tipo <strong>de</strong> obra; jornales básicos; mejoras sociales; etc.<br />
II)<br />
Análisis correspondientes a cada uno <strong>de</strong> los trabajos y materiales que componen la obra (Los<br />
valores <strong>de</strong> alícuotas aduaneras correspondientes a materiales o equipos <strong>de</strong> importación, <strong>de</strong>berán<br />
ser incluidos separadamente <strong>de</strong>l costo <strong>de</strong> los mismos).:<br />
A) MATERIALES COMERCIALES<br />
Tipo <strong>de</strong> material<br />
- Costo s/camión o vagón en: (origen) = ................... $/U<br />
- Transporte con ferrocarril: (Detalle) = ........................”<br />
- Transporte con camión:<br />
................................ km x .................$/km U = ........................”<br />
- Inci<strong>de</strong>ncia por cruce en balsa, túnel, etc. = ........................”<br />
- Inci<strong>de</strong>ncia por manipuleo y acopio = ........................”<br />
................... $/U<br />
- Pérdidas: % = ........................”<br />
........X........ $/U<br />
- Gastos <strong>General</strong>es y otros Gastos<br />
Indirectos % s/X =<br />
Beneficios % s/X = ........................”<br />
...........P...........”<br />
- Gastos Financieros % s/P = ..........................<br />
..........Q...........”<br />
- I.V.A. % s/Q = ........................”<br />
................... $/U<br />
ADOPTADO: ................ $/U<br />
B) MATERIALES EXPLOTADOS POR EL CONTRATISTA:<br />
Tipo <strong>de</strong> material .........................<br />
Proce<strong>de</strong>ncia .............................<br />
D.M.T. .................................Km<br />
1.- MATERIAL (Excluido el transporte)<br />
- Equipo (Extracción; procesamiento; carga; etc.) ................HP ........................$<br />
...................” ........................”<br />
.......Z......HP ..........Y...........$<br />
- Rendimiento: .......... U/d<br />
- Amortización e intereses:<br />
......Y......$ x 8 h/d + ...Y......$ x .../a x 8 h/d = .....................$/d<br />
h<br />
2 x 2.000 h/a<br />
- Reparaciones y repuestos:<br />
.................% <strong>de</strong> amortización ................. $/d = ........................”<br />
- Combustibles:<br />
Gas oil: ..... l/HPh x .... Z .... HP x 8 h/d x ...... $/l = ........................”<br />
Nafta: ..... l/d x ...... $/l ................ = ........................”<br />
- Lubricantes:<br />
..... % <strong>de</strong> combustibles ......... x ......... $/d = ........................”<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
31
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
- Mano <strong>de</strong> Obra:<br />
Oficiales: ....... x ...... $/d<br />
= ........... $/d<br />
Peones: ....... x ....... “ = ...............”<br />
............... $/d<br />
Vigilancia: .................. % ...................” ........................”<br />
COSTO DIARIO = .................... $/d<br />
Costo por U: ............... $/U = ................... $/U<br />
............... U/d<br />
Pérdidas: ............ % = ................... $/U<br />
................... $/U<br />
2.- TRANSPORTE A OBRA<br />
......................Km x ..................$/U Km = ................... $/U<br />
Pérdidas:......... % = ................... $/U<br />
................... $/U<br />
3.- EXPLOSIVOS: Para obtener el precio <strong>de</strong> los mismos en obra, proce<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
acuerdo a lo indicado en A).- Dichos precios <strong>de</strong>berán afectarse <strong>de</strong> los coeficientes<br />
que correspon<strong>de</strong>n para expresarlos en la unidad <strong>de</strong> medida <strong>de</strong>l ítem.<br />
................... $/U<br />
COSTO TOTAL<br />
1º) + 2º) + 3º) = .... $/u + .... $/u + .... $/u = .........X........$/U<br />
- Gastos <strong>General</strong>es y otros Gastos<br />
Indirectos % s/X = ........................”<br />
Beneficios % s/X = ........................”<br />
..........P............”<br />
- Gastos Financieros % s/P = ........................”<br />
..........Q...........”<br />
- I.V.A % s/Q = ........................”<br />
....................$/U<br />
ADOPTADO: ................ $/U<br />
C) DESARROLLO DEL ITEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN POR ITEM<br />
SEPARADOS<br />
Ejecución:<br />
- Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B-1.<br />
- Rendimiento: .................. U/d<br />
Costo por U: .................. $/d = ........X......... $/U<br />
................. U/d<br />
- Gastos <strong>General</strong>es y otros Gastos<br />
Indirectos % s/X = ........................”<br />
Beneficios % s/X = ........................”<br />
...........P...........”<br />
- Gastos Financieros % s/P = ........................”<br />
..........Q...........”<br />
- I.V.A % s/Q = ........................”<br />
....................$/U<br />
ADOPTADO: ................ $/U<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
32
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
D) DESARROLLO DEL ITEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE INCLUYEN EN EL MISMO ITEM<br />
1°) Ejecución:<br />
- Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el<br />
mismo procedimiento que el indicado en B-1.<br />
- Rendimiento: .................. U/d<br />
Costo por U: .................. $/d = ................... $/U<br />
................. U/d<br />
2º) Materiales:<br />
Para obtener su precio en obra proce<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
acuerdo a lo indicado en A) ó en B), según sea<br />
comercial o local. Dicho precio <strong>de</strong>berá afectarse<br />
<strong>de</strong> los coeficientes que correspon<strong>de</strong>n para<br />
expresarlo en la unidad <strong>de</strong> medida <strong>de</strong>l ítem = ................... $/U<br />
COSTO DEL ITEM<br />
1°) + 2°) = ................... $/U + .................$/U = .........X........$/U<br />
- Gastos <strong>General</strong>es y otros Gastos<br />
Indirectos % s/X = ........................”<br />
Beneficios % s/X = ........................”<br />
..........P............”<br />
- Gastos Financieros % s/P = ........................”<br />
= ..........Q...........”<br />
- I.V.A % s/Q = ........................”<br />
= ........................”<br />
ADOPTADO: ................ $/U<br />
E) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES<br />
1º) Mano <strong>de</strong> Obra:<br />
Elaboración, hormigonado, etc.:<br />
Oficial: ......... h/m3 x .......$/h = ................ $/m3<br />
Peón: ............. “ x ....... “ = ................ $/m3<br />
Encofrado, <strong>de</strong>sencofrado, etc.:<br />
Oficial: ......... h/m3 x .......$/h = ................ $/m3<br />
Peón: ............ “ x ....... “ = ................ $/m3<br />
......................”<br />
Vigilancia: ........... % = ......................”<br />
Inci<strong>de</strong>ncia por equipo, combustible y herramientas<br />
menores .......................”<br />
................ $/m3<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
33
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
2º) Materiales:<br />
El precio <strong>de</strong> los materiales será analizado por<br />
separado con el título “Materiales para<br />
hormigones” <strong>de</strong> acuerdo a lo indicado en A) ó B).-<br />
Cemento: ..................t/m3 x ........$/t = ................ $/m3<br />
Agregado fino: .......m3/m3 x .......$/m3 = .......................”<br />
Agregado grueso: .......” x ....... “ = .......................”<br />
Agua: ..........................” x ........ “ = .......................”<br />
Ma<strong>de</strong>ra: ......................” x ......... “ = .......................”<br />
Clav. y alambre: ......kg/m3 x ........ $/kg = .......................”<br />
Otros: ......................... = ................ $/m3<br />
COSTO DEL ITEM<br />
1°) + 2°) = ................... $/m3 + ................. $/m3 = ........X.......$/m 3<br />
- Gastos <strong>General</strong>es y otros Gastos<br />
Indirectos % s/X = ........................”<br />
Beneficios % s/X = ........................”<br />
..........P............”<br />
- Gastos Financieros % s/P = ........................”<br />
..........Q...........”<br />
- I.V.A % s/Q = ........................”<br />
...................$/m3<br />
ADOPTADO: ................ $/m3<br />
F) ITEM TIPO PARA TERRAPLENES<br />
Tipo <strong>de</strong> material .........................<br />
Proce<strong>de</strong>ncia .............................<br />
- Equipo (Extracción; proce- ................HP .......................$<br />
Samiento; carga; transporte ...................” ........................”<br />
Distribución, etc.) ...................” ........................”<br />
......Z.......HP ........Y.............$<br />
- Rendimiento: .......... m3/d<br />
- Amortización e intereses:<br />
......Y......$ x 8 h/d + ......Y......$ x .../a x 8 h/d = .....................$/d<br />
h<br />
2 x 2.000 h/a<br />
- Reparaciones y repuestos:<br />
.................% <strong>de</strong> amortización .................$/d = ........................”<br />
- Combustibles:<br />
Gas oil: ..... l/HPh x .... Z .... HP x 8 h/d x ...... $/l = ........................”<br />
Nafta: ..... l/d x ...... $/l ................ = ........................”<br />
- Lubricantes:<br />
..... % <strong>de</strong> combustibles ......... x ......... $/d = ........................”<br />
- Mano <strong>de</strong> Obra:<br />
Oficiales: ....... x ...... $/d<br />
= ........... $/d<br />
Peones: ....... x ....... “ = ...............”<br />
........... ......”<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
34
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
Vigilancia: .................. % ..................” ........................”<br />
COSTO DIARIO = .................... $/d<br />
Costo por m3: ............... $/d = .......X....... $/m3<br />
............... m3/d<br />
- Gastos <strong>General</strong>es y otros Gastos<br />
Indirectos % s/X =<br />
Beneficios % s/X = ........................”<br />
........................”<br />
- Gastos Financieros % s/P = ...........P...........”<br />
........................”<br />
- I.V.A % s/Q = ..........Q...........”<br />
........................”<br />
..................$/m3<br />
ADOPTADO: ................... $/m3<br />
(14.2) Los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> precios unitarios que se requieran, <strong>de</strong>berán respon<strong>de</strong>r a la<br />
medición y forma <strong>de</strong> pago que establecen las especificaciones respectivas,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> contemplar la cotización individual <strong>de</strong> todos los elementos necesarios<br />
para la correcta ejecución <strong>de</strong> los trabajos, asumiendo la responsabilidad <strong>de</strong> las<br />
proce<strong>de</strong>ncias previstas por el mismo para los distintos materiales, <strong>de</strong> la evaluación<br />
<strong>de</strong> las reales distancias <strong>de</strong> origen y <strong>de</strong>l medio contemplado para su transporte.<br />
Los eventuales cambios que se produzcan, no darán <strong>de</strong>recho a reclamo alguno<br />
por parte el contratista.<br />
(14.3) Las inci<strong>de</strong>ncias a <strong>de</strong>tallar sobre los costos netos, correspondientes a gastos<br />
generales e indirectos, beneficios, gastos financieros e impuestos, <strong>de</strong>berán ser<br />
uniformes para todos y cada uno <strong>de</strong> los ítem que integran la oferta.<br />
(14.4) El Contrato __________________________________________ [indicar, según<br />
corresponda, "está sujeto a ajuste <strong>de</strong> precios <strong>de</strong> acuerdo a la cláusula 47 <strong>de</strong> las CGC" o “no está sujeto a ajuste<br />
<strong>de</strong> precios" ].<br />
(15.1b) Las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Oferente en otras monedas podrán expresarse también<br />
en _______________ [indicar qué otra moneda, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la <strong>de</strong>l país en don<strong>de</strong> se incurra el gasto, es<br />
aceptable para el Contratante; <strong>de</strong>berá ser una moneda ampliamente utilizada en el comercio internacional]<br />
(16.1) Como enmienda a lo estipulado en las IGO, el periodo <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la oferta será <strong>de</strong><br />
_______ [insertar] días <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la fecha límite especificada en estas IEO, para la<br />
presentación <strong>de</strong> las ofertas. [este párrafo se incluirá sólo si se modifica lo estipulado en las IGO].<br />
(17.1) El monto <strong>de</strong> la Garantía <strong>de</strong> Mantenimiento <strong>de</strong> Oferta será <strong>de</strong> ________ [insertar una cifra]<br />
pesos o su equivalente en una moneda Internacional <strong>de</strong> libre convertibilidad [el monto<br />
se calculará como porcentaje <strong>de</strong>l presupuesto oficial y podrá oscilar entre el 1% para contratos superiores a 100<br />
millones y 3% para contratos pequeños].<br />
(18.2) Propuestas alternativas a los requerimientos <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación<br />
_________________ [insertar "serán" o "no serán según corresponda] permitidas con<br />
respecto__________________________________ [<strong>de</strong>scribir las permitidas o suprimir, según<br />
corresponda].<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
35
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
(18.3) Propuestas con opciones técnicas _________________ [insertar "serán" o "no serán según<br />
corresponda] permitidas con respecto a _______________________<br />
_______________________ _ [<strong>de</strong>scribir las permitidas, indicando los puntos <strong>de</strong> las Especificaciones<br />
Técnicas que las contemplan, o suprimir, según corresponda].<br />
(19.1) El Contratante convoca a una reunión previa a la presentación <strong>de</strong> las ofertas. Ésta<br />
se llevará a cabo en _______________________________ [dirección], el ______ <strong>de</strong><br />
___________________ <strong>de</strong> 20 ___ a las ___________ horas [indicar sólo si se efectuará; <strong>de</strong><br />
lo contrario, suprimir]<br />
(21.1) El número <strong>de</strong> copias <strong>de</strong> la oferta que <strong>de</strong>berá completar y entregar el Oferente es:<br />
_____________ [Insertar el número, generalmente dos: más si es esencial].<br />
(21.2) (a) La dirección <strong>de</strong>l Contratante para los efectos <strong>de</strong> presentar la propuesta es:<br />
___________________________________________________________________<br />
________<br />
(b) las ofertas se i<strong>de</strong>ntificarán:<br />
Oferta para ___________________________________ [i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la licitación]<br />
(c) NO ABRIR ANTES DE: ________ [fecha y hora <strong>de</strong> Apertura <strong>de</strong> las Ofertas especificadas en la<br />
Cláusula 25]<br />
(22.1) La fecha límite para la presentación <strong>de</strong> las ofertas es ____________ [insertar hora y fecha]<br />
o el día inmediato hábil siguiente a la misma hora si por cualquier circunstancia<br />
aquél no lo fuera para el Contratante [El plazo <strong>de</strong>l llamado no será inferior a 30 días en las LPN ni<br />
a 45 días en las LPI; cuando se trate <strong>de</strong> obras civiles <strong>de</strong> gran envergadura, el lapso se exten<strong>de</strong>rá a 90 días.<br />
Se computará <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el último anuncio que se efectúe en los periódicos indicados o recomendados por el<br />
Banco, o <strong>de</strong> la fecha en que estén disponibles los documentos <strong>de</strong> licitación para su entrega a los interesados,<br />
lo que ocurra <strong>de</strong>spués. Aunque supere al lapso estipulado, el plazo no será inferior al razonable para que<br />
incluya: el conocimiento <strong>de</strong> la licitación y la elaboración y formulación <strong>de</strong> las propuestas].<br />
(25.1) En esta licitación se utilizará el sistema <strong>de</strong> poscalificación.<br />
La apertura <strong>de</strong>l sobre N° 1 tendrá lugar en ______________________________<br />
__________________________________________________________________<br />
[dirección], el _____ <strong>de</strong> ________________ <strong>de</strong> 20___, a las ___ horas, o el día<br />
inmediato hábil siguiente a la misma hora si por cualquier circunstancia aquél no lo<br />
fuera para el Contratante. Si el día previsto para la realización <strong>de</strong> tal acto resultare<br />
feriado o <strong>de</strong>clarado asueto administrativo, este se realizará a la misma hora <strong>de</strong>l<br />
primer día hábil siguiente o bien se proce<strong>de</strong>rá en esa oportunidad a comunicar una<br />
nueva fecha y hora <strong>de</strong> apertura.<br />
Antes <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>rse a la apertura <strong>de</strong> las presentaciones, los interesados podrán<br />
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto.<br />
Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.<br />
(25.3)Los proponentes presentes podrán efectuar los observaciones que estimen<br />
pertinentes, las que <strong>de</strong>berán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los<br />
hechos relacionados con el acto <strong>de</strong> apertura. Se efectuaran en forma verbal y<br />
constarán en el acta, resolviéndose conjuntamente con la licitación.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
36
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
Estas observaciones no tendrán carácter <strong>de</strong> impugnación formal y solo serán<br />
tomadas como un aporte para el análisis <strong>de</strong> las ofertas.<br />
Déjase expresamente aclarado que, en el acto, no se aceptarán replicas por parte<br />
<strong>de</strong> los proponentes, cuyas propuestas hubiesen sido cuestionadas.<br />
(33.1)En el Anexo I <strong>de</strong> estas IEO se estipulan requisitos <strong>de</strong> calificación y evaluación.<br />
(36.1)El monto <strong>de</strong> la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato es un ___________ % <strong>de</strong>l<br />
Precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
(38.1) El Especialista propuesto por el Contratante es<br />
______________________________________<br />
_______________________________________________________ [insertar nombre y<br />
dirección]. El honorario propuesto se fija en ________________________________<br />
[insertar monto y moneda]. Los datos biográficos <strong>de</strong> la persona propuesta son los<br />
siguientes:<br />
__________________<br />
___________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________<br />
______________________________ [proveer información relevante, tal como educación,<br />
experiencia, edad, nacionalidad, y cargo actual; agregar páginas adicionales si es necesario] [Cubrir sólo si en las<br />
CEC se previó esta figura, <strong>de</strong> lo contrario suprimir].<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
37
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
INSTRUCCIONES ESPECIALES A LOS OFERENTES<br />
ANEXO I - REQUISITOS PARA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN<br />
A. Calificación <strong>de</strong> los Oferentes<br />
1. A fin <strong>de</strong> que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente <strong>de</strong>berá cumplir con los<br />
siguientes requisitos mínimos <strong>de</strong> calificación:<br />
a) tener un volumen anual disponible mínimo (V.A.D.) <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción el<br />
equivalente a ______________________ [indicar: para obras <strong>de</strong> plazo menor a los 12 meses la<br />
estimación oficial <strong>de</strong> la obra licitada corregida con la fórmula indicada más abajo, y para obras <strong>de</strong> plazo<br />
superior a 12 meses el monto anualizado <strong>de</strong> la fracción correspondiente a ese período].<br />
El V.A.D. <strong>de</strong> cada Oferente se <strong>de</strong>terminará <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
V.A.D. = C.E.A. - C.O., don<strong>de</strong><br />
V.A.D.= Volumen anual disponible.<br />
C.E.A.= Capacidad <strong>de</strong> Ejecución Anualizada<br />
C.O. = Compromiso <strong>de</strong> Obra<br />
La C.E.A. se <strong>de</strong>terminará <strong>de</strong> la forma siguiente:<br />
C.E.A. = P.B. x 1,50,<br />
don<strong>de</strong><br />
La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación <strong>de</strong> obras<br />
(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber<br />
concretado a los fines <strong>de</strong> esta calificación, como Contratista principal o<br />
Subcontratista en obras <strong>de</strong> construcción, en doce (12) meses consecutivos,<br />
seleccionados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los últimos siete (7) años contados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes anterior<br />
inclusive <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación. El valor a consi<strong>de</strong>rar se extraerá<br />
<strong>de</strong> la planilla correspondiente al ítem 1.2 b. <strong>de</strong>l Formulario Estándar Información<br />
para la Calificación obrante en la Sección 3; el Oferente aportará la<br />
documentación probatoria cuando le sea requerido.<br />
El Compromiso <strong>de</strong> Obra (C.O.) se <strong>de</strong>terminará como el compromiso contractual<br />
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha <strong>de</strong><br />
apertura <strong>de</strong> la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso,<br />
conforme al <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> obras en ejecución <strong>de</strong> la planilla correspondiente<br />
al ítem 1.2 c) <strong>de</strong>l Formulario Estándar Información para la Calificación obrante en<br />
la Sección 3; para las obras contratadas en asociación <strong>de</strong> empresas se tomará el<br />
valor remanente <strong>de</strong>l contrato pon<strong>de</strong>rado por el porcentaje <strong>de</strong> participación <strong>de</strong>l<br />
miembro en la asociación. Luego, Para cada obra contratada se realizará el<br />
siguiente cálculo:<br />
Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado<br />
<strong>de</strong> la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a<br />
un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:<br />
C.O. = M + M(12-P)/12 don<strong>de</strong> M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en<br />
meses. Para las obras don<strong>de</strong> P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más<br />
<strong>de</strong>l 50%, se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
38
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación <strong>de</strong>ba estudiarse<br />
contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más <strong>de</strong><br />
uno, el Contratante establecerá el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> esas licitaciones que<br />
resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el<br />
Compromiso <strong>de</strong> Obra con los valores que resulten <strong>de</strong> las licitaciones anteriores.<br />
b) Tener experiencia como contratista principal en la construcción <strong>de</strong> por lo menos<br />
dos obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similares a las <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> en cuestión en<br />
el curso <strong>de</strong> los últimos diez años (a fin <strong>de</strong> cumplir este requisito, las obras que se<br />
mencionen <strong>de</strong>berán estar terminadas); se enten<strong>de</strong>rá por obras <strong>de</strong> naturaleza y<br />
complejidad similares a ____________<br />
__________________________________________________________________<br />
___________________________________________________ [indicar características<br />
técnicas y magnitu<strong>de</strong>s].<br />
En caso que el Oferente sea una Asociación <strong>de</strong> Empresas, si las obras que<br />
<strong>de</strong>nuncia como antece<strong>de</strong>nte las hubiera contratado como tal y con la misma<br />
integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta<br />
licitación; para los antece<strong>de</strong>ntes aportados por los miembros <strong>de</strong> la Asociación que<br />
hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se<br />
computará el valor <strong>de</strong>l contrato pon<strong>de</strong>rado por el porcentaje <strong>de</strong> participación <strong>de</strong>l<br />
miembro en la asociación constructora <strong>de</strong> la obra.<br />
c) Gozar <strong>de</strong> buen concepto en las obras en que haya participado en los últimos cinco<br />
años. El Contratante se reserva el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> indagar sobre los datos relativos al<br />
cumplimiento <strong>de</strong> los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el<br />
Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso <strong>de</strong> observar un no buen<br />
<strong>de</strong>sempeño en las obras en las que el Oferente, o cualquiera <strong>de</strong> sus integrantes si<br />
fuese una asociación, haya participado en el período establecido;<br />
d) Contar con un Representante Técnico con cinco años <strong>de</strong> experiencia personal en<br />
obras <strong>de</strong> naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos tres <strong>de</strong> los cuales<br />
la experiencia será como Representante Técnico y, a<strong>de</strong>más, con el siguiente<br />
personal clave:<br />
Definición <strong>de</strong>l cargo<br />
Experiencia en años<br />
<strong>General</strong> Específica<br />
e) Tener activos líquidos y/o acceso a créditos, libres <strong>de</strong> otros compromisos<br />
contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el Contrato, por un valor no<br />
menor a ______________ [indicar una suma equivalente, como mínimo, a tres meses <strong>de</strong> certificación<br />
sobre la base <strong>de</strong> una distribución lineal <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l Contrato según el Presupuesto Oficial].<br />
Los documentos <strong>de</strong> soporte podrán ser a modo enunciativo:<br />
-Certificación <strong>de</strong> los saldos en caja (con firma <strong>de</strong>l Contador Publico <strong>Nacional</strong> certificado por el<br />
Consejo Profesional) y/o Bancos (con certificación bancaria).<br />
-Certificado <strong>de</strong> tenencia <strong>de</strong> títulos con valor <strong>de</strong> cotización actualizado a la fecha <strong>de</strong> presentación.<br />
-Carta emitida por entidad bancaria.<br />
-Carta <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> proveedores <strong>de</strong> materiales (piedra, arena, asfalto, otros) que no pue<strong>de</strong> superar<br />
un 20% <strong>de</strong> la cifra exigida.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
39
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
f) El Oferente o cualquiera <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> una asociación o grupo, <strong>de</strong>berá no<br />
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido<br />
en algunas <strong>de</strong> las causales <strong>de</strong> incompatibilidad para contratar con el Estado<br />
<strong>Nacional</strong> en general o con el Contratante en particular, conforme las normas<br />
vigentes. Estas inhabilida<strong>de</strong>s también se aplicarán a aquellas empresas cuyos<br />
directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en<br />
dichas causales o se hubieran <strong>de</strong>sempeñado como directores, síndicos, socios<br />
mayoritarios o representantes legales en socieda<strong>de</strong>s que se encuentren<br />
comprendidas en dichos supuestos.<br />
g) Si el Oferente o cualquiera <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong> una asociación o grupo tuviese<br />
litigios pendientes con un posible impacto mayor al 50% <strong>de</strong> sus activos totales, ello<br />
pue<strong>de</strong> ser motivo para su <strong>de</strong>scalificación.<br />
2. Si el oferente fuera una Asociación, las cifras correspondientes a cada uno <strong>de</strong> sus<br />
integrantes se sumarán a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar si ella cumple con los requisitos mínimos<br />
<strong>de</strong> calificación especificados en el punto 1.; sin embargo, para que pueda adjudicarse<br />
el Contrato al grupo o asociación, cada uno <strong>de</strong> sus integrantes <strong>de</strong>be cumplir por lo<br />
menos con el 25% <strong>de</strong>l requisito mínimo para oferentes individuales establecido en el<br />
inciso a), en tanto que uno <strong>de</strong> sus integrantes <strong>de</strong>be cumplir por lo menos el 40% <strong>de</strong>l<br />
mismo.<br />
De no satisfacerse estas exigencias, se proce<strong>de</strong>rá al rechazo <strong>de</strong> la oferta presentada<br />
por la Asociación.<br />
3. A fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar el grado <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> los requisitos <strong>de</strong> calificación por parte<br />
<strong>de</strong>l Oferente, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos <strong>de</strong> los<br />
subcontratistas [si para algún requisito particular fuese necesario tomar en cuenta las calificaciones <strong>de</strong> los<br />
subcontratistas, ello <strong>de</strong>berá ser consignado expresamente al estipular ese requisito].<br />
4. La información presentada tendrá carácter <strong>de</strong> Declaración Jurada, sin perjuicio <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l Contratante <strong>de</strong> solicitar información a terceros, incluidos otros comitentes.<br />
B. Criterios <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> las Ofertas<br />
Se evaluará en base a un sistema que solo <strong>de</strong>termina si las ofertas cumplen o no los<br />
niveles mínimos requeridos (pasa o no pasa).<br />
Es un mínimo nivel <strong>de</strong> aceptabilidad para cada criterio enumerado.<br />
1-Criterios Técnicos:<br />
Especifican el nivel técnico mínimo, que <strong>de</strong>ben reunir los oferentes para cumplir<br />
satisfactoriamente el Programa.<br />
Es <strong>de</strong>terminante:<br />
a- Tener experiencia, como Contratista Principal, <strong>de</strong> por lo menos dos <strong>Obras</strong> <strong>de</strong><br />
naturaleza y complejidad similares, a la que se licita.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
40
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
b- Calificación y experiencia <strong>de</strong>l personal Clave propuesto.<br />
AGREGAR PERFIL DE PERSONAL CLAVE QUE SE REQUIERE, PARA CADA OBRA<br />
EN PARTICULAR.<br />
c- Equipos principales propuestos.<br />
AGREGAR EQUIPOS DISCRIMINADOS QUE SE REQUIERE.<br />
El listado mínimo <strong>de</strong> equipo solicitado, <strong>de</strong>be ser <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong> la Empresa.<br />
El que figura como secundario, pue<strong>de</strong> ser arrendado, con constancia <strong>de</strong><br />
compromiso <strong>de</strong> alquiler,<br />
d- Calificación <strong>de</strong>l subcontrato propuesto y empresas comprendidas.<br />
e- Gozar <strong>de</strong> buen concepto en las <strong>Obras</strong> que participó.<br />
2 - Criterios Económicos:<br />
a- Cumplir con el volumen anual disponible mínimo (VAD)<br />
b- No estar inhabilitado por razones civiles y/o comerciales.<br />
c- Tener litigios pendientes con impacto mayor al 50% <strong>de</strong>l activo total.<br />
3 - Criterios Financieros:<br />
La capacidad económica financiera será evaluada mediante los siguientes indicadores:<br />
a- Situación financiera.<br />
-Indicadores <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z y solvencia.<br />
• Liqui<strong>de</strong>z: activo corriente/pasivo corriente >1,00<br />
-Indicadores <strong>de</strong> rentabilidad.<br />
• Rentabilidad <strong>de</strong>l Activo: utilidad neta/activo total >0,0 (positivo)<br />
-Indicadores <strong>de</strong> en<strong>de</strong>udamiento.<br />
• En<strong>de</strong>udamiento Total: pasivo total/patrimonio neto
2. Instrucciones Especiales a los Oferentes<br />
ANEXO II – Sistema <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> Precios.<br />
Sólo para las Ofertas formuladas en moneda local será <strong>de</strong> aplicación el DECRETO<br />
N° 1295/02 <strong>de</strong>l Po<strong>de</strong>r Ejecutivo <strong>Nacional</strong>.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR<br />
Ver.:17-<strong>05</strong>-<strong>05</strong><br />
42
3. Formularios Estándar<br />
SECCIÓN 3: FORMULARIOS ESTÁNDAR: OFERTA; DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD<br />
DEL OFERENTE; DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES; INFORMACIÓN<br />
PARA LA CALIFICACIÓN; Y CONTRATO.<br />
Índice <strong>de</strong> Formularios Estándar<br />
Oferta <strong>de</strong>l Contratista<br />
Información para la Calificación<br />
Declaración <strong>de</strong> <strong>Nacional</strong>idad <strong>de</strong>l Oferente<br />
Declaración <strong>de</strong> Origen <strong>de</strong> Bienes<br />
Contrata<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 43
3. Formularios Estándar<br />
Formulario Estándar: Oferta <strong>de</strong>l Contratista<br />
Notas al Formulario <strong>de</strong> Oferta <strong>de</strong>l Contratista<br />
El Oferente <strong>de</strong>berá completar y entregar este Formulario <strong>de</strong> Oferta junto con su Oferta.<br />
Detalles adicionales <strong>de</strong>berán incluirse si el precio <strong>de</strong> la Oferta está expresado en varias<br />
monedas. Si el Oferente objeta al Especialista propuesto por el Contratante en los<br />
Documentos <strong>de</strong> Licitación, lo <strong>de</strong>berá aclarar en su Oferta y presentar un candidato<br />
alternativo, junto con los honorarios y datos biográficos <strong>de</strong> acuerdo a la Cláusula 38 <strong>de</strong> las<br />
Instrucciones a los Oferentes.<br />
_________________ [FECHA]<br />
A: _____________________________________________________________ [nombre <strong>de</strong>l<br />
Contratante]<br />
<strong>Dirección</strong>: _______________________________________________ [insertar la dirección]<br />
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven <strong>de</strong> base a la licitación<br />
_____________ y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar<br />
______________________________________________________ [nombre o i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l<br />
Contrato] <strong>de</strong> acuerdo con las condiciones <strong>de</strong>l Contrato que se adjuntan a esta Oferta y<br />
establecemos que el Precio <strong>de</strong>l Contrato es ________ [cantidad en números] (_____________)<br />
[cantidad en palabras] .<br />
El Plazo en que ofrecemos ejecutar el Contrato es <strong>de</strong> ______________ [indicar]<br />
o<br />
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en las Instrucciones Especiales a los<br />
Oferentes.<br />
[el Contratante incluirá el párrafo que corresponda según que en las IEO se permita o no<br />
que el Oferente indique el plazo]<br />
El Contrato se pagará en las monedas siguientes:<br />
Moneda<br />
a)<br />
_____________<br />
b)<br />
_____________<br />
c)<br />
_____________<br />
Porcentaje a pagar en<br />
la moneda<br />
_____________<br />
__<br />
_____________<br />
__<br />
_____________<br />
__<br />
Tasa <strong>de</strong> Cambio: cantidad<br />
<strong>de</strong> pesos por cada unidad<br />
<strong>de</strong> moneda extrajera<br />
_________________<br />
_<br />
_________________<br />
_<br />
_________________<br />
_<br />
Insumos para los que se<br />
requieren las monedas<br />
extranjeras<br />
_________________<br />
_<br />
_________________<br />
_<br />
_________________<br />
_<br />
El Anticipo requerido es <strong>de</strong>:<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 44
3. Formularios Estándar<br />
Cantidad<br />
__________________<br />
__<br />
__________________<br />
__<br />
__________________<br />
__<br />
Moneda<br />
__________________<br />
__<br />
__________________<br />
__<br />
__________________<br />
__<br />
[Si en las IEO y en las CEC se hubiera estipulado Anticipo cero por ciento, suprimir este párrafo]<br />
Cualquier comisión o gratificación, si la hubiera, pagada o paga<strong>de</strong>ra por nosotros a agentes<br />
en relación con esta oferta y la ejecución <strong>de</strong>l Contrato, si éste nos es adjudicado son las<br />
indicadas a continuación:<br />
Nombre y dirección <strong>de</strong>l Agente<br />
Monto y moneda<br />
Propósito <strong>de</strong> la Comisión o<br />
Gratificación<br />
[Nota: en caso <strong>de</strong> no haber comisión o gratificación, indicar “ninguna”]<br />
Aceptamos la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> _____________________________________ [nombre<br />
propuesto en las IEO] como Especialista.<br />
[o]<br />
No aceptamos la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> __________________________________ [nombre<br />
propuesto en las IEO] como Especialista y en cambio proponemos que se <strong>de</strong>signe como tal a<br />
_____________________ [nombre], cuyo honorario diario y datos biográficos se adjuntan.<br />
[los dos párrafos alternativos que antece<strong>de</strong>n, se incluirán en el formulario que integrará los documentos <strong>de</strong> licitación sólo<br />
si se hubiera previsto la figura <strong>de</strong>l Conciliador]<br />
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito <strong>de</strong>l Contratante, constituirá un<br />
Contrato obligatorio entre ambas partes. Enten<strong>de</strong>mos que uste<strong>de</strong>s no están obligados a<br />
aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.<br />
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z y con la<br />
Garantía <strong>de</strong> Oferta requerida por los Documentos <strong>de</strong> Licitación y especificados en las<br />
IEO.<br />
Firma Autorizada:<br />
__________________________________________________________<br />
Nombre y Cargo <strong>de</strong>l Firmante:<br />
________________________________________________<br />
Nombre <strong>de</strong>l Oferente:<br />
_______________________________________________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 45
3. Formularios Estándar<br />
<strong>Dirección</strong> real: ____________________________________________________________<br />
<strong>Dirección</strong> postal:<br />
___________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
_<br />
[indicar calle y nº, ciudad, estado, país y código postal (y si es <strong>de</strong>l caso el código ZIP)]<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 46
3. Formularios Estándar<br />
FORMULARIO ESTÁNDAR : Declaración <strong>de</strong> <strong>Nacional</strong>idad <strong>de</strong>l Oferente<br />
Fecha:<br />
Préstamo Nº ..../OC-AR<br />
Llamado a Licitación Nº:<br />
A: [nombre y dirección <strong>de</strong>l Contratante]<br />
POR CUANTO [nombre <strong>de</strong>l Oferente] <strong>de</strong>claramos que, conforme a la Cláusula 3.2 <strong>de</strong> las<br />
Instrucciones <strong>General</strong>es para los Oferentes, la nacionalidad <strong>de</strong> la empresa 1<br />
es<br />
_________________ [país/es] .<br />
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre <strong>de</strong><br />
________________________________, exten<strong>de</strong>mos la presente Declaración el día<br />
________ <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> ____________________ <strong>de</strong> _________.<br />
________________________________________________________________________<br />
________<br />
[firma]<br />
[en calidad <strong>de</strong>]<br />
1<br />
Se aplica también a subcontratistas, proveedores, agentes <strong>de</strong> seguros y otros<br />
suministros <strong>de</strong> servicios conexos.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 47
3. Formularios Estándar<br />
FORMULARIO ESTÁNDAR: Declaración <strong>de</strong> Origen <strong>de</strong> Bienes<br />
Fecha:<br />
Préstamo Nº<br />
Llamado a Licitación Nº:<br />
A: [nombre y dirección <strong>de</strong>l Contratante]<br />
______________________ [nombre <strong>de</strong>l Oferente] <strong>de</strong>claramos que, conforme a la<br />
Cláusula 4 <strong>de</strong> las Instrucciones <strong>General</strong>es para los Oferentes, [nombre y/o <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong><br />
los bienes y servicios] es/son <strong>de</strong> origen [nombre <strong>de</strong>l/<strong>de</strong> los país/es <strong>de</strong> origen] .<br />
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre <strong>de</strong><br />
___________________________ _________________________________________,<br />
exten<strong>de</strong>mos la presente Declaración el día __________ <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> _________________<br />
<strong>de</strong> _____.<br />
_______________________________________________________________________<br />
[firma]<br />
[en calidad <strong>de</strong>]<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 48
3. Formularios Estándar<br />
FORMULARIO ESTÁNDAR : Información para Calificación<br />
Notas al Formulario <strong>de</strong> Información para Calificación<br />
La información que <strong>de</strong>be indicar el Oferente en las páginas siguientes se utilizará a los fines <strong>de</strong> la calificación<br />
posterior o verificación <strong>de</strong> la precalificación según lo dispuesto en las IEO. Esta información no se incorporará al<br />
Contrato. Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario. Si se utiliza la información con fines <strong>de</strong><br />
verificación <strong>de</strong> precalificación, completar solamente los datos a actualizar.<br />
1. Para Oferentes Individuales o para cada Miembro <strong>de</strong> un Grupo o Asociación<br />
<strong>de</strong> Empresas.<br />
1.2 (a) Volumen total anual <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción realizados en los últimos siete (7)<br />
años.<br />
2004_____<br />
2003_____<br />
2002_____<br />
2001_____<br />
2000_____<br />
1999_____<br />
1998_____<br />
1.2 (b) Desempeño como Contratista principal o Subcontratista en obras <strong>de</strong> construcción.<br />
Indicar la mejor facturación o certificación <strong>de</strong> obras, que el Oferente haya<br />
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los últimos<br />
siete (7) años anteriores al mes anterior inclusive <strong>de</strong> la fecha original <strong>de</strong> apertura<br />
<strong>de</strong> la licitación, expresada en la moneda <strong>de</strong> comercio internacional establecida en<br />
las IEO.<br />
1 2 3 4 5<br />
Nombre <strong>de</strong>l Contratante y<br />
persona o quien contactar<br />
Valor <strong>de</strong>l Contrato<br />
Nombre <strong>de</strong>l proyecto y<br />
país<br />
_____________<br />
_____________<br />
__________<br />
[etc.]<br />
________________<br />
_<br />
________________<br />
_<br />
________________<br />
_<br />
Tipo <strong>de</strong> trabajos<br />
realizados y fechas <strong>de</strong><br />
inicio y terminación<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
___________<br />
_<br />
___________<br />
_<br />
___________<br />
_<br />
(*) excluidos acopios y anticipos Total<br />
Monto certificado en el<br />
lapso <strong>de</strong> 12 meses <strong>de</strong>l<br />
_/_/_ al _/_/_ (*)<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
El lapso indicado en la columna 5 va <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el ____ <strong>de</strong> _________ <strong>de</strong> ____ hasta el ____ <strong>de</strong> ________ <strong>de</strong> ____<br />
1.2 (c) Detalle <strong>de</strong> obras en ejecución o encargadas, o bajo compromiso, incluyendo<br />
fechas previstas <strong>de</strong> terminación y monto pendiente <strong>de</strong> certificación al cierre <strong>de</strong>l<br />
mes anterior a la fecha <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> la licitación.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 49
3. Formularios Estándar<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Tipo <strong>de</strong> trabajos y Valor <strong>de</strong>l Contrato Monto <strong>de</strong> Plazo pendiente<br />
fechas <strong>de</strong> inicio y <strong>de</strong><br />
certificación al cierre mes<br />
terminación<br />
pendiente (*) anterior apertura<br />
Datos <strong>de</strong>l Contratante<br />
y persona a quien<br />
contactar<br />
____________<br />
_<br />
__________<br />
[etc.]<br />
____________<br />
__<br />
____________<br />
__<br />
__________<br />
_<br />
__________<br />
_<br />
__________<br />
_<br />
__________<br />
_<br />
__________<br />
_<br />
__________<br />
_<br />
(*) sin acopios ni anticipos total<br />
(**) si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará según lo indicado en las IEO<br />
1.2 (d) Cálculo <strong>de</strong>l Volumen Anual Disponible <strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong> construcción según el<br />
método estipulado en el Anexo I <strong>de</strong> las Instrucciones Especiales para los<br />
Oferentes.<br />
Monto pendiente<br />
anualizado (**)<br />
__________<br />
_<br />
__________<br />
_<br />
1 2 3 4 5<br />
Coeficiente estipulado<br />
C.E.A.<br />
C.O. (total col. 6<br />
(col. 1 por col. 2) cuadro 1.2 c)<br />
P.B. (total col. 5<br />
cuadro 1.2 b)<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
V.A.D.<br />
(col. 3 menos col. 4)<br />
_____________<br />
_<br />
V.A.D. mínimo requerido en las IEO: _____ (el V.A.D. <strong>de</strong> la Col. 5 <strong>de</strong>be ser igual o<br />
superior)<br />
1.3 Desempeño como Contratista principal (cuyos contratos sean fehacientemente<br />
justificados a solicitud <strong>de</strong>l Contratante) <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> naturaleza y complejidad similares<br />
a las <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> en cuestión en el curso <strong>de</strong> los últimos diez (10) años.<br />
1.4<br />
Nombre <strong>de</strong>l<br />
proyecto y país<br />
____________<br />
_<br />
____________<br />
_<br />
_________ [etc.]<br />
Nombre <strong>de</strong>l Contratante<br />
y persona o quien<br />
contactar<br />
________________<br />
_<br />
________________<br />
_<br />
________________<br />
_<br />
Tipo <strong>de</strong> trabajos<br />
realizados y fecha <strong>de</strong><br />
comienzo y<br />
terminación<br />
_____________<br />
__<br />
_____________<br />
__<br />
_____________<br />
__<br />
Valor <strong>de</strong>l Contrato (*)<br />
_____________<br />
__<br />
_____________<br />
__<br />
_____________<br />
__<br />
(*) Para <strong>Obras</strong> en la Argentina, indicar monto actualizado con índice <strong>de</strong> precios <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong>l INDEC<br />
(Se adjunta tabla en Anexo <strong>de</strong> las IEO). Para <strong>Obras</strong> en el exterior, expresarlo en dólares estadouni<strong>de</strong>nses.<br />
1.4 Equipos principales <strong>de</strong>l Contratista propuestos para la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>.<br />
Indicar toda la información que se solicita a continuación.<br />
Ítem<br />
___<br />
___<br />
___<br />
[etc.]<br />
Descripción, marca<br />
y edad (años)<br />
___________<br />
_<br />
___________<br />
_<br />
___________<br />
_<br />
Estado (nuevo, bueno,<br />
<strong>de</strong>ficiente), cantidad <strong>de</strong><br />
unida<strong>de</strong>s disponibles y nº<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación<br />
_______________<br />
__<br />
_______________<br />
__<br />
_______________<br />
__<br />
Propio, arrendado (nombre<br />
<strong>de</strong>l arrendador), por comprar<br />
(nombre <strong>de</strong>l ven<strong>de</strong>dor)<br />
__________________<br />
__<br />
__________________<br />
__<br />
__________________<br />
__<br />
Lugar para ser<br />
inspeccionado<br />
___________<br />
__<br />
___________<br />
__<br />
___________<br />
__<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 50
3. Formularios Estándar<br />
1.5 Calificación y experiencia <strong>de</strong>l personal clave propuesto para administrar y cumplir<br />
con el Contrato. Adjuntar curriculum vitae.<br />
Cargo Nombre Años <strong>de</strong> experiencia<br />
(general)<br />
Representante Técnico<br />
____________<br />
_<br />
____________<br />
_<br />
[etc.]<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
Años <strong>de</strong> experiencia en<br />
el cargo propuesto<br />
______________<br />
______________<br />
______________<br />
1.6 Subcontratos propuestos y empresas comprendidas. Referirse a la Cláusula 3.3 <strong>de</strong><br />
las CGC.<br />
Secciones <strong>de</strong> las<br />
<strong>Obras</strong><br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
[etc.]<br />
Valor <strong>de</strong>l subcontrato<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
Subcontratista<br />
(nombre y dirección)<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
Experiencia en<br />
trabajos similares<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
_____________<br />
_<br />
1.7.1 Balances cerrados correspondientes a los últimos siete años: balances, estados <strong>de</strong><br />
pérdidas y ganancias, informes <strong>de</strong> auditoría, etc. Enumerarlos a continuación y<br />
adjuntar copias.<br />
__________________________________________________________________<br />
________<br />
1.7.2 Otra información contable o financiera requerida en las IGO o en las IEO:<br />
__________________________________________________________________<br />
________<br />
1.8 Evi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> que el Oferente tiene acceso a recursos financieros, para satisfacer<br />
los requisitos <strong>de</strong> calificación: efectivo en caja, líneas <strong>de</strong> crédito, etc. Indicar a<br />
continuación y adjuntar copias <strong>de</strong> los respectivos documentos <strong>de</strong> soporte.<br />
__________________________________________________________________<br />
________<br />
1.9 Nombre, dirección y números <strong>de</strong> teléfono, telex y fax <strong>de</strong> los bancos que puedan<br />
proporcionar al Contratante, si éste lo requiere, referencias <strong>de</strong>l Contratista.<br />
__________________________________________________________________<br />
________<br />
1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 51
3. Formularios Estándar<br />
Otra(s) parte(s) Causa <strong>de</strong> la controversia Monto Involucrado<br />
________________<br />
_<br />
________________<br />
_<br />
________________<br />
_<br />
________________________<br />
_<br />
________________________<br />
_<br />
________________________<br />
_<br />
_______________<br />
_<br />
_______________<br />
_<br />
_______________<br />
_<br />
1.11 Declaración <strong>de</strong> que se cumple con el requisito exigido por la Subcláusula 3.2 <strong>de</strong> las<br />
Instrucciones para los Oferentes.<br />
__________________________________________________________________<br />
1.12 Programa Propuesto (método <strong>de</strong> construcción y cronograma), Descripción, planos<br />
y gráficos que sean necesarios a fin <strong>de</strong> cumplir con lo requerido en los Documentos<br />
<strong>de</strong> Licitación.<br />
2. Grupos o Asociaciones en Participación ("Joint Ventures")<br />
2.1 Suministrar la información solicitada en los puntos 1.1 a 1.11 para cada uno <strong>de</strong> los<br />
integrantes <strong>de</strong>l grupo o asociación en participación.<br />
2.2 Proporcionar la información solicitada en el punto 1.12 para la asociación en<br />
participación.<br />
2.3 Adjuntar el po<strong>de</strong>r otorgado a el (los) firmante(s) <strong>de</strong> la oferta autorizado(s) para<br />
firmar la oferta en nombre <strong>de</strong>l grupo o asociación en participación.<br />
2.4 Adjuntar el Contrato <strong>de</strong>l grupo o asociación (legalmente obligatorio para todos sus<br />
integrantes), en el que conste que:<br />
a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente<br />
por el cumplimiento <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> acuerdo con los términos <strong>de</strong>l contrato;<br />
b) se <strong>de</strong>signará a uno <strong>de</strong> los integrantes, como representante con faculta<strong>de</strong>s<br />
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en el nombre <strong>de</strong><br />
todos y cada uno <strong>de</strong> los integrantes <strong>de</strong>l grupo o asociación en participación;<br />
y<br />
c) la ejecución <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong>l Contrato, incluyendo los pagos, se manejará<br />
exclusivamente con el integrante <strong>de</strong>signado como representante.<br />
3. Requerimientos Adicionales<br />
3.1 Los Oferentes <strong>de</strong>berán proporcionar cualquier otra información adicional solicitada<br />
en las IEO o para cumplir lo dispuesto en la Subcláusula 3.4 <strong>de</strong> las IGO.<br />
Notas al Formulario Estándar <strong>de</strong> Contrata<br />
Al Contrato <strong>de</strong>ben incorporarse las correcciones o modificaciones a la Oferta <strong>de</strong>bido a correcciones <strong>de</strong> errores, ajuste<br />
<strong>de</strong> precios durante el periodo <strong>de</strong> evaluación, selección <strong>de</strong> ofertas alternativas, <strong>de</strong>sviaciones aceptables, o cualquier otro<br />
cambio aceptado por mutuo acuerdo permitidos en las CGC, tales como cambios en el personal clave, subcontratistas,<br />
cronogramas, etc.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 52
3. Formularios Estándar<br />
Formulario Estándar : Contrata<br />
Entre ..............., en a<strong>de</strong>lante llamado El Contratante, representado en este acto por<br />
.............., en carácter <strong>de</strong> .................. lo que justifica con ................ , por una parte y por<br />
la otra la/s Empresa/s ..............., representada/s en este acto por ............... en su carácter<br />
<strong>de</strong> ..............., cuya personería <strong>de</strong>muestra/n con la documentación que para constancia se<br />
agrega al presente, en a<strong>de</strong>lante llamado El Contratista, se conviene en celebrar el<br />
presente contrato <strong>de</strong> obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:<br />
PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto <strong>de</strong> la Licitación<br />
Pública Nº ........... , que le fuera adjudicada por ......... Nº .......... <strong>de</strong> fecha ...............; en<br />
los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la<br />
documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada.<br />
Forman parte integrante <strong>de</strong>l presente contrato los documentos estipulados en las<br />
Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato y en las Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato.<br />
SEGUNDA:El Contratante se obliga a pagar a el Contratista por la total y correcta<br />
ejecución <strong>de</strong> la obra mencionada en la cláusula primera, la suma <strong>de</strong> .......... .<br />
TERCERA: El Contratista <strong>de</strong>clara no tener objeción que formular a la documentación<br />
contractual, y conocer todas las normas legales que resultan <strong>de</strong> aplicación.<br />
CUARTA: Se establece que el Contratante no se responsabilizará por los daños y<br />
perjuicios <strong>de</strong> cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista, y/o<br />
sus cosas y/o su personal, a cosas o propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> terceros o a terceros y que puedan<br />
originarse por la ejecución <strong>de</strong> este contrato o por el vicio o riesgo propio <strong>de</strong> las cosas <strong>de</strong><br />
que se sirva para su ejecución.<br />
QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante ............... por valor <strong>de</strong> $<br />
.......... otorgada por ...............<br />
SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia <strong>de</strong>l<br />
presente contrato, las partes se someten a ........................, renunciando a todo otro fuero<br />
o jurisdicción, inclusive el Fe<strong>de</strong>ral.<br />
SÉPTIMA: El Contratista tendrá una única relación contractual con el Contratante,<br />
renunciando en forma expresa a cualquier pretensión <strong>de</strong> imputar corresponsabilidad<br />
contractual al Banco Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo o a la Unidad Ejecutora Central <strong>de</strong>l<br />
Programa.<br />
OCTAVA: Para todos los efectos que se <strong>de</strong>riven <strong>de</strong> este contrato, las partes<br />
contratantes constituyen los siguientes domicilios especiales: ............................................<br />
Previa lectura y ratificación, se firman ....... ejemplares <strong>de</strong> un mismo tenor y a un solo<br />
efecto en la ciudad <strong>de</strong> ............... a los ............. días <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> ............... <strong>de</strong>l año .....<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 53
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
I. SECCIÓN 4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)<br />
Índice <strong>de</strong> Cláusulas<br />
A. Disposiciones <strong>General</strong>es,<br />
1. Definiciones,<br />
2. Interpretación,<br />
3. Idioma y Ley Aplicable,<br />
4. Decisiones <strong>de</strong>l Supervisor y<br />
Comunicaciones <strong>de</strong>l Contratista<br />
5. Modificaciones <strong>de</strong>l Contratista,<br />
6. Comunicaciones,<br />
7. Cesión, Delegación y Subcontratación,<br />
8. Otros Contratistas,<br />
9. Personal,<br />
10. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante y <strong>de</strong>l<br />
Contratista,<br />
11. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante,<br />
12. Riesgos <strong>de</strong>l Contratista,<br />
13. Seguros<br />
14. Idoneidad <strong>de</strong> la Oferta,<br />
15. Elegibilidad <strong>de</strong> Materiales, Equipos,<br />
Servicios y Gastos,<br />
16. Construcción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> por el<br />
Contratista,<br />
17. Comienzo <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> y su<br />
Terminación en la Fecha Prevista,<br />
18. Aprobación por el Supervisor<br />
19. Seguridad<br />
20. Descubrimientos,<br />
21. Posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>,<br />
22. Acceso a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>,<br />
23. Instrucciones,<br />
24. Controversias y Procedimiento para su<br />
Solución,<br />
25. Cargos,<br />
26. Pérdidas y Averías. Fuerza Mayor,<br />
B. Control <strong>de</strong> Plazos,<br />
27. Plan <strong>de</strong> Trabajos,<br />
28. Prórroga <strong>de</strong> la Fecha Prevista <strong>de</strong><br />
Terminación,<br />
29. Aceleración,<br />
30. Demoras Or<strong>de</strong>nadas por el<br />
Supervisor,<br />
31. Reuniones <strong>de</strong> Administración,<br />
32. Aviso Anticipado Oportuno,<br />
34. Pruebas,<br />
35. Corrección <strong>de</strong> Defectos,<br />
36. Defectos no Corregidos<br />
D. Control <strong>de</strong>l Costo,<br />
37. Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Modificación <strong>de</strong><br />
las Cantida<strong>de</strong>s (aplicable a los<br />
contratos por Unidad <strong>de</strong> Medida),<br />
38. Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s y su Modificación<br />
(aplicable a los contratos por Suma<br />
Alzada),<br />
39 Variaciones,<br />
40. Pago <strong>de</strong> las Variaciones,<br />
41. Predicciones <strong>de</strong>l Flujo <strong>de</strong> Fondos,<br />
42. Certificados <strong>de</strong> Pago,<br />
43. Pagos,<br />
44 Eventos Compensables,<br />
45. Impuestos,<br />
46. Monedas,<br />
47. Ajuste <strong>de</strong> Precios,<br />
48. Retenciones,<br />
49. Compensación por Liquidación <strong>de</strong><br />
Daños y Perjuicios,<br />
50. Bonificaciones,<br />
51. Anticipo,<br />
52. Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong><br />
Contrato,<br />
53. Trabajo Diario,<br />
54. Costo <strong>de</strong> Reparaciones,<br />
E. Final <strong>de</strong>l Contrato,<br />
55. Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>,<br />
56. Recepción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> por el<br />
Contratante,<br />
57. Liquidación Final,<br />
58. Planos Conforme a Obra y Manuales<br />
<strong>de</strong> Operación y Mantenimiento,<br />
59. Rescisión,<br />
60. Pagos Posteriores a la Rescisión,<br />
61. Propiedad <strong>de</strong> Bienes y <strong>Obras</strong>,<br />
62. Liberación <strong>de</strong> Cumplimiento,<br />
63. Inspecciones y Auditorías efectuadas<br />
por el Banco.<br />
C. Control <strong>de</strong> Calidad,<br />
33. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Defectos,<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 55
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
A. Disposiciones <strong>General</strong>es<br />
1. Definiciones<br />
1.1 Para efectos <strong>de</strong>l presente documento:<br />
Certificado <strong>de</strong> Corrección <strong>de</strong> Defectos es el certificado emitido por el Supervisor<br />
una vez que el Contratista haya corregido los <strong>de</strong>fectos.<br />
"Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato" (CEC) es el documento <strong>de</strong>l Contratante<br />
que forma parte <strong>de</strong> los Documentos <strong>de</strong> Licitación y que incluye:<br />
(a) las modificaciones a las presentes Condiciones <strong>General</strong>es<br />
(b) las cláusulas contractuales específicas para cada Contrato.<br />
Contratante es la parte que contrata al Contratista para la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>.<br />
Contratista es la persona física o jurídica, cuya Oferta para la ejecución <strong>de</strong> las<br />
<strong>Obras</strong> ha sido aceptada por el Contratante.<br />
Contrato es el Contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista, para<br />
ejecutar, completar y mantener las <strong>Obras</strong>. Consiste en los documentos<br />
enumerados en la Subcláusula 2.3 más a<strong>de</strong>lante.<br />
Defecto es cualquier parte <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> que no se ejecutó o completó conforme al<br />
Contrato.<br />
Días son días corridos; días hábiles son los días en que funcionan las oficinas <strong>de</strong>l<br />
Contratante; meses son meses corridos y años son años corridos.<br />
Equipos son las maquinarias y vehículos <strong>de</strong>l Contratista que han sido trasladados<br />
transitoriamente a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> a fin <strong>de</strong> construir las <strong>Obras</strong>.<br />
Especificación significa las especificaciones <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> incluidas en el Contrato y<br />
cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Supervisor.<br />
Eventos Compensables son los <strong>de</strong>finidos en la Cláusula 44 más a<strong>de</strong>lante.<br />
Fecha <strong>de</strong> Iniciación, es la que consta en las CEC. Significa la fecha fijada por el<br />
Supervisor para dar comienzo a los trabajos, <strong>de</strong> acuerdo con la Cláusula 17. No<br />
necesariamente coinci<strong>de</strong> con alguna <strong>de</strong> las fechas <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> posesión <strong>de</strong> la Zona<br />
<strong>de</strong> <strong>Obras</strong>.<br />
Fecha <strong>de</strong> Terminación es la fecha <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, certificada por el<br />
Supervisor <strong>de</strong> acuerdo con la Subcláusula 55.1.<br />
Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> es la fecha en que se prevé que el<br />
Contratista <strong>de</strong>be terminar las <strong>Obras</strong> y que se especifica en las CEC. Únicamente el<br />
Contratante pue<strong>de</strong> modificar esta fecha mediante la concesión <strong>de</strong> una prórroga, o<br />
<strong>de</strong> una or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> acelerar los trabajos.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 56
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
Informes <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> son los informes incluidos por el<br />
Contratante en los Documentos <strong>de</strong> Licitación, <strong>de</strong>scriptivos y explicativos <strong>de</strong> las<br />
condiciones <strong>de</strong> la superficie y el subsuelo <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>.<br />
Supervisor es la persona física o jurídica, cuyo nombre consta en las CEC (o<br />
cualquier otra persona competente <strong>de</strong>signada por el Contratante con notificación al<br />
Contratista, para actuar en reemplazo <strong>de</strong>l Supervisor), responsable <strong>de</strong> supervisar la<br />
ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>.<br />
La Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s o Listado <strong>de</strong> Tareas es en las obras que se contratan por<br />
el sistema <strong>de</strong> Suma Alzada, el Formulario <strong>de</strong> la Sección 8, conteniendo las<br />
activida<strong>de</strong>s programadas por el Contratante, <strong>de</strong>bidamente llenado por el proponente<br />
con sus precios para cada una <strong>de</strong> esas activida<strong>de</strong>s.<br />
La Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s o Listado <strong>de</strong> Ítems es en las obras que se contratan por el<br />
sistema <strong>de</strong> Unidad <strong>de</strong> Medida y Precios Unitarios, el Formulario <strong>de</strong> la Sección 8,<br />
<strong>de</strong>bidamente llenado por el proponente con los precios que forman parte <strong>de</strong> su<br />
oferta, aplicados a las cantida<strong>de</strong>s estipuladas por el Contratante.<br />
La Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Activida<strong>de</strong>s correspon<strong>de</strong> a las <strong>Obras</strong> que incluyen<br />
partes que se contratan por el sistema <strong>de</strong> unidad <strong>de</strong> medida y otras que lo son por<br />
el sistema <strong>de</strong> suma alzada.<br />
Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles utilizados<br />
por el Contratista para ser incorporados en las <strong>Obras</strong>.<br />
Notas <strong>de</strong> Pedido son el medio corriente por el cual el Contratista comunica al<br />
Supervisor sus consultas escritas y contesta las Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio.<br />
<strong>Obras</strong> es todo aquello que el Contratista <strong>de</strong>be construir, instalar y entregar al<br />
Contratante según se <strong>de</strong>fine en las CEC.<br />
Obra Ejecutada es aquella cuyos elementos se encuentran colocados en el lugar y<br />
forma que ocuparán <strong>de</strong>finitivamente, <strong>de</strong> acuerdo con los planos conformados y las<br />
especificaciones e indicaciones estipuladas en los pliegos.<br />
<strong>Obras</strong> Provisionales son obras que el Contratista <strong>de</strong>be diseñar, construir, instalar y<br />
retirar, y que son necesarias para po<strong>de</strong>r llevar a cabo la construcción o montaje <strong>de</strong><br />
las <strong>Obras</strong>.<br />
La Oferta <strong>de</strong>l Contratista, son los Documentos <strong>de</strong> Licitación completados y<br />
entregados por el Contratista al Contratante. Los términos 'propuesta' y 'oferta' se<br />
emplean como sinónimos.<br />
Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio son el medio corriente por el cual el Supervisor comunica sus<br />
<strong>de</strong>cisiones escritas al Contratista.<br />
Plazo <strong>de</strong> Garantía es el período mencionado en las CEC y calculado a partir <strong>de</strong> la<br />
Fecha <strong>de</strong> Terminación.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 57
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
Plazo para Corregir Defectos es el lapso <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l cual el Contratista <strong>de</strong>berá<br />
corregir los <strong>de</strong>fectos notificados al Contratista por el Supervisor. La duración <strong>de</strong><br />
cada período la establece el Supervisor.<br />
Peso es la moneda <strong>de</strong> curso legal en la Republica Argentina implementada por<br />
Decreto <strong>Nacional</strong> 2.128/91 y convertible según lo establecido pro la Ley 23.928.<br />
Planta es toda parte integrante <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> que tendrá una función mecánica,<br />
eléctrica, química o biológica.<br />
Plazo <strong>de</strong> Ejecución es el plazo pactado para ejecutar y terminar y pasar las<br />
pruebas <strong>de</strong> terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> o <strong>de</strong> cualquier sección o parte <strong>de</strong> éstas como<br />
se establece en el Contrato. Comienza a computarse en la Fecha <strong>de</strong> Iniciación y,<br />
sumado a ésta, <strong>de</strong>termina la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación.<br />
Precio <strong>de</strong>l Contrato es la suma <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> los conceptos <strong>de</strong> obra que<br />
resultan <strong>de</strong> multiplicar los precios unitarios <strong>de</strong> cada concepto por el volumen <strong>de</strong> los<br />
trabajos planteados, más los precios globales, si los hubiere. El Precio <strong>de</strong>l Contrato<br />
podrá ser ajustado con posterioridad <strong>de</strong> conformidad con las disposiciones <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
Precio Inicial <strong>de</strong>l Contrato es el precio <strong>de</strong>l Contrato indicado en la Contrata.<br />
Representante Técnico es el profesional en quien el Contratista <strong>de</strong>lega la dirección<br />
<strong>de</strong> los trabajos y la responsabilidad técnica consiguiente, sin excluir su propia<br />
responsabilidad. El Contratista podrá asumir las funciones <strong>de</strong> Representante<br />
Técnico en forma personal, si satisface los requisitos establecidos en el Contrato,<br />
incluida la expresa aceptación <strong>de</strong>l Contratante. En su ausencia, que será ocasional,<br />
quedará siempre en la obra un técnico capacitado para reemplazarlo.<br />
Subcontratista es una persona física o jurídica, contratada por el Contratista para<br />
realizar parte <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong>l Contrato y que incluye trabajos en la Zona <strong>de</strong><br />
<strong>Obras</strong>.<br />
Trabajos por Día son una variedad <strong>de</strong> insumos <strong>de</strong> obras que se pagan por el<br />
tiempo <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> los empleados y equipos <strong>de</strong>l Contratista, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los<br />
pagos por concepto <strong>de</strong> Materiales y Planta.<br />
Variación es toda instrucción impartida por el Supervisor que modifica las <strong>Obras</strong>.<br />
Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> es el área <strong>de</strong>finida como tal en las CEC. Compren<strong>de</strong> el conjunto <strong>de</strong><br />
terrenos don<strong>de</strong> se realizarán los trabajos y las obras y don<strong>de</strong> se ubicarán las<br />
instalaciones necesarias para esa ejecución; incluirá las vías <strong>de</strong> acceso especiales,<br />
y todos los <strong>de</strong>más lugares específicamente señalados en el Contrato.<br />
2. Interpretación<br />
2.1 Para la interpretación <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato los términos en singular<br />
también se refieren al plural, masculino también significa femenino o neutro, y<br />
viceversa. Los encabezamientos <strong>de</strong> las cláusulas no tienen significado por sí<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 58
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a<br />
menos que se las <strong>de</strong>fina específicamente. El Supervisor proporcionará aclaraciones<br />
acerca <strong>de</strong> las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato.<br />
2.2 Cuando en las CEC se especifique la terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> por secciones, las<br />
referencias que en las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato se hacen a las <strong>Obras</strong>, su Fecha <strong>de</strong><br />
Terminación y su Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación se aplican a cada sección <strong>de</strong> las<br />
<strong>Obras</strong> (siempre que no se trate <strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Terminación y <strong>de</strong> la Fecha Prevista<br />
<strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>).<br />
2.3 Los documentos que forman parte <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>berán consi<strong>de</strong>rarse mutuamente<br />
explicativos. En caso <strong>de</strong> aparecer discrepancias o contradicciones entre las<br />
diferentes partes <strong>de</strong>l contrato, se proce<strong>de</strong>rá como sigue:<br />
(a) Todo error que se <strong>de</strong>tecte <strong>de</strong>berá ser corregido por el Contratante, <strong>de</strong> oficio o a<br />
pedido <strong>de</strong>l Contratista.<br />
(b) Si no es aplicable el procedimiento anterior, los documentos prevalecerán en el<br />
or<strong>de</strong>n indicado en la Subcláusula 2.4.<br />
2.4 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán <strong>de</strong> acuerdo al siguiente<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> prelación:<br />
1) Contrata<br />
2) Oferta <strong>de</strong>l Contratista<br />
3) Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
4) Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
5) Especificaciones Técnicas (las Particulares prevalecerán sobre las <strong>General</strong>es)<br />
6) Planos (en caso <strong>de</strong> diferencia entre los planos <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle, los planos tipos y los<br />
planos generales, prevalecerán en este or<strong>de</strong>n);<br />
7) Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y/o <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s; y<br />
8) todo otro documento que las CEC indiquen que forma parte <strong>de</strong>l Contrato.<br />
2.5 Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en<br />
palabras prevalecerán los indicados en palabras. Las notas y observaciones en los<br />
planos y planillas, primarán sobre las <strong>de</strong>más indicaciones consignadas en los<br />
mismos. En caso <strong>de</strong> discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y<br />
las expresamente consignadas en cifras, prevalecerán estas últimas.<br />
3. Idioma y Ley Aplicable<br />
3.1 El idioma <strong>de</strong>l Contrato será el español y la legislación que lo regirá es la que le sea<br />
aplicable, vigente en la República Argentina, en tanto no contravenga lo estipulado<br />
en el Anexo B <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Préstamo.<br />
4. Decisiones <strong>de</strong>l Supervisor y Comunicaciones <strong>de</strong>l Contratista<br />
4.1 El Supervisor comunicará sus <strong>de</strong>cisiones escritas al Contratista mediante Or<strong>de</strong>nes<br />
<strong>de</strong> Servicio, cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el<br />
Contratista, foliado para triplicado y rubricado por el Contratante. El original será<br />
para el Representante Técnico, el duplicado con la constancia <strong>de</strong> recepción para el<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 59
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l<br />
Supervisor.<br />
4.2 Se consi<strong>de</strong>rará que toda Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio, salvo que en ella se explicitara lo<br />
contrario, no importa modificación alguna <strong>de</strong> lo pactado contractualmente.<br />
4.3 El Representante Técnico se notificará <strong>de</strong> toda Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio en el día <strong>de</strong> su<br />
fecha. También <strong>de</strong>berá tomar vista diaria <strong>de</strong>l Libro en las dos primeras horas <strong>de</strong><br />
trabajo normal <strong>de</strong> la obra <strong>de</strong>jando constancia escrita y firmada; en este acto<br />
quedará subsidiariamente notificado <strong>de</strong> toda Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong> la que aún no se<br />
hubiese notificado.<br />
4.4 El Representante Técnico al notificarse <strong>de</strong> una Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio podrá asentar<br />
reservas a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad <strong>de</strong> cumplirla se<br />
suspen<strong>de</strong>rá por el término <strong>de</strong> 4 días, ampliable por el Supervisor, para que<br />
fundamente su objeción. Pero si el Supervisor la reitera, no regirá la suspensión y<br />
<strong>de</strong>berá cumplirse sin más dilaciones, sin perjuicio <strong>de</strong> que el Contratista podrá<br />
efectuar ulteriores reclamos, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siguientes catorce (14) días.<br />
4.5 La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se consi<strong>de</strong>rará<br />
incumplimiento <strong>de</strong> la Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Servicio. A<strong>de</strong>más, esa circunstancia facultará al<br />
Contratante a exigir la remoción <strong>de</strong>l Representante Técnico.<br />
4.6 El Contratista se dirigirá al Supervisor mediante Notas <strong>de</strong> Pedido, las que se<br />
consignarán cronológicamente en un libro específico provisto por el Contratista,<br />
foliado para triplicado y rubricado por el Contratante. El original será para el<br />
Supervisor, el duplicado con la constancia <strong>de</strong> recepción para el Contratista y el<br />
triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l Representante<br />
Técnico.<br />
4.7 El Supervisor <strong>de</strong>berá recibirla al sólo requerimiento <strong>de</strong>l Representante Técnico. La<br />
recepción por el Supervisor <strong>de</strong> una Nota <strong>de</strong> Pedido, no implicará conocimiento ni<br />
aceptación <strong>de</strong> su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal<br />
sentido. Si el Supervisor se negare a recibir una Nota <strong>de</strong> Pedido, el Contratista<br />
podrá recurrir al Contratante a fin <strong>de</strong> que éste regularice la situación.<br />
5. Modificaciones <strong>de</strong>l Contratista<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá notificar inmediatamente al Contratante todas las<br />
modificaciones <strong>de</strong> su empresa ocurridas durante la ejecución <strong>de</strong>l Contrato referentes<br />
a:<br />
(a) las personas con faculta<strong>de</strong>s para obligar al Contratista o a su representante ante<br />
el Supervisor y ante el Contratante;<br />
(b) la forma <strong>de</strong> la empresa; su razón social o <strong>de</strong>nominación; el domicilio <strong>de</strong> su se<strong>de</strong>;<br />
su capital social; y<br />
en general, toda modificación importante relativa al funcionamiento <strong>de</strong> la empresa.<br />
Estas obligaciones se extien<strong>de</strong>n a todos los miembros si el Contratista fuese una<br />
asociación.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 60
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
6. Comunicaciones<br />
6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes contratantes, a las que se hace<br />
referencia en las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato, sólo entrarán en vigor cuando sean<br />
efectuadas por escrito y conste su recepción por el <strong>de</strong>stinatario.<br />
7. Cesión, Delegación y Subcontratación<br />
7.1 Salvo acuerdo previo <strong>de</strong>l Contratante, el Contratista no podrá en ningún caso ce<strong>de</strong>r,<br />
<strong>de</strong>legar o transferir el Contrato, cualquiera que fuese su grado <strong>de</strong> avance.<br />
7.2 El Contratante podrá autorizarlo siempre que el nuevo contratista reúna, al menos,<br />
similares capacida<strong>de</strong>s y condiciones que las exigidas al contratista originario. Si el<br />
Contratista fuese una Asociación, toda modificación en la composición <strong>de</strong> la misma o<br />
en la participación relativa <strong>de</strong> sus miembros, se consi<strong>de</strong>rará cesión <strong>de</strong>l contrato<br />
aplicándose lo aquí normado.<br />
7.3 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad <strong>de</strong>l Contrato. Podrá, en cambio,<br />
subcontratar la ejecución <strong>de</strong> algunas partes, siempre que haya obtenido el acuerdo<br />
previo <strong>de</strong>l Contratante. En todo caso, el Contratista seguirá siendo totalmente<br />
responsable <strong>de</strong> los actos, <strong>de</strong>ficiencias y negligencias <strong>de</strong> todo subcontratista, sus<br />
representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara <strong>de</strong><br />
sus propios actos, <strong>de</strong>ficiencias o negligencias o <strong>de</strong> las <strong>de</strong> sus propios representantes,<br />
empleados o trabajadores.<br />
7.4 Una vez obtenidos la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Supervisor<br />
el nombre <strong>de</strong> la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el<br />
domicilio elegido por este último en la proximidad <strong>de</strong> las obras.<br />
8. Otros Contratistas<br />
8.1 El Contratista <strong>de</strong>berá cooperar y compartir la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> con otros contratistas,<br />
autorida<strong>de</strong>s públicas, empresas <strong>de</strong> servicios públicos y con el Contratante en los<br />
períodos especificados en la Lista <strong>de</strong> Otros Contratistas, según lo estipulado en las<br />
CEC. El Contratista también <strong>de</strong>berá proporcionarles los medios y servicios que se<br />
<strong>de</strong>scriben en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista <strong>de</strong> Otros<br />
Contratistas, y notificará al Contratista.<br />
9. Personal<br />
9.1 El Contratista <strong>de</strong>berá emplear el personal clave mencionado en la Lista <strong>de</strong> Personal<br />
Clave <strong>de</strong> las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en el programa u<br />
otro personal aprobado por el Supervisor. El Supervisor aprobará el reemplazo <strong>de</strong><br />
personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia <strong>de</strong> ellos sean<br />
iguales o superiores a las <strong>de</strong>l personal mencionado en la lista.<br />
9.2 Si el Supervisor solicita al Contratista, la remoción <strong>de</strong> un miembro <strong>de</strong>l personal o<br />
integrante <strong>de</strong> la fuerza laboral <strong>de</strong>l Contratista, indicando las causas que motivan el<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 61
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
pedido, el Contratista se ocupará <strong>de</strong> que inmediatamente dicha persona no tenga<br />
ninguna otra participación en trabajos relacionados con el Contrato, y se retire <strong>de</strong> la<br />
Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siete (7) días.<br />
9.3 El Contratista <strong>de</strong>berá, salvo disposición en contrario <strong>de</strong>l Contrato, encargarse <strong>de</strong> la<br />
contratación <strong>de</strong> todo el personal y <strong>de</strong> toda la mano <strong>de</strong> obra, <strong>de</strong> origen local o <strong>de</strong> otra<br />
proce<strong>de</strong>ncia, así como <strong>de</strong> su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte,<br />
ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente aplicable. En lo que respeta<br />
a su personal extranjero que trabaje en la República Argentina, el Contratista<br />
<strong>de</strong>berá velar por el estricto cumplimiento <strong>de</strong> la legislación que le concierne.<br />
9.4 In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos<br />
referentes a la mano <strong>de</strong> obra, el Contratista <strong>de</strong>berá comunicar al Supervisor, a<br />
petición <strong>de</strong> éste, la lista actualizada <strong>de</strong>l personal contratado para la ejecución <strong>de</strong> los<br />
trabajos, y sus respectivas calificaciones.<br />
9.5 El Contratista será responsable <strong>de</strong> que estas mismas obligaciones sean acatadas<br />
por sus Subcontratistas.<br />
10. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante y <strong>de</strong>l Contratista<br />
10.1 Son riesgos <strong>de</strong>l Contratante los que este Contrato estipule le correspon<strong>de</strong>n al<br />
Contratante, y son riesgos <strong>de</strong>l Contratista los que este Contrato estipule que le<br />
correspon<strong>de</strong>n al Contratista.<br />
11. Riesgos <strong>de</strong>l Contratante<br />
11.1 Des<strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Iniciación hasta la Fecha <strong>de</strong> Recepción Definitiva, son riesgos<br />
<strong>de</strong>l Contratante:<br />
(a) Los riesgos <strong>de</strong> lesiones o muerte, o pérdida <strong>de</strong>, o daños sufridos por la<br />
propiedad (excluyendo las <strong>Obras</strong>, Planta, Materiales y Equipos) <strong>de</strong>bidos a:<br />
(i)<br />
uso o ocupación <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> por las <strong>Obras</strong>, o a efectos <strong>de</strong><br />
realizarlas y sean consecuencia necesaria e inevitable <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> las<br />
<strong>Obras</strong> conforme al Contrato; o<br />
(ii) negligencia, incumplimiento <strong>de</strong> sus <strong>de</strong>beres, o interferencia con los <strong>de</strong>rechos<br />
legales, por el Contratante o por cualquier persona empleada por o para el,<br />
excepto el Contratista y quienes el Contratista hubiera empleado o<br />
contratado directa o indirectamente.<br />
(b) El riesgo <strong>de</strong> daño a las <strong>Obras</strong>, Planta, Materiales o Equipos en la medida que se<br />
<strong>de</strong>be a faltas <strong>de</strong>l Contratante o en el diseño <strong>de</strong>l Contratante (siempre que no se<br />
trate <strong>de</strong> una parte <strong>de</strong>l diseño hecho por el Contratista o por la cual éste sea<br />
responsable), o <strong>de</strong>bido a guerra o contaminación radiactiva que afecte<br />
directamente a la República Argentina.<br />
11.2 Des<strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Terminación hasta la Fecha <strong>de</strong> Recepción Definitiva, será riesgo<br />
<strong>de</strong>l Contratante, la pérdida o daño a las <strong>Obras</strong>, Planta y Materiales excepto en<br />
casos <strong>de</strong> pérdida o daños <strong>de</strong>bidos a:<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 62
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
(a) un <strong>de</strong>fecto que existía en la Fecha <strong>de</strong> Terminación, aunque se manifieste<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> esa Fecha;<br />
(b) un evento que ocurrió antes <strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Terminación; que no fue en si<br />
mismo un riesgo <strong>de</strong>l Contratante; o<br />
(c) las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Contratista en la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong><br />
Terminación.<br />
12. Riesgos <strong>de</strong>l Contratista<br />
12.1 Cuando no sean riesgos <strong>de</strong>l Contratante, serán riesgos <strong>de</strong>l Contratista los riesgos<br />
por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin<br />
limitación alguna, las <strong>Obras</strong>, Planta, Materiales y Equipo) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Inicio<br />
hasta la emisión <strong>de</strong>l Certificado <strong>de</strong> Corrección <strong>de</strong> Defectos.<br />
12.2 El Contratista <strong>de</strong>berá mantener in<strong>de</strong>mne a el Contratante <strong>de</strong> todos los perjuicios que<br />
sean consecuencia <strong>de</strong> hechos que estén en su esfera <strong>de</strong> responsabilidad, incluidas<br />
todas las reclamaciones <strong>de</strong> terceros, procedimientos, daños, costos, cargos y<br />
gastos <strong>de</strong> cualquier naturaleza o relacionados con ellos. Este precepto incluye<br />
también, tanto las consecuencias <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, como las <strong>de</strong> los<br />
vicios propios <strong>de</strong> los elementos utilizados.<br />
13. Seguros<br />
13.1 El Contratista <strong>de</strong>berá contratar seguros (se admitirán seguros <strong>de</strong>l tipo “todo riesgo”)<br />
para cubrir las siguientes eventualida<strong>de</strong>s que son riesgo <strong>de</strong>l Contratista, durante el<br />
período comprendido entre la Fecha <strong>de</strong> Iniciación y el vencimiento <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong><br />
Garantía, por los montos totales y franquicias estipulados en las CEC:<br />
(a) pérdida <strong>de</strong> o daños a las <strong>Obras</strong>, Planta y Materiales;<br />
(b) pérdida <strong>de</strong> o daños al Equipo;<br />
(c) pérdida <strong>de</strong> o daños a la propiedad <strong>de</strong> terceros (exceptuando las <strong>Obras</strong>, Planta,<br />
Materiales y Equipo); y<br />
(d) lesiones personales o muerte a terceros.<br />
Los seguros incluirán los daños ocasionados por el vicio o riesgo propio <strong>de</strong> los<br />
elementos utilizados.<br />
Asimismo, y en lo que respecta al personal <strong>de</strong>l Contratista y <strong>de</strong> sus subcontratistas,<br />
<strong>de</strong>berá cumplirse con lo dispuesto en la legislación vigente sobre riesgos <strong>de</strong>l trabajo<br />
y su aseguramiento.<br />
13.2 El Contratista <strong>de</strong>berá entregar al Supervisor, para su aprobación, las pólizas y los<br />
certificados <strong>de</strong> seguro antes <strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Iniciación. Dichos seguros <strong>de</strong>berán<br />
proporcionar compensación paga<strong>de</strong>ra en los tipos y proporciones <strong>de</strong> monedas<br />
requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.<br />
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el<br />
Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados <strong>de</strong>bería haber<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 63
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
suministrado el Contratista y formularle cargo para recuperar el monto<br />
correspondiente <strong>de</strong> pagos que se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong>n al Contratista, o bien, si no se le<br />
a<strong>de</strong>udara nada, consi<strong>de</strong>rarlas una <strong>de</strong>uda <strong>de</strong>l Contratista, 13.4. Las condiciones <strong>de</strong>l<br />
seguro no podrán modificarse sin la aprobación <strong>de</strong>l Contratante. Ambas partes<br />
contratantes <strong>de</strong>berán cumplir con las condiciones <strong>de</strong> las pólizas <strong>de</strong> seguro.<br />
13.5 Las obligaciones <strong>de</strong> contratar seguros estipuladas, no enervan las<br />
responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Contratista para con el Contratante.<br />
14. Idoneidad <strong>de</strong> la Oferta<br />
14.1 Se consi<strong>de</strong>rará que el Contratista ha entregado una oferta completa basada en los<br />
precios unitarios y globales, si el contrato así lo estipula, que cubren, salvo indicación<br />
en contrario en el Contrato, todas sus obligaciones en virtud <strong>de</strong>l Contrato y todos los<br />
gastos, provisiones y prestaciones necesarios para la ejecución cabal y completa <strong>de</strong><br />
las obras y para subsanar sus posibles <strong>de</strong>fectos.<br />
14.2 Se consi<strong>de</strong>rará que el Contratista, al preparar su oferta, se basó en el Informe <strong>de</strong><br />
Investigaciones <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>, referido en las CEC, complementado por<br />
cualquier información <strong>de</strong> que disponga el Contratista y la que sea <strong>de</strong>l dominio público,<br />
que puedan tener inci<strong>de</strong>ncia en la ejecución <strong>de</strong>l Contrato. Asimismo, que ha<br />
interpretado a<strong>de</strong>cuadamente esa información antes <strong>de</strong> presentar su oferta, en<br />
especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:<br />
(a) topografía <strong>de</strong>l lugar y carácter <strong>de</strong> la obra, incluidas las condiciones <strong>de</strong>l subsuelo;<br />
(b) condiciones hidrológicas y climáticas;<br />
(c) alcance y naturaleza <strong>de</strong> la obra y <strong>de</strong> los materiales necesarios para realizarla y<br />
para subsanar sus posibles <strong>de</strong>fectos; y<br />
(d) medios <strong>de</strong> acceso a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>, e instalaciones que pudiera necesitar<br />
para la ejecución <strong>de</strong> la obra.<br />
Como regla general, se consi<strong>de</strong>rará que el Contratista obtuvo toda la información<br />
necesaria relativa a los riesgos, posibles contratiempos y elementos susceptibles <strong>de</strong><br />
afectar o influir sobre su oferta.<br />
15. Elegibilidad <strong>de</strong> Materiales, Equipos, Servicios y Gastos<br />
15.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan <strong>de</strong> suministrarse <strong>de</strong> conformidad con<br />
el Contrato, <strong>de</strong>berán tener su origen en países miembros <strong>de</strong>l BID (Ver Sección 11.<br />
Elegibilidad para el suministro <strong>de</strong> bienes y servicios y la contratación <strong>de</strong> obras en las<br />
adquisiciones financiadas por el Banco), según la <strong>de</strong>finición que se establece en esta<br />
cláusula. Esta prescripción rige para los equipos y materiales que se adquieran o<br />
arrien<strong>de</strong>n para cumplir con el Contrato (se excluyen las compras <strong>de</strong> repuestos para el<br />
equipo en posesión o en arrendamiento antes <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l contrato).<br />
15.2 El término "país <strong>de</strong> origen" significa: (a) aquél en el cual el material o equipo ha sido<br />
extraído, cultivado, producido, manufacturado o procesado; o (b) aquél en el cual,<br />
como efecto <strong>de</strong> la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo,<br />
comercialmente reconocido, que difiera substancialmente en sus características<br />
básicas <strong>de</strong> cualesquiera <strong>de</strong> sus componentes importados.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 64
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
15.3 La nacionalidad o país <strong>de</strong> origen <strong>de</strong> la firma que produzca, ensamble, distribuya o<br />
venda los bienes o los equipos no será relevante para <strong>de</strong>terminar el origen <strong>de</strong> éstos.<br />
15.4 Los seguros <strong>de</strong>berán contratarse con compañías <strong>de</strong> seguros provenientes <strong>de</strong> países<br />
elegibles.<br />
15.5 Los transportes <strong>de</strong> bienes <strong>de</strong>berán hacerse en naves cuyo registro, o ban<strong>de</strong>ra, o<br />
propietario o empresa que efectúa el transporte y emite el conocimiento <strong>de</strong> embarque<br />
provenga <strong>de</strong> un país elegible.<br />
15.6 El Contratista no efectuará gastos para propósitos <strong>de</strong>l Contrato en el territorio <strong>de</strong> un<br />
país que no sea miembro <strong>de</strong>l Banco.<br />
16. Construcción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> por el Contratista<br />
16.1 El Contratista <strong>de</strong>berá construir e instalar las <strong>Obras</strong> <strong>de</strong> conformidad con las<br />
Especificaciones Técnicas y los Planos.<br />
16.2 Cuando en el Contrato se haga referencia a normas y códigos específicos a los que<br />
<strong>de</strong>ban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutarse<br />
o verificar, se aplicarán las disposiciones <strong>de</strong> la última edición o revisión aprobada <strong>de</strong><br />
las normas o códigos pertinentes en vigencia, salvo estipulación expresa en<br />
contrario en el Contrato. En caso <strong>de</strong> que se trate <strong>de</strong> normas y códigos nacionales, o<br />
relacionados con un país o región <strong>de</strong>terminados, se aceptarán -con sujeción al<br />
examen y aprobación previa por escrito <strong>de</strong>l Supervisor- otras normas reconocidas<br />
que aseguren una calidad igual o superior a la <strong>de</strong> las normas y códigos<br />
especificados. El Contratista <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>scribir con todo <strong>de</strong>talle por escrito al<br />
Supervisor, por lo menos veintiocho (28) días antes <strong>de</strong> la fecha en que <strong>de</strong>see contar<br />
con su aprobación, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las<br />
que propone como alternativa. Si el Supervisor <strong>de</strong>terminara que las <strong>de</strong>sviaciones<br />
propuestas no garantizan la obtención <strong>de</strong> una calidad igual o superior, el Contratista<br />
<strong>de</strong>berá cumplir con las normas especificadas en los documentos.<br />
16.3 Asimismo cuando se requiera el suministro <strong>de</strong> un artículo <strong>de</strong> marca, se enten<strong>de</strong>rá<br />
que el Contratista podrá suministrar otro artículo a condición <strong>de</strong> que <strong>de</strong>muestre, a<br />
satisfacción <strong>de</strong>l Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalentes o<br />
superiores a los indicados.<br />
16.4 En el caso <strong>de</strong> especificaciones o planos u otros documentos con <strong>de</strong>ficiencias<br />
técnicas no ocultas, el Contratista <strong>de</strong>berá comunicarlas inmediatamente al<br />
Supervisor. Se enten<strong>de</strong>rán por <strong>de</strong>ficiencias ocultas, las imposibles <strong>de</strong> advertir luego<br />
<strong>de</strong> un examen atento y cuidadoso por quien está capacitado para y tiene<br />
habitualidad en el arte <strong>de</strong> la construcción.<br />
16.5.Sin perjuicio <strong>de</strong> lo estipulado en el resto <strong>de</strong> la documentación contractual se<br />
establece que, como las <strong>Obras</strong> respon<strong>de</strong>rán a proyectos que contemplen en sus<br />
diseños, <strong>de</strong> manera especial, el impacto ambiental que el mismo introduce en el<br />
ecosistema, el Contratista <strong>de</strong>berá vigilar la observancia que el diseño prevé para<br />
este fin, y cuidar que los métodos constructivos que emplee contemplen la inclusión<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 65
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
<strong>de</strong> medidas mitigadoras a fin <strong>de</strong> provocar el menor impacto posible en el medio<br />
circundante (polución; ruidos; <strong>de</strong>terioros <strong>de</strong> espacios ver<strong>de</strong>s; talado y/o dañado <strong>de</strong><br />
árboles; acumulación y retiro <strong>de</strong> materiales sobrantes; evacuación <strong>de</strong> aguas <strong>de</strong><br />
napa o <strong>de</strong> lluvia; etc.).<br />
16.6 El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona <strong>de</strong><br />
<strong>Obras</strong> o que se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización <strong>de</strong>l<br />
Supervisor, cualquiera fuese su <strong>de</strong>stino. Todos los equipos y materiales que se<br />
encuentren en o ingresen a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>, estarán <strong>de</strong>stinados exclusivamente a<br />
las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>.<br />
17. Comienzo <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> y su Terminación en la Fecha Prevista<br />
17.1 El Contratista dará comienzo a la Obra en la fecha que se indique en la notificación<br />
al efecto <strong>de</strong>l Supervisor. Salvo distinta estipulación en las CEC, esta notificación:<br />
(a) le será enviada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cuarenta y dos (42) días <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong>l Contrato.<br />
(b) La fecha <strong>de</strong> comienzo que se fije no será anterior a catorce (14) días <strong>de</strong> la<br />
notificación.<br />
(c) La fecha fijada será tenida como Fecha <strong>de</strong> Iniciación a los fines <strong>de</strong> computar el<br />
comienzo <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong> Ejecución.<br />
17.2 El Contratista ejecutará las <strong>Obras</strong> con arreglo al Plan <strong>de</strong> Trabajos y sus<br />
actualizaciones aprobados, y terminarlas en la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación.<br />
18. Aprobación por el Supervisor<br />
18.1 El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar los Planos y Especificaciones <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong><br />
Provisionales propuestas al Supervisor, quien <strong>de</strong>berá aprobarlas si cumplen con las<br />
Especificaciones y Planos.<br />
18.2 El Contratista será el responsable <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> Provisionales y la<br />
aprobación <strong>de</strong>l Supervisor no alterará la responsabilidad <strong>de</strong>l Contratista al respecto.<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá obtener las aprobaciones <strong>de</strong> terceros y permisos que sean<br />
necesarios respecto <strong>de</strong>l diseño y ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> Provisionales.<br />
18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong><br />
Provisionales o <strong>de</strong>finitivas, estarán sujetos a aprobación previa por parte <strong>de</strong>l<br />
Supervisor antes <strong>de</strong> su uso.<br />
19. Seguridad<br />
19.1 El Contratista será responsable <strong>de</strong> la seguridad <strong>de</strong> todas las activida<strong>de</strong>s que se<br />
<strong>de</strong>sarrollen en la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>. Adoptará todas las medidas necesarias para<br />
prevenir daños a las personas o a los bienes, sean <strong>de</strong> las partes contratantes o <strong>de</strong><br />
terceros.<br />
19.2 En la zona <strong>de</strong> construcción, el Contratista <strong>de</strong>berá impedir que transite el público,<br />
salvo que resultare imprescindible a juicio <strong>de</strong>l Supervisor; en este último supuesto,<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 66
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
evitará que transite por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas<br />
constructivas no terminadas que puedan originar acci<strong>de</strong>ntes, a cuyo efecto colocará<br />
letreros <strong>de</strong> advertencia, barreras u otros medios eficaces. El Contratista no tendrá<br />
<strong>de</strong>recho a in<strong>de</strong>mnización alguna <strong>de</strong>l Contratante en concepto <strong>de</strong> daños y perjuicios<br />
producidos por el tránsito público en la obra.<br />
19.3 Cuando las obras se ejecuten en o a través <strong>de</strong> vías <strong>de</strong> comunicación en uso, el<br />
Contratista no interrumpirá el libre tránsito público <strong>de</strong> vehículos y si para ejecutar los<br />
trabajos tuviera que ocupar la calzada, construirá o habilitará vías provisionales<br />
laterales o <strong>de</strong>sviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por<br />
el Supervisor, los que mantendrá en buenas condiciones <strong>de</strong> transitabilidad. El<br />
Contratista señalará todo el recorrido que comprenda el <strong>de</strong>svío y caminos auxiliares,<br />
<strong>de</strong> modo eficaz para orientar y guiar el tránsito diurno y nocturno; en este último<br />
caso, con señales luminosas. Repondrá a su costa, asimismo, los elementos<br />
dañados o sustraídos.<br />
19.4 Si el Contratista optase por mantener el tránsito durante la ejecución <strong>de</strong> la obra, por<br />
media calzada o por las banquinas, <strong>de</strong>berá contar con la previa autorización <strong>de</strong>l<br />
Supervisor y efectuar las <strong>de</strong>bidas señalizaciones.<br />
19.5 Ante el incumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones que antece<strong>de</strong>n el Supervisor podrá<br />
disponer, previa intimación, la ejecución <strong>de</strong> los <strong>de</strong>svíos y/o señalizaciones por otra<br />
vía, sin que ello enerve las responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Contratista por daños a personas<br />
o cosas. En estos casos se formulará cargo al Contratista por los costos <strong>de</strong> los<br />
trabajos, con más un 25 % en concepto <strong>de</strong> penalidad.<br />
20. Descubrimientos<br />
20.1 Cualquier cosa <strong>de</strong> interés histórico o <strong>de</strong> otra naturaleza o <strong>de</strong> valor significativo que<br />
se <strong>de</strong>scubra inesperadamente en la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> será <strong>de</strong> propiedad <strong>de</strong>l<br />
Contratante. El Contratista <strong>de</strong>berá notificar al Supervisor acerca <strong>de</strong>l <strong>de</strong>scubrimiento<br />
y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r.<br />
21. Posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong><br />
21.1 Salvo distinta estipulación en las CEC, el Contratante entregará al Contratista la<br />
posesión <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> junto con la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> comienzo<br />
estipulada en la Subcláusula 17.2. Si no entregara la posesión <strong>de</strong> alguna parte en<br />
la fecha estipulada, se consi<strong>de</strong>rará que el Contratante ha <strong>de</strong>morado el inicio <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s pertinentes y que ello constituye un Evento Compensable.<br />
22. Acceso a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong><br />
22.1 El Contratista <strong>de</strong>berá permitir al Supervisor, y a cualquier persona autorizada por<br />
éste, el acceso a la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> y a todo lugar don<strong>de</strong> se estén realizando o se<br />
prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. También <strong>de</strong>berá permitir el<br />
acceso a y la inspección <strong>de</strong> esos sitios, por los funcionarios <strong>de</strong>l Banco y <strong>de</strong> la<br />
Unidad Coordinadora <strong>de</strong>l Programa.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 67
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
23. Instrucciones<br />
23.1 El Contratista <strong>de</strong>berá cumplir con todas las instrucciones <strong>de</strong>l Supervisor que se<br />
ajusten a la ley aplicable en el lugar <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>.<br />
24. Controversias y Procedimiento para su Solución<br />
24.1 El Contrato se supone celebrado para ser cumplido <strong>de</strong> buena fe. Las partes<br />
procurarán, en cuanto les sea posible, resolver sus diferencias en forma amigable,<br />
no obstante ello y salvo que en las CEC se estipule otra cosa, para las resolución <strong>de</strong><br />
controversias se estará a lo previsto en esta Cláusula.<br />
24.2 Si el Contratista consi<strong>de</strong>rase que el Supervisor ha tomado una <strong>de</strong>cisión que está<br />
fuera <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la <strong>de</strong>cisión<br />
se someterá a la consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Contratante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los catorce (14) días <strong>de</strong><br />
notificada la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Supervisor.<br />
24.3 El Director -según se lo <strong>de</strong>fine en las CEC- <strong>de</strong>l Contratante, informará su <strong>de</strong>cisión<br />
por escrito <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los catorce (14) días <strong>de</strong> haber recibido el reclamo. Si el<br />
Director no se pronunciare en este plazo, se enten<strong>de</strong>rá que confirmó la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l<br />
Supervisor.<br />
24.4 Si el Director confirmare la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Supervisor o la modificare <strong>de</strong> manera<br />
insatisfactoria para el Contratista, y en las CEC se hubiera previsto la figura <strong>de</strong>l<br />
Conciliador:<br />
(a) El Contratista podrá someter el caso a consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Conciliador <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
los siete (7) días <strong>de</strong> notificada la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Director y, en tal supuesto, el<br />
Conciliador informará su <strong>de</strong>cisión por escrito <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiocho (28) días<br />
<strong>de</strong> haber recibido la notificación <strong>de</strong> la controversia.<br />
(b) Cualquiera que fuese la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador, su trabajo se le pagará por<br />
hora, a la tasa especificada en las CEC, junto con los gastos reembolsables <strong>de</strong><br />
los tipos allí especificados, y el costo será sufragado por partes iguales por el<br />
Contratante y el Contratista.<br />
(c) Si las partes acataran la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador, suscribirán una acta acuerdo<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiocho (28) días <strong>de</strong> recibida esa <strong>de</strong>cisión.<br />
(d) En caso <strong>de</strong> renuncia o muerte <strong>de</strong>l Conciliador, o si el Contratante y el Contratista<br />
coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones <strong>de</strong><br />
conformidad con las disposiciones <strong>de</strong>l Contrato, un nuevo Conciliador será<br />
nombrado <strong>de</strong> común acuerdo por el Contratante y el Contratista. En caso <strong>de</strong><br />
haber <strong>de</strong>sacuerdo entre ambos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiocho (28) días, el Conciliador<br />
será <strong>de</strong>signado por la autoridad nominadora prevista en las CEC, a petición <strong>de</strong><br />
cualquiera <strong>de</strong> las partes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los catorce (14) días siguientes a la<br />
recepción <strong>de</strong> la petición.<br />
24.5 Para las controversias en las que la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador no se hubiera<br />
aceptado, o para los conflictos en los que no hubiera intervenido, las partes podrán<br />
acudir a la vía jurisdiccional y <strong>de</strong> acuerdo con el procedimiento fijados en las CEC.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 68
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
25. Cargos<br />
25.1 Los cargos son una sanción compensatoria en dinero <strong>de</strong> los gastos administrativos<br />
ocasionados por una <strong>de</strong>ficiente ejecución <strong>de</strong> la obra o por el incumplimiento <strong>de</strong><br />
cualquier obligación emergente <strong>de</strong> la contratación, que el Contratante <strong>de</strong>ba efectuar.<br />
25.2 El Contratante podrá hacer efectivo el cargo, previa intimación al Contratista y<br />
transcurrido el plazo que le acuer<strong>de</strong> sin que el mismo realice los trabajos ejecutados<br />
<strong>de</strong>ficientemente o las obligaciones incumplidas, mediante su ejecución por terceros<br />
o con su propio personal.<br />
25.3 El cargo lo formulará por su costo, con más un quince por ciento (15%) que se pacta<br />
como resarcitorio <strong>de</strong> los gastos administrativos.<br />
25.4 Los cargos, como cualquier multa o compensación que <strong>de</strong>ba cobrar el Contratante,<br />
podrán ser <strong>de</strong>ducidas por éste <strong>de</strong> cualquier crédito que tuviera el Contratista,<br />
incluidas las garantías constituidas, o consi<strong>de</strong>rarlas una <strong>de</strong>uda <strong>de</strong>l Contratista.<br />
26. Pérdidas y Averías. Fuerza Mayor<br />
26.1 No se conce<strong>de</strong>rá al Contratista ninguna in<strong>de</strong>mnización por concepto <strong>de</strong> pérdidas,<br />
averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia <strong>de</strong><br />
medios o sus errores.<br />
26.2 El Contratista <strong>de</strong>berá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para<br />
resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar <strong>de</strong> la<br />
obra, así como las obras en construcción, en caso <strong>de</strong> tempesta<strong>de</strong>s, inundaciones,<br />
marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las<br />
circunstancias en que se ejecutan las obras.<br />
26.3 Para efectos <strong>de</strong>l presente Contrato, se enten<strong>de</strong>rá por fuerza mayor todo acto o<br />
acontecimiento imprevisible, incontenible, fuera <strong>de</strong>l control <strong>de</strong> las partes y que torna<br />
la ejecución <strong>de</strong>l Contrato prácticamente imposible, pero no los actos o<br />
acontecimientos cuya ocurrencia sólo convirtiera el cumplimiento <strong>de</strong> una obligación<br />
en algo más difícil o más oneroso para la parte responsable por ejecutarla.<br />
Tampoco se consi<strong>de</strong>rarán casos <strong>de</strong> Fuerza Mayor, los acontecimientos cuya<br />
ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencia podrían evitarse actuando con<br />
diligencia razonable.<br />
26.4 Cuando el Contratista invoque un caso <strong>de</strong> fuerza mayor, <strong>de</strong>berá notificar el<br />
acontecimiento al Contratante inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que el acontecimiento<br />
sucedió y <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo máximo <strong>de</strong> siete (7) días. La notificación, que se<br />
enviará por medio legal fehaciente, establecerá los elementos que constituyeron la<br />
fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución <strong>de</strong>l Contrato. En<br />
todo caso, el Contratista <strong>de</strong>berá tomar todas las medidas necesarias para<br />
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> las<br />
obligaciones afectadas por el caso <strong>de</strong> fuerza mayor.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 69
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
B. Control <strong>de</strong> Plazos<br />
27. Plan <strong>de</strong> Trabajos<br />
27.1 Salvo distinta estipulación en las CEC, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiún (21) días <strong>de</strong> recibida la<br />
notificación <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> la adjudicación [IGO 35.4 d)] el Contratista presentará al<br />
Supervisor para aprobación un Plan <strong>de</strong> Trabajos en el que consten los métodos<br />
generales, procedimientos, secuencias y tiempos <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> todas las<br />
activida<strong>de</strong>s relativas a las <strong>Obras</strong>. Si no lo presentara, se hará pasible a la<br />
aplicación <strong>de</strong> una multa equivalente al 0,1‰ (uno por diez mil) <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l<br />
Contrato, por cada día <strong>de</strong> atraso.<br />
27.2 La actualización <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Trabajos mostrará los avances reales <strong>de</strong> cada actividad<br />
y efectos <strong>de</strong> tales avances sobre los plazos <strong>de</strong> las tareas restantes, incluyendo<br />
cualquier cambio en la secuencia <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s.<br />
27.3 Salvo distinta estipulación en las CEC, el Contratista <strong>de</strong>berá presentar al Supervisor<br />
para su aprobación un Plan <strong>de</strong> Trabajos actualizado, trimestralmente o antes si<br />
ocurrieron hechos que lo hicieran necesario. Si el Contratista no lo suministrara<br />
oportunamente, el Supervisor podrá retener el 1% (uno por ciento) <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l<br />
Contrato <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> pago siguiente, y continuar reteniendo dicho monto,<br />
hasta el momento <strong>de</strong>l próximo pago que <strong>de</strong>ba efectuarse <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la fecha en<br />
que el Contratista haya presentado el Plan <strong>de</strong> Trabajos tardíamente.<br />
27.4 La aprobación <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Trabajos por el Supervisor no modificará <strong>de</strong> manera<br />
alguna las obligaciones <strong>de</strong>l Contratista. El Contratista podrá modificar el Plan <strong>de</strong><br />
Trabajos y presentárselo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. Un Plan<br />
<strong>de</strong> Trabajos modificado <strong>de</strong>berá contemplar los efectos <strong>de</strong> las Variaciones y <strong>de</strong> los<br />
Eventos Compensables.<br />
27.5 En los casos <strong>de</strong> obras urgentes, así <strong>de</strong>nominadas en las Especificaciones o en las<br />
Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Servicio <strong>de</strong>l Supervisor, si el Contratista no <strong>de</strong>mostrase la suficiente<br />
actividad durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos y ellos quedaran paralizados, el<br />
Supervisor previa autorización <strong>de</strong>l Contratante podrá continuarlos por otra vía,<br />
<strong>de</strong>duciendo en ese caso el valor <strong>de</strong> la obra realizada por esa vía, <strong>de</strong>l monto total <strong>de</strong>l<br />
Contrato.<br />
28. Prórroga <strong>de</strong> la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación<br />
28.1 El Contratante <strong>de</strong>berá prorrogar la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación cuando se<br />
produzca un Evento Compensable o se or<strong>de</strong>ne una Variación que hiciera imposible<br />
la Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> en la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación sin que el<br />
Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los<br />
trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.<br />
28.2 El Contratante <strong>de</strong>terminará si <strong>de</strong>be prorrogarse la fecha prevista <strong>de</strong> terminación y<br />
por cuánto tiempo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiocho (28) días siguientes a la fecha en que el<br />
Contratista solicita una <strong>de</strong>cisión sobre los efectos <strong>de</strong> una Variación o <strong>de</strong> un Evento<br />
Compensable y proporciona toda la información <strong>de</strong> respaldo. Si el Contratista no<br />
hubiere dado alerta anticipada acerca <strong>de</strong> alguna <strong>de</strong>mora o no hubiere cooperado<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 70
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
para resolverla, la <strong>de</strong>mora <strong>de</strong>bida a esa falta <strong>de</strong> cooperación no será consi<strong>de</strong>rada<br />
para <strong>de</strong>terminar la nueva Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación.<br />
28.3 El Contratista a<strong>de</strong>cuará su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque <strong>de</strong>ba<br />
trabajar en días u horas inhábiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos días u<br />
horas lo hará a su exclusiva costa e informará al Supervisor con antelación<br />
suficiente. El Contratista cumplirá con la normativa vigente.<br />
29. Aceleración<br />
29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las <strong>Obras</strong> antes <strong>de</strong> la Fecha<br />
Prevista <strong>de</strong> Terminación, el Supervisor <strong>de</strong>berá solicitar al Contratista propuestas con<br />
indicación <strong>de</strong> precios para conseguir la necesaria aceleración en la ejecución <strong>de</strong> los<br />
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista <strong>de</strong><br />
Terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el<br />
Contratista.<br />
29.2 Si el Contratante aceptara las propuestas y precios <strong>de</strong>l Contratista para acelerar la<br />
ejecución <strong>de</strong> los trabajos, ellas se incorporarán al precio <strong>de</strong>l Contrato y se tratarán<br />
como Variaciones.<br />
30. Demoras Or<strong>de</strong>nadas por el Supervisor<br />
30.1 El Supervisor podrá or<strong>de</strong>nar al Contratista que <strong>de</strong>more la iniciación o el avance <strong>de</strong><br />
cualquier actividad relativa a las <strong>Obras</strong>.<br />
31. Reuniones <strong>de</strong> Administración<br />
31.1 Tanto el Supervisor como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia<br />
a reuniones <strong>de</strong> administración. El objetivo <strong>de</strong> dichas reuniones será revisar la<br />
programación <strong>de</strong> los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al<br />
procedimiento <strong>de</strong> alerta temprana.<br />
31.2 El Supervisor <strong>de</strong>berá llevar un registro <strong>de</strong> lo tratado en las reuniones <strong>de</strong><br />
administración y suministrar copias <strong>de</strong>l mismo a los asistentes y al Contratante. Ya<br />
sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Supervisor <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>cidir y<br />
comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con<br />
respecto a las medidas que <strong>de</strong>ban adoptarse.<br />
32. Aviso Anticipado Oportuno<br />
32.1 El Contratista <strong>de</strong>berá avisar al Supervisor lo antes posible acerca <strong>de</strong> futuros eventos<br />
probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad <strong>de</strong> los<br />
trabajos, elevar el precio <strong>de</strong>l Contrato o <strong>de</strong>morar la ejecución <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>. El<br />
Supervisor podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación <strong>de</strong> los efectos<br />
esperados <strong>de</strong>l hecho o circunstancia futuros en el Precio <strong>de</strong>l Contrato y la Fecha <strong>de</strong><br />
Terminación. El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar dicha estimación a la brevedad<br />
posible.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 71
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
32.2 El Contratista <strong>de</strong>berá colaborar con el Supervisor en la preparación y consi<strong>de</strong>ración<br />
<strong>de</strong> propuestas acerca <strong>de</strong> la manera en que los efectos <strong>de</strong> dicho hecho o<br />
circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno <strong>de</strong> los participantes en el<br />
trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que or<strong>de</strong>nare el<br />
Supervisor.<br />
C. Control <strong>de</strong> Calidad<br />
33. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Defectos<br />
33.1 El Supervisor controlará el trabajo <strong>de</strong>l Contratista y le notificará los <strong>de</strong>fectos que<br />
encuentre. Dicho control no modificará <strong>de</strong> manera alguna las obligaciones <strong>de</strong>l<br />
Contratista. El Supervisor podrá or<strong>de</strong>nar al Contratista que localice un <strong>de</strong>fecto y<br />
que exponga y verifique cualquier trabajo que el Supervisor consi<strong>de</strong>rara que pue<strong>de</strong><br />
tener algún Defecto.<br />
33.2 El Contratista solicitará al Supervisor, en tiempo oportuno, autorización para<br />
ejecutar: (a) trabajos que cubran obras cuya cantidad y calidad serían <strong>de</strong> difícil<br />
comprobación una vez cubiertas; y (b) tareas <strong>de</strong> medición posterior imposible.<br />
34. Pruebas<br />
34.1 Si el Supervisor or<strong>de</strong>na al Contratista realizar alguna prueba que no está<br />
contemplada en las Especificaciones a fin <strong>de</strong> verificar si algún trabajo tiene Defectos<br />
y la prueba revela que los tiene, el costo <strong>de</strong> la prueba y las muestras serán <strong>de</strong> cargo<br />
<strong>de</strong>l Contratista. Si no se encuentra ningún Defecto, la prueba se consi<strong>de</strong>rará un<br />
Evento Compensable.<br />
35. Corrección <strong>de</strong> Defectos<br />
35.1 El Supervisor notificará al Contratista todos los <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong> que el Supervisor tenga<br />
conocimiento, antes <strong>de</strong> finalizado el Plazo <strong>de</strong> Garantía, que se inicia en la Fecha <strong>de</strong><br />
Terminación. El Plazo <strong>de</strong> Garantía se exten<strong>de</strong>rá si los Defectos persisten, hasta el<br />
final <strong>de</strong>l último Período <strong>de</strong> Corrección <strong>de</strong> Defectos.<br />
35.2 Cada vez que se notifica un Defecto comenzará un Plazo para Corregir Defectos.<br />
El Contratista corregirá el Defecto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l período <strong>de</strong> tiempo especificado en la<br />
notificación <strong>de</strong>l Supervisor.<br />
36. Defectos no Corregidos<br />
36.1 Si el Contratista no ha corregido el Defecto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l período especificado en la<br />
notificación <strong>de</strong>l Supervisor, el Supervisor estimará el precio <strong>de</strong> la corrección <strong>de</strong>l<br />
Defecto, que <strong>de</strong>berá ser pagado por el Contratista. El Supervisor podrá asimismo,<br />
si lo estima necesario, hacer corregir el Defecto por otra vía también con cargo al<br />
Contratista.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 72
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
D. Control <strong>de</strong>l Costo<br />
37. Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Modificación <strong>de</strong> las Cantida<strong>de</strong>s (aplicable a los<br />
contratos por Unidad <strong>de</strong> Medida)<br />
37.1 La Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berá contener los rubros correspondientes a la<br />
construcción, montaje, prueba y puesta en servicio <strong>de</strong> los trabajos que <strong>de</strong>ba<br />
ejecutar el Contratista.<br />
37.2 La Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s se usa para calcular el Precio <strong>de</strong>l Contrato. Al Contratista se<br />
le paga por la cantidad <strong>de</strong> trabajo realizado al precio unitario especificado en la lista<br />
<strong>de</strong> cantida<strong>de</strong>s para cada ítem.<br />
37.3 Si la cantidad final <strong>de</strong> los trabajos ejecutados es diferente <strong>de</strong> la especificada en la<br />
Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s para un ítem particular en más <strong>de</strong> un 25%, y siempre que la<br />
diferencia exceda el 1% <strong>de</strong>l Precio Inicial, el Supervisor <strong>de</strong>berá ajustar el precio<br />
unitario para permitir el cambio.<br />
37.4 El Supervisor no ajustará los precios unitarios, excepto con la aprobación previa <strong>de</strong>l<br />
Contratante.<br />
37.5 Si el Supervisor lo solicita, el Contratista <strong>de</strong>berá proporcionarle un <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> la<br />
composición <strong>de</strong> los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la<br />
Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s.<br />
38. Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s y su Modificación (aplicable a los contratos por Suma<br />
Alzada)<br />
38.1 El Contratista <strong>de</strong>berá presentar una Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s actualizada <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
catorce (14) días <strong>de</strong> habérselo solicitado el Supervisor. Dichas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán<br />
coordinarse con las <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Trabajo.<br />
38.2 En la Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s el Contratista <strong>de</strong>berá indicar por separado la entrega <strong>de</strong><br />
los Materiales en la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> cuando el pago <strong>de</strong> los Materiales <strong>de</strong>ba<br />
efectuarse por separado.<br />
38.3 La Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s será modificada por el Contratista para incorporar las<br />
modificaciones en el Plan o método <strong>de</strong> trabajo, que haya introducido el Contratista<br />
por su propia conveniencia. Los precios <strong>de</strong>l Listado <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s no sufrirán<br />
modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.<br />
39. Variaciones<br />
39.1 En los contratos por unidad <strong>de</strong> medida, todas las variaciones <strong>de</strong>berán incluirse en<br />
los Planes <strong>de</strong> Trabajos actualizados proporcionados por el Contratista.<br />
39.2 En los contratos por suma alzada, todas las variaciones <strong>de</strong>berán incluirse en los<br />
Planes <strong>de</strong> Trabajos y Listas <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s actualizados proporcionados por el<br />
Contratista.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 73
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
40. Pago <strong>de</strong> las Variaciones<br />
40.1 Cuando el Supervisor solicite una cotización para la ejecución <strong>de</strong> la Variación el<br />
Contratista <strong>de</strong>berá proporcionársela <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siete días <strong>de</strong> solicitada, o <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> un plazo más prolongado si el Supervisor así lo hubiera <strong>de</strong>terminado. El<br />
Supervisor <strong>de</strong>berá evaluar la cotización antes <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nar la Variación.<br />
40.2 En los contratos por Unidad <strong>de</strong> Medida, cuando los trabajos correspondientes a la<br />
Variación coincidan con un rubro <strong>de</strong>scrito en la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y, si a juicio <strong>de</strong>l<br />
Supervisor, la cantidad <strong>de</strong> trabajo o su fecha <strong>de</strong> ejecución no producen cambios en<br />
el costo unitario por encima <strong>de</strong>l límite establecido en la Subcláusula 37.3, el precio<br />
unitario indicado en la Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s se usará para calcular el valor <strong>de</strong> la<br />
Variación. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha <strong>de</strong> los<br />
trabajos correspondientes a la Variación no se ajustaran a los rubros <strong>de</strong> la Lista <strong>de</strong><br />
Cantida<strong>de</strong>s, el Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar una cotización con nuevos precios<br />
unitarios para los rubros pertinentes <strong>de</strong> los trabajos.<br />
40.3 Si la cotización <strong>de</strong>l Contratista no fuere razonable, el Supervisor podrá or<strong>de</strong>nar la<br />
Variación y modificar el Precio <strong>de</strong>l Contrato basado en su propia estimación <strong>de</strong> los<br />
efectos <strong>de</strong> la Variación sobre los costos <strong>de</strong>l Contratista.<br />
40.4 Si el Supervisor <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que la urgencia <strong>de</strong> la Variación no permite obtener y analizar<br />
una cotización sin <strong>de</strong>morar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la<br />
Variación se consi<strong>de</strong>rará como un Evento Compensable.<br />
40.5 El Contratista no tendrá <strong>de</strong>recho al pago <strong>de</strong> los costos adicionales en que hubiera<br />
incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado<br />
oportuno.<br />
41. Predicciones <strong>de</strong>l Flujo <strong>de</strong> Fondos<br />
41.1 Cuando se actualice el Plan <strong>de</strong> Trabajo o La Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s el<br />
Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar al Supervisor una estimación actualizada <strong>de</strong>l flujo<br />
<strong>de</strong> fondos.<br />
42. Certificados <strong>de</strong> Pago<br />
42.1 El Contratista presentará al Supervisor liquidaciones mensuales <strong>de</strong>l valor estimado<br />
<strong>de</strong> los trabajos ejecutados menos los montos acumulados certificados<br />
anteriormente, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los 5 primeros días corridos <strong>de</strong>l mes siguiente al <strong>de</strong><br />
ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
42.2 El Supervisor verificará las liquidaciones mensuales <strong>de</strong>l Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />
cinco (5) días siguientes a su presentación y certificará los montos que <strong>de</strong>ben<br />
pagársele.<br />
42.3 El Supervisor <strong>de</strong>terminará el valor <strong>de</strong> los trabajos ejecutados.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 74
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
42.4.1En los contratos por Unidad <strong>de</strong> Medida, el valor <strong>de</strong> los trabajos ejecutados<br />
compren<strong>de</strong> el valor <strong>de</strong> las cantida<strong>de</strong>s terminadas <strong>de</strong> los rubros que constan en la<br />
Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s.<br />
42.4.2En los contratos por Suma Alzada, el valor <strong>de</strong> los trabajos ejecutados compren<strong>de</strong><br />
el valor <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s terminadas comprendidas en la Lista <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s.<br />
42.5 El valor <strong>de</strong> los trabajos terminados compren<strong>de</strong> la valoración <strong>de</strong> las Variaciones y los<br />
Eventos Compensables.<br />
42.6 El Supervisor podrá excluir cualquier ítem certificado en un pago anterior o reducir la<br />
proporción <strong>de</strong> cualquier ítem que se hubiera certificado anteriormente teniendo en<br />
cuenta información reciente.<br />
43. Pagos<br />
43.1 Los pagos <strong>de</strong>berán ser ajustados por <strong>de</strong>ducciones, anticipos y retenciones. El<br />
Contratante <strong>de</strong>berá pagar al Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los sesenta (60) días <strong>de</strong> la fecha<br />
<strong>de</strong> cada certificado los montos que el Supervisor hubiera certificado. Si el<br />
Contratante efectúa un pago con atraso, en el pago siguiente <strong>de</strong>berá abonar al<br />
Contratista intereses sobre el pago atrasado, calculados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha en que<br />
<strong>de</strong>bería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago<br />
atrasado y a la tasa <strong>de</strong> interés indicada en las CEC.<br />
43.2 Si un monto certificado se incrementa en un certificado posterior, o como<br />
consecuencia <strong>de</strong> una <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l Conciliador, se <strong>de</strong>berán abonar intereses al<br />
Contratista sobre el pago atrasado <strong>de</strong> acuerdo con lo estipulado en esta cláusula,<br />
los que se calcularán a partir <strong>de</strong> la fecha en que se <strong>de</strong>bería haber certificado dicho<br />
incremento si no hubiera habido controversia.<br />
43.3 Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el importe <strong>de</strong>l<br />
mismo será <strong>de</strong>ducido <strong>de</strong>l primer certificado que se emita con posterioridad a dicha<br />
verificación, con más los intereses <strong>de</strong>terminados <strong>de</strong> igual forma que la prevista en la<br />
Subcláusula 43.1.<br />
43.4 Todo pago que se anticipe al vencimiento <strong>de</strong>l plazo fijado en la Subcláusula 43.1,<br />
dará <strong>de</strong>recho al Contratante a retener <strong>de</strong> dicho pago los intereses correspondientes<br />
al lapso <strong>de</strong> a<strong>de</strong>lanto, calculados en la forma consignada en dicha Subcláusula.<br />
43.5 La compensación <strong>de</strong>l crédito <strong>de</strong>l Contratista y su <strong>de</strong>uda por pagos efectuados por el<br />
Contratante con cargo a aquél y todo otro crédito <strong>de</strong>l Contratante frente al<br />
Contratista, se operará automáticamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el instante <strong>de</strong> la existencia <strong>de</strong><br />
ambos créditos y <strong>de</strong>udas.<br />
43.6 Los rubros <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> para los cuales no se hayan especificado tarifas o precios<br />
no serán pagados por el Contratante y se enten<strong>de</strong>rá que están cubiertos por otras<br />
tarifas y precios <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 75
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
44. Eventos Compensables<br />
44.1 Los siguientes eventos serán Eventos Compensables:<br />
(a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> en la<br />
Fecha <strong>de</strong> Toma <strong>de</strong> Posesión especificada en las CEC.<br />
(b) El Contratante modifica la Lista <strong>de</strong> Otros Contratistas <strong>de</strong> una manera que afecta<br />
el trabajo <strong>de</strong>l Contratista en virtud <strong>de</strong>l Contrato.<br />
(c) El Supervisor or<strong>de</strong>na una <strong>de</strong>mora o no emite oportunamente los planos,<br />
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución <strong>de</strong> la Obra.<br />
(d) El Supervisor or<strong>de</strong>na al Contratista poner al <strong>de</strong>scubierto o realizar pruebas<br />
adicionales respecto <strong>de</strong> trabajos que se comprueba no tienen <strong>de</strong>fecto alguno.<br />
(e) El Supervisor niega sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación.<br />
(f) Las condiciones <strong>de</strong>l terreno son mucho peores <strong>de</strong> lo que cabría haber supuesto<br />
antes <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> la notificación <strong>de</strong> la adjudicación teniendo en cuenta la<br />
información proporcionada a los Oferentes (incluidos los Informes <strong>de</strong><br />
Investigaciones <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>), información que es <strong>de</strong> dominio público y<br />
la que se obtenga <strong>de</strong> una inspección ocular <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>.<br />
(g) El Supervisor imparte instrucciones para resolver una situación imprevista<br />
causada por el Contratante.<br />
(h) Otros Contratistas, autorida<strong>de</strong>s públicas, empresas <strong>de</strong> servicios públicos o el<br />
Contratante no trabajan entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el<br />
Contrato y ocasionan <strong>de</strong>moras o costos adicionales al Contratista.<br />
(i)<br />
(j)<br />
El Anticipo se paga con atraso.<br />
Los efectos sobre el Contratista <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> los riesgos <strong>de</strong>l Contratante.<br />
(k) El Supervisor <strong>de</strong>mora sin causa justificada la emisión <strong>de</strong>l Certificado <strong>de</strong><br />
Recepción Final.<br />
(l)<br />
Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el Contratante<br />
<strong>de</strong>termina son aplicables.<br />
44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impi<strong>de</strong> que los trabajos<br />
se terminen en la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación, se aumentará el Precio <strong>de</strong>l<br />
Contrato y/o la Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación. El Supervisor <strong>de</strong>cidirá si el Precio<br />
<strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong>berá incrementarse, el monto <strong>de</strong>l incremento, y si la Fecha Prevista<br />
<strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong>berá prorrogarse y en qué medida.<br />
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos <strong>de</strong> cada<br />
Evento Compensable en el costo previsto, según su estimación, el Supervisor la<br />
evaluará y ajustará el precio <strong>de</strong>l Contrato como corresponda. Si la estimación <strong>de</strong>l<br />
Contratista no fuera consi<strong>de</strong>rada razonable, el Supervisor preparará su propia<br />
estimación y ajustará el precio <strong>de</strong>l Contrato correspondientemente. El Supervisor<br />
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al<br />
evento.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 76
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
44.4 El Contratista no tendrá <strong>de</strong>recho al pago <strong>de</strong> ninguna in<strong>de</strong>mnización en la medida en<br />
que los intereses <strong>de</strong>l Contratante se vieran perjudicados por el hecho <strong>de</strong> que el<br />
Contratista no hubiera dado Aviso Anticipado Oportuno o no hubiera cooperado con<br />
el Supervisor.<br />
44.5 Si el Contratista se viese obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos<br />
por un Evento Compensable, <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>nunciarlo <strong>de</strong> inmediato por escrito al<br />
Supervisor <strong>de</strong>tallando los motivos que impi<strong>de</strong>n la ejecución. Si no se allanasen las<br />
dificulta<strong>de</strong>s puntualizadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un plazo <strong>de</strong> siete (7) días siguientes a su<br />
<strong>de</strong>nuncia, el Contratista <strong>de</strong>berá dar cuenta <strong>de</strong> esa circunstancia al Contratante.<br />
45. Impuestos<br />
45.1 El Contratante ajustará el Precio <strong>de</strong>l Contrato si los impuestos y <strong>de</strong>rechos aplicables<br />
cambian en el período comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) días<br />
anterior a la presentación <strong>de</strong> las ofertas para el Contrato y la fecha <strong>de</strong>l último<br />
certificado <strong>de</strong> terminación. El ajuste se hará por el monto <strong>de</strong> los cambios en los<br />
impuestos paga<strong>de</strong>ros por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran<br />
ya reflejados en el Precio <strong>de</strong>l Contrato, o sean resultado <strong>de</strong> la aplicación <strong>de</strong> la<br />
cláusula 47. A este efecto, el Contratista <strong>de</strong>berá presentar al Contratante su<br />
petición y toda la documentación respaldatoria que estime pertinente y la que le sea<br />
requerida por el Contratante.<br />
46. Monedas<br />
46.1 Si conforme a las IEO la oferta <strong>de</strong>l Contratista se cotizó en moneda nacional pero<br />
indicando que el pago pue<strong>de</strong> hacerse en más <strong>de</strong> una moneda especificando las<br />
proporciones <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato a pagar en moneda/s extranjera/s, los tipos <strong>de</strong><br />
cambio que se usen para el cálculo <strong>de</strong> los montos a pagar serán los estipulados en la<br />
oferta aceptada <strong>de</strong>l Contratista, para evitar que éste asuma el riesgo cambiario.<br />
46.2 Si el Contrato estipula que los pagos pue<strong>de</strong>n efectuarse en una o más monedas<br />
extranjeras, dichos pagos no serán afectados por variaciones en las tasas <strong>de</strong> cambio<br />
entre la moneda nacional y las monedas especificadas.<br />
47. Ajuste <strong>de</strong> Precios<br />
47.1 El o los precios contratados serán re<strong>de</strong>terminados, sólo si así se especifica en las<br />
CEC y con el alcance y en la forma que allí expresamente se estipulen.<br />
48. Retenciones<br />
48.1 Salvo distinta estipulación en las CEC, el Contratante retendrá el 5% (cinco por<br />
ciento) en concepto <strong>de</strong> Fondo <strong>de</strong> Reparo, <strong>de</strong> cada pago que se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong> al<br />
Contratista hasta la terminación <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>. Las sumas retenidas<br />
no <strong>de</strong>vengarán intereses ni actualizaciones <strong>de</strong> ningún tipo a favor <strong>de</strong>l Contratista.<br />
Dicha retención podrá ser sustituida por una garantía o seguro <strong>de</strong> caución <strong>de</strong>l tipo<br />
<strong>de</strong> las aceptables como garantía <strong>de</strong>l contrato, con formato a<strong>de</strong>cuado.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 77
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
.<br />
48.2 El monto retenido <strong>de</strong> acuerdo a lo establecido en la cláusula 48.1, se reintegrará al<br />
Contratista conjuntamente con el certificado <strong>de</strong> Recepción Definitiva, y una vez<br />
efectuadas las <strong>de</strong>ducciones que pudieren correspon<strong>de</strong>r.<br />
49. Compensación por Liquidación <strong>de</strong> Daños y Perjuicios<br />
49.1 Salvo distinta estipulación en las CEC, el Contratista <strong>de</strong>berá pagar al Contratante en<br />
concepto <strong>de</strong> Compensación por Liquidación <strong>de</strong> Daños y Perjuicios el 1‰ <strong>de</strong>l Precio<br />
Final <strong>de</strong>l Contrato, por cada día <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora respecto <strong>de</strong> la Fecha Prevista <strong>de</strong><br />
Terminación. El monto total <strong>de</strong> Daños y Perjuicios no <strong>de</strong>berá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l 10% <strong>de</strong>l<br />
Precio Final <strong>de</strong>l Contrato. El pago <strong>de</strong> compensación por liquidación <strong>de</strong> Daños y<br />
Perjuicios no afectará las responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Contratista.<br />
49.2 Si <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> pagadas las compensaciones se prorrogara la Fecha Prevista <strong>de</strong><br />
Terminación, el Supervisor <strong>de</strong>berá corregir los pagos en exceso que hubiere<br />
efectuado el Contratista por concepto <strong>de</strong> Liquidación <strong>de</strong> Daños y Perjuicios, en el<br />
siguiente certificado <strong>de</strong> pago. Se <strong>de</strong>berán pagar intereses al Contratista sobre lo<br />
pagado en exceso, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> pago hasta la fecha <strong>de</strong> reembolso, a las tasas<br />
especificadas en la Subcláusula 43.1.<br />
50. Bonificaciones<br />
50.1 A menos que en las CEC se lo estipule expresamente, el Contratante no abonará<br />
bonificación alguna al Contratista por la terminación anticipada <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> o <strong>de</strong><br />
parte <strong>de</strong> ellas.<br />
51. Anticipo<br />
51.1 El Contratante pagará al Contratista el Anticipo por el monto y en la fecha<br />
estipulados en las CEC, contra la presentación por el Contratista <strong>de</strong> una garantía<br />
bancaria incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el<br />
Contratante, por el mismo monto <strong>de</strong>l Anticipo. Dicha garantía permanecerá en<br />
vigencia hasta que se haya reembolsado el Anticipo, aunque su monto será<br />
reducido progresivamente en la medida <strong>de</strong> lo reembolsado por el Contratista. El<br />
Anticipo no <strong>de</strong>vengará interés.<br />
51.2 Los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendrán fijo e inamovible<br />
el precio <strong>de</strong> los ítems y/o <strong>de</strong>l contrato, según corresponda, en la proporción <strong>de</strong> dicho<br />
anticipo. En estos casos, la re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> precios según el Decreto N°<br />
1295/02 se calculará sobre la parte <strong>de</strong> los precios no afectados por dicho anticipo,<br />
sin perjuicio <strong>de</strong> que se le aplique a<strong>de</strong>más la limitación establecida en el Artículo 4°<br />
in fine <strong>de</strong>l Decreto N° 1295/02, cuando corresponda.<br />
51.3 El Anticipo será reembolsado <strong>de</strong>duciendo montos proporcionales <strong>de</strong> los pagos que<br />
se a<strong>de</strong>u<strong>de</strong>n al Contratista en conformidad con la valoración <strong>de</strong>l porcentaje <strong>de</strong> obra<br />
ejecutada. No se tomarán en cuenta el Anticipo ni sus reembolsos para los efectos<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la valoración <strong>de</strong> trabajos realizados, Variaciones, Ajuste <strong>de</strong> Precios,<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 78
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
Eventos Compensables, Bonificaciones, ni Compensaciones por Liquidación <strong>de</strong><br />
Daños.<br />
52. Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato<br />
52.1 El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar al Contratante la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong><br />
Contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los veintiún (21) días <strong>de</strong> notificado <strong>de</strong> la adjudicación, salvo que<br />
en dicha notificación se estipulare otra fecha ulterior. Dicha garantía <strong>de</strong>berá haber<br />
sido emitida <strong>de</strong> la manera y por un banco o compañía <strong>de</strong> seguros aceptables para el<br />
Contratante, estar expresada en los tipos y proporciones <strong>de</strong> monedas en que <strong>de</strong>ba<br />
pagarse el Precio <strong>de</strong>l Contrato, y ser <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> las incluidas en la Sección 9 <strong>de</strong> los<br />
Documentos <strong>de</strong> Licitación 17-2. La vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong>l<br />
Contrato exce<strong>de</strong>rá en veintiocho (28) días la fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong>l Certificado <strong>de</strong><br />
Corrección <strong>de</strong> Defectos mencionado en la Subcláusula 57.1.<br />
52.2 Salvo que en las CEC se estipulase otro importe, esta Garantía será equivalente al<br />
5% (cinco por ciento) <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato.<br />
53. Trabajo Diario<br />
53.1 En caso que sea aplicable, los precios unitarios para Trabajo Diario indicados en la<br />
oferta <strong>de</strong>l Contratista se usarán para pequeñas cantida<strong>de</strong>s adicionales <strong>de</strong> trabajo<br />
sólo cuando el Supervisor hubiera impartido por a<strong>de</strong>lantado instrucciones por escrito<br />
<strong>de</strong> que dichos trabajos adicionales se pagarán <strong>de</strong> esa manera.<br />
53.2 El Contratista <strong>de</strong>berá registrar todo trabajo que <strong>de</strong>ba pagarse como Trabajo Diario<br />
en formularios aprobados por el Supervisor. Todo formulario así completado <strong>de</strong>berá<br />
ser verificado y firmado por el Supervisor <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los dos días <strong>de</strong> haberse<br />
realizado el trabajo.<br />
53.3 Sólo se pagará al Contratista el Trabajo Diario cuando los formularios hayan sido<br />
firmados.<br />
54. Costo <strong>de</strong> Reparaciones<br />
54.1 El Contratista <strong>de</strong>berá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios<br />
que sufran las <strong>Obras</strong> o los elementos que hayan <strong>de</strong> incorporarse a ellas entre la fecha<br />
<strong>de</strong> Iniciación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> y el vencimiento <strong>de</strong> los Plazos <strong>de</strong> Garantías, cuando dichas<br />
pérdidas, daños y perjuicios sean <strong>de</strong>bidos a sus propios actos u omisiones, o al vicio o<br />
riesgo propio <strong>de</strong> los elementos utilizados.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 79
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
E. Final <strong>de</strong>l Contrato<br />
55. Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong><br />
55.1 El Contratista requerirá al Contratante que emita un certificado <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong><br />
las <strong>Obras</strong> y el Supervisor lo emitirá si <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que las <strong>Obras</strong> están terminadas.<br />
56. Recepción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> por el Contratante<br />
56.1 El Contratante se hará cargo <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> y <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los siete<br />
(7) días inmediatamente siguientes a la fecha en que el Supervisor hubiera<br />
extendido el certificado <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>.<br />
57. Liquidación Final<br />
57.1 El Contratista <strong>de</strong>berá proporcionar al Supervisor una liquidación <strong>de</strong>tallada en la que<br />
consten todos los montos que el Contratista consi<strong>de</strong>re que se le a<strong>de</strong>udan en virtud<br />
<strong>de</strong>l Contrato antes <strong>de</strong>l vencimiento <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong> Garantía. El Supervisor <strong>de</strong>berá<br />
emitir un Certificado <strong>de</strong> Corrección <strong>de</strong> Defectos y certificar todo pago final que se<br />
a<strong>de</strong>u<strong>de</strong> al Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los cuarenta y cinco (45) días corridos <strong>de</strong> recibida la<br />
liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. Si no fuera así, el Supervisor<br />
<strong>de</strong>cidirá el monto que <strong>de</strong>be pagarse al Contratista, y emitirá el certificado <strong>de</strong> pago.<br />
57.2 La recepción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> por el Contratante y la emisión <strong>de</strong>l Certificado <strong>de</strong><br />
Corrección <strong>de</strong> Defectos no liberan al Contratista <strong>de</strong> las responsabilida<strong>de</strong>s que<br />
<strong>de</strong>terminan los artículos 1646, 1647 bis y concordantes <strong>de</strong>l Código Civil.<br />
58. Planos Conforme a Obra y Manuales <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento<br />
58.1 Si se necesitan Planos Conforme a Obra actualizados y/o Manuales <strong>de</strong> Operación y<br />
Mantenimiento actualizados, el Contratista proporcionará dos (2) ejemplares <strong>de</strong><br />
cada uno, con el alcance estipulado en las Listas <strong>de</strong> Planos Conforme a Obra y <strong>de</strong><br />
Manuales <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento respectivas. Salvo que en las CEC se<br />
indicara otras fechas, dichos Planos y/o Manuales se entregarán:<br />
(a) A más tardar junto con el pedido <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> la obra, los Manuales <strong>de</strong><br />
Operación y Mantenimiento.<br />
(b) Dentro <strong>de</strong> los dos (2) meses siguientes a la recepción los Planos Conforme a<br />
Obra y <strong>de</strong>más documentos <strong>de</strong> ejecución que correspondieran.<br />
58.2 Si el Contratista no los proporcionara en forma completa y acabada en las fechas<br />
estipuladas, se hará pasible a la aplicación <strong>de</strong> una multa equivalente al 0,1‰ (uno<br />
por diez mil) <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong>l Contrato, por cada día <strong>de</strong> atraso, para los Planos y otro<br />
tanto para los Manuales, salvo que en las CEC se estipule otra penalidad.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 80
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
59. Rescisión<br />
59.1 Salvo distinta estipulación en las CEC, las causales para rescindir el Contrato y sus<br />
consecuencias, se estipulan en esta Cláusula y en las Cláusulas 60 a 62. El<br />
Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en<br />
incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contrato.<br />
59.2 Los incumplimientos graves <strong>de</strong>l Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los<br />
siguientes:<br />
(a) el Contratista suspen<strong>de</strong> los trabajos en forma continuada o discontinuada por<br />
veintiocho (28) días, sin la autorización <strong>de</strong>l Supervisor y en circunstancias que el<br />
Plan <strong>de</strong> Trabajos vigente no prevé suspensión;<br />
(b) el Supervisor or<strong>de</strong>na al Contratista <strong>de</strong>morar el avance <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> y no retirare<br />
la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> veintiocho (28) días;<br />
(c) el Contratante o el Contratista son <strong>de</strong>clarados en quiebra o entrarán en<br />
liquidación no motivadas por reorganización o fusión;<br />
(d) el Contratante no paga al Contratista un certificado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los ochenta y<br />
cuatro (84) días inmediatamente siguientes a la fecha en que el Supervisor ha<br />
certificado dicho pago;<br />
(e) el Supervisor notifica que la no corrección <strong>de</strong> un Defecto <strong>de</strong>terminado constituye<br />
un caso <strong>de</strong> incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contrato, y el Contratista no proce<strong>de</strong> a<br />
corregirlo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l período que el Supervisor <strong>de</strong>terminara razonable;<br />
(f) el Contratista no mantiene una garantía exigida;<br />
(g) el Contratista ha <strong>de</strong>morado la terminación <strong>de</strong> las obras por un número <strong>de</strong> días<br />
correspondiente al pago máximo por Liquidación <strong>de</strong> Daños y Perjuicios, según lo<br />
establecido en la Subcláusula 49.1; y<br />
(h) el Contratista, a juicio <strong>de</strong>l Contratante ha empleado prácticas corruptas o<br />
fraudulentas al competir por o en la ejecución <strong>de</strong>l Contrato. Las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong><br />
acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a<br />
continuación no son exhaustivas:<br />
(i)<br />
“Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función <strong>de</strong> su cargo o<br />
investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a<br />
sus <strong>de</strong>beres y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa <strong>de</strong><br />
valor que sea capaz <strong>de</strong> influir en las <strong>de</strong>cisiones durante el proceso <strong>de</strong> licitación<br />
o <strong>de</strong> contratación <strong>de</strong> consultores o durante la ejecución <strong>de</strong>l contrato<br />
correspondiente. Se incluyen en esta <strong>de</strong>finición los actos <strong>de</strong> la misma<br />
naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.<br />
(ii) “Extorsión o coacción”. El hecho <strong>de</strong> amenazar a otro con causarle a él mismo<br />
o a miembros <strong>de</strong> su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que<br />
constituyere <strong>de</strong>lito, para influir en las <strong>de</strong>cisiones durante el proceso <strong>de</strong> licitación<br />
o <strong>de</strong> contratación <strong>de</strong> consultores o durante la ejecución <strong>de</strong>l contrato<br />
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.<br />
(iii) “Frau<strong>de</strong>”, La tergiversación <strong>de</strong> datos o hechos, con el objeto <strong>de</strong> influir sobre el<br />
proceso <strong>de</strong> una licitación o la fase <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l contrato, en perjuicio <strong>de</strong>l<br />
Prestatario y <strong>de</strong> los participantes.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 81
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
(iv) “Colusión” Las acciones entre oferentes <strong>de</strong>stinadas a que se obtengan precios<br />
<strong>de</strong> licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces <strong>de</strong> privar al<br />
Prestatario <strong>de</strong> los beneficios <strong>de</strong> una competencia libre y abierta.<br />
59.3 Sin perjuicio <strong>de</strong> lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el<br />
Contrato por conveniencia.<br />
59.4 Notificada la <strong>de</strong>cisión que rescinda el contrato por causa imputables al contratista,<br />
este tendrá un plazo <strong>de</strong> diez (10) días para que pueda formular las alegaciones<br />
que estime hagan a su <strong>de</strong>recho. El rechazo <strong>de</strong> las alegaciones por parte <strong>de</strong>l<br />
Comitente, agotará la vía administrativa.<br />
59.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista <strong>de</strong>berá suspen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> inmediato los<br />
trabajos, disponer las medidas <strong>de</strong> seguridad necesarias en la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> y<br />
retirarse <strong>de</strong>l lugar tan pronto como sea posible. El Contratista renunció por el solo<br />
hecho <strong>de</strong> suscribir el Contrato a ejercer respecto <strong>de</strong>l Contratante el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong><br />
retención, aunque sobrevinieran créditos a su favor o surgieran cuestiones <strong>de</strong> hecho<br />
o controversias jurídicas entre las partes contratantes. El <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l Supervisor a<br />
tomar posesión <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> y <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> nacerá con la disposición <strong>de</strong><br />
rescisión, y su efectivización no requerirá <strong>de</strong> acción judicial o extrajudicial alguna.<br />
60. Pagos Posteriores a la Rescisión<br />
60.1 Si el Contrato se rescin<strong>de</strong> por incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contratista, el Supervisor<br />
<strong>de</strong>berá emitir un certificado en el que conste el valor <strong>de</strong> los trabajos realizados, más<br />
los pagos que correspondan por aplicación <strong>de</strong> la Cláusula 61, menos los pagos<br />
recibidos por él hasta la fecha <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> dicho certificado y menos lo que<br />
resulte <strong>de</strong> aplicar las Subcláusulas 60.2 y 61.1.<br />
60.2 En caso <strong>de</strong> rescisión <strong>de</strong>l Contrato por incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contratista, el<br />
Contratante podrá adjudicar la terminación <strong>de</strong> las obras a otros contratistas. Los<br />
excesos <strong>de</strong> gastos que resultaran <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l nuevo contrato correrán a<br />
cargo <strong>de</strong>l Contratista. Dichos gastos se <strong>de</strong>scontarán <strong>de</strong> las sumas que le puedan<br />
ser a<strong>de</strong>udadas o, en su <strong>de</strong>fecto, <strong>de</strong> sus garantías, sin perjuicio <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos que<br />
el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso <strong>de</strong> insuficiencia <strong>de</strong><br />
fondos.<br />
Como alternativa a lo dispuesto en el párrafo anterior y si en las CEC así se lo<br />
hubiera previsto, el Contratante podrá disponer que se aplique como compensación<br />
el porcentaje allí indicado, al valor <strong>de</strong> los trabajos que no se hubieran terminado o al<br />
Precio <strong>de</strong>l Contrato según corresponda. En este caso no serán aplicables<br />
compensaciones adicionales por Liquidación <strong>de</strong> Daños y Perjuicios.<br />
60.3 Si el Contrato se rescin<strong>de</strong> por conveniencia <strong>de</strong>l Contratante o por incumplimiento<br />
grave <strong>de</strong>l Contrato por el Contratante, el Supervisor <strong>de</strong>berá emitir un certificado por<br />
el valor <strong>de</strong> los trabajos realizados, los Materiales comprados, el costo razonable <strong>de</strong>l<br />
retiro <strong>de</strong> los equipos y la repatriación <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong>l Contratista ocupado<br />
exclusivamente en las <strong>Obras</strong>, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a<br />
los fines <strong>de</strong>l resguardo y seguridad <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, menos los pagos anticipados que<br />
hubiera recibido hasta la fecha <strong>de</strong> este certificado.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 82
4. Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato<br />
61. Propiedad <strong>de</strong> Bienes y <strong>Obras</strong><br />
61.1 Si el Contrato se rescin<strong>de</strong> por incumplimiento grave <strong>de</strong>l Contrato por el Contratista<br />
el Contratante tendrá el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> recomprar, en todo o en parte las obras<br />
provisionales útiles para la ejecución <strong>de</strong>l Contrato, así como los materiales en<br />
existencia o en aprovisionamiento, en la medida que sean necesarios para las obras<br />
a criterio <strong>de</strong>l Contratante.<br />
El Contratante tendrá, a<strong>de</strong>más, para la prosecución <strong>de</strong> los trabajos, el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong><br />
recomprar o <strong>de</strong> conservar a su disposición los elementos especialmente construidos<br />
o instalados para la ejecución <strong>de</strong>l Contrato.<br />
En caso <strong>de</strong> aplicarse los párrafos prece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> esta Subcláusula, el precio <strong>de</strong><br />
recompra <strong>de</strong> las obras provisionales y <strong>de</strong> los equipos será igual al valor residual <strong>de</strong><br />
su costo <strong>de</strong> reposición. En el caso <strong>de</strong> elementos que <strong>de</strong>ben quedar a disposición<br />
<strong>de</strong>l Contratante, el precio <strong>de</strong>l alquiler se <strong>de</strong>terminará en función <strong>de</strong>l valor residual <strong>de</strong><br />
su costo.<br />
62. Liberación <strong>de</strong> Cumplimiento<br />
62.1 Si el Contrato no pue<strong>de</strong> completarse por el estallido <strong>de</strong> una guerra, o por cualquier<br />
otro evento que esté totalmente fuera <strong>de</strong> control <strong>de</strong>l Contratante o <strong>de</strong>l Contratista, el<br />
Supervisor <strong>de</strong>berá certificar que el Contrato se ha vuelto <strong>de</strong> cumplimiento imposible.<br />
En tal caso, el Contratista <strong>de</strong>berá disponer <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> seguridad necesarias<br />
en la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> y suspen<strong>de</strong>r los trabajos a la brevedad posible <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />
recibir este certificado. En caso <strong>de</strong> frustración, <strong>de</strong>berá pagarse al Contratista todo<br />
trabajo realizado antes <strong>de</strong> la recepción <strong>de</strong>l certificado, así como <strong>de</strong> todo trabajo<br />
posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos.<br />
63. Inspecciones y Auditorías efectuadas por el Banco<br />
63.1 El Contratista permitirá al Banco inspeccionar las obras, las cuentas y registros<br />
contables relacionados con la ejecución <strong>de</strong>l Contrato y la verificación <strong>de</strong> ellos por<br />
auditores <strong>de</strong>signados por el Banco, si éste así lo requiere.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 83
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Sección 5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato (CEC)<br />
Las siguientes Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato (CEC) complementan o modifican las<br />
disposiciones <strong>de</strong> las Condiciones <strong>General</strong>es <strong>de</strong>l Contrato (CGC). En caso <strong>de</strong> conflicto, las<br />
disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las <strong>de</strong> las CGC.<br />
I. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES GENERALES<br />
Cláusulas <strong>de</strong> las<br />
Condiciones<br />
<strong>General</strong>es <strong>de</strong>l<br />
Contrato<br />
A. Disposiciones <strong>General</strong>es<br />
2. Interpretación<br />
2.4 Los casos no previstos en la documentación citada, se resolverán por la aplicación<br />
<strong>de</strong> la Ley <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> Publicas N° 13.064 y sus complementarias.<br />
En caso <strong>de</strong> silencio <strong>de</strong> estas últimas normas legales, se aplicarán los principios<br />
generales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho.<br />
4. Decisiones <strong>de</strong>l Supervisor y Comunicaciones <strong>de</strong>l Contratista<br />
4.7 La ausencia en obra <strong>de</strong>l Representante Técnico, su negativa a notificarse, o la<br />
falta <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> vista, será sancionado con la aplicación <strong>de</strong> una multa al<br />
Contratista <strong>de</strong> Pesos un mil ($ 1.000).<br />
8. Otros Contratistas<br />
8.1 A pedido <strong>de</strong> la Contratista, el Contratante gestionará, <strong>de</strong> las empresas u<br />
organismos correspondientes, la remoción <strong>de</strong> aquellas instalaciones que<br />
imposibiliten u obstaculicen los trabajos.<br />
El Contratista solicitará la remoción <strong>de</strong> las mismas con una anticipación no menor<br />
<strong>de</strong> sesenta (60) días corridos, salvo cuando se tratara <strong>de</strong> líneas o construcciones<br />
ferroviarias, en cuyo caso la anticipación mínima será <strong>de</strong> cuatro (4) meses. En<br />
ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la<br />
autorización <strong>de</strong>l Contratante.<br />
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en el lugar, el Contratista tomará<br />
las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
El Contratista será responsable <strong>de</strong> todo <strong>de</strong>sperfecto que les causare, <strong>de</strong>biendo<br />
enten<strong>de</strong>rse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe<br />
<strong>de</strong>l daño causado.<br />
El Contratante no abonará suplemento alguno sobre los precios unitarios <strong>de</strong>l<br />
Contrato, a causa <strong>de</strong> las precauciones o <strong>de</strong> los trabajos provisionales a que<br />
obligue la presencia <strong>de</strong> tales instalaciones.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 84
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
13. Seguros<br />
13.5 Cada una <strong>de</strong> las partes es responsable y <strong>de</strong>berá in<strong>de</strong>mnizar a la otra en caso <strong>de</strong><br />
pérdidas, gastos y <strong>de</strong>mandas por pérdidas o daño contra la propiedad física,<br />
lesiones personales y muerte causadas por sus propias acciones u omisiones.<br />
La parte que reclame la in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong>berá seguir los pasos necesarios para<br />
atenuar la perdida o daño que pueda ocurrir.<br />
El Contratista <strong>de</strong>berá resarcir al Contratante todos los gastos que éste hubiese<br />
afrontado como consecuencia <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> una sentencia con<strong>de</strong>natoria<br />
originada en una <strong>de</strong>manda promovida en su contra, por daños causados durante el<br />
traslado <strong>de</strong> su Equipo o Trabajos Temporarios efectuados fuera o <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
Emplazamiento.<br />
19. Seguridad<br />
19.5 Quedará totalmente a cargo <strong>de</strong>l Contratista, a partir <strong>de</strong>l replanteo, la permanente<br />
conservación <strong>de</strong>: obras básicas, <strong>de</strong>sagües, superficie <strong>de</strong> rodamiento, obras <strong>de</strong> arte<br />
y cualquier otra instalación existente en la zona <strong>de</strong> camino correspondiente a la<br />
obra.<br />
24. Controversias y Procedimiento para su solución<br />
24.4 No se prevé la utilización <strong>de</strong> la figura <strong>de</strong>l Conciliador.<br />
24.5 Para las controversias en las cuales la Contratista no acepte la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong>l<br />
Contratante, o cuando se agotase la etapa <strong>de</strong> mecanismos informales <strong>de</strong><br />
conciliación sin resultados satisfactorios para ambas partes, podrá acudir a la vía<br />
administrativa o judicial según corresponda.<br />
C. Control <strong>de</strong> Calidad<br />
El Contratista queda obligado a <strong>de</strong>clarar, en oportunidad <strong>de</strong> concluir cualquier etapa<br />
<strong>de</strong> trabajos medible, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a<br />
todos los requerimientos <strong>de</strong> calidad explicita o implícitamente requeridos en la<br />
documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas <strong>de</strong>l arte y, en<br />
su caso, a las or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> servicios emanadas <strong>de</strong>l Supervisor <strong>de</strong> <strong>Obras</strong>.<br />
A tal efecto, <strong>de</strong>berá anexar al certificado mensual un listado resumen <strong>de</strong> los<br />
ensayos efectuados, indicando progresivas, ubicación respecto al eje, valores<br />
alcanzados, espesores <strong>de</strong> capas y el cumplimiento <strong>de</strong> los aspectos relacionados<br />
con la terminación superficial, condiciones geométricas y/o gálibo.<br />
Dicha <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria <strong>de</strong>l Contratista y<br />
<strong>de</strong>l Representante Técnico.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 85
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
El listado mencionado prece<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong>berá ser rubricado por el Supervisor,<br />
quedando bajo su exclusiva responsabilidad la verificación exhaustiva o por<br />
muestreo al azar <strong>de</strong> los valores insertos en el mismo y la conformación <strong>de</strong> los<br />
controles <strong>de</strong> calidad efectuados por el Contratista, especialmente en lo referente al<br />
cumplimiento <strong>de</strong> las especificaciones contractuales.<br />
La omisión <strong>de</strong> la <strong>de</strong>claración y/o el listado requerido será motivo suficiente para la<br />
no tramitación y pago <strong>de</strong>l certificado mensual correspondiente.<br />
En el caso <strong>de</strong> que se <strong>de</strong>tecten errores u omisiones en la <strong>de</strong>claración y/o en el<br />
listado presentado, los mismos <strong>de</strong>berán ser subsanados a conformidad <strong>de</strong>l<br />
Supervisor para po<strong>de</strong>r continuar el trámite <strong>de</strong> aprobación <strong>de</strong>l certificado en cuestión.<br />
Las reiteraciones <strong>de</strong> errores o <strong>de</strong>claraciones incorrectas <strong>de</strong> calidad, dará lugar al<br />
Contratante a cursar las comunicaciones que correspondan al Registro <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Construcciones <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> Publicas y al Consejo o Colegio Profesional don<strong>de</strong> esté<br />
matriculado el Representante Técnico.<br />
El control <strong>de</strong> calidad establecido (propuesto por el contratista y aprobado por el<br />
Supervisor), se hace extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la<br />
ejecución <strong>de</strong> los trabajos.<br />
El Contratista queda obligado a <strong>de</strong>clarar, en oportunidad <strong>de</strong>l ingreso <strong>de</strong> los<br />
materiales al obrador, acopio, <strong>de</strong>pósito o lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino provisorio <strong>de</strong> aquellos y<br />
previo a su empleo en la aludida ejecución <strong>de</strong> los trabajos, por escrito y en forma<br />
indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos <strong>de</strong> calidad<br />
explicita o implícitamente en la documentación que integra el Contrato, interpretados<br />
según la normativa vigente y, en su caso, a las aclaraciones efectuados mediante<br />
or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> servicio extendidos por el Supervisor. La <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> los<br />
materiales <strong>de</strong>berá incluir los valores i<strong>de</strong>ntificatorios <strong>de</strong> los parámetros con los que<br />
se evalúa el concepto en cuestión.<br />
A los efectos <strong>de</strong> posibilitar los controles que normalmente <strong>de</strong>ba practicar el<br />
Supervisor, el Contratista equiparará correctamente el laboratorio <strong>de</strong> campaña.<br />
Cuando tales controles requieran la intervención <strong>de</strong> los laboratorios centrales y/o<br />
regionales, los gastos <strong>de</strong> provisión, extracción, envase y transporte <strong>de</strong> las muestras<br />
hasta don<strong>de</strong> <strong>de</strong>ban realizarse los ensayos, serán por cuenta exclusiva <strong>de</strong><br />
Contratista.<br />
El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo<br />
en los casos en que a juicio <strong>de</strong> la Contratante se estime aceptable la utilización <strong>de</strong><br />
materiales usados, para lo cual el Contratista <strong>de</strong>berá ser previamente autorizado por<br />
escrito, efectuándose en cada caso la reducción que corresponda <strong>de</strong>l precio<br />
contractual.<br />
El Contratista es responsable <strong>de</strong> cualquier reclamo o <strong>de</strong>manda que pudiere originar<br />
la provisión o el uso in<strong>de</strong>bido <strong>de</strong> materiales patentados.<br />
Cuando una obra <strong>de</strong>ba realizarse con materiales provistos por la Contratante, ello<br />
constará en las Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato indicándose los alcances y<br />
modalidad <strong>de</strong> la provisión.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 86
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Aun cuando nada se hubiere previsto en las Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato,<br />
siempre podrá la Contratante disponer se empleen, total o parcialmente, materiales<br />
provistos por él. En tal caso, se in<strong>de</strong>mnizara al Contratista por los perjuicios que<br />
<strong>de</strong>muestre fehacientemente le ocasiona el cambio <strong>de</strong> provisión. A requerimiento <strong>de</strong>l<br />
Supervisor, el Contratista <strong>de</strong>berá presupuestar el monto <strong>de</strong> estos perjuicios aun<br />
antes <strong>de</strong> haberse dispuesto el cambio.<br />
33. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> Defectos<br />
33.2 Los materiales rechazados serán retirados <strong>de</strong> la obra por el Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
plazo <strong>de</strong> ocho (8) días hábiles.<br />
Cuando el Contratista no cumpliese esta or<strong>de</strong>n, el Supervisor, previa notificación<br />
con indicación <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán<br />
por cuenta <strong>de</strong>l Contratista los gastos que se originen. La Contratante no se<br />
responsabilizará por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida<br />
pudiere causar al Contratista. A pedido <strong>de</strong>l mismo, el Supervisor podrá autorizar la<br />
corrección <strong>de</strong>l material rechazado, si a su juicio, la naturaleza <strong>de</strong>l mismo lo hiciera<br />
practicable.<br />
D. Control <strong>de</strong>l Costo<br />
37. Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Modificación <strong>de</strong> las Cantida<strong>de</strong>s (aplicable a los<br />
contratos por Unidad <strong>de</strong> Medida)<br />
37.3 El precio así <strong>de</strong>terminado se aplicará, en caso <strong>de</strong> aumento, solo sobre la cantidad<br />
que exceda <strong>de</strong> la que para el ítem figura en el Contrato.<br />
Si se trata <strong>de</strong> disminución se aplicará a la totalidad <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong>l ítem.<br />
43. Pagos<br />
43.1 El Contratante <strong>de</strong>berá pagar al Contratista los importes certificados por la<br />
supervisión <strong>de</strong> obra <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los sesenta (60) días corridos a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
primer día <strong>de</strong>l mes siguiente al <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los trabajos que se certifican, salvo<br />
en los casos <strong>de</strong> los certificados <strong>de</strong> Recepción Provisoria y Definitiva, cuyo plazo<br />
será <strong>de</strong> ciento veinte (120) días corridos computados <strong>de</strong> igual manera. En caso <strong>de</strong><br />
mora <strong>de</strong> dichos pagos, el Contratista tendrá <strong>de</strong>recho únicamente a reclamar<br />
intereses, aplicándose a tal efecto la tasa fijada por el Banco <strong>de</strong> la Nación Argentina<br />
para los <strong>de</strong>scuentos sobre certificados <strong>de</strong> obra.<br />
F. Final <strong>de</strong>l Contrato<br />
55. Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong><br />
El Contratista notificará en forma fehaciente al Supervisor el momento en que<br />
consi<strong>de</strong>ra que, a su juicio, las obras están en condiciones <strong>de</strong> ser recepcionadas.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 87
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
En ningún caso la Recepción Provisoria podrá efectuarse hasta tanto no sea<br />
realizado el control <strong>de</strong> calidad correspondiente, única forma <strong>de</strong> aseverar que los<br />
trabajos respon<strong>de</strong>n efectivamente a las condiciones contractuales y <strong>de</strong> verificar la<br />
calidad <strong>de</strong> la obra a recibir.<br />
Dicho control <strong>de</strong> calidad y la redacción <strong>de</strong>l respectivo informe por parte <strong>de</strong>l<br />
Contratante <strong>de</strong>berá efectuarse en un plazo máximo <strong>de</strong> treinta (30) días a partir <strong>de</strong> la<br />
notificación efectuada por el Contratista.<br />
En el caso <strong>de</strong> no encontrarse objeciones a la calidad y terminación <strong>de</strong> los trabajos,<br />
se proce<strong>de</strong>rá a efectuar la medición <strong>de</strong> los mismos y se labrará, ad referéndum <strong>de</strong>l<br />
Contratante, el acta <strong>de</strong> Recepción Provisoria, en presencia <strong>de</strong>l Contratista o <strong>de</strong> su<br />
Representante Técnico <strong>de</strong>bidamente autorizado, a menos que <strong>de</strong>clare por escrito<br />
que renuncia a ese <strong>de</strong>recho y acepta <strong>de</strong> antemano el resultado <strong>de</strong> lo actuado.<br />
En dicha acta, se <strong>de</strong>jará <strong>de</strong>bida constancia <strong>de</strong> la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> los trabajos y que el<br />
Plazo <strong>de</strong> Garantía fijado, correrá a partir <strong>de</strong> la fecha en que el Contratista solicitó la<br />
Recepción.<br />
Si a través <strong>de</strong>l control <strong>de</strong> calidad se <strong>de</strong>tectan <strong>de</strong>ficiencias contrarias al <strong>Pliego</strong>,<br />
<strong>de</strong>berán ser notificadas fehacientemente al Contratista.<br />
Unas vez corregidas las fallas, proce<strong>de</strong>rá una nueva solicitud formal <strong>de</strong>l Contratista,<br />
<strong>de</strong>finiendo así la posible Fecha <strong>de</strong> Comienzo <strong>de</strong>l Plazo <strong>de</strong> Garantía.<br />
Bajo ningún concepto correspon<strong>de</strong> expresar en el Acta reserva alguna acerca <strong>de</strong> la<br />
realización <strong>de</strong> trabajos durante el Plazo <strong>de</strong> Garantía, ya que si ello resultara<br />
necesario y los trabajos están incluidos tácita o expresamente en las<br />
especificaciones <strong>de</strong> los ítem, su ausencia implica un incumplimiento <strong>de</strong> las cláusulas<br />
contractuales y, por en<strong>de</strong>, no correspon<strong>de</strong> la recepción.<br />
Solamente podrá <strong>de</strong>jarse constancia <strong>de</strong> algunos trabajos <strong>de</strong> mantenimiento<br />
rutinario, no incluidos en los distintos ítems <strong>de</strong> construcción.<br />
A los efectos <strong>de</strong>l cómputo <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> los trabajos, la medición <strong>de</strong> la obra, será la<br />
registrada durante el curso <strong>de</strong> los trabajos, sin perjuicio <strong>de</strong>l reajuste correspondiente<br />
una vez resueltos los reclamos pendientes si los hubiere.<br />
El Contratante realizará los controles finales, por vía y procedimientos que<br />
consi<strong>de</strong>re oportuno, <strong>de</strong>biendo el Contratista suministrar, por su exclusiva cuenta, el<br />
personal y elementos necesarios para efectuar dichos controles. Si no lo hiciera<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l lapso que se le fije al efecto, el Contratante podrá efectuar las pruebas<br />
por cuenta <strong>de</strong>l Contratista sin que este tenga <strong>de</strong>recho a reclamo alguno. El importe<br />
<strong>de</strong> los gastos ocasionados por este motivo, le serán <strong>de</strong>ducidos <strong>de</strong> cualquier suma<br />
que tenga a percibir.<br />
Si el Contratista o su Representante Técnico –<strong>de</strong>bidamente notificados- no<br />
concurrieren al acto <strong>de</strong> medición final o extensión <strong>de</strong>l acta <strong>de</strong> Recepción<br />
Provisional, el Contratante realizará, por si y ante si, dichas diligencias, <strong>de</strong>jando<br />
constancia <strong>de</strong> la citación y ausencia <strong>de</strong> los nombrados.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 88
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
La Recepción Provisional será una sola a la terminación <strong>de</strong> los trabajos, aun cuando<br />
para la ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que se hubiese previsto<br />
recepciones provisionales parciales, o el Contratante acordara en forma excepcional<br />
por razones exhaustivamente analizadas y fundamentadas.<br />
Durante el Plazo <strong>de</strong> Garantía, el Contratista será responsable <strong>de</strong> la conservación <strong>de</strong><br />
las obras y <strong>de</strong> las reparaciones requeridas por los Defectos o <strong>de</strong>sperfectos<br />
provenientes <strong>de</strong> la mala calidad o ejecución <strong>de</strong>ficiente <strong>de</strong> los trabajos. Si el<br />
Contratista no realiza los trabajos <strong>de</strong> conservación y reparación, previa intimación,<br />
con fijación <strong>de</strong> plazo para la realización <strong>de</strong> dichas tareas, el Contratante podrá<br />
llevarlos a cabo por cuenta y cargo <strong>de</strong> aquél.<br />
- Transcurrido el Plazo <strong>de</strong> Garantía, tendrá lugar la Recepción Definitiva, la que se<br />
efectuara con las mismas formalida<strong>de</strong>s que la Provisional, previa verificación <strong>de</strong>l<br />
buen estado <strong>de</strong> las obras y <strong>de</strong>l correcto funcionamiento <strong>de</strong> las instalaciones<br />
especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Contratante estime<br />
necesarias, pudiéndose repetir total o parcialmente las establecidas para la<br />
Recepción Provisional.<br />
-Conjuntamente con el pedido <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong>l certificado <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong> las<br />
<strong>Obras</strong>, y en todo caso como condición previa a la emisión <strong>de</strong> este, el Representante<br />
Técnico <strong>de</strong>berá presentar por duplicado un Informe Final (R.P.) <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong><br />
Contrato.<br />
En ese Informe el Representante Técnico <strong>de</strong>tallara el <strong>de</strong>sarrollo que haya tenido el<br />
Contrato, incluyendo especialmente toda inci<strong>de</strong>ncia que haya implicado<br />
modificación, cambio o un <strong>de</strong>sarrollo contractual distinta al emergente <strong>de</strong>l Contrato.<br />
58. Planos Conforme a Obra y Manuales <strong>de</strong> Operación y Mantenimiento<br />
58.1 El Contratista, proporcionará dos (dos) ejemplares en papel y tres (3) copias<br />
digitales <strong>de</strong> los Planos Conforme a Obra y <strong>de</strong> los Manuales <strong>de</strong> Operación y<br />
Mantenimiento actualizados, los cuales <strong>de</strong>berán estar aprobados por la Supervisión.<br />
Los Planos, Manuales y <strong>de</strong>más documentos <strong>de</strong> ejecución se entregarán a más<br />
tardar junto con el pedido <strong>de</strong> recepción Provisoria <strong>de</strong> la obra.<br />
58.2 El Supervisor no emitirá la Recepción Provisoria, hasta contar con la totalidad <strong>de</strong> los<br />
documentos requeridos en el punto 58.1.<br />
59. Rescisión<br />
59.1 Será supletorias, a las indicadas a continuación cualquiera <strong>de</strong> las causas y en<br />
or<strong>de</strong>n a las disposiciones contenidas en los artículos 49 al 54 <strong>de</strong> la Ley <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Obras</strong> Publicas N° 13.064.-<br />
60.3 El inventario y evaluó se harán con intervención <strong>de</strong>l Supervisor y el Representante<br />
Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico,<br />
previamente citados al efecto, no concurriesen por si o por apo<strong>de</strong>rado, al acto <strong>de</strong>l<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 89
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
Inventario, el Contratante estará <strong>de</strong> todas maneras habilitado para realizarlo, en<br />
cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia <strong>de</strong>l mismo.<br />
Los materiales y equipos que el Contratante no <strong>de</strong>cida adquirir, serán retirados <strong>de</strong>l<br />
Emplazamiento por el Contratista a su costa, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l termino que se le fije al<br />
efecto, el que no será menor <strong>de</strong> quince (15) días corridos, computados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
fecha <strong>de</strong> notificación <strong>de</strong> la medida adoptada.<br />
Si el Contratista no diera cumplimiento a esta or<strong>de</strong>n, el Contratante hará retirar y<br />
<strong>de</strong>positar fuera <strong>de</strong> la obra esos materiales o equipos corriendo todos los gastos a<br />
cargo <strong>de</strong>l aquel.<br />
Los trabajos que no sean <strong>de</strong> recibo, serán <strong>de</strong>molidos por el Contratista en el plazo<br />
que le señale el Supervisor si incumpliera tal or<strong>de</strong>n, el Contratante dispondrá <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>molición <strong>de</strong> los mismos, corriendo los gastos consiguientes por cuenta <strong>de</strong>l<br />
contratista.<br />
II.<br />
CONDICIONES ESPECIALES<br />
Cláusulas <strong>de</strong> las<br />
Condiciones<br />
<strong>General</strong>es<br />
<strong>de</strong>l Contrato<br />
[Cláusulas <strong>de</strong> las<br />
Forman parte <strong>de</strong>l Contrato los siguientes documentos: Condiciones<br />
<strong>de</strong>l Contrato]<br />
Lista <strong>de</strong> Planos Conforme a Obra [58]<br />
Lista <strong>de</strong> Manuales <strong>de</strong> Mantenimiento y Operación [58]<br />
Lista <strong>de</strong> Otros Contratistas [8]<br />
Lista <strong>de</strong> Personal Clave [9]<br />
Informes <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> [14]<br />
[indicar sólo aquéllos documentos que efectivamente integrarán el Contrato]<br />
(1.1) El Contratante es<br />
Nombre _______________________________________________________<br />
<strong>Dirección</strong> _______________________________________________________<br />
Nombre <strong>de</strong>l Representante Autorizado ___________________________________<br />
(1.1) El Supervisor es<br />
Nombre ___________________________________________________________<br />
<strong>Dirección</strong> __________________________________________________________<br />
Nombre <strong>de</strong>l Representante Autorizado ___________________________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 90
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
(1.1) Número <strong>de</strong> la Licitación y Nombre <strong>de</strong>l Contrato es __________________________<br />
___________________________ [insertar nombre y numero según lo estipulado en el Llamado a<br />
Licitación (o Precalificación, si correspon<strong>de</strong>)]<br />
(1.1) Las <strong>Obras</strong> consisten en ______________________________________________<br />
______________________ [breve <strong>de</strong>scripción incluyendo la relación con otros Contratos <strong>de</strong>l mismo<br />
Proyecto].<br />
(1.1) La Zona <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> es ____________________________________ y está <strong>de</strong>finida<br />
en los planos números _______________________________________________<br />
(1.1) El sistema <strong>de</strong> contratación es _____________ [indicar "Unidad <strong>de</strong> Medida y Precios Unitarios"<br />
o "Suma Alzada" o la combinación <strong>de</strong> ambos que corresponda].<br />
(2.3) También forman parte <strong>de</strong>l Contrato los siguientes documentos: _______________<br />
__________________________________________________________________<br />
(13) Las coberturas mínimas <strong>de</strong> los seguros serán:<br />
La cobertura mínima <strong>de</strong>l seguro <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>, Planta y Materiales será equivalente<br />
a ___________ con una franquicia máxima <strong>de</strong> __________ [indicar montos o<br />
equivalencias requeridos]<br />
La cobertura mínima por pérdidas o daños <strong>de</strong>l Equipamiento será equivalente a<br />
___________ con una franquicia máxima <strong>de</strong> __________ [indicar montos o equivalencias<br />
requeridos]<br />
El mínimo <strong>de</strong>l seguro <strong>de</strong> otras propieda<strong>de</strong>s será equivalente a ___________ con<br />
una franquicia máxima <strong>de</strong> __________________ [indicar montos o equivalencias requeridos]<br />
La cobertura mínima <strong>de</strong>l seguro <strong>de</strong> lesiones a otras personas o fallecimiento será<br />
equivalente a _____ con una franquicia máxima <strong>de</strong> _____ [indicar montos o equivalencias<br />
requeridos]<br />
(17 y 28) La Fecha Prevista <strong>de</strong> Terminación <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong> será el ___________________<br />
(24) El funcionario que revestirá el carácter <strong>de</strong> Director es: ______________________<br />
__________________________________________________________________ [indicar la <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong>l cargo]<br />
(24) Se establece la figura <strong>de</strong>l Conciliador para la resolución <strong>de</strong> controversias en<br />
primera instancia. Los honorarios y tipo <strong>de</strong> gastos reembolsables que se pagarán<br />
al Conciliador son _____________________________________________ [indicar si<br />
correspondiere]<br />
(24) La autoridad nominadora <strong>de</strong>l Conciliador es _____________________ [indicar si<br />
correspondiere]<br />
(24) La vía jurisdiccional y el procedimiento aplicables son _________________ [indicar]<br />
(35) El Plazo <strong>de</strong> Garantía es <strong>de</strong> ___________________ [indicar (en general suele ser <strong>de</strong> un año)]<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 91
5. Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato<br />
(43) La tasa <strong>de</strong> interés por aplicar a los pagos atrasados es ____________ [indicar]<br />
(47) El Contrato ________________________________________ [especificar "no está sujeto<br />
a ajustes <strong>de</strong> precios" o "estará sujeto a re<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> sus precios <strong>de</strong> acuerdo con la metodología<br />
estipulada en el Anexo ______ <strong>de</strong> estas Condiciones Especiales <strong>de</strong>l Contrato]<br />
(51) El Anticipo será por el monto <strong>de</strong> ____________ [insertar cantidad] y se pagará al<br />
Contratista a más tardar el _______________ [insertar fecha] [Si no se prevé abonar anticipo<br />
sustituit todo el párrafo por “El Contratante no abonará anticipo alguno”].<br />
(60.1) La terminación <strong>de</strong> los trabajos inconclusos representa un costo adicional para el<br />
Contratante <strong>de</strong>l ______ % que se aplicará al valor <strong>de</strong> ________________ [indicar si<br />
correspon<strong>de</strong>]<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 92
6. Especificaciones Técnicas <strong>General</strong>es<br />
SECCIÓN 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES<br />
Son <strong>de</strong> aplicación las correspondientes al <strong>Pliego</strong> <strong>de</strong> Especificaciones Técnicas <strong>General</strong>es<br />
publicado por la <strong>Dirección</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> <strong>Vialidad</strong>, Edición 1998.<br />
Para la Gestión Ambiental se aplica el Manual <strong>de</strong> Gestión Ambiental <strong>de</strong> la <strong>Dirección</strong><br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> <strong>Vialidad</strong> Versión 20<strong>05</strong> (MEGA Versión Actualizada I – 20<strong>05</strong>)<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 93
7. Especificaciones Técnicas Particulares<br />
SECCIÓN 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES<br />
La exigencia <strong>de</strong> suministrar o utilizar un artículo <strong>de</strong> marca será aceptable sólo en casos<br />
especiales, para garantizar la inclusión <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado diseño esencial o características<br />
<strong>de</strong> construcción o <strong>de</strong> fabricación particulares, y contar con la previa aprobación <strong>de</strong>l Banco.<br />
En tal caso, la referencia <strong>de</strong>berá ser seguida por las palabras “o equivalente”.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 94
8. Memoria Descriptiva<br />
SECCIÓN 9. MEMORIA DESCRIPTIVA<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 95
9. Planos<br />
SECCIÓN 9. PLANOS<br />
Insertar aquí la lista <strong>de</strong> los Planos <strong>de</strong>l Contrato. Los Planos mismos,<br />
incluyendo planos <strong>de</strong> ubicación, <strong>de</strong>ben adjuntarse a esta sección o<br />
incluirse en un anexo separado.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 96
10. Lista <strong>de</strong> Cantida<strong>de</strong>s y Activida<strong>de</strong>s<br />
SECCIÓN 10. LISTAS DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 97
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
SECCIÓN 11. FORMULARIOS DE GARANTÍAS<br />
II.<br />
Índice <strong>de</strong> Formularios<br />
A) <strong>de</strong> Oferta<br />
i) Bancaria<br />
ii) Seguro <strong>de</strong> Caución<br />
B) <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Contrato<br />
i) Bancaria<br />
ii) Seguro <strong>de</strong> Caución<br />
C) Bancaria por Anticipo<br />
D) Caución por Fondo <strong>de</strong> Reparos<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 98
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
ANEXO A i): FORMULARIO MODELO PARA<br />
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (BANCARIA)<br />
Por Cuanto, ________________________________________ [nombre <strong>de</strong>l Oferente] (en<br />
a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Oferente") ha presentado oferta el ___________________ [fecha]<br />
para la construcción <strong>de</strong> ______________________________ [nombre <strong>de</strong>l Contrato] (en<br />
a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominada "la Oferta").<br />
Por este instrumento, <strong>de</strong>jamos constancia que<br />
_________________________________________ [nombre <strong>de</strong>l Banco] <strong>de</strong><br />
______________________________ [nombre <strong>de</strong>l país] con domicilio legal en<br />
_________________________________________ (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Banco")<br />
hemos contraído una obligación con la __________________________________________<br />
[nombre <strong>de</strong>l Contratante] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contratante") por la suma <strong>de</strong><br />
____________________ a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el<br />
propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento. Otorgada<br />
y firmada por el Garante el _____ <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong> _____________ <strong>de</strong> 20__.<br />
Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:<br />
(1) Si, con posterioridad a la apertura <strong>de</strong> las ofertas, el Oferente incurre en algunas <strong>de</strong><br />
las causales estipuladas en los documentos <strong>de</strong> licitación, en particular si retira su<br />
oferta durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma;<br />
o<br />
(2) Si, el Oferente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber sido notificado <strong>de</strong> la aceptación <strong>de</strong> su Oferta por<br />
el Contratante durante el período <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la misma:<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud <strong>de</strong>l Contratante conforme a lo<br />
previsto en las Instrucciones para los Oferentes; o<br />
no presenta o rehusa presentar la Garantía <strong>de</strong> Cumplimiento, <strong>de</strong> acuerdo con<br />
lo establecido en las Instrucciones para los Oferentes; o<br />
no acepta las correcciones <strong>de</strong>l Precio <strong>de</strong> la Oferta, <strong>de</strong> acuerdo a la cláusula<br />
27.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 99
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento <strong>de</strong><br />
recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad <strong>de</strong> justificación, siempre que en el<br />
mismo la Contratante <strong>de</strong>je constancia <strong>de</strong> que el monto reclamado se le a<strong>de</strong>uda por<br />
haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales <strong>de</strong><br />
ellas han ocurrido.<br />
La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea<br />
____________________ días posterior al vencimiento <strong>de</strong>l plazo para la presentación <strong>de</strong> las<br />
ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones para los Oferentes, o el que resulte <strong>de</strong><br />
prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos. Por el presente documento, se<br />
invalida la necesidad <strong>de</strong> toda notificación al Banco con respecto <strong>de</strong> dichas prórrogas. Todo<br />
requerimiento relativo a esta Garantía <strong>de</strong>berá ser recibido por el Banco a más tardar en la<br />
fecha mencionada.<br />
FECHA ______________________<br />
FIRMADO POR EL BANCO ____________________________________<br />
______________________________________________<br />
_____ [firma, nombre y dirección]<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 100
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
ANEXO A ii): FORMULARIO MODELO PARA<br />
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (SEGURO DE CAUCIÓN)<br />
(El texto que se utilice <strong>de</strong>berá estar aprobado por la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong> la<br />
Nación)<br />
Póliza <strong>de</strong> Seguro <strong>de</strong> Caución.<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Oferta.<br />
Condiciones Particulares<br />
Póliza Nº<br />
_______________________________________________________________<br />
(nombre <strong>de</strong> la Compañía aseguradora)<br />
con domicilio en ______________________________________________<br />
en su carácter <strong>de</strong> Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios <strong>de</strong> excusión y división y<br />
con arreglo a las Condiciones <strong>General</strong>es que forman parte <strong>de</strong> esta Póliza y a las<br />
particulares que se <strong>de</strong>tallan asegura a _________________________________________<br />
(nombre <strong>de</strong>l Contratante), con domicilio en ___________________________________________<br />
el pago <strong>de</strong> hasta la suma <strong>de</strong> ___________________________________ (monto asegurado en<br />
números y en palabras)que resulte a<strong>de</strong>udarle ________________________________________<br />
___________________________________________(nombre <strong>de</strong>l Contratista) con domicilio en<br />
________________________________________________ por afectación <strong>de</strong> la Garantía,<br />
que <strong>de</strong> acuerdo a las bases <strong>de</strong> la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según<br />
el objeto que se indica en las Condiciones <strong>General</strong>es integrantes <strong>de</strong> esta Póliza.<br />
Objeto <strong>de</strong> la licitación: ______________________________________________________<br />
________________________________________________<br />
El presente Seguro regirá <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cero hora <strong>de</strong>l día _________________ hasta la<br />
extinción <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>l Tomador cuyo cumplimiento cubre.<br />
_______________________<br />
Fecha y lugar<br />
_______________________________<br />
(Firma y sello <strong>de</strong> la Aseguradora)<br />
Certificación notarial <strong>de</strong> las firmas <strong>de</strong> los otorgantes ______________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 101
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
ANEXO B i) FORMULARIO MODELO PARA<br />
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (BANCARIA)<br />
A:<br />
_________________________________________________________________________<br />
[nombre <strong>de</strong>l Contratante_____________ [domicilio <strong>de</strong>l Contratante]<br />
CONSIDERANDO:<br />
QUE __________________________ [nombre y domicilio <strong>de</strong>l Contratista] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado<br />
"el Contratista") se ha comprometido, <strong>de</strong> conformidad con el Contrato No. ______________<br />
<strong>de</strong> fecha ______________________ a ejecutar las <strong>Obras</strong> ______________________<br />
[<strong>de</strong>nominación <strong>de</strong>l Contrato y breve <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> las <strong>Obras</strong>] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contrato");<br />
QUE el Contratante ha estipulado en dicho Contrato que el Contratista le suministre una<br />
garantía bancaria <strong>de</strong> un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin <strong>de</strong><br />
asegurar el cumplimiento <strong>de</strong> sus obligaciones en virtud <strong>de</strong>l Contrato; y<br />
QUE hemos convenido en dar al Contratista dicha Garantía Bancaria;<br />
POR LO TANTO, por el presente instrumento nos constituimos en Garantes y responsables<br />
ante el Contratante, en nombre <strong>de</strong>l Contratista, por un total <strong>de</strong> hasta<br />
___________________________ [monto <strong>de</strong> la garantía] ________________________________<br />
_________________________________________________________ [en palabras], suma<br />
que será paga<strong>de</strong>ra en las clases y proporciones <strong>de</strong> moneda en que <strong>de</strong>ba pagarse el precio<br />
<strong>de</strong>l Contrato, y nos comprometemos a pagarles a Uds., ante su primer requerimiento por<br />
escrito, y sin oponer reparos u objeciones <strong>de</strong> ninguna clase, cualquier suma o sumas que no<br />
excedan el total <strong>de</strong> ______________________ [monto <strong>de</strong> la garantía] como ya se expresó sin<br />
necesidad <strong>de</strong> que Uds. tengan que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la<br />
suma especificada.<br />
Por el presente documento liberamos al Contratante <strong>de</strong> reclamar previamente dicha suma al<br />
Contratista.<br />
Por este instrumento invalidamos la necesidad <strong>de</strong> que exijan la <strong>de</strong>uda mencionada al<br />
Contratista antes <strong>de</strong> presentarnos la petición <strong>de</strong> ejecución. Convenimos a<strong>de</strong>más en que<br />
ningún cambio, adición, ni ninguna otra modificación en los términos <strong>de</strong>l Contrato, las <strong>Obras</strong><br />
a ser ejecutadas en virtud <strong>de</strong>l mismo, o cualquiera <strong>de</strong> los documentos contractuales que<br />
puedan existir entre el Contratante y el Contratista, <strong>de</strong> ningún modo nos liberará <strong>de</strong><br />
obligación alguna en virtud <strong>de</strong> esta Garantía, y por el presente documento invalidamos toda<br />
notificación sobre cualquiera <strong>de</strong> dichos cambios, agregados o modificaciones.<br />
Esta Garantía será válida hasta la fecha estipulada en las Condiciones <strong>de</strong>l Contrato<br />
suscripto entre el Contratante y el Contratista<br />
FIRMA Y SELLO DEL GARANTE __________________________________________<br />
Nombre <strong>de</strong>l Banco _____________________________________<br />
Domicilio _____________________________________<br />
Fecha _____________________________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 102
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
ANEXO B ii) FORMULARIO MODELO PARA<br />
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (SEGURO DE CAUCIÓN)<br />
(El texto que se utilice <strong>de</strong>berá estar aprobado por la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong> la<br />
Nación)<br />
Póliza <strong>de</strong> Seguro <strong>de</strong> Caución.<br />
Garantía <strong>de</strong> Contrato.<br />
Condiciones Particulares<br />
Póliza Nº ______________<br />
_______________________________________________________________<br />
(nombre <strong>de</strong> la Compañía aseguradora)<br />
con domicilio en ______________________________________________<br />
en su carácter <strong>de</strong> Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios <strong>de</strong> excusión y división y<br />
con arreglo a las Condiciones <strong>General</strong>es que forman parte <strong>de</strong> esta Póliza y a las<br />
particulares que se <strong>de</strong>tallan asegura a<br />
__________________________________________ (nombre <strong>de</strong>l Contratante) con domicilio en<br />
______________________________________________ el pago <strong>de</strong> hasta la suma <strong>de</strong><br />
___________________________________ (monto asegurado) que resulte a<strong>de</strong>udarle<br />
_________________________________________(nombre <strong>de</strong>l Contratista) con domicilio en<br />
______________________________________________ por afectación <strong>de</strong> la Garantía,<br />
que <strong>de</strong> acuerdo a las bases <strong>de</strong> la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según<br />
el objeto que se indica en las Condiciones <strong>General</strong>es integrantes <strong>de</strong> esta Póliza.<br />
Objeto <strong>de</strong>l Contrato:<br />
El presente Seguro regirá <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cero hora <strong>de</strong>l día __________________ hasta la<br />
extinción <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>l Tomador cuyo cumplimiento cubre.<br />
_______________________<br />
Fecha y lugar<br />
_______________________________<br />
(Firma y sello <strong>de</strong> la Aseguradora)<br />
Certificación notarial <strong>de</strong> las firmas <strong>de</strong> los otorgantes ______________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 103
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
ANEXO C: FORMULARIO MODELO DE GARANTÍA BANCARIA POR ANTICIPO<br />
A: _____________________________________________________________________<br />
[nombre <strong>de</strong>l Contratante]<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
[domicilio <strong>de</strong>l Contratante]<br />
_____________________________________________________________________<br />
[<strong>de</strong>nominación <strong>de</strong>l Contrato]<br />
De nuestra consi<strong>de</strong>ración:<br />
De acuerdo con las disposiciones <strong>de</strong>l Contrato mencionado, ________________________<br />
_________ [nombre y domicilio <strong>de</strong>l Contratista] (en a<strong>de</strong>lante <strong>de</strong>nominado "el Contratista") <strong>de</strong>berá<br />
entregar a ___________________________ [nombre <strong>de</strong>l Contratante] una Garantía Bancaria por<br />
el monto <strong>de</strong> ____________________________________ [monto <strong>de</strong> la Garantía] __________________<br />
_________________________________________ [en palabras] a fin <strong>de</strong> asegurar el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>bido y <strong>de</strong> sus obligaciones en virtud <strong>de</strong> la cláusula mencionada <strong>de</strong>l Contrato.<br />
Nosotros, _____________________________________________________ [Banco o Institución<br />
Financiera], a solicitud <strong>de</strong>l Contratista acordamos garantizar en forma incondicional e<br />
irrevocable como principal obligado y no solamente como Fiador, el pago a<br />
_________________________________________ [nombre <strong>de</strong>l Contratante] ante su primer<br />
requerimiento sin que pueda oponérsele objeción alguna y sin necesidad <strong>de</strong> que el<br />
Contratante reclame previamente dicho pago al Contratista, por el monto que no exceda <strong>de</strong><br />
________ [monto <strong>de</strong> la Garantía] _________________________________________[en palabras].<br />
Convenimos a<strong>de</strong>más en que ningún cambio o agregado en los términos <strong>de</strong>l Contrato, <strong>de</strong> las<br />
<strong>Obras</strong> a ser ejecutadas en virtud <strong>de</strong>l mismo o cualquiera <strong>de</strong> los documentos contractuales<br />
que puedan existir entre _____________________________________________ [nombre <strong>de</strong>l<br />
Contratante] y el Contratista, ni ninguna otra modificación <strong>de</strong> los mismos, <strong>de</strong> ningún modo nos<br />
liberará <strong>de</strong> obligación alguna en virtud <strong>de</strong> esta Garantía, y por el presente documento<br />
invalidamos toda notificación sobre cualquiera <strong>de</strong> dichos cambios, agregados o<br />
modificaciones.<br />
Esta Garantía permanecerá válida y tendrá pleno efecto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong>l Anticipo<br />
efectuado con arreglo al Contrato hasta que ______________________________________<br />
[nombre <strong>de</strong>l Contratante] reciba <strong>de</strong>l Contratista el reembolso total <strong>de</strong> dicho monto.<br />
FIRMA Y SELLO: __________________________________________________<br />
Nombre <strong>de</strong>l Banco: _________________________________________________<br />
Domicilio:_________________________________________________________<br />
Fecha: _________________________________________________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 104
11. Formularios <strong>de</strong> Garantías<br />
ANEXO D FORMULARIO MODELO PARA SUSTITUCIÓN DE FONDO DE REPAROS<br />
(SEGURO DE CAUCIÓN)<br />
(El texto que se utilice <strong>de</strong>berá estar aprobado por la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Seguros <strong>de</strong> la<br />
Nación)<br />
Póliza <strong>de</strong> Seguro <strong>de</strong> Caución.<br />
Garantía <strong>de</strong> Contrato.<br />
Condiciones Particulares<br />
Póliza Nº ______________<br />
_______________________________________________________________<br />
(nombre <strong>de</strong> la Compañía aseguradora)<br />
con domicilio en ______________________________________________<br />
en su carácter <strong>de</strong> Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios <strong>de</strong> excusión y división y<br />
con arreglo a las Condiciones <strong>General</strong>es que forman parte <strong>de</strong> esta Póliza y a las<br />
particulares que seguidamente se <strong>de</strong>tallan, asegura a:<br />
__________________________________________ (nombre <strong>de</strong>l Contratante) con domicilio en<br />
______________________________________________ el pago <strong>de</strong> hasta la suma <strong>de</strong><br />
___________________________________ (monto asegurado) que resulte a<strong>de</strong>udarle<br />
_________________________________________(nombre <strong>de</strong>l Contratista) con domicilio en<br />
______________________________________________ por afectación <strong>de</strong> la Garantía,<br />
que <strong>de</strong> acuerdo a la ley, las bases <strong>de</strong> la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir<br />
según el objeto que se indica en las Condiciones <strong>General</strong>es integrantes <strong>de</strong> esta Póliza.<br />
Objeto <strong>de</strong>l Contrato:<br />
El presente Seguro regirá <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cero hora <strong>de</strong>l día __________________ hasta la<br />
extinción <strong>de</strong> las obligaciones <strong>de</strong>l Tomador cuyo cumplimiento cubre.<br />
_______________________<br />
Fecha y lugar<br />
_______________________________<br />
(Firma y sello <strong>de</strong> la Aseguradora)<br />
Certificación notarial <strong>de</strong> las firmas <strong>de</strong> los otorgantes ______________________<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 1<strong>05</strong>
12. Elegibilidad para el Suministro <strong>de</strong> Bienes y servicios y la Construcción <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> en las<br />
adquisiciones financiadas con el banco<br />
SECCIÓN 12. ELEGIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y<br />
SERVICIOS Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS EN LAS ADQUISICIONES<br />
FINANCIADAS POR EL BANCO<br />
Lista <strong>de</strong> Países Elegibles<br />
(Todos los Países Miembros <strong>de</strong>l Banco)<br />
Alemania El Salvador Noruega<br />
Argentina Eslovenia Países Bajos<br />
Austria España Panamá<br />
Bahamas Estados Unidos Paraguay<br />
Barbados Finlandia Perú<br />
Bélgica Francia Portugal<br />
Belice Guatemala Reino Unido<br />
Bolivia Guyana Repúblioca <strong>de</strong> Corea<br />
Brasil Haití República Dominicana<br />
Canadá Honduras Suecia<br />
Colombia Israel Suiza<br />
Costa Rica Italia Suriname<br />
Croacia Jamaica Trinidad & Tobago<br />
Chile Japón Uruguay<br />
Dinamarca México Venezuela<br />
Ecuador<br />
Nicaragua<br />
Territorios y Depen<strong>de</strong>ncias Elegibles<br />
- Antillas Holan<strong>de</strong>sas- (Aruba, Curasao, Bonaire, St. Maarten, Saba y St. Eustatius) -<br />
participan como Departamentos <strong>de</strong> Países Bajos<br />
- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión – participan como Departamentos<br />
<strong>de</strong> Francia.<br />
- Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes <strong>de</strong> los Estados Unidos participan como<br />
jurisdicciones <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América.<br />
Nota: Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad <strong>de</strong> las otras repúblicas<br />
sucesoras <strong>de</strong> la ex-República Socialista <strong>de</strong> Yugoslavia para llevar a cabo adquisiciones<br />
con motivo <strong>de</strong> préstamos <strong>de</strong>l Banco.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 106
12. Elegibilidad para el Suministro <strong>de</strong> Bienes y servicios y la Construcción <strong>de</strong> <strong>Obras</strong> en las<br />
adquisiciones financiadas con el banco<br />
a) Países Elegibles<br />
(Bajo financiamiento <strong>de</strong> FOMIN)<br />
Argentina España Panamá<br />
Bahamas Estados Unidos Paraguay<br />
Barbados Guatemala Perú<br />
Belice Guyana Portugal<br />
Bolivia Haití República <strong>de</strong> Corea<br />
Brasil Honduras República Dominicana<br />
Canadá Italia Suriname<br />
Colombia Jamaica Trinidad y Tobago<br />
Costa Rica Japón Uruguay<br />
Chile México Venezuela<br />
Ecuador<br />
Nicaragua<br />
El Salvador<br />
Países Bajos<br />
Territorios y Depen<strong>de</strong>ncias Elegibles<br />
- Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes <strong>de</strong> los Estados Unidos participan como<br />
jurisdicciones <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América.<br />
Territorios y Depen<strong>de</strong>ncias Elegibles<br />
• Antillas Holan<strong>de</strong>sas-DA (Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba y St. Eustatius) -<br />
participan como Departamentos <strong>de</strong> Países Bajos.<br />
• Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión - participan como Departamentos<br />
<strong>de</strong> Francia.<br />
• Puerto Rico - participa como Estado Asociado o que forma parte <strong>de</strong> los Estados<br />
Unidos.<br />
NOTA:Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad <strong>de</strong> las otras repúblicas<br />
sucesoras <strong>de</strong> la ex- República Socialista <strong>de</strong> Yugoslavia, para llevar a cabo<br />
adquisiciones con motivo <strong>de</strong> préstamos <strong>de</strong>l Banco.<br />
Préstamo BID 1294/OC-AR 107