Д О К У М Е Н Т А Ц И Я - Електроенергиен системен оператор

ОДОБРЯВАМ:Иван ЙотовИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРД О К У М Е Н Т А Ц И ЯРеф. № 2012/4ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НАМАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПРЕДМЕТ:„ПОДМЯНА ОБТЯЖКИ НА ВЛ 400KV „ОТЕЧЕСТВО” ВУЧАСТЪКА ОТ СТ. № 245 ДО СТ. № 311София 2012 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕРаздел І: Решение за откриване на процедурата.Раздел ІІ: Обявление за обществената поръчка.Раздел ІІІ: Пълно описание на обекта на поръчката.Раздел ІV: Технически спецификации.Раздел V: Опис на приложените чертежи и схеми.Раздел VІ: Правила за провеждане на процедурата.Раздел VІІ: Указания към участниците.Раздел VІІІ: Образец на оферта.Раздел ІХ: Образци на документи, неразделна част от офертата.Раздел Х: Проект на договор.Раздел ХІ: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор.2

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА3

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА4

23 269 НПо С-150 246 М3624 270 НПо С-150 246 М3625 272 НПо С-150 246 М3626 273 НПо-3 С-150 221 М3627 274 НПо С-150 246 М3628 275 НПо-3 С-150 221 М3629 276 НПо-3 С-150 221 М3630 277 НПо-3 С-150 221 М3631 278 НПо С-200 246 М4232 281 НПо-3 С-150 221 М3633 282 НПо-3 С-150 221 М3634 283 НПо С-150 246 М3635 284 НПо-3 С-150 221 М3636 285 НПо С-200 246 М4237 286 НПо С-200 246 М4238 287 НПо С-150 246 М3639 288 НПо С-150 246 М3640 289 НПо С-200 246 М4241 290 НПо С-200 246 М4242 291 НПо С-200 246 М4243 292 НПо С-200 246 М4244 293 НПо-3 С-150 221 М3645 294 НПо-3 С-150 221 М3646 296 НПо С-150 246 М3647 297 НПо С-150 246 М3648 298 НПо С-150 246 М3649 299 НПо С-150 246 М3650 300 НПо С-150 246 М3651 301 НПо С-200 246 М4252 302 НПо-3 С-150 221 М3653 303 НПо-3 С-150 221 М3654 304 НПо-3 С-150 221 М3655 305 НПо-3 С-150 221 М3656 306 НПо С-150 246 М3657 307 НПо С-150 246 М3658 308 НПо С-150 246 М3659 310 НПо С-150 246 М3660 311 НПо-3 С-150 221 М3651 бр. С-150 /12021 м/Общо за подмяна:9 бр. С-200 /2189 м/Новите обтяжки да се изработят от нови стоманенени поцинковани въжета типове С-150 и С-200, съгласно описа за подмяна.Необходимото количество стоманени въжета по типове :С 150 – 12021 м + 4% технологичен резерв = 12502мС 200 - 2189 м + 4% технологичен резерв = 2277 мНе се допуска подмяна едновременно на две обтяжки на един и същи стълб.Забранява се подмяната на обтяжките при вятър.По време на отвесиране на стълба, на него не трябва да има хора.8

укрепване на стълба и освобождаване от механично напрежение на обтяжките, ако сеналага разхлабване на блайхерките на обтяжките (респективно клина). Забранява сеедновременното разхлабване на блайхерките на две и повече обтяжки;- след окончателното отвесиране на стълба и приключване на корекциите на обтяжките,да се провери дали няма хлабави обтяжки и затягането на гайките и контрагайките наблайхерките и „U” болтове на обтяжките, след което се демонтират ролките и семонтират обратно клемите.При демонтажа и монтажа на съществуващата арматура, същата да се пази от повреди.При развиването на болтовите съединения да се използва почистващ и редуциращ ръждатаспрей за резбови съединения.Особеност на участъка е стълб №260, който е носителен, но с опъвателно окачване исъединителна кутия за OPGW. Ако за стълб №260 се регистрира отклонение на върха отвертикала надхвърлящо технологичните възможности за компенсация на наклона чрезрегулиране на натягането на обтяжките, то за него се предвижда същата технология заотвесиране като описаната по-горе. При него отвесирането излизащо извън рамките нарегулационните възможности на монтираните в съществуващото окачване регулируеми звенаможе да се извърши само след демонтаж на съществуващите спирални опъвателни клеми и засметка на авансите на OPGW. При отвесирането на този стълб да се спазват и следнитедопълнителни изисквания:- да не се нарушава регулацията на мълниезащитното въже;- демонтажните операции, отвесирането и монтажните операции за възстановяване наокачването да се извършват така, че да не се получават радиуси на огъване на OPGWпо-малки от минимално допустимите;- OPGW да бъде запазено от механични повреди, включително и на антикорозионнотому покритие.Посочените в горните таблици дължини на въжетата са по проектни данни застълба. Ако за съкращаване на времето за изпълнение на тази поръчка, Изпълнителяизползва предварително отрязани заготовки за обтяжки, то следва да предвидитехнологичен резерв определен по следните съображения :- при проверките направени от Възложителя, са регистрирани стълбове при коитофундамента на обтяжката е изместен спрямо проектното си местоположение в посокана увеличение на разстоянието.- при проверките направени от Възложителя, са регистрирани стълбове с денивелациянад 1 метър между точката от терена в мястото на фундаментния “U” болт наобтяжката и терена при краката на стълба.Въз основа на направените измервания, е оценено, че ефекта от тези отклонения спрямопроектния случай на стълб, монтиран на терен без денивелация и с проектнотоместоположение на фундаментите на обтяжките няма да доведе до увеличение на общатадължина на обтяжките за целия участък с повече от 4% спрямо тази определена по проектниданни. Този процент е обобщен за целия участък – съществуват както стълбове на коитообтяжките ще бъдат по-къси от проектната дължина, така и стълбове на които обтяжките щебъдат по-дълги от проектната дължина с по-голям процент. Този технологичен резерв езаложен в приложената количествена сметка за доставка.Преди изготвяне на заготовките за обтяжки, Изпълнителя да прецени на мястотехнологичните аванси за всеки стълб, като вземе предвид конкретните разстояния иденивелации между точката от терена в мястото на фундаментния “U” болт на обтяжката итерена при краката на стълба, както и наличието на удължения или скъсявания на краката настълбовете за компенсиране на напречната денивелация на терена.10

Да се има предвид че отрицателна денивелация (терена при “U” болта на обтяжката епо-ниско от крака) или удължение на крака от 1 метър изисква увеличение под 3.5% отпроектната дължина на обтяжката, а изместване от 1 метър на фундамента на обтяжката впосока на отдалечаване на стълба изисква увеличение под 2 % от проектната дължината наобтяжката.Ако това условие не бъде спазено, за част от стълбовете ще бъде невъзможноспазване на изискванията на Възложителя за дължина на опашката на обтяжката.2. Арматура.При подмяната на обтяжните въжета да бъде използвана старата арматура: клинове,корпуси и коуши. Предвидени за подмяна са:- Част от гайките и контрагайките на “U” болтовете на обтяжките, които не могат дабъдат развити поради корозия. Предвиждат се около 50% от необходимите за изпълнение наобекта гайки да се подменят, като необходимото количество да бъде доставено отИзпълнителя.Подменените гайки да бъдат горещопоцинковани с нормална височина.- Блайхерки – Предвижда се пълната им подмяна, като на всяка обтяжка да семонтират по две блайхерки, съобразно типа на използуваното въже. Задължително да сепоставят и контрагайки. Цялото необходимо количество блайхерки ще се достави отВъзложителя.3. Демонтажни работи:Демонтираните стоманени въжета С-135 и С-200 се навиват на рула - всяка обтяжкапоотделно и се извозват до склада на МЕР-Шумен, находящ се в ремонтно - производственатабаза на МЕР Шумен, разположена в Промишлена зона на гр. Шумен.Демонтираните материали се предават с протокол на завеждащия склада, катопротоколите се придружават с кантарни бележки. Тегленето да става в присъствието наЗавеждащия склада на МЕР Шумен на посочен от него кантар. Задълженията на Изпълнителяпо предаване на демонтираните материали, ще се считат за изпълнени ако сумите отколичествата на всеки вид демонтиран материал отговарят на теглото сметнато по каталожнии проектни данни. Предвид корозията на стоманените елементи е допустимо теглото им покантарни бележки да е по-ниско от изчисленото по проектни и каталожни данни до 6%,обстоятелство, което е отчетено в количествената сметка на обекта.4.Временно строителство.При изпълнение на поръчката не се предвижда временно строителство.До всички стълбове, на които ще се подменят обтяжките има достъп с механизация(верижна машина или високо проходим автомобил).Не се предвижда възстановяването на съществуващите пътища и направата на нови.Б. Технически спецификации за използуваните съоръжения и материали .Всички съоръжения и материали, необходими за изпълнение на обекта, се доставят отИзпълнителя, освен предвидените за ремонта блайхерки за 2хС-150 и 2хС-200, които садоставка на Възложителя.11

РАЗДЕЛ V. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ:1. Чертеж №26 - 17610 – носителен стълб с обтяжка2. Фиг. 2 – принципна схема на анкър (котва)3. Чертеж № ВЛ - 1475 – Ситуация на ВЛ в работния участък.4. Схеми при подмяна на обтяжки – 5 бр.13

РАЗДЕЛ VІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.1. Общи правила за провеждане на процедурата.1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане напроцедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона заобществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки(НВМОП).1.2. За провеждане на процедурата, в съответствие с чл. 18 от НВМОП,Възложителят назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове.1.3. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците ипредставените оферти.1.4. Членовете на комисията и консултантите подписват декларация за съответствиена обстоятелствата и спазване на изискванията на чл. 19 от НВМОП, след получаване насписъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна вдекларираните обстоятелства.1.5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участницитев процедурата, или техни упълномощени представители.1.6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява заналичието на три отделни запечатани плика: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”,плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис„Предлагана цена”, след което най-малко двама от членовете на комисията подписватплик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници даподпише плик № 3 на останалите участници.1.7. В присъствието на лицата по т.1.5., комисията отваря плик № 2 и най-малкодвама от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисиятапредлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите вплик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестявадокументите, които той съдържа.1.8. След извършване на действията по т. 1.6. и т. 1.7. приключва публичната част отзаседанието на комисията.1.9. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациитеотносно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.1.10. В протокола по т. 1.9. комисията описва изчерпателно липсващите документиили констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите,които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянета им. Срокъте еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата наполучаване на протокола.1.11. Участникът няма право да представя други документи освен посочените впротокола по т.1.9.1.12. След изтичането на срока по т. 1.10., комисията проверява съответствието надокументите в плик № 1, включително допълнително представените с изискванията заподбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 научастниците, които не отговарят на изискванията за подбор.1.13. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни,да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени впликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се ползва за промяна на техническото иценово предложение на участниците.1.14. Комисията предлага за отстраняване от процедурата, участник:- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП;14

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените вобявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварителнообявените условия на възложителя, съдържащи се в обявлението и/или в документациятаза участие;- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал.2 отНВМОП.1.15. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяватвъзложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ипосочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпванетоим.1.16. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря наизискванията на възложителя, не се отваря.1.17. Възложителят обявява в интернет страницата си на адрес:http://www.eso.bg/default.aspx/otvarjane-na-cenovi-oferti/bg, датата, часа и мястото наотваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганатацена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощенипредставители.1.18. След отварянето на плика с предлаганата цена и оповестяването й, най-малкодвама от членовете на комисията подписват ценовата оферта на участника.1.19. Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост отизбрания критерий „най-ниска цена” или „икономически най-изгодна оферта” е с 30 на стопо-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти,комисията изисква от него, подробна писмена обосновка за начина на неговотообразуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който неможе да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.1.20. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи заотстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:• оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;• предложеното техническо решение;• наличието на изключително благоприятни условия за участника;• икономичност при изпълнение на обществената поръчка;• получаване на държавна помощ.1.21. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисиятапрецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника заотстраняване от процедурата.2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.2.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий„най-ниска цена”.2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провеждапублично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.2.3. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането наофертите, който се подписва от всички нейни членове и се предава на възложителя заеднос цялата документация.2.4. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.15

РАЗДЕЛ VІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ1. Общи указания:1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка можеда бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхнообединение, което отговаря на предварително обявените условия.1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което гопредставлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощнолице.1.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на общественатапоръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП.1.4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчкачуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която еустановено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1.1.5. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.1.6. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата надруг участник, не може да представя самостоятелна оферта.1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедуратаможе да промени, допълни или оттегли офертата си.1.8. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки участникможе да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпването на искането, катоизпраща разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и сапосочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направилозапитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да сезакупува от други участници.1.9. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка научастника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимоот начина на провеждане или изхода от процедурата.1.10. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик отучастника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчанописмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адресза кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименование напоръчката и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа заотваряне на офертите - посочени в обявлението за участие).1.11. Пликът по т. 1.10. съдържа три отделни запечатани и надписани плика, кактоследва:1.11.1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите,посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие, отнасящи се докритериите за подбор на участниците. Върху плика трябва да бъде написано също такаимето на участника и наименованието на поръчката.1.11.2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който сепоставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания отвъзложителя критерий и посочените в документацията изисквания. Върху плика трябва дабъде написано също така името на участника и наименованието на поръчката.1.11.3.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложениена участника. Върху плика трябва да бъде написано също така името на участника инаименованието на поръчката.1.12. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата ичасът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което наприносителя се издава документ.16

1.13. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно научастниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаванеили в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра пот.1.12.1.14. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедуратаможе да промени, допълни или оттегли офертата си.1.15. Комуникация между възложителя и участниците:1.15.1.Всички действия на възложителя към участниците и на участниците къмвъзложителя са в писмен вид.1.15.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, севръчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, пофакс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ иелектронния подпис.1.15.3. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмос обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и реда на Закона заелектронния документ и електронния подпис.1.16. При противоречие в записите на отделните документи от документацията заучастие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите надокументите са в следната низходяща последователност:а) Решение за откриване на процедурата.б) Обявление за обществена поръчка.в) Пълно описание на обекта на поръчката.г) Технически спецификации.д) Указания към участниците.е) Образци за участие в процедурата.ж) Проект на договор за изпълнение на поръчката.1.17. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагатразпоредбите на действащата нормативна уредба в Р България.2. Указания за подготовка на офертата.Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и дабъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците отдокументацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдатпроменяни от тях.2.1. Плик № 1 - „Документи за подбор”, в който се поставят следните документи:2.1.1. Оферта (оригинал).(а) Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими закореспонденция през време на провеждане на процедурата, за оформяне на договора вслучай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, за връщане на гаранциятаза участие и др.(б) Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива.2.1.2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал).Изготвя се списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно приложенияобразец.2.1.3. Документ за внесена гаранция за участие.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на сумата, посочена в обявлениетоза обществената поръчка, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие,както следва:17

●парична сума - представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата наЕСО ЕАД на адрес: гр. София - 1404, бул."Гоце Делчев" № 105 или банково бордеро завнесен паричен депозит по банковата сметка на ЕСО ЕАД:BIC: KORPBGSFIBAN: BG28KORP92201009159501банка: Корпоративна търговска банкаадрес: ул. „Граф Игнатиев” №10,град: София 1000, като в нареждането за плащане задължително следвада бъде записано: “Гаранция за участие в процедура с предмет: “Подмяна обтяжки на ВЛ220kV „Хемус – Стара планина”.●банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 30 дни, след изтичане срокана валидност на офертата, посочен в обявлението за обществената поръчка, изготвенасъгласно приложения в документацията образец.2.1.4. Удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месецаили единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговскиярегистър за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестраннолице съобразно националното му законодателство в официален превод* набългарски език, а когато участникът е физическо лице - копие от документа засамоличност. (заверено от участника копие)2.1.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата всъответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.2.1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата всъответствие с изискванията на чл. 47, ал.5 от ЗОП.2.1.7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването заминимална цена на труда (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец от настоящата документация.2.1.8. Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникътпредвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал).Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всекиот подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват исъответния дял на участие (в проценти).2.1.9. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър настроителя в трета група - за строежи първа категория (заверено от участника копие).Представя се копие на удостоверение, че участникът е вписан в регистъра заизпълнението на строежи първа категория от трета група. Когато участникът еобединение, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.2.1.10. Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ застроителство (заверено от участника копие).Представя се копие на валидна застрахователна полица. Минималнатазастрахователна сума е съгласно Наредбата за условията и реда за задължителнозастраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.4 от 2002г.).2.1.11. Декларация за общия оборот от ремонт на ВЛ≥110kV, включващподмяна на обтяжки, за последните 3 години (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец, в зависимост от датата на коятоучастникът е учреден или е започнал дейността си.2.1.12. Декларация, съдържаща списък с договори за ремонт на ВЛ ≥ 110 kV,включващ подмяна на стълбове и проводници, възложени и изпълнени презпоследните 5 години (оригинал), придружени с приемо-предавателни протоколи иликонстативни актове обр. 15 (заверени от участника копия).18

Декларацията се изготвя по приложения образец, в зависимост от датата на коятоучастникът е учреден или е започнал дейността си.2.1.13. Сертификати, издадени на участника от акредитирани институции илиагенции за сертификация за внедрени системи за управление на качеството с обхват,включващ строително-монтажни дейности съгласно изискванията на ISO 9001:2008или еквивалентен . (заверено от участника копие).2.1.14. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника впроцедурата.Прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, коетопредставлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представляваучастника по закон.2.2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който сепоставят следните документи:2.2.1. Техническо предложение (оригинал).Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.2.3. Плик № 3 - „Предлагана цена”, в който се поставят следните документи:2.3.1.Ценово предложение (оригинал).Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.2.4.Когато за някои от посочените документи е определено, че може да сепредставят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при койтовърху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подписсъс син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.2.5.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т.2.1.4 – 2.1.7. и по т.т. 2.1.9. – 2.1.14. от настоящите указания се представят за всеки от тях,а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.2.6. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лицедокументите по т.т. 2.1.4 – 2.1.6. и по т.т. 2.1.10. – 2.1.14. се представят от всяко физическоили юридическо лице, включено в обединението.2.7.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическолице или техните обединения, офертата се подава на български език, документите по т.2.1.4. се представят в официален превод*, а останалите документи, които са на чужд езиксе представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят отвсяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключендоговор с Министерството на външните работи за извършване на официалнипреводи.19

РАЗДЕЛ VІІІ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.(Попълва се на фирмена бланка на участника)ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105О Ф Е Р Т Аза участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Подмяна на обтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”От ...................................................................................................................................................,(наименование на участника)със седалище и адрес на управление: ...........................................................................................,(улица, град, община)...........................................................................................................................................................,представлявано от ............... ..........................................................................................................,(име/длъжност)телефон, факс, e-mail, лице за контакти ...................................................................................................................................................................................................................................................,адрес за съобщения ........................................................................................................................,ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,Разплащателна сметка:BIC:................................................;IBAN:.............................................;банка:.............................................;град/клон/офис:..............................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,След като се запознахме с документацията за участие в обявената от Вас процедураза възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Випредставяме нашата оферта, както следва:Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение напоръчката е представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис„Предложение за изпълнение на поръчката”.Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката епредставено в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определениза изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ___________ подизпълнители.(ще ползваме – изброяват се/няма да ползваме)20

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поетиангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайниясрок за подаване на оферти.В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Випредставим:1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена вобявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:●парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София - 1404, бул."ГоцеДелчев" № 105 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД:BIC: KORPBGSFIBAN: BG28KORP92201009159501банка: Корпоративна търговска банкаадрес: ул. „Граф Игнатиев” №10,град: София 1000● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.2. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на Изпълнителя”,на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.3. Ценово предложение в електронен вид на Microsoft Excel.4. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.9за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП.Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал. 9, когатоте се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единенидентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани втърговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писменапокана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложениясписък.Дата: ................. Подпис и печат: .............................................................................................................(име и фамилия)......................................................................(длъжност на представляващия участника)21

Списък на документите, съдържащи се в офертата:Вид и к-вона№ Съдържаниедокументите(оригинал илизаверенокопие; бр.)1 2 3Плик № 1 - „Документи за подбор”1. Документ за внесена гаранция за участие.2.3.Удостоверение за актуално състояние, издадено презпоследните 6 месеца или единен идентификационен код(ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър забългарско юридическо лице, документ за регистрация начуждестранно лице съобразно националното музаконодателство в официален превод* на български език, акогато участникът е физическо лице - копие от документа засамоличност.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП.4.5.6.7.8.9.10.12.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 отЗОП.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването заминимална цена на труда.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникътпредвижда такива при изпълнението на поръчката.Удостоверение за вписване в централния професионаленрегистър на строителя в трета група - за строежи първакатегория.Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ застроителство.Декларация за общия оборот от ремонт на ВЛ≥110kV,включващ подмяна на обтяжки, за последните 3 години.Декларация, съдържаща списък с договори от ремонт наВЛ≥110kV, включващ подмяна на обтяжки, възложени иизпълнени през последните 5 години, придружени с приемопредавателнипротоколи или констативни актове обр. 15.Сертификати, издадени на участника от акредитираниинституции или агенции за сертификация за внедренисистеми за управление на качеството с обхват, включващстроително-монтажни дейности съгласно изискванията наISO 9001:2008 или еквивалентен .22

13.Пълномощно, издадено на лицето, коетоучастника в процедурата.представляваПлик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”1. Техническо предложение.1. Ценово предложение.Плик № 3 - „Предлагана цена”Дата:................. Подпис и печат: .....................................................................................................(име и фамилия)......................................................................(длъжност на представляващия участника)23

РАЗДЕЛ ІХ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА.Образец на банкова гаранция за участие в процедурата.ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105Известени сме, че нашият Клиент,(наименование и адрес научастника), наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с ВашеРешение № / г. (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата)процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:(наименование на поръчката дадено от възложителя).Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата иразпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представибанкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на(словом: ) (посочва се цифром и словомстойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата).Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес наБанката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим попосочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом:) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ), всрок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащоВашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - дорешаване на спора;в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договорза обществената поръчка.Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъдеизпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващатаВи банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрезпрепоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашетоискане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашето писмено искане заплащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. (посочва се датата и часа накрайния срок за представяне на офертите, посочен в обявлението).Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. (посочвасе дата и час съобразени с крайния срок за представяне на офертите и посоченият вобявлението срок на валидност), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъдеполучен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо далиоригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно след като вече не е необходимаили нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.Подпис и печат (БАНКА)24

Д Е К Л А Р А Ц И Яза отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1от Закона за обществените поръчкиДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна наобтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”,1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. Кандидатът/Участникът, който представлявам:- не е обявен в несъстоятелност;- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласнонационалните закони и подзаконови актове;Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.Дата:.........................ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)25

Д Е К Л А Р А Ц И Яза отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5от Закона за обществените поръчкиДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... ...........................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна наобтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:1.Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона запредотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или съсслужители на ръководна длъжност в неговата организация.2. Кандидатът/Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:......................(подпис и печат)26

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... ...........................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна наобтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, определенасъгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:............................(подпис и печат)27

Д Е К Л А Р А Ц И Яза съгласие за участие като подизпълнителДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на подизпълнителя)адрес на управление.................................................................................................................,във връзка с обявената от .......................................................................................................,(наименование на възложителя)процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна на обтяжки на ВЛ400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:Сме съгласни да участваме като подизпълнител на ....................................................................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка.(наименование на кандидата/участника в процедурата, на който сте подизпълнител)Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, представляват ........% от общияобем на поръчката и са както следва: (изброяват се видовете работи):.......................................................................................................................................................Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право дапредставяме самостоятелна оферта за участие в горепосочената процедура.Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи(изброяват се):......................................................................................................................................................Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:...................................(подпис и печат)28

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна наобтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”,ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,общият оборот от ремонт на ВЛ≥110kV, включващ подмяна на обтяжки, запоследните 3 години е ............................................лв.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:.......................(подпис и печат)29

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмянана обтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”,ДЕКЛАРИРАМсписък с договори от ремонт на ВЛ≥110kV, включващ подмяна на обтяжки,възложени и изпълнени през последните 5 години:№ Възложител Наименованиена поръчката№дата/годинана възлаганена договора;година наприключванена договораСтойност Допълнителниданни запоръчката(краткоописание напоръчката)Бройподменениобтяжки123Общ брой подменени обтяжки:Приложения, неразделна част от декларацията са приемо-предавателни протоколиили констативни актове обр. 15.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.Дата:.........................ДЕКЛАРАТОР:.......................(подпис и печат)30

(Попълва се на фирмена бланка на участника)ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕза участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Подмяна на обтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”От ......................................................................................................................................(наименование на участника)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на общественатапоръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:Срок за изпълнение на поръчката: .................. календарни дни, считано от дататана протокола за откриване на строителната площадка.Гаранционен срок за изпълнените работи: ............... (........словом ..............) години,считано от датата на приемо-предавателния протокол.Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации,както следва:Раздел І: Организация за изпълнение на СМР.1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:а. Обяснителна записка .(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)б. Графична част на план-графика.(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологичнонеобходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимостот работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника итрябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване настроителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общовреметраене на СМР.)2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение наСМР, включително за местата със специфични рискове.(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискваниятаза безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка иорганизацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР. В случай, че имаразработен План за безопасност и здраве, се описват предложените от участникаизменения и допълнения.)3. Списък на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.(представя се списък със собственото или наето техническото оборудване -механизация, съоръжения, транспортна и друга техника, с което разполага участникът31

за изпълнението на поръчката, предмет на настоящата процедура. Участникътпредставя съответните доказателства, че ще има на разположение тези ресурси завремето за изпълнение на поръчката (документ за собственост; договор за наем,лизингов договор, дружествен договор, писма, декларации от собственика на машините идр.)4.Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.(представя се списък на работното оборудване - електрическите иповдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.,подлежащи на постоянен контрол – изпитвания, техническо обслужване с огледсвоевременно отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасносттаили здравето на работещите и безопасното им използване.)5.Списък на ръководните служители за провеждане на контрол и координация:(представя се списък на отговорните технически правоспособни лица, катосрещу името се посочват данни за образование, квалификация по специалност иквалификационната група по ТБ, която притежава. В случай, че участникът ще използваресурсите на трети лица, представя доказателства (подписани от тях декларации;договори), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение напоръчката.)Технически ръководители: 1............................................................................2............................................................................Бригадири: 1............................................................................2............................................................................Ръководител на противопожарната комисия: ................................................6.Списък на лицата, които ще изпълняват поръчката.(представят се отделни списъци за работните групи, с които разполагаучастника, като срещу името на лицата се посочват данни за професионалнатаквалификация по специалност и квалификационната група по ТБ, която притежава.Списъкът трябва да съдържа всички необходими, за изпълнението на поръчката,специалисти. В случай, че участникът ще използва ресурсите на трети лица, представядоказателства (подписани от тях декларации;договори), че ще има на свое разположениетези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.)7.Документи, удостоверяващи техническата правоспособност и професионалнатаквалификация на технически правоспособния персонал по т.5 и т.6.(към списъците по т.5 и 6 се прилагат копия на съответните документи:дипломи; удостоверения; свидетелства за професионална квалификация по специалност,съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр.68/1999 г.);удостоверения за придобита квалификационна група по ТБ и др.)8.Схема на временната организация и безопасността на движението потранспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка иподходите към нея.(на схемата се посочват маршрутите за движение на строителните машини ина работниците, и необходимостта от обозначаване с пътни знаци. Посочват сеопасните за движение участъци, които се заграждат и др. В случай, че има разработенПлан за безопасност и здраве, се описват предложените от участника изменения идопълнения.)Раздел ІІ. Технически спецификации.Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са„еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации и саотразени в следния табличен вид:32

№Строителенпродукт(материал,съоръжение и др.)По задание наВъзложителя(стандарти и/илитехническиодобрения,работнихарактеристики др.)Предложениена участникатип производител стандарт1 2 3 4 5 61 СтоманеноБДС EN 12385-поцинковано въже 10:2003+A1:2008 илитип С-150, С-200 еквивалент2 Гайки БДС EN ISO4032:2003 , илиеквивалентБДС EN ISO4035:2003, илиеквивалентПрилагаме следните документи, удостоверяващи действителните техническиспецификации на предлаганите от нас материали:● описание на материала (съоръжението) с приложени каталози и др.;● сертификати по ISO, издадени от акредитирани лица за сертификация насистеми за управление на качеството и/или сертификти на производствен контрол и/илисертификати за съответствие на продуктите и/или декларации на производителите засъответствие на продуктите;● протоколи от акредитирани изпитвателни лаборатории;● други.Раздел ІІІ. Приложения:Приложение 1: Декларация, че е направен оглед и е извършено запознаване свсички условия на мястото, където ще се извършват СМР.Приложение 2: Декларация, че участникът се задължава да спазва действащитенормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд,противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на СМР.Приложение 3: Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите встраната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнениетона СМР.Дата: ................. Подпис и печат: .............................................................................................................(име и фамилия)....................................................................(длъжност на представляващия участника)33

(Попълва се на фирмена бланка на участника)ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕза участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Подмяна на обтяжки на ВЛ 400кV „Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”От ....................................................................................................................(наименование на участника)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на общественатапоръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................(.........................словом .....................) лева, без ДДС.2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, с включени всичкиразходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на базапосочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:ЦЕНОВА ТАБЛИЦА№ Наименование на видовете работа МяркаКоличествоЕд.ценалв.Общаценалв.1 2 3 4 5 6I. Доставка на материали Σ(1-7)1 Стоманено поцинковано въже С-150 м 125022 Стоманено поцинковано въже С-200 м 22773 Доставка на гайка М36 бр. 4084 Доставка на гайка М42 бр. 725 Графитна смазка кг. 20II. Монтажни работи1 Монтаж на обтяжки на портални стълбове съсстоманено поцинковано въже тип С-150 вкл.монтаж на клинове,корпуси,коуши и блайхерки- комплекта за стълб2 Монтаж на обтяжки на портални стълбове съсстоманено поцинковано въже тип С-200 вкл.монтаж на клинове,корпуси,коуши и блайхерки- комплекта за стълббр.ст. 51бр.ст. 9Σ(1-4)34

3 Отвесиране на портален стълб с обтяжки - настълб4 Отвесиране на стълб с поставяне на ролки запроводниците и мълниезащитните въжета, вкл.демонтаж и обратен монтаж на клеми заАСО500, OPGW и С705 Отвесиране на стълб НПо с опъвателноокачване за OPGW, включително поставяне наролки за проводниците и мълниезащитнитевъжета, вкл. демонтаж и обратен монтаж наносителни клеми за АСО500 и С70 иопъвателни клеми за OPGW.6 Обмазване на нарязаната част на U-болта заобтяжка с графитна смазка-на стълбIII. Демонтажни работи1 Демонтаж на обтяжки на портални стълбове сС-150 и С-200, включително демонтаж наклинове,корпуси,коуши и блайхерки - на стълб2 Извозване на демонтирани материали до 70 кмбр.ст. 44бр.ст. 15бр.ст. 1бр.ст. 60бр.ст. 60т 16.6Σ(1-2)ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТА: ∑I+II+IIIГорните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:• Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час);• цена на транспорт (лв/т.км);• цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.);• доставно складови разходи (%);• допълнителни разходи за труд (%);• допълнителни разходи за механизация (%);• печалба (%).При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъдеобщата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдемзадължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.Дата: ................. Подпис и печат: .............................................................................................................(име и фамилия)......................................................................(длъжност на представляващия участника)35

РАЗДЕЛ Х: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.Д О Г О В О Р№…………/…………2011 г.Днес, ............... 2011 г., в гр. София, между:„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД със седалище и адресна управление гр. София - 1404, район “Триадица”, бул.”Гоце Делчев" № 105, ЕИК175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан подолуза краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес науправление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК .................,представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, СТРОИТЕЛ посмисъла на чл. 160 и чл.163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), наричан подолуза краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,На основание Решение № ......./...........2011 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне наизпълнител на обществена поръчка с предмет: "Подмяна на обтяжки на ВЛ 400кV„Отечество” в участъка от ст.№245 до ст.№311”, във връзка с чл.160, ал.1 и ал.2 отЗакона за устройство на територията (ЗУТ), се сключи този договор за следното:1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително -монтажните работи в съответствие с разпоредбите на този договор и в обем, съгласноофертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наричани закраткост „Работи” или СМР.2.ЦЕНА2.1.Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително монтажни работии доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ...............лева (.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовата оферта наИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към нея.2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР,заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка настоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързанис или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса наизпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предлагатколичествено-стойностна таблица, която след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ставанеразделна част от договора.2.3.Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР сеизчислява на база предложените в офертата единични цени, а стойността на новитеколичества доставки и/или СМР се договаря, като общата цена на договора не може данадхвърля стойността, посочена в чл.2.1 от настоящия договор.3.УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2.1. в размер на 100%, след изпълнението на поръчката, в срок до 25 календарни дни, с банков превод, посметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:36

(а) Оригинална данъчна фактура за стойността на изпълнените СМР, издадена непо-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приетиработи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители наИзпълнителя и Възложителя.(в) Протокол на приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3.3.Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наданъчните фактури.4.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА4.1.Срокът на този договор е от датата на неговото сключване до подписването напротокол за приемане на цялостно изпълнения обект без забележки от приемателнакомисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.4.2.Срок за изпълнение на предмета на договора:4.2.1.Срокът за изпълнение на СМР и доставката на необходимите за тяхното извършванесъоръжения и материали е общо ............... календарни дни, считано от датата по чл. 4.2.2.4.2.2.За начало на строително – монтажните работи се счита датата на подписване напротокол за откриване на строителната площадка.4.2.3.Датата на окончателното завършване на строително – монтажните работи се посочвав протокола за приемане на строежа без забележки от приемателна комисия, назначена отВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2.1 срок за изпълнение на СМР, времето запрестой в следните случаи:4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временноспиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавеноизпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя иподписва двустранен протокол.4.3.2.Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят илипредизвикат временно спиране на работата.4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 заспиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване настроителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.5.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение надоговора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнениесе представя в една от следните форми:- неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съссрок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. или- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция заизпълнение 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковатагаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срокизтича преди срока на договора по чл.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни предипосочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.5.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция,съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане заплащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията отсумата за плащане или да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричендепозит.5.4.При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождавагаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни,37

след изтичане на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средстватазаконно са престояли у него.6.ЗАСТРАХОВКИ6.1.При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТпредставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всичкирискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове,както следва:(а) раздел А “Материални щети”:застраховани позиции: “Строително монтажни работи, вкл. доставени материали исъоръжения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, на обща сума .............. (стойността на договора)лева и(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и…........ (ст/та на договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети наимущество”: ........... (50% от стойността на договора) лева за всяко едно събитие и........... (стойността на договора) лева в агрегат за периода на застраховката,при следните условия:• Възложител: ЕСО ЕАД, гр. София;• Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);• Застрахована дейност: ..............предмета на договора.......;● Период на полицата: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта пораздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността наИзпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода настроителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя приизпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.● Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/.• Гаранционен период:.............. години.• Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:(1) Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност завъзстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнениработи от Застрахования.(2) При обявяване в несъстоятелност на Застрахования да не се освобождаваДружеството от поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицатасрок.(3) Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначалноуговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.(4) Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване наобезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всякосъбитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили събития по застраховката, да са прехвърлени наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.(5) Застрахователната премия да е внесена изцяло при подписването назастрахователния договор;6.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да застрахова за своя сметка своя персонал иперсонала на подизпълнителите си, които ще работят на обекта, за рисковете: трудовазлополука и професионално заболяване, и да поддържа застраховката до окончателнотопредаване на обекта в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.6.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целияпериод на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през38

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователнотопокритие.6.4.В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сезадължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо заотстраняване на дефектите.6.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия от всичкизастрахователни документи и да го уведомява за всички обстоятелства относноизпълнението на задълженията си по застрахователния договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ имаправо да изисква допълнителна информация и документи, касаещи отговорностите настраните по договора за застраховка.6.6.Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.7.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА7.1.Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва спротокол за откриване на строителната площадка.7.2.Предаването на обекта и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вразпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол отприемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.8.ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ8.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимотокачество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията къмнего.8.2.Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целиястроеж и започва да тече от датата на подписване на протокола от приемателна комисия,назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.8.3.Гаранционният срок по този договор е ...... (...словом................) години.8.4.Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват отИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писменоИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранявадефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.8.5.В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по чл. 8.4.,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.8.6.В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийноизключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите саварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената отаварийните групи работа. Отстраняването на дефектите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.8.7.В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, посметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответнитедокументи.8.8.В случаите по чл. 8.4, гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора сепродължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.9.ПАТЕНТНИ ПРАВА9.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции натрети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриалнипроекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени отИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително – монтажните работи.39

10.ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ10.1.Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване настроително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за коетосе съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки ипътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.10.10.2.Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи наобекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.11.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителнатаплощадка с протокол за откриване на строителната площадка.11.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи иотчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността наИЗПЪЛНИТЕЛЯ.11.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.11.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране нанекачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материалиили отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали иотстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да сеизвършват в рамките на договорения в чл. 4.2 срок.11.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доработа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа велектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическимрежи.11.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл.5,ал.1 по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ., за срока на договора.11.7.В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр.10, съгласно Наредба№3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, принастъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи поканадо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.11.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване напротокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 10 дни, след получаване науведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.12.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ12.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приетиот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.12.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване настроителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания заотбиване на движението и други.12.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок икачествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавнитенормативи и проектните предписания.12.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия,продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническитеспецификации, както и със съществените изисквания към строежите.12.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата навсички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на служителите наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.12.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал снеобходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/,компетентни да осигурят организация и контрол на работата.40

12.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация исъобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписванена документи за освидетелстване на скрити работи.12.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всичкинанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са билиотразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала наексплоатационните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкцииса за негова сметка.12.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително - монтажните идемонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите напредадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативнитедокументи за опазване на околната среда.12.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не сесъздават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени иличастни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственостна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи,такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка наИЗПЪЛНИТЕЛЯ.12.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажнитеработи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве приработа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и поелектрически мрежи, Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация наелектрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни документи,свързани с изпълнението на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на здравословни ибезопасни условия на труд, неразделна част от този договор.12.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когатосъществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение настроежа, като посочи причините за това закъснение.12.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, следзавършване на работите и преди приемането на строежа от приемателна комисия,назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.12.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, сискане за назначаване на приемателна комисия, след завършване на целия обект, не помалкоот 5 календарни дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде завършен и готов заприемане.12.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта допредаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за приемане на строежа от приемателнакомисия.12.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всичкидемонтирани материали в количества, съгласно техническите спецификации отдокументацията за участие. В случай на предаване на по-малки количества, се съставяконстативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разликата се дължиот ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание заиздаване на протокол за плащане на установените липси.13.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗАЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА №2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ИБЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2).13.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице,което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.41

13.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определикоординатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани сизпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.13.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително- монтажните и демонтажнитеработи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.13.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/,бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачитесъответно по чл.26, чл.27 и чл.67, ал.2 от Наредба №2.13.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка идо завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявенитеподизпълнители, когато има такива. При настъпване на съществени изменения отпървоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска сеактуализира.13.6.При извършване на СМР на територията на работещо предприятие наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.13.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и принеобходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.13.8.При извършване на СМР на територията на работещо предприятие наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкциите побезопасност и здраве на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване.13.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързанисъс задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).13.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и даотстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействиятаси застрашават своята и на останалите работещи безопасност.13.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява от строителната площадка работещи,които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещибезопасност.13.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вземат мерки за опазване на дървеснатарастителност и водните източници и площи, които се намират на и/или околостроителната площадка.14.САНКЦИИ14.1.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора,съгласно чл.4.2.1. (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължинеустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС. Санкцията зазабава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предадеобекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.14.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността наначислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена посметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.14.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, незаплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право даприхване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата заплащане.14.4.В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера нанеустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима наИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.14.5.При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки,той има право да претендира обезщетение за тях пред Арбитражния съд при БТПП.42

14.6.При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна наИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл.16.1.3.,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.14.7.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията вдоговорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на основниялихвен процент за периода на закъснение.15.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА15.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреденхарактер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до:природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция илиразпоредби на органи на държавната власт и управление.15.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. Принеизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор,издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.15.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тяхнасрещни задължения се спира.15.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има правода прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции инеустойки не се дължат.16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ16.1. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, принеизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по тозидоговор.17. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:17.1.1. Непреодолима сила съгласно чл.15.4.17.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писменопредизвестие.17.1.3. В случаите на чл. 9.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯобезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.17.1.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустраненпротокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.17.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писменопредизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, акоИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие,че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действиеили удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие заВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.17.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. Втози случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпенитевреди от сключването на договора.18.СПОРОВЕ18.1.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включителноспоровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора илиприспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрезпреговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд43

при Българската търговско – промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела,основани на арбитражни споразумения.19.УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА19.1.Договорът влиза в сила след изпълнение на следните условия:(а) подписване на договора от двете страни;(б) представяне на гаранция за изпълнение, съгласно раздел 5.(в) представяне на застрахователна полица, съгласно раздел 6.20.СЪОБЩЕНИЯ20.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.20.2.За дата на съобщението се счита:-датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;-датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.21.ДРУГИ УСЛОВИЯ21.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарнидни, освен ако изрично не е посочено друго.21.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащитенормативни актове в Р. България.Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един завсяка от страните.Приложения, представляващи неразделна част от договора:1.Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации отдокументацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.2.Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея.3.Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ИЗПЪЛНИТЕЛ:44

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1За осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудкъм Договор №. ...............от ...........2011 г.Днес .............2011 г., в гр. София между:„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД със седалище и адрес науправление гр. София - 1404, район “Триадица”, бул.”Гоце Делчев" № 105, ЕИК 175201304,представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткостВЪЗЛОЖИТЕЛ и“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр..................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име,фамилия).......................... – (длъжност)............, , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,се сключи това Споразумение за следното:І.ОБЩИ УСЛОВИЯ1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасниусловия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност издраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и поелектрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник” .2.Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат даизпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите,назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират врайона на извършваната от тях дейност.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, анейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятиетоперсонал.4.При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на НЕК-ЕАД, Правилникът ееднакво задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси,отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тяхработи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности ивредности.ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ5.Да определи длъжностно лице / или лица /, което да контролира и подпомагаорганизацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители,определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия натруд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията отстрана на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.6.Да определи длъжностно лице / или лица /, което да приема, да изисква и извършапроверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверениятаза притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.7.Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията наНаредба № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодичнообучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване наздравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.,посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.) и в съответствие с мястото и конкретните условия наработата, която групата или част от нея ще извършва.8.Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия исъобразно реда, установен от Правилника.45

9.Да осигурява обезопасяване на работните места.10.Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане нагрупата до работа.ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ11.Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителскиперсонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение напрофесионалната квалификация и тази по безопасността на труда.12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническакомпетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, побезопасността на групата, работеща на съответния обект.13.Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя на групата, документи, които сеизискват от Правилника.14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица ибригади, които са предвидени в Правилника.15.Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всякоработно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятияза обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилнотоизпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.16.Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника наИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника иинструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки заотстраняване на нарушенията.17.При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и / или изпълнителят посмисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания пооформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както ипри окончателното завършване на работата и закриване на наряда.18.Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от негопредложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията побезопасността на труда.19.Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощенитедлъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатирани нарушения на технологичнатадисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекратитрудовия процес до отстраняване на нарушенията.20.В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомяваведнага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» иВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентнитеоргани за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудовазлополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.21.Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране нанарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала наИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени :• да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;• да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, акоизвършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писменипредложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.22.Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършванитеработи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи / бригади /,за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите побезопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.46

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка отстраните и е неразделна част от сключения между страните договор.ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :47

РАЗДЕЛ ХІ: ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАДОГОВОР.ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105Известени сме, че нашият Клиент,(наименование и адрес научастника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място впроцедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:(наименование на поръчката дадено от възложителя), с което еопределен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата иразпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора завъзлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Вина Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнениеоткрита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера отОбявлението) от общата стойност на поръчката, а именно(словом:) (посочва се цифром и словом стойността ивалутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, всъответствие с договорените условия.Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес наБанката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатимвсяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом:) (посочва се цифром и словом стойността и валутата нагаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писменопоискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, чеИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъдеизпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващатаВи банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрезпрепоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашетоискане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба заплащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока надоговора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тазидата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни еизпратено обратно или не.Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не енеобходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.Подпис и печат,(БАНКА)48