PC wantz - La Wantzenau
PC wantz - La Wantzenau
PC wantz - La Wantzenau
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 1<br />
PARTIE COMMUNE à tous les LOTS<br />
1. GENERALITES<br />
le présent Cahier des Clauses techniques particulières concerne<br />
la restructuration de la mairie et construction dʼune Bibliothèque à la <strong>Wantzenau</strong><br />
Ces travaux sont entrepris pour le compte de la Ville de Strasbourg<br />
Maître dʼouvrage<br />
COMMUNE de <strong>La</strong> WANTZENAU<br />
11 et 13 Rue des Héros<br />
67 610 LA WANTZENAU<br />
2. DESCRIPTION TECHNIQUE GENERALE<br />
TYPE D ʼ ETABLISSEMENT<br />
- BIBLIOTHEQUE :<br />
Etablissement Recevant du Public de 5 ème catégorie type S+L<br />
- BATIMENTS MAIRIE :<br />
Etablissement Recevant du Public de 5 ème catégorie type W+L<br />
DESCRIPTION GENERALE<br />
- BIBLIOTHEQUE :<br />
Le projet est implanté sur le site existant de la mairie et sʼarticule autour de la maison<br />
alsacienne existante<br />
- EXTENSION et LIAISON :<br />
Le projet est implanté entre les deux bâtiments existant et dont lʼextension sʻétend à<br />
lʼarrière du Bâtiment A existant<br />
Objectif technique général :<br />
- BIBLIOTHEQUE et MAISON ALSACIENNE :<br />
Bâtiment à faible consommation énergétique ; il en ressort principalement la recherche de<br />
qualité suivante :<br />
• isolation thermique renforcée<br />
• étanchéité à lʼair<br />
• optimisation des consommations énergétiques
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 2<br />
Structure Bibliothèque :<br />
Fondations par plots isolés et longrines avec isolation thermique des longrines<br />
Dallage en béton porté<br />
Murs extérieurs en béton coffré en place<br />
Habillage des façades par isolation avec enduit naturel<br />
Structure Maison Alsacienne :<br />
Pans de bois existant sur mur en grès hauteur 2,00m<br />
Dallage béton neuf<br />
Isolation thermique par doublage intérieur et remise en peinture des pans de bois<br />
extérieurs<br />
Etanchéité :<br />
Par membrane polyoléfine avec protection par végétalisation de type extensive<br />
Couverture :<br />
Réfection complète de la toiture en tuile plate et accessoires zinc liés<br />
Menuiserie extérieure<br />
En bois massif ou trois plis en mélèze toutes zones sauf menuiserie bois aluminium<br />
pour la baie vitré de la bibliothèque au rez de chaussée; vitrage isolant haute<br />
performance énergétique<br />
Partition<br />
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique<br />
Portes à âme pleine finition stratifiée sur cadres en bois<br />
Revêtements :<br />
Sols pièces sèches : moquette polyamide<br />
Sols pièces humides : carrelage<br />
Murs pièces sèches : peinture<br />
Murs pièces humides : faïence<br />
Plafonds : peinture<br />
Fluides :<br />
Chauffage : Pompe à chaleur eau / eau<br />
Traitement dʼair : Par ventilation double flux<br />
Assainissement : réseau séparatif pour le traitement des eaux pluviales avec bâche<br />
de rétention<br />
Sanitaire : appareillage en céramique blanche<br />
- EXTENSION & LIAISON :<br />
Bâtiment à faible consommation énergétique ; il en ressort principalement la recherche de<br />
qualité suivante :<br />
• isolation thermique renforcée<br />
• étanchéité à lʼair<br />
• optimisation des consommations énergétiques
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 3<br />
Structure :<br />
Fondations par plots isolés et longrines avec isolation thermique des longrines<br />
Dallage en béton pour sous sol<br />
Murs extérieurs en béton coffré en place<br />
Habillage des façades par isolation avec enduit naturel<br />
Etanchéité :<br />
Par membrane polyoléfine avec protection par végétalisation de type extensive<br />
Couverture zinc :<br />
Sur volige bois de la liaison, couverture en zinc a joint debout<br />
Menuiserie extérieure<br />
En bois massif ou trois plis en mélèze toutes zones sauf menuiserie aluminium pour<br />
sas et baie vitrée de la liaison; vitrage isolant haute performance énergétique<br />
Partition<br />
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique<br />
Portes à âme pleine finition stratifiée sur cadres en bois<br />
Revêtements :<br />
Sols pièces sèches : caoutchouc dans lʼextension et parquet sur chamt dans la liaison<br />
Sols pièces humides : carrelage<br />
Murs pièces sèches : peinture<br />
Murs pièces humides : faïence<br />
Plafonds : peinture<br />
Fluides :<br />
Chauffage : Pompe à chaleur eau / eau<br />
Traitement dʼair : Par ventilation double flux<br />
Assainissement : réseau séparatif pour le traitement des eaux pluviales avec bâche<br />
de rétention<br />
Sanitaire : appareillage en céramique blanche<br />
- BATIMENT EXISTANT A et B :<br />
Structure Bâtiment A :<br />
Dallage en béton avec sous sol<br />
Murs extérieurs en béton<br />
remise en peinture extérieurs<br />
Structure Bâtiment B:<br />
Pans de bois existant<br />
Dallage béton existant conservé<br />
Isolation thermique par doublage intérieur<br />
Couverture :<br />
Réfection des rives des deux bâtiments contre la nouvelle liaison
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 4<br />
Menuiserie extérieure<br />
En bois massif ou trois plis en mélèze toutes zones; vitrage isolant haute<br />
performance énergétique<br />
Partition<br />
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique<br />
Portes à âme pleine finition stratifiée sur cadres en bois<br />
Revêtements :<br />
Sols pièces sèches : caoutchouc dans les bureaux, parquet sur chant dans la salle<br />
des mariages et bureau du maire et moquette dalle dans la salle du conseil<br />
Sols pièces humides : carrelage<br />
Murs pièces sèches : peinture<br />
Murs pièces humides : faïence<br />
Plafonds : peinture<br />
Fluides :<br />
Chauffage : Pompe à chaleur eau / eau<br />
Traitement dʼair : Par ventilation double flux<br />
Assainissement : réseau séparatif pour le traitement des eaux pluviales avec bâche<br />
de rétention<br />
Sanitaire : appareillage en céramique blanche<br />
3. ALLOTISSEMENT DES TRAVAUX<br />
le présent CCTP est réparti en 23 fascicules de travaux.<br />
Chaque fascicule correspond à un lot de travaux confié à un même<br />
entrepreneur, à chaque fascicule est associé l'ensemble du CCTP, documents<br />
graphiques et écrits détaillés au CCAP<br />
les entrepreneurs des divers lots sont réputés avoir pris connaissance de tous les<br />
fascicules constituant un tout, ainsi que des plans et des documents généraux de<br />
référence dont les prescriptions ont valeur contractuelle, sauf si les libellés du présent<br />
descriptif y apportent explicitement dérogation<br />
4. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX DE REFERENCE<br />
Conformément au CCAG et compléments éventuels portés au CCAP ou<br />
fascicules CCTP<br />
Il est rappelé que les produits et techniques utilisés doivent bénéficier, dans<br />
tous les cas, dʼun avis technique, de lʼapprobation technique du bureau de contrôle et<br />
de lʼarchitecte – Ce principe prévaut sur toute contradiction pouvant éventuellement<br />
apparaître dans les fascicules CCTP.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 5<br />
5. DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS<br />
font partie du présent CCTP les documents suivants<br />
• fascicules des travaux<br />
• plan dʼexécution et de détails suivant liste architecte<br />
• rapport du bureau de contrôle<br />
• étude sols<br />
6. CONTENU DES PRIX - LIMITES DES PRESTATIONS<br />
sauf précision particulière de la description des ouvrages les prix unitaires définis par<br />
l'entrepreneur comprennent:<br />
- la fourniture, le façonnage, mise à pied d'œuvre et la pose des matériaux et<br />
matériels nécessaires, par tous moyens appropriés, y compris les accessoires non<br />
décrits mais indispensables à l'exécution complète dans les règles de lʼart de la<br />
prestation concernée<br />
- les chutes, petites quantités, outils, frais d'énergie et d'eau (matériel et fournitures,<br />
tant pour les essais que pour les travaux)<br />
- les autorisations nécessaires concernant l'accès et l'occupation de la voirie et de<br />
lʼenceinte du bâtiment<br />
- la vérification avant démarrage des travaux auprès des concessionnaires, des<br />
réseaux existants ES, GDS, France Télécoms, eau et assainissement (Déclaration<br />
d'Intention de Travaux - D.I.C.T.)<br />
- la mise à disposition des ouvriers, de tous les moyens de sécurité nécessaires tel<br />
que: échafaudages réglementaires, harnais, échelles, masques, gants, casques,<br />
etc… conformément aux directives de la Direction "Accidents du travail" de la<br />
Sécurité sociale.<br />
Pour les travaux en toiture, les échafaudages et filets de protection périphériques<br />
nécessaires font partie des prestations des lots concernés.<br />
- le nettoyage, l'entretien en continu et le maintien du chantier en parfait état de<br />
propreté ainsi que ses abords extérieurs - le travail et sa coordination en respect des<br />
impératifs fixés par le calendrier des travaux et des contraintes que celui-ci impose,<br />
en particulier les difficultés liées à la présence simultanée de plusieurs entreprises au<br />
chantier<br />
- les plans et détails de chantier<br />
- les frais d'énergie et d'eau nécessaires à l'exécution des travaux<br />
- les frais d'intérêt communs tel qu'ils sont précisés au CCAP.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 6<br />
7. RECEPTION DES SUPPORTS<br />
Chaque entreprise est tenue de réceptionner les supports avant toute intervention, et<br />
en temps utiles pour permettre les éventuelles corrections nécessaires. Cette<br />
réception devra faire lʼobjet dʼun PV écrit entre les partis, à lʼinitiative de lʼune ou<br />
lʼautre des partie.<br />
le fait d'intervenir sur un support, vaut acceptation de celui-ci.<br />
toute malfaçon, insuffisance, ou non respect du projet du maître dʼœuvre, non signalé<br />
en temps utiles et au plus tard avant intervention, rendra lʼentreprise dernière<br />
intervenante responsable de toute les conséquences financières et techniques de<br />
mise en conformité (reprise des supports, lissages complémentaires, dimensions,<br />
etc…).<br />
l'entreprise devra dégager complètement le chantier du matériel , des matériaux et<br />
gravois immédiatement après achèvement de son intervention.<br />
Aucun travail ne peut être considéré comme achevé (ni en terme de prix ni en terme<br />
de délais) avant nettoyage et évacuation des matériels et chutes de chantier.<br />
il nʼexiste pas de dérogation aux règles ci dessus<br />
8. PERCEMENTS, RESERVATIONS, REBOUCHAGES<br />
d'une façon générale les percements et leurs rebouchages sont à la charge des<br />
entreprises concernées.<br />
les réservations et feuillures, sont intégrées par le maître dʼ œuvre aux plans de<br />
structure dʼ exécution.- Il appartient aux entreprises de vérifier ces plans de<br />
réservation durant la phase de préparation des travaux.<br />
si ultérieurement à la phase préparation des travaux, une entreprise souhaite modifier<br />
ces réservations , elle aura en charge la gestion et la prise en compte financière<br />
complète de cette demande .<br />
Les percements réalisés en cour de chantier devront dans tous les cas avoir lʼaccord<br />
de lʼingénieur de structure.<br />
dans tous les cas ; les rebouchages sont à la charge des entreprises concernées.<br />
Pour les utilisateurs de gaines communes, l'entreprise de chauffage est chargée du<br />
rebouchage. Ces rebouchages devront répondre aux impératifs de la réglementation<br />
incendie applicable. <strong>La</strong> finition devra être équivalente à l'état de finition des parois<br />
environnantes au moment du rebouchage.<br />
l'exécution de percement localisés, inférieurs à 50 mm est à la charge de l'entreprise<br />
concernée (carottage – réservation non acceptée)<br />
les saignées pratiquées et leurs refermetures soignées sont à la charge de<br />
l'entreprise concernée, les saignées devront avoir lʼaval préalable de la maîtrise<br />
dʼœuvre<br />
les nettoyages consécutifs à ces travaux doivent être effectués de suite et pour le<br />
moins chaque jour, de même, les gravois seront évacués du chantier conformément<br />
aux prescriptions du châpitre 17
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 7<br />
9. CONNAISSANCE, VISITE DES LIEUX<br />
avant la remise de son offre l'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'état<br />
des lieux et de tous les documents nécessaires à la bonne compréhension des<br />
travaux et conditions d'exécution des travaux pour lesquels elle remet une offre.<br />
les entreprises sont informées que lʼaccès au chantier est réglementé par les<br />
prescriptions de sécurité particulières détaillées au Plan Général de Coordination<br />
(PGC)<br />
toute remarque particulière devra être jointe par note séparée à lʼoffre de prix.<br />
Sʼagissant dʼintervention sur un ensemble existant, la VISITE DES LIEUX EST<br />
OBLIGATOIRE aucune réclamation ultérieure pour méconnaissance des lieux, de la<br />
nature réelle de supports ou des difficultés d'intervention et de réalisation ne pourra<br />
être acceptée.<br />
<strong>La</strong> remise de lʼoffre par lʼentreprise vaut attestation de visite des lieux<br />
10. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET TECHNIQUES<br />
d'une façon générale, les matériaux mis en œuvre seront neuf et de<br />
première qualité, ils seront conformes aux prescriptions particulières<br />
et devront recevoir l'accord de la direction des travaux.<br />
les matériaux non conformes aux avis techniques, d.t.u., classements et<br />
normalisation française sont refusés.<br />
les équipements, leurs couleurs, les éventuels choix techniques, devront TOUJOURS<br />
être soumis à la direction des travaux avant mise en œuvre<br />
(appareillage, électrique, sanitaire, teintes, revêtements de sols et murs,<br />
faux plafonds, etc…) un modèle ou échantillon devra être soumis à lʼarchitecte sur<br />
simple demande.<br />
Les choix devront obligatoirement faire lʼobjet dʼune note écrite de lʼarchitecte,<br />
toute autre disposition pourra être opposée à lʼentreprise<br />
le choix des teintes des matériaux sur palette des fabricants sans plus value, chaque<br />
fois que cette demande est précisée au devis descriptif<br />
ce choix concernera au minimum la palette des couleurs de base, sans restriction<br />
d'aucune sorte.<br />
toute modification des détails techniques d'exécution, proposé par une entreprise<br />
devra respecter le principe général de répartition des travaux.<br />
En particulier, les incidences de ces modifications, sur les règles techniques et<br />
administratives applicables ainsi que les incidences sur la définition des autres lots<br />
devront être prévu et corrigés par la ou les entreprises à l'origine de cette<br />
modification. <strong>La</strong> prestation comprendra tous documents graphiques et écrits<br />
nécessaires.<br />
en aucun cas, une modification ne pourra être effectuée sans l'accord du maître<br />
d'œuvre.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 8<br />
11. ESSAIS ET CONTROLES<br />
sur simple demande du maître d'œuvre ou du bureau de contrôle, l'entreprise<br />
effectuera à ses frais tous les essais et épreuves prévus par les DTU, règles et<br />
recommandations.<br />
12. ACCES DE CHANTIER<br />
Se conformer aux PGC<br />
13. PREPARATION DU CHANTIER<br />
Durant cette phase sont mis au point en concertation maître dʼœuvre / entreprises,<br />
les plans dʼexécution détaillés suivant les procédés et méthodes spécifiques des<br />
entreprises, tel que : mise au point des plans de structure, joints de préfabrication,<br />
modes de montages et dʼassemblages, calepinages divers, réservations pour portes ,<br />
réseaux et équipements fluides.<br />
Mise au point du calendrier détaillé dʼexécution en concertation avec lʼensemble des<br />
intervenants<br />
Cette phase débute à partir de la notification des marchés et de lʼ OS n° 02 notifiant à<br />
lʼentreprise du lot gros œuvre le démarrage des travaux<br />
Voir précisions sur CCAP<br />
14. INSTALLATION DE CHANTIER<br />
Suivant détail prévu au Plan Général de Coordination, les installations de chantier<br />
comprennent , sanitaires, réfectoire et wc de chantier, un bureau destiné aux<br />
réunions comprenant un téléphone, un jeu de plans affiché aux murs et une copie des<br />
pièces écrites (CCTP – CCAP )<br />
Ces prestations font partie du lot gros œuvre<br />
15. DOCUMENTS DE RECOLEMENT<br />
au plus tard 15 jours après la fin de ses travaux ou au plus tard suivant date limite<br />
mentionnée sur le calendrier dʼexécution, l'entreprise devra transmettre au maître<br />
d'œuvre les plans de récolement ou Document des Ouvrages Exécutés (DŒ) de ses<br />
ouvrages.<br />
Le DOE comprend notamment : plans généraux, implantation des réseaux fluides,<br />
vannes de mise hors gel, repérages des circuits électriques et canalisations<br />
enterrées, ainsi que les documents DIUO (Documents dʼIntervention Ultérieur sur les<br />
Ouvrages) comprenant toutes les précisions utiles ou nécessaires à l'utilisateur tel<br />
que; notice d'emploi, modalités dʼentretien (type dʼintervention et périodicité), produits<br />
de nettoyage appropriés, référence, marque et fournisseur des produits mise en<br />
œuvre , etc…<br />
Ces documents seront transmis à lʼarchitecte en 3 exemplaires (tirages papier ou<br />
calques) ainsi que sous forme informatique conformément à la charte graphique de la<br />
Ville de strasbourg<br />
Lʼensemble des documents remis à lʼarchitecte, y compris les notices seront<br />
exclusivement rédigés en français<br />
Tout retard dans la production de ces pièces, entraînera lʼapplication des pénalités de<br />
retard prévus au CCAP
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 9<br />
16. HYGIENE ET SECURITE<br />
la présente opération est soumise aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 12 93<br />
en matière dʼhygiène & sécurité au travail et les textes en découlant suivant<br />
notamment le décret n° 94-1159 du 26 12 94.<br />
les entreprises devront se conformer aux dispositions formulées par le coordonnateur<br />
hygiène et sécurité.<br />
17. NOTICE ENVIRONNEMENTALE<br />
17.1. GENERALITES<br />
Lʼopération de RESTRUCTURATIO de la MAIRIE et CONSTRUCTION dʼune<br />
BIBLIOTHEQUE à LA WANTZENAU – 67 sʼinscrit dans le cadre dʼune démarche<br />
de qualité environnementale du bâtiment volontaire et initiée par la maîtrise<br />
dʼouvrage.<br />
Cette démarche est complétée dʼune inscription dans une recherche de performance<br />
énergétique de type « Bâtiments Basse Consommation ».<br />
Dans la mesure où elle constitue une première expérience pour la maîtrise dʼouvrage,<br />
elle doit devenir exemplaire et revêtir un coté pédagogique majeur.<br />
Dans cet objectif, lʼensemble des acteurs de lʼopération sont directement<br />
concernés et doivent être sensibilisés aux sujets environnementaux contemporains.<br />
Dans les premières phases dʼétudes, les concepteurs ont intégré ces contraintes<br />
en les traduisant par un projet prenant en compte les particularités du site et de son<br />
environnement, les impacts du projet sur ces derniers in fine, en proposant une<br />
enveloppe très performante tant du point de vue de la qualité thermique et technique<br />
des ouvrages que de la gestion et de lʼassurance du confort des futurs utilisateurs.<br />
Les signes de cette « intégration » peuvent être résumés ainsi :<br />
• Réduction des consommations énergétiques :<br />
- gestion des orientations en termes de traitement différencié des façades ;<br />
- équipement des ces dernières de protections solaires efficaces et adaptées ;<br />
- isolation extérieure ou répartie des parois de façon à réduire au maximum tout pont<br />
thermique ;<br />
- ventilation double-flux avec récupération des calories sur lʼair extrait;<br />
- prise en compte des apports passifs internes et externes ;<br />
- recours raisonné aux énergies renouvelables (solaire) ;<br />
• Réduction des impacts environnementaux de lʼopération sur toute sa durée de<br />
vie :<br />
- dispositions précédentes pour son exploitation (réduction des émissions polluantes,<br />
CO², etc.);<br />
- choix des principaux matériaux de construction et procédés constructifs à faibles<br />
impacts environnementaux (fabrication, mise en œuvre, entretien et fin de vie);<br />
- organisation dʼun chantier à faibles nuisances ou « chantier vert » ;<br />
- rétention - infiltration partielle des eaux de pluie in situ.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 10<br />
Dans un second temps, les prolongations de lʼeffort environnemental sʼadressent<br />
logiquement aux entreprises et à leurs divers fournisseurs qui interviendront sur le<br />
chantier.<br />
A ce stade de lʼopération, il convient de rappeler à ces derniers la réalité des<br />
performances attendues en termes de qualité de réalisation :<br />
- Objectif de performance de lʼisolation et de lʼétanchéité à lʼair des parois à atteindre<br />
au test « blower door » (réalisé en cours et en fin de chantier) :<br />
<strong>La</strong> dépression du bâtiment recherchée sera de 50 Pa pour permettre de repérer les<br />
défauts dʼétanchéité à lʼaide dʼun dispositif dʼinfiltrométrie adapté et dʼune caméra<br />
infrarouge le cas échéant (option à convenir).<br />
Le niveau de perméabilité globale à atteindre est I4 = 0,4 à 0,6 m3/h.m2 sous 4 Pa (la<br />
perméabilité de référence RT2005 est de 1,2m3/h.m2 sous 4 Pa), soit un n50<br />
inférieur à 1 vol/h (sous 50 Pa).Ce dernier objectif représente une des conditions<br />
imposées sous lʼobtention des subventions de la région Alsace dans le cadre de<br />
lʼappel à projet.<br />
- impact sur la santé des différents produits utilisés et des traitements préconisés<br />
(huiles de décoffrage, peintures, lasures, vernis, colles etc.) ;<br />
- respect des principes du chantier à faibles nuisances (réduction, tri et traitement<br />
approprié des déchets, comportements respectueux de lʼenvironnement, propreté<br />
générale du site, etc.) ;<br />
- aspect pédagogique collégial et surtout envers les utilisateurs et les générations<br />
futures.<br />
Pour faire respecter ces objectifs, lʼensemble des représentants et assistants de la<br />
maitrise dʼouvrage (chargé dʼopération, utilisateurs, maîtrise dʼœuvre, CSPS et O<strong>PC</strong>)<br />
pourront se référer aux précisions du CCAP et du présent CCTPc.<br />
17.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PAROIS<br />
Isolants, maçonneries, bois, murs, toitures, complexes dʼétanchéité,<br />
revêtements de sols, parois opaques et transparentes, peintures, lasures,<br />
colles.<br />
Lʼensemble de ces matériaux et de ces produits utilisés et proposés dans le projet<br />
fera lʼobjet dʼune présentation de leurs caractéristiques environnementales et<br />
performantielles, à savoir au minimum :<br />
- Normes, Classements et/ou <strong>La</strong>bel environnementaux auxquels ils répondent (PEFC,<br />
NF-E ou équivalent et autres) ;<br />
- Fiche de déclaration et dʼAnalyse de Cycle de Vie (ACV), conformément à la norme<br />
NF P01-010 le cas échéant;<br />
- Fiche de déclaration de produit (FDES) du fabricant au minimum (contenu,<br />
fabrication, stockage, mise en œuvre, entretien, classements, traitement de fin de vie,<br />
précautions diverses, etc.);<br />
- Note précise de leur comportement au feu en sus de leur classement;<br />
- Note précisant la part des matériaux renouvelables contenus en phase de fabrication,<br />
les conditions de recyclabilité actuelles (les conditions de fin de vie du matériau et du<br />
produit);
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 11<br />
- Note précisant lʼénergie grise contenue dans le produit et le matériau proposé, son<br />
origine de fabrication ;<br />
- Note justifiant la déclinaison du produit retenu avec un produit techniquement<br />
équivalent et alternatif ;<br />
- Note précisant les performances thermiques et acoustiques des complexes mis en<br />
œuvre : complexes dʼétanchéité, parois verticales (comprenant support, isolant,<br />
protection etc.).<br />
Avant pose, les bois mis en œuvre seront vérifiés visuellement et à lʼaide dʼun<br />
hygromètre in situ en autocontrôle par lʼentreprise (suivi dʼun PV de réception) et à<br />
discrétion par la maîtrise dʼœuvre.<br />
En cas de dépassement des valeurs de qualité requises, les fournitures seront refusées.<br />
Pour les entreprises de terrassement, de gros-œuvre, de charpente et de couverture, une<br />
note méthodologique des travaux à réaliser est à fournir. Cette dernière précisera au<br />
minimum :<br />
- les possibilités et les sources de réemploi de matériaux recyclés et recyclables<br />
(remblais, aciers, coffrages, palettes, etc.) ;<br />
- les améliorations de conditions de travail des compagnons (substitution de produits<br />
dangereux et polluants, véhicules et machines peu bruyants et peu polluants,<br />
protection des personnes, etc.) ;<br />
- les améliorations des impacts environnementaux globaux (protection des sols, des<br />
nappes, de lʼair, des tiers) : limitation des poussières, choix dʼhuiles de décoffrage<br />
biodégradables, de peintures, de véhicules et dʼoutillages, adaptation des<br />
comportements respectueux, etc.<br />
Lʼutilisation des produits suivants fera lʼobjet dʼune validation par la maîtrise dʼouvrage, à<br />
défaut, leur utilisation est interdite :<br />
- Produits étiquetés : R20 à R29, R30 à R33, R40 à R45 des phases R de la CEE ;<br />
- Produits classés : Xn (nocifs), T (toxiques), T+ (très toxiques) ;<br />
- Bois traités : Chrome Cuivre Arsenic (CCA).<br />
17.3. PRESCRIPTIONS SUR LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES<br />
Appareillages électriques, appareillages thermiques, dispositifs techniques.<br />
Lʼensemble des systèmes et des appareils utilisés et proposés dans le projet fera<br />
lʼobjet dʼune présentation de leurs caractéristiques environnementales et<br />
performantielles, à savoir au minimum :<br />
- Qualité dʼéclairage (niveau dʼéclairement, facteur dʼuniformité, température de<br />
couleur, luminance in fine) pour tous les luminaires ;<br />
- Consommations électriques générales ;<br />
- Durée de vie théorique de chaque appareil ;<br />
- Prescriptions en termes de maintenance et dʼentretien ;<br />
- Note justifiant la déclinaison du produit retenu avec un produit techniquement<br />
équivalent et alternatif ;
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 12<br />
- Note précisant les performances électriques, thermiques et acoustiques des<br />
systèmes mis en œuvre ;<br />
- Normes, Classements et/ou <strong>La</strong>bel auxquels ils répondent ;<br />
- Fiche de déclaration de produit (FDES) du fabricant au minimum (contenu,<br />
fabrication, stockage, mise en œuvre, entretien, classements, traitement de fin de vie,<br />
précautions diverses, etc.);<br />
- Note précise de leur comportement au feu.<br />
Performances à respecter<br />
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la réalité du programme de<br />
lʼopération, lʼéquipe de conception a cherché à atteindre les meilleures performances<br />
possibles avec de fortes orientations vers la future réglementation thermique RT2010<br />
voire au-delà, à savoir la « Basse Consommation »<br />
Les résultats obtenus sont largement conformes aux exigences de la réglementation<br />
RT2005 en vigueur avec des performances améliorées de plus de 50% en termes de<br />
consommations tout en améliorant et en assurant le confort, notamment estival, de tous<br />
les utilisateurs.<br />
Cf. note de calcul RT2005 jointe au dossier.<br />
Pour y parvenir, il faut réunir la qualité de lʼensemble des composantes du bâtiment qui y<br />
contribue : performances des parois (voir plus haut), réduction maximale des<br />
déperditions et des consommations, performances et efficacité des équipements et de<br />
leur système de régulation, étanchéité à lʼair des parois et des réseaux.<br />
Equipements particuliers<br />
Des installations alternatives voire particulières sont mises en œuvre dans le cadre de<br />
cette opération. Elles trouvent leur sens dans la réduction des consommations de<br />
ressources, dʼénergie fossile ou fissile et donc la réduction des émissions de CO² ainsi<br />
que dans lʼamélioration du confort des utilisateurs :<br />
- Capteurs solaires thermiques pour la production dʼEau Chaude Sanitaire;<br />
- Ventilation mécanique double-flux avec récupération des calories sur air extrait;<br />
- Affichage actif de toutes ces performances sous forme de panneaux indiquant<br />
quotidiennement et annuellement lʼétat des consommations globales du site<br />
(programme « Display » ou équivalent)<br />
- Instrumentation et analyse de tous les postes de consommation dʼénergie et de<br />
ressource.<br />
Lʼensemble de ces dispositifs revêtent un fort caractère pédagogique à lʼattention des<br />
générations futures et demeure incitatif envers les utilisateurs et exploitants du site.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 13<br />
17.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CHANTIER A FAIBLES NUISANCES<br />
Cet objectif est proposé dans le cadre de la démarche environnementale et du<br />
respect des obligations réglementaires actuelles.<br />
Le chantier à faibles nuisances, ou chantier propre, est le prolongement de lʼ« effort »<br />
de qualité environnementale appliqué à une opération qui se veut « exemplaire et<br />
pédagogique ».<br />
<strong>La</strong> santé des personnes, les volumes et la destination des déchets de tous types sont<br />
aujourdʼhui des enjeux environnementaux de tout premier ordre. Leurs principaux<br />
aspects sont :<br />
- la protection maximale de la santé des ouvriers et des compagnons sur le chantier,<br />
- la limitation des impacts sur lʼenvironnement et sur les riverains à travers la réduction des<br />
nuisances, des « pollutions » – poussières, bruit, boues, rotations, aspect du site,<br />
effluents, etc. – et bien entendu des déchets,<br />
- indirectement la limitation des consommations dʼénergies et de ressources.<br />
Le chantier propre, la démarche environnementale et la sensibilité associée portent sur<br />
des actions et des choix respectueux de lʼenvironnement qui peuvent encore sembler<br />
« alternatifs ».<br />
Ainsi, ils recouvrent aujourdʼhui des aspects dʼavantages « pédagogiques » (sur le<br />
comportement des compagnons notamment, sur les riverains indirectement) et<br />
assurément exemplaires pour le maître de lʼouvrage.<br />
Dans le cas particulier du projet de la restructuration de la mairie et la construction de la<br />
bibliothèque, le chantier mixant réhabilitation lourde et construction neuve, doit prendre<br />
forme et sʼinscrire dans un site villageois dense, occupé en journée et en soirée et ce<br />
toute la semaine (voisinage dʼhabitations et endroit plutôt passant) et en présence<br />
possible dʼeau (cf. études de sol).<br />
En amont, la conception initiale de la maîtrise dʼœuvre a fixé les choix et a intégré des<br />
procédés constructifs et des matériaux selon les critères de durabilité, de coût dʼentretien<br />
et dʼexploitation, de mise en œuvre (nuisances, préfabrication, calepinage), de caractère<br />
traditionnel et régional, de capacité à la déconstruction, soit dʼanalyse de cycle de vie (au<br />
sens des normes ISO14040 à 43).<br />
Par ailleurs, protéger lʼenvironnement, cʼest aussi valoriser lʼimage de marque de<br />
lʼentreprise et du bâtiment en général. Cette démarche est responsable, chargée de bon<br />
sens et reste souvent simple.<br />
Cʼest dans cette perspective que la notion de Chantier Propre fait partie intégrante<br />
des pièces contractuelles des marchés dès la phase DCE.<br />
Les principes suivants sʼajoutent en complément des préconisations du CSPS (Plan<br />
dʻHygiène et de Sécurité) et de lʼO<strong>PC</strong> (Règlement de Chantier) qui restent totalement<br />
valables.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 14<br />
Modalités dʼinformation des riverains et du personnel travaillant sur le site<br />
Le panneau de chantier intègrera et annoncera les horaires précis dʼouverture du<br />
chantier.<br />
Lʼentrepreneur adjudicataire a à sa charge lʼinformation et la sensibilisation de ses<br />
employés (chef de chantier et compagnons) selon les modalités décrites dans le CCAP.<br />
Il doit également leur en donner les moyens.<br />
Modalités de limitation des nuisances de chantier (bruit, brûlage, poussières,<br />
trafic, comportements, enfouissement, eau, gestes)<br />
Un degré de propreté minimum est imposé par un nettoyage régulier et fréquent du site<br />
et du chantier, tout en évitant le développement et lʼaccumulation de déchets dans et<br />
hors du site, en préférant lʼaspiration plutôt que le balayage.<br />
Les poussières, les boues, les effluents, les bruits, les émissions et nuisances de tous<br />
types sont à limiter, notamment vis-à-vis des riverains.<br />
Les comportements des compagnons doivent demeurer non préjudiciables au voisinage<br />
et à lʼenvironnement.<br />
Vis-à-vis des risques de pollution des sols et des eaux, sont systématiquement interdits les<br />
rejets de type :<br />
- effluents liquides par lavages divers, par vidanges, par pertes dʼhuiles de décoffrage<br />
synthétiques, par manipulations dʼhydrocarbures, par rejets de solvants,<br />
- brûlages sur site,<br />
- enfouissements sauvages,<br />
- déversement de tous liquides ou produits dans le fossé contigu.<br />
Il faut rejeter les eaux usées traitées dans le réseau communal, assurer la traçabilité des<br />
solvants, imposer des huiles de décoffrage biodégradables, la décantation des laitances,<br />
etc.<br />
Il faut limiter les consommations inutiles dʼeau et dʼénergies en sensibilisant les<br />
responsables et leurs compagnons par des rappels systématiques et simples.<br />
Il faut limiter au maximum les risques et les nuisances auxquels ils sont exposés : bruits,<br />
émanations, produits manipulés, etc. (en appui avec le CSPS).<br />
Modalités de collecte sélective et de gestion des déchets<br />
Pour en préparer la bonne gestion, chaque entreprise doit estimer la nature, la quantité et<br />
le volume des déchets triés dans les différentes phases de son intervention afin de<br />
pouvoir anticiper la gestion des containers.<br />
Le plan général dʼorganisation et de circulation sur site, le plan de protection du<br />
voisinage, le plan de protection et de nettoyage du chantier, le plan dʼévaluation des<br />
risques et des actions dʼurgence à mener le cas échéant sont à établir par le lot principal<br />
pendant la phase de préparation du chantier en coordination avec le SPS, lʼO<strong>PC</strong> et la<br />
maîtrise dʼœuvre.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 15<br />
Coordination, gestion et évacuation des déchets de chantier<br />
Le tri sélectif et la valorisation des déchets dʼemballage au-delà dʼun certain volume et de<br />
chantier en général sont obligatoires.<br />
Ils peuvent être ramenés à lʼentreprise le cas échéant (généralement si en petite<br />
quantité).<br />
Ils sont systématiquement triés selon les familles minima suivantes :<br />
Les déblais et gravats, Les terres, Les plastiques, Les métaux (acier et aluminium), Les<br />
bois propres, Les papiers et cartons, Les verres, Les tissus, Les Déchets Industriels<br />
Spéciaux (DIS).<br />
Des couleurs et les logos des échantillons produits et acceptés dans chaque benne<br />
devront être apposés sur les containers respectifs.<br />
Il faut assurer la traçabilité des déchets (depuis le 1er janvier 1999) de la manière<br />
suivante :<br />
- Déchets industriels spéciaux (peintures, colles, hydrocarbures ou matériaux pollués)<br />
doivent faire lʼobjet dʼun bordereau de suivi et dʼun étiquetage spécifique ;<br />
- Déchets amiantés doivent faire lʼobjet dʼun bordereau de suivi et dʼun emballage<br />
spécifique et répondre à lʼensemble de la réglementation les concernant ;<br />
- Déchets dʼemballages pour lesquels lʼentrepreneur doit conserver le contrat avec<br />
lʼéliminateur agréé ;<br />
- Tous les autres déchets : conserver la trace écrite de lʼélimination de tous les déchets<br />
de lʼentreprise (transfert de responsabilité du producteur à lʼéliminateur).<br />
et ce à chaque enlèvement de containers.<br />
Chaque entrepreneur a lʼobligation dʼutiliser ces bennes en respectant scrupuleusement<br />
les matériaux pour lesquels elles sont destinées.<br />
Lʼentreprise ne voulant ou ne pouvant pas utiliser ces bennes pour une raison justifiée<br />
(matériaux spéciaux contenant de lʼamiante, liquides, composés de plusieurs matériaux<br />
non séparables, emballages etc.) aura lʼobligation de la déclarer à la maîtrise dʼouvrage,<br />
de transporter chaque jour et à ses frais les matériaux et éléments de construction quʼil<br />
aura généré ou démonté par les besoins du chantier. Il en fera son affaire quant à la<br />
traçabilité et au traitement approprié. Il fournira à ce sujet obligatoirement une copie du<br />
bordereau de traitement par lʼéliminateur correspondant laquelle sera toujours<br />
consultable sur le site.<br />
Lʼentreprise qui ne respectera pas la procédure, mélangera les déchets dans les bennes,<br />
utilisera une benne non prévue pour les déchets quʼil y a entreposés, sera pénalisée par<br />
la prise en charge du coût de lʼenlèvement, des frais particuliers de décharge et de<br />
remise en place dʼune nouvelle benne vide en plus de sa part de participation au compte<br />
prorata et des pénalités précisées au CCAP.<br />
Ainsi, la gestion des livraisons, du stockage et de lʼévacuation des bennes est à préparer<br />
en amont et à suivre tout au long des travaux.
Restructuration de la mairie et construction dʼune bibliothèque à <strong>La</strong> <strong>Wantzenau</strong> – PARTIES COMMUNES 16<br />
<strong>La</strong> coordination et lʼassurance du suivi du protocole sera effectuée par le lot principal, ici<br />
le lot 02– Terrassement - Gros- œuvre.<br />
Protocole de management et dʼimplication des entreprises (Charte)<br />
Voir Charte « Chantier à faibles nuisances » annexée au CCAP<br />
18. PLANS DE REFERENCES<br />
Les pièces écrites sont rédigées en référence aux documents graphiques ci-dessous suivant<br />
liste annexée au dossier<br />
A.......................................LE................................<br />
l'entreprise (cachet et signature)