Schema di Convenzione - Comune di Celano
Schema di Convenzione - Comune di Celano
Schema di Convenzione - Comune di Celano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CITTA’ DI CELANO<br />
(Provincia <strong>di</strong> L’Aquila)<br />
Area Tecnica P.zza IV Novembre Tel. 0863 -7954205<br />
Fax – 0863/792364<br />
e-mail: protocollo@comune.celano.aq.it<br />
BOZZA DI CONVENZIONE<br />
PER LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA<br />
COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO<br />
FOTOVOLTAICO SU AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE<br />
Tra<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Celano</strong><br />
(Concedente)<br />
- e –<br />
[•]<br />
(Concessionario)<br />
1
CONVENZIONE<br />
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI<br />
IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br />
TRA<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Celano</strong>, in persona [�], nato a [�] ([�]) il [�], che interviene al presente atto in qualità <strong>di</strong> [�],<br />
dotato dei necessari poteri [�]; (l'Ente)<br />
E<br />
[�], con sede legale in [�], [�] n. [�], in persona [�], nato a [�] ([�]) il [�], che interviene al presente atto in<br />
qualità <strong>di</strong> [�], dotato dei necessari poteri [�]; (il'"Concessionario")<br />
l'Ente e il Concessionario, <strong>di</strong> seguito congiuntamente denominati le "Parti"<br />
PREMESSO CHE<br />
(A) Con delibera del Consiglio Comunale <strong>di</strong> <strong>Celano</strong> del [�], l'Ente ha manifestato la volontà <strong>di</strong> realizzare su<br />
un'area comunale denominata “Paduli”, <strong>di</strong>stinta al CT foglio 32 part.lle 123 e 1176 (ex 1127/p), al foglio 19<br />
particella 427, per complessivi ettari 39,99 <strong>di</strong> cui 28,29 ettari con destinazione “uso attrezzature tecnologiche” e<br />
precisamente al fg. 32 part.lla 1176 e al fg. 19 part.lla 427/p e la rimanente parte con destinazione<br />
“agricola”(complessivamente, l'"Area") un impianto fotovoltaico del tipo “non integrato”, della potenza pari a<br />
20 Mw (l'"Impianto Fotovoltaico"), per produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica secondo le<br />
<strong>di</strong>sposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007, così come richiamato<br />
dalla L. 10/2011 (c.d. legge mille proroghe), e delle applicabili delibere dell'Autorità Elettrica e il Gas.<br />
(B) In data 23/09/2010 , l’Ente ha ottenuto da Terna il preventivo <strong>di</strong> connessione per la potenza <strong>di</strong> immissione <strong>di</strong><br />
20 Mw<br />
(C) Nel luglio 2011 l’Ente ha avviato il proce<strong>di</strong>mento volti all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi<br />
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni (l’“Autorizzazione Unica”), dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
interconnessione, nonché <strong>di</strong> ogni altro titolo, <strong>di</strong>ritto o consenso comunque necessario per la realizzazione e<br />
l’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico. L’Ente, al fine <strong>di</strong> adeguare il progetto alle con<strong>di</strong>zioni previste all’art. 10,<br />
comma 4 e 6, del d.lgs. n. 28/2011, ha <strong>di</strong>stinto l’Impianto Fotovoltaico in un primo stralcio funzionale pari a 16<br />
Mw (I stralcio) ed un secondo stralcio funzionale pari a 4 Mw (II stralcio). Per il secondo stralcio funzionale<br />
l’iter autorizzativo sarà avviato dopo il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso dell’area agricola.<br />
(D) In data [�] l'Ente ha pubblicato un bando <strong>di</strong> gara (il "Bando <strong>di</strong> Gara") per la procedura <strong>di</strong> selezione del<br />
soggetto cui affidare la progettazione esecutiva nonché la realizzazione e manutenzione del I stralcio funzionale<br />
dell'Impianto Fotovoltaico, onde beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Decreto del Ministero dello<br />
Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007 (il "Conto Energia") e corrisposte dal Gestore dei Servizi Elettrici –<br />
G.S.E. S.p.A. (il "GSE"). Nel Bando <strong>di</strong> Gara, inoltre, l’Ente si è riservato la facoltà <strong>di</strong> affidare anche il secondo<br />
stralcio funzionale.<br />
2
(E) Nel Bando <strong>di</strong> gara, l'Ente ha specificato che manterrà la proprietà dell'energia prodotta dall’impianto<br />
fotovoltaico (l'"Energia Venduta") nonché la qualifica <strong>di</strong> "Soggetto responsabile" dell'Impianto Fotovoltaico,<br />
ai sensi e per gli effetti del D.M. 19/02/2007, così come richiamato dalla L. 10/2011 (c.d. legge mille proroghe).<br />
(F) All’esito della procedura <strong>di</strong> selezione indetta con il Bando <strong>di</strong> Gara, l’Ente, con determina n. [�] del [�], ha<br />
in<strong>di</strong>viduato nell’impresa [�] il soggetto concessionario della progettazione esecutiva, realizzazione e<br />
manutenzione del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico (la "Concessione") a cui l’Ente si è riservato<br />
<strong>di</strong> affidare anche la progettazione, realizzazione e manutenzione del II stralcio.<br />
(G) L’impresa [•] ha costituito la Società <strong>di</strong> Progetto in forma <strong>di</strong> società [•], così come previsto dall’art. 153 del<br />
Co<strong>di</strong>ce, denominata “[•]”.<br />
(H) L’art. 2 comma 173 della L.n.244/2007 (c.d. finanziaria 2008) equipara l’impianto fotovoltaico realizzato<br />
da Ente Pubblico (anche se <strong>di</strong> tipo non integrato) a quelli <strong>di</strong> tipo integrato ammettendo così l’Ente a godere dei<br />
relativi incentivi.<br />
(I) Con la presente <strong>Convenzione</strong>, pertanto, le Parti intendono <strong>di</strong>sciplinare le modalità ed i termini per la<br />
realizzazione e manutenzione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico.<br />
1 DEFINIZIONI<br />
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:<br />
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
1.2 Nel corso della presente <strong>Convenzione</strong>, ove non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato, i termini e le espressioni <strong>di</strong><br />
seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito:<br />
Area ha il significato <strong>di</strong> cui alla premessa A.<br />
Bando <strong>di</strong> Gara ha il significato <strong>di</strong> cui alla Premessa D.<br />
Cantierabilità del progetto del I stralcio dell’Impianto fotovoltaico, in<strong>di</strong>ca il momento dal quale,<br />
relativamente al progetto del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, sia <strong>di</strong>venuto possibile, ai sensi della<br />
normativa applicabile, iniziare i lavori per la realizzazione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico (ivi<br />
incluse le relative opere accessorie <strong>di</strong> connessione) per il quale, altresì, siano già state ottenute tutte le<br />
necessarie Autorizzazioni, i contratti, i permessi, i nulla osta e quant'altro fosse comunque necessario in<br />
conformità alle in<strong>di</strong>cazioni, alle richieste ed ai sensi della normativa applicata dal GSE, per rendere<br />
attuali ed effettivi i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> interconnessione alla rete del medesimo I stralcio dell’Impianto<br />
Fotovoltaico.<br />
Concessione ha il significato <strong>di</strong> cui alla Premessa F.<br />
Concessionario ha il significato <strong>di</strong> cui in epigrafe.<br />
Conto Energia come in<strong>di</strong>cato alla Premessa D.<br />
Contratti <strong>di</strong> Cessione ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 9.<br />
<strong>Convenzione</strong> in<strong>di</strong>ca la presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
3
Cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to relativi agli Incentivi ed all’Energia Venduta.<br />
Data <strong>di</strong> Sottoscrizione in<strong>di</strong>ca la data <strong>di</strong> sottoscrizione della presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
Direttore Lavori si intende il soggetto deputato dal Concessionario alla verifica del I stralcio<br />
dell'Impianto ai sensi dell'Articolo 5.2.<br />
Durata ha il significato <strong>di</strong> cui all’articolo 3<br />
Energia Venduta ha il significato in<strong>di</strong>cato alla Premessa E.<br />
Ente ha il significato <strong>di</strong> cui in epigrafe.<br />
Garanzie ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 10.<br />
Giorno Lavorativo in<strong>di</strong>ca un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a<br />
Milano.<br />
GSE ha il significato <strong>di</strong> cui alla Premessa D.<br />
Impianto Fotovoltaico ha il significato <strong>di</strong> cui alla Premessa A.<br />
Incentivi ha il significato <strong>di</strong> cui all’Articolo 2.4<br />
Istituto <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to ha il significato <strong>di</strong> cui all’art. 9.2.i<br />
Polizza All Risks ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 10.<br />
Polizza RCT terzi ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 10.<br />
Progetto Tecnico Esecutivo ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 2.3.<br />
Stralcio funzionale in<strong>di</strong>ca le sezioni da 16 Mw (I stralcio) e da 4 Mw (II stralcio) in cui è stato<br />
sud<strong>di</strong>viso l’Impianto fotovoltaico.<br />
1.3 Resta inteso che nella presente <strong>Convenzione</strong>, a meno che il testo non richieda <strong>di</strong>versamente:<br />
(a) i riferimenti ad Articoli, Premesse o Allegati, ove non <strong>di</strong>versamente specificato, saranno<br />
interpretati come riferimenti agli Articoli, alle Premesse ed agli Allegati del presente Contratto;<br />
(b) i riferimenti a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge si intendono alle Leggi aventi vigore nella Repubblica<br />
Italiana come <strong>di</strong> volta in volta emendate e integrate, unitamente alle relative <strong>di</strong>sposizioni<br />
attuative;<br />
(c) le parole "ivi compreso" o "compreso" e "ivi incluso" o "incluso" saranno considerate come<br />
seguite dalle parole "(a titolo esemplificativo e non tassativo)".<br />
4
2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE<br />
2.1 La Concessione ha per oggetto la progettazione esecutiva nonché la realizzazione e manutenzione<br />
del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nonché <strong>di</strong> tutte le opere, le strutture, gli apparecchi o apparati<br />
necessari od opportuni per l’installazione, la conduzione e la connessione alla rete elettrica del I stralcio<br />
dell’Impianto Fotovoltaico, così come autorizzati all’esito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Autorizzazione Unica<br />
avviato dall’Ente, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio della<br />
realizzazione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, secondo i termini e nei limiti espressamente<br />
stabiliti nella presente <strong>Convenzione</strong>. L’Ente si riserva la facoltà <strong>di</strong> affidare al Concessionario anche la<br />
progettazione, realizzazione e manutenzione del II stralcio funzionale dell’Impianto.<br />
2.2 Il Concessionario si obbliga a realizzare il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico ed a manutenerlo<br />
nell’esclusivo interesse dell’Ente che ne manterrà la <strong>di</strong>sponibilità per la Durata della <strong>Convenzione</strong>.<br />
L’Ente sarà titolare unico del regolamento <strong>di</strong> esercizio, del punto <strong>di</strong> connessione e della officina<br />
elettrica del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nonché delle relative autorizzazioni L’Ente sarà altresì<br />
unico destinatario delle tariffe incentivanti siccome riconosciute dal GSE. Parimenti l’energia elettrica<br />
che verrà prodotta dal I II stralcio dell’Impianto Fotovoltaico sarà <strong>di</strong> proprietà esclusiva dell’Ente che,<br />
pertanto, sarà l’unico soggetto legittimato alla cessione della stessa ed all’incasso del relativo prezzo <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
2.3 Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto al successivo Articolo 4, il Concessionario si obbliga alla realizzazione<br />
del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico a regola d’arte, in conformità alle previsioni del progetto<br />
esecutivo che pre<strong>di</strong>sporrà e che sarà approvato dall'Ente (il "Progetto Tecnico Esecutivo") come<br />
eventualmente integrato e/o mo<strong>di</strong>ficato dal Concessionario prima dell'inizio dei lavori ed approvati<br />
dall’Ente, al fine <strong>di</strong> rendere il Progetto Tecnico Esecutivo, ove ve ne fosse bisogno, rispondente agli<br />
standard qualitativi e alle regole dell'arte applicabili per la costruzione <strong>di</strong> tali tipi d'impianti in<br />
conformità con le previsioni <strong>di</strong> cui al Decreto Conto Energia e successive mo<strong>di</strong>fiche e con ogni altra<br />
normativa applicabile in materia <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia fotovoltaica ed ai sensi della presente<br />
<strong>Convenzione</strong>.<br />
2.4 Il Concessionario dovrà inoltre curare, a proprie spese e per tutta la durata della Concessione, la<br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, ai termini e alle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla presente <strong>Convenzione</strong>, compiendo altresì, per conto dell’Ente tutte le pratiche<br />
necessarie al fine <strong>di</strong> ottenere l’ammissione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico agli incentivi<br />
erogabili ai sensi del Nuovo Decreto Conto Energia, ovvero del Decreto Energia, quale dei due<br />
assicureranno il risultato più vantaggioso per l’Ente (gli "Incentivi") .<br />
2.5 L’Ente, in considerazione dell’importanza della persistenza dell’irraggiamento solare sull'Area, si<br />
impegna nei confronti del Concessionario a non realizzare, per tutta la durata della presente<br />
<strong>Convenzione</strong>,nei terreni contigui opere o manufatti che possano ridurre o nuocere, anche solo<br />
parzialmente, all’irraggiamento solare, <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> tutto o parte del I e II stralcio dell’Impianto<br />
Fotovoltaico.<br />
2.6 Al fine <strong>di</strong> consentire la realizzazione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, l’Ente, dopo l’ottenimento<br />
dell’Autorizzazione Unica, si impegna a costituire un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie sull’area, ai sensi e per gli<br />
effetti degli articoli 952 e ss. del Co<strong>di</strong>ce Civile, a favore del Concessionario. Il Diritto <strong>di</strong> Superficie<br />
sarà concesso dal Concedente sull’Area per l'intero periodo ventennale durante il quale saranno<br />
erogati gli Incentivi <strong>di</strong> cui al Decreto Conto Energia. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie sull’area necessaria alla<br />
realizzazione del II stralcio funzionale sarà costituito dopo l’ottenimento della relativa<br />
autorizzazione.<br />
5
3 DURATA – TRASFERIMENTO OPERE – RIPRISTINO LUOGHI<br />
3.1 La presente <strong>Convenzione</strong> avrà la durata <strong>di</strong> anni venti (20) decorrenti dalla data <strong>di</strong> sottoscrizione e verrà<br />
prorogato <strong>di</strong> tanti giorni quanti ne decorreranno tra la data <strong>di</strong> sottoscrizione e quella del provve<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> ammissione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico agli Incentivi da parte del G.S.E. (la<br />
“Durata”).<br />
3.2 Alla scadenza della <strong>Convenzione</strong>, le aree torneranno senza oneri nella piena e completa<br />
<strong>di</strong>sponibilità dell’Ente e quanto su <strong>di</strong> esse realizzato sarà acquisito al patrimonio comunale senza alcun<br />
onere.<br />
3.3 Le opere, con i relativi impianti, dovranno essere consegnate in stato <strong>di</strong> efficienza e<br />
funzionamento. Le Parti prima del trasferimento delle opere ed impianti e comunque almeno 30 giorni<br />
prima del termine <strong>di</strong> scadenza del contratto effettueranno opportune ricognizioni re<strong>di</strong>gendo<br />
apposito verbale.<br />
3.4 Nel caso in cui l’Ente non riterrà opportuno l’acquisizione gratuita degli impianti il Concessionario<br />
sarà tenuto allo smantellamento e smaltimento degli impianti realizzati ed al ripristino dello stato dei<br />
luoghi, con oneri a proprio carico.<br />
4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br />
4.1 Il Concessionario, a totale propria cura e spese e, senza assunzione <strong>di</strong> alcun onere finanziario a carico<br />
dell'Ente, si impegna, d’intesa con l’Ente medesimo - che ne assumerà la titolarità del contatore, del<br />
regolamento <strong>di</strong> esercizio, del punto <strong>di</strong> connessione e della officina elettrica e la relativa<br />
responsabilità ai sensi e per gli effetti del Decreto Conto Energia - alla redazione della progettazione<br />
esecutiva ed alla realizzazione del I stralcio funzionale dell’Impianto fotovoltaico, nonché alla<br />
successiva conduzione e manutenzione dello stesso, per la durata della presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
4.2 Il Concessionario assume inoltre, nei confronti dell'Ente, i seguenti ulteriori impegni:<br />
a) progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione della centrale <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong><br />
energia da pannelli fotovoltaici;<br />
b) progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione delle cabine elettriche <strong>di</strong><br />
trasformazione;<br />
c) progettazione esecutiva realizzazione e manutenzione dell’elettrodotto <strong>di</strong> connessione<br />
alla Rete Elettrica Nazionale;<br />
d) progettazione, realizzazione e manutenzione <strong>di</strong> ogni altra opera ed impianto necessario<br />
per la produzione ed immissione dell’energia elettrica nella suddetta Rete Elettrica;<br />
e) <strong>di</strong>smissione e smaltimento, al termine della manutenzione del I stralcio dell’Impianto<br />
Fotovoltaico, ove l’Ente non dovesse decidere <strong>di</strong> acquisire l’impianto.<br />
4.3 I lavori per la realizzazione del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico dovranno essere iniziati<br />
entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dalla data <strong>di</strong> pubblicazione dell’Autorizzazione Unica, salvo<br />
6
<strong>di</strong>verso termine in<strong>di</strong>cato nelle predette autorizzazioni o in altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge, eseguiti secondo il<br />
Progetto Tecnico, ovvero secondo il Progetto Tecnico Esecutivo, in modo che il I stralcio funzionale<br />
dell'Impianto Fotovoltaico sia ultimato in ogni sua parte ed utilmente connesso alla rete elettrica<br />
nazionale entro e non oltre il termine in<strong>di</strong>cato nella relativa Autorizzazione. Per data <strong>di</strong> ultimazione del I<br />
stralcio funzionale dell'Impianto fotovoltaico si intende quella del verbale <strong>di</strong> accettazione dei lavori <strong>di</strong><br />
cui al successivo Articolo 5 (la "Data <strong>di</strong> Ultimazione dei Lavori").<br />
4.4 Resta inteso che detto termine sarà automaticamente prorogato ove la effettiva connessione del I stralcio<br />
funzionale dell’Impianto Fotovoltaico alla rete elettrica fosse ritardata per cause non imputabili al<br />
Concessionario (quali, a titolo esemplificativo, ritar<strong>di</strong> imputabili al gestore della rete elettrica o a cause<br />
<strong>di</strong> forza maggiore). I lavori potranno inoltre essere sospesi durante i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> avversità atmosferiche<br />
che, a giu<strong>di</strong>zio del Concessionario, possano portare pregiu<strong>di</strong>zio alla regolare esecuzione delle opere,<br />
riportando nota <strong>di</strong> tale sospensione nel giornale dei lavori. In tal caso, la Data <strong>di</strong> Ultimazione dei Lavori<br />
si intende prorogata <strong>di</strong> tanti giorni <strong>di</strong> calendario quanti sono quelli <strong>di</strong> sospensione. Analogamente si<br />
procederà nel caso <strong>di</strong> sospensione o <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> derivanti da altre cause non imputabili al Concessionario.<br />
Nel caso in cui i lavori dovessero venire sospesi per provve<strong>di</strong>menti della Pubblica Autorità, le Parti si<br />
accorderanno in buona fede per le conseguenti proroghe dei termini <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />
4.5 L’Ente si impegna a consentire il libero ed in<strong>di</strong>pendente accesso all'Area da parte del personale del<br />
Concessionario, ai soggetti deputati alla manutenzione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico, ai loro<br />
rispettivi <strong>di</strong>pendenti e incaricati, nonché ad ogni altro soggetto che dovesse essere incaricato <strong>di</strong> svolgere<br />
funzioni connesse alla progettazione, costruzione, installazione, collaudo e messa in opera del I stralcio<br />
dell’Impianto Fotovoltaico. Resta inteso che l’accesso suddetto e le attività svolte non comporteranno<br />
responsabilità alcuna a carico dell’Ente per danni e/o pregiu<strong>di</strong>zi arrecati a cose e/o persone.<br />
5 VARIAZIONI AL PROGETTO TECNICO DEFINITIVO<br />
5.1 E’ riservata al Concessionario la facoltà <strong>di</strong> introdurre tutte le varianti e le mo<strong>di</strong>fiche rispetto al Progetto<br />
Definitivo che riterrà necessarie e convenienti, anche se esse dovessero comportare aumenti o<br />
<strong>di</strong>minuzioni dei lavori solo previa autorizzazione scritta dell’Ente.<br />
5.2 In nessun caso sarà consentito al Concessionario <strong>di</strong> stralciare categorie dei lavori da effettuare ai sensi<br />
della presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
5.3 Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal successivo 5.4, dovrà eseguire tutti i lavori<br />
regolarmente e in conformità al Progetto Tecnico e/o al Progetto Tecnico Esecutivo, ai particolari<br />
esecutivi ed alle eventuali varianti introdotte a quest'ultimo in corso <strong>di</strong> esecuzione. Il Concessionario<br />
dovrà eseguire a suo onere anche quelle opere, eventualmente non oggetto <strong>di</strong> specifica descrizione nella<br />
presente <strong>Convenzione</strong>, nel Progetto Tecnico o nel Progetto Tecnico Esecutivo che rappresentano<br />
comunque un normale e necessario completamento del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e della sua<br />
funzionalità o siano comunque necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle attività oggetto della<br />
presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
7
5.4 Le Parti si danno atto e convengono che il Progetto Tecnico Definitivo potrà subire mo<strong>di</strong>fiche in<br />
<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> necessità od opportunità tecniche o prescrizioni <strong>di</strong> legge o della Pubblica Autorità, previo<br />
consenso da parte dell’Ente.<br />
6 ULTIMAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COLLAUDO<br />
6.1 Il Concessionario, a mezzo lettera inviata all'Ente con raccomandata A.R., comunicherà l’ultimazione<br />
dei lavori <strong>di</strong> installazione del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico, chiedendone constatazione<br />
da parte dell’ufficio Tecnico dell’Ente (la"Comunicazione <strong>di</strong> Ultimazione dei Lavori").<br />
6.2 Entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione <strong>di</strong> Ultimazione dei Lavori, l’Ente procederà<br />
all’accertamento della avvenuta ultimazione ed al collaudo del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico<br />
anche, eventualmente, a mezzo <strong>di</strong> tecnico all’uopo incaricato, nominato dall’Ente e con costi a carico<br />
del Concessionario, verbalizzando in unico contesto, ed in contrad<strong>di</strong>ttorio con il Concessionario, gli<br />
eventuali <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> costruzione e mancata ultimazione, invitando il Concessionario ad eliminarli entro,<br />
massimo, i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi. Constatato l’avvenuto assolvimento <strong>di</strong> quanto<br />
richiesto, verrà redatto il verbale <strong>di</strong> ultimazione e collaudo entro gli ulteriori 10 (<strong>di</strong>eci) Giorni<br />
Lavorativi.<br />
6.3 Nel caso in cui l’Ente non provveda alla verifica delle opere eseguite entro il termine <strong>di</strong> cui al precedente<br />
Articolo 6.2, il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico sarà considerato a tutti gli effetti ultimato e<br />
accettato dall’Ente.<br />
7 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DIRITTI<br />
7.1 L'Ente assume il ruolo <strong>di</strong> Soggetto Responsabile dell’esercizio e della manutenzione del I stralcio<br />
dell’Impianto Fotovoltaico, ai sensi e per gli effetti del Decreto Conto Energia, e sarà titolare:<br />
(i) delle autorizzazioni;<br />
(ii) del regolamento <strong>di</strong> esercizio;<br />
(iii) del punto <strong>di</strong> connessione;<br />
(iv) della officina elettrica del I stralcio dell’Impianto fotovoltaico;<br />
(v) del rapporto col Gestore della Rete Elettrica e del <strong>di</strong>ritto agli Incentivi a partire dalla data <strong>di</strong> richiesta<br />
del riconoscimento della tariffa incentivante.<br />
7.2 Il Concessionario si impegna a concordare con l’Ente le eventuali mo<strong>di</strong>fiche alla presente <strong>Convenzione</strong><br />
che si rendessero necessarie per consentire all’Ente <strong>di</strong> ottenere e/o mantenere la qualifica <strong>di</strong> Soggetto<br />
Responsabile del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico ai sensi del Decreto Conto Energia e sue mod. e<br />
int..<br />
8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO<br />
8
8.1 Il Concessionario assume il ruolo <strong>di</strong> responsabile della conduzione tecnica del I stralcio dell’Impianto<br />
Fotovoltaico, assumendosi pertanto tutti gli obblighi e gli oneri <strong>di</strong>rettamente connessi con la conduzione<br />
e manutenzione del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nei confronti dell'Ente e nei confronti dei terzi,<br />
manlevando l'Ente da ogni pretesa e domanda <strong>di</strong> terzi su qualsiasi titolo fondata.<br />
8.2 Il Concessionario, per tutta la durata della <strong>Convenzione</strong>, si obbliga a svolgere, a titolo esemplificativo e<br />
non esaustivo:<br />
(i) eseguire, a propria cura e spese, le attività ed i lavori <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria<br />
del I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico in modo da assicurare il corretto funzionamento anche<br />
al fine <strong>di</strong> ottenere la massima produzione <strong>di</strong> energia;<br />
(ii) senza limitazione agli obblighi <strong>di</strong> manutenzione, ad intervenire non oltre il giorno successivo a<br />
quello <strong>di</strong> rilevazione da parte del Concessionario, ovvero <strong>di</strong> segnalazione dell’Ente, <strong>di</strong> un<br />
eventuale malfunzionamento, del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico ovvero <strong>di</strong> una porzione<br />
dello stesso, al fine <strong>di</strong> assicurare l'efficiente funzionamento e ren<strong>di</strong>mento del I stralcio<br />
dell'Impianto Fotovoltaico nel caso in cui le parti o i sistemi <strong>di</strong> monitoraggio del I stralcio<br />
dell’Impianto Fotovoltaico riscontrino guasti, malfunzionamenti o riduzioni del ren<strong>di</strong>mento<br />
dell'impianto stesso;<br />
(iii) ad approntare idonei mezzi <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> sorveglianza del I stralcio dell’Impianto<br />
Fotovoltaico, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la recinzione e la videosorveglianza<br />
idonei a scongiurare i rischi <strong>di</strong> furto e danneggiamento dei pannelli che<br />
compongono il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e comunque conformi a quelli richiesti dalla<br />
Polizza All Risks <strong>di</strong> cui all’art.13; a gestire a proprie spese, per conto dell'Ente, che si obbliga a<br />
sottoscrivere atti ed istanze, tutte le pratiche necessarie per l'ammissione dell'Ente, quale<br />
"soggetto responsabile" ai sensi del Decreto Conto Energia e/o Nuovo Decreto Conto Energia,<br />
alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE nonché compiere tutti gli adempimenti necessari per<br />
poter effettuare la ven<strong>di</strong>ta al Gestore o ad altro terzo acquirente dell’energia elettrica prodotta<br />
dal I stralcio dall’Impianto Fotovoltaico;<br />
(iv) a sostenere ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, per qualunque prestazione tecnica e<br />
professionale attinente il I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico da realizzare e l'allaccio alla rete<br />
del Gestore, nonché ogni spesa necessaria alla manutenzione del I stralcio dell'Impianto<br />
Fotovoltaico;<br />
(v) ad osservare, gli "obblighi da rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle<br />
tariffe incentivanti" <strong>di</strong> cui all’articolo 9 della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />
Gas n. 90/2007;<br />
(vi) a segnalare tempestivamente all'Ente eventuali irregolarità dalle quali possa conseguire un esito<br />
negativo delle verifiche <strong>di</strong> cui all'articolo 10 dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità per<br />
l’Energia Elettrica e il Gas n. 90/2007;<br />
(vii) a fornire all'Ente su base almeno mensile un rapporto scritto sul funzionamento del I stralcio<br />
dell’Impianto Fotovoltaico e sulla produzione <strong>di</strong> energia solare nel periodo <strong>di</strong> riferimento;<br />
(viii) a mettere a <strong>di</strong>sposizione dell’Ente proprio personale per il caso in cui il GSE intendesse<br />
procedere ad ispezione e/o controlli e/o qualsivoglia attività sull’impianto;<br />
9
(ix) a corrispondere regolarmente tutti i premi ed altri importi dovuti ai sensi delle Garanzie, come<br />
definite al successivo Articolo 10, ed adempiere regolarmente agli eventuali ulteriori<br />
adempimenti in esse contenuti.<br />
8.3 Il Concessionario, in conformità a quanto offerto in sede <strong>di</strong> gara, si obbliga, dopo l'ottenimento<br />
dell'Autorizzazione Unica ad effettuare:<br />
- a [�];<br />
- b [�].<br />
9 CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - CESSIONE DEI CREDITI<br />
9.1 Il Concessionario, in conformità all’offerta formulata in sede <strong>di</strong> gara, si obbliga a versare all’Ente, per<br />
ogni anno <strong>di</strong> durata della <strong>Convenzione</strong>, un canone annuo pari a:<br />
1. con riferimento al I stralcio funzionale: euro [•] per ciascun MW realizzato;<br />
2. con riferimento al II stralcio funzionale: euro [•] per ciascun MW realizzato.<br />
Le Parti si danno, altresì, atto che è da intendersi ricompreso in dette somme anche il canone annuo per<br />
l’uso dell’Area.<br />
9.2 II canone annuo, maggiorato dell'IVA se dovuta, sarà pagato dal Concessionario entro il 15 gennaio <strong>di</strong><br />
ciascun anno. La prima annualità <strong>di</strong> canone sarà versata entro centoventi (120) giorni dall’ottenimento<br />
dell’Autorizzazione Unica.<br />
9.3 L'Ente si impegna a cedere al Concessionario o all’Istituto finanziatore da questo in<strong>di</strong>cato: (i) la totalità<br />
dei cre<strong>di</strong>ti derivanti dagli incentivi e (ii) la totalità dei cre<strong>di</strong>ti derivanti dall'Energia Venduta, stipulando<br />
due <strong>di</strong>stinti contratti <strong>di</strong> cessione secondo le formalità previste dalla normativa applicabile alle due<br />
tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, entro 10 giorni lavorativi dalla messa in esercizio del I stralcio funzionale<br />
dell'Impianto Fotovoltaico. In tal caso, il Concessionario dovrà impartire all’Istituto <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to a cui<br />
l’Ente o il Concessionario hanno ceduto i cre<strong>di</strong>ti derivanti dagli Incentivi e dall’Energia Venduta, una<br />
delegazione <strong>di</strong> pagamento in favore dell’Ente.<br />
9.4 I pagamenti delle somme dovute all’Ente dovranno essere effettuati dal Concessionario, ovvero dal<br />
soggetto delegato, entro la scadenza in<strong>di</strong>cata al punto 9.2. Il ritardato pagamento comporterà l’obbligo<br />
per il Concessionario <strong>di</strong> corresponsione, sulle somme dovute, degli interessi legali e moratori qui da<br />
intendersi, in ogni caso, quali tassi convenzionalmente pattuiti. Il mancato pagamento anche <strong>di</strong> una sola<br />
rata <strong>di</strong> canone comporterà la risoluzione della <strong>Convenzione</strong>, salvo il risarcimento dei danni.<br />
10 GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI<br />
10.1 Considerando che la realizzazione e manutenzione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico<br />
sarà effettuata me<strong>di</strong>ante ricorso a finanziamenti, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della<br />
presente <strong>Convenzione</strong>, l’Ente riconosce che l’ottenimento dei finanziamenti avrà luogo al seguito della<br />
10
costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non<br />
esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del<br />
Concessionario, cessione dei cre<strong>di</strong>ti del Concessionario verso l’Ente.<br />
10.2 L’Ente acconsente all’iscrizione da parte del Concessionario <strong>di</strong> ipoteca <strong>di</strong> primo grado sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
superficie a garanzia <strong>di</strong> quanto dovuto dal Concessionario ai Finanziatori ai sensi del contratto <strong>di</strong><br />
finanziamento.<br />
10.3 L’Ente si impegna a prendere atto ed accettare incon<strong>di</strong>zionatamente ed irrevocabilmente la cessione da<br />
parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei Cre<strong>di</strong>ti che devono venire a maturazione in virtù<br />
del rapporto <strong>di</strong> Concessione nei termini previsti dalla Cessione dei Cre<strong>di</strong>ti, e in conformità alla legge<br />
applicabile.<br />
10.4 L’Ente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie<br />
alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.<br />
10.5 L’Ente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali mo<strong>di</strong>fiche alla presente <strong>Convenzione</strong><br />
necessarie per tutelare le ragioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to dei finanziatori ai sensi del contratto <strong>di</strong> finanziamento, tali<br />
comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore dell’Ente.<br />
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente <strong>Convenzione</strong> in nessun caso l’Ente sarà tenuto ad<br />
accettare mo<strong>di</strong>fiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l’assunzione <strong>di</strong> ulteriori impegni o<br />
limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente<br />
<strong>Convenzione</strong>.<br />
11. GARANZIE<br />
11.1 Il Concessionario dovrà stipulare, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data <strong>di</strong> inizio dei<br />
lavori <strong>di</strong> realizzazione del I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico, una polizza assicurativa <strong>di</strong><br />
tipo 'all risks‘, con una primaria compagnia assicurativa ai sensi della quale il I stralcio funzionale<br />
dell'Impianto Fotovoltaico sia anche assicurato contro il rischio <strong>di</strong> eventi che possano impe<strong>di</strong>rne il<br />
funzionamento e, conseguentemente, causare la mancata produzione <strong>di</strong> energia fotovoltaica, quali, a<br />
mero titolo esemplificativo, i rischi <strong>di</strong> guasto o <strong>di</strong>struzione totale o parziale del I stralcio dell’Impianto<br />
Fotovoltaico, ovvero dei rischi derivanti da <strong>di</strong>fetti costruttivi con decorrenza dalla data <strong>di</strong> emissione del<br />
certificato <strong>di</strong> collaudo (la Polizza All Risks).<br />
11.2 Il Concessionario dovrà stipulare, prima della data <strong>di</strong> inizio dei lavori <strong>di</strong> realizzazione del I stralcio<br />
funzionale dell’Impianto Fotovoltaico, dandone evidenza all'Ente, una polizza per la responsabilità civile<br />
verso terzi (R.C.T.) con un massimale non inferiore ad Euro [�] ([�]) per sinistro e Euro [�]([�]) per<br />
anno (la Polizza RCT Terzi). La polizza dovrà essere valida sino all’ultimazione del I stralcio<br />
funzionale dell’Impianto Fotovoltaico come accertata ai sensi del 6.2 ed al relativo collaudo.<br />
11.3 Il Concessionario dovrà stipulare, al termine dei lavori <strong>di</strong> realizzazione del I stralcio funzionale<br />
dell’Impianto dandone evidenza all’Ente, a copertura dei rischi connessi alla manutenzione e<br />
funzionamento dell’impianto e ogni altro rischio che dovesse verificarsi, una polizza <strong>di</strong> responsabilità<br />
civile terzi (R.C.T.) con un massimali adeguati e comunque non inferiore ad €.[�] ([�]) per persona e<br />
per ogni sinistro(la Polizza RCT terzi). La Polizza R.C.T. terzi dovrà prevedere tra i beneficiari anche<br />
l'Ente con precisazione <strong>di</strong> massimali e rischi coperti<br />
11.4 Resta inteso che il Concessionario dovrà:<br />
11
(i) avvisare per iscritto l'Ente <strong>di</strong> ogni sinistro e <strong>di</strong> ogni evento che ragionevolmente possa<br />
compromettere la vali<strong>di</strong>tà delle coperture assicurative;<br />
(ii) avvisare l'Ente <strong>di</strong> ogni eventuale sinistro superiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)<br />
e/o <strong>di</strong> ogni evento che ragionevolmente possa compromettere la vali<strong>di</strong>tà delle coperture<br />
assicurative;<br />
(iii) verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le polizze assicurative siano stipulate e<br />
mantenute in vigore anche da tutti gli eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori che<br />
verranno da lui utilizzati in conformità alla presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
(iv) comunicare tempestivamente all’Ente, in tempo utile da impe<strong>di</strong>re che il I stralcio<br />
dell’Impianto Fotovoltaico rimanga privo <strong>di</strong> copertura assicurativa, qualsiasi circostanza che<br />
determini la cessazione della copertura, ovvero la riduzione dei rischi assicurati.<br />
11.5 Resta integralmente a carico del Concessionario la stipula <strong>di</strong> tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.<br />
11.6 La mancata stipulazione, ovvero l’inefficacia originaria o sopravvenuta <strong>di</strong> alcuna delle polizze<br />
assicurative costituirà grave inadempimento del Concessionario (avuto riguardo all’interesse dell'Ente)<br />
ai fini della risoluzione della <strong>Convenzione</strong>. Resta inteso che della mancata vali<strong>di</strong>tà delle coperture<br />
assicurative <strong>di</strong> propria spettanza sarà responsabile esclusivamente il Concessionario e che è, comunque,<br />
in facoltà dell’Ente provvedere alla stipula <strong>di</strong> idonei contratti <strong>di</strong> assicurazione ponendone i relativi costi<br />
a carico del Concessionario.<br />
11.7 Resta inteso che sono a carico del Concessionario gli importi corrispondenti alle franchigie <strong>di</strong> polizza,<br />
gli importi eventualmente eccedenti massimali e limiti <strong>di</strong> indennizzo previsti dalle polizze assicurative a<br />
carico del Concessionario ai sensi del presente articolo nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso<br />
risulti responsabile. Le assicurazioni a carico del Concessionario <strong>di</strong> cui al presente articolo non<br />
limiteranno in alcun modo la responsabilità del Concessionario, secondo quanto stabilito dalle<br />
<strong>di</strong>sposizioni contrattuali e secondo le Leggi Applicabili.<br />
12. DICHIARAZIONI E GARANZIE<br />
12.1.1 Il Concessionario rende le seguenti <strong>di</strong>chiarazioni e garanzie in favore dell’Ente. Il Concessionario<br />
prende atto ed accetta che l’Ente è ad<strong>di</strong>venuto alla decisione <strong>di</strong> stipulare la presente <strong>Convenzione</strong> sul<br />
presupposto della piena veri<strong>di</strong>cità delle seguenti <strong>di</strong>chiarazioni e garanzie.<br />
12.1.2 Il Concessionario <strong>di</strong>chiara e garantisce:<br />
(i) <strong>di</strong> essere una società regolarmente costituita nella forma giuri<strong>di</strong>ca in<strong>di</strong>cata in epigrafe e<br />
validamente operante ai sensi della legge italiana;<br />
(ii) <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre dei pieni poteri e <strong>di</strong> tutte le autorizzazioni necessarie per stipulare la <strong>Convenzione</strong> ed<br />
ogni altro documento ad essi collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con,<br />
o in relazione alla presente <strong>Convenzione</strong> e ad ogni altro documento ad essi collegato;<br />
(iii) <strong>di</strong> aver posto in essere tutti gli atti necessari al fine <strong>di</strong> adempiere alle obbligazioni assunte con la<br />
<strong>Convenzione</strong>. A tale riguardo, il Concessionario <strong>di</strong>chiara altresì che ai medesimi fini non sono<br />
necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni interne o <strong>di</strong> soggetti e/o autorità<br />
esterne ad essa (ivi incluse autorità pubbliche);<br />
12
(iv) che la stipulazione e l'esecuzione da parte del Concessionario della <strong>Convenzione</strong> e <strong>di</strong> ogni altro<br />
documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a)<br />
il proprio atto costitutivo e statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; (c)<br />
convenzioni, contratti, atti, accor<strong>di</strong>, documenti o altri strumenti vincolanti per il Concessionario;<br />
ovvero (d) eventuali or<strong>di</strong>nanze, citazioni, sentenze, lo<strong>di</strong> arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti<br />
per il Concessionario;<br />
(v) <strong>di</strong> essere solvibile, così come espressamente <strong>di</strong>chiarato negli atti <strong>di</strong> gara, e che non esistono fatti<br />
o circostanze che potrebbero renderlo insolvente, o non in grado <strong>di</strong> adempiere alle proprie<br />
obbligazioni, o esporla ad eventuali procedure concorsuali, e che non sono stati adottati da<br />
alcuna autorità atti per la liquidazione, lo scioglimento o cancellazione, né <strong>di</strong> aver intrapreso<br />
altri atti che possano influire negativamente sulla propria possibilità <strong>di</strong> eseguire le obbligazioni<br />
assunte con la presente <strong>Convenzione</strong> ed ogni altro documento ad esso collegato e che non<br />
<strong>di</strong>verrà insolvente in conseguenza della stipulazione della <strong>Convenzione</strong> e <strong>di</strong> ogni altro<br />
documento ad essi collegato.<br />
12.3 Il Concessionario, infine, con specifico riferimento al I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico, <strong>di</strong>chiara e<br />
garantisce quanto segue:<br />
(i) i lavori inizieranno ai sensi dell'Articolo 4 solo dopo l'ottenimento <strong>di</strong> ogni autorizzazione e<br />
licenza, ivi incluse quelle urbanistiche e ambientali, necessarie per la realizzazione e la<br />
manutenzione del I stralcio dell'Impianto Fotovoltaico;<br />
(ii) è a conoscenza <strong>di</strong> tutti gli accorgimenti e prestazioni <strong>di</strong> assistenza necessari per l’installazione<br />
ed il corretto funzionamento dell'Impianto;<br />
(iii) dalla Data <strong>di</strong> Ultimazione dei Lavori, il I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e i relativi<br />
componenti saranno conformi alle norme tecniche richiamate nel Decreto Conto Energia, e<br />
saranno realizzati con componenti <strong>di</strong> nuova costruzione ai sensi del Decreto Conto Energia e<br />
presenteranno le caratteristiche tecniche in<strong>di</strong>cate nel Progetto Tecnico e/o Progetto Tecnico<br />
Definitivo;<br />
(iv) <strong>di</strong> accettare le con<strong>di</strong>zioni contenute nella presente <strong>Convenzione</strong> e nei suoi allegati e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />
dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;<br />
(v) che l'Area è ben nota al Concessionario nella sua consistenza e stato <strong>di</strong> fatto avendone questi<br />
effettuato sopralluogo;<br />
(vi) <strong>di</strong> aver preso atto dei rischi specifici dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro in cui le maestranze facenti capo ad<br />
essa saranno chiamate a prestare la propria attività, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa<br />
vigente;<br />
(vii) <strong>di</strong> avere preso esatta e piena cognizione, <strong>di</strong>rettamente e/o tramite suoi tecnici delle opere da<br />
eseguire e degli allegati contrattuali che si riferiscono alle opere, dell'Area e dell’area <strong>di</strong> cantiere<br />
nel suo attuale stato, a tutte le quote ed ogni altro particolare inerente, nonché delle norme<br />
vigenti e dei regolamenti per quanto riguardante i lavori e le opere.<br />
12.4 Le <strong>di</strong>chiarazioni e le garanzie rese dal Concessionario ai sensi del presente Articolo si intendono<br />
rilasciate all’Ente alla data <strong>di</strong> stipula della presente <strong>Convenzione</strong> e ripetute alla data <strong>di</strong> ultimazione del I<br />
13
stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e alla data <strong>di</strong> effettiva entrata in esercizio dello stesso e, comunque, si<br />
intendono rese per l’intera Durata della <strong>Convenzione</strong>. Resta inteso che una <strong>di</strong>chiarazione e<br />
garanzia dovrà intendersi violata anche nel caso in cui la sua violazione si manifesti sulla base <strong>di</strong> fatti o<br />
circostanze sopravvenute successivamente alla data <strong>di</strong> stipula della presente <strong>Convenzione</strong> laddove tale<br />
violazione potesse ritenersi, a ragionevole giu<strong>di</strong>zio dell’Ente, già sussistente a tale data <strong>di</strong> riferimento.<br />
13. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO<br />
13.1 Il Concessionario si obbliga a:<br />
(i) realizzare il I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico secondo i termini e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
cui alla presente <strong>Convenzione</strong>;<br />
(ii) realizzare il I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico entro i termini <strong>di</strong> cui al precedente<br />
Articolo 4, previa verifica della funzionalità del I stralcio funzionale dell'Impianto Fotovoltaico;<br />
(iii) tenere indenne fin d’ora l’Ente per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le<br />
maestranze del Concessionario e così per i danni che, per causa o colpa <strong>di</strong> dette maestranze<br />
potessero comunque derivare ai terzi;<br />
(iv) provvedere agli adempimenti del caso per quanto concerne le attività provvisionali necessarie al<br />
fine <strong>di</strong> evitare ogni pericolo e/o danno a terzi <strong>di</strong>rettamente incaricato dall’Ente, in ottemperanza<br />
a quanto <strong>di</strong>sposto dalla normativa vigente;<br />
(v) pre<strong>di</strong>sporre le necessarie strutture provvisorie <strong>di</strong> cantiere, necessarie per alloggiare i servizi per<br />
il proprio personale e un ufficio per la propria <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> cantiere e per la Direzione dei Lavori,<br />
dotandoli <strong>di</strong> allacciamenti elettrici, idrici e riscaldamento elettrico;<br />
(vi) adempiere puntualmente le proprie obbligazioni ed esercitare le facoltà, i poteri ed i <strong>di</strong>ritti ad<br />
essa rivenienti ai sensi della <strong>Convenzione</strong> ed, in particolare, senza pregiu<strong>di</strong>zio per quanto<br />
genericamente previsto nel presente Articolo 12, adempiere interamente le proprie obbligazioni<br />
ed esercitare le proprie facoltà, poteri e <strong>di</strong>ritti il cui inadempimento o mancato esercizio possa<br />
pregiu<strong>di</strong>care la fornitura dell’energia elettrica in capo all'Ente secondo le modalità previste dal<br />
Decreto Conto Energia;<br />
(vii) comunicare imme<strong>di</strong>atamente all’Ente, ove il Concessionario ne venga a conoscenza, eventuali<br />
violazioni <strong>di</strong> qualsivoglia <strong>di</strong>chiarazione, garanzia o impegno previsti dalla <strong>Convenzione</strong>, nonché<br />
comunicare all’Ente eventuali elementi, fatti o circostanze che possano mutare o rendere non<br />
veritiere le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> cui al precedente Articolo 14 o qualunque evento o circostanza<br />
attinente al I stralcio funzionale dell’Impianto Fotovoltaico, che possa avere un effetto sui <strong>di</strong>ritti<br />
dell’Ente ai sensi della presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
14. SOCIETÀ DI PROGETTO<br />
14.1 Il Concessionario attesta che il capitale sociale della Società <strong>di</strong> Progetto è pari ad Euro [•] ([•]).<br />
14.2 La quota <strong>di</strong> partecipazione al capitale sociale <strong>di</strong> ciascun soggetto è la seguente:<br />
14
1. [•]<br />
2. [•]<br />
14.3 Il Concessionario è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all’Ente, ogni<br />
mo<strong>di</strong>ficazione intervenuta, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi,<br />
fornendo, ove necessario, la documentazione per la certificazione dei requisiti richiesti dalla legge 31<br />
maggio 1975, n. 575.<br />
14.4 I soci del Concessionario che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a<br />
partecipare alla Società <strong>di</strong> Progetto, per un periodo minimo <strong>di</strong> 1 (uno) anno dall'avvenuto collaudo del I<br />
stralcio dell’Impianto Fotovoltaico e sino a tale periodo essi sono responsabili per il buon<br />
adempimento degli obblighi del Concessionario. In ogni caso l'ingresso nel capitale sociale del<br />
Concessionario e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte <strong>di</strong> banche e altri investitori istituzionali o<br />
<strong>di</strong> enti pubblici possono avvenire in qualsiasi momento.<br />
14.5 In ogni caso i soci della Società <strong>di</strong> Progetto sono responsabili in solido per l'eventuale obbligo <strong>di</strong><br />
rimborso del Contributo, fatta salva la facoltà per il Concessionario <strong>di</strong> fornire all’Ente fideiussione<br />
bancaria o polizza assicurativa a garanzia <strong>di</strong> tale eventuale obbligo, liberando in tal modo i soci.<br />
14.6 Qualora ne ricorrano le con<strong>di</strong>zioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.<br />
187 il Concedente provvederà a verificare eventuali variazioni <strong>di</strong> entità superiore al 2% nella<br />
composizione societaria del Concessionario.<br />
14.7 Le cessioni d'azienda e gli atti <strong>di</strong> trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario devono<br />
essere preventivamente assentite per iscritto dall’Ente e non hanno effetto nei confronti dello stesso<br />
fino a che il Concessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o<br />
scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non<br />
abbia documentato il possesso dei requisiti <strong>di</strong> partecipazione alla gara previsti dal Bando.<br />
15. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE<br />
15.1 Ferme le previsioni contenute agli artt. 10.6 e 15 resta tra le Parti espressamente convenuto, che il<br />
presente contratto si considererà risolto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all’art.1456 c.c, <strong>di</strong>etro<br />
semplice comunicazione al Concessionario, da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r, dell’intenzione<br />
dell’Ente <strong>di</strong> valersi della presente clausola risolutiva ed al verificarsi, <strong>di</strong> anche una delle seguenti<br />
circostanze:<br />
(a) fallimento del Concessionario;<br />
(b) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi che, a giusto<br />
titolo, si trovino all’interno del I stralcio dell’Impianto Fotovoltaico nella fase della<br />
realizzazione e <strong>di</strong> manutenzione dello stesso;<br />
(c) sopravvenienza <strong>di</strong> una della cause <strong>di</strong> incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione,<br />
previste dall’art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;<br />
(d) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all’Ente <strong>di</strong> cui agli artt. 10 e<br />
11.<br />
15
(e) mancato pagamento, anche per un solo semestre, delle somme dovute all’Ente e <strong>di</strong> cui all’art.<br />
9.3 che precede. Solo per questa ipotesi è convenuto tra le Parti che l’Ente possa avvalersi della<br />
clausola risolutiva solo dopo il decorso <strong>di</strong> tre (3) mesi dallo scadere del termine <strong>di</strong> pagamento<br />
stabilito all’art. 9.5<br />
16. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE<br />
16.1 E’ fatto <strong>di</strong>vieto al Concessionario <strong>di</strong> cedere ad altri la <strong>Convenzione</strong> sotto pena della sua risoluzione e<br />
del risarcimento dei danni a favore dell’Ente e/o l’esecuzione <strong>di</strong> tutta o <strong>di</strong> parte dei lavori oggetto degli<br />
accor<strong>di</strong> contrattuali.<br />
17. COMUNICAZIONI<br />
17.1 Qualsiasi comunicazione in forza della presente <strong>Convenzione</strong> dovrà essere effettuata per iscritto ed<br />
inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti<br />
in<strong>di</strong>rizzi e/o numeri <strong>di</strong> telefax:<br />
se al Concessionario:<br />
[�]<br />
c.a.:<br />
Dott. [�]<br />
Tel.: [�]<br />
Fax: [�]<br />
se all’Ente:<br />
[�]<br />
c.a.:<br />
Dott. [�]<br />
Tel.: [�]<br />
Fax: [�]<br />
ovvero ad altro in<strong>di</strong>rizzo e/o numero <strong>di</strong> telefax che ciascuna delle Parti potrà <strong>di</strong> volta in volta<br />
comunicare all'altra Parte successivamente alla data <strong>di</strong> stipula della presente <strong>Convenzione</strong>, secondo le<br />
modalità <strong>di</strong> cui sopra.<br />
17.2 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente <strong>Convenzione</strong> si<br />
intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli in<strong>di</strong>rizzi e/o numeri <strong>di</strong> telefax<br />
<strong>di</strong> cui al precedente paragrafo, e si intenderà ricevuta alla data <strong>di</strong> ricezione della lettera raccomandata<br />
16
così come specificata nella ricevuta <strong>di</strong> ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong><br />
ricevimento), ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso),<br />
ovvero alla data <strong>di</strong> trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta<br />
trasmissione sia stata effettuata in un giorno lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel giorno<br />
lavorativo imme<strong>di</strong>atamente successivo.<br />
18. VARIE<br />
18.1 Fatta salva la previsione <strong>di</strong> cui all'articolo 1419 del Co<strong>di</strong>ce Civile, nel caso in cui una o più <strong>di</strong>sposizioni<br />
della presente <strong>Convenzione</strong> siano o vengano <strong>di</strong>chiarate illegittime, invalide o inefficaci sotto<br />
qualsivoglia aspetto ai sensi <strong>di</strong> legge, tale illegittimità, invali<strong>di</strong>tà o inefficacia non inficerà in alcun modo<br />
la legittimità, la vali<strong>di</strong>tà o l'efficacia delle rimanenti <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>Convenzione</strong>. Nei limiti<br />
del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi normativa applicabile, le <strong>di</strong>sposizioni<br />
ritenute illegittime, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il<br />
più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.<br />
18.2 L'inerzia o comunque il ritardo nell'esercizio, da parte <strong>di</strong> ciascuna delle Parti, dei <strong>di</strong>ritti e delle facoltà<br />
rispettivamente attribuiti dalla presente <strong>Convenzione</strong> non potrà intendersi quale rinuncia agli stessi, né<br />
eventuali esercizi parziali o singoli <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti e facoltà potranno limitare o comunque escludere<br />
l'esercizio degli stessi o degli altri <strong>di</strong>ritti e facoltà.<br />
18.3 I <strong>di</strong>ritti e le facoltà <strong>di</strong> cui alla presente <strong>Convenzione</strong> sono da intendersi come cumulativi rispetto ai <strong>di</strong>ritti<br />
e alle facoltà previsti dalla legge, e non limitativi <strong>di</strong> questi.<br />
18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente <strong>Convenzione</strong> è stato oggetto <strong>di</strong> ampia negoziazione<br />
in tutte le loro <strong>di</strong>sposizioni. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
18.5 Le Parti prendono atto che la Concessione costituisce parte integrante della presente <strong>Convenzione</strong>.<br />
18.6 Le Parti concordano <strong>di</strong> negoziare in buona fede, nei limiti ciascuna dei propri poteri e nel rispetto della<br />
normativa applicabile la possibilità <strong>di</strong> applicare i termini e le con<strong>di</strong>zioni previsti nella presente<br />
<strong>Convenzione</strong> e nell'Atto Pubblico alla realizzazione <strong>di</strong> ulteriori impianti fotovoltaici su aree <strong>di</strong> proprietà<br />
dell'Ente che quest'ultimo dovesse decidere <strong>di</strong> effettuare.<br />
19 SPESE - IMPOSTE E TASSE<br />
19.1 Le Parti convengono che le spese effettuate dall’Ente in riferimento allo sviluppo del I stralcio<br />
funzionale dell'Impianto Fotovoltaico sono a carico del Concessionario.<br />
19.2 Le Parti, altresì, convengono che le imposte e tasse legate alla stipula e al perfezionamento della<br />
presente <strong>Convenzione</strong> saranno a carico del Concessionario.<br />
20 FORO<br />
20.1 Le Parti convengono che la definizione <strong>di</strong> qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, vali<strong>di</strong>tà,<br />
esecuzione del o comunque derivante dalla presente <strong>Convenzione</strong> sarà devoluta alla competenza esclusiva<br />
del Foro <strong>di</strong> [�].<br />
[luogo e data]<br />
17
[CONCESSSIONARIO]<br />
_____________________________<br />
NOME: [ ]<br />
QUALIFICA: [ ]<br />
[Ente]<br />
_____________________________<br />
Nome: [ ]<br />
Qualifica: [ ]<br />
18<br />
* * *