Entrepriseformer
Entrepriseformer
Entrepriseformer
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NORSK<br />
LANDBRUKSRÅDGIVNING<br />
KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I<br />
LANDBRUKET<br />
SAMLING NR 1- DAG 1.<br />
FOREDRAG KL 15 15.30 30 – 17 17.00 00 & 17 17.15 15 – 17 17.45 45<br />
ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT<br />
ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT<br />
MELLOM ENTREPRENØR OG BYGGHERRE
ENTREPRISEFORMER<br />
• Avtale mellom<br />
entreprenør og<br />
byggherre –<br />
entrepriseformer<br />
• Utførelsesentreprise<br />
• Totalentreprise
ENTREPRISEFORMER<br />
• EEntrepriseform t i f er en modell d ll ffor organisering i i av fforholdet h ld t mellom ll dde ttre<br />
hovedaktørene i et prosjekt byggherren, prosjekterende og entreprenørene<br />
og danner den prinsipielle strukturen for fordeling av risiko og ansvar.<br />
I realiteten eksisterer kun to entrepriseformer.<br />
Utførelsesentrepriser p og g totalentrepriser. p<br />
• I en ”Utførelsesentreprise” er entreprenørens forpliktelser i<br />
prinsippet begrenset til å gjennomføre et arbeide etter tegninger og<br />
beskrivelser.<br />
• I en totalentreprise er entreprenørens forpliktelser utvidet til også å<br />
gjelde prosjektering.
ENTREPRISEFORMER<br />
• BBegrepet t ”utførelsesentreprise” ” tf l t i ” fi finnes ikk ikke i ttradisjonell di j ll litt litteratur t men<br />
dekker ; generalentreprise, hovedentreprise , delt byggeherrestyrt<br />
entreprise.<br />
• I en ”Utførelsesentreprise” er entreprenørens forpliktelser i prinsippet<br />
begrenset til å gjennomføre et arbeide etter tegninger og beskrivelser.<br />
• I en totalentreprise er entreprenørens forpliktelser utvidet til også å gjelde<br />
prosjektering.<br />
• FORSKJELLEN MELLOM DE TO<br />
ENTREPRISEFORMENE LIGGER I HVOR<br />
ANSVARET FOR PROSJEKTERINGEN ER<br />
PLASSERT.
ENTREPRISEFORMER<br />
• I bransjen arbeides det intenst med å framskaffe en tredje entrepriseform<br />
• Totalentrepriseformen har fått vid anvendelse etter at vi fikk ny<br />
bygningslovgivning i 1987. Svært ressurskrevende og driver opp<br />
administrasjonskostnadene i bedriftene.<br />
• SAMSPILLKONTRAKTER.<br />
I disse blir entreprenøren kontrahert tidlig i prosjekteringsfasen for å dra<br />
nytte av hans kompetanse og for å tilpasse prosjektet til hans ”apparat” ”apparat”.<br />
Disse modellene havner svært ofte i en totalentreprisekontrakt.<br />
• OPS – KONTRAKTENE som benyttes i en del større offentlige<br />
prosjekter er hovedstammen i kontraktene i prinsippet en<br />
totalentreprise der finansiering, drift og vedlikehold av anlegget er<br />
tatt inn inn.<br />
Tilleggsytelsene har et definert omfang og varighet og er<br />
funksjonsbeskrevet.
ENTREPRISEFORMER<br />
• FORHANDLET AVTALE - med d<br />
avregning etter medgått tid og<br />
materiell ut fra selvkostnivå på<br />
timesatser og innkjøp. innkjøp Det avtales a tales<br />
da et fast påslag og eventuelt gis<br />
en fast pris på rigg og drift av<br />
byggeplassen byggeplassen. I tillegg er det det<br />
ofte definert en målsum og det<br />
avtales en deling av<br />
over/underskudd på prosjektet i<br />
forhold til budsjettert<br />
prosjektkostnad.
ENTREPRISEFORMER<br />
VALG AV ENTREPRISEFORM<br />
Totalentreprise:<br />
Entreprenøren har ansvar for prosjekteringen, gjennomføringen og valg av<br />
løsninger til prosjektet.<br />
TTotalentreprisen l i velges l der d tiltakshaverne tilt k h vil il ha h minst i t mulig li risiko. i ik<br />
Hovedentreprise.<br />
En entreprise p hvor som regel g alle bygningsmessige yg g g arbeider er samlet hos<br />
en entreprenør.<br />
Byggherren oppretter i tillegg egne kontrakter med de prosjekterende og<br />
entreprenører p for tekniske fag g<br />
Generalentreprise.<br />
Hele entreprisen leveres av en entreprenør. Han engasjerer alle<br />
leverandører som underentreprenører og har det fulle ansvar for utførelsen<br />
av alle arbeider.<br />
Prosjektering inngår ikke i entreprenørens kontrakt og må ivaretas av<br />
prosjekterende kontrahert av byggherre byggherre.
ENTREPRISEFORMER<br />
Delt byggherrestyrt entreprise.<br />
Her inngår byggherren separate avtaler med en rekke entreprenører for de<br />
ulike lik ffagområder åd .(grunn, ( bbetong, t ttømrer, elektro, l kt osv….) )<br />
Prosjektering ivaretas av prosjekterende kontrahert av byggherren.<br />
Byggherren, ofte i samarbeid med en engasjert byggeleder, har ansvaret for<br />
å styre og koordinere alle aktørene i prosjektet.<br />
Regningsarbeid.<br />
Entreprenøren gjør arbeidet byggherren spesifiserer og avregner etter<br />
medgått tid og materiell. Det avtales timepriser og påslag for innkjøpt<br />
materiell.
ENTREPRISEFORMER<br />
VALG AV ENTREPRISEFORM<br />
Byggherrenes dilemma!!.<br />
Sterkt oppdelte og byggherrestyrte entrepriser ofte gir udekkede<br />
grensesnitt mellom de ulike leverandører og entreprenører .<br />
• Krever svært detaljert planleggingsarbeide<br />
• Krever ”vanntett” vanntett anbudsunderlag .<br />
• Manglende poster kan gi store overskridelser og dissens<br />
Gir sterk konkurranseeffekt – adgang til å delta for mindre bedrifter.<br />
Lett å sammenligne tilbud.<br />
Krav til entreprenørene må tydelig gå fram i konkurransegrunnlaget<br />
konkurransegrunnlaget.<br />
Krever byggeledelse / koordinering – utgifter til byggeleder.
ENTREPRISEFORMER<br />
VALG AV ENTREPRISEFORM<br />
Dersom byggherren har fokus på minimal risiko er totalentrepriseformen å<br />
anbefale.<br />
Byggherren betaler en risikopremie for tryggheten, da entreprenøren<br />
normalt vil ha et visst påslag på alle underentreprenører<br />
Det er ingen grunn til å anta at denne entrepriseformen gir en lavere<br />
totalkostnad for byggherren.<br />
Ved totalentreprise – pass på!<br />
Totalentreprenøren har rett til å velge materialer og utførelser.<br />
Enkle og minimalistiske løsninger - høye drift/levetidskostnader.<br />
Spesifiser konkurransegrunnlaget nøye slik at entreprenørens anbud<br />
inkluderer de utførelser byggherren ygg ønsker. ( (letter også g sammenligning) g g)
ENTREPRISEFORMER<br />
VALG AV ENTREPRISEFORM – KONKLUSJON<br />
Byggherren må treffe valg ut fra en vurdering av egen kompetanse og<br />
tilgjengelige ressurser til styring og oppfølging av prosjektet.<br />
Uansett entrepriseform er det viktig med god oppfølging underveis for å<br />
sikre at prosjektforutsetningene blir ivaretatt ivaretatt.<br />
Grunnlaget for suksess eller fiasko legges i planleggingsfasen.<br />
En annen måte å si det på er at 90 % av premissene for suksess er<br />
lagt når 10% av kostnadene er påløpt.<br />
Kalkyle for to entrepriseformer – utfordring !!!
KONTRAKT MED ENTREPRENØR<br />
Standardiserte<br />
kontraktsbestemmelser<br />
NS 3431.- Totalentreprise<br />
NS 8405 – Utf Utførelsesentreprise<br />
l t i<br />
NS 8406 – Utførelsesentreprise<br />
NS 8406 Utførelsesentreprise<br />
(forenklet )
NS 8405 & 8406<br />
NS 8405 – Norsk bygge og anleggskontrakt<br />
NS 8406 – Forenklet norsk bygge og anleggskontrakt .<br />
Like bestemmelser i standardene<br />
Virkeområde Virkeområde, omfang<br />
Bestemmelser for bruk i kontraktsforhold hvor entreprenøren påtar seg<br />
utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid og hvor det vesentligste av<br />
tegninger, i bbeskrivelser k i l og bberegninger i skal k l lleveres av bbyggherren h<br />
Partenes representanter<br />
HHver av partene t skal k l utpeke t k en person som representerer t dem d i<br />
spørsmål angående kontrakten .(representant) Er ikke annet<br />
meddelt den andre parten har representanten fullmakt til å fatte<br />
alle beslutninger i anledning kontrakten
NS 8405 & 8406<br />
Kontraktsdokumenter.<br />
EEr ikke ikk annet t avtalt t lt inngår i å følgende f l d ddokumenter k t i kkontrakten. t kt<br />
a) Avtaledokument<br />
b) ) Eventuelle referater eller skriftlig g materiale fra oppklarende pp<br />
c) )<br />
drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt ,<br />
som er godkjent av begge parter.<br />
Entreprenørens p ø tilbud.<br />
d) Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig<br />
materiale fra befaringer eller konferanser - før tilbud ble inngitt<br />
e) Tilbuds – eller konkurransegrunnlaget<br />
f) Denne standarden.<br />
Ved motstrid gjelder rekkefølgen – utførelse som kun vises på<br />
tegning er ikke en del av kontrakt – beskrivelse gjelder foran tegning
NS 8405 & 8406<br />
Møter - Varsler og krav.<br />
Byggherren innkaller til byggemøter -minst 7 dager varsel -fullmakt<br />
til ordinære saker.<br />
Alle varsler og krav og svar - skriftlig til partenes representanter -<br />
elektronisk kommunikasjon gyldig kun dersom det er avtalt.<br />
Varsel, krav og svar som er innført i referat fra byggemøte regnes<br />
som skriftlige<br />
Spesielt for NS 8405:<br />
Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre part har varslet<br />
eller svart for sent må han gjøre det skriftlig og uten ugrunnet<br />
opphold etter å ha mottatt varsel eller svar svar.<br />
Gjør han ikke det skal varslet eller svaret anses som gitt i tide.
Sikk Sikkerhetsstillelse, h t till l Forsikring F ik i<br />
NS 8405 & 8406<br />
Entreprenøren stiller 10% av K sum i utførelesetida , 3% i første 3 år etter overtak<br />
Byggherren stiller 15% i utførelsestida<br />
Entreprenøren skal holde forsikret det som til en hver tid er utført<br />
Spesielt for NS 8405<br />
Forsikringen skal dekkekostnadenmed å bringe kontraktsarbeidet i<br />
samme stand som før skaden.<br />
Ved ombyggingsarbeider skal byggherren sørge for at den delen av<br />
bygget som ikke omfattes av ombyggingen er forsikret.<br />
Entreprenøren skal ha ansvarsforsikring som skal dekke min 150 G (10.9 mill)
NS 8405 & 8406<br />
Forhold på byggeplassen<br />
Entreprenøren skal holde god orden -regelmessig opprydding etter eget<br />
arbeid og fjerne avfall etter dette - opprydding for entreprenørens regning<br />
etter varsel.<br />
Stillaser og ubetjente heiser skal vederlagsfritt kunne benyttes av andre<br />
entreprenører og byggherren så fremt det ikke skjer til fortrengsel for<br />
entreprenøren.<br />
Prøving og kontroll.<br />
Prøving som fastsatt eller forutsatt i kontrakten skal besørges og betales av<br />
entreprenøren. t (NB! Intet I t t generelt lt krav k om KS system t hos h entreprenøren)<br />
t )<br />
Bruk av underentreprenør / byggeplassadministrasjon<br />
Entreprenøren har rett til å sette bort deler til UE. Entreprenør skal varsle<br />
byggherren om hvilke deler – nektelse kun dersom saklig grunn
NS 8405 & 8406<br />
Entreprenøren skal uten særskilt vederlag samordne sin utførelse med<br />
sideentreprenører sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i prosjektet – i den grad<br />
som er påregnelig når kontrakt ble inngått.<br />
Byggherrens ytelser.<br />
Byggherren leverer tegninger tegninger, beskrivelser og beregninger Byggherren<br />
bærer risikoen for at det fysiske arbeidsunderlaget, grunnforholdene<br />
herunder andres arbeid på bygget eller anlegget, som entreprenøren skal<br />
bygge videre på på.<br />
Byggherren skal påvise høgdefastmerker, byggelinje nabogrense ol<br />
Byggherren sørger for tidsmessig koordinering av aktørene i prosjektet.<br />
Framdrift<br />
Entreprenøren p ø skal utarbeide og g legge gg fram framdriftsplan p for egne g arbeide<br />
Om nødvendig inngår også revisjon av framdriftsplanen .<br />
Plan skal vise hovedaktiviteter og hvilke andres aktiviteter disse er<br />
avhengige av
Endringer.<br />
NS 8405 & 8406<br />
Byggherren kan skriftlig pålegge entreprenøren endringer – ikke av<br />
vesentlig annen art enn det kontrakten omfatter – sum inntil 15% av netto<br />
kontraktssum.<br />
Partene har krav på justering av vederlaget og tidsfrister endringen<br />
medfører.<br />
Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal<br />
avregnes g etter enhetspriser p utgjør gj ingen g endring g – så fremt det ikke<br />
vesentlig overstiger … (NB!!!!!! – ikke grunnlag for tillegg i tid og<br />
enhetspriser)<br />
Entreprenøren har plikt til å utføre alle pålegg han får fra byggherrens<br />
representant representant, fullmektig eller prosjekterende - han har selv ansvaret for å<br />
varsle om han mener pålegget gir grunnlag for ekstra oppgjør eller<br />
fristutsettelse.<br />
Entreprenøren må varsle innen rimelig tid for å kunne kreve justering av<br />
vederlag og tidsfrist<br />
NS 8405: Entreprenøren må varsle uten ugrunnet opphold – ellers mister<br />
han retten til regulering av vederlag og tidsfrist
NS 8405 & 8406<br />
Enhetsprisene skal legges til grunn for vederlagsjustering der disse er<br />
anvendelige Forrykkes forutsetningene kreve justering for fordyrelser eller<br />
besparelser . Krav om justering innen rimelig tid NS 8405 uten ugrunnet<br />
opphold.<br />
Dersom uenighet – arbeidet skal utføres som regningsarbeid<br />
Fakturering, betaling , mengdekontroll og indeksregulering.<br />
Entreprenøren kan kreve betalt månedlige avdrag - verdien av utført arbeid<br />
er grunnlaget for avdragsnotaens størrelse. NS 8405:Avdrag kan kreves på<br />
grunnlag av det som er utført og det som er tilført .<br />
Det skal trekkes 10% innestående - inntil innestående beløp har nådd 5%<br />
av kontraktssum. Generell betalingstid på faktura er 28 dager .<br />
Endringsarbeid & LPS på egne fakturaer.<br />
AArbeider b id som utføres tf etter tt kontaktens k t kt enhetspriser h t i skal k l LPS avregnes<br />
Mengdekontroll – (fast sum) kan avtales avtalt frist for entreprenør – 1 mnd<br />
for byggherre.
NS 8405 & 8406<br />
OOvertakelse t k l og sluttoppgjør.<br />
l tt j<br />
Kontraktsarbeidet overtas av byggherren ved overtakelsesforretning.<br />
Entreprenøren p skal skriftlig, g innkalle 14 dager g før. Partene har pplikt<br />
til å<br />
møte - unnlater en av partene kan den andre parten gjennomføre alene.<br />
Partene skal i felleskap gjennomføre en aktsom befaring Det skal føres<br />
protokoll p<br />
Minimum innhold:<br />
- Hvem som er til stede<br />
- Mangler som måtte påvises påvises.<br />
- Frist for utbedring av mangler og tidspunkt for etterbefaring<br />
- Hvorvidt kontraktsarbeidet overtas eller nektes overtatt.<br />
Ved nektelse skal årsaken begrunnes i protokollen - det samme ved<br />
uenighet om en påstått mangel - protokollen skal signeres
NS 8405 & 8406<br />
Byggherren kan nekte å overta påvises slike mangler at disse eller<br />
utbedringen av dem kan hindre den forutsatte bruken av<br />
kontraktsarbeidet.<br />
Virkninger av overtagelse.<br />
• a) )E Eventuell lld dagmulkt lk slutter l å ålløpe.<br />
• b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over til byggherren.<br />
• c) ) Entreprenørens p ø forsikringsplikt g p opphører pp ø<br />
• d) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura.<br />
• e) Sikkerhet (bankgarantier) nedtrappes.<br />
Sluttfaktura med vedlagt sluttoppstilling skal sendes byggherre innen to<br />
måneder etter overtagelse. Sluttoppstillingen skal inneholde en full oversikt<br />
over partenes p mellomværende.<br />
Etter utløpet av forlenget frist taper entreprenøren alle krav som ikke er<br />
betalt. Innsigelser mot sluttoppstillingen må fremmes innen betalingsfristen<br />
på to mnd.
Dagmulkt.<br />
NS 8405 & 8406<br />
Sluttfristen er dagmulktsbelagt - på del frister kun dersom det er avtalt<br />
Dagmulktssats 1 promille pr hverdag - maks 10 % av kontraktssum.<br />
Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt.<br />
Mangler.<br />
Det foreligger en mangel dersom kontraktsarbeidet ved overtakelsen ikke er<br />
i den stand byggherren har krav på etter kontrakten og dette skyldes forhold<br />
entreprenøren p svarer for. Entreprenøren p har rett og g pplikt<br />
til å utbedre en<br />
mangel med mindre utbedringene vil bli uforholdsmessig store i forhold til<br />
det som oppnås<br />
Byggherren skal sette en rimelig frist utbedring - ikke rettet innen fristen -<br />
entreprenøren betaler utbedring utført av andre – forhåndsvarsel kreves.<br />
Prisavslag kan kreves i stedet for utbedring<br />
Reklamasjon kan ikke framsettes senere enn 5 år etter overtagelsen
• NS 3431 –<br />
Alminnelige<br />
kontraktsbestemmelser for<br />
totalentrepriser<br />
DDen eldste ld t av<br />
kontraktsstandardene (er<br />
under revisjon)<br />
Bygger på grunnprinsipp lik de<br />
to andre kontraktsstandardene.<br />
Vi ser kun på spesielle forhold<br />
i standarden<br />
NS 3431
Virkeområde, omfang<br />
NS 3431<br />
Bestemmelser for bruk i kontraktsforhold hvor entreprenøren påtar seg<br />
hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg<br />
eller anleggsarbeid<br />
Møter - Varsler og krav.<br />
Totalentreprenøren skal jevnlig innkalle byggherren til<br />
byggherremøter vedr prosjektering, prosjektering framdrift og utvikling av<br />
prosjektet.<br />
”Byggemøter og prosjekteringsmøter” holder totalentreprenøren<br />
med sine underaktører uten at byggeherren er til stede.<br />
Dersom byggherre vil/bør delta skal dette avtales på forhånd.<br />
Varsel om endringer, regulering av vederlag og fristforlengelse er<br />
underlagt preklusive bestemmelser som i NS 8405
Sikkerhetsstillelse, Forsikring<br />
NS 3431<br />
Entreprenøren stiller 10% under utførelse og 1 – 2 – 3 % i reklamasjonstida -<br />
Byggherren stiller 17% under utførelsen<br />
3 års reklamasjonstid for byggherren<br />
Forhold på byggeplassen / byggherrens ytelser<br />
Totalentreprenøren har ansvar for alle fastmerker og utmålinger<br />
Standarden angir ingen spesifikke byggherreytelser ut over en<br />
opplysningsplikt l i likt om fforhold h ld hhan fforstår tå eller ll bburde d fforstå tå hhar<br />
betydning for totalentreprenøren.<br />
Totalentreprenøren skal snarest etter kontraktsinngåelsen informere<br />
byggherren om når og hvilke opplysninger han skal gi og<br />
beslutninger han skal ta for å kunne gjennomføre kontraktsarbeidet .<br />
(byggherrebeslutningsplan)<br />
Totalentreprenøren har risikoen for lokale grunnforhold. Med mindre han<br />
godgjør at han ikke burde ha oppdaget dem likeledes med forhold<br />
han kunne ha skaffet seg ved besiktigelse eller ved kontakt med<br />
kommunale myndigheter ol.
Rådgivning og prosjektering<br />
NS 3431<br />
Totalentreprenøren skal levere tegninger, tegninger beskrivelser og beregninger samt<br />
gi faglige råd og veiledning. Han skal i rimelig utstrekning vurdere<br />
alternative løsninger.<br />
IInnenfor f kontraktens k t kt rammer har h totalentreprenøren t t l t rett tt til å velge l hva h<br />
slags materialer og utførelser han vil oppfylle kontrakten med.<br />
Totalentreprenøren plikter i rimelig utstrekning å kontrollere løsninger<br />
bbyggherren h fforeskriver. k i UUnnlater l t hhan å varsle l om kl klare ffeil il og kl klart t uheldige h ldi<br />
konsekvenser kan utførelsen bli ansett som en mangel ved<br />
kontraktsarbeidet.<br />
Kvalitetssikring<br />
Totalentreprenøren skal dokumentere en faglig forsvarlig<br />
kvalitetssikringsprosedyre g p y for gj gjennomføring ø g av kontraktsarbeidet.<br />
Framdrift.<br />
Angir kontrakten tidsfrister kan byggherre forlange at<br />
ttotalentreprenøren t l t utarbeider t b id og om nødvendig d di reviderer id<br />
framdriftsplan.
NS 3431<br />
Fakturering, g, betaling g , mengdekontroll g og g indeksregulering g g<br />
Totalentreprenøren skal spesifisere kontrakts summen i minst hovedposter<br />
inndelt etter fag. .<br />
Rigg , drift og prosjektering oppgis i egne poster - avdragsfakturering skjer<br />
etter faktureringsplan og sammenhengen mellom utarbeidet framdriftsplan<br />
skal framgå. Det skal avdragsfaktureres med 7,5% innestående beløp<br />
Indeksregulering – samme bestemmelser som i utførelsesstandardene<br />
Tillatelser og anmeldelser , Gebyrer og avgifter<br />
St Standarden d d legger l vesentlige tli ansvar for f innhenting i h ti av tillatelser till t l og bbetaling t li<br />
av gebyrer over på totalentreprenøren.<br />
Overtakelse og sluttoppgjør<br />
Bestemmelser om overtagelsesforretning og virkninger av overtagelse er<br />
svært lik utførelsesstandardene.
Sl Sluttoppgjør tt j<br />
NS 3431<br />
Bestemmelser om sluttoppgjør er spesielle i denne standarden. Tidsfrister i<br />
forbindelse med sluttoppgjør skal beregnes ut fra kontraktsarbeidets<br />
varighet. 28 dager for prosjekt med høyst 3 mnd`s varighet. 7 dagers<br />
tilleggstid for hver påbegynte 3 mnd ut over dette – maks 70 dager.<br />
Totalentreprenøren skal sende sluttfaktura innen fristen fristen.<br />
Krav som ikke er medtatt i sluttfaktura kan ikke framsettes senere.<br />
Byggherre må betale sluttfaktura innen utregnet frist - Innsigelser mot<br />
sluttfaktura og andre krav mot totalentreprenøren må fremsettes i løpet av<br />
betalingstiden.<br />
Dersom totalentreprenøren ikke sender sluttfaktura innen fristen kan<br />
byggherre fastsette tilleggsfrist og evt. selv sette opp sluttoppgjør.