area metropolitana de barranquilla pliego de condiciones definitivo ...

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLAPLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOPROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADADE MENOR CUANTIAN° 002 DE 2013OBJETOMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICADEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DE ACUERDOCON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LAS CONDICIONES TECNICASDESCRITAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONESAGOSTO DE 2013BARRANQUILLA - ATLANTICO1

CAPITULO IRECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTESEl Área Metropolitana de Barranquilla, recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar suspropuestas, tengan en cuenta los siguientes aspectos:1. Verificar que no se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones,constitucional y legalmente establecidas, para licitar y contratar y presentar las certificaciones expedidaspor las entidades respectivas.2. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, de los documentos que hacen parte delmismo y de las normas que regulan la contratación administrativa con entidades del Estado, Ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias.3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegarcon las propuestas, y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de losrequisitos exigidos en la ley y en el presente pliego.4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidosen el pliego.5. Suministrar toda la información requerida a través del pliego.6. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.CONTROL SOCIAL - CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANASSe convoca a través de la publicación del presente Pliego de Condiciones, a las veedurías ciudadanasestablecidas conforme a la ley, a fin de que desarrollen su actividad, durante la etapa precontractual,contractual y post contractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en laLey 850 de 2003.CONDICIONES DE PARTICIPACIONPodrán participar en el presente proceso, todas las personas jurídicas y naturales que estén inscritas yautorizadas a la fecha de apertura del proceso, en la Cámara de Comercio de Barranquilla o de la ciudaddonde tengan su domicilio, como oferentes del objeto de la presente licitación, quienes deberáncomprometerse a cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones.Así mismo, si el oferente favorecido con la selección, no posee oficina en la ciudad de Barranquilla,deberá, durante el periodo de ejecución y hasta la liquidación inclusive del contrato, mantener registradaen esta ciudad como mínimo una sede, para efectos de recepción de correspondencia y demás trámitescontractuales.También en el presente proceso podrán participar:Personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras que presenten propuestas a título individual.Personas jurídicas nacionales o extranjeras que presenten propuestas bajo las modalidades de consorcios ouniones temporales.2

Las sociedades extranjeras deberán demostrar la constitución de un apoderado domiciliado en Colombia,debidamente facultado para representarlas durante el trámite de la oferta pública, y en caso de resultaradjudicatarias, deberán constituir una sucursal en Colombia, de conformidad con lo establecido en losartículos 469 a 497 del Código de Comercio Colombiano.Las ofertas podrán presentarse individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal. En los dos últimoscasos, se acreditará la creación de las mismas, conforme a las normas que rigen la materia y se deberádesignar mediante poder, la representación del consorcio o de la Unión temporal, para que represente a lasdemás en todos los aspectos relacionados con esta licitación, en caso de que la selección los beneficie.Las personas naturales o jurídicas que presenten propuesta deben indicar, si es el caso, si su participaciónes a título de consorcio o de unión temporal, en este último caso precisar los términos y extensión de laparticipación de cada uno de los miembros, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimientoprevio de la entidad.Los proponentes que participen a titulo de consorcio o unión temporal, responderán solidariamente por lasobligaciones derivadas en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual.Las sanciones que se deriven por el eventual incumplimiento de las obligaciones derivadas de las etapasenunciadas anteriormente, para la unión temporal, se impondrán de acuerdo con la participación en laejecución de cada uno de los miembros. Para el consorcio, las actuaciones, hechos y omisiones que sepresenten afectarán a todos los miembros que lo conforman.En el caso de propuestas en consorcios y uniones temporales, sus integrantes deberán mantener, desde lafecha de entrega de propuestas hasta la liquidación del contrato que se derive del proceso y un año más, lamisma participación porcentual y los regímenes de solidaridad dentro del consorcio o la unión temporal,que se acredite al momento de la presentación de la propuesta. En caso de requerirse alguna modificaciónen la participación y/o regímenes de solidaridad de cualquiera de los integrantes de la propuesta enconsorcio o unión temporal, ésta deberá ser debidamente justificada por el contratista y aprobada demanera expresa y por escrito por la entidad, con anterioridad a su realización.Además de la información anteriormente descrita, los Consorcios o Uniones Temporales igualmentedeberán presentar sus ofertas previo diligenciamiento del anexo respectivo de este Pliego de Condiciones.Ninguna persona jurídica podrá participar en más de una propuesta, bien sea como proponente individual o comointegrante de una propuesta en consorcio o unión temporal.INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS AL PRESENTE PROYECTO DE PLIEGO DECONDICIONESLas informaciones contenidas en el presente proyecto de pliego de condiciones, sustituyen totalmentecualquier información que previamente la entidad o sus representantes pudieren haber suministrado a losinteresados en participar en este proceso de selección.Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que los proponentes o cualquier otra personainteresada en esta convocatoria hubieren recibido, queda sin valor y la entidad no se responsabiliza por suutilización.Si los proponentes encuentran inconsistencias, errores u omisiones en el pliego o si requiere aclaración ocomplementación de alguna de las estipulaciones contenidas en el, deberá hacer la correspondienteconsulta, la cual se hará por escrito en carta dirigida al Director de la entidad y el correo electrónicoindicado en este pliego para tal fin dentro del término señalado en la cronología del proceso.3

Las circulares y/o adendas se consideran parte integrante del presente pliego de condiciones.DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PRESENTAR OFERTAS YCONTRATARSon inhábiles para participar en la presente invitación y por consiguiente para suscribir el respectivocontrato y/o pólizas aseguradoras, ni por sí, ni por interpuesta persona, quienes se hallen incursos en lasinhabilidades e incompatibilidades de que trata la Constitución Política Nacional y el artículo 8° de la Ley80 de 1993 que describe a las siguientes:a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.b) Quienes hayan participado en licitaciones o concursos o celebraron contratos estando inhabilitadospara ello.c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad en alguno de sus contratos y esta se encuentrevigente.d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechosy funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución.e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato una vez seleccionada la oferta.f) Los servidores públicos.g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo gradode consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier persona que formalmente haya presentadopropuesta para una misma licitación o concurso.h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera desus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con elrepresentante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentadopropuesta, para una misma licitación o concurso.i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como lassociedades de personas de las que aquellos forman parte con posterioridad a dicha declaratoria.Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) añoscontados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaro la caducidad, o de la sentencia que impusola pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por untérmino de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en lalicitación, o de la de celebración del contrato, o de la expiración del plazo para su firma.TAMPOCO PODRAN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO Y POR CONSIGUIENTESUSCRIBIR EL RESPECTIVO CONTRATO:a) Quienes fueron miembros de la Asamblea General, el Consejo Directivo o servidores públicos de laentidad. Esta incompatibilidad con respecto a los funcionarios de planta, solo comprende a quienesdesempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término dedos (2) años, contado a partir de la fecha del retiro.b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundode afinidad o primero civil con los servidores públicos del nivel directivo, asesor, ejecutivo o con los4

CAPITULO IIINFORMACION GENERALAREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLAEl Área Metropolitana de Barranquilla, es una entidad administrativa dotada de personería jurídica dederecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio y régimen especial, conformada por losmunicipios de Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, integrados alrededor del Distrito deBarranquilla, cuya finalidad es entre otros la programación y coordinación del desarrollo armónico eintegrado de los municipios que la conforman; la racionalización de los servicios públicos a cargo de cadauno de ellos y la ejecución de obras de interés metropolitano, identificada con NIT 800.055.568-1,ubicada en la carrera 51B Nº 79 – 285 Distrito de Barranquilla .Teniendo en cuenta el régimen jurídico de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1625 de2013, sus decretos reglamentarios y demás normas afines que rigen la materia, los actos de gestión o loscontratos que celebre en ejercicio de sus funciones el director en su condición de representante legal, seregulan por las normas del derecho público, previa atención de los principios orientadores de la funciónadministrativa entre los que se encuentra el de economía, transparencia y responsabilidad reglados en laLey 489 de 1998 en consonancia con el Decreto 734 de 2012, reglamentario de la Ley 1150 de 2007.PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOEl plazo para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección de menor cuantía se fija entres (3) meses una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización para laejecución del contrato.El acta de inicio se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de lagarantía única de cumplimiento.RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓNEl presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive se someterán a la ConstituciónPolítica, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de1993 y 1150 de 2007, y sus Decretos Reglamentarios y en especial los artículos 3.2.2.1 y 3.2.2.2° delDecreto 734 de 2012, y al presente pliego de condiciones.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADOPrevio análisis de precios del mercado y de acuerdo con satisfacción de necesidades de la entidad en lavigencia fiscal del año inmediatamente anterior, el AMB ha fijado como presupuesto oficial estimado parala ejecución del objeto del presente proceso abreviado de menor cuantía, la suma de Cien Millones dePesos ($100.000.000.00) incluido el IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración,ejecución y liquidación, el cual se encuentra soportado con el certificado de disponibilidad presupuestalNo. 234 del 28 de junio de 2013 expedido por el Asesor de Presupuesto del Área Metropolitana deBarranquilla, AMB con cargo al rubro 22008 Mantenimiento General.El presente proyecto será ejecutado con recursos propios del Área metropolitana de BarranquillaCRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESOACTIVIDAD FECHA LUGARAviso de convocatoria pública Del 15 de agosto de 2013 SECOP6

Publicación Proyecto Pliego de CondicionesRecepción observaciones proyecto de pliego decondicionesDel 16 al 23 de agosto de2013Dirección AMBQwww.ambq@gov.co16 de agosto de 2013 SECOP páginaConvocatoria PúblicaWEBSECOP páginaResolución Apertura del Proceso 26 de agosto de 2013 WEBActo motivado de agrupación de respuestas aSECOP páginaobservaciones proyecto de pliego 27 de agosto de 2013 WEBPublicación Pliego Definitivo 27 de agosto de 2013 SECOP páginaWEBManifestación de interés. Requisito habilitante Del 28 al 30 de agosto Dirección AMBQ2013Audiencia sorteo consolidación y lista de 2 de septiembre de 2013 Dirección AMBQoferentesFecha máxima para solicitud de aclaraciones alpliego de condiciones 29 de agosto de 2013Dirección AMBQwww.ambq@gov.coFecha máxima de publicación de adendas 29 de agosto de 2013 SECOP Páginaavisos y comunicacionesWEBCierre del proceso. Recepción de ofertas 4 de septiembre de 2013 Secretaría GeneralAMBQFecha máxima para sanear documentos 4 de septiembre de 2013 Secretaría GeneralAMBQEvaluación 5 de septiembre 2013 Secretaría GeneralResultado EvaluaciónDel 6 al 10 de septiembrede 2013SECOPSecretaría GeneralAudiencia de adjudicación 11 de septiembre de 2013 Dirección AMBQSuscripción del contrato Tres días siguientes Dirección AMBQCORRESPONDENCIAPara efectos de la presente convocatoria se establece la siguiente dirección para correspondenciaelectrónica y escrita:Info@amb.gov.co ; Área Metropolitana de Barranquilla, ubicada en la carrera 51B Nº 79 – 285. Por lotanto, toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito yradicada en la dirección debidamente identificada con el nombre, número correspondiente de la SelecciónAbreviada; las solicitudes se responderán a través del SECOP y mediante comunicación escrita o a travésdel correo electrónico identificado así: ffiorentino@ambq.gov.co.AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DECONDICIONESEn cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 734 de 2012 y el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1474de 2012, se publicará aviso de Convocatoria Pública para el presente proceso de Selección Abreviada, enlas paginas www.contratos.gov.co según el cronograma del proceso el cual se encuentra incluido en elpresente pliego.PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS Y CONFORMACION DE LISTA DEOFERENTES7

Acorde con el artículo 3.2.2.2.1° del Decreto 734 de 2012, las manifestaciones de interés de participar enel presente proceso de selección, serán recibidas en la Oficina de Gestión Documental de la entidad,dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura, en el horario comprendido entre las ochode la mañana (8:00 A.M.) y las doce del día (12:00 M.) y las dos de la tarde (2:00 P.M.) y las cinco de latarde (5:00 P.M.).Todos los interesados en participar en el proceso de selección podrán inscribirse únicamentediligenciando el formato anexo al pliego de condiciones, indicando claramente el número y objeto delproceso en que se inscribe, y, las formas de contacto a través de las cuales la entidad podrá informardirectamente a cada interesado sobre la hora y cierre de la audiencia pública de sorteo si hubiere lugar aella; en caso de Consorcios o Uniones Temporales se debe indicar el nombre de cada uno de losintegrantes.No se aceptaran inscripciones de Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación,en las que algunos de sus integrantes previamente se hayan inscrito como persona natural ó jurídica, segúnsu naturaleza.Con la inscripción en la lista de posibles oferentes, se entiende que el interesado ha expresado claramentesu interés en participar en el presente proceso de selección abreviada.La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectivapropuesta.SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES.De acuerdo con el artículo 3.2.2.2° del Decreto 734 de 2012, en caso que se inscriban más de diez (10)interesados en participar para conformar la lista de oferentes, se realizará un sorteo en audiencia pública,en la fecha indicada en el cronograma del proceso, en la Secretaría General de la entidad, con el fin deescoger un mínimo de diez (10) inscritos que podrán presentar propuesta para el presente proceso deselección.El sorteo se realizará mediante el siguiente procedimiento:a) Al finalizar el plazo previsto para la inscripción, al listado de inscritos, se le asignará un númeroinmodificable de uno (1) a n (número de inscritos), en forma ascendente, de conformidad con elorden en que se efectuó la inscripción.b) La audiencia pública será conducida por el Secretario General o su delegado, y de ella se levantaráun acta en la que conste el orden del día y los resultados del sorteo, la cual será suscrita por losfuncionarios y demás asistentes, o hará parte de la misma la constancia de asistencia de losinteresados.c) El AMB realizará el sorteo para la selección de los oferentes mediante la utilización de un númerode balotas igual al de los oferentes inscritos.d) Para conformar la lista, se retirarán diez (10) balotas cuyos números serán los seleccionados paraconformar la lista de posibles oferentese) Los favorecidos en el sorteo quedarán informados en dicha audiencia, de que han sido escogidospara presentar propuesta en la fecha indicada en este pliego de condiciones. El acta de la audienciade sorteo con indicación de la lista de posibles oferentes será publicada en el sitiowww.contratos.gov.coAPERTURA DEL PROCESO8

Conforme Decreto 734 de 2012, mediante acto administrativo, el AMBQ ordenará la apertura del procesode Selección Abreviada, en la fecha indicada en el cronograma del proceso, el cual podrá ser revocado conajuste a lo dispuesto en la norma precitada.PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOEl pliego de condiciones definitivo se publicará en la página www.contratos.gov.co y podrá ser consultadosegún el Cronograma del Proceso.Así mismo en la Dirección del AMBQ a partir del día antes indicado, se pondrá a disposición de losinteresados los pliegos de condiciones para consulta y retiro de los mismos y hasta un día hábil antes delcierre del plazo para presentar propuesta.INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONESCon la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos losdocumentos del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones quehaya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo deejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a losdictados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012 y demás normasreglamentarias.Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal manera que loindicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deduccionesque el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, serán de su exclusivaresponsabilidad. En consecuencia, el AMBQ no será responsable por descuidos, errores, omisiones,conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente yque puedan incidir en la elaboración de su oferta.Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso deselección tendrán únicamente valor interpretativo.El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajolos cuales serán ejecutado el objeto del presente proceso de selección, no se considerará como excusaválida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE HAGA EL AMB POR SU CUENTAEn caso de que la entidad considere conveniente hacer modificaciones, aclaraciones o correcciones alpresente pliego, lo hará mediante adenda que dará a conocer a través de la página www.contratos.gov.coy formaran parte del pliego de condiciones, lo cual realizará con ajuste al Decreto 734 de 2012.OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR ACLARACIONES Y PUBLICACION DE ADENDASLos interesados en participar en el proceso, deberán examinar cuidadosamente el pliego de condiciones ytodos los documentos que hacen parte del presente proceso e informarse de todas las circunstancias quepuedan afectar en alguna forma el objeto del mismo, el valor o el plazo requerido para su cumplimiento.Las solicitudes de aclaraciones, deberán hacerse por escrito, en carta dirigida al Representante Legal de laentidad con copia al Secretario General o en su defecto, por correo electrónico a la siguiente dirección:info@ambq.gov.co9

No se aceptarán consultas personales o telefónicas, por lo tanto, ninguna de éstas podrá afectar el pliegode condiciones y sus adendas.Todas las modificaciones, aclaraciones, correcciones o adiciones que haga la entidad en atención a lassolicitudes, se harán mediante adendas, los cuales harán parte integrantes de este pliego de condiciones yse darán a conocer a través de la página www.contratos.gov.co.Si no se presentaren solicitudes de aclaración o modificación o si las presentadas fueran negadas, setendrán como definitivas las especificaciones y condiciones establecidas en este pliego.PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIONEl AMB de conformidad con el inciso segundo del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, podráprorrogar a juicio de la entidad el plazo del proceso antes de su vencimiento por el término que se señale,o cuando lo soliciten las dos terceras partes de los oferentes que constituyan la lista de oferentes y serápublicada de conformidad con el Decreto 734 de 2012.La petición de prórroga se formulará ante la Secretaría General antes del cierre del presente proceso, a finde comunicar la decisión sobre la misma, a los demás interesados a través de la páginawww.contratos.gov.co.CIERRE DEL PROCESO, RECEPCION Y APERTURA DE OFERTASLa fecha de cierre del presente proceso y apertura de las ofertas será el día indicado en el cronograma delproceso. Las ofertas deben ser entregadas en la Secretaría General de la entidad ubicada en la carrera 51BN° 79 - 285, en la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso.Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, en un (1) original y una (1) copia, indicando el nombredel proponente, dirección y si es original o copia.Las propuestas que lleguen después de la hora indicada, no serán tenidas en cuenta. De la diligencia deapertura de las propuestas se levantará un acta, que se suscribirá por el Secretario General y por losproponentes presentes, que así lo deseen, y en la cual se relacionarán sucintamente las propuestaspresentadas así: Nombre del proponente, número de la garantía de seriedad de la oferta, compañía deseguros, número de folios, constancias, tachaduras o enmendaduras, certificación si se presenta connumeración consecutiva o no. Si llegare a presentar alguna propuesta sin foliar, se dejará constancia en elacta de tal circunstancia.ACLARACIONES SOBRE LAS PROPUESTAS - SUBSANABILIDADEl comité de contratación o evaluador podrá en cualquier momento solicitar por escrito, aclaraciones sobrepuntos dudosos de las propuestas, sin que ello implique modificaciones en el contenido o presentación delas mismas, o requerir documentos para precisar información precisa y detallada contenida en laspropuestas.El procedimiento para la selección de la propuesta, incluye el análisis jurídico, financiero, técnico yeconómico y se realizará durante los días programados para la evaluación como se indican en elcronograma incluido en el presente pliego.De acuerdo con el Decreto 734 de 2012, una vez verificados los requisitos habilitantes, se informará lalista de los oferentes habilitados. Sin embargo, no se rechazarán ofertas por la ausencia de requisitos ofalta de documentos necesarios para verificar las condiciones del proponente o soporten su contenido,siempre que éstos no constituyan factores de escogencia. Por lo tanto, en caso de requerirse, el AMB los10

solicitará en igualdad de condiciones a todos los proponentes hasta la adjudicación, los documentosnecesarios para verificar las condiciones antes indicadas.De ninguna manera se podrá permitir ni se requerirán documentos que subsanen la falta de capacidad parapresentar oferta ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.En caso que un oferente no responda a la entidad la solicitud de saneamiento de la oferta, su oferta serárechazada.El análisis jurídico, tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales, habilitantes, comerciales ycertificaciones y la experiencia y capacidad financiera del oferente, establecidos en el Pliego deCondiciones y en las normas legales.El análisis técnico, será objeto de calificación según las características técnicas del software ofrecido.En comité de contratación, se estudiarán, analizarán y calificarán las propuestas recibidas bajo igualesparámetros para todos y cada uno de los participantes.En caso que en la fecha de apertura de las propuestas se encuentren varias propuestas de un mismoproponente se tendrá en cuenta la más favorable para la entidad, de las que fueron entregadas.INFORME DE EVALUACION - PUBLICACIONLos informes de evaluación de las propuestas serán publicados en la página WEB del AMB y el SECOPwww.contratos.gov.co, durante los días indicados en el cronograma del proceso; de igual manera,permanecerán a disposición de los interesados en la Secretaría General para que los oferentes presenten lasobservaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar,adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, según se desprende de lo dispuesto en el numeral 8 delartículo 30 de la Ley 80 de 1993.Las respuestas a las observaciones que se presenten sobre el resultado de las evaluaciones se contendránen el acto de adjudicación, el cual será publicado en la página WEB del SECOP www.contratos.gov.co.Si solo resulta un oferente único habilitado, se adjudicará a éste siempre que el precio de su oferta nosupere el presupuesto oficial.SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLELa selección de la mejor oferta se realizará mediante resolución motivada expedida por el Director de laentidad, y se adjudicará en forma total al proponente que haya cumplido con los requisitos habilitantes,técnicos y financieros y haya obtenido la mejor ponderación en la sumatoria de la evaluación de loselementos de calidad y precio requeridos en el pliego de condiciones.ADJUDICACIÓNEL AMB adjudicará en la fecha indicada en el cronograma del proceso, el contrato derivado de esteproceso en forma total y se hará mediante comunicación escrita, la cual será publicada en el SECOP.El acto selección se notificará personalmente al proponente favorecido se publicará en la página WEB delSECOP www.contratos.gov.co y se comunicará por escrito a los no favorecidos.DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.11

El AMB declarará desierta el proceso de selección únicamente por motivos o causas que impidan laescogencia objetiva del contratista y los hará mediante acto motivado en el que se señalarán en formaexpresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, de conformidad con lo dispuesto en elDecreto 734 de 2012, en concordancia con lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de1993.En caso de que ninguna propuesta alcance un puntaje igual ó superior al indicado en el pliego decondiciones, el proceso de selección será declarado desierto y cuando no sea habilitada ninguna de laspropuestas presentadas, ya sea desde el punto de vista técnico, jurídico o financiero.PROPUESTAS PARCIALESLos proponentes no podrán hacer propuestas parciales, es decir, que deberán ofrecer todos los bienes yservicios requeridos, y el precio será el valor total de los mismos, incluido el IVA.TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl oferente adjudicatario suscribirá el contrato en la fecha indicada en el cronograma del proceso, para laejecución del mismo requiere de su legalización, constitución de garantía y cumplimiento de los requisitoslegales previstos en materia de pago de impuestos en la fecha indicada en el contrato respectivo.RENUENCIA DEL ADJUDICATARIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOSi el oferente adjudicatario no firma el contrato dentro del término anteriormente indicado, el AMB podráadjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, al oferente calificado en segundolugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad y este deberá suscribir elcontrato en el término señalado en el punto anterior.EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.Si el oferente adjudicatario no firma el contrato dentro del término anteriormente indicado, o dentro deltérmino que se le indique al calificado en segundo lugar, quedará a favor del AMB en calidad de sanción,la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimientode los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, el AMB podrádemandar por vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la oferta deladjudicatario y el acto de adjudicación, ya que queda expresamente claro que la sola presentación de laoferta constituye aceptación plena por parte del oferente de las condiciones del presente documento.PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATOEl contrato una vez perfeccionado con la firma de las partes, será registrado presupuestalmente por partede la oficina de presupuesto del AMB, lo cual es necesario para su ejecución al igual que la aprobación dela garantía única que constituya el contratista seleccionado a favor del AMB, por parte del SecretarioGeneral.IMPUESTOS Y GASTOS.El adjudicatario deberá cubrir el pago de todos los impuestos y gastos con que sea gravado el contrato, deacuerdo con la jurisdicción y competencia del AMB, sin que tenga derecho a exigir compensacióndiferente al pago de los precios estipulados en el contrato, de los cuales sea sujeto pasivo de acuerdo conlas normas que rigen la materia.12

Si con posterioridad a la fecha del cierre del proceso los impuestos que inciden directamente en los precioscotizados tengan alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación denuevos impuestos, ello será tenido en cuenta por la entidad, para hacer los ajustes que sean del casoreconociendo al contratista los mayores costos o haciendo las deducciones correspondientes.13

CAPÍTULO IIIPRESENTACIÓN DE OFERTASLAS PROPUESTAS DEBEN PRESENTARSE ASÍ:A) Escritas, en idioma castellano, salvo los términos técnicos que se utilicen en un idioma distinto;con todos sus anexos debidamente foliados y en el mismo orden y con los requisitos exigidos en elPliego de Condiciones; sin tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre elcontenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada yvalidada por el oferente en la misma propuesta. Si se llega a presentar alguna discrepancia entre elcontenido de las copias y el original, prevalecerá lo especificado en éste último.B) Deberá contener la declaración que el proponente no se halla incurso en causal de inhabilidad oincompatibilidad, de acuerdo con el presente pliego, declaración que se entenderá hecha bajojuramento al suscribir la comunicación en que se presenta la propuesta y con la presentación delas certificaciones expedidas por las autoridades competentes.C) No se aceptan propuestas vía fax o correo electrónico.D) Firmadas por el representante legal debidamente autorizado para presentar propuestas por lacuantía ofrecida.E) Las copias de las propuestas deberán contener los mismos documentos, informaciones y foliosaportados para el original.Las propuestas deberán presentarse en original y una (1) copia, numeradas, en paquetes separados,cerrados y sellados, los cuales deberán estar rotulados con el nombre del oferente.El original de la propuesta contendrá los documentos en original, sólo en los casos señalados en la ley,como son la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con el estatuto de contratación; lacertificación de existencia y representación legal y capacidad para contratar, de conformidad con elartículo 6° del citado estatuto; la carta de presentación de la propuesta, se refiere a la oferta contenida en elcódigo de comercio; el RUP contenido en el estatuto contractual.Las actas de liquidación final sólo son aceptables, si contienen el recibo a satisfacción del objetocontratado y la descripción del valor y plazo de ejecución.Las actas de recibo parcial, no permiten la selección objetiva de la oferta, porque no se puede establecercon exactitud el cumplimiento del contrato.Son aceptables las certificaciones comprendidas entre el 01 de enero de 2008, hasta la fecha de cierre delproceso de selección abreviada.Tanto el original como las copias de las ofertas deberán ser entregados con todas sus páginas numeradasconsecutivamente por el oferente.Igualmente el oferente deberá presentar su oferta en medio magnético.El proponente preferiblemente dará respuesta a los numerales del Pliego de Condiciones, en el mismoorden indicado en éstos. Si no da respuesta a un numeral cualquiera, se entenderá que ha sido aceptado.14

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego deCondiciones.Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser refrendada por el proponente antes de supresentación. Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con el Pliego de Condiciones y nodeberán presentar información contradictoria, ambigua o confusa; en tal caso, el AMB acogerá la que lesea más favorable. En todo caso, los oferentes aceptan responder por los perjuicios que causen con dichaconducta.Los proponentes deberán cotizar todos los ítems que se especifican en este Pliego, con base en los valorespresentados y demás condiciones especificas.La entidad no será responsable, ni asumirá costo alguno de los gastos en que incurra cualquiera de losproponentes en la preparación y presentación de su oferta.Con la presentación de las ofertas los proponentes manifiestan su cumplimiento a todas las condicioneslegales requeridas para contratar, tales como existencia, capacidad, representación legal, no estar incursosen inhabilidades e incompatibilidades, competencia y aceptan la responsabilidad que se deduzca delincumplimiento a lo manifestado, con la consecuente indemnización.Los vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o lasreglas de la buena administración lo aconsejen, en acto motivado, la entidad, los podrá sanear.La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente nonecesarios para la comparación de las ofertas, no es causal para el rechazo de las mismas.No se permitirá el retiro de documentos que componen la oferta durante el proceso de selecciónNo se recibirán propuestas después del día y hora señalados para el cierre de la contratación.RETIRO DE PROPUESTASEl proponente podrá retirar su propuesta, si la solicitud se entrega antes de la fecha del cierre. En estecaso, la propuesta se devolverá sin abrir el día de la apertura de las restantes.APERTURA DE LAS PROPUESTASLa entidad abrirá las propuestas en acto público, en presencia de los proponentes que decidan asistir, en laoficina jurídica de la entidad en la fecha y hora señalada en el presente pliego.La diligencia se llevará a cabo señalando de viva voz el nombre de los proponentes, la solicitud de retirode las propuestas, el cumplimiento de las garantías de seriedad y todos los pormenores necesarios y selevantará un acta de la misma.La persona que designe el representante legal de la entidad certificará con su firma los folios originales delas propuestas presentadas.NUMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS HÁBILESPara no declarar desierta la presente licitación, deberá existir por lo menos una (1) propuesta hábil,entendida esta como la que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en los pliegos decondiciones, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012.15

CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTALos oferentes deberán indicar en su oferta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado einvocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4º delartículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, seentenderá que toda la oferta es pública.VALIDEZ DE LAS OFERTAS.Las personas que deseen participar en el presente proceso de selección, tendrán en cuenta que susofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza laseriedad de la propuesta.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTASUna oferta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente en el lugar y dentro del términoestablecido en este pliego de condiciones, se halle ajustada a las condiciones señaladas en el mismo y nose encuentre incurso en ninguna de las siguientes causales que conllevan el rechazo de la propuesta:1. Cuando los oferentes se encuentren incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidadestablecida en la Constitución Política y la Ley.2. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para este mismo proceso deselección (por sí o por interpuesta persona).3. Cuando el oferente no presente su Propuesta Técnico” y/o “Propuesta económica”.4. Cuando aún habiendo presentado los cuadros Anexos de este pliego, éstos no cumplan con losrequerimientos mínimos exigidos por el AMB.5. Cuando frente a los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y previo requerimientodel AMB, no se presenten los documentos o aclaraciones solicitadas en este Pliego deCondiciones.6. Cuando el oferente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de laContraloría General de la República de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.7. Cuando frente a los requisitos técnicos y previo requerimiento del AMB, no se presenten losdocumentos o aclaraciones solicitadas en el término establecido por el AMB.8. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado, de acuerdo con las normaslegales vigentes.9. Cuando el proponente no presente la póliza de seriedad de la oferta de acuerdo con lo establecidoen el artículo 7 del Decreto 4828 de 2008.10. Cuando el oferente no allegue la Manifestación de Interés, de conformidad con lo previsto en elpresente Pliego de Condiciones.11. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refierenlos artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.12. Cuando el oferente o alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporalpresente patrimonio negativo.13. Las demás contempladas en la Constitución Nacional, la Ley y en este Pliego de Condiciones.CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALESPERSONA JURÍDICACuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el anexo respectivo en original, firmadopor el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por elRepresentante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de16

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de losaportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, enlos cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad notenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de suconstitución.En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de lasobligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en elcumplimiento del mismo.Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que seapersona jurídica, deberá aportar el anexo aquí exigido.Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato lacertificación donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha de suscripción del mismo.NOTA: En caso que el proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado y por ende noesté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar estacircunstancia, en el mencionado Anexo.DECLARACIÓN DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDADSOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURALCuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar el anexo respectivo según corresponda,en original, donde se certifique el pago de los aportes de él al Sistema de Seguridad Social en Salud y/o desus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de susaportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, anexandosus respectivos últimos seis (6) pagos, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado laobligación de efectuar dichos pagos.En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de lasobligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en elcumplimiento del mismo.Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona natural,deberá aportar el anexo aquí exigido.Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato lacertificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo.NOTA 1: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar elpago de aportes parafiscales y seguridad social en relación con personal debe también bajo la gravedad deljuramento indicar esta circunstancia en el mencionado anexo.NOTA 2: Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido obligación enrelación con sus aportes a título personal deberá indicarlo en el correspondiente Anexo y declararlo deconformidad con las instrucciones del mismo.17

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERALREPÚBLICADE LADe conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales,podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Repúblicavigente a la fecha de recepción de documentos soporte del ofrecimiento de la presente invitación.Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas interesadas o integrantesde interesados plurales. En caso que el interesado o su representante legal aparezca reportado en elboletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica su manifestación de interés seconsiderará NO HABIL.Tratándose de interesados extranjeros sin cedula de extranjería o sin sucursal en Colombia y en cuyo depaís de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar estacircunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el interesado persona natural orepresentante legal de la persona jurídica, como interesado individual o integrante del interesado plural.CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DELA NACIÓNNingún interesado, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentesdisciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida parala recepción de documentos soporte del ofrecimiento de la presente inivtación de conformidad con loestablecido en la Ley 1238 de 2008.Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas interesadas o integrantes deinteresados plurales.En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el interesado o su representantelegal presente antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con elEstado, su propuesta será considerada NO HABIL.Tratándose de interesados extranjeros sin cedula de extranjería o sin sucursal en Colombia y en cuyo depaís de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberáindicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios queimpliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por elinteresado persona natural o representante legal de la persona jurídica, como interesado individual ointegrante del interesado pluralCOMPROMISO ANTICORRUPCIÓNEl compromiso debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso y secontraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del anexorespectivo.En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciareste anexo.18

CAPITULO IVREQUISITOS HABILITANTESLos oferentes deberán anexar a su propuesta los documentos que adelante se describen, los cuales seconstituyen en requisitos habilitantes para ser evaluada y calificada.De conformidad con la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, lacapacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimientocomo requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.DOCUMENTOS JURIDICOS1. Carta de presentación de la oferta. En la cual, conste que se conocen y aceptan el pliego,condiciones y bases del proceso, con indicación del nombre, residencia y domicilio de la casaprincipal de la compañía proponente así como de la oficina en el Distrito de Barranquilla.La carta deberá ser entregada en un (1) original y una (1) copia foliados y firmados, anexandotodos los documentos que se exigen para el estudio de la oferta. Igualmente deberá indicar elnombre de la persona natural o jurídica que hace la oferta manifestando su incondicionalidadpara suscribir el contrato, y declarando su compromiso de aceptar y acoger las reglas delproceso.El proponente deberá indicar de manera expresa que posee capacidad legal para presentar suoferta y eventualmente para suscribir el contrato que de ella pudiere derivarse y expresar queno está incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad que para contratar señala laConstitución Política y la Ley.De acuerdo con el criterio de los proponentes, el contenido de la carta de presentación podráincluir otros aspectos adicionales, siempre que sus elementos esenciales no sean modificados.Así mismo, el proponente deberá indicar expresamente qué información de la que consigna ensu propuesta, es de carácter reservado, indicando la norma que le otorga tal carácter. Loanterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 57 de 1.985 y su Decreto Reglamentario 837del 24 de Abril de 1.989. Esta información deberá ser entregada junto con la propuesta, peroen cuaderno separado. Las persona que tengan acceso a las ofertas o propuestas o queobtengan copias de las mismas, en los términos señalados en el Decreto 837 de 1.989, seránresponsables del manejo de la información y deberán respetar, con arreglo a la ley, losDerechos de Autor, morales y patrimoniales que tales ofertas generan en cabeza de sustitulares, así como los demás derechos protegidos por la ley.2. Certificado de existencia y representación legal. Para acreditar la existencia yrepresentación legal de la persona jurídica, expedido con no menos de 45 días, donde constede acuerdo con su objeto social que cuenta con capacidad jurídica para presentar oferta,celebrar y ejecutar contratos, y que la persona jurídica haya sido constituida con no menos decinco (5) años de antigüedad a la fecha de apertura del presente proceso y acreditar que suduración abarca por lo menos siete (7) años contados a partir de la fecha de presentación de laoferta. En el caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentarindividualmente el presente certificado.Si el oferente es una persona natural comerciante, deberá presentar Certificado de Inscripciónen el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con no menos de cuarenta ycinco (45) días a la apertura del proceso, donde conste que se encuentra inscrito por lo menos19

con dos (2) años de antigüedad, y en el que se determine la relación de su actividad con elobjeto del presente proceso de selección.3. Acta de Junta de Socios. De conformidad con el certificado de existencia y representaciónlegal, en caso que las facultades del representante legal se encuentren limitadas por razón dela naturaleza o cuantía del proceso, el oferente deberá presentar la respectiva acta en la cual seautoriza al representante legal para firmar la oferta y suscribir el correspondiente contrato, encaso que le sea adjudicado, y para constituir consorcio o unión temporal si a ello hubierelugar.La ausencia de capacidad al momento de presentar oferta no es saneable, según se desprendede la disposición contenida en el inciso quinto del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008.4. Poder debidamente autenticado. Cuando se actúe en calidad de representante del oferentepara actuación provisional o total, se deberá presentar poder debidamente autenticado ante laautoridad competente.5. Documento constitutivo de Consorcio o Unión Temporal. En caso de participación en lamodalidad de Consorcios o Uniones Temporales, deberán sujetarse a lo previsto en el artículo7º de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo complementen, y presentar documento deconstitución en el cual debe aparecer el nombre completo de los integrantes del consorcio ounión temporal, donde conste que cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporales capaz de contratar.Mediante el acta de conformación, los miembros del consorcio o unión temporal deberándesignar al persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la unión temporaly señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos, así mismo como será elporcentaje de participación.En caso de consorcio, sus miembros responderán solidariamente por todas y cada una de lasobligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia todos los hechos yactuaciones que se deriven de los mismos, afectarán a todos los miembros que lo conforman.En la unión temporal, sus miembros responderán solidariamente por el cumplimiento de lapropuesta y del contrato, pero las sanciones por incumplimiento de las obligaciones seimpondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus miembros.En todo caso, en el acto de constitución señalarán los términos de extensión de laparticipación de la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin elconsentimiento previo del AMB.6. Garantía de Seriedad de la Oferta. Para garantizar la seriedad de la oferta y la suscripcióndel contrato, cada proponente deberá constituir a favor de AMB, Fianzas o Garantías deSeguros expedidas por una Compañía de Seguros así:Garantía de Seriedad de la Oferta por una suma equivalente al 10% del monto del valor totalde la oferta, con una vigencia igual a 60 días contados a partir de la fecha de cierre delproceso.La Garantía mencionada deberá presentarse conjuntamente con el recibo de pago de primas ysu respectivo sello de cancelado.20

Cuando la oferta se presente por un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarsea nombre de todos los integrantes tal y como aparece en el documento constitutivo, el cualdeberá ser concordante con los certificados de existencia y representación legal.El oferente por el acto de presentar ofertar acepta que el AMB, le solicite la ampliación de lagarantía en caso que ello sea necesario.Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, la garantía de seriedad de laoferta se hará efectiva por el AMB de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° delDecreto 4828 de 2008.Lo anterior, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento deperjuicios por la cuantía de esta garantía y sin perjuicio que el AMB pueda optar por adjudicaral oferente calificado en segundo lugar.7. Fotocopia de la cédula del representante legal.8. Certificado de pago las obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales. Con laoferta se deberán anexar las certificaciones de vinculación a la EPS, ARP y a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional deAprendizaje SENA y pensión, cuando a ello hubiere lugar, del personal utilizado para laejecución del contrato, si está actualmente vinculado, o en su defecto del personaladministrativo que labora para el oferente, mediante certificación expedida por el revisorfiscal, cuando éste deba existir de acuerdo con la ley, o por el representante legal, según elcaso.La información que se solicita para fines del presente proceso, podrá ser verificada por laentidad y en caso de encontrar inconsistencias, el proponente podría ser descalificado parcialo totalmente.REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTESDe acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, eloferente no actualizado deberá anexar a su propuesta el documento correspondiente expedido por laCámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a dos (2) meses deanterioridad respecto de la fecha límite de recepción de ofertas, en el cual conste su inscripción yclasificación en el Registro Único de Proponentes como proveedores, así:Notas:ESPECIALIDAD: 16 Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partesGRUPO: 02 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partesESPECIALIDAD: 25 Servicios de mantenimientoGRUPO: 16 Mantenimiento de subestacionesa) Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los miembros deberán acreditar inscripción yclasificación en el Registro Único de Proponentes en las condiciones indicadas.b) Para el caso de las especialidades por lo menos uno de los miembros deberá estar inscrito en laespecialidad solicitada ó cumplir el requisito como proponente en conjunto.No se aceptaran propuestas presentadas, vía fax o por correo electrónico.21

Cualquier enmendadura que contenga la oferta deberá ser refrendada por el proponente mediante surúbrica.No se permitirá el retiro o sustitución de documentos contenidos en la oferta, después de presentada lamisma, durante el proceso de selección.Se presume que los documentos presentados por el oferente para la selección de la oferta más favorable yla suscripción del contrato respectivo, son originales y auténticos, por lo tanto, en el evento que sepresente documentación en condiciones diferentes a las señaladas, será de absoluta responsabilidad deloferente o contratista, ante la justicia ordinaria y entidades de control respectivas.LOS OFERENTES ACTUALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DECONFORMIDAD CON EL DECRETO 734 DE 2012 DEBERÁN ESTAR CLASIFICADOS EN ELSISTEMA INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME CIIU SECCION CLASE ASÍ:SECCION F: CONSTRUCCIONDivisión: 43 Actividades especializadas para construcción de edificios y obras de Ingeniería CivilGrupo: 432 Instalaciones Eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadasClase: 4321 Instalaciones EléctricasDOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIEROEl objeto de la verificación financiera que no esté contenida en el RUP, es garantizar el cumplimiento delas obligaciones establecidas en el Código de Comercio y las obligaciones tributarias, así como para laverificación de la capacidad financiera de los proponentes por parte del AMB, por lo tanto los oferentespara tales efectos deberán aportar la siguiente documentación:1. Balance General. Con corte a 31 de diciembre de 2012, presentado en forma comparativa conel período anterior (dic. de 2011) debidamente firmado por el representante legal y elcontador.2. Estado de Resultados. Con corte a 31 de diciembre de 2012, el cual debe estar debidamentecertificado y dictaminado de conformidad con lo establecido en los artículo 37 y 38 de la Ley222 de 1995 por el Revisor Fiscal, cuando a ello hubiere lugar, presentado en formacomparativa con el periodo inmediatamente anterior.3. Notas de los estados Financieros. Debidamente certificadas por el Revisor Fiscal cuando aello hubiere lugar.4. Fotocopia del Registro Único Tributario.5. Fotocopia de la Tarjeta Profesional. Del Contador Público y del Revisor Fiscal quecertifiquen los estados financieros, indicando de manera clara el nombre y número, quienesadicionalmente deben anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la JuntaCentral de contadores. Este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de laoferta.Los consorcios y uniones temporales deberán presentar los documentos financieros exigidos por separadode cada uno de los integrantes; los indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las partidas22

de cada uno de los integrantes: activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de los miembros y alresultado se le aplicarán los cálculos de los indicadores financieros señalados en el presente documento.Toda la información financiera deberá ser presentada en el idioma español y moneda legal colombiana,por ser esta la unidad medida por disposición legal.Las personas naturales y las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los reportes financierosfirmados por el representante legal, acompañados de traducción simple al idioma español, con los valoresexpresados a la moneda colombiana, a la tasa de cambio vigente a la fecha de cierre de los mismos, con lafirma de un contador público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores deColombia.CRITERIOS DE VERIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERAEl AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA verificará la información suministrada en ladeclaración de renta y el balance general a 31 de diciembre de 2010, verificando los siguientes indicadoresfinancieros y el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación:Con base en la información financiera contenida en el RUP se determinarán:Capital de Trabajo: Deberá ser igual o mayor al presupuesto oficialCapital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo CorrienteSolvencia: Deberá ser mayor o igual a uno (1,0).Activo CorrienteSolvencia= ---------------------- 1.0Pasivo CorrienteNivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al cincuenta por ciento (50%).Activo TotalNivel de Endeudamiento ___________ 0, 20Pasivo TotalEn el caso de las uniones temporales y los consorcios, los indicadores se calcularán individualmente acada uno de los integrantes y el resultado será el promedio ponderado de acuerdo a su participación.Para el caso de presentarse consorcio o unión temporal con el fabricante de los dispositivos, se calculará elnivel de endeudamiento y de liquidez, de la forma anteriormente mencionada, salvo que las deudas con lacasa matriz, no serán tenidas en cuenta, para lo cual en la propuesta se deberá allegar certificado por partedel Revisor Fiscal de la Compañía, con la notas aclaratorias necesarias sobre los estados financieros.CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA23

La experiencia se deberá acreditar con la presentación de tres (3) actas de recibido de contratos cuyoobjeto sea bienes y servicios iguales o similares al del presente proceso, celebrados y ejecutados entre el 1de enero de 2008 y la fecha de presentación de la oferta, con mínimo la siguiente información:• Nombre o razón social del contratante• Nombre o razón social del contratista• Objeto del contrato• Número del contrato• Fecha de inicio• Fecha de terminación del contrato• Acta de recibo final o liquidación• Valor sumado igual o superior a cien millones de pesosSi la experiencia fue adquirida en consorcio o unión temporal debe contener el porcentaje de participacióndel proponente.Se verificará la información que se relacionará en el formulario previsto para ello; se deberán adjuntar loscertificados expedidos por la entidad, pública, privada o persona natural contratante. No se tendrá encuenta la experiencia diferente a la solicitada.En caso de consorcios o uniones temporales al menos uno de los integrantes debe cumplir con el 70% delas condiciones relacionadas anteriormente.PROPUESTA TÉCNICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.El oferente deberá presentar en su propuesta las siguientes condiciones técnicas las cuales deben serdebidamente aceptadas:Mantenimiento correctivo programado. Es una actividad correctiva que implica reparación y reemplazo depiezas que tiene carácter preventivo, ya que en función de las condiciones del equipo o de ciertosparámetros se efectúan las reparaciones con la intención de anticiparse y prevenir daños mayores queafecten a la disponibilidad del equipo.Mantenimiento correctivo por avería. Se presenta cuando existe una falla o avería grave de algún oalgunos equipos de la subestación, estas averías se presentan por causas ajenas a la voluntad de losresponsables de la subestación, y se deben a factores externos: condiciones climáticas, daños de terceros,problemas en la línea de transmisión o distribución.La subestación del Área Metropolitana de Barranquilla ha venido presentando fallas y desperfectosoriginados por la falta total de mantenimiento, situación que se ha visto reflejada en problemas en laprestación del servicio además de innumerables costos en reemplazo de equipos eléctricos, computadores,luminarias, etc.Las instalaciones que no cumplen con la normativa y reglamento técnico vigente, se deben reparar losneutros energizados y deterioro en sus instalaciones: tales como transformador, protecciones de mediatensión, tablero general de protecciones y malla a tierra.TRANSFORMADOR 112.5 KVA:Por presentar deterioro y bajo nivel de aceite, la ubicación actual del transformador no cumple con elartículo 17.10.124

Se debe reemplazar el transformador sumergido en aceite, por un nuevo transformador tipo seco clase H,el cual no requiere la implementación de puertas ni paredes cortafuegos.PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR:Se deben reparar los elementos de protección del transformador que son cortacircuitos tipo expulsión, loscuales no son los apropiados para las maniobras internas de apertura y cierre del circuito. Además en casode accionamiento solo logra des energizar una sola fase alimentadora del transformador.Es necesario utilizar una celda con seccionador TRIPOLAR con fusibles tipo HH, para que limite elcontacto directo entre el operador y las partes energizadas.TABLERO GENERAL:Debe repararse el deterioro en su estructura y actualizar el RETIE (Reglamento Técnico de InstalacionesEléctricas).Artículos Retie Nos.17.9.1 h) Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado.17.9.1 h) La instalación del tablero debe tener en cuenta el código de colores establecido en el presenteReglamento e identificar cada uno de los circuitos..Se deben cambiar las protecciones eléctricas y ajustarlas a las demandas de corriente de los circuitosalimentadores.Es necesario cambiar el tablero eléctrico principal, por uno que tenga marcaciones de circuitos, frentemuerto, y diagrama unifilar.En el tablero principal se debe unir neutro y tierra.MALLA A TIERRA:La malla a tierra cuenta con un conductor no adecuado el cual no cumple con el calibre establecido en laNTC 2050 Tabla 250-95, debe reponerse.Se debe realizar una malla a tierra, la cual cumpla con el nivel de cortocircuito apropiado para eltransformador de potencia y cuente con un bajo valor de resistencia de puesta a tierra, el cual sea capaz dedisipar las corrientes parasitas sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas.CIRCUITOS ALIMENTADORES:Debido a la implementación de equipos de ofimática y luminarias con balastos electrónicos, debeimplementarse la medidas idóneas porque estos generan e inyectan armónicos a los circuitos y por lo tantohan sobrecargado estos circuitos, los cuales presentan calentamientos y disparos continuos en lasprotecciones, a lo que se agrega que el conductor de neutro está energizado y registra tensión entre neutroy tierra de VN=89V, lo cual es una de las principales causas de las fluctuaciones de tensión en el sistema.TABLEROS DE DISTRIBUCION:Debe tenerse en cuenta que los tableros son monofásicos con puentes en cables, lo cual se puede realizarúnicamente mediante peines, para asegurar de esta manera el flujo continuo de energía.25

La mayoría de los tableros no presenta un balanceo de cargas, marcación e identificación de circuitos.Por lo tanto, se debe instalar tableros trifásicos, con protecciones nuevas ajustadas a los diferentescircuitos, e identificación de los mismos.PUNTO DE CONEXIÓN:La acometida de media tensión está comprendida por 3 conductores XLPE No. 2 Cu, por lo tanto, se deberealizar pruebas de aislamiento.Las protecciones externas tales como cortacircuitos y pararrayos deben ser reemplazados para evitarcorrientes de fuga en estos elementos.26

CAPITULO VFACTORES Y CRITERIOS DE PONDERACIONPrevio el análisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego decondiciones, el AMB seleccionará la oferta más favorable a ésta y a los fines que ella busca, aplicando losmimos criterios para todas ellas, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley1150 de 2007 y utilizando la modalidad de Selección Abreviada de Menor cuantía, regulada en el Decreto734 de 2012.Para la escogencia de la oferta más favorable se dará aplicación al literal a) del numeral 3 del artículo2.2.0., del Decreto 734 de 2012 bajo la ponderación de calidad y precio.Se tendrán en cuenta los siguientes factores y criterios de ponderación cuya descripción de loscomponentes de relaciona adelante:I. FACTORES DE ESCOGENCIACALIDADPRECIOAPOYO A LA INDUSTRIA NACIONALTOTAL300 PUNTOS600 PUNTOS100 PUNTOS1000 PUNTOSII. CRITERIOS DE PONDERACION2.1 REQUERIMIENTOS CALIDAD 300 PUNTOSEl proponente que cumpla con los requerimientos de calidad mínimas del presente pliego de condiciones,se le asignará el puntaje que a continuación se detalla, sobre una base de trescientos (300) puntos.a) Especificaciones técnicas 300 Puntos• Quien presente la propuesta técnica según los todos requerimientos mínimos solicitadosen el presente pliego de condiciones, obtendrá trescientos (300) puntos.• Quien excluya una actividad obtendrá cien (100) puntos• Quien excluya dos o más actividades obtendrá cero (0) puntos2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 600 PUNTOSEl presupuesto Oficial de la contratación será la suma de CIEN MILLONES DE PESOS($100.000.000.00).La evaluación de los aspectos económicos se realizará así:27

• Quien presente propuesta económica entre el 5% y el 7% por debajo del presupuestooficial, obtendrá trescientos (300) puntos.• Quien presente oferta entre el 100% y el 4% del presupuesto oficial obtendrá (100)puntos• Quien presente oferta por encima del presupuesto oficial obtendrá cero (0) puntosQuien presente oferta por debajo del 7% del presupuesto oficial se considerará artificialmente baja.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntosEn cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003 “por medio de la cual se apoya a la industrianacional a través de la contratación pública” y en aplicación de lo establecido en el Decreto 679 de 1994,el proponente que presente certificación debidamente suscrita en la que conste que el origen de los bienesy servicios ofrecidos son en su totalidad nacionales, se le dará una calificación máxima de acuerdo a latabla de factores de evaluación, es decir 100 Puntos.El proveedor que NO adjunte dicha certificación de que los servicios son de origen nacional, tendrá unacalificación de cero (0) puntos.CRITERIOS PARA LA SOLUCIÓN DE EMPATESEn el evento, que al realizar la ponderación de los factores de evaluación de las propuestas enconsideración, se presente que el mayor puntaje lo obtienen igual dos ó más Proponentes, se tendrá encuenta para el desempate los factores y criterios que se describen a continuación, los cuales seaplicarán en estricto orden en forma excluyente. (Artículo 4.2.5 del Decreto 0734 de 2012)En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se aplicarán se darápriorización al oferente que haya obtenido mayor puntaje en el factor económico, si continúa el empatese preferirá a quien haya obtenido el mayor puntaje en el factor técnico y si después de aplicaresta regla persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones.En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a laoferta de bienes o servicios extranjeros.Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipyme, se preferirá a la Mipyme nacional, seaproponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamentepor Mipyme nacionales.Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentranconsorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos unaMipyme, éste se preferirá.Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lomenos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de lospresupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de larespectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifiqueadicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulareso plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformadoscon al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas enel numeral anterior, será preferido frente a los demás.28

Si persistiera el empate después de la verificación de los criterios anteriores, el AREAMETROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB realizará un sorteo entre los proponentes empatados,mediante balotas numerada asignado entre los proponentes empatados, y se considerará como primera enel orden de calificación la que sea sacada de la bolsa que contengan las balotas.a) A cada proponente se le asignará en el acto un número inmodificable de 1 a n (siendo n elnúmero máximo de proponentes empatados).b) Las balotas serán introducidas en una urna o bolsa, y la primera balota en salir definirá elproponente adjudicatario del proceso.En cualquier caso los factores de desempate detallados anteriormente se aplicarán de conformidad con elparágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de paísescon los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de tratonacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicioscolombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberánser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionalescolombianos.NOTA: De no presentarse empate en la propuesta que ocupe el primer lugar en el orden de calificación,pero sí entre dos o más propuestas que hayan obtenido el puntaje inmediatamente inferior al deaquella, el comité asesor y evaluador, para la determinación del segundo lugar en el orden de calificación,aplicará las reglas de desempate establecidas en el presente numeral. El comité asesor y evaluadorrecomendará la adjudicación del contrato al proponente que haya superado las anteriores verificaciones y,por tanto, haya ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad. El segundo lugar lo ocupará lapropuesta que haya obtenido el segundo lugar en el orden de calificación y haya dado cumplimiento a lascondiciones establecidas para la propuesta económica.29

ANEXO N° 1FORMATO MANIFESTACIÓN DE INTERESSeñoresAREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMBCarrera 51B 79-285Distrito de BarranquillaASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° 00___ DE 2013CUYO OBJETO ES _______Manifestación de interésDECLARO QUE TENGO INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ENUNCIADO YQUE LOS DATOS PARA SER CONTACTADO SON LOS SUMINISTRADOS ACONTINUACIÓN:PERSONA NATURAL:NOMBRE DEL PROPONENTE___________________________________________________TELÉFONO(S) ________________________________________________________________DIRECCIÓN__________________________________________________________________CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________________CIUDAD_____________________PAÍS____________________________________________PERSONA JURÍDICA:NOMBRE DEL PROPONENTE___________________________________________________TELÉFONO(S) ________________________________________________________________DIRECCIÓN__________________________________________________________________CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________________CIUDAD_____________________PAÍS____________________________________________DECLARO QUE TENGO INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ENUNCIADO YQUE LOS DATOS PARA SER CONTACTADOS SON LOS SUMINISTRADOS EN ELFORMATO ADEMÁS QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO ES CIERTA.FIRMA______________________________________________________________________NOMBRE____________________________________________________________________C.C. No. ____________________________________________________________________(Firma de la persona natural o firma del Representante Legal de la Persona Jurídica)30

ANEXO 2Distrito de Barranquilla, (día, mes y año)CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTASeñoresAREA METROPOLITANA DE BARRANQUILA - AMBCarrera 51B N° 79-285BarranquillaASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 002 DE 2013OBJETO: ------.EL SUSCRITO, (OBRANDO EN NOMBRE PROPIO O COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAFIRMA ------------ , O COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO ------------- O UNIÓNTEMPORAL------------), DECLARO QUE:He examinado y no tengo reservas a los documentos de el pliego de condiciones, incluyendo las adendasN° _______________________________ ___________________ ___________________________________________________________________________________________De conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar______________________________________________________________________________________________________________________El precio de mi oferta, es _________________________________________________________________________________________________Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer a la sociedad, en cuantía hasta de ($)M/CTE., de conformidad con el certificado de existencia y representación legal obrante en mi propuesta opor autorización concedida en acta del ________________.Los servicios ofrecidos son:BienesNacionalesExtranjeros31

Mi oferta se mantendrá vigente por un período de__________________________________ días, contadosa partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego deCondiciones. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término dedicho período.Si mi oferta es aceptada, me comprometo a constituir una garantía única, de conformidad con lo exigidoen el contrato que se suscriba.Para esta contratación, no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta.Entiendo que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la comunicaciónde adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contratoformal.Manifiesto que no me encuentro (y/o ni la firma, ni el consorcio, ni la unión temporal que represento),incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, de las establecidas en la Constitución Políticao en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la ley 80 de 1993, ley 190 de 1995 y demás normasconcordantes, que impidan la participación del proponente en el proceso y en la celebración y ejecucióndel respectivo contrato.NOTA: En el caso de consorcio o unión temporal, esta declaración debe ser presentada igualmente por elrepresentante de cada una de las firmas que lo conforman.Afirmo, que el proponente o los socios de la persona Jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcioo unión temporal, no soy (somos) deudor (es) morosos de obligación alguna contraída con el Estado, nitenemos vigente un acuerdo de pago, ni nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscalesde la Contraloría General de la República.El Régimen Tributario al cual pertenezco es_________________IGUALMENTE, SEÑALO COMO LUGAR DONDE RECIBIRÉ NOTIFICACIONES,COMUNICACIONES Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON ESTA CONTRATACIÓN, ELSIGUIENTE:Nombre del Representante Legal:C.C. o NIT.DirecciónTeléfono:FAX:E.MAIL:FIRMA: __________________________________ Ciudad y Fecha:32

ANEXO No. 3RESUMEN DE LA PROPUESTANOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE.(Indicar si se trata de un consorcio o unión temporal y relacionar los miembros del mismo)NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL MIEMBRO NIT. o CEDULA % DEPARTICIPACIÓNEN CASO DEUNIONES TEMP.REPRESENTANTE LEGALNOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA,CONSORCIO o UNIÓN TEMPORALCEDULA DE CIUDADANÍAPÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTACOMPAÑÍANo. PÓLIZAASEGURADORAASEGURADOASEGURADORVALORASEGURADOVIGENCIA DESDE HASTARECIBO DE PAGO No.2. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTACONCEPTO % VALOR EN LETRAS VLR. ENNÚMEROSVALOR TOTAL DE LA PROPUESTA33

ANEXO No. 4COMPROMISO DE TRANSPARENCIALos suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía No...................de............................, domiciliado en............................, actuando en mi propio nombre (o en representaciónde .................................... ) que en adelante se denominará EL PROPONENTE, y........................................, identificado con cédula de ciudadanía No..................................de.......................,en calidad de Director del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, que en adelante sedenominará LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DETRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:Que el AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA adelanta un proceso de contratación quetiene por objeto “___________________.Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de la el AREAMETROPOLITANA DE BARRANQUILLA en la implementación de mecanismos y normas para elfortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto asuministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza lassiguientes manifestaciones y compromisos.DECLARACIONES DEL PROPONENTEPRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en laConstitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la transgresión de alguna deellas, para contratar con Entidades Públicas.SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministre durante el proceso contractual y en laejecución del contrato si me es adjudicado es cierta.TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente,dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno delos proponentes.CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, queasegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad yoportunidad exigidas en el pliego de condiciones.QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el contrato, lasmodificaciones, adendos, así como las aclaraciones que se realizaron al pliego de condiciones o a lostérminos de referencia, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.DECLARACIONES DE LA ENTIDADPRIMERA: Entidad. Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré,directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún proponente.SEGUNDA: Entidad. Declaro que los pliegos de condiciones están ajustados a la ley y que losprocedimientos se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad34

COMPROMISOSPRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en laConstitución o en la Ley, a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previaautorización escrita del Director del AMB y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo,de conformidad con lo previsto en el artículo 9º. de la Ley 80 de 1993.SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principioséticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionadas con el contrato.TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al AMB, cualquier información sobre actos decorrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, delque tenga o llegare a tener conocimiento.CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos engeneral, previstos en el pliego de condiciones o términos de referencia y en el contrato.QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en elmarco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionadascon el presente contrato.SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observacionesrealizadas por todos los participantes.OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hechodirecta o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos ydeclaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de ......., el día... delmes de.... de 2006.EL PROPONENTELA ENTIDAD____________________FirmaC.C. No._______________________FirmaC.C. No.35

ANEXO No. 5RELACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y PRESTACIONES SIMILARES DELPROPONENTE Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTEProponente: _____________________________________________________(Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal)No. Número delcontrato ycontratanteobjetocontratodel(similar al delConcurso)fechaINICIOsuscripcióndeOfecha determinación delcontrato% de participaciónen unionestemporales oconsorciosanterioresvalor total delcontrato,incluyendoadicionales yajustes en pesosEn los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarseel contrato en la proporción del porcentaje de participación correspondiente.Declaro con mi firma que la información aquí consignada es veraz y autorizo al AREAMETROPOLITANA DE BARRANQUILLA para que verifique dicha información.Si el objeto del contrato consignado en el presente cuadro no permite identificar si es similar o no, dichocontrato no será tenido en cuenta para efectos de evaluación y calificación._____________________________________Nombre y Firma del Proponente36

ANEXO No. 6RESUMEN CAPACIDAD FINANCIERAPROPONENTE: ________________________________PARÁMETRO VALOR TOTALCAPITAL DE TRABAJO (CT) Proponente o Integrante 2 Integrante 3Integrante 1ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEVALOR ÍNDICE (ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE)ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Proponente o Integrante 2 Integrante 3Integrante 1PASIVO TOTALACTIVO TOTALVALOR ÍNDICE (PASIVO TOTAL ÷ ACTIVO TOTAL) X 100 (aproximación a dosdecimales)NOTA: Basado en la información del estado del proponente a 31 de diciembre de 2010.____________________________REPRESENTANTE LEGAL_______________________________EL CONTADORAnexe fotocopia Tarjeta Profesional del Contador y Certificado de Vigencia de Inscripción y CarenciaAbsoluta de Antecedentes Disciplinarios PNI, expedido por la Junta Central de Contadores.37

SERVICIOS MINIMOS REQUERIDOSOFRECE SERVICIOS SI NOFICHA TECNICAEl oferente deberá presentar en su propuesta las siguientes condiciones técnicas las cuales deben serdebidamente aceptadas:Mantenimiento correctivo programado. Es una actividad correctiva que implica reparación y reemplazo depiezas que tiene carácter preventivo, ya que en función de las condiciones del equipo o de ciertosparámetros se efectúan las reparaciones con la intención de anticiparse y prevenir daños mayores queafecten a la disponibilidad del equipo.Mantenimiento correctivo por avería. Se presenta cuando existe una falla o avería grave de algún oalgunos equipos de la subestación, estas averías se presentan por causas ajenas a la voluntad de losresponsables de la subestación, y se deben a factores externos: condiciones climáticas, daños de terceros,problemas en la línea de transmisión o distribución.La subestación del Área Metropolitana de Barranquilla ha venido presentando fallas y desperfectosoriginados por la falta total de mantenimiento, situación que se ha visto reflejada en problemas en laprestación del servicio además de innumerables costos en reemplazo de equipos eléctricos, computadores,luminarias, etc.Las instalaciones que no cumplen con la normativa y reglamento técnico vigente, se deben reparar losneutros energizados y deterioro en sus instalaciones: tales como transformador, protecciones de mediatensión, tablero general de protecciones y malla a tierra.TRANSFORMADOR 112.5 KVA:Por presentar deterioro y bajo nivel de aceite, la ubicación actual del transformador no cumple con elartículo 17.10.1Se debe reemplazar el transformador sumergido en aceite, por un nuevo transformador tipo seco clase H,el cual no requiere la implementación de puertas ni paredes cortafuegos.PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR:Se deben reparar los elementos de protección del transformador que son cortacircuitos tipo expulsión, loscuales no son los apropiados para las maniobras internas de apertura y cierre del circuito. Además en casode accionamiento solo logra des energizar una sola fase alimentadora del transformador.Es necesario utilizar una celda con seccionador TRIPOLAR con fusibles tipo HH, para que limite elcontacto directo entre el operador y las partes energizadas.TABLERO GENERAL:Debe repararse el deterioro en su estructura y actualizar el RETIE (Reglamento Técnico de InstalacionesEléctricas).Artículos Retie Nos.38

17.9.1 h) Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado.17.9.1 h) La instalación del tablero debe tener en cuenta el código de colores establecido en el presenteReglamento e identificar cada uno de los circuitos..Se deben cambiar las protecciones eléctricas y ajustarlas a las demandas de corriente de los circuitosalimentadores.Es necesario cambiar el tablero eléctrico principal, por uno que tenga marcaciones de circuitos, frentemuerto, y diagrama unifilar.En el tablero principal se debe unir neutro y tierra.MALLA A TIERRA:La malla a tierra cuenta con un conductor no adecuado el cual no cumple con el calibre establecido en laNTC 2050 Tabla 250-95, debe reponerse.Se debe realizar una malla a tierra, la cual cumpla con el nivel de cortocircuito apropiado para eltransformador de potencia y cuente con un bajo valor de resistencia de puesta a tierra, el cual sea capaz dedisipar las corrientes parasitas sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas.CIRCUITOS ALIMENTADORES:Debido a la implementación de equipos de ofimática y luminarias con balastos electrónicos, debeimplementarse la medidas idóneas porque estos generan e inyectan armónicos a los circuitos y por lo tantohan sobrecargado estos circuitos, los cuales presentan calentamientos y disparos continuos en lasprotecciones, a lo que se agrega que el conductor de neutro está energizado y registra tensión entre neutroy tierra de VN=89V, lo cual es una de las principales causas de las fluctuaciones de tensión en el sistema.TABLEROS DE DISTRIBUCION:Debe tenerse en cuenta que los tableros son monofásicos con puentes en cables, lo cual se puede realizarúnicamente mediante peines, para asegurar de esta manera el flujo continuo de energía.La mayoría de los tableros no presenta un balanceo de cargas, marcación e identificación de circuitos.Por lo tanto, se debe instalar tableros trifásicos, con protecciones nuevas ajustadas a los diferentescircuitos, e identificación de los mismos.PUNTO DE CONEXIÓN:La acometida de media tensión está comprendida por 3 conductores XLPE No. 2 Cu, por lo tanto, se deberealizar pruebas de aislamiento.Las protecciones externas tales como cortacircuitos y pararrayos deben ser reemplazados para evitarcorrientes de fuga en estos elementos.CUADRO DE SERVICIOS DE MANTEMIENTO CORRECTIVO DE LA SUBESTACIONELECTRICA DEL AMB39

ITEM DESCRIPCIÓNUNIDADCANTIDADVR.UNIT.[$]VR.PARCIAL [$]1,00 Desmonte instalaciones existente1.01 Desmonte y desconexión de cortacircuitos U 31.02 Desmonte y desconexión de transformador U 11.03 Desmonte y desconexión de tablero general U 11.04 Desmonte y desconexión de alimentadores GL 11.05 Desmonte, desconexión, identificación y U 6marcación de circuitos de tableros dedistribución internos1.06 Desmonte de bandeja en subestación ML 201.07 Traslado de equipos desmontados U 6(Cortacircuitos, transformador, tablero paratotalizador, celda de medida tablero general)+2 Subestación2,1 Terminal premoldeados tipo interior, para JGO 1cable No 2, juego por 3 unidades2,2 Celda para seccionador de 2,20*1,1*1,1, U 1lámina No 16 cold rolled, acabado: Ral 7032electrostática, tipo nema 1. con cuchillas atierra y fusibles HH de 10 AMP.2,3 Transformador trifásico seco de 112,5 KVA, U 113.200/208-120 V2,4 Celda para transformador seco de 112,5 KVA U 12,5 Suministro e instalación de sistema de puesta U 1a tierra compuesto seis electrodos de 5/8" x2,4m y cable 2/0 awg. Incluye soldaduraaluminotérmica, registros de inspección ybarrajes equipotenciales (600 AMP, 30cm)2,6 Celda para totalizador, de 2,2*1*0,5 mts, en U 1lámina cold rolled calibre 16, acabado Ral7032 electrostática tipo Nema 12,7 Celda para tablero general, incluye barraje decobre de 3/8*1-1/2", 1 breaker Ind de 3*60Amp (1), 3*50 Amp (4), 3*150 Amp (1).Und 12,8 Obras civiles incluye, cárcamo, adecuacióndel área para el sistema de puesta a tierra,basepara equipos de 5mts *1,3 mts t e=0,2 mtsGL 12,9 Estructura Primaria para protecciones Und 12,10 Bajante en Media Tensión Und 1+ TOTAL 23 Acometida , excavaciones3,1 Acometida Principal de transformador atablero general, de totalizador a tablerogeneral (2No2/0(F)+2No2/0(N)+1No2/0(T)),en tubería pvc de 4"3,2 Alimentador a tablero en subestación TD SUB(2No8(F)+1No8(N)+1No10(T)). Primer pisoML 15ML 1540

3,3 Alimentador a tablero de oficina TD-1 ML 70(3No6(F)+1No6(N)+1No8(T)). Primer piso3,4 Alimentador a tablero de oficina TDR-1 ML 70(3No8(F)+1No6(N)+1No8(T)). Primer piso3,5 Alimentador a tablero de oficina TD-2 ML 50(3No8(F)+1No8(N)+1No10(T)). Primer piso3,6 Alimentador a tablero de oficina TD-3 ML 90(3No8(F)+1No8(N)+1No10(T)). Sótano3,7 Alimentador a tablero general de aire ML 70acondicionado (3No1/0(F)+1No2(T)).Sótano+ TOTAL 34 Tableros4,1 Cofre de 80*60*30 cms, para aires U 1acondicionado. Incluye totalizador de 3*150(1) AMP y (5) breaker atornillable de 2*40Amp, platina de cobre 1/4X3/4"4,2 Tablero trifásico de 12 ctos con puerta U 24,3 Tablero trifásico de 18 ctos con puerta U 14,4 Tablero trifásico de 24 ctos con puerta U 14,5 Tablero bifásico de 12 ctos con puerta U 14,6 breaker enchufable 1*20 U 504,7 breaker enchufable 2*20 U 4+ TOTAL 45 Salidas eléctricas y luminarias5,1 Alimentador a iluminación a 220v (2No Ml 4010+1No12)5,2 Reflector de 400W, marca Philips con U 4bombillo metalhalide+ TOTAL 56 Tramites, planos y certificaciones6,1 Trámites ante operador de red, incluye GL 1elaboración de planos y aprobación de losmismos ante el O.RTOTAL 6TOTAL41

PROYECTO DE MINUTACONTRATO N° AMB 0________________ -13CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLACONTRATISTA:VALOR:PLAZO: ----OBJETO:Entre los suscritos a saber, RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA, identificado con la cédula deCiudadanía número 72.151.036 expedida en Barranquilla, quien en su condición de gerente actúa comorepresentante legal del Área Metropolitana de Barranquilla - AMB entidad administrativa dotada depersonería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimenespecial identificada con NIT. 800.055.568-1, regida por la Ley 128 de 1994, por una parte, quien enadelante se llamará el CONTRATANTE y por la otra parte---------------- quien de ahora en adelante sedenominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previaslas consideraciones que a continuación se expresan:1. El Área Metropolitana de Barranquilla, AMB es una entidad administrativa dotada depersonalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio y régimenespecial.2. Entre las funciones del director se encuentran entre otras, la de dirigir la acción administrativa delAMB con sujeción a la ley y a los acuerdos metropolitanos, y celebrar los contratos necesariospara la administración de los servicios, la ejecución de obras metropolitanas y, en general, todasaquellas actividades necesarias para el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propiasdel AMB, con sujeción a lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la AdministraciónPública y a las autorizaciones, límites y cuantías que le fije la Junta Metropolitana.3. --------------------4. --------------------5. ------------------6. -------------------7. En desarrollo de lo anterior, se adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 1de 2012 que adelante se describe:Por las razones expuestas, celebramos el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:PRIMERA. OBJETO: ____CLAUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: EL valor del presente contrato asciende a lasuma de ------------- incluido el IVA, que corresponden a la propuesta económica presentada por elCONTRATISTA, la cual se acoge y se aprueba. El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:cincuenta por ciento de anticipo dentro de los tres días siguientes a la legalización del contrato y el saldodentro de los ocho (8) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. CLAUSULA TERCERA.42

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es ____, contado a partir de la legalización delcontrato. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA seobliga a cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que segeneren de acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las cláusulas de este contrato y enespecial las siguientes: a) Obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados; b) Entregar los tiquetesde acuerdo con los requerimientos contenidos en los estudios previos y las exigencias que le hagan la ------que actúa como interventor del contrato. c) Hacer entrega de las condiciones técnicas y demás aspectosrelevantes en cuanto al mismo. d) Elaborar y presentar un informe general del servicio prestado; g) Acudira la ------- y la Dirección para entregar el informe final del contrato. CLAUSULA QUINTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga a facilitar el acceso a lainformación necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y estaráobligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este contrato, entreotras, a pagar los honorarios que surjan de la prestación de los servicios. CLAUSULA SEXTA.FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ELAMB se obliga a reservar con destino a este contrato la suma de ----- incluido el IVA de conformidad conel certificado de disponibilidad presupuestal que se anexa y hace parte integral del mismo, siendoentendido que la entrega de las sumas de dinero que se compromete a pagar a EL CONTRATISTA enrazón de éste, quedan subordinadas o sujetas a las apropiaciones presupuestales que para tal fin se hagande las mismas, en su presupuesto y al registro presupuestal CLAUSULA SEPTIMA. CESION DELCONTRATO: Queda prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presentecontrato a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. CLAUSULAOCTAVA. AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL ENTRE EL AMB Y EL CONTRATISTA.REGIMEN LABORAL E INDEPENDENCIA DE LAS PARTES. La suscripción del presente contratono genera derecho alguno al CONTRATISTA de exigir el pago de prestaciones sociales, por no existirentre EL AMB y EL CONTRATISTA vínculo laboral alguno. Para los efectos de este contrato, ELCONTRATISTA es una persona independiente, de manera que no estará subordinada a EL AMB. Porconsiguiente, sin perjuicio de lo establecido en el mismo, todos los derechos y obligaciones que laspartes asuman para el cumplimiento de sus aportes y obligaciones contractuales, constituyencompromisos que afectan y vinculan única y exclusivamente a la parte correspondiente y con motivo dela suscripción de este documento, ninguna de las partes podrá comprometer, asumir o representar frente aterceros a la otra parte, para la adquisición de obligaciones o compromisos, ni para la celebración decontratos o negocios jurídicos de cualquier naturaleza, diferentes a la prestación del servicio objeto de estecontrato. En consecuencia, cada parte es la única responsable y se compromete individualmente en loscontratos, actos y negocios que celebre o adquiera para el aporte de lo que le corresponde así como para laejecución de este contrato. CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:Las partes contratantes, sus representantes legales y sus socios declaran bajo la gravedad del juramentoque se entiende prestado con la firma de este contrato, que no se encuentran incursos en las causales deinhabilidad e incompatibilidad que para contratar establece la Constitución Nacional y la Ley, sinembargo, si en el transcurso de la ejecución del contrato sobreviniere alguna de ellas, cederá este contratoprevia autorización escrita de de la Dirección de la AMB o en su defecto, deberá renunciar a su ejecución.CLAUSULA DECIMA. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: El presente contrato podrádarse por terminado de mutuo acuerdo entre las partes previo aviso no inferior a treinta (30) días por laparte interesada. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL: En caso deincumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato, daráderecho al CONTRATANTE o al CONTRATISTA, según el caso, a pagar una suma de dinero de diezpor ciento (10%) del valor total del contrato según los términos del artículo 1592 del C.C. CLAUSULADECIMA SEGUNDA INTERVENTORIA. La vigilancia del desarrollo del contrato estará a cargo deEL AMB a través del -------- que previamente se indique o quien haga sus veces. Por su conducto setramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato. Dentro de sus atribuciones seencuentran las siguientes: a) Exigir el cumplimiento del contrato y de sus obligaciones en todas sus partes.b) Estudiar y recomendar los posibles cambios sustanciales que se consideren necesarios y presentarlos aconsideración del Director del AMB para su aprobación. c) Proponer cualquier prórroga al plazo de laentrega antes de la fecha de vencimiento del contrato y someterla a la aprobación del Director del AMB.43

d) Abstenerse de proyectar adiciones para la aprobación del Director, sin el debido respaldo presupuestal.e) Elaborar en asocio con el CONTRATISTA las actas de conciliación, final y de liquidación de estecontrato, ejerciendo un control contable, presupuestal, para efectos del pago, así como enviar copias de lasmismas a las Oficinas de Contabilidad y Presupuesto para efectos contables y el original de éstas a laSecretaría General para su archivo en el expediente del contrato. f) Todas las demás atribuciones que eneste contrato y por parte del Director del AMB se contemplen como potestativas del Interventor.PARAGRAFO. Las recomendaciones hechas por el Interventor y todas las actas y convenios deberánconstar por escrito. CLAUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACION: Terminado el contrato ovencido el plazo de su ejecución, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes,mediante levantamiento de acta en que consten los valores correspondientes a los reajustes, revisiones yreconocimientos a que haya lugar. También constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones quesurgieren durante el desarrollo del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA. RENUNCIAA LA RECONVENCIÓN EN MORA. En aplicación de normas civiles y comerciales, elCONTRATISTA renuncia expresamente a ser requerido para la constitución en mora. En caso de mora,el AMBQ procederá a conminar al contratista al cumplimiento y respetando el derecho al debido proceso,lo escuchará en descargos antes de aplicar multas, que serán del 10% por cada día de incumplimiento.CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. PAGO DE IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL: ElCONTRATISTA se compromete a cancelar en los impuestos de las Estampillas Prociudadela –Universitaria, Pro-Desarrollo Pro–Hospital y Pro-Cultura, Departamentales y los impuestos de CulturaDistrital y Tercera Edad, de acuerdo con las normas que rigen la materia. De igual manera, deberáacreditar la cancelación de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema General dePensiones de conformidad con lo estipulado en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y lasdemás normas concordantes que rigen la materia. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE: Eltransporte que se requiere para el ejercicio del servicio será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA asícomo el personal que utilice para correcta realización de la labor. CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.GARANTÍA UNICA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume elCONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, éste, constituirá Garantía Única que amparalos siguientes riesgos: a) Cumplimiento del contrato por una cuantía igual al diez por ciento (10%) de suvalor total y una vigencia igual a la del presente contrato, adicionada en cuatro (4) meses más. b) Salariosy prestaciones sociales por el cinco por ciento (5%) y un plazo igual a la del contrato y tres años más. c)Calidad del servicio, por diez por ciento (10%) del valor del contrato y un plazo igual al mismo y cuatromeses más. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN YTERMINACIÓN UNILATERAL. Las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación ymodificación unilateral en los términos establecidos en los artículos 15, 16, y 17 del Estatuto Contractualo Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 en lo que resultare pertinente, se entienden incorporadas a estecontrato, al igual que la caducidad administrativa contenida en las citadas normas. CLAUSULADÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Este contrato se perfecciona porel acuerdo en el objeto y la contraprestación entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y suelevación a escrito. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de la Garantía Única la existencia de ladisponibilidad y el registro presupuestal correspondiente. CLAUSULA VIGÉSIMA. INDEMNIDAD: Alfinalizar el plazo de ejecución en caso de ser necesario EL CONTRATISTA suscribirá una constancia enla que manifiesta que asume la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que sehallen en tramite en contra de EL AMB por motivos que hayan sido imputables al CONTRATISTA deacuerdo con lo establecido en el presente contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de laterminación del contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL:Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla y las notificacionesserán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: Por el CONTRATANTE: En la sede única delAMB situada en la carrera 51B No. 79 -285, y por el CONTRATISTA: En la --------- de la ciudad deBarranquilla. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Todacontroversia o diferencia que pueda surgir con ocasión de este contrato, su ejecución y liquidación, seresolverá por un tribunal de arbitramento, de acuerdo con el Decreto 2279 de 19089, Ley 446 de 1998 yDecreto 1818 de 1998, para lo cual se establecen las siguientes reglas: El tipo de arbitraje que se adoptará44

es el independiente, por tanto, para este caso las partes acuerdan autónomamente las reglas delprocedimiento aplicables en la solución del conflicto.Suscrito en Barranquilla a los dos --------DIRECTORREPRESENTANTE LEGAL45