2013_mleko i pieczywo_SIWZ - Szpital Specjalistyczny im. Henryka ...

§ 6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu
w przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie opóźni się w dostawie określonego przedmiotu zamówienia lub
dostarczy niezgodny z umową przedmiot zamówienia lub nie wymieni towaru na wolny od wad
jakościowych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§ 7
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 %
wartości brutto zamówionej partii towaru – za każdy dzień opóźnienia,
b) za dostarczenie niezgodnego z umową przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości brutto
partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru chyba, że Wykonawca dokona wymiany
przedmiotu zamówienia do 2 godz. lub w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się w innym
uzgodnionym terminie.
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku opóźnienia w dostawach towaru lub opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo nabyć na koszt Wykonawcy taką
samą ilość rzeczy tego samego gatunku. W takim przypadku Wykonawca pokryje koszty zastępczego
wykonania zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów zastępczego wykonania umowy oraz kar
umownych z należności przysługujących Wykonawcy. Należności przysługujące Zamawiającemu
naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu będą płatne na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej stronie zobowiązanej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8
Należności za wykonaną dostawę nie mogą być przedmiotem zbytu innym podmiotom bez wiedzy i zgody
Zamawiającego.
§ 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania
art. 139, 140 i 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz.759
z późn.zm.), za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz.
dla Wykonawcy.
WYKONAWCA :
ZAMAWIAJĄCY: