BIJZONDER LASTENBOEK “Datamining Tools” - SeniorenNet

De diensten zullen tijdens hun uitvoering van dichtbij worden gevolgd door één of meer afgevaardigden van de
aanbestedende overheid. De identiteit van die afgevaardigde(n) zal aan de dienstenverstrekker worden medegedeeld op het
ogenblik waarop de uitvoering van de diensten zal aanvangen.
1.2.4 UITVOERING VAN DE DIENSTEN
1.2.4.1 TERMIJNEN EN CLAUSULES
De levering van de software, de implementering, de migratie van de modellen en de
streams (data preparation, deployment, Reporting) en de opleiding van de gebruikers
moeten plaatsvinden binnen 3 maanden volgend op de datum van de kick-off-meeting.
De sluitingsdagen van de onderneming van de leverancier voor de jaarlijkse vakantie zijn niet in de berekening opgenomen.
De bestelbon wordt aan de dienstenverstrekker bezorgd, hetzij per aangetekende brief, hetzij per fax, hetzij met enig ander
middel dat het mogelijk maakt de datum van verzending met zekerheid te bepalen.
De latere correspondentie betreffende de bestelbon (en de uitvoering van de diensten) volgt dezelfde regels als die bepaald
voor de verzending van de bestelbon, telkens een partij haar interventie wil bewijzen.
Indien de bestelbon later wordt ontvangen dan na twee werkdagen, kan de leveringstermijn worden verschoven in
verhouding tot de vertraging in de ontvangst van de bestelbon, zulks op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de
dienstenverstrekker. Indien de bestellende dienst, na onderzoek van het schriftelijke verzoek vanwege de
dienstenverstrekker, dit geheel of gedeeltelijk gegrond acht, deelt hij hem schriftelijk mede welke termijnverlenging
aanvaard wordt.
In geval van een manifest onjuiste of onvolledige formulering van de bestelbon, die iedere uitvoering van de bestelling
verhindert, stelt de dienstenverstrekker de bestellende dienst daar onmiddellijk schriftelijk van in kennis, opdat een
oplossing kan worden gevonden teneinde de normale uitvoering van de bestelling mogelijk te maken. Indien nodig vraagt de
dienstenverstrekker een verlenging van de uitvoeringstermijn voor de diensten, op dezelfde wijze als bepaald voor een
laattijdige ontvangst van de bestelbon.
In ieder geval zijn klachten betreffende de bestelbon niet meer ontvankelijk indien ze niet zijn ingediend binnen 15
kalenderdagen [*] te rekenen vanaf de eerste dag volgend op die waarop de dienstenverstrekker de bestelbon heeft
ontvangen.
[*] Kortere termijn, gemotiveerd in het bijzonder bestek voor bepaalde opdrachten (bijvoorbeeld rekening houdend met de
termijnen voor de uitvoering van de diensten bepaald in dit bijzonder bestek, zijn de klachten niet meer ontvankelijk ...).
1.2.4.2 PLAATS WAAR DE DIENSTEN UITGEVOERD MOETEN WORDEN EN FORMALITEITEN
1.2.4.2.1 PLAATS WAAR DE DIENSTEN UITGEVOERD MOETEN WORDEN EN UURROOSTERS
De diensten worden hoofdzakelijk verricht te Brussel, in de lokalen van de FOD Financiën. Mochten werkperiodes in de
provincie nodig zijn, dan worden de reiskosten in principe niet door de FOD Financiën terugbetaald. Een deel van de diensten
kan eveneens verricht worden in de lokalen van de aannemer, wanneer die diensten niet elders verricht kunnen worden of
als de FOD Financiën er een bijzonder voordeel uit haalt.
Opdat de samenwerking met de personeelsleden van de FOD Financiën optimaal zou verlopen, moet het personeel van de
aannemer dat de prestaties in de gebouwen van de FOD Financiën verricht, in de mate van het mogelijke hetzelfde
werkschema als het personeel van Financiën volgen. Onder normale kantooruren worden de werkdagen, van maandag tot
33