11.07.2015 Views

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares - Hospital ...

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares - Hospital ...

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares - Hospital ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

14. Penalida<strong>de</strong>s administrativas, resolución por <strong>de</strong>mora, in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong>daños y perjuicios14.1. Ejecución <strong>de</strong>fectuosa y <strong>de</strong>mora14.1.1. Cuando la ejecución <strong>de</strong>l contrato sea <strong>de</strong>fectuosa o se incumplan loscompromisos o las condiciones especiales <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l mismo,establecidas en su caso, se impondrán penalida<strong>de</strong>s en proporción a lagravedad <strong>de</strong>l incumplimiento, sin que la cuantía <strong>de</strong> las mismas puedaexce<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l 10 por ciento <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong>l contrato.14.1.2. Al contratista que incurra en <strong>de</strong>mora en el cumplimiento <strong>de</strong>l contrato<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo total fijado para la realización <strong>de</strong>l mismo, así como <strong>de</strong>los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, por causasimputables al mismo, le serán aplicables las penalida<strong>de</strong>scontempladas en el artículo 196 <strong>de</strong> la Ley 30/2007, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> octubre,salvo que se establezcan otras distintas en el apartado 14 <strong>de</strong>l Cuadro<strong>de</strong> Características. Ello sin perjuicio <strong>de</strong> que la Administración puedaoptar por la resolución <strong>de</strong>l contrato.La constitución en mora <strong>de</strong>l contratista no precisará intimación previapor parte <strong>de</strong> la Administración.14.1.3. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista yéste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga <strong>de</strong>l tiempoque se le hubiera señalado, se conce<strong>de</strong>rá por la Administración unplazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que elcontratista pidiese otro menor.14.1.4. Las penalida<strong>de</strong>s se impondrán por acuerdo <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong>contratación, adoptado a propuesta <strong>de</strong>l responsable <strong>de</strong>l contrato, si sehubiese <strong>de</strong>signado, que será inmediatamente ejecutivo y se haránefectivas mediante <strong>de</strong>ducción <strong>de</strong> las cantida<strong>de</strong>s que, en concepto <strong>de</strong>pago total o parcial, <strong>de</strong>ban abonarse al contratista o sobre la garantíaque, en su caso, se hubiera constituido.14.2. Resolución por <strong>de</strong>mora14.2.1. Cuando la Administración opte por la resolución <strong>de</strong>l contrato porincurrir el contratista en <strong>de</strong>mora respecto al cumplimiento <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong>lcontrato, ésta <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> acordarse por el órgano <strong>de</strong> contratación, sinotro trámite preceptivo que la audiencia al contratista y el dictamenprevio pertinente, cuando se formule oposición por parte <strong>de</strong> éste.14.3. In<strong>de</strong>mnización por daños y perjuicios55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!