Concurso de Precios Nº 13-ULP-2013 - Universidad de La Punta ...

4º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013UNIVERSIDAD DE LA PUNTACONCURSO DE PRECIOS N° 13/2013“AUTOPISTA DE LA INFORMACION SOLICITA ADQUISICION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION DESTINADO ALDATA CENTER”PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

6º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013Todos los datos y descripciones que constituyen requerimientos a los Oferentes yobligaciones del adjudicatario, tienen carácter definitivo y consecuentemente sonexigibles.-PRESUPUESTO OFICIALARTICULO 3°.-El presupuesto oficial destinado a la compra requerida asciende a la suma de PESOSSETENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 70.000,00).-ALCANCEARTICULO 4°.-El presente Concurso de Precios no obliga al Programa Compras y Contratacionesde la Universidad de La Punta a adjudicar, ni crea a favor del Oferente derechoalguno a la adjudicación.-CONSENTIMIENTOARTICULO 5º.-La formulación de oferta implica el conocimiento, conformidad y aceptación de estePliego de Bases y Condiciones, el Pliego Particular, sus anexos, las notasaclaratorias y toda otra documentación emanada de órgano competente y elsometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de contratacionesvigentes en la Universidad de La Punta.Ello implica la renuncia expresa de los Oferentes a todas las acciones y derechosque no se funden en las normas que integran el marco jurídico de este Concurso dePrecios.-TRIBUNALES COMPETENTES Y CONSTITUCION DE DOMICILIOARTICULO 6º.-Para todas las cuestiones legales y/o judiciales que puedan suscitarse en esteCONCURSO DE PRECIOS, las PARTES se someterán, sin excepción, a la Jurisdicciónde los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de

7º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013San Luis, con renuncia expresa al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudieracorresponder.Como requisito indispensable para reclamar por la Vía Judicial deberá agotarsepreviamente la Vía Administrativa.A los efectos de este CONCURSO DE PRECIOS se deberá constituir Domicilio Legalen la Ciudad de San Luis o Ciudad de La Punta.ENTREGA DE PLIEGOSARTICULO 7º.-Los interesados podrán adquirir el Pliego Único y el Pliego Particular de Bases yCondiciones en la Universidad de La Punta, Av. Universitaria S/N de la Ciudad de LaPunta, provincia de San Luis, hasta el día 24 de mayo de 2013, en el horario de11:00 hs. a 16:00 hs.Fijase en la suma de PESOS CIEN CON 00/100 CENTAVOS ($ 100,00) el valor delPliego Único y Pliego Particular de Bases y Condiciones. Para obtener el mismo,previamente deberá depositarse dicho importe en la Cuenta Corriente OficialNº 00409005-004, radicada en el Banco Supervielle S.A., Sucursal San Luis.-CONSULTAS, CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGOARTICULO 8º.-Los ADQUIRENTES de los Pliegos podrán efectuar consultas sobre el contenido delmismo y requerir aclaraciones. Toda consulta respecto del contenido einterpretación de este Pliego deberá efectuarse en la Universidad de La Punta, endías hábiles en horario de 11:00 hs. a 16:00 hs.En caso de responder, la Universidad lo hará por circulares que se consideraránincorporadas al Pliego.La remisión de oficio de circulares aclaratorias o modificatorias será dispuestacuando la Universidad lo considere conveniente.El plazo de consulta queda cerrado el día 24 de mayo de 2013. Transcurrido dichoplazo no se asegura la evacuación de la consulta ni se aceptará reclamo algunoreferente a deficiencias o falta de información respecto a estipulaciones del Pliego.El Organismo Contratante de la Universidad de La Punta podrá no responder

8º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013aquellas consultas sobre cuestiones que consideren suficientemente claras en elPliego o el resto de la normativa aplicable.-PLAZOSARTICULO 9º.-Todos los plazos establecidos para el CONCURSO DE PRECIOS se contarán en díashábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día feriado,se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil inmediato siguiente, a lamisma hora.No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otromedio con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con elmatasellos u otro elemento haber sido despachado oportunamente. Quienes sepresenten al concurso de precios deberán concurrir al Campus de la Universidad deLa Punta hasta el día 24 de mayo de 2013, en el horario de 11.00 hs. a 16:00 hs. aretirar las comunicaciones complementarias, si las hubiere.COSTO DE LA PREPARACIONARTICULO 10º.-Los Adquirentes sufragarán todos los gastos relacionados con la preparación ypresentación de su oferta en el CONCURSO DE PRECIOS y la Universidad de LaPunta no será responsable, en caso alguno, de dichos Costos.PRESENTACION DE LA PROPUESTAARTICULO 11º.-LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN SOBRE CERRADO, sin membretes omarcas que lo identifiquen, en el que se consignará la Autoridad Contratante,CONCURSO DE PRECIOS al que corresponde con expresión de número, fecha y horade la apertura.Las enmiendas, raspaduras, interlineados, etc. deberán ser salvadas de puño y letradel Oferente o representante legal debidamente acreditado y con una nueva firma alfinal.Dentro de este sobre se introducirán:

9º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013a. El Pliego General y Particular de Condiciones firmado en todas sus fojasdebidamente cumplimentado, con la OFERTA también firmada en todas susfojas por el Oferente o su representante legal.En la cotización se detallarán los artículos o servicios comprensivos delConcurso de Precios con la determinación del precio unitario y total de cadarenglón y monto total de la oferta. En caso de discrepancia entre el preciounitario y el precio total, se tomará en cuenta el precio unitario.El precio estará expresado en Pesos y no deberá excederse de los dos (2)dígitos y se incluirá dentro del mismo el impuesto al valor agregado (IVA),considerando al Organismo adquirente como Consumidor Final. En caso de queno se exprese del modo que se indica, se entenderá que el precio ofrecido llevaincluido el impuesto al valor agregado (IVA).Los proponentes deberán precisar claramente en sus ofertas, la marca, tipo,modelo y todo detalle relevante de los materiales, equipos y/o accesoriosofrecidos, con el objeto de brindar la más amplia información al respecto. Sedeberán adjuntar folletos descriptivos y toda documentación considerada deinterés para una mejor apreciación de la calidad y confiabilidad de lo ofrecidoSi para un mismo producto el proponente ofreciera dos o más marcas, laUniversidad de la Punta podrá elegir una de ellas, sin que ello otorgue derechoal adjudicatario para percibir diferencias de precios.b. Documentación que deberá acompañar a la propuesta: : El comprobante de la constitución de Garantía de Oferta, en los términoscontemplados en los artículos 18° y 19° del presente. Denuncia de domicilio real y Constitución de domicilio legal en la ciudad deSan Luis, o ciudad de La Punta.- Certificado de cumplimiento fiscal ante la Dirección Provincial de IngresosPúblicos.- Certificado extendido por Fiscalía de Estado en el mes en curso, sobre lainexistencia de juicios pendientes con el Gobierno de la Provincia de San Luissea como actor o demandado. Declaración Jurada sobre la inexistencia de incompatibilidades para contratarcon la Universidad de La Punta de acuerdo a lo establecido en el presentePliego y en la legislación vigente. Constancia de Inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Declaración Jurada expresando que para cualquier cuestión administrativa ojudicial que se suscitare, aceptará la Jurisdicción de los Tribunales Ordinariosde la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, haciendo

11º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013(1) día posterior al vencimiento del plazo para la toma de vista. Las vistas seefectuarán en el domicilio de la Universidad de La Punta, Avenida Universitaria S/N,de la Ciudad de La Punta, provincia de San Luis, en horario de 11:00 hs. a 16:00hs.-ARTICULO 14º.-COTIZACIONLa cotización deberáespecificará:ajustarse a las cláusulas generales y particulares, ya. El precio unitario y total de cada renglón en números. Un total general de lapropuesta en números y letras. El monto de la Oferta, deberá cotizarse en Pesos,en dicho precio deberá estar incluido el impuesto al valor agregado (IVA),entendiéndose en caso de silencio que se encuentra configurada esta últimacircunstancia.En el caso de que el total de cada renglón no responda al precio unitario delmismo, se tomará como base este último para determinar el total de lapropuesta.b. Si se trata de productos de Industria Argentina o Extranjera.c. Si tiene envase especial que deba devolverse, en cuyo caso, todos los gastos(flete, acarreo, etc.) correrán por cuenta del adjudicatario.-ARTICULO 15º.-El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o solo alguno de losmismos.El oferente podrá presentar cotizaciones alternativas, por todos los renglones o soloalgunos de los mismosARTICULO 16º.No se aceptarán cotizaciones que determinen trámites de importación por cuenta dela Universidad de La Punta, ni aquellas que establezcan su pago en monedaextranjera.

12º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013CERTIFICACION DE FIRMAS Y DOCUMENTACIONARTICULO 17º.-Cuando a tenor del presente PLIEGO se requiere que la documentación seacertificada, la misma deberá ser efectuada por ante Escribano Publico o funcionarioequivalente y, cuando corresponda, legalizada y certificada por autoridadcompetente.ARTICULO 18º.-RESTRICCIONES PARA SER OFERENTESNo podrán contratar con la Universidad de La Punta:a. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadasb. Los agentes y funcionarios de la Universidad y las empresas en las cualesaquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.c. Los fallidos, concursados e interdictos.d. Los condenados por delitos dolosos.e. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, ocontra la Administración Pública, o contra la fe pública, o contra delitoscomprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, según LeyNº 24.759.f. Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligacionesimpositivas provinciales y previsionales.g. Los que tengan juicios como actor o demandado con el Estado Provincial o laUniversidad de la Punta.h. Los que tuvieren rescindido algún contrato de prestación de servicios sobre elparticular en organismos públicos de la provincia o la Universidad de La Punta,en los últimos DIEZ (10) años.i. Los que tuvieren juicios por cobro de deudas impositivas con decisión judicial oadministrativa pasada en autoridad de cosa juzgada.j. Los que estuvieren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAARTICULO 19°.-Para afianzar el mantenimiento de la Oferta, el oferente deberá presentar unagarantía por una suma equivalente al DOS CON 50/100 por ciento (2,50%) del

13º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013VALOR TOTAL DE LA OFERTA, por todo el plazo de mantenimiento de la oferta, cuyocomprobante de constitución deberá incluirse en la presentación de la propuesta.En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculara sobre el mayorvalor propuesto.La garantía será constituida en cualquiera de las formas indicadas en el artículosiguiente.ARTICULO 20°.-a- Dinero efectivo, mediante el depósito en Pesos ($) en la cuenta Corriente Oficialdeterminada en el Pliego Particular de Condiciones.b- Fianza bancaria, mediante el correspondiente documento afianzando al Oferente,emitido en carácter de fiador solidario, liso, llano y principal pagador, conrenuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013del Código Civil y artículo 480 del Código de Comercio. Dicha fianza deberáextenderse a un plazo no inferior al de Mantenimiento de la Oferta. El texto de lafianza deberá indicar la identificación del Concurso de Precios y el plazo deduración. Las firmas de los Representantes Legales del fiador deberán hallarsecertificadas por el Banco Central de la República Argentina.El Órgano Licitante se reserva el derecho de rechazar el Banco ofrecido comofiador, en cuyo caso intimara al Oferente a sustituir la fianza, por única vez, enun plazo de DOS (2) días hábiles, a partir de la fecha de notificación.c- Seguro de caución, mediante la correspondiente póliza, que además de loprescripto en Párrafo b) deberá reunir los siguientes requisitos: La firma del Representante Legal del emisor deberá estar certificadanotarialmente. Deberá ajustarse a las disposiciones específicas en vigencia de laSuperintendencia de Seguros de la Nación.Deberá acompañarse recibo del pago, sellado y firmado por la caja receptora. En caso de coseguro, la póliza piloto deberá indicar los porcentajes que tomecada compañía debiendo estar firmada y sellada por los responsables de cadauna de ellas. Deberá indicarse los plazos de cobertura.En todos los casos deberá identificarse en la garantía, el CONCURSO DE PRECIOS yel nombre del oferente.

14º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ADJUDICACIONARTICULO 21°.-La Garantía de Mantenimiento de la Oferta establecida en el artículo 18°, porcualquiera de las formas establecidas en el artículo 19° se convertiráautomáticamente en Garantía de Cumplimiento de la Adjudicación, para el/losproveedor/es que resulten adjudicatario/s del presente Concurso de Precios.MANTENIMIENTO DE LA OFERTAARTICULO 22º.-Todo oferente deberá mantener su oferta por el término de sesenta (60) díashábiles, el que se contará desde la fecha de apertura de las propuestas. Si eloferente no manifestara su voluntad en contrario, se entenderá prorrogadoautomáticamente el plazo señalado hasta que la Universidad de La Punta resuelva elConcurso en trámite. Dicha manifestación expresa deberá ser formalizada antes delvencimiento del término de sesenta días.PLAZO DE ENTREGAARTICULO 23º.-La entrega de los equipos funcionando, deberá realizarse dentro de los 90 (Noventa)días corridos contados desde la firma del contrato.EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIONARTICULO 24º.-Las propuestas serán controladas y evaluadas a fin de que cumplan con lasformalidades y los requerimientos que se establecen en el presente Pliego.A fin de facilitar el análisis, evaluación y comparación de Ofertas, el Programa

15º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013Compras y Contrataciones de la Universidad de La Punta, podrá, a su discreciónsolicitar a cualquier Proponente aclaraciones sobre su presentación.La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y nose pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el Precio, ni en aquellos requisitosque expresamente están previstos en este Pliego.La Universidad de La Punta se reserva el derecho de efectuar los estudioscomparativos que estime necesarios, utilizando el o los métodos que considereconvenientes a los efectos de determinar la oferta más ventajosa, la que podrá noser necesariamente la de menor precio.La adjudicación se realizará por renglón o por la totalidad de lo sujeto a Concurso dePrecios, según más convenga.AUMENTO O REDUCCION DE LOS ITEMSARTICULO 25º.-El Organismo Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidaden los ítems, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicó. Dichosaumentos o reducciones, cuando no excedan del veinte por ciento (20%) del totalde lo ofrecido, serán obligatorios para los oferentes, abonando en el primer caso elimporte de dicho aumento; en el segundo caso, el oferente no tendrá derecho aindemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir.DESISTIMIENTO DE LA OFERTAARTICULO 26º.-El desistimiento de la propuesta durante el período de validez de la misma,implicará para el Oferente las penalidades que le fueran impuestas por laUniversidad de La Punta, como multas o suspensiones temporales a intervenir encontrataciones futuras, independientemente de la acción por daños y perjuicios aque hubiere lugar.

16º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013RECHAZO DE OFERTAARTICULO 27º.-Se considerarán causales de rechazo de Ofertas las siguientes:a. Durante el Acto de Apertura de Sobres: La no inclusión de constancia deconstitución de la garantía de oferta y/o la no inclusión de la propuestaeconómica.b. Durante el Proceso de Evaluación de las Ofertas: Que no de respuesta formal alos pedidos de aclaración, solución de errores, adecuación de textos ysustitución de documentos a satisfacción del Organismo Contratante, en lostérminos que este indique; ajustado al presente Pliego.COINCIDENCIA DE PRECIOS EN LA OFERTAARTICULO 28º.-Si dos (2) o más ofertas fueren igualmente convenientes, se elegirá en formaaleatoria teniendo en cuenta la calidad y conveniencia tanto del comitente como delos proveedores.Asimismo el Universidad de La Punta podrá solicitar a los interesados que mejorenlas ofertas.La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nuevapresentación con iguales requisitos a los exigidos para la confección del SobrePresentación. A tal efecto se fijará plazo para la presentación de las nuevaspropuestas de mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora para laapertura de las mismas, lo que se comunicará formalmente a los proponentes.Cuando la naturaleza del bien o servicio no lo permitiera, se adjudicará por sorteo elcual se realizará en presencia de los interesados que concurrieran al acto, los queserán notificados al efecto, labrándose la correspondiente acta.

17º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013COMUNICACION DE ADJUDICACIONARTICULO 29º.-La resolución definitiva que se adopte en el trámite de adjudicación se expresaracon el dictado del acto administrativo correspondiente y será comunicada aladjudicatario conforme la normativa vigente.PROHIBICION DE CESIONARTICULO 30°.-Formalizado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total oparcialmente, a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento, sin laprevia autorización por escrito de la Universidad de La Punta. Caso contrario, laUniversidad de La Punta podrá rescindirlo sin recurso o acción previa alguna paraexigir el cumplimiento del contrato por parte del contratista.FORMA DE PAGOARTICULO 31º.-El pago de los servicios objeto del presente concurso, será efectuado a quien resulteadjudicatario del mismo siendo contra entrega en destino, y puesto enfuncionamiento del producto solicitado.Todos los gastos relacionados con la presente provisión, que no tuvieren unaprevisión presupuestaria expresa, se consideran incluidos entre los gastos generalesy prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.-INVARIABILIDAD DE PRECIOSARTICULO 32º.-Los precios adjudicados serán invariables.

18º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013DEVOLUCION DE GARANTIAARTICULO 33°.-Resuelta la adjudicación, se procederá a la devolución de la garantía demantenimiento de las propuestas a los Oferentes que no resultaron adjudicatarios, arequerimiento de los interesados.Las garantías de cumplimiento de la adjudicación serán devueltas mediante eltrámite correspondiente, una vez que la Universidad de La Punta de su conformidadrespecto a la calidad, precios y demás condiciones del contrato y se haya producidola Recepción definitiva.ENTREGA Y RECEPCION DE LO ADJUDICADOARTICULO 34º.-Los adjudicatarios procederán a la entrega de los elementos o provisión de serviciosajustándose a la forma, fecha, plazos, lugar y demás especificaciones establecidasen el Pliego ParticularLos recibos o remitos que se firman en el momento de la entrega, lo serán encondiciones "a revisar", operándose la recepción definitiva cuando La UnidadEjecutora solicitante exprese su conformidad luego de concluidos losprocedimientos de control de calidad que decida concretar, a fin de verificar que losartículos entregados se ajustan a las especificaciones técnicas y demás condicionescontratadas.Si se produjeran rechazos, la ULP producirá una comunicación formal en tal sentidoal proveedor, dentro de los treinta (30) días de ingresados los elementos al lugar deentrega establecido. En ese caso el material que resultare rechazado deberá serretirado por el proveedor, a su cargo, en un plazo de cinco (5) días a partir derecibida la comunicación de rechazo. De no proceder el proveedor a retirar loselementos rechazados en ese plazo, la ULP los devolverá a destino por el medio queestime más adecuado, con flete a pagar por el destinatario, más los costos decarga, descarga y adicionales que se produzcan.La recepción definitiva de lo adjudicado no liberan a los contratistas de lasresponsabilidades que establece los artículos 1.646 y 2.164 del Código Civil yconcordantes.

19º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013GARANTIAS DEL SERVICOARTICULO 35º.-El correcto funcionamiento de todo lo provisto será garantizado contra cualquierdefecto y/o vicio de la provisión, instalación y puesta en marcha del equipamiento,se procederá conforme lo establecido en el artículo 34 del Pliego Único de Bases yCondiciones, siendo obligación del Proveedor presentarse a atender el reclamodentro del plazo fijado en la notificación respectiva.PENALIDADESGENERALIDADESARTICULO 36º.-Si el adjudicatario no entregare los ítems adjudicados o lo hiciere en la cantidad,medida, calidad, condiciones, marcas, envases, época de entrega, parcial o total;conforme lo convenido, la autoridad competente de la Universidad de La Puntaefectuará la intimación correspondiente, fijando el término perentorio de tres (3)días para subsanar las falencias. Vencido ese término se aplicarán las sancionespertinentes.INCUMPLIMIENTO DE LO ADJUDICADOARTICULO 37º.-Los Proveedores que incurran en mora en la entrega de lo adjudicado, abonarán unamulta consistente en 0,1 % diario, que se calculará sobre el monto de los ítems enmora. Esta multa se hará efectiva y será descontada al abonarse la factura.En el caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a lo adjudicado se ejecutarala garantía del artículo 20°.Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Contratante se reserva el derecho de rescindirla adjudicación, con las acciones que correspondieren por daños y perjuicios,además de la suspensión para participar en las diferentes contrataciones por eltérmino de Seis (6) meses, contando desde la fecha de la notificación de dicha

20º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013suspensión.Las sanciones previstas en este artículo no se aplicarán cuando las demoras y/oincumplimientos se deban a causas de fuerza mayor debidamente comprobadas ycuya prueba correrá por cuenta del adjudicatario.FACULTAD DE OPCIONARTICULO 38º.-En caso de que el Adjudicatario no cumpla con lo convenido, sin perjuicio deaplicarse lo establecido en otras disposiciones del presente Pliego, la Universidad dela Punta, en función de la necesidad, urgencia en la obtención de los elementos y/oservicio/s sujeto a Concurso de Precios, puede optar bajo su exclusivo criterio:a. adquirir de terceros esos elementos por cuenta del proponente y cargarle lasdiferencias de precios, si las hubiere, reservándose al mismo tiempo, el derechode iniciar las acciones legales que correspondan.b. efectuar una nueva adjudicación entre los restantes Oferentes, si las condicionesasí lo permiten.c. llamar a un nuevo Concurso de Precios, a través del dictado del actoadministrativo correspondiente.Asimismo no podrá el contratista, bajo pretexto de falta o atraso en los pagos porparte de la Empresa, dejar de cumplir las obligaciones contraídas.RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO POR LOSELEMENTOS RECEPCIONADOSARTICULO 39º.-La recepción no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes dedefectos de origen o vicio de fabricación que se advirtieran con motivo del uso delos elementos suministrados.El adjudicatario quedará obligado a la reposición de los elementos en el término yen el lugar que se le indique.Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el adjudicatario será intimado aretirarlas en el término de Diez (10) días, vencido dicho plazo quedarán bajo

21º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013propiedad de la Universidad de La Punta, sin derecho a reclamación alguna y sincargo.El Adjudicatario será intimado a efectuar la entrega de la mercadería en el términoque se fije, conforme a la forma en que se obligó, bajo apercibimiento de aplicar lassanciones establecidas en el presente Pliego.GASTOS A CARGO DE ADJUDICATARIOARTICULO 40º.-Serán por cuenta del Adjudicatario los siguientes gastos:a. Sellado del contrato en la proporción correspondiente.b. Costo de análisis en caso de ser rechazada con fundamento una mercadería oservicio.c. Costo del despacho y servicios aduaneros si se han abonado, análisis, etc. Y losincurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo o abandono de lasmercaderías compradas “C.I.F.” Buenos Aires, a otro puerto o Aduana de laRepública.d. Costo de análisis o prueba y gastos pertinentes realizados a requerimiento de losadjudicatarios por su desacuerdo con los ejecutados en la recepción de loselementos, siempre que estos nuevos análisis concuerden con los primeros.e. Costos de fletes, acarreos y/o movimientos que origine el material o serviciolicitado, para la recepción en el lugar de entrega estipulado en el PliegoParticular.f. Costos de instalación, puesta a punto y de funcionamiento, según el PliegoParticular.-OBJETO DE RESCISION DE LA ADJUDICACIONARTICULO 41º.-La adjudicación será objeto de rescisión por la Universidad de La Punta, sin que elProveedor (adjudicatario) tenga derecho a reclamar indemnización alguna y sinperjuicio de otras disposiciones ya contenidas en el presente Pliego en los siguientescasos:

22º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013a. Cuando el Proveedor sea culpable de fraude o grave negligencia o no cumplieralas obligaciones y condiciones establecidas en el correspondiente concurso deprecio.b. Cuando el Proveedor presente quiebra, liquidación o concurso civil de acreedores.c. Si el Proveedor impidiera, dificultare u obstaculizare los controles y las auditoriasque en cada caso realice el Organismo Licitante.d. Si el proveedor no diera cumplimiento a algunas obligaciones previstas en elpresente pliego, luego de haber sido intimado fehacientemente en dosoportunidades.

23º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2013“AUTOPISTA DE LA INFORMACION SOLICITA ADQUISICION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION DESTINADO ALDATA CENTER”ANEXO IFORMULARIO DE COTIZACIONRenglón Descripción Unidad Cantidad PresupuestoOficial1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE 1 1 $70.000,00PRECISIÓN PARA DATA CENTERPRESUPUESTO OFICIAL $ 70.000,00PrecioUnitarioPrecioTotalObservación:Las propuestas económicas deberán ser formuladas en Pesos, indicando:1. En número el Precio Unitario y Total de cada reglón.2. En números y letra el total general de la propuesta.No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisible lasofertas así realizadas.-Dentro del precio deberá incluirse el Impuesto al Valor Agregado (IVA),considerando al Organismo adquirente como Consumidor Final. En caso de que nose exprese del modo en que se indica, se entenderá que el precio ofrecido llevaincluido el IVA (Impuesto al valor agregado).

24º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2013“AUTOPISTA DE LA INFORMACION SOLICITA ADQUISICION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION DESTINADO ALDATA CENTER”ANEXO IIESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOSRenglón Descripción de las especificaciones Técnicas Mínimas solicitadas Detallar1 Ver Observaciones detalladas debajoRENGLON 1: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN PARA DATA CENTERSe deberá proveer e instalar un (1) equipo del tipo piso/techo de unidadesseparadas frío calor por bomba de calor con capacidad en refrigeración de 5 TR,para refuerzo de calefacción en condiciones de baja temperatura exterior (inferior alos 4°C) se deberá adicionar a la unidad interior una batería de resistenciaseléctricas calefactores en una etapa de accionamiento, el funcionamiento de estaresistencia se realizará mediante termostato exterior calibrado el cual pondrá fuerade servicio la bomba de calor y encenderá la resistencia.Montaje e Instalación:La unidad evaporadora se deberá instalar interiormente en la oficina denominadaNOC, deberá ser sujeta mediante soportes metálicos convenientemente diseñadosconforme al peso a soportar, la unidad condensadora se emplazará exteriormenteen el nivel medio de la plataforma de equipos existente en la parte posterior deledificio. En todos los casos en los puntos de contacto entre los equipos y lossoportes se colocará material antivibratorios del tipo isomode pads para minimizarla transmisión de vibraciones a la estructura edilicia.La vinculación de unidades se realizará con cañerías de cobre especial pararefrigeración y accesorios del mismo material unidos por soldaduraconvenientemente aislados en todo su recorrido con tubos de espuma elastomericade estructura celular cerrada color negro, estas cañerías deberán estar dispuestassobre la pared Oeste de la sala NOC y canalizadas por bandejas galvanizadas deltipo eléctricas de 100x50mm, las que serán sujetas de la pared.

25º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013Conjuntamente con las cañerías y en la misma bandeja se tenderá conductoreléctrico del tipo subterráneo para la vinculación de control entre las unidades.El control de temperatura y operación se realizará mediante termostato del tipodigital ambiente convenientemente ubicado dentro del espacio acondicionado.Instalación Eléctrica:La alimentación eléctrica del nuevo equipo acondicionador se tomará desde eltablero de aire acondicionado existente en la sala de fuerza, para ello se deberáncolocar interruptores termo magnéticos de capacidad y cantidad de polosadecuados. El tendido de conductores deberá ser del tipo subterráneos por bandejashasta cada una de las cargas indicadas.Desagüe de Condensado:Desde la unidad interior se deberá canalizar el desagüe de condensado hacia elexterior del edificio , se deberá utilizar caño de polipropileno termofusión pintadocolor similar al de la estructura para minimizar su impacto visual, como alternativase podrá utilizar caño metálico del tipo Hidro Bronz pintado color similar al de laestructura para minimizar su impacto visual.Aclaraciones:Todos los requerimientos antes mencionados en estas especificaciones técnicas, sonde “mínima” pudiendo el oferente sugerir otras alternativas superadoras.Deberán considerarse incluidos en este detalle técnico los trabajos de pasos demuros y sellado de los mismos, desmontajes y montajes de paredes y cielorrasos,terminación final con pintura de las superficies intervenidas para la instalación deequipos, redes de conductos, instalaciones eléctricas, etc.Todo gasto directo o indirecto conexo con las instalaciones mencionadas, necesariopara entregar las mismas completas bajo tensión y en perfecto estado defuncionamiento a partir de la toma de energía en baja tensión (380/220 V).Todo gasto que demanden las instalaciones, ya sea de transporte y viático delpersonal obrero o directivo. Ensayos, pruebas, instrucciones del personal que sehará cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, andamios, escaleras, carga ydescarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.Alcances y normas para la ejecución.La instalación se realizará en un todo de acuerdo con las especificacionesparticulares, planos del proyecto ejecutivo aprobados por la Inspección, y conlas normas y requerimientos en cuanto a diseño, materiales y ejecución de los

26º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013trabajos se refiere, establecidos por los siguientes organismos:Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).Asociación Electrónica Argentina (Reglamento para instalaciones eléctricas eninmuebles). VDE, DIN, IEC cuando se citen especialmente.El Contratista deberá proceder a la ejecución total de los trabajos y al suministro delos materiales necesarios para la terminación de la instalación, aunque éstos noestén expresamente detallados en la presente base, de modo de permitir el libreservicio de inmediato a su recepción provisoria.El Contratista, diez (10) días antes de iniciar los trabajos presentará a laSupervisión para su revisión y aprobación, cálculo de todos los elementos de lainstalación como así también distribución de bocas por circuitos, y todo layout deinstalaciones y acometidas.El Contratista deberá proceder a la preparación de los planos ejecutivos de lainstalación en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de laSupervisión, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demáselementos componentes de la instalación.De ser necesaria la construcción de tableros eléctricos el Contratista presentará unesquema de los mismos con los detalles necesarios para la evaluación por parte dela supervisión.Además la Supervisión podrá en cualquier momento solicitar del Contratista laejecución de planos parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobrecualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultadapara exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, de cálculo,catálogos o dibujos explicativos.Las presentaciones serán catalogadas de la siguiente manera:AprobadoCuando así se lo indique, la fabricación, o instalación puede seguiradelante con la condición de que la presentación cumpla con losdocumentos contractuales.Aprobado con Observaciones

27º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013El trabajo puede continuar como se indica precedentemente en tanto secumpla con las indicaciones de la Supervisión.No se requiere nueva presentación.Volver a presentar con fines de archivo solamente.ObservadoLa presentación no cumple con los Documentos Contractuales; no se podrácontinuar con la instalación. En la instalación no se admitirán los trabajos ni losplanos de taller. Se deberán presentar nuevamente los planos adecuados.Terminada la ejecución y aprobadas las instalaciones, se confeccionará un juegocompleto de planos en escala 1:50 exactamente, conforme a la instalación,indicándose en ellos la posición de todos los elementos componentes de las mismas,en los que se detallarán las secciones y dimensiones de los materiales utilizados. Ladocumentación Conforme a la instalación deberá ser entregada en dibujo asistidopor computación (programa AUTOCAD 2000) grabado en archivos magnéticos enCD, se entregará además un original impreso en papel vegetal transparente y doscopias heliográficas.Estos planos comprenderán también los de Tableros, Iluminación Pública y deAires Acondicionados, con dimensiones y a escalas apropiadas, con detallesprecisos de todas sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas.La Supervisión podrá solicitar en cualquier momento, sin que ello impliqueadicional de precio, la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciarmejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos ainstalarse, planos generales de implantación, memorias descriptivas,catálogos, dibujos explicativos, etcétera.Dicha documentación será sometida a aprobación de la Supervisión con laantelación necesaria para evitar alteraciones en la programación general de la obra.El plazo que tomará la Supervisión para dicho trámite será lo establecido en lasCláusulas Especiales.En los planos de las instalaciones 380/220 V., a presentar por la contratista,deberán figurar como mínimo:Ubicación de tableros, bocas, llaves, tomacorrientes artefactos.Recorrido de cañerías y conductores, indicando diámetro y sección de los mismos,así como su numeración debidamente codificada.Esquemas unifilares de los tableros seccionales, indicando características eléctricas

de los aparatos de maniobra y protección.//28º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013Planilla de cálculo y de cómputo.En todos los casos deberá figurar la marca y modelo de los elementos a utilizar enla instalación.MuestrasTodas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de lamás alta calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano deobra especializada de probada competencia, debiéndose proveer para ello losmateriales y elementos de trabajo que resulten necesarios para que talesinstalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo a su fin.Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrariodeberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no seaposible y si la Supervisión lo estima conveniente, se describirán en memoriasseparadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otrodato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.En los casos que se citen modelos y/o marcas comerciales en este pliego o planos,deberán ser respetadas y solo podrán aceptarse cambios si la Supervisión así loautoriza, previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación parapermitir su estudio.InspeccionesMuestras e inspeccionesEl Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de la instalación, elreemplazo de los materiales especificados por similares y deberá acceder librementea las solicitudes de inspección de los materiales y de la ejecución de los trabajos,suministrando, según el caso, muestras y mano de obra o elementos que fuerannecesarios para las comprobaciones.La Supervisión controlará que las instalaciones hayan sido efectuadas enconcordancia con las prescripciones de las presentes especificaciones yademás establecerá las tareas de mantenimiento necesarias.*Inspección de las instalaciones de 380/220V.*Inspección visual.*Existencia de la declaración del fabricante respecto a que todos los

29º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013componentes cumplen con las Normas IRAM correspondientes.*Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (Norma IRAM 2281. Parte3).*Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de proteccióna su borne de puesta a tierra.*Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.*Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección.*Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de losconductores.*Correspondencia entre los colores de los conductores activos, neutro y deprotección con los establecidos en el código de colores.*Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripcionesindicativas de los tableros previstos.*Conformidad con el proyecto aprobado.*Verificar que la instalación cumpla con lo indicado en el proyecto aprobado y lamemoria técnica, especialmente en lo relacionado a:*Cantidad y destino de los circuitos, secciones de los conductores activos.*Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones.*Sección del conductor de protección.*Características nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento yprotección.El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos las siguientesinspecciones, con 5 (cinco) días de anticipación:a) Una vez colocadas las cañerías y cajas antes de tapar y del cierre de cielorrasos,piso ductos, zócalo ductos, pisos técnicos, canaletas en mamposterías, divisionestipo durlock y contrapisos o colocación de pisos elevados o de cualquier otroelemento que impida su correcta visualización e inspección.b) Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión aartefactos y accesorios y equipamiento.c) Después de finalizada la instalación.Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por las pruebas de técnicos ycomprobaciones que la Supervisión estime conveniente.Ensayo de las InstalacionesFinalizados los trabajos, la Supervisión efectuará los controles generales y parcialesque estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución seajusta a lo especificado en la documentación correspondiente, procediéndose a

30º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juiciosean necesarias.Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que se designan, coninstrumental y personal que deberá proveer el Contratista.Si la Supervisión considerara necesaria la realización de ensayos de cualquier otraíndole, éstos serán efectuados en la fecha, forma y en presencia de quién sedesigne. Los gastos que originen los ensayos pruebas y análisis correrán a cargo delContratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por habersecomprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correctofuncionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera desus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo parasatisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárselecumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismasformalidades.Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todosaquellos defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones objeto de sucontrato como consecuencias de materiales inapropiados, defectuosos o pordeficiencia de mano de obra o montaje.Normas de AplicaciónPara los aspectos no contemplados en la presente especificación general, en lasespecificaciones particulares que siguen o en los planos complementarios de lasmismas, serán válidas las disposiciones de:Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina (Edición l987 3º ReimpresiónSet. 96).ENRE Ente Nacional Regulador de Energía.Reglamento de la E.P.E.IRAM Instituto de Racionalización Argentino de Materiales.IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de IngenierosElectricista y Electrónicos).NEC National Electric Code.IEC Comisión Electrotécnica Internacional.NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contraIncendio).UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores).Conocimiento de la Instalación

31º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013Si exigencias particulares obligaran a realizar trabajos no previstos en estadocumentación técnica, el oferente deberá comunicarlo de inmediato por intermediodel Representante Técnico a la Inspección, a efectos de salvar las dificultades quepudieran presentarse, ya que posteriormente no aceptarán excusas por omisiones oignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitaciónde las instalaciones, puesto que queda establecido:Que para presentar la propuesta, el oferente ha procedido a documentarsefehacientemente sobre las referidas disposiciones o reglamentaciones vigentesrelacionadas con el trabajo a realizar. Si dichas exigencias fueran distintas a lasestipuladas en la documentación técnica respectiva, previo a la presentación de suoferta, el oferente deberá puntualizar las diferencias sometiéndolas a estudio de laInspección de Instalación. Bajo ningún concepto, se admitirán trabajos de inferiorcalidad a los proyectados y estipulados en estos pliegos.El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que, aun cuando no seespecifiquen especialmente en el presente detalle técnico ni en el resto de losdocumentos contractuales, resulten necesarios para su correcta terminación ajuicio de la Supervisión, debiendo entregar las instalaciones en perfectascondiciones de funcionamiento y utilización.Cada oferente deberá haber inspeccionado el sitio y área de la instalación ycomparar conclusiones con los Planos y Pliego de Especificaciones para quedarinformado y satisfecho en todo lo que el considere necesario para llevar a cabo suoferta de contrato, incluyendo las condiciones generales del trabajo,requerimientos de mano de obra, acceso, obstrucciones, horarios de trabajo, etc.Deberá conocer las características del predio, las estructuras existentes delmismo o adyacentes a él y el alcance de este Proyecto, y, tener en cuenta todoslos Proyectos complementarios de otras especialidades.Una vez presentada la propuesta y aceptada por el Comitente, no se hará ningunaconcesión o modificación en el precio por no haber hecho el Contratista suscomparaciones, previsiones e inspecciones, incluyendo las interferencias quepuedan surgir por actividades desarrolladas por el Comitente u otros Contratistas odebido a errores u omisiones por parte del Contratista.Cuidado de los trabajos.Durante la ejecución de los trabajos se deberán tomar las debidas precaucionespara evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demáselementos de las Instalaciones Eléctricas que se ejecutan, como consecuencia de laintervención de otros gremios o subcontratistas en la obra, pues la Supervisión norecibirá en ningún caso los trabajos que no se encuentren con sus partes

32º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013integrante completas y en perfecto estado de conservación, funcionamiento yaspecto en el momento de procederse a su recepción.Interferencias con otras instalacionesEn el caso de las instalaciones existentes impidan cumplir con las ubicacionesindicadas en los planos, la Supervisión determinará las desviaciones o arreglosque correspondan. Tales trabajos no implicarán costo adicional alguno.

33º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2013“AUTOPISTA DE LA INFORMACION SOLICITA ADQUISICION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION DESTINADO ALDATA CENTER”ANEXO IIICONTRATO DE LOCACION DE OBRAEn la Ciudad de La Punta, Provincia de San Luis, a xx días del mes de xxxxx del año2013, entre la Universidad de La Punta, en adelante LA UNIVERSIDAD,representada por la Secretario xxxxxxx de la misma, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,D.N.I. Nº xx.xxx.xxx., con domicilio en Avenida Universitaria S/N de la Ciudad de LaPunta, Provincia de San Luis, y el Señor xxxxxxxxxx, D.N.I. Nº XXXXXXX, enadelante LA EMPRESA, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ciudad de La Punta,Provincia de San Luis, se celebra el presente contrato de locación de obra, que seregirá por las siguientes cláusulas:PRIMERA: OBJETO: LA EMPRESA se compromete a la realización de una obra, laque consistirá en la provisión, instalación y puesta en marcha de un equipo declimatización con todos sus accesorios, que será destinado al Data Center de laAutopista de la Información de la provincia de San Luis, con el propósito demantener un ambiente óptimamente climatizado en sala planta baja del DataCenter, que permita el adecuado funcionamiento de los activos informáticos,detallados en el Anexo I y II del Pliego Particular de Bases y Condiciones del cualresultó adjudicatario en el marco del Concurso de Precios Nº 13/2013, porResolución Rectoral Nº xxxxxx-ULP-2013, de fecha xx de xxxxx de 2013, y deacuerdo a la oferta presentada en el mismo, contemplando la totalidad del renglón yservicios comprometidos, por el término, precio y condiciones definidas en ladocumentación y normativa citada.-------------------------------------------------------SEGUNDA: La obra contratada deberá ser ejecutada acorde a lo establecido en elartículo precedente, y la responsabilidad de la ejecución de la misma es personal deLA EMPRESA, no pudiendo ser delegada. En caso de que LA EMPRESA convoque aterceros según lo descripto precedentemente, son a su exclusivo cargo loshonorarios y gastos que generen tal situación, quedando LA UNIVERSIDAD eximidade toda relación contractual, vínculo laboral, y toda responsabilidad de cualquieríndole que se genere en virtud de ello.---------------------------------------------------TERCERA: PLAZO: La entrega e instalación de los elementos solicitados deberá serdentro de los 90 (Noventa) días corridos contados a partir de la fecha desuscripción del presente, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Particular de Basesy Condiciones que rigen el Concurso de Precios Nº 13/2013-ULP.----------------------

34º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013CUARTA: PRECIO: LA UNIVERSIDAD, en contraprestación a los servicioscomprometidos por la empresa pagará la suma de PESOSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ($ xxxxxxx), preciofijo e inamovible hasta la extinción de las obligaciones contractuales.-----------------QUINTA: PAGO: El adjudicatario percibirá el pago, de acuerdo a lo establecido enel artículo 31 del Pliego Particular de Bases y Condiciones del Concurso de PreciosNº 13/2013, a saber: El pago de los servicios objeto del presente concurso, seráefectuado a quien resulte adjudicatario del mismo siendo contra entrega en destinoy puesta en funcionamiento del producto solicitado. Todos los gastos relacionadoscon la presente contratación, que no tuvieren una previsión presupuestaria expresa,se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre los preciosdel presupuesto mencionado.-------------------------------------------------------------SEXTA: GARANTIA CONTRACTUAL: A los fines de garantizar el cumplimiento delpresente CONTRATO, LA EMPRESA presenta en este acto una Declaración Juradadonde manifiesta su voluntad de convertir la garantía de mantenimiento de oferta,oportunamente presentada en el Concurso de precios Nº 13/2013 en garantía decumplimiento de la adjudicación tal como lo prevén los artículos 18, 19, 20 y ccs.del Pliego General de Bases y Condiciones y los artículos 19, 20, 21, 22 y ccs. delPliego Particular de Bases y Condiciones que regulan elConcurso de PreciosNº 13/2013..-------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA: MODIFICACIONES: En caso que LA UNIVERSIDAD necesitare realizarmodificaciones sobre la obra objeto del presente contrato, y siempre que talesmodificaciones no alteren las características de lo contratado, LA EMPRESA secompromete a la entrega por el término, precio y condiciones pactadas en elpresente contrato adecuándose a las reformas producidas. Si estas implicaren unaumento o reducción del precio convenido, se estará a los establecido por el artículo24 del Pliego General de Bases y Condiciones, debiendo LA EMPRESA presentar lagarantía correspondiente en el plazo de cinco (5) días de notificada.------------------OCTAVA: A fin de dar adecuado cumplimiento a lo establecido precedentemente,LA EMPRESA se compromete a asistir a las reuniones que convoque LAUNIVERSIDAD a los efectos de considerar las tareas encomendadas de acuerdo alobjeto del presente contrato.-------------------------------------------------------------NOVENA: Serán a cargo de LA EMPRESA todos los gastos correspondientes aimpuestos, tasas, cargas previsionales y seguros que correspondan al serviciopactado; como así también la provisión y contratación de los recursos materiales yhumanos necesarios para la ejecución de las tareas inherentes al presentecontrato.------------------------------------------------------------------------------------DECIMA: En todo lo no previsto en el presente contrato, en el Pliego General deBases y Condiciones y Pliego Particular de Bases y Condiciones que rigen elConcurso de Precios Nº 13/2013-ULP regirá lo dispuesto para la Locación de Obraen los artículos 1629, siguientes y concordantes del Código Civil de la RepúblicaArgentina.----------------------------------------------------------------------------------

35º.-RESOLUCION RECTORAL Nº 5160008 -ULP-2013DECIMA PRIMERA: “IUS VARIANDI”: LA UNIVERSIDAD se reserva el ejerciciodel Derecho de Variación en caso que se produzcan las siguientes circunstancias:1. Rescindir unilateralmente el presente contrato en caso de incumplimiento deLA EMPRESA.2. Rescindir unilateralmente el contrato aún sin mediar culpa ni incumplimientode LA EMPRESA, comunicando tal decisión con una antelación de cinco (5)días corridos, cuando medien razones de interés público.3. Prohibir la cesión o transferencia del contrato sin la autorización previaLA UNIVERSIDAD.------------------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA: JURISDICCION: A todos los efectos derivados del presenteacuerdo, las partes constituyen domicilio especial en los mencionados ut supra,sometiéndose para cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir a la jurisdicción ycompetencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Luis, renunciando acualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.--------------------------Previa lectura y ratificación de lo que antecede, se firman dos (2) ejemplares de unmismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha de su celebración.