Ordin comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 - ADR Centru

More documents

Recommendations

Info

Articolul Sub-clauza Data . Cerinţe pentru proiectul Antreprenorului (dacă există) .... 5.1........ Specificaţie Clauza <strong>nr</strong>. ______ ________________________ Programul: Timpul de transmitere ........ 7.2....... În termen de 14 zile de la Data Începerii Lucrărilor Formatul programului........... 7.2........ ________________________ ________________________ Suma plătibilă pentru nerespectarea Duratei de Execuţie ................... 7.4......... ______________pe zi până la maxim 10% din valoarea specificată în Acordul Contractual. Perioada de notificare a defecţiunilor............................ 9.1&11.5 365 zile* calculate de la data menţionată în înştiinţarea prevăzută la Sub-clauza 8.2 Procedura de modificare Preţurile din Listele de Lucrări în regie …………................... 10.2...... ________________________ Evaluarea Lucrărilor* ___________________(detalii) Sumă forfetară …............... 11.1....... ___________________(detalii) Sumă forfetară cu grafic de plăţi............ 11.1....... ___________________(detalii) Sumă forfetară cu liste de cantităţi................ 11.1....... Remăsurare pe baza listelor de cantităţi din ofertă ........... 11.1....... Costuri rambursabile............. 11.1....... ___________________(detalii) ___________________(detalii) ___________________(detalii) Procentajul valorii Materialelor şi Echipamentelor......................... 11.2...... Materiale _____________80%* Echipamente__________90%* * Beneficiarul modifică după cum este cazul
Articolul Sub-clauza Data . Procentul de reţinere.................. 11.3...... _______________________5% Moneda de plată...................... 11.7...... _________________________ Rata dobânzii........................... 11.8...... ___________________% pe an Asigurări................................... 14.1 ___________________________________________________________________ Tipul de asigurare* Valoarea asigurată* Excluderi*______ Lucrări, Materiale Suma specificată Echipamente şi onorarii în Acord plus 15% _______________ Utilajele Cost total de înlocuire _______________ Antreprenorului Vătămarea corporală şi Prejudicii aduse proprietăţii terţilor _______________ _______________ Muncitorii _______________ _______________ Alte asigurări* _______________ _______________ ___________________________________________________________________ Arbitrajul Reguli .............................. 15.3........... Reguli de Arbitraj UNCITRAL * ___________________ (detalii) Autoritatea de numire......... 15.3.......... Preşedintele FIDIC sau reprezentantul său * ___________________ (detalii) Locul Arbitrajului.................. 15.3......... Ţara *_____________________ * Beneficiarul modifică după cum este cazul
Page 1 and 2:
ORDIN Nr. 915/465/415 din 25 martie
Page 3 and 4:
ANEXA nr. 1a la Ordinul nr. ……
Page 5 and 6:
Liste. 1.1.2 Părţi şi Persoane 1
Page 7 and 8:
1.1.4.7 „Certificat Interimar de
Page 9 and 10:
menţionată în Anexa la Ofertă.
Page 11 and 12:
Antreprenorului de către Beneficia
Page 13 and 14:
(i) pe care Antreprenorul trebuie s
Page 15 and 16:
de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Leg
Page 17 and 18:
ajusta şi repara orice parte a Luc
Page 19 and 20:
activitatea desfăşurată de cătr
Page 21 and 22:
de Contract Acceptate (a) Antrepren
Page 23 and 24:
pentru daunele, pierderile şi chel
Page 25 and 26:
Şantierului (a) (b) Antreprenorul
Page 27 and 28:
dreptul Antreprenorului, Beneficiar
Page 29 and 30:
Conduita Necorespunzătoare Antrepr
Page 31 and 32:
Lucrări de Remediere Fără a lua
Page 33 and 34:
(d) (e) lipsa Imprevizibilă a pers
Page 35 and 36:
Reluarea Execuţiei Lucrărilor Dup
Page 37 and 38:
de Lucrări pentru orice parte a Lu
Page 39 and 40:
Prelungirea Perioadei de Notificare
Page 41 and 42:
12. Măsurarea şi Evaluarea 12.1 M
Page 43 and 44:
(f) foraje şi alte activităţi de
Page 45 and 46:
înainte ca acestea să fie incluse
Page 47 and 48:
(d) Antreprenorul va transmite Ingi
Page 49 and 50:
deduceri, în situaţia în care va
Page 51 and 52:
se face plata la care se adaugă 3
Page 53 and 54:
Această Sub-Clauză nu va limita r
Page 55 and 56:
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Page 57 and 58:
Utilajelor Antreprenorului [Rezilie
Page 59 and 60:
Dacă Antreprenorul suferă întâr
Page 61 and 62:
următoarele: (a) dovada faptului c
Page 63 and 64:
Asigurare împotriva Vătămării P
Page 65 and 66:
(b) terminarea lucrărilor este sau
Page 67 and 68:
În termen de 42 de zile de la prim
Page 69 and 70:
fost primit de CAD la data la care
Page 71 and 72:
ANEXA Condiţii Generale ale Acordu
Page 73 and 74:
(arbitri) numit într-un proces de
Page 75 and 76:
Adjudecatorului 9 Dispute Clauzei 4
Page 77 and 78:
ANEXA nr. 1b la Ordinul nr. ……
Page 79 and 80:
Clauza Prevederi formulat până la
Page 81 and 82:
Clauza Prevederi Sub-Clauza 10.4 -
Page 83 and 84:
Clauza Prevederi dreptul să aplice
Page 85 and 86:
Clauza Prevederi Se şterg ultimele
Page 87 and 88:
Condiţii Generale 1. Prevederi Gen
Page 89 and 90:
prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Înce
Page 91 and 92:
1.1.6 Alte Definiţii 1.1.6.1 „Do
Page 93 and 94:
(b) prealabil al celeilalte Părţi
Page 95 and 96:
2.1 Dreptul de Acces pe Şantier Be
Page 97 and 98:
înainte de a-şi exercita autorita
Page 99 and 100:
semnificativă a acestor măsuri sa
Page 101 and 102:
(b) (c) alţi antreprenori angajaţ
Page 103 and 104:
tuturor problemelor relevante la ca
Page 105 and 106:
4.17 Utilajele Antreprenorului 4.18
Page 107 and 108:
(b) Persoanele autorizate se vor li
Page 109 and 110:
Inginerul va putea, în perioada de
Page 111 and 112:
Proiectare ambiguităţi, discrepan
Page 113 and 114:
Antreprenorului şi pentru păstrar
Page 115 and 116:
7.6 Lucrări de Remediere Fără a
Page 117 and 118:
(a) (b) (c) (d) (e) o Modificare (d
Page 119 and 120:
Suspendarea Prelungită 8.12 Reluar
Page 121 and 122:
10. Recepţia Lucrărilor de către
Page 123 and 124:
10.4 Restabilirea Suprafeţelor de
Page 125 and 126: înregistrările referitoare la exp
Page 127 and 128: Rezultate Necorespunzătoare ale Te
Page 129 and 130: şi, (ii) o sumă pentru cheltuieli
Page 131 and 132: elevantă pentru plată, fiecare in
Page 133 and 134: (d) orice sume care trebuie adăuga
Page 135 and 136: (b) poate fi reţinut până când
Page 137 and 138: 14.12 Scrisoarea de Descărcare 14.
Page 139 and 140: Subantreprenori dau sau se oferă s
Page 141 and 142: 16.2 Rezilierea Contractului de că
Page 143 and 144: prevederile Contractului. Antrepren
Page 145 and 146: 18. Asigurări 18.1 Cerinţe Genera
Page 147 and 148: (e) Lucrări, şi pierderile sau da
Page 149 and 150: Inştiinţarea Forţei Majore Dacă
Page 151 and 152: Clauze Antreprenorul va transmite,
Page 153 and 154: (b) (c) (d) paragraf al Sub-Clauzei
Page 155 and 156: atunci cealaltă Parte, fără a fi
Page 157 and 158: declaraţia Adjudecatorului asupra
Page 159 and 160: Dacă Antreprenorul omite să plăt
Page 161: transmite o înştiinţare asupra d
Page 164 and 165: Clauza (c) (d) (e) (f) (g) (h) Prev
Page 166 and 167: Clauza Clauza 9 - Testele la Termin
Page 168 and 169: Clauza Prevederi Certificatul de Re
Page 170 and 171: Clauza Prevederi Sub-Clauza 14.6 -
Page 172 and 173: Clauza Prevederi „Procesului Verb
Page 174 and 175: Acord Contractual Beneficiarul ____
Page 178 and 179: Condiţii Generale Prevederi Genera
Page 180 and 181: Instrucţiuni emise de către Benef
Page 182 and 183: (p) pagube care sunt rezultatul ine
Page 184 and 185: care nu va accepta valoarea Antrepr
Page 186 and 187: data rezilierii Contractului la car
Page 188 and 189: Acordul Adjudecatorului Identificar
Page 190 and 191: ANEXA nr. 3b la Ordinul nr. ……
show all

Ordin comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 - ADR Centru

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?