ОДОБРЯВАМ - Електроенергиен системен оператор

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА4

РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:1.Място за изпълнение.Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на електропровод 110 kV “Драгомиров”от п/ст “Левски” до ТЕЦ „Свищов”, експлоатиран от МЕР Плевен. Трасето на ВЛ преминавапрез землищата на общини гр. Левски, гр. Белене и гр. Свищов. Характерът на терена еравнинен.2.Съществуващо положение.ВЛ 110 кV “Драгомиров” осъществява връзка между п/ст “Левски” 110/20кV и ТЕЦ„Свищов” 110/6кV. Въведен е в експлоатация през 1971 год. Въздушният електропроводпредставлява една тройка на стълбовна линия с триъгълно разположение на фазовитепроводници тип АСО 400. Носителните стълбове са тип НТ (за глуха и откачваща клема), аопъвателните са типове ОТ, ЪТ60° и ЪТ90°. Защитата от атмосферни пренапрежения еизпълнена с едно мълниезащитно въже тип С-50.Дължините на опъвателните полета, приведените междустълбия и климатичните райониза електропровода са показани в Таблица1 :Таблица 1№ МеждустълбиеДължина наопъвателно поле Климатичен район;V1/V2, м/сек/приведеномеждустълбие, м1 Портал-ст.№1 64/64 IІІ кл.р-н;30/152 ст.№1-ст.№2 177/177 IІІ кл.р-н;30/153 ст.№2- ст.№5 659/246 IІІ кл.р-н;30/154 ст.№5- ст.№16 3041/298 IІІ кл.р-н;30/155 ст.№16- ст.№24 2300/288 IІІ кл.р-н;30/156 ст.№24- ст.№30 1806/302 IІІ кл.р-н;30/157 ст.№30- ст.№35 1410/286 IІІ кл.р-н;30/158 ст.№35- ст.№42 1936/278 IІІ кл.р-н;30/159 ст.№42- ст.№45 674/299 IІІ кл.р-н;30/1510 ст.№45- ст.№46 193/193 IІІ кл.р-н;30/1511 ст.№46- ст.№47 210/210 IІІ кл.р-н;30/1512 ст.№47- ст.№48 92/92 IІІ кл.р-н;30/1513 ст.№48- ст.№56 2487/362 IІІ кл.р-н;30/1514 ст.№56- ст.№64 2549/332 IІІ кл.р-н;30/1515 ст.№64- ст.№67 862/372 IІІ кл.р-н;30/1516 ст.№67- ст.№68 492/492 IІІ кл.р-н;30/1517 ст.№68- ст.№76 2486/386 IІІ кл.р-н;30/1518 ст.№76- ст.№85 2132/328 IV кл.р-н;30/1519 ст.№85- ст.№95 2655/278 IV кл.р-н;30/1520 ст.№95- ст.№104 2657/300 IІІ кл.р-н;30/1521 ст.№104- ст.№105 586/586 IІІ кл.р-н;30/1522 ст.№105- ст.№109 1202/349 IІІ кл.р-н;30/1523 ст.№109- ст.№123 4562/352 ІІ кл.р-н;35/17,524 ст.№123- ст.№132 2830/318 IІ кл.р-н;30/1525 ст.№132- ст.№134 396/198 IІ кл.р-н;30/1526 ст.№134- ст.№137 843/304 IІ кл.р-н;30/1527 ст.№137- портал 34/34 IІ кл.р-н;30/15Обща дължина 39 3355

РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИА. Технически спецификации за изпълнение на СМР.Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всичкиизисквания на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводнителинии (НУЕУЕЛ)-2004 год., Наредба №3/18.09.2007г. за технически правила и нормативи законтрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба №14/15.06.2005 г. за техническиправила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията запроизводство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България. Освен горе цитиранитедокументи трябва да се спазват и всички изисквания, посочени в настоящата документация иприложенията към нея.1.Мълниезащитно въже1.1.Да се монтира ново мълниезащитно въже тип С-50 в участъка от п/ст “Левски” доТЕЦ „Свищов” с дължина 39 335 м. Посочената дължина е съгласно надлъжен профил за ВЛ,поради което при доставката Изпълнителя следва да предвиди и количеството необходимо затехнологичен резерв и провеси.1.2. Изтеглянето им да се извърши по метода “под механично напрежение” с пилотновъже и през монтажни ролки закрепени към върха на СРС. Това изисква Изпълнителят даразполага с необходимите машини за теглене на проводници и МЗВ под механично напрежение(теглителна и задържаща). Възможно е изтеглянето на новото м.з.в да се извърши, като сеизползва старото въже за пилотно, но само след оглед на място и преценка за състоянието мувъв всяко опъвателно поле. Задължително е изтеглянето и регулацията на м.з.въже да сеизвършва през монтажни ролки закрепени към върха на СРС. Подмяната да се извършва поопъвателни полета последователно едно след друго.1.3. Регулирането на МЗВ да се изпълни по монтажните таблици за съответните условияпо трасето (климатичен район) и да се отрази в дневник (протокол), в който да се посочатдатата, преизчислените и постигнати провеси на визирани междустълбия, заверени сподписите на лицата, участвали в технологичния процес и представител на Възложителя.2. Арматура2.1.Окачването на носителните стълбове да се изпълни със съществуващите „люлеещи”носителни клеми. Предвижда се частично да се подменят с нови от същия тип 15 броя, коитоще са доставка на Изпълнителя.За опъвателните СРС окачването да се изпълни със спирални опъвателни клеми.Окомплектова се опъвателна верига за м.з.в. както следва: пеперуда – комплект, обица,кратунка и опъвателна клема. Предвижда се подмяна само на опъвателната клема във веригата,а останалата част от веригата ще се използва повторно.2.2.Съединителите за междустълбие за м.з.в. да бъдат от спирален тип. Мостовитевръзки да се реализират с токова клема за съответния тип м.з.в.2.3. Монтажът на съединителите и на опъвателните клеми се отбелязва в дневник, вкойто се посочва дата, междустълбието или стълбът където е направено съединението, заверенас подписа на лицето отговорно за контрола на качеството.3. Временните пътища и подходиТъй като трасето на електропровода преминава основно през земи частна собственост,движението на транспортни средства и механизация да става само по определените отВъзложителя при допускането на обекта временни пътища и подходи.7

Всички щети, произтичащи от неспазване на предварително съгласуваните подстъпи иподходи са за сметка на Изпълнителя.4. БезопасностПо отношение на организационните и технически мерки за безопасност, те ще сепланират и изпълняват съгласно разпоредбите на Правилник за безопасност и здраве приработа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическимрежи(ДВ бр.19/2005 год.) – наричан по долу за краткост Правилник (Правилника) побезопасност. По смисъла на този Правилник, персонала на Изпълнителя се явява командированперсонал. Възложителя ще осигури:- инструкция за безопасна работа за първоначален инструктаж, която ще бъдепредставена за парафиране от страна на Изпълнителя преди започване на работа на обекта.- издаване на наряди;- обезопасяване на работното място съгласно издадения наряд и допускане до работнотомясто;Отговорният ръководител и Изпълнителя на работа ще бъдат от състава на персонала наИзпълнителя. За целта Изпълнителя следва да включи в състава на бригадата хора съссъответните квалификационни групи. В списъка към заповедта за командирован персоналпоименно се посочват техническия ръководител на обекта, лицата които ще бъдат Отговорниръководители и Изпълнители на работа като и членовете на бригадата (бригадите). За лицатакоито ще бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители на работа се изисква да притежаватпета квалификационна група по Правилника за безопасност. След допускане и връчване нанаряда на Изпълнителя на работа, отговорността за безопасното извършване на работите испазване на мерките за безопасност се носи от Отговорния ръководител, Изпълнителя на работаи от самите членове на бригадата. Освен заповед за командирован персонал с приложенисписък с посочени трите имена, ЕГН, длъжности и квалификационни групи съгласноПравилника за безопасност, Изпълнителя да приложи към заповедта и списък на техниката скоято ще се работи на обекта. Задължение на Изпълнителя е да осигури на персонала сиподходящо работно облекло и лични предпазни средства, съответстващи на изискванията наПравилника за безопасност, като и да контролира годността им и правилното им използванеИзпълнителя следва да осигури обектова аптечка и противопожарни средства.При изпълнение на обекта, извършването на работа в участъци със земеделски култури енеобходимо автомобилите да бъдат снабдени с искроуловители на ауспусите и с годнипротивопожарни средства.За организиране на безопасната работа Изпълнителя е длъжен:4.1.В 15 дневен срок преди започване на работата да представи за обсъждане исъгласуване работен график и технологията на извършването и;4.2.Да представи преди започване на работата списъци и заповеди за командированперсонал;4.3.Да притежава пътни знаци обозначаващи местата с необходимото ограничаване наскоростта по пътищата, които ще се пресичат.4.4. Да създаде и поддържа на обекта добра технологична дисциплина като се предвидизавършване на отделните видове работи в края на работния ден и подаване на напрежение наВЛ ежедневно;5. Пресичания с пътища, ж.п. линии и електропроводи.При изпълнение на поръчката обезопасяването на пресичанията с другиинфраструктурни обекти ще се извършва от представители на Възложителя. Това включва инеобходимите заплащания за спиране на движението, осигуряване на "прозорци" от НК БДЖ идруги. Задължение на Кандидата е при огледа на обектите, преди подаване на офертата дапровери съответствието им.8

ВЕ 110 кV “Драгомиров” има следните пресичания с други инфраструктурнисъоръжения:Таблица 2междустълбиепресичания4-5 Републикански път < I клас ВЛ СН10-11 ВЛ СН14-15 ВЛ НН25-26 ВЛ СН28-29 Републикански път < I клас ВЛ НН45-46 ВЛ СН ВЛ СН47-48 Неелектрифиц. ж.п.линия Републикански път < I клас48-49 Републикански път < I клас Съобщителна линия56-57 Микроязовир100-101 Републикански път < I клас ВЛ НН110-111 Републикански път I клас ВЛ НН111-112 ВЛ НН Река113-114 ВЛ СН121-122 Републикански път < I клас124-125 ВЛ СН125-126 ВЛ СН128-129 ВЛ НН135-136 ВЛ СН ВЛ СН136-137 ВЛ СН137- п-л п/ст "Левски" ВЛ СНБ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИВсички съоръжения и материали, необходими за изпълнение на обекта, се доставят отИзпълнителя, освен изрично посочените в документацията като доставка на Възложителя илиза повторна употреба. Помощните материали и крепежни елементи не са включени вколичествената сметка за обекта. Предвид това, че стойността им е ниска - несравнима със9

стойността за изпълнение на обекта, доставката им при необходимост ще е за сметка наИзпълнителя.Да се представи списък-декларация за произхода на материалите и изделията, с коитокандидатът ще работи при изпълнение на обекта, като се има предвид, че същите трябва да сас параметри, равни или по-добри от предвидените в стандартите, както следва:Таблица 3№ Вид на материала Съответствие на стандарт /минималниизисквания/1. Стоманено поцинковано въже тип С-50 БДС EN 12385-10:2003+A1:20082. Арматура за м.з.в С-50 БДС EN 61284:2003Съответствието на доставяните за изпълнение на поръчката материали и елементипосочени в горната таблица се доказва чрез:В предложението на кандидата за участие в процедурата:-Технически данни за доставяните материали, елементи и арматура, вкл.:фирма-производител, каталожен номер (позиция) от каталога на фирмата, основниданни, характеризиращи материала;- Протоколи от типови изпитвания на доставяните позиции.При доставката на материалите и елементите за изпълнение на обекта:- Заводски партиден сертификат;-Декларация за съответствие - за тези доставки, за които това се изисквасъгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието настроителните продукти” приета с постановление на МС №325/06.12.2006г. (ДВбр.106/27.12.2006 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2007 г. и ДВ бр.9/2007 г.)Възложителят си запазва правото да извърши изпитвания за съответствие настандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материалии елементи. За целта преди започване на обекта, Изпълнителят трябва да предостави образциот всички предвидени за доставка материали.1. Мълниезащитни въжета.Новото мълниезащитно въже трябва да бъде произведено през текущата илипредходната година, в съответствие с техническите изисквания на БДС EN 12385:2003+А1.Допуска се и доставка на въжета, отговарящи на други стандарти, ако са гарантирани еднаквиили по-добри технически параметри.Възложителят ще извършва пълен контрол на доставяните за изпълнение на обектастоманени въжета. Наличието на отклонения от стандартите ще бъде основание за спиране наобекта. За всяка партида да се представя заводски сертификат за качество.2. Арматура.Опъвателните и съединителните клеми да бъдат от спирален тип. Новите носителниклеми да бъдат “люлеещи”. Арматурата от спирален тип да съответства на БДС EN 61284:2003.Предложената в офертата арматура може да се замени само с писмено съгласие наВъзложителя.10

РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.1. Общи правила за провеждане на процедурата.1.1.Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане напроцедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона заобществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки(НВМОП).1.2.За провеждане на процедурата, в съответствие с чл. 18 от НВМОП, Възложителятназначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове.1.3.Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представенитеоферти.1.4.Членовете на комисията и консултантите подписват декларация за съответствие наобстоятелствата и спазване на изискванията на чл. 19 от НВМОП, след получаване на списъкас участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в деклариранитеобстоятелства.1.5.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците впроцедурата, или техни упълномощени представители.1.6.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието натри отделни запечатани плика: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис„Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, следкоето най-малко двама от членовете на комисията подписват плик № 3. Комисията предлагапо един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалитеучастници.1.7.В присъствието на лицата по т.1.5., комисията отваря плик № 2 и най-малко двама отчленовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по единпредставител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 наостаналите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите,които той съдържа.1.8.След извършване на действията по т. 1.6. и т. 1.7. приключва публичната част отзаседанието на комисията.1.9.Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относноналичието и редовността на представените документи в плик № 1.1.10. В протокола по т. 1.9. комисията описва изчерпателно липсващите документи иликонстатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, коитоследва да се представят допълнително, и определя срок за представянета им. Срокът ееднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата наполучаване на протокола.1.11. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола пот.1.9.1.12. След изтичането на срока по т. 1.10., комисията проверява съответствието надокументите в плик № 1, включително допълнително представените с изискванията заподбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 научастниците, които не отговарят на изискванията за подбор.1.13. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, даизисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени впликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се ползва за промяна на техническото и ценовопредложение на участниците.1.14. Комисията предлага за отстраняване от процедурата, участник:- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП;- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлениетообстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявенитеусловия на възложителя, съдържащи се в обявлението и/или в документацията за участие;- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал.2 от НВМОП.11

1.15. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяватвъзложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посоченитев обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.1.16. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията навъзложителя, не се отваря.1.17. Възложителят обявява в интернет страницата си на адрес:http://www.eso.bg/default.aspx/nachalo/bg, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяванена ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстватучастниците в процедурата или техни упълномощени представители.1.18. След отварянето на плика с предлаганата цена и оповестяването й, най-малко двама отчленовете на комисията подписват ценовата оферта на участника.1.19. След извършване на действията по т. 1.18. приключва публичната част от заседанието накомисията.1.20. Когато офертата на участник съдържа предложение, което съгласно избрания критерий„най-ниска цена” е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответнитепредложения в останалите оферти, комисията изисква от него, подробна писмена обосновказа начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне наобосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на исканетоза това.1.21. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняванеофертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:• оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;• предложеното техническо решение;• наличието на изключително благоприятни условия за участника;• икономичност при изпълнение на обществената поръчка;• получаване на държавна помощ.1.22. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, чепосочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване отпроцедурата.2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.2.1.Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „найнискацена”.2.2.В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публичножребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.2.3.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите,който се подписва от всички нейни членове и се предава на възложителя заедно с цялатадокументация.2.4.Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.12

РАЗДЕЛ VІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ1. Общи указания:1.1.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъдевсяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение,което отговаря на предварително обявените условия.1.2.Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява позакон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.1.3.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчкаучастник , който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, чл. 47 ал. 2 (ако е посочена вобявлението) и чл. 47 ал. 5 от ЗОП.1.4.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестраннофизическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някоеот обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и чл.47, ал. 2 (ако е посочена в обявлението).1.5.Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.1.6.Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на другучастник, не може да представя самостоятелна оферта.1.7.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може дапромени, допълни или оттегли офертата си.1.8.До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може дапоиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят едлъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснениетодо всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес закореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението сеприлага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници.1.9.Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника.Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина напровеждане или изхода от процедурата.1.10. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника илиупълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратнаразписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адрес за кореспонденция;телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименование на поръчката и следниятекст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за отваряне на офертите -посочени в обявлението за участие).1.11. Пликът по т. 1.10. съдържа три отделни запечатани и надписани плика, както следва:1.11.1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите,посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие, отнасящи се докритериите за подбор на участниците. Върху плика трябва да бъде написано също така иметона участника и наименованието на поръчката.1.11.2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който сепоставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания отвъзложителя критерий и посочените в документацията изисквания. Върху плика трябва дабъде написано също така името на участника и наименованието на поръчката.1.11.3.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение научастника. Върху плика трябва да бъде написано също така името на участника инаименованието на поръчката.1.12. При приемане на офертата върху плика по т. 1.10. се отбелязват поредния номер, дататаи часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което наприносителя се издава документ.1.13. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участницитеоферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатанили скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.1.12.1.14. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може дапромени, допълни или оттегли офертата си.13

1.15. Комуникация между възложителя и участниците:1.15.1.Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителяса в писмен вид.1.15.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчватлично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс илипо електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електроннияподпис.1.15.3. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо собратна разписка, по факс или по електронен път при условията и реда на Закона заелектронния документ и електронния подпис.1.16. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участиевалидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите сав следната низходяща последователност:а) Решение за откриване на процедурата.б) Обявление за обществена поръчка.в) Пълно описание на обекта на поръчката.г) Технически спецификации.д) Указания към участниците.е) Образци за участие в процедурата.ж) Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.з) Проект на договор за изпълнение на поръчката.1.17. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите надействащата нормативна уредба в Р България.2.Указания за подготовка на офертата.Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдатоформени по приложените в документацията образци. Условията в образците отдокументацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни оттях.2.1. ПЛИК № 1 - „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, в който се поставят следнитедокументи:2.1.1. Оферта (оригинал).(а) Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими закореспонденция през време на провеждане на процедурата, за оформяне на договора в случай,че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката, за връщане на гаранцията за участие идр.(б) Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива.2.1.2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал).Изготвя се списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно приложения образец.2.1.3. Документ за внесена гаранция за участие.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на сумата, посочена в обявлението заобществената поръчка, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие, кактоследва:●парична сума - представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата на ЕСОЕАД на адрес: гр. София - 1404, бул."Гоце Делчев" № 105 или банково бордеро за внесенпаричен депозит по банковата сметка на ЕСО ЕАД:BIC: KORPBGSFIBAN: BG28KORP92201009159501банка: Корпоративна търговска банкаадрес: ул. „Граф Игнатиев” №10,град: София 1000, като в нареждането за плащане задължително следва дабъде записано: “Гаранция за участие в процедура с предмет: “........................................”.14

●банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 30 дни, след изтичане срока навалидност на офертата, посочен в обявлението за обществената поръчка, изготвена съгласноприложения в документацията образец.2.1.4. Удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца илиединен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистърза българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лицесъобразно националното му законодателство в официален превод* на български език, акогато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност. (заверено отучастника копие).2.1.5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие сизискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.2.1.6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие сизискванията на чл. 47, ал.5 от ЗОП.2.1.7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена натруда (оригинал).2.1.8.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такивапри изпълнението на поръчката (оригинал).Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки отподизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и съответния дялна участие (в проценти).2.1.9.Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя втрета група - за строежи първа категория. (заверено от участника копие).Представя се копие на валидно удостоверение, че участникът е вписан в регистъра заизпълнението на строежи първа категория от трета група. Когато участникът е обединение,поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.2.1.10.Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за строителство(заверено от участника копие).Представя се копие на валидна застрахователна полица. Минималната застрахователна сума есъгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането истроителството (ДВ бр.4 от 2002г.).2.1.11.Декларация за общия оборот от ремонт на ВЛ ≥ 110 kV, включващ подмяна нам.з.в. за последните 3 години. (оригинал).Декларацията се изготвя по приложения образец, в зависимост от датата на която участникъте учреден или е започнал дейността си.2.1.12. Декларация, съдържаща списък с договори за ремонт на ВЛ ≥ 110 kV, включващподмяна на м.з.в., възложени и изпълнени през последните 5 години (оригинал),придружени с приемо-предавателни протоколи или констативни актове обр. 15(заверени от участника копия).2.1.13.Сертификати, издадени на участника от акредитирани институции или агенции засертификация за внедрени системи за управление на качеството с обхват, включващстроително-монтажни дейности, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 илиеквивалентен. (заверени от участника копия)2.1.14.Списък на ръководните служители, отговарящи за контрола и координацията ина лицата, които ще изпълняват поръчката (оригинал).Представят се отделни списъци на работните групи,с които разполага участника, като срещувсяко име се посочват професионалната квалификация по специалност и квалификационнатагрупа по ТБ, която притежава. Към списъка се прилагат документи, удостоверяващипрофесионалната квалификация по специалност и квалификационната група по ТБ.Списъците трябва да съдържа всички необходими, за изпълнението на поръчката,специалисти. В случай, че участникът ще използва ресурсите на трети лица, представя15

доказателства, че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение напоръчката.2.1.15.Списък на необходимото техническо оборудване, с което разполага участника заизпълнение на поръчката (оригинал).Представя се списък със собственото или наето техническото оборудване - механизация,транспортна и друга техника, с което разполага участника за изпълнението на поръчката,предмет на настоящата процедура. Участникът представя съответните доказателства, че щеима на разположение тези ресурси за времето за изпълнение на поръчката (документи засобственост; наемен договор, дружествен договор, писма, декларации и др.).2.1.16.Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.Прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представляваучастника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.2.2. ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, в който сепоставят следните документи:2.2.1. Техническо предложение (оригинал).Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.2.3. ПЛИК № 3 - „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, в който се поставят следните документи:2.3.1.Ценово предложение (оригинал).Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.2.4.Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието надокумента представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят подзаверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.2.5.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 2.1.4 –2.1.7. и по т.т. 2.1.9. – 2.1.13. от настоящите указания се представят за всеки от тях, аизискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.2.6. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документитепо т.т. 2.1.4 – 2.1.7. и по т.т. 2.1.10. – 2.1.13. се представят от всяко физическо или юридическолице, включено в обединението.2.7.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице илитехните обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2.1.4. сепредставят в официален превод*, а останалите документи, които са на чужд език сепредставят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всякофизическо или юридическо лице, включено в обединението.*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор сМинистерството на външните работи за извършване на официални преводи.16

РАЗДЕЛ VІІ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.(Попълва се на фирмена бланка на участника)ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105О Ф Е Р Т Аза участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV “Драгомиров”От ...........................................................................................................................,(наименование на участника)със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,(улица, град, община)..................................................................................................................................,представлявано от ............... .................................................................................,(име/длъжност)телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................................................................................................................................,адрес за съобщения ..............................................................................................,ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,Разплащателна сметка:BIC:................................................;IBAN: ........ ..................;банка:.............................................;град/клон/офис:..............................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,След като се запознахме с документацията за участие в обявената от Вас процедураза възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Випредставяме нашата оферта, както следва:Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение напоръчката е представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис„Предложение за изпълнение на поръчката”.Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката епредставено в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определениза изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ___________ подизпълнители.(ще ползваме – изброяват се/няма да ползваме)17

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поетиангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайниясрок за подаване на оферти.В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Випредставим:1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена вобявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:●парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София - 1404, бул."ГоцеДелчев" № 105 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД:BIC: KORPBGSFIBAN: BG28KORP92201009159501банка: Корпоративна търговска банкаадрес: ул. „Граф Игнатиев” №10,град: София 1000● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.2.Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове наИзпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.3.Ценово предложение в електронен вид на Microsoft Excel.4.Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.9за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП.До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писменапокана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложениясписък.Дата: ................. Подпис и печат: .............................................................................................................(име и фамилия)......................................................................(длъжност на представляващия участника)18

Списък на документите, съдържащи се в офертата:Вид и к-вона№ Съдържаниедокументите(оригинал илизаверенокопие; бр.)1 2 3Плик № 1 - „Документи за подбор”1. Документ за внесена гаранция за участие.2.3.4.5.Удостоверение за актуално състояние, издадено през последните6 месеца или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за българско юридическолице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразнонационалното му законодателство в официален превод* набългарски език, а когато участникът е физическо лице - копие отдокумента за самоличност.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването заминимална цена на труда.6.7.8.9.10.11.12.13.14.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникътпредвижда такива при изпълнението на поръчката.Удостоверение за вписване в централния професионаленрегистър на строителя в трета група - за строежи първакатегория.Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ застроителство.Декларация за общия оборот от ремонт на ВЛ ≥ 110 kV,включващ подмяна на м.з.в. за последните 3 години.Декларация, съдържаща списък с договори за ремонт на ВЛ ≥ 110kV, включващ подмяна на м.з.в., възложени и изпълнени презпоследните 5 години придружени с приемо-предавателнипротоколи или констативни актове обр. 15..Сертификати, издадени на участника от акредитираниинституции или агенции за сертификация за внедрени системи зауправление на качеството с обхват, включващ строителномонтажнидейности, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 илиеквивалентен.Списък на ръководните служители, отговарящи за контрола икоординацията и на лицата, които ще изпълняват поръчката.Списък на необходимото техническо оборудване, с коеторазполага участника за изпълнение на поръчката.Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участникав процедурата.19

Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”1. Техническо предложение.Плик № 3 - „Предлагана цена”1. Ценово предложение.Дата:................. Подпис и печат: .....................................................................................................(име и фамилия)......................................................................(длъжност на представляващия участника)20

РАЗДЕЛ VІІІ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТОФЕРТАТА.Образец на банкова гаранция за участие в процедурата.ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105Известени сме, че нашият Клиент,(наименование и адрес научастника), наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с ВашеРешение № / г. (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата)процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:(наименование на поръчката дадено от възложителя).Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата иразпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представибанкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размерна (словом: ) (посочва се цифром и словомстойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата).Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адресна Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим попосочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом:) (посочва се цифром и словом стойността и валутата нагаранцията ), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писменоискане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следнитедействия:а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - дорешаване на спора;в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключидоговор за обществената поръчка.Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъдеизпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващатаВи банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрезпрепоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашетоискане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашето писмено искане заплащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. (посочва се датата и часана крайния срок за представяне на офертите, посочен в обявлението).Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. (посочвасе дата и час съобразени с крайния срок за представяне на офертите и посоченият вобявлението срок на валидност), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъдеполучен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимодали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно след като вече не е необходимаили нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.Подпис и печат (БАНКА)21

Д Е К Л А Р А Ц И Яза отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1от Закона за обществените поръчкиДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„......................................................................................................................................”.,(наименование на поръчката)ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателниякодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. Кандидатът/Участникът, който представлявам:- не е обявен в несъстоятелност;- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласнонационалните закони и подзаконови актове;Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност почл. 313 от Наказателния кодекс.Дата:.........................ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)22

Д Е К Л А Р А Ц И Яза отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5от Закона за обществените поръчкиДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... ...........................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„...........................................................................................................................”.,(наименование на поръчката)ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:1.Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Законаза предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или съсслужители на ръководна длъжност в неговата организация.2. Кандидатът/Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност почл. 313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)23

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... ...........................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„...........................................................................................................................”.,(наименование на поръчката)ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, определенасъгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност почл. 313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:...............................(подпис и печат)24

Д Е К Л А Р А Ц И Яза съгласие за участие като подизпълнителДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на подизпълнителя)адрес на управление.................................................................................................................,във връзка с обявената от .......................................................................................................,(наименование на възложителя)процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .............................................................................................................................................................................................(наименование на поръчката)ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:Сме съгласни да участваме като подизпълнител на ....................................................................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка.(наименование на кандидата/участника в процедурата, на който сте подизпълнител)Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, представляват ........% от общияобем на поръчката и са както следва: (изброяват се видовете работи):.......................................................................................................................................................Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право дапредставяме самостоятелна оферта за участие в горепосочената процедура.Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи(изброяват се):......................................................................................................................................................Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност почл. 313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:...................................(подпис и печат)25

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„.........................................................................................................................................”,(наименование на поръчката)ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,общият оборот от ремонт на ВЛ ≥ 110 kV, включващ подмяна на м.з.в. запоследните 3 години е ............................................лв.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност почл. 313 от Наказателния кодекс.Дата:...........................ДЕКЛАРАТОР:..........................(подпис и печат)26

Д Е К Л А Р А Ц И ЯДолуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ........................................................................................– гр.........................................................................,адрес:......................... ................................................................................................................,(постоянен адрес)в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)на......................................................................................................................................,(посочете наименованието на кандидата/участника)кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„......................................................................................................................................”,(наименование на поръчката)ДЕКЛАРИРАМсписък с договори за ремонт на ВЛ ≥ 110 kV, включващ подмяна на м.з.в.,възложени и изпълнени през последните 5 години:№ Възложител Наименованиена поръчката№дата/годинана възлаганена договора;година наприключванена договораСтойностДопълнителниданни запоръчката(кратко описаниена поръчката;дължина наподмененотом.з.в.-км. и др.)123Приложения, неразделна част от декларацията са приемо-предавателни протоколиили констативни актове обр. 15.Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност почл. 313 от Наказателния кодекс.Дата:.........................ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис и печат)27

(Попълва се на фирмена бланка на участника)ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Еза участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV “Драгомиров”От ....................................................................................................................(наименование на участника)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на общественатапоръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е..................(.............словом ...........) лева, без ДДС.2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, с включени всичкиразходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на базапосочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А№Наименование на видоветеработи и материали М-ка К- воІ. Монтажни работиДоставка, развиване, монтаж ирегулиране на еднопроводна1линия със стоманенопоцинковано въже тип С-50,включително доставка и м-ж насъединители за междустълбие. км. 39,335Доставка на опъвателна спирала с2 ухо и монтаж на опъвателноокачване за м.з.в С-50 бр. 563Направа на мост с доставка натокова клема С-50/С50 бр. 284Доставка на носителна„люлееща” клема за С-50 бр. 155Монтаж на носителна „люлееща”клема за С-50 бр. 110ІІ. Демонтажни работи1Демонтаж на еднопроводна линияС-50 км. 39,335Демонтаж на носителни клеми за2 м.з.в. С-50, вкл. за повторнаупотреба бр. 1103Демонтаж на опъвателни клемиза м.з.в. С-50 бр. 56ед. цена(лв.)обща цена(лв.)30

Извозване на демонтирани4материали до 50 км т. 16,2ІІІ. Други работиПресичане на пътища с временнипортали, вкл. изготвяне на1 проекти и заплащане на такси бр. 3ОБЩО ЗА ПОРЪЧКАТАГорните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:• Средна часова ставка по категории на персонала (лв./час).............................;• цена на транспорт (лв./т.км)................................................................................;• цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.)................................;• доставно складови разходи (%)..........................................................................;• допълнителни разходи за труд(%).....................................................................;• допълнителни разходи за механизация(%)..........................................................;• печалба (%)..............................................................................................................При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна щебъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, щебъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена наофертата.Дата: ................. Подпис и печат: .............................................................................................................(име и фамилия, длъжност на представляващия участника)31

РАЗДЕЛ ІХ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.Д О Г О В О Р№…………/…………2011 г.Днес, ............... 2011 г., в гр. София, между:„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД със седалище и адрес науправление гр. София - 1404, район “Триадица”, бул.”Гоце Делчев" № 105, ЕИК 175201304,представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу закраткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управлениегр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име,фамилия).......................... – (длъжност)............, СТРОИТЕЛ по смисъла на чл. 160 и чл.163 отЗакона за устройство на територията (ЗУТ), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,На основание Решение № ......./...........2011 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне наизпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ110 kV “Драгомиров” във връзка с чл.160, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), се сключи този договор за следното:1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително -монтажните работи в съответствие с разпоредбите на този договор и в обем, съгласноофертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наричани за краткост„Работи” или СМР.2.ЦЕНА2.1.Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително монтажни работи идоставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева(.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовата оферта наИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към нея.2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР,заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка настоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани сили произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса наизпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предлагатколичествено-стойностна таблица, която след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ставанеразделна част от договора.2.3.Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР сеизчислява на база предложените в офертата единични цени, а стойността на новитеколичества доставки и/или СМР се договаря, като общата цена на договора не може данадхвърля стойността, посочена в чл.2.1 от настоящия договор.3.УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2.1. в размер на 100 %,след изпълнението на поръчката, в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметкатана ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:(а) Оригинална данъчна фактура за стойността на изпълнените СМР, издадена не покъсноот 5 дни, след датата на протокола по т. (б).32

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приетиработи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители наИзпълнителя и Възложителя.(в) Протокол на приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3.3.Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на подписване отВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчните фактури.4.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до подписването на протокол заприемане на цялостно изпълнения обект, без забележки, от приемателна комисия, назначенаот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.4.2.Срок за изпълнение на предмета на договора:4.2.1.Срокът за изпълнение на СМР и доставката на необходимите за тяхното извършванесъоръжения и материали, предмет на договора, е общо ............... календарни дни, считано отдатата по чл. 4.2.2.4.2.2.За начало на строително– монтажните работи се счита датата на подписване на протоколза откриване на строителната площадка.4.2.3.Датата на окончателното завършване на строително – монтажните работи се посочва впротокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена отВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2.1 срок за изпълнение на СМР, времето за престойв следните случаи:4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временноспиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавеноизпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя иподписва двустранен протокол.4.3.2.Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикатвременно спиране на работата.4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиранена строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителствотопо Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.5.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение надоговора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение сепредставя в една от следните форми:- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съссрок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. или- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция заизпълнение 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция заизпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича предисрока на договора по чл.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата,да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.5.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция, съгласночл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане вполза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащанеили да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.5.4.При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождавагаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, следизтичане на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средстватазаконно са престояли у него.6.ЗАСТРАХОВКИ33

11.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране нанекачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали илиотклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали иотстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват врамките на договорения в чл. 4.2 срок.11.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доработа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа велектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическимрежи.11.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл.5, ал.1по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ., за срока на договора.11.7.В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр.10, съгласно Наредба№3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, принастъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи покана доИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.11.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване напротокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 10 дни, след получаване науведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.12.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ12.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приети отВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.12.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване настроителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания заотбиване на движението и други.12.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок икачествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавнитенормативи и проектните предписания.12.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия,продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническитеспецификации, както и със съществените изисквания към строежите.12.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата навсички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на служителите наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.12.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал снеобходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/,компетентни да осигурят организация и контрол на работата.12.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщавана ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документиза освидетелстване на скрити работи.12.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесениповреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени впредадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационнитепредприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.12.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително - монтажните идемонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите напредадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативнитедокументи за опазване на околната среда.12.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не сесъздават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени иличастни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси ипарични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка наИЗПЪЛНИТЕЛЯ.36

13.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и даотстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията сизастрашават своята и на останалите работещи безопасност.13.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява от строителната площадка работещи,които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещибезопасност.13.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вземат мерки за опазване на дървеснатарастителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителнатаплощадка.14.САНКЦИИ14.1.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора,съгласно чл.4.2.1. (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължинеустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС. Санкцията зазабава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предадеобекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.14.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начисленатанеустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.14.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплатисъответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихванестойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.14.4.В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера нанеустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима наИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.14.5.При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки,той има право да претендира обезщетение за тях пред Арбитражния съд при БТПП.14.6.При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ипоследващо от това разваляне на договора по реда на чл.16.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържагаранцията за изпълнение на договора.14.7.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията вдоговорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на основниялихвен процент за периода на закъснение.15.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА15.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреденхарактер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природнибедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органина държавната власт и управление.15.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. Принеизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаденпо съответния ред от БТПП, гр. София.15.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тяхнасрещни задължения се спира.15.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право дапрекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции инеустойки не се дължат.16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ16.1.Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при виновнонеизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . В този случайВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.38

17.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА17.1.Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:17.1.1.Непреодолима сила съгласно чл.15.4.17.1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писменопредизвестие.17.1.3.В случаите на чл. 17.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯобезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.17.1.4.В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустраненпротокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.17.1.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писменопредизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, акоИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, четова прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие илиудовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.17.1.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, коитовъзникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тозислучай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вредиот сключването на договора.18.СПОРОВЕ18.1.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включителноспоровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнениеили прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора илиприспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрезпреговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съдпри Българската търговско – промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела,основани на арбитражни споразумения.19.УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА19.1.Договорът влиза в сила след изпълнение на следните условия:(а) подписване на договора от двете страни;(б) представяне на гаранция за изпълнение, съгласно раздел 5.(в) представяне на застрахователна полица, съгласно раздел 6.20.СЪОБЩЕНИЯ20.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.20.2.За дата на съобщението се счита:-датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;-датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.21.ДРУГИ УСЛОВИЯ21.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарнидни, освен ако изрично не е посочено друго.21.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащитенормативни актове в Р. България.Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всякаот страните.Приложения, представляващи неразделна част от договора:1.Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документациятаза участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.2.Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея.3.Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ИЗПЪЛНИТЕЛ:39

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1За осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудкъм Договор №. ...............от ...........2011 г.Днес .............2011 г., в гр. София между:„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД със седалище и адрес науправление гр. София - 1404, район “Триадица”, бул.”Гоце Делчев" № 105, ЕИК 175201304,представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу закраткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управлениегр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име,фамилия).......................... – (длъжност)............, , наричан по-долу за краткостИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение за следното:І.ОБЩИ УСЛОВИЯ1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасниусловия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасности здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи ипо електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник” .2.Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат даизпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите,назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират врайона на извършваната от тях дейност.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, анейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятиетоперсонал.4.При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на НЕК-ЕАД, Правилникът ееднакво задължителен за страните по договора. Длъжностните лица от страна наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси,отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените оттях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всичкиопасности и вредности.ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ5.Да определи длъжностно лице / или лица /, което да контролира и подпомагаорганизацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители,определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия натруд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията отстрана на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.6.Да определи длъжностно лице / или лица /, което да приема, да изисква и извършапроверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверениятаза притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.7.Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията наНаредба № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодичнообучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване наздравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.,посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.) и в съответствие с мястото и конкретните условия наработата, която групата или част от нея ще извършва.8.Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия исъобразно реда, установен от Правилника.9.Да осигурява обезопасяване на работните места.40

10.Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане нагрупата до работа.ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ11.Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителскиперсонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение напрофесионалната квалификация и тази по безопасността на труда.12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническакомпетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, побезопасността на групата, работеща на съответния обект.13.Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя на групата, документи, които сеизискват от Правилника.14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица ибригади, които са предвидени в Правилника.15.Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всякоработно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятияза обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилнотоизпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.16.Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника наИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника иинструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки заотстраняване на нарушенията.17.При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и / или изпълнителят посмисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания пооформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, кактои при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.18.Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от негопредложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията побезопасността на труда.19.Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощенитедлъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатирани нарушения на технологичнатадисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекратитрудовия процес до отстраняване на нарушенията.20.В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомяваведнага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» иВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентнитеоргани за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация затрудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.21.Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране нанарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала наИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени :• да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;• да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, акоизвършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писменипредложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.22.Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете наизвършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата нагрупи / бригади /, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците иинструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всякаот страните и е неразделна част от сключения между страните договор.ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :41

РАЗДЕЛ Х: ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАДОГОВОР.ДОЕСО ЕАДгр. София 1404бул. „Гоце Делчев”, №105Известени сме, че нашият Клиент,(наименование и адрес научастника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №/ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран напърво място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:(наименование на поръчката дадено отвъзложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата иразпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора завъзлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Вина Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция заизпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва серазмера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно(словом: ) (посочва се цифром исловом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнениена задължения си, в съответствие с договорените условия.Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адресна Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатимвсяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом:) (посочва се цифром и словом стойността и валутата нагаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писменопоискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, чеИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъдеизпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващатаВи банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрезпрепоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашетоискане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба заплащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока надоговора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. Следтази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмогаранцияни е изпратено обратно или не.Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не енеобходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.Подпис и печат,(БАНКА)42