Ibr-Seminare 1. Halbjahr 2010
Ibr-Seminare 1. Halbjahr 2010
Ibr-Seminare 1. Halbjahr 2010
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nachträge aus verzögerter Auftragsvergabe<br />
bei öffentlichen Auftraggebern<br />
Das Risiko von Nachprüfungsverfahren<br />
Referent:<br />
RA und FA für Bau- und Architektenrecht<br />
Dr. Alexander Kus, Mönchengladbach<br />
| Referent<br />
RA Dr. Alexander Kus<br />
ist Partner der Sozietät Kapellmann und Partner<br />
mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M.,<br />
Hamburg, Mönchengladbach, München. Dr. Kus ist<br />
insbesondere im Vergabe- und nationalen sowie<br />
internationalen privaten Baurecht forensisch sowie<br />
projektbegleitend tätig. Er ist Mitherausgeber und Autor des<br />
Kommentars Kulartz/Kus/Portz „GWB-Vergaberecht“, der Kommentare<br />
Kulartz/Marx/Portz/Prieß „VOL/A-Vergaberecht“ und<br />
„VOB/A-Vergaberecht“ (letzterer erscheint demnächst), sowie des<br />
Praxishandbuchs Kus/Verfürth „Einführung in die VOB/A“,<br />
2. Auflage Mai 2008, darüber hinaus durch zahlreiche andere<br />
Veröffentlichungen, insbesondere in den Zeitschriften NZBau<br />
und VergabeR (Mitarbeiter) bekannt.<br />
| Teilnehmerkreis<br />
Öffentliche Auftraggeber, Auftragnehmer, Ingenieure, Unternehmensjuristen,<br />
Rechtsanwälte.<br />
| Ziel<br />
Das Seminar behandelt eines der aktuellsten Themen im privaten<br />
Bau- und Vergaberecht. Die Verzögerung der Auftragsvergabe<br />
aufgrund von Nachprüfungsverfahren zieht einen Rattenschwanz<br />
von Fragen und Problemen nach sich, bei dem nach derzeitiger<br />
Rechtslage nur eines gesichert ist: Das Risiko von Nachprüfungsverfahren<br />
trägt der AG, nicht der AN. Welche zeitlichen und<br />
finanziellen Folgen daraus resultieren, ist weitestgehend offen<br />
und hängt vom Einzelfall ab. Gegebenenfalls können regulierende<br />
Klauseln in die Ausschreibung aufgenommen werden.<br />
Online anmelden unter www.ibr-online.de/IBR-<strong>Seminare</strong><br />
Weitere Informationen: id Verlags GmbH – Frau Staßen – Tel. 06 21/12032-18 – Fax 06 21/283-83 – stassen@id-verlag.de<br />
Recht am Bau<br />
Datum: Dienstag, 23.03.<strong>2010</strong>, 9.00 – 17.00 Uhr<br />
Ort: Lindner Hotel Airport, Düsseldorf<br />
Preis: 429,– Euro zzgl. 19% MwSt.<br />
| Themen<br />
<strong>1.</strong> Das Problem<br />
– Überblick über die Risikolagen<br />
– Das Risiko von Nachprüfungsverfahren<br />
– Sonstige zeitliche Risiken, z. B. fehlende Finanzierung<br />
2. Bindefristverlängerung und Zuschlagserteilung<br />
– Anspruch auf Fristverlängerung?<br />
– Anspruch auf den „Zuschlag“?<br />
– Verschiedenste Fallgestaltungen<br />
3. Zeitliche Auswirkungen<br />
– Anspruch auf Terminverschiebung?<br />
– Rechtsgrundlagen nach aktueller Rechtsprechung<br />
4. Finanzielle Auswirkungen<br />
– Anspruch auf zusätzliche Vergütung?<br />
– Rechtsgrundlagen? (VOB/B § 2 Nr. 5 analog, BGB § 313,<br />
ergänzende Vertragsauslegung etc.)<br />
– Anspruch auf Preisgleitklausel? (VOB/A § 15)<br />
5. Wichtige Einzelaspekte der Vergütung<br />
– Anpassung nach Baupreisindices?<br />
– NU-Preisanpassung nur bei vertraglicher Bindung?<br />
– Verschiebung von Fremd- und Eigenleistungen<br />
– Leistungsminderungen etc.<br />
6. Strategien<br />
– Sind Nachträge zu vermeiden?<br />
– Kann das Risiko von Nachprüfungsverfahren auf den AN<br />
übertragen werden?<br />
– Sind Auftragsverhandlungen möglich?<br />
– Maßgeschneiderte Klauseln für die Ausschreibung?<br />
7. Ausblick<br />
Mit Berücksichtigung der<br />
aktuellen BGH-Entscheidungen<br />
Unser Tagungsservice für Sie: • Ausführliche Seminarunterlagen • Angenehmes Hotelambiente • Seminargebühr inkl. Mittagessen und 1 Softgetränk,<br />
Snacks, Tagungs- und Pausengetränke • Persönliche Betreuung vor Ort • Hotelempfehlungen • Teilnahmebestätigung • Fortbildungsnachweise für Fachanwälte<br />
gemäß § 15 FAO (ohne Gewähr der Anerkennung) • Fortbildungspunkte der Architekten- und Ingenieurkammern auf Anfrage<br />
IBR<br />
27
Change language