12.07.2015 Views

administracion portuaria integral - Puerto Lázaro Cárdenas

administracion portuaria integral - Puerto Lázaro Cárdenas

administracion portuaria integral - Puerto Lázaro Cárdenas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.CONVOCATORIA DE LA LICITACIONPOR INVITACION A CUANDO MENOS TRESPERSONASLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35.RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 1 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIONLa PROPOSICION deberá entregarse en sobre cerrado misma que contendrá PROPOSICIONTECNICA y PROPOSICION ECONOMICA, conteniendo los documentos que a continuación semencionan:PROPOSICION TÉCNICASe deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPOSICION TÉCNICA. Cada documentoen original deberá integrarse en un fólder, con el separador (anexo) que le corresponde a cada uno,pegando o engrapando el separador al frente del fólder, lo anterior para la mejor conducción delprocedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones.DOCUMENTO PT 01.- REQUISITOS PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIONY APERTURA PROPOSICIONES Y REPRESENTACIÓNDOCUMENTO PT 02.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOSTRABAJOS A EJECUTAR Y CIRCULARES ACLARATORIASDOCUMENTO PT 03.- EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, RELACIÓN DECONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICADOCUMENTO PT 04.- CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESADOCUMENTO PT 05.- PLIEGO DE REQUISITOS.DOCUMENTO PT 06.- MODELO DEL CONTRATODOCUMENTO PT 07.- CONTRATO PROMESADOCUMENTO PT 08.- TERMINOS DE REFERENCIADOCUMENTO PT 09.- DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPODOCUMENTO PT 10.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOSLa portada y el presente instructivo se engraparán y se colocarán al principio del documento PT 01.Página 4 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.PROPOSICION ECONÓMICASe deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPOSICION ECONÓMICA. Cadadocumento en original deberá integrarse en un fólder, con el separador (anexo) que le corresponda acada uno, pegando o engrapando el separador al frente del fólder, lo anterior para la mejor conduccióndel procedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones.DOCUMENTO PE 01.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIONDOCUMENTO PE 02-PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.DOCUMENTO PE 03.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DEMAQUINARIA Y/O EQUIPODOCUMENTO PE 04.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONALENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, EJECUCIÓN YADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.DOCUMENTO PE 05.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEMATERIALESDOCUMENTO PE 06.- ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTODOCUMENTO PE 07.- ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DEFINANCIAMIENTO.DOCUMENTO PE 08.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS.DOCUMENTO PE 09.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.DOCUMENTO PE 10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSDOCUMENTO PE 11.- RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSDOCUMENTO PE 12.- CATALOGO DE CONCEPTOSTodos y cada uno de los documentos que integran la proposición (hojas, planos, croquis, formatosllenos o vacíos, circulares, anexos, etc.), deberán presentarse debidamente firmados por elLICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL.El sobre cerrado se entregará con su hoja de identificación correspondiente, rotulado con los datosgenerales de la presente LICITACIÓN; Número, rubro, fecha y hora de presentación y apertura deproposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono yfax.La forma de integración y presentación oficial se indica en los requisitos DÉCIMO PRIMERO YDÉCIMO SEGUNDO del documento No. PT 05 “PLIEGO DE REQUISITOS”.Página 5 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.CONVOCATORIA DE LICITACIONI N D I C EI. PLIEGO DE REQUISITOSII.CARÁTULAS Y FORMATOSIII.MODELO DE CONTRATOIV.ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DECONSTRUCCION.V. CATALOGO DE CONCEPTOSLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35.RUBRO:RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 6 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.PLIEGO DE REQUISITOSLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN ELPUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHA. INFORMACIÓN GENERALI N D I C E1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL2. ANTICIPOS3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA4. JUNTA DE ACLARACIONES5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COMUNICACIÓN DE FALLO,FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTÍAS.5.1 APERTURA DE PROPOSICIONES5.2 ACTO DE FALLO5.3 FIRMA DEL CONTRATO5.4 ENTREGA DE GARANTÍAS6. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS7. SUBCONTRATACIÓN, ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR8. RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE9. VENTA EXTRAORDINARIAB. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA PROPOSICION:10.1 CONDICIONES PARA PRESENTAR LA PROPOSICION10.2 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA PROPOSICION.Página 8 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.PROPOSICION TÉCNICAPROPOSICION ECONÓMICAC. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES11. IDIOMA, UNIDADES, MEDIDA Y MONEDA DE LA PROPOSICION12. FORMULACIÓN DE LA PROPOSICION13. CONDICIONES DE LICITACIÓN14. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES15. SELLADO Y ROTULACIÓN DE LAS PROPOSICIONESD. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES16. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONESE. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES17. PROCESO DE EVALUACIÓN18. REVISIÓN DETALLADA19. LICITACIONES DESIERTASF. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO20. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN21. COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN22. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA23. FIRMA DEL CONTRATO24. GARANTIAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO25. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION26. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS27. INCONFORMIDADES28. ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES29. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA EN CONCURSOS30. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LAORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO YFIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DESERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALESINTERNACIONALES. (OCDE).Página 9 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.PLIEGO DE REQUISITOSLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35.RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN ELPUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPara los fines del presente PLIEGO DE REQUISITOS, en lo sucesivo se denominará la ENTIDAD ala ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.;LICITANTE, a la empresa inscrita para participar en la Licitación; CONTRATISTA, alLICITANTE que resulte favorecido con la adjudicación del contrato y REPRESENTANTE alDirector General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. o a quienéste designe.A.- INFORMACIÓN GENERAL1. Asignación presupuestal.Origen de los fondos:Asignación inicial:Oficio de autorizaciónde inversiónRECURSOS PROPIOSTotal de los trabajosOficios de autorización de inversión No. APILAZ/DG/OL.-002/09 del 10 deagosto del 2009.2. Anticipos, Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones y forma de pago.Anticipo: Se otorgara un anticipo del 30% para la ejecución de los trabajos desglosado de la siguientemanera: 10% (diez por ciento) para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcciónde sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de lamaquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, un 20% para la compra yproducción de materiales de construcción, la adquisición de materiales y equipos que se instalenpermanentemente y que requieran de cierto tiempo de entrega.Forma de Pago: La forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, de acuerdo a loestablecido en el modelo de contrato.3. Visita al sitio de la obra.No. Y RUBRO DE LA LICITACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA FECHA DE VISITA, HORA Y LUGAR DE REUNION CONAPI-LI-GI-09-09-35RENIVELACION DE BERMA DESERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DELAZARO CARDENAS, MICHRecinto Portuario de LázaroCárdenas, Michoacán, México.LOS LICITANTESSábado 12 de septiembre del 2009 a las 11:00 hrs. en lasoficinas de la Gerencia de Ingeniería de la AdministraciónPortuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.,ubicadas en Prolongación Av. Lázaro Cárdenas N° 1 Col.Centro, C.P. 60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,México.Tel. 01-(753) 7-35-40 y 7-35-52Lic. Rubén Medina GonzálezLa ENTIDAD mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se llevará a cabola obra motivo de esta Licitación en la fecha y lugar indicados.Página 10 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.5.1 Presentación de proposicionesFecha : 17 de de Septiembre del 2009.Hora: 9:00 A 14:00 hr.Lugar: Oficinas de la ENTIDAD.5.2 Comunicación de falloFecha : 21 de septiembre del 2009.Hora: 14:00 hr.Lugar: Oficinas de la ENTIDAD.5.3 Firma del contratoFecha : 25 de septiembre del 2009.Lugar: Oficinas de la ENTIDAD.5.4 Entrega de garantíasFecha : 25 de septiembre del 2009.Lugar: Oficinas de la ENTIDAD.Nota: Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador,sin necesidad de adquirir la presente convocatoria, registrando previamente su participaciónabsteniéndose de intervenir en cualquier forma en los diferentes actos.6. Período de ejecución de los trabajos 34 días.Fecha estimada de Inicio: 28 de Septiembre de 2009.Fecha máxima de término: 31 de Octubre de 2009.La fecha de terminación podrá ser anterior a la especificada, dependiendo de la capacidad técnica yeconómica del CONTRATISTA.7. Subcontratación y elegibilidad.Para la ejecución de los trabajos motivo de la presente Licitación, SE PERMITIRÁ LASUBCONTRATACIÓN únicamente del arrendamiento de maquinaria y/o equipo, de los sindicatospara el acarreo de materiales y del laboratorio para el control de calidad en su caso, teniendopreferencia en igualdad de condiciones, el licitante que acredite que dichos trabajos los subcontratocon empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES.Para participar en esta Licitación el LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos losREQUISITOS establecidos en este documento. Para ello, al presentar su proposición los interesadosdeberán entregar todos los documentos solicitados en el punto B “DOCUMENTOS DE LALICITACIÓN”, en idioma español y debidamente firmados, todos y cada uno, por elREPRESENTANTE legal de la empresa.De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII, y 38 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, a los LICITANTES se les hacen los señalamientos siguientes: Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en laCONVOCATORIA y el PLIEGO DE REQUISITOS que afecte la solvencia de las proposiciones,Página 12 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.así como la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costode los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demásLICITANTES. Ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA y el PLIEGO DE REQUISITOS,ni en las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas en ningúntérmino. En el procedimiento de la evaluación de las PROPOSICIONES, en ningún caso podrán utilizarsemecanismos de puntos o porcentajes. No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría dela Función Pública, en los términos del artículo 51 fracción IV de la Ley de obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios delsector público. Para el caso de Licitación Nacional a lo que se refiere esta fracción III del artículo 30 de la LEY,deberá negarse la participación a extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a loslicitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos.Así mismo se informa a los LICITANTES, la disposición del Artículo 32-D del Código Fiscal de laFederación que a la letra dice “La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, asícomo la Procuraduría General de la República en ningún caso contratarán adquisiciones,arrendamientos, servicios u obras públicas, con los contribuyentes que no se encuentren al corriente enel cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones de este Código ylas leyes tributarias. Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichascontrataciones con cargo total o parcial a fondos federales”.8. Responsabilidades del LICITANTE.En caso de que el LICITANTE no hiciera las debidas consideraciones técnicas y financieras en suproposición, el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente, no lo eximirá del estrictocumplimiento de todas las condiciones establecidas en la CONVOCATORIA DE LICITACIÓN,PLIEGO DE REQUISITOS y JUNTAS DE ACLARACIONES. Sin excepción alguna.9. Venta extraordinaria.De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, la convocatoria se entregara a título gratuito, sin embargo el licitante deberá deobtener dicha convocatoria del sistema Compranet, ya que la convocante únicamente contara con unaimpresión para consulta.B.- DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.10. Documentos que deben integrar la proposición.10.1 Condiciones para presentar la proposición.La proposición completa que el concursante deberá presentar en el acto de presentación y apertura deproposiciones, se hará mediante la entrega de UN SOBRE CERRADO, el cual contendrá: Losveintidós documentos, 10 documentos de la proposición técnica y los 12 documentos de la proposiciónPágina 13 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.económica. La falta de cualquier documento o el que alguno sea presentado incompleto, implicará eldesechar la proposición durante el análisis detallado establecido en el artículo 38 de la Ley.Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE contendrán, al principio decada uno, como datos generales: su razón social, dirección, número y nombre de la Licitación, númeroy nombre del documento de que se trate y fecha de elaboración. Deberán presentarse en ORIGINAL yen forma manuscrita, o en máquina, o en computadora, siempre con tinta indeleble, procurando sobretodo en el caso de utilizar computadora, que la impresión sea lo suficientemente obscura a fin de poderobtener copias fotostáticas totalmente legibles, lo anterior para la mejor conducción del procedimientodel acto de presentación y apertura de las proposiciones.10.2 Relación de documentos que deben integrar la proposición.A continuación se relacionan los documentos que deberán integrar la PROPOSICION, en el entendidode que, en los que se incluyan formatos específicos y se manifieste expresamente la opción depresentarlos impresos en computadora, el LICITANTE podrá optar por utilizar los formatos anexos opresentarlos en computadora, sujetándose invariablemente a la forma de presentación del formatoanexo e INCLUIR ÉSTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO DECONOCIMIENTO.PROPOSICION TÉCNICADOCUMENTO PT 01.-“REQUISITOS PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURAPROPOSICIONES Y REPRESENTACIÓN”A).- Para participar en la presente licitación deberá entregar la siguiente documentación:I. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantespresenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuentacon facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.II. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, delcontrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácterpersonal, las que surtirán todos su efectos legales mientras no señale otro distinto, debiendoincluir su correo electrónico en caso de que lo tenga;Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajoprotesta de decir verdad en la que manifiesten lo antes mencionado nombrándolo “Carta domicilio. doc”.III. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece elartículo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajoprotesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Carta de los artículos51 y 78. doc”.Página 14 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, en laque manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Declaración de integridad. doc”.C).- Se deberá incluir en el presente documento el Anexo Uno de la presente licitación debidamentefirmado de conocimiento.DOCUMENTO PT 02.-“CIRCULARES ACLARATORIAS Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER ELSITIO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR”A).- En caso de que la ENTIDAD haya emitido alguna Circular Aclaratoria, esta deberá de presentarsefirmada de conocimiento en todas sus hojas, incluyendo los anexos que la integren, de la mismamanera deberá de incluir el acta administrativa de la junta de aclaraciones derivada del punto 4 delpliego de requisitos.Todas las disposiciones que contengan las CIRCULARES ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seránválidas durante el proceso de adjudicación y la vigencia del contrato respectivo, en caso de que no sehaya emitido ninguna circular aclaratoria deberá manifestarlo por escrito en papel membretado de laempresa.B).- Deberá presentarse carta en papel membretado de la empresa, totalmente elaborada por elLICITANTE de acuerdo al formato anexo, en la que manifieste conocer el sitio donde se efectuaranlos trabajos, las condiciones ambientales y climáticas, así como haber asistido o no a la junta deaclaraciones, anexando copia de la constancia emitida por la ENTIDAD, todos los documentosdebidamente firmados.Todos los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten queconocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar sudesconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar los archivos que para tal efecto habránrecibido a través del sistema de Compranet en archivo de compresión Winzip 8.1, con carta bajoprotesta de decir verdad en la que se manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Anexos.zip”DOCUMENTO PT 03.-“EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR YCAPACIDAD TÉCNICA”Deberá presentar en papel membretado de la empresa, totalmente elaborado por el LICITANTE,relación de los contratos que la empresa tenga en vigor y los de obras similares, que hayan realizado oque tengan celebrados tanto con la administración pública como privada, indicando en forma tabular,nombre de la contratante, número y nombre del contrato, importe, fecha de inicio y término,porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha.Anexando la documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia de laempresa y constancia de su cumplimiento.Página 16 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.En caso de no cumplir como empresa con la experiencia requerida, deberá de presentar escritomanifestando este hecho, señalando si es por ser empresa de resiente creación, cambio del objetosocial, modificación del objeto social, etc.Presentara documento en el que se muestre el organigrama que tendrá de los profesionales técnicosdirectamente encargados de la ejecución de la obra, indicando nombre y cargo de cada uno de ellos,debiendo anexar copia de las cedulas profesionales de cada uno de ellos. Debiendo requisitar el formatodenominado DOCUMENTO PT 03 ANEXO.Deberá anexar currículo de los profesionales técnicos en la que se muestre la experiencia en trabajossimilares, así como la documentación complementaria que demuestre fehacientemente dichaexperiencia (actas de entrega recepción, estimaciones de obra, hojas de bitácora, etcétera), debiendoanexar copia de la cedula profesional y la original o copia certificada para cotejar, misma que seráentregada al termino del mismo acto.Así mismo deberá anexar carta compromiso del personal técnico indicado en el organigrama, mediantela cual dicho personal se compromete a laborar con la empresa CONTRATISTA durante el periodo enque se ejecuten los trabajos motivo de la presente licitación y hasta concluir los mismos.Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidadde los materiales y las especificaciones generales y particulares que la ENTIDAD les proporciono; lasleyes y reglamentos aplicables, a los términos de referencia de la convocatoria y sus anexos y lasmodificaciones que en su caso se hayan efectuado y su conformidad en ajustarse a sus términos. (Deacuerdo al formato anexo)En este documento se anexara una manifestación escrita en la que señalen las partes de los trabajos quesubcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación. (de acuerdo al formatoanexo)Deberá anexar escrito en el cual manifieste que ha tomado en cuenta en la integración de la proposición,los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, le proporcione la entidad y elprograma de suministro correspondiente.Escrito en el cual manifieste que ha considerado las normas de calidad de los materiales, lasespecificaciones particulares y generales que la entidad le hubiere proporcionado.Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientossolicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure lasmejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demáscircunstancias pertinentes se deberá aplicar los criterios de evaluación previstos en los artículos 36 y 37 Ade Reglamento de la Ley.Para lo establecido en el párrafo anterior, se tomaran en cuenta los contratos similares que se tengan comoempresa y/o como del personal con el cual demuestren su experiencia, para lo cual se requiere que sedemuestren fehacientemente de acuerdo a lo establecido en los párrafos que anteceden, para el caso enque se presente una diferencia menor al 7% entre la proposición mas baja y las otras proposiciones, seaplicara el criterio señalado en el artículo 37 b del reglamento de la ley de obras publicas y serviciosrelacionados con las mismas, por tal razón se verificaran los siguientes criterios:Página 17 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Criterio relativo al precio.Criterio relativo a la calidad.Criterio relativo al financiamiento.Criterio relativo a la oportunidad.Criterio relativo al contenido nacional.Aclarándose que para la evaluación anterior, se tomaran en cuenta los contratos que demuestrenfehacientemente que se hayan realizado trabajos similares a los solicitados en la presente licitación, asícomo aquellos que demuestren de igual manera, la experiencia del personal encargado de la dirección yejecución de los trabajos, documentación que demuestre la especialidad de la empresa en el giro de obrasolicitado, así como la comprobación fehaciente de haber concluido trabajos en los tiempos establecidoscontractualmente, anexando como documentación comprobatoria, copias de actas de entrega recepción delos trabajos debidamente formalizadas por las partes.Por lo antes señalado se recomienda anexar la documentación que compruebe fehacientemente lo antesdescrito dentro de este documento “PT 03”, ya que en caso contrario no se contara con elementos paravalorarlos y el puntaje que se otorgara será el más bajo. la falta de estos documentos no será motivo paradesechar la proposición, ya que estos se utilizaran únicamente en el caso que establece el artículo 37 b delreglamento antes señalado.De igual forma deberán anexar copias de certificaciones de calidad, mismas que serán consideradas parala evaluación de puntos.En el caso del criterio relativo al contenido nacional, se tomara en cuenta la subcontratación que se realicea empresas MIPYMES, por lo que la empresas que presente el mayor numero de empresas MIPYMESnacionales subcontratadas para la ejecución de los trabajos, obtendrá la mayor calificación y seponderaran los puntos de acuerdo a las empresas MIPYMES subcontratadas, por lo tanto los 10 puntosque establece el Reglamento para el criterio de contenido nacional se repartirán de la siguiente forma: Materiales 4 puntos Maquinaria y equipo de instalación permanente 3 puntos Empresas MIPYMES subcontratadas. 3 puntosPara los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo deMicrosoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que desarrolle lo mencionado en el presenteDOCUMENTO PT 03 EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, RELACIÓN DECONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA, llenando la información que se solicita,nombrándolo “Currículum y relación contratos.doc”LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PT 03 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PT 04.-“CAPACIDAD FINANCIERA”Página 18 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Documentación que acredite la capacidad financiera, anexando estados financieros, mismos quedeberán integrarse al menos por los estados financieros auditados por un contador público, anexandocopia de su cédula profesional así como copia de su registro actualizado en la Administración Generalde Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (A.G.A.F.F.), de los dosaños inmediatos anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso deempresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha depresentación de la proposición, documentos en los cuales demostrarán el capital contable mínimorequerido en la convocatoria.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar la documentación requerida en el párrafoinmediato anterior, debidamente escaneada, cuidando que sea legible, además de una carta en el quemanifiesten bajo protesta de decir verdad, que la información enviada es verdadera, en archivo deMicrosoft Word, nombrándolo “Capacidad financiera. doc”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PT 04 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PT 05.-“PLIEGO DE REQUISITOS”El presente documento debidamente firmado de conocimiento y de conformidad, en todas sus hojas.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajoprotesta de decir verdad en la que manifieste que está de acuerdo en el contenido del pliego derequisitos, nombrándolo “Pliego de requisitos.doc”.DOCUMENTO PT 06.-“MODELO DEL CONTRATO”Debidamente firmados de conocimiento por el LICITANTE.Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al cual se sujetara laejecución de los trabajos, de acuerdo a las cotizaciones señaladas en el Documento PE 12 denominadoCATALOGO DE CONCEPTOS. Este modelo está elaborado de conformidad con la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Deberá de anexar manifestación por escrito de conocer el contenido del modelo de contrato y suconformidad de ajustarse a sus términos de acuerdo al formato anexo.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajoprotesta de decir verdad en la que manifieste que conoce y está de acuerdo en el modelo de contrato asícomo su conformidad de ajustarse al mismo, nombrándolo “Modelo de Contrato.doc”.DOCUMENTO PT 07.-"CONTRATO DE PROMESA".Página 19 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Para el control de calidad en la ejecución de los trabajos será necesario contar con los servicios de unlaboratorio especializado.El laboratorio podrá pertenecer al LICITANTE o en su caso ser subcontratado.Si es del LICITANTE:Presentar escrito manifestando este hecho y comprometiéndose a llevar a cabo correctamente todos losestudios, análisis y pruebas que se requieran, Debiendo anexar acta constitutiva del laboratorio de supropiedad, así como las certificaciones con las que cuente.Si es subcontratado:Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE y por el laboratorio elegido debidamentefirmado por los REPRESENTANTES legales de ambas partes, un contrato de promesa del tipo del quehablan los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para todala República en Materia Federal, sin indicar montos, de acuerdo al contrato promesa anexo, celebradoentre el LICITANTE y el laboratorio, elegido por el primero respecto de los servicios necesarios para queel segundo lleve a cabo los estudios correspondientes al control de calidad de la obra motivo de lapresente Licitación.Si no es necesario:De no requerirse la utilización del laboratorio para el control de calidad de los trabajos motivo de lapresente licitación, el LICITANTE manifestará este hecho mediante escrito en papel membretado.Así mismo en este documento deberán de establecer cualquier tipo de subcontratación que el licitanterealice de las autorizadas en la presente convocatoria.Se establece como requisito indispensable para cualquier subcontratación (siempre que se encuentredentro de las autorizadas en la presente convocatoria), el que los licitantes presenten los escritos de sussubcontratistas en los que cada uno manifieste su compromiso de participar, los trabajos que realizaray que, en caso de resultar ganadora la proposición, acreditara su carácter de MIPYME.Para acreditar el carácter de MIPYME, se incluye en este documento modelo de escrito que deberá depresentar la empresa subcontratista, así mismo deberá de presentar copia de su ultima declaraciónanual de impuestos y de la constancia del ultimo pago de cuota obrero-patronales al Instituto Mexicanodel Seguro Social (IMSS).Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajoprotesta de decir verdad en la que manifieste que conoce y está de acuerdo en el contrato de promesaasí como su conformidad de ajustarse al mismo, nombrándolo “Contrato promesa.doc”, anexandoescaneado el modelo de contrato debidamente firmado por las partes.DOCUMENTO PT 08.- “TERMINOS DE REFERENCIA”El LICITANTE deberá enterarse del contenido de los términos de referencia, así como de los planosanexos que sean entregados en la CONVOCATORIA, que son parte integrante de éstas, por lo quePágina 20 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.deberán ser incluidos en este documento y serán devueltos junto con las especificaciones particulares ygenerales de construcción debidamente firmadas de conocimiento.Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado CATALOGODE CONCEPTOS, en lo particular y en general a la proposición.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo deMicrosoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionadonombrándolo “Términos de referencia y Especificaciones.doc.DOCUMENTO PT 09.-“DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.Debidamente complementado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.Se relacionarán todas las maquinas y equipos que se requieran para la ejecución de la obra, incluyendolos que se utilicen en la construcción de obras auxiliares de instalación eventual, indicando susdescripciones completas: modelos, capacidades, número de unidades a utilizar, propiedad,disponibilidad y uso actual, de acuerdo a la forma anexa. Se deberá indicar el domicilio completo de suubicación.En el caso del equipo rentado, se anexará además un “Contrato promesa de renta del equipo”,celebrado entre el LICITANTE y el propietario del equipo, en los términos de los artículos 2243 al2247 del Código Civil para el Distrito Federal, sin indicar montos, en donde se manifieste que esteúltimo posee la propiedad y se compromete a trasladar el uso de la maquinaria o equipo al LICITANTEen el momento en que se requiera en caso de que este quede comprometido con la adjudicación delcontrato respectivo.En caso de que el LICITANTE posea la propiedad de la maquinaria y equipo que se utilizará en laejecución de la obra se deberá incluir un escrito manifestando este hecho, en lugar del contrato promesade renta del equipo, además de expresar que la maquinaria y equipo se encontrará disponible en elmomento que se requiera. (de acuerdo al formato anexo).En este documento el LICITANTE deberá presentar copias de las fichas técnicas del fabricante de losequipos que propone utilizar durante la ejecución de los trabajos.En la columna en la que se solicita el número de unidades, deberán indicar la cantidad de unidades autilizar durante la ejecución de los trabajos y que deberá coincidir con el programa de la utilización demaquinaria y/o equipo.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftExcel y/o escaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo“Datos de maquinaria y/o equipo.xls”.De igual forma se deberán anexar scaneados las fichas técnicas de los equipos a utilizar, así como loscorrespondientes contratos promesa debidamente firmados por las partes.Página 21 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PT 09 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PT 10.-“DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS”El LICITANTE presentará en hojas membretadas de la empresa (original), la descripción detalladadel procedimiento y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de lostrabajos.El procedimiento de ejecución, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en surespectivo catálogo de conceptos y ser congruente con los programas solicitados en esta convocatoria,a saber:Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaria y equipo, programa deutilización del personal encargado de la dirección, ejecución y administración de los trabajos yprograma de utilización de materiales. Además, se describirá en forma amplia y detallada elprocedimiento de ejecución de los trabajos, así como las medidas de protección ambiental y seguridad,siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar.Para su elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: Planos del proyecto y catálogo de conceptos. Especificaciones particulares y las complementarias, las normas para construcción e instalacionesde la SCT Maquinaria y equipo que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos. Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos(Basura)En este documento el LICITANTE deberá presentar el análisis para el cálculo de los rendimientos de losequipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación,anexando copia de los soportes que tomo en consideración para este análisis, en el ciclo de trabajo.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftWord, que contenga toda la documentación antes mencionada “Procedimiento de ejecución delos trabajos.doc”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PT 10 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.Página 22 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.PROPOSICION ECONÓMICADOCUMENTO PE 01.-“CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION”Deberá estar formulada en papel membretado del LICITANTE, de acuerdo con el modelo que seadjunta a la presente documentación, debiendo ser devuelto y debidamente firmado por elREPRESENTANTE LEGAL del LICITANTE, de acuerdo con el documento que lo acredite comotal.Así mismo manifestará en esta carta el monto de su proposición, la cual se obtendrá de la suma de losimportes del documento PE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS, sin incluir el I.V.A.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftWord, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “ Cartacompromiso.doc”.DOCUMENTO PE 02.-“PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”Debidamente complementado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para suelaboración y presentación, se empleará el sistema de barras, estructurando la programacióncuantificada (volúmenes), calendarizado, indicando las erogaciones de avances de los trabajos aejecutar en cada una de las semanas o meses según sea el caso.Si el período de ejecución de los trabajos es de hasta tres meses, los diversos programas seestructurarán semanalmente y si el período fuera mayor deberán presentarse mensualmente. En ningúncaso se considerarán cambios en los precios unitarios propuestos originalmente o modificaciones alprograma de ejecución de los trabajos presentado por el LICITANTE, motivados por causas ajenas ala ENTIDAD derivadas de la ineficiente operación de los equipos, personal o instalaciones.La fecha de inicio y terminación de los trabajos tendrá que ser tal, que el programa de trabajo sedesarrolle conforme con el período de ejecución, indicado en el punto 6 de la información general.El CONTRATISTA para tal efecto, deberá desarrollar cuidadosamente el programa de trabajo ydemás documentos propios de la ejecución de la obra, para verificar si además, tendrá que consideraren su proposición turnos vespertinos o nocturnos.El LICITANTE deberá de tomar las consideraciones necesarias, ya que en caso de retrasos imputablesal CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos de acuerdo al programa propuesto, además de lassanciones correspondientes, éste deberá de cubrir los gastos adicionales que genere la supervisión deobra contratada.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftExcel y/o escaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo“Programa montos ejecución trabajos.xls”.Página 23 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 02 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETO ONO SE ACATE LO AQUÍ ESTABLECIDO DARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LAPROPOSICION.DOCUMENTO PE 03.-“PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/OEQUIPO”Debidamente complementado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para suelaboración y presentación se empleará el sistema de barras, estructurando la programacióncuantificada y calendarizada de los períodos de utilización de los equipos, indicando la cantidad dehoras efectivas de trabajo del equipo a utilizar en cada una de las semanas o meses según sea el caso,indicando los montos de las erogaciones en cada periodo y considerando el período de ejecuciónindicado en el punto 6 de la información general.Si el período de ejecución de la obra es de hasta tres meses, el programa se estructurará semanalmentey si el período fuera mayor deberá presentarse mensualmente.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftExcel y/o escaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “Programa maquinaria.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 03 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETO ONO SE ACATE LO AQUÍ ESTABLECIDO DARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LAPROPOSICION.DOCUMENTO PE 04.-“PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DELA DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.”Debidamente complementado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora. Para suelaboración y presentación se empleará el sistema de barras, estructurando la programacióncalendarizada de los períodos de intervención del personal, indicando las cantidades de personal autilizar en cada una de las semanas o meses según sea el caso en jornadas de trabajo, indicando losmontos de las erogaciones y considerando el período de ejecución indicado en el punto 6 de lainformación general. En este programa se desarrollarán los siguientes incisos:A) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de ladirección, administración y ejecución de los trabajos.B) Personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos.Si el período de ejecución de la obra es de hasta tres meses, el programa se estructurará semanalmentey si el período fuera mayor deberá presentarse mensualmente.Página 24 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftExcel y/o escaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “Programa mano de obra.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 04 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETO ONO SE ACATE LO AQUÍ ESTABLECIDO DARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LAPROPOSICION.DOCUMENTO PE 05.-“PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES “Debidamente complementado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora. Para suelaboración y presentación se empleará el sistema de barras, estructurando la programacióncalendarizada de los períodos de utilización de los materiales, indicando las cantidades y unidades delos materiales a utilizar en cada una de las semanas o meses según sea el caso, indicando los montos delas erogaciones y considerando el período de ejecución, indicado en el punto 6 de la informacióngeneral.Si el período de ejecución de la obra es de hasta tres meses, el programa se estructurará semanalmentey si el período fuera mayor deberá presentarse mensualmente.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicaciónelectrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de MicrosoftExcel y/o escaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “Programa materiales.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 05 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETO ONO SE ACATE LO AQUÍ ESTABLECIDO DARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LAPROPOSICION.DOCUMENTO PE 06.-“ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO”Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa, totalmente elaborado por elLICITANTE.El análisis se sujetará al formato anexo, considerando que los costos indirectos estarán representadoscomo un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a los gastospresupuestados por concepto de administración de oficinas centrales y de obra, seguros y fianzas.El LICITANTE deberá considerar dentro de este análisis el SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD Y/OCONSTRUCCIÓN, BANDEREROS, CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE DESVIO DEL TRAFICOPARA DEJAR LIBRE LA AREA EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS YMANTENIMIENTO EN LOS CAMINOS (BRECHAS, RURALES Y FEDERALES) POR LOSCUALES TRANSITARAN SUS VEHICULOS; EN CASO DE DERRAMES DE MATERIAL SOBREDICHOS CAMINOS, EL REESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICONES AMBIENTALESPágina 25 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.EXISTENTES PREVIO AL DERRAME, OBRAS DE DESVIO, SEÑALAMIENTO DIURNO YNOCTURNO, se sujetará a los lineamientos contemplados en las NORMAS MUNICIPALES, DEFERROCARRILLES Y FEDERALES ENTRE OTRAS para este concepto, y en general todo lorelacionado a los sistemas de seguridad, higiene y ecología relativo a la obra, ya que APILAC noreconocerá cargo alguno si el LICITANTE no hizo las consideraciones correspondientes.Así mismo deberá de considerar dentro de sus indirectos, el personal y equipo necesario para llevar elcontrol topográfico de la obra, la elaboración de planos, el cálculo de volúmenes y la entrega deinformes a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, considerando que esta información deberá serentregada impresa y en archivo electrónico como soporte de cada una de las estimaciones que segeneren.Los indirectos estipulados en este documento deberán incluir las erogaciones por parte delCONTRATISTA para sostener una plantilla de personal idóneo y eficiente que pueda llevar a cabo laejecución del proyecto cumpliendo satisfactoriamente, a juicio de la ENTIDAD con las siguientesactividades:Personal Directivo.- Este personal estará capacitado para dirigir y manejar las actividades delCONTRATISTA en tal forma que los trabajos cumplan con todos los requisitos de programa, calidad ycumplimiento de las instrucciones que de la ENTIDAD.Personal de Ingeniería.- Este personal será capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos yespecificaciones del proyecto, y será en número suficiente para cumplir las indicaciones relacionadascon los trabajos, dadas por el RESIDENTE DE OBRA.El LICITANTE deberá considerar también en sus costos indirectos el equipo de seguridad delpersonal necesario para la realización de las actividades inherentes a sus funciones y requerimientosmínimos solicitados por APILAC, como son cascos, zapatos industriales, guantes, ropa de algodón,así como los equipos y materiales necesarios según el grado de dificultad de las actividades adesarrollar, etc.Durante el desarrollo de los trabajos se llevaran a cabo semanalmente reuniones en las oficinas queocupa APILAC, para verificar el avance de los trabajos y corregir las posibles desviaciones, por lo queel LICITANTE deberá de hacer las consideraciones necesarias para su asistencia, ya que deberá depresentar los avances logrados en el proceso de la obra según sea el caso, costo que no será reconocidopor APILAC si el LICITANTE no tomo las consideraciones necesarias dentro de este rubro.Así mismo en los cargos indirectos deberá de considerar el suministro y colocación de dos letrerosrotulados en lonas ahuladas, espectaculares de acuerdo al croquis anexo en la presente convocatoria delicitación.El cargo por concepto de laboratorio y cualquier tipo de control de calidad (Incluyendo topografía otrabajos similares), para el control de calidad deberá considerarse en este rubro, debiendo llevar a cabolas pruebas necesarias para dar cumplimiento a los trabajos motivo de la presente licitación, de acuerdoa lo establecido en las NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES de la S.C.T. y NORMASPARA MUESTREOS Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA S.C.T., ultima edición y/o lanormatividad aplicable.Página 26 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El cargo por concepto de seguimiento de los aspectos de protección ambiental será cargado en estedocumento.En general el análisis del costo indirecto deberá ser presentado en apego a lo establecido en el capitulosexto “Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios”, Sección III “El Costo Indirecto” delReglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual seanexa el formato correspondiente mismo que es indicativo pero no limitativo.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/o escaneado,que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “ Indirectos.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 06 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PE 07.-“ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGOPOR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa, totalmente elaborado por elLICITANTE.Para la determinación de este costo, se deberán considerar los gastos que realizará en la ejecución delos trabajos, los pagos que recibirá por concepto de anticipos y estimaciones y la tasa de interés queaplicará, señalando el indicador económico en el que se basa para su determinación; CPP, T.I.I.E.,CETES etc., entregando copia del mismo, así como se establece en la Sección IV “El Costo porFinanciamiento” del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/oescaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “Financiamiento.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 07 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PE 08.-.“ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS”Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa, totalmente elaborado por elLICITANTE. (original).Se deberán presentar los análisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptosde trabajo contenidos en el documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS. Pudiendo seréstos reportes de computadora, considerando que:Página 27 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El análisis de precios unitarios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costosindirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargo por utilidad, cargos adicionales y preciototal, siendo este último el que se traslade al documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.El costo directo incluirá los cargos por costos de percepciones del personal, materiales, maquinaria yequipo, consignados en los documentos correspondientes a DATOS BÁSICOS DE COSTOS DEMANO DE OBRA, DATOS BÁSICOS COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO y DATOSBÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, respectivamente y con sus correspondientesrendimientos.El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje será elconsignado en el documento correspondiente al ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DELCARGO INDIRECTO.El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de loscostos directos e indirectos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente alANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.El cargo por utilidad será fijado por el LICITANTE mediante un porcentaje de la suma del costo directo,indirecto y de financiamiento.Este cargo, deberá de considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y laparticipación de los trabajadores en las utilidades de la empresa debiendo anexar en este documento elcálculo correspondiente para determinación de la utilidad, de acuerdo al artículo 188 del Reglamento dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidascomo obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de laejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, nidel cargo por utilidad.Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o dedisposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestoslocales y federales y gastos de inspección y supervisión.Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costosindirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustadoscuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento paralos mismos, el análisis de la determinación de los cargos adicionales se deberá anexar en el documentoPE 07.Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con elPROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y en general con toda la proposición.Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos porconcepto de estos dos últimos.Página 28 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.No se permite a los LICITANTES la estructuración de costos básicos para su análisis de preciosunitarios, por lo tanto éstos deberán presentarse totalmente desglosados señalando el costo demateriales, mano de obra y maquinaria y equipo que interviene para la conformación del costo directo,siendo motivo para desechar su proposición el que no se presente como se solicita.Para el caso en el cual se consideren acarreos por medio de tarifas, para la elaboración de los ajustes decostos se tomara el índice que se establezca en el cuadro CP173-INDICES DE PRECIOS DEGENERICOS PARA PRODUCCION TOTAL del BANCO DE MEXICO, EN EL NUMERAL 3441MAQUINARIA PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION Y MINERIA.Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, únicamentese podrá aplicar el supuesto previsto en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas y de acuerdo al procedimiento que se establece en los artículos 57,fracción I y 58 de la misma Ley en referencia.El análisis que se realice de los P.U., deberá de presentarse impreso y en archivo electrónico (Excel),información que se integrara junto con el catalogo de conceptos en un CD anexo al documento PT 12“Catalogo de Conceptos”.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/oescaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “ PreciosUnitarios.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 08 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PE 09.-“DATOS BASICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE INTERVIENEN ENLOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”Debidamente requisitado y firmado, de acuerdo al formato anexo, o presentado en computadora.Se relacionarán todas las maquinas y equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos,presentando todos y cada uno de los análisis del costo horario activo e inactivo considerando losequipos como nuevos, siendo este último el que se traslade para la estructuración del costo directo enla elaboración de precios unitarios, deberá anexar las cotizaciones de cada uno de los equipos queutilizara en la ejecución de los trabajos, siendo motivo de desechar la proposición sino presenta lasmismasDeberá presentar la relación de la maquinaria y/o equipo a utilizar indicando la unidad, cantidad dehoras efectivas su correspondiente costo horario activo e importe total.Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de losrequisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información ysu fecha de actualización, anexando copia de la fuente de información.Página 29 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Para el costo por inversión del que habla el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, deberá indicar la tasa de interés que más le convenga, mismaque estará referida a un indicador económico especifico, debiendo indicar y anexar copia del mismo,así como la fuente, ya que estará sujeto a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se harácomo parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo delcosto horario.En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechosnacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que la maquinaria y/oequipos se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, preparados para talfin y liberados de todo gravamen, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún sobrecosto por lainobservancia de este precepto.El equipo a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que indicó en su proposición y que fueaceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al queseñaló en su proposición; sólo en el caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismascaracterísticas que el anterior o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajoen el tiempo programado, será autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho motivecambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por lamisma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/oescaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “COSTOS DEMAQUINARIA Y EQUIPO.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 09 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PE 10.-“DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, QUE INTERVIENENEN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”A) Se deberán indicar y anexar los análisis de cada uno de los factores obtenidos para los salarios decada una de las categorías con montos, mismos que serán presentados desglosando lasprestaciones de la ley federal del trabajo y la ley del IMSS.B) Relación de salarios base del personal con montos.Se deberán considerar los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidadespropuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten lostrabajos.Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal queintervenga en la obra, con el factor de incremento para obtención del salario real y su resultado,debiendo presentar todos y cada uno de los factores de salario real de las diferentes categorías.Página 30 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.De igual forma se enlistaran las diferentes categorías indicando unidad, cantidad salariointegrado e importe.C) Deberán anexar copia del comprobante del seguro de riesgo de trabajo debidamente sellada porel IMSS, el cual fue utilizado en el cálculo del factor de salario real.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/oescaneado, que contenga toda la documentación antes mencionada, nombrándolo “Costos de Mano deobra.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 10 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PE 11.-“RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, QUE INTERVIENENEN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa, totalmente elaborado por elLICITANTE. Pudiendo ser éste, reporte de computadora (original).Se relacionarán todos los materiales y equipos de instalación permanente que se requieran para laejecución de la obra, incluyendo los que se utilicen en la construcción de obras auxiliares de instalacióneventual, indicando de forma tabular sus descripciones completas: unidades de medición, cantidades autilizar, costos reales puesto en obra incluyendo fletes e importe total a costo directo, siendo sus costospuestos en obra los que se trasladen para la estructuración del costo directo en la elaboración de preciosunitarios.Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación además de losrequisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficialde la Federación por el Banco de México, para solventar obligaciones en moneda extranjera, suconversión, la fuente de información y su fecha de actualización.En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechosnacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los materiales y/oequipos se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, preparados para suutilización y liberados de todo gravamen, ya que APILAC no reconocerá ningún sobrecosto por lainobservancia de este precepto.En lo que corresponde a la proporción de insumos como similares en calidad se deberán respetarrigurosamente las siguientes indicaciones, sin detrimento de las antes referidas, y en el entendido de que lafacultad de opción para elegir un insumo como similar, única y exclusivamente procederá si en la relacióndel concepto se manifiesta esta opción de acuerdo con las siguientes modalidades:1.- Cuando en el concepto se indique un material y/o equipo específico el LICITANTE deberápresupuestar el indicado y no otro.Página 31 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.2.- Cuando en el concepto se indique uno o más materiales y/o equipos de marca determinada yademás manifieste la opción de elegir otro como similar, el LICITANTE podrá proponeralgunos similares a los indicados anexando al presente documento una tabla técnicacomparativa tomando uno de los insumos de marca y el que propone como similar; indicandopara estos últimos su descripción totalmente detallada, su marca, modelo, tipo, diseño defabricación, fabricante, proveedor directo o indirecto; adjuntando original o copias fotostáticasde las especificaciones técnicas, catálogos, manuales y/o instructivos de operación y en generaltoda la información necesaria que permita a APILAC estar en posibilidades de poder definir siel producto propuesto es realmente similar en calidad.Queda entendido que con la finalidad de garantizar al Estado las mejores condiciones de calidad en losmateriales y equipo que se utilicen en la ejecución de las obras, APILAC se reserva el derecho de verificary aceptar las propuestas de lo insumos similares a los indicadas en la convocatoria, para lo cual alofertarse un insumo como “similar”, se deberá anexar la “FICHA TÉCNICA” de éste, así como la“Cotización “ del proveedor, para que APILAC esté en posibilidades de evaluar el insumo presentadocomo similar, de no presentarse estos será motivo de desechamiento.En general y en cualquier caso en la relación de materiales se indicará la descripción completa del insumoy su costo puesto en el sitio preciso de su utilización en el entendido de que la opción, que en su caso seotorgue respecto de proponer materiales y/o equipos como similares a los indicados en el catálogo en lostérminos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE haga entrega formal de lasproposiciones de esta licitación por lo que el CONTRATISTA se obliga para la ejecución de la obra, asuministrar precisamente los insumos solicitados en la convocatoria de la licitación y a los costospresupuestados, sin derecho de modificaciones y/o reclamaciones posterior técnicas o económicas.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/oescaneado, que manifieste lo antes mencionado, nombrándolo “Costos de materiales.xls”.LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL PRESENTEDOCUMENTO PE 11 O QUE ALGUNO DE ÉSTOS SEA PRESENTADO INCOMPLETODARÁ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.DOCUMENTO PE 12“CATALOGO DE CONCEPTOS”Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o, presentado en computadora.Se anotarán los precios unitarios de todos los conceptos con número y con letra según la ley de lamateria. Si hubiese discrepancias entre los precios unitarios anotados con número y los anotados conletra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de laproposición, en caso de que lo hubiese.En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el productode las cantidades de obra anotadas por la ENTIDAD y los precios unitarios anotados con letra por elLICITANTE.La suma de los importes de todos los conceptos, representará el importe total del catalogo, la quedeberá anotarse con número y letra en la última hoja del documento, así también como el impuesto alPágina 32 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la ley en la materia y el monto queresulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptosy, el monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación,en su caso.Únicamente se pagarán los conceptos realmente ejecutados a los precios originalmente propuestos.El CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los precios unitariosoriginalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo realmente ejecutadas se incrementeno decrementen, modificando el importe total en un porcentaje no mayor del 25% (veinticinco porciento), respecto de las anotadas en el documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS, siresulta que el porcentaje es mayor al 25% (veinticinco por ciento) se determinara la precedencia demodificar los indirectos y el financiamiento de acuerdo a lo establecido en el articulo 72 deREGLAMENTO de la LEY.Los precios unitarios anotados con letra, deberán coincidir con los precios unitarios analizadosdetalladamente, incluidos en el documento denominado ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOSUNITARIOS, en caso contrario, se considerará que el precio unitario está mal analizado yconsecuentemente la proposición será desechada.Los anexos 1.1 Importaciones, 1.2 Vialidad Importaciones y 2.0 Exportaciones, que conforman este documento,deberán de entregarse con la información que se solicita, impresos y en archivo electrónico (Excel), al igual que losanálisis de precios unitarios, debidamente identificados en un CD con el nombre del licitante y el contenido.Para los LICITANTES que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónicaestablecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel y/oescaneado, que manifieste lo antes mencionado, nombrándolo “Catalogo de Conceptos.xls”.C.- PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES11. IDIOMA, UNIDADES, MEDIDA Y MONEDA DE LA PROPOSICION.En lo general para todos los documentos y correspondencia relacionada con la presente Licitación, elidioma oficial será el ESPAÑOL. Las cantidades serán expresadas en el SISTEMA MÉTRICODECIMAL y los precios unitarios se indicarán en MONEDA NACIONAL, aún y cuando el insumofuera de importación, sin incluir el impuesto al valor agregado.12.- FORMULACIÓN DE LA PROPOSICION.La proposición deberá estar preparada por el LICITANTE, siguiendo las instrucciones detalladas quese indican en el punto B, para los 22 documentos, 10 de la proposición técnica y 12 en la proposicióneconómica, que integran la documentación de la Licitación.Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la proposición en loconducente, regirán rigurosamente las indicaciones señaladas de carácter general y particular, ademásde las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por reparto de tipificación se incluyen en elPágina 33 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la proposición, así comodurante el cumplimiento del contrato motivo de la presente Licitación.Al formular la proposición deberá tomar en cuenta que para efectos de pago se formularán estimacionesmensuales de los trabajos ejecutados, mismas que irán acompañadas de la documentación de soportecorrespondiente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte; APILAC dentro de losquince días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso autorizar la estimación correspondiente,misma que será pagada por APILAC bajo su responsabilidad en un plazo no mayor a veinte díasnaturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas.En caso de incorrecciones en la factura y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de cinco (5)días hábiles la Unidad Administrativa responsable desechará el documento y lo devolverá al contratistapara que éste lo corrija y lo presente de nueva cuenta iniciándose nuevamente el procedimiento depago señalado en el párrafo anterior.Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados conforme a dichas estimaciones, sepagarán dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha en quela ENTIDAD emita el oficio de resolución respectivo.En los casos en que la ENTIDAD no cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos,conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud del contratista, se pagarán gastosfinancieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación,en los casos de prórroga para el pago del Crédito Fiscal. Dichos gastos empezarán a generarse cuandolas partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas,debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongaefectivamente las cantidades a disposición del contratista.En el caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidadespagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a laestablecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de CréditoFiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaránpor días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente lascantidades a disposición de la ENTIDAD. No se considerará pago en exceso cuando las diferenciasque resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, sidicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 dela Ley.13.- CONDICIONES DE LA LICITACIÓN.El LICITANTE deberá presentar su proposición con el debido cuidado de dar cumplimiento a todoslos requisitos solicitados en los documentos de la CONVOCATORIA.La ENTIDAD desechara la proposición del LICITANTE o LICITANTES que incumpla en alguno delos requisitos establecidos en la Convocatoria de la Licitación, que afecten la solvencia de lasproposiciones, así mismo desechara la proposición del LICITANTE al que se le compruebe que haacordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como finobtener una ventaja sobre los demás LICITANTES, lo anterior de conformidad con la fracción XXIIIdel artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasPágina 34 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.La ENTIDAD desechará las proposiciones cuando reciba información oficial de que el LICITANTEdespués de estar inscrito, se encuentre en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.14.- FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICION.El LICITANTE deberá preparar un original de los documentos indicados en el punto 12,FORMULACIÓN DE LA PROPOSICION.La PROPOSICION no deberá contener alteraciones, correcciones, raspaduras o enmendaduras, aexcepción de aquellas que sean necesarias para cumplir con los documentos de la Licitación o las quesean necesarias para corregir errores del LICITANTE, en cuyo caso las correcciones deberán llevarlas iníciales de la persona que firme la proposición.En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos de la PROPOSICION, se presentaránmecanografiadas o escritas con tinta indeleble y se deberá consignar la firma del LICITANTE o suREPRESENTANTE LEGAL, en los términos del documento denominado CARTA COMPROMISODE LA PROPOSICION.15.- SELLADO Y ROTULACIÓN DE LA PROPOSICION.La PROPOSICION deberá entregarse en UN SOBRE CERRADO conteniendo los documentos que,para cada uno, enseguida se mencionan:PROPOSICION TECNICASe deberán incluir exclusivamente los originales de la proposición técnica. Cada documento enoriginal deberá integrarse por separado en un fólder, con el separador (anexo) que le corresponda acada uno, engrapándolo al frente de cada fólder, lo anterior para la mejor conducción delprocedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones.PROPOSICION ECONOMICASe deberán incluir exclusivamente los originales de la proposición económica. Cada documento enoriginal deberá integrarse por separado en un fólder, con el separador (anexo) que le corresponda acada uno, engrapándolo al frente de cada fólder, lo anterior para la mejor conducción delprocedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones.El sobre cerrado estará dirigidos a: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LAZAROCARDENAS, S.A. DE C.V., y a la siguiente dirección: Prolongación Av. Lázaro Cárdenas N° 1, Col.Centro en Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P. 60950.Se entregará con su hoja de identificación correspondiente, pegándola o engrapándola al frente delsobre, rotulando claramente los siguientes datos generales en el exterior del sobre:a) PROPOSICIONa.1 Técnica y Económica.Página 35 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.b) LICITACIÓNb.1 Númerob.2 Rubrob.3 Fecha y hora de presentación de las proposiciones.c) LICITANTEc.1 Nombre o razón socialc.2 Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.c.3 Nombre del representante legalD.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES16.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.El acto de recepción de propuestas se llevará a cabo en la Gerencia de Ingeniería de la ENTIDAD, sitaen: Prolongación Av. Lázaro Cárdenas N° 1, Col. Centro en Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P.60950, llevándose a cabo la apertura de propuestas sin la presencia de los participantes, de acuerdo a loestablecido en el articulo 44 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con lasMismas.Las propuestas presentadas por los LICITANTES se recibirán el día y la hora señaladas en el punto 5del pliego de requisitos y obrarán en poder de la ENTIDAD por 3 años contados a partir de la fecha desu recepción, conforme al artículo 74 de la Ley, quien entregará acuse de recibo, salvo aquéllas quefueran desechadas, mismas que serán devueltas 60 (SESENTA) días naturales posteriores a la fecha enque se de a conocer el fallo de la Licitación y a solicitud expresa por escrito de los LICITANTES,salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarsehasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos laconvocante podrá proceder a su devolución o destrucción.El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una etapa, conforme a losiguiente:Las propuestas podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería.Los LICITANTES no podrán enviar sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica.La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado el día y hora señalados en el punto 5 de lainformación general. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse aelección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. Una vez recibidas las proposiciones, se procederáa su apertura y se desecharán aquellas que hubiera omitido alguno de los requisitos exigidos.Por lo menos el representante del órgano Interno de control y el servidor público facultado parapresidir el acto de la ENTIDAD, rubricarán, el catálogo de conceptos o el presupuesto así como losprogramas solicitados de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarándocumentalmente.Página 36 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la “LEY” y 32 del“REGLAMENTO”, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación yel importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas, fundando ymotivando las causas que lo originaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copiade la misma, señalando el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.17. PROCESO DE EVALUACIÓN.E.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONESDespués de abrir públicamente, tanto las PROPOSICIONES TÉCNICAS como las ECONÓMICAS, elproceso del análisis será CONFIDENCIAL. Toda la información relacionada con la revisión,evaluación y comparación de las mismas, así como las recomendaciones concernientes a laadjudicación del contrato, no serán dadas a conocer a ningún LICITANTE u otras personas nooficialmente relacionadas con este proceso, hasta que se haya emitido el DICTAMEN DE LAEVALUACIÓN y se haya anunciado la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.18. REVISIÓN DETALLADA.De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 33 fracción VIII, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, para la Evaluación de las Proposiciones, en ningún caso seutilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. La ENTIDAD llevará a cabo la evaluación de lasproposiciones de la manera siguiente:EN EL ASPECTO TÉCNICO.a).- Se verificará que el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, sea factible de realizarcon los recursos considerados por el LICITANTE en el plazo solicitado y que las características,especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar considerados en el listadocorrespondiente, sean de las requeridas por la convocante, de no ser así, o que alguno de los puntosanteriores no se cumpla adecuadamente, será motivo para DESECHAR la proposición.b).- Se verificará que el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, sea congruente con losdiferentes PROGRAMAS solicitados, y que al elaborarlo el LICITANTE hubiere tomado en cuenta,entre otros factores: los términos de referencia, las normas de la SCT, los planos de proyecto, elcatálogo de conceptos, los diferentes insumos y/o personal que intervienen en la ejecución de lostrabajos, que presente una descripción detallada (utilizando dibujos, diagramas, etc.), y precisa delproceso y, que mantenga un ordenamiento secuencial y lógico.c).- Se verificará que el personal propuesto por el LICITANTE cuente con la experiencia, capacidad yrecursos necesarios para la realización de los trabajos solicitados por la ENTIDAD en los respectivostérminos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo deejecución correspondan al servicio ofertado.d).- Se verificara que en los análisis de los conceptos de trabajo se hayan considerado los rendimientosde materiales, mano de obra y maquinaria así como si considero desperdicios de los materiales.Página 37 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.e).- Así como se verificaran todos y cada uno de los aspectos contemplados en el artículo 36, de lasección III “Evaluación de las proposiciones”, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mimas.EN EL ASPECTO ECONÓMICOa) Se verificará que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los preciosunitarios, la normatividad vigente que para tal efecto establece el Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; los costos de mano de obra, materiales ydemás insumos en la zona ó región de que se trate, además que todos y cada uno de losdocumentos sean presentados de acuerdo a lo solicitado, de no cumplirse con lo anterior, seráDESECHADA LA PROPOSICION.b) Únicamente las PROPOSICIONES que satisfagan todos los aspectos enunciados anteriormente, secalificarán como solventes técnica y económicamente, y por tanto, sólo éstas serán objeto delANÁLISIS COMPARATIVO.c) Sobre la base del análisis comparativo de las proposiciones, la ENTIDAD elegirá de entre losLICITANTES que cumplan con todos los requisitos, a la proposición solvente económicamenteque convenga a los intereses del ESTADO.d).- Así como se verificaran todos y cada uno de los aspectos contemplados en el artículo 37 de lasección III “Evaluación de las proposiciones” del REGLAMENTO de la LEY.e).- APILAC podrá realizar el mercadeo de los materiales que intervienen en la presente licitación paraverificar si los presentados por el LICITANTE se encuentran dentro de mercado, tomando losmismos en consideración para DESECHAR las proposiciones con fundamento en el artículo 37apartado A fracción II inciso c del REGLAMENTO de la LEY.Únicamente las PROPOSICIONES que satisfagan los aspectos a que hace mención la Sección III,Capitulo Primero, Titulo Tercero del REGLAMENTO de la LEY, se calificarán como solventestécnica y económicamente, y por tanto, sólo éstas serán objeto del ANÁLISIS COMPARATIVO.Sobre la base del análisis comparativo de las proposiciones, la ENTIDAD, de entre los LICITANTESque hubieran satisfecho todos los requisitos solicitados, adjudicará el contrato a aquel cuya proposiciónresulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por laENTIDAD, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.19. LICITACIONES DESIERTAS.La ENTIDAD declarará DESIERTA la LICITACIÓN por las siguientes causas:1. Cuando ninguna persona adquiera las bases.2. Cuando en el acto de presentación y apertura de proposiciones no se reciba algunaPROPOSICION o todas las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las BASESy fueran desechadas.Página 38 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.3. Cuando todas las proposiciones recibidas se califiquen después del análisis detallado comoNO SOLVENTES.4. Cuando se determine que los precios de las proposiciones presentados por los LICITANTESno son ACEPTABLES, al proponer importes que no puedan ser pagados por la APILAC.F. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS20. CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN.La ENTIDAD otorgara el contrato al LICITANTE, cuya oferta de entre los LICITANTES, reúna lascondiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y haya sido calificada comoPROPOSICION SOLVENTE, además que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de lasobligaciones respectivas en los términos del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas. Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de losrequerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposiciónque asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,oportunidad y demás circunstancias pertinentes.Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente másconveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios,parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los términos establecidos en el artículo 37 Adel Reglamento de la Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de2006.Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado seráaquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritosen el artículo 37 A, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o montode la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para elEstado tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como lasolvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje haciaabajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta quese obtenga la proposición que será adjudicada.En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la entidad adjudicará la obra, en igualdad decondiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas condiscapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses deantelación al momento del cierre de la Licitación Pública.Así mismo se considerara en el caso del criterio relativo al contenido nacional, la subcontratación que serealice a empresas MIPYMES, por lo que la empresas que presente el mayor numero de empresasMIPYMES nacionales subcontratadas para la ejecución de los trabajos, obtendrá la mayor calificación yPágina 39 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.se ponderaran los puntos de acuerdo a las empresas MIPYMES subcontratadas, por lo tanto los 10 puntosque establece el Reglamento para el criterio de contenido nacional se repartirán de la siguiente forma: Materiales 4 puntos Maquinaria y equipo de instalación permanente 3 puntos Empresas MIPYMES subcontratadas. 3 puntosSe entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el criteriode adjudicación utilizado sea el contenido en el artículo 37 C de este Reglamento, o bien, cuandoobtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto enel artículo 37 A de este Reglamento.Si no fuere factible resolver el empate en los términos del artículo 37 E, la adjudicación se efectuará enfavor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante enel propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición queresulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitanteganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuenteslugares que ocuparán tales proposiciones.21. COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN.En los términos del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,el fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública o mediante comunicación escrita, según seasiente en el Acta de la segunda etapa del proceso. Para constancia de la notificación del fallo, selevantará el ACTA, en la que se hará constar el LICITANTE a quien se le adjudicará el contrato ladecisión de la ENTIDAD en su caso, la cual firmarán los asistentes y se les entregará copia de lamisma.En el mismo acto, se hará entrega de una comunicación por escrito a los LICITANTES, señalando lainformación acerca de las razones por las cuales sus proposiciones, en su caso, no fueron elegidas ohubieran sido DESECHADAS.22. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.El CONTRATISTA se obliga a entregar precisamente en la ENTIDAD, con domicilio enProlongación Av. Lázaro Cárdenas N° 1, Col. Centro en Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P.60950, a más tardar en el plazo indicado, los siguientes documentos.Previo a la firma del contrato:a) El CONTRATISTA deberá firmar la totalidad de los documentos que integran su proposiciónprevio a la firma del contrato.b) Documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre elcumplimiento de sus obligaciones fiscales, según lo establece el artículo 32-D, primero,segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal,Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como lasentidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes,arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondosPágina 40 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará losiguiente, según corresponda:I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de loscontribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documentoactualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimientode sus obligaciones fiscales.Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar elcontrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligacionesconforme a lo siguiente:1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción“Mi portal”2. Contar con clave CIEC3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:a. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.b. Nombre y RFC del representante legal, en su caso.c. Monto total del contrato.d. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento,prestación de servicios u obra pública.e. Número de licitación o concurso.El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página deInternet del SAT para efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero ycuarto párrafos del CFF, manifieste bajo protesta de decir verdad que:a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a quese refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activoy localizado.b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscalesrespecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el últimoejercicio fiscal que se encuentre obligado.c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo porimpuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose porimpuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generalesde importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y susaccesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionadoscon la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación dedeclaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición deconstancias y comprobantes fiscales.d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización parapagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contracréditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizadosconforme al artículo 141 del CFF.e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hanincurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.5. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete acelebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por laenajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en lafecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la reglaII.2.1.9.Página 41 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El incumplimiento a lo establecido en este inciso le da derecho a esta ENTIDAD a asignarlo a laproposición que ocupa el segundo lugar y así sucesivamente hasta la proposición que dista hasta un10% arriba del importe de la proposición a que se haya asignado el contrato inicialmente, lo anteriorde acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas.Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le sigaen calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.c) El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada de los documentos con los que seacredite su existencia legal y las facultades de su REPRESENTANTE para suscribir el contratocorrespondiente, tales como acta constitutiva y modificaciones en su caso, inscritas en el RegistroPúblico de Comercio; poder notarial en su caso, del REPRESENTANTE legal inscrito en elRegistro Público de Comercio.d) El contratista en hojas membretadas de la empresa, deberá manifestar bajo protesta de decirverdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias paraasegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los subcontratistas oproveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos de desarrollo, implementacióny puesta en marcha del mismo, contara con la autorización de la autoridad migratoria que le permitatrabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General dePoblaciones y su Reglamento.El contratista deberá indicar además, que tanto el como sus correspondientes, subcontratistaso proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernación en un termino de 15días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altereo pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado denacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión delextranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lodispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.e) Previo a la firma del contrato, el licitante ganador, deberá de entregar su presupuesto y suanálisis de Precios Unitarios, en archivo electrónico, en el formato solicitado por el Representantede la Entidad o quien este designe.23. FIRMA DEL CONTRATO.El LICITANTE al que se le adjudique la obra, se obligará a proceder a firmar el contrato con laENTIDAD en el lugar, fecha y hora señalados en el ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN, y queno excederá de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación. Elcontrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de Licitación, al cual se leincorporarán todos los acuerdos entre las dos partes CONTRATISTA y ENTIDAD (documento PT06).Si el LICITANTE no firmare el contrato, será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 78de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la ENTIDAD podrá, sinnecesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado lasiguiente PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁSCONVENIENTE PARA EL ESTADO, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiereel artículo 38 de esta Ley y así sucesivamente, en caso de que éste último no acepte la adjudicación,Página 42 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultadoganadora, en todo caso, no sea superior al 10% (diez por ciento) de acuerdo a lo establecido en elartículo 47 segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.El CONTRATISTA que resulte de la presente LICITACION deberá entregar previo al inicio de lostrabajos la lista del personal a utilizar enlistando categoría, nombre y número de registro del IMSS decada uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su número de IMSSno podrá ingresar al recinto portuario, ni a su zona de trabajo.24. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que el LICITANTE reciba lanotificación del fallo de adjudicación del contrato, proporcionará a la ENTIDAD la garantía decumplimiento misma que deberá ser constituida por el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.En los términos del artículo 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.25. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.El CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato, se obliga a tener en el sitio preciso donde seejecuten los trabajos, un profesionista con amplia experiencia que corresponda a la obra motivo de lapresente Licitación, en los términos del documento denominado CARTA COMPROMISO DE LAPROPOSICION, quien será el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; cualquier orden dada alSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION por el RESIDENTE DE OBRA se considerarátransmitida directamente al CONTRATISTA.El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá cumplir con las siguientes disposiciones sindetrimento de cualquier otra que le corresponda:1. Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, el nombre, domicilio, teléfono de su domicilio;curriculum en donde demuestre su experiencia y cédula profesional.2. Atender de inmediato a cualquier llamada del RESIDENTE DE OBRA por motivos contractualescuando su presencia o intervención sea requerida.3. Deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representación delCONTRATISTA las estimaciones de obra y cualquier otro documento oficial.4. Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial.5. En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporalo definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita alRESIDENTE DE OBRA de éste hecho y, simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTEINTERINO O DEFINITIVO que deberá tener las mismas características, obligaciones y facultadesque el sustituido, proporcionando currículum y cedula profesional al RESIDENTE DE OBRA.26. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida pormotivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar alRESIDENTE DE OBRA para revisión y autorización en su caso, el levantamiento definitivo yactualizado de los trabajos ejecutados presentados en AUTOCAD VERSION 2000 para WINDOWS,Página 43 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.en Layer y código de colores para impresión así como en archivos magnéticos, las normas, planosactualizados y especificaciones que fueron aplicadas, así como los manuales e instructivos deoperación, conservación y mantenimiento que correspondan en idioma español.Para los efectos del párrafo anterior, el LICITANTE deberá considerar el costo de estos trabajos,dentro de sus costos indirectos, consignándolos en el documento denominado ANÁLISIS PARA LADETERMINACIÓN DEL CARGO INDIRECTO, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún pagoextraordinario, ni modificación a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de quela estimación de finiquito NO PROCEDERÁ, hasta no haber cumplido cabalmente con la presentedisposición.27. INCONFORMIDADESEn apego a lo establecido en el Artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas Mismas, los interesados que participan en los procedimientos de Licitación podrán inconformarsede acuerdo a las facciones I, II, IV o V del citado ordenamiento. Toda inconformidad será presentada,a elección del promotor, por escrito o a través del sistema Compranet, directamente en las oficinas dela Secretaría de la Función Pública, o bien ante el Órgano Interno de Control de la ENTIDAD, sita enProlongación, Av. Lázaro Cárdenas N° 1 Col. Centro, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.28. ORIENTACIÓN Y ACLARACIONESPara cualquier orientación o aclaración respecto de la CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN, elLICITANTE deberá dirigirse a la Gerencia de Ingeniería, sita en Prolongación Av. Lázaro CárdenasN° 1 Col. Centro, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 párrafo tercero no será objeto de evaluación lascondiciones establecidas por la convocante que tenga como propósito facilitar la presentación de lasproposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito,cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia porparte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar susproposiciones.Las aclaraciones serán por escrito y se recibirán a más tardar en la fecha establecida en el numeral 4del PLIEGO DE REQUISITOS, acto de la junta de aclaraciones, siendo contestadas a través decirculares aclaratorias o bien en la acta que se levante en la junta de aclaraciones, emitidas por laGerencia de Ingeniería, a más tardar en la fecha señaladas.29. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DE LA LICIACIONCon la finalidad de determinar alguna irregularidad en los procesos de licitación se adiciona laencuesta de transparencia, misma que será entregada a los licitantes después del acto de fallo.30. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LAORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO YFIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORESPUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALESINTERNACIONALES. (OCDE).Página 44 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el oficio circular N° SACN/300/148/2003 defecha 03 de septiembre del 2003, se adiciona como Anexo Uno NOTA INFORMATIVA PARAPARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS E LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓNY EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIREL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONESCOMERCIALES INTERNACIONALES. (OCDE), ya que México es signatario de la Convencióncontra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionalesde la OCDE, documento que deberá el LICITANTE presentar en el DOCUMENTO PT 01REQUISITOS PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURAPROPOSICIONES Y REPRESENTACIÓN debidamente firmado de conocimiento.DIRECTOR GENERAL(1)__________________________LIC. RUBEN MEDINA GONZALEZ(1) Razón social del LICITANTE.(2) Nombre completo y firma del REPRESENTANTE legal del LICITANTE.CONFORME(2)__________________________Página 45 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.II. CARÁTULAS Y FORMATOSLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35.RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 46 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.PROPOSICION TÉCNICALICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35.RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 47 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 01REQUISITOS PARAINTERVENIR EN ELACTO DEPRESENTACION YAPERTURAPROPOSICIONES YREPRESENTACIÓNPágina 48 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No. PT 01 “REQUISITOS” (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 200_Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzalezDirector GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la licitación N° API-LI-GI-09-09-35, relativa a laRENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH, declaramos que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de interpósita persona,adoptaremos conductas para que los servidores públicos de la entidad convocante, induzcan o alteren lasevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto queles otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, en la presente licitaciónSin más por el momento quedo de usted, como su seguro servidor.ATENTAMENTE______________________________(Nombre del REPRESENTANTE legal)(cargo del REPRESENTANTE legal)Página 49 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 02MANIFESTACIÓN ESCRITADE CONOCER EL SITIO DELA OBRA A EJECUTAR YCIRCULARESACLARATORIASPágina 50 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No. PT 02 “MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOSTRABAJOS”(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 200_Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzalezDirector GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la licitación N° API-LI-GI-09-09-35, relativa a la ,RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH manifestamos que conocemos el sitio donde se realizaran los trabajos, las condicionesclimáticas y ambientales, así como las modificaciones a las bases (en su caso) se hayan efectuado a las basesde la licitación y que asistimos (o no) a la junta de aclaraciones.Sin más por el momento quedo de usted, como su seguro servidor.ATENTAMENTE______________________________(Nombre del REPRESENTANTE legal)(cargo del REPRESENTANTE legal)Página 51 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 03EXPERIENCIA EN TRABAJOSSIMILARES, RELACIÓN DECONTRATOS EN VIGOR YCAPACIDAD TÉCNICAPágina 52 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No. PT 03 “EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, RELACIÓN DECONTRATOS EN VIGOR Y CAPACIDAD TÉCNICA”(MANIFESTACIÓN DE CONCER ELPROYECTO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE)(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 200_Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzalezDirector GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la licitación N° API-LI-GI-09-09-35, relativa a laRENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH, manifestamos que conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería: así comohemos considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y particulares deconstrucción que la entidad nos a proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables, así como manifestamostambién nuestra conformidad de ajustarnos a ellos.Sin más por el momento quedo de usted, como su seguro servidor.ATENTAMENTE______________________________(Nombre del REPRESENTANTE legal)(cargo del REPRESENTANTE legal)Página 53 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No. PT 03 “REPRESENTACIÓN” (MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LASPARTES A R)(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 200_Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzálezDirector GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la licitación N° API-LI-GI-09-09-35, relativa a laRENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH, manifestamos que:(No se subcontratará ninguna de las partes de los trabajos a ejecutar)(Se subcontratara el arrendamiento de maquinaria y equipo, el acarreo con el sindicato y el laboratoriode control de calidad, que de acuerdo a lo establecido en las bases podrán subcontratarse).NOTA: ESTABLECER CUAL ES EL CASO QUE APLICA, ELIMINANDO LA OPCIONQUE NO RESULTA APLICABLE A LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA, EN CASODE SUBCONTRATAR, ESPECIFICAR LAS PARTES QUE SUBCONTRATA Y LAEMPRESA CON QUIEN LO HACE.Sin más por el momento quedo de usted, como su seguro servidor.ATENTAMENTE______________________________(Nombre del REPRESENTANTE legal)(cargo del REPRESENTANTE legal)Página 54 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA RELACION DEL PERSONAL DOCUMENTO PT 03INTEGRAL DE LAZAROPROFESIONAL AL SERVICIOCARDENAS, S.A. DE C.V. DEL LICITANTE IDENTIFICANDO LICITACION NUM.A LOS QUE SE ENCARGARANDE LA EJECUCION YADMINISTRACION DE LA OBRAFECHA:NOMBRE DEL PERSONAL CARGO QUE OCUPARA ESTUDIOS ACADEMICOSNUMERO DECEDULAPROFESIONALTRABAJOS REALIZADOSSIMILARES A LOS DEESTA LICITACIÓNNOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICANOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUEFIRMANOTA : SE DEBERAN ANEXAR LAS CURRICULAS DEL PERSONAL QUE SE RELACIONE.Página 55 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 04CAPACIDAD FINANCIERADE LA EMPRESAPágina 56 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 05PLIEGO DE REQUISITOSPágina 57 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 06MODELO DE CONTRATOPágina 58 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.III. MODELO DE CONTRATOLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35.RUBRO:RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 59 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Contrato de Obra Pública Plurianual a precios unitarios y tiempo determinado, No. I-__-2009-G.I.,relativo a la obra denominada _______________________________________, que celebran por unaparte, Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., por conducto de suDirector General, Lic. Ruben Medina González, y por la otra la empresa____________________________________________________, representada por el c._____________________________ en los que en lo sucesivo se les denominara "APILAC" y“contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.1. APILAC declara que:D E C L A R A C I O N E S1.1 Personalidad. Es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es la administración<strong>portuaria</strong> <strong>integral</strong> del puerto de Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., lo cual acredita con la copia dela escritura pública No. 30,117 del 15 de diciembre de 1993, pasada ante la fe del NotarioPúblico No. 153 de la ciudad de México, D.F., cuyo primer testimonio se inscribió en el tomo II,registro No. 5 del libro de comercio que se lleva en el Juzgado Segundo de Primera Instancia delDistrito Judicial de Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich.; y cuenta con Registro Federal deContribuyentes No. API931215 IX4.1.2 Representación. El Lic. Rubén Medina González, Director General, quien se encuentrafacultado para la suscripción del presente instrumento, como se desprende de la copia certificadade la escritura pública cuatro mil seiscientos seis, volumen ciento treinta y seis, de fecha 02 dediciembre de 2008, pasada ante la fe del Notario Público No. 21 y del Patrimonio InmuebleFederal, con ejercicio y residencia en la Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, Lic. José Peña López,cuyo primer testimonio se inscribió bajo el folio mercantil electrónico 15174*15 del RegistroPúblico de la Propiedad en el Estado, Oficina Regional Lázaro Cárdenas, Michoacán1.3 Erogaciones. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, la Secretaría deHacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente mediante oficio No._____________________ de fecha __ de ______ del 2009.1.4 Contrato Plurianual. Con fecha __ de _______ de 2009, mediante acuerdo Nº ___/09 seautorizo llevar a cabo la contratación plurianual de la obra comento según lo establece el artículoel artículo 50 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 148 de suReglamento, 23 de la Ley de de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas1.5 Adjudicación. En cumplimiento a los artículos, 24, 27 fracción I, 28, 29, 30 fracción III, 33, 38,39 y 45 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,mediante el procedimiento de contratación por LICITACION PUBLICA NACIONAL, con fecha_____________ del 200_, se asignó el presente contrato al CONTRATISTA, en virtud de habercumplido con las bases de la licitación de acuerdo a lo establecido en el dictamen técnico delSubcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentado ante elComité del mismo nombre, aunado a que cumple satisfactoriamente con los requisitos decapacidad y experiencia técnica, cuenta con los recursos humanos calificados para la realizaciónde la obra motivo del presente contrato dentro de los plazos establecidos en las bases de laPágina 60 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.licitación, dispone de los recursos financieros necesarios y que presentó una cotizaciónconveniente a los intereses de APILAC.1.6 Domicilio. Su domicilio para efectos del presente contrato se ubica en Prolongación AvenidaLázaro Cárdenas No. 1, Colonia Centro, Lázaro Cárdenas, Mich., C.P. 60950.2. El CONTRATISTA declara que:2.1 Personalidad. Su representada es una sociedad anónima de capital variable, constituida conformea las leyes mexicanas, que tiene por objeto entre otros:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, como consta en la escriturapública No. ___ de fecha __ de _________ de ____, pasada ante la fe del Notario Público No.___, de la ciudad de _______________, _________. Licenciado _______________________,cuyo primer testimonio se inscribió el __ de _________ de ____ con el registro numero____tomo __ del Registro Público de comercio de esta ciudad y cuenta con Registro Federal deContribuyentes No. ______________..2.2 Representación. El _____________________________ es su representante legal, y tienecapacidad y facultades para suscribir en su nombre el presente instrumento como aparece en lacopia certificada de la escritura pública No. ___ de fecha __ de _____ del ____, pasada ante la fedel Notario Público No. ___, de la ciudad de _______________, _________,___________________________________, cuyo primer testimonio se inscribió el __ de _____del ____, de la ciudad de _______________, _________ que le otorga facultades para celebraractos de administración, las cuales no han sido revocadas ni modificadas de manera alguna.2.3 Domicilio. Para efectos del presente contrato tiene su domicilio en _________________ ___,__________________________, Cd. _______________, _________, C.P. _____.2.4 Capacidad. Cuenta con la capacidad y experiencia técnica necesaria para obligarse a laejecución de la obra objeto de este contrato.2.5 Anexos técnicos. Conoce el contenido de los seis anexos, que debidamente firmados por laspartes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de laobra.Dichos anexos son los siguientes:ANEXO 1.-ANEXO 2.-Proyectos arquitectónicos y de ingeniería.Términos de referencia y Especificaciones particulares y complementarias deconstrucción aplicables.Página 61 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ANEXO 3.-ANEXO 4.-Catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, preciosunitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo; directos e indirectos yparticularmente el costo financiero.ANEXO 5.-ANEXO 6.-Programa de ejecución de los trabajos, detallados por partidas en el que seconsignan por periodos, las cantidades por ejecutarse e importescorrespondientes.Procedimiento para el ajuste de costos.2.6 Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, de su Reglamento, así como las Normas de Construcción eInstalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio dondese realizarán las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las específicamenteaplicables a los trabajos establecida por APILAC y demás disposiciones administrativasaplicables al caso.C L A U S U L A SPRIMERA. Objeto del contrato. APILAC encomienda al CONTRATISTA los trabajos consistentesen: y éste se obliga a ejecutarlos conforme a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería,especificaciones, términos de referencia, normas de construcción e instalación, normas de calidad demateriales de acuerdo a las especificaciones que al efecto tiene aprobadas la Secretaría deComunicaciones y Transportes y, las demás que regulan la ejecución de los trabajos, y se sujeta paraello a lo establecido en los diversos anexos y ordenamientos señalados, respectivamente, en lasdeclaraciones 2.5 y 2.6 y, cláusula vigésima tercera.SEGUNDA. Plazo de ejecución. El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el día_______________ del 200_, y a terminarla a más tardar el día __ de _________ del 200_ deconformidad con el "Programa de Ejecución de los Trabajos".Para el caso de en que se formulen convenios por volúmenes adicionales o conceptos extraordinarios,se elaborara un programa de ejecución de los trabajos a ejecutar independiente al presentado paracumplir las obligaciones contractuales, mismo al que se le deberá dar cumplimiento a los plazosestablecidos, ya que en caso contrario se le aplicaran las sanciones establecidas en la cláusula vigésimadel contrato, independientemente de las que se estén aplicando por retrasos en la ejecución del contratoque dio origen al convenio.TERCERA. Precio de la obra. El precio total de la obra al amparo del presente contrato es de $_______ (______________________________________________________________________/100M.N.), más el impuesto al valor agregado.Para ejercer en el presente año de 2009, se autorizo un monto de $_______________________(_______________________________ pesos 00/100 M.N.) y $______________(_____________________________________________________________________ pesos 00/100M.N), para ejercer en el año de 2010 mediante la revalidación del presente contrato, importes quePágina 62 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.serán cargados a las partidas presupuestarias A y B en las siguientes cantidades $___________(_____________________________________________________________________ pesos 00/100M.N) mas el impuesto al valor agregado y $_______________(_____________________________________________________________________ pesos 00/100M.N); todos y cada uno de los importes mas el impuesto al valor agregado, respectivamente.CUARTA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio de la obra la construcción desus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de maquinariay equipo de construcción e inicie los trabajos así como para la compra y producción de materiales deconstrucción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos querequiera la obra objeto de este contrato, APILAC otorgará con antelación a la fecha que para inicio dela obra se señale en el presente contrato un anticipo por el 30% (treinta por ciento) de la asignaciónpresupuestal aprobada para el ejercicio del presente contrato con un importe $________________(____________________________________ pesos __/100 M.N.) incluye el impuesto al valoragregado (I.V.A.).El CONTRATISTA acepta que se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términosdel artículo 59 de la referida Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,porcentaje que no podrá ser superior al indicado en el párrafo anterior.El CONTRATISTA acepta que no se otorgará anticipo para los importes resultantes de los ajustes decostos que deriven del presente contrato o convenios, que se generen durante el ejercicio presupuestalde que se trate.QUINTA. Lugar y forma de pago. Las partes convienen que el precio de los trabajos objeto delpresente contrato, se pague por APILAC en las oficinas administrativas que ocupa su Dirección General,ubicada en Prolongación Av. Lázaro Cárdenas No. 1, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante lapresentación de estimaciones mensuales de los trabajos ejecutados, que irán acompañadas de ladocumentación de soporte correspondiente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte;APILAC dentro de los quince días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso autorizar la estimacióncorrespondiente, misma que será pagada por APILAC bajo su responsabilidad en un plazo no mayor aveinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas.SEXTA. Pagos en exceso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éstedeberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, deberá pagar gastos financieros conforme alprocedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto deprórroga para el pago de créditos fiscales.Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por díasnaturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades adisposición de la APILAC de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.SEPTIMA. Ajuste de Costos. Cuando a partir de la presentación de proposiciones ocurrancircunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducciónde los costos de los trabajos aún no ejecutada conforme al programa pactado, dichos costos podrán serrevisados, atendiendo lo acordado por las partes en el presente contrato. El aumento o reduccióncorrespondiente deberá constar por escrito.Página 63 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.La fecha de origen de los precios que deberá considerarse para efectos de los ajustes de costos queprocedan será la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las proposiciones técnicas.No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.OCTAVA. Procedimiento de ajuste de costos. El pago de ajuste de costos que corresponda a lostrabajos ejecutados, deberá cubrirse al CONTRATISTA de conformidad con el procedimientoestablecido en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, y dentro de los plazos previstos en el artículo 105 del Reglamento de la citada Ley, lo cual sellevará a cabo conforme al anexo 6 de este contrato.El pago de los ajustes de costos será promovido por el CONTRATISTA si este resulta a la ALZA ypor la APILAC en caso de que resulte a la BAJA, siempre dentro de los plazos establecidos en elartículo 105 del Reglamento de la citada Ley, una vez transcurrido el plazo en el cual elCONTRATISTA debe presentar su solicitud de ajuste de costos, este precluye su derecho parareclamar el pago por este concepto.La APILAC dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista,deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá poraprobada.NOVENA. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de este contrato elCONTRATISTA se obliga a:a).- Constituir fianza por el veinte por ciento (20%) del importe de los trabajos contratados, mediantepóliza de institución mexicana autorizada, expedida a favor de Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas S. A. de C. V.; cuando ésta se realice en más de un ejercicio presupuestal, lafianza se sustituirá por otra equivalente al veinte por ciento del importe de la obra aún noejecutada, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, silos hubiere;b).- La fianza deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha enque el CONTRATISTA reciba copia del fallo de adjudicación; para ejercicios subsecuentes, elmismo plazo contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada se comunique por escrito alCONTRATISTA. Si transcurrido el plazo respectivo no hubiere otorgado la fianza APILACpodrá determinar la rescisión administrativa de este contrato.c).- La póliza en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas dela institución que la otorga:1.- La fianza se otorgará en atención a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.2.- En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de la obra o existaespera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórrogao espera, considerando estrictamente lo indicado en el inciso a) que antecede.Página 64 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.3.- La fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del contrato, aún cuando parte deellos se subcontraten con autorización de APILAC.4.- La fianza se cancelará de conformidad expresa y por escrito de APILAC.5.- La Institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95, 95 Bis y118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en Vigor.6.- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales decualquier naturaleza, inclusive las de carácter laboral que se interpongan, hasta que se dicteresolución definitiva por autoridad competente.El CONTRATISTA deberá presentar a APILAC los documentos que acrediten la renovación de lasgarantías en todos los casos en que se le haya autorizado la prórroga de la vigencia de los actos ycontratos que se celebren en los términos de la Ley.DECIMA. Bitácora. Ambas partes aceptan que la bitácora forme parte integrante del presentecontrato; y que esta se abrirá a partir de la vigencia del mismo.DECIMA PRIMERA. Terminación de la obra. El CONTRATISTA comunicará a APILAC laterminación de los trabajos que le fue encomendada y ésta verificará que los mismos esténdebidamente concluidos dentro del plazo expresamente pactado en este contrato.Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior,APILAC procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se señala en la cláusulasiguiente. Al concluir dicho plazo, sin que APILAC haya recibido los trabajos, esta se tendrá porrecibida.DECIMA SEGUNDA. Recepción de los trabajos. La recepción de los trabajos realizados ya seatotal o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para talefecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como bajo lasmodalidades que la misma prevé, reservándose APILAC el derecho de reclamar por trabajos faltanteso mal ejecutados.EL CONTRATISTA comunicara a la APILAC la conclusión de los trabajos que le fueronencomendados, APILAC contara con un plazo de 15 días naturales para verificar la debida terminaciónde los trabajos.APILAC efectuará la recepción de los trabajos motivo del presente contrato, en un plazo de 15(quince) días naturales a partir de la fecha de terminación de la misma.APILAC contará con un plazo de 15 a 60 días naturales para elaborar el finiquito correspondiente dela obra.DECIMA TERCERA. Vicios ocultos y defectos. Concluidos los trabajos, no obstante su recepciónformal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en losmismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en losPágina 65 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.términos señalados en éste contrato y en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común ypara toda la república en Materia Federal.Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere elpárrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, podráconstituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de la obra; presentar unacarta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de lostrabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismosmonto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivosrendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazoquedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.Quedan a salvo los derechos de APILAC para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de laindemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidasconforme a esta cláusula.DECIMA CUARTA. Confidencialidad. El CONTRATISTA se obliga a no divulgar ni trasmitir aterceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, los datos e informaciones que lleguen a suconocimiento con motivo de la realización de la obra aquí pactada, por lo que mantendrá absolutaconfidencialidad, inclusive después de terminado el contrato. La contravención de lo señalado en estacláusula dará lugar a que APILAC demande los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.El CONTRATISTA responderá también de los daños que en los términos de ésta cláusula originenpersonal contratado por él.DECIMA QUINTA. Responsabilidad laboral. La CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajosmateria de este contrato, con personal propio, comprometiéndose a cumplir con todas y cada una de lasobligaciones que a su cargo se deriven a favor de sus trabajadores en términos de la Ley Federal delTrabajo, Ley del Seguro Social y cualquier otra Ley aplicable. La CONTRATISTA manifiesta que es yserá único y exclusivo responsable de la relación laboral con los mencionados trabajadores, los cualesestarán subordinados a ella durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Por lo anterior,APILAC no tendrá ningún nexo o relación laboral con dichos empleados y/o trabajadores, por lo que laCONTRATISTA en este acto deslinda a la APILAC de cualquier responsabilidad, de toda índole,especialmente de orden laboral, frente a todos y cada uno de sus trabajadores.La CONTRATISTA se obliga a responder, en cualquier momento, de cualesquiera obligación laboral,de seguridad social o cualquier otra índole que tenga para con sus trabajadores, asimismo, laCONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a la APILAC de cualquier demanda, reclamación uacción de carácter laboral, de seguridad social o de cualquier otra índole (civil, penal y/oadministrativa) que alguno de sus trabajadores llegare a interponer ante cualquier tipo de autoridad, encontra de APILAC, de sus funcionarios o de quien sus intereses represente, debiendo comparecer laCONTRATISTA de inmediato en el procedimiento o juicio correspondiente, como tercero interesado,y comprometiéndose a asumir todas las obligaciones que se reclamen, particularmente aquellas decarácter laboral.Página 66 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Adicionalmente, la CONTRATISTA se compromete a pagar a la APILAC las sumas que en su casoésta hubiere cubierto a cualquier de sus trabajadores, al Instituto Mexicano del Seguro Social, alINFONAVIT o a cualquier otra institución o autoridad, cuando la CONTRATISTA hubiere sidocondenada por autoridad competente, a pagar alguna prestación, indemnización, sanción laboral, deseguridad social o cualquier otra índole (civil, penal y/o administrativa), respecto de algún trabajadorempleado por la CONTRATISTA. Igualmente la CONTRATISTA deberá cubrir a la APILAC losdaños y perjuicios causados por la atención de dichas demandas, así como a cubrir los gastos yhonorarios en los que la APILAC incurra por la atención de los citados juicios o procedimientos.Todas las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA contenidas en la presente cláusula, estaránvigentes durante todo el termino de duración de este contrato y sus prorrogas en su caso, y aun despuésde terminado, durante el tiempo que conforme a las leyes aplicables, tarden en prescribir las accionesque conforme esta cláusula, pudieran ejercer los trabajadores y/o empleados de la CONTRATISTA encontra de APILAC.DECIMA SEXTA. Responsabilidades del contratista. El CONTRATISTA será el únicoresponsable de la ejecución de la obra y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos delas autoridades competentes en la materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así comoa las disposiciones establecidas al efecto por APILAC. Las responsabilidades, los daños y perjuiciosque resulten por su inobservancia, serán a cargo del CONTRATISTA.El CONTRATISTA responderá también de los daños causados a APILAC o a terceros por personal,trabajadores y equipos contratados por él.El CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar físico de la obra al ingeniero titulado, señalado en suproposición como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, en caso de que al realizarse unainspección por parte del REPRESENTANTE no se localice al SUPERINTENDENTE DECONSTRUCCION en el sitio en donde se realizan los trabajos, se aplicara una pena convencional sinderecho a reembolso en la estimación correspondiente, consistente en el importe del salario delSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION señalado en la proposición presentada.DECIMA SEPTIMA. Cesión. El CONTRATISTA en ningún caso podrá ceder los derechos yobligaciones que deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otrapersona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajosejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de APILAC.DECIMA OCTAVA. Penas convencionales. APILAC tendrá la facultad de verificar si la obra objetode este contrato se está realizando por el CONTRATISTA de acuerdo con el "Programa de ejecuciónde los trabajos", para lo cual APILAC comparará periódicamente el avance de la misma. Si comoconsecuencia de dicha comparación el avance es menor a lo que debió realizarse, APILAC procederá arealizar retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que sedetermine el atraso, retención que el CONTRATISTA podrá recuperar en las siguientes estimacionessi regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, penas convencionales que se aplicarande acuerdo a lo siguiente:I. Retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmenteejecutada y el importe de lo que debió realizarse, multiplicando por el número de mesesPágina 67 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos, hasta la de revisión, porlo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retencióntotal sea la procedente.Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer algunaretención económica esta tendrá carácter de definitiva, si a la fecha de pactada para la terminaciónde los trabajos estos no han sido concluidos.II De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato yquedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la APILAC; la cantidaddeterminada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha determinación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que hayaaplicado la APILAC y que se calcularan de acuerdo a lo siguiente:Aplicar para el caso de que el CONTRATISTA no concluya la obra en la fecha señalada en elprograma, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 10% (diez por ciento) delimporte de la obra que no se haya realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, quecubrirá el CONTRATISTA mensualmente y hasta el momento que la obra quede concluida yrecibida a satisfacción de APILAC y hasta por un monto igual al de la fianza de cumplimiento.De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la totalidadde los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de éste.Para el caso cuando la APILAC reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido, no se generarágasto financiero alguno.III.- Aplicar para el caso de que el CONTRATISTA no concluya la obra en la fecha señalada en elprograma, por causas imputables a éste, los cargos correspondientes a la RESIDENCIA DESUPERVISIÓN que APILAC tenga contratada para la supervisión de estos trabajos desde la fechaen que debió terminar los trabajos hasta la fecha real de su terminación.Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demorasmotivadas por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de APILACno sea imputable al CONTRATISTA.Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, APILACpodrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión administrativa del mismo.En caso de que APILAC opte por la rescisión administrativa del contrato, en los términos de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aplicará al CONTRATISTA una pena que noexcederá del valor del contrato, por concepto de daños y perjuicios, quedando facultado APILAC paraejecutar la garantía otorgada y aplicar su importe por concepto de dicha pena.Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan alCONTRATISTA, se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y, si dalugar a ello, con cargo a la fianza otorgada.Página 68 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DECIMA NOVENA. Suspensión temporal. APILAC podrá suspender temporalmente en todo o enparte la obra contratada, por cualquier causa justificada.VIGÉSIMA. Suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato. Cuandose determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a APILAC,ésta pagará la obra ejecutada, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, APILAC una vez emitidala determinación respectiva, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir losimportes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito queproceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de lacomunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías, se deberápreverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme alprograma vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso lehayan sido entregados.Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada del contrato,APILAC pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables,siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente conel contrato.Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, elCONTRATISTA podrá suspender los trabajos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipadadel contrato, deberá presentar su solicitud a APILAC, quién resolverá dentro de los quince díasnaturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que elCONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.VIGÉSIMA PRIMERA. Causas de rescisión. Las causas que pueden dar lugar a la rescisiónadministrativa por causas atribuibles al CONTRATISTA, son las que a continuación se señalan:1.- Si el CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto del contrato, en la fecha pactada en la cláusulasegunda del mismo, salvo la reprogramación de la fecha de inicio por atraso en el pago deanticipos.2.- Si suspende injustificadamente los trabajos o incumple con el programa de ejecución por falta demateriales, trabajadores o equipo de trabajo o se niega a reponer alguna parte de los trabajos, quehubieren sido rechazados por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas decalidad.3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata lasórdenes dadas por escrito, por APILAC.4.- Si no da cumplimiento al "Programa de ejecución de los trabajos".5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácterlaboral que afecta la ejecución de la obra objeto de éste contrato.Página 69 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.6.- Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos.7.- Si subcontrata parte o la totalidad de la obra objeto del contrato, sin la autorización de APILAC.8.- Si el CONTRATISTA no da a APILAC y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos.9.- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecidocomo requisito tener esa nacionalidad.10.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato.11.- Si no otorga las fianzas a que se refiere el presente instrumento en la forma y términosconvenidos.12.- En general, por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligacionesderivadas del contrato y sus anexos, así como las Leyes y Reglamentos aplicables en la materia.Queda entendido que, independientemente de lo anterior, en caso de incumplimiento delCONTRATISTA, APILAC podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato.VIGESIMA SEGUNDA. Procedimiento de suspensión, rescisión administrativa o terminaciónanticipada del contrato. La suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del contratodeberá determinarse por APILAC después que se presenten las causas que la originen previoprocedimiento de Ley, una vez determinada la rescisión se procederá a levantar, con o sin lacomparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada en la que se hará constar el estado en que seencuentra la obra, misma que servirá de base para el pago del finiquito correspondiente. En estoscasos deberá procederse a la recuperación inmediata de los anticipos no amortizados, a la de losmateriales y equipos proporcionados por APILAC no incorporados a los trabajos.En el supuesto de que el CONTRATISTA no devuelva los materiales y equipos, las instalaciones o elinmueble, en el plazo de 5 días naturales contados a partir de la fecha en que se le requiera, seprocederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente anteautoridad competente, por los daños y perjuicios que se causen.VIGESIMA TERCERA. Legislación aplicable. Las partes se sujetan estrictamente, a todas y cadauna de las cláusulas del presente instrumento, así como a los lineamientos, procedimientos y requisitosque establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento ydemás normas y disposiciones reglamentarias o administrativas que le sean aplicables.VIGESIMA CUARTA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se lecubran, se hagan las siguientes deducciones:a) El 2 al millar, que se aportará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (en caso deestar afiliado, si no esta afiliado no se aplicara dicho cargo).b) El 5 al millar, como pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaríade la Función Pública (SFP).Página 70 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.VIGESIMA QUINTA. Controversias. Las partes convienen que las controversias futuras yprevisibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo encuanto a este contrato, se resolverán de común acuerdo, o en caso contrario se acudirá ante lostribunales competentes en la materia para dirimirlas.VIGESIMA SEXTA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asícomo para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lajurisdicción de los Tribunales Federales ubicados en la Ciudad de México Distrito Federal., por lo querenuncia a cualquier otro fuero a que pudieran tener derecho ahora o en lo futuro por razones dedomicilio, nacionalidad u otras causas.El presente contrato se firma por triplicado, en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., El día __ del mesde _______ del 2009.POR ADMINISTRACION PORTUARIAINTEGRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A.DE C.V.DIRECTOR GENERALCONTRATISTALIC. RUBEN MEDINA GONZALEZR E V I S OGERENTE DE INGENIERIAGERENTE JURIDICOING. JUAN ARIEL GAXIOLA VILLALIC. JORGE H. CHAVEZMARTINEZT E S T I G O SSUBGERENTE DE CONSTRUCCION YMANTENIMIENTOSUBGERENTE DE PLANEACIONING. IGNACIO CARMONAVILLALPANDOING. JAIME JAIME RAMIREZPágina 71 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.LICITACIÓN N°: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN ELPUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHANEXO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPODETERMINADO.ANEXO 6PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOSConforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas, los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen unaumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado,dichos costos podrán ser revisados en los términos que se establecen en la normatividad de la obrapública aplicable.El procedimiento que se aplicará para la determinación de los Ajustes de Costos, será el que seestablece en el Artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas y de acuerdo a lo establecido en los artículos 148, 149 y 150 del Reglamento de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establecen:“I.- La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.”La ENTIDAD considerará los siguientes criterios para la aplicación de los relativos para laactualización de los insumos que se requieran.1.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en losíndices Nacionales de Precios al Productor con Servicios del Banco de México, debiendo referirse alcuadro CP173 INDICES DE PRECIOS DE GENERICOS PARA PRODUCCIÓN TOTAL. Cuando losíndices que requiera el CONTRATISTA y la ENTIDAD no se encuentren dentro de los publicados porel Banco de México en dicho cuadro, la entidad procederá a calcularlos conforme a los precios queinvestigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.2.- Para insumos de procedencia extranjera, se obtendrá el precio en moneda nacional utilizando elrelativo de la paridad peso-dólar que publique el Banco de México a través del Diario Oficial de laFederación bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en monedaextranjera pagaderas en la República Mexicana” para la fecha en que sea presentada su propuesta,tomando la variación de los índices CP173 del Banco de México para su actualización, en ningún casose tomara la variación peso-dólar para actualizar los insumos.3.- Para las categorías del personal obrero incluido el cabo o primer mando, los incrementos que seautoricen por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el factor de salario real permanecerá fijohasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendoconsiderar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determine la Ley del Seguro Social.Página 72 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.4.- Para las tasas de interés de la inversión en los cargos fijos de los costos horarios del equipo ymaquinaria, así como el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variación sedeterminará con base en el indicador económico considerado por el LICITANTE en su propuesta, deacuerdo a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas en su tercer párrafo que a la letra dice:Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i",debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicadoreconómico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se harácomo parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo delcosto horario.La aplicación del procedimiento citado se sujetará a lo indicado en el artículo 57 y 58, de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entendiéndose por programa de ejecución elpactado entre la ENTIDAD y EL CONTRATISTA, en el contrato o en los convenios aplicables.Una vez determinado y autorizado el factor correspondiente al mes en cuestión, este se aplicará sobre elimporte de las estimaciones del periodo del que se trate siempre y cuando la CONTRATISTA seencuentre en programa o adelante de este, para el caso en que la CONTRATISTA se encuentre atrasadoen el programa el factor de ajuste se aplicara a la obra programada.Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costosconforme a los procedimientos señalados en las fracciones I del artículo 57 de la Ley, los contratistasdeberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Bancode México o, en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los quedeberán ser proporcionados al contratista;II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en elperiodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitariosdel contrato;III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en elperiodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitariosdel contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley;IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que setenga convenido;IV. El análisis de la determinación del factor de ajuste, yVI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y ladependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.DOCUMENTO No. PT 06 “MODELO DE CONTRATO”Página 73 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 200_Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzálezDirector GeneralDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y en las bases de la licitación N° API-LI-GI-09-09-35, relativa a laRENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH, manifestamos que conocemos y que estamos de acuerdo en el contenido del modelo decontrato anexo en las bases de la licitación.Sin más por el momento quedo de usted, como su seguro servidor.ATENTAMENTE______________________________(Nombre del REPRESENTANTE legal)(cargo del REPRESENTANTE legal)Página 74 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 200_Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzálezDirector GeneralEn atención a la convocatoria No. ________, de fecha _____ de ________________, por medio de lacual esa ENTIDAD a su digno cargo, convoca a participar en la LICITACIÓN N°__________________________, relativa ala:_____________________________________________________________________________________________________________________________________.Le informo a usted que la empresa _________________________________________, a la cualrepresento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de laConstrucción.(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo)En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presentelicitación, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entrela ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL, la Cámara Mexicana de la Industria de laConstrucción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar deacuerdo en la retención a los afiliados de "LA CÁMARA" a quienes "LA APILAC" lesadjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar(0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo dela ejecución de los señalados contratos, importe que será enterado a "EL ICIC" para losprogramas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción.A T E N T A M E N T E______________________________________Nombre y firma del LICITANTE o de suREPRESENTANTE LEGALPágina 75 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 07CONTRATO PROMESAPágina 76 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.CONCURSO N° API-LI-GI-09-09-35.RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DELAZARO CARDENAS, MICHCONTRATO PROMESACONTRATO PROMESA PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUECELEBRAN POR UNA PARTE “”, COMO CONTRATANTE DE SERVICIOS, PORMEDIO DEL C. ___________________________________, DIRECTOR GENERAL, Y LA EMPRESA"_________________________________________________", COMO PRESTADOR DE SERVICIOS,REPRESENTADA POR EL C. __________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:D E C L A R A C I O N E S :1. EL C. __________________________ MANIFIESTA SER REPRESENTANTE LEGAL DELA EMPRESA: _________________________________________________, A QUIEN ENLO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, CONDOMICILIO EN ESTA CIUDAD, Y QUE TIENE PODER AMPLIO PARA CONTRATAR ANOMBRE DE LA MISMA.2. _________________________________________________, DECLARA QUE SEENCUENTRA PARTICIPANDO EN LICITACIONES PÚBLICAS CONVOCADAS POR LAADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.3. EL C.____________________________________, DECLARA SER _______________ DE LAEMPRESA DENOMINADA: __________________________________, CON DOMICILIOEN ___________________________________________________ EN ESTA CIUDAD, Y AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,MANIFIESTA SER LABORATORISTA Y PROPIETARIO DE UN LABORATORIOCOMPLETO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, Y TIENE PODERAMPLIO PARA CONTRATAR A NOMBRE DE ESTA, LA REALIZACIÓN DE LATOTALIDAD DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN LA LICITACIÓN MENCION, ENLO QUE RESPECTA AL CONTROL DE CALIDAD (SE ANEXA RELACION DEINSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAOBRA).4. AMBAS PARTES DECLARAN SU ACUERDO PARA CELEBRAR UN CONTRATOPROMESA PARA LA COMPRA-VENTA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DELABORATORIO, BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:C L Á U S U L A S :I. EL “CONTRATANTE DE SERVICIOS” SE COMPROMETE, EN CASO DE GANAR LALICITACION ANTES CITADO Y OBTENER CON ELLO LA ASIGNACIÓN PARA LAPágina 77 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.REALIZACIÓN DE LA OBRA DE REFERENCIA, A CONTRATAR LA RENTA DELEQUIPO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN NUMERO CINCO.II.EL “CONTRATANTE DE SERVICIOS” SE OBLIGA CON EL “PRESTADOR DESERVICIOS”, A FORMALIZAR EL CONTRATO DEFINITIVO POR LLEVAR ACABOLOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA LICITACIÓN EN CUETION,INCLUYENDO PERSONAL CALIFICADO, INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOSNECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, POR EL PERÍODOCONTRATADO.III.IV.EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” SE COMPROMETE AL PERSONAL CALIFICADO,INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOSTRABAJOS.LAS PARTES CONVIENEN EN CELEBRAR UN CONTRATO DEFINITIVO DEACUERDO A LAS CLÁUSULAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE Y A LACOTIZACIÓN PRESENTADA POR EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” AL“CONTRATANTE DE SERVICIOS”, EN CASO DE SERLE ASIGNADO EL CONTRATODE LA PRESENTE LICITACION.V. EL PRESENTE CONTRATO ES DE TIPO PREPARATORIO Y SE SUJETA A LODISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2243 A 2247 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARAEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA ENMATERIA FEDERAL.VI.EL PRESENTE CONTRATO ES DE CARÁCTER CIVIL Y AMBAS PARTES ACUERDANEN CASO DE DIFERENCIAS, SOMETER EL CASO A LOS TRIBUNALES DE LACIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICH., ________________ DEL 200_POR EL “CONTRATANTE DE SERVICIOS”POR EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”C.___________________________________C.___________________________T E S T I G O S____________________________________________________________Página 78 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.SUBCONTRATACION EN OBRAS PÚBLICASFORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN ENLOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTOEN LOSLINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANASEMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.( 2 ) _P r e s e n t e._de de ( 1 )Me refiero al procedimiento ( 3 ) No. ( 4 ) en el que mi representada, la empresa( 5 ) acepta participar como subcontratista de la empresa ( 6 ) , realizando los trabajos queconsisten en ( 7 ) y que se incluyan sus datos en la propuesta que presente paratal efecto.Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro,pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con lasmismas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir laverdad, que mi representada pertenece al sector ( 8 ) , cuenta con ( 9 ) empleados de planta registradosante el IMSS y con ( 10 ) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada esde ( 11 ) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestosfederales, Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa _ ( 12 ), atendiendo a lo siguiente:EstratificaciónTamaño(12)Sector(8)Rango de numero deTrabajadoresRango de monto de ventasAnuales (mdp)Tope máximoCombinado*(9) + (10)(11)Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93Pequeña Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 235Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 Hasta $250Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01Hasta $250250*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%(9) (10) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (9) y (10)(10) El Tamaño de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conformé a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa =(Numero de Trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al tope Máximo Combinado de sucategoría.Página 79 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir la verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representadaes: ( 13 ) _A T E N T A M E N T E( 14 ) _INSTRUCTIVO DE LLENADO(SUBCONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS)INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTESPARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LASMICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIONPUBLICA FEDERAL.NUMERODESCRIPCION1 Señalar la fecha de suscripción del documento.2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personaso adjudicación directa.4 Indicar el número respectivo del procedimiento.5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa subcontratista.6 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa contratista7 Citar brevemente los trabajos subcontratados que realizara la empresa subcontratista.8 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)9 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.10 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.11 Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de suejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.12 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la formulaanotada al pie del cuadro de estratificación).13 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa subcontratista.14 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa subcontratista.Página 80 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 08TERMINOS DEREFERENCIAPágina 81 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.IV.- TERMINOS DE REFERENCIALICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 82 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No. PT 08 "TERMINOS DE REFERENCIA"CONCURSO No.API-LI-GI-09-09-35.I. INFORMACION GENERALI.1.-I.2.-I.3.-I.4.-Concurso y obraDescripción de la obra.AclaracionesAbreviaturasII.-GENERALIDADESII.1.- Servicios.II.2.- Coordinación de los trabajos.II.3.- Daños a terceros o bienes de APILACII.4.- Cantidades de obra.II.5.- Modificación del sitio original de los trabajos.II.6.- Precios unitarios.II.7.- Trazos y niveles.II.8.- Visita al sitio de la ObraII.9.- Programa de obra.II.10.- Desarrollo de la obra.II.11.- Fletes y maniobras.II.12.- Maquinaria y/o equipo.II.13.- Limpieza.II.14. Conceptos Extraordinarios.II.15.- Idioma.II.16- Responsabilidades del CONTRATISTA.II.17.- Aspecto EcológicoIII.-ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.IV.-ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.V.-RELACION DE PLANOS.Página 83 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.I. INFORMACION GENERALI.1.CONCURSO Nº API-LI-GI-09-09-35.OBRA:RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHI.2.DESCRIPCION DE LA OBRA.Los trabajos incluyen despalme, desmonte, tala y desenraice de la capa vegetal, para posteriormente,llevar a cabo mediante compensación de volúmenes, los cortes y rellenos necesarios a fin de obtener unasuperficie renivelada, uniforme y con pendientes hacia los pozos de vista del drenaje.I.3.ACLARACIONES.Si las normas se contraponen con las especificaciones particulares serán estas últimas las que rijan deacuerdo con la norma 1.01.007-P253 libro de generalidades.En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden deprioridades será el siguiente:a) Especificaciones.b) Planos y Croquis.c) Normas.d) Catalogo de ConceptosEl LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el DOCUMENTONo. PE 12 "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone lapropuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así comolas correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender comoenunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número noaparezca, dichas disposiciones deberán ser consideradas.I.4. ABREVIATURAS.Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderá por:APILAC:REPRESENTANTE:LICITACIÓNLICITANTE:Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. deC.V.Director General de la APILAC ó persona designada por él, paracoordinar y supervisar las obras que ejecute el CONTRATISTA.Procedimiento de contratación de acuerdo a lo establecido en elartículo 27 fracción I y II; y 30 fracción II de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Persona física o moral que se encuentra inscrita o invitada aparticipar en el proceso de adjudicación del contrato motivo de laLicitación.Página 84 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.CONTRATISTA:RESIDENTEOBRADESUPERINTENDENTEDECONSTRUCCION:ESPECIFICACIONESPARTICULARES YGENERALES DECONSTRUCCIONNORMAS:LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de lapresente LICITACIÓN.Funcionario de APILAC nombrado por el REPRESENTANTEpara dar seguimiento, llevar el control de la obra y fungir comoenlace entre el contratista y el contratante.Persona designada por la CONTRATISTA como su representanteen la obra por ejecutar.Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. PT 08TERMINOS DE REFERENCIA.Lo contenido en los libros que bajo el rubro "NORMAS PARACONTRUCCION E INSTALACIONES" emitió la Secretaría deComunicaciones y Transportes.PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas,documentos, datos e información a los que deberá sujetarse laejecución de la obra.OBRA:Trabajos de construcción o relativos motivo de la presenteLICITACIÓN y sujetos al proyecto.S.C.T.Secretaría de Comunicaciones y Transportes.C.F.E.Comisión Federal de Electricidad.E.P.Especificaciones particulares.N.B.M.Nivel de bajamar media.N.B.M.I.Nivel de bajamar media inferior.N.P.T.Nivel de piso terminado.P.V.S.M.Peso volumétrico seco máximo.V.R.S.Valor relativo de soporte.c. a c. Centro a centro.fo. fo.Fierro fundido.fo. go.Fierro galvanizado.P.U.O.T.Por unidad de obra terminada.P.G.Precio global.Pba.Prueba.Est.Estudio.N.T.I.E.Normas Técnicas de Instalación Eléctrica.ANSIAmerican National Standard Institute.NEMANational Manufacturers Association.CONNIEComité Consultivo Nacional de Normalización de la IndustriaEléctrica.A.R.E.A.Especificaciones emitidas por American Railway EngineeringAssociationPágina 85 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.MANUALA.W.SNOMIALAIAPHAISMGPSGMUNAMOMIAl manual de dispositivos para el control de tránsito en calles ycarreteras, quinta edición (1986), de la Secretaría deComunicaciones y Transportes.American Welding SocietyNorma Oficial Mexicana.International Association of Lights AInternational Association of Ports and Harbors.Asociación Internacional de Señalamiento Marítimo.Sistema de Posicionamiento Global.Usos Marinos Generales.National Association of ManufacturersOrganización Marítima Internacional.II.GENERALIDADES.II.1.SERVICIOS.El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de los trabajos y/o antes de la fecha del Acto deApertura de Sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y enparticular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales ylos accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de lasautoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seránconsiderados dentro de los costos directos o indirectos ya que estos no le serán pagados en formaadicional.El equipo a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y que fueaceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que señalóen su propuesta; sólo en el caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismas características queel anterior o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempoprogramado, será autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en losprecios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa,ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.II.2.COORDINACION DE LOS TRABAJOS.Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relacionescontractuales con APILAC, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del REPRESENTANTE, acoordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconoceráningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto y las vías de comunicación existentes seencuentra en operación, en el entendido de que la actividad <strong>portuaria</strong> por ningún motivo será interrumpidani interferida, ya que pudieran tener pérdidas de tiempo por estos motivos situación que deberá considerarel LICITANTE dentro de su propuesta ya que APILAC no reconocerá cargo alguno por estos conceptos.Página 86 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas detrabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren afin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costosdirectos o indirectos; y para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.RESIDENTE TÉCNICO.El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a la ENTIDAD por escrito losantecedentes técnicos y curriculum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que proponga.La ENTIDAD aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a unSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD,en el tipo de obra que se va a ejecutar. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendrá ampliopoder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con elREPRESENTANTE todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el REPRESENTANTEde al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerará como dada al propioCONTRATISTA.El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecutenlos trabajos y proporcionar al REPRESENTANTE todos sus datos generales, con el objeto de serlocalizado cuando se requiera.El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estará autorizado para firmar las estimaciones deobra por parte del CONTRATISTA.En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga a daraviso por escrito, con la debida anticipación al REPRESENTANTE, de la persona que lo sustituirá, elque tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estará obligado a atender cualquier llamado delREPRESENTANTE, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.REPRESENTANTELa ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que seráresponsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representarádirectamente a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados conla ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.BITÁCORADeberá llevarse una bitácora de obra firmada por ambas partes, tal y como se establece en la Ley deObras Públicas y servicios relacionados con las mismas.Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no seencuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.Página 87 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.La bitácora quedará en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien será responsable de ella hasta laconclusión de la obra.INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.El CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato cuando después de 10 días contados a partirde la fecha programada para la iniciación los trabajos en su programa como de inicio o arranque, nocuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condicionesoperativas. En este caso la ENTIDAD aplicará las sanciones que cita el contrato y quedará en libertadde contratar con un tercero, la ejecución de la etapa de la obra que se trate.El CONTRATISTA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta quesean recibidos a entera satisfacción por la ENTIDAD.El programa elaborado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA servirá para determinar lasretenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en laejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.II.3.DAÑOS A TERCEROS O BIENES DE APILAC.Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos,mobiliario, instalaciones y en general cualquier bien propiedad de APILAC o de terceros, la reposición y/ola reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción delREPRESENTANTE. El LICITANTE considerara los costos de un seguro de responsabilidad civil quecubra los daños que pudieren causarse a terceros en sus bienes y personas por la ejecución de la obra,cuya vigencia será el tiempo de duración de la obra objeto del presente licitación, hasta su recepción, encaso de existir prórrogas serán consideradas, la póliza del seguro será entregada con antelación al inicio delos trabajos, ya que no se permitirá el inicio de los mismos sino se da cumplimiento a lo anterior, losatrasos que se generen por este concepto serán imputables al CONTRATISTA, haciéndose acreedor a lassanciones correspondientes.II.4.CANTIDADES DE OBRA.Las cantidades de obra anotadas en el documento CATALOGO DE CONCEPTOS, son aproximadas. Sipor necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayorvolumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenessin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenesrealmente ejecutados de acuerdo a la normatividad.II.5.MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la realización de los trabajosy el nuevo resultará igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajosen los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta.Página 88 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Para el caso en que la APILAC entregue sondeos geológicos, de mecánica de suelos, informes estadísticosde movimiento de carga y/o estadía de embarcaciones, etc., será únicamente de carácter informativo,siendo responsabilidad del LICITANTE efectuar los sondeos y estudios necesarios para la elaboración desu propuesta ya que si no hace las consideraciones necesarias para la elaboración de su propuesta,APILAC no reconocerá cargo alguno por estos conceptos.II.6PRECIOS UNITARIOSSi el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, deacuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, elhecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condicionesestablecidas.EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento"CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, asícomo las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de laSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Capítulo 3.03.02.015, en sus partesrelativas.Si las Normas de Construcción se contraponen a las Especificaciones Complementarías, serán estasúltimas las que rijan, así mismo las Especificaciones Particulares regirán sobre las dos anteriores.El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a losprecios unitarios del contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de lostrabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las deloriginal.En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización adicionalde equipo durante la ejecución de los trabajos, ni los costos que por concepto de reinstalación en la obratenga el CONTRATISTA.Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA le proporcioneel puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; nose reconocerá ningún cargo adicional por este concepto.Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo,a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas y por operación del puerto, ni cuando deacuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento de los trabajos, ya que laactividad <strong>portuaria</strong> por ningún motivo será interrumpida ni interferida.El LICITANTE deberá incluir en sus costos indirectos el cargo de los trabajos de topografía,elaboración de planos y volúmenes ejecutados.Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasmismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su ofertapermanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.Página 89 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de costos a los precios unitarios deacuerdo a los Índices Nacionales de Precios Productor con Servicios, del Banco de México.En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios decada uno de los conceptos incluidos en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, incluyendo sus análisis desalarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, de acuerdo a los formatos quepara el caso se anexan.Cuando sea necesario reparar alguna zona de la obra previamente recibida pero en la que se detectaronfallas, el CONTRATISTA deberá efectuar este trabajo sin cargo alguno para APILAC.Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en su análisis de precios unitarios, deacuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto, el hecho de otorgársele el contrato nosignifica que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas.El importe de todos los trabajos de Limpieza que se citan en el inciso II.13 de estas Generalidades, nose le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los preciosunitarios que cotice.Mensualmente se harán estimaciones de obra. Cada estimación deberá venir acompañada de lossoportes documentales que la avalen, que son: planos y croquis, cálculo de volúmenes de los trabajosejecutados, memoria descriptiva de los trabajos e informe fotográfico, debidamente firmados por elRESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo realizar losnúmeros generadores de cada mes, para presentar la estimación dentro de los 5 días siguientes allevantamiento.Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se considerará como concepto por trabajosextraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD. Para el pagode estos trabajos extraordinarios se analizará conjuntamente los precios unitarios de acuerdo a loestablecido en el artículo 77 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas Mismas.Para fijar el precio unitario del trabajo realizado el CONTRATISTA deberá tener en consideraciónentre otros, los que se establecen en las presentes especificaciones, así como los siguientes puntos quele sean aplicables:a) Los trabajos que resulten de las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales.b) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención delCONTRATISTA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por elCONTRATISTA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la ENTIDAD.c) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarse en los lugares indicadospor el REPRESENTANTE.d) Los levantamientos de inicio, control y final del área de los trabajos, en su caso.Página 90 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.II.7TRAZOS Y NIVELESEl REPRESENTANTE entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos denivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tenerreferencias de comprobación.Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que serequieran, basados en los datos que proporcione el REPRESENTANTE, de acuerdo con el proyecto, elREPRESENTANTE solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificaciónde los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. La localización general,coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra que aparecen en los planos del proyecto.Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable decualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/ointerpretaciones erróneas.La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos, elaboración deplanos y cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTESde ambas partes.El costo de estos trabajos no se le pagarán al CONTRATISTA en forma adicional, por lo que losdeberá incluir en los cargos indirectos de su propuesta.Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA notificará al REPRESENTANTE con 48 horas deanticipación que efectuara el levantamiento de la zona o zonas terminadas según proyecto;conjuntamente se efectuará dicho levantamiento.El costo de estos trabajos será considerado por el LICITANTE en su propuesta ya que la ENTIDADno reconocerá cargo alguno por este concepto.II.8VISITA AL SITIO DE LA OBRAEl LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra con el objeto de que puedaconocer las condiciones físicas en las que se desarrollará los trabajos, podrá obtener tambiéninformación que pueda ser de utilidad con relación al aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos,características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba consideraren la preparación de su oferta.La ENTIDAD llevará a efecto dicha visita de obra una sola vez el día indicado en la convocatoria, endonde se extenderá una constancia de visita, documento que deberá presentar el LICITANTE integradoa su oferta, así también deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos ysu conformidad con el volumen definitivo a realizar una vez que se haya determinado mediante lostrabajos de inicio.II.9PROGRAMA DE OBRAPágina 91 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El programa de obra contempla la realización de los trabajos en un tiempo no mayor de 170 días,mismo que se ejecutará en dos ejercicios presupuéstales contemplándose para el presente ejercicio(2009) dar inicio el 12 de octubre del 2009, así mismo deberá también tomar en cuenta que el puerto seencuentra en operación, situación por la cual deberá considerar los tiempos muertos y las maniobrasnecesarias que esto de ocasione por la cual deberá considerar los tiempos muertos y las maniobrasnecesarias que esto de ocasione, ya que APILAC no reconocerá cargo alguno por este concepto. Asícomo el tiempo de espera entre una asignación y otra, ya que APILAC no reconocerá cargo alguno poreste concepto.Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA deberá brindar la libertad necesaria para lacontinuidad de las operaciones del puerto sin modificar el periodo de ejecución de los trabajos.El programa de trabajo deberá ser presentado por el LICITANTE en función de la capacidad deproducción de la(s) unidad(es) que pretenda utilizar considerando para lo anterior sus rendimientos,necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo menor, maniobras de operación necesarias,condiciones climatológicas y demás relativas al proceso de ejecución de los trabajos, ya que el tiempode realización de los trabajos será el indicado en el punto 6 “Periodo de ejecución de los trabajos” de laInformación General del Pliego de Requisitos de las bases de la licitación y no se considerara paraefecto de reprogramación en la terminación de los trabajos, los problemas climatológicos que se puedanpresentar y que el RESIDENTE DE OBRA o la autoridad competente no determine como motivo parasuspender los trabajos.La presencia del equipo se requerirá durante los meses que dure la obra de acuerdo a programa de lostrabajos que presente el LICITANTE, para lograr la terminación de la obra, pero si esta fuese terminadacon anticipación el CONTRATISTA podrá retirarla una vez que se hayan evaluado los trabajos por elREPRESENTANTE.Previo al inicio de los trabajos y con base en el levantamiento inicial, el CONTRATISTA elaborará elplan de operaciones correspondiente de acuerdo a los rendimientos consignados en su oferta nodebiendo exceder el plazo máximo de ejecución de la obra.El programa detallado que el LICITANTE presente para concursar, deberá contener todas lasactividades que se deban considerar para efectuar los trabajos, estableciendo la secuencia de trabajos,así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por laENTIDAD los cuales deberán ser detallados en el DOCUMENTO PT 10.-“ DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS”.A solicitud del CONTRATISTA y por razones justificadas, la ENTIDAD podrá modificar el programade trabajo aprobado, no procediendo en este caso ningún pago adicional por motivos derivados de estamodificación.El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse por causa de fuerza mayor que no seaimputable al CONTRATISTA o cuando algún fenómeno meteorológico extraordinario afecte laejecución de la obra, se podrá reprogramar la misma de común acuerdo con el REPRESENTANTE,además si se afectan obras en proceso o terminadas pero recibidas, el CONTRATISTA tendrá derechoal pago por extraer los volúmenes de material acumulado o por reponer obras deterioradas, loanterior previa autorización de APILAC.Página 92 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Si por causas imputables a la empresa hubiera retrasos en el programa de trabajo, el CONTRATISTAestará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o reforzarlos hasta lograr equilibrar elprograma; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ENTIDAD.II.10 DESARROLLO DE LA OBRACon base en los planos el CONTRATISTA deberá proceder a la ejecución de los trabajos haciéndoseresponsable de cualquier error y sus consecuencias, causadas por interpretaciones erróneas y/onegligencia.Además el CONTRATISTA deberá considerar desmontes, desenraíce, despalme y lo necesario, en laszonas en que se vayan a realizar los trabajos.El pago de las estimaciones se efectuará de acuerdo a lo ejecutadoII.11 FLETES Y MANIOBRAS.Se entiende por éste concepto la preparación y traslado, al lugar de trabajo, de la maquinaria, equipo,herramientas, sus accesorios; y demás maniobras para adecuar todo lo necesario que se vaya a utilizarpara ejecutar los trabajos motivo de la presente licitación; pruebas de operación, conducción de losmateriales; su depósito y conformidad como lo indica el proyecto; además queda incluido el retiro detodo el equipo al término de los trabajos, por tal motivo se deberán desglosar ambos movimientosindicando los sitios desde donde se trasladarán y a donde se retirarán los equipos, el importe parcial decada movimiento y el importe total del concepto el cual se medirá por unidad indicada.II.12 MAQUINARIA Y/O EQUIPOLicitante se obliga a trasladar y mantener en el lugar de los trabajos el equipo suficiente y de lascaracterísticas apropiadas para garantizar las necesidades de la realización del trabajo en el tiempoprogramado, así como los equipos auxiliares e insumos correspondientes, para cumplir los requisitos deltrabajo, equipo que mantendrá en buenas condiciones durante todo el tiempo para realizar eficientementeel trabajo motivo de la presente licitación.Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado o son insuficientes para la ejecución de lostrabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo o aumentarlos de ser necesario, en cualquiera de estossupuestos acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni aque se computen tiempos perdidos por esa causa, ni a los costos de movilización de los equipos.Deberá contar además con equipos de señalamiento, de seguridad y demás solicitados por la autoridady leyes de seguridad aplicables para la correcta ejecución de los trabajos.El equipo auxiliar de mantenimiento preventivo y correctivo menor para las diferentes áreas de la obra.El CONTRATISTA deberá realizar los trabajos indicados con el equipo relacionado en su propuestacumpliendo con las características y con el número de unidades especificadas, sin embargo, elCONTRATISTA podrá, si así le conviene y previa autorización del REPRESENTANTE, realizar lostrabajos con otro equipo diferente, el cuál deberá ser equiparable y cumplir como mínimo con lasPágina 93 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.características del equipo propuesto o ser superiores a estas para poder satisfacer las necesidades de larealización del trabajo en el tiempo programado.II.13. LIMPIEZA.El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenada duranteel tiempo que dure la construcción de la obra.Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas detierra que se le asignen para depositar equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar indicado por elREPRESENTANTE.La responsabilidad total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritospor México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección alAmbiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y al cuidado de la limpiezade las aguas del puerto, en las áreas de la obra.La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas detierra que se le asignen para depositar equipo y materiales de obra y para campamento en su caso, serámotivo de suspensión de operaciones sin cargo para la ENTIDAD el no cumplir con este requisito. Lanecesidad de contar como parte del acta de terminación de obra, con el certificado que le extenderá laENTIDAD en el que haga constar que las áreas de trabajo que haya utilizado para labores demantenimiento u otras para su equipo, las entrega libres de todo tipo de desperdicios, basura chatarra omateriales contaminantes.En las obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojarcualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera la limpiezacorrespondiente será por cuenta y cargo del CONTRATISTA.Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción delREPRESENTANTE, siendo esto una limitante para elaborar el acta de entrega recepción de la obra.Deberá por lo tanto considerar, que de no cumplir con los requisitos anteriores la ENTIDAD realizarácon cargo al CONTRATISTA, todos los trabajos necesarios para este fin.II.14 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta LICITACIÓNsólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del REPRESENTANTE, debiendo quedar asentadoen la bitácora correspondiente, los precios que esto genere serán determinados de acuerdo a lo establecidoen el artículo 77 del REGLAMENTO de la LEY.II.15 IDIOMAPágina 94 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El idioma oficial será el Español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para lapresentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, sihubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberánser traducidos por un perito autorizado.Tanto el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION como el personal encargado de la dirección delos trabajos en la obra por parte del CONTRATISTA deberán utilizar el idioma Español en todos loseventos relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicación hastapor el personal de más alto rango.II.16 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA, será desu exclusiva responsabilidad.El CONTRATISTA será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos contratados.El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, en caso dehaber daños, las reparaciones correspondientes serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y asatisfacción de la APILACII.17 ASPECTO ECOLOGICOLa CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de la obra se deberáncontemplar los siguientes aspectos:Efectuar la adecuada disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos, generados por lasactividades de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentes yen coordinación con el REPRESENTANTE, y de encontrar basura durante la realización de lostrabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de la obra y disponer deservicios sanitarios portátiles en cantidad proporcional al numero de trabajadores en la zona de trabajo,mismo que será de uso obligatorio, debiendo garantizar el CONTRATISTA con los procedimientos yequipo, su adecuada disposición final.Realizar en tierra la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que seanutilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de humos dehidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje, generados durantelas actividades inherentes a la obra y el mantenimiento menor de los equipos que se utilicen, quedaprohibido el mantenimiento mayor dentro del área de los trabajos. Dichos residuos deberán serdepositados temporalmente en contenedores metálicos con tapadera para su posterior disposición ycanalización a empresas prestadores de servicios debidamente certificadas para tal efecto, de acuerdo alo establecido en el artículo 151 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente(LGEEPA) y el artículo 8, fracción I a III del Reglamento en materia de Residuos Peligrosos de lamisma Ley, deberá contar con el registro como empresa generadora de residuos peligrosos y que elPágina 95 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.manejo de estos se hará conforme marca la Ley, su reglamento y las normas aplicables en la materia,debiendo informar a esta ENTIDAD y a la autoridad competente del movimiento que realicen duranteel período de la obra, los cargos que se generen por este concepto deberá el LICITANTE considerarlosen su análisis de costo indirecto reflejándolo en el DOCUMENTO PE 06.- "ANÁLISIS PARA LADETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO".En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y control queseñalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas recicladoras.En materia de ruido, la CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las Normas OficialesMexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos.Delimitar el área de trabajo con una adecuada señalización preventiva, restricta e informativa dirigidaal público en General, en donde se indiquen los trabajos que LICITANTE realiza en el sitio.Queda estrictamente prohibida: La disposición al canal de basura en cualquier cantidad y clase. Dejar restos de chatarra en el canal, sobre muelle y/o entre vías de comunicación. Se prohíbe el almacenamiento de combustibles y lubricantes en el área de los trabajos. Se prohíbe el derribo de árboles fuera del área del proyecto, así como los sitios para construir losalmacenes temporales. En materia de ruido, la CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las Normas OficialesMexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos. Se prohíbe realizar trabajos de mantenimiento mayor a la maquina y equipo. Queda estrictamente prohibido efectuar la caza, la pesca, captura y/o aprovechamiento de cualquierespecie de flora y fauna silvestre y marítima existentes en la zona del proyecto, particularmente lasespecies de interés cinegético y aquellas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM –059 –ECOL –1994. En caso contrario, se responsabilizará al CONTRATISTA de cualquier ilícito en elque incurran los trabajadores y se le sujetará a las disposiciones jurídicas que las leyes en la materiaestablezcan, por lo que deberá establecer reglamentos internas que eviten cualquier afectaciónderivada de tales actividades, promoviendo programas de concientización ecológica para lostrabajadores a todos los niveles previamente y durante la ejecución del proyecto. Así mismo esta prohibido en todas las etapas del proyecto, quemar cualquier tipo de residuo sólido yhacer fogatas a fin de evitar incendios. En el caso del material producto del desmonte, éste deberáser triturado para ser ocupado en las actividades de relleno, nivelación y jardinería, o bien, sudepósito en el sitio autorizado por la autoridad local competente.Página 96 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.El CONTRATISTA deberá aceptar que conoce la legislación, reglamentación y normas aplicables eneste tipo de trabajos, debiendo poner especial cuidado en las medidas preventivas para evitar lacontaminación del medio ambiente.En el frente de trabajo que se genere polvos, deberá regar frecuentemente para reducir estos.En el área que usen como almacén de maquinaria, deberá tener piso impermeable a fin de evitar queescurrimientos de combustibles y lubricantes sea a suelo natural.Al concluir los trabajos, deberá dejar las áreas de trabajo libres de todos residuos que hayan quedado.Por lo tanto el LICITANTE deberá hacer las consideraciones necesarias para dar cumplimiento a lodispuesto en materia ecológica dentro de sus cargos por indirectos, ya que APILAC no reconocerácargos por estos conceptos.Para el caso de que se realice una supervisión externa en aspectos de ecología y resultara que existenanomalías durante la ejecución de los trabajos, mismas que originen multas aplicables estas seráncubiertas por la CONTRATISTA deslindando a la entidad de cualquier responsabilidad, en caso deincumplimiento en el pago correspondiente la ENTIDAD cubrirá los mismos, aceptando elCONTRATISTA que este importe le sea deducido de la estimación correspondiente o del finiquitorespetivo.III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION POR CONCEPTO.En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento No. PE 12 "CATALOGO DECONCEPTOS" se indica un código que corresponde a una especificación particular, la cual se tomará encuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente.Cuando en alguna especificación particular se aluda el concepto se deberá entender que se refiere a losconceptos, que le son correlativos, incluidos en el documento No. PE 12 "CATALOGO DECONCEPTOS".Página 97 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.LICITACIÓN: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO,ESTABLECIENDO REFERENCIAS, P.U.O.T.N° CONCEPTO 1UNIDADM2CONCEPTO:TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDOREFERENCIAS; INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPOS Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRATERMINADAREFERENCIA:ESPECIFICACIONES: TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTASERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO ELPROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCERCARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILAC PARA EFECTOS DEL PAGO EL VOLUMEN CUANTIFICADO SE REDONDEARA A DOS DECIMALES. PARA EFECTOS DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO Y ENNINGÚN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTOALCANCES:1. DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS2. TRAZOS DE LÍNEAS Y EJES DE REFERENCIA DEL PROYECTO.3. NIVELACIÓN A EJES Y BANCOS ESTABLECIDOS POR LA APILAC4. COLOCACIÓN DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL AUXILIARES, PARA VERIFICACIÓN.5. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESPOR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.MEDICIÓNYPAGOLA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR METRO CUADRADO ENTRE LÍNEAS YNIVELES DE PROYECTO P.U.O.T.NORMAS S.C.T. 3.04.01.002Página 98 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,P.U.O.T.N° CONCEPTO 2UNIDADHa.CONCEPTO:DESMONTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: MANODE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.REFERENCIAESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR ELCONTRATISTA, DEBERÁN SER ACORDADOS PREVIAMENTE CON LA SUPERVISIÓN.EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS.EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS ATERCEROS, EN CASO DE HABER DAÑOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN PORCUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN.PARA EFECTOS DEL PAGO EL VOLUMEN CUANTIFICADO SE REDONDEARA A UN DECIMAL.PARA EFECTOS DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO SE TOMARA COMO UNIDAD DE HECTÁREA Y ENNINGÚN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO.LOS TRABAJOS SE REALIZARAN CON PERSONAL Y EQUIPO ADECUADO TANTO EN CANTIDADCOMO EN CAPACIDAD DE LOS MISMOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.LOS ACARREOS SE EFECTUARÁN DE ACUERDO A LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADOPOR LA APILAC.ALCANCES:1. TRAZO DE LA ZONA POR DESMONTAR SEGÚN PROYECTO.2. DESMONTE QUE INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE Y LIMPIA.3. DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS.4. LIMPIEZA DE LOS TRONCOS MADERABLES Y ALMACENAMIENTO EN EL SITIO QUE SEÑALEEL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN DENTRO DE LA OBRA.5. PICADO EN TAMAÑOS MÁXIMOS DE 0.50 MTS DE RAMAS, CABEZAS DE PALMA, RAÍCES,ARBUSTOS Y VEGETACIÓN MENOR.6. ACOPIO, CARGA, DESCARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESMONTE AL LUGAR QUE SESEÑALE POR LA SUPERVISIÓN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4 (CUATRO) KILÓMETROS.7. BALCONEO Y EXTENDIDO DE LOS MATERIALES EN LA ZONA DE DEPOSITO.8. LA UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DE DESMONTE DEBERÁNSER ADECUADAS O CON CAJAS CERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LACONTAMINACIÓN DEL ENTORNO O QUE SE DERRAMEN.9. TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DELMATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE.10. LIMPIEZA DE LAS VIALIDADES POR DONDE CIRCULEN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE.11. RETIRO DE TRONCO, RAÍZ Y FOLLAJE.12. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES PARA LLEVAR ACABO EL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA.MEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA HECTÁREA, CUANTIFICADO EN OBRA,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.S.C.T. N-CTR-CAR-1-01-001/00, N-LEG-3/02Página 99 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A.DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:DESPALME, DESPERDICIANDO EL MATERIALEN UN ESPESOR DE 30 CMS. EN ZONA DECORTES Y/O PARA DESPLANTE DETERRAPLENES, P.U.O.T.N° CONCEPTO 3UNIDADM3CONCEPTO: DESPALME, DESPERDICIANDO EL MATERIAL EN UNESPESOR DE 30 CMS. EN ZONA DE CORTES Y/O PARADESPLANTE DE TERRAPLENES; INCLUYE: ACOPIO, CARGA,DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO YDEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTASERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO ELPROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCERCARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁPOR CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILAC. LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LOS DESPALMES SE DESPERDICIARÁN, COMO LO INDIQUE EL PROYECTO Y/OLO ORDENE LA APILAC. PARA EFECTO DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO SE TOMARÁ COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO EXCAVADO YEN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ ABUNDAMIENTO. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A UN DECIMAL.A L C A N C E S :1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE DESPALME2. DESPALME DE TERRENO MATERIAL A EN UN ESPESOR DE 30 CMS., A NIVELES Y LÍNEAS DE PROYECTO3. REMOCIÓN, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME.4. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA, DESCARGA Y ACARREO LIBRE (20MTS.).5. AFINE DEL DESPALME.6. EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL EN EL LUGAR QUE INDIQUE EL REPRESENTANTE.7. LOS DESPALME SE REALIZARAN DE TAL MANERA QUE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DE LA ZONA DETRABAJO.8. SEÑALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIÓ DE TRAFICO SI SE REQUIERE.9. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADAMEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO ENTRE LÍNEAS YNIVELES DE PROYECTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.S.C.T. 3.01.01.003-F.02, 3.01.01.003-F.11, 3.01.01.005-F.02, N-CTR-CAR-1-01-002/00Página 100 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:CORTE DE MATERIAL TIPO B PARA DAR NIVELDE SUBRASANTE CUANDO EL MATERIAL SEUTILICE EN LA FORMACIÓN DETERRAPLENES, P.U.O.T.N° CONCEPTO 4UNIDADM3CONCEPTO: CORTE DE MATERIAL TIPO B PARA DAR NIVEL DESUBRASANTE CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE EN LAFORMACIÓN DE TERRAPLENES; INCLUYE: EXCAVACIÓN,ACOPIO, CARGA, ACARREO LIBRE, DESCARGA, EXTENDIDO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES: TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERABAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO,COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTECONCEPTO. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ PORCUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILAC PARA EFECTO DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO SE TOMARÁ COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO EXCAVADO Y ENNINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ ABUNDAMIENTO EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A UN DECIMAL. LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LOS CORTES SE EMPLEARÁN EN LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES, O SEDESPERDICIARÁN, COMO LO INDIQUE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE LA APILACA L C A N C E S :1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE CORTE.2. CORTE EN MATERIAL TIPO B, A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO.3. REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, TRASPALEO, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.4. AFINE DE FONDO Y DE TALUDES.5. EXTENDIDO DEL MATERIAL EN LA ZONA DE DEPOSITO.6. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA Y DESCARGA.7. CONTROL TOPOGRÁFICO.8. LOS CORTES SE REALIZARAN DE TAL MANERA QUE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DE LA ZONA DE TRABAJO.9. SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE CONSTRUCCIÓN Y VIGILANCIA LAS 24 HRS. DEL DÍA EN LOS FRENTES DE TRABAJO.10. TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.11. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO P.U.O.T.MEDICIÓN YPAGOLA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR METRO CÚBICO CUANTIFICADO EN OBRAENTRE LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.NORMA S.C.T. 3.01.01.003, 3.01.01.003-D.03, 3.01.01.003-F.04, 3.01.01.003-F.08, 3.01.01.003-G.03, 3.01.01.003-G.14, 3.01.01.003-H.04.b), N-CTR-CAR-1-01-003/00Página 101 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:CONSTRUCCIÓN, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓNDE TERRAPLENES PARA DAR NIVEL DESUBRASANTE A BASE DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA Y ESCORIA DE ALTO HORNO ENPROPORCIÓN 80:20, COMPACTADO AL 90 % DE SUPVSM, P.U.O.T.N° CONCEPTO 8UNIDADM3CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DETERRAPLENES PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE A BASE DEMATERIAL DE GRAVA-ARENA Y ESCORIA DE ALTO HORNO ENPROPORCIÓN 80:20, COMPACTADO AL 90 % DE SU PVSM,INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, DESCARGA, EXTENDIDO,ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA,HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO YDEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERABAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO,COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTECONCEPTO.EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ PORCUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILAC.LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, SERÁN AQUELLOS QUE PROVENGANDE CORTES Y/O PRESTAMOS, QUE SEAN ADECUADOS A JUICIO DE LA APILAC.EL CONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEOS Y LABORATORIOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.LA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL SE EJECUTARÁ UNIFORMEMENTE EN TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN, SEGÚNLOS GRADOS QUE INDIQUE EL PROYECTO.PARA EFECTO DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO, SE TOMARÁ COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO, Y EN NINGÚNCASO BE CONSIDERARÁ ABUNDAMIENTO.EL RESULTADO SE REDONDEARA A UN DECIMAL.PARA DAR POR TERMINADA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRAPLENES, SE VERIFICARÁN, EL ALINEAMIENTO,PERFIL, SECCIÓN, COMPACTACIÓN, ESPESOR Y ACABADO DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.A L C A N C E S :1. FORMACIÓN DE TERRAPLENES2. EXTRACCIÓN DEL MATERIAL.3. CARGA Y DESCARGA.4. EXTENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS.5. DISGREGACIÓN DEL MATERIAL.6. ACAMELLONAMIENTO.7. EXTRACCIÓN DEL AGUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA E INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA PARAOBTENER EL GRADO DE COMPACTACIÓN FIJADO.8. HOMOGENEIZACIÓN Y TENDIDO DEL MATERIAL.9. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER EL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO POR LA APILAC.10. CONSTRUCCIÓN Y RECORTE POSTERIOR DE LAS CUÑAS DE SOBRE ANCHO.11. AFINE DE TODA LA SECCIÓN, ASÍ COMO DE LOS TALUDES UNA VEZ RETIRADAS LAS CUÑAS DE SOBREANCHO.12. TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS MATERIALES.13. SEÑALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIÓ DE TRAFICO SI SE REQUIERE.14. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADAMEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO ENTRE LÍNEAS YNIVELES DE PROYECTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.S.C.T. 3.01.01.005-F.11, 3.01.01.005-F.11, 3.01.01.005-G.14, 3.01.03 y 3.01.01.005-H.11,N-CTR-CAR-1-01-009/00Página 102 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME,DE CORTE Y EXCAVACIÓN AL 1ER. KM. CUANDO ELMATERIAL SE DESPERDICIE O SE UTILICE COMORELLENO, P.U.O.T.N° CONCEPTO 5UNIDADM3CONCEPTO:ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, DE CORTE YEXCAVACIÓN AL 1ER. KM. CUANDO EL MATERIAL SEDESPERDICIE O SE UTILICE COMO RELLENO; INCLUYE: MANO DEOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERABAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO,COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTECONCEPTO.LOS ACARREOS SE EFECTUARÁN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA APILACEL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ PORCUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILACLOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE TRANSPORTE LA PIEDRA SERÁN APROBADOS Y TARADOS PREVIAMENTE POR LAAPI.NOTA:LOS CONVENIOS QUE ESTABLEZCA EL CONTRATISTA PARA LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, SERÁN BAJO SUEXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLAMENTE SE RECONOCERÁN LOS INCREMENTOS QUE AUTORICE LA S.C.T. PARA LOSACARREOS DE MATERIALES, SIENDO LAS TARIFAS PUBLICADAS UTILIZADAS COMO RELATIVOS DE INCREMENTO.A L C A N C E S :1. ACARREO.2. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHÍCULOS ENTRE CARGA Y TRAYECTO.3. CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAMINO, DESDE EL BANCO HASTA LA OBRA.4. LAS UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DEBERÁN SER ADECUADAS O CON CAJASCERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO O QUE SE DERRAMEN.5. COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO.6. ADQUISICIÓN DE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL A TRANSPORTAR Y LONAS PARA EVITAR QUE EL MISMOSEA DERRAMADO.7. SEÑALAMIENTOS, OBRAS DE DESVÍO Y AUXILIARES.1. AGUA PARA RIEGO DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN EN TERRACERÍAS.8. RIEGO PARA EVITAR EL POLVO.9. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADAMEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO DE MATERIALTRANSPORTADO Y COLOCADO CUANTIFICADO A LÍNEAS Y NIVELES DEPROYECTO, P.U.O.T.S.C.T. 3.01.01.008, 3.01.03.085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d), N-CTR-CAR-1-01-013/00Página 103 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DEC.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME,DE CORTE, EXCAVACIÓN, EN KILÓMETROSSUBSECUENTES CUANDO EL MATERIAL SEDESPERDICIE O SE UTILICE COMO RELLENO, P.U.O.T.N° CONCEPTO 6UNIDADM3-KMCONCEPTO:ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, DE CORTE,EXCAVACIÓN, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES CUANDO ELMATERIAL SE DESPERDICIE O SE UTILICE COMO RELLENO;INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁSCARGOS CORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTASERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO ELPROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCERCARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁPOR CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILACLOS ACARREOS SE EFECTUARÁN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LAAPILACNOTA:LOS CONVENIOS QUE ESTABLEZCA EL CONTRATISTA PARA LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, SERÁN BAJO SUEXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSEDURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLAMENTE SE RECONOCERÁN LOS INCREMENTOS QUE AUTORICELA S.C.T. PARA LOS ACARREOS DE MATERIALES, SIENDO LAS TARIFAS PUBLICADAS UTILIZADAS COMORELATIVOS DE INCREMENTO.A L C A N C E S :1. ACARREO.2. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHÍCULOS DURANTE EL TRAYECTO Y DESCARGA.3. CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAMINO, DESDE LA CARGA DEL MATERIAL HASTA LA OBRA.4. LA UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DEBERÁN SER ADECUADAS O CON CAJASCERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO O QUE SEDERRAMEN.5. COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO Y/O ENJUTAMIENTO EN SU CASO6. ADQUISICIÓN DE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL A TRANSPORTAR Y LONAS PARA EVITAR QUE ELMISMO SEA DERRAMADO.7. SEÑALES, OBRAS DE DESVÍO Y AUXILIARES.8. AGUA PARA RIEGO DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN EN TERRACERÍAS.9. RIEGO PARA EVITAR EL POLVO.10.TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADAMEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO DE MATERIALTRANSPORTADO Y COLOCADO A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTOMULTIPLICADO POR EL NUMERO DE KILÓMETROS RECORRIDOSSUBSECUENTES AL PRIMERO, P.U.O.T.S.C.T. 3.01.01.008, 3.01.03.085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d), N-CTR-CAR-1-01-013/00Página 104 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DEC.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:ACARREO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉNPARA DAR NIVEL RASANTE , A BASE DEMATERIAL DE BANCO, AL PRIMER KILÓMETROP.U.O.T.N° CONCEPTO 9UNIDADM3CONCEPTO:ACARREO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN PARA DARNIVEL RASANTE , A BASE DE MATERIAL DE BANCO, ALPRIMER KILÓMETRO P.U.O.T.; INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTASERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO ELPROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCERCARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.LOS ACARREOS SE EFECTUARÁN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LAAPILACEL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁPOR CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILACNOTA:LOS CONVENIOS QUE ESTABLEZCA EL CONTRATISTA PARA LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, SERÁN BAJO SUEXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSEDURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLAMENTE SE RECONOCERÁN LOS INCREMENTOS QUE AUTORICELA S.C.T. PARA LOS ACARREOS DE MATERIALES, SIENDO LAS TARIFAS PUBLICADAS UTILIZADAS COMORELATIVOS DE INCREMENTO.A L C A N C E S :1. ACARREO.2. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHÍCULOS ENTRE CARGA Y TRAYECTO.3. CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAMINO, DESDE LA CARGA DEL MATERIAL HASTA LA OBRA.4. LAS UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DEBERÁN SER ADECUADAS O CONCAJAS CERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO O QUE SEDERRAMEN.5. COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO.6. ADQUISICIÓN DE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL A TRANSPORTAR Y LONAS PARA EVITAR QUE ELMISMO SEA DERRAMADO.7. SEÑALAMIENTOS, OBRAS DE DESVÍO Y AUXILIARES.8. AGUA PARA RIEGO DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN EN TERRACERÍAS.9. RIEGO PARA EVITAR EL POLVO.10. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRATERMINADAMEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO DE MATERIALTRANSPORTADO Y COLOCADO A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO,P.U.O.T.S.C.T. 3.01.01.008, 3.01.03.085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d), N-CTR-CAR-1-01-013/00Página 105 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:ACARREO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉNPARA DAR NIVEL RASANTE , A BASE DEMATERIAL DE BANCO, EN KILÓMETROSSUBSECUENTES, P.U.O.T.N° CONCEPTO 10UNIDADM3-KMCONCEPTO:ACARREO DE MATERIAL PARA TERRAPLÉN PARA DAR NIVELRASANTE , A BASE DE MATERIAL DE BANCO, ENKILÓMETROS SUBSECUENTES; INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJOSU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOSEQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ PORCUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILACLOS ACARREOS SE EFECTUARÁN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA APILACNOTA:LOS CONVENIOS QUE ESTABLEZCA EL CONTRATISTA PARA LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, SERÁN BAJO SUEXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLAMENTE SE RECONOCERÁN LOS INCREMENTOS QUE AUTORICE LA S.C.T. PARA LOSACARREOS DE MATERIALES, SIENDO LAS TARIFAS PUBLICADAS UTILIZADAS COMO RELATIVOS DE INCREMENTO.A L C A N C E S :1 ACARREO.2 TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHÍCULOS DURANTE EL TRAYECTO Y DESCARGA.3 CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAMINO, DESDE LA CARGA DEL MATERIAL HASTA LA OBRA.4 LAS UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DEBERÁN SER ADECUADAS O CON CAJASCERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO O QUE SE DERRAMEN.5 COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO.6 COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO Y/O ENJUTAMIENTO EN SU CASO7 ADQUISICIÓN DE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL A TRANSPORTAR Y LONAS PARA EVITAR QUE EL MISMOSEA DERRAMADO.8 SEÑALES, OBRAS DE DESVÍO Y AUXILIARES.9 AGUA PARA RIEGO DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN EN TERRACERÍAS.10 RIEGO PARA EVITAR EL POLVO.11 TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADAMEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO DE MATERIALTRANSPORTADO Y COLOCADO A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTOMULTIPLICADO POR EL NUMERO DE KILÓMETROS RECORRIDOSSUBSECUENTES AL PRIMERO, P.U.O.T.S.C.T. 3.01.01.008, 3.01.03.085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d), N-CTR-CAR-1-01-013/00Página 106 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO: HOJA: 1 DE 1IDENTIFICACIÓN:COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL Y/O DELA CAMA DE CORTES EN UN ESPESOR DE 20 CMS.,COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM PRUEBAPORTER, P.U.O.T.N° CONCEPTO 7UNIDADM3CONCEPTO:COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL Y/O DE LA CAMA DECORTES EN UN ESPESOR DE 20 CMS., COMPACTADO AL 90% DE SUPVSM PRUEBA PORTER,; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOSCORRESPONDIENTES P.U.O.T.REFERENCIA:ESPECIFICACIONES:TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERABAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO APILAC EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO,COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO PORESTE CONCEPTO.EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ PORCUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILACEL CONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEOS Y LABORATORIOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTALA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL SE EJECUTARÁ UNIFORMEMENTE EN TODO EL ANCHO DE LA SECCIÓN, SEGÚNLOS GRADOS QUE INDIQUE EL PROYECTOA L C A N C E S :1. ESCARIFICADO DEL TERRENO.2. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN.3. EXTENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO.4. DISGREGACIÓN DEL MATERIAL.5. ACAMELLONAMIENTO EN SU CASO.6. EXTRACCIÓN DEL AGUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA E INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA PARAOBTENER EL GRADO DE COMPACTACIÓN FIJADO.7. HOMOGENEIZACIÓN Y TENDIDO DEL MATERIAL.8. COMPACTACIÓN HASTA OBTENER EL GRADO FIJADO Y/O EL ORDENADO POR LA APILAC EN UN ESPESOR TAL QUESE DEFINIRÁ POR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.9. TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS MATERIALES.10. SEÑALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIÓ DE TRAFICO SI SE REQUIERE.11. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTESNECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.MEDICIÓN YPAGONORMALA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO DE MATERIAL COPACTADOA LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO, P.U.O.T.S.C.T. 3.01.01.008, 3.01.03.085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d), N-CTR-CAR-1-01-013/00Página 107 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.IV.-V.-ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.Las mencionadas por SCT en sus Normas de Construcción e Instalaciones, que no se contrapongana las particulares.RELACIÓN DE PLANOS.CONCURSO: API-LI-GI-09-09-35OBRA:RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACALEN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHNUMERO DEPLANOTITULOFECHAPágina 108 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.PLANOSPágina 109 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 09DATOS BÁSICOS DEMAQUINARIA Y/O EQUIPO.Página 110 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO PT 09DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO"COMPROMISO DE TRASLADO Y USO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO"CONCURSO N° API-LI-GI-09-09-35.RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DELAZARO CARDENAS, MICHCONTRATO PROMESACONTRATO PROMESA PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE CELEBRANPOR UNA PARTE “ ”, COMO ARRENDADORA, POR MEDIO DEL C.___________________________________, GERENTE GENERAL, Y LA EMPRESA"_________________________________________________", COMO ARRENDATARIO, REPRESENTADAPOR EL C. __________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:D E C L A R A C I O N E S :5. EL C. __________________________ MANIFIESTA SER REPRESENTANTE LEGAL DELA EMPRESA: _________________________________________________, A QUIEN ENLO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ARRENDATARIO”, CON DOMICILIO ENESTA CIUDAD, Y QUE TIENE PODER AMPLIO PARA CONTRATAR A NOMBRE DELA MISMA.6. _________________________________________________, DECLARA QUE SEENCUENTRA PARTICIPANDO EN LICITACIONES PÚBLICAS CONVOCADAS POR LAADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.7. EL C.____________________________________, DECLARA SER _______________ DE LAEMPRESA DENOMINADA: __________________________________, CON DOMICILIOEN ___________________________________________________ EN ESTA CIUDAD, Y AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ARRENDADOR” Y TIENEPODER AMPLIO PARA CONTRATAR A NOMBRE DE ESTA.8. EL C.___________________________________, MANIFIESTA QUE LA EMPRESA QUEREPRESENTA SE DEDICA A LA ____________________________, CONTANDO CON ELEQUIPO SOLICITADO POR "EL ARRENDATARIO".9. AMBAS PARTES DECLARAN SU ACUERDO PARA CELEBRAR UN CONTRATOPROMESA PARA LA RENTA DE_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:Página 111 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.VII.VIII.IX.C L Á U S U L A S :EL “ARRENDATARIO” SE COMPROMETE, EN CASO DE GANAR EL CONCURSOANTES CITADO Y OBTENER CON ELLO LA ASIGNACIÓN PARA LA REALIZACIÓNDE LA OBRA DE REFERENCIA, A CONTRATAR LA RENTA DEL EQUIPO SEÑALADOEN LA DECLARACIÓN NUMERO CINCO.EL “ARRENDADOR” SE OBLIGA CON EL “ARRENDATARIO”, A RENTAR EL ______SOLICITADO, INCLUYENDO LA OPERACIÓN DEL MISMO, A EXCEPCIÓN DE LOSCOMPRESORES A LOS CUALES EL “ARRENDATARIO” DEBERÁ PONEROPERADOR, POR EL PERÍODO DEL CONTRATADO.EL “ARRENDATARIO” SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LOS COMBUSTIBLES YLUBRICANTES QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.X. LAS PARTES CONVIENEN EN CELEBRAR UN CONTRATO DEFINITIVO DEACUERDO A LAS CLÁUSULAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE Y A LACOTIZACIÓN PRESENTADA POR EL “ARRENDADOR” AL “ARRENDATARIO”, ENCASO DE SERLE ASIGNADO EL CONTRATO DE LA PRESENTE LICITACION.XI.XII.EL PRESENTE CONTRATO ES DE TIPO PREPARATORIO Y SE SUJETA A LODISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2243 A 2247 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARAEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA ENMATERIA FEDERAL.EL PRESENTE CONTRATO ES DE CARÁCTER CIVIL Y AMBAS PARTES ACUERDANEN CASO DE DIFERENCIAS, SOMETER EL CASO A LOS TRIBUNALES DE LACIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICH., ________________ DEL 2005POR EL “ARRENDADOR”C.___________________________________POR EL “ARRENDATARIO”C.___________________________T E S T I G O S____________________________________________________________Página 112 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PT 10DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓNDE LOS TRABAJOSPágina 114 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.PROPOSICION ECONÓMICALICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 115 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 01CARTA COMPROMISO DELA PROPOSICIONPágina 116 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No. PE 01 “CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION”(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)Lázaro Cárdenas, Mich. ______ de ______________ del 2000Administración Portuaria Integralde Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.Av. Prolongación Lázaro Cárdenas N° 1, Col. CentroCd. Lázaro Cárdenas, Michoacán,C.P. 60950.P r e s e n t e .Lic. Ruben Medina GonzalezDirector GeneralEn atención a la convocatoria No. ___, de fecha __de _________ de ____, por medio de la cual esaENTIDAD, invitó a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRESPERSONAS No.: API-LI-GI-09-09-35 relativa a la RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIOEN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHComunico a usted que esta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita paraparticipar en dicha Licitación y por lo tanto como REPRESENTANTE de: (Nombre de laempresa)_______________.Por lo que manifiesto a usted lo siguiente:Que mi proposición es de un importe de: $____________________(con letra). SIN IVAQue oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos a la Licitación de que setrata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las cuales se llevará a cabo laobra , aceptando íntegramente los requisitos que se solicitan en el citado pliego y sus apéndices, los quepara tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos manifestados en lasbases correspondientes.Asimismo, expreso que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de laLey de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las dependencias y Entidades de la AdministraciónPública Federal, las especificaciones y normas de construcción que tiene en vigor la SCT y demás disposicionesadministrativas; que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actosque de ella se deriven.Igualmente comunico a usted que se conocen los planos del proyecto que nos fueron proporcionados yconforme a los cuales se realizará la ejecución de la obra.De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva conteniendo los documentos quese detallan en el requisito denominado DOCUMENTO PT 05 PLIEGO DE REQUISITOS,debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido.Página 117 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Aceptamos que la realización de la obras se llevará a cabo con sujeción a: las especificacionesparticulares y complementarias, las normas de construcción e instalaciones de la SCT, el programa deobra de los trabajos y montos mensuales de la obra, los precios unitarios anotados en los catálogos deconceptos y cantidades de obra, a las cláusulas del modelo de contrato de obra relacionada con la obrapública y las condiciones del pliego de requisitos.Que hemos juzgado y tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios,independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, indirecto,financiamiento y utilidad y que el pago de los diversos conceptos, se hará al precio unitario que se fijeen el contrato, para la unidad de obra terminada a satisfacción de la ENTIDAD.Que el C. ________________________________ con cédula profesional No. ____________ expedidapor la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será nuestroSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION en la obra, que posee amplias facultades para tomardecisiones a nombre de nuestra empresa, con suficiente experiencia en obras similares a ésta y queconoce ampliamente el proyecto, las especificaciones y las normas de construcción de la SCTQue se concede al C. _____________________________________________ amplias facultades parasignar todos y cada uno de los documentos que forman parte de la presente proposición. Para el efecto acontinuación firma para su reconocimiento:RECONOCIMIENTO DE FIRMA________________________________________Que se designa al C. _________________________________________________________ para quefunja como nuestro REPRESENTANTE LEGAL en el acto de apertura de sobres, concediéndoleamplias facultades para firmar todos los documentos que de ese acto se deriven, así como para realizarinterpelaciones y contestar las que se le hagan, para tal efecto a continuación firma para sureconocimiento.RECONOCIMIENTO DE FIRMA________________________________________Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos, mismos que se detallan en cada uno de losdocumentos.A T E N T A M E N T E______________________________________Nombre y firma del LICITANTE o de suREPRESENTANTE LEGALPágina 118 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 02PROGRAMA DE EJECUCIÓNGENERAL DE LOSTRABAJOSPágina 119 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 04PROGRAMA DE EROGACIONES DEUTILIZACIÓN DEL PERSONALENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOSTRABAJOS.Página 121 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 06ANÁLISIS PARA LADETERMINACIÓNDEL COSTOINDIRECTO.Página 123 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 07ANÁLISIS PARA LADETERMINACIÓN DEL COSTODE FINANCIAMIENTOPágina 125 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 08ANÁLISIS DETALLADODE PRECIOS UNITARIOSPágina 126 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.FORMATO INDICATIVO DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOOBRA:RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO LUGAR: CD. LAZARO CARDENAS, MICH.EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTODE LAZARO CARDENAS, MICHESPECIALIDAD: LICITACIÓN: API-LI-GI-09-09-35FECHA:ELABORO:CONCEPTO:UNIDADNo. MATERIALES: UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNIT. IMPORTESUBTOTAL: $No. MANO DE OBRA: UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNIT. IMPORTESUBTOTAL: $No. MAQUINARIA O EQUIPO: UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNIT. IMPORTESUBTOTAL: $No. CARGOS EN PORCENTAJE: % RENDIMIENTO COSTO UNIT. IMPORTEA COSTO DIRECTO C.D.SUBTOTAL: $No. CARGOS EN PORCENTAJE: % IMPORTEB INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES: b A * b $C INDIRECTOS DE OFICINAS EN CAMPO: c A * c $D COSTO DE FINANCIAMIENTO: d (A + B+ C) * d $E CARGO POR UTILIDAD e ((A + B+ C+D) * e)/1-(isr+ptu)) $F CARGOS ADICIONALES: $2% SOBRE NOMINA f ((M.O.)*FDET*f)/FSRG SUBTOTAL A+B+C+D+E+F $H 0.5% SEFUPU O SECODAM (G/(1-0.005))-GI PRECIO UNITARIO: (G + H ) $M.O. ES EL COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRAFDET FACTOR POR DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS“f” PORCENTAJE DEL 2% SOBRE NOMINA.FSR FACTOR DE SALARIO REALPágina 127 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 09RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOSDE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DEPRECIOS UNITARIOSADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.DOCUMENTO No.Página 128 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS No.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHDATOS BÁSICOS DE COSTOSDE MAQUINARIA Y/O EQUIPOPE 09HOJA ___ DE ___FORMA DE COSTO HORA MAQUINARIA O EQUIPOEQUIPO: CAPACIDAD: FECHA:VALOR DE ADQUISICIÓN PESOS : $ _____VALOR DE ADQUI. ACTUALIZADO : $_____VALOR DE RESCATE : _____ _____TASA DE INTERÉS : _____ VIDA ECONÓMICA : _____ AÑOSPRIMA DE SEGUROS : _____ HORAS POR AÑO : _____ HORASCOEFICIENTE DE MANTO. HORAS POR TURNO : _____ HORASDE MANO DE OBRA ; _____ TURNOS POR DÍA : _____ TURNOCOEFICIENTE DE MANTO. PRECIO DIESEL : $ _____ LITROPOR REFACCIONES : _____ PRECIO ACEITE : $ _____ LITROPOTENCIA TOTAL INSTALADA EN H.P. : _____ CONSUMO DIESEL/hr. : _____ LITROSFACTOR DE OPERACIÓN: _____ CONSUMO LUBRI./hr. : _____ LITROSSALARIO ACTIVO : $ _____SALARIO INACTIVO : $ _____COSTO HORARIOCARGOS FIJOS FORMULA ACTIVO % INACTIVOVm - VrDEPRECIACIÓN D = ---------- _____ 15% _____Ve(Vm + Vr)iINVERSIÓN Im = ---------- _____ 100% _____2Hea(Vm + Vr)sSEGUROS Sm = ---------- _____ 100% _____2HeaMANTENIMIENTO Mn = Ko * D _____ 0% _____POR CONSUMOTOTAL DE CARGOS FIJOS $ _____ _____COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc _____ 5% _____LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pa _____ 5% _____PnLLANTAS N = -------- _____ 15% _____VnPaPIEZAS ESPECIALES Ae = ----------VaTOTAL CARGOS POR CONSUMO $ _____ _____POR OPERACIÓNSrOPERACIÓN Po = -------- _____ 100% _____HtTOTAL CARGOS POR OPERACIÓN $ _____ _____NOMENCLATURA : COSTO TOTAL HORA MAQUINA $ _____ _____Ah = Cantidad de lubricante por hora efectiva de trab. 172 Ae = Costo por piezas Art. 174 RLOPSRMGh = Consumo de combustible por hora 170 Pa = Valor de las piezas Art. 174 RLOPSRMespeciales consideradas como nuevasD = Depreciación 165 Va = Horas de vida económica de las piezas especiales Art. 174 RLOPSRMCo = Combustible 170 Ga = Consumo de entre cambios sucesivos de lubricantes Art. 172 RLOPSRMH = Horas efectivas de trabajo de la máquina Pa = Costos de los lubricantes puestos en las maquinas Art. 172 RLOPSRMHea = Horas efectivas durante el año 166 Ko = Coeficiente que considera tanto mantenimiento mayor como menor Art. 168 RLOPSRMVn = Horas de vida económica de las llantas 173 Sm = Seguros Art. 167 RLOPSRMIm = Inversión 166 s = Prima de seguros Art. 167 RLOPSRMi = Tasa de interés 166 Sr = Salario del personal por turnoLb = Lubricante 172 Mn = Mantenimiento Art. 168 RLOPSRMN = Llantas Vm = Valor de adquisición considerado como nuevo Art. 165 RLOPSRMPo = Costo por operación 175 Ve = Vida económica de la maquina en horas efectivas Art. 165 RLOPSRMHt = Horas efectivas de trabajo de la maquinaria 175 Pn = Valor de llantas nuevas Art. 173 RLOPSRMPc = Precio del combustible puesto en la maquina 170 Vr = Valor de rescate Art. 165 RLOPSRMPágina 129 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO PE 09.- “DATOS BASICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO, QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS”N° DESCRIPCIÓN DE LA MAQ. Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTEHORARIOPágina 130 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 10RELACIÓN DE LOS COSTOSBÁSICOS DE MANO DE OBRA, QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DEPRECIOS UNITARIOS.Página 131 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO PE 10 RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA, QUE INTERVIENEN ENLOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.N° CATEGORIA SALARIO BASE FSR SALARIOINTEGRADOPágina 132 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO PE 10.- RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA, QUEINTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSN° DESCRIPCIÓN DE LA MAQ. Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD SALARIO IMPORTEINTEGRADOPágina 133 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 11RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS DEMATERIALES, QUE INTERVIENEN ENLOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSPágina 134 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO PE 11 RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, QUE INTERVIENEN EN LOSANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.N° DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO ENOBRAIMPORTEPágina 135 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.DOCUMENTO No.PE 12CATALOGO DE CONCEPTOSPágina 136 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.V. CATALOGO DE CONCEPTOSLICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASNo.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO:RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPágina 137 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Página 138 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.CONCURSO API-LI-GI-09-09-35 DOCUMENTO PE 12RUBRORENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLADEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICHCATALOGO DECONCEPTOSNº1.-2.-3.-HOJA1 DE 1C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD P R E C I O S U N I T A R I O S P.U. IMPORTEPRELIMINARESTRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS,P.U.O.T.DESMONTE TALA Y DESENRAICE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL TIRADERO DEL API, P.U.O.T.DESPALME DEL TERRENO DESPERDICIANDO EL MATERIAL EN UNESPESOR DE30 CM. P.U.O.T.CORTE DEL TERRENO MATERIAL TIPO B A NIVEL DE RASANTE4.- CUANDO EL MATERIAL USE PARA LA FORMACION DE RELLENOS,5.-P.U.O.TACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y CORTE ALPRIMER KILOMETRO, P.U8.O.T.6.-ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y CORTEKILOMETROS SUBSECUENTES, P.U.O.T.7.- CONFORMACION COMPACTACION DEL TERRENO CON UN ESPESORDE 20 CM., AL 90% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T.TERRAPLENESM2HaM3M3M3M3/KM37,800.001.511,340.008000.0019,340.0045,360.00M3 7,560.00(CON LETRA)8.- CONSTRUCCIÓN, FORMACIÓN Y COMPACTACION DETERRAPLENESCON MATERIAL DE CORTE Y DE BANCO PARA DARNIVELES DE RASANTE, P.U.O.T..9.- ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA TERRAPLEN Y DAR NIVELDE RASANTE 1ER KILOMETRO P.U.O.T.10.- ACARREO DE MATERIAL PARA TERRAPLEN Y DAR NIVEL DE RASANTEKILOMETRO SUBSECUENTE.M3 12,500.00M3 4,500.00M3/KM 13,500.00NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALSUBTOTALACUMULADOPágina 140 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.CONCURSO API-LI-GI-09-09-35DOCUMENTORUBROADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPT 09DATOS BÁSICOS DEMAQUINARIA Y/OEQUIPO.HOJA 1 DENº DEUNIDADES AUTILIZARNOMBRE DE LA MAQUINA O EQUIPO MARCA MODELO CAPACIDADNOMINALNº DE SERIE POTENCIAEFECTIVA EN HPEDAD ENAÑOSPROPIETARIOACTUALARRENDADOCON OPCIONA COMPRALUGAR DONDESE ENCUEN TRAACTUALMENTEOCUPACIONACTUALINDICANDOOBRA YCLIENTEFECHA DEDISPONIBILIDADOBSERVACIONES: LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTEPágina 141 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPROGRAMA DE EJECUCIÓNGENERAL DE LOS TRABAJOSDOCUMENTO No.PE 02HOJA _____ DE____No.E R O G A C I O N E SD E S C R I P C I O NSEMANAL O MENSUALA C U M U L A D A SSUBTOTAL M E S E SPARTIDASCANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTEPERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:FECHA DE INICIO: ___________________________________FECHA DE TERMINACIÓN: ____________________________LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTEPágina 142 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.:API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPROGRAMA DE EROGACIONESDE LA UTILIZACIÓN DEMAQUINARIA Y/O EQUIPODOCUMENTO No.PE 03HOJA ___ DE ___No. D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADM E S E SE R O G A C I O N E SM E N S U A L E SA C U M U L A D A SCANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTEPERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:FECHA DE INICIO: ___________________________________FECHA DE TERMINACIÓN: ____________________________LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTEPágina 143 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPROGRAMA DEEROGACIONES DEUTILIZACIÓN DELPERSONAL ENCARGADO DELA DIRECCIÓN, EJECUCIÓNY ADMINISTRACIÓN DE LOSTRABAJOS.DOCUMENTO No.PE 04AHOJA ___ DE ___No. D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADM E S E SE R O G A C I O N E SM E N S U A L E SA C U M U L A D A SCANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTEPERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:FECHA DE INICIO: ___________________________________FECHA DE TERMINACIÓN: ____________________________LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTEPágina 144 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPROGRAMA DEEROGACIONES DEUTILIZACIÓN DELPERSONAL ENCARGADO DELA DIRECCIÓN, EJECUCIÓNY ADMINISTRACIÓN DE LOSTRABAJOS.DOCUMENTO No.PE 04BHOJA ___ DE ___No. D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADM E S E SE R O G A C I O N E SM E N S U A L E SA C U M U L A D A SCANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTEPERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:FECHA DE INICIO: ___________________________________FECHA DE TERMINACIÓN: ____________________________LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTEPágina 145 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRALDE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: API-LI-GI-09-09-35RUBRO: RENIVELACION DE BERMA DE SERVICIO EN LA ISLA DELCAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICHPROGRAMA DEEROGACIONES DEUTILIZACIÓN DEMATERIALESDOCUMENTO No.PE 05HOJA 1 DE ___No. D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADM E S E SE R O G A C I O N E SM E N S U A L E SA C U M U L A D A SCANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTECANTIDADBARRAIMPORTEPERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:FECHA DE INICIO: ___________________________________FECHA DE TERMINACIÓN: ____________________________LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTEPágina 146 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.API DE LAZARO CARDENAS S.A. DE C.V.ENCUESTA DE TRANSPARENCIANUMERO:PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE:Página 147 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ENCUESTA DE TRANSPARENCIA EN CONCURSOSFavor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “”, según considere.C A L I F I C A C I O NFACTOR EVENTO SUPUESTOSTOTALMENTEDEACUERDOEN GENERALDE ACUERDOEN GENERALENDESACUERDOTOTALMENTEENDESACUERDO12JUNTA DEACLARACIONESEl contenido de las bases esclaro para la adquisición ocontratación de servicios quese pretende realizar.Las preguntas técnicasefectuadas en el evento secontestaron con claridad.8PRESENTACIÓN DEPROPOSICIONES YAPERTURA DEOFERTAS TÉCNICAS.El evento se desarrollo conoportunidad en razón de lacantidad de documentaciónque presentaron los licitantes.4RESOLUCIÓNTÉCNICA YAPERTURAS DEOFERTASECONOMICAS.5 FALLO109La resolución técnica fueemitida conforme a las bases yjunta de aclaraciones delconcurso.En el fallo se especificaron losmotivos y el fundamento quesustenta la determinación delos proveedores adjudicados yque no resultaron adjudicados.El acceso al inmueble fueexpedito.Todos los eventos dieron inicioen el tiempo establecido.673GENERALESEl trato que me dieron losservidores públicos de lainstitución durante la licitaciónfue respetuosa y amable.Volvería participar en otralicitación que emita lainstitución.El concurso se apegó a lanormatividad aplicable.Página 148 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Si usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en el siguiente cuadro.FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA A MAS TARDAR DOS DIAS HABILESSIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EN ALGUNA DE LOS SIGUIENTES OPCIONES:EN LA GERENCIA DE INGENIERIA DE A LA ENTIDAD, SITA EN PROLONGACIÓNAV. LAZARO CARDENAS No. 1, COLONIA CENTRO, CD. LAZARO CARDENAS,MICH.EN LA URNA QUE SE AL FINAL DEL FALLO SE ENCONTRARA EN LA SALA DEJUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APILAC.ENVIARLO AL CORREO ELECTRÓNICO ingenieria@puertolazarocardenas.com.mx.Página 149 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.ANEXO UNONOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LACOOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARACOMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONESCOMERCIALES INTERNACIONALES. (OCDE).El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción delgobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómico (OCDE) y firmante de la Convención para el combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros entransacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público yprivado.Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas queprometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transaccionescomerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad deoportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convencióncumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertosverificará, entre otros:* La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.* El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de laConvención.El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agenciascalificadores y la atracción de inversión extranjera.La responsabilidad del sector público se centra en:* Profundizar las reformas legales que inició en 1999.* Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de losactores comprometidos en su cumplimiento.* Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados conlavado de dinero y extradición)Las responsabilidades del sector privado contemplan:* Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos deconducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, informaciónfinanciera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento yotorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulareso para la empresa.* Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doblecontabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informesfinancieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sinconsentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivossobre conductas ilegales.Página 150 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.* Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el caráctervinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos quedeben adoptar las empresas.Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan lasrecomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo dedinero o bienes.Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguidoy castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones puedeniniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como las revisión de la situación patrimonial delos servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente dellugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y servidores públicos del país,estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de lasrecomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientestérminos:“Artículo 222Cometen el delito de cohecho:I El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente parasí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar dehacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, yII El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de laspersonas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público hagau omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces elsalario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no seavaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces elsalario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucióne inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.Cuando la Cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salariomínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dosaños a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo vigente en elDistrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años acatorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.Página 151 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádiva entregadas, lasmismas se aplicarán en beneficio del Estado.Capitulo XICohecho a servidores públicos extranjeros.Artículo 222 bisSe impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retenerpara sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transaccionescomerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquierotra dádiva, ya sea en bienes o servicios:I.- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacióno resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo ocomisión;II.- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquierasunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo ocomisión, oIII.- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o leproponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con lasfunciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente uocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativos, ejecutivo ojudicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o departicipación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo uorganización pública internacionales.Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiereel artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrádecretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganosde administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficioobtenido por la persona moral.”Página 152 de 153


Licitación N° API-LI-GI-09-09-35.Página 153 de 153

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!