CCTP Lot 1 Aménagement paysager 220413 - Mairie de Calvisson
CCTP Lot 1 Aménagement paysager 220413 - Mairie de Calvisson
CCTP Lot 1 Aménagement paysager 220413 - Mairie de Calvisson
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
1<br />
Marché <strong>de</strong> Fournitures<br />
COMMUNE DE CALVISSON<br />
Grand’Rue<br />
30420 - CALVISSON<br />
VIGNERONS PROPRIETAIRES ASSOCIES<br />
Route <strong>de</strong> la Cave<br />
30420 - CALVISSON<br />
C.T.P<br />
LOT 1 : TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT D’UN JARDIN AMPELOGRAPHIQUE<br />
ET CRÉATION D’UNE PASSERELLE A LA CAVE COOPERATIVE DE CALVISSON<br />
PHASE 1<br />
PROCEDURE ADAPTEE<br />
AVEC POSSIBILITE DE NEGOCIATION<br />
<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
2<br />
Table <strong>de</strong>s matières<br />
1. GENERALITÉS 4<br />
1.1 MAITRE D’OUVRAGE 4<br />
1.2 CONTEXTE DE LA CONSULTATION 4<br />
1.3 CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE AU PRESTATAIRE<br />
a) Nature et Étendue <strong>de</strong>s prestations du lot 1 :<br />
Aménagement <strong>paysager</strong> d’un jardin ampélographique<br />
et création d’une passerelle à la cave coopérative <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
2. MODALITÉS ADMINISTRATIVES 5<br />
2.1 MODALITÉS DE LA CONSULTATION 5<br />
a) Procédure <strong>de</strong> passation 5<br />
b) Nombre et consistance <strong>de</strong>s lots 6<br />
c) Détail du cahier <strong>de</strong>s charges<br />
2.2 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 6<br />
a) Date limite <strong>de</strong> réception <strong>de</strong>s offres 6<br />
b) Délai <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s offres 7<br />
c) Présentation <strong>de</strong> l’offre 7<br />
d) Visite obligatoire 8<br />
e) Dépôt <strong>de</strong>s offres 8<br />
2.3 JUGEMENT DES OFFRES 8<br />
a) Pour la valeur technique <strong>de</strong>s prestations, à hauteur <strong>de</strong> 60% 8<br />
b) Pour la valeur économique <strong>de</strong>s prestations à hauteur <strong>de</strong> 40% 8<br />
c) Classement <strong>de</strong>s offres : 8<br />
2.4 DÉLAIS D’ÉXÉCUTION 9<br />
a) Planning prévisionnel 10<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
3<br />
2.5 ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 11<br />
a) Nature <strong>de</strong>s prix 11<br />
b) Base <strong>de</strong> règlement 11<br />
c) Délai <strong>de</strong> paiement 11<br />
d) Retenue <strong>de</strong> garantie 12<br />
e) Assurances 12<br />
2.6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 13<br />
a) Prescriptions réglementaires 13<br />
b) Rappel <strong>de</strong> la réglementation 14<br />
2.7 LITIGES 15<br />
2.8 DATE D'ENVOI DE L'AVIS DE PUBLICITÉ 15<br />
3. MODALITÉS TECHNIQUES 15<br />
3.1 DÉTAIL DE LA PRESTATION DU LOT 1 15<br />
a) Généralités 15<br />
b) Prescriptions techniques générales 16<br />
c) Etablissement du projet d’exécution 18<br />
d) Garanties 19<br />
3.2 DESCRIPTIF 19<br />
3.2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS, PLANTATIONS, ARROSAGE 19<br />
3.2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET MOBILIER 23<br />
3.2.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA MACONNERIE 25<br />
3.2.4 AMENAGEMENT PAYSAGER DES BUTES (OPTION) 27<br />
3.3 ANNEXE 1 – DPGF<br />
3.4 ANNEXE 2 - Planning<br />
3.5 ANNEXE 3 - Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sol - Photos du site - DCICT<br />
3.6 ANNEXE 4 - Dossier <strong>de</strong> plans et visuels<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
4<br />
1. GENERALITÉS<br />
1.1 MAITRE D’OUVRAGE<br />
<strong>Mairie</strong> <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
Grand’ Rue<br />
30.420 – CALVISSON.<br />
VIGNERONS PROPRIETAIRES ASSOCIES<br />
30.420 – CALVISSON.<br />
Le pouvoir adjudicateur : Monsieur Bernard Nurit, Directeur<br />
1.2 CONTEXTE DE LA CONSULTATION<br />
Contexte<br />
Située sur l'arc méditerranéen entre Nîmes et Montpellier, la ville <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong> est un bourg centre <strong>de</strong> 5000<br />
habitants qui, <strong>de</strong> par sa situation géographique clé, connaît une augmentation démographique constante.<br />
Depuis les années 70, elle a connu une explosion démographique qui s'est traduit par un développement<br />
urbain en périphérie principalement. Un village <strong>de</strong> vacances drainant jusqu’à 2000 personnes apporte au<br />
village un flux <strong>de</strong> population et génère un essor touristique qui n’est pas à négliger.<br />
Afin <strong>de</strong> promouvoir l’histoire <strong>de</strong> la vigne et du vin, la commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, en partenariat avec la SCA<br />
Costières et Soleil est d’implanter un Oenopole sur le site <strong>de</strong> la cave coopérative <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>. Ce projet est<br />
dirigé par un maître d’œuvre scénographe : le cabinet « Les Crayons » à Uzès.<br />
Dans ce projet, est prévu entre autres, une entrée piétonne <strong>de</strong>puis la voie verte, un jardin ampélographique<br />
et <strong>de</strong>s jeux pédagogiques, une fresque d’images le long <strong>de</strong> la voie verte.<br />
1.3 CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE AU PRESTATAIRE<br />
Le présent Cahier <strong>de</strong>s Clauses Particulières (CCP) définit les prestations à exécuter dans le cadre du projet<br />
<strong>de</strong> création <strong>de</strong> l’Oenopole à <strong>Calvisson</strong>. Ces travaux sont réalisés pour le compte <strong>de</strong> la Cave <strong>de</strong> Calvissson.<br />
<strong>Lot</strong> 1:<br />
Aménagement <strong>paysager</strong> d’un jardin ampélographique et création d’une passerelle à la cave coopérative <strong>de</strong><br />
<strong>Calvisson</strong><br />
a) Nature et Étendue <strong>de</strong>s prestations du lot 1 :<br />
Sur la base du <strong>de</strong>scriptif et du dossier <strong>de</strong> plans, le titulaire du présent lot doit exécuter les<br />
prestations suivantes :<br />
Le travail portera sur la réalisation d’un jardin ampélographique et sa passerelle d’accès. Le jardin est<br />
composé <strong>de</strong> 4 parterres <strong>de</strong> vignes agrémentés <strong>de</strong> galets.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
5<br />
La prestation comprend entre autres :<br />
• Les plans d’exécution et <strong>de</strong> fabrication / les fiches techniques <strong>de</strong>s matériaux<br />
• Le déblaiement et l’enlèvement <strong>de</strong>s gravats<br />
• Le terrassement général<br />
• La terre végétale<br />
• Le sol en sable concassé<br />
• Le paillage plastique <strong>de</strong>s parterres <strong>de</strong> vignes<br />
• Dépose et pose d’un banc existant et pose d’une corbeille<br />
• Une passerelle en béton armé et son gar<strong>de</strong>-corps<br />
• L’arrosage automatique<br />
• Les parterres <strong>de</strong> vignes et le gravier roulé<br />
• Les plantations.<br />
• Les clôtures<br />
• Un portail <strong>de</strong>ux vantaux<br />
• Un portail coulissant<br />
• Un potelet bois<br />
• Les fondations et plots bétons <strong>de</strong> la clôture, <strong>de</strong>s panneaux d’informations, du banc, du mur en agglo.<br />
• Aménagement <strong>paysager</strong> <strong>de</strong>s butes (option)<br />
2. MODALITÉS ADMINISTRATIVES<br />
2.1 MODALITÉS DE LA CONSULTATION<br />
a) Procédure <strong>de</strong> passation<br />
Marché <strong>de</strong> fournitures passé selon la procédure adaptée (articles 26, 28 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés Publics),<br />
avec possibilité <strong>de</strong> négocier.<br />
b) Nombre et consistance <strong>de</strong>s lots<br />
Le présent Cahier <strong>de</strong>s charges définit les prestations relatives à la scénographie extérieure à exécuter dans<br />
le cadre du projet <strong>de</strong> création d’un Oenopole à <strong>Calvisson</strong> et réparties selon les lots suivants :<br />
LOT N°1 - Aménagement <strong>paysager</strong> d’un jardin ampélographique et création d’une passerelle à la cave<br />
coopérative <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
LOT N°2 - Travaux pour l’aménagement d’une signalétique extérieure à la cave coopérative <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
Toute offre incomplète pourra être éliminée.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
6<br />
Variantes<br />
Les soumissionnaires <strong>de</strong>vront joindre un <strong>de</strong>vis détaillé suivant la nomenclature établie dans le cahier <strong>de</strong>s<br />
charges.<br />
Les variantes seront chiffrées avec l’offre <strong>de</strong> base et feront l'objet d'une notice explicative permettant à la<br />
maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d'Ouvrage d’en apprécier la valeur.<br />
Le cadre <strong>de</strong> décomposition du prix (DPGF) sera joint au dossier.<br />
Les soumissionnaires <strong>de</strong>vront avoir pris connaissance <strong>de</strong>s autres lots du marché.<br />
Options<br />
Les soumissionnaires <strong>de</strong>vront joindre un <strong>de</strong>vis détaillé suivant la nomenclature établie dans le cahier <strong>de</strong>s<br />
charges.<br />
Les options seront chiffrées avec l’offre <strong>de</strong> base et feront l'objet d'une notice explicative permettant à la<br />
maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d'Ouvrage d’en apprécier la valeur.<br />
Le cadre <strong>de</strong> décomposition du prix (DPGF) sera joint au dossier.<br />
Les soumissionnaires <strong>de</strong>vront avoir pris connaissance <strong>de</strong>s autres lots du marché.<br />
c) Détail du cahier <strong>de</strong>s charges<br />
Le dossier <strong>de</strong> consultation se compose :<br />
1. Du présent cahier <strong>de</strong>s charges, y compris ses annexes,<br />
2. De la DPGF,<br />
3. De l’acte d’engagement,<br />
4. Du planning prévisionnel <strong>de</strong> l’opération.<br />
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong> détail au cahier <strong>de</strong>s charges, au<br />
plus tard 10 jours avant la date limite <strong>de</strong> réception <strong>de</strong>s offres.<br />
Cette disposition reste valable dans le cas où cette date serait reportée.<br />
Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever <strong>de</strong> réclamation à ce<br />
sujet.<br />
2.2 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES<br />
a) Date limite <strong>de</strong> réception <strong>de</strong>s offres<br />
Transmission sous support papier<br />
Les offres <strong>de</strong>vront être remises sous pli cacheté contre récépissé ou envoyées par voie postale avec accusé<br />
<strong>de</strong> réception à :<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
7<br />
<strong>Mairie</strong> <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
Grand’ Rue<br />
30.420 – CALVISSON.<br />
Avant le mercredi 22 MAI 2013 à 17 heures,<br />
sous peine <strong>de</strong> ne pas pouvoir être retenues.<br />
Enveloppe portant la mention : « Offre pour le marché <strong>de</strong> fournitures pour l’Oenopole <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong> - LOT<br />
N°1 - Aménagement <strong>paysager</strong> d’un jardin ampélographique et création d’une passerelle à la cave<br />
coopérative <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong> - NE PAS OUVRIR. »<br />
b) Délai <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s offres<br />
Il est <strong>de</strong> 90 jours à compter <strong>de</strong> la date limite <strong>de</strong> remise <strong>de</strong>s offres.<br />
c) Présentation <strong>de</strong> l’offre<br />
L’offre est à remettre en un exemplaire.<br />
Elle <strong>de</strong>vra être entièrement rédigée en langue française.<br />
Le candidat est informé que l'administration souhaite conclure le marché en euros.<br />
Documents à produire :<br />
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées<br />
par lui.<br />
- DC 4 ; lettre <strong>de</strong> candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants, (disponible à<br />
l’adresse suivante : http :www.minefe.gouv.fr – thème marchés publics)<br />
- DC5 ; déclaration du candidat, (disponible à même adresse minefe.gouv.fr)<br />
- DC7 ; ou documents équivalents en cas <strong>de</strong> candidat étranger. Avec conditions requises sur l’article 5<br />
- Renseignements sur le respect <strong>de</strong> l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-1 du<br />
Co<strong>de</strong> du Travail.<br />
- Copie du ou <strong>de</strong>s jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire<br />
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun <strong>de</strong>s cas mentionnés à<br />
l’article 43 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés Publics.<br />
- Renseignement sur le respect <strong>de</strong> l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 5212.1 à l’article 4 du<br />
Co<strong>de</strong> du Travail.<br />
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffres d’affaires concernant les services<br />
objet du contrat, réalisés au cours <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>rniers exercices,<br />
- Déclaration appropriée <strong>de</strong> banque ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels<br />
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel<br />
d’encadrement pour les trois <strong>de</strong>rnières années,<br />
L’offre à remettre comprendra obligatoirement :<br />
Ø Le présent cahier <strong>de</strong>s charges signé sur la <strong>de</strong>rnière page (avec date, nom du signataire<br />
et cachet <strong>de</strong> l'entreprise).<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
8<br />
Ø Une note technique précisant la façon dont le titulaire envisage <strong>de</strong> décliner<br />
concrètement le présent cahier <strong>de</strong>s charges.<br />
Ø Le planning prévisionnel signé sur la <strong>de</strong>rnière page (avec date, nom du signataire et<br />
cachet <strong>de</strong> l'entreprise).<br />
Ø Des références récentes (10 maximum datant <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 3 ans) relatives à <strong>de</strong>s<br />
prestations similaires.<br />
Ø La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) jointe au cahier <strong>de</strong>s charges<br />
dûment rempli et le <strong>de</strong>vis détaillé <strong>de</strong> l’entreprise.<br />
d) Visite sur site<br />
Une visite sur les lieux est obligatoire. Les entreprises pourront prendre ren<strong>de</strong>z-vous auprès <strong>de</strong> la commune<br />
ou du maître d’œuvre :<br />
• soit pour le lundi 6 mai 2013 à 10H00<br />
• soit pour le lundi 13 mai 2013 à 11H00<br />
e) Dépôt <strong>de</strong>s offres<br />
Les offres sont acheminées sous la seule responsabilité <strong>de</strong>s candidats, le maître <strong>de</strong> l'ouvrage ne pouvant<br />
être tenu pour responsable du dépassement <strong>de</strong> la date fixée pour la remise <strong>de</strong>s dossiers.<br />
2.3 JUGEMENT DES OFFRES<br />
Le jugement <strong>de</strong>s offres sera effectué dans le respect <strong>de</strong>s principes fondamentaux <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong> publique.<br />
Les critères retenus pour le jugement <strong>de</strong>s offres sont pondérés <strong>de</strong> la manière suivante :<br />
1- Valeur technique <strong>de</strong>s prestations (appréciation <strong>de</strong>s prestations proposées sur<br />
dossier "note technique" joint à l'offre) - 60%<br />
2- Coût <strong>de</strong>s prestations - 40%<br />
a) Pour la valeur technique <strong>de</strong>s prestations, à hauteur <strong>de</strong> 60%<br />
Le candidat fournira une note technique décrivant précisément et clairement chaque point évalué et énoncé<br />
ci-après:<br />
LOT N°1 Aménagement <strong>paysager</strong> d’un jardin ampélographique et création d’une passerelle à la cave<br />
coopérative <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
1. Moyens techniques : Etat, importance et adéquation <strong>de</strong> l’outillage.<br />
2. Moyens humains : Rappel du nombre <strong>de</strong> personnes prévues pour le projet et sur le chantier ainsi que<br />
leurs noms et qualifications. Rappel <strong>de</strong>s capacités du Bureau d’étu<strong>de</strong> interne.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
9<br />
3. Note technique sur les solutions techniques proposées, les notices <strong>de</strong>s matériaux, incluant la<br />
méthodologie proposée pour assurer les étapes <strong>de</strong> validation, la gestion <strong>de</strong>s interfaces corps d’état et soustraitance,<br />
que le titulaire du lot 01 compte mettre en place à partir <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> fabrication, jusqu’a la<br />
fabrication et la pose in situ <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s prestations. (Nombres d’heures <strong>de</strong> travail, nature <strong>de</strong>s soustraitances<br />
notamment).<br />
b) Pour la valeur économique <strong>de</strong>s prestations à hauteur <strong>de</strong> 40%<br />
Pour la notation du critère Coût <strong>de</strong>s prestations, la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul est la suivante :<br />
L'Offre économiquement la plus avantageuse pour la Maîtrise d'ouvrage se verra attribuer la note maximale <strong>de</strong> 50 points. Les<br />
autres offres se verront attribuer une note suivant la formule suivante (note arrondie à 2 décimales) : Note attribuée = 50 x offre<br />
économiquement la plus avantageuse / offre du candidat).<br />
c) Classement <strong>de</strong>s offres :<br />
Les offres <strong>de</strong>vront être conformes aux prescriptions du Cahier <strong>de</strong>s Charges. Ce jugement sera effectué dans<br />
les conditions prévues à l'article 53 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés publics. Chaque candidat recevra donc un<br />
nombre <strong>de</strong> point pour chaque critère. Ces points seront ensuite additionnés et les offres seront classées par<br />
ordre décroissant <strong>de</strong> points reçus.<br />
Les offres pour la solution <strong>de</strong> base seront d’abord examinées et classées.<br />
Les offres pour les variantes proposées seront ensuite examinées et classées.<br />
L’offre pour la solution <strong>de</strong> base la mieux classée et les offres pour la variante et les options les mieux<br />
classées seront alors comparées. L’offre retenue sera celle qui satisfait au mieux les critères <strong>de</strong> jugement.<br />
Pour les marchés à prix global et forfaitaire, concernant l’analyse du prix <strong>de</strong> l’offre, dans le cas où <strong>de</strong>s<br />
erreurs <strong>de</strong> multiplication, d'addition ou <strong>de</strong> report seraient constatées dans la décomposition du prix global<br />
forfaitaire, le montant <strong>de</strong> ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement <strong>de</strong> la consultation.<br />
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier ce sous détail pour le<br />
mettre en harmonie le prix unitaire correspondant; en cas <strong>de</strong> refus son offre sera éliminée comme non<br />
cohérente.<br />
Tout rabais ou remise <strong>de</strong> toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement ne sera<br />
pas pris en compte.<br />
Lors <strong>de</strong> l'examen <strong>de</strong>s offres, le représentant du pouvoir adjudicateur, se réserve la possibilité <strong>de</strong> se faire<br />
communiquer les décompositions ou sous détails <strong>de</strong>s prix, ayant servis à l'élaboration <strong>de</strong>s prix, qu'elle<br />
estimera nécessaire.<br />
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent<br />
les certificats et attestations <strong>de</strong>s articles 46-I et 46-II du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés publics. Le délai imparti par le<br />
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.<br />
2.4 DÉLAIS D’ÉXÉCUTION<br />
La prestation <strong>de</strong>vra être effectuée au plus tard le 20 septembre 2013.<br />
La réception aura lieu le 23 septembre 2013 sur place.<br />
Un PV <strong>de</strong> réception sera établi.<br />
Le Dossier <strong>de</strong>s Ouvrages Exécutés (D.O.E.) sera ensuite fourni sous 30 jours, par le titulaire <strong>de</strong> chaque lot,<br />
en 2 exemplaires au Maître d'Oeuvre (l'un <strong>de</strong> ces exemplaires sera ensuite transmis au Maître d'Ouvrage).<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
10<br />
Les règles qui régissent ces points sont définies dans le planning.<br />
Chaque entrepreneur aura l'obligation <strong>de</strong> fournir tous les éléments nécessaires à la planification.<br />
Le calendrier qui en résultera sera rendu contractuel.<br />
Pénalités<br />
Les pénalités pour retard seront fixées <strong>de</strong> manière forfaitaire : elles seront <strong>de</strong> 100 (cent) euros T.T.C par jour<br />
calendaire <strong>de</strong> retard non dûment justifié et constaté contradictoirement, à compter du len<strong>de</strong>main <strong>de</strong><br />
l'échéance précisée ci-<strong>de</strong>ssus pour chacun <strong>de</strong>s lots éventuellement concernés.<br />
a) Planning prévisionnel<br />
Le planning d’exécution détaillé sera fourni dans les 10 jours qui suivent la notification <strong>de</strong>s marchés (Selon<br />
les prévisions d’avancement <strong>de</strong>s travaux VRD) et sera établi avec les entreprises prestataires. A compter <strong>de</strong><br />
la date <strong>de</strong> notification, les entreprises <strong>de</strong>s lots scénographie disposeront d’une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 semaines, pour<br />
effectuer les ajustements, les étu<strong>de</strong>s et mise au point nécessitant <strong>de</strong>s relevés, et la préparation du site en<br />
vue <strong>de</strong> l’installation <strong>de</strong>s ouvrages. La pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> fabrication et d’installation sera <strong>de</strong> 8 semaines.<br />
Le programme à rendre, intégré à la note méthodologique, doit i<strong>de</strong>ntifier les pério<strong>de</strong>s d’interventions dans<br />
les <strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s-ci - après :<br />
Pendant la pério<strong>de</strong> d’étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> préparation : (3 semaines)<br />
- Phase d’étu<strong>de</strong> du dossier remis pour conformité aux exigences requises<br />
- Phase <strong>de</strong> notes <strong>de</strong> calcul et <strong>de</strong> mise au point <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
- Plan d’exécution<br />
- Prototypes / Approvisionnements<br />
Pendant la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> chantier / installation / rodage : (8 semaines)<br />
- Phase <strong>de</strong> fabrication<br />
- Phase transport<br />
- Phase <strong>de</strong> montage<br />
- Phase <strong>de</strong> finitions et réglages dans la cohérence générale du projet.<br />
Le programme détaillé sera établi au début <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> préparation, il fixera les dates d’intervention <strong>de</strong>s<br />
différents lots, en accord avec le Maître d’œuvre, et les entrepreneurs. Il sera ainsi rendu contractuel.<br />
Ces délais sont à compter <strong>de</strong>s dates fixés par ordres <strong>de</strong> service qui en prescriront le commencement et<br />
comprendront le repliement <strong>de</strong>s installations <strong>de</strong> chantiers et la remise en état <strong>de</strong>s terrains et <strong>de</strong>s lieux.<br />
Les sujétions lors <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s travaux, <strong>de</strong>vront prendre en compte :<br />
- Les contraintes <strong>de</strong> réservations laissées à disposition mais <strong>de</strong>mandant peut-être <strong>de</strong>s adaptations en<br />
fonction <strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s opératoires.<br />
- Toutes suggestions diverses et interférences liées à la scénographie.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
11<br />
2.5 ÉTABLISSEMENT DES COMPTES<br />
a) Nature <strong>de</strong>s prix<br />
Les prix seront fermes et définitifs.<br />
b) Base <strong>de</strong> règlement<br />
Les factures seront établies sur la base <strong>de</strong> la D.P.G.F. remise à l'offre jusqu'à hauteur <strong>de</strong> 95 % du montant<br />
du marché. Les 5% restants seront facturés après remise du D.O.E.<br />
c) Délai <strong>de</strong> paiement<br />
Les sommes dues au fournisseur titulaire sont réglées dans un délai global <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong> 30 jours.<br />
Le paiement sera effectué par virement administratif.<br />
Conformément aux dispositions du décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008 :<br />
− Le mandatement par le pouvoir adjudicateur <strong>de</strong>s sommes dues est effectué dans le délai arrêté d'un<br />
commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le comptable public, afin <strong>de</strong> garantir <strong>de</strong>s paiements<br />
dans le délai global précité.<br />
− La suspension du délai <strong>de</strong> paiement avant mandatement n'appartient qu'au pouvoir adjudicateur.<br />
• Point <strong>de</strong> départ du délai <strong>de</strong> paiement<br />
Le délai global <strong>de</strong> paiement a pour point <strong>de</strong> départ :<br />
− Pour l'avance, la date <strong>de</strong> réception <strong>de</strong> la garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou caution exigée en contrepartie.<br />
− Pour les acomptes dus au fournisseur titulaire, la date <strong>de</strong> réception par le pouvoir adjudicateur <strong>de</strong>s<br />
projets <strong>de</strong> décompte et <strong>de</strong>s pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tous moyens<br />
permettant d'attester une date certaine <strong>de</strong> leur réception.<br />
− Pour le sol<strong>de</strong>, la date d'acceptation du décompte général par l'ensemble <strong>de</strong>s parties (le pouvoir<br />
adjudicateur et le fournisseur titulaire).<br />
Cette date d'acceptation qui doit impérativement être mentionnée sur le Décompte Général par la partie qui<br />
en est le <strong>de</strong>rnier signataire correspond à la date <strong>de</strong> sa signature.<br />
Le fournisseur titulaire doit, au plus tard dans les 2 jours à compter <strong>de</strong> sa signature, le transmettre au<br />
pouvoir adjudicateur par tous moyens permettant d'attester une date certaine à son envoi. La date <strong>de</strong><br />
paiement correspond à la date <strong>de</strong> règlement par le comptable public, c'est-à-dire à la date d'émission <strong>de</strong><br />
l'ordre <strong>de</strong> payer à la Banque <strong>de</strong> France.<br />
• Intérêts moratoires<br />
Le défaut <strong>de</strong> paiement dans le délai global précisé ci-<strong>de</strong>ssus fait courir <strong>de</strong> plein droit <strong>de</strong>s intérêts moratoires<br />
selon les modalités définies dans le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008.<br />
Le taux <strong>de</strong> ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt <strong>de</strong> la principale facilité <strong>de</strong> refinancement<br />
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération <strong>de</strong> refinancement principal la plus récente<br />
effectuée avant le premier jour <strong>de</strong> calendrier du semestre <strong>de</strong> l'année civile au cours duquel les intérêts<br />
moratoires ont commencé à courir, majoré <strong>de</strong> sept points.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
12<br />
d) Retenue <strong>de</strong> garantie<br />
Une retenue <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire <strong>de</strong>s<br />
paiements.La retenue <strong>de</strong> garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou, si les <strong>de</strong>ux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie à<br />
première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y<br />
compris les avenants. Les montants prélevés au titre <strong>de</strong> la retenue <strong>de</strong> garantie sont reversés au titulaire<br />
après constitution <strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong> substitution.<br />
• Avance<br />
Sous réserve <strong>de</strong>s dispositions prévues par l’article 43 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008, une<br />
avance est versée aux titulaires <strong>de</strong>s lots <strong>de</strong> montants supérieurs au seuil fixé par ledit décret, sauf indication<br />
contraire portée dans l’acte d’engagement.<br />
Le montant <strong>de</strong> l’avance est fixé, sous réserve <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 115.2 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés<br />
Publics, à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du marché est inférieure ou<br />
égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme<br />
égale à douze fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.<br />
Le versement <strong>de</strong> cette avance est toutefois conditionné à la constitution préalable d’une garantie à première<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à concurrence <strong>de</strong> 5 % du montant <strong>de</strong> l’avance conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’article 89 du<br />
co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés publics.<br />
Le titulaire pourra substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.<br />
Ce montant n’est pas soumis à variation <strong>de</strong>s prix.<br />
Le remboursement <strong>de</strong> l’avance commence lorsque le montant <strong>de</strong>s fournitures livrées figurant au décompte<br />
mensuel atteint 65 % du montant initial du marché.<br />
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Le remboursement s’effectue par<br />
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ou <strong>de</strong> sol<strong>de</strong>.<br />
e) Assurances<br />
Le titulaire doit contracter les assurances permettant <strong>de</strong> garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir<br />
adjudicateur et <strong>de</strong>s tiers, victimes d’acci<strong>de</strong>nts ou <strong>de</strong> dommages causés par l’exécution <strong>de</strong>s prestations et<br />
doit justifier d’une garantie <strong>de</strong> sa responsabilité décennale aussi bien pour les ouvrages soumis à obligation<br />
d’assurance que ceux exclus en vertu <strong>de</strong> l’article L243-1-1.<br />
Le titulaire doit justifier, dans un délai <strong>de</strong> 15 jours à compter <strong>de</strong> la notification du marché et avant tout début<br />
d'exécution <strong>de</strong> celui-ci, qu'il est titulaire <strong>de</strong> ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant<br />
l'étendue <strong>de</strong> la responsabilité garantie.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
13<br />
2.6 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES<br />
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours <strong>de</strong> leur étu<strong>de</strong>,<br />
les candidats <strong>de</strong>vront faire parvenir une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite à :<br />
Renseignement(s) administratif(s) :<br />
<strong>Mairie</strong> <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
Grand’ Rue<br />
30.420 – CALVISSON.<br />
Madame Vidal<br />
Tel. / 04 66 01 78 01<br />
Courriel : h.vidal@calvisson.com<br />
Renseignement(s) technique(s) :<br />
<strong>Mairie</strong> <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong><br />
Grand’ Rue<br />
30.420 – CALVISSON.<br />
Monsieur Delon<br />
Tel. / 04 66 01 78 01<br />
Courriel : s.<strong>de</strong>lon@calvisson.com<br />
Au Maître d’oeuvre :<br />
Société « Les Crayons »<br />
Nathalie Chauvier<br />
Tél : 04 66 03 32 56<br />
Fax : 04 66 03 32 14<br />
Courriel : info@lescrayons.com<br />
a) Prescriptions réglementaires<br />
- Relations avec les services officiels<br />
Les entrepreneurs doivent se mettre en rapport avec les services techniques <strong>de</strong> la Ville afin d'obtenir tous<br />
les renseignements utiles à l'exécution <strong>de</strong> ses travaux. Ils peuvent également aussi prendre contact avec<br />
l’exploitant <strong>de</strong> la cave coopérative.<br />
Ils doivent :<br />
- Fournir tous les documents et pièces justificatives <strong>de</strong>mandées.<br />
- Transmettre au bureau <strong>de</strong> contrôle tous les renseignements qui concernent la construction et l'exécution<br />
<strong>de</strong>s prestations.<br />
- Obtenir tous les certificats <strong>de</strong> conformité, <strong>de</strong> contrôle ou <strong>de</strong> vérification.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
14<br />
- Vérifications techniques incombant aux entreprises<br />
Les produits et les fournitures doivent être conformes aux normes et spécifications du marché.<br />
- Intervention <strong>de</strong> l’organisme <strong>de</strong> contrôle<br />
L'entrepreneur se soumettra à toutes les directives <strong>de</strong> l'organisme <strong>de</strong> contrôle désigné par la maîtrise<br />
d’ouvrage.<br />
- Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sol<br />
Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sol récente est jointe en annexe 1 ainsi qu’un rapport récent DICT.<br />
Adresse <strong>de</strong> livraison<br />
Les fournitures seront livrées à l’adresse suivante :<br />
VIGNERONS PROPRIETAIRES ASSOCIES<br />
Route <strong>de</strong> la cave<br />
30420 CALVISSON<br />
b) Rappel <strong>de</strong> la réglementation<br />
Les entreprises respecteront les diverses réglementations relatives à la sécurité et à la protection <strong>de</strong> la<br />
santé, notamment le co<strong>de</strong> du travail.<br />
Elles prendront en compte les dispositions générales <strong>de</strong> l’inspection du travail ainsi que les dispositions<br />
décrites dans le plan Générales <strong>de</strong> l’inspection du travail ainsi que les dispositions décrites dans le plan<br />
général <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la santé (P.G.C.S.P.S).<br />
Ces dispositions seront incluses dans son offre et ne donneront lieu à aucune <strong>de</strong>man<strong>de</strong> supplémentaire.<br />
- Coordination entre corps d’état<br />
L’attention <strong>de</strong>s entreprises est attirée sur les interfaces entre les travaux <strong>de</strong>s corps différents. Les<br />
entreprises <strong>de</strong>vront en amont étudier en détail et avec précision, les interférences avec les autres lots et leur<br />
propre lot pour chaque ouvrage et plus particulièrement sur les fondations bétons.<br />
Chaque entreprise <strong>de</strong>vra prendre connaissance <strong>de</strong> l’étendue <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s lots et inclure<br />
dans son offre toutes les prestations nécessaires à la réalisation <strong>de</strong>s travaux.<br />
- Moyens <strong>de</strong> levage<br />
Chaque entreprise doit prévoir dans son offre l’amenée et le repli du matériel, <strong>de</strong>s engins <strong>de</strong> manutention et<br />
<strong>de</strong> levage <strong>de</strong> leurs ouvrages.<br />
Les engins utilisés pour les manutentions <strong>de</strong>vront être équipés <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> sécurité agrées.<br />
La mise en commun <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> levage est obligatoire après établissement d’une convention passée<br />
entre les entreprises concernées.<br />
- Protections diverses<br />
Chaque entrepreneur est responsable vis à vis du maître d’ouvrage <strong>de</strong>s dégâts pouvant survenir, jusqu’a la<br />
réception, aux ouvrages qu’il a exécuté, charge à lui <strong>de</strong> prendre toutes les mesures préalables pour éviter<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
15<br />
les dégâts prévisibles et <strong>de</strong> se prémunir d’une assurance. Cette responsabilité concerne également la<br />
protection du chantier contre les venues d’eau d’origines diverses par tous les moyens appropriés.<br />
De ce fait, au fur et à mesure <strong>de</strong> leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages doivent recevoir toute<br />
protection adéquate sous la responsabilité <strong>de</strong> l’entrepreneur concerné.<br />
2.7 LITIGES<br />
En cas <strong>de</strong> litige, les parties s'engagent à régler leurs conflits à l'amiable.<br />
A défaut, le tribunal administratif <strong>de</strong> Nîmes est seul compétent.<br />
2.8 DATE D'ENVOI DE L’AVIS<br />
29 AVRIL 2013.<br />
3. MODALITÉS TECHNIQUES<br />
3.1 DÉTAILS DE LA PRESTATION DU LOT 1<br />
a)Généralités<br />
Les prestations à la charge <strong>de</strong> l'Entrepreneur du présent lot comprennent :<br />
Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> terrain et détails d'exécution établis d'après le Dossier <strong>de</strong> Consultation <strong>de</strong>s<br />
Entreprises (D.C.E.) y compris relevés sur place (Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sol fournie par la MO).<br />
La réalisation <strong>de</strong>s ouvrages en béton et maçonnés (ouvrages <strong>de</strong> fondations et ouvrages divers<br />
nécessaires à la fixation <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> métallerie).<br />
La réalisation du jardin ampélographique et l’aménagement <strong>paysager</strong> <strong>de</strong>s butes (option 1 et 2)<br />
La réalisation d’une passerelle piétonne en béton armé et son gar<strong>de</strong>-corps.<br />
La réalisation d’ouvrages <strong>de</strong> ferronnerie.<br />
La fourniture et la pose <strong>de</strong> mobilier urbain<br />
La fourniture et la pose du panneau <strong>de</strong> chantier<br />
- Les modalités d’exécution <strong>de</strong>s ouvrages et installations prévus.<br />
Le type d'installation sera déterminé par le Maître d'Oeuvre en fonction <strong>de</strong> l'espace vert traité, <strong>de</strong> sa<br />
superficie, <strong>de</strong> son profil et <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s plantations déjà existantes et à créer.<br />
Il appartiendra à l'entreprise <strong>de</strong> s'assurer que les caractéristiques hydrauliques du réseau situé en amont <strong>de</strong><br />
l'installation (pression dynamique, statique, débit) et indiqué par le Maître d'œuvre ou la Cave coopérative<br />
sont compatibles avec les travaux à effectuer.<br />
Si <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong> nature à empêcher le bon fonctionnement <strong>de</strong>s installations étaient constatées,<br />
l'entreprise est tenue d'en faire part dans les meilleurs délais au Maître d'œuvre et s'il le juge nécessaire les<br />
lui soumettre par écrit.<br />
Le Maître d'Ouvrage ou son représentant fournira à l'Entrepreneur :<br />
- un plan <strong>paysager</strong>, côté si nécessaire, mentionnant les plantations existantes ou prévues, avec en<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
16<br />
particulier l'implantation <strong>de</strong>s végétaux majeurs pouvant constituer <strong>de</strong>s obstacles ;<br />
- les plans ou schémas <strong>de</strong> recollement en sa possession spécifiant tous les réseaux et les installations<br />
existantes ou prévues ;<br />
- un schéma <strong>de</strong> localisation du réseau d'eau disponible et mentionnant si nécessaire le point <strong>de</strong><br />
piquage déterminé par le Maître d'Ouvrage.<br />
- s'il y a lieu, l'emplacement du programmateur en fonction <strong>de</strong> l'arrivée du courant électrique.<br />
L'entreprise <strong>de</strong>vra prendre toutes assurances quant à la responsabilité <strong>de</strong>s dommages qu'elle pourrait<br />
causer à d'autres ouvrages ou réseaux existants du fait <strong>de</strong> l'exécution <strong>de</strong>s travaux.<br />
Elle pourra éventuellement déposer auprès <strong>de</strong>s Services municipaux intéressés par les travaux (voirie,<br />
éclairage public, etc.) une déclaration d'intention <strong>de</strong> travaux.<br />
Les matériels seront choisis conformément au marché, cependant le Maître d'œuvre se réserve la possibilité<br />
<strong>de</strong> faire mettre en place d'autres matériels qui seront comptés, chaque fois que cela sera possible, par<br />
assimilation avec le matériel prévu.<br />
Préambule :<br />
Avant tout début <strong>de</strong>s travaux, l’Entrepreneur <strong>de</strong>vra prendre en compte l’analyse <strong>de</strong> sol fournie par la<br />
maitrise d’ouvrage ainsi que le rapport <strong>de</strong> la DICT.<br />
Il <strong>de</strong>vra tenir compte <strong>de</strong> ce qui est supprimé ou modifié.<br />
Si une modification <strong>de</strong> plan est prévue pour raison <strong>de</strong> force majeure (réseaux électriques, PTT, fondations<br />
existantes, etc.), l’Entrepreneur pourra modifier le tracé et le signaler sur le plan <strong>de</strong> récolement.<br />
Le plan pourra également être modifié pour éviter <strong>de</strong>s végétaux à conserver.<br />
b) Prescriptions techniques générales<br />
- Fourniture et mises en œuvres <strong>de</strong>s équipements<br />
Les entreprises se tiendront scrupuleusement aux spécifications contenues dans chacune <strong>de</strong>s clauses<br />
<strong>de</strong>scriptives. En cas d'appel à un modèle cité en référence, l'ergonomie, les fonctions et les performances<br />
générales <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier doivent être considérés comme le minimum requis exigible.<br />
En cas <strong>de</strong> choix différents proposés dans la réponse <strong>de</strong>s entreprises sur un quelconque matériau ou<br />
système, celui-ci <strong>de</strong>vra être justifié par un gain conséquent <strong>de</strong> fonctionnalités et <strong>de</strong> performances<br />
techniques, en rapport aux besoins <strong>de</strong> l'installation.<br />
Le cas échéant, et sur approbation du Maître d’œuvre, les entrepreneurs pourront proposer du matériel<br />
authentique <strong>de</strong> récupération, à la condition qu'il soit conforme aux réglementations.<br />
- Echantillons – prototypes<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra fournir :<br />
- la liste <strong>de</strong>s matériaux et matériels avant tout commencement <strong>de</strong>s travaux ;<br />
- les échantillons <strong>de</strong>s appareils et matériels avant tout approvisionnement ;<br />
- la note technique complète sur le matériel utilisé, dans les huit jours à dater <strong>de</strong> la notification du marché.<br />
L’Entrepreneur pourra être tenu <strong>de</strong> justifier la provenance <strong>de</strong> ces matériaux et matériels par un certificat<br />
d’origine ou par tout autre document authentique.<br />
En particulier, pour ce qui concerne les appareils <strong>de</strong> programmation, ils <strong>de</strong>vront être conformes aux<br />
directives européennes pour la sécurité électrique 89/336/CEE et 93/31/CEE concernant la compatibilité<br />
électromagnétique.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
17<br />
Les appareils d’arrosage mis en place (rampes ou couronnes <strong>de</strong> goutte à goutte) <strong>de</strong>vront être conformes à<br />
la norme ISO 9002.<br />
- Origines et normes :<br />
Les provenances <strong>de</strong>s matériaux qui ne sont pas expressément définies <strong>de</strong>vront être soumises à l’agrément<br />
du Maître d’Oeuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel, et ce, au maximum dans<br />
un délai <strong>de</strong> QUINZE (15) jours à compter <strong>de</strong> la notification du marché.<br />
Tous les matériaux, matériels, appareils et accessoires employés pour l’exécution <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>vront être<br />
neufs, <strong>de</strong> fabrication récente, <strong>de</strong> construction soignée, et leur provenance <strong>de</strong>vra être agréée par le Maître<br />
d’Oeuvre.<br />
- Piquetage du terrain :<br />
Le piquetage général sera effectué par l’Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le Maître d’Oeuvre<br />
avant tout début <strong>de</strong>s travaux.<br />
L’Entrepreneur réalisera chaque fois que nécessaire un piquetage spécial <strong>de</strong>s ouvrages souterrains ou<br />
enterrés avant tout commencement d’exécution.<br />
A cet effet, et pour permettre le repérage précis <strong>de</strong>s ouvrages occupant le sous-sol, l’entrepreneur exécutera<br />
<strong>de</strong>s tranchées <strong>de</strong> reconnaissance.<br />
L’Entrepreneur sera responsable <strong>de</strong>s erreurs <strong>de</strong> piquetage et <strong>de</strong> nivellement qui proviendraient <strong>de</strong> son fait et<br />
<strong>de</strong> leurs conséquences.<br />
- Protection <strong>de</strong>s canalisations et branchements particuliers :<br />
Avant toute ouverture <strong>de</strong> tranchée et pendant l’exécution <strong>de</strong>s travaux, l’Entrepreneur <strong>de</strong>vra prendre toutes<br />
les mesures nécessaires pour assurer à ses frais la sécurité <strong>de</strong> la circulation, notamment la mise en place<br />
d’une signalisation du chantier et <strong>de</strong>s dépôts <strong>de</strong> matériaux, conforme à la réglementation en vigueur.<br />
L’attention <strong>de</strong> l’Entrepreneur est spécialement attirée par <strong>de</strong>s précautions à prendre au cours <strong>de</strong>s déblais, à<br />
la rencontre <strong>de</strong> canalisations existantes.<br />
C’est ainsi que, avant tout commencement <strong>de</strong>s travaux, l’Entrepreneur est tenu <strong>de</strong> s’informer :<br />
- auprès <strong>de</strong>s services municipaux (eau, assainissement, électricité, etc.) ;<br />
- auprès <strong>de</strong>s concessionnaires et exploitants <strong>de</strong>s réseaux divers <strong>de</strong>s emplacements <strong>de</strong>s ouvrages existants<br />
sur l’emprise du chantier.<br />
A cet effet, il <strong>de</strong>vra :<br />
- consulter les documents ;<br />
- effectuer les déclarations d’intention <strong>de</strong> travaux, conformément aux modèles existants.<br />
Toutes les mesures nécessaires afin <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r les canalisations, ouvrages ou installations <strong>de</strong> tout<br />
ordre <strong>de</strong>vront être prises en accord avec les services compétents.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra ensuite, en cours d’exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront<br />
données par les services ou concessionnaires intéressés.<br />
Si, malgré toutes les précautions prises, <strong>de</strong>s dégâts venaient à se produire sur les ouvrages existants,<br />
l’Entrepreneur <strong>de</strong>vra alerter immédiatement les services compétents (E.D.F., G.D.F., P.T.T., Service <strong>de</strong>s<br />
Eaux, etc.).<br />
Les avaries <strong>de</strong>s canalisations et ouvrages souterrains et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou<br />
à leur proximité immédiate seront réparées par les services compétents aux frais <strong>de</strong> l’entrepreneur.<br />
- Réglage général définitif <strong>de</strong> l’installation<br />
La prestation du présent lot comprend l’ensemble <strong>de</strong>s tests et essais nécessaires au réglage hydraulique<br />
définitif du système d’arrosage mis en place.<br />
L'Entrepreneur est tenu <strong>de</strong> fournir tout le matériel, le personnel et les fournitures nécessaires à ses frais.<br />
Les essais seront effectués sur tout le réseau, après mise en place <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s appareils d’arrosage.<br />
En cas <strong>de</strong> résultats non satisfaisants, l'Entrepreneur effectuera à ses frais toutes les réparations nécessaires<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
18<br />
ainsi qu'une nouvelle série d'essais.<br />
L'entreprise effectuera en outre tous les réglages sur les appareils <strong>de</strong> façon à assurer une bonne répartition<br />
<strong>de</strong> la couverture d'arrosage et une pluviométrie régulière.<br />
Il sera également procédé à la vérification du débit <strong>de</strong>s appareils, en particulier ceux les plus éloignés <strong>de</strong> la<br />
source.<br />
- Modalités <strong>de</strong> réception :<br />
La réception se fera après les vérifications préalablement décrites, en présence du Maître d’Oeuvre,<br />
conformément à la réglementation en vigueur.<br />
Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés, sur le chantier ou en usine, à la vérification ou à<br />
l’acceptation provisoire du Maître d’Oeuvre.<br />
Les matériaux soumis à essais auront permis <strong>de</strong> les accepter.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’un délai suffisant à la durée<br />
<strong>de</strong>s essais soit compris entre l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en oeuvre.<br />
c) Etablissement du projet d’exécution<br />
1 - Connaissance <strong>de</strong>s lieux :<br />
Les piquetages, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> terrain, les carottages, sont établis par l'Entrepreneur.<br />
Les frais en résultant doivent être inclus dans les prix forfaitaires <strong>de</strong>s ouvrages.<br />
Les plans <strong>de</strong> détails d’atelier et <strong>de</strong> chantier comprennent également :<br />
- Les détails <strong>de</strong>s profils employés pour le gar<strong>de</strong>-corps et le portail.<br />
- Les détails <strong>de</strong>s assemblages et jonctions avec les ouvrages <strong>de</strong>s autres corps d'état.<br />
Ils indiquent les charges ponctuelles ou superficielles à prendre en compte pour le calcul <strong>de</strong>s fondations et<br />
<strong>de</strong>s structures<br />
Ils tiennent compte <strong>de</strong>s tolérances dimensionnelles définies par les règles professionnelles <strong>de</strong>s autres corps<br />
d'état.<br />
Les étu<strong>de</strong>s doivent être faites en coordination étroite avec les Entrepreneurs titulaires <strong>de</strong>s autres lots.<br />
En cas <strong>de</strong> discordance ou <strong>de</strong> contradiction entre ces documents, l'Entrepreneur du présent lot fait sa propre<br />
affaire <strong>de</strong>s accords à prendre avec les Entrepreneurs concernés et en réfère au Maître d’œuvre pour<br />
information, avant d'engager ses fabrications, faute <strong>de</strong> quoi, il aurait à supporter tous les frais d'adaptation<br />
aux ouvrages exécutés.<br />
2 - Etu<strong>de</strong>s et notes <strong>de</strong> calculs :<br />
Les cotes et sections mentionnées tant sur les plans du Maître d’œuvre que dans le présent C.T.P. sont <strong>de</strong>s<br />
minima à respecter.<br />
Les plans <strong>de</strong> fabrications, <strong>de</strong> détails d’exécution, <strong>de</strong>s ouvrages ainsi que leurs mises à jour sont établies par<br />
l'Entrepreneur.<br />
Les charges ponctuelles ou superficielles à prendre en compte pour le calcul <strong>de</strong>s fondations et <strong>de</strong>s<br />
structures <strong>de</strong> la rampe d’accès sont indiqués dans l’annexe 4. Cette étu<strong>de</strong> initiale doit être reconsidérée<br />
compte tenu <strong>de</strong>s évolutions du projet et <strong>de</strong>s conditions pratiques <strong>de</strong> mise en œuvre.<br />
Le titulaire du présent lot prendra en compte l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sol fournie par la Maitre d’Ouvrage.<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
19<br />
d) Garanties<br />
Le délai <strong>de</strong> garantie pour l’ensemble <strong>de</strong>s réalisations constituant l’objet du présent chapitre est <strong>de</strong> UN (1)<br />
AN.<br />
Durant l’année <strong>de</strong> garantie, l’Entrepreneur <strong>de</strong>vra :<br />
- le remplacement <strong>de</strong>s matériels ou matériaux défectueux ;<br />
- la remise en état <strong>de</strong>s lieux après chaque intervention ;<br />
- tous les réglages, mises à niveau, déplacements ou modifications nécessaires au bon fonctionnement <strong>de</strong><br />
l’installation.<br />
Après vérification <strong>de</strong> toutes les installations du réseau d’arrosage existant, un constat sera établi<br />
contradictoirement avec le Maître d’œuvre, à partir duquel l’entrepreneur assurera les prestations suivantes :<br />
- Mettre en route l’installation d’arrosage et vérifier le fonctionnement <strong>de</strong> tous les appareils<br />
- Ne seront pas comprises dans ce marché les réparations faisant suite à <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> vandalisme et<br />
les modifications <strong>de</strong>s installations.<br />
3.2 DESCRIPTIF<br />
REMARQUES<br />
Les détails au 1/20 et 1/25 et 1/50 sont regroupés dans l’annexe jointe au CTP<br />
Les renseignements donnés ne peuvent être considérés comme limitatifs. Les plans du scénographe ne<br />
fournissent que <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> construction et d’agencement et ne doivent être considérés comme <strong>de</strong>s<br />
détails définitifs.<br />
• Les entrepreneurs peuvent apporter <strong>de</strong>s précisions complémentaires afin d’améliorer les principes si<br />
besoin était.<br />
• L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune augmentation <strong>de</strong>s prix forfaitaires sous prétexte<br />
d’omissions, d’imprécisions ou d’interprétations erronées <strong>de</strong>s plans, <strong>de</strong>scriptif et décomposition <strong>de</strong>s<br />
prix<br />
• L’entreprise à a sa charge les prestations et matériel nécessaires au parfait achèvement et au<br />
fonctionnement <strong>de</strong>s ses installations à partir <strong>de</strong> l’équipement existant.<br />
3.2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENT, PLANTATIONS, ARROSAGE.<br />
1. Terrassement<br />
Terrassement<br />
Déblaiement du terrain et enlèvement <strong>de</strong>s gravats, terrassement du terrain, réglage à la côte, nivellement,<br />
décapage et évacuation <strong>de</strong>s surfaces plantées (n-40) sur<br />
100 m2, décapage et évacuation <strong>de</strong>s surfaces piétonnes<br />
(n-10) sur 380 m2, terrassement en déblais remblais pour<br />
la rampe béton.<br />
Forfait<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
20<br />
Terre végétale<br />
Fourniture <strong>de</strong> terre végétale <strong>de</strong> bonne qualité, mise en<br />
place mécanique.<br />
45 M3<br />
Fourniture et mise en place <strong>de</strong> 0/20<br />
Remblais avec <strong>de</strong> la grave 0/20 comprenant la mise en<br />
place à la cote, le compactage et l'arrosage.<br />
300 M2<br />
Sable concassé<br />
Fourniture et mise en place <strong>de</strong> sable concassé, y compris<br />
réglage à la côte et passage du cylindre.<br />
300 M2<br />
Fourniture et mise en place <strong>de</strong> bâche<br />
Fourniture et mise en place <strong>de</strong> toile <strong>de</strong> paillage plastique<br />
y compris terrassement et accessoires pour l'encrage.<br />
90M2<br />
Plots béton<br />
Réalisation <strong>de</strong> fondations béton ferraillées 0.50 x 0.50 x 0.50 pour encrage<br />
<strong>de</strong> piquet <strong>de</strong> clôture, <strong>de</strong>s totems d'informations, <strong>de</strong>s portails, du banc<br />
et fondation du mur en agglo.<br />
20 M3<br />
Graviers roulé<br />
Fourniture et livraison <strong>de</strong> galets roulés couleur ocre<br />
(Carrière <strong>de</strong> Bellegar<strong>de</strong>), mise en place manuelle nivellement<br />
et ratissage à la côte.<br />
90 M2<br />
Bordure Fer (parterre <strong>de</strong> vignes, bordure fresque)<br />
Pose et Fourniture <strong>de</strong> bordures fer avec un fer plat <strong>de</strong> 5mm<br />
Y compris soudure et encrage dans le sol.<br />
110 ML<br />
2. ARROSAGE<br />
Electrovanne 100 DV<br />
Fourniture et mise en place d'une électrovanne 100 DV<br />
Rain Bird et toutes les pièces nécessaires aux raccor<strong>de</strong>ments.<br />
1u<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
21<br />
Coffre Jumbo<br />
Fourniture et mise en place d'un regard rectangulaire<br />
L 0.54 y compris terrassement, calage et couche drainante<br />
en fond <strong>de</strong> regard.<br />
1u<br />
Vanne Manuelle 1<br />
Fourniture et mise en place <strong>de</strong> vannes manuelles 1 » à boisseaux<br />
Sphériques ¼ <strong>de</strong> tour y compris toutes pièces <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment<br />
1u<br />
Réducteur <strong>de</strong> pression<br />
Fourniture et pose d'un réducteur <strong>de</strong> pression 3/4 rain<br />
bird pour arrosage goutte à goutte.<br />
1u<br />
Tuyaux diam 25 10 bars<br />
Fourniture et pose <strong>de</strong> tuyauterie, pression 10 bars, en<br />
Polyéthylène y compris toutes pièces nécessaires pour<br />
effectuer dérivations et branchements.<br />
40ml<br />
Tuyaux diam 25 6 bars<br />
Fourniture et pose <strong>de</strong> tuyauterie, pression en 6 bars, en<br />
polyéthylène y compris toutes pièces nécessaires pour<br />
effectuer dérivations et branchements.<br />
100ml<br />
Dripline diam 16<br />
Fourniture et pose <strong>de</strong> tuyauterie goutte à goutte goûteur<br />
<strong>de</strong> 4l/h autorégulant y compris attache par crochet et<br />
tout élément <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment.<br />
150ml<br />
Programmateur Autonome<br />
Fourniture et mise en place d'un programmateur autonome<br />
à pile 1 station <strong>de</strong> type WP 1 Rain Bird.<br />
1u<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
22<br />
3. PLANTATIONS<br />
Plantations d’arbustes et tapissantes le long <strong>de</strong> la fresque<br />
Fourniture et plantation <strong>de</strong> végétaux d'une hauteur entre<br />
60 et 80 cm, ouverture du trou <strong>de</strong> plantation, plantation,<br />
réalisation d'une cuvette, arrosage manuel et garantie<br />
<strong>de</strong> reprise. (voir liste ci-après) 110<br />
Plantations jasmins<br />
Fourniture et plantation d'un jasmin étoilé C20 200/250,<br />
ouverture du trou <strong>de</strong> plantation, plantation, réalisation<br />
d'une cuvette, arrosage manuel et garantie <strong>de</strong> reprise. 05<br />
Plantations pieds <strong>de</strong> vignes<br />
Plantation <strong>de</strong> pieds <strong>de</strong> vignes (8 cépages) ouverture du trou <strong>de</strong> plantation,<br />
plantation, réalisation d'une cuvette, arrosage manuel. Supports<br />
et tuteurage spécifique. 80<br />
Plantation d’un olivier<br />
Fourniture, livraison et plantation d'un olivier adulte d'une<br />
circonférence entre 80 et 100 cm, ouverture du trou <strong>de</strong><br />
plantation, plantation, réalisation d’une cuvette, arrosage<br />
manuel et garantie <strong>de</strong> reprise. 1<br />
Liste <strong>de</strong>s végétaux à envisager :<br />
ARBUSTES :<br />
- Laurus nobilis,<br />
- Myrtus communis,<br />
- photinias x fraseri.<br />
- Pistacia terebinthus,<br />
- Rhamnus alaternus,<br />
- photinias x fraseri.<br />
TAPISSANTES :<br />
- Artemisia herba alba,<br />
- Calamintha nepeta,<br />
- Helichrysum<br />
- Lavandula x intermedia<br />
- Rosmarinus officinalis var.<br />
- Salvia x jamensis,<br />
- Santolina lindavica,<br />
- Tulbaghia violacea,<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
23<br />
3.2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET MOBILIER<br />
Ce chapitre concerne la fourniture et la pose d’équipements et <strong>de</strong> mobilier dans le périmètre <strong>de</strong> l’opération.<br />
Les matériaux et mobiliers utilisés <strong>de</strong>vront dans tous les cas être conformes aux normes en vigueur, en<br />
particulier aux normes en vigueur (NF P. 01-012 du 27.04.1967, ou normes plus récentes).<br />
L’acier utilisé <strong>de</strong>vra répondre à toutes les normes en vigueur, en particulier à la norme AFNOR E 36 WA4.<br />
1. CLOTURE<br />
Clôture en panneaux rigi<strong>de</strong>s<br />
Fourniture et pose d'une clôture en panneaux rigi<strong>de</strong><br />
d'une hauteur <strong>de</strong> 1.94 m, scellement en sol ou sur muret<br />
tous les 2.5 mètres, panneaux <strong>de</strong> couleurs noir.<br />
Livraison et pose sur site.<br />
22 ml<br />
2. BANC<br />
Dépose et repose du banc existant 1<br />
3. PORTAIL <strong>de</strong>ux vantaux<br />
Structure en tube carré <strong>de</strong> 40 x 40, renforts horizontaux<br />
en tube carré <strong>de</strong> 40 x 40, remplissage en tôle <strong>de</strong> 20/10 ème,<br />
battue en fer plat <strong>de</strong> 50 x 5, pivots à bille en partie<br />
haute et basse, butoir au sol, serrure à encastrer avec poignée,<br />
Protection antirouille par thermolaquage teinte RAL 8017 satin,<br />
Livraison et pose sur site.<br />
Tout le système <strong>de</strong> charnière et <strong>de</strong> fermeture sécurisé sera réalisé en acier inox,<br />
les éléments apparents étant positionnés côté cave. 1<br />
4. PORTAIL Coulissant<br />
Structure en tube carré <strong>de</strong> 40 x 40, renforts horizontaux<br />
en tube carré <strong>de</strong> 40 x 40, remplissage en tôle <strong>de</strong> 20/10 ème,<br />
battue en fer plat <strong>de</strong> 50 x 5, sur rail en partie<br />
haute et basse, butoir au sol, serrure à encastrer avec poignée,<br />
Protection antirouille par thermolaquage teinte RAL 8017 satin,<br />
Tout le système <strong>de</strong> charnière et <strong>de</strong> fermeture sécurisé sera réalisé en acier inox,<br />
les éléments apparents étant positionnés côté jardin. 1<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
24<br />
5. GARDE CORPS<br />
Poteaux en fer plat <strong>de</strong> 50 x 12 avec platines à visser.<br />
Fixation par goujon à béton et ou scellement chimique,<br />
Barreaudage horizontaux en tube carré <strong>de</strong> 20 x 20, tôle<br />
en partie basse ht 0.50 en tôle <strong>de</strong> 20/10 ème.<br />
Fixation par visserie sur barreaux, main courante en tube<br />
Rectangle <strong>de</strong> 50 x 30.<br />
Assemblage <strong>de</strong> l'ensemble par soudage et finition soignée,<br />
Protection antirouille par thermolaquage teinte RAL 8017 satin,<br />
Livraison et pose sur slte.<br />
7 ml<br />
6. PORTE CYCLE<br />
Cet article concerne la fourniture et la pose d’un porte-cycle <strong>de</strong> type Malmo <strong>de</strong> chez Doulet<br />
pouvant accueillir 10 vélos<br />
La prestation comprendra la fixation dans le sol en béton <strong>de</strong> chaque<br />
Arceau par <strong>de</strong>ux chevilles à expansion.<br />
Livraison et pose sur slte. 1<br />
7. CORBEILLE<br />
Cet article concerne la fourniture et la pose d’une corbeille <strong>de</strong> propreté <strong>de</strong> marque Escofet,<br />
modèle Morella Bin, ou similaire, répondant aux caractéristiques suivantes :<br />
- corbeille composée d’un corps cylindrique Ø 350 mm et hauteur 500 mm en tôle d’acier Corten<br />
épaisseur 4 mm<br />
- fixation sur cuve avec 2 pattes <strong>de</strong> scellement.<br />
- contenance: « 50 litres »<br />
Livraison et pose sur slte. 1<br />
8. POTELET BOIS<br />
Cet article concerne la fourniture et la pose potelet en pin <strong>de</strong> section carrée<br />
120 x 120 mm – h : 800 mm<br />
Protection : bois traité autoclave classe 4<br />
Tête chanfreinée où pointe diamant pour éviter tout stockage d'eau et tout risque <strong>de</strong> pourrissement<br />
Fixation : scellement direct<br />
Livraison et pose sur slte. 1<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
25<br />
3.2.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA MAÇONNERIE<br />
Ce chapitre concerne la fourniture et la création d’une rampe accessible au PMR (pente à 5%) dans le<br />
périmètre <strong>de</strong> l’opération. Cette passerelle relie la voie verte au jardin en passant au <strong>de</strong>ssus d’un fossé.<br />
A la charge <strong>de</strong> l’entrepreneur la dépose du Banc actuel appartenant aux services techniques <strong>de</strong> la Direction<br />
<strong>de</strong>s Unités Territoriales <strong>de</strong> Vauvert. Ce banc trouvera naturellement sa place dans le jardin (voir plan).<br />
L’attention <strong>de</strong>s entreprises est attirée sur les interfaces entre les travaux <strong>de</strong>s corps différents. Les<br />
entreprises <strong>de</strong>vront en amont étudier en détail et avec précision, les interférences avec le lot 2 et leur propre<br />
lot pour chaque ouvrage et plus particulièrement pour les fondations bétons.<br />
Chaque entreprise <strong>de</strong>vra prendre connaissance <strong>de</strong> l’étendue <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s lots et inclure<br />
dans son offre toutes les prestations nécessaires à la réalisation <strong>de</strong>s travaux.<br />
- Composition <strong>de</strong>s bétons<br />
La composition <strong>de</strong>s bétons sera définie en vue <strong>de</strong> satisfaire aux prescriptions concernant les résistances<br />
mécaniques prises en compte dans les calculs (voir annexe BET), tout en recherchant une bonne compacité<br />
et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer <strong>de</strong>vra être capable<br />
<strong>de</strong> résister aux eaux éventuellement agressives et à la nature chimique du sol (voir annexe étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sol).<br />
L’entrepreneur restera responsable <strong>de</strong> la composition <strong>de</strong>s bétons à mettre en œuvre.<br />
Quantité et granulométrie <strong>de</strong>s cailloux, graviers et sables ainsi que la nature et le dosage du ciment sont à<br />
déterminer par l’entrepreneur en fonction <strong>de</strong> :<br />
• De la nature du béton à obtenir ;<br />
• Du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> transport et <strong>de</strong> mise en œuvre ;<br />
• De la nature <strong>de</strong> l’ouvrage ;<br />
• De la résistance exigée ;<br />
• De la finition <strong>de</strong>s parements ;<br />
1. RADIER<br />
Mise en œuvre d’un radier béton <strong>de</strong> 25 cm d ‘épaisseur<br />
Sur 13 ml y compris les aciers et le béton <strong>de</strong> remplissage<br />
coulé à la pompe finition balayé<br />
41M2<br />
2. DALLES DE 15<br />
Mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux dalles <strong>de</strong> 15 cm d’épaisseur<br />
en béton avec treillis ST 25C sur tout venant compacté<br />
y compris coffrage.<br />
16M2<br />
3. PLOTS BETON<br />
Mise en œuvre <strong>de</strong> plots béton <strong>de</strong> 100x100x40 suivant plan 2,5M3<br />
du BET avec aciers diamètre 12 coulé à la pompe<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
26<br />
4. TERRASSEMENT GÉNÉRAL<br />
Terrassement du terrain , fourniture et pose d’une buse annelé<br />
Storm-pipe SN8 600/682 <strong>de</strong> diamètre sur une longueur <strong>de</strong> 5 mètres.<br />
Fourniture et pose <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux têtes <strong>de</strong> pont en béton <strong>de</strong> 1M30 <strong>de</strong> hauteur<br />
en 300/600MF.<br />
Scellement <strong>de</strong>s têtes <strong>de</strong> pont avec env 1M3 <strong>de</strong> béton et remblaiement<br />
en tout venant puis compactage.<br />
Préparation <strong>de</strong> la plate-forme (55M2) pour la dalle béton, mise en œuvre<br />
<strong>de</strong> tout venant sur une épaisseur <strong>de</strong> 20 cm puis compactage en cylindre.<br />
Forfait<br />
5. AGGLOS pour MUR EN PIERRES SÉCHES<br />
Élévations d’agglos <strong>de</strong> 20 y compris arase et raidisseurs pour<br />
un mur <strong>de</strong> 27 ml sur 1,80 <strong>de</strong> haut.<br />
50 M2<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013
AMÉNAGEMENT PAYSAGER- CTP – LOT 1<br />
27<br />
3.2.4 AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BUTES<br />
- OPTION 1<br />
Pose d’une bâche hors sol <strong>de</strong> 89g/m2<br />
Pose <strong>de</strong> cailloux concassé blanc 40/80 ou Clapas<br />
Livraison et pose sur slte.<br />
Une note méthodologique est <strong>de</strong>mandée sur les solutions techniques proposées que le titulaire du lot 01<br />
compte mettre en place à partir <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s jusqu’a la fabrication et la pose in situ.<br />
Toutes sujétions à l’aménagement <strong>de</strong>s butes peuvent faire l’objet d’une note décrivant le parti pris <strong>paysager</strong>.<br />
L’objectif étant d’éclairer les butes la nuit pour mettre en valeur les 3 fresques.<br />
Un planning détaillé doit accompagner la note technique ; Cette intervention fera l’objet d’une réception<br />
différée.<br />
- OPTION 2<br />
Pose d’une bâche hors sol <strong>de</strong> 89g/m2<br />
Végétalisation <strong>de</strong> plantes tapissantes et iris/ Jardin sec<br />
Livraison et pose sur slte.<br />
Une note méthodologique est <strong>de</strong>mandée sur les solutions techniques proposées que le titulaire du lot 01<br />
compte mettre en place à partir <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s jusqu’a la fabrication et la pose in situ.<br />
Toutes sujétions à l’aménagement <strong>de</strong>s butes peuvent faire l’objet d’une note décrivant le parti pris <strong>paysager</strong>.<br />
L’objectif étant d’éclairer les butes la nuit pour mettre en valeur les 3 fresques.<br />
Un planning détaillé doit accompagner la note technique ; Cette intervention fera l’objet d’une réception<br />
différée.<br />
DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE<br />
Maître d’Ouvrage : Commune <strong>de</strong> <strong>Calvisson</strong>, Grand Rue, 30420 <strong>Calvisson</strong><br />
Vignerons Propriétaires Associes 30.420 – <strong>Calvisson</strong><br />
Muséographie-scénographie : Les crayons, 18 place aux herbes, 30700 Uzès<br />
Tél : 00 33 (0)466 033 256 / Fax : 00 33 (0)466 033 214 / lescrayons@wanadoo.fr<br />
AVRIL 2013