RC crèche les P'tites Canailles - Ville de Bruyères-le-Châtel
RC crèche les P'tites Canailles - Ville de Bruyères-le-Châtel
RC crèche les P'tites Canailles - Ville de Bruyères-le-Châtel
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MAIRIE DE BRUYERES LE CHATEL (91)<br />
REHABILITATION EXTENSION DE<br />
LA CRECHE LES P’TITES CANAILLES<br />
Règ<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> la consultation<br />
(<strong>RC</strong>)<br />
Procédure adaptée<br />
Marché <strong>de</strong> travaux<br />
DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :<br />
Le Jeudi 21 Octobre à 12h<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°1
SOMMAIRE<br />
Artic<strong>le</strong> 1 - Objet <strong>de</strong> la consultation _____________________________________________ 3<br />
Artic<strong>le</strong> 2 - Conditions <strong>de</strong> la consultation _________________________________________ 4<br />
2.1 – Etendue <strong>de</strong> la consultation et mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’appel d’offres____________________________ 4<br />
2.2 - Maîtrise d’ouvrage _________________________________________________________ 4<br />
2.3 – Maîtrise d’œuvre___________________________________________________________ 5<br />
2.4 - Coordination Hygiène et sécurité chantier______________________________________ 5<br />
2.5 - Décomposition en lots _______________________________________________________ 5<br />
2.6 – Forme juridique revêtue par l’attributaire du marché____________________________ 5<br />
2.7 - Compléments à apporter au Cahier <strong>de</strong>s Clauses Techniques Particulières____________ 5<br />
2.8 – Options – Variantes ________________________________________________________ 5<br />
2.9 – Durée du marché / délai d’exécution___________________________________________ 6<br />
2.10 - Modification <strong>de</strong> détail au dossier <strong>de</strong> consultation________________________________ 6<br />
2.11 – Délai <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s offres __________________________________________________ 6<br />
2.12 – Dispositions financières ____________________________________________________ 6<br />
2.12.1 - Modalités <strong>de</strong> paiement ____________________________________________________ 6<br />
2.12.2 – Retenue <strong>de</strong> garantie ______________________________________________________ 6<br />
2.12.3 – Avance forfaitaire _______________________________________________________ 7<br />
2.13 – Sous traitance ____________________________________________________________ 7<br />
2.14 Travail dissimulé ___________________________________________________________ 7<br />
Artic<strong>le</strong> 3 – Présentation du dossier <strong>de</strong> consultation ________________________________ 7<br />
3.1 – Composition du dossier <strong>de</strong> consultation ________________________________________ 7<br />
3.2 - Retrait <strong>de</strong>s dossiers _________________________________________________________ 8<br />
3.3 - Pièces à fournir relative à la candidature : ______________________________________ 8<br />
3.3 - Pièces à fournir relative à l’offre technique : ____________________________________ 9<br />
3.4 - Conditions d’envoi et <strong>de</strong> remise <strong>de</strong>s offres ______________________________________ 9<br />
3.4.1. Envoi <strong>de</strong>s offres "papier" par courrier ou dépôt ________________________________ 9<br />
3.4.2. Envoi <strong>de</strong>s offres "dématérialisées" par voie é<strong>le</strong>ctronique ________________________ 10<br />
Artic<strong>le</strong> 4 - Jugement <strong>de</strong>s offres _______________________________________________ 11<br />
Artic<strong>le</strong> 5 – Divers __________________________________________________________ 12<br />
5.1 Renseignements complémentaires_____________________________________________ 12<br />
5.2 Visite <strong>de</strong>s lieux_____________________________________________________________ 12<br />
5.3 Recours __________________________________________________________________ 12<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°2
Artic<strong>le</strong> 1 - Objet <strong>de</strong> la consultation<br />
Le présent appel d’offres concerne <strong><strong>le</strong>s</strong> travaux ou <strong><strong>le</strong>s</strong> ouvrages suivants :<br />
REHABILITATION EXTENSION DE<br />
LA CRECHE LES P’TITES CANAILLES<br />
Adresse <strong>de</strong>s travaux : 11 rue du Bourg Neuf – 91680 BRUYERES-LE-CHATEL<br />
La vil<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>Bruyères</strong> <strong>le</strong> <strong>Châtel</strong> a décidé d’augmenter la capacité d’accueil <strong>de</strong> la <strong>crèche</strong> existante pour accueillir<br />
26 enfants.<br />
Le projet prévoit :<br />
- la réhabilitation du bâtiment dans <strong>le</strong>quel est installée actuel<strong>le</strong>ment la <strong>crèche</strong> (bâtiment sur 2 niveaux,<br />
(rez <strong>de</strong> chaussée et 1er étage) ,<br />
- une extension (à simp<strong>le</strong> rez <strong>de</strong> chaussée) à structure bois, finition bardage bois, toiture terrasse non<br />
accessib<strong>le</strong> végétalisée.<br />
- <strong>le</strong> réaménagement <strong>de</strong>s espaces extérieurs (une cour avant et une cour arrière) .<br />
Le terrain comprend dans son état actuel :<br />
- un bâtiment principal sur 2 niveaux (rez <strong>de</strong> chaussée, 1er étage et comb<strong>le</strong> perdu) dans <strong>le</strong>quel est<br />
installée la <strong>crèche</strong><br />
- un appendice accolé à la faça<strong>de</strong> arrière Sud du bâtiment principal, à ce jour non affecté ; il est démoli à<br />
l’occasion du projet<br />
- un bâtiment annexe implanté en limite sur rue, à ce jour non affecté ; il est démoli à l’occasion du projet<br />
- <strong>de</strong>ux cours, une côté rue et l’autre à l’arrière.<br />
Les travaux seront à réaliser en entreprise généra<strong>le</strong> ou en groupement d’entreprises.<br />
Les stipulations relatives au délai d’exécution figurent à l’artic<strong>le</strong> 2.9 ci-après et sont à indiquer à l’acte<br />
d’engagement.<br />
Chaque candidat <strong>de</strong>vra impérativement s’être rendu sur <strong>le</strong> site, préalab<strong>le</strong>ment à la remise <strong>de</strong>s offres, afin <strong>de</strong><br />
reconnaître <strong><strong>le</strong>s</strong> lieux où <strong><strong>le</strong>s</strong> travaux doivent être réalisés. La visite fera l’objet d’un certificat <strong>de</strong> visite visé par<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> services <strong>de</strong> la commune. Celui sera obligatoirement annexé à l’offre.<br />
Les prestations se décomposent en douze (12) corps <strong>de</strong> métier intitulés « lot » dans <strong>le</strong> CCTP faisant l’objet d’un<br />
lot unique ainsi qu’il suit :<br />
- LOT 01 DESHABILLAGE / GROS OEUVRE / MACONNERIE RAVALEMENT / PLATRERIE /<br />
VRD / ESPACES VERTS<br />
- LOT 02 ETANCHEITE<br />
- LOT 03A CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE<br />
- LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES / OCCULTATION<br />
- LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES<br />
- LOT 06 SERRURERIE<br />
- LOT 07 CARRELAGE / FAIENCE<br />
- LOT 08 REVETEMENTS DE SOLS<br />
- LOT 09 PEINTURE<br />
- LOT 10 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES<br />
- LOT 11 CHAUFFAGE / VENTILATION<br />
- LOT 12 PLOMBERIE<br />
Le marché est du type forfaitaire. L’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s lots fait l’objet d’un marché unique.<br />
Les offres doivent être rédigées en langue française et exprimées en EURO.<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°3
Caractéristiques particulières du marché :<br />
a – Exigentiel Région<br />
L’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> construction est soumis à <strong>de</strong>s conditions particulières <strong>de</strong> performances<br />
environnementa<strong><strong>le</strong>s</strong> et sanitaires <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> construction, en termes <strong>de</strong> spécifications techniques et<br />
d’utilisation <strong>de</strong>s matériaux pour répondre au « cahier <strong>de</strong>s charges HQE Régional : Exigentiel construction neuve<br />
réhabilitation – Etablissements sociaux médico-sociaux <strong>de</strong> santé –art 6-3 Les petites opérations »<br />
Le candidat <strong>de</strong>vra donc s’engager à respecter et à faire respecter l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s prescriptions inhérentes au<br />
dossier <strong>de</strong> consultation <strong>de</strong>s entreprises et notamment <strong><strong>le</strong>s</strong> différents documents techniques contractuels du<br />
marché.<br />
b – Respect <strong>de</strong>s Surfaces sectorisées PMI<br />
Les plans architectes joints au marché ont fait l’objet <strong>de</strong> métrés <strong>de</strong>s surfaces habitab<strong><strong>le</strong>s</strong> qui répon<strong>de</strong>nt aux<br />
prescriptions <strong>de</strong> la PMI. Le candidat s’engage à <strong><strong>le</strong>s</strong> respecter.<br />
c – Travaux en mitoyenneté<br />
Les travaux en mitoyenneté font l’objet d’une convention <strong>de</strong> domaine entre <strong>le</strong> maître d’ouvrage et <strong>le</strong> propriétaire<br />
voisin. Le candidat <strong>de</strong>vra en respecter <strong><strong>le</strong>s</strong> modalités.<br />
Artic<strong>le</strong> 2 - Conditions <strong>de</strong> la consultation<br />
2.1 – Etendue <strong>de</strong> la consultation et mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’appel d’offres<br />
La présente consultation est lancée en procédure adaptée en application <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> 28 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Marchés Publics.<br />
Dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la présente procédure adaptée, l’examen <strong>de</strong>s offres ne concernera que <strong><strong>le</strong>s</strong> dossiers <strong>de</strong><br />
candidature satisfaisants aux critères <strong>de</strong> sé<strong>le</strong>ction énoncés à l’artic<strong>le</strong> 4 ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
De plus, <strong>le</strong> Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’organiser <strong>de</strong>s négociations avec <strong><strong>le</strong>s</strong> candidats<br />
ayant remis une offre.<br />
En tout état <strong>de</strong> cause, <strong><strong>le</strong>s</strong> candidats retenus seront informés du lieu et <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> ces négociations.<br />
2.2 - Maîtrise d’ouvrage<br />
Le maître <strong>de</strong> l’ouvrage est :<br />
Mairie <strong>de</strong> <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> – 2 rue <strong>de</strong>s Vignes – 91680 <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong><br />
Le pouvoir adjudicateur est :<br />
Monsieur <strong>le</strong> Maire <strong>de</strong> <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong><br />
Les coordonnées du service chargé <strong>de</strong> la consultation sont <strong><strong>le</strong>s</strong> suivantes :<br />
Mairie 2 rue <strong>de</strong>s Vignes 91680 <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong><br />
Tél : 01-64-90-07-18 Fax : 01-60-83-19-39<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°4
2.3 – Maîtrise d’œuvre<br />
La maîtrise d’œuvre est assurée par :<br />
<strong>le</strong> cabinet d’architecture Studio NEMO,<br />
domicilié 66 bis ZA <strong>de</strong> Montvoisin – 91400 GOMETZ LA VILLE<br />
Représenté par Mme Christine DENIS Architecte.<br />
2.4 - Coordination Hygiène et sécurité chantier<br />
Il s’agit d’une opération <strong>de</strong> 2ème catégorie suivant la loi n°93-1418 du 31décembre et <strong>de</strong> son décret<br />
d’application n°94-1159 du 26 décembre 1994.<br />
La coordination en matière <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la santé est assurée par :<br />
QUALICONSULT-SECURITE,<br />
domicilié : 16, rue Jacques Tati –COU<strong>RC</strong>OURONNES 91042 EVRY CEDEX<br />
2.5 - Décomposition en lots<br />
Sans objet<br />
2.6 – Forme juridique revêtue par l’attributaire du marché<br />
L’offre sera présentée par un seul candidat ou par un groupement d’entreprise.<br />
En cas <strong>de</strong> groupement, la forme souhaitée est un groupement conjoint avec solidarité du mandataire.<br />
Si <strong>le</strong> groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il <strong>de</strong>vra assurer sa transformation pour<br />
se conformer au souhait tel qu’il est indiqué ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
Il est interdit aux candidats <strong>de</strong> présenter pour <strong>le</strong> même marché plusieurs offres en agissant comme<br />
mandataire <strong>de</strong> plusieurs groupements.<br />
2.7 - Compléments à apporter au Cahier <strong>de</strong>s Clauses Techniques Particulières<br />
Les candidats n’ont pas à apporter <strong>de</strong> complément au Cahier <strong>de</strong>s Clauses Techniques Particulières<br />
(C.C.T.P.)<br />
2.8 – Options – Variantes<br />
Les candidats répon<strong>de</strong>nt obligatoirement à la solution <strong>de</strong> base et aux options, tel<strong>le</strong> que décrite dans <strong>le</strong><br />
cahier <strong>de</strong>s charges. Les options sont <strong><strong>le</strong>s</strong> suivantes :<br />
- OPTION 1 / lot 01 : Sol coulé en résine soup<strong>le</strong> à la place <strong>de</strong>s dal<strong><strong>le</strong>s</strong> emboitab<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
- OPTION 2 / Lot 03A : Traitement <strong>de</strong>s bois existants<br />
En tout état <strong>de</strong> cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier <strong>de</strong><br />
consultation (solution <strong>de</strong> base + options 1 et 2), <strong>le</strong> chiffrage <strong>de</strong>s options étant obligatoire, toute offre ne<br />
comportant pas ce chiffrage sera déclarée non conforme.<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°5
Les variantes ne sont pas autorisées.<br />
2.9 – Durée du marché / délai d’exécution<br />
Le marché prendra effet à compter <strong>de</strong> sa date <strong>de</strong> notification à son titulaire.<br />
Les délais d'exécution <strong>de</strong>s travaux sont à fixer par <strong>le</strong> candidat dans l’acte d’engagement. Les délais<br />
fixés par <strong>le</strong> candidat, ne pourront être supérieurs à ceux prescrits par <strong>le</strong> Maître d’Ouvrage. Par conséquent et<br />
par défaut, <strong><strong>le</strong>s</strong> délais prescrits par <strong>le</strong> Maître d’Ouvrage seront applicab<strong><strong>le</strong>s</strong>.<br />
Le délai global d’exécution <strong>de</strong>s travaux fixé par <strong>le</strong> Maître d’Ouvrage est <strong>de</strong> trente sept (37) semaines y<br />
compris la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> préparation d’un mois. Ce délai commence à compter <strong>de</strong> la date fixée par l’ordre <strong>de</strong><br />
service à son titulaire et prescrivant <strong>le</strong> démarrage <strong>de</strong>s travaux.<br />
2.10 - Modification <strong>de</strong> détail au dossier <strong>de</strong> consultation<br />
Le Maître <strong>de</strong> l’Ouvrage se réserve <strong>le</strong> droit d’apporter au plus tard quinze (15) jours avant la date limite<br />
fixée pour la réception <strong>de</strong>s offres, <strong>de</strong>s modifications <strong>de</strong> détail au dossier <strong>de</strong> consultation. Les candidats<br />
<strong>de</strong>vront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir é<strong>le</strong>ver aucune réclamation à ce sujet.<br />
Si, pendant l’étu<strong>de</strong> du dossier par <strong><strong>le</strong>s</strong> candidats, la date limite fixée pour la réception <strong>de</strong>s offres est<br />
reportée, la disposition précé<strong>de</strong>nte est applicab<strong>le</strong> en fonction <strong>de</strong> cette nouvel<strong>le</strong> date.<br />
2.11 – Délai <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s offres<br />
Le délai <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s offres est fixé à 120 jours à compter <strong>de</strong> la date limite fixée <strong>de</strong> la remise <strong>de</strong>s offres<br />
2.12 – Dispositions financières<br />
2.12.1 - Modalités <strong>de</strong> paiement<br />
Les sommes dues en exécution du marché seront payées dans un délai <strong>de</strong> 45 jours à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong><br />
réception <strong>de</strong>s factures par <strong>le</strong> Maître d’œuvre.<br />
Le taux <strong>de</strong>s intérêts moratoires est celui <strong>de</strong> l’intérêt légal à la date à laquel<strong>le</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> intérêts moratoires ont<br />
commencé à courir<br />
2.12.2 – Retenue <strong>de</strong> garantie<br />
Une retenue <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> 5% est appliquée sur <strong><strong>le</strong>s</strong> sommes dues.<br />
El<strong>le</strong> peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou, si <strong><strong>le</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux parties en<br />
sont d’accord, par une caution personnel<strong>le</strong> et solidaire dans <strong><strong>le</strong>s</strong> conditions prévues à l’artic<strong>le</strong> 102 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Marchés Publics.<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°6
2.12.3 – Avance forfaitaire<br />
Le candidat <strong>de</strong>vra indiquer dans son acte d’engagement s’il accepte ou s’il renonce au versement <strong>de</strong><br />
l’avance. Le délai <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong> l’avance commence à courir à partir <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> notification du marché.<br />
Conformément à l’artic<strong>le</strong> 89 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés Publics, <strong>le</strong> versement <strong>de</strong> l’avance est conditionné par la<br />
constitution d’une garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou, éventuel<strong>le</strong>ment par une caution solidaire et personnel<strong>le</strong><br />
dans <strong><strong>le</strong>s</strong> conditions fixées par <strong>le</strong> C.C.A.P.<br />
2.13 – Sous traitance<br />
Le candidat <strong>de</strong>vra, conformément à la loi n° 75.1334 du 31 décembre 1975 modifiée par la loi n°2001-<br />
1168 du 11 décembre 2001, relative à la sous-traitance, indiquer la nature et l'importance <strong>de</strong>s travaux qu'il<br />
envisage <strong>de</strong> sous-traiter.<br />
2.14 Travail dissimulé<br />
En application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> L 8222-1 du Co<strong>de</strong> du Travail, <strong>le</strong> titulaire du marché tous <strong><strong>le</strong>s</strong><br />
six mois et ce jusqu’à la fin <strong>de</strong> l’exécution du marché <strong><strong>le</strong>s</strong> documents suivants prévus aux artic<strong><strong>le</strong>s</strong> D.8222-5 ou<br />
D.8222-7 et D.8222-8 du Co<strong>de</strong> du Travail :<br />
- une attestation <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> déclarations socia<strong><strong>le</strong>s</strong> émanant <strong>de</strong> l’organisme <strong>de</strong> protection socia<strong>le</strong><br />
chargé <strong>de</strong>s cotisations et <strong>de</strong>s contributions socia<strong><strong>le</strong>s</strong> datant <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> six mois.<br />
- une attestation sur l’honneur du dépôt auprès <strong>de</strong> l’administration fisca<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s déclarations<br />
fisca<strong><strong>le</strong>s</strong> obligatoires.<br />
- une attestation sur l’honneur certifiant que <strong>le</strong> travail est réalisé avec <strong>de</strong>s salariés employés régulièrement<br />
au regard <strong>de</strong>s artic<strong><strong>le</strong>s</strong> L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du co<strong>de</strong> du Travail.<br />
En cas <strong>de</strong> groupement, <strong><strong>le</strong>s</strong> cotraitants <strong>de</strong>vront impérativement se conformer aux dispositions <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> L<br />
8222-1 du Co<strong>de</strong> du Travail.<br />
En cas <strong>de</strong> sous-traitance, <strong>le</strong> titulaire du présent marché aura l’obligation d’exiger à chacun <strong>de</strong> ses soustraitants<br />
<strong>le</strong> respect <strong>de</strong>sdits dispositions.<br />
Faute <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s dispositions précitées, <strong>le</strong> maître d’ouvrage se réserve la faculté <strong>de</strong> résilier <strong>le</strong> marché<br />
sans in<strong>de</strong>mnité et <strong>de</strong> ne pas agréer la candidature du titulaire lors <strong>de</strong> prochaines consultations.<br />
Artic<strong>le</strong> 3 – Présentation du dossier <strong>de</strong> consultation<br />
3.1 – Composition du dossier <strong>de</strong> consultation<br />
Le dossier <strong>de</strong> consultation comprend :<br />
• <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> consultation<br />
• l’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes<br />
• <strong>le</strong> cahier <strong>de</strong>s clauses administratives particulières (C.C.A.P.)<br />
• convention <strong>de</strong> Domaine avec mitoyens<br />
• cahier <strong>de</strong>s clauses techniques particulières (CCTP) <strong>de</strong> mai 2010<br />
• cadre <strong>de</strong> décomposition du Prix global et forfaitaire (CDPGF)<br />
• <strong><strong>le</strong>s</strong> pièces graphiques et tout document technique établis par la maîtrise d’œuvre<br />
• <strong><strong>le</strong>s</strong> diagnostics amiante, plomb et parasitaire<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°7
• <strong>le</strong> rapport <strong>de</strong> diagnostic <strong>de</strong> structure existante<br />
• <strong>le</strong> rapport <strong>de</strong> sol<br />
• l’étu<strong>de</strong> thermique<br />
• <strong><strong>le</strong>s</strong> rapports <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong> technique<br />
• <strong>le</strong> plan général <strong>de</strong> coordination en matière <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la santé (PGC) et ses<br />
modifications ultérieures<br />
• <strong><strong>le</strong>s</strong> surfaces détaillées SHON SHOB et surfaces sectorisées PMI<br />
• <strong>le</strong> planning prévisionnel <strong>de</strong>s travaux<br />
• l’arrêté <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> construire<br />
• notice d’accessibilité handicapée<br />
• notice <strong>de</strong> sécurité incendie<br />
• Le certificat <strong>de</strong> visite<br />
3.2 - Retrait <strong>de</strong>s dossiers<br />
Le document <strong>de</strong> consultation est consultab<strong>le</strong> et téléchargeab<strong>le</strong> gratuitement sur <strong>le</strong> site<br />
Achat public .com<br />
3.3 - Pièces à fournir relative à la candidature :<br />
Les concurrents auront à produire un dossier comp<strong>le</strong>t en langue française comprenant <strong><strong>le</strong>s</strong> pièces<br />
suivantes:<br />
a) Déclarations, certificats et attestations suivantes prévues à l’artic<strong>le</strong> 45 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés<br />
Publics (modè<strong><strong>le</strong>s</strong> <strong>de</strong> documents téléchargeab<strong><strong>le</strong>s</strong> sur <strong>le</strong> site du Ministère <strong>de</strong> l’intérieur<br />
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/in<strong>de</strong>x.htm) :<br />
la <strong>le</strong>ttre <strong>de</strong> candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC4) ;<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> renseignements relatifs aux pouvoirs <strong>de</strong> la personne habilitée à engager <strong>le</strong> candidat (DC5) ;<br />
la copie du jugement prononcé à cet effet si <strong>le</strong> candidat est en redressement judiciaire ;<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> attestations et déclaration sur l’honneur stipulant que <strong>le</strong> candidat ne fait l’objet d’aucune<br />
interdiction <strong>de</strong> soumissionner, au sens <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> 43 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés publics et <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> 8 <strong>de</strong><br />
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005;<br />
un état annuel <strong>de</strong>s certificats reçus (DC7) ou une attestation sur l’honneur que <strong>le</strong> candidat satisfait aux<br />
obligations socia<strong><strong>le</strong>s</strong> et fisca<strong><strong>le</strong>s</strong> <strong>de</strong>s administrations ou <strong><strong>le</strong>s</strong> attestations fisca<strong><strong>le</strong>s</strong> et socia<strong><strong>le</strong>s</strong> <strong>de</strong>s administrations ;<br />
<strong><strong>le</strong>s</strong> attestations d’assurances bienna<strong><strong>le</strong>s</strong> et décenna<strong><strong>le</strong>s</strong> ;<br />
une attestation sur l’honneur <strong>de</strong> réalisation du travail par <strong>de</strong>s salariés employés régulièrement (DC6).<br />
L’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> ces éléments peut être renseigné grâce aux imprimés DC4, DC5, DC6 et DC7,<br />
accompagnés <strong>de</strong>s pièces justificatives. Les documents à produire sont ceux délivrés pour l’année précédant<br />
l’année durant laquel<strong>le</strong> l’envoi <strong>de</strong> l’avis d’appel public à la concurrence a été effectué (situation au 31<br />
décembre 2009).<br />
b) Références et / ou qualifications du candidat, comprenant :<br />
une liste <strong>de</strong> marchés similaires engagés au cours <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>rnières années ;<br />
<strong>le</strong> chiffre d’affaire global <strong>de</strong> l’entreprise et <strong>le</strong> chiffre d’affaire concernant <strong><strong>le</strong>s</strong> types <strong>de</strong> prestations<br />
auxquels se réfère <strong>le</strong> marché ;<br />
déclaration indiquant l’outillage, <strong>le</strong> matériel et l’équipement technique dont <strong>le</strong> candidat dispose pour la<br />
réalisation <strong>de</strong> marchés <strong>de</strong> même nature ;<br />
copie <strong>de</strong>s certificats <strong>de</strong> qualification professionnel<strong>le</strong> valab<strong><strong>le</strong>s</strong> à la date <strong>de</strong> remise <strong>de</strong>s offres (dont<br />
qualification pour retrait <strong>de</strong> matériaux contenant <strong>de</strong> l’amiante) ;<br />
tout élément complémentaire étayant la preuve <strong>de</strong> la capacité du candidat.<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°8
N.B. : En application <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> 52 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés Publics, si <strong>le</strong> maître d’ouvrage constate<br />
que <strong>de</strong>s pièces dont la production était <strong>de</strong>mandée sont manquantes ou incomplètes, il peut<br />
déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à tous <strong><strong>le</strong>s</strong> candidats concernés <strong>de</strong> produire ou <strong>de</strong> compléter ces pièces dans<br />
un délai <strong>de</strong> 10 jours à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Ce délai <strong>de</strong> 10 jours commence à courir<br />
à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> retrait <strong>de</strong> l’accusé <strong>de</strong> réception postal du courrier recommandé qui lui aura<br />
été adressé par <strong>le</strong> Pouvoir Adjudicateur. Le candidat dont l’offre sera retenue <strong>de</strong>vra transmettre au<br />
Pouvoir Adjudicateur <strong><strong>le</strong>s</strong> pièces prévues à l’artic<strong>le</strong> 46 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Marchés Publics dans un délai<br />
<strong>de</strong> 10 jours (formulaire DC 7).<br />
3.3 - Pièces à fournir relative à l’offre technique :<br />
Le candidat fournira <strong><strong>le</strong>s</strong> pièces suivantes dûment complétées, datées, paraphées à toutes <strong><strong>le</strong>s</strong> pages et<br />
signées par <strong>le</strong> représentant qualifié <strong>de</strong> la société ou <strong><strong>le</strong>s</strong> représentants :<br />
l’Acte d’Engagement ;<br />
<strong>le</strong> CCAP ;<br />
<strong>le</strong> CCTP ;<br />
la décomposition du prix forfaitaire ;<br />
L’attestation <strong>de</strong> visite du site visée par <strong><strong>le</strong>s</strong> services <strong>de</strong> la Communes ;<br />
Le mémoire technique du candidat permettant d’apprécier la va<strong>le</strong>ur technique <strong>de</strong> l’offre,<br />
et indiquant notamment :<br />
o <strong>le</strong> programme d’exécution <strong>de</strong>s ouvrages avec un ca<strong>le</strong>ndrier ;<br />
o <strong><strong>le</strong>s</strong> moyens techniques et humains ;<br />
o <strong><strong>le</strong>s</strong> dispositions prises en matière <strong>de</strong> sécurité et d’hygiène sur <strong>le</strong> chantier ;<br />
o <strong><strong>le</strong>s</strong> dispositions prises en matière <strong>de</strong> respect <strong>de</strong> l’environnement ;<br />
o <strong><strong>le</strong>s</strong> agréments et labels du candidat relatifs aux missions du marché ;<br />
o tous <strong><strong>le</strong>s</strong> éléments jugés uti<strong><strong>le</strong>s</strong> par <strong>le</strong> candidat pour apprécier la va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong> son offre.<br />
L’attention du candidat est portée sur <strong>le</strong> fait que ce mémoire technique constitue l’un <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong><br />
jugement <strong>de</strong>s offres. Il s’agira donc d’un document rédigé spécifiquement pour l’affaire, avec <strong>le</strong> plus grand<br />
soin, qui exclut <strong>le</strong> simp<strong>le</strong> document d’information généra<strong>le</strong> sur l’entreprise.<br />
3.4 - Conditions d’envoi et <strong>de</strong> remise <strong>de</strong>s offres<br />
La transmission <strong>de</strong>s offres peut se faire <strong>de</strong> la façon suivante :<br />
- Dossier <strong>de</strong> type « papier » par courrier ou dépôt<br />
3.4.1. Envoi <strong>de</strong>s offres "papier" par courrier ou dépôt<br />
Les offres sont transmises par <strong>le</strong>ttre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’avis <strong>de</strong> réception postal, ou remises sous<br />
pli cacheté au service <strong>de</strong>stinataire contre récépissé avant la date et l’heure limites indiquées dans la page <strong>de</strong><br />
gar<strong>de</strong> du présent règ<strong>le</strong>ment sous peine d’être renvoyé à <strong>le</strong>urs auteurs.<br />
Chaque pli contient une enveloppe cachetée portant l’adresse suivante :<br />
MAIRIE DE BRUYERES LE CHATEL<br />
2 rue <strong>de</strong>s Vignes<br />
91680 BRUYERES LE CHATEL<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°9
avec mention :<br />
PROCEDURE ADAPTEE – OFFRE DE PRIX<br />
Réhabilitation Extension la Crèche <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites canail<strong><strong>le</strong>s</strong><br />
Entreprise :……………….<br />
Adresse <strong>de</strong> l’entreprise : ……………..<br />
à <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91680)<br />
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis <strong>de</strong> réception serait délivré, après <strong><strong>le</strong>s</strong> dates et heures fixées<br />
en première page, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus ; ils seront<br />
renvoyés à <strong>le</strong>urs auteurs.<br />
3.4.2. Envoi <strong>de</strong>s offres "dématérialisées" par voie é<strong>le</strong>ctronique<br />
Il n'est pas possib<strong>le</strong> <strong>de</strong> remettre un pli é<strong>le</strong>ctronique.<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°10
Artic<strong>le</strong> 4 - Jugement <strong>de</strong>s offres<br />
Le jugement sera effectué dans <strong><strong>le</strong>s</strong> conditions prévues aux artic<strong><strong>le</strong>s</strong> 53 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés publics.<br />
Lors <strong>de</strong> l'examen <strong>de</strong>s candidatures, seront éliminés :<br />
- <strong><strong>le</strong>s</strong> entreprises n'ayant pas fourni l'ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s déclarations, certificats ou attestations, <strong>de</strong>mandés<br />
dûment complétés et signés,<br />
- <strong><strong>le</strong>s</strong> entreprises dont <strong><strong>le</strong>s</strong> garanties professionnel<strong><strong>le</strong>s</strong> et financières sont insuffisantes,<br />
- <strong><strong>le</strong>s</strong> entreprises non qualifiées ou dont la qualification ne correspond pas aux prestations <strong>de</strong>mandées.<br />
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction <strong>de</strong>s critères énoncés ci-<strong>de</strong>ssous par<br />
ordre <strong>de</strong> priorité décroissant :<br />
Paramètres <strong>de</strong> sé<strong>le</strong>ction <strong>de</strong>s candidats Pondération (%)<br />
PROTECTION DE<br />
L'ENVIRONNEMENT<br />
Limitation <strong>de</strong> l'impact du chantier sur<br />
l'environnement<br />
Limitation <strong>de</strong>s nuisances sonores 5<br />
5<br />
10<br />
NOTE TECHNIQUE<br />
Moyens en matériel mis en œuvres pour <strong>le</strong><br />
chantier<br />
Moyens humains mis en œuvre pour <strong>le</strong> chantier<br />
3<br />
3<br />
10<br />
Description du mo<strong>de</strong> opératoire <strong>de</strong>s travaux<br />
4<br />
DELAI* Durée globa<strong>le</strong> 10 30<br />
PRIX* Montant <strong>de</strong> l'offre 5 50<br />
Total (%) 100<br />
* Le critère PRIX est noté <strong>de</strong> 0 à 10 : 0 étant attribué au candidat <strong>le</strong> plus disant (appelé max) et 10 au<br />
candidat <strong>le</strong> moins disant (appelé min)<br />
*Le critère DELAI est noté <strong>de</strong> 0 à 10 : 5 étant attribué pour <strong>le</strong> délai indiqué au planning prévisionnel marché<br />
et 10 au candidat proposant <strong>le</strong> délai minimum.<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°11
Artic<strong>le</strong> 5 – Divers<br />
5.1 Renseignements complémentaires<br />
Pour obtenir <strong><strong>le</strong>s</strong> renseignements qui pourraient <strong>le</strong>ur être nécessaires, <strong><strong>le</strong>s</strong> concurrents s’adresseront à :<br />
Studio NEMO architectes – Mme DENIS<br />
66 bis ZA <strong>de</strong> Montvoisin 91400 GOMETZ LA VILLE<br />
tel : 01 60 12 10 16 fax : 01 60 12 47 54<br />
5.2 Visite <strong>de</strong>s lieux<br />
Les entreprises <strong>de</strong>vront obligatoirement se rendre sur <strong>le</strong> site pour la visite qui se dérou<strong>le</strong>ra en présence du<br />
maître <strong>de</strong> l’ouvrage.<br />
A ce titre, il appartiendra à l’entreprise <strong>de</strong> prendre contact, dans un délai raisonnab<strong>le</strong> avant la date limite<br />
<strong>de</strong> remise <strong>de</strong>s offres, avec l’une <strong>de</strong>s personnes suivantes :<br />
- Mairie <strong>de</strong> <strong>Bruyères</strong> <strong>le</strong> <strong>Châtel</strong> – Mme LETERTRE<br />
Tél : 01-64-90-07-18 Fax : 01-60-83-19-39<br />
Cette visite sera enregistrée par l’organisme avec signature <strong>de</strong> l’entreprise attestant la réalité <strong>de</strong> cel<strong>le</strong>-ci.<br />
5.3 Recours<br />
La présente consultation peut faire l'objet <strong>de</strong>vant <strong>le</strong> Tribunal Administratif <strong>de</strong> Versail<strong><strong>le</strong>s</strong> d'un référé<br />
précontractuel, conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'artic<strong>le</strong> L. 551-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Justice Administrative jusqu'à<br />
la signature du marché et d'un recours pour excès <strong>de</strong> pouvoir, conformément à l'artic<strong>le</strong> R. 421-1 du même<br />
co<strong>de</strong>, dans un délai <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois à compter <strong>de</strong> la notification du rejet <strong>de</strong> l'offre (artic<strong>le</strong> 76 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Marchés Publics).<br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°12
MAITRE D’OUVRAGE :<br />
Mairie <strong>de</strong> <strong>Bruyères</strong> <strong>le</strong> <strong>Châtel</strong><br />
2 rue <strong>de</strong>s Vignes<br />
91680 BRUYERES LE CHATEL<br />
REHABILITATION EXTENSION LA CRECHE LES P’TITES CANAILLES<br />
A BRUYERES-LE-CHATEL (91680)<br />
Procédure adaptée<br />
Marché <strong>de</strong> travaux<br />
CERTIFICAT DE VISITE DU SITE<br />
Je soussigné, .............................................................................................................<br />
...................................................................................................................................<br />
certifie que ................................................................................................................<br />
....................................................................................................................................<br />
s’est rendue sur <strong>le</strong> site, <strong>le</strong> .............................................<br />
afin <strong>de</strong> visiter <strong><strong>le</strong>s</strong> lieux ou doivent s’exécuter <strong><strong>le</strong>s</strong> travaux.<br />
Fait à ................................................., <strong>le</strong><br />
<strong>RC</strong> <strong>crèche</strong> <strong><strong>le</strong>s</strong> P’tites Canail<strong><strong>le</strong>s</strong> – <strong>Bruyères</strong>-<strong>le</strong>-<strong>Châtel</strong> (91) Page N°13