Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
C.C.A.P.<br />
C a h i e r d e s C l a u s e s A d m i n i s t r a t i v e s P a r t i c u l i è r e s<br />
************************<br />
EXTENSION DE LA MÉDIATHÉQUE ET MISE EN<br />
ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES A MOBILITÉ<br />
RÉDUITE<br />
MAÎTRE D’OUVRAGE:<br />
Mairie <strong>de</strong> <strong>Teyran</strong><br />
Place <strong>de</strong> l'église<br />
34 820 <strong>Teyran</strong><br />
MAÎTRE D’OEUVRE:<br />
Jean Luc ABBAL<br />
Architecte Ingénierie<br />
4 Bd Victor Hugo<br />
34 110 Frontigan<br />
1) OBJET<br />
Le présent C.C.A.P a pour objet <strong>de</strong> définir les clauses administratives particulières au Marché <strong>de</strong><br />
l’Extension <strong>de</strong> la médiathèque et mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite.<br />
2) LOCALISATION<br />
Le projet est situé Place du Ballon, 34 820 <strong>Teyran</strong>.<br />
3) PARTIES CONTRACTANTES<br />
Les parties sont :<br />
Le Maître d’Ouvrage :<br />
Mairie <strong>de</strong> <strong>Teyran</strong><br />
Place <strong>de</strong> l'église<br />
34 820 <strong>Teyran</strong><br />
Le Maître d’Oeuvre :<br />
Jean Luc ABBAL<br />
Architecte Ingénierie<br />
4 Bd Victor Hugo<br />
34110 Frontigan<br />
Jean luc ABBAL Page 1
4) GÉNÉRALITÉS :<br />
Le cahier <strong>de</strong>s clauses générales (C.C.G.) applicables aux travaux <strong>de</strong> bâtiment faisant l’objet <strong>de</strong><br />
marchés publics, décrit par la norme AFNOR N.F.P. 03 001, est applicable à ce marché sauf<br />
stipulations contraires décrites dans le présent C.C.A.P.<br />
5) PIÈCES CONTRACTUELLES<br />
Ordre <strong>de</strong> présence :<br />
- Les plans <strong>de</strong> l’architecte<br />
- Le Marché <strong>de</strong>s travaux<br />
- Le C.C.A.P. et le C.C.T.P.<br />
- Les D.T.U.<br />
- Les Devis quantitatif <strong>de</strong> l’Entreprise<br />
- Le P.G.C. (Plan Général <strong>de</strong> Coordination)<br />
6) LES PRIX<br />
- Le prix est global, forfaitaire et non révisable.<br />
- L’entrepreneur doit garantir ses prix pendant 90 jours après la date limite <strong>de</strong> la remise <strong>de</strong>s<br />
offres.<br />
- Si l’Ordre <strong>de</strong> service était délivré après 90 jours, les prix seraient réactualisés suivant la<br />
formule suivante :<br />
BT 46 BT 46<br />
-------------- P = PO ---------------<br />
BT 460 BT 460<br />
P<br />
PO<br />
BT 460<br />
BT 46<br />
= Prix actualisé<br />
= Prix <strong>de</strong> l’Offre<br />
= Indice Bâtiment Peinture du mois <strong>de</strong> l’Appel d’Offres<br />
= Indice Bâtiment Peinture du mois <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong> Service<br />
7) TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAUX EN MOINS<br />
Tout travail supplémentaire <strong>de</strong>vra faire l’objet d’un <strong>de</strong>vis approuvé par un ordre <strong>de</strong> service signé du<br />
Maître d’Ouvrage.<br />
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit <strong>de</strong> faire exécuter tout ou partie <strong>de</strong>s travaux prévus dans la<br />
limite <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> travaux en moins, sans in<strong>de</strong>mnité pour l’entreprise.<br />
8) DÉLAI D’EXÉCUTION - PÉNALITÉS<br />
Le délai d’exécution global est fixé à 3 mois mais hors intempéries. En cas <strong>de</strong> retard dans l’exécution,<br />
il sera appliqué à partir du terme du délai contractuel, une pénalité <strong>de</strong> 4 / 1000 du montant hors taxes<br />
<strong>de</strong>s travaux par jour calendaire <strong>de</strong> retard.<br />
Des pénalités provisoires pourront être appliquées lors <strong>de</strong> retard par rapport au planning approuvé.<br />
Elles seront ôtées en cas <strong>de</strong> rattrapage <strong>de</strong> ce retard.<br />
9) RÉUNION DE CHANTIER<br />
Une réunion <strong>de</strong> chantier hebdomadaire sera fixée.<br />
La présence <strong>de</strong> l’entrepreneur est impérative. En cas d’absence non excusée, une pénalité <strong>de</strong> 50<br />
euros sera appliquée.<br />
10) CONDITIONS DE PAIEMENT<br />
Jean luc ABBAL Page 2
Les travaux seront réglés par mandat administratif dans les 30 jours qui suivent la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
d’acompte (sur situation) visée par l’Architecte qui fournira alors une proposition <strong>de</strong> paiement.<br />
11) RETENUE DE GARANTIE<br />
Une retenue <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> 5 % sera appliquée sur chaque situation.<br />
Elle pourra être remplacée par une caution bancaire fournie par l’entreprise.<br />
Le règlement <strong>de</strong> cette retenue se fera comme suit :<br />
- 2,5 % à la réception <strong>de</strong>s travaux<br />
- Le sol<strong>de</strong> un an après la date <strong>de</strong> réception<br />
12) ASSURANCES<br />
L’entrepreneur <strong>de</strong>vra fournir :<br />
- Une attestation R.C. <strong>de</strong> Chef d’Entreprise<br />
- Une attestation décennale faisant apparaître clairement le type <strong>de</strong> travaux couverts<br />
- Les <strong>de</strong>ux attestations <strong>de</strong>vront dater <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> trois mois<br />
13) QUALIFICATION O.P.Q.C.B.<br />
L’entrepreneur sera tenu <strong>de</strong> fournir un certificat <strong>de</strong> qualification professionnelle précisant la<br />
qualification 3.422 relatif à l’imperméabilisation et l’étanchéité <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s.<br />
Toute offre ne présentant pas cette qualification sera rejetée.<br />
14) RÉCEPTION DES TRAVAUX<br />
La réception <strong>de</strong>s travaux sera unique et prononcée à l’entier achèvement <strong>de</strong>s travaux, par le Maître<br />
d’Ouvrage et son conseil.<br />
Toutefois, compte-tenu <strong>de</strong> l’importance du chantier, une pré-réception sera prononcée.<br />
En cas <strong>de</strong> litige, le Maître d’Oeuvre restera seul juge <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s travaux exécutés et du bien<br />
fondé <strong>de</strong>s réclamations.<br />
15) EAU - ÉLECTRICITÉ<br />
S’agissant <strong>de</strong> travaux d’entretien, le Maître d’Ouvrage aura à sa charge la fourniture <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong><br />
l’électricité nécessaires à l’exécution <strong>de</strong>s travaux.<br />
***************************<br />
Jean luc ABBAL Page 3
C.C.T.P<br />
Cahier <strong>de</strong>s clauses Techniques particulières<br />
**************************************<br />
EXTENSION DE LA MÉDIATHÉQUE ET MISE EN<br />
ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES A MOBILITÉ<br />
RÉDUITE<br />
MAÎTRE D’OUVRAGE :<br />
Mairie <strong>de</strong> <strong>Teyran</strong><br />
Place <strong>de</strong> l'église<br />
34 820 <strong>Teyran</strong><br />
MAÎTRE D’OEUVRE :<br />
Jean Luc ABBAL<br />
Architecte Ingénierie<br />
4 Bd Victor Hugo<br />
34 110 Frontigan<br />
Jean luc ABBAL Page 4
NOMENCLATURE DES LOTS:<br />
LOT N° 1 : GROS OEUVRE<br />
LOT N°2 : STRUCTURE PLANCHER BOIS<br />
LOT N°3 : MENUISERIE BOIS<br />
LOT N°4 : ELECTRICITÉ<br />
LOT N°5 : FAUX PLAFOND CORRECTION<br />
ACOUTIQUE<br />
LOT N°6 : PEINTURE<br />
LOT N°7: ELEVATEUR (EN OPTION)<br />
Jean luc ABBAL Page 5
PRESCRIPTIONS COMMUNES À TOUS LES CORPS<br />
D’ÉTATS<br />
OBJET :<br />
Le présent C.C.T.P. a pour objet <strong>de</strong> définir les conditions d’exécution <strong>de</strong>s travaux définis ci-après :<br />
Extension <strong>de</strong> la médiathèque et mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite, place<br />
du Ballon, 34 820 <strong>Teyran</strong>.<br />
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :<br />
Les <strong>de</strong>scriptifs constituant le présent document donnent <strong>de</strong>s renseignements sur la nature, le<br />
nombre, les dimensions et l’emplacement <strong>de</strong>s travaux exécuter.<br />
Les Entrepreneurs prendront connaissance <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptifs <strong>de</strong> cette affaire.<br />
Ces <strong>de</strong>scriptions n’ont aucun caractère limitatif. L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra également prévoir dans l’offre<br />
qu’il remettra, le coût <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d’exécution propres à ses ouvrages.<br />
De ce fait, l’Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à l’achèvement et à la bonne<br />
finition <strong>de</strong>s ouvrages faisant l’objet <strong>de</strong> son marché.<br />
L’Entrepreneur, Maître <strong>de</strong>s techniques propres à son corps d’état, doit aviser par écrit le Maître<br />
d’Oeuvre, au plus tard à la remise d’Appel d’Offres, <strong>de</strong> toutes les réserves et remarques quant aux<br />
prescriptions contenues dans le présent <strong>de</strong>scriptifs qui lui semblent incompatibles avec les règles <strong>de</strong><br />
l’Art et <strong>de</strong> la bonne construction.<br />
En conséquence, l’Entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre à aucune augmentation ou<br />
in<strong>de</strong>mnité en cas d’oublis ou d’omissions aux plans et <strong>de</strong>vis <strong>de</strong>scriptifs.<br />
D’autre part, dans le cas d’une contradiction entre les <strong>de</strong>vis <strong>de</strong>scriptifs et les règlements en vigueur,<br />
la priorité est donnée aux règlements que l’Entrepreneur s’engage à observer même s’ils<br />
correspon<strong>de</strong>nt pour lui à une solution plus onéreuse que celle faisant l’objet <strong>de</strong> son MARCHÉ.<br />
TERRAIN :<br />
Les travaux faisant l’objet du présent C.C.T.P. se situe sur un terrain dans la commune <strong>de</strong> <strong>Teyran</strong> sis<br />
Place du ballon.<br />
L’OUVRAGE :<br />
L’ouvrage projeté se compose: Extension <strong>de</strong> la médiathèque et mise en accessibilité pour<br />
personnes à mobilité réduite<br />
CONNAISSANCE DES LIEUX :<br />
L’entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion <strong>de</strong>s marchés, d’une<br />
connaissance insuffisante du site, lieu du terrain d’implantation, nature du sol, moyens d’accès,<br />
conditions climatiques, état <strong>de</strong> la partie <strong>de</strong> construction à ce réalisée, en relation avec l’exécution <strong>de</strong>s<br />
travaux.<br />
CONNAISSANCES DES TRAVAUX :<br />
Le présent C.C.T.P. a pour objet la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s travaux et <strong>de</strong>s particularités <strong>de</strong> l’opération. Bien<br />
que divisé en chapitres correspondant à <strong>de</strong>s corps d’état différents, il constitue un ensemble<br />
homogène. Chaque participant est tenu d’en prendre connaissance dans la totalité, et ne pourra se<br />
prévaloir d’une connaissance <strong>de</strong>s travaux confiés aux autres corps d’état.<br />
RESPECT DU PARTI ARCHITECTURAL :<br />
L’entrepreneur doit impérativement respecter les volumes, profils équarrissages, données par<br />
l’architecte, dans la mesure où ces données sont compatibles avec la réglementation et les<br />
contraintes techniques du chantier.<br />
Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution, il <strong>de</strong>vra en informer immédiatement l’Architecte<br />
et le Maître d’Ouvrage avant le début <strong>de</strong>s travaux.<br />
L’attention <strong>de</strong> l’Entrepreneur est attirée sur le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> finition qui sera exigé sur ce chantier.<br />
Jean luc ABBAL Page 6
La finition <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong>vra être particulièrement soignée.<br />
NOTICE COMPLÉMENTAIRE PLANS :<br />
L’Entrepreneur dispose pour son étu<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s plans, coupes et élévations indiquant la hauteur <strong>de</strong> la<br />
construction, hors oeuvre et dans l’oeuvre, les distributions intérieures et toutes les côtes nécessaires<br />
à la construction.<br />
Il doit solliciter auprès du Maître d’Oeuvre, tous les renseignements complémentaires qu’il jugera<br />
nécessaires à une parfaite compréhension du projet.<br />
L’Entrepreneur doit joindre à son <strong>de</strong>vis, tous schémas <strong>de</strong> réseaux et détails d’exécution nécessaires<br />
à la compréhension <strong>de</strong> sa proposition.<br />
L’Entrepreneur doit, pendant la phase préparatoire, soumettre au Maître d’Oeuvre :<br />
- les plans <strong>de</strong> réservations et trémies<br />
- les plans <strong>de</strong> détails et d’exécution<br />
- les notes <strong>de</strong> calculs si la nature <strong>de</strong> son corps d’état l’impose<br />
Au fur et à mesure <strong>de</strong> l’avancement <strong>de</strong>s travaux, l’Entrepreneur doit tenir à jour les plans, les détails<br />
d’exécution et les notes <strong>de</strong> calculs, en fonction <strong>de</strong>s changements intervenus.<br />
Les ouvrages se rapportant à <strong>de</strong>s notices et <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> détails complémentaires feront<br />
implicitement partie <strong>de</strong> l’offre globale. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un supplément <strong>de</strong><br />
prix.<br />
VÉRIFICATION DES DOCUMENTS :<br />
L’Entrepreneur est tenu <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une vérification approfondie <strong>de</strong>s documents avant la signature<br />
du marché et signaler, le cas échéant, au Maître d’Oeuvre, les erreurs, contradictions ou omissions<br />
qu’il pourrait constater et pour lesquelles celui-ci communiquera sa décision en temps utile. Dans le<br />
cas où ces anomalies ne se révéleraient qu’après le début <strong>de</strong>s travaux, le Maître d’Oeuvre, fut-elle<br />
plus onéreuse que celle découlant <strong>de</strong> l’interprétation <strong>de</strong> l’Entrepreneur et ce, à la charge <strong>de</strong><br />
l’Entrepreneur.<br />
A aucun moment, une mesure <strong>de</strong>vra le signaler au Maître d’Oeuvre. En cas d’erreur, d’imprécision ou<br />
<strong>de</strong> manque <strong>de</strong> côtes, l’Entrepreneur <strong>de</strong>vra le signaler au Maître d’Oeuvre qui fournira toutes les<br />
précisions nécessaires par écrit.<br />
MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS :<br />
Les matériaux seront <strong>de</strong> la meilleure qualité dans la catégorie <strong>de</strong>mandée. Tout matériaux ou ouvrage<br />
présentant <strong>de</strong>s défections sera refusé. Les conséquences <strong>de</strong> ce refus (enlèvement, remplacement,<br />
raccord, retard...) seront à la charge <strong>de</strong> l’entrepreneur.<br />
Dans le cas où l’Entrepreneur se propose <strong>de</strong> substituer, éventuellement à ceux du projet <strong>de</strong> base,<br />
<strong>de</strong>s appareils ou <strong>de</strong>s matériaux, il est tenu <strong>de</strong> soumettre au Maître d’Oeuvre leurs marques, leurs<br />
caractéristiques, leurs agréments et <strong>de</strong> fournir un échantillon.<br />
Si l’agrément n’est pas renouvelé, l’Entrepreneur sera tenu <strong>de</strong> mettre en oeuvre un autre procédé<br />
agrée, sans modification du prix <strong>de</strong> son marché.<br />
ÉCHANTILLONS ET ESSAIS :<br />
Les essais prescrit par les Normes C.C.S. et C.P.C. <strong>de</strong>s D.T.U. ainsi que les essais spéciaux définis<br />
éventuellement dans les prescriptions techniques particulières et les <strong>de</strong>scriptifs, peuvent être exigés.<br />
Les entreprises concernées <strong>de</strong>vront au minimum aux essais et vérifications <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s<br />
installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique COREP N°1 publié<br />
dans le supplément spécial n° 82-51 bis du Moniteur <strong>de</strong>s Travaux et du Bâtiment du 17 décembre<br />
1982. Ces pièces seront communiquées au Maître d’Oeuvre et au Contrôleur technique.<br />
Les essais et vérifications <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s installations concernent, pour la présente opération,<br />
l’application <strong>de</strong>s fiches suivantes :<br />
- chauffage<br />
- installations électriques<br />
Jean luc ABBAL Page 7
- plomberie<br />
- réseau d’alimentation en eau<br />
- réseau d’évacuation<br />
- ventilation mécanique<br />
Ces essais et vérifications sont à la charge <strong>de</strong>s entreprises concernées.<br />
CONTENU DES PRIX :<br />
Les prix <strong>de</strong>vront comprendre :<br />
- toutes les fournitures, façon et accessoires nécessaires au parfait achèvement <strong>de</strong>s<br />
ouvrages en conformité avec l’Acte <strong>de</strong> bâtir et avec les lois et règlements en vigueur, même si<br />
certaines <strong>de</strong> ces fournitures ou façons n’étaient pas mentionnées dans les documents relatifs à ces<br />
ouvrages.<br />
- toutes les étu<strong>de</strong>s d’exécution nécessaires aux ouvrages<br />
L’Entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition<br />
insuffisante <strong>de</strong>s travaux qu’ils sont présumés connaître parfaitement au moment du début <strong>de</strong>s<br />
travaux.<br />
APPROVISIONNEMENT - ENTREPOSAGE :<br />
Les approvisionnements sur le chantier <strong>de</strong>vront être fait en temps utiles afin <strong>de</strong> ne provoquer aucun<br />
retard sur la marche <strong>de</strong>s travaux et permettre à l’entreprise d’effectuer leurs ouvrages préparatoires.<br />
Ces approvisionnements pourront être constitués dans l’enceinte du chantier, aux emplacements<br />
fixés en raccord avec le Maître d’Oeuvre, soit à l’extérieur, aux emplacements autorisées par les<br />
services <strong>de</strong> la voirie. Les magasins provisoires seront construits par les entrepreneurs.<br />
L’entreposage <strong>de</strong>s matériaux sur le plancher du bâtiment ne <strong>de</strong>vra gêner en aucune façon le travail<br />
<strong>de</strong>s corps d’état et <strong>de</strong>vra être effectué <strong>de</strong> manière à ne pas créer <strong>de</strong> charges concentrées. Toutes les<br />
dispositions ci-<strong>de</strong>ssus sont à la charge, ainsi qu’aux risques et périls <strong>de</strong> l’Entrepreneur.<br />
CONTRÔLE DES LIVRAISONS :<br />
Les produits et matériaux livrés sur le chantier <strong>de</strong>vront porter l’indication <strong>de</strong> leur provenance ou <strong>de</strong> la<br />
marque du fabriquant.<br />
Des contrôles pourront être effectués à tout moment par le Maître d’Oeuvre.<br />
TEXTES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES :<br />
Tous les marchés sont soumis aux règles définissant les caractéristiques et conditions <strong>de</strong> mise en<br />
oeuvre <strong>de</strong>s matériaux et ensemble utilisés, et constituant les Normes D.T.U, instructions et<br />
règlements en vigueur au moment <strong>de</strong> l’exécution. Ces documents ne sont pas reproduits dans le<br />
présent <strong>de</strong>scriptif car supposés connus <strong>de</strong> l’Entrepreneur, qui se doit <strong>de</strong> les respecter.<br />
En particulier, il est imposé l’observation et le respect :<br />
a) <strong>de</strong>s prescriptions <strong>de</strong>s <strong>Doc</strong>uments Techniques Unifiés et <strong>de</strong>s Normes Françaises <strong>de</strong> l’association<br />
Française <strong>de</strong> Normalisation, regroupées dans le R.E.E.F édifié sous les auspices du Ministère <strong>de</strong><br />
l’Équipement et du Logement.<br />
b) Les règles <strong>de</strong> calcul imposées par le Ministère <strong>de</strong> l’Équipement et du Logement :<br />
- Règles <strong>de</strong> techniques <strong>de</strong> conception et <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s ouvrages et construction en Béton<br />
armé, dites règles B.A.E.L 91<br />
- Règles pour le calcul et l’exécution <strong>de</strong>s constructions métalliques, dites règles C.M 66<br />
révisées en 1970<br />
- Règles définissant les effets <strong>de</strong> la neige et du vent sur les constructions, dites règles<br />
N.V 65-67. Annexes 85 pour les règles neige.<br />
Si l’agrément n’est pas renouvelé, l’entrepreneur sera tenu <strong>de</strong> mettre en oeuvre un autre procédé<br />
agrée, sans modification du prix <strong>de</strong> son marché.<br />
COORDINATION DES OUVRAGES DES DIFFÉRENTS CORPS D’ÉTAT :<br />
Le but à atteindre est une exécution parfaite et rationnelle <strong>de</strong>s ouvrages dans les délais prévus au<br />
calendrier <strong>de</strong>s travaux et dans les règles <strong>de</strong> l’art et <strong>de</strong> la bonne construction.<br />
Jean luc ABBAL Page 8
Il est rappelé que chaque Entrepreneur <strong>de</strong> corps d’état secondaire a, à sa charge, tous les travaux<br />
nécessaires à l’exécution <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong> ses ouvrages.<br />
En conséquences, l’Entrepreneur est censé avoir pris connaissance, <strong>de</strong> façon approfondie, <strong>de</strong><br />
l’ensemble du dossier d’Appel d’Offre, et en particulier, <strong>de</strong> tous les <strong>de</strong>vis <strong>de</strong>scriptifs.<br />
Sauf dispositions contraires au Cahier <strong>de</strong>s Prescriptions Spéciales, les Entrepreneurs doivent tous les<br />
travaux <strong>de</strong> percements, scellements, calfeutrements, raccords et tranchées nécessaires à la bonne<br />
exécution <strong>de</strong> leur lot.<br />
Si plusieurs Entrepreneurs sont appelés à concourir à un même ouvrage, chacun d’eux doit se tenir<br />
au courant <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s travaux , s’entendre avec les autres sur ce qu’ils ont en commun,<br />
reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir en temps utile les indications<br />
nécessaires <strong>de</strong> ses propres travaux (tranchées, percements, scellements,...), s’assurer qu’elles sont<br />
suivies, et en cas <strong>de</strong> contestations, en référer au Maître d’Oeuvre.<br />
Chaque Entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécuter par les autres Entrepreneurs ayant un<br />
rapport direct avec ses propres travaux (réservations, niveaux, état <strong>de</strong> surface,...). Il présentera <strong>de</strong>s<br />
réserves, s’il y a lieu.<br />
La réalisation sans réserve <strong>de</strong>s travaux vaudra l’acceptation. L’Entrepreneur du lot <strong>de</strong>meurera seul<br />
responsable <strong>de</strong> malfaçons ultérieures.<br />
SÉCURITÉ DU CHANTIER :<br />
Cet article important s’applique à toutes les corporations. Il sera lu, commenté et remis par tous les<br />
Entrepreneurs à chacun <strong>de</strong> leurs ouvriers. En outre, il sera affiché sur le chantier à un endroit bien en<br />
vue.<br />
Dans l’intérêt général et afin d’éviter les acci<strong>de</strong>nts et les dommages <strong>de</strong> toute nature, il sera rappelé<br />
au personnel (patrons, ouvriers) travaillant sur le chantier, que toutes les ouvertures ménagées dans<br />
les murs, cloisons ou planchers et non utilisées pendant le cours <strong>de</strong>s travaux (croisées, portes,<br />
châssis, enchevêtrements <strong>de</strong> toutes nature, etc...), <strong>de</strong>vront être bouchées complètement par <strong>de</strong>s<br />
planchers <strong>de</strong> forte épaisseur, soli<strong>de</strong>ment fixées et d’une résistance suffisante, les ouvertures en<br />
service <strong>de</strong>vront être barricadées sur un mètre <strong>de</strong> hauteur par les planchers présentant les mêmes<br />
garanties que pour les ouvertures non utilisées.<br />
Toutes personnes qui, pour l’exécution <strong>de</strong> son travail, serait obligée <strong>de</strong> déplacer une clôture, <strong>de</strong>vra la<br />
replacer à nouveau dès qu’elle quittera momentanément ou définitivement l’emplacement dangereux,<br />
chacun étant chargé <strong>de</strong> fermer l’ouverture qu’il aura pratiquée ou qu’il aura trouvée béante.<br />
Toute personne qui, pour l’exécution <strong>de</strong> son travail, sera obligée d’utiliser un échafaudage, <strong>de</strong>vra<br />
préalablement s’assurer <strong>de</strong> sa solidité et <strong>de</strong> la présence d’un gar<strong>de</strong>-corps efficace.<br />
Toute personne travaillant en élévation <strong>de</strong>vra prendre toutes précautions utiles en vue d’éviter la<br />
chute <strong>de</strong>s objets utilisés (outillages, matériaux, matériels).<br />
En cas <strong>de</strong> pluie, le personnel <strong>de</strong> toutes les corporations sera chargé <strong>de</strong> prendre d’urgence les<br />
précautions nécessaires pour protéger le bâtiment contre les dégâts <strong>de</strong>s eaux. En cas <strong>de</strong> vent, il<br />
<strong>de</strong>vra laisser aucun objet ou outil sur échafaudages.<br />
En cas d’incendie, il <strong>de</strong>vra utiliser, conformément aux indications <strong>de</strong> la notice qui y sera jointe, les<br />
extincteurs que les chefs d’entreprises seront solidairement tenus d’entretenir sur le chantier en<br />
nombre suffisant et en parfait état <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Les Entrepreneurs participant aux travaux seront responsables <strong>de</strong> tous les acci<strong>de</strong>nts que l’exécution<br />
<strong>de</strong> ces travaux ou le fait <strong>de</strong> leurs agents et ouvriers pourraient causer aux personnes quelles qu’elles<br />
soient, se trouvant sur le chantier ou à proximité, ainsi que les dommages causés aux immeubles et<br />
fonds voisins du fait <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s travaux ou du fait <strong>de</strong> leurs employés ou ouvriers sans pouvoir,<br />
en aucun cas, réclamer au Maître d’Ouvrage une compensation à ce sujet, ni exercer envers lui<br />
aucun recours et pétitions. Ils <strong>de</strong>vront justifier du paiement <strong>de</strong>s primes d’assurances couvrant les<br />
risques précités.<br />
TRACES DE NIVEAUX - ALIGNEMENTS - IMPLANTATIONS - RELEVÉS<br />
TOPOGRAPHIQUES :<br />
Tracés <strong>de</strong> niveaux - Alignements<br />
L’entreprise se servira <strong>de</strong>s seuls niveaux <strong>de</strong> référence matérialisés par le maçon, ceci afin d’éviter les<br />
erreurs pouvant résulter <strong>de</strong> tracés effectués par différents corps d’état. Ces traits <strong>de</strong> référence seront<br />
matérialisés dans les locaux et à tous les étages <strong>de</strong>s constructions à 1,00 mètres au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s<br />
Jean luc ABBAL Page 9
niveaux <strong>de</strong>s sols finis et ce, dès l’exécution <strong>de</strong>s enduits, seront reconstitués au fur et à mesure <strong>de</strong><br />
l’avancement <strong>de</strong>s ouvrages. l’Entrepreneur <strong>de</strong> Gros Oeuvre <strong>de</strong>vra également se tenir à la disposition<br />
<strong>de</strong>s corps d’état secondaires pour leur fournir toutes les précisions et indications matérielles<br />
concernant les alignements et implantations.<br />
Nota important :<br />
Les traits <strong>de</strong> niveau du maçon seront toujours tracés avec la même couleur, du début à la fin du<br />
chantier. Les tracés qui pourraient être effectués par les autres corps d’état pour la quelque raison<br />
que ce soit, seront obligatoirement réalisés avec une couleur différente, ceci afin d’éviter tout risque<br />
d’erreur.<br />
Relevé topographique<br />
Dans un délai <strong>de</strong> huit (8) jours à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> service du début <strong>de</strong>s travaux,<br />
l’Entrepreneur <strong>de</strong> Gros Oeuvre <strong>de</strong>vra contrôler les côtes altimétriques du terrain naturel figurant sur le<br />
document joint au dossier d’appel d’offres.<br />
Passé ce délai, sans observation écrite <strong>de</strong> l’Entrepreneur, le nivellement indiqué sur ce document<br />
sera réputé contractuellement exact.<br />
Implantation<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong> gros oeuvre <strong>de</strong>vra respecter impérativement les hauteurs <strong>de</strong> bâtiment et en<br />
particulier celle du <strong>de</strong>rnier plancher mesuré par rapport au niveau extérieur (travaux achevés) ; dans<br />
le cas contraire, il <strong>de</strong>vra supporter les frais engendrés par son erreur.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong> gros oeuvre aura à sa charge les tracés d’implantation d’office l’obligation <strong>de</strong><br />
respecter les alignements et nivellements.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong> gros oeuvre fera ses frais, approuver les dites implantations par le géomètre agrée<br />
par le Maître d’Oeuvre.<br />
Les côtes altimétriques <strong>de</strong>s différents niveaux (coupe) doivent être impérativement respectées par<br />
l’entreprise <strong>de</strong> gros oeuvre.<br />
VÉRIFICATIONS EN COURS DE CHANTIER :<br />
Chaque corps d’état est tenu <strong>de</strong> faire reconnaître, en présence du Maître d’Oeuvre, les ouvrages qu’il<br />
a réalisés, par les corps d’état qui doivent lui succé<strong>de</strong>r.<br />
Il appartient le cas échéant, à ces <strong>de</strong>rniers, d’en provoquer la vérification au tout début <strong>de</strong> leur<br />
travaux, sans réception impliquant leur acceptation pure et simple <strong>de</strong>s ouvrages existant dans leur<br />
état.<br />
Dans le cas contraire, le nettoyage peut, après mise en <strong>de</strong>meure par le Maître d’Ouvrage, et à<br />
l’expiration d’un délai <strong>de</strong> 8 jours après cette mise en <strong>de</strong>meure, être fait aux frais <strong>de</strong> l’Entrepreneur<br />
défaillant.<br />
Pour tout enlèvement du matériel et <strong>de</strong>s matériaux sans emploi, l’Entrepreneur se reportera au<br />
C.C.P.<br />
RÉSERVATIONS-PERCEMENTS-FOUREAUX-GARNISSAGE-RACCORDS :<br />
Il est formellement interdit à tous les corps d’état <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s percements ou saignées dans les<br />
ouvrages en béton, ainsi que dans ceux <strong>de</strong> charpente.<br />
En conséquence, chaque corps d’état doit signaler à temps ses réservations <strong>de</strong> passage : trous,<br />
engravures, etc. ... à l’Entreprise qualifiée qui doit les exécuter dans le cadre <strong>de</strong> son travail.<br />
L’Entrepreneur du corps d’état intéressé vérifiera sur les plans <strong>de</strong> chantier <strong>de</strong> l’entreprise et avant le<br />
coulage <strong>de</strong>s ouvrages, la bonne implantation <strong>de</strong>s trous, engravures, feuillures et réservations<br />
diverses qui lui sont <strong>de</strong>stinées.<br />
OUVRAGES PROVISOIRES - PROTECTIONS :<br />
L’Entrepreneur sera tenu d’établir, entretenir et maintenir à ses frais, les ouvrages provisoires jugés<br />
par le Maître d’Oeuvre, nécessaires à la construction <strong>de</strong>s ouvrages, à leur visite, à la protection<br />
efficace <strong>de</strong>s ouvriers, <strong>de</strong>s autres personnes, <strong>de</strong> la construction proprement dite, <strong>de</strong>s constructions et<br />
fonds voisins.<br />
Jean luc ABBAL Page 10
Ces ouvrages provisoires : échafaudages, passages, ponts <strong>de</strong> services, clôtures, balustra<strong>de</strong>s, jets <strong>de</strong><br />
volée, bâches, etc... , seront établis <strong>de</strong> manière à donner un accès facile et une protection efficace à<br />
toutes les parties <strong>de</strong> la construction et seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable<br />
par le Maître d’Oeuvre.<br />
Le Maître d’Oeuvre et ses préposés auront toujours le droit <strong>de</strong> refuser les ouvrages provisoires qui<br />
leur paraîtraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou particulière, ou celle <strong>de</strong>s ouvriers,<br />
et d’obliger l’Entrepreneur à exécuter les travaux <strong>de</strong> consolidation jugés nécessaires.<br />
Dans tous les cas, les dits ouvrages ne pourront être enlevés sans l’autorisation du Maître d’Oeuvre.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra prendre toutes les mesures <strong>de</strong> protection nécessaires envers les ouvrages <strong>de</strong>s<br />
corps d’état, notamment ouvrages en alliage léger, béton brut <strong>de</strong> décoffrage, saillies, arêtes,<br />
fermettes, aissiliers, cadres, escaliers, corniches, ban<strong>de</strong>aux, etc...<br />
L’Entrepreneur restera responsable <strong>de</strong> ses travaux et sera tenu <strong>de</strong> remédier à toutes les<br />
détériorations intervenues pendant leur exécution et jusqu’à la réception.<br />
DÉGÂTS - SOUSTRACTIONS - DÉTOURNEMENTS DE MATÉRIAUX :<br />
L’Entrepreneur sera responsable <strong>de</strong> tous les dégâts survenus sur le chantier pendant le cours <strong>de</strong>s<br />
travaux, soit du fait <strong>de</strong>s personnes qui auraient pu s’introduire dans le chantier comme aussi, <strong>de</strong> toute<br />
détérioration ou soustraction faite à l’édifice.<br />
Pendant l’exécution et jusqu’à la réception <strong>de</strong>s travaux, qu’ils soient mis en oeuvre et adhèrent au<br />
bâtiment ou simplement déposés sur le chantier.<br />
NETTOYAGE - ÉVACUATION DES GRAVOIS :<br />
Les nettoyages <strong>de</strong>vront être effectués par l’entrepreneur au fur et à mesure <strong>de</strong> l’avancement <strong>de</strong>s<br />
travaux, chaque fois qu’ils sont nécessaires et les gravois <strong>de</strong>vront être évacués hors du chantier. Les<br />
voiries <strong>de</strong>vront être nettoyées journalièrement si les camions d’approvisionnement et d’évacuation les<br />
salissent (en particulier la boue pouvant entraîner <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts).<br />
Chaque corporation est tenu <strong>de</strong> laisser les locaux ainsi que les propres ouvrages dans un état <strong>de</strong><br />
propreté et <strong>de</strong> finition parfaite afin que les corps d’état qui doivent lui succé<strong>de</strong>r puissent exécuter<br />
leurs travaux dans les meilleures conditions et sans sujétions supplémentaires.<br />
L’inobservation <strong>de</strong> ces règles entraînera, sans mise en <strong>de</strong>meure préalable, l’exécution <strong>de</strong> ces<br />
nettoyages ou évacuations <strong>de</strong> gravois aux frais <strong>de</strong> l’entreprise défaillante.<br />
BUREAU DE CHANTIER :<br />
L’installation d’un bureau <strong>de</strong> chantier sera prévue par l’Entreprise <strong>de</strong> Gros Oeuvre et sur la durée du<br />
chantier.<br />
DOSSIER DE CHANTIER :<br />
Un dossier <strong>de</strong> chantier complet est attirée sur le fait qu’ils auront à fournir obligatoirement les<br />
schémas et les plans d’installations <strong>de</strong> toutes les canalisations et réseaux apparents ou cachés et<br />
tous les plans <strong>de</strong>s ouvrages exécutés. Ces documents <strong>de</strong>vront être produits, lors <strong>de</strong> la réception, en<br />
cinq exemplaires et un contre calque.<br />
Aucun règlement définitif <strong>de</strong>s travaux ne pourra être effectué si ces pièces ne sont pas produites.<br />
PANNEAU DE CHANTIER :<br />
L’Entreprise <strong>de</strong> Gros Oeuvre <strong>de</strong>vra la fourniture et la mise en place :<br />
1) d’un panneau <strong>de</strong> chantier comportant, en principe :<br />
- <strong>de</strong>s montants en bastaings<br />
- un grand panneau en latté dont les dimensions seront précisées par le Maître<br />
d’Oeuvre sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’entreprise.<br />
- une série <strong>de</strong> petits panneaux placés sous le premier et fixés à l’écartement 5<br />
cm.<br />
Jean luc ABBAL Page 11
2) du panneau réglementaire donnant toutes les indications sur le permis <strong>de</strong><br />
construire.<br />
Aucun autre panneau ne sera toléré sur le chantier sans l’accord du Maître d’Ouvrage.<br />
DOMMAGES ET CAUSES AUX EXISTANTS ET FONDS VOISINS :<br />
L’Entreprise est réputée exécuter ses travaux en pleine connaissance <strong>de</strong>s risques éventuels que<br />
peuvent subir aussi bien la construction existante que les immeubles et fonds voisins.<br />
L’Entreprise <strong>de</strong>vra prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous les acci<strong>de</strong>nts, troubles ou<br />
désordres qui pourraient affecter aussi bien le bâtiment existant que les propriétés voisines et les<br />
voies publiques au cours ou à la suite <strong>de</strong> ses ouvrages dont elle <strong>de</strong>meurera entièrement responsable.<br />
Avant tout commencement <strong>de</strong> travaux, <strong>de</strong>s constatations et rédactions d’état <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong>s bâtiments<br />
existants et <strong>de</strong>s abords et voiries seront faites par le Maître d’Oeuvre et l’Entrepreneur <strong>de</strong><br />
maçonnerie.<br />
Une révision d’état <strong>de</strong>s lieux sera effectuée dans les mêmes conditions en fin <strong>de</strong> chantier et<br />
l’Entreprise responsable aura à sa charge, la réparation <strong>de</strong> tous les dégâts qui pourraient être<br />
constatés et reconnus liés à l’exécution <strong>de</strong>s travaux.<br />
Il est bien entendu que le Maître d’Ouvrage n’aura pas à intervenir dans les formalités <strong>de</strong> tout ordre<br />
nécessitées par les travaux et que sa responsabilité ni celle du Maître d’Oeuvre ne pourra en aucun<br />
cas être recherchée à l’occasion <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts, troubles ou désordres qui pourraient se produire.<br />
INSTALLATION DU CHANTIER :<br />
D’une manière générale, la surface du terrain affectée aux installations <strong>de</strong> chantier étant réduite au<br />
minimum, l’entreprise s’efforcera <strong>de</strong> s’organiser pour utiliser au mieux la place disponible.<br />
Il est à noter que les installations <strong>de</strong> chantier ne <strong>de</strong>vront en aucun cas gêner l’un <strong>de</strong>s quelconques<br />
accès.<br />
Un plan <strong>de</strong> l’installation <strong>de</strong> chantier sera exécuter par l’Entreprise et soumis à l’approbation du Maître<br />
d’Oeuvre.<br />
L’Entrepreneur a, à sa charge, tous les échafaudages, engins et après <strong>de</strong> toutes<br />
natures nécessaires à l’exécution <strong>de</strong> ces ouvrages.<br />
Toutefois, l’Entrepreneur du Gros Oeuvre est tenu <strong>de</strong> louer sa grue, dans le cadre du calendrier <strong>de</strong>s<br />
travaux, aux entrepreneurs <strong>de</strong> second Oeuvre, qui en font la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
L’Entrepreneur aura à sa charge l’établissement <strong>de</strong> hangars, magasins <strong>de</strong> dépôts pour l’entreposer<br />
ses matériaux et matériels.<br />
CLÔTURE DU CHANTIER :<br />
Pendant toute la durée <strong>de</strong>s travaux, le chantier <strong>de</strong>vra être clos suivant les dispositions<br />
réglementaires. Le droit d’affichage est réservé.<br />
Les frais <strong>de</strong> mise en place <strong>de</strong> cette clôture seront à la charge <strong>de</strong> l’Entreprise <strong>de</strong> Gros Oeuvre.<br />
VARIANTES :<br />
Des variantes pourront être présenter mais <strong>de</strong>vront obligatoirement pour être retenues, avoir l’aval du<br />
Maître d’Ouvrage, du Maître d’Oeuvre et éventuellement du Bureau <strong>de</strong> contrôle.<br />
L’Entreprise est tenue <strong>de</strong> respecter la proposition <strong>de</strong> base.<br />
Néanmoins, dans certains cas tels que les panneaux préfabriqués, toute latitu<strong>de</strong> est laissée à<br />
l’Entreprise sur les systèmes, mises au point, montage, liaison, assemblages, étanchéité, etc... sous<br />
réserves :<br />
- <strong>de</strong> ne modifier en rien l’aspect architectural<br />
- <strong>de</strong> présenter les parements prévus<br />
- <strong>de</strong> ne pas entraîner <strong>de</strong>s modifications apportant <strong>de</strong>s plus values dans les ouvrages <strong>de</strong>s<br />
autres lots<br />
- <strong>de</strong> répondre à toutes les exigences d’isolation, d’étanchéité, etc...<br />
Jean luc ABBAL Page 12
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER :<br />
Le nettoyage aux fins <strong>de</strong> livraison est dû par l’Entrepreneur <strong>de</strong> peinture et pour l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
travaux (voir lot considéré).<br />
LOT N° 1 : GROS OEUVRE<br />
_________________________________________________________________________________<br />
GENERALITES<br />
NORMES ET REGLEMENTS<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s normes et<br />
règlements en vigueur en mois avant la signature <strong>de</strong>s marchés et , entre autres, aux documents ci<strong>de</strong>ssous,<br />
non limitativement :<br />
Jean luc ABBAL Page 13
- D.T.U 11.1 : applicables aux travaux <strong>de</strong> sondages <strong>de</strong>s sols <strong>de</strong> fondation,<br />
- D.T.U 12 : applicables aux travaux <strong>de</strong> terrassements pour le bâtiment,<br />
- D.T.U 13.11 : applicables aux travaux <strong>de</strong> fondations superficielles,<br />
- D.T.U 13.12 : applicables aux calculs <strong>de</strong>s fondations<br />
- D.T.U 13.2 : applicables aux travaux <strong>de</strong> fondations profon<strong>de</strong>s<br />
- D.T.U 14.1 : applicables aux travaux <strong>de</strong> cuvelage<br />
- D.T.U 20.1 : applicables aux travaux <strong>de</strong> parois et murs en maçonnerie <strong>de</strong> petits éléments,<br />
- D.T.U 20.12 : applicables pour la conception du gros oeuvre en maçonnerie <strong>de</strong>s toitures <strong>de</strong>stinées à<br />
recevoir un revêtement d’étanchéïté.<br />
- D.T.U 21 : applicables à l’exécution <strong>de</strong>s travaux en béton,<br />
- D.T.U 21.3 : applicables aux dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé, simplement<br />
posées sur appuis sensiblement horizontaux,<br />
- D.T.U 21.4 : applicables à l’utilisation du chlorure <strong>de</strong> calcium et <strong>de</strong>s adjuvants contenant <strong>de</strong>s<br />
chlorures dans la confections <strong>de</strong>s coulis, mortiers et bétons,<br />
-D.T.U 22.1 : applicables aux murs extérieures en panneaux préfabriqués <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensions du<br />
type plaque pleine ou nervurée en béton ardinaire.<br />
- D.T.U 23.1 : applicables aux travaux <strong>de</strong>s murs en béton banché,<br />
- D.T.U 26.1 : applicables aux mortiers <strong>de</strong> ciments, chaux et mélange<br />
- D.T.U 26.2 : applicables aux travaux <strong>de</strong> chape et dalles à base <strong>de</strong> liants hydrauliques.<br />
- D.T.U 63.1 : applicables aux installations <strong>de</strong> vi<strong>de</strong> ordures.<br />
Normes française <strong>de</strong> la classe A : relatives aux aciers à béton,<br />
Normes française <strong>de</strong> la classe B : relatives aux plâtres.<br />
Normes française <strong>de</strong> la classe P : relatives aux travaux <strong>de</strong> bâtiment.<br />
- Cahier <strong>de</strong>s prescriptions techniques <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong>s enduits <strong>de</strong> parements plastiques<br />
(C.S.T.B n° 1165 Janvier-Février 1973).<br />
- Règles définissant les effets <strong>de</strong> la neige et du vent sur les constructions (NV 84).<br />
- Règles techniques <strong>de</strong> conception et <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s ouvrages et <strong>de</strong>s constructions en béton armé<br />
(BAEL).<br />
- Recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu <strong>de</strong>s structures béton<br />
(D.T.U avril 1980).<br />
- Règlements <strong>de</strong> sécurité et d’incendie,<br />
- Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> prévision par le calcul du comportement au feu <strong>de</strong>s structures béton,<br />
- Règles sur l’isolation acoustique <strong>de</strong>s bâtiments d’habitation.<br />
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES<br />
Les tolérances maximales <strong>de</strong>s côtes <strong>de</strong> gros oeuvre sont :<br />
a) + ou - 5 mm pour les hauteurs d’étages.<br />
b) + ou - 5 mm pour l’entraxe <strong>de</strong>s poteaux et voiles porteurs<br />
c) + ou - 10 mm pour les réservations <strong>de</strong> baies intérieures ou ouvertures.<br />
d) + ou - 1 cm pour les réservations <strong>de</strong> second oeuvre.<br />
CONTRÔLE ET ESSAIS<br />
L’Entrepreneur est tenu <strong>de</strong> faire exécuter tous les essais que le Maître d’Oeuvre, l’ingénieur B.A ou le<br />
représentant du Bureau <strong>de</strong> Contrôle jugeront utiles, qu’ils portent sur la mise en oeuvre ou la qualité<br />
<strong>de</strong>s matériaux, la résistance <strong>de</strong>s bétons, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s granulométries, les essais déchargement et<br />
<strong>de</strong>s essais complémentaires pouvant être nécessaires pour la recherche <strong>de</strong> bon sol.<br />
L’Entrepreneur effectuera au minimum :<br />
- un essai <strong>de</strong> slump tous les 20 m3 <strong>de</strong> béton mis en place, la valeur du slump ayant été défini au<br />
préalable avec le Maître d’Oeuvre et le bureau <strong>de</strong> contrôle.<br />
- un essai à l’écrassement par 250 m2 <strong>de</strong> coulage <strong>de</strong> dalle, sur le béton mis en place, exécuté par le<br />
laboratoire agréé.<br />
Jean luc ABBAL Page 14
QUALITE DES MATERIAUX.<br />
A- AGRÉGATS POUR BÉTON ARMÉ<br />
Les granulats pour bétons seront roulés ou concassés ou semi-concassés.<br />
Ils <strong>de</strong>vront avoir un coefficient Los Angeles au plus égal à 35 pour les bétons armés et 45 pour les<br />
autres bétons. La proportion <strong>de</strong> matières susceptibles d’être éliminées par décantation ( suivant NF<br />
18 301) ne <strong>de</strong>vra pas dépasser 1 %. La granulométrie <strong>de</strong>vra être comprise entre les dimensions 4/6<br />
et 20/ 30 . La courbe granulométrie <strong>de</strong>vra être continue et dans tous les cas contenue dans un fuseau<br />
à proposer aux Maître d’Oeuvre.<br />
B- SABLE POUR BETONS ET MORTIERS<br />
Le sable sera du sable <strong>de</strong> rivière avec un équivalent sable supérieur à 80.<br />
La granulométrie <strong>de</strong>vra être contenue dans le fuseau <strong>de</strong> tolérance à proposer par l’Entreprise.<br />
C- LIANT HYDRAULIQUES:<br />
Ils seront conformes à la Norme NFP 15.301. Les ciments employés seront <strong>de</strong> classe 32,5 et 42,5. La<br />
nature <strong>de</strong>s ciments employés dépendra <strong>de</strong>s conditions d’exécution, <strong>de</strong> la <strong>de</strong>stination et <strong>de</strong>s qualités<br />
<strong>de</strong>s eaux souterraines.<br />
D- CHAUX HYDRAULIQUES<br />
Les chaux hydrauliques seront conformes aux Normes P 15 310 et P 15 312. Elles seront <strong>de</strong> la<br />
qualité XHN ou XHA.<br />
E- LES BETONS :<br />
Les bétons employés auront les caractéristiques mécaniques minimales définies par la Norme P<br />
18.325 (ENV206), étant entendu que la courbe granulométrique <strong>de</strong>vra permettre ces caractéristiques<br />
minimales.<br />
Les valeurs données ci-<strong>de</strong>ssous sont celles qui résultent du B.A.E.L pour la détermination <strong>de</strong>s<br />
résistances à priori. Il s’agit donc <strong>de</strong>s valeurs nominales.<br />
Le dosage <strong>de</strong>s ciments est donné à titre indicatif, seules les résistances sont contractuelles.<br />
---------------------------------------------------------------<br />
A : teneur minimale en ciment en Kg/ m3<br />
B : type et classe <strong>de</strong> ciment à utiliser<br />
---------------------------------------------------------------<br />
A<br />
B<br />
N°1 Béton <strong>de</strong> propreté : 200 CPA 55<br />
N°2 Gros béton <strong>de</strong> fondation : 250 CPA 55<br />
N°3 Béton pour formes remplissage : 300 CPA 55<br />
N°4 Béton fondation armé : 350 CPA 55<br />
N°5 Béton armé ou non en élévation : 350 CPA 55<br />
N°6 Béton banché en élévation: 300 CPA 55<br />
La nature <strong>de</strong>s ciments n’est donné qu’à titre indicatif. L’Entreprise <strong>de</strong>vra s’assurer avant <strong>de</strong> remettre<br />
son offre que ces qualités correspon<strong>de</strong>nt et conviennent à la nature <strong>de</strong>s eaux souterraines. Dans<br />
tous les cas l’entrepreneur <strong>de</strong>vra suivre les prescriptions qui lui seront données par le Bureau <strong>de</strong><br />
contrôle en ce qui concerne les éventuels changements <strong>de</strong> nature <strong>de</strong> ciment.<br />
Lorsque il sera conforme à la Norme NFP 18.305 et sera adapté aux caractéristiques spécifiques <strong>de</strong><br />
l’ouvrage.<br />
F - HUILES et PRODUIT <strong>de</strong> DEMOULAGE :<br />
Tous les produits employés pour le démoulage <strong>de</strong>s bétons <strong>de</strong>vront :<br />
- permettre un démoulage sans épaufrures, être compatibles avec <strong>de</strong>s revêtements ultérieurs. En<br />
particulier, les produits employés <strong>de</strong>vront avoir reçu l’agrément :<br />
- du fabricant <strong>de</strong> peinture<br />
- <strong>de</strong> l’entreprise titulaire du lot cloisons et doublage,<br />
- <strong>de</strong> l’entreprise <strong>de</strong> peinture,<br />
Jean luc ABBAL Page 15
afin d’éviter les incompatibilités <strong>de</strong> produits.<br />
G- MORTIERS<br />
Les différentes qualités <strong>de</strong> mortiers employés seront les suivantes :<br />
------------------------------------------------<br />
dosage - qualité du mortier - mélange liant chaux / ciment<br />
------------------------------------------------<br />
N°1 Hourdage <strong>de</strong> maçonnerie : 300 à CPA 400<br />
N°2 Enduits extérieurs : 1ére couche : 500 CPA<br />
: 2éme couche 400 CPA/ chaux 30/ 70<br />
: 3éme couche 350 CPA + chaux 50/ 50<br />
N°3 Enduits intérieurs : 1ére couche 400 CPA + chaux 30/ 70<br />
: 2éme couche 350 CPA + chaux 50/ 50<br />
N°4 Chapes : 500 CPA<br />
H - ACIERS<br />
H1- Armature haute adhérence<br />
Toutes les nuances d’aciers utilisées <strong>de</strong>vront faire l’objet d’une fiche d’homologation. Il ne sera admis<br />
d’emploi d’aciers <strong>de</strong> provenance étrangère que si les fiches d’homologation <strong>de</strong> ceux-ci sont éditées.<br />
Aucune exception ne sera faite à ce sujet. Dans le cas d’emploi <strong>de</strong> treillis soudé les qualités<br />
mécaniques minimales seront celles du B.A.E.L. L’utilisation du treillis soudé est cependant limitée<br />
aux voiles et dalles.<br />
Les armatures pour les éléments précontraints <strong>de</strong>vront avoir reçu l’agrément <strong>de</strong> l’APS. En outre , le<br />
marque retenue <strong>de</strong>vra figurer au catalogue <strong>de</strong> l’APS et les spécifications techniques <strong>de</strong>vront toutes<br />
être connues au moment <strong>de</strong> l’emploi.<br />
H2 - Treillis soudés<br />
Tous les treillis soudés employés <strong>de</strong>vront être conformes aux spécifications du B.A.E.L et leur<br />
résistance à la rupture ainsi que leur allongement garantis par le fabricant quels que soient les<br />
diamètres employés.<br />
H3- Goujons<br />
Les goujons utilisés (notamment au droit <strong>de</strong>s DJ) auront un avis technique du CSTB. Leur mise en<br />
oeuvre et leur dimmensionnement seront conforme à cet avis technique.<br />
I- Coffrages<br />
Tous les coffrages <strong>de</strong>vront être suffisamment étanches pour éviter toute les pertes <strong>de</strong> laitance au<br />
coulage. Ils pourront être métalliques ou en bois.<br />
Les définitions <strong>de</strong> parement <strong>de</strong>s coffrages seront les suivantes :<br />
- coffrage C1 : parements dont l’aspect <strong>de</strong> surface est indifférent pour toutes les parties vues, les<br />
balèvres seront cependant recoupées et les manques <strong>de</strong> matière rebouchés. La planimétrie <strong>de</strong>vra<br />
cependant être telle sue la flèche générale ne soit pas supérieure à 1 cm sous la règle <strong>de</strong> 2.00 m.<br />
NOTA IMPORTANT : toute fissure dans un ouvrage béton apparue dans l’année <strong>de</strong> parfait<br />
achèvement sera reprise au frais <strong>de</strong> l’entreprise <strong>de</strong> gros oeuvre y compris toutes sujétions <strong>de</strong><br />
reprise <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>s corps d’état secondaires (notamment les travaux <strong>de</strong> revêtement<br />
peinture, enduits et papiers peints).<br />
- coffrage C2 : parements recevant directement le revêtement mince. Ils <strong>de</strong>vront être lisses sans<br />
balèvres, éventuellement lavés et ragréés. Le bullage doit être suffisamment fin et réduit pour que<br />
l’enduit <strong>de</strong> débullage soit utilisé sans consommation anormale et ne <strong>de</strong>vra jamais excé<strong>de</strong>r 10 % <strong>de</strong> la<br />
surface. Tout bullage supérieur à 3 mm sera repris par l’Entreprise titulaire <strong>de</strong> ce lot avec les produits<br />
Jean luc ABBAL Page 16
aux résines époxy exclusivement. Le bullage inférieur à 3 mm sera traité par l’entreprise <strong>de</strong> peinture.<br />
La planimétrie <strong>de</strong>vra être telle que mes flèches soient inférieures à :<br />
- 0.001 m sous le règle <strong>de</strong> 0,20 m<br />
- 0.005 m sous la règle <strong>de</strong> 2,00 m<br />
Aucun bullage ne sera admis sur le bétons <strong>de</strong>vant rester bruts <strong>de</strong> décoffrage.<br />
- coffrage C3 : parements <strong>de</strong>stinés à être enduits au mortier <strong>de</strong> ciment ou au plâtre. Ils <strong>de</strong>vront être<br />
rugueux et les balèvres <strong>de</strong>vront être recoupées. Dans le cas d’un revêtement plâtre, les manques<br />
<strong>de</strong>vront être rebouchées au mortier ciment , ce parement pourra éventuellement être obtenu par le<br />
piquetage ou par l’emploi d’un retardateur <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> surface. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, toutes les<br />
précautions <strong>de</strong>vront être prises pour que le retardateur soit parfaitement employé.<br />
NOTA : En cas <strong>de</strong> réagréage partiel au droit d’une zone <strong>de</strong>vant recevoir directement une peinture<br />
(cas <strong>de</strong> peinture vinylique ou acrylique sur béton), le Maître d’Oeuvre pourra exiger l’application <strong>de</strong><br />
l’enduit <strong>de</strong> réagréage sur l’ensemble du panneau correspondant afin d’uniformiser le “grain” du<br />
parement après finition. Les frais occasionnés par tous les travaux <strong>de</strong> préparation “peinture”<br />
découlant du non-respect <strong>de</strong> l’article ci-avant seront à la charge <strong>de</strong> l’Entrepreneur du présent lot, ainsi<br />
que la répercussion <strong>de</strong> leur exécution sur le planning contractuel.<br />
NOTE IMPORTANTE : TOUS LES REAGREAGES DEVRONT ETRE EXECUTES AU FUR ET A<br />
MESURE DE L’AVANCEMENT DU DECOFFRAGE.<br />
Un soin particulier sera apporté à la préfabrication ou au coulage sur place <strong>de</strong>s éléments bruts <strong>de</strong><br />
décoffrage, tant pour le choix <strong>de</strong>s matériaux (liants, agrégats) que pour la mise en oeuvre (états <strong>de</strong>s<br />
coffrages, vibrages, manutention). Sur ces éléments, il ne sera toléré aucune reprise <strong>de</strong> barbotine ou<br />
autre égalisation <strong>de</strong>s teintes.<br />
Tous les éléments jugés défectueux par le Maître d’oeuvre seront remplacé ou démolis.<br />
Les éléments préfabriqués <strong>de</strong>vront être d’une finition impeccable. L’entreprise <strong>de</strong>vra avoir l’accord du<br />
Maître d’Oeuvre sur l’état <strong>de</strong>s coffrages avant coulage <strong>de</strong>s ouvrages.<br />
K - AGGLOMERES <strong>de</strong> BETON<br />
Les spécifications minimales seront celles <strong>de</strong> la Norme NF 14.101, NFP 14.102 et NFP 14.301<br />
- pour agglos creux : catégorie B 60<br />
L - AGGLOMÈRES DE BETON LEGER<br />
Les spécifications minimales seront celles <strong>de</strong> la norme NFP 14.304<br />
Ces blocs <strong>de</strong>vront également être estampillés suivant les spécifications normalisées.<br />
Les catégories minimales admises sont :<br />
- pour les blocs pleins : catégorie L 45<br />
- pour les blocs creux : catégorie L 40<br />
M- ISOLATION THERMIQUE DES PLANCHERS:<br />
Cette isolation thermique <strong>de</strong>vra être :<br />
- imputrescible,<br />
- non hygroscopique et insensible à l’humidité ou à la vapeur d’eau,<br />
- avoir un pouvoir isolant suffisant (épaisseur minimale suivant calculs),<br />
- être classée M.O au point <strong>de</strong> vue réaction au feu.<br />
En outre, cette isolation <strong>de</strong>vra comporter si nécessaire les pare-vapeur qui pourraient être <strong>de</strong>mandés<br />
en fonction <strong>de</strong> la composition <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> plancher.<br />
N- CANALISATIONS :<br />
Canalisations en ciment pour eaux pluviales :<br />
Les tuyaux ciment assainissement <strong>de</strong>vront être étanches. un tuyau d’essai soumis pendant une<br />
<strong>de</strong>mi-heure à pression intérieure <strong>de</strong> 1 bar ne <strong>de</strong>vra présenter aucun suintement.<br />
Les joints seront du type souple en caoutchouc naturel.<br />
Ces canalisations <strong>de</strong>vront être estampillées S.P.<br />
Jean luc ABBAL Page 17
RESERVATIONS -TROUS - SCELLEMENT - RACCORDS<br />
a) RESERVATIONS :<br />
Les trous, saignées, feuillures seront réservées au coulage par le titulaire du présent lot, dans les<br />
ouvrages en béton armé ou banché. Sont compris dans celles-ci toutes les réservations nécessaires<br />
aux corps d’état concédés (EDF - GDF -EAU - PTT ) pour passage <strong>de</strong>s canalisations, <strong>de</strong> câbles,<br />
encastrement <strong>de</strong> coffrets, etc... Ces réservations seront déterminées par les plans établis par<br />
chacune <strong>de</strong>s entreprises concernées et remis par elles au Maître d’oeuvre, dans les délais fixés au<br />
planning d’exécution.<br />
L’Entrepreneur du présent lot sera responsable <strong>de</strong> recollement <strong>de</strong>s réservations <strong>de</strong>s différents corps<br />
d’état, sur les plans du bureau d’étu<strong>de</strong> B.A. les impossibilités seront signalées au corps d’état dans<br />
les meilleurs délais. Le rebouchage <strong>de</strong>s réservations après passage <strong>de</strong>s canalisations est à la charge<br />
du présent lot.<br />
Les implantations et les dimensions <strong>de</strong>s réservations a ménager dans les planchers et les voiles,<br />
pour les besoins <strong>de</strong>s lots PLOMBERIE, V.M.C, ELECTRICITE et autres corps d’état techniques,<br />
seront vérifiées niveau par niveau par les intéressés (Gros Oeuvre, et corps d’état concernés).<br />
NOTA : Lorsque l’Entreprise titulaire du lot Gros Oeuvre optera pour une mise en oeuvre <strong>de</strong> ses<br />
planchers par pré-dalles préfabriquées en usine, l’entreprise d’électricité fournira ses boîtiers à<br />
incorporer au Gros Oeuvre ( à charge du Gros Oeuvre).<br />
Afin d’éviter toutes contestations ultérieures, l’acceptation <strong>de</strong> ces réservations par les corps d’état<br />
concernés sera consignée au P.V <strong>de</strong> chantier, dés que le titulaire du présent lot en aura fait la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> au Maître d’Oeuvre.<br />
Ultérieurement toute réservation oubliée sera exécuté par le corps d’état concerné, à ses frais, y<br />
compris l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la réparation <strong>de</strong>s ouvrages voisins endommagés éventuellement. Au cas où<br />
cette intervention pourrait nuire à la tenue <strong>de</strong>s ouvrages, l’exécution sera faite par le Gros Oeuvre aux<br />
frais <strong>de</strong> l’entreprise concernée.<br />
b ) - RAILS, DOUILLES, TAQUETS :<br />
La mise en place éventuelle <strong>de</strong> ces éléments, par incorporation aux coffrages, est à la charge du<br />
présent lot, la fourniture étant assurée par les Entreprises intéressées.<br />
Ces <strong>de</strong>rniers <strong>de</strong>vront vérifier en cours d’exécution le bon positionnement <strong>de</strong> leurs éléments dont ils<br />
restent responsables dans tous les cas.<br />
c ) PERCEMENT , SAIGNEES<br />
Tous les percements, dans les matériaux légers (murs en agglomérés creux, cloisons, hourdis,<br />
habillages) tels que : trous pour fixation <strong>de</strong> colliers ou pattes, tranches pour tubes électriques ou<br />
canalisations, sont dus par les entrepreneurs <strong>de</strong>s lots responsables.<br />
d ) SCELLEMENTS - REBOUCHAGE DE CES SCELLEMENTS<br />
A la charge <strong>de</strong> chaque entreprise pour ses propres ouvrages. Tous les rebouchages seront affleurés<br />
légèrement en retrait <strong>de</strong>s parements finis, les scellements et rebouchages seront exécutés<br />
exclusivement au mortier <strong>de</strong> CPA, le plâtre et le ciment prompt étant formellement proscrits pour cet<br />
usage.<br />
Les trous réservés pour l’assemblage <strong>de</strong>s banches seront soigneusement rebouchés, tant en faça<strong>de</strong>s<br />
que dans les voiles et refends intérieurs sur toute l’épaisseur <strong>de</strong>s ouvrages. L’entreprise du présent<br />
lot <strong>de</strong>vra toutefois assurer le scellement et le calfeutrement <strong>de</strong>s huisseries qui sont positionnées dans<br />
les murs en béton ou maçonnerie.<br />
e) RACCORDS<br />
Après passage <strong>de</strong>s divers corps d’états, les raccords <strong>de</strong> maçonnerie, enduits, carrelages, tapisserie<br />
etc... seront réalisés par les entrepreneurs titulaires <strong>de</strong> ces lots, sans que ce travail puisse faire l’objet<br />
d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> supplément, même dans le cas <strong>de</strong> décalage chronique <strong>de</strong>s tâches prévues au<br />
planning <strong>de</strong>s travaux (retard <strong>de</strong> livraison, double manipulation <strong>de</strong> certains ouvrage, etc...).<br />
f) CALFEUTREMENT<br />
Jean luc ABBAL Page 18
Ils sont à la charge exclusivement du présent lot (sauf cas particuliers précisés aux autres lots):<br />
- le rebouchage <strong>de</strong>s trémies <strong>de</strong> conduits et canalisations, au fur et à mesure <strong>de</strong> la pose <strong>de</strong> ceux-ci et<br />
en cas, avant début d’intervention du lot “CLOISONS”. Toutes les canalisations verticales et<br />
horizontales traversant les éléments <strong>de</strong> maçonnerie, béton armé, béton banché, <strong>de</strong>vront être<br />
soigneusement calfeutrées avant exécution <strong>de</strong>s doublages ou faux plafonds éventuels par l’entreprise<br />
du présent lot. Ce calfeutrement ne sera réalisé qu’aprés pose <strong>de</strong>s fourreaux résilient dus par les<br />
autres lots . Lors du calfeutrement, l’Entrepreneur <strong>de</strong> Gros Oeuvre veillera au bon maintien <strong>de</strong>s<br />
fourreaux. Il assurera également :<br />
- Le calfeutrement autour <strong>de</strong>s tuyaux traversant <strong>de</strong>s parois enterrées sera exécuté à l’ai<strong>de</strong> d’un<br />
mortier hydrofuge et d’un mastic élastomère <strong>de</strong> 1ére catégorie.<br />
Tous les calfeutrements reprendront les caractéristiques au feu et acoustiques <strong>de</strong> la paroi.<br />
NETTOYAGE - GRAVOIS<br />
Sont à charge du présent lot :<br />
- L’enlévement à la décharge publique <strong>de</strong>s gravois et détritus <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s entreprises après<br />
que celles-ci aient stockés sur le chantier , hors bâtiment en un endroit déterminé par le Gros oeuvre<br />
en accord avec le Maître d’Oeuvre.<br />
- Le nettoyage permanent <strong>de</strong>s gravois et déchets <strong>de</strong> gros oeuvre à l’intérieur du bâtiment.<br />
- Le nettoyage soigné <strong>de</strong>s projections d’enduit intérieur ou extérieur du gros oeuvre sur tous les<br />
ouvrages <strong>de</strong> second oeuvre.<br />
- D’autre part, en cas <strong>de</strong> carence <strong>de</strong>s corps d’état secondaires en ce qui concerne leur propre<br />
nettoyage à l’intérieur <strong>de</strong>s bâtiments, il est précisé que le Maître d’Oeuvre pourra à tout moment<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au titulaire du présent lot <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à ce nettoyage à la place <strong>de</strong>s entreprises<br />
défaillantes, moyennant un taux horaire à convenir d’avance.<br />
Le coût <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers travaux <strong>de</strong> nettoyage sera réglé à l’entrepreneur <strong>de</strong> gros oeuvre, dés la<br />
situation suivante, et sera immédiatement retenu aux autres corps d’état au titre du compte interentreprises.<br />
INSTALLATION DE CHANTIER<br />
L’installation <strong>de</strong> chantier est incluse dans le forfait <strong>de</strong> l’entreprise et comprend les sujétions suivantes<br />
conformes à la normes NFP 03.001 et notamment (liste non limitative) :<br />
- Charges temporaires <strong>de</strong> voiries et <strong>de</strong> police résultant <strong>de</strong>s installations <strong>de</strong> chantier.<br />
- Fourniture et amenée à pied d’oeuvre, installation et évacuation <strong>de</strong> tout le matériel nécessaire à une<br />
bonne exécution <strong>de</strong>s travaux.<br />
- L’entreprise <strong>de</strong>vra l’installation d’un tableau électrique <strong>de</strong> chantier à partir <strong>de</strong> l’installation existante.<br />
- La réalisation d’un branchement principal d’eau potable mis en place suivant dispositions agréées<br />
par le Maître <strong>de</strong> l’Ouvrage.<br />
- les voies <strong>de</strong> circulation dans l’emprise du terrain.<br />
- Le panneau <strong>de</strong> chantier comportant le numéro <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> construire , les renseignements<br />
afférents et la liste <strong>de</strong>s intervenants sur le chantier, suivant modèle <strong>de</strong> représentation établie par le<br />
maître d’Oeuvre.<br />
- La réalisation et l’entretien <strong>de</strong>s accès du chantier et <strong>de</strong>s voiries intérieures provisoires.<br />
- Les ouvrages <strong>de</strong> protection éventuelle d’arbres à conserver.<br />
ÉTUDE<br />
L’adjudicataire du présent lot aura à sa charge les étu<strong>de</strong> complétés <strong>de</strong>s ouvrages qui sont prévus<br />
dans son marché, et en assurera les frais. les plans seront soumis à l’acceptation du Maître <strong>de</strong><br />
Oeuvre et du Bureau <strong>de</strong> contrôle avant toute exécution.<br />
OUVRAGES DIVERS EN SUPERSTRUCTURE<br />
OUVERTURES EN SOUS OEUVRE<br />
Création d'ouvertures en sous oeuvre, comprenant la protection <strong>de</strong>s ouvrages attenants, les<br />
étaiements appropriés au support et au confortement <strong>de</strong> la structure existante, suivant directives du<br />
Jean luc ABBAL Page 19
BET structure et du responsable SPS, percements, découpes soignées et ouvertures en sousoeuvre<br />
par tous moyens appropriés, réalisés dans murs <strong>de</strong> refends en pierres froi<strong>de</strong>s.<br />
Les prestations comprendront les refouillements pour confection <strong>de</strong> prises, ainsi que les évacuation<br />
<strong>de</strong>s gravats extraits aux décharges publiques.<br />
L'entreprise réalisera les rebouchages éventuels, en béton, blocs d'agglomérés ou maçonnerie <strong>de</strong><br />
möellons pour modification <strong>de</strong> l'ouverture en tableaux ou allèges.<br />
-Localisation : Pour l’escalier allant <strong>de</strong> la MJC à la Médiathèque et dans la médiathèque vers<br />
l'escalier<br />
SEUIL<br />
Fourniture et mise en oeuvre <strong>de</strong> béton n° 5 y compris armatures et coffrage.<br />
Finition lissée y compris rejingot.<br />
Les seuils seront liaisonnés avec la dalle par les aciers scellés.<br />
localisation : Pour le passage du sous oeuvre<br />
DRESSAGE DES TABLEAUX<br />
Dressage <strong>de</strong>s tableaux (les montants et le linteau) à l’enduit au mortier n°3, finition lisse pour recevoir<br />
le dormant <strong>de</strong>s menuiseries.<br />
Épaisseur : 0,5 à 2 cm - largeur : 10 cm.<br />
localisation : Tous les tableaux dans les murs extérieurs en maçonnerie.<br />
FOURNITURE ET POSE D'UN SKYDOM A FUSIBLE<br />
Fourniture et Pose d'un skydom à déclenchement d'ouverture automatique par fusible par le gros<br />
oeuvre.<br />
Pose en toiture rampante en lieu et place <strong>de</strong> l'ancien transluci<strong>de</strong> a déposer<br />
Prestation soignée selon normes en vigueur y compris toutes sujestions <strong>de</strong> finition<br />
localisation : Gran<strong>de</strong> salle MJC et Médiathèque<br />
LOT N° 2 : STRUCTURE PLANCHER<br />
BOIS<br />
_________________________________________________________________________________<br />
GENERALITES<br />
NORMES ET REGLEMENTS<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s normes et<br />
règlements en vigueur en mois avant la signature <strong>de</strong>s marchés et , entre autres, aux documents ci<strong>de</strong>ssous,<br />
non limitativement :<br />
D.T.U. ET NORMES<br />
Les ouvrages <strong>de</strong>vront être conformes aux prescriptions <strong>de</strong>s normes et <strong>de</strong>s règlements en vigueur à la<br />
date <strong>de</strong> l’appel d’offre.<br />
Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :<br />
NORMES ET REGLEMENTS DE RÉFÉRENCE<br />
Jean luc ABBAL Page 20
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront fournir en tous points conformes aux dispositions <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong>s Normes et règlements en vigueur 1 mois avant la signature du marché, et entre<br />
autres, aux documents ci-<strong>de</strong>ssous, non limitativement :<br />
- D.T.U n°31 : relatifs aux constructions bois<br />
- D.T.U n°34 : relatifs aux fermetures<br />
- D.T.U n°36 : relatifs à la menuiserie<br />
- D.T.U n°51 : relatifs à la vitrerie<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF 50 à 54 (bois)<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.20 : relatives aux généralités menuiserie<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.21 : relatives aux structures bois<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.23 : relatives aux menuiseries en bois<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.25 : relatives aux fermetures<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.63 : relatives aux parquets<br />
- Normes NF en 13 329 : sols stratifiés et parquets<br />
Liste C.S.T.B <strong>de</strong>s classements relatifs à la résistance au feu.<br />
<br />
Bois lamellé collé (Performances, Essais, Fabrication)<br />
NF EN 385: Aboutages à entures multiples dans les bois <strong>de</strong> construction, exigences <strong>de</strong> performances<br />
et exigences minimales <strong>de</strong> fabrication<br />
NF EN 386: Bois lamellé collé, Exigences <strong>de</strong> performances et exigences minimales <strong>de</strong> fabrication.<br />
Projet EN 387: Aboutages à entures multiples <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensions, Exigences <strong>de</strong> performances et<br />
exigencesminimales <strong>de</strong> fabrication<br />
NF EN 391: Bois lamellé collé, Essais <strong>de</strong> délamination <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> collage<br />
NF EN 392: Bois lamellé collé- Essais <strong>de</strong> cisaillement <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> collage<br />
NF EN 408: Structures en bois massif et bois lamellé collé - Détermination <strong>de</strong> certaines propriétés<br />
physiques et mécaniques pour le calcul <strong>de</strong>s structures<br />
NF EN 1193: Structures en bois, Bois lamellé collé, Détermination <strong>de</strong> la résistance au cisaillement et<br />
<strong>de</strong>spropriétés mécaniques perpendiculaires aux fibres<br />
NF EN 1194: Structures en bois, Bois lamellé collé, Classes <strong>de</strong> résistance et valeurs caractéristiques<br />
Dimensionnement <strong>de</strong>s ouvrages (Calculs et Essais)<br />
NF P 21-701 : Règles CB 71 - Règles <strong>de</strong> calcul et <strong>de</strong> conception <strong>de</strong>s charpentes en bois<br />
NF P 92-703: Règles bois feu 88 - Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> justification par le calcul <strong>de</strong> la résistance au feu <strong>de</strong>s<br />
structures enbois<br />
NF ENV 1995: Euroco<strong>de</strong> 5 - Calcul <strong>de</strong>s structures en bois<br />
NF EN 380: Structures en bois, Métho<strong>de</strong>s d'essais, Principes généraux d'essais par chargement<br />
statique<br />
Durabilité <strong>de</strong>s ouvrages<br />
NF EN 335-1,2 (B50100-1,2): Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Définition <strong>de</strong>s<br />
classes <strong>de</strong> risques d'attaque biologique.Généralités (1)et Bois massif (2)<br />
NF EN 350-1: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Durabilité naturelle, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
principes d'essais et <strong>de</strong> classification <strong>de</strong> la durabilité naturelle du bois.<br />
NF EN 350-2: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois,Durabilité naturelle, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
durabilité naturelle du bois et <strong>de</strong> l'imprégnabilité d'essences <strong>de</strong> bois choisies pour leur importance en<br />
Europe.<br />
NF EN 351-1: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Bois massif traité avec produit <strong>de</strong><br />
préservation. Classification <strong>de</strong>s pénétrations et rétentions <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> préservation.<br />
NF EN 351-2: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Bois massif traité avec produit <strong>de</strong><br />
préservation.Gui<strong>de</strong> d'échantillonnage pour l'analyse du bois traité avec un produit <strong>de</strong> préservation.<br />
Jean luc ABBAL Page 21
MISE EN OEUVRE<br />
Structure primaire :<br />
La section indiquée sur les coupes plans architecte est indicative. Elle sera définie par le calcul.<br />
Prévoir éléments <strong>de</strong> fixation dans murs existants.<br />
Appuis sur poutres primaires et maçonnerie sur les pignons.<br />
La structure envisagée comprendra un systeme <strong>de</strong> poutres afin <strong>de</strong> soulager les anciennes poutres<br />
existantes en place et <strong>de</strong> supporter la charge du nouveau plancher bois <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> salle <strong>de</strong> la MJC,<br />
un systeme <strong>de</strong> pannes et lambour<strong>de</strong>s pour recevoir le nouveau plancher Bois<br />
Selon calculs du charpentier approuvé par le bureau <strong>de</strong> contrôle<br />
Localisation : plans architecte Gran<strong>de</strong> salle MJC<br />
Réalisation d'un plancher Bois<br />
Réalisation d'un plancher en bois y compris toutes sujestions <strong>de</strong> raccords avec le plancher existant<br />
<strong>de</strong> la MJC<br />
Essence du bois :Chène clair Finition: Stratifié<br />
localisation : Gran<strong>de</strong> salle MJC et rebouchage <strong>de</strong> l'ancien escalier helicoidal <strong>de</strong> la Médiatheque<br />
Réalisation d'une isolation sous plancher Bois<br />
Réalisation d'une isolation phonique entre le nouveau plancher bois et l'ancien plancher existant<br />
L'isolation phonique pourra étre réalisée avec <strong>de</strong> la laine <strong>de</strong> verre ou <strong>de</strong> la cellulose <strong>de</strong> bois posée<br />
librement sous le nouveau plancher y compris toutes sujestions <strong>de</strong> raccords avec le plancher existant<br />
<strong>de</strong> la MJC.<br />
localisation : Gran<strong>de</strong> salle MJC<br />
LOT N° 3 : MENUISERIE BOIS<br />
_________________________________________________________________________________<br />
GENERALITES<br />
NORMES ET REGLEMENTS<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s normes et<br />
règlements en vigueur en mois avant la signature <strong>de</strong>s marchés et , entre autres, aux documents ci<strong>de</strong>ssous,<br />
non limitativement :<br />
D.T.U. ET NORMES<br />
Les ouvrages <strong>de</strong>vront être conformes aux prescriptions <strong>de</strong>s normes et <strong>de</strong>s règlements en vigueur à la<br />
date <strong>de</strong> l’appel d’offre.<br />
Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :<br />
NORMES ET REGLEMENTS DE RÉFÉRENCE<br />
Jean luc ABBAL Page 22
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront fournir en tous points conformes aux dispositions <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong>s Normes et règlements en vigueur 1 mois avant la signature du marché, et entre<br />
autres, aux documents ci-<strong>de</strong>ssous, non limitativement :<br />
- D.T.U n°31 : relatifs aux constructions bois<br />
- D.T.U n°34 : relatifs aux fermetures<br />
- D.T.U n°36 : relatifs à la menuiserie<br />
- D.T.U n°51 : relatifs à la vitrerie<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF 50 à 54 (bois)<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.20 : relatives aux généralités menuiserie<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.21 : relatives aux structures bois<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.23 : relatives aux menuiseries en bois<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.25 : relatives aux fermetures<br />
- Normes <strong>de</strong> la série NF P.63 : relatives aux parquets<br />
- Normes NF en 13 329 : sols stratifiés et parquets<br />
- Liste C.S.T.B <strong>de</strong>s classements relatifs à la résistance au feu.<br />
Arrêté 29.06.79 relatif aux boites aux lettres.<br />
Matiéres premières (Bois, Colles, Adjuvants)<br />
NF EN 301: Adhésifs <strong>de</strong> nature phénolique et aminoplaste pour structures portantes en bois -<br />
Classification et exigences <strong>de</strong> performance<br />
NF EN 302: Adhésifs pour structures portantes en bois, Métho<strong>de</strong>s d'essais<br />
NF EN 336: Bois <strong>de</strong> structure, Résineux et Peuplier, Dimensions, écarts admissibles<br />
NF EN 338: Bois <strong>de</strong> structure, Classes <strong>de</strong> résistance<br />
NF EN 384: Bois <strong>de</strong> structure, Détermination <strong>de</strong>s valeurs caractéristiques, <strong>de</strong>s propriétés mécaniques<br />
et <strong>de</strong> lamasse volumique<br />
NF EN 518: Bois <strong>de</strong> structure, Classement, Exigences pour les normes <strong>de</strong> classement visuel<br />
NF EN 519: Bois <strong>de</strong> structure, Classement, Spécifications pour le bois classé par machine pour sa<br />
résistance etles machines à classer<br />
NF EN 1912: Bois <strong>de</strong> structure, Classes <strong>de</strong> résistance, Affectation <strong>de</strong>s classes visuelles et <strong>de</strong>s<br />
essences<br />
NF EN 1611-1: Bois sciés. - Classement d’aspect <strong>de</strong>s bois résineux. - Partie 1 : épicéas, sapins, pins<br />
et douglas européens<br />
NF B 52001: Règles d’utilisation du bois dans les constructions, Classement visuel pour l’emploi en<br />
structure <strong>de</strong>sprincipales essences résineuses et feuillues<br />
CEN-ENV 12169: Critère <strong>de</strong> vérification <strong>de</strong> la conformité d' un lot <strong>de</strong> bois sciés<br />
NF X 40 102: Produits <strong>de</strong> préservation du bois, Etiquettage informatif pour utilisateurs professionnels,<br />
Produitspour traitement du bois massif<br />
NF T 72 081: Produits <strong>de</strong> protection du bois, lasures<br />
NF EN 46 (X 41 528): Détermination <strong>de</strong> l'efficacité préventive contre les larves<br />
NF EN 152 (T 72 085): Métho<strong>de</strong>s d'essais <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> préservation du bois, Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
laboratoire pourdéterminer l'efficacité préventive d'un traitement contre le bleuissement fongique.<br />
NF ENV 1995: Euroco<strong>de</strong> 5 - Calcul <strong>de</strong>s structures en bois<br />
NF EN 380: Structures en bois, Métho<strong>de</strong>s d'essais, Principes généraux d'essais par chargement<br />
statique<br />
Durabilité <strong>de</strong>s ouvrages<br />
NF EN 335-1,2 (B50100-1,2): Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Définition <strong>de</strong>s<br />
classes <strong>de</strong> risques d'attaque biologique.Généralités (1)et Bois massif (2)<br />
NF EN 350-1: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Durabilité naturelle, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
principes d'essais et <strong>de</strong> classification <strong>de</strong> la durabilité naturelle du bois.<br />
NF EN 350-2: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois,Durabilité naturelle, Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
durabilité naturelle du bois et <strong>de</strong> l'imprégnabilité d'essences <strong>de</strong> bois choisies pour leur importance en<br />
Europe.<br />
NF EN 351-1: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Bois massif traité avec produit <strong>de</strong><br />
préservation. Classification <strong>de</strong>s pénétrations et rétentions <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> préservation.<br />
NF EN 351-2: Durabilité du bois et <strong>de</strong>s matériaux dérivés du bois, Bois massif traité avec produit <strong>de</strong><br />
préservation.Gui<strong>de</strong> d'échantillonnage pour l'analyse du bois traité avec un produit <strong>de</strong> préservation.<br />
Jean luc ABBAL Page 23
MISE EN OEUVRE<br />
RAMPES D’ACCES PMR<br />
Réalisation d'une rampe en bois pour accès PMR (Personnes à mobilité réduite) conforme aux<br />
normes handicapés en vigueur.<br />
Compris réalisation <strong>de</strong> la rampe inclinée (pente à 5 % et 8%), l'ensemble en bois, paliers <strong>de</strong> repos<br />
horizontaux .<br />
L'ensemble en finition lisse avec traitement anti dérapant et en harmonisation avec la couleur et<br />
l'essence du nouveau parquet (chene clair).<br />
Compris fourniture et pose <strong>de</strong> trois mains courantes ( l'une à 10 cm et la <strong>de</strong>uxième 60 cm la troisième<br />
à 100 cm) : L'ensemble en acier tubulaire aqué (teinte au choix comprise), montants droits en plats.<br />
localisation : Gran<strong>de</strong> salle MJC<br />
Démolition d'escalier<br />
Démolition d'un escalier hélicoidal en bois et son palier y compris dépose <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>-corps et mains<br />
courantes par tous moyens appropriés et évacuation <strong>de</strong> l'ensemble aux ateliers municipaux.<br />
localisation : Salle <strong>de</strong> la Médiathèque<br />
OPTION:Réalisation d'une scène en Bois<br />
Réalisation d'une petite scène en bois et sa structure y compris toutes sujestions <strong>de</strong> raccords avec le<br />
plancher existant <strong>de</strong> la médiathèque<br />
Essence du bois : Chène clair Finition: Stratifié<br />
localisation : Salle <strong>de</strong> la Médiathèque<br />
PORTE BOIS coupe feu 1heure :<br />
DESCRIPTION DES TRAVAUX<br />
Les travaux du présent lot comprennent :<br />
- Les étu<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>ssins d’exécution et détails <strong>de</strong>s ouvrages<br />
- La fourniture <strong>de</strong>s bois, contreplaqués, panneaux <strong>de</strong> fibres, <strong>de</strong> particules, etc... entrant dans<br />
la constitution <strong>de</strong>s menuiseries<br />
- La fabrication en atelier, le transport à pied d’oeuvre, le stockage, la pose et la fixation <strong>de</strong>s<br />
menuiseries, compris tous percements et scellements.<br />
- Fourniture <strong>de</strong>s huisseries bois et bâtis métalliques<br />
- Le réglage et l’ajustage <strong>de</strong>s menuiseries aux jeux prescrits<br />
Jean luc ABBAL Page 24
- La fourniture et la pose <strong>de</strong>s quincailleries y compris graissage serrures, etc...<br />
- Le traitement, par un produit agréé, <strong>de</strong> tous les bois exposés à l’humidité.<br />
- L’assistance au lot CLOISONS lors du traçage et la vérification <strong>de</strong>s implantations <strong>de</strong> portes.<br />
- Les différentes protections et nettoyages indiqués ci- après.<br />
- La fourniture au lot Gros-Oeuvre <strong>de</strong> tous les taquets, rails, douilles,etc... à incorporer au<br />
béton pour la pose <strong>de</strong>s ouvrages du présent lot; L’Entrepreneur du présent lot reste toutefois<br />
responsable du positionnement <strong>de</strong> ses ouvrages dans les murs.<br />
- Les différentes protections et nettoyages indiqués ci-après.<br />
- La fourniture <strong>de</strong>s échantillons et prototypes <strong>de</strong>mandés par le Maître d’Oeuvre.<br />
CONDITIONS HYGROMETRIQUES<br />
Si au début ou en cours <strong>de</strong>s travaux d’exécution, l’Entrepreneur constate que les conditions<br />
hygrométriques <strong>de</strong> l’air ambiant exigent un chauffage pour permettre la pose <strong>de</strong>s menuiseries dans<br />
les conditions normales, il en avisera sur le champs le Maître d’Oeuvre qui prendra les décisions<br />
nécessaires<br />
IMPRESSION<br />
Aucune menuiserie ne pourra être posée sans sa couche d’impression. Celle-ci sera exécutée en<br />
atelier ou sur le chantier par l’Entreprise <strong>de</strong> peinture pour les dates d’approvisionnement <strong>de</strong> ses<br />
ouvrages, afin que cette <strong>de</strong>rnière intervienne immédiatement.<br />
JEUX<br />
Les jeux entre les parties mobiles et les parties fixes ne <strong>de</strong>vront pas excé<strong>de</strong>r 3 mm avant peinture, le<br />
bois étant stabilisé à humidité requise pour la réception <strong>de</strong>s travaux.<br />
HUISSERIE BOIS<br />
Toutes les huisseries en cloisons préfabriqués seront en bois. La pose sera effectuée par<br />
l’Entrepreneur du lot CLOISONS après le tracé par celui-ci <strong>de</strong> l’emplacement <strong>de</strong>s huisseries,<br />
positions et calages avec entretoises, fixations à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> vis. L’Entrepreneur du présent lot reste<br />
toutes fois responsable la bonne verticalité <strong>de</strong> ses huisseries.<br />
Les huisseries comporteront les entretoises nécessaires pour assurer la rigidité et resteront jusqu’à la<br />
pose <strong>de</strong>s portes. les talons d’huisseries seront <strong>de</strong> hauteur compatible avec les sols prévus, les<br />
huisseries <strong>de</strong>vant être incorporées seront à recouvrement;<br />
Les huisseries à incorporer sur les murs en béton ou en agglos seront posées à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> chevilles<br />
métalliques par l’entreprise du présent lot ( sauf huisseries à bancher).<br />
QUINCAILLERIE<br />
Elle sera exclusivement <strong>de</strong> la qualité NF. SNFQ. Les références mentionnés dans ce <strong>de</strong>vis, qui ne<br />
seront pas explicitement définies, émanent <strong>de</strong>s catalogues BEZEAULT ou BRICARD.<br />
L’entrepreneur du présent lot pourra proposer <strong>de</strong>s articles <strong>de</strong> qualité équivalente dans une marque<br />
différente réputée.<br />
Dans le cas <strong>de</strong> porte avec partie semi fixe, l’entreprise mettra en place dans le revêtement du sol une<br />
douille laiton pour le logement du loqueteau <strong>de</strong> la fermeture du vantail semi fixe.<br />
PORTE INTERIEURE DE COMMUNICATION coupe feu 1 heure<br />
Jean luc ABBAL Page 25
Fourniture et pose d'une porte <strong>de</strong> communication intérieure à âme pleine épaisseur totale <strong>de</strong> 40 mm,<br />
pré peinte, coupe feu 1 heure, <strong>de</strong> la société France Portes ou similaire.<br />
Huisserie BOIS pré percée pour fixations dans les murs.<br />
Dimensions selon plan d’architecte<br />
Butoir polyuréthane avec caoutchouc à visser <strong>de</strong>s Ets BEZAULT ou similaire.<br />
Béquilles doubles sur la plaque longueur 185 mm en zamac finition chromé.<br />
a) porte <strong>de</strong> communication MJC/MEDIATHEQUE:<br />
. 1 béquille d'ouverture<br />
.1 ferme porte automatique<br />
LOT N° 4 :<br />
ELECTRICITE<br />
_________________________________________________________________________________<br />
GENERALITES<br />
PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX<br />
- Equipement d’une Salle recevant du public dans la MJC et sa jonction avec la Médiathéque.<br />
PROPOSITION DE L’ENTREPRENEUR<br />
L’Entrepreneur doit vérifier tous les plans et les documents en sa possession. Seuls les plans<br />
architecte sont contractuels.<br />
Il doit déterminer par le calcul tous les dimmensionnements <strong>de</strong> matériels et il <strong>de</strong>meure entièrement<br />
responsable.<br />
L’Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et côtes pour l’exécution <strong>de</strong>s travaux.<br />
Jean luc ABBAL Page 26
Il <strong>de</strong>vra préciser tous les travaux nécessaires au bon achèvement <strong>de</strong>s ouvrages. Les détails non<br />
précisés sur les <strong>de</strong>scriptifs, plans et tous les outils éventuels sur les pièces du marché restant à la<br />
charge <strong>de</strong> l’Entrepreneur sans qu’il puisse prétendre au paiement <strong>de</strong>s travaux.<br />
Il <strong>de</strong>vra donc, lors <strong>de</strong> son étu<strong>de</strong>, faire préciser par le Maître d’Oeuvre, tous les points qui lui<br />
sembleront nécessaires et lui signaler le cas échéant, les erreurs qu’il aurait pu relever.<br />
Le prix global comprend les frais d’étu<strong>de</strong>, le fourniture <strong>de</strong>s plans d’exécution et <strong>de</strong> recollement, la<br />
fourniture <strong>de</strong>s matériels, la main d’oeuvre nécessaire, les frais annexes sans aucune restriction (y<br />
compris frais <strong>de</strong> contrôle CONSUEL).<br />
Cette proposition doit répondre en priorité aux prescriptions exposées dans le présent document.<br />
Toute variante proposée fait l’objet d’un document séparé.<br />
TEXTES APPLICABLES<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s normes et<br />
règlements en vigueur un mois avant la signature <strong>de</strong>s marchés et, entre autres, aux documents ci<strong>de</strong>ssous,<br />
non limitativement :<br />
Les lois, décrets, circulaires, règlements et normes relatifs à la construction sont applicables et en<br />
particulier :<br />
- Le DUT 70.1<br />
- Les règles <strong>de</strong> l’art et interprofessionnelles,<br />
- Les règlements <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s travailleurs<br />
- Les spécifications diverses <strong>de</strong> l’ T.U.E<br />
- Norme NFC 13.100 et ses additifs<br />
- Norme NFC 14.100 et ses additifs<br />
- Norme NFC 15.100 et ses additifs<br />
- Norme NFC 10 à 90 et ses additifs<br />
- C 04-06-87 N°87.48 relatif à l’éclairage <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>s parkings,<br />
- Décret du 14 novembre 1988<br />
- Décret du 15.04.1991<br />
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie <strong>de</strong>s bâtiments d’habitation<br />
- Arrêté du 04.08.92<br />
Prescriptions EDF imposées par le secteur.<br />
CONNAISSANCE DU PROJET ET COORDINATION<br />
L’Entrepreneur doit se rendre compte sur plans et sur place <strong>de</strong>s difficultés d’exécution <strong>de</strong>s travaux. Il<br />
doit consulter l’ensemble du dossier tous corps d’état.<br />
La coordination entre les différentes est réalisée conformément aux prescriptions définies dans le<br />
dossier d’appel d’offres.<br />
L’ Entrepreneur responsable du présent lot doit fournir tous les renseignements qui peuvent lui être<br />
<strong>de</strong>mandés par les entrepreneur responsables <strong>de</strong>s autres lots. Il <strong>de</strong>vra se mettre en rapport avec les<br />
autres corps d’état dont il est tributaire, ou qui sont tributaires <strong>de</strong> son intervention.<br />
Avant <strong>de</strong> commencer ses travaux, l’Entreprise <strong>de</strong>vra effectuer les démarches nécessaires auprès <strong>de</strong>s<br />
Services Publics, Organismes <strong>de</strong> contrôle intéressés et leur fournir tous les renseignements et<br />
documents justificatifs <strong>de</strong>mandés.<br />
Jean luc ABBAL Page 27
Les travaux ne sont entrepris qu’après l’approbation <strong>de</strong> tous les plans d’exécution <strong>de</strong>s ouvrages par<br />
les Services Techniques concernés.<br />
Pendant la durée <strong>de</strong>s travaux, l’Entrepreneur est tenu d’être présent sur le chantier, ou d’être<br />
représenté par une personne capable <strong>de</strong> le remplacer et munie <strong>de</strong> pouvoirs suffisants, <strong>de</strong> manière à<br />
ce qu’aucune décision ne puisse être retardée ou suspendue en raison <strong>de</strong> son absence.<br />
DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION DES TRAVAUX<br />
- 1 exemplaire <strong>de</strong> toutes les notes <strong>de</strong> calculs.<br />
- 1 exemplaire sur contre calque <strong>de</strong>s plans et schémas correspondants aux travaux exécutés.<br />
- 3 exemplaires :<br />
- <strong>de</strong>s plans et schémas ci-<strong>de</strong>ssus sur tirage<br />
- <strong>de</strong>s notices <strong>de</strong> montage<br />
- <strong>de</strong> la nomenclature du matériel installé<br />
- <strong>de</strong>s notices d’exploitation et d’entretien <strong>de</strong>s installations (nature et périodicité),<br />
- l’attestation <strong>de</strong> conformité <strong>de</strong>s installations électriques<br />
- les fiches CONSUEL<br />
- les certificats <strong>de</strong> garanties du matériel<br />
- les procès verbaux d’essais COPREC N°1 et N°2 pour les installations ( ces frais sont à la<br />
charge du présent lot).<br />
PRESCRIPTIONS DE CALCUL<br />
Tension <strong>de</strong> service : 220 / 380 Volts (schémas TT).<br />
Puissance souscrite :<br />
- Bureaux : NF C 14-100<br />
Ces valeurs seront confirmées par les entreprises concernées.<br />
Les section <strong>de</strong>s câbles sera déterminée suivant la norme NFC 15.100 et tel que les chutes <strong>de</strong> tension<br />
n’excé<strong>de</strong>nt pas :<br />
- 3 % pour les circuits d’éclairage<br />
- 5 % pour les circuits “force”<br />
Chaque circuit comprendra au maximum 8 points <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ments ( point lumineux ou prises <strong>de</strong><br />
courant).<br />
MATERIELS, MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE<br />
Les matériaux utilisés seront <strong>de</strong> première qualité, mis en oeuvre suivant les règles <strong>de</strong> l’art, le Maître<br />
d’Ouvrage et le Maître d’Oeuvre se réservant le droit <strong>de</strong> faire démonter et remplacer aux frais <strong>de</strong><br />
l’Entrepreneur, tous les ouvrages et matériels qui ne donneraient pas entière satisfaction ou<br />
présenteraient <strong>de</strong>s malfaçons évi<strong>de</strong>ntes.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra produire en même temps que sa soumission, les pièces techniques et tous les<br />
renseignements nécessaires sur les matériels et matériaux non prescrits au présent <strong>de</strong>scriptif et<br />
jugés par lui équivalents. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Oeuvre se réservant le droit d’accepter<br />
ou <strong>de</strong> refuser l’emploi <strong>de</strong> matériel ou matériau ne présentant pas toutes les caractéristiques requises.<br />
L’indice <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’appareillage sera fonction <strong>de</strong>s influences externes propres à chaque local<br />
et définies par les utilisateurs.<br />
POSE DES GAINES ELECTRIQUES<br />
Dans tous les locaux, les installations seront réalisées en encastré.<br />
Fourreaux noyés dans la maçonnerie et les vi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> construction ICD 6 APE aiguillés.<br />
Jean luc ABBAL Page 28
Nature <strong>de</strong>s conducteurs : cuivre H07V passés dans les fourreaux après mise en place <strong>de</strong> ces<br />
<strong>de</strong>rniers avec repérage <strong>de</strong>s conducteurs aux couleurs conventionnelles normalisées.<br />
Câble U 1000 R02V sur collier ou sous goulotte plastique.<br />
NOTA :<br />
La pose <strong>de</strong>s canalisations encastrées sera adaptée au type <strong>de</strong> cloisons retenu par le Maître<br />
d’Ouvrage à la signature <strong>de</strong>s marchés.<br />
PROTECTION DES OUVRAGES<br />
Dans le cas où les installations subiraient une dégradation due à un manque <strong>de</strong> protection ou une<br />
faute quelconque commise par l’Entrepreneur (ou sous traitant), celui-ci sera tenu <strong>de</strong> dédommager le<br />
Maître d’Ouvrage <strong>de</strong>s préjudices causés.<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra tout mettre en oeuvre pour la bonne conservation et la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> son<br />
matériel jusqu’à la réception <strong>de</strong> ses installations.<br />
ESSAIS<br />
Les essais sont conformes au contrôle COPREC n° 1 ( Moniteur <strong>de</strong> décembre 1982).<br />
Les procès verbaux sont établis par l’Entrepreneur suivant les modèles figurant dans les document<br />
COPREC n° 2 (Moniteur <strong>de</strong> décembre 1982).<br />
Les instruments <strong>de</strong> mesure, tout raccor<strong>de</strong>ment provisoire éventuel et le personnel qualifié sont dus<br />
par l’Entrepreneur du présent lot.<br />
Les essais sont renouvelés jusqu’à ce que les résultats soient jugés satisfaisants.<br />
Vérifications conforme aux règles <strong>de</strong> TUE <strong>de</strong>s installations électriques et, en particulier, <strong>de</strong>s<br />
puissances absorbées et <strong>de</strong>s isolements.<br />
Vérification du bon fonctionnement <strong>de</strong> toutes les sécurités.<br />
A la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du Maître d’Ouvrage ou <strong>de</strong>s concepteurs, l’entrepreneur doit réaliser à ses frais, tout<br />
essai complémentaire permettant <strong>de</strong> vérifier la conformité <strong>de</strong>s installations aux conditions imposées.<br />
RECEPTION<br />
La réception est prononcée après l’achévement <strong>de</strong>s travaux, lorsque les installations ont été<br />
reconnues conformes aux conditions imposées et les essais reconnus satisfaisant.<br />
Cette réception peut faire l’objet <strong>de</strong> réserves.<br />
La levée <strong>de</strong>s réserves a lieu dans le mois suivant la réception.<br />
La levée <strong>de</strong>s réserves n’est prononcée qu’après l’achévement <strong>de</strong> toutes les modifications après <strong>de</strong><br />
nouveaux essais satisfaisants.<br />
Si, après <strong>de</strong>ux essais, l’installation ne répond pas au conditions imposées, le Maître <strong>de</strong> l’Ouvrage se<br />
réserve le droit <strong>de</strong> faire exécuter les modifications par un Entrepreneur <strong>de</strong> son choix et cela aux frais<br />
<strong>de</strong> l’Entrepreneur défaillant, la notification lui étant faite par simple lettre recommandée.<br />
GARANTIES<br />
L’Installateur garantit une année le matériel (sauf lampes et fusibles). Pendant cette année, il <strong>de</strong>vra le<br />
remplacement (pièces et main d’oeuvre) <strong>de</strong> tous les éléments défaillants.<br />
Il assurera, en outre, les garanties biennales et décennales <strong>de</strong>s parties <strong>de</strong>s installations soumises à<br />
ces garanties.<br />
Jean luc ABBAL Page 29
LIMITES DES PRESTATIONS<br />
Travaux dus :<br />
- Les percements et rainures <strong>de</strong>s parois d’épaisseur inférieure à 10 cm, y compris<br />
rebouchage (rainures effectuées obligatoirement à la machine).<br />
- Indication en temps utile à l’entrepreneur du lot Gros Oeuvre <strong>de</strong> toutes les réservations qui<br />
lui sont nécessaires.<br />
Tout retard dans la remise <strong>de</strong> ces réservations impliquera leur réalisation aux frais <strong>de</strong> l’entrepreneur<br />
du présent lot.<br />
- Fixation <strong>de</strong>s fourreaux et scellements dans les ouvrages.<br />
- la construction <strong>de</strong> tous les socles.<br />
- La peinture antirouille et <strong>de</strong> finition <strong>de</strong> toutes les installations du présent lot (<strong>de</strong> tous les<br />
supports en particulier).<br />
- En permanence, le nettoyage du chantier et l’évacuation <strong>de</strong>s déchets.<br />
- Tous les circuits sont repérés aux couleurs conventionnelles<br />
- Tous les appareils comportent une étiquette gravée et vissée, sur laquelle sont portées<br />
toutes les indications <strong>de</strong> repérages et <strong>de</strong> sécurité.<br />
- Schémas et plans à l’intérieur <strong>de</strong>s armoires électriques.<br />
- Le réglage <strong>de</strong> l’installation<br />
Travaux exclus :<br />
- Les percements dans les murs et planchers à construire dont les réservations ont été<br />
communiquées en temps utile. (Diamètre supérieur à 50 mm).<br />
EQUIPEMENTS<br />
L’installation sera conforme à l’amen<strong>de</strong>ment 2 <strong>de</strong> la norme NF C 15 - 100 d’avril 1991 et au nouveau<br />
recueil d’interprétation 1996.<br />
Conception et réalisation :<br />
Dans la gran<strong>de</strong> salle, la position <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong>vra être définie en accord avec le Maître d’Ouvrage<br />
avant l’exécution.<br />
Les circuits alimentant les prises <strong>de</strong> courant, les boites <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment et foyers lumineux doivent<br />
comporter un conducteur <strong>de</strong> protection relié à la prise <strong>de</strong> terre <strong>de</strong> l’installation. Toutefois, dans les<br />
salles <strong>de</strong> bains, les inters et les PC seront placés en <strong>de</strong>hors du volume 2. Dans les volumes 2 <strong>de</strong>s<br />
salles <strong>de</strong> d’eau, les luminaires <strong>de</strong>vront être <strong>de</strong> classe II. Ils <strong>de</strong>vront respecter les prescriptions <strong>de</strong> la<br />
section 701 <strong>de</strong> la norme NF C 15.100 concernant les locaux contenant une douche.<br />
Protection <strong>de</strong>s personnes :<br />
Protection par interrupteur différentiels 30 mA <strong>de</strong>s circuits :<br />
- prises <strong>de</strong> courant<br />
- salles d’eau.<br />
Installation d’un conducteur <strong>de</strong> protection (terre), repéré par le double coloration vert/ jaune, dans<br />
tous les circuits.<br />
Protection <strong>de</strong>s circuits :<br />
Un microdisjoncteur divisionnaire doit être installé à l’origine <strong>de</strong> chaque circuit terminal.<br />
Choix du matériel :<br />
Le matériel mis en oeuvre doit porter la Marque NF-USE ou NF-électricité.<br />
Les prises <strong>de</strong> courant doivent être du type à l’éclipses.<br />
Les boîtes d’encastrement <strong>de</strong>stinées à recevoir l’apparreillage doivent être appropriés à la nature <strong>de</strong><br />
la paroi (en particulier dans le cas <strong>de</strong> cloison sèches).<br />
Jean luc ABBAL Page 30
Schéma :<br />
L’installation doit être assurée par 2 circuits au moins.<br />
*Circuits d’éclairage :<br />
Section <strong>de</strong>s conducteurs : 1,5 mm2.<br />
L’alimentation <strong>de</strong>s foyers lumineux fixes doit être assurée par les 2 circuits au moins.<br />
Chaque circuit ne doit pas alimenter plus <strong>de</strong> 5 points <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment pour appareils d’éclairage.<br />
*Circuit <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> courant 16 A :<br />
Section <strong>de</strong>s conducteurs : 2,5 mm2.<br />
Chaque circuit ne doit pas alimenter plus <strong>de</strong> points <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment pour prises 16 A.<br />
*Circuit spécialisés :<br />
Un circuit eclairage Spots sur Telerupteur et variateur.................1<br />
Un circuit eclairage Appliques sur Telerupteur..............................1<br />
Implantation <strong>de</strong>s appareils:<br />
- Point lumineux en applique............................................8<br />
- Point lumineux en central spots Leds...........................12<br />
- Tableau général..............................................................a completer<br />
- Boîte en attente vidéo …...............................................1<br />
Conjoncteur téléphone...............................................1<br />
Prise télévision...........................................................1<br />
Eclairage <strong>de</strong> sécurité blocs autonomes.....................5<br />
Prises 16A …............................................................10<br />
Marques :<br />
- Tableau <strong>de</strong> protection selon Nouvelle Norme 15 100 034 <strong>de</strong> décembre 96 : Legrand ou Hager dans<br />
goulottes encastrées Atole incorporant le compteur et le Tri ainsi que le répartiteur <strong>de</strong> prises T.V.,<br />
portes tôle laquée époxi blanc ou équivalent.<br />
- PC, BP, Interrupteurs : ARNOULD, Série Espace Lumière.<br />
- Applique Toilettes : Applique <strong>de</strong> sécurité CLASSE II avec tube 18 W ou 36 W (à définir avec le<br />
Maître d’oeuvre) <strong>de</strong> SARLAM type CANDOLINE ou équivalent.<br />
MJC :<br />
EQUIPEMENT ELECTRIQUE<br />
Equipement minimal<br />
Gran<strong>de</strong> Salle<br />
12PL (spots) sur Telerupteur et variateur<br />
8 appliques murales<br />
* 10 PC 16 A<br />
Eclairage <strong>de</strong> sécurité et eclairage d'ambiance par blocs autonomes<br />
PRISES DE COURANT<br />
Jean luc ABBAL Page 31
Spécification : Prise <strong>de</strong> courant 16 A ( Ph + N + T) Type à éclipse.<br />
PRISES DES MASSES (RA)<br />
Spécifications : Câble cuivre nu 29 mm2 noyé en fond <strong>de</strong> fouille valeur maximale <strong>de</strong> la résistance RA<br />
<strong>de</strong> la prise <strong>de</strong> terre : 50 ohms.<br />
PRISES DU NEUTRE (RB)<br />
Spécifications : Prises <strong>de</strong> terre conforme spécifications EDF, pour raccor<strong>de</strong>ment du neutre en fin <strong>de</strong><br />
réseau.<br />
Position : A déterminer avec EDF.<br />
TELEVISION<br />
PRISES D’ARRIVEE<br />
- Les prises seront <strong>de</strong> type encastrées, avec séparateur et filtre radio/T.V.. Elle comprendront :<br />
* Une borne d’entrée à vis et pontet pour le branchement du câble d’installation intérieure.<br />
* Une borne <strong>de</strong> sortie, marquée FM (ou RD)<br />
- Elles <strong>de</strong>vront s’adapter sur les boîtiers encastrés placés par l’électricien.<br />
POSITION : 1 prise dans LA GRANDE SALLE<br />
Essais et contrôle<br />
D’une façon générale, les conditions particulières <strong>de</strong> réception et d’essais ci-après sont imposées à<br />
l’Entreprise pour tout ce qui touche aux équipements et installations réalisés au titre <strong>de</strong>s travaux objet<br />
<strong>de</strong> présent lot.<br />
Ces essais seront réalisés conformément aux documents COPREC parus dans les suppléments «<br />
Textes Officiels » du Moniteur du Bâtiment et <strong>de</strong>s Travaux Publics <strong>de</strong> Septembre 1997.<br />
Les appareils <strong>de</strong> mesure nécessaires aux essais seront fournis par l’Entreprise qui en assurera la<br />
manipulation.<br />
L’Entreprise <strong>de</strong>vra réaliser les équilibrages hydrauliques et aérauliques <strong>de</strong>s installations ainsi que les<br />
mesures <strong>de</strong> bruit.<br />
Les mesures <strong>de</strong> débits, réglages etc. seront consignées sur un carnet <strong>de</strong> chantier ainsi que les<br />
résultats obtenus, afin <strong>de</strong> pouvoir ultérieurement les modifier et en observer les conséquences.<br />
Le carnet <strong>de</strong> mesures fait partie <strong>de</strong>s documents à remettre lors <strong>de</strong> la réception.<br />
L’Entreprise <strong>de</strong>vra effectuer les réglages, contrôles, équilibrages préliminaires aux essais.<br />
Les essais seront réalisés conformément aux conditions décrites dans le CCAG article 41.<br />
Attestation <strong>de</strong> conformité<br />
Afin <strong>de</strong> répondre au décret sur le contrôle <strong>de</strong>s installations électriques ,le présent lot <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ra et<br />
obtiendra le Consuel<br />
Jean luc ABBAL Page 32
LOT N° 5: FAUX PLAFONDS<br />
CORRECTION ACCOUSTIQUE<br />
_________________________________________________________________________________<br />
GENERALITES<br />
NORMES ET REGLEMENTS DE RÉFÉRENCE<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être en tous points conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s Normes et Règlements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et en autres, aux<br />
documents ci-<strong>de</strong>ssous, non limitativement :<br />
DIVERS<br />
L’implantation <strong>de</strong>s cloisons et la pose <strong>de</strong>s huisseries sont à la charges <strong>de</strong> l’entreprise du présent lot.<br />
Elle <strong>de</strong>vra veiller au respect <strong>de</strong> la verticalité <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières et prendre toutes les dispositions pour<br />
en éviter la déformation.<br />
Tous les isolants feront l’objet d’un certificat <strong>de</strong> qualification ACERMI.<br />
Elle <strong>de</strong>vra prendre toutes précautions pour éviter les remontées humi<strong>de</strong>s dans les cloisons et<br />
doublages et <strong>de</strong> distribution en contact avec une pièce humi<strong>de</strong>, par sabots en plastique ou ployante<br />
300 m à relever ou à agrafer avant le carrelage.<br />
Les gravats (<strong>de</strong>scente et évacuation) seront stockés au point défini au compte prorata.<br />
L’intervention du peintre sur les supports livrés par l’entreprise du présent lot <strong>de</strong>vra se faire sans<br />
travaux préparatoires particuliers autre qu’un ponçage léger, (conforme au D.T.U peinture).<br />
Jean luc ABBAL Page 33
Lors <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s prestations envisagées, l’Entreprise <strong>de</strong>vra se conformer aux lois,<br />
règlements, normes, cahiers <strong>de</strong>s charges, D.T.U et documents connexes édités et / ou parus 30 jours<br />
avant la date limite <strong>de</strong> remise <strong>de</strong>s prix et notamment aux :<br />
- D.T.U n° 25 : relatifs aux travaux <strong>de</strong> plâtreries<br />
- D.T.U n° 26 : relatifs aux enduits et liants hydrauliques<br />
- D.T.U n°58 : relatifs aux plafonds suspendus<br />
- Normes Françaises (NFP 68, 71, 72, 73, et 75).<br />
- Avis technique du 9/98-641<br />
- Décret 06.05. n°88.683.<br />
TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE<br />
- Fourniture et pose <strong>de</strong>s arêtes d’angles métalliques.<br />
- Maintenance du repère du trait <strong>de</strong> niveau après pose <strong>de</strong>s doublages et report sur celui-ci.<br />
- Tous les raccords <strong>de</strong> cloisons et d’enduit après passage <strong>de</strong>s autres corps d’état <strong>de</strong> façon à livrer au<br />
peintre <strong>de</strong>s parements conformes aux spécifications du D.T.U.<br />
- Les cloisons seront posées sur matériau résilient du type PHALTEX ou équivalent.<br />
- Les calfeutrements par joint à la pompe élastomère blanc 1ére catégorie entre doublage et<br />
menuiseries extérieures, entre cloison et huisserie, entre huisseries contiguës sont à la charge du<br />
présent lot.<br />
- Les découpages <strong>de</strong> cloison pour incorporation <strong>de</strong> divers éléments tels que les bouches <strong>de</strong><br />
ventilation, trappes, etc... sont à la charge du présent lot.<br />
- Incorporation <strong>de</strong> tous les tasseaux à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s corps d’état intéressés.<br />
- les doublages <strong>de</strong>vront être réalisés <strong>de</strong> la dalle au plafond.<br />
NOTA IMPORTANT : Des ban<strong>de</strong>s calicots <strong>de</strong>vront être réalisées sur toutes les liaisons entre cloisons<br />
et doublages avec <strong>de</strong>s dalles béton en partie horizontale et sur les murs en partie verticale (ou murs<br />
en agglos plâtrés ou enduits).<br />
FAUX PLAFONDS ET DIVERS<br />
CONTRECLOISONS ISOPHONIQUES<br />
Pose sans fourniture <strong>de</strong> plaques ISOPHONIQUES montées sur rails récupérées sur place y compris<br />
toutes sujestions <strong>de</strong> finitions<br />
Les plaques abimées déjà en place seront systématiquement changées<br />
Localisation : Gran<strong>de</strong> salle<br />
ARRÊT DE DOUBLAGE<br />
Fourniture et pose d’arrêts <strong>de</strong> doublage en plaque <strong>de</strong> plâtre posée sur le champ, y compris toutes<br />
sujétions <strong>de</strong> joints. Localisation : conformément aux plans.<br />
FAUX PLAFOND ISOLATION RAMPANT<br />
Jean luc ABBAL Page 34
Fourniture et pose <strong>de</strong> faux - plafonds en panneaux <strong>de</strong> PLATRE BA 13. Le faux plafond sera fixé sur<br />
une ossature en acier galvanisé fixé en sous- face <strong>de</strong> <strong>de</strong> la charpente traditionnelle, y compris<br />
sujétions <strong>de</strong> plenum.<br />
Modèle <strong>de</strong> référence PLACOPLATRE ou similaire.<br />
Caractéristiques au feu suivant localisation.Y compris Isolation KnaufXtherm ultra 32 205mm pour<br />
rampants et URSA MRK 21 en 200mm d'épaisseur et URSA 20 en 120mm en combles perdus<br />
Localisation : Plafond<br />
RENOVATION DE PLAFONDS<br />
Rénovation <strong>de</strong> plafonds en plaques <strong>de</strong> plâtre ou platre projeté sur anciennes traces <strong>de</strong>s cloisons et<br />
<strong>de</strong>s sous oeuvres laissés par le gros oeuvre.<br />
Prestation soignée selon normes en vigueur<br />
localisation : Gran<strong>de</strong> salle MJC et Médiathèque<br />
LOT N° 6 :<br />
PEINTURE<br />
_________________________________________________________________________________<br />
GENERALITES<br />
NORMES ET REGLEMENTS DE RÉFÉRENCE<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être en tous points conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s Normes et Règlements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et en autres, aux<br />
documents ci-<strong>de</strong>ssous, non limitativement :<br />
- D.T.U N° 27.1 : relatifs aux travaux d’enduits projetés.<br />
- D.T.U N° 39 : relatifs aux travaux <strong>de</strong> vitrerie et <strong>de</strong> miroiterie.<br />
- D.T.U N°59 : relatifs aux travaux <strong>de</strong> revêtements minces.<br />
- N.F.P n°74 : relatives aux travaux <strong>de</strong> peinture<br />
- N.F.EN N°235 à 259 : relatives aux revêtements muraux en rouleaux.<br />
- N.F.T N° 30 et 31 : relatives aux peintures, pigments et vernis.<br />
NOTA : Conformément à la Norme NFP 74.201.1, l’état <strong>de</strong> finition <strong>de</strong>mandé pour les travaux au<br />
présent <strong>de</strong>scriptif est, quelque soit le type <strong>de</strong> subjectile : <strong>de</strong> type A.<br />
ESSAIS<br />
Les essais et analyses <strong>de</strong> peintures pourront être exécutés aux frais <strong>de</strong> l’entrepreneur par un<br />
laboratoire choisi en accord avec le Maître <strong>de</strong> l’Ouvrage et le Maître d’Oeuvre.<br />
Le nombre <strong>de</strong>s essais sera limité à un par type <strong>de</strong> peinture.<br />
Jean luc ABBAL Page 35
RECEPTION DES SUBJECTILES<br />
Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur procé<strong>de</strong>ra à un examen <strong>de</strong>s subjectiles, tant<br />
pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état et<br />
présenter ses réserves éventuelles (humidité,planéité, bullage, présence éventuelle d’huiles <strong>de</strong><br />
coffrages, etc...)<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra signaler au Maître d’Oeuvre les défauts et imperfections éventuels susceptibles<br />
<strong>de</strong> nuire à la bonne qualité <strong>de</strong> ses travaux, au moins 3 semaines avant le début d’exécution.<br />
Faute par lui d’user <strong>de</strong> ces dispositions, les subjectiles seront réputés satisfaisants, les travaux <strong>de</strong><br />
réagréage ou ponçage autres que ceux prévus, qui se révéleront nécessaires, passant à charge sans<br />
qu’il soit besoin <strong>de</strong> mise en <strong>de</strong>meure préalable <strong>de</strong> la part du Maître d’Oeuvre.<br />
L’Entrepreneur du présent lot est tenu <strong>de</strong> se présenter à chaque convocation du Maître d’Oeuvre<br />
pour réceptionner les supports.<br />
PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS<br />
D’une façon générale, l’Entrepreneur <strong>de</strong>vra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer, la<br />
protection <strong>de</strong>s surfaces qui pourraient être tachées ou attaquées par ses produits. Il procé<strong>de</strong>ra en<br />
particulier, au calfeutrement soigné par ban<strong>de</strong>s adhésives :<br />
- Des menuiseries extérieures<br />
- Des huisseries<br />
- Des faïences<br />
- Des appareils électriques.<br />
- Des grilles et bouches <strong>de</strong> ventilations mécanique contrôlée, etc...<br />
et le protection totale :<br />
- Des vitrages<br />
- Des sols carrelés<br />
- Des portes <strong>de</strong> placards pré-peints<br />
- Des appareils sanitaires, etc...<br />
QUALITE ET ADAPTATION DES PRODUITS<br />
Tous les produits <strong>de</strong>vront être <strong>de</strong> marque réputées.<br />
Les peintures et les produits pour rebouchage <strong>de</strong>vront être choisis en fonction <strong>de</strong> l’exposition <strong>de</strong>s<br />
surfaces extérieures et intérieures, atmosphère humi<strong>de</strong> ou agressive, etc... Les peintures pour<br />
extérieur <strong>de</strong>vront résister aux intempéries, compte tenu <strong>de</strong> l’exposition du bâtiment.<br />
Les peintures et les produits pour rebouchage et enduits <strong>de</strong>vront être compatibles avec le subjectile à<br />
recouvrir et compatibles entre eux.<br />
Les couches d’impression <strong>de</strong>vront être ajustées à la porosité <strong>de</strong>s subjectiles.<br />
OUVRAGES PREPARATOIRES<br />
Avant application <strong>de</strong> toute couche, le subjectile sera débarrassé <strong>de</strong>s souillures, poussières, tâches <strong>de</strong><br />
graisse,etc...<br />
Les fers, fontes, aciers, seront préalablement soigneusement débarrassés <strong>de</strong> la rouille par martelage,<br />
brossage.<br />
Les opérations <strong>de</strong> rebouchage seront menées <strong>de</strong> façon à dissimuler totalement les défauts du type :<br />
petites cavités, irrégularités, crevasses, joints, nœuds <strong>de</strong> menuiseries, trous fraisés.<br />
Après rebouchage et enduisage, la surface <strong>de</strong>vra être continuer une bonne assise pour les travaux<br />
suivants.<br />
NETTOYAGE<br />
Jean luc ABBAL Page 36
Tous les nettoyages <strong>de</strong> mise en service sont dus par le présent lot, que définis ci-après<br />
conformément aux spécifications du D.T.U N° 59 titres III.<br />
Ces nettoyages concernent tous les appartements, locaux divers, circulations, loggias. Les frais<br />
correspondants sont réputés être compris dans la proposition <strong>de</strong> pris par l’Entreprise.<br />
Il est rappelé qu’aucun produit ne <strong>de</strong>vra être utilisé pour le nettoyage <strong>de</strong>s sols et sanitaires.<br />
Les nettoyages seront exécutés après passages <strong>de</strong> tous les autres corps état, en particulier après<br />
exécution <strong>de</strong>s retouches, sauf sur ordre contraire du Maître d’Oeuvre, pour intervention au moment<br />
<strong>de</strong> la livraison aux acquéreurs. L’Entrepreneur s’engage donc à mettre en oeuvre le personnel adapté<br />
à l’urgence <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> nettoyage, afin <strong>de</strong> satisfaire aux exigences <strong>de</strong>s délais <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong>s<br />
locaux. Au cas où ce nettoyage serait jugés insuffisant, le Maître d’Oeuvre se réserve le droit <strong>de</strong> le<br />
faire exécuter par une entreprise spécialisée <strong>de</strong> son choix et aux frais exclusifs <strong>de</strong> l’Entrepreneur du<br />
présent lot.<br />
RETOUCHES<br />
En cours <strong>de</strong> finition <strong>de</strong>s travaux ainsi qu’immédiatement après la livraison aux acquéreurs,<br />
l’entrepreneur est tenu <strong>de</strong> mettre en place sur le chantier une équipe consacrée à l’exécution <strong>de</strong>s<br />
retouches d’importance adaptée au volume <strong>de</strong>s travaux.<br />
CHOIX DE TEINTES<br />
Dans tous les cas, les teintes seront choisies par le Maître d’Oeuvre. Tout choix <strong>de</strong> teinte sera suivi<br />
<strong>de</strong> la réalisation d’une surface témoin avant début exécution, même lorsque l’accord du Maître<br />
d’Oeuvre aura été donné sur l’échantillon du fabricant.<br />
PRÉCISIONS RELATIVES AUX AUTRES CORPS D’ETAT.<br />
Indépendamment <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s ouvrages ci-après, l’Entrepreneur est censé avoir pris<br />
connaissance du <strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s corps d’état pour le repérage <strong>de</strong>s ouvrages à peindre et<br />
celui <strong>de</strong>s ouvrages possédant d’origine leur état <strong>de</strong> finition.<br />
Cloison sèches et <strong>de</strong> doublage :<br />
- Il est précisé que le parement intérieur <strong>de</strong> toutes les cloisons <strong>de</strong> distribution et <strong>de</strong> doublage sont <strong>de</strong><br />
type “Cloison sèche” (subjectile : plaque <strong>de</strong> plâtre).<br />
- Le subjectile <strong>de</strong>vra recevoir avant toute explication <strong>de</strong> peinture ou <strong>de</strong> papier peint, une couche<br />
d’impression vinyle.<br />
- La préparation <strong>de</strong> ces surfaces consistera en un ratissage complémentaire <strong>de</strong>s joints <strong>de</strong> cueillies et<br />
à un rebouchage <strong>de</strong>s défauts localisés à l’enduit pelliculaire. Il n’est prévu aucun enduit au plâtre.<br />
PREPARATION DES SUPPORTS<br />
ENDUITS PELLICULAIRE SUR MURS<br />
Préparation <strong>de</strong>s supports comprenant : ponçage, égrenage, rebouchage.<br />
Ratissage à l’enduit pelliculaire garnissant type BURALEX ou qualité équivalente, appliqué après<br />
brossage et époussetage soigné, y compris ponçage éventuel et toutes sujétions <strong>de</strong> raccords.<br />
Localisation : Pour l’ensemble <strong>de</strong>s supports bétons intérieurs en superstructure non doublés<br />
(sauf locaux techniques).<br />
REVETEMENTS DES MURS ET DES PLAFONDS<br />
ENDUIT PROJETÉE.<br />
Enduit projeté comprenant :<br />
Impression sur plaques <strong>de</strong> plâtre ou sur enduit GS<br />
Brossage, époussetage<br />
Application d'enduit projeté, type BAGAR ou similaire, à raison <strong>de</strong> 1.800 à 2.000 kg/m2. (fond = béton<br />
ragréé)<br />
Jean luc ABBAL Page 37
Finition : aspect fine gouttelette.<br />
Tous calfeutrements et protections nécessaires.<br />
PEINTURE OUVRAGES DIVERS<br />
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE<br />
Peinture glycérophtalique sur menuiserie, appliquée en 2 couches sur une couche d’impression après<br />
ponçage soigné, époussetage et toutes sujétions <strong>de</strong> raccord.<br />
Localisation : portes <strong>de</strong> communications.<br />
VERNIS BATEAU SUR PLANCHER BOIS<br />
VERNIS BATEAU, appliquée en 3 couches sur plancher bois créé <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> salle selon normes en<br />
vigueurC<br />
RACCORDS SUR PLANCHER EXISTANT<br />
Fourniture et pose <strong>de</strong> linolèum en raccor<strong>de</strong>ment du plancher bois existant <strong>de</strong> l'entrée selon normes<br />
en vigueur<br />
NETTOYAGE GENERAL<br />
Nettoyage <strong>de</strong> finition comprenant:<br />
-les sols <strong>de</strong> toutes les pièces réalisés en matériaux durs<br />
-les faiences et plinthes-les quincailleries<br />
-les vitres interieures et exterieures<br />
LOT N° 7: ELEVATEUR (EN OPTION)<br />
GENERALITES<br />
NORMES ET REGLEMENTS DE RÉFÉRENCE<br />
Les prestations du présent lot <strong>de</strong>vront être en tous points conformes aux dispositions <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s Normes et Règlements en vigueur, un mois avant la signature du marché, et en autres, aux<br />
documents ci-<strong>de</strong>ssous, non limitativement:<br />
ESSAIS<br />
Les essais et analyses pourront être exécutés aux frais <strong>de</strong> l’entrepreneur par un laboratoire choisi en<br />
accord avec le Maître <strong>de</strong> l’Ouvrage et le Maître d’Oeuvre.<br />
Le nombre <strong>de</strong>s essais sera limité à un par type <strong>de</strong> peinture.<br />
RECEPTION DES SUBJECTILES<br />
Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur procé<strong>de</strong>ra à un examen <strong>de</strong>s subjectiles, tant<br />
pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état et<br />
présenter ses réserves éventuelles (humidité,planéité, )<br />
L’Entrepreneur <strong>de</strong>vra signaler au Maître d’Oeuvre les défauts et imperfections éventuels susceptibles<br />
<strong>de</strong> nuire à la bonne qualité <strong>de</strong> ses travaux, au moins 3 semaines avant le début d’exécution.<br />
Faute par lui d’user <strong>de</strong> ces dispositions, les subjectiles seront réputés satisfaisants, les travaux <strong>de</strong><br />
réagréage ou ponçage autres que ceux prévus, qui se révéleront nécessaires, passant à charge sans<br />
qu’il soit besoin <strong>de</strong> mise en <strong>de</strong>meure préalable <strong>de</strong> la part du Maître d’Oeuvre.<br />
L’Entrepreneur du présent lot est tenu <strong>de</strong> se présenter à chaque convocation du Maître d’Oeuvre<br />
pour réceptionner les supports.<br />
Jean luc ABBAL Page 38
ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE<br />
Fourniture et pose d'UN ÉLÉVATEUR pour personne à mobilité réduite selon normes en vigueur .<br />
Cet elevateur comprendra :<br />
-une nacelle constituée d'un plancher recouvert d'un revêtement anti dérapant et <strong>de</strong> rambar<strong>de</strong>s<br />
latérales formant une plinthe en partie basse .la nacelle est dépourvue <strong>de</strong> plafond;<br />
-<strong>de</strong>s portes manuelles battantes ,peinture RAL au choix<br />
-<strong>de</strong>s fixations se feront par ancrage dans le mur <strong>de</strong> refend <strong>de</strong> la MJC et l'ensemble sera posé sur le<br />
plancher Bois existant y compris toutes sujestions <strong>de</strong> renforcement si nécessaire.<br />
-une alimentation en monophasé 220v puissance 1,5kwh<br />
-Marque ELSYS ou similaire<br />
ENTRETIEN ANNUEL<br />
il sera proposé un contrat annuel pour l'entretien <strong>de</strong> l'elevateur<br />
RACCORDS SUR PLANCHER EXISTANT<br />
Fourniture et pose <strong>de</strong> linolèum en raccor<strong>de</strong>ment du plancher bois existant <strong>de</strong> l'entrée selon normes<br />
en vigueur<br />
NETTOYAGE GENERAL<br />
Nettoyage <strong>de</strong> finition comprenant:<br />
-les sols <strong>de</strong> toutes les pièces réalisés en matériaux durs<br />
-les faiences et plinthes-les quincailleries<br />
-les vitres interieures et exterieures<br />
Jean luc ABBAL Page 39