ROZDZIAŁ V – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA - Millennium DM

More documents

Recommendations

Info

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta wynagrodzenie Wykonawcy; 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, nie odstępując od Umowy i zachowując prawo do kar umownych, Emitent może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania. Wykonawca zapłaci Emitentowi kary umowne: 1. za zwłokę w wykonaniu każdego etapu, w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie poszczególnych etapów, za każdy dzień zwłoki ponad termin zakończenia robót; 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 3. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto. Niezależnie od kar umownych, Emitent może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Spory wynikające z realizacji Umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny w Szczecinie. Kryterium będące podstawą Umowa została uznana za istotną ze względu na fakt, iż zabezpiecza uznania za umowę istotną podstawowe potrzeby Emitenta. 5.9.3.9. Umowa ze spółką „JASZ” Błyskal, Zdunek, spółka jawna Data zawarcia Umowa zawarta 29 grudnia 2004 r. Strony Umowy Emitent i „JASZ” Błyskal, Zdunek, spółka jawna z siedzibą we Włocławku („Wykonawca”). Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót antykorozyjnych na terenie Zakładów Emitenta. Istotne warunki Umowy Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. Strony ustalają, iż każdy wykonany zakres robót określony w zleceniu/zamówieniu jednostkowym będzie stanowił osobny przedmiot odbioru końcowego. Strony ustaliły za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie wstępne w wysokości do 2.000.000 zł. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, za każdy określony w zleceniu/zamówieniu jednostkowym zakres robót, zostanie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych robót. Szczegółowy zakres robót do wykonania, termin realizacji oraz technologię wykonania Emitent będzie każdorazowo określał w zleceniach/ zamówieniach jednostkowych. Termin zapłaty faktur ustala się na 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur Emitentowi. Wykonawca udziela gwarancji na prace objęte Umową: 1. dla każdego zakresu robót wykonanego wg technologii określonych w normach PN-ISO-8501-1, PN-ISO-8501-2, określonego w zleceniu/zamówieniu jednostkowym, na okres 36 miesięcy; 2. dla każdego wykonanego zakresu robót wg technologii innej niż przewidują ww. normy na okres 36 miesięcy. Na czas realizacji Umowy i czas trwania gwarancji jakości robót, Wykonawca ustanowił na rzecz Emitenta zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej na kwotę 75.000,00 zł. Do tego celu wykorzystane zostały znajdujące się w posiadaniu Emitenta środki w wysokości 100.000,00 zł z kaucji gwarancyjnej stanowiące poprzednio zabezpieczenie innej umowy. 147
148 Rozdział V – Dane o działalności Emitenta Emitent zakazuje Wykonawcy, bez pisemnej zgody Emitenta, dokonania przelewu wierzytelności z Umowy na osoby trzecie. Emitentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Emitenta, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach); 2. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Emitenta złożonego na piśmie. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 1. Emitent odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót bez podpisania protokołu odbioru robót; 2. Emitent zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mogła wykonać swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. W wypadku odstąpienia od Umowy na Wykonawcy i Emitenta spoczywają odpowiednio następujące obowiązki: 1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca przy udziale Emitenta sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stan na dzień odstąpienia od Umowy; 2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie uzgodnionym na piśmie, na koszt tej Strony, która odstąpiła od Umowy; 3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z siedziby Emitenta swój sprzęt i materiały oraz uporządkuje teren budowy/robót. Emitent w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: 1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 2. odkupienia po cenie zakupu materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Emitenta z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności albo z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy, kary umowne nie będą naliczane. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Emitent ma prawo zmniejszenia jego wynagrodzenia o równowartość niezakończonych prac, liczonych po kosztach ich wykonania przez nowego wykonawcę. Wykonawca zapłaci Emitentowi kary umowne za: 1. zwłokę w wykonaniu jednostkowego zlecenia/zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia, wynikającego z kosztorysu powykonawczego tego zlecenia/zamówienia jednostkowego, za każdy dzień zwłoki; 2. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 1% wynagrodzenia, wynikającego z kosztorysu powykonawczego tego zlecenia/zamówienia jednostkowego, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 3. odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; 4. odstąpienie od Umowy przez Emitenta z przyczyn zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników Emitenta bez jego zgody, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Emitent zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, Emitent może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Jeżeli w toku czynności odbioru
Page 1 and 2: 104 Rozdział V - Dane o działalno
Page 43: 146 Rozdział V - Dane o działalno
Page 95 and 96:
198 Rozdział V - Dane o działalno
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119:
show all

ROZDZIAŁ V – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA - Millennium DM

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?